EjercioProfesional-Contratos-Visados

LEY Nº 4627
NOMBRAMIENTO DE PROFESIONALES PARA CARGOS TECNICOS DE LA ADMINISTRACION - DESIGNACION DE PERITOS
POR LOS JUECES
El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sancionan con fuerza de
LEY :
Articulo 1º - El desempeño de todo cargo que requiera conocimientos técnicos, deberá ser encargado por el poder ejecutivo a
profesionales con título habilitante otorgado por la Nación o la Provincia, según la importancia y responsabilidad de la función.
Articulo 2º - A los efectos del artículo anterior, los designados deberán, antes de tomar posesión del cargo, exhibir los
respectivos diplomas o certificados, debiendo dejarse constancia de los mismos en el legajo personal.
Articulo 3º - Los Jueces no podrán designar peritos particulares a costa del Fisco, debiendo en todos los casos recaer estos
nombramientos en funcionarios o empleados de la Administración.
Los peritos así nombrados estarán obligados a prestar los servicio que les sean ordenados por los Jueces, bajo pena de
destitución si no lo hicieran, no pudiendo reclamar honorarios cuando las costas fueran a cargo del fisco.
Articulo 4º - Cuando la designación de un perito por los Jueces pueda perturbar la marcha de las funciones que aquel tiene a su
cargo, el ministro del ramo así lo hará saber al magistrado respectivo, a efectos de que designe otro en su lugar.
Articulo 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
La Plata, 16 de Diciembre de 1937
ROBERTO UZAL
Aurelio F. Amoedo
LEY Nº 9398
INTERPOSICION DE RECURSOS DE APELACION ANTE LA CAMARA EN LO CIVIL Y COMERCIAL
La Plata, 4 de Septiembre de 1979
VISTO lo actuado en el Expediente 2240 - 689/978 y la autorización otorgada por Resolución nº 1286/979 del Sr. Ministro de
Interior, en ejercicio de las facultades Legislativas conferidas por la junta Militar, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires,
sanciona y promulga con fuerza de :
LEY :
Articulo 1º - El procedimiento para la interposición de recursos de apelación ante la Cámara en lo Civil y Comercial contra las
decisiones definitivas de los Organismos competentes de los Colegios profesionales o Instituciones afines, que tengan a cargo el
gobierno de la matricula o registro de profesionales, se regirá por la presente Ley.
Articulo 2 º - Las disposiciones de la presente Ley se aplicaran también a las apelaciones previstas en el Articulo 27 del Decreto
- Ley 4605/58 contra la decisión del Ministerio de Economía y en el articulo 20 de la Ley 7268 contra la resolución del Tribunal fiscal de
apelación.
Articulo 3º - El recurso deberá interponerse por escrito u fundado dentro de los diez (10) días de notificada la resolución apelada
ante la Cámara en la Civil y Comercial en turno del departamento Judicial de La Plata.
Articulo 4º - Interpuesto el recurso, el Presidente del Tribunal designara la sala que ha de intervenir y requerirá de los
organismos mencionados en los artículos 1º y 2º según el caso, la remisión de los antecedentes administrativos (modificado por Ley
9671).
Articulo 5º - Los organismos a que hacen referencia los artículos 1º y 2º deberán remitir los antecedentes administrativos a que
alude el articulo anterior, dentro de los diez (10) días de notificados.
Articulo 6º - Con los antecedentes administrativos a la vista, la Sala interviniente declarara la admisibilidad o inadmisibilidad del
recurso. Declarado admisible el recurso, sin mas tramite llamara autos para sentencia.
Articulo 7º - Serán de aplicación supletoria de la presente Ley las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial - Ley
7425 -.
Articulo 8º - Cúmplase, comuníquese, publíquese, dese al Registro y "Boletín Oficial" y archívese.
SAINT JEAN
J. L. Smart
Sección I página
1
FUNDAMENTOS
Por la presente se establece un régimen con el fin de unificar el procedimiento para la interposición del recurso de apelación que
diversas Leyes otorgan contra las decisiones de los colegios profesionales o instituciones afines que tienen a su cargo el gobierno de
la matricula o registro de profesionales, así como el recurso previsto en el articulo 27 del Decreto-Ley 4605/958 contra la resolución del
Ministerio de Economía y el articulo 20 de la Ley 7268 contra la resolución del tribunal Fiscal de Apelación.
La legislación vigente, en la mayoría de los casos, no legisla sobre el tema; en otros se remite al Código Procesal Civil y
Comercial y muy pocas leyes establecen normas especiales sin que estas sean similares entre si, estableciendo por la tanto
procedimientos diversos.
Con la sanción de la presente Ley se han entendido que la unificación procesal permitirá una mejor consecución de los fines
buscados, a la par que se lograra una mayor economía en el procedimiento en pos de una correcta aplicación de la Ley.
LEY Nº 9671
SUSTITUYENDO EL Artículo 4º DE LA LEY 9398
La Plata, 5 de marzo de 1981
VISTO lo actuado en el Expediente numero 2240-155/980 y el Decreto Nacional numero 877/080; en ejercicio de las facultades
Legislativas conferidas por la Junta Militar, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, sanciona y promulga con fuerza de
LEY :
Articulo 1º - Sustituyese el texto del articulo 4º de la Ley 9398, por el siguiente :
" Articulo 4º - interpuesto el recurso; el presidente requerirá de los organismos pertinentes la remisión de los antecedentes
administrativos y convocara al presidente de la de la restante Cámara en lo Civil y Comercial para integrar ambos una Sala especial
que entenderá en el recurso, si mediare disidencia, se convocara al Presidente de la Cámara en la Penal del mismo Departamento
Judicial. Los miembros de la Sala Especial serán reemplazados por el integrante de la Cámara respectiva que lo suplante en la
presidencia.
Cada Cámara en la Civil y Comercial llevara a Presidencia un Libro Especial para el registro de las sentencias y resoluciones
que se dicten en las causas radicadas en ellas".
