CONTRATO SANEAMIENTO COLEGIO PUBLICO

CONTRATO DE OBRAS DE SEPARACIÓN DE LAS REDES DE
SANEAMIENTO EN EL COLEGIO PÚBLICO DE LARRABETZU
Reunidos en Larrabetzu, a las 9:00 horas del día 16 de junio de 2011, ante mi,
Alejandro Agirre Pérez, Secretario-Interventor del Ayuntamiento,
COMPARECEN:
De una parte, DÑA. María Asunción Gaztelu Onaindia Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Larrabetzu, con D.N.I. núm. 30.552.592-J, asistido del Secretario de
la Corporación D. Alejandro Aguirre Pérez, que da fe del acto.
De otra parte D. ALEJANDRO GARCÍA AGUIRRE con D.N.I. 30.662.526-F,
en representación de la sociedad CONSTRUCCIONES IBARGOITIA, S.A. con CIF
número A-48165427, con domicilio a efectos de notificaciones en Calle Larrondo,
número 11 C.P. 48180 Loiu. Consta dicha representación en virtud de apoderamiento
otorgado ante el Notario de Bilbao Don Juan Ignacio Bustamante Esparza, con fecha 21
de octubre de 2008, número 1932, según consta en certificado del Registro de
Contratistas de Bizkaia que se encuentra en vigor a la fecha de la firma del presente.
La finalidad del presente acto es la de proceder a la formalización del contrato de
obras por procedimiento negociado.
Dicha adjudicación fue aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 9 de junio
de 2011, según se desprende de los siguientes,
ANTECEDENTES
PRIMERO.- que con fecha 13 de mayo de 2011 por Decreto de Alcaldía nº
78/11 se aprobó el expediente administrativo para la contratación mediante
procedimiento negociado sin publicidad del contrato de obras del proyecto de
separación de las redes de saneamiento en el colegio público de Larrabetzu, junto con
los pliegos de condiciones administrativas y prescripciones técnicas, al cual se invitó a
las siguientes empresas:
- Construcciones Ibargoitia, S.A.,
- Construcciones Laumora, S.L.,
Eamon Servicios, S.A. S.L.
SEGUNDO.- Con fecha 9 de junio de 2011 el Alcalde adjudicó las obras a
CONSTRUCCIONES IBARGOITIA, S.A. que transcrita literalmente dice lo siguiente:
VISTO que con fecha 13 de mayo de 2011 por Decreto de Alcaldía nº 78/11
se aprobó el expediente administrativo para la contratación mediante
procedimiento negociado sin publicidad del contrato de obras del proyecto
de separación de las redes de saneamiento en el colegio público de
Larrabetzu, al cual se invitó a las siguientes empresas:
- Construcciones Ibargoitia, S.A.,
- Construcciones Laumora, S.L.,
- Eamon Servicios, S.A. S.L
VISTO que los licitadores presentaron sus propuestas en plazo, habiendo
sido examinadas sus proposiciones por el órgano de contratación a efectos
de valorar su contenido con fecha 30 de mayo de 2011.
VISTO que con fecha 8 de junio de 2011 el licitador con la oferta
económica más ventajosa presento en el Ayuntamiento de Larrabetzu la
documentación requerida el 30 de mayo de 2011 por Decreto de Alcaldía,
entre la cual se encuentra la garantía definitiva del 5% del importe de
adjudicación.
Examinada la documentación obrante en el expediente y atendiendo a lo
establecido en los artículos 135 y concordantes de la Ley 30/2007 de 30 de
octubre de Contratos del Sector Público, en virtud de las competencias que
me son atribuidas por lo establecido en la Disposiciones Adicional 2ª del
mismo cuerpo legal, RESUELVO:
PRIMERO.- Adjudicar a la empresa Construcciones Ibargoitia S.A., con
CIF número A-48165427 del contrato de obras de separación de las redes
de saneamiento en el colegio público de Larrabetzu por procedimiento
negociado sin publicidad.
SEGUNDO.- Disponer el gasto conforme a la partída número 421.601.00
del presupuesto municipal.
TERCERO.- Notificar la adjudicación a los candidatos que no han
resultado adjudicatarios y autorizar la devolución de la garantía
provisional por ellos prestada.
CUARTO.- Notificar a Construcciones Ibargoitia S.A., con CIF número A48165427, adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para
la firma del contrato que tendrá lugar en fecha de 16 de junio de 2011 a las
9:00 horas.
QUINTO.- Publicar la formalización del contrato de obra de separación
de las redes de saneamiento en el colegio público de Larrabetzu en el Perfil
de contratante.
SEXTO.- Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el
Plan de Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y
Salud del Proyecto para su aprobación por el Ayuntamiento previo informe
del Coordinador de Seguridad y Salud y su posterior comunicación a la
autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo
e inicio de la obra.
2
TERCERO.- Con fecha 8 de junio de 2011, el adjudicatario ha constituido la
garantía definitiva de 2.993,75 euros equivalente al 5 por 100 del importe de la
adjudicación, que no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto
éste sin culpa del contratista.
Y conviniendo a ambas partes, en calidad de adjudicador y adjudicatario, el
presente contrato de obras, lo formalizan en este documento administrativo, con arreglo
a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA. D. ALEJANDRO GARCÍA AGUIRRE con D.N.I. 30.662.526-F,
en representación de la sociedad CONSTRUCCIONES IBARGOITIA, S.A. con CIF
número A-48165427, se compromete a la ejecución de las obras de Separación de las
redes de saneamiento en el colegio público de Larrabetzu con arreglo al proyecto
técnico y pliego de cláusulas administrativas particulares, que figuran en el expediente,
documentos contractuales que adopta incondicionalmente y sin reserva alguna y de lo
que deja constancia firmando en este acto su conformidad en él.
SEGUNDA.- El precio del contrato, IVA incluido, es el de 70.652,60 euros, que
serán abonados mensualmente a cuenta, mediante certificaciones de obra ejecutada.
TERCERA.- El plazo de ejecución es de 2 meses contados desde el día
siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo que se realizará 10 días
después de la firma del presente contrato.
CUARTA.- D. ALEJANDRO GARCÍA AGUIRRE con D.N.I. 30.662.526-F,
en representación de la sociedad CONSTRUCCIONES IBARGOITIA, S.A. con CIF
número A-48165427, presta su conformidad al Pliego de Condiciones que es documento
contractual, firmándolo en este acto y se somete, para cuando no se encuentre en él
establecido a los preceptos de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley
30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009;
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.
El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un único efecto, en el
lugar y fecha al principio mencionados.
3