Pliego Técnico DO - Ayuntamiento de Almería

Excmo. Ayuntamiento de Almería
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, AGRICULTURA Y PESCA
Servicio Técnico de Obras Públicas
EXP. NÚM:33/09
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN
EL CONTRATO DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES
AL “PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE
ALMERÍA Y DOCUMENTACIÓN TECNICA COMPLEMENTARIA”.
1
Excmo. Ayuntamiento de Almería
Índice de contenido
1. OBJETO..............................................................................................................................3
2. DEFINICIONES Y FUNCIONES.........................................................................................3
2.1 DEFINICIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS INTERVINIENTES.........................3
2.1.1 Dirección Facultativa.............................................................................................................3
2.1.2 Director de obra....................................................................................................................4
2.1.3 Director de la ejecución de obra............................................................................................4
2.1.4 Coordinador de Seguridad y Salud.......................................................................................4
2.1.5 Contratista.............................................................................................................................4
2.1.6 Delegado de Obra del Contratista.........................................................................................4
2.2 FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL RESPONSABLE MUNICIPAL DEL CONTRATO..........5
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ......................................................................................6
3.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACTUACIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.....................6
3.2 OBJETO Y OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA .............................................6
3.3 SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS..............................................................................................15
3.4 RECURSOS MÍNIMOS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.....................................................16
4 PRECIO.............................................................................................................................16
4.3 MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBJETO DEL CONTRATO..................16
4.4 PAGO DEL PRECIO..................................................................................................................17
5 VARIANTES.......................................................................................................................17
2
Excmo. Ayuntamiento de Almería
1. OBJETO.
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es definir el contenido y
establecer las prescripciones a la que deberá ajustarse la actividad de un equipo
competente, a fin de llevar a cabo, en colaboración con el Ayuntamiento y bajo su
supervisión LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DEL
MERCADO CENTRAL DE ALMERÍA Y DOCUMENTACIÓN TECNICA COMPLEMENTARIA,
definidas en el PROYECTO del mismo titulo de fecha mayo de 2008, redactado por la
empresa MERCASA, que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local de 3 de noviembre
de 2008, y en la DOCUMENTACIÓN TECNICA COMPLEMENTARIA, de fecha diciembre de
2008, redactada por el arquitecto D. Modesto Sánchez Morales, que fue aprobada por la
Junta de Gobierno Local de 2 de marzo de 2009.
El presupuesto base de licitación de las obras es de TRECE MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO EUROS CON
OCHO CENTIMOS (13.880.478,08 €) IVA incluido.
2. DEFINICIONES Y FUNCIONES.
2.1
2.1.1
DEFINICIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS INTERVINIENTES.
Dirección Facultativa.
Por Dirección Facultativa se entiende el equipo de técnicos que, con titulación
adecuada y suficiente, sea directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la
correcta realización de las obras, y que desarrollarán su labor en función de las atribuciones
derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos.
En el alcance de sus actuaciones está la de supervisión, coordinación e integración del
Control de Calidad de Recepción.
Trabajando coordinadamente con la Dirección Facultativa, se efectuarán los trabajos
específicos desarrollados por el Coordinador de Seguridad y Salud.
3
Excmo. Ayuntamiento de Almería
2.1.2
Director de obra.
Es el Técnico con titulación académica competente responsable que, formando parte
de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos,
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define y demás
autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su
adecuación al fin propuesto.
2.1.3
Director de la ejecución de obra.
Es el Técnico que, formando parte de la Dirección Facultativa,
asume la función
técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y
cuantitativamente la obra.
2.1.4
Coordinador de Seguridad y Salud.
El Coordinador de Seguridad y Salud vigilará para que el Plan de Seguridad elaborado
por el Contratista adjudicatario de las obras esté permanentemente actualizado. Asimismo
deberá estar permanentemente a disposición de la Dirección Facultativa, así como de los
que intervengan en la ejecución de la obra, de las personas con responsabilidades en
materia de prevención de las Empresas intervinientes y de los Representantes de los
Trabajadores.
El coordinador de Seguridad y Salud, será designado por el Excmo. Ayuntamiento de
Almería.
2.1.5
Contratista.
Se entiende por Contratista, en referencia al Contrato de Obras correspondiente, a la
parte contratante obligada a ejecutar las obras.