Articulo 2º - Cúmplase, comuníquese publíquese, dese a Registro y "Boletín Oficial" y archívese.
SAINT JEAN
G. H. Mostajo
FUNDAMENTOS :
Por la presente ley se modifica el articulo 4º de la Ley 9398, regulatoria del procedimiento para la interposición de recursos de
apelación ante la cámara en lo civil y Comercial, contra las decisiones definitivas de los organismos competentes de los colegios
profesionales o instituciones afines que tengan el gobierno de la matricula o registro de profesionales, así como también de las
apelaciones previstas en el decreto ley 4605/958 contra las decisiones del Ministerio de Economía y en la Ley 7268 contra la
resolución del Tribunal Fiscal de apelación.
La norma sancionada establece que para el tratamiento de estos casos se integrara una Sala Especial integrada por los
presidentes de las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial, previéndose para el caso de disidencia la integración de la Sala con
el presidente de la Cámara Penal del mismo Departamento Judicial ante el cual se sustancian los mencionados recursos.
La reforma hace a la implementación de ideas directrices en cuanto a la
Concentración, especialidad, unificación de criterios y armonización en el tratamiento de las cuestiones planteadas.
ORDENANZA GENERAL Nº 100
Articulo 1º - Déjese sin efecto, a partir del 1º de enero de 1976, el gravamen que en concepto de registro de Firmas para
Profesionales de la ingeniería, fijan las respectivas Ordenanzas Impositivas Anuales.
En todas las actuaciones que intervengan profesionales de ingeniería, las municipalidades deberán exigir el cumplimiento de las
disposiciones del decreto numero 5042/65 y demás normas que reglamentan el ejercicio profesional en la provincia de Buenos Aires.
SAINT JEAN
Pellejero
DECRETO Nº 1346/58
La Plata, 5 de febrero de 1958
Sección I página
2
VISTO:
El expediente nº 2412-103 de 1957, por el cual el Ministerio de Obras Publicas eleva el proyecto del decreto
reglamentario del articulo 21º del Titulo I "Disposiciones Generales" del arancel para regulación de honorarios a los profesionales de la
ingeniería, aprobado por los decretos numero 10228/952 y 10992/956 .
Teniendo en cuenta lo informado por el citado Departamento, lo dictaminado por el señor Asesor General de Gobierno
y la vista del señor Fiscal de Estado, al interventor Nacional de la provincia de Buenos Aires.
DECRETA:
Art. 1º - Apruébase la siguiente reglamentación del articulo 21º del Titulo I "Disposiciones Generales" del arancel para la
regulación de honorarios a los profesionales de la ingeniería, aprobados por los decretos números 10228/952 y 10992/956 :
Art. 2º - Todo contrato de trabajo con profesionales de la ingeniería, comprendidos en el articulo 1º, titulo I del arancel para
regulación de honorarios a los profesionales de la ingeniería, decretos números 10228/952 y 10992/956, se realizara de acuerdo al
formulario del Anexo I, con los agregados que consideren convenientes las partes actuantes.
Art. 3º - El profesional es directamente responsable ante el Consejo Profesional de la Ingeniería de la exactitud de la regulación
de sus honorarios que agrega al contrato realizado. En caso de duda o falla de arancel deberá consultar al referido Consejo.
Art. 4º - Los profesionales al iniciar los trámites de aprobación por las oficinas públicas, de los trabajos que así lo requieran,
presentarán tres ejemplares del respectivo contrato, uno de los cuales deberá llevar en un lugar bien visible la leyenda "A remitir al
Consejo Profesional de la Ingeniería". En los casos en que el trabajo objeto del contrato no requiera la intervención de ninguna
repartición oficial, el profesional remitirá directamente al Consejo Profesional el ejemplar correspondiente, comunicando a su vez la
fecha en que ha hecho efectivos los honorarios.
Art. 5º - Las oficinas públicas que tiene a su cargo la aprobación delos trabajos de los profesionales de la ingeniería indicados en
el artículo 1º, remitirá al Consejo Profesional el ejemplar del contrato correspondiente y comunicarán, a su turno, fecha del depósito de
los honorarios y fecha de aprobación de los trabajos.
Art. 6º - Cuando la realización efectiva de los trabajos contratados, difiera de aquella prevista para la regulación de los
honorarios, éstos se entenderán sujetos a reajuste, de acuerdo con el arancel. Si hubiera desacuerdo con las partes, en el reajuste a
efectuarse, se someterán a la decisión del Consejo Profesional de la Ingeniería en la forma prevista por la ley nº 5140. Los reajustes
se presentarán en forma de planilla complementaria anexa al contrato (en tres ejemplares) o bien en forma de un nuevo y único
contrato definitivo.
Art. 7º - Las reparticiones oficiales que tengan a su cargo la aprobación de trabajos de los profesionales de la ingeniería, no
visarán ninguno de dichos trabajos, mientras no se agregue a las correspondientes actuaciones, constancias debidamente
documentadas, del depósito bancario a la orden del profesional actuante por el importe total de los honorarios devengados por los
trabajos realizados hasta ese momento, debiendo constar el número del expediente, en la respectiva boleta de depósito.
Art. 8º - Las reparticiones oficiales y Municipales, a partir de los treinta (30) días de la fecha, deberán dar estricto cumplimiento
al presente decreto.
Art. 9º - Apruébase, así mismo la planilla obrante a fojas 3, relacionada con el contrato tipo de trabajos de ingeniería.
Art. 10 º - Previa notificación del señor Fiscal de Estado, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Oficial.
BONNECARRERE
Jaime E. Ruiz.
