PLIEGO LICITACIÓN PÚBLICA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES NORMALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA LICITACION Y CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS TITULO I BASES DE LICITACION CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 1°: Objeto y aplicación del pliego. Es objeto del presente pliego, la licitación, contratación y construcción de las obras públicas por parte del Estado Nacional, las que se ajustarán a las bases de licitación y condiciones de ejecución contractual contenidas en este pliego, el que se completará en cada caso, con las cláusulas especiales para los trabajos que se liciten. ARTICULO 2°: Glosario. En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos: 1) Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su favor, hasta la firma del contrato. 2) Análisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte del precio de cada ítem del presupuesto. 3) Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaración formuladas con relación a la documentación licitatoria. 4) Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relación a la documentación licitatoria. 5) Comisión Evaluadora: Es la que examina todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificación y/o adjudicación de la propuesta más conveniente, y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles. Como regla general, se trata de la comisión prevista en el régimen de contrataciones vigente, a menos que se establezca la creación de una comisión especial de seguimiento del procedimiento licitatorio en el acto que aprueba el respectivo llamado a licitación o en el Pliego de Cláusulas Especiales. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 1 de 45 6) Comitente: El órgano de la Administración Pública Nacional que encarga la ejecución de la obra, y figura designado como tal en el Pliego de Cláusulas Especiales que integra la documentación de la licitación. 7) Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus complementos. 8) Día/s: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 9) Día/s hábil/es: Los días en que funcionan las oficinas de la Administración Pública Nacional. 10) Dirección de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretación de los planos y de la documentación técnica que forma parte del proyecto, y la revisión de los certificados correspondientes a la obra en ejecución. 11) Documentación licitatoria: Está constituida por el presente pliego, el Pliego de Cláusulas Especiales, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el juego completo de planos y planillas, la memoria descriptiva y el presupuesto oficial, y toda otra documentación que se indique en el Pliego de Cláusulas Especiales. 12) Inspección de Obra: Quien representa técnicamente al comitente en las actividades de supervisión y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada para realizar el contralor del contrato. 13) Licitante: El órgano de la Administración Pública Nacional que aprueba el llamado a licitación. 14) Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos económicos de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta económica y compromiso de mantenimiento de la propuesta, presupuestos detallados, planilla de cotización por ítems, plan de trabajo, plan de certificación y curva de inversión; y en general todo otro documento que guarde relación con aquélla. 15) P.C.E.: Pliego de Cláusulas Especiales. 16) P.C.G.: Es el presente Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Contratación de Obras Públicas. 17) P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas. 18) Precios básicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de la fecha de cotización en el caso de contrataciones directas. Serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS o, en el caso de ser necesario por no ser relevados por dicha entidad, por otros organismos oficiales o especializados aprobados por el comitente. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 2 de 45 19) Proponente: La persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación. 20) Propuesta: Totalidad de la documentación exigida a los proponentes para admitir su participación en la licitación. 21) Registro Nacional: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 22) Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las características de la obra, que representa al contratista ante el comitente a todos los efectos técnicos. 23) Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el contratista celebre un contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre. ARTICULO 3°: Normas supletorias. Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas, sus modificatorias y complementarias. En caso de silencio, se aplicarán los principios generales del derecho administrativo. ARTICULO 4°: Circulares con consulta y sin consulta. Durante el plazo para la preparación de las propuestas y hasta 10 (diez) días antes del fijado para la apertura, excepto que el P.C.E. indique uno distinto, los interesados podrán formular, por escrito, consultas relativas a la documentación. Las aclaraciones correspondientes serán evacuadas mediante circulares con consulta, y remitidas por el licitante a todos los interesados que hayan adquirido la documentación. El licitante, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante circulares sin consulta, hasta 5 (cinco) días antes del fijado para la apertura. Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la documentación licitatoria y serán notificadas a los interesados o publicadas en el Boletín Oficial. CAPITULO II SISTEMAS DE CONTRATACION _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 3 de 45 ARTICULO 5°: Sistemas de contratación de obras públicas. La contratación de obras públicas se hará sobre la base de uno de los siguientes sistemas: 1) por unidad de medida; b) por ajuste alzado; c) por coste y costas; d) por otros sistemas de excepción que se establezcan en regímenes especiales. ARTICULO 6°: Contratación por unidad de medida. Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario. Dentro del monto de cada ítem del contrato, se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación. Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente deberá respetar en su cotización, serán reajustados en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el artículo 87 del presente pliego. Los proponentes presentarán con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la indicación de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan en cada ítem y el total resultante. ARTICULO 7°: Contratación por ajuste alzado. La contratación de obras públicas por el sistema de ajuste alzado, podrá realizarse de acuerdo a las siguientes modalidades: 1) contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado; 2) contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado. ARTICULO 8°: Contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado. Las obras se contratarán sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra. Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 4 de 45 imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos. Antes de la firma del contrato, el comitente exigirá al adjudicatario, de no haberse adjuntado con la propuesta, un presupuesto detallado de su cotización, ítem por ítem siguiendo el listado del presupuesto oficial, con la indicación de metrajes, precios unitarios y totales de los ítems. En su preparación se tendrá en cuenta, que: 1) Se podrán agregar o intercalar los ítems que a juicio del proponente pudieran faltar. En caso de supresión de algún ítem, se deberá dejar indicado la razón de su eliminación. 2) Se mantendrá en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se intercalará en el rubro respectivo, designándolo con carácter de “bis”. Para su presentación se otorgará un plazo de diez (10) días a contar desde la fecha en que le sea requerido. Por errores de significación que pudieran caracterizar determinados ítems del presupuesto, el comitente exigirá al adjudicatario su corrección dentro de los cinco (5) días de la notificación. La corrección podrá ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y deberá cumplirse por la vía del prorrateo o compensación, en la forma que estime más conveniente y resultare satisfactorio a juicio del comitente. Dicha operación no modificará el monto total de la propuesta que sirviera de base para la adjudicación. No se reconocerá diferencia alguna a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente. ARTICULO 9°: Contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado. Las obras se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra. Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 5 de 45 No se reconocerá diferencia a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente. Queda entendido que todos los ítems del presupuesto oficial serán afectados del porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparación del monto ofertado con el del presupuesto oficial. ARTICULO 10: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida. Para todos los ítems a contratar por ajuste alzado, se aplicará lo consignado en el artículo 8º del presente pliego. En cuanto a los ítems a contratar por unidad de medida y que estarán expresamente señalados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustarán en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el artículo 87 del presente pliego. En su propuesta, el proponente dejará constancia de: 1) monto global de las obras por ajuste alzado; 2) monto detallado de los ítems por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta. ARTICULO 11: Contratación por coste y costas. Sólo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administración podrá contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construcción, materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad del contratista. El comitente abonará el valor de los gastos en los que el contratista justifique fehacientemente haber incurrido, con más el porcentaje determinado en el P.C.E. en concepto de beneficio. CAPITULO III PROPONENTES _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 6 de 45 ARTICULO 12: Capacidad legal. Los proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. ARTICULO 13: Capacidad técnica y financiera. La capacidad técnica se establecerá indistintamente: 1) mediante los antecedentes que las empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos análogos a los licitados y 3) por cualquier otro medio que el licitante juzgue conducente. La capacidad financiera resultará de los elementos de juicio que obren en poder del licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de información suministrada por establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad. Los proponentes deberán presentar el Certificado Fiscal para Contratar. El P.C.E. definirá la capacidad de contratación para cada licitación, debiendo los proponentes presentar en su propuesta el correspondiente Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar resultará de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas. Asimismo, deberán presentar declaración jurada de obras en ejecución o en proceso de adjudicación, actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando y/o en proceso de adjudicación, sus montos contractuales, plazos de ejecución y fechas de inicio y finalización de obra. ARTICULO 14: Inhabilitados para la presentación. No podrán concurrir como proponentes: 1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social. 2) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación. 3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 7 de 45 4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de contrataciones vigente de la Administración Nacional. 5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. ARTICULO 15: Domicilio. El proponente constituirá domicilio especial en la jurisdicción que se establezca en el P.C.E. Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberá comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente al licitante. El nuevo domicilio también deberá constituirse en la jurisdicción establecida en el P.C.E. ARTICULO 16: Ejecución de Obras por Empresas Asociadas. En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a la licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales. Una vez presentadas a la licitación, las UTE no podrán modificar su integración, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorización del comitente. La UTE deberá tener por Estatuto una duración superior al tiempo que demande la ejecución del contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial. En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberá acreditar su inscripción en la Inspección General de Justicia, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. ARTICULO 17: Informes que suministra el licitante. El licitante suministra únicamente los informes contenidos en la documentación licitatoria. Cuando tal documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán mero carácter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su verificación. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 8 de 45 ARTICULO 18: Conformidad con la documentación licitatoria. La sola presentación de la propuesta implica que el proponente acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen de la documentación licitatoria. ARTICULO 19: Informes que deben obtener los proponentes. Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del proponente recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por la observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y de energía, y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la responsabilidad que determina el artículo 4 de la Ley N° 13.064, ni excluye el derecho del contratista a reclamar y obtener, si le correspondiera, la indemnización determinada por el artículo 39 de la citada norma. Solamente cuando así lo determine el P.C.E. asumirá el contratista la responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del suelo. ARTICULO 20: Garantía de mantenimiento de oferta. El proponente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitución de una garantía a favor del comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 1) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina, a la orden del licitante. 2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil. 3) Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 9 de 45 No se aceptarán pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni título alguno que no esté expresamente indicado en el presente pliego como depósito de garantía. Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante declara conocer y aceptar. El proponente deberá acompañar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la decisión. Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en cada caso se establezca en el P.C.E.; en su defecto, perderán la garantía a que se refiere este artículo. Este plazo se renovará automáticamente hasta el momento de la adjudicación, a menos que los proponentes se retracten por escrito, con una anticipación de quince (15) días al vencimiento de dicho plazo. CAPITULO IV LAS PROPUESTAS ARTICULO 21: Lugar de presentación de las propuestas. Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora que se fijen en el P.C.E. o en el respectivo llamado a licitación. ARTICULO 22: Forma de presentación de las propuestas. Las propuestas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes. Se acompañarán tantas copias como se establezca en el P.C.E. o en el llamado a licitación, las que se identificarán como “ORIGINAL”, “DUPLICADO”, “TRIPLICADO”, etc., en todas sus hojas. Las cajas, sobres o paquetes deberán presentarse cerrados y con indicación del proponente y número de la licitación y la fecha y hora de apertura. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 10 de 45 En caso que la licitación sea de etapa múltiple, se indicará en el P.C.E. qué debe contener cada uno de los sobres. Las aclaraciones que quieran agregarse deberán quedar asentadas por escrito en la propuesta. El proponente podrá proponer variantes por separado, si el P.C.E. las admitiera y siempre que lo hiciera acompañado a la propuesta conforme a pliego. En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como “ORIGINAL”. La presentación de la propuesta significará de parte del proponente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación, por lo que no resultará necesario incorporar a la propuesta el ejemplar de los pliegos, ni tampoco los planos y toda otra documentación técnica que integren dichos pliegos. Las propuestas que se reciban después del día y hora fijados, serán rechazadas y devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de dicha propuesta. ARTICULO 23: Documentos que integran la propuesta. La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación: 1) Garantía de mantenimiento de oferta según el artículo 20. 2) Certificado de Capacidad de Contratación Anual extendido por el Registro Nacional, vigente a la fecha de la apertura de la licitación. 3) Declaración de constitución del domicilio especial del proponente en la jurisdicción que se establezca en el P.C.E. 4) Recibo de adquisición de la documentación licitatoria (original o fotocopia autenticada). 5) Certificado de Visita a Obra, en caso de corresponder. 6) Declaración jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo información completa sobre plazos de iniciación y finalización de las obras. Para las que se hallen en ejecución, deberá presentarse una certificación del comitente indicando estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos. 7) Las sociedades cuya duración sea superior a los dos años deberán presentar balances económicos y financieros y estado patrimonial de los dos últimos ejercicios, certificados _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 11 de 45 por Contador Público Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Las sociedades con una duración inferior a los dos años deberán presentar estado patrimonial. Se indicará también la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitación. 8) Certificación de equipos: de considerarlo necesario, se establecerán en el P.C.E. las necesidades mínimas requeridas en equipos. 9) Referencias bancarias y comerciales o nómina de los establecimientos que puedan proporcionarlos. 10) Designación del Profesional que actuará en calidad de Representante Técnico y conformidad de dicho profesional. 11) Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes de la propuesta. 12) Contrato social o estatutos o compromiso de conformación de unión transitoria de empresas, si correspondiera. 13) Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el proponente acepta la competencia que se establezca para cada obra en el P.C.E. 14) Declaración jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el Estado Nacional, sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el pleito. 15) La oferta económica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.E. 16) El presupuesto de la oferta para la obra. 17) Análisis de precios de acuerdo al Decreto N° 1295/2002, sus complementarios y modificatorios. 18) Plan de trabajos. 19) Curva de inversión. 20) Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.E. ARTICULO 24: Causal de desestimación de la oferta La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en el artículo precedente, que impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, será causal de desestimación de la propuesta. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 12 de 45 CAPITULO V CLASES DE LICITACION ARTICULO 25: Clases de licitación. Podrán efectuarse licitaciones de la siguientes clases: 1) de “etapa única” y 2) de “etapa múltiple”. ARTICULO 26: Licitación de “etapa única”. La propuesta completa deberá ser presentada en un sobre único, cerrado, y llevará como únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de licitación y de expediente; identificación del proponente; día y hora fijados para la apertura. El licitante dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y la hora fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Las propuestas serán abiertas en acto público, en el lugar, el día y la hora fijados en el llamado a licitación o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y se procederá de la siguiente forma: 1) Se verificará que estén reunidas las propuestas recibidas en término. 2) Se verificará el correcto estado de los sobres. 3) Se abrirán los sobres en el orden de su recepción y se verificará si cada uno de ellos contiene la garantía de mantenimiento de oferta y otros elementos especificados en el P.C.E. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura. 4) Se labrará un acta en la que se detallarán las propuestas numeradas por orden de apertura, nombre de los proponentes, el importe de cada oferta y el monto y la forma de constitución de la garantía y el Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional. El acta será leída y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado observaciones, y por los proponentes que deseen hacerlo. No podrá rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 13 de 45 ARTICULO 27: Licitación de “etapa múltiple”. Las propuestas estarán contenidas en dos o más sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el P.C.E. El sobre exterior llevará como únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de licitación y de expediente; identificación del proponente; día y hora fijados para la apertura. El licitante dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y la hora fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Dentro del sobre exterior se colocará la documentación especificada en el artículo 23, apartados 1) a 15) y, en su caso, apartado 21), junto al resto de lo sobres indicados en el P.C.E., que deberán presentarse cerrados con las siguientes leyendas: 1) Denominación de la obra. 2) Nombre y domicilio del proponente. En el sobre que contenga la oferta económica, se incluirá la documentación especificada en el artículo 23, apartados 16) a 21) y, en su caso, la que se indique en el P.C.E. ARTICULO 28: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa múltiple. Las propuestas serán abiertas en acto público, en el lugar, el día y la hora fijados en el llamado a licitación o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y se procederá en la forma establecida en los puntos 1) a 4) del artículo 26 del presente pliego. El acta será leída y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado observaciones y por los proponentes que deseen hacerlo, y se dará por finalizado el acto de apertura. La documentación de los sobres exteriores y los sobres interiores sin abrir quedarán en custodia del licitante. No podrá rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura. En la oportunidad que se fije en el P.C.E., se procederá a la apertura de los sobres que contengan la oferta económica correspondientes a las propuestas preseleccionadas, y se labrará acta de todo lo actuado, indicándose nombre de las empresas proponentes con mención de los montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminución de la oferta con respecto al presupuesto oficial. Dicha acta será leída y suscrita por los funcionarios actuantes y los proponentes que deseen hacerlo. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 14 de 45 ARTICULO 29: Día inhábil en fecha de apertura. Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día fijado para la apertura de las propuestas resultara inhábil, aquella se trasladará a la misma hora del primer día hábil posterior. CAPITULO VI PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS ARTICULO 30: Evaluación de las propuestas. Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capítulo anterior, se dará intervención a la Comisión Evaluadora, que procederá a examinarlas, y podrá requerir de los proponentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias, quienes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de cinco (5) días, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dará por retirada la propuesta con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. La Comisión Evaluadora procederá al estudio de las propuestas y descartará las que por deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones de igualdad. ARTICULO 31: Dictamen de evaluación. Dentro del plazo que establezca el P.C.E., contado a partir de la fecha de recepción de las actuaciones, la Comisión Evaluadora deberá emitir su dictamen de evaluación de las propuestas, el que constará en un acta. Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su cometido dentro del plazo fijado, la Comisión Evaluadora podrá requerir una prórroga al licitante. El pedido deberá formularse por escrito y fundarse debidamente. Se establecerá en el P.C.E. la notificación, en forma fehaciente a todos los proponentes o la publicación en el Boletín Oficial, del dictamen de evaluación, consignándose asimismo el plazo de publicación. En los casos de etapa única, la Comisión Evaluadora se expedirá, en dicho dictamen aconsejando la adjudicación. El dictamen podrá ser impugnado dentro de los cinco (5) días _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 15 de 45 de la notificación o de la publicación en el Boletín Oficial. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los Proponentes para su vista. Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. En los casos de etapa múltiple, luego de la evaluación de los sobres que contengan los antecedentes técnicos de los proponentes, de acuerdo a lo establecido en el P.C.E., la Comisión Evaluadora emitirá el dictamen aconsejando la precalificación o preselección de las propuestas y fijando la fecha de apertura del Sobre N° 2. Los Proponentes podrán impugnar el dictamen de evaluación del Sobre N° 1, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación o de la publicación en el Boletín Oficial, durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los Proponentes para su vista, salvo que en el P.C.E. se indiquen plazos especiales. En caso de licitaciones con dos o más sobres el P.C.E. establecerá el procedimiento a seguir. En todos los casos junto con el escrito que plantea la impugnación y como requisito para su consideración, deberá acompañarse una garantía constituida mediante certificado de depósito de dinero en efectivo, en el Banco de la Nación a favor del licitante, por el monto que se establezca en el P.C.E. La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá de pleno derecho y sin necesidad de trámite alguno en caso que la presentación sea rechazada. Dentro del plazo que establezca el P.C.E., la Comisión Evaluadora deberá emitir su dictamen de evaluación de las propuestas preseleccionadas, considerando la oferta económica, que constará en una acta, y se expedirá aconsejando la adjudicación. Este dictamen deberá notificarse en forma fehaciente a todos los proponentes o publicarse en el Boletín Oficial, dentro del plazo que establezca el P.C.E., y podrá ser impugnado dentro de los cinco (5) días de la notificación o de la publicación en el Boletín Oficial. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los proponentes para su vista. Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. ARTICULO 32: Retiro y devolución de la garantía de mantenimiento de oferta. El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de ésta, perderá la garantía de mantenimiento de oferta en concepto de indemnización por tal incumplimiento. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 16 de 45 La garantía será devuelta de inmediato: a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa múltiple. b) A los que no resulten adjudicatarios. c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado en las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 20. Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolución o desafectación de la garantía no tendrá lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego. CAPITULO VII ADJUDICACION DE LA OBRA ARTICULO 33: Adjudicación. Terminada la evaluación de las propuestas, la autoridad competente dictará el acto administrativo de adjudicación, que recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra. Dicho acto será notificado fehacientemente al adjudicatario y al resto de los proponentes. Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. El licitante podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el P.C.E., sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes. Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta. ARTICULO 34: Rebalanceo. En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, el comitente se reserva el derecho de solicitar, previo a la adjudicación, un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos ítems del presupuesto, y consecuentemente la adecuación de la curva de inversión respectiva, sin que ello admita modificar en forma alguna el monto total de la propuesta. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 17 de 45 Se podrán rechazar propuestas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de trabajos iniciales. CAPITULO VIII FIRMA DEL CONTRATO ARTICULO 35: Garantía de cumplimiento del contrato. Simultáneamente con la firma del contrato, el contratista deberá afianzar su cumplimiento mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 20 de este pliego, por el cinco por ciento (5 %) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantía de cumplimiento del contrato, el comitente podrá rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de mantenimiento de oferta. Es facultad del comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantía de cumplimiento del contrato. ARTICULO 36: Documentos integrantes del contrato. 1) Serán documentos integrantes del contrato: a.- El presente pliego; b.- El P.C.E.; c.- Los planos y planillas de la licitación; d.- El P.E.T.; e.- Las circulares con consulta y sin consulta; f.- El presupuesto oficial de la obra cuando así corresponda en razón del sistema de contratación; g.- La propuesta; h.- El acto de adjudicación. 2) Se considerará documentación accesoria, la que se indica a continuación: a.- La orden de iniciación de los trabajos; b.- El acta de iniciación; c.- El plan y diagrama de ejecución de la obra aprobado por el comitente; d.- Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección; e.- Libro de notas de pedido; _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 18 de 45 f.- Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecución de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél; g.- Actas de recepción; h.- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad competente. ARTICULO 37: Transferencia del contrato. Firmado el contrato, el contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación del comitente. ARTICULO 38: Cambio de domicilio del contratista. En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecución del contrato, aquél está obligado a comunicar en el plazo de dos (2) días, en forma fehaciente al comitente, su nuevo domicilio, el que deberá constituirse en la jurisdicción que se establezca en el P.C.E. TITULO II CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL CAPITULO I ORGANIZACIÓN DE LA OBRA ARTICULO 39: Orden de iniciación. Firmado el contrato, el comitente dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación mínima que será establecida en el P.C.E.; durante ese lapso el contratista podrá efectuar algunos trabajos preliminares. El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo que se fije en el P.C.E. a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrará un acta. Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, y siempre que no se diera el caso previsto en el último párrafo del artículo 50 de la Ley N° 13.064, el comitente tendrá derecho a la rescisión del contrato, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de cumplimiento del contrato y responderá por los daños y perjuicios causados. Si _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 19 de 45 el comitente no ejerciera este derecho, el plazo de ejecución de obra se computará a partir del vencimiento del plazo indicado. ARTICULO 40: Observaciones al plan de trabajos. En las contrataciones por el sistema de ajuste alzado, el comitente formulará las observaciones que pueda merecerle el plan de trabajos, y el contratista, ajustándose a ellas, rectificará la distribución de inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y los plazo totales. ARTICULO 41: Plan de trabajos definitivo. El plan de trabajos definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciación indicada en el artículo 39. Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar. ARTICULO 42: Entrega del terreno para la ejecución de la obra. La Inspección entregará al contratista el terreno de emplazamiento de las obras a construirse, entre las fechas correspondientes a la orden de iniciación y el acta de iniciación. La entrega se efectuará mediante acta, entregándose un ejemplar a cada una de las partes intervinientes. ARTICULO 43: Replanteo de la obra. El replanteo se hará en la forma, el término y las condiciones que establezca la Inspección de Obra, de acuerdo a lo previsto en el P.C.E. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del contratista. La Inspección de Obra controlará y verificará el replanteo de la obra que deberá realizar el contratista. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 20 de 45 Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación. ARTICULO 44: Alineación y niveles. El contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la alineación y los niveles correspondientes. ARTICULO 45: Errores de replanteo. El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél, cualquiera sea su origen, y será corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del contratista. ARTICULO 46: Documentación en obra. Es obligación del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la documentación del contrato, al que se irá agregando la documentación accesoria especificada en el artículo 36, apartado 2). ARTICULO 47: Planos adicionales. De todos los planos que integran el contrato, el comitente entregará sin cargo al contratista dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara más ejemplares, deberá adquirirlos al precio que fije el comitente. ARTICULO 48: Planos de obra. El contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregará al comitente dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que necesite para su uso y entregará al comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservación en perfecto estado, acompañando además el soporte magnético. ARTICULO 49: Planos de obrador. Antes de iniciar los trabajos, el contratista someterá a la aprobación del comitente su proyecto de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 21 de 45 ARTICULO 50: Cierre de obra. El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensión que se indique en el P.C.E., de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o, en su defecto, en la forma que en las mencionadas cláusulas se establezca. El cerco es de propiedad del contratista, quien lo retirará cuando lo disponga la Inspección. Ésta podrá disponer que el cerco quede colocado después de la Recepción Provisoria, en cuyo caso su conservación quedará a cargo del comitente hasta que se dé al contratista la orden de retirarlo. ARTICULO 51: Vigilancia, seguridad e higiene. La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros. La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al contratista de las consecuencia de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios contratistas se determinará la responsabilidad de cada uno en el P.C.E. ARTICULO 52: Alumbrado y luces de peligro. El contratista instalará en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o de combustible de toda esta instalación. ARTICULO 53: Construcciones provisionales. Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, serán instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y conservación, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión y distribución de agua. A la terminación de la obra, serán demolidos y retirados por él. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 22 de 45 ARTICULO 54: Oficina para la Inspección. El contratista instalará en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la Inspección, con las características y moblaje indicados en el P.C.E. Estas instalaciones serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes de la Recepción Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del contratista, quien mantendrá la limpieza permanente y conservación de las oficinas de la Inspección hasta la Recepción Provisional. Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de energía eléctrica y servicio telefónico quedarán a cargo del comitente hasta que el contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones. ARTICULO 55: Daños a personas y bienes. El contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del comitente o Inspección destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. Si esos daños se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos para el particular en la Ley N° 13.064. Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisional de la obra y durante la ejecución de los trabajos complementarios que se realicen en el período de garantía. A tal efecto, el contratista deberá contar con una póliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.E. El comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 23 de 45 ARTICULO 56: Infracciones administrativas. El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y será responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal. ARTICULO 57: Medianerías. Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el contratista deberá preparar los planos y contratos de medianería y, previa aprobación del comitente, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianería se entregarán, uno al comitente y otro al lindero. ARTICULO 58: Letreros. No se podrá colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del comitente, el que decidirá sobre su texto, ubicación, diseño y dimensiones. ARTICULO 59: Limpieza de la obra. Es obligación del contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a juicio del comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista, debe quedar limpio en forma diaria. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la ejecución de los trabajos. ARTICULO 60: Provisión de agua. El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por el contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los que le serán reembolsados en las condiciones previstas en el P.C.E. ARTICULO 61: Prórrogas del plazo de obra. A pedido del contratista, el comitente podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas: 1) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2) demora en el estudio de la solución de dificultades técnicas imprevistas que _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 24 de 45 impidan el normal desarrollo de las obras; 3) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N° 13.064; 4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de causas originadas por el contratista; 5) demoras ocasionadas por otros contratistas; 6) conflictos gremiales de carácter general; 7) por siniestro; 8) toda otra circunstancia que, a juicio del comitente, haga procedente el otorgamiento de la prórroga. Las solicitudes de prórroga deberán presentarse al comitente en el plazo de treinta (30) días corridos de la producción del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podrán no ser tomadas en consideración. El comitente podrá tramitar de oficio la ampliación del plazo contractual cuando la causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación previa del contratista. Dentro de un plazo de quince (15) días de otorgada una prórroga se ajustarán el plan de trabajos y la curva de inversión al nuevo plazo, modificándolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que originó la prórroga, y se someterán a la aprobación del comitente. CAPITULO II DIRECCION DE OBRA ARTICULO 62: Representante Técnico. El contratista designará en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un profesional con experiencia, de la especialidad que se indique en el P.C.E., el que deberá ser previamente aceptado por el comitente. El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por el contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de Órdenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al contratista ante el comitente. En caso de infracción a las obligaciones emergentes de este artículo, en que incurriere el contratista, la Inspección lo hará pasible de la multa que prevea el P.C.E. En caso de reiteración de esta infracción, y si el comitente lo juzga conveniente, el contratista deberá proceder al inmediato reemplazo de su representante, y proponer el sustituto, que deberá ser debidamente autorizado. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 25 de 45 ARTICULO 63: Inspección de Obra. La Inspección de Obra estará a cargo de quien designe el comitente; éste comunicará por nota al contratista cuáles son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso y cuáles están autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de Inspección. El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos. ARTICULO 64: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspección. Todas las órdenes de la Inspección de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo justifique, serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que la Inspección guardará en la obra. Toda orden de servicio, deberá ser firmada por el contratista dentro de los tres (3) días del requerimiento de la Inspección. Su negativa lo hará pasible de la multa que se prevea en el P.C.E. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicará y deberán ser comunicadas al Registro Nacional. El comitente podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales. Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente, por intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de cinco (5) días, un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerarán como observadas las órdenes de servicio cuando al hacerlo el contratista no asentare los fundamentos de su observación. Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 26 de 45 La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. ARTICULO 65: Notas de pedido. Parte Diario Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que aquel guardará en la obra. Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el P.C.E., deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días de producido el hecho que las motive. El contratista deberá fundarlas debidamente con determinación de valores, especies, etc., en el plazo de treinta (30) días a partir de la presentación del reclamo y/u observación formulados. El contratista entregará el Parte Diario a la Inspección, en una planilla donde consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones climáticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan. ARTICULO 66: Interpretación de la documentación técnica. El contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la obra hasta la Recepción Definitiva. Si el contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de señalarlo a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, indicará al contratista que se efectúen las correcciones que correspondan. Si el contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo. ARTICULO 67: Discrepancias entre distintas partes del contrato. En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procederá como sigue: 1) Si es evidente un error será corregido donde se encuentre; 2) Si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primarán en el siguiente orden: _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 27 de 45 a.- Contrato. b.- Pliego de Especificaciones Técnicas. c.- Planos de Detalle. d.- Planos Generales y Planillas. e.- Pliego de Cláusulas Especiales y Circulares aclaratorias. f.- Pliego de Cláusulas Generales. g.- Ley N° 13.064. Planos: en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada en letras, prevalecerá esta última. ARTICULO 68: Terminación de los trabajos. Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de mención expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligación de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno. CAPITULO III PERSONAL OBRERO ARTICULO 69: Salarios. El contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dará cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado mensual de obra estará condicionado a la presentación conjunta, por el contratista, de los comprobantes de depósitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados. La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del contratista no dará derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 28 de 45 ARTICULO 70: Idoneidad del personal. El personal deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la Inspección podrá exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente, o su asignación a otra tarea. Asimismo podrá exigir la desvinculación de todo personal del contratista que provocara desórdenes o indisciplina, y la ampliación del personal cuando éste resultare insuficiente. CAPITULO IV MATERIALES Y TRABAJOS ARTICULO 71: Abastecimiento de materiales. El contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del comitente se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada. Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato. Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas. ARTICULO 72: Calidad de los materiales y trabajos. Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobación del comitente. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el comitente podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a más de 100 kilómetros del lugar de la obra, el contratista deberá asumir los gastos de traslado y estadía del personal de la Inspección. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 29 de 45 ARTICULO 73: Aprobación de materiales. Ensayos y pruebas. Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serán sin uso y de la mejor calidad y tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentación del contrato o las exigidas por la Inspección. Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del comitente. El contratista depositará en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobación, las muestras de los materiales que la Inspección determine, las que servirán para comparar los abastecimientos correspondientes a los trabajos. Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el contratista se hará pasible de la multa que se establezca en el P.C.E. Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, a igual que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitución dieran lugar. El comitente podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T. El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el contratista. Éste además, pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándosele los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado. ARTICULO 74: Calidad del equipo. El contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el comitente podrá exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 30 de 45 ARTICULO 75: Corrección de trabajos defectuosos. Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y reconstruirá a su costa, sin que ello pueda justificar ampliación de plazo. El comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la corrección realizarse a satisfacción de aquél. ARTICULO 76: Vicios ocultos. Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de tales vicios o defectos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del contratista. En caso contrario, los abonará el comitente. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos. La Recepción Definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del derecho del comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el artículo 1646 del Código Civil. CAPITULO V RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS ARTICULO 77: Subcontratistas. El contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la autorización previa del comitente, y la aceptación del subcontratista. La subcontratación no exime al contratista de sus obligaciones con relación al comitente. El comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue derecho alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 31 de 45 ARTICULO 78: Responsabilidad. El contratista es el único responsable, ante el comitente, de todo lo hecho por sus subcontratistas. Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá agregar al subcontrato, una garantía de manera concordante a lo establecido en el artículo 20 del presente pliego. ARTICULO 79: Otros contratistas. El contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a su contrato, que el comitente encomiende a otros contratistas, y acatará las órdenes que dé la Inspección para evitar interferencias. Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas o a la que realice directamente el comitente, ajustándose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones. Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas imputables a otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección para que ésta tome las determinaciones pertinentes. CAPITULO VI DESARROLLO DE LA OBRA ARTICULO 80: Plazo. La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del contrato y en las prórrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente. ARTICULO 81: Mora. Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prórrogas otorgadas, por causas no justificadas a juicio del comitente, el contratista se hará pasible de una multa que será calculada en la forma que se establezca en el P.C.E. Cuando el contratista incurriera en atrasos en la ejecución del plan de trabajos, previa intimación a regularizar el ritmo de obra, se hará pasible de la multa que se prevea en el P.C.E. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 32 de 45 En caso que en el P.C.E. se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entrarán en mora parcial y se le aplicará la multa que se establezca en el P.C.E. ARTICULO 82: Contralor de trabajos. El contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima de cuarenta y ocho (48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el contratista omitiere este requisito, serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para verificar la corrección de su ejecución. ARTICULO 83: Unión de obras nuevas con existentes. Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estarán a cargo del contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta presentada: a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; b) la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas con las existentes. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según corresponda a juicio del comitente. CAPITULO VII MODIFICACIONES DE OBRA ARTICULO 84: Modificaciones de obra. El comitente podrá disponer modificaciones al contrato, en los términos de la Ley Nº 13.064. Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio deberá ser previamente convenido con el comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitación. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 33 de 45 Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las del nuevo trabajo, el precio será propuesto por el contratista y ajustado por el comitente en función de los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo. En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el comitente podrá disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato. ARTICULO 85: Reajuste de garantía. Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, el contratista deberá ampliar en un cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantía de cumplimiento del contrato. ARTICULO 86: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del comitente. Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de conformidad con las órdenes de servicio comunicadas al contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspección podrá ordenar su demolición y reconstrucción de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a cargo del contratista los gastos provocados por esta causa. CAPITULO VIII LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 34 de 45 ARTICULO 87: Medición. Certificación. Al final de cada mes calendario, el contratista en colaboración y bajo la supervisión de la Inspección, efectuará la medición ajustándose a las normas que establezca el P.C.E. Conformada la mensura por la Inspección, el contratista preparará, de acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder, ajustándose también para ello a lo estipulado en el P.C.E. y a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspección. Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior. Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente. Las formalidades y detalles de los certificados, se ajustarán a lo establecido en el PCE. En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. ARTICULO 88: Retenciones sobre los certificados. Sobre todos los certificados se retendrá el importe que se determine en el P.C.E.; estos descuentos se realizarán sin perjuicio de la garantía de cumplimiento de contrato, para constituir el fondo de reparos. Este fondo quedará en poder del comitente hasta la Recepción Definitiva de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado. El comitente no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto. ARTICULO 89: Sustitución del fondo de reparos. Durante la ejecución de la obra, el contratista podrá sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantías previstas en el artículo 20 del presente pliego. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 35 de 45 ARTICULO 90: Pago de los certificados. Junto con el certificado de obra, el contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado. El pago de cada certificado se efectuará dentro de los sesenta (60) días corridos de la fecha de presentación, en forma completa, de la documentación pertinente. Si en el P.C.E. se establecieran plazos menores, se tomarán estos últimos. Fíjase, además, un plazo de diez (10) días que correrán a partir de la presentación de cada certificado para su aprobación. Si dentro de este último plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que el contratista lo presente con las correcciones del caso. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el primer párrafo del presente, por causa no imputable al contratista, será de aplicación lo previsto en el artículo 48 de la Ley N° 13.064. CAPITULO IX RECEPCION DE OBRA ARTICULO 91: Recepción Provisoria La obra será recibida provisionalmente por la Inspección ad referéndum de la autoridad competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el P.C.E. y en el P.E.T. Se labrará un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía. En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitación, la que deberá notificarse, la autoridad competente efectuará por sí y ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando constancia de la citación y de la ausencia del contratista. En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su corrección. En caso de incumplimiento por parte del contratista, se podrá decidir la rescisión del _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 36 de 45 contrato y la ejecución de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al contratista. ARTICULO 92: Plazo de garantía. Salvo indicación de un plazo especial el P.C.E., el plazo de garantía será de doce (12) meses. Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras. ARTICULO 93: Recepción Definitiva. Transcurrido el plazo de garantía, se efectuará una inspección para realizar la Recepción Definitiva, que se hará con las mismas formalidades que la Recepción Provisional. Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedará recibida definitivamente, dejándose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección, a cuya expiración se efectuará una nueva verificación del estado de las obras y, si en esta oportunidad el comitente resolviera aceptar los trabajos, quedará efectuada la Recepción Definitiva. Si el contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el comitente podrá corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos. ARTICULO 94: Recepciones parciales. Cuando el P.C.E. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos individuales de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo de Recepción Provisional y Definitiva y devolución de garantía de acuerdo con los artículos 91, 93 y 95. Asimismo, el comitente podrá efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra. ARTICULO 95: Devolución de garantías y fondo de reparos. La garantía de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le serán devueltos al _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 37 de 45 contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendrá derecho a que se le libere o devuelva la parte proporcional de las garantías y del fondo de reparos. CAPITULO X RESCISION DEL CONTRATO ARTICULO 96: Causas de rescisión. El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los artículos 49 a 54 de la Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas. ARTICULO 97: Toma de posesión de la obra. Producida la rescisión, el comitente tomará posesión inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales y equipos, labrándose las actas correspondientes. El comitente tomará, si lo creyera conveniente y previa valuación convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuación de la obra. Podrá también ordenar la prosecución de la obra en las condiciones que estime más convenientes, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el comitente cuando la rescisión haya sido declarada por culpa de aquel. ARTICULO 98: Inventario. El inventario se realizará con un representante de cada parte. Si el contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el comitente estará habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al contratista, bajo constancia, una copia de aquél. ARTICULO 99: Avalúo El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el comitente dispondrá que el diferendo _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 38 de 45 se resuelva por la vía judicial. Si dentro del plazo de tres (3) días de notificado el contratista no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el comitente. ARTICULO 100: Liquidación de los trabajos y materiales. El comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procederá a la liquidación de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuación de la obra que hayan sido incautados. Los materiales y equipos no aceptados por el comitente serán retirados de la obra por el contratista a su costa, dentro del término que aquél le señale, el que no será menor de quince (15) días siguientes a la notificación. Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el comitente podrá hacer retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del contratista. Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el contratista en el plazo que señale el comitente; si no lo hiciera, éste los demolerá a cuenta del contratista. El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del contratista, previa deducción de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescisión del contrato, o la mala ejecución de los trabajos hechos por el contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al comitente, el contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte. CAPITULO XI DISPOSICIONES VARIAS _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 39 de 45 ARTICULO 101: Seguros. El contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros que se detallan a continuación: 1) Copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad en la construcción – Leyes N° 19.587 y 24.557 y su reglamentación Decreto N° 911/96 y las Resoluciones SRT N° 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 552/01, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra. 2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra, de acuerdo a la legislación vigente. 3) Seguro de accidentes que cubra al personal del comitente afectado a la obra. 4) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el P.C.E., a su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecución y mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relación con ello. Asimismo, el contratista deberá asegurar la obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la póliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepción Provisoria. Todos los seguros serán contratados en compañías de primera línea y a entera satisfacción del comitente. En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podrá el contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situación genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la obra, se procederá a la suspensión de ésta, con cargo al contratista, no abonándose ningún importe en concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescisión del contrato. El contratista deberá acompañar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía con la que haya contratado el seguro. El Comitente, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decisión. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 40 de 45 ARTICULO 102: Cotizaciones en moneda extranjera. Cuando por cualquier motivo se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las garantías correspondientes se constituirán en moneda nacional calculándolas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, al cierre de las operaciones del día anterior de su constitución. El importe de la garantía deberá ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la cotización de la moneda extranjera. ARTICULO 103: Manejo de las instalaciones. El contratista deberá suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con más frecuencia pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que el comitente destine a su cuidado. CAPITULO XII SANCIONES ARTICULO 104: Hechos que pueden originar sanciones. Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o de órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de sanciones, las que serán previstas en el P.C.E., debiéndose tener en cuenta que las multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos producidos y al monto del contrato. A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el puntaje que reflejará las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medirá el grado de incumplimiento registrado por éste. A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al monto original más los importes de las modificaciones aprobadas. ARTICULO 105: Recursos. El sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos establecidos en el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72. T.O. 1991. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 41 de 45 ARTICULO 106: Percepción de multas. El importe de las multas será descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la sanción, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el contratista ante el comitente. Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes podrán ser deducidos de la garantía de cumplimiento del contrato, en cuyo caso ésta deberá ser repuesta dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescisión del contrato y la pérdida del saldo de dicha garantía. La percepción de las multas se hará efectiva aún cuando la resolución que impuso la sanción hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolverán los importes retenidos con más un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para los descuentos sobre certificados de obra. _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 42 de 45 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES INDICE CAPITULO I .......................................................................................................................................... 1 DISPOSICIONES GENERALES ........................................................................................................... 1 ARTICULO 1°: Objeto y aplicación del pliego. ..................................................................................... 1 ARTICULO 2°: Glosario. ....................................................................................................................... 1 ARTICULO 3°: Normas supletorias. ..................................................................................................... 3 ARTICULO 4°: Circulares con consulta y sin consulta. ........................................................................ 3 CAPITULO II ......................................................................................................................................... 3 SISTEMAS DE CONTRATACION ........................................................................................................ 3 ARTICULO 5°: Sistemas de contratación de obras públicas................................................................ 4 ARTICULO 6°: Contratación por unidad de medida. ............................................................................ 4 ARTICULO 7°: Contratación por ajuste alzado. ................................................................................... 4 ARTICULO 8°: Contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado. ............................... 4 ARTICULO 9°: Contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado. .............................. 5 ARTICULO 10: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida. ................................... 6 ARTICULO 11: Contratación por coste y costas. ................................................................................. 6 CAPITULO III ........................................................................................................................................ 6 PROPONENTES ................................................................................................................................... 6 ARTICULO 12: Capacidad legal. .......................................................................................................... 7 ARTICULO 13: Capacidad técnica y financiera. ................................................................................... 7 ARTICULO 14: Inhabilitados para la presentación. .............................................................................. 7 ARTICULO 15: Domicilio. ..................................................................................................................... 8 ARTICULO 16: Ejecución de Obras por Empresas Asociadas. ........................................................... 8 ARTICULO 17: Informes que suministra el licitante. ............................................................................ 8 ARTICULO 18: Conformidad con la documentación licitatoria. ............................................................ 9 ARTICULO 19: Informes que deben obtener los proponentes. ............................................................ 9 ARTICULO 20: Garantía de mantenimiento de oferta. ......................................................................... 9 CAPITULO IV ...................................................................................................................................... 10 LAS PROPUESTAS ............................................................................................................................ 10 ARTICULO 21: Lugar de presentación de las propuestas. ................................................................ 10 ARTICULO 22: Forma de presentación de las propuestas. ............................................................... 10 ARTICULO 23: Documentos que integran la propuesta. .................................................................... 11 ARTICULO 24: Causal de desestimación de la oferta ....................................................................... 12 CAPITULO V ....................................................................................................................................... 13 CLASES DE LICITACION ................................................................................................................... 13 ARTICULO 25: Clases de licitación. ................................................................................................... 13 ARTICULO 26: Licitación de “etapa única”. ........................................................................................ 13 ARTICULO 27: Licitación de “etapa múltiple”. .................................................................................... 14 ARTICULO 28: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa múltiple.............................. 14 ARTICULO 29: Día inhábil en fecha de apertura................................................................................ 15 CAPITULO VI ...................................................................................................................................... 15 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS ........................................................ 15 ARTICULO 30: Evaluación de las propuestas. ................................................................................... 15 ARTICULO 31: Dictamen de evaluación. ........................................................................................... 15 ARTICULO 32: Retiro y devolución de la garantía de mantenimiento de oferta. ............................... 16 CAPITULO VII ..................................................................................................................................... 17 ADJUDICACION DE LA OBRA........................................................................................................... 17 ARTICULO 33: Adjudicación. ............................................................................................................. 17 ARTICULO 34: Rebalanceo. ............................................................................................................... 17 CAPITULO VIII .................................................................................................................................... 18 _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 43 de 45 FIRMA DEL CONTRATO .................................................................................................................... 18 ARTICULO 35: Garantía de cumplimiento del contrato. ..................................................................... 18 ARTICULO 36: Documentos integrantes del contrato. ....................................................................... 18 ARTICULO 37: Transferencia del contrato. ........................................................................................ 19 ARTICULO 38: Cambio de domicilio del contratista. .......................................................................... 19 TITULO II............................................................................................................................................. 19 CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL ........................................................................... 19 CAPITULO I ........................................................................................................................................ 19 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA .......................................................................................................... 19 ARTICULO 39: Orden de iniciación. ................................................................................................... 19 ARTICULO 40: Observaciones al plan de trabajos. ........................................................................... 20 ARTICULO 41: Plan de trabajos definitivo. ......................................................................................... 20 ARTICULO 42: Entrega del terreno para la ejecución de la obra....................................................... 20 ARTICULO 43: Replanteo de la obra. ................................................................................................ 20 ARTICULO 44: Alineación y niveles. .................................................................................................. 21 ARTICULO 45: Errores de replanteo. ................................................................................................. 21 ARTICULO 46: Documentación en obra. ............................................................................................ 21 ARTICULO 47: Planos adicionales. .................................................................................................... 21 ARTICULO 48: Planos de obra. .......................................................................................................... 21 ARTICULO 49: Planos de obrador. .................................................................................................... 21 ARTICULO 50: Cierre de obra. ........................................................................................................... 22 ARTICULO 51: Vigilancia, seguridad e higiene. ................................................................................. 22 ARTICULO 52: Alumbrado y luces de peligro. ................................................................................... 22 ARTICULO 53: Construcciones provisionales. ................................................................................... 22 ARTICULO 54: Oficina para la Inspección. ........................................................................................ 23 ARTICULO 55: Daños a personas y bienes. ...................................................................................... 23 ARTICULO 56: Infracciones administrativas. ..................................................................................... 24 ARTICULO 57: Medianerías. .............................................................................................................. 24 ARTICULO 58: Letreros. ..................................................................................................................... 24 ARTICULO 59: Limpieza de la obra. .................................................................................................. 24 ARTICULO 60: Provisión de agua. ..................................................................................................... 24 ARTICULO 61: Prórrogas del plazo de obra. ..................................................................................... 24 CAPITULO II ....................................................................................................................................... 25 DIRECCION DE OBRA ....................................................................................................................... 25 ARTICULO 62: Representante Técnico. ............................................................................................. 25 ARTICULO 63: Inspección de Obra. ................................................................................................... 26 ARTICULO 64: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspección. ........................................... 26 ARTICULO 65: Notas de pedido. Parte Diario.................................................................................... 27 ARTICULO 66: Interpretación de la documentación técnica. ............................................................. 27 ARTICULO 67: Discrepancias entre distintas partes del contrato. ..................................................... 27 ARTICULO 68: Terminación de los trabajos....................................................................................... 28 CAPITULO III ...................................................................................................................................... 28 PERSONAL OBRERO ........................................................................................................................ 28 ARTICULO 69: Salarios. ..................................................................................................................... 28 ARTICULO 70: Idoneidad del personal. ............................................................................................. 29 CAPITULO IV ...................................................................................................................................... 29 MATERIALES Y TRABAJOS .............................................................................................................. 29 ARTICULO 71: Abastecimiento de materiales.................................................................................... 29 ARTICULO 72: Calidad de los materiales y trabajos. ......................................................................... 29 ARTICULO 73: Aprobación de materiales. Ensayos y pruebas. ........................................................ 30 ARTICULO 74: Calidad del equipo. .................................................................................................... 30 ARTICULO 75: Corrección de trabajos defectuosos. ......................................................................... 31 ARTICULO 76: Vicios ocultos. ............................................................................................................ 31 CAPITULO V ....................................................................................................................................... 31 _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 44 de 45 RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS ................................................................................. 31 ARTICULO 77: Subcontratistas. ......................................................................................................... 31 ARTICULO 78: Responsabilidad. ....................................................................................................... 32 ARTICULO 79: Otros contratistas. ...................................................................................................... 32 CAPITULO VI ...................................................................................................................................... 32 DESARROLLO DE LA OBRA ............................................................................................................. 32 ARTICULO 80: Plazo. ......................................................................................................................... 32 ARTICULO 81: Mora. .......................................................................................................................... 32 ARTICULO 82: Contralor de trabajos. ................................................................................................ 33 ARTICULO 83: Unión de obras nuevas con existentes. ..................................................................... 33 CAPITULO VII ..................................................................................................................................... 33 MODIFICACIONES DE OBRA............................................................................................................ 33 ARTICULO 84: Modificaciones de obra. ............................................................................................. 33 ARTICULO 85: Reajuste de garantía. ................................................................................................ 34 ARTICULO 86: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del comitente. .................................................................................................................................... 34 CAPITULO VIII .................................................................................................................................... 34 LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS. ........................................................... 34 ARTICULO 87: Medición. Certificación. .............................................................................................. 35 ARTICULO 88: Retenciones sobre los certificados. ........................................................................... 35 ARTICULO 89: Sustitución del fondo de reparos. .............................................................................. 35 ARTICULO 90: Pago de los certificados............................................................................................. 36 CAPITULO IX ...................................................................................................................................... 36 RECEPCION DE OBRA.................................................................................................................... 36 ARTICULO 91: Recepción Provisoria ................................................................................................. 36 ARTICULO 92: Plazo de garantía. ...................................................................................................... 37 ARTICULO 93: Recepción Definitiva. ................................................................................................. 37 ARTICULO 94: Recepciones parciales. .............................................................................................. 37 ARTICULO 95: Devolución de garantías y fondo de reparos. ............................................................ 37 CAPITULO X ....................................................................................................................................... 