CASO ARBITRAL CONSORCIO GRUPA DELTRO S CONNECTION TRADING A A S MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA LAUDO ARBITRAL LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR CONSORCIO GRUPO DELTRO S A CONNECTION TRADING A S CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR LOS DOCTORES JORGE GUILLERMO ALFREDO MANRIQUE ZEGARRA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE PRESIDENTE FERNANDO BUSTAMANTE ZEGARRA ARBITRO Y JOSE ANTONIO DEL CARPIO LLAMOC `RBITRO RESOLUCI N AREQUIPA 76 N 01 de julio de 2011 VISTOS I EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL El 12 de mayo de 2009 CONSORCIO GRUPO DELTRO S A CONNECTION TRADING S A en adelante EL CONSORCIO DEMANDANTE o CONTRATISTA y lÆ MUNICIPALIDAD DISTRITALDE PAUCARPATA en adelante MUNICIPALIDAD o DEMANDADA suscribieron el Contrato de Ejecuci n de Adquisici n de Computadoras y estabilizadores Licitaci n Pœblica Nro Ol 2009 CE ITEM 1 en adelante MDP CONTRATO En la clÆusula D CIMO SEXTA del CONTRATO mencionado se estipul que todos los deriven de la ejecuci n e interpretaci n del presente contrato se refieran a su nulidad e invalidez serÆn resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y cidquisiciones del estado cohforme el Texto œnico Ordenado de la Ley N 26850 aprobado por Decreto Supremo N 083 PCM en 2004 adelante LCAE o LEY y su Reglamento Decreto conflictos que incluidos fos que se PCM ysus modificaciones INSTALACI N II aprobado por en adelante REGLAMENTO Supremo N 084 2004 DEL ARBITRAJE Con fecha 21 de julio del 2010 con la presencia de los representantes del CONSORCIO se realiz la audiencia de instalaci n del Tribunal Arbitral Presidido por el Dr Jorge Guillermo Alfredo Manrique Zegarra e integrado por los doctores Fernando Bustamante Zegarra y JosØ Antonio Del Carpio Llamoc y LA MUNICIPALIDAD Los miembros del Tribunal Arbitral designados dejaron constancia que no estaban incompatibilidad o compromiso alguno con las partes as como que se desenvolver an con imparcialidad independencia yprobidad sujetos Se a deja constancia de la referida que ninguna de las partes Acta de Instalaci n por el onformidad Asimismo quien tampoco objet Laudo de Derecho PÆgina 1 de 14 se notific el acta con el impugn contrario o reclam la contra el contenido suscribieron en seæal de acta al Procurador de la MUNICIPALIDAD CASO ARBITRAL CONSORCIO GRUPO DELTRO S A CONNECTION TRADING S A MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA III DE LA DEMANDA DEL CONSORCIO Mediante escrito DEMANDANTE Resoluci n N Demanda arbitral ingresado el 17 de setiembre del 2010 el interpuso demanda arbitral la misma que fue admitida mediante 3 Las pretensiones de la demanda son las siguientes PRETENSIONES La demanda tiene por objeto el que el Tribunal ordene que LA DEMANDADA abone AI CONSORCIO la suma de S 187 00 ciento ochenta y siete mil con ciento diez 1 10 soles con mÆs sus intereses legales desde el incumplimiento de esta obligaci n que adeuda como saldo de la factura 006 0050171 girada por la suma de S N 871 Un mill n ochocientos setenta y un mil con cien nuevos soles derivada de 1 00 100 la adquisici n de 900 equipos de c mputo a que se refiere el Proceso de a nuevos Licitaci n Pœblica 2009 001 I efectuada por la Municipalidad demandada N ITEM CE MDP y de la cual solamente abon la suma de s 990 683 Un mill n seiscientos ochenta y tres 1 00 mil con novecientos noventa nuevos soles as como los intereses de este monto desde la fecha en que fue girada la factura por el monto total y hasta el d a en dicho pago que entreg parcial indemnizaci n por los daæos y perjuicios que debe fijar su despacho con equitativa a favor del CONSORCIO por la inejecuci n dolosa de LA MUNICIPALIDAD respecto a su obligaci n de pago de la factura originaria el saldo b La valoraci n y esta acci n y en la que se deben comprender el daæo emergente y lucro cesante as como el monto de los gastos por RENOVACI N DE CARTAS FIANZAS para mantener vigentes las garant as de este contrato cuya que es materia de cobranza liquidaci n aœn rio se ha en efectuado CONSORCIO cumpli pesar que EL del acta de conformidad aparece c el incumplimiento de la demandada y muy a entrega de los equipos licitados conforme respectiva por con la El 50 de los honorarios y gastos administrativos que ha asumido y cancelado EL el inicio del para proceso y que correspond an abonar a LA UNICIPALIDAD con sus respectivos intereses y ONSORCIO d Las costas