DECRETO Nº 784/71
La Plata, 22 de octubre de 1971
VISTO:
El expediente nº 2400 - 1302 de 1970, del Ministerio de Obras Públicas, y
CONSI
DERANDO:
Que el decreto 6964 de 1965, que estableció los aranceles para la regulación de honorarios a los profesionales de la
ingeniería, reemplazó y derogó los anteriores aranceles aprobados por los decretos números 10228/52 y 10992/56;
Que si bien el decreto 1346/58 que reglamentaba el artículo 21, título, disposiciones generales, del arancel para
regulación de honorarios a los profesionales de la ingeniería aprobados por los decretos números 10228/52 y 10992/56, fue
incorporado al artículo 23, título I - Disposiciones generales del decreto número 6964/65, se hace necesario modificarlo para un
efectivo contralor del ejercicio profesional;
Que resulta de fundamental importancia, para la mejor efectivización de los objetivos indicados en las leyes 5140 y
5920, que el consejo profesional de la ingeniería y la Caja de Previsión Social para profesionales de la ingeniería, realicen el visado
Sección I página
3
previo de toda documentación relacionada con actuaciones de los profesionales, en el territorio de la provincia y la Caja de Previsión
Social controle el cumplimiento de los artículos 2526 y 27 y concordantes de la ley 5920;
Que de conformidad con lo dictaminado por el señor Asesor General de Gobierno y la vista del señor Fiscal de Estado,
corresponde dictar el pertinente acto administrativo.
Por ello, el Gobernados de la provincia de Buenos Aires
DECRETA :
Art. 1º - Todo contrato de trabajo con los profesionales de la ingeniería, inscriptos en las leyes 5140 y 6075 deberá ajustarse en
su redacción y como mínimo, a los formularios tipo y normas que establezca el Consejo Profesional de la Ingeniería. No será exigible
en los casos del profesional actúe en relación de dependencia y encomienda de organismos oficiales.
A sus efectos, se incorporan al artículo 1º del decreto 6964/65, a los inscriptos con derechos adquiridos a que se refiere la ley
6075.
Art. 2º - El profesional es directamente responsable ante el Consejo Profesional de ingeniería, por la determinación del monto de
sus honorarios; en caso de duda deberá consultar al referido Consejo.
Art. 3º - Toda documentación técnica relativa a tareas de agrimensura, arquitectura y/o ingeniería que los profesionales
inscriptos, conforme a las leyes 5140 y 6075, deban presentar ante reparticiones oficiales, provinciales o municipales, para tramitar su
aprobación, deberá ser visada previamente, por las oficinas mixtas : Consejo Profesional - Caja de Previsión Social para profesionales
de la Ingeniería, respecto del cumplimiento de las leyes 5140 y 5920, decreto 6964/65 y demás disposiciones de carácter arancelario,
dictadas o a dictarse.
Art. 4º - El consejo profesional de la ingeniería, establecerá la documentación técnica mínima a que se refiere el artículo
anterior, cuyo duplicado, una vez visado, será presentado ante la repartición oficial interviniente.
Art. 5º - Cuando la realización efectiva de los trabajos contratados difiera de aquella prevista para la regulación de honorarios,
estos deberán reajustarse de acuerdo al arancel. Si hubiera desacuerdo entre las partes en el reajuste a efectuarse, se someterá a la
decisión del Consejo Profesional de la Ingeniería en la forma prevista en la ley nº 5140. Los reajustes se confeccionarán en forma de
planillas complementarias anexas al contrato original y serán presentadas para su visación en la forma prevista en el artículo 3º.
Art. 6º - Las oficinas mixtas llevarán a cabo el visado previo que establece el presente decreto, dentro el término de quince (15)
días de presentada la documentación.
En el caso de discrepancia con el profesional y/o comitente, deberá remitirse en consulta al consejo profesional de la ingeniería,
el que se expedirá en el término de quince (15) días.
RESOLUCION S/N
Expediente A-26-1960
La Plata, 28 de octubre de 1960.
VISTO:
El expediente B-3-1960 iniciado por la municipalidad de Bahía blanca con motivo del contrato suscripto entre el
ingeniero civil E. A. y la firma C. y N. S. A. relacionado con la obra a construirse en el Frigorífico Cuatreros de la Compañía Sansinena
y
CONSI
DERANDO :
Que cualquier obra de ingeniería de acuerdo a lo claramente establecido en el artículo 4º, incisos a) y c) de la Ley nº
4048 debe ser proyectada por un profesional o conjunto de profesionales trabajando en equipo y comprendidos en el artículo 1º de
dicha Ley o de la 6075;
Que está fuera de toda duda que el ejercicio profesional sólo puede ser ejercido por personas físicas con titulo
habilitante y que las personas jurídicas, cualquiera su gradación o tipo, no pueden ejercer profesionalmente por sí;
Que como ya lo ha resuelto el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires por decreto nº 39881 del 24 de septiembre de 1947 a
indicación de este Consejo Profesional de la ingeniería (expediente b-1000-1947 M.P.O. -b-1-1947 - C.P. de la Y) es incompatible con
la ética profesional, acumular en un mismo profesional y en una misma obra las funciones de “Proyectista-Director y Empresario o
Responsable Técnico” de una empresa constructora, salvo el caso de tratarse de obras construidas por administración;
Que, como claramente lo establece el artículo 6º de la Ley 4048, toda empresa que se dedique a la ejecución de
trabajos públicos o privados, debe tener un Representante Técnico habilitado de acuerdo a las reglamentaciones vigentes;
Que es misión de este Consejo Profesional de la Ingeniería velar por las normas a que debe ajustarse el ejercicio
profesional de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º inciso c) de la Ley 5140.
Sección I página
4
Por todo ello, y de acuerdo a las atribuciones que le son propias, el Consejo Profesional de la Ingeniería
RESUELVE :
Art.1º - Toda obra de ingeniería debe siempre tener un profesional proyectista responsable del proyecto. Cuando la índole del
mismo sea de tal magnitud que requiera el concurso de un conjunto de profesionales especialistas trabajando en equipo, uno de ellos
asumirá la responsabilidad del conjunto o equipo, pero de tal colaboración deberá quedar constancia escrita, debiendo remitirse copia
de la misma a este Consejo Profesional de la Ingeniería para fines ulteriores.
