PROCEDIMIENTO PLANIFICACION DE INVERSIONES Código Versión Aprobado Fecha Página : II-PR-001 : 02 : CSIG : 10-10-2013 : 1 de 3 COPIA CONTROLADA: ASIGNADA A: 1. OBJETIVO Y ALCANCE. El objetivo del presente es formalizar la toma de decisiones para la selección del requerimiento de estudios y obras de los clientes internos y externos, de tal forma que se relacionen las ventajas estratégicas de la empresa con los retos del entorno para dar un curso de acción conciente, determinado y de forma anticipada a los medios financieros; definiéndose los estudios y proyectos así como la naturaleza de las contribuciones económicas y no económicas que se pretende hacer para asegurar el logro de los objetivos de la empresa mediante una decisión apropiada. 2. DEFINICIONES. 2.1 Planificación de Inversiones: Acción y efecto de realizar un plan o Proyecto estructuralmente organizado para obtener un objetivo determinado. Inversión: Empleo de capital en la producción de bienes y servicios, orientados al incremento de la reserva de bienes productivos. Carnet de inversiones: Documentación o lista de estudios o proyectos en espera de su ejecución. Desarrollo Urbano: Expediente Aprobado por la Municipalidad correspondiente, referidos a una determinada zona. Clientes internos: Conformado por las Gerencias Sub Regionales, Divisiones Eléctricas y Sectores Eléctricos pertenecientes a la empresa (ELSE); que presentan su requerimiento de inversiones para la realización de estudios u obras. Clientes Externos: Organización, instituciones o personas ajenas a la empresa (ELSE), que presentan su requerimiento de inversiones para la realización de estudios u obras. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3. DOCUMENTOS A CONSULTAR. 3.1 3.2 3.3 Información del requerimiento y requisitos de admisibilidad de los Estudios u Obras, por parte de los clientes internos de la empresa así como los clientes externos. Carnet de Inversiones. Plan operativo 4. RESPONSABILIDADES. 4.1 El Comité del Sistema Integrado de Gestión: Es responsable de la aprobación del Presente procedimiento. 4.2 El Gerente de Ingeniería: Es el responsable de dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 31 inciso b) del Decreto Ley No.25844 de la Ley de Concesiones Eléctricas, la Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos y su Base Metodológica. 4.3 El Jefe de la División de Pérdidas de Inversiones: Es el responsable de la planificación, ejecución y evaluación de los Programas de Inversión a nivel empresarial, en coordinación con las diferentes áreas involucradas. Será el responsable de realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Procedimiento. 4.4 El Supervisor de Estudios: Profesional perteneciente al área de inversiones encargado de las labores de recopilación y consolidación de la información así como el análisis técnico-económico, evaluación y priorización del requerimiento, formulación de la ficha correspondiente y trámite de aprobación en el SNIP. Prohibido reproducir sin autorización del RD de ELSE. PROCEDIMIENTO PLANIFICACION DE INVERSIONES Código Versión Aprobado Fecha Página : II-PR-001 : 02 : CSIG : 10-10-2013 : 2 de 3 4.5 El Supervisor de obras: Es la persona encargada de velar por la correcta ejecución de las obras, por medio de la inspección en campo, formulando las observaciones necesarias para la culminación de las mismas. 5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO El procedimiento se lleva a cabo de acuerdo al flujo adjunto y a su vez se encuentra descrito a continuación. 5.1 El Supervisor de Estudio, dispondrá de la información requerida para la realización de estudios y ejecución de obras solicitadas por los clientes internos y externos. 5.2 Al disponer del requerimiento y requisitos de admisibilidad entregados por los clientes se procederá a la recopilación y evaluación de la información, de donde se obtendrá un reporte. De cumplir con los requisitos para ser una inversión de ELSE se le otorgara la conformidad del caso. Posteriormente la información será consolidada, En caso contrario el proveedor tendrá que empezar nuevamente con el proceso. 5.3 Si es atendible el requerimiento, se genera el reporte de inversiones atendibles; y si no es atendible se dará respuesta a la solicitud de requerimiento. Un requerimiento es considerado atendible si los datos de evaluación de campo concuerdan con los presentados por el área usuaria o terceros. 5.4 Al disponer del reporte de inversiones atendibles se continuará con el análisis y evaluación del mismo, para luego establecer la priorización del requerimiento. 5.5 Finalmente pasará a ser parte del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del estado. 5.6 Los requerimientos para inversiones presentados por los clientes tanto externos como internos deberán ser efectuados con la anticipación del caso, con la finalidad de convocar su ejecución entre los meses de enero a junio del año en curso. 