LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY LICITACION PUBLICA No. 119 /10 PARQUE TECNOLOGICO EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE INGENIERIA VIAL ESTACIONAMIENTOS y CALLES INTERIORES PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES INTRODUCCIÓN El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (en adelante “LATU” o “Comitente”, indistintamente) procura contratar con un proveedor calificado o Contratista, los trabajos requeridos para la ejecución de las obras civiles de Ingeniería Vial de “Estacionamientos y Calles Interiores” en la zona señalada como Parque Tecnológico dentro de su predio ubicado en Av. Italia 6201 de la ciudad de Montevideo, según las descripciones establecidas en estas bases. Estas bases se organizan en los siguientes capítulos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Reseña sobre el LATU y el destino de las obras a construir. Información sobre el contrato y la licitación Objeto de la licitación. Cotización de precios y mantenimiento de la oferta. Garantías. Presentación de la Oferta. Evaluación de las Ofertas Memoria Descriptiva de las Obras Civiles a realizar Alcance de los Precios - Anexo 1- Carta tipo de presentación de la Oferta Económica - También de adjuntan los siguientes documentos como anexos: - Planilla Excel de rubrado a ser presentado junto con la Oferta Económica. - Modelos tipos de: a) Acta de Inicio de Obra b) Actas de Recepción de Obras ( sin y con observaciones) c) Orden de Servicio PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico 1 LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY 1. RESEÑA SOBRE EL LATU Y EL EDIFICIO A CONSTRUIR. 1.1. Laboratorio Tecnológico del Uruguay. El LATU es persona de derecho público no estatal. Es una organización fundada como fruto del esfuerzo conjunto de los sectores oficial y privado el 1 de abril de 1965 como Laboratorio de Análisis y Ensayos. El 28 de agosto de 1975 se dispuso la actual denominación. Su misión es brindar servicios de valor en tecnología, el aseguramiento de la calidad en los resultados de los ensayos, la gestión y la difusión del conocimiento, brindando soluciones que impulsen el desarrollo sustentable del país. Su visión a futuro es convertir al LATU en un centro de excelencia y sea percibido por la sociedad uruguaya e internacionalmente por la calidad de sus servicios. Para esto la organización promueve la mejora continua de la calidad de sus productos, servicios y gestión. Con este espíritu y como parte del objetivo el LATU aborda este emprendimiento. 1.2. Características específicas de las obras a construir. Las obras a realizar tiene la finalidad de generar un área de estacionamiento capaz de albergar 170 lugares para estacionar vehículos con dimensiones unitarias de 4.50m de largo y 2.50 m de ancho para brindar este servicio tanto al Parque Tecnológico como a las propias actividades del LATU y del Parque de Exposiciones y Eventos (PADEX). Las obras de estacionamiento propiamente dichas se complementan con zonas de acceso vehicular a los mismos (calles interiores) y con áreas verdes que permiten generar, además de un espacio útil para los fines previstos, un entorno paisajísticamente armonioso con el medio ambiente manteniéndole la característica de “barrio jardín” de esta zona del Dpto. de Montevideo. Las obras por consiguiente consistirán en ejecutar las áreas requeridas por los estacionamientos, las calles interiores, los cordones, veredas y áreas verdes que se señalan en el respectivo plano y de acuerdo a las memorias descriptivas y especificaciones que se indican en el Capítulo 8. El área total donde se realizarán las intervenciones precedentemente es del orden de los 4.400 m2. 2 señaladas PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY La presente licitación es el complemento de obras que ya se han estado ejecutando que han incluido: a) calles y veredas ya existentes que deberán ser completadas en la presente licitación b) desagües pluviales ya construidos teniendo en cuenta la futura presencia de esta nueva área de estacionamiento c) Iluminación del estacionamiento incluyendo la presencia de columnas y canalizaciones que deberán ser cuidadosamente cuidadas en la ejecución de las nuevas obras objeto de esta licitación. Atento a lo anterior y a los efectos de entender bien el alcance de los trabajos a cotizar se sugiere que, previo a la presentación de sus ofertas, los interesados coordinen con el LATU la visita al lugar de implantación del la obra a ejecutar, contactando al e-mail: [email protected] PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico 3 LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY 2. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO Y LA LICITACION El objeto de este capítulo es indicar el tipo de contrato previsto y las condiciones contractuales que podrían estar incluidas en el mismo. 2.1. Propósitos de la licitación LATU procura seleccionar proveedores calificados para el suministro de determinados bienes y servicios vinculados a las obras a construir. Los trabajos específicos a desarrollar son descriptos con mayor detalle en el capítulo 3 de estas bases. La presente licitación pública no implica ningún compromiso de parte del LATU. Serán en todo caso de cuenta de los oferentes los gastos, tributos, honorarios y demás conceptos incluidos directa o indirectamente en la elaboración, preparación y presentación de una oferta, así como todo otro gasto, tributo, honorario o concepto anterior a la firma efectiva de un contrato definitivo entre las partes. Queda por lo tanto especialmente establecido que el LATU no asume ninguna obligación con la presente licitación pública. Las únicas obligaciones que asumirá el Comitente serán las que surjan de la expresa suscripción del contrato que eventualmente se otorgue si el LATU decide finalmente optar por aceptar alguna de las ofertas que reciba, lo que se resolverá a su exclusivo arbitrio, quedando facultado incluso para rechazar, SIN EXPRESIÓN DE CAUSA, la totalidad de las propuestas que reciba. 2.2. Consultas Las consultas que pudieran surgir con respecto a esta licitación deberán enviarse por correo electrónico a la dirección: recursosmateriales @latu.org.uy. Solo podrán realizarlas aquellos oferentes que hayan abonado el pliego. Las consultas realizadas y sus respuestas serán remitidas a todos los oferentes que se encuentren en esa condición. 2.3. Contrato único El LATU solicita ofertas que involucren el suministro total de los bienes y servicios indicados en el mismo. La Contratista podrá subcontratar bienes y servicios con terceros, a su costo. Sin perjuicio de lo anterior el LATU se reserva el derecho de observar la participación de subcontratistas específicos o requerir su sustitución, 4 PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY siempre que a su sola discreción y sin expresión de causa ello fuera conveniente, en cuyo caso el proveedor quedará obligado a actuar de conformidad con lo peticionado. 2.4. Condiciones básicas de los Oferentes Deberán ser empresas de plaza formalmente constituidas, que giren en el ramo de la construcción civil específicamente en el área vial y que cuenten además con sólidos antecedentes en brindar servicios como los solicitados. A estos efectos aportarán las referencias que avalen esta condición, pudiendo el solicitante recabar, cuando lo creyere necesario, información a este respecto. Los Oferentes deberán presentar Certificados que acrediten estar al día con los aportes a la Dirección General Impositiva, Banco de Previsión Social y Banco de Seguros del Estado y mantenerlos vigentes durante la vigencia del contrato. Los mismos se harán exigibles indefectiblemente en el momento previo a la adjudicación. Si el servicio objeto de la presente licitación queda comprendido en el régimen previsto en la ley 18099 del 10/01/07, el oferente deberá cumplir con los requisitos ahí establecidos. Los titulares de las empresas que se presenten a esta licitación deberán estar libres de deudas alimentarias de conformidad con la ley 17.957. Los interesados en ofertar deberán adquirir el pliego cuyo costo es de 3.000 pesos más IVA. A tales efectos deberán dirigirse al Latu, Avda. Italia 6201 1er. Piso Gerencia Administrativa Financiera y dirigirse a la Caja habilitada a tales efectos. 