TÉRMINOS DE REFERENCIA SO-00034-2015 EQUIPOS DE TECNOLOGÍA MAYO DEL 2015 Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 EMTELCO S.A.S. CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS PARA EJERCER CONTROL SOCIAL SOBRE ESTE PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA Mayores informes: Teléfono: Dirección: Página Web: Correo electrónico: 3897000 Extensión: 6412-6508-6002 Medellín Calle 14 No. 52 A - 174 28, Sede Olaya, Medellín. http://www.emtelco.com.co [email protected] [email protected] – Felipe Blandón Ruiz. INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES I. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE EMTELCO S.A.S. que en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA se denominará EMTELCO, adelanta un proceso de selección en virtud de lo establecido en sus SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL, en consonancia con el MANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN expedido por la Juntad Directiva de la Compañía, conforme a lo establecido en los artículos 13 y 14 (de la Ley 1150, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011) y el numeral 18 del artículo vigésimo cuarto de los Estatutos Sociales. En tal sentido, atendiendo a la naturaleza de los bienes y servicios a adquirir, se ha determinado proceder con presente proceso contractual mediante la Selección de Ofertas. II. INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES Podrán participar aquellas empresas que no habiendo sido invitados directamente por la entidad, previamente se inscriban a través de los correos electrónicos [email protected] y [email protected] hasta la fecha de cierre de la presente Selección de Ofertas. En el correo electrónico se debe indicar: - Nombre de la empresa: Nombre del Representante Legal: Nombre de la persona contacto: Teléfono, dirección electrónica: III. CONSULTA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 Los TÉRMINOS DE REFERENCIA podrán consultarse gratuitamente desde la fecha de apertura y hasta la fecha de cierre del presente proceso de selección, en la página web www.emtelco.com.co. IV CONTENIDO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Contenido INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES ................................................................................. 2 1.1. OBJETO. ............................................................................................................................. 5 1.2. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. .................................................................................... 5 1.3. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO ............................................................................... 5 1.4. APERTURA DE LA SELECCIÓN DE OFERTAS. ............................................................... 5 1.5. INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS, ACLARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. ............................................................................. 5 1.6. REVOCATORIA DE LA SELECCIÓN DE OFERTAS. ......................................................... 6 1.7. FECHA, HORA Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE OFERTAS ................................. 7 1.8. TÉRMINO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. .............................................................. 8 1.9. INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE OFERTAS. .............................................. 8 1.10. PRESENTACIÓN DE CONTRAOFERTA. .......................................................................... 8 1.11. NEGOCIACIÓN DIRECTA .................................................................................................. 9 1.12. INFORME EJECUTIVO DEFINITIVO .................................................................................. 9 1.13. ASPECTOS VARIOS A CONSIDERARSE POR LOS OFERENTES .................................. 9 1.13.1. IMPUESTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES .................................................................. 10 1.13.2. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR .............................. 10 1.13.3. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE MODERNIZACIÓN, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. ........................................................ 11 1.13.4. IDIOMA .......................................................................................................................... 11 1.13.5. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL ................................................................................. 11 1.13.6. DÍAS Y HORAS HÁBILES ............................................................................................. 12 1.14. CAUSALES DE RECHAZO O ELIMINACIÓN DE LA PROPUESTAS .............................. 12 2.1. CONDICIONES MÍNIMAS PARA PARTICIPAR ................................................................ 14 2.2. VALOR DE LA PROPUESTA ............................................................................................ 14 2.3. DOCUMENTOS DE LA OFERTA ...................................................................................... 14 2.3.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ............................................................. 14 2.3.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA CONTRAOFERTA (APLICA PARA QUIENES DEBAN PRESENTAR CONTRAOFERTA) .................................................................................... 17 2.3.3. FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA DE LA PERSONA JURÍDICA .......................... 17 2.3.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL ................................ 17 2.3.5. AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO SOCIAL..................................................................... 18 2.3.6. RESPUESTA PUNTO A PUNTO ................................................................................... 18 2.3.7. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT...................................................................... 18 2.3.8. CERTIFICACIÓN BANCARIA ....................................................................................... 18 2.3.9. FORMATO DE REGISTRO DE PROVEEDORES ........................................................ 19 2.3.10. DOCUMENTOS FINANCIEROS ................................................................................... 19 Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 2.3.11. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 19 2.3.12. FORMATOS. ................................................................................................................. 20 2.3.13. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA................................................................. 20 2.4. DOCUMENTOS SANEABLES .......................................................................................... 20 2.5. VALIDEZ DE LA OFERTA ...................................................................................................... 21 CAPÍTULO III - ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ................................................... 22 3.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA ..................................................................................................... 22 3.2. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ......................................................................................... 22 3.2.1. EVALUACIÓN CONTRACTUAL ................................................................................... 22 3.2.2. EVALUACIÓN FINANCIERA ......................................................................................... 22 3.2.3. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA .................................................................... 24 3.2.3.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA (65 PUNTOS). ................................................................ 24 3.2.3.2. CALIFICACIÓN TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES (35 PUNTOS) ........... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3.2.3.3. CRITERIOS DE DESEMPATE: ..................................................................................... 25 CAPÍTULO IV – CONDICIONES CONTRACTUALES APLICABLES ............................................ 26 4.1. DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y ORDEN DE INTERPRETACIÓN ...................................... 26 4.2. CONFIDENCIALIDAD. ...................................................................................................... 26 4.3. PLAZO DE EJECUCIÓN. .................................................................................................. 27 4.4. VALOR Y FORMA DE PAGO. ........................................................................................... 27 4.5. GARANTÍA ÚNICA. ........................................................................................................... 28 4.6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. .................................................................................... 29 4.7. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA ...................................................... 29 4.8. AUSENCIA DE VÍNCULO LABORAL. ............................................................................... 30 4.9. INDEMNIDAD. ................................................................................................................... 30 4.10. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. ..................................................................................... 31 4.11. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO............................................................................. 31 4.12. RETENCIÓN DE PAGOS. ................................................................................................. 31 4.13. COMPENSACIONES. ....................................................................................................... 31 4.14. SANCIONES. .................................................................................................................... 32 4.15. MÉRITO EJECUTIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LAS SANCIONES. ........................... 32 4.16. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. ................................................................................... 33 4.17. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. ..................................................................... 33 4.18. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. ................................................................................. 33 4.19. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. ..................................................................................... 34 4.20. GASTOS E IMPUESTOS DEL CONTRATO. .................................................................... 34 4.21. APORTES PARAFISCALES. ............................................................................................ 34 4.22. DOMICILIO, LEY DEL CONTRATO Y NOTIFICACIONES. .............................................. 34 CAPÍTULO V - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ........................................................................... 36 Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 CAPÍTULO I - INFORMACIÓN AL OFERENTE 1.1. OBJETO. EMTELCO S.A.S que en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA se denominará EMTELCO requiere contratar un proveedor para entregar a título de compraventa los equipos y las licencias descritos en el capítulo V de estos TÉRMINOS DE REFERENCIA, lo cual incluye la instalación de los equipos y su puesta en funcionamiento, la implementación del software, así como todos los servicios de soporte técnico asociados a la garantía. 1.2. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. La presente SELECCIÓN DE OFERTAS, así como el negocio jurídico que surja como resultado de la misma, en caso de escogencia del CONTRATISTA, están sometidos a la legislación y jurisdicción Colombiana y se rige por el régimen contractual de EMTELCO, aprobado mediante Junta Directiva de fecha 29 de octubre de 2014 y su Sistema de Gestión Integral, y demás normas que lo modifiquen o deroguen el cual puede ser consultada en la página web www.emtelco.com.co, y demás normas civiles y comerciales aplicables a la materia, en conjunto con las reglas previstas en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA, sus modificaciones, y documentos que se expidan con ocasión de la presente SELECCIÓN DE OFERTAS, que hacen parte integrante de la misma, y las demás disposiciones que por la naturaleza del objeto de esta SELECCIÓN DE OFERTAS y del contrato, le sean aplicables. 1.3. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO El presupuesto oficial estimado para este proceso es de NOVECIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE. ($ 906.830.000) IVA incluido. 1.4. APERTURA DE LA SELECCIÓN DE OFERTAS. El presente proceso se abrirá el día martes 05 de mayo de 2015, fecha en la que empieza a correr el plazo para la presentación de la OFERTA. 