6. REGISTROS / ANEXOS Los registros generados son: Solicitud de mejoramiento o renovación de redes u otros. Registro de evaluación en campo Respuesta a solicitud de requerimientos no atendibles. Reporte de inversiones atendibles. Carnet de inversiones. Listado de proyectos aprobados en el PAAC. Prohibido reproducir sin autorización del RD de ELSE. Código Versión Aprobado Fecha Página PROCEDIMIENTO PLANIFICACION DE INVERSIONES AREAS USUARIAS / CLIENTES INICIO : II-PR-001 : 02 : CSIG : 10-10-2013 : 3 de 3 INVERSIONES Recopilación De solicitudes Evaluación del solicitudes 1 Solicitud de inversión Solicitud de Clientes Externos 1 Cumple requisitos? NO SI Verificación de Campo Registro de evaluación en campo 1 Solicitud de clientes internos Solicitud de mejoramiento o renovación de redes u otros Respuesta a solicitudes no atendibles Priorización ,del Requerimiento Reporte de Inversiones Atendibles Elaboración de metrados Elaboración del Carnet de Inversiones Evalúa la disponibilidad presupuestal Carnet de Inversiones PROCEDIMIENTO DE FORMULACION PRESUPUESTAL AF-PR-001 PROCEDIMIENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS II-PR-002 Elaboración del Plan anual de adquisiciones Listado de proyectos aprobados para el PAAC cronogramados Proceso de logistica Plan anual de adquisiciones y Contrataciones FIN Prohibido reproducir sin autorización del RD de ELSE. PROCEDIMIENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS Código Versión Aprobado Fecha Página : II-PR-002 : 02 : CSIG : 10-10-2013 : 1 de 3 COPIA CONTROLADA: ASIGNADA A: 1. OBJETIVO Y ALCANCE Establecer el Procedimiento con la finalidad de realizar la elaboración y gestión de los estudios y proyectos que se encuentran dentro de la lista de espera del carnet de inversiones, para su inmediata ejecución, teniendo como alcance las regiones concesionarias pertenecientes a ELSE. 2. DEFINICIONES 2.1 Estudio: Investigación y análisis previo de las condiciones que realiza la dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones para determinar las características de lo que se va a adquirir o contratar. 2.2 Proyecto: Es el conjunto de operaciones limitadas en el tiempo, de las cuales resulta un producto final (Metas Presupuestarias) que concurre a la expansión de la acción de gobierno, representa la creación, ampliación y/o modernización de la producción de los bienes y servicios implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada por la entidad. 2.3 Carnet de inversiones: Documentación o Lista de Proyectos o estudios en espera de ejecución. 3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Carnet de inversiones. Normativa Vigente para Elaboración de Perfil - SNIP-R°.D°-002-2009-EF/68.01 Base de Datos del GIS Indicadores de Gestión de Planeamiento Disponibilidad presupuestal del carnet de inversiones. Presupuesto de Inversión. Bancos de proyectos del SNIP Documentos de aprobación del SNIP. 4. RESPONSABILIDADES 4.1 El Comité del Sistema Integrado de Gestión: Es responsable de la aprobación del Presente Procedimiento. 4.2 Jefe de la División de Pérdidas e Inversiones: Es responsable de realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Procedimiento. 4.3 Especialista de la gestión de estudios y proyectos: Personal de ELSE, perteneciente al área de inversiones, será el encargado de realizar dicha gestión. 4.4 Jefe de la Oficina de Normas y Calidad: Cliente encargado de ELSE perteneciente al área de planeamiento, será quien emita la resolución de aprobación del estudio y/o proyecto. 5. DESARROLLO / PROCEDIMIENTO El procedimiento se lleva a cabo de acuerdo al flujo adjunto y a su vez se encuentra descrito a continuación. Prohibido reproducir sin autorización del RD de ELSE. PROCEDIMIENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS Código Versión Aprobado Fecha Página : II-PR-002 : 02 : CSIG : 10-10-2013 : 2 de 3 5.1 Estudios y Proyectos 5.1.1. El especialista de la Gestión de Estudios y Proyectos, dentro de las localidades concernientes a la empresa, contará con el Carnet de Inversiones y los Indicadores de Gestión. 5.1.2. Se deberá contar con el monto de disponibilidad presupuestal anual del Carnet de Inversiones. 5.2 Para el caso de Gestión de Estudios 5.2.1 Se procederá a la gestión del estudio, considerando el listado del carnet de inversiones. 5.2.2 Dentro de la Gestión del Estudio y según las etapas planteadas por el SNIP podrá establecerse a nivel de pre inversión: a) Perfil. b) Prefactibilidad. c) Factibilidad. 5.2.3 Finalizada la gestión del Estudio, se procederá a la aprobación, por parte del personal encargado del área de Normas y Estandarización, quienes a su vez emitirán una Resolución de aprobación (En caso no sea aprobada pasará nuevamente a su reformulación y elaboración del estudio). 