INSTITUTOTECNOLÓGICO DELACONSTRUCCIÓN, A.C. "APLICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO COMO HERRAMIENTA DELRESIDENTE DE OBRA, DURANTE LA EJECUCIÓN DEUNA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO. CASO: OBRAS POR CONTRATO ENLASECRETARÍA DE MARINA." TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: MAESTRO ENADMINISTRACIÓN DELACONSTRUCCIÓN. PRESENTA: MIGUELÁNGEL ROMERO SÁNCHEZ. ASESOR: M.A.E. DANIELORTEGAOSORIO. ESTUDIOS CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CONFORME AL ACUERDO NÚM. 00954061,DEFECHA SIETE DEMARZO DE1995. MÉXICO D.F., AGOSTO DE 2010 CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN AGRADECIMIENTOS: A ESA GRAN INSTITUCIÓN "SECRETARÍA DE MARINA" Por lagran oportunidad que me brindo para superarme en mivida profesional, a través de capacitarme con esta Maestría, reiterándole mi Subordinación y Respeto. A MIS PADRE: Por su inmenso ydesinteresado apoyo a lo largo de mivida y en esta nueva etapa de superación personal, por hacer de mi un ser lleno de aspiraciones ysobre todo por su gran amor incondicional. AMIJEFEYCOMPAÑEROSDETRABAJO: Por su apoyo y compresión durante esta etapa del aprendizaje, pero sobre todo por ese gran compañerismo que me demostraron durante la elaboración de este trabajo. A DIOS por haber puesto en mi camino aesa dos grandes mujercitas. A ti: MI ESPOSA. Porque sin tu gran apoyo, compresión yamor no hubiera podido culminar con esta nueva etapa de'conocimiento. Porque supiste aligerar micarga detrabajo con detalles y cariño. Pero sobre todo porque me comprendiste yregalaste demasiado tiempo detu vida. GRACIAS.TE AMO VERONICA Y A MI ANGELITO MI HIJA. Que entodo momento fuiste el motivo de inspiración, para poder llevar acabo esta Maestría y no obstante tu corta edad entendiste los momentos que no pude estar contigo. Gracias hija por ser elAngelito que ilumina mivida. Te amo mi niña preciosa. IV "APLICACIÓNDELPROCESOADMINISTRATIVOCOMOHERRAMIENTADEL RESIDENTEDEOBRA,DURANTELAEJECUCIÓNDEUNAOBRAPÚBLICA PORCONTRATO. CASO:OBRASPORCONTRATOENLASECRETARÍADEMARINA." RESUMEN. Lafinalidaddel presente trabajo es proporcionar al Residente de Obra, los conocimientos básicos de la administración con el fin de proporcionarles una nueva herramienta durante la ejecución de unaobra pública dentro de la Secretaría de Marina con el fin de que estas concluyan entiempoy forma,así como noquebrante la normatividad enmateria deobra públicavigente,para locualestá desarrollado encincocapítulos. En el capítulo uno, encontraremos definiciones de administración, con el fin de empezar a familiarizar a los Residentes de Obra con esta área del conocimiento, sus principios y algunas características clavesparaentenderla mejor. Enelcapítulo dos nosenfocaremos alaescuela del proceso administrativo comocomplemento del capítulo uno, servirá para identificar las etapas más comunes en citado proceso como lo son la planeación, organización, dirección y control, para que sea utilizado como herramienta de la Residencia deObra para unmejor seguimiento ycontrol durante laejecucióndeunaobra públicaa ejecutarseenlaSecretaríadeMarina. Enelcapítulotres ensupartemedular nosmuestracómo seestállevando acabola administración de lasobras publicas en la actualidad,através del área encargada de esafunción, así como una reseña histórica de esta noble Institución, con el fin de que personal ajeno a esta se forme un panoramamayordecitadadependencia. Enel capítulo cuatro identificaremos quienes son los responsables directos déla ejecución de los trabajos, a quienes va dirigido el presente trabajo cuáles son sus funciones y se especificaremos queesunaobrapúblicaporcontrato. Y por último en el capítulo cinco se propone la aplicación de un proceso administrativo como herramienta del ResidentedeObra,conelfindequesepuedaimplementar durante laejecuciónde lasobras porcontrato para queayudea mejorar la parteadministrativa delasconstrucciones yasí podertrabajar enarmoníaconlanormatividad enmateriadeobrapública,indicando lasfuncionesy responsabilidades durante el proceso, así como la aplicación de herramientas de apoyo y control paraqueelLíderdelasobrasentreguealfinalunproductodecalidadasuosusclientes finales. "APPLICATION OFTHEADMINISTRATIVE PROCESS AS ATOOL OF RESIDENT OFWORK DURING THE EXECUTION OF A CONTRACT FOR PUBLIC WORKS. CASE CONSTRUCTION CONTRACT INTHE SECRETARIAT OF MARINA" ABSTRACT. ThepurposeofthisstudyistoprovidetheResidentWork,basicknowledgeofmanagement toprovideanewtoolfortheimplementationofapublicworkwithinthe NavyDepartment in order that these be completed inatimely manner and does not violate the regulations on publicworkforce,forwhichitisdevelopedinfivechapters. In chapter one, we will find definitions of administration, to begin to familiarize residents workinthisareaofknowledge,principlesandseveralkeyfeaturestounderstanditbetter. Inchapter twowewillfocus to schoolto supplement the administrative process in chapter one,will identify common stages inthat process such as planning, organization, direction andcontrolto beusedasatoolof ResidenceWorkfor better monitoringandcontrolduring theexecutionofpublicworkstoexecuteattheNavyDepartment. Inchapterthreeinthecentralpartshowshowitiscarriedoutbytheadministrationofpublic works at present, through the area responsible for that function,and a brief history of this nobleinstitution,sothatanyoneotherthanthiswillformabigpictureoftheUnit. Inchapter four wewill identify thosewho are directly responsible for carrying outthework Dela, whom it may concern this paper what their duties and specify that a public works contract. Finally, in chapter five is proposed to implement an administrative process as a tool of resident work, so it can be implemented during the execution of works contract to help improvetheadministrative partoftheconstructionandsowecanwork inharmonywiththe regulations onpublicworks,indicatingthe rolesandresponsibilities duringthe processand theimplementationofsupportandcontroltoolsfortheLeaderoftheworksdeliveredtoend aquality producttohisortheirendcustomers. INTRODUCCIÓN. Todos sabemos que la manera más difícil de trabajar es cuando hay desorden, lo que subraya la necesidad de brindar unaherramienta que permitadarordenalasaccionesde los Residentes de Obra de la Secretaría de Marina, que le ayude a dar respuestas inmediatas y certeras a las exigencias de sus superiores, que pueda verdaderamente, llevar un control general de todas las actividades que se realizan en el proceso administrativo de una obra pública por contrato, obteniendo con ello el placer de sentirse orgulloso de su participación,con laseguridad dequesucliente, superiores, supervisores ytodoslosparticipantesaquienesdirige,oquedeéldependen,lequedaránagradecidos. Existe diversidad de material bibliográfico dirigidos a la Residencia de Obra y sin duda todos muyvalioso, sin embargo miapreciación basada en los que he leído o consultado, es que carecen de aplicación práctica que facilite las labores administrativas a este personaje esdecir, que dichos textos abundan en loteórico, descuidando la problemática realalaqueseenfrentadichoprofesionista, paralacualdentrodelaSecretaría deMarina nohasidopreparado. En ocho años que he colaborado en esta Honorable Institución, dentro de lo correspondiente a la "Coordinación Administrativa de Obras Públicas por Contrato", he observado diversos fenómenos que inciden en la edificación de variados géneros arquitectónicos, las cuales involucran, tanto a profesionistas, personal técnico y administrativo, entre los que, a manera de ejemplo, pueden mencionarse: la escasa capacitación del personalentodas lasespecialidades; deficiencias en la capacitación; los valores del profesional y colaboradores, cuya prioridad está en lo económico y no en lo laboral;lapreponderancia delosresultadosfinancieros,encontraposición conlostiempos, costos y calidad que exige la construcción de un inmueble y, por supuesto, factores culturales localesque repercutendirectamente enelcomportamiento detodos losactores dentrodelaobra. Laejecucióndeobrasdecalidad,demandalapresenciadepersonalprofesionalcalificado, responsable, con alta autoestima, capaz de valorar y apreciar su trabajo y de sentirse orgulloso por lo que hacey de cómo lo hace; características que lamentablemente no se transmiten en las obras ni en las calles , sino que se descubren al hacer una reflexión profunda del papel que cada unojuega en el campo laboral y que invariablemente está íntimamente relacionadoconlosquejuegan losdemás,enlaextraordinaria canchaquees la obra. Se debe estar consciente que los errores y los aciertos de Residente y/o colaboradores, repercuten en el quehacer de los demás actores de la obra, provocando retrasosotranquilidad,pérdidasoganancias,conflictosoarmonía. Derivado de la revisión de laestructura administrativa de lagestión gubernamental quese havenido llevando desdeelsexenio pasadoycon unacontinuidad hasta laactualidad,se han identificado accionesdecarácter administrativo que noagregabanvalor, asícomo la duplicidaddefunciones. Con la finalidad de sanear lo antes mencionado, reducir costos en el aparato gubernamental, así como eficientar la gestión administrativa federal y direccionar adecuadamente los puestosdealtadirecciónconlosgradosjerárquicos correspondientes, se determinó hacer una reestructuración en el órgano federal con lo cual aparecieron las Direcciones Generales Adjuntas dependientes de las Direcciones Generales. Esto no exceptuó a la Secretaria de Marina, en la cual, apareció entre otras, la DIRECCIÓN GENERALDEOBRASYDRAGADOdependientedelaDirecciónGeneraldeServicios. Enla Secretaria de Marina se trató de implementar unsistema de Gestión de laCalidad, enelcualsevieroninvolucradastodaslasDireccionesyquesibiensehangeneraronuna serie de procesos sistemáticos operativos (PSO), estos pueden ser reforzados mediante unprocesoadministrativoquesirvacomoherramientaacadaunodelosinvolucradospara alcanzar la misión de la DIGAOD. Sin embargo se ha seguido trabajando así, lo cual ha ocasionado quelosPSOparaelcontrolyseguimiento deunaobra porcontrato realizadas por la SEMAR no fluyan con intensidad en algunos líderes (Residentes de Obra) encargados de la ejecución de las obras, ocasionando con esto una problemática al no permitir llevar administrativamente las obras acorde a la normatividad vigente en materia deobrapública,ocasionando unmalcierreadministrativo. Se ha observado, que falta un Proceso que oriente a llevar eficaz y eficientemente la administración deunaobrapúblicaporcontratoyhoyteniendo unavisióndeAdministrador entiendo la importancia que tiene alinear adecuadamente los objetivos hacia una misión bien establecida mediante la implementación de un proceso que fortalezca a todos los líderes que se encuentren desempeñando la función de Residentes de Obra así como motivarlos para que visualicen el desarrollo de las obra no solo desde el punto de vista material, sino consolidar en ellos una filosofía administrativa que los haga sentir suya la ideadequelaadministraciónenunaobranoesmenosimportanteyporconsiguientedebe ir de la mano de la construcción para lograr entregarle a sus clientes un producto de excelencia. Si se crea una visión administrativa en los Residentes de Obra, a través de la implementación de un proceso administrativo que les permita llevar un procedimiento controlado de una obra pública por contrato, es factible que estas concluyan acorde a la normatividadvigente. "APLICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO COMO HERRAMIENTA DEL RESIDENTE DE OBRA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO. CASO: OBRAS POR CONTRATO EN LASECRETARÍA DE MARINA." ÍNDICE Resumen 1 Abstract 2 Introducción 3 índice 6 CAPITULO 1. FUNDAMENTOS DEADMINISTRACIÓN. Introduccióncapitular 10 1.1.1 QuéeslaAdministración 12 1.1.1 LaAdministración Pública 12 1.2 PorquéelResidentedeObradebesaberdeAdministración. 1.3 Arte,CienciaoDisciplina 13 1.4 RequisitosTécnicos,HumanosyConceptuales 14 1.5 PrincipiosdeAdministración 1.6 Característicasclaveparaentender laAdministración Conclusióncapitular 13 16 18 20 C A P I T U L O 2. PROCESO ADMINISTRATIVO. Introduccióncapitular 22 2.1 Antecedentes históricos 22 2.2 EscueladelProcesoAdministrativo 26 2.3 CriteriodelprocesoAdministrativo 28 2.4 Planeación 29 2.5 Organización 31 2.6 EjecuciónoDirección 2.7 Control 49 Conclusióncapitular 57 35 CAPITULO 3 LAACTUALIDAD ADMINISTRATIVA DE UNA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO EN LA SECRETARIA DE MARINA. Introduccióncapitular 59 3.1 UnpaseoporlahistoriadelaSecretaríadeMarina 3.2 EstructuravigentedelaSecretaríadeMarina 3.3 Misión,AtribucionesyOrganización 60 64 65 3.3.1 Misión 65 3.3.2 Atribuciones 66 3.3.3 Organización 67 3.4 DIGAOD,laencargadadegenerar laobra públicaenlaSEMAR 3.5 LaactualidadAdministrativadeunaObraPúblicaporContrato... 68 70 Conclusióncapitular 73 CAPITULO 4 LAOBRA PÚBLICA Y SUS PRINCIPALES ACTORES. Introduccióncapitular 75 4.1 LaObra Pública 75 4.2 ObrasPúblicasporContrato 77 4.3 ActoresprincipalesenunaObraPúblicaporContrato 4.4 ResidentedeObra 79 4.5 SuperintendentedeConstrucción 81 4.6 SupervisióndeObra 82 4.7 PrincipiosdeÉtica 84 Conclusiones capitulares 78 86 7 CAPITULO 5 DISEÑO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AAPLICARSE EN UNA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO EJECUTADA EN LA SEMAR. Introduccióncapitular 5.1 88 Problemaque presentaunaobraporcontrato paraconcluirseen. tiempoyforma 88 5.2 Laobrapúblicadebeseruntrabajodeequipo 5.3 Compartamos unsueño 5.4 Comolograreficientar laadministracióndeunaobraporcontrato. 5.5 Comencemoselsueño 5.6 Aplicacióndelprocesoadministrativo comoherramientadelresidente deobra,durantelaejecucióndeunaobrapúblicaporcontrato 5.6.1 92 93 94 95 Funcionesyresponsabilidades delaResidenciadeObra duranteelprocesoadministrativo 5.6.2 90 98 Aplicacióndeherramientasdeapoyoycontrolpara el. ResidentedeObra 104 Conclusiones capitulares 115 CONCLUSIONES 117 BIBLIOGRAFÍA 119 GLOSARIO 121 ANEXOS 123 "APLICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO COMO HERRAMIENTA DEL RESIDENTE DE OBRA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA PORCONTRATO. CASO:OBRASPORCONTRATO ENLASECRETARÍA DEMARINA." CAPITULO 1. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN. Introducción capitular. 1.1 QuéeslaAdministración. 1.1.1 LaAdministraciónpública. 1.2 PorquéelResidentedeObradebesaberdeadministración. 1.3 Arte,CienciaoDisciplina. 1.4 RequisitosTécnicos, HumanosyConceptuales. 1.5 Principiosdeadministración. 1.6 Características claveparaentenderlaadministración. Conclusióncapitular. . " ' < ! ' '• CAPITULO 1. FUNDAMENTOS DEADMINISTRACIÓN. Introducción Capitular. En presente capítulo se hace un intento por compartir la teoría, los fundamentos y técnicas de la administración. Con el propósito fundamental de presentar una investigación con un enfoque práctico, que ayude a despertar la conciencia sobre la importancia y las implicaciones de administración en toda organización en donde se puedandesenvolver losfuncionarios públicosquesedesempeñen comoResidentesde Obra,con elfin de fomentar unespíritu de investigación que les ayude a crearse una visón administrativa que les permita ala horade realizar una obra pública por contrato darle la importancia, nosolo desde el punto devista construcción sino también como administradoresdeobra,permitiendoqueselogrenlosobjetivos planteadosatravésde los recursos humanos, materiales, equipos y dinero, dentro de las restricciones de tiempo,esfuerzoycostospredeterminadas. 1.1QuéeslaAdministración Enla actualidad existen numerosas definiciones de la administración, una de ellas es: lograr que se hagan las cosas mediante otras personas. Esta y la mayoría de las definiciones tienen méritosyseñalan aspectos deimportancia delaadministración,sin embargoparaelpresentetrabajoseñalolassiguientesdefiniciones: "el esfuerzo coordinado de un grupo social para obtener un fin con la mayor eficacia yel menor esfuerzo posible"1 "proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad"2 1 MunichGalindo, Lourdes,"Fundamentosdeadministración",Edit.Trillas, Decimoquintareimpresión, agosto2004, pág.25 2ídem,pág.26. 10 "La administración es un proceso, que consiste en las actividades de planeación, organización, ejecución y control, desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos planteados, apoyándose con el uso adecuado de seres humanos, materiales, maquinaria y otros recursos." 3 RECURSOS BÁSICOS FUNCIONES FUNDAMENTALES OBJETIVOS PLANTEADOS Los 6elementos El procesoadministrativo Resultadosfinales Planeación Ejecución Hombresy mujeres. Materiales. Maquinaria. Métodos. \7 ¿r\ Dinero. V z\ Mercados. Organización Control Fuente:GeorgeR.Terry,StephenG.Franklin,"Principiosdeadministración",Cia.Edit.Continental,S.A.de C.V. México,2004,pág.22 La figura anterior, muestra de manera gráfica la definición de administración, en donde los seis elementos de la administración, o recursos básicos, como suelen llamarse, están sujetos a las funciones fundamentales de la administración: Planeación, Organización, Ejecución y Control,esto para lograr alcanzar los objetivo planteados. 3 George R.Terry, Stephen G.Franklin, "Principios deAdministración", Cia. Edit. Continental,S.A. de C.V. México,2004,pág. 22. Debemos enfatizar que la administración es una actividad que convierte los recursos humanosyfísicosdesorganizadosenrecursos útilesyefectivos. "ELQUETRABAJACONDILIGENCIA PEROSINMÉTODO, ARROJACONUNAMANOLOQUEGANACONLAOTRA." CharleCalebColton.1780. Por lo anterior, espero que a cada uno de los "Líderes de Proyectos" (Residentes de Obra) logren a través de este trabajo, embarcarse en una nueva aventura llamada PROCESO ADMINISTRATIVO y sobre toda logre influir en cada una de las dimensionesdesuvida. 1.1.1 AdministraciónPública. Administración pública es untérmino de límites imprecisos que comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión del Estado ydeotros entes públicos con personalidadjurídica,yasean deámbito regional olocal. Por sufunción, laAdministración Pública poneencontacto directo a la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo losintereses públicos deforma inmediata, porcontraste conlospoderes legislativoyjudicial,quelohacendeformamediata. No obstante, el concepto de administración pública puede ser entendido desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista formal, se entiende a la entidad que administra, o sea, al organismo público que ha recibido del poder político la competenciay losmediosnecesariosparalasatisfaccióndelosinteresesgenerales. Desde un punto de vista material, se entiende más bien la actividad administrativa, o sea, la actividad de este organismo considerado en sus problemas de gestión y de existencia propia,tanto en sus relaciones con otros organismos semejantes como con losparticulares paraasegurar laejecucióndesumisión. Por otro lado, el Instituto Nacional de Administración Pública A. C, en su marco normativo, concibe a la"Administración Pública comofuerza integradora e instrumento de cohesión social, con el propósito de reducir las tensiones en una sociedad democrática quepretende,alavez,alcanzar elmayordisfrutede laslibertades,juntoa 12 lasposibilidades másampliasde igualar lasoportunidades dedesarrollosociopolítico y económicoenelmarcodepluralidadmanifiestaentrelapoblaciónmexicana."4 1.2Porqué elResidente de Obra debesaber de administración Entodotipodeorganización humana existe algunaforma deadministración,endonde todos resultamos afectados por la buenas o malas practicas administrativas, y en consecuencia debemos aprender a reconocer y a influir en la calidad de la administración queafectaanuestrasvidas. La administración hace que los esfuerzos humanos sean productivos, lleva el orden a los esfuerzos combinando los sucesos aislados y la información desarticulada en relaciones significativas, estas relaciones operan después para solucionar los problemasyalcanzar losobjetivos. "EL SER EXTRAORDINARIO, NO ES HACER UNA COSA EXTRAORDINARIA, SINO LO COTIDIANO HACERLO EXTRAORDINARIAMENTEBIEN." Autordesconocido. 1.3 Arte, Ciencia o Disciplina Se ha dicho que la administración es una arte que lucha por convertirse en ciencia. Otros sostienenqueelestudioformal de laadministración principio comociencia, pero ha sido contaminado por numerosos factores procedentes de varias disciplinas, convirtiéndola, enel mejor de loscasos,en unaciencia suave o carente defuerza. En realidad, la administración es una disciplina ecléctica con elementos de arte y de la ciencia,comolopuedeconfirmarcualquieraquelapractique. Silaciencia leenseñaaunoaconocer, elarteenseña ahacer. Enlaobra pública por contrato, los Residentes de Obra tienen que conocer y hacer cosas con eficiencia y efectividad paratener éxito,demaneraquesonciertamente unacombinación científica y artística únicamente en la práctica. Elviejo refrán de que "el conocimiento es poder" 4MarcoNormativodelInstitutoNacionaldeAdministración Pública,publicadoporelconsejo directivo2008-2010,juniode2009. sólo esverdad en su aplicación.Todos nosotros conocemos a personas que son muy inteligentes, peroflojasy poco dispuestas aaplicar susconocimientos ala soluciónde problemasyallogrodeobjetivos. En cierto sentido se puede decir que el arte de la administración principia en donde terminalacienciadelaadministración.Primeroseutilizan loshechos,seda preferencia a loconocido y seconsideran losdatos sobre lostangibles. Se empleanestas ayudas científicas hastasus límites, peroencualquier casodado pueden parecerinadecuadas. Es entonces que el Residente de Obra debe recurrir a la habilidad administrativa artística para desempeñar su puesto. La decisión de seguir adelante en un momento más que otro, o actuar aun cuando se carezca de todos los datos convenientes, muestranqueestáinvolucradoelarteenlaadministración. 1.4 Requisitos Técnicos, Humanos y Conceptuales. LosResidentesdeObraquetriunfendebensereclécticos,yaquedebenposeeryestar especializados en las áreas técnicas, humanas y conceptuales de la vida organizacional. La siguiente figura sugiere que los altos puestos administrativos requieren conocimientosy habilidades másdecarácter humanoyconceptual,queconocimientos técnicos. A niveles organizacionales más bajos, están involucradas necesidades más técnicasyhumanas,conmenosénfasiseneltrabajoconceptual. _14J Niveles organizacionales Superior Humano Medio Téenicfflt Supervisor Conocimientos requieren y habilidades que se * Los conocimientos y habilidades que se r e q u i e r e n v a r í a n c o n el nivel o r g a n i z a c i o n a l . Fuente: George R Terry, Stephen G Franklin, "Principios de administración", Cía Edit Continental, SA. de C V México, 2004, pág 26 Los conocimientos y habilidades técnicas incluyen entender y ser expertos en utilizar una actividad específica, como un proceso procedimiento o técnica. Esto por lo general consiste en un conocimiento especializado y la destreza para desempeñarse dentro de esa actividad. La habilidad técnica capacita a una persona a desempeñar la mecánica por untrabajo en particular. El conocimiento y habilidad humanos, como su nombre lo sugiere, incluye las habilidades para trabajar con otros y ganarse la cooperación de las personas en el grupo de trabajo. Esto quiere decir que el Residente de Obra debe saber que hacer y tener la capacidad de poder comunicar ideas y convicciones tanto a sus colaboradores directos, como a todo el personal con que interactúa en la ejecución de una obra pública y entender los pensamientos que los demás tratan de transmitir. Además el Residente con conocimientos humanistas y habilidad entiende y reconoce las ideas que 15 se producen ante las situaciones y, a su vez, que ajustes o cambios en estas ideas podríanhacersecomoresultadodetrabajar conotrapersonas. Los conocimientos y habilidades conceptuales incluyen tener la habilidad para visualizar laorganizacióncomounconjunto,entrevertodaslasfunciones comprendidas enunasituación ocircunstancia dada. Eseste requisito conceptualelque hacequeun Residente de Obra reconozca las interrelaciones y los valores relativos de los varios factoresentrelazadosenunproblemaadministrativo. Paraconceptualizar el Residente deObra requiere imaginación,amplios conocimientos y la capacidad mental para concebir ideas abstractas. La aplicación de este requisito puede implicar sugerir desde introducir tecnología de computadoras a las operaciones delaorganización hastamodificaroimplementarformasdetrabajo. 