y costos del proceso FUNDAMENTOS DE HECHO DE LAS PRETENSIONES EL DEMANDANTE expone como fundamentos de hecho de sus pretensiones los siguientes a r La Municipalidad Distrital de Paucarpata con el objeto de adquirir 001 computadoras y estabilizadores convoc el proceso de licitaci n pœblica N ITEM I en el que Ærficip CE MDP 2009 como postor el CONSORCIO que 1189 represento y cuya BUENA PRO le fue otorogada mediante resoluci n N S4 expedida por la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones y TC 2009 Adquisiciones del Estado al declararse fundado el recurso de apelaci n que interpuso en contra del otorgamiento efectuado en Primera Instancia por la A Municipalidad a favor del Grupo Tecnologies S Laudo de Derecho PÆgina 2 de 14 CASO ARBRRAL CONSORCIO GRUPO DELTRO S A CONNECTION TRADING S A MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA b Como resultado de ello y MUNICIPALIDAD en cumplimiento el firmaron DE 12 ADQUISICION de tal resoluci n EL CONSORCIO y LA DEL 2009 el CONTRATO DE mputo materia de licitaci n por el valor MAYO de los 900 equipos de c total de S 100 871 1 00conforme a las clÆusulas y tØrminos que especificados en el mismo c Los se encuentran fueron observados por LA MUNICIPALIDAD en carta del base al informe tØcnico elaborado por el Ingeniero de Sistemas Julio CØsar Ruiz pinto otorgÆndosenos 08 d as la subsanaci n de los para defectos encontrados EL CONSORCIO absolvi las observaciones equipos entregados I8 de junio en de los m ismos deber a precisando superiores a los ofertados y de persistirse en la ampliarse el plazo por cuanto los equipos cuyas caracter sticas se precisaron precis LA CONVOCATORIA ya estaban en desfase o no proveedor MIAMI COMPUTER DISTRIBUTORS INC que los entrega equipos entregados vigentes tal en su eran en como lo el comunicaci n del 19 de junio anexadÆ a la carta de ampliaci n del plazo del 27 dØ junio d Ahora EL CONSORCIO pese a cuanto se tiene precisado continu en su afÆn de bœsqueda de los equipos y es por ello que con fecha 14 de julio mediante CARTA gd 232 hizo conocer a la demandada que se hab Æ conseguido 2009 li en U A las placas de acuerdo a la configuraci n inicialmente ofertada S y que podr a atender el cambio en ese mismo mes sin embargo LA MUNICIPALIDAD ya hab a tomado la decisi n de RESOLVER EL CONTRATO y para cuyo efecto hab a dictado la ResÆluci n de Alcald ua 2009 375 fechada el OS de N A MDP ynotificada julio i el 15 de dicho e importante Es resaltar para los MunicipÆl de la Municipalidad el contrato respuesta a en mes y aæo efectos de esta causa que la Gerencia General Paucarpata despuØs de que se hubo resuelto fecha de 17 de julio mediante carta 2009 013 dio N MDP GM de nuestra carta GD 234 del 14 de 2009 LI julio precisÆndonos que l all dado que el contrato ya estaba IMPEDIMENTO PARA QUE SE PRONUNCIEN ofrecido deber a canalizarse conforme resuelto y por cuya raz n EXISTIR a ley SOBRA EL FONDO f Precisamente ante esta respuesta y en conformidad a lo pactado en la parte pertinente en la clÆusula DECIMOSEXTA del CONTRATO se recurri p r antØ el CENTRO DE CONCILIACION PARA LA PAZ SOCIAL PRO PAZ solicitando mediante nuestra carta 236 del 2009 LI GD de julio del 2009 se convoque a resoluci n del contrato y cambiar los equipos entregados por otros que tengan las mismas caracter sticas ofertadas y en un plazo prudencial Conciliaci n que tuvo feliz resultado conforme fluyØ del conciliaci n para Dejar sin efecto 17 la julio del 2009 y en virtud a lo cual Se dej siri efecto la resoluci n del contrato y se fijarÆn nuevos plazos y condiciones de entrega de los equipos esto es que se solucion completamente todas las controversias voluntad de las partes y conforme a los existentes respecto al contrato por en las cartas referidas en los puntos ofrecimientos que se hab an efectuado anteriores sin reserva de ninguna clase acta 1 177 2009 del 30 de Laudo de Derecho PÆgina 3 de 14 1 CASO ARBITRAL CONSORCIO GRUPO DELTRO S A CONNECTION TRADING S A MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA g Efectivamente se recogieron los equipos originariamente entregados y se entregaron los nuevos de acuerdo a las caracter sticas ofertadas y en el plazo estipulado conforme fluye del acta de conformidad que al respecto se extendi sin embargo el pago no fue honrado en los plazos estipulados pese a que la factura pertinente fue entregada en su oportunidad y que no fue objetada de modo alguno de all que a