Condiciones generales del Grupo Iberdrola para la contratación de

Condiciones
generales del
Grupo Iberdrola
para la contratación
de obras y
de servicios
NI
00.13.11
Julio de 2010
E D I C I Ó N : 6ª
NORMA
IBERDROLA
NI
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
Condiciones generales del Grupo Iberdrola,
para la contratación de obras y de servicios
Indice
Página
1 Objeto del documento .................................................................................. 2
2 Ambito de aplicación ................................................................................ …. 2
3 Definiciones ................................................................................................. 2
3.1 Alcance de la obra o del servicio........................................................... 2
3.2 Carta de intención………………............................................................ 3
3.3 Carta de invitación a ofertar……............................................................ 3
3.4 Comitente…………………………........................................................... 3
3.5 Condiciones particulares………............................................................. 3
3.6 Contratista.............................................................................................. 3
3.7 Contrato................................................................................................. 3
3.8 Documentación contractual................................................................... 3
3.9 Documento............................................................................................ 3
3.10 Especificación para la contratación de obras y servicios.................... 4
3.12 Norma……………………..……............................................................ 4
3.13 Oferta................................................................................................... 4
3.14 Oferente............................................................................................... 4
3.15 Pedido aceptado………………............................................................ 4
3.16 Petición de oferta................................................................................. 4
4 Ofertas. Adjudicación ................................................................................... 4
4.1 Petición de oferta .................................................................................. 4
4.2 Presentación de ofertas ........................................................................ 5
4.3 Contenido de la oferta............................................................................ 5
4.4 Evaluación de las ofertas...................................................................... 7
4.5 Adjudicación de la oferta........................................................................ 8
5 Contrato o pedido.......................................................................................... 8
5.1 Objeto del contrato o pedido.................................................................. 8
5.2 Documentación contractual ................................................................. . 8
5.3 Entrada en vigor de la documentación contractual .............................. 9
6 Ejecución de obras y de servicios ................................................................ 9
6.1 Organización del contratista ................................................................. 9
6.2 Obligaciones del contratista................................................................ 11
6.3 Responsabilidades del contratista ...................................................... 13
6.4 Seguimiento y calidad......................................................................... 13
6.5 Plazos para la realización de la obra o del servicio............................ 14
6.6 Recepción de la obra o del servicio .................................................... 14
6.7 Garantías ............................................................................................. 14
6.8 Seguros................................................................................................ 15
7 Condiciones económicas............................................................................. 17
7.1 Precios ................................................................................................. 17
7.2 Facturación .......................................................................................... 17
7.3 Pagos ................................................................................................... 18
7.4 Avales y fianzas .................................................................................. 19
7.5 Penalizaciones por incumplimiento ........ ............................................ 19
7.6 Impuestos............................................................................................ 20
8 Cesión y subcontratación ........................................................................... 20
9 Información confidencial ............................................................................ 21
10 Tratamiento de datos personales ............................................................... 22
11 Cláusulas contenciosas ............................................................................. 22
11.1 Suspensión del contrato o pedido .................................................... 22
11.2 Resolución del contrato o pedido .................................................... 22
11.3 Forma de resolución de los conflictos. Arbitraje ............................... 23
11.4 Legislación aplicable......................................................................... 23
NI
Índice
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
Página
12 Otras cláusulas ..........................................................................................
12.1 Comunicaciones ...............................................................................
12.2 Cambios, revisiones y modificaciones ..............................................
12.3 Publicidad..........................................................................................
12.4 Idioma y unidades de medida ...........................................................
12.5 Licencias, permisos y autorizaciones ...............................................
12.6 Demoras excusables ........................................................................
12.7 Fuerza mayor ....................................................................................
12.8 Irrenunciabilidad y enmiendas ..........................................................
13 Condiciones medioambientales ...............................................................
14 Responsabilidad social y corporativa del contratista................................
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
26
NI
1
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
Objeto del documento
El presente documento establece las condiciones generales de contratación que regulan
las relaciones entre empresas del Grupo Iberdrola (en lo sucesivo comitente o
arrendatario) y la contraparte (en lo sucesivo contratista o arrendador), para la
contratación de obras y de servicios, según proceda. A estos efectos tendrán la
consideración de sociedades del Grupo Iberdrola, las que deban ser incluidas como tales
en las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración de Iberdrola S.A.;
las sociedades correspondientes a las últimas cuentas presentadas se encuentran
depositadas, a disposición del público general, en el Registro Mercantil de Vizcaya (y sobre
las que Iberdrola tenga una gestión efectiva de la sociedad).
Dado que algunas de las sociedades que forman parte del Grupo Iberdrola residen en
diferentes países, las presentes condiciones generales de contratación podrán verse
modificadas, con el fin de adaptar la contratación a las necesidades legales del país de
referencia. En este caso, al presente documento se añadirán mediante Anexo las
condiciones específicas que fueran de aplicación al país de la empresa del Grupo que
fuera el comitente.
2
Ambito de aplicación
2.1
Las presentes condiciones generales se aplicarán a todas las contrataciones de
obras y servicios cuyas características y complejidad así lo aconsejen desde el punto de
vista del comitente y por tanto quedarán excluidas cualquier tipo de condiciones estándar
de venta que pudiera tener establecidas el contratista.
2.2
Estas condiciones generales se incorporarán a la relación contractual y regularán
los derechos y obligaciones recíprocos no tratados específicamente en la documentación
particular (contrato o pedido aceptado).
2.3
La participación en un proceso de licitación organizado por el comitente, mediante
la presentación de una oferta por parte del contratista, implicará automáticamente el
conocimiento y aceptación de estas condiciones generales para el caso de resultar
adjudicatario del contrato o pedido objeto de la licitación.
2.4
Cualquier excepción a alguna de estas condiciones generales por parte del
contratista solamente será válida si, formulada por escrito, ha sido aceptada del mismo
modo por el comitente. Las excepciones que se acuerden por este procedimiento solo
serán aplicables a un contrato o pedido concreto, no pudiendo hacerse extensivas a otros
contratos o pedidos pasados o futuros.
2.5
Este documento está disponible en la página web del Grupo Iberdrola.
3
Definiciones
3.1
Alcance de la obra o del servicio
Se entiende como tal el conjunto de actividades a desarrollar por el contratista para realizar
la obra o para prestar el servicio, con el grado de definición determinado por la
documentación contractual.
-2-
NI
3.2
0 0 . 1 3 . 1 1 10-079
Carta de intención
Es el documento que, enviado eventualmente por el comitente al contratista, formaliza la
intención de ambas partes en contratar y que será perfeccionado en un futuro próximo
mediante la documentación contractual sobre las bases indicadas en el citado documento.
Su finalidad es facilitar el inicio de actividades del contratista, una vez acordadas por
ambas partes las obligaciones esenciales, y no condicionar la totalidad de las actuaciones a
la negociación de los aspectos de detalle pendientes.
3.3
Carta de invitación a ofertar
Es el documento a través del cual el comitente invita a participar en un concurso de ofertas
y que especifica la documentación que constituye la petición de oferta.
3.4
Comitente
Es la empresa del Grupo Iberdrola que contrata la obra o el servicio.
3.5
Condiciones particulares
Es el documento que recoge, para cada caso concreto, las condiciones adicionales,
matizaciones o excepciones a estas condiciones o a otros documentos incluidos en la
documentación contractual.
3.6
Contratista
Es la persona física o jurídica obligada a ejecutar la obra o prestar el servicio, que asume
conjuntamente con el comitente la documentación contractual.
3.7
Contrato
Es el documento que, firmado por ambas partes, formaliza el acuerdo de voluntades entre
el comitente y el contratista, referente a la ejecución de obras o prestación de servicios, en
los casos en los que tal acuerdo no se materialice en un pedido aceptado por el
contratista.
Puede adoptar las siguientes formas:
- Contrato marco: Es el contrato con el que las partes convienen los términos de
la ejecución de determinadas obras o servicios similares o repetitivos en las mismas
condiciones y con los mismos precios. La conclusión de un contrato marco por sí solo
no implica la obligación de formalizar ninguna ejecución de obra ni ninguna prestación de
servicio.
- Orden de suministro: Es el pedido concreto realizado al amparo de un contrato
marco y por lo tanto con las condiciones establecidas en el mismo.
- Contrato específico o pedido concreto: Es el contrato o pedido que ampara
específicamente la realización de una obra o servicio determinado.
3.8
Documentación contractual
Es el conjunto de documentos formado por el contrato, o el pedido aceptado, así como
por la documentación referenciada en aquéllos.
3.9
Documento
Se entiende como tal cualquier soporte que sea comercialmente admitido (sistemas
informáticos u ofimáticos, correo electrónico, papel, fax, etc.).
-3-
NI
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
3.10 Especificación para la contratación de obras y servicios
Es el documento o conjunto de documentos que recoge: alcance de los trabajos,
especificaciones técnicas, normas o procedimientos aplicables.
3.11 Especificaciones técnicas
Es el documento o conjunto de documentos, normalmente elaborado para cada obra o
servicio, que recoge y define las características requeridas de una obra o servicio y que
permite concretar de forma objetiva dicha obra o servicio.
3.12 Norma
Es el documento o conjunto de documentos utilizados para una aplicación repetida o
continuada, que describe los requisitos técnicos exigidos por el comitente para las obras o
servicios, así como los procedimientos para la comprobación de tales requisitos.
3.13 Oferta
Es la propuesta hecha por un oferente en respuesta a una petición de oferta.
3.14 Oferente
Es la persona física o jurídica que presenta una oferta.
3.15 Pedido aceptado
En aquellos casos en los que las partes no concierten un contrato, las obligaciones de las
partes se sustentarán mediante una carta de pedido que, enviada por el comitente, será
devuelta firmada con la aceptación del contratista.
3.16 Petición de oferta
Consiste en la invitación por parte del comitente a un posible contratista a participar en
un concurso de adjudicación, restringido y no público.
4
Ofertas. Adjudicación
4.1
Petición de oferta
4.1.1 Una petición de oferta constará, salvo excepción expresa en la carta de invitación a
ofertar, de los siguientes documentos a enviar a los oferentes:
- Carta de invitación a ofertar.
- Especificación técnica, si se establece.
- Plan de coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de
riesgos laborales.
- Condiciones particulares, si procede.
- Condiciones generales del Grupo Iberdrola para la contratación de obras y de
servicios.
En el caso de contradicción entre algunos de los documentos anteriormente citados,
prevalecerá lo indicado en aquél que ocupe un lugar anterior en la relación reseñada.
4.1.2 Si un oferente encuentra discrepancias o tiene cualquier duda sobre el verdadero
significado o intención de cualquier parte del contenido de la petición de oferta, solicitará
aclaración por escrito antes de enviar la oferta. Las respuestas a las preguntas de
cualquiera de los oferentes se enviarán a todos los demás, sin indicar el origen de la
pregunta.
-4-
NI
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
4.1.3 El comitente se reserva la facultad de solicitar, cuando lo estime oportuno, una
confirmación escrita de los oferentes de su intención de presentar oferta, dentro del plazo
que sea requerido.
4.1.4 El comitente se reserva la facultad de adjudicar parcialmente la obra o servicio
ofertado.
4.1.5 El comitente se reserva el derecho de rechazar, sin necesidad de justificación,
aquellas ofertas que a su juicio no cumplan las condiciones solicitadas.
4.2
Presentación de ofertas
4.2.1 Las ofertas deberán tener un plazo mínimo de validez de noventa (90) días
naturales a partir de la fecha límite de presentación de las mismas.
4.2.2 Cuando un oferente prevea no poder entregar su oferta en la fecha límite de
presentación requerida, lo comunicará por escrito al comitente con una semana de
antelación, indicando los motivos del retraso y la nueva fecha propuesta de presentación
de la oferta. El comitente se reserva el derecho de conceder el aplazamiento requerido,
contestando a dicho oferente y comunicando al resto de los oferentes la nueva fecha
establecida, en el caso de que se decidiese ampliar el plazo.
4.2.3 Se considerará como fecha de recepción de una oferta la fecha en que se reciba la
misma en la dirección indicada en la petición de oferta. Las ofertas, cuya fecha de
recepción sea superior a la fecha límite de presentación, serán devueltas acompañadas
de una carta de devolución.
4.3
Contenido de la oferta
4.3.1 La oferta deberá incluir una propuesta completa para la realización de las obras o
servicios y vendrá estructurada en dos partes: técnica y económico-comercial.
a)
Parte técnica.
Se deberán incluir los siguientes apartados:
1.- Aceptación y excepciones a los aspectos técnicos.
Esta sección se abrirá obligatoriamente con la afirmación de conocimiento de
todos los aspectos técnicos de la petición de oferta. A continuación se indicará
la aceptación de la misma o se listarán las excepciones justificándolas
convenientemente y haciendo referencia a los epígrafes y apartados
correspondientes de la petición de oferta.
No se considerarán vinculantes las excepciones técnicas no contempladas en
este apartado.
2.- Alcance:
Incluirá una explicación detallada de los trabajos y actividades que cubre la
oferta. Cualquier ampliación o variante del alcance solicitado por el comitente
deberá recogerse en el punto 5.
3.- Organización del contratista
Se hará constar:
- Descripción de la organización que se dedicará a:
• Ejecución de la obra o servicio ofertado.
• Las funciones de seguimiento de la prevención de riesgos laborales.
- Relación nominal o composición genérica del personal de plantilla que va a
realizar la obra o servicio, indicando según proceda:
• Categoría profesional.
• Formación previa:
-5-
NI
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
Las personas con funciones específicas de seguimiento y control de la
prevención de riesgos laborales (recursos preventivos, encargados de
la coordinación de actividades preventivas, coordinador de seguridad y
salud, etc.) deberán acreditar la formación establecida a tales efectos
en la legislación que le sea de aplicación (Ley 54/2003, R.D. 171/1004,
R.D. 1627/1997).
Los operarios tendrán la formación necesaria para hacer frente a los
riesgos propios de las instalaciones y de los trabajos a realizar. Cuando
vayan a realizar trabajos con riesgo eléctrico, sobre instalaciones
eléctricas o en su proximidad, contarán con la formación indicada en el
R.D. 614/2001 y de igual forma el personal tendrá una formación
específica para todos aquellos trabajos en los que la legislación vigente lo
exija.
• Experiencia
Con carácter general y siempre que la organización del trabajo así lo
permita, un porcentaje del personal no inferior al 85% que realice
trabajos en el interior de instalaciones eléctricas de alta tensión, en las
que la totalidad o una parte de la misma se encuentre en servicio, tendrá
una experiencia en trabajos en instalaciones similares, acreditada por el
contratista, superior a un año. De acuerdo a lo que establece el R.D.
614/2001, las personas que no acrediten esta experiencia deberán
estar vigiladas y tuteladas por un trabajador cualificado.
La condición anterior puede aplicarse a otros tipos de trabajos o
instalaciones y, en estos casos, deberá ser recogida por el comitente
en la documentación contractual.
- Organigrama del personal que ha de intervenir en los trabajos.
4.- Accidentalidad de la contrata
En anexo a la oferta, se facilitará un informe de la accidentalidad del
contratista en los últimos tres años anteriores, especificando la del colectivo
o sección del contratista dedicados a los trabajos ofertados o afines. Este
informe vendrá avalado por la mutua patronal de accidentes o por el servicio
de prevención propio o mancomunado, según sea el caso.
5.- Variantes a la obra o servicio
Se recogerá en este apartado, si procede, los trabajos ofertados que, por
exceder o modificar el alcance o la especificación de petición de oferta
indicados por el comitente en la documentación de la petición de oferta,
constituyan una alternativa a la oferta base.
6.- Planes y medidas de seguridad.
De acuerdo con lo contemplado en el plan de coordinación de actividades
empresariales en materia de prevención de riesgos laborales, en función de la
tipología de trabajos el contratista pondrá a disposición del comitente los
planes y medidas de seguridad previstos durante la ejecución de los trabajos
en el formato que proceda (planificación de la actividad preventiva, Plan de
seguridad y salud, etc.).
7.- Plan de calidad, si procede.
b) Parte económico-comercial.
Se deberán incluir los siguientes apartados:
1.- Aceptación y excepciones a los aspectos económico-comerciales.
-6-
NI
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
Esta sección se abrirá obligatoriamente con la afirmación de conocimiento de
todos los aspectos económico-comerciales de la petición de oferta. A
continuación se indicará la aceptación de la misma o se listarán las excepciones
justificándolas convenientemente y haciendo referencia a los epígrafes y
apartados correspondientes de la petición de oferta.
No se considerarán vinculantes las excepciones económico-comerciales no
contempladas en este apartado.
2.- Precios ofertados
La valoración de los trabajos ofertados se realizará por el sistema de partida
alzada o precio cerrado o bien por precios unitarios, de acuerdo con lo indicado
en la petición de oferta.
Cuando la valoración se haga como tanto alzado o precio cerrado, se deberá
acompañar en la oferta una tabla con los precios unitarios que han intervenido
en la composición del mismo.
3.- Garantías.
4.- Precios y presupuestos de las variantes a la oferta base indicadas en el punto 5
de la parte técnica.
4.3.2 Los oferentes deberán adaptarse a la estructura descrita anteriormente, de tal modo
que cuando una información aparezca en apartado diferente al que corresponda, se
considerará como no existente, a menos que se haga una referencia específica a ella, en
la parte correspondiente.
4.3.3 Salvo declaración expresa en contra, los precios se entenderán netos para el
comitente. Si los precios variasen en función de la cantidad a adjudicar, deberá hacerse
constar expresamente en la oferta.
4.3.4 El oferente verificará el contenido de la documentación de la petición de oferta
señalando al comitente cuantos errores u omisiones aprecie en razón a su propia
experiencia y, en consecuencia, propondrá las modificaciones que juzgue necesarias para
su correcta ejecución.
4.3.5 Cualquier cambio respecto a lo solicitado en la petición de oferta deberá ser indicado,
expresamente y por escrito, como excepción o variante.
4.3.6 En modo alguno se aceptarán, como excepciones o variantes, impresos que
establezcan las condiciones normalizadas del oferente.
4.3.7 El oferente, como parte de su oferta, indicará los trabajos que propone subcontratar,
así como los nombres de los posibles subcontratistas.
4.3.8 Las aclaraciones a cualquiera de las partes de la documentación de la oferta,
solicitadas por el comitente tanto en forma verbal como escrita serán contestadas por
el oferente siempre de forma escrita, en un plazo máximo de cinco (5) días laborables,
pasando a formar parte de la documentación de la oferta.
4.4
Evaluación de las ofertas
4.4.1 Los criterios en los que se basará el comitente para la evaluación y adjudicación
de las ofertas serán los siguientes:
a) Considerando la oferta económicamente más ventajosa, ponderando diferentes
criterios cuya importancia será variable según el tipo de obra o servicio solicitado.
Dichos criterios son, por ejemplo, y sin que el orden indique ningún tipo de
prioridad: fecha de ejecución o fecha de prestación, rentabilidad, calidad, seguridad
en la ejecución o prestación, mantenimiento y precio.
b) Considerando solamente la oferta de precio más bajo.
-7-
NI
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
Además de los criterios anteriormente citados, el comitente puede ponderar como factor
de evaluación de las ofertas presentadas la posibilidad de que el oferente se halle en
condiciones de acreditar el debido cumplimiento de la normativa y requisitos
medioambientales en el ejercicio de su actividad industrial.
El comitente se reserva la facultad de elegir el método que considere más conveniente
para la evaluación de las ofertas y adjudicación.
4.4.2 El comitente no se compromete a considerar la oferta más baja o las condiciones
expuestas por el oferente, como un requisito para la adjudicación. La oferta aceptada será
seleccionada de acuerdo con alguno de los criterios expuestos en el apartado anterior.
4.5
Adjudicación de la oferta
4.5.1 A la vista de los estudios y evaluaciones de las ofertas, el comitente seleccionará
con total libertad al oferente u oferentes que estime oportunos.
4.5.2 La formalización de la adjudicación se realizará mediante un contrato firmado por
ambas partes a través de sus representantes legales o mediante un pedido firmado por el
comitente y aceptado por el contratista a través de su respectivos representantes legales.
En los casos que se estime necesario por parte del comitente, se anticipará la
formalización de la adjudicación mediante una carta de intención.
4.5.3 Una vez enviada la documentación contractual de adjudicación al oferente
seleccionado, éste deberá remitirla firmada en un plazo máximo de quince (15) días en
prueba de conformidad con su contenido. Pasado ese plazo, el comitente se reserva el
derecho de modificar la adjudicación.
4.5.4 Como norma habitual, el comitente comunicará a los oferentes no adjudicatarios el
resultado adverso de sus ofertas.
5
Contrato o pedido
5.1
Objeto del contrato o pedido
El objeto del contrato o pedido -así como del resto de la documentación contractual
enumerada en el apartado siguiente- es la ejecución de la obra o la prestación del servicio
que el comitente encomienda al contratista en cada caso. Se entiende por ejecución de
obra el compromiso del contratista a realizar la obra con el resultado exigido por el
comitente. Se entiende por prestación de servicio el desarrollo de las actividades
inherentes al fin objeto del contrato o pedido. En la ejecución de la obra contratada y en la
prestación del servicio se encuentran implícitamente incluidas cuantas ejecuciones se
deriven del cumplimiento de la ley, los usos y la buena fe.
5.2
Documentación contractual
Es la que regula las relaciones entre las partes y, a partir de la adjudicación, estará
integrada por los siguientes documentos:
- Contrato o pedido aceptado con el que se formalice la adjudicación.
- Especificación para contratación de obras o servicios: especificaciones técnicas,
normas y procedimientos aplicables.
- Plan de coordinación de actividades empresariales en materia de prevención
de riesgos laborales.
- Plan de calidad, si procede.