38 RESCISION DEL CONTRATO ........................................................................................................... 38 ARTICULO 96: Causas de rescisión. ................................................................................................. 38 ARTICULO 97: Toma de posesión de la obra. ................................................................................... 38 ARTICULO 98: Inventario. .................................................................................................................. 38 ARTICULO 99: Avalúo ........................................................................................................................ 38 ARTICULO 100: Liquidación de los trabajos y materiales. ................................................................. 39 CAPITULO XI ...................................................................................................................................... 39 DISPOSICIONES VARIAS.................................................................................................................. 39 ARTICULO 101: Seguros.................................................................................................................... 40 ARTICULO 102: Cotizaciones en moneda extranjera. ....................................................................... 41 ARTICULO 103: Manejo de las instalaciones..................................................................................... 41 CAPITULO XII ..................................................................................................................................... 41 SANCIONES ....................................................................................................................................... 41 ARTICULO 104: Hechos que pueden originar sanciones. ................................................................. 41 ARTICULO 105: Recursos. ................................................................................................................. 41 ARTICULO 106: Percepción de multas………………………………………………………………………..40 _____________________________________________________________________________________ PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Página 45 de 45 PCE – PLIEGO DE CLÁUSULAS ESPECIALES PARA LICITACIONES DE OBRAS DE SEGURIDAD Las siguientes Cláusulas Especiales (PCE) complementan o modifican las disposiciones de las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG. Se modifican o complementan los siguientes Artículos: TITULO I BASES DE LICITACION CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES (ARTICULO 1°): Objeto y aplicación del pliego. 1.1. La Universidad Nacional de San Juan llama a Licitación Pública y/o Concurso de Precios (en adelante indistintamente según corresponda) para la ejecución de la obra FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES – UNSJ - NORMALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ubicada en Av. Ignacio de la Roza 590 (O), Complejo Universitario "Islas Malvinas", Rivadavia, San Juan.1.2. El Presupuesto Oficial establecido para la presente licitación es de $ 3.351.735,70 (Pesos Tres Millones Trescientos Cincuenta y Un Mil Setecientos Treinta y Cinco con Setenta Centavos),valores correspondientes al mes de fecha de Apertura, con impuestos incluidos. 1.3. El Contrato estará sujeto a redeterminación de precios, de acuerdo con la metodología y normas desarrolladas en los Decretos Nacionales N°1.295/2002, 1953/2002, Resolución conjunta del Ministerio de Economía de la Nación N° 396/2002, de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación N° 107/2002, y todas las otras disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional. 1.4. La Compra de los Pliegos de la Licitación y la Presentación de las Propuestas se realizará en la Dirección de Contrataciones de la Universidad Nacional de San Juan, sito en calle Mitre 396 (Este) – Capital San Juan, hasta el día ………….., en el horario de ……. hs. a ……. hs.. El precio de venta del Pliego de la licitación es de pesos dos mil con 00/100 ($ 2.000,00.-) 1.5. Las Consultas se realizarán en la Dirección General de Construcciones Universitarias dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios cito en Calle Ignacio Rodriguez 146 (Sur) – Capital San Juan. No se aceptarán, bajo ningún concepto, las propuestas que sean presentadas o que lleguen por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad al día y hora de apertura, aunque se justifique por el matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo. 1.6. El plazo de ejecución de la obra se establece en 12 meses. 1.7. Esta previsto un anticipo financiero del diez por ciento (30%) del monto contractual. 1.8. A los fines de la presente Licitación el Licitante y el Comitente es la Universidad Nacional de San Juan. (ARTICULO 3°): Normas Supletorias 3.1 Cláusula anticorrupción. Tanto durante el proceso licitatorio como durante la etapa de ejecución de los correspondientes contratos, el Licitador como el licitante, así como cualquier otro participante directo o indirecto en los procesos regidos por este procedimiento de Licitación, mantendrán los más altos niveles éticos y no participarán en ningún tipo de corrupción con relación a dichos procesos. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a continuación no son exhaustivas. Por esta razón, el Comitente actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto conforme al procedimiento establecido. (a) “Soborno” (cohecho). Todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definición los actos de la misma naturaleza, realizados por oferentes, contratistas o terceros. (b) “Extorsión o coacción”. El hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado. (c) “Fraude”, La tergiversación de datos o hechos, con el objeto de influir sobre el proceso de una licitación o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Comitente y de los participantes. (d) “Colusión” Las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan precios de licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición o contratación efectuado con motivo de un proceso licitatorio del Comitente, incurrió en prácticas corruptivas, el Comitente podrá: (a) rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con ese proceso; y/o (b) declarar a un Oferente no elegible para ser adjudicatario de contratos futuros que lleve a cabo el Comitente. La inhibición que establezca el Comitente podrá ser temporal o permanente. (ARTICULO 4°): Circulares con consulta y sin consulta. Los plazos para recibir y responder consultas serán respectivamente de catorce (14) y cinco (5) días corridos antes de la fecha límite fijada para presentar propuestas. Agrégase lo siguiente: Para evitar problemas derivados de las comunicaciones, los posibles oferentes deberán informarse periódicamente sobre su existencia y requerirlas. A su pedido, el Licitante les extenderá constancia del número de Circulares emitidas. De no informarse, los proponentes no podrán alegar desconocimiento de las mismas. La dirección del Licitante a la que deben remitirse las consultas es la misma que figura en el art. 1.4. del PCE. CAPITULO II SISTEMA DE CONTRATACION (ARTICULO 5°): Sistemas de contratación La Contratación de la obra se hará por el sistema de Ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado, de acuerdo con el Art. 8° del P.C.G. CAPITULO III PROPONENTES (ARTICULO 12): Capacidad legal. Los proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y/o en el Registro de Constructores de la Provincia. La Empresas que no estuvieran inscriptas en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, podrán presentarse a la Licitación, incluyendo indefectiblemente la constancia de inicio del trámite de inscripción al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. (ARTICULO 13): Capacidad técnica y financiera. La capacidad técnica y financiera se establecerá de acuerdo a los siguientes criterios: 13.1 Capacidad técnica Experiencia de obra Tener acreditada experiencia como Contratista o Subcontratista del rubro construcciones , incluído instalaciones en general , durante los últimos cinco (5) años, de edificios administrativos, culturales, escolares, de salud, y de viviendas, nuevos, que contemplen obras similares a las licitadas, con sus correspondientes ítem (albañilería, instalaciones, acabados, revestimientos, solados , etc.) . Si el proponente declara como antecedentes obras en ejecución, las mismas deberán acreditar un avance superior al 50%.En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración empresaria, se podrá considerar la experiencia solicitada como suma de la experiencia de las empresas que integran la UTE. La experiencia se considerará válida cuando las obras ejecutadas cumplan lo exigido respecto a que las mismas deberán ser de similares características a las solicitadas en la Licitación (tipo de fundación, estructuras de h° a°, de albañilería, de tipo de cubierta, de instalaciones, niveles de terminación, etc.) Para facilitar la evaluación de las ofertas, los oferentes deberán agregar a su propuesta la Documentación Respaldatoria de antecedentes (Contrato de Obra, Certificación, Actas de Recepción Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada anteriormente; la Documentación respaldatoria deberá estar certificada por escribano o autoridad competente. Las oferentes deberán gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado en los últimos cinco (5) años. El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Contratante podrá rechazar la oferta en caso de observar un mal desempeño en las obras en las que el Oferente haya participado en el período establecido, a su exclusivo juicio. Representante Técnico Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones , Arquitecto y/o Especialista , todos ellos matriculados y habilitados, con por lo menos 3 (tres) años de experiencia profesional en la ejecución de obras de naturaleza y magnitud similares (entendiéndose por similares a las mencionadas en el Punto 13.1 durante por lo menos uno de los cuales la experiencia haya sido como Representante Técnico. A tal fin deberá presentar al Contratante para su aceptación el Curriculum Vitae respectivo. El representante técnico deberá estar permanentemente en la obra. En caso de ausencia ocasional deberá disponer la presencia de un profesional con al menos igual calificación, para su reemplazo, previa aceptación del Contratante. Equipos destinados a la obra Se solicitará el listado de equipos y/o equipos menores propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar de ubicación, al momento de la cotización y debidamente identificados a través de su número de serie. El Contratante podrá verificar el estado de los mismos. 13.2 Capacidad financiera. Situación económico - financiera Se realizará el análisis de la situación económica – correspondiente a los estados contables del último ejercicio, los puntajes exigidos para cada uno de los indicadores son los siguientes: INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE Activo Cte. / Pasivo Cte. Mayor o igual 1,00 INDICE DE LIQUIDEZ SECA O PRUEBA ACIDA Activo Corriente - Bienes de Cambio / Total Pasivo Corriente Igual o mayor a 0,80 INDICE DE SOLVENCIA Total Activo / Total Pasivo Mayor a 1,50 IMPORTANCIA DEL PASIVO EXIGIBLE Pasivo Corriente / Activo Total Igual o menor a 0,35 El resultado del análisis de los índices deberá arrojar valores admisibles en por lo menos tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el índice de liquidez corriente. En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración empresaria, se calculará el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en función de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la UTE. y, la suma los valores así obtenidos será el puntaje de la U.T.E. en el rubro. 13.3 Capacidad de contratación A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratación Anual se define la obra como de "ARQUITECTURA". Para esta Licitación, el certificado otorgado por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o el otorgado por el Registro Provincial deberá consignar un saldo de contratación igual o superior al monto del Presupuesto Oficial. En caso de una UTE o agrupación de colaboración empresaria, el saldo de contratación anual exigido será integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratación anual que el Registro Nacional y/o Provincial asigne a cada uno de los integrantes de la misma. (ARTICULO 15): Domicilio. El proponente deberá constituir domicilio especial en la Provincia de San Juan. (ARTICULO 20): Garantía de mantenimiento de oferta. El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta es de $ 33.517,36 por un período de 90 días corridos a contar de la fecha de presentación de las propuestas. La garantía de oferta deberá estar nominada a nombre de: Universidad Nacional de San Juan, sito en calle Mitre 396 (Este) – Capital San Juan – CUIT Nº 30-58676233-4. La garantía deberá estar constituida en una de las formas previstas en los ítems 1 y 3 del artículo 20 del PCG. CAPITULO IV LAS PROPUESTAS (ARTICULO 21): Lugar de presentación de las propuestas. Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora establecidos en el precedente art.1.4 del presente Pliego de Cláusulas Especiales. (ARTICULO 22): Forma de presentación de las propuestas. Se deberá presentar toda la documentación en un original y dos copias (las que se identificarán como “ORIGINAL”, “DUPLICADO”, “TRIPLICADO”, etc., en todas sus hojas) debidamente foliados, firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes. El sobre exterior llevará como únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de licitación; identificación del proponente; día y hora fijados para la apertura. Se modifica el 5° párrafo del artículo 22 del PCG que quedará redactado de la siguiente forma: "La presentación de la propuesta significará de parte del proponente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación, no obstante se deberá incorporar a la propuesta el ejemplar de los pliegos, la totalidad de los planos y toda otra documentación técnica que acompañen a los mismos firmados en todas sus hojas por el representante del oferente y el representante técnico. 22.1: Período de validez de las propuestas Las propuestas serán válidas por un período de noventa (90) días, a partir de la fecha límite estipulada para la presentación de las propuestas. En circunstancias excepcionales, antes de que venza el período original de validez de las propuestas, el Licitante podrá solicitar a los proponentes la prórroga de dicho período por un plazo adicional determinado. El pedido y las respuestas correspondientes deberán efectuarse por escrito. El Proponente podrá negarse a acceder al pedido sin perder por ello la garantía de mantenimiento de su oferta. No se pedirá ni se permitirá que el Proponente que acceda al pedido modifique su propuesta, pero se le solicitará que extienda la validez de la garantía de mantenimiento de su oferta por el periodo de la prórroga. (ARTICULO 23): Documentos que integran la propuesta. Los documentos establecidos en el art. 23 del PCG deben incluirse en la propuesta, modificándose el apartado 2) por el siguiente texto: Presentación del Certificado de Capacidad de Contratación Anual extendido por el Registro Nacional o en su defecto por el Registro Provincial de Constructores, vigente a la fecha de la apertura de la licitación. Se modifica el punto 7 del artículo 23 del Pliego de Cláusulas Generales, el cual debe leerse: " Las sociedades cuya duración sea superior a los dos años deberán presentar balances económicos y financieros, y estado patrimonial de los tres (3) últimos ejercicios, certificados por Contador Público Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas." Se modifica el punto 16 del artículo 23 del Pliego de Cláusulas Generales, el que debe leerse: " El presupuesto de la oferta para la obra, discriminado por cada uno de los establecimientos que integran el presente llamado, y resumen total, en el caso que el presente llamado estuviera integrado por más de un establecimiento". La propuesta deberá contener además de los documentos exigidos en el art. 23 del PCG, la siguiente documentación: A. La Propuesta debidamente inicialada y foliada, como así también todas las aclaraciones que haya emitido la D.G.C.U. de oficio o en respuesta a consultas durante el llamado a licitación, según el Artículo 22 – Capítulo IV – Las Propuestas. B. Para Los Proponentes que, a la fecha del Llamado a Licitación, no estuvieren inscriptos en el Registro Nacional, deberán presentar la constancia de inscripción en el Registro de Constructores de Obras Públicas de la Nación, de acuerdo con lo expresado en el Artículo 12 de este PCE. C. Declaración de aceptación de la Justicia Provincial, constituyendo domicilio legal en la provincia de San Juan, en caso de resultar Adjudicatario. D. Declaración Jurada del Proponente constituyendo domicilio especial en la Provincia de San Juan . E. Constancia de cumplimiento de todos los requisitos impositivos y previsionales vigentes, acreditada mediante certificación otorgada por la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva (Certificado Fiscal para Contratar expedido por la AFIP - DGI conforme a la Resolución General N° 135/98, o en su defecto constancia de solicitud ante la AFIP de tal solicitud) F. Certificado acreditando la visita al lugar de emplazamiento de la obra otorgado por la UEP,. Los proponentes solicitarán, durante el plazo de preparación de las Propuestas, la fecha y hora para efectuar la visita, con la presencia de la persona responsable designada por la Unidad. G. La siguiente documentación en carácter de Declaración Jurada: 1) Capacidad Técnica 2) Capacidad Económica Financiera 3) Capacidad de Contratación; de acuerdo con lo establecido en los artículos 13.1, 13.2 y 13.3 del presente PCE. H. Declaración Jurada del Proponente manteniendo su oferta de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1 del presente PCE. (ARTICULO 24): Desestimación de propuestas Se agrega: No se considerarán las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al proyecto o al plazo de ejecución. En lo referente a la Garantía de Mantenimiento de Oferta, que debe integrar la oferta de acuerdo a lo establecido en el punto 1 del artículo 23 del PCG, su falta de presentación o su presentación deficiente, no será considerada un defecto formal subsanable de acuerdo a lo establecido en los artículo 30 del PCG y artículo 30 del PCE (Evaluación de la Propuestas). Asimismo la falta de presentación de la inscripción en el Registro de Constructores de Obras Públicas de la Nación o certificado de inicio del trámite de inscripción, no será considerada un defecto formal subsanable de acuerdo a lo establecido en los artículo 30 del PCG y artículo 30 del PCE CAPITULO V CLASES DE LICITACION (ARTICULO 26): Licitación de “etapa única”. Para la presente licitación se utilizará el tipo de “etapa única”. CAPITULO VI PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS (ARTICULO 30): Evaluación de las propuestas. Las propuestas serán examinadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora (designada a tal efecto mediante Resolución ), la cual podrá requerir de los proponentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias para la evaluación de las propuestas. Los proponentes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de cinco (5) días, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dará por retirada la propuesta con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. La Comisión Evaluadora procederá al estudio de las propuestas y aconsejará el descarte de la o las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones de igualdad. 30.1: Sistema de Evaluación de las Propuestas. Consideraciones Generales: La Comisión Evaluadora procederá al análisis en primer lugar, de la oferta más baja en el orden de precios, para verificar que la misma cumple con los requerimientos de las bases, constituyéndose en una propuesta admisible Considerase Oferta admisible aquella que haya cumplido con todas las exigencias impuestas por los Artículo 23 – Capítulo IV del P.C.G y del P.C.E., y se obligue a proveer cualquier aclaración y/o justificación que el Comitente pueda solicitar y que responde a los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de la licitación, sin desviación o condicionamiento, y que, a juicio fundado del Comitente, contenga las condiciones técnicas y económicas para ejecutar la obra. Para la evaluación de las propuestas se considerarán los requisitos mínimos establecidos en el art. 13 (Capacidad técnica y financiera) del presente PCE. (ARTICULO 31): Dictamen de evaluación. La máxima responsabilidad de la Comisión Evaluadora será la de aconsejar la aceptación o rechazo de las Propuestas y emitir el Acta de Evaluación. Dentro de los treinta (30) días corridos desde la fecha del acto de apertura, la Comisión de Evaluadora, producirá el informe de evaluación, el que constará en una acta, aconsejando se adjudique entre los proponentes que cumplan con todos los requisitos exigidos, a la oferta de menor precio en primer lugar. El dictamen de evaluación se notificará, en forma fehaciente a todos los proponentes, y se dará vista del mismo, durante los tres (3) días posteriores a la comunicación. El dictamen podrá ser observado o impugnado dentro de los siete (7) días a partir de la notificación. De producirse una observación o impugnación dentro de los plazos establecidos, se suspenderá la adjudicación hasta la resolución de la protesta. El escrito que plantea la impugnación no deberá acompañarse de garantía alguna, como requisito para la consideración del mismo. Se establece que ante la deducción de observaciones al dictamen de evaluación, quedarán automáticamente prorrogadas la validez de las propuestas por treinta (30) días a contar de su vencimiento, para permitir su substanciación en sede administrativa. CAPITULO VII ADJUDICACION DE LA OBRA (ARTICULO 33): Adjudicación. El licitante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, así como de anular la Licitación y rechazar todas las propuestas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los Proponentes afectados por la decisión que tome, ni tener obligación alguna de informar las razones de tal decisión., y sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes. Podrá asimismo adjudicar la obra aun cuando se haya presentado una sola propuesta. 33.1 : Notificación de la Adjudicación. El Comitente, transcurrido el plazo de observaciones e impugnaciones, notificará en forma fehaciente al proponente cuya propuesta resulte la más conveniente la adjudicación de la obra. CAPITULO VIII FIRMA DEL CONTRATO (ARTICULO 35): Garantía de cumplimiento del contrato. Dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la adjudicación y previo a la firma del contrato, el adjudicatario suministrará al Contratante la Garantía de cumplimiento del mismo de conformidad con lo establecido en el art. 35 del PCG. La garantía deberá estar constituida en una de las formas previstas en los ítems 1 y 3 del artículo 20 del PCG, por el cinco por ciento (5 %) del importe total del contrato. Si el Adjudicatario no integrara la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido, el comitente podrá rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de mantenimiento de oferta. En este caso el Licitante podrá, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicación al proponente que siga en el orden de prelación establecido en el Dictamen de Evaluación, pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el contrato. El contrato quedará perfeccionado únicamente a partir de su suscripción y de la constitución de la garantía de cumplimiento. 35.1: Condiciones a cumplimentar previo a la firma del Contrato Previo a la firma del Contrato, el Proponente cuya propuesta resultare adjudicada deberá presentar el Certificado de Capacidad de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y el Certificado Fiscal para contratar expedido por la AFIP DGI conforme a la Resolución General N° 135/98 AFIP, condiciones indispensable para firmar el Contrato. 35.2: Obligaciones a cargo del Contratista. Impuestos y Tasas Nacionales, Provinciales y Municipales. Todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que correspondieran por la ejecución de las obras objeto de la presente licitación, correrán por cuenta y cargo de la Contratista 35.3: Garantía de Anticipo financiero. Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el art. 1.7 del presente PCE, el Contratista deberá, dentro de los diez (10) días hábiles de la firma del Contrato suministrar una Garantía a favor del Comitente por el Anticipo Financiero otorgado. La garantía deberá estar constituida en una de las formas previstas en los ítems 1 y 3 del artículo 20 del PCG, por el cien por ciento (100 %) del importe total del Anticipo. Si el Adjudicatario no integrara la garantía mencionada, el comitente no efectivizará el Anticipo, y esto no constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al Comitente. A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la certificación mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podrá sustituir la garantía del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente. TITULO II CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL CAPITULO I ORGANIZACIÓN DE LA OBRA (ARTICULO 39): Orden de iniciación. Firmado el contrato, el comitente dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación mínima de quince (15) días; durante ese lapso el contratista podrá efectuar algunos trabajos preliminares. El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo fijado a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrará el Acta de Inicio. Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, será de aplicación lo establecido en el art. 39 del PCG. (ARTICULO 41): Plan de trabajos definitivo. El Contratista presentará al Comitente para aprobación el Plan de Trabajos definitivo en el que consten los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras. Si no lo presentara en un plazo de diez (10) días, se hará pasible a la aplicación de una multa. El plan de trabajos definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciación indicada en el artículo 39. El Plan deberá tener la representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales de los periodos de ejecución por rubro, con indicación numérica de las cantidades físicas y porcentuales a ejecutar mensualmente. La curva de Inversiones se adecuará al nuevo Plan de Trabajos definitivo, y deberá graficar el porcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a valores constantes parciales y acumulados. El nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones no deberá alterar la estructura técnicoeconómica de la oferta que resulto adjudicada. Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar. (ARTICULO 43): Replanteo de la obra. El replanteo de la obra será realizado por el Contratista y controlado por la Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá proveer todos los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del mismo. Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación. Las operaciones de replanteo se efectuarán con la anticipación necesaria para no causar atrasos en el desarrollo normal de la obra, y será concordante con la orden de iniciación y con el plan de trabajos aprobados. De cada operación de replanteo se labrará el acta correspondiente la que será firmada por la Inspección y la Contratista. (ARTICULO 48): Planos de obra. El Contratista está obligado a confeccionar a su costo, toda la documentación de obra necesaria para su ejecución, según corresponda (planos, especificaciones técnicas, detalles constructivos, cálculos estructurales, estudio de suelos, etc.,) y que la Inspección le solicite, debiendo someter esta documentación a la aprobación de la Inspección en los plazos que ésta establezca. El contratista preparará todos los planos o croquis de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregará al comitente dos copias para su aprobación; una vez aprobado sacará las copias que necesite para su uso y entregará al comitente el original, en material a determinar por la inspección a fin de su preservación en perfecto estado, acompañando además el soporte magnético. 48.1: Responsabilidad para el Cálculo de las Estructuras y Estudios de Suelos. Todos los cálculos de las estructuras de hormigón, metálicas y estudios de suelos deberán ser verificados por la Contratista y refrendados por un profesional con título habilitado en el Consejo Profesional de la Ingeniería de la Provincia donde se ejecutará la obra, el cual será responsable por los cálculos y estudios, debiendo presentarse memorias de cálculos, planos y todo otro elemento necesario para permitir el estudio y aprobación por parte del comitente. El Comitente no asume responsabilidad por errores de cálculos y estudios que se cometen y no sean advertidos en la revisión subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del profesional y de la Contratista, que será plena por el trabajo realizado. (ARTICULO 49): Planos de obrador. Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá proporcionar los Planos y Especificaciones de las Obras Provisionales (obrador) propuestas al Inspector, y ajustará sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste. El Contratista será el responsable del diseño de las Obras Provisionales y la aprobación del Inspector no alterará la responsabilidad del Contratista al respecto. El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros y permisos que sean necesarios respecto del diseño y ejecución de las Obras Provisionales. (ARTICULO 50): Cierre de obra. El Contratista ejecutará el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensión que determine el Pliego de Especificaciones Técnicas, Condiciones Particulares. El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o material aprobado por la Inspección, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas que se coloquen abrirán al interior y estarán provistas de los medios para cerrarlas perfectamente. La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la Inspección y serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra. Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo. En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso de obras en la vía pública, la Administración podrá aplicar multas. 50.1.: Cartel de obra. Al comenzar los trabajos la Contratista colocará por su cuenta y cargo un ( 1 ) cartel indicador de la Obra, objeto de esta Licitación, con las medida y leyendas indicadas en el plano correspondiente y en el lugar que indique la Inspección de obra, obligándose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepción Definitiva de la obra, en cuya oportunidad deberá retirarlo. (ARTICULO 51): Vigilancia, seguridad e higiene. El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la Zona de Obras. Adoptará todas las medidas necesarias para prevenir daños a las personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al contratista de la responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos. (ARTICULO 54): Oficina para la Inspección. Dentro de las construcciones provisionales a cargo de la Contratista, éste deberá instalar en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la Inspección. Este local deberá hallarse al pie de las obras y podrá utilizarse edificaciones existentes que llenen los requisitos de higiene y seguridad necesaria, o bien, el Contratista los construirá ex profeso. Podrán preverse casas del tipo desmontable. La misma deberá constar como mínimo de una oficina, un sanitario y un office. En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el local que ofrece, debiendo atender las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicación y condiciones generales. Deberá contar con el mobiliario necesario para su funcionamiento como tal y mantendrá condiciones ambientales y de confort adecuadas a la zona en que se realiza la obra. Las instalaciones destinadas a la Inspección de la Obra deberán permanecer hasta la Recepción Provisional de la Obra. Estas instalaciones serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes de la Recepción Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del contratista, quien mantendrá la limpieza permanente y conservación de las oficinas de la Inspección hasta la Recepción Provisional. Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de energía eléctrica y servicio telefónico quedarán a cargo del comitente hasta que el contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones. 54.1 : Equipamiento para Oficina para la Inspección. El Contratista proveerá para ser utilizado por la Inspección y la supervisión de obra a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, el equipamiento informático necesario para el procesamiento de los trabajos. El Contratista proveerá a su exclusiva cuenta un botiquín con material sanitario mínimo para satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones normalizadas por los organismos de Salud Pública de la Provincia. 54.2 : Instrumental de Medición La Contratista facilitará a la Inspección mientras dure la obra y hasta la recepción definitiva, todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o pruebas estructurales, hidráulicas o las que esta estime necesaria realizar. (ARTICULO 55): Daños a personas y bienes. La cobertura mínima del seguro por responsabilidad civil extracontractual a terceros y a su patrimonio será de $ 500.000,00.- (Pesos quinientos mil con 00/100) por daños al patrimonio y será de $1.500.000, (Pesos: un millón quinientos mil) la cobertura mínima del seguro de lesiones a otras personas o fallecimiento (ARTICULO 60): Provisión de agua. El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por el contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le serán reembolsados. CAPITULO II DIRECCION DE OBRA (ARTICULO 62): Representante Técnico. El contratista designará en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un profesional en un todo de acuerdo con lo expresado en el Artículo 13.1 (Capacidad Técnica) del P.C.E.. El Representante Técnico deberá estar permanentemente en obra. En caso de ausencia ocasional deberá disponer la presencia de un Profesional con al menos igual calificación, para su reemplazo, previa aceptación del Contratante. En caso de reiteración de ausencia injustificada del Representante Técnico y de su reemplazo, la Contratista será pasible de una sanción. CAPITULO VI DESARROLLO DE LA OBRA (ARTICULO 80): Plazo. El Plazo de ejecución es el establecido en el art. 1.6 del presente Pliego de PCE. La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del contrato y considerando las prórrogas al plazo de ejecución que hubieran sido otorgadas. CAPITULO VII MODIFICACIONES DE OBRA (ARTICULO 84): Modificaciones de obra. En términos generales no se modifica. Se agrega: 84.1: Suspensión de los Trabajos debido a Imprevistos o Modificaciones El Contratista podrá pedir la suspensión de los trabajos, siempre que presente su pedido debidamente fundamentado, con una anticipación no menor a cinco (5) días hábiles del momento que estime deban suspenderse los trabajos. La inspección tendrá un plazo de dos (2) días hábiles para responder a esa solicitud. Vencido ese plazo sin que medie objeción por parte de la Inspección, el Contratista estará facultado a suspender los trabajos. De no acceder la Inspección a lo solicitado por el Contratista, éste no podrá suspender los trabajos, si así lo hiciera será pasible de la aplicación de una multa. CAPITULO VIII LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS. (ARTICULO 87): Medición. Certificación. Al final de cada mes calendario, el contratista en colaboración y bajo la supervisión de la Inspección, efectuará la medición asentándola en la planilla de medición establecida a tal efecto, de acuerdo con los modelos que serán provistos por la Inspección de Obra oportunamente.. La planilla de medición será conformada por la Inspección, y el contratista preparará, de acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder. En la certificación deberá descontarse del monto correspondiente al mes de ejecución el porcentaje de anticipo que fuera otorgado. En caso de reajustes de precios se efectuará el certificado de reajuste correspondiente al período asentado. (ARTICULO 88): Retenciones sobre los certificados. De cada certificado se efectuarán las retenciones establecidas en: a) la Resolución General N° 1439 de la AFIP (retención IVA), b) Resolución General N° 830 de la AFIP (Ganancias), y c) Resolución General N° 4052 de la AFIP (SUSS sistema Unico de Seguridad Social). Del importe total de cada certificado , ya sean de valores básicos de contrato o los de reajuste de precios se retendrá el importe del cinco (5) %. En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del contrato, sobre la base de lo estipulado por el Capítulo X – Rescisión de Contrato (ARTICULO 90): Pago de los certificados. El Contratista deberá presentar el certificado debidamente firmado por su representante Técnico y por la Inspección con las correspondientes fojas de medición en la Mesa de Entradas y Salidas de la oficina del Comitente para su tramite de aprobación y pago. Junto con el certificado de obra, el contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado. El pago de cada certificado se efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de la fecha de presentación, en forma completa, de la documentación pertinente. Dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de presentación del certificado firmado por parte de la Contratista, el Comitente deberá aprobar el mismo mediante Resolución. Si dentro de este último plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento de la presentación del certificado corregido. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el primer párrafo del presente, por causa no imputable al contratista, será de aplicación lo previsto en el artículo 48 de la Ley N° 13.064. CAPITULO IX RECEPCION DE OBRA (ARTICULO 91): Recepción Provisoria. Una vez terminada la ejecución de los trabajos el Contratista solicitará a la Inspección la Recepción Provisoria de la Obra. Se entenderá por fecha de efectiva terminación de los trabajos aquella en la que el Contratista comunique por Nota de Pedido a la Inspección que la obra está terminada de acuerdo a su fin y al contrato, que han sido aprobados por esta última los resultados de las pruebas y ensayos realizados según especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la recepción provisional, siempre y cuando la Inspección verifique que realmente es así y que esa solicitud es procedente por ser las obras ejecutadas de recibo. La fecha de efectiva terminación de los trabajos representa la finalización del periodo de ejecución de la obra. Sí éste período supera el plazo contractual incluyendo todas las prórrogas aprobadas corresponde la aplicación de la multa que establece el Artículo 34 de este Pliego. Si la Inspección, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo, suspenderá la recepción provisional y ordenará los trabajos necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, no computándose el lapso transcurrido entre la fecha de en que se solicitó la recepción provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que la Inspección comunica la no terminación de los trabajos. Sí la recepción provisional se efectúa de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. Se efectuará una única recepción provisional de las obras, aún cuando para su ejecución hubieran regido plazos parciales. La obra será recibida provisionalmente por la Inspección ad referéndum de la autoridad competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en el P.C.E. y en el P.E.T. La recepción de las Obras por el Comitente no liberan al Contratista de las responsabilidades que determinan los artículos 1646, 1647 bis y concordantes del Código Civil. Se labrará un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía. En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la corrección de los mismos. 91.1. Manual de Operación y Mantenimiento Con no menos de treinta (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las pruebas de recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la Inspección un Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e instalaciones. El mismo será definido por la Inspección. Dicho contenido deberá asegurar la información suficiente y de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operación de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc. 91.2. Pruebas para la Recepción Provisoria Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecución por la Inspección, se procederá a efectuar las siguientes pruebas: hidráulicas y eléctricas de conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas destinadas a verificar la adecuada construcción y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos garantizados por el contratista en su oferta. Los resultados de las pruebas se volcarán en un Acta que se labrará al efecto, la cual se adjuntará al Acta de Recepción Provisoria. Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberá repetir las pruebas la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que se requieran, previa aprobación de la Inspección, hasta obtener resultados satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin neutralización de plazo de terminación de la obra establecida en el Artículo 16 de este Pliego. 91.3. Recepción Provisional Automática por Inacción del Comitente Pasados los treinta (30) días sin que la inspección se expida sobre la solicitud de recepción provisional, el Contratista tendrá derecho a intimar al Comitente para que se expida en el término de los siguiente TREINTA (30) días. Vencido el plazo se producirá la recepción provisional automática por inacción del Comitente, con fecha efectiva de terminación de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de recepción provisional. 91.4. Documentación a entregar por el Contratista previo a la Recepción Provisoria. Es condición indispensable para efectuar la Recepción Provisoria de los trabajos contratados que la Contratista haga entrega a la Inspección de Obra de la siguiente documentación: a. Planos conforme a obra: DOS (2) copias de la totalidad de la documentación técnica conforme con la obra ejecutada. b. Planos municipales conformes a obra de acuerdo a lo exigido por cada municipio (la Contratista debe realizar los trámites correspondientes para su aprobación por el Organismo competente antes de la finalización del plazo de ejecución de la obra) La documentación será verificada por el personal del Comitente que participe o supervise la operación de las obras, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto a la Contratista para su corrección. La documentación conforme a obra estará integrada por planos y memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista (geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc.). Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal. Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y estructuras, así como la ubicación, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles y de todas las instalaciones electromecánicas. Se incluirán planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de hormigón armado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de interconexión eléctrica de fuerza motriz y comando y en general, toda la información gráfica necesaria para identificar y ubicar físicamente cualquier elemento de la obra. Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relación alguna en cantidad ni en grado de detalle, con los planos de la licitación, sino que se trata de documentación con un grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido. (ARTICULO 92): Plazo de garantía. El plazo de será de doce (12) meses. Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras, para ello mantendrá en la obra el personal y los equipos necesarios. La finalización del plazo de conservación sin observaciones determinará la recepción definitiva de las obras. Si durante el período de garantía el Contratista no solucionará a satisfacción de la Inspección los vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta de Recepción Provisoria, los desperfectos ocurridos durante el período de garantía, el Comitente este podrá subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizándolos por administración, con cargo al fondo de reparos del contrato (ARTICULO 93): Recepción Definitiva. Transcurrido el plazo de garantía establecido en el Artículo 92 se podrá realizar la recepción definitiva de las obras. Para efectivizarla, la inspección verificará el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, así como se hayan subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepción provisoria y se hayan entregado y aprobado la documentación conforme a obra debidamente aprobada y la totalidad de los Manuales de Operación y Mantenimiento (de acuerdo a lo establecido en los artículos 91.1 y 91.4 de las presentes cláusulas especiales). Asimismo, de considerarlo conveniente la Inspección, se ejecutarán las pruebas y ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisional. De verificarse deficiencias o defectos la inspección intimará al Contratista para que un plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por sí o por medio de terceros los trabajos y provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al Contratista, en la liquidación final. Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantía de las partes afectadas de la obra podrá llevarse hasta una fecha que no excederá el doble del plazo de garantía original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente. La recepción se formalizará con el “Acta de Recepción Definitiva” de acuerdo a lo establecido por “Las Normas Generales de Ejecución”, que será labrada en presencia de un representante de la Licitante. y la Contratista o su representante técnico. La recepción definitiva de la obra extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por el Contratista por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades contractuales, con excepción de las prescritas en el Código Civil. Al respecto, el plazo de DIEZ (10) años que establece el Artículo específico del mismo, comenzará a regir desde la fecha de recepción definitiva. (ARTICULO 94): Recepciones parciales. No se prevén recepciones parciales de obra No obstante, el comitente podrá efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra. (ARTICULO 95): Devolución de garantías y fondo de reparos. En términos generales no se modifica. Se agrega: 95.1.- Liquidación Final de la obra Una vez establecida la precedencia de la recepción definitiva y antes de liberar los fondos retenidos, se efectuará la liquidación final de la obra. Esta liquidación final se efectuará computando, mediante una medición final, la obra total autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirán los eventuales errores u omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales. Para la liquidación final se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales. Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final se incluirán todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al contratista en forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual entre el Comitente y el Contratista. Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente adquirirá el carácter de liquidación definitiva por la ejecución de la obra contratada. Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo dentro del plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación final. Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago en el termino de diez (10) días hábiles administrativos. Vencido ese término se procederá a afectar en primer lugar el fondo de reparos. De no resultar suficiente, el Comitente procederá al cobro de la misma por la vía legal que corresponda. CAPITULO XI DISPOSICIONES VARIAS (ARTICULO 101): Seguros. El Contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros que se detallan en el Artículo 101 del PCG. El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice el Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en las oficinas u otras dependencias integradas a la obra. Con respecto al Personal del Comitente: El personal permanente y/o eventual de la inspección de obra deberá ser asegurado por el Contratista a su cargo, contra accidentes. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cumplir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte. Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al comitente o al Estado, que demande el seguro para el personal de la Inspección. Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los tres (3) días de la fecha en que se lo notifique del cambio. El atraso en la entrega de las pólizas correspondientes a los nuevos agentes del Comitente dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00)del monto total del contrato. En relación con la entrega de pólizas: Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al Comitente, el que dará su aprobación, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá ni al replanteo ni a la iniciación de obra, como así tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que sufra la iniciación de los trabajos. En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Comitente podrá renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente. (ARTICULO 102): Cotizaciones en moneda extranjera. No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera. (ARTICULO 103): Manejo de las instalaciones. El contratista deberá suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con más frecuencia pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que el comitente destine a su cuidado, para lo cual debe cumplimentar con la entrega de lo establecido en el art. 91.2 ("Manual de uso y mantenimiento") de este PCE. CAPITULO XII SANCIONES (ARTICULO 104): Hechos que pueden originar sanciones. Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o de órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos producidos y al monto del contrato. A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el puntaje que reflejará las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medirá el grado de incumplimiento registrado por éste. A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al monto original del mismo más los importes de las modificaciones aprobadas. La acumulación de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del contrato, podrá ser considerado por el Comitente como causa para la rescisión del copntrato. 104.1 : Multas Se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos siguientes. La imposición de las penalidades establecidas en este Artículo, no impide la aplicación de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato. 104.1.1 Multas por Mora en la Iniciación de los Trabajos Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una multa de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada día de demora en iniciar las obras. La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente. 104.1.2 Multas por Mora en Finalización de los Trabajos Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo contractual, se le aplicará una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demora en la finalización de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente. 104.1.3 Multas por Paralización de los Trabajos sin causa justificada Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada día de paralización 104.1.4 Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible de la aplicación de multas que podrán variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato de obra, según la importancia de la infracción o incumplimiento. Esta multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o incumplimiento. Las infracciones y la cuantificación de su sanción son las siguientes: a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada día de ausencia injustificada. b. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual. c. Atraso en la entrega de las pólizas de los seguro obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual. d. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la vía pública: 0,10 por mil del monto contractual. e. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada día de incumplimiento contado a partir de su notificación. f. Paralización de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto contractual por cada día de paralización. Se agrega al Pliego de Cláusulas Generales: ARTICULO 107: Procedimiento para la aplicación de Multas. Pr0oducido un caso de aplicación de multas, la Inspección de Obra notificará a la Contratista de tal situación mediante una Orden de Servicio. La Inspección comunicará al Comitente los fundamentos de la procedencia de la aplicación de la multa , a lo cual el Comitente dictará la correspondiente Resolución sobre el particular , previa vista del Contratista. Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución así como las establecidas por infracción a las disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, serán aplicadas directamente por el Comitente (resolución mediante), a requerimiento de la Inspección o en forma directa, cuando así corresponda. El importe de las multas podrá ser percibido por el Comitente o bien deducido de créditos y fondos retenidos que éste posea. En este último caso la deducción o afectación se hará en el siguiente orden: 1. 2. Deducción del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar después de la aplicación de ésta. Afectación del fondo de reparos en el monto de la multa, el que deberá ser repuesto por el Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente. La afectación del fondo de reparos significará la transferencia a favor del Comitente del monto de la multa. Los montos afectados deberán ser repuestos por el Contratista en los términos establecidos en el Artículo 88 – Retenciones sobre los certificados (Fondo de Reparo), del presente Pliego, bajo apercibimiento de rescisión del contrato sobre la base de lo estipulado en el Capítulo X (Rescisión del Contrato) del P.C.G. ANEXO I - Oferta del Contratista Notas al Formulario de Oferta del Contratista El Oferente deberá completar y entregar este Formulario de Oferta junto con su Oferta. [fecha] Nombre: [nombre del Contratante] Dirección: [insertar la dirección] Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la licitación: [nombre o identificación de la Licitación] y, con sujeción a ellos, ofrecemos ejecutar [nombre o identificación del Contrato] de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación licitatoria que se adjuntan a esta oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es: [cantidad en números] [cantidad en palabras] . El Contrato se ejecutará en el plazo estipulado en el Pliego de Cláusulas Especiales -PCE. Esta Propuesta, junto con la aceptación por escrito del Contratante, constituirá un Contrato obligatorio entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ni la oferta más baja ni ninguna otra que puedan recibir. Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez y con la Garantía de Oferta requerida por los Documentos de Licitación y especificados en el Pliego de Cláusulas Especiales PCE. Firma Autorizada: Nombre y Cargo del Firmante: Nombre del Oferente: Dirección real: Dirección postal: [calle y n°] [Ciudad] [Provincia] [código posta] ANEXO II - Calificación Técnica 1. Calificación y experiencia del Representante Técnico propuesto Adjuntar curriculum vitae Datos Personales: Título Habilitante: Antigüedad: Experiencia en Obras Identificación de Obras (Proyectos Ejecutados) Tiempo de Participación en las Obras 2. Antecedentes de Obras ejecutadas y en ejecución De obras de naturaleza y complejidad similares a las de las Obras en cuestión en el curso de los últimos ocho (8) años. De acuerdo a lo establecido en el Art. 13.1 del PCE. Nombre del proyecto 1) ............................................. 2) ............................................. 3) ............................................. 4) ............................................. 5) ............................................. 6) ............................................. 7) ............................................. 8) ............................................. 9) ............................................. n).... Nombre del Contratante y persona a quien contactar Tipo de trabajos realizados y fecha de comienzo y terminación Cantidad de Obra Ejecutada (m2) 3. Equipos principales del Contratista Propuestos para la ejecución de las Obras. Indicar toda la información que se solicita a continuación . Ítem Descripción, marca y edad (años) 1) ............................................. 2) ............................................. 3) ............................................. 4) ............................................. 5) ............................................. 6) ............................................. 7) ............................................. 8) ............................................. 9) ............................................. n).... Estado (nuevo, bueno, deficiente), Propio, arrendado (nombre del cantidad de unidades disponibles arrendador), por comprar (nombre y nº de identificación del vendedor) Lugar para ser inspeccionado ANEXO III – Calificación Financiera 1. Información para Calificación Notas al Formulario de Información para Calificación La información que debe indicar el Oferente en las páginas siguientes se utilizará a los fines de la calificación posterior, según lo dispuesto en las PCE. Esta información no se incorporará al Contrato. Podrán incluirse páginas adicionales si es necesario. Para Oferentes Individuales o para cada Miembro de un Grupo o Asociación de Empresas. 1.1 Volumen total anual de trabajos de construcción Realizados en los últimos ocho (8) años, expresado en pesos. 19.. 19.. 19.. 19.. 20.. 20.. 20.. 20.. 1.2 Desempeño como Contratista principal o Subcontratista en obras de construcción. Indicar la mejor facturación o certificación de obras, que el Oferente haya concretado en doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los últimos ocho (8) años anteriores al mes anterior inclusive de la fecha original de apertura de la licitación. 1 2 3 4 5 Nombre del proyecto Nombre del Contratante y persona o quien contactar Tipo de trabajos realizados y fechas de inicio y terminación Valor del Contrato Monto certificado en el lapso de 12 meses del ___/__/___ al ___/__/___ (*) 1) ............................................. 2) ............................................. 3) ............................................. 4) ............................................. 5) ............................................. 6) ............................................. 7) ............................................. 8) ............................................. 9) ............................................. n).... (*) excluidos acopios y anticipos. Los valores deberán ser expresados en pesos. Total El lapso indicado en la columna 5 va desde el ............ de ........................... de .................. hasta el ............. de ........................de.......... 1.3 Detalle de obras en ejecución o encargadas o bajo compromiso, incluyendo fechas previstas de terminación y monto pendiente de certificación al cierre del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. 1 Datos del Contratante y persona a quien contactar 2 Tipo de trabajos y fechas de inicio y de terminación 3 4 5 6 Valor del Contrato Monto de certificación pendiente (*) Plazo pendiente al cierre mes anterior apertura Monto pendiente anualizado (**) 1) ............................................. 2) ............................................. 3) ............................................. 4) ............................................. 5) ............................................. 6) ............................................. 7) ............................................. 8) ............................................. 9) ............................................. n).... (*) sin acopios ni anticipos. Se deberá explicitar en pesos. (**) si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente se anualizará según lo indicado en el PCE. (art.13.3) Total 1.4 Cálculo del Volumen Anual Disponible de trabajos de construcción según el método estipulado según el método establecido en el artículo 13.3 ("Capacidad de Contratación") del Pliego de Cláusulas Especiales". 1 2 3 4 5 P.B. (total col. 5 cuadro 1.2) Coeficiente estipulado C.E.A. (col. 1 por col. 2) C.O. (total col. 6 cuadro 1.3) V.A.D. (col. 3 menos col. 4) .......................................................... 1,50 ........................................................ ........................................................ ........................................................ V.A.D. mínimo requerido en el PCE: (ver Art. 13.3 del PCE) (el V.A.D. de la Col. 5 debe ser igual o superior). Los valores deberán ser expresado en pesos. ANEXO IV - Presentación de los Estados Financieros ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (BALANCE GENERAL) AL .... DE... DE... COMPARATIVO CON LOS DOS EJERCICIOS ANTERIORES ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos (Nota...) Inversiones (Nota...) Créditos (Nota...) Bienes para consumo o comercialización (Nota...) Otros activos (Nota...) Total del activo corriente ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones (Anexo...) Bienes de uso (Anexo...) Activos intangibles (Nota...) Otros activos (Nota...) Total del activo no corriente TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE Deudas (Nota...) Previsiones (Nota...) Fondos específicos (Nota...) Total del pasivo corriente PASIVO NO CORRIENTE (VER EJEMPLIFICACION PASIVO CORRIENTE) TOTAL DEL PASIVO PARTICIPACION DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS SUBTOTAL PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) TOTAL COMPONENTES FINANCIEROS IMPLICITOS SIGNIFICATIVOS Segregados adecuadamente RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS Informados en detalle Denominación: ESTADO DE RESULTADOS Por el ejercicio anual finalizado el .../.../... comparativo con los dos anteriores Ventas netas (Anexo...) Costo de las mercaderías (servicios) vendidas (Anexo...) Ganancia (pérdida) bruta Gastos de comercialización (Anexo...) Gastos de administración (Anexo...) Resultado de inversiones permanentes Otros ingresos y egresos Resultados financieros y por tenencia (a) Generados por activos Intereses Diferencias de cambio Resultado por exposición a la inflación Otros resultados por tenencia Generados por pasivos Intereses Diferencias de cambio Resultados por exposición a la inflación Otros resultados por tenencia Impuesto a las ganancias Participación de terceros en sociedades controladas Ganancia (pérdida) ordinaria Resultados extraordinarios (Nota...) Ganancia (pérdida) del ejercicio (a) Al segregar, debe considerarse el criterio de síntesis en la exposición que debe imperar en los estados básicos. ANEXO V – Análisis de Precios Unitarios El Oferente deberá presentar el detalle de conformación del COEFICIENTE DE RESUMEN y el análisis detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES, y de los PRECIOS UNITARIOS según los modelos adjuntos, para todos los ítems de la obra, debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos análisis las alícuotas e impuestos vigentes según lo establece el PCG. La eventual inadecuación de los datos contenidos en los Análisis de Precios elaborados según lo que se establece a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios del contrato. Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que se indican a continuación: COEFICIENTE DE RESUMEN Ejemplo de cálculo de Coeficiente resumen a aplicar en los análisis de precios unitarios COSTO NETO Gastos Generales e Indirectos …………… 13 % Beneficio ……………………………………… 10 % Incidencia sobre (A) SUBTOTAL 1 100,00 % 1,000 23,00 % 0,23 (A) 1,23 (B) 0,02 1,25 (C) Costos Financieros …………………………… 2 % Incidencia sobre (A) 2,00 % SUBTOTAL 2 I.V.A. e IB…………………………………… .. 24 % Incidencia sobre (C) SUBTOTAL 3 24,00 % COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) 0,300 1,55 1,55 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Ejemplo: Hormigón armado para bases (unidad=m3) DESCRIPCION Materiales: cemento piedra arena acero Cantidad 300,00 0,75 0,65 50,00 Unidad Kg/m3 m3/m3 m3/m3 kg/m3 Precio 0.12 28.00 9.00 0.55 SUBTOTAL MATERIALES (A) Mano de Obra: Oficial 1,20 Día/m3 25.17 Medio Oficial 1,80 Día/m3 23.50 SUBTOTAL MANO DE OBRA (B) Equipos: Hormigonera 1,00 Gl/m3 7.00 Herramientas manuales 1,00 Gl/m3 3.00 SUBTOTAL EQUIPOS (C) COSTO NETO TOTAL (D) : (A+B+C) PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x CR = 172.85 $/m3 x 1.55 = PRECIO DEL ITEM: Unid $/Kg $/m3 $/m3 $/Kg Subtotal 36.00 21.00 5.85 27.50 90.35 $/día $/día $/gl $/gl Unid $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 30.20 $/m3 42.30 $/m3 72.50 $/m3 7.00 3.00 10.00 172.85 267,92 267,92 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 ANEXO VI – Modelo de Contrata Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA representada en este acto por el señor .................... ., con domicilio en la calle ............................... de la ciudad de LA PLATA, en adelante "......................." por una parte, y por la otra el señor ....................................., quien acredita su identidad con D.N.I. Nº................................., en su carácter de Representante Legal de la firma ....................................................., adjudicataria de la Licitación Pública Nacional Nº .................., con domicilio en ................................... ren la ciudad de LA PLATA, se conviene en celebrar el presente contrato, con sujeción a las siguientes cláusulas:------------CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: La firma precitada que en adelante se denominará "EL CONTRATISTA", se obliga a llevar a cabo los trabajos de .....................................................................................................................................,sita en ...................................... ............................................., en un todo de acuerdo a la documentación a que se refiere la CLAUSULA SEGUNDA. CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este contrato: Pliego de Bases y Condiciones, ANEXO al Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas, Especificaciones Técnicas Particulares, Presupuesto, Plan de Trabajos, Planos, Cartel de Obra y la oferta. CLAUSULA TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACION: Los trabajos enunciados en la CLAUSULA PRIMERA se contratan por los sistemas de AJUSTE ALZADO ............ ----------CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto de este contrato, por la ejecución total de la obra descripta en la CLAUSULA PRIMERA, asciende a la suma de PESOS ....................................................... ($ ..................................) pagaderos conforme a los artículos .................................. del Pliego de Bases y Condiciones. CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION Y MULTA: "EL CONTRATISTA" deberá dar comienzo a los trabajos de que se trata, dentro de los ............... (...) días posteriores a la fecha de firma del presente contrato, debiendo entregar los mismos dentro del plazo de .................. (...) meses, contados a partir de la fecha del Acta de iniciación de Obra. En caso de incurrir en mora, "EL CONTRATISTA" será pasible de la multa establecida en el artículo .................del Pliego de Bases y Condiciones. CLAUSULA SEXTA: AFIANZAMIENTO: En cumplimiento de lo establecido en el artículo ...................... del Pliego de Bases y Condiciones "EL CONTRATISTA" afianza la contratación mediante la presentación en este acto de una garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del contrato, extendida a la orden de, mediante Póliza de Seguro de Caución Nº.................................................................................................................., de la Compañía........................................................................................................................................ .... CLAUSULA SEPTIMA: FONDO DE REPARO: De las certificaciones mensuales se descontará de cada certificado el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el FONDO DE REPARO el que será devuelto conjuntamente con la garantía al finalizar el período de la misma.---------------------CLAUSULA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO: Se aplicarán las normas establecidas en la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y sus Decretos Complementarios.------------------CLAUSULA NOVENA: Las partes establecen en calidad de jurisdicción pactada, la de los Tribunales de la Capital Federal, constituyendo domicilio en los denunciados en el encabezado del presente contrato, en los que serán válidas todas las notificaciones y/o comunicaciones que se cursaren.------------------------------------------------------------------------------------------------------------En prueba de conformidad con el presente contrato, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de La Plata, a los................días del mes de...............del año 2015. 4. DESGLOSE DE OFERTA En este Título, deberá incorporarse la Planilla de Oferta, con el desarrollo de los Rubros e Items de obra, unidad de medida y cómputo. La planilla deberá consignar los precios (costo x CR) de cada ítem que resulten de cada uno de los análisis de precios. PROYECTO: “NORMALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA” FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN INDICE RESUMEN EJECUTIVO _______________________________________________ Introducción Elaboración de Proyecto Conclusiones Pag. 1 Pag. 2 Pag .2 Pag. 3 MEMORIA DESCRIPTIVA _______________________________________________ Introducción Instalaciones Edilicias Instalaciones Eléctricas Pag. 6 Pag .7 Pag. 7 Pag.10 MEMORIA DE CÁLCULO _______________________________________________ Cálculo de Circuitos Determinación de Sección Mínima de Conductor de Protección Cálculo de Sección de Bandejas Porta Cable Pag.15 Pag.16 Pag.17 Pag.18 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ____________________________________________ Introducción Consideraciones Generales Trabajos a Ejecutar Especificaciones Técnicas de los Materiales Reglas de Instalación Inspección a Realizar a la Instalación Eléctrica Pag.19 Pag.20 Pag.20 Pag.20 Pag.20 Pag.23 Pag.28 PRESUPUESTOS ______________________________________________________ Pag.30 ANEXO PLANOS ______________________________________________________ Pag.39 Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias RESUMEN EJECUTIVO Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias 1- INTRODUCCIÓN El presente proyecto tiene por objetivo lograr la Normalización y Adecuación de la Instalación Eléctrica existente en la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), perteneciente a la Universidad Nacional de San Juan. La actual Instalación Eléctrica que posee la FACSO data de la década del ’70 y la misma fue ejecutada bajo los lineamientos y exigencias que presentaba las normativas vigentes de ese momento. Desde aquel entonces al día de hoy, las normativas a las cuales tienen que ajustarse las Instalaciones Eléctricas, han sufrido modificaciones y tienen mayores exigencias, de acuerdo a la experiencia que se fue adquiriendo con el transcurso de los años. En el año 2010 las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan, tomaron la decisión de realizar algunas modificaciones en las Instalaciones Eléctricas para lograr que las mismas se encuentren seguras desde el punto de vista del riesgo de electrocución e incendio. En ese momento las tareas que se ejecutaron en la FACSO fueron la instalación de Interruptores Diferenciales en todos los tableros eléctricos y la correspondiente puesta a tierra de los mismos. Desde ese momento la instalación eléctrica de la FACSO se encuentra con riesgo de electrocución e incendio reducido, pero lejos se encuentra de estar completamente segura, de cumplir con la Normativa vigente para este tipo de establecimientos y estar adecuada a las actividades que se desarrollan en la FACSO. 2- ELABORACIÓN DEL PROYECTO: A continuación se detallan las tareas que se ejecutaron para la elaboración del presente proyecto. 2.1 Relevamiento en campo: Como punto de partida se realizó un relevamiento exhaustivo de la Instalación Eléctrica existente en la FACSO. El relevamiento tuvo por objetivo conocer el estado actual de la Instalación Eléctrica (ubicación de las tableros, cableado existente, disposición de las cañerías, equipos instalados, ubicación de los mismos, etc.) y la funcionalidad de la misma de acuerdo a las actividades que se desarrollan en cada reciento. 2.2 Elaboración de Planos: A partir del relevamiento realizado, teniendo en cuenta las exigencias de la normativa vigente y la funcionalidad que debe tener la instalación eléctrica en la FACSO, debido al tipo de actividades que se desarrollan en la misma; se ejecutaron los planos de eléctricos de los diferentes sectores que componen a la FACSO. La instalación eléctrica fue proyectada bajo los siguientes lineamientos generales: Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias Modificar solamente lo necesario de la instalación eléctrica actual (con el fin de reducir costos de obra). Todas las aulas y oficinas deben contar con circuitos independientes para la instalación de Aires Acondicionados y Estufas Eléctricas. Todas las aulas deben contar con una instalación especial para la conexión de PC y Proyector dedicado para los disertantes. Todas las oficinas deben contar con instalación especial para la conexión de PC. Todos los sectores deben tener luces de emergencia. No está permitido el uso de ventiladores de techo, solo de ventiladores de pared. El cable de protección debe recorrer toda la instalación eléctrica. En el “ANEXO PLANOS” se encuentran todos los planos eléctricos que integran el presente proyecto. 2.3 Elaboración de Memoria Descriptiva: En la página 6 se encuentra la Memoria Descriptiva. En la misma se detallan las Instalaciones Edilicias existentes y la Instalación Eléctrica proyectada. 2.4 Elaboración de Memoria de Cálculo: En la página 15 se encuentra la Memoria de Cálculo. En la misma se especifican los cálculos realizados para el dimensionamiento y verificación de la Instalación Eléctrica. 2.5 Elaboración de la Especificación Técnica: En la página 19 se encuentra la Especificación Técnica. En la misma se realiza una descripción de las características que deben tener los materiales a utilizar en la Instalación Eléctrica. Además se especifica cómo debe realizarse dicha Instalación Eléctrica. 2.6 Computo de Materiales y Presupuesto: A partir de la elaboración de los planos, se realizó el cómputo de los materiales necesarios para llevar a cabo la Normalización y Adecuación de la Instalación Eléctrica de la FACSO. Luego se realizó un presupuesto detallando el costo de los materiales, el costo de mano de obra y el costo de supervisión que se deben prever para poder ejecutar las obras correspondientes. En la página 30 se encuentra el cómputo de materiales y presupuesto detallado por Sector. Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias 3- CONCLUSIONES El presente proyecto incluye toda la información necesaria para poder ejecutar las obras correspondientes tendientes a lograr la Normalización y Adecuación de la Instalación Eléctrica de la FACSO. Las actuales luminarias interiores, si bien no presentan problemas desde el punto de vista eléctrico, las mismas no cumplen con las normas de higiene y seguridad actuales ya que no poseen elemento de protección en su parte inferior. La ventaja que presenta instalar nuevas luminarias y los ventiladores de pared en el mismo momento en que se realice la Normalización y Adecuación de cada Sector, radica en que los costos de la mano de obra y supervisión son los mismos. A continuación se presenta un cuadro con los costos extras por Sector, que implica la colocación de nuevas luminarias y ventiladores de pared. De todas las obras propuestas en el presente proyecto, la Normalización y Adecuación de los “Distribuidores” presenta cierta premura debido a que actualmente, en los periodos de verano la carga se incrementa notablemente por el uso de los aires acondicionados. Delos tres alimentadores principales existentes en la FACSO, dos de ellos se sobrecargan un 20% por sobre su capacidad nominal de conducción durante el verano, lo que produce un deterioro progresivo de los cables. Finalmente cabe resaltar que en el relevamiento realizado se observó que los cielorrasos existentes no son adecuados para el tipo de actividad que se desarrolla en la FACSO, por lo tanto se recomienda su reemplazo por cielorrasos aptos para lugares de pública concurrencia (no propagante de incendio y baja emisión de humos).El presente proyecto no contempla los costos asociados al reemplazo de los cielorrasos. Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias MEMORIA DESCRIPTIVA Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias 1- INTRODUCCIÓN La Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) es una de las cinco casas de altos estudios que integran la Universidad Nacional de San Juan. La FACSO, junto a las Facultades de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y el Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, conforman el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM) que se encuentra ubicado en Av. Ignacio de la Roza Oeste 590 - Rivadavia - San Juan - República Argentina. En la FACSO se dictan 10 carreras de grado: Abogacía, Licenciatura en Administración, Contador Público, Licenciatura en Ciencias Políticas, Tecnicatura Universitaria en Administración Pública, Licenciatura en Comunicación Social, Tecnicatura Universitaria en Periodismo, Tecnicatura Universitaria en Publicidad y Propaganda, Licenciatura en Sociología y Licenciatura en Trabajo Social. Adicionalmente en la FACSO funcionan el Instituto de Investigaciones Administrativas Contables, el Instituto de Investigaciones Socio Económicas, el Gabinete de Investigaciones, la radio Universidad y el Periódico de la FACSO. 2- INSTALACIONES EDILICIAS La FACSO posee una superficie de 36.781 m2 dentro del predio del CUIM y tiene una superficie cubierta de 6.728 m2 distribuidos en 13 edificios a los cuales se los identifican como “Sectores”. Los diferentes Sectores se encuentran separados entre sí por galerías o espacios verdes. A continuación se detalla una breve descripción de las instalaciones edilicias de cada Sector. 2.1 Sector N°1: El edificio correspondiente al Sector N°1, también denominado “Decanato”, tiene una superficie cubierta de 802 m2. Es un edificio de mampostería y posee techo de loza, excepto en el pasillo central, en donde posee cielorraso suspendido. En este Sector se encuentra la oficina del Decano, la sala de reuniones del Consejo Directivo y 16 oficinas destinadas al sector administrativo de la FACSO. En el sector oeste del edificio se ubica el departamento de Computación, el cual cuenta con dos salas de computación y una sala de profesores. 2.2 Sector N°2: El edificio correspondiente al Sector N°2, tiene una superficie cubierta de 610 m2. Es un edificio de mampostería y posee cielorraso suspendido. Este Sector cuenta sobre su costado Este con sanitarios públicos y a continuación se encuentra el Departamento de Alumnos. En la parte central del edificio se encuentran las Aulas 29 y 30, que se Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias utilizan para el dictado de diversas asignaturas de las diferentes carreras de la FACSO. Sobre el sector Oeste se encuentra el Salón de Actos de la FACSO. 2.3 Sector N°3: El edificio correspondiente al Sector N°3, tiene una superficie cubierta de 498m2. Es un edificio de mampostería y posee cielorraso suspendido. En este edificio, sobre el costado Este se encuentra el Buffet de la facultad. En la parte central se encuentran 4 oficinas en las cuales funcionan el Periódico de la FACSO, la imprenta, Fotografía y Ediciones. En el sector Este del edificio se encuentra oficinas varias que pertenecen a la Facultad de Filosofía Humanidades y Arte. 2.4 Sector N°4: El edificio correspondiente al Sector N°4, tiene una superficie cubierta de 462m2. Es un edificio de mampostería y posee cielorraso suspendido. Sobre el costado Este del edificio se encuentran sanitarios públicos y a continuación el Aula 1, que se utiliza para el dictado de diversas asignaturas de las diferentes carreras de la FACSO. Sobre el costado Oeste se encuentra el Estudio de Grabación y diversas oficinas destinadas a usos varios. 2.5 Sector N°5: El edificio correspondiente al Sector N°5, tiene una superficie cubierta de 425m2. Es un edificio de mampostería y posee cielorraso suspendido. En el costado Oeste y Central del edificio se encuentra la Biblioteca de la FACSO y sus dos Salas de Lecturas. Sobre el costado Este se ubican diferentes oficinas las cuales son utilizadas para tareas administrativas. 2.6 Sector N°6: El edificio correspondiente al Sector N°6, tiene una superficie cubierta de 535m2. Es un edificio de mampostería y posee cielorraso suspendido. Este edificio está destinado exclusivamente para Aulas. Hay un total de 12 Aulas que se utilizan para el dictado de diversas asignaturas de las diferentes carreras de la FACSO. En este edificio se encuentran desde el Aula 2 hasta el Aula 13. 