430932777.doc “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable para el Esquema Campoy del Distrito de San Juan de Lurigancho” RESUMEN EJECUTIVO Obra LPN N° 001-2006-CO-SEDAPAL Nombre Mejoramiento del Sistema de Agua Potable para el Esquema Campoy - Distrito de San Juan de Lurigancho. Ubicación Distrito de San Juan de Lurigancho Contratista CONSORCIO CAMPOY (Sigma S.A. Contratistas Generales – Mejesa S.R.L) Inspector de Obra Ing. Vitaliano Chivilchez Osorio Monto de Contrato Estudio: S/. (Inversión) Obras : S/. 1 333 178,79 (inc. IGV) Total : Financiamiento Población Beneficiada Asentamientos Humanos Beneficiados Fecha de Inicio Plazo de Ejecución Ampliaciones de Plazo 92 581,96 (inc. IGV) S/. 1 425 760,75 (inc. IGV) Precios al 28.02.2006 Recursos Propios 24 505 hab. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. A.H 5 de Abril A.H Alta Paloma de Campoy A.H Brisas de Campoy, Las A.H Cerro Los Angeles-Campoy A.H Chaparral, El A.H Corazón de Jesus A.H Cruz de Chalpón- Campoy A.H Flor Naciente de Campoy A.H Forestal, El A.H Héroes de Breña A.H Jardines de Campoy A.H Julio, 28 de A.H Libertad, La A.H Palma, Ricardo A.H Paraiso, El A.H Rimac Campoy A.H San Francisco A.H San Juan de Campoy A.H San Juan de Pacheco A.H Scorza Manuel A.H Villa Campoy Agrup Priale, Ramiro APV Amautas, Los APV Bellas Artes APV Cipreces, Los 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Expediente Técnico: 11.10.2006 (firma de contrato) Ejecución de Obra: 01.03.2007 Expediente Técnico 37 días Ejecución de Obra 71 días Total 108 días 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. APV Compradores de Campoy APV Huancayo Campoy APV Lotización Campoy APV Monterrico APV San Cristobal Campoy APV Villa Mercedes Asoc de Viv. San Roque de Campoy Asoc. Palma, Ricardo Asoc Parinacochas Asoc Pequeños Iindustriales y Comerc El Pacifico Asoc Pinos de Campoy, Los Asoc Primavera Asoc San Hilarion de Campoy Asoc Torres de Campoy Asoc Villa Talavera Campoy Coop Aguas Gasificadas Coop Carrión, Daniel Alcides Coop Magnolias, Las Coop San Miguel de Pallanchacra Coop San Pedro Coop Valle, El Urb Lotización Campoy 2da Etapa Denegadas. Ampliac. N° 01 por 65 días denegada con Resol. N° 341-2007-GG del 25.05.2007 Ampliac. N° 02 por 42 días denegada con Resol N° 541-2007-GG del 09.08.2007 F.Término Contractual F.Término Real L.P.N. N° 0001-2006-CO-SEDAPAL Expediente Técnico: 16.11.2006 Ejecución de Obra : 10.05.2007 Expediente Técnico: 12.01.2007 Ejecución de Obra : 28.09.2007 1 430932777.doc Adicionales de Obra Ninguno Objetivo de la Obra Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Descripción de la Obra Obras Civiles – Construcción de 1 caseta – Rehabilitación de reservorio existente R-2 Equipamiento e Instalaciones Hidráulicas Líneas de Agua Potable Línea Impulsión DN 250 mm. Ho Dúctil 1710 m. Línea de Rebose Mejoramiento Sistema Rebose R-2 DN 250mm inc. Buzones y desagüe pozo. Avance Acumulado de Ejecución Programado: 100 % de Obra Ejecutado : Situación : 100 % Obra Recepcionada Situación Actual Eventos Principales 1. Con fecha 22 de noviembre 2007 se suscribió el Acta de Recepción Final de Obra siendo ejecutados de conformidad con los planos, Expediente Técnico y Contrato de Obra 2. El Contratista presentó su liquidación final de obra, la cual podrá ser procesada porque el caso arbitral ya se encuentra cerrada. Se revisó los cálculos para la cual se elaboró el Proyecto de Resolución de Contrato. Encontrándose en el Equipo de Asuntos Legales. Actividades Futuras Mediante Resolución N° 079-2008GPO del 15-09-2008, se aprobó la liquidación final de la obra. 20 de Setiembre del 2008 L.P.N. N° 0001-2006-CO-SEDAPAL 2