F Tribunal Arbitral Alfredo Bu lard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n LAUDO DE DERECHO Laudo de Derecho dictado mayor a por los Doctores en Alfredo Bullard GonzÆlez y Eduardo Iberico Balar n en la controversia surgida entre el A Maquinarias Nacional Consorcio Automotores Gildemeister Perœ S Perœ de A S una parte y el Ministerio del Interior de la otra Resoluci n No 35 Lima 23 de I ANTECEDENTES 1 CONVENIO ARBITRAL enero de 2009 El convenio arbitral del CONTRATO se encuentra PARA LA VEH˝CULOS CATEGORIA PATRULLEROS PARA NACIONAL DEL PERU En dicha clÆusula las de la ejecuci n refieran a su e M1 LA en incorporado 2 1 REPOSICION DE 469 CON CARROCERIA SUV PARA USO DE DIRECCION LOGISTICA DE LA POLICIA adelante el CONTRATO partes acordaron que todos de invalidez la normativa de contrataciones y los conflictos que contrato serÆn resueltos de inapelable mediante arbitraje de derecho en la ClÆusula DØcimo Octava ADQUISICI N POR interpretaci n del presente nulidad en deriven incluidos los que manera de conformidad adquisiciones del se con definitiva se e lo establecido Estado SEDE DEL TRIBUNAL 1 Tribunal Arbitral Alfredo Bu lard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n De acuerdo al Acta de Instalaci n se ha establecido Arbitral las oficinas del CONSUCODE ubicadas como la Av en sede del Tribunal Gregorio Escobedo cuadra 7 s n distrito de Jesœs Mar a Lima 3 1 1 HECHOS DEL CASO En el presente acÆpite el Tribunal hechos del caso Estos hechos lo seæalado por las los hechos que partes indican se de lo indicado por las a a partes lo se Arbitral procederÆ describirÆn teniendo largo del presente describir los a consideraci n en proceso En tal continuaci n han sido elaborados y su inclusi n en esta secci n no en sentido funci n significa el reconocimiento de la veracidad de los mismos aspecto Øste que serÆ reciØn evaluado 2 Mediante en la parte considerativa del presente Laudo N Oficio 0101 el IN 2006 161 adelante el MINISTERIO o el Demandado de fecha 2006 comunica al Ministerio de Econom a prioritario Ministerio del Sector Interior que sustenta la 0307 de 12 fecha Planificaci n del de setiembre MINISTERIO de a reposici n a favor de los rganos de requerimiento IN 2006 Oficio N 2280 la la Administraci n la informaci n sustentatoria para la por agosto en ampliaci n presupuestaria 2006 remite Interior 16 de y Finanzas el el Aæo Fiscal 2006 Asimismo mediante para del Oficina Oficina General General de de adquisici n de equipos Policiales y no Policiales del MINISTERIO 3 A travØs de la Resoluci n octubre de 2006 se Ministerial N 2006 de fecha 21 de 2057 incluyo la adquisici n de veh culos patrulleros para la 2 Tribunal Arbitral Alfredo lard Bu GonzÆlez Sergio Salinas Rivas ar n Eduardo Iberico Ba Direcci n de de la Polic a Log stica Nacional del Perœ dentro del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del MINISTERIO 4 Con fecha 21 de Octubre de 2006 mediante Resoluci n Ministerial N 0501 IN 2006 2079 se para la Direcci n de de realizarse 5 Log stica travØs de a Resoluci n Mediante diciembre de 2006 la solicitud de aprob de la Polic a Nacional del Perœ que deber a Proceso de Selecci n Abreviado un Directoral se N el Sistema Estado PSA con un la Direcci n de se A S con el la Licitaci n Pœblica por adquisici n por reposici n de Log stica de la Polic a Nacional cincuenta mil trescientos diez y 00 Nuevos El 22 de diciembre de 2006 y la a Adquisiciones del Perœ valor referencia de S 44 550 310 00 Cuarenta y cuatro millones quinientos 6 la Licitaci n Pœblica por Electr nico de Contrataciones y OGA para IN 2006 002 patrulleros para de 12 N 002 OGA Ese mismo d a IN 2006 SEACE el MINISTERIO convoc N PSA CE de fecha IN 2006 679 aprueban las Bases de Proceso de Selecci n Abreviado en adquisici n de patrulleros se la buena pro al otorg llev a cabo el acto Soles pœblico de propuestas Consorcio Automotores Gildemeister Perœ A Perœ en adelante CONSORCIO Maquinarias Nacional S o la Demandante 7 0506 del IN 2006 N 6096 Con Oficio MINISTERIO dentro del requiri plazo de al postor tres d as 28 de adjudicatario con RUC copia el Estado del DNI del no copia del Registro representante legal de 2006 el de la buena pro para que suscriba el contrato presentaci n de la Declaraci n Jurada de contratar diciembre respectivo previa estar inhabilitado para nico del Contribuyente y de las partidas reg strales 3 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n que acrediten con 8 El firmas facultades y sus representaci n y el Contrato de Consorcio legalizadas CONTRATO figuraba originalmente diciembre del 2006 Sin embargo fecha 9 de febrero de 2007 las error al consignar esta fecha que el contrato CONSORCIO se por medio de suscrito en la en pol ticos todos los documentos y adelante period sticos y PCM negociar mejores de un del documento debido parte final garant as exigidos en a y la Presidencia del y el MINISTERIO convocaron condiciones econ micas con en el las bases En febrero de 2007 la referida licitaci n fue materia de discusi n medios 28 que habr a existido CONTRATO y el MINISTERIO pago el adelanto previsto 9 da ClÆusula Adicional de una partes manifiestan el realmente el d a 29 de diciembre de 2006 El suscribi entreg como Consejo de en los Ministros al CONSORCIO para relaci n al CONTRATO ya suscrito 10 Mediante la Resoluci n Ministerial 052 PCM 2007 febrero de 2007 de se constituy revisar el CONTRATO una con Comisi n Adscrita publicada el a la PCM 21 de encargada la finalidad de obtener condiciones mÆs favorables para el Estado Peruano En el desarrollo de las negociaciones contraprestaci n que deb a de la Comisi n propuso la reducci n pagarse al CONSORCIO de la estando este œltimo de acuerdo con la propuesta 11 Luego la PCM le propuso por mutuo disenso lo que al CONSORCIO la resoluci n del CONTRATO este acept las declaraciones del Presidente del Como una muestra de ello estÆn Consejo de Ministros la El CONSORCIO va a devolver de empresa el inmediato adelanto de 11 137 057 que el Estado 4 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n a cuenta de los 469 veh culos Esta soluci n se enmarca dentro del art culo 45 de a Ley de Contrataciones que permite la disoluci n de los contratos Peruano pago por mutuo acuerdo 12 La devoluci n del dinero a 13 queda demostrada por la PCM de fecha 2 de abril de A pesar de ello el MINISTERIO 1 de Abril de 2007 la la comunicaci n dirigida 2 2007 publico Resoluci n en el diario oficial El Peruano el Ministerial N 0101 IN 2007 0244 notificada el CONSORCIO el 2 de abril de 2007 mediante Carta Notarial N 008 0509 declarando la nulidad de oficio del CONTRATO IN 2007 HECHOS DEL PRESENTE ARBITRAJE 4 1 14 Mediante Carta de fecha 24 de Abril de 2007 el CONSORCIO MINISTERIO en una hoc arbitraje ad virtud en a al lo establecido la ClÆusula DØcimo Octava del CONTRATO Asimismo nombr `rbitro de parte al 15 solicitud de present como Dr Eduardo Iberico Balar n A travØs del Oficio N 1183 0501 de fecha 8 de mayo de 2007 el IN 2007 MINISTERIO manifiesta que la solicitud de debido a que han pasado mÆs de arbitraje resulta 16 d as desde la Resoluci n que declaraba la nulidad del contrato Sin como Ærbitro de parte al Dr al CONSORCIO que lo Arbitral una Sergio Salinas Rivas extemporÆnea publicaci n embargo de la nombra Asimismo le comunica primero que harÆ serÆ plantear ante el Tribunal Excepci n de Caducidad Declaraciones del Presidente del Consejo de Ministros que figuran en la secci n Pol tica de la Edici n M de la Demanda jueves 8 de marzo de 2007 Anexo 1 Electr nica del diario El Comercio de fecha s Anexo 1 de la Demanda 5 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 16 comunicaci n Mediante Presidente del fecha de 23 de de mayo 2007 de Contrataciones y Consejo Superior Adquisiciones del Estado el CONSORCIO le solicito el nombramiento de debido si los a que hasta Ærbitros ese momento el CONSORCIO habr an designados manifiesta desconocer si el Dr designaci n del MINISTERIO 17 Frente a elegido un el Ærbitro Asimismo restante Sergio Salinas Rivas habr a aceptado como la Ærbitro de parte la comunicaci n del CONSORCIO mencionada precedente tercer ten a conocimiento no al al dirigida Consejo Superior de Contrataciones y en el pÆrrafo Adquisiciones del 2007 CONSUCODE Estado por medio de la Resoluci n N 316 PRE de fecha 8 de designaci n aceptado a de 2007 le comunic junio del Presidente como al Dr Alfredo Bullard GonzÆlez Tribunal Arbitral cargo que ab de fecha 9 de BFE 2007 travØs de la Carta N 324 julio su fue de 2007 18 La Audiencia de Instalaci n del Tribunal Arbitral de julio de 2007 caso concediendo 19 El da a de a de julio reconsideraci n las con su 2007 respecto al no podr a un el MINISTERIO arbitral interpuso recurso de extremo del Acta de Instalaci n referente hacerse menci n declaro proceso plazo de diez 10 d as a arbitraje cuant a era improcedente el de puro derecho alguna proceso arbitral El Tribunal Arbitral mediante Resoluci n de agosto de 2007 cabo el d a 16 demanda arbitral honorarios sosteniendo que el presente por lo que a reglas arbitrales aplicables al presente al CONSORCIO a su vez fin de que presente 23 llev DespuØs de declarar abierto el presente el Tribunal Arbitral estableci hÆbiles se recurso en el presente N 1 de fecha 1 debido a que el 6 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas ar n Eduardo berico Ba MINISTERIO suscribi el Acta de Instalaci n oportunamente la parte referida 1 20 Dentro del concedido plazo CONSORCIO present la a fijaci n de demanda arbitral su honorarios 27 fecha con habiendo cuestionado no de en julio de 2007 el la misma que solicit lo siguiente Primera Pretensi n MINISTERIO no provenientes de Principal cuenta una con norma El Tribunal las atribuciones con rango de declare el que legales requeridas ley aplicable la a Licitaci n Pœblica por Proceso Abreviado N 002 OGA IN 2006 para declarar la nulidad de oficio por del Adquisici n con de de presunci n por Reposici n principio una supuesta trasgresi n de veracidad de Contrato para la de 469 veh culos categor a M1 Carrocer a SUV para Uso de Patrulleros por la Direcci n Log stica de Polic a Nacional del Perœ celebrado entre el CONSORCIO y et MINISTERIO el 29 de diciembre de 2006 como obtuvo consecuencia de en determinar que legales buena pro que el CONSORCIO dicho proceso de selecci n Pretensi n Accesoria de la requeridas CONTRATO por a el la Primera Pretensi n Principal MINISTERIO para una declarar la no tiene nulidad Luego las facultades de oficio del supuesta trasgresi n del principio de presunci n de veracidad solicitamos que el Tribunal Arbitral declare que resulta carece invÆlida notificada al la de todo efecto decisi n CONSORCIO legal y por adoptada por el por comunicaci n consiguiente MINISTERIO recibida por 7 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n conducto notarial el 2 de abril de 2007 conforme decret Pretensi n Principal Solicitamos Arbitral declare que el CONSORCIO a la decisi n justificara la declaraci n estricta pœblica como adoptada no de no aplicables posee atribuciones sin el que una a las Tribunal normas Arbitral su declare representantes autorizados intenci n de su lo que impide de a a en que el travØs de no la al resultar cumplimiento debido pœblicamente cargo no legales imposibilidad sobreviniente Estado Peruano ha declarado a su la supuesta trasgresi n responsabilidad del CONSORCIO la frustraci n de compromisos el que legales para declarar conforme CONTRATO solicitamos ejecuci n evidente la licitaci n a que motivara vÆlidamente la nulidad ninguna causal terminaci n del CONTRATO por su con de veracidad y que asimismo el CONSORCIO del oficio tanto Luego de determinar Principal nulidad de oficio del CONTRATO por en vicio al CONTRATO MINISTERIO incurri ningœn en del CONTRATO legal aplicable marco Pretensi n principio incurri Tribunal el que por el MINISTERIO referida de oficio de nulidad sujeci n al Tercera al se de oficio la nulidad del CONTRATO Segunda que la cual a sus observar los manera definitiva la CONSORCIO ejecuci n de las obligaciones asumidas por el segœn el CONTRATO Cuarta Pretensi n CONSORCIO como abone al consecuencia de declararse fundadas sus Principal El MINISTERIO 8 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n pretensiones las costas concernientes al costos y presente proceso arbitral 21 La Resoluci n N 2 de fecha 1 de tiene por los ofrecidos MINISTERIO para exprese lo conveniente 22 El 22 de agosto medios a su de 2007 admite la probatorios de diez plazo en un que agosto 10 d as hÆbiles de 2007 el MINISTERIO que se procedido present contestar la demanda a a fin que derecho escrito N su sumilla Contestaci n de Demanda y Reconvenci n que han al traslado corre y demanda 2 con la el cual manifiesta en los siguientes tØrminos en indican 1 Que como formulada Que principal el por finalizaci n por 2 primer CONSORCIO causa a su parte el negad simo supuesto en la del preexistente inexistente que al momento haberse al primera pretensi n infracci n por de la con as en resuelto Adquisiciones del Estado la a del mismo por suscripci n un 28 de diciembre de 2006 con lo la nulidad celebrado formalizado ni contaba como del CONTRATO que el Tribunal Arbitral CONTRATO de Veracidad declare la al a la cuestiona MINISTERIO carec a de competencia para nulidad CONTRATO cuanto en pretensi n alternativa Presunci n causal atribuible desestime la demanda se como considere que el declarar principal tema del CONSORCIO no hab a sido la personer a especial respectiva el Tribunal en de Contrataciones y la Resoluci n N 1017 TC 2007 S3 c 9 Tribunal Arbitral Alfredo Bu lard GonzÆlez Serg o Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 3 Que del pretensi n r segundo aspecto como CONSORCIO declarar Arbitral imposibilidad la sobreviviente Que delimite que tercer como se del inherente y exclusiva del Estado sin el Tribunal por responsabilidad Tribunal pronunciarse al Derecho Administrativo competen al la la nulidad del CONTRATO principal y omita desestime CONTRATO ejecuci n ratifique aspecto competencia su en su se solicita cuanto en finalizaci n del actual demandante y 4 principal que Arbitral sobre materias Sancionador facultad no ni debe puede ser asumida por funci n arbitral 5 Que se generados condene al CONSORCIO al pago de costos y costas al MINISTERIO como consecuencia del presente proceso arbitral 23 Mediante Resoluci n N 3 de fecha 24 de agosto de 2007 MINISTERIO un plazo de remitir cuatro 4 juegos Que por su MINISTERIO escrito N adjunta los Resoluci n N 3 AdemÆs por error involuntario en 5 d as hÆbiles adicionales de los medios correspondientes AdemÆs 24 cinco de pagar los 3 de en su 3 de le a su setiembre adicionales otorgo cumpla que probatorios gastos arbitrales fecha 4 juegos para se y al con anexos cargo de 2007 solicitados en el la segundo otros decimos manifiesta Que la sumilla de la contestaci n de la demanda hizo menci nala Reconvenci n Por lo que solicitamos a ustedes se se sirvan omitir dicha referencia 10 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 25 Mediante escrito un Presidente de fecha Tribunal del Arbitral Domingo Cariola Santa Mar a General y ex 10 de del setiembre de 2007 Consucode y Jaime dirigido seæores los Yzaguirre Seminario ex al JosØ Gerente Gerente de Finanzas de Automotores Gildemeister Peru y Maquinaria Nacional del Perœ manifiestan estar a entera disposici n para El Tribunal contribuir a un Arbitral travØs de la Resoluci n N 6 de fecha 19 de setiembre de 2007 a manifest las oportuno pronunciamiento del Tribunal Arbitral que debido a la naturaleza reservada mencionadas personas antes e participarÆn no del interpartes en arbitraje de ninguna las actuaciones 26 Por medio de la Resoluci n N 4 de fecha 11 de setiembre de 2007 el Tribunal considero que el punto 2 del de demanda el cual se nulidad del CONTRATO se las en cosas son lo que son parte de una escrito de contestaci n solicita que el Tribunal Arbitral tratar a de una declare la reconvenci n manifestando mÆs allÆ de la calificaci n que le den las y el Tribunal considera que el referido como petitorio del reconvenci n pedido pues no solo puede ser a ser posible partes considerado este en caso declarar la nulidad de ocio del contrato por o que seria necesario que exista 27 un pedido de parte para En consecuencia para precisarÆ si manifieste si 28 se se le se otorg que ello ocurra al MINISTERIO un plazo de desiste del petitorio contenido trata de una en cinco el 5 d as punto 2 0 reconvenci n Asimismo mediante Resoluci n N 5 de fecha 11 de setiembre de 2007 el Tribunal Arbitral ordena al MINISTERIO presentar los de los Ærbitros y de la secretar a arbitral en cheques a nombre la sede del Tribunal Arbitral 11 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo berico Balar n 29 Dentro del presento del I su escrito N 5 de petitorio la en el cual un expuesto Demanda de carÆcter alternativo considere que Arbitral que lo precis Contestaci n que tiene reconvenci n Tribunal la Resoluci n N 4 el MINISTERIO plazo concedido mediante el trata se punto de 2 una el supuesto que el en MINISTERIO el en contaba no con las facultades para declarar la nulidad del CONTRATO En vista de esto por la Resoluci n N 7 de fecha 27 de setiembre de 2007 el Tribunal Arbitral declara admitida la Contestaci n de Demanda y Reconvenci n corriendo traslado al CONSORCIO para que manifieste lo conveniente 30 a su en un plazo de diez el mandato d as hÆbiles derecho Por medio de la Resoluci n N 8 del Tribunal Arbitral cumplido 10 relacionado con el a pago se tener por resolvi los Ærbitros y a la secretar a arbitral 31 El CONSORCIO mediante escrito sostiene que declarado Asimismo un el escrito de N 2 de fecha 1 de octubre de 2007 contestaci n del improcedente liminarmente en su Recurso de contestaci n de MINISTERIO por incurrir en vicios debe procesales escrito N 3 de fecha 10 de octubre de 2007 Reposici n demanda MINISTERIO Asimismo se interpuso contra la Resoluci n N 7 que admit a la y la reconvenci n present el escrito formulada N 5 por el CONSORCIO solicitaba al Tribunal Arbitral que considerase el presentado el 32 El Tribunal 10 de octubre Arbitral mediante la Resoluci n su sumilla se tenga presente lo por el cual el recurso de reconsideraci n como un recurso N 9 de fecha 11 de octubre de 2007 considero que el escrito N 2 del CONSORCIO en ser que a pesar de decir realmente buscar a ser a 12 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n cuestionar la Resoluci n del Tribunal Arbitral N 4 punto se resolvi infundado el estar recurso lo resuelto a Luego de aclarar este la Resoluci n N 4 y declarar en de reconsideraci n contenido en el escrito N 2 del CONSORCIO 33 A pesar de lo resuelto por el Tribunal Arbitral N 9 el CONSORCIO 2007 en el afectaci n a infringido los cual su presento dejaba su en sus Resoluciones N 7 y escrito N 6 de fecha 19 de octubre de constancia de que habr a habido una grave derecho de defensa dado que el Tribunal Arbitral habr a principios de imparcialidad igualdad e en las resoluciones antes mencionadas 34 Asimismo dentro del plazo establecido por la Resoluci n CONSORCIO contesto la reconvenci n formulada por el N 7 el MINISTERIO mediante escrito N 7 de fecha 23 de octubre de 2007 35 Por Resoluci n N 10 de fecha 26 de noviembre de 2007 el Tribunal Arbitral declaro infundado en todos sus extremos la reconsideraci n Asimismo la Resoluci n N 11 referida al escrito N 6 planteado por el estar CONSORCIO resolvi a lo dispuesto en las Resoluciones N 9 y 10 36 Por medio de la Resoluci n N 12 Conciliaci n y se cit a las partes Fijaci n de Puntos Controvertidos la a la Audiencia de misma que llevo se a cabo el 14 de diciembre de 2007 37 La Audiencia antes mencionada CONSORCIO manifest su reconvencional del numeral fue oposici n a suspendida la en vista a que el incorporaci n de la pretensi n 2 desprenderse as de lo resuelto en el 13 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas ar n Eduardo Iberico Ba Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del S3 por considerar TC 2007 1017 I reconvenci n Como consecuencia de ello 1 I 5 d as hÆbiles 38 CONSORCIO El plantear para concedido por el Tribunal Arbitral de vista con respecto posici n MINISTERIO el y su en con respecto Resoluci n las partes este punto a a del plazo Suspendida sus puntos la Reconvenci n por lo que mediante Resoluci n N 14 de fecha 26 de diciembre de 2007 traslado de los escritos que en un plazo de presentados cinco a las cinco dentro presentaron 2 de N dicha petitorio de les dio se la Audiencia del numeral el refleja no que Estado se corri respectivas contrapartes para lo conveniente a su 5 d as hÆbiles expresen derecho 39 El CONSORCIO mediante escrito N 10 de fecha 7 de MINISTERIO por escrito N 8 de fecha 10 de con a lo establecido en enero enero de 2008 y el de 2008 cumplieron la Resoluci n N 14 del Tribunal Arbitral Asimismo travØs de la Resoluci n N 15 del 14 de enero de 2008 se tiene por absuelto el traslado de la Resoluci n N 14 40 Luego Arbitral por Resoluci n N 16 de fecha 8 de febrero de 2008 el Tribunal considero MINISTERIO el como extremo CONTRATO por la desprende de parte lo del mediante petitorio el cual Se concedi al reconvenci n la solicita la nulidad presentaci n de documentaci n falsa tal resuelto por el Tribunal Adquisiciones del Estado mediante Resoluci n 41 de CONSORCIO diez pretensi n del MINISTERIO antes del como se Contrataciones y N 1017 S3 TC 2007 10 d as aludida de y del para convocando que a conteste la la continuaci n 14 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo berico Balar n de la Audiencia de Conciliaci n y Fijaci n de Puntos Controvertidos Cabe mencionar que el Ærbitro Dr Eduardo Iberico Bailar n tuvo discordante al considerar como un voto œnico petitorio de la reconvenci n del MINISTERIO el expresamente solicitado de setiembre de 42 2007 que en su escrito N 5 de fecha 25 criterio exclu a el numeral a su 2 El CONSORCIO mediante escrito N 11 de fecha 19 de febrero de 2008 interpuso cual se recurso dispuso de reconsideraci n contra la Resoluci n N 16 por la considerar como del parte petitorio de la reconvenci n formulada por el MINISTERIO el extremo mediante el cual dicha entidad solicitaba la nulidad del CONTRATO como se por el Tribunal de Contrataciones y desprende de lo resuelto por Adquisiciones del Estado mediante a documentaci n falsa tal y Resoluci n N 1017 S3 TC 2007 Asimismo mediante escrito N 12 de fecha 26 de febrero de 2008 y dentro del plazo estipulado en la resoluci n N 16 el CONSORCIO contesto la pretensi n del MINISTERIO 43 Frente fecha a 6 esto el Tribunal Arbitral de marzo de mediante declaro 2008 la Resoluci n N 17 de infundado el recurso de reconsideraci n planteado por el CONSORCIO contra la Resoluci n N 16 Finalmente por medio de la Resoluci n N 18 de fecha 4 de marzo 2008 el Tribunal Arbitral tuvo por absuelto el traslado conferido Resoluci n N 16 y de Saneamiento se cito a la la continuaci n de la Audiencia Fijaci n de Puntos Controvertidos Probatorios audiencia antes aludida fue Luego el d a las partes Conciliaci n Admisi n de Medios 44 a en de para el reprogramada 3 de abril de 2008 de Saneamiento Conciliaci n y se realiz 19 de marzo de 2008 y La para el d a 3 de abril de 2008 la continuaci n de la Audiencia Fijaci n de Puntos Controvertidos Los 15 Tribunal Arbitral ard GonzÆlez Alfredo Bul Sergio Salinas Rivas Eduardo berico Balar n Puntos Controvertidos sobre los cuales versar a el presente cuales de la quedaron fijados siguiente arbitraje los manera nn 1 1 DE LAS PRETENSIONES PLANTEADAS POR EL CONSORCIO EN 111 LA DEMANDA r 1 111 a CUESTION PREVIA Es ef Tribunal planteadas competente la en pronunciamiento tratarse del b En caso consecuencia el incompetencia del planteadas c de la De ser y de ser la Tribunal estas sobre las materias as la respuesta a a declaradas improcedentes restringidas al competentes por con o la pregunta a competencia parte de las anterior y en Alcanza la pretensiones que alcances Determina ello pretensiones de la demandante deban ser la pregunta de las a de todas cuales y o parte respuesta a pretensiones sancionadora del Estado carece Tribunal que todas 2 1 111 estÆn o potestad negativa ser pronunciarse de las autoridades administrativas ejerci de demanda para b anterior afirmativa PRETENSIONES CONTENIDAS EN LA DEMANDA Primera Pretensi n cuenta norma con con Principal Que se declare que el Ministerio las atribuciones legales requeridas provenientes de rango de ley para declarar la nulidad de oficio no una por una 16 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n supuesta trasgresi n del principio de veracidad del Contrato de fecha 29 de Diciembre de 2006 a CuÆles las son normas legales aplicables al Contrato la declaraci n de nulidad del mismo por b De ser el reglamentaria una norma c En base las a el Contaba Tribunal Arbitral Cuenta el caso por contradecir respuestas dada Ministerio parte del en base al a con la facultad de de rango una norma las preguntas a de de presunci n veracidad a anteriores con facultades infracci n al una lo como inaplicar legal b y legal aplicable marco particular Ministerio para declarar la nulidad de oficio del Contrato por principio en y hizo mediante comunicaci n de fecha 2 de Abril del 2007 Pretensi n Accesoria determinarse Ministerio no Contrato que al se la resolver tiene la a facultades declare Primera Primera para que Pretensi n Pretensi n declarar la carece Principal Principal De el que nulidad de oficio del de todo consiguiente resulta invÆlida la decisi n adoptada efecto por legal v por el Ministerio de decretar la nulidad de oficio del Contrato a De declararse fundada la Primera Pretensi n que carece de todo efecto Principal Significa ello legal la declaraci n de nulidad de oficio notificada al Consorcio por el Ministerio el d a 2 de abril del 2007 b Ha contradicho el Estado Peruano nulidad de oficio del Contrato de manera pœblica que se a sus propios actos al pesar de haber declarado habr a acordado una declarar la previamente y reducci n del precio del 17 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n Contrato y luego una resoluci n del contrato por mutuo disenso Para estos efectos deben analizase las 1 b CuÆles son los siguientes preguntas requisitos para la requisitos seæalados al aplicaci n de la doctrina de los actos propios 2 b Se cumplen presente c De los responder la pregunta pregunta b cuales afirmativa la la respuesta consecuencias y efectos de dicho hecho por el Ministerio en en en las decisiones son las adoptadas vicio ningœn se justificara que declare la que el decisi n Consorcio adoptada no el por Ministerio de declarar la nulidad de oficio del Contrato de acuerdo a el el presente caso Segunda Pretensi n Principal Que normas en caso ser incurri 1 b a las aplicables al mismo Ha incurrido el Consorcio en al 9 œn vicio q ue P ueda servir de sustento a la nulidad de oficio del Contrato b De ser afirmativa consecuencia la respuesta legal Tercera Pretensi n de dicho vicio Principal de facultades legales el Consorcio Tribunal no declare la en pregunta a respecto de la anterior CuÆl terminaci n del la carece la nulidad de oficio del Contrato ninguna causal es validez del contrato De determinarse aue el Ministerio para declarar incurri la a que motivara la Contrato por nulidad y que que el imposibilidad 18 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo berico Balar n sobreviviente en sin ejecuci n su responsabilidad del resultar evidente la frustraci n del fin del contrato dado Consorcio al que el Estado I Peruano ha declarado cargo lo que su impide de intenci n de manera no observar los compromisos a su definitiva la ejecuci n de las obligaciones asumidas por el Consorcio a Cuales son de la figuras contrato y si b En atenci n imposibilidad sobreviviente son la a y doctrinarios para la requisitos legales los aplicables respuesta haber realizado un nuevo bienes supuestos de y de frustraci n del fin del al mismo dada declaraci n del Estado de aplicaci n de las no la a pregunta a cumplir con anterior el Contrato proceso de selecci n para imposibilidad sobreviviente Constituyen la o el hecho de y adquirir los mismos o frustraci n y del fin del contrato c De ser la respuesta sobreviviente o y a la la pregunta b afirmativa Son del frustraci n fin del contrato la imposibilidad al imputables Consorcio d Teniendo en cuenta la respuesta a la las consecuencias de dicho hecho y terminaci n del Contrato con o sin pregunta c en anterior particular responsabilidad Cuales son si ello determina la para el Consorcio 2 DE LAS PRETENSIONES PLANTEADAS POR EL MINISTERIO EN 111 LA RECONVENCION 1 2 111 CUESTIONES PREVIAS 19 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas R vas Eduardo berico Balar n a Refleja la reconvenci n planteada b Refleja a la una falta de interØs para obrar la admisi n de la reconvenci n afectaciones al debido proceso de trato igualdad o las a garant as las que las a partes tienen derecho c d Teniendo en cuenta anteriores Debe las res la reconvenci n Es el Tribunal competente planteadas materias en la para reconvenci n restringidas administrativas p uestas al ser d a das a declarada o por p regu n tas a y b improcedente pronunciarse sobre las pretensiones estÆn todas pronunciamiento competentes las tratarse del o de algunas las ejerci de estas autoridades de la potestad sancionadora del Estado e De ser negativa alcance de la 2 111 1 la respuesta incompetencia a la pregunta anterior del Tribunal PRETENSIONES CONTENIDAS EN LA RECONVENCION Pretensi n Reconvencional Que por se declare la nulidad causal preexistente al momento de celebrado con un Consorcio inexistente fecha de la firma del contrato no No el Tribunal de Contrataciones v del Contrato su celebraci n al 1 haberse que al 28 de diciembre del 2006 hab a sido formalizado ni contaba la personer a especial respectiva y al 2 desprenderse as en cuÆl ser a el con de lo resuelto Adquisiciones del Estado Resoluci n 200 S 1017 TC3 7 20 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n ha acreditado a Se a que la firma del Contrato el hab a aœn formalizado Para responder a esta pregunta 1 a CuÆl es la fecha de firma del Contrato 2 a CuÆl es la fecha de formalizaci n del Consorcio b De afirmativa la ser consecuencia respuesta legal a pregunta a la de dicho hecho Consorcio se analizarÆ se anterior no CuÆl la es Determina ello la nulidad del contrato c CuÆles son las normas legales aplicables al Contrato posible declaraci n de nulidad del veracidad d De ser el el caso a una Ampara el Derecho e En base el a por contradecir falta de La eventual nulidad faculta de las en partes esta l nea de las respuestas dada Tribunal el el Tribunal Arbitral reglamentaria una norma ser Cuenta base al a C digo Civil con violar el f De principio la respuesta a la legal De causal de de veracidad c y legal aplicable una d anteriores con Cuenta facultades infracci n al para principio pregunta e anterior afirmativa Se acreditado que el Consorcio de inaplicar presunci n de veracidad ser la al Contrato como principio a interpretaci n declarar la nulidad de oficio del Contrato por de al de rango tipificaci n legal a particular la facultad de una norma las preguntas marco en mismo por violaci n Es aplicable supletoriamente caso y incumpli ha el principio de veracidad de 21 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Ba ar n efectos 1 f CuÆl al momento de previa manera se suscripci n del contrato Para estos evaluarÆ la es informaci n presuntamente falsa presentada por el Consorcio 2 f Esta Østa causal declaraci n y los hechos que la motivan contenida ya nulidad de efectuada 0101 IN 2007 Resoluci n No 0244 por el Cual Ministerio al en emitir la la ser a la consecuencia de dicho hecho 3 f Se ha acreditado 1 anterior f 4 f CuÆl se 5 f la que se refiere la pregunta efectivamente falsa indicado haya CuÆl a la relevancia para efectos de la nulidad del Contrato que es Anjotech sea que la informaci n como integrante del Consorcio a la no empresa C A S es la relevancia de la decisi n adoptada por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado en la Resoluci n No S3 para efectos de la decisi n que debe TC 2007 1017 adoptar el Tribunal 6 f CuÆl es encuentre S3 se TC 2007 la relevancia que la Resoluci n No 1017 impugnada judicialmente Afecta ello la competencia del Tribunal 22 Tribunal Arbitral ard GonzÆlez Alfredo Bul Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n g De ser afirmativa la respuesta consecuencia pregunta f la a de dicho hecho legal anterior CuÆl es la Determina ello la nulidad del contrato 45 Asimismo dicha en audiencia ofrecidos por el CONSORCIO del MINISTERIO en su CONSORCIO su en Secretar a Arbitral de Contrataciones y Expediente 46 en su escrito de escrito de fecha 26 Demanda as de Adquisiciones del Estado Memorando Tribunal Arbitral emiti CONSORCIO cinco fedateada del febrero de La 2008 Consejo Superior remita una copia del Expediente pedido del N 23 por la cual le la Resoluci n 5 d as hÆbiles y Adquisiciones del el CONSORCIO era solicitarlo correspondiente quien ofrec a 24 de abril requerimiento de la Resoluci n 5 d as hÆbiles la otorgaba al para que le solicitara al Tribunal del que el MINISTERIO N 24 de fecha por Estado copia Administrativo N 753 2007TC Tribunal la entidad presentado Adquisiciones del Estado el present de fecha 23 de abril de 2008 mediante el cual este Superior los como de 2007 y del agosto N 225 CCC SCTA 2008 Consejo Superior de Contrataciones a probatorios N 00753 TC 2007 En vista del Frente al medios de que el Tribunal del Secretar a del Tribunal de Contrataciones y 47 los escrito de fecha 22 de encargar a se admitieron se N 23 y argumento expediente se el Tribunal que dado este deber a por lo que mediante de 2008 para que solicite de Contrataciones y el el escrito N 15 dejo de la Resoluci n sin efecto el le otorgo al MINISTERIO cinco copia fedateada al Tribunal del Consejo Adquisiciones del Estado 23 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo berico Balar n 48 Mediante escrito N 11 de fecha 8 de mayo de 2008 el MINISTERIO solicita una ampliaci n Tribunal Arbitral en de plazo para la Resoluci n N cumplir 24 con lo establecido por el lo que este consinti a en la Resoluci n N 25 de fecha 12 de mayo de 2008 C 49 El MINISTERIO por medio de cumpli 2008 Administrativo con su presentar 50 al N 753 TC en 2007 Resoluci n N 26 de fecha 2 de cumplido escrito N 12 de fecha 26 de mayo de en 51 5 d as hÆbiles El MINISTERIO 6 de agosto de 2008 disponga fecha en Expediente Es as que mediante la Resoluci n N 25 probatoria julio de 2008 el Tribunal y establece un plazo de presentar alegatos escritos para presento el de 2008 el Tribunal Arbitral tuvo por N 27 de fecha 21 de Arbitral declara concluida la etapa cinco Arbitral copia fedateada junio el mandato establecido Mediante la Resoluci n Tribunal sus alegatos mediante el escrito N 13 de fecha la que ademÆs solicito que el Tribunal Arbitral y hora para que su abogado pueda presentar su Informe Oral 52 El CONSORCIO N 16 en Marcial presento el cual Rubio se sus alegatos el mismo d a mediante el escrito adjunto el Informe Jur dico elaborado por titulado Absoluci n de la Consulta Consorcio Automotores Gildemeister Perœ S A A S Perœ sobre el Proceso Arbitral que el Dr Formulada por Maquinaria Nacional sigue con el Ministerio del Interior y el elaborado por el Dr Luis Diez Picazo denominado Dictamen sobre la Terminaci n Unilateral de Contrato y Doctrina de los Actos Propios Asimismo solicito al Tribunal Arbitral se cite a las partes a la Audiencia de Informes Orales 24 Tribunal Arbitral Alfredo Bu lard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 53 Si bien tanto el MINISTERIO de 3 de la punto solicito las a libertad las del alegatos dentro con como el CONSORCIO plazo establecido Østos parte resolutiva de la Resoluci n partes al que presentar que cuentan para respuestas ejercer que de acuerdo a su pruebas en que su en cumplieron N 27 dado que y sin cada partes siete 7 d as hÆbiles 3 de la Resoluci n N 27 y se cumplir para cito a con las partes a se de la uno de los fundamentos de caso una este incluyan deben dar a cada se el con perjuicio de sus respuestas Mediante la Resoluci n N 28 de fecha 18 de agosto de 2008 las en derecho de defensa sustenta cada se no alegatos criterio los puntos controvertidos seæalando derecho y las sus presentaron escritos se lo requerido concedi en el punto la Audiencia de Informes Orales que deber a de realizarse el d a 9 de setiembre de 2008 54 El 2 de setiembre de 2008 el MINISTERIO solicito al Tribunal Arbitral mediante escrito N para cumplir lo con 14 que concediera solicitado en mediante la Resoluci n N 29 este a 55 ambas partes en base del la una ampliaci n de tres 3 d as Resoluci n N 28 Es as colegiado concedi un plazo que adicional principio de igualdad El CONSORCIO mediante escrito de fecha solicito al Tribunal Arbitral la 8 de setiembre de 2008 reprogramaci n de la fecha de la Audiencia de Informes Orales 56 Mediante escrito N 21 de fecha 8 enfatiz la presente Arbitral setiembre de 2008 el CONSORCIO aplicaci n del Principio de Protecci n de Confianza Leg tima caso su se al Asimismo el 9 de setiembre de 2008 presento al Tribunal escrito N 22 en el que resaltaba los alcances del carÆcter unitario del Estado 25 Tribunal Arbitral Alfredo Bul ard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 57 El MINISTERIO mediante escrito N 15 de fecha 10 de setiembre de 2008 su presento escrito segœn el esquema controvertidos A travØs del escrito N 24 2008 el CONSORCIO expreso las de darse 58 a desarrollado los en puntos de fecha 15 de setiembre de respuestas a su que criterio deber an los puntos controvertidos Mediante la Resoluci n N 30 de fecha 19 de setiembre de 2008 el Tribunal Arbitral reprograma la Audiencia de Informes Orales para el d a 3 de octubre de 2008 Frente a esto el CONSORCIO 25 de fecha 30 de setiembre de 2008 en la que presenta se le solicita una fecha para la realizaci n de la audiencia antes mencionada mediante la Resoluci n N 31 de fecha 3 escrito N su nueva Es as de octubre de 2008 que se reprograma la Audiencia de Informes Orales para el d a 22 de octubre de 2008 59 La Audiencia de Informes Orales 2008 se ese se llev mismo d a el CONSORCIO adjunta la opini n legal del Dr a cabo el d a 22 de octubre de presento su escrito N 26 en el que Luis D ez Picazo titulado Asunto Imposibilidad Sobrevenida y Frustraci n 60 Asimismo el CONSORCIO mediante octubre de 2008 Oswaldo que un adjunto Hundskopf Gabriela Tribunal Arbitral su art culos de escrito N 27 de fecha 24 de Jorge Santistevan de y Mariela PØrez Costa sobre la pueda aplicar el control difuso a su Noriega posibilidad criterio y la Sentencia del Tribunal