Art.2º - Toda obra de ingeniería deberá tener un Director de Obra que debe ser un profesional habilitado y quien representa,
frente a la empresa o empresario , el contralor del comitente para la correcta ejecución del proyecto.
Art.3º - Las funciones del Proyectista y Director pueden ser ejecutadas por un mismo profesional para una misma obra.
Art.4º - Toda Empresa o Empresario debe tener en cada obra un Representante Técnico de acuerdo a lo establecido por el
artículo 6º de la Ley 4048.
Art.5º - Es incompatible desde el punto de vista “ético profesional” que las funciones de “proyectista, Director de Obras y
Representante Técnico “sean ejecutadas por un mismo profesional en una misma obra, salvo el caso de obras construidas por
administración.
RESOLUCION Nº 309
Expediente C.402-1967
La Plata, 9 de junio de 1969
VISTO:
Las presentes actuaciones, de las que surge que la Caja de Previsión Social para profesionales de la Ingeniería
formula una reflexión respecto a las obligaciones sobre aportes previsionales del ingeniero civil M. M. con motivo de una obra a su
cargo;
Que el caso planteado se refiere a un proyecto y dirección técnica efectuado por la Dirección de Arquitectura del
Ministerio de Educación para la construcción del “Instituto Tecnológico Pesquero Mar del Plata”;
Que el mencionado profesional ejecutó la obra de acuerdo al proyecto ya elaborado, bajo la dirección técnica de aquel
Organismo, haciendo las veces de subcontratista;
Que el profesional interviniente a actuado en regla y en el presente caso no corresponde efectuar los aportes que se
reclaman;
Que es indispensable que el Cuerpo se expida sobre la situación creada, resolviendo en forma definitiva sobre el
particular, siendo de conveniencia, quede definida la interpretación para todas las situaciones de igual índole que se planearen, este
Consejo Profesional de la Ingeniería, atento a las
facultades que tiene conferidas por Ley,
RESUELVE :
Art. 1º - En todos los casos en que la obra se debe ejecutar bajo la Dirección Ejecutiva de un profesional de la
ingeniería, no corresponde que los subcontratistas tengan representantes, pues actúan como gremios y no como empresas
constructoras.
RESOLUCION Nº 1161
Expediente 3569
La Plata, 10 de julio de 1972
VISTO:
La presentación efectuada por la Comisión de Retribuciones Arancelarias, elevando a consideración del Organismo,
el contrato suscripto entre los ingenieros civiles R. Y., E. M. y R. E. R. para la representación técnica de la obra propiedad de la
inmobiliaria Calle 12 S. A. en el cual descargan del honorario correspondiente el 50 por ciento a favor del maestro mayor de obras R.
E. R., en carácter de computista y sobrestante de obra; y
CONSI
DERANDO:
Sección I página
5
Que el departamento Técnico analiza la situación, concluyendo que la tarea de Representante Técnico, puede ser
desempeñada por mas de un profesional, con responsabilidad solidaria y compartida, pero que no es admisible la relación jurídica
establecida con el M. M. O., ya que éste se halla absolutamente fuera de su incumbencia;
Que el Departamento Jurídico comparte dicha posición aclarando que la cláusula contractual asignando al colaborador
el 50 por ciento del honorario total, no se ajusta a las normas arancelarias, en tanto y en cuanto no tiene esa tarea aforo determinado
en el Decreto 6964/65. Por otra parte, si el Representante Técnico designa un colaborador, ello no entraña delegación alguna de su
responsabilidad, dado que ésta es indelegable, ni tampoco hace a las relaciones entre el Representante Técnico y el comitente;
Que la Comisión Y acepta lo expuesto : este Consejo Profesional de la Ingeniería, en sesión de la fecha
RESUELVE :
Art. 1º - Hace saber a la Comisión de Retribuciones :
a) que la tarea de Representante Técnico puede ser efectuada por mas de un profesional habilitado, con
responsabilidad solidaria y compartida;
b) que las tareas de colaborador no tienen honorarios establecidos en el arancel vigente, y que su designación
por parte del Representante Técnico no significa delegación de responsabilidad;
c) que en el caso traído a estudio, el maestro mayor de obras R. E. R. ha contraído obligaciones contrariando el
artículo 1º de la Ley 6075, ya que la obra es de categoría primera.
RESOLUCION Nº 1276
La Plata, 9 de octubre de 1972
008144
Expediente
VISTO:
Que la Comisión de retribuciones Arancelarias ha solicitado a este Organismo se informe sobre que se entiende por
“mensura administrativa”, a los efectos arancelarios previstos en el artículo 7º del Título VI del Decreto 6964/65, y que eleva,
asimismo, consulta sobre caso particular planteado, indicando que :
Que eleva, asimismo, consulta sobre caso particular planteado; indicando que: “La Dirección Nacional de Vialidad
contrató con un grupo de profesionales las mensuras y subdivisiones de los campos que atravesará un nuevo camino, habiéndose
pactado los honorarios de acuerdo al decreto 6964/65” En tal caso, procede aplicar el artículo 7º del Título VI, y
CONSI
DERANDO :
Que de los informes producidos por los departamentos Técnico y Jurídico, surgen claramente las respuestas a las
consultas formuladas por la Comisión de Retribuciones Arancelarias, este Consejo Profesional de la Ingeniería, en sesión de la fecha
RESUELVE :
Art.1º.- Determinar, que a los efectos de la aplicación del artículo 7º, título VI del decreto 6964/65, se entiende, por
“mesura administrativa” la que se realiza para deslindar funciones que dependen del dominio público del Estado, o sea cuando existe
confusión de límites entre bienes privados y los públicos del Estado (nacional o provincial). La mensura administrativa es considerada,
en el procedimiento, similar a la mensura judicial, por lo tanto debe cumplir con todos los recaudos que se exigen para ésta; en las
instrucciones Generales para Agrimensores.
Art.2º.- En el caso particular traído a consulta, configura el hecho de que, si bien son declarados de utilidad pública,
los bienes afectados por trazas de caminos comprendidos en planos viales aprobados, a los efectos de autorizar el respectivo
desmembramiento para su posterior trámite de expropiación; están -en el momento de la mensura- en calidad de bienes particulares.
