INFORME DE AUDITORIA Al Señor Director Ejecutivo del Organo de Control de Concesiones Viales Ing. Carlos Horacio Hidalgo En uso de las facultades conferidas por el Art. 118 de la Ley 24.156, la AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN procedió a efectuar, en el ámbito del Organo de Control de Concesiones Viales (en adelante O.C.CO.VI.), un examen al Corredor Vial Nº16 concesionado a la empresa Camino del Abra S.A. (en adelante “el Concesionario”), con el siguiente objeto: I.- OBJETO DE AUDITORIA Verificar el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones a su cargo relativas a la ejecución de obras y la gestión del O.C.CO.VI. en el control del cumplimiento de las referidas obligaciones. Periodo Auditado: del 1° de Enero de 1993 hasta el 31 de Marzo de 2002. II.- ALCANCE DE AUDITORIA El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría Externa de la Auditoría General de la Nación, aprobadas por la Resolución Nº145/93, dictada en virtud de las facultades conferidas por el Art. 119, inciso d) de la Ley. 24.156, habiéndose practicado los procedimientos que se detallan en los Papeles de Trabajo de la presente auditoría y analizando la documental que a continuación se detalla: • Contrato de Concesión aprobado por Decreto N°2039 del 26 de Setiembre de 1990. • Pliego Técnico Particular. • Pliego de Condiciones Particulares. • Acuerdo de Renegociación aprobado por el Decreto N°1817 del 12 Agosto de 1992. • Decreto Nº1994/93 del 23 de Septiembre de 1993. • Decreto Nº1593/96 del 19 de Diciembre de 1996. • Decreto Nº87/01 del 25 de Enero de 2001. • Acta Acuerdo aprobada por el Decreto N°92/01 del 25 de Enero de 2001. • Decreto N° 802/01 del 15 de junio de 2001. • Decreto N° 976/01 del 31 de julio de 2001. • Resolución S.O.P. N° 190/01 del 17 de septiembre de 2001. • Dictamen SGAJ N°288674 del 18 de Febrero de 1994. • Dictamen GAJ N°776/01 de O.C.CO.VI.. • Resolución O.C.CO.VI. N°134 del 23 de Mayo de 2001. • Resolución O.C.CO.VI. N°296 del 17 de Octubre de 2001. • Nota N°1120 O.C.C. del 14 de Noviembre de 1994. • Planillas de Penalidades de la Dirección Nacional de Vialidad (O.C.C.V.) y O.C.CO.VI. • Memorándum de G.C.S.T. AGN del 12 de Noviembre de 2001. • Nota O.CCO.VI. Nº5331/01 del 21 de Noviembre de 2001. • Nota O.C.CO.VI. Nº 3995/01 del 20 de Septiembre de 2001. • Informe G.E.F. Nº455/01 de O.C.CO.VI. del 19 de Septiembre de 2001. • Informes mensuales de la Dirección Nacional de Vialidad (Segunda Región) de Enero y Febrero de 2001, de O.C.CO.VI. desde Abril hasta Octubre de 2001. • Proyectos de Penalización: Expedientes O.C.CO.VI. 5968/01, 5956/01, 5684/01, 5678/01, 5483/01, 1816/01; y Expedientes D.N.V. 1353/01, 1216/01, 1214/01, 7947/00, 7708/00, 7408/00, 7068/00, 1355/01, 5547/00, 3894/99. Las Tareas de Campo se desarrollaron entre el 9 de agosto de 2001 y el 25 de abril de 2002. III.- ACLARACIONES PREVIAS 1.- El Marco Normativo Básico de las Concesiones El marco regulatorio básico se constituye con las normas que a continuación se detallan: 1.- El Decreto N° 2039/90, aprobatorio de los Contratos de Concesión de la Red Vial Nacional. 2.- El Decreto N° 1817/92, mediante el cual se aprueban los “Acuerdos de Renegociación” celebrados con los Entes Concesionarios de la Red Vial Nacional. Entre otras modificaciones se establecen en estos Acuerdos nuevos “Cronogramas de Obras” para los Corredores Viales. 3.- El Decreto N° 1994/93, aprobatorio del Reglamento Administrativo de las Prestaciones, la Fiscalización y Control y la Protección al Usuario y a los Bienes del Estado (Marco Regulatorio). 4.- El Decreto N° 87/01, de creación del Organo de Control de Concesiones Viales en la órbita de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. 5.- El Decreto N° 92/01, mediante el cual se aprueban las “Actas Acuerdo” suscriptas en Noviembre de 2000 con los Entes Concesionarios. 6.- El Decreto N° 802/01, que dispone modificaciones a la mecánica de percepción de los peajes. 7.- El Decreto N° 976/01, el cual introduce modificaciones al precitado Decreto N° 802/01. 8.- La Resolución de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación N° 190/01, que instrumenta la entrada en vigencia de las Actas Acuerdo aprobadas por el Decreto N° 92/01. 2.- Obligaciones El cuadro de obligaciones en materia de ejecución de obras que le son propias al Ente Concesionario, se configura en base a la siguiente normativa: a) El Contrato de Concesión, aprobado por el Decreto N° 2039/90. b) El Acuerdo de Renegociación, aprobado por el Decreto N° 1817/92, en adelante “el Acuerdo”. c) El Acta Acuerdo, aprobada por el Decreto N° 92/01, en adelante “el Acta Acuerdo”. En apoyo de la procedencia de esta configuración del cuadro de obligaciones a cargo del Ente Concesionario se transcribe el Numeral 1.1 del Acta Acuerdo: “1.1. La presente ACTA ACUERDO tiene por objeto solucionar de mutuo acuerdo los puntos del Contrato de Concesión que en ésta taxativamente se tratan. Sobre los restantes aspectos sigue vigente lo establecido en el Contrato aprobado por Decreto N°2039 del 26 de septiembre de 1990, con las modificaciones establecidas por el Acuerdo aprobado por el Decreto N°1817 de fecha 29 de septiembre de 1992, en adelante el CONTRATO DE CONCESION.” En base a ello, se adjunta como Anexo I el cuadro de obligaciones del Concesionario en materia de ejecución de obras, individualizando la obra, el tipo (prioritaria, mejorativa, conservativa) con el detalle de las fechas de inicio y de terminación de cada una de ellas (con y sin franquicia). Asimismo, se han resaltado las obras desafectadas, las reprogramadas y las adicionales según el Acta Acuerdo. 2.1.- Régimen de penalidades y Franquicias El Pliego de Condiciones Particulares, en su Título IV “Incumplimientos – Penalidades”, al numeral 12 establece el mecanismo de aplicación de penalidades por incumplimiento de la fecha programada de inicio de cada una de las obras (segundo párrafo numeral 12.1); y por incumplimiento del plazo de ejecución de las obras (segundo párrafo numeral 12.2). Las normas que se citan dicen textualmente: "12.1. El incumplimiento de las fechas de inicio de cada una de las obras indicadas en los cronogramas de los planes de obra presentados con la oferta, dará lugar a la aplicación de una penalidad no reintegrable equivalente en Australes a dos mil quinientos (2.500) unidades de Tarifa Básica (automóvil) por cada semana de atraso. Esta penalidad comenzará a regir en forma automática a partir de la fecha que surja de adicionar a la fecha prevista por el cronograma para el inicio de la obra veinte (20) por ciento del lapso transcurrido entre esta fecha y la fecha de inicio de la Concesión." "12.2. El incumplimiento del plazo de ejecución total de los trabajos establecido para cada una de las obras indicadas en los cronogramas de los planes de obras presentados con la oferta, dará lugar a la aplicación de una penalidad no reintegrable equivalente en Australes a mil (1.000) unidades de Tarifa Básica (automóvil) por cada semana de atraso. Esta penalidad comenzará a regir en forma automática a partir de la fecha que surja de adicionar a la fecha de finalización de la obra, según el plazo de ejecución establecido en el cronograma correspondiente, un veinte (20) por ciento de dicho plazo. El ENTE CONCESIONARIO podrá hacer uso de las franquicias indicadas precedentemente siempre que la ejecución de la obra no finalice más allá del plazo de la Concesión". 2.2.- Aplicación de franquicias por el Organo de Control En respuesta a nuestra requisitoria contenida en Nota 35/01 G.C.S.T., referida al dictamen por el cual se norma la determinación de las franquicias, es decir las FUI (Fecha Ultima de Inicio) y FUT (Fecha Ultima de Terminación) de las obras, el Organo de Control remite a esta A.G.N. la Nota 1120 C.G. del 14/11/94, que constituye, en los hechos, un “Instructivo” respecto de la forma en que, a juicio del entonces Coordinador General de O.C.C.V. debía aplicarse la franquicia. Los aspectos salientes del referido instructivo: “Al respecto, se aclara que los Apartados 12.1 y 12.2 del Pliego se considerarán en forma autónoma y no como franquicias a adicionar o sumadas entre sí con lo cual se producía un entorno de ejecución posible que se extendía en el tiempo, con el correspondiente perjuicio para el usuario. Ello significa que a la fecha de inicio programada podrá adicionarse la franquicia tal como venía haciéndose hasta la fecha sin alterarse el mecanismo, pero el plazo de ejecución de las obras se computará a partir del inicio real de los trabajos: Este plazo obviamente contará con su correspondiente franquicia. Cabe señalar que será de aplicación esta metodología en los siguientes casos: A) Inicio de la Obra coincidente con FUI (Ejemplo 1) B) Inicio de la Obra en el período comprendido entre FPI y FUI (Ejemplo 2) C) Inicio de la Obra posterior a FUI (Ejemplo 3) D) Inicio de la Obra anterior a FPI (Ejemplo 4)”. 1 De acuerdo a la letra del Instructivo, éste alcanza a "las obras programadas a partir del 1/11/94". Sin embargo, del examen de los ejemplos que integran el Instructivo, se infiere que alcanza a las obras "en ejecución al 1/11/94". En síntesis, el mecanismo detallado implica que, una vez iniciada una obra, su Fecha Ultima de Terminación se determinará adicionando a la Fecha Real de Inicio el plazo programado de ejecución, con su correspondiente franquicia (20 % de dicho plazo). 