Constitucional N 6167 TC PHC 2005 61 Por Resoluci n N 32 de fecha 27 de octubre de 2008 MINISTERIO cinco 5 d as hÆbiles para que se le concedi al pronunciara sobre los se 26 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n escritos N 26 y 27 del debida 62 lo que el MINISTERIO hizo CONSORCIO oportunidad El Tribunal Arbitral mediante Resoluci n N 33 de fecha 17 de noviembre de 2008 estableci prorrogables plazo contados a laudar de veinte para del partir da 20 d as hÆbiles siguiente notificada de Resoluci n antes mencionada Esta Resoluci n fue notificada el d a 10 de diciembre de 2008 9 de 63 El enero Tribunal Arbitral el prorrog el por lo que el mediante en se virtud la 1 11 POSICION DEL CONSORCIO CONSORCIO Resoluci n emite dentro del POSICIONES DE LAS PARTES manifestado ha MINISTERIO declar contenida 65 En ese en una de fecha 30 de causal norma el art culo Adquisiciones y de rango lo cual el la por legal al del cual 202 MINISTERIO del Estado momento el de no la estaba no declarar la nulidad de oficio sentido Contrataciones Ordenado la que la nulidad del CONTRATO suscripci n del CONTRATO por a N 34 plazo establecido Reglamento de la Ley de Contrataciones facultado para laudar venc a el quince 15 d as adicionales Siendo as II estaba las partes a del numeral 24 del Acta de Instalaci n laudar por plazo para presente Laudo El plazo la de 2009 diciembre de 2008 64 en su y las normas que Adquisiciones del aprobado por Decreto se aplicar an ser an la Estado Supremo segœn el N 083 2004 Ley Texto con de nico la œnica 27 Tribunal Arbitral Bul GonzÆlez Alfredo ard Rivas Salinas Sergio Eduardo Iberico Balar n modificaci n efectuada por la con rango de la no meses resultar an de despuØs de causal por la que 66 menci n y suscripci n del CONTRATO el 4 de la buena pro En vista de control que difuso vista en no hab a norma estableciese la causal de nulidad aludida por el 67 2007 eso no varios existir a la en una norma solicito al Tribunal Arbitral que se normas rango de de legal En vista de este hecho las marzo declaro la nulidad del CONTRATO se del las modificaciones introducidas por vigencia en otorgada la a aplicaci n N 28911 pues entr Ley rango en normas al momento de convocatoria ley relevantes vigentes proceso de selecci n Asimismo 28483 Esas ser an las œnicas Ley legal reglamentarias entraban y por tanto deb an ser en con aplicara el legal rango por lo que MINISTERIO contradicci n con que las normas de inaplicadas El CONSORCIO considera ademÆs que el Estado estar a contraviniendo sus propios actos doctrina de los actos propios mediante la Resoluci n 0101 IN 2007 Ministerial N 0244 68 Como de esto prueba se frente al CONSORCIO precios luego con encuentran los cambios de conducta primero con una negociaci n para adoptados rebajar los la resoluci n del CONTRATO por mutuo disenso y finalmente contradiciendo este œltimo acto el Estado decide anular unilateralmente el CONTRATO 69 El MINISTERIO oficio que e no contaba con las facultades para declarar la nulidad de incluso el CONSORCIO justifique que se no ha incurrido en ningœn vicio por el declarase la nulidad del CONTRATO 28 Tribunal Arbitral Bul GonzÆlez Alfredo ard Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 70 A pesar de CONSORCIO lo sostenido por el MINISTERIO no la nulidad del pod a declarar el en sentido CONTRATO que el Tribunal Arbitral debe de dar por terminada la relaci n contractual que existi los contratantes debido a habr a que acontecido una patrulleros 71 En a un relaci n tercero la a CONSORCIO en un debido que planteada el Tribunal esta entidad que a lo en adquirir los MINISTERIO el hechos de quedado proceso distinto Reconvenci n considera improcedente ejecutada entre imposibilidad sobreviniente y la frustraci n del fin del CONTRATO al haber clara la voluntad del Estado el el por Arbitral deber a declararla administrativa carecer a de interØs para obrar 72 Asimismo este hecho constituir a para el CONSORCIO derecho al debido proceso as de iniciativa de 73 ya se En as igualdad de se firmo el CONTRATO habr a formalizado el CONSORCIO segundo lugar como la trato y al la Demandante Reconvenci n que cuando entidad estatal contrato 74 la violaci n al principio parte En torno al fondo de la primer lugar como a una con una tanto el no al cual se del Consorcio infrinjan el principio de veracidad el CONSORCIO en la entidad estatal pudiendo alegarse que la persona inexistente precio Constituci n no con manifiesta como habr a incurrido habr an ofrecido los veh culos no constituyen hechos alega el MINISTERIO por lo en ningœn que que vicio que ameritara la declaraci n de nulidad del CONTRATO 2 11 POSICION DEL MINISTERIO 29 Tribunal Arbitral Bu GonzÆlez Alfredo lard Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 75 Para el MINISTERIO el tema que se discute en la finalizaci n del CONTRATO sino el t tulo sin que ello genere mÆs consecuencia fin virtud al cual en a arbitraje el presente las se la partes que no es le darÆ potencial condena de costas 76 Sostiene que el Tribunal Arbitral sobre la existencia parte inexistencia de competente una atribuci n que se para potestad sancionatoria ha reservado el Estado por tratarse por el Tribunal del CONSUCODE al sancionar a un tema de a lo resuelto las empresas integrantes Por tanto el Tribunal Arbitral debe atenerse imperium manifestarse infracci n administrativa por del CONSORCIO que amerite la sanci n La es una ius o no es del CONSORCIO 77 Asimismo no contaba en el con negado supuesto que las considere que el MINISTERIO competencias suficientes para declarar CONTRATO suscrito este se con la nulidad del el CONSORCIO esta entidad le ha solicitado colegiado mediante una a Reconvenci n que declare la nulidad del CONTRATO 78 La declaratoria de nulidad por parte del Tribunal Arbitral deberÆ basarse en una violaci n al principio de momento de celebrarse el presunci n de veracidad CONTRATO todav a no se dado que al hab a formalizado el CONSORCIO por lo que el MINISTERIO habr a contratado con una entidad inexistente 79 S3 se TC 2007 Asimismo sostiene que mediante la Resoluci n No 1017 habr a acreditado que el CONSORCIO habr a presunci n de veracidad pues transgredido el principio presento informaci n falsa en de la licitaci n 30 TribunalArbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo berico Balar n ocultando la como en su propuesta El MINISTERIO manifiesta que contaba la nulidad de oficio del CONTRATO de en adelante ANJOTECH otro miembro del CONSORCIO y ademÆs habr a sobrevalorado el precio 80 C A presencia de Anjotech S de veracidad presunci n nico Ordenado de la en con las facultades para declarar vista de la contemplado el art culo 202 del Texto en Ley de Contrataciones trasgresi n al principio y del Adquisiciones Estado por lo que carecer an de fundamento las afirmaciones del CONSORCIO en 81 relaci nala falta de facultades del MINISTERIO En este sentido manifiesta que el Tribunal Arbitral el control difuso de los l mites o y se declarar la nulidad de sus las con referencia lo que no se Finalmente inherentes que pueden exceder no se actos a e a la funci n del Estado de incluso del CONTRATO la doctrina de los actos propios manifiesta que cabo el CONSORCIO fueron a Consejo de Ministros mas no con no ni se la deber a de con el MINISTERIO por frustraci n aplicar la doctrina de la imposibilidad de fin del contrato debido declaraci n de nulidad del CONTRATO habr a sido de fundamentales ni podr a aplicar la referida doctrina sobreviviente Æmbito emplear potestad de la Administraci n encontrar a la que habr a llevado negociaciones la Presidencia del 83 atribuciones Dentro de esta œltima Asimismo ilimitada dado deber a de propios de la afectaci n de los derechos invadir facultades 82 una manera no la competencia que ten a el a que la expedida dentro del MINISTERIO para poder declararla 31 Tribunal Arbitral Alfredo Bu lard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n III RESOLUCION DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS DE LA DEMANDA 1 CUESTION PREVIA 111 a Es el t Tribunal pretensiones competente planteadas en la para demanda pronunciarse o estÆn sobre estas las materias restringidas al pronunciamiento de las autoridades administrativas por tratarse del competentes ejerci de la potestad sancionadora del Estado 84 El CONSORCIO manifiesta que el Tribunal Arbitral pronunciarse del sobre pretensiones contenidas sus sustentando presente arbitraje contrataciones con su en posici n es competente la demanda en la materia normativa de el Estado al referirse al inciso 2 del art culo 53 del Texto nico Ordenado Estado 3 y los art culos PCM 2004 Decreto Supremo 083 de la Reglamento de la Ley Ley de Contrataciones y de Contrataciones y Adquisiciones del 202 y 273 del Adquisiciones del Estado Decreto Supremo 084 4 Para ello hace referencia PCM 2004 s para a la Art culo 53 Soluci n de Controversias 2 Las controversias que 53 surjan entre las partes desde la suscripci n del contrato sobre su ejecuci n interpretaci n resoluci n inexistencia ineficacia o invalidez se resolverÆn mediante conciliaci n y o afiitraje segœn el acuerdo de las partes debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la culminaci n del contrato Este plazo es de caducidad Art culo 202 Nulidad del contrato Son causales de nulidad del contrato las previstas por el Art culo 9 de la Ley La Entidad declararÆ la para lo cual se cursarÆ Carta Notarial al contratista adjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad del contrato dentro de los quince 15 d as hÆbiles siguientes el contratista que no estØ de acuerdo con esta decisi n podrÆ someter la controversia a conciliaci n y o nulidad de oficio arbitraje Art culo 273 Arbitraje 32 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n versiones de las el Decreto normas a en el en Ley N debido a 28911 y que el en produjo luego que norma se segundo modificatoria al art culo 202 norma texto de la 85 modificadas por la vigencia de dichas hubiera culminado la licitaci n y dicha las 063 respectivamente EF Supremo 2006 caso la entrada primer previas caso la de aplicaci n hubiera resultado contraria al ley Asimismo hace se referencia la a ClÆusula DØcimo del Octava CONTRATO suscrito entre el MINISTERIO y el CONSORCIO por la cual se estableci que los conflictos CONTRATO 86 El se resolver an MINISTERIO la determinar imputable que el sostiene existencia que o al la Estado Contrataciones y el la Tribunal inexistencia sea potestad Øl en etapa de ejecuci n del la v a arbitral al CONSORCIO que ejercicio de exclusivo en surgidos cual Adquisiciones de susceptible no es infracci n le la travØs del a Estado para administrativa de sanci n Ello debido sancionadora ejerce competente a corresponde de modo como del Tribunal expresi n de del lus Imperium partes tiene el derecho de dar inicio al arbitraje dentro del plazo de caducidad previsto Ley en armon a con lo previsto en los 202 227 232 257 259 265 267 268 y 269 de este Reglamento Para iniciar el arbitraje las partes deben recurrir a una instituci n arbitral en el caso de arbitraje institucional o remitir la solicitud de arbitraje a que se refiere este Reglamento en el caso de arbitraje ad hoc Cualquiera de en las el Art culo 53 de la Las controversias relativas al consentimiento de la liquidaci n final de los contratos de consultor a y ejecuci n de obras o respecto a la conformidad de la recepci n en el caso de bienes y servicios as como al incumplimiento de los pagos que resulten de las mismas tambiØn serÆn resueltas mediante arbitraje El arbitraje se desarrollarÆ de conformidad con la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado 33 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 87 A entender del Adquisiciones del por la que una se el MINISTERIO Tribunal de Contrataciones Estado ha emitido la Resoluci n N 1017 S3 TC 2007 ha determinado que el CONSORCIO habr a incurrido infracci n susceptible de sanci n al haber afectado el Moralidad Esta facultad Contrataciones y y del deriva se Adquisiciones del art culo Estados 3 de en Principio de la Ley por haber incurrido de en una simulaci n del CONSORCIO 88 Asimismo el MINISTERIO manifiesta que la potestad sancionadora una de las facultades acuerdo con renunciables por el art culo 1 de la Tribunal Arbitral 89 no no Ley N 26752 Ley General deber a de pronunciarse sobre este La respuesta que el Tribunal arbitral de determinarÆ si se parte del Estado a es por lo que de de Arbitraje el temas la Cuesti n Previa planteada podrÆ pronunciar sobre las pretensiones contenidas en la demanda del CONSORCIO 90 El Reglamento de la Ley establece en su controversias en s la v a en de Contrataciones y art culo 273 Adquisiciones Decreto Supremo materia de contrataciones con N 084 con el Estado 2004 que las el Estado serÆn resueltas arbitral Art culo 3 Principios que rigen a las contrataciones y adquisiciones Los procesos de contrataci n y adquisici n regulados por esta Ley y su Reglamento se rigen por los principios de moralidad libre competencia imparcialidad eficiencia transparencia econom a vigencia tecnol gica y trato justo e igualitario Pœblico obtengan bienes servicios y teniendo como finalidad obras de la calidad garantizar que las Entidades del Sector requerida en forma oportuna y a precios o costos adecuados s Art culo 1 Disposici n general Pueden someterse a arbitraje las controversias determinadas o determinables sobre las cuales las partes tienen facultad de libre disposici n Articulo 273 Arbitraje Cualquiera de las partes tiene el previsto en el Art culo 53 de la Ley derecho de dar inicio al arbitraje dentro del plazo de caducidad armon a con lo previsto en los 202 227 232 257 259 265 267 en 34 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 91 El Tribunal Arbitral considera que tanto la normativa de contrataciones y adquisiciones el Estado con el convenio arbitral suscrito entre el como MINISTERIO y el CONSORCIO lo facultan para que pretensiones contenidas 92 En primer lugar la art culo 41 inciso en la demanda del obligatoriedad de la b las pueda resolver arbitraje se encuentra de Contrataciones y Ley recogida en Adquisiciones el del Estado estableciendo que Art culo 41 ClÆusulas de Adquisici n obligatorias en los Contratos y Contrataci n Los contratos de obras de adquisici n de bienes o contrataci n de servicios incluirÆn necesariamente y bajo responsabilidad clÆusulas referidas a b ClÆusula de Soluci n de Controversias Cuando en la ejecuci n o interpretaci n del contrato surja entre las partes una discrepancia Østa serÆ definida mediante de el conciliaci n procedimiento o lo acuerden las partes extrajudicial arbitraje segœn 268 y 269 de este Reglamento arbitral en el caso de arbitraje Reglamento Las en el caso de controversias Para iniciar el institucional arbitraje ad hoc relativas al o arbitraje las partes deben recurrir a una instituci n remitir la solicitud de consentimiento de la arbitraje liquidaci n final a que se refiere este de los contratos de consultor a y ejecuci n de obras o respecto a la conformidad de la recepci n en el caso de bienes y servicios asf como al incumplimiento de los pagos que resulten de las mismas tambiØn serÆn resueltas mediante arbitraje El arbitraje se desarrollarÆ de conformidad con la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado 35 TribunalArbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 93 Asimismo la clÆusula arbitral del CONTRATO establece que los conflictos que deriven de la del de ejecuci n propio contrato deberÆn Øste incluidos los vinculados de resolverse v a la nulidad a arbitraje CL`USULA DECIMO OCTAYA ARBITRA7E Todos los conflldos que se deriven de la ejecud n e Interpretad n del presen e contrato Incluidos los que se refieran a su nulidad e Invalidez ser n resueltos de manera definltlva e Inapelable mediante arbitraje de deredro de conformidad con lo estableddo en la normativa de contrataciones y adqulsldones del Estado Facultativamente cualquiera de las partes podrÆ someter a condllad n la referida controversia perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas segœn b sefialado en el articulo 2720 del Reglamento de la Ley de Contratadones y Adquislcbnes del sin Estado El Laudo arbitral emitido es defnitlva siendo inapelable 94 vinculante para las partes y ante el Poder ludldal o ante pondrÆ fin al procedimiento de manera Iva cualquier Instancia administ2 La misma Administraci n Pœblica al someterse al consciente que arbitraje actuaciones serÆn materia de sus decisi n por parte de los Ærbitros que sean los esta siendo discusi n anÆlisis encargados de y resolver la controversia 95 En lo referente al claro que no le ejercicio de la potestad sancionadora del corresponde al Tribunal Arbitral Estado resulta el declarar la nulidad de la resoluci n del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que establece sanciones de la administraci n para efectos un pœblica administrativos con son un ente que y el resolver el tema que le De la misma uno criterios y aspectos no de los temas corresponde al manera como el una facultad revisables ante el Poder Judicial Ese puedan existir administrativo sancionador competente para resolver ejerce materia exclusiva y cuyas decisiones tema que mÆs allÆ de las vinculaciones que tema contractual 96 por tratarse de no significa es entre el que prive de competencia el para otro juez civil puede analizar necesariamente coincidentes un con tema siguiendo lo que usar a el 36 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n juez penal respecto a los mismos hechos lo mismo ocurre entre facultades de los Ærbitros y las de las autoridades que ejercen la las potestad sancionadora del Estado administrativa 97 Si un polic a coloca causado en ese responsabilidad una incidente llevado es por daæos y considerar que hubo menos multa por pasarse la luz perjuicios arbitraje a los Ærbitros por que la negligencia administrativa No polic a debe se ya no estÆn as polic a pues pronuncio sobre confundirse lo determinar la para aœn estar an impedidos de pronunciarse sobre la civil s lo por que la y el accidente roja la lo obligados a determino y responsabilidad responsabilidad contractual lo con administrativo sancionador 98 El MINISTERIO ha sostenido que de conformidad Ley General de Arbitraje8 imperium pueden del ser Estado o sometidas los actos que de personas a un arbitraje las materias que contrario las no entidades de derecho de libre pueden la en al ius pœblico no En efecto el art culo 1 de la que œnicamente materias directamente funciones del Estado e son lo establecido competen directamente proceso arbitral Ley General de Arbitrajes seæala i o con pueden disposici n concernientes constituir materia de las a sometidas ser partes a por el las atribuciones o arbitrable10 En este extremo es necesario precisar que conforme a lo dispuesto en la Segunda Disposici n Transitoria del Decreto Legislativo que norma el Arbitraje L N 1071 el presente proceso arbitral se D rige aœn por lo dicha dispuesto en la Ley N 26572 Ley Disposici n refiere lo siguiente General de Arbitraje en adelante LGA En efecto SEGUNDA Actuaciones en trÆmite Salvo e 10 pacto en contrario en los casos en que con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto legislativo una parte hubiere recibido la solicitud para someter la controversia a arbitraje las actuaciones arbitrales se regirÆn por lo dispuesto en la Ley N 26572 Ley General de Arbitraje Art culo 1 Disposici n general Pueden someterse a arbitraje las controversias determinadas o determinables sobre las cuales las partes tienen facultad de libre disposici n as como aquellas relativas a materia ambiental pudiendo extinguirse respecto de ellas el proceso judicial existente o evitando el que podr a promoverse excepto 4 Las directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del Estado o de personas o entidades de derecho pœblico Dicha disposici n ha sido reiterada en el Decreto Legislativo que norma el Arbitraje L N 1071 de D la siguiente manera 37 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo 6er co Balar n 99 El Estado de disponer impide civiles las aquello y criterios son o no puede pronuncie se contratar Por tanto la sobre los efectos en este aplicados debe debe caso tanto el MINISTERIO hacer diferencia para similar manera los determinar para distinguirse una anula aspecto Adquisiciones Tribunal en el el a las analizar partes es CONTRATO y Arbitral En un contrato Pero que rganos estatales no debe es competente contractual relaci nalas en dentro del que las facultades en de obligaciones a en y Resoluci n la Resoluci n CONTRATO corresponden analizar para Ministerial y derechos tanto ello no otras instancias la relaci n entre la Resoluci n Ministerial que que la voluntad de dicha entidad administrativos polic a del Estado El hecho que sean campo siempre competencias a revisen discusi n de naturaleza contractual este N 0244 0101 IN 2007 101 Otro se rol de los Ærbitros del rol del Administrativa que declara la nulidad del contrato asumir no consecuencias el rol de Ærbitro del del el Tribunal como efectos que corresponden Ley para determinar si las sancionar distinguirse el Tribunal de Contrataciones y implica o puede relevantes para resolver el conflicto contractual De la manera como sanciona 100 De facultad sancionadora pero si contractuales de dichos actos administrativos yque o mismas su sobre lo que que el Tribunal normas misma puede disponer de no en una se el y consecuencias del Tribunal de las partes puede formar Æmbito es una entidad estatal y expresar mediante actos contractual dichos actos Art culo 2 Materias susceptibles de arbitraje arbitraje las controversias sobre materias de libre disposici n conforme a derecho as como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen 2 Cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea un Estado o una sociedad organizaci n o empresa controlada por un Estado esa parte no podrÆ invocar las prerrogativas de su propio derecho para sustraerse a las obligaciones derivadas del convenio arbitral 1 Pueden someterse a 38 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas R vas Eduardo Iberico Balar n administrativos como son expresiones de voluntad que debe Tribunal Arbitral tiene que analizar tales Lo que el analizadas ser si tales es l declaraciones contractuales mÆs allÆ de la forma administrativa reflejen se decir que eficaces y vÆlidas son su funci n es que contrato Es segœn los tØrminos del determinar que efectos tienen en la relaci n en contractual misma 102 La arbitrabilidad de controversias contractuales que encuentren vinculadas sido reconocida la en jurisprudencia en los cuales cuestiones administrativas con mœltiples oportunidades En se efecto ha existe planteado competencia del tribunal arbitral materias regulatorias situaciones las Perœ en o excepciones 103 Tal ha sido el caso por como o o expresamente cuestiones cuestiones ejemplo del arbitraje contra del Estado Peruano por el se ha por casos excepci n de una previas como serie de una por tratarse de En administrativas previas o oregulatorias tanto por la doctrina antecedente materias deriven se han sido dichas denegadas iniciado por Telef nica del incumplimiento a su Contrato de Concesi n derivado de la decisi n adoptada por el OSIPTEL respecto de la determinaci n de los cargos de terminaci n decisi n de Telef nica del Perœ habr a sido contraria contrato Algunos La decisi n de declarar a lo establecido infundada la que en a criterio el referido excepci n de argumentos utilizados por el tribunal arbitral en dicho caso para declarar infundada la la excepci n de incompetencia resultan plenamente aplicables en este caso i interpretaci n literal del Convenio Arbitral lleva a considerar a que Øste alude a cualquier tipo de controversia entre las partes sin excluir de sus alcances ninguna en particular la primera conclusi n a la que se llega es que la intenci n de las partes al incorporar el Convenio Arbitral a los Contratos de Concesi n fue someter todas sus discrepancias al fuero arbitral ii Si bien se ha independientemente de si con ello se involucraba el ius imperium sostenido que de interpretarse las clÆusulas con la amplitud que resulta de la interpretaci n no es eso sin embargo lo que se discute en el literal se tratarla de un pacto contra legem de las proceso pues presente arbitral ninguna pretensiones de Telef nica cuestiona las funciones o atribuciones regulatorias de OSIPTEL ni objeta el hecho que los mandatos tengan naturaleza de actos administrativos sujetos a Derecho Pœblico Lo que cuestiona Telef nica es mÆs bien el efecto que dichos mandatos sin duda expedidos como consecuencia de las de los referida 39 Tribunal Arbitral Alfredo Bu lard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas ar n Eduardo lberico Ba competencia donde del se del tribunal arbitral fue confirmada infundado el declar recurso de anulaci n planteado en en contra Laudo12 104 Controversia similar se plante en un Perœ sobre el cÆlculo del factor de Los el Poder Judicial en Ærbitros resolvieron correspond a OSIPTEL a y alejara el cÆlculo bien el que discrecionalidad que los Ærbitros para declarar la existencia de productividad aplicable si que no una de lo que las iniciado por Telef nica del arbitraje el su ten a pod an calificar s actuaci n arbitraria un eran o no partes hab an pactado contrato tarifarlo le margen de tØcnico tema regulador a competentes razonable que en el contrato diferenciando nuevamente el Æmbito de la decisi n administrativa de las consecuencias contractuales de tal decisi n 105 Similar situaci n del Perœ y el se present Estado considerar que Comunicaciones una en un Peruano una manteniendo la l nea competencia Telef nica demand Resoluci n Ministerial violaci n a arbitraje seguido su servicio en pœblico la que por Telef nica al emitida por el Ministerio de norma cualquier particular prestar el implicaba tercer se Estado por Transportes y posibilitaba a de telØfonos monederos Contrato de Concesi n En dicho caso y indicada el MTC formul por considerar que la materia una no era excepci n de arbitrable falta de ya que se funciones y atribuciones de ius imperium de OSIPTEL sobre los Contratos de Concesi n que ella ha celebrado con el Estado En otras palabras Telef nica no pone en cuesti n la potestad regulatoria de OSIPTEL sino efecto del ejercicio de dicha funci n asunto directamente concerniente Z la o a una supuesta violaci n de los Contratos de Concesi n por atribuci n lo que no puede ser considerado como u atribuci n del Estado 2003 Resoluci n No 47 expedida por la 5 Sala Civil de la Corte Superior de Lima Expediente No 598 En Østa seæala que AI haber invocado Telef nica del Perœ S A en el proceso arbitral que los mandatos de interconexi n que tienen naturaleza de actos administrativos y constituyen funciones de ius imperium de OSIPTEL infringen los Contratos de Concesi n a causa de dicha potestad regulatoria corresponde no se el conocimiento de la controversia al fuero arbitral por lo que ha incurrido en la causal antes referida 40 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n refer a aspectos relacionados a excepci n 106 El criterio arbitrable que fue utilizado en contractuales palabras es que lo discutido regulador decisi n una a de desestimada por el estos antecedentes en atenci n concedida al que igualmente la actividad normativa del Estado con o a Øste asumidas no es en la autoridad puede por el si la decisi n del es que la Lo que o se legalmente sino el de las respecto Estado materia resulta s la facultad administrativa tener regulador Tribunal13 impacto obligaciones discute en del ente estatal viola derecho contractualmente reconocido mÆs allÆ de las facultades pueda contar aquØl 107 En dos de los que el debido arbitral a que el que expresamente mencionados arbitrable contrato resolvi que o no un con que para emitir la decisi n casos carÆcter otras era el la de los tribunales arbitrales determinaron las un caso controversias resultaba mÆs ley Sin embargo el tribunal contrato del arbitrabilidad exclusivamente del hecho que claro nos cargo de la de terminaci n materia seæal no se desprend a encontrÆsemos ante un ley contrato sino que este hecho s lo hac a que la arbitrabilidad fuera aœn mÆs clara En efecto el argumento principal las facultades regulatorias o es el hecho de que administrativas sino no se el cuestionaran efecto que su decisi n ten a sobre el Contrato de Concesi n lo cual hac a arbitrable a la materia 13 N tese que en este caso incluso la alegaci n resultaba siendo mÆs fuerte toda vez que la actuaci n cuestionada era una vinculada a la funci n normativa del Estado quizÆ aquella en la que mÆs claramente se puede apreciar una funci n de ius imperium del Estado Dicha excepci n fue deGarada infundada por el tribunal arbitral por considerar que Telef nica no habr a cuestionado las facultades normativas del MTC ni habr a solicitado la declaraci n de ilegalidad o inconstitucionalidad de la norma cuesti n sino œnicamente que el Tribunal se pronuncie respecto del efecto que esta norma tenla en relaci n a su Contrato de Concesi n incumplimiento Esto a criterio de dicho tribunal arbitral s era un en tema arbitrable 41 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Ba ar n G 108 Debe tenerse en cuenta que los tØrminos convenio arbitral contenido refleja las la voluntad discrepancias en inequ voca el CONTRATO de las partes pudieran surgir que con Contrato incluida la nulidad del mismo Cualquier excepci n a dicha propio CONTRATO No haya 109 En sido excluida de ese no Tribunal Arbitral pretensiones b En caso s el incompetencia del 111 La esta en haber sido a pregunta carece por lo que a cuales y Punto no en el materia cuya arbitrabilidad partes tiene valor adoptadas en es para es a de todas sentido que este cuerpo afirmativa y por tanto el sobre pronunciarse necesario competencia la pregunta a anterior competencia parte o con que Controvertido controvertido al alcanzar la expresada las la demanda Tribunal as ejecuci n del conclusiones distintas a competente Tribunal v de ser respuesta al afirmativa es a caso travØs de dicho mecanismo a una negativa la respuesta ser consecuencia planteadas respuesta contendidas de ocasi n de la expresa por las criterio llegar su el de someter y resolver todas al Tribunal Arbitral obligan colegiado podr a bajo 110 En consecuencia la estamos frente objeto del presente decisiones administrativas sentido las probatorio pero a regla deber a manera que ha sido redactado en de y en la Alcanza r las pretensiones alcances a de la Cuesti n pronunciarse sobre a todas las Previa este fue punto pretensiones de la demanda del CONSORCIO 42 Tribunal Arbitral Alfredo Bul ard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo berico Balar n c De ser la respuesta todas que la pregunta b anterior afirmativa D i etermina ello a parte de las pretensiones de la demandante deban o ser declaradas improcedentes 112 La al respuesta afirmativa por lo pregunta Punto Controvertido por lo que de raz n carece que no de a la Cuesti n Por tanto de esta pronunciarse respecto cabe declarar la improcedencia de pretensiones planteadas Previa fue la cuesti n ninguna de las previa planteada es la Demanda es declarada infundada 113 En consecuencia la cuesti n previa planteada contra declarada INFUNDADA 114 Una resuelta vez la en el previa corresponde de la demanda Sin pretensiones de fondo establecido cuesti n punto III del embargo de acuerdo Acta de la Saneamiento Conciliaci n Fijaci n las analizar a Audiencia Suspendida de de Puntos Controvertidos y Admisi n de Medios Probatorios de fecha 14 de diciembre de 2007 el Tribunal claramente establecido que puntos controvertidos seæalados 115 en no reservaba necesariamente analizar l gico los el derecho de analizar los en el orden en el que estÆn hechos el Tribunal considera pertinente por las primero Reconvenci n Ello por que teniendo planteados los en pretensiones cuenta la referidas manera como puntos controvertidos referidos anÆlisis l gico y a la han sido puntos controvertidos la evaluaci n de la posibilidad de declarar la nulidad de oficio por parte del MINISTERIO esta los dej el Acta Luego de analizar todos orden se lo a la Reconvenci n lo que recogida en permite un completo del problema 43 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 116 En consecuencia el Tribunal Arbitral resolverÆ controvertidos referentes a en primer lugar los puntos la Reconvenci n 2 DE LAS PRETENSIONES PLANTEADAS POR EL MINISTERIO EN LA 111 RECONVENCION 1 CUESTIONES PREVIAS 2 111 Refle˝a la reconvenci n planteada ar 117 Como ha se respecto este a antes mencionado punto una falta de interØs para obrar posici n la del CONSORCIO que efectivamente la reconvenci n es refleja con una falta de interØs para obrar por parte del Demandado 118 Se sostiene este hecho estado reflejo del procesal base de necesidad efectiva subordinada en como no lo puede habr a a que el interØs para obrar siendo el inmediato plantearse hecho el e impostergable de forma MINISTERIO de tutela alternativa en o repetidas oportunidades 119 El MINISTERIO sostiene que en caso se se encuentra facultado para considere que la entidad no era pretender que competente para declarar la nulidad de oficio del proceso de selecci n y del CONTRATO Østa ser puede declarada por el Tribunal Arbitral 120 Asimismo manifiesta circunscrita a que la competencia del Tribunal Arbitral esta determinar si el vicio de nulidad acreditado por el Tribunal 44 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n de Contrataciones y el propio MINISTERIO 121 En esgrimida reglas del indic se ya arbitraje son las partes doctrina siempre que como la en sobre las conjunto de de un trato 9 de y con la el tan detalladas es aplicar al como se es 123 MÆs allÆ son las de los dadas por las formas del argumento de la falta de implicancias en el Derecho Procesal Civil aprecia como tratamiento el no acoger el argumento inequitativo al CONSORCIO C digo caso ambas partes y a tanto reconoce no manejarse en con sustentarse en un c digos procesales acude al criterio de los Ærbitros para brindar dichas proceso civil comœn el decir que el fondo debe por que al como serie de lo acordado por debe arbitraje As posici n una presente con y caso de la particular en Ley informalismo este a desprende igual y equitativo formas justamente reglas figuras procesales ajenas impertinentes prÆctica arbitral principio se Civil cumplirÆ tercero un inaplicables derecho de defensa pues su flexibilidad y bajo el primar absolutamente en pretende Derecho Procesal al sentido Øste Tribunal garantice sustentan por tanto y declarada por ser claramente establecido que los quiere dejar se puede de la declaraci n de por la recurrente que lo que referidas ese el Estado con la Resoluci n No en Procesal Civil que 122 En requiere del CONSORCIO la naturaleza como o este Tribunal primer lugar argumentos a Adquisiciones garant as que se en el preestablecidas interØs lo cierto para obrar y de sus que el Tribunal no planteado puede implicar un puede afectar su ni es como derecho de defensa 124 En ese sentido el Tribunal controversia y contar con Arbitral a efectos de resolver el fondo de la las posiciones de ambas partes ha considerado j 45 Tribunal Arbitral Alfredo Bul ard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo berico Balar n obviar el de formalismo exceso propio por la recurrente y orientar este de lo 125 posible una arbitraje en una que ejercicio del derecho de defensa trato un preserve equitativo el presente arbitraje Demandado Tribunal o no incurso tambiØn claro de la lectura aclaratorio dicho que finalmente la tiene en no claro conjunta de anÆlisis solo su significa que no exista un es si la se como ajustado por posici n del confirma su Arbitral lo declara Es l gico han sido a de que es un es que el el CONTRATO alguna de las MINISTERIO indica dejando orden si l gico de anÆlisis asuma puede quedar sin efecto o como que sin efecto si el Tribunal punto de partida de que s lo el caso posici n es ser causales de nulidad invocadas actuaci n al declarar la nulidad del contrato su escrito sin efecto la deje su que su relevante defensa que en el objeto de absolutamente claro propia decisi n de dejarlo a u el interØs para obrar El Tribunal tiene el Tribunal Lo que base solicita que criterio se en fijados los puntos controvertidos puede MINISTERIO en su adecuado declarada fundada claro que lo que el MINISTERO propuso incluso un contestaci n y de es pretensi n de la Demandante orden que tal lo que controversia aplicables la causal de nulidad que nulidad declarada por el MINISTERIO 126 Ello garantice no son Civil citado permita dentro que el Tribunal evalœe si el CONTRATO es controversia estÆ en se y mÆs allÆ de formalismos procesales que As l nea que adecuada discusi n sobre el fondo de la siempre se del Derecho Procesal no sea es su leg tima y acogida solicite al Tribunal Arbitral que declare la nulidad por las causales que seæale 127 Su interØs cualquiera es muy claro fluye de los dos caminos de sus planteamientos propuestos Ambos y se expresa en caminos han sido 46 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Rivas Sergio Salinas Eduardo berico Balar n planteados al CONSORCIO defenderse plenitud con con respetado Si lo pretendido I entiende por lo cual derecho su esta claro y deber a que le han dado claras se y no contradicci n ha sido dudas genera la declarar a de oportunidades este Tribunal de improcedencia no estas pretensiones 128 Sin perjuicio de la naturaleza del arbitraje y las diferencias que este tiene frente al proceso civil el Tribunal Arbitral entiende que incluso conceptos procesales t picos los en concreto debido a no es aplicable la figura en aplicando el supuesto que el interØs para obrarse da cuando 7a persona ha agotado los medios para satisfacer su pretensi n material y no tiene otra alternativa que no sea recurrir al rgano jurisdiccional 14 Siendo as la aplicable la reconvenci n El CONSORCIO a figura de la falta de interØs para obrar no a los que 129 El interØs def MINISTERIO esta se han presentado considera en perjudiciales el con lo que que dicha nulidad sea todo sea sus 14 MONROY Juan Conceptos Este e conseguir se pretensiones que arbitral que esta entidad se que quedar a firme y declare confirmada arbitraje Elementales es pues de no ser en el foro id neo adecuado y Civil En o La Formaci n del por configura tendr a el MINISTERIO que de Proceso la pretensi n del desestima la impostergable manera son pretensi n su declarada por el Tribunal Arbitral Ello y de que pretensiones caso la anulaci n estado de necesidad inmediato arbitraje D nde proceso por que es arbitraje defenderse de las en presente en y