2.5. Contrato con la Contratista Seleccionada la empresa se celebrará un contrato entre el LATU y la Contratista. A los efectos de confeccionar el contrato el LATU tendrá derecho a tomar por cierto cualquier precio cotizado por los oferentes, sin que los mismos puedan alegar error, ya sea matemático o de otra naturaleza. En caso de conflicto entre estas Bases y la oferta que no sean resueltas expresamente en el Contrato, primarán estas Bases, salvo que en la oferta se haya establecido un apartamiento expreso debidamente resaltado en un capítulo especial preparado a tales efectos. 2.6. Cumplimiento de los plazos, responsabilidad de la Contratista. PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico 5 LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY Los oferentes son informados que el LATU tiene premura en poder disponer de las citadas obras poderlas librar a su uso a la mayor brevedad. En consecuencia el LATU pone como condición esencial para contratar que las obras estén terminadas en un plazo no mayor a los 90 días calendarios medidos a partir del Acta de Inicio de Obra a realizarse como máximo a los 2 días hábiles de la fecha de firma del Contrato. El plazo ofrecido por la empresa que difiera del anterior será adecuadamente sopesado en el momento de la adjudicación. Al presentar su oferta, los oferentes deberán garantizar la viabilidad y cumplimiento del plazo propuesto bajo su más estricta responsabilidad, no pudiendo alegar ningún otro motivo que los específicamente previstos en estas bases. 2.7. Cumplimiento de las leyes, responsabilidad de la Contratista. La Contratista se obligará a cumplir todas las leyes, decretos y reglamentos que fueran aplicables a su actividad, asumiendo por ello plena responsabilidad. La Contratista deberá pagar por todas las infracciones en que incurra y mantener al LATU indemne de cualquier gasto, tributo u honorario que deba pagar por causa del proveedor o alguno de sus subcontratistas. 2.8. Accidentes, responsabilidad de la Contratista. La Contratista será el único responsable por los accidentes que ocurran durante la ejecución de las obras para las que resultara contratado. Será igualmente responsable de los accidentes que por construcción defectuosa o falta de medidas de precaución fuesen víctimas los operarios o las personas que por cualquier motivo concurriesen a la obra, sin perjuicio de toda otra responsabilidad civil y/o penal que le corresponda. 2.9. Personal de la Contratista: La Contratista deberá garantizar el empleo de personal idóneo y experimentado en el tipo de tareas a que refiere esta licitación y responderá plenamente por sus actos u omisiones. El LATU podrá solicitar la sustitución de cualquier empleado o dependiente de la Contratista o cualquiera de sus Subcontratos, que observara una conducta inconveniente o que por cualquier motivo, considere incapaz de cumplir con las tareas a que refiere este contrato. Todo el personal propio o de subcontratistas deberá estar debidamente registrado ante los organismos de contralor del trabajo, tales como el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y el B.P.S. 6 PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY Será responsabilidad de la Contratista actuar de acuerdo con todas las obligaciones que estos organismos imponen y contar con toda la documentación por estos requeridos. Los formularios mensuales con la recaudación nominada deberán ser entregados al LATU para su aprobación con 9 días de anticipación a los plazos de vencimiento de presentación ante el BPS. A su vez el LATU deberá devolverlos al Contratista por lo menos 5 días antes de dichos vencimientos. La Contratista deberá realizarles las modificaciones establecidas, presentarlos ante el B.P.S. y entregar al Comitente los formularios de pago correspondientes por lo menos 72 hs. antes de su vencimiento. 2.10. Arbitraje: Cualquier diferencia entre las partes procurará ser resuelta en base a discusiones amigables y mecanismos no judiciales de negociación y conciliación. Cuando ello no fuera posible, las partes someterán la cuestión a arbitraje de conformidad con lo que se pacte en el contrato y bajo el régimen establecido por el Código General del Proceso. PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico 7 LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY 3. OBJETO DE LA LICITACION 3.1. Obras a realizar: Los trabajos a realizar comprenderán: 3.1.1. Replanteo de las obras con Ing. Agrimensor ; balizado de puntos de control y mantenimiento de los mismos durante toda la ejecución de las obras. 3.1.2. Excavaciones y/o rellenos subrasantes requeridas hasta alcanzar los niveles de las 3.1.3. Suministro y colocación de base de tosca compactada las áreas de estacionamiento y calles a ejecutar en toda 3.1.4. Suministro y ejecución de base de tosca cementada sobre la tosca compactada en las áreas de estacionamiento y calles a ejecutar. 3.1.5. Suministro y colocación de carpeta asfáltica en caliente en las calles interiores con espesor mínimo de 8 cms. 3.1.6. Suministro y colocación de pavimento de adoquin de hormigón (tipo Besser) de 6 cms. de espesor en la zona de estacionamiento sobre una base de arena y delimitada por cordonetas de los pavimentos de las calles interiores adyacentes. 3.1.7. Ejecución de cordones de 12 cm de alto señalado en el plano correspondiente. de acuerdo a lo 3.1.8. Ejecución de veredas, similares a las existentes, en las zonas señaladas en el plano. 3.1.9. Colocación de panes de césped ( tepes) en los lugares señalados como áreas verdes en el plano 3.1.10. Retiro y/o relleno del material sobrante de excavaciones en los lugares que señale la Dirección de Obra. las 3.2. Bienes y servicios incluidos en la oferta: Se solicita ofertas que involucren la totalidad de los servicios y bienes indicados en los recaudos para todos los rubros. Supone el proveer todos los insumos requeridos como la mano de obra, los materiales específicos 8 PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY requeridos, el equipamiento vial necesario, encofrados, herramientas, obras auxiliares, costos indirectos y materiales necesarios para ejecutar de la mejor manera todos los trabajos. Los materiales especificados con marca y tipo son los requeridos en el proyecto, cualquier variante deberá ser aprobada por la Dirección de obra. 3.3. Plan de avance de los trabajos y plazos de ejecución de las tareas: La Contratista deberá organizar el trabajo y relacionarlo con los restantes subcontratistas propios o ajenos, a fin de que la obra no sufra atraso alguno por falta de unidad de esfuerzos o coordinación. A partir de la fecha de celebración del Contrato, deberá darse inicio efectivo a la primera tarea de obra directa. En dicha oportunidad las partes labrarán un Acta dejando constancia del “Inicio de Obra”. Como “condición esencial para contratar” se establece que la Obra deberá quedar totalmente terminada en forma que responda a su fin transcurridos los 90 días calendario de la fecha establecida como “Inicio de Obra”. El Oferente deberá informar en la propuesta cual es el tiempo máximo para la realización de las obras, con el fin de no incrementar los costos, en el caso que los tiempos establecidos sean insuficientes. A los efectos de la aplicación de este Pliego y de toda otra documentación contractual de la Obra, se deberá entender por "Días" a los días corridos; por "Semana" al período de siete días corridos; por "Mes" al período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente, excepto cuando el período de un mes se iniciara el último día del mes calendario pertinente, en cuyo caso el mes se extenderá hasta el último día del mes calendario siguiente, con independencia del número de días que tenga cualquiera de ellos. Dentro de los cinco (5) días a partir de la firma del Contrato, la Contratista deberá presentar su Cronograma de Obra en diagrama Gantt o Pert a su elección que sea lo suficientemente claro de cómo prevé el desarrollo de la obra. La forma de presentar el Cronograma de Obra será gráfica con indicación de la totalidad de las tareas necesarias. 