SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA. TERMINOS DE REFERENCIA DEPARTAMENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS CONSTRUCCION DEL PROYECTO: ”REPARACION DEL TECHO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, UBICADO EN COMAYAGUELA M.D.C, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y REPARACION DE CASETAS METEOROLOGICAS A NIVEL NACIONAL”. Contratación Directa No. CDC – 005 – EE.PP. - 2013 AÑO 2013 COMAYAGÜELA, M. D. C. HONDURAS, 1 Oficio No.000 Comayagüela, M. D. C, Vierne 6 de Septiembre del 2013 SEÑORES UAL Su Oficina. Distinguido Señor: La Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por medio de la Dirección General de Obras Publicas le INVITA a presentar cotización para la Construcción del Proyecto que a continuación se describe: ”REPARACION DEL TECHO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, UBICADO EN COMAYAGUELA M.D.C, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y REPARACION DE CASETAS METEOROLOGICAS A NIVEL NACIONAL”. Este Proyecto será financiado con Fondos Nacionales del Gobierno de la República Honduras. Los Términos de Referencia se encuentran disponibles en información digital para su consulta y entrega en las oficinas del Departamento de Edificios Públicos, dependencia de la Dirección General de Obras Públicas, ubicadas en el plantel principal de SOPTRAVI, Barrio La Bolsa, Comayagüela Municipio del Distrito Central, el día Viernes 6 al Lunes 9 de Septiembre de 2013, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. La Cotización Original y los Términos de Referencia debidamente sellados y firmados deberán ser entregados en sobre sellado, notoriamente identificados, en la fecha y hora indicada, en las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, Barrio La Bolsa, Comayagüela M.D.C., donde serán recepcionados. Su Cotización y documentos, deberán entregarse personalmente o mediante representante debidamente autorizado, a la DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, Barrio La Bolsa, Comayagüela, M. D. C., Honduras C. A., el día Miercoles 11 de Septiembre del 2013 hasta las 5 :00 pm. ING. MIGUEL A. SERVELLON Director General de Obras Públicas Soptravi 2 DEFINICIONES GENERALES Queda sobreentendido y acordado que el contenido de estas Condiciones Generales, así como la adjudicación y/o administración de las obras y los requisitos especiales forman parte de este documento. DEFINICION DE TERMINOS Los términos contenidos en estas Condiciones Generales, Especificaciones y/o cualquier documento relacionado con la ejecución de las obras o trabajos, deberán interpretarse como a continuación se definen, en los que respecta a su espíritu y significado. El Gobierno: La República de Honduras, C. A. El Ministerio: La Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, SOPTRAVI). La Dirección: La Dirección General de Obras Públicas El Director: El Director General de Obras Públicas, actuando en persona o por intermedio de un representante debidamente autorizado por él mismo. El Departamento: El Departamento de Edificios Públicos dependiente de la Dirección. El Jefe del Departamento: El Jefe del Departamento de Obras Urbanísticas Oferente: Profesional, que actúe directamente o por medio de un representante debidamente autorizado que haya sometido una propuesta para los trabajos proyectados. Contratista: Persona, Sociedad o Empresa calificada, que mediante contrato celebrado con el Estado tome a su cargo la ejecución de la obra, actuando directamente o por medio de representantes autorizados (Profesionales de la Construcción Colegiados). Siendo directamente responsables por la calidad totalmente aceptable de los trabajos contratados, por el plazo y todas las deudas legales derivadas del trabajo. El Supervisor: Un Consultor, Empresa Consultora o Ingeniero Colegiado designado por la Dirección, con presencia permanente en el sitio de la obra, responsable del buen desarrollo del proyecto, ante la Dirección General y con autoridad suficiente para decidir sobre la ejecución de la obra previa autorización de la Dirección. 3 Coordinador del Proyecto: Un Ingeniero Civil perteneciente al Departamento de Edificios Públicos y asignado por el Jefe del Departamento para coordinar las actividades de Diseño, Construcción y Supervisión del Proyecto, el que con delegación del Jefe del Departamento podrá suplantar todas las asignaciones que hacia él se hagan en estas provisiones generales.- Esta función también puede ser desempeñada por un Profesional de la Arquitectura cuando se trate de obras de Desarrollo Urbano, Edificaciones Públicas y Centros de Recreación y Deportes. Fiador: La Corporación o los Individuos que se responsabilizan por medio de la garantía del contrato y la fianza de pago con y por el Contratista, para el completo y satisfactorio cumplimiento del contrato y pago de todas las deudas que se incurran en el cumplimiento del contrato. Propuesta: La oferta escrita, debidamente firmada y sellada, del Oferente presentada en el formulario de propuestas suministrado por la Dirección, para ejecutar los trabajos proyectados y suministrar los materiales necesarios de acuerdo con los requisitos de los planos, gráficos y especificaciones. Especificaciones: Vocablo general aplicado a todas las instrucciones, normas, disposiciones y requisitos relativos a la buena ejecución de las obras. Especificaciones Técnicas: Las especificaciones que contiene este documento y las especiales que determine La Dirección para esas obras específicas en el proyecto o el proyecto en todo su conjunto. Otras Especificaciones Suplementarias: Agregaciones a las especificaciones tipo, que son adaptadas posteriormente a la publicación del documento escrito. Planos: Proyecto: Todos los planos o reproducciones de los mismos, relativos a la construcción del proyecto, previamente autorizados por la Dirección General para su construcción. Conjunto de obras específicas determinadas por los planos o gráficos necesarios donde se estipulen todas las características de las obras, mismos que se adjuntan para que preparen su Oferta. 4 Contrato: El Acuerdo suscrito entre el Gobierno a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y el Contratista relacionado con la ejecución de la obra: suministro de materiales, mano de obra y equipo. Queda claro al Contratista, que forman parte del Contrato: “Propuesta”, “Planos”, “Garantía de Contrato”, “Garantía del Anticipo”, “Orden de Inicio Oficial”, “ Bitácora”, “Especificaciones”, “Equipo”, “Materiales”, “ Recursos Humanos”, “Anexos”, “Reportes de Control de Calidad”, “Autorizaciones y Reglamento de Seguridad”, “Informes de Avance de Obras del Supervisor “, “Programa de Ejecución”, así como todos los acuerdos complementarios que razonablemente puedan ser requeridos para completar la construcción del proyecto de manera correcta para ser recibida. Garantía o Fianza de Cumplimiento de Contrato: La Garantía previamente aprobada por La Secretaria General de SOPTRAVI y provista por el Contratista y su fiador, para garantizar su capacidad como Contratista para ejecutar las obras de acuerdo con los planos, gráficos, especificaciones y términos del contrato. Orden de Inicio: Comunicación por escrito emitida por la administración, la cual será librada por la D.G.O.P. dentro de los cinco (5) días calendario a partir de la fecha de la entrega de los siguientes documentos: la garantía de fiel cumplimiento de contrato, el programa detallado de ejecución de la obra, la nomina del personal técnico asignado para la dirección y ejecución de la obra y los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se empleara en la obra de conformidad a lo establecido en el articulo 68 de la ley de construcción del estado. Día Calendario: Cada día que muestre el calendario. Día Hábil: Días laborables administrativos todos los que labora la Administración Pública (Artículo 46, Ley de Procedimiento Administrativo). Acta de Recepción: Es el documento emitido por la comisión nombrada al efecto, en el que se constata que todo trabajo especificado, dentro de los alcances del contrato ha sido terminado y aceptado por la Dirección de acuerdo a los planos, especificaciones y toda la documentación integrada al contrato, previo Informe Técnico Final del Supervisor, aprobado por la Dirección, Informe de la 5 Auditoria Interna de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Este documento será firmado por el señor Director, Jefe del Departamento, Coordinador del Proyecto, Supervisor y Contratista. Estimación Final: Es la estimación presentada junto al Informe Final del Supervisor, aprobada por el Director General y el Jefe del Departamento, después de efectuadas todas las obras, cómputos legales, equitativos y de conciliación de obra. Aprobado: Significa aprobado por escrito, inclusive la confirmación escrita subsiguiente de una aprobación verbal anterior a “Aprobación”, significa aprobación por escrito, inclusive lo antedicho. Condiciones de Recepción: Durante la ejecución de la obra y hasta que expire el período de garantía de la misma, el Contratista será responsable de las faltas y desperfectos que ocurran por causas que le fueren imputables, salvo el caso fortuito o fuerza mayor, debidamente calificadas; será también responsable de los daños y perjuicios que eventualmente causen a terceros. Una vez terminada sustancialmente la obra o trabajos contratados, previo el Dictamen de la Supervisión, la Dirección procederá a su recepción, siempre que estén de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales. El Contratista a su costo y conforme a las instrucciones que imparta el órgano administrativo competentemente, deberá efectuar las correcciones y detalles que no cumplan con la calidad requerida. Una vez cumplida esta fase se procederá, dentro del plazo que señale el Contrato, a la recepción definitiva de la obra o trabajos, elaborándose al efecto el Acta correspondiente. Bitácora: Es el documento oficial emitido por el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras que forma parte del contrato y se utiliza para anotar cualquier situación que se presente durante el desarrollo de los trabajos de construcción o de servicios, que sea diferente a lo establecido en los anexos técnicos del contrato, siendo este un medio oficial de comunicación entre las partes que firman el contrato. Libro con el número de folios requeridos, en el cual se lleva escrito día a día la vida de ejecución del proyecto.- Oficializando su apertura y utilización, con la firma del Director General, Jefe del 6 Departamento, Supervisor del Proyecto y el Contratista, la página indicada para ello.- Cada folio debe contar con una hoja original y dos (2) copias: original para el Departamento de Edificios Públicos, una copia para el Contratista y una copia para el Supervisor. El presente documento debe permanecer obligatoriamente en la obra. Informe de Avance de Obra del Supervisor: Son los informes técnicos periódicos mensuales que está obligado a elaborar el Supervisor sobre el Avance Físico Financiero del proyecto, señalando los atrasos existentes así como las alternativas para reducir estos, acompañado obligatoriamente de fotografías y con referencia a los programas de trabajo presentados previamente por el Contratista para formar parte de este Contrato, los mismos serán remitidos al Jefe del Departamento con copia al Director General. Otros Contratistas: El Gobierno se reserva el derecho de realizar trabajos mediante otros Contratistas o por Administración Directa del Gobierno, así como el de permitir a otras Compañías, Empresas o Individuos de servicio público para que hagan los trabajos conexos, durante el avance de la obra, dentro de los límites o zonas adyacentes al proyecto; siempre y cuando aquellos realicen su trabajo ocasionando un mínimo posible de interferencia con el proyecto. Equipo: Todo el equipo de construcción que aporte el Contratista, deberá considerarse, cuando haya sido traído a la zona de trabajo, como exclusivamente destinado a la construcción y terminación de las obras y el Contratista deberá abstenerse de alejar los mismos o parte de ellos (salvo con el objeto de pasarlos a otro lugar dentro de la zona de trabajo), sin el consentimiento escrito del Supervisor. Se usará solo equipo adecuado, el cual deberá estar en buenas condiciones para el trabajo y ser aprobado por el Supervisor. La cantidad de equipo que se utilizará será el necesario a fin de asegurar la terminación del trabajo en el plazo estipulado en el Contrato. Se operará el equipo de tal manera, que no cause daños a la propiedad pública y privada. Todo el equipo estará sujeto a la aprobación de la Dirección General previo informe y/o consulta con el supervisor. 7 INSTRUCCIONES AL PARTICIPANTE Cantidades de Trabajo y Monto del Contrato Se llama la atención al contratista sobre el hecho que las cantidades de trabajo que aparecen en el documento son aproximadas y servirán tan solo de base para la preparación de la propuesta.- El monto del Contrato a celebrarse no podrá exceder de la cantidad de recursos disponibles en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, para la ejecución del proyecto, pudiéndose ejecutar el proyecto por etapas y modificar dicho contrato, a medida que se vaya incorporando legalmente recursos a la asignación presupuestaria correspondiente.