5.2.4 Luego de contar con la resolución de aprobación del estudio, se consultara la disponibilidad de presupuesto, si este estaría disponible se generará el formato de orden de trabajo II-RE-001 ó II-RE-002 emitida por el especialista de estudios y aprobada por el área la Gerencia de Administración y Finanzas. 5.3 Consolidación por tipo de obra Constituyen las obras de: a) Baja tensión b) Media tensión c) Subestaciones d) Ampliación o Renovación de Alumbrado publico e) Obras de Centrales de Generación f) Obras de infraestructura 5.3.1 Concluida la elaboración del perfil se procede al ingreso de los datos técnicos del perfil en el Banco de proyectos del SNIP, generándose un código con lo quedará la ficha del perfil registrado. 5.3.2 Luego de registrado la ficha, se remite a la OPI del FONAFE dos ejemplares impresos y en archivo magnético para su revisión y aprobación de la viabilidad si en el caso no hubiese alguna observación. 5.3.3 Finalmente el proyecto para lanzar a convocatoria deberá contar con los tres requisitos principales: Resolución de aprobación del proyecto, viabilidad del SNIP aprobada y la disponibilidad presupuestal; con lo que el área de adquisiciones de la entidad tramitará el expediente de convocatoria correspondiente. 6. REGISTROS / ANEXOS Los registros generados son: II-RE-001 Orden de Trabajo II-RE-002 Orden de Trabajo Declaración de viabilidad del proyecto de Inversión Pública (OPI FONAFE) Expediente Definitivo Prohibido reproducir sin autorización del RD de ELSE. Código Versión Aprobado Fecha Página PROCEDIMIENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS FINANZAS NORMAS Y ESTANDARIZACION INVERSIONES : II-PR-002 : 02 : CSIG : 10-10-2013 : 3 de 3 MEM INICIO Carnet de Inversiones 1 Consolidación por tipo de obra Elaboración de proyectos Perfil del proyecto Elaboración de Perfil ¿Aprobación? NO 1 SI Resolución de aprobacion Registro en el banco de proyectos SNIP Viabilidad OPI FONAFE Disponibilidad de presupuesto ¿Aprueba SNIP? NO SI Orden de Trabajo Viabilidad ¿Monto >= S/: 94 500.00 ? SI Viabilidad aprobada OPI FONAFE II-RE-002 Orden de Trabajo > S/. 94 500 NO Elaboración del Proyecto Definitivo II-RE-001 Orden de Trabajo <= S/. 94 500 Expediente definitivo 1 Fin Proceso de logística II-PR-003 Ejecución de obra Fin Prohibido reproducir sin autorización del RD de ELSE. PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE OBRA Código : II-PR-003 Versión : 02 Aprobado : CSIG Fecha : 10-10-2013 Página : 1 de 9 COPIA CONTROLADA: ASIGNADA A: 1. OBJETIVO Y ALCANCE Establecer las actividades, tareas, métodos y tiempos para el desarrollo de las actividades de construcción, renovación, ampliación o modificación de las redes eléctricas, que requieren de: dirección profesional directa y permanente para su correcta ejecución y cumplimiento dentro de los términos del Contrato (en caso de obras por contrata), especificado en la memoria, planos, especificaciones, cálculos, presupuestos y otros documentos técnicos que establecen las características y dimensiones de una obra, para su valoración y ejecución. Con la finalidad de satisfacer la demanda eléctrica dentro de las localidades de concesión pertenecientes a ELSE y tener las redes eléctricas con la confiabilidad requerida de acuerdo a las normas establecidas. 2. DEFINICIONES 2.1 Expediente Técnico de Obra: Conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos y detalles de ejecución de obra, metrados y presupuesto, valor referencial, análisis de precios unitarios, calendario de avance y formulas polinómicas. 2.2 Postor: Persona natural o jurídica legalmente capacitada que participa en un proceso de selección desde el momento en que presenta su propuesta. 2.3 Convocatoria: Proceso por medio del cual, se anuncia o se llama a concurso de selección, para participar en un proceso público. 2.4 Buena pro: Acción y efecto de declarar ganadora a una empresa contratista quien ha de realizar la obra convocada. 2.5 Replanteo de Obra: Acción por medio del cual se vuelve a revisar y calcular nuevamente algunas especificaciones técnicas de la obra. 2.6 Programación de obra: Días de programación de ejecución de una obra en el tiempo establecido. 2.7 Contratista: El proveedor que celebre un contrato con la Entidad, de conformidad con las disposiciones de la ley y del Reglamento de la ley de contrataciones y Adquisiciones del Estado. 