2.3.- El nuevo régimen de franquicias El numeral 8.5. del Acta Acuerdo dispone para las obras adicionales incorporadas por esta norma: “8.5. Para las obras adicionales indicadas en el ANEXO IV, se reemplaza el régimen de franquicia para el inicio y final de obra establecido en el punto 12 del Título IV del Pliego de Condiciones Particulares, por un nuevo régimen que establece una franquicia de TREINTA (30) días corridos tanto para la fecha de inicio como de finalización previstas en el plan de obras del ANEXO IV.” 3.- Incumplimientos Como resultado de los procedimientos de auditoría, consistentes en establecer los desvíos existentes entre las fechas últimas (por aplicación de las franquicias contractuales) y las fechas reales de ejecución, se han determinado los incumplimientos incurridos por el Ente Concesionario en lo relativo a fechas de inicio y plazos de ejecución de Obras. 1 Los ejemplos para cada uno de los casos consignados se anexaron a la Nota-Instructivo y no se considera importante su reproducción. En el Anexo II se exponen dichos incumplimientos con su correspondiente valoración económica calculada al 31 de diciembre de 2001. 4.- La Gestión del Organo de Control Se analiza la gestión del Organo de Control desde dos puntos de vista: § Respecto de la actividad de control del cumplimiento de las obligaciones bajo análisis § Respecto de la aplicación de penalidades 4.1.- Actividad de control Se ha examinado la información suministrada por el Organo de Control relacionada al seguimiento del Cronograma de Obras: Informes Mensuales de Avance de Obra y Planilla General de Obras. Dicha información contiene, para cada una de las obras, su correspondiente fecha última de inicio y de terminación por aplicación de las correspondientes franquicias a las fechas programadas. Además, contienen las correspondientes fechas reales de inicio y de finalización: de la confrontación con las fechas últimas surge el cumplimiento o no de los plazos previstos para cada obra. El “Acta de Incio” es justamente el instrumento destinado a dar fe de la fecha real de inicio de una determinada obra. En este sentido, debe destacarse lo manifestado por la Empresa concesionaria en nota del 11/04/2000 dirigida al Organo de Control, que obra a fojas 15 del Expte. D.N.V. 1355/01. Dicha nota, cuyos términos resultan improcedentes, textualmente expresa: “Queremos manifestarles que la realización de las Actas de Inicio no tiene por finalidad dejar constancia del inicio material de los trabajos, sino del inicio del plazo para su ejecución. Todo ello sin perjuicio de que en el caso ya se habían hecho tareas preparatorias.” “Por otro lado, de esa forma se evita la tramitación de penalidades, pues las obras se ejecutan dentro de los plazos del Acta de Reformulación de nuestra concesión – que entendemos que son los que se aplican-, que están incluidos dentro de los plazos de ejecución total mas amplios que fueron aprobados por el decreto N°1817/92.” “En consecuencia, entendemos que no corresponde anular las actas que se mencionan en las notas antes citadas.” 4.2.- Aplicación de penalidades 4.2.1.- Penalidades propiciadas Se ha requerido al Organo de Control la totalidad de los expedientes por los cuales se propició la aplicación de penalidades por incumplimientos del Inicio de Obra y del Plazo de Ejecución. En respuesta a tal requerimiento, fueron remitidos los expedientes del Registro de la Dirección Nacional de Vialidad (D.N.V.) y del O.C.CO.VI. (a partir de su creación por el Decreto N° 87/01). En el Anexo III se listan las penalidades propiciadas en los referidos expedientes, con el detalle del organismo iniciador (DNV u OCCOVI), el tipo de incumplimiento y el monto de la penalidad correspondiente expresada en Unidades de Tarifa Básica. Para ilustrar sobre la significación económica de estos incumplimientos, se ha procedido a valorizar las penalidades al 31/12/2001, tomando el valor de la Unidad de Tarifa Básica a esa fecha. 4.2.2.- Trámite de Penalidades Los Expedientes del Registro de la D.N.V. se iniciaron con el labrado del Acta de Constatación, sigue luego la notificación al Concesionario, su descargo y con la propuesta de penalización realizada por la II Región de la D.N.V. ingresaron al Organo de Control donde quedaron radicados en la Mesa General, para caratulación, sin movimiento por un término que oscila entre 20 y 270 días. En todos los casos e independientemente de sus fechas de iniciación se les incorporó, con fecha 17 de Julio del 2001, una nota simple, firmada por un funcionario sin expresión de cargo, diciendo que: “ Se deja constancia que las presentes actuaciones quedan reservadas en esta G.A.J., a la espera de respuesta de la S.O.P. a la nota O.C.CO.VI. N°2417/2001, de fecha 10 de Julio de 2001”. Todos estos expedientes fueron resueltos simultáneamente en Febrero del 2002 por Resolución O.C.CO.VI. Nº 27/02, esto es, siete meses después de la última actuación registrada en cada expediente. En el Anexo IV se reseña el circuito administrativo de estos expedientes. Los Expedientes del Registro del OCCOVI se iniciaron con el labrado del Acta de Constatación, le sucede la notificación al Concesionario y su descargo. Luego, intervino el Instructor Sumariante designado, el cual dictaminó que por la Res. OCCOVI N° 9/02 se dispuso una reprogramación de obras, “…motivo por el cual las penalidades propuestas con el antiguo Plan de Obras han devenido abstractas…” y procede el archivo de las actuaciones “…por no existir los elementos que configuren una situación de incumplimiento…”. Se dio traslado a la Gerencia de Asuntos Jurídicos y, por las Resoluciones O.C.CO.VI. Nº 70, Nº 71, Nº 72, Nº 73, Nº 74 y Nº 78, finalizó la gestión de las penalidades propiciadas. En el Anexo V se reseña el circuito administrativo de estos expedientes. 4.3.- La Resolución del Trámite de las Penalidades Propiciadas. § El 15 de Junio de 2001 el Decreto N° 802/01, dictado en orden a eliminar distorsiones en el mercado de combustibles crea, entre otros, una tasa sobre el gasoil con destino a infraestructura vial, al mismo tiempo que reduce los peajes que abonan los usuarios, estableciendo en su Art. 10: “Art. 10. — …La SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, dependiente del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, dentro de los TREINTA (30) días de sancionado el presente decreto, determinará las compensaciones a ser atendidas con los recursos de la tasa creada por el artículo 4° del presente decreto y adecuará los puestos de peajes y las reducciones en cada uno de manera que ellos constituyan un sistema de peaje equivalente a la aplicación de la tasa vial que regirá hasta la finalización de las concesiones, observando al efecto el mantenimiento del equilibrio económico-financiero de las concesiones. Los concesionarios de los corredores viales de la Red Vial Nacional continuarán siendo responsables por el cumplimiento integral de sus obligaciones contractuales”. (el subrayado es nuestro). § El 31 de Julio de 2001 se dicta el Decreto N° 976/01, el cual introduce modificaciones al precitado Decreto N° 802/01,y, en cuanto es relevante a los fines presentes dispone, en el Art. 24: “Art. 24. La SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA determinará el monto de la compensación aludida en el inciso a) del artículo precedente, el que estará sujeto a aprobación del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA”. § El 17 de Septiembre de 2001 la Secretaría de Obras Publicas, entonces bajo la dependencia del Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Nación, dicta la Resolución S.O.P. N°190/01, respecto de la cual debe puntualizarse: 1. Que por la misma, a estar por el acápite que luce en su publicación en el Boletín Oficial, “ Apruebanse los procedimientos de cálculos establecidos por el Organo de Control de Concesionarios Viales, para la determinación de las liquidaciones mensuales provisorias y reajustes semestrales.” (en alusión a las liquidaciones por las compensaciones creadas por el Decreto N° 976/01). 2. Que en los considerandos de la misma no se hace ninguna mención a una eventual reprogramación de obras en los corredores viales. 3. Que en el último párrafo de los considerandos se expresa: “Que el presente acto se dicta en mérito a las facultades otorgadas mediante el Artículo 24 del Decreto Nº 976 de fecha 31 de julio de 2001.” 4. Que en los ocho artículos de su parte resolutiva tampoco se hace ninguna mención de una eventual reprogramación de obras en los corredores viales. 5. Que el Anexo II de la Resolución que se comenta lleva por título “Procedimiento de Cálculo y Liquidación de las Compensaciones Previstas por el Artículo 23 del Decreto N° 976/2001”. 6. Que el numeral 6 del referido Anexo II se titula: “Compensación por obras adicionales según punto 1, inciso g) del Anexo I de la presente Resolución.” 7. Que el literal a) del referido numeral 6 del Anexo II de la resolución que se analiza expresa: “ a) Los reconocimientos por obras adicionales previstas en el Anexo IV de las Actas Acuerdo aprobadas por Decreto N° 92/01, serán efectivizados una vez verificada la ejecución de las respectivas obras y que las mismas se encuentren habilitadas al uso público por el O.C.CO.VI , conforme a los cronogramas de ejecución e inversión aprobados por éste”. 