anulaci n del CONTRATO CONSORCIO este ejerce en ni ha anotado cuales no los medios que deb a agotar el MINISTERIO para satisfacer material distintos encaja este plantear pertinente Proceso Civil Peruano Escritos Reunidos Comunidad Lima 2003 p 185 47 Tribunal Arbitral lard GonzÆlez Alfredo Bu Sergio Salinas Rivas Eduardo berico Balar n discutir lo para que oportunidad prevista Por ello en justamente de planteados sus el si se MINISTERIO el pretende Este arbitraje propio acuerdo de las partes no permitirse plantear su la es para dichos fines defensa los tØrminos en estar a violando el derecho del MINISTERIO proteger a intereses 130 En consecuencia la respuesta a esta pregunta negativa es al reflejar no la reconvenci n la existencia de falta de interØs para obrar b Refleia la admisi n i la igualdad proceso a la de reconvenci n de trato o afectaciones las garant as a a al debido las que las partes tienen derecho 131 El CONSORCIO considera instancia del Tribunal Arbitral requerimiento implicar a hacer tal en una sentido al vulneraci n del la manifiesta la que en reconvenci n vista se de de iniciativa de interØs para generado habr a formulado MINISTERIO Siendo principio carencia que ha se as este a un hecho parte ademÆs de obrar por parte del Demandada 132 Asimismo al admitirse la reconvenci n que debe haberse imperar dispensado lo que constituir a derecho 133 El en a un habr a observado la todo proceso y el principio de un una no se trato desigual que favoreci clara vulneraci n a las a una por de las partes garant as que componen el admisi n de la ningœn punto configura afectaci n alguna al debido o a imparcialidad debido proceso reconocido constitucionalmente Tribunal Arbitral entiende que la de trato equidad las garant as a la que las partes reconvenci n proceso a la en igualdad tienen derecho 48 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Rivas Sergio Salinas ar n Eduardo Iberico Ba 134 En este punto importante es tomar cuenta la en opini n de Reynaldo Bustamante quien manifiesta que e proceso o el conducido procedimiento ser mecÆnicos o de lado las tØrminos en para ser justo estrictamente conforme al ritualismo particulares no puede formales caprichoso cuestiones del caso que deje concreto 0 las formas por encima de los temas de sustancia a no ser en este œltimo caso que las formas sean razonables y que con su cumplimiento se busque cautelar privilegie un derecho 135 Asimismo con a evitar que referencia se la a produzca agravio15 posible trasgresi n del de parte el Tribunal Arbitral considera que si bien el acoge este principio del C digo por Roger deben no se Procesal Civil a un Una de las peligrosas es distorsiones del eminentemente perspectiva limita a buscar arbitrales sin tener l gica de un 136 En consecuencia tutelar en que instituciones es sostenido puentes en arbitraje de hoy en legado y todo este arbitraje y cambiarlo por una procesal del arbitraje que no sino las instituciones del derecho es arbitral hecho desconocer todo este desarrollo internacional del primar C digo Procesal Civil transplantar directamente proceso iniciativa Rubio al manifestar que nuestro medio se principio de a trasladar abiertamente procesal civil a los procesos principios las reglas y la cuenta los 16 arbitraje se debe de tener en consideraci n que lo que debe la sustancia sobre la forma hecho que los Ærbitros base a pueden la discrecionalidad que tienen para conducir el proceso arbitral 15 16 BUSTAMANTE Reynaldo Derechos Fundamentales y Proceso Justo Lima Ara Editores 2001 p 279 GUERRERO Roger Ruido en la calle principal las reglas de juego en el arbitraje y sus peligrosas distorsiones En Themis Revista de Derecho N 53 2007 p 10 RUBIO Ibid p 22 49 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo berico Balar n 137 El Tribunal Arbitral ha manera efectiva 138 velar se de un ejercicio un igual equitativo y trato contener una al escrito de contestaci n que hizo frente fue reconvenci n El Tribunal lo no contrario para que la otra solicitarle 139 Sin comprendidos existencia de de trato diferente los permitir que para que se por todos los en relaci n ello incluso una advierte entiendan participantes a sus bajo la en doctrina debe darle el 140 18 Monroy Juan posiciones con arbitraje Østas y plenitud y pedidos y que todos no declarada se la haya sido planteada una Reconvenci n que unjuez que expresamente a admite como que lo trascendente tal es bajo las reglas procesales civiles pod a darse el correspond a el CONSORCIO de 18 forma Por tanto incluso trÆmite que no respectivo trÆmite atendiendo el fondo y no la sus procesal punto MONROY manifiesta reconvenci n este las partes sino mismos el a consecuencias reconvenci n aunque esta Formal En este una a planteamientos formalmente Se tratar a de lo que la doctrina llama Impl cita MINISTERIO de los mimos Es deber del Tribunal que los que atenerse perjuicio un al posici n respecto su parte pueda defenderse de los plena comprensi n a dar persegu a quedarÆn absolutamente claros sepan permita que en derecho de audiencia y contradicci n justamente sean ejercido de en mediante la Resoluci n N 4 que manifestara punto haber derecho de defensa y ha sido cuidadoso Lo que el Tribunal Arbitral parec a partes puedan su cada detalle que pleno del que las priorizado en su a una reconvenci n al planteamiento hecho por contestaci n de demanda El Tribunal Arbitral Teor a General del Proceso Lima Palestra 2007 p 515 50 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas ar n Eduardo Iberico Ba decidi esperar la aclaraci n demanda del MINISTERIO cosas son para de permitir la contestaci n que las pudiera ejercer plenamente defensa Entre los fundamentos que las punto este justamente el CONSORCIO particular de lo que son uso el Tribunal se partes y de en derecho de su encontraba que mÆs allÆ de la calificaci n que le den las partes y el Tribunal considera que el referido pedido solo puede ser considerado como parte este de una reconvenci n pues ser a no posible en declarar la nulidad de oficio del contrato por lo que seria necesario que exista un pedido de parte caso para que ello ocurra 141 La Reconvenci n fue admitida por el Resoluci n N 7 El CONSORCIO por i articulaciones mediante escrito su Tribunal su parte planteo N 2 mediante Arbitral las Resoluci n N 4 declarada infundada por la Resoluci n N 9 de reconsideraci n mal llamada reposici n en sus siguientes reconsideraci n una la ii la a recurso escritos N 3 y N 5 la cual fue declarada infundada por la Resoluci n N 10 y iii escrito N 6 en el cual manifiesta que supuestamente el Tribunal Arbitral habr a incurrido en infracciones al este cuerpo principio de imparcialidad colegiado se manifest en e igualdad frente la Resoluci n N 11 se a lo cual estuviese a lo resuelto por las Resoluciones N 9 y 10 142 Como queda claro el Tribunal de cuidar que en debido proceso igualdad resolvi o las en ha sido sumamente celoso de la necesidad el presente ninguna de arbitraje sus garant as de defensa todas y cada una no haya existido vulneraci n al manifestaciones con llÆmese principio que cuentan las de las articulaciones partes planteadas a de No solo travØs de resoluciones debidamente motivadas sino que cuido dar al CONSORCIO la posibilidad de pronunciarse sobre todos los planteamientos del 51 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo berico Balar n MINISTERIO Incluso yendo mÆs allÆ durante la etapa de puntos controvertidos el Tribunal el CONSORCIO basado aleg de la reconvenci n consideraba que ello si extremo que citar era al as De hecho no la con ella en plazo estaba incluido de fijaci n resuelto el para incidente conteste el que luego de lo los extremo un que pesar que el Tribunal a luego de un de la audiencia cuando argumentos formales CONSORCIO supuestamente terminar para en suspender a estaba contenido no el Tribunal concedi lleg fijaci n cual volvi a controvertidos puntos considerando la respuesta dada por el CONSORCIO 143 En consecuencia la respuesta presentado afectaciones a las que aplicables al presente arbitraje en cuenta esta pregunta al debido proceso garant as c Teniendo las a es la a igualdad anteriores i Debe la reconvenci n ser a no haberse de trato de acuerdo partes tienen derecho las respuestas dadas negativa al a o a las las reglas las preguntas a v b declarada improcedente 144 El CONSORCIO sostiene que efectivamente desarrollados puntos controvertidos 111 1 2 en vista de los argumentos 1 b deber a declararse 2 y 111 a improcedente la reconvenci n 145 El MINISTERIO con respecto argumentos desarrollados en a este punto el punto controvertido 111 1 2 146 El Tribunal Arbitral considera la Reconvenci n improcedente puntos en vista de los no aplica en este no debe de los mismos a ser declarada argumentos manifestados al resolver los controvertidos 111 1 a y 111 2 1 b 2 para obrar sostiene caso y que es en decir que la el presente figura del interØs proceso arbitral se 52 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Rivas Sergio Salinas Eduardo berico Balar n ha I el derecho respetado tanto al de defensa CONSORCIO En consecuencia la respuesta y por tanto debe declararse no planteadas en la reconvenci n al restringidas competentes de negativa algunas de estas materias o las autoridades de la del ejerci por tratarse es al la Reconvenci n estÆn todas pronunciamiento pregunta como pronunciarse sobre las pretensiones para o esta a improcedente d i Es el Tribunal competente MINISTERIO administrativas potestad sancionadora del Estado 147 El CONSORCIO manifiesta que la encuentra al restringida pronunciamiento autoridades administrativas debido o a que existe no restricciones Art culo 138 y justificado que en sea presupuesto Contrataciones y obligada a dar en su y impongan la potestad sancionadora encuentra sometido Constituci n Adquisiciones del a lo las leyes es nico Ordenado del Estado el contenido del corresponda Estado evidencia que y las a 1993 para que cuando cumplimiento las emitir puedan dado que los Tribunales Arbitrales se Adquisiciones correspondiente pone que no se que establezca tal sometimiento solamente le del Tribunal Arbitral base al art culo 53 del Texto Ley de Contrataciones Laudo legal de la Constituci n Pol tica de 148 Asimismo sostiene que de la norma jurisdiccional l mites ejercicio de en una restricci n Lo que estar a al tener carÆcter competencia imponga el Tribunal de una sanci n la autoridad administrativa la resuelto en sede arbitral y no lo contrario 149 TambiØn hace menci nalo establecido Ordenado de la Ley en de Contrataciones y el art culo 289 del Texto Adquisiciones nico del Estado el cual 53 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n establece que juzgada y I se el laudo ejecuta definitivo es como una 150 El MINISTERIO con respecto sostenidos 152 As en 90 al 110 del pÆrrafos este a y que la vinculaci n no de lo resuelto por el los que sostiene punto punto controvertido de de los Ærbitros mismo ya desarrollados en el en Tribunal Arbitral considera competencia los jurisdiccional cosa rgano administrativo argumentos 151 El inapelable tiene valor de sentencia Es as viene de lo resulto por la autoridad un e 1 2 111 fundamentos los a en relaci n relaci nala reconvenci n en 1 en particular punto 111 presente Laudo que se mismos el literal entienden a son es la a los decir reproducidos esta secci n Tribunal Arbitral el pretensiones planteadas art culo 41 inciso Estado Ley 26850 en de la b y a competente es para la reconvenci n debido a lo establecido de Contrataciones y Ley lo establecido en sobre pronunciarse las en el Adquisiciones del la clÆusula dØcima octava del CONTRATO 153 En consecuencia la Tribunal e De es ser respuesta a esta pregunta es afirmativa y por tanto el competente negativa la respuesta a la pregunta anterior cuÆl ser a el alcance de la incompetencia del Tribunal 154 Dada que la respuesta a objeto pronunciarse sobre la pregunta esta d anterior es afirmativa carece de pregunta 54 Tribunal Arbitral ard GonzÆlez Alfredo Bul Sergio Salinas Rivas ar n Eduardo berico Ba 155 En consecuencia Reconvenci n son las cuestiones planteadas previas contra la declaradas INFUNDADAS 2 PRETENSIONES CONTENIDAS EN LA RECONVENCION 111 1 Pretensi n Reconvencional Que causal preexistente al momento de con un declare la nulidad del Contrato por se su celebraci n al 1 haberse celebrado Consorcio inexistente que al 28 de diciembre del 2006 fecha de la firma del contrato especial respectiva de Contrataciones hab a sido formalizado ni contaba no y v con al 2 desprenderse as de lo resuelto la personer a en el Tribunal 2007 Adquisiciones det Estado Resoluci n No 1017 S3 TC a i Se ha acreditado que a la firma del Contrato el Consorcio aœn formalizado Para responder 1 a a esta pregunta se no se hab a analizarÆ CuÆl es la fecha de firma del Contrato i 156 El CONSORCIO ha manifestado que el CONTRATO habr a sido firmado el d a 29 de Diciembre de 2006 como consta en la ClÆusula Adicional del CONTRATO suscrita por los representantes de ambas partes el 9 de febrero de 2007 mediante la cual reconocieron que existi un error material 157 Asimismo manifiesta procesal alguna que el MINISTERIO no ha planteado objeci n contra el documento que contiene la ClÆusula Adicional del CONTRATO al no haberlo tachado ni objetado lo que ratifica su validez 55 Tribunal Arbitral Alfredo 13ullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo berico Balar n manifiesta que la firma del CONTRATO 158 El MINISTERIO ni formalizado completa que que debe mucho menos habr a presentado la documentaci n se justificase la suscripci n constituyendo evaluado ser manifiesto il cito las a el por Tribunal Arbitral de normas habr a no se transparencia un vicio sustancial pues constituye predictibilidad y un los en contratos estatales 159 En la Audiencia de Informes Orales el Marco Mart nez manifest El contrato cuando no firmo el mismo d a se 11rmo hab a CONSORCIO constituido entonces como de nulidad era no un que adjudico se bien sabemos muerto del MINISTERIO el Dr abogado un se y vicio de nulidad convalida no se un entonces cuando nulo per puede revivir despuØs es se de cadÆver CONTRATO con un algo EI CONTRATO nadie puede formar partida CONSORCIO que no 2006 sin ya un existe 160 El Tribunal Arbitral considera que si bien el CONTRATO suscrito el d a 28 de diciembre del vicio nace figuraba como por medio de embargo una ClÆusula Adicional de fecha 9 de febrero de 2007 las partes manifiestan que habr a existido documento debido un error a al consignar que el CONTRATO la fecha se en la parte final del realmente el d a 29 suscribi de diciembre de 2006 161 El MINISTERIO no ha acreditado Adicional adolezca de algœn vicio invalidez Por tanto este Tribunal declaraci n de voluntad existencia de desvirtuado de un error no acuerdo al en art culo prueba alguna no en puede sino del su reconocer no es lo declarado C digo Civil en ineficacia otra que dicha o el valor de la la fecha Siendo que ello reconocer 1361 que la ClÆusula defecto que ocasione o ella contenida y que material cabe sino con reflejar la no ha sido clÆusula pues Se presume que la 56 Tribunal Arbitral lard GonzÆlez Alfredo Bu Rivas Sergio Salinas ar n Eduardo Iberico Ba declaraci n expresada las partes y quien niegue 162 Sobre el se argumento aclara cual no puede caso a ocurri 163 As existi no era manifestado coincidencia debe no se a la voluntad comœn de probarla puede convalidar un causal de nulidad una principio lugar es a la nulidad de un la correcci n de la un error del contrato Solo acto error jur dico declaraci n no se material y en tal todo como caso la ClÆusula Adicional de que el CONTRATO fue suscrito en el 29 de diciembre el Tribunal Arbitral entiende que 2 CuÆl a nulo ello claro acuerdo entre el MINISTERIO y el CONSORCIO un suscripci n del acto pues al tratarse de la correcci n de caso en presente al existir responde la fecha real de firma del CONTRATO Un lo que da el esa nunca acarrear en el contrato de que aplica al presente material en la fecha de esa es contrato es la fecha de formalizaci n del Consorcio 164 El CONSORCIO sostiene que fue formalizado el 29 de diciembre de 2006 oportunidad Consorcio en la que ante la se extendi Notaria de la Escritura Pœblica del CONTRATO de Lima formalizaci n incluso fue mÆs allÆ aplicable a instituyo el la licitaci n proceso Cecilia de lo requerido pœblica Decreto de Urgencia de selecci n abreviado MorÆn Hidalgo que legislaci n por la N 2006 024 solo Tal requiere que la legalizaci n de firmas 165 Frente a esto el MINISTERIO sostiene que para la fecha de la firma del CONTRATO que fue el da 28 de diciembre formalizado el CONSORCIO por lo cual no todav a habr a sido no se habr a posible firmar el 57 Tribunal Arbitral Alfredo Bu lard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo berico Balar n CONTRATO ello Con reconoce sin embargo la que de fecha constituci n del CONSORCIO fue efectivamente el 29 de diciembre del 2006 166 Para el Tribunal Arbitral la fecha de formalizaci n del CONSORCIO fue el da 29 de diciembre de 2006 Como la Escritura Pœblica del Contrato de Consorcio expediente la Notaria Cecilia se que el CONSORCIO mismo d a que en se extrae de se obra el en ante otorgada MorÆn Hidalgo 167 La conclusi n que exist a muestra de ello responder a las formalizo el d a 29 de diciembre de firmo el CONTRATO 1 y a preguntas 2006 2 a es que fue por lo que el CONSORCIO el momento de la celebraci n del CONTRATO 168 En vista de lo desarrollado considera que se en los numerales anteriores el Tribunal Arbitral ha acreditado la formalizaci n del CONSORCIO no habiØndose desvirtuado el valor probatorio de los documentos que obran en el expediente por lo que la respuesta a la pregunta a ser a negativa habiØndose acreditado por tanto la existencia del CONSORCIO de firma del CONTRATO b De ser es la fecha decir el 29 de diciembre del 2006 afirmativa la respuesta consecuencia legal a de dicho a la pregunta a anterior CuÆl i es hecho i Determina ello la nulidad la del contrato 169 El CONSORCIO negativa sin respuesta a sostiene que la respuesta embargo tambiØn manifiesta que la pregunta a fuese afirmativa ello la a en no pregunta a ser a el supuesto que la determinar a la nulidad 58 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n del CONTRATO debido establecidas por que las causales a rango de norma con 170 El MINISTERIO manifiesta que la taxativas y deben son ser ley respuesta la a anterior ser a pregunta afirmativa y la consecuencia ser a la nulidad del CONTRATO que al CONSORCIO a r CuÆles son respuesta sentido de carece controvertido c la colegiado 171 Para este que a la el Tribunal estar acreditada en el Arbitral i Es las legales aplicables al Contrato normas la que se son por normas con aquellas del existencia y en particular a violaci n al principio de y Adquisiciones aprobado mediante Decreto œnica modificaci n efectuada por la a rango de ley aplicables al encontraban se que efectœo la convocatoria Ley de Contrataciones Ordenado punto aplicable supletoriamente el C digo Civil al Contrato presente CONTRATO en este la firma del CONTRATO 172 El CONSORCIO manifiesta que las momento la por lo negativa resuelva expediente la posible declaraci n de nulidad del mismo veracidad anterior fue pregunta vigentes al Licitaci n Pœblica del Estado y Texto decir nico N 083 PCM con la 2004 Supremo Ley 28483 su es y el Decreto de Urgencia N 024 2006 relativo al Proceso de Licitaci n Abreviada 173 Asimismo manifiesta que el CONTRATO embargo la no como existe declaraci n se C digo Civil desprende de en ese su es ClÆusula DØcimo SØtima Sin cuerpo normativo unilateral de nulidad una disposici n que autorice de oficio del CONTRATO supuesta presentaci n de informaci n falsa licitaci n aplicable supletoriamente al por la durante el desarrollo de la pœblica 59 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Rivas Sergio Salinas Eduardo Iberico Balar n 174 El MINISTERIO manifiesta Contrataciones de Adquisiciones y Supletoriamente deber a que ser a la aplicable de la aplicarse Estado de reglamento su y Ley Administrativo Ley del Procedimiento General 175 Asimismo C digo Civil abogado referencia con en la a de las aplicaci n supletoria normas del la Audiencia de Informes Orales el Dr Marco Mart nez del MINISTERIO manifest No olvidemos que el Derecho Civil debe ser tamizado cuando estamos frente a Derecho Administrativo o en Contrataci n Administrativa donde en este Justamente la vendr a pido a ser que juzgamiento ojo como yo como hace las veces aqu porque caso de este justicia puede de caso un evaluar si existe No existe mayor dice que se este tengo facultades entonces yo quien las declare el Tribunal de administrar o no en no e Tribunal vicio de nulidad veo de discutir la nulidad manera sea obviamente un hay reglas mixtas caso no se impedimento no puede mas que por art culo 9 No estamos frente quisiera un recalcarlo contrato de a una controversia de Derecho Civil nuevamente aqu la intervino el Estado Administraci n que tiene es pautas importantes que la Ley de Contrataci n Pœblica pautas contractuales espec ficas pero todo o demÆs queda sujeto al C digo Civil No olvidemos establece 176 En consecuencia de las declaraciones antes trascritas as escritos presentados controversia materia se del puede concluir presente Administrativo y Supletoriamente se que proceso pueden para el arbitral utilizar las como de los MINISTERIO la es de normas Derecho del C digo 60 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n sin Civil la perder de vista de especial naturaleza contrataci n la administrativa 177 El Tribunal Arbitral considera que se deben de art culos 9 y 57 de la Ley de Contrataciones y Texto su nico Ordenado 28911 as como aplicar la versi n de los Adquisiciones del Estado sin la modificaci n introducida por la Adquisiciones del Estado al ser las N Ley Reglamento de Contrataciones el art culo 202 del normas vigentes durante y y el proceso de selecci n 178 En segundo supletoriamente tal como se 20 CONTRATO supletoria debe presente en de administrativos af n 179 En el caso orden debido es pœblico a un concordancia no es T tulo Preliminar del CONTRATO legal19 y El Tribunal tambiØn darse en MINISTERIO por de que dicha aplicaci n la naturaleza de los contratos con aplicaci n lo establecido como se una de acuerdo a en las en el art culo V del una a normas de causal de anulabilidad el que habr a normas del causal de nulidad jur dico contrario podr a configurar vicio de la voluntad error el art culo IX del la ClÆusula DØcimo SØtima reconoce decir que serÆ nulo el acto posible en aplicable es desnaturalizarlos C digo Civi121 Asimismo Civil C digo encuentra establecido T tulo Preliminar de dicho cuerpo del el efectivamente lugar podido incurrir el pertinentes del C digo Civil 19 disposiciones del C digo Civil se aplican supletoriamente alas relaciones jur dicas reguladas por otras leyes siempre que no sean incompatibles con su naturaleza Art culo IX Las 2 ClÆusula En lo DØcimo SØtima Marco Legal del Contrato no Ordenado 21 y situaciones 2006 y en el Texto este contrato en el Decreto de Urgencia N 024 serÆn de aplicaci Contrataciones el Estado su de con reglamento y Ley pertinentes del C digo Civil vigente y demÆs normas concordantes previsto disposiciones nico en de la Art culo V Es nulo el acto jur dico contrario a las leyes que interesan al orden pœblico o a n las las buenas costumbres 61 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo berico Balar n 180 Efectivamente los contratos que orden pœblico son nulos lo que contravengan podr a aplicarse Tribunal Arbitral considerase que pœblico contenidas este Reglamento Estado es las normas tratar a segœn caso se 202 del en de la leyes el presente en trasgredido normas caso si el de orden administrativa22 de contrataci n por el que interesan al del art culo MINISTERIO de Contrataciones y En Adquisiciones del decir del principio de presunci n de veracidad Este aspecto Asimismo segœn podr a han se alegado Ley serÆ analizado mÆs adelante 181 lo las derivar en el con mayor detalle MINISTERIO el la existencia de un suministro vicio en de informaci n falsa la voluntad en que habr a incurrido esta entidad al momento de contratar pues lo que realmente estaba adquiriendo era diferente a lo que esta que estaba pensaba zs adquiriendo 182 En este caso presentaci n la figurar a que podr a presentarse de informaci n falsa ser a el error por vicio el que la se supuesta produce cuando el proceso de formaci n de voluntad ha sido viciado por haberse partido de una creencia equivocada En este caso voluntad y declaraci n coinciden aunque el no habr a emitido una declaraci n de ese tipo si no fuera por el error As por ejemplo si se quiere comprar un determinado cuadro por creerlo de un pintor famoso y sujeto pertenece a otro24 zz En este Marcial Rubio opina que el orden pœblico podr a ser definido como un conjunto de que el Estado considera de cumplimiento ineludible y de cuyos mÆrgenes no puede escapar ni la conducta de los rganos del Estado ni la de los particulares para lo cual el Estado compromete sus atribuciones coercitivas y coactivas de ser necesario recurrir a ellas En TITULO normas aspecto jur dicas z3 PRELIMINAR Lima Biblioteca para Leer el C digo Civil Vol 111 1986 p 95 Art culo 201 del C digo Civil El error es causa de anulaci n del acto jur 24 conocible por la otra parte ZUSMAN TIMAN Shoschana El Error en dico el Acto Jur dico En Para Leer el Editorial de la Pontificia Universidad Cat lica del Perœ Lima cuando sea esencial y C digo Civil Vol II Fondo p 56 1988 62 Tribunal Arbitral lard GonzÆlez Alfredo Bu Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 183 En consecuencia las aplicables normas de secci n siendo aplicable las son el supletoria manera indicadas esta en C digo Civil los con alcances seæalados d De ser el una norma ser el caso Cuenta el Tribunal Arbitral i reglamentaria caso a una Ampara el Derecho r primer lugar con difuso a de rango legal De legal como causal de violar el principio de veracidad esta l nea de interpretaci n el CONSORCIO manifiesta que el Tribunal Arbitral cuenta la facultad de contraviene de las partes la facultad de inaplicar una norma r L a eventual falta de tipificaci n nulidad faculta 184 En contradecir por con una inaplicar norma una norma legal Tal atribuci n de rango cuando se verifique que deriva del control el segundo pÆrrafo del art culo 138 de la Constituci n Pol tica de 1993 que quienes ejercen funci n jurisdiccional e implica de acuerdo reglamentaria entre los que se encuentran lo Constituci n deben una norma 185 En con MINISTERIO norma de rango 186 Asimismo ampara el una el se la de ley CONSORCIO encontraba le que una 139 de la norma legal y primera la nulidad de oficio rango no no entre incompatibilidad preferir sostiene principio de veracidad permit a declarar Ærbitros de acuerdo al art culo de existir de rango inferior segundo lugar normas con que tipificada vulneraci n fa como causal del CONTRATO conforme resultan aplicables Por al que a las tanto el podr a declarar de oficio la nulidad basado solo en una reglamentario CONSORCIO interpretaci n considera como la que el sistema normativo expresada por el MINISTERIO 1 d 2 segunda pregunta del punto controvertido 111 toda vez que se en no la trata 63 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n de exigencia una contemplado en contratos deben emana que directamente del el art culo 1362 del principio de buena fe el cual exige que los C digo Civil negociarse celebrarse ejecutarse segœn y las reglas de la buena fe y comœn intenci n de las partes lo cual habr a sido cumplido por la Demandante 187 Por su parte el MINISTERIO contradicci n entre la nico el Texto sostiene Ley de Contrataciones Ordenado y el Reglamento y habr a no que norma relaci n de complementariedad entre estas Asimismo caso de inaplicar 188 el Tribunal Arbitral contradicci n una norma Asimismo relativa al orden segœn el necesario calificar o pœblico MINISTERIO declarar la no 189 El Tribunal Arbitral una norma nulidad por considera s que reglamentaria cuenta supuesto caso no esta ya resulta ha sido Adquisiciones del Estado con si contraviene el carÆcter reconoce jerarqu a normativa tanto transgrediese esta que se encuentra obligado una norma de a las facultades para legal En el una norma Salaverry jurisdiccional del arbitraje deriva que el Tribunal Arbitral esta llamado por cuanto TCCaso Cantuarias PHC 2005 6167 Constitucional y el en una N 1017 S3 TC 2007 Resoluci n expediente existiendo tendr a competencia para presente declarada por el Tribunal de Contrataciones y inaplicar Estado estatal el en del Adquisiciones de esta ninguna en a defender el el Tribunal De all se principio de el art culo 138 de la Constituci n inaplicar una norma reglamentaria si jerarqu a legal 64 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 190 Dicha inaplicaci n puede puesto los que jurisdiccional mismos cuentan Esto œltimo ha sido Constitucional PHC realizada ser que en los por con tribunales autoridad en el expediente Caso Cantuarias Salaverry donde ha indicado arbitral se encuentra independencia e expresamente seæalado por la sentencia reca da vinculada todos a los arbitrales 2005 06167 que la preceptos el Tribunal jurisdicci n y principios constitucionales 8 Llegados este a constitucionalmente respecto conforme el a es la jurisdicci n Colegiado implica cuatro saber Conflicto entre las partes InterØs social en la composici n del conflicto Intervenci n del Estado mediante el rgano judicial como d si lo ha establecido este de ejercicio requisitos a b c leg timo preguntarse el establecimiento de esta de carÆcter privado jurisdicci n A cabe punto tercero Aplicaci n QuØ duda cabe imparcial ley o integraci n del derecho de la que prima facie la confluencia de estos cuatro requisitos definen la naturaleza de la ˝urisd cci n arbitral suponiendo un ejercicio de la potestad de administrar justicia en ven tal medida resulta de aplicaci n sede arbitral e art culo VI in fine del T tulo Preliminar del C digo Procesal Constitucional por el cual los ˝ueces Ærbitros puedan tambiØn los por extensi n vinculados a los preceptos y principios constitucionales ly conforme de las a la resoluciones perjuicio normativos del adelante del en del precedente art culo C digo Procesal nuestro 191 Y mÆs mismos que resulte Tribunal Constitucional sin interpretaci n de los Vll vinculante del Constitucional la misma t tulo el con efectos preliminar subrayado del es sentencia e Tribunal Constitucional ha seæalado que 65 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n El 12 reconocimiento comporta a aplicaci n a de la jurisdicci n arbitral los tribunales arbitrales de las constitucionales normas de particular en y las prescripciones del art culo 139 de la de Constituci n relacionadas a ˝urisdiccional 192 En las ese sentido normas este los principios el subrayado colegiado derecho de los ciudadanos derecho tambiØn resolver autoridades respetado As esta impl cito en 193 Ello sobre las leyes se normas en en todo tal sede arbitral al Caso sobre las leyes que el cuenta a y aplicaci n Tribunal Constitucional de dicho control difuso es una rgano colegiado de la administraci n pœblica As de observancia TC AA 2004 preferir la Constituci n en tambiØn ha seæalado que la precedente justicia reglamentarias refuerza si tenemos obligaci n un el acuerdo para arbitrar que las partes consideren que el Tribunal debe las aplicado y de judiciales expresi n la correcta administraci n de a ser de a funci n nuestro conflicto entre las partes que han acordado someterse un arbitraje debe es considera siendo que el control difuso de parte de las por y derechos obligatoria reca do Ram n Salazar en el Expediente N dicha Yarlenque el 3741 autoridad constitucional ha indicado 50 Hechas estas precisiones conceptuales el Tribunal considera que sobre a base de lo expuesto en el presente caso las reglas de derecho que se desprende directamente del caso pueden ser resumidas en los siguientes tØrminos A Regla sustancial Todo tribunal u rgano colegiado de la administraci n pœblica tiene la facultad y e deber de preferir la Constituci n e inaplicar una disposici n infraconstifucional manifiestamente bien por que la forma bien la por el vulnera fondo de 66 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 194 con Constituci n el subrayado Respecto por los art culos 38 conformidad a es 51 y 138 nuestro dicha sentencia resulta pertinente citar la pueden difuso En efecto Santistevan ha seæalado lo entonces admitir r Cabe que opini n brindada ha manifestado Jorge Santistevan quien sobre ello indudable que los Tribunales Arbitrales de la y deben que aplicar el resulta control siguiente los Ærbitros ejerzan el vinculante Dado el precedente establecido y el desarrollo de la doctrina nacional a la que a la iniciativa de Rivarola se sum Hunskopf Exebio control difuso y recientemente Landa Arroyo es indudable que en situaciones como las descritas para los tribunales un tribunal arbitral podrÆ v deberÆ aplicar el control difuso Nuevamente estamos ante un desarrollo de la prÆctica arbitral distante de los temas administrativos propiamente disponibles y suele entrar tambiØn es arbitrales que por buscar la eircacia de una en asuntos justicia cØlere constitucional disquisiciones verdad que las partes tratar en e Perœ lo no Pero alegan y lo solicitan por lo que conforme a a evoluci n reciente de la interpretaci n constitucional debe reconocerse la facultad de los Ærbitros para aplicar mutatis mutandi reglas similares a las que e TC ha determinado para el ejercicio del control difuso subrayado es en sede administrativa el nuestro 195 Y mÆs adelante agrega Este cambio para quienes de partida fuimos reacios a admitir el control difuso en manos arbitrales obliga sin tema con manejar el prudencia y como a responsabilidad corresponde quienes ejercen duda a funci n arbitral por mandato de las partes que los escogen Y supone a nuestro juicio que ello ha de zs SANTISTEVAN DE NORIEGA Jorge Tribunal Constitucional y arbitraje improcedencia del amparo laudos el control difuso en sede arbitral y el tratamiento de la arbitrales y recusaci n del tribunal arbitral in toto En Revista Peruana de Arbitraje N 4 Lima Editorial Magna contra resoluciones 2007 p 42 67 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo berico Balar n regirse directamente 138 de la Constituci n el subrayado 196 En ese por sentido el es De este de y el a privada tiene la comparte opini n expresada por Caivano seæala desde e momento modo como una VI del CPCon art culo nuestro Tribunal Arbitral Luque Gamero quien citando arbitrase el segundo pÆrrafo del art culo en que se jurisdicci n incluso con la admite el categor a admitirse la posibilidad de que que los Ærbitros ejerzan el control difuso Concordamos por ello con lo manifestado por Caivano cuando seæala categ ricamente que si la posibilidad de plantear cuestiones de constitucionalidad tal punto inherente a a naturaleza de los procesos jurisdiccionales siendo el artbitraje un proceso que reviste esa condici n no es a a los Ærbitros que se pronuncien sobre la cuesti n En otras palabras si los Ærbitros ejercen puede impedirse jurisdicci n lo cual a esta altura no se discute es evidente que no puede privÆrseles de la atribuci n de declarar la inconstitucionalidad de una el norma subrayado zs es nuestro SANTISTEVAN DE NORIEGA Jorge Tribunal Constitucional y arbitraje improcedencia del amparo y laudos arbitrales el control difuso en sede arbitral y el tratamiento de la contra resoluciones recusaci n del tribunal arbitral in foto Debe tenerse Procesal en Guante Constitucional en Op Cit p 42 la misma l nea del Art culo 138 de la Constituci n el art culo VI del indicado par Santistevan hace referencia al Control difuso de la C digo siguiente manera Art culo VI ConVol Difuso e Interpretaci n Constitucional Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarqu a el Juez debe preferir la primera siempre que ello sea relevante para resolverla controversia y no sea posible obtener una interpretaci n conforme a la Constituci n Los Jueces no pueden dejar de aplicar una nonna cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acci n popular Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos segœn los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretaci n de los mismos que resulte de las 27 resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional LUQUE GAMERO Ricardo El Arbitraje y el control de la constitucionalidad En Revista Peruana de Arbitraje N 5 Lima Editorial Magna 2007 p 132 68 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 197 En s ntesis el Tribunal Arbitral si cuenta para aplicar el control difuso como con las facultades suficientes ha sido reconocido por la Constituci n el Tribunal Constitucional y la doctrina arbitral 198 Lo dicho sin inexistencia referencia signifique embargo de causal una la a infracci n que las independiente del hecho es partes de del en un nulidad que la eventual expresamente recogida de principio presunci n contrato administrativo de con veracidad puedan incumplir dicho principio 199 Es por ello signifique limitar la entidad recurrir a Ello objeto una no pueda adelante competente que se contrato un impide no para que deje de orden sin pœblico amparÆndose efecto o pedido el MINISTERIO el en el CONTRATO por haber incurrido en su C digo por en error Reconvenci n y serÆ de anÆlisis mÆs adelante 200 En consecuencia la respuesta Tribunal si cuenta vulneren en con una norma causal de nulidad que de veracidad que la entidad norma lo que ha presunci n que propia deje verÆ mÆs se interpretaci n de declaraci n de oficio de la nulidad por la pueda pedirse es sin efecto una puede la autoridad contravenirse avala no Si bien ello se posibilidad como Tribunal Arbitral violaci n al principio de una que motivar que puede Civil que el base pueda dejar a la las preguntas la facultad de de rango no a significa planteadas es que 1 el inaplicar normas reglamentarias que legal 2 la falta de que dicho tipificaci n legal principio pueda ser como vulnerado y aplicaci n supletoria del C digo Civil el Tribunal Arbitral sin efecto el tanto esta l nea de CONTRATO y 3 el Derecho ampara por interpretaci n 69 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Salinas Rivas Sergio Eduardo berico Balar n e En base i a las respuestas dada Cuenta e Tribunal para base al en declarar la nulidad a las preguntas c v d anteriores marco legal aplicable de oficio del Contrato por tades facu con infracci n al una principio de presunci n de veracidad 201 El CONSORCIO sostiene que ni el Tribunal Arbitral ni el MINISTERIO podr an declarar 202 El se tratar a de rango de se sanci n en