2.8 Inspector: Profesional o servidor de la entidad, que deberá contar como mínimo 1 año de ejercicio profesional y no requiere registro del OSCE. 2.9 Supervisor: Persona natural o jurídica especialmente contratada para ejercer inspección durante la ejecución de determinadas obras; en caso de ser una persona jurídica, esta designará a una persona natural como supervisor en la obra, deberá contar como mínimo 1 año de ejercicio profesional y requiere tener el Registro de consultor del OSCE. 2.10 OSCE: El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de las normas en las adquisiciones públicas del Estado peruano. Tiene competencia en el ámbito nacional, y supervisa los procesos de contratación de bienes, servicios y obras que realizan las entidades estatales. Prohibido reproducir sin autorización del RD de ELSE. PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE OBRA Código : II-PR-003 Versión : 02 Aprobado : CSIG Fecha : 10-10-2013 Página : 2 de 9 2.11 Cuaderno de Obra: Documento que, debidamente foliado, se abre al inicio de toda obra y en el que el inspector o supervisor y el residente anotan las ocurrencias, ordenes consultas y las respuestas a las consultas. 3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado Aprobado mediante D.L.N° 1017 Expediente Técnico de obra Contrato Calendario de Ejecución de obra Calendario de adquisición de materiales Garantía del Contratista AL-RE-001 Adquisiciones y Contrataciones 4. RESPONSABILIDADES 4.1 Comité de Calidad: Es responsable de la aprobación del presente procedimiento. 4.2 Jefe de la División de Perdidas e Inversiones: Deberá realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento del presente procedimiento. 4.3 Jefe de Asesoría Legal: Personal de ELSE encargado de llevar a cabo la firma del contrato de ejecución obra así como la entrega del expediente técnico. 4.4 Logística y Comité Especial: Personal de ELSE encargado de llevar a cabo las etapas del proceso de selección, encargándose de su organización y ejecución, desde la preparación de las bases hasta que la Buena Pro quede consentida, administrativamente firme o se produzca la cancelación del proceso. 4.5 Inspector o Supervisor: Persona contratada o asignada por ELSE; será el encargado de representar a la entidad, velar directa y permanentemente por el control y la correcta ejecución de la obra, cumpliendo con el plazo establecido, el costo contratado y la calidad especificada. 4.6 Residente de Obra: Persona contratada por parte de la empresa contratista, quien será el responsable de la conducción de la ejecución de la obra dentro de los términos del contrato y el expediente técnico. 4.7 Sistema Informático de Distribución: Personal de ELSE encargado de la actualización de información de las redes eléctricas en la base de Datos del GIS. 4.8 Jefe de la Oficina de Normas y Estandarización: Personal de ELSE encargado de la designación del Comité de Recepción de Obra. 5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO El procedimiento tiene sustento en la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento. El desarrollo del mismo se lleva a cabo de acuerdo al flujo adjunto y a la vez se encuentra descrito a continuación: 5.1 Seguidamente se suscribirá el contrato, para lo cual el postor ganador deberá presentar su expediente conteniendo además de los documentos previstos en las bases, los siguientes requisitos: Prohibido reproducir sin autorización del RD de ELSE. PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE OBRA Código : II-PR-003 Versión : 02 Aprobado : CSIG Fecha : 10-10-2013 Página : 3 de 9 1. Presentar la constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida por el RNP. 2. Designar al residente de la obra, cuando no haya formado parte de la propuesta técnica. 3. Entregar el Calendario de Avance de Obra Valorizado elaborado en concordancia con el cronograma de desembolsos económicos establecido, con el plazo de ejecución del contrato y sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), el cual deberá considerar la estacionalidad climática propia del área donde se ejecute la obra, cuando corresponda. 4. Entregar el calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado. 5. Entregar el desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, en el caso de obras sujeto al sistema de suma alzada. 5.2 La Documentación anteriormente mencionada será presentada a los cinco (5) días hábiles de producirse la notificación de otorgamiento de la Buena Pro. Caso contrario de que cumplidos los plazos establecidos el postor ganador no cumpla los requisitos, se procederá a otorgar la Buena Pro al postor que ocupo el segundo lugar. 5.3 Firmado el Contrato de Ejecución de Obra el Jefe de la División de Pérdidas e Inversiones cursará un memorando nombrando al personal que desempeñará la labor de inspector de obra. 5.4 En toda supervisión de obra se contará de modo permanente y directo con un inspector o supervisor, quedando prohibida la existencia de ambos en una misma obra. 5.5 El inspector o supervisor, deberá cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Se deberá contar con un supervisor, cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la ley anual del presupuesto. 