8. Que el literal b) del referido numeral 6 del Anexo II expresa: “El O.C.CO.VI. establecerá la reprogramación de las obras adicionales previstas en el Anexo IV de las Actas Acuerdo aprobadas por Decreto N° 92/01, de forma que las mismas se puedan construir de manera de favorecer su inmediata habilitación y utilización por parte de los usuarios, mejorando el nivel de servicio y la seguridad vial de los corredores concesionados. De igual forma, con relación a las obras previstas contractualmente.” 9. La resolución que se comenta fue debidamente ratificada por la Resolución M.I.V. N° 341/01. § Resolución O.C.CO.VI. N° 9/02: mediante esta Resolución, de fecha 7 de Enero de 2002, el Organo de Control aprueba “un nuevo plan de obras” para el Corredor Vial 16, citando en sus considerandos las previsiones de los literales a) y b) del numeral 6 del Anexo II de la Resolución S.O.P. N° 190/01, antes mencionada. Respecto de este plan de obras, se destaca especialmente que en la reprogramación que se aprueba por esta resolución, se incluyen obras que, a la fecha de presentación del plan a la consideración del Organo de Control, ya habían sido terminadas. § La Resolución O.C.CO.VI. N° 27/02: mediante esta Resolución, del 4 de Febrero de 2002, se cierran las actuaciones en los Expedientes del Registro de la DNV. El Art. 1° de la norma que se comenta dispone “Archívense las presentes actuaciones”, con base en considerandos que, en síntesis, sostienen “Que estas aprobaciones (la operada por la Resolución O.C.CO.VI. N° 9/02) le han dado plena vigencia al nuevo plan de Obras previsto para el Corredor N° 16, motivo por el cual las penalidades propuestas con el antiguo Plan de Obras han devenido abstractas, por lo que corresponde el archivo de las presentes actuaciones”. § Las Resoluciones O.C.CO.VI. N° 70/02, N° 71/02, N° 72/02, N° 73/02, N° 74/02 y N° 78/02: mediante estas resoluciones se da por finalizada la gestión de las penalidades propiciadas por los expedientes del registro del O.C.CO.VI. Las cuatro primeras fueron dictadas el 15 de Marzo de 2002 y la última el 19 de Marzo de 2002, habiéndose operado el día 13 de Marzo el vencimiento del plazo de gracia del requerimiento de esta AGN formulado por nota AGN N°15/02. En todos los casos, la parte de Resolutiva de las resoluciones que se comentan es idéntica y dispone, en su Art. 1°: “Archívese por falta de mérito el sumario instruido”. El eje argumental que sirve de fundamento a todas estas resoluciones es idéntico, basando la supuesta falta de mérito que finalmente se dispone en el dictado de la Resolución O.C.CO.VI. N° 9/02, con lo cual el Organo de Control sostiene que “estas aprobaciones le han dado plena vigencia al nuevo plan de Obras previsto para el Corredor N° 16, motivo por el cual las penalidades propuestas con el antiguo Plan de Obras han devenido abstractas, por lo que corresponde el archivo de las presentes actuaciones.” IV.- OBSERVACIONES 1.- El sistema de franquicias normado en los numerales 12.1 y 12.2 del Título IV del Pliego de Condiciones Particulares extiende las Fechas de Inicio de Obra en forma proporcional a la diferencia entre la Fecha de Inicio de la Concesión y la Fecha Programada de Inicio de cada obra, hecho que, sumado a la extensión automática en el 20 % del Plazo de Obra, provoca un diferimiento de inversiones y una extensión importante en los plazos de ejecución de las obras. Para ilustrar el atraso que provoca en el inicio de una obra la aplicación de la franquicia, se puede tomar como ejemplo una obra cuyo inicio estaba programado para el año 2000: siendo la franquicia de inicio un 20 % del lapso transcurrido entre el inicio de la concesión (año 1990) y la fecha programada de inicio (año 2000), la obra podrá comenzar exactamente 2 años después. 2.- En relación al cronograma de obras, se observan imprecisiones y contradicciones internas en la información recibida del Organo de Control (como las diferencias entre las fechas consignadas en los Informes Mensuales de avance de obras y las registradas en la Planilla General de Obras) que revela un inadecuado tratamiento administrativo de la misma. La mencionada información es de suma importancia, pues sirve de base para determinar con precisión el cumplimiento o no de los plazos previstos para las obras, y en caso de corresponder dar inicio a la aplicación de penalidades. El Concesionario hace un uso irregular de las Actas de Inicio de Obras, las que, según se desprende de los párrafos transcriptos en el numeral 4.1 in fine de Aclaraciones previas, aparecen labradas al sólo efecto de evitar la imposición de penalidades. 3.- El Organismo de Control ha omitido propiciar penalidades por incumplimiento de fecha de inicio de obra y plazo de ejecución, por un monto total de 4.061.921,66 pesos, valorizados al 31 de Diciembre de 2001, como se muestra en el cuadro comparativo siguiente: Conceptos $ Monto de penalidades según procedimientos de auditoría (Anexo II) 5.657.643,46 Monto de penalidades propiciadas por el Organo de Control (Anexo III) 1.595.721,80 Diferencia (Monto de penalidades omitidas) 4.061.921,66 4.- Existe una significativa morosidad en el diligenciamiento de los expedientes que tramitan penalidades superando la razonabilidad de los plazos. (Ver análisis de los circuitos administrativos presentados en los Anexos IV y V). 5.- En relación a la resolución de las penalidades, se formulan los siguientes comentarios: a) La S.O.P. se excedió en sus facultades al disponer, en el literal b) in fine del Numeral 6 del Anexo II de la Resolución S.O.P. N° 190/01, la norma que habilita la reprogramación de las obras no contenidas taxativamente en el Anexo IV del Acta Acuerdo, resultando en consecuencia nula la resolución comentada. b) En orden a lo manifestado ut supra, lo dispuesto en el Art. 3° y subsiguientes de la Resolución O.C.CO.VI. N° 9/02 (que aprueba un nuevo plan de Obras) resulta alcanzado por el mismo vicio que afecta a la norma que le sirve de antecedente. c) En base a lo observado en a) y b), también resultan nulas las Resoluciones O.C.CO.VI. N° 27/02, 70/02, 71/02, 72/02, 73/02, 74/02 y 78/02, toda vez que su base argumental descansa en el dictado de la norma contenida en el Art. 3° y subsiguientes de la Resolución N° 9/02. Por otra parte, no existe sustento normativo alguno que permita afirmar que la aprobación de un nuevo plan de obras, aún cuando éste fuera aprobado por acto administrativo válido, hace devenir “abstractas” las penalidades propiciadas por incumplimientos efectivamente incurridos respecto de los planes de obras vigentes, con el consiguiente perjuicio económico para el Concedente. V.- COMUNICACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME Y ANÁLISIS DE LOS DESCARGOS FORMULADOS POR EL ENTE. El Proyecto de Informe de Auditoría fue remitido al Ente auditado para que formule las observaciones y/o comentarios que estime pertinentes, con fecha 22 de octubre de 2002 Nota N° 280/02-AGN habiéndose recibido la respuesta con fecha 12 de noviembre del corriente año (esto es, seis días después del plazo otorgado), a través de la Nota OCCOVI N° 4952/02. Los comentarios vertidos por el OCCOVI en dicha nota fueron a su vez analizados y evaluados por el equipo de Auditoría con los resultados que se exponen en el ANEXO VI del presente Informe. En particular, se transcribe en cada caso en forma sintética, la observación formulada por la AGN; luego, las principales consideraciones efectuadas por el organismo auditado y, finalmente, el comentario o evaluación que tal consideración merece. Del mismo modo se procede con las recomendaciones que hayan sido objeto de comentario por el OCCOVI. Como resultado, se han realizado algunas modificaciones al ANEXO IV (Circuito Administrativo de los expedientes) adjunto al proyecto de Informe oportunamente puesto a consideración del OCCOVI. Ello en virtud de aclaraciones y precisiones realizadas por el Organismo en la mencionada nota dejando constancia que tales modificaciones no alteran el contenido de las observaciones emitidas por la AGN al respecto. Con relación al resto del Informe, según surge del análisis realizado, no resulta pertinente realizar modificación alguna por lo que, con la excepción señala en el párrafo anterior, se ratifica el contenido del Proyecto de Informe remitido originalmente al OCCOVI. VI.- RECOMENDACIONES Al Organo de Control: 1.- Se recomienda implementar mecanismos de procesamiento, control y validación de la información que procede de sus distintos órganos técnicos en orden a evitar las contradicciones e imprecisiones señaladas en la observación 2. En particular, las Actas de Inicio y de Finalización de Obras, deberán ser elaboradas por el Organo de Control, con la debida conformidad del Concesionario, reflejando la efectiva iniciación y finalización de los trabajos. 2.- Se recomienda extremar los medios tendientes a aplicar, en todos los casos, el régimen de penalidades dispuesto en el Título IV del Pliego de Condiciones Particulares. 3.- Se recomienda ajustar la tramitación de los expedientes de penalidades a plazos razonables, como lo establece la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Al Concedente: 4.- Se recomienda modificar, para una eventual renegociación o prórroga de la concesión, las franquicias normadas en los numerales 12.1 y 12.2 del Título IV del Pliego de Condiciones Particulares, adoptando las franquicias dispuestas para las Obras adicionales incorporadas en el Anexo IV del Acta Acuerdo, ya que estas últimas establecen plazos razonables y acotados que no desvirtúan la programación prevista para el plan de obras. 