- Condiciones particulares, si procede.
-8-
NI
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
- Condiciones generales del Grupo Iberdrola, para la contratación de obras y de servicios.
- Oferta.
Las condiciones particulares y la especificación técnica que se emitan para cada
adjudicación recogerán las excepciones o variantes que ambas partes hayan acordado.
En el caso de la especificación técnica, dichas excepciones o variantes podrán también
recogerse en un anexo a la misma.
Todos los documentos mencionados son complementarios entre sí, de manera que lo
convenido y estipulado en todos ellos constituye el contenido de la adjudicación, que habrá
de interpretarse mediante la integración de todos los documentos que la componen.
En caso de contradicción entre alguno de los documentos que componen la documentación
contractual, prevalecerá lo indicado en aquel que ocupe un lugar anterior en la relación
reseñada.
5.3
Entrada en vigor de la documentación contractual
Salvo en los casos en que se pacte algo diferente, la entrada en vigor de la documentación
contractual tendrá lugar a la firma del contrato por ambas partes o a la aceptación del
pedido por el contratista.
6
Ejecución de obras o de servicios
La ejecución de la obras o servicios se efectuarán a riesgo y ventura del contratista, siendo
el resultado económico de su exclusiva cuenta, hasta la recepción de los mismos.
El contratista procederá a la óptima ejecución de las obras o servicios objeto del contrato o
pedido, de acuerdo con la documentación contractual que el contratista conoce,
obligándose a cumplir no sólo la fecha de terminación fijada en la misma, sino también todas y
cada una de las fechas parciales que puedan haberse establecido en aquélla.
La fecha de terminación no será posterior a la requerida por el comitente, salvo que, por
las características de la obra o servicio, no le sea posible al contratista cumplir con dicho
plazo, en cuyo caso deberá ponerlo en conocimiento del comitente dentro de los dos días
siguientes a la comunicación del pedido, a efectos de su aceptación o modificación de la
decisión de adjudicación.
6.1
Organización del contratista
6.1.1 El contratista realizará las obras o servicios con sus propios trabajadores,
incluidos los mandos, encargados o jefes de equipo, vinculados a él laboralmente y, en
consecuencia, incluidos dentro de su ámbito de organización y dirección, asumiendo todas
las obligaciones y responsabilidades que como empresario le corresponden, especialmente
las que se deriven de la elección o vigilancia de sus propios trabajadores.
6.1.2 El contratista deberá seleccionar adecuadamente al personal que con capacitación
suficiente vaya a destinar a la ejecución de las obras o servicios contratados.
6.1.3 El contratista comunicará al comitente las personas para ejercer como jefe o
encargado de obra o servicio con titulación técnica cualificada, cumpliendo los requisitos
que a este efecto le sean planteados por el comitente. Aquéllas asumirán la organización,
dirección, vigilancia y control de la actividad desarrollada por sus trabajadores, así como
también la coordinación necesaria que se derive de la presencia en el entorno de trabajo de
otras empresas a las que haya subcontratado alguna actividad previa autorización del
comitente. El encargado o jefe de obra o servicio se responsabilizará de su ejecución en
las debidas condiciones técnicas y de seguridad, comunicando al representante del
comitente cualquier anomalía o incidencia que se produzca.
-9-
NI
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
6.1.4 El contratista asegurará la capacitación suficiente de su personal de acuerdo a los
riesgos propios de las obras o servicios contratados, y de una manera específica mediante
la certificación de que el personal es autorizado o cualificado por el contratista, de acuerdo
con el R.D. 614/2001 cuando se trate de ejecutar trabajos con riesgo eléctrico. Cuando las
obras o servicios contratados deban realizarse en equipos eléctricos en tensión, se deberán
tener especialmente presentes todas las especificaciones y normativa existente y vigente al
respecto, contando con los procedimientos de trabajo aprobados.
6.1.5 Todos los empleados del contratista que realicen los trabajos deberán disponer de
la correspondiente acreditación como empleados de la empresa contratista, así como que
ésta trabaja para el comitente. Asimismo, observarán una relación correcta con usuarios,
propietarios, organismos oficiales, y autoridades locales con el fin de preservar la imagen
del comitente. Cualquier incidencia significativa en las relaciones con los anteriores
colectivos, deberá ser inmediatamente puesta en conocimiento del comitente.
6.1.6 El contratista de la obra o servicio redactará y firmará, por técnico competente, el
proyecto oficial cuando éste sea necesario. El comitente se reserva el derecho de requerir
al contratista, a la finalización de los trabajos de una instalación, la aportación del
correspondiente certificado de fin de obra o servicio, de haberse realizado los mismos de
acuerdo al proyecto definitivo, que estará firmado por técnico competente del contratista y
podrá ser utilizado, cuando proceda, para la obtención de la autorización administrativa
de puesta en marcha de la instalación.
6.1.7 El comitente designará un representante que supervisará la correcta realización
de la obra o servicio, de acuerdo con las condiciones previamente establecidas,
comunicando al encargado o jefe de obra o servicio representante del contratista las
anomalías que observe y solicitando cuanta información considere oportuna. Asimismo,
en las visitas a centros o trabajos realizadas por el técnico del servicio de prevención de
zona del comitente, podrá supervisar los aspectos de prevención de riesgos laborales
derivados de los trabajos del contratista.
6.1.8 El contratista deberá coordinar su jornada laboral con la establecida por el
comitente para la obra o servicio contratado, a fin de que la misma sea propicia para poder
cumplir los compromisos de plazos y fechas de ejecución previstas contractualmente.
6.1.9 El contratista no tendrá derecho a reclamar compensación económica en el caso
de que alguna disposición oficial o convenio colectivo modifique las condiciones de trabajo
establecidas durante el periodo de vigencia del contrato o pedido.
6.1.10 El contratista solicitará por escrito del comitente y con el tiempo suficiente, la
información que considere necesaria para la correcta realización de la obra o servicio en
plazo y calidad convenidos.
Asimismo, el contratista deberá comunicar por escrito, detalladamente, y con suficiente
antelación, las necesidades de materiales, en lo concerniente a aquéllos cuya aportación
no le corresponda a él, sino al comitente o sus suministradores, entendiéndose que no
será justificable ningún retraso por falta de material.
6.1.11 Es responsabilidad del contratista, y será de su cuenta y cargo, el mantenimiento,
conservación, manejo y transporte de aquellos equipos y materiales que le sean
entregados por el comitente o sus suministradores, para la ejecución del alcance del
contrato o pedido, hasta la recepción por el comitente de las obras o servicios en que
hayan sido utilizados. A estos efectos el contratista deberá disponer y utilizar los medios
necesarios y adecuados para ello.
6.1.12 El contratista quedará obligado a construir, aportar y mantener por su cuenta todas
las instalaciones provisionales y edificios auxiliares que necesite para oficinas, almacenes,
talleres, vestuarios, servicios higiénicos, etc., en las zonas que a tal fin le sean señaladas
por el comitente.
- 10 -
NI
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
6.1.13 El contratista pondrá todos los equipos, utillaje, transportes, material de seguridad,
etc. necesarios para la adecuada ejecución de las obras o servicios objeto del contrato o
pedido, especificando el título que ostenta para el uso de los mismos en el caso de no ser
de su propiedad, sin que pueda afectar dicho título a la obligación contractual asumida.
Asimismo, garantizará la adecuada formación del personal que lo maneje y el buen
funcionamiento, conservación y mantenimiento de los equipos, haciéndose responsable el
contratista de los daños y perjuicios de un uso inadecuado o de un anómalo
funcionamiento de los mismos. Del control realizado sobre estos medios, llevará un
registro que podrá ser requerido por el comitente.
6.1.14 A la finalización total o parcial de los trabajos, el encargado de la empresa
contratista se responsabilizará de dejar el área de trabajo en perfecto orden y limpieza,
cuidando de forma especial que tanto las instalaciones como los accesos a las mismas,
queden en las debidas condiciones de seguridad.
Todos los elementos citados en los apartados 6.1.12 y 6.1.13 serán retirados por el
contratista en el plazo más breve posible y dentro de los quince (15) días siguientes a la
finalización de los trabajos, restituyendo los terrenos e instalaciones afectados a la
situación anterior al comienzo de los mismos.
Finalizado dicho plazo, el comitente podrá realizar la restitución, repercutiendo al
contratista los gastos e indemnización por los perjuicios ocasionados.
6.1.15 El contratista deberá establecer el servicio preciso para garantizar la integridad y
seguridad de la obra o servicio y de sus almacenes, siendo de su cuenta todos los daños
que se produzcan en la obra y servicio, así como en las instalaciones, materiales y equipos
almacenados.
6.2
Obligaciones del contratista
6.2.1 En la realización de la obra o servicio se consideran incluidas las medidas
necesarias que el contratista deberá adoptar para el cumplimiento de sus obligaciones
en materia de prevención de riesgos laborales y las de las empresas con las que hubiese
subcontratado parte del objeto del contrato o pedido, aportando aquellos documentos que
sean precisos y velará por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los
trabajadores en esta materia.
El contratista será el responsable de las condiciones de seguridad durante el periodo de
ejecución de la obra o servicio y del cumplimiento de las normas contenidas en la
legislación que le sea de aplicación y en todo caso con el plan de coordinación de
actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales y aquellas otras
medidas complementarias que sean necesarias para el correcto cumplimiento del objeto
contractual.
6.2.2 El contratista cumplirá la normativa laboral, legal o convencional, que le sea de
aplicación y las disposiciones en materia de seguridad social respecto a los trabajadores a
su cargo. A tal efecto se controlará por el comitente el cumplimiento de las obligaciones
jurídico-laborales previstas en la legislación vigente, requiriendo al contratista, además de
la documentación solicitada para presentar oferta, la acreditación de los documentos, entre
otros, que se indican a continuación y que será puesta a disposición del comitente en todo
momento:
a) Autorizaciones administrativas que le habiliten para el ejercicio de la actividad
contratada, incluida el alta en el Impuesto de Actividades Económicas o, en su
caso, el recibo de pago de la anualidad corriente.
b) Copia de las comunicaciones presentadas a la autoridad laboral que sean
legalmente exigibles (aviso previo, comunicación de apertura del centro de
- 11 -
NI
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
c) Partes de alta de los trabajadores en la Seguridad Social.
d) Certificado de la entidad gestora de la Seguridad Social de estar al corriente de
sus pagos, así como declaración expresa de que no se beneficia de ningún
convenio de aplazamiento por deudas con la Seguridad Social. Ello sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, respecto
a la solicitud de certificación negativa por descubierto en el pago de las
cuotas de la Seguridad Social.
e) Acreditación de la vigencia y cobertura de los seguros a que se hace referencia
en el apartado 6.8 de las presentes Condiciones.
f) Documento de cobertura de los riesgos de incapacidad laboral transitoria,
permanente, muerte y enfermedad profesional, de acuerdo a lo estipulado en el
apartado 6.8.4
g) Libro de visita.
h) Relación nominal de los trabajadores del contratista que ejecutarán la obra o
prestarán el servicio en las instalaciones del comitente, especificación individual
del nombre, apellidos, categoría profesional, DNI, nº de afiliación a la Seguridad
Social, domicilio y tipo de contrato laboral que le liga al contratista, así como
su duración.
i) Certificado de residencia, en el caso de servicios prestados por personas no
residentes en el país.
j) El contratista deberá informar de las altas y bajas que se produzcan entre los
trabajadores que ejecutan la obra o prestan el servicio, con carácter inmediato
o a más tardar el día siguiente hábil.
k) Seguros Sociales actualizados, modelos TC1 y TC2.
l) Copia de los recibos de los salarios de los trabajadores.
m) Contratos de trabajo diligenciados por el Instituto Nacional de Empleo.
n) Declaración, cuando proceda, del apoderado del contratista donde se certifique
que sus empresas subcontratistas se encuentran al corriente de sus
obligaciones salariales, de Seguridad Social y de prevención de riesgos
laborales.
o) Estados económicos y financieros.
p) Documentación requerida en el plan de coordinación
empresariales en materia de prevención de riesgos laborales.
de
actividades
La no presentación de dichos documentos o la detección de irregularidades en los mismos,
podrá dar lugar a la retención o compensación de pagos con la facturación pendiente y a la
resolución del contrato o pedido por parte del comitente.
6.2.3 La realización de la obra o servicio se efectuará con estricto cumplimiento de la
legislación medioambiental, adoptando el contratista las medidas necesarias y correctoras
para minimizar el impacto negativo en el medio ambiente.
6.2.4 Cuando las actividades que sean objeto del contrato o pedido estén directa e
íntimamente vinculadas al suministro eléctrico, el contratista, en reconocimiento a que el
citado suministro está legalmente declarado como servicio esencial, se compromete a
transmitir esta peculiaridad a todos sus dependientes en la ejecución de la actividad
contratada, en especial a los representantes sindicales de los trabajadores y a las
subcontrataciones que se pudieran establecer, todo ello a fin de extremar la necesaria
diligencia profesional de todos ellos, y en la medida de lo posible procurará en situaciones
especiales de emergencia dar preferencia a las peticiones recibidas del comitente frente a
las recibidas de otros clientes.
- 12 -
NI
6.3
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
Responsabilidades del contratista
6.3.1 El contratista se responsabiliza ante el comitente del cumplimiento de la
legislación vigente sobre seguridad social y asuntos laborales, extendiéndose tal
compromiso a todas las disposiciones complementarias que puedan ir entrando en vigor
durante la ejecución de la obra o servicio, así como del cumplimiento de sus obligaciones
fiscales derivadas del desarrollo del contrato o pedido, especialmente lo relativo al
impuesto sobre la renta de las personas físicas.
6.3.2 El comitente no tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento, por parte del
contratista, de dicha legislación, salvo la que determinada normativa legal establezca en
materia de solidaridad o subsidiariedad; en estos casos, cuando las autoridades laborales
requirieran el pago al comitente por actos u omisiones del contratista, se procederá por
parte de éste al reintegro de lo pagado por el comitente o, en caso de ser posible, a la
compensación de dichos pagos en la facturación pendiente.
6.3.3 Serán por cuenta del contratista todos los daños y perjuicios derivados de
cualquier clase de acciones u omisiones ocasionados por él, sus empleados o personas
que sin relación laboral con el contratista trabajen bajo su dirección o estén presentes en
la obra o servicio.
6.3.4 En ningún caso constituirá causa exculpatoria de las responsabilidades
contractuales del contratista una huelga de cualesquiera de sus dependientes en la
ejecución del contrato o pedido.
El comitente quedará en libertad para suspender el contrato o pedido y contratar con un
tercero la actividad esencial incluida en el contrato o pedido con riesgo de no ser realizada
por el contratista repercutiendo a éste el sobrecoste ocasionado por esta circunstancia.
6.3.5 Con carácter general, las responsabilidades de cada una de las empresas serán
las establecidas en la legislación vigente para cada supuesto, no habiendo lugar a
renuncias o traslado de responsabilidades por acuerdo entre las partes.
6.4
Seguimiento y calidad
6.4.1 El contratista garantizará y certificará el buen fin y calidad de la obra o servicio
realizado, a satisfacción del comitente, así como de los materiales utilizados en su
ejecución, de acuerdo con las condiciones expresadas en la documentación contractual,
normas oficiales y buena práctica profesional.
El acta de puesta en marcha por sí sola no implica la correcta ejecución de la obra o servicio,
sino que ésta exige el cumplimiento de las condiciones de calidad del comitente.
6.4.2 El comitente podrá requerir del contratista la acreditación del cumplimiento de las
especificaciones contractuales de los materiales y equipos cuya aportación por él esté
incluida contractualmente, pudiendo rechazar aquellos que no se consideren apropiados,
sin que ello suponga justificación de retraso en la ejecución de los trabajos por parte del
contratista.
6.4.3 El desarrollo de la obra o servicio a realizar por el contratista estará sometido, en
todo momento, al derecho de información del comitente.
Para ello los representantes del comitente tendrán libre acceso a las instalaciones o
centros de trabajo donde se desarrolle la actividad encomendada, debiendo el contratista
suministrarles cuanta información consideren oportuna. El ejercicio del derecho de
información por parte del comitente, no libera al contratista de su obligación y
responsabilidad por la correcta realización de los trabajos.
6.4.4 En el caso de plantas nucleares, si la obra o servicio ofertado implica la actuación
en sistemas relacionados con la seguridad de las mismas, se deberá cumplir con lo
requerido en la guía de seguridad del CSN-10.1.
- 13 -
NI
6.5
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
Plazos para la realización de la obra o del servicio
Los plazos de ejecución serán los acordados en la documentación contractual.
Las realizaciones parciales pactadas en la adjudicación se irán ejecutando conforme al
calendario establecido, reservándose el comitente la posibilidad de efectuar la recepción
de otras, no programadas, cuando lo estime oportuno.
6.6
Recepción de la obra o del servicio
6.6.1 Al finalizar la ejecución del alcance del contrato o pedido, el contratista presentará
al comitente, con carácter previo a la realización del acta de recepción provisional, un
informe final de los trabajos, en la forma y con el contenido que se especifique en la
documentación contractual.
6.6.2 Recepción provisional: Con la debida antelación, el contratista comunicará al
comitente la terminación de la obra o servicio, a fin de comprobar si se han cumplido los
requisitos técnicos y las obligaciones contractuales de ejecución y funcionamiento y
procederá sin dilación a realizar la entrega provisional y puesta a disposición del comitente
sin perjuicio de su derecho a reclamar las cantidades que quedasen pendientes.
Si la comprobación efectuada fuese satisfactoria, el comitente extenderá el acta de
recepción provisional.
En caso contrario, el comitente extenderá un acta de
reconocimiento de la obra o servicio en el que dejará constancia de los defectos o averías y
de los plazos en que éstos deberán ser corregidos por el contratista.
Transcurridos los plazos establecidos, se llevará a cabo el examen y las pruebas que
correspondan. Si fuese satisfactorio se extenderá el acta de recepción provisional y si no
fuese así se extenderá una nueva acta de reconocimiento con indicación de los defectos
observados, optando el comitente entre resolver el contrato o pedido o conceder un nuevo
plazo al contratista.
6.6.3 Recepción definitiva: Finalizado el periodo de garantía de acuerdo a lo
establecido en el apartado 6.7, el contratista notificará al comitente el vencimiento de
dicho periodo, solicitando la recepción definitiva. Si el estado de la obra fuese satisfactorio,
el comitente extenderá el acta de recepción definitiva. En caso contrario, el contratista
deberá corregir los defectos observados en el plazo señalado. Transcurrido el plazo sin
haber sido subsanados, el comitente podrá exigir la oportuna indemnización por daños y
perjuicios y ejecutar la fianza y el aval convenidos.
6.6.4 Una vez realizada la recepción definitiva de la obra o servicio, se pondrá fin a
las responsabilidades del contratista recogidas en la documentación contractual, salvo
vicios ocultos y a excepción de los compromisos entonces vigentes, tales como los de
naturaleza social y salarial, los estipulados expresamente en el documento de recepción y
en las garantías que en las siguientes cláusulas se recogen.
6.7
Garantías
6.7.1 El contratista garantiza que los materiales y equipos por él aportados cumplen las
especificaciones convenidas, las normas y prescripciones legales exigidas, y son
adecuados para el fin que se destinan y además no han sido anteriormente usados.
Asimismo garantiza que la obra o servicio ha sido ejecutada con sujeción a las
especificaciones y documentación contractual exigibles, a los usos y reglas de la buena
práctica.
6.7.2 El plazo de garantía se extiende durante el tiempo que se estipule en la
documentación contractual y, en su defecto, a un ( 1 ) año desde la recepción de la
obra o servicio, con independencia de su plazo de ejecución y del tipo de actividad de
que se trate, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1591 del Código Civil, en la Ley de
Ordenación de la Edificación u otra legislación aplicable.
- 14 -
NI
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
El comitente le informará de cualquier deficiencia observada en la realización, procediendo
el contratista a hacer las modificaciones necesarias en el plazo que aquél determine,
hasta que el resultado de la obra o servicio se corresponda con los requerimientos
prefijados por el comitente.
6.7.3 Si el contratista no actuase con la prontitud requerida de un modo razonable, en
cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la garantía, el comitente podrá hacerlo
por sí mismo o por terceros, con cargo al contratista. Éste vendrá obligado, además, a
resarcir al comitente de todos los daños y perjuicios que le haya causado por
incumplimientos de sus obligaciones.
6.7.4 Si durante el periodo de garantía se produjeran deficiencias que deba subsanar el
contratista, el tiempo empleado en la reparación, sustitución de elementos o nuevos
trabajos, no será computado dentro del plazo de garantía establecido.
La parte de la obra o servicio afectada por una modificación en los términos previstos en
el párrafo anterior, será garantizada de nuevo por un periodo igual al establecido para la
totalidad de la obra o servicio.
6.7.5 La recepción y el transcurso del plazo de garantía de la obra o servicio, no liberan
al contratista de su responsabilidad por vicios o defectos ocultos o por cualquier otra
responsabilidad que le fuere exigible en derecho.
6.7.6 El contratista garantiza al comitente, y viene obligado a acreditar
documentalmente si le fuese requerido que es propietario de los objetos y bienes
transmitidos, que éstos se transmiten libres de cargas y que está autorizado para su
transmisión. Asimismo, garantizará que dispone de las patentes, licencias y demás
documentos de propiedad industrial e intelectual precisos para la realización del objeto del
contrato o pedido.
6.7.7 El contratista indemnizará al comitente de todos los gastos ocasionados por
cualquier infracción de derechos de propiedad relativos a la obra o servicio ejecutado por
el contratista, dependientes, auxiliares o colaboradores de toda índole, en los términos
previstos en el artículo 1478 del Código Civil.