1.5 Principios de Administración. Se define como un principio a una declaración overdad fundamental que proporciona unaguíaparaelpensamientooacción. Utilizándolos los Residentes pueden ser capaces de lograr con más facilidad sus objetivosyevitarcometererroresfundamentalesensusactividades. Losprincipiosqueseenunciaran,sonbásicosperonoabsolutosyconforme hayanmás investigaciones, surgirán nuevos principios se modificaran nuevos principios administrativos y algunos serán descartados como noverdaderamente representativos delapráctica administrativaactual. El uso de principios de administración tiene como finalidad simplificar el trabajo administrativo.5 5GeorgeR.Terry,StephenG.Franklin,"PrincipiosdeAdministración",Cia.Edit.Continental,S.A. deC.V. México,marzo2003,Págs.28 Principiosdeiaadministración: 1.- Prácticas, lo que quiere decir que pueden serj aplicados casi en cualquier! momento de la vida de la organización y que serán] apropiados. •PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN / 3.- Congruentes para conjunto de circunstancias similares en que se presentaran resultados similares y 4.- Flexibles, por que su aplicación habrá de tomar en cuenta diferencias o cambios particulares en las condiciones que afectan a la organización. Fuente:Elaboraciónpropia,adaptadodeGeorge R.Terry,StephenG.Franklin,"Principiosde Administración",Cia.Edit.Continental,S.A.deC.V. México,marzo2003,Págs.27-28 1.6 Características claveparaentender laadministración.' • Laadministración tiene unpropósito. Laadministración trataconellogrodealgo específico, expresado como objetivo o meta. El éxito administrativo por lo general se mide porel grado hasta el cual se alcanzan los objetivos. Esta existe debido aquees unmedioefectivodehacerquesehagaeltrabajo necesarioyelhechodequealgunos profesionistas tengan colaboradores o subordinados a sus órdenes no los hace ipso factoResidentesdeObra. • Laadministración hacequesucedan cosas. Los Residentes de Obra centransu atención y esfuerzos para producir una acción exitosa. Saben donde principiar, que hacer para mantener las cosas en movimiento y como seguir. Los Residentes que triunfantienenansia dealcanzar logros. Estosignificaqueenalgunoscasoslapersona quepractica laadministración puedeencontrarse que noestaganando unconcursode popularidad,perolosmiembrosdesuequipodetrabajolosiguenrespetando. • Laadministración es una actividad, no una persona o grupo de personas. La palabra manejar es más precisa y descriptiva que administración, sin embargo el uso popular ha hecho de administrar el término ampliamente aceptado. La administración noserefiere apersonas,esunaactividadcomoladecaminar,leer,nadarocorrer.Las personas que practican la administración pueden designarse como gerentes, jefes ejecutivos, Residentes de Obra. Además la administración es una actividad distinta, puede estudiarse, obtener conocimientos sobre ella y adquirir habilidades en su aplicación. • La administración se logra por, con y mediante los esfuerzos de otros. Para participar en la administración se necesita renunciar a la tendencia normal de que el Residente de Obra o líder de proyecto hagan solos todas las cosas y hacer que las tareas se ejecuten por, con y mediante los esfuerzos de todos los colaboradores del equipo.Estoesmucho másfácildeloqueparece.Porlogeneralunapersonaadquiere destreza en un tipo especializado de trabajo y logra promociones mediante los conocimientos y habilidades incrementados en este campo de especialización. Sin embargo,llegaelmomentoqueunapromociónadicional requierecambiardelpapelde 6 GeorgeR.Terry,StephenG.Franklin,"PrincipiosdeAdministración",Cia.Edit.Continental,S.A.deC.V. México,marzo2003, Págs.33 ÍS f especialista al de miembro de la administración, la medida primordial del éxito se convierte enfijar oasegurar unacuerdo sobre losobjetivos adecuadosy hacerque los demás cumplan estos objetivos. El éxito con que se haga este cambio deliberado determinaelpotencialdelnuevoResidentedeObra. Confrecuencia elmejorvendedorqueespromovidoagerentedistritaldeventas,sigue siendo un vendedor por que no llega a comprender la diferencia administrativa entre hacer que los vendedores vendan y saber cómo vender. En forma similar en la administración Pública Federal, un Funcionario público (Ingeniero civil o Arquitecto) experto en procesos constructivos y en la ejecución de una obra por contrato, promovido para ser Residente de Obra, puede continuar siendo experto en sus técnicas,sinteneréxitoenelnuevoprocesoadministrativo.7 • Por lo general la Administración esta asociados con los esfuerzos de un equipo de trabajo de alto desempeño, sin embargo, la administración también es aplicable a los esfuerzos de un individuo. Elénfasis de equipo se deriva del hecho de que en una empresa cobra vida para alcanzar objetivos y estos son alcanzados con másfacilidad porungrupodequeporunapersona. • LaAdministración esintangible.Sele hallamadolafuerza invisible,supresencia estaevidenciada porelresultadodesusesfuerzos-orden,colaboradores entusiastasy productividad adecuada—. Por extraño que parezca,su identidadentra enfoco porsu ausencia o por la presencia de su opuesto directo, la mala administración ya que los resultadosdeestasonclaros. • La Administración se ayuda, no se reemplaza, por la computadora. La computadora es una excelente y poderosa herramienta, puede ampliar la visión de un Residente deObrayagudizar su percepción proporcionando másinformación enforma más rápida para tomar decisiones clave. La computadora ha hecho que el Residente pueda hacer análisis más allá de las capacidades analíticas humanas, ha obligado a 7 Adaptadode:GeorgeR.Terry,StephenG.Franklin,"PrincipiosdeAdministración",Cia.Edit.Continental, S.A.deC.V. México,marzo2003,Págs.34 estos areexaminar sus procesosy criteriosanalíticos ante las increíblesfacilidades de procesamiento dedatosyretroalimentación delascomputadorasmodernas. Sinembargo,el residentedebeaportarelcriterioy la imaginación,asícomoevaluar el significadodelosdatosencadacasoindividual. • La Administración es un medio extraordinario para producir un verdadero impacto sobre la vida humana. Un Residente puede hacer mucho para mejorar el entorno de trabajo, para estimular a los colaboradores a hacer mejores cosas y para hacer que sucedan cosas favorables, puede lograr progresos, aportar esperanza y ayudarasuscolaboradoresaadquirir lomejordelavida. Conclusióncapitular. Losconceptos, principios y características de la administración que se identificaron en este capítulo, son enfoques que se han retomado de diversos autores, sin embargo cada organización se administra de acuerdo a sus necesidades y lo verdaderamente importante al conocer estos criterios es sus aplicación práctica. El líder de proyecto evaluará que directrices administrativas serán las óptimas para determinado caso, el criterio y el sentido común son indispensables para la aplicación de la teoría administrativa. Salvo en las grandes empresas que son las más avanzadas en cuanto a sistemas gerenciales,lagran mayoría aplicansistemasadministrativos inadecuados,obsoletoso inaplicables a la realidad. De ahí la responsabilidad del Líder, al ser su misión la de crear tecnología propia, adecuada a la situación socio-económica y cultural de la Instituciónquelepermitatraerconsigocambiosalasimposicionesdeaccionessociales e individuales encaminadas a la transformación de paradigmas, relativas a la nueva aceptación de nuevas ideologías y valores, lo que podrían condicionar la actividad del ser humano como elemento clave en la Secretaria de Marina permitiendo el logro de unaapertura hacia laintegración delaevaluación administrativa enelámbitodelsector público. 20 "APLICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO COMO HERRAMIENTA DEL RESIDENTE DE OBRA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO. CASO: OBRAS POR CONTRATO EN LASECRETARÍA DE MARINA." CAPITULO 2. PROCESOADMINISTRATIVO. Introduccióncapitular 2.1 Antecedentes históricos 2.2 EscueladelProcesoAdministrativo 2.3 Criteriodelprocesoadministrativo 2.4 Planeación 2.5 Organización 2.6 EjecuciónoDirección 2.7 Control Conclusióncapitular 21 CAPITULO 2. PROCESOADMINISTRATIVO. Introducción capitular. En el capítulo anterior definimos lo que es la administración, sus principios, y algunas características con la intensión de generar un panorama más amplio de lo que es "ADMINISTRAR" Sinembargoydebidoaqueeltítulodeestetrabajoesaplicacióndel proceso administrativo como herramienta del Residente de Obra, durante la ejecución deunaobrapública porcontrato,portalmotivoesnecesarioentenderdeigualformade donde sale o que es un proceso administrativo. En este capítulo se hablara de los antecedentesenlaprácticadelaadministración hasta llegaraexaminar loconcerniente alPROCESOADMINISTRATIVO, conlafinalidad de proporcionarles unentendimiento y panorama másampliodeestapráctica administrativa quehaexistidoyhasta lafecha seencuentraenorganizacionesdetodotipo. 2.1 Antecedentes históricos. Lapráctica delaadministración heexistidodesdelostiemposmásremotos. Losrelatos judeo-cristianos de Noé, Abraham y sus descendientes indican el manejo de gran númerodepersonasyrecursos paralograralcanzar unavariedaddeobjetivos,muchos textos administrativos citan a Jetro, el suegro de Moisés, como el primer consultor administrativo,elenseñoaMoiséslosconceptosdeladelegación,laadministraciónpor excepción y elalcance del control. Lasantiguas civilizaciones de Mesopotamia, Grecia y Roma mostraron los resultados maravillosos de una buena práctica administrativa en la conducción de asuntos políticos, en la construcción de caminos y estructuras masivas y el desarrollo de sistemas elaborados de la contabilidad. La civilización occidental ha sido afectada por las iglesias católicas y protestantes, que han desarrollado estructuras organizacionales mundiales utilizando los conceptos administrativos.8 George R.Terry, Stephen G.Franklin, "Principios deAdministración", Cia.Edit.Continental,S.A. de C.V. México,2004,pág. 42 La práctica administrativa en los negocios, en el gobierno y la iglesia permaneció bastante estable a través del siglos XVIII con el nacimiento de la Revolución Industrial en Inglaterra. Esencialmente esta Revolución produjo la sustitución del poder mecánico por el poder humano vía la máquina de vapor, en unas pocas décadas se alteró de manera dramática todo el cuadro de la actividad industrial. La mayor utilización de las máquinas y el mejoramiento de los sistemas de transportes y comunicaciones produjeron la centralización de las actividades de producción, el establecimiento de nuevas relaciones entre patrones y empleados, y la separación entre consumidores y productores. Bajo estas nuevas condiciones, el medio acostumbrado para establecer y alcanzar los objetivos resultó insatisfactorio y dio origen a nuevos medios de administración. Con la Revolución Industrial se iniciaron los primeros experimentos científicos en la práctica de la administración. A principios de 1900 Charles Babbage, en ocasiones citado como el santo patrono de la investigación de operaciones comenzó a investigar métodos para mejorar la productividad del trabajador con el uso de mediciones del trabajo y determinación de costos, la participación de utilidades y planes de incentivos. Babbage invento un antecesor de la computadora actual a la que llamo máquina de diferencias que en realidad ejecutaba cálculos matemáticos y calculaba probabilidades estadísticas.9 James Montgomery, un propietario gerente textil de Escocia en realidad escribió los primeros textos administrativos. Eran demasiado técnicos y de estilos de miras estrechas pero, no obstante se dirigían a los problemas de planeación, organización y control en las primeras fábricas.10 A Robert Owens, un exitoso empresario textil, no gusto el proceso de la industrialización sobre todo con respecto a la especialización o división del trabajo - . Intento hacer resaltar el elemento humano de cooperación en las fábricas que administraba, y trato de educar a lostrabajadores paraquefueran generalistas conrespecto al negociode laempresa. 9 ídem.Pág.43 ídem. 10 Charles Dupin fue un educador industrial en Francia que fue unos de los primeros en apoyar la enseñanza de técnicas administrativas más amplias en la universidad. Recalco que los gerentes necesitan más que habilidades técnicas para maximizar la producción. Los ferrocarrileros fueron el primer y verdadero gran negocio en los EUA. El coronel John Stevens obtuvo la primera franquicia de New Jersey en 1815. Daniel McCollum intento crear una estructura organizacional formalista y un sistema para este gigante industrial en expansión. Después, Henry Varnum Poor, pulió y promovió los principios de McCallum a través del medio impreso, hizo destacar tres puntos principales en su esfuerzo editorial: > La organización sistemática es básica para toda administración y debe haber una clara división del trabajo; > La comunicación continua por medio de reportes es esencial para un control efectivo, y > La comunicación debe ser registrada para que se convierta en útil para decisiones futuras. Para finales del siglo XIX mucho se había escrito y practicado sobre la administración. Sin embargo casi todo el material era muy localista, limitado a la industria particular del autor - entrenador. En la misma forma, la mayor parte de él era técnico y solo en ocasiones aludía a los amplios principios generales para todas las formas de organización. Con el advenimiento de Frederick W. Taylor y la escuela de la administración científica se inicio del estudio general de la administración como disciplina afín a la física, la historia, las matemáticas y a otros campos de estudio. De este y de otros desarrollos anteriores, han surgido numerosas escuelas de pensamiento administrativo, comoson: a. b. c. d. e. f. g. Laadministración científica. Decomportamiento. Social. Sistemas administrativos. Administración decisional. Medición cuantitativa. Proceso administrativo 24 •Época primitiva. División del trabajo por edady sexo. El hombre utiliza enforma reaumentaría la administración altrabajar en grupo, ejemplo: la caza del mamut. •Periodo agrícola. ^ ^ Vida sedentaria. Aparición del estado. Desarrollo de grandes civilizaciones, apoyándose en la administración empírica del trabajo colectivo y de lostributos. Aparición del esclavismo. Aplicación de la administración mediante Antigüedad grecolatinar^ una estricta supervisión del trabajo y sanciones detipo físico. •Administración, origen y desarrollo •Feudalismo. Inicialmente la administración de los feudos se efectuaba de acuerdo a los criterios del señor feudal. Posteriormente lossiervos se i independizan, apareciendo los talleres -^ artesanales. Nuevas formas de administración: •estructura detrabajo extensas, niveles de supervisión escasos. Surgen los gremios, (antecedentes del v sindicato.) K Centralización de la producción. Auge industrial. Administración detipo correctivo. Explotación inhumana del trabajador. Estructuras detrabajo más complejas. Surgen especialistas dedicados a manejar problemas de administración. J Gran desarrollo tecnológico e industrial. Surge entre otras la administración científica y proceso administrativo. Aparecen numerosos investigadores de la administración, teniendo está un desarrollo y proyección definitivos. •Revolución industrial. •Siglo XX. Fuente: Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto 2004, pág. 23 25 No obstante como anteriormente se mencionó, han surgido numerosas escuelas de pensamiento administrativo, en este trabajo y en específico en este capítulo se examinara únicamente lo concerniente al PROCESO ADMINISTRATIVO, con la finalidad de proporcionarle al Residente de Obra un mayor entendimiento y un panorama más amplio de esta práctica administrativa que ha existido y hasta lafecha seencuentra en organizaciones detodo tipo convirtiéndose enfactor indispensable en elmanejodecualquiertipodeempresa,yaqueatravésdeellaselogralaobtenciónde eficiencia,laoptimización delosrecursosylasimplificacióndeltrabajo. 2.2 Escuela delProceso Administrativo Empecemos por definir al proceso como unconjunto de pasosoetapas necesarias parallevaracabounaactividad.11 Los partidarios de la escuela del proceso administrativo consideran la administración como una actividad compuesta de ciertas subactividades que constituyen el proceso administrativo único. Este proceso se considera a manera de núcleo esencial de la administración y en lo general se ve como un formato efectivo para el Residente de Obraqueseiniciaenlaadministración. En una concepción más sencilla se puede definir al proceso administrativo como la administraciónenacción,otambiéncomo: "El conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración,mismasqueseinterrelacionanyformanunprocesointegral."12 Cuando se administra cualquier empresa, se observa que existen dos fases: una estructural, en la que a partir de uno o más fines se determina la mejor forma de obtenerlos, y otra operativa,en la quese ejecutantodas lasactividades para lograr lo establecidoduranteelperiododeestructuración. 11 MünchGalindo,Lourdes,"Fundamentosdeadministración",Edit.Trillas,Decimoquintareimpresión, agosto2004, pág.31 Ídem. Aestas dosfases,también se les llama:mecánicay dinámica de laadministración,en donde la primera seconsidera como la parteteórica de laadministración en laquese estableceloquedebehacerse, esdecir,sedirigesiemprehaciaelfuturo.Mientrasque la dinámica se refiere a cómo manejar de hecho el organismo social. (Cuadro sinóptico 1.1) Cuadrosinóptico 1.1 ¿Qué se quiere hacer? r r Planeación.-^ ¿Qué se va a hacer? Mecánica."*\ ., J ¿Cómo se va Orgam Z acion.^ a h a c e r ? DN.< ADMINISTRACIÓN Dirección. X Ver que se 1 haga. Dinámica. "S Control. V ¿Como seha realizado? Fuente: Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión,agosto2004, pág.36 -»c f Asimismo, lasfases están constituidas por distintas etapas que dan respuesta a cinco cuestionamientos básicosdelaadministración. Fuente: Elaboración propia basad en, Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión,agosto2004, pág.36 2.3 Criterio delproceso administrativo. Existen diversas opiniones en cuanto al número de etapas que constituye el proceso administrativo aunque,dehecho,paratodos losautoresloselementosesencialessean losmismos. En este capítulo se analizara el criterio de las cuatro etapas, Planeación, Organización, Ejecución y Control, debido a que es uno de los mas difundidos y aceptados en el mundo de la administración y por que además, es uno de los que ofrecemayorclaridadparafinesdidácticos. Estas cuatro funciones fundamentales, sonel medio por el cual un Residente de Obra convisión de administrador, sediferencia del queaun nose incursiona conestetema. M:J Una expresión matemática de estas cuatro funciones fundamentales de la administración es:La planeación,paradeterminar losobjetivosy loscursos deacción quevanaseguir; LaOrganización paradistribuireltrabajo entreloscolaboradores del equipo de trabajo y para establecer y reconocer las relaciones necesarias; La Ejecución porlosmiembrosdeequipo paraquellevenacabo lastareasprescritascon voluntad y entusiasmo y El Control de las actividades para que seconformen con los planes.Unarepresentacióngráficadeloanteriorsemuestraenlafigura(a). Figura(a). PLANEACIÓN: ORGANIZACIÓN: EJECUCIÓN: ¿Qué es lo que va a hacerse? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y ¿Cómo? ¿Quién va a hacer qué? ¿Con qué relaciones con otros, con qué autoridad y cuál ambiente físico? Hacer que los colaboradores quieran trabajar, de buena voluntad y con entusiasta cooperación CONTROL: Un seguimiento para ver que el trabajo planeado se está haciendo con propiedad y, de no ser así, aplicar las medidas correctivas adecuadas. Fuente: George R. Terry, Stephen G.Franklin, "Principios de administración", Cia. Edit. Continental, S.A. de C.V. México, marzo 2004, Págs. 58 2.4 Planeación. Antes de iniciar cualquier acción administrativa, es imprescindible determinar los objetivos que pretende alcanzar elgruposocial,así como lascondiciones futuras y los elementosnecesariosparaqueestefuncioneseficazmente. Estosólosepuedelograra travésdelaPlaneación. Carecer de estosfundamentos implica grandes riesgos, desperdicio de esfuerzos yde recursosyunaadministración pordemásfortuitaeimprovisada. 29 Por estas razones es que la planeación precede a las demás etapas del proceso administrativo, ya que planear implica hacer la elección de las decisiones más adecuadas acerca de loque se habrá de realizar enelfuturo. La planeación establece las bases paradeterminar elelemento riesgoy minimizarlo. Laeficacia en laejecución depende en gran parte de una adecuada planeación, y los buenos resultados no se logranporsimismos:esnecesario planearlosconanterioridad. Algunosautoreshandefinidoalaplaneacióncomo:13 Agustín Reyes Ponce. La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones pararealizarlo,yladeterminación detiempoynúmeros necesariosparasu realización. George R. Ferry. Planeación es la selección y relación de hechos, así como la formulación y uso de suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación delasactividades propuestasquesecreeseannecesarias paraalcanzarlosresultados deseados. José Antonio Fernández Arena. La planeación es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual se define un problema, se analizan las experiencias pasadasyseesbozanplanesyprogramas. La planeación es esencial parael adecuado funcionamiento de cualquier gruposocial, ya que a través de ella se prevén las contingencias y cambios que puede deparar el futuro, y se establecen las medidas necesarias para afrontarlas. Por otra parte, el reconocer hacia dónde se dirige la acción, permite encaminar y aprovechar mejor los esfuerzos. Losfundamentos básicosquemuestranlaimportanciadelaplaneaciónson: 13 Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto2004, pág.63 Proporcionar el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización racional delosrecursos. Reduce los niveles de incertidumbre quese pueden presentar enelfuturo, más nolos elimina. Prepara a la empresa para hacerfrente a lascontingencias que se presenten,con las mayoresgarantíasdeéxito. Mantienenunamentalidadfuturistateniendomásvisióndelporvenir,yunafándelograr ymejorar lascosas. Condicionaalaempresaalambientequelerodea. Actividades importantesdelasfuncionesdelaPlaneación: • Aclarar,amplificarydeterminar losobjetivos. • Pronosticar. • Establecer lascondicionesysuposiciones bajolascualesseharáeltrabajo. • Seleccionarydeclarar lastareasparalograr losobjetivos. • Establecer un plan general de logros, enfatizando la creatividad para encontrarmediosnuevosymejoresdedesempeñareltrabajo. • Establecer políticas,procedimientosymétodosdedesempeño. • Anticiparlosposiblesproblemasfuturos. • Modificarlosplanesalaluzdelosresultadosdecontrol. 2.5 Organización. Desde siempre el ser humano ha estado consiente de que la obtención de eficiencia sólo es posible através del ordenamiento y coordinación racional detodos lo recursos que forman parte del grupo social; esta actividad corresponde a la etapa del proceso administrativo denominadaorganización. Una vez que se ha establecido "lo que se quiere hacer", dicho de otra manera: los objetivos a alcanzar durante la etapa de planeación, será necesario determinar "como 31 hacerlo",qué medidas utilizar paralograrloquesedesea;estosóloesposibleatravés delaorganización. Lapalabraorganizacióntienetresacepciones: unaetimológica que proviene delgriego órganonque significa instrumento; otra que se refiere a la organización como una entidadogruposocial;yotramásqueserefierealaorganizacióncomounproceso. Si se analizan estos tres significados se puede concluir que, en esencia, las tres involucran la ¡dea de una estructura, aunque con diferentes implicaciones; en este capítuloseestudiara laorganizacióncomounprocesooetapadelaadministración. Desdeelanterior puntodevista,laorganización esa laempresa loquelaestructuraa un edificio en construcción, ya que la organización establece la disposición y correlación detareas que el grupo social debe llevar a cabo para lograr sus objetivos, proveyendo laestructura necesariaafindecoordinar eficazmente losrecursos. Para emitir una definición formal de este concepto se revisarán algunas de las definiciones másreconocidas:14 Agustín Reyes Ponce. Organización es la estructuración de las relaciones que deben existirentrelasfunciones,nivelesyactividadesdeloselementos materialesyhumanos deunorganismosocial,conelfindelograr sumáxima eficiencia dentrodelosplanesy objetivosseñalados. EugenioSistoVelasco.Organizaresagruparyordenar lasactividades necesarias para alcanzar losfinesestablecidoscreando unidadesadministrativas,asignandoensucaso funciones, autoridades, responsabilidad yjerarquía y estableciendo las relaciones que entredichas unidadesdebeexistir. De la anteriores definiciones se puede definir que la "Organización" es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y MünchGalindo, Lourdes,"Fundamentosdeadministración",Edit.Trillas, Decimoquintareimpresión, agosto2004, pág.107 agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del gruposocial.15 Losfundamentos básicosquedemuestran laimportanciadelaorganizaciónson: Esdecarácter continuo:jamássepuededecir que haterminado,dadoquelaempresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes (expansión, contratación nuevos productos,etc.),loqueobviamente redundaen lanecesidaddeefectuar cambiosenla organización. Esunmedio através del cualseestablece la mejor manera de lograr losobjetivos del gruposocial. Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente,conunmínimodeesfuerzos. Evitalalentitudeineficienciaenlasactividades,reduciendoloscostose incrementando laproductividad. Reduceoelimina laduplicidaddeesfuerzos,aldelimitarfuncionesyresponsabilidades. Principiosdelaorganización. Podemos considerar los siguientes principios para proporcionar la pauta para establecer una organización racional y los cuales se encuentran íntimamente relacionadosentresí: o Del objetivo. Todas y cada una de las actividades establecidas en la organización deben relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa. Al organizar es necesario tener presente que lafinalidad primordial de la organización es promover la eficiencia,simplificareltrabajoynocomplicarlo. o Especialización. Este principio afirma que eltrabajo de unapersona debe limitarse, hastadondeseaposible,alaejecucióndeunasolaactividad. MunichGalindo,Lourdes,"Fundamentosdeadministración", Edit.Trillas, Decimoquintareimpresión, agosto2004, pág.108 o Jerarquía. Es necesario establecer centros de autoridad de los que emane la comunicación necesaria para lograr los planes, en los cuales la autoridad y responsabilidad fluyan en una línea clara e ininterrumpida, desde el másalto ejecutivo hastaelnivelmásbajo.Esteprincipioestablecequelaorganizaciónesunajerarquía. o Paridaddeautoridady responsabilidad.Acadagradode responsabilidadconferido, deberesponderelgradodeautoridad necesario paracumplirdicharesponsabilidad. o Unidaddemando.Esteprincipioestablecequeatdeterminar uncentrodeautoridad y decisión para cada función,debe asignarse unsolojefe,y que los colaboradores no deberán reportar a más de un superior, pues el hecho de que esta persona reciba órdenes de dos o más líderes sólo ocasiona fugas de responsabilidad, confusión e ineficiencia. o Difusión. Para maximizar las ventajas de la organización, las obligaciones de cada puesto que cubren responsabilidades y autoridad, deben publicarse y ponerse, por escrito, a disposición de todos aquellos miembros del equipo de trabajo que tengan relaciónconlasmismas. o Amplitud otramo decontrol.Hay un límite encuanto allímitedecolaboradores que deben reportar a un líder, de tal manera que este pueda realizar todas sus funciones eficientemente. o De la coordinación. Las unidades de una organización siempre deben mantenerse en equilibrio. Un ejemplo de esto puede ser que de nada servirá contar con un departamento de mercadotecnia y finanzas muy eficientes, si la transportación es tan mala que la compañía difícilmente desplaza sus mercancías. En otra parte al administrador debe buscarelequilibrioadecuadoentodas lasfuncionesdelaempresa, ya que cualquier fuente de deficiencia puede ocasionar serios problemas; la empresa es un sistema que para funcionar con eficiencia, necesita que todas sus partes, a su vez,funcionencorrectamente. Laestructura organizacional debe propiciar laarmoníay laadecuada sincronización de los recursos que integran la empresa, para cumplir con los objetivos generales.Todas lasfunciones debenapoyarse completamente ycombinarse, afinde lograr unobjetivo común;enestaforma, laorganización funcionara como unsistema armónico enelque todassuspartesactuaránoportunamenteyeficazmente,sinningúnantagonismo. o Continuidad. Una vez que se ha establecido, la estructura organizacional requiere mantenerse, mejorarse y ajustarse a las condiciones del medio ambiente. Esto esque la organización que es apropiada para determinado momento, puede no serlo posteriormente. Por lo mismo el administrador debe tener la responsabilidad de observarlaestructuraorganizacionalysugerir losajustesy modificacionesnecesarios. Actividades importantesdelasfuncionesdelaOrganización: • Subdividireltrabajoenunidadesoperativas. • Agrupar lasoperacionesoperativasenpuestosoperativos. • Reunirlospuestosoperativosenunidadesmanejablesyrelacionadas. • Aclararlosrequisitosdelpuesto. • Seleccionarycolocaracadacolaboradorenelpuestoadecuado. • Utilizaryacordarlaautoridadadecuada paracadamiembrodelaadministración. • Proporcionarfacilidades personalesyotrosrecursos. • Ajustar laorganización alaluzdelosresultadosdelcontrol. 2.6 Ejecución o Dirección. Esta etapa del proceso administrativo, llamada también comando o liderazgo, es una funcióndetaltrascendencia,quealgunosautoresconsideranquelaadministración yla direcciónsonunamismacosa.Estoes,engranparte,debidoaquealdirigir,escuando seejerce más representativamente lasfunciones administrativas, de manera quetodos losdirigentes puedenconsiderarse administradores. Algunosautores handefinidoaestaetapadelprocesoadministrativocomo:16 Robert B. Buchele. Comprende la influencia interpersonaldeladministrador atravésde lacuallograque sussubordinados obtengan losobjetivos de laorganización mediante lasupervisión,lacomunicaciónylamotivación. Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto2004, pág.147 Buró K. Scalan. Consiste en coordinar el esfuerzo común de los subordinados, para alcanzar lasmetasdelaorganización. Leonard J. Kazmier. La guía y supervisión de los esfuerzos de lossubordinados, para alcanzar lasmetasdelaorganización. JoelJ.LerneryH.A. Baker.Consisteendirigir lasoperaciones mediante lacooperación delesfuerzode lossubordinados, paraobtener altosnivelesde productividad mediante lamotivaciónylasupervisión. Sise analizan las anteriores definiciones, es posible determinar que sus componentes comunes son: Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional; Motivación; Guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados; Comunicación; Supervisiónyalcanzar lasmetasdelaorganización. Conlosanterioreselementosesposibledefinir laDireccióncomo: "La ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, mediante al guía de los esfuerzos del grupo social através de la motivación, la comunicación y la supervisión."17 La dirección o ejecución es trascendental porque, pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la organización; através de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros de la estructura organizacional; una dirección eficiente es determinante en la moral de los colaboradores y, consecuentemente, en la productividad;sucalidad se refleja en logro de losobjetivos, la implementación de métodos deorganización,yen laeficacia delos sistemas decontrolyatravés deella seestablece lacomunicación necesaria paraque laorganizaciónfuncione. MunichGalindo, Lourdes,"Fundamentosdeadministración",Edit.Trillas,Decimoquintareimpresión, agosto2004, pág.148 Principios. 1. De la armonía del objetivo o coordinación de intereses. La dirección será eficienteentantoseencaminehaciaellogrodelosobjetivosgeneralesdelaempresa. Los objetivos de la empresa solo podrán alcanzarse si los colaboradores se interesan en ellos, lo que se facilitará si sus objetivos individuales e intereses personales son satisfechosalconseguir lasmetasde laorganizaciónysiestas nosecontraponenasu autorrealización. Asimismo,establecequelosobjetivos detodos losdepartamentosyseccionesdeberán relacionarsearmoniosamente paralograrelobjetivogeneral. 2. Impersonalidad demando.Serefiereaquelaautoridadysuejercicio(elmando), surgen como una necesidad de la organización para obtener ciertos resultados; por esto, tanto los colaboradores como los líderes deben estar conscientes de que la autoridad que emana de los dirigentes surge como un requerimiento para lograr los objetivos, y no de su voluntad personal o arbitrio. Puntualiza la importancia de impersonalizar las órdenes y de no involucrar situaciones personales ni abusar de la autoridad,yaqueloanteriorocasionaconflictosybajamoral. 3. De la supervisión directa. Se refiere al apoyo y comunicación que debe proporcionar el líder a sus colaboradores durante la ejecución de los planes, de tal maneraqueestosserealicenconmayorfacilidad. 4. Dela resolución delconflicto. Indica lanecesidadde resolver los problemasque surjan durante lagestiónadministrativa,apartirdelmomentoenqueaparezcan;yaque el noTomar una decisión en relación con un conflicto, por insignificante que parezca, puedeoriginarqueéstesedesarrolleyprovoqueproblemasgravescolaterales. 5. Aprovechamiento del conflicto. El conflicto es un problema uobstáculo que se anteponeal logrodelasmetasdelaorganización, peroque,alobligaraladministrador a pensar en soluciones para el mismo, ofrece la posibilidad de visualizar nuevas estrategiasyemprender diversasalternativas. Losconflictos nosonmásque pequeños 37 "focos rojos"que surgenenlavida normaldecualquier empresa; proporcionan indicios dequealgoestáfuncionandomal. ETAPAS DEDIRECCIÓN MREeaoN Tomade decisiones Supervisión I Comtmieácíón c ] integración Fuente: Munch Galmdo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit Trillas, Decimoquinta reimpresión,agosto2004, pág152 Es difícil establecer la secuencia de las etapas de la dirección, ya que se dan indistintamente, para fines prácticos se analizaran como se muestran en la figura anterior. Tomadedecisiones. Unadecisióneslaelecciónde uncursodeacciónentrevariasalternativas. La responsabilidad másimportante deladministrador es la toma de decisiones.Con frecuenciasedicequelasdecisionessonalgoasícomoelmotordelosnegocios;y, en efecto, de la adecuada selección de alternativas depende engran parte deléxitode cualquierorganización. Altomardecisioneses necesario: 1. Definir elproblema. Para tomar una decisión esbásico definir perfectamente cuál es el problema quehayque resolver y no confundirlos con los colaterales. Enesta etapa es posible auxiliarse de diversas fuentes de información, así como de la observación. 38 2. Analizar el problema. Una vez determinado el problema es necesario desglosar suscomponentes, asícomo loscomponentes delsistema enquesedesarrolla afinde poderdeterminar posiblesalternativasdesolución. 3. Evaluar las alternativas. Consiste en determinar el mayor número posible de alternativas de solución, estudiar lasventajas y desventajas que implican, así como la factibilidad de su implementación, y los recursos necesarios para llevarlas acabo de acuerdoconelmarcoespecificodelaorganización. 4. Elegirentrealternativas.Unavezevaluadas lasdiversasalternativas,elegir lamás idónea para las necesidades del sistema, y la que reditúe máximos beneficios; seleccionar, además, dos otres más para contar con estrategias laterales para casos fortuitos. 5. Aplicar las decisiones. Consiste en poner en práctica la decisión elegida, por lo que se debe contar con un plan para el desarrollo de la misma. Dicho plan comprenderá: los recursos, los procedimientos y los programas necesarios para la implementación deladecisión. Integración. La integración comprende la función a través de la cual el administrador elige y se allega, de los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones previamente establecidas para ejecutar los planes. Comprende recursos materiales así como humanos; estos últimos son los más importantes para la ejecución, por lo que este inciso se enfocara al estudio de la integración de recursos humanos. Aunque tradicionalmente sedescuidaba estafunción,tanto laexperiencia como la investigación demostraron que el factor humano es el aspecto más importante para cualquier empresa, ya que de su desempeño dependerá el correcto aprovechamiento de los demás recursos. Mediante la integración laempresa obtiene el personal idóneo parael mejordesempeñodelasactividadesdelamisma. m[ Existen ciertas reglas de administración, necesarias para lograr efectividad en la integración: Reglas:18 1. Elhombreadecuadoparaelpuestoadecuado. Los hombres que desarrollan cualquier función dentro de un organismo social, deben reunirlosrequisitosparadesempeñarlaadecuadamente. Los recursos humanosdebenadaptarse alascaracterísticas delaorganizacióny noestáalosrecursoshumanos. 2. Delaprovisióndeloselementosnecesarios. A cada miembro de la empresa debe proporcionársele los elementos necesarios parahacerfrenteeficientemente alasnecesidadesdesupuesto. 3. Delaimportancia delaintroducciónadecuada. El momento enque el elemento humano ingresa a la empresa estrascendental, pues de él dependerá su adaptación al ambiente de la empresa, su desenvolvimiento, su desarrolloysueficienciadentrodelamisma. Laintegracióncomprendecuatroetapas: • Reclutamiento. Obtención de los candidatos para ocupar los puestos de la empresa. • Selección. Mediante la utilización de ciertas técnicas, elegir entre diversos candidatos al más idóneo para el puesto, de acuerdo con los requerimientos del mismo. • Introducción o inducción. Articular o armonizar adecuadamente el nuevo elementoconlosobjetivosdelaempresa,yconelambienteorganizacional. • Capacitación y desarrollo. Lograr el desenvolvimiento o incremento de las capacidadesdelpersonal,paralograrsumáximaeficiencia. MünchGalindo,Lourdes,"Fundamentosdeadministración", Edit.Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto2004, pág.155 Motivación. Ensuacepción mássencilla,motivar significa "mover, conducir, impulsar laacción".La motivación es la labor más importante de la Dirección, a la vez que la máscompleja, pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo tendiente a la obtención de los objetivos, de acuerdo con los estándares o patrones esperados. Múltiples son las teoríasqueexistenen relacióncon lamotivación,perotodas puedenagruparse endos grandestendencias: Teoríadecontenido. Teoríadeaprendizaje. Ambostiposdeteorías hansidodegrantrascendencia enlaexplicacióndelaconducta organizacional,yaqueatravés deellassedescribe la razón por lacual losempleados son productivos, o lo que impulsa a su conducta, a la vez que aportan datos valiosos paramejorardichaconducta. Teoríadecontenido. Éstas tratan de especificar lo que impulsa la conducta; también son conocidas como teorías de explicación interna; han sido las de mayor difusión, por ello también se le llaman teorías tradicionales; explican la condugta con base en procesos internos. Esta tendencia abarca tres grandes corrientes, en el presente capitulo únicamente se mostrarandos: 1. Jerarquía de las necesidades, de Maslow. Establece que la naturaleza humana posee, en orden de predominio, cuatro necesidades básicas y una de crecimiento que lesoninherentes: A. Básicas. • Fisiológicas: Aquellas que surgen de la naturaleza física, como la necesidad de alimento,reproducción,etc. • De seguridad: La necesidad de no sentirse amenazado por las circunstancias del medio. • Amoropertenencia:Losdeseosderelacionesafectivasconlasdemáspersonas. 41 • Deestimación: La necesidad deconfianza en sí mismo, eldeseo defuerza, logro, competencia y la necesidad de estimación ajena, que se manifiesta en forma de reputación,prestigio,reconocimiento,atención,importancia,etc. B. Crecimiento. • Realización personal: El deseo de todo ser humano de realizarse a través del desarrollodesupropiapotencialidad. Estas necesidades se satisfacenenelordenenque se hananotado;deesta manera, cuando la necesidad número uno ha sido satisfecha, la número dos se activa, y así sucesivamente. Cuando laspersonas hancubiertosuficientemente suscuatro necesidades básicas,es cuando se sienten motivadas por la necesidad de crecimiento. Maslow representa gráficamentesuteoríamediantelasiguientepirámide. PIRÁMIDEDEMECESIDADES. (Abraham H.Maslow) NECESIDADES Fuente: Elaboración propia. Basada en Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas,Decimoquinta reimpresión,agosto2004, pág.158 42 2. Motivacióndegrupo.Diversosautoresestablecenque,paramotivar aungrupo,es necesarioconsiderarciertosfactorestalescomo: A.Espíritu deequipo. Elsentirse identificadoconungrupodetrabajo paralograrfines comunes,aumentalaproductividaddelempleado. B.Identificación con losobjetivos delaempresa. Elcoordinar losinteresesdegrupo conlosindividuales,ytodosconlosdelasorganizaciones, motivaráalgrupo,yaque esteseautorealizaráconlaobtencióndelosobjetivos. C.Practicarlaadministración porparticipación. Lograr que eltrabajador se integre emocional y mentalmente a la situación del grupo detrabajo y a los objetivos de la empresa,mediantesuparticipaciónactivaenlasdecisiones. D.Establecimiento derelacioneshumanasadecuadas. Laimplantacióndesistemas adecuados de comunicación y autorrealización dentro de la empresa promueve la eficienciadelpersonal. E. Eliminación deprácticas nomotivadoras. Para elevar la moralde los empleados esnecesarioeliminar lassiguientesprácticas: • Controlexcesivo. • Pocaconsideración alacompetencia. • Decisionesrígidas. • Notomarencuentalosconflictos. • Cambiossúbitos.19 Teoríasdelenfoqueexterno. Llamadas también del aprendizaje o de la modificación de la conducta organizacional, partendelsupuestodequelaconductaobservableenlasorganizaciones,asícomosus consecuencias, son la clave para explicar la motivación; relacionan los efectos que ejerce el ambiente sobre la conducta de los individuos. Mientras que en la teoría tradicional las causas de la conducta son hipotéticas, en la teoría externa los mecanismos ambientales y las conductas se pueden observar de tal manera que el Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto2004, pág.159 individuo puede aprender que habrá ciertas consecuencias que seguirán a determinadasconductas. Comunicación. Lacomunicaciónesunaspectoclaveenelprocesodeladirección. Ladirección puedeserdefinida como el proceso através del cual setransmitey recibeinformacióndeungruposocial. Dentro de una Institución para que el Líder de proyecto, ponga en marcha susplanes, necesita sistemas de comunicación eficaces; cualquier información desvirtuada origina confusionesyerrores,quedisminuyenelrendimientodelgrupoyquevanendetrimento dellogrodelosobjetivos. Lacomunicación constadetreselementosbásicos: EMISOR: Endondese TRANSMISOR:A RECEPTOR: Que originala información travésdelcualfluyela recibeydebeentenderla comunicación. información, la comunicación. Fuente: Elaboración propia. Basada en Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión,agosto2004, pág.161 Cualquier mínima falla en esta red de comunicación implica la desvirtuación de la información. Conelfin defacilitar elentendimiento de lacomunicación, se mencionara suclasificación mássencilla: 1. Formal.Aquella queseorigina en laestructura formalde laorganización y fluye a través de los canales organizacionales. Ejemplo; correspondencia, instructivos, manuales,órdenes,etc. 2. Informal. Surge de los grupos informales de la organización y no sigue los canales formales, aunque se puede referir a la organización. Ejemplo; chismes,comentarios,opiniones,etc. 44 Este tipo de comunicación es de gran importancia, ya que por su carácter no formal puede llegar a influir másque lacomunicaciónformal e, inclusive, ir encontra deésta; el administrador debe tratar de lograr que los canales de comunicación formal se apoyenenlasredesinformales. Ascendente. Vertical. Descendente. Formal. COMUNICACIÓN. < Informal. Horizontal. Oral. Escrita. Fuente: Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión,agosto2004, pág.162 Requisitosdelacomunicaciónefectiva. Unabuenacomunicación implica laexistenciadelossiguientesrequisitos: 20 a. Claridad.Lacomunicacióndebeserclara;paraello,ellenguajeenqueseexpresey lamaneradetransmitir,debenseraccesibles paraquienvadirigida. b. Integridad. La comunicación debe servir como lazo integrador entre los miembros de la empresa, para lograr el mantenimiento de la cooperación necesaria para la realizacióndelosobjetivos. c. Aprovechamiento de la organización informal. La comunicación es más efectiva cuando la administración utiliza la organización informal para suplir canales de informacióndelaorganizaciónformal. d. Equilibrio. Todo plan de acción administrativo debe acompañarse del plan de comunicación paraquienesresultenafectados. Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto2004, pág.162 e. Moderación. Lacomunicacióndebeserlaestrictamente necesariay lomásconcisa posible,yaqueelexcesodeinformación puedeocasionar burocraciaeineficiencia. f. Difusión. Preferentemente, toda la comunicación formal de la empresa debe efectuarse porescritoy pasarsoloatravésdeloscanalesestrictamente necesarios, evitando papeleoexcesivo. g. Evaluación. Los sistemas y canales de comunicación deben revisarse y perfeccionarse periódicamente. Autoridad. La autoridad es la facultad de que se está investida una persona, dentro de una organización, para dar órdenes y exigir que sean cumplidas por sus colaboradores, para la realización de aquellas accionesquequien lasdicta considera apropiadas para ellogrodelosobjetivosdelgrupo. Eselderechodemandaryelpoderdehacerseobedecer. Delegación. Esen la delegación donde se manifiesta claramente laesencia de la dirección y el ejerciciodelaautoridad,yaquesiadministrares"haceratravésdeotros", Ladelegacióneslaconcesióndeautoridadyresponsabilidad paraactuar. Ventajas:21 a. Permite líder dedicarse a las actividades de más importancia, en tanto que las funcionesdetalladasyrutinariassedelegan. b. Atravésdeella,laresponsabilidadsecomparte,haciéndosemássignificativa. c. Motivaaloscolaboradoresahacerlospartícipesdellogrodelosobjetivos. d. Capacitaaloscolaboradoresenciertasdecisionesimportantes. 21 ídem.Pag.163 Requisitosnecesariosparadelegar: a. Delimitar claramente la autoridad y responsabilidad delegada, preferentemente por escrito,afindeevitarconflictos,duplicidaddefunciones,fugadeautoridad,etc. b. Especificarclaramente,metasyobjetivosdelafuncióndelegada. c. Capacitaralpersonalenquiensevaadelegar. d. Establecer estándares de actuación de tal manera que se fomente la iniciativa, creatividadylealtadhacialaorganización. e. Convenirsobrelasáreasdenodelegación. f. Ellíder deberá mostrar interés eneldesempeño delcolaborador, en relación con la funcióndelegada. g. Reconocerelbuendesempeñoyconfiarenloscolaboradores. Se sugiere que se deben aplicar las siguientes diez reglas al comunicar y delegar autoridad. 1. Aclararideasantesdecomunicar. 2. Determinaryevaluarelverdaderopropósitodecadamensaje. 3. Considerar elambienteorganizacionaleindividual. 4. Planear las comunicaciones asesorándose con la opinión de otros miembros de la organización. 5. Tener cuidado alcomunicar: con lasactitudes, sóbretenosy elcontenido básico del mensaje. 6. Aprovechar laoportunidadparaemitiralgodevalor,oayudar,alreceptor. 7. Seguiryevaluar lacomunicación, 8. Oportunidadencuantoatiempoylugar. 9. Apoyar lacomunicaciónconlasaccionespropiasdelemisor. 10.Tratar nosólodesercomprendidosinodecomprender; escucharconempatia. EiResidentedeObracomolíder. LaResidenciadeObraconsisteenvigilaryguiaraloscolaboradores detalforma quelasactividadesserealicenadecuadamente. Este término se aplica por lo general a niveles jerárquicos inferiores, aunque todo administrador enmenoromayorgrado, lleva acaboestafunción:poresto,deacuerdo con el personal criterio de los autores, se considera la Residencia de Obra, el -JAI Liderazgo, laSupervisiónylosestilos Gerenciales,comosinónimos,aunquereferidosa diversos niveles jerárquicos. El liderazgo, o supervisión, es de gran importancia para toda organización,yaquemediante élse imprime ladinámica necesaria alos recursos humanos,paraquelogrenlosobjetivos. Enestafunción confluyentodas lasetapasdedirección anteriormente estudiadas,ysu importanciaradicaenquedeunaResidencia efectivadependerán: • Laproductividaddelpersonalparalograr losobjetivos. • Laobservanciadelacomunicación. • Larelaciónentrelíderycolaboradores. • Lacorreccióndeerrores. • Laobservanciadelamotivación ydelmarcoformaldeladisciplina. Por tanto, el liderazgo está ligado con la supervisión y, de acuerdo con los diversos estilos de liderazgo que existan en la empresa, variara el grado de eficiencia y productividaddentrodelamisma. Existendistintostiposdeteoríasgerenciales, unadelasmásimportantes, relativasala supervisión,eslaquecreó Blakey Moutonyqueserefierealgridadministrativo (rejilla o tablero administrativo). Después de varios años de investigación, estos autores han concluidoenqueexistenhasta81estilosdesupervisión,peroquebásicamente,existen cincodecuyascombinaciones seoriginantodoslosdemás. Enlasiguientegráfica,sedemuestran losestilosgerenciales enlaqueeleje horizontal constituyeelinteréshacialaproducción,yelejevertical,elinterés hacialaspersonas. 48 TABLEROADMINISTRATIVO. Alto l 7 d> O) I 56 V. r Administración 5,5 Se logra un desempeño adecuado de la organización balanceando las necesidades por producir con el mantenimiento, a un nivel satisfactorio, de la moral de la gente. O a •O " o n ^4 ü O Sí 0. 