5.- Se recomienda disponer la revocación de la Resolución S.O.P. N° 190/01, en lo que respecta a la prescripción contenida en el literal b del numeral 6 del Anexo II de la mencionada norma, en los términos de lo dispuesto por Dictamen G.A.L. n° 517/02 y el correspondiente deslinde de responsabilidades. Buenos Aires, 3 de diciembre de 2002 ANEXO I Cronograma de Obras Obligatorias OBRA N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PROGRESIVAS TIPO DE De Km A Km OBRA 32,00 64,00 P 33,40 64,00 P 64,00 80,00 P 80,00 129,00 P 129,00 137,50 P 161,40 193,00 P 193,00 217,00 P 217,40 255,00 P 255,00 319,00 P 319,00 360,50 P 5,67 5,67 C 13,00 33,40 C C C 64,00 64,00 C 90,33 90,33 C 120,19 120,19 C 161,37 161,37 C 19 20 21 22 23 24 154,90 164,24 171,70 254,95 260,70 285,38 154,90 165,35 171,70 254,95 260,70 285,38 C C C C C C 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 288,79 288,79 255,00 0,00 4,91 13,00 16,50 32,00 64,00 80,00 129,00 137,50 161,40 193,00 217,00 255,00 319,00 360,50 16,50 164,24 288,33 4,91 13,00 16,50 32,00 64,00 80,00 129,00 137,50 161,40 193,00 217,00 255,00 319,00 360,50 404,32 32,00 165,35 C C C M M M M M M M M M M M M M M M ADIC ADIC 45 171,7 171,7 REPR DESCRIPCION CA-FR-RL-SH BE-CPE-CA-MSB-RA AB-BA-CR-FR-RL-SH AB-BA-CR-SH-FR-RL CR-FR-RL-SH AB-GE-BA-CA-RA-SH CA-CR-FR-RL-SH BA-CA-RA-AB-CR-FR-SH GE-BA-CA-FR-RL-AB-SH BA-CA-FR-RA-SH-AB-CR Acc. A Hipódromo M del P Pavimentación Banquina Acc. a Laguna de los Padres Acc. a Sierra de los Padres Intersección con RP N°55 Intersección con RP N°29 Intersección con RN N°227 Intersec. con Acc. Tandil por Golf Intersección con RP N°74 Area urbana Tandil Intersección con RP N°30 Intersección con RN N°3 Intersección con RP N°51 Intersección con Acc. Sierras Bayas Intersección con RP N°76* Área urbana Olavarria Multitrocha Azul - Olavarria FR-CC-RH-CA-RL-SH BA-CCA-AB-SH BA-CCA-AB-SH BA-SH-RL-CAM-MS CAS-SH-BA-RL-FR BA-RL-SH-MS-CAS RL-MS-CAM-SH SH-RL-CAS BA-SH-MS-RL-CAM SH-MS-BA-RL-CAS CAS-BCM-MS-SH BCM-AB-MS-CAS-SH GE-BA-CA-FR-RL-AB-SH BA-SH-RL-AB-MS-CAS BA-RL-SH-MS-CAS-RC Segunda calzada. Amp. De obra comp. Área Tandil. Intersec. RN 226 con RP 30. PLAZO Mes días 6 181 7 213 5 152 5 152 5 152 4 120 5 152 2 58 4 120 4 122 6 180 FPI FPT FUI FUT 2/05/94 24/09/93 6/12/94 6/12/94 6/12/94 2/05/93 6/12/94 26/09/94 2/05/93 25/03/95 1/11/02 5/12/94 6/06/94 6/06/95 6/06/95 6/06/95 23/09/93 14/11/94 9/12/93 23/09/93 25/09/94 23/06/99 1/11/02 1/11/02 6/12/93 15/07/93 13/01/93 24/09/93 5/06/03 5/06/03 30/04/94 4/12/93 7/06/93 16/02/94 31/10/94 25/03/95 31/10/00 7/06/00 REPROGRAMADA 31/03/93 2/05/93 30/06/94 30/10/94 31/10/94 25/03/95 13/09/95 13/08/98 1/10/93 31/03/94 1/04/93 31/10/93 1/04/94 31/08/94 1/04/94 31/08/94 1/04/94 31/08/94 1/12/92 31/03/93 1/04/94 31/08/94 1/02/94 31/03/94 1/12/92 31/03/93 1/07/94 31/10/94 1/11/00 30/04/01 DESAFECTADA 1/11/00 30/04/01 1/11/00 30/04/01 1/06/93 30/09/93 1/02/93 31/05/93 1/09/92 31/12/92 1/04/93 31/07/93 6 6 4 4 4 4 180 180 121 119 121 121 4 24 12 4 4 4 122 730 364 120 121 122 1/07/94 1/11/98 6 304 18/08/91 16/08/92 36 6 12 12 12 6 12 6 6 6 6 12 6 12 12 6 24 24 1095 183 364 364 364 180 364 183 183 183 183 364 180 364 365 181 729 729 1/07/91 30/04/92 DESAFECTADA 1/11/95 31/10/98 1/05/98 31/10/98 1/05/98 30/04/99 1/05/98 30/04/99 1/11/97 31/10/98 1/11/98 30/04/99 1/11/98 31/10/99 1/05/99 31/10/99 1/05/99 31/10/99 1/05/98 31/10/98 1/05/98 31/10/98 1/05/98 30/04/99 1/11/98 30/04/99 1/11/98 31/10/99 1/05/99 30/04/00 1/11/99 30/04/00 1/03/01 28/02/03 1/11/01 31/10/03 31/10/96 30/10/99 30/10/99 30/10/99 27/03/99 7/06/00 7/06/00 10/01/01 10/01/01 30/10/99 30/10/99 30/10/99 7/06/00 7/06/00 10/01/01 19/08/01 31/03/01 1/12/01 6/06/00 13/10/99 8/01/01 8/01/01 5/07/00 24/06/99 19/11/99 15/11/00 15/08/01 7/06/00 13/10/99 22/06/01 7/01/01 23/02/00 23/03/02 18/10/99 30/03/03 30/11/03 14 425 1/11/02 1/12/02 31/11/03 1/12/92 1/03/94 1/07/94 31/10/03 23/09/93 17/02/96 18/08/95 Referencias: Tipo de Obras P: Obra Prioritaria M: Obra Mejorativa C: Obra Conservativa ADIC.: Obra Adicional (incorporada por el Acta Acuerdo) REPR.: Obra Reprogramada (plazos modificados por el Acta Acuerdo) DESAFECTADA: Obra desafectada mediante Acta Acuerdo. Descripción de las Obras CA FR RL SH BE CPE MSB RA AB BA Carpeta Asfáltica CR Fresado GE Riego de Liga CC Señalamiento Horizontal RH Base Estabilizada CAS Caja para Ensanche RC Movimiento de Suelo para Banquina CCA Riego Asfáltico CAM Alteo de Banquina BCM Bacheo MS Carpeta Reciclada Geotextil Cordón Cuneta Reparación de Hormigón Concreto Asfáltico Repavimentación con CAS Carpeta de CAS CAS Modificado Bacheo con Mezcla Movimiento de Suelo Fechas de ejecución de Obras F.P.I.: Fecha Programada de Inicio según el Anexo III del Acuerdo. F.P.T.: Fecha Programada de Terminación según el Anexo III del Acuerdo. F.U.I.: Fecha Ultima de Inicio. Resulta de aplicar a la F.P.I. el 20 % del lapso transcurrido entre esta fecha y la fecha de inicio de la concesión. F.U.T.: Fecha Ultima de Terminación. Resulta de aplicar a la F.P.T. el 20 % del plazo de ejecución de la obra. ANEXO II - Incumplimientos según A.G.N. Tipo de Obra C Descripción del Incumplimiento Falta de Inicio de Obra Pav. Banq. 13,00 - Km 33,40 C 14-jun-94 M Falta de Inicio de Obra M Falta de Inicio de Obra Km 16,50 - Km 32,00 Km 137,50 - Km 161,40 25-mar-95 20-abr-95 26 3,71 UTB/sem. 30-oct-94 330 47,14 UTB/sem. 27-mar-99 26-abr-99 0,29 UTB/sem. 14-nov-94 6-feb-95 84 12,00 UTB/sem. 9286 7,1713 66.590,64 117857 7,1713 845.188,93 10714 7,1713 76.835,36 714 7,1713 5.122,36 12000 7,1713 86.055,60 1000 25-sep-94 18-ago-95 1000 9-dic-93 12-abr-95 489 69,86 UTB/sem. 69857 7,1713 500.966,53 38 5,43 1000 UTB/sem. 5429 7,1713 38.929,91 327 46,71 1000 UTB/sem. 46714 7,1713 335.002,16 1714 7,1713 12.293,66 Plazo de Ejecución de Obra Inter. con Acc. Golf de Tandil 16-feb-94 28-feb-94 12 1,71 1000 UTB/sem. Plazo de Ejecución de Obra Intersec. con RP 74 13-sep-95 26-sep-95 13 1,86 1000 UTB/sem. 1857 7,1713 13.318,13 5143 7,1713 36.880,97 Plazo de Ejecución de Obra Intersec. con RN 3 Plazo de Ejecución de Obra Multitrocha Azul-Olavarria 23-sep-93 29-oct-93 36 5,14 1000 UTB/sem. 6-jun-00 Sin terminar al 31-oct-01 512 73,14 1000 UTB/sem. 73143 7,1713 524.529,37 5429 7,1713 38.929,91 Plazo de Ejecución de Obra Km 4,91 - Km 13,00 8-ene-01 15-feb-01 38 5,43 1000 UTB/sem. Plazo de Ejecución de Obra Km 13,00 - Km 16,50 8-ene-01 15-feb-01 38 5,43 1000 UTB/sem. 5429 7,1713 38.929,91 80,86 1000 UTB/sem. 80857 7,1713 579.850,83 6571 7,1713 47.125,69 38714 7,1713 277.631,76 286 7,1713 2.048,94 M Plazo de Ejecución de Obra 32,00 - Km 64,00 M Plazo de Ejecución de Obra M Plazo de Ejecución de Obra M Plazo de Ejecución de Obra M Plazo de Ejecución de Obra Km 64,00 - Km 80,00 Km 80,00 - Km 129,00 Km 161,40 - Km 193,00 M UTB/sem. 2 Plazo de Ejecución de Obra Km 319,00 - Km 360,50 M 4,29 1-nov-99 31-oct-93 M 30 30-oct-99 23-sep-93 C 15.367,07 2500 Plazo de Ejecución de Obra Km 255,00 - Km 319,00 C 7,1713 2500 P C 2143 2500 25-sep-95 Plazo de Ejecución de Obra Km 217,40 - Km 255,00 UTB/sem. Monto de penalidad al 31/12/01 2500 P C 0,86 Plazo de Ejecución de Obra Km 193,00 - Km 217,00 P 6 Falta de Inicio de Obra Intersec. con RP 51 P 8-jun-94 Falta de Inicio de Obra Intersec. con RP 74 C Fecha Fecha Duración del Unidad de Monto Valor de Ultima de Real de Incumplimiento penalizac. en U.T.B. al Inicio o Inicio o U.T.B. 31/12/01 Finalizac. Finalizac. Días Seman. 2500 24-jun-99 10-ene-01 566 1000 19-nov-99 4-ene-00 46 6,57 UTB/sem. 1000 15-nov-00 13-ago-01 271 38,71 UTB/sem. 1000 13-oct-99 15-oct-99 2 0,29 UTB/sem. 1000 Km 217,00 - Km 255,00 7-ene-01 31-ene-01 24 3,43 UTB/sem. 3429 7,1713 24.587,31 Plazo de Ejecución de Obra Km 360,5 - Km 404,32 Sin terminar al 18-oct-99 31-oct-01 744 106,29 1000 UTB/sem. 106286 7,1713 762.206,74 58928 7,1713 422.594,46 63214 7,1713 453.328,61 63214 7,1713 453.328,61 M Falta de Inicio de Obra M Falta de Inicio de Obra M Falta de Inicio de Obra Km 193,00 - Km 217,00 Km 4,91 - Km 13 Km 13 - Km 16,50 2500 30-oct-99 12-abr-00 165 23,57 UTB/sem. 2500 30-oct-99 24-abr-00 177 25,29 UTB/sem. 2500 30-oct-99 24-abr-00 177 25,29 UTB/sem. Monto total de penalidades al 31/12/01: $ 5.657.643,46 ANEXO III Penalidades propiciadas por el Organo de Control Expedte. Descripción del Incumplimiento Fecha Fecha Real Duración del Unidad de Ultima de de Inicio o Incumplim. penalizac Inicio o Finalizac. Finalizac. Días sem. 5968/01 Plazo de Ejecución de Obra OCCOVI Km 80,00 - Km 129,00 1000 15-nov-00 13-ago-01 271 38,71 5956/01 Plazo de Ejecución de Obra OCCOVI Km. 360,50 - Km. 404,32 18-oct-99 5-nov-99 18 2,57 UTB/sem. 7-ene-01 31-ene-01 24 3,42 UTB/sem. 8-ene-01 15-feb-01 38 5,42 10-ene-01 15-feb-01 36 5,14 Km 193,00 - Km 217,00 2570 7,1713 18.430,24 3420 7,1713 24.525,85 UTB/sem. 5420 7,1713 38.868,45 UTB/sem. 5140 7,1713 36.860,48 4420 7,1713 31.697,15 1000 31-dic-00 31-ene-01 31 4,42 1353/01 Inicio de Obra DNV 277.601,02 1000 1816/01 Plazo de Ejecución de Obra OCCOVI Km 255,00 - Km 288,00 7,1713 1000 5483/01 Plazo de Ejecución de Obra OCCOVI Km 4,91 - Km 13,00 38710 1000 5678/01 Plazo de Ejecución de Obra OCCOVI Km 13,00 - Km 16,50 UTB/sem. 1000 5684/01 Plazo de Ejecución de Obra OCCOVI Km 217,00 - Km 255,00 Valor en Valor de Monto de U.T.B. * U.T.B. al penalidad al 31/12/01 31/12/01 UTB/sem. 2500 1-nov-99 12-abr-00 1216/01 Plazo de Ejecución de Obra DNV Km 255,00 - Km 288,00 30-nov-00 31-dic-00 1214/01 Plazo de Ejecución de Obra DNV Km 255,00 - Km 288,00 30-nov-00 31-oct-00 164 23,42 UTB/sem. 58550 7,1713 419.879,62 31 4,42 1000 UTB/sem. 4420 7,1713 31.697,15 30 4,28 1000 UTB/sem. 4280 7,1713 30.693,16 4420 7,1713 31.697,15 7947/00 Plazo de Ejecución de Obra DNV Km 255,00 - Km 288,00 30-sep-00 31-oct-00 31 4,42 1000 UTB/sem. 7708/00 Plazo de Ejecución de Obra DNV Km 255,00 - Km 288,00 31-ago-00 30-sep-00 30 4,28 1000 UTB/sem. 4280 7,1713 30.693,16 4,42 1000 UTB/sem. 4420 7,1713 31.697,15 4420 7,1713 31.697,15 7408/00 Plazo de Ejecución de Obra DNV Km 255,00 - Km 288,00 31-jul-00 31-ago-00 31 7068/00 Plazo de Ejecución de Obra DNV Km 255,00 - Km 288,00 30-jun-00 31-jul-00 31 4,42 1000 UTB/sem. 1355/01 Inicio de Obra DNV Km 4,91 - Km 16,50 1-nov-99 24-abr-00 176 25,14 2500 UTB/sem. 62850 7,1713 450.716,21 3,42 1000 UTB/sem. 3420 7,1713 24.525,85 11775 7,1713 84.442,06 5547/00 Plazo de Ejecución de Obra DNV Km 255,00 - Km 288,00 6-jun-00 30-jun-00 24 3894/99 Inicio de Obra DNV Km 16,50 - Km 32,00 2500 24-mar-99 26-abr-99 33 4,71 UTB/sem. TOTAL $ • 1.595.721,8 U.T.B.