ley MINISTERIO sostiene que tanto el Tribunal Arbitral MINISTERIO si una invocada tiene que estar expresamente prevista ser grave que para una norma con la nulidad de oficio dado que encuentran facultados para como declarar la el propio nulidad del CONTRATO 203 Efectivamente el Tribunal Arbitral cuenta con declarar la nulidad del CONTRATO para debido a aplicaci n supletoria la de Øste las facultades necesarias en tal como controvertido 111 1 2 c ver ya ha sido analizado En este caso no es a parte del Reconvenci n ha analizado MINISTERIO planteado para lo cual si cuenta ver resoluci n del con lo establecido el en la resoluci n del punto relevante la declaraci n de nulidad de oficio por que el Tribunal debe resolver de C digo Civil de acuerdo al Art culo IX del T tulo Preliminar de dicho cuerpo normativo y CONTRATO base del como en base a un pretensi n facultades tal como 1 punto controvertido 111 a pedido en su tambiØn pÆrrafos se 90 a 110 70 Tribunal Arbitral Alfredo Bu lard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo berico Balar n 204 Sin embargo el facultado principio tal la declarar para considera Tribunal como se nulidad desarrollara a que de MINISTERIO el oficio estaba no de dicho por violaci n continuaci n r 205 Con respecto legales son declaraci n este a de nulidad consideraci n tanto la Ley del Adquisiciones de la lo para cual de Contrataciones y Estado Ley este nico Ordenado el Texto Ley 26850 normas que para el anÆlisis del CONTRATO y de la aplicables de Reglamento punto deb a determinarse primero Decreto de tenerse Adquisiciones de la Ley Supremo de Contrataciones y debe posible en del Estado de Contrataciones y EF 2004 083 Adquisiciones y el del Estado Decreto Supremo 084 EF 2004 206 El CONSORCIO sostiene que Contrataciones Ordenado y Adquisiciones de selecci n ley vigentes al en menci n y resultar an de 28911 aplicaci n pues entr en a la dado que en Ley no se ese segœn el N 083 2004 28483 siendo las œnicas de convocatoria la Ley de Texto nico en con el 4 de normas con del proceso del CONTRATO Asimismo marzo que no de no Ley No de 2007 varios resultar a de Contrataciones y cuerpo la œnica meses pro habr a incurrido el art culo 9 de Supremo lo seæalado las modificaciones introducidas por la vigencia Ley Estado suscripci n embargo tambiØn manifiesta del art culo 57 de la aplicaci n del momento despuØs de otorgada la buena 207 Sin de por Decreto aprobado modificaci n efectuada por la rango son en pertinente la aplicaci n Adquisiciones del Estado ninguno de los supuestos estipulados legal 71 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 208 El MINISTERIO Contrataciones r sostiene ser a Supletoriamente de Adquisiciones y de de deber a que Estado la aplicaci n la aplicarse Ley del de reglamento su y Ley Procedimiento Administrativo General 209 Como ya indico anteriormente se especialmente que deben de en los 172 al pÆrrafos aplicarse las ver el punto 183 el Tribunal Arbitral considera versiones de los art culos 9 y 57 de la Contrataciones y Adquisiciones del Estado y sin la modificaci n introducida por la 202 del Ley Reglamento de Contrataciones texto de estas normas se controvertido 111 1c 2 detallan a No y su Texto 28911 as Ley de nico Ordenado como el art culo Adquisiciones del Estado El continuaci n Ley 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Art culo 9 EstÆn Impedimentos para impedidos de postor y o contratista postores y o contratistas Vicepresidentes de la Repœblica los representantes al Congreso Repœblica los ministros de Estado los vocales de la Corte Suprema de Justicia de a Repœblica los titulares y los miembros del rgano colegiado de los organismos constitucionalmente aut nomos hasta seis meses despuØs de haber dejado el cargo a El Presidente ser ser y los de a b Los titulares de instituciones de organismos pœblicos descentralizados los alcaldes los demÆs funcionarios pœblicos los directores y funcionarios de las empresas del Estado las personas o de la Entidad que tengan intervenci n directa en la definici n de necesidades especificaciones evaluaci n de ofertas selecci n de alternativas autorizaci n de adquisiciones o pagos naturales c El c nyuge conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas a que se refiere los literales precedentes 72 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas ar n Eduardo Iberico Ba Las personas jur d dicas en las que las personas naturales a que se refieren los literales a b y c tengan una participaci n superior al cinco por ciento del capital social dentro de los veinticuatro meses anteriores la a convocatoria e Las personas sancionadas permanente para acuerdo a lo naturales administrativamente contratar con por la dispuesto o jur dicas que con encuentren se inhabilitaci n temporal entidades del Sector Pœblico presente Ley y su Reglamento o de y La persona natural o jur dica que haya participado como tal en la elaboraci n de los estudios o informaci n tØcnica previa que da origen al Proceso de Selecci n y sirve de base para el objeto del contrato salvo En los en el casos impedimento para caso a ser de los contratos de que refieren los incisos se postor supervisi n se b c y d el restringe a Æmbito de la jurisdicci n sector al que pertenecen las personas a que se refieren los literales a y b En e caso de los organismos constitucionalmente o aut nomos el impedimento circunscribe contrataciones que realizan dichas entidades Las art culo propuestas que se contravengan a o a las adquisiciones y dispuesto en el presente tendrÆn por no presentadas bajo responsabilidad de los miembros del ComitØ Los contratos celebrados en contravenci n de lo dispuesto por el presente art culo son nulos sin perjuicio se de las acciones a que hubiere lugar Art culo 57 Nulidad E Tribunal en los casos que conozca declararÆ nulos los actos administrativos expedidos por las Entidades cuando hayan sido rgano incompetente contravengan las normas legales un contengan imposible jur dico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable debiendo expresar en la Resoluci n que expida la etapa a la que se retrotraerÆ el proceso dictados por nico Ordenado Adquisiciones del Estado Texto de Art culo 9 Impedimentos para EstÆn de impedidos ser ser la Ley de Contrataciones y postor y o contratista postores y o contratistas 73 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas R vas Eduardo Iberico Balar n a El Presidente y los Vicepresidentes de la Repœblica los representantes al Congreso de la Repœblica los Ministros y Viceministros de Estado los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la Repœblica los titulares y los miembros del rgano colegiado de los organismos constitucionales aut nomos hasta un aæo despuØs de haber dejado el cargo organismos pœblicos descentralizados presidentes y vicepresidentes regionales los consejeros de los Gobiernos Regionales los alcaldes los regidores los demÆs funcionarios y servidores pœblicos los directores y funcionarios de las empresas del Estado y en general las personas b Los titulares de instituciones o de los naturales contractualmente vinculadas a la directa en la intervenci n definici n especificaciones evaluaci n autorizaci n de adquisiciones de o Entidad que tengan necesidades ofertas selecci n de alternativas de pagos c El c nyuge conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas a que se refieren los literales precedentes se dicas en las que las personas naturales a que a b y c tengan una participaci n superior al del capital o patrimonio social dentro de los Las personas jur refieren los literales d cinco por ciento veinticuatro meses anteriores a la convocatoria e Las personas jur dicas o naturales cuyos apoderados o representantes legales sean c nyuge conviviente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas a que se refieren los literales a y b precedentes t Las personas naturales sancionadas administrativamente o jur dicas que se inhabilitaci n encuentren temporal derechos para participar con o en en el ejercicio de sus contratar con a selecci n de acuerdo Entidades procesos de y para lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento permanente g Las personas jur dicas cuyos socios accionistas participacionistas o titulares hayan formado parte de personas jur dicas sancionadas administrativamente con inhabilitaci n temporal o permanente para participar en procesos de selecci n y con el Estado o que habiendo actuado como encontrarÆn con los mismos tipos de sanci n naturales se personas conforme a los criterios seæalados en la Ley y en e Reglamento y para contratar 74 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas ar n Eduardo Iberico Ba jur dica que haya participado como tal en la elaboraci n de los estudios o informaci n tØcnica previa que da origen al proceso de selecci n y sirve de base para el objeto del contrato salvo en el caso de los contratos de supervisi n h La persona natural En los casos impedimento para sector a que literales a y b o a o se que postor pertenecen ser En el se caso refieren los incisos b c y d el restringe al Æmbito de a jurisdicci n las personas a que se refieren los de los organismos constitucionales aut nomos el impedimento se circunscribe contrataciones que realizan dichas entidades Las propuestas que contravengan art culo se miembros contravenci n de o perjuicio a tendrÆn por no presentadas del ComitØ Especial Los dispuesto de las acciones a por el lo a las adquisiciones dispuesto en el y presente bajo responsabilidad de los contratos presente lugar celebrados en art culo son nulos sin que hubiere Art culo 57 Nulidad El Tribunal en los casos que conozca declararÆ nulos los actos cuando hallan sido expedidos dictados por rgano incompetente contravengan las normas legales contengan un imposible jur dico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable debiendo expresar en la Resoluci n que expida la etapa a a que se retrotraerÆ e proceso administrativos por las Entidades El Titular de la Entidad podrÆ declarar de oficio la nulidad del selecci n por las mismas causales previstas en el pÆrrafo anterior s lo hasta antes de la celebraci n del contrato sin proceso de perjuicio de los recursos s lo es pueda ser declarada en la resoluci n reca da sobre impugnativos DespuØs de celebrados los contratos que posible declarar la nulidad la presente Ley Esta facultad es por efectos del art culo 9 de egable inde Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Art culo 202 Nulidad del contrato 75 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas ar n Eduardo Iberico Ba Son causales de nulidad del contrato las previstas por el Art culo 9 de la Ley as como cuando una vez efectuada la fiscalizaci n posterior se determine presunci n de veracidad principio de La Entidad declararÆ la nulidad de cursarÆ Carta Notarial al contratista oficio I adjuntando copia fedateada del documento que declara a nulidad del contrato dentro de los quince 15 d as hÆbiles siguientes el contratista que no estØ de acuerdo con esta decisi n podrÆ someter la controversia a conciliaci n y o arbitraje para cual del gresi n tras v 210 Las lo la se del CONSORCIO y del MINISTERIO posiciones posibilidad que el Tribunal Arbitral detalladas al momento 1d de este 2 111 211 Como se ya con las en los facultades contraviene una norma hacer pÆrrafos 197 al necesarias para de en los al punto la han sido controvertido 189 al 196 pÆrrafos 200 el a 1d 2 111 Tribunal Arbitral cuenta inaplicar reglamento un que legal no le habr a sido declarar la nulidad del CONTRATO principio referencia ampliamente el punto controvertido 212 El CONSORCIO sostiene que al respecto pueda ejercer control difuso Laudo particularmente explic particularmente de con presunci n en tanto que de veracidad no posible una al MINISTERIO supuesta infracci n resultaba aplicable como causal para declarar la nulidad de oficio del CONTRATO y asimismo por tratarse la nulidad de estar una sanci n para que esta expresamente contemplada consecuencia el MINISTERIO no en una norma sea con invocada necesita rango de pod a declarar la nulidad por ley En carecer del respaldo legal requerido 213 El MINISTERIO sostiene que el autoridad arbitral de modo ejercicio alguno puede del control difuso por ser parte de la entendido de modo ilimitado i 76 Tribunal Arbitral Alfredo ard Bul GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo berico Balar n no ni fundamentales funci n del invadir facultades tal Estado administraci n propios de la afectaci n l mites pudiendo exceder los de la declarar a la de la o atribuciones inherentes y corresponde como de los derechos de nulidad la con potestad actos sus e del incluso t CONTRATO 214 El Tribunal o de los en Arbitral casos ejercicio en MINISTERIO excedi de su facultad para aplicar control difuso disposiciones reglamentarias considera de las legalidad previamente establecidos sus facultades legales al declarar oficio del CONTRATO El art culo 57 de la Estado claramente concede de oficio de un una Ley que el la nulidad de de Contrataciones del facultad limitada para declarar la nulidad contrato al seæalar que El Titular de la Entidad podrÆ declarar de oficio a nulidad del proceso de selecci n por las mismas causales previstas el en pÆrrafo anterior s lo hasta antes de que declarada celebraci n del contrato sin resoluci n reca da sobre perjuicio los es ser en la DespuØs de posible declarar la nulidad por recursos celebrados los contratos s lo pueda la de impugnativos efectos del art culo 9 de a presente Ley 215 La norma oficio excluye luego art culo 9 con claridad meridiana la declaraci n de nulidad de de la celebraci n del contrato y la limita solo casos que no incluyen la vulneraci n al de veracidad TratÆndose la nulidad de y que afecta declaraci n expresa nulidad que no los casos del principio de presunci n consecuencia bastante seria acuerdo de voluntades el Tribunal entiende que la un de nulidad As una a puede carece por la entidad tener eficacia de facultades requiere de autorizaci n legal contractual una declaraci n de legalmente establecidas 77 Tribunal Arbitral Bu GonzÆlez Alfredo lard Sergio Salinas Rivas Eduardo berico Balar n 216 Sin embargo art culo en este caso el Reglamento recoge clara en posibilidad exceder el ilegal en contradicci n solo a marco la causal de la Ley este extremo y este Tribunal con prevista la Ley art culo 9 El en su y contradecir justamente limita que presunci n Por de una norma expresa deber de este Tribunal es veracidad ello mÆs allÆ de el MINISTERIO no esa se en Por tanto inaplicarlo estaba torna facultado para principio ya que el CONTRATO ya estaba celebrado naturaleza la Ello Reglamento al declarar de oficio la nulidad del CONTRATO por vulneraci n al de en principio de presunci n de veracidad que el concluye posibilidad que la entidad declare de oficio la nulidad del 202 permitiendo CONTRATO por vulneraci n al estÆ esa administrativa de la Resoluci n Ministerial No 0244 0101 tal declaraci n de voluntad IN 2007 no surte efectos contractuales 217 Sin perjuicio de ello supuesto que la y como se verÆ continuaci n incluso a reglamentaria fuese aplicable las norma invocadas por el MINISTERIO de base carecen fÆctica en causales por lo que la nulidad decretada de oficio hubiera carecido de eficacia contractual al configurarse tampoco veracidad En MINISTERIO de facultades una violaci n conclusi n la declaraci n no es legales As dando respuesta para declararla ello de presunci n de oficio de la nulidad a la o no ni como se por fondo verÆ pregunta el Tribunal si para declarar la nulidad del CONTRATO relevante si tiene principio contractualmente sustentable ni por forma violaciones al principio de veracidad 218 al a a de por el carencia inexistencia de encuentra facultado de parte la facultad de declararlo de oficio Sin el MINISTERIO carec a de las facultades no continuaci n se pedido el legales no siendo perjuicio de necesarias para 78 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n declarar la nulidad de oficio del CONTRATO basÆndose al principio de presunci n f De ser la acreditado manera efectos que previa se CONTRATO carec a de Ello a a de veracidad Consorcio al momento anterior afirmativa pregunta e la a el incumpli principio de de suscripci n el Tribunal sin competente es de perjuicio competencia para Se ha i veracidad del contrato haber para de Para estos fin de determinar si declarado que declarar de oficio tal es nulo r C uÆl es o corresponde nulidad del analizar la el MINISTERIO nulidad corresponde analizar el fondo de las causales invocadas CONTRATO 1 f el la vulneraci n evaluarÆ 219 Siendo que entrar respuesta en en la Reconvenci n que el Tribunal declare que el anulable la informaci n presuntamente falsa presentada por el Consorcio 220 El CONSORCIO sostiene que la ha presentado ser a la contenida supuesta informaci n falsa en que se alega el documento denominado Promesa Formal de Consorcio 221 El MINISTERIO por el su parte manifiesta que principio de Moralidad y la la informaci n que vulnerar a consecuente afectaci n al principio de moralidad ser a 1 la determinaci n del valor de las unidades y 2 el ocultamiento de 222 Frente a esto uno el presuntamente falsa de los miembros del CONSORCIO Tribunal que se Arbitral habr a entiende presentado que la informaci n ser a 79 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n I La Promesa Formal de Consorcio las prestaciones iban CONSORCIO participaba en presentaci n participaci n La el la que embargo ha se estableci se los cumplidas por ser se que integrantes del sostenido CONSORCIO ANJOTECH de la promesa formal ya tambiØn que dado que desde la hab a concertado la de esta œltima Por tanto esta empresa fue ocultada al MINISTERIO II Sin a en como integrante del CONSORCIO propuesta econ mica que manifiesta un sobreprecio al que deber a haber cobrado el CONSORCIO dado el valor de las unidades ofertadas 2 f Esta Østa causal los hechos y que la motivan declaraci n de nulidad efectuada Resoluci n por el contenida ya en la Ministerio al emitir la Ministerial No 0244 0101 i IN 2007 Cual ser a la consecuencia de dicho hecho 223 El CONSORCIO manifiesta expresamente por el MINISTERIO 0101 IN 2007 la cual de en presunci n de se la que alega invocada fue usada la Resoluci n Ministerial No 0244 en una veracidad debido causal a supuesta vulneraci n la informaci n al principio presentada en la Promesa Formal de Consorcio 224 La consecuencia de dicho hecho ser a que el alegar del una MINISTERIO no pueda nueva causal para que el Tribunal Arbitral declare la nulidad CONTRATO dado que tanto este sustentan ya fue evaluada en supuesto como los hechos que lo 2007 la Resoluci n Ministerial No 0244 1N 0101 80 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Rivas Sergio Salinas Eduardo berico Balar n 225 El MINISTERIO sostiene que si la escapase de nulidad 226 En esa a l nea realizarse en la en un proceso arbitral de Audiencia decisi n Toda 227 En la es en base sustento de la Reconvenci n Ministerial planteada 228 El Tribunal Arbitral considera declaraba la nulidad del se que si bien los hechos que motivaron el presente proceso arbitral ello el no son la materia de discusi n configurar a ningœn problema dado que competencias de los Ærbitros El hecho que este Tribunal considere que el CONTRATO significa por faltas los consecuencias del tema que un de carece que es facultades al Ærbitros del CONTRATO tal como 1 a punto controvertido 111 As dando respuesta a a este una pronunciarse principio 0101 IN 2007 Ministerial No 0244 de del en en torno sobre a no las la validez este Laudo ver el de las partes as lo solicitara la pregunta si bien incumplimiento al principio nulidad presunci n de veracidad ya ha sido analizado si dentro de las la declarar puedan no incumplimiento se para de principio encuentra ni impedimento MINISTERIO 229 es por el MINISTERIO Resoluci n Ministerial No 0244 0101 IN 2007 en la presentaci n de informaci n falsa la cual la a incluida e arbitrab mencionada Resoluci n CONTRATO que MINISTERIO del abogado del Orales el Informes MINISTERIO el Dr Marco Mart nez manifest nulidad nulidad la declaratoria competencia de las entidades los l mites de la podr a de declarar la posibilidad si se presunci n es cierto que la Resoluci n pronunci de sobre la causal de veracidad dado que este 81 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n ha considerado Tribunal no afecta las facultades del Tribunal para de la nulidad solicitada por el MINISTERIO Se ha acreditado 3 f pregunta f 1 anterior sea 230 El CONSORCIO sostiene que travØs de un informaci n falsa o a la que se judicialmente en al formular el fondo Reconvenci n su la que a ningœn momento arreglo con un ha se refiere la pregunta contenida Adquisiciones en un pronunciarse sobre refiere la se efectivamente falsa inexacta emitiendo solamente Contrataciones y a acreditado Derecho en la contiene S el literal f 1 se Promesa Formal de compromisos trata de 232 Frente una esto el a pronunciamiento del Tribunal en trata de el contenida no puede ser documento que en verdadera MINISTERIO hace referencia al el futuro por o falsa sino pronunciamiento del Adquisiciones del Estado Resoluci n N no son suspendidos por la interposici n administrativa medida que una un como simple promesa demanda contencioso concedido presente se partes intentarÆn ejecutar S3 cuyos efectos TC 2007 1017 una de del Estado que esta siendo cuestionado Consorcio que las Tribunal de Contrataciones y de sea proceso Contencioso Administrativo lo que la informaci n que a que la 231 Asimismo manifiesta que el documento que el MINISTERIO seæala falso por efectuar dicha declaraci n informaci n pronunciamiento definitivo la que contractual de eficacia carece el MINISTERIO de facultades para carecer ello ello que cautelar lo no excepto si habr a se acontecido hubiera en el caso 82 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 233 Los hechos presuntamente falsos ser an supuesto sobreprecio 2 y la como participaci n de indic se ya 1 un miembro oculto del un CONSORCIO 234 El Tribunal Arbitral considera precio puede no constituir del proceso de licitaci n y se pueda 235 Los no determinar la veracidad precios no pagarlos el es referencia conceptos Que un cliente una particular solo lo convierte 236 Por otra parte las ni bases por los no existe parÆmetro desarrollado competitiva tanto falta a no una y o un disposici n inexistente de cobrarlos segœn precio ese o que bajo segœn o diversos a un convierte una vez criterios y y le venda precio ni en las en disposiciones legales indique que a falso en precio veracidad del precio lo que en en otras circunstancias distintas Es la circunstancias de convierte el ni el ofertante estÆ limitado l mite El que el proceso de selecci n por diversas no la cual precio distinto el CONTRATO que en que el las bases regla segœn la intenci n regularmente no en a Son solo consecuencia de variar precio distinto al precio un falsos puede precios que pueda ofrecer competencia un en un de o contenido del CONTRATO tienda venda referencia CONCORCIO contraparte Un precio serÆ alto que a un la oferta del ningœn principio reflejan que parte del por la aceptada de punto vuelven se y ni con mÆrgenes establecidos o no ni ciertos son manifestaciones de voluntad la oferta exist a en que informaci n falsa debido una encontraba dentro de los se primer lugar que habr a existido supuesto sobreprecio este hecho en falso ni ningœn principio de presunci n una manera en constituye no se haya suficientemente verdadero y no hay por de veracidad 83 Tribunal Arbitral Alfredo Bul ard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas ar n Eduardo berico Ba 237 El posici n del MINISTERIO estÆ medici n de valor Cada individuo tiene I su regla œnica de una de propia escala valores consecuencia dos valorizaciones de dos personas diferentes entre comparadas ser llevadas a cabo si la por misma circunstancias diferentes tampoco como llegar a para pueden la conclusi n que una es de Benegas Lynch entender el 28 Aqu valor en nos ser en pueden bien momentos o entre ellas comparadas falsa y la otra verdadera del valor es el que describe limitaremos no y mismo del en pero persona 238 Para efectos de entender la teor a trabajo valorizaciones dos como valor conceptualizar el en No existe algo objetivamente determinable como l la error en a un revisar pertinente el las distintas formas de anÆlisis mÆs breve sobre el particular posici n excesivamente simple de valor 239 Una impl cita en MINISTERIO parte equivalente af ser teor a del tiene en 240 De esta ser la teor a del el intercambio Para esta debe j en precio justo un valor de lo que es decir encontrarse de la idea de la reciprocidad valor de lo que se recibe De all que existe un posici n se deriva la idea que un tercero concepto importante en las hay un valor valorizaci n que tienen de diferencia entre 28 se Benegas Lynch se deriva la que cada su un cosa hijo que puede pierde de partes intercambian para obtener bien para as a pagar obtener menos como una que la ganancia la propia valorizaci n y el precio pactado Si los bienes intercambian valieran Alberto objetivo toda transacci n Esta teor a ganancia Esto quiere decir que estÆn dispuestos que precio entregaba se justicia determinado por vista posici n el parecer a y que igual para las partes el intercambio Fundamentos de AnÆlisis Econ mico UndØcima edici n Buenos Aires Abeledo Perrot p 63 72 84 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n carecer a de sentido Solo la existencia de valores diferentes para cada por que las personas intercambiamos parte explica 241 Dada la imposibilidad de explicar el valor intercambios incluso en formul se y que tambiØn d as nuestros de valor Para esta posici n una posici n el valor los elementos que intervienen valen lo que cuesta mismo explicar es un que un dispuesta deriva la oferta superior a 242 El la concepci n objetiva una la sumatoria del costo de todos de un en encontrar De diferencia los costos de a que lo que ganancia Los precios limitaciones se un asigne a puede bien si no dicho bien persona estÆ producir el bien se determinan s lo por condiciones de no se de demanda sino por condiciones costos c mo esta cosas embargo del producir alguien entre bien Las adolece sin posici n pagar y lo que al empresario le cost consumidores de parte de producci n puede la ampliamente difundida es valen lo que cuestan incurra empresario entendiendo que valor cosas la tØrminos de reciprocidad de que es Esta producirlas Si las problema en en cosas de los presupuestarias preferencia de los mismos condiciones competencia etc problema de entender el valor perspectiva de valor es que valor determinado capacidad que necesidades el en en sujeto un es en parte y s tØrminos mismo por la ve en un lugar en objetivos es que se pierde subjetividad En realidad el utilidad entendiendo objeto determinado espacio definidos por esta la para satisfacer Pero la utilidad sola sus no puede explicar todo el problema del valor 243 En realidad la utilidad mejor explicaci n marginal entendiendo por en para la teor a del valor que la utilidad tiene sentido escasez el significado de en es la teor a de la relaci nala escasez determinada cantidad para 85 Tribunal Arbitral Bu GonzÆlez Alfredo lard Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n determinado individuo vincula la igual en la utilidad Esto escasez a ello determinada circunstancia Es explica ni entre individuos distintos ni para una por que cosa no mismo individuo un lo que vale todas las en circunstancias J 244 En tØrminos sencillos el valor oportunidad lo que cada persona valoriza es y circunstancia Por ello un mismo bien puede en cada tener valores totalmente distintos 245 Toda valorizaci n preferencias limitaciones de determinadas en precios falsos 246 Esta que no un y contemplado obligatorios es un en atenci n a sus explica como no es en cuanto otra regla general que el cosa el art culo 1361 se la lesi n ninguna de las cuales hay pueden haber muchos del valor contractual es o un segœn el cual en ellos precio Salvo en Los contratos otras es objeto de palabras leg timo 0 situaciones realmente la excesiva onerosidad de la discutida ni en principio de autonom a de la haya expresado valor contractual y por tanto como no por que el acuerdo de voluntades el œnico referente para hacer excepcionales es sus por las condiciones impactado del valor subjetividad a mismo bien recogida C digo Civil voluntad son esta se ve base en en y verdaderos y mÆs bien por que distintos para idea nuestro o la individuo un por circunstancias presupuestarias Esto competencia Pero precios efectuada es este prestaci n arbitraje el valor lo que las partes pactaron y el mecanismo de selecci n usado por el MINISTERIO arroj ef valor que partes quedo recogido CONTRATO que en el en ejercicio de CONTRATO Ese excluye toda discusi n sobre precio ofertado aceptado y por tanto la es autonom a de la el valor cierto del la veracidad o no del pactado 86 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 247 En al esa l nea este Tribunal Arbitral tiene claro que principio de presunci n ofertado a el circunstancias 248 En MINISTERIO del integrantes o hayan por el al una infracci n hecho que el precio colocado las empresas que mismo al precio bien en momentos distintos Tribunal si analizarÆ existi una supuesta encubierta de ANJOTECH dentro del CONSORCIO y cuales participaci n las distinto sea CONSORCIO lugar el segundo ser an de veracidad existe no consecuencias de esto para la validez o eficacia del CONTRATO 249 Las integrantes empresas obligaciones documento continuaci n que pretenden llamado se Modelo incluye un del CONSORCIO asumir de frente Promesa al establecieron MINISTERIO Formal de en Consorcio las el A extracto relevante de dicho documento 87 Tribunal Arbitral Bu GonzÆlez Alfredo lard Sergio Salinas Rivas ar n Eduardo berico Ba al interior det consorc o Asimismo las oblisaciones que asumirÆ cada empresa PHE3 ENTE C Er1 rIFICO OUE EL FICE OOIVMfi NTO ES COPIA OVE DØl DOCUMENTO VISTA IglllentCS TØN 1 I 11 A PERU S Empresa AUTOMOTORES GILDEMEISTER Importar licitaci n 1 veh culos los patrullcros materia de la oferta OaIC1J vF epa O rAN F l tecnrcÆ e 45000DE C a presente el Ministerio del Brindar la capacitaci n respectiva al personal que designe de la presente Interior conforme a lo requerido en las Bases Administrativas licitaci n 2 Porcentaje de Participaci n 0 a ri yrpÆgw 75 A PERU S Empresa MAQUINARIA NACIONAL rrumrr autom viles patrulleros materia de Contratar el suministro de los accesorios conforme a lo la presente licitaci n as como de las herramientas respectivas de los 1 requerido las en especificaciones tØcnicas accesorios indicados Montar los 2 encargarse de lo referente bases a los en el numeral anterior n p tar el s e indentificacio requer culo v a logotipos y por las administrativas AN moatre GiC me er eru A S EncargarsØ de los trabajos de pre entrega de los veh culos patrul arc 3 Porcentaje 250 Por su de Participaci n parte en el 25 Acuerdo Modalidad de Contrataci n de Fabricaci n de Patrulleros Incluido Equipamiento celebrado el 15 de Diciembre de 2006 entre las empresas que conforman el CONSORCIO y se HE O estableci que las obligaciones a las que se ANJOTECH compromet a esta œltima eran 3 CproporcionarÆ a su costo las barras de luces sirenas y sistema de A Anjo Tech S parlante marca Whellen as como su irutalaci n fabricaci n e instalaci n de la malla separadora plotcado de veh culos con lÆminas 3M y garantfas scrvicios por el tiempo requerido segœn oferta realizada ala PNP 4 Anjo equipos y sean aplicados al Consorcio como equipos o cualquiera de los servicios bajo pago por el arreglo de cualquier equipo o Tech S C asumirÆ las multas que Ics A en la entrega de los consecuencia de demoras su de Østos responsabilidad Asimismo asumirÆ el bajo su responsabilidad segœn servicio que estØ presente acuerdo lo mencionado en el punto 3 del I 88 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 251 De la lectura de los documentos reseæados determinadas ejecutar a CONSORCIO necesarias prestaciones pudiera cumplir con queda claro que ANJOTECH Tribunal tambiØn tiene claro que el hecho de aportar prestaciones convierte no ANJOTECH a CONSORCIO Es muy comœn que prestaciones No obligaciones absolutamente prestaciones entrega 252 En o esa bienes o es todos de esperar los bienes entregarse a o a l nea prestaciones el por terceros tiene MINISTERIO que las prestaciones responsabilidad de prestaciones alcances los Arbitral Tribunal claro que que ser a del sean tenga entidad que son la considera se ha CONTRATO El articulo 208 del evaluadas asuma que las conforman de ciertas bajo reglas afecta el ejecutadas bajo que debe evaluar el de derecho del cierta calidad y alcance de comprometido ANJOTECH dentro de suscrito entre era el CONSORCIO las los el y la naturaleza del acuerdo si efectivamente ANJOTECH Reglamento sus con necesarias para dicha celebrado entre estas empresas para determinar si Imites para la subcontrataci n que contratar ejecuci n si ello MINISTERIO Para ello debe definir cual 29 del integrantes del CONSORCIO las que subcontrataci n29 oculto por el contratista prestados sobre todo considerando razonabilidad 253 El o ejecutar algunas poder cumplir servicios que o embargo el miembro un una que ejecutarse o tiene Tribunal para y ejecuci n serÆn fabricados en contratista un terceros con Sin CONTRATO el el que para se tratar a de una ejecutar a cantidades y de Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece que ciertos la necesidad de solicitar una autorizaci n yasimismo exige Art culo 208 subcontrataci n presente Reglamento en las Bases o en el contrato el parte de las prestaciones a su cargo Salvo el contratista la subcontrataci n de prohibici n expresa prevista en podrÆ acordar con terceros siempre que 89 Tribunal Arbitral Alfredo Bu lard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n calidades de prestaciones considerarse estar a MINISTERIO contrato Arbitral o una a leg tima por el contrario si de suministro pasarÆ a que en la de prÆctica debi empresa miembro del CONSORCIO por que como una traicionando que lleven con un estudiar estas representaci n se trataba proveedor hecha el por simplemente de se un mero continuaci n el Tribunal A posibilidades i La subcontrataci n 254 La doctrina define la subcontrataci n a en el Æmbito administrativoao como un contrato de derecho privado por el cual el contratista de la Administraci n encomienda una parte de las obligaciones que ha asumido que ejecutara las prestaciones por 255 Las razones por subcontrataci n es cuenta y orden del las cuales las primero diversas simplemente debido a que empresas no recurren cuentan con a la todos los 1 La Entidad lo apruebe por escrito y de manera previa por intermedio del funcionario que cuente con facultades suficientes y dentro de los cinco 5 d as hÆbiles de formulado el pedido Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta se considera que el pedido ha sido aprobado 2 Las prestaciones original a subcontratarse con terceros no excedan del sesenta por cien 60 del monto del contrato 3 de 4 o En el caso de contratistas extranjeros Østos se tecnolog a a los subcontratistas nacionales y El subcontratista se encuentre inscrito en el comprometan a Registro brindar capacitaci n y transferencia Nacional de Proveedores y no estØ suspendido inhabilitado para contratar con el Estado haya subcontratado conforme a lo indicado precedentemente es el œnico ejecuci n total del contreto frente a la Entidad Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontrataci n son ajenas a la Entidad No obstante el subcontratista que incumpla sus obligaciones serÆ sancionado por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Las subcontrataciones se efectuarÆn de preferencia con las micro y pequeæas empresas Aun cuando el contratista responsable de la HØctor Masnatta citado por DROMI Roberto Licitaci n Pœblica Lima Gaceta 2006 Jur dica p 643 so 90 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Ba ar n elementos para realizar las lo por que deben recurrir prestaciones a a las que terceros para se que han comprometido puedan cumplir con satisfacer el interØs del acreedor Es decir que El propiamente dicho es ese segundo contrato resultado de una espec fica utilizaci n por el contratante intermedio parte de ambos contratos de su 31 posici n en la relaci n jur dica originaria y principal 2 5 6 El subcontrato al le g islador momento estatal fue consciente iban a recurrir deber an a seguir Contrataciones y 257 Sin un embargo contratista de desarrollar el de que las empresas este mecanismo Por ello el en art culo Adquisiciones 208 ganadoras el regul de contrataci n de la buena pro procedimiento Reglamento de la que Ley de del Estado debe hacerse menci n con un del rØ g imen a que no todo contrato que celebre tercero tiene la calidad de subcontrataci n pueda o deba realizar el contratista cumplir con sus prestaciones en principio los contratos que intermedio para no constituyen una modalidad de actividad ordinaria del cumplir con sus proveedor prestaciones 3z o subcontrato sino contratista para la poder 258 En este punto cabe hacer menci n hacer menci nalas Resoluci n N S1 del Tribunal del Consucode TC 2OO3 1O61 no en la cual se sostiene que constituye subcontrataci n el aprovisionamiento de los bienes empresas dado que la prestaci n debida era el de otras suministro y no la producci n del bien 31 sz LOPEZ VILAS Ram n El Subcontrato Madrid Tecnos 1973 p 193 Subcontratacibn de Contratos Administrativos En Derecho y Sociedad N Juan Carlos La MORON 2006 p 240 26 5 91 Tribunal Arbitral Alfredo lard Bu GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico ealar n compromiso suscrito Textiles Los Rosales S A C y la Entidad queda claro De los tØrminos contractuales del 3 entre que la calidad de fabricante era irrelevante para efectos del debido cumplimiento de las obligaciones contra das puesto que no se hab a contratado a fabricaci n u de elaboraci n ellas condiciones de calidad de dentro higiene e sino quirœrgicas gasas de abastecimiento el las inherentes debido adecuadas la naturaleza a del producto En este la firma habr a incurrido sentido de subcontrataci n si hubiese en un encargado abastecimiento de dichas gasas quirœrgicas es decir si hubiese delegado en otros total o ESSALUD a parcialmente contrato de tal entrega de los productos materia del la supuesto terceros el a que aœn siendo a firma adjudicataria de la Buena Pro obtenida conforme a las cualidades exigidas en las Bases sea otro el que satisfaga el suministro pactado manera contraria a lo expuesto en el llevar a al absurdo de identificar 4 Una interpretaci