3 Bajo Administración 9,9 La consumación del trabajo se logra por medio de la entrega hada el mismo de la gente; interdependencia de una "meta común" dentro de la organización da relaciones de confianzayrespeto. Administración 1,9 Consideración hacia las necesidades de la gente por tener relaciones satisfactorias, conducea unambienteya unritmodetrabajo amistoso y confortable dentro dela organización. I I Administración 1,1 Elmínimoesfuerzoparaeltrabajo requerido es suficiente para mantenerse como miembro de la organización. Bajo Administración 9,1 Eficiencia eneltrabajo resulta al mantener los factores humanos a un nivel que interfieran lo menosposibleenproceso. 4 5 6 Preocupación por la producción 8 Fuente: Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit.Trillas,Decimoquinta reimpresión,agosto2004, pág.166 Analizan loscincotipos básicosdesupervisión,susventajasydesventajasyconcluyen queel mejor estilo de dirigir esel 9,9 oelde la administración enequipo, através del cualseincrementa laproductividadylacreatividad. 2.7 Control. Si elcontrol seestudia como última etapa del proceso administrativo, esto no significa que en la práctica suceda de la misma manera; la planeación y el control están relacionados atalgrado,queen muchasocasiones eladministrador difícilmente puede delimitarsiestá planeandoocontrolando,incluso,paraalgunosautoreselcontrolforma partedelaplaneación misma.Dehecho,lainformación obtenidaatravésdelcontroles básicaparapoder reiniciarelprocesodeplaneación. El control es una etapa primordial de la administración, pues, aunque una empresa cuente con magnifico planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección 49 9 Alto eficiente,elejecutivoverificarcuáleslasituación realdelaorganización sinoexisteun mecanismoquesecercioreeinformesiloshechosvandeacuerdoconlosobjetivos. Tradicionalmente, se ha concebido el control como una serie de procedimientos complicados para corregir defectos o desviaciones en la ejecución de los planes, una vezquehansucedido. Detalmaneravista,estaetapasepercibecomo unmétodoque reprimey presiona alosindividuosde la organización,que establece límites arbitrarios paralaactuación,yquecomprendesolamente hechospasadosohistóricos. La anterior concepción es por demás equivocada, ya que el control bien aplicado es dinámico, promueve las potencialidades de los individuos y, más que histórico, su carácter es pronostico, ya que sirve para medir la temperatura presente yfutura de la actuación detodos los recursos de la empresa, siendo su principal propósito, prevery corregirerrores,ynosimplementeregistrarlos. Algunosautoreshandefinidoaestaetapadelprocesoadministrativocomo:22 Burt K. Scanlan. Elcontroltiene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdoconlosplanesestablecidos. George R. Terry. El proceso para determinar lo que se esta llevando a cabo, valorizándolo y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que La ejecuciónsedesarrolledeacuerdoconloplaneado. Henry Fayol. Consiste en verificar si todo ocurre con el plan adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las debilidadesyerroresafinderectificarloseimpedirqueseproduzcanuevamente. Enbasealasanterioresdefinicionessepuededefiniral"Control" como: Laevaluación y medición de laejecución de los planes,con elfin de detectar y prever desviaciones,paraestablecerlasmedidascorrectivasnecesarias. Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto2004, pág.171 Importancia delcontrol. Elcontrolesdevitalimportanciadadoque: Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se alcancen los planesexitosamente. Seaplicaatodo.-alascosas,alas personasyalosactos. Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, para quenosepuedanpresentarenelfuturo. Localiza a los sectores responsables de la administración, desde el momento que se establecenmedidascorrectivas. Proporciona información aceca de la situación de laejecución de los planes,sirviendo comofundamentoalreiniciarseelprocesodeplaneación. Reducecostoyahorratiempoalevitarerrores. Su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración y consecuentemente,enellogrodelaproductividaddetodoslosrecursosdelaempresa. Principios delcontrol. Laaplicación racionaldelcontroldebefundamentarseenlossiguientesprincipios: o Equilibrio. A cada grupo de delegación conferido debe proporcionarse el grado de controlcorrespondiente. o De los objetivos. Se refiere a que el control existe en función de los objetivos, es decir, el control no es un fin, sino un medio para alcanzar los objetivos preestablecidos. Ningúncontrolseráválidosinosefundamentaenlosobjetivosysi, atravésdeél, noseevalúaellogrodelosmismos. o De la oportunidad. El control, para que sea eficaz, necesita ser oportuno, es decir, debeaplicarseantesdequeseefectúeelerror,detalmaneraqueseaposibletomar medidas correctivas, conanticipación. Uncontrol,cuando noesoportuno,carecede validezy,obviamente,reducelaconsecuencia delosobjetivosalmínimo. o De las desviaciones. Todas las variaciones o desviaciones que se presenten en relaciónconlosplanesdebenseranalizadas detalladamente,detalmaneraquesea posible conocer lascausas que laoriginaron,afindetomar lasmedidas necesarias paraevitarlasenelfuturo.Esinútildetectardesviaciones sinosehaceelanálisisde lasmismasysinoseestablecenmedidaspreventivasycorrectivas. o De excepción. El control debe aplicarse, preferentemente a las actividades excepcionales o representativas a fin de reducir costos y tiempo, delimitando adecuadamente cualesfuncionesestratégicas requierendecontrol. o De la función controlada. La función controladora por ningún motivo debe comprender a la función controladora, ya que pierde efectividad el control. Este principio es básico,ya que señala que la persona o lafunción que realiza el control nodebeestarinvolucradaconlaactividadacontrolar.23 ETAPAS DEL CONTROL. c—: ^ : ' S "—71 Mediciónde"4' resultados l * Establecimiento de estándares jjj CONTROL; V < N C-. Retroalimentación TL Jr Ctorifccicjjirt*' 4-^i| Fuente:MunichGalindo, Lourdes,"Fundamentosdeadministración", Edit.Trillas, Decimoquinta reimpresión,agosto2004, pág.178 Fuente: Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión,agosto2004, pág.177 Establecimiento deestándares. Un estándar puede ser definido como una unidad de medida que sirve como modelo, guíaopatrónconbaseenlacualseefectúaelcontrol. Losestándares representanelestadodeejecucióndeseado,dehecho,nosonmásque losobjetivos definidos de la organización. Hay quien menciona que los estándares no deben limitarse a establecer niveles operativos de los trabajadores, sino que, preferentementedebenabarcarlasfuncionesbásicasyáreasclavederesultados: 1. Rendimiento de beneficios. Es la expresión de los beneficios obtenidos por la empresa,que resulta de lacomparación orelación que resulta de las utilidades yel capitalempleadoencadaunadelasfunciones. 2. Posición en el mercado. Estándares utilizados para determinar la aceptación de algúnproductoenelmercado,ylaefectividaddelastécnicasmercadológicas. 3. Productividad. Este tipo de modelo debe establecerse no sólo para el área de producción, sino para todas las áreas de la empresa. Se determina con base en medidas,talescomohoras-maquina,horas-hombre,etc. 4. calidad del producto. Este estándar se establece para determinar la primacía en cuantoacalidaddelproducto,enrelaciónconlacompetencia. 5. Desarrollo del personal. Su objeto es medir los programas de desarrollo de la gerencia,ysuefectividad. 6. Evaluación de la actuación. Establece lascondiciones quedebenexistir paraqueel trabajo se desempeñe satisfactoriamente; sirve para determinar, objetivamente, los límitesdeproductividaddelpersonaldelaempresa. Tiposdeestándares. Existentres métodosparaestablecer estándares,cuyaaplicaciónvaríadeacuerdocon lasnecesidades específicasdeláreadondeseimplementan.24 1. Estándares estadísticos. Llamados también históricos, se elaboran con base en el análisis de datos de experiencias pasadas, ya sea de la misma empresa o de Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto2004, pág.36 empresas competidoras. Nosondeltodo confiables, puesenocasiones la situación presente ha variado demasiado con relación con el pasado; por lo tanto al establecerse,lainformaciónestadísticadebesercomplementadaconelcriterio. 2. Estándaresfijados porapreciación.Sonesencialmentejuicios devalor, resultadode lasexperiencias pasadasdeladministrador, enáreasdondelaejecución personales de gran importancia. Se refiere a ciertas actividades cuyo carácter es intangible o cualitativo,talescomolamoraldelaempresa,actituddelpersonalyotras,perocuya importancia es vital; su fijación como ya se dijo, es subjetiva o a juicio de los ejecutivos. 3. Estándares técnicamente elaborados. Son aquellos que se fundamentan en un estudio objetivoy cuantitativo de una situación detrabajo específica. Se desarrollan en relación con la productividad de la maquinaria,delequipo,yde lostrabajadores; sonllamadostambiénestándaresdeproducciónydetiemposymovimientos. Mediciónderesultados. Consiste en medir laejecucióny los resultados, mediante laaplicación de unidadesde medida,quedebenserdefinidasdeacuerdoconlosestándares. Para llevar a cabo su función, esta etapa se vale primordialmente de los sistemas de información; portanto laefectividad del proceso decontroldependerá directamente de la información recibida, misma que debe ser oportuna (a tiempo), confiable (exacta), válida (que mida realmente elfenómeno que intenta medir), con unidades de medida apropiadas,yfluida(quesecanalice porlosadecuadoscanalesdecomunicación). Una vez efectuada la medición y obtenida esta información, será necesario comparar losresultados medidosenrelaciónconlosestándares preestablecidos, determinándose asílasdesviaciones,mismasquedeberánreportarseinmediatamente. Corrección. La última concreta y tangible del control esta en la acción correctiva para integrar las desviaciones en relación con los estándares. Eltomar acción correctiva es función de carácter netamente ejecutivo; no obstante, antes de iniciarla, es de vital importancia reconocerla si la desviación es síntoma o una causa. Un ejemplo frecuente de esta situación sucede cuandoexiste una bajaenlasventas,loque indicaquealgo noseha 54 está ejecutando de acuerdo con lo planeado, pero antesde incrementar vendedores o entrenarlos,esconveniente analizar siesta baja noescausadeunamalacalidadenel productoodeunapublicidadmuypobre. El establecimiento de medidas correctivas da lugar a la retroalimentación; es aquí en dondeseencuentra larelaciónmásestrechaentrelaplaneaciónyelcontrol.25 Retroalimentación. Es básica en el proceso del control, ya que a través de la retroalimentación, la informaciónobtenidaseajustaalsistemaadministrativoalcorrerdeltiempo. Delacalidad de la información,dependerá elgradoy rapidez conquese retroalimenta elsistema. Implantacióndeunsistema decontrol. Por último, es necesario mencionar que antes de establecer un sistema de control se requiere: 1. Contarconobjetivosyestándaresqueseanestables. 2. Queelpersonalclavecomprendayestédeacuerdoconloscontroles. 3. Que los resultados finales de cada actividad se establezcan en relación con los objetivos.Tomar en cuentaque unsistema decontrol porsi solo nocontribuye ala eficiencia. 4. Evaluarlaefectividaddeloscontroles: . Eliminandoaquellosquenosirven. . Simplificándolos. . Combinándolos paraperfeccionarlos. Características. Puesto que el control es un factor imprescindible para el logro de los objetivos, éste debereunirciertascaracterísticas paraserefectivo: 25 Münch Galindo, Lourdes, "Fundamentos de administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión, agosto2004, pág.36 Reflejar lanaturalezadelaestructuraorganizacional. Un sistema de control deberá ajustarse a las necesidades de la empresa y tipo de actividadquesedeseecontrolar. Así,unapequeñaempresa necesitadeunsistemade controldistintoaldeunaempresagrande. Oportunidad. Un buen sistema de control debe manifestar inmediatamente las desviaciones, siendo lo ideal que las descubra antes de que se produzcan. El control será útil en tanto proporcioneinformaciónenelmomentoadecuado. Accesibilidad. Todo controldebe establecer medidas sencillasy fáciles de interpretar parafacilitar su aplicación. Esfundamental que los datos o informes de los controles sean accesibles paralaspersonasalasquevanaserdirigidos.Lastécnicasmuycomplicadas,enlugar deserútiles,creanconfusiones. Ubicaciónestratégica. Resulta imposible e incosteable implantar controles para todas las actividades de la empresa, por lo que es necesario establecerlos en ciertas áreas de acuerdo con criterios de valor estratégico. Esta característica se relaciona con el principio de excepción; enfatiza el hecho de que es necesario establecer puntos de verificación clave,antesdequelacorrección impliqueunaltocosto. FACTORESQUECOMPRENDEN ELCONTROL. Existencuatrofactoresquedebenserconsideradosalaplicarelprocesodelcontrol: • Cantidad • Tiempo • Costo • Calidad 56 Lostres primero sondecarácter cuantitativo y el último, como su nombre lo indica,es eminentementecualitativo. El factor Cantidad se aplica en actividades en las que el volumen es importante; a través del factor Tiempo se controlan las fechas programadas; el Costo es utilizado como unindicador de laeficacia administrativa, ya que por mediodeél se determinan las erogaciones de ciertas actividades. Por último, la Calidad se refiere a las especificaciones que deben reunir un determinado producto o ciertas funciones de la empresa. Conclusionescapitulares. En el presente capitulo se definieron los elementos que intervienen en un proceso administrativo, con la intensión de introducirse en lateoría de este proceso, pero esto noes lo único que hay que saber pero si es básico en el pensamiento administrativo, esperando generar una conciencia que les permita introducirse más a fondo en este tema con el fin de una mejora en la planeación, organización, dirección y control durante laejecución de unaobray así poder entregar unproducto de mayorcalidadal clientefinal. No obstante que al concepto de administración, por más que se le hayan hecho diferentesaportaciones nohayaunasoladefinición quesedebatomarcomoregla,esto esquecada quiendebesercapazde crearse unafilosofía administrativa con el único objetodesaber interactuar conloscolaboradores queconformennuestraempresa afin dealinearatodosaunamismameta. Laobra pública porcontrato nodebeserlaexcepción,poresolos ResidentesdeObra en su papel de Líder, debe emplear su autoridad para Planear, Organizar, Dirigir y Controlar suforma de trabajo, con el fin de que todas las actividades que se realicen sean debidamente alineados al logro del fin,que es la obra a realizarse. Debe lograr que los esfuerzos humanos sean más productivos y así aportar para la calidad de su trabajo un mejor equipo, oficinas, productos, servicios, y relaciones humanas, debe hacerdelmejoramientoyelprogreso unaactividadconstante. : ÍLJ "APLICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO COMO HERRAMIENTA DEL RESIDENTE DE OBRA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA PORCONTRATO. CASO:OBRASPORCONTRATO ENLASECRETARÍA DEMARINA." CAPITULO3 LAACTUALIDADADMINISTRATIVA DEUNAOBRAPÚBLICA PORCONTRATO ENLASECRETARIA DEMARINA. Introducción capitular 3.1 UnpaseoporlahistoriadelaSecretaría deMarina 3.2 EstructuravigentedelaSecretaríadeMarina 3.3 Misión,AtribucionesyOrganización 3.3.1 Misión 3.3.2 Atribuciones 3.3.3 Organización 3.4 DIGAOD,laencargadadegenerar laobrapúblicaenlaSEMAR 3.5 LaactualidadadministrativadeunaObra Pública porContrato Conclusióncapitular 58 CAPITULO3 LAACTUALIDADADMINISTRATIVA DEUNAOBRAPÚBLICA PORCONTRATO ENLASECRETARIA DEMARINA. Introducción capitular. En el presente capítulo se plasma en forma ordenada la información general de los antecedentes históricosdelaSecretaría deMarina,desdequeestabaconstituida como Secretaria de Guerra y Marina en 1821,hasta el momento enqueéstafue creada por Decreto Presidencial como entidad rectora de laArmada de México el31dediciembre de1994.Asícomosusatribuciones,misión,visión,estructuraorgánica,yfunciones. Estoescondospropósitos: El primero como recordatorio a mis compañeros de esta Noble pero Honorable Institución.Y el segundo es mostrar unavisión de conjunto de la Secretaría yfacilitar para que conozcan su funcionamiento y por este medio se logre una integración, orientación einformación alpúblico interesado enel presentetrabajoy quesonajenos alámbitoNaval. Así mismo identificaremos el órgano Técnico-Administrativo que dentro de esta Secretaría, se encarga de la construcción y conservación de la infraestructura que requiere,cuyasfunciones complementan yapoyaneldesarrollo delasatribuciones de la SEMAR y que a lineada a la misión de esta se desprende elvínculo que setienen conlasobras públicas porcontrato, hasta llegar a mostrar la realidaddecómo selleva acabo laadministración delasobras porcontrato por partede losencargados directos de su ejecución quienes son los Residentes de Obra, con elfin de detectar si existen procesos administrativos vigentes y alinearlos a lo normatividad en materia de obra públicavigente. I 59 3.1 Unpaseo por la historia de la Secretaría de Marina. Antecedentes históricos. Oficialmente se constituye la Secretaría de Marina el 8de noviembre de 1821,conel triunfodelaindependencia,estosurgecuando laJunta ProvisionalGubernativaexpide, un Reglamento provisional para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías de Estado y el Departamento Universal, en donde se establecen cuatro Secretarías de Estado: • Relaciones ExterioreseInteriores. • JusticiayAsuntosEclesiásticos. • Hacienda. • LadeGuerrayMarina.26 Todos los asuntos relativos a costas y mares nacionales eran responsabilidad de la SecretaríadeGuerrayMarina,durantetodoelsigloXIX. En 1939 fue reformada La Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, publicándose en el Diario Oficial del 31 de diciembre de ese año las modificaciones respectivas. Dentro de éstas, destaca la creación del Departamento de la Marina Nacional, con el propósito de concentrar en una sola dependencia los asuntos nacionales relacionados con el mar, fusionándose en dicha Dependencia los servicios de la Armada Nacional, de la Marina Mercante, de Obras Marítimas, de Pesca e Industrias Conexas, la administración de los astilleros y diques, la protección y conservación de los recursos del mar, la investigación de lafaunayflora acuática,yla recolecciónyarchivodelainformación relativaalmar. El31de diciembre de 1940,seestableció que el Departamento de la Marina Nacional seelevaraaSecretaríadeEstado. El15demarzode 1941seexpidió el Reglamento Interior de layaentonces Secretaría de Marina. Es en este Reglamento donde se formaliza el establecimiento de la 26 Manual General de Organización de iaSecretaría de Manna queestablece la competencia de las unidades administrativas de su Estructura Orgánica Básica publicado enel DO F. el 12 de noviembre de 2004. 60 Subsecretaría de Marina,de laOficialía Mayorde Marinay de la Dirección Generalde laArmada.27 f x -Mu Subsecretaría de, Marina^ Oficialía Mayor Marina. Dirección General de laArmada. Fuente:Elaboraciónpropia. Parafortalecer laorganizaciónde la Marina deGuerradelpaís,el3deagosto de1944 sepublicó laLeyOrgánica delaArmadadeMéxico, instrumentojurídico queespecificó la orgánica de la Dirección General de la Armada y las instalaciones navales en las costasmexicanas. Conelfindeasegurar launidaddemandoydeadaptarsealascrecientes necesidades operativas en materia de vigilancia costera y de defensa de la soberanía en aguas nacionales,el8deenerode 1952sereformó laLeyOrgánicadelaArmadadeMéxico, enlacualse modificó ladenominación de la Dirección GeneraldelaArmada porelde ComandanciaGeneraldelaArmada. 27 ManualGeneraldeOrganización delaSecretariadeMannaqueestablecelacompetenciadelasunidadesadministrativasdesuEstructuraOrgánica Básica publicadoenel D.O F el 12denoviembrede2004 LaLeyOrgánicadelaArmadade México. (12deenerode1972) SECRETARIA DE MARINA Comandancia General. Regiones,Zonas ySectores Navales. Fuerzas Operativas. Establecimientos Navales Fuente:Elaboraciónpropia. Afin de actualizar el marco normativo de laArmada alos nuevos retos del país,el 12 de enero de 1972 se publicó la Ley Orgánica de la Armada de México. En ésta se establecequelaestructuradelInstitutoArmadoestáformada por:28 Con motivo de la reforma administrativa emprendida por el Gobierno Federal que dio como resultado la publicación de la Ley Orgánica de laAdministración Pública Federal en diciembre de 1976, las funciones relativas a la marina mercante, la operación portuaria,laconstrucción depuertosyelseñalamiento marítimoquetenia asignadasla Secretaría de Marina y estaban a cargo de diversas direcciones generales, fueron reasignadasy adscritasala Secretaría deComunicaciones yTransportes, dando paso a la adecuación de la estructura básica de la dependencia y la publicación del ReglamentoInteriorcorrespondienteel10demayode1977. Posteriormente, el 14 de enero de 1985 se expide una nueva Ley Orgánica de la ArmadadeMéxico,dondeseestablecesuorganizaciónyfuncionamientodeacuerdoal desarrollo y necesidades que requiere el país. Para tal efecto su estructura, en comparación con la que establecía la Ley de 1972, presentó principalmente las siguientesmodificaciones: 1. seconsideraalosÓrganosdeJusticiaNaval 28Manual General deOrganización de la Secretaría de Marina que establece la competencia de lasunidades administrativas de su Estructura Orgánica Básica publicado enel DO.F. el 12de noviembre de 2004 2. La Comandancia General de la Armada cambia de denominación a Jefatura de Operaciones Navales,y. 3. Seconsideraron lasCoordinaciones Generalesde Recursos Humanos, Materialesy deServiciosTécnicos. Acorde con estas modificaciones, el 11 de febrero de 1986 entra en vigor el nuevo Reglamento Interior de la dependencia. El 15deseptiembre de 1988,es publicado en el Diario Oficial de la Federación el Manual General de Organización de la Secretaría deMarina. En1990,por disposición del Mando,seefectúan diversas adecuaciones alaestructura básica de la Secretaría, por loqueseexpideel Reglamento Interior queentra envigor el31deenerode1990. En 1993, con el objetivo de racionalizar la estructura de la Armada y lograr mayor eficienciaeneldesarrollodelasoperacionesacargo,el24dediciembreesexpedidala nueva Ley Orgánica de laArmada de México. Con esta ley desaparece la Jefatura de Operaciones NavalesylasCoordinacionesGeneralesqueteníaadscritas. El26 de abril de 1994 se publica enel Diario Oficial de la Federación, el Reglamento InteriordelaSecretaría,enelqueseestablecen lasadecuaciones mencionadasyel20 de octubre del mismo año, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Manual GeneraldeOrganización.29 El 31 de diciembre de 1994 se creó por Decreto Presidencial la Secretaría de Marina, como entidad rectora de la Armada de México, la cual dependía antes de la SecretaríadeGuerrayMarina,integrándosecomopartedelgabinetepresidencial. El1 defebrerode 1996,enbasealestudiodesuestructurayconelfindemantenerun aparato administrativo racional,elAlto Mando autorizó la estructura orgánica y planilla de puestos de todos los órganos, unidades, establecimientos e instalaciones de la Secretaría de Marina misma que fue dictaminada y formalizada por la Secretaría de HaciendayCrédito Públicoen1997. 29Manual General de Organización de la Secretaria de Manna queestablece lacompetencia de las unidades administrativas de su Estructura Orgánica Básica publicadoenel DO F el 12denoviembrede2004 63 Continuando con lasdirectivas delGobierno Federalde racionalización de laestructura administrativa,enelaño2000,lasfunciones delaDirección GeneraldeTransportesse integran a la de Recursos Materiales y Suministros; la Dirección General de Asuntos Jurídicosabsorbe lasfuncionesdeJusticia Naval;laUnidaddeComunicación Socialse integra al Estado Mayor General de la Armada y las Direcciones Generales de Informática y de Comunicaciones Navales conforman la Dirección General de Comunicaciones e Informática, lo que se refleja en la actualización del Reglamento InteriordelaSecretaría publicadoenelmismoaño. 3.2 Estructura vigente dela Secretaría de Marina. En abril de 2001, acorde con la política definida por el Titular de la Secretaría de reorganizar lasestructurasoperativasyadministrativasdelaDependencia,seredujola estructura básica de la misma, según se indica en el organigrama siguiente, entrando envigorapartirdel 1 deabrilde2001. Con el objetivo de fortalecer y fundamentar la reestructuración operativa y administrativa de laArmada implementada por elMandoenla actualadministración,el 30dediciembredelaño2002sepublicalaLeyOrgánicadelaArmadadeMéxico.30 30 Manual General de Organización de la Secretaría de Marina queestablece la competencia de las unidades administrativas desu Estructura Orgánica Básica publicado enel DO.F.el 12de noviembre de2004. Estructura Operativa yAdministrativa delaSecretaría deMarina. SECRETARIO i 1 r INSPECCIÓN YOONTRALORIA GENERALDEMARINA 'i JEFATUfi^KL ESTACO MAtORDÉ LAARMADA JUSTADEALMIRANTES 1 UNIDADJURÍDICA JUNTANAVAL 1 J É. v J SUBSECRiTAfflA OEWy*INA " } 0EC<*ISTROeCIOHES «AVALES ei»e«aoN gSNERAL D6 SERVICIOS GENERAL DEÍNVESTIGACION , YDESARROLLO , GENERAL f DERECURSOSHUMANOS DlRBGao^f GENERAL DEADWIINISTRACIOM YFINANZAS FUERZAN REGIONES ZONAS YSECTORESNAVALES Fuente Elaboración propia 3.3 Misión, Atribuciones y Organización. 