-Unidad de Tarifa Básica-: equivale a la suma de los importes de peaje correspondiente a automóvil (categoría 1) que se perciben en las tres estaciones de peaje del corredor. ANEXO IV Circuito administrativo de los expedientes de la D.N.V. Expte. D.N.V. Pases de: Fecha a: 7068/00 Secc.C 1°DIST. (DNV) CAMINO del ABRA (1) II Región (DNV) 22/08/00 Descargo II Región (DNV) OCC (DNV) OCC (DNV) Mesa Gral. (OCC/OCCOVI) Secret. Obras Públicas 19/10/00 Propuesta de penalización 6/11/00 Pasa a caratulación Nota2417 (OCCOVI) agregado CAMINO del ABRA a fs. 18 II Región (DNV) OCC (DNV) Nota2417 (OCCOVI) II Región (DNV) OCC (DNV) Nota2417 (OCCOVI) de (1) OCC (DNV) Nota2417 (OCCOVI) Mesa Gral. (OCC/OCCOVI) Secret. Obras Públicas 16/11/00 Pasa a caratulación OCC (DNV) Mesa Gral. (OCC/OCCOVI) Secret. Obras Públicas de (1) OCC (DNV) Nota2417 (OCCOVI) PARA TODOS LOS EXPED. 17/11/00 Propuesta de penalización 28/11/00 Pasa a caratulación 17/07/01 Solicitud de fijación de criterios 9/11/00 Notificación del incumplimiento Mesa Gral. (OCC/OCCOVI) Secret. Obras Públicas 1/12/00 Pasa a caratulación 17/07/01 Solicitud de fijación de criterios 15/12/00 Notificación del incumplimiento II Región (DNV) OCC (DNV) 26/12/00 Descargo 5/01/01 Propuesta de penalización Mesa Gral. (OCCOVI) Secret. Obras Públicas 6/02/01 Pasa a caratulación 17/07/01 Solicitud de fijación de criterios 19/01/01 Notificación del incumplimiento 22/01/01 Descargo II Región (DNV) OCC (DNV) OCC (DNV) Mesa Gral. (OCCOVI) 2/02/01 6/02/01 Nota2417 (OCCOVI) Secret. Obras Públicas 17/07/01 Solicitud de fijación de criterios II Región (DNV) II Región (DNV) 19/10/99 Propone labrar las Actas de Inicio 8/03/00 Proyecto de Penalización II Región (DNV) CAMINO del ABRA CAMINO del ABRA II Región (DNV) 11/04/00 Notificación de Incumplimiento 19/04/00 Invalida las Actas de Inicio II Región (DNV) II Región (DNV) CAMINO del ABRA OCC 25/04/00 Informa que corresponde formalizar Acta de Inicio 27/04/00 Se informa el estado de las obras CAMINO del ABRA II Región (DNV) II Región (DNV) CAMINO del ABRA 2/05/00 Pedido de reunión 18/08/00 Se remitió el Proyecto de Penalización CAMINO del ABRA II Región (DNV) II Región (DNV) OCC 22/08/00 Solicitud de Vista de los antecedentes 11/12/00 Se remite documentación. OCC (DNV) Nota2417 (OCCOVI) Mesa Gral. (OCCOVI) Secret. Obras Públicas 13/02/01 Pasa a Caratulación 17/07/01 Solicitud de fijación de criterios GAJ (OCCOVI) Dir. Ejecut.(OCCOVI) 4/02/02 1353/01 CAMINO del ABRA agregado OCC a fs.23 de (1) 20/10/00 Notificación del incumplimiento 25/10/00 Descargo 13/11/00 Descargo 29/11/00 Propuesta de penalización 1216/01 Secc.C 1°DIST. (DNV) CAMINO del ABRA agregado CAMINO del ABRA II Región (DNV) a fs. 22 de (1) 17/07/01 Solicitud de fijación de criterios II Región (DNV) OCC (DNV) 1214/01 Secc.C 1°DIST. (DNV) CAMINO del ABRA agregado CAMINO del ABRA a fs.21 II Región (DNV) 20/10/00 Notificación del incumplimiento 25/10/00 Descargo 9/11/00 Propuesta de penalización 7947/00 Secc.C 1°DIST. (DNV) CAMINO del ABRA agregado CAMINO del ABRA a fs.20 II Región (DNV) 17/07/01 Solicitud de fijación de criterios II Región (DNV) OCC (DNV) 7708/00 Secc.C 1°DIST. (DNV) CAMINO del ABRA agregado CAMINO del ABRA II Región (DNV) a fs. 19 de (1) 18/08/00 Notificación del incumplimiento CAMINO del ABRA 7408/00 Secc.C 1°DIST. (DNV) CAMINO del ABRA de (1) Actuación Res. OCCOVI N° 27 4/02/02 S.Gral.At.U.(OCCOVI) CAMINO del ABRA 5/02/02 Propuesta de penalización Pasa a caratulación Ante la aprobación del Nuevo Plan de Obras, el antiguo Plan ha devenido en abstracto, por lo que corresponde el archivo de las presentes. Le asiste razón al Concesionario porque presento el nuevo Plan de Obras y el antiguo Plan ha devenido en abstracto Notificación de la falta de mérito Circuito administrativo de los expedientes de la D.N.V. (continuación) Expte. D.N.V. Pases De: 1355/01 II Región (DNV) OCC (DNV) Fecha Actuación a: OCC (DNV) II Región (DNV) 5/12/00 8/03/00 CAMINO del ABRA II Región (DNV) II Región (DNV) CAMINO del ABRA OCC (DNV) II Región (DNV) CAMINO del ABRA II Región (DNV) II Región (DNV) OCC (DNV) II Región (DNV) OCC (DNV) II Región (DNV) CAMINO del ABRA CAMINO del ABRA II Región (DNV) OCC (DNV) CAMINO del ABRA CAMINO del ABRA II Región (DNV) 19/10/99 el plazo de Ejecución de los trabajos 11/04/00 Las actas de inicio carecen de validez, por no haber comenzado las obras. 17/04/00 Que se adopten medidas en respuesta a la nota del 3/8/00 19/04/00 El Acta de Inicio no tiene por finalidad comenzar las obras, sino del inicio del plazo para su Ejecución 27/04/00 Invalida las Actas de Inicio, debiendo la Concesionaria comunicar la fecha efectiva del incio de tareas 4/05/00 El Acta de Inicio debe avalar el real comienzo de los trabajos 5/05/00 Como se realizaron trabajos de bacheo corresponde formalizar el Acta de inicio 10/05/00 Solicitan una reunión con Coordinador General del Organo de Control 18/08/00 Se notifica para descargo 22/08/00 Descargo OCC (DNV) Nota 2417 (OCCOVI) Mesa Gral. (OCCOVI) Secret. Obras Públicas 13/02/01 Pasa a caratulación 17/07/01 Solicitud de fijación de criterios 5547/00 II Región (DNV) OCC (DNV) Propuesta de Penalización. Se labraron Actas sin comenzar las obras Propuesta de penalización II Región (DNV) CAMINO del ABRA CAMINO del ABRA II Región (DNV) 28/07/00 Notificación del incumplimiento 7/08/00 Descargo Nota 2417 (OCCOVI) Coor.Gral (DNV) Secret. Obras Públicas 26/09/00 Corresponde aplicar la penalidad 17/07/01 Solicitud de fijación de criterios OCC (DNV) CAMINO del ABRA 20/03/99 Propuesta de penalización 22/03/99 Notificación del incumplimiento CAMINO del ABRA II Región (DNV) II Región (DNV) CAMINO del ABRA 31/03/99 Se firmo el Acta de Acuerdo donde se reprogramaron las obras para los meses de julio y octubre 7/05/99 Se insiste con el incumplimiento CAMINO del ABRA II Región (DNV) Coor.Gral (DNV) GAJ GAJ OCC (DNV) Adm.Gral Mesa Gral. (OCC) 10/05/99 Ratifican la plena vigencia del nuevo plan de reprogramación 16/06/99 Se eleva para su análisis, la penalidad propiciada y los descargos de la Concesionaria 21/12/99 Corresponde aplicar las penalidades 1/06/99 Pasa a caratulación Nota 2417 (OCCOVI) Secret. Obras Públicas 17/07/01 Solicitud de fijación de criterios 3894/99 II Región (DNV) II Región (DNV) ANEXO V Circuito administrativo de los expedientes del O.C.CO.VI. Expte. N° Pases de: Fecha 5968/01 Supervisor (OCCOVI) Gerencia Técnica (OCCOVI) Gcia. Técnica (OCCOVI) GAJ (OCCOVI) GAJ (OCCOVI) 6256/01 CAMINO del ABRA Actuación a: 21/09/01 Adjunta Actas de Constatación de Incumplimiento del Plazo de Ejecución de Obra 27/09/01 Traslado del expediente Inst. Sumariante OCCOVI 2/10/01 2/10/01 Dir. Ejecut.(OCCOVI) Res. OCCOVI N° 296 CAMINO del ABRA Inst. Sumariante Gerencia Técnica (OCCOVI) OCCOVI 10/10/01 Se da vista al Concesionario 17/10/01 Aprueba el Proyecto Ejecutivo de la segunda calzada entre los Km 16,50 - Km 32,00 24/10/01 Que se expida sobre las consideraciones técnicas del Descargo 30/10/01 Corrigen el descargo 6814/01 CAMINO del ABRA Gerencia Téc.(OCCOVI) GAJ (OCCOVI) Se designa Instructor Sumariante Descargo Inst. Sumariante GAJ (OCCOVI) GAJ (OCCOVI) Dir. Ejecut.(OCCOVI) Se consideran a las franquicias en forma autónoma y no como franquicias a adicionar 13/03/02 La penalidad propuesta ha devenido abstracta, por la vigencia del nuevo Plan de Obras previsto Corresponde el archivo de las actuaciones por no existir incumplimiento 14/03/02 Archivo de las actuaciones por falta de mérito Res. OCCOVI N° 73 S.Gral.At.U.(OCCOVI) CAMINO del ABRA 15/03/02 Archívese por falta de mérito el sumario instruido 18/03/02 Notificación de la falta de mérito 5956/01 Supervisor (OCCOVI) Gerencia Técnica. (OCCOVI) Gerencia Téc.(OCCOVI) GAJ (OCCOVI) GAJ (OCCOVI) 6255/01 CAMINO del ABRA 7/11/01 21/09/01 Adjunta Actas de Constatación de Incumplimiento del Plazo de Ejecución de Obra 27/09/01 Traslado del expediente Inst. Sumariante OCCOVI 2/10/01 2/10/01 Inst. Sumariante GAJ (OCCOVI) GAJ (OCCOVI) Inst. Sumariante 11/10/01 Solicita reemplazo 11/10/01 Se designa Instructor Sumariante Dir. Ejecut.