2.7 Sector N°7: Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias El edificio correspondiente al Sector N°7, tiene una superficie cubierta de 490m2. Es un edificio de mampostería y posee cielorraso suspendido. Este edificio está destinado exclusivamente para Aulas. Hay un total de 9 Aulas que se utilizan para el dictado de diversas asignaturas de las diferentes carreras de la FACSO. En este edificio se encuentran desde el Aula 20 hasta el Aula 28. 2.8 Sector N°8: El edificio correspondiente al Sector N°8, tiene una superficie cubierta de 546m2. Es un edificio de mampostería y posee cielorraso suspendido. En el sector Oeste del edificio se encuentran las oficinas correspondientes al Departamento de Ciencias Jurídicas y a continuación se encuentra el Aula 31. En la parte central del edificio se encuentran las oficinas correspondientes a los Departamentos de Sociología, Ciencias Políticas y Ciencias Económicas. Sobre el costado Este se ubica la Hemeroteca de la FACSO. 2.9 Sector N°9: El edificio correspondiente al Sector N°9, tiene una superficie cubierta de 498m2. Es un edificio de mampostería y posee techo de loza. Este edificio está destinado exclusivamente para Aulas. Hay solamente 4 Aulas que se utilizan para el dictado de diversas asignaturas de las diferentes carreras de la FACSO. En este edificio se encuentran desde el Aula 14 hasta el Aula 17. 2.10 Sector N°10: El edificio correspondiente al Sector N°10, tiene una superficie cubierta de 644m2. Es un edificio de mampostería y posee techo de loza. En este edificio funcionan el Instituto de Investigaciones Administrativas Contables y el Instituto de Investigaciones Socio Económicas. Además se ubica la sala de Posgrado. 2.11 Sector N°11: El edificio correspondiente al Sector N°11, tiene dos plantas y una superficie cubierta de 982m2. Es un edificio de mampostería y posee cielorraso suspendido en las dos plantas. En la planta baja del edificio se ubican los sanitarios públicos y el Aula 18. En la planta alta se encuentra el Aula 19 y dos pequeñas salas de computación. 2.12 Sector N°12: El edificio correspondiente al Sector N°12, tiene una superficie cubierta de 62m2. Es un edificio de mampostería y posee techo de loza. Este es un pequeño edificio donde funciona solamente la fotocopiadora de la FACSO. 2.13 Sector N°13: El edificio correspondiente al Sector N°13, tiene una superficie cubierta de 169m2. Es un edificio de mampostería y posee techo de loza. Este es un pequeño edificio donde funciona solamente la Radio Universidad. Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias 3- INSTALACIONES ELÉCTRICAS La energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de la FACSO, es suministrada a través de un Centro de Transformación MT/BT que se encuentra dentro del predio de la FACSO. Dicho CT MT/BT posee instalado un transformador 13,2/0,4 kV de 630 kVA de potencia y se encuentra conectado a la red de Energía San Juan S.A por medio de un medidor trifásico en Media Tensión (13,2 KV). En el CT MT/BT se ubica el Tablero de Transformador (TT), el cual actualmente posee un interruptor y fusibles. En el presente proyecto se propone remodelar este tablero colocando un Interruptor Automático regulable de 1000 A. Desde el TT salen 3 cables subterráneo en paralelo de CU 3x185+95 mm2 hasta el Tablero Principal de Distribución (TPD). Actualmente desde el TPD salen 3 alimentadores que abastecen de energía eléctrica a las instalaciones de la FACSO, un alimentador que abastece a un edificio correspondiente a la Facultad de Filosofía Humanidades y Arte; y una interconexión con otro Centro de Transformación MT/BT que se encuentra en el predio del CUIM, mediante el cual se puede trasferir la demanda de la FACSO en caso de emergencia. En el presente proyecto se propone remodelar y ampliar el TPD, reemplazando los Seccionadores Fusibles existentes por Interruptores Automáticos Regulables y contemplando una salida para un nuevo alimentador mediante un Interruptor Automático Regulable. Los 3 alimentadores que parten desde el TPD abastecen de energía eléctrica a 5 Tableros Seccionales de Distribución (TSD), desde los cuales se alimentan todos los Tableros Generales (TG) de los diferentes edificios que integran la FACSO. El presente proyecto contempla la instalación de un 6° TSD y la instalación de un nuevo alimentador que vincule directamente el TPD con el TSD-1, con lo cual se lograría realizar la redistribución de cargas propuestas y lograr mayor confiabilidad en el sistema eléctrico. Además se contempla realizar una interconexión entre el TSD-1 y el TSD-5 parar poder realizar transferencias de cargas en casos de emergencias. A continuación se detalla brevemente las características más relevantes, para cada Sector, que surgen del presente proyecto de normalización de las instalaciones eléctricas de la FACSO. 3.1 Sector N°1: Este Sector es el que resulta con la mayor potencia instalada (91,96 kW), debido a que corresponde al edificio donde funciona el Decanato y donde se encuentran las dos salas de computación. Este edificio presenta la particularidad de que posee instalados una gran cantidad de equipos de aire acondicionados y gran cantidad de equipos informáticos. Los consumos eléctricos de este edificio se alimentan mediante un Tablero General (TG-S1) cuya protección general es un Interruptor Automático Regulable de 4x250A; y un Tablero Seccional (TS1S1) cuya protección general es un Interruptor Termomagnético de 4x100A, mediante el cual se alimentan solamente los consumos de los equipos informáticos instalados en las salas de computación. Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias Con el objetivo de normalizar y adecuadas las instalaciones eléctricas existentes en este Sector, se plantean modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y se propone realizar todo el cableado nuevo y una redistribución de cargas. 3.2 Sector N°2: Este Sector resulta con una potencia instalada de 67,96 kW. Los consumos eléctricos de este edificio se alimentan mediante un Tablero General (TG-S2) cuya protección general es un Interruptor Termomagnético de 4x80A; y un Tablero Seccional (TS1-S2) cuya protección general es un Interruptor Termomagnético de 4x40A, mediante el cual se alimentan todos los consumos existentes dentro del Aula 29 (Iluminación, tomacorrientes, Aires Acondicionados y Equipos Informáticos). Adicionalmente, en este edificio se ubica el Salón de Actos de la FACSO, para el cual se ha proyectado que todos los consumo del mismo sean alimentados en forma independiente a través de una Tablero General (TG-SA), cuya protección general es un Interruptor Termomagnético de 4x100A. El Salón de Actos resulta con una potencia instalada de 76,75 kW. La necesidad de que el Salón de Actos posea un Tablero General Independiente del TG-S2, se debe a las características especiales que tienen las cargas eléctricas y a la confiabilidad que se requiere en el suministro de energía eléctrica del Salón de Actos. Con el objetivo de normalizar y adecuadas las instalaciones eléctricas existentes en este Sector, se plantean modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y se propone realizar todo el cableado nuevo y una redistribución de cargas. 3.3 Sector N°3: El edificio correspondiente al Sector N°3 resulta con una potencia instalada de 76,59 kW. Los consumos eléctricos de este edificio se alimentan mediante un Tablero General (TG-S3) cuya protección general es un Interruptor Termomagnético de 4x125A. Además existen dos Tableros Seccionales, TS1-S3 mediante el cual se alimentan los consumos correspondientes al Buffet y el TS2-S3 el cual alimenta los consumos eléctricos de las oficinas pertenecientes a la Facultad de Filosofía Humanidades y Arte. Con el objetivo de normalizar y adecuadas las instalaciones eléctricas existentes en este Sector, se plantean modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y se propone realizar todo el cableado nuevo y una redistribución de cargas. 3.4 Sector N°4: Este Sector resulta con una potencia instalada de 54,91 kW. Los consumos eléctricos de este edificio se alimentan mediante un Tablero General (TG-S4) cuya protección general es un Interruptor Termomagnético de 4x63A; y un Tablero Seccional (TS1-S4) cuya protección general es un Interruptor Termomagnético de 2x20A, mediante el cual se alimentan solamente los consumos de iluminación y tomacorrientes existentes en el Estudio de Grabación. Con el objetivo de normalizar y adecuadas las instalaciones eléctricas existentes en este Sector, se plantean modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y se propone realizar todo el cableado nuevo y una redistribución de cargas. Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias 3.5 Sector N°5: Este Sector resulta con una potencia instalada de 112,60 kW. Los consumos eléctricos de este edificio se alimentan mediante un Tablero General (TG-S5), cuya protección general es un Interruptor Termomagnético de 4x125A. Además existen dos Tableros Seccionales, TS1-S5 cuya protección general es un Interruptor Termomagnético de 4x25A mediante el cual se alimentan los consumos de iluminación y tomacorriente de la Biblioteca y el TS2-S5 cuya protección general también es un Interruptor Termomagnético de 4x25A, el cual alimenta los consumos de iluminación y tomacorrientes de las dos Salas de Lecturas pertenecientes a la Biblioteca de la FACSO. Con el objetivo de normalizar y adecuadas las instalaciones eléctricas existentes en este Sector, se plantean modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y se propone realizar todo el cableado nuevo y una redistribución de cargas. 3.6 Sector N°6: El edificio correspondiente al Sector N°6 resulta con una potencia instalada de 91,96 kW. Los consumos eléctricos de este edificio se alimentan mediante un Tablero General (TG-S6) cuya protección general es un Interruptor Termomagnético de 4x100A. Con el objetivo de normalizar y adecuadas las instalaciones eléctricas existentes en este Sector, se plantean modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y se propone realizar todo el cableado nuevo y una redistribución de cargas. 3.7 Sector N°7: El Sector N°7 resulta con una potencia instalada de 83,62 kW. Los consumos eléctricos de este edificio se alimentan mediante un Tablero General (TG-S7) cuya protección general es un Interruptor Termomagnético de 4x100A. Con el objetivo de normalizar y adecuadas las instalaciones eléctricas existentes en este Sector, se plantean modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y se propone realizar todo el cableado nuevo y una redistribución de cargas. 3.8 Sector N°8: El edificio correspondiente al Sector N°8 resulta con una potencia instalada de 74,04 kW. Los consumos eléctricos de este edificio se alimentan mediante un Tablero General (TG-S8) cuya protección general es un Interruptor Termomagnético de 4x100A. Con el objetivo de normalizar y adecuadas las instalaciones eléctricas existentes en este Sector, se plantean modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y se propone realizar todo el cableado nuevo y una redistribución de cargas. Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias 3.9 Sector N°9: El edificio correspondiente al Sector N°9 resulta con una potencia instalada de 51,50 kW. Los consumos eléctricos de este edificio se alimentan mediante un Tablero General (TG-S9) cuya protección general es un Interruptor Termomagnético de 4x80A. Con el objetivo de normalizar y adecuadas las instalaciones eléctricas existentes en este Sector, se plantean modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y se propone realizar todo el cableado nuevo y una redistribución de cargas. 3.10 Sector N°10: El edificio correspondiente al Sector N°10 es donde funcionan los Institutos de Investigaciones Administrativas Contables y Socio Económicas. Los consumos eléctricos de este edificio se alimentan mediante el Tablero General TG-S10. Este edificio es una de las construcciones más modernas que tiene la FACSO y cuenta con sus instalaciones eléctricas normalizadas, motivo por el cual no se tiene en cuenta en el presente proyecto. 3.11 Sector N°11: Este Sector resulta con una potencia instalada de 79,06 kW. Los consumos eléctricos de este edificio se alimentan mediante un Tablero General (TG-S11), cuya protección general es un Interruptor Termomagnético de 4x125A. Además existen dos Tableros Seccionales en la Planta Baja del edificio y tres Tableros Seccionales en la Planta Alta del mismo. En la Planta Baja se encuentra el TS1-S11, cuya protección general es un Interruptor Termomagnético de 4x32A mediante el cual se alimentan todos los consumos eléctricos del Aula18; y el TS2-S11, cuya protección general es un Interruptor Termomagnético de 2x20A mediante el cual se alimentan los circuitos de iluminación y tomacorrientes de los sanitarios que se encuentran en el edificio. En la Planta Alta se encuentra el TS3-S11, cuya protección general es un Interruptor Termomagnético de 4x63A mediante el cual se alimentan todos los consumos eléctricos del Aula19; el TS4-S11, cuya protección general es un Interruptor Termomagnético de 4x40A el cual alimenta todos los consumos eléctricos de la sala de computación que se encuentra en este edificio; y el TS5-S11, cuya protección general es un Interruptor Termomagnético de 2x25A el cual alimenta todos los consumos eléctricos de la oficina que se ubica en la Planta Alta de este edificio. Con el objetivo de normalizar y adecuadas las instalaciones eléctricas existentes en este Sector, se plantean modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y se propone realizar todo el cableado nuevo y una redistribución de cargas. 3.12 Sector N°12: Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias En el edificio correspondiente al Sector N°12, donde se ubica la fotocopiadora de la FACSO, los consumos eléctricos se alimentan mediante el Tablero General TG-S12. Este edificio cuenta con sus instalaciones eléctricas normalizadas, motivo por el cual no se tiene en cuenta en el presente proyecto. 3.13 Sector N°13: En el edificio correspondiente al Sector N°13, donde se ubica la radio universidad, los consumos eléctricos se alimentan mediante el Tablero General TG-S13. Este edificio cuenta con sus instalaciones eléctricas normalizadas, motivo por el cual no se tiene en cuenta en el presente proyecto. 4. Resumen Los trabajos a realizar son los siguientes: 1) Reemplazo de un Interruptor fusibles por un Interruptor Automático regulable de 1000 A en TT. 2) Remodelación y ampliación del TPD, reemplazando los Seccionadores Fusibles existentes por Interruptores Automáticos Regulables y contemplando una salida para un nuevo alimentador mediante un Interruptor Automático Regulable. 3) Instalación de un 6° TSD y un nuevo alimentador que vincule directamente el TPD con el TSD-1. 4) Realización de una interconexión entre el TSD-1 y el TSD-5 parar poder realizar transferencias de cargas en casos de emergencias. 5) Modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y realización de todo el cableado nuevo y redistribución de cargas en Sector Nº 1. 6) Modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y realización de todo el cableado nuevo y redistribución de cargas en Sector Nº 2. 7) Modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y realización de todo el cableado nuevo y redistribución de cargas en Sector Nº 3. 8) Modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y realización de todo el cableado nuevo y redistribución de cargas en Sector Nº 4. 9) Modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y realización de todo el cableado nuevo y redistribución de cargas en Sector Nº 5. 10) Modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y realización de todo el cableado nuevo y redistribución de cargas en Sector Nº 7. 11) Modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y realización de todo el cableado nuevo y redistribución de cargas en Sector Nº 8. 12) Modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y realización de todo el cableado nuevo y redistribución de cargas en Sector Nº 9. Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias 13) Modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y realización de todo el cableado nuevo y redistribución de cargas en Sector Nº 11. Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias MEMORIA DE CALCULO Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias DIMENSIONAMIENTO DE CIRCUITOS Y CANALIZACIONES 1- CÁLCULO DE CIRCUITOS: 1.1 CONSIDERACIONES DE CÁLCULO: Se considera la siguiente potencia: • • • • • • • Tomacorrientes Usos Generales: 220 W. Tomacorrientes Usos Especiales (Aire Acondicionados Monofásicos): 3000 W Tomacorrientes Usos Especiales (Aire Acondicionados Trifásicos): 12000 W Tomacorrientes Usos Especiales (Periscopios): 660 W Para equipos fluorescentes de oficinas: 2x36 W. Para equipos tipo fluorescentes de Aulas: 4x36 W. Para ventiladores de pared: 90 W Se consideran los siguientes criterios para la selección de las protecciones: • • El calibre de la protección será mayor a la corriente demanda por el circuito. El calibre de la protección será menor a la corriente admisible por el conductor en las condiciones de trabajos a la que estará sometido. Se considera el siguiente criterio para la selección de los conductores: • La corriente admisible por el conductor en las condiciones de trabajo a la que estará sometido deberá ser mayor a la corriente demandada por el circuito. Se consideran los siguientes criterios para las máximas caídas de tensión admisibles: • • 1.2 Circuitos de Iluminación: 3%. Circuitos de tomas: 5%. FÓRMULAS UTILIZADAS: 1.2.1- Corriente demandada por circuito: 1.2.1.1- Para circuitos Monofásicos: Id = (P x FTDH x Fs ) / (V x Cos Fi) P: Potencia (Demanda) Id: Corriente demandada FTDH: Factor corrección por contenido armónico Fs: Factor de simultaneidad V: Tensión Fase (220V) Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias Cos Fi: Coseno de ángulo entre tensión y corriente 1.2.1.2- Para circuitos Trifásicos: Id = (P x FTDH x Fs ) / (√3 x V x Cos Fi) P: Potencia (Demanda) Id: Corriente demandada FTDH: Factor corrección por contenido armónico Fs: Factor de simultaneidad V: Tensión Línea (380V) Cos Fi: Coseno de ángulo entre tensión y corriente 1.2.3- Caída de Tensión por circuito: 1.2.3.1- Para circuitos Monofásicos: ΔV = (2 x Id x L x Cos Fi) / (ϒ x S) ΔV: Caída de tensión del circuito Id: Corriente demandada L: Longitud del conductor S: Sección del conductor Cos Fi: Coseno de ángulo entre tensión y corriente ϒ: Conductividad del conductor 1.2.3.2- Para circuitos Trifásicos: ΔV = (√3 x Id x L x Cos Fi) / (ϒ x S) ΔV: Caída de tensión del circuito Id: Corriente demandada L: Longitud del conductor S: Sección del conductor Cos Fi: Coseno de ángulo entre tensión y corriente ϒ: Conductividad del conductor 2- DETERMINACIÓN DE SECCIÓN MÍNIMA DE CONDUCTOR DE PROTECCIÓN Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias 2.1. CONSIDERACIONES: Según AEA 90364-7-771-18-2006, para la determinación del conductor de protección se considera la siguiente: • • • Para secciones de conductores de fase (o línea) de la instalación menores a 16 mm2, la sección mínima del conductor de protección deberá ser igual a la sección del conductor de fase (o línea). Para secciones de conductores de fase (o línea) de la instalación menores a 35 mm2 y mayores a 16 mm2, la sección mínima del conductor de protección deberá ser igual a 16 mm2. Para secciones de conductores de fase (o línea) de la instalación mayores a 35 mm2, la sección mínima del conductor de protección deberá ser igual a la mitad de la sección del conductor de fase (o línea). 3- CÁLCULO DE SECCIÓN DE BANDEJAS PORTACABLES 3.1. FÓRMULAS UTILIZADAS: 3.1.1- Cálculo de la sección de bandeja necesaria: • • • • SUTIL = (K x (100 + e) x ∑SCond) / 100 SUTIL: Sección útil o necesaria de bandeja K: Coeficiente de apilamiento de los cables que para cables mayores a 2.5mm2 (es de 1,4 y para cables menores 2.5mm2 se deberá considerar 1,2) e: Reserva de espacio en % para futuras ampliaciones ∑SCond: Sumatoria de las secciones de los cables a instalar en la bandeja ANALISIS DE PRECIOS OBRA: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ PARTE: NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA RUBRO I : Sector 1 ITEM 1 DESIGNACION: Cañería y cableado en Sector 1 UNIDAD : gl A.- MATERIALES DESCRIPCION Caño 3/4" MOP Cupla de Unión 3/4"MOP Curva 3/4" MOP Conductor unipolar (IRAM NM 247-3) 4 mm2 Conductor unipolar (IRAM NM 247-3) 2,5 mm2 Curva 3/4" Hº Gº Caja 10 x 10 Hº Gº Gabinete Metálico para Tablero 350 x 250 Interruptor Termomagnético 2x25 A Interruptor Diferencial 2x25 A Interrptor Termomagnético 2 x 16 A Varios (riel DIN, cinta aisladora, etc.) CANTIDAD UNIDAD PRECIO s/iva UNIDAD SUBTOTAL UNIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 un. un. un. m m un. un. un. un. un. un. gl. 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 $/un. $/un. $/un. $/m $/m $/un. $/un. $/un. $/un. $/un. $/un. $/gl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $/gl. SUBTOTAL A B.- MANO DE OBRA(Inc. Cargas Sociales) Oficial Especializado (IIEE-SAN JUAN) Oficial (IIEE- SAN JUAN) Ayudante (IIEE - SAN JUAN) CARGAS SOCIALES Oficial Especializado (IIEE-SAN JUAN) Oficial (IIEE- SAN JUAN) Ayudante (IIEE - SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0 0 hs hs 0,00 0,00 $/hs $/hs 0,00 0,00 $ $ 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0 0 hs hs 0,00 0,00 $/hs $/hs 0,00 0,00 $ $ 0,00 $/gl. 0,00 $ SUBTOTAL B C.- OTROS Y EQUIPOS CAPATAZ (OF. ESP. IIEE - SAN JUAN) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje SERVICIOS(Cuadro 1.6 - ICC - Camioneta-Veh) EQUIPOS(Cuadro 1.7 - ICC - Hormigoneras) 0,00 0,00 porcentaje/gl porcentaje/gl 0,00 0,00 $/porcentaje $/porcentaje 0,00 SUBTOTAL C COEFICIENTE RESUMEN COSTO NETO TOTAL PRECIO DEL ITEM 1,000 0,00 0,00 $ $ $/gl. $/gl. 0,00 $/gl. 0,00 $/gl OBRA: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ PARTE:NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA RUBRO II : Sector 2 ITEM 2 DESIGNACION: Cañería y cableado en Sector 2 UNIDAD : gl A.- MATERIALES DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO s/iva UNIDAD SUBTOTAL UNIDAD Caño 3/4" MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Cupla de Unión 3/4"MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Curva 3/4" MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Conductor unipolar (IRAM NM 247-3) 4 mm2 0,00 m 0,00 $/m 0,00 $ Conductor unipolar (IRAM NM 247-3) 2,5 mm2 Curva 3/4" Hº Gº 0,00 0,00 m un. 0,00 0 $/m $/un. 0,00 0,00 $ $ Caja 10 x 10 Hº Gº 0,00 un. 0 $/un. 0,00 Gabinete Metálico para Tablero 350 x 250 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interruptor Termomagnético 2x25 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interruptor Diferencial 2x25 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interrptor Termomagnético 2 x 16 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Varios (riel DIN, cinta aisladora, etc.) 0,00 gl. 0 $/gl. SUBTOTAL A 0,00 $ 0,00 $/gl. B.- MANO DE OBRA(Inc. Cargas Sociales) Oficial Especializado (IIEE-SAN JUAN) Oficial (IIEE- SAN JUAN) Ayudante (IIEE - SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ CARGAS SOCIALES Oficial Especializado (IIEE-SAN JUAN) Oficial (IIEE- SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ Ayudante (IIEE - SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0,00 $/gl. SUBTOTAL B C.- OTROS Y EQUIPOS CAPATAZ (OF. ESP. IIEE - SAN JUAN) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ SERVICIOS(Cuadro 1.6 - ICC - Camioneta-Veh) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ EQUIPOS(Cuadro 1.7 - ICC - Hormigoneras) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ 0,00 $/gl. SUBTOTAL C $/gl. COEFICIENTE RESUMEN COSTO NETO TOTAL PRECIO DEL ITEM 1,000 0,00 $/gl. 0,00 $/gl OBRA: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ PARTE: NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA RUBRO III : Sector 3 ITEM 3 DESIGNACION: Cañería y cableado en Sector 3 UNIDAD : gl A.- MATERIALES DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO s/iva UNIDAD SUBTOTAL UNIDAD Caño 3/4" MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Cupla de Unión 3/4"MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Curva 3/4" MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Conductor unipolar (IRAM NM 247-3) 4 mm2 0,00 m 0,00 $/m 0,00 $ Conductor unipolar (IRAM NM 247-3) 2,5 mm2 Curva 3/4" Hº Gº 0,00 0,00 m un. 0,00 0 $/m $/un. 0,00 0,00 $ $ Caja 10 x 10 Hº Gº 0,00 un. 0 $/un. 0,00 Gabinete Metálico para Tablero 350 x 250 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interruptor Termomagnético 2x25 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interruptor Diferencial 2x25 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interrptor Termomagnético 2 x 16 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Varios (riel DIN, cinta aisladora, etc.) 0,00 gl. 0 $/gl. 0,00 $ 0,00 $/gl. SUBTOTAL A B.- MANO DE OBRA(Inc. Cargas Sociales) Oficial Especializado (IIEE-SAN JUAN) Oficial (IIEE- SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ Ayudante (IIEE - SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ CARGAS SOCIALES Oficial Especializado (IIEE-SAN JUAN) Oficial (IIEE- SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ Ayudante (IIEE - SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0,00 $/gl. SUBTOTAL B C.- OTROS Y EQUIPOS CAPATAZ (OF. ESP. IIEE - SAN JUAN) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ SERVICIOS(Cuadro 1.6 - ICC - Camioneta-Veh) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ EQUIPOS(Cuadro 1.7 - ICC - Hormigoneras) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje SUBTOTAL C 0,00 $ 0,00 $/gl. $/gl. COEFICIENTE RESUMEN 1,000 OBRA: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ PARTE: NORMALIZACIÓN ELECTRICA RUBRO IV : Sector 4 ITEM 4 DESIGNACION: Cañería y cableado en Sector 4 UNIDAD : gl A.- MATERIALES COSTO NETO TOTAL PRECIO DEL ITEM 0,00 $/gl. 0,00 $/gl DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO s/iva UNIDAD SUBTOTAL UNIDAD Caño 3/4" MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Cupla de Unión 3/4"MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Curva 3/4" MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Conductor unipolar (IRAM NM 247-3) 4 mm2 0,00 m 0,00 $/m 0,00 $ Conductor unipolar (IRAM NM 247-3) 2,5 mm2 Curva 3/4" Hº Gº 0,00 0,00 m un. 0,00 0 $/m $/un. 0,00 0,00 $ $ Caja 10 x 10 Hº Gº 0,00 un. 0 $/un. 0,00 Gabinete Metálico para Tablero 350 x 250 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interruptor Termomagnético 2x25 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interruptor Diferencial 2x25 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interrptor Termomagnético 2 x 16 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Varios (riel DIN, cinta aisladora, etc.) 0,00 gl. 0 $/gl. 0,00 $ 0,00 $/gl. SUBTOTAL A B.- MANO DE OBRA(Inc. Cargas Sociales) Oficial Especializado (IIEE-SAN JUAN) Oficial (IIEE- SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ Ayudante (IIEE - SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ CARGAS SOCIALES Oficial Especializado (IIEE-SAN JUAN) Oficial (IIEE- SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ Ayudante (IIEE - SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0,00 $/gl. SUBTOTAL B C.- OTROS Y EQUIPOS CAPATAZ (OF. ESP. IIEE - SAN JUAN) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ SERVICIOS(Cuadro 1.6 - ICC - Camioneta-Veh) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ EQUIPOS(Cuadro 1.7 - ICC - Hormigoneras) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje SUBTOTAL C 0,00 $ 0,00 $/gl. $/gl. COSTO NETO 0,00 $/gl. TOTAL COEFICIENTE RESUMEN 1,000 PRECIO DEL ITEM 0,00 $/gl OBRA: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ PARTE: NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA RUBRO V : Sector 5 ITEM 5 DESIGNACION: Cañería y cableado en Sector 5 UNIDAD : gl A.- MATERIALES DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO s/iva UNIDAD SUBTOTAL UNIDAD Caño 3/4" MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Cupla de Unión 3/4"MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Curva 3/4" MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Conductor unipolar (IRAM NM 247-3) 4 mm2 0,00 m 0,00 $/m 0,00 $ Conductor unipolar (IRAM NM 247-3) 2,5 mm2 Curva 3/4" Hº Gº 0,00 0,00 m un. 0,00 0 $/m $/un. 0,00 0,00 $ $ Caja 10 x 10 Hº Gº 0,00 un. 0 $/un. 0,00 Gabinete Metálico para Tablero 350 x 250 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interruptor Termomagnético 2x25 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interruptor Diferencial 2x25 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interrptor Termomagnético 2 x 16 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Varios (riel DIN, cinta aisladora, etc.) 0,00 gl. 0 $/gl. SUBTOTAL A 0,00 $ 0,00 $/gl. B.- MANO DE OBRA(Inc. Cargas Sociales) Oficial Especializado (IIEE-SAN JUAN) Oficial (IIEE- SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ Ayudante (IIEE - SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ CARGAS SOCIALES Oficial Especializado (IIEE-SAN JUAN) Oficial (IIEE- SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ Ayudante (IIEE - SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs SUBTOTAL B 0,00 $ 0,00 $/gl. C.- OTROS Y EQUIPOS CAPATAZ (OF. ESP. IIEE - SAN JUAN) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ SERVICIOS(Cuadro 1.6 - ICC - Camioneta-Veh) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ EQUIPOS(Cuadro 1.7 - ICC - Hormigoneras) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ 0,00 $/gl. SUBTOTAL C $/gl. COEFICIENTE RESUMEN COSTO NETO TOTAL PRECIO DEL ITEM 1,000 0,00 $/gl. 0,00 $/gl OBRA: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ PARTE: NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA RUBRO VI : Sector 6 ITEM 6 DESIGNACION: Cañería y cableado en Sector 6 UNIDAD : gl A.- MATERIALES DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO s/iva UNIDAD SUBTOTAL UNIDAD Caño 3/4" MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Cupla de Unión 3/4"MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Curva 3/4" MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Conductor unipolar (IRAM NM 247-3) 4 mm2 0,00 m 0,00 $/m 0,00 $ Conductor unipolar (IRAM NM 247-3) 2,5 mm2 Curva 3/4" Hº Gº 0,00 0,00 m un. 0,00 0 $/m $/un. 0,00 0,00 $ $ Caja 10 x 10 Hº Gº 0,00 un. 0 $/un. 0,00 Gabinete Metálico para Tablero 350 x 250 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interruptor Termomagnético 2x25 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interruptor Diferencial 2x25 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interrptor Termomagnético 2 x 16 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Varios (riel DIN, cinta aisladora, etc.) 0,00 gl. 0 $/gl. SUBTOTAL A 0,00 $ 0,00 $/gl. B.- MANO DE OBRA(Inc. Cargas Sociales) Oficial Especializado (IIEE-SAN JUAN) Oficial (IIEE- SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ Ayudante (IIEE - SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ CARGAS SOCIALES Oficial Especializado (IIEE-SAN JUAN) Oficial (IIEE- SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ Ayudante (IIEE - SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0,00 $/gl. SUBTOTAL B C.- OTROS Y EQUIPOS CAPATAZ (OF. ESP. IIEE - SAN JUAN) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ SERVICIOS(Cuadro 1.6 - ICC - Camioneta-Veh) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ EQUIPOS(Cuadro 1.7 - ICC - Hormigoneras) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje SUBTOTAL C 0,00 $ 0,00 $/gl. $/gl. COEFICIENTE RESUMEN COSTO NETO TOTAL PRECIO DEL ITEM 1,000 0,00 $/gl. 0,00 $/gl OBRA: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ PARTE: NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA RUBRO VII : Sector 7 ITEM 7 DESIGNACION: Cañería y cableado en Sector 7 UNIDAD : gl A.- MATERIALES DESCRIPCION Caño 3/4" MOP CANTIDAD UNIDAD PRECIO s/iva UNIDAD SUBTOTAL UNIDAD 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Cupla de Unión 3/4"MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Curva 3/4" MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Conductor unipolar (IRAM NM 247-3) 4 mm2 (colores normalizados) 0,00 m 0,00 $/m 0,00 $ Conductor unipolar (IRAM NM 247-3) 2,5 mm2 (colores normalizados) Curva 3/4" Hº Gº 0,00 0,00 m un. 0,00 0 $/m $/un. 0,00 0,00 $ $ Caja 10 x 10 Hº Gº 0,00 un. 0 $/un. 0,00 Gabinete Metálico para Tablero 350 x 250 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interruptor Termomagnético 2x25 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interruptor Diferencial 2x25 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interrptor Termomagnético 2 x 16 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Varios (riel DIN, cinta aisladora, etc.) 0,00 gl. 0 $/gl. 0,00 $ 0,00 $/gl. SUBTOTAL A B.- MANO DE OBRA(Inc. Cargas Sociales) Oficial Especializado (IIEE-SAN JUAN) Oficial (IIEE- SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ Ayudante (IIEE - SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ CARGAS SOCIALES Oficial Especializado (IIEE-SAN JUAN) Oficial (IIEE- SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ Ayudante (IIEE - SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0,00 $/gl. SUBTOTAL B C.- OTROS Y EQUIPOS CAPATAZ (OF. ESP. IIEE - SAN JUAN) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ SERVICIOS(Cuadro 1.6 - ICC - Camioneta-Veh) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ EQUIPOS(Cuadro 1.7 - ICC - Hormigoneras) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje SUBTOTAL C 0,00 $ 0,00 $/gl. $/gl. COEFICIENTE RESUMEN 1,000 COSTO NETO TOTAL PRECIO DEL ITEM 0,00 $/gl. 0,00 $/gl OBRA: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ PARTE: NORMALIZACIÓN ELECTRICA RUBRO VIII : Sector 8 ITEM 8 DESIGNACION: Cañería y cableado en Sector 8 UNIDAD : gl A.- MATERIALES DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO s/iva UNIDAD SUBTOTAL UNIDAD Caño 3/4" MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Cupla de Unión 3/4"MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Curva 3/4" MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Conductor unipolar (IRAM NM 247-3) 4 mm2 0,00 m 0,00 $/m 0,00 $ Conductor unipolar (IRAM NM 247-3) 2,5 mm2 Curva 3/4" Hº Gº 0,00 0,00 m un. 0,00 0 $/m $/un. 0,00 0,00 $ $ Caja 10 x 10 Hº Gº 0,00 un. 0 $/un. 0,00 Gabinete Metálico para Tablero 350 x 250 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interruptor Termomagnético 2x25 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interruptor Diferencial 2x25 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interrptor Termomagnético 2 x 16 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Varios (riel DIN, cinta aisladora, etc.) 0,00 gl. 0 $/gl. 0,00 $ 0,00 $/gl. SUBTOTAL A B.- MANO DE OBRA(Inc. Cargas Sociales) Oficial Especializado (IIEE-SAN JUAN) Oficial (IIEE- SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ Ayudante (IIEE - SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ CARGAS SOCIALES Oficial Especializado (IIEE-SAN JUAN) Oficial (IIEE- SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ Ayudante (IIEE - SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0,00 $/gl. SUBTOTAL B C.- OTROS Y EQUIPOS CAPATAZ (OF. ESP. IIEE - SAN JUAN) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ SERVICIOS(Cuadro 1.6 - ICC - Camioneta-Veh) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ EQUIPOS(Cuadro 1.7 - ICC - Hormigoneras) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ 0,00 $/gl. SUBTOTAL C $/gl. COEFICIENTE RESUMEN COSTO NETO TOTAL PRECIO DEL ITEM 1,000 0,00 $/gl. 0,00 $/gl OBRA: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ PARTE: NORMALIZACIÓN ELECTRICA RUBRO IX : Sector 9 ITEM 9 DESIGNACION: Cañería y cableado en Sector 9 UNIDAD : gl A.- MATERIALES DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO s/iva UNIDAD SUBTOTAL UNIDAD Caño 3/4" MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Cupla de Unión 3/4"MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Curva 3/4" MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Conductor unipolar (IRAM NM 247-3) 4 mm2 0,00 m 0,00 $/m 0,00 $ Conductor unipolar (IRAM NM 247-3) 2,5 mm2 Curva 3/4" Hº Gº 0,00 0,00 m un. 0,00 0 $/m $/un. 0,00 0,00 $ $ Caja 10 x 10 Hº Gº 0,00 un. 0 $/un. 0,00 Gabinete Metálico para Tablero 350 x 250 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interruptor Termomagnético 2x25 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interruptor Diferencial 2x25 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interrptor Termomagnético 2 x 16 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Varios (riel DIN, cinta aisladora, etc.) 0,00 gl. 0 $/gl. 0,00 $ 0,00 $/gl. SUBTOTAL A B.- MANO DE OBRA(Inc. Cargas Sociales) Oficial Especializado (IIEE-SAN JUAN) Oficial (IIEE- SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ Ayudante (IIEE - SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ CARGAS SOCIALES Oficial Especializado (IIEE-SAN JUAN) Oficial (IIEE- SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ Ayudante (IIEE - SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0,00 $/gl. SUBTOTAL B C.- OTROS Y EQUIPOS CAPATAZ (OF. ESP. IIEE - SAN JUAN) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ SERVICIOS(Cuadro 1.6 - ICC - Camioneta-Veh) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ EQUIPOS(Cuadro 1.7 - ICC - Hormigoneras) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje SUBTOTAL C 0,00 $ 0,00 $/gl. $/gl. COEFICIENTE RESUMEN COSTO NETO TOTAL PRECIO DEL ITEM 1,000 0,00 $/gl. 0,00 $/gl OBRA: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ PARTE:NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA RUBRO X : Sector 11 ITEM 10 DESIGNACION: Cañería y cableado en Sector 11 UNIDAD : gl A.- MATERIALES DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO s/iva UNIDAD SUBTOTAL UNIDAD Caño 3/4" MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Cupla de Unión 3/4"MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Curva 3/4" MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Conductor unipolar (IRAM NM 247-3) 4 mm2 0,00 m 0,00 $/m 0,00 $ Conductor unipolar (IRAM NM 247-3) 2,5 mm2 Curva 3/4" Hº Gº 0,00 0,00 m un. 0,00 0 $/m $/un. 0,00 0,00 Caja 10 x 10 Hº Gº 0,00 un. 0 $/un. 0,00 Gabinete Metálico para Tablero 350 x 250 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interruptor Termomagnético 2x25 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interruptor Diferencial 2x25 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interrptor Termomagnético 2 x 16 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Varios (riel DIN, cinta aisladora, etc.) 0,00 gl. 0 $/gl. 0,00 $ 0,00 $/gl. SUBTOTAL A $ $ B.- MANO DE OBRA(Inc. Cargas Sociales) Oficial Especializado (IIEE-SAN JUAN) Oficial (IIEE- SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ Ayudante (IIEE - SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ CARGAS SOCIALES Oficial Especializado (IIEE-SAN JUAN) Oficial (IIEE- SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ Ayudante (IIEE - SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0,00 $/gl. SUBTOTAL B C.- OTROS Y EQUIPOS CAPATAZ (OF. ESP. IIEE - SAN JUAN) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ SERVICIOS(Cuadro 1.6 - ICC - Camioneta-Veh) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ EQUIPOS(Cuadro 1.7 - ICC - Hormigoneras) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ 0,00 $/gl. SUBTOTAL C $/gl. COEFICIENTE RESUMEN 1,000 OBRA: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ PARTE:NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA RUBRO XI : Distribuidores COSTO NETO TOTAL PRECIO DEL ITEM 0,00 $/gl. 0,00 $/gl ITEM 11 DESIGNACION: Tendido subterráneo UNIDAD : gl A.- MATERIALES DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO s/iva UNIDAD SUBTOTAL UNIDAD Cable subterráneo 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Caño PVC 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Curva 3/4" MOP 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Conductor unipolar (IRAM NM 247-3) 4 mm2 0,00 m 0,00 $/m 0,00 $ Conductor unipolar (IRAM NM 247-3) 2,5 mm2 Curva 3/4" Hº Gº 0,00 0,00 m un. 0,00 0 $/m $/un. 0,00 0,00 $ $ Caja 10 x 10 Hº Gº 0,00 un. 0 $/un. 0,00 Gabinete Metálico para Tablero 350 x 250 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interruptor Termomagnético 2x25 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interruptor Diferencial 2x25 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Interrptor Termomagnético 2 x 16 A 0,00 un. 0 $/un. 0,00 $ Varios 0,00 gl. 0 $/gl. 0,00 $ 0,00 $/gl. SUBTOTAL A B.- MANO DE OBRA(Inc. Cargas Sociales) Oficial Especializado (IIEE-SAN JUAN) Oficial (IIEE- SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ Ayudante (IIEE - SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ CARGAS SOCIALES Oficial Especializado (IIEE-SAN JUAN) Oficial (IIEE- SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ Ayudante (IIEE - SAN JUAN) 0 hs 0,00 $/hs 0,00 $ 0,00 $/gl. SUBTOTAL B C.