GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 Convocatoria a la Licitación Pública. QUE CONTIENEN LAS BASES PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA CELEBRAR CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Normatividad Federal LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No: LO-913005997-E73-2019 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. Construcción de pavimentación hidráulica con huella de empedrado de la calle Orquídea, ubicada en la localidad de Xochitlan de las Flores, Municipio de Tula de Allende, Estado de Hidalgo. UBICACIÓN. Tula de Allende, Hgo. ENTIDAD FEDERATIVA. Hidalgo ESPECIALIDAD Carreteras o Pavimentación Asfáltica y/o Hidráulica. HOJA 1 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 ÍNDICE GENERAL. CAPÍTULO CONTENIDO RESUMEN DE LA CONVOCATORIA I INFORMACIÓN GENERAL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN. II III IV PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN V.1.-ANEXOS A LOS FORMULARIOS DIFERENTES A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. DOCUMENTACIÓN LEGAL, ASÍ COMO (AGRUPACIÓN O ASOCIACIÓN). FORMATOS Y MODELOS DE ESCRITOS. V V.2.-ANEXOS A LOS FORMULARIOS DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. FORMATOS Y MODELOS DE ESCRITOS. DOCUMENTOS V.3.-ANEXOS ANEXO A.-PROYECTO ANEXO B.-CATÁLOGO DE CONCEPTOS- MUDO ANEXO C.-MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNIT ANEXO D.- FORMATO PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. ANEXO E.- SOLICITUD DE ACLARACIONES. ANEXO F.- MANIFIESTO DE INTERES EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACION. HOJA 2 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 RESUMEN DE LA CONVOCATORIA artículo 32 de la Ley, artículo 31 del Reglamento HOJA 3 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 CAPITULO I.- INFORMACIÓN GENERAL. EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, lleva a cabo el proceso de contratación por el procedimiento por Licitación Pública Nacional, No. LO-913005997-E73-2019 1.- MARCO LEGAL. 1.1.- De conformidad con la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. LO-913005997-E73-2019 y en observancia a lo dispuesto por el artículo 134 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y con los artículos 24, 26 fracción I y 27 fracción I, 30 fracción I, la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS en vigor con las reformas y adiciones publicadas en el diario oficial de la federación de fecha 13 de Enero de 2016, (EN ADELANTE LA LEY), Y LO APLICABLE DE LOS CORRELATIVOS DE SU REGLAMENTO (EN ADELANTE EL R.L.O.P.S.R.M), en vigor con las reformas y adiciones publicadas en el diario oficial de la federación de fecha 28 de julio de 2010, así como las demás disposiciones aplicables normativas y a lo no previsto en dichos ordenamientos le serán aplicables supletoriamente: el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, y demás leyes, reglamentos y decretos, vigentes con la naturaleza y objetivos aplicables en la materia. 1.2.- LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, convoca a las personas físicas con actividad empresarial y morales que cuenten con la capacidad legal, técnica y económica requerida para participar en el PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios de conformidad con lo que establece el Art. 45 frac. I, de la Ley, y de acuerdo al modelo del contrato que se anexa a esta convocatoria a la licitación. Para la contratación y ejecución de la obra: ________________________________________________________________________________________________________________ Construcción de pavimentación hidráulica con huella de empedrado de la calle Orquídea, ubicada en la localidad de Xochitlan de las Flores, Municipio de Tula de Allende, Estado de Hidalgo. ________________________________________________________________________________________________________________ 2.- NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES. Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria a la licitación así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas. Artículo 27 de la ley. 3.- CONSULTA Y ADQUISICIÓN GRATUITA DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. 1.- CONSULTA. 1.- El resumen de la convocatoria se encuentra disponible para su consulta en el Diario Oficial de la Federación y en la página de COMPRANET. Artículo 32 de la ley. Para participar en la licitación pública nacional No. LO-913005997-E73-2019 mediante el procedimiento establecido en los artículos 27 fracción I, y 30 fracción I de la Ley. 2.- ADQUISICIÓN. (Artículo 32 de la Ley). 1.- La adquisición de la convocatoria a la licitación ES GRATUITA, y se encuentra disponible a partir de la fecha de su publicación en COMPRANET el día 1o de octubre de 2019, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante ese periodo. Artículo 32 de la Ley. a).- Por COMPRANET, todos los días con solo haber generado el registro de participación b).- Con la convocante, en su domicilio sita en Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo. En horas y días hábiles del 11 al 19 de julio de 2018 y contra entrega de un escrito en papel membretado en donde la persona física o moral exprese su interés en participar en la licitación y la información será entregada en medio magnético (Cd.). Los planos (en caso de ser requeridos para esta licitación pública), y/o la documentación complementaria, que por su volumen no se incluya en el sistema COMPRANET, solo estarán disponibles en la dirección de la convocante: sita en Carretera México - Pachuca Km. 87.5, ExCentro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo. En horas hábiles, y contra entrega del registro de participación generado por el sistema COMPRANET así como, un escrito en papel membretado en donde la persona física o moral exprese su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y en su caso, del representante. Artículo 31, fracción XXIX de la Ley. 4.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Para los efectos de la presente convocatoria a la licitación, se entenderá por: HOJA 4 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 1.- CONVOCANTE Y CONTRATANTE.- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Dependencia de la administración pública del Gobierno del Estado de Hidalgo, que cuenta con los recursos financieros y podrá contratar obras públicas, mediante el procedimiento de licitación pública nacional. 2.- LICITANTE.- Indistintamente, la persona física, moral o consorcio, que de conformidad con los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación pública se haya registrado en el sistema CompraNet, así como presentar el escrito de manifiesto de interés para participar en la presente licitación pública y que en el acto de presentación y apertura de proposiciones presenta propuestas técnica y económica así como los documentos diferentes a estas. 3.- CONTRATISTA.- Es la persona que celebre contratos de obras públicas o servicios relacionados con las mismas. 4.- LEY.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, vigente, Incluidas sus reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de Enero del 2016. 5.- REGLAMENTO.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, vigente, Incluidas sus reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Julio del 2010. 6.- COMPRANET.- El sistema electrónico de contrataciones gubernamentales de la secretaría de la función pública con dirección electrónica en Internet: www.compranet.gob.mx, que permite difundir agilizar y dar transparencia a los procedimientos de licitación pública celebrados por las dependencias o entidades en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y servicios de cualquier naturaleza, así como obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 7.- CONTRATO.- El instrumento jurídico, que formaliza y regula los derechos y las obligaciones entre la convocante (en su oportunidad la contratante) y el contratista, por medio del cual la contratista se obliga a ejecutar la obra pública requerida por la convocante a cambio de un precio total fijo y en un tiempo determinado. 8.- PROPOSICIÓN.- Él sobre único que contiene la propuesta técnica y económica así como los documentos diferentes a estas, de conformidad con lo establecido en la convocatoria a la licitación pública que presentan como propios los licitantes, debidamente requisitadas en el acto de presentación y apertura en la fecha y hora establecida por la convocante 9.- LICITACIÓN PÚBLICA.- Es un procedimiento formal (conjunto de todos los actos públicos, desde la publicación de la convocatoria hasta el acto de fallo), y competitivo, mediante el cual se solicitan, reciben públicamente y se evalúan confidencialmente las proposiciones para la adjudicación de un contrato de obra pública, al licitante cuya proposición resulte económicamente más conveniente para el Estado y que cumple sustancialmente con los documentos de la convocatoria a la licitación pública. 10.- ADJUDICATARIO.- Persona física o moral a la que la convocante le haya adjudicado el fallo para la celebración del contrato para la ejecución de la obra objeto de esta licitación pública nacional. 11.- OBRA.- La señalada en el art. 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas, y comprende todos los materiales, equipos, suministros, así como, la elaboración, ejecución y terminación del conjunto de trabajos y servicios de cualquier naturaleza necesarios para la construcción de un proyecto, que el adjudicatario se haya obligado a llevar a cabo a favor del contratante de conformidad con lo establecido en el contrato respectivo. 5.- ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL. 1.- Los recursos financieros para la contratación de la obra objeto de este procedimiento de contratación por licitación pública, serán con cargo al oficio de Autorización de Recursos No. SEFINP-A-APDER/GI-2018-1508-00399, de fecha 14 de junio de 2019, emitido por la Secretaria de Finanzas Publicas del Gobierno del Estado de Hidalgo. 6.- DATOS DE LA CONVOCANTE. (Artículo 31 fracción I de la ley.) UBICACIÓN: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, dependencia de la administración pública del GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO. Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo. NOMBRE DEL TITULAR Ing. Andrés Zuviri Guzmán CARGO: Director General de Administración de Programas de Obra. DEPENDENCIA 7.- PARTICIPACIÓN NACIONAL. (31 fracción II de la Ley). 1. - En este procedimiento de contratación solo podrán participar personas licitantes de nacionalidad mexicana. Artículo 30 fracción I de la Ley. El licitante deberá acreditar su existencia y personalidad jurídica conforme a los requisitos establecidos en la presente convocatoria, así mismo anexara en su proposición un escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana, artículo 36 del reglamento. HOJA 5 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 8.- IDIOMA. (Artículo 31 fracción II de la Ley). 1. La proposición que prepare el licitante, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella deberá redactarse en Idioma Español como se habla y escribe en México. 9.- NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA. (Artículo 31 fracción III de la ley). NOMBRE Y UBICACIÓN Construcción de pavimentación hidráulica con huella de empedrado de la calle Orquídea, ubicada en la localidad de Xochitlan de las Flores, Municipio de Tula de Allende, Estado de Hidalgo. 10.- ANTICIPO. (Artículo 31 fracción IV de la Ley). 1.- Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 31, fracción IV y 50 de la ley, se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) de la asignación presupuestal aprobada al contrato. 2.- El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su proposición. (Artículo 50 fracción III de la Ley). 11.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- FECHA ESTIMADA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA. (Artículo 31, fracción V de la Ley). 1.- El licitante al formular el programa general de los trabajos, deberá considerar que el plazo estimado de ejecución de los trabajos será de 90 días naturales, siendo la fecha estimada de inicio el día 21 de octubre de 2019. 12. - MONEDA EN QUE SE PRESENTARA LA PROPOSICIÓN: (artículo 31 fracción VI de la Ley). 1.- Los precios de los insumos, los precios unitarios y los importes totales de las actividades que se expresen en el catálogo de conceptos, deberán ser cotizados exclusivamente en Peso Mexicano. Con aproximación a los centésimos y asentados con número y letra. 13.- CONDICIONES DE PAGO (artículo 31 fracción VII de la Ley). 1.- La convocante pagará, por los trabajos ejecutados (artículo 130 fracción I del Reglamento) que intervienen en la ejecución de la obra mediante la formulación de estimaciones con una periodicidad no mayor a un mes calendario, las que deberán ser presentadas por el contratista a la residencia de obra dentro de los 6 días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas la que será el día ultimo de cada periodo (mes calendario), la residencia de obra dentro de los 15 días naturales siguientes deberá revisar y en su caso autorizar las estimaciones, de acuerdo a la obra ejecutada, las cuales deberán ser congruentes con el programa de ejecución de la obra con los montos mensuales pactados, y deberán ser pagados dentro de un plazo no mayor a veinte días naturales contados a partir de la fecha de su autorización por parte de la residencia de obra y a entera satisfacción del convocante. (Artículo 54 de la Ley), así como lo aplicable del Reglamento en la sección III, de la forma de pago. 2.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por la convocante, atendiendo a las características y magnitud de los trabajos, entre otros los siguientes. Números generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías, análisis, calculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación. (Artículo 132 del Reglamento). 14. – PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. (Artículo 31, fracción VIII y 38 de la Ley). 1.- Envío de propuestas por otros medios: Se establece que para este procedimiento por licitación pública nacional la presentación de las proposiciones será en forma presencial en el acto de presentación y apertura de proposiciones. (Artículo 36 de la Ley) 15.- PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. (Artículo 31 fracción IX, X Y XI de la Ley). HOJA 6 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA No. EVENTO VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Art. 31, frac. IX LUGAR UBICACIÓN FECHA 13-Mayo-2019 HORA LOCAL En la Presidencia Municipal de Tula de Allende, Hgo. En la Presidencia Municipal de Tula de Allende, Hgo. JUNTA DE ACLARACIONES Art. 31, frac. X PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. Art. 31, frac. XI Area Academica de Ingenieria Ciudad del Conocimiento, UAEH, Mineral de La Reforma, Hgo. 7- Octubre -2019 15:00 Edicio F, Aula 13 Ciudad del Conocimiento, UAEH, Mineral de La Reforma, Hgo. 15-octubre-2019 14:00 FALLO (calificación) Edicio F, Aula 13 Ciudad del Conocimiento, UAEH, Mineral de La Reforma, Hgo. 21-octubre-2019 15:00 15:00 1.- De conformidad con el artículo 27 de la Ley, a los actos de carácter público de esta licitación pública nacional podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 2.- En cualquiera de las etapas del procedimiento de la licitación, la falta de firma de alguno de los licitantes en el acta correspondiente, no invalidara su contenido, alcances y efectos. 16.- INTERVENCIÓN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. (Artículo 31 fracción XII de la Ley). 1.- Con objeto de participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastara que los licitantes presenten al representante de la convocante: UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR SU REPRESENTADA, (documento 3-3.1 y 3-3.2 según corresponda a persona moral o física) artículo 31 fracción XII de la Ley. Se hace la aclaración de que no será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditación de la representación de la persona que únicamente entregué la proposición, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador. Artículo 59 y 61 fracción VIII del Reglamento 17.- EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA. (Artículo 31, fracción XIII de la ley). 1.- El Licitante presentará lo que se requiere en el capítulo III.- PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.- PARTE I.documentos que acreditan su existencia legal y personalidad jurídica, que son distintos a los documentos de la propuesta técnica y económica (artículo 41 del Reglamento). 2.- Con el objeto de acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, los licitantes o sus representantes exhibirán un escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuentan con facultades suficientes para comprometerse si es persona física, y si es persona moral por su representada, con los datos que se establece en artículo 61 fracción VII, inciso a) y b) del reglamento. 18.- RESTRICCIÓN A PARTICIPANTES. (Artículo 31 fracción XIV de la ley). 1.- No podrán participar en este procedimiento de licitación las personas físicas o morales que se encuentren en algún supuesto previsto en el artículo 51 en sus fracciones de la I a la XI y 78 de la ley. 2.- Así mismo se informa a los LICITANTES, la disposición del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación que a la letra dice “La Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, así como la Procuraduría General de la República en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, con los contribuyentes que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones de este Código y las leyes tributarias. Igual obligación tendrán las entidades federativas cuando realicen dichas contrataciones con cargo total o parcial a fondos federales”. 3.- Adicionalmente se informa a los licitantes que con fundamento en la disposición del Acuerdo ACDO.SA1HCT.101214/281.P.DIR y su anexo único dictado por el H. Consejo Técnico, acuerda aprobar las Reglas de obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicadas en el DOF el 27 de febrero de 2015. El licitante adjudicatario de obra pública deberá presentar a la convocante previo a la firma de contrato correspondiente, la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. 19.-NO ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO DEL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII DEL ART. 51 DE LA LEY. (Artículo 31 fracción XV de la Ley). 1.- Los licitantes deberán presentar una manifestación bajo protesta de decir verdad, indicando que no han realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos. HOJA 7 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 En caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionara al licitante conforme al título sexto de la Ley. (Artículo 31 fracción XV de la Ley) 20.- ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA. (Artículo 31 fracción XVI de la Ley). 1.- EXPERIENCIA DEL LICITANTE.- deberá contar con experiencia y acreditar un mayor número de obras ejecutadas similares de la misma naturaleza, monto, complejidad y magnitud a la que se convoca, y para su acreditación deberá anexar la copia del currículo actualizado, de los contratos y de las Actas de Entrega-Recepción correspondientes. 2.- CAPACIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.- deberá contar con capacidad técnica y acreditar un mayor número de obras ejecutadas similares de la misma naturaleza, monto, complejidad y magnitud a la que se convoca, y para su acreditación deberá anexar la copia de su currículo, y para el superintendente de construcción a).- la copia simple por ambos lados de su cedula profesional con el perfil profesional solicitado y acreditar su experiencia técnica con esa categoría en la ejecución de obras similares y haber desarrollado un nivel de dirección de obra específicamente en campo, b).- la copia simple de la constancia de la firma electrónica avanzada, expedida por el sistema de administración tributaria (SAT), en sustitución de su firma autógrafa, para uso del programa informático de la bitácora electrónica de obra pública (BEOP), c).- comprobante del curso de bitácora electrónica expedida por una institución acreditada, d).- documentación y/o información en la que sea comprobable su participación como superintendente de construcción en la ejecución de obras de naturaleza, magnitud, características técnicas y costos similares a la obra objeto de esta licitación, con documentos tales como, acta de entrega recepción, o finiquito de obra. 3.- CAPACIDAD FINANCIERA.- los licitantes deberán contar con la capacidad financiera necesaria para la ejecución de los trabajos objeto de esta licitación y será acreditada con lo que se requiere en el documento CAPACIDAD FINANCIERA, y contar con un capital de trabajo que cubra financieramente el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de acuerdo con las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero (artículo 64 fracción VI.-inciso a, del Reglamento) 21. - PROYECTO E INFORMACIÓN TÉCNICA. (Artículo 31 fracción XVII de la Ley). 1.- La convocante proporcionará al licitante: el proyecto (si es el caso), catálogo de conceptos con las especificaciones de los conceptos de trabajo y volúmenes de obra. 2.- La ejecución de los trabajos se llevará a cabo con sujeción al proyecto, la normativa aplicable y las normas de calidad de los materiales de construcción e instalaciones de SCT. 3.- El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, y son de su responsabilidad los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia. 22.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.- (Artículo 31, fracción XIX de la Ley). 1.- La convocante no proporcionará materiales y equipo de instalación permanente. Artículo 31, fracción XIX de la Ley. 23.- CONTENIDO NACIONAL. (Artículo 31, fracción XX de la Ley). 1.- El licitante se obliga a cumplir el 100% del valor de la obra en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen nacional. 24.- SUB CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS. (Artículo 31 fracción XXII de la Ley). 1.- El contratista no podrá subcontratar ninguna parte de los trabajos. Y solo se permitirá la subcontratación de los servicios de: a).- LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD (CERTIFICADO), a través de una empresa especializada. Y deberá anexar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica en la ejecución de obras similares. b).- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 2.- Para el caso de resultar ganador, previo a la firma del contrato de obra respectivo, deberá presentar debidamente formalizado: a).- El contrato de servicios de laboratorio para control de calidad y de arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción. b).- El contrato de la explotación del banco de los materiales. c).- El permiso de uso de explosivos (en caso de aplicarse para esta obra). d).- El contrato con arrendadores de maquinaria y equipo de construcción. 25.- GARANTÍAS. (Artículo 31 fracción XXV de la Ley). HOJA 8 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 1.