1.5. INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS, ACLARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. EL OFERENTE está en la obligación de examinar cuidadosamente todos los documentos que se acompañen e informarse completamente sobre todas las circunstancias que puedan influir en el costo o el tiempo de ejecución del contrato. Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 Si un OFERENTE encontrare discrepancias u omisiones en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, en las especificaciones o en los demás documentos o dudas sobre ellos, deberá solicitar por escrito, en forma física o por correo electrónico a EMTELCO, las consultas o aclaraciones necesarias, las cuales requieren ser recibidas por ésta, por lo menos dos (2) días hábiles antes a la fecha de entrega de la OFERTA. Las solicitudes de aclaración presentadas después de este plazo se tendrán como no presentadas y será potestad de EMTELCO dar o no respuesta a las mismas. Las dudas y aclaraciones enviadas por los oferentes inscritos, así como las respuestas proporcionadas por EMTELCO y los cambios que la entidad realice a los TÉRMINOS DE REFERENCIA, se remitirán por correo electrónico con copia a todos los oferentes inscritos o invitados dentro de la presente SELECCIÓN DE OFERTAS hasta un (1) día hábil antes de la fecha de entrega de la OFERTA. La OFERTA y toda la correspondencia relacionada con la presentación de la OFERTA, deberá ser dirigida a EMTELCO a los correos electrónicos informados en los presentes Términos de Referencia, o a la sede administrativa de EMTELCO ubicada en Calle 14 No. 52 A - 174, Sede Olaya, Medellín. EMTELCO por su parte dirigirá las comunicaciones pertinentes a las direcciones electrónicas o físicas que hayan informado al momento de su inscripción en el proceso. Todas las solicitudes de aclaración, respuestas a las mismas, modificaciones y avisos que envíe EMTELCO con relación a los TÉRMINOS DE REFERENCIA, pasarán a formar parte del mismo y se integrarán al expediente de la presente SELECCIÓN DE OFERTAS. 1.6. REVOCATORIA DE LA SELECCIÓN DE OFERTAS. En cualquier momento, hasta antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, EMTELCO podrá, por el mismo medio que realizó la invitación, revocar el proceso Selección de Ofertas, sin que ello implique derecho alguno de reclamación, para quienes hayan manifestado interés, hayan sido invitados o hayan enviado su oferta antes del plazo límite. En este último evento, el oferente podrá reclamar la oferta entregada. EMTELCO no responderá por la devolución de aquellas ofertas que no sean reclamadas dentro de los 5 días siguientes a la revocatoria del proceso de selección de ofertas. Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 1.7. FECHA, HORA Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE OFERTAS LAS OFERTAS deberán ser entregadas por el OFERENTE en la sede administrativa de EMTELCO ubicadas en Calle 14 No. 52 A - 174, Sede Olaya, Medellín, hasta las dos de la tarde (2:00 pm) del día once de mayo del año dos mil quince (11/05/2015) LAS OFERTAS deberán ser presentadas en original y copia debidamente foliadas, las cuales serán puestas dentro de sobres o paquetes separados, debidamente cerrados y marcados con el número de la contratación, objeto de la misma, nombre del OFERENTE e identificación del original y copia. Igualmente, EL OFERENTE deberá entregar al menos una copia de su OFERTA en formato digital (CD-ROM, DVD o memoria USB), y compatible con las herramientas MS Word y MS Excel. Si el oferente decide incluir los formatos de evaluación en PDF, también deberá acompañarlos en formatos que permitan el copiado de la información para poder realizar la comparación de las ofertas. En caso que las ofertas no estén debidamente foliadas, EMTELCO procederá a foliar la propuesta en aquellos folios que no estén numerados, y será responsabilidad del OFERENTE que cualquier documento de la misma se traspapele en desarrollo de dicha corrección. Si el sobre o paquete fuese entregado sin cerrar, EMTELCO no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la OFERTA sea traspapelada o abierta prematuramente. Si la OFERTA es enviada por correo, debe hacerse con suficiente antelación para que sea recibida en la dirección mencionada anteriormente, a más tardar en la hora y fecha indicada para la entrega de OFERTAS de la convocatoria. En todo caso, EMTELCO no será responsable del retardo o extravío que se derive de esta forma de presentación; las OFERTAS que se reciben después del plazo fijado para la entrega de OFERTAS no serán tenidas en cuenta y podrán reclamarse por OFERENTE directamente ante la Oficina de Compras EL OFERENTE sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de LA OFERTA. EMTELCO no será responsable, en ningún caso, de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de la contratación. Cualquier omisión o mala interpretación de los TÉRMINOS DE REFERENCIA, es responsabilidad exclusiva del OFERENTE. Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 1.8. TÉRMINO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. EMTELCO realizará el estudio jurídico – contractual, técnico y financiero, y la evaluación económica para la evaluación de las OFERTAS, dentro de un término de hasta siete (7) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de la entrega de las OFERTAS. EMTELCO podrá, a partir de esta etapa y hasta el momento de selección del contratista, solicitar por escrito al OFERENTE, las aclaraciones y explicaciones a que hubiere lugar, y si es del caso, que se alleguen los documentos necesarios para tal fin, de cara a sustentar y aclarar el alcance de los ofrecimientos. 1.9. INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE OFERTAS. Una vez realizada la revisión preliminar de las ofertas, se comunicará a los oferentes el informe ejecutivo de evaluación preliminar, el cual contendrá de forma resumida las evaluaciones técnicas, contractuales, financieras y todas aquellas que de conformidad con la naturaleza del objeto a contratar hayan sido establecidas en los términos de referencia. De igual manera, se consignará el orden de evaluación preliminar, el cual no tiene carácter vinculante ni otorga derecho alguno al oferente calificado en primer lugar, y permite a los oferentes mejorar los ofrecimientos realizados a EMTELCO en la etapa de contraoferta y negociación. 1.10. PRESENTACIÓN DE CONTRAOFERTA. Una vez puesto en conocimiento el informe preliminar de evaluación de ofertas, a aquellos oferentes cuya oferta no haya sido eliminada o rechazada, de conformidad con los términos de referencia, se les solicitará la presentación o formulación de mejoras a la oferta inicialmente presentada, las cuales serán nuevamente calificadas en las condiciones indicadas en los términos de referencia. La contraoferta sólo podrá versar sobre aspectos técnicos y/o económicos. La contraoferta deberá presentarse en el formato establecido para tal propósito en el capítulo segundo de los términos de referencia y a ésta sólo deberán acompañarse los formatos que correspondan a los ofrecimientos mejorados. Durante el plazo que se determine para la presentación de contraoferta, podrán presentarse observaciones a la evaluación preliminar. Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 Tratándose de proponentes cuya oferta haya sido eliminada o rechazada, éstos podrán presentar simultáneamente con las observaciones que tengan frente a las razones de su eliminación, la contraoferta correspondiente, la cual sólo será tenida en cuenta en el evento en que la entidad modifique el informe preliminar en lo referente a la eliminación o rechazo. En caso que el oferente eliminado presente observaciones a su eliminación, sin contraoferta y se modificare la decisión sobre la eliminación o rechazo, se tendrá únicamente en cuenta la primera oferta presentada, sin que exista oportunidad distinta para que presente contraoferta. El agotamiento de la etapa de presentación de contraoferta no implica aceptación de la misma ni otorga derechos de perfeccionar el contrato a quien la presente. 1.11. NEGOCIACIÓN DIRECTA EMTELCO podrá proceder a la negociación y ajuste de las condiciones ofertadas con quienes hayan obtenido los dos mejores puntajes después de agotar la etapa de contraoferta. En esta etapa no podrá haber cambios que desmejoren las condiciones técnicas ni incremento en los precios inicialmente ofrecidos por el proponente. El agotamiento de la etapa de negociación con cualquiera de los oferentes no implica aceptación de su oferta ni otorga derecho de perfeccionar el contrato. 1.12. INFORME EJECUTIVO DEFINITIVO El informe definitivo de evaluación de Ofertas consiste en la decisión definitiva respecto a la selección de alguna de las ofertas presentadas durante las etapas indicadas, o respecto a la desestimación de las mismas; esta decisión será notificada a los oferentes por el mismo medio empleado durante la Selección de Ofertas para comunicar las demás actuaciones del proceso. Cuando la decisión definitiva corresponda a la selección del Contratista, se procederá a la formalización del contrato con la expedición de una carta de aceptación de la oferta denominada Orden de Compra. EMTELCO podrá proceder a la desestimación de las ofertas cuando a su juicio existan motivos que impidan la selección de alguna de las ofertas. EMTELCO especificará las razones que conduzcan a tal decisión. 1.13. ASPECTOS VARIOS A CONSIDERARSE POR LOS OFERENTES Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 1.13.1. IMPUESTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES Al preparar su OFERTA, los OFERENTES deben tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución del contrato, el valor que ocasione la constitución de las garantías, así como las deducciones y retenciones a que haya lugar, de acuerdo con la ley. Serán por cuenta del OFERENTE todos los impuestos, tasas, contribuciones, retenciones, constitución de garantías y en general, cualquier gravamen asociado al objeto del contrato. Es entendido que EMTELCO no está obligado a expedir ningún certificado o a suscribir cualquier otro documento destinado a que el OFERENTE obtenga exención del pago de impuestos o derechos a su cargo, y derivados del contrato. EMTELCO descontará del valor del contrato todas las retenciones a que haya lugar en el momento de hacer los pagos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, sin dar lugar a reclamaciones por parte del OFERENTE. 1.13.2. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR EL OFERENTE debe garantizar en la carta de presentación de la OFERTA, en forma escrita y expresamente, que no se haya incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con EMTELCO, de acuerdo con la Ley 80 de 1.993, la Ley 1474 de 2011 y las demás normas legales vigentes; afirmación que se entenderá prestada bajo la gravedad de juramento. La comunicación deberá ser suscrita por el representante legal del oferente. Además, acepta con la presentación de su oferta, que si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en EL CONTRATISTA, éste tiene la obligación de exponerla y de ceder el contrato, previa autorización escrita de EMTELCO, o si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un OFERENTE dentro de una contratación, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo. La contravención de las anteriores prohibiciones, obligará al Representante Legal de EMTELCO a dar por terminado el contrato y proceder a su Liquidación en el estado en que se encuentre si a ello hubiere lugar, sin que haya lugar a reconocimiento o pago de indemnización alguna por parte de EMTELCO a EL CONTRATISTA. Así mismo, quienes deseen participar, no deben encontrarse reportados en el Boletín de Responsables Fiscales publicado por la Contraloría General de la República, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 o de lo contrario, EMTELCO descalificará la OFERTA. Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 1.13.3. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE MODERNIZACIÓN, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción a los números telefónicos: (1) 587 0555; vía fax al número telefónico: (1) 565 8671; la línea transparente del programa, al número telefónico: 01 8000 913040; o mediante el diligenciamiento del formato de denuncia publicado en la página web: www.anticorrupcion.gov.co el cual deberá ser enviado por correo electrónico, a la dirección: [email protected]; enviada en forma física a la Calle 14 No. 7-19, piso 9 , Bogotá, D.C. En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA y el contrato que forma parte del mismo, el OFERENTE obrará con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las leyes consagran. En el caso que EMTELCO comprobare hechos constitutivos de corrupción por parte de un OFERENTE durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, podrá rechazar la respectiva OFERTA. Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar durante la ejecución del contrato, tales circunstancias podrán dar lugar a la terminación del contrato, de conformidad con las reglas previstas para el efecto en la ley y en los presentes Términos de Referencia. 1.13.4. IDIOMA Las OFERTAS, comunicaciones, audiencias, providencias, aclaraciones, modificaciones y todo lo referente al desarrollo del presente proceso se hará en idioma castellano. 