5.6 El inspector o supervisor, es el representante de la entidad y tiene las siguientes funciones: a) Control Técnico: Material, calidad de obra, rendimiento y otros relacionados al control técnico. b) Control Económico: Financiero, valorizaciones, adelantos, garantías, rendimiento y otros relacionados al control económico. c) Control Administrativo: Administrativo legal, plazos (según calendario de ejecución de obra), documentación, rendimiento y otros relacionados al control contractual. 5.7 La oficina de Asesoría Legal hará entrega del Expediente Técnico de la obra, que contará con la firma del contratista y la entidad para el control administrativo. De esta manera el supervisor o inspector de la obra podrá conceder el adelanto directo al contratista, en caso de este ser solicitado. 5.8 El inicio del plazo de ejecución de obra (plazo contractual) comienza a regir desde el día siguiente que se cumplan las siguientes requisitos: a) Designación del Inspector o Supervisor según corresponda. b) Entrega del Expediente Técnico de obra por parte de la entidad. c) Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra; d) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación. Prohibido reproducir sin autorización del RD de ELSE. PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE OBRA Código : II-PR-003 Versión : 02 Aprobado : CSIG Fecha : 10-10-2013 Página : 4 de 9 e) Entrega del adelanto directo al contratista de haber sido solicitado por éste, hecho que deberá cumplirse por la entidad dentro del plazo máximo de siete (7) días de haber recibido la garantía correspondiente. 5.9 Iniciado el plazo contractual se procederá a la actualización del cronograma de ejecución de obra, en donde se detallarán las actividades de ejecución y de desembolso a efectuarse. El residente deberá entregar al inspector o supervisor el programa de actividades a desarrollarse durante el proceso de ejecución, dicho programa será detallado de forma semanal o mensual. 5.10 El residente procederá al replanteo de obra, dando su conformidad, se dará lugar a la ejecución de obra previa aprobación del inspector o supervisor; caso contrario de no haber presentado el replanteo se notificará al residente de obra, el expediente será revisados por el inspector o supervisor. 5.11 La información contenida en el expediente requerirá ser consultada al proyectista y/o especialista para tener un pronunciamiento y proceder a darle la conformidad y de esta manera proseguir con la ejecución de obra. De ser el expediente no conforme, será reformulado. Si no fuera necesaria la consulta al proyectista el Expediente necesitara de todas maneras el otorgamiento de conformidad para continuar con la etapa de ejecución o de lo contrario ser modificado. 5.12 Una vez iniciada la ejecución de obra por el residente, durante el transcurso de ésta, pudiera darse la ocurrencias de algún problema, duda o un suceso inesperado en obra, los mismas que deberán ser resueltos por el inspector o supervisor y en determinados casos se requerirá la intervención del proyectista. 5.13 De no producirse ninguna eventualidad la ejecución de la obra seguirá su curso normal y encontraremos que mensualmente o el último día de cada periodo previsto en las bases o en el contrato el residente elaborará la valorización de obra y los descuentos proporcionales en cada una de ellas. 5.14 El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para períodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva. Si la valorización presentada es encontrada conforme por el supervisor, pasará a formar parte del Expediente de Valorización Mensual que contará con: a) Datos generales de la obra, b) Resumen de la valorización mensual, c) Fórmulas polinómicas, d) Normas legales, e) Valorización propiamente dicha, f) Factura de Valorización. 5.15 El expediente de valorización mensual será cancelada por la Entidad como plazo el último día del mes siguiente de la valoración. 5.16 Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenará al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra. Prohibido reproducir sin autorización del RD de ELSE. PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE OBRA 5.17 Código : II-PR-003 Versión : 02 Aprobado : CSIG Fecha : 10-10-2013 Página : 5 de 9 Realizada la última valorización el residente solicitará la recepción de obra, y presentará el expediente de replanteo, el mismo que contará con los siguientes documentos: a) Copia de contrato, b) Replanteo de obra, c) Copia de cuaderno de obra, d) Resolución de aprobación de proyectos, e) Designación del supervisor, f) Certificado de habilidad, g) Acta de inspección y prueba, h) Carta de garantía. 5.18 En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente. 5.19 El expediente de Replanteo es derivado a la División de Operaciones para que la Oficina del Sistema Informático de Distribución, proceda a la actualización de los planos de redes eléctricas, en la base de datos del GIS (según Proceso IO-PR-006 de la División de Operaciones); de ocurrir que la información entregada por el residente no encuentre conformidad con la base de datos, será observada y se procederá a la absolución de las mismas por el residente. 