PROCESO CONTRATACIÓN Código : PCO.09 PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV Revisó: Dirección de Planeación Jefe División de Abastecimiento Coordinador HSEQ Versión : 01 Página 1 de 25 Fecha de aprobación: Mayo 29 de 2015 Resolución N° 1199 Aprobó: Rector OBJETIVO ALCANCE Establecer las directrices para la adquisición de bienes, Servicios u obra pública por parte de las Unidades Académicas y/o Administrativas mediante órdenes de Prestación de servicios, órdenes de trabajo, órdenes de compra, órdenes de suministro, órdenes de consultoría, y/o contratos con formalidades plenas cuyo monto Sea superior a 200 SMLMV e igual o menor a 500 SMLMV. Aplica a todas las adquisiciones de bienes, servicios u obra pública realizadas por Unidades Académicas y/o Administrativas cuyo monto sea Superior a 200 SMLMV e igual o inferior a 500 SMLMV que no se encuentren dentro de las excepciones enunciadas para la contratación directa. (Artículo 13 del Acuerdo del Consejo Superior No 071 de 2014 modalidad de Mínima Cuantía. Literal b del Artículo 19 de la Resolución de Rectoría No. 22 de 2015 y Literal b del Artículo 1 de la Resolución de Rectoría No. 366 de 2015. Artículo 15 del Acuerdo del Consejo Superior No. 071 de 2014) NORMATIVA INTERNA Acuerdo No. 166 de 1993, Artículo 21, Consejo Superior UIS Literal e Estatuto General de la Universidad Industrial de 22 de diciembre de 1993 Santander. Acuerdo No. 057 de 1994 Consejo Superior UIS Por el cual reforma la estructura organizacional de la 7 de septiembre de 1994 Universidad Industrial de Santander. Acuerdo No. 067 de 2003 Consejo Superior UIS Por el cual se adopta el Estatuto Presupuestal de la UIS Acuerdo No. 103 de 2010 Consejo Superior UIS Por el cual se establecen los requisitos y procedimientos administrativos para la gestión de 13 de diciembre de 2010 proyectos de la UIS Resolución No. 016 de 2014 Rector UIS Fijación de tarifas para la contratación civil de servicios 2 de enero de 2014 Acuerdo No. 071 de 2014 Consejo Superior UIS Estatuto de Contratación UIS ResoluciónNo. 2527 de 2014 Rector UIS Por la cual se realizan delegaciones en personal de Dirección de la Universidad Industrial de Santander y 10 de diciembre de 2014 se adoptan otras disposiciones Resolución No. 22 de 2015 Rector UIS Por la cual se reglamenta el estatuto de Contratación 16 de enero de 2015 de la UIS Acuerdo No. 006 de 2015 Consejo Superior UIS Por el cual se modifica la Estructura Organizacional de 13 de febrero de 2015 la UIS Resolución No. 366 de 2015 Rector UIS Por la cual se modifica parcialmente la Resolcuión no. 22 del 16 de enero de 2015, que reglamentó el 25 de febrero de 2015 Estatuto de Contratación de la UIS 15 de diciembre de 2014 PROCESO CONTRATACIÓN Código : PCO.09 PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV Versión : 01 Página 2 de 25 NORMATIVA EXTERNA Constitución Política de Título 7 - De la rama ejecutiva / 5: De la función Principios de la función administrativa Colombia 1991, artículo Capítulo administrativa / Artículo 209 209 6 de julio de 1991 http://www.constitucioncolombia. com/indice.php Título 2 - De los derechos, las Constitución Política de garantías y los deberes/ Capítulo 2: Autonomía universitaria los derechos sociales, Colombia 1991, artículo 69 De económicos y culturales/ Artículo 69 6 de julio de 1991 http://www.constitucioncolombia. com/titulo-2/capitulo-2/articulo-69 Código Civil Colombiano, Artículo 1502 Ley 57 de 1887 http://200.75.47.49/senado/basedo c/codigo/codigo_civil_pr046.html Requisitos para obligarse Decreto 0019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar http://wsp.presidencia.gov.co/Nor Departamento Administrativo de la 10 de enero de regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios mativa/Decretos/2012/Documents Función Pública 2012 existentes en la Administración Pública /Enero/10/Dec1910012012.pdf Decreto 0723 de 2013 Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un Ministerio de Salud y Protección contrato formal de prestación de servicios con entidades o 15 de abril de file:///C:/Users/Contratacion/Dow Social instituciones públicas y de los trabajadores independientes 2013 nloads/decreto_0723_de_2013.pdf que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones. Decreto 1510 de 2013 Departamento Planeación Decreto 1828 de 2013 http://www.dian.gov.co/descargas/ Ministerio de Hacienda y Crédito Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 27 de agosto de normatividad/2013/Decretos/Decr Público de 2012 2013 eto_1828_27_Agosto_2013.pdf Decreto 055 de 2015 file:///C:/Users/Contratacion/Dow Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Ministerio de Salud y Protección 14 de enero de nloads/DECRETO%20055Sistema General de Riesgos laborales y se dictan otras Social 2015 14%20DE%20ENERO%20DE% disposiciones, 202015.pdf Nacional http://www.colombiacompra.gov.c de Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 17 de julio de o/sites/default/files/normativas/dec contratación pública 2013 reto_1510_del_17_de_julio_de_2 013.pdf PROCESO CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV Código : PCO.09 Versión : 01 Página 3 de 25 NORMATIVA EXTERNA Ley 30 de 1992 El Congreso de Colombia Ley 30 de 1992, Artículo 65 El Congreso de Colombia Ley 80 de 1993, Artículos El Congreso de Colombia 8, 9, 10 y 44 a 49 Ley 100 de 1993 El Congreso de Colombia Ley 223 de 1995; Artículo El Congreso de Colombia 162. Ley 527 de 1999 El Congreso de Colombia Ley 734 de 2002 El Congreso de Colombia Ley 788 de 2002 El Congreso de Colombia Ley 1106 de 2006 El Congreso de Colombia Ley 1122 de 2007 El Congreso de la República Ley 1150 de 2007 El Congreso de Colombia http://www.mineducacion.gov.co/1 Por el cual se organiza el servicio público de la Educación 30 de diciembre 621/articlesSuperior de 1992 86437_Archivo_pdf.pdf Por el cual se organiza el servicio público de la Educación 30 de diciembre http://www.cna.gov.co/1741/article Superior de 1992 s-186370_ley_3092.pdf http://www.contratacionestatal.co/ Por la cual se expide el Estatuto Geneneral de Contratación estatuto-general-de-contratacionde la Administración Pública de-la-administracion-publicacontratacion-estatal/ http://www.secretariasenado.gov.c Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y 23 de diciembre o/senado/basedoc/ley_0100_1993. se dictan otras disposiciones. de 1993 html Las entidades de derecho publico estan exentas del pago del 20 de diciembre http://www.alcaldiabogota.gov.co/s impuesto de timbre nacional de 1995 isjur/normas/Norma1.jsp?i=6968 Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso http://www.archivogeneral.gov.co/ de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las 18 de agosto de sites/all/themes/nevia/PDF/Transp firmas digitales, y se establecen las entidades de 1999 arencia/LEY_527_DE_1999.pdf certificación y se dictan otras disposiciones. http://www.secretariasenado.gov.c 5 de febrero de Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. o/senado/basedoc/ley_0734_2002. 2002 html Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal 27 diciembre de http://www.alcaldiabogota.gov.co/s del orden nacional y territorial y se dictan otras 2002 isjur/normas/Norma1.jsp?i=7260 disposiciones, http://historico.presidencia.gov.co/ Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 22 de diciembre leyes/2006/diciembre/ley1106221 1997. Impuesto Contribución Seguridad Ciudadana. de 2006 206.pdf Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema http://www.minsalud.gov.co/Norm 9 de enero de General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras atividad/LEY%201122%20DE%2 2007 disposiciones 02007.pdf Por medio de la cual se introducen medidas para la http://www.secretariasenado.gov.c eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, así como 16 de julio de o/senado/basedoc/ley_1150_2007. dictar otras disposiciones generales aplicables a toda 2007 html contratación de recursos públicos. PROCESO CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV Código : PCO.09 Versión : 01 Página 4 de 25 NORMATIVA EXTERNA Ley 1437 de 2011, Artículo El Congreso de Colombia 11 Por la cual se expide el Código de Procedimiento http://www.secretariasenado.gov.c 18 de enero de Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. o/senado/basedoc/ley_1437_2011. 