2.1.6
Delegado de Obra del Contratista.
Se entiende por Delegado en Obra del Contratista, al Técnico expresamente
nombrado por el Contratista y aceptado por el Ayuntamiento para organizar la ejecución de
las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa.
4
Excmo. Ayuntamiento de Almería
2.2
FUNCIONES
Y
COMPETENCIAS
DEL
RESPONSABLE
MUNICIPAL
DEL
CONTRATO.
El Ayuntamiento de Almería designará un Técnico Municipal competente que tendrá
funciones administrativas, económicas y técnicas en relación con cualquiera de las figuras
antes mencionadas, interpretando los términos de los correspondientes Contratos. En tal
sentido los distintos Delegados y Responsables habrán de atender sus indicaciones, si bien
en lo que hace al Director de Obra se tendrá en cuenta que el Responsable Municipal, en el
marco de sus funciones, será responsable de aquellas decisiones que pueda imponer, por
escrito, en contra de los criterios de la Dirección Facultativa, lo que no implica que no lo
pueda hacer, debiendo ser aceptadas por el Director de Obra, si bien éste podrá dejar
constancia por escrito de la disparidad de criterios en el tema de que se trate, a fin de que
queden clarificadas las posibles responsabilidades futuras desempeñará las funciones de
comprobación y coordinación para la correcta realización de los trabajos objeto del Contrato
y establecerá los criterios y puntos de actuación. No será, responsable, ni directa ni
solidariamente de las actuaciones del Contratista ni de la Dirección Facultativa.
Serán funciones del responsable municipal, entre otras:
-
Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones
establecidas en el Contrato.
-
Dirigir los trabajos, estableciendo y concretando los criterios y líneas generales
de actuación y supervisar el desarrollo de los mismos.
-
Conformar las facturas correspondientes a cada Certificación de Obra.
-
Informe previo, a la aprobación de los Planes de Seguridad y Salud y de la
Obra.
-
Facilitar credenciales al Contratista y coordinarlo con otros Organismos
Oficiales.
5
Excmo. Ayuntamiento de Almería
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
3.1
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACTUACIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
La Dirección Facultativa actuará como defensora y administradora de las obras, en
representación del Ayuntamiento de Almería, hasta la finalización del plazo de garantía de
las mismas, por lo que cuidará de la exacta ejecución del proyecto tanto en sus aspectos
técnicos como económicos y de plazo, realizando el control desde su inicio hasta la
finalización del plazo de garantía, incluyendo una asistencia a consultas y posibles
revisiones de la obra durante el periodo de la obra.
Dicha Dirección Facultativa consistirá en todas las actividades necesarias para la
comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas con estricta
sujeción a las cláusulas estipuladas en los documentos contractuales de la obra y en
particular el proyecto de construcción que sirve de base a los mismos, cuya interpretación
técnica y económica se reserva el Ayuntamiento de Almería.
3.2
OBJETO Y OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
3.2.1.- OBJETO DE LOS DIRECTORES DE OBRA:
Los Directores de Obra, en adelante Directores, son el agente que formando
parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el
proyecto que las define. Tiene por objeto analizar y realizar un seguimiento
exhaustivo de las actividades del Contratista de las Obras, en adelante
Contratista, encaminadas a ejecutar el proyecto, y posibilitar la toma de
decisiones que requiera el desarrollo del contrato de las obras con eficacia, al
objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.
Para el desarrollo de su trabajo podrá contar con el equipo presentado en su
oferta con quien formará la Dirección Facultativa de la obra que actuará bajo la
absoluta responsabilidad de los Directores de Obra. Se considera proyecto
vigente, el aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Almería para su ejecución
junto con las órdenes dictadas durante su ejecución por los Directores, en el
ejercicio de sus obligaciones.
6
Excmo. Ayuntamiento de Almería
3.2.2.- OBLIGACIONES DE LOS DIRECTORES DE OBRA.
Además de las especificadas en la Ley de la Ordenación de la Edificación Ley
38/1.999, de 5 de Noviembre y las fijadas en el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, serán
obligaciones de los Directores:
1.- Representar los intereses del Excmo. Ayuntamiento de Almería ante el
Contratista y desarrollar cuantas gestiones correspondan para la buena marcha
de las obras con estricta sujeción al Proyecto vigente y al Programa de Trabajos
propuesto por el Contratista y aceptado por el órgano competente del Excmo.