n acÆpite anterior contrato el de nos suministro condice no se mucho menos con con la con obligaci n todas y cada suministrante de participar etapas de elaboraci n del bien en una vende hecho que del de las que la naturaleza de dicho contrato ni e carÆcter interdependiente de las cadenas de producci n o del uso de materias primas o componentes que no necesariamente deben tener un mismo origen De este modo v s lo por citar algunos ejemplos habr a que exigir que aquellos que suministren autom viles maquinar as o vestimenta sean los fabricantes de dichos productos y que hayan elaborado cada subrayado y resaltado 259 Debe notarse que autom viles quien se en en un obligo a de sus es sus sentido que suministrar en componentes componentes el nuestro la Resoluci n participado ntegramente uno de uno se usa como deja entender dichos que bienes la fabricaci n o ejemplo precisamente no que puede exigirse tenga que a haber instalaci n de todos y cada y elementos que conforman el bien Y este L 92 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas ar n Eduardo berico Ba Tribunal Arbitral estima que la misma idea de se la a entrega patrulleros 260 Para si determinar efectivamente las ANJOTECH hac an esta que analizarse si la naturaleza del fuera una subcontratista una compromiso empresas miembros del CONSORCIO asumidas obligaciones 1 I puede aplicar tiene asumida por esta frente cumpl a con por que a las las caracter sticas de subcontrataci n 261 Las caracter sticas de la subcontrataci n Es un contrato son queas unilateral y funcionalmente conexi n contractual presente dependiente del contrato base en una permanentemente desde su inicio Es un contrato l gica y cronol gicamente sucesivo tiempo al contrato base y coexisten simultÆneamente Posee objeto el mismo contenido econ mico en naturaleza el y que el contrato base 262 La œltima de las caracter sticas de la subcontrataci n establece que el subcontrato debe tener especto obligo cualitativo mas una no al CONSORCIO fue a naturaleza homogØnea la cual al cuantitativo En este sentido la entrega de se a refiere al lo que se patrulleros lo cual l gicamente conten a actividades accesorias que defin an los componentes y la forma adecuada en la que deber an de entregarse los bienes La pregunta responder ser a La naturaleza del contrato celebrado ser a la misma que la del CONTRATO de que las las manera que prestaciones del subcontratista reemplazaban se el con a ANJOTECH pueda entender cumplimiento de obligaciones del subcontratante MORON Juan Carlos Op Cit Loc Cit p 239 a 93 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 263 Comparando las obligaciones a las cuales empresas miembros del CONSORCIO l se obligo ANJOTECH se empresas que asumi puede el en a el rubro 12 decir que estas no del Perœ S A el rubro 14 264 A ello los colores que MANABA ten a entre bienes con que estaba sus De los ANJOTECH que existir an estas en adelante MANABA equipamiento policial comprometido ha no se los equipamientos obligaciones autorizado terceros desde con con y a 1 y 16 cumplir dispositivos propia Promesa Formal de Consorcio seæala los accesorios de los autom viles significa las que etc que aæadir que la hay rubro 13 a las la totalidad de las comprenden las referidas al rubro 15 carrocer a comprometido la Promesa Formal y en equipamiento adicional ANJOTECH con han del contrato celebrado marco Maquinarias Nacional Se refieren solo se un patrulleros la contratar a inicio Y propios Contratar e suministro de eso es lo que claramente adquisici n de dichos precisamente documentos contractuales proveedores de bienes distintos a las empresas lo que hizo se derivaba integrantes del CONSORCIO 265 Es as que el Tribunal Arbitral considera que el acuerdo celebrado entre ef CONSORCIO y ANJOTECH œltima compromet a se ni totalidad equipos y una su a y a e subcontrataci n dado que esta instalar ciertos estos La equipos adquisici n del pero no la resto de los instalaci n correr an por cuenta de MANABA Es decir el la versar a sobre suministro de realizaci n constituye la ejecuci n conduce comprar parte sustancial de contrato de ANJOTECH accesorios no era una de de parte de los servicios algunos bienes accesorios prestaciones sustanciales del CONTRATO traicionar la confianza depositada en No ni MANABA para asumir la 94 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n responsabilidad ycontar necesaria para la experiencia con ejecutar el CONTRATO 266 Sostener que el MINISTERIO ejecutar a a sus espaldas MINISTERIO hubiera clara de explicaci n algo a distinto alegado se cargo de ANJOTECH parte de MANABA significar a 267 As o en el acto un error que esa sea 268 En adici n en es uno los fines recibir a ejecuci n por del CONTRATO el as acreditar que se su no que hab a sido inducido a un error a no tØrminos diferentes El MINISTERIO celebrar el contrato no ha demostrado la situaci n a ello Reglamento establece que responsables 34Articulo o para que hubiera llevado responsabilidad asumida la oponible al MINISTERIO debido del una jur dico que celebr esencial celebrarlos hay el MINISTERIO que MINISTERIO deber a haberlo demostrado esencial que el parte de ANJOTECH de por de naturaleza tal que pœblico algo el CONSORCIO Si las actividades desvirtuar an estar a vulnerando el orden no es demostrado No aun ejecuci n comprometi eran por que ANJOTECH prestaciones menos y por que la lo que a perjudicado serie de una ciertos elementos accesorios ver a se de la Ley de a por ANJOTECH que el tercer Contrataciones y no ser a pÆrrafo del art culo 207sa Adquisiciones del Estado los integrantes de los consorcios serÆn solidariamente por el incumplimiento frente a la entidad Por tanto no solo 207 Consorcios Los integrantes de un consorcio responden solidariamente respecto de la no suscripci n del contrato y del incumplimiento del mismo estando facultada la Entidad en dichos casos para demandar a cualquiera de ellos por los daæos y perjuicios causados 95 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo berico Balar n no se ha acreditado que la encargadas intereses ello que ANJOTECH a sido haya una asumidas por MANABA o esencial era MANABA de las el para sino que pœblico para el orden o ejecuci n por los demÆs MINISTERIO y tampoco sus ha demostrado se las estrategia para evadir prestaciones responsabilidades integrantes del CONSORCIO el en CONTRATO 269 En consecuencia al no tratarse de una obligaci n de solicitarle autorizaci n a entre en las empresas una en al MINISTERIO para al principio primer lugar dentro posible subcontrataci n adjudicatario obligaciones a las que o se habr a ninguna poder proceder considerara al contrato celebrado integran el CONSORCIO que OGA IN 2006 PSA N 002 favor del que subcontrataci n supuesto de violaci n que negado el supuesto tratase de a no contratar con ANJOTECH 270 Incluso a subcontrataci n no este hecho de habr a no presunci n de ANJOTECH se configurado un veracidad Ello debido de las Bases de la Licitaci n Pœblica por exist a la firma de ninguna obligaci n un mero de la buena pro que lo se y habr a una contrato de suministro ayudarÆ comprometido de revelar antes o a cumplir con a las simultÆneamente la celebraci n del CONTRATO 271 En segundo lugar por que tuviese fecha anterior al a pesar de que el contrato de ANJOTECH otorgamiento de la buena pro todav a no hab a surgido legalmente la obligaci n de pedirle la autorizaci n al MINISTERIO para que se establecido pudiera emplear en a ANJOTECH el art culo 208 del como subcontratista segœn lo Reglamento 96 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar a 272 Se desprende marzo del 2007 de Congreso de interrogatorio realizado de la la Ventas de ANJOTECH i Hasta esa los Sr al Repœblica de hechos al Perœ 420 llegado deber an de ajustarse los cuales Contralor a del y Esly Salinas ChÆvez Gerente siguientes fecha hab an la Audiencia de fecha 7 de Fiscalizaci n de Comisi n en a las veh culos especificaciones tØcnicas ii Habr an girado facturas el por los CONSORCIO los importaci n de por montos dinerarios recibidos cuales equipos que se emplearon en instalar an en la las camionetas Ello seæor El se desprende del siguiente YANIASIi1lt0 OI2E UN Pur su extracto del interrogatorio intermedio seæor Presidente Gsu quiere decir ustedes Elcalraron efectivamente SU Lle lu que correspond a ambulancias este 50 cs sobre la base clc los d mil 011 o sobre la base de los diferenciales en el caso de los patrulleros El seæor CEREN EllF NTAS 1 VI DE r NJO I EC11 SAC don no nos han pagado el 505 los 4 mil 01 1 seæor El d nos han dacio una cifra irrisoria y a las 7 mil A m Esly Salinas ChÆvez nonolros hemos facturado en base a lares YAMASIIlRO ORI 1 seæor CI CE N RF Uh UNO sea han tcuu ado la mitad de los 4 mil 01 I d lares NTAS UE AN VI 10 TECH Ch No SAC don Esly Salinas ez seæor hemos dudo facturas en avance porque el Cstadu todav a no hab a dudo la plato y el seæor Yzaguirre seg m entiendo trataba de conseguir fondos poryue hab a que hacer la importaci n y la demora de la barra de luces demoraba de 6 a 3 semanas despuØs de haber recibido cl dinero lo que pr icticamente implicaba 12 semanas para hacer as barras de luces Dc d yac El d El nde sac no es seæor los fondos el 50 y todo YA NIt SIiIRO n descuuuzco pero nos ha dado 900 mil d lares aproximadamente cn cl supuesto de 4 mil 01 1 d lares seæor basa se ORG UN Qud porcentaje corresponde lares que dice del total yac se ha ofertado seæor Estos NTE CE121 momentos cancelado cuesti como n de un UE estos 900 mil y pico S DE ANJO VIsNTr ECI SAC don Esly Salinas Ch I 1 vez puedo hacer llegar copia Lte las facturas yue nos han Ic puedo hacer llegar cl porcentaje exacto seæor congresista en desconozco exacto pero le consorcio y horas por favor Pero s par de de 13 le estoy diciendo el monto novecientos y tantos mil L o s que pasa es que el consorcio es el yue tiene que no Manara ni C ldcmeister sino el consorcio eiØd llu fiscal facturar porque Øl necesita el crØdito fiscal Gildemcister porque hay Manara un tema ah de fff 97 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 273 Es decir si que prestaciones equipos de bien encontraba realizando se ademÆs luces que por la Promesa Formal de todav a hab a no habr a ante CONSORCIO que contarÆ lo incumplir a indicado Contrataciones y prestaciones no lo con 274 En otras el Adquisiciones del subcontrataci n el se que incluso una constituye falta a as la consecuencia celebrado validamente la subcontrataci n dijo en tercero esta si o se art culo Estado si a a embargo las que negado 208 un del al no se que la ejecutara adquisici n se de los Promesa Formal de Consorcio hab a iniciado considerarÆ se se de Reglamento subcontratista se que exigirse pod a no dado propia existi que piensa subcontratar no previamente no una la sino la alguien que hubiera sido aplicaci n de las sanciones previstas no no autorizaci n de la entidad Y de autorizada Todo ello sin la contrataci n a ejecutar prestaciones ser a la nulidad del contrato opini n del Tribunal Arbitral sino frente supuesto la verdad La infracci n ser a contractuales sin recabar ser Sin analiz comunicar al momento de suscribir el CONTRATO no subcontratado ha de los sin la autorizaci n de la entidad Incluso si MINISTERIO palabras las la autorizaci n al MINISTERIO Solo mismos ya estaba autorizada por la por el importaci n obligaciones el de parte contrataci n autorizada como se en que considerarÆ la instalaci n de los equipos aceptada una subcontrataci n en delegables mera las otras ejecutar a por una trataba de se facturado una Consorcio tal empezado comprometido estuviØramos hab a ANJOTECH perjuicio estamos frente suministros y servicios que a un para como se subcontrato accesorios de un proveedor ii ANJOTECH como miembro del CONSORCIO 98 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 275 Con referencia al hecho de ANJOTECH que CONSORCIO cabe mencionar que si bien Minuta de constituci n del CONSORCIO no se le hace menci n en ningœn que el Tribunal Arbitral considera que ese sentido las obligaciones asumidas se del parte la ClÆusula Primera de la en hab a escrito ANJOTECH se punto otro fuese de dicho documento por lo tratar a de un simple error En mucho mÆs importante analizar el verdadero contenido de es ANJOTECH con su y relaci n EL con CONTRATO 276 La sobre decisi n integrar an el CONSORCIO quienes proviene de la voluntad ANJOTECH MANABA de las partes demostrarse que omitir la informaci n de la esencial Si estar una 277 Como ya ese perjuicio afectaci n que participaci n de ANJOTECH el Tribunal una nulidad a un error aprecia donde puede no o una anulaci n es se que poder cumplir trata de con las obligaciones Si considerarse que reitera ello es un simple prestaciones no as ve a las que se signifique la ejecuci n el Tribunal ANJOTECH fue que contrato civil prestaci n de algunos o el CONSORCIO sin que ello Tribunal la al desarrollar el tema de la subcontrataci n el criterio para el suministro de bienes para que sea seæal se del Tribunal justifique ya determinar inducir al MINISTERIO o existe no Para que la validez del CONTRATO deber a participaci n de ANJOTECH afecta significa afectar el orden pœblico una pudiendo integrarlo GILDEMEISTER o es como no parte oculta ello con un proveedor servicios accesorios hab a comprometido por terceros de aprecia como sus podr a del CONSORCIO El afectar a al perjudicar a o MINISTERIO 99 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Rivas Sergio Salinas Eduardo Iberico Balar n 278 Como ya el alcance de las indic se comprometido MANABA amplias que las accesorias ello Por CONSORCIO el en dicho le subcontrataci n menos integrante oculto del CONSORCIO se Tampoco modifica la percepci n del pactada para el comprometi a de los bienes o pago servicios partes Ello como CONTRATO Si ANJOTECH MNISTERIO el CONSORCIO le paga perjuicio ya que ello algo es confianza que el MINISTERIO sin afectar al llega no considerar ser una ANJOTECH a como la forma problema se no dentro tener a en ANJOTECH no afecta la la afecta la no quien ejecuta que parte del pod a ejecutar las prestaciones Tribunal de afecta ademÆs los intereses del le pague pueda se los beneficios de la encuentra se que en aprecia como que o ejecut en que el generar algœn la forma puede hacer alguna diferencia no a el con le pague por el valor unitario se participaci n o como una de las MINISTERIO La forma celebrado Tribunal sobre el suministrar El hecho que privada mucho mÆs son ANJOTECH por los bienes y servicios que a ejecuci n del CONTRATO autonom a Acuerdo vinculo puede hab a se complementarias que deber a o del marco si aœn las que a la Promesa de Consorcio prestaciones cumplir ANJOTECH 279 en obligaciones contraprestaci n que ten a que pagar el MINISTERIO por el CONTRATO iii Contrato 280 Teniendo en Civil cuenta lo desarrollado por el Tribunal Arbitral numerados del 254 al 269 civil que versar a sobre un los pÆrrafos contrato entre las empresas queda claro que el miembros del CONSORCIO y ANJOTECH meramente en se tratar a de suministro realizaci n de parte de los servicios accesorios para de ser un v nculo bienes integrados y la a los 6 100 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n objeto del CONTRATO Significa bienes l sino que solo suministrar a patrulleros los integrar an a que ANJOTECH no tales 281 En consecuencia bienes o entregar a servicios que se patrulleros no habr an existido vicios que pudiesen producir una causal de nulidad del CONTRATO suscrito entre el CONSORCIO y el MINISTERIO 282 En consecuencia Tribunal no dando ha acreditado se relativa al precio ofertado que se a la la no a criterio del presentaci n de informaci n participaci n de ANJOTECH signifique de veracidad Por tanto la se haya violado respuesta a la el pregunta negativa 4 f r CuÆl es la relevancia para efectos de la nulidad del Contrato que no se empresa 283 El o que 3 pregunta f la a informaci n falsa y que por tanto present principio de presunci n es respuesta haya indicado sostiene efectos de la nulidad del de ANJOTECH las integrante del Consorcio a la Aniotech S C A CONSORCIO dentro como este CONTRATO causales formo que de parte nulidad del hecho no porque y tiene no se porque CONSORCIO relevancia para encuentra tipificado ningœn momento en siendo solamente un proveedor 284 Por el contrario la posici n del MINISTERIO la nulidad del CONTRATO hecho de que existi por el Tribunal de no es que dicho hecho acarrea pudiendo el Tribunal Arbitral cuestionar el informaci n falsa por que ello ya fue determinado Adquisiciones y Contrataciones del Estado As como 101 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n seæal el abogado del MINISTERIO el preguntado 1 Mart nez al Marco Dr ser por el Tribunal Presidente del Tribunal Arbitral El sobre si existe puede pronunciarse podr a calificar si existe o no Tribunal Arbitral si nulidad pero no o no falsedad Esa es la posici n del MINISTERIO MINISTERIO Correcto 285 Es as eso es lo que hemos sostenido que el MINISTERIO considera que cabe que el Tribunal Arbitral no evaluØ la existencia de la falsedad de la informaci n pues determinado 286 Como ya se en eso ha sido la Resoluci n N 1017 S3 TC 2007 indic en punto anterior dicha omisi n el no tiene relevancia para la declaraci n de nulidad del CONTRATO pues el Tribunal considera que efectivamente CONSORCIO sino estamos no simplemente servicios accesorios Por ello vulneraci n parte a normas frente frente no se de orden a a un un integrante oculto proveedor de ha acreditado que existi pœblico ni existi un error del bienes y ninguna esencial por del MINISTERIO 5 f CuÆl es la relevancia de la decisi n adoptada por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado en S3 para efectos de la decisi n TC 2007 1017 la Resoluci n No que debe adoptar el Tribunal 287 Segœn el CONSORCIO no Resoluci n Administrativa posee relevancia no constituye en tanto lo resuelto materia de en discusi n dicha en el presente arbitraje 102 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 1017 ya S3 TC 288 El MINISTERIO manifiesta que la Resoluci n No 2007 pronunciado ha sobre hechos los serie de una por el Tribunal Arbitral materia de evaluaci n por lo que presentaci n de informaci n falsa cuales como pueden no es el ser de la caso ha sancionado se se a las empresas miembros del CONSORCIO 289 La Resoluci n N 1017 S3 reca da TC 2007 TC le 2007 probatorio y Pero para como se en sirve al sus Arbitral Tribunal criterios pueden ser el expediente simplemente apreciados como en los pÆrrafos en 95 al 99 del cuanto presente Laudo ella contenida vinculante para la presente decisi n 290 Por tanto la ser un respuesta medio del probatorio Tribunal por parte del presente Laudo 6 f i CuÆl se a es la pregunta que pero encuentre es que contribuye carece la relevancia surgida lo decidido en la calificaci n de hechos y derechos en no es medio un a tal 1a y el punto controvertido 111 referida Resoluci n a N 753 y evaluados al decidir efectos de resolver la controversia contractual ha analizado detalladamente especial en su la relevancia se comprensi n limita a la en la de de los hechos de efecto vinculante para la emisi n que la Resoluci n No 1017 S3 TC 2007 judicialmente impugnada Afecta i ello la competencia del Tribunal 291 El CONSORCIO manifiesta que la decisi n arbitral respecto de aquellos temas que se encuentran no podrÆ pronunciarse comprendidos en el proceso contenciosos administrativo 103 Tribunal Arbitral Bu GonzÆlez Alfredo lard Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 292 A su vez el MINISTERIO sostiene que el hecho que la Resoluci n impugnada cuesti n este siendo suspendidos decir el hecho que es miembros del CONSORCIO por ocasiona no haya sancionado se efectos sus que presentar informaci n en sean las empresas a falsa no ha dejado al punto un medio de surtir efectos 293 Como Tribunal el controvertido El probatorio vinculante resultara tema distinto de Laudo la existencia de una le judicial las a el Tribunal esta no afecta la aptitud de previa pregunta es a la simplemente es Tribunal una sanci n y pregunta es competencia efectos contractuales ninguna no manera un la determinaci n su actuaci n es no se en a el presente la pregunta el el decir que ha acreditado que de f principio Tribunal se manera ni presente Tribunal arbitraje los puntos controvertidos f 1 a incumpli principio de presunci n de veracidad que la existencia del del suscripci n del CONTRATO negativa de que esta analizando judicial responder acreditado que el CONSORCIO manera la a respuestas dadas en responder nulidad del CONTRATO ni condiciona impide pronunciarse 295 En atenci n de aplicaci n 294 En consecuencia la respuesta referido proceso este para la autoridad decir la es aludida emita que al manifestado Resoluci n la 5 f ha Arbitral La es decir si a 7 f se ha de veracidad de respuesta considera para que haya incumplido que ello dicha a con el pueda generar la nulidad del CONTRATO q De ser afirmativa la respuesta consecuencia a la pregunta f anterior i CuÆl legal de dicho hecho es i D etermina ello la nulidad la del contrato 104 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 296 El CONSORCIO sostiene que la ser C decir negativa es hecho debi respuesta del hay nulidad no de encontrarse tipificado a la pregunta g deber a de CONTRATO debido como una a que tal causal de nulidad del CONTRATO 297 Para el la MINISTERIO positiva debido a respuesta al que efectivamente existi veracidad al presunci n de punto controvertido debi ser vulneraci n al principio de una presentar informaci n falsa en la Promesa de Consorcio 298 Para el Tribunal Arbitral por haber transgredido ha analizado no se posible declarar 299 En el podr a declarar la nulidad del CONTRATO principio de veracidad Ello por que por lo ha verificado la causal aludida la nulidad ni consecuencia Reconvenci n no se el tampoco Tribunal presentada por como que ya se no es la anulaci n por error decide declarar la INFUNDADA el MINISTERIO PRETENSIONES CONTENIDAS EN LA DEMANDA 3 111 1 Primera Pretensi n Principal Que con se declare que el Ministerio las atribuciones legales requeridas provenientes de rango de ley para declarar la nulidad trasgresi n del principio de veracidad de oficio una por cuenta norma una del Contrato de no con supuesta fecha 29 de Diciembre de 2006 a i CuÆles son las normas legales aplicables al Contrato declaraci n de nulidad del mismo por v en particular a la parte del Ministerio 105 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n respondido al desarrollar el punto controvertido 300 Este tema fue analizado y 1c tal 2 111 Tribunal como se desprende de los pÆrrafos remite para se responder este a 177 al 183 Por tanto el punto al anÆlisis y conclusiones all seæaladas b De ser el una norma 301 Este Cuenta el Tribunal Arbitral i caso reglamentaria fue tema por contradecir analizado 1d tal 2 controvertido 111 Por tanto el Tribunal desprende como se remite para se una norma respondido y la facultad de inaplicar con responder al de rango legal desarrollar de los a punto 184 al 200 pÆrrafos este el punto al anÆlisis y conclusiones all seæaladas 302 En consecuencia el Tribunal ratifica esta autorizado contradicci n c En base a inaplicar con una norma a de las respuestas Contaba el Ministerio para las declarar la en nulidad en este punto su conclusi n de que si reglamentarias normas que entren en jerarqu a legal dada base al a las preguntas a y b anteriores marco de oficio principio de presunci n de veracidad legal aplicable del Contrato como con por una facultades infracci n al lo hizo mediante comunicaci n de fecha 2 de Abril del 2007 303 Este tema a fue analizado y controvertidos 111 1 f1 al 2 pÆrrafos punto respondido al analizar f7 tal 1 2 111 220 al 282 Por tanto el Tribunal se como se en los puntos desprende de los remite para responder a este al anÆlisis y conclusiones all seæaladas 106 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas ar n Eduardo Iberico Ba 304 En consecuencia el Tribunal reitera su conclusi n de que el MINISTERIO carec a de facultades para declarar la nulidad de oficio del CONTRATO por violaci n al declaraci n principio perjuicio ademÆs que f3 los en especial existieron a presunci n de veracidad por lo que dicha contractualmente los efectos de la nulidad Ello sin surti no de como se pÆrrafos analiz 234 en al el 282 punto controvertido 111 1 2 las causales invocadas no criterio del Tribunal Arbitral 305 Por tanto el Tribunal decide declarar FUNDADA la Primera Pretensi n Principal de la Demanda declara el que presentada MINISTERIO por el CONSORCIO y por tanto carec a de facultades para declarar la nulidad deL CONTRATO Pretensi n Accesoria 2 al para que carece la Primera Pretensi n Principal De determinarse Primera Pretensi n resolver la facultades a Principal que el Ministerio declarar la nulidad de oficio del Contrato de todo efecto legal decisi n adoptada por el y por no que se tiene declare invÆlida la consiguiente resulta Ministerio de decretar la nulidad de oficio del Contrato a De declararse fundada la Primera Pretensi n Principal que carece de todo efecto notificada al Consorcio 306 El por legal todo efecto declaraci n de nulidad de oficio el Ministerio el d a 2 de abril del 2007 CONSORCIO sostiene que pretensi n principal la Significa ello r en el caso de declararse el Tribunal Arbitral deberÆ declarar que legal la declaraci n fundada carece la de de nulidad de oficio 107 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 307 Frente a esto el MINISTERIO ha manifestado que la nulidad de oficio cuestionada el en presente proceso arbitral fue declarada vÆlidamente 308 El Tribunal Arbitral reitera que contractual y base a competencias se alcanzan el Æmbito administrativo las competencias por el convenio asignadas fundada la Primera declar puede no sus Pretensi n Principal restringen bajo el arbitral se al Æmbito primero y en dado que se entiende que no surtir efectos contractuales la declaraci n de nulidad efectuada por el MINISTERIO 309 En consecuencia la respuesta declaraci n de nulidad a surte no esta pregunta ningœn efecto contractual Ha contradicho el Estado Peruano b i nulidad de oficio del Contrato de manera Contrato v pœblica luego una a pesar sus propios actos al declarar la de haber declarado previamente y habr a acordado gue se afirmativa y por tanto la es una resoluci n del contrato reducci n del precio del por mutuo disenso Para estos efectos deben analizase las siguientes preguntas 310 El Tribunal Arbitral considera que a este hecho dado que carecido de efectos Reconvenci n necesario Demandado tal presente pero que entra caso ello no es acto de anulaci n de oficio como se ha reiterado el anÆlisis de la doctrina de los actos solo tienen sentido para evaluar si cabe el del MINISTERIO ha ha sustentado al momento de evaluar la por el los puntos anteriores As principio vÆlido pronunciarse respecto la declaraci n de nulidad como se planteada no es en privar de efectos contradicci n necesario por que no surti con se a un en propios acto en otro acto anterior En ha considerado que el efectos 108 Tribunal Arbitral Alfredo Bu lard GonzÆlez Salinas Rivas Sergio Eduardo Iberico Balar n 1 CuÆles b son los requisitos para la aplicaci n de la doctrina de los actos propios 311 De acuerdo este lo indicado a no es necesario pronunciarse respecto con a punto 1 2 r Se cumplen los requisitos seæalados al responder la pregunta b b en el presente caso 312 De acuerdo este punto c De i lo indicado a afirmativa ser no es la efectos de dicho hecho y el Ministerio el presente caso 313 De acuerdo este 314 En a la respuesta consecuencias en necesario lo indicado no es pronunciarse en necesario cuales b pregunta respecto con son a las las decisiones adoptadas por pronunciarse respecto con a punto ese dado sentido considerando que el declar se carÆcter accesorio de esta fundada la Primera Pretensi n Tribunal declara FUNDADA la Primera Pretensi n Accesoria Pretensi n Principal y por el MINISTERIO no en ningœn Principal el a la Primera ha surtido ningœn efecto contractual vicio que se justificara declare la que decisi n el Consorcio adoptada por Ministerio de declarar la nulidad de oficio del Contrato de acuerdo normas y por tanto declara que la nulidad de oficio decretada 3 Segunda Pretensi n Principal Que incurri pretensi n a no el las aplicables al mismo 109 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n a I r Ha incurrido el Consorcio en algœn vicio que pueda servir de sustento ala nulidad de oficio del Contrato 315 Tanto el CONSORCIO posiciones respecto en un de vicio que a la como posibilidad de nulidad por planteada que el CONSORCIO aprecia pÆrrafos por el MINISTERIO habr a incurrido 111 f1 al 1 las secciones 2 en 230 al 282 del 317 Por tanto la el no respuesta CONSORCIO en sus al momento parte de la Reconvenci n 316 Este tema ha sido analizado al momento que el la Reconvenci n manifestado que la Demandante hubiese incurrido justificara la declaraci n pronunciarse respecto han MINISTERIO el en Tribunal Arbitral resolvi llegando a ningœn vicio 1f7 2 111 yen la conclusi n tal como se particular en los presente Laudo a esta algœn pregunta vicio es que negativa al pueda haber no haber incurrido dado a la es la lugar declaraci n de nulidad de oficio efectuada por el MINISTERIO b De ser afirmativa la respuesta a la pregunta a anterior CuÆl consecuencia legal de dicho vicio respecto de la validez del contrato 318 Las consecuencias de la inexistencia de vicios que motivaron la nulidad de oficio del CONTRATO ser an que dicha declaraci n de nulidad de efectos tal como carece ha sustentado el Tribunal Arbitral al momento de analizar la reconvenci n planteada por el MINISTERIO las secciones 111 1 f1 al 2 1 f7 Y 2 111 espec ficamente en en particular los en pÆrrafos 230 al 282 110 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Ba ar n 319 En consecuencia Pretensi n I incurrido el Principal ningœn en Tribunal Arbitral declara FUNDADA la por tanto declara que el y vicio que justifique Segunda CONSORCIO no ha la nulidad de oficio declarada por el MINISTERIO 4 Tercera Pretensi n Principal de facultades legales el Consorcio Tribunal no declare sobreviviente en en su ninguna causal terminaci n la carece declarar la nulidad de oficio del Contrato para incurri De determinarse que el Ministerio ejecuci n que motivara la Contrato del sin responsabilidad por nulidad v que que el imposibilidad del Consorcio al resultar evidente la frustraci n del fin del contrato dado que el Estado Peruano ha declarado cargo lo que asumidas impide de por el a Cuales su intenci n de manera no observar los compromisos a su definitiva la ejecuci n de las obligaciones Consorcio son los requisitos legales y doctrinarios para la aplicaci n de las figuras de la imposibilidad sobreviviente y de frustraci n del fin del contrato v si 320 El son aplicables al mismo CONSORCIO doctrina de ha manifestado la frustraci n que los requisitos para del fin del contrato deben de aplicar la cumplirse los raz n no siguientes requisitos i Que el contrato ii Que el iii Que imputable contrato se a sea bilateral tenga un fin l cito frustre dicho fin de la parte perjudicada manera con definitiva por una tal frustraci n 111 Tribunal Arbitral Bul GonzÆlez Alfredo ard Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 321 Asimismo sostiene el CONSORCIO que con los en el presente antes mencionados Los dos requisitos cumplen caso se primeros requisitos entre el CONSORCIO y el MINISTERIO Asimismo la finalidad del contrato era dado presentan l cita pues M1 referencia demostrado en conocimiento sector al tercer el proceso que CONTRATO de 469 veh culos para la Direcci n de patrulleros su en la medida el MINISTERIO expres intenci n de observar los llegaron a el segœn requisito no se y encargado al Programa de se Reposici n llev CONSORCIO que luego de la declaraci n de arreglo del CONTRATO cual por de uso contrato un de la Polic a Nacional del Perœ Log stica su de Adquisici n trataba de la se Carrocer a SUV para con 322 Con trata se que bilateral se nulidad pœblicamente a resulta a de de oficio a su cabo otro proceso de adquirir los veh culos que pœblico del travØs del titular de compromisos Naciones Unidas para ha se con cargo adquisici n el Desarrollo con originalmente deb an el ser suministrados por el CONSORCIO 323 Frente esta a configurado figura se posici n el MINISTERIO un producido en los en impedimentos casos el presente de caso caso imputable al CONSORCIO y es delinear las existe ni se ha dado que esta de facto de carÆcter irresistible tal fortuito ha sido que amerit 324 El Tribunal Arbitral considera que lo secci n no supuesto de imposibilidad sobreviniente sustenta como ocurre en sostiene que o un fuerza mayor Lo que se ha vicio grave y determinante la declaraci n de nulidad primero que debe hacer en figuras de la imposibilidad sobreviniente esta y de 112 Tribunal Arbitral lard GonzÆlez Alfredo Bu Salinas Rivas Sergio Eduardo Iberico Balar n frustraci n del fin del contrato para la disputa materia del luego determinar si puede aplicar se a presente arbitraje Imposibilidad sobreviniente 325 El Tribunal considera al conceptuales errores figuras distintas fueran una que el CONSORCIO ha incurrido sola parte eventos que sus argumentos 1 2 y no ha advertido que sin las dos figuras de la teor a de la imprevisibles la determinan no ambas a del ejecuci n perjuicio fin como si de la confusi n relevantes al caso por que imprevisi n ajenos y son dos serios ha asimilado dos y frustraci n del imposibilidad sobreviviente anotada ninguna de como plantear en su relevancia solo se da en siendo que los eventos partes CONTRATO tienen no esas caracter sticas 326 En relaci n la a frustraci n del fin o alguna vinculaci n imprevisi n son confusi n la causa en entre del contrato si bien particular diferentes As son frustraci n guarda alguna medida 327 A cuando es una lo la reconoce el gran su pÆgina proximidad 8 con que la y guardan la teor a de la propia opini n de experto 2008 presentada por el indica que El concepto de con el de imposibilidad pero en distinto pesar de ello al que en figuras al estar entroncadas de Luis Diez Picazo de fecha 26 de setiembre del CONSORCIO sobreviniente imposibilidad Tribunal sustentar declare imposibilidad sobreviniente pretensi n el CONSORCIO solicita su la en su terminaci n ejecuci n del Contrato por sin responsabilidad del Consorcio al resultar evidente la frustraci n del fin del contrato tratando ambas instituciones como si fueran parte de una sola 113 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 328 La en imposibilidad sobreviniente el cual el celebraci n y deviene referencia la para el a deudor previsible 329 De ello se imposible la magnitud de aun consecuencia de no contrato objeto del un caso fortuito ninguna para de la o fuerza decir que 330 La doctrina no depende de nacional Con insuperable diligencia siendo su 36 es mayor ser su decir de un evento las partes partes deriva que debemos estar frente es de el supuesto 5 posterior esta debe de mÆximo es el momento de en momento un imposibilidad esfuerzo con posible era en indica nombre lo como su la voluntad establece o a un hecho decisi n de con respecto ajeno a ninguna de a ellas imposibilidad la sobreviniente que No es prestaci n aplicÆndose 331 En este sentido imposibilidad liberarse del esto tal es una desde que naci no resulta derivada universalmente de aceptados aplicable la teor a distintos cumplimiento del al presente la de caso la teor a de la principios que permiten contrato o As imprevisi n a las son partes simplemente modificar los mismo cuando se presentan determinadas circunstancias Una de tales circunstancias es lo tØrminos de aquello que ss imposibilidad de a de su ejecuci n sino vÆlida las reglas correspondientes a pago37 realmente DIEZ PICAZO ejecuci n del las partes no pudieron imaginar impredecible que iba a es decir suceder y que 1996 p Luis Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial Vol I Madrid Editorial Civitas 205 Para una mejor explicaci n de este tema ZACCARIA Alessio La responsabilidad oor incumplimiento el modelo italiano II En Derecho de las Relaciones Obligatorias Lima Jurista Editores 2007 En este extremo el mencionado autor con respecto al caso fortuito o fuerza mayor hace menci n a que se o por causa del propio hombre DE LA PUENTE Y LAVALLE Manuel El Contrato en General Primera Parte Tomo III Lima Editorial de la Pontificia Universidad Cat lica del Pen 1991 p 317 tratar an de acaecimientos naturales 37 Fondo 114 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Rivas Sergio Salinas ar n Eduardo Iberico Ba modifica la base fÆctica explica serie una o instituciones de de los tØrminos cumplimiento del contrato la la que jur dica sobre constituyen que tales pactados imposibilidad sobreviniente mayor la excesiva onerosidad de la celebro el contrato Ello se como por al la frustraci n del fin caso prestaci n excusas la o fortuito fuerza o impracticabilidad comercial 332 En el presente no se que f sicamente la a Es factible al MINISTERIO los entregarle partes posible que Es claro que las pactado por que es haya ha llevado a esa la prestaci n al no se imposibilidad puede cumplir materia del proceso patrulleros pague prestaciones CONSORCIO el han sido ejecutadas sino por que el conflicto surgido precio pero no entre las situaci n El hecho que dio inicio al con este le imposibilidad una la teor a de la podr a aplicar sobreviniente debido licitatorio y 333 caso problema que deriv en que no se cumpliera 0101 que IN 2007 prestaci n fue la Resoluci n Ministerial N 0244 declaraba la nulidad de oficio del CONTRATO por lo que un caso fortuito contratantes o una podrÆ ya ser problema se fuerza mayor sino de una acto concreto de a ejecutado agudiz otros trata de uno de los suerte de decisi n de declarar que el CONTRATO a con pesar que en estricto si era ejecutable la decisi n del MINISTERIO de llevar otros procesos de selecci n que culminaron patrulleros no se con la a no El cabo adquisici n de los proveedores Frustraci n de la Causa o del Fin del Contrato 115 Tribunal Arbitral Alfredo Bul ard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico ealar n 334 La del contrato causa contrato esfa dirigido a entiende se como 8 As realizar no se sino el interØs del acreedor de que esta evento imprevisible impide afecta se que 335 Los la es se no es de propiamente la posibilidad requisitos causa son la ejecuci n para que los se de la se se impide el ejecute Lo que por el acreedor No sino el para pueda aplicar la doctrina de la frustraci n de siguientes39 incorporada al El contrato debe plena Lo que prestaci n la contrato es los que la causa debe de haber decir ser conocida o cognoscible en El hecho