3.3.1 Misión. La Ley Orgánica de laArmada deMéxico,está basada en lafracción VIdel artículo 89 constitucional queidentifica sumisión: "LaArmadadeMéxicoesunainstitución militar nacional,decarácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar enlaseguridad interiordelpaís."31 31LeyOrgánicadelaArmadadeMexico publicadaenelDiarioOficialdelaFederaciónel30dediciembrede2002 articulo 1 3.3.2 Atribuciones. La Secretaría de Marina es una Dependencia de Gobierno, perteneciente al Poder Ejecutivo de la Unión,considerado como unorganismo público centralizado, al cual le corresponde el despacho de los siguientes asuntos de orden administrativo, de conformidadaloestablecidoenLaLeyOrgánicadelaAdministración PúblicaFederal. Art.30.-AlaSecretaríadeMarinacorrespondeeldespachodelossiguientesasuntos: /. Organizar, administraryprepararlaArmada; II. ManejarelactivoylasreservasdelaArmadaentodossusaspectos; III. Conceder licencias y retiros e intervenir en las pensiones de los miembros de la Armada; IV. Ejercer la soberanía en aguasterritoriales, así como lavigilancia de lascostas del territorio,víasnavegables,islasnacionalesylaZonaEconómicaExclusiva; V. Organizar,administraryoperarelserviciodeaeronáutica navalmilitar; VI. Dirigir laeducación públicanaval; Vil. Organizaryadministrar elserviciodepolicíamarítima; VIII. Inspeccionar losserviciosdelaArmada; IX. Construir,reconstruir y conservar las obras portuarias que requiera la Armada. X. Establecer y administrar los almacenes y estaciones de combustibles y lubricantesdelaArmada: XI. Ejecutar los trabajos topohidrográficos de las costas, islas, puertos y vías navegables, así como organizar el archivo de cartas marítimas y las estadísticasrelativas. XII. Intervenir en el otorgamiento de permisos para expediciones o exploraciones científicasextranjerasointernacionalesenaguasnacionales; XIII. Intervenirenlaadministración delajusticia militar; XIV.Construir,manteneryoperar,astilleros,diques,varaderosvestablecimientos navalesdestinadosalosbuquesdelaArmadadeMéxico; XV. Asesorar militarmente los proyectos de construcción de toda clase de vías generalesdecomunicación poraguaysuspartesintegrantes; XVI.Organizaryprestar losserviciosdeSanidadNaval; 66 XVII. Programary ejecutar, directamente oencolaboración conotrasdependencias e instituciones, los trabajos de investigación oceanógrafica en las aguas de jurisdicciónfederal; XVIII. Integrarelarchivodeinformaciónoceanógrafica nacional, y XIX.Lasdemásqueleatribuyanexpresamente lasleyesoreglamentos. 3.3.3 Organización. Suorganización estáformada pordoslíneasdeacción: 1) Cadena demandooperativa: Dentro de la defensa marítima del territorio nacional, el Alto Mando (Secretario de Marina),asesorado porelEstado MayorGeneralde laArmada,gira instrucciones alos mandos de Regiones, Zonas, Sectores y Subsectores Navales, para que mediante la concepción de operaciones, su planeación, conducción y apoyo logístico, se lleve a caboelmantenimientodelEstadodeDerechoenlaMar. M l'OMtMlO 1.1X1 MAYOR íillAI UUI.A ARMADA KK.ldNIís /('.ÑAS SK roKIvS MJiMÍ lOKI-S Fuente:Elaboraciónpropio 2) Cadena demandoparafuncionesadministrativas: Secompone de laSubsecretaría de MarinaylaOficialía Mayor, que apoyadas por las diferentes Direcciones Generales y susAdjuntas, administran y brindan el apoyo logísticoalosmandosnavalesdeUnidadesyEstablecimientos. SUBSECRETARÍA OFICIALÍA DE MARINA. MAYOR. lURI.U'IOM-.S DiKirnoMS til NI-RAÍ.CS. {;I:M".R-\IIS. DlKIi.' |iI M » PlUHVIOM-i íil.M-ftAI r.s (•IMKMJ-ii AI'lI'MAii AliJI MAS ¡ Fuente:Elaboraciónpropia 3.4 DIGAOD, La encargada degenerar la obrapública enlaSEMAR. Para eldespacho de losasuntos citados enelpunto 3.3.2 Atribuciones, elAlto Mando (Secretario deMarina) seauxiliará delascadenas demando. Sinembargo eneste trabajo abundaremos en lo concerniente a la Cadena de mando parafunciones administrativas, lo anterior debido aqueesa esta donde seencuentra unade las Unidades administrativa que dentro de sus funciones esta lo relacionado a la construccióndeobraspúblicas laDirecciónGeneralAdjuntadeObrasyDragado. áj ElSubsecretariodeMarinatieneentreotras,lafacultad de: Dirigir, supervisarycontrolarla construcción, reparación, renovación yactualización de lainfraestructura, equiposyunidadesnavalesr 32 Así mismo dentro delasatribuciones específicas delaDirección GeneraldeServicios, dependientedelaSubsecretaríadeMarina,seencuentranentreotras: Planear, programarysupervisarlasobrasquerequierala Secretaríay,ensu caso, solicitarla contratación delasmismas, participandoenelprocedimiento; Mantener y conservar en condicionespara el servicio, las obras, instalacionesy edificios acargodela Secretara.33 SECRETARIO DE MARINA JEFE DE EDOMAY. OFICIALÍA MAYOR VESTUARIO Y EQUIPO Fuente:Elaboración propia. 32 Reglamento InteriordelaSecretaria de Manna,publicado enel Diano Oficial delaFederaciónel5demarzo de2001, articulo6 33 Idem,articulo15 69 Y como parte integrante de la Dirección General de Servicios, la Dirección General AdjuntadeObrasyDragado,tienecomomisión: Proyectar, construir y modernizar la infraestructura quela SEMAR requiera, así comoplanear, coordinar y participaren operaciones de dragado y en estudios portuariosafinde impulsareldesarrollodelsectormarítimonacional. SI liSI-< KI.IMtIX IIK K ) ]/ M MilNA. SWBSICRETAEIA DI MARINA. 1 IHRKí «.KAhS OÍ NUtAU-S - T! . ^> 1. PtRI l r i O M >. <.I.MK,»l.tí Mm \ i \s DÍRECCIONES || GENBEALESm^ SIRVICIQSs"* ^ GENESAtES ADJIlNT^iUEOBRAS YORAGADO. Fuente:Elaboraciónpropia 3.5 La actualidad administrativa de una Obra Pública por Contrato. Derivado de la revisión delaestructura administrativa delagestióngubernamental que se ha venido llevando desde el sexenio pasado y con una continuidad hasta la actualidad y previo análisis efectuado, se han identificado acciones de carácter administrativo que no agregaban valor y también se ha visualizado la duplicidad de funciones. Con la finalidad de sanear lo antes mencionado y obtener economías en el aparato administrativo, así como eficientar la gestión administrativa federal y direccionar adecuadamente los puestos de alta dirección con los grados jerárquicos correspondientes, sedeterminó hacer una reestructuración en elórgano administrativa federalconlocualaparecieronlasDireccionesGeneralesAdjuntasdependientesdelas Direcciones Generales,esto noexceptuóalaSecretaria deMarina,enlacualapareció entreotra Direcciones Adjuntas la Dirección GeneraldeObrasy Dragado, dependiente 70 de la Dirección General de Servicios la cual quedo conformada con las siguientes unidadesadministrativas: # Dirección GeneralAdjuntadeIngenieríay Mantenimiento. # DirecciónGeneralAdjuntadeArmamento. Q "DirecciónGeneralAdjuntadeObrasyDragado." <§ DirecciónGeneralAdjuntadeAeronáutica Naval O FábricadeVestuarioyEquipo. La Dirección General Adjunta de Obras y Dragado en su organigrama funcional está estructurada contres DireccionesdeÁrea,nueve Subdireccionesyveinte Jefaturasde Departamento. o DIRECCIÓNGENERALADJUNTA DEOBRASYDRAGADO .1.1. DIRECCIÓN DEESTUDIOSYPROYECTOS .1.1.1. SUBDIRECCIÓN DEESTUDIOSYARQUITECTURA .1.1.2. SUBDIRECCIÓN DEINGENIERÍA .1.1.3. SUBDIRECCIÓN DECOSTOS .1.2. DIRECCIÓN DECONTROLDEEJECUCIÓNDEOBRAS .1.2.1. SUBDIRECCIÓNDEOBRAS PORCONTRATO .1.2.1.1. DEPARTAMENTO DEEVALUACIÓNFÍSICOYFINANCIERO .1.2.1.2.DEPARTAMENTODECONTROLYSEGUIMIENTODEOBRAS .1.2.1.3.DEPARTAMENTO DEACTUALIZACIÓN DEOBRAS .1.2.2. SUBDIRECCIÓN DEOBRAS PORADMINISTRACIÓN DIRECTA .1.3. DIRECCIÓN DEDRAGADOYDESARROLLO PORTUARIO .1.3.1. SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN DE DRAGADOS .1.3.2. SUBDIRECCIÓN DEMANTENIMIENTOYSUMINISTROS .1.3.3. SUBDIRECCIÓN DEAPOYOALSECTORMARÍTIMO .1.3.4. SUBDIRECCIÓN DECONTROLADMINISTRATIVO 71 SECRETARIO -^ tífe *'' MARINA W O F I C I A L Í A MAYOR SUBSECRETARÍA INSP. Y CONTR. GRAL. DE MARINA JEFE DE EDOMAY. DIGESER VESTUARIO Y EQUIPO DIGADARM DIGAOD r DIR. DRAGADO >t I DIR. EST. Y PROY. CJXROt^" EC. DE OBRAS SUB. DE OBRAS POR ADMON. DIGADIMAN ^ S U B D . OBRAS* POIi-<^M^RATO Fuente: Elaboración propia. De este último organigrama se desprende la Subdirección de Obras por Contrato, ya que esta es el área administrativa directamente involucrada en la ejecución de obra pública y en la actualidad es la encargada de llevar el control y seguimiento administrativo de las obras. Esa partir de Éstayen basea loestipulado en la Ley de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, que salen los nombramientos de responsable de ejecutarla físicamente, las directivas para ellos, documentación técnica y sobre todo la responsable del monitoreo y vínculo con las demás áreas administrativasquerequierantenerconocimientodeloscontratosdeobrapública. No obstante que en la Secretaria de Marina se empezó a implementar un sistema de Gestión de la Calidad y en el cual se vieron involucradas todas las Direcciones, hoy gracias a los conocimientos compartidos por los líder del aprendizaje durante la Maestría de Administración de la Construcción, reafirmo que si bien se han intentado generar una serie de procesos sistemáticos operativos (PSO) considero que estos no serealizaron con lacalidadquesedebende hacer,debidoa unafalta decapacitación del personal que lideró citados trabajos y así poder alinear atodos los colaboradores para lograr alcanzar la misión. Sin embargo se ha seguido trabajando así, lo cual ha ocasionado que nofluyanconintensidad enalgunos líderesencargadosdeejecutar las obras. 72 Desde que soy colaborador en esta Dependencia (2003), en la Dirección General Adjunta de Obrasy dragadoy enespecífico en lasubdirección deobras porContrato, he observado y en ocasiones participado en la coordinación administrativa de la ejecución de aproximadamente 60 obras porcontrato, las cuales independientemente de su monto y alcances, detecto un procedimiento administrativo similar, (previo al iniciodelaobra-durante laejecucióndelaobra- términodelaobra)yquesise siguieraunprocesoadministrativo(quehayqueimplementarperosobretodo mejorarlo) pareciera que fuera demasiado fácil, sin embargo los funcionarios públicos responsables desupervisar la correcta ejecución de lostrabajos así como de verificar quesecumplancontodosloslineamientosadministrativos, comonormativossinperder de vista el ejercicio presupuestal considero que no se han incorporado dentro de su campoprofesional unafilosofíaadministrativa quelespermitaentregarasusclientesun productoquelosllenedeplenasatisfacción. Por loanterior, las obras públicas porcontrato han sido en la mayoría de loscasos un fracasoenloquecorrespondealaparteadministrativa. Conclusiones capitulares. La Secretaría de Marina como una entidad del gobierno federal tiene la obligación de eficientar sus procesos administrativos con el fin de utilizar de la mejor manera sus recursos humanos, materiales y financieros con el fin de brindar sus servicios a la poblaciónconlacalidadqueserequiere. NoobstantequelaestructuraorgánicadelaSecretaríadeMarina haido evolucionando a lo largo de la historia esnecesario crear ensus integrantes unavisión administrativa queles permita planear,organizar, dirigirycontrolar mejorsus recursos básicosconel findeentregarasusclientessatisfacciones. Es necesario alinear atodos los responsables del proceso administrativo de ejecución de obras públicas hacia un mismo objetivo, con la finalidad de formarse dentro de su vida profesional una visión de administradores con el fin de mejorar el proceso administrativo de las obras y lograr abatir la deficiencia que se ha detectado en la últimaetapadeadministrativadelaobrasporcontrato. 73; "APLICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO COMO HERRAMIENTA DEL RESIDENTE DE OBRA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA PORCONTRATO. CASO:OBRASPORCONTRATOENLASECRETARÍA DEMARINA." CAPITULO4 LAOBRA PÚBLICAYSUSPRINCIPALESACTORES. Introduccióncapitular 4.1 Laobrapública 4.2 Obraspúblicasporcontrato 4.3 Actores principalesenunaobrapública porcontrato 4.4 ResidentedeObra 4.5 Superintendente deconstrucción 4.6 Supervisióndeobra 4.7 PrincipiosdeÉtica Conclusiones capitulares CAPITULO4 LAOBRAPÚBLICAYSUSPRINCIPALESACTORES. Introducción capitular. Las dependencias y entidades, en cumplimiento de los programas sociales y económicos del país realizan obras de diversa naturaleza (construcción, remodelaciónymantenimiento deoficinas públicas, puertosy muelles,mantenimientoy construcción de hospitales etc.) y de esta extensa variedad de obras públicas existe aquella que demanda volúmenes importantes de inversión y aplicación de tecnología avanzada, por lo que lasdependencias y entidades tienen la opción de ejecutarlas en forma directa o adjudicarla a terceros para su realización mediante una "obra por contrato." Es responsabilidad de las dependencias ejercer los recursos económicos destinados para la realización deobras públicas conel principio deausteridad,eficiencia ycalidad enapegoalaNormatividadenobrapúblicavigente. El Residente de Obra es la persona física que representa a la dependencia en el sitio delostrabajosantelacontratistayquejuntoconestasonlosencargadosdeentregarle alclientefinalunproductodecalidad llamadoobrapública. 4.1 La obra pública. Deacuerdo alartículo 3de la LeydeObras Públicasy Servicios Relacionados conlas Mismas, "se consideran obras públicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles." Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras públicaslossiguientesconceptos: I. Elmantenimiento y larestauración debienes muebles incorporados oadheridos aun inmueble,cuandoimpliquemodificaciónalpropioinmueble; '_7$_] II. Losproyectos integrales, en loscuales elcontratista seobliga desdeeldiseño dela obra hasta su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnología; III. Lostrabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de extracción depetróleoygas;mejoramiento delsueloysubsuelo;desmontes;extracciónyaquellos similares, que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales queseencuentrenenelsuelooenelsubsuelo; IV. Instalacióndeislasartificialesyplataformas utilizadasdirectaoindirectamenteenla explotaciónderecursosnaturales; V.Lostrabajosdeinfraestructuraagropecuaria; VI. La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de operación de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados por la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los trabajosquesecontraten; Vil. Lasasociadasaproyectos de infraestructura queimpliquen inversiónalargo plazo y amortización programada en lostérminos deesta Ley,en lascuales elcontratista se obliguedesdelaejecucióndelaobra,supuestaenmarcha,mantenimientoyoperación delamisma,y VIII. Todos aquellos de naturaleza análoga, salvo que su contratación se encuentre regulada en forma específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a solicitud de la dependencia o entidad de que se trate,determinarsilostrabajosseubicanenlahipótesisdeestafracción.34 Art.3deLOPYSRM LaSecretaría de Marina bajosuresponsabilidad es la responsable dellevaracabolos procedimientos paracontrataryejecutarobraspúblicas.Asimismoéstaspodránrealizar poralgunadelasdosformassiguientes: I.Porcontrato,o II. Poradministracióndirecta. 4.2 Obraspúblicas por contrato Como la visión de este trabajo está enfocada a las obra públicas por contrato, empecemos por definir aestas obras,como laforma de realización de la obra pública en la que, mediante un contrato, se obligan, por una parte, la persona física o moral (contratista)arealizarunaobradeterminada yporlaotraunadependenciaoentidad,a pagarelpreciodelaobraejecutada. La Secretaría de Marina dentro del plano rector de la administración pública federal para poder dar cumplimiento con eficacia y eficiencia a su misión ha sido fortalecida durante todos los ejercicios presupuéstales con recursos del erario federal para el concepto de Obra Pública por contrato con el fin de Construir, Remodelar y darle Mantenimiento asuinfraestructurafísica. Los contratos de las obras públicas sólo se podrán celebrar cuando las áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual deberájustificarse a travésdeldictamenqueparatalefectoemitaeltitulardeáreadelostrabajos. Las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en laejecución de lostrabajos, ajustándose a lascondiciones de pagoen loscontratos podránpactarseconformealosiguiente: I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pagototal que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado; 77 II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que debacubrirsealcontratista será porlostrabajostotalmenteterminadosyejecutadosen elplazoestablecido. Lasproposicionesquepresentenloscontratistas paralacelebracióndeestoscontratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo menosencincoactividades principales; III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitariosyotra,aprecioalzado,y IV.Amortización programada,encuyocasoelpagototalacordadoenelcontratodelas obras públicas relacionadas con proyectos de infraestructura, se efectuará en función delpresupuestoaprobado paracadaproyecto. Una vez celebrado mediante cualquier de los procedimientos antes descritos el convenio de voluntades entre la Secretaría de Marina y alguna Contratista ambas partes deberán designar a sus representantes quienes serán los principales actores encargados de realizar y verificar que se logre con el objetivo común, que es la consumación delaobra. Sinembargolasituacióneconómicadelpaíshapropiciadoquesedictenmedidasenel renglóndeobraspúblicascomolaaplicacióndecriteriosdeprioridadyselectividad,así como lavigilancia del estricto apego de lasdisposiciones dictadas en relación algasto público. Deaquípartelaimportanciadeaplicar unprocesoadministrativoyaqueestedebedeir de la mano con la construcción para poder así entregar al cliente final un trabajo de calidad tanto de obra ejecutada como administrativamente acorde a la Normatividad vigenteenmateriadeobrapública. 4.3 Actores principales en una obrapública por contrato. Una vez que identificamos las obras públicas por contrato es necesario hablar de los personajesqueheconsiderado másimportantesdurantelaejecucióndelasmismas,ya que aunque entran en contacto directo con diferentes áreas de responsabilidades son los únicos responsables directos de que la ejecución de los trabajos se realice con la secuencia,eneltiempo previsto ycon lacalidad requerida enlos programas pactados enelcontrato. Lasdependenciasy entidades podrán iniciar laejecución delostrabajoscuando hayan sidodesignados elservidor públicoyelrepresentante delcontratistaquefungiráncomo residenteysuperintendentedelaobra,respectivamente. 4.4 Residente de Obra. Esunservidor públicodesignado porladependencia oentidadyquienfungirácomosu representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas porloscontratistas. Ladesignación del Residente de Obra deberá constar porescrito. Lasdependencias y entidades para designar al servidor público que fungirá como Residente de Obra deberán tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la administración y dirección de lostrabajos; debiendo considerar elgrado académico deformación profesional,experiencia en administración y construcción de obras, desarrollo profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hará cargo.35 Pero sobre todo debe ser un gran líder capaz de desarrollar habilidades que le permitan una gran capacidad de negociar tanto con el talento humanodecolaboradores,asícomoconeldelacontratista. Lasfuncionesdelaresidenciadeobraseránlassiguientes: I.Supervisión,vigilancia,controlyrevisióndelostrabajos; II. Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecuciónde lostrabajos,debiendo resolveroportunamente lasconsultas,aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el supervisor o el contratista, con relación al cumplimientodelosderechosyobligacionesderivadasdelcontrato; III. Vigilar, previo al inicio de lostrabajos, secumplancon lascondiciones previstas en losartículos 19y20delaLey; Art.53LOPYSRM. IV. Vigilar que se cuente con los recursos presupuéstales necesarios para realizar los trabajos ininterrumpidamente; V.Darapertura alabitácora,lacualquedarábajosuresguardo,ypormediodeelladar lasinstrucciones pertinentes,yrecibir lassolicitudesqueleformuleelcontratista; VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad,costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances,recursosasignados,yrendimientos pactadosenelcontrato. Cuando el proyecto requiera decambiosestructurales, arquitectónicos, funcionales,de proceso, entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de losresponsablesdelasáreascorrespondientes; Vil. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra, programas de ejecuciónysuministrosoutilización,términosdereferenciayalcancedeservicios; VIII. Revisar, controlar ycomprobar que los materiales, la manodeobra,la maquinaria yequiposseandelacalidadycaracterísticas pactadasenelcontrato; IX. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números generadores quelasrespalden; X. Coordinar con losservidores públicos responsables, lasterminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos; debiéndoseauxiliardeladependenciaoentidadparasu formalización; XI. Solicitaryensucasotramitar losconveniosmodificatoriosnecesarios; XII. Rendir informes periódicos, así como un informe final sobre el cumplimiento del contratistaenlosaspectos legales,técnicos,económicos,financierosyadministrativos; XIII.Autorizaryfirmarelfiniquitodelcontrato; XIV.Verificar lacorrecta conclusión delostrabajos, debiendo vigilar que la unidadque deba operarla reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación, los planoscorrespondientesalaconstrucciónfinal,asícomolosmanualeseinstructivosde operaciónymantenimientoyloscertificadosdegarantíadecalidadyfuncionamientode losbienesinstalados; XV.Cuandoexista lanecesidadderealizarcambiosalproyecto,asus especificaciones o alcontrato, el Residente deObra presentará aladependencia oentidad el problema a efecto de analizar las alternativas de solución, y determinar la factibilidad, costo, tiempodeejecuciónynecesidaddeprorrogaromodificarelcontrato,y XVI.Lasdemásfuncionesqueseñalenlasdependenciasyentidades. Por todo lo anterior, el Residente de Obra juega un rol demasiado importante en la ejecución de las obras públicas por contrato, por tal motivo debe desempeñar un liderazgo total sobretodo suequipode colaboradores con elfirme propósito de que la responsabilidad que a cada uno le confiera en sus actividades lo hagan con pleno convencimiento para poder entregar unproductofinal llamado obradealta calidadque satisfagacompletamenteasusclientes. 4.5 Superintendente de construcción. Podría decirse que este personaje eselamplio competidor del Residente de Obra,sin embargo noesasí simplemente quedeacuerdo a la ley deobras el representante del contratistaante ladependenciaolaentidadenelsitiodelostrabajos,paracumplircon lostérminos y condiciones pactados en elcontrato, en lo relacionado con la ejecución delosmismos. Asimismo, debe estar facultado, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes paralatomadedecisionesentodo lorelativoalcumplimiento del contrato. LasfuncionesdelSuperintendentedeconstrucciónsonlassiguientes: Deberáconocerconamplitud. I. losproyectos. II. Normasdecalidad. III.Especificaciones deconstrucción. IV.Catálogodeconceptosoactividadesdeobra. V. Programasdeejecuciónydesuministros. VI.Incluyendo losplanosconsusmodificaciones. Vil.Bitácora. VIII. Convenios. IX.y demás documentos inherentes, quesegeneren con motivo de la ejecución de los trabajos.37 Art. 84 del Reglamento de la LOPSRM Art. 87 del Reglamento dela LOPSRM 4.6 Supervisión de Obra. Yporúltimootroactorqueintervieneenelprocesodelaejecucióndeobrapúblicaesel Supervisor, que tambiénjuega un papel importante, nada másque a diferencia de los dos primeros que son rigurosamente necesarios para poder iniciar los trabajos este puedeaparecerono,tododependerá delascaracterísticas,complejidadymagnitudde lostrabajosparaqueelresidentepuedaauxiliarsetécnicamente porlasupervisión,que tendrálassiguientesfunciones: I. Previamente al inicio de los trabajos, deberá revisar detalladamente la información que le proporcione la residencia de obra con relación al contrato, con el objeto de enterarse con detalle de lascondiciones del sitio de la obra y de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hastasu conclusión; II. Integrar y mantener alcorriente elarchivo derivado de la realización de lostrabajos, elquecontendrá,entreotros: a.Copiadeplanos; b. Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, según corresponda; c. Modificacionesalosplanos; d. Registroycontroldelabitácora,ylasminutasdelasjuntasdeobra; e. Permisos,licenciasyautorizaciones; f. Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, cantidadesdeobrarealizadasyfaltantesdeejecutarypresupuesto; g.Reportesdelaboratorioyresultadodelaspruebas,y h.Manualesygarantíadelamaquinariayequipo; III. Vigilar la buena ejecución de laobraytransmitir alcontratista enforma adecuada y oportunalasórdenes provenientesdelaresidenciadeobra; IV.Registroenlabitácoradelosavancesyaspectosrelevantesdurantelaejecuciónde laobraconlaperiodicidadqueseestablezcaenelcontrato; V.Celebrarjuntas detrabajo conelcontratista o la residencia deobra para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas los acuerdostomados; VI. Analizar con la residencia de obra los problemas técnicos que se susciten y presentaralternativasdesolución; Vil. Vigilar que el superintendente de construcción cumpla con las condiciones de seguridad,higieneylimpiezadelostrabajos; VIII. Revisar lasestimaciones detrabajos ejecutados paraefectos de que la residencia de obra las apruebe; conjuntamente con la superintendencia de construcción del contratistadeberánfirmarlasoportunamente parasutrámitedepago; IX.Vigilarque losplanossemantengandebidamente actualizados, porconductodelas personasquetenganasignadadichatarea; X. Analizar detalladamente el programa de ejecución de los trabajos considerando e incorporando, según el caso, los programas de suministros que la dependencia o entidad haya entregado al contratista, referentes a materiales, maquinaria, equipos, instrumentosyaccesoriosdeinstalaciónpermanente; XI. Coadyuvar con la residencia de obra para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato; XII.Verificar ladebidaterminacióndelostrabajosdentrodelplazoconvenido; XIII.Coadyuvarenlaelaboracióndelfiniquitodelostrabajos,y XIV. Lasdemásque leseñale la residencia deobra o la dependencia oentidad enlos términosdereferencia. Figura:Actoresprincipales delaobrapública. DEPENDENCIA: DEPENDENCIA: SupervisiónInterna Ó Externa Residente de Obra. CONTRATISTA: Superintendente de Construcción. Fuente:Elaboraciónpropia. 4.7 Principios de ética. Como en toda actividad humana, el ejercicio de la Residencia de obra, sea arquitectónica odecualquier ramadelaingeniería afínalaindustriade laconstrucción, debesujetarseaprincipioséticosdeconducta. ElColegio de Ingenieros Civiles de México, publicó un escrito en el que establece los Principios deConducta Ética enla Práctica de la Ingeniería,que bien puedeadecuarse para loque a la Residencia de Obra incumbe de esta ramafilosófica; bastará suplir la palabra ingeniero por la de Residente de Obra, quedando como a continuación se señala: El privilegio de practicar la Residencia de obra, se encomienda a los que están calificados y que tienen la responsabilidad de aplicar los conocimientos y las habilidades deingeniero odearquitecto,yelconocimiento científico einventiva parael avance del bienestar humano y su calidad de vida. Los principios fundamentales de conducta de losResidentesdeObraabarcanlaverdad,lahonestidadyla lealtadensu la servicio a la sociedad, y ia práctica honorable y ética que muestra la imparcialidad, cortesía y buenafe hacia losclientes,colegas yotros. Los Residentes de Obra,toman enconsideración losaspectosculturales,económicos,ambientalesydeseguridad,yse esfuerzan por utilizar eficientemente los recursos a su disposición para satisfacer las necesidades humanas, en la práctica de su profesión y específicamente en la supervisióndelasobrasasucargo: • Para la Residencia de Obra, lo más importante es la salud, la seguridad y el bienestardetodaslaspersonasqueparticipandirectaoindirectamenteenlaobra. • Los Residentes de Obra deben actuar solo en las áreas de su competencia, de manera cuidadosa ydiligente,deconformidad con losestándares códigos, leyesy reglamentosaplicables asucalidaddesegúnsucargo. • Los Residentes de Obra deben examinar el impacto social y ambiental de sus acciones,inclusiveelusoapropiadoylaconservación delosrecursosylaenergía, afindehacerrecomendacionesytomardecisionesconbaseenlainformación. • Deben hacer declaraciones públicas los Residentes de Obra, solo de manera objetiva y veraz. Si representan un interés particular, deben identificarlo claramente. • EsobligacióndelResidentedeObrafirmaryresponsabilizarsedetodoslostrabajos y acciones que él realiza directamente. Puede firmar un trabajo preparado por otros, pero sólo consuconsentimiento y después de haberlo revisado y verificado suficientemente parajustificarsuresponsabilidad poresetrabajo. • Los Residentes de Obra deben actuar como agentes leales a sus empleadores o clientes y mantener la confidencialidad, evitando conflictos de interés siempre que seaposible,descubriendoconflictosinevitables. • Se asegurarán los Residentes de Obra de que su cliente o empleador esté conscientede losinteresesprofesionalesdesucargo,enrelaciónconlasacciones particulares, y de lasconsecuencias de las decisiones del Residente ojuicios que notengan relaciónoprevalezcan.Todo ResidentedeObraempleadoseempeñará inicialmente enloqueconciernealempleador. • LosResidentesdeObradeberán reportar adecuadamente cualquiertrabajopúblico, decisiones o prácticas desusfunciones que pongan enpeligro la salud,seguridad y bienestar de los participantes de la obra. Cuando ajuicio del supervisor o de él 85 mismo, exista un riesgo significativo sin resolver, éste deberá hacerlo del conocimiento públicoenformaética. • ElResidentedeObra secomprometeasometerse aunaprendizaje quedurará alo largo de su ejercicio profesional en esta especialidad y debe alentar a otros Residentesahacerlomismo. • Los Residentes de Obra deben promover la responsabilidad, elcompromiso yética tantoenlaeducacióncomoenlaprácticadesuprofesión,ydebenintensificarenla sociedadelconocimiento delasresponsabilidades delosResidentes,yfomentarla comunicación de estos principios de conducta ética entre suscolegas que ejercen lamismaespecialidad. Nodebemosolvidarquelasociedadnosformócomoprofesionistas,yesaellaa quiendebemosservirconhonestidad,rectitud,lealtadyagradecimiento. Conclusionescapitulares. LaSecretariadeMarinaparaelejerciciodesusfunciones requieredeinfraestructuraen óptimas condiciones de operación por tal motivo puede construir, remodelar, ampliar, etc.,diversidaddeobrapública porcontrato. ElResidentedeObraeselresponsabledirectodelaSecretaría deMarinaparaejercer los recursos económicos destinados para la realización de obras públicas con el principiodeausteridad,eficienciaycalidadenapegoala Normatividad enobrapública vigente. El Residente de Obra y el Superintendente de construcción no son polos opuestos, únicamente son los representantes de la dependencia y el contratista que deben de trabajar enfranca armonía y desarrollar sus habilidades de negociadores con elfin de entregarunproductodealtacalidadalclientefinal. 86 "APLICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO COMO HERRAMIENTA DEL RESIDENTE DE OBRA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA PORCONTRATO. CASO:OBRASPORCONTRATO ENLASECRETARÍA DEMARINA." CAPITULO5 DISEÑO DEUNPROCESOADMINISTRATIVOAAPLICARSEEN UNAOBRA PÚBLICA PORCONTRATO EJECUTADA ENLA SEMAR. Introduccióncapitular 5.1 Problemaque presenta unaobraporcontrato paraconcluirseen. tiempoyforma 5.2Laobrapúblicadebeseruntrabajodeequipo 5.3 Compartamos unsueño 5.4 Comolograreficientar laadministracióndeunaobra porcontrato 5.5Comencemos elsueño 5.6 Aplicacióndelprocesoadministrativo comoherramienta delresidente deobra,durante laejecucióndeunaobrapública porcontrato 5.6.1 Funciones yresponsabilidades delaResidenciadeObra duranteelprocesoadministrativo 5.6.2 Aplicacióndeherramientasdeapoyoycontrolparael. ResidentedeObra Conclusiones capitulares 87 CAPITULO5 DISEÑODEUNPROCESOADMINISTRATIVO PARAAPLICARSE ENUNAOBRAPÚBLICA PORCONTRATO EJECUTADA ENLA SEMAR. Introducción capitular. Delanálisis realizado al paso por la Dirección GeneralAdjunta deObrasy Dragado se ha observado la falta de un proceso administrativo durante la ejecución de una obra pública por contrato, el cual ayude a los Residentes de Obra a concluir estas administrativamente en tiempo y forma acorde a la legislación vigente en materia de obrapública. El presente capitulo es la culminación de este trabajo de tesis en el cual se pretende crear una herramienta administrativa que permita orientar en latoma de decisiones al Residente de Obra con resoluciones prácticas a través de la planeación, programación, dirección y controlde las actividades que intervienen en el proceso deejecucióndeobraspúblicasporcontrato. De igual forma se pretende que sea una metodología práctica y accesible para todos losservidores públicosdelramodelaconstrucción,queenunfuturoseanResidentesy que sirva como herramienta para el seguimiento y control administrativo de las obras publicas por contrato, con el fin de simplificar, homologar y eficientar los procesos de citadas obras y poder concluirlas en tiempo y forma no solo técnica sino también administrativamente. 5.1 Problema que presenta una obra por contrato para concluirse en tiempoy forma. Lamanera másdifícildetrabajarescuandohaydesorden,loquesubrayala necesidad de brindar una herramienta que permita dar orden a las acciones del Residente de Obra, para que pueda dar respuestas inmediatas y certeras a las exigencias de sus superioresocliente, permitan llevar uncontrolgeneraldetodas lasactividades quese realizan en el proceso administrativo deconstrucción, obteniendo conello el placer de sentirse orgulloso de su participación, con la seguridad de que su cliente, sus _ÜLJ superiores, sus supervisores, y todos los participantes a quienes dirige, o que de él dependen,lequedaránagradecidos. Abundan los casos en que el Residente de Obra y Supervisor invaden el campo del inspector, y viceversa; esto, debido al desconocimiento de ambos, sobre lo que cubre una uotra disciplina. Encuanto a la inspección se refiere, su labor técnica se limita a detectar errores y, a comunicar a sus superiores sobre ellos, mientras que la Residencia y la Superintendencia en coordinación con el Superintendente de Construcción, consiste en el evitar que se presenten dichos errores, toda vez que presumiblemente, dada su experiencia, puede prever que estos no se presenten o, al menos,seminimicen.Elinspector noresuelve, mientrasqueellos procuransoluciones; el primero sanciona de inmediato, los segundos previenen y apoyan y, en última instancia,ejercesanciones. La Secretaría de Marina dentro del plano rector de la Administración Pública Federal para poder dar cumplimiento con eficacia y eficiencia a su misión ha sido fortalecida durante todos los ejercicios presupuéstales con recursos del erario federal para el concepto de Obra Pública por contrato con el fin de Construir, Remodelar y darle Mantenimiento asu infraestructura física. Sin embargo la situación económica del país hapropiciadoquesedictenmedidasenelrenglóndeobraspúblicascomo laaplicación de criterios de prioridad y selección, así como la vigilancia del estricto apego de las disposicionesdictadasenrelaciónalgastopúblico. Paralocualexisten"AuditoriasAdministrativas"tanto Internas:Inspeccióny Contraloría General de la Armada de México, Dirección General de Administración y Finanzas, Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto, Comité de Obra Pública etc., así como Externas: Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoentreotras. Como colaborador en esta Dependencia, en la Dirección General Adjunta de Obrasy dragado y en específico en la subdirección de obras por Contrato (2003), se observa cómoserealiza laadministración durante laejecucióndeobrasporcontrato,lascuales independientemente de su monto, tienen un procedimiento administrativo similar, (previoal iniciode laobra-durante laejecución delaobra- término delaobra) yque si seguimos un procedimiento sistemático operativo pareciera que fuera demasiado m [ fácil, sin embargo los funcionarios públicos responsables de supervisar la ejecución correcta de los trabajos así como de verificar que se cumplan con todos los lineamientos administrativos sin perder de vista el ejercicio presupuesta! se considera quenohanincorporadodentrodesucampoprofesional unafilosofía administrativa que lespermitaentregarasusclientesunproductoquelosllenedeplenasatisfacción. Quiennotienevisióndeadministrador meatrevoadecirquecarecede respuestasdel porque una obra pública por contrato no concluye entiempo y forma, por ejemplo: El mandonosmodifica elproyectoacada rato,elsistemaconstructivo noeseladecuado, los materiales son difíciles de conseguir en el lugar, el clima no dejo laborar, la contratista no tiene la suficiente mano de obra para cada frente y así se podrían enumerarse varias causas38yefectivamente, de acuerdo a una estadística realizada a 30 servidores públicos que hanfungido como Residentes de Obra,estas sonelfactor comúnque se manifiesta y claro quesiafectan lostiempos deejecución de unaobra. Sin embargo lo que más falla es una administración eficiente, puesto que todas las respuestas antes expuestas, en lugar de debilidades de la obra sirven para justificar tiemposy costos convirtiéndose enfortalezas con lascuales el Residente deObraque logre hacersuya unadefinición deadministracióny logrealinear asuslíderes defrente a unprocesoadministrativodefinido,cuandosepresenteunacontingencia noperderán de vista el control y encontraran un área de oportunidad logrando regularizar administrativamente laobraentiemposrealesynoadestiempo. 5.2 La obrapública debeser un trabajo de equipo. Como en toda actividad de producción industrial, en las obras participan diversas personas y empresas, coordinadas por la Residencia de Obra, quien mediante el Ejercicio delliderazgo, lacomunicación, latoma dedecisionesy elmanejo delas relacioneshumanas, tiene laresponsabilidad de llevarabuentérmino la construcción que le ocupa, actuando como elemento principal de enlace y canal de comunicación entrelosinvolucrados. 38 Encuesta realizadaa30profesionistas quehansido ResidentesdeObrayposibles ResidentesdeObradentrodelaSEMAR(del05al10deagostode2010) Independientemente de cual sea la dependencia directa que tenga la Residencia de Obra,estará interactuando dinámica y permanentemente contodos y cada uno de los participantes;porlotanto,esdesumaimportanciaqueelResidentesepacuáleseltipo de relación y que actitud debe tomar en cada caso, siempre evitando tomar responsabilidades queleincumbenaotra instancia,y asumiendo celosamente lasque aélcorresponden. Tradicionalrriente elResidentedeObrapiensaqueelSuperintendente de Construcción va a buscar la manera de efectuar cobros improcedentes; y este piensa que el supervisor va hacer todo lo posible por autorizarle cantidades menores a las ejecutadas. Esta posición adoptada por ambos es totalmente equivocada. Los dos deben entender que ellos -al igualque latotalidad de actores de la obra-, deben unir esfuerzos para lograr elmismofin;quetodos están en la misma empresa yque sirven almismocliente;porlotanto,debentrabajar enunambientedecordialidadyarmonía. Nadie es enemigo deotro, puestoquetodos están enel mismo lado,enel delcliente, en el del que le abrió las fuentes de trabajo a las empresas y a las personas participantes dentrodeella.Sudeberesnomanejarse portítulosojerarquías, sino por responsabilidades. Debe quedar claro que, en principio, cada persona tiene la obligación de autoevaluarse; es decir, que durante la realización de los trabajos que a cada uno nos corresponda debemos revisar como lo estamos haciendo, con qué calidad y en qué tiempo. Es irresponsable; esperar que los demás nos señalen nuestros errores; de tal suerteque visto objetivamente, tenemos que ser supervisores de nosotros mismos. El Residente no debe verse como un perseguidor de fallas ávido de aplicar sanciones, sinocomoaunamigo,unaliadodelquepodemosaprender. El Residente de Obra tiene como obligación prioritaria, dada su experiencia, la de apoyar a la parte ejecutora, para que esta última realice la obra sin bloqueos de ninguna especie (deficiencia u omisión en los diseños, lentitud en el flujo de pagos, deficiencias en la comunicación, indisciplina del personal de obra, violación a las normasyespecificaciones,equívocosenelusodelosmateriales,enlamaquinariayen los equipos, y violaciones a la legislación vigente en materia de obra pública). Así, el ResidentedeObraesunaliado-en elmejorsentidodelapalabra-delSuperintendente deconstrucciónydetodoslosparticipantes. piv Debemanteneralolargodelaobra unaactitudconciliatoria,cuidando losinteresesde la misma por encima de los de terceros. Es el líder del cual depende que todos los involucrados bajo su mando, cumplan con sus respectivas responsabilidades. Es la autoridad de la obra, y por ende, el primer responsable de que ésta se realice en un ambiente de concordia y de respeto. Debe sensibilizar a los participantes de que su labornoesaislada,yaquelaaccióndecadauno,repercuteeneltrabajodelosdemás; todosdependendetodosdirectaoindirectamente, puestoque respondenaunmismo programafísico-financiero. Por lo anterior, es claro que el Residente de Obra es un profesionista con amplio desarrollo de variadas cualidades, entre ellas, por mencionar las más representativas están:probadacapacidadtécnicayadministrativa,experiencia comoejecutordeobray como supervisor, diestro en el manejo de las relaciones humanas, persistencia, honestidad, previsión, pro-actividad, orden, sensibilidad en la empatia, dominio en la comunicación,agilidadenlatomadedecisiones,seriedad,frialdadantelapresenciade problemas, enfocado y, sobre todo, comprensivo y de alta calidad humana. Como se ve,nocualquierprofesionista puede,nidebeserResidentedeObra. Sinembargo debido almedio para elcualtrabajamos ysobre todo lasexigencias que nosrequiere laobra pública es necesario estar enfranca capacitación, entendiendo la crisiseconómica por laquepasaelpaísy repercuteacada unodenosotrossiendoen ocasiones imposible poder capacitarnos por nuestro propios medios, por tal motivo permítanme compartirles algodelosconocimientos queesta Honorable institución tuvo abiendesignarmeparasercapacitado. 5.3 Compartamos un sueño. Deesta área de oportunidad surge mi propuesta del tema a desarrollar. Como se ha mencionado anteriormente, aunque ya había observado (de primera instancia "empíricamente") que falta un Proceso Administrativo para controlar administrativamente una obra pública por contrato, hoy teniendo una visión de Administrador me logrodar cuenta de la importancia quetiene alinear adecuadamente los objetivos hacia una misión bien establecida mediante un proceso administrativo y que fortalezca a todos los líderes que se encuentren desempeñando la Función de ResidentesdeObraasícomomotivarlosparaquevisualicenaunaobraporcontratono solo desde el punto de vista material, sino consolidar en ellos una filosofía administrativa y hacerlos sentir suya la idea que la administración de la obra no es menos importante y por consiguiente debe ir de la mano de la construcción para lograr entregarle a sus clientes un producto de excelencia entiempo yforma. Por todo lo anterior, y con la finalidad de hacer accesible una metodología práctica que sirva como herramienta a los Residentes de Obra para el manejo ordenado de las obras públicas por contrato de la Secretaría de Marina, así como promover el cambio de cultura requerido para lograr mejores resultados al planear, organizar, dirigir y controlar al momento de ejecutar las obras, considero que el proyecto "APLICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO COMO HERRAMIENTA DEL RESIDENTE DE OBRA, DURANTELAEJECUCIÓN DEUNAOBRA PÚBLICA PORCONTRATO. CASO:OBRAS POR CONTRATO EN LA SECRETARÍA DEMARINA." está justificado, por lo cual lo propondré a la Subdirección de Obras por contrato, con la misión de implementarlo en uncorto plazo. 5.4 Como lograr efícientar la administración de una obra por contrato. Implementar un proyecto llamado "APLICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO COMO HERRAMIENTA DEL RESIDENTE DE OBRA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA PORCONTRATO. CASO:OBRASPORCONTRATOENLASECRETARÍA DEMARINA." en donde interactúen todos los actores involucra en las obras, con el fin de poder lograr alcanzar la misión. Esto es que aunque la misión particular de cada uno de ellos pareciera ser diferente no se pierda de vista que la misión general de la ejecución de una obra pública por contrato es la que alinea atodas. "Teoría General de Sistemas" Todo es importante, pero lo más importante es eltodo, y nada puede trabajar deforma aislada. »_J 5.5 Comencemos el sueño Elprocedimiento administrativo de lasobras porcontrato enlaSEMAR, hasta lafecha está identificado dentro del Departamento de Control y Seguimiento de Obras perteneciente a la Subdirección de Obras por Contrato en tres etapas primordiales: Previoaliniciodelaobra;DurantelaejecucióndelaobrayTérminodelaobra. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. / Fuente:Elaboraciónpropia. Durante el cual se realizan una serie de actividades (Ver en elapartado deANEXOS: Diagrama de Flujodenominado Procedimiento Administrativo de una Obra Pública por Contrato ejecutada en la Secretaría de Marina) que se requieren para el adecuado control y seguimiento de estas, que no obstante el género de edificación a realizar o monto contratado es similar y pareciera demasiado sencillo y en efecto asíes, y si le agregamos un proceso administrativo a través de la Planeación-OrganizaciónEjecución-Control. estonosayudaraaquelasobrasporcontratoconcluyenacordeala normatividad vigente en Materia de obra pública, tanto en su construcción como administrativamente. 8*. i 5.6 Aplicación del proceso administrativo como herramienta del Residente de Obra, durante la ejecución de una obrapública por contrato. Caso: obras por contrato enla secretaría de marina. Dirigir, ejecutar o supervisar la obra, implica aplicar el Proceso Administrativo en la misma: fijar objetivos claros y mensurables, PLANEAR. ORGANIZAR. DIRIGIR. CONTROLAR, evaluar y retroalimentar, los resultados obtenidos diariamente, confrontándolos con los objetivos y con lo planeado de origen, a fin de corroborar lo esperado, o bien, corregir las desviaciones detectadas, sean físicas, económicas o técnicas. Elcitado Proceso se lleva a cabo enforma dinámica y permanente desde el planteamiento delode losobjetivos, hastaqueseobtiene lasolución ala necesidado al problema que ledieronorigen,siendo el motorque ledadichadinámica elconjunto conformado por: laComunicación, LaToma de Decisiones yel Liderazgo,talcomose muestraenelsiguientediagramadeflujo39: PROCESOADMINISTRATIVO. Herrera F., Francisco, Residenciadeobraconprogramación,Edit. GrupoJEFRA ,Ultima Impresión mayo2008,pág.19 95 En el diagrama anterior, se parte de una necesidad o problema; el dilema radica en identificarsidicha necesidadesreal,ficticiay/oinducida.Frecuentementesomosdados a pensaren nuestros múltiples problemas,sindetenernosaanalizarsiverdaderamente sontodos ellos reales;de hacerlo,nos podemos dar cuenta que algunos desaparecen con resolver unode entre ellos,esdecir,algunos eranficticios o irreales;de la misma manera,podemosdescubrirqueungrannúmerodenuestrasnecesidadesnoshansido inducidas a través de los medios de comunicación, ejemplo de ello es la moda, la renovación de nuestra ropa,casa oautomóvil,elconsumo de bebidas,decosméticos, devitaminas,muchosdeloscuales nolosrequerimos.Lomismopuedeaplicarsealos bienesinmueblesyalaedificación. En loque a los objetivos se refiere, éstos deben plantearse como satisfactores de las necesidades, con claridad y bajo una o varias unidades de medición, puede ser el tiempo,un montode inversión,capacidadde personas,etc. Enloquea loselementos que conforman el Proceso se refiere, en los siguientes puntos les proponga una serie de herramientas que nos podrán ayudar a dar un mejor control y seguimiento físico administrativoalasobrasconelfindehacerlasamigablesyarmoniosasconlasleyesy reglamentosquenosrigen. Actividades yDeterminaciones duranteelprocesoadministrativodelaejecuciónde unaobra. Organización. Ejecución. Control. (Determinación del curso a seguir. Este punto se rige principalmente por el análisis de problemas o necesidades). (Organizaryrelacionareltrabajo para alcanzar las metas fijadas. Es fundamental la aplicación de la toma de decisiones. La comunicaciónjuega un papelde primer orden en este renglón. Seleccionar personal competente y los demás recursos, para los puestos o cargosdelaorganización). (Es indispensable el manejo de las cuatro disciplinas motor del Proceso AdministrativoComunicación, Liderazgo; Toma de Decisiones y Relaciones Humanas-. Propiciar actuaciones dirigidas hacialosobjetivos planteados. (Nuevamente la comunicación juega un papel importante. Asegurar el progreso hacia los objetivos fijados segur el plan. Confrontación de los resultados contra lo planeado y contra los objetivos establecidos.) Actividades: Actividades: Actividades: Actividades: Pronosticar. Fijar metas. Desarrollar estrategias. Programar. Presupuestar. Fijar procedimientos Formular políticas. Fijar plan de contingencias. Establecer la estructura de la organización. Delinear las relaciones. Crear las descripciones de cada puesto. Fijar requerimientos para cada puesto. Seleccionar. Orientar. Adiestrar o capacitar. Desarrollar. Delegar. Motivar. Coordinar. Superar diferencias. Administrar el cambio. de Fijar sistemas información. Desarrollar estándares de actuación. Medir resultados. Tomar medidas correctivas. Considerar premios 0 posibles promociones de puestos. Desarrollar método de Planeación. 