Ayuntamiento de Almería
2.- Informar puntualmente sobre la marcha de las obras, a la persona designada
por el Excmo. Ayuntamiento de Almería, para la supervisión y control del
contrato de Dirección de Obra, cuando ésta lo solicite o, cuando a su juicio se
den circunstancias que así lo requieran o cuando lo exija el Plan de Vigilancia y
Control. Como mínimo presentará un INFORME MENSUAL, que constará de:
1. OBRAS REALIZADAS DURANTE EL MES
Se especificaran de forma breve y esquemática los tajos realizados
durante el mes, los iniciados y los terminados. Describiendo de una forma
general el estado de las obras, incluyendo reportaje fotográfico.
2. ESTADO DE PLAZOS.
Se analizará según el Plan de Obras Vigente en cada momento, el estado
de las obras respecto al mismo. Su cumplimiento en los importes
ejecutados mensualmente, así como en las actividades previstas. Se
propondrá, caso de que sea necesario, el importe de penalización por
retraso de obra según el Pliego de Cláusulas Generales.
7
Excmo. Ayuntamiento de Almería
En el caso de necesidad de ampliación de plazo, se informará sobre la
petición de la misma justificando las causas que lo requieran, así como la
imputabilidad o no a la empresa constructora de dicho retraso de obras.
3. ESTADO ECONOMICO.
Realizará la oportuna certificación en función de la relación valorada
realizada
por
los
Directores
de
Ejecución.
Asimismo
informará
mensualmente al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en función de
cada certificación emitida, de la variación presupuestaria previsible en
función de los datos reales certificados y su previsión para el cumplimiento
de la anualidad prevista en el contrato de obras y hasta la finalización de la
misma.
Los informes se entregarán en formato A-4 y en soporte informático “Microsoft
Word” y “Autocad” para planos. Las mediciones y valoraciones se presentarán
sobre soporte informático, compatible con el Programa “Pres21”.
3.- Hacer constar que se han cumplido las determinaciones del PROYECTO
VIGENTE, especialmente las establecidas en el PLIEGO DE CONDICIONES
TÉCNICAS, referentes a comprobaciones geométricas, ensayos y pruebas, en
orden a alcanzar las capacidades funcionales y resistentes, y la durabilidad
previstas por aquél.
4.- Aceptar o rechazar materiales, partes de la obra o resultados de actividades
del Contratista o de empresas auxiliares o suministradoras que a su juicio no
resulten acordes con el PROYECTO VIGENTE y su PLIEGO DE CONDICIONES
TÉCNICAS.
5.- Los Directores de obra deberán girar visita a la obra con una periodicidad
semanal, con un mínimo de cuatro al mes. En cada visita se rellenará una hoja
del Libro de Ordenes, cuya fotocopia se adjuntará al informe mensual. Al menos
dos visitas mensuales se realizarán conjuntamente con los Directores de
Ejecución de las Obras.
8
Excmo. Ayuntamiento de Almería
6.- Elaborar y suscribir:
-
Acta de comprobación del replanteo de la obra dentro de los plazos
establecidos al efecto en el Pliego de Cláusulas Generales de la Obra.
-
Plan de Control de Calidad de las obras, ajustado al presupuesto
estipulado.
-
Informe sobre el Programa de Trabajo, una vez efectuada la revisión
general del Proyecto
-
Planos de detalle, en desarrollo de los del Proyecto, a fin de permitir la
adecuada ejecución de las Obras.
-
Certificaciones de obra en función de las relaciones valoradas
mensuales que habrán de presentarse al Coordinador Municipal antes
del día 10 de cada mes, firmado por los Directores de la obra y el
representante de la Empresa Constructora acreditado ante EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA. Irá acompañado de los siguientes
documentos:
-Fotocopias de las órdenes emitidas durante el mes en el Libro de
Ordenes.
-Fotografías de las obras realizadas en el transcurso de las obras, al
menos semanalmente, nominadas, firmadas y fechadas por los
Directores de las obras.
-Informe mensual.