nuestra insistencia para cobrar la factura de S 100 871 encontramos que la Municipalidad hab a girÆdo un 1 00 cheque por la suma de s 990 683 indicando sus funcionarios de manera 1 00 verbal que la diferencia de S 187 00lo hab an retenido en aplicaci n de 110 penalidades por incumplimient de las obligaciones del CONSORCIO antes de la conciliaci n situaci n de la que dejamos expresa constancia que no la compart amos y procedimos a recoger el cheque como pago PARCIAL al considerar sin temor a equivocarnos que tal retenci n era ilegal puesto que como en la CONCILIACION repetimos superamos todas nuestras controversias y al recobrar vigencia el contrato lo cumplimos acabalidad tal como consta del acta de conformidad final sin que en ese momento o Øn acto postØrior se nos o se nos notifique haga conocer de algœn acto administrativo o resoluci n hubiere que expedido LA MUNICIPALIDAD para la aplicaci n y retenci n del monto fijgdo como penalidad habiØndose cœrsado luego las comunicaciones referidas a este extremo en LOS ANTECEDENTES y seguir las reglas previas a este proceso para lograr que LA DEMANDADA cumpla con el pago de los conceptos precisados en el PETITORIO h Se hace necesario precisar clÆusulÆ DØcimo Segunda que en como el contrato firmado se ha determinado en la debe retraso procederse cuando se incurra en injustificado en la ejecuci n de prestaciones as como la aplicaci n de la penalidad establecida procedimiento que no ha sido ejecutado por la Municipalidad en el supuesto negado que se hubiera incurrido en retraso injustificado ya que aquella opt por la RESOLUCION DEL CONTRATO para que luego de las cartas cursadas y la explicaci n respecto de la calidad de los equipos se optara por poner tØrmino a las controversias mediante la CONCILIACION que fue total y no parcial para que luego se pretenda aplicar algo que fue superado i i A todo ello no estÆ demÆs indicar que antes de comunicar a LA MUNICIPALIDAD nuestra decisi n de recurrir al ARBITRAJE hemos intentado conciliar sobre el pago de la acreencia por ante el mismo CENTRO DE CONMCILIACION pero la demandada no asisti pesar de lo cual en cuando j las citaciones pese a estar debidamente notificada y a hizo conocer su decisi n de quedarse con parte de la aplicaci n de alguna penalidad lo que gir el cheque en menor monto y cuando de comunicaci n respecto a recurrir al arbitraje deuda carta a nunca se Por todo lo anteriormente referido vuestro Tribunal declarar fundadas todas MUNICIPALIDAD ha incurrido ejecutado a la obligaci n de en al final nos sorprendi ha contestado nuestra el LAUDO a expedir nuestras pretensiones en mora por dolo ya que deliberadamente pago a que se atendiendo a debe que no LA ha Øncontraba obligada obligÆndonos tener que asumir costos indebidos por la vigencia de CARTAS FIANZAS Y DE GARANTIR por periodos que ya no correspond an segœn el contrato as como el pago de intereses y otros conceptos a nuestros PROVEEDORES FABRICANTES DE Laudo de Derecho PÆgina 4 de 14 CASO ARBITRAL CONSORCIO GRUPO DELTRO S A CONNECTION TRADING A S MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA LOS EQUIPOS demandada ENTREGADOS resarza en mencionado as como esto es que debe ordenarse ademÆs que Id de daæos concepto y perjuicios tanto lo anteriormente el daæo emergente y lucro cesante por la inejecuci n de sus obligaciones cuyo monto debe ser fijado con valoraci Tribunal al no poder ser aprobado en su monto preciso El DEMANDANTE ofrece el mØrito de diversa IV DE LA CONTESTACI N prueba n equitativa por el documental DE DEMANDA DE LA MUNICIPALIDAD El d a 11 de octubre del 2010 y dentro del plazo de ley LA MUNICIPALIDAD contest la la misma que fue declarada inadmisible mediante Resoluci n 04 2010 por no estar firmada por el Alcalde otorgÆndose tres d as para subsanarla observaci n demanda No habiendo la rechaz absuelto la observaci n contestaci n declara rebelde a de la en 2010 referØricia mediante Resoluci n OS demanda por LA presentada MUNICIPALIDAD se se y la misma El d a 11 de octubre del 2010 Procurador de la contest ingresado en el plazo otorgado por el tribunal Arbitral el Municipalidad Distrital de Paucarpata en adelante EL PROCURADOR la demanda Mediante Resoluci n 04 2010 se declar inadmisible el escrito de contestaci n por no haberse seæalado un domicilio procesal vÆlido otorgÆndose tres d as para sœbsanar la observaci n 2010 se admiti a Mediante Resoluci n 05 trÆmite la contestaci n de la demanda