(OCCOVI) Res. OCCOVI N° 296 CAMINO del ABRA 15/10/01 Se da vista al Concesionario 17/10/01 Aprueba el Proyecto Ejecutivo de la segunda calzada entre los Km 16,50 - Km 32,00 30/10/01 Corrigen el descargo 5/11/01 Se solicita información si las obras del expediente son alcanzadas por la reprogramación de la Res. SOP 190/01 6/11/01 Las obras se encuentran finalizadas al 5-11-99 6825/01 CAMINO del ABRA Inst. Sumariante OCCOVI Gerencia Técnica (OCCOVI) Gerencia Téc.(OCCOVI) GAJ (OCCOVI) Se designa Instructor Sumariante Descargo GAJ (OCCOVI) Inst. Sumariante Inst. Sumariante GAJ (OCCOVI) GAJ (OCCOVI) Dir. Ejecut.(OCCOVI) 11/02/02 Reemplazar al Instructor Sumariante 13/03/02 La penalidad propuesta ha devenido abstracta, por la vigencia del nuevo Plan de Obras previsto Corresponde el archivo de las actuaciones por no existir incumplimiento 14/03/02 Archivo de las actuaciones por falta de mérito Res. OCCOVI N° 71 S.Gral.At.U.(OCCOVI) CAMINO del ABRA 15/03/02 Archívese por falta de mérito el sumario instruido 18/03/02 Notificación de la falta de mérito Circuito administrativo de los expedientes del O.C.CO.VI. (continuación) Expte Pases de: Fecha a: 5684/01 Supervisor (OCCOVI) Gerencia Técnica (OCCOVI) Gerencia Téc.(OCCOVI) GAJ (OCCOVI) 5889/01 CAMINO del ABRA GAJ (OCCOVI) Actuación 12/09/01 Adjunta Actas de Constatación de Incumplimiento del Plazo de Ejecución de Obra 14/09/01 Traslado del expediente OCCOVI Inst. Sumariante 18/09/01 Descargo 27/09/01 Se designa Instructor Sumariante Inst. Sumariante GAJ (OCCOVI) Dir. Ejecut.(OCCOVI) CAMINO del ABRA 28/09/01 Acepta la designación, acompaña propuesta de dictamen y de Nota 1/10/01 Se da vista al Concesionario Res. OCCOVI N° 296 Inst. Sumariante Gerencia Técnica (OCCOVI) Gerencia Téc.(OCCOVI) GAJ (OCCOVI) GAJ (OCCOVI) Inst. Sumariante Inst. Sumariante GAJ (OCCOVI) GAJ (OCCOVI) Res. OCCOVI N° 72 Dir. Ejecut.(OCCOVI) S.Gral.At.U.(OCCOVI) CAMINO del ABRA 5678/01 Supervisor (OCCOVI) Gerencia Técnica. (OCCOVI) Gerencia Téc.(OCCOVI) GAJ (OCCOVI) 5888/01 CAMINO del ABRA GAJ (OCCOVI) Inst. Sumariante OCCOVI Inst. Sumariante GAJ (OCCOVI) Dir. Ejecut.(OCCOVI) Res. OCCOVI N° 296 CAMINO del ABRA Inst. Sumariante Gerencia Técnica (OCCOVI) Gerencia Téc.(OCCOVI) GAJ (OCCOVI) 17/10/01 Aprueba el Proyecto Ejecutivo de la segunda calzada entre los Km 16,50 - Km 32,00 25/10/01 Se solicita información si las obras del expediente son alcanzadas por la reprogramación de la Res. SOP 190/01 1/11/01 Las obras del trámite de penalidad se encuentran finalizadas al 31-01-01 11/02/02 Reemplazar al Instructor Sumariante 13/03/02 La penalidad propuesta ha devenido abstracta, por la vigencia del nuevo Plan de Obras. Corresponde el archivo de las actuaciones por no existir incumplimiento. 14/03/02 Archivo de las actuaciones por falta de mérito 15/03/02 Archívese por falta de mérito el sumario instruido 18/03/02 Notificación de la falta de mérito 12/09/01 Adjunta Actas de Constatación de Incumplimiento del Plazo de Ejecución de Obra 14/09/01 Traslado del expediente 18/09/01 Descargo 27/09/01 Se designa Instructor Sumariante 28/09/01 Acepta la designación, acompaña propuesta de dictamen y de Nota 1/10/01 Se da vista al Concesionario 17/10/01 Aprueba el Proyecto Ejecutivo de la segunda calzada entre los Km 16,50-Km 32,00 25/10/01 Se solicita información si las obras del expediente son alcanzadas por la reprogramación de la Res. SOP 190/01 1/11/01 Las obras del trámite de penalidad se encuentran finalizadas al 15/02/1 11/02/02 Reemplazar al Instructor Sumariante GAJ (OCCOVI) Inst. Sumariante Inst. Sumariante GAJ (OCCOVI) GAJ (OCCOVI) Res. OCCOVI N° 70 Dir. Ejecut.(OCCOVI) S.Gral.At.U.(OCCOVI) CAMINO del ABRA 18/03/02 Notificación de la falta de mérito Gcia Técnica 31/08/01 Acta de Constatación de Incumplimiento de plazo 5483/01 Supervisor (OCCOVI) Gerencia Téc.(OCCOVI) GAJ (OCCOVI) 5539/01 CAMINO del ABRA GAJ (OCCOVI) Inst. Sumariante 7/09/01 Traslado del expediente Di. Ejecut.(OCCOVI) CAMINO del ABRA 7/09/01 Descargo 11/09/01 Se designa Instructor Sumariante 11/09/01 Acepta designación, acompaña propuesta de dictamen y de Nota 12/09/01 Corresponde otorgar Vista 12/09/01 Se confiere la vista al Concesionario Gcia E.F. GAJ (OCCOVI) 17/10/01 Aprueba el Proyecto Ejecutivo de la segunda calzada entre los Km 16,50 - Km 32,00 20/11/01 Monto de la penalidad Inst. Sumariante GAJ (OCCOVI) Res. OCCOVI N° 74 S.Gral.At.U.(OCCOVI) CAMINO del ABRA GAJ (OCCOVI) OCCOVI OCCOVI Inst. Sumariante GAJ (OCCOVI) 13/03/02 La penalidad propuesta ha devenido abstracta, por la vigencia del nuevo Plan de Obras previsto. Corresponde el archivo de las actuaciones por no existir incumplimiento 14/03/02 Archivo de las actuaciones por falta de mérito 15/03/02 Archívese por falta de mérito el sumario instruido Res. OCCOVI N° 296 13/03/02 La penalidad propuesta ha devenido abstracta, por la vigencia del nuevo Plan de Obras Previsto. Corresponde el archivo de las actuaciones por no existir incumplimiento. 15/03/02 Archívese por falta de mérito el sumario instruido 18/03/02 Cédula de Notificación Circuito administrativo de los expedientes del O.C.CO.VI. (continuación) Expte Pases de: 1816/01 Secc.C 1°DIST. (DNV) CAMINO del ABRA II Región (DNV) Unidad Ad.Gub.(DNV) Dir. Ejecut.(OCCOVI) 2481/01 OCCOVI Fecha Actuación a: CAMINO del ABRA 1/03/01 II Región (DNV) OCC (DNV) 9/03/01 Descargo 22/03/01 Propuesta de penalización OCCOVI CAMINO del ABRA CAMINO del ABRA 28/03/01 Remite para conocimiento 10/04/01 Se da vista al Concesionario 3/05/01 Descargo GAJ (OCCOVI) Notificación del incumplimiento Gerencia Técnica (OCCOVI) Gerencia Téc.(OCCOVI) Supervisor (OCCOVI) 12/06/01 Se deberá constatar si la situación de incumplimiento se mantiene en la actualidad 14/05/01 Debe fecha informar la fecha de finalización de la obra GAJ (OCCOVI) 3/07/01 Gerencia Técnica (OCCOVI) OCCOVI 16/08/01 Descargo Inst. Sumariante CAMINO del ABRA 11/09/01 Se designa Instructor Sumariante 21/09/01 Se da vista al Concesionario CAMINO del ABRA OCCOVI 17/10/01 Aprueba el Proyecto Ejecutivo de la segunda calzada entre los Km 16,50 -32,00 23/10/01 Descargo Inst. Sumariante Gerencia Técnica (OCCOVI) 5062/01 CAMINO del ABRA GAJ (OCCOVI) Dir. Ejecut.(OCCOVI) Res. OCCOVI N° 296 Gerencia Téc.(OCCOVI) GAJ (OCCOVI) GAJ (OCCOVI) Inst. Sumariante Inst. Sumariante GAJ (OCCOVI) GAJ (OCCOVI) Res. OCCOVI N° 78 Dir. Ejecut.(OCCOVI) S.Gral.At.U.(OCCOVI) CAMINO del ABRA Remite el Acta de Constatación 25/10/01 Se solicita información si las obras del expediente son alcanzadas por la reprogramación de la Res. SOP N° 190/01 1/11/01 Será objeto de la reprogramación de la Res. SOP N°190/01 11/02/01 Se designa Instructor Sumariante 18/03/02 La penalidad propuesta ha devenido abstracta, por la vigencia del nuevo Plan de Obras previsto. Corresponde el archivo de las actuaciones por no existir incumplimiento. 19/03/02 Archivo de las actuaciones por falta de mérito 19/03/02 Archívese por falta de mérito el sumario instruido 18/03/02 Notificación de la falta de mérito ANEXO VI Análisis de las consideraciones efectuadas por el Organo de Control de Concesiones Viales (O.C.CO.VI.) en Nota OCCOVI N° 4952/2002 al Proyecto de Informe de auditoria de cumplimiento de obligaciones contractuales en el Corredor Vial Nº16 concesionado a la empresa Camino del Abra S.A. OBSERVACIONES: 1.AGN: El sistema de franquicias normado en el Pliego de Condiciones Particulares extiende las Fechas de Inicio de Obra en forma proporcional a la diferencia entre la Fecha de Inicio de la Concesión y la Fecha Programada de Inicio de cada obra, hecho que, sumado a la extensión automática en el 20 % del Plazo de Obra, provoca un diferimiento de inversiones y una extensión importante en los plazos de ejecución de las obras. OCCOVI: El Organismo no realiza consideraciones a esta primera observación. Comentario: Corresponde mantener la observación. 2. (Primer párrafo). AGN: En relación al cronograma de obras, se observan imprecisiones y contradicciones internas en la información recibida del Organo de Control (como las diferencias entre las fechas consignadas en los Informes Mensuales de avance de obras y las registradas en la Planilla General de Obras) que revela un inadecuado tratamiento administrativo de la misma. La mencionada información es de suma importancia, pues sirve de base para determinar con precisión el cumplimiento o no de los plazos previstos para las obras, y en caso de corresponder dar inicio a la aplicación de penalidades. OCCOVI: El Organismo expresa que tales imprecisiones y contradicciones se deben a “la caótica situación heredada del anterior Organo de Control dependiente de la Dirección Nacional de Vialidad respecto al tema cronograma de obras y sus correspondientes plazos de ejecución”. Agrega, “que a la hora de verificar lo ejecutado y lo pendiente de ejecución surgieron diferencias entre lo pretendido por la concesionaria y lo constatado por este OCCOVI, no solamente en lo referente a obras sino por sobre todas las cosas a los plazos comprometidos y a la forma de computarlos, según correspondiera o no la aplicación de las franquicias … del P.C.P., o la franquicia del punto 8.5. del Acuerdo aprobado por el Dto. 92/01, o según el caso, la ausencia de franquicia alguna.” Comentario: Dado que el cronograma de obra vigente y en consecuencia, los plazos para cada una de las obras están claramente definidos en los correspondientes documentos contractuales no debe admitirse “pretensión” alguna por parte del concesionario distinta que la de cumplir con los plazos comprometidos en esos documentos. Tampoco deberían existir dificultades interpretativas sobre el tipo de franquicia a aplicar (la franquicia del PCP o la del Acta Acuerdo aprobada por Dec. N°92/01) ya que resulta claro que el nuevo régimen de franquicias le es aplicable a las obras “adicionales” que surgieron del referido Acuerdo, únicamente, por lo que subsiste el régimen del PCP para el resto de las obras. Respecto a los comentarios sobre el anterior organismo de control -dependiente de la DNV- cabe consignar que esta AGN, a través de numerosos informes (Vgr. Resoluciones AGN N°110/01, N° 206/01y 50/00) realizó oportunamente, observaciones sobre la gestión de control que llevaba a cabo. Sin embargo, es de destacar que el nuevo organismo carece todavía de una gestión eficaz en materia de control de obras como surge de la presente observación. Por lo expresado se mantienen los términos de lo observado. 