Al comitente le asistirá el derecho de señalar los abogados y procuradores que le
representen o defiendan en los pleitos que se susciten en esta materia, y el contratista
atenderá todos los gastos, suplidos y honorarios que hayan de pagarse a estos
profesionales.
6.7.8 Para responder del necesario cumplimiento de todas las garantías dadas por el
contratista al comitente, se podrán aplicar a tal finalidad las cantidades retenidas, si las
hubiera, o el aval bancario convenido, tal como se recoge en el apartado avales y fianzas
de estas condiciones generales.
6.8
Seguros
6.8.1 En todo caso serán a cargo del contratista todos los daños producidos en el
desarrollo de los trabajos, tanto a los propios bienes objeto del contrato o pedido como
sobre los que se está trabajando, u otros bienes, sean propiedad del comitente o de
terceros, cualquiera que sea su naturaleza y volumen. Excepcionalmente se excluirán
aquellos que estuvieran amparados por una póliza de seguros de construcción y/o montaje,
contratada por el comitente y que explícitamente se señalen en el contrato o pedido.
En éste caso excepcional, serán soportados por el contratista las diferencias que pudieran
existir en caso de siniestro entre el daño y el pago de las indemnizaciones, ya sea por
aplicación de franquicia, por riesgos no cubiertos o por cualquier otro motivo.
- 15 -
NI
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
6.8.2 En cualquiera de los casos, el contratista deberá suscribir un seguro de
Responsabilidad Civil, contratado en sentido amplio, que garantice las responsabilidades
que se puedan derivar por los daños materiales, personales y perjuicios consecuenciales
causados a terceros como consecuencia de la ejecución de las obras, y que sean
imputables al contratista, su personal, o a cualquier persona física o jurídica que
intervenga en la ejecución del contrato o pedido.
Dicho seguro deberá incluir las coberturas de Responsabilidad Civil General, Patronal
(Accidentes de Trabajo), Productos y Post-Trabajos, con un límite mínimo por siniestro de
3.000.000 €. En concepto de Responsabilidad Civil Patronal, se cubrirá un mínimo de
150.000 € por víctima.
6.8.3 El contratista deberá asimismo mantener en plena vigencia y efecto los siguientes
seguros:
6.8.3.1 Seguro de accidentes de trabajo o cobertura de seguridad social incluyendo la
incapacidad laboral o invalidez que sea aplicable para satisfacer las exigencias de la
legislación laboral que resulte aplicable, o en su caso, el cumplimiento de los acuerdos que
el contratista tenga con sus trabajadores.
6.8.3.2 Seguros Obligatorio y Voluntario de Circulación de Vehículos a Motor, incluyendo
tanto los vehículos propios como alquilados.
6.8.3.3 En el caso de que el alcance de los trabajos incluyera el transporte de mercancías o
equipos por cuenta del vendedor, seguro de responsabilidad civil derivada del transporte.
6.8.3.4 Otros seguros obligatorios y/o de suscripción obligatoria conforme a la legislación
aplicable.
6.8.4 Las exigencias que en materia de Seguros se establecen para el contratista,
deberán ser trasladadas por éste a todos los subcontratistas que contrate para la ejecución
del Contrato, y se asegurará que éstos contraten y mantengan en vigor dichas pólizas de
seguros, respondiendo ante el comitente o quien corresponda de cualquier falta que a este
respecto pudiera producirse.
6.8.5 Antes de iniciar la ejecución del contrato o pedido, el contratista enviará
acreditación (mediante la oportuna certificación de la Aseguradora) de la plena vigencia,
alcance de coberturas y adecuación de los seguros correspondientes a las condiciones
aquí recogidas, comprometiéndose a ampliar el alcance de los mismos si, en opinión del
comitente, se hiciera preciso.
El contratista deberá comunicar al comitente toda modificación, renovación o cancelación
de las pólizas indicadas en los apartados anteriores. Asimismo, cuando sea requerido para
ello, también entregará copia de los contratos de seguro y el recibo justificante del pago de
la prima.
El no envío de la acreditación correspondiente o documentación complementaria requerida
se considerará como incumplimiento contractual.
6.8.6 El contratista eximirá, y en su caso indemnizará, al comitente de toda pérdida o
responsabilidad económica que se derive, directa o indirectamente, de los accidentes que
puedan ocurrir con motivo u ocasión de las realización de la obra o servicio objeto del
contrato o pedido.
6.8.7 En caso de siniestro, accidente de trabajo grave, daño, pérdida o reclamación de
terceros, en cuantía relevante, el contratista lo deberá notificar inmediatamente y por
escrito al comitente.
6.8.8 Los riesgos, obligaciones y responsabilidades previstas a cargo del contratista no
quedan limitadas por la contratación de los seguros a que se refiere esta cláusula, y, en
consecuencia, el importe de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la asunción
de tales riesgos no podrán reducirse en la medida de los mencionados seguros o por falta
de contratación o cobertura suficiente de ellos en perjuicio del comitente o terceros.
- 16 -
NI
7
Condiciones económicas
7.1
Precios
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
7.1.1 Los precios fijados en la documentación contractual son la contraprestación de la
obra o servicio contratado, por lo que éstos tienen la consideración de valor total y
definitivo, e incluyen el beneficio industrial y todo tipo de gastos y cargas que directa o
indirectamente sean necesarios para la realización por el contratista de la obra o servicio
encomendado y el cumplimiento de las obligaciones que asume con motivo de la
adjudicación, salvo el Impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.).
7.1.2 En el caso de que el comitente juzgue conveniente realizar alguna unidad de obra o
servicio que no estuviese expresamente prevista en la documentación contractual o que
suponga alguna variación sobre el alcance del contrato o pedido, y cuyo precio no haya sido
explicitado en el cuadro de precios, el contratista deberá de realizar la nueva unidad de obra o
servicio, acordándose entre las partes el precio contradictorio que proceda basándose en la
descomposición de otras unidades análogas para las que exista precio unitario. La
realización de la nueva unidad de obra o servicio no estará supeditada al momento de
acuerdo sobre su precio, debiendo ejecutarse previo al mismo, si su urgente necesidad así lo
requiriese.
7.1.3 Los precios se considerarán fijos y no revisables. Sin embargo, para obras o
servicios con plazo de ejecución superior a doce (12) meses, se establecerán cláusulas
de revisión, siempre que se pacten expresamente.
7.1.4 Los precios se fijarán preferentemente mediante la modalidad de “precios unitarios”
o “partida alzada” y sólo para obras o servicios de índole especial se admitirá el régimen
de “precios por administración”. La documentación contractual definirá la modalidad
escogida para cada caso concreto.
7.2
Facturación
7.2.1 Las facturas deberán ser remitidas en un único ejemplar original a la dirección
indicada en la documentación contractual y con el CIF del comitente indicado en la misma.
En ella, además de los requisitos formales exigidos por la legislación vigente, que regula el
deber de expedir y entregar facturas, deberá consignarse de forma expresa el número
de referencia del contrato o pedido, o encargo de ejecución en su caso, al que
correspondan, detallándose de forma separada la base imponible, retención aplicable en
su caso, tipo e importe de I.V.A., y el importe total de la factura.
7.2.2 En ningún caso podrán emitirse facturas contra la simple firma del contrato o
aceptación del pedido.
7.2.3 La fecha de cada factura deberá coincidir con la fecha de recepción de la obra o
servicio objeto del contrato o pedido, no podrá ser anterior a la fecha en que, de acuerdo
con la documentación contractual, proceda la emisión de la misma y solamente podrán
emitirse facturas de aquellas partidas recibidas y registradas de acuerdo con los plazos y
condiciones de ejecución descritos anteriormente.
7.2.4 Con carácter general, previa recepción de la totalidad de la obra o servicio a
satisfacción del comitente, el contratista podrá presentar para su aceptación el estado de
mediciones y con posterioridad la correspondiente factura.
Las obras o servicios serán facturados a la finalización de los mismos siempre que el
plazo de ejecución sea igual o inferior a tres meses.
Si fuera superior podrán emitirse certificaciones parciales de obra o servicio asociadas al
cumplimiento de las condiciones o hitos que en su caso se pacten, en cuyo caso se
emitirá una factura por cada certificación parcial.
- 17 -
NI
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
7.2.5 El contratista observará una especial diligencia en la presentación del estado de
mediciones correspondiente a una obra o servicio realizado, no superando, como máximo,
un mes entre la finalización de la obra o servicio y la citada presentación del estado de
mediciones. Este plazo se podrá reducir hasta una semana en función del alcance o
naturaleza de la obra o servicio concreto.
7.2.6 Las facturas generadas por causa la revisión de precios, cuando sea aplicable, se
emitirán aparte de las correspondientes a los precios base y en ellas se incluirá el detalle
de la aplicación de las fórmulas de revisión pactadas y su justificación documental oficial.
A menos que contractualmente se especifique lo contrario no deberán facturarse revisiones
a cuenta o provisionales y, por lo tanto, hasta no disponer de los índices oficiales definitivos
para las respectivas fechas contractuales de revisión, no se procederá a la emisión de la
factura de revisión.
7.2.7 No se admitirán y serán devueltas aquellas facturas que no cumplan alguno de los
requisitos enunciados anteriormente, o aquellas otras que el contratista emita sin obrar
en su poder la aceptación de las certificaciones. El incumplimiento parcial de cualquiera
de las obligaciones establecidas, se considerará como incumplimiento de la totalidad.
7.2.8 La facturación podrá realizarse a través del sistema de autofacturación siempre que
las partes lo acuerden previamente.
7.3
Pagos
7.3.1 Todos los pagos serán realizados de acuerdo a las condiciones pactadas en cada
caso entre las partes, que se ajustarán en todo caso a la legislación vigente en cada
momento en materia de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La
fecha efectiva de abono de la factura será el primer día de pago establecido en el
calendario de procesos administrativos de Iberdrola, después de su vencimiento. El
mencionado calendario establecerá al menos un día de pago al mes. Estos pagos se
efectuarán mediante transferencia o cheque, a conveniencia del comitente. En el caso de
que el comitente aceptara pagos anticipados y así lo pactara con el contratista, éste
estará al corriente de todas las obligaciones contractuales, aplicando el descuento que
expresamente se convenga.
7.3.2 En el caso de que el comitente constate que por parte del contratista se está
produciendo algún incumplimiento de sus obligaciones que pueda generar responsabilidad
solidaria, subsidiaria u otra acción directa contra el comitente, con independencia de que
se proceda o no a la resolución del contrato o pedido, y tan pronto tenga conocimiento de
tales circunstancias, el comitente también podrá proceder a retener todos los pagos que
por cualquier concepto se hallen pendientes de realizar al contratista, en cuantía
suficiente para salvaguardar dichas responsabilidades, pudiendo incluso pagar dichas
obligaciones por cuenta del mismo.
Este derecho de retención y pago por cuenta del contratista se extenderá a todos los
daños y perjuicios derivados del incumplimiento o garantía del contrato o pedido, o a
cualquier supuesto del que pudiera derivarse una responsabilidad para el comitente.
7.3.3 El comitente tendrá derecho a retener y compensar las cantidades pendientes de
pago al contratista, en la cuantía que éste, a su vez, adeude al comitente o a
cualesquiera de las sociedades del Grupo Iberdrola.
El derecho a retener y compensar será ejercitable desde el momento en que el contratista
incumpla alguna de sus obligaciones de pago frente a el comitente o a cualquiera de las
sociedades incluidas en el citado Grupo.
7.3.4 El pago del precio no supone que el comitente considere efectuado correctamente
por el contratista el contrato o pedido o renuncie a los derechos que puedan
corresponderle en virtud del mismo frente al comitente, reservándose expresamente su
ejercicio, sin perjuicio del pago efectuado.
- 18 -
NI
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
7.3.5 El contratista sólo tendrá derecho a la cesión de sus obligaciones o derechos de
cobro si cuenta con la conformidad del Grupo Iberdrola.
7.4
Avales y fianzas
Para responder de las garantías mencionadas en el apartado 6.7, sobre cada pago que
no tenga la consideración de anticipo se retendrá un 10% de su importe en concepto de
fianza. Estas retenciones podrán ser sustituidas por la entrega de un único aval bancario
a la terminación de la obra o del servicio, emitido por una entidad aceptable para el
comitente, siendo los gastos originados por cuenta del contratista.
El comitente determinará el momento de constitución del aval y éste deberá ser
presentado en los términos y condiciones que se establezcan, si bien en cualquier caso,
en el texto del aval bancario deberá indicarse expresamente:
- Su carácter irrevocable, excluyendo los beneficios de división, orden y excusión.
- Su carácter de garantía a primera demanda.
- El avalista es siempre deudor solidario con el contratista en el caso de ejecución del
aval.
- El periodo de validez, de acuerdo con la garantía convenida.
7.5
Penalizaciones por incumplimiento
7.5.1 Por incumplimiento de las condiciones de seguridad y salud laborales. El
incumplimiento, a criterio del encargado, del personal técnico o del servicio de prevención
del comitente, de las especificaciones y normas en materia de prevención de riesgos
laborales, dará lugar a las siguientes consecuencias, de menor a mayor gravedad:
- Amonestación verbal o por escrito al contratista.
- Paralización parcial o total de los trabajos hasta tanto no se subsanen las
deficiencias y disminución de volumen de obra o servicio asignado.
- Penalización económica cuya cuantía se determinará por el comitente en
función de la gravedad del incumplimiento. El importe mínimo será del 5% de la
facturación del último mes y será descontada de los pagos pendientes al
contratista.
- Retirada temporal de la calificación del contratista como proveedor apto para el
comitente y exclusión de las peticiones de oferta durante un plazo a
determinar, con su correspondiente penalización económica a determinar por el
comitente.
- Resolución del contrato o pedido en caso de reincidencia o cuando las normas
infringidas sean especialmente graves y retirada definitiva de la calificación, con
su correspondiente penalización económica a determinar por el comitente.
También podrá ser penalizado económicamente el no comunicar en tiempo los datos
solicitados por el comitente en los manuales y normas relacionados con el contratista,
consistentes en:
- Quejas respecto de los trabajos ejecutados, planteados por terceros.
- Incidentes o accidentes de su personal ocurridos durante los trabajos.
7.5.2 Por incumplimiento de los plazos de ejecución. Los plazos de ejecución son
un elemento esencial de los contratos o pedidos que se deriven de las presentes
condiciones generales de contratación. Si el contratista no los cumple, con independencia
de la posible aplicación de la causa de resolución prevista en este documento, vendrá
obligado a pagar al comitente en concepto de penalización por la demora, una cantidad
igual al uno por ciento (1%) del precio total final de la obra o servicio, por cada semana
completa natural de retraso.
- 19 -
NI
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
La cantidad indicada en el párrafo anterior no excederá del quince (15%) por ciento del
precio total final de la obra o servicio, entendiendo por precio final total el de la obra o
servicio convenido más los ajustes por causas de modificaciones, trabajos extraordinarios,
revisión de precios, o cualquier otra causa.
Independientemente de las penalizaciones indicadas en este apartado, si la finalización
de las obras o servicios no se realizaran en los plazos máximos de ejecución determinados
en la documentación contractual, las posibles indemnizaciones, penalizaciones, o
descuentos que de ello se pudieran derivar para el comitente, por incumplimiento de
normativa vigente o de compromisos establecidos con la Administración o terceros, serán
íntegramente asumidas por el contratista.
Basta el agotamiento del plazo para que sean de aplicación las medidas penalizadoras
por retraso, sin necesidad de denuncia de la mora.
No obstante si se pudieran cuantificar los daños irrogados al comitente por causa de la
demora y aquellos fueran de cuantía superior a las penalizaciones aplicadas, el comitente
podrá exigir el exceso, en concepto de indemnización.
Los importes de las penalizaciones e indemnizaciones citadas en los apartados 7.5.1 y
7.5.2, se harán efectivos mediante la deducción de los mismos en el pago de las
facturaciones que se produzcan. En todo caso, la retención de garantía responderá de la
efectividad de aquéllas.
El comitente se reserva el derecho de establecer otros tipos y modalidades de
penalizaciones, en cuyo caso lo haría figurar expresamente en la documentación contractual.
7.6
Impuestos
7.6.1 T odos los impuestos, tributos, arbitrios, tasas y precios públicos a que de lugar
la ejecución del contrato o pedido, serán por cuenta y cargo del contratista, salvo los
que correspondan al comitente con arreglo a la ley.
7.6.2 El comitente y el contratista vendrán obligados a cooperar en la obtención de
aquellas exenciones y demás beneficios fiscales que sean de aplicación en relación o con
ocasión del suministro. Cuando por falta de diligencia o por cualquier otra causa imputable
al contratista pierda el comitente la oportunidad de disfrutar de algún beneficio fiscal
aplicable en relación o con ocasión del suministro, podrá el comitente descontar del precio
convenido el importe de aquel beneficio.
7.6.3 A los efectos del artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, el contratista queda obligado a aportar al comitente certificado de encontrarse el
contratista y/o subcontratistas al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
expedido por la Administración Tributaria según modelo 01C o el que le sustituya.
Dicho certificado deberá renovarse, obligatoriamente, por el contratista y/o subcontratista
cada doce (12) meses, a contar desde la fecha de expedición del anterior certificado.
En caso de que llegada la fecha del pago el comitente no disponga del mencionado
certificado del contratista y/o subcontratistas, válido y vigente a dicha fecha, el comitente
podrá
suspender
dicho
pago,
sin
reclamación
alguna
por
parte
del
contratista/subcontratista.
8
Cesión y subcontratación
8.1
Sin previa autorización escrita del comitente, el contratista no podrá ceder o
traspasar a terceros obligaciones o derechos nacidos del contrato o pedido. Para la
cesión, el comitente dará su conformidad a la selección del cesionario o subcontratista.
- 20 -
NI
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
8.2
A este respecto, el contratista establecerá expresamente en su contrato o
pedido con el cesionario o subcontratista, la obligación que este último tiene de cumplir
todos los requisitos contenidos en la documentación contractual que vincula al comitente
con el contratista, reflejando los requisitos técnicos, de calidad, plazos de ejecución, así
como el derecho de acceso del comitente a las instalaciones del subcontratista,
proporcionando al comitente toda la documentación que acredite cuanto antecede.
8.3 Si el contratista desea subcontratar trabajos adicionales a los que figuran en la
documentación contractual, o modificar la lista de los posibles subcontratistas, deberá
obtener previamente la autorización escrita del comitente.
En cualquier caso todos los subcontratistas deberán poseer la debida cualificación técnica
para realizar la obra o el servicio subcontratado, que deberán poder acreditar si así se
solicita por el comitente.
8.4
El contratista será responsable ante el comitente de todo el alcance de la obra
o del servicio, sin perjuicio de las responsabilidades que él pueda exigir a sus
suministradores o subcontratistas.
8.5 En el caso en que el contratista subcontrate obras o servicios asociados vendrá
obligado, de manera especial, a exigir a los subcontratistas el cumplimiento de todo lo
dispuesto en la legislación de prevención de riesgos laborales, así como en la legislación
medioambiental, poniendo a disposición de el comitente toda la documentación que así lo
acredite.
8.6 En todo caso, el contratista será responsable, en los términos del artículo 1596
Código Civil (CC), de la realización de las obras o servicios por los subcontratistas. En el
caso de que alguno de ellos reclamase judicial o extrajudicialmente o anunciase su
intención de hacerlo por la vía del artículo 1597 CC contra el comitente, éste quedará
facultado para retener con cargo a cualesquiera cantidades o avales obren en su poder, y
por cualquier concepto a favor del contratista, para cubrir el principal reclamado más
cuantas cantidades prudencialmente se presupuesten para gastos y costas.
9
Información confidencial
9.1
El contratista se compromete a garantizar una absoluta confidencialidad sobre
toda la información que obtenga del comitente con relación a la presente contratación, o a
cualquier otra que hubiera llevado a cabo con anterioridad, con excepción de aquélla que
sea de dominio público o que sea requerida por la autoridad administrativa o judicial.
9.2 El contratista responderá de sus accionistas, administradores, empleados o
asesores profesionales suyos, que hayan tenido acceso a esta información, para que
respeten plenamente esta obligación, reservándose el comitente las acciones legales
pertinentes en defensa de sus intereses con relación al quebranto de confidencialidad.
- 21 -
NI
10
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
Tratamiento de datos personales
10.1
Sin perjuicio de la regulación específica que pudiese acordarse en el contrato o
pedido, aquellos datos de carácter personal a los que el contratista deba acceder de forma
absolutamente necesaria deberán ser utilizados por éste, única y exclusivamente, para el
cumplimiento de los fines objeto de la contratación, no pudiendo ser cedidos o entregados a
terceros bajo título alguno, ni siquiera a los meros efectos de conservación.
10.2
El contratista deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias, y en especial las determinadas por la normativa aplicable, para garantizar la
seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
suministrados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del
medio físico o natural.
11
Cláusulas contenciosas
11.1 Suspensión del contrato o pedido
11.1.1 Si por cualquier causa, el comitente considerara necesario o se viera obligado a
pedir la suspensión temporal, de un determinado contrato o pedido, lo notificará por escrito
al contratista, precisando la causa y su estimación temporal, interrumpiéndose
inmediatamente todo trabajo.
11.1.2 El pago del trabajo ya terminado, o que se encuentre en avanzado estado en el
momento de la notificación de la suspensión, se negociará entre el comitente y el
contratista de una manera justa y razonable. Si no existiera acuerdo se someterá a lo
dictado en el apartado 11.3.
11.2 Resolución del contrato o pedido
11.2.1 El contrato o pedido podrá resolverse por mutuo acuerdo de ambas partes.
En este caso las partes establecerán por escrito el acuerdo de resolución de forma que el
contratista interrumpirá inmediatamente todo trabajo que estuviera realizando al amparo
de citado contrato o pedido. El pago del trabajo ya terminado, o que se encuentre en
avanzado estado en el momento de la notificación de la resolución, se negociará entre
ambas partes de una manera justa y razonable. Si no existiera acuerdo se someterá a lo
dictado en el apartado 11.3.
