BOE núm. 245 Jueves 13 octubre 2005 9265 C. ANUNCIOS PARTICULARES EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA, S. A. Acuerdo de la Empresa Auxiliar de Servicios, Infraestrucutras y Asistencia, S.A., por el que se anuncia el concurso para la adjudicación de las obras de un IES de 20+6 unidades en Talavera de la Reina (Toledo) 1. d) Teléfono de contacto: 91.721.32.47. e) Telefax: 91.721.32.65. f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de noviembre de 2005. Toledo, 28 de septiembre de 2005.–El Consejero Delegado, Francisco Hernández Hernández.–51.263. a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, categoría F; Grupo I, subgrupos 5, 6 y 7, categoría E; Grupo J, subgrupo 2, categoría E y Grupo K, subgrupo 9 y categoría E. Entidad adjudicadora. a) Organismo: Empresa Auxiliar de Servicios, Infraestructuras y Asistencia, S.A. c) Número de expediente: ES/TO/1/05. 2. 11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 27 de septiembre de 2005. 13. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: www.icmf.es/icmf/Esinsa/Convocatorias.aspx Objeto del contrato. a) Descripción del objeto: Construcción de un edificio para albergar un IES de 20+6 unidades en Talavera de la Reina (Toledo). b) División por lotes y número: No procede. c) Lugar de ejecución: Talavera de la Reina (Toledo). d) Plazo de ejecución: 18 meses. 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Forma: Concurso. 4. Presupuesto base de licitación: 7.480.605,52 euros, IVA incluido. 5. Garantía provisional: No se requiere. 6. Obtención de documentación e información: a) Entidad: Empresa Auxiliar de Servicios, Infraestructuras y Asistencia, S.A. b) Domicilio: Comercio, 44. c) Localidad y código postal: Toledo 45001. d) Teléfono: 925283166. e) Telefax: 925283212. 7. Requisitos específicos del contratista. a) Clasificación: Grupo C, categoría F. 8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación. a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 18 de noviembre de 2005. b) Documentación a presentar: La que se especifica en el Pliego de Condiciones de la Licitación. c) Lugar de presentación: 1. Entidad: Empresa Auxiliar de Servicios, Infraestructuras y Asistencia, S.A. 2. Domicilio: Comercio, 44. 3. Localidad y código postal: Toledo 45001. d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses. e) Admisión de variantes: No se admiten. 9. Apertura de ofertas. a) Entidad: Empresa Auxiliar de Infraestructuras y Asistencia,S.A. b) Domicilio: Comercio, 44. c) Localidad: Toledo. d) Fecha: 28 de noviembre de 2005. e) Hora: 11 horas. Servicios, 7. 8. ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ALBACETE Don José Antonio Roma Riera, Notario que fue de Murcia, hallándose en la actualidad en situación de jubilado, ha presentado escrito, en este Decanato, solicitando la devolución de fianza que tiene constituida como garantía para el cargo de Notario, el cual desempeñó con anterioridad las notarías de Orba, Alcalá de Chivert y Callosa de Segura (Colegio Notarial de Valencia), y Cañete, Abanilla, Cartagena y Murcia (de este Colegio Notarial de Albacete). En su virtud se fija el plazo de un mes, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para formular reclamación, contra la mencionada fianza, ante la Junta Directiva de este Colegio Notarial de Albacete. Requisitos específicos del contratista. Presentación de las ofertas. a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 24 de noviembre de 2005. b) Documentación a presentar: La exigida en los pliegos. c) Lugar de presentación: En la dirección indicada en el punto 6. d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Seis meses contados a partir de la fecha de la apertura de las ofertas. e) Admisión de variantes: No. Albacete, 19 de septiembre de 2005.–El Decano, don Carlos Fernández de Simón Bermejo.–51.027. 9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6, a las 10 horas del día 2 de diciembre de 2005. 10. Los gastos de los anuncios serán de cuenta del adjudicatario. 11. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 4 de octubre de 2005. MADRID CALLE 30, S. A. Madrid, 4 de octubre de 2005.–El Consejero Apoderado de Madrid Calle 30, S.A., Manuel Arnáiz Ronda. 51.273. Resolución de Madrid Calle 30, Sociedad Anónima, por la que se hace pública la licitación de un contrato de obras 1. Entidad adjudicadora. a) Organismo: Madrid Calle 30, Sociedad Anónima. b) Dependencia que tramita el expediente: Madrid Calle 30, Sociedad Anónima, Departamento Jurídico. 2. Objeto del contrato. a) Descripción: Contrato de obras para la redacción del proyecto y construcción del centro de control de túneles de la M-30. b) División por lotes: No. c) Lugar de ejecución: Madrid. d) Plazo de ejecución (meses): La puesta en servicio de las obras será de 8 meses contados a partir del día siguiente del de la firma del Acta de Replanteo. 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. a) Tramitación: Oordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Forma: Concurso. 4. Presupuesto base de licitación: 36.304.520,00 euros, IVA incluido. 5. Garantía provisional: 726.090,40 euros. 6. Obtención de documentación e información: a) Entidad: Madrid Calle 30, Sociedad Anónima. b) Domicilio: Calle Ribera del Sena, sin número, edificio APOT, sexta planta. c) Localidad y código postal: Madrid, 28042. SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR, S. A. Resolución del Consejo de Administración de «Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, S. A.» por la que se anun-cia: Concurso para la adjudicación del contrato de mantenimiento, conservación y funcionamiento de la estación de tratamiento de agua potable y las conducciones para el abastecimiento de los sistemas de Víboras y Quiebrajano (Jaén) 1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, S. A.». b) Dependencia que tramita el expediente: Área Técnica. c) Número de expediente: 2. Objeto del contrato: a) Descripción del objeto: Mantenimiento, conservación y funcionamiento de la estación de agua potable. b) División por lotes y número: La propuesta comprenderá la totalidad de los trabajos. c) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro. 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Forma: Concurso.