-La Dirección no asume ninguna responsabilidad para garantizar cantidades en la construcción del proyecto, ni el Contratista podrá argumentar mal entendido o engaño debido a este presupuesto de cantidades, clase de trabajo, ubicación y otras condiciones relacionadas con éste. El Supervisor del proyecto, autorizado y aprobado por la Dirección y conforme lo estipulan las especificaciones se reserva el derecho de aumentar o disminuir cualquiera de todas las cantidades anteriormente mencionadas o el de omitir cualquiera de ellas en beneficio del proyecto, según considere necesario, tales aumentos o disminuciones de las cantidades en cualquiera de los items de trabajo no se considerará como causal suficiente para conceder aumento en sus precios unitarios. Precios Unitarios Se deberán presentar las propuestas en precios unitarios de cada concepto, acompañada del desglose de cada precio en sus elementos componentes: Materiales, Equipo y Mano de Obra con sus respectivos rendimientos; Administración; Imprevistos; Utilidad y Gastos Generales.- El desglose de precios unitarios constituye en la ficha de precios unitarios. Los Oferentes entregarán junto con su propuesta los análisis de precios unitarios con su correspondiente desglose y que servirán como respaldo a los precios incluidos en su Oferta.- Los análisis de precios unitarios deberán contener en detalle todos los precios que constituyen cada una de las actividades contractuales. Los formatos pueden ser presentados en hojas computarizadas y deberán incluir lo siguiente: Costos Horarios.- De cada uno de los Equipos a utilizarse en este proyecto. Estos costos deberán contener el equipo, su depreciación, su seguro, su rendimiento, sus combustibles y lubricantes, así como los gastos de operación entre otros. Costo de la Mano de Obra.- Este debe estar basado en lo establecido en los salarios mínimos vigentes y deberán contener todas las prestaciones y cargos sociales que marca la ley y sus respectivos rendimientos. 8 Costo de Materiales.- Estos deberán estar basados en los precios de mercado y se tomarán como referencia también los establecidos en el último boletín emitido por la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, a la fecha de la propuesta, o por cotizaciones actualizadas. Se deberán incluir rendimiento de los mismos. Factor de Indirectos Factor de Utilidad El ente Contratante examinará las propuestas para determinar si satisfacen sustancialmente los requisitos especificados en este documento. Moneda a utilizarse en las Ofertas Los precios unitarios y propuesta deberán presentarse en lempiras. Plazo de Entrega de la Obra El plazo de la entrega de la Obra se estima en (TRES MESES ) y se cuenta a partir de la fecha fijada en la Orden de Inicio.- Todos los documentos entregados por el Oferente, deberán estar vigentes, ser sellados y firmados por el representante autorizado. Examen de los Planos; Especificaciones y Visita al lugar de la Obra Se exige al contratista que estudie y revise cuidadosamente el lugar en que se construirá la Obra y se familiarice con la naturaleza, extensión, calidad y cantidad de la Obra o servicios que haya de ejecutar, materiales que tenga que suministrar, así como con las circunstancias que tendrá que enfrentar. (Condiciones climatológicas, topográficas, geológicas de la región, así como los lugares y sitios de suministro de materiales, disponibilidad de mano de obra, combustibles, lubricantes etc.). El desconocimiento de las condiciones anteriores en ningún caso sirva posteriormente para aducir justificación por el incumplimiento del Contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la propuesta. El contratista examinará cuidadosamente los Planos, Especificaciones Especiales, Especificaciones de Construcción. La falla del oferente al no considerar las condiciones que afecten el trabajo contratado, no lo releva de la obligación incurrida al hacer su propuesta. Correspondencia Toda correspondencia relacionada con esta propuesta, deberá ser tramitada a través del Director General de Obras Públicas, en la siguiente Dirección: Barrio La Bolsa, Comayagüela, M. D. C. Honduras C. A. Anticipo La Dirección General de Obras Públicas ha determinado que por el limitado tiempo en la ejecución de este proyecto NO OTORGAR ANTICIPO ALGUNO. 9 Multas a) El contratista deberá presentar a la Secretaría General de SOPTRAVI, según sea el caso, los documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo a la Ley, dentro de los diez (10) días posteriores a la notificación de adjudicación del contrato; por cada día de demora en la presentación de dicha documentación se le aplicará una multa de VEINTICINCO LEMPIRAS (Lps. 25.00) por cien mil o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra. b) El contratista deberá proceder a la firma del contrato a más tardar cinco (5) días después de habérsele comunicado por la Dirección General de Obras Públicas que su contrato está listo para ser firmado; por cada día de demora en la firma del contrato se le aplicará una multa de VEINTICINCO LEMPIRAS (Lps. 25.00) por cada cien mil o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra. c) El contratista está obligado a presentar las garantías descritas en la Cláusula V: CAUCIONES, literales a y b del contrato a suscribirse, a más tardar diez (10) días después de suscrito el contrato; por cada día de demora en la presentación de la fianza después del plazo señalado, se le aplicará una multa de VEINTICINCO LEMPIRAS (Lps. 25.00) por cada cien mil o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra. d) El contratista deberá dar inicio a los trabajos a más tardar dentro de los cinco días posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada día de demora en el inicio de los trabajos se le aplicará una multa de VEINTICINCO LEMPIRAS (Lps. 25.00) por cada cien mil o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra. e) El contratista estará obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la Cláusula IV: ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse; cada día de demora en la ejecución y entrega de la obra, dará derecho al Gobierno a deducir hasta la debida entrega y recepción de la obra por concepto de multa la cantidad de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 500.00) la cual corresponde al monto de este contrato de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de las Disposiciones Generales de Presupuesto. f) "Multa convencional por incumplimiento del programa de ejecución de obra”. El Gobierno tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por el Contratista de acuerdo con el programa de ejecución de obra aprobado, para lo cual el 10 Departamento de Edificios Públicos comparará mensualmente el avance de las obras con el respectivo programa de ejecución de obra; si como consecuencia de la comparaci ón anterior el avance de las obras es menor con lo que debió realizarse, el Gobierno en su caso procederá a aplicar una multa económica convencional equivalente al 2% (dos por ciento) sobre el valor de la obra no ejecutada en el mes que corresponde. Esta cantidad se aplicará en beneficio del Gobierno a título de pena convencional por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. Es entendido que la multa procederá cuando las causas del retraso en la ejecución de las obras sean imputables al Contratista. Independientemente del pago de la multa convencional señalada en el párrafo anterior, el Gobierno podrá exigir el cumplimiento del Contrato. Para efectos de aplicación de la multa, el Departamento de Edificios Públicos notificará por escrito al Contratista del incumplimiento del programa de ejecución de obra. El escrito hará alusión a aspectos tales como: Período de incumplimiento de las obligaciones, monto de Lps. de Obra no ejecutada, especificada por cada ítem y valor de la multa a que se ha hecho acreedor; el valor de la multa será deducible de cualquier cantidad que se le adeude al Contratista. La notificación al Contratista se hará en un término de diez (10) días hábiles después de haber sido realizados por parte del Departamento de Edificios Públicos la comparación mensual de la obra programada y la obra ejecutada y la notificación será por escrito. g) El Contratista está en la obligación de mantener la bitácora en el sitio, de lo contrario se le aplicará una multa de doscientos cincuenta lempiras (Lps. 250.00) por cada día Presentación de Documentos (Aspecto Legal) Todo contratista deberá presentar Declaración Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendida en ninguno de los casos a que se refieren los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. Todo contratista deberá acreditar además, el cumplimiento de las obligaciones previstas en las regulaciones de los Colegios Profesionales correspondientes y otros, mediante la presentación de la siguiente documentación: 1. Constancia de Inscripción en el Registro de Contratista de ONCAE. (Art. 34 de la Ley de Contratación del Estado y Art. 57 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado ) 2. Constancia de Precalificación Vigente 11 3. Constancia original de Inscripción y Cumplimiento de las obligaciones en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. 4. Documentos personales (Tarjeta de identidad, R. T. N y SIAFI). 5. Solvencia Municipal (Se le solicitara al Concursante con la Cotización más baja previo a la firma del Contrato.) 6. Constancia de Solvencia de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) (Actualizada) de la Empresa o recibo de pago vigente. (Se le solicitara al Concursante con la Cotización más baja previo a la firma del Contrato.) 7. Cronograma de Trabajo (programa de ejecución de obra), incluir desembolsos. 8. Una referencia Bancaria actualizada (Art. 33 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado ) 9. Fichas de Costos Unitarios del Presupuesto. Nota: La Unidad Ejecutora solicitara al Contratista/ Empresa la documentación legal que considere pertinente antes de firmar el Contrato. Los documentos presentados en fotocopia deben estar debidamente autenticados. Financiamiento Los pagos al Contratista se harán con los fondos que para tal fin fueron asignados por el Congreso Nacional, en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año 2013. Es entendido y convenido por ambas partes que, independientemente del monto y plazo del proyecto, el compromiso del gobierno durante el año 2013 se limita a la cantidad que se aprobó mediante Acuerdo Ejecutivo No. y asignado a la actividad de obra con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Institución 000, Unidad Ejecutora 000, Gerencia Administrativa 000, Programa 00, Subprograma 00, Proyecto 000, Actividad/Obra 000, 000, 000, 000, 000, Objeto 0000, Fuente 00, Código Beneficiario 0000. 12 Rótulos El Contratista colocará Un (1) rótulo informativo de acuerdo a lo que le indique La Dirección General de Obras Públicas. (ver detalle adjunto). Limpieza Final El Contratista se obliga a efectuar por su cuenta una limpieza final del proyecto previa a la recepción del mismo. Bitácora: Es el documento oficial emitido por el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras que forma parte del contrato y se utiliza para anotar cualquier situación que se presente durante el desarrollo de los trabajos de construcción o de servicios, que sea diferente a lo establecido en los anexos técnicos del contrato, siendo este un medio oficial de comunicación entre las partes que firman el contrato. Libro con el número de folios requeridos, en el cual se lleva escrito día a día la vida de ejecución del proyecto.- Oficializando su apertura y utilización, con las firmas del Jefe del Departamento, Coordinador del Proyecto, Supervisor del Proyecto y el Contratista, la página indicada para ello.- Cada folio debe contar con una hoja original y dos (2) copias: original para el Departamento de Edificios Públicos, una copia para el Contratista y una copia para el Supervisor. El costo de este libro deberá ser incluido en los costos indirectos de la oferta. 