2011 Conflicto de interés y causales de impedimento y recusación html Ley 1474 de 2011 El Congreso de Colombia Por el cual se dictan normas orientadas a fotralecer los http://wsp.presidencia.gov.co/Nor mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 12 de julio de mativa/Leyes/Documents/ley1474 de corrupción y la efectividad del control de la gestión 2011 12072011.pdf pública. Ley 1562 de 2012 El Congreso de la República Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 11 julio de 2012, dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, Ley 1607 de 2012 El Congreso de Colombia Ley 1712 de 2014 El Congreso de Colombia Ley 1739 de 2014 El Congreso de Colombia file:///C:/Users/Contratacion/Dow nloads/ley_1562_de_2012_Sistem a_de_Riesgos_Laborales.pdf http://www.dian.gov.co/descargas/ Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se 26 de diciembre normatividad/2012/Leyes/Ley_160 dictan otras disposiciones de 2012 7_2012_Congreso_de_la_Republic a.pdf http://wsp.presidencia.gov.co/Nor Por medio de la cula se crea la Ley de Transparencia y del mativa/Leyes/Documents/LEY%2 derecho de acceso a la información pública nacional y se 6 marzo de 2014, 01712%20DEL%2006%20DE% dictan otras disposiciones, 20MARZO%20DE%202014.pdf http://wp.presidencia.gov.co/sitios/ Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la normativa/leyes/Documents/LEY 23 de diciembre ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la %201739%20DEL%2023%20D de 2014 evasión, y se dictan otras disposiciiones. E%20DICIEMBRE%20DE%2020 14.pdf PROCESO CONTRATACIÓN Código : PCO.09 PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV Versión : 01 Página 5 de 25 DEFINICIONES Acuerdo: Acto administrativo generado por los Consejos Superior, Académico y de Facultad. Asesor: Es el servidor de la Universidad o el profesional contratado que prepare o emita conceptos o recomiende las decisiones que corresponda adoptar al ordenador. A esta categoría pertenece el Director de Planeación, el Asesor Jurídico, los jefes de división , Coordinadores de sedes, Coordinadores de programas especiales, el Jefe de la División de Abastecimiento, el Jefe de la División de Servicios de Información, el Jefe de la División de Mantenimiento tecnológico, los consultores o asesores externos que contrate la Universidad para dicha asesoría. Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP): Es el documento, en medio físico o electrónico, que permite garantizar la existencia de apropiación de recursos suficiente para el eventual contrato, conforme a la regulación presupuestal de la Universidad. Contrato con formalidades plenas: Es todo contrato cuya cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se ajustará a las minutas generales que disponga La División de Abastecimiento. Antes de presentarse para firma del ordenador de gasto debe someterse a revisión o dictamen de la División de Abastecimiento, y posteriormente debe publicarse en el medio impreso o electrónico oficial de divulgación que adopte la Universidad. Contratos sin formalidades plenas: Los contratos inferiores o iguales a (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes se diligencian en los formatos establecidos en el Sistema de Información Financiera de la Universidad. (Orden de consultoría, Orden de trabajo, Orden de Prestación de Servicios, Orden de Compra, Contrato de suministro según el objeto, Orden de Compra por Importación, Orden de Pago Manual por Importación y Orden de Prestación de Servicios por Importación). Cuando a juicio del ordenador de gasto se requiera introducir alguna variación a las formas previstas o alguna cláusula especial, deberá someterse a revisión o dictamen de la División de Abastecimiento. Asimismo, cuando a juicio de ordenador del gasto, dada la complejidad del objeto, el alcance de las obligaciones y compromisos a cargo del contratista, podrá celebrarse este tipo de contrato, haciendo uso de las minutas, previstas para los contratos con formalidades plenas. En este caso, antes de presentarse para firma del ordenador de gasto deberá someterse a revisión o dictamen de la División de Abastecimiento. Interventor del contrato: Es la persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal contratada por la Universidad, para realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato principal y sus adicionales, cuando dicha labor suponga conocimiento especializado sobre la materia, o al extensión del mismo lo justifique, a partir de la firma y perfeccionamiento del mismo hasta su liquidación definitiva. Ordenador de gasto: Es el Rector de la Universidad, quien lo sustituya en las faltas temporales o absolutas conforme al Estatuto General, y quien ejerza sus funciones por delegación para abrir o adelantar procesos de selección, celebrar, ejecutar y liquidar los contratos, en los casos autorizados por el Estatuto General, el estatuto de contratación de la Universidad y el acto de delegación que expida el rector. La delegación podrá hacerse vía general. Registro presupuestal: (RP) Es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso, garantizando que los recursos comprometidos no sean desviados a ningún otro fin. De acuerdo con el Art. 38 del Estatuto Presupuestal: Los compromisos efectivamente adquiridos con cargo a las disponibilidades presupuestales expedidas deben contar también con registro presupuestal, en virtud del cual los recursos no podrán ser desviados a ningún otro fin . Resolución: Acto administrativo generado por la Rectoría, Vicerrectorías, Decanaturas de la Universidad y dependencias autorizadas. PROCESO CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV Código : PCO.09 Versión : 01 Página 6 de 25 DEFINICIONES Sondeo de mercado: Son las actividades que por cualquier medio documentado, en copia dura o en registro electrónico, realice la unidad gestora para verificar la disponibilidad de bienes o servicios, las condiciones en que podrían obtenerse, el valor estimado de referencia y los posibles oferentes. El sondeo no genera obligación alguna para la Universidad, no requiere CDP ni otorga derecho alguno sobre el futuro proceso de selección o contratación. Previo el cumplimiento de las normas presupuestales podrán validarse las ofertas para surtir los proceso de selección de acuerdo con las modalidades de selección del contratista previstas en el Estatuto de Contratación y reglamentadas en la Resolución No. 22 de 2015. Supervisor del contrato: Es el servidor de la Universidad, que ha sido designado por el ordenador del gasto para realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato, con apoyo de las diferentes unidades asesoras de la Universidad. Las labores de supervisión podrán será adelantadas por el ordenador del gasto o el servidor que éste designe. En aquellos casos en los que el ordenador del gasto y director de la unidad gestora no coincidan, este último asumirá las funciones de supervisor del contrato. En todos los casos, las funciones de supervisor, serán adelantadas con el apoyo de las unidades asesoras. Para el caso de los contratos que se celebren en el marco de actividades de extensión, el supervisor de los contratos, será el responsable directo del proyecto ante la Universidad. Unidad asesora: Son las dependencias, comités o equipos de trabajo que se conformen en la Universidad para asesorar los aspectos académicos, técnicos, económicos o jurídicos de la contratación. Podrán tener carácter permanente o constituirse ad-hoc para una contratación específica. Unidad gestora: Es la unidad académica o administrativa que requiere la adquisición de los bienes o la contratación del servicio. Podrá ser también el centro de imputación presupuestal del contrato. Unidades de Soporte: Están encargadas de asesorar a las Unidades Académicas y/o Administrativas que requieran de sus servicios en la adquisición de bienes, suscripción de contratos, ejecución de obras y otros aspectos relacionados con los procesos de contratación. ABREVIATURAS BPPIUIS: Banco de Programas y Proyectos de Inversión de la UIS. CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal. DA: División de Abastecimiento. DRH: División de Recursos Humanos. OC: Orden de Compra. OPA: Orden de Pago Automática. OPS: Orden de Prestación de Servicios. OT: Orden de Trabajo. DC: Contrato con formalidades Plenas . RP: Registro Presupuestal. PROCESO CONTRATACIÓN Código : PCO.09 PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV Versión : 01 