- La institución afianzadora otorga su consentimiento en lo referente a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y se somete expresamente al procedimiento de ejecución establecida en sus art. 95 y 118 2.- Las garantías tendrán vigencia durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, y solo podrán ser canceladas mediante exhorto expedido por la contratante, siempre y cuando el contratista haya cumplido con los términos estipulados en el contrato. 3.- Todas las garantías que se solicitan en esta convocatoria deberán ser mediante fianza expedida por institución legalmente autorizada y de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 4.- Todas las garantías se expedirán a favor de la Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo. 5.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al contratista, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá de obtener la modificación de la fianza correspondiente. 25.1.- GARANTÍA DEL ANTICIPO CONCEDIDO. 1.- Como lo establece el art. 48 de la Ley.- Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere la Ley, deberán garantizar, fracción I.- los anticipos que reciban, esta garantía deberá presentarse en la fecha y lugar establecidas en la convocatoria a la licitación o en su defecto, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto del anticipo más el IVA mediante póliza de fianza incondicional e irrevocable expedida por una institución afianzadora mexicana autorizada para tal efecto (art. 89 y artículo 98 del Reglamento), en la forma y términos que establecerá en su oportunidad la convocante, para estos efectos la convocante consignará en la fotocopia de la garantía la fecha de recepción, para los trámites a que haya lugar. 2.- El importe del anticipo será puesto a disposición del contratista con antelación contra la entrega de dicha garantía así como la presentación del recibo correspondiente debidamente requisitado por la persona que acredite estar bebidamente facultada por el contratista para tales efectos. 3.- Como lo establece el art. 138 del Reglamento, previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar al área ejecutora de la convocante un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo. 4.- La fianza para garantizar el anticipo entregado estará vigente hasta la total amortización y se liberará cuando el contratista haya amortizado totalmente el anticipo otorgado, dicha amortización deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiendo liquidar el saldo por amortizar en la estimación final en caso de que el contratista no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la última estimación correspondiente, se hará efectiva la fianza. 25.2.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 1.- Como lo establece el artículo 48 de la Ley.- Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere la Ley, deberán garantizar, fracción II.- el cumplimiento de los contratos, esta garantía deberá presentarse en la fecha y lugar establecidas en la convocatoria a la licitación o en su defecto, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación y antes de la firma del contrato la garantía de cumplimiento mediante póliza de fianza incondicional e irrevocable por el 10% del importe total del contrato (obra contratada) expedida por una institución afianzadora mexicana legalmente autorizada para tal efecto. De conformidad con el artículo 48 fracción II de la Ley y art. 91 del Reglamento, si transcurrido el plazo respectivo no se hubiere otorgado la fianza, la convocante, podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. 2.- La garantía de cumplimiento se liberará una vez que haya sido constituida y entregada a la contratante la garantía de vicios ocultos. 25.3.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. 1.- El contratista deberá constituir garantía para responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del contrato respectivo, y en la legislación aplicable una vez terminados los trabajos contratados y a mas tardar dos días anteriores al acto formal de entrega recepción de la obra, por un plazo de doce meses la que deberá entregar previa a la recepción oficial de los trabajos, a través de póliza de fianza incondicional e irrevocable por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos (suma de estimaciones de la obra), incluyendo convenios y ajustes de costos (si los hubiere) incluyendo el IVA . Art. 66 de la Ley y art. 96 del Reglamento. 2.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución establecidos en los artículos 93, 94, 95 BIS y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun en el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, con renuncia expresa a los beneficios que otorga a la institución afianzadora el artículo 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. En el supuesto en que las partes convengan la modificación del contrato vigente, la contratista deberá contratar la modificación de la póliza de fianza presentando endoso a la misma o bien, una nueva, dentro de los 5 días naturales siguientes a la firma del convenio que modifique el contrato principal. 26.- MODELO DEL CONTRATO. (Artículo 31, fracción XXVI de la Ley). 1.- Se adjunta el modelo del contrato de obra pública a precios unitarios, al que en sus términos se sujetara la convocante y el licitante adjudicatario, y que es emitido con apego a la legislación y normatividad aplicable. HOJA 9 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 27.- FIRMA DEL CONTRATO. (Artículo 31, fracción XXVII de la Ley). 1.- La firma del contrato se formalizará el día señalado en el acta del fallo, tomando en cuenta que no podrá formalizarse si el contrato no está garantizado con las fianzas de anticipo y cumplimiento correspondientes, el licitante adjudicatario que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de la Ley. 2.- En términos de lo que establece el artículo 41 del reglamento, en caso de la omisión de firma autógrafa del representante legal en una o varias hojas de los documentos no considerados como prioritarios de su proposición, el licitante adjudicatario deberá firmarlos previo a la formalización del contrato correspondiente 3.- Cuando la proposición ganadora de la presente licitación haya sido presentada en forma conjunta, el convenio presentado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se deberá entregar a la convocante antes de la firma del contrato, certificado ante notario público y formará parte integrante del contrato como uno de sus anexos. 28.- AJUSTE DE COSTOS. (Artículo 31 fracción XXVIII de la Ley). 1.- Para los efectos de lo que establece el artículo 56 de la Ley, el ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento de: art. 57.frac. I.- La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste. Y su aplicación se sujetará a lo que establece el art. 58 de la Ley, así como el capitulo quinto del ajuste de costos sección I, II del Reglamento 2.- El contratista dentro de los 60 días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo (MES) correspondiente, deberá presentar por escrito la solicitud del ajuste de costos a la dependencia con los documentos que los soporten, en el contrato se estipulará que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista para reclamar el pago del ajuste de costos del periodo de que se trate para estos casos se deberá considerar para el pago correspondiente (artículo 56 de la Ley), 29.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.- (artículo 31 fracción XXIX de la Ley) La información se encuentra en el capítulo III.- PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 30.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN. (Artículo 31 fracción XXX de la Ley) La información se encuentra en el capítulo III.- PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 31.- INCONFORMIDAD. (Artículo 31 fracción XXXI de la Ley). 1.- Como lo establece el art. 84 de la Ley, las personas interesadas podrán inconformarse por escrito directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, ubicada en: Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México D.F. C.P. 01220, Tel. 2000 3000 por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones que rigen las materia objeto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o a través de COMPRANET. 2.- O ante el órgano interno de control de la convocante, dependiente de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, sita en Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo 32.- INTEGRIDAD. (Artículo 31, fracción XXXII de la Ley). 1.- Es requisito que los licitantes presenten un escrito bajo protesta de decir verdad manifestando que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 33.- REQUISITOS GENERALES. (Artículo 31 fracción XXXIII de la Ley) 33.1.- NACIONALIDAD. (Artículo 36 del Reglamento) Es requisito que el licitante anexe un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana (artículo 36 del Reglamento). 33.2.- REGISTRO DE CONTRATISTAS. 1.- Se hace de su conocimiento que a la fecha se está instaurando por la convocante el registro de contratista a que alude el Artículo 36 y 74 BIS de la Ley y en términos del Artículo 43 del Reglamento, razón por la cual en el presente procedimiento de licitación no se verificará su inscripción en tal registro. Dicho registro tiene únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas sin que dé lugar HOJA 10 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 a efectos constitutivos de derechos y obligaciones, y sin que represente algún costo a las personas físicas o morales que pretendan inscribirse en el mismo. 2.- De igual forma, se les comunica a los licitantes que en ningún caso se les impedirá el acceso o participación a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro así como a aquellos que no se hayan sometido a revisión preliminar los documentos respecto a la especialidad, experiencia y capacidad, de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, por lo que los licitantes podrán presentar su proposición directamente en el acto de presentación y apertura de las mismas. 34.- PARTICIPACIÓN. 1.- Para participar en este procedimiento por licitación pública nacional, será requisito indispensable que el interesado, haya adquirido la convocatoria a la licitación pública. Por el sistema COMPRANET, o directamente con la CONVOCANTE. 2.- Podrán participar en esta licitación pública nacional, las personas físicas o morales, en pleno goce de sus derechos, que reúnan los requisitos de participación establecidos en la convocatoria y en la presente convocatoria a la licitación pública nacional. 3.- Los licitantes solo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación, ya sea por sí solo o como integrante de un grupo o asociación, (consorcio). Iniciando el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes. Artículo 27 de la Ley. 4.- Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de carácter público de este procedimiento de contratación, en calidad de observador, bajo la condición de registrar previamente su asistencia y absteniéndose de intervenir en cualquier forma en dichos actos, artículo 27 de la Ley. 5.- Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación pública y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, sin prejuicio de que la convocante pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o información adicional en los términos del art. 38 de la Ley (artículo 27 de la Ley). 34.1.- Participación conjunta, (asociación para fines financieros o técnicos). 1.- De conformidad en lo estipulado en el artículo 36 segundo párrafo de la Ley, y el artículo 47 del Reglamento, para participar en esta licitación, dos o más personas podrán presentar conjuntamente una sola proposición, sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la convocante, la proporción de participación financiera y las partes de los trabajos de la obra que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas. (Artículo 36, segundo párrafo de la Ley). Conforme a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley, cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerara, para afectos del procedimiento y del contrato, como responsables, solidarios o mancomunados según se establezca en el propio contrato. De conformidad con el artículo 47 del Reglamento se incluyen los requisitos necesarios para la presentación de dichas proposiciones de conformidad con el art. 36 de la Ley. I.- Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. II.- Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes: a).- Nombre domicilio y registró federal de contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus formas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en estas. b).- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación. c).- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública. d).- Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. Y e).- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo. III.- En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, el convenio a que hace referencia la fracción II de este artículo se presentará con la proposición y, en caso de que los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formara parte del mismo como uno de sus anexos. IV.- Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria, y HOJA 11 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 V.- Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las peculiaridades del procedimiento de contratación. En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II de este artículo y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo deberán constar en la escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formulo la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de dar a conocer el fallo o a más tardar en las 24 horas siguientes. 2.- En caso de que un licitante presente propuesta por sí mismo o como parte integrante de un grupo, no podrá presentar propuesta como parte de otro grupo. La presentación de la propuesta en contravención a lo anterior será causa de desechamiento de las propuestas en que intervenga el mismo licitante. 3.- La insolvencia o incapacidad para contratar de alguno de los participantes del grupo en una propuesta conjunta, afectará la solvencia de la totalidad de la proposición conjunta en términos de las disposiciones legales aplicables. 35.- CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN. (Artículo 40 de la Ley) 1.- En términos del art. 40 de la Ley, la convocante podrá cancelar el procedimiento de licitación, precisando el acontecimiento que motivo la decisión, y notificando a los licitantes en términos del art. 70 del Rglamento, por cualquiera de los supuestos siguientes: a).- Por caso fortuito o de fuerza mayor, la dependencia cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables, que en su caso, proceda en términos de lo dispuesto por el reglamento. b).- Cuando la secretaría de la función pública así lo determine con motivo de su intervención. c).- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes. 36. - LICITACIÓN DESIERTA. (Artículo 40 de la Ley) 1.- La convocante podrá declarar desierto el procedimiento por licitación pública en los siguientes casos: artículo 40 de la Ley a).- Cuando la totalidad de las proposiciones no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria. b).- Cuando los precios de los insumos no fueren aceptables. Para tal efecto, se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones presentadas por los licitantes no son aceptables, cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprenden de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, y no puedan ser pagados por la convocante. Artículo 71 del Reglamento. c).- Otros: 1.- cuando ninguna persona adquiera las bases 2.- cuando no se reciba ninguna propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones (art. 71 del Reglamento) 3.- como lo establece el art. 72 del Reglamento. En el supuesto en el que se declare desierta una licitación pública y persista la necesidad de la dependencia o entidad de contratar con carácter y requisitos solicitados en dicha licitación pública, se podrá emitir una segunda convocatoria, o bien, optar por aplicar el supuesto de excepción previsto en la fracción VII del art. 42 de la Ley. Cuando los requisitos o el carácter de la licitación pública sean modificados con respecto a la primera convocatoria a la licitación pública, se deberá convocar a un nuevo procedimiento de contratación. 37.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 1.- Atendiendo lo establecido en el decreto que reforma el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en el presente procedimiento de contratación la persona física o moral que resulte adjudicada del contrato respectivo, deberá presentar ante la convocante el acuse de recepción en el que compruebe que realizó la solicitud de opinión que emite el S.A.T (Sistema de Administración Tributaria) prevista en la regla I.2.1.15 de la resolución de la miscelánea fiscal para el 2016 (o aquella que en el futuro la sustituya), de acuerdo a los procedimientos de contratación regulados por la ley. Cuando la proposición del licitante ganador, sea una proposición en conjunto, es obligación de cada uno de los obligados en dicha proposición a presentar el acuse de recepción. 38.- BITÁCORA DE LA OBRA HOJA 12 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 De conformidad a lo que establece el artículo 122 del Reglamento, el uso de la Bitácora es obligatoria en cada uno de los contratos de obras y servicios, su elaboración control y seguimiento ser hará por medios remotos de comunicación electrónica, para lo cual la secretaria de la función pública implementara el programa informático que corresponda. Así mismo la Secretaria de la Función Pública autorizara que la elaboración, control y seguimiento de la bitácora electrónica, se realice a través de medios de comunicación convencional cuando las dependencias y entidades lo soliciten en los casos I, II, III, IV. CAPITULO II.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN. 1.- JUNTA DE ACLARACIONES. (Artículo 34 y 35 de la Ley, y los 39, 40 y 41 del Reglamento) 1.- La fecha, hora y lugar se establecen en el programa de eventos del procedimiento por licitación pública, la asistencia a la misma será opcional para los licitantes y solamente podrán participar para formular preguntas y solicitar aclaraciones a la convocatoria a la licitación pública así como de carácter técnico, los licitantes que hayan adquirido la convocatoria a la licitación pública, lo cual deberá acreditarse, proporcionando al representante de la convocante al inicio del evento la copia de su registro en COMPRANET para participar en la licitación así como de un escrito en el que expresa su deseo de participar en esta licitación, artículo 35 de la Ley y 39 del Reglamento (y deberá contener los datos generales del interesado persona física o moral y de su representante legal y requisitos indicados en la fracción VI del art. 61 del Reglamento, en caso de no presentar el escrito señalado se le permitirá su asistencia sin intervenir ni poder formular preguntas, solo se le tendrá como observador. En términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley. (Artículo 39 del Reglamento) En el caso de que dos o más personas se agrupen para presentar una proposición, cualquiera de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. 2.- Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien después del plazo previsto para su envió a través de Compranet, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo, en dicho supuesto, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la convocante deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para responderlas. Artículo 40 del Reglamento 3.- Con fundamento en el artículo 34 de la Ley, cualquier modificación a la convocatoria a la licitación pública promovida por la convocante, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, o circulares que en su caso sean expedidas por la convocante formara parte de la convocatoria a la licitación pública, y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de la proposición, haya o no asistido a la junta de aclaraciones. Siendo obligatorias durante la vigencia del contrato respectivo y sus convenios adicionales, en su caso. 4.- El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante quien deberá ser asistido por un representante del área requirente de los trabajos (artículo 35 de la Ley), 5.- Para efecto de agilizar las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los licitantes podrán hacer llegar sus preguntas por escrito, previo al acto de la junta de aclaraciones directamente a la dirección de la convocante, se les solicita a los licitantes presentar sus preguntas con la mayor antelación posible a más tardar 24 horas antes de a la fecha y hora del acto, evitando en lo posible la entrega de sus preguntas al inicio del mismo, esto con la finalidad de que a la hora de dicha junta la convocante cuente ya con todas las respuestas correspondientes, situación que agilizará en gran medida el desarrollo del acto. Dichas preguntas deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los capítulos, numerales y fracciones contenidos en la convocatoria a la licitación pública, cada solicitud de aclaración deberá indicar el capítulo, el numeral o fracción especifica con el cual relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por la convocante. (Artículo 39 del Reglamento). 2.- VISITA AL SITIO. (Artículo 38 del Reglamento). 1.- La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los licitantes interesados en participar, pero invariablemente en su proposición deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. Artículo 38 del Reglamento. 2.- La convocante mostrará el sitio de ejecución de los trabajos por una sola y única vez en visita guiada, en la fecha y hora establecida en el programa de eventos del procedimiento a la licitación pública, y para el efecto, los interesados deberán presentarse con 30 minutos de anticipación, y proporcionaran un escrito en el que el licitante exprese su interés en participar en esta licitación pública e indicará el nombre de la persona que lo representara en la visita al sitio anexando la copia de su identificación con fotografía al representante de la convocante asignado. 3.- Al termino de la visita al sitio en donde se realizaran los trabajos se levantará la minuta correspondiente, y también se entregaran la acreditación de haber asistido, y las dudas que se susciten deben ser formuladas y presentadas por escrito únicamente en la junta de aclaraciones. 3.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. (ETAPA TECNICA), (sección III del Reglamento) HOJA 13 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 1.- Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastara que los licitantes presenten un escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes (artículo 31 fracción XII de la Ley), no será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditación de la representación de la persona que únicamente entregué la proposición, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador. Artículo 59 y 61 fracción VIII del Reglamento 2.