-
Informe sobre la necesidad de introducir cambios en el PROYECTO
VIGENTE. El consultor estará obligado a la redacción de los proyectos
modificados que darán lugar a nuevos proyectos vigentes una vez
aquellos sean aprobados por el órgano competente del EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, siempre que no se modifiquen las
características básicas del Proyecto y no supongan la introducción de
unidades de obra nuevas que afecten al menos al 30% del precio
9
Excmo. Ayuntamiento de Almería
primitivo del contrato de las obras. El Coordinador fijará el periodo de
tiempo necesario para la redacción del mismo acorde con las
necesidades de la obra. Los Directores de obra del Proyecto
Modificado, devengará los honorarios correspondientes por dirección
siempre
y
cuando
dicho
modificado,
a
juicio
del
EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, se redacte atendiendo a razones de
interés público, existencia de nuevas necesidades o bien por causas
imprevistas que no fuesen responsabilidad de los Directores de las
Obras.
-
Acta de recepción.
-
Medición general y Certificación Final.
-
Liquidación de la obra.
-
Elaboración de la documentación que refleje con precisión la obra
realmente ejecutada.
-
Memoria e información gráfica para el Mantenimiento la Conservación y
Explotación de las obras (Libro del Edificio).
7.- Informar al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA de aquellas variaciones
de medición de unidades contempladas en el PROYECTO VIGENTE, cuyas
alteraciones económicas del presupuesto sean inferiores al 10% de la partida
modificada.
8.- Informar técnica y económicamente, junto con los Directores de Ejecución de
Obra, de las reclamaciones que pudiera presentar el contratista de las obras así
como la elaboración de los informes técnicos necesarios en caso de resolución
del contrato de obras.
9.- Resolver técnicamente, junto con los Directores de Ejecución de Obra, las
incidencias que surjan durante el plazo de garantía de las obras, así como
informar del estado de las obras para la devolución de la fianza transcurrido el
plazo de garantía.
10
Excmo. Ayuntamiento de Almería
3.2.3.- FACULTADES DE LOS DIRECTORES DE OBRAS.
1.- Ordenar al Contratista cuando estime procedente para asegurar el
cumplimiento del PROYECTO VIGENTE y especialmente el Pliego de
Condiciones Técnicas y del Programa de Trabajo.
2.- Realizar cuantas comprobaciones planimétricas, altimétricas y geométricas
estime necesarias o sean exigidas por el Proyecto vigente y especialmente por
el Pliego de Condiciones Técnicas.
3.- Ordenar la realización de cuantos ensayos y pruebas estime necesarias o
sean exigidas por el Proyecto vigente, especialmente por el Pliego de
Condiciones Técnicas y determinar la persona física o jurídicas que deberá
llevarlos a cabo y las condiciones técnicas a las que deberá ajustarse.
4.- Informar y proponer al Ayuntamiento de Almería aquellos cambios que bien a
instancia propia o del Contratista supongan mejoras funcionales, resistentes o de
durabilidad, cuya incidencia en el Programa de Trabajo resulte determinada y
que produzcan alteraciones del presupuesto del Proyecto de Ejecución.
3.2.4.- OBJETO DE LOS DIRECTORES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
Los Directores de la Ejecución de la Obra son el agente que, formando parte de
la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material
de la obra, y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la
calidad de lo edificado. Tiene por objeto, analizar y realizar un seguimiento
exhaustivo de las actividades del Contratista de las Obras, en adelante
Contratista, encaminadas a ejecutar el proyecto, posibilitar la toma de decisiones
que requiera el desarrollo del contrato de las obras con eficacia, y servir de
apoyo para el desarrollo de las tareas propias de los Directores de la obra.
3.2.5.- OBLIGACIONES DE LOS DIRECTORES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:
Además de las especificadas en la Ley de la Ordenación de la Edificación Ley
38/1.999, de 5 de Noviembre y las fijadas en el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación serán
obligaciones de los Directores de Ejecución:
11
Excmo. Ayuntamiento de Almería
1.- Representar los intereses del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA ante
el Contratista y desarrollar cuantas gestiones en coordinación con los Directores
de obra correspondan para la buena marcha de las obras con estricta sujeción al
PROYECTO VIGENTE y al Programa de Trabajos propuesto por el Contratista y
aceptado por el órgano competente de EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA.