11.2.2 El contrato o pedido podrá ser resuelto mediante comunicación fehaciente del
comitente al contratista, sin que éste pueda reclamar indemnización alguna, en los
siguientes casos:
a) Suspensión de pagos, quiebra, disolución, transformación o reducción de
capital, concurso de acreedores o fallecimiento del contratista.
b) Incumplimiento de las obligaciones de carácter social y laboral por parte del
contratista.
c) Incumplimiento reiterado de las prescripciones técnicas establecidas o de las
disposiciones exigidas en materia de seguridad y prevención, repetición de
errores o defectos o incumplimiento continuado de las instrucciones del
comitente dadas al amparo de cualquiera de las cláusulas de la documentación
contractual.
d) Cuando el contratista subcontrate total o parcialmente el objeto contractual sin
la autorización expresa del comitente.
- 22 -
NI
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
e) Cuando por causas imputables al contratista las obras o servicios, se
suspendan, paralicen, no exista la continuidad o diligencia debida en su
ejecución, incluso aunque estos hechos sean debidos a huelgas o conflictos
que excedan o no del ámbito de la empresa del contratista.
f) Cuando el plazo de ejecución rebase el pactado de terminación de la obra o
servicio, causando algún perjuicio al comitente.
g) Por cualquier otra circunstancia grave o reiterada que suponga un
incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista o que impida o
dificulte la realización de la obra o servicio.
h) Cuando lo ordene cualquier autoridad administrativa o judicial o lo requiera
lícitamente un particular.
i) El comitente podrá resolver total o parcialmente el contrato o pedido en
cualquier momento y sin penalización alguna, siempre que medie notificación
escrita de esta circunstancia expresada al contratista con un plazo de preaviso
de seis (6) meses. En los contratos o pedidos de duración inferior a seis ( 6)
meses el presente caso quedará sin efecto.
El contratista, al recibo de la comunicación de resolución por el comitente, paralizará todo
trabajo o actividad relacionada con la obra o servicio contratado, quedando en suspenso
automáticamente los pagos al mismo, hasta la conciliación de las diferencias existentes.
El comitente procederá a valorar los perjuicios que se le han irrogado por el contratista
al incurrir éste en alguna de las citadas causas de resolución, quien quedará obligado a
indemnizar al comitente por tales daños y perjuicios.
11.3 Forma de resolución de los conflictos. Arbitraje
En los contratos o pedidos en los que se incorporen las presentes condiciones de
contratación, las partes someten la resolución de sus discrepancias al sistema arbitral bajo
el siguiente convenio:
Las partes intervinientes acuerdan y aceptan que todo litigio, discrepancia, cuestión o
reclamación derivados de la interpretación o ejecución del contrato o pedido de que se trate o
de actos relacionados directa o indirectamente con los mismos, se resolverán definitivamente
mediante arbitraje de derecho, por un único árbitro en la sede del Tribunal Arbitral de
Comercio de Bilbao radicada en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao y
de acuerdo con su reglamento y estatutos rectores, haciendo constar expresamente su
compromiso de cumplir, una vez sea firme, el laudo arbitral que se dictare.
11.4 Legislación aplicable
11.4.1 La documentación contractual en todo su ámbito de aplicación y todas las relaciones
derivadas de aquélla se regirán por las leyes españolas y se interpretarán de acuerdo con éstas.
11.4.2 Con carácter subsidiario al arbitraje previsto en el apartado 11.3, las partes de
común acuerdo, se someten al fuero y jurisdicción de los Tribunales de Bilbao con
renuncia a cualquier otro fuero legal que pudiera corresponder.
12
Otras cláusulas
12.1 Comunicaciones
Durante el periodo de vigencia del contrato o pedido, el contratista y el comitente
efectuarán las comunicaciones y notificaciones oportunas en el domicilio que figure como
propio de cada parte en la documentación contractual, estando obligados a notificar con
garantía de eficacia cualquier cambio o traslado del mismo.
- 23 -
NI
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
12.2 Cambios, revisiones y modificaciones
12.2.1 Cualquiera de las partes podrá proponer cambios, revisiones o modificaciones
sobre el contenido de la documentación contractual, requiriendo tales cambios la
aprobación por escrito de la otra parte.
12.2.2 El comitente propondrá por escrito los cambios antes citados a la consideración
del contratista, que en un plazo máximo de quince (15) días a partir de la fecha de
recepción del mismo, deberá presentar nuevos planos o documentos de diseño si procede,
así como informar de las variaciones, que en su opinión, se producen en el precio, plazo de
entrega y otros aspectos contemplados en la documentación contractual.
Una vez establecido un acuerdo, justo y equitativo, entre ambas partes, el comitente emitirá
una modificación al contrato o pedido, que será objeto de confirmación por parte del
contratista.
En el caso de no llegar a un acuerdo sobre cualquier revisión o modificación propuesta
por el comitente se dirimirá la cuestión de acuerdo con lo previsto en el apartado 11.3.
12.2.3 El contratista podrá proponer cambios en el alcance del suministro con o sin efecto
en los precios u otras estipulaciones de la documentación contractual. En cualquier caso,
tales cambios requerirán la aprobación por escrito del comitente. El contratista
proporcionará información pertinente sobre tales cambios con antelación razonable a la
propuesta final de los mismos.
12.2.4 La aprobación por escrito del comitente de cualquier cambio no liberará al
contratista de ninguna de sus obligaciones, excepto si alguna de ellas quedase
explícitamente modificada por el cambio.
12.3 Publicidad
No se podrá hacer referencia, describir o utilizar con fines publicitarios, ninguno de los
servicios, materiales, equipos o construcciones objeto del contrato o pedido, ni de
instalaciones propiedad del comitente, ni su marca sin la previa autorización escrita del
mismo.
12.4 Idioma y unidades de medida
12.4.1 La documentación contractual, todos los documentos, planos y comunicaciones
entre el contratista y el comitente estarán en español.
12.4.2 Se usarán las unidades del Sistema Internacional de Medidas en todos los
documentos y planos.
12.5 Licencias, permisos y autorizaciones
12.5.1 Cada una de las partes obtendrá y mantendrá a su cargo las licencias, permisos y
autorizaciones que necesite para cumplir sus obligaciones contractuales.
12.5.2 Cada una de las partes prestará a la otra ayuda razonable para obtener y mantener
tales licencias, permisos y autorizaciones. En particular, el contratista suministrará al
comitente la información y documentos tales como planos, diagramas, cálculos
justificativos, etc., que puedan ser exigidos por los organismos competentes para
autorizar la puesta en servicio de la instalación.
12.6 Demoras excusables
12.6.1 Si el contratista considera que un hecho puede ser causa de una demora
excusable, informará inmediatamente por escrito al comitente. Si no lo hace en el plazo
de quince (15) días desde que pudo conocer el hecho, la demora se considerará
inexcusable.
El contratista acreditará ante el comitente la causa de la demora con todos los medios y
documentación a su alcance.
- 24 -
NI
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
12.6.2 Si la demora se considera excusable, la fecha prevista para la realización del
alcance de la obra o servicio será prorrogada por un período que refleje el efecto de tal
demora.
12.6.3 Se considerarán en todo caso causas de demora excusable las derivadas de la
fuerza mayor tal y como se define en el apartado 12.7.
12.7 Fuerza mayor
Se considerarán causas de fuerza mayor, con entidad bastante para relevar a las partes
del cumplimiento de las obligaciones del contrato o pedido, solamente las que a
continuación se señalan:
- Terremotos, maremotos o inundaciones oficialmente declaradas catastróficas.
- Destrozos ocasionados por actos terroristas o producidos en tiempo de guerra
o por sedición o tumultos.
- Huelgas legales que excedan del ámbito de la empresa del contratista y cuya
terminación no dependa de la decisión del mismo.
En todos los casos de fuerza mayor, la parte afectada informará por escrito a la otra parte en
el plazo máximo de quince (15) días y con todos los medios y documentación a su alcance.
12.8 Irrenunciabilidad y enmiendas
12.8.1 Aún cuando una de las partes no exija el cumplimiento de cualquiera de las
disposiciones de la documentación contractual o de cualquiera de los derechos respecto
a ellas, o no ejercite cualquier opción que en ella figure, no se interpretará, en modo alguno,
como una renuncia a dicha disposición, derecho u opción, ni afectará, en forma alguna, a
la validez de la documentación contractual.
El ejercicio por una de las partes de cualquiera de sus derechos u opciones, contenidos
en la documentación contractual, no impedirá ni limitará a las partes de ejercer cualquier
otro derecho que pueda tener en virtud de la documentación contractual.
12.8.2 Si cualquier disposición o cláusula de la documentación contractual, o su aplicación a
cualquier persona o circunstancia se declarara inválida, se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Dicha invalidez no afectará a otras disposiciones de la documentación
contractual que puedan cumplirse sin la disposición o aplicación invalidada.
- Se analizará el espíritu de la documentación contractual y las partes se
pondrán de mutuo acuerdo en enmendarla para llevar a cabo lo más fielmente
posible la intención de la cláusula o aplicación invalidada.
13
Condiciones medioambientales
13.1 El contratista se compromete al cumplimiento de cuantas obligaciones le
correspondan por la aplicación de la legislación medioambiental en vigor, cualquiera que
sea su rango, y sin perjuicio de cualquier modificación que se pudiera producir en el futuro
en relación con esta materia.
13.2
E l personal dependiente del contratista, o en su caso, de subcontratistas,
deberá conocer y cumplir estricta y rigurosamente dicha legislación medioambiental en
vigor, adaptando su metodología técnica y medioambiental a la misma, con independencia
de la propiedad de las instalaciones donde se lleve a cabo su actividad. El jefe de obra del
contratista, o en su caso, la persona que él designe, será responsable de la vigilancia y
cumplimiento de los procedimientos adecuados en materia medioambiental.
- 25 -
NI
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
13.3
El contratista deberá dotar a su personal de la formación y los medios
necesarios para realizar su trabajo conforme a lo señalado en los anteriores párrafos, y
responder por cualquier daño o perjuicio cuya responsabilidad le sea imputable por acción
u omisión, especialmente como consecuencia de no haber adoptado las medidas
preventivas oportunas para evitarlos.
13.4
E n el caso de que se produjese cualquier incidente medioambiental el
contratista deberá informar inmediatamente a la persona responsable del comitente, y
adoptar consensuadamente con ésta cuantas medidas correctivas sean necesarias. Ésta
información se deberá aportar por escrito, con expresa mención de las causas, alcance y
efectos del incidente. Los gastos derivados de las medidas correctivas correrán asimismo
a cargo del contratista.
14
Responsabilidad social y corporativa del contratista
Para la realización y/o ejecución del suministro, el contratista deberá impulsarse en sus
acciones y adoptar las medidas necesarias en su organización para:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
Promover buenas prácticas para el apoyo y respeto en la protección de los
derechos humanos;
Evitar incurrir en complicidades -cualquiera sea su modalidad- en el abuso de los
derechos;
Eliminar toda forma o modalidad de trabajo forzoso y obligatorio, entendido este
como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena
cualquiera y que se obtiene de forma libre y voluntaria por el individuo;
Respetar la libertad de asociación sindical y el derecho a la negociación colectiva
de los trabajadores, con las sujeciones que la Ley del territorio del suministrador
exija;
Evitar cualquier forma de trabajo infantil en su organización, respetando las
edades mínimas de contratación de conformidad con la legislación aplicable
vigente y contar con mecanismos adecuados y confiables para la verificación de la
edad de sus empleados;
Eliminar toda práctica de discriminación, en materia de empleo y ocupación. Al
efecto se calificará como discriminación a cualquier distinción, exclusión o
preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política,
ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la
igualdad de oportunidades o de trabajo en el empleo y la ocupación;
Contar con un enfoque preventivo ante temas medioambientales a fin de lograr un
desarrollo sostenible, limitando las actividades cuyo impacto en el medioambiente
sea dudoso;
Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el
soborno. Al efecto se entenderá por corrupción, el abuso del poder encomendado
para lucro privado.
El contratista se obliga a cumplir con la legislación aplicable vigente vinculada a los
principios antes mencionados.
El contratista se obliga a poner en conocimiento del comitente cualquier situación en la
que se verifique el incumplimiento a los principios antes mencionados, así como el plan
para remediar la situación presentada. De no adoptarse planes correctores, el comitente
se reserva el derecho de cancelar el presente contrato.
- 26 -
NI
0 0 . 1 3 . 1 1 10-07
Cuando el contratista, para la realización y/o ejecución del suministro encomendado por el
comitente deba realizar una subcontratación, deberá establecer los principios antes
indicados entre las condiciones de contratación aplicables al subcontratista.
El contratista permitirá en todo momento durante la vigencia del contrato que el
comitente revise el grado de cumplimiento a los principios establecidos en esta cláusula.
- 27 -
N I 00.13.11 10-07
Anexo A 2009-11
Anexo A
(Normativo)
Condiciones generales del Grupo Iberdrola México,
para la contratación de obras y servicios
1.
Objeto del documento.
El presente documento establece las condiciones generales
de contratación que regulan las relaciones entre las empresas
que son filiales de manera directa o indirecta de Iberdrola
México, S.A. de C.V. y que conforman el Grupo Iberdrola
México, (en lo sucesivo, “comitente” o “contratante”
indistintamente) y la contraparte (en lo sucesivo,
“contratista” u “oferente” indistintamente) para la
contratación de obras y de servicios, según proceda.
2.
Ámbito de aplicación.
2.1
Las presentes condiciones generales se aplicarán a
todas las contrataciones de obras y servicios cuyas
características y complejidad así lo aconsejen desde el punto
de vista del comitente y por tanto quedarán excluidas
cualquier tipo de condiciones estándar de venta que pudiera
tener establecidas el contratista.
2.2
Estas condiciones generales se incorporarán a la
relación contractual y regularán los derechos y obligaciones
recíprocos no tratados específicamente en la documentación
particular (contrato o pedido aceptado).
2.3
La participación en un proceso de licitación
organizado por el comitente, mediante la presentación de
una oferta por parte del contratista, implicará
automáticamente el conocimiento y aceptación de estas
condiciones generales para el caso de resultar adjudicatario
del contrato o pedido objeto de la licitación.
2.4
Cualquier excepción a alguna de estas condiciones
generales por parte del contratista solamente será válida si,
formulada por escrito, ha sido aceptada del mismo modo por
el comitente. Las excepciones que se acuerden por este
procedimiento solo serán aplicables a un contrato o pedido
concreto, no pudiendo hacerse extensivas a otros contratos o
pedidos pasados o futuros.
2.5
Este documento se acompañará en copia simple al
contratista cuando se solicite una petición de oferta y en los
casos en que por particularidades técnicas se requiera se
pondrá a disposición a través de la web del Grupo Iberdrola.
3
Definiciones.
3.1
Alcance de la obra o del servicio.
documentación contractual y de acuerdo con la petición
de oferta correspondiente.
3.2
Carta de intención.
Es el documento que, enviado eventualmente por el
comitente al contratista, formaliza la intención de
ambas partes en contratar y que será perfeccionado en
un futuro próximo mediante la documentación
contractual sobre las bases indicadas en el citado
documento.
Su finalidad es facilitar el inicio de actividades del
contratista, una vez acordadas por ambas partes las
obligaciones esenciales y no condicionar la totalidad de
las actuaciones a la negociación de los aspectos de
detalle pendientes, pero en todo caso, estas
condiciones generales prevalecerán.
3.3
Carta de invitación a ofertar.
Es el documento a través del cual el comitente invita a
participar en un concurso de ofertas y que especifica la
documentación que constituye la petición de oferta.
3.4
Comitente.
Es la empresa del Grupo Iberdrola que contrata la obra
o el servicio.
3.5
Condiciones particulares.
Es el documento que recoge, para cada caso concreto,
las
condiciones
adicionales,
matizaciones
o
excepciones a estas condiciones o a otros documentos
incluidos en la documentación contractual.
3.6
Contratista.
Es la persona física o jurídica obligada a ejecutar la obra
o prestar el servicio, que asume conjuntamente con el
comitente la documentación contractual.
3.7
Contrato.
Es el documento que, firmado por ambas partes,
formaliza el acuerdo de voluntades entre el comitente y
el contratista, referente a la ejecución de obras o
prestación de servicios, en los casos en los que tal
acuerdo no se materialice en un pedido aceptado por el
contratista.
Puede adoptar las siguientes formas:
Se entiende como tal el conjunto de actividades a desarrollar
por el contratista para realizar la obra o para prestar el
servicio, con el grado de definición determinado por la
- Contrato marco: Es el contrato con el que las partes
negocian los términos de la ejecución de determinadas
obras o servicios similares o repetitivos en las mismas
condiciones y con los mismos precios. La celebración
de un contrato marco por sí solo no implica la obligación de
formalizar ninguna ejecución de obra ni ninguna prestación de
servicio.
- Orden de suministro: Es el pedido concreto realizado al
amparo de un contrato marco y por lo tanto con las
condiciones establecidas en el mismo.
- Contrato específico o pedido concreto: Es el contrato o
pedido que ampara específicamente la realización de una
obra o servicio determinado.
3.8
Documentación contractual.
Es el conjunto de documentos formado por (i) el contrato
celebrado, o (ii) el pedido, aceptado por el contratista, así
como por la documentación referenciada en los mismos.
3.9
Documento.
Se entiende como tal cualquier soporte que sea admitido
conforme a las leyes y normas aplicables.
3.10
Especificación para la contratación de obras y
servicios.
Es el documento o conjunto de documentos que recoge:
alcance de los trabajos, especificaciones técnicas, normas o
procedimientos aplicables al momento de la ejecución de las
obras y servicios.
3.11
Especificaciones técnicas.
Es el documento o conjunto de documentos, normalmente
elaborado para cada obra o servicio, que recoge y define las
características requeridas de una obra o servicio y que
permite concretar de forma objetiva dicha obra o servicio de
acuerdo a las prácticas prudentes de la industria.
Para efectos de estas condiciones generales, el término de
"Prácticas Prudentes de la Industria" significa aquellas
prácticas, métodos, técnicas y estándares, tal como los
mismos puedan ser modificados a lo largo del tiempo y que
(a) son generalmente aceptados en la industria de la
construcción y en la prestación de servicios en México para
su uso en la ingeniería en las instalaciones para generar
energía eléctrica, así como aquellas operaciones para el
diseño, la realización de la ingeniería necesaria, la
construcción, la realización de pruebas, la operación y el
mantenimiento de equipos de manera legal, segura, eficiente
y económica, y (b) que se encuentran en conformidad en
todos sus aspectos relevantes, con los lineamientos de
construcción y/o en la prestación de servicios, en cada caso,
tal y como sea aplicable a la ejecución de la obra o servicio
en cuestión, teniendo en cuenta su tamaño, servicio y tipo.
Las Prácticas Prudentes de la Industria no se limitan a la
práctica o método óptimo, con exclusión de las demás, sino
que se refieren a las prácticas y métodos comunes y
razonablemente usados. Las Partes convienen que cuando
existiere discrepancia entre las prácticas prudentes de la
industria del país de origen del contratista y las prácticas
prudentes de la industria en México, éstas últimas
prevalecerán sobre las anteriores.
3.12
Norma.
Es el documento o conjunto de documentos utilizados para
una aplicación repetida o continuada, que describe los
requisitos técnicos exigidos por el comitente para las obras o
servicios, así como los procedimientos para la
comprobación de tales requisitos, en términos de las
leyes aplicables.
3.13
Oferta.
Es la propuesta hecha por un oferente en respuesta a
una petición de oferta, la cual será vinculante para el
oferente durante el plazo estipulado en la
correspondiente oferta y la cual no constituirá un
concurso de voluntades sino hasta que la oferta haya
sido fehacientemente aceptada por el comitente o, en
su caso, el comitente haya hecho una contra – oferta
que haya sido aceptada fehacientemente por el
oferente.
3.14
Oferente.
Es la persona física o jurídica que presenta una oferta.
3.15
Pedido aceptado.
En aquellos casos en los que las partes no concierten
un contrato, como regla general las obligaciones de las
partes se sustentarán mediante una carta de pedido
que, enviada por el comitente, será devuelta firmada
con la aceptación del contratista, aplicando por tanto
las presentes condiciones. No obstante lo anterior, se
entenderá como aceptado el pedido cuando (a)
mediante el cumplimiento de las partes a sus
obligaciones consignadas en el pedido correspondiente;
o (b) mediante el envío por cualquier medio electrónico
que constate fehacientemente su aceptación.
3.16 Petición de oferta
Consiste en la invitación por parte del comitente a un
posible contratista a participar en un concurso de
adjudicación, restringido y no público.
4
Ofertas. Adjudicación.
4.1
Petición de oferta.
4.1.1
Una petición de oferta constará, salvo
excepción expresa en la carta de invitación a ofertar, de
los siguientes documentos a enviar a los oferentes:
- Carta de invitación a ofertar.
- Especificación técnica, si se establece.
-
Plan
de coordinación de
actividades
empresariales en materia de prevención de
riesgos laborales.
- Condiciones particulares, si procede.
- Condiciones generales del Grupo Iberdrola para la
contratación de obras y de servicios.
En el caso de contradicción entre algunos de los
documentos anteriormente citados, prevalecerá lo
indicado en aquél que ocupe un lugar anterior en la
relación reseñada.