3.4. Fuerza mayor: Queda expresamente entendido que se considerará caso fortuito o fuerza mayor los acontecimientos meteorológicos o inconvenientes atmosféricos (por ejemplo, lluvias, granizo, o inundaciones), la huelga o paro de los operarios decretados por el SUNCA y las licencias establecidas por el PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico 9 LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY MTSS, que impidan la ejecución de los trabajos contratados y desarrollo de la Obra. En caso de ocurrir eventos de fuerza mayor debidamente demostrados los plazos del o los trabajos directamente afectados se prorrogarán por un lapso igual a los días completos en que dichos eventos hubieran mediado siempre que el acaecimiento de los mimos haya sido notificado por escrito a la Dirección de Obra en cada caso dentro de los 3 días hábiles de su producción (se admitirá a estos efectos las trasmisiones facsimilares o vía correo electrónico lo cuales serán oportunamente establecidos en el contrato) Se considerará día de lluvia completo aquel en el que la lluvia se produzca antes de la hora 12:00 del día laborable y ½ día aquel en el que la misma suceda entre la hora 13:00 y la hora 17:00 del día laborable. 3.5. Ocupación de las áreas afectadas a la obra: La Contratista debe tener en cuenta que en el LATU se mantendrán todas las actividades instaladas en el predio durante todo el periodo de trabajo. Por lo tanto se tratará de ocupar los lugares donde se desarrollarán las obras por el menor periodo posible. Los trabajos se realizarán dentro del área delimitada, salvo cuando aquellos que deban necesariamente realizarse fuera de ella (acopio de materiales por ejemplo). 3.6. Multas: La Contratista podrá ser pasible de una multa del 3%o (tres por mil) del monto de obra adjudicado ( excluyendo IVA y Leyes Sociales ) con carácter de cláusula penal y a favor del Contratante por cada día calendario (incluyendo domingos y feriados) de atraso en el cumplimiento del plazo señalado en el ítem 3.3. de estas Bases. 3.7. Horarios: Se podrá trabajar los días lunes a sábado inclusive entre las 7:00 hs y las 18:00 hs, sin perjuicio de esto y con expresa autorización de la Dirección de Obra se podrá extender el horario o los días de trabajo si existiera causa justificada a exclusivo criterio del LATU. 10 PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY 3.8. Mantenimiento del predio existente, limpieza de obra y otras consideraciones: La Contratista debe tomar muy en cuenta que la obra es parte representativa del Comitente. En tal sentido se cuidará muy especialmente el mejor aspecto posible de la misma en lo que hace al orden, la limpieza, el respeto entre el personal, el cuidado de la relación con los funcionarios del LATU y con la vecindad en general. La Contratista deberá mantener a su costo en buen estado de limpieza y conservación la zona de las obras como consecuencia de trabajos que se ejecuten por si o por terceros, protegerlos de las degradaciones o destrucciones de toda naturaleza, desde el ingreso al predio hasta el día de la recepción de la obra por el Comitente. La Contratista será el único responsable por los daños que pudieran producirse en el predio por causas imputables a la obra. La Contratista deberá consultar a la Dirección de Obra respecto al destino del producido de demoliciones o retiros de cualquier otro elemento, quien indicará el emplazamiento de los mismos. El retiro de todos los escombros será de cargo y costo de la Contratista. Se coordinará con la D.O. los lugares de descarga, depósito y preparación de materiales. La Contratista deberá prever lugares que se coordinarán con la Dirección de Obra, para contar con espacios donde dejar las herramientas, otros que permitan que el personal se mude de ropa y coman en el período de descanso. Los mismos podrán variar de lugar durante el desarrollo de los trabajos pero siempre deberán existir. Se dispondrá de baño y ducha para uso de los operarios, la ejecución de los mismos será a costo de la Contratista y tendrá carácter provisorio. Se tendrá permanentemente cuidado en el mantenimiento de la higiene de los mismos. Los implementos y los productos de limpieza requeridos serán de cuenta de la Contratista. El consumo de agua y electricidad serán de cuenta del Comitente. Todos los trabajos se ejecutarán tomando todas las precauciones de seguridad que cada caso demande, pero en general el personal deberá contar permanentemente durante el horario de trabajo con calzado, casco, vestimenta completa e identificación personal señalando nombre y empresa. No se admitirá trabajar con el torso desnudo. Está terminantemente prohibida la ingesta de bebidas alcohólicas. PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico 11 LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY 3.9. Contratación parcial: El LATU podrá a su exclusivo arbitrio aceptar o rechazar total o parcialmente las ofertas que reciba. En caso de exclusión de cualquier rubro o parte del mismo cotizado, los oferentes no podrán reclamar por ello una modificación del contrato a firmarse ni una variación en la cotización de los restantes. En caso de aceptación parcial de la Oferta, se establecerá con claridad los rubros incluidos en la contratación y sus respectivos precios al firmarse el contrato definitivo. 3.10. Recepción de las obras: Las obras se entregarán limpias, libres de escombros, materiales, o elementos auxiliares. La Recepción Provisoria de las obras se realizará una vez las mismas hayan terminado. Se realizará una inspección detallada por parte de la Dirección de Obra y del resultado de la misma se extenderá un acta que firmado por los asistentes se remitirá a el LATU y la Contratista. Si se encontrasen las obras en buen estado y en perfecto funcionamiento con arreglo a las condiciones del Contrato se darán por recibidas provisoriamente, comenzando desde entonces el plazo de garantía y conservación establecido en el Contrato. Si por el contrario, se realizaran observaciones de cualquier tipo, las mismas se harán constar en el Acta, dando la Dirección de Obra instrucciones detalladas al Contratista y acordando con el LATU el plazo máximo dentro del cual deberá remediar los defectos observados. El plazo que eventualmente se acordare no exime al Contratista de su responsabilidad y multas por retraso en la recepción provisoria. La Recepción Definitiva se hará a los 90 días de la fecha de la Recepción Provisoria, siempre que dichas obras se encuentren en perfecto estado de conservación, o la Contratista haya reparado a su costo los defectos que hubieran sido detectados. 12 PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY 4. COTIZACIÓN DE PRECIOS Y MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 4.1. Precio: La ejecución de la Obra es contratada por el sistema de precio global por el cual se consideran incluidos en el monto total del Contrato o precio todos los trabajos que fueran necesarios para ejecutar la Obra, aún aquéllos que a pesar de no estar indicados específicamente en la documentación contractual hagan a la correcta ejecución de la Obra de acuerdo con las reglas del arte de la profesión. Los ajustes de los montos a cobrar se realizarán únicamente por la fórmula paramétrica establecida en el artículo 4.3. El precio global, el Monto Imponible, y el detallado por rubrado deberá ser expresado en Moneda Nacional, especificando el monto antes de impuestos. La Oferta se presentará según la carta tipo señalada al final de estos recaudos.