Página 7 de 25 ABREVIATURAS SGC: Sistema de Gestión de Calidad. SMLMV: Salarios mínimos legales mensuales vigentes. UAA: Unidad Académica y/o Administrativa. SIF: Sistema de Información Financiero. VIE: Vicerrectoría de Investigación y Extensión. CONSIDERACIONES Cualquier tipo de ejecución contractual será objeto de planeación con la finalidad de identificar y priorizar las necesidades, establecer las posibles soluciones y sus potenciales proveedores, asignar los recursos y los responsables institucionales de los procesos, valorar los riesgos inherentes a los procesos y adoptar las mejoras prácticas para eliminarlos, reducirlos o contenerlos adecuadamente. La planeación de la gestión contractual, se debe ceñir a lo previsto en el Art. 209 de la Constitución Política de Colombia, en procura de su calidad, eficiencia y eficacia. La planeación es una responsabilidad de todos los servidores universitarios que intervengan en la etapa precontractual , pero corresponderá al director o jefe de la unidad gestora del contrato coordinar y controlar las acciones requeridas para ella, en asocio o con apoyo de las unidades asesoras Los estudios y documentos previos se constituyen en la memoria técnica del proceso contractual y serán el soporte para elaborar el proyecto de términos de la convocatoria pública, la solicitud de oferta, y el contrato. El documento generado en el Sistema Financiero conlleva las mismas características y responsabilidades del documento físico, por lo tanto, la inclusión de datos no acordes a la realidad genera falsedad en documento electrónico público. Los soportes de la contratación realizada por las UAA deben reposar en el archivo correspondiente de cada ordenador de gasto . La responsabilidad de la contratación y el pago está a cargo del ordenador de gasto de la unidad gestora. Cuando deba contratarse mediante un proceso de contratación unificado, la adquisición de bienes o servicios de diferentes UAA, la División de Abastecimiento actuará directamente como ordenador de gasto. Quien omita la valoración de riesgos o la oportuna verificación de la existencia, suficiencia y vigencia de las garantías que han debido otorgarse, será solidariamente responsable frente a la Universidad y frente a terceros, por los daños o perjuicios que se deriven del contrato, hasta concurrencia del valor que ha debido asegurarse. Código : PCO.09 PROCESO CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV Inicio/Fin Decisión Actividad Documento Procesamiento en S.F. o intranet Procedimiento predefinido DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO INICIO 1. La Unidad Gestora Define necesidad y requerimientos de los bienes o servicios a contratar. 1. Define la necesidad y requerimientos El director o jefe de la Unidad Gestora analiza si el objeto a contratar se encuentra dentro de uno de los 14 casos excepcionales a la contratación previstos en el artículo 15 del Acuerdo del Consejo Superior 071 de 2014, si la respuesta es si, sin importar la cuantía, debe remitirse al Procedimiento PCO.13 (Procedimiento para Contratación Directa). 2. El ordenador de gasto deberá consultar a la División de Abastecimiento si existen o van a realizar procesos de contratación unificados. Si Es contratación directa? PCO.13 No 2. Consulta si existen o van a realizar procesos de contratación unificados Proceso de contratación unificado? No Si 3. Efectúa los requerimientos del objeto a contratar. Solicitud de inclusión NOTA: Cuando se trate de proyectos de inversión o de contratación de bienes o servicios cuya apropiación presupuestal corresponda a diferentes fondos con ordenadores de gasto diferentes, que a su vez deban contratarse mediante un solo proceso de selección en virtud del objeto o de la conveniencia institucional, para precaver el fraccionamiento de la contratación y agilizar los procesos de selección, por iniciativa de las unidades académico administrativas o del Jefe de División de Abastecimiento, sin importar que se trate de uno o de varios contratos, según la modalidad de adjudicación prevista en los términos de la convocatoria pública o en los términos de la solicitud de oferta 1 PCO.09, PCO.11, PCO.12 Página 8 de 25 Conector NOTA: Si el monto del proceso unificado es menor o igual a 200 SMLMV se procederá de acuerdo al PCO.08 Si el monto del proceso unificado es superior a 200 SMLMV e inferior a 500 SMLMV se procederá de acuerdo al PCO.09. Si el monto es igual o superior a 500 SMLMV e inferior a 4000 SMLMV se procederá de acuerdo al PCO.11. Si el monto es igual o superior a 4000 SMLMV se efectuará Convocatoria Pública de acuerdo al PCO.12 Conector de página RESPONSABLE DOCUMENTOS DE REFERENCIA Jefe o Director de la Unidad Gestora Acuerdo del Consejo Superior 071 de 2014 PCO. 13 Procedimiento para Contratación Directa Ordenador de gasto de UAA 3. Si existe un proceso unificado de compra la UAA efectúa los requerimientos del objeto a contratar y envía solicitud a la División de Abastecimiento quien actuará directamente como ordenador de gasto. 4. Realiza el proceso unificado de contratación. 4. Realiza el proceso de contratación Versión : 01 Jefe de la División de Abastecimiento Carta Solicitud Inclusión PCO.09 Procedimiento para contrataciones por cuantías superiores 200 e iguales o menores a 500 SMLMV PCO.11Procedimiento para Contratación de menor cuantía ( Contratos Superiores a 500 SMLMV y menores a 4000 SMLMV PCO.12 Procedimiento para contratación de mayor cuantía (Contratos iguales o superiores a 4000 SMLMV ) Código : PCO.09 PROCESO CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE Versión : 01 Página 9 de 25 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 1 Si El director o jefe de la Unidad Gestora se pregunta si el monto a contratar es mayor a 200 SMLMV e igual o menor 500 SMLMV Es > 200 y 500 SMLMV? No Es > 500 y <4000 SMLMV? Si PCO.11 No Es 4000 SMLMV? Existe CDP? Si PCO.12 No PFI.01, PFI.03. Si Si el monto a contratar es superior a 500 SMLMV e inferior a 4000 SMLMV se remite al PCO.11 Jefe o Director de la Unidad Gestora PCO.11Procedimiento para Contratación de menor cuantía ( Contratos Superiores a 500 SMLMV y menores a 4000 SMLMV PCO.12 Procedimiento para contratación de mayor cuantía (Contratos iguales o superiores a 4000 SMLMV ) Si el monto a contratar es igual o mayor a 4000 SMLMV se remite al PCO.12 PFI.01 Procedimiento El Director o Jefe de la Unidad Gestora verifica a través del SIF Modificación Presupuestal Jefe o director de la unidad que exista CDP. Si el CDP no existe, se remite a la Sección de gestora PFI.03 Procedimiento Presupuesto y continua con el Proceso Financiero para solicitar Solicitud de Certificado de un CDP, conforme a los procedimientos PFI.01 y PFI.03. Disponibilidad Presupuestal Considera que se requiere concepto técnico? Si 5. Solicita concepto técnico CDP NOTA1: Los conceptos técnicos se solicitaran a las Unidades Soporte (División Planta Física, División de Mantenimiento tecnológico, División de Servicios de Información, Planeación, División de Abastecimiento, Oficina Jurídica) antes de solicitar las propuestas No 6. Emite concepto técnico Concepto técnico 2 5. Si se requiere asesoría para definir Especificaciones Técnicas, el Jefe de la Unidad Gestora solicita concepto técnico a las Jefe o director de la unidad unidades de soporte. gestora NOTA2: Anexo 01. Consulte los tipos de conceptos que pueden expedir las unidades asesoras. 6. Emite concepto técnico requerido por la UAA Jefe de la Unidad de Soporte Concepto técnico Código : PCO.09 PROCESO CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO 2 FCO.25 8. Realiza el análisis, valoración y mitigación del riesgo 8. El director o Jefe de la Unidad Gestora realiza el análisis, valoración y mitigación del riesgo Formato FCO.52 FCO.52 9. Remite solicitud a la División de Abastecimiento FCO.29 10. Elabora los términos de la solicitud privada de oferta 11. Remite solicitud de privada de oferta 3 NOTA: El contenido mínimo de los estudios previos son: identificación de la necesidad, objeto a contratar, modalidad de selección del contratista, el valor estimado del contrato y la justificación del mismo, los criterios de selección de la oferta más favorable, el análisis, la valoración y mitigación del riesgo y las garantías que la Universidad contempla exigir en el proceso de contratación. (Artículo 17 de la Resolución No 22 de 2015) e incluya las especificaciones técnicas proporcionadas por la unidad de soporte, si se solicitó concepto técnico. FCO.26 NOTA: Artículo 34 Resolución 22 del 16 de enero de 2015: Quien omita la valoración de riesgos o la oportuna verificación de la existencia, suficiencia y vigencia de las garantía que han debido otorgarse, será solidariamente responsable frente a la Universidad y frente a terceros, por los daños o perjuicios que se deriven del contrato, hasta concurrencia del valor que ha debido asegurarse. Para todos los efectos, la omisión de este deber, se califica como culpa grave en la gestión contractual. 