4.1.2
Si un oferente encuentra discrepancias o tiene
cualquier duda sobre el verdadero significado o
intención de cualquier parte del contenido de la petición de
oferta, solicitará aclaración por escrito antes de enviar la
oferta. Las respuestas a las preguntas de cualquiera de los
oferentes se enviarán a todos los demás, sin indicar el origen
de la pregunta.
4.1.3
El comitente se reserva la facultad de solicitar,
cuando lo estime oportuno, una confirmación escrita de los
oferentes de su intención de presentar oferta, dentro del plazo
que sea requerido.
4.1.4
El comitente se reserva la facultad de adjudicar
parcialmente la obra o servicio ofertado.
4.1.5
El comitente se reserva el derecho de rechazar, sin
necesidad de justificación, aquellas ofertas que a su juicio no
cumplan las condiciones solicitadas.
excepciones
justificándolas
convenientemente y haciendo referencia
a
los
epígrafes
y
apartados
correspondientes de la petición de oferta.
No se considerarán vinculantes las
excepciones técnicas no contempladas en
este apartado.
2.- Alcance
Incluirá una explicación detallada de los
trabajos y actividades que cubre la oferta.
Cualquier ampliación o variante del
alcance solicitado por el comitente
deberá recogerse en el punto 5.
3.- Organización del contratista
Se hará constar:
4.1.6
El comitente no tendrá ninguna responsabilidad por
la recepción o preparación de una oferta, por lo que todos los
oferentes deberán asumir los costos asociados a la misma,
así como tampoco tendrá ningún tipo de responsabilidad en
caso de desechar una o todas las ofertas presentada ni por
declarar desierta la petición de oferta correspondiente.
4.2
Presentación de ofertas.
4.2.1
Todas las ofertas deberán tener un plazo mínimo de
validez de noventa (90) días naturales a partir de la fecha
límite de presentación de las mismas.
4.2.2
Cuando un oferente prevea no poder entregar su
oferta en la fecha límite de presentación requerida, lo
comunicará por escrito al comitente con una semana natural
de antelación, indicando los motivos del retraso y la nueva
fecha propuesta de presentación de la oferta. El comitente
se reserva el derecho de conceder el aplazamiento requerido,
contestando a dicho oferente y comunicando al resto de los
oferentes la nueva fecha establecida, en el caso de que se
decidiese ampliar el plazo.
4.2.3
Se considerará como fecha de recepción de una
oferta la fecha en que se reciba fehacientemente la misma en
la dirección indicada en la petición de oferta. Las ofertas, cuya
fecha de recepción sea posterior a la fecha límite de
presentación, serán devueltas acompañadas de una carta de
devolución.
4.2.4
Todas las ofertas deberán cumplir con todos los
requisitos establecidos en la petición de oferta y en las
presentes Condiciones Generales.
4.3
Contenido de la oferta.
4.3.1
La oferta deberá incluir una propuesta completa para
la realización de las obras o servicios y vendrá estructurada
en tres partes: técnica, económico-comercial y legal.
a) Parte técnica.
Se deberán incluir los siguientes apartados:
1.- Aceptación y excepciones a los aspectos
técnicos.
Esta sección se abrirá obligatoriamente con la
manifestación
fehaciente
respecto
del
conocimiento de todos los aspectos técnicos de
la petición de oferta. A continuación se indicará
la aceptación de la misma o se listarán las
- Descripción y curricula de los cargos
directivos de la organización que se
dedicará a:
• Ejecución de la obra o servicio
ofertado.
• Las funciones de seguimiento de la
prevención de riesgos laborales.
- Relación nominal o composición
genérica del personal de plantilla que va a
realizar la obra o servicio, indicando
según proceda:
• Categoría profesional.
• Formación previa:
Las
personas
con
funciones
específicas de seguimiento y control
de la prevención de riesgos
laborales (recursos preventivos,
encargados de la coordinación de
actividades preventivas, coordinador
de seguridad y salud, etc.) deberán
acreditar la formación establecida a
tales efectos en la legislación que le
sea de aplicación.
Los operarios tendrán la formación
necesaria para hacer frente a los
riesgos propios de las instalaciones y
de los trabajos a realizar. Cuando
vayan a realizar trabajos con riesgo
eléctrico,
sobre
instalaciones
eléctricas o en su proximidad,
contarán con la formación indicada
en el y en las leyes y normas
aplicables y de igual forma el
personal tendrá una formación
específica para todos aquellos
trabajos en los que la legislación
vigente lo exija.
• Experiencia
Con carácter general y siempre que
la organización del trabajo así lo
permita, un porcentaje del personal
no inferior al 85% que realice
trabajos
en
el
interior
de
instalaciones eléctricas de alta
tensión, en las que la totalidad o una parte
de la misma se encuentre en servicio,
tendrá una experiencia en trabajos en
instalaciones similares, acreditada por el
contratista, superior a un año. De
acuerdo a lo que establece en las leyes y
normas aplicables, las personas que no
acrediten esta experiencia deberán estar
vigiladas y tuteladas por un trabajador
cualificado.
La condición anterior puede aplicarse a
otros tipos de trabajos o instalaciones y,
en estos casos, deberá ser recogida por el
comitente
en
la
documentación
contractual.
Seguridad Social y capacidad financiera
El contratista deberá acreditar que se
encuentra inscrito como patrón ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social (en
adelante el “IMSS”), indicando para ello su
número correspondiente.
Asimismo,
deberá proporcionar una lista detallada de
las altas de todos los trabajadores que
vayan a realizar los trabajos, en su caso,
indicando su puesto, sueldo y demás
información que sea necesaria de acuerdo
a las leyes y normas aplicables.
Asimismo, el contratista deberá de
entregar
una
carta
señalando
expresamente y bajo protesta de decir
verdad, que cuenta con la capacidad
económica y financiera suficiente para
hacer
frente
a
sus
obligaciones
patronales.
- Organigrama del personal que ha de intervenir
en los trabajos.
4.- Accidentalidad del oferente:
En anexo a la oferta, se facilitará un informe de
la accidentalidad del contratista en los últimos
tres años anteriores –de acuerdo al informe que
se tenga para esos efectos con el IMSS,
especificando la del colectivo o sección del
contratista dedicados a los trabajos ofertados
o afines. Este informe vendrá avalado por el
IMSS.
5.- Variantes a la obra o servicio
Se recogerá en este apartado, si procede, los
trabajos ofertados que, por exceder o modificar
el alcance o la especificación de petición de
oferta indicados por el comitente en la
documentación de la petición de oferta,
constituyan una alternativa a la oferta base.
6.- Planes y medidas de seguridad.
De acuerdo con lo contemplado en el plan de
coordinación de actividades empresariales en
materia de prevención de riesgos laborales –
prevención civil-, en función de la tipología de
trabajos
el
contratista
pondrá
a
disposición del comitente los planes y
medidas de seguridad previstos durante
la ejecución de los trabajos en el formato
que proceda (planificación de la actividad
preventiva, Plan de seguridad y salud,
etc.) la cual deberá de ajustarse a la
legislación sobre seguridad industrial
aplicable.
7.- Plan de calidad, si procede.
b) Parte económico-comercial.
Se deberán incluir los siguientes apartados:
1.- Aceptación y excepciones a los aspectos
económico-comerciales.
Esta sección se abrirá obligatoriamente
con la manifestación fehaciente de
conocimiento de todos los aspectos
económico-comerciales de la petición de
oferta. A continuación se indicará la
aceptación de la misma o se listarán las
excepciones
justificándolas
convenientemente y haciendo referencia
a
los
epígrafes
y
apartados
correspondientes de la petición de oferta.
No se considerarán vinculantes las
excepciones económico-comerciales no
contempladas en este apartado.
2.- Precios ofertados
La valoración de los trabajos ofertados se
realizará por el sistema de partida alzada
o precio cerrado o bien por precios
unitarios, de acuerdo con lo indicado en la
petición de oferta.
Cuando la valoración se haga como tanto
alzado o precio cerrado, se deberá
acompañar en la oferta una tabla con los
precios unitarios que han intervenido en la
composición del mismo.
3.- Garantías.
Deberá proporcionar las garantías que en
su caso sean requeridas conforme a la
petición de oferta y, en su caso, presentar
las garantías necesarias para la ejecución
de las obras.
4.- Precios y presupuestos de las variantes a
la oferta base indicadas en el punto 5 de
la parte técnica.
c) Información Legal.
1.- Copia simple de la escritura donde
consten las facultades del representante
que firme la oferta; los poderes generales
deberán ser cuando menos de actos de
administración con datos de inscripción
en el Registro Público de Comercio
respectivo o bien un poder especial que
establezca el alcance de las facultades del
representante que firme la oferta.
4.3.2
Los oferentes deberán adaptarse a la estructura
descrita anteriormente, de tal modo que cuando una
información aparezca en apartado diferente al que
corresponda, se considerará como no existente, a menos
que se haga una referencia específica a ella, en la parte
correspondiente.
4.3.3
Los precios se entenderán netos para el comitente.
Si los precios variasen en función de la cantidad a adjudicar,
deberá hacerse constar expresamente en la oferta. Sujeto a
la decisión del Comitente, cuando corresponda indicar una
cantidad con número y letra, en caso de contradicción,
prevalecerá la cantidad en letra o bien, la cantidad mas baja.
4.3.4
El oferente verificará el contenido de la
documentación de la petición de oferta señalando al
comitente cuantos errores u omisiones aprecie en razón a su
propia experiencia y, en consecuencia, propondrá las
modificaciones que juzgue necesarias para su correcta
ejecución.
4.3.5
Cualquier cambio respecto a lo solicitado en la
petición de oferta deberá ser indicado, expresamente y por
escrito, como excepción o variante.
4.3.6
En modo alguno se aceptarán, como excepciones o
variantes, impresos que establezcan
las condiciones
normalizadas del oferente.
4.3.7
El oferente, como parte de su oferta, indicará los
trabajos que propone subcontratar, así como los nombres de
los posibles subcontratistas.
4.3.8
Las aclaraciones a cualquiera de las partes de la
documentación de la oferta, solicitadas por el comitente tanto
en forma verbal como escrita serán contestadas por el
oferente siempre de forma escrita, en un plazo máximo de
cinco (5) días laborales, pasando a formar parte de la
documentación de la oferta.
4.3.9 Las ofertas no podrán estar condicionadas a ejecución
de obra distinta a la requerida, la adquisición de bienes o
servicios distintos a los estipulados en la petición de oferta.
4.4
Evaluación de las ofertas.
4.4.1
Los criterios en los que se basará el comitente para
la evaluación y adjudicación de las ofertas serán los
siguientes:
a) Considerando la oferta económicamente más
ventajosa, ponderando diferentes criterios cuya
importancia será variable según el tipo de obra o
servicio solicitado. Dichos criterios son, entre otros y
sin que el orden indique ningún tipo de prioridad:
fecha de ejecución o fecha de prestación,
rentabilidad, calidad, seguridad en la ejecución o
prestación, idoneidad técnica, financiamiento,
oportunidad, mantenimiento, servicio post-venta y
precio.
b) Considerando solamente la oferta de precio más
bajo.
Además de los criterios anteriormente citados, el comitente
puede ponderar como factor de evaluación de las ofertas
presentadas la posibilidad de que el oferente se halle en
condiciones de acreditar el debido cumplimiento de la
normativa y requisitos legales, medioambientales o
cualesquiera otros en el ejercicio de su actividad
industrial.
El comitente se reserva la facultad de elegir el método
que considere más conveniente para la evaluación de
las ofertas y adjudicación.
4.4.2
El comitente no se compromete a considerar
la oferta más baja o las condiciones expuestas por el
oferente, como un requisito para la adjudicación. La
oferta aceptada será seleccionada de acuerdo con
alguno de los criterios expuestos en el apartado
anterior.
4.5
Adjudicación de la oferta.
4.5.1
A la vista de los estudios y evaluaciones de las
ofertas, el comitente seleccionará con total libertad al
oferente u oferentes que estime oportunos.
4.5.2
La formalización de la adjudicación se realizará
mediante un contrato firmado por ambas partes a través
de sus representantes legales o mediante un pedido
firmado por el comitente y aceptado por el contratista
a través de su respectivos representantes legales,
incorporándose por tanto las presente condiciones
generales.
En los casos que se estime necesario por parte del
comitente, se anticipará la formalización de la
adjudicación mediante una carta de intención, aplicando
por tanto, las presentes condiciones, sujetas a las
excepciones estipuladas en la carta de intención.
4.5.3
Una vez enviada la documentación contractual
de adjudicación al oferente seleccionado, éste deberá
remitirla firmada en un plazo máximo de 15 (quince)
días naturales a partir de su recepción en prueba de
conformidad con su contenido. Pasado ese plazo, el
comitente se reserva el derecho de modificar la
adjudicación.
4.5.4
Como
norma
habitual,
el
comitente
comunicará a los oferentes no adjudicatarios el
resultado adverso de sus ofertas.
4.5.5 El contratista ganador, deberá presentar en un
plazo no mayor a 10 (diez) días naturales siguientes al
comunicado en el que se le indica como ganador,
copias certificadas de (i) estados financieros auditados
para efectos fiscales de los 2 últimos ejercicios fiscales;
(ii) balance del último trimestre del ejercicio en curso;
(iii) cédula de identificación de su registro al Registro
Federal de Contribuyentes, las modificaciones que se
hayan presentado sobre la misma ante la autoridad
fiscal y comprobante de domicilio fiscal; (iv) escritura
constitutiva donde consten los estatutos vigentes, o en
su caso, una compulsa de los mismos con datos de
inscripción en el Registro Público de Comercio
respectivo; (v) En el supuesto de tratarse de un
contratista extranjero, deberá presentar copia simple de
sus artículos de constitución (“articles of incorporation”),
certificado de operación vigente (“certificate of good
standing”) o cualesquier otro documento análogo en la
jurisdicción de origen del contratista, debidamente legalizados
o, en su caso, apostillados; (vi) certificado de residencia fiscal
emitido por la autoridad competente, en caso de no ser
residente mexicano; y (vii) copia simple de la identificación
oficial con fotografía del representante.
En caso de que el Contratista incumpla con entrega de
cualquiera de los requisitos antes indicados dentro del plazo
estipulado, las partes acuerdan que el comitente podrá
decretar desierta la petición de oferta correspondiente, sin
incurrir en responsabilidad alguna.
5
Contrato o pedido.
5.1
Objeto del contrato o pedido.
El objeto del contrato o pedido -así como del resto de la
documentación contractual enumerada en el apartado
siguiente- es la ejecución de la obra o la prestación del
servicio que el comitente encomienda al contratista en cada
caso. Se entiende por ejecución de obra el compromiso del
contratista a realizar la obra con el resultado exigido por el
comitente.
Se entiende por prestación de servicio el
desarrollo de las actividades inherentes al fin objeto del
contrato o pedido. En la ejecución de la obra contratada y en
la prestación del servicio se encuentran implícitamente
incluidas cuantas acciones se deriven del cumplimiento de las
leyes y normas aplicables y en base a las prácticas prudentes
de la industria.
5.1.2
El contratista reconoce tener perfecto conocimiento
de todo lo relacionado con los trabajos estipulados en el
presente documento, en el contrato o pedido, así como, en las
condiciones básicas, tal y como son:
a)
Conocimiento de la regulación vigente en México.
b)
El contratista reconoce que ha recorrido e
inspeccionado el sitio de las obras, y sus alrededores, y ha
obtenido toda la información disponible sobre los mismos, y
tiene pleno conocimiento y ha tomado en consideración todos
los asuntos, condiciones y circunstancias que afecten el precio
del contrato y el cumplimiento con la fecha de terminación de
las obras. El comitente no tendrá responsabilidad alguna
respecto a las condiciones climáticas e hidrológicas, las
características del suelo, y las condiciones del subsuelo para la
realización de las obras.
c)
Conocimiento de los procedimientos de acceso a los
sitios por parte del Comitente.
e)
Conocimiento
comitente.
Conocimiento del programa de trabajos.
las
especificaciones
del
f)
Conocimiento de plan de seguridad y medio
ambiente para empresas contratistas.
g)
Reconoce haber estudiado y definido desde un
punto de vista técnico y económico las obras, suministros
e instalaciones que deben realizarse de acuerdo a lo
establecido en la oferta, el presente documento y
cualquier otro documento relacionado con el mismo.
h)
Reconoce, haber establecido bajo su única
responsabilidad su precio global establecido en el
presente documento, la oferta o cualquier otro documento
relacionado con el mismo, a partir de la documentación
proporcionada por el comitente, considerando todas las
acciones que requiera la culminación completa de la
obra.
5.1.3
El comitente ha revisado las especificaciones
del contrato o pedido, los documentos entregados por el
comitente y todos los demás documentos e información
proporcionados por el comitente en los anexos incluidos
en el presente documento o cualquier otro documento
relacionado con el mismo, y acepta que son adecuados
para la ejecución y cumplimiento de las obras objeto de
este documento.
5.1.4
El incumplimiento del contratista en conocer
plenamente y tomar en consideración todos los asuntos,
datos e información referidos en el presente Contrato no
lo liberará de sus responsabilidades y no será causa para
modificación alguna a las fechas del programa de
ejecución o a las especificaciones del contrato o pedido.
5.2
Documentación contractual.
Es la que regula las relaciones entre las partes y, a
partir de la adjudicación, estará integrada por los
siguientes documentos:
- Contrato o pedido aceptado con el que se
formalice la adjudicación.
- Especificación para contratación de obras o
servicios: especificaciones técnicas, normas y
procedimientos aplicables.
-
d)
de
Plan de coordinación de actividades
empresariales en materia de prevención de
riesgos laborales.
- Plan de calidad, si procede.
- Condiciones particulares, si procede.
- Condiciones generales del Grupo Iberdrola México,
para la contratación de obras y de servicios.
Sin perjuicio a lo que establece el apartado 12.8 de
estas condiciones generales, un evento de fuerza mayor
o caso fortuito constituye:
un acto que imposibilite o demore a la parte
afectada
a
cumplir
con
sus
obligaciones en términos del contrato
o de estas condiciones generales;
- Oferta.
Las condiciones particulares y la especificación técnica que
se emitan para cada adjudicación recogerán las excepciones
o variantes que ambas partes hayan acordado. En el caso
de la especificación técnica, dichas excepciones o variantes
podrán también recogerse en un anexo a la misma.
esté mas allá del control razonable de la parte
afectada;
no se deba a su culpa o negligencia; y
Todos los documentos mencionados son complementarios
entre sí, de manera que lo convenido y estipulado en todos
ellos constituye el contenido de la adjudicación, que habrá de
interpretarse ontológicamente mediante la integración de todos
los documentos que la componen.
no pudiese ser evitado por la parte que lo sufra,
mediante el ejercicio de la debida
diligencia, incluyendo, sin limitación, el
gasto de toda suma de dinero
razonable habida cuenta del monto de
la obra o servicio en cuestión.
En caso de contradicción entre alguno de los documentos que
componen la documentación contractual, prevalecerá lo
indicado en aquel que ocupe un lugar anterior en la relación
reseñada.
Necesariamente deben cumplirse las 4 condiciones
antes mencionadas, a fin de que el hecho sea
considerado como un evento de fuerza mayor o caso
fortuito. No constituyen un evento de fuerza mayor o
caso fortuito dificultades económicas de una de las
partes.
5.3
Entrada
en
vigor de
contractual.
la
documentación
La entrada en vigor de la documentación contractual tendrá
lugar a la firma del contrato por ambas partes o a la
aceptación del pedido por el contratista.
5.4
El contratista bajo su más estricta responsabilidad
deberá revisar el contrato y todos los documentos aplicables al
mismo e información proporcionados por el comitente y éste
[el comprador] acepta que son adecuados para la ejecución y
cumplimiento de los equipos y materiales a suministrar.
El incumplimiento del contratista en conocer plenamente y
tomar en consideración todos los asuntos, datos e
información referidos en el Contrato o pedido, no lo liberará
de sus responsabilidades y no será causa para modificación
alguna.
6
Ejecución de obras o de servicios.
La parte que sufra el evento de fuerza mayor o caso
fortuito deberá notificarlo a la otra tan pronto tenga
conocimiento del mismo, pero nunca a más tardar 6
(seis) días naturales a partir de su inicio. La parte que
alegue un evento de caso fortuito o fuerza mayor tendrá
la carga de la prueba.
Si las partes no llegan a un acuerdo en cuanto a la
procedencia o no de un evento de fuerza mayor o caso
fortuito, lo resolverán en términos del apartado 11.3
siguiente.
Cuando existan cambios al alcance de las obras o
servicios y por esa razón se requiera extender los
plazos determinados, entonces en el documento firmado
por las partes que refleje lo anterior, los plazos serán
recorridos en la misma medida que el alcance lo
requiera.
6.1
Organización del contratista.
La ejecución de las obras o servicios se efectuarán a riesgo y
ventura del contratista, siendo el resultado económico de su
exclusiva cuenta, hasta la recepción de los mismos.
6.1.1
El contratista se obliga a que la dirección,
supervisión y capacitación del personal suministrado al
comitente corre a cargo y cuenta del contratista.
El contratista procederá a la óptima ejecución de las obras o
servicios objeto del contrato o pedido, de acuerdo con la
documentación contractual que el contratista conoce,
obligándose a cumplir no sólo la fecha de terminación fijada en
la misma, sino también todas y cada una de las fechas
parciales que puedan haberse establecido en aquélla.
6.1.2
El contratista realizará las obras o servicios
con sus propios trabajadores, incluidos los mandos,
encargados o jefes de equipo, vinculados a él
laboralmente y, en consecuencia, incluidos dentro de su
ámbito de organización y dirección, asumiendo todas las
obligaciones y responsabilidades que como empresario
le corresponden, especialmente las que se deriven de la
elección o vigilancia de sus propios trabajadores y de
acuerdo a las leyes y normas aplicables.