(Anexo 1) Los oferentes deberán cotizar los precios en moneda nacional a ajustar según el Índice General del Costo de la Construcción establecido por el Instituto Nacional de Estadística. En la Oferta, el proponente debe definir el Monto Imponible que ha calculado en su presupuesto, como base para el cálculo del aporte que el LATU deberá realizar al BPS en relación a esta Obra. Siempre que los tributos no estén indicados por separado se entenderá que se encuentran incluidos en el precio. Serán de cargo del Contratista durante el transcurso de la Obra, las diferencias en más que pudieran producirse sobre el Monto Imponible que ha comprometido en su Oferta. En tal sentido, el LATU informará al Contratista, para su conformidad, sobre el estado de situación de la cuenta que relacionará los aportes mensuales realizados y los previstos, calculando los mismos a valores actualizados. 4.2. Forma de pago: El pago del precio se hará de la siguiente manera, en todo caso mediante entrega de cheques librados por el LATU, contra recibo que extenderá la Contratista en forma simultánea: a) Hasta un máximo del 25 % del precio total sin IVA se podrá pagar luego de firmado el contrato y a requerimiento de la Contratista, como anticipo para acopios. Este anticipo NO se facturará. Por este monto el Contratista PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico 13 LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY deberá presentar una garantía mediante una póliza del Banco de Seguros del Estado o mediante un aval bancario de un Banco de plaza que sea aceptable para el LATU. Esta garantía por el anticipo para acopio se podrá devolver, a solicitud del Contratista, una vez realizada la Recepción Provisoria. b) El saldo restante se abonará en pagos mensuales por avances de obra. La Dirección de Obra medirá los trabajos ejecutados mensualmente, dentro de los primeros siete (7) días siguientes a ese período. En cada medición se evaluarán los trabajos ejecutados desde la última medición (o desde el comienzo del Contrato, si fuese la primera). La Contratista podrá participar en las mediciones, pero su ausencia no obstará a la medición. Se entenderá por trabajos ejecutados a los fines de la medición, a aquéllos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la Obra en el lugar y en la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo con los planos de conjunto y de detalle, y en las condiciones estipuladas en el Contrato, los Pliegos de Especificaciones Técnicas, sus planos adjuntos y demás documentación contractual. Para determinar el grado de avance de la Obra se tomará el grado de avance de cada uno de los ítems que la componen. El resultado de las mediciones se volcará en los “Certificados de Avance de Obra” que preparará la Dirección de Obra. En base a los mismos la Contratista liquidará los trabajos de acuerdo con los precios convenidos en el Contrato, presentando al Comitente la factura correspondiente. Si la Contratista hubiese estado presente durante las mediciones y tuviese razones fundadas para objetar la medición realizada por la Dirección de Obra, deberá poner tales razones en conocimiento del Comitente por medio fehaciente, dentro de los dos (2) días corridos de practicada la medición. La falta de observaciones por parte de la Contratista en dicho plazo facultará al Comitente a rechazar cualquier observación futura. Si mediaran observaciones, la Contratista deberá de todas formas presentar la factura por las mediciones no sujetas a observación. Cualquier diferencia a favor de cualquiera de las partes será agregada o deducida del siguiente certificado que prepare la Dirección de Obra. Dentro de los siete (7) días hábiles contados a partir de la presentación de la factura correspondiente, el Comitente efectuará el pago con las deducciones que hubiere lugar conforme se prevé en el presente Pliego. Si la factura fuese observada, la Contratista deberá emitir la correspondiente nota de crédito. Del monto de cada factura de avance mensual (factura básica y ajuste paramétrico) (sin impuestos) se retendrá un importe equivalente al 5%. ( cinco por ciento). 14 PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY Este monto será aportado a un Fondo de Garantía que se devolverá al Contratista (sin ningún tipo de reajuste) una vez producida la Recepción Definitiva de la obra con las deducciones que pudieran corresponder. Se aclara que en el pago del adelanto para acopio no se retendrá este 5 % ya que quedará luego retenido en la facturación de los avances mensuales. Los pagos que el Comitente deba efectuar en razón del Contrato serán realizados a favor de la Contratista. El recibo que extienda la Contratista tiene efecto liberatorio para el Comitente y otorga valor definitivo y cancelatorio al pago respectivo. Queda expresamente aclarado que los pagos efectuados por el Comitente no implican consentimiento y/o renuncia a derecho alguno por parte del Comitente, ni tendrá efecto alguno respecto de la consideración de recepción parcial o total, provisoria o definitiva de la Obra, por cuanto tales extremos sólo podrán acreditarse mediante los instrumentos específicos que se establecen en el presente Pliego. 4.3. Ajuste: La oferta se ajustará de acuerdo a la variación del Índice General del Costo de la Construcción establecido por el Instituto Nacional de Estadística. La formula de ajuste a utilizar en cada pago será la siguiente: P = Po x IGCC / IGCCo Siendo: P: Valor actualizado del precio al momento de la certificación. Po: Valor del precio al momento de la licitación. IGCC: Índice General del Costo de la Construcción establecido por el Instituto Nacional de Estadística, último publicado a la fecha de la certificación. IGCCo: Índice General del Costo de la Construcción establecido por el Instituto Nacional de Estadística, último publicado a la fecha de la licitación. 4.4. Obras no previstas: Cuando en el proceso de las obras sean requeridos aumentos o disminuciones de trabajos cuyos precios unitarios han sido cotizados, el ajuste del Contrato se realizará mediante el cálculo de metrajes, unidades aumentadas o suprimidas y aplicando sus respectivos precios. Cuando esto no fuera posible, la Contratista entregará a la Dirección de Obra una cotización escrita del trabajo adicional, la que lo evaluará en base a los precios vigentes en el Contrato y referencias de plaza. La Contratista podrá iniciar las obras sólo una vez que el LATU haya aceptado la cotización. PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico 15 LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY Estas obras se liquidarán conjuntamente con los certificados de avance de obra y bajo las mismas condiciones. 4.5. Mantenimiento de la oferta: Todos los oferentes deberán garantizar expresamente el mantenimiento de sus ofertas por un plazo no inferior a 60 días. 16 PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY 5. GARANTÍAS 5.1. Garantías Se requerirá la presentación de las siguientes garantías: -Garantía de Mantenimiento de Oferta: 1% (uno por ciento) del monto total ofertado antes de impuestos (sin IVA), sin considerar el monto imponible, que deberá entregarse en el momento de la presentación de la Oferta. -Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: al oferente escogido se le exigirá el 5% ( cinco por ciento) del monto total ofertado antes de impuestos (sin IVA) y sin incluir el Monto Imponible, garantía que deberá constituirse antes de la firma del Contrato, a no mas tardar a 3 días hábiles de comunicada la resolución de adjudicación. Esta garantía será devuelta a solicitud del Contratista una vez realizada la Recepción Provisoria. Las garantías podrán integrarse mediante pago en efectivo, seguro de fianza o aval bancario en Banco que el LATU acepte. 