2 (2do. Párrafo ) AGN: El Concesionario hace un uso irregular de las Actas de Inicio de Obras, las que, según se desprende de los párrafos transcriptos en el numeral 4.1 in fine de Aclaraciones previas, aparecen labradas al sólo efecto de evitar la imposición de penalidades. OCCOVI: Expresa que "Independientemente del apreciado uso irregular de las Actas de Inicio de las obras por parte del ente concesionario, este organismo… ha venido sosteniendo y aplicando el criterio que la ha llevado a suscribir las actas de inicio de obras solamente cuando se constata el inicio material de los trabajo, aunque sean preparatorios, y no para documentar el inicio del plazo de su ejecución a los fines de evitar caer en la penalidad. Técnicamente las tareas preparatorias, como ser: Instalación de planta asfáltica, delimitación de la zona de obra, limpieza del tramo, tránsito de máquinas hacia la zona de obras, etc. se han considerado como integrantes de la obra en si y habilitan el labrado de la correspondiente acta de inicio, ya que manifiestan inequívocamente.." Comentario: El Organismo no se pronuncia acerca del uso irregular de las actas de inicio que hace el concesionario, observado en el Informe. Respecto al criterio a seguir para dar como iniciada una obra y así labrar el acta, es obvio el requisito de verificar el inicio material de los trabajos. Sin embargo, la AGN ha recomendado (Resol. AGN N° 50/00) que se constaten signos evidentes que muestren la voluntad de dar continuidad a las tareas iniciales; esto es, para el caso de una obra de refuerzo o repavimentación, la instalación de la planta asfáltica en las proximidades a la zona de obra. La AGN sostiene que de haberse implementado oportunamente la citada recomendación se hubiera evitado el uso irregular descripto en la observación que se comenta. Por lo expuesto, se mantiene la observación. 3.AGN: El Organismo de Control ha omitido propiciar penalidades por incumplimiento de fecha de inicio de obra y plazo de ejecución, por un monto, que valorarizado al 31 de Diciembre de 2001, equivale a $ 4.061.921,66. OCCOVI: El ente auditado manifiesta que “ello se debe al tratamiento administrativo que las mismas recibieran del Organo de Control de Concesiones dependiente de la Dirección Nacional de Vialidad, diferente al aplicado por este Organo de Control, cuando como se dijera antes …, no siempre resultó fácil determinar las fechas de inicio y plazo de ejecución, toda vez que las diferencias entre lo pretendido por el OCCOVI y la Concesionaria no siempre eran, ni es hoy mismo coincidente.” Comentario: Si bien la respuesta no aclara en qué consiste el diferente tratamiento de las penalidades que da el OCCOVI respecto de su antecesor, el OCCV de la DNV, pareciera orientarse en destacar un tratamiento más ordenado de los plazos y el grado de avance de las obras, aunque reconoce que aún persisten discrepancias sobre estos puntos con el Concesionario, aspecto éste comentado en el punto 2. (primer párrafo). Por otra parte debe destacarse que analizada una obra de varios años de ejecución -que por ende involucra a diferentes administraciones a cargo del organismo de control-, las observaciones resaltan las deficiencias o irregularidades a lo largo de la concesión como una cierta constante, sin poner el acento en algún período en particular. La obra Multitrocha Azul-Olavarría, por ejemplo, obra complementaría de gran importancia para el corredor, tenía fecha de finalización prevista para el 31/10/98 que, sumada la franquicia (para este caso más de 19 meses), lleva la fecha última de terminación al 6/06/00. Superada esa fecha y no finalizada la obra, el Organo de Control de la DNV aplicó la sanción, en este caso correctamente, hasta el 31/12/00. En su inicio, el nuevo organismo (OCCOVI) continuó aplicando la penalidad pero sólo hasta el 31/01/01 cuando dio por concluida la sanción. Al 31/10/01, fecha del último informe de avance de obra analizado, la obra se encontraba inconclusa; consecuentemente, el OCCOVI omitió aplicar la correspondiente penalidad al menos en el período que va desde el 31/01/01 al 31/10/01 (lo que representa una cifra cercana a los $280.000 valorizados al 31/12/01). Es decir, que lo observado por la AGN es extensivo al nuevo órgano de control. 4.AGN: Existe una significativa morosidad en el diligenciamiento de los expedientes que tramitan penalidades superando la razonabilidad de los plazos. OCCOVI: Señala que a partir de la creación del Organismo “…, se busca respetar en un todo los plazos y el mecanismo instituido por la Resolución OCCOVI N° 134/01 que aprobó el Reglamento de Actuación en Materia Sancionatoria …”. “Cabe destacar, que la normativa aludida en materia de plazos se ajusta a los lineamientos establecidos en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.” Comentario: La Resolución N° 134/01 tuvo como finalidad ordenar los procedimientos con miras a una "eficaz administración del deber administrativo". Por su parte, la Ley de Procedimientos Administrativos que se aplica supletoriamente, conforme al artículo 15 de la mencionada Resolución, establece como principios del procedimiento administrativo la celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites. A su vez, en materia de plazos determina que cuando no se hubiere establecido un plazo especial, el mismo será de diez días hábiles administrativos. Del análisis del circuito administrativo reflejado en el Anexo IV del Informe surge el incumplimiento de dichos plazos, muchos de los cuales exceden el plazo de razonabilidad, por lo que corresponde mantener la observación. En otros párrafos de los comentarios al punto 4 de las Observaciones, el Organismo hace referencia en realidad, a aspectos descriptos en Aclaraciones Previas (4.2.2.- Trámite de Penalidades y 4.3.- La Resolución del Trámite de Penalidades); dicho tratamiento se entiende no relevante. De igual modo, el organismo realiza algunas precisiones sobre los datos incorporados en el Anexo IV del Proyecto de Informe (Circuito Administrativo de los Expedientes de Penalidades), en particular de la forma en que están armados los expedientes y otras consideraciones que se entienden no significativas, respecto a lo observado. No obstante, corresponde modificar el referido Anexo IV a fin de incorporar lo señalado por el OCCOVI, dejándose aclarado que tales modificaciones no alteran las observaciones emitidas por la AGN, sobre el tema. 5.AGN: Con relación a la resolución de las penalidades, se formularon los siguientes comentarios: d) La S.O.P. se excedió en sus facultades al disponer, en el literal b) in fine del Numeral 6 del Anexo II de la Resolución S.O.P. N° 190/01, la norma que habilita la reprogramación de las obras no contenidas taxativamente en el Anexo IV del Acta Acuerdo, resultando en consecuencia nula la resolución comentada. Se aclara que las obras contenidas en el Anexo mencionado son las llamadas “obras adicionales”, cuya reprogramación sí encuentra justificación. e) En orden a lo manifestado ut supra, lo dispuesto en el Art. 3° y subsiguientes de la Resolución O.C.CO.VI. N° 9/02 (que aprueba un nuevo plan de Obras) resulta alcanzado por el mismo vicio que afecta a la norma que le sirve de antecedente. f) En base a lo observado en a) y b), también resultan nulas las Resoluciones O.C.CO.VI. N° 27/02, 70/02, 71/02, 72/02, 73/02, 74/02 y 78/02, toda vez que su base argumental descansa en el dictado de la norma contenida en el Art. 3° y subsiguientes de la Resolución N° 9/02. Por otra parte, no existe sustento normativo alguno que permita afirmar que la aprobación de un nuevo plan de obras, aún cuando éste fuera aprobado por acto administrativo válido, hace devenir “abstractas” las penalidades propiciadas por incumplimientos efectivamente incurridos respecto de los planes de obras vigentes, con el consiguiente perjuicio económico para el Concedente. OCCOVI: “La aplicación por el OCCOVI de la Resolución de la Secretaría de Obras Públicas N° 190 de fecha 17 de septiembre de 2001, aprobada por la Resolución MIV N° 341/2001, específicamente el inciso b del punto II de su Anexo II para dictar las resoluciones sobre reprogramación de obras y declaración de abstractas de las penalidades alcanzadas por esa reprogramación, no puede serle reprochada pues el Superior le otorgó tal atribución insusceptible de objeción por parte de este organismo, por lo que no se comparten los comentarios realizados en el punto 5., incisos