13 MODELO DE LA PROPUESTA Estimado Señor: De conformidad a las instrucciones al participante elaborado y que rigen para la ejecución del Proyecto ”REPARACION DEL TECHO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, UBICADO EN COMAYAGUELA M.D.C, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y REPARACION DE CASETAS METEOROLOGICAS A NIVEL NACIONAL”. el suscrito certifica y ofrece construir las obras de acuerdo a las Condiciones Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas correspondientes y cuadro de Precios Unitarios respectivos, acepta rendir la Fianza correspondiente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la Firma del Contrato. El suscrito acepta, entregar la obra en el plazo de TRES MESES contará a partir de la fecha de emisión de la Orden de Inicio. y se También el suscrito CERTIFICA que además de la presente FORMA DE PROPUESTA recibió la siguiente documentación: * Definiciones y Generalidades * Instrucciones al Participante * Modelo de Propuesta * Forma de Garantía de Cumplimiento de Contrato * Forma de Garantía de Calidad de la Obra * Formato de Cantidades de Obra y Planos En fe de lo cual firmo esta Propuesta para construir la obra en referencia por un valor de Lempiras (NUMEROS) (LETRAS) Los cuales incluyendo los costos de materiales, mano de obra y otros se desglosan en el listado de Precios Unitarios que se acompañan a la presente. Si se me adjudica el Contrato, me comprometo a comenzar los trabajos en la fecha que se indique en la Orden de Inicio, y entregarle la obra lista para ser utilizada dentro. TRES MESES Adjunto a la presente una copia de los planos, original y UNA (1) copia de la Propuesta Económica y demás documentos que se requieren. (LUGAR Y FECHA) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL UTORIZADO NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO 14 CONTRATO DE CONSTRUCCION: ”REPARACION DEL TECHO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, UBICADO EN COMAYAGUELA M.D.C, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y REPARACION DE CASETAS METEOROLOGICAS A NIVEL NACIONAL”. Nosotros ADOLFO RAQUEL QUAN, mayor de edad, Ingeniero, casado, Hondureño, de este vecindario, y con Tarjeta de Identidad No. 00000000 actuando como Secretario de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, nombrado mediante Acuerdo Presidencial No. 000000 de fecha _______________quien se designa en este documento como “LA SECRETARIA” y __________________, mayor de edad, Ingeniero Civil, Casado, Hondureño, de este domicilio, con Tarjeta de Identidad No. ________ y con Registro Tributario No. __________ actuando como ___________________ y registrado con el Número de Colegiación No. ________ del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, y que en lo sucesivo se denomina EL CONTRATISTA, con facultades suficientes para la celebración de esta clase de actos; hemos convenido celebrar, como al efecto celebramos, el presente Contrato de Construcción del Proyecto denominado: ”REPARACION DEL TECHO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, UBICADO EN COMAYAGUELA M.D.C, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y REPARACION DE CASETAS METEOROLOGICAS A NIVEL NACIONAL”, aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo No. _______ del ____ de ________ del 2013, bajo los términos y condiciones siguientes: PRIMERA: DEFINICIONES.- Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entenderán que significan lo que se expresa a continuación: a) EL GOBIERNO: El Gobierno de la República de Honduras representado en lo concerniente al presente contrato por la SECRETARIA. b) LA SECRETARIA: Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. c) LA DIRECCION: La Dirección General de Obras Públicas, dependencia de LA SECRETARIA. d) UNIDAD EJECUTORA: Departamento de Edificios Públicos, dependencia de la Dirección General de Obras Públicas. e) EL CONTRATISTA: ____________________________________. G) SUPERVISIÓN: Inspector designado por la Dirección h) COODINADOR: Profesional designado por LA DIRECCION y quien funge como enlace entre La Supervisión, Construcción y Unidad Ejecutora. 15 i) LEMPIRAS O SIGNO DE LPS.: La Moneda de curso legal de la República de Honduras SEGUNDA: TRABAJOS REQUERIDOS. EL CONTRATISTA, con elementos suficientes que suministrará por cuenta y riesgo y conforme a la oferta presentada, se obliga a construir hasta su total terminación para LA SECRETARIA el Proyecto: ”REPARACION DEL TECHO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, UBICADO EN COMAYAGUELA M.D.C, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y REPARACION DE CASETAS METEOROLOGICAS A NIVEL NACIONAL” de conformidad con las especificaciones, disposiciones especiales y demás documentos inherentes a “EL PROYECTO”, así como los documentos anexos descritos en la Cláusula Vigésima Novena del presente contrato, los cuales debidamente firmados e identificados por ambas partes contratantes forman parte integral de este contrato; EL PROYECTO consiste en: LA REPARACION DEL TECHO DE LA DGAC, SUSTITUYENDO LA ESTRUCTURA ACTUAL CON ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE ALUZINC, Y REPARACIONES VARIAS DE TRES CASETAS METEREOLOGICAS UBICADAS EN CHOLUTECA, PUERTO LEMPIRA Y TELA. TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO.- LA SECRETARIA pagará a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato que sean ejecutadas y aceptadas a satisfacción por LA DIRECCION, según los precios unitarios indicados en la oferta presentada por EL CONTRATISTA (revisada por LA UNIDAD EJECUTORA), los cuales incluyen de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes conceptos: materiales, su costo, transporte y maniobras; mano de obra, pago de impuestos y cuotas de seguridad social, vivienda y cualquier otra que cause, los sueldos, salarios, prestaciones y responsabilidades laborales que se generen a favor del personal que trabaje directa o indirectamente en la obra; maquinaria y equipo, con todos los costos que genere su utilización; asistencia administrativa y técnica de cualquier índole, responsabilidad con terceros de orden civil, mercantil o fiscal; utilidades e impuestos de toda naturaleza y en general todo cuanto se requiera adquirir ejecutar o instalar para la total terminación para los trabajos. Bajo tales condiciones se estima el costo de este Contrato en la suma de: _________________________________________________ , de acuerdo a las cantidades y precios unitarios siguientes: 16 CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS PROYECTO: ”REPARACION DEL TECHO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, UBICADO EN COMAYAGUELA M.D.C, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y REPARACION DE CASETAS METEOROLOGICAS A NIVEL NACIONAL”. LOCALIZACION: COMAYAGUELA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. Jefe Depto de Edificios Públicos CLAVE ESPECIFICACIONES Y CROQUIS UNIDAD T T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 CANTID AD DE OBRA PRECIO UNITARIO TOTAL TECHO reparación de techo de fibro cemento tipo super estándar (edificio estandares de vuelos) desmontaje de techo de lamina ondulada (edificio de salon de capacitaciones) impermeabilizacion con manto granular y emulsion asfaltica (edificio de salon de capacitaciones) desmontaje de techo de lamina ondulada ( edificio denominado chiminique) Techo de lamina de aluzinc natural calibre #26 con clavadores de canaleta de 2''x4'' chapa 18 (1,2mm) (edificio denominado chiminique) global m² m² m² m² 1.00 300.00 300.00 450.00 450.00 GRAN TOTAL 17 L. 0.00 REPARACION CASETA METEOROLOGICA TELA No Descripción 1 Desmontaje de Techo Superstandar Techo Canaleta 6" Lámi. SuperS. C.S. 2 AC/BB/95 3 4 5 6 7 8 9 Entabicado en Pared (Incluye Repello y Pulido Resane General (Incluye Acarreo Hasta 20 Mts.) Cielo Falso asbesto Liso Cerámica para Baños Pintura de Aceite en Pared Sum/Insta. Lámpara Incandescente 110v,75w Tomacorriente Doble Unida d M2 Cantidad Obra 85.00 M2 85.00 M.L. 60.00 M2 M2 M2 9.00 85.00 15.00 M2 185.00 UND UNID Centro De Carga De 6 Espacios 7.00 5.00 1.00 10 UNID acometida monofásica incluye cont. var 11 polo t 12 Puerta de Tablero P-1 unid UNID 1.00 2.00 unid 1.00 global 1.00 M.L. M.L. 10.00 10.00 13 puerta metálica exterior ROTOPLAS DE 1100LT inc/acce y 14 instalación Suministro De Tubería De 1\2" RD-26 15 A.P. 16 Instalación de tubería PVC 1/2" A.P. Gran total 18 Precio Unitario Tota l REPARACION CASETA METEOROLOGICA PUERTO LEMPIRA No Descripción 1 DESMONTAJE DE TECHO 2 TECHO DE ALUZINC Y CANALETA DE 2X4 Entabicado en Pared (Incluye Repello y 3 Pulido 4 Cerámica para Baños 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unida d M2 M2 Cantidad Obra 95.00 95.00 M.L. M2 Precio Unitario Total 96.00 7.00 Pintura de Aceite en Pared M2 425.00 Sum/Insta. Lámpara Incandescente 110v,75w UND 5.00 Interruptor Sencillo UNID 5.00 Tomacorriente Doble UNID 6.00 Centro De Carga De 6 Espacios UNID 1.00 acometida monofásica incluye cont. var polo t unid 1.00 Base Para Contador UNID 1.00 Puerta de Tablero P-1 UNID 2.00 puerta metálica exterior unid 3.00 ROTOPLAS DE 1100LT inc./acce y instalación global 1.00 Suministro De Tubería De 1\2" RD-26 A.P. M.L. 10.00 Instalación de tubería PVC 1/2" A.P. M.L. 10.00 Repello y Pulido de paredes. M2 10.00 Gran total 18 Rotulo Soptravi. U 1.00 Las cantidades de obra presentadas en las Casetas Meteorologicas de Tela y Puerto Lempiras son expuestas en base a lo solicitado por la DGAC mediante Departamento de Meteorologia.(ISM) El valor de este contrato por la suma antes señalada será pagado a la siguiente estructura presupuestaria: Institución 000, Unidad Ejecutora 000, Gerencia Administrativa 000, Programa 00, Subprograma 00, Proyecto 000, Actividad/Obra 000, 000, 000, 000, 000, Objeto 0000, Fuente 00, Código Beneficiario 0000 CUARTA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO.- Las partes acuerdan que la Orden de Inicio podrá ser librada por LA DIRECCION después de que EL CONTRATISTA haya cumplido con lo establecido en el Articulo No. 68 de la Ley de Contratación del 19 Estado; salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados, deberá comenzar la construcción a más tardar dentro de CINCO DÍAS calendario siguientes a la fecha de la orden de inicio, y se compromete y obliga a terminarla a satisfacción de LA SECRETARÍA dentro de un plazo de TRES MESES. Dicho plazo estará sujeto a extensiones autorizadas por escrito por LA DIRECCION, siempre y cuando exista una causa que motiva este aumento del plazo, como lluvias torrenciales, fuerza mayor, caso fortuito y otros inconvenientes, debidamente documentados y respaldados por la supervisión, que se encuentren fuera del control de EL CONTRATISTA, como lo estable la Cláusula Décima Segunda no sobrepasando dichas ampliaciones el ____________de 2013.- QUINTA: CAUCIONES. “EL CONTRATISTA”, deberá rendir una caución por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato que garantice la ejecución de la obra y que deberá estar vigente a la fecha de la recepción final y deberán reunir los siguientes requisitos: a) Su vigencia terminará tres (3) meses después de haber vencido el plazo dado a EL CONTRATISTA para ejecutar la obra convenida, según lo establece el Artículo 101 de la Ley de Contratación del Estado. b) Si por causa establecida contractualmente se modifica el plazo de ejecución del contrato, EL CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia de la garantía de cumplimiento, de CONFORMIDAD CON EL Artículo 102 de la Ley de Contratación del Estado. c) Las cláusulas de las condiciones generales de la caución y de las condiciones especiales establecidas en los Términos de Referencia deberán incorporarse a la caución. d) Una vez comprobadas las causas de resolución establecidas en la Cláusula Décima Octava de este Contrato, la institución que haya emitido la caución rendida ante LA SECRETARIA, deberá hacerla efectiva en el momento en que EL GOBIERNO a través de SOPTRAVI requiera su pago. e) EL CONTRATISTA deberá presentar una vez terminada la obra y antes de que se le entregue el Acta de Recepción Final la Garantía de Calidad por las obras construidas por el cinco por ciento (5%) del monto de las mismas y su vigencia será por el término de un (1) año, la no aplicación de lo anterior dará lugar a la ejecución de la fianza de cumplimiento de contrato. SEXTA: ANTICIPO.- No se otorgará anticipo. SEPTIMA: FORMA DE PAGO.- La SECRETARIA se obliga a pagar a EL CONTRATISTA el trabajo ejecutado cada mes de acuerdo con la estimación mensual preparada y presentada en término por éste, acompañadas de los números generadores, unidades, cantidades de obra, precios unitarios, localización, análisis de precios extraordinarios, etc. y aprobadas por La Dirección, mediante órdenes de pago 20 tramitadas de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto vigente, siempre y cuando errores imputables a EL CONTRATISTA no entorpezca el trámite de las estimaciones. El Plazo para el pago será Conforme lo dispuesto en el articulo 193 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado. LA DIRECCION fundamentándose en la recomendación escrita del SUPERVISOR, podrá retener total o parcial uno o más pagos mensuales en los casos siguientes: 1) Por causa de trabajos defectuoso 2) Cuando hubiere reclamos pendientes por incumplimiento de compromisos contractuales. OCTAVA: PAGOS DE MATERIALES ALMACENADOS.- LA SECRETARIA podrá reconocer a EL CONTRATISTA como máximo hasta un (80%) ochenta por ciento del costo directo de los materiales de construcción que EL SUPERVISOR compruebe están debidamente almacenados en la obra; dicho pago se hará para evitar incrementos en los costos y se efectuará a través de las estimaciones debiendo hacerse deducciones también a través de éstas para lo cual EL CONTRATISTA deberá presentar un listado de cantidades a utilizarse en el Proyecto. EL CONTRATISTA se obliga a presentar junto a las solicitudes de reembolso las facturas correspondientes que verifiquen que los mismos han sido pagadas.- EL CONTRATISTA será responsable por la vigilancia de dichos materiales y se obligará a su sustitución sin costos adicionales para LA SECRETARIA, si sufriere daño parcial o total imposibilitando su utilización en la obra, mal empleo en la misma o robo si EL CONTRATISTA haciendo uso de mala fe trasladara dichos materiales a otro sitio o proyecto, con el propósito de darle uso diferente, será objeto de la sanción legal correspondiente. NOVENA: RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS.- “LA DIRECCIÒN”, En común con el Contratista acuerdan: Que por ser este un proyecto de corta duración no se reconocerán incrementos por mayores costos que pudieran surgir en los materiales, mano de obra y alquiler de equipo. NO APLICA DECIMA: CALIDAD DE MATERIALES.