1 evaluación Analizarresultados. Comparar resultados con los planes ycon los objetivos. Elaborar informe de resultados. Determinaciones: Determinaciones: Determinaciones: Determinaciones: Definir los resultados finalesdeseados. Decidir cómo y cuándo alcanzarlasmetas. Establecer prioridades, secuencias, yfijar pasos aseguir. Estandarizarmétodos. Tomar decisiones permanentes, en lo importanteyrecurrente. Preparar el cuadro de la organización. Definir líneas deenlace para facilitarlacoordinación. Definir atribuciones, relaciones, responsabilidades y autoridad. Definir perfiles del personal paracadapuesto. Reclutarpersonalcapacitado paracadapuesto. Familiarizar al personal con eltrabajo. Mejorar el desempeño con capacitaciónypráctica Adquirir losdemásrecursos. Asignar responsabilidades definiendo los resultadosesperados. Persuadir al personal a tomar la acción deseada. Relacionar esfuerzos en lacombinaciónóptima. Alentar la iniciativa individual. Resolverconflictos. Estimularlacreatividad. Estimular la innovación paraalcanzarlasmetas. Precisar datos críticos requeridos, cuando y como. Fijarsituaciones unavez cumplidas las obligaciones. Enviar informe de resultados a las áreas deplaneación. ElProcesoantesdescrito,sepuedeysedebeaplicardentrodelaResidenciadeObra, toda vez que maneja una amplia gama de recursos, mismos que está obligado a controlar y a aplicar racionalmente, de acuerdo a los planes y programas de obra establecidos Tomandoencuenta loantesdescrito,automáticamente nosdamoscuentaqueelcargo de Residente de Obra no lo puede cubrir un profesionista inexperto; exige uno que tenga experiencia en la construcción en obras de magnitud media y grande y, de diverso género arquitectónico ode ingeniería,según sea elcaso; pero principalmente, quehayaejercido puestos demediooaltonivelde mandoconentendimiento claro de cada uno de los rubros que se señalan en el diagrama de flujo del Proceso Administrativo. 97 5.6.7 FuncionesyResponsabilidadesdelaResidencia deObra duranteel Procedimientoadministrativo: (Previo- Durante- Términodelaobra.) Antesde iniciar unaobra, resulta necesario aplicar conocimientos delaAdministración, esporesoqueenelpresentetrabajo losdosprimeroscapítulosfueronintroductoriosa este campo del conocimiento; ya que ésta, será la que permita interactuar con los recursosqueserequierenparaejecutarla. Setratadelafasetécnicayoperativa quelaResidenciaejercedurante laejecución de unaobra pública por contrato; laque mástiempo demanda,y enla que más recursos humanos, técnicos y económicos aplican. Fundamentalmente son dos los campos en losqueesteprofesionista semueve: • Campoadministrativo. • Campotécnico. Ambos, se realizan simultáneamente tanto por la parte ejecutora, como por la parte supervisora deobra. Enloqueserefierealoadministrativo,y partiendode la siguiente definición deadministración:"elmanejoycontrolracional,ydeformapermanente, de los recursos disponibles, para alcanzar los objetivos previstos en la planeación"40, te propongo que como Residente de Obra debes iniciar identificando dichos recursos, tanto los de la empresa constructora, como los propios; en ello están incluidoslosrecursoshumanos,técnicos,materialesyloseconómicos. Herrera F., Francisco,Residenciadeobraconprogramación,Edit.GrupoJEFRA, Ultima Impresiónmayo 2008,pág.12 PLANEACION. (Previo al inicio de la obra.) RECURSOS RECURSOS MATERIALES. TÉCNICOS. RECURSOS HUMANOS. Personal técnico (plantilla). Personal administrativo (plantilla). Personal de servicios generales (vigilancia e intendencia). Personal de obra. Subcontratistas. Equipo de topografía. Equipo de seguridad e higiene. Equipo de cómputo. Equipo de fotocopiado. Equipo de comunicación (radio, teléfono, otros). Equipo y herramientas de medición y comprobación. Cámara fotográfica. Tablas técnicas. Normas técnicas de construcción. Acervo Bibliográfico. Oficinas provisionales de campo. Mobiliario de oficina. Artículos y misceláneos de oficina. Papelería y formatos de necesarios. Artículos y enseres de aseo y de limpieza. Directorios telefónicos. Lámparas de iluminación para reposición. Artículos para dibujo lineal y marcadores de colores. Carpetas de archivo. Equipo, Maquinaria y Herramienta de Obra Insumos o material deconstrucción. RECURSOS ECONÓMICOS. Fondo resolvente (caja chica). Cuenta de cheques (de ser necesario). Fuente:Elaboraciónpropia Es obligación del Residente de Obra, planear, organizar, dirigir y controlar la ejecución de una construcción, a efecto de garantizar que esta, se realice de acuerdo a sus compromisos contractuales, respetando la normas y especificaciones vigentes, y con calidad óptima. Vigilar el uso de los recursos de parte del personal a su cargo; de evitar robos y extravíos, de que su personal asista puntualmente a laborar y de que cumpla con sus responsabilidades en tiempo y con calidad; de que no existan rezagos o atrasos atribuibles a su área; de que se tramiten las altas y bajas ante el IMSS del personal de destajistas y subcontratistas; de que el personal a su mando cobre puntualmente sus honorarios y/o salarios y, de que la Residencia de Obra proyecte ante todos los participantes una imagen de profesionalismo que se refleje en los resultados que diariamente presente laobra. 9É_j Estructuraorgánica propuestaparaunaadecuadaresidenciadeobra. Laestructura orgánica quese muestra en lasiguiente página esde manera hipotética, todavez que ésta obedece acasosespecíficosde obra,dependiendo desumagnitud, su género arquitectónico, monto de inversión, tiempo programado de ejecución, especialidadoperativa,etc.;loquedebequedarclaroeselpropósitoo,puestoenotras palabras,paraquésirvelaresidenciadeobra. Desde luego, no es idéntica la plantilla de una residencia para un hotel,que para un hospital; para una casa habitación, que para un edificio de oficinas. Existen áreas de supervisión que requieren de un grupo permanente de asesores de diferentes especialidades, comotambién hayobrasenque unsolo supervisor puede cubrirtodas lasespecialidadesquerequieredeterminadogéneroarquitectónicoocivil. Por eso es necesario estudiar a fondo el proyecto que se trate antes de elaborar la organización interna de la supervisión de campo para definir la complejidad y el grado dedificultad de los procesos constructivos. Sedebe planear concuidadoy atención el númerodefrentesdeobraqueconvieneabrir,yenconsecuencia,cuantos supervisores sevanarequerirydequeespecialidades;sivanonoanecesitarauxiliarestécnicosde apoyo. Es importante analizar los posibles desplazamientos del personal supervisor dentro de la obra,ya sea ésta dedesarrollo vertical uhorizontal;enfin,lo que aquí se pretende recalcar, es que la plantilla de la residencia requiere de un estudio realista acordea la obra, integrado conel personaljusto y suficiente,verificando quesucosto es competitivo, que le garantice al cliente que su inmueble se realizará cuidando sus interesesyconlamásaltacalidad. 100 DKSAOD. Ofldnas C e t i t f * ^ Residentede Obra. SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN SUPERVISION SUPERVISION SUPERVISION OBRACIVILY INSTALACIONES INSTALACIONES CONTRATOSY COSTOSY ACABADOS HI0RO- ELÉCTRICAS PROGRAMAS SANITARIAS PRECIOS UNJTARIOS T CONTROLDE CONTROLDE ESTIfoSACIONES MODIFICACIONES Fuente: Elaboración propia Previoal iniciode laobra, la Residencia deObra,ya Integrada como equipo,tieneque realizar algunas actividades, para estar en condiciones de ejercer sus funciones técnicas y administrativas, y una vez habiéndose presentado el día comprometido por contrato para iniciar la obra, la Residencia se obliga a realizar funciones hasta el términode la misma,entiempoyforma,según lascláusulasdesu contrato respectivo yacordealoestipuladoenmateriadeobrapúblicavigente. Acontinuación se muestra unapropuestadeactividades quesedeben realizar durante lastres etapasdel procedimiento administrativo (previo al iniciode laobra - durante la ejecución de la obra - al término de la obra.), mismas que están alineadas con el procesoadministrativo descritoenelcapítulodosdelpresentetrabajo,loanteriorconla finalidad de llevar un seguimiento más ordenado, durante la ejecución de una obra pública por contrato en lo físico y sobre todo administrativamente, mediante una eficiente planeación, una adecuada organización, una excelente dirección y un estrictocontrol. Actividades delprocesoadministrativo, previoduranteyaltérminodeuna obra. "EL PROCESO ADMINISTRATIVO PREVIO- DURANTE- TÉRMINO DELAOBRA' PLANEAR. Recurso: Humanos. Técnicos. Materiales. Económicos. Acopiode: Planos arquitectónicos y técnicos. Permisos y licencias relativosalaobra. Estudios técnicos (mecánica de suelos y topografía). Especificaciones y de normas técnicas (oficialesyparticulares). Programa y del presupuesto. Catálogos de conceptos por especialidad y partida. Matrices de cuantificación de conceptosdeobra. Matrices de precios unitarios. Revisiónde: Cotas indicadas en planos, confrontándolas entreellosmismos. Niveles señalados en planos, confrontándolos entreellosmismos. Ubicación de salidas en plafones y posibles obstrucciones. Confrontación de planos deinstalacionesentresí. Confrontación de las especificaciones con las indicadasenplanos. Verificación del correcto análisis de las matrices depreciosunitarios. Confrontación de los precios unitarios con los marcados en el presupuesto. Elaboración de listado de errores u omisiones detectadas en la ORGANIZAR. Integracióndel personaltécnico yadministrativo delaResidencia deObra. Integración del proyecto ejecutivo con planos, presupuesto, programas de obra, toda la propuesta técnica, expedientes por cada contrato y en su caso subcontratos, con sus anexos y debidamente autorizados. Elaboración del Reglamento Interno de la Obra. Autorización del proyecto de obras provisionales en laobra. Integración del acervo técnico bibliográfico. Tramitación del suministro provisional de agua y energía eléctrica. Identificación de bancos de nivel y de referencias paratrazo. Identificacióndel centro detiro de cascajo y, distancia en kilómetros. Elaboración del planurbanoyde servicios de la obra. Integración del personal de EJECUTAR O DIRIGIR. Apertura de la Bitácora Oficialdela obra, conjuntamente con la Supervisión. Apertura de bitácoras complementarias, no oficiales o diariodeobra. Obtención de la Supervisión de la ubicacióndelosbancosdenivel. Obtención de la Supervisión de las referencias paratrazo. Revisión y constatación de inexistencia de instalaciones subterráneas). Elaboración de números generadores deobra. Elaboración de mapas de vaciado deollasdeconcretoenestructuras. Cumplimientofielaloindicado enel proyectoejecutivo. Cumplimiento a lo dictado en los reglamentos deobra. Uso permanente de la (s) bitácora (s)deobra. Coordinación permanente para soluciones de problemas específicos. Seguimiento denotasdebitácora. Apoyo técnico en la interpretación de planos, normas y especificaciones. Mantenimiento rutinario en la integración de cada expediente de obra. Elaboración de sus estimaciones y conciliacióndelasmismas. Revisión y autorización de estimacionesdeobra. Elaboración y conciliación de preciosunitarios enconceptosfuera decatálogo. Elaboración de presupuestos provocados por cambios de proyecto. Trámite de autorización de cambios deproyecto. Seguimiento a posibles ajustes de costos. Actualización permanente del controldeplanos. Asistencia a las juntas semanales deobra. Elaboración delreporte periódicode laobraysuenvíoalnivelcentral. CONTROLAR. Control físico y numérico de los avances diarios de la obra. Control de pruebas de materiales con el apoyodellaboratorio. Verificar de la existencia de personal obrero, segúnprograma. Verificación de la existencia de los materiales en obra, segúnprograma. Revisión permanente de la calidad de la manodeobra. Revisión permanente de la calidad de los materiales que se emplean. Verificación permanente de niveles, trazos y tolerancias. Revisión permanente delestadofísico dela maquinaria y equipo empleado. Control de notas de bitácora. Control permanente de cada contrato, detectando anomalías o violaciones. Seguimiento del trámite ypago desus estimaciones. Revisión permanente del cumplimiento de programas físico y financiero. Control económico por cambios de proyecto. Control de la ejecución de acuerdos tomados en lasjuntasdeobra. Control de comunicados revisión. Envío de lista de observaciones a nivel jerárquico superior para su aclaración o corrección. Recepción de correcciones y verificación de las mismas. Elaboración del reporte finaldelarevisión. aseo y de vigilancia. Determinación de requerimientos de herramienta y equipo para el inicio. Elaboración del plan constructivo. Visita al lugar de laobra con los subcontratistas y destajistas. Representación de su empresa en asuntos relacionadosconlaobra. Verificacióndepruebasrealizadasa instalacionesyequipos. Verificación de terminaciones parcialesyfinaldeobra. Participación en el evento de Entrega-Recepcióndelaobra. Revisión y elaboración del finiquito de obra. Acopio de manuales, diagramas einstructivos deequipos instalados. Recibirdefianzas deviciosocultos. Cierredebitácoraoficial. Verificar liquidación a subcontratistasydestajistas. Entrega de expedientes, mobiliario yequipodiversoalusuariofinal. diversos y seguimiento de los mismos. Control de conceptos deducidos, reducidos o cancelados. Control de conceptos de cantidades excedidas. Control de conceptos extraordinarios o fueradecatálogo. Fuente:Elaboración propia. BasadoenArq. Herrera F., Francisco, Residenciadeobraconprogramación, Edit.GrupoJefra,Ultima Impresiónmayo2008. Noes raro escuchar a un ingeniero o arquitecto comentar que a él le gusta mucho el trabajo de campo y, que lo peor que le puede pasar es, que le asignen labores de gabinete. Siente que sus responsabilidades se encuentran únicamente en el lugar en donde se lleva a cabo la obra, literalmente hablando; no entiende que el trabajo demanda durante el día, untiempo para revisar, verificar, resolver y dar instrucciones en la obra; y untiempo, paraponerorden,actualizar, darseguimiento, revisary autorizardocumentos, etc. Estetipo de profesionales notiene lugar en lasobrascomo supervisor y menos,como ejecutor. Tan importante es el avance físico de la construcción, como su avance financiero de los programas del inversionista, de la empresa constructora y de la supervisora.Sedancasosenlosque lasobrasavanzanmuybien,peroexistenatrasos en la formulación de estimaciones de las contratistas responsables de la ejecución, resultando que en un momento dado, dichas contratistas paran las obras por falta de liquidez paraelpagodenóminasodemateriales. Eneste ejemplo se muestra claramente que lotécnico y lo administrativo van siempre de la mano; ambos campos se deben atender simultáneamente con igual grado de atención y, en un momento dado, los aspectos administrativos tal vez adquieren un niveljerárquico mayor. 5.6.2 Aplicación de herramientas de apoyo y control para el Residente de Obra. Enelcampotécnico,la Residencia deObraestáobligadaaaplicar losconocimientosy experiencia adquirida, afindeque laobra se realice dentro deltiempo programado, al costo autorizado y comprometido dentro del contrato y, con la máxima calidad que la localidadendondese realiza,lopermita.Loanterior, bajo unestricto controldetodasy cadaunadelasactividadesquesedesarrollandurantelaedificación. Establecer las funciones y las responsabilidades de manera absoluta y definitiva en estatesis decada unode los integrantes de la Residencia de Obra,según sucargoy su especialidad, sería afirmar que todas las obras durante su procedimiento administrativo son similares como ya se señaló anteriormente, pero cada obra difiere una de otra por diversas causas, bien por genero arquitectónico o civil, por monto de inversión, por situación geográfica o, bien por tamaño, por tipo (nueva, remodelación, adaptación, etc.) o, por desarrollo horizontal o vertical; de tal forma que, cada obra demanda una organización distinta; por consecuencia, es mejor enunciar dichas funcionesyresponsabilidades demanerageneralizada,ynoporcargoespecífico;dicho deotraforma,habráobrasenlasqueunsólo Residenteabsorberátodaslasfunciones, y otras, en que se repartirán entre varios supervisores, jefes de frente y técnicos de acuerdoaloplaneado porcadaquienparasuestructuraorgánica. Cabe hacer mención que lo ideal, previo al inicio de una obra, es que el Residente efectúe determinadas acciones,que le permitanconocer e interiorizarse del proyectoa realizar. En principio, de ser el caso, informarse de los antecedentes de la posible licitación y de los compromisos contractuales a los que la empresa contratante se comprometió; así mismo para el cumplimiento de sus funciones este, aparte de su experienciadeberácontarconunaseriedeelementosquenosololepermitanllevarun controlde lostrabajos,sinoquetambién leden la pauta de presentar cualquier tipode información ante la Dependencia (formatos de obra), realizar las consultas necesarias en caso de indefiniciones de proyecto o como apoyo en las decisiones que realice (acervo bibliográfico), y que toda la documentación que se genere en el proceso administrativo seencuentredebidamenteordenada. JüJ Herramientasdeapoyo: • Acervobibliográfico: Esdevaliosaayudacontarenlaoficinadecampoconelementosdiversosdeconsulta, de los que se valga como Residente para, en un momento determinado, resolver problemastécnicos,fiscales, legalesolaborales,quesepresentan comúnmenteenlas obras;porello,teenlistoloscomúnmenteutilizados: • Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento • Políticas,BasesyLineamientosdelaSecretariadeMarina. • Manuales paraConstructores. • NormasTécnicasdelaA.C.I. (concreto).NormasTécnicasdelaASTM(acero). • ReglamentodeConstrucción,delalocalidadquecorresponda. • FichasTécnicasdefabricantesdeequiposautilizarenlaobra. • FichasTécnicasdematerialesdiversosausarenlaobra. • NormasOficiales Mexicanas(NOM),relativasalaindustriadelaconstrucción. • Especificaciones delproyectoaconstruir. • Reglamento Internodelaobra. • ReglamentodeSeguridadeHigienedelaObra. • Directoriotelefónicolocal. • Directoriodeempresasparticipantesenlaobra(contratistasyproveedores). • Tablastécnicasdeaplicaciónpráctica: • • • • • • • • • • TabladeSuperficiesyvolúmenes. TabladeEquivalenciasdePesosyMedidas. TabladeProporcionamientos deResistenciasdelConcreto. TabladeProporcionamientos deMezclasyLechadas. TabladeConversiónapiétablón,enmadera. TabladeEquivalenciasdeáreasdevarilla. Tabla paralaseleccióndetableroseléctricos Tabla paralaseleccióndetipodesoldadura. Tabla paracalcular lámparasfluorescenteseincandescentes. Tabladeconversióndeunidadesfísicasyeléctricas. Elhecho decontar con lastablas antesenlistadas, obedece aqueen la realización de los trabajos, los obreros frecuentemente elaboran concretos, lechadas, mezclas o morteros de diversos cementantes, haciéndolos instintivamente y sin vigilancia, desconociendo si las proporciones de los diversos materiales cumplen con las resistencias especificadas; situación por la que la residencia debe obligar a la contratista a hacer uso de dichas tablas, a mantener una vigilancia directa sobre sus obreros, y a tomar las muestras necesarias para las pruebas de laboratorio 105 procedentes. Lo mismo sucede con lo correspondiente con algunos casos en las instalacionesyenlassoldaduras. Herramientasdecontrol: @ Expedientes: El expediente de obra,se refiere a la o las carpetas que sedestinan para archivar toda la documentación que se genera a lo largo de la obra, en el ejercicio de cada contrato. Eselhistorialdelcontrato,estedebeser revisadofrecuentemente,conobjeto de constatar que el contratista está cumpliendo con las obligaciones contraídas. Para una fácil integración de un expediente, se presenta la siguiente lista de apartados o divisionesendondeseinsertanlosdiferentesdocumentosaarchivar. Es recomendable que en una carpeta seconsideren todos los documentos posibles a serinspeccionados porlosórganosdecontrolinternosyexternos.(Carpeta"A"© Es muy posible que esta clasificación para archivar todos los documentos que genera unaobra,sea insuficiente; esdecir, probablemente serequerirán másdedos carpetas para configurar un expediente; por ejemplo, podría requerirse carpetas independientes paraelapartado Estimaciones,Generadores,Avancesdeobra (escritosyfotográficos) ylasqueseannecesariasenfuncióndelasnecesidadesdelasobras,perodebenestar bien referenciadas en la relación anterior y lo más importante esqueexista unordeny unaclasificaciónfácildemanejar. Acontinuaciónsemuestraunarelacióndelainformaciónmínimarequeridaquedebecontener tuexpedientede obra. 106 £*-0O/?OIO I V mm?: RESIDENTE DE OBRA MATRICULA FAX TEL CEL "CORREO ELECTRÓNICO ' SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN COMPAÑÍA DIRECCIÓN TELEFONO "FAX "CORREO ELECTRÓNICO CARPETA "A" 1 l_2. I 3 I / 5 L _ I 6 'Contrato I O f icio_de di^ferimento p o r e n t r e g a extemporánea del anticipo (si e x i s t i e r a ) 1 | I l_Nombramiento del Residente de_Obra_ |D i r e c t i v a s para el Residente de Obra 1 ' O f i c i o de poner a consideración al Superintendente I Propuesladel Superintendente de Construcción incluyendo Curriculum Vitae I | O f icio_deaceptación o recha2o_del Superintendente de Cons1rucción_ ' l O f i c i o pora otorgar f a c i h d a d e s a la compañía L5LJ no ' O f i c i o al Residente de Obra donde debe poner a disposición el inmueble Acta de puesta a disposición del inmueble ' u" [ O f i c i o remitiendo la bitácora de obra h1-2 IO f icio rem 1i^r^o_documen1iación técnica administrativa (Sopor-te d e U o n t r a t o y p r o y e c t o j Ii 3 . I 14 Notas de bitácora .Aviso de i n i c i o de obra 15 ( S o l i c i t u d de programa de monto y plazo 1 6 l- |_17 IA u t o r i z a c i ó n de prorroga de monto y plazo I 18 Conceptos adicionales autorizados ( E x t r a o r d i n a r i o s ) r Convemos y sus soportes^ (esta documentaciónjjuede estar en una c a r p e t a j ndependiente) ' i9 |Control deJramite de pago de estimaciones r u21-0 ' O f i c i o de terminación de los trabajos por parte de la compañía 'i . ^ O f i c i o o Radiograma del Residente informando la terminación de los trabajos '22 j O f icio ordenando al Residente que v e r i f i q u e la terminación de lostrabajos 23 I- 2 - 4 | 25 126 h . 28 _ ' IAviso al Residente de haber constatado lo temn nación de los trabajos 'Propuesta de errtrega-recepción (documentación generada por la entrega) Aviso de lia Residencia de haber_ef_ectuado la en-trega-recepción l A c t a enlrega-recepción l A c t a de f i n i q u i t o 'Fianzas Fuente: Elaboración propia 107 , tss t-oo/zoiQ ^mm> RESIDENTE DEOBRA: MATRICULA. FAX- TEL. CEL "CORREO ELECTRÓNICO ' SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN COMPAÑÍA: DIRECCIÓN: TELEFONO "FAX "CORREO ELECTRÓNICO CARPETA "B" Anexos del contrato. ; i 1 ; 2 •Análisis de precios u n i t a n o s 1 ¡Factor d e s a b r i ó real Presupuesto 3 i 4 i _i ' ' A n á l i s i s de costos horarios 1 ! 5 i Análisis de indirectos :6 iAnálisis def manciamiento i 7 ¡Análisis deu t i l i d a d :s ¡9 ¡Explosión 1 ¡Programa general de erogaciones ¡ i • , , (Cotizaciones 10 i 11 ¡Programa de erogací ones de mano deobra i ! 12 •Programa de erogaciones de maquinaria y equipo deconstrucción , :i3 (Programa de erogaciones de materiales y equipo deinstalación permanente i 14 ¡Programa de erogaciones de personal profesional técnico • Fuente:Elaboraciónpropia C^00/2tíI0 RESIDENTE DE OBRA: MATRICULA: FAX: TEL. CEL. CORREO ELECTRÓNICO 1 1 SUPERINTENDENTE DECONSTRUCCIÓN' IcOMPAÑIADIRECCIÓN- CARPETA"C" TELEFONO "FAX "CORREO ELECTRÓNICO Anexos del Convenio. 