9. El director o jefe de la Unidad Gestora diligencia el formato FCO.29 y lo envía al ordenador de Gasto para que él solicite a la División de Abastecimiento el acompañamiento en el proceso. 10. La División de Abastecimiento Elabora los términos de la solicitud de oferta con fundamento en los estudios previos elaborados por la unidad gestora en el formato FCO. 26 NOTA: Literal b, Artículo 1 de la Resolución No. 366 de 2015: proceso de selección del contratista no debe ser superior a cinco (5) días hábiles (contados a partir del día siguiente de la remisión de la solicitud de privada de oferta) . 11. EL ordenador de Gasto con base en los términos elaborados por la División de Abastecimiento remite solicitud de oferta por medios electrónicos o escrito al menos a tres (3) proveedores que se encuentren registrados como proveedores UIS. NOTA: Entiéndase por medios electrónicos: Correo Electrónico y/o Fax. Página 10 de 25 RESPONSABLE DOCUMENTOS DE REFERENCIA Jefe o Director de la Unidad Gestora FCO.25 Formato para la elaboración de Estudios Previos cuantía superior a 200 SMLMV Jefe o Director de la Unidad Gestora FCO.52 Formato para análisis, valoración y mitigación del riesgo Director o Jefe de la Unidad Gestora y Ordenador de Gasto FCO.29 Formato de Solicitud de Acompañamiento y elaboración de solicitud Privada de oferta a la División de Abastecimiento División de Abastecimiento FCO.26 Formato para solicitud privada de oferta Ordenador de Gasto Correo Electrónico o comprobante de correo certificado 7. El director o jefe de la Unidad Gestora Elabora los Estudios Previos (FCO.22 ) 7. Elabora Estudios Previos Versión : 01 Código : PCO.09 PROCESO CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV Página 11 de 25 RESPONSABLE DOCUMENTOS DE REFERENCIA Unidad Gestora Ofertas en sobre cerrado 13. El Jefe o Director de la Unidad Gestora y el Jefe de la División de Abastecimiento hacen la apertura de las ofertas. Utilizan el formato FCO.30 Jefe o Director de la Unidad Gestora División de Abastecimiento FCO.30 Formato acta de recepción y apertura de ofertas TIPO 1 14. La División de Abastecimiento realiza evaluación jurídica de las ofertas presentadas por medio de su Asesor Jurídico. Asesor Jurídico de la DIvision de Abastecimiento DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO Versión : 01 3 12. La Unidad Gestora recepciona las ofertas. NOTA: las ofertas deberán ser presentadas por los proveedores invitados, por escrito y en sobre cerrado en lugar, fecha y hora señalados en los términos de la solicitud de oferta. . 12. Recepciona las ofertas Ofertas en sobre cerrado NOTA: Únicamente podrán participar del proceso de selección y ser evaluadas aquellas propuestas que se ajusten a los términos de la solicitud y que hayan sido entregadas dentro del plazo establecido. Solo serán evaluadas las ofertas que se presenten en la oportunidad señalada en los términos de la solicitud de oferta. No NOTA: Literal c Artículo 1 Resolución 366 de 2015. Para celebración de órdenes de prestación de servicios, cuya cuantía sea igual o inferior a quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 SMMLV), se adelantaran las siguientes actuaciones: ¿Existen propuestas? A Pág.12 Si Con fundamento en los estudios previos, el Ordenador de Gasto deberá requerir mínimo dos (2) hojas de vida a proveedores que se encuentran debidamente registrados ante la Universidad, por el medio más expedito, de acuerdo con las condiciones o el requerimiento de la contratación, previamente identificado en los estudios previos (Perfil de la persona a contratar: Formación académica y experiencia) . 13. Apertura de propuestas FCO.30 14. Realiza la evaluación jurídica Evaluación Jurídica 4 Código : PCO.09 PROCESO CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO 4 15. Realiza la evaluación técnica y económica. Evaluación Técnica y económica 16. El jefe de la Unidad Gestora comunica al Ordenador de Gasto el resultado del proceso de selección No A Si 17. Proyecta y firma el Acta de declaratoria de desierta. Acta declaratoria de desierto PCO.09 5 Página 12 de 25 RESPONSABLE DOCUMENTOS DE REFERENCIA Jefe o Director de la Unidad Gestora División de Abastecimiento Evaluación Técnica y Económica de las propuestas NOTA: Literal c Artículo 1 Resolución 366 de 2015: Para OPS el Ordenador de Gasto revisará y seleccionará la hoja de vida más favorable, teniendo en cuenta la experiencia, nivel de formación académica y /o cualquier otro criterio de selección previamente definido o identificado en los estudios previos, sin que en este caso, el valor de los honorarios se defina como criterio de selección . 16. Comunica evaluación al ordenador de gasto ¿Propuestas hábiles? 15. Realiza evaluación técnica y económica de las ofertas recibidas que hayan cumplido la totalidad de los aspectos legales señalados en los términos. Evalúa las diferentes propuestas presentadas y de acuerdo a los parámetros de evaluación establecidos en los estudios previos, selecciona la más favorable para la Universidad y que satisfaga plenamente los requisitos establecidos para la adquisición; teniendo en cuenta los principios rectores de la función administrativa y fiscal previstos en la Constitución Política y en la Ley: debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía, celeridad, planeación y selección objetiva. Versión : 01 17. Si no se presentan propuestas, o éstas no cumplen con los requisitos establecidos, el profesional de la División de Abastecimiento proyecta el Acta de Declaratoria de Desierta, el ordenador de gasto firma el Acta y se guarda en el expediente contractual correspondiente. Cuando un proceso de selección se declara desierto, y si la Unidad Gestora considera pertinente puede iniciar un nuevo proceso de selección del contratista. En éste caso inicia el mismo procedimiento seguido hasta ahora. (Literal c del numeral I del artículo 14 del Acuerdo 071 del Consejo Superior de 2014 ell ordenador de Gasto debe remitirse al procedimiento PCO.09 ) El Jefe de la Unidad Gestora Ordenador de Gasto Profesional División de Abastecimiento Ordenador de Gasto Acta de Declaratoria de Desierta PCO.09 Procedimiento para contrataciones por cuantías superiores a 200 SMLMV e iguales o menores a 500 SMLMV Código : PCO.09 PROCESO CONTRATACIÓN Versión : 01 PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO Página 13 de 25 RESPONSABLE DOCUMENTOS DE REFERENCIA 5 La contratación a realizar se hará por medio de Orden de Prestación de Servicios y/o Consultoría? No La contratación es OPS o Consultoría? ¿Es OC, OT o Contrato de Suministros? Si NOTA: Las OPS se utilizan para la contratación de servicios que desarrollen actividades o proyectos específicos no requeridos permanentemente No Si Ordenador de Gasto C Pág.14 B 18. Solicita aprobación a la DRH FTH.146 Planta temporal? No 19. Revisa solicitud y estima honorarios máximos. 20. Comunica las observaciones pertinentes de la solicitud realizada. 21. Realiza ajustes pertinentes y envía a aprobación. 6 Si 18. La hoja de vida seleccionada, se radicará ante la División de Recursos Humanos diligenciando el formato FTH. 146, con el objeto que emita concepto sobre la modalidad de vinculación y en caso de ser favorable dicho concepto, se realice por parte de dicha dependencia la valoración de la hoja de vida, para determinar el valor de los honorarios a pagar. Ordenador de Gasto FTH.146 Solicitud de Autorización de Contratos con personas naturales La DRH revisa solicitud y analiza la viabilidad: Si la contratación obedece a planta temporal, remite al Ordenador de Gasto para que siga el procedimiento de vinculación del personal a planta temporal establecido dentro del proceso de Talento Humano. 