de EL PROCURADOR la resoluciones domicilio esta a parte en su domicilio real el disponiØndose se notifique mismo que fue considerado como procesal EL PROCURADOR expone los siguientes argumentos Previamente pronuncia DEMANDANTE EL en PROCURADOR el siguiente se sobre los hechos expuest s por la sentido RESPECTO DEL PETITORIO corresponde el pago de l s conceptos demaridados mÆxime que pretende pagos que corresponde a hechos generados por el propio demandante limitÆndose el demandado a aplicar las condiciones y otros de tod contrato ante un incumplimiento en tal sentido la presente es infundada Consideramos que il no se RESPECTO DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA DEMANDA AI IEs verdad punto III resoluci ri aludida en cuanto a la convocatoria no me consta respecto a la de un contrato para la adquisici n 2 Es cierto que se suscribi punto 111 equipos AI punto 111 3 No me consta sin embargo es necesario tener presente que el con las demandante reconoce expresamente que no cumpli propio del contrato efectuadas estipulaciones observaciones AI AI punto reconocer su Laudo de Derecho PÆgina 5 de 14 respecto a este punto que el demandante vuelve a haber incumplimiento no me consta de las gestiones que seæala 4 Cabe seæalar III CASO ARBRRAL CONSORCIO GRUPO DELTRO S A CONNECTION TRADING S A MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA efectuado para honrar su contrato en cuanto a la acci n tomÆda por la Municipalidad debemos indicar que de ser ciertd es una de las facultades concedidas a todo acreedor S Conforme AI III punto AI 6No 111 punto es al documento adjunto es cierto tan cierto siendo lo indicado una apreciaci n del demandante AI purito 7No 111 me incumplimiento penalidades no parte por del proveedor 8Como el mismo demandante punto 111 con cumpli entregar los equipos establecidas en el contrato actuar conforme en estaba ha seæalado ne conforr en a en su sujeto a pago de los 3 y 111 4 puntos 111 especificaciones estaba facultgdo a las tal sentido el demandante las facultades establecidas a subjetiva consta sin embargo dejamos constancia que conforme al contrato el AI muy favor por el contrato y la ley AI punto AI 9No 111 me 10 No III consta hecho sino una apreciaci n subjetiva del cabe pronunciamiento alguno sin por que embargo dejamos constancia que la demandada ha actuado conforme a las facultades concedidas por el contrato y la ley punto demandÆnte constituye lo un no FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DE LA CONTESTACI N Todo contrato y principalmente los derivados de la adquisiciones estÆn sujetos a una serie de gclrant as as i Como el mismo demandante lo reconoce conforme equip s demanda a las especificaciones la que debe tomarse como no DE LA DEMANDA ley de contrataciones como penalidades cumpli establecidas la con Øntrega de y los 3 y 111 111 4 de la declaraci n asimilada por parte de la punto demandante Es mÆs 4 y III 10 la desprende del punto 111 a la proveedor Municipalidad ofreciendo equipos c n los cuales ni contaba como se verdadera condici n de licitaci n Que con lo indicado por el propio demandante en su demandada ocult pues se present su a una demanda exist an mÆs que suficientes razones para que la Municipalidad Distrital de valer sus derechos establecidos en el contrato y la ley ante su Paucarpata hiciera incumpliendo J con Cabe seæalar que el demandante oculta o disfraza que no solo incumpli o contratadas entregar los equipos conforme a las especificaciones requØridas Laudo de Derecho PÆgina b de 14 CASO ARBITRAL CONSORCIO GRUPO DELTRO S CONNECTION TRADING S A A MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA sino que MORA igualmente HabiØndose producido misma debe opci n o o ya se hab a incurrido en a la Ley la parte que incurri en parte teniendo la parte afectada MORA conforme una responder de accionar hab a producido MORA se ya por ella ante la otra escoger la acci n en la la contra del moroso Existiendo en consecuencia una MORA es l gico que la demandada ejecute la misma y conforme a los hechos simplemente la demandada hizo uso de su derecho Cabe seæalar que el contrato se encuentra regulado por las disposiciones del S 084 D PCM siendo as la Municipalidad puede hacer efectivo el pago 2004 de las penalidades que correspondan ante una mora u otro incumplimiento Fnalmente seæor Presidente debe tener presente que en ningœn momento posterior a la MORA se habl de dejar sin efecto las