- EL CONTRATISTA se obliga a suministrar todos los materiales nuevos y de buena calidad, libre de fallas y defectos y de conformidad con el contrato, a menos que se especifique lo contrario. Todo el trabajo que incluya material fuera de esas normas será considerado como defectuoso. Si lo solicita LA UNIDAD EJECUTORA, EL CONTRATISTA deberá suministrar por cuenta propia garantía o evidencia satisfactoria acerca de la clase y calidad de los materiales y del equipo utilizado en la construcción del proyecto. El control y verificación del cumplimiento de esta cláusula será realizado por Supervisión. La DECIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAS.- Conforme a las especificaciones LA DIRECCION podrá ordenar trabajos extras, imprevistos, hacer cambios o modificaciones y/o convenientes para la obra, estipulándose, sin embargo, que antes de iniciarlo, LA DIRECCION previo informe del SUPERVISOR, expedirá la orden correspondiente.- Dichos trabajos serán pagados conforme a los precios unitarios del 21 contrato o a los nuevos precios unitarios acordados entre EL CONTRATISTA Y LA DIRECCION, si no estuvieren entre los precios unitarios de la oferta, LA DIRECCION considerará factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de precios unitarios elaborados para el presupuesto original, debiendo presentar EL CONTRATISTA oportunamente el presupuesto con los soportes correspondientes. EL SUPERVISOR, autorizado por LA DIRECCION, podrá variar los rubros o renglones de trabajos en mas o en menos, de acuerdo a la conveniencia de la obra, siempre y cuando, estos cambios no modifiquen las condiciones que se refiere a la naturaleza y carácter esencial de la obra objeto del contrato original así como del valor original contratado. DECIMA SEGUNDA: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LA CAUCION.- El plazo de ejecución del presente Contrato podrá ser ampliado de lo originalmente contratado por las siguientes causas: a) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, conforme se establece en la cláusula VIGESIMA de este Contrato. b) Por causa de lluvias torrenciales.- Se entenderá como atraso de lluvia, no solo el día en que la misma se presente y paralice los trabajos de EL CONTRATISTA si no que también las consecuencias de las mismas, tales como el atraso que la lluvia causa por daño a la obra de EL CONTRATISTA, y la imposibilidad de acceso a la zona de trabajo y a las áreas de extracción de materiales.- De todo esto EL SUPERVISOR dará fe y extenderá diariamente la correspondiente nota de atraso. c) Por el tiempo necesario si el caso lo justifica, para la ejecución de trabajos extras que LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional será determinado por mutuo acuerdo entre las partes de conformidad a los Artículos 121, 122 y 123 de la Ley de Contratación del Estado.- En tal caso EL CONTRATISTA deberá ampliar caución original rendida, de manera que cubra satisfactoriamente el cumplimiento del Contrato por el resto del periodo objeto de la ampliación más el tiempo establecido en el inciso b) de la CLAUSULA QUINTA de este Contrato, como establece el Articulo No. 102 de la Ley de Contratación del Estado. DECIMA TERCERA: INGENIERO RESIDENTE.- Durante la ejecución del presente Contrato los trabajos estarán dirigidos por un Ingeniero Residente inscrito permanentemente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), de capacidad y experiencia, quien estará facultado para representar y actuar en nombre de EL CONTRATISTA. DECIMA CUARTA: PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, PLAN DE DESEMBOLSOS.- Previo a que la Dirección emita la Orden de Inicio, El Contratista deberá preparar y presentar para LA UNIDAD EJECUTORA, un programa estimado de progreso del trabajo en forma detallada, basado en el sistema de diagrama de barras, 22 el Programa deberá incluir el total del proyecto, indicará las fechas de principio y terminación de cada etapa subsiguiente de las varias fases de la construcción, éstas deben comprender el tiempo de ejecución correspondiente y deberá ser actualizado de acuerdo a las condiciones de trabajo y sujeto a los requerimientos y aprobación de El Supervisor; estos documentos debidamente sellados y firmados pasarán a formar parte del contrato; lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 68 numeral 2 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 180 del Reglamento de dicha Ley. Una copia de dicho diagrama deberá encontrarse en la bitácora en todo tiempo para facilitar al supervisor y/o coordinador de la obra la verificación del cumplimiento del mismo, o para realizar en el mismo los ajustes necesarios. Es requisito que el programa establezca las fechas en las que se realizarán las actividades en las que son necesarias la realización de pruebas o aprobación de procesos, principalmente de aquellas actividades que requieren una inspección y aprobación como requisito para ser cubiertas o selladas. El plan de desembolsos deberá ser presentado de tal manera que muestre el avance de obra física y financiera de cada ítem o actividad del contrato, proyectado en base a periodos de treinta días calendario, dicho plan será ajustado a la fecha de inicio del proyecto. Antes de finalizar cada mes y por el tiempo que dure el Proyecto EL SUPERVISOR rendirá a LA SECRETARIA un informe del Proyecto indicando los Avances de Obras Ejecutados durante el periodo.- Es entendido y aceptado que EL CONTRATISTA no podrá tramitar ante LA SECRETARIA, ningún pago en tanto no se presente el Programa de trabajo. DECIMA QUINTA: SUPERVISION DEL PROYECTO.- La Unidad Ejecutora Coordinara la ejecución del proyecto por medio de un SUPERVISOR debidamente autorizado quien estará facultado para inspeccionar todo el trabajo, los materiales suministrados, pudiendo hacer observaciones a EL CONTRATISTA, rechazar materiales o personal, o suspender los trabajos cuando estos no se ejecuten y sujeten de acuerdo con los requisitos de los planos, las especificaciones y El Contrato.- Asimismo informará a LA DIRECCION, tan pronto como sea posible, de cualquier hecho o condición que pueda demorar la terminación del Proyecto, así como su historia en la bitácora correspondiente. El residente de la supervisión tendrá a su cargo cuando menos: a) Llevar la bitácora de la Obra. b) Revisar las Estimaciones de los trabajos ejecutados incluida la Cláusula Reconocimiento de Mayores Costos, comprobar calidad y cantidades de obra y conjuntamente con EL CONTRATISTA, aprobarlas y firmarlas para su trámite de pago. c) Mantener el Programa de Trabajo y los Planos debidamente actualizados. 23 d) Constatar la terminación de los trabajos. e) Rendir informes periódicos y el informe final del cumplimiento de EL CONTRATISTA en los aspectos Legales, Técnicos, Económicos, Ambientales, Financieros y Administrativos. DECIMA SEXTA: RECLAMOS.- EL CONTRATISTA deberá notificar por escrito a LA SECRETARIA con copia a LA DIRECCION, cualquier intención de presentar el reclamo o de solicitar extensión del tiempo contractual, dando las razones del caso dentro de los Quince (15) días calendario después del comienzo de la causa que es base del reclamo, de conformidad a los Artículos 121, 122, 123 y 125 de la Ley de Contratación del Estado. Si EL CONTRATISTA no somete el reclamo o la notificación de intención de reclamo dentro del periodo especificado, esto eximirá del reclamo a LA SECRETARIA. DECIMA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIA.- Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo directo con LA DIRECCION o su representante, será resuelto por LA SECRETARIA la que, previo al estudio del caso, dictará su resolución y la comunicará al reclamante. La resolución de LA SECRETARIA tendrá carácter definitivo dentro la vía administrativa.- Contra la resolución de LA SECRETARIA cabra el Recurso de Amparo ante los tribunales competentes de la Republica de Honduras. DECIMA OCTAVA: CAUSAS DE RESICION O RESOLUCIÒN DEL CONTRATO.1. El Gobierno podrá sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho del Contratista para proseguir la ejecución de la obra contratada por las causas estipuladas en los Artículos 123, 126, 127, 128 y 129 de la Ley de de Contratación del Estado, lo establecido en las Disposiciones Generales de Presupuesto, las leyes vigentes del país y además por las causas siguientes: a. Por recorte Presupuestario de fondos nacionales de conformidad al Articulo 46 párrafo segundo de las Disposiciones Generales de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica Vigente. La negligencia se comprobara con los dictámenes elaborados por la firma supervisora, la Unidad Ejecutora y el Coordinador del Proyecto y La Dirección. b. Atraso superior al 25% del Programa de Trabajo del Proyecto de acuerdo a un análisis de avance físico del mismo que se realice en cualquier momento de la duración del contrato. c. Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra o cualquier suma que deba pagársele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales. 24 2. d. Si dentro del plazo fijado, no presentase las cauciones o ampliaciones de las mismas a que esta obligado conforme a este contrato o a la Ley. e. Si cometiere actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Publica o en perjuicio de la ejecución de los trabajos contratados a juicio y calificación de la Dirección. f. Si dejare de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae este Contrato. g. Si el Contratista rehusare proseguir o dejare de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el Programa de Trabajo aprobado y asegurar su terminación dentro del plazo establecido en este Contrato o cualquier ampliación que se le conceda. h. Si el Contratista cede o transfiera a cualquier titulo el presente Contrato en todo o en parte a una tercera persona. i. Si el Contratista subcontrata con terceros un porcentaje superior al 40% del monto del Contrato. j. Si el Contratista no nombra a un Ingeniero Residente colegiado para la ejecución de las obras de conformidad a la Cláusula Décima Tercera del Contrato. Cuando el Contratista incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que antecede, la Administración o La Dirección concederá al Contratista y su fiador el termino de Diez (10) días hábiles, para que acompañado las pruebas y documentación pertinentes, expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses. Vencido el termino indicado, La Administración resolverá, teniendo por desvanecido el cargo formulado o en caso contrario, procederá a rescindir el contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las cauciones de cumplimiento de contrato y las cantidades que correspondan de las demás cauciones rendidas por el Contratista. 3. El Contratista podrá solicitar la rescisión o cancelación de este Contrato o suspender temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si el Gobierno injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo de noventa (90) días hábiles a mas tardar a partir de la fecha de su presentación correcta a la Dirección excepto cuando la falta de pago se debe a causas imputables al Contratista o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo. 25 Vencido el plazo de noventa (90) días hábiles antes mencionados, el Contratista deberá comunicar por escrito a La Dirección su intención de suspender los trabajos y si dentro del termino de quince (15) días hábiles después de haber entregado dicho aviso a La Dirección, no se ha subsanado la falta de pago, el Contratista podrá solicitar la rescisión o cancelación del Contrato. 4. La rescisión del Contrato se efectuara sin más trámite, que la emisión de un Acuerdo Ministerial. 5. Una vez que este firme el Acuerdo de Resolución por incumplimiento del Contratista, el Gobierno exigirá por la vía del apremio el cumplimiento de las garantías que el Contratista haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato., El Gobierno gozara de preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas dicha garantía y los garantes no gozarán del beneficio de excusión. DECIMA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.- El Gobierno a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los trabajos objeto de este Contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita al Contratista indicando los motivos de la terminación. Dicha terminación se efectuara en la forma y de acuerdo con la información que se de en la comunicación y no perjudicara ningún reclamo anterior que el Gobierno pudiere tener contra el Contratista. Al recibir la mencionada comunicación, el Contratista inmediatamente descontinuara, a menos que la comunicación especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de los materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia. VIGESIMA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.- Por fuerza mayor o caso fortuito se entenderá los acontecimientos imprevistos fuera del alcance de EL CONTRATISTA, incluyendo, pero no limitándose a actos de enemigos públicos, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, desabastecimiento a nivel local y Nacional de materiales a utilizarse en el proyecto, Huracanes, embargo de fletes u otros eventos de análoga naturaleza. Este Contrato podrá ser ampliado en el plazo por esta causa, cuando a juicio de LA DIRECCION se justifique la determinación a tomarse o darse por terminado de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima Octava de este Contrato. VIGESIMA PRIMERA: SUB-CONTRATACION.