2.- Realización del INFORME DE INICIO DE OBRAS
Se realizará un pequeño informe sobre el inicio de las obras, el cual
contemplará:
a) ESTADO ACTUAL DEL TERRENO Documento fotográfico panorámico
que refleje el estado actual de los terrenos y alrededores sobre los cuales
se ejecutará las obras, prestando especial atención en aquellos elementos
susceptibles de ser rotos durante la ejecución de las obras, aceras, farolas,
etc...
b) ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES
Habrá de recogerse en un plano, el estado actual de la infraestructura de
las instalaciones existentes, así como los posibles desvíos necesarios.
3.- Informar puntualmente sobre la marcha de las obras, a la persona designada
por EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA para la supervisión y control del
contrato de Dirección de Ejecución cuando éste lo solicite o, cuando a su juicio
se den circunstancias que así lo requieran. Como mínimo presentará un Informe
mensual que lo aportará a los Directores de las Obras para su Informe, que
constará de:
ESTADO ECONOMICO.
Se incluirá la relación valorada de las obras ejecutadas en el mes, así
como el comparativo de las obras ejecutadas a origen.
ESTADO DE ENSAYOS
12
Excmo. Ayuntamiento de Almería
Informará de los ensayos elaborados así como de los resultados obtenidos
durante el mes en relación al Plan de Control aprobado, así como de
aquellos que los Directores de las Obras o el mismo estime oportuno.
Los informes se entregarán en formato A-4 y en soporte informático “Microsoft
Word” y “Autocad” para planos. Las mediciones y valoraciones se presentarán
sobre soporte informático, compatible con el Programa “Pres21”.
4.- Hacer constar que se han cumplido las determinaciones del PROYECTO
VIGENTE, especialmente las establecidas en el PLIEGO DE CONDICIONES
TÉCNICAS, referentes a la recepción en obra de los productos, equipos y
sistemas que se suministren a la obra.
5.- Aceptar o rechazar materiales, partes de la obra o resultados de actividades
del Contratista o de empresas auxiliares o suministradoras que a su juicio no
resulten acordes con el PROYECTO VIGENTE y su PLIEGO DE CONDICIONES
TÉCNICAS.
6.- Los Directores de Ejecución deberá girar visita a la obra con una periodicidad
de dos visitas semanales, con un mínimo de ocho al mes. En cada visita
rellenará una hoja del Libro de Ordenes o Acta equivalente, cuya fotocopia se
adjuntará al informe mensual. Al menos dos visitas mensuales se realizarán
conjuntamente con los Directores de las Obras.
7.- Asistencia en la tramitación de licencias y permisos. Hacer las previsiones
necesarias para, que en el momento de la Recepción de la obra, se hayan
obtenido todos los permisos de instalaciones precisas de modo que la obra
construida y sus redes de servicio puedan ser entregadas al uso previsto.
8- Elaborar o suscribir:
a) Acta de comprobación del replanteo de la obra dentro de los plazos
establecidos al efecto en el Pliego de Cláusulas Generales de la Obra.
b) Plan de Control de Calidad de las Obras.
13
Excmo. Ayuntamiento de Almería
c) Relaciones valoradas mensuales que habrán de presentarse al EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA antes del día 10 de cada mes, firmado
por el equipo técnico de la Dirección Facultativa y el representante de la
Empresa Constructora acreditado ante EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA.
d) Informe sobre la conveniencia de cambios en el PROYECTO VIGENTE.
e) Proyectos Modificados que darán lugar a nuevos proyectos vigentes una
vez aquellos sean aprobados por el órgano competente del EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA. Una vez autorizada la redacción del
Proyecto Modificado por EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, el
Coordinador fijará el período de tiempo necesario para la redacción del
mismo. La Dirección de Ejecución del Proyecto Modificado, devengará los
honorarios correspondientes por Dirección de ejecución siempre y cuando
dicho modificado, a juicio del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA,
se redacte atendiendo a razones de interés público, existencia de nuevas
necesidades o bien por causas imprevistas que no fuesen responsabilidad
de los Directores de Ejecución de las Obras.
f)
Recopilará la documentación del control realizado durante la ejecución de
las obras incluyendo:
1.- El control de recepción de productos.
2.- Los controles de la ejecución.