- Se incluye en esta convocatoria el formato para la recepción de los documentos que el licitante entrega, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IX del art. 34 del Reglamento (y deberá presentarlo en papel membretado del licitante al principio de los documentos de su existencia legal y personalidad jurídica). 3.1.- PRESENTACIÓN. (Artículo 28 y 36 de la Ley). 1.- Los licitantes deberán presentar sus proposiciones directamente en el acto de presentación y apertura de las mismas. (Artículo 28 de la Ley), en un solo sobre cerrado, los documentos de su existencia legal y personalidad jurídica que es distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre. (Artículo 36 de la Ley) y claramente identificado en su parte exterior, con los datos de la licitación, del licitante y la convocante. Y puntualmente en la hora y fecha indicada en la convocatoria a la licitación pública (artículo 37 de la Ley), no se recibirá ninguna proposición, a partir de la hora exacta señalada para el inicio de dicho acto público será cerrado el lugar del evento y el servidor público que lo presida no permitirá el acceso a ningún licitante, tampoco a la incorporación de ningún documento. 2.- Los licitantes solo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión. (Artículo 27 de la Ley). 3.- En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la convocante en los términos y para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 3.2.- DESARROLLO DE LA APERTURA. (Artículo 37 de la Ley). 1.- La participación en este evento, será exclusivamente de un representante por licitante. a.- Con el objeto de mantener orden y respeto durante el desarrollo del evento, no se permitirá el uso de teléfonos celulares, radio localizadores audibles y cualquier aparato electrónico de comunicación o captura de imágenes de video y sonido, en el interior de la sede. b.- Se declara el inicio del evento. c.- Se hace la presentación de los servidores públicos invitados, incluido el órgano de control, siendo presidido este acto por el servidor público que la convocante designe, quien será la única facultada para tomar todas las decisiones correspondientes durante la realización del acto en los términos de la Ley y el Reglamento, (artículo 60 del Reglamento), debiendo estar presente durante su desarrollo, en los términos de la Ley y su Reglamento y demás disposiciones aplicables, así como la convocatoria a la licitación pública. d.- Se pasará lista de asistencia a los licitantes que participan y al escuchar su nombre entregaran su proposición por el representante legal o por la persona que este ha designado para asistir a la apertura de la licitación e.- Si no se recibe ninguna proposición, se declarará desierta la licitación. f.- Se procede a la apertura de cada proposición, una a una o simultáneamente varias de ellas como lo establezca el funcionario público facultado por la convocante para presidir el acto, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, artículo 37 de la Ley, sin entrar a su análisis, legal, técnico o económico. (Artículos 59 y 61 del Reglamento). g.- De entre los licitantes que hayan asistido, estos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público facultado por la convocante para presidir el acto, rubricarán el presupuesto de obra y la carta compromiso de la proposición, y sé dará lectura al importe total de los trabajos de cada una de las proposiciones de conformidad al artículo 37 de la Ley. h.- El servidor público que presida el acto deberá recibir las proposiciones para su posterior evaluación, por lo que no podrá desechar ninguna de ellas durante dicho acto. Artículo 61 del Reglamento Las propuestas técnicas y económicas de los licitantes recibidas en este evento, serán analizadas a detalle posteriormente por la convocante al realizar la evaluación cualitativa de las mismas, dándose a conocer el resultado en el evento de fallo. i.- De conformidad con el artículo 37 fracción III de la Ley, se levanta acta en la que contendrá lo que establece el art. 62 del Reglamento, y se señalará el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo que deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto, el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a disposición de los licitantes a partir de la fecha para efecto de su notificación para los que no hayan asistido, en el domicilio de la convocante y en el sistema COMPRANET siendo responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalida su contenido y efectos. j.- En el acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante podrá anticipar o diferir la fecha para la emisión de fallo de la licitación, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. Artículo 37 fracción III de la Ley y artículo 61 del Reglamento. HOJA 14 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 k.- Las proposiciones desechadas durante la licitación, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso se conservaran hasta la total conclusión de la inconformidad en instancias subsecuentes, agotados dichos términos la convocante procederá a su devolución o destrucción. Artículo 74 de la ley. l.- Las proposiciones solventes, serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasaran a formar parte de los expedientes de la convocante, quedando sujetos a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en el artículo 74 de la ley. CAPÍTULO III.- PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. (Artículo 31 fracción XXIX de la Ley.) 1.- INFORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (artículo 31 fracción XXIX de la Ley). 1.1.- COSTO. 1.- Será responsabilidad del licitante sufragar todos los gastos relacionados con la preparación, integración y presentación de su proposición. La convocante en ningún caso será responsable por dichos costos, salvo por lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 40 de la Ley. 2.- INTEGRACIÓN. 1.- El licitante integrará su proposición conforme a lo establecido en las instrucciones, formularios, condiciones y términos que figuren en la convocatoria a la licitación pública, así como en las aclaraciones y modificaciones que se derivaron de la junta de aclaraciones y en su caso de las circulares emitidas por la convocante. Artículo 40 del reglamento. 3.- FORMATO, IDENTIFICACIÓN, FIRMA Y FOLIO. 3.1.- FORMATO E IDENTIFICACIÓN 1.- El Licitante presentará un original impreso de su proposición y deberá contener la propuesta técnica integrada por los documentos T-1 al T-7, así como los documentos que acreditan su existencia legal y que es diferente a estas, procesado en forma electrónica que no presenten correcciones, raspaduras o enmendaduras, textos sobrepuestos, en hojas con membrete con el nombre de la razón social del licitante, excepto aquellas que contienen la información proporcionada por la convocante, en idioma español como se habla y escribe en México, las cantidades serán expresadas en el sistema métrico decimal con aproximación al centésimo, los precios unitarios hasta la fracción de centésimos y de los insumos en moneda nacional (pesos mexicanos) con aproximación al centésimo, en un solo sobre herméticamente cerrado, e identificado correctamente en su parte exterior (artículo 41 del Reglamento), con la siguiente información: a).- El nombre y la dirección del licitante; b).- Nombre y la dirección de la convocante; c).- Dirección en donde se llevará a cabo el evento; d).- Nombre y ubicación de la obra; e).- Fecha y hora de la apertura de la proposición; f).- Número de licitación; g).- Proposición-propuesta técnica y económica. h).- Documentación distinta a la propuesta técnica y económica. 2.- La documentación que acredita su existencia legal y que es distinta a la propuesta técnica, se integrará con copias legibles en un sobre independiente que se llamará “documentación distinta a la propuestas técnica, y podrán entregarse a elección del licitante, dentro o fuera del sobre único que contenga la propuesta técnica y económica con su respectiva identificación. Ordenados, e identificados con separadores guías por cada documento solicitado. 3.- La presentación de la proposición (que contiene la propuesta técnica, y los documentos que acreditan su existencia legal y personalidad jurídica y que son distintos a estas) debe ser completa, uniforme y ordenada preferentemente en carpeta de argollas con un separador guía con el número y nombre de cada uno de los documentos de la propuesta técnica y económica, (artículo 34 frac. 1 del Reglamento). 4.- Para requisitar cada uno de los documentos, deberán utilizar los formatos específicos proporcionados por la convocante en la convocatoria estos servirán como guía de llenado, pero el licitante podrá optar por presentarlos en formatos propios sujetándose invariablemente a los requisitos exigidos en los términos establecidos por la convocante en los propios formatos que se proporcionan, así como en el formulario técnico y económico, y lo establecido en la convocatoria a la licitación. (Artículo 34 del Reglamento). 5.- En caso de que el licitante proporcione información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. (Artículo 41 del Reglamento) HOJA 15 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 6.- La proposición deberá ser firmada autógrafamente por los licitantes o sus apoderados en todas las hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rubrica. 7.- Cada uno de los documentos que integren la proposición (la Propuesta técnica integrada por los documentos T-1 al T-7, así como los documentos que acreditan su existencia legal y personalidad jurídica y que es diferente a estas) deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren, al efecto se deberán numerar de manera individual la propuesta técnica, así como los documentos que acreditan su existencia legal y que es diferente a estas. Que entregue el licitante. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folios y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición. (Artículo 41 del Reglamento). Por lo que si la propuesta carece de folio en su totalidad será motivo de descalificación. 8.- No será objeto de evaluación y se tendrán por no establecidas, las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones, (artículo 38 de la Ley) 4.- EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR SU PROPOSICIÓN CONFORME A LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS SIGUIENTES. (Artículo 31 fracción XXX de la Ley). 4.1.-PARTE I.- DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA Y QUE SON DISTINTOS A LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. (Artículo 41 del Reglamento) DOCUMENTOS SOLICITADOS COPIA SIMPLE LEGIBLE No. LICITANTES Presentara los documentos según sea su naturaleza jurídica DESCRIPCIÓN PERSONA FÍSICA 1 2 PERSONA MORAL 1.1.- Interés de participar en el procedimiento por licitación pública, (Art. 35 de la Ley y 39 del Reglamento y deberá contener los datos y requisitos del art. 61 fracc. VI del Reglamento) 1.2.- Comprobante de domicilio. (Art. 42 del Reglamento) aplica aplica aplica aplica 2.1.- No encontrarse en los supuestos del Artículo 51 y 78 de la Ley. (Art. 61 fracc. IX del Reglamento) aplica aplica 2.2.- Declaración de integridad (Art. 61 fracc. IX del Reglamento art. 31 fracc. XXXII de la Ley) aplica aplica 2.3.- Estratificación como MIPYMES, Artículo 12 del Reglamento. aplica aplica 2.4.- Información confidencial, (Art. 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Art. 41 del Reglamento). aplica aplica 2.5.- Nacionalidad. (Art. 36 Y 61 del Reglamento) aplica aplica 3.1.- Facultades para comprometer a su representada (persona moral). (Art. 61 fracc. VI del reglamento y art. 31 fracc. XIII de la Ley). aplica 3 3.2.- Facultades para comprometerse (persona física). (Art. 61 fracc. VI del Reglamento y art. 31 fracc. XIII de la Ley). aplica 4 4.1.-Registro Federal de Contribuyentes (RFC), (Art. 31 fracc. XXXIII de la Ley y art. 61 fracc. VI del Reglamento) aplica aplica 4.2.-Registro del IMSS e INFONAVIT (31 fracc. XXXIII de la Ley) aplica aplica no aplica Aplica 5 5.1.- Acta constitutiva de la sociedad. Art. 31 fracc. XIII de la ley y art. 61 fracc. VI y art. 36 del Reglamento HOJA 16 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 6 6.1.-Acta de nacimiento. (Art. 31 fracc. XIII de la ley y art. 36 del Reglamento) aplica no aplica aplica aplica ASOCIACIÓN PARA PROPUESTA CONJUNTA 7.1.- PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE O ASOCIARSE PARA PRESENTAR UNA SOLA PROPUESTA EN FORMA CONJUNTA: 7 7.2.- DEBERÁN ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL. 7.2.1.-LOS DOCUMENTOS: 2- 2.1/ 2-2.2/ 2-2.5/ 3-3.1/ 3-3.2/ 5-5.1/6-6.1 7.2.2.-LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: T-1/T-2/T-3/T-4/T-5/T-6 7.3.- ACREDITAR DE LA EMPRESA REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION. 7.3.1.- LOS DOCUMENTOS: 1-1.1/ 1-1.2/2-2.3/2-2.4/ 4-4.1/ 4-4.2 7.3.2.-LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: T-7. 7.3.3.-LA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA: E-01 A LA E-12 7.3.4.-ORIGINAL DEL CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO 2 DE LA LEY Y LA FRACC. II DEL ART. 47 DEL REGLAMENTO. 7.3.5.- PRESENTAR UNA SOLA PROPOSICIÓN 7.3.6.- UNA SOLA CARTA PARA PARTICIPAR 5.2.-PARTE II.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. 1.- PROPUESTA TÉCNICA 2.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA. (Artículo 44 del Reglamento) El licitante aceptará y preparará su propuesta técnica utilizando para ello el formulario, con los documentos y sus anexos que a continuación se relacionan, y los integrará de conformidad con lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento en lo que a cada uno corresponda, así como la normatividad aplicable en el caso especifico en lo que a cada uno le corresponda. NÚM. NOMBRE DEL DOCUMENTO T-1 CONOCER EL SITIO. (Art. 38, 44 fracc. I y 61 fracc. IX-e del Regl.) T-2 PLANEACIÓN INTEGRAL. (Art. 44 fracc. II del Regl.) T-3 CURRÍCULO DE RECURSOS HUMANOS. (Art. 44 fracc. III del Regl.) T-4 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA. (Art. 44 fracc. IV del Regl.) T-5 CAPACIDAD FINANCIERA. (Art. 44 fracc. VI del Regl.) T-6 MAQUINARIA Y EQUIPO. (Art. 44 fracc. VII del Regl.) T-7 DOCUMENTOS PROPORCIONADOS. A).- ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES B).- LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN C).- CATÁLOGO DE CONCEPTOS D).- MODELO DE CONTRATO E).- PROYECTO (SI ES EL CASO), PARA EFECTO DE CONOCIMIENTO, DEBERÁ ANEXAR EL CD. PROPORCIONADO, ASÍ COMO LA IMPRESIÓN (EN EL TAMAÑO QUE ELIJA EL LICITANTE) DE SU CONTENIDO Y CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. F).- NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES Y CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL HOJA 17 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 CAPÍTULO IV.- EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 1.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. (Artículo 31 fracción XXIII de la Ley.) Después de abrir públicamente las proposiciones, y ser aceptadas en su revisión cuantitativa, el proceso de análisis de evaluación cualitativo será confidencial. Toda la información relacionada con la revisión, evaluación y comparación de las mismas, no serán dadas a conocer a ningún licitante u otras personas no oficialmente relacionadas con este proceso. Al final de la evaluación detallada se emitirá para todos los licitantes un dictamen de evaluación y se hará el anuncio público de la adjudicación del contrato. 1.- Con fundamento a lo establecido en el artículo 38 de la Ley, la convocante para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación, para tal efecto, se establecen los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar su solvencia en las condiciones legales, técnicas y económicas exigidas al licitante, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar. 2.- Se realizará el estudio detallado de las proposiciones, a efecto de que la convocante tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas, requeridas. 3.- Se verificará que las proposiciones contengan todos los documentos solicitados y que cada uno de ellos reúna todos los requisitos, las proposiciones que cumplan con presentar los documentos requeridos se recibirán para su posterior revisión detallada, sin perjuicio de que como resultado de tal revisión se rechacen aquellas que no se ajusten estrictamente a los requisitos de la convocatoria a la licitación. 4.- Se analizará y evaluará la documentación distinta a la técnica y económica (documentos que acreditan su existencia legal), así como a las técnicas y económicas de las proposiciones de cada licitante, con fundamento en: a).- lo establecido en los artículos 38 de la ley, y la sección IV del reglamento, b).- cuantitativa donde para la recepción de las mismas solo bastara verificar la presentación de las mismas, sin entrar en la revisión de su contenido y cualitativamente con la documentación y en base en la información y los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación, c).- que incluyan la información, documentos, anexos y requisitos solicitados, d).-, el cumplimiento de las condiciones legales (acreditación de su existencia legal), exigidas al licitante. e).-que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas, f).- que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos. g).- La proposición que no cumpla con uno o varios de los requisitos solicitados será desechada por no resultar solvente. 5.- Que la proposición cumpla cuantitativa y cualitativamente con la documentación, información y requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación. 6.- La convocante podrá verificar por cualquiera de los medios que estime convenientes, la autenticidad de la información presentada por los licitantes. 7.- Únicamente las proposiciones que satisfagan todos los aspectos requeridos en la convocatoria a la licitación se calificarán como solventes legal, técnica y económicamente, y por tanto solo estas serán objeto del análisis comparativo. 2.- CAUSALES PARA DESECHAR LA PROPOSICIÓN. Artículo 31, fracción XXIV de la Ley. 1.- Será procedente desechar la proposición sin perjuicio de la aceptación que se haga de los documentos en la presentación, apertura y revisión cuantitativa y que se reciba para su revisión cualitativa y detallada en el periodo de evaluación posterior, cuando se encuentre en alguna de las siguientes causales. 2.- Cuando en los términos precisados en la convocatoria a la licitación: a).- no cumpla sustancialmente con uno o varios de los requisitos. (Artículo 38 de la ley); b).- no se incluya la información requerida, c).- uno o varios anexos sean distintos a los requeridos; d).- omita uno o varios documentos o anexos requeridos; d).- no cumpla con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en la convocatoria 3.- Cuando se haya omitido en la integración de la proposición, los acuerdos o aclaraciones derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones que se haya(n) efectuado. 4.- Cuando proponga alternativas que modifiquen lo establecido en la convocatoria a la licitación. 5.- Cuando una vez realizada la evaluación de la propuesta técnica, no cumple con uno o varios de los aspectos solicitados en la convocatoria, y, por tanto no puede continuar con el análisis cualitativo económico. 6.- Cuando una vez realizada la evaluación de la propuesta económica, no cumple con uno o varios de los requisitos solicitados en la convocatoria y no es solvente. 7.- Proponga un plazo de ejecución diferente al establecido por la convocante 8.- Incluya cargos o conceptos que no correspondan a los requeridos 9.- El importe de la propuesta rebase el monto de la asignación presupuestal autorizado. 10.- Exista incongruencia en la información de los documentos, legales, técnicos y económicos que integran la proposición. HOJA 18 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 11.- Se propongan alternativas que modifiquen lo establecido en la convocatoria a la licitación pública. 12.- La falta de presentación de uno o varios de los escritos o manifestaciones a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 del reglamento. 13.- La presentación de uno o varios documentos con tachaduras, enmendaduras, aplicar correctores líquidos y/o etiquetas así como la presentación de algún documento elaborado a lápiz. 14.- De conformidad a lo que establece el art. 69 del reglamento, se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes: I.- la falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia II.- el incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la convocatoria a la licitación pública que acreditaría la solvencia de la proposición. III.-se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa. IV.- la ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los art. 31, fracción XXIV, 51 y 78, penúltimo párrafo de la ley. V.- la falta de presentación de uno o varios de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del art. 34 del reglamento, y VI.- aquellas que por las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la convocante determine establecer expresamente en la convocatoria a la licitación porque afectan directamente la solvencia de la proposición. 3.- MECANISMO DE EVALUACIÓN. 1.- Conforme a lo establecido en el Art. 63 del Reglamento, para la evaluación de la solvencia de las proposiciones se aplicará el siguiente mecanismo. Frac. I.- BINARIO; consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante. 4. - CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA LEGAL Y QUE SON DISTINTOS A LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. (Artículo 31 fracción XXIII de la Ley). 4.1- ESCRITOS O MANIFESTACIONES. (Artículo 61 fracción IX del Reglamento) 1.- La evaluación, se hará de conformidad al marco establecido por: a).- la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, b).- los criterios de evaluación y las causales para desecharla, c).- lo establecido en la convocatoria. 2.- En la evaluación se verificará que la información se ajuste a cada uno de los documentos, anexos y requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación. 3.- Que para cada documento: a).- incluya la información y requisitos solicitados. b).- la información sea veraz, c).-no se omita uno o varios anexos, d).- algún rubro en lo individual este incompleto. 4.- Que se cumpla con las disposiciones jurídicas que los establecen. (Artículo 34 fracción VIII del Reglamento). 5.- Que la información proporcionada en uno o en varios de los documentos legales, sean congruentes entre sí. 6.- Que se considere los acuerdos o aclaraciones tomados o dados a conocer en la junta de aclaraciones. 7.- Deberá presentar la documentación solicitada en el documento 7.- asociación para propuesta conjunta, de manera conjunta o individual de todas las empresas que se asociaron. 5.- CAUSALES PARA DESECHAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA LEGAL Y QUE SON DISTINTOS A LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. Artículo 31 fracción XXIV de la Ley. 5.1.- ESCRITOS O MANIFESTACIONES. Artículo 61 fracción IX del Reglamento HOJA 19 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 1.- Cuando no se presenten uno o varios de los documentos que acreditan su existencia legal y que son distintos a los documentos de la proposición (propuesta técnica y económica). 2.- El incumplimiento de las condiciones legales. 3.