19. Si la contratación no pertenece a planta temporal o provisional, emite aprobación de contratación mediante OPS, valora la Hoja de Vida, y estima honorarios máximos que pueden cancelar por el servicio requerido. Profesional de la DRH Jefe DRH 20. Comunica al ordenador de gasto por medio de correo Profesional de la DRH Jefe DRH electrónico las observaciones pertinentes de la solicitud realizada. 21. El ordenador de gasto realiza ajustes pertinentes y envía a la DRH para su aprobación. Ordenador de Gasto Correo Electrónico PROCESO CONTRATACIÓN Código : PCO.09 PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV Versión : 01 DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE Página 14 de 25 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6 Si ¿Honorario mayor al establecido por la DRH? 22. Requiere el aval de la VIE No 23. Comunica la aprobación al ordenador de gasto 22. Para los servicios profesionales requeridos en atención a proyectos cuya contraparte contemple una tarifa de honorarios mayor a la establecida por la DRH, las tarifas corresponderán a la propuesta aprobada por la entidad externa, para lo cual el ordenador de gasto requerirá el aval de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Ordenador de Gasto 23. La VIE comunica la aprobación al ordenador de gasto. Vicerrector de Investigación y Extensión 24. Diligencia el formato FCO.27 aceptando la propuesta para el oferente que haya sido primero en orden de elegibilidad en la evaluación. El Ordenador de Gasto firma el documento y es el Jefe de la Unidad Gestora se encarga de enviar la comunicación al oferente. División de Abastecimiento Ordenador de Gasto Jefe o Director de la Unidad Gestora Oficio C 24. Comunica aceptación de propuesta FCO.27 ¿Contratista acepta ofrecimiento? No B Pág. 12 Oficio Aval de Vicerrectoría de Investigación y Extensión FCO.27 Formato para aceptación de oferta cuantía superior a 200 SMLMVy menor a 500 SMLMV. NOTA: Si el contratista no acepta el ofrecimiento, el Ordenador de Gasto podrá llamar al segundo proponente siempre y cuando cumpla con la totalidad de los requisitos. Si 25. Asigna el CDP 25. Asigna a través del SIF el CDP correspondiente al proceso contractual. 26. Solicita al proveedor los documentos 26.Solicita al proveedor los documentos necesarios para llevar a cabo el proceso contractual, siguiendo el formato FCO.031 Lista de chequeo para expedientes contractuales cuantía menor a 4000 SMLMV. FCO.031 7 NOTA: Es obligación del ordenador de gasto verificar e imprimir antecedentes disciplinarios y fiscales del proveedor éstos documentos deben hacer parte del expediente contractual. Ordenador de Gasto FCO.031 Lista de chequeo para expedientes contractuales cuantía menor a 4000 SMLMV. DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO CONTRATACIÓN Código : PCO.09 PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV Versión : 01 Página 15 de 25 DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTOS DE REFERENCIA 27. Elabora en el SIF la orden de compra, de trabajo, de prestación de servicios, de consultoría o contrato de suministros, según las necesidades (Ver Anexo 03) y de acuerdo a los formatos proforma del sistema, el cual asigna automáticamente el registro presupuestal correspondiente. Ordenador de Gasto Registro Contractual Ordenador de gasto de UAA y Contratista Orden 7 27. Elabora la orden en el Sistema Financiero Registro Contractual NOTA: No se puede iniciar la ejecución del contrato si no se ha cumplido con el registro presupuestal, perfeccionamiento del contrato y la aprobación de las garantías. 28. Perfeccionan el documento de contratación Orden 28. El ordenador de gasto genera la Orden y con el Contratista firman la orden dejando una copia para el contratista y una para el ordenador. El Ordenador de gasto entrega al contratista los soportes necesarios para que realice la legalización del contrato NOTA: Recuerde que las pólizas deben corresponder a lo establecido en el estudio de valoración de riesgos que hayan efectuado el responsable de la unidad gestora y el ordenador de gasto en la etapa de planeación del contrato. 29. Abre el expediente contractual. 29. Abrir el expediente contractual. 30. Notifica al supervisor MCO.01, GCO.01 30. El ordenador de gasto envía comunicación (escrita o por correo electrónico) al funcionario encargado como supervisor del contrato. Ordenador de Gasto Ordenador de Gasto NOTA 2: El ordenador de gasto puede asumir la supervision si lo considera pertinente. 31. Entrega la documentación de legalización del contrato 31. Entrega la documentación de legalización del contrato la cual debe ser verificada por el Supervisor designado. Pólizas 8 Documento de notificación MCO.01Manual de Supervisión e Interventoría (Bienes, Servicios y Obra Pública), GCO.01Guía para la elaboración de Informes de Supervisión e Interventoría NOTA 1: Al supervisor se le debe enviar una copia de: contrato, pólizas, manual de supervisión e interventoría (MCO.01) y Guía para elaboración de informes de supervisión (GCO.01) C Expediente Contractual Contratista Contrato firmado, pólizas, recibos de pago de la pólizas, impuestos, seguridad social. Código : PCO.09 PROCESO CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE Versión : 01 Página 16 de 25 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 8 32. Verifica que todos los soportes de legalización y las garantías requeridas para llevar a cabo el proceso contractual, se encuentren acordes a lo establecido en la orden de contratación y procede a dar aprobación a las garantías entregadas. 32. Verifica soportes de legalización ¿Se cumplen requisitos? No 33. Envía los documentos al contratista para su modificación Si 33. Si los documentos y/o las garantías no cumplen los requisitos necesarios se envían al contratista para su modificación o cambio Supervisor del Contrato Supervisor del contrato C 34. Aprueba garantías y archiva expediente contractual Pág.15 Pólizas 35. El supervisor del contrato proyecta el acta de inicio del contrato. Formato FCO.36 35. Proyecta el acta de inicio del contrato FCO.36 Acta de Inicio 9 Supervisor del contrato Pólizas Supervisor del Contrato FCO.36 Formato acta de Inicio Ordenador de Gasto Supervisor del contrato Contratista Acta de Inicio NOTA: Recuerde que debe diligenciar el Acta de Inicio dentro de los tres días hábiles siguientes a la legalización del contrato. 36. El ordenador de gasto, el supervisor y el Representante Legal del contratista suscriben el acta de inicio. 36. Suscriben el acta de inicio 37. Ejecuta el objeto de la orden 34. Si los documentos y/o las garantías cumplen los requisitos necesarios, el supervisor del contrato da su visto bueno en las pólizas y archiva en el expediente contractual. NOTA : El Acta de inicio que repose en el expediente contractual de la UAA debe tener firmas originales. 37. El contratista ejecuta el objeto de la orden. Elabora entregables del contrato, en donde se identifiquen las actividades y productos derivados de la ejecución de la OPS o Consultoría, adicionalmente debe cumplir, independiente de la cancelación de los honorarios, con los pagos al servicio de salud obligatorio, pensiones, cesantías y riesgos profesionales correspondiente al 40% del IBC por cada uno de los contratos firmados. Contratista Código : PCO.09 PROCESO CONTRATACIÓN Versión : 01 PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV DIAGRAMA DE FLUJO Página 17 de 25 DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 38. Si se requiere adicionar o prorrogar el contrato se diligencia el Formato FCO.50 Supervisor del contrato DOCUMENTOS DE REFERENCIA 9 Si ¿Adición o Prórroga? 38. Realiza solicitud de adicional NOTA: Anexo 04. Condiciones para modificación al contrato principal FCO.50 No 39. Verifica el cumplimiento del objeto contractual. 