En consecuencia esa operación responde a la característica de mensura particular registrada, encomendada por un organismo; por
tanto, no resulta justificado -para el caso- el suplemento a que se refiere el artículo 7º del título VI, del decreto 6964/65.
RESOLUCION Nº 1680
Expediente 10143
La Plata, 10 de diciembre de 1973
VISTO:
La presentación efectuada por un grupo de Arquitectos, en relación a la actuación profesional a la posible situación, de
incompatibilidad que podría incurrirse de acuerdo a la encomienda planteada, según el siguiente esquema :
a) El Comitente -dueño de la obra- es Empresa Constructora y ejecutora de la obra.
b) El Comitente encomienda a tres profesionales el proyecto y dirección de la obra.
Sección I página
6
c) El Comitente designa Representante Técnico a uno de los tres profesionales a quienes ha encomendado el proyecto y la
dirección de la obra.
Los recurrentes solicitan se les informe si existe incompatibilidad en todas o algunas de las funciones encomendadas,
a desempeñar en forma simultánea en la misma obra y;
CONSI
DERANDO :
Que el Departamento Técnico y la Comisión I coinciden en el análisis del planteamiento, atento a la similitud de la
consulta, con el que fuera oportunamente resuelto por el Consejo, mediante expediente 4220, cuyas pautas resultan aplicables al
presente caso, transcribiéndose; por lo tanto, los fundamentos pertinentes : "... hay incompatibilidad si un mismo profesional
actúa como Director de Obra y Representante Técnico a la vez, todo ello en razón de que la incompatibilidad éticoprofesional, esta dada cuando el profesional asume la responsabilidad, la representación o la defensa de intereses
encontrados, como sería si asumiera por un lado la representación de los intereses de la Empresa Constructora
(Representante Técnico) y por el otro lado los intereses del Propietario de la obra (Director de Obra), hecho que de ninguna
manera se da en este caso, por cuanto se trata de intereses de una sola y misma parte (Empresa y Propietario)..."
Por tanto, vistos los informes citados y no existiendo fundamentos ni pronunciamientos que modifiquen el criterio
sustentado, este Consejo Profesional de la ingeniería, en sesión de la fecha
RESUELVE :
Art. 1º - Comunicar a los profesionales recurrentes, que en el caso planteado no existe incompatibilidad para que
un profesional actúe simultáneamente como proyectista, director de obra y representante técnico de la empresa constructora.
RESOLUCION Nº 1735
Expediente 10179
La Plata, 8 de abril de 1974
VISTO:
Las consultas formuladas por el banco Hipotecario Nacional (Sucursal Necochea), en su vinculación entre empresas
constructoras y profesionales de la ingeniería y considerando lo informado al respecto por el departamento Técnico y el despacho de
Comisión que precede, este Consejo Profesional de la Ingeniería, en sesión de la fecha
RESUELVE :
Art. 1º - Aprobar el despacho de Comisión que antecede, que responde a las consultas promovidas por el Banco
Hipotecario Nacional -Sucursal Necochea-, a tenor de las siguientes preguntas :
a)
b)
c)
d)
Pregunta : Fn los casos de empresas constructoras que sean a la vez propietarias y titulares de un préstamo del Banco
Hipotecario nacional, es necesaria la designación de un Directo Técnico, o basta el Representante Técnico solamente?
Respuesta : La intervención del Director Técnico de la empresa, si bien está instrumentada legalmente según dispositivo de la ley
6021, para la obra pública, no resulta así para la obra privada y por tanto para ésta no es exigible la designación del Director
Técnico de la empresa.
Pregunta : Si fuera necesaria la presencia del Director Técnico, éste puede asumir simultáneamente la función de representante
Técnico al mismo tiempo? Respuesta : Contándose con el Director Técnico de la empresa, este puede asumir simultáneamente
la función de Representante Técnico en obra, ello dentro de las restricciones que determinan la cantidad, importancia y distancia
e las obras.
Pregunta : Es procedente la existencia de un Director de obra en este caso en particular, aun el caso de que existe el propietario
presuntamente ignorante en cuestiones de construcción, que pueda ser víctima de la mala fe de la empresa constructora?
Respuesta : Desempeñando el Director de la obra la función de Representante del contrato ante terceros en cuanto a la obra
concierne, queda determinada su necesidad en todos los casos.
VIVIENDA PROPIA DE LOS PROFESIONALES - ACTUACION COMO PROYECTISTA Y DIRECTOR DE OBRA
Entre los profesionales con atribuciones para construir viviendas que tramitan al visado previo por Oficina
Mixta, se encuentran los que van a construir su vivienda propia. En tales casos no hay contratos profesionales dado que
comitente y profesional son la misma persona (no hay por lo tanto colisión de intereses); pero si deben presentar una liquidación
de cuales hubiesen sido sus honorarios -conforme existiera contrato- a efectos de aportes previsionales correspondientes.
La Caja de Previsión Social para profesionales de la ingeniería procederá a la devolución de dicho aporte, a solicitud
posterior del interesado y una vez cumplimentados los requisitos que la reglamentación para ello determina.
En realidad el profesional no percibe honorario alguno, cualquiera se la alternativa para ejecutar su vivienda, por lo
que, de acuerdo con el artículo 25º de la Ley 5920 tampoco debe efectuar aportes. Se le exige que lo haga para que demuestre a
posteriori a la Caja citada, que realmente es vivienda propia y no hay finalidad de lucro. En tal caso puede prosperar la devolución por
única vez, pero si tal demostración no se efectúa, el aporte queda firme.