3.- Los Controles de la obra terminada verificando que es conforme a
lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; aportando
copia de los mismos a los Directores de Obra para su inclusión en el
Libro del Edificio o Manual de Mantenimiento.
g) Acta de Recepción y Certificado Final de Obras.
h) Certificación Final de las obras y Liquidación del contrato de Obras
14
Excmo. Ayuntamiento de Almería
9.- Informar puntualmente a los Directores de Obra de las actuaciones que en el
desarrollo de sus funciones haya realizado en la obra.
10.- Informar técnica y económicamente, junto con los Directores de Obra, de las
reclamaciones que pudiera presentar el contratista de las obras así como la
elaboración de los informes técnicos necesarios en caso de resolución del
contrato de obras.
11.- Resolver técnicamente, junto con los Directores de Obra, las incidencias
que surjan durante el plazo de garantía de las obras, así como informar del
estado de las obras para la devolución de la fianza transcurrido el plazo de
garantía.
3.3 SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS.
El Director deberá presentar al Ayuntamiento de Almería, con una frecuencia mensual,
un informe complementario al exigido en el apartado 2 del punto 3.2.2.de este Pliego que
recoja:
-
Memoria sobre estado de ejecución de la obra, acompañado de fotografías e
información gráfica suficiente.
-
Resultados de las tareas de vigilancia y control efectuadas en el mes así como
las conclusiones que puedan extraerse para la totalidad de la Obra ejecutada.
-
Situación económica de la obra, desviaciones respecto al Programa de
Trabajos, y previsiones para el ejercicio corriente y para el plazo total.
-
Los informes se entregarán en formato A-4 y en soporte informático “Microsoft
Word” y “Autocad” para planos.
-
Las mediciones y valoraciones se presentarán sobre soporte informático,
compatible con el Programa “Pres21”.
15
Excmo. Ayuntamiento de Almería
3.4 RECURSOS MÍNIMOS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
Se exige un equipo mínimo de técnicos adscritos a la ejecución del Contrato que reúna
como mínimo las condiciones siguientes:
PUESTO
TITULACIÓN
EXPERIENCIA
DEDICACIÓN
Director de Obra
Un Arquitecto.
10 años
1 visitas/semana
Director de ejecución
Un Arquitecto Técnico
Un Ingeniero Técnico Industrial.
10 años
5 años
2 visitas/Semana
1 visitas/semana (en
fase de instalaciones)
La Dirección Facultativa establecerá una oficina auxiliar de trabajo en el municipio de
Almería, según determina la Orden de 8 de Marzo de 1972 por la que se aprueba el Pliego
de Cláusulas Generales para la contratación de Estudios y Servicios Técnicos, cláusula 8
del P.C.A. Generales para la contratación de Estudios y Servicios Técnicos.
4 PRECIO.
4.3 MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBJETO DEL CONTRATO.
Los honorarios totales para LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE
REMODELACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE ALMERÍA Y DOCUMENTACIÓN
TECNICA
COMPLEMENTARIA
asciende
a
la
cantidad
de
CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON SETETA Y SEIS CENTIMOS
(429.309,76 €), siendo el IVA (16 %)
que le corresponde SESENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
(68.689,56 €), lo que hace un total de de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS
(497.999,32 €).
Siendo
las
unidades
objeto
del
contrato
que
componen
la
DIRECCIÓN
FACULTATIVA:
−
DIREC. DE OBRA = 214.654,88 € + 34.344,78 € (16 % IVA) = 248.999,66 €.
−
DIREC. DE EJECUCION = 214.654,88 € + 34.344,78 € (16 % IVA) = 248.999,66 €.
16
Excmo. Ayuntamiento de Almería
4.4 PAGO DEL PRECIO.
El abono del precio correspondiente a la Dirección Facultativa se realizará mediante
libramientos parciales sucesivos, previa presentación de las facturas correspondientes,
proporcionalmente al volumen de obra ejecutada en relación al precio de adjudicación.
5 VARIANTES.
Para la ejecución de este contrato no se admiten variantes.
En Almería, a 17 de julio de 2009
EL ARQUITECTO MUNICIPAL
JEFE DE SERVICIO DE OBRAS PÚBLICAS
Fdo. Jorge Nofuentes Bonilla
17