39. Verifica el cumplimiento del objeto del contrato, los pagos y los requisitos estipulados en la orden. D Supervisor del Contrato NOTA: Si los bienes y/o servicios no Satisfacen los requerimientos contractuales, se devuelven al Contratista con las observaciones pertinentes para el cambio o modificación. No Cumple Objeto Contractual? FCO.50 Formato de solicitud de adicional a contratos 40. Realiza las modificaciones y cambios pertinentes 40. Realiza las modificaciones y cambios pertinentes, hasta que se cumpla a cabalidad con el objeto contractual. Contratista 41. Recibe los bienes y/o suministros despachados por el contratista o los servicios prestados y los verifica con la factura y la orden Supervisor Factura Supervisor Contratista FCO.37 Acta de Recibo a Satisfacción Pólizas Actualizadas si aplica No Si ¿Modificaciones satisfactorias? Si 41. Recibe los bienes y/o suministros despachados Factura 42. Se firma el Acta de Recibo a Satisfacción. FCO.37, Pólizas actualizadas 10 42. Si los bienes o servicios cumplen las características estipuladas en la orden, el Supervisor y el Contratista firman el Acta de Recibo a Satisfacción Formato FCO.37. NOTA: Recuerde que el contratista debe actualizar las pólizas de acuerdo a las condiciones del contrato. Código : PCO.09 PROCESO CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 9 43. Elabora el Informe de Supervisión FCO.51, FCO.43, FCO.44, FCO.45, FCO.46, FCO.47, ICO.01 44. Si el contrato obedece a una Orden de Compra o un Contrato de Suministros se realiza el registro en el Sistema de Información, generando el Comprobante de Salida de Almacén en donde se establece el Funcionario responsable de los artículos y cargándolos a su inventario personal 44. Realiza el registro 45. Firman del Comprobante de Salida de Almacén Ordenador de Gasto Ordenador de Gasto 45. El ordenador de gasto y el responsable firman el Comprobante de Salida de Almacén para su aceptación, y realiza Funcionario que recibe el inventario las actividades contenidas en el procedimiento PFI.25 Procedimiento Ingreso de Elementos al Inventario, del proceso financiero. PFI.25 No 43. Elabora Informe de Supervisión en los formatos establecidos Supervisor del Contrato por la División de Abastecimiento y evalúa al Contratista en el formato FCO.51 Versión : 01 Página 18 de 25 DOCUMENTOS DE REFERENCIA FCO.43 Formato Supervisión e Interventoría para OPS FCO.44 Formato Supervisión e Interventoría para contrato de suministros FCO.45 Formato Supervisión e Interventoría para contratos de Arrendamiento FCO.46 Formato Supervisión e Interventoría para contratos de Obra FCO.47 Formato Supervisión e Interventoría para compra venta ICO.01Instructivo para la selección, evaluación y reevaluación de Proveedores FCO.51 Formato Evaluación de Proveedores Comprobante Salida de Almacén PFI. 25 Procedimiento Ingreso de Elementos al Inventario ¿El Contrato Contempla pagos parciales? Si 46. Elabora la OPA del período 47. Avala y firma la OPA OPA 10 46. Si la forma de pago de los bienes o servicios acordada contempla Pagos parciales, se elabora la OPA correspondiente al período conforme a lo estipulado en la orden de contratación . Ordenador de Gasto 47. Avala y firma la Orden de Pago Automática del periodo. Ordenador de Gasto OPA del periodo OPA Código : PCO.09 PROCESO CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 48. Si la cancelación de los bienes y/o servicios corresponde a pago único o se trata del último pago, genera cumplimiento en el SIF y escribe manualmente el número de la OPA en la orden de contratación previamente firmada por las partes. Ordenador de Gasto 49. Si el pago corresponde a una OPS, envía los documentos soporte de los pagos a salud, pensión, ARL (si se requiere) y la OPA a la DRH. Ordenador de gasto de la UAA El profesional de la DRH verifica las vigencias y los montos de los pagos de salud, pensiones y ARL (si se requiere) realizados por el contratista. Profesional de la DRH 50. Si se presentan inconsistencias, envía los documentos a la UAA para que haga la solicitud de modificación de los Soportes de pago al contratista. Profesional de la DRH Versión : 01 Página 19 de 25 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 10 48. Elabora la OPA y genera cumplimiento. No ¿El pago corresponde a una OPS? Si 49. Envía documentos a DRH Orden de Pago Automático, Documentos Soporte ¿Los soportes para realizar pago están completos? Si OPS Soportes de pago OPA No 50. Envía documentos a la UAA D Pág.17 51. Envía documentos a Presupuesto Orden de Pago Automático, Documentos Soporte 11 51. Si los documentos y los pagos están correctos, envía a la Sección de Presupuesto con su Visto Bueno para el trámite de pago conforme al procedimiento PFI.08 Procedimiento de Egresos, establecido en el proceso financiero. Ordenador de gasto o Profesional de la DRH OPS Soportes de pago OPA Código : PCO.09 PROCESO CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE Versión : 01 Página 20 de 25 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 11 Remitirse al procedimiento PFI. 08 Procedimiento de Egresos. Una vez realizado el pago parcial, el contratista continúa ejecutando el objeto de la orden. En el caso de Pago Parcial, si es OPS/Consultoría, retomar el proceso desde la actividad 42 de la página 17; para el caso de OC, OT o Suministros, retomar el proceso en la actividad 33 de la página 15. PFI. 08 52.Autoriza la cuenta a pagar por medio del SIF. Si es último pago evalúa el proveedor. FCO.51 52. Una vez recibido el correo electrónico de la División financiera, ingresa al SIF y autoriza la cuenta a pagar. Si se trata del último pago evalúa al contratista conforme a lo estipulado por el supervisor en el Formato FCO.51 que debe estar anexo al informe de supervisión. 53. El Supervisor proyecta el Acta de Liquidación del Contrato (Anexo 4) 53. Proyecta el Acta de Liquidación del Contrato FCO.42, Pólizas 54. Firman el acta de liquidación FCO.42 PFI.08 Procedimiento de Egresos Ordenador de gasto de UAA Supervisor del Contrato NOTA: Debe verificar que el contratista haya actualizado la vigencia de las pólizas si así quedo establecido en el contrato. 54. El Representante Legal del Contratista, el Ordenador de Gasto y el Supervisor del Contrato firman el Acta de Liquidación. FCO.51 Formato para Evaluación a proveedores FCO.42 Acta de Liquidación Pólizas Actualizadas Supervisor Ordenador de gasto Representante Legal del Contratista FCO.42 Acta de Liquidación firmada en original Ordenador de gasto de UAA FCO.49 Lista de Chequeo para expedientes contractuales cuantía menor a 4000 SMLMV NOTA: Anexo 05. Sobre la liquidación de los contratos. 55. Finalmente archiva los soportes documentales y diligencia la Lista de Chequeo de Documentos FCO.49 55. Archiva soportes documentales FCO.49 FIN PROCESO CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV Código : PCO.09 Versión : 01 Página 21 de 25 ANEXO 01. UNIDADES DE APOYO ASESORAS Las Unidades de apoyo al procedimiento: - División de Servicios de Información (DSI): Esta unidad Participa como asesora en todo lo relacionado con la adquisición de equipos de cómputo, servidores, redes, | software y montaje de salas de informática. El responsable del proyecto ponerse en contacto con la DSI quien analiza la necesidad y elabora el concepto técnico en el cual presenta detalladamente las características técnicas del equipo, impresora, dispositivo de hardware o software según el caso, las condiciones comerciales existentes con el o los proveedores, las pólizas que deben ser solicitadas y otras consideraciones especiales que estime necesarias . Una vez la Unidad Académica y/o Administrativa recibe los equipos, el grupo de soporte a usuarios de la DSI, colabora confirmando que las características técnicas del equipo recibido correspondan a lo solicitado y elabora la ficha técnica del mismo. Adicionalmente, colabora en el montaje de los equipos, su configuración en red, el mantenimiento de software entre otros. - División de Mantenimiento Tecnológico (DMT): Suministra conceptos técnicos para la compra de equipos eléctricos, electrónicos, mecánicos, electromecánicos, diferentes a los equipos de cómputo y en algunos casos, asesora la compra de repuestos para los mismos. Una vez la Unidad Académica y/o Administrativa haya surtido el proceso de conformación de especificaciones técnicas, solicita a la División de Mantenimiento Tecnológico que realice un análisis de las mismas y emita concepto técnico teniendo en cuenta los requerimientos de la unidad, las características de los equipos requeridos y sus parámetros técnicos y económicos. La DMT precisa las pólizas que deben ser solicitadas al proveedor teniendo en cuenta los lineamientos de la Universidad. Las propuestas que se reciban en virtud de un proceso de compra de equipos eléctricos, electrónicos, mecánicos o electromecánicos, deben ser consultadas a la DMT para la verificación de especificaciones técnicas requeridas y emisión del concepto técnico respectivo. Cuando el proveedor