El contratista deberá ejecutar los servicios o la obra en estricto
apego a las leyes y normas aplicables al contrato y la oferta.
La fecha de terminación no será posterior a la requerida por el
comitente, salvo por causas de un evento de fuerza mayor o
caso fortuito no le sea posible al contratista cumplir con
dicho plazo, en cuyo caso deberá ponerlo en conocimiento
del comitente dentro de los 5 (cinco) días naturales
siguientes a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso
fortuito.
6.1.3
El
contratista
deberá
seleccionar
adecuadamente al personal que con capacitación
suficiente vaya a destinar a la ejecución de las obras o
servicios contratados.
6.1.4
El contratista comunicará al comitente las
personas para ejercer como jefe o encargado de obra o
servicio con titulación cualificada, cumpliendo además con los
requisitos que a este efecto le sean planteados por el
comitente. Aquéllas asumirán la organización, dirección,
vigilancia y control de la actividad desarrollada por sus
trabajadores, así como también la coordinación necesaria que
se derive de la presencia en el entorno de trabajo de otras
empresas a las que haya subcontratado alguna actividad previa
autorización del comitente. El encargado o jefe de obra o
servicio se responsabilizará de su ejecución en las debidas
condiciones técnicas y de seguridad, comunicando al
representante del comitente cualquier anomalía o incidencia
que se produzca. El encargado o jefe de obra o servicios
deberá contar con poderes suficientes otorgadas por
representantes o apoderados del contratista con facultades
suficientes para ello en términos de las leyes aplicables
otorgadas en escritura pública y deberá ser entregada una
copia de esta escritura previo al inicio de la ejecución de las
obras o servicios. El incumplimiento a esta disposición por el
contratista no le releva de su responsabilidad por los actos
ocurridos en contravención a lo anterior. En consecuencia de
lo anterior, cualesquier comunicación que sea entregada al
encargado de obra o servicio, se entenderá que fue entregada
directamente al contratista y para todos los efectos legales a
que haya lugar.
6.1.5
El contratista asegurará la capacitación suficiente de
su personal de acuerdo a los riesgos propios de las obras o
servicios contratados, y de una manera específica mediante la
certificación de que el personal es autorizado o cualificado por
el contratista, de acuerdo con las leyes y normas aplicables
cuando se trate de ejecutar trabajos con riesgo eléctrico.
Cuando las obras o servicios contratados deban realizarse en
equipos eléctricos en tensión, se deberán tener especialmente
presentes todas las especificaciones y normativa existente y
vigente al respecto, contando con los procedimientos de trabajo
aprobados.
6.1.6
Todos los empleados del contratista que realicen
los trabajos deberán disponer de la correspondiente
acreditación como empleados de la empresa contratista,
dicha identificación deberán portarla en un lugar visible.
Asimismo, observarán una relación correcta con usuarios,
propietarios, organismos oficiales, y autoridades locales con
el fin de preservar la imagen del comitente. Cualquier
incidencia significativa en las relaciones con los anteriores
colectivos, deberá ser inmediatamente puesta en
conocimiento del comitente.
6.1.7
El contratista de la obra o servicio redactará y
firmará, por técnico competente, el proyecto oficial cuando
éste sea necesario. El comitente se reserva el derecho de
requerir al contratista, a la finalización de los trabajos de una
instalación, la aportación del correspondiente certificado de fin
de obra o servicio, de haberse realizado los mismos de
acuerdo al proyecto definitivo, que estará firmado por técnico
competente del contratista y podrá ser utilizado, cuando
proceda, para la obtención de la autorización administrativa
de puesta en marcha de la instalación.
6.1.8
El comitente designará un representante que
supervisará la correcta realización de la obra o servicio, de
acuerdo con las condiciones previamente establecidas,
comunicando al encargado o jefe de obra o servicio
representante del contratista las anomalías que observe y
solicitando cuanta información considere oportuna. Asimismo,
en las visitas a centros o trabajos realizadas por el
técnico del servicio de prevención de zona del
comitente, podrá supervisar los aspectos de prevención
de riesgos laborales derivados de los trabajos del
contratista.
6.1.9
El contratista deberá coordinar su jornada
laboral con la establecida por el comitente para la obra o
servicio contratado, a fin de que la misma sea propicia
para poder cumplir los compromisos de plazos y fechas
de ejecución previstas contractualmente y de acuerdo a
las leyes y normas aplicables.
6.1.10 El contratista no tendrá derecho a reclamar
compensación económica en el caso de que alguna
disposición oficial, cambio en ley o convenio colectivo
modifique las condiciones de trabajo establecidas
durante el periodo de vigencia del contrato o pedido.
6.1.11 El contratista solicitará por escrito del
comitente y con el tiempo suficiente, la información que
considere necesaria para la correcta realización de la
obra o servicio en plazo y calidad convenidos.
Asimismo, el contratista deberá comunicar por escrito,
detalladamente, y con suficiente antelación, las
necesidades de materiales, en lo concerniente a
aquéllos cuya aportación no le corresponda a él, sino al
comitente o sus suministradores, entendiéndose que
no será justificable ningún retraso por falta de material.
6.1.12 Es responsabilidad del contratista, y será de
su cuenta y cargo, el mantenimiento, conservación,
manejo y transporte de aquellos equipos y materiales
que le sean entregados por el comitente o sus
suministradores, para la ejecución del alcance del
contrato o pedido, hasta la recepción por el comitente
de las obras o servicios en que hayan sido utilizados. A
estos efectos el contratista deberá disponer y utilizar
los medios necesarios y adecuados para ello.
6.1.13 El contratista quedará obligado a construir,
aportar y mantener por su cuenta todas las instalaciones
provisionales y edificios auxiliares que necesite para
oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, servicios
higiénicos, etc., en las zonas que a tal fin le sean
señaladas por el comitente.
6.1.14 El contratista pondrá todos los equipos,
utillaje, transportes, material de seguridad, etc.
necesarios para la adecuada ejecución de las obras o
servicios objeto del contrato o pedido, especificando el
título que ostenta para el uso de los mismos en el caso
de no ser de su propiedad, sin que pueda afectar dicho
título a la obligación contractual asumida. Asimismo,
garantizará la adecuada formación del personal que lo
maneje y el buen funcionamiento, conservación y
mantenimiento de los equipos, haciéndose responsable
el contratista de los daños y perjuicios de un uso
inadecuado o de un anómalo funcionamiento de los
mismos. Del control realizado sobre estos medios,
llevará un registro que podrá ser requerido por el
comitente.
6.1.15 A la finalización total o parcial de los trabajos,
el encargado de la empresa contratista se
responsabilizará de dejar el área de trabajo en perfecto
orden y limpieza, cuidando de forma especial que tanto
las instalaciones como los accesos a las mismas, queden en
las debidas condiciones de seguridad.
certificado de residencia fiscal vigente del
país de origen.
Todos los elementos citados en los apartados 6.1.13 y 6.1.14
serán retirados por el contratista en el plazo más breve
posible y dentro de los quince (15) días siguientes a la
finalización de los trabajos, restituyendo los terrenos e
instalaciones afectados a la situación anterior al comienzo de
los mismos.
b) Copia de las comunicaciones presentadas
a la autoridad laboral que sean legalmente
exigibles.
Finalizado dicho plazo, el comitente podrá realizar la
restitución, repercutiendo al contratista los gastos e
indemnización por los perjuicios ocasionados.
6.1.16 El contratista deberá establecer el servicio preciso
para garantizar la integridad y seguridad de la obra o servicio
y de sus almacenes, siendo de su cuenta todos los daños que
se produzcan en la obra y servicio, así como en las
instalaciones, materiales y equipos almacenados.
6.1.17 El contratista deberá adherirse a los acuerdos
sindicales que tenga el contratante.
6.1.18 El contratista se obliga a implementar todos
aquellos turnos necesarios para cumplir con el programa de
obra, así como, con todos los términos y condiciones
convenidos por las partes.
6.2
Obligaciones del contratista.
6.2.1
En la realización de la obra o servicio se consideran
incluidas las medidas necesarias que el contratista deberá
adoptar para el cumplimiento de sus obligaciones en materia
de prevención de riesgos laborales, protección civil y las de
las empresas con las que hubiese subcontratado parte del
objeto del contrato o pedido, aportando aquellos documentos
que sean precisos y velará por el cumplimiento de los
derechos y obligaciones de los trabajadores en esta materia.
El contratista será el responsable de las condiciones de
seguridad durante el periodo de ejecución de la obra o
servicio y del cumplimiento de las normas contenidas en la
legislación que le sea de aplicación y en todo caso con el plan
de coordinación de actividades empresariales en materia de
prevención de riesgos laborales y aquellas otras medidas
complementarias que sean necesarias para el correcto
cumplimiento del objeto contractual.
6.2.2
El contratista cumplirá con la normativa interna del
comitente, legislación laboral y en general con las leyes y
normas aplicables en materia de seguridad social respecto a
los trabajadores a su cargo. A tal efecto se controlará por el
comitente el cumplimiento de las obligaciones jurídicolaborales previstas en la legislación vigente, requiriendo al
contratista, además de la documentación solicitada para
presentar oferta, la acreditación de los documentos, entre
otros, que se indican a continuación y que será puesta a
disposición del comitente en todo momento:
a) Autorizaciones administrativas que le habiliten
para el ejercicio de la actividad contratada,
incluida el alta en el Registro Federal de
Contribuyentes o certificaciones emitidas o
actividades avaladas por las cámaras industriales
o de comercio al corriente, cuando correspondan
estas últimas. En el caso de que el contratista
sea una empresa extranjera deberá entregar
c) Partes de alta de los trabajadores en el
IMSS
y
otras
dependencias
gubernamentales correspondientes.
d) Pólizas de seguros de responsabilidad civil,
general, cruzada, patronal y post trabajos,
así como de vehículos a motor, de acuerdo
a lo estipulado en el apartado 6.8.2
e) Documento de cobertura de los riesgos de
incapacidad laboral transitoria, permanente,
muerte y enfermedad profesional, de
acuerdo a lo estipulado en el apartado 6.9.4
f) Libro de visita.
g) Relación nominal de los trabajadores del
contratista que ejecutarán la obra o
prestarán el servicio en las instalaciones del
comitente, con especificación individual del
nombre, apellidos, categoría profesional,
RFC y número de afiliación al IMSS,
domicilio y tipo de contrato laboral que le
liga al contratista, así como su duración.
h) Certificado de residencia, en el caso de
servicios prestados por personas no
residentes en el país.
i)
El contratista deberá informar de las altas
y bajas que se produzcan entre los
trabajadores que ejecutan la obra o prestan
el servicio, con carácter inmediato o a más
tardar el día siguiente hábil.
j)
Copia de los recibos de los salarios de los
trabajadores.
k) Contratos colectivos e individuales de
trabajo, presentado ante la junta local de
conciliación y arbitraje correspondiente, de
aplicar.
l)
Declaración,
cuando
proceda,
del
apoderado del contratista donde se
certifique que sus empresas subcontratistas
se encuentran al corriente de sus
obligaciones salariales, de cuotas obrero
patronales ante el IMSS.
m) Estados financieros auditados.
n) Documentación requerida en el plan de
coordinación de actividades empresariales
en materia de prevención de riesgos
laborales en términos de la legislación den
materia de protección civil.
La no presentación de dichos documentos o la
detección de irregularidades en los mismos, podrá dar
lugar a la retención o compensación de pagos con la
facturación pendiente y a la resolución del contrato o
pedido por parte del comitente.
6.2.3
La realización de la obra o servicio se efectuará con
estricto cumplimiento de la legislación medioambiental,
adoptando el contratista las medidas necesarias y
correctoras para minimizar el impacto negativo en el medio
ambiente y de acuerdo a las prácticas prudentes de la
industria correspondiente.
6.2.4
Cuando las actividades que sean objeto del contrato
o pedido estén directa e íntimamente vinculadas al suministro
eléctrico, el contratista, en reconocimiento a que el citado
suministro está legalmente autorizado en términos de las
leyes y normas aplicables.
6.3
Responsabilidades del contratista.
6.3.1
El contratista se responsabiliza ante el comitente
del cumplimiento de todas las leyes y normas aplicables, así
como las que puedan ir entrando en vigor durante la
ejecución de la obra o servicio.
6.3.2
El comitente no tendrá responsabilidad alguna por
el incumplimiento, por parte del contratista, a las leyes y
normas aplicables; en todo caso, el contratista se obliga a
indemnizar y a mantener en paz y a salvo (incluyendo
honorarios de abogados) al comitente cuando cualesquiera
autoridades competentes requirieran el pago a éste por actos
u omisiones del contratista.
Cuando sea posible, la
indemnización se realizará mediante compensación en la
facturación pendiente del contratista.
6.3.3
Serán por cuenta del contratista todos los daños y
perjuicios derivados de cualquier clase de acciones u
omisiones ocasionados directa o indirectamente por él, sus
empleados o personas que con o sin relación laboral con el
contratista trabajen bajo su dirección o estén presentes en la
obra o servicio.
6.3.4
En ningún caso constituirá causa exculpatoria de las
responsabilidades contractuales del contratista una huelga
de cualesquiera de sus dependientes en la ejecución del
contrato o pedido.
El comitente quedará en libertad para suspender el contrato o
pedido y contratar con un tercero la actividad esencial incluida
en el contrato o pedido con riesgo de no ser realizada por el
contratista repercutiendo a éste el sobrecoste ocasionado por
esta circunstancia.
6.3.5
Toda aprobación por parte del comitente, no
significará ni se interpretará como una liberación de
responsabilidades del contratista a sus obligaciones
consignadas en el contrato, pedido o en la documentación
contractual.
6.3.6
El contratista será el único responsable de los daños
y perjuicios que se pudieran ocasionar al comitente por el
cumplimiento o incumplimiento a lo dispuesto en el contrato o
pedido o bien, en la documentación contractual.
6.3.7
Es responsabilidad del contratista, y será de su
cuenta y cargo, el mantenimiento, conservación, manejo y
transporte de aquellos equipos y materiales que le hubieren
sido entregados por el comitente para la ejecución de la obra
o la prestación del servicio.
Todos los elementos propiedad del contratista serán
retirados por éste en el plazo más breve posible y dentro de
los quince (15) días siguientes a la finalización de la
ejecución de la obra o la prestación del servicio,
restituyendo los terrenos e instalaciones afectados a la
situación anterior al comienzo de los mismos.
6.4
Relación Laboral.
6.4.1
Todo el personal que utilice el contratista para
dar cumplimiento al objeto del presente Contrato será
personal contratado por el contratista y dado que el
contratista cuenta con los recursos propios y
suficientes para cumplir con las obligaciones que se
deriven de la relación laboral con su personal, en
términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, el
contratista será exclusivamente responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las relaciones
existentes con su personal, tales como salarios,
indemnizaciones y riesgos profesionales o cualquier
otra obligación o prestación que se derive de las citadas
relaciones laborales, de la Ley Federal del Trabajo, de
la Ley del Seguro Social o cualquier otro ordenamiento
legal aplicable.
6.4.2
En ningún caso y por ningún concepto, podrá
considerarse al comitente como patrón directo o
sustituto del personal del contratista, por lo que el
contratista se obliga a hacerse responsable de todas
las reclamaciones individuales o colectivas que, por
cualquier razón, puedan presentar sus trabajadores, así
como las sanciones que pudiera imponerle las
autoridades administrativas o judiciales del trabajo y se
obliga a liberar y sacar en paz y a salvo (incluyendo
honorarios de abogados) al comitente frente a toda
reclamación, demanda o sanción que su personal o
cualquier autoridad o tercero, pretendiese hacer o fincar
en perjuicio del comitente a consecuencia de la citada
relación de trabajo. Asimismo, entre el comitente y el
contratista no existe ningún tipo de relación laboral,
subordinación o creación de cualquier tipo de sociedad,
asociación o franquicia.
6.5
Seguimiento y calidad.
6.5.1
El contratista garantizará y certificará el buen
fin y calidad de la obra o servicio realizado, a
satisfacción del comitente, así como de los materiales
utilizados en su ejecución, de acuerdo con las
condiciones
expresadas en
la documentación
contractual, leyes y normas aplicables y las prácticas
prudentes de la industria.
El acta de puesta en marcha por sí sola no implica la
correcta ejecución de la obra o servicio, sino que ésta
exige el cumplimiento de las condiciones de calidad del
comitente.
6.5.2
El comitente podrá requerir del contratista la
acreditación del cumplimiento de las especificaciones
contractuales de los materiales y equipos cuya
aportación por él esté incluida contractualmente, pudiendo
rechazar aquellos que no se consideren apropiados, sin que
ello suponga justificación de retraso en la ejecución de los
trabajos por parte del contratista.
6.5.3
El desarrollo de la obra o servicio a realizar por el
contratista estará sometido, en todo momento, al derecho de
información del comitente.
Para ello los representantes del comitente tendrán libre
acceso a las instalaciones o centros de trabajo donde se
desarrolle la actividad encomendada, debiendo el contratista
suministrarles cuanta información consideren oportuna. El
ejercicio del derecho de información por parte del comitente,
no libera al contratista de su obligación y responsabilidad por
la correcta realización de los trabajos.
6.5.4
En el caso de plantas nucleares, si la obra o servicio
ofertado implica la actuación en sistemas relacionados con la
seguridad de las mismas, se deberá cumplir con lo requerido
en las normas y leyes aplicables.
6.6
Plazos para la realización de la obra o del
servicio.
Los plazos de ejecución serán los acordados en la
documentación contractual.
Las realizaciones parciales pactadas en la adjudicación se
irán ejecutando conforme al calendario establecido,
reservándose el comitente la posibilidad de efectuar la
recepción de otras, no programadas, cuando lo estime
oportuno.
6.7
Recepción de la obra o del servicio.
6.7.1
Al finalizar la ejecución del alcance del contrato o
pedido, el contratista presentará al comitente, con carácter
previo a la realización del acta de recepción provisional, un
informe final de los trabajos, en la forma y con el contenido
que se especifique en la documentación contractual.
6.7.2
Recepción provisional: Con la debida antelación
en términos de la documentación contractual, el contratista
comunicará al comitente la terminación de la obra o servicio,
a fin de comprobar si se han cumplido los requisitos técnicos
y las obligaciones contractuales de ejecución y
funcionamiento y procederá sin dilación a realizar la entrega
provisional y puesta a disposición del comitente sin perjuicio
de su derecho a reclamar las cantidades que quedasen
pendientes.
Si la comprobación efectuada fuese satisfactoria, el
comitente extenderá el acta de recepción provisional. En
caso contrario, el comitente extenderá un acta de
reconocimiento de la obra o servicio en el que dejará
constancia de los defectos o averías y de los plazos en que
éstos deberán ser corregidos por el contratista.
Transcurridos los plazos establecidos, se llevará a cabo el
examen y las pruebas que correspondan. Si fuese
satisfactorio se extenderá el acta de recepción provisional y si
no fuese así se extenderá una nueva acta de reconocimiento
con indicación de los defectos observados, optando el
comitente entre resolver el contrato o pedido o conceder un
nuevo plazo al contratista.
6.7.3
Recepción definitiva: Finalizado el periodo de
garantía de acuerdo a lo establecido en el apartado 6.7,
el contratista notificará al comitente el vencimiento de
dicho periodo, solicitando la recepción definitiva. Si el
estado de la obra fuese satisfactorio, el comitente
extenderá el acta de recepción definitiva. En caso
contrario, el contratista deberá corregir los defectos
observados en el plazo señalado. Transcurrido el plazo
sin haber sido subsanados, el comitente tendrá
derecho al pago de la pena convencional estipulada o
bien, podrá exigir la oportuna indemnización por daños y
perjuicios, a la sola elección del comitente y, en su
caso, ejecutar las garantías.
6.7.4
Una vez realizada la recepción definitiva de la
obra o servicio, se pondrá fin a las responsabilidades
del contratista recogidas en la documentación
contractual, salvo vicios ocultos y a excepción de los
compromisos entonces vigentes, tales como los de
naturaleza
social
y
salarial,
los
estipulados
expresamente en el documento de recepción y en las
garantías que en las siguientes cláusulas se recogen.
6.7.5
El contratista deberá entregar al comitente
toda aquella información o documentación que sea
necesaria conforme a las leyes y normas aplicables,
donde se acredite en su caso, la legal importación de
los equipos importados para la ejecución de la obra o
del servicio, siendo a su entera responsabilidad el pago
de los impuestos, derechos, tasas, cuotas, etc. por
importación
o
re-exportación
de
los
bienes
correspondientes.
6.7.6
El contratista deberá entregar en un plazo no
mayor a 2 (dos) meses siguientes a la expedición del
acta de recepción provisional los planos “as built” de la
obra o bien, del servicio, según corresponda. Estos
planos deberán contar, si procede con el sello de
aprobación de la autoridad gubernamental que autorizó,
en su caso, la ejecución de la obra o servicio.
6.7.7
Cuando el suministro lleve implícito la entrega
de equipos en el sitio de la ejecución de la obra, este
suministro
deberá
cumplir
además
con
las
correspondientes condiciones de contratación de
equipos y materiales del Grupo Iberdrola México.
6.7.8
La recepción de la obra deberá de constar por
escrito firmado por los representantes legales de ambas
partes, conteniendo todos aquellos puntos revisados, y
haciendo constar un cierre y finiquito de la relación
contractual que vincula a las partes.
6.8.
Garantías.
6.8.1
El contratista garantiza que los materiales y
equipos por él empleados cumplen con todas las
especificaciones
convenidas,
las
normas
y
prescripciones legales exigidas, y son adecuados para
el fin que se destinan y además no han sido
anteriormente usados.
Asimismo garantiza que la obra o servicio ha sido
ejecutada con sujeción a las especificaciones y
documentación contractual exigible, a las leyes y
normas aplicables y de acuerdo a las prácticas prudentes de
la industria.