1.13.5. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Si los documentos presentados incorporan información confidencial o privada, de acuerdo con la ley colombiana, debe indicarse claramente tal circunstancia en un anexo a la carta de presentación y el documento considerado confidencial. En el caso de calificar una información como confidencial, el OFERENTE debe señalar cuál es la norma legal que soporta tal calificación. EMTELCO se reserva el derecho de revelar dicha información a sus funcionarios y asesores con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos. EMTELCO, sus funcionarios y asesores, están obligados a mantener la confidencialidad de dicha información, y sólo responderá por los perjuicios derivados de revelar la información confidencial o privada que contenga las OFERTAS, en caso de dolo o culpa grave de sus funcionarios o asesores. Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 Los OFERENTES únicamente podrán hacer uso de la información contenida en estos términos, para efectos de la elaboración de sus OFERTAS. En el evento en que se llegare a causar perjuicios a EMTELCO con ocasión del manejo de la información aquí contenida, los OFERENTES deberán indemnizarlas por tal concepto. La información que contiene estos términos de referencia es de uso exclusivo de EMTELCO y sólo podrá ser utilizada con el fin de presentar oferta para este proceso de contratación, por consiguiente, queda absolutamente prohibido al proponente usarla para cualquier otro propósito diferente. 1.13.6. DÍAS Y HORAS HÁBILES Para el cómputo de los días y horas hábiles a los que se refiere el presente proceso de Selección, se entiende por días y horas hábiles los días lunes a viernes no festivos en el horario comprendido entre las siete y quince de la mañana (7:15 AM) y las cinco y quince de la tarde (5:15 PM) del correspondiente día. 1.14. CAUSALES DE RECHAZO O ELIMINACIÓN DE LA PROPUESTAS Habrá lugar a la eliminación o rechazo de las OFERTAS en los siguientes casos, y por ende no serán evaluadas: A.) Cuando se presente dos o más OFERTAS por un mismo OFERENTE. B.) Cuando no se acredite legalmente la existencia o representación legal. C.) Cuando el OFERENTE se encuentre incurso en alguna de las causales de incompatibilidad o inhabilidad establecidas en la ley 80 de 1993, articulo 8, así como en las demás normas legales vigentes. D.) Cuando no se aporte con la oferta la carta de presentación de la oferta. E.) Cuando la carta de presentación de la oferta o la comunicación de la correspondiente contraoferta NO SE PRESENTE EN EL FORMATO indicado en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA, esto implica la inclusión de cualquier texto o manifestación distintas a las allí expresadas o la inclusión de textos adicionales. F.) Cuando la OFERTA o Contraoferta, según sea el caso, sea presentada por el OFERENTE en forma extemporánea. G.)Cuando el OFERENTE no se encuentre inscrito ó no haya sido invitado previamente a participar. H.) Si el OFERENTE no constituye la garantía de seriedad de la OFERTA antes del cierre del proceso o en su defecto del plazo que se le otorgue para subsanar la constitución y entrega de la misma. Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 I.) Capacidad Financiera: El no cumplimiento de los parámetros mínimos establecidos por EMTELCO. J.) El no cumplimiento de los requisitos mínimos obligatorios. K.) Si la razón social o establecimiento comercial del OFERENTE,su representante legal, sus socios o subcontratistas se encuentran reportados en la lista CLINTON . L.) Si la razón social o establecimiento comercial del OFERENTE se encuentra embargada. M.) Cuando haya algún condicionamiento o no aceptación a algún punto de los términos de referencia, y a juicio de EMTELCO, aquellos afecten la ejecución del contrato en los términos requeridos por la entidad. Se entiende incluida dentro de estas condiciones, cualquier aceptación condicionada de las condiciones contractuales del Capítulo IV de los presentes Términos de Referencia. N.) Cuando habiéndose solicitado una aclaración a la OFERTA, EL OFERENTE no hubiese dado respuesta, o la misma no sea satisfactoria respecto de la aclaración, o haya sido extemporánea respecto del término preclusivo indicado por EMTELCO. Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 CAPÍTULO II – INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS DE LA OFERTA 2. 2.1. CONDICIONES MÍNIMAS PARA PARTICIPAR Podrán participar personas jurídicas cuyo objeto social deberá ser la comercialización de equipos iguales o similares a los del objeto de la presente solicitud de cotización. Los proponentes deberán participar individualmente, es decir, que no se permiten ni consorcios ni uniones temporales. Los demás requisitos exigidos a los oferentes en los TÉRMINOS DE REFERENCIA deben acreditarse mediante los documentos expedidos por la entidad y/o autoridad competente conforme a la ley colombiana, y deberán cumplir con los siguientes requisitos generales a efectos de considerar la validez de la participación en la presente SELECCIÓN DE OFERTAS. 2.2. VALOR DE LA PROPUESTA Se deberá cotizar con precios únicamente en dólares americanos y los precios cotizados se mantendrán fijos y firmes durante el plazo de ejecución del contrato, de conformidad con las condiciones contractuales establecidas en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA. 2.3. DOCUMENTOS DE LA OFERTA La OFERTA deberá contener claramente el nombre y la dirección comercial del OFERENTE y deberá estar firmada por el OFERENTE. Para presentar su OFERTA, EL OFERENTE debe anexar la siguiente documentación: 2.3.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA OFERTA #____ Día ___ Mes____ de 2015 Señores EMTELCO Medellín Asunto: Carta de Presentación de la Propuesta SO-00034-2015 De acuerdo con lo que se estipula en la solicitud de OFERTA, el suscrito habiendo examinado cuidadosamente los términos de la misma, y bajo la manifestación de que toda modificación a la solicitud de OFERTA está expresamente indicada en nuestra OFERTA, declaro que: Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 No tenemos pleitos pendientes o reclamación judicial o extrajudicial alguna contra EMTELCO S.A.S. por ningún concepto. Con la presentación de nuestra oferta manifestamos aceptar, sin condicionamiento, las condiciones contractuales del capítulo IV de los Términos de Referencia. Mantendremos vigente nuestra OFERTA durante el término establecido por la solicitud de OFERTA. Declaramos conocer y acatar todas las normas que regulan la contratación de EMTELCO S.A.S., manifestamos bajo la gravedad del juramento que no estamos incursos en inhabilidades o incompatibilidades para contratar con EMTELCO S.A.S. y que de sobrevenir alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, siendo contratista de EMTELCO S.A.S., cederemos el contrato, previa autorización escrita de EMTELCO S.A.S. y que de no ser posible la cesión, renunciaremos a continuar su ejecución. Con la presentación de nuestra oferta autorizamos expresamente a EMTELCO a consultar en las bases de datos públicas o privadas, toda la información que considere necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos dentro del proceso de contratación. Declaramos que el capital, inversiones y demás bienes que conforman la sociedad y la de sus socios, así como los recursos que empleará en el desarrollo de las eventuales relaciones comerciales con EMTELCO S.A.S., provienen de actividades lícitas, siendo ésta una condición indispensable para generar o mantener cualquier clase de relación contractual con EMTELCO S.A.S., siendo una consideración fundamental e indispensable relativa a la persona. Conocemos que EMTELCO S.A.S. se ha adherido voluntariamente al Pacto Mundial de las Naciones Unidas comprometiéndose con la protección de los Derechos Humanos, del medio ambiente, manteniendo altos estándares laborales, y luchando contra la corrupción, y que encamina sus esfuerzos en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Igualmente que tenemos pleno conocimiento que EMTELCO S.A.S. excluye de sus políticas de contratación, cualquier pago, entregas o dádivas a terceros o a sus empleados para obtener beneficios en la celebración, adjudicación o acceso a información privilegiada, de manera que cualquier comportamiento o acción en este sentido no es aceptable y en caso de presentarse dará lugar a la no suscripción o terminación de cualquier relación contractual, sin perjuicio de las acciones legales que haya a lugar. Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 Conocemos que EMTELCO S.A.S. rechaza cualquier forma de trabajo infantil o cualquier forma de trabajo forzado y no apoya ninguna actividad que ponga en riesgo la integridad física y psicológica de ningún menor. Tratamos a nuestros empleados y contratistas con dignidad y respeto, evitando cualquier forma de discriminación o violencia, asegurando la igualdad de oportunidades entre nuestros empleados y declaramos que durante la vigencia de la relación con EMTELCO estaremos al día en nuestras obligaciones de salarios y prestaciones sociales a nuestros empleados así como de los parafiscales correspondientes y nos comprometemos a estarlo durante toda la vigencia de las relaciones con EMTELCO S.A.S. Garantizamos procurar por tener identificados y controlados los potenciales riesgos ambientales y de salud ocupacional que puedan generarse por el normal desarrollo de nuestras actividades y que cumplimiento con la normatividad ambiental y de salud ocupacional que nos es aplicable. Manifestamos haber leído y entendido todas y cada una de las condiciones indicadas en los presentes términos de referencia, de igual manera manifestamos aceptar totalmente y sin condicionamientos dichas estipulaciones, así como el contenido de los demás anexos y formatos que se acompañan a los Términos de Referencia Con la presentación de la presente oferta manifestamos conocer íntegramente la normatividad que regula la actividad económica de nuestro objeto social, así como aquella que particularmente se ocupa de los bienes y servicios relacionados con el contrato. En tal sentido y en caso de que se nos seleccione como contratista, nos comprometemos a indemnizar cualquier daño, directo, indirecto o consecuencial que llegare a sufrir EMTELCO S.A.S. como consecuencia de la ejecución del contrato. Atentamente, - Nombre del OFERENTE Nombre, firma y número de cédula del Representante Legal Garantía de Seriedad No. Vigencia de la Garantía: Valores asegurados: Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 2.3.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA CONTRAOFERTA (APLICA PARA QUIENES DEBAN PRESENTAR CONTRAOFERTA) OFERTA #____ Día ___ Mes____ de 2015 Señores EMTELCO Medellín Asunto: Presentación de contraoferta. En atención de la solicitud de contraoferta realizada por EMTELCO, anexo a la presente las nuevas condiciones técnicas y económicas aplicables a nuestra oferta inicialmente presentada dentro del proceso de Solicitud de Oferta No.__________________, en fecha _________. Atentamente, - Nombre del OFERENTE Nombre, firma y número de cédula del Representante Legal Garantía de Seriedad No. Vigencia de la Garantía: Valores asegurados: 2.3.3. FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA DE LA PERSONA JURÍDICA Debe ser expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y estar debidamente suscrito por el Representante Legal del OFERENTE (firmado por el representante legal). El Formato único de hoja de vida puede obtenerse en la siguiente dirección: http://www.dafp.gov.co/dmdocuments/hvidapersonajuridica.pdf 2.3.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EL OFERENTE deberá anexar el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio, en el que se indique el objeto de la sociedad y las facultades del Representante Legal. La anterior certificación deberá haber sido expedida con fecha no mayor a Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de entrega de la OFERTA y en él deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más. 2.3.5. AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO SOCIAL Si el Representante Legal del OFERENTE tiene limitaciones para realizar contrataciones de determinada cuantía, deberá adjuntar la autorización del órgano social competente para presentar OFERTA y así perfeccionar el contrato a que hace alusión la OFERTA. 2.3.6. RESPUESTA PUNTO A PUNTO Para efectos de garantizar la adhesión del contratista que se seleccione, a las exigencias establecidas por EMTELCO e instauradas en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA, los OFERENTES deberán responder PUNTO POR PUNTO, en documento aparte y en forma separada, todos y cada uno de los numerales de estos TÉRMINOS DE REFERENCIA, en lo solicitado en cada numeral, dándose por enterado y aceptándolos sin condicionamiento ó no aceptándolos, caso en el cual EMTELCO decidirá según su conveniencia, rechazar o no la OFERTA o solicitar las aclaraciones que estime convenientes para esos mismos efectos. Igualmente, incluirá con la OFERTA, toda la información técnica disponible de acuerdo con lo solicitado en el Capítulo V de estos Términos de Referencia y la información financiera solicitada. En caso de no hacer esta manifestación en la forma solicitada en este numeral, se entenderá que el OFERENTE acepta sin condicionamientos todos y cada uno de los numerales, formatos y anexos de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA y los documentos que los aclaren y modifiquen, de conformidad con la manifestación hecha en la carta de presentación. EMTELCO no admitirá aceptaciones condicionadas respecto de las condiciones contractuales del Capítulo IV de los presentes términos de referencia. 