hace entrega del equipo, la División de Mantenimiento Tecnológico, verifica que este cumpla con las especificaciones establecidas en la orden de compra o contrato y elabora la ficha técnica del equipo la cual ingresa al sistema de información del programa de mantenimiento de la Universidad. - Planeación (PLA): Como Unidad Asesora, capacita en el proceso de planeación a todas las Unidades Académicas y /o Administrativas de la Universidad. Los responsables en las UAA formulan sus proyectos de inversión basados en sus necesidades y en los criterios establecidos anualmente por el Consejo Superior, y Los registran en el sistema de Planeación para que esta lleve a cabo la evaluación del proyecto y el análisis de su viabilidad. Planeación revisa el cumplimiento de requisitos del proyecto , corrobora si es compatible con el Plan de Desarrollo Institucional y con las prioridades de inversión de la Universidad , realiza la evaluación técnico-económica e informa al solicitante sobre la viabilidad del proyecto y su registro en el BPPUIS, para que ingrese en la programación cuando exista disponibilidad presupuestal para su ejecución. En los casos en que lo considere necesario, sugiere modificaciones al contenido de los proyectos. Por otra parte, presta asesoría en el proceso de elaboración de presupuesto y plan de compras . Con Planeación también deben consultarse los proyectos de remodelación y adecuación para verificar su correspondencia con los lineamientos y la reglamentación interna de la Universidad sobre la planeación de las edificaciones y usos de espacios. - División de Planta Física (DPF): Esta división se encuentra a cargo del mantenimiento de toda la planta física de la Universidad. Esta Unidad participa como asesora, participa en lo relacionado con los servicios de albañilería , plomería, carpintería, soldadura, pintura y electricidad, ofreciendo asesoría técnica. En el caso en que la obra requiera un servicio de los mencionados anteriormente, debe ponerse en contacto con esta división e informarle el trabajo que desea realizar por medio del módulo de Planta Física en la Intranet, si se trata de una solicitud extraordinaria esta se hará verbal o por escrito (las cuales no deben ser subidas al sistema). La División de Planta Física se encargará de verificar que las obras realizadas correspondan con lo contratado y estén de conformidad con las normas técnicas que apliquen . Al finalizar una obra civil, la Unidad Académica y/o Administrativa elabora un acta de recibo de obra con el visto bueno del Jefe de esta División . - División de Abastecimiento: Es el responsable de asesorar a las unidades gestoras y ordenadores de gasto, en la adecuada planeación, desarrollo de los procesos de selección, ejecución y control de los contratos de la Universidad, en los términos previstos en el Acuerdo Superior 006 de 2015 y No. 071 de 2014, por el cual se adopta el Estatuto de Contratación. - Oficina Jurídica: Brinda asesoría Jurídica seguimiento y representación en procesos judiciales o extrajudiciales y respuestas a solicitudes de alta connotación legales la Rectoría, Vicerrectorías y Unidades Académico Administrativas de la Universidad Industrial de Santander . PROCESO CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV Código : PCO.09 Versión : 01 Página 22 de 25 ANEXO 02. GARANTIAS El proponente favorecido con la adjudicación del contrato, deberá constituir a su costo y presentar para aprobación de la universidad una póliza única de garantías expedida por una compañía de seguros o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia a favor de Entidades Estatales, cuya oficina matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera, las cuales permanecerán vigentes y no expirarán por revocatoria unilateral de las mismas y deberán modificarse de acuerdo a l os cambios establecidos dentro de todo el proceso contractual. - Amparo de seriedad de la oferta: Previo estudio del ordenador de gasto, se requerirá esta póliza cuando se establezca en los términos o especificaciones acordadas como respaldo de las actuaciones precontractuales realizadas dentro de todo proceso, debiendo permanecer válida durante el período especificado en los términos de referencia o pliegos de condiciones. El monto de esta garantía estará especificado en los términos de referencia o pliegos de condiciones, cubrirá como mínimo el 10% del valor estimado del contrato y tendrá una vigencia no inferior a sesenta (60) días a partir del cierre de la correspondiente licitación o convocatoria pública . Esta garantía será devuelta a los proponentes que no resulten favorecidos una vez que se determine que no se les adjudicará el contrato (previa solicitud por parte de ellos), excepto al segundo proponente en orden de elegibilidad a quien se le devuelve una vez se haya legalizado el contrato. - Amparo de anticipo: Se solicitará para todos los casos en que se estipule el pago de un anticipo o pago anticipado. Cubre a la Universidad contra el uso o apropiación indebida de los dineros o bienes entregados al contratista para financiar el cumplimiento de sus obligaciones por un valor equivalente al 100% del contrato u orden, con una vigencia mínima igual al mismo y un tiempo adicional que será establecido de acuerdo al riesgo y naturaleza del contrato . - Amparo de cumplimiento del contrato: Asegura el cumplimiento del objeto y del contrato, de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones acordadas. Cubrirá como mínimo el 20% del valor de la orden o contrato, por un período que incluya la vigencia del contrato y un tiempo adicional que será establecido de acuerdo al riesgo y naturaleza del contrato. - Amparo de calidad y correcto funcionamiento del bien o servicio: Ampara a la Universidad de los perjuicios sufridos cuando en condiciones normales de uso, los elementos, equipos o servicios suministrados por el contratista presenta n una anomalía notable a causa del incumplimiento de los requisitos y especificaciones mínimas exigidas en los términos de referencia o pliegos de condiciones del proceso contractual. Cubrirá como mínimo el 20% del valor de la orden o contrato, por la vigencia del mismo y un tiempo adicional que será establecido de acuerdo al riesgo y naturaleza del contrato. - Amparo de suministro de repuestos y accesorios: Asegura a la Universidad contra el incumplimiento en el suministro de repuestos y accesorios previstos en los términos de referencia o pliegos de condiciones. Cubrirá como mínimo el 20% del valor de la orden o contrato, por la vigencia del contrato y un tiempo adicional que será establecido de acuerdo al riesgo y naturaleza del contrato. - Amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Cubre a la Universidad contra el incumplimiento de las obligaciones laborales y prestacionales a que está obligado el contratista, relacionado con el personal utilizado por el contratista afianzado en la ejecución del contrato . Amparará mínimo el 10% del valor de la orden o contrato, por la vigencia del mismo y 3 años más. - Amparo de estabilidad de la obra: Garantiza a la Universidad contra el riesgo que durante el término estipulado y en condiciones normales de uso , la obra sufra deterioros imputables al contratista. Cubrirá como mínimo el 20% del valor de la orden o contrato, por la vigencia del contrato y 3 años más a partir de la entrega y recibo a satisfacción. PROCESO CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV Código : PCO.09 Versión : 01 Página 23 de 25 ANEXO 03. GARANTIAS - Amparo de responsabilidad civil extracontractual: Cubre a la Universidad contra todos los riesgos que se puedan presentar en la ejecución del contrato , especialmente cuando se ocasionen perjuicios a terceros y que estos involucren una responsabilidad inicial para la Universida d. Su cubrimiento se establece en SMLMV y no puede ser inferior al 5% del valor del contrato, por una vigencia igual a la del contrato y un tiempo adicional que será establecido de acuerdo al riesgo y naturaleza del contrato. Parágrafo: Los anteriores amparos contienen el mínimo básico de garantías a contemplar en los diferentes procesos de contratación, sin reserva de que estos puedan variar acorde con la naturaleza del contrato. ANEXO 04. TIPOS DE CONTRATO Los tipos de contrato son: - Contrato Adicional: Contrato que celebra la Universidad y el Contratista cuando exista