6.8.2
El plazo de garantía se extiende durante el tiempo
que se estipule en la documentación contractual y, en su
defecto, a un año desde la recepción definitiva de la obra o
servicio, sin prejuicio de lo estipulado en el Código de
Comercio y en el Código Civil Federal para el ejercicio de la
acción respectiva.
El comitente le informará de cualquier deficiencia observada
en la realización, procediendo el contratista a hacer las
modificaciones necesarias en el plazo que aquél determine,
hasta que el resultado de la obra o servicio se corresponda
con los requerimientos prefijados por el comitente.
6.8.3
Si el contratista no actuase con la prontitud
requerida de un modo razonable, en cumplimiento de sus
obligaciones derivadas de la garantía, el comitente podrá
hacerlo por sí mismo o por terceros, con cargo al contratista.
Éste vendrá obligado, además, a resarcir al comitente de
todos los daños y perjuicios que le haya causado por
incumplimientos de sus obligaciones.
6.8.4
Si durante el periodo de garantía se produjeran
deficiencias que deba subsanar el contratista, el tiempo
empleado en la reparación, sustitución de elementos o
nuevos trabajos, no será computado dentro del plazo de
garantía establecido.
La parte de la obra o servicio afectada por una modificación
en los términos previstos en el párrafo anterior, será
garantizada de nuevo por un periodo igual al establecido para
la totalidad de la obra o servicio.
6.8.5
La recepción y el transcurso del plazo de garantía de
la obra o servicio, no liberan al contratista de su
responsabilidad por vicios o defectos ocultos o por cualquier
otra responsabilidad que le fuere exigible en derecho.
6.8.6
El contratista garantiza al comitente, y viene
obligado a acreditar documentalmente si le fuese requerido
que es propietario de los objetos y bienes transmitidos, que
éstos se transmiten libres de cargas y que está autorizado
para su transmisión. Asimismo, garantizará que dispone de
las patentes, licencias y demás documentos de propiedad
industrial e intelectual precisos para la realización del objeto
del contrato o pedido.
6.8.7
El contratista indemnizará y mantendrá en paz y
salvo al comitente de todos los gastos (incluyendo gastos
razonables de defensa legal nacional e internacional), daños
y perjuicios ocasionados por cualquier infracción de derechos
de propiedad relativos a la obra o servicio ejecutado por el
contratista, dependientes, auxiliares o colaboradores de toda
índole en términos de las leyes y normas aplicables.
Al comitente le asistirá el derecho de señalar los abogados
que le representen o defiendan en los litigios, procedimientos
de imposición de sanciones administrativas o cualesquiera
otros procedimientos análogos que se susciten en esta
materia, y el contratista atenderá todos los gastos, suplidos y
honorarios que hayan de pagarse a estos profesionales.
6.8.8 Para responder del necesario cumplimiento de todas
las garantías dadas por el contratista al comitente, se
podrán aplicar a tal finalidad las cantidades retenidas, si las
hubiera, o el aval bancario convenido, tal como se recoge en
el apartado avales y fianzas de estas condiciones generales.
6.9
Seguros.
6.9.1
Con carácter general, el contratista contratará
y pagará todas aquellas pólizas de los seguros que
pudieran serle exigidos por las leyes y normas
aplicables durante la vigencia del contrato o pedido. En
todo caso serán a cargo del contratista todos los daños
producidos en el desarrollo de los trabajos, tanto a los
propios bienes objeto del contrato o pedido como sobre
los que se está trabajando, cualquiera que sea su
naturaleza y volumen. Excepcionalmente se excluirán
aquellos que estuvieran amparados por una póliza de
seguros de construcción y/o montaje, contratada por el
comitente y que explícitamente se señalen en el
contrato o pedido. En éste caso excepcional, serán
soportados por el contratista los daños en la cuantía de
las cantidades no coberturas por la compañía
aseguradora del comitente y en lo que superen los
límites que se establezcan en la misma póliza, así como
cuantos daños se produzcan en los bienes del
comitente o de sus empleados, de otro contratista o
sus empleados o
terceros. También asumirá el
contratista los riesgos no cubiertos por la citada póliza.
6.9.2
El contratista contratará y a sus expensas
pagará, los seguros de responsabilidad civil, general,
cruzada, patronal y post trabajos que procedan, por la
cantidad mínima de USD$750,000.00 (setecientos
cincuenta mil dólares moneda de curso legal de los
Estados Unidos de América) o su equivalente en
moneda nacional por siniestro, para cubrir los posibles
daños, tanto al comitente, su personal, sus
instalaciones, como a terceros, así como a los
dependientes del contratista, derivados o como
consecuencia de la ejecución de la obra o servicio
contratado y causados por sí mismo, su personal o por
cualquier persona física o jurídica que intervenga en la
ejecución del contrato.
En esta póliza figurarán como asegurados el contratista,
el comitente, Comisión Federal de Electricidad y cualquier
persona física o jurídica que intervenga en la ejecución del
contrato o pedido. Todos los involucrados en la obra o
servicio tendrán la consideración de terceros respecto al
comitente.
Las compañías aseguradoras deberán
renunciar a su derecho a la subrogación en contra del
comitente y Comisión Federal de Electricidad.
6.9.3
Los vehículos de propulsión mecánica
autorizados a circular por la vía pública, estarán
obligatoriamente asegurados, como mínimo, con la
garantía de responsabilidad civil ilimitada durante su
permanencia en el emplazamiento.
6.9.4
El contratista deberá suscribir las pólizas de
accidentes de trabajo exigidas por la legislación laboral,
así como las pólizas de vida y/o accidentes que exija el
convenio colectivo en el que aquél esté encuadrado.
6.9.5
El contratista suscribirá cualquier otro seguro
que pueda serle exigido por la legislación durante la
vigencia del contrato o pedido.
6.9.6
Todas las pólizas de seguro suscritas por el
contratista deberán incluir la estipulación de que la
compañía aseguradora, antes de proceder a la cancelación
o alteración de la póliza, lo notificará por escrito al
comitente, con un mínimo de 30 días de antelación.
6.9.7
El contratista deberá enviará al comitente copia de
las pólizas de seguro correspondientes antes de iniciar la
ejecución del contrato o pedido, comprometiéndose a ampliar
el alcance de las mismas si, en opinión del comitente, se
hiciera preciso. El hecho de que el contratista haya remitido
copia de las pólizas de seguro requeridas, no implicará que el
comitente haya aprobado las mismas.
El contratista comunicará al comitente toda modificación,
renovación o cancelación de las pólizas indicadas en los
apartados anteriores, entregando copia de las mismas.
Asimismo, cuando sea requerido para ello, también entregará
el recibo justificante del pago.
El no envío de las copias de las citadas pólizas o de las
modificaciones
mencionadas
se
considerará
como
incumplimiento contractual.
6.9.8
El contratista eximirá, y en su caso indemnizará y
mantendrá en paz y a salvo al comitente de toda pérdida o
responsabilidad económica que se derive, directa o
indirectamente, de los accidentes que puedan ocurrir con
motivo u ocasión de las realización de la obra o servicio
objeto del contrato o pedido.
6.9.9
Los riesgos, obligaciones y responsabilidades
previstas a cargo del contratista no quedan limitadas por la
contratación de los seguros a que se refiere esta cláusula, y, en
consecuencia,
el
importe de
las
obligaciones
y
responsabilidades derivadas de la asunción de tales riesgos no
podrán reducirse en la medida de los mencionados seguros o
por falta de contratación o cobertura suficiente de ellos en
perjuicio del comitente o terceros.
7
Condiciones económicas
7.1
Precios
7.1.1
Los precios fijados en la documentación contractual
son la contraprestación de la obra o servicio contratado, por lo
que éstos tienen la consideración de valor total y definitivo, e
incluyen el beneficio industrial y todo tipo de gastos y cargas
que directa o indirectamente sean necesarios para la
realización por el contratista de la obra o servicio
encomendado y el cumplimiento de las obligaciones que
asume con motivo de la adjudicación, salvo el Impuesto sobre
el valor agregado (I.V.A.).
7.1.2
En el caso de que el comitente juzgue conveniente
realizar alguna unidad de obra o servicio que no estuviese
expresamente prevista en la documentación contractual o que
suponga alguna variación sobre el alcance del contrato o
pedido, y cuyo precio no haya sido explicitado en el cuadro de
precios, el contratista deberá de realizar la nueva unidad de
obra o servicio, acordándose entre las partes el precio
contradictorio que proceda basándose en la descomposición de
otras unidades análogas para las que exista precio unitario. La
realización de la nueva unidad de obra o servicio no estará
supeditada al momento de acuerdo sobre su precio, debiendo
ejecutarse previo al mismo, si su urgente necesidad así lo
requiriese, transcurrida la urgencia, las Partes acordarán a la
brevedad posible el precio y formalizarán la documentación
correspondiente al cambio efectuado.
7.1.3
Los precios se considerarán fijos y no revisables. Sin
embargo, para obras o servicios con plazo de ejecución
superior a doce (12) meses, se establecerán cláusulas de
revisión, siempre que se pacten expresamente.
7.1.4
Los precios se fijarán preferentemente
mediante la modalidad de “precios unitarios” o “partida
alzada” y sólo para obras o servicios de índole especial
se admitirá el régimen de “precios por administración”.
La documentación contractual definirá la modalidad
escogida para cada caso concreto.
7.1.5
Todos los precios y
determinados en moneda nacional.
pagos
estarán
7.1.6
El contratista reconoce haber establecido sus
precios bajo su más estricta responsabilidad.
7.2
Facturación
7.2.1
Las facturas deberán ser remitidas en un único
ejemplar original a la dirección indicada en la
documentación contractual y deberán cumplir con los
requisitos establecidos en la legislación aplicable. En
ella, además de los requisitos formales exigidos por la
legislación vigente, que regula el deber de expedir y
entregar facturas, deberá consignarse de forma expresa
el número de referencia del contrato o pedido, o
encargo de ejecución en su caso, al que correspondan,
detallándose de forma separada la base imponible,
retención aplicable en su caso, tipo e importe de I.V.A.,
y el importe total de la factura.
7.2.2
En ningún caso podrán emitirse facturas contra
la simple firma del contrato o aceptación del pedido. En
el caso de que se pacte la emisión de dichas facturas, el
contratista deberá garantizar la emisión de las mismas,
en términos de lo establecido por el comitente.
7.2.3
La fecha de cada factura no podrá ser anterior
a la fecha en que, de acuerdo con la documentación
contractual, proceda la emisión de la misma y
solamente podrán emitirse facturas de aquellas partidas
recibidas y registradas de acuerdo con los plazos y
condiciones de ejecución descritos anteriormente.
7.2.4
Previa recepción de la totalidad de la obra o
servicio a satisfacción del comitente, el contratista
podrá presentar para su aceptación el estado de
mediciones y con posterioridad la correspondiente
factura. Las obras o servicios serán facturados a la
finalización de los mismos siempre que el plazo de
ejecución sea igual o inferior a tres meses. Si fuera
superior podrán emitirse certificaciones parciales de
obra o servicio asociadas al cumplimiento de las
condiciones o hitos que en su caso se pacten, en cuyo
caso se emitirá una factura por cada certificación
parcial.
7.2.5
El contratista observará una especial
diligencia en la presentación del estado de mediciones
correspondiente a una obra o servicio realizado, no
superando, como máximo, un mes entre la finalización
de la obra o servicio y la citada presentación del estado
de mediciones. Este plazo se podrá reducir hasta una
semana en función del alcance o naturaleza de la obra
o servicio concreto.
7.2.6
Las facturas generadas por causa la revisión
de precios, cuando sea aplicable, se emitirán aparte de
las correspondientes a los precios base y en ellas se
incluirá el detalle de la aplicación de las fórmulas de revisión
pactadas y su justificación documental oficial.
A menos que contractualmente se especifique lo contrario no
deberán facturarse revisiones a cuenta o provisionales y, por
lo tanto, hasta no disponer de los índices oficiales definitivos
para las respectivas fechas contractuales de revisión, no se
procederá a la emisión de la factura de revisión.
7.2.7
No se admitirán y serán devueltas aquellas facturas
que no cumplan alguno de los requisitos enunciados
anteriormente, o aquellas otras que el contratista emita sin
obrar en su poder la aceptación de las certificaciones. El
incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones
establecidas, se considerará como incumplimiento de la
totalidad.
7.2.8
La facturación podrá realizarse a través del sistema
de autofacturación siempre que las partes lo acuerden
previamente.
7.2.9
El pago de las facturas no supondrá la liberación de
responsabilidades del contratista bajo ninguna circunstancia.
7.2.10 El comitente tendrá el derecho a impugnar
cualesquiera facturas presentadas para su pago, dentro de
los 15 (quince) días siguientes a su recepción, para lo cual,
deberá indicar con precisión el o los conceptos no conformes,
a fin de que el contratista haga las correcciones procedentes
en un plazo no mayor a 10 (diez) días siguientes a la
recepción de la inconformidad del comitente.
7.2.11 La presentación de las facturas a revisión no implica
su aceptación por parte del comitente, y únicamente en caso
de ser aceptadas y aprobadas le podrá ser exigible su pago
por el contratista, en caso de no ser aceptadas y aprobadas
no podrá serle exigible su pago al comitente.
7.3
Pagos.
7.3.1
La fecha efectiva de pago de la factura será el primer
día de pago establecido en el calendario de procesos
administrativos del Grupo Iberdrola México, después de su
vencimiento, a lo cual el contratista expresamente acepta y
está conforme con ello. Todos los pagos serán realizados de
acuerdo a las condiciones pactadas en cada caso entre las
partes. El mencionado calendario establecerá al menos un
día de pago al mes. Estos pagos se efectuarán mediante
transferencia o cheque, a conveniencia del comitente. En el
caso de que el comitente aceptara pagos anticipados y así lo
pactara con el contratista, éste estará al corriente de todas
las obligaciones contractuales, aplicando el descuento que
expresamente se convenga.
En el caso de que la fecha de recepción de la factura en el
comitente supere en cinco (5) días a la fecha de la factura,
se tomará como base de cálculo dicha fecha de recepción. A
estos efectos, se considera fecha de recepción la del día en
que la factura se recibe y registra en el lugar expresamente
indicado para ello en la documentación contractual, y no en
cualquier otro punto físico del comitente.
7.3.2
En el caso de que el comitente constate que por
parte del contratista se está produciendo algún
incumplimiento de sus obligaciones que pueda generar algún
tipo de responsabilidad o otra acción directa contra el
comitente, con independencia de que se proceda o no a la
resolución del contrato o pedido, y tan pronto tenga
conocimiento de tales circunstancias, el comitente
también podrá proceder a retener todos los pagos que
por cualquier concepto se hallen pendientes de realizar
al contratista, en cuantía suficiente para salvaguardar
dichas responsabilidades, pudiendo incluso pagar
dichas obligaciones por cuenta del mismo, estando el
contratista de acuerdo con lo anterior.
Este derecho de retención y pago por cuenta del
contratista se extenderá al pago de la pena
convencional y todos los daños y perjuicios, derivados
del incumplimiento o garantía del contrato o pedido, o a
cualquier supuesto del que pudiera derivarse una
responsabilidad para el comitente.
7.3.3
El comitente tendrá derecho a retener y
compensar las cantidades pendientes de pago al
contratista, en la cuantía que éste, a su vez, adeude al
comitente o a cualquiera de las sociedades que son o
sean filiales de Iberdrola México, S.A. de C.V. y que
conforman el Grupo Iberdrola México, así como
aquellas sociedades que esté bajo el control directo o
indirecto de Iberdrola, S.A.
El derecho a retener y compensar será ejercitable desde
el momento en que el contratista incumpla alguna de
sus obligaciones de pago frente a al comitente o a
cualquiera de las sociedades incluidas en el citado
Grupo.
7.3.4
El pago del precio no supone que el comitente
considere efectuado correctamente por el contratista el
contrato o pedido o renuncie a los derechos que puedan
corresponderle en virtud del mismo frente al comitente,
reservándose expresamente su ejercicio, sin perjuicio
del pago efectuado.
7.3.5
El contratista sólo tendrá derecho a la cesión
de sus obligaciones o derechos de cobro si cuenta con
la conformidad del comitente.
7.3.6
El pago de las facturas no supondrá la
liberación de responsabilidades del contratista bajo
ninguna circunstancia.
7.3.7
En caso de que el contratista se encuentre en
incumplimiento de cualquier obligación a su cargo, el
contratante podrá retener cualquier pago, y ningún
pago podrá serle exigible hasta en tanto el contratista
no subsane sus incumplimientos y se encuentre al
corriente en sus obligaciones frente al contratante.
7.4
Garantías de Cumplimiento.
El contratista y el comitente acuerdan que para que el
primero responda de sus obligaciones bajo la
documentación contractual, sobre cada pago que no
tenga la consideración de anticipo se retendrá un 10%
(diez por ciento) de su importe en concepto de garantía.
Estas retenciones podrán ser sustituidas por la entrega de (i)
una carta de crédito; o (ii) fianza al inicio de la obra o del
servicio, emitido por una entidad aceptable para el comitente,
siendo los gastos originados por cuenta del contratista. En
los casos de contratistas extranjeros, éstos deberán
garantizar necesariamente sus obligaciones mediante carta
de crédito y notificada por un banco mexicano, aceptable para
el comitente.
Sin perjuicio de lo anterior, el comitente podrá determinar
otro momento de constitución de las garantías antes
indicadas y estas deberán ser presentadas en los términos y
condiciones que se establezcan, si bien en cualquier caso, en
el texto de la carta de crédito o fianza deberá indicarse, en
cada caso expresamente:
- Su carácter irrevocable, excluyendo los beneficios de
división, orden y exclusión.
- Será pagadero a simple requerimiento del comitente.
- El periodo de validez, de acuerdo con la garantía
convenida.
- Las cancelaciones siempre se harán previo el
consentimiento por escrito del comitente.
7.5
Amonestaciones;
incumplimiento.
Penalizaciones
por
Las siguientes penalizaciones serán de aplicación obligatoria
para el contratista.
7.5.1
Por
seguridad.
incumplimiento
de
las
condiciones
de
El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones que
adelante se indican y que el o las mismos(as) haya(n) sido
notificado(s) al contratista y no habiendo sido remediado(as)
el(as) mismo(as) dentro de un plazo de 10 (diez) días
naturales siguientes a la notificación correspondiente, a la
sola elección del comitente, en cuanto a los aspectos de las
especificaciones y normas en materia de prevención de
riesgos laborales, dará lugar a las siguientes consecuencias,
de menor a mayor gravedad:
- Amonestación verbal o por escrito al contratista.
- Paralización parcial o total de los trabajos hasta tanto
no se subsanen las deficiencias y disminución de
volumen de obra o servicio asignado, en el entendido
sin embargo, que no procederá pago alguno y
tampoco se verán afectadas las fechas para la
terminación de la obra o servicio correspondiente.
- Penalización económica cuya cuantía se determinará
por el comitente en función de la gravedad del
incumplimiento. El importe mínimo será del 10% (diez
por ciento) de la facturación del último mes o hasta un
máximo del 30% (treinta por ciento) y será descontada
de los pagos pendientes al contratista.
especialmente graves y retirada definitiva de la
calificación, con su correspondiente penalización
económica a determinar por el comitente.
También podrá ser penalizado con importes
comprendidos entre el 5% (cinco por ciento) y 10% (diez
por ciento) de la facturación del mes correspondiente el
no comunicar en tiempo los datos solicitados por el
comitente en los manuales y normas relacionados con
el contratista, consistentes en:
- Quejas respecto de los trabajos ejecutados,
planteados por terceros.
- Incidentes o accidentes de su personal ocurridos
durante los trabajos.
7.5.2
Por incumplimiento de los plazos de
ejecución. Los plazos de ejecución son un elemento
esencial de los contratos o pedidos que se deriven de las
presentes condiciones generales de contratación. Si el
contratista no los cumple, con independencia de la posible
aplicación de la causa de resolución prevista en este
documento, vendrá obligado a pagar al comitente en
concepto de penalización por la demora, una cantidad igual
al uno por ciento (1%) del precio total final de la obra o
servicio, por cada semana completa natural de retraso.
La cantidad indicada en el párrafo anterior no excederá
del quince (15%) por ciento del precio total final de la
obra o servicio, entendiendo por precio final total el de la
obra o servicio convenido más los ajustes por causas de
modificaciones, trabajos extraordinarios, revisión de
precios, o cualquier otra causa.
Independientemente de las penalizaciones indicadas en
este apartado, si la finalización de las obras o servicios
no se realizaran en los plazos máximos de ejecución
determinados en la documentación contractual, las
posibles penalizaciones o descuentos que de ello se
pudieran derivar para el comitente, por incumplimiento
a las disposiciones legales aplicables o sus
compromisos contractuales con terceros y que tengan
relación directa con la obra o servicio serán
íntegramente asumidas por el contratista, a lo cual, el
contratista está conforme.
Basta el agotamiento del plazo indicado para la
remediación del incumplimiento y sin que haya sido
efectivamente subsanado para que sean de aplicación
las medidas penalizadoras por retraso, sin necesidad de
denuncia de la mora.
No obstante si se pudieran cuantificar los daños
irrogados al comitente por causa de la demora y
aquellos fueran de cuantía superior a las penalizaciones
aplicadas, el comitente podrá exigir entre el pago de las
penas convencionales o el pago de daños y perjuicios.
- Retirada temporal de la calificación del contratista
como proveedor apto para el comitente y exclusión
de las peticiones de oferta durante un plazo a
determinar, con su correspondiente penalización
económica a determinar por el comitente.