- Cuando no considere uno o varios de los acuerdos o aclaraciones derivados del acto de la junta de aclaraciones o circulares emitidas por la convocante. 4.- Cuando en uno o varios de los documentos: a).- no incluya toda la información requerida, b).- no anexe uno o varios requisitos solicitados, c).- se encuentre en uno o varios supuestos del art. 51 y 78 de la Ley, g).- la identificación oficial no corresponda, h).- la información sea incongruente con los documentos, i).- cuando uno o varios no correspondan a la información requerida, j).- cuando algún anexo no se presente completo, k).- los documentos no correspondan entre sí, l).- la persona que firme la proposición no cuente con las facultades suficientes para comprometer a su representada, m).- no presente el original del convenio privado de participación conjunta, n).no se incluya la identificación con fotografía, o)- cuando en uno o en varios escritos en donde se solicite la condición de “bajo protesta de decir verdad” omita esta leyenda, p).- cualquier otra causa que contravenga la Ley, su Reglamento, la convocatoria, o cualquier otra normativa u ordenamiento legal relacionado con la materia, q).- que uno o varios presenten alteración o modificación en su contenido. 5.- Cuando omita presentar la documentación solicitada en el documento 7.- asociación para propuesta conjunta, de manera individual de todas las empresas que se asociaron 6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA. Artículo 31, fracción XXIII de la Ley. 1.- La evaluación se hará de conformidad al marco establecido por: a).- la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, b).- los criterios de evaluación y las causales para desecharla, c).- la normatividad vigente aplicable; e).- lo establecido en la convocatoria a la licitación. 2.- En la evaluación se verificará que la información requerida en cada uno de los documentos se ajuste sustancialmente a la información presentada. 3.- Que en cada documento: a).-incluya la información y requisitos solicitados, b).-que la información proporcionada sea verídica, c).- que no omita uno o varios anexos solicitados, d).-que algún rubro en lo individual esté incompleto. 4.- Que se cumpla con las condiciones técnicas requeridas. 5.- Que la información en uno o en varios de los documentos de la propuesta técnica (T) sean congruentes entre sí, y en su caso con uno o varios de los documentos (E) de la propuesta económica. 6.- Que en su integración no se considere los acuerdos o aclaraciones tomados o dados a conocer en la junta de aclaraciones o circulares emitidas por la convocante. 7.- CAUSALES PARA DESECHAR LA PROPUESTA TÉCNICA. Artículo 31, fracción XXIV de la Ley. 1.- Para desechar la propuesta técnica, se procede de conformidad al marco normativo establecido por: a).- la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, b).- los criterios de evaluación y las causales para desecharla, c).- la normatividad vigente aplicable, d).- la convocatoria a la licitación. 2.- Cuando no se ajuste sustancialmente a los requisitos solicitados en uno o varios de los documentos que la integran. 3.- Cuando en uno o varios documentos que la integran; a).-la información que presenta no sea clara, detallada o congruente, b).-la información no corresponda total o parcialmente a lo realmente solicitado, c).- omita uno o varios anexos requeridos detectados aun después de la revisión cuantitativa en la presentación y apertura de la proposición, d).-algún rubro en lo individual esté incompleto, e).omita uno o varios de los requisitos solicitados en el formato. 4.- Cuando no se cumplan con las condiciones técnicas establecidas en los términos precisados en la convocatoria a la licitación. 5.- Cuando la información de uno o varios de los documentos de la propuesta técnica (T) no sean congruentes entre sí, y en su caso con uno o varios de los documentos (E) de la propuesta económica. 6.- Cuando no se consideren los acuerdos o aclaraciones tomados o dados a conocer en la junta de aclaraciones. 7.- Cuando en uno o varios de los escritos: a).- se presenten alteraciones o contravengan alguna de las disposiciones en los textos que la convocante establece, b).-contenga otra información que no corresponda a la solicitada. 8.- La falta de presentación de uno o varios de los escritos o manifestaciones a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 del Reglamento. 7.1. – T-2.- PLANEACIÓN. 1.- Cuando la planeación integral no incluya el desarrollo de uno o varios rubros que la integran. a).- procedimiento constructivo, b).- calidad y c).- letreros informativos del motivo de ejecución de la obra HOJA 20 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 b).- Uno o varios de los rubros que la integran: a).- no sea congruentes con las características, complejidad y magnitud de la obra, b).- no incluya uno o varios anexos requeridos, c).- el contenido de alguno de los puntos que la integran no tenga congruencia con los demás documentos de la propuesta técnica o económica. 2.- Cuando el procedimiento constructivo: a).- no sea descrito claramente, b).- omita requisitar uno o varios rubros 1.- algún concepto de trabajo, 2.- procedimiento constructivo, c).- uno o varios de los rubros no sean congruentes con la obra objeto de esta licitación. 3.- Calidad.- 1).- no anexe el curriculum del laboratorio de control de calidad, 2.- no anexe la carta compromiso para comprometer la disponibilidad del laboratorio el cual deberá estar acreditado de acuerdo con el art. 81 y 83 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. 4.- Cuando para la seguridad e higiene.-, a).- no incluya todos los aspectos requeridos; b).- no anexe el croquis del sitio con los señalamientos provisionales; c).- cuando el croquis del sitio no corresponda. 5.- Cuando no incluya la relación completa del señalamiento provisional. 6.- Sistema constructivo.- a).- que no solo transcriba los conceptos, b).- la descripción no es clara y detallada, c).- no incluya la descripción de cada concepto, d).- que el procedimiento constructivo no sea el adecuado, e).- no sea congruente con el catálogo de conceptos. 7.2. - MAQUINARIA Y EQUIPO. 1.- Cuando: a).- el documento T-6 presentado no contenga toda la información solicitada, b).- la información no sea congruente en cantidad y características con las copias de las facturas presentadas, c).- propios o no, no sea el adecuado y suficiente, d).- no sea congruente en número, e).- las características, capacidad y rendimientos no sean adecuadas, f).- que el número y sus características no sean congruentes en uno o varios de los documentos de su proposición que se relacionan entre sí. 2.- Cuando no se incluya uno o varios de los anexos solicitados para acreditar la propiedad o el arrendamiento. a).- Cuando sea de su propiedad: 1.- Al no presentar el escrito de manifestación de propiedad de la maquinaria y equipo, 2).- no incluya la relación de la maquinaria y el equipo que prevé utilizar para la ejecución de la obra. b).- Cuando sea arrendado: 1.- Al no presentar la carta compromiso de arrendamiento, 2.- incluya la relación incompleta de la maquinaria y el equipo que prevé utilizar en la ejecución de la obra. 7.3.- CURRÍCULO DE RECURSOS HUMANOS. 1.- Cuando no incluya uno o varios anexos requeridos. 2.- Cuando la información del personal profesional y técnico no sea congruente con: a).- los documentos de la propuesta económica, b).- los documentos de la propuesta técnica. 3.- Cuando el personal de nivel profesional y técnico acredite la capacidad y experiencia con los datos de obras asentados en los curriculums, que no sean similares a la obra de la presente licitación. 4.- Cuando el personal profesional o técnico no acredite la experiencia y capacidad técnica para la ejecución de obras similares. 5.- Cuando no incluya la categoría de: a).- superintendente de construcción, b).- responsable del control de calidad. 6- Cuando el currículum requerido: a).- no se presenta y por lo tanto no se permite evaluar la experiencia requerida, b).- no relaciona haber realizado obras de naturaleza, complejidad, características técnicas, magnitud y costo similares a la obra objeto de la presente licitación, c).no cuenten con la experiencia requerida para llevar a cabo la actividad específica que le corresponda, d).- no incluya todo lo requerido en el formato. 7.- Los recursos humanos: a).- no sean los adecuados y suficientes, b).- no acrediten la experiencia requerida, c).- no sean congruentes con otros documentos técnicos y económicos, d).- su perfil profesional o técnico no corresponda con el que se requiere para la ejecución de los trabajos. 7.4.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA. 1.- Cuando no incluya uno o varios anexos requeridos. 2.- Cuando no requisite o anexe: a).- el formato T-4.1 experiencia del licitante, b) el formato T-4.2 capacidad técnica del personal profesional técnico. 3.-Cuando no incluya uno o varios datos de la información requerida en el formato: T-4.1 experiencia del licitante: b).- el formato T-4.2 capacidad técnica del personal profesional técnico. 4.- No acredita la experiencia cuando: a).- no ha ejecutado un mayor número de obras similares. HOJA 21 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 5.- No acredita la capacidad técnica cuando: a).- no ha ejecutado un mayor número de obras similares. 6.- Cuando no anexe: a).- las copias (documento completo) de los contratos de un mayor número de obras similares celebradas con la Administración Pública Federal o Estatal ó con particulares, que sean de naturaleza, complejidad, características técnicas, magnitud y costo, similares a la obra objeto de la presente licitación, b).- las copias (documento completo) de las actas de Entrega-Recepción de las obras ejecutadas a su proceso de ejecución celebradas con la Administración Pública Federal o Estatal ó con particulares, que sean de naturaleza, complejidad, características técnicas, magnitud y costo, similares a la obra objeto de la presente licitación. 7.- Cuando acredite su experiencia, con los datos de las obras asentados en el currículum, o con los contratos o actas de entrega recepción que no sean de naturaleza, complejidad, características técnicas, magnitud y costo similares a la de la presente licitación. 8.- Cuando no incluya la categoría de: a).- superintendente de construcción, b).- responsable del control de calidad 9.- Cuando para la categoría de superintendente: a).- omita presentar copia simple de la cedula profesional por ambos lados, b).- omita presentar copia simple de la firma electrónica emitida por el SAT, c).- omita presentar copia simple del comprobante de curso de bitácora electrónica y d).- omita presentar copia de actas de entrega recepción, convenios modificatorios de las obras ejecutadas a su proceso de ejecución celebradas con la Administración Pública Federal o Estatal ó con particulares, que sean de naturaleza, complejidad, características técnicas, magnitud y costo, similares a la obra objeto de la presente licitación donde acredite su experiencia como superintendente de construcción. (Documento completo) 7.5. - CAPACIDAD FINANCIERA. 1.- Cuando no anexe uno o varios de los documentos: a).- que se requieren en las fracciones: I, II, III y IV, del documento T-5, b).- uno o varios documentos no correspondan a lo realmente solicitado: 2.- En caso de estar obligado a dictaminar cuando no anexe; a).- la copia de los estados financieros auditados y dictaminados firmados por contador público externo de alguno de los dos ejercicios fiscales inmediatos anteriores al de la presente licitación. 3.- Si los estados financieros no contienen uno o varios de los aspectos siguientes: a).-estado de posición financiera, b).- estado de resultados, c).- estado de variaciones en el capital contable, d).- estado de cambios en la situación financiera, e).- el comparativo de razones financieras básicas de entre dos ejercicios anteriores con su interpretación. 4.- Cuando no anexe uno o varios de los documentos del contador público externo que dictamino los estados financieros de los dos ejercicios fiscales anteriores (2015 – 2016), como son: a).- copia por el anverso y reverso de la cedula profesional, b).- copia simple de la constancia de la renovación en el sistema de contadores públicos registrados (art. 52 primer párrafo, fracción I, primero y segundo párrafo del inciso a del Código Fiscal de la Federación y 60 de su reglamento, publicado en D.O.F. 9 de diciembre de 2013, así como el art. 52 de su reglamento), c).- copia del escrito del Contador Público a la S.H.C.P en relación al aviso del cumplimiento a lo dispuesto por el art. 53 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, incluyendo el sello del acuse correspondiente. 5.- Cuando no anexe: a).- la copia del documento de la declaración fiscal (declaración del ejercicio de las personas morales o físicas del impuesto sobre la renta debidamente presentada al sistema de administración tributaria) correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior. 6.- Que el capital de trabajo del licitante, cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado. 7.6. - DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE. 1.- Cuando no se incluya uno o varios de los documentos proporcionados por la convocante como son: a).- la convocatoria a la licitación, b).- acta de la junta de aclaraciones, c).- modelo del contrato, d).- planos en CD (si es el caso), así como la impresión de su contenido. 8. - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA. (Artículo 31, fracción XXIII de la Ley). 1.- La evaluación se hará de conformidad al marco normativo establecido por: a).- la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, b).- Ley y Reglamento del IMSS, c).- Ley Federal del Trabajo, d).- Ley del INFONAVIT, e).- la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, f).- así como de los criterios de evaluación y las causales para desechar la propuesta, G).- la normatividad de SCT, h).- la normatividad aplicable, i).- lo establecido en la convocatoria. 2.- En la evaluación, se verificará que la información se ajuste a cada uno de los documentos y requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación. 3.- Que en cada documento: a).- se incluya la información y requisitos solicitados, b).- la información sea veraz, c).- no se omita uno o varios anexos, d).- algún rubro en lo individual esté incompleto, e).- la información no se ajuste a lo requerido. 4.- Que se cumpla con las condiciones económicas requeridas al licitante. HOJA 22 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 5.- Que el importe total de la propuesta económica sea congruente con uno o varios de los documentos relacionados entre sí que tengan relación o vinculación directa. 6.- Que la propuesta calificada como solvente económica, será la que satisface sustancialmente todos los aspectos económicos requeridos, y por lo tanto no será desechada. 7.- Que la información de uno o en varios de los documentos de la propuesta económica (E) sean congruentes entre sí, y en su caso con uno o varios de los documentos (T) de la propuesta técnica que tengan relación o vinculación directa. 8.- Que se consideren los acuerdos o aclaraciones tomados o dados a conocer en la junta de aclaraciones. 9.- Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado de la zona y puedan ser pagados por la convocante. 9.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 1.- El art. 38 de la Ley, establece que: Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes a aquel cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto al precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 2.- Y el art. 67 del Reglamento.- establece que “las dependencias y entidades realizarán la adjudicación del contrato a los licitantes cuya proposición cumpla con lo dispuesto en el quinto párrafo del art. 38 de la Ley y según corresponda conforme a lo siguiente”: I.- la proposición que hubiere ofertado el precio más bajo, en el supuesto de que la evaluación se haya realizado utilizando el mecanismo de evaluación binario. 3.- La convocante emitirá un fallo, el cual se apegará a lo que establece el artículo 39 de la Ley. 10.- FALLO. (Artículo 39 de la Ley) 1.- La convocante emitirá un fallo, el cual contendrá lo que establece el. Artículo 39 de la Ley. 2.- Se dará a conocer el fallo en junta pública, en la hora y fecha que se indica en el acta de la presentación y apertura de proposiciones, se levantará el acta de fallo para la adjudicación que firmarán los participantes, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efecto a la misma, entregándoles copia así como del fallo conforme al artículo 39 de la Ley, así mismo se hace del conocimiento de los licitantes incluyendo a los que no hayan asistido a la junta publica, que el contenido del fallo y el acta se difundirán en COMPRANET el mismo día que se emita, para efecto de notificación. 3.- La convocante podrá diferir por una sola vez la comunicación del fallo siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha establecida originalmente para este acto artículo 37 fracción III de la Ley. 4.- Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o ratificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma. Cuando el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al órgano interno de control, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición. Artículo 39 de la Ley 5.- Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de este serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados. Artículo 39 de la Ley. 6.- Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del título séptimo capítulo primero de la ley. Artículo 39 de la Ley. 11.- FIRMA DEL CONTRATO 1.- Previo a la firma del respectivo contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. HOJA 23 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 2.- El licitante al que se le adjudique el contrato, se obligará a firmar el contrato en el lugar, fecha y hora señalados en el acta de fallo, y que no excederá de un plazo de 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha de la adjudicación, tomando en cuenta que no podrá formalizarse dicho contrato si este no se encuentra garantizado en términos del artículo 47 de la Ley, el contrato que se firme debe corresponder al modelo proporcionado en la convocatoria. CAPITULO V DOCUMENTOS V.1.- ANEXOS A LOS FORMULARIOS DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA, Y QUE SON DISTINTOS A LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. ESCRITOS O MANIFESTACIONES V.2.- ANEXOS A.- FORMULARIOS DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS. FORMATOS Y MODELOS DE ESCRITOS. TÉCNICAS Y HOJA 24 DE 88 V.3.- ANEXO A.- PROYECTO (PLANOS) SI ES EL CASO GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 CAPITULO V DOCUMENTOS V.1.- ANEXOS A LOS FORMULARIOS DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA, Y QUE SON DISTINTOS A LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. PORTADILLA ESCRITOS O MANIFESTACIONES HOJA 25 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1-1.1- INTERÉS DE PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA. Artículo 35 de la Ley, artículo 39 Y 61 fracción VI del Reglamento 1-1.1 DOCUMENTO DOCUMENTO INDISTINTO PARA PERSONA FÍSICA O MORAL (REQUISITARLO SEGÚN CORRESPONDA) DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ----------------------, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE EXPRESAMOS NUESTRO INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA, Y PARA EL EFECTO CUENTO CON FACULTADES PARA COMPROMETER A MI REPRESENTADA EN TODO LO REFERENTE A ESTE PROCESO DE CONTRATACION, Y HAGO REFERENCIA A LO QUE ESTABLECE LA FRACC. VI DEL ART. 61 DEL REGLAMENTO. A).- DE LA PERSONA MORAL: NOMBRE DOMICILIO OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA DATOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES NOMBRE DE LOS SOCIOS REGISTRÓ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y ANEXAR LA COPIA DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA HOJA 26 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 B).- DE LA PERSONA FÍSICA: NOMBRE DOMICILIO REGISTRÓ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ANEXAR COPIA DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTO; Reglamento 1.-1.2.-COMPROBANTE DE DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- DOMICILIO. Artículo 42 del 1.-1.2 DOCUMENTO TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ----------------------, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. Nombre o Razón social: Calle y número: Colonia: Localidad: Ciudad: Código postal: Teléfono y fax: Correo Electrónico: LO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EN SU CASO DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES, ASÍ MISMO PARA DIRIMIR CUALQUIER CONTROVERSIA DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR RAZÓN DEL TERRITORIO, O DEL DOMICILIO FISCAL PUDIERA CORRESPONDERLE, Y PARA SU ACREDITACIÓN ANEXAMOS A ESTE DOCUMENTO EL COMPROBANTE; COPIA DEL RECIBO VIGENTE Y MAS RECIENTE DEL SERVICIO; (TELÉFONO, LUZ, AGUA POTABLE, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SU OFICINA DEBIDAMENTE REGISTRADO). SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE HOJA 27 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.-2.1 DOCUMENTO; 2.-2.1.- NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 Y 78 DE LA LEY. (Artículo 61 fracción IX del Reglamento) DOCUMENTO DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ----------------------, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 61 FRACC. IX DEL REGLAMENTO, POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO NOS ENCONTRAMOS DENTRO DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO ANTERIOR PARA LOS FINES CONDUCENTES. SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE HOJA 28 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTO; 2.-2.2.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. Artículo 31 fracción XXXII de la Ley y art. 61 fracción IX del Reglamento DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- 2.-2.2 DOCUMENTO TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ----------------------, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA FRACC. XXXII Artículo 31 DE LA LEY POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE -------------------) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR NOSOTROS MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA NOS ABSTENDREMOS DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE REPRESENTAN A LA CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE NOS OTORGUE CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE HOJA 29 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PUBLICA NO.: -----------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO: -----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO 2.-2.3 FECHA DE PRESENTACION ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTO: 2.2.3.