5.2. Anticipo para Acopio al inicio de las obras El LATU plantea para esta obra un acopio máximo anticipado al inicio de obras de hasta un 25%. El adelanto en concepto de anticipo financiero que el Comitente efectúe al Contratista será garantizado, a cargo de éste, mediante una garantía a primera demanda a entera satisfacción del Comitente hasta la entrega de los trabajos cubiertos por el anticipo. Como se señala en 4.2 por este monto el Contratista deberá presentar una garantía mediante una póliza del Banco de Seguros del Estado o mediante un aval bancario de un Banco de plaza que sea aceptable para el LATU. Esta garantía podrá fraccionarse para permitir su devolución conjuntamente con la devolución del anticipo en cada certificado mensual de avance de obra. De no procederse de esta forma se devolverá de una única vez en la forma señalada en el punto 4.2 a). 5.3. Fondo de Garantía Como se señaló en 4.2 de las facturas de certificados mensuales de avance de obra, (factura básica y factura de ajuste paramétrico) el Comitente retendrá el 5% (cinco por ciento) en concepto de garantía para integrar el Fondo de Garantía. Este fondo será devuelto al Contratista contra la Recepción Definitiva de la Obra, con las deducciones que pudieran corresponder por multas y/o trabajos no realizados. PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico 17 LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY Los fondos retenidos en garantía por el Comitente no devengarán intereses a favor de la Contratista, ni serán objeto de actualización o repotenciación de ninguna naturaleza. 5.4. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: Como se señaló en el punto 5.1 la Contratista, para asegurar el fiel y puntual cumplimiento de sus obligaciones, deberá constituir, previo a la firma del Contrato, una garantía a primera demanda, a total satisfacción del Comitente, por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del Contrato (sin IVA y Monto Imponible), la que deberá mantenerse vigente hasta la Recepción Provisoria de la Obra. Durante dicho plazo la Contratista está obligado a rehacer o reparar a entera satisfacción de la Dirección de Obra, y sin cargo para el Comitente, todos aquellos deterioros que se hubieren producido en la Obra, sea por la deficiente calidad de los materiales, mala ejecución de los trabajos y/o cualquier otra causa. No será eximente de responsabilidad el hecho de que las obras en que se notasen estos deterioros hayan sido revisadas, aprobadas o recibidas, total o parcialmente, sin observación. En caso de omisión en efectuar tales tareas por parte de la Contratista, el Comitente podrá efectuar las reparaciones por cuenta y cargo de la Contratista y debitar los costos de esta Garantía y/o del Fondo de Garantía y cobrar cualquier suma no cubierta por el mismo directamente al Contratista. 5.5. Garantías, contratación y pagos El Comitente no dará curso a ningún pago hasta tanto no se de cumplimiento a la entrega de las Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y/o de Anticipo para Acopios, a satisfacción de la misma. Las garantías no deberán contener ninguna cláusula, condición o mención que permita a la entidad garante o al Contratista, directa o indirectamente, cancelar las garantías con anterioridad a las Recepciones Provisorias y/o Definitiva de las Obras que correspondan. La Contratista deberá pagar oportunamente el costo de las Garantías y mantener plenamente vigentes los documentos respectivos hasta la fecha de su liberación, pudiendo el Comitente hacerlo por cuenta y costo de la Contratista en caso de incumplimiento por parte del mismo. El Comitente no permitirá el ingreso a la Obra en caso que no se dé cumplimiento a la instrumentación de las garantías correspondientes. 18 PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY 6. ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS 6.1. Fecha: El acto de recepción y apertura de ofertas se celebrará el día 26 de abril de 2010 a las 15.00 horas en el Departamento de Compras del LATU, Av. Italia 6201 1er. Piso. A los Oferentes que se hayan hecho presente a dicha hora se le abrirán sus ofertas labrándose un Acta de lo actuado la cual deberá ser firmada por los oferentes asistentes a dicho acto. . 6.2. Documentos a presentar junto con la Oferta de Precios Las Ofertas se recibirán por escrito con 1 original y 1 copia debiéndose adjuntar junto con la Oferta Económica: a) Recibo de Compra del Pliego b) Constitución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta c) Poder otorgado a los firmantes de la propuesta para representar al Oferente, sin limitación alguna y con plenas facultades para obligar al mandante en todos los actos, documentos e instrumentos de la Licitación Pública, así como también para firmar el Contrato en caso que se adjudique la Obra. d) Certificado vigente de inscripción como empresa ante la Dirección General Impositiva (DGI). e) Certificado vigente de inscripción en el BPS. f) Certificado vigente de estar al día en el BSE g) Carta tipo de la Oferta según Modelo adjunto en el Anexo 1. h) Planilla Excel de cotización que se adjunta con estos recaudos. según rubrados o itemizados allí señalados. Esta información se presentará en un CD ROM ejecutable. Se indicará en cada item de la planilla: metraje o cómputo, precio unitario y total; por separado el Monto Imponible. En caso de duda u omisión de algún ítem en la planilla de cotización, el Oferente deberá efectuar la consulta correspondiente pero bajo ningún concepto modificar la planilla de cotización. Será responsabilidad del Oferente, PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico 19 LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY agregar los ítems que se hayan omitido y considere necesarios para la debida ejecución de la Obra. Cada Oferente será responsable del estudio de los planos y especificaciones técnicas que se entregan, de los cómputos y de los análisis de los respectivos precios. La omisión en la oferta de cualquier elemento o partida considerados o previstos en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, planos y demás documentos anexos, como errores en los cómputos y cálculos de determinación de los precios, no excluirán la obligación de la Contratista de ejecutar los trabajos dentro del precio total de su propuesta o el que se convenga con el Comitente en la Contrata. i) Antecedentes de la empresa en trabajos similares j) Descripción de la infraestructura del Oferente: (i) equipamiento ( equipos viales para uso en la obra, equipos de taller, facilidades de taller, máquinas y otros equipos); (ii) establecimientos productivos propios y de trabajos contratados; (iii) ubicación, conformación y equipamiento de talleres, oficinas y otras dependencias; (iv) composición del personal del Oferente (ingeniería, producción, contables, administrativos, etc.). k) Currículum Vitae y conformidad escrita del profesional que actuará como Representante Técnico de la Contratista. l) Plazo, expresado en días calendarios, con Plan de Tareas y Cronograma (calendario) de obra. m) Especificaciones específicas que el Oferente entienda pertinente a los efectos aclaratorios en relación a: materiales, modo de fabricación, marcas de equipos de provisión propia y/o de terceros, métodos de montaje, garantías de diseño. 20 PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY 7 - EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y NOTIFICACIONES 7.1 - A los efectos del análisis comparativo de las cotizaciones presentadas solo se considerarán las correspondientes al Precio Global y Monto Imponible establecidos para todos los trabajos y suministros correspondientes a la ejecución de las obras. 7.2- La evaluación no obliga al LATU a definir la adjudicación en función exclusiva de la oferta económica mas baja, ya que este concepto requiere también una ajustada ponderación global teniéndose en cuenta además los antecedentes, el plazo y cronograma propuesto, la organización de la empresa, el representante técnico, la calidad de los materiales propuestos entre otros. 