- Es convenido que EL CONTRATISTA no podrá asignar, transferir, comprometer, subcontratar o de hacer cualquier otra transacción con este Contrato o con cualquier parte del mismo, ni ceder sus derechos, reclamos u obligaciones excepto con el consentimiento escrito de LA SECRETARIA.- La cesión o sub-contratación se sujetará en lo que fuere pertinente o aplicable a este Contrato a lo dispuesto en los Artículos 114, 115, 116, 117 y 118 de La Ley de Contratación del Estado. 26 VIGESIMA SEGUNDA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- LA DIRECCION podrá suspender temporalmente en todo o en parte la Obra Contratada por cualquier causa justificada, la cual comunicará por escrito a EL CONTRATISTA. VIGESIMA TERCERA: AMPLIACION DE LA CUANTIA DE LA PRESTACION PREVISTA EN EL CONTRATO.- LA DIRECCION podrá dentro del programa de inversiones aprobados, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar los contratos de Obras Publicas mediante ordenes de cambio y ampliación del contrato, en términos de los artículos 121, 122, 123 y 143 de la Ley de Contratación del Estado; dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y carácter esencial de la Obras objeto del contrato original y convenirse para eludir, en cualquier forma, el cumplimiento de la Ley y otras Disposiciones. VIGESIMA CUARTA: BITACORA DE OBRA.- La Bitácora tiene por objeto registrar los acontecimientos del desarrollo de los trabajos, lo que permite confirmar el orden originalmente planificado, así como los incidentes que lo interrumpen o modifican.Los argumentos que se asisten deben ser fidedignos y respaldados con datos claramente expresados, que permitan descubrir cualquier situación pasada. Por tal motivo, LA UNIDAD EJECUTORA, desde su inicio, deberá de contar con ella en el sitio donde se llevara a cabo los trabajos a efectos de dar fiel cumplimiento a este precepto. VIGESIMA QUINTA: RENDIMIENTO DE EQUIPO Y ROTULOS.- Para la buena ejecución del proyecto y que este se desarrolle de acuerdo a los planes y plazo de ejecución previstos EL CONTRATISTA se obliga a utilizar equipo de trabajo para este tipo de obras, en optimo estado de funcionamiento. Para la ejecución del presente contrato y debido al sistema de trabajo, LA SECRETARIA estima necesario que EL CONTRATISTA deberá mantener como mínimo en la obra el siguiente equipo: a) Herramientas menores EL CONTRATISTA colocara un rótulo informativo de acuerdo a la muestra que indique los Términos de Referencia o que fuera proporcionada por La Dirección en cualquier momento, así como los rótulos necesarios para proteger la obra y prevención de daños y perjuicios a terceros a causa de posibles accidentes. VIGESIMA SEXTA: MEDIO AMBIENTE.- EL CONTRATISTA deberá tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el propósito de preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcción. EL CONTRATISTA deberá estar plenamente consciente que constituirá responsabilidad suya atender el medio ambiente de la zona donde ejecute actividades. En tal sentido deberá considerar lo siguiente: 27 1.- El área del Taller Mecánico debe estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo. 2.- EL CONTRATISTA jamás vaciara residuos de productos químicos (asfaltos, aceites, combustibles y otros materiales dañinos) en o cerca del río o cualquier otro sitio que fuera susceptible de ser contaminado. 3.- EL CONTRATISTA deberá disponer de los desperdicios orgánicos, instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Además deberá recoger todos los desperdicios que resulten de la construcción de la obra, incluyendo pero no limitándose a los escombros de concreto, metal, tubería, latas de aceite, de grasa, etc. Estos desperdicios serán depositados en áreas de relleno adecuadas y aprobados por el Ingeniero SUPERVISOR en consulta con la Alcaldía que corresponda. 4,- EL CONTRATISTA tendrá la obligación de comunicar a los entes responsables tales como: La UGA, COHDEFOR, Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, Municipalidades, etc.; de cualquier actividad suya o de terceros, que de alguna forma pudiesen llegar a afectar el medio ambiente de la zona de trabajo. VIGESIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LA OBRA.- La Unidad Ejecutora salvo fuerza mayor dispondrá que la inspección final sea hecha por EL SUPERVISOR, dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la notificación escrita hecha por EL CONTRATISTA, de que la obra ha sido terminada. Si los trabajos fuesen ejecutados a satisfacción, rendirá un informe pormenorizado dentro de los cinco (5) días hábiles después de la inspección final.- La unidad ejecutora después de haber recibido el informe de la Supervisión emitirá una nota a propósito al contratista para tramites de garantía de calidad de obra y nombrará una Comisión de Recepción del proyecto quienes emitirán el Acta de Recepción correspondiente, la garantía de cumplimiento de contrato deberá estar vigente para la fecha de recepción de la obra. VIGESIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD CIVIL.- El Contratista deberá cumplir con todas las leyes laborales del país y eximirá al Gobierno de toda reclamación por responsabilidad civil proveniente de daños y/o perjuicio ocasionados a terceros en sus personas o bienes. Asimismo de toda reclamación, demanda, actuaciones judiciales, etc., por consecuencia de la aplicación de leyes hondureñas de previsión social y cualquier otro que establezcan carga u obligación respecto a los trabajadores del Contratista. VIGECIMA NOVENA MULTAS: a) El contratista deberá presentar a la Secretaría General de SOPTRAVI, según sea el caso, los documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo a la Ley, dentro de los diez (10) días posteriores a la notificación de adjudicación del contrato; por cada día de 28 demora en la presentación de dicha documentación se le aplicará una multa de VEINTICINCO LEMPIRAS (Lps.25.00) por cien mil o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra. b) El contratista deberá proceder a la firma del contrato a más tardar cinco (5) días después de habérsele comunicado por la Dirección General de Obras Públicas que su contrato está listo para ser firmado; por cada día de demora en la firma del contrato se le aplicará una multa de VEINTICINCO LEMPIRAS (L.25.00) por cada cien mil o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra. c) El contratista está obligado a presentar las garantías descritas en la Cláusula V: CAUCIONES, del contrato a suscribirse, a más tardar diez (10) días después de suscrito el contrato; por cada día de demora en la presentación de la fianza después del plazo señalado, se le aplicará una multa de VEINTICINCO LEMPIRAS (L.25.00) por cada cien mil o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra. d) El contratista deberá dar inicio a los trabajos a más tardar dentro de los cinco días posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada día de demora en el inicio de los trabajos se le aplicará una multa de VEINTICINCO LEMPIRAS (L.25.00) por cada cien mil o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra. e) El contratista estará obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la Cláusula CUARTA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse; cada día de demora en la ejecución y entrega de la obra, dará derecho al Gobierno a deducir hasta la debida entrega y recepción de la obra por concepto de multa la cantidad de QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS. 500.00) la cual corresponde al monto de este contrato de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de las Disposiciones Generales de Presupuesto. f) "Multa convencional por incumplimiento del programa de ejecución de obra”. El Gobierno tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por el Contratista de acuerdo con el programa de ejecución de obra aprobado, para lo cual la Unidad Ejecutora comparará mensualmente el avance de las obras con el respectivo programa de ejecución de obra; si como consecuencia de la comparación anterior el avance de las obras es menor con lo que debió realizarse, el Gobierno en su caso procederá a aplicar una multa económica convencional equivalente al 2% (dos por ciento) sobre el valor de la obra no ejecutada en el mes que corresponde. Esta cantidad se aplicará en beneficio del Gobierno a título de pena convencional por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. Es entendido que la multa procederá cuando las causas del retraso en la ejecución de las obras sean imputables al Contratista. Independientemente del pago de la multa convencional señalada en el párrafo anterior, el Gobierno podrá exigir el cumplimiento del Contrato. Para efectos de aplicación de la multa, la Unidad Ejecutora notificará por escrito al Contratista del incumplimiento del programa de ejecución de obra. El escrito hará 29 alusión a aspectos tales como: Período de incumplimiento de las obligaciones, monto de Lps. de Obra no ejecutada, especificada por cada item y valor de la multa a que se ha hecho acreedor; el valor de la multa será deducible de cualquier cantidad que se le adeude al Contratista. La notificación al Contratista se hará en un término de diez (10) días hábiles después de haber sido realizados por parte de la Unidad Ejecutora la comparación mensual de la obra programada y la obra ejecutada y la notificación será por escrito. TRIGESIMA : DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Forman parte de este contrato y con el constituyen un solo cuerpo legal: a) Los Términos de Referencia del Proyecto objeto de este Contrato. b) El Acuerdo y cualquier suplemento de él. c) Las garantías y cualquier suplemento de las mismas. d) Apéndice de los documentos contractuales si hubiere. e) Programa de trabajo y libro de Bitácora. f) La Oferta. g) La orden de inicio y Órdenes de Cambio. h) Las Especificaciones especiales. i) Lista de Precios y Salarios vigente a la fecha de la propuesta. j) Certificación de Garantías. k) Los planos y Ordenes dadas por “LA UNIDAD EJECUTORA” En fe de lo cual firmamos el presente Contrato en la Ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, a los __________ días del mes de____________________ del año Dos Mil Trece. ING. ADOLFO RAQUEL QUAN MINISTRO CONTRATISTA 30 GARANTIAS El Contratista cuya oferta sea aceptada, deberá presentar las siguientes cauciones: Garantía de Cumplimiento de Contrato La Garantía de Cumplimiento de Contrato es por un valor equivalente al QUINCE POR CIENTO (15 %) del importe total del Contrato (Artículo 100 Ley de Contratación del Estado), con una vigencia hasta Tres meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra conforme a lo establecido al Articulo 101 de la Ley de Contratación del Estado. Garantía de Calidad de Obra El Contratista otorgará a SOPTRAVI una vez que se haya efectuado la recepción final de la obra, la Garantía o Caución de Calidad de Obra (contra trabajo defectuoso), para garantizar el reemplazo de todo trabajo o material defectuoso que resultase dentro de un período de doce (12) meses después de la recepción final de la obra por la Dirección General de Obras Públicas. El monto de esta caución será por una suma igual al cinco por ciento (5%) del monto del contrato. La duración de esta caución será por un período igual a doce (12) meses contados a partir de la fecha oficial de la recepción final de los proyectos. (Artículo 104 Ley de Contratación del Estado). FORMATOS A. Garantía de Cumplimiento de Contrato B. Garantía de Calidad de Obra 31 A. FORMATO DE CAUCION DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO GARANTÍA ò FIANZA No. EMITIDA POR: DEL DOMICILIO DE, MUNICIPIO DE ESTABLECE A FAVOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA Y POR CUENTA DE LA CONSTRUCTORA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No. . POR UN MONTO DE LPS. (LEMPIRAS EXACTOS), EQUIVALENTE AL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO DEL CONTRATO, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL PROYECTO LA SUMA ARRIBA MENCIONADA SERÁ PAGADERA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA AL PRIMER REQUERIMIENTO QUE SE EFECTUÉ; UNA VEZ QUE ESTE FIRME EL ACUERDO DE RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, SIN DISPUTAS, NI OPOSICIÓN ALGUNA DE PARTE DE QUIEN SOLICITO LA EMISIÓN DE ESTA GARANTÍA Y SIN NECESIDAD DE QUE EL RECLAMANTE PRUEBE LOS MOTIVOS PARA EXIGIR LA SUMA ESPECIFICADA, SIEMPRE Y CUANDO EL COBRO SE REALICE DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA QUE ESTABLECE EL PÁRRAFO SIGUIENTE: ESTA GARANTÍA ENTRARA EN VIGENCIA A PARTIR DEL ________ DE______ DEL 2013_____ HASTA _________ DÍAS CALENDARIO DE VIGENCIA (VIGENCIA = PLAZO DE EJECUCIÓN + NOVENTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL VENCIMIENTO DE DICHO PLAZO) COMA YAGÜELA, M.D.C.______ DE ____________________________DE 2013 FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA 32 B. FORMA DE GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA GARANTÍA ò FIANZA BANCARIA NO. EMITIDA POR: DEL DOMICILIO DE, MUNICIPIO DE DE OBRAS ESTABLECE A FAVOR DE LA SECRETARIA PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA Y POR CUENTA DEL CONSTRATISTA LA GARANTÍA DE CALIDAD DE OBRA, LA GARANTÍA BANCARIA NO. POR UN MONTO DE LPS. . (LPS.