Los importes de las penalizaciones e indemnizaciones
citadas en los apartados 7.5.1 y 7.5.2, se harán
efectivos mediante la deducción de los mismos en el
pago de las facturaciones que se produzcan. En todo
caso, la ejecución de la o las garantías responderá de la
efectividad de aquéllas.
- Resolución del contrato o pedido en caso de
reincidencia o cuando las normas infringidas sean
7.5.3
Otras Penalizaciones.
El comitente se
reserva el derecho de establecer otros tipos y
modalidades de penalizaciones, en cuyo caso lo haría figurar
expresamente en la documentación contractual.
7.6
Impuestos; Derechos; Contribuciones.
7.6.1
Todos los impuestos, derechos, tributos, cuotas
compensatorias, contribuciones, tasas y precios públicos a
que de lugar la ejecución del contrato o pedido, serán por
cuenta y cargo del contratista, salvo los que correspondan al
comitente con arreglo a las leyes y normas aplicables.
7.6.2
El comitente y el contratista vendrán obligados a
cooperar en la obtención de aquellas exenciones y demás
beneficios fiscales que sean de aplicación en relación o con
ocasión del suministro, y establecer de manera conjunta con
el comitente la mejor manera de su obtención. Cuando por
falta de diligencia o por cualquier otra causa imputable al
contratista pierda el comitente la oportunidad de disfrutar de
algún beneficio fiscal aplicable en relación o con ocasión del
suministro, podrá el comitente descontar del precio
convenido el importe de aquel beneficio.
7.7
Renuncias.
7.7.1
El contratista renuncia expresamente a lo dispuesto
en el artículo 2641 del Código Civil Federal y su
correspondiente artículo correlativo al Código Civil del estado
de la República mexicana donde se ejecuten los trabajos al
amparo de este documento, para buscar indemnización por
parte del comitente respecto a cualquier reclamo, queja o
demanda de cualquier subcontratista que tenga en contra del
contratista.
7.7.2
El contratista renuncia expresamente a lo dispuesto
en el artículo 2644 del Código Civil Federal y su
correspondiente artículo correlativo al Código Civil del Estado
de la República mexicana donde se ejecuten los trabajos al
amparo de este documento, para retener cualquier obra
mueble que se haya sido encargada por el comitente, por lo
que deberá entregarla de acuerdo a lo estipulado en la oferta
o en cualquier otro documento que se relacione con estas
condiciones generales.
7.7.3
El contratista renuncia expresamente a lo dispuesto
en los artículos 1844 y/o 1845 del Código Civil Federal y sus
correspondientes artículos correlativos al Código Civil del
Estado de la República mexicana donde se ejecuten los
trabajos al amparo de este documento, para solicitar la
reducción proporcional de cualquier penalidad estipulada en
la oferta o cualquier otra documentación que relacione con
estas condiciones generales.
8
Cesión y subcontratación
8.1
Sin previa autorización escrita del comitente, el
contratista no podrá ceder o traspasar, parcial o totalmente a
terceros obligaciones o derechos nacidos del contrato o
pedido. Para la cesión, el comitente dará su conformidad a
la selección del cesionario o subcontratista.
8.2
A este respecto, el contratista establecerá
expresamente en su contrato o pedido con el cesionario o
subcontratista, la obligación que este último tiene de cumplir
todos los requisitos contenidos en la documentación
contractual que vincula al comitente con el contratista,
reflejando los requisitos técnicos, de calidad, plazos de
ejecución, así como el derecho de acceso del
comitente a las instalaciones del subcontratista,
proporcionando al comitente toda la documentación
que acredite cuanto antecede.
8.3
Si el contratista desea subcontratar trabajos
adicionales a los que figuran en la documentación
contractual, o modificar la lista de los posibles
subcontratistas, deberá obtener previamente la
autorización escrita del comitente.
En cualquier caso todos los subcontratistas deberán
poseer la debida cualificación técnica para realizar la
obra o el servicio subcontratado, que deberán poder
acreditar si así se solicita por el comitente.
8.4
El contratista será el único responsable ante
el comitente de todo el alcance de la obra o del
servicio, sin perjuicio de las responsabilidades que él
pueda exigir a sus suministradores o subcontratistas.
8.5
En el caso en que el contratista subcontrate
obras o servicios asociados vendrá obligado, de manera
especial, a exigir a los subcontratistas el cumplimiento
de todo lo dispuesto en las leyes y normas aplicables
poniendo a disposición del comitente toda la
documentación que así lo acredite. El contratista
deberá obtener una confirmación por escrito del
respectivo subcontratista, en relación al conocimiento
expreso de esta disposición, misma que será entregada
al comitente en o antes del inicio de la obra o
prestación de los servicios.
9
Información confidencial.
9.1
El contratista se compromete a garantizar una
absoluta confidencialidad sobre toda la información que
obtenga del comitente con relación a la presente
contratación (incluyendo de manera enunciativa y no
limitativa la petición de ofertas, la oferta, el pedido o
contrato, estas condiciones generales y cualesquiera
información relacionada con la documentación
contractual), o a cualquier otra que hubiera llevado a
cabo con anterioridad, con excepción de aquélla que
sea de dominio público o que sea requerida por la
autoridad administrativa o judicial competente. Toda
información a la que el contratista tenga acceso, será
considerada como secreto industrial en términos del
artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente.
9.2
El contratista responderá de sus accionistas,
administradores, empleados o asesores profesionales
suyos, que hayan tenido acceso a esta información,
para que respeten plenamente esta obligación,
reservándose el comitente las acciones legales
pertinentes en defensa de sus intereses con relación al
quebranto de confidencialidad.
9.3
Esta obligación de confidencialidad subsistirá
durante la ejecución de la obra o la prestación de los
servicios y por un periodo de 5 (cinco) años posteriores
a su terminación.
El incumplimiento por parte del contratista a esta disposición,
lo hará responsable de los daños y perjuicios que pudiera
sufrir el comitente, debiéndolo indemnizar y mantener en paz
y salvo por los mismos.
10
Tratamiento de datos personales.
10.1
Sin perjuicio de la regulación específica que pudiese
acordarse en el contrato o pedido, aquellos datos de carácter
personal a los que el contratista deba acceder de forma
absolutamente necesaria deberán ser utilizados por éste,
única y exclusivamente, para el cumplimiento de los fines
objeto de la contratación, no pudiendo ser cedidos o
entregados a terceros bajo título alguno, ni siquiera a los
meros efectos de conservación.
necesidad de declaración judicial o arbitral y sin que éste
pueda reclamar indemnización alguna, en los siguientes
casos:
a) Concurso mercantil, quiebra, disolución o
fallecimiento del contratista.
b) Incumplimiento a las leyes y normas aplicables
relacionadas al objeto del contrato o pedido.
c) Incumplimiento reiterado de las prescripciones
técnicas establecidas o de las disposiciones
exigidas en materia de seguridad y prevención,
repetición
de
errores
o
defectos
o
incumplimiento continuado de las instrucciones
del comitente dadas al amparo de cualquiera
de las cláusulas de la documentación
contractual.
10.2
El contratista deberá adoptar las medidas de índole
técnica y organizativas necesarias, y en especial las
determinadas por la normativa aplicable, para garantizar la
seguridad de los datos de carácter personal y evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de
los datos suministrados y los riesgos a que están expuestos,
ya provengan de la acción humana o del medio físico o
natural.
d) Cuando el contratista subcontrate total o
parcialmente el objeto contractual sin la
autorización expresa del comitente.
11
Cláusulas contenciosas.
11.1
Suspensión del contrato o pedido.
f) Cuando el plazo de ejecución rebase el
pactado de terminación de la obra o servicio,
causando algún perjuicio al comitente.
e) Cuando por causas imputables al contratista
las obras o servicios, se suspendan, paralicen,
no exista la continuidad o diligencia debida en
su ejecución, incluso aunque estos hechos
sean debidos a huelgas o conflictos que
excedan o no del ámbito de la empresa del
contratista.
Si por cualquier causa, el comitente considerara necesario o
se viera obligado a pedir la suspensión temporal, de un
determinado contrato o pedido, lo notificará por escrito al
contratista, precisando la causa y su estimación temporal,
interrumpiéndose inmediatamente todo trabajo.
g) Por cualquier otra circunstancia grave o
reiterada que suponga un incumplimiento de
las obligaciones contractuales del contratista o
que impida o dificulte la realización de la obra o
servicio.
El pago del trabajo ya terminado, o que se encuentre en
avanzado estado en el momento de la notificación de la
suspensión, se negociará entre el comitente y el contratista
de una manera justa y razonable. Si no existiera acuerdo se
someterá a lo dictado en el apartado 11.3.
h) Cuando lo ordene cualquier autoridad
administrativa o judicial o lo requiera
lícitamente un particular.
i)
El comitente podrá resolver total o
parcialmente el contrato o pedido en cualquier
momento y sin penalización alguna, siempre
que medie notificación escrita de esta
circunstancia expresada al contratista con un
plazo de preaviso de seis meses o un plazo
inferior, cuando así lo hubieran convenido las
partes en el contrato o pedido. En los contratos
o pedidos de duración inferior a seis meses el
presente caso quedará sin efecto.
j)
Por cualquier incumplimiento del contratista a
lo dispuesto en el apartado 12.10 de estas
condiciones generales.
El contratista reconoce y acepta que por el ejercicio de este
derecho del comitente, no le corresponderá pago o
retribución adicional por cualquier concepto.
11.2
Resolución del contrato o pedido.
11.2.1
El contrato o pedido podrá resolverse por mutuo
acuerdo de ambas partes.
En este caso las partes establecerán por escrito el acuerdo
de resolución de forma que el contratista interrumpirá
inmediatamente todo trabajo que estuviera realizando al
amparo de citado contrato o pedido. El pago del trabajo ya
terminado, o que se encuentre en avanzado estado en el
momento de la notificación de la resolución, se negociará
entre ambas partes de una manera justa y razonable. Si no
existiera acuerdo se someterá a lo dictado en el apartado
11.3.
11.2.2 El contrato o pedido podrá ser resuelto mediante
comunicación fehaciente del comitente al contratista, sin
k) Por cualquier incumplimiento del contratista a
las disposiciones establecidas en el presente
documento.
El contratista, al recibo de la comunicación de resolución
por el comitente, paralizará todo trabajo o actividad
relacionada con la obra o servicio contratado, quedando
en suspenso automáticamente los pagos al mismo, hasta
la conciliación de las diferencias existentes.
El comitente procederá a valorar los daños y, en su caso, los
perjuicios que sean ocasionados por el contratista al incurrir
éste en alguna de las citadas causas de resolución, quien
quedará obligado a pagar al comitente por tales daños y
perjuicios.
11.3
Forma de resolución de los conflictos.
Estas condiciones generales, los contratos o pedidos en los
que se incorporen las presentes condiciones de contratación,
las partes someten expresamente a una mediación entre
funcionarios de alto nivel de cada una de las partes para que,
ahí se discutan las desavenencias y en caso de no llegar a un
acuerdo satisfactorio para las partes desde los 30 (treinta) días
hábiles siguientes al inicio de las reuniones, entonces, toda
controversia relacionada con la interpretación o cumplimiento
del contrato, pedido, o documentación contractual, será
resuelta definitivamente ante los tribunales competentes de la
Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente
las partes a cualquier otro fuero que pudiera llegarles a
corresponder por sus domicilios presente o futuros.
11.4
Legislación aplicable.
La documentación contractual en todo su ámbito de
aplicación y todas las relaciones derivadas de aquélla se
regirán por las leyes federales de los Estados Unidos
Mexicanos.
En el caso de no llegar a un acuerdo sobre cualquier
revisión o modificación propuesta por el comitente se
dirimirá la cuestión de acuerdo con lo previsto en el
apartado 11.3.
12.2.3 El contratista podrá proponer cambios en el
alcance del suministro con o sin efecto en los precios u
otras estipulaciones de la documentación contractual.
En cualquier caso, tales cambios requerirán la
aprobación por escrito del comitente. El contratista
proporcionará información pertinente sobre tales
cambios con antelación razonable a la propuesta final
de los mismos.
12.2.4 La aprobación por escrito del comitente de
cualquier cambio no liberará al contratista de ninguna
de sus obligaciones, excepto si alguna de ellas quedase
explícitamente modificada por el cambio.
12.3
No se podrá hacer referencia, describir o utilizar con
fines publicitarios, ninguno de los servicios, materiales,
equipos o construcciones objeto del contrato o pedido,
ni de instalaciones propiedad del comitente, ni su
marca sin la previa autorización escrita del mismo.
12.4
12
Otras cláusulas.
12.1
Comunicaciones.
Las comunicaciones entre las partes a los efectos de la
administración de la documentación contractual en la
ejecución de los trabajos o servicios, podrán hacerse por
correo electrónico siempre que medie una confirmación al
respecto. Las Partes detallarán los correos electrónicos
autorizados a estos efectos No obstante, cuando se trate de
materias que tengan efectos contractuales en los derechos y
obligaciones de las partes el contratista y el comitente
efectuarán por escrito las comunicaciones y notificaciones
oportunas en el domicilio que figure como propio de cada
parte en la documentación contractual, estando obligados a
notificar con garantía de eficacia cualquier cambio o traslado
del mismo.
12.2
Cambios, revisiones y modificaciones.
12.2.1 Cualquiera de las partes podrá proponer cambios,
revisiones o modificaciones sobre el contenido de la
documentación contractual, requiriendo tales cambios la
aprobación por escrito de la otra parte.
12.2.2 El comitente propondrá por escrito los cambios
antes citados a la consideración del contratista, que en un
plazo máximo de quince (15) días a partir de la fecha de
recepción del mismo, deberá presentar nuevos planos o
documentos de diseño si procede, así como informar de las
variaciones, que en su opinión, se producen en el precio,
plazo de entrega y otros aspectos contemplados en la
documentación contractual.
Una vez establecido un acuerdo, justo y equitativo, entre
ambas partes, el comitente emitirá una modificación al
contrato o pedido, que será objeto de confirmación por parte
del contratista.
Publicidad.
Propiedad Intelectual
12.4.1 El contratista reconoce que el comitente es el
único y exclusivo titular de la marca y logo “Iberdrola” (la
“Marca”) y por tanto se obliga a no iniciar o promover
que un tercero inicie acciones contra el comitente con
relación a la validez o titularidad de los derechos sobre
la Marca. Adicionalmente el contratista se obliga a no
registrar a su nombre o a nombre de terceros una marca
igual o similar en grado de confusión a la Marca, aún
cuando la vigencia de este Contrato hubiere terminado.
12.4.2 El contratista se obliga a llevar a cabo todos
los actos necesarios para la preservación y protección
de la Marca y en no llevar a cabo ningún acto por el cual
estos derechos de propiedad intelectual se vieren
afectados. En el caso de cualquier controversia, litigio,
reclamo y/o disputa en relación con los derechos
mencionados, el contratista deberá notificar al
comitente la existencia de tal controversia, litigio,
reclamo o disputa.
12.4.3 En caso de violación a lo establecido en la
presente disposición por parte del contratista o
cualquiera de sus empleados, el comitente podrá
ejercer las acciones penales, civiles y administrativas a
que el hecho de lugar, así como rescindir sin
responsabilidad alguna el Contrato, ello sin perjuicio de
exigir el pago de los daños y perjuicios que conforme a
derecho le correspondan.
12.4.4 Las anteriores previsiones también serán aplicables
en lo conducente a las marcas relacionadas el comitente y
de sus empresas filiales y subsidiarias.
12.5
Idioma y unidades de medida.
12.5.1 La
documentación
contractual,
todos
los
documentos, planos y comunicaciones entre el contratista y
el comitente estarán en español.
12.5.2 Se usarán las unidades de autorizadas por la
Dirección General de Normalización de la Secretaría de
Economía en todos los documentos y planos.
12.6
Licencias, permisos y autorizaciones.
12.6.1 Cada una de las partes obtendrá y mantendrá a su
cargo las licencias, permisos y autorizaciones que necesite
para cumplir sus obligaciones contractuales.
12.6.2 Cada una de las partes prestará a la otra ayuda
razonable para obtener y mantener tales licencias, permisos y
autorizaciones. En particular, el contratista suministrará al
comitente la información y documentos tales como planos,
diagramas, cálculos justificativos, etc., que puedan ser
exigidos por los organismos competentes para autorizar la
puesta en servicio de la instalación.
12.7
Demoras excusables.
12.7.1 De conformidad con lo establecido en el apartado 6
de estas condiciones generales, si el contratista considera
que un hecho puede ser causa de una demora excusable y el
mismo es considerado como un evento de fuerza mayor o
caso fortuito informará inmediatamente por escrito al
comitente. Si no lo hace en el plazo de seis (6) días
naturales desde que pudo conocer el hecho, la demora se
considerará inexcusable.
12.7.2 Si la demora se considera excusable, la fecha
prevista para la realización del alcance de la obra o servicio
será prorrogada por un período que refleje el efecto de tal
demora.
12.7.3 Se considerarán en todo caso causas de demora
excusable las derivadas de la fuerza mayor tal y como se
define en el apartado 6 y 12.8.
12.8
-
Huelgas legales que excedan del ámbito de la
empresa del contratista y cuya terminación no
dependa de la decisión del mismo.
En el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, y para
que éste sea reconocido, la parte que se vio afectada
deberá de notificarle a la otra por escrito debidamente
soportado dentro de los 2 (dos) días siguientes a la
ocurrencia del mismo o tan pronto como sea posible, lo
primero que ocurra, en caso de no hacerlo, el supuesto
de fuerza mayor no será reconocido y le serán
imputables el o los incumplimientos.
12.9
Irrenunciabilidad y enmiendas.
12.9.1 Aún cuando una de las partes no exija el
cumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la
documentación contractual o de cualquiera de los
derechos respecto a ellas, o no ejercite cualquier opción
que en ella figure, no se interpretará, en modo alguno,
como una renuncia a dicha disposición, derecho u
opción, ni afectará, en forma alguna, a la validez de la
documentación contractual.
El ejercicio por una de las partes de cualquiera de sus
derechos u opciones, contenidos en la documentación
contractual, no impedirá ni limitará a las partes de
ejercer cualquier otro derecho que pueda tener en virtud
de la documentación contractual.
12.9.2 Si cualquier disposición o cláusula de la
documentación contractual, o su aplicación a cualquier
persona o circunstancia se declarara inválida, se tendrá en
cuenta lo siguiente:
-
Dicha invalidez no afectará a otras
disposiciones de la documentación contractual
que puedan cumplirse sin la disposición o
aplicación invalidada.
-
Se analizará el espíritu de la documentación
contractual y las partes se pondrán de mutuo
acuerdo en enmendarla para llevar a cabo lo
más fielmente posible la intención de la
cláusula o aplicación invalidada.
12.10 Responsabilidad corporativa y social del
contratista.
Fuerza mayor.
Además de que necesariamente tienen que cumplirse los
supuestos establecidos en del apartado 6 anterior, se
considerarán causas de fuerza mayor o caso fortuito, con
entidad bastante para relevar a las partes del cumplimiento de
las obligaciones del contrato o pedido, de manera enunciativa
y no limitativa las que a continuación se señalan:
-
Terremotos, maremotos, incendios de carácter
catastrófico o inundaciones oficialmente declaradas
catastróficas por las autoridades competentes y de
acuerdo a las leyes aplicables.
-
Destrozos ocasionados por actos terroristas o
producidos en tiempo de guerra o por sedición o
tumultos.
Para la realización y/o ejecución del suministro de
cualquier naturaleza, el suministrador deberá alinearse
en sus acciones y adoptará los recaudos que resulten
necesarios en su organización para:
(i)
Promover buenas prácticas para el apoyo
y respeto en la protección de los derechos
humanos;
Evitar incurrir en complicidades -cualquiera
se su modalidad- en el abuso de los
derechos;
(ii)
Respetar la libertad de asociación sindical
y el derecho a la negociación colectiva;
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
Eliminar toda forma o modalidad de trabajo
forzoso y obligatorio, entendido este como todo
trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la
amenaza de una pena cualquiera y para el cual
dicha persona no se ofrece voluntariamente;
Evitar cualquier forma de trabajo infantil en su
organización, respetando las edades mínimas
de contratación de conformidad con la
legislación aplicable vigente y contar con
mecanismos adecuados y confiables para la
verificación de la edad de sus empleados;
Eliminar toda práctica de discriminación en
materia de empleo y ocupación. Al efecto se
calificará como discriminación a cualquier
distinción, exclusión o preferencia basada en
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión
política, ascendencia nacional u origen social
que tenga por efecto anular o alterar la igualdad
de oportunidades o de trabajo en el empleo y la
ocupación;
Contar con un enfoque preventivo ante temas
medioambientales a fin de lograr un desarrollo
sostenible, limitando las actividades cuyo
impacto en el medioambiente sea dudoso;
Llevar a cabo prácticas empresariales
medioambientalmente responsables;
Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías
que respeten el medioambiente; y
Trabajar contra la corrupción en todas sus
formas, incluyendo la extorsión y el soborno. Al
efecto se entenderá por corrupción, al abuso del
poder encomendado para lucro privado.
El contratista se obliga a cumplir con la legislación
aplicable vigente vinculada a los principios antes
mencionados.
El contratista se obliga en poner en conocimiento del
comitente cualquier situación en la que se verifique el
incumplimiento a los principios antes mencionados, así
como el plan para remediar la situación presentada.
Cuando el contratista para la realización y/o ejecución
de la obra o servicio encomendada por el comitente
deba realizar una subcontratación, deberá establecer los
principios antes indicados, entre las condiciones de
contratación aplicables al subcontratista.
El contratista permitirá en todo momento durante la
vigencia del contrato que el personal del comitente
revise el grado de cumplimiento a los principios
establecidos en esta cláusula.