1 • ¡Presupuesto '2' •Programageneraldeerogaciones Y ;Prográma deerogacionesdemanodeobra "_^ ¡Programadeerogacionesdemaquinariayequipo deconstrucción •Programadeerogacionesdematenalesy equipo deinstalación permanente 6 ¡Programadeerogacionesdepersonal profesional técnico Fuente:Elaboraciónpropia 108 • Formatos: Los formatos, son herramientas diseñadas para facilitar las acciones de los residentes, formando parte importante del sistema de calidad,que legarantiza al cliente la seriedad y el profesionalismo con el que la Residencia atenderá su obra y su inversión; siendo esta la razón por la que, sin pretexto alguno, el uso de dichos formatos es de carácter obligatorio, siendo los más utilizables en la SEMAR losque a continuación mencionó: • • • • • • • • • • • • • • • • Ficha de datos generales del contratista. Control dedocumentos legales del contrato. Matriz de precios unitarios. Números generadores. Concentrado de obra o estimaciones. • Controldevolúmenesnormales,excedentes. • Controldeconceptoscanceladosodeducidos. • Controldeconceptosextraordinariosonocontempladosenppto.original. • Controldeconceptosdeajustesdecostos. Estimaciones. • Carátuladeestimaciones. • Cuerpodelaestimación. • Resumenporpartidas. • Estadocontable. Control de estimaciones. Reporte de avance físico de laobra. Reporte delavance físico-financiero de la obra, (escrito) Reporte fotográfico del avance físico de laobra. Control de notas de bitácora. Control de planos. Minuta de reuniones. Control de modificaciones o cambios de proyecto. Control de pendientes. Control del cierre administrativo de laobra. La intención de aplicar un proceso administrativo durante la ejecución de una obra por contrato, es trabajar con orden pero sobre todo apoyar a la residencia de obra con herramientas que alineadas un proceso administrativo no violente ni quebrante la normatividad en materia de obra pública. En muchos casos es la Dependencia quien proporcionara las herramientas de control al Residente, pero invariablemente el residente deberás prever aquellos que le permitan mejorar su desempeño y facilitar su tarea. Es por eso que los formatos que a continuación se muestran pueden ser ¡mplementados dentro de la etapa del Control, mismos que están adecuados a la normatividad vigente en materia de obra pública la cual rige a la Secretaría de Marina, sin embargo, de acuerdo a la experiencia, necesidad o características específicas de cada obra será necesario agregar, diseñar e implantar otros; así mismo, es válido modificareldiseñodelosformatos,siempreycuandosucontenidoseaelmismoobien searetroalimentado. Propuestasdeformatosparalaetapa del"Control". • Propuesta deconcentrado deestimaciones La etapa del Control mediante este formato servirá para que el Residente de Obra identifique díacondía la información de losconceptosyvolúmenes deobra realmente ejecutadosconrespectoalpresupuestoautorizadoenelcontrato. Esto a través de una base de datos en programa Excel, que contendrá todos los conceptos del presupuesto original y a través de columnas se irán acumulando los conceptos de obra que realmente se hayan ejecutado y estén reflejados en las estimaciones correspondientes, al irse sumando y acumulando al final de la tabla se restaran a los presupuestados contractualmente y los resultados negativos serán los conceptosque sufrieronalguna incremento a locontemplado de igualforma se podrán determinar si existen economías, volúmenes excedentes y cuáles son los no consideradosencatalogooriginal,evitandoquelaobracuestemásdeloplaneado. Verformato "Propuesta paraControl devolúmenes excedentes yconceptos fuera decatálogooriginal."enelapartadodeanexos. • Propuesta decontroldeestimaciones: Con este control el Residente de Obra podrá controlar de acuerdo al programa financiero, la información de las estimaciones que ha generado la contratista y comparara financiera y económicamente el comportamiento de esta, con esta evaluación deberá tomar acciones para que en su caso la dependencia no tenga subejercicio y ser observada administrativamente, así mismo controlara los aspectos financieros de la obra con el fin de evitar insolvencia económica por parte de la contratistayqueestopuedarepercutirenatrasofísicodeobra. 110 c fl> 3 m so cr o PROGRAMAPARALAPRESENTACIÓNDE ESTIMACIONES o o- PROGRAMA COMPARATIVO DETIEMPOS DE PAGOS (ESTIMACIONES) DE ACUERDO ALARTCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS "O 3 s I? ü) O c a 1 » 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 2 ¡ 3 4 | 5 6 ; 7 ; 8 ! 9 , D 11 12 13, U 15116117 ¡18119,20 o Q. O (D 2. cu 15 Y 30 de La Superintendencia *cada mes contara con 06 Dias [fecha 'corte. para revision y estimación contará con un plazo no mayor de 15 dias de(naturales después de la naturales siguientes a su presentación ¡fecha de corte para presentarla a la residencia O deobra. •v 7¡ 21 dias naturales desde la presentación de la estimación por parte de la Superintendencia hastalaautorizaciónporpartedelResidente. encia pagara bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor de 20 dias naturales, contados a partir de la fecha en quehayan sidoautorizadas por laresidencia deobra. RUBRO Reparación de daños ocasionados por el paso del Huracán Norbert en las instalaciones navales de ,en ,B.C.S. CONTRATO C-00/2010, y Convenio Adicional. j SINIVA 1 CONTRATISTA 01-ene-10 16,191,028.28 ! 18,780,890.46 FKKKAMMX) « " Í J ™ AL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN IMPORTE ACUMULADODE ESTIMACIÓN 1 15-ene-10 15-ene-10 $16,52588' $16,52588 $16,52588 01-feb-IO 15-feb-10 $28,92030 $45,44618 $28,92030 $16,52588 $45,44618 3 -B-feb-t) ' 28-feb-10 $24,78883; $70,23501 $24,78883 $70,23501 4 OI-mar-10 $123,67772 $193,91273 $123,74767 $193,98268 5 16-mar-10 31-mar-10 $133,984 19! $327,89692 $134,03229 B-abr-t) $123,67772, $451,57464 $123,67772 $575,25236 6 7 01-abr-10 i K-abr-V 15-mar-10 ' 30-abr-10 01-jul-10 180 15-ene-10 15-jul-10 | 180 15-ene-10 226 31-ago-10 c o n I.V.A. s i n I.V.A 30.00% 4,857,308.48 _ _ ^ ; 5 ^ 9 0 4 J 6 _ J V.A.) 2 i TOTALDEDIAS PORDIFERÍMlENTODE WDÍAS jAnticipo TOTAL Monto total en estimaciones(Sin I. TERMINO CONVENOADICIONAL (46 DÍAS) 2,589,862.17 RESIDENTEDEOBRA i ~" IVA SUPERINTENDENTEDECONSTRUCCION EST PERIODO ! NUM DEL [ PLAZODEEJECUCIÓN CONTRACTUAL INICIO AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN DE ACUMULADAA LA CADAESTIMACIÓN FECHA PAITANTEPOR ESTMAR FALTANTEPOR AMORTIZAR ; $16,174,50240 4,95776 $4,9?776 4,852,35072 $16,145,58210 8,67609 $13,63385 4,843,67463 . _Í ?' . 9JZ?L Z $15,997,04560 7,43665 $21,07050 4,836,23798 37,12430 $58,19480 $328,01497 $15,863,01331 40,20969 $98,40449 4,799,11368 4,758,90399 $123,77268 $451,78765 $15,739,24063 37,13180 $135,53629 4,721,77219 $123,77268 $575,56033 $15,615,46795 37,13180 $172,66809 4,684,64039 $2,349,09457 $4,381,81928 $1,776,61005 $2,352,17038 $13,838,85790 532,98302 $705,65111 4,151,65737 $2,034,88761 $4,387,05799 610,46628 $1,316,11739 3,541,19109 $2,219,20325 665,76098 $1,981,87837 2,875,43oTP $1,847,20784 $6,606,26124 $8,453,46908 $11,803,97029 $9,584,76704 $7,737,55920 554,16235 $2,536,04072 2,321,26776 1 1 2 2 8 01-may-10 \ 15-may-10 $1,773,842 21! 9 •B-may-IO i 30-may-10 $2,032,72471 t) 01-jun-10 15-jun-10 $2,219,11156 11 •B-jun-t) 30-jun-10 $1,845,13263 $6,600,93084 $8,446,06347 12 Ot-jul-t) 15-jul-IO $2,477,51578 $10,923,57925 _ $2,010,45200 $10,463,92108 $5,727,10720 603,13560 $3,139,17632 1,718,13216 13 «-jul-B St-jul-t) $14,119,17306 $1,254,65200 $11,718,57308 $4!472,45520 376,39560 $3,515,57192 1,341,73656 14 01-ago-10 $3,195,59381 $1,605,30870 __$48,70/ 98 15 i 16-ago-10 15-ago-10 31-ago-10 _, $15,724,48176 $15,773,18974 $11,718,573.08 PROGRAMADO AVANCEECON(EJERCIÓ OEN ESTIMACIONES) AVANCEFINANCIERO AVANCEFÍSICO 87% 91% 89.79% REAL 72.38% 85.16% 72.40% - ..__ .._ $3,515,571.92 SEGUIMIENTO -15% -6% -17% FORMATO F ROPUESTO PARA CONTROL D E ESTIAMCIC )NES. Agosto 2010. Propuesta delcontrolfísicoatravésdelreportefotográfico: Una imagen vale más que mil palabras. La importancia de este control es plasmar en un reporte fotográfico la secuencia cronológica del avance físico de los trabajos y compararlos contra los volúmenes asentados en el concentrado de estimaciones anterioreidentificargráficamente losposiblesatrasodeobrayenquefrentes. •c 4) Q. re -o co z <u r o o o nr O) O" oUJ o o •o c^ O» < r- (0 o X c V «J >» o (0 o tn o o E O O < O » •a < o O. O- O" co O UJ o o o o LU co LU a ¡o5ce" <o ffi* o 2 z " r v Qf UJ 111 a i a Z ( £ LU z < tzü O O Y?, tU l LU CJ D- ce co en Q a co •o ^ o »- Id •o <l> c •a o E E (0 _J O) o .. z o s < o ce rf c m (V. (V. o~ «A «/>• V» t: o ^5 <s Ü > -~ = =<><> 55 >- . < t m 0 £ z co P o. c c a> c -o « <r R \- Zlü o | r* Z O o _i a Ul i- o s o 0£ o z -o o co c to re JC o- 1 ¿ o -o 0) o ¡5 S 13 f> III -5 UJ UJ t3 o. re E o O n 3 O re -o -re u a> re ir as "S a- o. 3> N :° co re .re re fe = o LU 113 ¡0 o re = 1 ^ tá c C" HOJA??DE??delReporteNo.:???? correspondiente al Periodo del???al???de ?????????de 2010. CONTRATO: Frente de Obra: BANCO CHINCHORRO Frente de Obra: PUNTA HERRERO (Indicarenquefrenteserealizan lostrabajos. (indicarenquefrenteserealizan lostrabajos. ***** * * * * •^ptó-. áiptfi. * Aplicacióndepinturaencasetademotogenerador, plantadetratamientoyplantadesaladora.(99%) (brevedescripcióndeconceptoqueserealiza) bfc. Vista panorámica del embarcadero de punta Herrero, mismo que no tuvo avance debido a que hubo periodos de lluvia que no permitieron trabajar. (52%) Nota:Todas lasimágenes deberán ser representativas con respecto al avancefísico,mismasque deberán tener unacontinuidad del proceso constructivo. • Propuesta deControldelcierreadministrativo: La parte del cierre administrativo de una obra no por ser la última es la menos importante,sinodelocontrarioesenestapartedelprocedimientoadministrativodeuna obra pública por contrato donde sevuelve critica la administración yaque aquí no hay holguras paraterminarenlostiemposestipuladoslosalcancescontractuales. Poresoprevioaestaetapa hayqueplantear lasposiblesproblemáticasalascualesse puede o se está enfrentando la ejecución de la obra, con el fin de evaluar y retroalimentarelprocesoadministrativo. Enlapartecorrespondiente alosanexosdeesta investigaciónseintegran unaseriede herramientas como apoyo del Residente de Obra con el fin de facilitar el proceso administrativo de una obra pública por contrato que se ejecute en la Secretaría de Marina. Conclusionescapitulares. El Residente de Obra deberá tener éxito al administrar una Obra Pública por Contrato enlaSecretariadeMarina. Conocer los objetivos de la DIGAOD y planear las obras alineado a estos objetivos; Seleccionar colaboradores eficaces y eficientes; Delegar responsabilidades entre sus colaboradores, permitiéndoles decidan asuntos dentro de sus respectivas esferas de operación y Controlar para cerciorarse de que los resultados obtenidos son satisfactorios. Seleccionar con cuidado a los miembros de su equipo de trabajo; Motivarlos; Crear buenas comunicaciones; Esforzarse por lograr relaciones interpersonales efectivas y Minimizarlosconflictosentrelosmiembrosdelgrupo. Fortalecer las habilidades de relaciones humanas;Aprender a hablaryaescuchar con efectividad; Fijar estándares elevados o niveles propuestos de logros; Ver las situaciones desdeel puntodevistade laotra persona; Llegaraserefectivo enlatoma dedecisiones;Adoptar una aptitud interrogante para descubrir y utilizar nuevas ideas; Ser un líder involucrándose en la acción;Considerar la "ADMINISTARCIÓN" como la 'fí|15 oportunidad para influir enotras personas de manerafavorable y Evaluar loque seha logradoy,siesnecesario,emprender unaacciónremediadora. Dedicar tiempo a los asuntos de verdadera importancia; Planear y seguir los programas; Expresarsentimientos personalesyentender lossentimientos delosotros; Buscar lo mejor enotros no lo peor; Cerciorarse de que cada miembro del grupo esté asignadoaltrabajomejoradaptado paraesapersona;Fomentarquesuscolaboradores asuman responsabilidades; Autoevaluarse y evaluar su desempeño con honradez; Evaluar persistentemente alosmiembrosdesuequipo detrabajo; Mantener losgastos a un mínimo compatible con el servicio requerido, Aumentar los conocimientos generalespersonales. Aunque las conclusiones anterior suele parecer meras perogrulladas, son interesantes parael pensamiento yesperosea unbuenalientoy sobretoda influyanen laformade pensar de mis compañeros (Residentes de una obra) y logren motivarles para incursionarse ensuvida laboralypersonalunafilosofíaadministrativa. CONCLUSIONES El deseo de todo ser humano de realizarse a través del desarrollo de su propia potencialidad debe ser la basefundamental delcrecimiento institucional. En relación al objetivo general del presente trabajo: "Proponer a la Dirección General Adjunta de Obras y Dragado, el diseño de un proceso administrativo para que se implemento como una herramienta del Residente de Obra,que lefomente unavisión dé administrador, con el fin de que una obra pública por contrato aplique un procedimiento armónico con la normatividad en materia de obra pública vigente." A a través de la implementación de herramientas de apoyo y control, así como con la finalidad de hacer accesible el proceso administrativo práctico que sirva de herramienta a los Residentes de Obra para el manejo ordenado de las obras públicas por contrato de la Secretaría de Marina, y promover el cambio de cultura requerido para lograr mejores resultados al planear, organizar, dirigir y controlar al momento de ejecutar las obras, se puede concluir que la "APLICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO COMO HERRAMIENTA DEL RESIDENTE DE OBRA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA PORCONTRATO. CASO: OBRAS POR CONTRATO EN LA SECRETARÍA DE MARINA." encontrara el proceso administrativo para no seguir con tantas inconsistencias administrativas en materia de obra pública y terminar con el clásico comentario: la obra físicamente ya está concluida y operando, pendiente elcerrarla administrativamente. La transformación de los materiales, maquinaria y esfuerzo humano se manifiestan en un proceso siendo el producto la obra terminada. Para que sea integral el aprovechamiento de los recursos, se debe ejercer un control administrativo y uno técnico y normativo de la obra ejecutada que se realiza, para obtener estándares de medición que permitan comparar los resultados con las normas establecidas. Por lo anterior considero que el objetivo general de la presente investigación se ha cumplido, con la posibilidad de aplicación a nivel de funcionarios que funjan como Residentes de Obra de la Secretaría de Marina, pudiendo apoyar a mejoras administrativas previo,durante y altérmino de las obras públicas por contrato. lílO ConrespectoalosObjetivosparticulares: "Identificar algunos conceptos deadministración,con elfin de lograr unaconciencia de administradoresalosResidentesdeObradelasecretaríadeMarina." "Elaborar un proceso administrativo que sea armónico con la normatividad vigente en materiadeobrapública." En los capítulos uno y dos se hizo énfasis en la importancia de la administración, se definióyseidentificaron lasetapasdelprocesoadministrativo conelfindedespertarel interés de los Residentes de Obra para fomentar una filosofía administrativa que les permitadarelpasodefinitivo, unpasofinaldeque unaobra pública porcontrato llegue a cumplir en tiempo y forma con sus objetivos, midiendo y controlando el comportamiento para asegurar el logro de los planes tácticos y de las metas en los cuales estánbasadosyenfrancaarmoníaconlalegislaciónvigenteenmateriadeobra pública. Por ultimo este proyecto no es una ley y está a disposición de cualquiera que puede aportar consu liderazgo ideas para mejorarlo yestanflexible que lo mantendré enun proceso de mejora continua yse puede amoldar a la necesidad decada Residente de Obra,respetando losvaloresconloscualesfuecreado: O HONESTIDAD # HONRADES • LEALTAD Q SINCERIDAD O HUMILDAD 118 BIBLIOGRAFÍA TERRY, George R. yotros, "Principios deAdministración", Compañía Editorial Continental,S.A. deC.V. México,2004. MÜNCH, Galindo Lourdes, "Fundamentos de Administración", Edit. Trillas, Decimoquinta reimpresión,agosto2004. BUTTERISS, Margaret, Reinventando los Recursos Humanos (Cambiando los roles para crear una organización de alto rendimiento), Edit. Aedipe, Primera edición,Abril 2001. REYES, Ponce Agustín; "Administración de Empresas Teoría y práctica segunda parte";Edit.LIMUSA;Vigésimaoctava reimpresión,1998 HERRERA, Fernández Francisco, Residencia deobraconprogramación, Grupo JEFRA, UltimaImpresiónmayo2008. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 5-11-1917 y sus reformas. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-1976 y sus reformas. LeydeObrasPúblicasyServicios Relacionados conlasmismas,publicadaen elDiarioOficialdelaFederaciónel04deenerode2000,última reformaDOF 28-05-2009 Reglamento delaLeydeObras PúblicasyServicios Relacionadosconlas mismas,México2001, últimareforma DOFnoviembre2006. Reglamento InteriordelaSecretaríadeMarina.D.O.F. 5-111-2001. Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal.PublicadoenelDiarioOficialdelaFederación.Julio2002. PáginawebdelaSecretaría delaFunción Pública,www.funcion publica.gob.mx PáginawebdelColegiodeIngenierosCivilesdeMéxico,//www.cicm.org.mx// PáginawebdelInstituto NacionaldeAdministración Pública,//www.inap.org.mx 120 GLOSARIO. Delegación.- Laconcesióndeautoridadyresponsabilidad porpartedeunlíder hacíauncolaborador. DIGAOD.- AbreviaturadelaDirecciónGeneralAdjuntadeObrasyDragado. Eficacia.- Lograr objetivos satisfaciendo los requerimientos del producto o servicioentérminosdecantidadytiempo. Eficiencia.- "Hacer las cosa bien". Es lograr los objetivos garantizado los recursosdisponiblesalmínimocostoyconlamáximacalidad. Mando.- Ejerciciodelaautoridad. Productividad.- Es la relación entre la cantidad de insumes necesarios para producir undeterminado bienoservicio. Estoesobtención delos máximos resultados con el mínimo de recursos, en términos de eficaciayeficiencia. Proceso.- Esel conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo unaactividad. Residente de Obra.- El servidor público designado por escrito por la dependencia o entidad, con conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la administración y dirección de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formación profesional de la persona, experiencia en la administración y construcción de obras, desarrollo profesional y elconocimientodeobrassimilaresalasqueseharácargo. Dependencias: Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; La Procuraduría General de la República; Los organismosdescentralizados; Contratista: lapersonaquecelebrecontratosdeobraspúblicasodeservicios relacionadosconlasmismas. *J$$¡'< • Bitácora: Elinstrumentotécnicoque,pormediosremotosdecomunicación electrónica u otros autorizados en los términos de este Reglamento, constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los contratos, donde se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecucióndelostrabajos; Estimación: la valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a lascantidades de los conceptos de trabajos realizados. En contratos a precio alzado, es la valuación de los trabajos realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecución. Normasdecalidad: los requisitos mínimos que, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción, las dependencias y entidadesestablecen paraasegurarquelos materialesyequipos de instalación permanente que se utilizan en cada obra, son los adecuados; 122 j ANEXOS. ¡faz PROPUESTACONCENTRADODE ESTIMACIONES (PropuestaparaControldevolúmenesexcedentesyconceptosfueradecatalogooriginal) Secretaria deMarina Obra: Reparación dedanos ocasionados por En las Instalaciones navales de ESTIMACIÓN UNO CONCEPTOS CONCEPTOS E X C E D E N T E S ! EXTRAORWNARIOS PRESUPUESTODELCONTRATODE OBRAPUSUCAC-OWOia CONCEPTOS NORMALES Clave I.- Unidad Descripción IPROYECTO IA)-ELABORACIÓN 0€ PIANOS INCL JLEVANTAJilENTOS, ESTUOOS PLANO [MEMORIA DECÁLCULOS YCATALOGO 'TOS proyecto Cantidad 1,00 P. U n i t a r i o $ 82629.42 Importe $82.629.42 VOL. Imp. VOL 1.00 82 629.42 Imp. VOL. 0.00 Imp. ESTIMACIÓN DOS CONCEPTOS CONCEPTOS EXCEDENTESI EXTRAORDINARIOS CONCEPTOS NORMALES Imp. VOL VOL. Imp. VOL. 0.00 0,00 Imp. 0.00 ESTIUAOONTRES CONCEPTOS EXCEDENTES CONCEPTOS NORMALES Imp. VOL. 0.00 I VOL. Imp. CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS VOL. Imp, 0.00 0.00 CONCEPTOS NORMALES VOL fmp. 0.00 CONCEPTOS NORUALES CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS VOL. VOL Imp. 0.00 Imp. 0.00 VOL Imp. DE PPTO Y R P O G I proyecto PARALAREPARACIÓNOE LAE INCLUYE LEVANTAMIENTOS. ESTUOOS [PLANOS MEMORIA DE CÁLCULOS .TALOCODE CONCEPTOS IBÍ-ELABORACON 1.00 $ 82.629.42 $82.629,42 1,00 82.629.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 II02 00 04 ITERRACERiAS IDEMOUCÓN POR MEDIOS OE LA SUPERFICIE 0E ROOAMíENTí EXiSTENTEOECONCRETOARMADO0EII DE ESPESOR. M2 M2 REPARACJON DEL NÚCLEO OE L*| ESCOLLERA A BASE OE MATERIAL BANCO COMPACTADO AL »5% PVS INCLUYE EXTRACOON HUMEDEODO TENOtDO ACTADO M3. jyQ 0.00 0.00 2368.90 1.501.25 $24.41 $474,99 $57.824.85 0.00 0.00 $713 078.74 $207.84 $0.00 0.00 $783.763.75 100.09 0,00 11.184.06 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.117.40 0.00 0.00 15,00 0.00 15.00 1 676.10 10,00 82629.42 0.00 000 0.00 0.00 000 000 oM 0.00 1676.10 0.00 82629,42 166.268,841 0.00 000 I 000^ o.ool 000 I oco 0,00 o.ool [ "oioo] 0.00 0.00 2 011.00 0.00 49.088,51 0,00 0.00 0.00 0.00 300,00 0.00 0.00 7.323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 5196.00 0.00 ooo| 56 411.51 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0,00 000 000 0 00 1501 25 141334 5790 0.00 0,00 0.00 279350 0.00 0.00 0.00 12860.16 7t3 078,74 0.00 -519600 0,00 0,00 0,00 o^oT 60.272,57 0.00 0.00 o^oT o.oo| 8.999,10 1.117 5.196,00 0.00 ojoof o.oo| 1676, 10 0.00 0.00 I 0.00 69,271,67 0.00 000 2.793.50| 5 196 00 6.196,00 | 706,60£58| $10.443.842.46 | | o.oo| o.oo| $63.626.03 | | o,oo| | o.oo| $81.364.61 | | o.ool |o"^oT oioo[ 0.00 o.oo| o.oo| | o.oo| j 0,00 1—a*! | "o^o[ o,oo| I 0,00) o.ool o.QQl I w\ [ 10.443 842.461 [ 0,00 0,00| 0.00 0.00 o.oo| 0,00 53.625.031 0,00 81.364,61| INSTALACIÓN HIDRÁULICA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA. i | o.oof | 0.00| \ 0.00] | 0.00| Q^oT o.ool I o.ool I o.ool oioof oioop i.ooj o.ooj I o.ool I o.ool I | o.ool o.oo| I I INSTALACIONES PARA Total INSTALACIÓN PARA COMBUSTIBLE...» VIL- 0.00 0.00 Imp ESTRÜCTURA8. Total INSTALACIÓN a f C T R J C A . . VI.- $12860.16 0,00 VOL 25.00 Total INSTALACIÓN HIDRAUUCA, V- 0.001 0,00 Total ESTRUCTURA..,. rv.- 0.00 115.09 otal TERRACER1AS-. ni $111.74] 166.258,84 Imp. -2 793,50 TRAZO NÍVELAOON YDEUMtTAClON lAREAS DE TRABAJOMEDIANTEESTCASJ BOYARINES U OTRAS REFERENCIAS TIERRAY MAR CON TRANSITOOELAGRÚAD q ROCA RECUPERADA DEL FONI NOAUNADíSTANOAPROMEDIO MTS PARA SU POSTERI OCAOONEN EL AREAOE TRANSITO OELA ESCOLLERA 115.09 $165.258,84 VOL. Imp. CONTROL 0.00 1.00 PTotlI PROYECTO VOL CONCEPTOS EXTRAORDIÑAROS 0.00 1.00 01B TOTAL£SACUMULADOS CONCEPTOS EXCEDENTES [SOPORTCRIA DE TUBERÍAS r r o t a i SOPOR SOPORTERIADETUBERÍAS TOTALDELPRESUPUESTO. i $203.386.43 1 o.oo| j o.ooj oioo[ 0,00 [ o.ool o.oo| $366.340,64 $12.086.681.76 { 0.00 • 0.00 «0.272, $0,00 1 1 $0.00| | $8.999,10| | $1.117.40| 1 $6.196.00| | $o,oo| 0.00 0f00 0.00 0.00 1166.258 [ | $1676,10| | K00\ ^ c 0.00 0,00 CONCENTRADO DEESTIMACIONES 3aS>340.64| $11.844,061,71 $234.530,51 SUMATORiA Fuente: Elaboración propia. L 203.386.43 $12.086.581.76 €4 PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVODEUNAOBRAPUBLICAPORCONTRATOEJECUTADAENLASECRETARIADEMARINA EJECUCIÓNDEOBRA TERMINO DE LA OBRA f 1 ISE VERIRCA si EXISTÍ] ATRASO EN LA EJECUCIÓN OE LOS TRABAJOS 06 ACUERDO A LO PROGRAUAOO Y SE SE PAGA LA OEPETCENCIA REVISA LA ESnUAOÓN REUITIOA Y COORDttA CON LA RESIOENdA OE OBRAY St ESTA BIEN SE M O A EL TRAMITEOEPAGO RESONCIA OE OBRA CON EL SUP. NT OE CONST EL VANCE F1ISCOOE LOS [SEGUIUIEMTO UISUOS Y m A LOS lUPV/TAOLE A LA VTTSTA SE APLICA LA IPENACONVENCK3NALAQUESE HACE ACREEDOR POR EL [ATRASO EN LA EJECUCIÓN OE LOSTRABAJOS. |SI NO EXISTEN DETALLES LA RESIDENCIA PROPON AL AREA CORRESPONDIENTE LA ENTREGA RECEPCIÓNDELAOCRA. LA OEPENOENC1A ELABORA CONVENIO PARA REGULARIZAR ADUmiSTRATIVAMENTELAOBRA OE EXISTIR ATRASO SE ANAUSA A QUIEN ES lUPUTABLE LA CONTRATISTA INFORMA LA TERMINACIÓNOELOSTRABAJOS LA RES OE OBRA PECflE OE LA TISTA US PARA GOHCUIOOH T :UmENOOLAS A LA UCENCIA LA RESIDENCIA OE OBRA ELABORA Y REMITE DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFIQUE LA SOUCfTUO OE LA CONTRATISTA PARA QUE SE ESTE EN POSIBILIDAD OE CELEBRAR UN CONVENIO QUE MODIFIQUE LA TERMINACIÓNOELOS TRABAJOS KAO E P B C B C U REVTSALA I E S T I M A O Ó N REumoA Y CON LA ISOÉNCU DE OBRA Y ST TA UAL S£ REMITE A LA OEOBRAPARA CORRECCjáN LA RESIDENCIA OE OBRA CORRIGE Y REBOTE NUEVAMENTE PARA SU PAGO E CONTRATISTA SOUCITA PRORROGA PARA TERMINAR LOS TRABAJOS í I ACTUALIZAN PROGRAMAS OE OBRA Y EN SU CASO PRESUf^JESTO EL RESIOENTE OE OBRA VERIFICA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 1 [SE AUTORCAOUESELLHVEACA90 ENTREGA-RECEPCIÓN OE LOS Y SE LE ORDENA A LA IRESICENCU 0 6 OBRA QUE SE EFECTUÉ. r SI EXISTEN DETALLES LA RESIDENTE OE OBRA Y EL SUPERMTETCCNTE OE CONSTRUCCIÓN PACTAN EL TIEMPO PARA QUE SE CORRIGANLOS DETALLES DETECTADOS DURANTE LA VERFCAOON Y UNA VEZ CORREGIDOS LA RESIDENCIA FROPOtC AL AREA CORRESPONDENTE LA ENTREGA RECEPCIÓNDÉLAOBRA Í SE CONCILIA Y FNQurTO SE