2.3.7. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT EL OFERENTE deberá presentar el registro único tributario expedido por la DIAN. 2.3.8. CERTIFICACIÓN BANCARIA EL OFERENTE deberá presentar constancia de la existencia de su cuenta bancaria. Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 2.3.9. FORMATO DE REGISTRO DE PROVEEDORES EL OFERENTE deberá anexar correctamente diligenciado el formato de registro de proveedores que se encuentra publicado en el siguiente link http://www.emtelco.com.co/images/normatividad/matricula_proveedores.xls 2.3.10. DOCUMENTOS FINANCIEROS Los OFERENTES deberán presentar los Estados Financieros abiertos a nivel de cuenta a cuatro (4) dígitos, con las respectivas Notas a los estados financieros y el Dictamen del Revisor Fiscal o Auditor Externo. Los estados financieros solicitados serán de los dos (2) últimos años de cierre contable y fiscal1, debidamente firmados por el Representante Legal, el Contador y el Revisor Fiscal con adición de una fotocopia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la junta central de contadores, tanto del contador como del revisor fiscal. En caso de que la certificación y la auditoria no sean exigencia del país de origen, los OFERENTES deberán presentar el equivalente exigido, de acuerdo con las normas de su país Para los OFERENTES extranjeros o para los integrantes extranjeros del OFERENTE, los Estados Financieros y sus respectivas Notas, así como el Dictamen o informe del Revisor Fiscal o Auditor Externo, o su equivalente, deben presentarse TRADUCIDOS AL ESPAÑOL y en PESOS COLOMBIANOS. Los OFERENTES deberán presentar fotocopia de las declaraciones de renta de los dos (2) últimos años. 2.3.11. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 EL OFERENTE, deberá anexar la certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la ley o el representante legal en la cual se acredite el pago de los aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA cuando de ello haya lugar, de los últimos seis (6) meses lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Dicha certificación deberá ser expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el representante legal de la sociedad. En este caso, el OFERENTE deberá acreditar el cumplimiento de dichas obligaciones por no menos de seis (6) 1 Entiéndase por cierre contable y fiscal, los estados financieros cerrados contablemente al 31 de Diciembre y de los cuales se hallan presentado su respectiva declaración de renta Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 meses anteriores a la fecha de presentación de su OFERTA. En el evento de que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. La mencionada certificación deberá estar firmada autógrafamente por quien corresponda. 2.3.12. FORMATOS. EL OFERENTE deberá aportar diligenciados los formatos para la presentación de su OFERTA incluidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA, así como toda la documentación que acredite la información consignada en los mismos. 2.3.13. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. La OFERTA deberá estar acompañada de una Garantía de Seriedad A FAVOR DE COMPAÑÍAS PARTICULARES figurando como afianzado o beneficiario EMTELCO. En la elaboración de las pólizas, el contratista deberá vigilar que el nombre de EMTELCO figure como EMTELCO S.A.S. acompañado de su NIT 800.237.456-5. Igualmente, el número del NIT y del tomador indicados en la garantía deben corresponder exactamente con los que figuran en el certificado de existencia y representación legal de la firma contratista, cuando este es persona jurídica, o en la cédula de ciudadanía cuando se trate de persona natural. Dicha garantía será respaldada con la firma del afianzado, el sello de cancelado o comprobante de pago por parte del asegurador, por una cuantía del Diez por ciento (10%) del valor total de Presupuesto oficial estimado. La vigencia de esta garantía será igual a la validez de la OFERTA (75 días calendario), contada a partir de la fecha de entrega de las OFERTAS. La garantía de seriedad de la OFERTA cubrirá todos los riesgos indicados por EMTELCO. En cualquier caso que EMTELCO decida ampliar el plazo para la adjudicación, EL OFERENTE deberá ampliar la vigencia de la póliza de seriedad en un término igual a la ampliación. 2.4. DOCUMENTOS SANEABLES En caso que algunos de los documentos solicitados en este capítulo, salvo la carta de presentación y los formatos referentes para la comparación de las ofertas, no sean allegados con la OFERTA, EMTELCO podrá solicitarlos. En este evento el OFERENTE deberá allegar los Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 documentos en los términos establecidos por EMTELCO o de lo contrario descalificará la OFERTA. Tratándose de defectos de los documentos que tengan que ver con la debida forma en que los mismos deban presentarse, o con la omisión de requisitos para su existencia y validez, pero que hayan sido aportados sin el cumplimiento pleno de tales requisitos, se podrá solicitar por una única vez en la misma oportunidad para solicitar aclaraciones a las ofertas, la subsanación de sus defectos. Si alguno de los documentos no se anexa a la OFERTA en la forma establecida por EMTELCO en los presentes términos, EMTELCO podrá solicitar su corrección, para lo cual el OFERENTE deberá sanearlos en el término que EMTELCO determine o de lo contrario se descalificará la OFERTA. 2.5. VALIDEZ DE LA OFERTA EL OFERENTE se obliga a mantener su OFERTA sin modificación de ninguna índole por un término de SETENTA Y CINCO (75) días calendarios contados a partir de la fecha de recibo y apertura de la OFERTA. Durante dicho lapso EMTELCO comunicará la selección del contratista o informará la decisión de no contratar, según corresponda. Si EMTELCO decide ampliar el plazo para la selección del contratista, EL OFERENTE deberá ampliar la validez de ésta por el término requerido. Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 CAPÍTULO III - ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 3. 3.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA Después del recibo de la OFERTA, EMTELCO determinará si está completa, si hay errores aritméticos, si está se ajusta sustancialmente a los documentos de la solicitud, si la Garantía de Seriedad ha sido correctamente constituida, si los documentos están debidamente presentados y si la OFERTA reúne las condiciones requeridas en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA. 3.2. EVALUACIÓN DE LA OFERTA Una vez que EMTELCO haya determinado que la OFERTA se ajusta a los documentos de la solicitud, procederá a su evaluación, teniendo en cuenta criterios contractuales, técnicos y económicos en el siguiente orden: 3.2.1. EVALUACIÓN CONTRACTUAL Se verificará que la OFERTA presente todos los documentos exigidos en el CAPÍTULO II INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS DE LA OFERTA, y que éstos cumplan con los requisitos establecidos. 3.2.2. EVALUACIÓN FINANCIERA Los OFERENTES deberán presentar los Estados Financieros abiertos a nivel de cuenta a cuatro (4) dígitos, con las respectivas Notas a los estados financieros y el Dictamen del Revisor Fiscal o Auditor Externo. Los estados financieros solicitados serán de los dos (2) últimos años de cierre contable y fiscal2, debidamente firmados por el Representante Legal, el Contador y el Revisor Fiscal con adición de una fotocopia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la junta central de contadores, tanto del contador como del revisor fiscal. En caso de que la certificación y la auditoria no sean exigencia del país de origen, los OFERENTES deberán presentar el equivalente exigido, de acuerdo con las normas de su país 2 Entiéndase por cierre contable y fiscal, los estados financieros cerrados de forma contable a 31 de Diciembre, y de los cuales se haya presentado su respectiva declaración de renta. Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 Para los OFERENTES extranjeros o para los integrantes extranjeros del OFERENTE, los Estados Financieros y sus respectivas Notas, así como el Dictamen o informe del Revisor Fiscal o Auditor Externo, o su equivalente, deben presentarse TRADUCIDOS AL ESPAÑOL y cifras en PESOS COLOMBIANOS. Los OFERENTES deberán presentar fotocopia de las declaraciones de renta de los dos (2) últimos años. Con el fin de verificar la solidez financiera, EL OFERENTE deberá cumplir con los siguientes indicadores financieros: 3.2.2.1. Índice de Liquidez: Para participar se requiere que EL OFERENTE se encuentre en un margen igual o mayor a 1,1 según EMTELCO verifique en los Estados Financieros solicitados. Será medida como Activo Corriente sobre Pasivo Corriente para cada año, sumando el resultado de cada uno de los años y promediando su resultado. En caso contrario, la OFERTA será descalificada. Razón corriente = Activos Corrientes Pasivos Corrientes 3.2.2.2. Índice de Endeudamiento: Para participar en la contratación, se requiere un índice de endeudamiento no superior al Ochenta por Ciento (80%) según estados financieros solicitados, sumando el resultado de cada uno de los años y obteniendo un resultado promedio. En caso contrario, la OFERTA será descalificada. Endeudamiento Total = Pasivo Total Activo Total x 100 3.2.2.3. Capital de trabajo: Para participar en la contratación, se requiere que el capital de trabajo del oferente sea igual o superior al cien por ciento (100%) del PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO, medido como "Activo Corriente – Pasivo Corriente” y se obtiene un promedio sumando el resultado de los dos años suministrados y dividiéndolo por dos. En caso contrario, la OFERTA será descalificada 3.2.2.4. Crecimiento EBITDA Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 Para participar en la contratación, se requiere que el crecimiento EBITDA del oferente sea igual o superior a (1), medido como "EBITDA del último año / EBITDA del año anterior”. En caso contrario, la OFERTA será descalificada. Crecimiento EBITDA= EBITDA del último año EBITDA del año anterior EBITDA = Utilidad operacional + depreciaciones + amortizaciones Nota- Presentar información financiera en archivo de Excel Adjunto. 3.2.3. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA Se revisará el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la presentación de los documentos solicitados para lo cual el proponente deberá entregar con la oferta para que sea revisada por el personal técnico de EMTELCO. Cualquier incumplimiento de las características básicas obligatorias será motivo de descalificación y no se realizarán las evaluaciones subsiguientes. 3.2.3.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA (100 PUNTOS). La calificación del precio total se asignará partiendo del valor total (Sumatoria de precio por cantidades) más bajo, la cual tendrá la calificación máxima del puntaje establecido. Las demás OFERTAS, se calificarán de acuerdo al precio ofrecido de conformidad con la siguiente fórmula: PR = ( Pm ) x 100 Pi Dónde: PR = Calificación del precio de cada oferente Pm = Precio mínimo comparable entre todas las OFERTAS Pi = Precio comparable de la OFERTA en análisis NOTA : Precio comparable es el ofrecido por EL OFERENTE. NOTA: esta fórmula se aplica sobre el valor de la oferta antes de IVA. Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 3.2.3.2. CRITERIOS DE DESEMPATE: Si dos (2) propuestas o más se encuentran empatadas en puntaje, EMTELCO seleccionará al oferente que haya presentado el menor tiempo de entrega, ahora bien, de persistir el empate, se premiará a la oferta que primero hubiese presentado la mejor opción de acuerdo con el factor que otorga más puntos en la Presente Solicitud de Ofertas. Es así que para tal caso se debe aplicar lo dispuesto en el literal a) del artículo 24 de la Ley 361 de 1997. POR SORTEO: en el evento de persistir el empate se citarán LOS OFERENTES cuya calificación haya generado empate entre ellos, en cuya presencia se realizará el sorteo como se indica a continuación: se colocarán en una bolsa no transparente un numero de balotas de color azul igual al número de empresas que presentan empates, y adicional se colocará una balota de color rojo. Los representantes de las empresas citadas sacarán una balota, y aquel representante de la empresa que saque de la bolsa la balota roja, será a quien se seleccione como contratista. Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 CAPÍTULO IV – CONDICIONES CONTRACTUALES APLICABLES Los siguientes numerales serán aplicables integralmente a la relación contractual de EMTELCO con EL CONTRATISTA una vez sea seleccionado. 