penalidades es mÆs en la mismo Acta de Conciliaci n se seæala que el contrato regirÆ en todas sus demÆs condiciones Mediante Resoluci n 06 2010 se resuelve declararla existencia de procesal vÆlida V AUDIENCIA DE CONCILIACIACI N YFIJACI N una relaci n jur dica DE PUNTOS CONTROVERTIDOS El 20 de diciembre del de 2010 en la sede del colegiado se llev a cabo la Audiencia de Conciliaci n y Determinaci n de Puntos Controvertidos en dicho acto el Tribunal Arbitral procedi a exhortar a las partes a fin de que arriben a un acuerdo conciliatorio Por su parte EL PROCURADOR seæal que no estaba autorizado para conciliar Øste proceso al no haberse podido arribar a una conciliaci n el colegiado procedi a continuar con la referida audiericia de acuerdo a las reglas del proceso s En la Audiencia de 1 Conciliaci n se fij los siguientes puntos controvertidos PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO Establecer la el pago de S 187 110 00 Nuevos conforme al petitorio de la demanda Soles procedencia mas SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO Establecer la de daæos y 4DMISI N Acto Y ACTUACI N seguido Instalaci n se Laudo de Derecho PÆgina 7 de I4 perjuicios materia de la procedencia o no del pago acumulada de la demanda DE MEDIOS PROBATORIOS de conformidad procedi pretensi n de disponer devengados o no los intereses a lo dispuesto en el numeral siguientes medios probatori s con admitir los 11 del 8 Acta de CASO ARBITRAL CONSORCIO GRUPO DELTRO S CONNECTION TRADING S A A MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA DEL CONSORCIO Mediante Resoluci n N 3 esta parte demandante admiti se la totalidad de la y relacionada en los acÆpites prueba documental ofrecida por 1 al V V 10 DE EL PR000DADOR Seadmiti la totalidad de la prueba documental ofrecida por esta parte A ojas 115 y mediante Resoluci n N 11 de 28 de febrero del 201 1 en aplicaci n f anal gica de lo dispuesto por el art culo 468 del C digo Procesal Civil y en aras del principio de celeridad procesal el Tribunal Arbitral resolvi prescindir de la realizaci n de la Audiencia de Pruebas en raz n de que las ofrecidas por las exclusivamente prueba documental partes estÆ constituida Finalmente mediante Resoluci n N 2011 14 de fojas 133 de fecha 24 de mayo del 2011 y resoluci n N 15 de fojas 137 del 20 de junio dØl 201 1 se procedi a llamar autos para emitir el laudo arbitral y a prorrogar el tØrmino por quince d as respectivamente CONSIDERANDO I CUESTIONES PRELIMINARES Antes de analizar la materia controvertida corresponde confirmar lo siguiente i que el Tribunal Arbitral se constituy de acuerdo al convenio arbitral suscrito las por partes ii o reclam contra las disposiciones de que en momento alguno se impugn procedimiento dispuestas su escrito de demanda en eI Acta de Instalaci n dentro del iii que la plazo dispuesto iv que DEMANDANTE la debidamente present MUNICIP fue 4LIDAD del plazo conferido y emplazada con la demanda contest Østa dentro subsanar la observaci n fue declarada rebelde v EL PROCURADOR contest la demanda dentro del plazo otorgado por el tribunal vi que las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios probatorios as como ejercieron la facultad de presentar alegatos e inclusive de informar oralmente aunque ambas parte no ejercitaron este derecho y vi que este Tribunal Arbitral ha procedido a laudar dentro del plazo Æcordado con las partes al no II AN`LISIS DE LAS PRETENSIONES PRIMERO Que teniendo en consideraci n que la primera pretensi n demandada estÆ que se abone en favor del CONSORCIO la suma de S 187 00 ciento 110 ochenta y siete mil con ciento diez nuevos soles mÆs sus intereses legales desde el dirigida a incumplimiento de esta obligaci n que adeuda como saldo de la factura 006 N 0 050171 y que segœn lo expresado en los fundamentos de la demanda y de la contestaci n dicho monto corresponder a a la retenci n de la penalidad por mora ha efectuado la MUNICIPALIDAD En este contexto el Tribunal Arbitral hd decidido efectuar el anÆlisis acuerdo con Laudo de Derecho PÆgina 8 de 14 previo lo establecido de la en procedencia la LCAE y su o no de la REGLAMENTO penalidad por more de CASO ARBITRAL CONSORCIO GRUPO DELTRO S CONNECTION TRADING S A A MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA 1 ConsidØraciones para la Imposici n de una El Art culo 50 de la LCAE establece que cabalmente con lo ofrecido en su Penalidad por Mora Los contratistas estÆn obligados a