- OTROS Y EQUIPOS CAPATAZ (OF. ESP. IIEE - SAN JUAN) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ SERVICIOS(Cuadro 1.6 - ICC - Camioneta-Veh) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje 0,00 $ EQUIPOS(Cuadro 1.7 - ICC - Hormigoneras) 0,00 porcentaje/gl 0,00 $/porcentaje SUBTOTAL C 0,00 $ 0,00 $/gl. $/gl. COEFICIENTE RESUMEN 1,000 COSTO NETO TOTAL PRECIO DEL ITEM 0,00 $/gl. 0,00 $/gl CÓMPUTO Y PRESUPUESTO Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Designación Cañería y cableado en Sector 1 Cañería y cableado en Sector 2 Cañería y cableado en Sector 3 Cañería y cableado en Sector 4 Cañería y cableado en Sector 5 Cañería y cableado en Sector 6 Cañería y cableado en Sector 7 Cañería y cableado en Sector 8 Cañería y cableado en Sector 9 Cañería y cableado en Sector 11 Tendido subterráneo TOTAL unidad gl gl gl gl gl gl gl gl gl gl gl gl cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 precio $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00 incidencia #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! MESES 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! % ACUMULADO 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% $ 0,00 0,00% 1º 2º $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º SEMANAS 10º INVERSION ACUMULADA CURVA DE INVERSIONES 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 11º 12º Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias 1- INTRODUCCIÓN: El presente documento tiene por objetivo detallar las consideraciones generales, trabajos a ejecutar y características mínimas que deberán poseer los materiales a utilizar en la normalización y adecuación de la instalación eléctrica de los edificios que componen la Facultad de Ciencias Sociales perteneciente a la Universidad Nacional de San Juan. 2- CONSIDERACIONES GENERALES: Los trabajos a ejecutarse concernientes con el presente proyecto de normalización, deberán ejecutarse de acuerdo a las reglas del buen arte, conforme con los planos Generales y de Detalles que conforman el proyecto, y teniendo en cuenta todas las Leyes Provinciales y Nacionales, Ordenanzas Municipales y Reglamentaciones de los entes Oficiales pertinentes, la plena satisfacción de la Inspección de Obra, quién tendrá todas las atribuciones para la aceptación o rechazo. Normativas y Leyes vigentes a cumplir: • • • • Reglamentación municipal. Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina Edición 2.006. Normas IRAM asociadas. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley Nº 19.587) sus complementarias y modificaciones posteriores. 3- TRABAJOS A EJECUTAR: Los trabajos comprendidos serán los siguientes: • • • • Provisión de todos los materiales y mano de obra necesarios para ejecutar la instalación eléctrica descripta en el presente proyecto de normalización. Presentación de planos conforme a obra aprobados por el Municipio. Se exigirá, además del plano aprobado, copia digital de los mismos. Presentación de certificado de Inspecciones parciales y finales. Certificado de Habilitación Municipal para ser presentado en Bomberos. Para la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá planificar el desarrollo de las tareas, de manera tal, que la labor de los docentes, investigadores y alumnos no se vean afectados en ningún momento. Además deberá mantener el lugar de los trabajos y zonas de acceso, en perfecto estado de limpieza y libre de escombros. Los trabajos a realizar son los siguientes: 1) Reemplazo de un Interruptor fusibles por un Interruptor Automático regulable de 1000 A en TT. 2) Remodelación y ampliación del TPD, reemplazando los Seccionadores Fusibles existentes por Interruptores Automáticos Regulables y contemplando una salida para un nuevo alimentador mediante un Interruptor Automático Regulable. 3) Instalación de un 6° TSD y un nuevo alimentador que vincule directamente el TPD con el TSD1. Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias 4) Realización de una interconexión entre el TSD-1 y el TSD-5 parar poder realizar transferencias de cargas en casos de emergencias. 5) Modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y realización de todo el cableado nuevo y redistribución de cargas en Sector Nº 1. 6) Modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y realización de todo el cableado nuevo y redistribución de cargas en Sector Nº 2. 7) Modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y realización de todo el cableado nuevo y redistribución de cargas en Sector Nº 3. 8) Modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y realización de todo el cableado nuevo y redistribución de cargas en Sector Nº 4. 9) Modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y realización de todo el cableado nuevo y redistribución de cargas en Sector Nº 5. 10) Modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y realización de todo el cableado nuevo y redistribución de cargas en Sector Nº 7. 11) Modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y realización de todo el cableado nuevo y redistribución de cargas en Sector Nº 8. 12) Modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y realización de todo el cableado nuevo y redistribución de cargas en Sector Nº 9. 13) Modificaciones en las cañerías, tendido de nuevas canalizaciones y realización de todo el cableado nuevo y redistribución de cargas en Sector Nº 11. 4- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES: 4.1 Gabinetes para tableros: Los gabinetes a utilizar para los tableros eléctricos deberán presentar conformidad a Norma IEC 60670 y tener un grado mínimo de protección IP65. Deberán ser de tamaño suficiente para cumplir eficientemente su función (respetar un factor de ocupación del 60 %). Deberán estar provisto de rieles DIN, contratapa, estar pintado de color beige y tener capacidad mínima para 24 módulos DIN por fila. Se solicitarán del Tipo “Nollmann, Genrod, Gabexel” o calidad equivalente. 4.2 Caños, cajas, accesorios y cablecanales: En las instalaciones embutidas y sobre cielorrasos, se deberán utilizar caños, cajas y accesorios metálicos del tipo semipesado y deberán cumplir con la norma IRAM 2005. El ducto de la instalación subterránea deberá cumplir con la norma IEC 61386-24. En el caso de instalaciones a la intemperie o interiores a la vista, se deberán utilizar caños de Hº Gº, Tipo “DAISA” o calidad equivalente. Los cablecanales a utilizar en la instalación, serán de aluminio del Tipo “Zocalo Canal modelo Americano de Electro-Canal” o calidad equivalente. Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias A continuación se presentan figuras ilustrativas de los componentes que integran el sistema Zocalo Canal: Zocalo Canal Caja de Tomas. 4.3 Periscopio Bandejas porta cable Se deberá utilizar bandejas porta cable cuya terminación sea mediante cincado electrolítico o galvanizadas en caliente por inmersión. Deberán cumplir con la normativa IEC 61537. Las bandejas porta cable serán de primera calidad, tipo “Samet” o calidad equivalente. 4.4 Cables: Todos los cables utilizados en instalaciones interiores deberán ser de primera calidad del tipo antillama y libre de halógenos; y deberán cumplir con las normas IRAM 62267 y IRAM 62266. Los cables que se utilicen en instalaciones exteriores, deberán ser de primera calidad del tipo antillama y deberán cumplir con la norma IRAM 2178. Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias Se verificará que los conductores utilizados sean del tipo “PRYSMIAN/IMSA/MARLEW” o calidad equivalente. Solo se permitirá la utilización de Cables de Cobre Desnudos, como conductor de protección en bandejas portacables. Dichos cables deberán presentar conformidad a Norma IRAM 2004. El conductor de protección que se utilice en toda la instalación deberá ser un conductor unipolar con aislación de color verde y amarillo. 4.5 Sistema de puesta a tierra: Las jabalinas, tomacables, conectores, así como todo elemento de conexión de la puesta a tierra deberá presentar conformidad a Norma IRAM 2309 y 2310. Todas las jabalinas deberán tener su correspondiente caja de inspección. 4.6 Interruptores automáticos de protección: Los Interruptores Termomagnéticos deberán presentar conformidad a Normas IRAM 2169, IEC 60898 y 60947-2. Los Interruptores Automáticos Diferenciales deberán presentar conformidad a Normas IRAM 2301, IEC 61009. Los interruptores diferenciales deberán ser de 30 mA y en los tableros que alimenten cargas con alto contenido de armónicos (ejemplo salas de cómputos), se deberán utilizar del los del tipo Superinmunizados Los Interruptores Termomagnéticos y Diferenciales serán de primera calidad, Tipo “Merlin Gerin/Siemens” o calidad equivalente. Los Contactores serán de primera calidad, Tipo “Telemecanique/Siemens” o calidad equivalente. 4.7 Interruptores manuales: Se usarán marcas de primera calidad de conformidad a norma IRAM 2007, tipo “Jeluz/Sica” o calidad superior. 4.8 Tomacorrientes monofásicos: Se usarán marcas de primera calidad de conformidad a las normas IRAM 2005 y 2071, tipo “Jeluz/Sica” o calidad equivalente. 4.9 Tomacorrientes trifásicos: Se usarán marcas de primera calidad de conformidad a las normas IRAM 2005 y 2156, Tipo “Kalop” o calidad equivalente. 4.10 Barras de Cobre Deberán ser de Cobre o Cobre Niqueladas y presentar conformidad a Norma IRAM 2359. Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias Se solicitará que los puntos de conexión sean mediante tornillos provistos de arandelas planas y grower. 4.11 Artefactos de Iluminación: Para la iluminación exterior, se deberán utilizar luminarias fluorescentes estancas con grado IP65 y tengan capacidad para albergar 1 tubos fluorescentes de 36 Watts, tipo Lumenac Marea 136X o calidad superior. Los balastos deberán ser electrónicos y los tubos fluorescentes deberán ser de 36W, de alta eficiencia y tener una temperatura de color de 6500K, tipo Philips Master TL-D 36W/865 o calidad equivalente. 5- REGLAS DE INSTALACIÓN 5.1 Conductores: En todo el cableado se deberá respetar el código de colores descripto según Norma IRAM 2373: Castaño ---------------- Fase R Negro ------------------- Fase S Rojo --------------------- Fase T Celeste ----------------- Neutro Verde / Amarillo ----- Conductor de Protección Se dejará un bucle de 15 cm. en cada caja de conexión, y 30 cm. si esta fuera de paso. Los conductores en las cañerías deben ser de un tramo sin empalme alguno. Las conexiones o empalmes de conductores deberán ejecutarse en sus correspondientes cajas de pase. En las conexiones en tomacorrientes e interruptores automáticos de efecto, etc. se quitará la aislación necesaria al cable de modo que luego de efectuada la conexión no queden partes desnudas fuera del borne de conexión o apriete del elemento conectado. 5.2 Caños y Cajas: Las cajas deberán ser del mismo material y calidad que los caños. Los caños se deberán colocar con pendiente hacia las cajas, para impedir la acumulación de agua de condensación. No se permitirá en ningún caso colocar cañería en forma de U. En lugares donde se coloquen cielorrasos, las cañería, cajas y bocas de techo (nuevas y existentes) deberán resultar instaladas entre dicho cielorraso y la losa de hormigón, convenientemente asegurada por medio de grapas tipo Olmar. Para ello deberán contemplarse las estructuras necesarias para ello. Debido a que la cañería existente no se Tabla de correspondencia entre diámetros de caños M.O.P., según Normas IRAM y su designación comercial en pulgadas Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias NORMAS IRAM RS 19/15 RS 22/18 RS 25/21 RS 32/28 RS 38/34 RS 51/46 COMERCIAL Ø 3/4" Ø 7/8" Ø 1" Ø 1 1/4" Ø 1 1/2" Ø 2" Las cajas que se utilicen en instalaciones a la vista deberán ser de acero estampado y sin rajaduras y estarán protegidas con capas anticorrosivas similares a las de las cañerías. Las tapas deberán ser del mismo material y espesor de las cajas y se unirán a éstas por medio de tornillos. Las cajas de centro deberán tener gancho para colgar los artefactos que se aseguran a la estructura del techo. Las medidas mínimas permitidas de las cajas son: Cajas de pase: (100x100x40x1,5) mm. Cajas octogonales chicas: (78x78x40x1,5) mm. Cajas de centro octogonales grandes: (90x90x40x1,5)mm Cajas rectangulares: (100x55x40x1,5) mm Cajas mignón: (56x56x40x1,5) mm En general para todas las cajas embutidas en mampostería no deberán quedar sus bordes retirados más de 5 mm de la superficie exterior del revoque. En caso que por causa imprevista esa profundidad fuera mayor, será preciso montar sobre la caja un anillo de suplemento en forma sólida desde el punto de vista mecánico y eléctrico. Para el caso en que se utilicen cajas especiales, por así requerirlo la cantidad de cables y la sección de los mismos, deberá ser consultada a la Inspección quien determinará las dimensiones mínimas de las mismas Cuando se utilicen caños metálicos se deben instalar dentro de ellos líneas completas (monofásicas o polifásicas con su conductor de PE). Para facilitar la colocación o cambio de conductores debe emplearse cajas de paso en tramos mayores a 15 mts. horizontal y 20 mts. vertical, y cuando haya más de 3 curvas una caja. La altura en que se deberán colocar las distintas cajas serán las siguientes desde el nivel del piso: Cajas rectangulares para llaves: a 1,30 m Cajas rectangulares para tomacorrientes: a 0,40 m En todo lugar que se realicen cañerías a la intemperie o en interiores a la vista, se deberán utilizar caños y cajas “Tipo DAISA” o calidad superior. 5.3 Tendido subterráneo: Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias Todos los cables subterráneos deberán instalarse dentro de una zanja de 0.8 m de profundidad. Estos se deberán tender sobre una capa de arena fina de 0.10 m de espesor, cubriéndolos luego con el mismo material (arena) hasta formar una capa de 0.15 m sobre el cable. Posteriormente se les deberá colocar una hilada de ladrillos comunes para protección mecánica. Finalmente se deberá rellenar la zanja con tierra. Todos los conductores activos de instalación subterránea deberán estar construidos según Normas IRAM 2178 e IEC 60502. Los conductores serán instalados dentro de conductos de acero cincado, fibrocemento o PVC rígido pesado. En la instalación de los conductos se deben prever cámaras de paso en los cambios de dirección y en los tramos rectos, de tamaño y a distancias adecuadas como para permitir el montaje (max=25 m). Los conductos deben tener una pendiente mínima de 1% hacia dichas cámaras de paso. La tapada mínima sobre el conductor y/o sobre el caño debe ser de 0,60 m. El diámetro de los caños adoptados como conductos eléctricos debe cumplir con los siguientes valores mínimos: Diámetro exterior del cable d <= 66 mm d >= 66 mm * mínimo 100 mm. D caño con 1 cable/caño 100 mm 1,5 x d (mm) D caño con 2 cables/caño 2,5 x d (mm) * 2,5 x d (mm) D caño con3 cables/caño 3 x d (mm) * 3 x d (mm) Ref.: Reglamento para Líneas Eléctricas Exteriores en General de la AEA 5.4 Cables subterráneos: Los empalmes y derivaciones subterráneos deben hacerse dentro cajas de conexión adecuadas, rellenas con material aislante y no higroscópico. Cuando se usen cables armados, el sistema de empalme debe garantizar la continuidad eléctrica de la vaina metálica. Cuando los cables enterrados deban pasar bajo una calzada se deben prever conductos de paso ubicados al nivel de fondo de la zanja. La sección y la cantidad de conductos a instalar se deben determinar en función de la cantidad de cables que se deben pasar. Cada conducto debe sobresalir hacia ambos lados de la calzada por lo menos 1 m. Luego de montados los cables deben sellarse los extremos. Distancias mínimas que la instalación eléctrica debe mantener con otros servicios son las siguientes: Entre cables de energía y cables de señalización y comando Entre cables de energía y cables de telecomunicaciones Entre cables de telecomunicaciones y de señalización y comando = 0,2 m = 0,2 m = 0,2 m Entre cables de energía y otros servicios = 0,5 m La transición a otro sistema de canalización deberá hacerse desde una caja. 5.5 Tableros: Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias Todos los tableros eléctricos deberán llevar en su frente el logotipo, marcado en forma indeleble, que prevenga la existencia de “Riesgo de Choque Eléctrico”, de acuerdo a normas IRAM. Además deberán poseer en su frente la identificación de la funcionalidad correspondiente, como por ejemplo “Tablero General de Salas de Computación”. Todo borne o elemento bajo tensión deberá ser protegido contra contactos directos por medio de una protección mecánica (barrera, contratapa calada). Los dispositivos de maniobra y/o protección deberán ser fácilmente accionables y ubicados, en el caso de ser posible, a una altura respecto del piso entre 1m y 2 m. Se deberá prever suficiente espacio, en el montaje de elementos, para facilitar el acceso, recorrido y conexionado de los cables, teniendo en cuenta sus medidas y radios de curvatura. Las alimentaciones no indicadas de los dispositivos de maniobra y/o protección deberán ser ejecutadas con conductores de una sección por lo menos igual a la de los conductores de salida de dichos dispositivos. No obstante lo anterior, se recomienda, como regla general y debido a los efectos térmicos dentro de los tableros, aumentar la sección superior siguiente para estas alimentaciones. Los conductores no podrán estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro de los tableros. Para ello deberán fijarse entre sí y a puntos fijos apropiados. Los extremos de los cables se prepararán de manera apropiada al tipo de borne por conectar, para garantizar una conexión eléctrica segura y duradera; se entiende que en los dispositivos que no posean mordaza de compresión por resorte o tornillo, sino a ajuste por tornillo solamente, los conductores deberán ser conectados por medio de terminales apropiados. Por razones de seguridad los dispositivos de maniobra y/o protección deben instalarse en forma vertical y ser alimentados por sus bornes superiores. En todo aquello referente a los tableros eléctricos no especificado aquí explícitamente, los mismos deberán cumplir los requisitos de las Normas IRAM 2181 o IEC 60439 – 1 y 3 en lo que les sea aplicable. Los gabinetes deberán ser prefabricado de primera calidad y marca reconocida; deberá tener un grado mínimo de protección IP65. Tendrán doble puerta, ambas con cerradura tipo Yale. La interior será calada y la exterior ciega con burletes de neoprene que apoyará sobre un marco plano. La chapa deberá ser desengrasada y desfosfatizada, previo a la aplicación de dos manos de antióxido y terminada con esmalte sintético. Los gabinetes serán de dimensiones tales que tengan un 40% de reserva disponible. Se colocarán barras de cobre electrolítico de una sección calculada para la corriente nominal correspondiente al interruptor de entrada, montadas sobre aisladores. Se identificarán las barras de fase y neutro de acuerdo a normas IRAM. Las barras se protegerán en toda su extensión con un frente de acrílico transparente. Se montará en cada tablero una barra de cobre para puesta a tierra fijada al gabinete, en la cual se conectarán el cable de tierra general y los correspondientes a cada circuito de salida. Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias En la tapa exterior del tablero y sobre su cara interior se pegará el plano correspondiente al local de que se trate, con indicación de la identificación de cada interruptor en servicio en correspondencia con el plano. Sobre el plano se adherirá una lámina de contac transparente en toda su superficie. Se deberá vincular a puesta a tierra la caja y la tapa del gabinete. En los tableros eléctricos que posean acometidas de cañeros subterráneos, se deberá rellenar la salida del cañero subterráneo con espuma de poliuretano expandido para evitar el ingreso de humedad al interior del tablero. 5.6 Puesta a tierra: A los efectos de tener todas las partes metálicas de la instalación a tensión nula, se deberá mantener la continuidad eléctrica en forma estricta, se deberá llevar por la totalidad de las cañerías eléctricas un conductor de puesta a tierra y se conectará a la puesta a tierra correspondiente. La puesta a tierra en las farolas exteriores se deberán realizar en forma independiente mediante cable desnudo de 10 mm2 unida a jabalinas de 1,5 mts. mediante accesorios adecuados (bulón, terminal, etc). El conductor de protección, se pasará por todas las cañerías para asegurar la continuidad de las mismas. Será un cable aislado en PVC color verde-amarillo de cobre de 2.5 mm2 como sección mínima y cuya sección cumplirá lo establecido en la siguiente tabla: Sección de los conductores de línea de la instalación S [mm2] S <= 16 16 < S <= 35 S > 35 Sección correspondiente al conductores de protección Spe [mm2] S 16 S/2 En las bandejas portacables, se deberán conectar a tierra todos los tramos que la compongan. La instalación en todos los casos deberá garantizar una resistencia de puesta a tierra máxima de 10 ohms. En caso de no lograr esta magnitud, aun cuando la Empresa encuentre dificultad, deberá arbitrar los medios necesarios para lograrlo. Dichas mediciones deberán ser certificadas por profesional matriculado mediante protocolo firmado. En todos los casos el esquema de conexión a tierra es TT (único permitido por la Reglamentación Municipal). 5.7 Interruptores y tomacorrientes: Durante la realización de la instalación eléctrica, se deberá asegurar que los interruptores corten a fase de 220V y el neutro será permanente al artefacto de iluminación o portalámparas. Los interruptores de la instalación serán de embutir y los contactos serán elásticos dobles de bronce fosforoso para 10A - 220V.- Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias Los tomacorrientes serán de embutir, provistos de contactos de bronce fosforoso de una sola pieza y con doble superficie de contacto. 10A - 220V, con polo a tierra de la misma línea. Se embutirán en cajas rectangulares normales (100mm x 50mm). Los interruptores y tomacorrientes deberán ser marca “JELUZ/SICA” o calidad superior. 5.8 Cableado: Es muy importante recalcar que se deben respetar, en la instalación de todos los cables, los radios mínimos de curvatura; de lo contrario se podría deteriorar su aislación. Para cables de aislación PVC el Radio Mínimo de Curvatura es 5 veces el diámetro exterior del cable. Los conductores no deberán estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro de los tableros. Por ello deben fijarse entre sí y a puntos fijos apropiados de los tableros. 6- INSPECCIÓN A REALIZAR A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Durante la ejecución de las obras y una vez finalizada la instalación eléctrica, se deberán realizar inspecciones que comprenderá como mínimo las siguientes verificaciones: 6.1 6.2 Inspección Visual: Existencia de la declaración de los fabricantes acreditando que todos los componentes cumplen con las Normas IRAM correspondientes. Correcto conexionado de la instalación de puesta a tierra, según Norma IRAM 2281- Parte III. Operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y protección. Verificación del correcto funcionamiento de los enclavamientos de los aparatos de maniobra y protección. Comprobación de la correcta ejecución de uniones eléctricas de los conductores y barras. Correspondencia de código de colores para conductores y barras establecidos en la Norma IRAM 2373. Comprobación de la ubicación, características constructivas e inscripciones indicativas del tablero y del recinto que lo aloja. Conformidad con el Proyecto: Verificar que la instalación cumpla con lo especificado en el proyecto, especialmente en lo relacionado a: Cantidad y destino de los circuitos. Secciones de los conductores activos. Dimensiones y características de los materiales de las canalizaciones. Sección del conductor de protección. Características de los aparatos de maniobra, seccionamiento y protección. 6.3 Mediciones: Se deberán realizar las siguientes mediciones: Medición de continuidad eléctrica de todos los conductores activos, con óhmetro de tensión menor a 12 V. Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias Medición de continuidad eléctrica del conductor de protección, con óhmetro de tensión menor a 12 V. Medición de “Resistencia de Aislamiento”. Medición de la “Instalación de Puesta a Tierra”, según método telurímetro descripto en Norma IRAM 2281. Universidad Nacional de San Juan Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Construcciones Universitarias ANEXOS - PLANOS UNIFILAR UNIFILAR UNIFILAR TPD TSD-3 TSD-1 TPD Interruptor Aut. Reg. In=4x630 A Interruptor Aut. Reg. In=4x1000 A Barras de CU. pintadas 60mmx10mm Subt.3x185 Subt.3x50 Subt.2x185 Interruptor Aut. Reg. In=4x1000 A Interruptor Aut. Reg. In=4x630 A Interruptor Aut. Reg. In=4x160 A Subt.2x185 Subt.3x185 Subt.3x50 Subt.3x120 Subt.4x25 Interruptor Aut. Reg. In=4x315 A Interruptor Aut. Reg. In=4x160 A Subt.3x120 Subt.4x25 Subt. AL. 2x(3x185+95) Subt. CU. 3x(50+25) Subt. CU. 3x120+70 Subt. CU. 4x(3x25+16) Barras de CU. pintadas 30mmx10mm Subt.150 Subt.50 Subt.120 Interruptor Aut. Reg. In=4x315 A Interruptor Aut. Reg. In=4x315A Subt.150 Subt.120 Subt.50 Subt. CU. 3x150+70 Subt. CU. 3x120+70 Subt. CU. 3x50+25 CIRCUITO --- --- --- --- --- --- PE --- TIPO --- --- --- --- --- --- RST --- FASE RST RST RST RST RST --- --- POTENCIA kW --- --- --- --- --- --- PE TIPO --- FASE POTENCIA kW Interruptor Aut. Reg. In=4x250 A Interruptor Aut. Reg. In=4x100 A Subt.150 Subt. AL. 3x150+70 Subt.185 Subt.95 Interruptor Aut. Reg. In=4x315 A Subt.25 Subt. AL. 3x185+95 Subt. CU. 3x95+50 Subt. CU. 3x25+16 --- --- PE --- TIPO --- --- --- RST --- FASE RST RST --- --- --- POTENCIA kW 124 35 --- --- --- --- PE --- TIPO --- --- --- --- RST --- FASE RST RST RST --- --- POTENCIA kW 102 126 46 DESTINO de sistema Subt.25 CIRCUITO --- DESTINO Interruptor Aut. Reg. In=4x100 A Subt.95 Subt.185 Subt. AL. 3x25+16 Subt.25 Interruptor Aut. Reg. In=4x250 A CIRCUITO de sistema DESTINO Subt.25 DESTINO de sistema CIRCUITO Subt.150 Interruptor Aut. Reg. In=4x160 A Barras de CU. pintadas 20mmx5mm Barras de CU. pintadas 30mmx10mm Y TG-S3 Subt. CU.3x(3x185+95) Barras de CU. pintadas 60mmx10mm Interruptor Aut. Reg. In=4x315 A de sistema UNIFILAR TABLERO TRANSFORMADORES TT TT TSD-3 TSD-1 TABLERO NUEVO A REALIZAR TSD-6 UNIFILAR UNIFILAR TSD-4 TSD-5 TSD-6 Subt.50 Subt.70 Interruptor Aut. Reg. In=4x160 A TSD-4 Barras de CU. pintadas 20mmx2mm TSD-5 Barras de CU. pintadas 20mmx2mm Interruptor Aut. Reg. Subt.25 In=4x160 A Subt.50 Interruptor Compacto In=4x100 A Interruptor Aut. Reg. In=4x250 A Interruptor Aut. Reg. In=4x250 A Barras de CU. pintadas 20mmx5mm Subt.70 Subt.50 Interruptor Aut. Reg. In=4x250 A Subt.70 Interruptor Aut. Reg. In=4x160 A Subt.50 Barras de CU. pintadas 20mmx5mm Subt.70 Subt.50 Interruptor Aut. Reg. In=4x250 A Subt.50 Subt.50 Interruptor Aut. Reg. In=4x160 A Subt.50 Subt.50 Barras de CU. pintadas 20mmx5mm Subt.50 Interruptor Aut. Reg. In=4x160 A Subt.70 Interruptor Aut. Reg. In=4x160 A Subt.185 Interruptor Aut. Reg. In=4x160 A Subt.50 Interruptor Aut. Reg. In=4x315 A Subt.185 Subt.70 Interruptor Compacto In=4x160 A Subt.25 Subt.25 Interruptor Compacto. In=4x160 A Subt.70 Subt. CU. 3x70+35 Interruptor Compacto. In=4x63 A Subt.25 Subt. CU. 3x50+25 Subt. CU. 3x25+16 CIRCUITO --- --- --- Subt. AL. 3x25+16 --- PE TIPO --- --- --- --- --- FASE RST RST RST RST --- POTENCIA kW 41 62 77 12.5 --- DESTINO Subt. CU. 3x50+25 Subt. CU. 3x70+35 CIRCUITO --- --- --- PE TIPO --- --- --- FASE RST RST POTENCIA kW --- 31 Subt. CU. 3x185+95 Subt. CU. 3x50+25 Subt. CU. 3x50+25 Subt. CU. 3x50+25 CIRCUITO --- --- --- --- PE --- TIPO --- --- --- --- --- RST --- FASE RST RST RST RST --- 110 --- POTENCIA kW 44 50 88 --- --- de sistema Y TG-S6 de sistema DESTINO Y TG-S11 DESTINO de sistema Subt. CU. 3x70+35 O' C03: 2x2.5+t 3/4'' C04: 4x2.5+t 3/4'' C03: 3x2.5+t 3/4'' 3: 4x 3/4 2.5 +t '' TUG: Toma de uso general TUE: Toma de uso especial C03: 2x2.5+t 3/4'' 4 10 DD4 In=2x63A Id=30 mA DD5 In=2x63A Id=30 mA 10 DD6 In=2x63A Id=30 mA DD7 In=2x40A Id=30 mA Descargador 10 Y W 10 TM2 In=2x50 A CR=3 kA 10 TM3 In=2x50 A CR=3 kA 10 10 TM4 In=2x50 A CR=3 kA 10 10 TM5 In=2x50 A CR=3 kA 10 4 TM6 In=2x50 A CR=3 kA 10 TM7 In=2x25 A CR=3 kA 10 10 4 2x10+T=10 C11: 2x4+t 3/4'' 2x10+T=10 2x10+T=10 2x10+T=10 2x4+T=4 C26 C27 C28 C29 C30 C31 PE TIPO TUE TUE TUE TUE TUE TUE TUE --- FASE R S T R S T R --- POTENCIA kW 7.92 7.92 7.92 7.92 9.24 9.24 3.96 --- Y C11: 2x4+t 3/4'' C11: 2x4+t 3/4'' 2x10+T=10 C25 de sistema C03: 2x2.5+t 3/4'' W V C03: 3x2.5+t 3/4'' 2x10+T=10 CIRCUITO Tomas Periscopio Sala de Profesores Y Tomas Periscopio Sala-2 Linea-2 C03: 3x2.5+t 3/4'' W Tomas Periscopio Sala-2 Linea-1 C03: 2x2.5+t 3/4'' V U C10: 2x4+t 3/4'' C11: 2x4+t 3/4'' 10 DD3 In=2x63A Id=30 mA 10 TM1 In=2x50 A CR=3 kA DESTINO C10: 2x4+t 3/4'' 10 DD2 In=2x63A Id=30 mA 10 Dpto. Personal C10: 2x4+t 3/4'' 115 A 10 DD1 In=2x63A Id=30 mA C11: 2x4+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' U T 10 C0 10 Tomas Periscopio Sala-1 Linea-4 R R Rele sobre-sub Referencia de Tipo: Z C03: 2x2.5+t 3/4'' : 2x 2.5 3/4'' +t C02 C02: 2x2.5+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' U S T A' B' Z C04: 4x2.5+t 3/4'' C04: 4x2.5+t 3/4'' C05: 2x2.5+t 3/4'' P TM8 In=4x100 A CR=4.5 kA V S R 2: 2x 3/4 2.5+t '' C10: 2x4+t 3/4'' C11: 2x4+t 3/4'' C11: 2x4+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' C0 Q P O C10: 2x4+t 3/4'' C10: 2x4+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' P C04: 2x2.5+t 3/4'' E' TS1-S1 A' C' C03: 2x2.5+t 3/4'' O O R P C' C04: 2x2.5+t 3/4'' C15: 2x 4+t 3/4'' C15: 2x4+t 3/4'' C15: 2x4+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' N C04: 2x2.5+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' C15: 2x4+t 3/4'' D' C11: 2x4+t 3/4'' Tomas Periscopio Sala-1 Linea-3 M C09: 2x2.5+t 3/4'' 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' Mesa de entrada y salida E' C03: 2x2.5+t 3/4'' L C09: 2x4+t 3/4'' K N F' C03: 2x2.5+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' t .5+ 2x2 2: C0 3/4'' C04: 4x2.5+t 3/4'' C05: 2x2.5+t 3/4'' C05: 3x2.5+t 3/4'' C08: 2x2.5+t 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' J L C05: 2x2.5+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' 2x2 3/4 .5+t '' I C10: 2x4+t 3/4'' C11: 2x4+t 3/4'' K C' C04: 2x2.5+t 3/4'' TS1-S1 Tomas Periscopio Sala-1 Linea-2 C09: 2x2.5+t 3/4'' C0 1: H Vice Decanato C09: 2x2.5+t Secretaria Administrativa Financiera J D' B' Tomas Periscopio Sala-1 Linea-1 C09: 2x2.5+t 3/4'' F' C04: 2x2.5+t 3/4'' C08: 2x2.5+t 3/4'' M C' C04: 2x2.5+t 3/4'' F' M I Secretaria de Posgrado Secretaria C10: 2x4+t 3/4'' G C01: 2x2.5+t 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4'' G E C01: 2x2.5 +t 3/4'' C14: 2x4+t 3/4 C0 1: 2 x2 3/4 .5+t '' Universitaria C01: 2x2.5+t 3/4' ' +t C01: 2x2.5 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4'' 2.5+t 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4'' Secretaria Investigaciones C01: 2x2.5+t 3/4'' C01: 2x C0 1: 2 3/4 x2.5 + '' C01: 2x2.5+t 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4'' Administrativa Secretaria Asuntos Estudiantiles C09: 2x2.5+t 3/4'' F H F' C05: 2x2.5+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' +t D 1: 2x2 3/4 .5+t '' F' H' C' C04: 2x2.5+t 3/4'' 2.5 2x '' 3: C0 3/4 C01: 2x2.5+t 3/4'' 5+t x2. 1: 2 C0 3/4' ' C0 C05: 2x2.5+t 3/4'' C' C' C04: 2x2.5+t 3/4'' E' +t D E G C01: 2x2.5+t 3/4'' I E' D' C04: 2x2.5+t 3/4'' D' x2.5 3: 2 C0 3/4'' C ' .5+t 2x2 ' 3/4' : C01 C01: 2x2.5+t 3/4'' F' C05: 2x2.5+t 3/4'' C04: 3x2.5+t 3/4'' C12: 2x4+t 3/4'' .5+t : 2x2 C03 /4'' 3 : 2x 2.5+ t 3/4' Contabilidad y t 2.5+ G' Finanzas C05: 2x '' 3/4 G' H' t 5+ 2. 2x 2: /4'' C0 3 C01 H G G C15: 2x4+t 3/4'' .5+t : 2x2 C02 /4'' 3 C09: 2x2.5+t 3/4'' C E H' G' H' +t H' C16: 2x4+t 3/4'' C05: 2x2.5+t 3/4'' C16: 2x4+t 3/4'' C08: 2x2.5+t 3/4'' +t 2x2.5 3/4'' B D C05: 2x2.5 3/4'' J' F' C05: 2x2.5+t 3/4'' C15: 2x4+t 3/4'' C14: 2x4+t 3/4 F C05: 3x2.5+t 3/4'' Dpto. Concursos C02: C09: 2x2.5+t 3/4'' D C08: 2x2.5+t 3/4'' +t A C14: 2x4+t 3/4 C08: 2x2.5+t 3/4'' C15: 2x4+t 3/4'' 5 x2 . 1: 2 C0 3/4'' B C08: 2x2.5+t 3/4'' C15: 2x4+t 3/4'' C12: 2x4+t 3/4'' C12: 2x4+t 3/4'' C16: 2x4+t 3/4'' C09: 2x2.5+t 3/4'' A C C01: 2x2.5+t 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4'' B C08: 2x2.5+t 3/4'' +t 2.5 2x 1: '' C0 3/4 B t C08: 2x2.5+t 3/4'' C14: 2x4+t 3/4'' C06: 2x2.5+t 3/4'' 8: 2 3/ x2.5 4'' +t J' C05: 3x2.5+t 3/4'' C05: 3x 2.5+t 3/4'' t .5+ x2 J' : 2 '' I' C05 3/4 C12: 2x4+t 3/4'' H' H' J' L' C0 M' I' C05: 3x2.5+t 3/4'' Dpto. Area Operativa L' LL' LL' 3/4'' m C07-08: 4x2.5+t 3/4'' TG-S1 C14: 2x4+t 3/4'' C16: 2x4+t 3/4'' C15: 2x4+t 3/4'' A : 2x2 .5 3/4'' +t N' C14: 2x4+t 3/4'' C06 C12: 2x4+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' R' t + 2x2.5 3/4'' C06: N' N' C06: 2x2.5+t C06: 2x2.5+t 3/4'' I' C05: 2x2.5+t 3/4'' J' C12: 2x4+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' C06: 3x2.5+t 3/4'' M' C05: 3x2.5+t 3/4'' I' C0 2: 2 x 3/4 2.5+t '' R' 6: 2 3/ x2. 4' 5+ ' t 6: 2 3/ x2.5 4'' +t 6: 2x 3/4 2.5+ t '' C06: 2x2.5+t 3/4'' C0 P' C0 Secretarias C12: 2x4+t 3/4'' J' LL' N' C06: 2x2.5+t 3/4'' P' C13: 2x4+t 3/4'' C06: 2x2.5+t 3/4'' N' C0 C06: 2x2.5+t 3/4'' C06: 2x2.5+t 3/4'' C07: 2x2.5+t 3/4'' C07: 2x2.5+t 3/4'' 7: 3x 3/4 2.5+ '' t C0 C03: 2x2.5+ t 3/4'' Consejo Directivo +t R' tm .5+ 2x2 /4'' 7: 3 C13: 2x4+t 3/4'' Decanato +t 2x2.5 3/4'' 2x2.5 3/4'' S' T' C06: R' +t C07: 2x2.5+t 3/4'' C12: 2x4+t 3/4'' C04: 3x2.5+t 3/4'' C12: 2x4+t 3/4'' C0 5 : 2 2x '' 7: C0 3/4 Secretaria Decanato T' C05: 2x2.5+t 3/4'' C11: 2x4+t 3/4'' C22: 2x4+t 3/4'' C19: Subt. 2x10 C22: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm C19: Subt. 2x10 C22: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm C19: 2x4+t C.C. C22: 2x4+t 3/4'' C22: 2x4+t 3/4'' AA B.P. 50 mm CA C22: 2x4+t 3/4'' C19: 2x4+t C.C. C19: Subt. 2x10 C22: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm AA B.P. 50 mm 1 2 3 C19: 2x4+t C.C. 4 CA C22: 2x4+t 3/4'' C22: 2x4+t 3/4'' AA C19: 2x4+t C.C. CA C19: 2x4+t C.C. CA C19: 2x4+t C.C. C19: Subt. 2x10 C22: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm C22: 2x4+t 3/4'' C22: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm C22: 2x4+t 3/4'' C19: 2x4+t C.C. AA AA CA C19: 2x4+t C.C. AA CA C19: 2x4+t C.C. C30: 2x10+t C.C C25: 2x10+t C.C. C19: 2x4+t C.C. y Finanzas C28: 2x10+t C.C. C22: 2x4+t 3/4'' TS1-S1 Descargador Rele sobre-sub Contactor CA 3 AA C29: 2x10+t C.C C29: 2x10+t C.C 4 Dpto. Concursos Secretarias C27: 2x10+t C.C. 2 C19: Subt. 2x6 C22: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm C26: 2x10+t C.C. 1 C19: 2x4+t C.C. CA C30: 2x10+t C.C C19: 2x4+t C.C. C19: 2x4+t C.C. C22: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm B.P. 50 mm C22: 2x4+t 3/4'' AA CA C19: 2x4+t C.C. Consejo Directivo Decanato Secretaria Decanato B.P. 50 mm AA AA CA C19: 2x4+t C.C. C29: 2x4+t C.C C22: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm AA CA AA AA CA AA C17: 2x4+t C.C. CA AA CA AA C18: 2x4+t C.C. CA AA CA AA C18: 2x4+t C.C. C18: 2x4+t C.C. AA Diferencial Circuito (C07) TM07 Diferencial Circuito (C06) TM06 Tomas Periscopio Sala de Profesores Tomas Periscopio Sala-2 Linea-2 Tomas Periscopio Sala-2 Linea-1 Tomas Periscopio Sala-1 Linea-4 Tomas Periscopio Sala-1 Linea-3 AA C31: 2x4+t C.C. C18: 2x4+t C.C. CA AA CA C31: 2x4+t C.C. Tomas Periscopio Sala-1 Linea-2 Dpto. Personal C18: 2x4+t C.C. C22: 2x4+t 3/4'' Tomas Periscopio Sala-1 Linea-1 C17: 2x4+t C.C. C17: 2x4+t CA C.C. C18: 2x4+t C.C. a la docencia e Secretaria Universitaria Secretaria Investigaciones Secretaria Asuntos Estudiantiles Administrativa 4 C17: 2x4+t C.C. C17: 2x4+t C.C. CA CA C18: 2x4+t C.C. C17: 2x4+t C.C. Mesa de entrada y salida Diferencial Circuito (C05) TM05 3 C17: 2x4+t C.C. C17: 2x4+t C.C. C31: 2x4+t C.C. Diferencial Circuito (C04) TM04 4 2 C17: Subt. 2x6 C18: Subt. 2x6 C20: Subt. 4x35 C21: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm C17: 2x4+t C.C. C18: 2x4+t C.C. Secretaria Administrativa Financiera Diferencial Circuito (C03) TM3 3 Diferencial Circuito (C01) TM1 2 1 C17: 2x4+t C.C. Secretaria de Posgrado Diferencial Circuito (C02) TM2 1 C29 - 30: 4x10+t C.C CA CA CA AA AA C31: 2x4+t C.C. AA C18: 2x4+t C.C. C29-30-31: 6x10+t C.C C26-27-28: 6x10+t C27-28: 4x10+t C.C C.C C28: 2x10+t C.C TS-S1 C21: 2x4+t 3/4'' C21: 2x4+t 3/4'' C21: 2x4+t 3/4'' C21: 2x4+t 3/4'' C21: 2x4+t 3/4'' C21: 2x4+t 3/4'' B.P. 50 mm C21: 2x4+t 3/4'' C21: 2x4+t 3/4'' C21: 2x4+t 3/4'' C21: 2x4+t 3/4'' B.P. 50 mm C17: Subt. 2x6 C18: Subt. 2x6 C20: Subt. 4x35 C21: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm B.P. 50 mm C21: 2x4+t 3/4'' B.P. 50 mm C18: Subt. 2x6 C20: Subt. 4x35 C21: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm B.P. 50 mm B.P. 50 mm B.P. 50 mm C18: Subt. 2x6 C20: Subt. 4x35 C21: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm B.P. 50 mm C21: 2x4+t 3/4'' C21: 2x4+t 3/4'' B.P. 50 mm C21: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm TABLERO GENERAL TG-S1 C23: 3x2.5+t 3/4'' C23: 3x2.5+t 3/4'' Dpto. Area Operativa Consejo Directivo Secretarias C23: 3x2.5+t 3/4'' C23: 3x2.5+t 3/4'' C23: 3x2.5+t 3/4'' C23: 3x2.5+t 3/4'' y Finanzas Diferencial Circuito (C15 Y C16) TM15-TM16 Tomas Nor-Este Tomas Sur-Este Diferencial Circuito (C23 Y C24) TM23-TM24 Diferencial Circuito (C13 Y C14) TM13-TM14 Tomas Sur-Centro Tomas Sur-Oeste pasillo Nor-Oeste 1 Tomas Periscopio Sur-Este Nor-Oeste 2 Nor-Centro Tomas Periscopio Sur-Oeste Diferencial Circuito (C21) TM21 Diferencial Circuito (C11 Y C12) TM11-TM12 Diferencial Circuito (C20) TM20 Diferencial Circuito (C09 Y C10) TM09-TM10 Diferencial Circuito (C07 Y C08) TM7-TM8 Nor-Este Tomas Lateral Pasillo Nor-Este Diferencial Circuito (C19) TM19 Diferencial Circuito (C04, C05 Y C06) TM4-TM5-TM6 Diferencial Circuito (C18) TM18 Sur-Este Diferencial Circuito (C17) TM17 C23: 3x2.5+t 3/4'' Sur-Centro C23: 3x2.5+t 3/4'' Tomas Lateral Pasillo Oeste C23: 3x2.5+t 3/4'' Sur-Oeste C23: 3x2.5+t 3/4'' Dpto. Personal Mesa de entrada y salida Tomas Nor-Oeste C23: 3x2.5+t 3/4'' Secretaria Administrativa Financiera Secretaria de Posgrado a la docencia e Secretaria Universitaria C23: 3x2.5+t 3/4'' Vice Decanato TM25 In=4x32 A CR=4.5 kA Referencia de Tipo: 16 10 TM29 In=2x20 A CR=4.5 kA 6 6 DD1 In=2x40A Id=30 mA 2.5 2.5 TM1 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 TM2 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2x2.5+T=2.5 2.5 TM7 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 2x2.5+T=2.5 4 TM8 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 Subt.2x2.5+T 4 TM9 In=2x20 A CR=3 kA 4 2x4+T=4 4 TM10 In=2x20 A CR=3 kA 4 2x4+T=4 4 TM11 In=2x20 A CR=3 kA 4 2x4+T=4 4 TM12 In=2x20 A CR= 3 kA 4 2x4+T=4 4 TM13 In=2x20 A CR=3 kA 2x4+T=4 4 TM14 In=2x20 A CR=3 kA 4 4 DD9 In=2x40A Id=30 mA 6 TM16 In=2x20 A CR=3 kA 10 TM18 In=2x32 A CR=3 kA 6 Subt.2x6+T 50 10 2x4+T=4 2x4+T=4 CIRCUITO C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C03 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 Subt.2x10+T C19 TIPO IUG IUG IUG IUG IUG IUG IUG IUG TUG TUG TUG TUG TUG TUG TUG TUG TUE TUE TUE 4 DD11 In=4x80A Id=30 mA TM19 In=2x50 A CR=3 kA 6 Subt.2x6+T 25 DD10 In=2x63A Id=30 mA 6 TM17 In=2x32 A CR=3 kA 4 25 10 6 DD8 In=2x40A Id=30 mA 4 TM15 In=2x20 A CR=3 kA 4 2x4+T=4 6 DD7 In=2x25A Id=30 mA 25 TM20 In=4x125 A CR=3 kA 50 Subt.4x35+T C20 DD12 In=4x80A Id=30 mA DD13 In=2x25A Id=30 mA 25 TM21 In=4x80 A CR=3 kA 25 Subt.4x16+T 2.5 TM22 In=4x80 A CR=3 kA 2.5 TM23 In=1x16 A CR=3 kA 25 TM24 In=1x16 A CR=3 kA 2.5 Subt.4x16+T 2.5 Subt.3x2.5+T C21 C22 C23-U C23-V PE TUE TUE IUG IUG --- S S S T T S S T T R R S S R S T RST RST RST T T --- 1.20 1.60 1.20 0.70 1.00 2.64 3.52 1.75 3.30 2.64 1.76 1.10 0.66 6.60 6.60 4.24 54.00 39.00 36.00 0.72 0.72 --- UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN Obra: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ PLANO Proyecto: de sistema Tomas Nor-Este Tomas Sur-Este Tomas Sur-Centro DESTINO Aire Acondicionado Sector Norte R 1.30 Aire Acondicionado Sector Sur R 1.30 Tomas Periscopio Norte R 2.10 Tomas Periscopio Sur-Este FASE POTENCIA kW Tomas Periscopio Sur-Oeste 2x2.5+T=2.5 2.5 TM6 In=2x16 A CR=3 kA 6 DD6 In=2x40A Id=30 mA Tomas Lateral Pasillo Nor-Este 2x2.5+T=2.5 2.5 TM5 In=2x16 A CR=3 kA 6 DD5 In=2x40A Id=30 mA Tomas Lateral Pasillo Sur-Este 2x2.5+T=2.5 2.5 TM4 In=2x16 A CR=3 kA 6 DD4 In=2x40A Id=30 mA Fotocelula Tomas Lateral Pasillo Oeste 2x2.5+T=2.5 2.5 TM3 In=2x16 A CR=3 kA 6 DD3 In=2x25A Id=30 mA k1 Tomas Nor-Oeste 2x2.5+T=2.5 DD2 In=2x40A Id=30 mA Externas (V) TM28 In=2x20 A CR=4.5 kA TUG: Toma de uso general TUE: Toma de uso especial 6 Externas (U) 4 TM27 In=4x63 A CR=4.5 kA TM26 In=4x40 A CR=4.5 kA Aire Acondicionado Sector Norte P Max. Simult. = 126,55 kW ( FS: 0,7) Interruptor In=4X250 A CR=10 kA 10 R= 60,50 kW S= 60,68 kW T= 59,60 kW Aire Acondicionado Sector Sur P INST = 91,96 kW TS1 UNIFILAR TABLERO GENERAL Tomas Periscopio Norte TG-S1 Tomas Lateral Pasillo Sur-Este TG-S1 Tomas Sur-Oeste C23: 3x2.5+t 3/4'' Secretaria Investigaciones t .5+ 3x2 3: C2 3/4'' Secretaria Asuntos Estudiantiles Desde B.P. Administrativa C23: 3x2.5+t 3/4'' Diferencial Circuito (C01, C02 Y C03) TM1-TM2-TM3 C23: 3x2.5+t 3/4'' C23: 3x2.5+t 3/4'' C23: 3x2.5+t 3/4'' C23: 3x2.5+t 3/4'' C23: 3x2.5+t 3/4'' Dpto. Concursos C23: 3x2.5+t 3/4'' C23: 3x2.5+t 3/4'' C23: 3x2.5+t 3/4'' Decanato