sobreviniente tiene que afectar a hecho grave imprevisible y exterior ajeno en prestaci n misma ejecute esperados cumplir concreto que el prestaci n Se tratarÆ de contratos bilaterales sido afecta la entonces que el contrato que este genere los beneficios contrat el interØs ser subsistente es finalidad se trata de un decir que la vida del contrato este dinÆmica El hecho frustrante debe ser de tal entidad que elimine la causa como elemento estructural del contrato 336 El clÆsico ejemplo de frustraci n del arrendado balcones para un d a determinado el arrendamiento se frustra ver pasar el Rey enferma en su suspensi n de la coronaci n en se ha Rey en suspende El de coronaci n del la coronaci n y da cuando se cortejo es un acto no va a no tienen pasar N tese que la ajeno exterior a las partes y no el CONTRATO MORALES HERNIAS Responsabilidad Civil se cortejo se fin por que los arrendadores ya interØs de ocupar el balc n si el previsto fin del contrato R mulo La Causa del Contrato en la DogmÆtica Jur dica En Negocio Estudios en Memoria del Profesor Lizardo Tabeada C rodova Jur dico y Editorial Grijley 2004 p 447 MESSINA Graciela La Causa y la Frustraci n del Contrato En Contrataci n ContemporÆnea Teor a General y Principios Palestra 2000 Editores p 64 116 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas ar n Eduardo berico Ba 337 El Tribunal Arbitral considera frustraci n de la un ha causa hecho exterior ejecutado en ajeno estricto el necesitaba presente aplicar a se dado que caso igual los N Resoluci n Ministerial no patrulleros la producido no se El interØs 0244 y 0101 IN 2007 patrulleros ha frustrado se ha no se de del MINISTERIO al declarar la accionar contratar el suministro de los para que la doctrina sino que el CONTRATO imprevisible e mismo por el nulidad del CONTRATO posteriormente el no que por que subsiste es con terceros En MINISTERIO el solo que ha se satisfecho por otra v a 338 En este el fin caso no se continuar hay un hecho el con contrato transcurso del tiempo y ha arbitraje Øste de una CONSORCIO El con A ello se que de las partes de confunde no la entonces perdido interØs en ha sumado que con propio CONSORCIO lo dicho por el segœn haya originado la satisfacci n del interØs del acreedor el CONTRATO por otro medio este las partes que a frustre Solo existe la decisi n frustraci n del fin del contrato en ajeno la vigencia y el en ejecuci n del CONTRATO 339 En consecuencia el presente caso no arbitral Tribunal configuran imposibilidad sobreviviente considera que de frustraci n casos por lo que hay una los de la hechos causa errada calificaci n o del de jur dica del CONSORCIO b1 En atenci n a la respuesta dada la declaraci n del Estado de haber realizado no a la pregunta a anterior r Constituyen cumplir un nuevo proceso con el Contrato y o el hecho de de selecci n para adquirir los mismos 117 Tribunal Arbitral lard GonzÆlez Alfredo Bu Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n o frustraci n del fin del bienes supuestos de imposibilidad sobreviviente y contrato 340 Se 9 œn CONSORCIO la res P uesta debido el fin el afirmativa al CONSORCIO Peruano manera en su intenci n de no por CONTRATO el a con deber a de cabo los el manera compromisos posterioridad el cumplir el CONTRATO ser MINISTERIO y comprend a de llevar partes Øl pero habiendo manifestado se Estado al declararlo nulo de ha verificado la realizaci n de dos procesos de selecci n adquirir prevista el celebrar perseguido P re 9 unta indebida 341 Asimismo para que la intenci n de las espec fica asumidos a esta a en los bienes incluso hasta en una cantidad a mayor la el CONTRATO 342 En consecuencia la frustraci n del fin del contrato resulta evidente 343 El MINISTERIO tratar a de fin o de la una niega posibilidad sosteniendo imposibilidad sobreviniente causa ni para esto que a un caso sobreviniente segunda convocatoria puesto es que el no se de frustraci n del del CONTRATO Es decir que el CONSORCIO alegar imposibilidad sustenta la esta no puede hecho œnico la nulidad causada por los que propios actos del CONSORCIO 344 Como ya vimos la situaci n las dos figuras antes establecidos por la no encaja de mencionadas pues doctrina imposibilidad sobreviniente o para que manera no se precisa en cumplen con configure un ninguna de los requisitos supuesto de de frustraci n del fin del contrato tal como 118 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n ya ha pregunta c De Arbitral explicado el Tribunal es la respuesta esta a negativa la respuesta ser Por tanto sobreviviente la o y a la pregunta b afirmativa S i on la imposibilidad del frustraci n fin del al imputables contrato Consorcio 345 El CONSORCIO manifiesta que la negativa dado que Demandante de la destacan hecho contractual Presidente decisi n sino a hechos atribuibles el 7 de el con del marzo obedece de conformidad de instrumentalizar el acuerdo acciones adoptado y de 2007 para la terminaci n de la relaci n de Ministros con el CONSORCIO ii adquisici n de veh culos patrulleros luego de a una pese a la el que hab a anunciado el arribo del CONTRATO que emiti MINISTERIO al PNUD a ser otros entre los cuales MINISTERIO por mutuo disenso Consejo nulidad de oficio a no debe pregunta esta a la frustraci n del CONTRATO i la imposibilidad pœblico respuesta a tal declaraci n de el MINISTERIO y iii la travØs del encargo efectuado por el frustrada adquisici n a travØs de un proceso de selecci n 346 Dado que el CONSORCIO no ha intervenido en ninguna de las circunstancias que han motivado la frustraci n de fin del CONTRATO este considera que no su 347 El debe soportar las consecuencias concernientes a terminaci n MINISTERIO sostiene que la respuesta este punto controvertido ser a negativa a por los la pregunta contenida argumentos expuestos en al 111 y 3 a 4 111 b 4 absolver los puntos controvertidos 3 119 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas ar n Eduardo Iberico Ba 348 El l Tribunal Arbitral aplicar an sentido ha manifestado estricto en en que de las dos ninguna pronunciarse respecto de el presente por lo que figuras punto controvertido este seæalados sin perjuicio del anÆlisis y calificaci n literal caso no se carece de los tØrminos en que efectuarÆ el en siguiente d Teniendo en cuenta la respuesta a la pregunta c anterior i Cuales son las consecuencias de dicho hecho y terminaci n del Contrato en particular si ello determina la sin responsabilidad para el Consorcio con o 349 El CONSORCIO sostiene que las preguntas contenidas en en los vista de lo puntos al argumentado responder a al 4 3 controvertidos 111 c 4 3 111 el Tribunal Arbitral deberÆ declarar la terminaci n del CONTRATO sin que exista responsabilidad imputable 350 El MINISTERIO ha manifestado absolver las preguntas contenidas su en al CONSORCIO posici n respecto los a este al punto a 4 3 puntos controvertidos 111 y b 4 3 II1 351 Si bien el Tribunal Arbitral considera que aplicar la doctrina de la del contrato como el terminaci n del presente caso no se podr a ni la frustraci n de fin imposibilidad sobreviniente CONSORCIO motivaron al CONSORCIO es el causales de terminaci n del CONTRATO suscrito entre el MINISTERIO y el claro cual en objeto de a su es consciente de las iniciar el presente arbitraje pretensi n El objeto CONTRATO por causas no es que razones es se imputables que decir tiene declare la al propio CONSORCIO 352 As como seæal el CONSORCIO en su escrito de Demanda 120 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n Antes entrara de sustentan interesa las ejecuci n del vigencia y por la pretende la frustrado su mejor demostraci n de ello que el con devolver la suma le fuera que cumpli adelanto en mÆs intereses destacar que la quiere torno a la posici n del MINISTERIO vigencia del CONTRATO o no causa sino cual pues es segœn el los actos del CONSORCIO que motivaron la son es decir en una causa imputable declaraciones puede derivar de las MINISTERIO es y muestra que vigente cual este debe darse por terminado CONTRATO del arbitral se Todo lo es como MINISTERIO la abogado CONTRATO tema controvertido si el contrato estÆ nulidad del del la bÆsicamente similar causa nos intenci n parte tambiØn haberse contractual por 353 El Tribunal tambiØn se es no invocado que a travØs de este proceso CONSORCIO 354 Ello hemos nuestra resoluci n entregada jur dicas que razones que la mantenga contrario la las pretensiones dejar precisado que CONSORCIO no es un detallar a su contraparte del Dr Marco Mart nez la Audiencia de Informes Orales estamos discutiendo si se ejecuta el CONTRATO paga indemnizaciones si se ejecuta garant as en no si realidad la discusi n se es muy concreta C mo Finaliza este CONTRATO 355 Ambas partes coinciden que el CONTRATO muy claro para el Tribunal Arbitral que que el CONTRATO es un siga vigente contrato terminado terminaci n y en y Solo particular si no debe estar ninguna de las partes menos aœn que discuten cual dicha causa se es es vigente Esta tiene interØs ejecute Para ambas la causa imputable de dicha o no al CONSORCIO 121 r Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 356 As I sus se de la lectura de la del posici n demanda y en su demÆs escritos queda claro que mÆs allÆ de la calificaci n de a la causal de terminaci n terminaci n del CONTRATO por por tanto claro el le no objeto calificaci n acarree del no que le resulte que declare se que la imputable y el CONTRATO aunque el mismo adolece de Arbitral pretensi n extremo presente juzgador corregir los en una causa es legal en As queda un error en la legal fundamento de la partes objetivo su responsabilidad bajo petitorio 357 A criterio del Tribunal del CONSORCIO el referido no Ello teniendo errores en aplicaci n del encuentra establecido impide en error emitir en un en novit legal pronunciamiento cuenta la calificaci n principio jura de calificaci n que que en el acerca obligaci n del es hayan incurrido las curia el mismo que el art culo VII del T tulo Preliminar del se C digo Civilao 358 En este sentido el Tribunal Arbitral considera resulta prudente analizar MINISTERIO que se han no una causa no se en podr a el en presente efectivamente luego de determinarse pod a haber declarado la nulidad presentado mediante el cual si que el presente caso de oficio configurar an caso que el los hechos un supuesto dar por terminada la relaci n contractual por imputable al CONSORCIO Pero para ello considera esencial tener claro los l mites y alcances de la el Tribunal aplicaci n del iura novit curia 40 Los en jueces tienen la obligaci n de aplicarla norma jur dica pertinente aunque no haya sido invocada la demanda En sentido similar el art culo VII del T tulo Preliminar del C digo Procesal Civil dispone Juez y Derecho El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido err neamente Sin embargo no puede ir mÆs allÆ del petitorio ni fundar su decisi n en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes 122 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Rivas Sergio Salinas Eduardo Iberico Balar n 359 El principio puede El referido el Derecho conoce las de iura novit curia traducido del lat n ser como el Juez Principio tambiØn ha sido expresado bajo siguientes frases41 iura curia novit da mihi facta el dame Narra mihi factum dabo tibi ius hecho te darØ el los descr beme derecho hechos se te darÆ el derecho lus novit curia curia novit Curia las se referencia es la in scrinio omnia iura Pr ncipe tiene puede apreciar juzgador quien cuÆl a se norma un mismo encuentra aplicable al de la calificaci n y de las de leyes que el Tribunal conoce acepciones concepto en la aptitud o correcta lo haya los sido hechos en caso a su en la un hacen proceso es el obligaci n de decidir conocimiento aunque esto difiera expresadas concreto haya forma err nea as puestos antes referidas dentro de y normas concreto y para establecer la correcta caso normas praesumitur se escritorio todas las por las sentido el principio bajo referencia estipula aplicar el Derecho al partes las habere pectoris en su todas las calificaci n de los hechos puestos 361 En tal conoce leyes presume que el clara Tribunal leges praesumitur se presume nosse Princeps 360 Como leges el a su o no como partes la obligaci n del juez sido invocado por las de calificar de conocimiento Segœn manera expresa Calamandrei42 El aforismo lura Novit Curia la curia conoce las leyes no solamente una regla del derecho procesal la cual es MONROY Z G`LVEZ Juan Temas de Proceso Civil Lima Studium 1987 p 202 un Abogado Buenos Aires Ediciones Jur dicas CALAMANDREI Piero Elogio a los Jueces escrito por Europa AmØrica 1980 p 37 123 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n el juez debe hallar de ocio la norma que corresponda al hecho sin esperar a que las partes se la significa que indiquen 362 En el mismo El subrayado es nuestro sentido Sent s43 seæala que el jura novit curia se refiera a Cuando el uez aplica e derecho que corresponde al caso controvertido porque o conoce haya sido alegado o no por las partes cuando el uez investiga e hecho alegado quizÆ fa bien probado contribuye con esa iniciativa a ninguno no dominan el derecho procesal 363 Compartiendo la Expresado un situaci n en se consideraci n interviene 364 De lo hasta es son aun hace que mÆs el ˝uez decir aqu referido principio de los principios que nuestro es aclara que pulan decisi n final fallo es los hechos los su proceso y factible que el uez pueda intervenir o secundario la calificaci n jur dica perfectamente modificar y no El subrayado de otra manera si la esencia de mejor justicia opini n Monroy GÆlvez44 misma pero a una en general del se aun tØcnico en derecho juzgadores en atenci n de la funci n de la Ley todo juzgador se no constituye de ineludible es en la en en que nuestro la que aplicaci n del una mera potestad de cumplimiento rgano tØcnico encargado encuentra Esta toma se a materia puede concluir obligaci n los una es un si Elsubrayado Derecho seæalado sino sustentable aun En de hacer efecto cumplir obligaci n de suplir las deficiencias existentes durante el desarrollo del proceso a fin de aplicar correctamente el derecho 365 Es bajo esta l gica que el art culo VII del T tulo Preliminar del C digo Civil establece 43 SENTIS MELENDO Santiago El Juez y Europa AmØrica 1957 p 11 MONROY G`LVEZ Juan Op Cit p 210 el Derecho lura Novit Curia Buenos Aires Ediciones Jur dicas 44 124 Tribunal Arbitral Alfredo Bu lard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n Los jueces tienen a pertinente aunque 366 Por su norma parte no obligaci n de aplicar la norma jur dica haya sido invocada en la demanda el art culo VII del T tulo Preliminar del que sin ser aplicable al arbitraje C digo Procesal Civil sirve para ilustrar los alcances del principio dispone aplicar el derecho que no haya sido invocado por Juez V Derech corresponda las partes o El Juez debe al proceso aunque o haya sido err neamente ir mÆs allÆ puede hechos diversos del de ni fundar petitorio los Sin que han sido su embargo no decisi n en alegados por las partes 367 De las normas aplicar cualquier partes no diferente a queda citadas calificaci n norma o hayan citado la la que norma 369 Del contenido del a la 370 45 hayan presente a derecho positivo aplicable vincula las partes En MONROY sea hecho caso es principio bajo comentario la en capacidad pertinente as las una calificaci n legal importante considerar se puede establecer la correcta calificaci n juez respecto del derecho objetivo a legal que esta los aplicaci n del principio alcances abarcan tanto el o juzgador corresponda 368 Para efectos de analizar el alcances y l mites claro que el al caso como del que jur dica que debe subjetivo es concreto y de la relaci n sus hacer decir del jur dica que efecto sobre el particular precisa Monroy GÆlvezas G`LVEZ Juan Op Cit pp 207 125 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n e Æmbito de aplicaci n del aforismo alcanza tanto al Derecho objetivo como a subjetivo Nuestro razonamiento es e siguiente si el aforismo informa que el En nuestra opini n el Derecho y este es el objetivo no es posible juzgador tenga tal informaci n sin conocer a su vez la relaci n jur dica establecida en el proceso No hay fo ma ˝uez conoce que el l gica de presumir el conocimiento de la norma pero no de relaci n por parte del juez El subrayado 371 Siguiendo El la misma l nea de es la nuestro Monroy Peyrano46 seæala acogimiento del principio sub examine implica conferirle al ocio a facultad de calificar libremente la relaci n jur dica sub lite sin parar mientes en que los contradictores pudieran haber efectuado un encuadre diverso El subrayado es nuestro 372 De los alcances del Øste cumple partes tanto han omitido funci n correctora partes han errado concreto En tal de jura novit curia principio una funci n supletoria cualquier referencia que en que se podemos concretiza cuando las al derecho permite la aplicaci n del aplicable Vallejo47 aplicarse al primera supletoria cuando las partes han omitido plano los fundamentos jur dicos en que sustentan demanda y eventualmente los demÆs actos postulatorios proceso contestaci n la caso seæala La de como una principio cuando las el derecho que consideran debe sentido Silva concluir que demanda reconvenci n de su del y excepci n segunda funci n es correctora el juez aplica la norma jur dica pertinente cuando las partes han invocado mal los fundamentos jur dicos de su demanda y eventualmente los demÆs actos postulatorios del proceso La PEYRANO Jorge El Proceso Civil Principios y Fundamentos Buenos Aires Editorial Astrea 1978 p 96 47 SILVA VALLEJO JosØ Antonio Tratado de Derecho Civil Lima Universidad de Lima 1990 p 390 126 Tribunal Arbitral Alfredo Bu lard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 373 Sin embargo supletoria como y de la correctora corregir la calificaci n expuesto tal como l gica de la aplicaci n de consecuencia es necesario que el juzgador deba asimismo jur dica de los hechos seæala Alvarado la funci n que las partes hayan Velloso48 admite tres matices a aplicar e derecho principio no alegado por las partes si es el que corresponde a la relaci n litigiosa b aplicar el derecho correcto cuando fue err neamente invocado por las partes y c contrariar la Este calificaci n jur dica de los hechos efectuada Elsubrayado interesados 374 En efecto correcta del aplicaci n de las normas a por las expuestos 375 que una determinado Sin celebrado un de el Juez contrato de vez de los la medida que no se hechos consecuencia es que resultarÆ a otra el aprecia que en arrendamiento imposible la haya calificado cumplimiento de las normas de uno de iura novit superficie en un paso Ello obviamente ALVARADO VELLOSO Adolfo 1982 p 174 no previo calificar el constituye solo contrato una terreno partes no superficie curia de vez planteara la Demandante Sin embargo deberÆ de efectuar un realidad las sino aplicaci n del principio en aplicar las arrendamiento que ae toda segundo conocimiento del contrato de arrendamiento de embargo Como resulta evidente superficie que lo persona demanda obligaciones derivadas deberÆ en a calificaci n a la ejemplo con un Imaginemos han correcta puesta a adecuada los hechos que sustentan las pretensiones Veamos manera ello primero del Derecho aplicaci n los propios extiende œnicamente no se la controversia partes Ello debido natural y necesaria de lo de la a por nuestro el contenido del iura novit curia Juzgador sino incluso correcta es el juez las de antes de ello como aplicaci n uno de correcta de El Juez Sus Deberes y Facultades Buenos Aires Editorial Depalma 127 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Rivas Sergio Salinas Eduardo Iberico Balar n las normas sino una valoraci n correcta de los hechos expuestos ante el Juez y la calificaci n de los hechos 376 Sin embargo la calificaci n de los hechos y determinaci n de las que el Juez realizarÆ aplicables expuestos virtud del en principio de iura novit curia deberÆ de realizarse dentro de ciertos l mites que garanticen el respeto de 377 En la efecto de efectuar la no sentido terminar han podido los l mites a con argumentos manera a El 378 El la sucinta en la aplicaci n se causar un juzgador normas y los aspectos de los cuales las de defensa En este del iura novit curia se erigen como el armoniza la necesidad de preservar el debido de puestos los dos podr a de las ningœn argumento expresar las partes igualitario la medida que el sobre pronunciÆndose a el que a su Juez adecue a Derecho los conocimiento Dichos l mites son de siguientes Principio de Congruencia Principio de congruencia impone resoluci n que posea conexi n con trato del iura novit curia de las partes necesidad y hechos a un correspondiente calificaci n instrumento por el cual proceso la defensa y a aplicaci n discrecional hechos podr a partes derecho de indefensi n problema luego su normas la controversia puesta los hechos expuestos En l gica a su al juez con el conocimiento este sentido la obligaci n de emitir objeto del proceso en a Guasp49 cuanto define la lo es una decir pedido y a congruencia como 49 GUASP Jaime Derecho Procesal Civil Segunda Edici n Madrid Instituto de Estudios Pol ticos 1961 p 87 128 Tribunal Arbitral Bul GonzÆlez Alfredo ard Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n relaci n entre dos tØrminos uno de los cuales es la sentencia misma y mÆs concretamente su fallo o parte dispositiva V otro el objeto procesal en sentido riguroso una teniendo cuenta todos los elementos individualizadores de en tal objeto los sujetos que en Ø figuran la materia sobre que recae y el t tulo que jur dicamente lo perfila Elsubrayado es nuestro 379 En esta por las medida el juzgador lo del juzgador a un principio de jura conocer de los hechos fuera ultra o extra aportados lo solicitado por ellas sin que la a novit curia le permita aplicaci n del principio permitir a la contrario podrÆ y resolver de acuerdo partes aplicaci n solo petita violÆndose as ir mÆs allÆ de ello De que la decisi n el derecho de las del partes debido proceso 380 En concordancia con lo anterior Aragoneses50 seæala debe existir identidad entre o resuelto y lo controvertido litigantes yen relaci n con los poderes al atribuidos rgano jurisdiccional por el es nuestro ordenamiento Elsubrayado jur dico oportunamente por los cada en caso 381 En el mismo sentido expresa VØscovi51 El Tribunal deberÆ fallar de conformidad probado conocer con alegado y por las partes secundum allegata e probata El no otros hechos fuera de los que las partes invocan ni otras pruebas que las que estas presentan debe lo dentro fijarse deducidas de por las Su sentencia pretensiones de los l mites el actor y aquello que reconoce o contraviene el demandado si mÆs allÆ serÆ ultra petita extra petita pedido segœn pedido y esto es en Este no admisible el proceso dispositivo principio es el Lo que s llamado de congruencia de las sentencias va resuelva mÆs de lo 50 ARAGONESES Ediciones 51 ALONSO Aguilar 1957 p V SCOVI Enrique Teor a Pedro Sentencias o o fuera de lo Congruentes Pretensi n Oposici n Fallo Madrid 87 General del Proceso BogotÆ Editorial Temis 1984 p 53 129 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n puede modificar el juez curia 382 De el subrayado igual e derecho invocado jura novit nuestro es Devis manera es Echeand a52 seæala el que de Principio Congruencia delimita el judiciales que contenido y alcance de las resoluciones profefirse a instancia de parte y de deben el sentido y alcance de tal instancia ap ra el efecto de que exista identidad jur dica entre lo resuelto v las acuerdo con pretensiones en sentido generap litigantes oportunamente aducidas facultades otorgue subrayado 383 Como la un Laudo contraria podido DEVIS no menos la medida que los a los tØrminos resulta de una los la ley El que para separarse de ellas una posea generando juez posee la obligaci n tendrÆ consiste sz a de suma conexi n argumentos empleados congruencia importancia toda l gica verdadera de el con indefensi n de defensa por el Ærbitro en objeto la a no se el en vez del parte habr an es Laudo de la Pretensi n bien el dicha se en adecuar Objeto que estar a proceso 384 Si excepciones puede apreciarse el cumplimiento del principio aplicaci n del jura novit curia que b es especiales nuestro y en el efecto obligaci n de adecuar lo solicitado como l mite al petitum jur dico espec fico que la en parte a derecho la medida que Øste solicita se declare o constituya A ECHEAND Herrando Nociones Generales de Derecho Procesal Civil Madrid Colecci n Jur dica Aguilar 1966 p 537 En efecto sobre el particular Peyrano seæala que el empleo del principio debe ser pmdente y particularmente respetuoso de la congruencia porque de no ser asf fScilmente puede crear un verdadero estado de indefensi n para las partes PEYRANO Jorge Op Cit pp 99 130 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 385 En este sentido Obando Blanco54 seæala En virtud del la que con ella se misma en Elsubrayado persigue objeto es ES cuanto al nuestro Monroyss 386 En el mismo sentido seæala Identificado e la petici n NO jur dica fundamentaci n ADMISIBLE que cambie objeto Novit Curia e juez debe SUPLIR principio lura RECTIFICAR o de la pretensi n como aquello que se pide al juez veamos su relaci n con el aforismo La aplicaci n del aforismo jamÆs puede modificar el objeto de la pretensi n especificada por el titular del derecho Dicho de otra manera lo Elsubrayado curia 387 De lo hasta la norma nuestro es novit curia jur dica en seæalado podemos aqu principio de jura partes piden no puede ser aplicaci n del aforismo jura novit las que modificado por el juez o el la relaci n juez debe jur dica concluir que aplicar a en aun ello deba modificar la citada por las partes siempre que hechos ni el objeto de la pretensi n56 obligado aplicar la hechos a expuestos norma por las correcta y de las contenido del ss el Juez Principio de Jura novit cuando para no altere los se encuentra calificar de acuerdo que resoluci n ni ello la partes HabiØndose establecido de no a ley implique los la modificaci n del manera breve el curia corresponde ahora al Tribunal Arbitral analizar la controversia puesta 54 sentido partes siempre afectaci n de la congruencia de la petitorio En tal del la soluci n del proceso corresponda que aplicaci n a su conocimiento OBANDO BLANCO V ctor Roberto Estudios de Derecho Procesal Civil Lima Editorial San Marcos 1997 p 238 MONROY MONROY G`LVEZ G`LVEZ Juan Juan Op Cit Op Cit p 221 p 227 131 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n pÆrrafos 388 En los 325 al 339 terminar el contrato por causa hab a o impedido la ejecuci n consecuentemente busco el MINISTERIO por frustraci n de la nulidad ejecute la del CONTRATO la a pues lo que prestaci n dar por terminado el v nculo adquisici n de y contractual as los patrulleros de proveedores analizados sustentar en sus este Laudo y a las posiciones Por no puede aæadir hechos pruebas presentadas tanto no se distintos por las partes aæadirÆ ni analizarÆ los a para ninguna hecho diferente o 390 Asimismo el Tribunal tiene claro que pretensi n Lo que pide en jur dicamente aplicables las figuras del contrato ello posibilidad no el de una el puede modificar no concreto el CONSORCIO terminado el CONTRATO por calificar pod a identificaron varios hechos que la se que 389 El Tribunal Arbitral tiene claro que prueba se o no se del CONTRATO la Resoluci n Ministerial N todos los actos conducentes terceros sobreviniente embargo permiti era la conclusi n que a declaraba que no lleg imposibilidad fin del contrato Sin 0101 IN 2007 0244 como se causa que no le es es que impide que se sobreviviente use otra o declare al que no son frustraci n del fin figura legal de dar por terminado el CONTRATO por se de la imputable Si petitorio el Tribunal concluye imposibilidad objeto causa que no recoja la imputable al deudor 391 Es as del 57 que este colegiado considera C digo Civils el cual establece que se que la podr a aplicar el art culo obligaci n se extinguirÆ si Art culo 1316 Extinci n de la obligaci n por causas no imputables al deudor La si la prestaci n no se ejecuta por causa no imputable al deudor 1316 esta obligaci n se extingue 132 i r Tribunal Arbitral Alfredo Bu lard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n no se cumple por norma no se limita ser an el causa caso no causa a no sea imputable al deudor N tese que la supuestos de causas imprevisibles la fuerza mayor sino que fortuito imputable que o los actos de la ajenas como o puede incluir propia contraparte como la relaci n en contractual 392 As este art culo de hecho invocadas por el CONSORCIO As El art culo 1316 mÆs vincula mucho se las causales con segœn Felipe Osterling del primer pÆrrafo C digo acoge C digo Civil bÆsicamente la doctrina del art culo 1318 del embargo el concepto de imposibilidad prestaci n sin culpa del deudor por el 8 de ejecuci n por causa no imputable al deudor de 1936 pero sustituye sin de la 393 La prestaci n no se ha tornado en ejecutar porque el MINISTERIO MINISTERIO en solicitados ya han sido Entidad esta libera al este se punto adquiridos ha dejado de o embargo la la CONSORCIO de considerar controversia no temporal el deudor no es responsable por obligaci n se extingue si la causa que detennina deudor de acuerdo al sin efectos la declaraci n cumplir ejecuci n del CONTRATO No Si dicha causa es pudo los veh culos por el MINISTERIO y la actuaci n de propio CONSORCIO ha dejado claro que vigencia no se declaro la nulidad de CONTRATO Si bien mediante el presente Laudo del imposible Simplemente con su obligaci n El tiene interØs de solicitar la tiene sentido culminar este mientras ella perdure Sin inejecuci n persiste hasta que al t tulo de la obligaci n o a la naturaleza de la prestaci n ya no se le pueda ejecutarla o hasta que el acreedor justificadamente pierda interØs en su obligado a cumplimiento c ya no le sea el retardo la œtil extingue la obligaci n que s lo es susceptible de ejecutarse parcialmente si ella no fuese œtil para el acreedor o si Øste no tuviese justificado interØs en su ejecuci n parcial En caso contrario el deudor queda obligado a ejecutarla con reducci n de la contraprestaci n si la hubiere TambiØn se as OSTERLING PARODI Felipe Las Obligaciones Lima Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Cat lica del Pen 1988 p 202 133 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n arbitraje dejando vigente quiere 394 En que continuØ l nea esa conduce si la As lo es en a por la que caso el transcurso del no se del puede exigir prestaci n no se 395 En ese le en Y ello se es el presente sentido respecto Tribunal considera que le prestaci n es temporal como siga vinculado si por en al se tratar a de 396 As es la que es acuerdo que a desprender se con las propias su que lo a uno largo de este proceso de puro derecho existencia de a travØs de las quedado claro en que este el que ninguna de las responsabilidad de la otra de terminaci n del CONTRATO en el presente de por terminada la relaci n contractual pero pedido siga afirmaciones de las causales invocadas por el MINISTERIO lo que de por la sigue obligado puede exigir al CONSORCIO el CONSORCIO ha manifestado que lo que le interesa caso o la responsabilidad contractual de la partes el a causa obligaci n arbitraje partes desea discutir sobre la sino sobre cual ni al deudor claramente indican que ni existe declaraciones y actuaciones de las partes ha arbitraje prestaci n pueda considerar consistente nos argumentaci n al deudor que caso 1316 esta l nea de vinculado cuando por el t tulo de la cumplir ambas partes la perdido interØs interØs del MINISTERIO ni a con ejecuta Las circunstancias del ejecutarla obligado segundo pÆrrafo del art culo no se ha tiempo siga naturaleza de la a lectura conclusi n consistente causa que tambiØn vigente una una este CONTRATO que ninguna de las partes un en su no se de puede escrito de Demanda 397 Este Tribunal Arbitral considera que esta controversia fue efectivamente una de puro derecho y que el CONSORCIO no deseo solicitar 134 Tribunal Arbitral Alfredo Bu lard GonzÆlez Rivas Sergio Salinas Eduardo Iberico Balar n responsabilidad contractual a contraparte debido su œnicamente la terminaci n de la relaci n contractual de que la causa de dicha terminaci n concluido precisamente que imputable no haberse no y que el CONSORCIO las ejecutar no las pueda prestaciones 398 Dado que los hechos que son los mismos que El Tribunal ha la situaci n esa es podido ejecutar el se a su mismo por tiempo ejecuci n razonablemente considerarse obligados cargo planteado derecho de defensa y el derecho amplias oportunidades un en su han discutido para se han haya perdido interØs en el a un trato llegar arbitraje pruebas aportadas y admitidas estÆ claro tenido imputable es declaraci n al CONSORCIO y habiendo transcurrido suficiente para que el MINISTERIO a es interØs su que con una base al art culo 1316 en y que el CONTRATO culmina al causa le no a esta conclusi n a y estÆn que igualitario recogidos ha se respetado el pues las partes han y contradecir evaluar pronunciarse para en todas las pruebas aportadas 399 Por otra parte el objeto planteado el sus defensas CONTRATO no del en pod a petitorio ha estado claro y las partes han tomo al mismo El CONSORCIO planteo que terminar por las causales MINISTERIO y que sustentaba la nulidad MINISTERIO aspecto debe se ha pronunciado Asimismo declararse MINISTERIO se terminado no por Øste œltimo El diversas oportunidades sobre este por los actos llevados actos sobre los cuales el MINISTERIO de los hechos y la por el ha discutido por ambas partes si el CONTRATO ampliamente y ha discutido C digo Civil en planteada invocadas su a se cabo ha la norma el pronunciado relevancia Por tanto la calificaci n aplicaci n de por jur dica pertinente art culo 1316 del han afectado el derecho de defensa de ninguna de las partes 135 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 400 Es as Pretensi n I no este que colegiado Principal declarando haberse podido ejecutar por al art culo 1316 del 4 111 cuerpo declara que el causa FUNDADA CONTRATO no imputable se ha la Tercera extinguido al al deudor de acuerdo C digo Civil PRETENSION COM N A AMBAS PARTES En aplicaci n del art culo 52 de la Ley General corresponde ordenar proceso v en 401 a alguna de las partes de Arbitraie que asuma las costas en cuanto a costas y costos se refiere Ley General de Arbitraje Ley N 26572 dispone pronunciarÆn presente de su si costos del y quØ proporci n Finalmente no determinar en ser el audo sobre t el cas los lo pactado en contiene pacto alguæo los Ærbitros condena o exoneraci n teniendo que los Ærbitros del gastos se arbitraje teniendo el convenio y que si el convenio pronunciarÆn se en el art culo 52 de la en el Laudo sobre cuenta el resultado o sentido del mismo 402 Los gastos y de los incluyen pero no se limitan abogados de las partes instituci n arbitral AdemÆs Tribunal Arbitral pronunciarÆ por err se cuenta el resultado parte cubrirÆ sus o la a en y norma su las retribuciones de los Ærbitros su y los la retribuci n establece que condena sentido del mismo Si gastos caso que o no sean en el a la Laudo el exoneraci n teniendo hubiera condena cada comunes en iguales proporciones 136 Tribunal Arbitral Alfredo Bullard GonzÆlez Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n 403 1 En este sentido el Tribunal Arbitral ha del proceso que ambas existencia de que por ello han litigar para razones litigado durante la prosecuci n actuado finalmente basadas han partes apreciado que a su criterio resultaban honestamente y convencidas de la en atendibles sus y posiciones ante la controversia 404 Por consiguiente el Tribunal Arbitral considera condenar a ninguna propios gastos sus no corresponde de ellas al pago exclusivo de los costos del proceso arbitral En consecuencia cubrir que entendiØndose por se por comunes gastos administrativos resuelve que cada un lado y una de ellas deberÆ por otro los gastos comunes los honorarios del Tribunal Arbitral y los deben ser asumidos por ambas en partes iguales 405 Por tanto se ninguna de declara que las no hay condena al pago de gastos arbitrales a partes Por todas las consideraciones expuestas este Tribunal Arbitral RESUELVE PRIMERO Declarar INFUNDADAS todas las cuestiones previas contra las pretensiones de SEGUNDO Declarar la Demanda INFUNDADA MINISTERIO y por tanto reconocer como la que contra tanto la Reconvenci n Reconvenci n no es planteadas planteada posible declarar por el la nulidad del CONTRATO por las causales invocadas por el MINISTERIO TERCERO Declarar FUNDADA la Primera Pretensi n que el MINISTERIO carec a de facultades legales Principal y por tanto para declarar unilateralmente la nulidad de oficio del CONTRATO 137 Tribunal Arbitral ard GonzÆlez Alfredo Bul Sergio Salinas Rivas Eduardo Iberico Balar n FUNDADA CUARTO Declarar Pretensi n Principal y por CONTRATO por parte tanto del Declarar que no FUNDADA surti la la la nulidad declaraci n decretada de la a Primera nulidad EL Resoluci n la por de ningœn efecto contractual Segunda consecuencia declarar que el CONSORCIO justificara Accesoria Pretensi n MINISTERIO 0101 IN 2007 Ministerial N 0244 QUINTO la no Pretensi n incurri del CONTRATO de acuerdo a las en Principal ningœn normas y en vicio que aplicables al mismo SEXTO Declarar FUNDADA la Tercera Pretensi n CONTRATO ha quedado sin efecto al imputable al deudor de acuerdo SETIMO DECLARAR que las no no haberse partes BULLARD GONZ`LEZ Presidente del Tribunal Arbitral ALFRED BRI NA C ORIO Jefa de la Oficina de Conciliaci n y Arbitraje Administrativo de CONSUCODE tanto que el podido ejecutar por al art culo 1316 del hay condena Principal y por causa no C digo Civil al pago de gastos por ninguna de Arbitral Expediente Voto Singular N 124 CONSUCODE 2007 del doctor Sergio Salinas Rivas Arbitro Voto Singular El del Tribunal Arbitral suscrito miembro encargado de resolver el arbitraje de derecho A Maquinaria Nacional suscitado entre el Consorcio Automotores Gildemeister Perœ S A Perœ en adelante el Consorcio y el Ministerio del Interior en adelante el S DISIENTE PARCIALMENTE de la Ministerio respetuosamente y en consecuencia formula el atendiendo a los fundamentos que se de la opini n exponen mayor a continuaci n a presente VOTO SINGULAR 1 Este `rbitro hace constar que controvertidos estime 2 seguido o pertinentes por la innecesarios respectivamente de anÆlisis punto III del Acta de Instalaci n Este Arbitro hace desarrollados i expuesta respecto en en constar su de los el conformidad siguientes con exposici n u de acuerdo a posici n extremos y puntos obviando aquellos que conforme la de los lo la secuencia previsto adoptada puntos mayor a en a en los numerales 1 al 63 del Posiciones de las