4.1. DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y ORDEN DE INTERPRETACIÓN Forman parte del contrato los documentos que se indican a continuación: A) Los TÉRMINOS DE REFERENCIA contractuales, así como las aclaraciones y las modificaciones a los mismos, con base en los cuales el OFERENTE presentó su OFERTA. B) La OFERTA del CONTRATISTA cuando haya sido aceptada por EMTELCO con todos sus anexos y aclaraciones. C) Las modificaciones contractuales, aclaraciones o cambios a la relación contractual que convengan por escrito las partes durante la ejecución del contrato. D) Las normas vigentes aplicables, tanto las legales como las internas de EMTELCO. E) Las garantías solicitadas. Los términos de referencia, así como cualquier otro documento que suscriban las partes por escrito, tienen prelación sobre la oferta del contratista, la cual estará en todo momento subordinada en su interpretación a los documentos ya indicados. 4.2. CONFIDENCIALIDAD. Toda la información recibida por EL CONTRATISTA que sea conocida en la ejecución del contrato, tendrá carácter confidencial; obligación esta que será amparada por la cláusula de INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA reconoce que durante la ejecución del contrato tendrá acceso a información de carácter confidencial de EMTELCO, por lo tanto, se obliga para con EMTELCO a mantener la confidencialidad de la información que llegue a conocer. En virtud de esta cláusula, EL CONTRATISTA se compromete a garantizar por todos los medios a su alcance, que los empleados a su servicio y demás personas autorizadas, respetarán la obligación de secreto y confidencialidad sobre cualquier información recibida u obtenida en las investigaciones, estudios y análisis que adelanten durante el tiempo que dura la ejecución del contrato y un (1) año más. EL CONTRATISTA mantendrá y hará que sus empleados y todas aquellas personas que con su consentimiento hayan participado en la ejecución del contrato, mantengan la confidencialidad y no divulguen, vendan, concedan copias, transfieran o enajenen de otro modo la documentación o la información recogida durante el proceso de ejecución del contrato de un modo que no sea el permitido por parte de EMTELCO. Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 4.3. PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo del contrato es hasta el 30 de junio de 2015 no obstante, el plazo de entrega de los bienes será el indicado por el CONTRATISTA seleccionado en su oferta y el mismo, no podrá superar 15 días calendario. Fecha de inicio del plazo de ejecución: Una vez se elabore el informe definitivo de evaluación se procederá a la celebración del contrato cuyo plazo de ejecución empezará a correr a partir de la fecha de suscripción del mismo. VIGENCIA: La vigencia del contrato corresponde al término adicional al plazo de ejecución con que cuentan las partes para adelantar las actividades tendientes al finiquito de cuentas del contrato, cuando a ello hay lugar. La vigencia se determina en cuatro (4) meses, contados a partir de la terminación del plazo de ejecución y durante la misma no podrán ejecutarse por EL CONTRATISTA ninguna de las obligaciones a su cargo. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA se compromete a entregar los documentos correspondientes para la ejecución y legalización del contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la remisión de la orden de compra correspondiente y en ningún caso después de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquel en que se le notifique su selección como CONTRATISTA. Una vez recibida a conformidad la póliza de Garantía Única, EMTELCO expedirá el acta de aprobación de la dicha garantía . 4.4. VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del contrato corresponde al de la oferta seleccionada. FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará una vez recibidos, instalados y puestos en funcionamiento a satisfacción del supervisor del contrato los bienes objeto del contrato PLAZOS PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS: EMTELCO pagará dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la fecha de radicación de la factura, teniendo como referencia la TRM del día de elaboración de la factura. CONDICIONES APLICABLES AL PAGO DE LAS FACTURAS: EL CONTRATISTA manifiesta desde la presentación de su oferta, conocer, entender y aceptar las demás condiciones para el pago de sus facturas, las cuales están publicadas en la página Web de EMTELCO en el siguiente Link http://www.emtelco.com.co/images/normatividad/condiciones_pago.pdf. De igual manera, Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 manifiesta conocer entender y aceptar, cualquier cambio que se haga en dichas condiciones durante el plazo y vigencia del contrato. 4.5. GARANTÍA ÚNICA. El CONTRATISTA constituirá a favor de EMTELCO, las garantías bancarias o pólizas de seguro a favor de ENTIDADES PARTICULARES, para amparar los riesgos señalados a continuación, las cuales deberán ser otorgadas según sea el caso por un Banco o Compañía de Seguros debidamente establecido y autorizado por la Superintendencia Financiera para funcionar en Colombia. En la elaboración de las pólizas, el contratista deberá vigilar que el nombre de EMTELCO figure como EMTELCO S.A.S. acompañado de su NIT 800.237.456-5. Igualmente, el número del NIT y del tomador indicados en la garantía deben corresponder exactamente con los que figuran en el certificado de existencia y representación legal de la firma contratista, cuando este es persona jurídica, o en la cédula de ciudadanía cuando se trate de persona natural. Cuando las compañías aseguradoras decidan ejecutar la obligación incumplida, deberán hacerlo a través de una persona que reúna los requisitos que EMTELCO hubiera exigido en el proceso de selección del contratista afianzado. EMTELCO se reserva el derecho de revisar el clausulado de las condiciones generales de la póliza, para que en caso de que existan cláusulas que se consideren inaceptable, se solicite la modificación o eliminación de las mismas según corresponda. El valor de la prima respectiva, así como el de sus ampliaciones, será cubierto por el contratista. Las garantías deberán estar firmadas por la compañía aseguradora y deberán acompañarse de sus respectivos recibos de pago de prima. Cuando haya modificaciones del plazo y/o valor del contrato, EL CONTRATISTA deberá ampliar las garantías para conservar el monto porcentual y las vigencias aquí pactadas. A) CUMPLIMIENTO: Para asegurar el total y estricto cumplimiento de todas las obligaciones contractuales que adquiere EL CONTRATISTA, así como también para responder por el pago de los perjuicios causados a EMTELCO o por sanciones o indemnizaciones que le imponga EMTELCO ó que a ésta le sean impuestas por su culpa. Dicha garantía deberá ser igual al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial estimado establecido en la Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 cláusula tercera. Este amparo tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución total del contrato y cuatro (4) meses más. B) CALIDAD DE LOS BIENES: Para garantizar la calidad de los bienes deberá constituirse este amparo, por una cuantía igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Este amparo tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más Cuando haya modificaciones del plazo y/o valor del contrato, EL CONTRATISTA deberá ampliar las garantías para conservar el monto porcentual y las vigencias aquí pactadas. Una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento del CONTRATISTA de la obligación de obtener la ampliación de la garantía o de la obligación de obtener su renovación o de la obligación de restablecer su valor o de aquella de otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, EMTELCO podrá imponer las sanciones por retardo en la legalización del contrato ó la cláusula penal pecuniaria, establecidas en el presente contrato 4.6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. EMTELCO ejercerá la supervisión funcional del contrato a través de los colaboradores Franklin Esteban Gil Espinal, Ingeniero Arquitecto de Infraestructura TI, identificado con cédula de ciudadanía 71.338.992 y Juan Fernando Sánchez Aristizabal, Gerente de Operaciones TIC, identificado con cédula de ciudadanía 98.556.563 Si los supervisores designados para el presente contrato no pudieren ejercer o cumplir con su función, EMTELCO designará a un nuevo supervisor. 4.7. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA queda obligado para con EMTELCO, adicionalmente a las obligaciones contempladas a lo largo de los TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA SO-00034-, a lo siguiente: A) A cumplir el contrato en las condiciones pactadas. B) A responder por las reclamaciones de orden laboral que pueda originarse por él, por el personal a su cargo o los subcontratistas, en contra de EMTELCO por la ocasión y/o como consecuencia del presente contrato, y por tanto reconoce que el presente contrato no establece ningún vínculo laboral entre EL CONTRATISTA y/o sus subcontratistas con EMTELCO, liberando a EMTELCO de cualquier responsabilidad laboral. C) A no subcontratar en forma total, ni ceder total o parcialmente el contrato sin el consentimiento previo, escrito y expreso de EMTELCO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negarla. Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 D) A cumplir el contrato con sus propios medios, bajo su exclusiva responsabilidad, con autonomía administrativa, dando por conocidos la extensión y necesidades que deberá satisfacer y bajo las cuales se cumplirá el contrato. E) A dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 100 de 1993, sobre afiliación al Sistema de Seguridad Social a sí mismos y a todo el personal que por el desarrollo del presente contrato pueda tener relación laboral directa o indirecta con EL CONTRATISTA. F) A responder por la idoneidad, calidad y trato del personal que, a su servicio, desarrolle o intervenga en la ejecución del contrato. G) A responder en los términos de ley por la ejecución de las obligaciones contractuales. H) A declarar y mantener indemne a EMTELCO S.A.S. frente a cualquier posible reclamación laboral que pueda originarse por el presente contrato. I) A conocer, respetar y acatar las políticas de seguridad informática de EMTELCO, en la medida que resulten aplicables. J) A no modificar el presente contrato sin que medie un documento formal y firmado por los representantes legales de EMTELCO y EL CONTRATISTA. 4.8. AUSENCIA DE VÍNCULO LABORAL. Este contrato no genera ninguna relación de tipo laboral y por consiguiente, ni EL CONTRATISTA ni su personal o subcontratistas pueden reclamar la terminación del mismo, ningún tipo de prestaciones laborales; pues los dineros pagados son emolumentos por los bienes o servicios entregados autónomamente. De otra parte, EMTELCO no adquiere compromisos ni obligaciones con persona alguna, empleados o subordinados del CONTRATISTA, que por cualquier concepto emplee en razón de los trabajos contratados, esto es, no asume ningún tipo de responsabilidad solidaria. Por su parte, EMTELCO tendrá derecho a supervisar y comprobar las actividades desplegadas en cumplimiento de este convenio; al efecto podrá solicitar informes verbales o por escrito de la ejecución de los quehaceres y los documentos que considere pertinentes. 4.9. INDEMNIDAD. INDEMNIDAD.- Si por la actuación u omisión de EL CONTRATISTA o sus subordinados se generaren perjuicios u obligaciones avaluables patrimonialmente en contra de EMTELCO, aquel responderá por la totalidad del monto de los daños directos, reconocimientos e indemnizaciones a que haya lugar. Para hacer efectiva esta indemnización, EMTELCO, notificará por escrito, en cualquier tiempo, a EL CONTRATISTA de los detalles de cualquier siniestro, reclamo, demanda, pleito, acción legal, o cobranza de cualquier género o naturaleza, debiendo éste acudir de manera inmediata a la sustitución, cubrimiento y aseguramiento de EMTELCO quien en todo momento se entenderá y tendrá como indemne y ajeno a dichos eventos, los cuales constituyen única y exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 PARÁGRAFO.- EMTELCO podrá hacer uso de la retención de pagos que garantice la protección contra los perjuicios de que trata la presente cláusula. De la misma manera, conocidos los perjuicios comunicará al CONTRATISTA el monto de los mismos para emitir la correspondiente Nota Crédito. De no emitirse la Nota Crédito por parte del CONTRATISTA, EMTELCO podrá compensar directamente el valor de los perjuicios informados en el pago de cualquier factura que adeude al CONTRATISTA 4.10. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. El plazo de ejecución solo podrá ser suspendido por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas ante EMTELCO, mediante acta suscrita por las partes, para lo cual EL CONTRATISTA deberá prorrogar por el término de tiempo que sea necesario las pólizas de garantías que se hayan constituido a favor de EMTELCO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del documento respectivo; vencido el término de la suspensión continuará corriendo el plazo constituido para la ejecución del contrato. 4.11. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. EL CONTRATISTA quedará exento de toda responsabilidad por dilación u omisión en el cumplimiento de las obligaciones contractuales cuando dichos eventos ocurran por causa constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobada, por fuera del control del CONTRATISTA y que no impliquen su falta o negligencia, de acuerdo con lo establecido por la Ley. 4.12. RETENCIÓN DE PAGOS. EMTELCO podrá retener, total o parcialmente, de cualquiera de los pagos pendientes a favor del CONTRATISTA la suma que considere necesaria para protegerse de los perjuicios que pueda sufrir como consecuencia de trabajos, entregas o prestaciones defectuosas o tardías por EL CONTRATISTA, así como para asegurar el pago de sanciones, compensaciones o la cláusula penal pecuniaria y en general para protegerse de reclamos, pleitos, acciones legales, o de las indemnizaciones a su cargo o perjuicios imputables al CONTRATISTA. EMTELCO hará la devolución de los pagos retenidos, si es del caso, una vez subsanados los problemas que generaron tal situación, entendiendo que en caso que haya lugar a la reparación de perjuicios por EL CONTRATISTA o el pago de sanciones, compensaciones o cláusula penal pecuniaria, las sumas retenidas podrán ser compensadas de manera definitiva por EMTELCO para el cubrimiento parcial o total de los mismos 4.13. COMPENSACIONES. Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 EL CONTRATISTA acepta que EMTELCO compense directamente sobre el total de la factura, las sumas que se indican a continuación, las cuales se descontarán automáticamente, por los incumplimientos presentados durante la ejecución del contrato, de conformidad con la tabla que se indica a continuación: INCUMPLIMIENTO Incumplimiento en los tiempos de entrega de los bienes. COMPENSACIÓN APLICABLE 1% sobre el valor de la factura, por cada 2 días de retraso en los tiempos de entrega. PARÁGRAFO PRIMERO.- Para la aplicación de lo dispuesto en la presente cláusula, el Supervisor del Contrato de EMTELCO informará al CONTRATISTA el detalle de los incumplimientos presentados durante el periodo de facturación así como el cálculo de la compensación aplicable, para que EL CONTRATISTA emita la correspondiente Nota Crédito. De no emitirse la Nota Crédito por EL CONTRATISTA, EMTELCO podrá compensar directamente el valor de las compensaciones en el pago de la factura que adeude al CONTRATISTA. 4.14. SANCIONES. EL CONTRATISTA conviene y acepta pagar a EMTELCO a título de sanción las sumas que se indican a continuación en los siguientes casos: a) POR RETARDO EN LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO: Reconocerá el valor del uno por ciento (1%) del presupuesto oficial estimado del contrato, establecido en la cláusula tercera del presente contrato y hasta un tope del diez por ciento (10%) por cada día calendario que retarde la presentación de los documentos para iniciar la ejecución y legalización de este contrato. b) POR ATRASO GRAVE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES: En caso que por un hecho imputable al CONTRATISTA, aún por culpa leve, se produzca mora o simple retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asume en virtud del presente contrato distintas de aquellas donde se apliquen compensaciones periódicas y que puedan implicar de no corregirse, la afectación grave en el cumplimiento general del contrato y la terminación del mismo, le serán aplicables sanciones diarias, sucesivas a favor de EMTELCO por un valor igual al cero punto cinco por ciento (0.5%) del presupuesto oficial estimado del contrato, establecido en la cláusula tercera del presente contrato y hasta un tope del diez por ciento (10%) del mismo. De superar el tope anteriormente indicado, EMTELCO podrá proceder a la terminación del contrato y a la aplicación de la cláusula penal establecida en el mismo. 4.15. MÉRITO EJECUTIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LAS SANCIONES. Las partes convienen en reconocer mérito ejecutivo a la presente cláusula y al documento que EMTELCO expida para dar efectividad a las sanciones que sean procedentes. Para hacer efectiva Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 las sanciones de que trata el numeral anterior, EMTELCO, requerirá al CONTRATISTA por cualquier medio hábil para ello, para efectos que en el término de tres (3) días hábiles entregue las explicaciones correspondientes del retardo o la mora y, en caso de no encontrarse justificada la mora o retardo, se le comunicará aplicación de la sanción, ésta se podrá hacer efectiva desde ese mismo día. PAGO DE LAS SANCIONES.- Comunicada de la sanción aplicable, EL CONTRATISTA deberá emitir la correspondiente Nota Crédito. De no emitirse la Nota Crédito por parte del CONTRATISTA, EMTELCO podrá hacer uso de su facultad de Retención de Pagos y compensar directamente el valor de sanciones en el pago de cualquier factura que adeude al CONTRATISTA, es entendido que EL CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato a que EMTELCO descuente las sanciones anteriormente indicadas de cualquier saldo a favor que tenga, o de la Garantía Única en el amparo que corresponda. 4.16. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. Sin perjuicio de la posibilidad de perseguir la totalidad de los perjuicios ocasionados con la terminación del contrato por el incumplimiento o por la imposibilidad de cumplir con la prestación por parte de EL CONTRATISTA, EMTELCO cobrará a éste, como sanción pecuniaria independiente de cualquier otra sanción o compensación establecida en el presente contrato, una suma equivalente a un veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial estimado del contrato, establecido en la cláusula tercera del presente contrato. EL CONTRATISTA autoriza el descuento de esta sanción, de las sumas que se hayan retenido a éste, o de los valores pendientes de pago, como también de la aplicación de la garantía vigente en el momento. Esta disposición reconoce mérito ejecutivo al documento que EMTELCO expida para dar efectividad a esta cláusula contractual. 4.17. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA será responsable por que los bienes y servicios contratados sean entregados en la forma, calidad y oportunidad establecida por EMTELCO. Así mismo será responsable, en los términos de Ley, por la ejecución de las obligaciones contractuales y por todos los daños que la no ejecución o ejecución tardía o defectuosa originen para EMTELCO. 4.18. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Para la solución de las controversias que surjan, que sean susceptibles de transacción, las partes podrán celebrar contratos de transacción o adelantarán los trámites previstos en la ley sobre conciliación administrativa prejudicial. Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 4.19. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. De conformidad con su naturaleza, el presente contrato no es objeto de liquidación 4.20. GASTOS E IMPUESTOS DEL CONTRATO. Se entiende que EL CONTRATISTA incluye en los precios indicados en su oferta, todos los gastos e impuestos que se causen para cumplir con el objeto contractual y su prestación en los sitios que indique EMTELCO. Por disposición legal EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos que se causen. De cada pago a efectuarse, se ordenará descontar el correspondiente porcentaje de retención en la fuente y los demás impuestos que ordene la Ley. EL CONTRATISTA no podrá alegar el desconocimiento de la Legislación Colombiana en materia tributaria, por tal razón acepta cualquier deducción que deba aplicar EMTELCO en razón de la naturaleza, cuantía, forma de ejecución y demás aspectos que incidan en la validación tributaria del contrato, con sujeción a la normatividad vigente que regula la materia. 4.21. APORTES PARAFISCALES. EL CONTRATISTA presentará a EMTELCO los pagos de aportes parafiscales a partir del acta de inicio y durante el plazo de ejecución del contrato mediante una certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la ley o el representante legal, en la cual se acredite el pago de los aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA cuando a ello haya lugar. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 así como al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, EMTELCO puede dar por terminado el contrato unilateralmente. 4.22. DOMICILIO, LEY DEL CONTRATO Y NOTIFICACIONES. El contrato se regirá por la Ley Colombiana. Para todos los efectos del contrato se entenderá que el domicilio contractual será la ciudad de Medellín. Cualquier comunicación que se derive de este contrato, deberá ser dirigida por EL CONTRATISTA a EMTELCO a la dirección que en adelante se indica: EMTELCO Calle 14 No. 52 A – 174 Sede Olaya Medellín-Antioquia Teléfono: 389-70-00 Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 Fax No. : 389-70-70 Email: [email protected] [email protected] – EL CONTRATISTA deberá informar dentro de los cinco (5) días siguientes la dirección, teléfono, fax, y correo electrónico a la que se deberá dirigir cualquier comunicación. Es responsabilidad de cada una de las partes informar al otro cualquier cambio que se suscite en las direcciones, fax, teléfono o e-mail, previamente informadas. 4.24. LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EL CONTRATISTA declara que tanto los recursos utilizados para dar cumplimiento a este contrato, como sus ingresos, provienen de actividades lícitas; que ni ellas, ni los subcontratistas utilizados para el desarrollo del objeto contractual, cuando a ello hubiere lugar, se encuentran con registros negativos en listados de prevención de lavado de activos nacionales o internacionales, ni incurren en los supuestos de financiación del terrorismo ni en una de las dos categorías de lavado de activos (conversión o movimiento) y que en consecuencia se obligan a responder frente a la otra parte, por todos los perjuicios que se llegaren a causar como consecuencia de esta afirmación. Conforme a lo anterior, será justa causa de terminación del contrato la inclusión de las partes o sus socios en los listados de la OFAC o de cualquier otra autoridad local, extranjera o internacional como sospechoso de actividades de lavado de activos al igual que el hecho de que EL CONTRATISTA sea condenado por parte de las autoridades competentes por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo, administración de recursos relacionados con dichas actividades o en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos. En igual sentido, la Parte que incumpla lo establecido en la presente cláusula responderá ante la otra Parte o algún tercero afectado por los perjuicios causados. El CONTRATISTA declara igualmente, que sus conductas se ajustan a la ley y a la ética. Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 CAPÍTULO V - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GABINETE PARA BLADES Característica Marca de Equipo: Modelo: Requerimiento Mínimo Informativo Informativo Ofertado ESPECIFICACIONES TECNICAS GABINETE PARA BLADES 1. Ampliación gabinete de Blades HP c7000 existente 1.1. Marca Informativo Dos (2) módulos Switch SAN de 24 puertos Full Fabric c/u (16 internos y 8 1.2. Conectividad SAN Externos) Fiber Channel de 8Gb, con sus respectivos SFP y cables Cuatro (4) módulos Switch LAN sistema operativo Comware con 16 puertos internos 1Gb (Server), 1.3. Conectividad LAN c/u con 4 puertos externos 1Gb o 10Gb SFP+ y 4 puertos 1gb Rj45, con sus respectivos cables y Gbic 2. Soporte Software de gestión centralizada en el gabinete para administrar todas las 2.1. Software funciones de los switch gabinete, inventario de servidores, y manejo de alertas. 3 Años – Full– OnSite, Mano de Obra y 2.2 Nivel de soporte Partes con tiempo de respuesta telefónica en 4 Horas Máximo y atención 7X24. Herramientas para manejo de 2.3 Manejo de parches actualización de aplicaciones. Instalación de todos los componentes cotizados con trasmisión de 3. Servicios (Incluir) conocimientos y documentación de plataforma instalada. Incluir certificación de experiencia en implementación servidores blade. Las 4. Experiencia (Incluir certificaciones deben ser del proponente y Certificaciones) del ingeniero que este contratado directamente por el proponente y con domicilio en Medellín. Se deben incluir 3 Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 5. Certificaciones técnicas Certificaciones) certificaciones de clientes Incluir certificación técnica expedida por el fabricante a los ingenieros que realizan la implementación, en blade, vmware, networking de la solución de red de enclosure. SERVIDORES DBMS Característica Marca de Equipo: Modelo: Requerimiento Mínimo Informativo Informativo Ofertado ESPECIFICACIONES TECNICAS SERVIDORES TIPO 1 BLADE Cantidad 2 1. Procesador: INTEL XEON E5-2690v3 Series 1.1. Arquitectura: 1.2. Tipo 12-core Intel Xeon E5 1.3. Velocidad Mínimo 2.6 Ghz 1.4. Memoria Caché 30MB Level 3 cache 1.5. Cantidad 1 Procesadores Instalados 1.6. Crecimiento procesadores Permitir crecimiento segundo procesador 2. Memoria RAM 2.1. Cantidad 2.2. Crecimiento 2.3. Cantidad de Slots 2.4. Tipo 2.5. Velocidad 3. Disco Duro Interno 3.1. Cantidad 3.2. Tamaño 3.3. RAID 3.4. Interface 3.5. RPM del Disco 3.6. Crecimiento Interno 3.7. Tipo de Disco y Controladora de Arreglo 3.8. Detección de fallas 3.9. Memoria Cache FBWC 128GB de Memoria RAM Hasta 1Tb Memoria RAM Mínimo 16 Slots para memoria Mínimo DDR4 RDIMM 2133Mhz 2 Hot Plug 600GB Permitir manejo de RAID 1 (Mirror) SAS 12G Mínimo 15.000 rpm 2 Discos Duros hot plug Dual Port Si 512 MB Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 4. Comunicaciones 4.1. Tipo 4.2. Ancho de Banda 4.3. Cantidad de Tarjetas de Red 5. Slots de expansion 5.1. Slots para