Secretaria Decanato C23: 3x2.5+t 3/4'' C23: 3x2.5+t 3/4'' C23: 3x2.5+t 3/4'' C23: 3x2.5+t 3/4'' C23: 3x2.5+t 3/4'' C23: 3x2.5+t 3/4'' C23: 3x2.5+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' C14: 2x4+t 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4'' C0 C06: 2x2.5+t 3/4'' R' t .5+ Q' C07: 2x2.5+t 3/4'' 2.5 : 2x C06 3/4'' C07: 2x2.5+t 3/4'' C13: 2x4+t 3/4'' C12: 2x4+t 3/4'' Q' S' T' O' C13: 2x4+t 3/4'' C13: 2x4+t 3/4'' C05: 3x2.5+t 3/4'' C13: 2x4+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' C13: 2x4+t 3/4'' C13: 2x4+t 3/4'' DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS Dibujo: Directora: Fecha: TABLERO GENERAL Desde B.P. Desde B.P. C05: 2x4+t 3/4'' Hacia CIII Hacia C14 CIII: Subt. 2x2.5 CVI: Subt. 2x4 T:1x16 B.P. 150 mm C15: Subt. 2x4 T:1x16 B.P. 100 mm Hacia C14 C15: Subt. 2x4 T:1x16 B.P. 100 mm Hacia CIII CIV: 2x2.5+t 3/4'' CII: 2x2.5+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' z C14: Subt. 2x2.5 C15: Subt. 2x4 C16: Subt. 3x4 C18: Subt. 3x4 T:1x16 B.P. 100 mm C03: 2x2.5+t 3/4'' z z C03: 2x2.5+t 3/4'' Hacia CIV Hacia CI Hacia CII Hacia CI CA Hacia CII Hacia CI Hacia CII Hacia CIV AA C08: 2x4+t C.C. C08: 2x4+t C.C. Hacia C15 C08: 2x4+t 3/4'' Hacia CIV C08: 2x4+t C.C. C08: 2x4+t 3/4'' C08: 2x4+t C.C. Hacia C15 C08: 2x4+t 3/4'' Hacia C15 AA Hacia CIII C08: 2x4+t 3/4'' CIII: Subt. 2x2.5 CVII: Subt. 2x4 CXIII: Subt. 3x6 T:1x16 B.P. 150 mm CIII: Subt. 2x2.5 T:1x16 B.P. 150 mm C08: 2x4+t C.C. Hacia CIII AA4 Hacia CIII Hacia CIX B.P. 50 mm C12: 2x4+t 3/4'' C08: Subt. 2x6 C09: Subt.4x6 C12: Subt. 4x6 B.P. 100 mm C14: Subt. 2x2.5 C15: Subt. 2x4 C16: Subt. 3x4 C17: Subt. 3x4 C18: Subt. 3x4 T:1x16 B.P. 100 mm CXI: 3x4+t 3/4'' Hacia CVII C19: 3x4+t 3/4'' TM20 In=4X80A CR=10 kA Referencia de Tipo: C12: 2x4+t 3/4'' B.P. 50 mm B.P. 50 mm 4 6 TM17 In=4x25 A CR=4.5 kA Diferencial Circuito (CXIII) TM13 Diferencial Circuito (CXII) TM12 Diferencial Circuito (CXI) TM11 Diferencial Circuito (CX) TM10 Diferencial Circuito (CIX) TM9 Diferencial Circuito (CVII y CVIII) TM7-TM8 Aire Acondicionado 4 Aire Acondicionado 3 Aire Acondicionado 2 Aire Acondicionado 1 Tomas S.A. Fondo Escenario TM18 In=2x20 A CR=4.5 kA 2x4+T=4 Subt.2x4+T 4 Subt.2x4+T 4 TM9 In=4x50 A CR=3 kA 6 6 TM10 In=2x20 A CR=3 kA 6 4 Subt.2x6+T Subt.4x6+T CIRCUITO C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C03 C09 TIPO IUG IUG IUG IUG TUG TUG TUE TUE FASE R R S T R R S T POTENCIA kW 0.50 0.50 1.51 1.05 2.20 2.20 2.64 5.95 DD8 In=2x25A Id=30 mA 6 TM11 In=4x20 A CR=3 kA 2.5 TM12 In=4x20 A CR= 3 kA 6 Subt.4x6+T Subt.4x6+T C10 C11 C12 --- TUE TUE RST --- RST RST 34.40 --- 6.00 9.00 2.5 TM13 In=1x5 A CR=3 kA 6 Aire Acondicionado Sector Sur Subt.2x2.5+T 4 6 TM8 In=2x32 A CR=3 kA Aire Acondicionado Sector Norte 2x2.5+T=2.5 4 6 TM7 In=2x20 A CR=3 kA Fotocelula 4 Reserva C13: 3x2.5+t 3/4" 2x2.5+T=2.5 2.5 4 TM6 In=2x16 A CR=3 kA k1 DD7 In=4x25A Id=30 mA Tomas Periscopio Sector Sur C13: 3x2.5+t 3/4" 4 TM5 In=2x16 A CR=3 kA 6 DD6 In=2x40A Id=30 mA Tomas Periscopio Sector Norte C13: 3x2.5+t 3/4" 4 TM4 In=2x10 A CR=3 kA 2.5 6 DD5 In=2x25A Id=30 mA Tomas Aula 30 C13: 3x2.5+t 3/4" 2.5 TM3 In=2x20 A CR=3 kA 4 DD4 In=2x25A Id=30 mA Tomas Departamento Alumnos C13: 3x2.5+t 3/4" DD3 In=2x25A Id=30 mA 2.5 TM2 In=2x10 A CR=3 kA 2.5 2x2.5+T=2.5 C13: 3x2.5+t 3/4" 6 2.5 DD2 In=2x25A Id=30 mA 2.5 2.5 Desde B.P. Tomas S.A. Periscopios Escenario 4 TM16 In=4x25 A CR=4.5 kA 2.5 TM1 In=2x10 A CR=3 kA C13: 3x2.5+t 3/4" Tomas S.A. Sur P Max. Simult. = 40,78 kW ( FS: 0,6) 6 TM15 In=4x20 A CR=4.5 kA 2.5 C13: 3x2.5+t 3/4" Diferencial Circuito (CV y CVI) TM5-TM6 R= 22,37 kW S= 24,26 kW T= 21,33 kW TUG: Toma de uso general TUE: Toma de uso especial l B.P. 50 mm DD1 In=2x25A Id=30 mA C13: 3x2.5+t 3/4" Tomas S.A. Oeste TG-S2 4 C13: 3x2.5+t 3/4" Tomas S.A. Norte TG-S2 Hacia CIV CXIII: 3x4+t 3/4'' TM19 In=2x20 A CR=4.5 kA C13: 3x2.5+t 3/4" Diferencial Circuito (CIV) TM4 UNIFILAR TABLERO GENERAL P INST = 67,96 kW C08: Subt. 2x6 C09: Subt.4x6 C12: Subt. 4x6 B.P. 100 mm S.A. Escenario AA2 Hacia CIII AA Hacia CVII C17: 3x4+t 3/4'' S.A. Lateral CVIII: 2x4+t 3/4'' CA Hacia C13 C12: 2x4+t 3/4'' Diferencial Circuito (CIII) TM3 Diferencial Circuito (CI y CII) TM1-TM2 Diferencial Circuito (C13) TM13-TM14 Diferencial Circuito (C11 y C12) TM11-TM12 Diferencial Circuito (C8) TM8 Diferencial Circuito (C7) TM7 Hacia CIV CVII: Subt. 2x4 CIX: Subt. 2x4 CXI: Subt. 3x6 CXIII: Subt. 3x6 T:1x16 B.P. 150 mm Hacia CIII Hacia C14 Hacia C15 CVIII: 2x4+t 3/4'' CVIII: 2x4+t C.C. AA4 CA Hacia CIV CIII: Subt. 2x2.5 CV: Subt. 2x4 CVI: Subt. 2x4 CXII: Subt. 3x6 T:1x16 B.P. 150 mm CI: Subt. 2x2.5 CII: Subt. 2x2.5 T:1x16 B.P. 150 mm Hacia CIII AA2 C08: 2x4+t C.C. Diferencial Circuito (C5 y C6) TM5-TM6 AA1 Hacia C15 C08: 2x4+t C.C. Hacia C14 Diferencial Circuito (C04) TM4 CII: 2x2.5+t 3/4'' Hacia CIII z B.P. 50 mm Diferencial Circuito (C3) TM3 CI: 2x2.5+t 3/4'' CI: 2x2.5+t 3/4 CII: 2x2.5+t 3/4'' AA3 Aire Acondicionado-4 Aula 29 Hacia C15 CIII: Subt. 2x2.5 CVI: Subt. 2x4 T:1x16 B.P. 150 mm Diferencial Circuito (C19) TM19 Hacia CVI AA3 z C03: 2x2.5+t 3/4'' CX: 3x4+t 3/4'' CXII: 3x4+t 3/4'' CA Hacia C15 C03: 2x2.5+t 3/4'' C07: 2x4+t 3/4'' CI: Subt. 2x2.5 CII: Subt. 2x2.5 CIV: Subt. 2x2.5 CVII: Subt. 2x4 CVIII: Subt. 2x4 CIX: Subt. 2x4 CXI: Subt. 3x6 CXIII: Subt. 3x6 T:1x16 B.P. 150 mm Diferencial Circuito (C18) TM18 AA TS1-S2 Aire Acondicionado-3 Aula 29 z CII: 2x2.5+t 3/4'' C04: Subt. 2x2.5 C06: Subt. 2x4 C07: Subt. 2x4 C11: Subt. 2x6 Desde B.P. Desde B.P. T:1x16 C11: 2x4+t B.P. 100 mm 3/4'' Diferencial Circuito (C17) TM17 C07: 2x4+t 3/4'' AA1 CVII: 2x4+t 3/4'' Hacia CIII C14: Subt. 2x2.5 C15: Subt. 2x4 C16: Subt. 3x4 C18: Subt. 3x4 T:1x16 B.P. 100 mm CIX: 2x4+t 3/4'' Aire Acondicionado-2 Aula 29 C03: 2x2.5+t 3/4'' Hacia C15 O Diferencial Circuito (C16) TM16 Hacia C15 z CIII: 2x2.5+t 3/4'' Aire Acondicionado-1 Aula 29 C03: 2x2.5+t 3/4'' AA O CI: Subt. 2x2.5 CII: Subt. 2x2.5 CIII: Subt. 2x2.5 CIV: Subt. 3x2.5 CV: Subt. 2x4 CVI: Subt. 2x4 CVII: Subt. 2x4 CVIII: Subt. 2x4 CIX: Subt. 2x4 CX: Subt. 3x6 CXI: Subt. 3x6 CXII: Subt. 3x6 CXIII: Subt. 3x6 T:1x16 B.P. 150 mm C18: 3x4+t 3/4'' C16: 3x4+t 3/4'' CIII: 2x2.5+t 3/4'' CIII: 2x2.5+t 3/4'' O O Diferencial Circuito (C15) TM15 z CIII: 2x2.5+t 3/4'' O S.A. Intermedias CIII: 2x2.5+t 3/4'' S.A. Central 4: 4x V02 3/4 2.5+ t '' Toma Aula 29 z CI: 2x2.5+t 3/4'' C06: 2x4+t 3/4'' C0 N Hacia CIII Hacia C13 CI: 2x2.5+t 3/4 Toma sup. t 2x4+ CIX: 3/4' ' Diferencial Circuito (C14) TM14 C11: 2x4+t 3/4'' O Desde B.P. CVII: 2x4+t 3/4'' C14: Subt. 2x2.5 C15: Subt. 2x4 C18: Subt. 3x4 T:1x16 B.P. 100 mm O O TS1-S2 B.P. 50 mm Desde B.P. CIX: 2x4+t 3/4'' CIV: 2x2.5+t 3/4'' C06: 2x4+t 3/4'' C06: 2x4+t 3/4'' C04: Subt. 2x2.5 C06: Subt. 2x4 C07: Subt. 2x4 C11: Subt. 2x6 T:1x16 B.P. 100 mm O Esc. Externas (M) C15: 2x4+t 3/4'' Desde B.P. C04: Subt. 2x2.5 C06: Subt. 2x4 C07: Subt. 2x4 C11: Subt. 4x6 T:1x16 B.P. 100 mm CIV: 2x2.5+t 3/4'' Esc. Tomas Periscopio Sector Sur C15: 2x4+t 3/4'' Desde B.P. O Desde B.P. Externas (L) B B1 Desde B.P. Desde B.P. O Tomas Periscopio Sector Norte Desde B.P. O Desde B.P. O Tomas Aula 30 Desde B.P. H I J CIII: 2x2.5+t 3/4'' Desde B.P. O Aire Acondicionado Sector Sur Desde B.P. E O Desde B.P. O Tomas Departamento Alumnos E E CII 2x2.5+t 3/4'' C04: 3x2.5+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' M C14: 4x2.5+t 3/4'' Desde B.P. O C04: 2x2.5+t 3/4'' 3: 2x 3/4 2.5+ t '' Desde B.P. CI: 2x2.5+t 3/4'' O J O CIII: 2x2.5+t 3/4'' L H C0 CVI: 2x4+t 3/4'' C04 : 2x 2.5 3/4'' +t +t C04: 2x2.5 3/4'' C06: 2x4+t 3/4'' C06: 2x4+t 3/4'' C14: 2x2.5+t 3/4'' H C14: 2x2.5+t 3/4'' Desde B.P. Diferencial Circuito (C1 y C2) TM1-TM2 H C14: 2x2.5+t 3/4'' C14: 2x2.5+t 3/4'' CVIII: 2x4+t 3/4'' V01 J I Desde B.P. C14: 2x2.5+t 3/4'' CIII: 2x2.5+t 3/4'' CI: 2x2.5+t 3/4'' C14: 2x2.5+t 3/4'' I CIV: 2x ' 3/4' CIV: 2x2.5+t 3/4'' O CII: 2x2.5+t 3/4'' C15: 2x4+t 3/4'' C03: 3x2.5+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' Desde B.P. M C14: 2x2.5+t 3/4'' CIII: 2x2.5+t 3/4'' CIII: 2x2.5+t 3/4'' 2.5+t +t E E C14: 2x2.5+t 3/4'' I CIII: 2x2.5+t 3/4'' O Atril Aire Acondicionado Sector Norte B1 C14: 2x2.5+t 3/4'' H J Desde B.P. Desde B.P. O Desde B.P. C14: 2x2.5+t 3/4'' C14: 2x2.5+t 3/4'' I Rack O O Departamento Alumnos B I E C03: 2x2.5+t 3/4'' I C14: 2x2.5+t 3/4'' Desde B.P. O +t x2.5 4: 4 C0 3/4'' C0 4: 2x 3/4 2.5 +t '' K Desde B.P. Desde B.P. 2.5 : 2x C04 3/4'' B E C02: 2x2.5+t 3/4'' C14: 2x2.5+t 3/4'' Desde B.P. Reserva C02: 2x2.5+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' Desde B.P. C03: 3x2.5+t 3/4'' B1 I C14: 2x2.5+t 3/4'' C04: 3x2.5+t 3/4'' J Desde B.P. C14: 2x2.5+t 3/4'' I E C03: 3x2.5+t 3/4'' B E H C14: 2x2.5+t 3/4'' H E E C03: 2x2.5+t 3/4'' B C02: 2x2.5+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' B1 C02: 2x2.5+t 3/4' ' B C03: 2x2.5+t 3/4'' E B H C14: 2x2.5+t 3/4'' C14: 2x2.5+t 3/4'' C06: 2x4+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' E H K C15: 2x4+t 3/4'' D Desde B.P. C14: 2x2.5+t 3/4'' C14: 2x2.5+t 3/4'' D C05: 2x4+t 3/4'' Desde B.P. C15: 2x4+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' C C03: 2x2.5+t 3/4'' C05: 2x4+t 3/4'' D C03: 3x2.5+t 3/4'' A A C05: 2x4+t 3/4'' C03: 3x2.5+t 3/4'' D C05: 2x4+t 3/4'' C01: 2x2.5+ t 3/4'' A +t 2.5 2x '' 2: C0 3/4 A C03: 2x2.5+t 3/4' ' C03: 2x2.5+t 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4 C05: 2x4+t 3/4'' C C03: 2x2.5+t 3/4'' Desde B.P. C06: 2x4+t 3/4'' D C15: 2x4+t 3/4'' D C05: 2x4+t 3/4'' A 4 2x 5: C0 3/4'' C03: 3x2.5+t 3/4'' C C15: 2x4+t 3/4'' C15: 2x4+t 3/4'' C15: 2x4+t 3/4'' C03: 3x2.5+t 3/4'' C03: 3x2.5+t 3/4'' A1 +t TG-SA CV: 2x4+t 3/4'' Desde B.P. Desde B.P. C06: 2x4+t 3/4'' D C A C01: 2x2.5+t 3/4'' Desde B.P. C05: 2x4+t 3/4'' A1 A C03:3x2.5+t 3/4'' TG-S2 Desde B.P. C06: 2x4+t 3/4'' C05: 2x4+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' C03: 3x2.5+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' TM14 In=1x5 A CR=3 kA 2.5 2.5 Subt.3x2.5+T C13-L C13-M PE --- --- S S --- 0.80 0.80 --- --- de sistema DESTINO UNIFILAR TABLERO GENERAL SALON DE ACTOS TG-SA TM17 In=4x100 A CR=4.5 kA TS1-S2 P Max. Simult. = 46,05 kW ( FS: 0,6) TUG: Toma de uso general TUE: Toma de uso especial l 10 TS1-S2 TM7 In=4x40 A CR=4.5 kA Referencia de Tipo: R= 26,23 kW S= 27,08 kW T= 23,44 kW P INST = 76,75 kW Referencia de Tipo: 10 TM14 In=4x20 A CR=4.5 kA 16 TM15 In=4x50 A CR=4.5 kA TM16 In=4x80 A CR=4.5 kA TUG: Toma de uso general TUE: Toma de uso especial l 6 Desde B.P. 6 4 DD1 In=2x25A Id=30 mA C13: 3x2.5+t 3/4" 2.5 C13: 3x2.5+t 3/4" 4 4 4 4 4 2.5 2.5 4 4 TM7 In=2x25A CR=3 kA 4 4 TM8 In=2x25A CR=3 kA 4 6 TM9 In=2x25 A CR=3 kA 4 4 DD10 In=4x25A Id=30 mA 6 TM11 In=3x25 A CR=3 kA 6 6 DD9 In=4x25A Id=30 mA 6 TM10 In=3x25 A CR=3 kA 6 TM12 In=3x25 A CR=3 kA 6 TM13 In=3x25 A CR=3 kA 6 6 Subt.3x4+T Subt.3x4+T Subt.2x2.5+T Subt.2x2.5+T Subt.2x2.5+T Subt.2x4+T Subt.2x4+T Subt.2x4+T Subt.2x4+T Subt.3x6+T Subt.3x6+T Subt.3x6+T Subt.3x6+T C16 C17 C18 C19 PE CIRCUITO CI CII CIII CIV CV CVI CVII CVIII CIX CX CXI CXII CXIII PE TIPO IUG TUG TUE TUE TUE TUE --- TIPO IUG IUG IUG IUG TUG TUG TUG TUE TUE IUG IUG IUG IUG --- FASE R S RST RST RST RST --- FASE R R S T R R S S T RST RST RST RST --- POTENCIA kW 1.45 0.95 8.00 8.00 8.00 8.00 --- POTENCIA kW 0.90 0.90 1.60 2.45 4.00 4.50 4.50 5.00 5.00 12.00 12.00 12.00 12.00 --- DESTINO de sistema Subt.3x4+T C15 Aire Acondicionado 4 Subt.2x4+T C14 Aire Acondicionado 3 Subt.2x2.5+T Aire Acondicionado 2 Subt.2x4+T 4 TM6 In=2x25A CR=3 kA Aire Acondicionado 1 Subt.2x2.5+T 2.5 4 TM5 In=2x25 A CR=3 kA 6 DD8 In=4x25A Id=30 mA CIRCUITO DESTINO Subt.3x4+T 2.5 TM4 In=2x16 A CR=3 kA 6 DD7 In=4x25A Id=30 mA Tomas S.A. Fondo Escenario 2.5 4 2.5 TM3 In=2x16 A CR=3 kA 6 DD6 In=2x25A Id=30 mA Tomas S.A. Periscopios Escenario C13: 3x2.5+t 3/4" 2.5 TM2 In=2x10 A CR=3 kA 4 DD5 In=2x40A Id=30 mA Tomas S.A. Sur C13: 3x2.5+t 3/4" 2.5 TM1 In=2x10 A CR=3 kA 10 DD4 In=2x40A Id=30 mA Tomas S.A. Oeste C13: 3x2.5+t 3/4" 2.5 TM6 In=3x20A CR=3 kA DD3 In=2x25A Id=30 mA Tomas S.A. Norte C13: 3x2.5+t 3/4" 4 TM5 In=3x20A CR=3 kA DD2 In=2x25A Id=30 mA de sistema C13: 3x2.5+t 3/4" 4 TM4 In=3x20 A CR=3 kA 10 2.5 DD1 In=2x25A Id=30 mA Aire Acondicionado 4 - Aula 29 C13: 3x2.5+t 3/4" 4 TM3 In=3x20 A CR=3 kA 2.5 2.5 DD6 In=4x25A Id=30 mA Aire Acondicionado 3 - Aula 29 C13: 3x2.5+t 3/4" TM2 In=2x20 A CR=3 kA 4 DD5 In=4x25A Id=30 mA Aire Acondicionado 2 - Aula 29 C13: 3x2.5+t 3/4" 4 4 TM1 In=2x10 A CR=3 kA 4 DD4 In=4x25A Id=30 mA Aire Acondicionado 1 - Aula 29 C13: 3x2.5+t 3/4" DD3 In=4x25A Id=30 mA Toma Aula 29 C13: 3x2.5+t 3/4" 4 DD2 In=2x25A Id=30 mA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN Obra: FACULTAD DE SOCIALES - UNSJ PLANO Proyecto: DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS Dibujo: Directora: Fecha: TS1-S3 C01: 2x2.5+t 3/4'' TS2-S3 5+t C01: 3x2. 3/4'' C03: 2x 4+t 3/4'' B A C03: 2x4+t 3/4'' C0 C01: 2x2.5+t 3/4'' A C03: 2x4+t 3/4'' C C01: 2x2.5+t 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4'' TG-S3 C C03: 2x4+t 3/4'' 2: 2 x 3/4 2.5+t '' C03: 2x4+t 3/4'' C B C03: 2x4+t 3/4'' C0 C03: 2x4+t 3/4'' 4: 3/ 2x4 4'' +t C04: 2x4+t 3/4'' C04: 2x4+t 3/4'' C02 .5+t : 3x2 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' D C02: 3x2.5+t 3/4'' C04: 2x4+t 3/4'' D C02: 2x2.5+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' C04: 2x4+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' F C02: 3x2.5+t 3/4'' E F E C04: 2x4+t 3/4'' ED F C04: 2x4+t 3/4'' UNIFILAR TABLERO GENERAL TG-S3 FUERZA MOTRIZ Y RED DE DATOS TG-S3 P INST = 76,59 kW Referencia de Tipo: C05: Subt. 2x6 C07: Subt. 4x10 C08: Subt. 4x6 C09: Subt. 2x6 T: 1x16 B.P. 150 mm C05: Subt. 2x6 C08: Subt. 4x6 C09: Subt. 2x6 T: 1x16 B.P. 150 mm B.P. 150 mm C08: Subt. 4x6 T: 1x16 B.P. 100 mm 6 TM14 In=2x20 A CR=4.5 kA C09: 2x4+t 3/4'' C09: 2x4+t 3/4'' B.P. 150 mm P Max. Simult. = 61,28 kW ( FS: 0,8) TM15 In=4X125 A CR=10 kA TUG: Toma de uso general TUE: Toma de uso especial l C05: Subt. 2x6 C08: Subt. 4x6 C09: Subt. 2x6 T: 1x16 B.P. 150 mm R= 24,22 kW S= 27,40 kW T= 24,97 kW TM13 In=2x20 A CR=4.5 kA 2 2 CA TS2-S3 CA 2.5 C05: 2x4+t C.C. 4 TM2 In=2x16 A CR=3 kA 1 2 2.5 6 6 DD2 In=2x40A Id=30 mA 2.5 TM1 In=2x16 A CR=3 kA C05: 2x4+t C.C. B.P. 150 mm 6 DD1 In=2x25A Id=30 mA AA 4 4 AA 3 3 TS1-S3 6 1 1 TG-S3 4 6 TM3 In=2x25 A CR=3 kA 2.5 TM4 In=2x25 A CR=3 kA 4 6 DD3 In=2x40A Id=30 mA 4 10 TM6 In=2x25 A CR=3 kA 6 6 TM7 In=4x63 A CR=3 kA 6 6 TM8 In=4x32 A CR=3 kA 10 DD6 In=2x25A Id=30 mA 6 TM9 In=2x40 A CR=3 kA 6 2.5 TM10 In=2x40 A CR=3 kA 6 Fotocelula 6 DD5 In=2x40A Id=30 mA DD4 In=2x40A Id=30 mA 6 TM5 In=2x25 A CR=3 kA k1 2.5 TM11 In=1x16 A CR=3 kA 6 TM12 In=1x16 A CR=3 kA 2.5 2.5 3 4 2 2 3 3 4 4 TIPO IUG IUG TUG TUG TUE TUE FASE R R S S T T RST RST POTENCIA kW 0.60 0.90 2.90 1.80 3.30 3.30 33.56 16.78 C07 C08 C03 Subt.2x6+T Subt.2x6+T Subt.3x2.5+T C09 C10 C11-E C11-F PE TUE TUE --- --- --- R S T T --- 6.00 6.00 0.80 0.80 --- 4 3 2 1 4 1 2 3 4 Subt.4x6+T C06 Aire Acondicionado Sector Norte 1 1 3 Subt.4x10+T C05 B.P. 150 mm 2 Subt.2x6+T C04 DESTINO 1 Subt.2x6+T C03 de sistema 2x4+T=4 C02 Aire Acondicionado Sector Sur 2x4+T=4 C01 Tomas Periscopio Sector Sur 2x2.5+T=2.5 CIRCUITO Tomas Periscopio Sector Norte 2x2.5+T=2.5 C05: 2x4+t C.C. C06: 2x4+t C.C. CA B.P. 150 mm AA C06: 2x4+t C.C. 1 2 3 4 1 2 3 4 TABLERO GENERAL B.P. 150 mm C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 3x2.5+t 3/4'' x2.5 3/4'' +t C11 :3 Diferencial Circuito (C11) TM11-TM12 C11: 3x2.5+t 3/4'' Diferencial Circuito (C10) TM10 C11: 3x2.5+t 3/4'' Diferencial Circuito (C01 YC02) TM1-TM2 C11: 3x2.5+t 3/4'' C06: Subt. 2x6 C10: Subt. 2x6 T: 1x16 B.P. 150 mm Diferencial Circuito (C09) TM09 C06: Subt. 2x6 C10: Subt. 2x6 T: 1x16 B.P. 150 mm Diferencial Circuito (C05 Y C06) TM5-TM6 C06: Subt. 2x6 C10: Subt. 2x6 T: 1x16 B.P. 150 mm C10: 2x4+t 3/4'' Diferencial Circuito (C03 Y C04) TM3-TM4 B.P. 150 mm C10: 2x4+t 3/4'' C11: 3x2.5+t 3/4'' Externas (F) Externas (E) Aire Acondicionado Sector Sur Aire Acondicionado Sector Norte Tomas Periscopio Sector Sur Tomas Periscopio Sector Norte C11: 3x2.5+t 3/4'' Toma Imprenta y C11: 3x2.5+t 3/4'' Desde B.P. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN Obra: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 3x2.5+t 3/4'' PLANO Proyecto: DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS Dibujo: Directora: Fecha: C12: 4x2.5+t 7/8'' C03 : 2x 2 3/4 .5+t '' K J J II III IV IV III II I C15: 2x4+t 3/4'' C15: 2x4+t 3/4'' 2.5 TM14 In=2x40 A CR=4.5 kA TM15 In=2x50 A CR=4.5 kA TM18 In=2x20 A CR=4.5 kA TM16 In=4x50 A CR=4.5 kA C05: 2x4+t 3/4'' TOMA CORRIENTE MONOFASICO CON CONTACTO A TIERRA TM17 In=2x20 A CR=4.5 kA C F BOCA DE TECHO COMBINADA CON LUZ DE EMERGENCIA k1 Fotocelula BOCA DE TECHO PROYECTADA 4 10 2.5 BOCA DE PARED PROYECTADA C03: 2x2.5+t 3/4'' C 10 DD1 In=4x25A Id=30 mA C DD2 In=2x40A Id=30 mA DD3 In=2x36A Id=30 mA DD4 In=4x63A Id=30 mA DD5 In=2x25A Id=30 mA TOMA CORRIENTE AIRE ACONDICIONADO AA 2.5 2.5 2.5 4 4 6 6 6 6 4 2.5 2.5 CA C05: 2x4+t 3/4'' TM1 In=2x16 A CR=3 kA C05: 2x4+t 3/4'' D TM2 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 TM3 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 TM4 In=2x20 A CR=3 kA 2.5 TM5 In=2x20 A CR=3 kA 4 TM6 In=2x32 A CR=3 kA 4 TM7 In=2x32 A CR=3 kA 6 TM8 In=4x32 A CR=3 kA 6 TM9 In=4x32 A CR=3 kA 6 TM10 In=2x25 A CR=3 kA 6 TM11 In=1x10 A CR=3 kA 4 TM12 In=1x10 A CR= 3 kA 2.5 1 2 LLAVE DE 1 PTO 2x2.5+T=2.5 C03: 2x2.5+t 3/4'' D C05: 2x4+t 3/4'' C05: 2x4+t 3/4'' 2x2.5+T=2.5 2x2.5+T=2.5 2x4+T=4 2x4+T=4 Subt.2x6+T Subt.2x6+T Subt.4x6+T Subt.4x6+T Subt.2x4+T Subt.3x2.5+T CIRCUITO C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C03 C09 C10 C11-E C11-F TIPO IUG IUG IUG TUG TUG TUE TUE TUE TUE --- IUG IUG --- FASE R S T S S T T RST RST R S S --- POTENCIA kW 1.20 2.10 1.15 1.75 2.20 4.65 5.95 12.00 15.00 7.65 0.70 0.70 --- D C04: 2x4+t 3/4'' DESTINO LLAVE DE 2 PTOS PE LLAVE DE 3 PTOS FUERZA MOTRIZ Y RED DE DATOS C06: Subt. 2x6 C08: Subt. 4x6 C10: Subt. 2x4 C11: Subt. 3x2.5 T:1x16 B.P:100 mm C06: Subt. 2x6 C08: Subt. 4x6 C10: Subt. 2x4 T:1x16 B.P:100 mm B.P:50 mm TOMA CORRIENTE TIPO PERISCOPIO LLAVE COMBINADA 2.5 Aire Acondicionado Sur C03: 2x2.5+t 3/4'' Rack 1 I C05: 2x4+t 3/4'' C05: 2x4+t 3/4'' I 10 Aire Acondicionado Norte C1 II III IV IV III II 10 BOCA DE PARED EXISTENTE TM13 In=4x20 A CR=4.5 kA F 5+t x2. 3: 2 C0 3/4'' C04: 2x4+t 3/4'' I +t T C04: 2x4+t 3/4'' I C05: 2x4+t 3/4'' I 4 B C03: 2x2.5+t 3/4'' C15: 2x4+t 3/4'' Rack 2 2.5 2x 2: 4'' C0 3 / +t 2.5 2x 2: 4'' C0 3/ R BOCA DE TECHO EXISTENTE 4 Tomas Periscopios Sur T Y .5 x2 : 4 /4'' 2 C0 3 C02: 2x2.5+t 3/4'' Y C01: 3x2.5+t 3/4'' +t L B Tomas Periscopios Norte C02: 2x2.5+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' S Y R S V1 TABLERO SECCIONAL C05: 2x4+t 3/4'' 4 M TABLERO GENERAL P Max. Simult. = 32,94 kW ( FS: 0,6) TM20 In=4X63 A CR=10 kA Referencia de Tipo: REFERENCIAS R= 17,85 kW S= 16,34 kW T= 20,71 kW P INST = 54,91 kW Tomas Oficinas R V1 C01: 2x2.5+t 3/4'' C15: 2x4+t 3/4'' TG-S4 TUG: Toma de uso general TUE: Toma de uso especial C03: 2x2.5+t 3/4'' t 2.5+ : 2x C03 3/4'' E JI C12: 2x2.5+t 3/4'' C02: 5x2.5+t 7/8'' C03: 2x2.5+t 3/4'' C05: 2x4+t 3/4'' Tomas Aula 1 S C03: 3x2.5+t 3/4'' C03: 2 x2.5+t 3/4'' C02: 4x2.5+t 7/8'' G H C05: 2x4+t 3/4'' C12: 2x2.5 +t 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4'' X W R C02: 2x2.5+t 3/4'' C04: 2x4+t 3/4'' C15: 2x4+t 3/4'' X C14 III-I X C15: 2x4+t 3/4'' C15: 2x4+t 3/4'' W C01: 3x2.5+t 3/4'' C15: 2x4+t 3/4'' P C04: 2x4+t 3/4'' W TS1-S4 O X E H G II-IV: 5 x2.5+t 7/8'' O C02: 2x2.5+t 3/4'' P C0 2: 4 O x2 V2 3/4 .5+t '' C02: 2x2.5+t 3/4'' C01: 3x2.5+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4'' W C02: 2x2.5+t 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4'' V U C04: 2x4+t 3/4'' V C02: 5x2.5+t 7/8'' +t 2x2.5 C03: 3/4'' C01: 3x2.5+t 3/4'' C02: 4x2.5+t 7/8'' C05: 2x4+t 3/4'' C15: 2x4+t 3/4'' +t 3x2.5 C03: 3/4'' U U C01: 3x2.5+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' M O TG-S4 de sistema V2 P K L A C03: 2x2.5+t 3/4'' C05: 2x4+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' t O U C03: 2x2.5+t 3/4'' C05: 2x4+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' C05: 2x4+t 3/4'' 3 III-II I-IV 7/8 : 5x2. 5+t '' :2 3/ x2 4' .5 + ' C0 3: 2 x2 3/4 .5+t '' 02 C03: 2x2.5+t 3/4'' C0 3: 3x 3/4 2.5 +t '' C 1: 2x 3/4 2.5+ t '' UNIFILAR TABLERO GENERAL A A C02: 5x2.5+t 7/8'' C0 C04: 2x4+t 3/4'' C02: 3x2.5+t 3/4'' C04: 2x4+t 3/4'' TG-S4 C04: 2x4+t C04: 2x4+t 3/4'' 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' C04: 2x4+t 3/4'' Exterior Tipo Daisa) C06: Subt. 2x6 C08: Subt. 4x6 C10: Subt. 2x4 T:1x16 B.P:100 mm B.P:50 mm C06: Subt. 2x6 C08: Subt. 4x6 T:1x16 B.P:100 mm B.P:50 mm BANDEJA PORTACABLE VENTILADORES DE PARED TG-S4 AA C10: Subt. 2x4 T:1x16 B.P:100 mm C08: 2x4+t 3/4'' AA CA CA AA C08: 2x4+t 3/4'' C06: Subt. 2x6 C08: Subt. 4x6 T:1x16 B.P:100 mm 1 1 2 2 3 3 4 4 DETALLE CIRCUITO TOMA DE FUERZA 4 DD1 In=2x25A Id=30 mA C07: 2x4+t C.C. DD2 In=2x25A Id=30 mA 4 AA C07: 2x4+t C.C. 2.5 2x4+t mm 2.5 CA C08: 2x4+t 3/4'' C07: 2x4+t C.C. TM11 In=2x16 A CR=4.5 kA B.P:50 mm TM12 In=2x16 A CR=4.5 kA AA C07: 2x4+t C.C. Toma Aire Acondicionado 1 1 2 2 3 3 C07: 2x4+t C.C. 4 4 C07: 2x4+t C.C. 2.5 C06: Subt. 2x6 C08: Subt. 4x6 T:1x16 B.P:100 mm 2.5 TM1 In=2x10 A CR=3 kA 2.5 TM2 In=1x10 A CR=3 kA 2.5 2.5 TM3 In=1x10 A CR=3 kA 2.5 2.5 TM4 In=1x10 A CR=3 kA 2.5 2.5 TM5 In=1x10 A CR=3 kA 2.5 2.5 TM6 In=1x10 A CR=3 kA 2.5 2.5 TM7 In=1x10 A CR=3 kA TM8 In=1x10 A CR=3 kA 2.5 2.5 2.5 4 TM9 In=1x10 A CR=3 kA 2.5 TM10 In=2x20 A CR=3 kA 2.5 4 C07: 2x4+t C.C. 2x2.5+T=2.5 C07: 2x4+t C.C. C07: Subt. 2x6 C09: Subt. 4x6 C11: Subt. 3x2.5 T:1x16 B.P:100 mm TM13 In=2X20 A CR=10 kA TUG: Toma de uso general TUE: Toma de uso especial C07: 2x4+t 3/4'' 1 TS1-S4 CA CA C07: 2x4+t C.C. CARTEL LUMINOSO DE SALIDA DE EMERGENCIA Referencia de Tipo: TS1-S4 AA PUESTA A TIERRA TS1-S4 C06: Subt. 2x6 C08: Subt. 4x6 T:1x16 B.P:100 mm C07: 2x4+t 3/4'' 2 UNIFILAR TABLERO SECCIONAL B.P:50 mm C08: 2x4+t 3/4'' C08: 2x4+t 3/4'' CA C07: 2x4+t C.C. CA AA C07: 2x4+t C.C. CA AA AA C09: 2x4+t 3/4'' CA CA AA 1 2 3 4 AA 1 2 3 C09: 2x4+t 3/4'' 4 2x2.5+T=2.5 2x2.5+T=2.5 2x2.5+T=2.5 2x2.5+T=2.5 2x2.5+T=2.5 2x2.5+T=2.5 2x2.5+T=2.5 2x2.5+T=2.5 2x4+T=4 CIRCUITO C12 C13-I C13-II C13-III C13-IV C14-I C14-II C14-III C14-IV C15 PE TIPO IUG IUG IUG IUG IUG IUG IUG IUG IUG TUG --- FASE R R R R R R R R R R --- POTENCIA kW 0.45 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 2.45 --- 2x4+t mm DESTINO C07: Subt. 2x6 C09: Subt. 4x6 T:1x16 B.P:100 mm C09: 2x4+t 3/4'' C07: Subt. 2x6 C09: Subt. 4x6 T:1x16 B.P:100 mm B.P:50 mm C07: Subt. 2x6 C09: Subt. 4x6 T:1x16 B.P:100 mm B.P:50 mm C07: Subt. 2x6 C09: Subt. 4x6 T:1x16 B.P:100 mm C09: 2x4+t 3/4'' C07: 2x4+t 3/4'' C09: Subt. 4x6 T:1x16 B.P:100 mm de sistema B.P:50 mm C09: 2x4+t 3/4'' CA TABLERO GENERAL C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 2x2.5+t 3/4'' TG-S4 Desde B.P. C11: 3x2.5+t 3/4'' TS1-S4 Diferencial Circuito (C10) TM10 Exterior - (F) Diferencial Circuito (C11 Y C12) TM11-TM12 Exterior - (E) Aire Acondicionado Sur Diferencial Circuito (C08 Y C09) TM08-TM09 Aire Acondicionado Norte Diferencial Circuito (C06 Y C07) TM6-TM7 Tomas Periscopios Sur Tomas Periscopios Norte Tomas Oficinas Tomas Aula 1 Diferencial Circuito (C01, C02 Y C03) TM1-TM2-TM3 C11: 2x2.5+t 3/4'' Diferencial Circuito (C04 Y C05 ) TM4-TM5 TS1 Diferencial Circuito (C01, C02, C03,C04, C05, C06, C07, C08 Y C09) TM1-TM2-TM3 TM4-TM5-TM6 TM7-TM8-TM9 C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 3x2.5+t 3/4'' UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN Desde B.P. Obra: FACULTAD DE SOCIALES - UNSJ C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 3x2.5+t 3/4'' PLANO C11: 2x2.5+t 3/4'' Proyecto: DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS Dibujo: Directora: Fecha: N M N V N M Lx M Desde B.P. O Lx O Lx C33: 2x4+t 3/4'' Q Q P R Lx Lx Lx Lx Lx Lx Lx Lx FUERZA MOTRIZ Y RED DE DATOS C15: Subt. 4x6 C06: Subt. 2x6 T:1x16 B.P. 100 mm C15: 3x4+t 3/4'' B.P.50 mm Lx Lx G G Lx Lx G Lx Lx Lx M V07 L C03: 2x2.5+t 3/4'' Lx Lx Lx Lx Lx Lx Lx C28: 2x4+t 3/4'' L V02 K I V05 C0 C03: 2x2.5+t 3/4'' K C03: 2x2.5+t 3/4'' V07 I C03: 4x2.5+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' I 3: 2x 3/4 2.5+ '' t J C03: 2x2.5+t 3/4'' C06: 2x4+t 3/4'' Hacia Interr. M,N AA Hacia Lumin. U Hacia Lumin. U Hacia Lumin. M C06: 2x4+t C.C. C31: Subt. 2x2.5 C33: Subt. 2x4 T: 1x4 B.P. 100 mm Hacia Lumin. M Hacia Lumin. N Hacia Lumin. M Hacia Lumin. N Hacia Lumin. N Hacia Lumin. N C29: Subt. 2x2.5 C31: Subt. 2x2.5 C33: Subt. 2x4 T: 1x4 B.P. 100 mm C27: Subt. 2x2.5 T: 1x2.5 B.P. 100 mm C06: 2x4+t 3/4'' Lx: Subt. 2x2.5 T: 1x4 B.P. 100 mm Hacia Lumin. U Hacia Lumin. V C30: Subt. 2x2.5 C31: Subt. 2x2.5 C33: Subt. 2x4 T: 1x4 B.P. 100 mm Hacia Lumin. U Hacia Lumin. V C06: 2x4+t 3/4'' Hacia Lumin. U Hacia Lumin. V C06: 2x4+t 3/4'' Hacia Lumin. V C06: 2x4+t C.C. C29: Subt. 3x2.5 Lx: Subt. 2x2.5 T: 1x4 B.P. 100 mm Hacia Lumin. M C06: 2x4+t C.C. Hacia C33 C06: 2x4+t 3/4'' C27: Subt. 2x2.5 T: 1x2.5 B.P. 100 mm Hacia C31 Hacia C33 Hacia C31 Hacia C31 Hacia C31 Hacia C33 CA Hacia C31 Hacia C31 CA AA C10: 2x4+t 3/4'' Hacia Luminarias Lx C06: 2x4+t C.C. C18: Subt. 4x2.5 T: 1x2.5 B.P. 100 mm C19: Subt. 2x2.5 Lx: Subt 2x2.5 T: 1x2.5 B.P. 100 mm C23: Subt. 2x2.5 T: 1x2.5 B.P. 100 mm Hacia Luminarias Lx Hacia Luminarias Lx C27: Subt. 2x2.5 T: 1x2.5 B.P. 100 mm C25: Subt. 2x2.5 T: 1x2.5 B.P. 100 mm AA C07: 2x4+t 3/4'' Hacia Luminarias Lx C15: C14: Subt. 4x6 C13: Subt. 4x6 C12: Subt. 4x6 C10: Subt. 4x6 C09: Subt. 4x6 C08: Subt. 4x6 C06: Subt. 2x6 T:1x16 B.P. 100 mm C10: 2x4+t 3/4'' C10: 2x4+t 3/4'' Hacia Luminarias Lx C22: Subt. 4x2.5 T: 1x2.5 B.P. 100 mm C06: 2x4+t C.C. CA CA C05: 2x4+t 3/4'' C23: Subt. 2x2.5 T: 1x2.5 B.P. 100 mm B.P.50 mm 6 6 6 TM14 In=4x25 A CR=3 kA 6 2.5 TM15 In=4x25 A CR=3 kA 6 2.5 TM16 In=1x16 A CR=3 kA 6 TM17 In=1x16 A CR=3 kA 2.5 2.5 2x2.5+T=2.5 2x4+T=4 2x4+T=4 Subt.2x6+T Subt.2x6+T Subt.4x6+T Subt.4x6+T Subt.4x6+T Subt.4x6+T Subt.4x6+T Subt.4x6+T Subt.4x6+T Subt.4x6+T C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 TIPO IUG IUG IUG TUG TUG TUE TUE TUE TUE TUE TUE TUE TUE FASE R S T R R S T RST RST RST RST RST RST R R --- POTENCIA kW 1.80 0.72 1.60 2.40 2.65 12.00 24.00 12.00 12.00 12.00 12.00 0.80 0.80 --- 9.90 7.92 RST RST 7.51 8.20 Subt.3x2.5+T C16-U C16-V --- --- PE --- TM13 In=4x25 A CR=10 kA 2.5 2.5 2.5 DD1 In=2x25A Id=30 mA 2.5 DD10 In=2x25A Id=30 mA 2.5 TM8 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 2.5 DD9 In=2x25A Id=30 mA 2.5 TM7 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 2.5 DD8 In=2x25A Id=30 mA 2.5 TM6 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 2.5 DD7 In=2x25A Id=30 mA 2.5 TM5 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 2.5 DD6 In=2x25A Id=30 mA 2.5 TM4 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 2.5 DD5 In=2x25A Id=30 mA 2.5 TM3 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 2.5 DD4 In=2x25A Id=30 mA 2.5 TM2 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 2.5 DD3 In=2x25A Id=30 mA 2.5 TM1 In=2x16 A CR=3 kA Subt.2x2.5+T 2.5 DD2 In=2x25A Id=30 mA 2.5 TM9 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 DD12 In=2x25A Id=30 mA 2.5 TM10 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 4 DD11 In=2x25A Id=30 mA 4 TM11 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 TM12 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 Subt.2x2.5+T Subt.2x2.5+T Subt.2x2.5+T Subt.2x2.5+T Subt.2x2.5+T Subt.2x2.5+T Subt.2x2.5+T Subt.2x2.5+T CIRCUITO C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 PE TIPO IUG IUG IUG TUG TUG IUG IUG TUG TUG IUG IUG TUG --- FASE R POTENCIA kW 0.60 Subt.2x2.5+T Subt.2x4+T T R S T R S T R S T --- 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.45 1.32 --- S 0.60 Subt.2x2.5+T 4 AA CA C06: 2x4+t 3/4'' C06: 2x4+t C.C. C16: Subt. 3x2.5 C11: Subt. 4x6 C07: Subt. 2x6 T:1x16 B.P. 100 mm C06: 2x4+t C.C. TS2-S5 C07: 2x4+t C.C. C07: 2x4+t C.C. C12: 3x4+t 3/4'' TS1-S5 TS2-S5 C07: 2x4+t 3/4'' C07: 2x4+t 3/4'' TM6 In=4x25 A CR=10 kA 2.5 AA C27: Subt. 2x2.5 C26: Subt. 4x2.5 C25: Subt. 2x2.5 C24: Subt. 4x2.5 C13: Subt. 4x6 T:1x16 B.P. 100 mm C07: 2x4+t 3/4'' 2.5 C07: 2x4+t C.C. Subt.2x2.5+T C13: 3x4+t 3/4'' C16: Subt. 3x2.5 C11: Subt. 4x6 C07: Subt. 2x6 T:1x16 B.P. 100 mm C07: 2x4+t 3/4'' CA CA AA C07: 2x4+t 3/4'' AA C07: 2x4+t 3/4'' CA CA AA C07: 2x4+t 3/4'' CA AA DD3 In=2x25A Id=30 mA 2.5 Subt.2x2.5+T DD5 In=2x25A Id=30 mA 4 TM3 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 4 DD4 In=2x25A Id=30 mA 2.5 TM2 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 C07: 2x4+t 3/4'' 4 DD2 In=2x25A Id=30 mA TM1 In=2x16 A CR=3 kA C07: 2x4+t C.C. 2.5 DD1 In=2x25A Id=30 mA C07: 2x4+t 3/4'' C07: 2x4+t C.C. C27: Subt. 2x2.5 C26: Subt. 4x2.5 T: 1x2.5 B.P. 100 mm 6 6 TM13 In=4x25 A CR=3 kA 2x2.5+T=2.5 C15: Subt. 4x6 C14: Subt. 4x6 C13: Subt. 4x6 C12: Subt. 4x6 C10: Subt. 4x6 C09: Subt. 4x6 C08: Subt. 4x6 C06: Subt. 2x6 T:1x16 B.P. 100 mm C10: 2x4+t 3/4'' CA C06: 2x4+t 3/4'' Hacia Luminarias Lx C27: Subt. 2x2.5 C26: Subt. 4x2.5 T: 1x2.5 B.P. 100 mm 6 6 TM12 In=4x25 A CR=3 kA C01 B.P.50 mm C25: Subt. 2x2.5 T: 1x2.5 B.P. 100 mm 6 6 TM11 In=4x40 A CR=3 kA DD13 In=2x25A Id=30 mA TS1-S5 AA AA C24: Subt. 4x2.5 T: 1x2.5 B.P. 100 mm 6 6 TM10 In=4x25 A CR=3 kA DD12 In=4x25A Id=30 mA J C05: 2x4+t 3/4'' AA C19: Subt. 2x2.5 C18: Subt. 4x2.5 C17: Subt. 2x2.5 C13: Subt. 4x6 C12: Subt. 4x6 C08: Subt. 4x6 T:1x16 B.P. 100 mm C21: Subt. 2x2.5 T: 1x2.5 B.P. 100 mm 6 6 TM9 In=4x32 A CR=3 kA 4 DD11 In=4x25A Id=30 mA DESTINO AA C20: Subt. 4x2.5 T: 1x2.5 B.P. 100 mm 6 TM8 In=4x32 A CR=3 kA 6 DD10 In=4x25A Id=30 mA 2x2.5+T=2.5 2.5 C22: Subt. 4x2.5 T: 1x2.5 B.P. 100 mm Hacia C33 CA AA Hacia Luminarias Lx C24: Subt. 4x2.5 T: 1x2.5 B.P. 100 mm Hacia C31 Hacia C33 C20: Subt. 4x2.5 T: 1x2.5 B.P. 100 mm Hacia Luminarias Lx 4 6 TM7 In=2x40 A CR=3 kA 6 DD9 In=4x25A Id=30 mA C05: 2x4+t 3/4'' Hacia C28 Hacia C33 Hacia C33 Hacia C31 Hacia Luminarias Lx C21: Subt. 2x2.5 T: 1x2.5 B.P. 100 mm Hacia Lumin. O C31: Subt. 2x2.5 C33: Subt. 2x4 T: 1x4 B.P. 100 mm C18: Subt. 4x2.5 T: 1x2.5 B.P. 100 mm C19: Subt. 2x2.5 Lx: Subt 2x2.5 T: 1x2.5 B.P. 100 mm C17: Subt. 2x2.5 T: 1x2.5 B.P. 100 mm TS1 4 TM4 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 TM5 In=2x20 A CR=3 kA 4 4 Subt.2x2.5+T Subt.2x4+T CIRCUITO C29 C30 C31 C32 C33 PE TIPO IUG IUG IUG TUG TUG --- FASE R S T R T --- POTENCIA kW 1.95 1.95 0.60 1.32 2.42 --- DESTINO Subt.2x4+T AA Hacia C28 Hacia C16 C07: 2x4+t 3/4'' C11: 2x4+t 3/4'' B.P.50 mm C07: 2x4+t 3/4'' C07: Subt. 2x6 T:1x16 B.P. 100 mm C11: 2x4+t 3/4'' C11: Subt. 4x6 C07: Subt. 2x6 T:1x16 B.P. 100 mm C11: 2x4+t 3/4'' B.P.50 mm C11: Subt. 4x6 C07: Subt. 2x6 T:1x16 B.P. 100 mm B.P.50 mm C11: 2x4+t 3/4'' C11: Subt. 4x6 C07: Subt. 2x6 T:1x16 B.P. 100 mm C11: 2x4+t 3/4'' B.P.50 mm C11: 2x4+t 3/4'' TABLERO GENERAL TG-S5 Iluminacion Exterior - V Iluminacion Exterior - U Diferencial Circuito (C015) TM15 Diferencial Circuito (C014) TM14 Aire Acondicionado Sala Lectura 2 Aire Acondicionado Sala Lectura 1 Tomas Periscopio Sector Sur Aire Acondicionado Biblioteca 2 Tomas Periscopio Sector Norte Diferencial Circuito (C12) TM12 Diferencial Circuito (C013) TM13 Diferencial Circuito (C016) TM16 Diferencial Circuito (C07) TM7 Diferencial Circuito (C06) TM6 Tomas Centro Estud, Box 1, 2 y 3 Estud, Box 1, 2 y 3 Tomas Ciencias Politicas, Box 4, 5, 6, 7 Diferencial Circuito (C10 ) TM10 Aires Acondicionados Sector Norte Aire Acondicionado Biblioteca 1 C16: 3x2.5+t mm 3/4" Tomas Sala de Lectura 1 y 2 Desde B.P. Diferencial Circuito (C04 y C05) TM4-TM5 C16: 3x2.5+t 3/4'' Aires Acondicionados Sector Sur C16: 3x2.5+t 3/4'' Diferencial Circuito (C03) TM3 C16: 3x2.5+t 3/4'' Diferencial Circuito (C11) TM11 C16: 3x2.5+t 3/4'' Politicas, Box 4, 5, 6, 7 C16: 3x2.5+t 3/4'' Diferencial Circuito (C02) TM2 C16: 3x2.5+t 3/4'' Diferencial Circuito (C01) TM1 C16: 3x2.5+t 3/4'' Diferencial Circuito (C05) TM5 C16: 3x2.5+t 3/4'' Diferencial Circuito (C04) TM4 C16: 3x2.5+t 3/4'' Diferencial Circuito (C03) TM3 C16: 3x2.5+t 3/4'' Diferencial Circuito (C02) TM2 TS2-S5 Diferencial Circuito (C01) TM1 C06: 2x4+t 3/4'' Hacia Lumin. V C06: 2x4+t 3/4'' C06: 2x4+t 3/4'' Hacia Lumin. K Hacia Luminarias Lx 4 V06 C05: 2x4+t Subt.3/4'' 4x6 C05: 2x4+t 3/4'' B.P.50 mm C17: Subt. 2x2.5 T: 1x2.5 B.P. 100 mm 6 TM6 In=2x40 A CR=3 kA 6 DD8 In=4x40A Id=30 mA Tomas Biblioteca C06: 2x4+t 3/4'' C06: 2x4+t 3/4'' AA TS2 C06: 2x4+t C.C. 2.5 DESTINO Hacia C16 C06: 2x4+t C.C. 2.5 6 TM5 In=2x20 A CR=3 kA 6 DD7 In=4x25A Id=30 mA CIRCUITO J C03: 2x2.5+t 3/4'' V08 2.5 4 TM4 In=2x20 A CR=3 kA 6 DD6 In=2x63A Id=30 mA TS1-S5 C28: 2x4+t 3/4'' C15: Subt. 4x6 C14: Subt. 4x6 C09: Subt. 4x6 C06: Subt. 2x6 T:1x16 B.P. 100 mm C03: 2x2.5+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' C15: Subt. 4x6 C14: Subt. 4x6 C13: Subt. 4x6 C12: Subt. 4x6 C09: Subt. 4x6 C08: Subt. 4x6 C06: Subt. 2x6 T:1x16 B.P. 100 mm B.P.50 mm M V09 Desde B.P. C15: Subt. 4x6 C14: Subt. 4x6 C09: Subt. 4x6 C06: Subt. 2x6 T:1x16 B.P. 100 mm C14: 3x4+t 3/4'' Lx C03: 2x2.5+t 3/4'' G G C02: 3x2.5+t 3/4" G V06 V08 Lx N C28: 2x4+t 3/4'' C06: Subt. 2x6 T:1x16 B.P. 100 mm Lx Desde B.P. Desde B.P. C29: Subt. 3x2.5 C30: Subt. 2x2.5 C31: Subt. 2x2.5 C32: Subt. 2x4 C33: Subt. 2x4 T: 1x4 B.P. 100 mm Lx Lx .5+t Q Lx Lx Lx : 2x2 C31 /4'' 3 R C31: 2x2.5+t 3/4'' C33: 2x4+t 3/4'' R C02: 3x2.5+t 3/4" G P P Desde B.P. Lx Desde B.P. 4+t : 2x C33 /4'' 3 C31: 2x2.5+t 3/4'' x 1: 2 4'' 3/ C3 1: 2 x2 3/4 .5+t '' 3: 2 3/4 x4+ t '' C31: 2x2.5+t R 3/4'' C3 Lx Desde B.P. C31: 2x2.5+t 3/4'' Desde B.P. C3 R Desde B.P. Desde B.P. Lx Desde B.P. Desde B.P. Desde B.P. Lx C33: 2x2.5+t 3/4'' Desde B.P. Desde B.P. Lx N Lx +t 2.5 Lx Desde B.P. O C33: 2x2.5+t 3/4'' Desde B.P. Desde B.P. Lx Lx Desde B.P. C33: 2x4+t 3/4'' Lx 4 TM3 In=2x16 A CR=3 kA 6 DD5 In=2x63A Id=30 mA de sistema M 2.5 TM2 In=2x16 A CR=3 kA TM1 In=2x16 A CR=3 kA 6 DD4 In=2x40A Id=30 mA Iluminacion Exterior - V U N 2.5 2.5 6 DD3 In=2x25A Id=30 mA Iluminacion Exterior - U U 6 2.5 DD2 In=2x25A Id=30 mA Diferencial Circuito (C12) TM12 V U C03: 2x2.5+t 3/4'' C02: 4x2.5+t 3/4" C03: 3x2.5+t 3/4'' V C02: 4x2.5+t 3/4" C03: 3x2.5+ t 3/4'' U C02: 4x2.5+t 3/4" C03: 3x2.5+t 3/4'' V U C02: 4x2.5+t 3/4" C03: 2x2.5+ t 3/4'' V 2.5 DD1 In=2x25A Id=30 mA Desde B.P. U 2.5 V01 Lx Fotocelula Tomas Biblioteca Lx Diferencial Circuito (C011) TM11 Lx Diferencial Circuito (C010) TM10 Lx Diferencial Circuito (C09) TM09 Lx Diferencial Circuito (C08) TM08 Lx k1 de sistema Lx C V02 TM24 In=2x25 A CR=4.5 kA A B Diferencial Circuito (C07) TM07 Lx C01: 4x2.5+t 3/4" Aire Acondicionado Sala Lectura 2 Desde B.P. Lx D V03 F V04 V01 TM23 In=2x25 A CR=4.5 kA C02: 2x2.5+t 3/4'' Tomas Sala de Lectura 1 y 2 C29: 2x2.5+t 3/4'' E 4 TM22 In=4x40 A CR=4.5 kA Aire Acondicionado Sala Lectura 1 Lx TM21 In=4x40 A CR=4.5 kA Diferencial Circuito (C06) TM06 Lx 10 TM20 In=4x63 A CR=4.5 kA Diferencial Circuito (C05) TM05 Lx TM19 In=4x50 A CR=4.5 kA Diferencial Circuito (C04) TM04 Lx C01: 3x2.5+t 3/4" TM18 In=4x20 A CR=4.5 kA 10 Diferencial Circuito (C03) TM03 Lx A 10 Diferencial Circuito (C02) TM02 Lx A 10 Tomas Ciencias Politicas, Box 4, 5, 6, 7 Lx N M C29: 2x2.5+t 3/4'' N C29: 2x2.5+t 3/4'' M C29: 2x2.5+t 3/4'' N C29: 2x2.5+t 3/4'' C29: 2x2.5+t 3/4'' M C29: 2x2.5+t 3/4'' N E R= 42.01 kW S= 42.72 kW T= 43.57 kW P Max. Simult. = 76.98 kW ( FS: 0,6) 4 Aire Acondicionado Biblioteca 2 F C01: 2x2.5+t 3/4" Aire Acondicionado Biblioteca 1 Lx D Aires Acondicionados Sector Sur Lx P INST = 128.30 kW Diferencial Circuito (C01) TM02 Lx TM25 In=4x125 A CR=10 kA TUG: Toma de uso general TUE: Toma de uso especial l Tomas Centro Estud, Box 1, 2 y 3 Lx Referencia de Tipo: C01: 2x2.5+t 3/4'' Box 4, 5, 6, 7 Lx TG-S5 2y3 Lx t 5+ x2. 