5.20 Dada la conformidad del expediente de replanteo y verificada la culminación de la obra por el inspector o supervisor, la Oficina de Normas y Estandarización procederá a designar un comité de recepción de obra, En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de Recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor. 5.21 En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el Comité de Recepción, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el contratista. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del comité y el contratista. 5.22 De existir observaciones, éstas se consignarán en un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibirá la obra. A partir del día siguiente, el contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir del quinto día de suscrito el Acta o Pliego. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna. 5.23 Concluido con la recepción de obra se dará inicio a la liquidación de Contrato II-PR-004. Prohibido reproducir sin autorización del RD de ELSE. PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE OBRA 6. Código : II-PR-003 Versión : 02 Aprobado : CSIG Fecha : 10-10-2013 Página : 6 de 9 REGISTROS / ANEXOS Los registros generados son: Contrato de Ejecución de obra. Expediente Técnico de Obra Adelanto directo Calendario de Ejecución de Obra Cuaderno de Obra Entrega de calendario de suministro de materiales Acta de entrega de terreno y apertura de cuaderno de obra Expediente de replanteo obra Aprobación de replanteo de obra Adelanto de Materiales por parte del área de inversiones. Expediente de Valorización. Notificación de Cronograma acelerado. Control de pruebas de materiales Resolución de Ampliación de Plazo Informe de ampliación de plazo Informe de ampliación de plazo Solicitud de absolución de consultas al proyectista Informe del proyectista de respuesta a consulta Expediente como construido Acta de recepción de obra Prohibido reproducir sin autorización del RD de ELSE. Código : II-PR-003 Versión : 02 Aprobado : CSIG Fecha : 10-10-2013 Página : 7 de 9 PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE OBRA PLAZOS LOGISTICA /ASESORIA LEGAL INVERSIONES CONTRATISTA / RESIDENTE DE OBRA INICIO AL-RE-001 Adquisiciones y Contrataciones Entrega del expediente de contratacion y Anexos con firma del Contratista y la entidad para hacer entrega del adelanto Dentro de los 15 Dias Memorándum de Nombramiento al supervisor o inspector Oficio de Nombramiento al supervisor o inspector El Jefe de Inversiones Recibe el contrato y Nombra el Supervisor O inspector de la Obra Entrega de calendario de suministro de materiales e insumos (si forma parte del contrato) Entrega de calendario de suministro de materiales Entrega de terreno y apertura del cuaderno de Obra firmado por el Supervisor y Residente de Obra Oficio de entrega de adelanto directo Procedimiento de contabilidad SI Evalua en base al contrato y emite orden para la entrega de adelanto directo (5.10) Se Cumplre requisitos para iniciar Plazo de Ejecucion de Obra? Solicita Adelanto Directo de Menor al 20 % del presupuesto contractual? NO NO No inicia Computo de Plazo Contractual SI A Va a la Pag. Siguiente. Prohibido reproducir sin autorización del RD de ELSE. Código : II-PR-003 Versión : 02 Aprobado : CSIG Fecha : 10-10-2013 Página : 8 de 9 PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE OBRA DIRECTORIO/ G. INGENIERIA SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA / RESIDENTE DE OBRA Viene de la Pag. Anterior. A Expediente de replanteo de obra Solicita entrega de replanteo de obra Directorio Elabora el expediente de replanteo 1 1 Aprueba el expediente de Adicionales y/o deductivos Informe a la entidad Evalúa el expediente de replanteo Control de pruebas de materiales 2 Ejecución de Obra Control de la ejecución de obra Control tecnico Cuaderno de obra Registra las ocurrencias diariamente en el cuaderno de obra SIELSE Proceso de Contabilidad 2 FIN Evalua avance mensual de obra y realiza tramite Valorizacion mensual Aprobacion de valorizacion mensual Informe de ampliacion de plazo SI Gerencia de Ingenieria Aprueba o deniega solicitud Valorizacion mensual de la ejecucion de la obra Solicita ampliación de plazo Evalua solicitud de ampliacion de plazo NO FIN NO Obra concluida ? SI Cuaderno de obra Registra en el cuaderno de obra como obra concluida B Prohibido reproducir sin autorización del RD de ELSE. Va a la Pag. Siguiente. Código : II-PR-003 Versión : 02 Aprobado : CSIG Fecha : 10-10-2013 Página : 9 de 9 PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE OBRA SUPERVISOR O INSPECTORDE OBRA/ COMITÉ DE RECEPCION GERENCIA GENERAL CONTRATISTA / RESIDENTE DE c OBRA PLANEAMIENTO/ SID