- ESTRATIFICACIÓN COMO MIPYMES (Artículo 12 del Reglamento) DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCION: -------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTO TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ----------------------, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. SOBRE EL PARTICULAR, Y EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ART. 12 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MI REPRESENTADA PERTENECE AL SECTOR ______(6)_____, CUENTA CON ______(7)_____ EMPLEADOS DE PLANTA REGISTRADOS ANTE EL IMSS Y CON ____________(8)_______ PERSONAS SUBCONTRATADAS Y QUE EL MONTO DE LAS VENTAS ANUALES DE MI REPRESENTADA ES DE ________________(9)_____________ OBTENIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE A LA ÚLTIMA DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS FEDERALES. CONSIDERANDO LO ANTERIOR, MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA EN EL RANGO DE UNA EMPRESA _____________ (10) ______________, ATENDIENDO A LO SIGUIENTE: Estratificación Tamaño (10) Micro Pequeña Mediana Sector (6) Todas Comercio Industria y Servicios Comercio Servicios Industria Rango de número trabajadores (7) + (8) Hasta 10 Desde 11 hasta 30 Desde 11 hasta 50 Desde 31 hasta 100 Desde 51 hasta 100 Desde 51 hasta 250 de Rango de monto de ventas anuales (mdp) (9) Hasta $4 Desde $4.01, Hasta $100 Desde $4.01, Hasta $100 Desde $100.01, hasta $250 Tope máximo combinado* Desde $100.01, Hasta $250 250 4.6 93 95 235 *Tope máximo combinado= (trabajadores) x 10% + (Ventas anuales) x 90%) (7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8) (10) El tamaño de la empresa se determina a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: puntaje de la empresa= (número de trabajadores) x 10% + (monto de ventas anuales) x 90% el cual debe ser igual o menor al tope máximo combinado. SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN HOJA 30 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO: -----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTO; 2.2.4.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Artículos. 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Artículo 41 del Reglamento DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- 2.-2.4 DOCUMENTO TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ----------------------, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE EN NUESTRA PROPOSICIÓN, LE ENTREGAMOS LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN (EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS. 18 Y 19 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 1.2.3.Y QUE ES CONFIDENCIAL Y POR LO TANTO NO AUTORIZAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE DE A CONOCER POR NINGÚN MEDIO. SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE HOJA 31 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO:----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTO; 2.2.5.- NACIONALIDAD. Reglamento Artículos 36 y 61 fracción IX-d del DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- 2.-2.5 DOCUMENTO TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ----------------------, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 36 DEL REGLAMENTO, POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE -------------------) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LE MANIFIESTO QUE MI REPRESENTADA ES DE NACIONALIDAD MEXICANA. SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE HOJA 32 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL HOJA 33 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO:-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTO; 3.3.1.- FACULTADES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA (PERSONA MORAL). (Artículo 31 fracción XIII de la Ley y 61 fracción VI 3.-3.1 DOCUMENTO del Reglamento). DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- FACULTADES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA. ART. 31 DE LA LEY. CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ----------------------, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), CON CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 31 FRACC. XIII DE LA LEY Y 61 FRACC. VI DEL REGLAMENTO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS QUE AQUÍ SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN SON CIERTOS, Y QUE CUENTO CON FACULTADES PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA ME ENCARGUE DE FIRMAR AUTÓGRAFAMENTE Y ASÍ COMPROMETER TODOS LOS ASPECTOS DERIVADOS DE LA PROPOSICIÓN QUE PRESENTAMOS A SU CONSIDERACIÓN, ASI COMO LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. A).-DE LA PERSONA MORAL 1.-NOMBRE DE LA PERSONA MORAL; (DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ------------).- DOMICILIO; CALLE Y NÚMERO -----------, COLONIA -------------, CÓDIGO POSTAL ------------, DELEGACIÓN O MUNICIPIO -------, ENTIDAD FEDERATIVA -------------, TELÉFONO -----, FAX. ----------- CLAVE DE LOS SIGUIENTES REGISTROS: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ----------, IMSS --------, INFONAVIT --------------------. 2.-NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA ----------- Y SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO ---------- EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA, FECHA --------, FE DE NOTARIO PÚBLICO, NOMBRE -----------, NÚMERO ---------, Y CIRCUNSCRIPCIÓN -----------. 3.-RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS --------------------4.-DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL ------------------------------------------5.-REFORMAS O MODIFICACIONES (EN SU CASO) AL ACTA CONSTITUTIVA --------------------------------B).-DEL REPRESENTANTE LEGAL 6.-NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL ---------------------------------------------------7.-DATOS DEL INSTRUMENTO NOTARIAL MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTAD PARA SUSCRIBIR SU PROPOSICIÓN; ESCRITURA PÚBLICA NO. --------- FECHA -------------, NOMBRE ------------, NÚMERO ----------Y CIRCUNSCRIPCIÓN ------------------- DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO. C).- LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES A QUE HAYA LUGAR. 8.-ASÍ MISMO SE ANEXA LA COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA: (PASAPORTE, CREDENCIAL DE ELECTOR, LICENCIA PARA CONDUCIR VEHÍCULOS, CÉDULA PROFESIONAL).DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN. SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN PROTESTO LO NECESARIO ----------------------------------------------------NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL HOJA 34 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTO; 3.3.2.- FACULTADES PARA COMPROMETERSE. (DE LA PERSONA FÍSICA) Artículo 31 fracción XIII de la Ley y 61 fracción VI del Reglamento DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- 3.-3.2 DOCUMENTO TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CON FACULTADES PARA COMPROMETERSE (Artículo 31 fracción XIII de la ley y 61 fracción VI del reglamento) CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ----------------------, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO EN MI CARECTER DE PERSONA FISICA MANIFIESTO QUE LOS DATOS QUE AQUÍ SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN SON CIERTOS Y CUENTO CON FACULTADES PARA FIRMAR AUTOGRAFAMENTE Y ASI COMPROMETER TODOS LOS ASPECTOS DE LA PROPOSICIÓN QUE PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN, ASI COMO LA FIRMA DEL CONTRATO. A.- DE LA PERSDONA FÍSICA: NOMBRE: --------------DOMICILIO: CALLE --------------- NO. ---------------- COLONIA, --------------C.P --------------------- CIUDAD. -------------------------TELEFONO; ---------------------CLAVE DE LOS SIGUIENTES REGISTROS: RFC---------------------- IMSS ------------------ INFONAVIT -------------------ACTA DE NACIMIENTO; LIBRO NO. -----------------------ACTA NO. ----------------------- LOCALIDAD, ------------ MUNICIPO.---------------ENTIDAD FEDERACTIVA. ---------------------------ASÍ MISMO SE ANEXA LA COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA: (PASAPORTE, CREDENCIAL DE ELECTOR, LICENCIA PARA CONDUCIR VEHÍCULOS, CÉDULA PROFESIONAL). SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE HOJA 35 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.-4.1 DOCUMENTO; 4 / 4.1.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC), artículo 31 fracción XXXIII de la Ley y art. 61 fracción VI del Reglamento DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTO TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ----------------------, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE ANEXAMOS AL PRESENTE, LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN; 1.- COPIA SIMPLE DEL ALTA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.), Y 2.- COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL EMITIDA POR (S.H.C.P.) SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL HOJA 36 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.-4.2 DOCUMENTO; 4 / 4.2.- REGISTRO DEL IMSS E INFONAVIT. Artículo 31 fracción XXXIII de la ley DOCUMENTO DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ----------------------, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE ANEXAMOS AL PRESENTE, LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN; 1.- COPIA SIMPLE DEL REGISTRO DEL I.M.S.S. E INFONAVIT. SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL HOJA 37 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.-5.1 DOCUMENTO; 5 / 5.1.- ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD. Artículo 31 fracción XIII de la Ley y artículo 61 fracción VI y art. 36 del Reglamento. DOCUMENTO DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ----------------------, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE ANEXAMOS AL PRESENTE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA. 1.- COPIA SIMPLE DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO Y EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES DE NATURALEZA JURÍDICA QUE EXPRESEN LOS CAMBIOS EN LAS CONDICIONES LEGALES DE LA MISMA 2.-COPIA SIMPLE DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LOS QUE SE DESPRENDEN EL PODER Y FACULTADES DE SU REPRESENTANTE LEGAL PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN CORRESPONDIENTE. 3.-COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE (CREDENCIAL DE ELECTOR) DEL REPRESENTANTE LEGAL. SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL HOJA 38 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.-6.1 DOCUMENTO; 6 / 6.1.- ACTA DE NACIMIENTO. Artículo 31 fracción XIII de la Ley y 36 del Reglamento. DOCUMENTO DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ----------------------, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; ------------------------ UBICADA EN; -------------- MUNICIPIO; --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE ANEXAMOS AL PRESENTE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN: 1.- COPIA SIMPLE DEL ACTA DE NACIMIENTO, Y 2.-COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL HOJA 39 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO--------- --------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 DOCUMENTO; 7.- ASOCIACION PARA PROPUESTA CONJUNTA. DOCUMENTO DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ----------------------, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE NOS HEMOS AGRUPADO LAS PERSONAS MORALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN ----------------------------------------- Y QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLICA PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN, POR LO ANTERIOR, ANEXAMOS AL PRESENTE, LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN. 7.1.-PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE O ASOCIARSE PARA PRESENTAR UNA SOLA PROPUESTA EN FORMA CONJUNTA, 7.2.- ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL. 7.2.1.-LOS DOCUMENTOS: 2- 2.1/ 2-2.2/ 2- 2.5/ 2-3.5./ 3-3.1/ 3-3.2/ 5-5.1/6-6.1 7.2.2.-LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: T-1/T-2/T-3/T-4/T-5/T-6 7.3.- ACREDITAR EN FORMA CONJUNTA. 7.3.1.- LOS DOCUMENTOS: 1-1.1/ 1-1.2/1-1.3/2-2.3/2-2.4/ 4-4.1/ 4-4.2 7.3.2.-LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: T-7. 7.3.3.-LA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA: E-01 A LA E-12 7.3.4.- ORIGINAL DEL CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO 2 DE LA LEY Y LA FRACC. II DEL ART. 47 DEL REGLAMENTO. 7.3.5.- PRESENTAR UNA SOLA PROPOSICIÓN 7.3.6.- UNA SOLA CARTA PARA PARTICIPAR SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL HOJA 40 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 III.2.- DOCUMENTOS.- ANEXOS A LOS FORMULARIOS ECONÓMICAS. FORMATOS Y MODELOS DE ESCRITOS. DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR SUS PROPUESTAS UTILIZANDO PARA ELLO EL FORMULARIO QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA. PROPUESTA TÉCNICA: CAPITULO IV.- NUMERAL 6.- FRACCIÓN 1.- PROPUESTA TÉCNICA: EL LICITANTE ACEPTARA Y PREPARARA OBLIGATORIAMENTE SU PROPUESTA TÉCNICA UTILIZANDO PARA ELLO EL FORMULARIO, CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA Y LOS INTEGRARA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN EL CASO ESPECIFICO EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. HOJA 41 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T-1 T-1.- CONOCER EL SITIO. Artículo 38, 44 fracción I, y 61 fracción IX inciso e) del Reglamento DOCUMENTO DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ----------------------, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; ------------------------ UBICADA EN; -------------- MUNICIPIO; --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), Y EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOCEMOS EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y POR ELLO HEMOS INVESTIGADO Y ANALIZADO TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, SOCIALES, ASÍ COMO AMBIENTALES INCLUYENDO LAS TOPOGRÁFICAS, CLIMATOLOGÍAS, LLUVIAS Y VIENTO (EN TODAS LAS INTENSIDADES QUE PUDIERAN PRESENTARSE EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN, MISMOS QUE SERÁN EVALUADOS EN SU OPORTUNIDAD POR EL RESIDENTE DE OBRA DE LA CONTRATANTE, PARA DICTAMINAR SU PROCEDENCIA), Y DE CUALQUIER ÍNDOLE, QUE INCIDAN O AFECTEN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN AUMENTO DEL MONTO O EN EL PERIODO PACTADO DE SU EJECUCIÓN QUE PRESENTARE EN NUESTRA PROPOSICIÓN. SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE HOJA 42 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO--------- --------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T-2 T-2- PLANEACIÓN. Artículo 44 fracción II del reglamento. DOCUMENTO DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ----------------------, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; -----------------------UBICADA EN; -------------- MUNICIPIO; --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EJECUTAR LA OBRA DE REFERENCIA CON LA CALIDAD REQUERIDA. EN CASO DE PRESENTAR PROPUESTAS EN FORMA CONJUNTA, POR CADA UNO DE SUS INTEGRANTES, DEBERÁ PRESENTAR UNA MEMORIA DESCRIPTIVA CON LA INFORMACIÓN ESPECIFICA Y DETALLADA DE LA PARTE DE LA OBRA QUE LE CORRESPONDE EJECUTAR. ÍNDICE. 1). PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 2.1.- FORMAS Y TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS No. CONCEPTO DE TRABAJO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS EL 100% DEL DESCRIPCIÓN CLARA Y DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.(FORMAS Y TÉCNICAS) (No debe limitarse a transcribir los conceptos). 2.- CALIDAD 2.I.- CALIDAD. A.- CONTAR OBLIGATORIAMENTE CON UN LABORATORIO CERTIFICADO Y ESPECIALIZADO PARA LA VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LOS TRABAJOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON LA EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE MATERIALES Y TRABAJOS SIMILARES AL DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, YA QUE LOS REPORTES DE ESTE SERVIRÁN PARA RESPALDAR EL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA MENSUALMENTE, TANTO PARA EL CASO DE QUE SEAN CONTRATADOS LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO EXTERNO, COMO DE UN PROPIO, DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA N•CAL•1•01/00, LIBRO: CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, PARTE: 1. CONTROL DE CALIDAD, TÍTULO: 01. EJECUCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. Y QUE DEBERÁ ACREDITAR ANEXANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1).- CURRÍCULO ACTUALIZADO, DESCRIBIENDO: SU EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES, 2).- CARTA COMPROMISO AL LICITANTE PARA COMPROMETER LA DISPONIBILIDAD DEL LABORATORIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 3).- CONSTANCIAS DE CERTIFICACION VIGENTES. HOJA 43 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 3.- SEGURIDAD E HIGIENE 3.1.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE UN PLAN PARA DEFINIR, VIGILAR Y CONTROLAR LA PROTECCIÓN Y LA SEGURIDAD NECESARIA QUE GARANTICE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS TRABAJADORES Y TERCEROS Y PROTEGER LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS O DE TERCEROS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO PARA GARANTIZAR LA VIDA E INTEGRIDAD FISICA DEL PERSONAL ASÍ COMO A TERCEROS EN TODAS LAS ÁREAS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DURANTE TODO EL PERIODO DE SU EJECUCIÓN, Y DEBERÁ INCLUIR ENTRE OTROS LOS SIGUIENTES ASPECTOS: AREAS A REVISAR PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE NORMA APLICABLE VERIFICACION PERIDIOCIDAD VERIFICACION DE LA AREAS GENERALES DE TRABAJO EQUIPO DE PROTECCION DEL PERSONAL EQUIPO PARA EL SEÑALAMIENTO PROVISIONAL SANITARIOS RUIDO POLVO LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO COMEDORES BODEGAS 3.2.- CROQUIS DEL SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA CON EL SEÑALAMIENTO PROVISIONAL ANEXAR UN CROQUIS DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDICANDO A DETALLE LOS LUGARES EN LOS QUE SE COLOCARA SEÑALAMIENTO PROVISIONAL Y LA RELACIÓN DETALLADA DE DICHO SEÑALAMIENTO INDICANDO EL NOMBRE, EL NUMERO Y LA DISTANCIA DE SU COLOCACIÓN, AMBOS ASPECTOS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LAS NORMAS VIGENTES DE SCT. CROQUIS DEL SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA CON EL SEÑALAMIENTO PROVISIONAL 3.3.- SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PROVISIONALES PARA PROTECCIÓN EN OBRA Para garantizar el número, tipo y calidad de las señales de protección en obra el licitante, deberá anexar croquis conjuntamente con un cuadro anexo en el cual considerará el monto ($) por señal y el monto total, mismo que deberá incluir en sus costos indirectos. RELACIÓN DE SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN Y CONTROL EN ZONA DE OBRA (EJEMPLO ILUSTRATIVO, ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO) FORMATO QUE DEBERA SER REQUISITADO CON LOS DATOS DE LOS SEÑALAMIENTOS QUE REQUIERE LA OBRA DE ESTA LICITACION) HOJA 44 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 EJEMPLO: TIPO DE SEÑALAMIENTO CLASIF. Señales preventivas de 86 x 239 cm DPI-7 Señales decisivas de 86 x 300 cm (con leds destellantes) DPI-8 Indicadores de curva peligrosa con leds destellantes de 60 x 76 cm OD-12 trafitambos SIN CLASIF. Señales restrictivas (vel. 30 y 60 km/hr) de 86 x 86 cm SR-9 Señales restrictivas (doble circulación) de 86 x 86 cm SR-14 Señales restrictivas (retorno) de 86 x 86 cm SR-25 Señal preventiva (curva) de 86 x 86 cm SP-6 Señal preventiva (doble curva) de 86 x 86 cm SP-8 Señal informativa de destino de 56 x 239 cm (1T) SID-9 Señal informativa de destino de 56 x 239 cm (3T) SID-10 Señal informativa restrictiva de 86 x 239 cm SIR Barrera separadora de carriles de 0.50 x 0.75 m de color blanco con SIN CLASIF. elementos reflejantes Indicadores de obstáculos de 30 x 122 cm DPP-6 Conos SIN CLASIF. U PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA M P.U. TOTAL PZA PZA El señalamiento de protección de obra será colocado en los sitios que indique el croquis elaborado por el licitante. De acuerdo a lo indicado en la norma oficial mexicana NOM-086-SCT2-2004 “Señalamiento y dispositivos para protección en zona de obras viales”, Norma N.C.TR.CAR.1.07.016/00 de la normativa para la infraestructura del transporte y el manual de dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras, quinta edición 1986 para lo que concierne a sus características, para cada una de ellas en particular, capítulo VI y lo establecido en las Especificaciones particulares. El señalamiento para protección de obra, no podrá ser retirado en tanto no se coloque, por lo menos, la raya central del señalamiento horizontal. Durante la ejecución de las obras objeto de esta licitación y hasta que estas le sean recibidas, el contratista estará obligado a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en norma oficial mexicana NOM-086-SCT2-2004 “Señalamiento y dispositivos para protección en zona de obras viales”, Norma N.C.TR.CAR.01.07.016/00 de la Normativa para la infraestructura del transporte y en el capítulo sexto del manual de dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras, edición 1986 de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la inteligencia de que no se le autorizará la iniciación de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado a satisfacción de la contratante, las señales y dispositivos de protección respectivos en la forma y condiciones indicadas sujetándose a lo establecido en el croquis. La adquisición, colocación, mantenimiento y reposición de las señales y dispositivos de protección, así como los bandereros, serán a cargo del contratista debiendo considerarlos en sus costos indirectos. En caso de no contar al 100% y permanentemente con este señalamiento de protección de obra, la Dependencia cotizará el importe del juego de señalamiento y lo retendrá en cada estimación hasta que sea instalado a satisfacción de la Dependencia (dicha sanción no serán con carácter devolutivo). Todas las señales serán de carácter transitorio y deberán desplazarse al lugar que se requiera según convenga a las necesidades de los trabajos que se ejecuten y deberán ser sustituidas en el momento que sufran algún daño o deterioro y/o indique la contratante. Además, el contratista estará obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al tránsito accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o, por los movimientos de su maquinaria, equipo o abastecimiento de materiales. El señalamiento para protección de obra no podrá ser retirado en tanto no se coloque, por lo menos, la raya central del señalamiento horizontal. Los bandereros, deberán portar chalecos reflejantes color naranja, y en caso necesario por las condiciones y características de los trabajos deberán estar provistos con equipo de radiocomunicación. En los periodos nocturnos ya sea que se esté laborando o no, invariablemente se deberá instalar en la zona de obra dispositivos luminosos /conos, trafitambos, flechas direccionales, etc.) Para mayor seguridad de los usuarios y personal de la obra. Los 2 (dos) letreros informativos del motivo de ejecución de la obra requeridos, serán suministrados y colocados por cuenta del Contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra (en caso de no considerarlos dentro de los indirectos de obra, será motivo de descalificación, (SE ANEXO EL CROQUIS) HOJA 45 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 4).