cumplir propuesta y en cualquier mpnifestaci n formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de selecci n o en la formalizaci n del contrato as como a lo dispuesto en los incisos 2 y3 del Art culo 1774 del C digo Civil La penalidad por mora estÆ regulada en el art culo 222 de EL REGLAMENTO en lo las causales que la ameritan y para su procedencia pues se trata de una norma de orden pœblico y como tal de obligatorio cumplimiento por las partes As la norma citada establece que referido a a Es condici n para la aplicaci n de la en la ejecuci n de las prestaciones b La penalidad por mora objeto del contrato penalidad se devenga el retraso de manera automÆtica c La penalidad se devenga y aplica por cada d a de atraso en de la prestaci n hasta un mÆximo del 10 del monto contratual d Se deduce del pago a injustificado cuenta del pago final o de la el liquidaci n cumplimiento final Respecto de la condici n para la aplicÆci n de la penalidad por mora debemos precisar que no basta el retraso en la ejecuci n de la prestaci n para aplicar lÆ sanci n aquel tiene que tener la naturaleza de injustificado El retraso injustificado ala culpa inexcusable del contratista en raz n de lo cual no obedece puede probar con documentos y con eI amparo del derecho los motivos justificados del retraso En el funcionario presume que el retraso es lo tanto a injustificado le tal sentido por quien corresponde probar que dicha mora obedeci a causas justificadas es al contratista al funcionario fe corresponderÆ calificar que la demora afecta la ejecuci n de las objeto del contrato para aplicar la penalidad automÆticamente ello quiere decir que si hay retraso se generarÆ y devengara bajo la presunci n iuris tantum prestaciones Cabe precisar que la finalidad de la incumplimiento del contratista as como retraso eri la ejecuci n de las prestaciones penalidad resarcir le haya por mora es desincentivar el la Entidad por el perjuicio que el causado a 1 Procedencia de la 2 imposici n de la Penalidad por mora Conforme aparece de la clÆusula sexta del CONTRATO forman parte del mismo las bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selecci n que establezcan las obligaciones de las partes Conforme la declaraci n jurada de plazo de entrega correspondiente a la propuesta tØcnica de EL CONSORCIO que obra fojas 65 del Expediente administrativo adjunto el plazo de entrega de los 900 equipos cumpl a el Ol dejunio del 2009 se Laudo de Derecho PÆgina 9 de 1 4 dØ computo se estableci en 20 d as el mismo que CASO ARBITRAL CONSORCIO GRUPO DELTRO S A CONNECTION TRADING S A MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA Conforme lo previsto en la clÆusula novena del CONTRATO en caso de Øxistir observaciones se levantarÆ un acta de observaciones en la que se indicarÆ claramente en que consisten Østas dÆndole a EL CONTRATISTA un plazo prudente para su subsanaci n segœn los plazos establecidos en el Reglamento ConformØ se indica en el numeral 11 3del escrito de demanda los equipos entregados fuØron observados por la Municipalidad en carta del 18 de junio en base al informe otorgÆndosenos ocho d as tØcnico la subsanaci n de los defectos para encontrados Conforme a lo seæalado en el escrito de demanda DEMANDAR` EL CONSORCIO ten a hasta eI d a entregar los equipos de computo establecidas en el I y 26 de contradicho no junio por la del aæo 2009 para contrato Conforme aparece de la carta LI GD del 232 2009 CONSORCIO ingresada a LA MUNICIPALIDAD el 15 de julio del 2009 en Østa se comunica que las placas principales de los equipos de computo reciØn estar an en Lima el pr icimo martes esto es el 21 de juli del 2009 El d a 30 de julio del aæo 2009 mediante acta Nro 2009 del Centro de 1177 Conciliaci n Promoci n para la Paz PROPAZ DEMANDANTE Y DEMANDADA celebraron un acuerdo conciliatorio total respecto de la controversia Resoluci n de contrato de i 1 adquisici n de Computadoras y Estabilizadores Licitaci n Pœblica Nro 001 2009 Los tØrminos de la conciliaci n fueron los siguientes a De los Antecedentes El Consorcio SA Conection Trading SA y Grupo Deltron Municipalidad Distrital de Paucarpata celebraron el contrato de Adquisici n de Computadoras y estabilizadores licitaci n Pœblica N CE MDP 2009 001 la siendo que el mismo ha sido incumplido por parte del Consorcio en virtud que no el tregaron las com patadoras y estabilizadores con las caracter sticas pactadas en el concurso y contrato hecho que