conexión de tarjetas 5.2. Soporte Característica FlexFabric 10Gb 2 Puertos Minimo 2 slots HBA fibre channel, tarjetas de red Requerimiento Mínimo Ofertado 6. Conexión a la SAN 6.1. Tipo 7. Administración Remota 7.1. Administración Remota de cada Servidor 7.2. Licencia 8. Controladora de video 81. Memoria Si, incluir 1 tarjeta HBA fibre channel de 16GB de 2 puertos, incluir GBIC de SW brocade en enclosure y en SW externos de SAN. SI, a través de la Red según la arquitectura del fabricante Incluir licencia para administración remota avanzada 16 MB Flash Video Memory 9. Garantía 9.1. Tipo de Garantía 9.2. Garantía PreFalla 10. Diseño 11. Instalación y puesta en marcha 12. Servicios (Incluir) 13. Experiencia (Incluir 3 Años – Full– OnSite, Mano de Obra y Partes con tiempo de respuesta telefónica en 4 Horas Máximo y atención 7X24. Para CPU, Memoria y Discos Servidores en formato Blade compatible con los gabinetes de blades existente HP c7000 Se debe entrega el sistema totalmente operativo y funcional para la entidad en cada una de sus funcionalidades. Instalación de todos los componentes cotizados con trasmisión de conocimientos y documentación de plataforma instalada. Incluir certificación de experiencia en Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 Certificaciones) 14. Certificaciones técnicas Certificaciones) implementación servidores blade. Las certificaciones deben ser del proponente y del ingeniero que este contratado directamente por el proponente y con domicilio en Medellín. Se deben incluir 3 certificaciones de clientes Incluir certificación técnica expedida por el fabricante a los ingenieros que realizan la implementación. Certificación fabricante en instalación de Blade. Certificación clientes en instalación SERVIDORES GVP VIRTUALIZADOS. Característica Marca de Equipo: Modelo: Requerimiento Mínimo Ofertado ESPECIFICACIONES TECNICAS SERVIDORES TIPO 1 BLADE Cantidad 4 1. Procesador: INTEL XEON E5-2690v3 Series 1.1. Arquitectura: 1.2. Tipo 12-core Intel Xeon E5 1.3. Velocidad Mínimo 2.6 Ghz 1.4. Memoria Caché 30MB Level 3 cache 1.5. Cantidad 2 Procesadores Instalados 2. Memoria RAM 2.1. Cantidad 2.2. Crecimiento 2.3. Cantidad de Slots 2.4. Tipo 2.5. Velocidad 256GB de Memoria RAM Hasta 1Tb Memoria RAM Mínimo 16 Slots para memoria Mínimo DDR4 RDIMM 2133Mhz 3. Disco Duro Interno 3.1. Cantidad 3.2. Tamaño 3.3. RAID 3.4. Interface 3.5. RPM del Disco 3.6. Crecimiento Interno 2 Hot Plug 600GB Permitir manejo de RAID 1 (Mirror) SAS 12G Mínimo 15.000 rpm 2 Discos Duros hot plug Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 3.7. Tipo de Disco y Controladora de Arreglo 3.8. Detección de fallas 3.9. Memoria Cache FBWC 4. Comunicaciones 4.1. Tipo 4.2. Ancho de Banda 4.3. Cantidad de Tarjetas de Red 5. Slots de expansion 5.1. Slots para conexión de tarjetas 5.2. Soporte 6. Conexión a la SAN Característica 6.1. Tipo 7. Administración Remota 7.1. Administración Remota de cada Servidor 7.2. Licencia 8. Controladora de video 81. Memoria Dual Port Si 512 MB FlexFabric 10Gb 2 Puertos Minimo 2 slots HBA fibre channel, tarjetas de red Requerimiento Mínimo Si, incluir 1 tarjeta HBA fibre channel de 16GB de 2 puertos Ofertado SI, a través de la Red según la arquitectura del fabricante Incluir licencia para administración remota avanzada 16 MB Flash Video Memory 9. Garantía 9.1. Tipo de Garantía 9.2. Garantía PreFalla 3 Años – Full– OnSite, Mano de Obra y Partes con tiempo de respuesta telefónica en 4 Horas Máximo y atención 7X24.. Para CPU, Memoria y Discos 10. Diseño Servidores en formato Blade compatible con los gabinetes de blades existente HP c7000 11. Virtualización Incluir Licencias VMw vSph Std 1P 3yr Channel para 8 Procesadores 12. Instalación y puesta en marcha Se debe entrega el sistema totalmente operativo y funcional para la entidad en Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 13. Servicios (Incluir) 14. Experiencia (Incluir Certificaciones) 15. Certificaciones técnicas Certificaciones) cada una de sus funcionalidades. Instalación de todos los componentes cotizados con trasmisión de conocimientos y documentación de plataforma instalada. Incluir certificación de experiencia en implementación servidores blade. Las certificaciones deben ser del proponente y del ingeniero que este contratado directamente por el proponente y con domicilio en Medellín. Se deben incluir 3 certificaciones de clientes Incluir certificación técnica expedida por el fabricante a los ingenieros que realizan la implementación. Certificación fabricante en instalación de Blade Certificación clientes en instalación Certificación fabricante en instalación de Vmware VCP SERVIDORES VMWARE Característica Marca de Equipo: Modelo: Requerimiento Mínimo Informativo Informativo Ofertado ESPECIFICACIONES TECNICAS SERVIDORES TIPO 1 BLADE Cantidad 2 1. Procesador: INTEL XEON E5-2690v3 Series 1.1. Arquitectura: 1.2. Tipo 12-core Intel Xeon E5 1.3. Velocidad Mínimo 2.3 Ghz 1.4. Memoria Caché 25MB Level 3 cache 1.5. Cantidad 2 Procesadores Instalados 2. Memoria RAM 2.1. Cantidad 2.2. Crecimiento 2.3. Cantidad de Slots 2.4. Tipo 256GB de Memoria RAM Hasta 1Tb Memoria RAM Mínimo 16 Slots para memoria Mínimo DDR4 RDIMM Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 2.5. Velocidad 3. Disco Duro Interno 3.1. Cantidad 3.2. Tamaño 3.3. RAID 3.4. Interface 3.5. RPM del Disco 3.6. Crecimiento Interno 3.7. Tipo de Disco y Controladora de Arreglo 3.8. Detección de fallas 3.9. Memoria Cache FBWC 4. Comunicaciones 4.1. Tipo 4.2. Ancho de Banda 4.3. Cantidad de Tarjetas de Red 4.4. Tarjeta red adicional 4.2. Ancho de Banda 4.3. Cantidad de Puertos de red 5. Slots de expansión 5.1. Slots para conexión de tarjetas Característica 5.2. Soporte 2133Mhz 2 Hot Plug 300GB Permitir manejo de RAID 1 (Mirror) SAS 6G Mínimo 10.000 rpm 2 Discos Duros hot plug Dual Port Si 512 MB FlexFabric 10Gb 2 Puertos Formato Mezzanine Card Blade 1Gb 4 Mínimo 2 slots Requerimiento Mínimo HBA fibre channel, tarjetas de red Ofertado 6. Conexión a la SAN 6.1. Tipo 7. Administración Remota 7.1. Administración Remota de cada Servidor 7.2. Licencia Si, incluir 1 tarjeta HBA fibre channel de 16GB de 2 puertos SI, a través de la Red según la arquitectura del fabricante Incluir licencia para administración remota avanzada 8. Controladora de video 81. Memoria 16 MB Flash Video Memory 9. Garantía 9.1. Tipo de Garantía 3 Años – Full– OnSite, Mano de Obra y Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 9.2. Garantía PreFalla Partes con tiempo de respuesta telefónica en 4 Horas Máximo y atención 7X24.. Para CPU, Memoria y Discos 10. Diseño Servidores en formato Blade compatible con los gabinetes de blades existente HP c7000 11. Virtualización Incluir Licencias VMw vSph Std 1P 3yr Channel para 4 Procesadores 12. Instalación y puesta en marcha 13. Servicios (Incluir) 14. Experiencia (Incluir Certificaciones) 15. Certificaciones técnicas Certificaciones) Se debe entrega el sistema totalmente operativo y funcional para la entidad en cada una de sus funcionalidades. Instalación de todos los componentes cotizados con trasmisión de conocimientos y documentación de plataforma instalada. Incluir certificación de experiencia en implementación servidores blade. Las certificaciones deben ser del proponente y del ingeniero que este contratado directamente por el proponente y con domicilio en Medellín. Se deben incluir 3 certificaciones de clientes Incluir certificación técnica expedida por el fabricante a los ingenieros que realizan la implementación. Certificación fabricante en instalación de Blade Certificación clientes en instalación Certificación fabricante en instalación de Vmware VCP SERVIDORES ADICIONALES. Característica Marca de Equipo: Modelo: Requerimiento Mínimo Informativo Informativo Ofertado ESPECIFICACIONES TECNICAS SERVIDORES TIPO 1 BLADE Cantidad 3 1. Procesador: Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 1.1. Arquitectura: 1.2. Tipo 1.3. Velocidad 1.4. Memoria Caché 1.5. Cantidad 1.6. Crecimiento procesadores INTEL XEON E5-2630v3 Series 8-core Intel Xeon E5 Mínimo 2.4 Ghz 20MB Level 3 cache 1 Procesadores Instalados Permitir crecimiento segundo procesador 2. Memoria RAM 2.1. Cantidad 2.2. Crecimiento 2.3. Cantidad de Slots 2.4. Tipo 2.5. Velocidad 32GB de Memoria RAM Hasta 1Tb Memoria RAM Mínimo 16 Slots para memoria Mínimo DDR4 RDIMM 2133Mhz 3. Disco Duro Interno 3.1. Cantidad 3.2. Tamaño 3.3. RAID 3.4. Interface 3.5. RPM del Disco 3.6. Crecimiento Interno 3.7. Tipo de Disco y Controladora de Arreglo 3.8. Detección de fallas 3.9. Memoria Cache FBWC 4. Comunicaciones 4.1. Tipo 4.2. Ancho de Banda 4.3. Cantidad de Tarjetas de Red 5. Slots de expansión 5.1. Slots para conexión de tarjetas 5.2. Soporte Característica 2 Hot Plug 300GB Permitir manejo de RAID 1 (Mirror) SAS 6G Mínimo 10.000 rpm 2 Discos Duros hot plug Dual Port Si 512 MB FlexFabric 10Gb 2 Puertos Mínimo 2 slots HBA fibre channel, tarjetas de red Requerimiento Mínimo Ofertado 6. Conexión a la SAN 6.1. Tipo 7. Administración Remota 7.1. Administración Remota de Si, incluir 1 tarjeta HBA fibre channel de 16GB de 2 puertos SI, a través de la Red según la Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 cada Servidor 7.2. Licencia 8. Controladora de video 81. Memoria arquitectura del fabricante Incluir licencia para administración remota avanzada 16 MB Flash Video Memory 9. Garantía 9.1. Tipo de Garantía 9.2. Garantía PreFalla 12. Diseño 13. Instalación y puesta en marcha 14. Certificaciones técnicas Certificaciones) 3 Años – Full– OnSite, Mano de Obra y Partes con tiempo de respuesta telefónica en 4 Horas Máximo y atención 7X24.. Para CPU, Memoria y Discos Servidores en formato Blade compatible con los gabinetes de blades existente HP c7000 Se debe entrega el sistema totalmente operativo y funcional para la entidad en cada una de sus funcionalidades. Incluir certificación técnica expedida por el fabricante a los ingenieros que realizan la implementación. Certificación fabricante en instalación de Blade. Certificación clientes en instalación. SOFTWARE. Característica 1. Sistema operativo Microsoft 2. Sistema operativo Linux 3. Motor base de datos Microsoft 4. Software backup Requerimiento Mínimo 18 Licencias Windows Server Estándar 2012R2 2 Procesadores en Inglés 2 Licencias Red Hat Linux Enterprise 2 Socket. Soporte 3 años corporativo 12 Licencias SQL Esándar Core 2014 c/u 2 core licenciados 4 Licencias UDP Ofertado 5.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA a) Todos los equipos suministrados deben ser nuevos. b) A garantizar la calidad de los equipos entregados y a reponer aquellos con defectos en un plazo no superior a 10 días calendario. Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 c) A realizar la entrega de cada uno de los equipos y las licencias requeridas en las fechas y lugares, que así disponga EMTELCO d) El valor de la cotización deberá cubrir los costos por todo concepto tales como transporte o domicilios a las diferentes sedes de EMTELCO e) Una vez solicitados los equipos, el proveedor debe hacer entrega de los mismos en las sedes donde EMTELCO determine, la entrega física debe estar firmada por el supervisor del contrato y debe anexarse a la facturación. f) Todos los equipos deben tener garantía de 3 años e incluir reemplazo de HW (como discos, controladoras, etc.) dañado o defectuoso y solución del problema en un plazo máximo en 24 horas, de tal forma que si se daña cualquier componente, este sea reemplazado y puesto en operación por el proveedor en un plazo menor a 24 horas durante 3 años. Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 FORMATO I EVALUACIÓN FINANCIERA EVALUACIÓN FINANCIERA SPC_0xx_2015 Cia.:"" NOMBRE DE LA EMPRESA: XX/ XX / 2015 FECHA: Cifras en miles de pesos colombianos Balance General 2.014 2.013 variación % ACTIVO Total Activo Corriente - - 0% Efectivo 0% Inversiones 0% Deudores 0% Inventarios 0% Otros Activos 0% Total Activo NO Corriente - - 0% Inversiones 0% Propiedad, Planta y Equipo 0% Diferidos 0% Valorizaciones 0% Otros Activos 0% TOTAL ACTIVO - - PASIVO Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 0% Total Pasivo Corriente - - 0% Obligaciones Financieras CP Proveedores 0% 0% Cuentas Por Pagar 0% Impuestos Por Pagar 0% Obligaciones Laborales 0% Pasivos Estimados 0% Otros Pasivos 0% Total Pasivo NO Corriente - - 0% Obligaciones Financieras LP 0% Cuentas Por Pagar 0% Impuestos Por Pagar 0% Obligaciones Laborales 0% Pasivos Estimados 0% Otros Pasivos 0% TOTAL PASIVO - - 0% PATRIMONIO Capital 0% Superavit de Capital 0% Reservas 0% Resultado del Ejercicio 0% Resultado de Ejercicios Anteriores 0% Revalorización del Patrimonio 0% Superavit por Valorización 0% TOTAL PATRIMONIO - - 0% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - - 0% Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 Cia.:"" Cifras en miles de pesos colombianos Estado de Resultados 2.014 2.013 variación % Ingresos operacionales Ventas Netas 0% 0 0 Costo de Ventas Utilidad Bruta 0,00% 0% 0 0 Gastos de Admon. y ventas 0,00% 0% Ebitda Depreciaciones, amortizaciones y provisiones 0 Utilidad Operacional 0 0 0,00% 0% 0 0,00% Ingresos no Operacionales 0% Egresos no Operacionales 0% Utilidad Antes Imp.y Ajustes 0 0 Impuestos Utilidad Neta 0,00% 0% 0 0 NOTA: Se adjunta formato de evaluación financiera en formato EXCEL. 