______ ), EQUIVALENTES AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL MONTO DEL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS O FALLAS POR MALA CALIDAD EN CUALQUIERA DE LAS OBRAS POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DEL PROYECTO: LA SUMA ARRIBA MENCIONADA SERÁ PAGADERA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA AL PRIMER REQUERIMIENTO QUE SE EFECTUÉ; UNA VEZ QUE ESTE FIRME EL ACUERDO DE RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, SIN DISPUTAS, NI OPOSICIÓN ALGUNA DE PARTE DE QUIEN SOLICITO LA EMISIÓN DE ESTA GARANTÍA Y SIN NECESIDAD DE QUE EL RECLAMANTE PRUEBE LOS MOTIVOS PARA EXIGIR LA SUMA ESPECIFICADA, SIEMPRE Y CUANDO EL COBRO SE REALICE DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA QUE ESTABLECE EL PÁRRAFO SIGUIENTE: ESTA GARANTÍA ENTRARA EN VIGENCIA A PARTIR DEL ________ DE______ DEL 2013_____ HASTA _________ DÍAS CALENDARIO DE VIGENCIA (VIGENCIA = UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN FINAL DEL PROYECTO) COMA YAGÜELA, M. D. C._____________2013 FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS PROYECTO: ”REPARACION DEL TECHO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, UBICADO EN COMAYAGUELA M.D.C, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y REPARACION DE CASETAS METEOROLOGICAS A NIVEL NACIONAL”. LOCALIZACION: COMAYAGUELA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. Jefe Depto de Edificios Publicos CLAVE ESPECIFICACIONES Y CROQUIS UNIDAD T T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 reparación de techo de fibro cemento tipo super estándar (edificio estandares de vuelos) desmontaje de techo de lamina ondulada (edificio de salon de capacitaciones) impermeabilizacion con manto granular y emulsion asfaltica (edificio de salon de capacitaciones) desmontaje de techo de lamina ondulada ( edificio denominado chiminique) Techo de lamina de aluzinc natural calibre #26 con clavadores de canaleta de 2''x4'' chapa 18 (1,2mm) (edificio denominado chiminique) global m² m² m² m² CANTID AD DE OBRA TECHO PRECIO UNITARIO TOTAL 1.00 300.00 300.00 450.00 450.00 GRAN TOTAL L. 0.00 34 REPARACION CASETA METEOROLOGICA TELA No Descripción 1 Desmontaje de Techo Superstandar Techo Canaleta 6" Lámi. SuperS. C.S. 2 AC/BB/95 3 Entabicado en Pared (Incluye Repello y Pulido Resane General (Incluye Acarreo Hasta 20 4 Mts.) 5 Cielo Falso asbesto Liso 6 Cerámica para Baños 7 Pintura de Aceite en Pared Sum/Insta. Lámpara Incandescente 110v,75w 8 9 Tomacorriente Doble 10 Centro De Carga De 6 Espacios acometida monofásica incluye cont. var polo 11 t 12 Puerta de Tablero P-1 13 14 puerta metálica exterior ROTOPLAS DE 1100LT inc/acce y instalación Suministro De Tubería De 1\2" RD-26 A.P. 15 16 Instalación de tubería PVC 1/2" A.P. Unidad M2 Cantidad Obra 85.00 M2 85.00 M.L. 60.00 M2 M2 M2 9.00 85.00 15.00 M2 185.00 UND UNID UNID Precio Unitario Total 7.00 5.00 1.00 unid UNID 1.00 2.00 unid 1.00 global 1.00 M.L. M.L. 10.00 10.00 Gran total 35 REPARACION CASETA METEOROLOGICA PUERTO LEMPIRA No Descripción Unidad 1 DESMONTAJE DE TECHO M2 2 TECHO DE ALUZINC Y CANALETA DE 2X4 M2 Entabicado en Pared (Incluye Repello y 3 Pulido M.L. 4 Cerámica para Baños M2 5 Pintura de Aceite en Pared M2 Sum/Insta. Lámpara Incandescente 6 110v,75w UND 7 Interruptor Sencillo UNID 8 Tomacorriente Doble UNID 9 Centro De Carga De 6 Espacios UNID acometida monofásica incluye cont. var polo 10 t unid 11 Base Para Contador UNID 12 Puerta de Tablero P-1 UNID 13 puerta metálica exterior unid 14 ROTOPLAS DE 1100LT inc./acce y instalación global 15 Suministro De Tubería De 1\2" RD-26 A.P. M.L. 16 Instalación de tubería PVC 1/2" A.P. M.L. 17 Repello y Pulido de paredes. M2 Cantidad Obra 95.00 95.00 Precio Unitario Total 96.00 7.00 425.00 5.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 10.00 10.00 10.00 Gran total 18 Rotulo Soptravi. Unidad 1.00 36 ROTULO 37 ROTULO DEL PROYECTO DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÙBLICAS PROYECTO: ”REPARACION DEL TECHO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, UBICADO EN COMAYAGUELA M.D.C, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y REPARACION DE CASETAS METEOROLOGICAS A NIVEL NACIONAL”. CONTRATISTA: SUPERVISOR: FINANCIAMIENTO: GOBIERNO DE HONDURAS 38 ANEXO I ESPECIFICACIONES TECNICAS 39 ESPECIFICACIONES TECNICAS PROYECTO:”REPARACION DEL TECHO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, UBICADO EN COMAYAGUELA M.D.C, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y REPARACION DE CASETAS METEOROLOGICAS A NIVEL NACIONAL”. 1. DEMOLICION DE TECHO MADERA/LAM SS Y CIELO FALSO Unidad: M2 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Este trabajo consistirá en la demolición de techos de madera y lámina standar ó superstandar, incluyendo cielo falso. Por medio de la utilización de mano de obra no calificada ( peón y ayudante) y herramienta menor se demolerá la estructura de madera ya sea de armadura ó con vigas con cubierta de lámina de fibrocemento, incluyendo la demolición del cielo falso de lámina de panelit y estructura de madera. Esta actividad no recupera material, se utilizará cuando el techo este inutilizado y requiera un cambio total del mismo. Los trabajos de albañilería para lograr la demolición de esta actividad se pagan en forma adicional. CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: No se considera eliminar del sitio de la obra los desperdicios producto de la demolición del Techo, solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Esta actividad requiere mano de obra no calificada ( peón 0. 042 JDR y ayudante 0. 042 JDR), y herramienta menor 10% que cubre escalera y otros CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolición de techo de madera, L/S y cielo falso será el número de metros Cuadrados, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 2. TECHO CANALETA 6' LAMINA S.STANDARD Unidad: M2 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Este trabajo consistirá en la construcción de un techo, construido con vigas de canaleta de 6" de ancho y cubierta de láminas superstandar incluyendo el capote para la cumbrera y los tapones para el cierre de los extremos. - La canaleta se colocará de acuerdo a detalle especificado en los planos (sobre la solera de remate y voladizo) con las uniones soldadas para amarrar la canaleta a la solera. Toda la distancia libre será salvada sin uniones de soldadura, sino con canaletas monolíticas, las uniones para los aleros serán soldadas sobre la solera de remate. Se le aplicará dos manos de anticorrosivo a la canaleta. Entre 40 canaleta y canaleta se soldará una varilla de 1/2" corrugada con las distribuciones especificadas en los planos, misma que también se pintará con anticorrosivo. Para la instalación de la cubierta se verificará la dirección de los vientos predominantes del sector para iniciar la colocación de la lámina en sentido contrario a éstos. Su colocación se efectuará desde el nivel inferior de la cubierta e irá subiendo progresivamente a los niveles superiores, manteniendo tanto en sentido vertical como horizontal los traslapes mínimos de 15 cms y una onda lado a lado respectivamente. La fijación de las láminas se realizará en la parte alta de la onda con perno tipo "J". Los cortes se realizarán mediante equipo apropiado y cuidando que siempre se realicen en la parte inferior de la onda cuando sean longitudinales, en tanto que al tratarse de cortes laterales se efectuarán cuidando de evitar el fisurado de la lámina; la primera lámina y la última, de esquinas opuestas no se despuntarán. Se cuidará de no generar sobre las láminas esfuerzos no previstos que puedan originar su rotura, deformación o perforación, para ello bajo ningún concepto se permitirá pisar en forma directa sobre las láminas sino que se utilizará tablones sobre apoyos de madera, el que será amarrado a la estructura de cubierta para evitar deslizamientos. Adicionalmente al proceso de instalación indicado anteriormente, se observará el manual de recomendaciones del fabricante. CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: Se consideran todos los rendimientos adaptados para el techo del plano con canaleta de 6" y lámina superstandar. - Se incluye el suministro e instalación de la canaleta, lámina, capote, tapón, pernos tipo "J", varilla de 1/2" para arriostre, pintura anticorrosiva, diluyente, brocha y el alquiler de una soldadora para realizar el techado de acuerdo a planos. Se incluye un porcentaje de herramienta menor que cubre el andamiaje y otros necesarios para la instalación de las canaletas y cubierta. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION: La cantidad a pagarse por techo de canaleta y lámina superstandar será el número de metros cuadrados (Área medida de acuerdo a la proyección horizontal del techo) medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de los materiales descritos así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 3. CUBIERTA LAMINA ALUZINC Unidad: M2 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Este trabajo consistirá en la colocación de la cubierta de láminas aluzinc. 41 Para la instalación de la cubierta se verificará la dirección de los vientos predominantes del sector para iniciar la colocación de la lámina en sentido contrario a éstos. Su colocación se efectuará desde el nivel inferior de la cubierta e irá subiendo progresivamente a los niveles superiores, manteniendo tanto en sentido vertical como horizontal los traslapes mínimos de 15 cms y una onda lado a lado respectivamente. La fijación de las láminas se realizará en la parte alta de la onda con perno tipo "J". Los cortes se realizarán mediante equipo apropiado y cuidando que siempre se realicen en la parte inferior de la onda cuando sean longitudinales, en tanto que al tratarse de cortes laterales se efectuarán cuidando de evitar el fisurado de la lámina; la primera lámina y la última, de esquinas opuestas no se despuntarán. Se cuidará de no generar sobre las láminas esfuerzos no previstos que puedan originar su rotura, deformación o perforación, para ello bajo ningún concepto se permitirá pisar en forma directa sobre las láminas sino que se utilizará tablones sobre apoyos de madera, el que será amarrado a la estructura de cubierta para evitar deslizamientos. Adicionalmente al proceso de instalación indicado anteriormente, se observará el manual de recomendaciones del fabricante. CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: Se consideran todos los rendimientos adaptados para el techo del plano lámina aluzinc , se incluye el suministro e instalación de lámina, pernos tipo "A"y "B", pintura anticorrosiva, diluyente, brocha y el alquiler de una soldadora para realizar el techado de acuerdo a planos. Se incluye un porcentaje de herramienta menor que cubre el andamiaje y otros necesario para la instalación de la cubierta. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION: La cantidad a pagarse por techo de cubierta lámina aluzinc esmaltada será el número de metros cuadrados (Area medida de acuerdo a la proyección horizontal del techo) medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de los materiales descritos así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 4. IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO. UNIDAD: M2 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR La actividad consiste primero en limpiar la superficie y retirar todos los materiales adheridos, En caso de que sea preciso las capas antiguas o deterioradas de otros productos deberán ser removidas. Luego aplicaremos una mano uniforme de primer base solvente de secado rápido que servirá como base para la instalación posterior de la membrana APP. Seguidamente al paso anterior se procederá a la colocación de la membrana APP con sus respectivos traslapes de 9cm. Entre membrana y 42 membrana (a lo ancho) y su traslape de 10cm entre membrana y membrana (a lo largo), logrando de esta manera que el agua no se introduzca por las mismas. Posteriormente de aplicar un sello auxiliar de base poliuretano entre las bajadas de las tuberías y la losa de concreto, este sello evitara filtración que pudiera existir en dicha junta CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO Los precios deben incluir: Limpieza, preparación de la superficie utilizando primer asfaltico como base, instalación de membrana app en losas, sello en bajadas de tuberías utilizando membrana APP y flashing perimetrales con membrana APP de 20 cm entre pared y losa plana, herramientas y mano de obra 5. ENTABICADO BLOQUE 15cm REPE/PULIDO(MOR1:6) Unidad: ML DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Este trabajo consistirá en la construcción de un entabicado hasta una altura de 30 CMS, repellado y pulido, conformada por bloque de 15x20x40 y ligado con mortero de cemento en una proporción 1:6. El mortero deberá mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas El mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los ladrillos en un espesor no menor de 1.2 cm- Toda el entabicado deberá ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y líneas generales indicadas en los planos, uniendo los bloques con el mortero. Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques deberán estar secos al momento de pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para obtener una buena adherencia. Esta actividad incluye el repello y pulido de una cara del entabicado.-El repello se hará con mortero de cemento-arena en una proporción 1:6.La colocación de los repellos se deberá realizar en una capa de 2-2.5 centímetros de espesor. Antes de aplicarlos, las paredes deberán limpiarse y humedecerse por rociadura para comenzar los trabajos de enlucidos. La capa de repello deberá quedar uniforme y se deberá conservar húmeda por rociaduras frecuentes durante un lapso no menor de tres (3) días. Después del repello el pulido se aplicará en capas uniformes de hasta 5mm y se deberá conservar húmeda por rociaduras frecuentes al menos 2 días. Tanto la actividad de repello como la de pulido deberá cumplir con la ampliamente especificado en las actividades correspondientes a estos times y que forman parte del manual de rendimientos del FHIS. CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: Los bloques de concreto utilizadas tendrán un promedio de tamaño de 15c20x40 CMS. El entabicado se construirá utilizando liga y repello de mortero de cemento arena de dosificación 1:6. El desperdicio en Bloque es del 25% ocasionado por cortes. Se considera para la preparación del pulido que por cada barril de 55 43 galones se le aplica 18 galones de agua y 5 bolsas de cal hidratada, dejándolo reposar por 12 y/ó 24 horas.- Posteriormente se aplica por cada carretilla (2 1/2 pie3) de arenilla, 5 galones de la mezcla cal-agua y un 10% de cemento. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION: La cantidad a pagarse por entabicado de bloque de concreto repellado y pulido será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación y acabado del entabicado así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. 6. RESANE CON LECHADA DE CEMENTO Unidad: UND DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Aplicación con brocha de lechada de cemento en las paredes, Se prepara una lechada que consiste en ir agregando agua hasta obtener una mezcla pastosa y fácilmente trabajable. CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: idem...a lo anterior 7. REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 Unidad: M2 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: La actividad consiste en la aplicación de repello hasta obtener un espesor de 2 cm, antes de aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación, se fijaran guías maestras verticales de (reglas de madera), se aplicara el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se esparcirá con reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas. Posteriormente se aplicará sobre paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cm un mortero cemento - arenilla rosada, donde se ha usado en lugar de agua una mezcla de cal - agua, de la siguiente forma: Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejándola reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la elaboración del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicara sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación, y se aplicara la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas. CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 44 Para el repello se considera que se trabajara en superficies de ladrillo o bloque rustico, que no necesitan tratamiento adicional para obtener adherencia suficiente con el mortero, se utilizará mortero con proporción 1:4; para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 8.106 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena y 0.304 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado) Se incluye la utilización de guías y andamios de madera, utilizándolas un mínimo de 4 veces. Para el pulido se considera un mortero cemento - arenilla rosada con proporción 1:4 para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3 de arenilla rosada y 0.291 m3 agua (73.34 galones, este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado) Por cada 18 galones de agua se le agregaran 2 bolsas de cal hidratada. La mano de obra y los andamios están considerados hasta una altura de 3.7 mts CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION : Se medirá por área. La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados, medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 8. CERAMICA EN PISO Unidad: M2 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Este trabajo consistirá en la colocación de Cerámica en piso. Para autorizar la colocación de la cerámica sobre el firme de concreto el Supervisor deberá verificar los niveles de acuerdo a lo establecido en planos. Para pegar las piezas de cerámica al piso se usará mortero arena/cemento en proporción 1:4, en capas de espesor variable entre 1.5 y 2.0 cm, teniendo la precaución de humedecer las superficies de contacto y tener inmersas en agua a las piezas al menos por 24 horas antes de su colocación. El mortero deberá mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas. El mortero será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado y en ningún caso se debe permitir que el mortero seco se mezcle nuevamente y sea utilizado en la obra. Se instalaran primero una línea maestra que guiará la colocación de toda el área, manteniendo alineaciones en las piezas de cerámica totalmente rectas, utilizándose separadores especiales de grosor aprobado por el supervisor. Los ajustes en los 45 bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y limadas, para luego fraguar las juntas con una mezcla cemento colorante prefabricado (Groutin), acorde al color de la cerámica y en proporciones recomendadas por el fabricante de la marca seleccionada. CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: La cerámica en piso se pegará utilizando mortero de cemento arena de dosificación 1:4 considerando para cada m3 un promedio de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena, 0.304 m3 de agua.- Se consideran separadores plásticos y cemento con colorante prefabricado para el proceso de fraguado de la liga superior. Se considera un desperdicio en la cerámica del 10% ocasionado por cortes y piezas a fabricar CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION: La cantidad a pagarse por cerámica de piso será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación y acabado de la cerámica en piso así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. 9. PANELIT CIELO FALSO EN ESTRU. EXISTENTE(SUM/INST) Unidad: M2 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de lámina para cielo falso de panelit de 2"x4"en estructura de madera existente. Se colocarán las planchas de panelit de 5mm clavadas sobre la estructura de madera. Las láminas de panelit que requieran de cortes se lo realizará manualmente, para luego limpiar y retirar el sobrante del material. La corrección de niveles en la estructura existente así como el reemplazo de algunas piezas deterioradas se pagarán en una actividad aparte a este ítem. CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: Se consideran todos los rendimientos adaptados para el área de un aula escolar de 6x8 m que se puede aplicar en forma proporcional a otras áreas a criterio del evaluador del proyecto. Se incluye el suministro e instalación de las láminas de panelit y los clavos para madera. Se incluye un porcentaje de herramienta menor que cubre el andamiaje y otros necesario para la instalación del cielo. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION: La cantidad a pagarse por cielo falso de panelit y madera de pino será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de los materiales descritos así 46 como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 10. Codigo Actividad: F172001 PINTURA DE ACEITE Unidad: M2 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Este trabajo consistirá en la aplicación de pintura de aceite en paredes. Antes de su utilización en obra el Contratista deberá suministrar los materiales necesarios para la aplicación de pintura en los sitios y de las calidades y colores indicadas en los planos y debidamente aprobadas por el Supervisor. El Contratista deberá seguir las instrucciones del fabricante de la pintura en cuanto a mezclas, cuidados y aplicación de ésta. No se deberá permitir la mezcla entre diferentes marcas de pintura. Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, partículas finas sueltas, eflorescencia, hongos, contaminantes químicos, etc. para asegurar una eficiente limpieza y adherencia de la pintura las paredes se tratarán con lija No. 80. Se colocarán como mínimo dos manos de pintura sobre cada superficie, aplicadas con rodillo, debiendo las superficies presentar absoluta uniformidad sin trazos ni manchas. CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: Se considera un rendimiento por galón de pintura aplicada en 2 manos de 15 metros cuadrados de superficie. La pintura se aplicará con rodillo, en áreas previamente lijadas. Se considera la disolución de la pintura con diluyente en una proporción 1:4, por cada lata de pintura de aceite un cuarto de galón de diluyente. La mano de obra esta considerada para alturas hasta 3.60 mt. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION: La cantidad a pagarse por pintura de aceite exterior será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación y acabado de la pintura así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. 11. PUERTA DE TABLERO P-1 Unidad: UNID DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Este trabajo consistirá en la fabricación e instalación de una puerta de tablero P1 1.00X 2.10m de acuerdo a Plano de detalle, en loque también se incluye bisagras de 3"x3", chapa puerta llavín sencillo y llamador para puerta niquelado. El objetivo será la construcción y colocación de todas las puertas de tablero que se indiquen en los planos del proyecto y que también estén de acuerdo con las indicaciones del supervisor. La madera será tratada y preservada de tal forma que este, permita aplicar el acabado especificado; la madera deberá estar limpia de rebabas, polvo u otras sustancias que perjudiquen el tratamiento del preservador. En el taller las piezas de madera sólidas ingresarán preparadas, con los cortes y perforaciones requeridos antes de ser curadas, con la humedad 47 exigida, la variación de su espesor y dimensiones no será mayor a +/- 2mm, perfectamente rectas, sin fallas en sus aristas y caras vistas. La madera sólida puede presentar nudos sanos y adherentes, siempre que no superen un diámetro de 10 mm. en caras vistas y que la suma de diámetros de los nudos no sea mayor de 20 mm. por cada metro lineal de altura de puerta. Previo a la fabricación de las puertas deberán verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Este concepto no incluye la construcción del contramarco por lo que una vez que el mismo esté instalado, debidamente aplomado y nivelado, se procederá con la colocación de la hoja de la puerta, la que debe llevar un mínimo de tres bisagras. CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: Para la fabricación del a puerta de Tablero P-1 se considera la utilización de madera cepillada curada ( 41.50 PT), Chapa Puerta Llavín Sencillo ( 1 Unid ), y otros materiales Menores como Pegamento para madera, bisagras de 3"x3", Lija para Madera No.60,y clavos de 1 1/2" a 2 .La ejecución de esta actividad deberá satisfacer ciertas consideraciones como ser: El contratista deberá limpiar ompletamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto de esta actividad. Requiere Mano de Obra calificada ( Carpintero 3.5 JDR), y No calificada ( Ayudante 3.5 JDR ) y herramienta Menor 5%. A menos que se especifique lo contrario el tipo de curado a la madera que se incluye, es la aplicación de un preservante de madera con brocha a dos manos. No se incluye el barnizado o acabado final con pintura de la puerta. Generalmente este tipo de estructuras son fabricadas en talleres de carpintería y posteriormente instaladas en el proyecto. MEDICION: La cantidad a pagarse por Puerta de Tablero P-1,será el número de unidades Cuantificadas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 12. PUERTA METALICA P-1 (2.1X1 MTS.) Unidad: UNID DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Este trabajo consistirá en la fabricación de Puerta Metálica P-1 de acuerdo a plano de detalle del FHIS, la cual incluye un contramarco de angulo de 2"x2"x1/4" con elementos de fijación de platina de 1"X1/4" y en su parte media un recibidor encajuelado para el llavín. La hoja de la puerta consta de un marco de ángulo de acero de 1-1/2"x1-1/2", forrado con lámina metálica de hierro de 4x8 pies x 1/16" la cual de fija al angulo por medio de remaches de 3/16". Todas las juntas serán soldadas con electrodo del tipo 6013x 1/8 ; toda la estructura será pintada con anticorrosivo y pintura de aceite a una mano, sin dejar zonas desprotegidas, además se instalará un llavín de doble pasador. Previo a la fabricación de las puertas deberán verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Una vez instalado el contramarco, debidamente aplomado y nivelado, se procederá con la colocación de la hoja de la puerta, la que debe llevar un mínimo de tres bisagras de 3x4". 