- LETREROS INFORMATIVOS DEL MOTIVO DE EJECUCION DE LA OBRA. El contratista suministrara y colocara en el sitio de ejecución de la obra y en donde le indique el supervisor de la convocante previo al inicio de los trabajos, dos letreros con las dimensiones, características e información que se le proporciona en el croquis que se anexa, y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra. HOJA 46 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE HOJA 47 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T-3 T-3.- CURRÍCULO DE RECURSOS HUMANOS. Artículo 44 fracción III del Reglamento. CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA. (oficina central y oficina de campo) DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTO TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ----------------------, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE CONTAMOS CON LOS RECURSOS HUMANOS CON LA CAPACIDAD PARA LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA (OFICINA CENTRAL Y OFICINA DE CAMPO). LOS CUALES TIENEN EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MAGNITUD Y COSTO, SIMILARES A LA OBRA OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 1).- SE ANEXA DE TODO EL PERSONAL QUE INTERVENDRA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EL CURRÍCULO ACTUALIZADO Y CON LA INFORMACIÓN CLARA Y PRECISA EN DONDE ACREDITA LA EXPERIENCIA CON LA INFORMACIÓN DE LAS OBRAS EN LAS QUE HA PARTICIPADO EN EL ÁMBITO DE SU CATEGORÍA EN OBRAS DE NATURALEZA, MAGNITUD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y COSTO SIMILARES A LA OBRA DE ESTA LICITACIÓN, CON FIRMA AUTÓGRAFA POR EL PERSONAL PROFESIONAL CORRESPONDIENTE Y EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. 1). PLAN DE RECURSOS HUMANOS ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS QUE INTERVIENE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. (Oficina central y del sitio de ejecución de los trabajos) LOS QUE TIENEN EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD, CARACTERISTICAS TECNICAS, MAGNITUD Y COSTO A LA OBRA QUE SE CONVOCA. PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, TECNICO, ADMINSITRATIVO Y DE APOYO, QUE LLEVARÁN A CABO LAS ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA, PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS, ATENDIENDO A SU GRADO DE ESPECIALIDAD, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD ASI COMO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y LOS RECURSOS DISPONIBLES. ESTRUCTURA OFICINA CENTRAL NOMBRE PROFESIÓN CATEGORÍA CARGO ORGANIGRAMA RECURSOS HUMANOS CATEGORÍA DEL PERSONAL DEL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ATRIBUCIONES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES NOMBRE PROFESIÓN CATEGORÍA CARGO DIRECCIÓN COORDINACIÓN SUPERVISIÓN a).-QUE SERÁN RESPONSABLES EN LA OFICINA CENTRAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN (PLANEACIÓN INTEGRAL, ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN GRAL.), ADMINISTRACIÓN (CONTROL DE OFICINA CENTRAL) Y SERVICIOS (ASESORES, CONSULTORES, CONTROL DE CALIDAD, ETC.). b).-QUE SERÁN RESPONSABLES EN ELSITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN (OBLIGATORIAMENTE DEBERÁ CONTAR CON UN RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD ASÍ COMO CON UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, Y EL DEMÁS PERSONAL QUE SE REQUIERA COMO PUEDE SER, RESIDENTE DE FRENTE, AUXILIARES, TOPÓGRAFO, CADENERO, ETC.), ADMINISTRACIÓN (CONTROL EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ALMACENISTA), SERVICIOS, (LABORATORIO EXTERNO, JEFE DE BRIGADA, ETC.) SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE HOJA 48 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO T-4 FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T-4.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA. Artículo 44 fracción IV del Reglamento. DOCUMENTO DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ----------------------, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE CONTAMOS CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA PARA SATISFACER AMPLIAMENTE LOS REQUISITOS SOLICITADOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN. T-4.1.- EXPERIENCIA DEL LICITANTE. a).- MAYOR NÚMERO DE OBRAS EJECUTADAS SIMILARES DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MAGNITUD Y COSTO A LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN Nº. Nombre y descripción de la obra (completo) Nombre de la contratante Número y fecha del contrato Monto del contrato, incluye I.V.A. Fecha de entrega recepción de la obra Periodo de ejecución (día, mes y año) Inicio Termino OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN Nº. Nombre y descripción de la obra (completo) Nombr e de la contrat ante Número y fecha del contrato Monto del contrato, vigente incluye I.V.A. Monto Ejercido del contrato vigente Monto por ejercer del contrato vigente Avance de la obra desglosado por anualidades Fecha probable de entrega recepción de la obra vigente Y PARA SU ACREDITACIÓN ANEXAR: 1.- EL CURRÍCULO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE INDICANDO CLARAMENTE EL NOMBRE Y LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, NÚMERO FECHA Y MONTO DEL CONTRATO EL PERIODO DE EJECUCIÓN, EL INICIO Y TERMINO PACTADO Y EL MONTO CONTRATADO CON I.V.A. 2.- COPIA SIMPLE Y LEGIBLE DE TODO EL CONTENIDO DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE OBRA FINIQUITADOS Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN, CELEBRADOS DIRECTAMENTE DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MAGNITUD Y COSTO, SIMILARES A LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y DE LAS OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN PRESENTAR ADICIONALMENTE COPIA SIMPLES DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS. 3.- COPIA SIMPLE DE SUS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN HOJA 49 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 T-4.2.- CAPACIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA. (DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS) a).- MAYOR NÚMERO DE OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN SIMILARES DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MAGNITUD Y COSTO A LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. b).- OBLIGATORIAMENTE DEBERÁ CONTAR CON: 1.-UN RESPONSABLE DEL CONTROL Y CALIDAD 2.-UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO QUE SERÁ RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA. (DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS) Nombre del personal y su categoría Nombre y descripción de la obra (completo) Nombre de la contratante Número y fecha del contrato Monto del contrato, incluye I.V.A. Fecha de entrega recepción de la obra Periodo de ejecución (día, mes y año) Inicio Termino OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN Nº. Nombre y descripción de la obra (completo) Nombr e de la contrat ante Número y fecha del contrato Monto Ejercido del contrato vigente Monto del contrato, vigente incluye I.V.A. Monto por ejercer del contrato vigente Avance de la obra desglosado por anualidades Fecha probable de entrega recepción de la obra vigente PARA SU ACREDITACIÓN ANEXAR: 3.- PARA LA CATEGORÍA DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, DEBERÁ ANEXAR; a).- LA COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE SU CÉDULA PROFESIONAL CON EL PERFIL PROFESIONAL ADECUADO PARA LA DIRECCION DE LA OBRA QUE SE CONVOCA b).- LA COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, EXPEDIDA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), EN SUSTITUCIÓN DE SU FIRMA AUTÓGRAFA, PARA USO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP), c).- COMPROBANTE DEL CURSO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN ACREDITADA, d).- DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN EN LA QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE NATURALEZA, MAGNITUD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y COSTOS SIMILARES A LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, CON DOCUMENTOS TALES COMO, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN O FINIQUITO DE OBRA, CONTRATOS DE OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS. 4.- REQUISITAR EL DOCUMENTO CON TODO LO REQUERIDO. SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE HOJA 50 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T-5 UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T-5.- CAPACIDAD FINANCIERA. Artículo 44 fracción VI del reglamento. DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTO TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ----------------------, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 44 FRACC. VI DEL REGLAMENTO POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE CONTAMOS CON CAPACIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS, PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN POR LO QUE INTEGRAMOS Y ANEXAMOS LA INFORMACIÓN EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: I.- PARA LAS PERSONAS QUE NO SON DE RECIENTE CREACIÓN, ANEXAR: 1.1.- EN CASO DE ESTAR OBLIGADOS O DE OPTAR POR DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS I.1.1.- COPIA SIMPLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS ÚLTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES A LA FECHA DE ESTA LICITACION FIRMADOS POR EL LICITANTE QUE SUSCRIBE LA PROPOSICION Y EL CONTADOR PUBLICO EXTERNO QUE LOS DICTAMINO (PRESENTADOS DENTRO DE LOS PLAZOS AUTORIZADOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO S.A.T.) DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EN TERMINOS DEL ART. 52 DE SU REGLAMENTO. I.1.2.- LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBERAN CONTENER COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE: ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE, ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Y COMPARATIVO DE LAS RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS POR LOS DOS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. I.1.3.- DEL CONTADOR PUBLICO EXTERNO QUE DICTAMINO LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXAR COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE LA RENOVACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS DEL SAT CORRESPONDIENTE A CADA ESTADO FINANCIERO DICTAMINADO PRESENTADO (DOS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A ESTA LICITACION), (ART. 52 PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I, PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL INCISO A) DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, Y 60 DE SU REGLAMENTO, PUBLICADO EN D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013 ASÍ COMO EL ART. 52 DE SU REGLAMENTO). O EN SU CASO ANEXAR COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO DE LA BUSQUEDA DE CONTADORES PUBLICOS REGISTRADOS QUE EMITE EL SAT EN LA PAGINA https://www.cosulta.sat.gob.mx/cprsinternet/cprDetalle C.asp?v Num=12846&vNom=SA... I.1.4.- CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DEL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO POR EL SAT PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDA POR LA S.H.C.P. DEBIENDO INCLUIR EL SELLO DE DESPACHADO DE LA OFICINA DE ARCHIVO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 52 Y 53 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 1.2.- EN CASO DE NO ESTAR OBLIGADOS O NO OPTEN POR DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, PARA SU ACREDITACION DEBERAN ANEXAR EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE CONTENIENDO EL MOTIVO Y EL FUNDAMENTO LEGAL QUE ESTABLECE EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. ANEXAR LA COPIA SIMPLE DE LOS ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE LOS ÚLTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A ESTA LICITACION Y DEBERAN CONTENER COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE: ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE, ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Y COMPARATIVO DE LAS RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS POR LOS DOS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. II.-PARA LAS PERSONAS QUE SON DE RECIENTE CREACIÓN (UN AÑO MINIMO) II.1.-ANEXAR COPIA SIMPLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS POR EL LICITANTE QUE SUSCRIBE LA PROPOSICION Y EL CONTADOR PUBLICO EXTERNO Y DEBERÁN CONTENER COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE: ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE Y ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA. III.- LOS PARÁMETROS FINANCIEROS QUE DEBE CUMPLIR EL LICITANTE, Y QUE ACREDITARAN SU CAPACIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS SON: ART. 64 FRACC. VI DEL REGLAMENTO. III.1.- QUE SU CAPITAL NETO DE TRABAJO (CNT) SEA SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR DE LOS DOS PRIMEROS MESES, SEGÚN SU CALCULO FINANCIERO. Y DEBERA CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES PARAMETROS: III.2.- EL IMPORTE DEL ACTIVO CIRCULANTE (AC) MENOS EL IMPORTE DEL PASIVO CIRCULANTE (PC) DE SU ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL SEA IGUAL O MAYOR DEL 20% DEL IMPORTE SIN IVA DE SU PROPUESTA ECONÓMICA. CNT=AC-PC= O MAYOR AL 20% DE SU PROPUESTA SIN IVA. III.3.- QUE DEMUESTRE CAPACIDAD SUFICIENTE PARA EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES Y SE CALCULARÁ DE LA FORMA SIGUIENTE: AC/PC = O MAYOR A 1.10 ASÍ COMO ACTIVO TOTAL (AT) ENTRE EL PASIVO TOTAL (PT) TAMBIÉN DE SU ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL SEA IGUAL O MAYOR A 2.O, Y SE CALCULARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: AT/PT= O MAYOR A 2.00 III.4.- QUE SU GRADO DE ENDEUDAMIENTO Y RENTABILIDAD SEA ACEPTABLE, Y SE CALCULARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: PASIVO TOTAL (PT) ENTRE ACTIVO TOTAL (AT) DE SU ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL SEA IGUAL O MENOR DEL 70%. PT/AT = O MENOR A 50%. HOJA 51 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 IV.- LOS LICITANTES QUE SON Y NO SON DE RECIENTE CREACIÓN DEBERÁN ANEXAR: COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN FISCAL (DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES O FÍSICAS, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEBIDAMENTE PRESENTADA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE HOJA 52 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T-6 UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTO T-6.- MAQUINARIA Y EQUIPO Artículo 44 fracción VII del Reglamento. DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: ------------------------------------------------- TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------CARGO: ------------------------------------------------------------------------ CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ----------------------, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE PREVEMOS UTILIZAR, ES EL QUE A CONTINUACIÓN RELACIONAMOS. 6.1.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PRECIO COMO NUEVO A LA NOMBRE DE FECHA DE LA ESTA MAQUINARIA LICITACIÓN Y EQUIPO RENDIMIENTO QUE DETERMINA EL MANUAL DEL FABRICANTE POR POTENCIA HORA EFECTIVA TIPO DE DE TRABAJO CAPACIDAD DEL MOTOR MOTOR CARACTERÍSTICAS PARTICULARES MODELO Y MARCA NÚMERO DE SERIE COMBUSTIBLE DISPONIBILIDAD Y UBICACION Y LUBRICANTE INDICANDO SU CONSUMO POR HORA POR PROPIEDAD UBICACIÓN EFECTIVA DE UBICACIÓN ARRENDAR TRABAJO 1.- Si la maquinaria y equipo es de su propiedad, para su acreditación deberá de anexar lo siguiente: 1.- escrito en papel membretado del licitante con la manifestación de propiedad de la maquinaria y equipo, 2.- deberá incluir la relación de la maquinaria y el equipo que prevé utilizar para la ejecución de la obra. 2.- Si la maquinaria y equipo es arrendado, para su acreditación deberá de anexar lo siguiente: 1.- carta compromiso de arrendamiento en original, papel membretado del arrendador y con los datos específicos de la obra y de la presente licitación, 2.- deberá incluir la relación de la maquinaria y el equipo que prevé utilizar en la ejecución de la obra. SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE HOJA 53 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T-7 T-7.- DOCUMENTOS PROPORCIONADOS. DOCUMENTO DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ----------------------, QUE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ANEXAMOS EN COPIA SIMPLE TODA LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE, COMO SE RELACIONA: A).- ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES B).- LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. C).- CATÁLOGO DE CONCEPTOS D.- MODELO DE CONTRATO, E).- PROYECTO (SI ES EL CASO), PARA EFECTO DE CONOCIMIENTO, DEBERÁ ANEXAR EL CD. PROPORCIONADO, ASÍ COMO LA IMPRESIÓN (EN EL TAMAÑO QUE ELIJA EL LICITANTE). F).- NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES. DICHOS DOCUMENTOS SE INTEGRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE NOS HEMOS ENTERADO DE SU CONTENIDO Y MANIFESTAMOS ESTAR DE ACUERDO DE APEGARNOS A SUS DISPOSICIONES. SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE HOJA 54 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 VIII.2.- DOCUMENTOS: ANEXOS A LOS FORMULARIOS DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. FORMATOS Y MODELOS DE ESCRITOS. EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR SU PROPUESTA UTILIZANDO PARA ELLO EL FORMULARIO QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA PROPUESTA ECONÓMICA: CAPITULO IV.- NUMERAL 6.- FRACCIÓN 2.- PROPUESTA ECONÓMICA: El Licitante aceptará y preparará obligatoriamente su propuesta económica utilizando para ello el formulario con los documentos anexos que a continuación se relacionan Y los integrará de conformidad con lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento en lo que a cada uno corresponda, así como la ley del IMSS Y SU REGLAMENTO, LEY DEL INFONAVIT, LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LEY DEL ISR. Y la normatividad aplicable. 30.1. - DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA. HOJA 55 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO E-1 FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E-1.-ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL PRECIO UNITARIO. Artículo 45 fracción I del Reglamento. DOCUMENTO 1.- DEL 100% DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL PRECIO UNITARIO No. HOJA DE CONCEPTO: UNIDAD: CANTIDAD: MATERIALES (consumo y costos) D E S C R I P C I Ó N UNIDAD Pm Cm M=Pm x Cm SUMA 1 MANO DE OBRA (rendimientos y costos) C A T E G O R Í A UNIDAD SALARIO (a) CANT (b) Sr=(a) x (b) R Mo = Sr / R Rhm ME = Phm / Rhm jor jor SUMA 2 MAQUINARIA Y EQUIPO (rendimientos y costos) D E S C R I P C I Ó N UNIDAD Phm HORA HORA SUMA 3 HERRAMIENTA (porcentaje y costos) Herramienta de mano Equipo de Seguridad para protección del trabajador Kh= 3% Mo Ks= 2% Hm = Kh X Mo Es= Ks x Mo SUMA 4 A- (CD) DIRECTO COSTO = Suma 1 (MATERIALES) + 2 (MANO DE OBRA) + 3 (MAQUINARIA Y EQUIPO + 4 (HERRAMIENTA) COSTOS Y CARGOS UNITARIOS B- (CI) COSTO INDIRECTO PORCENTAJE IMPORTE = I (CD) C=SUBTOTAL DE A+B D- (CF) COSTO POR FINANCIAMIENTO = F (CD + CI) E=SUBTOTAL DE C+D F- (CU) CARGO POR UTILIDAD = U (CD + CI + CF) G=SUBTOTAL DE E+F H- (CA) CARGOS ADICIONALES (Inspección y Supervisión) CINCO AL MILLAR = %CA X(CD+CI+CF+CU) PRECIO UNITARIO=G+H HOJA 56 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 1.- EL COSTO UNITARIO Y EL IMPORTE SE DEBERÁN APLICAR Y SER EXPRESADOS EN PESOS Y CON APROXIMACIÓN HASTA EL CENTÉSIMOS EN NÚMERO Y LETRA. 2.- INTEGRADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, EN DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, ASÍ COMO LOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS. 3.- EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, NO SE ACEPTARÁ LOTES EN LA UNIDAD, Y SE DESGLOSARÁ LA CANTIDAD, COSTO UNITARIO E IMPORTE DE LOS INSUMOS A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS QUE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO SE ESPECIFIQUE LOS MATERIALES DE PATENTE O MARCA Y NO SEA POSIBLE SU ANÁLISIS. 4.- ANEXAR: LAS MATRICES DE ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, QUE REPRESENTEN ÉL (100%) DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, QUE INTEGRAN EL MONTO TOTAL DEL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE, DESCRIBIENDO INTEGRO CADA CONCEPTO A DESARROLLAR COMO LO PROPORCIONA LA CONVOCANTE, (CONSIDERANDO COSTOS E IMPORTES), DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN ÉL CAPITULO SEXTO DEL REGLAMENTO. 5.- SI UTILIZA MÁS DE UNA CUADRILLA DE MANO DE OBRA EN UN CONCEPTO DE TRABAJO, DEBERÁ DE INCLUIR OBLIGATORIAMENTE CON CLARIDAD EN CADA UNA DE ELLAS, LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR, ASÍ COMO SU RENDIMIENTO. 6.- DEBERÁ REQUISITAR EL FORMATO CON TODO LO REQUERIDO, YA QUE LA INFORMACIÓN ES INDISPENSABLE PARA DETERMINAR SU SOLVENCIA. 7.- EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES (MORTEROS, CONCRETOS, CIMBRAS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD PARA AGUA POTABLE Y DRENAJE, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO HIDRAULICO, ETC) Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DEBERÁ PRESENTAR SU ANÁLISIS CORRESPONDIENTE. 8.- EL CARGO POR HERRAMIENTA MENOR QUE SE APLIQUE DEBERÁ SER DEL 3% SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA. 9.- EL CARGO POR EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR QUE SE APLIQUE DEBERA SER DEL 2% SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA. 10.- EN LA DESCRIPCION DE LOS MATERIALES DE CONSUMO DEBERA CORRESPONDER A LA QUE SE INCLUYE EN LA ESPECIFICACION DEL PROPIO CONCEPTO DE TRABAJO QUE REQUIERE LA CONVOCANTE. SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE __________________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. HOJA 57 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E-2.-LISTADO DE INSUMOS. Artículo 45 fracción II del Reglamento DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD E-2 DOCUMENTO TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CANTIDAD COSTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS $ 1.2.ETC… Materiales Total de materiales 1.2.ETC… Mano de obra Total de mano de obra 1.2.ETC… Herramienta Total de herramienta 1.2.ETC… Maquinaria y equipo Total de maquinaria y equipo % Resumen Materiales Mano de obra Herramienta Maquinaria y equipo TOTAL SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE _________________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE HOJA 58 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO--------- --------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E-3.1.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL (F.S.R). Artículo 45 fracción III del reglamento. E-3.1.- Factor de salario real (F.S.R. Que represente en fracción decimal las obligaciones obrero patronales derivadas de la Ley del Seguro Social). DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- E-3 DOCUMENTO TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- E-3.1.