7.3 - El LATU se reserva el derecho de negociar las condiciones de la oferta con aquellas que entienda mas conveniente a sus intereses, sin que esto de lugar a reclamo alguno de parte de los restantes oferentes, así como de ejecutar adjudicaciones parciales si así lo entendiese razonable. 7.4 - Se considerarán las comunicaciones vía correo electrónico como medio válido a los efectos de las notificaciones que pudieran surgir en esta licitación por lo que el oferente deberá suministrar en su propuesta una dirección de email a considerar a tales efectos. PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico 21 LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY 8- MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 8.1 Descripción de las Obras Se deberán ejecutar todas las obras civiles e instalaciones detalladas en los planos y memorias que integran estos recaudos, así como las indicaciones que en cualquier momento pudiera realizar la Dirección de Obra. Las Obras a ser realizadas incluyen la ejecución de los siguientes trabajos: a) Movimientos de Tierra Se trata de realizar los desmontes y rellenos requeridos para la construcción de los pavimentos, así como los rellenos y nivelaciones necesarios para la implantación de veredas y áreas verdes. b) Red Vial Comprende la pavimentación de las calzadas denominadas calles interiores en carpeta asfáltica en caliente. La carpeta tendrá un espesor de 8 cms y los anchos y pendientes transversales y longitudinales son los que surgen del plano. c) Estacionamientos Comprende la pavimentación de las áreas de estacionamiento con adoquín de hormigón tipo Besser de 6 cms. de espesor d) Cordones Comprende la ejecución de cordones de hormigón armado de 12 cms. de altura en relación a la calzada vehicular. e) Veredas Comprende la ejecución de veredas de hormigón armado de 7 cms de espesor con malla electrosoldada al medio, juntas de dilatación y terminación superficial “rodillada” similar a la textura de la existente. f) Panes de césped ( tepes) Comprende el suministro y colocación de panes de césped sobre una capa de tierra vegetal que posibilite su crecimiento. 22 PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY 8.2 Replanteo El Replanteo de las obras se realizará en base a un sistema de mojones a ser colocados por un Ing. Agrimensor, designado por la empresa adjudicataria, quien deberá utilizar equipamiento de medida adecuado para el replanteo de las coordenadas (x, y, z) de los mismos. A estos efectos utilizará el plano en Autocad que le suministrará el LATU (Dirección de Ingeniería y Mantenimiento) debiendo el Ing. Agrim. indicar en el mismo las coordenadas de los mojones los cuales definen el sistema de coordenadas que será utilizado para replantear las obras. Para la coordenada z se utilizará la cota del Nivel de Piso Terminado (NPT) del edificio Ceibal considerado en los planos como cota 0,00. El Contratista deberá asegurar la permanencia en obra de mojones de apoyo a los efectos de las verificaciones que pudiera requerir el Director de Obra. 8.3 Movimientos de Tierra Comprende la realización de desmontes y terraplenes a modo de lograr los niveles proyectados en: las rasantes de las calles, los estacionamientos, las veredas y las áreas verdes. Se tienen los siguientes trabajos de movimiento de tierra: a) excavación no clasificada a terraplenado de veredas, áreas verdes y futuras calles de acuerdo a lo que señale la Dirección de Obra. b) excavación no clasificada a depósito Cada uno de los trabajos mencionados en los items a) y b) incluyen todas las tareas de excavación, traslado, descarga y nivelación en las zonas a ser terraplenadas. El item a) comprenden especificaciones técnicas. además la compactación requerida en las El ítem b) incluye el traslado del material sobrante a una zona a ser acordada por el Contratista con la Dirección de Obra. Los materiales provenientes de las excavaciones se podrán destinar a terraplén salvo suelos con alto contenido orgánico, basura, raíces, hierbas y piedras de más de 8 cm de diámetro. El tendido en terraplenes o rellenos deberá hacerse en capas de no más de 30 cm de espesor y se deberá asegurar una compactación uniforme no inferior al 90% de la densidad máxima del ensayo Proctor Standar (AASHTO-T99). PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico 23 LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY Cuando deba ser excavada la actual base para alcanzar las cotas de rasante o de base terminada de proyecto, el Contratista podrá emplear el material de base removido para la base de veredas o como material para sustitución de subrasante. En tal caso requerirá la aprobación previa de la Dirección de Obra. En cuanto a otras condiciones vale el Pliego General de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad del M.T.O.P. 8.4 - Obras Viales - Calles Interiores y Estacionamientos 8.4.1 – Generalidades En lo que sigue se establecen los procedimientos y condiciones que regirán para la ejecución de las calles (pavimentos vehiculares) y estacionamientos Los pavimentos vehiculares son de carpeta asfáltica en caliente de 8 cms de espesor, anchos de 6.00 m con cordón de hormigón, sobre un paquete estructural compuesto por una base base granular compactada, sobre la subrasante, de 15 cms de espesor y sobre ésta otros 15 cms. de tosca cementada. Los estacionamientos son de pavimento de adoquín de hormigón tipo Besser de 6 cms. de espesor asentados en arena sobre un paquete estructural compuesto por una base base granular compactada sobre la subrasante de 15 cms de espesor; y sobre ésta otros 15 cms. de tosca cementada. Las medidas unitarias de los estacionamiento son en promedio de 4.50 m de largo por 2.50 m de ancho. En los encuentros de este pavimento con el de las calzadas de las calles interiores se dejará prevista una cordoneta de hormigón armado de 10 cm de ancho y que llegue como mínimo al nivel de la tosca compactada. Rigen en general, en lo que no se contradigan con estas especificaciones particulares, los siguientes Pliegos de Condiciones, de la Intendencia Municipal de Montevideo: 24 - Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras. (PCGCO) - Pliego Particular para la Ejecución de Obras. (PPEO) - Pliego General de Condiciones para la Ejecución de Mezclas Asfálticas en Caliente. (PGCEMAC) PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY - Pliego General de Condiciones para la Construcción de Pavimentos de Hormigón. (PGCCPH) 8.4.2- Subrasante En relación a la subrasante la Dirección de Obra determinará la necesidad y donde y a que se deberá realizar, cuando corresponda, la sustitución de suelos. En general como criterio se tendrá en cuenta que la subrasante tenga un CBR > 3 % El terreno de subrasante en las excavaciones o el material de aporte en los terraplenes se compactará hasta lograr el 95% del peso unitario seco máximo determinado por el ensayo AASHTO T99 (Proctor estándar). En el caso de suelos expansivos (Indice Plástico > 10), la humedad de compactación será superior (entre 1% y 3%) al porcentaje óptimo de humedad determinado por el ensayo AASHTO T99. En todo caso la compactación será tal que determine una densidad mínima de 1,65 g/cm3. De no lograrse los valores antes establecidos se procederá a realizar la sustitución del terreno de fundación en una profundidad no inferior a 30 cm. por debajo del nivel de subrasante, con material granular de las mismas características y condiciones establecidas para la base granular, con un CBR mínimo de 30% al 95% de la densidad máxima del ensayo Proctor modificado. Se nivelará y perfilará la plataforma teniendo en consideración los espesores y las cotas y pendientes finales del pavimento terminado. En la Planilla de Precios se señala un rubro específico ( rubro 5) a los efectos de la eventual sustitución de suelos. 