48 CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: Para La Fabricación de la Puerta Metálica P-1 se utilizará los siguientes materiales Lamina de hierro de 4x8 pies x1/16" ( 1 UNID ), Angulo de Hierro de 2"x2"X1/4" ( 1 LANCE ), Angulo de Acero de 1-1/2" x 1-1/2" ( 1.17 UNID ) y otros materiales menores. esta actividad requiere Mano de Obra Calificada ( Soldador 3.5 JDR ), y no Calificada ( Ayudante 3.5 JDR ). Soldadora 3 Horas y herramienta Menor 5%. Generalmente este tipo de estructuras son fabricadas en talleres de soldadura y posteriormente instaladas en el proyecto. Se incluye la aplicación de pintura anticorrosiva a una mano y el acabado con pintura de aceite del color seleccionado por el Beneficiario y Supervisor. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION: La cantidad a pagarse por Fabricación de Puerta Metálica P-1 ,será La cantidad de Unidades Cuantificadas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 13. INSTALACION DE PISO DE CERAMICA DE (42.5x42.5 cm) incluye firme e=5cm Unidad: M2 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Este trabajo consistirá en la colocación de piezas de 42.5 x 42.5 tipo ceramica incluyendo un firme de concreto con un espesor de 5 cm con proporción 1:2:2. Para autorizar el fundido del firme la capa de material selecto deberá estar debidamente compactado y el Supervisor deberá verificar los niveles de piso de acuerdo a lo establecido en planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección excavada sin dejar cavidades interiores. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se mantendrá continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: La proporción de concreto a utilizar será de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835 bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se considera el uso de madera para encofrado en esta actividad. No se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hará con mano de obra de tal forma que se obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicación excesiva de agua. Las juntas de construcción serán rellenadas con tapa goteras. 49 . 14. INSTALACION DE AZULEJO PARA BAÑO DE 15 X 15 Unidad: M2 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: La actividad consiste en la colocación de azulejos de 15 x 15 cms, los cuales se dejan sumergidos durante al menos 24 horas, las paredes donde se instalaran deberán estar repelladas, limpias, libres de aceite, grasas, pinturas etc. Antes de colocarlos se pica la pared y se humedece el área hasta la saturación, se colocarán como separadores clavos de 1/4", el azulejo se instala usando pasta pura de cemento, fijándolo con golpes suaves, se instalaran primero una línea maestra que guiara la colocación de toda el área, hilando tanto vertical como horizontalmente los azulejos, observando con especial cuidado que las superficies estén aplomadas y las hiladas horizontales a nivel. Los ajuste en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y limadas, 24 horas después de la instalación se aplica pasta pura de cemento blanco en todas las juntas de los azulejos, después de una hora se limpiará con trapo ligeramente húmedo y limpio para evitar manchas. El azulejo se colocará de acuerdo a las áreas, alturas y longitudes indicadas en los planos. Desperdicio en el azulejo del 10% ocasionado por cortes y piezas a fabricar. 15. INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2" A.P. Unidad: M.L. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: La actividad consiste en la instalación de tubería de PVC 1/2". La instalación será efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberá de colocarse empezando por el punto más bajo, con las campanas hacia agua arriba, deberá de evitarse que penetre material extraño en la tubería durante la instalación, cuando se interrumpa la instalación el extremo abierto deberá de protegerse, el interior de la tubería, deberá mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberías deberán de colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos, debiéndose colocar la tubería de manera que se apoye en toda su longitud de la excavación conformada, procurando el menor número de uniones posibles, las deflexiones no deberán de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en ángulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente están limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este procedimiento debe durar máximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tubería a presión. CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: Se considera la mano de obra necesaria para la colocación, alineamiento e instalación del tubo, así como un máximo de 166 uniones por galón de pegamento, y la utilización de una lija para al menos 33 uniones 50 16. SUM. E INST. SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS) DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: La actividad consiste en el suministro e instalación de servicio sanitario, con sus respectivos accesorios, deberá colocarse con el Alineamiento y la estética adecuada, el sello de drenaje se colocará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, libre de fugas en la conexión de agua potable y aguas negras y con el sistema de flotación regulado. Durante la instalación se garantizará que no se introduzcan objetos extraños en la tubería. Se mantendrá libre de daños las paredes, piso y en general el ambiente donde se coloque el aparato sanitario. CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: Se consideran todos los materiales y mano de obra necesarios para el suministro, instalación y prueba. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO Medición: La cantidad a pagarse será el número de aparatos sanitarios suministrados e instalados, medidos en obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra; Pago: estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, así como la mano de obra, equipo, herramienta y operaciones conexas. 17. INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE Unidad: UNID DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: La actividad consiste en el suministro, instalación, fijación y conexión del interruptor en su respectivo sitio. CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, los accesorios de fijación se incluyen como parte de la placa de 18. SUMINISTRO E ISTALACION DE LAMPARA INCANDESCENTE UNIDAD: UNIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: La actividad consiste en la suministro, instalación y fijación de la caja octogonal pesadas y su respectivos accesorios y lámparas. CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, los accesorios de fijación, y la lámpara en si. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION: Se medirá por metro unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de 51 materiales, transporte, colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 19. TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO Unidad: UND DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: La actividad consiste en la suministro, instalación y fijación de tomacorriente doble polarizado, la caja de 2´x4´ y su respectiva placa. CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, los accesorios de fijación se incluyen como parte de la placa de tomacorriente doble. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION : Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 20. SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE ½”. UNIDAD:ML. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: La actividad consiste el suministro de poliducto de 1/2" en tramos completos, la cual deberá ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño. CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: Se considera la compra y transporte del poliducto al sitio del proyecto. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, medidas en la obra, de poliducto en lances completos, suministrados, transportados y manejados de manera que evite el daño, las cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 52 21. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THHN #12”. UNIDAD: ML. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: La actividad consiste el suministro de cable #12 en tramos completos, el cual deberá ser trasportado, almacenado y manejado de modo que se evite el daño. CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: Se considera la compra y transporte del cable al sitio del proyecto. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, medidas en la obra, de cable en tramos completos, suministrados, transportados y manejados de manera que evite el daño, los cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 22. INSTALACION Y SUMINISTRO DE TANQUE ROTOPLAS TIPO CISTERNA (INCLUYE TANQUE DE 2500LTS., EXCAVACION Y ACCESORIOS, LOSA 1.55X1.55M E=0.10M, TAPADERA METALICA) UNIDAD: GLOBAL DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: En esta actividad se tendrá que hacer la excavación de acuerdo al tamaño y forma del tanque a enterrar, teniendo en cuenta el espacio necesario para la colocación de los accesorios, válvulas, tuberías y uniones. Se ubicara cerca del tanque existente 23. CENTRO DE CARGA Unidad: UND DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: La actividad consiste en el picado de pared de ser necesario, instalación, armado y conexión del centro de carga con sus brakers incluyendo poliducto para los diversos circuitos CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, colocando los breaker según proyecto de 20 amperios por centro de carga. 24. ACOMETIDA E INSTALACION DE BASE PARA CONTADOR Unidad: ML DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: La actividad consiste en la suministro, instalación de la acometida eléctrica consistente en 2 conectores de presión y 2 conectores de compresión, 2 cables THW #6, 1 cable THW #8, y con tubería EMT de 1/2", no se permitirán empalmes en los cables. Incluyendo la base para el contador de 100 amp. CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de 53 25. ROTULO SOPTRAVI METALICO Unidad: UNID DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: La actividad consiste en la fabricación de rotulo SOPTRAVI de 3x8 pies pintado sobre lamina de zinc y montano en una estructura de madera. La pintura hará de acuerdo a las especificaciones de pintura del SOPTRAVI. Las que deberá tener la dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos. CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO: Se considera la madera necesaria para la fabricación del marco del rotulo, la disolución de la pintura con diluyente en una proporción 1:4, por cada lata de pintura de aceite un cuarto de galón de diluyente. 54 ANEXO No. II HOJA QUE INDICA COMO EJEMPLO, LA FORMA DE PRESENTAR CADA ANALISIS DE COSTO UNITARIO INCLUIDO EN LA OFERTA DEL CONTRATISTA 55 ANEXO No .II HOJA QUE INDICA COMO EJEMPLO, LA FORMA DE PRESENTAR CADA ANALISIS DE COSTO UNITARIO INCLUIDO EN LA OFERTA DEL CONTRATISTA PROYECTO: Actividad: ACERA DE CONCRETO SIMPLE E= 0.08 m.. UNIDAD M² CANTIDAD P.U. Sub-Total Desperdicio % P.U. Sub-Total Desperdicio % P.U. Sub-Total Materiales Descripción CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND Unidad Rendimiento Desperdicio % BOLSA 0.568 3.00 ARENA DE RIO LAVADA M3 0.049 7.00 GRAVA DE RIO M3 0.049 7.00 AGUA M3 0.017 25.00 CLAVOS LB 0.010 MADERA RUSTICA DE PINO PT 0.242 TOTAL DE MATERIALES Descripción ALBAÑIL Sub-Total de Mano de Obra Calificada Ayudante Peón Sub-Total de Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Unidad Rendimiento JDR 0.180 JDR JDR 0.000 0.290 TOTAL DE MANO DE OBRA Descripción Herramienta Menor Mezcladora Vibrador Herramientas y Equipos Unidad Rendimiento % Día Día 5.000 0.013 0.027 Sub-Total de Herramientas y Equipos Resumen de Conceptos Precio Unitario de Materiales Precio Unitario de Mano de Obra Precio Unitario de Herramientas y Equipos Costo Total Directo de la Actividad COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO ____% 56 ANEXO No. III FORMA DE PROPUESTA 57 (PROFORMA PROPUESTA) PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA (EN PORCENTAJES) PROYECTO:__________________________________________________________________ DEPENDENCIA:_______________________________________________________________ CONTRATISTA:_______________________________________________________________ PLAZO DE EJECUCION: DEL_________________________________AL_________________ MES No. ITEM Ejemplo DESCIPCION ITEM UNIDAD CANTIDAD CONTRATADA PRECIO UNITARIO LPS. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT. OCT. 1 2 3 4 5 6 TOTAL Trazado y Marcado ML 300.00 27.50 100% Excavación M3 108.00 115.00 70% 30% Mampostería M3 108.00 875.00 30% 60% 10% 100% ML 300.00 275.00 5% 40% 55% 100% Solera Inferior 100% 100% CERTIFICO: Que el presente programa de trabajo esta de La Unidad Ejecutora:_________________________________________ conformidad con los montos solicitados en el programa De conformidad con el Art. 68, numeral 2 de la Ley de Contratación del de desembolso. Estado aprueba el presente programa de ejecución de obra. Fecha:___________Firma y sello del Contratista______________________________________ Fecha:______________Firma y Sello Supervisor:______________________________________ Fecha:______________Firma y Sello Coordinador:______________________________________ Fecha: _____________ Firma y Sello Jefe de Departamento:____________________________