Viene de la Pag. Anterior. B Solicita replanteo de obra como construido Registro en cuaderno de obra Registra en el cuaderno de obra la conclusión de obra 5 días Informe de Conclusion de obra Constancia de conclusion de obra en cuaderno de obra Elabora un informe de conclusión de obra Expediente como construido Solicita 3 ejemplares de replanteo de obra como construido IOSI-PR-001 ACTUALIZACION DE REDES ELECTRICAS EN BASE DE DATOS GIS Elabora expediente de obra como construido Solicita recepcion de obra EN-IN-009 RECEPCION DE OBRA DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y SISTEMAS DE UTILIZACION Tramite para la recepcion de obra Comité de recepcion de obra Expediente del replanteo de obra como construido Verifica el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos Existe observaciones Comision de recepción de obra Recepción del documento Comision de recepción de obra NO Acta de recepción de obra Se procede a la recepción de obra SI Gestiona el Acta de recepcion de obra Se suscribe el acta de recepcion de obra Acta de observaciones No se recepcióna la obra y se suscribe un acta de observaciones 1/10 plazo contractual Solicitud de recepción de obra Levantar Observaciones Solicita recepción de obra Informe de levantamiento de observaciones FIN Comité de recepción de obra Verifica y e informa Recepcióna informe y emite el comité de recepción Verifica la subsanacion de observaciones Nose formularan nuevas observaciones Informe El comité de recepcion informara al representan te de la entidad Se pronuncia la entidad en un plazo de 3 dias SI Persiste la existencia de observaciones? NO SI Persiste la discrepancia Se realiza el acta de recepción de obra Acta de recepción de obra Conciliación o arbitraje NO FIN FIN Prohibido reproducir sin autorización del RD de ELSE. PROCEDIMIENTO LIQUIDACION DE CONTRATO Código : II-PR-004 Versión : 02 Aprobado : CSIG Fecha : 10-10-2013 Página : 1 de 3 COPIA CONTROLADA: ASIGNADA A: 1. OBJETIVO Y ALCANCE El objetivo del presente es desarrollar la liquidación de contrato estableciendo un proceso técnico-legal-administrativo bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que permite determinar el costo total de la obra y el saldo económico que puede ser a favor o en contra sea del contratista o de la entidad. Teniendo como alcance las regiones concesionarias pertenecientes a ELSE. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 DEFINICIONES Liquidez: Disposición inmediata de fondos financieros y monetarios, que permita determinar el costo total de la obra. Contrato: Es el acuerdo entre dos o más partes, para modificar, regular o extinguir una relación jurídica patrimonial lícita. Inspector: Será un profesional o servidor de la entidad, quien poseerá como mínimo 1 año de ejercicio profesional y no requiere registro del OSCE. Supervisor: Será una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin, en caso de ser una persona jurídica, esta designará a una persona natural como supervisor en la obra, poseerá como mínimo 1 año de ejercicio profesional y requiere tener el Registro de consultor del OSCE OSCE: Organismo de supervisión de contrataciones del estado. DOCUMENTOS A CONSULTAR Liquidación, documentos y cálculos detallados por parte del contratista Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado Aprobado mediante D.S. Nº 083-2004-PCM; modificado por la ley Nº 28267. Contrato Sistema de Precios Unitarios RESPONSABILIDADES Comité del Sistema Integrado de Gestión: Es responsable de la aprobación del presente procedimiento. Jefe de la División de Perdidas e Inversiones: deberá realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento del presente procedimiento. Inspector o Supervisor: Persona contratada o asignada por ELSE; será el encargado de desarrollar y gestionar la liquidación de contrato. Residente de Obra: Persona contratada por parte de la empresa contratista, quien será el responsable de realizar la liquidación de contrato. Jefe de Asesoría Legal: Personal de ELSE encargado del desarrollo del proceso de controversia, en concertación con las partes involucradas; pudiendo ser este de conciliación o arbitraje. 