150423 Formato evaluación financiera - Compras.xlsx Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 0,00% FORMATO II EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA Para facilitar la evaluación, los proponentes deben diligenciar el siguiente formato CARACTERÍSTICA 1. Ampliación gabinete de Blades HP c7000 existente 1.1. Conectividad SAN 1.2. Conectividad LAN GABINETE PARA BLADES REQUERIMIENTO MÍNIMO OFERTADO Dos (2) módulos Switch SAN de 24 puertos Full Fabric c/u (16 internos y 8 Externos) Fiber Channel de 8Gb, con sus respectivos SFP y cables Cuatro (4) módulos Switch LAN sistema operativo Comware con 16 puertos internos 1Gb (Server), c/u con 4 puertos externos 1Gb o 10Gb SFP+ y 4 puertos 1gb Rj45, con sus respectivos cables y Gbic 2. Soporte 2.1. Software 2.2 Nivel de soporte 2.3 Manejo de parches 3. Servicios (Incluir) 4. Experiencia (Incluir Certificaciones) 5. Certificaciones técnicas Certificaciones) Software de gestión centralizada en el gabinete para administrar todas las funciones de los switch gabinete, inventario de servidores, y manejo de alertas. 3 Años – Full– OnSite, Mano de Obra y Partes con tiempo de respuesta telefónica en 4 Horas Máximo y atención 7X24. Herramientas para manejo de actualización de aplicaciones. Instalación de todos los componentes cotizados con trasmisión de conocimientos y documentación de plataforma instalada. Incluir certificación de experiencia en implementación servidores blade. Las certificaciones deben ser del proponente y del ingeniero que este contratado directamente por el proponente y con domicilio en Medellín. Se deben incluir 3 certificaciones de clientes Incluir certificación técnica expedida por el fabricante a los ingenieros que realizan la implementación, en blade, vmware, networking de la solución de red de enclosure. Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 SERVIDORES DBMS CARACTERÍSTICA Cantidad 1. Procesador: 1.1. Arquitectura: 1.2. Tipo 1.3. Velocidad 1.4. Memoria Caché 1.5. Cantidad 1.6. Crecimiento procesadores 2. Memoria RAM 2.1. Cantidad 2.2. Crecimiento 2.3. Cantidad de Slots 2.4. Tipo 2.5. Velocidad 3. Disco Duro Interno 3.1. Cantidad 3.2. Tamaño 3.3. RAID 3.4. Interface 3.5. RPM del Disco 3.6. Crecimiento Interno 3.7. Tipo de Disco y Controladora de Arreglo 3.8. Detección de fallas 3.9. Memoria Cache FBWC 4. Comunicaciones 4.1. Tipo 4.2. Ancho de Banda 4.3. Cantidad de Tarjetas de Red 5. Slots de expansión 5.1. Slots para conexión de tarjetas REQUERIMIENTO MÍNIMO CUMPLE/ NO CUMPLE SERVIDORES TIPO 1 BLADE 2 INTEL XEON E5-2690v3 Series 12-core Intel Xeon E5 Mínimo 2.6 Ghz 30MB Level 3 cache 1 Procesadores Instalados Permitir crecimiento segundo procesador 128GB de Memoria RAM Hasta 1Tb Memoria RAM Mínimo 16 Slots para memoria Mínimo DDR4 RDIMM 2133Mhz 2 Hot Plug 600GB Permitir manejo de RAID 1 (Mirror) SAS 12G Mínimo 15.000 rpm 2 Discos Duros hot plug Dual Port Si 512 MB FlexFabric 10Gb 2 Puertos Mínimo 2 slots Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 5.2. Soporte HBA fibre channel, tarjetas de red 6. Conexión a la SAN 6.1. Tipo 7. Administración Remota 7.1. Administración Remota de cada Servidor 7.2. Licencia 8. Controladora de video 81. Memoria Si, incluir 1 tarjeta HBA fibre channel de 16GB de 2 puertos, incluir GBIC de SW brocade en enclosure y en SW externos de SAN. SI, a través de la Red según la arquitectura del fabricante Incluir licencia para administración remota avanzada 16 MB Flash Video Memory 9. Garantía 9.1. Tipo de Garantía 9.2. Garantía PreFalla 10. Diseño 11. Instalación y puesta en marcha 12. Servicios (Incluir) 13. Experiencia (Incluir Certificaciones) 14. Certificaciones técnicas Certificaciones) 3 Años – Full– OnSite, Mano de Obra y Partes con tiempo de respuesta telefónica en 4 Horas Máximo y atención 7X24. Para CPU, Memoria y Discos Servidores en formato Blade compatible con los gabinetes de blades existente HP c7000 Se debe entrega el sistema totalmente operativo y funcional para la entidad en cada una de sus funcionalidades. Instalación de todos los componentes cotizados con trasmisión de conocimientos y documentación de plataforma instalada. Incluir certificación de experiencia en implementación servidores blade. Las certificaciones deben ser del proponente y del ingeniero que este contratado directamente por el proponente y con domicilio en Medellín. Se deben incluir 3 certificaciones de clientes Incluir certificación técnica expedida por el fabricante a los ingenieros que realizan la implementación. Certificación fabricante en instalación de Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 Blade. Certificación clientes en instalación SERVIDORES GVP VIRTUALIZADOS. CARACTERÍSTICA Cantidad 1. Procesador: 1.1. Arquitectura: 1.2. Tipo 1.3. Velocidad 1.4. Memoria Caché 1.5. Cantidad 2. Memoria RAM 2.1. Cantidad 2.2. Crecimiento 2.3. Cantidad de Slots 2.4. Tipo 2.5. Velocidad 3. Disco Duro Interno 3.1. Cantidad 3.2. Tamaño 3.3. RAID 3.4. Interface 3.5. RPM del Disco 3.6. Crecimiento Interno 3.7. Tipo de Disco y Controladora de Arreglo 3.8. Detección de fallas 3.9. Memoria Cache FBWC 4. Comunicaciones 4.1. Tipo 4.2. Ancho de Banda 4.3. Cantidad de Tarjetas de Red REQUERIMIENTO MÍNIMO CUMPLE/ NO CUMPLE SERVIDORES TIPO 1 BLADE 4 INTEL XEON E5-2690v3 Series 12-core Intel Xeon E5 Mínimo 2.6 Ghz 30MB Level 3 cache 2 Procesadores Instalados 256GB de Memoria RAM Hasta 1Tb Memoria RAM Mínimo 16 Slots para memoria Mínimo DDR4 RDIMM 2133Mhz 2 Hot Plug 600GB Permitir manejo de RAID 1 (Mirror) SAS 12G Mínimo 15.000 rpm 2 Discos Duros hot plug Dual Port Si 512 MB FlexFabric 10Gb 2 Puertos 5. Slots de expansión Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 5.1. Slots para conexión de tarjetas 5.2. Soporte Mínimo 2 slots HBA fibre channel, tarjetas de red 6. Conexión a la SAN 6.1. Tipo 7. Administración Remota 7.1. Administración Remota de cada Servidor 7.2. Licencia 8. Controladora de video 81. Memoria Si, incluir 1 tarjeta HBA fibre channel de 16GB de 2 puertos SI, a través de la Red según la arquitectura del fabricante Incluir licencia para administración remota avanzada 16 MB Flash Video Memory 9. Garantía 9.1. Tipo de Garantía 9.2. Garantía PreFalla 3 Años – Full– OnSite, Mano de Obra y Partes con tiempo de respuesta telefónica en 4 Horas Máximo y atención 7X24.. Para CPU, Memoria y Discos 10. Diseño Servidores en formato Blade compatible con los gabinetes de blades existente HP c7000 11. Virtualización Incluir Licencias VMw vSph Std 1P 3yr Channel para 8 Procesadores 12. Instalación y puesta en marcha 13. Servicios (Incluir) 14. Experiencia (Incluir Certificaciones) Se debe entrega el sistema totalmente operativo y funcional para la entidad en cada una de sus funcionalidades. Instalación de todos los componentes cotizados con trasmisión de conocimientos y documentación de plataforma instalada. Incluir certificación de experiencia en implementación servidores blade. Las certificaciones deben ser del proponente y del ingeniero que este contratado directamente por el proponente y con domicilio en Medellín. Se deben incluir 3 certificaciones de clientes Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 15. Certificaciones técnicas Certificaciones) Incluir certificación técnica expedida por el fabricante a los ingenieros que realizan la implementación. Certificación fabricante en instalación de Blade Certificación clientes en instalación Certificación fabricante en instalación de Vmware VCP SERVIDORES VMWARE CARACTERÍSTICA SERVIDORES TIPO 1 BLADE Cantidad 1. Procesador: 1.1. Arquitectura: 1.2. Tipo 1.3. Velocidad 1.4. Memoria Caché 1.5. Cantidad 2. Memoria RAM 2.1. Cantidad 2.2. Crecimiento 2.3. Cantidad de Slots 2.4. Tipo 2.5. Velocidad 3. Disco Duro Interno 3.1. Cantidad 3.2. Tamaño 3.3. RAID 3.4. Interface 3.5. RPM del Disco 3.6. Crecimiento Interno 3.7. Tipo de Disco y Controladora de Arreglo 3.8. Detección de fallas 3.9. Memoria Cache FBWC REQUERIMIENTO MÍNIMO CUMPLE/ NO CUMPLE 2 INTEL XEON E5-2690v3 Series 12-core Intel Xeon E5 Mínimo 2.3 Ghz 25MB Level 3 cache 2 Procesadores Instalados 256GB de Memoria RAM Hasta 1Tb Memoria RAM Mínimo 16 Slots para memoria Mínimo DDR4 RDIMM 2133Mhz 2 Hot Plug 300GB Permitir manejo de RAID 1 (Mirror) SAS 6G Mínimo 10.000 rpm 2 Discos Duros hot plug Dual Port Si 512 MB Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 4. Comunicaciones 4.1. Tipo 4.2. Ancho de Banda 4.3. Cantidad de Tarjetas de Red 4.4. Tarjeta red adicional 4.2. Ancho de Banda 4.3. Cantidad de Puertos de red 5. Slots de expansión 5.1. Slots para conexión de tarjetas 5.2. Soporte FlexFabric 10Gb 2 Puertos Formato Mezzanine Card Blade 1Gb 4 Mínimo 2 slots HBA fibre channel, tarjetas de red 6. Conexión a la SAN 6.1. Tipo 7. Administración Remota 7.1. Administración Remota de cada Servidor 7.2. Licencia 8. Controladora de video 81. Memoria Si, incluir 1 tarjeta HBA fibre channel de 16GB de 2 puertos SI, a través de la Red según la arquitectura del fabricante Incluir licencia para administración remota avanzada 16 MB Flash Video Memory 9. Garantía 9.1. Tipo de Garantía 9.2. Garantía PreFalla 3 Años – Full– OnSite, Mano de Obra y Partes con tiempo de respuesta telefónica en 4 Horas Máximo y atención 7X24.. Para CPU, Memoria y Discos 10. Diseño Servidores en formato Blade compatible con los gabinetes de blades existente HP c7000 11. Virtualización Incluir Licencias VMw vSph Std 1P 3yr Channel para 4 Procesadores 12. Instalación y puesta en marcha 13. Servicios (Incluir) Se debe entrega el sistema totalmente operativo y funcional para la entidad en cada una de sus funcionalidades. Instalación de todos los componentes Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 14. Experiencia (Incluir Certificaciones) 15. Certificaciones técnicas Certificaciones) cotizados con trasmisión de conocimientos y documentación de plataforma instalada. Incluir certificación de experiencia en implementación servidores blade. Las certificaciones deben ser del proponente y del ingeniero que este contratado directamente por el proponente y con domicilio en Medellín. Se deben incluir 3 certificaciones de clientes Incluir certificación técnica expedida por el fabricante a los ingenieros que realizan la implementación. Certificación fabricante en instalación de Blade Certificación clientes en instalación Certificación fabricante en instalación de Vmware VCP SERVIDORES ADICIONALES. CARACTERÍSTICA SERVIDORES TIPO 1 BLADE Cantidad 1. Procesador: 1.1. Arquitectura: 1.2. Tipo 1.3. Velocidad 1.4. Memoria Caché 1.5. Cantidad 1.6. Crecimiento procesadores REQUERIMIENTO MÍNIMO CUMPLE/ NO CUMPLE 3 INTEL XEON E5-2630v3 Series 8-core Intel Xeon E5 Mínimo 2.4 Ghz 20MB Level 3 cache 1 Procesadores Instalados Permitir crecimiento segundo procesador 2. Memoria RAM 2.1. Cantidad 2.2. Crecimiento 2.3. Cantidad de Slots 2.4. Tipo 2.5. Velocidad 32GB de Memoria RAM Hasta 1Tb Memoria RAM Mínimo 16 Slots para memoria Mínimo DDR4 RDIMM 2133Mhz 3. Disco Duro Interno 3.1. Cantidad 3.2. Tamaño 2 Hot Plug 300GB Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 3.3. RAID 3.4. Interface 3.5. RPM del Disco 3.6. Crecimiento Interno 3.7. Tipo de Disco y Controladora de Arreglo 3.8. Detección de fallas 3.9. Memoria Cache FBWC 4. Comunicaciones 4.1. Tipo 4.2. Ancho de Banda 4.3. Cantidad de Tarjetas de Red 5. Slots de expansión 5.1. Slots para conexión de tarjetas 5.2. Soporte Permitir manejo de RAID 1 (Mirror) SAS 6G Mínimo 10.000 rpm 2 Discos Duros hot plug Dual Port Si 512 MB FlexFabric 10Gb 2 Puertos Mínimo 2 slots HBA fibre channel, tarjetas de red 6. Conexión a la SAN 6.1. Tipo 7. Administración Remota 7.1. Administración Remota de cada Servidor 7.2. Licencia 8. Controladora de video 81. Memoria Si, incluir 1 tarjeta HBA fibre channel de 16GB de 2 puertos SI, a través de la Red según la arquitectura del fabricante Incluir licencia para administración remota avanzada 16 MB Flash Video Memory 9. Garantía 9.1. Tipo de Garantía 9.2. Garantía PreFalla 12. Diseño 13. Instalación y puesta en marcha 3 Años – Full– OnSite, Mano de Obra y Partes con tiempo de respuesta telefónica en 4 Horas Máximo y atención 7X24.. Para CPU, Memoria y Discos Servidores en formato Blade compatible con los gabinetes de blades existente HP c7000 Se debe entrega el sistema totalmente operativo y funcional para la entidad en Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500 14. Certificaciones técnicas Certificaciones) cada una de sus funcionalidades. Incluir certificación técnica expedida por el fabricante a los ingenieros que realizan la implementación. Certificación fabricante en instalación de Blade. Certificación clientes en instalación. SOFTWARE. CARACTERÍSTICA 1. Sistema operativo Microsoft 2. Sistema operativo Linux 3. Motor base de datos Microsoft 4. Software backup REQUERIMIENTO MÍNIMO CUMPLE/ NO CUMPLE 18 Licencias Windows Server Estándar 2012R2 2 Procesadores en Inglés 2 Licencias Red Hat Linux Enterprise 2 Socket. Soporte 3 años corporativo 12 Licencias SQL Esándar Core 2014 c/u 2 core licenciados 4 Licencias UDP EVALUACIÓN ECONÓMICA. DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL DE LA SOLUCIÓN VALOR IVA INCLUIDO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES PROVEEDOR TIEMPO DE ENTREGA BIENES Sede Medellín Calle 14 Nº 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000 Sede Bogotá Carrera 69 Nº 98 A - 11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet - Teléfono: + 57 (1) 486 3500