Sección I página
7
RESOLUCION Nº 1832
Expediente 10563
La plata, 12 de agosto de 1974
VISTO:
Lo requerido por los actuados por un Arquitecto, acerca de una información sobre los derechos y obligaciones de las
empresas constructoras, del representante Técnico de las mismas y del Director de obra, como así también en lo que respecta a la
documentación y legislación profesional vigente; y
CONSI
DERANDO :
Lo aconsejado en el despacha de Comisión que precede, que al expedirse, la hace compartiendo en un todo el
criterio hecho presente en su minucioso y explícito dictamen por el Departamento Técnico, este Consejo Profesional de la Ingeniería,
en sesión de la fecha
RESUELVE :
Art. 1º - Aprobado el despacho de Comisión que antecede, por el que se remite y hace suyo el texto del informe
técnico citado, que expresa : "1) Derechos y obligaciones de la empresa constructora; 2) Derechos y obligaciones del representante
Técnico de la misma; 3) Derechos y obligaciones del director de obra ; 4) Documentación y legislación vigente; dichos puntos se
satisfacen por su orden: 1 y 2) sobre empresas constructoras, el Consejo solo posee competencia para informar sobre los derechos y
obligaciones emergentes, en forma exclusiva, del ejercicio profesional de la ingeniería. En la provincia de Buenos Aires, de acuerdo al
artículo 6º de la Ley 4048, toda empresa que realice trabajos públicos o privados, debe contar con un Representante Técnico. La
empresa puede ser contratista principal (obra ejecutada por contrato único) o contratista parcial (obra ejecutada por contratos
separados). En cuanto a las obligaciones del representante técnico, pueden deducirse de la nominación de sus funciones, para lo cual
se considera conveniente tomar como base la definición que se da en el proyecto de arancel de la provincia de Buenos Aires (año
1972) : Es el profesional que adquiere la total responsabilidad que implica una construcción un proceso de elaboración y/o producción,
una instalación y/o provisión de equipo, maquinarias o materiales para la construcción, en nombre de empresas constituidas o a
constituirse en el futuro, que incluyan entre sus componentes a personas habilitadas o no para el ejercicio profesional, las que a los
efectos de la presente ley serán consideradas como entidades de carácter comercial , industrial o financiera y no podrán aparecer
realizando ofertas en licitaciones, construyendo obras de por sí, si no es por medio de profesionales que lo habilitan para ello, las que
asumen en nombre de Representantes Técnicos. Los honorarios del Representante Técnico se regulan por el Título V del Decreto
6964/65 (arancel vigente). 3) a) La dirección de obra es la función que el profesional desempeña en oportunidad de la ejecución
material de la obra, y se entiende por: I - Dirección de obra: cuando controle la fiel interpretación del proyecto y cumplimiento del
contrato de ejecución, que se complementa con I - 1) Certificaciones y liquidaciones parciales y definitivas; I - 2) Recepción provisional
y definitiva; I - 3) Confección de planos de detalle de obra (Decreto 6964/65 - Arancel para la regulación de los honorarios a los
profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires). b) El Director de Obra es el profesional que en nombre y
representación del comitente, estudia las propuestas, controla la fiel interpretación del proyecto, ejecuta planos de detalle de
ejecución. Incluso el ajuste final de los mismos(Recomendaciones de las III Jornadas de Consejos Profesionales, 1964). Los
honorarios del Director de Obra se regulan de acuerdo al artículo 8º del Título VIII del Arancel vigente (Decreto 6964/65). 4) En cuanto
a la documentación y legislación vigente, el profesional deberá especificar lo que desea, ya que la legislación Ingenieril es amplia.
COMENTARIOS SOBRE DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA
en obras de infraestructura Municipal por consorcio de vecinos.
a) Los trabajos de infraestructura municipal son obras publicas y no corresponde la aplicación del Decreto 2268/78
para representación técnica.
b) En caso de existencia de un contrato general de obra entre la municipalidad, consorcio de vecinos y empresa
ejecutora, se considera que la obra es única, aunque posteriormente se firmen contratos adicionales para cumplimentar una
ordenanza. El porcentaje por Dirección Técnica de Obra, que se aplicará a cada contrato adicional, será el porcentaje promedio que se
obtenga de aplicar al contrato general, la Tabla XVII del Arancel vigente, al precio de origen.
c) En caso de no existir el contrato general, citado en el punto precedente y si formalizarse contratos parciales entre la
empresa y los consorcios, adecuados a la Ordenanza Municipal, se considerarán por separado.
REPRESENTANTE TECNICO EN OBRAS PUBLICAS :
La situación del representante técnico en la obra pública bonaerense, está regida por la Ley 6021/78. Ello es así por la distinta
jerarquía de las normas que regulan el caso. La Ley 6021 tiene como propósito en esta cuestión asegurarse los extremos necesarios
Sección I página
8
tendientes a la preservación de los importantes intereses en juego que involucra la obra pública. Para ello se reserva el derecho de
establecer las condiciones que debe reunir el profesional que asume la tarea de representante técnico.
Obsérvese que, tal como bien lo decía la Asesoría General de Gobierno en su dictamen del expediente 2403-22000/78 (alcance
18)"... el instituto es sui generis porque no obstante no revestir calidad de parte, el profesional que actúa como representante técnico
queda directamente obligado con la Administración, por la Ley y por el contrato, aunque no suscribiera éste, por el solo hecho de
asumir el rol indicado ...". Agrega el precitado dictamen, a renglón seguido, que "... aquella vinculación directa por la que el comitente
puede exigir al representante técnico el cumplimiento de sus indicaciones, crea en la actividad de éste la posibilidad de verse obligado
a desentender las instrucciones del contratista allí donde ellas estuvieren en colisión con las dadas por la Administración. Esta
posibilidad,... no se compadece con a situación del profesional que se encuentre en relación de dependencia..."
En obras realizadas con ajuste a los términos de la Ordenanza General nº 165/73, la que dice en su artículo 105, que lo previsto
se rige por el código de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley 6021), debemos concluir coincidiendo en los términos de
aquel dictamen, que la representación técnica, no es susceptible de realizarse por profesional en relación de dependencia, pues no se
trata de la especie del representante técnico del artículo 6º del arancel profesional. El representante técnico, en la obra pública, regida
por el Código de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, esta sometido a instrucciones y directivas que en muchos casos
trascienden la subordinación y acatamiento que un dependiente tiene con su empleador, circunstancia que impide la configuración de
la relación de dependencia.