8.4.3 - Base granular El material granular de aporte a emplear en la base de los pavimentos vehiculares deberá tener un CBR mínimo de 60% (sesenta por ciento), determinado al 98% de la densidad máxima obtenida en laboratorio para el ensayo AASHTO T180 (Proctor modificado). Para los estacionamientos, el valor CBR mínimo será de 40 % (cuarenta por ciento). En los pavimentos cuya configuración plani-altimétrica haga posible el reaprovechamiento de la base granular existente sin removerla, se admitirá su empleo. PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico 25 LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY Deberá la base de aporte cumplir además con las siguientes especificaciones: - Tamaño máximo 19 mm. - Porcentaje de material pasando el tamiz #200 inferior al 15% - Para la fracción que pasa el tamiz #40, límite líquido menor que 25 e índice plástico no mayor que 6. El tendido se realizará en capas uniformes, de espesor final no mayor a 15 cm. La compactación se realizará sobre toda la superficie hasta asegurar un peso unitario seco no inferior al 98% del peso unitario seco máximo obtenido en el ensayo AASHTO T180 (Proctor modificado). Finalizada la compactación se procederá al control de niveles de la superficie y eventual refine del material en exceso. En caso de material faltante deberá escarificarse la última capa, agregar material adicional y recompactar la misma en todo su espesor. 8.4.4- Base tosca cementada Sobre la anterior base granular se colocará una base de tosca cementada de 15 cms. de espesor. La tosca a ser utilizada deberá cumplir iguales requerimientos que los señalados en 8.4.3. Se utilizará como mínimo 150 Kg. de cemento Pórtland por m3 de tosca. 8.4.5 Imprimación de la base Previo a la ejecución del riego de imprimación, la superficie de base deberá estar perfectamente compactada y nivelada a las cotas y pendientes establecidas en el proyecto, y se procederá al barrido mecánico de la superficie para eliminar polvo suelto y suciedad. Para el tratamiento de imprimación se utilizará diluido asfáltico de curado medio; para el riego de liga podrán utilizarse los materiales indicados en el Art. 97 del PGCEMAC. Las tasas de aplicación y temperaturas de riego serán autorizadas por la Dirección de Obra, en función de las características de la superficie y el ambiente. 8.4.6 Carpeta asfáltica en caliente La carpeta asfáltica a emplear cumplirá con los requerimientos para Carpeta Tipo C del Art. 3º del PGCEMAC excepto en los aspectos que aquí se indican. 26 PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY La estabilidad Marshall de la carpeta no será superior a los 1000 Kg, el porcentaje de vacíos estará comprendido entre 4 y 6% y la relación estabilidad fluencia será la especificada para base flexible. 8.4.7 – Pavimento de estacionamientos Serán de adoquines de hormigón de cemento Pórtland los que deberán cumplir con la Norma UNIT 787:89. El espesor del adoquín será de 6 cms. Se colocarán asentados sobre una base de arena voladora de espesor del orden de los 5cms. El trabado de los adoquines será similar al existente en el estacionamiento junto al Edificio Ceibal del Parque Tecnológico. En los encuentros del pavimento de los estacionamientos con el de las calzadas de las calles interiores, se dejará prevista una cordoneta de hormigón armado de 10 cm de ancho y que llegue como mínimo al nivel de la tosca compactada. 8.5 Cordones Los cordones serán de hormigón simple. La altura libre desde el nivel de la calzada será de 12 cms. El hormigón a utilizar tendrá como mínimo una resistencia cilíndrica media a compresión de 15 MPa a los 28 días. Se ejecutarán juntas transversales cada 3 m de cordón como máximo. 8.6 Veredas Las veredas serán ejecutadas en los anchos indicados en los planos y con un espesor de 7 cms. Hay 2 anchos de veredas: 1,00 m y 1,20 m. El hormigón a utilizar tendrá como mínimo una resistencia cilíndrica media a compresión de 25 MPa a los 28 días. Llevarán una malla de hierrro tipo Mallalur C32 (15x15 x 3.2) ubicada al centro de la losa de hormigón. Llevarán juntas de dilatación cada 5 m como máximo. Salvo indicación contraria de la Dirección de Obra las veredas se construirán con una pendiente transversal del 1 % hacia el cordón PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico 27 LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY La terminación superficial será realizada de forma de conseguir un dibujo y textura similar a las de las veredas existentes. 8.7- Tepes Los tepes se colocarán en los sectores señalados como áreas verdes en los planos. Los tepes serán terrones recubiertos con pasto bien enraizados, extraídos de una superficie naturalmente empastada, con un espesor de 7cm. Los pastos se cortarán a una altura no mayor a 5cm antes de proceder a extraer los tepes. Si hubiera transcurrido más de 36 horas después de la extracción, no pondrán utilizarse los tepes sin autorización especial de la Dirección de Obra. La colocación se realizará preferentemente en el período comprendido entre los meses de marzo y octubre, dependiendo de las condiciones climáticas. De no poder realizarse en este período se coordinará con la Dirección de Obra. Los tepes se colocan a mano, según filas horizontales, las filas sucesivas se unirán perfectamente entre sí sin que quede ningún espacio entre ellos. Una vez colocado el revestimiento de tepes se les apisonará ligeramente a fin de asegurar la unión de estos con el lecho y se les regará abundantemente en cantidades no menores a 20l/m2. Se continuará regando diariamente por un período de 2 semanas o hasta que la Dirección de Obra lo indique. Todos los tepes defectuosos se retirarán y sustituirán en forma inmediata y a expensas del Contratista. 28 PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY 9– ALCANCE DE LOS PRECIOS 9.1 Forma de cotización Esta obra se licita por precio global. El Contratista será responsable de sus metrajes. Los valores señalados en la Planilla de Precios que se adjunta deberán ser considerados estimaciones disponibles a título orientativo, a menos que en lo que sigue se señale lo contrario. 9.2 Alcance general de los precios Salvo mención en contrario todos los precios, unitarios o globales de las Planillas, incluyen en su composición los costos relativos a: • Materiales: suministro, carga, transporte, descarga, almacenamiento, manipulación y custodia de los materiales a ser incorporados a las obras. • Mano de Obra: personal, equipos de protección, tales como guantes, botas, cascos, mascaras y cualquier otro necesario a la seguridad personal. • Equipos: suministro, carga, transporte, descarga, almacenamiento, manipulación y custodia, despacho aduanero, montaje, ensayos, inspecciones y puesta en marcha. • Vehículos y Equipos: operación y mantenimiento de todos los equipos de su propiedad necesarios a la ejecución de las obras. • Herramientas, Aparatos e Instrumentos: operación y mantenimiento de todas las herramientas, etc. de su propiedad y necesarios a la ejecución de las obras. • Materiales de Consumo: combustibles, grasas, lubricantes y materiales de uso general. • Agua, Saneamiento, Telefonía y Energía Eléctrica: conexión, suministro, instalación, operación y mantenimiento de los sistemas de distribución, tanto en el obrador como para la ejecución de las obras, inclusive el pago de las cuentas de consumo. • Seguridad y Vigilancia: suministro, instalación, operación y mantenimiento de los equipos de combate al fuego y todos los demás destinados a la prevención de accidentes, así como el personal habilitado para la vigilancia de las obras. • Gastos Directos e Indirectos: cargas sociales y administrativas, impuestos, tasas, amortizaciones, seguros, intereses, beneficios y riesgos, horas PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico 29 LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY improductivas de la mano de obra o de los equipos y cualquier otro costo relativo del pasaje de costo a precio. 