Partes puntos controvertidos Resoluci n detalle tratadas de los Puntos un adelante el resumen de las partes respecto en por el la Laudo caso Laudo que contiene por las en controvertidos Antecedentes que contiene la descripci n de los hechos del alegaciones formuladas iii presente voto el Laudo Arbitral emitido por la tratados ii el orden de mayor a agregando l gica mayor a seguirÆ de cada principales uno los numerales 64 al 83 del Controvertidos de acuerdo al de los Laudo siguiente Cuesti n Previa contra la Demanda tratada a 116 del b en los numerales 84 al Laudo Cuestiones Previas contra tratadas Reconvenci n la los en numerales 117 al 155 del Laudo Pretensi n c Reconvencional preguntas a b c d del y e en tratados con exclusi n de lo Laudo d Pretensi n Reconvencional pregunta f 295 del f expuesto expuesto en se que refieren las los numerales 156 al 218 en el numeral el extremo en a que 217 se refiere la los numerales 219 al 247 y 287 al la Demanda tratada Primera Pretensi n Principal Principal Pretensi n de numerales 300 al 305 del Laudo Pretensi n la Demanda g lo en a Laudo Primera e en los extremos Accesoria a en el extremo a que se refiere la los numerales 306 al 309 del Laudo Pretensi n Comœn partes a ambas pregunta a tratada en los de la tratada en los numerales 401 en al 405 del Laudo 3 de este Arbitro El disenso extremo referido Veracidad por participaci n se incumplimiento al parte del Consorcio de la empresa Consorcio y Adquisici n por sus refiere Anjo o al la OGA en Consorcio Reconvencional Principio de haber revelado no la validez de 469 Veh culos o eficacia Categor a Log stica en Presunci n al Ministerio TECH en del Contrato para M1 con Carrocer a el de la el la SUV de la Polic a Nacional del IN 2006 n Pœblica por Proceso de Selecci n Abreviado N 002 adelante el Contrato de punto controvertido los numerales 220 Pretensiones del no para uso de Patrulleros para la Direcci n de Perœ Licitaci Pretensi n Tech S C en adelante ANJO A efectos sobre Reposici n a al 286 Adquisici n fy 1 y siguientes suscrito entre el Ministerio y el en el orden del Laudo tratada en concomitantemente ala Segunda y Tercera Principales planteadas por el Consorcio 2 r i `rbitro 4 Este I OPINI N pasa ahora exponer las consideraciones que sustentan PRETENSI N SOBRE LA MINISTERIO a su disenso RECONVENCIONAL PLATEADA POR EL REFERIDA A LA NULIDAD DEL CONTRATO DE ADQUISICI N DE PATRULLEROS 5 La Pretensi n Reconvencional ha sido Pretensi n Reconvencional planteada ue C se los en siguientes declare la tØrminos nulidad del Contrato por causal preexistente al momento de su celebraci n al 1 haberse celebrado con un Consorcio inexistente que al 28 de diciembre del 2006 fecha de la firma del contrato formalizado ni contaba 2 desprenderse con as no habla sido la personer a especial respectiva v al de lo resuelto el en Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Resoluci n No 1017 S3 TC 2007 6 Como hemos indicado de la mayor a respecto planteadas en las 3 f Se anterior sea anterior es responder previamente de las interrogantes 1 y f pregunta presente Voto compartimos 2 f referidas siguiente Cual por el esta esta determinaci n aplicarse a opini n controvertido pronunciarnos es Cabe la se refiere la pregunta f 1 indicar que informaci n la pregunta 1 f presuntamente falsa Consorcio interrogante la naturaleza Maquinaria Nacional punto la 3en adelante f efectivamente falsa la este por lo que pasaremos a real este de la Arbitro relaci n A empresas Automotores Gildemeister Perœ S deben a ha acreditado que la Informaci n a la que presentada Para el numeral 3 del preguntas directamente sobre la 7 en A S en depende la misma y adelante a su a su estima jur dica en MANABA establecida adelante y ANJO vez la definici n de las vinculaci n con necesario analizar entre las GILDEMEISTER TECH normas en tanto de legales que el Ministerio 3 a La Naturaleza de la Relaci n Jur dica establecida entre GILDEME STER MANABA YANJO TECH 8 El Consorcio constituye sostiene que la relaci n de una infracciones del a Estado adjuntado de ANJO TECH de medios As aprovisionamiento lo afirmado por el Consorcio del inicio del participaci n en los descargos presentados la en se desprende por Øste Procedimiento Administrativo Sancionador referido diversas normas de la normativa de contrataciones y seguido como por CONSUCODE por el Ministerio prueba N Expediente en su operaci n con a de ocasi n presuntas adquisiciones TC 2007 00753 escrito de fecha 22 de agosto de 2007 Hemos seæalado y consta Promesa Escritura Formal del Pœblica las dos empresas Cualquier encomendado en Consorcio Contrato integrantes no celebrado todo el que espec fica TECH contrato de consorcio en de Consorcio y su del Consorcio por labor alguna este caso ANJO documentos correspondientes que los consorciados hemos sido œnicamente documento otro los documentos en caso se a una pudiese haber tercera empresa desvirtœa ni la promesa ni el ni su escritura probar an pue consorcio establecieron relaciones jur dicas pœblica Tales miembros con lograr el cumplimento del objeto del contrato del terceros para a travØs de contratos de aprovisionamiento de medios bienes v o servicios Pero ello incluye a no cambia el contrato de consorcio dichos terceros dentro de la relaci n del celebrado ni consorcio ni en el contrato celebrado con la entidad estatal Se trata como hemos mencionado aprovisionamiento determinado aporten medios proveedores a ellas los compromisos de de con las de a meros contratos finalidad empresas de de que consorciadas instrumentos que les permitan cumplir con los asumidos en virtud del consorcio Escrito de fecha 14 de junio de 2007 presentado por el Consorcio en seguido ante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado en virtud de el Expediente N 00753 TC 2007 4 diversos criterios especializaci n actividades en espec ficas titularidad en los derechos de comercializaci n de determinados bienes en el tales pa s etc proveedores consorciados El 9 La mayor a subrayado Consorcio concluyendo al 286 del de 10 Arbitro sin se embargo ni el Laudo en se no mucho la menos a en por el postura propuesta exponen trata de una relaci n mero convierten absoluto nuestro es por las razones que que no sino de un consorcio Este en Laudo lo en subcontratistas parte recoge su por en pero que jur dica los numerales 264 en de ni subcontrataci n contrato de suministro estÆ persuadido de las bondades de esta postura tanto los tØrminos del Acuerdo de Modalidad de Contrataci n de Fabricaci n de Patrulleros Incluido 15 de diciembre de parecen 2006 de encajar Equipamiento en entre ANJO manera adelante el Acuerdo suscrito TECH MANABA natural y sin forzar caracter sticas esenciales de los institutos su y con fecha GILDEMEISTER entendimiento comœn con no las mencionados Veamos por jur dicos quØ 11 Como punto preliminar jur dicas debe tenerse califican de acuerdo se en cuenta que los hechos y relaciones naturaleza independientemente de la a su denominaci n que las partes les havan otorgado En atenci n analizarÆ la naturaleza del Acuerdo del mismo le partes 12 Como se ha son que dicha evaluaci n las Contrato de Adquisici constituye en independencia n normas a œltima ello este `rbitro de la calificaci n que las dado hayan indicado establecer cuÆles con a resulta aplicables pertinente instancia tanto permitirÆ tanto para el Acuerdo como para el efectos de evaluar la validez el en petitorio o nulidad de Øste sobre el que debe œltimo pronunciarse este Tribunal Arbitral 13 Para determinar la naturaleza antes mencionadas expediente alguna en de las modo partes de la relaci n establecida entre las nos remitiremos al arbitral que cuestionado jur dica ha sido suscrito alguno en Acuerdo y en por todas ninguno partes œnico documento que obra en el ellas y de sus extremos litigio Corresponde asumir que o no ha sido contenido pues que dicho por Acuerdo y 5 todos los tØrminos Øl en real de contrataci n de cada de ellas una 1 a El Acuerdo como Contrato de Suministro 14 Nuestro su C digo Civil el en adelante art culo 1604 de la siguiente C favor de otra a define el Contrato de Suministro en manera 4rtlculo 1604 Por el suministro ejecutar y absolutamente la voluntad contenidos reflejan plena el suministrante prestaciones persona se obliga peri dicas a o continuadas de bienes 15 Coincidente con lo dispuesto Se trata de sucesivo con el ejemplo un en contrato de C Zavaleta2 fabricante de precio o en un prima periodo continuadas alimenticios productos de materia agricultor suministrante seæala lo prestaciones reciprocas ejecuciones peri dicas suministrado requiere cosecha El nuestro que le siguiente y tracto asl por envasados proporcionarÆ el de seis meses que dura la que deberÆ pagar el suministrado constituye la contraprestaci n 16 De igual manera lo define Fariæa3 al seæalar que Por medio de este contrato el suministrante suministrado los bienes que Øste le se requiera obliga a proveer al la medida que le en resulten necesarios El suministrante asegura al suministrado que durante la pactadas 17 En este z son objeto segœn aprovisionamiento puede C digo las modalidades de Øste seæalar que el contrato de ZAVALETA CARRUITERO Wilvelder 2006 Lima Perœ 3 los bienes que sentido podemos contrato de del contrato recibirÆ vigencia suministro definirse como aquel Civil Tomo III Editorial Rodhas llamado tambiØn contrato por medio Segunda edici n Enero 1591 PÆg FARINA Juan M Contratos Comerciales Molemos Modalidades de contrataci n empresaria Editorial Depalma Segunda Edici n 1997 Buenos Aires Argentina P9g 497 AsVea de Alfredo y Ricardo 6 del cual cosas sujeto un en forma As pues se suministrante o continuada peri dica suministrado quien 18 denominado obliga a pagar un las caracter sticas bÆsicas a a obliga entregar bienes o al que se le denomina sujeto otro por Østos precio de se contrato de suministro un pueden resumirse en i ii es un contrato perfecciona se con el consentimiento partes es contrato de carÆcter oneroso pues el suministrado debe pagar un al suministrante por los bienes contraprestaci n es un contrato de duraci n de las se iv pues de las una iii consensual partes consisten desenvuelven es les un a contrato de corresponden lo de tracto o en sucesivo pues las prestaciones peri dicas o periodo de tiempo prestaciones rec procas en el cual largo de cierto entregados derechos y obligaciones obligaciones continuadas que a segœn ambas partes se indica a los bienes o continuaci n a Obligaciones servicios del materia del suministrante suministro en entregar modo plazo y forma que resulten id neas para los fines para los cuales deben segœn b el pacto destinarse entre las partes Obligaciones del Suministrado principalmente pasar el precio pactado v es un contrato celebraci n del el valor de las conmutativo mismo una pues debe equivalencia existir al momento de la dentro de ciertos l mites entre respectivas prestaciones TORRES VASOUEZ Anfbal El Contrato de Suministro Administrativo Editorial Cultural Cuzco PÆg 34 91 en el Derecho Civil y en el Derecho 7 19 En este ahora punto corresponde MANABA GILDEMEISTER 20 TECH pactado efecto en manera que resulten caracter sticas odifieren de o ANJO y si lo preguntarnos en el Acuerdo por incompatibles a ajusta se con la estas naturaleza esencia de este tipo de contratos AI respecto cabe precisar que el Acuerdo seæala lo ACUERDO DE MODALIDAD DE CONTRATACI N siguiente DE FABRICACI N DE PATRULLEROS INCLUIDO EQUIPAMIENTO en la venta y conjunta Alcance El acuerdo considera la labor IN 2006 para la Licitaci n Pœblica PSA N 002 OGA suministro de patrulleros licitaci n de las 469 unidades para la PNP Modalidad de Venta La facturaci n los clientes lo harÆ el Consorcio a Maquinaria A A Automotores Gildemeister Perœ S Nacional S El precio de venta del mercado tomando en serÆ establecido en funci nalas patrullero cuenta el valor referencia establecido en posibilidades del la licitaci n Automotores C A A cobrarÆ U 21 800 y el saldo serÆ de Anjo Tech S Gildemeister Perœ S A Automotores Gildemeister Perœ S con PDI respuestos por pintura SOAT garant a capacitaci n y placas marca por 3 aæos o Anjo Tech su su stÆndares del fabricante 000 100 Kms lo que fuese a la PNP lÆminas responsabilidad 3M y oferta realizada C asumirÆ las multas que les A S la segœn entrega de los a sean herramientas primero cursos de bases de la Licitaci n luces sirenas y sistema de instalaci n fabricaci n con tiempo requerido segœn en costo el veh culo desaduanado a su a su costo las barras de de veh culos consecuencia de demoras bajo segœn segœn propuesta ofrecida Whellen as como separadora ploteado servicios por el Kms 100 000 C proporcionarÆ A Anjo Tech S parlante proporcionarÆ e instalaci n de la malla de Østos garant as equipos y la PNP aplicados equipos Asimismo asumirÆ el pago por el o Consorcio al cualquiera arreglo de como de los servicios cualquier equipo 0 8 servicio que Øste presente bajo su lo mencionado en el responsabilidad segœn punto 3 del acuerdo Lima 15 de Diciembre de 2006 Por Anjo Tech S C A Esly Arturo Salinas ChÆvez Jaime Orlando Cutimanco Panduro DNI N 10697362 DNI N 08597728 Por AUTOMOTORES G LDEMEISTER PER Jaime Raœl AC MAQUINARIAS NACIONAL S S A Seminario Yzaguirre JosØ DNI N 08808884 21 As anterior en 22 del del Respecto una contenido requisito numeral prestaci n elØctrica como tanto y evidentemente s este Arbitro considera que presenta por ejemplo el que brindan las cuanto la en un cuando el usuario no la utilice en forma peri dico puede observarse cual el suministrante le proporciona cierta cantidad de abarrotes En caso particular a pesar a la PNP operaci n del Acuerdo a una que se la con suministrados por ANJO TECH serian realizada ha se el numeral 18 considera que cumplido del cumplimiento iii del mismo es contrato de suministro de disponible constante para periodicidad bodega se energ a consumo su consumo aun abarrotes segœn que al efecto por citar un pacten el desprende que los bienes y servicios a el las ejemplo ha pactado que los bienes por diario mientras que el carÆcter contrato de suministro de en un partes de la `rbitro elØctricas para el compaæ as encuentra en idel se debe tener en cuenta que el carÆcter continuado de se el el literal de duraci n del contrato a que se refiere el literal respecto se Acuerdo energ a en en referido al carÆcter consensual del contrato este controversial AI 23 primer requisito virtud de la existencia del referido Cariola Santa Marla DNI N 0001730562 respecto pues Domingo tiempo requerido segœn a ser la oferta tomando en cuenta la naturaleza prestar se otorgan en una sola 9 24 oportunidad De estrictamente con No obstante bien comercial controversia ser es de en de no relevante para tanto bien calificar sustantiva importancia tratarse de podr a cumplir a se contrato de duraci n ser un suministro como la para un por una sola vez sin que ello afecte la puntual `rbitro este este Arbitro considera que la ausencia de dicho de no criterio a que la caracter stica de ello deja no modo si requisito relaci n una resoluci n de nuestra contrato de del postura aprovisionamiento Consorcio tal como tambiØn bien ha sido mencionado por Øste 25 La mayor dificultad conceptual la proviene de indicados 26 Respecto en evaluaci n del cumplimiento el ya referido numeral del requisito ii admitir para 18 que trata se de los de un suministro requisitos ii iv como veremos a v y continuaci n referido al carÆcter oneroso del contrato resultan sumamente esclarecedores los siguientes dos pÆrrafos del Acuerdo El precio de venta del patrullero serÆ establecido en funci nalas posibilidades del mercado tomando en cuenta el valor referencial establecido en la licitaci n Automotores Gildemeister Perœ S A cobrarÆ U 21 800 v el saldo serÆ de Anio Tech S C A C proporcionarÆ A Anio Tech S sirenas y sistema instalaci n de parlante fabricaci n e ploteado de veh culos equipos y servicios por el a su marca instalaci n con costo las barras de lÆminas de Whellen la 3M y as malla como su separadora de Østos garant as tiempo requerido segœn luces oferta realizada a la PNP 27 Como cuesti n opini n de la previa en mayor a expresada la autonom a de la voluntad por las este prestaciones punto en permite que cada una debemos seæalar que el numeral 279 del Laudo que las asume partes pacten compartimos en la el sentido que la forma de retribuci n que estimen mÆs apropiada a sus 10 intereses6 lo que Eso que estÆ no en discusi n Sin analizar corresponde sino su naturaleza estipulaciones no embargo la es jur dica nos validez del la propia como hacer notar permitimos Acuerdo mayor a o de sus reconoce en el numeral 253 del Laudo 28 En opini n de este la forma de pago Arbitro pactada esencial para desentraæar su verdadera naturaleza si determinada de cargo del contratante a un contrato de por el suministro un acuerdo entre fluye naturalmente 29 Lo a en los GILDEMEISTER no dispuesto la de se ha citados obligado Es decir no existe contraprestaci n acargo comprometidos 30 Cabe precisar doctor Carlos respecto hecho posici n elemento obligaci n una acuerdo a participar asemejar a a la de negocio conjunto O a en permite pagar ANJO TECH el pÆrrafo transcrito a por la establece su costo los bienes all ninguna parte de GILDEMEISTER a concluir que del Acuerdo una entrega de los bienes abogado del por ANJO TECH Carpio TECH a prop sito de la aroporcionarÆ sistema instalaci n Esta alguno el œltimo pregunta producci n de Informe Oral de fecha 09 de setiembre de e en un que lo anterior ha sido confirmado por el sirenas un mas bien se proporcionarÆ pactada del rol de ANJO TECH en la ANJO trata de participar en modo meridiana claridad que ANJO TECH descritos trata de el numeral 25 nos en valor de los bienes suministrados de con se jur dica para se un contrato de consorcio un pÆrrafos si contrario potenciales postores constituye estaremos fundamentalmente frente postor de las resultas de la licitaci n la relaci n s de a parlantes su que Øste de los 6 2008 patrulleros costo las barras de marca planteada por el abogado le formulara en Audiencia al afirmar que Whellen as la fabricaci n e instalaci n de la malla tambiØn ha sido Arbitro Consorcio del Consorcio luces como su separadora doctor Carlos Carpio en la Audiencia de Informe Oral e No recuerdo en este instante las caracter sticas puntuales del documento pero lo mSs importante es que me da la impresi n al mamen de la retribuci n porque inclusive podr a llegarse a la situaci n en que el subcontratista no perciba ninguna retribuci n el tema es simplemente que Øl ANJOTECH se encarga de hacer determinada prestaci n y no la hace el contratista principal Entonces para los efectos de la contrataci n pœblica el œnico hecho relevante es el tema de la responsabilidad ese es el tema el nœcleo duro de la calidad de contratista principal o sea el tema de la responsabilidad Grabaci n magnetof nica en poder este Arbitro Grabaci n magnetof nica en poder de este Arbitro ll ploteado de veh culos equipos y servicios por el a la 31 Mas El subrayado PNP el aœn con primer pÆrrafo exactamente ni y nos TECH derecho de ANJO TECH consist a resulte de la licitaci n y la indica que GILDEMEISTER el a recibir por De conformidad parte en recibir el saldo entre el que deb a pagarse con a Acuerdo le 33 Este de lo permitir a sus aspecto entenderse provisi n conoc a pactado en el no Acuerdo cumpl a ANJO TECH a vale decir el Consorcio y los US el pago deb a provenir del propio con su dirigir Consorcio obligaci n su Dicho en otras de pago nada el en acreencia contra el Consorcio 0 integrantes no deja en la tesis del de venta que GILDEMEISTER si el Ministerio palabras precio GILDEMEISTER presente Ministerio aun cuando la facturaci n la realice el alguno no que finalmente deb a recibir el precio diferencia entre la oferta econ mica que 00 800 21 32 oferta realizada nuestro es ANJO de Østos garant as tiempo requerido segœn transcrito siquiera 3M y suministrante por el suministro de los bienes Lo cierto y real es que el supuesto la lÆminas de llamar la atenci n de este propuesta de los equipamiento oportuno cumplimiento de sus Consorcio por el patrulleros eventuales Arbitro que Øste a efectos de obligaciones en tanto podr a quer a asegurarse garantizar en caso la el correcto y de ganar la buena pro de la licitaci n En efecto se debe tener en cuenta contrato es que bien o insumo productos Pero o producci n relevancia de usuario pueda asegure el incurrir en los formular una de este tipo aprovisionamiento un gastos comprador de de un para sus necesarios para la econ mica la de los mismos si desconoc a proporcionarles estos se proveedor se asegure c mo pod a Consorcio suministrante por o y que el requerido si esto fuera as licitaci n el la productor de manera que elaboraci n 34 un que la finalidad comœn cuÆnto los bienes componentes le propuesta iba adquiridos dentro del a cobrar el en supuesto sobretodo considerando presupuesto total de la operaci n 12 35 Este aspecto prÆctica desee de es razonable el acceso a los insumos que garantizar cumplimiento pro La de prÆctica el contexto de una licitaci n en sus obligaciones en comœn ser a que el contratista Precisamente la informaci n 36 De otro asume supuesto transcrito embargo en su su dicho precio competitiva en a o no significa impedir a en ANJO TECH a operaci n del de o sus previamente costo de los prestaciones dicho debe `rbitro la De acuerdo al posici n ser determinado por el Consorcio un del ingreso el mismo Ala luz de lo mas que bien el aceptar as c mo pod a entonces proyectar vez que primer pÆrrafo esto que el suministrante deb a y obtener la buena pro toda precio que resulte de la licitaci n Sin precio efectos de formular ten a definido el monto a recibir por 37 precio una su propuesta en y el que le parte econ mica mÆs participaci n supuesto negocio pactado que el Consorcio decida minimizar la ya estaba definida En efecto era a esta entenderse entrar para el requeridos contaba el Consorcio suministrante estimar sus costos nada corresponde no que proponga el Consorcio Si es decidir si le conven a Acuerdo debe econ mica propuesta supuesto suministrante contraprestaci n depende cualquier precio el la que el cumplimiento de llamar la atenci n de este lado tampoco deja el con serÆn incorpore para lo cual debe conocer propuesta econ mica que el suministrado pœblica luego una caso de resultar favorecido con la buena insumos que debe obtener para el adecuado en su visto resulta pues como hemos particular importancia en el suministrado proporcionar los bienes que se expuesto Lorenzetti negocio quien s comprometi entregar Resulta pertinente El en un prolongado cierta subrayado obtiene en sus por ventajas al seæalar considerables productos ello puede presupuestar por un costos al tiempo obtener un base al flujo de los fondos proyectado lograr seguridad es lo comprador de Con financiamiento punto tambiØn proveedor asegurarse una este para asumir otros proyectos El agregado Culzoni Editores Buenos Aires Lorenzetti Ricardo Luis Tratado de los Contratos Tomo I Rubinzal 2004 pÆgina 487 13 38 pues la finalidad econ mica del contrato de suministro para el suministrante As radica en el beneficio que obtiene de tener asegurada la venta de sus y de conocer con antelaci n el planificar mejor un como volumen de 39 Sin a recibir en podr a del pacto incorporado que dicha retribuci n cumple este ideas cuando la resultas de un `rbitro Adicionalmente cuenta no se sino que servicio inclusive sea no al costo menor considera que dicha finalidad econ mica debe œnicamente emite ejecute obligaciones venta sus competencia impl cita establece el Acuerdo Atendiendo a lo de vista usualmente En precio en en no se un la cambio al que no este cumple es recibir el luego el postor venderÆ es `rbitro en considera que el el caso se ha pactado corresponder a en del negocio riesgo de la al final de lo contrario a la lo que partes de por requisito ii mencionado toda litis sub costo y por otro virtud de lo antes desarrollado que no tercero que propone el Consorcio un vez lado lado que como hemos que el suministrante que no se ha pactado asumir al suministrado De otro lado respecto del requisito iv referido que resulte decir su asumidas por las las pago de ella cuando el que los bienes y servicios a obligaciones se proceso de el que asume el desprende que le no en un un ningœn riesgo asume proceso licitatorio Es postura con dentro de que se contraprestaci n de contratos tipo suministrado del texto del Acuerdo observado proveerÆ este en el Acuerdo perderse expuesto el numeral 18 en supuesto cotizaci n para una pues el final por el estableci Licitaci n el suministrante 43 retribuci n que una retribuci n del suministrante serÆ la participaci n negocio ejecutado como en buena la de la retribuci n respecto equipamiento En este orden de en de variables respecto lo que usualmente recibe por el mismo posibilidad permite utilidades y otros en el Acuerdo natural y comœn que busca el suministrante 42 el mercado producci n financiamiento ventas ser menor a ademÆs cabr a la 41 tanto dicha certeza le en recibir por ANJO TECH Øste bien podr a haber recibido s lo 40 a desenvolvimiento futuro dado el embargo precio productos un a la naturaleza rec proca de las contrato este `rbitro considera evidentemente el Acuerdo cuÆl es la Øste no se cumple contraprestaci n toda en vez acargo del 14 Consorcio por la de los bienes entrega hemos seæalado en bienes y servicios el proporcionar presente Voto costo y el precio a su por encima de los 29 del punto a US 21 800 a por ANJO TECH Como lo ANJO TECH los entregarÆ recibir por los mismos serÆ el saldo que recibirÆ el Consorcio del tercero con el que contrata vale decir el Ministerio 44 En esta misma se cumple es la requisito v celebraci n toda vez que no se ha establecido cuÆl 45 del al momento de la prestaciones tampoco l nea respecto como a la No haber equivalencia cuando ni puede Por lo tanto prestaci n hemos seæalado del suministrante de equivalencia en el numeral anterior que asumir a el suministrado en aprovisionar los bienes y servicios siguiera hay contraprestaci n pactada del contrato de requisitos las en considera que Øste los hechos revelan que los tØrminos del Acuerdo no de los mayor a `rbitro este contraprestaci n respuesta referido a la suministro tal cumplen como con mostramos la a continuaci n Contrato de Suministro Re visito Cum limiento Contrato consensual Se Contrato oneroso Contrato de duraci n Contrato de No Por todo lo expuesto considerado un Una No rocas corresponde proceder figura de suministro el Acuerdo no El Acuerdo como Contrato de Consorcio 48 Para tal jur dica este Arbitro considera asemeja se cum le no el Acuerdo cumple con no los puede ser requisitos es un contrato a la naturaleza del de suministro Acuerdo a quØ corresponde 2 a se que pues determinar conforme contractual realmente efecto le jur dico que a Arbitro concluye este contrato establecido vez cum No se cum le m nimos de dicho instituto 47 le Discutible restaciones rec Contrato conmutativo 46 cum se el Acuerdo o apropiado preguntarse con cuÆl comparte a quØ figura elementos esenciales En 15 este consideramos punto aplicabilidad 49 Sobre el al presente particular un contrato consorcio y su Muiæoe definen al como dos cual ellas realizaci n de del figura Richard y Orlando Manuel Hugo entre mediante el la caso Efra n Contrato de Consorcio evaluar pertinente obra una o se la mÆs personas vinculan f sicas jur dicas o temporariamente la para de determinados servicios o prestaci n el suministro de ciertos bienes 50 Veamos en primer lugar quØ El art culo 445 de la Ley dice nuestra General de nacional sobre esta legislaci n figura N 26887 define al Sociedades Ley consorcio como Art culo 445 Contrato de Consorcio Es el contrato por el cual dos o mÆs personas forma activa V directa participar en empresa con el prop sito de obtener manteniendo cada es 51 AI en un propia una su respecto Laroza9 El as contrato por el determinado negocio un beneficio autonom a 0 econ mico El subrayado en empresa con cual dos el pacte se siguiente o seæala que el consorcio mÆs forma activa y directa participar lo que seæala lo 445 bajo comentario prop sito manteniendo cada uno su en el en un de obtener propia pue se ha determinado un PÆg MUI O beneficio contrato cada miembro Orlando Manuel es es se se un para negocio 0 econ mico autonom a De conformidad comprometido El subrayado RICHARD Hugo Efra n y Buenos Aires 2007 asocian se personas realizar las actividades del consorcio pue e asocian para nuestro El art culo e se con compromete le encarguen o a las nuestro Derecho Societario Tomo II Editorial ASTREA 216 EL˝AS LAROZA Enrique Derecho Societario Peruano Legales Tomo III PÆgs 1179 1180 La Ley General de Sociedades del Pen Editorial Normas 16 52 En esta misma Ley el Anexo 1 Anexo de Definiciones del l nea de Contrataciones y Consorcio El contrato asociativo por el cual dos asocian se recursos capacidades de selecci n subrayado 53 Por otro lado resultados del es el criterio con en un el contratar con eventualmente y 2 o mÆs de complementariedad de aptitudes para participar y de la del Estado define al consorcio como Adquisiciones personas Reglamento proceso Estado El nuestro Flores Polo10 consorcio ha seæalado respecto de la participaci n de los que En el contrato de Consorcio debe establecerse el rØgimen v los sistemas de participaci n en los resultados del consorcio En caso de no iguales 54 En este haber pacto expreso dice el art culo 448 de la sentido pueden resumirse se es por partes r le encuentran en citar podemos destacar presentes en el Contrato de en i Una vinculaci n de carÆcter ii Participaci n beneficio 55 nueva de la doctrina que hemos convenido que los principales elementos que Consorcio entenderÆ que se activa y temporal directa en un negocio comœn para lograr un econ mico iii complementariedad iv El establecimiento de de recursos un rØgimen Pasamos ahora a analizar si el Acuerdo capacidades de y aptitudes participaci n cumple y de resultados o no con las caracter sticas reseæadas 10 FLORES POLO Pedro Comentarios PÆg 347 a la Ley General de Sociedades CÆmara de Comercio de Lima 1998 17 56 En debemos principio diferencien contrato un necesario para como en continuaci n a caracter sticas esenciales cuÆles opini n presente 57 las son En este Acuerdo de particular haber pueden que su gØnero o particularidades cuÆl la con es su el que verdadera naturaleza y aplicables al sentido en pues adelantado en lo que ataæe a la tenemos que partir de lo reconocido por las OGA en el que en otra que la dure entonces con el el requisito ii integran el consorcio suministro requisito numeral 53 del del referido en un a la participaci n Voto presente en este que Singular activa y directa de participaci n negocio comœn al patrulleros temporal en las propias partes coniunta que han no es la licitaci n para el suministro de patrulleros al en verificar tambiØn del como ANJO TECH tienen una del todo crucial de de vinculaci n seæalar que se vinculan para realizar una labor Ministerio Se puede Consorcio mientras apartado idel Asimismo respecto convenido la venta y licitaci n de las 469 unidades para la PNP temporalmente seæalÆramos en para la Licitaci n Pœblica PSA N 002 patrulleros Ministerio cumpliendo partes del propias partes verifica claramente que ANJO TECH y el Consorcio convienen se relacionarse las en este mismo documento IN 2006 59 dilucidar controversia suministro de As seæalar con hemos ya menos es suficientemente comparte como que Pero no del consorcio para figura jur dica que le resultan normas Acuerdo Alcance El acuerdo considera la labor coniunta 58 comœn tipo resolver esta controversia abundar en ello basta veremos nuestra seæalar anÆlisis en tenor del participaci n Acuerdo que tanto activa y directa y el aspecto condiciones esencialmente similares en este negocio Modalidad de Venta Automotores Gildemeister Perœ S A veh culo segœn desaduanado stÆndares del garant a por 3 aæos o con proporcionarÆ PDI repuestos por a su costo el 000 100 Kms fabricante herramientas pintura SOA T Kms lo que fuese cursos 000 100 primero 18 de capacitaci n segœn y placas segœn propuesta ofrecida bases de la Licitaci n Tech S C proporcionarÆ a su costo las barras de A Anjo sirenas y sistema de parlante instalaci n fabricaci n 60 Es e ploteado de veh culos equipos y servicios por el a decir de la instalaci n lÆminas con expuesto decir para complementan una con labor cumplir sentido se conjunta en en el numeral requisito iii anterior se puede servicios para la especificaciones observar c mo puede ventajas precisamente la referido a la lado respecto resultados del toda o que se de recursos y complementariedad aporta propia especializaci n al negocio sus Pues bien ello ordinaria para la celebraci n de consorcios para requisito iv este pact saldo que por encima de los desprende a su cumple servicios del negocio vez de acuerdo justificaci n el suministro de bienes `rbitro referido al rØgimen de considera que dicho participaci n requisito de la clÆusula referencia establecido se que la retribuci n de ANJO TECH consistir a en el US 21 00 800 posibilidades del de los tambiØn primera pague el Ministerio del Acuerdo 1 El precio de venta del patrullero serÆ establecido en funci n las mismo a un concluir que el Acuerdo y se o la venta y suministro de capacidades As realizada la finalidad de acceder entre los miembros del Consorcio Cada uno cumple de Østos con las capacidades De otro su para el Ministerio tambiØn con el 62 garant as tiempo requerido segœn oferta vale comœn se participaciones patrulleros es como separadora cada parte se obliga a proporcionar ciertos bienes beneficio econ mico realizar De lo as malla 3M y tØcnicas solicitadas por el Ministerio En este 61 Whellen marca luces la PNP realizaci n del negocio ambas la PNP a mercado tomando en la licitaci en cuenta el a valor n Automotores Gildemeister Perœ S A cobrarÆ U 21 C A 800 y el saldo serÆ de Anio Tech S El subrayado es nuestro 19 63 As rØgimen esta clÆusula en pues de participaci n se estÆ las resultas del en criterio de este a estableciendo negocio pues GILDEMEISTER por las prestaciones de sino que Øste participar a directamente de las utilidades que genere ANJO TECH un el mismo Dicho de otra manera ANJO TECH asume el que resulte de la licitaci n precio resulta expuesto menos cuÆnto riesgo este a resultante ya estÆ definida sabe depende toda licitaci n Podr a agregarse a no se a cargo de el pago de inherente claro que el precio pact tanto el queda Arbitro como hemos negocio en GILDEMEISTER que participaci n su observado recibirÆ lo que realmente es del propio proceso competitivo del inclusive tanto en riesgo es el en precio ANJO TECH quien no indicado en los tal como hemos numerales 38 y siguientes de este Voto Singular 64 Por si quedara duda expl citamente en pacto queda corroborado nuestro entendimiento de este la clÆusula tercera del Acuerdo que estipula que C proporcionarÆ a su costo las barras de A 3 Anio Tech S sirenas y sistema instalaci n de fabricaci n de veh culos ploteado equipos y servicios a la 65 Es en No cabe duda ANJO TECH para la 67 costo para adquisici n un particularidad que compromiso en 3M y su a una oferta realizada a ANJO TECH por sus directamente de lo que resulte de la participar a las obligaciones pactadas Consorcio patrulleros de Østos garant as pagar nada provendr a negocio final de los asi como nuestro debe vend a bienes al Nos encontramos pues frente del es pues que conforme no Whellen tiempo requerido segœn la que el Consorcio debe licitaci n su entero con lÆminas no Su remuneraci n marca instalaci n de la malla separadora PNP El subrayado prestaciones 66 e por el GILDEMEISTER decir parlante luces a sino que que consiste aportaba sus precisamente el en Acuerdo productos en la licitaci n que se refiere el Contrato de Adquisici participaci n conjunta en un este caso la retribuci n de uno de los al que finalmente arribe su contraparte con a negocio n con la aportantes depende un tercero 20 El Acuerdo establece que ANJO TECH deb a 68 costo incurriendo utilidad este ello con en gastos con que dicha empresa aportaba directamente de las participaci n encala utilidades en del la figura de bienes y negocio del un de un en tanto consorcio jur dica como se aprecia se del siguiente servicios consorciado fv no de los cumplen evidencia Consorcio En resumen entendemos que la verdadera naturaleza 69 a su la obvia expectativa de obtener una la licitaci n les resulte favorable Ello solo en caso Arbitro proporcionar el equipamiento a lo que su suministrante un jur dica del Acuerdo es la bÆsicos de dicha requisitos de participar para con juicio figura cuadro Contrato de Consorcio Re visito Vinculaci n de carÆcter tem Partici aci n activa directa Com lementariedad de recursos R 70 imen de De otro este en esta Acuerdo no se se si no se ha pacta acidades en Si bien a titudes de advertir la en es la entonces la le cum le Se cum le Se cum le de Consorcio obligaciones precio a de en el pagar por los exclusivamente entre ANJO TECH y participaci n de MANABA en el negocio beneficio econ mico alguno para ella MANABA asume condici n de integrante ser simas responsabilidades postores persona jurldica diferente de en una perfeccionarÆ luego consorcio Para promesa del sin que ello ello de podrÆn participar implique crear una serÆ necesario acreditar la formal de otorgamiento Ley respecto Art culo 37 En los procesos de selecci n distintos frente al del Consorcio El art culo 37 de la Contrataciones del Estado es contundente al existencia cum Se formal asume para ella El alguna Se particular participaci n promesa la licitaci n MANABA remuneraci n CuÆl pactado en su puede dejar distribuye inequ vocamente Debe recordarse que Estado no operaci n al Ministerio GILDEMEISTER 71 `rbitro presentada patrulleros ca artici aci n de resultados lado MANABA Cum limiento ral consorcio el que se de la buena pro 21 Las partes del consorcio responderÆn Entidad todas por participaci n individual las consecuencias o en conjunto dentro del consorcio procesos de selecci n y en la deberÆn Øste designar suficientes poderes obligaciones que contrato hasta la un deriven de del o de su en los calidad de su comœn con apoderado los derechos y ejercitar liquidaci n derivadas la ejecuci n del contrato derivado de representante para se solidariamente ante cumplir postores las y del mismo El subrayado es nuestro 72 Cabe precisar 2006 que en el Contrato de Consorcio de fecha 29 de diciembre de GILDEMEISTER suscribiendo el contrato resumir de la siguiente a b MANABA y respectivo obliga se ofertar an en la licitaci n MANABA se compromete Montar los logotipos e decir GILDEMEISTER de acuerdo modificaci n Licitaci n de Consorcio