Por ello, en obras según la Ordenanza nº 165, el hecho de que la obra de referencia se debe ejecutar encuadra dentro de los
términos de la Ley de Obras Públicas, corresponde el pago de los honorarios profesionales que establece el Arancel Profesional de la
Provincia de Buenos Aires y efectuar el aporte que corresponde a los fondos de la Caja (artículo 25 de la Ley 5920).
DECRETO Nº 784/71
La Plata, 22 de octubre de 1971
VISTO:
El expediente nº 2400-1302, del Ministerio de Obras Públicas, y
CONSI
DERANDO :
Que el decreto nº de 1965, que estableció los aranceles para la regulación de honorarios a los profesionales de la
ingeniería, reemplazo y derogo los anteriores aranceles aprobados por los decretos números 10228/52 y 10992/56;
Que si bien el decreto 1346/58 que reglamentaba el artículo 21, Título, Disposiciones generales de arancel para
regulación de honorarios a los profesionales de la ingeniería, aprobado por los decretos números 10228/52 y 10992/56, fue
incorporado al artículo 23, Título I - Disposiciones generales del Decreto Nº 6964/65, se hace necesario modificarlo para un efectivo
contralor del ejercicio profesional;
Que resulta de fundamental importancia, para la mejor efectivización de los objetivos indicados en las leyes 5140 y
5920, que el Consejo Profesional de la Ingeniería y la Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería, realicen primero el
visado previo de toda documentación relacionada con actuaciones de los profesionales, en el territorio de la Provincia y la Caja de
Previsión Social controle el cumplimiento de los artículos 25, 26 y 27 y concordantes de la Ley 5920;
Que de conformidad con lo dictaminado por el señor Asesor General de Gobierno y la vista del señor Fiscal de
Estado, corresponde dictar el pertinente acto administrativo.
Por ello, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires
DECRETA :
Art.1º - Todo contrato de trabajo con los profesionales de la ingeniería, inscriptos en las Leyes 5140 y 6075 deberá ajustarse en
su redacción y como mínimo a los formularios tipo y normas que establezca el Consejo profesional de la ingeniería.
No será exigible, en los casos en el que el profesional actúe en relación de dependencia y encomienda de organismos oficiales.
A sus efectos, se incorporan al artículo 1º del decreto 6964/65, a los inscriptos con derechos adquiridos a que se refiere la Ley
6075.
Art.2º - El profesional es directamente responsable ante el Consejo profesional de la Ingeniería, por la determinación del monto
de sus honorarios; en caso de duda deberá consultar al referido Consejo.
Art.3º - Toda documentación técnica relativa a tareas de agrimensura, arquitectura y/o ingeniería que los profesionales
inscriptos, conforme a las Leyes 5140 y 6075, deban presentar ante reparticiones oficiales, provinciales o municipales, para tramitar su
aprobación, deberá ser visada previamente, por las Oficinas Mixtas : Consejo profesional - Caja de Previsión Social para Profesionales
de la Ingeniería, respecto del cumplimiento de las Leyes 5140 y 5920, decreto 6964/65 y demás disposiciones de carácter arancelario,
dictadas o a dictarse.
Art.4º - El Consejo profesional de la Ingeniería, establecerá la documentación técnica mínima a que se refiere el artículo
anterior, cuyo duplicado, una vez visado, será presentado ante la repartición oficial interviniente.
Sección I página
9
Art.5º - Cuando la realización efectiva de los trabajos contratados difiera de aquella prevista para la regulación de honorarios,
éstos deberán reajustarse de acuerdo al arancel. Si hubiera desacuerdo entre las partes en el reajuste a efectuarse, se someterá a la
decisión del Consejo Profesional de la Ingeniería en la forma prevista en la Ley nº 5140. Los reajustes se confeccionarán en forma de
planillas complementarias anexas al contrato original y serán presentados para su visación en la forma prevista en el artículo 3º.
Art.6º - Las oficinas mixtas llevarán a cabo el visado previo que establece el presente decreto, dentro del término de quince (15)
días de presentada la documentación.
En el caso de discrepancia con el profesional y/o comitente, deberá remitirse en consulta al Consejo profesional de la
Ingeniería, el que se expedirá en el término de quince (15) días. Para aquellos casos en que el Consejo no se expidiera dentro de los
dos términos, el profesional quedará facultado para la presentación directa de la documentación ante las reparticiones oficiales, en la
que constará dicha circunstancia.
Las reparticiones oficiales intervinientes en su oportunidad remitirán copia del contrato y boletas de depósito de
honorarios y aportes profesionales, como asimismo, el legajo técnico al Consejo Profesional de la Ingeniería conforme al término del
artículo 27 de la Ley 5920.
Art.7º - A los efectos exclusivos de comprobar el proceso constructivo de las obras, cuya documentación técnica ha sido visada
por el Consejo Profesional de la Ingeniería y el cumplimiento de las disposiciones relativas al ejercicio profesional, el Consejo podrá
disponer la realización de inspecciones que estime oportunas, a cuyo efecto los funcionarios debidamente autorizados por aquél,
quedan facultados para :
a)
b)
Tener acceso a las obras en horarios de trabajo.
Requerir todas las informaciones necesarias para su función y la presentación de la documentación técnica, así como el
cuaderno de obra que obligatoriamente las municipalidades exigirán, en el cual se irán detallando las distintas
intervenciones del profesional actuante y cuya reglamentación formulará el Consejo Profesional de la Ingeniería a los
efectos de hacer efectivo el contralor del ejercicio profesional que la ha sido conferido por la Ley número 5140, artículo 7º,
inc. c).