9.3 Alcance particular de los precios Se presentan a continuación una descripción de aquellos rubros de esta obra que se entendieron que podían requerir alguna aclaración tanto en su alcance como en la forma en que se pagan. RUBRO 1- IMPLANTACION RUBRO 1.1 - INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OBRADOR Este precio global comprende el transporte a pie de obra, la instalación, movilización, amortización, consumos y mantenimiento de todos los equipos e instalaciones de cualquier naturaleza. Comprende también su desplazamiento durante la duración de las obras y su retiro al finalizarlas. Este precio incluye, en particular: las indemnizaciones de ocupación de los terrenos alquilados o adquiridos por el contratista para la ejecución de las obras, los gastos de ocupación de la vía pública, gastos de iluminación del obrador, el suministro de agua al obrador, el acondicionamiento del terreno e instalación en el obrador de todos los locales necesarios: talleres, almacenes, comedores, vestuarios, etc. Incluye asimismo el suministro, colocación, mantenimiento y traslado de los cerramientos necesarios para la seguridad del obrador. Incluye, el suministro y colocación de carteles de señalización previa y señalización, relativos a los desvíos del tránsito impuestos por los Servicios que corresponda. Esencialmente, comprende: el suministro y colocación de carteles de cualquier naturaleza en los lugares designados por los Servicios que corresponda, la vigilancia y el control durante toda la duración de las obras de los carteles colocados, la eventual sustitución en caso de robo o deterioro. Incluye también todos los trabajos y suministros requeridos para poder iniciar la ejecución de las obras. En particular: • la instalación del obrador y depósito de materiales; • la movilización de los equipos y maquinaria de construcción; 30 PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY • la ejecución y colocación de cartelones de obra y señalizaciones necesarias y • la instalación del local para oficinas de la Empresa y de la Dirección de Obra y Sobrestante. RUBRO 1.2- LIMPIEZA FINAL DE OBRA Comprende la limpieza final del obrador a la finalización del plazo contractual y también la limpieza de todas las zonas en que se realizaron obras. Se paga al finalizar la Obra. RUBROS 2.1, 2.2 y 2.3 – MOVIMIENTOS DE TIERRA El rubro 2.1 incluye los trabajos de excavación, transporte dentro de la zona de obras, tendido y compactación del terraplén o base de veredas y/o áreas verdes cuando se emplee el material con ese fin. El rubro 2.2 incluye los trabajos de excavación, transporte hasta una distancia de 5000 m, tendido y regularización de nivel del material depositado. RUBRO 3 – OBRAS VIALES RUBRO 3.1.1 - BASE GRANULAR COMPACTADA CBR > 60% El volumen se cotizará compactado y será pago por avance de obra una vez verificado el cumplimiento de la geometría del proyecto y el grado de compactación solicitado. En este rubro está incluido el costo de todos los ensayos requeridos para asegurar la construcción del proyecto de acuerdo a los Planos y Especificaciones Técnicas Correspondientes. En caso de que el material proceda de cantera se debe demostrar que cumple los requerimientos del proyecto y además durante la obra se tomará 3 muestras, a elección de la Dirección de Obra y se realizarán los ensayos de CBR, Proctor y de caracterización. En caso de utilizarse material proveniente de excavaciones realizadas en la obra (desmontes) se tomarán 3 muestras de este material, a elección de la Dirección de Obra, y se realizarán los ensayos de CBR, Proctor y de caracterización para comprobar que cumple los requerimientos de proyecto. Se realizarán 2 ensayos de densidad como mínimo cada 50 m siguiendo la siguiente secuencia: Borde izquierdo y eje; eje y borde derecho, borde izquierdo y eje; etc. PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico 31 LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY RUBRO 3.1.3 - CALZADA VIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, e=8 CM (INCLUYE IMPRIMACIÓN Y RIEGO DE LIGA) El rubro incluirá el suministro de todos los materiales y equipos necesarios para la ejecución de la carpeta así como su ejecución. Se incluye la escarificación, compactación, nivelación y preparación de las bases existentes para la posterior imprimación. No se incluye el suministro, transporte, tendido y compactación de base granular que resultara necesario aportar para regularizar niveles en las calles existentes, el que se pagará mediante el rubro 3.1.1. RUBRO 3.3.1 - CONSTRUCCIÓN DE CORDONES El rubro incluye la preparación de la superficie, el suministro del hormigón y la ejecución del cordón y juntas. La base granular que deba ejecutarse debajo de cordones, se la considerará dentro del rubro 3.1.1. 9. 4. Precio Total de la Obra El Contratista cotizará separado del Precio Global de la obra, los siguientes precios unitario con los metrajes señalados en la Planilla: - Rubro 4 - Sobreprecio por transporte de materiales de excavación Rubro 5 – Suministro y colocación de material granular para rellenos Estos precios no integran el Precio Global de la obra. Se utilizarán sólo a efectos de la comparación de las ofertas. RUBRO 4 - SOBREPRECIO POR TRANSPORTE DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN En los precios propuestos para los servicios de excavación se considera incorporado el precio para el transporte de estos materiales hasta una distancia de 5.000 m desde el punto de extracción hasta el punto indicado por el Director 32 PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY de Obra para su descarga. Esta distancia será medida por el trayecto practicable más corto. En caso de que la distancia real supere el valor definido el excedente será certificado por el valor propuesto de m3.km el cual el Contratista deberá presentar en el momento de su oferta aplicado al valor que se le señala en la Planilla. 9.5 Criterios para la Certificación Solamente serán certificados los servicios y suministros que estuvieran previstos en el contrato o expresamente autorizados por el Director de Obra. En la elaboración del certificado mensual serán incluidas exclusivamente las partes de los servicios y suministros que hayan sido integralmente concluidos en el período. A criterio del Director de Obra pueden ser incluidos en el certificado porcentajes de avance de un servicio desde que la parte incluida pueda ser considerada concluida. La certificación total de cada rubro está limitada al 100 % del valor previsto en el contrato. Las cantidades indicadas en las Planillas de la oferta son de responsabilidad del Contratista y los servicios serán considerados concluidos cuando se hayan atendido el alcance del servicio o suministro solicitado por el Contratante en los documentos de la licitación. No serán aceptadas reivindicaciones del Contratista por diferencias de cantidades para el pleno cumplimiento del alcance del Contrato. PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico 33 LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY ANEXO 1 –CARTA TIPO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA La Empresa……… domiciliada a los efectos legales en ……………se compromete a realizar los suministros y obras objeto de esta licitación para la construcción de las obras civiles de ingeniería vial, estacionamiento y calles internas del LATU declarando estar en un todo de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Condiciones , Recaudos Gráficos y Memorias Descriptivas que ha tenido a la vista y declara conocer, por un precio global de $ ....................... (pesos, números y letras) más IVA. El Monto Imponible sobre el que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social en relación a esta Obra será de $ ................ ( letras y números). La presente oferta tendrá validez por 60 días calendario a partir de la presente. El plazo para ejecución de los trabajos, de acuerdo a lo señalado en el punto 3.3 de las Bases, será de ……………. días calendarios. ...................................................... Firma del representante legal que acredite poder comprometerse por la empresa. 34 PLIEGO DE CONDICIONES LATU Estacionamientos- Parque Tecnológico