- Factor de salario real (F.S.R. Que represente en fracción decimal las obligaciones obrero patronales derivadas de la Ley del Seguro Social). Prestaciones por la ley del I.M.S.S. Art. 106 Cate goría y espe cialid ad de Salario tabular o Salario nominal, de acuerdo a la zona o región de ejecucion de la obra (sn) Factor de salario base de cotizaci ón tp/DICA L salario base de cotizaci ón (SBC) Prestacio nes en especie de los pensiona dos y sus beneficiar ios art. 25 Segu ro de riesg o de trabaj o art. 73 y 74 Art. 168 Aportac ion al (PS) en INFON fracción Prestaci Guardería AVIT decimal ones en Seguro y las Sistema Cesanti dinero de prestacion obligacion de a en total Exced Seg. invalide es es obreroahorro edad de Cuota ente 3 Enf- z y vida patronale para el avanza sociales fija s.m.g. materni Cuotas cuota s de la ley retito da y dad art. s df Art. 136 art. del imss e vegez art. 147 $ 106 106 lft 211 Infonavit 107 (SP) fracc. I fracc. PS=SP/S 168 II BC fracc.I 168 fracc. II Art. 191 las cuotas obrero patronales correspondientes al ejercicio fiscal LOPSRM Ley federal del trabajo y contrato s colectiv os Tp/ti factor salario real (fsr) fsr=ps(tp/tI) +tp/tI art. 191 del RLOPSRM Deberá anotar vigente de esta licitación y como lo establece el art. 36 de la ley del imss. 1.- Incluir todas las categorías y especialidades que intervienen directamente en la mano de obra a costo directo en la ejecución de los trabajos. 2.- Las remuneraciones al personal deben cubrir todas las prestaciones de la ley federal del trabajo, IMSS e INFONAVIT. Y sus reglamentos complementarios Vigentes al ejercicio fiscal de esta licitación. 3.- Anexar la copia de la determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisión anual vigente al ejercicio de esta licitación de la siniestralidad, emitida por el I.M.S.S. (art. 74 de la Ley del seguro social y el 33 de su reglamento) 4.- Requisitar el documento con todo lo requerido que permita su evaluación cualitativa. 5.- Anotar las cuotas obrero patronal correspondientes como lo establece el cap. II de las bases de cotización, art. 36 de la ley del imss. 6.- para el calculo de cuotas obrero patronales deberá ser por montos y no en fracción (número de veces el salario mínimo) 7.- LEY DEL IMSS, Artículo 36. Corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores, en los casos en que éstos perciban como cuota diaria el salario mínimo, y en los salarios superiores al salario mínimo solo la parte proporcional que le corresponde. SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE _________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL HOJA 59 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E-3 E-3.2.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL (F.S.R). Artículo 45 fracción III del Reglamento. E-3.2.- Factores de productividad. - 1.- factor de integración de salario integrado o factor de integración del salario base para cotizar en IMSS DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTO TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- E-3.2.- Factores de productividad. - 1.- factor de integración de salario integrado o factor de integración del salario base para cotizar en IMSS RUBROS DE INTEGRACIÓN MARCO JURÍDICO LEY FEDERAL DEL TRABAJO LEY DEL INFONAVIT DESGLOSE A DETALLE DE LOS DÍAS CONSIDERADOS SEGÚN DISPOSICIÓN DE LA LEY SUBTOTALES TOTALES 1.-Total de días calendario (anual) = número de días al año Días de descanso (LFT -------------) Días festivos oficiales (LFT ---------------------------) 2.-Días No Laborados al año por ley Periodo anual de vacaciones (LFT- art. 76) según contrato colectivo Condiciones CLIMATOLÓGICAS TI= total de días laborados al año= 1-2 Días calendario (LFT) (TP) = Días realmente pagados al año = salario integrado anual FACTOR DE SALARIO BASE (EN DÍAS) Días de aguinaldo anual (LFT art. 87) Prima sobre salarios durante el periodo de vacaciones (LFT art. 80) FORMULA Y DESARROLLO (OPERACIONES) FACTOR DE INTEG. DEL SALIO BASE PARA COTIZAR EN EL IMSS =1.- TP/TI 2.- TP/DICAL ------------ RESULTADO 1.- -------------2.- -------------- 1.- para la determinación del FSR, se deberán considerar los días que estén dentro del periodo anual y que de acuerdo con la ley federal del trabajo resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables. Art. 191 del RLOPSRM. SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE ___________________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. HOJA 60 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E-3.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL (F.S.R). Artículo 45 fracción III del reglamento. E-3 DOCUMENTO E-3.3.- Tabulador de salarios base de mano de obra. DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- E-3.3.- Tabulador de salarios base de mano de obra. NO. CLAVE CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES SALARIO BASE O SALARIO DIARIO TABULADO DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES (SN) FACTOR DE SALARIO REAL FSR=PS(TP/TI)+TP/TI SALARIO REAL DEL PERSONAL QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE CADA ACTIVIDAD DE TRABAJO POR JORNADA DE OCHO HORAS. SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE _________________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. HOJA 61 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGOFECHA DE PRESENTACIÓN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E-4 E-4.-ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS. Artículo 45 fracción IV del Reglamento. DOCUMENTO DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- MAQUINARIA O EQUIPO: NOMBRE- MARCA- SERIE-CAPACIDAD- HP – PESOD A T O S G E N E R A L E S : (Pm) precios de la maquina (Pn) valor de las llantas (Pa) valor piezas especiales (Vm) (Vr) $ $ $ valor de la maquinaria o equipo valor de rescate $ % Vm (Ve) vida económica (lEE) indicador económico especifico (i) tasa de interés anual (Hea) horas efectivas por año (s) prima anual promedio seguros (IEMS) indicador especifico mercado seg (Ko) mantenimiento mayor y menor (HP) potencia nominal (Fo) factor de operación (HPop) potencia operación (HPxFo) I.- COSTOS FIJOS D= (Vm - Vr) /Ve: l.1.- depreciación l.2.- inversión l.3.- seguros l.4.- mantenimiento $ HORAS % HORAS % HP (CC) (C) (t) coeficiente de combustible capacidad del carter horas entre cambio de lub (CL) (Gh) coeficiente de lubricante cant. de combustible útil. (Pc) (Ah) (Ga) (Pal) (Vn) (Va) (Sr) (Ht) D precio del combustible cant. de aceite lubricante consumo/cambios lubricante precio de lubricante vida de las llantas vida piezas especiales salario por turno horas efectivas por turno depreciación Lt H Lt $ Lt Lt Lt Lt H H /T H $ $ HP = = = Im=((Vm + Vr)* i) / (2 Hea)) Sm= ((Vm + Vr)* s) / (2Hea)) Mn = Ko x D (1) SUMA COSTOS FIJOS = II.- COSTOS POR CONSUMOS II.1.- combustibles Co = Gh x Pc=CC x Hpop x PC = II.2.- otras fuentes de energía II.3.- lubricantes II.4.- llantas II.5.-piezas especiales Lb=(Ah+Ga)Pa N = Pn / Vn Ae = Pa / Va = (2) SUMA COSTOS POR CONSUMOS = = III.- COSTOS POR SALARIOS DE OPERACIÓN categorías cantidad salario real importe (Sr) = $ III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht = / = $ (3) SUMA COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN $ Phm = COSTO DIRECTO POR HORA (1) + (2) + (3) = $ 1.- análisis, cálculo e integración, de toda la maquinaria y equipo para construcción que se empleará en la ejecución de los trabajos, debiendo considerar estos con costos y rendimientos como nuevos. 2.-Anexar la copia fotostática del indicador específico (debe ser igual para toda la maquinaria y equipó) de la tasa de interés anual económico vigente (con fecha a partir de la publicación de la convocatoria y hasta la apertura de la proposición), con el que acredite el que propuso, para el cálculo de los costos fijos de cada costo horario. 3.- Requisitar el documento con todo lo requerido, incluso el desarrollo de las formulas descritas 6.- para obtener el (Pc) precio del combustible.- corresponderá al que publique la Comisión Reguladora de Energía, para aplicar en la zona del sitio de ejecución de la obra y con la fecha a partir de la publicación de la convocatoria, y hasta la fecha de presentación y apertura de las proposiciones, y para su acreditación deberá anexar la copia correspondiente Sin más por el momento, quedo de ustedes a su atenta consideración ATENTAMENTE ________________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. HOJA 62 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO E-5 FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E-5.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. Artículo 45 fracción V del Reglamento. DOCUMENTO DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANÁLISIS Y CÁLCULO; (POR PARTIDA DE GASTOS GENERALES). INTEGRACIÓN; DE LOS GASTOS GENERALES (NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA) SE AJUSTARÁ A LO REALMENTE NECESARIO EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA). OBLIGATORIAMENTE DEBERÁ HACER EL DESGLOSE Y LLENAR ESTE CUADRO. UNIDAD CONCEPTO Y CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE RESUMEN DE IMPORTES Y PORCENTAJES POR PARTIDA DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS IMPORTE % OFICINA CENTRAL IMPORTE % 1.- Honorarios, sueldos y prestaciones (Listado completo del personal y Se ajustará a lo realmente necesario). Identificar con, el Nombre, el numero, la categoría, la actividad y puesto que desempeña el siguiente personal (SEGÚN SEA EL CASO). a.- personal directivo (el necesario) b.- personal técnico (el necesario) c.- personal administrativo (el necesario) d.- cuota patronal del IMSS e INFONAVIT e.- prestaciones ley fed. trabajo f.- pasajes y viáticos del personal a,b,c. g.- los que deriven de la suscripción de contratos a,b,c. Subtotal II.- depreciación, mantenimiento y rentas. a.- edificios y locales b.- locales de mantenimiento y guarda c.- bodegas d.- instalaciones generales e.- equipos, muebles, enceres f.- depreciación o renta y operación de vehículos g.- campamentos Subtotal III.- Servicios a.- consultores, asesores, serv. y laboratorios, y b.- estudios e investigaciones Subtotal IV.- Fletes y acarreos a.- campamentos b.- equipo de construcción c.- plantas y elem. para instalaciones, y d.- mobiliario Subtotal HOJA 63 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 V.- Gastos de Oficina a.- papelería b.- correo, teléfono, fax, telégrafo, radio y otros. c.- equipo de computación d.- situación de fondos e.- copias y duplicados f.- luz, gas y otros consumos g.- gastos de licitación publica Subtotal VI.- Capacitación y adiestramiento Subtotal VII.- Seguridad e higiene Subtotal VIII.- seguros y fianzas Subtotal IX.- trabajos previos y auxiliares a.- construcción y const. Caminos de acceso. b.- montaje y desmontamiento de equipo. c.- construcción de: 1.-. campamentos 2.- equipo de construcción 3.- plantas y elementos para inst. Subtotal Totales RESUMEN TOTAL SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. I.- Honorarios, sueldos y prestaciones II.- Depreciación, mantenimiento y rentas III.- Servicios IV.- Fletes y acarreos V.- Gastos de Oficina VI.- Capacitación y adiestramiento VII.- Seguridad e higiene VIII.- seguros y fianzas IX.- trabajos previos y auxiliares SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS PORCENTAJE DE INDIRECTO DEL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ANEXAR LA FORMULA Y SU DESARROLLO LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS DEL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS/ EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA. PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES ANEXAR LA FORMULA Y SU DESARROLLO LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO/ EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA. 1.- Identificar los gastos correspondientes a los del sitio de ejecución de los trabajos y los de oficina central. 2.- El licitante deberá presentar el análisis de cada uno de los costos parciales de la integración de los gastos generales necesarios para la ejecución de la obra y que integran los costos indirectos de la oficina de campo y de la oficina central SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE ______________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE HOJA 64 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO E-6 FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E-6 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN FINANCIAMIENTO. Artículo 45 fracción VI del Reglamento. DEL COSTO POR DOCUMENTO DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.- El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser por FLUJO DE CAJA. 2.- Por ningún motivo se aceptara el análisis y cálculo del financiamiento en base a formulas aritméticas o simplificadas por estar derogadas.. F L U J O F I N A N C I E R O art. 214 del RLOPSRM CONCEPTO INGRESOS TOTAL MES 1 MES 2 MES 3, ETC. art. 216 fracc. III del RLOPSRM ESTIMACIÓNES DE LA OBRA CALENDARIZADA (COSTO DE LA OBRA SIN IVA) Art. 216 fracc-IIIinciso b), del RLOPSRM y art. 54 de la LOPSRM ANTICIPO art. 216 fracc. III, inciso a), del RLOPSRM ESTIMACIONES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO TOTAL DE INGRESOS INGRESOS ACUMULADOS EGRESOS art. 216 fracc. I del RLOPSRM COSTO DIRECTO art. 216 fracc. IV inciso a). del RLOPSRM 1.- MATERIALES art. 193 del RLOPSRM 2.- M,ANO DE OBRA ART. 190 del RLOPSRM 3.- MAQUINARIA Y EQUIPO art. 194 del RLOPSRM TOTAL DE COSTO DIRECTO % DE LOS COSTO INDIRECTO art. 211 del RLOPSRM SUMA DE COSTO DIRECTO Y COSTO INDIRECTO TOTAL DE EGRESOS EGRESOS ACUMULADOS FLUJO NETO, DIFERENCIA DE (INGRESOS – EGRESOS) art. 216 fracc. II del RLOPSRM art. 216 fracc. II del RLOPSRM NOTA: SI DECIDE APLICAR PUNTOS ADICIONALES A LA TASA DE INTERES, PARA SU ACREDITACION DEBERA DE ANEXAR COPIA DE LOS PUNTOS QUE REQUIERA UNA INSTITUCION CREDITICIA, COMO SOBRE COSTO POR EL CREDITO, CON LA FECHA VIGENTE AL DE ESTA LICITACION. COSTO DEL FINANCIAMIENTO PARCIAL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO % CARGO FINANCIERO= [TOTAL DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULDO / (CD +CI)] X 100 art. 216 fracc. II del RLOPSRM DEBERÁ DESARROLLAR LA FORMULA Y OBTENER EL RESULTADO. 3.-Anexar la copia fotostática del indicador específico de la tasa de interés anual económico vigente (a la fecha de presentación de la proposición), con el que compruebe el que propuso, para el cálculo de costo por financiamiento. 4.- requisitar el documento con todo lo requerido. SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL. HOJA 65 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E-7.-CALCULO DEL CARGO POR UTILIDAD. Artículo 45 fracción VII del Reglamento. DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- E-7 DOCUMENTO TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- En relación con la licitación pública nacional No. ----------------------- para la ejecución de la obra ------------------ ubicada en ---------------------manifiesto a usted a nombre de mi representada. Que la utilidad propuesta para la presente licitación será de ---------- %, la cual tiene considerada las deducciones correspondientes del impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en la utilidad de la empresa. Y calculada como a continuación se describe: DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD DESCRIPCIÓN IMPORTE $ PORCENTAJE % Costo directo de la obra Costo indirecto ....................... costo de financiamiento I.S.R impuesto sobre la renta (VIGENTE) P.T.U participación de los trabajadores en la utilidad de la empresa (VIGENTE) Utilidad neta fijada por el licitante FORMULA A DESARROLLAR Y RESULTADO IMPORTE DEL CARGO POR UTILIDAD= UTILIDAD NETA X (COSTO DIRECTO+ COSTO INDIRECTO + FINANCIAMIENTO) / 1- (I.S.R + P.T.U) CARGO POR UTILIDAD = $ ------------------- PORCENTAJE DE CARGO POR UTILIDAD= [ IMPORTE DEL CARGO POR UTILIDAD / (CD+CI) ]= X 100= ----------------- % 1.- REQUISITAR EL DOCUMENTO CON TODO LO REQUERIDO. SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE HOJA 66 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 HOJA 67 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO E-8 FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E-8.- COSTOS UNITARIOS BÁSICOS O AUXILIARES DE LOS MATERIALES PARA ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS. Artículo 45 fracción VIII del Reglamento. DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTO TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.- costos básicos o auxiliares que se requieren para el análisis de los precios unitarios. 2.- en caso de que la matriz de precios unitarios esté integrada con básicos o auxiliares no se requerirá de este documento, y se le deberá colocar la frase de NO APLICA. 3.- anexar; las matrices de análisis, calculo e integración de los costos unitarios básicos o auxiliares de: (morteros, concretos, cimbras, aceros, cuadrillas de mano de obra, mamparas para dar a conocer la obra que se realiza, pruebas de hermeticidad para agua potable y drenaje, pruebas compactaciones y para la resistencia del concreto hidráulico a la compresionetc. según corresponda a la obra objeto de esta licitación) y los demás necesarios para la correcta integración de los precios unitarios, determinados como lo establece el reglamento. TARJETA DE COSTOS UNITARIOS BÁSICOS O AUXILIARES DE LOS MATERIALES PARA ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS. CLAVE CONCEPTO (DESCRIPCIÓN) CLAVE 1.2.3.ETC… CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL % 1.- MATERIALES 1.-SUBTOTAL DE MATERIALES 1.2.3.ETC… 2.- MANO DE OBRA 2.-SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 1.2.3.ETC… 3.- MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 3.-SUBTOTAL DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA TOTAL: CD=COSTO DIRECTO (1+2+3) 4.- REQUISITAR EL DOCUMENTO CON TODO LO REQUERIDO. SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. HOJA 68 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO--------- --------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E-9 E-9.1.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS. RESUMEN Artículo 45 fracción IX del Reglamento. DOCUMENTO DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- FECHA DE INICIO: _________FECHA DE TERMINACIÓN: __________________ PERÍODO DE EJECUCIÓN: _______DÍAS NATURALES---------- 1.- EL IMPORTE CON NÚMERO Y LETRA, SE DEBERÁ PRESENTAR ÚNICAMENTE EN PESOS Y CON APROXIMACIÓN HASTA EL CENTAVO. CLAVE IMPORTE CON NÚMERO PARTIDA IMPORTE CON LETRA 1.2.3.4.5.ETC… IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA IVA IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA CON IVA 2.- REQUISITAR EL DOCUMENTO CON TODO LO REQUERIDO. SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE __________________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE HOJA 69 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO--------- --------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E-9.2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS. Artículo 45 fracción IX del Reglamento. DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- FECHA DE INICIO: __________________________ NATURALES E-9 DOCUMENTO TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- FECHA DE TERMINACIÓN: __________________ PERÍODO DE EJECUCIÓN: _________ DÍAS 1.- EL PRECIO UNITARIO CON NÚMERO Y LETRA, SE DEBERÁ PRESENTAR ÚNICAMENTE EN MONEDA NACIONAL Y CON APROXIMACIÓN HASTA EL CENTÉSIMO. CLA VE 1.1.1.1.2.1.3ETC. .. 2.2.12.2.2.3ETC … PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO (DESCRIPCIÓN DETALLADA) PARTIDA 1 CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO PRECIO UNITARIO UNIDA D CANTIDAD DE OBRA CON NÚME RO CON LETRA IMPORTE % RESUMEN DE LA PARTIDA 1 PARTIDA 2 CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO RESUMEN DE LA PARTIDA 2 SUMA DEL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA (SIN I.V.A.) IMPORTE ACUMULADO TOTAL DE LA PROPUESTA (SIN I.V.A.) 2.- REQUISITAR EL DOCUMENTO CON TODO LO REQUERIDO. SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE ______________________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE HOJA 70 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO--------- --------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E-10 E.-10.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO Artículo 45 fracción X del Reglamento. CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO POR MES Y CUANTIFICADO. DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- CON EROGACIONES, DOCUMENTO TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.- Dividido en partidas, subpartidas y conceptos de utilización, incluyendo el total de los conceptos de trabajo, conforme al periodo determinado por la convocante (mensual). FECHA DE INICIO: __________________________ _________ DÍAS NATURALES CLAVE FECHA DE TERMINACIÓN: __________________ PARTIDA SUBPARTIDA 1 mes CONCEPTO 1.- ETC… TOTALES PERÍODO (periodo de ejecución ---------del 200_ ) 2 3 etc.... mes Mes.... Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad ) Cantidad y unidad convencional Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad ) Cantidad y unidad convencional Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Importe Importe Importe % avance físico % avance físico % avance físico Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad/unidades conv. Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad/unidades conv. Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Importe Importe Importe % avance físico % avance físico % avance físico MONTO POR COLUMNA MONTO POR COLUMNA MONTO POR COLUMNA MONTO ACUMULADO MONTO ACUMULADO MONTO ACUMULADO % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO AVANCE FÍSICO ACUMULADO % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE EJECUCIÓN: TOTALES DE LOS MESES Cantidad y unidad convencional Cantidad/unidades conv. % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2.- Con base en este programa, el licitante adjudicatario del contrato de obra pública procederá a elaborar y a proporcionar a la convocante dentro de los 15 días naturales siguientes a la emisión del fallo, el programa detallado y definitivo que considere todas y cada uno de los conceptos que integran la propuesta utilizando ruta critica este programa se anexara al contrato dentro del marco de referencia pactado 3.- Requisitar el documento con todo lo requerido SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE ______________________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE HOJA 71 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO--------- --------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E-11 E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES Artículo 45 fracción XI del Reglamento A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS POR MES Y CUANTIFICADOS. E-11.1.- DE LA MANO DE OBRA, por categorías (toda la que interviene). DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTO TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Dividido en partidas, subpartidas y conceptos de utilización, de los conceptos de trabajo que representen el 100% del monto de la propuesta. FECHA DE TERMINACIÓN: __________________ FECHA DE INICIO: __________________________ DÍAS NATURALES CLAVE PARTID A SUBPAR TIDA Y CONCE PTO INSUMO 1.- ETC… TOTALES AÑO 200_ 2 1 CATEG ORÍAS mes PERÍODO DE EJECUCIÓN: _________ 3 mes mes Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad y unidad convencional Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad y unidad convencional Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad y unidad convencional Importe Importe Importe % avance físico % avance físico % avance físico Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad/unidades conv. Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad/unidades conv. Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad/unidades conv. Importe Importe Importe % avance físico % avance físico % avance físico MONTO POR COLUMNA MONTO POR COLUMNA MONTO POR COLUMNA MONTO ACUMULADO % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO MONTO ACUMULADO % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO MONTO ACUMULADO % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO % AVANCE FÍSICO ACUMULADO % AVANCE FÍSICO ACUMULADO % AVANCE FÍSICO ACUMULADO TOTALES DE LOS MESES 2.- REQUISITAR ESTE DOCUMENTO CON TODO LO REQUERIDO SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE _____________________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE HOJA 72 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO--------- --------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES Artículo 45 fracción XI del Reglamento E-11 A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS POR MES Y CUANTIFICADOS. E-11.2.- DE LA MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA, (Toda la que interviene). DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- PARA CONSTRUCCIÓN Y DOCUMENTO TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.- Dividido en partidas, subpartidas y conceptos de utilización, de los conceptos de trabajo que representen el 100% del monto de la propuesta, conforme al periodo determinado por la convocante. FECHA DE INICIO: __________________________FECHA DE TERMINACIÓN: __________________ PERÍODO DE EJECUCIÓN: _________ DÍAS NATURALES CLA VE PARTIDA SUBPARTI DA Y CONCEPT OS INSUMO 1 AÑO 200_ 2 mes mes Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad y unidad convencional. Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad y unidad convencional. Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad y unidad convencional. Importe Importe Importe % avance físico % avance físico % avance físico Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad/unidades conv Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad/unidades conv Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad/unidades conv Importe Importe Importe % avance físico % avance físico % avance físico MONTO POR COLUMNA MONTO POR COLUMNA MONTO POR COLUMNA MONTO ACUMULADO MONTO ACUMULADO MONTO ACUMULADO % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO TIPO Y CARACTERÍSTI CAS 1.- ETC … TOTALES % AVANCE FÍSICO ACUMULADO % AVANCE FÍSICO ACUMULADO 3 TOTALES DE LOS MESES mes % AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2.- REQUISITAR EL DOCUMENTO CON TODO LO REQUIRIDO. SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE ________________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE HOJA 73 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E-11 E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES Artículo 45 fracción XI del Reglamento A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS POR MES Y CUANTIFICADOS. E-11.3.- DE LOS MATERIALES (Todos los que intervienen). DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTO TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.- Dividido en partidas, subpartidas y conceptos de utilización, de los conceptos de trabajo que representen el 100% del monto de la propuesta, conforme al periodo determinado por la convocante. FECHA DE TERMINACIÓN: __________________ FECHA DE INICIO: __________________________ EJECUCIÓN: _________ DÍAS NATURALES CLA VE PARTIDA SUBPARTI DA Y CONCEPT OS INSUMO 1,- TIPO Y CARACTE RÍSTICAS AÑO 200_ 2 1 TOTALES DE 3 TOTALES DE LOS MESES ENERO FEBRERO MARZO Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad/unidades conv. Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad/unidades conv. Importe Importe Importe % avance físico Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad y unidad convencional. % avance físico Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad y unidad convencional. % avance físico Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad y unidad convencional. Importe Importe Importe Cantidad/unidades conv. ETC … PERÍODO % avance físico % avance físico % avance físico MONTO POR COLUMNA MONTO POR COLUMNA MONTO POR COLUMNA MONTO ACUMULADO MONTO ACUMULADO MONTO ACUMULADO % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO % AVANCE FÍSICO ACUMULADO % AVANCE FÍSICO ACUMULADO % AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2.- REQUISITAR EL DOCUMENTO CON TODO LO REQUERIDO. SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE _______________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE HOJA 74 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E-11 E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES Artículo 45 fracción XI del Reglamento A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS POR MES Y CUANTIFICADOS. E-11.4.- DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (Todos los que intervienen). DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTO TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.- Dividido en partidas, subpartidas y conceptos de utilización, de los conceptos de trabajo que representen el 100% del monto de la propuesta, conforme al periodo determinado por la convocante. FECHA DE TERMINACIÓN: __________________ FECHA DE INICIO: __________________________ EJECUCIÓN: _________ DÍAS NATURALES CLAV E PARTIDA SUBPART IDA Y CONCEP TOS INSUMO 1,- Nombre, numero, categoría, actividad que desempeñ a AÑO 200_ 2 1 TOTALES DE 3 TOTALES DE LOS MESES ENERO FEBRERO MARZO Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad/unidades conv. Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad/unidades conv. Cantidad/unidades conv. ETC. PERÍODO Importe Importe Importe % avance físico Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad y unidad convencional. % avance físico Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad y unidad convencional. % avance físico Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad) Cantidad y unidad convencional. Importe Importe Importe % avance físico % avance físico % avance físico MONTO POR COLUMNA MONTO POR COLUMNA MONTO POR COLUMNA MONTO ACUMULADO MONTO ACUMULADO MONTO ACUMULADO % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO % DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO % AVANCE FÍSICO ACUMULADO % AVANCE FÍSICO ACUMULADO % AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2.- REQUISITAR EL DOCUMNENTO CON TODO LO REQUERIDO. SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN ATENTAMENTE ______________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE HOJA 75 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO--------- --------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO E-12 FECHA DE PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTO E-12.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN DEPENDENCIA: ---------------------------------------------------------------------------------DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN ____________________________________________________________________________ C ---------------------------------------------------DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. P r e s e n t e. Me refiero a la convocatoria de fecha __________________________, para participar en el procedimiento por Licitación Pública nacional número ____________________________, relativo a la ejecución de la obra: _________________ Sobre el particular (nombre del representante legal), por mi propio derecho, como representante legal de (nombre de la empresa) ________ Manifiesto que: 1.- Oportunamente adquirimos gratuitamente la convocatoria para participar en el procedimiento por licitación pública nacional y se ha tomado debida nota de los requisitos a que se sujetará éste, y conforme a los cuales se llevará a cabo la ejecución de la obra. Por lo que los aceptamos y para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito. 2.- Igualmente expongo que se han tomado las medidas correspondientes para cumplir íntegramente con los lineamientos descritos. 3.- Así mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, así como las especificaciones generales de construcción correspondientes para la ejecución de esta obra y acepta que tales documentos rigen en lo conducente este procedimiento por Licitación pública nacional y demás actos que de él se deriven. De conformidad con lo anterior, presentamos a su consideración nuestra proposición con un importe de: $ (cantidad) (con letra) Más 16% de (con letra) IVA. (cantidad) Total $ (con letra) (cantidad) Y un plazo de ejecución de ------- días naturales; inicio ------------- terminación-------------------Además comunico a usted que he designado como mi representante técnico y Superintendente de construcción para la ejecución de la obra al C._____________________________ con Cédula Profesional No. _______________, expedida por la Dirección General de Profesiones de la secretaria de Educación Pública y quien conoce Las Especificaciones Generales de construcción correspondientes, el proyecto y cuenta con suficiente experiencia y capacidad técnica en la ejecución de obras similares a la obra objeto de la presente licitación pública. SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN Atentamente _________________ El representante legal HOJA 76 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 VIII.- DOCUMENTOS VIII.3.- ANEXOS ANEXO A.- PROYECTO (PLANOS) SI ES EL CASO ANEXO B.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS MUDO ANEXO C.- MODELO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS. ANEXO D.- FORMATO PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. 1.- EL LICITANTE LO INTEGRARA EN HOJA MEMBRETADA Y LO ANEXARA AL PRINCIPIO DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA Y QUE SON DISTINTOS A LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA. ANEXO E.- SOLICITUD DE ACLARACIONES ANEXO F.- MANIFIESTO DE INTERES EN PARTICIPÀR EN LA PRESENTE LICITACION. HOJA 77 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 Anexo A.- PROYECTO (PLANOS) SI ES EL CASO HOJA 78 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 Anexo B.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS MUDO HOJA 79 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 Anexo C.- MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 80 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 Anexo D FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 1.- EL LICITANTE LO INTEGRARA EN HOJA MEMBRETADA Y LO ANEXARA AL PRINCIPIO DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA Y QUE SON DISTINTOS A LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. HOJA 81 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 ANEXO D.- FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. (Deberá ser presentado por el licitante en hoja membretada, foliado y firmada por el representante legal.) 1.- como lo establece el reglamento, en el art. 34.- las dependencias y entidades, al elaborar su convocatoria a la licitación pública deberán considerar además de los requisitos previstos en el artículo 31 de la ley, lo siguiente: fracc. IX.- incluir un formato para la verificación de la recepción de los documentos que el licitante entregue en dicho acto, en relación con los documentos requeridos en la convocatoria a la licitación pública, a efecto de facilitar y agilizar la presentación de las proposiciones. 2.- y el art. 61 del regl. Durante el desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones se observara lo sig.; I.- para efectos de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación publica, la convocante anotara en el formato a que se refiere la fracción IX del art. 34 de este reglamento los documentos entregados por el licitante, relacionándolos con los puntos específicos de la convocatoria a la licitación, en los que se solicita. PARTE I.- DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA Y QUE SON DISTINTOS A LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. (Art. 31 frac. XXX de la ley). DOCUMENTOS SOLICITADOS COPIA SIMPLE LEGIBLE No. LICITANTES Presentara los documentos según sea su naturaleza jurídica DESCRIPCIÓN PERSONA FÍSICA 1 2 3 4 5 PERSONA MORAL 1.1.- Interés de participar en el procedimiento por licitación pública, (Art. 35 de la Ley y 39 del Regl. Y deberá contener los datos y requisitos del art. 61 fracc. VI del Regl.) 1.2.-Comprobante de domicilio. (Art. 42 del Regl.). aplica aplica aplica aplica 2.1.- No encontrarse en los supuestos del Artículo 51 y 78 de la ley. (Art. 61 fracc. IX del Regl.) aplica aplica 2.2.- Declaración de integridad (art. 61 fracc. IX del Regl. Art. 31 fracc. XXXII de la ley) aplica aplica 2.3.- Estratificación como MIPYMES Art. 12 del Reglamento. aplica aplica 2.4.- Información confidencial, (Art. 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Art. 41 del Reglamento). aplica aplica 2.5.- Nacionalidad. (Art. 36 Y 61 del Regl.) aplica aplica 3.1.- Facultades para comprometer a su representada (persona moral, (Art. 61 fracc. VI del Regl. y art. 31 fracc. XIII de la ley). aplica 3.1.- Facultades para comprometerse (persona física), (Art. 61 fracc. VI del Regl. Y art. 31 fracc. XIII de la Ley). aplica 4.1.-Registro Federal de Contribuyentes (RFC), (Art. 31 fracc. XXXIII de la Ley y art. 61 fracc, VI del Regl.) aplica aplica 4.2.-Registro del IMSS e INFONAVIT (31 fracc. XXXIII de la Ley) aplica aplica No aplica Aplica 5.1.- Acta constitutiva de la sociedad. Art. 31 fracc. XIII de la ley y art. 61 fracc. VI y art. 36 del Regl. HOJA 82 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 6 6.1.- Acta de nacimiento. (Art. 31 fracc. XIII de la ley y art. 36 del Regl. ) aplica No aplica aplica aplica ASOCIACIÓN PARA PROPUESTA CONJUNTA 7.1.-PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE O ASOCIARSE PARA PRESENTAR UNA SOLA PROPUESTA EN FORMA CONJUNTA 7 7.2.- DEBERÁN ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL. 7.2.1.-LOS DOCUMENTOS: 2- 2.1/ 2-2.2/ 2-2.5/ 3-3.1/ 3-3.2/ 5-5.1/6-6.1 7.2.2.-LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: T-1/T-2/T-3/T-4/T-5/T-6 7.3.- ACREDITAR DE LA EMPRESA REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION. 7.3.1.- LOS DOCUMENTOS: 1-1.1/ 1-1.2/2-2.3/2-2.4/ 4-4.1/ 4-4.2 7.3.2.-LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: T-7. 7.3.3.-LA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA: E-01 A LA E-12 7.3.4.-ORIGINAL DEL CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY Y LA FRACC. II DEL ART. 47 DEL REGLAMENTO. 7.3.5.- PRESENTAR UNA SOLA PROPOSICIÓN 7.3.6.- UNA SOLA CARTA PARA PARTICIPAR 5.2.-PARTE II.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. 1.- PROPUESTA TÉCNICA 2.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA. (Art. 44 del regl.) 3.- El Licitante aceptará y preparará su propuesta técnica utilizando para ello el formulario, con los documentos y sus anexos que a continuación se relacionan, y los integrara de conformidad con lo que establece la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento en lo que a cada uno corresponda, así como la normatividad aplicable en el caso específico en lo que a cada uno le corresponda. NÚM. NOMBRE DEL DOCUMENTO T-1 CONOCER EL SITIO. (Art. 38, 44 fracc. I y 61 fracc. IX-e del Regl.) T-2 PLANEACIÓN INTEGRAL. (Art. 44 fracc. II del Regl.) T-3 CURRÍCULO DE RECURSOS HUMANOS. (Art. 44 fracc. III del Regl.) T-4 EXPERIENCIA Y CAPACIDADE TECNICA. (Art. 44 fracc. IV del Regl.) T-5 CAPACIDAD FINANCIERA. (Art. 44 fracc. VI del Regl.) T-6 MAQUINARIA Y EQUIPO. (Art. 44 fracc. VII del Regl.) T-7 DOCUMENTOS PROPORCIONADOS. A).- ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES B).- LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN C).- CATÁLOGO DE CONCEPTOS D).- MODELO DE CONTRATO E).- PROYECTO (SI ES EL CASO), PARA EFECTO DE CONOCIMIENTO, DEBERÁ ANEXAR EL CD. PROPORCIONADO, ASÍ COMO LA IMPRESIÓN (EN EL TAMAÑO QUE ELIJA EL LICITANTE) DE SU CONTENIDO Y CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. F).- NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES Y CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 5.3.- PROPUESTA ECONÓMICA 1.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA (art. 45 del regl.) 2.- El Licitante aceptará y preparará su propuesta económica utilizando para ello el formulario con los documentos anexos que a continuación se relacionan y los integrará de conformidad con lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento en lo que a cada uno corresponda, así como la Ley del IMSS y su reglamento, Ley del INFONAVIT, Ley Federal del trabajo y Ley del ISR. y la normatividad y disposiciones aplicables. NÚM. NOMBRE DEL DOCUMENTO E-1 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL PRECIO UNITARIO. (Art. 45 fracc. I del Regl.) E-2 LISTADO DE INSUMOS. (Art. 45 fracc. II del Regl.) E-3 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. (Art. 45 fracc. III del Regl. ) HOJA 83 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 E-4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS. (Art. 45 fracc. IV del Regl.) E-5 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. (Art. 45 fracc. V del Regl.) E-6 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. (Art. 45 fracc.VI del Regl.) E-7 CALCULO DE LA UTILIDAD. (Art. 45 fracc. VII del Regl.) E-8 COSTOS UNITARIOS BÁSICOS O AUXILIARES DE LOS MATERIALES PARA EL ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS. (Art. 45 fracc. VIII del Regl.) E-9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (Art. 45 fracc. IX del regl.) E-9.1.- RESUMEN E-9.2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS E-10 PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO. (Art. 45 fracc. X del Regl. ) E-11 PROGRAMAS DE EROGACIONES. (Art. 45 fracc. XI del Regl.) 11.1).- DE LA MANO DE OBRA 11-2.- DE LA MAQUINARIA, EQUIPO Y HTA. 11.3).- DE LOS MATERIALES 11.4).- DEL PERSONAL PROF. TEC. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS E-12 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN 1.- EL LICITANTE LO INTEGRARA EN SU HOJA MENBRETADA Y LO ANEXARA AL PRINCIPIO DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA Y QUE SON DISTINTOS A LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (PARA SU PRONTA LOCALIZACION, YA QUE SE REQUIERE PARA DAR INICIO A LA APERTURA DE LA PROPOSICION). ENTREGO LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN NOMBRE DEL LICITANTE ____________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL HOJA 84 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 Anexo E Solicitud de Aclaraciones. Con fundamento en lo establecido por el artículo 40 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en vigor, la Convocante determina el presente formato (Anexo E) el cual deberán utilizar y presentar los Licitantes en el Acto de Junta de Aclaraciones, para que realicen sus solicitudes de aclaraciones dudas o cuestionamientos en relación con la Convocatoria de la Licitación Pública y deberán de indicar el número o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que solicita aclarar. Aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por la convocante. Para todo lo anterior los licitantes deberán atender lo indicado en los artículos 39 y 40 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en todas y cada una de las preguntas o aspectos que solicite aclarar, en el acto de Junta de Aclaraciones. HOJA 85 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 Papel Membretado del Licitante Anexo E Solicitud de Aclaración, dudas o cuestionamientos en relación con la Convocatoria a la Licitación Pública Secretaria de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial Del Gobierno del Estado de Hidalgo P r e s e n t e. At’n: Ing. Andrés Zuviri Guzmán Director General de Administración de Programas de Obra LICITACIÓN PÚBLICA No. ____________________________ Dando cumplimiento al artículo 39 y 40 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mi representada tiene a bien presentar ante usted esta solicitud de aclaraciones realizando las preguntas que a continuación número y las cuales han sido planteadas de manera concisa y están directamente relacionadas con los capítulos, numerales y fracciones específicos contenidos en la convocatoria de esta Licitación Pública Nacional, correspondiente a la obra: ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________. Por lo que tengo a bien solicitar a usted proporcionar la respuesta correspondiente a las mismas: Preguntas: 1.2.Etc. Pachuca de Soto, Hgo. a ____ de _____________ del 201_. _________________________________ Nombre y Firma de Representante Legal HOJA 86 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 Anexo F Manifiesto de Interés en Participar en la Presente Licitación Con fundamento en lo establecido por el artículo 39 tercer y cuarto párrafos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en vigor, esta Convocante determina el presente formato (Anexo F) el cual deberán utilizar y presentar los Licitantes en el Acto de Junta de Aclaraciones acompañadas con el Anexo E, para que tengan derecho a formular solicitudes de aclaraciones dudas o cuestionamientos en relación con la Convocatoria de la Licitación Pública. Si este escrito no es presentado por el licitante, se le permitirá el acceso a la Junta de Aclaración a la persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas HOJA 87 DE 88 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Carretera México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-8000 Ext. 8681, 8747 8742 y Fax. (01-771) 717-8045 Papel Membretado del Licitante Anexo F Manifiesto de Interés en Participar en la Presente Licitación Pachuca de Soto, Hgo., a __ de ____________ de 201---. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO P R E S E N T E. At’n: Ing. Andrés Zuviri Guzmán Director General de Administración de Programas de Obra En cumplimiento a lo establecido por el artículo 39 tercer y cuarto párrafos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas, mi representada manifiesta su interés en participar en la Licitación Pública Nacional No. ____________________ Correspondiente a la obra: ______________________________________________________, con el objeto de acreditar mi personalidad, exhibo el presente escrito manifestando bajo protesta de decir verdad que cuento con facultades suficientes para comprometerme a participar en dicha licitación, para lo cual tengo a bien manifestar los siguientes datos: Del Licitante: DEL LICITANTE Nombre: Domicilio: R.F.C. Objeto Social de la Empresa Datos de las Escrituras Públicas, reformas y/o Modificaciones Nombre de los socios R.F.C. del Apoderado o Representante Nombre Domicilio R.F.C. Datos de las escrituras públicas en las que les fueron otorgadas las facultades de representación anexando identificación oficial. Sin otro particular por el momento y por la atención que sirva dar a la presente, quedo de usted para cualquier aclaración. ATENTAMENTE Nombre de la Empresa ________________________________ Nombre y firma del representante legal HOJA 88 DE 88