subcontratar veh culo sus por se siendo a los veh culos Importar compromet a se medios al pintado accesorios a pueden patrulleros que respectivas se del veh culo y incluido consignados encargar a Asimismo Ministerio poner el veh culo listo para en de instalar el las Bases MANABA s lo estaba con su de la equipamiento en virtud de la Promesa aprovisionamiento de los equipos su se a los tØrminos a propios formulada el Consorcio identificaciones mientras que MANABA conseguir a un obligaciones principales as como de las herramientas patrulleros Es formar el suministro de los accesorios de los autom viles icontratar 73 cuyas en manera GILDEMEISTER ii convienen que Formal autorizado a los que principal obligaci n la instalaci n de los mismos contarla el por cuenta rpopia 22 74 No obstante conforme al Acuerdo ser a ANJO TECH realizarla todas MANABA o la mayor suministro e parte junto del Consorcio por quØ no negocio MANABA es como participar a consorcio contempla se cargo de tal como en como es ANJO En este tambiØn advierte este el Acuerdo para uno de los y sf establece lo quinta un para `rbitro otra contradicci n existente entre el Acuerdo y el Contrato de Consorcio En efecto el Contrato de Consorcio clÆusula se TECH suministrante punto los miembros del en los resultados del beneficio ni participaci n alguna 75 con explicar a ha visto anteriormente Ello formales a instalaci n del equipamiento y ademÆs directamente de las utilidades integrantes que estaban prestaciones de las quien aparentemente en su siguiente CL`USULA QUINTA PARTICIPACION Las partes acuerdan participar como en la responsabilidad en las ganancias financiera en y pØrdidas las as siguientes proporciones AGP 75 Setenta y Cinco por ciento MANABA 25 Veinticinco oor ciento Sin embargo tambiØn dicha suscrito participaci n por El como se precio se establecido a continuaci patrullero la con en pactado el Acuerdo meridiana claridad que la licitaci n n serÆ establecido tomando del mercado en lo a distribuirÆ exclusivamente entre GILDEMEISTER y aprecia de venta del posibilidades que seæala MANABA facturaci n del Consorcio ANJO TECH resulta contraria en cuenta Automotores el en funci nalas valor referencia Gildemeister Perœ A S C A cobrarÆ U 21 800 v el saldo serÆ de Anio Tech S 76 Cabe indicar que el Ministerio momento del Adquisici n del un pliego otorgamiento en no de la buena pro y de la tanto el Contrato de Consorcio le fue asociado al proceso documento de carÆcter discrepancia ten a como conocer esta licitatorio mas firma del Contrato de proporcionado no asi el al Acuerdo como que parte constituye privado 23 77 Por todo `rbitro este ello sobre la naturaleza de la considera que la tesis participaci n de propuesta por ANJO TECH el Consorcio compatible no es con la realidad de los hechos Los tØrminos y condiciones del Acuerdo revelan que ANJO TECH ten a una del consorcio integrante nominal en econ mico tanto todas deb an ser Adquisici n 78 participaci n o bien mas y activa y crucial en el la mayor ejecutadas que parte de MANABA ten a sus por ANJO TECH y en una obligaciones en calidad de participaci n el Contrato de iba a recibir beneficio no alguno Los hechos tambiØn revelan que dicha circunstancia antes del negocio otorgamiento de la Buena Pro y de la no fue revelada al Ministerio suscripci n del Contrato de expediente y de lo Adquisici n 79 En suma por los indicios a la luz de la informaci n que obra en el abogados de ambas concluir para 4 f principal como propio Contrato Consorcio y el este `rbitro que el Consorcio TECH situaci n que trae exige partes expuesto considera que existen suficientes estaba integrado tambiØn por ANJO consecuencia que la Promesa Formal de de Consorcio no revelen con la transparencia que la buena fe contractual la realidad de los hechos CuÆl es la relevancia i Adquisici n gue no se para efectos de la Nulidad del Contrato de haya indicado como integrante del Consorcio a la empresa ANJO TECH 80 Una vez admitido que la verdadera naturaleza ANJO TECH en tanto fue integrante un implicancia o este respecto particular este un de la Para defecto responder siguiente la es la de una juridica en esta que de participaci n ahora determinar cuÆl de que este hecho validez del de la relaci n de consorcio y que por lo Consorcio corresponde Arbitro considera Contrato de Adquisici n 81 del consecuencia Ministerio constituye negocio jur dica Contrato de debe no haya es la sido revelado al Adquisici n suscrito En evaluarse si esta circunstancia la formaci n de la voluntad que acarrea la nulidad del o no pregunta identidad del este Arbitro contratante considera necesario determinar lo es un elemento esencial del 24 consentimiento Si la respuesta revelaci n al Consorcio no Ministerio de la afecta en modo de Adquisici n es positiva es negativa podemos es verdadera alguno plenamente exigible Si deberemos concluir que s de formaci n de la voluntad de 82 ha se los por el integrantes producido contrario un defecto de los contratantes uno convierte en nulo el consentimiento y Contrato de de del voluntad y por lo tanto que el Contrato su vÆlido y identidad concluir que la falta de la en respuesta el proceso el Ministerio por lo tanto tambiØn en nulo el que propio Adquisici n Conviene iniciar el anÆlisis de este extremo de la controversia recordando los art culos pertinentes establece lo de nuestro C el art culo 1351 de dicho cuerpo As legal siguiente Art culo 1351 El contrato para es regular modificar crear el acuerdo de dos o mÆs extinguir o una relaci n partes jur dica patrimonial 83 Asimismo el art culo 1352 Art culo 1352 consentimiento prescribe Los contratos de las partes se perfeccionan excepto aquellos deben observar la forma seæalada por la nulidad 84 Por otro lado El subrayado es que ley bajo por ademÆs sanci n de nuestro el art culo 219 seæala Art culo 219 El acto jur dico es nulo a Cuando falta la manifestaci n de voluntad del agente b Cuando incapaz c el salvo lo Cuando cuando se sea haya practicado dispuesto su objeto en por persona absolutamente el art culo 1358 es f sica o jur dicamente imposible o indeterminable d Cuando e Cuando adolezca de simulaci n absoluta f Cuando g Cuando la su no frn sea il cito revista la forma ley prescrda bajo sanci n de nulidad lo declara nulo 25 h En el caso ley establezca 85 del art culo V del T tulo sanci n diversa El art culo V del T tulo Preliminar seæala T tulo Preliminar Art culo V Es nulo el acto que interesan al orden pœblico leyes 86 Particularmente relevante para de voluntad del De otro tambiØn lado D ez son Picazo En en el cual no conviene privado As tener en presente primer lugar el objeto iii la causa de Picazo12 Dfez es manifestaci n tolerar consideraciones algunas cabe precisar se entiende por consentimiento lo el consentimiento algo otro sentido considerarse Por su concurra la citado que segœn y consentimiento dos las elementos esenciales del contrato ii o a el art culo 219 antes es el consentimiento de las partes contratantes palabras contrario las buenas costumbres i QuØ 89 jur dico jur dico agente esenciales del contrato 88 oa nuestro anÆlisis que sanciona con nulidad el acto 87 salvo que la Preliminar es es contractual En un sentido la acci n de consentir y consentir decir dar aquiescencia o siguiente aprobaci n es a vulgar permitir algo En sentire puede quizÆ mÆs tØcnico consentir de cum como el comœn sentimiento El subrayado personas parte Ortiz Monsalve13 es o la comœn voluntad de nuestro seæala que el consentimiento es la conjunci n de dos o mÆs declaraciones de voluntad de partes distintas PICAZO DIEZ Cit 169 PÆg iz Ibid Op Cit comunicadas entre s que tienen una finalidad Luis Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial I Introducci n Teor a del Contrato Op 173 PÆg ORTIZ MONSALVE `lvaro Consentimiento En Los Contratos 2007 Primera Edici n PÆg 108 en el Derecho Privado Editorial LEGIS 26 as comœn sus intereses no lo sean contrato con obligaciones a consistente en formar un cargo de todos los que concurren a su celebraci n 90 Particularmente relevante Lavalle14 quien seæala lo es la opini n plurilateral Consecuentemente los mismos contrato el 91 Ala luz de lo expuesto consentimiento con prestaci n respecto 92 Asimismo O contenido el objeto de es nuestro `rbitro podemos o del o se voluntad de dos pacto concluir que el o celebrado mÆs personas Vale mÆs declaraciones de obligarse cada uno a la decir el voluntad de ejecuci n de una de la otra tambiØn se del contrato al jur dico que es el caracter stico del de este comœn intenci n un acto para la validez de los actos mÆs la coincidencia de dos es sujetos distintos criterio a una conforme obligarse de De la Puente y la validez del contrato para El subrayado consentimiento consentimiento supone de anteriormente requisitos que pero se le agrega uno jur dicos linea siguiente El contrato es como se ha dicho requieren esta misma en concluye lo que es lo que el consentimiento es un mismo requisito de validez la ausencia de consentimiento hace nulo el contrato 93 TambiØn es importante recordar los elementos esenciales del consentimiento para determinar si el mismo se ha De la Puente y Lavalle15 producido en el caso litis De acuerdo sub los elementos necesarios del consentimiento son a los siguientes i Pluralidad de ii Capacidad sujetos iii Voluntad iv Declaraci n v 14 15 y Concordancia entre voluntad interna y la declarada DE LA PUENTE Y LAVALLE Manuel Estudios del Contrato Privado Ibid Op Cit PÆg 162 y siguientes Op Cit PÆg 149 27 vi 94 Concordancia entre las voluntades de ambos contratantes En base una esfera a b dentro del consentimiento tres esferas ello podemos distinguir a donde interior una de las partes una esfera exterior partes contratantes contratantes voluntad interna la voluntad donde se observa la declaraci n de cada a travØs de la cual cada la declaraci n el acuerdo de voluntades c la voluntad interna individual de cada prima o Provistos de este legal marco y voluntad comœn de las conceptual Para elementos esenciales del consentimiento 96 97 Respecto de los la que evidentemente Østos opini n de capacidad para contratar En cuanto al en este requisitos iy ii seæalados pluralidad sujetos Consorcio requisito iii advertir que Øste alude se y un ende cumplen Ministerio referido a simplemente a la nuestra elemento esencial no los se cumplen 92 este Arbitro o caso el numeral en responder de la voluntad comœn debemos evaluar si responder esto partes concordancia pasemos ahora a para la correcta formaci n del consentimiento y por partes su voluntad contratante es la identidad del co primera interrogante de las de ellos manifiestan y entre voluntad interna y declaraci n de 95 uno de las una toda y que estamos ante vez dichos voluntad del es sujetos una cuentan contratante la esfera interna de cada de con debemos agente a la voluntad interior de cada contratante de celebrar el contrato A criterio de este `rbitro este requisito tambiØn se cumple toda vez que a lo arbitral ninguna de las partes ha manifestado oposici n este extremo debemos concluir intenci n de contratar y realizar el 98 Del mismo modo el pues negocio requisito iv referido contratante que exteriorice su que en ambas o largo del proceso cuestionamiento partes contaban con en la cuesti n a la existencia de una declaraci n del voluntad interna de contratar este Arbitro opina 28 que tambiØn concurre en el Contrato de 99 el con requisito v referido interna y la declaraci n exterior del al menos en lo que cumplido coincide con la intenci n ten a efectivamente GILDEMEISTER propio refiere al de contratar intenci n la concordancia entre la voluntad a contratante se tal `rbitro ten a que como este Ministerio de contratar MANABA y el en suscrito por el Ministerio Adquisici n En relaci n caso y estÆ materializada presente el con tanto en Vale Consorcio el Ministerio integrado el en ha se declaraci n su decir contempla se estima que s por Contrato de Adquisici n 100 No obstante lo requisito esencial vi coincidencia anterior consentimiento y `rbitro para las entre este la considera que formaci n voluntades de del los no se ha con el es la lugar al consecuencia el cumplido consentimiento contratantes genera el acuerdo de voluntades y esto da que en nacimiento del v nculo contractual 101 Dicha afirmaci n se basa en que como no escapa al criterio de este voluntad de contratar del Ministerio se refer a a se convirti en su contraparte que estaba contratando su coincidente es tambiØn voluntariamente distinto a bajo determinadas personas asociadas con a dicha la voluntad del integrado la secci n anterior de este Voto por Consorcio tercer un contraparte miembro en la creencia en un no y la realmente quien el Ministerio contrat efecto manifestaci n de voluntad se refiri voluntad no en con En sujeto Arbitro a consorcio otra Esta tanto Øste estaba como hemos visto ya Singular n 102 Esta œltima afirmaci n Consorcio en modo se sustenta en alguno durante el el simple hecho presente proceso no discutido arbitral informaci n no fue revelada al Ministerio Por lo tanto es claro que la manifestaci n de voluntad del Ministerio no se refer a a la ANJO TECH en el consorcio es decir se refer a a e que por el dicha incuestionable participaci n sujeto distinto a de quien contrat 103 En relaci n con la relevancia del conocimiento de la identidad del co contratante para la formaci n del consentimiento es œtil destacar lo expuesto por De la 29 Puente y Lavalle16 la quien para noci n de consentimiento una supone concordancia de voluntades respecto de los sujetos que participan en el contrato tal concordancia debe existir no solamente en cuanto a la naturaleza del contrato a prestaciones que constituyen respecto las diversas a convenci n El subrayado 104 Este `rbitro coincide con la el modalidades es nuestra presente caso pues no Consorcio era de ello la reglas es un elemento de propia tienen por credenciales que no que intereses los contratos versen interrogante sino que contratar no s lo cautelar el buen a suficientes perseguidos con uso postores de la las bases de la las adecuadamente las respecto consorcio que no hubiere regir como pueden cumpla con presente alguno que de los que no se revele impedido o no del licitante cumplir requisitos el sistema de licitaci n que los serÆ el integrantes en tanto requisitos de un mismo lo induce establecidos a en la confianza y buena fe las relaciones contractuales cabe tener explicarla de voluntad los del proceso licitatorio licitaci n quebrando adicionalmente esencial que debe 105 AI objetivo pœblicos personas explica asf cuyas con sean satisfacer ganador pœblica de los recursos por el Estado Ello s lo desnaturaliza el personas que en para el Ministerio Prueba contratar para determinar al afecta la formaci n fungibles y para esclarecer el contratante del Estado El desconocimiento de los verdaderos consorcio postor puede personae intuitu sobre bienes particular Importancia m nimos de calificaci n que deben tener los calificaci n aplicado para la duda que el conocimiento de los miembros del proveedores los aptitudes y e o en forma de contrataci n utilizada v a licitaci n objeto asegurarse necesidades queda nos afectar pueden del doctor De la Puente Si bien posici n no es necesario dilucidar dicha opini n las a sino tambiØn oferta que Øl en nuestro los contratos de carÆcter masivo no en de la objeto que dicha identidad es esencial argumentarse sino los sujetos pue participan su la contrataci n y en caso requisitos alguno de los miembros del para contratar con el participaci n en eventualmente el mismo incluso la Estado lo esta situaci n participaci n del consorcio en la licitaci n 1e Ibid Op Cit PÆg 157 30 106 Asf este pues consentimiento de la otorgado contraparte consecuencia Arbitro de considera el en pues ello no caso que efectos para litis era necesario sub constituye un una una en causal de agente la falta de conocimiento de los verdaderos expuesto del Consorcio por en del la identidad conocer incurrir a se nulidad por falta de manifestaci n de la voluntad del integrantes validez elemento esencial del mismo y verificarse dicho hecho 107 De acuerdo a lo antes la de parte del Ministerio acarrea que no haya existido concordancia entre la voluntad de las partes respecto del contenido del contrato 108 Cabe precisar que en tanto el contrato es exista contrato debe existir De La Puente acuerdo de consentimiento un voluntades Esta afirmaci n cumple En cuanto requisito de la existencia del contrato b Como elemento necesario para la vinculaci n de las Como medio tØcnico de El subrayado 109 En conclusi n este requisito un es incorporaci n `rbitro considera por las consentimiento v9lido por Adquisici n devenga sentido este Reconvencional OPINION partes en `rbitro planteada RESPECTO PRETENSI N A del objeto y de la causa nuestro esencial para la existencia del Contrato de En tal por aspecto positivo su ha habido recogida tres funciones a c es para que que seæala que el consentimiento II un en razones de parte antes Ministerio seæaladas que y siendo Øste contrato la falta del mismo no un hace que el nulo estima que debe declararse FUNDADA la Pretensi n por el Ministerio LA PRINCIPAL PRETENSI N SOBRE LA ACCESORIA APLICACI N A LA AL PRIMERA CASO DE LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS PICAZO Luis DIEZ Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial I Introducci n Teor a del Contrato PÆg 185 31 110 HabiØndose concluido que existe causal de nulidad del Contrato de conforme hemos que corresponde por el Consorcio en el presente continuaci n evaluar el mØrito de la a respecto 111 De acuerdo de la configuraci n este Arbitro considera argumentaci n planteada de la doctrina de los actos la decisi n del Estado de Consorcio la Adquisici n impedir a Tribunal precedentes caso y sus efectos Ello en tanto que de acuerdo a la sostenida por el propio en los numerales expuesto Adquisici n posterior posici n el Contrato de renegociar declaraci n de nulidad por propios parte de Øste o del Arbitral al orden de los controvertidos puntos fijado en el Acta de Continuaci n de Audiencia de Saneamiento Conciliaci n Fijaci n de Puntos Probatorios Controvertidos y Admisi n de Medios en la pregunta b planteada b este extremo ha sido incluido de la Pretensi n Accesoria a la Primera Pretensi n Principal por el Consorcio i Ha contradicho el Estado Peruano nulidad de oficio del Contrato de manera pœblica Contrato y luego a sus propios actos al declarar la pesar de haber declarado previamente que se habr a acordado una reducci n del una v precio del resoluci n del contrato por mutuo disenso 1 CuÆles son los requisitos para la aplicaci n de la doctrina de los b actos propios 112 En primer lugar nulidad de este acto un `rbitro jur dico hace notar que no puede ser a diferencia de la subsanada anulabilidad mediante la posterior su confirmaci n As lo recoge expresamente el art culo 220 del C digo Civil Art culo 220 La nulidad ser alegada Puede ser por quienes declarada a que se refiere el art culo 219 tienen interØs de oficio o por puede por el Ministerio Pœblico el juez cuando resulte manifiesta No puede subsanarse por la confirmaci n El subrayado es nuestro 32 113 AI Luis respecto Moisset1e ha seæalado que El derecho reclama cuando ni por v a de transcurso del nacen sobre el tan es se de la nulidad absoluta que existe seria acuerdo impone admite no que considera que las acciones imprescriptibles punto son doctrina y la en se confirmaci n ni por el pretendida una por lo que tiempo la sanci n que eso y por violarlo intenta se subsanaci n que respeto jurisprudencia nacionales 114 Como de puede apreciarse Adquisici n haya del contrato o vale 115 haya configurado Pero decir presente configurar por la modifique que la doctrina de los propios a no concurre la doctrina de los actos Lavalle19 un que sujeto a uno un jur dica deber jur addenda el presente existe que por lo hecho aun cuando caso aœn si admitiØsemos por un ello tampoco de los elementos ha ocurrido en necesarios para propios propios Fernando principio general impone situaci n citando en continuaci n 116 El contenido de la doctrina de los actos La Puente y una renegociaci n tØrminos y condiciones de subsanaci n posibilidad caso pues sus de que la nulidad del Contrato por virtud de la corregida suscripci n pasaremos a sustentar como instante que dicha el jur dicamente factible sido subsanada o demÆs tampoco ocurri se no es del dico Fueyo derecho de es tal como seæala Manuel De Laneri fundado en la buena respeto y sometimiento fe a una creada anteriormente por la conducta del mismo evitando as la agresi n a un en su interØs ajeno y el daæo consiguiente 117 Asimismo de acuerdo Consorcio seæala que Picazo20 aDiez dictamen realizado a pedido del 8 MOISSET DE ESPAN S Luis ta nulidad absoluta y su deGaraci n de ofici Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de la Ciudad de C rdova p 45 19 DE LA PUENTE Y LAVALLE MANUEL Estudios de Derecho Civil Obligaciones y Contratos Libro 2003 Tamo I Universidad Externado de Homenaje a Fernando Hinestrosa 40 aæos de Rector a 1963 Colombia 2003 p 353 20 PICASO Luis Dictamen sobre terminaci n unilateral de contrato y doctrina de los actos propios DIEZ Madrid 28 de enero de 2008 p 13 33 mÆs que As lo que como de las una principio general un se vio no del derecho tiene la necesaria s misma para generalidad del posibles manifestaciones en se trata de de principio general buena fe 118 la AdemÆs de aplicabilidad la doctrina de administrativa ha quedado comprobada tal cuando HØctor A demanda La Maizal21 seæala doctrina de los principio Pœblica sostener MÆs derivaci n allÆ los representar el para fisco el de la derecho privado Estado que de 119 Los su con posterga la inversa un sede su argumentos que de la procesal o propium puede debe valorar el nocivo intØrprete cambios de actitud que y a la del ventaja efecto c vico que tal desconocimiento acarrea al particulares importante vigencia respecto su que el desconocimiento del factum patrimonial en que fe puede alegar pues vienen de exponerse para propios actos lo seæala el Consorcio en como propios actos de la buena Administraci n los no sorprender a los ser an tolerados en el moralizadora de un repercusi n beneficio inmediato para dar el ejemplo conducta consistente y confiable requisitos necesarios propios segœn para que lo seæalado por pueda ser aplicable Alejandro Borda22 son a Una conducta anterior relevante y eficaz b El ejercicio misma de persona una que facultad crea o la de un los derecho situaci n la doctrina de los actos siguientes subjetivo litigiosa debido por la a la contradicci n atentatoria de la buena fe existente entre ambas conductas c 120 Tales La identidad de sujetos que requisitos De la Puente y seæalados por Lavalle23 vinculan se Borda son que resumimos a en ambas conductas coincidentes con los seæalados por continuaci n Z MAIZAL HØctor A La Doctrina de los Actos Propios y la Administraci n PœblicÆ Depalma Buenos Aires 55 1988 p 54 Perrot Buenos Aires p 71 BORDA Alejandro La Teorfa de los Actos Propios Abeledo 34 Una conducta anterior vinculante y eficaz que i inferir el permita sentido de la conducta futura ii Una conducta pretensi n Corresponde previsto en contradictoria con la ahora pasar al Fijaci n eficaz que suponga una la conducta anterior Quien realiza ambas conductas iii 121 vinculante v posterior es el mismo del siguiente punto sujeto el orden anÆlisis siguiendo de Puntos Controvertidos 2i b b en Se cumplen los requisitos seæalados al responder la pregunta 1 el presente caso 122 El para la primer requisito ha visto que exista como se permita configuraci n inferir el sentido de Puente y Lavalle24 una una de la doctrina de los actos conducta futura AI respecto otro 123 Asimismo o Manuel De la seæala que ejecutados actitud es conducta anterior vinculante y eficaz que Esta conducta debe estar constituida por un acto o actos propios que revelen indubitablemente proceder del sujeto actuado en una un una relaci n conjunto de determinada jur dica con sujeto de configuraci n acuerdo a de la doctrina de los actos La conducta vinculante o Por lo Borda25 Alejandro tanto propios primera debe dicho primer requisito de se refiere a ser jur dicamente eficaz si esta primera conducta es invÆlida se puede volver l citamente contra ella Esto significa que si el negocio jur dico celebrado en primer tØrmino vinculante llevada puede ser a o lo que es cabo fuere invÆlida o lo mismo la conducta ineficaz atacada o impugnada sin Que ello importe en si misma una violaci n de la teor a de los propios actos zs 24 zs DE LA PUENTE Y LAVALLE MANUEL Op Cit p 355 356 DE LA PUENTE Y LAVALLE MANUEL Op Cit p 355 BORDA Alejandro Op Cit p 73 35 124 Este requisito Estado De lo pero 125 debe ser realizada por contrario a sujeto supone que la conducta agente sin capacidad el en que cuente encontrar amos frente nos personal t tulo un lØase caso con litis sub un acto del competencia para ello acto realizado por un a un obligaciones para generar agente vÆlidas sobre el contratante Respecto Rubio26 a la en su competencia del rgano emisor de la conducta el propio Marcial absoluci n de consulta formulada por el Consorcio refiriØndose a la Resoluci n del Tribunal Constitucional emitida el 29 de diciembre del 2003 en el acci n de conflicto de TC sobre CC 2003 expediente 0013 competencias seæala que La legitimidad de la actuaci n del Estado se halla regida por el cumplimiento de sus atribuciones En 5 10 jur dica polltico constitucional tima leo o dicho principio oÆrea de facultades de lo cual conlleva ileg tima a la aptitud rgano y de obrar organismo funci n de que el titular responsable de aquel en o fuera de Øl El subrayado nuestro 126 En el mismo art culo 3 que sentido es un la de Procedimientos Administrativos seæala en su Ley requisito de validez de los actos administrativos 1 Competencia Ser emitido de la materia autoridad de 127 Sobre dicho regularmente y deliberaci n requisito por el territorio grado tiempo rgano facultado o cuant a a en cumpliendo indispensables de validez del acto los requisitos de emisi n para su administrativo raz n travØs de la nominada al momento del dictado y rganos colegiados qu rum Mor n27 un a calificar la actuaci n estatal como hubiese obrado dentro de dicho marco es alude concepto el en caso sesi n Dr Juan Carlos seæala que RUBIO CORREO Marcial Absoluci n de la Consulta formulada por Consorcio Automotores Gildemeister A Perœ sobre el proceso arbitral que sigue con el Ministerio del Interior p Perœ S A Maquinaria Nacional S 9 n MOR N URBINA Juan Carlos Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General Gaceta Jur dica A Lima 2001 p 69 36 La noci n de actuaci n del rgano investidura de dicho la los dicta que rgano viene primera a ser el una actuaci n administrativa medida de la potestad norma 128 Por lo estatal administrativo no primer requisito 129 En este requisito marco el en validez tengan precio ofrecido por los Adquisici n su el para ser los que actos emanados por contrario un el acto el cumpliendo propios a evaluar si presente Arbitraje posteriormente primer lugar ha se cumplido En concreto la por el este primera propio Estado segœn el acuerdo de renegociaci n del la resoluci n del Contrato de de mutuo acuerdo y sin responsabilidad del Consorcio En Ministerio julio de estaba en 2007 el Consorcio seæala lo impedido coordinaci n Consorcio en primer lugar ofrecido por los veh culos contrato de mutuo y sin respecto dispuesto que Østos deben de con el titular de la PCM al haber acordado 130 AI la posteriormente declaraciones que del en y patrulleros escrito de fecha 27 de El generar as por lo tanto no se estar a conducta que habr a sido contradicha en o convirtiØndose entiende de anÆlisis pasemos ahora ser a decisi n a un nuestro es jur dica origina la atribuci n que le ha sido conferida por de la doctrina de los actos sostiene el Consorcio una determinado tendr a eficacia y que en que habilita sobre al materia del acto Caso competente caso correcci n particular adoptar `rbitro este expuesto administrativos organismo elemento el subrayado expresa antes o la como por las personas f sicas de la Administraci n para rgano tanto la habilitaci n para la competencia precisa este por la `rbitro propia Contrato de Adquisici n desconocer Østa con una en siguiente los actos y hab a realizado las empresas integrantes renegociaci n posteriormente y la del precio resoluci n del responsabilidad seæala lo norma siguiente En primer lugar de creaci n de la Comisi n Resoluci n Ministerial N 20 de febrero de 2007 y sic efecto publicada al d a repasemos lo Negociadora del PCM promulgada 2007 052 siguiente el al amparo de la cual la 37 n Presidencia del Consejo Ministros PCM arrib los acuerdos que el Consorcio a seæala Art culo 1 Constituci n Constituir una Comisi n adscrita Ministros a la Presidencia del de celebrar el encargada contrato Consejo de celebrado por el consorcio conformado por las empresas Automotores Gildemeister S Perœ Perœ S A y Maquinaria Nacional A mejores fin de proponer a condiciones para el Estado Peruano que las estipuladas en el referido Contrato y procurando Consorcio dentro del marco una soluci n legal vigente con El el referido subrayado es nuestro 131 Como se desprende Comisi n Comisi n la estipuladas Negociadora Contrato de estime deb a Negociadora Peruano que las la con claridad de la norma de creaci n antes Adquisici n pertinentes Esto Debe no se encuentran de renegociar en no mejores el Contrato de pod a Adquisici n que la significa no propia competente es para Estado con ello modificaciones al las modificaciones que modificar el pues que los acuerdos amparados por la Resoluci n que cre evaluar si las esta norma de creaci n reconoce que concluirse a el De acuerdo acordar vÆlidamente los tØrminos del Contrato de 132 Pasemos ahora condiciones para œnicamente deb a proponer Comisi n Negociadora Adquisici n proponer indicada a Contrato de los cuales arrib la comisi n la PCM encargada Adquisici n competencias propias de la PCM le permiten celebrar estos acuerdos 133 El Consorcio2e en su demanda Pol tica como sustento de la AdemÆs competencia del PCM al seæalar que el art culo 123 de la Carta Pol tica Presidente del del ha citado el articulo 123 de la Constituci n Presidente Consejo de la de Ministros le Repœblica el precisa tambiØn que al corresponde portavoz ser despuØs autorizado del gobierno ze Escrito Nœmero 1 Demanda Arbitral presentada d 27 de julio de 2007 p 30 CONSUCODE el a a la Oficina de Conciliaci n y Arbitraje Administrativo de 38 134 En el mismo el Consorcio Marcial sentido Rubio29 en la absoluci n a la consulta formulada por seæala Por otro lado la Carta Magna ha seæalado despuØs del Presidente de la Repœblica Gobierno Siendo Øl mismo de la de 135 AI Repœblica gobierno de participar concluye se encargado en que la expresamente que es el portavoz autorizado del por ley el Presidente con la direcci n de la pol tica general voluntad que por s misma primera expresa formalmente las decisiones del Poder Ejecutivo Presidente del Consejo de ministros de sus funciones respecto el efectivamente art culo como 123 de la funciones del en ejercicio Constituci n Presidente Pol tica del del Consejo es la del Perœ seæala de Ministros las siguientes AI Presidente del cartera 1 le Ser Consejo de Ministro quien puede ser ministro sin corresponde del Presidente de la despuØs Repœblica ser portavoz autorizado del gobierno Coordinar las funciones de los demÆs 2 3 Refrendar los decretos legislativos ministros los decretos de urgencia y los demÆs decretos y resoluciones que seæalan la Constituci n y la Ley El subrayado 136 En este mismo momento de los sentido nuestro el art culo 14 de la hechos aprobada El Presidente del de la es Repœblica la Coordina por Decreto direcci n actividad del Poder Legislativo de Ministros colabora Consejo en la Ley de la intersectorial con Aut nomos el Congreso contemplados niveles de coordinaci n RUBIO CORREO Marcial Op Cit de la en N con 560 al seæala que el Presidente pol tica general Gobierno de la administrativa del Estado En funci n de dicha relaciones Ejecutivo vigente Repœblica y funci n pol tica con los pol tica mantiene Organismos la Constituci n Pol tica Mantiene los del Poder Ejecutivo con los Gobiernos p 6 39 Regionales y Locales Promueve la participaci n y concertaci n social y econ mica la en gesti n de Gobiemo E subrayado es nuestro 137 Asimismo en el art culo 15 del mencionado Decreto lo menciona la parte demandante Legislativo N 560 las atribuciones de la se enumeran tal como PCM las cuales son 1 Presidir el no asista 2 Proponer Consejo a sus Ministros y de Ministros cuando el Presidente de la sesiones al Presidente de la opinar Repœblica sobre la remoci n de 3 Concurrir a las CÆmaras reunidas dispone 4 con el Presidente el nombramiento de los Østos Congreso en el art culo 224 de la Constituci n Colaborar Repœblica de acuerdo a lo que Pol tica de la Reoœblica en la elaboraci n v direcci n de la pol tica y Programa general del Gobierno 5 Presidir las Comisiones Permanentes de que le sean encomendadas por el Presidente de la 6 Mantener relaciones de coordinaci n respecto del ejercicio de las el Poder Ejecutivo y Gobiernos 7 Refrendar los Decretos correspondan 8 Ejercer las demÆs Arbitro considera debilidad de su que la argumento administrativas le otorga a Supremos es propia en de las normas y Resoluciones Supremas que le nuestro base tanto legal ninguna citadas contratos vÆlidamente suscritos por normas delegadas por atribuciones que le encomiende al Presidente de la la PCM facultades para la luz de las Regionales Locales acordar modificaciones al Contrato de Adquisici efecto ninguna las Repœblica los Gobiernos citada por el Consorcio que regulan como acordar resulta con facultades para n puede apreciarse por s y ante s rganos competentes sus la refleja de las normas citadas suficiente para concluir que la PCM cuenta efectivamente 139 En como y Repœblica El subrayado 138 Este con competencias as Coordinaci n competencias no a simple vista modificaciones del Estado La puede a PCM a modificar actos 40 administrativos realizados por otras instancias del Estado de ejercicio en sus atribuciones 140 Las normas citadas por el Consorcio establecen œnicamente que la PCM es el portavoz autorizado del Gobierno y que estÆ encargado de coordinar la actividad intersectorial del Estado Como resulta subordinaci n una de las demÆs la labor de coordinaci n claro autoridades decisiones Cada autoridad mantiene del plenamente Poder sus no Ejecutivo atribuciones y supone a sus puede y debe ejercitarlas sin menoscabo alguno La PCM solamente debe coordinar las actividades de los distintos sectores con el objeto de mantener la unicidad o los lineamientos de la pol tica general del gobierno 141 A criterio de este Arbitro correcto entendimiento del un esp ritu las normas citadas debe hacernos concluir que las mismas las labores y responsabilidades de carÆcter pol tico que y los alcances de refieren y reflejan como es obvio y natural se al Primer Ministro As debe entenderse el mandato constitucional corresponden que seæala que el Primer Ministro el es portavoz autorizado del Gobierno N tese que el art culo 123 de la Constituci n hace referencia al Gobierno y no al Estado Peruano Pero tales como dispositivos pretende no le Consorcio el competencia corresponden aun para decisiones no obligar a ser otras la PCM facultades de carÆcter funcional actos administrativos que por ejecutar su realizados por otras entidades del Estado Menos propias del Estado atribuciones y de otros rganos a acatar o ejecutar responsabilidades del sus La PCM en virtud de las Estado antes citadas los acuerdos consecuencia un a autoridades por encima de sus actos administrativos que por para puede arrogarse competencias normas 142 En otorgan rgano que resulten vÆlidos y Ministerio quien Organizaci n adoptados obliguen carece al Estado Peruano con el Consorcio en tanto han sido dictados al Estado Peruano competencias para y Funciones del Ministerio del ello deb an con las leyes aplicables suscritos por el ser conforme al Interior aprobado Ministerial N DM IN 9 B 0512 2 del 29 de mayo de 1992 y sus concordancia no son de facultades para ello Para que dichos acuerdos exigibles goza de por la PCM Y este era Reglamento de por Resoluci n modificatorias en el paso que no precisamente 41 se lleg a concretar al expresar el Ministerio desacuerdo su planteado con lo de un por la PCM ste Arbitro considera 143 de una que la situaci n ser a similar al 144 Por otro en cuyo caso este lado Consorcio en el asumidas por el ser a no Arbitro sentido Estado responsable estima que no de haberse Øste como al Consorcio Este normas alega a lo que la doctrina de los actos que la nulidad absoluta no segundo lugar se ha no de la doctrina de los actos relevante y eficaz de un sujeto c mo la recta es el el cual no debe aplicaci n de las este extremo en inaplicable al a una permita presente de subsanaci n ser leyes primer en caso dado posterior y en para la configuraci n conducta inicial jur dicamente primer requisito referida que legal vigente objeto ser cumplido propios debe construirse aquella tanto en concluye propios puede obligaciones previamente acto lesivo para nadie este Arbitro expuesto porque un representante ha traicionado la confianza del desconocido aprecia no vigentes puede significar 145 En atenci n lugar Arbitro la empresa sino el se sobre la base del irrestricto apego al marco y representante empresa que firma documentos mÆs allÆ de las facultades que le han sido otorgadas ajeno caso inferir vÆlidamente futura Por lo tanto debe desestimarse la articulaci n en una actuaci n este sentido formulada por el Consorcio 146 Este III Arbitro hace constar que no habiØndose configuraci n de la doctrina de los actos cumplimiento de los demÆs NING N 147 Por las propios el primer requisito carece de objeto para la evaluar el requisitos OPINION SOBRE LA SEGUNDA REFERIDA A LA cumplido DECLARACI N PRETENSI N PRINCIPAL DEL CONSORCIO DE QUE EL CONSORCIO NO INCURRI EN VICIO QUE JUSTIFIQUE LA NULIDAD DEL CONTRATO razones expuestas contenidas en entenderÆn reproducidos en los numerales INFUNDADA esta en relaci n 5 al esta 109 parte con del la Pretensi n presente Voto Reconvencional Singular que se este Arbitro estima que debe declararse pretensi n 42 OPINION SOBRE LA TERCERA PRETENSI N PRINCIPAL DEL CONSORCIO IV REFERIDA A LA ADUQISICI N DECLARACI N TERMINACI N DEL CONTRATO DE POR IMPOSIBILIDAD SOBREVINIENTE 148 En este extremo este la DE `rbitro considera que habiØndose nulidad del Contrato de Adquisici n carece de pronunciado a favor de objeto pronunciarse sobre extremo En Lima r io a los 23 d as del mes de enero de 2009 lina Rivas 43