a), b) y c) del título IV OBSERVACIONES, siendo el criterio que las resoluciones de referencia constituyen cosa juzgada.” Comentario: Al disponer la Resolución SOP N° 190/01 que “El O.C.CO.VI. establecerá la reprogramación de las obras adicionales …, de forma que las mismas se puedan construir de manera de favorecer su inmediata habilitación y utilización por parte de los usuarios, mejorando el nivel de servicio y la seguridad vial de los corredores concesionados. De igual forma, con relación a las obras previstas contractualmente.”, se pretendió que las obras se reprogramaran de manera tal que se posibilite su ejecución en el menor tiempo posible para mejorar el nivel de servicio en el corredor. Es más, en los considerandos de la Resolución N° 9/02 del OCCOVI (que aprueba la reprogramación) se menciona la necesidad de reprogramar sólo las obras adicionales, por cuanto los plazos de ejecución previstos para éstas en el Acta Acuerdo se vieron superados al demorarse la entrada en vigencia de dicha Acta. Es así entonces, que la reprogramación del resto de las obras contractuales (las que no fueron modificadas por el Acta Acuerdo) no encuentra justificación; máxime, que algunas de estas obras -a la fecha en que el Concesionario presenta el plan a consideración del Organo de Control- ya habían sido terminadas, por lo que la medida no encuentra otra justificación que la de evitar la imposición de penalidades para aquellas obras que aún terminadas lo hicieron superando el plazo previsto. La Ley de Procedimientos Administrativos considera al objeto del acto como un requisito esencial del mismo. Así, el apartado c) del art. 7 establece: “El objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible (...)” (el resaltado nos pertenece). Gordillo en su obra Tratado de Derecho Administrativo, T. 3, citando a Wolff sostiene: “en materia de posibilidad o imposibilidad de hecho" como una de las hipótesis de falta de sustrato material: “existe falta de sustrato material, cuando la cosa a que el acto se refiere no existe, o ha desaparecido o cuando la ejecución de lo que el acto dispone es material o técnicamente imposible. La reprogramación de una obra ya concluida es fácticamente imposible, encontrándose el acto que así lo dispone viciado de nulidad absoluta. Por ello esta Auditoria sostiene que debe procederse a la revocación de la Resolución O.C.CO.VI. N°190/01 en lo que ha sido objeto de observación en la presente. Con respecto la Resolución OCCOVI N° 27/02, la misma dispuso archivar las actuaciones de penalidades existentes en los Expedientes del Registro de la DNV. Para así resolver considera, sin mayor fundamentación, que en virtud del nuevo plan de Obras previsto para el Corredor N° 16 (aprobado por Resolución O.C.CO.VI. N° 9/02), las penalidades propuestas en el antiguo Plan de Obras "han devenido abstractas", por lo que corresponde el archivo de las presentes actuaciones. Uno de los principios que impregna todo el ordenamiento jurídico es el principio de razonabilidad. El control de razonabilidad supone -entre otras cosas- que los razonamientos que se siguen para su dictado sean correctos. La falta de razonabilidad del acto vicia de nulidad al mismo. En la resolución en análisis se pretende fundar la validez del acto en un razonamiento falso, ya que se llega a una conclusión que nada tiene que ver con el argumento que se utiliza. Así, no existe sustento normativo alguno que permita afirmar que la aprobación de un nuevo plan de obras, aún cuando éste fuera aprobado por acto administrativo válido, hace devenir “abstractas” las penalidades propiciadas por incumplimientos efectivamente incurridos respecto de los planes de obras vigentes. Por otra parte, cabe recordar que la Procuración del Tesoro de la Nación sostiene que: “Uno de los fines primordiales del Estado es perseguir el cobro de sus ingresos legítimos -entre los que sin duda se encuentra los provenientes del sistema sancionatorio- con el objeto de solventar la prestación de los servicios esenciales que se encuentran a su cargo.” (Dictamen 240:180). Finalmente, el Organo de Control en su descargo pretende resguardar su actuación con el sólo argumento de que el Superior le otorgó atribuciones para dictar las resoluciones sobre reprogramación de obras y declaración de abstractas de las penalidades alcanzadas por esa reprogramación; sin embargo la Res. N° SOP 190/02 sólo lo facultaría (con las reservas sobre su legitimidad) para reprogramar las obras, sin que se pronunciara en parte alguna sobre el tema penalidades. Por ende, el Organo de Control no obró dentro del marco legal acordado por la mencionada resolución, excediéndose en las facultades eventualmente conferidas. El OCCOVI en su descargo sostiene, finalmente, que “las resoluciones de referencia constituyen cosa juzgada.”. Se entiende que el Organo de Control quiso referirse aquí a la cosa juzgada administrativa y no a la judicial. Cabe recordar que la cosa juzgada administrativa supone una limitación a que la misma administración revoque, modifique o sustituya el acto en sede administrativa, debiendo requerir su anulación en sede judicial cuando se den los supuestos establecidos en los artículos 17 y 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos (acción de lesividad). Sin embargo, tanto la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos -mediante una interpretación armónica de los artículos 17 y 18 2 parte- como los dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación, la doctrina y jurisprudencia administrativa son contestes en sostener la excepción a la estabilidad del acto administrativo irregular frente a ciertos supuestos. En este sentido, se ha entendido que la excepción a la facultad revocatoria de la Administración debe ser interpretada con carácter estricto, toda vez que su aplicación acarrea la subsistencia en el mundo jurídico de un acto viciado de nulidad absoluta hasta tanto se produce la declaración judicial pertinente (conf. Swiecicki Beatriz c/Estado Nacional Sala IV, Cámara Contencioso Administrativa 05/09/97, J.A. 2001. T.IV Síntesis ), o que "La facultad revocatoria de la Administración se reconoce fundada en la necesidad de restablecer sin dilación el imperio de la juridicidad, comprometida por la existencia de un acto afectado de nulidad absoluta y que, por esta razón, carece de la estabilidad de los actos regulares y no puede generar válidamente derechos subjetivos de los particulares frente al orden jurídico interesado en la vigencia de la legalidad" (CS, causa J36 XXXI, "Juplast, S.A. s/amparo", 28/05/96); La Procuración del Tesoro de la Nación considera que “corresponde revocar el acto nulo de nulidad absoluta cuando el particular conocía el vicio, situación en que la revocación opera como una sanción a la mala fe del particular. (…)La estabilidad del acto administrativo cede ante errores manifiestos de hecho o de Derecho que van más allá de lo opinable, caso en el cual no pueden hacerse valer derechos adquiridos, ni cosa juzgada, ni la estabilidad de los actos administrativos firmes y consentidos, toda vez que la juridicidad debe prevalecer por sobre la seguridad precaria de los actos administrativos que presentan vicios graves y patentes, manifiestos e indiscutibles y que, por ello, ofenden al interés colectivo primario (conf. Fallos 265:349)". (Dictamen N° 236:306 del 12/02/01). RECOMENDACIONES Al Organo de Control: 1.- AGN: Se recomienda implementar mecanismos de procesamiento, control y validación de la información que procede de sus distintos órganos técnicos en orden a evitar las contradicciones e imprecisiones señaladas en la observación 2. En particular, las Actas de Inicio y de Finalización de Obras, deberán ser elaboradas por el Organo de Control, con la debida conformidad del Concesionario, reflejando la efectiva iniciación y finalización de los trabajos. OCCOVI: El Organismo auditado recoge la recomendación. 2.AGN: Se recomienda extremar los medios tendientes a aplicar, en todos los casos, el régimen de penalidades dispuesto en el Título IV del Pliego de Condiciones Particulares. OCCOVI: El Organismo auditado recoge la recomendación . 3.AGN: Se recomienda ajustar la tramitación de los expedientes de penalidades a plazos razonables, como lo establece la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. OCCOVI: “… en los expedientes de penalidades generados por este OCCOVI se ha seguido en tiempo y forma una tramitación razonable, aun cuando se procurará ajustarlos a los plazos de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, en tanto lo posibiliten las distintas vistas y requerimientos que formulan los concesionarios y el procedimiento aprobado por este Organo de Control …”. Comentario: Por un lado el organismo considera que se ha seguido una tramitación razonable en tiempo y forma, opinión que no es compartida por esta AGN en función de todo lo observado con relación al tema de las penalidades; y por otro lado expresa en cuanto a los plazos que “… se procurará ajustarlos a los plazos de la Ley de Procedimientos Administrativos …” expresando en cierta forma que la recomendación será tenida en cuenta pero lo condiciona al accionar del Concesionario, condicionamiento que resulta inadmisible, porque cualquiera sea el obrar del concesionario, éste no debería impedir o dificultar el desarrollo del trámite en los plazos razonables que se recomiendan.