variación, modificación o adición al alcance físico del objeto contratado (tiempo o valor del Contrato), y se requiera para garantizar la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación . - Contrato de Arrendamiento: Contrato en el que la Universidad se obliga recíprocamente a conceder el goce de un bien o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y el contratista a pagar por este bien, obra o servicio un precio determinado. - Contrato de Consultoría: Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución d e proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos , así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. - Contrato de Compraventa: Adquisición mediante la cual la Universidad transfiera la propiedad de bienes. - Contrato de Obra: Contrato celebrado por la Universidad con un Contratista para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. - Contratos de prestación de servicios: Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas c on la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. - Contrato de Suministros: El contrato de suministros es usado para la adquisición de bienes consumibles que posiblemente no se tengan identificados de forma detallada en el momento de suscribir el contrato. Este tipo de contrato permite realizar despachos y pagos parciales, los cuales no podrán exceder el valor inicial del contrato de suministro. Los bienes que generalmente se adquieren por medio de esta modalidad de contrato son : papelería, comestibles, aseo y cafetería, medicamentos, materiales (reparación y mantenimiento de planta física), reactivos y materiales de laboratorio. (Éste tipo de contrato no aplica para servicios). PROCESO CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV Código : PCO.09 Versión : 01 Página 24 de 25 ANEXO 05. TIPOS DE CONTRATO - Orden de compra: Esta modalidad se utilizará para la adquisición de bienes o elementos. Se utilizará orden de compra cuando se tengan plenamente identificados los elementos a adquirir. Se realiza Orden de compra por el valor total. Se puede generar la orden de compra afectando varios centros de costo, siempre y cuando tengan el mismo ordenador de gasto, y que para cada uno de ellos se tenga CDP disponible. - Orden de trabajo: La orden de trabajo se utiliza para autorizar la ejecución de obras o trabajos relacionados con la construcción, montajes, mejoras adicionales, conservación, restauración de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad y similares, cuando el valor de la obra o el trabajo no exceda los 300 SMLMV. ANEXO 06. CONDICIONES PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO PRINCIPAL Para prorrogar o adicionar un contrato debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: - El contrato debe estar vigente. - La solicitud debe ser presentada por el supervisor y/o interventor al ordenador de gasto, en la cual se debe reflejar la viabilidad y conveniencia para la Universidad. - Adición de los contratos: Los contratos podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salario mínimos legales mensuales vigentes, siempre y cuando con la adición no se modifique el objeto del contrato. En todo caso, para adicionar un contrato en cuantía superior al 50% de su valor inicial se requeriría autorización del Consejo Superior previa solicitud motivada. (Articulo 18, Acuerdo Superior N. 071 de 2014) -Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia . En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que sea necesario la justificación y autorización del Consejo Superior, aun cuando su adición supere el 50% del valor del contrato inicial. (Parágrafo del Articulo 21 del Acuerdo Superior 071 de 2014). -Las ordenes mínimas de corta duración no pueden ser adicionadas, prorrogadas, ni suspendidas dada su naturaleza. - Si el contrato principal se perfeccionó con pólizas, cualquier adición, prórroga y/o suspensión requerirán de la correspondiente ampliación de las garantías. - La justificación de adición podrá ser la misma que originó el contrato principal. MODIFICACIÓN: Es el acuerdo que suscriben la Universidad y el contratista, para variar las condiciones del contrato.(Especificaciones técnicas del producto, obligaciones del contratista, lugar de entrega, supervisor o interventor) ADICIONAL: Contrato que celebra la Universidad y el Contratista cuando exista variación, modificación o adición al alcance físico del objeto contratado (tiempo o valor del Contrato), y se requiera para garantizar la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación. PRÓRROGA: Ampliación del plazo del contrato principal por situaciones o variables impredecibles y/o de fuerza mayor. PROCESO CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV Código : PCO.09 Versión : 01 Página 25 de 25 ANEXO 07. SOBRE LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Deberá efectuarse la liquidación de los contratos en los siguientes casos , como se describe en los Artículos 26 y 27 del Acuerdo Superior No. 071 de 2014 (Estatuto de Contratación): Los contratos que requieran liquidación, se realizará de común acuerdo por las partes dentro del término que fije en el respectivo documento contractual o a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución. Deberá efectuarse la liquidación de contratos y convenios en los siguientes casos: a) Cuando el contrato termine anticipadamente, sin haberse cumplido la totalidad de su objeto; En los contratos de ejecución sucesiva, cuya duración exceda de tres (3) meses; b) En los contratos de ejecución sucesiva con formalidades plenas; c) En los contratos en que se pacten precios unitarios o formas de pago que requieran la constatación periódica del avance de ejecución. d) Cuando se haya pactado en el contrato o en el convenio. DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 41 Y 42 DE LA RESOLUCIÓN N. 22 DE 2015 SE ESTABLECE QUE: El proyecto de liquidación será preparado por el supervisor o interventor del contrato o convenio , si lo hubiere tenido, o por el jefe de la unidad gestora o por el servidor de la Universidad que éste delegue en cada caso bajo su responsabilidad . En todos los casos, el jefe de la unidad gestora suscribirá el proyecto de liquidación y, si fuere el caso, dejará las salvedades que estime necesarias. En el proceso de liquidación se garantizará la participación del contratista, quien tendrá derecho a conocer las actuaciones y a dejar las salvedades que estime necesarias . La liquidación será aprobada por el ordenador de gasto delegado que lo suscribió, previo dictamen del Jefe de la División de Abastecimiento cuando en virtud de la cuantía el contrato sea con formalidades plenas. Cuando la cuantía sea inferior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, deberá remitirse al jefe de la División de Abastecimiento copia del acta de liquidación junto con la memoria técnica de lo ejecutado. No podrá suscribirse acta de liquidación alguna en la que se hagan reconocimientos adicionales a favor del contratista , o se impongan obligaciones adicionales a la Universidad, sin previa revisión de la División de Abastecimiento , de cuya actuación deberá quedar memoria, en el proceso de liquidación. Suscrita el acta en legal forma y sin salvedades , tendrá efecto liberatorio definitivo para las partes. A falta de acuerdo, el ordenador de gasto competente adoptará la liquidación unilateral por resolución motivada. El acta de liquidación deberá contener un resumen con información de las sumas de dinero entregadas al contratista , de la descripción del desarrollo técnico del contrato, de la ejecución de las prestaciones que tuvo a su cargo , así como de las obligaciones a cargo de las partes, sanciones, garantías e indemnizaciones y la relación de documentos que conforman la memoria del contrato y sirven de soporte a la liquidación . El acta prestará mérito ejecutivo contra el contratista y su garante en caso de resultar obligaciones económicas a su cargo. El mismo contenido y efectos tendrán el acto administrativo ejecutoriado de liquidación unilateral . PROCESO CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR CUANTÍA SUPERIOR A 200 SMLMV E IGUAL O MENOR A 500 SMLMV CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN 01 FECHA DE APROBACIÓN Mayo 29 de 2015 DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS Creación del Documento. Código : PCO.09 Versión : 01