1: 2 4" 0 C 3/ C C03: 3x2.5+t 3/4'' Lx C01: 2x2.5+t 3/4" C03: 2x2.5+t 3/4'' Lx 1: 2x 3/4 2.5+t " Aires Acondicionados Sector Norte Desde B.P. Lx C0 Tomas Periscopio Sector Sur Lx TG-S5 B C01: 3x2.5+t 3/4" de sistema Lx B C01: 3x2.5+ t 3/4" M Lx U C30: 2x2.5+t 3/4'' C30: 2x2.5+t 3/4'' C30: 2x2.5+t 3/4'' C30: 2x2.5+t 3/4'' Lx Desde B.P. C29: 2x2.5+t 3/4'' V U C30: 3x2.5+t 3/4'' V U C30: 2x2.5+t 3/4'' C30: 2x2.5+t 3/4'' C30: 2x2.5+t 3/4'' C30: 2x2.5+t 3/4'' C30: 2x2.5+t 3/4'' V U Lx TS1 V Lx Lx Desde B.P. U Lx C01: 2x2.5+t 3/4" C01: 3x2.5+t 3/4" N C29: 2x2.5+t 3/4'' C29: 2x2.5+t 3/4'' N C29: 2x2.5+t 3/4'' M C29: 2x2.5+t 3/4'' N C29: 2x2.5+t 3/4'' Desde B.P. M C29: 2x2.5+t 3/4'' Desde B.P. C29: 2x2.5+t 3/4'' U C29: 2x2.5+t 3/4'' V C30: 2x2.5+t 3/4'' U C30: 2x2.5+t 3/4'' C30: 2x2.5+t 3/4'' C30: 2x2.5+t 3/4'' C30: 2x2.5+t 3/4'' C30: 2x2.5+t 3/4'' C30: 2x2.5+t 3/4'' C30: 2x2.5+t 3/4'' U F UNIFILAR TABLERO GENERAL V02 t C01: 3x2.5+ 3/4" C30: 2x2.5+t 3/4'' V Lx E C04: 2x4+t 3/4'' C04: 2x4+t 3/4'' C01: 3x2.5+t 3/4" U Lx t V Lx + 2.5 2x 1: " C0 3/4 U Lx Desde B.P. Lx M V03 V04 Lx C01: 2x2.5+t 3/4" Lx C01: 3x2.5+t 3/4" Lx +t 2.5 2x 1: " C0 3/4 C2 9 Lx Desde B.P. N V Desde B.P. Desde B.P. Lx C04: 2x4+t 3/4'' C04: 2x4+t 3/4'' C04: 2x4+t 3/4'' C28: 2x4+t 3/4'' C01: 4x2.5+t 3/4'' K O Lx N M Desde B.P. :2 x 3/4 2.5 +t '' TS2 C28: 2x4+t 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4'' C28: 2x4+t 3/4'' K Tomas Periscopio Sector Norte C32: 2x4+t 3/4'' C32: 2x4+t 3/4'' C32: 2x4+t 3/4'' C32: 2x4+t 3/4'' UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN Obra: FACULTAD DE SOCIALES - UNSJ Desde B.P. PLANO C16: 3x2.5+t 3/4'' Proyecto: C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS Dibujo: Directora: Fecha: C07: 2x2.5+t 3/4'' C06: 2x2.5+t 3/4'' C04: 4x2.5+t 3/4'' C05: 2x2.5+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' R C07: 2x2.5+t 3/4'' C07: 3x2.5+t 3/4'' L V9 C05: 2x2.5+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' C05: 3x2.5+t 3/4'' C08: Subt. 2x4 C09: Subt. 2x4 C13: Subt. 2x4 C14: Subt. 2x4 C17: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 150 mm C14: 2x4+t 3/4'' AA CA C17: 2x4+t 3/4'' C17: 2x6+t 3/4'' AA CA B.P. 50 mm C14: 2x4+t 3/4'' 2.5 F V5 C03: 2x2.5+t 3/4'' C03: 3x2.5+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' D V3 D D C02: 3x2.5+t 3/4'' V3 C02: 3x2.5+t 3/4'' 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2x2.5+T=2.5 Subt.2x2.5+T 4 TM9 In=2x16 A CR=3 kA 4 TM10 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 4 Subt.2x2.5+T 4 TM11 In=2x20 A CR=3 kA 4 2x4+T=4 2x4+T=4 4 TM12 In=2x16 A CR= 3 kA 4 TM13 In=2x16 A CR=3 kA 4 4 2x4+T=4 Subt.2x4+T 4 TM14 In=2x32 A CR=3 kA 4 TM15 In=2x16 A CR=3 kA 4 4 Subt.2x4+T Subt.2x4+T 10 TM16 In=2x25 A CR=3 kA 4 Subt.2x4+T 10 TM17 In=4x40 A CR=3 kA 10 Subt.4x10+T 2.5 TM18 In=4x40 A CR=3 kA 2.5 TM19 In=1x16 A CR=3 kA 10 TM20 In=1x16 A CR=3 kA 2.5 Subt.4x10+T 2.5 Subt.3x2.5+T CIRCUITO C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C03 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19-E C19-F PE TIPO IUG IUG IUG IUG IUG IUG IUG IUG IUG TUG TUG TUG TUG TUE TUE TUE TUE TUE --- --- --- FASE R R R S S S T T T R R R S S T T RST RST T T --- POTENCIA kW 1.34 1.34 1.34 1.24 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.98 3.08 1.54 2.64 5.28 0.66 3.30 33.00 27.00 0.87 0.72 --- Aire Acondicionado Sector Sur 2x2.5+T=2.5 2.5 TM8 In=2x16 A CR=3 kA DD8 In=2x25A Id=30 mA Aire Acondicionado Sector Norte 2x2.5+T=2.5 2.5 TM7 In=2x16 A CR=3 kA 6 DD7 In=4x63A Id=30 mA Tomas Periscopio Aula 9 y Control 2x2.5+T=2.5 2.5 TM6 In=2x16 A CR=3 kA 16 DD6 In=2x40A Id=30 mA Tomas Periscopio Sector Sur 2x2.5+T=2.5 2.5 TM5 In=2x16 A CR=3 kA 6 DD5 In=2x40A Id=30 mA Fotocelula Tomas Aula 6,9, 10 y Control B 2.5 2.5 TM4 In=2x16 A CR=3 kA 6 DD4 In=2x40A Id=30 mA k1 Tomas Aula 4, 5 y 6 C10: 2x4+t 3/4' ' C01: 2x2.5+t 3/4'' C10: 2x4+t 3/4'' 2.5 TM3 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 2x2.5+T=2.5 6 DD3 In=2x25A Id=30 mA Tomas Aula 2 y 3 DESTINO Tomas Periscopio Sector Norte C02: 3x2.5+t 3/4'' C01:3x2.5+t 3/4'' B C02: 2x2.5+t 3/4'' 2x2.5+T=2.5 2.5 TM2 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 D 6 DD2 In=2x25A Id=30 mA Tomas Aula 11, 12, y 13 C11: 2x4+t 3/4'' C03: 3x2.5+t 3/4'' F C03:3x2.5+t 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4'' B V1 B B C02: 2x2.5+t 3/4'' C01: 3x2.5+t 3/4'' V1 C01: 3x2.5+t 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4'' C14: 2x4+t C.C. C17: 2x4+t 3/4'' AA C17: 2x4+t 3/4'' AA C16: 2x4+t C.C. 4 4 1 1 2 2 3 Hacia C19 AA TG-S6 C14: 2x4+t 3/4'' C14: 2x4+t C.C. 2 C14: 2x4+t 3/4'' C14: 2x4+t 3/4'' C14: 2x4+t C.C. 4 TG-S6 CA C14: 2x4+t 3/4'' C16: 2x4+t C.C. 3 3 2 C17: 2x4+t 3/4'' AA CA C14: 2x4+t 3/4'' 1 2 2 C14: 2x4+t C.C. AA CA 2 1 1 C14: 2x4+t C.C. 1 CA 4 4 C14: 2x4+t 3/4'' TABLERO GENERAL B.P. 50 mm C14: 2x4+t C.C. 3 3 C14: 2x4+t 3/4'' C17: 2x4+t 3/4'' C14: 2x4+t 3/4'' AA 2 2 CA 1 C14: 2x4+t C.C. C08: Subt. 2x4 C09: Subt. 2x4 C13: Subt. 2x4 C14: Subt. 2x4 C16: Subt. 2x10 C17: Subt. 4x10 C19: Subt. 3x2.5 T: 1x16 B.P. 150 mm C08: Subt. 2x4 C09: Subt. 2x4 C13: Subt. 2x4 C14: Subt. 2x4 C16: Subt. 2x10 C17: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 150 mm C08: Subt. 2x4 C09: Subt. 2x4 C13: Subt. 2x4 C14: Subt. 2x4 C16: Subt. 2x10 C17: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 150 mm CA C16: 2x4+t 3/4'' C14: 2x4+t C.C. 1 6 DD1 In=2x25A Id=30 mA C10: 2x4+t 3/4'' C17: 2x4+t 3/4'' CA 1 C14: 2x4+t C.C. 2 C03: 2x2.5+t 3/4'' D TM24 In=2x25 A CR=4.5 kA C14: 2x4+t 3/4'' C15: Subt. 2x4 C18: Subt. 4x10 T:1x16 B.P. 100 mm C14: 2x4+t 3/4'' C14: 2x4+t C.C. 1 2 1 Diferencial Circuito (C19 Y C20) TM19-TM20 1 1 C11: 2x4+t 3/4'' V7 G 1 2 3 4 C14: 2x4+t 3/4'' G C05: 3x2.5+t 3/4'' V9 F C03: 2x2.5+t 3/4'' F V3 6 2.5 C01: 2x2.5+t 3/4'' 6 TM23 In=4x63 A CR=4.5 kA TM25 In=2x25 A CR=4.5 kA Diferencial Circuito (C17 Y C18) TM17-TM18 CA AA 4 C17: 2x4+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' C08: Subt. 2x4 C09: Subt. 2x4 C13: Subt. 2x4 C14: Subt. 2x4 C16: Subt. 2x10 C17: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 150 mm C17: 2x4+t 3/4'' C17: 2x4+t 3/4'' 3 CA C14: 2x4+t 3/4'' B.P. 50 mm Hacia C08 AA L C03: 3x2.5+t 3/4'' C11: 2x4+t 3/4'' G V7 C11: 2x4+t 3/4'' TM1 In=2x16 A CR=3 kA C11: 2x4+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' 16 TM22 In=4x40 A CR=4.5 kA TUG: Toma de uso general TUE: Toma de uso especial l C10: 2x4+t 3/4'' C11: 2x4+t 3/4'' C12: 2x4+t 3/4'' 10 TM21 In=4x32 A CR=4.5 kA Referencia de Tipo: C01: 2x2.5+t 3/4'' A 10 C10: 2x4+t 3/4'' A C02: 2x2.5+t 3/4'' C C12: 2x4+t 3/4'' F C10: 2x4+t 3/4'' V0 TM26 In=4X100 A CR=10 kA C01: 2x2.5+t 3/4'' R= 30,60 kW S= 31,83 kW T= 29,54 kW P Max. Simult. = 55,18 kW ( FS: 0,6) C06: 3x2.5+t 3/4'' 2 AA L C05:3x2.5+t 3/4'' C05: 3x2.5+t 3/4'' G C05: 2x2.5+t 3/4'' C05: 2x2.5+t 3/4'' L Q G C01: 2x2.5+t 3/4'' +t x4 : 2 '' 2 4 C1 3/ C01: 3x2.5+t 3/4'' C05: 3x2.5+t 3/4'' C06: 2x2.5+t 3/4'' C09: Subt. 2x4 C13: Subt. 2x4 C14: Subt. 2x4 C17: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 150 mm Hacia C09 Hacia C13 C17: 2x4+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' E C11: 2x4+t 3/4'' L FUERZA MOTRIZ Y RED DE DATOS C14: Subt. 2x4 T: 1x16 B.P. 150 mm C04: 2x2.5+t 3/4'' H C12: 2x4+t 3/4'' C05: 2x2.5+t 3/4'' V11 C08: 4x2.5+t 3/4'' C09: Subt. 2x4 C14: Subt. 2x4 C17: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 150 mm C04: 3x2.5+t 3/4'' x2.5+t 3/4'' C04: 2 Q V11 C06: 2x2.5+t 3/4'' Q J V2 A V0 A C C11: 2x4+t 3/4'' Q C06: 2x2.5+t 3/4'' C07: 2x2.5+t 3/4'' R C13: 2x4+t 3/4'' K C04: 2x2.5+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' Diferencial Circuito (C15 Y C16) TM15-TM16 C09: 3x2.5+t 3/4'' C06: 2x2.5+t 3/4'' Q C07: 2x2.5+t 3/4'' R V13 V13 C04: 2x2.5+t 3/4'' E C V2 C Diferencial Circuito (C13 Y C14) TM13-TM14 C08: 2x2.5+t 3/4'' C13: 2x4+t 3/4'' 0 H V4 P INST = 91,96 kW Diferencial Circuito (C10, C11 Y C12) TM10-TM11-TM12 V15 V17 T T V15 R C04: 2x2.5+t 3/4'' E C03: 2x2.5+t 3/4'' TG-S6 C01: 4x2.5+t 3/4'' A Diferencial Circuito (C07, C08 Y C09) TM7-TM8-TM9 V17 V TG-S6 Diferencial Circuito (C04, C05 Y C06) TM4-TM5-TM6 T C09: 3x2.5+t 3/4'' UNIFILAR TABLERO GENERAL Diferencial Circuito (C01, C02 Y C03) TM1-TM2-TM3 C08: 2x2.5+t 3/4'' V V C09: 2x2.5+t 3/4'' C01: 2X2.5+t 3/4'' C02: 4x2.5+t 3/4'' C C02: 3x2.5+t 3/4'' C09: 2x2.5+t 3/4'' C13: 2x2.5+t 3/4'' C06: 2x2.5+t 3/4'' J V4 E C03: 3x2.5+t 3/4'' C13: 2x4+t 3/4'' C07: 2x2.5+t 3/4'' R C08: 3x2.5+t 3/4'' C09: 3x2.5+t 3/4'' K C03: 4x2.5+t 3/4'' E V6 C04: 2x2.5+t 3/4'' C11: 2x4+t 3/4'' C08: 2x2.5+t 3/4'' V C02: 3x2.5+t 3/4'' C02: 2X2.5+t 3/4' ' H C04: 4x2.5+t 3/4'' C05: 4x2.5+t 3/4'' C09: 2x2.5+t 3/4'' T C07: 2x2.5+t 3/4'' H C04: 4x2.5+t 3/4'' C11: 2x4+t 3/4'' T P I V10 0 V10 P 0 I C05: 3x2.5+t 3/4'' C1 3: 2x 3/ 4+t 4'' C09: 2x2.5+t 3/4'' V S C08: 2x2.5+t 3/4'' 3/4'' C01: 3X2.5+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' C03: 3x2.5+t 3/4'' C03: 2X2.5+t 3/4' ' C04: 2X2.5+t 3/4'' C04: 5x2.5+t 7/8'' C12: 2x4+t 3/4'' S U C06: 2x2.5+t 3/4'' C07: 2x2.5+t 3/4'' C07: 3x2.5+t 3/4'' U C09: 2x2.5+t C08: 3x2.5+t 3/4'' C13: 2x4+t 3/4'' C13: 2x4+t 3/4'' V14 P C07: 2x2.5+t 3/4'' V16 C09: 2x2.5+t 3/4'' S V14 I V6 H C06: 2x2.5++t 3/4'' C06: 2x2.5+t 3/4'' U V12 P V12 0 0 C07: 3x2.5+t 3/4'' C06: 3x2.5+t 3/4'' S P C08: 3x2.5+t S 3/4'' C07: 3x2.5+t 3/4'' C08: 2x2.5+t 3/4'' C04: 4x2.5+t 3/4'' C04: 2X2.5+t 3/4'' C05: 2x2.5+t 3/4'' TG-S6 C13: 2x4+t 3/4'' C13: 2x4+t 3/4'' C09: 3x2.5+t 3/4'' U C09: 3x2.5+t 3/4'' V16 U C08: 2x2.5+t 3/4'' C09: 3x2.5+t 3/4'' C09: 2x2.5+t 3/4'' C07: 2x2.5+t 3/4'' C06: 2X2.5+t 3/4'' C07: 2x2.5+t 3/4'' C08: 2x2.5+t 3/4'' C13: 2x4+t 3/4'' C09: 2x2.5+t 3/4'' Desde Bandeja Portacable C12: 2x4+t 3/4'' Desde Bandeja Portacable C04: 2x2.5+t 3/4'' C06: 3x2.5+t 3/4'' C07:3x2.5+t 3/4'' C06: 3x2.5+t 3/4'' C13: 2x4+t 3/4'' Desde Bandeja Portacable de sistema C06: 2x2.5+t 3/4'' 2 C14: 2x4+t C.C. C14: 2x4+t C.C. B.P. 50 mm C15: 2x4+t C.C. C15: 2x4+t 3/4'' C15: 2x4+t 3/4'' 1 2 3 4 C15: 2x4+t 3/4'' 2 C15: 2x4+t 3/4'' CA CA AA C18: 2x4+t 3/4'' CA AA C18: 2x4+t 3/4'' C18: 2x4+t 3/4'' C15: Subt. 2x4 C18: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 150 mm C19: 2x2.5+t 3/4" C15: Subt. 2x4 C18: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 150 mm C19: 2x2.5+t 3/4" B.P. 50 mm CA AA CA AA C18: 2x4+t 3/4'' B.P. 50 mm C19: 2x2.5+t 3/4" C15: Subt. 2x4 C18: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 150 mm C19: 2x2.5+t 3/4" C18: 2x4+t 3/4'' CA AA CA AA C18: 2x4+t 3/4'' B.P. 50 mm C19: 2x2.5+t 3/4" C15: Subt. 2x4 C18: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 150 mm C19: 2x2.5+t 3/4" CA AA C18: 2x4+t 3/4'' C15: Subt. 2x4 C18: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 150 mm C19: 2x2.5+t 3/4" C18: 2x4+t 3/4'' CA AA B.P. 50 mm C19: 2x2.5+t 3/4" Sector Sur 1 Sector Norte C15: 2x4+t C.C. 2 Aire Acondicionado Sector Sur 1 Aire Acondicionado Sector Norte 2 Tomas Periscopio Estudio y Control 1 Tomas Periscopio Sector Sur C15: 2x4+t 3/4'' C15: Subt. 2x4 C18: Subt. 4x10 C19: Subt. 3x2.5 T: 1x16 B.P. 150 mm 2 Tomas Aula 1 y 2 1 Aula 4, Estudio y Control C15: 2x4+t 3/4'' Estudio y Control C15: 2x4+t C.C. Tomas Periscopio Sector Norte C15: 2x4+t 3/4'' Tomas Aula 7, 8, y 14 C15: 2x4+t C.C. Tomas Aula 6, 15, Estudio y Control C15: 2x4+t 3/4'' Tomas Aula 3, 17 y 16 C15: 2x4+t C.C. C18: 2x4+t 3/4'' AA Hacia C19 C15: Subt. 2x4 C18: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 150 mm C19: 2x2.5+t 3/4" REFERENCIAS TABLERO GENERAL Desde B.P. TABLERO SECCIONAL C19: 2x2.5+t 3/4'' C19: 2x2.5+t 3/4" BOCA DE TECHO EXISTENTE BOCA DE PARED EXISTENTE BOCA DE TECHO COMBINADA CON LUZ DE EMERGENCIA TOMA CORRIENTE MONOFASICO CON CONTACTO A TIERRA BOCA DE TECHO PROYECTADA BOCA DE PARED PROYECTADA AA TOMA CORRIENTE AIRE ACONDICIONADO CA TOMA CORRIENTE TIPO PERISCOPIO DETALLE CIRCUITO TOMA DE FUERZA LLAVE COMBINADA LLAVE DE 1 PTO LLAVE DE 2 PTOS LLAVE DE 3 PTOS 2x4+t mm AA Toma Aire Acondicionado C19: 2x2.5+t 3/4" Exterior Tipo Daisa) BANDEJA PORTACABLE VENTILADORES DE PARED PUESTA A TIERRA CARTEL LUMINOSO DE SALIDA DE EMERGENCIA 2x4+t mm UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN Obra: FACULTAD DE SOCIALES - UNSJ PLANO C19: 2x2.5+t Desde B.P. 3/4'' Proyecto: CA C19: 2x2.5+t 3/4" C19: 2x2.5+t 3/4" C19: 2x2.5+t 3/4" C19: 2x2.5+t 3/4" C19: 2x2.5+t 3/4" C19: 2x2.5+t 3/4" C19: 2x2.5+t 3/4" C19: 2x2.5+t 3/4" C19: 2x2.5+t 3/4'' DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS Dibujo: Directora: Fecha: C06: 2x2.5+t 3/4'' C05: 2x2.5+t 3/4'' C06: 2x2.5+t 3/4'' C05: 2x2.5+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' C11: 2x4+t 3/4'' C0 V11 6: 3 3/ x2. 4' 5+ ' t t 5+ . x2 : 3 /4'' 6 C0 3 2.5 2x ' ' 5: C0 3/4 +t V9 C05: 4x2.5+t 3/4'' C04: 3x2.5+t 3/4'' C05: 2x2.5+t 3/4'' V11 V9 PQ S V13 U Q Q V7 N C03: 3x2.5+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' V5 K N V5 K C02: 4x2.5+t 3/4'' V3 GH C9: 2x4+t 3/4'' C10: 2x4+ 3/4'' C09: 2x4+t 3/4'' C08: 2x4+t 3/4'' C08: 2x4+t 3/4'' C C01: 4x2.5+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' V1 CD 6 6 DD1 In=2x40A Id=30 mA 2.5 V1 C01: 2x2.5+t 3/4'' D 2.5 TM1 In=2x16 A CR=3 kA C01: 2x2.5+t 3/4'' D 2.5 TM2 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 6 6 DD2 In=2x40A Id=30 mA 2.5 TM3 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 2.5 2.5 2.5 TM4 In=2x16 A CR=3 kA TM5 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 2.5 TM6 In=2x20 A CR=3 kA 2.5 DD4 In=2x40A Id=30 mA 4 TM7 In=2x20 A CR=3 kA 2.5 2.5 FUERZA MOTRIZ Y RED DE DATOS C14: Subt. 4x10 T:1x16 B.P. 100 mm B.P. 50 mm C07: Subt. 2x4 C11: Subt. 2x4 C12: Subt. 2x4 C14: Subt. 4x10 T:1x16 B.P. 100 mm B.P. 50 mm 4 B.P. 50 mm Hacia C07 Hacia C11 C14: 2x4+t 3/4'' AA C14: 2x4+t 3/4'' AA CA CA C12: 2x4+t 3/4'' AA C14: 2x4+t 3/4'' AA CA C14: 2x4+t 3/4'' C12: 2x4+t 3/4'' CA C14: 2x4+t 3/4'' AA CA AA C14: 2x4+t 3/4'' 1 C12: 2x4+t C.C. C12: 2x4+t 3/4'' C12: 2x4+t 3/4'' 2 1 1 C12: 2x4+t C.C. C12: 2x4+t 3/4'' 1 C12: 2x4+t C.C. C12: 2x4+t C.C. 1 4 10 2.5 TM15 In=4x40 A CR=3 kA 2.5 TM16 In=1x16 A CR=3 kA 10 DD9 In=2x25A Id=30 mA 4 TM17 In=1x16 A CR=3 kA 2.5 TM18 In=1x16 A CR=3 kA 2.5 4 Subt.2x4+T 2x2.5+T=2.5 2x2.5+T=2.5 2x2.5+T=2.5 2x2.5+T=2.5 2x2.5+T=2.5 2x2.5+T=2.5 Subt.2x2.5+T 2x4+T=4 2x4T=4 2x4+T=4 Subt.2x4+T Subt.2x4+T Subt.2x4+T Subt.4x10+T Subt.4x10+T CIRCUITO C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16-Q Subt.3x2.5+T C16-R C17 PE TIPO IUG IUG IUG IUG IUG IUG IUG TUG TUG TUG TUG TUE TUE TUE TUE --- --- TUE --- FASE R R R S S T T R R S S T T RST RST S S R --- POTENCIA kW 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 2.27 2.27 2.00 2.42 2.65 2.86 4.62 1.32 27.00 27.00 0.80 0.80 1.00 --- AA CA C12: 2x4+t 3/4'' C12: 2x4+t 3/4'' C12: 2x4+t C.C. C12: 2x4+t C.C. C12: 2x4+t 3/4'' C12: 2x4+t 3/4'' 2 C12: 2x4+t C.C. 4 10 TM14 In=4x40 A CR=3 kA 4 DD8 In=2x40A Id=30 mA 2 C12: 2x4+t C.C. C12: 2x4+t 3/4'' C14: 2x4+t 3/4'' AA CA C12: 2x4+t 3/4'' C12: 2x4+t C.C. 2 C14: 2x4+t 3/4'' CA CA C12: 2x4+t 3/4'' C12: 2x4+t 3/4'' C12: 2x4+t C.C. AA 4 10 TM13 In=2x16 A CR=3 kA Fotocelula 4 DD7 In=4x63A Id=30 mA 4 TM12 In=2x25 A CR=3 kA k1 TM24 In=2x20 A CR=4.5 kA Hacia C17 Hacia C16 TG-S7 C14: 2x4+t 3/4'' 4 TM11 In=2x20 A CR=3 kA 4 16 DD6 In=2x40A Id=30 mA 4 TM10 In=2x20 A CR= 3 kA 4 TM22 In=2x25 A CR=4.5 kA C13: Subt. 2x4 C15: Subt. 4x10 C17: Subt. 2x4 T:1x16 B.P. 100 mm C07: Subt. 2x4 C11: Subt. 2x4 C12: Subt. 2x4 C14: Subt. 4x10 T:1x16 B.P. 100 mm B.P. 50 mm 4 TM9 In=2x20 A CR=3 kA 4 6 DD5 In=2x40A Id=30 mA 4 TM8 In=2x20 A CR=3 kA C07: 4x2.5+t 3/4'' C07: Subt. 2x4 C11: Subt. 2x4 C12: Subt. 2x4 C14: Subt. 4x10 T:1x16 B.P. 100 mm 4 TM21 In=4x63 A CR=4.5 kA 6 DD3 In=2x40A Id=30 mA Tomas Aula 28 y 27 C11: 2x4+t 3/4'' 16 TM20 In=4x32 A CR=4.5 kA TM23 In=2x25 A CR=4.5 kA C08: 2x4+t 3/4'' C V3 H 6 TM19 In=4x32 A CR=4.5 kA C01: 2x2.5+t 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4'' H 6 DESTINO C11: 2x4+t 3/4'' R= 27.40 kW P INST =83.62 kW S= 27.75 kW T= 28.48 kW TM25 In=4X100 A CR=10 kA TUG: Toma de uso general TUE: Toma de uso especial l G C02: 2x2.5+t 3/4'' K Referencia de Tipo: C09: 2x4+t 3/4'' G C03: 2x2.5+t 3/4'' C01: 3x2.5+t 3/4'' t K V7 TG-S7 P Max. Simult. = 50,17 kW ( FS: 0,6) C09: 2x4+t 3/4'' K C03: 2x2.5+t 3/4'' N C02: 3x2.5+t 3/4'' C03: 3x2.5+t 3/4'' C04: 3x2.5+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' C06: 2x2.5+t 3/4'' C06: 2x2.5+t 3/4'' N C08: 2x4+t 3/4'' B de sistema S C06: 2x2.5+t 3/4'' S C05: 2x2.5+t 3/4'' : 2x 4 3/4 +t '' C09: 2x4+t 3/4'' B C10: 2x4+t 3/4'' C09 C09: 2x4+t 3/4'' N P F TG-S7 Termo Agua Caliente U F UNIFILAR TABLERO GENERAL Sector Sur C06: 2x2.5+t 3/4'' J C01: 2x2.5+t 3/4'' Sector Norte X P C06: 2x2.5+t 3/4'' U C10: 2x4+t 3/4'' C08: 2x4+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' Aire Acondicionado Sector Sur X V13 C10: 2x4+t 3/4'' V0 Aire Acondicionado Sector Norte C07: 4x2.5+t 3/4'' C06: 2x2.5+t 3/4'' V10 S C01: 4x2.5+t 3/4'' Tomas Periscopio Sector Sur C07: 4x2.5+t 3/4'' Y C07: 3x2.5+t 3/4'' V15 X Y V15 C11 : 2x4 3/4'' +t 07 :2 3/ x2 4' .5 ' +t C06: 2x2.5+t 3/4'' R T J M C10: 2x4+t 3/4'' C10: 2x4+t 3/4'' V0 B A Tomas Periscopio Sector Norte 1: 2 x 3/4 4+t '' C C1 C07: 2x2.5+t 3/4'' C07: 3x2.5+t 3/4'' V15 X C06: 2x2.5+t 3/4'' C06: 3x2.5+t 3/4'' Y X C07: 2x2.5+t 3/4'' C11: 2x4+t 3/4'' C07: 2x2.5+t 3/4'' U C09: 2x4+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' C09: 2x4+t 3/4'' M O C02: 2x2.5+t 3/4'' V2 C02: 4x2.5+t 3/4'' Tomas Aula 20 y 21 C06: 2x2.5+t 3/4'' : 2x2 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' V2 F E C03: 2x2.5+t 3/4'' V4 C03: 4x2.5+t 3/4'' Tomas Aula 21, 22 ,23 y 24 C06 .5+t V4 J I V6 C01: 2x2.5+t 3/4'' A Tomas Aula 24, 25, 26 Y 27 V12 V14 V15 C10: 2x4+t 3/4'' O C04: 2x2.5+t 3/4'' C04: 4x2.5+t 3/4'' A C01: 3x2.5+t 3/4'' ' +t C05: 2x2.5+t 3/4'' V6 M L E E C02: 2x2.5+t 3/4'' 4' .5 R V8 I C02: 3x2.5+t 3/4'' 3/ C07: 2x2.5+t 3/4'' x2 C R C05: 2x2.5+t 3/4'' I C03: 2x2.5+t 3/4'' :2 C05: 4x2.5+t 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4'' C08: 2x4+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' C03: 3x2.5+t 3/4'' 07 V8 O C04: 2x2.5+t 3/4'' C W T C06: 3x2.5+t 3/4'' C06: 2x2.5+t 3/4'' t 5+ V10 2. x : 3 4'' 06 3/ C05: 3x2.5+t 3/4'' T C06: 3x2.5+t 3/4'' C06: 2x2.5+t 3/4'' L C04: 3x2.5+t 3/4'' V C0 6: 3 3/ x2. 4' 5+ C0 ' t 6: 2 x2. 3/4 5+t '' V12 C03: 2x2.5+t 3/4'' C05: 2x2.5+t 3/4'' C11: 2x4+t 3/4'' V V14 C04: 2x2.5+t 3/4'' C05: 3x2.5+t 3/4'' C07: 2x2.5+t 3/4'' C05: 2x2.5+t 3/4'' L C10: 2x4+t 3/4'' +t R V10 C06: 2x2.5+t 3/4'' C10: 2x4+t 3/4'' V t .5+ x2 : 2 '' 6 C0 3/4 C06: 4x2.5+t 3/4'' 4' ' x4 C06: 2x2.5+t 3/4'' C06: 3x2.5+t 3/4'' 3/ C07: 2x2.5+t 3/4 C07: 2x2.5+t 3/4'' V14 W :2 C07: 3x2.5+t 3/4'' V t x4+ 1: 2 C1 /4'' 3 V T W V12 V13 C07: 4x2.5+ t 3/4'' C 11 TG-S7 C02: 2x2.5+t 3/4'' C06: 4x2.5+t 3/4'' C07: 3x2.5+t 3/4'' C07: 4x2.5+t 3/4'' C11: 2x4+t 3/4'' C07: 2x2.5+t 3/4'' C07: 2x2.5+t 3/4'' Desde B.P. C07: 2x2.5+t 3/4'' C11: 2x4+t 3/4'' C11: 2x4+t 3/4'' C11: 2x4+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' 1 2 C12: 2x4+t 3/4'' 2 1 TABLERO GENERAL 2 TG-S7 C12: 2x4+t C.C. C12: 2x4+t C.C. B.P. 50 mm C13: 2x4+t C.C. C13: 2x4+t C.C. C13: 2x4+t 3/4'' C13: 2x4+t 3/4'' C13: 2x4+t 3/4'' B.P. 50 mm C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' Tomas Periscopio Sector Sur Diferencial Circuito (C17) TM18 Tomas Aula 20 y 21 Tomas Periscopio Sector Norte Diferencial Circuito (C16-Q Y C16-R) TM16-TM17 Tomas Aula 21, 22 ,23 y 24 Termo Agua Caliente B.P. 50 mm C13: Subt. 2x4 C15: Subt. 4x10 C17: Subt. 2x4 T:1x16 B.P. 100 mm Tomas Aula 24, 25, 26 Y 27 Hacia C16 Tomas Aula 28 y 27 AA Diferencial Circuito (C14 Y C15) TM14-TM15 CA AA Diferencial Circuito (C12 Y C13) TM12-TM13 AA Sector Sur C13: Subt. 2x4 C15: Subt. 4x10 C17: Subt. 2x4 T:1x16 B.P. 100 mm C15: Subt. 4x10 C17: Subt. 2x4 T:1x16 B.P. 100 mm C15: 2x4+t 3/4'' Diferencial Circuito (C10 Y C11) TM10-TM11 C15: 2x4+t 3/4'' CA CA AA Aire Acondicionado Sector Norte C15: Subt. 4x10 T:1x16 B.P. 100 mm C15: 2x4+t 3/4'' CA AA Sector Norte Hacia C17 CA C15: 2x4+t 3/4'' Aire Acondicionado Sector Sur AA Diferencial Circuito (C08 Y C09) TM08-TM09 C15: 2x4+t 3/4'' CA AA Aula 22 y 23 CA C15: 2x4+t 3/4'' C13: 2x4+t 3/4'' Diferencial Circuito (C06 Y C07) TM6-TM7 AA 2 Aula 25 y 26 C15: 2x4+t 3/4'' CA AA 1 Diferencial Circuito (C04 Y C05) TM4-TM5 CA 2 Diferencial Circuito (C01, C02 Y C03) TM1-TM2-TM3 1 C16: 3x2.5+t 3/4'' Desde B.P. C16: 3x2.5+t 3/4'' C17: 2x4+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' Desde B.P. C16: 3x2.5+t 3/4'' UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN C17: 2x4+t 3/4'' Obra: FACULTAD DE SOCIALES - UNSJ Desde B.P. Desde B.P. PLANO C16: 3x2.5+t 3/4'' Proyecto: C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' C16: 3x2.5+t 3/4'' DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS Dibujo: Directora: Fecha: L J M V11 C04: 3x2.5+t 3/4" F F H V05 Hacia C06 C06: Subt. 2x4 C11: Subt. 2x6 C13: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm B.P. 50 mm Hacia C05 B.P. 50 mm C01: 2x2.5+t 3/4" TG-S8 C09: 2x4+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4" C01: 2x2.5+t 3/4" C01: 2x2.5+t 3/4" 6 w C09: 2x4+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4" Desde BP D V03 x 10 TM18 In=4x40 A CR=4.5 kA 4 TM19 In=4x63 A CR=4.5 kA TM20 C In=2x20 A CR=4.5 kA TM21 In=2x20 A CR=4.5 kA w V0 x C01: 3x2.5+t w 3/4" x Desde BP w 6 C01: 2x2.5+t 3/4" 6 DD1 In=2x25A Id=30 mA 2.5 2.5 TM1 In=2x16 A CR=3 kA C04: Subt. 2x4 C05: Subt. 2x4 C06: Subt. 2x4 C08: Subt. 2x4 C11: Subt. 2x10 C13: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm 2.5 TM2 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 B.P. 50 mm 6 DD2 In=2x25A Id=30 mA 6 DD3 In=2x25A Id=30 mA 10 DD4 In=2x40A Id=30 mA 10 DD5 In=2x40A Id=30 mA 10 k1 Fotocelula 4 DD6 In=2x40A Id=30 mA DD7 In=4x63A Id=30 mA DD8 In=2x25A Id=30 mA V0 C09: 2x4+t 3/4" C13: 2x4+t 3/4'' 16 TM17 In=4x32 A CR=4.5 kA C02: 3x2.5+t 3/4'' C04: Subt. 2x4 C05: Subt. 2x4 C06: Subt. 2x4 C08: Subt. 2x4 C11: Subt. 2x6 C13: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm R= 22.83 kW S= 25.92 kW T= 25.29 kW C01: 4x2. 5+t 3/4" C01: 2x2.5+t 3/4" B C09: 2x4+t 3/4'' P INST = 74.04 kW w x C02: 2x2.5+t 3/4" TM22 In=4x100 A CR=10 kA P Max. Simult. = 44.42 kW (FS: 0,6) x V02 C02: 4x2.5+t 3/4'' Hacia C04 Hacia C08 V01 A C03: 4x2.5+t 3/4'' FUERZA MOTRIZ Y RED DE DATOS C06: Subt. 2x4 C13: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm Desde BP V02 C10: 2x4+t 3/4'' Desde B.P. D B V03 +t 2x2.5 C03: 3/4'' C07: 2x4+ t 3/4" C03: 2x2.5+t 3/4'' C08: 2x4+t 3/4'' C07: 2x4+t 3/4" C03: 2x2.5+t 3/4" V06 V08 C04: 4x2.5+t 3/4'' C03: 3x2.5+t 3/4" H +t 2.5 2x 4: 4" C0 3/ C04: 3x2.5+t 3/4" C03: 2x2.5+t 3/4" C03: 2x2.5+t 3/4" w 4 TM3 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 TM4 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 4 4 TM5 In=2x16 A CR=3 kA 4 4 TM6 In=2x16 A CR=3 kA 4 4 TM7 In=2x20 A CR=3 kA 4 4 TM8 In=2x16 A CR=3 kA 4 TM9 In=2x16 A CR=3 kA 4 10 4 TM10 In=2x16 A CR= 3 kA 4 10 TM11 In=2x40 A CR=3 kA TM12 In=2x40 A CR=3 kA 10 10 4 10 10 TM13 In=4x32 A CR=3 kA 2.5 TM14 In=4x32 A CR=3 kA 10 2.5 TM15 In=2x16 A CR=3 kA 10 TM16 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 2.5 2x2.5+T=2.5 2x2.5+T=2.5 2x2.5+T=2.5 Subt.2x4+T Subt.2x4+T Subt.2x4+T Subt.2x4+T Subt.2x4+T 2x4+T Subt.2x4+T Subt.2x10+T Subt.2x10+T Subt.4x10+T Subt.4x10+T Subt.3x2.5+T CIRCUITO C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15-U C15-V PE TIPO IUG IUG IUG IUG IUG IUG TUG TUG TUG TUG TUE TUE TUE TUE --- --- --- FASE R R S S T T R R R R S T RST RST R T --- POTENCIA kW 1.73 1.51 1.51 1.51 1.83 1.22 2.86 1.54 0.90 0.70 9.90 18.00 21.00 0.70 0.70 --- 8.58 DESTINO de sistema C04: 2x2.5+t 3/4" V05 C01: 3x2.5+t 3/4" V0 Desde BP A C C01: 2x2.5+t 3/4" x C02: 3x2.5+t 3/4" C03: 2x2.5+t 3/4" V06 V01 TG-S8 w Aire Acondicionado Sector Sur V11 G V08 C C02: 2x2.5+t 3/4'' x Aire Acondicionado Sector Norte L J V09 C03: 2x2.5+t 3/4" C04: 2x2.5+t 3/4" C04: 2x2.5+t 3/4" V09 C02: 3x2.5+t 3/4" C02: 4x2.5+t 3/4'' C02: 3x2.5+t 3/4" C03: 3x2.5+t 3/4" C03: 3x2.5+t 3/4" E A Tomas Periscopio Sector Sur M C06: 3x2.5+t 3/4'' C10: 2x4+t 3/4'' C08: 2x4+t 3/4'' C05: 4x2.5+t 3/4'' N 5+t C05: 3x2. 3/4'' P N I K +t 2x2.5 C05: 3/4" V04 C02: 3x2.5+t 3/4" UNIFILAR TABLERO GENERAL Tomas Periscopio Sector Norte V10 V07 G E V11 C05: 2x2.5+t 3/4" V14 C06: 2+2.5+t 3/4'' Q N I C C01: 2x2.5+t 3/4" Desde BP Oficinas V15 N K V01 A C E V04 V07 V04 G E C07: 2x4+t 3/4'' C07: 2x4+t 3/4'' C09: 2x4+t 3/4" C02: 2x2.5+t 3/4" P V14 C05: 2x2.5+t 3/4" M C05: 3x2.5+t 3/4'' C06: 2x2.5+t 3/4" C06: 2x2.5+t 3/4" C06: 2x2.5+t 3/4'' V15 Q C06: 3x2.5+t 3/4'' C05: 2x2.5+t 3/4" C05: 2x2.5+t 3/4'' V12 O C03: 3x2.5+t 3/4" C03: 2x2.5+t 3/4" C08: 2x4+t 3/4'' V10 O G C07: 2x4+t 3/4" C03: 2x2.5+t 3/4" : 2x 4 3/4'' +t C04: 3x2.5+t 3/4" C08 M C04: 3x2.5+t 3/4" N C04: 3x2.5+t 3/4" N C04: 3x2.5+t 3/4" C03: 4x2.5+t 3/4'' V11 C05: 4x2.5+t 3/4'' C05: 2x2.5+t 3/4" C05: 3x2.5+t 3/4'' C05: 3x2.5+t 3/4" C05: 2x2.5+t 3/4'' C06: 3x2.5+t 3/4'' C06: 3x2.5+t 3/4'' O V12 C05: 3x2.5+t 3/4'' C06: 3x2,5+t 3/4'' V10 C06: 2x2.5+t 3/4" O I K C05: 2x2.5+t 3/4" C07: 2x4+t 3/4'' C07: 2x4+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' K I V07 V10 N C05: 3x2.5+t 3/4'' C08: 2x4+t 3/4" C04: 3x2.5+t 3/4" C06: 2x4+2.5+t 3/4'' V12O C08: 2x4+t 3/4'' C02: 3x2.5+t 3/4" C05: 2x2.5+t 3/4'' C06: 2x2.5+t 3/4'' Desde B.P. C08: 2x4+t 3/4'' Desde B.P. C07: 2x4+t 3/4" Desde B.P. C04: 2x2.5+t 3/4" Desde B.P. Hacia C15 C11: 2x4+t C.C. C11: 2x4+t C.C. Hacia Lumin X Hacia Lumin W C01: Subt. 2x2.5 T: 1x4 B.P.100mm C14:2x4+t 3/4'' AA C15: 3x2.5+t 3/4'' AA C12: 2x4+t C.C. C15: 3x2.5+t 3/4'' B.P. 50 mm AA CA C14:2x4+t 3/4'' C15: 3x2.5+t 3/4'' B.P. 50 mm C15: 3x2.5+t 3/4'' Hacia Llaves Hacia Lumin W B.P. 50 mm C12: 2x4+t CA C.C. AA C14:2x4+t 3/4'' C14:2x4+t 3/4'' C10: Subt. 2x4 C12: Subt. 2x6 C14: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm B.P. 50 mm C12: 2x4+t C.C. C12: 2x4+t 3/4'' CA C12: 2x4+t 3/4'' Hacia Lumin X C01: Subt. 4x2.5 T: 1x4 B.P.100mm C14:2x4+t 3/4'' C10: Subt. 2x4 C12: Subt. 2x10 C14: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm C15: 3x2.5+t 3/4'' Hacia C15 B.P. 50 mm C15: 3x2.5+t 3/4'' Desde B.P. Diferencial Circuito (C15-U Y C15-V) TM15-TM16 CA AA C12: 2x4+t 3/4'' C11: 2x4+t C.C. Tomas Periscopio Sector Sur C11: 2x4+t C.C. C11: 2x4+t C.C. C11: 2x4+t C.C. Tomas Periscopio Sector Norte C15: 3x2.5+t 3/4'' C11: 2x4+t 3/4'' C11: 2x4+t C.C. C12: 2x4+t 3/4'' CA TG-S8 Diferencial Circuito (C13 Y C14) TM13-TM14 C10: Subt. 2x4 C14: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm C01: Subt. 2x2.5 C10: Subt. 2x4 C12: Subt. 2x6 C14: Subt.4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm C01: Subt. 4x2.5 T: 1x4 B.P.100mm C11: 2x4+t C.C. C12: 2x4+t C.C. C14:2x4+t 3/4'' C11: 2x4+t C.C. Hacia Lumin W Toma Ciencias C11: 2x4+t 3/4'' C12: 2x4+t 3/4'' C12: 2x4+t 3/4'' Hacia Lumin X Toma Ciencias 2 C12: 2x4+t 3/4'' CA TABLERO GENERAL C11: 2x4+t C.C. C11: 2x4+t 3/4'' AA CA y Aula 31 Hacia C10 C11: 2x4+t C.C. C11: 2x4+t C.C. C12: 2x4+t C.C. CA CA C11: 2x4+t 3/4'' C11: 2x4+t 3/4'' C12: 2x4+t 3/4'' C12: 2x4+t 3/4'' AA CA C11: 2x4+t 3/4'' Diferencial Circuito (C12) TM12 C12: 2x4+t C.C. CA C11: 2x4+t 3/4'' C11: 2x4+t 3/4'' 1 C12: 2x4+t C.C. C11: 2x4+t 3/4'' Hacia Cartel Salida Toma Ciencias C11: 2x4+t 3/4'' C11: 2x4+t C.C. AA Diferencial Circuito (C11) TM11 C11: 2x4+t C.C. AA Diferencial Circuito (C07, C08, C09 Y C10) TM07-TM08-TM09-TM10 CA AA Diferencial Circuito (C05 Y C06) TM5-TM6 C11: 2x4+t 3/4'' CA AA Diferencial Circuito (C03 Y C04) TM3-TM4 AA Diferencial Circuito (C01 Y C02) TM1-TM2 AA C13: 2x4+t 3/4'' C13: 2x4+t 3/4'' C13: 2x4+t 3/4'' Hemeroteca C13: 2x4+t 3/4'' C13: 2x4+t 3/4'' C15: 3x2.5+t 3/4" Aire Acondicionado Sector Sur Aire Acondicionado Sector Norte C15: 3x2.5+t 3/4'' C15: 3x2.5+t 3/4'' Desde B.P. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN Obra: FACULTAD DE SOCIALES - UNSJ C15: 3x2.5+t 3/4'' C15: 3x2.5+t 3/4'' C15: 3x2.5+t 3/4'' C15: 3x2.5+t 3/4'' C15: 3x2.5+t 3/4'' C15: 3x2.5+t 3/4'' C15: 3x2.5+t 3/4'' C15: 3x2.5+t 3/4'' PLANO Proyecto: DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS Dibujo: Directora: Fecha: C08: 2x4+t 3/4'' C01: 3x2.5+t 3/4'' Referencia de Tipo: TM 23 In=4x80 A CR=10 kA C01: 3x2.5+t 3/4'' TM18 In=4x40 A CR=4.5 kA 4 2.5 2.5 2.5 C05: 2x4+t 3/4'' 2.5 TM19 In=4x40 A CR=4.5 kA TM20 In=2x20 A CR=4.5 kA TM2 In=2x20 A CR=3 kA 2x2.5+T=2.5 4 4 Subt.4x4+T Subt.4x4+T 4 TM8 In=2x16 A CR=3 kA 4 Subt.4x4+T 10 TM10 In=2x20 A CR=3 kA 4 4 Subt.2x4+T Subt.2x4+T 4 DD10 In=4x40A Id=30 mA 4 TM9 In=2x20 A CR=3 kA 4 Subt.4x4+T 16 DD9 In=2x40A Id=30 mA 4 TM7 In=2x16 A CR=3 kA TM6 C In=2x16 A CR=3 kA 4 DD8 In=2x25A Id=30 mA TM11 In=4x25 A CR=3 kA Subt.4x10+T 4 DD11 In=2x25A Id=30 mA 2.5 10 10 TM22 In=2x20 A CR=4.5 kA Fotocelula TM12 In=4x25 A CR=3 kA TM13 In=1x16 A CR=3 kA 10 4 TM14 In=1x16 A CR=3 kA 2.5 Subt.4x10+T DD12 In=2x25A Id=30 mA 2.5 TM15 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 Subt.3x2.5+T 4 Subt.2x4+T C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13-S C13-T TIPO IUG IUG IUG IUG TUG TUG TUG TUG TUE TUE TUE TUE --- --- FASE R S T R S T R S T T RST RST S POTENCIA kW 2.85 2.85 2.85 2.85 2.20 2.20 2.20 2.20 2.64 2.64 12.00 12.00 C14 PE TUE --- S R --- 0.80 0.80 0.50 --- Sector Sur CIRCUITO Aire Acondicionado Sector Sur V0 2x2.5+T=2.5 2.5 DD7 In=2x25A Id=30 mA 4 TM5 In=2x16 A CR=3 kA 6 4 DD6 In=2x25A Id=30 mA 4 TM4 In=2x20 A CR=3 kA 2.5 4 DD5 In=2x25A Id=30 mA 2.5 TM3 In=2x20 A CR=3 kA 2.5 4 DD4 In=2x25A Id=30 mA 2.5 2x2.5+T=2.5 4 DD3 In=2x25A Id=30 mA k1 Aire Acondicionado Sector Norte C01: 2x2.5+t 3/4'' 2x2.5+T=2.5 2.5 DD2 In=2x25A Id=30 mA TM1 In=2x20 A CR=3 kA A 2.5 DD1 In=2x25A Id=30 mA 4 Sector Norte C01: 2x2.5+t 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4'' 16 TM21 In=2x20 A CR=4.5 kA B C05: 2x2.5+t 3/4'' TM17 In=4x32 A CR=4.5 kA C05: 2x2.5+t 3/4'' C05: 2x4+t 3/4'' de sistema Toma Bebedero Tomas Periscopio Sector Sur DESTINO Tomas Periscopio Sector Norte C06: 2x4+t 3/4'' Tomas Aula 16 C06: 2x2.5+t 3/4'' 6 Tomas Aula 15 C06: 2x2.5+t 3/4'' 6 TM16 In=4x40 A CR=4.5 kA 2.5 V1 V2 V0 C05: 2x4+t 3/4'' E V3 R= 16.40 kW S= 16.80 kW T= 18.32 kW P Max. Simult. = 31 kW ( FS: 0,6) C05: 2x4+t 3/4'' A C01: 2x2.5+t 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4'' C01: 3x2.5+t 3/4'' C02: 3x2.5+t 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4'' B C P INST =51.50 kW A D C02: 2x2.5+t 3/4'' F C07: 2x4+t 3/4'' C08: 2x4+t 3/4'' TG-S9 C01: 3x2.5+t 3/4'' E C02: 2x2.5+t 3/4'' G H C07: 2x2.5+t 3/4'' C01: 2x4+t 3/4'' C05: 2x4+t 3/4'' Tomas Aula 14 C07: 2x2.5+t 3/4'' V0 B C01: 2x2.5+t 3/4'' C05: 2x4+t 3/4'' C01: 3x2.5+t 3/4'' F D V5 C08: 2x2.5+t 3/4'' C C01: 2x2.5+t 3/4'' V1 V2 C02: 3x2.5+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' G H C02: 2x2.5+t 3/4'' K V4 C01: 2x2.5+t 3/4'' 6 C02: 2x2.5+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' I TG-S9 A B C J UNIFILAR TABLERO GENERAL TUG: Toma de uso general TUE: Toma de uso especial l D E C01: 4x2.5+t 7/8'' C01: 4x2.5+t 3/4'' C C01: 2x2.5+t 3/4'' V1 C06: 2x4+t 3/4'' I C01: 2x2.5+t 3/4'' Tomas Aula 17 F V2 V0 B A C01: 2x2.5+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' C06: 2x4+t 3/4'' C02: 3x2.5+t 3/4'' C06: 2x4+t 3/4'' C02: 3x2.5+t 3/4'' C03: 3x2.5+t 3/4'' C07: 2x4+t 3/4'' V3 C02: 2x2.5+t 3/4'' t C05: 2x4+t 3/4'' C05: 2x2.5+t 3/4'' D C01: 4x2.5+t 7/8'' C01: 3x2.5+t 3/4'' D E F C05: 2x4+t 3/4'' C06: 2x2.5+t 3/4'' V1 C05: 2x4+t 3/4'' C01: 3x2.5+t 3/4'' G C02: 2x2.5+t 3/4'' C02: 3x2.5+t 3/4'' C06: 2x4+t 3/4'' H G V4 CD +t 4+ 2x2.5 2x C02: 6: '' 3/4'' C0 3/4 C02: 4x2.5+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' H C03: 2x2.5+t 3/4'' C02: 2x2.5+t 3/4'' C06: 2x4+t 3/4'' K V6 V7 C03: 2x2.5+t 3/4'' J L C03: 2x2.4+t 3/4'' V2 F E C02: 4x2.5+t 3/4'' C02: 3x2.5+t 3/4'' V3 C03: 3x2.5+t 3/4'' C07: 2x4+t 3/4'' V4 J C03: 2x2.5+t 3/4'' C03: 3x2.5+t 3/4'' C07: 2x4+t 3/4'' V5 C03: 2x2.5+t 3/4'' L C08: 2x2.5+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' C03: 3x2.5+t 3/4'' C07: 2x4+t 3/4'' V6 K J C02: 3x2.5+t 3/4'' C02: 3x2.5+t 3/4'' M N I C03: 2x2.5+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' H V3 G C03: 3x2.5+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' O P L M C04: 2x2.5+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' N C04: 2x2.5+t 3/4'' J K C03: 2x2.5+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' C03: 3x2.5+t 3/4'' C06: 2x4+t 3/4'' C06: 2x2.5+t 3/4'' C06: 2x4+t 3/4'' C07: 2x2.5+t 3/4'' t x2.5+t C03: 2 4+ 2x '' 3/4'' : 07 3/4 C C03: 4x2.5+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' I M C08: 2x4+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' C04: 3x2.5+t 3/4'' C08: 2x4+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' C04: 3x2.5+t 3/4'' O V5 C08: 2x4+t 3/4'' C04: 3x2.5+t 3/4'' O P V6 V4 I C03: 4x2.5+t 3/4'' C03: 4x2.5+t 3/4'' C03: 3x2.5+t 3/4'' L M C04: 2x2.5+t 3/4'' N V7 V5 K C04: 3x2.5+t 3/4'' P C04: 2x2.5+t 3/4'' C07: 2x2.5+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' N C08: 2x2.5+t 3/4'' +t 2x2.5 L C04: t 3/4'' 4+ 2x : 8 4'' C0 3/ C04: 4x2.5+t 3/4'' O C04: 3x2.5+t 3/4'' C08: 2x4+t 3/4'' V7 C04: 2x2.5+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' P C04: 4x2.5+t 3/4'' C04: 4x2.5+t 3/4'' C04: 3x2.5+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' V6 N M C04: 3x2.5+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' V7 P O C07: 2x4+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' C07: 2x4+t 3/4'' C07: 2x4+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' C08: 2x4+t 3/4'' C08: 2x2.5+t 3/4'' C04: 2x2.5+t 3/4'' C08: 2x4+t 3/4'' C03: 2x2.5+t 3/4'' C03: 3x2.5+t 3/4'' C08: 2x4+t 3/4'' C07: 2x4+t 3/4'' C01: 2x2.5+t 3/4'' C08: 2x4+t 3/4'' C08: 2x4+t 3/4'' C07: 2x4+t 3/4'' C06: 2x4+t 3/4'' FUERZA MOTRIZ Y RED DE DATOS B.P. 50 mm 1 CA C09: 2x4+t C.C. 2 1 4 C09: 2x4+t C.C. 2 1 TABLERO GENERAL 3 3 1 2 3 1 2 3 2 1 C09: 2x4+t C.C. C09: Subt. 2x4 C11: Subt. 4x10 T:1x16 B.P. 100 mm 4 CA Hacia C13 C11: 2x4+t 3/4'' AA 4 CA C09: Subt. 2x4 C11: Subt. 4x10 T:1x16 B.P. 100 mm B.P. 50 mm C11: 2x4+t 3/4'' AA 4 CA B.P. 50 mm C11: 2x4+t 3/4'' AA C09: Subt. 2x4 C11: Subt. 4x10 T:1x16 B.P. 100 mm 2 C11: 2x4+t 3/4'' AA C09: Subt. 2x4 C11: Subt. 4x10 T:1x16 B.P. 100 mm 1 C09: Subt. 2x4 C11: Subt. 4x10 T:1x16 B.P. 100 mm C09: 2x4+t C.C. 2 1 2 4 Diferencial Circuito (C13-S YC13-T) TM13 Y TM15 Diferencial Circuito (C011 Y 12) TM11 Y TM12 Diferencial Circuito (C09 Y C10) TM09 Y TM10 Diferencial Circuito (C08) TM08 Diferencial Circuito (C07) TM07 Aire Acondicionado Sector Sur Diferencial Circuito (C06) TM06 Diferencial Circuito (C05) TM05 C12: 2x4+t 3/4'' Diferencial Circuito (C04) TM4 AA C12: 2x4+t 3/4'' Aire Acondicionado Sector Norte C10: Subt. 2x4 C12: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm Tomas Periscopio Sector Sur CA AA C12: 2x4+t 3/4'' C10: 2x4+t C.C. Diferencial Circuito (C03) TM3 1 2 3 4 2 CA AA C12: 2x4+t 3/4'' C10: 2x4+t C.C. Diferencial Circuito (C02) TM2 CA AA 1 C10: 2x4+t C.C. Diferencial Circuito (C01) TM1 C10: 2x4+t C.C. CA 3 4 3 2 1 1 2 3 4 B.P. 50 mm Hacia C13 C13: 3x2.5+t 3/4'' C13: 3x2.5+t 3/4'' C13: 3x2.5+t 3/4'' Tomas Aula 16 Tomas Aula 14 Tomas Aula 17 Toma Bebedero C13: 3x2.5+t 3/4'' Diferencial Circuito (C14) TM15 C13: 3x2.5+t 3/4'' B.P. 50 mm Sector Sur C13: 3x2.5+t 3/4'' C10: Subt. 2x4 C12: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm Sector Norte C13: 3x2.5+t 3/4'' B.P. 50 mm C10: Subt. 2x4 C12: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm Tomas Periscopio Sector Norte C13: 3x2.5+t 3/4'' B.P. 50 mm C10: Subt. 2x4 C12: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm Tomas Aula 15 Hacia C14 C10: Subt. 2x4 C12: Subt. 4x10 T: 1x16 B.P. 100 mm Desde B.P. C13: 3x2.5+t mm 3/4" C13: 3x2.5+t 3/4'' C13: 3x2.5+t mm 3/4" UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN C14: 3x2.5+t mm 3/4" Desde B.P. Obra: FACULTAD DE SOCIALES - UNSJ C13: 3x2.5+t 3/4'' Proyecto: PLANO Desde B.P. C13: 3x2.5+t 3/4'' C13: 3x2.5+t 3/4'' C13: 3x2.5+t 3/4'' C13: 3x2.5+t 3/4'' C13: 3x2.5+t 3/4'' C13: 3x2.5+t 3/4'' C13: 3x2.5+t 3/4'' C13: 3x2.5+t 3/4'' DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS Dibujo: Directora: Bo C14: sub. 3x2.5+t PVC 1" Fecha: C02: 2x4+t 3/4'' A C +t x4 : 2 '' 2 4 / C0 3 :3 3/ x2 4 ' .5 ' +t ' V1 V1 ' 4' 2: 2 3/4 x4+ t '' C A AA B t 5+ 2. 2x '' 9: 3/4 C0 TS1 2: 3/ 2x4 4'' +t C0 TG V1 C0 B TS2 C01: C K PLANTA BAJA B 3/ : 01 3x2.5 +t 3/4'' +t .5 2 4x t 5+ 2. 2x '' 1: 3/4 C B C0 C09 : 2x2 . 3/4'' 5+t +t .5 x2 : 4 4'' 01 3/ K AA A C :4 3/ x2 4' .5 ' +t 01 :4 3/ x2 4' .5 ' +t C 01 B C K t 6+ 2x /4'' 3 K C09: 2x2.5+t 3/4'' C02: 2x4+t 3/4'' :4 3/ x2 4' .5 ' +t 01 : 2x 2 3/4 .5+t '' C08 +t C 5 2. 2x '' 4 3/ t 5+ 2. 4x '' 1: 3/4 7: TG C C09: 2x2.5+t 3/4'' C0 t 4+ 2x 2: '' C0 3/4 C0 C C05: Subt. 4x4 T:1x16 B.P:50 mm C03: Subt. 2x4 C05: Subt. 4x4 T:1x16 B.P:50 mm A B 4x10+t 3/4'' TS2 C04: Subt. 4x4 T:1x16 B.P:50 mm C : 2x 2 3/4'' .5+t C06 +t .5 x2 : 2 4'' 01 3/ t G ' C0 2: 2 3/4 x4+ t '' C06: 2x2.5+t 3/4'' 3/ 4' +t .5 x2 : 2 4'' 01 3/ C + 2.5 : 2x C07 3/4'' I t + 2.5 2x 8: /4'' 0 3 C A C C G H 01 C t 01 2. x :2 4' C06: 2x2.5+t 3/4'' C07: 2x2.5+t 3/4'' :2 t 5+ 2. 4x '' 1: 3/4 C07: 2x2.5+t 3/4'' C0 x2 C t 5+ + .5 x2 : 2 4'' 01 3/ + .5 A H caballeros C03: Subt. 2x4 T:1x16 B.P:50 mm C A t C C damas C 1: 3x 3/4 2.5+ t '' I J A C13: 2x4+t C.C. C01: 2x2.5+t 3/4'' 01 C0 I J A V1 I J F +t .5 x2 : 3 4'' 01 3/ Caballeros SANITARIOS F 3/ E E C Damas +t .5 x2 : 2 4'' 01 3/ SANITARIOS +t x4 : 2 '' 2 4 C0 3/ TS1 C01: 3x2.5+t 3/4'' D C03: Subt. 2x4 C04: Subt. 4x4 C05: Subt. 4x4 T:1x16 B.P:50 mm D PLANTA BAJA K C09: 2 x2.5+t 3/4'' .5+ 2x2 9: '' C0 3/4 t K K REFERENCIAS TABLERO GENERAL TABLERO SECCIONAL BOCA DE TECHO EXISTENTE BOCA DE PARED EXISTENTE BOCA DE TECHO COMBINADA CON LUZ DE EMERGENCIA TOMA CORRIENTE MONOFASICO CON CONTACTO A TIERRA BOCA DE TECHO PROYECTADA BOCA DE PARED PROYECTADA TOMA CORRIENTE AIRE ACONDICIONADO AA CA 1 2 TOMA CORRIENTE TIPO PERISCOPIO LLAVE COMBINADA LLAVE DE 1 PTO LLAVE DE 2 PTOS LLAVE DE 3 PTOS Exterior Tipo Daisa) BANDEJA PORTACABLE VENTILADORES DE PARED PUESTA A TIERRA CARTEL LUMINOSO DE SALIDA DE EMERGENCIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN Obra: FACULTAD DE SOCIALES - UNSJ PLANO Proyecto: DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS Dibujo: Directora: Fecha: C12: 2x4+t 3/4'' 2 4 CA A C AA C14: Subt. 4x4 T:1x16 B.P:50 mm 1 2 2 4 : 2x 2 3/4'' .5+t 4 C28: 2x4+t 3/4'' 3 3 C27: 2x4+t C.C. C13: Subt. 2x4 C15: Subt. 4x4 T:1x16 B.P:50 mm C27: 2x 4+t C.C. TS5 A C1 2: 3/ 2x4 4' + ' t 10 :2 3/ x2 4' .5 +t ' C PR 1 2 3 4 AA TS4 1 2 V4 CA +t 2x4 4: C2 3/4'' AA C22: 2x4+t C.C. C1 2: 3/ 2x4 4' + ' t 0: 3x 3/4 2.5+ t '' 4 C1 3 2: 2 x 3/4 4+t '' 1 O 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 C11: 2x2.5+t 3/4'' +t .5 x2 : 2 4 '' 11 3/ C C13: Subt. 2x4 C14: Subt. 4x4 C15: Subt. 4x4 T:1x16 B.P:50 mm 4 Desde TG- P.B. .5+t : 2x2 C010 /4'' 3 TS3 Q PLANTA ALTA C11: 2x2.5 +t 3/4'' C15: Subt. 4x4 T:1x16 B.P:50 mm C C1 0 C1 0: 2 3/ x2. 4' 5+ ' t C10 4 1 3 :3 x 3/4 2.5+ t '' 3 4 2 10 2 3 C23: 2x4+t C.C. 1 C0 AA 1 C12: 2x4+t 3/4'' 4 C1 3 1 C24: 2x6+t 3/4'' 2: 3/ 2x4 4' + ' t C1 2: 3/ 2x4 4' + ' t 2 4 : 2x2 .5+t 3/4'' 4 1 C13: Subt. 2x4 T:1x16 B.P:50 mm C23: 2x4+t C.C. C23: 2x4+t C.C. C23: 2x4+t C.C. 3 C010 AA 3 4 C23: 2x4+t C.C. 2 C26: 2x4+t 3/4'' 2 3 C23: 2x4+t C.C. +t C1 TS3 PLANTA ALTA +t L O LL 2.5 3x 0: /4'' 3 Desde TG- B.P. C010: 4x2.5+t 7/8'' CA 1 2 1 C26: 2x4+t 3/4'' AA C03: 2x4+t C.C. O C1 V4 C23: 2x4+t 2 4 1 3 C.C. C24: 2x4+t 3/4'' 4 CA 4 C25: 3x2.5+t 3/4'' 3 C23: 2x4+t C.C. +t O Q C20: 2x4+t 3/4'' 2.5 3x ' ' 0: C1 3/4 +t .5 x2 : 5 8'' 10 7/ C20: 2x4+t 3/4'' 2 3 C19: 2x2.5 3/4'' +t 1 2 C21: 2x2.5+t 3/4'' 4 1 1 C19: 2x2.5+t 3/4'' 3 C23: 2x4+t C.C. C010: 2x2.5+t 3/4'' V4 t P C C20: 2x4+t 3/4'' t R R 6: 4 3/4 x10 '' + t x2.5+ C10: 2 '' 3/4 L 4+ 2x 7: '' C1 3/4 C18: 2x2.5+t 3/4'' t + 2.5 3x ' 0: ' C1 3/4 L 5x 7/8 2.5+t '' C1 t C18: 2x2. 5+t 3/4'' P C1 0: C26: 2x4+t 3/4'' + .5 x2 : 2 4'' 11 3/ TS4 0: 3x 3/4 2.5+ t '' L C C16: 4x10+t 3/4'' C1 P t 4+ 2x 2: C1 3/4'' C19: 2x2.5+t 3/4'' C20: 2x4+t 3/4'' +t 2.5 5x 0: /8'' 1 C 7 TS5 C21: 2x2.5+t 3/4'' P t x2.5+ C10: 2 '' 3/4 L C2 5: 2x 3/4 2.5+ '' t U Q R U 2 5 x2. 0: 3 4'' 3/ R T 1 C1 : 2x2 .5 3/4'' +t C19 : 2x2 .5 3/4'' +t 4 4 C19 3 3 T C19: 2x2.5+t 3/4'' S 2 C23: 2x4+t C.C. 2 S +t 2.5 2x 5: /4'' C2 3 U LL 1 C19: 2x2.5+t 3/4'' +t S R 1 LL C24: 2x4+t 3/4'' C23: 2x4+t C.C. R t 2.5 3x ' ' 0: C1 3/4 T + 2.5 2x ' ' 0: C1 3/4 V4 S :2 x 3/4 2.5+ t '' LL Q C11: 3x2.5+t 3/4'' C11: 2x2.5+t 3/4'' C11: 2x2.5+t 3/4'' REFERENCIAS TABLERO GENERAL TABLERO SECCIONAL BOCA DE TECHO EXISTENTE BOCA DE PARED EXISTENTE BOCA DE TECHO COMBINADA CON LUZ DE EMERGENCIA TOMA CORRIENTE MONOFASICO CON CONTACTO A TIERRA BOCA DE TECHO PROYECTADA BOCA DE PARED PROYECTADA TOMA CORRIENTE AIRE ACONDICIONADO AA C11: 3x2.5+t 3/4'' Desde TG- B.P. C 11 TS3 :3 3/ x2 ' 4' CA 1 2 TOMA CORRIENTE TIPO PERISCOPIO LLAVE COMBINADA PLANTA ALTA .5 +t t 5+ 2. 3x '' : 4 1 / C1 3 LLAVE DE 1 PTO C11: 2x2.5+t 3/4'' LLAVE DE 2 PTOS LLAVE DE 3 PTOS C 11 ' 4' 3/ :3 x2 .5 +t C11: 3x2.5+t 3/4'' Exterior Tipo Daisa) BANDEJA PORTACABLE VENTILADORES DE PARED PUESTA A TIERRA CARTEL LUMINOSO DE SALIDA DE EMERGENCIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN Obra: FACULTAD DE SOCIALES - UNSJ PLANO Proyecto: DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS Dibujo: Directora: Fecha: TS2-S11 TS2-S11 TS1-S11 UNIFILAR TABLERO GENERAL TG-S11 TUG: Toma de uso general TUE: Toma de uso especial l R= 27,79 kW S= 24,97 kW T= 28,58 kW P INST = 79,06 kW P Max. Simult. = 65,08 kW ( FS: 0,8) 2.5 TM4 In=4X125 A CR=10 kA 6 25 TM1 In=4x40 A CR=3 kA TM2 In=2x25 A CR=3 kA 2.5 2x2.5+T=2.5 4 2.5 4 TM1 In=2x16 A CR=3 kA 4 2.5 2.5 TM4 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 Subt.2x4+T Subt.4x4+T C03 C04 C05 PE CIRCUITO C06 C07 C08 C09 PE --- TIPO IUG TUG TUE TUE TUE --- TIPO IUG IUG TUG TUG --- RST --- FASE R S T RST RST --- FASE T T T T --- 57.17 --- POTENCIA kW 3.00 1.55 1.35 8.00 8.00 --- POTENCIA kW 0.60 0.45 0.30 1.00 --- --- PE TIPO --- --- --- FASE RST R POTENCIA kW 21.86 2.30 DESTINO de sistema DESTINO 2x2.5+T=2.5 2x2.5+T=2.5 2.5 C02 --- 2x2.5+T=2.5 2.5 TM3 In=2x16 A CR=3 kA C01 --- Subt.4x4+T 2.5 TM2 In=2x16 A CR=3 kA CIRCUITO CIRCUITO 2x4+T=4 2.5 TM5 In=4x20 A CR=3 kA Aire Acondicionado Aula 18 _ 2 2.5 4 TM4 In=4x20 A CR=3 kA Fotocelula Aire Acondicionado Aula 18 _ 1 4x25+T=25 4 TM3 In=2x16 A CR=3 kA k1 Tomas Periscopios Aula 18 2x6+T=6 4 TM2 In=2x16 A CR=3 kA TM5 In=2x16 A CR=4.5 kA DD4 In=4x40A Id=30 mA Tomas Aula 18 4x10+T=10 DD3 In=2x25A Id=30 mA 4 TM1 In=2x20 A CR=3 kA 25 6 DD2 In=2x25A Id=30 mA 2.5 TM3 In=4x80 A CR=3 kA 6 10 4 DD1 In=2x25A Id=30 mA DD1 In=2x25A Id=30 mA 2x2.5+T=2.5 DESTINO de sistema 10 4 6 TUG: Toma de uso general TUE: Toma de uso especial l de sistema TUG: Toma de uso general TUE: Toma de uso especial Referencia de Tipo: TM6 In=4X32 A CR=10 kA Referencia de Tipo: TG-S11 Referencia de Tipo: TM5 In=2X20 A CR=10 kA TS1-S11 Damas Aire Acondicionado Aula 18 _ 2 Aire Acondicionado Aula 18 _ 1 Tomas Periscopios Aula 18 Tomas Aula 18 Caballeros Diferencial Circuito (C04 Y C05) TM4-T5 Diferencial Circuito (C01.) TM1 TS3 Diferencial Circuito (C03) TM3 TS2 TS1 Diferencial Circuito (C02) TM2 Diferencial Circuito (C06, C07, C08 Y C09) TM1-TM2-TM3-TM4 TABLERO GENERAL TS3-S11 TS3-S11 Referencia de Tipo: TM13 In=4X63 A CR=10 kA TUG: Toma de uso general TUE: Toma de uso especial l 6 TS4-S11 4 DD1 In=2x25A Id=30 mA TS5-S11 6 DD2 In=2x25A Id=30 mA TS4-S11 DD3 In=4x40A Id=30 mA TS5-S11 Referencia de Tipo: Referencia de Tipo: TM8 In=4X40 A CR=10 kA TUG: Toma de uso general TUE: Toma de uso especial l TM5 In=2X25 A CR=10 kA TUG: Toma de uso general TUE: Toma de uso especial l TM12 In=2x20 A CR=3 kA 4 4 2.5 2.5 4 4 4 Subt.4x4+T 4 Subt.4x4+T 4 TM10 In=4x50 A CR=3 kA 10 4x10+T=10 2.5 TM11 In=2x32 A CR=3 kA 4 2x4+T=4 2x2.5+T=2.5 C13 C14 C15 C16 C17 PE TIPO IUG IUG IUG IUG TUG TUE TUE TUE OCE OCE FASE T T T T S S RST RST RST POTENCIA kW 2.57 0.75 1.00 1.00 1.60 1.35 8.00 8.00 27.00 2x2.5+T=2.5 4 2x4+T=4 4 2x4+T=4 Subt.2x4+T 10 Subt.2x10+T 2.5 TM7 In=2x50 A CR=3 kA 10 Subt.2x10+T TM4 In=2x20 A CR=3 kA 4 2x4+T=4 2x4+T=4 4 2x4+T=4 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 PE CIRCUITO C25 C26 C27 C28 PE --- TIPO IUG IUG TUG TUG TUE TUE TUE --- TIPO IUG TUG TUG TUG --- R --- FASE R R R R R S T --- FASE R R R R --- 6.00 --- POTENCIA kW 0.45 0.75 1.32 1.76 3.96 9.90 9.00 --- POTENCIA kW 0.30 1.32 1.32 3.00 --- de sistema DESTINO DESTINO Diferencial Circuito (C25) TM1 Diferencial Circuito (C24) TM7 Tomas Oficial Aire Acondicionado Sala de Diferencial Circuito (C22) TM5 Diferencial Circuito (C23) TM6 Tomas Periscopio Sala de Tomas Sala de Tomas Sala de Tomas Periscopio Sala de Diferencial Circuito (C20 Y C21) TM3-TM4 TS5-S11 Diferencial Circuito (C18 Y C19) TM1-TM2 Aire Acondicionado Aula 18_2 Aire Acondicionado Aula 18_1 4 2x2.5+T=2.5 4 TM3 In=2x16 A CR=3 kA CIRCUITO Diferencial Circuito (C14 Y C15) TM8-TM7 Diferencial Circuito (C12 Y C13) TM6-TM7 Tomas Periscopios Aula 19 Tomas Aula 19 4 TM2 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 TS4-S11 Diferencial Circuito (C010, C11-Q, C11-U, Y C11-V) TM1-TM2-TM4-TM5 4 TM1 In=2x16 A CR=3 kA Aire Acondicionado Oficina C12 4 10 TM6 In=2x50 A CR=3 kA Tomas Periscopios Oficina C11-U 2.5 10 TM5 In=2x25 A CR=3 kA Aire Acondicionado Sala de C11-V 4 TM4 In=2x16 A CR=3 kA DD3 In=2x25A Id=30 mA Tomas Periscopios Sala de C11-Q 4 TM3 In=2x16 A CR=3 kA DD2 In=2x25A Id=30 mA Tomas Periscopios Sala de C10 4 TM2 In=2x16 A CR=3 kA 2.5 CIRCUITO DESTINO 2.5 TM1 In=2x16 A CR=3 kA Aire Acondicionado Aula 19 _ 2 2x4+T=4 10 TM9 In=4x20 A CR=3 kA Aire Acondicionado Aula 19 _ 1 2x4+T=4 4 TM8 In=4x20 A CR=3 kA Tomas Periscopios Aula 19 3x2.5+T=2.5 4 TM7 In=2x16 A CR=3 kA Tomas Aula 19 2x2.5+T=2.5 4 TM6 In=2x16 A CR=3 kA 4 DD1 In=2x25A Id=30 mA de sistema 2.5 4 TM5 In=1x16 A CR=3 kA DD5 In=2x63A Id=30 mA Diferencial Circuito (C28) TM4 2.5 TM4 In=1x16 A CR=3 kA 4 2.5 DD4 In=2x63A Id=30 mA Aire Acondicionado Oficial 2.5 2x2.5+T=2.5 2.5 TM2 In=1x16 A CR=3 kA 10 DD3 In=2x25A Id=30 mA Tomas Oficinas 2.5 TM1 In=2x16 A CR=3 kA Fotocelula 10 DD2 In=2x25A Id=30 mA Diferencial Circuito (C26 Y C27) TM2-TM3 2.5 k1 4 DD1 In=2x25A Id=30 mA de sistema TM3 In=2x16 A CR=4.5 kA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN Obra: FACULTAD DE SOCIALES - UNSJ PLANO Proyecto: DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS Dibujo: Directora: Fecha: COMPROBANTE DE VISITA A OBRA LICITACIÓN PÚBLICA N°................................................................... OBRA: .................................................................................................. DOMICILIO:…................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Se deja constancia que la empresa ............................................................................... visitó en el día de la fecha, el lugar donde se efectuarán los trabajos. San Juan, .................de............................2.015. Por U.N.S.J. (Firma aclarada) Empresa (Firma aclarada) NOTA: El presente comprobante deberá ser agregado por el Proponente a su oferta