5. DESARROLLO / PROCEDIMIENTO El procedimiento tiene sustento en los Artículos 211º, 212º, 213º, 214º, 215º, 216º, 217º entre otros del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El desarrollo del mismo se lleva a cabo de acuerdo al flujograma adjunto y a la vez se encuentra descrito a continuación: 5.1 Una vez suscrita el Acta de recepción de obra, la entidad deberá notificar al contratista del desarrollo de dicho acto, para que este proceda a la elaboración de la liquidación de la obra. 5.2 El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados dentro de un plazo máximo de 60 días, contando desde el día siguiente de recibida la notificación de la suscripción del acta de recepción de obra. Prohibido reproducir sin autorización del RD de ELSE. PROCEDIMIENTO LIQUIDACION DE CONTRATO Código : II-PR-004 Versión : 02 Aprobado : CSIG Fecha : 10-10-2013 Página : 2 de 3 Dentro del plazo de 15 días de recibida, la empresa deberá pronunciarse. De ser favorable el pronunciamiento se procederá a consentir la liquidación para luego dar por culminado el contrato y cerrar el expediente pasándolo inmediatamente a la división de contabilidad. Si la liquidación presentada por el contratista fuese observada, este recibirá una notificación detallando las subsanaciones requeridas por parte de la entidad, teniéndose que pronunciar dentro de los 15 días siguientes, para así dar lugar a una revisión de documentos que se sujetara a verificar la subsanación de las observaciones, de ser conforme la misma se consentirá la liquidación de contrato. Si ocurriera que el contratista no acogiera las observaciones, este lo notificara por escrito, pudiendo desencadenar un proceso de conciliación y/o arbitraje. 5.3 En caso que el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la empresa en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo para el contratista. La empresa notificará la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los (15) días siguientes. 5.4 Entonces, podemos decir que elaborada la liquidación quedará consentida cuando practicada por una de las partes no sea observada por la otra, caso contrario, la parte observada deberá pronunciarse y levantar las observaciones dentro de los (15) días de haber sido recibidas las mismas; para luego volver a la etapa de revisión de documentos y calculo detallado efectuada por la parte observadora. 5.5 En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra; aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto (15 días hábiles). De continuar existiendo observaciones no acogidas se procederá a la formulación de un expediente de controversia o conciliación del que tomaran parte la entidad como el contratista y se notificara sobre la controversia para ser sometida a conciliación y/o arbitraje a la oficina de Asesoría Legal de la entidad. Si se lograra que la parte observada acogiera el proceso de conciliación y levantara las observaciones, la otra parte continuando con el procedimiento recepcionaría y revisaría la documentación para otorgar el consentimiento de la liquidación. 5.6 De no llegar a un acuerdo entre los comprometidos y no realizarse una conciliación, se efectuara un proceso arbitral, que dará lugar a un convenio y la notificación del mismo por Asesoría Legal; para luego ser implementado por la entidad con participación del contratista, seguidamente se da inicio a la culminación del contrato. 5.7 En el caso de que el contrato de las obras sea bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practicará con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados. Posteriormente se procederá a la liquidación de obra, una vez teniendo en cuenta los ítems mencionados, resaltando que no se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes a resolver. 5.8 Finalmente quedando aprobada o consentida la liquidación, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo; con la emisión de un expediente de Liquidación de Contrato a la división de contabilidad. 6. REGISTROS / ANEXOS Los registros generados son: Expediente de Liquidación de obra Notificación de elaboración de la liquidación por la entidad. Prohibido reproducir sin autorización del RD de ELSE. PROCEDIMIENTO LIQUIDACION DE CONTRATO ASESORIA LEGAL Código : II-PR-004 Versión : 02 Aprobado : CSIG Fecha : 10-10-2013 Página : 3 de 3 INVERSIONES CONTRATISTA INICIO Expediente de liquidacion de obra Presenta la liquidacion debidamente sustentada con los documentos y calculos detallados La entidad recepcióna y revisa y tiene un plazo de 60 días para emitir sus observaciones SI Presenta expediente de liquidacion de obra NO La entidad lo realiza el expediente de liquidación y emite una notificación Notifica SI Esta de acuerdo con la liquidación? NO ACA-PR-002 Liquidación de contratos ¿ Existe Observaciones de liquidación de obra? Expediente de liquidacion de obra Liquidacion concentida. Notifica FIN SI NO El contratista tiene 15 días para pronunciarse y si en su defecto podria emitir una liquidacion de obra nueva Liquidación de obra concentida ACA-PR-002 Liquidación de contratos FIN NO Si una de las partes esta de acuerdo Se tiene que manifestar mediante un escrito dentro de los 15 días SI Liquidación queda consentida Presento escrito Solicita sometimiento de controversia o conciliacion y/o arbitraje Notificación de controversia ACA-PR-002 Liquidación de contratos FIN Inicio de Arbitraje o Conciliación Proceso Arbitral o Conciliación Laudo Arbitral Conciliación Laudo arbitral Notificación de convenio Arbitral FIN FIN Prohibido reproducir sin autorización del RD de ELSE.