gener la Municipalidad r Distrital de b Paucarpata lo diera por resuelto el resaltado es nuestro El Consorcio SA 8 Conection Trading SA y la Municipalidad Grupo Deltron Paucarpata convienen en que el Contrato de Adquisici n de Computadoras y estabilizadores licitaci n Pœblica N 001 CE seguirÆ MDP 2009 vigente dejando sin efecto la resoluci n del concurso y contrato por incumplimiento por parte del Consocio Grupo Deltr n SA Conection Trading Distrital de SA c El consorcio Consocio Grupo Deltr n SA Conection Trading SA se compr mete con las caracter sticas y entregar 900 equipos de computo nuevos especificaciones tØcnicas establecidas en el concurso y contrato de Adquisici n de Compœtadoras y estabilizadores licitaci n Pœblica N 001 CE pÆra MDP 2009 lo cual se le contrat en el plazo de 12 d as calendarios contados a partir de la a firma del acta Las partes conciliantes seæalan que subsisten penales establecidas en el concurso contrato y estabilizadores licitaci n Pœblica N Laudo de Derecho PÆgina 10 de 14 las de garant as otorgadas y clÆusula Adquisici n de Computadoras CE el resaltado es nuestro MDP 2009 001 CASO ARBITRAL CONSORCIO GRUPO DELTRO S A CONNECTION TRADING S A MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA Ambas partes de comœn cualquiera de las clÆusulas su ejecuci n e De lo establecido las por acuerdo establecen que el incumplimiento de del acta de conciliaci n darÆ lugar a que se solicite partes en el acuerdo conciliatorio puede extraerse lo siguiente l `mbas partes en virtud a reconocieron que EL CONSORCIO hab a que no caracter sticas patadas entregaron en 2 Las las computadoras y incumplido el contrato estabilizadores con las el concurso y contrato partes establecen que establecidas en el contrato subsisten las garant as otorgadas y clÆusulas penales es cierto las partes dejan sin efecto la Resoluci n contractual y se otorga adicional para el cumplimiento de la prestaci n en la no conciliÆci n se establece que el incumplimiento que se recon ce haya sido justificado o que se 3 Si bien plazo un deje sin efecto la penalidad clÆusulas penales establecidas El art culo 36 de la LCAE cuando odrb i se en su las partes establecen que las por el contrario el contrato quedan subsistentes en œltimo pÆRafo establece El contrato entra en vigencia cumplan las condiciones establecidas para dicho efecto en las Bases y otras modificaciones siempre que no impliquen variaci n alguna en incorp rar las caracter sticas tØcnicas precio objeto plazo calidad cidns en el y c ondiciones ofre proceso de selecci n rden pœblico no Es decir por mandato de la referida Ley que resulta ser una de es posible modificar las caracter sticas tØcnicas precio objeto calidad y condiciones ofrecidas en el proceso de selecci n EIi este sentido debe tenerse en consideraci n que conforme aparece de la declaraci n jurada de EL plazo CONSORCIO que obra a fojas 65 del expediente administrativo adjunto EL CONSORCIO ofert un plazo de entrega de 20 d as calendarios lo que le mereci un puntaje de 20 cap tulo V de las Bases expuesto el otorgamiento de 12 d as calendario para la entrega de la prestaci n debida por parte de EL CONSORCIO no puede interpretarse como una modificaci n contractual sino s lo como una concesi n rec proca para salvar la puntos conforme En atenci n a al lo Resoluci n contractual N tese que conforme ha sido materia de la misma la ampliaci n a de la acta de conciliaci n antes citado plazo contractual o la imposici n no de la penalidad En este establecido por ambas partes acta de conciliaci n el de EL CONSORCIO en la entrega de la prestaci n objeto del sentido habiØndose incumplimiento contrato y no por parte habiØndose justificado corresponde la probado por parte de aplicaci n de la penalidad Øste por œltimo que el retraso fue mora Laudo de Derecho PÆgina 17 de 14 i n CASO ARBITRAL CONSORCIO GRUPO DELTRO S A CONNECTION TRADING S A MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA 3 Monto de la Penalidad Conforme del CONTRATO la se a la siguiente penalidad a lo dispuesto en la clÆusula dØcimo segunda aplicarÆ automÆticamente y se calcularÆ de acuerdo formula Penalidad Diaria 10 x monto 0 F As entonces Penalidad Diaria x plazo en 10 x 1 871 0 d as 100 40 x 20 0 187 110 Penalidad Diaria 8 Penalidad Diaria 23 388 75 Siendo que el plazo de EL CONSORCIO para subsanar las observaciones del contrato venc a del 26 de junio del 2009 al d a 03 de julio del 2009 ya se habr a acumulado el monto mÆximo de la penalidad establecida en la clÆusula de EL dØcimo t 1 segunda CONTRATO s y el art 222 del REGLAMENTO ascendente al monto de S 187 110 00 Cabe æalar que EL DEMANDANTE con carta ingresada 15 de julio del 2009 reciØn comunic que a partir del 21 de julio tendr a las placas principales en Lima para subsanar la observaci n 4 i I Entonces el monto de la penalidad a imponer es de S 187 1 10 00 SEGUNDA HabiØndose establecido que EL CONSORCIO hab a acumulado el monto mÆximo de la penalidad ascendente a S 187 110 00 LA MUNICIPALIDAD estaba facultada a cobrar dicho importe de las valorizaciones o liquidaciones finales liquidaciones conforme el arf 222 del REGLAMENTO Siendo asi la retenci n del importe indicado del pago de la factura 006 Nro 0050171 resulta leg timo por lo que debe declararse infundada la pretensi n de pago de la suma de S 187 1 10 00 contenida en el numeral 1 del petitorio de la demanda TERCERA Que corresponde ahora determinarla procedencia de la indemnizaci n por æos y perjuicios solicitada por EL CONSORCIO como pretensi n 1 2 de su escrito de demanda los que al decir de EL DEMANDANTE comprenden i daæo emergente lucro cesante as Laudo de Derecho PÆgina 12 de 14 como el monto de los gastos por renovaci n de cartas fianzas CASO ARBITRAL CONSORCIO GRUPO DELTRO A S C ONNECTION TRADING S A MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA Que sobre el particular el colegiado ha determinando que el monto de la penalidad ha sido aplicada con sujeci n a la clÆusula decimo segunda del EL CONTRATO y el art 222 de EL REGLAMENTO siendo as este Tribunal considera que no se dan los supuest s para disponer la indemnizaci n solicitada por EL CONSORCIO mÆs aœn cuando Østa no ha acreditado sus dichos con prueba alguna durante el ter arbitral por lo que el Tribunal Arbitral considera que esta pretensi n debe ser declarada infundada parte III DE LAS COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO De acuerdo con procede ordenar del arbitraje El art culo 73 del los puntos controvertidos el Tribunal Arbitral debe determiriar si que el demandado pague las costas y costos del proceso y los gastos leg D regula que eI Arbitraje dispone que El Tribunal Arbitral tendrÆ en cuenta a efecto de impœtar o distribuir los costos del Arbitraje el acuerd de las partes A falta de acuerdo los costos del arbitraje ser n de cargo c1e la el Tribunal Arbitral podrÆ pÆrte vencida Sin embargo distribuir o prorratear estos costos entre las partes si estima que el prorrateo es razonable teniendo en cuanta las circunstancias del caso J En el convenio acordado arbitrgl contenido en la clÆusula arbitral dØl Contrato las partes imputaci n alguna respecto de los costos y costas del arbitraje no han Atendiendo a la inexistencia de pacto de las partes sobre las costas y costos y considerando el resultado de este arbitraje el Tribunal Arbitral considera que las costas y costos deben IV DE L` ser asumidos por la parte a la que no se HabiØndose actuado toda la prueba ofrecida en acogido sus pretensiones PRUEBA ACTUADA Y LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS en el cuenta las consideraciones dispuesto han en derecho el art culo 51 presente expuestas a lo largo de este de la Ley General de Arbitraje proceso teniendo en laudo y eri aplicaci n de lo por lo que por unanimidad y se LAUDA PRIMERO DECLARAR INFUNDADA la primera pretensi n de EL CONSORCIO referida a la de pago de la suma de S 187 110 00 mas intereses legales contenida en el numeral 1 del petitorio de la demanda por las consideracionØs expuestas en el presente laudo Laudo de Derecho PÆgina 13 de 14 CASO ARBITRAL CONSORCIO GRUPO DELTRO A S C ONNECTION TRADING S A MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA SEGUNDO DECLARAR INFUNDADA la pretensi n de EL CONSORCIO referida indemnizaci n por daæos y perjuicios contenida en el numeral 1 2 del petitorio de su escrito de demanda por las consideraciones expuestas en el presente laudo TERCERO ESTABLECER corresponden a INFUNDADA las que el pago de las la parte vencida esto es a pretensiones contenidas en costas y costos del proceso arbitral EL CONSORCIO Por lo que se DECLARA los numerales i 3 Y7 4 del escrito de demanda Notif quese a las partes JORGE GUILLER AL REDO MAN Fitlbt3 IQUE ZEGARRA wl bl i S D L CAjtPI `rb f LLAMOC R ERI LIZBETH ALINAS MEDINA Secr Caria Arbitral Laudo de Derecho PÆgina 14 de 14 FE O LISTA Arbitro ZEGARRA