Art.8º - En salvaguardia del estricto cumplimiento del ejercicio profesional, las reparticiones oficiales, provinciales o municipales,
obligarán a colocar al frente de la obra un letrero que contenga, como mínimo, nombre, titulo, matrícula profesional y domicilio de los
profesionales y empresas intervinientes, estas últimas con sus respectivos representante técnicos, no debiendo contener abreviaturas,
inscripciones, iniciales o siglas ambiguas, ni leyendas que pueden implicar confusión en relación con aquel ejercicio profesional.
Art.9º - El Consejo profesional de la ingeniería propondrá el reglamenta de la aplicación del presente decreto al poder Ejecutivo
para su correspondiente aprobación .
Art.10º - Deróguese toda disposición que se oponga al presente decreto.
Art.11º - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el departamento de Obras públicas.
Art.12º - Previa notificación al señor Fiscal de Estado, comuníquese, publíquese, dése al Registro y boletín Oficial y pase al
Consejo Profesional de la ingeniería para su conocimiento y demás efectos.
MORAGUES
Bertoni
DECRETO Nº 4123/72
REGLAMENTACION DEL DECRETO 784/71
Expediente M.2400-1302/70 28-7-72
Art. 1º - Todo contrato de trabajo con los profesionales a que se refiere el artículo 1º del Decreto nº 784/71, se realizará de
acuerdo a los modelos que el Consejo Profesional de la Ingeniería determinará para cada caso, en los agregados que, sin oponerse a
aquellos, crean convenientes las partes actuantes. El Consejo informara a los profesionales con noventa (90) días de anticipación las
modificaciones que decida introducir en los citados modelos.
No se exigirá la realización de contratos de trabajo cuando se trate de funcionarios de la Administración Pública provincial o
municipal que actúen en representación de los cargos que invisten.
Art. 2º - Las Oficinas Mixtas del Consejo profesional de la Ingeniería y la Caja de Previsión Social, fiscalizarán la correcta
liquidación de los honorarios profesionales, debiendo exigir los reajustes necesarios cuando no se hayan alcanzado los mismos
respectivos. Evacuarán asimismo, las consultas afines, "ad-referendum" de lo que entienda el consejo Profesional de la Ingeniería.
Art. 3º - El Visado previo de toda documentación técnica se realizará por una Oficina Mixta Central, con sede en la ciudad de La
Plata y Oficinas Mixtas zonales establecidas en las zonas que determine el Consejo Profesional en acuerdo con la Caja de Previsión.
En dichas oficinas se realizará la visación de los contratos y el correlativo control de cumplimiento de las leyes y disposiciones
del ejercicio profesional del aporte previsional.
Las reparticiones oficiales, provinciales o municipales, no darán trámite a documentación alguna que carezca de constancia de
haberse realizado la correspondiente visación previa.
Art. 4º - La documentación técnica mínima exigible estará expresada por los convenios pre-contractuales o contratos, planes,
escritos y todo lo necesario para el correcto cumplimiento del trabajo profesional encomendado. La presentación del duplicado de la
Sección I página
10
documentación técnica, debidamente visado por la respectiva Oficina Mixta, será indispensable para la gestión de aprobación ante la
correspondiente repartición oficial.
El Consejo Profesional establecerá para cada caso especial la documentación técnica mínima correspondiente al trabajo
profesional encomendado.
Cuando se trate de incorporación de edificio y/o instalaciones existente, se deberá acompañar a los planos, en todos los casos,
el informe técnico de estado de construcción.
Art. 5º - Los ajustes del contralor original, y la documentación correspondiente, se realizarán en el modelo de contrato respectivo
y deberán ser sometidas a visación de las Oficinas Mixtas antes de la presentación de la documentación modificada en la repartición
correspondiente.
Se entiende que toda modificación que altere el valor en juego por la calidad y/o cantidad de los trabajos implica la necesidad de
un reajuste del contrato original.
Art. 6º - Las Oficinas Mixtas extenderán al profesional constancia de la presentación de la documentación. Deberán expedirse en
los términos previstos en el artículo 6º del Decreto nº 784/71. Vencidos dichos plazos, el profesional con la presentación de la
constancia respectiva podrá iniciar las tramitaciones ante las reparticiones oficiales correspondientes, que deberán remitir a la Oficina
Mixta dentro del plazo que fija el artículo 27 de la Ley 5920, copia del contrato de trabajo, de la boleta de aportes previsionales, del
deposito de honorarios, de la documentación técnica que establece el artículo 4º de este reglamento, conjuntamente con la constancia
que acredita la entrada en la Oficina Mixta.
Art. 7º - podrá ejercer la inspecciones, a efectos de comprobar el proceso constructivo de la obra, toda persona autorizada por el
Consejo Profesional de la ingeniería con la credencial que al efecto le será extendida.
En toda construcción y, de acuerdo al modelo aprobado por el consejo Profesional, habrá un "libro de obra: bajo la
responsabilidad del ejecutor, que tendrá como finalidad reflejar el adelanto progresivo de los trabajos y la actuación del profesional
interviniente, que deberá asentar por duplicado las etapas más importantes del desarrollo técnico de la obra.
Los profesionales que intervengan en la ejecución de obras, como ejecutores, quedan obligados a mantener en la obra y en
lugar adecuado para su buena conservación, los planos y demás documentos visados por el Consejo profesional y aprobados por
autoridad competente, y el "libro de obra", los que deberán ser presentados cada vez que lo exija la persona autorizada por el consejo
profesional.
El director de obra es responsable de la correcta ejecución de las obras desde el momento en que conste en el acta de
iniciación de las mismas, hasta su completa terminación, incluyendo las posteriores tramitaciones que fueren necesarias ante el
consejo profesional u otras reparticiones públicas.
Art. 8º - Los letreros de obra, consignarán los datos a que hace referencia el decreto nº 784/71, haciéndose constar en forma
completa los nombres y apellidos de o de los profesionales intervinientes. No podrán contener propaganda de tipo comercial alguna y
deberán cumplirse en un todo las normas municipales de aplicación.
MORAGUES
Bertoni
DECRETO 1111/74
La Plata, 29 de marzo de 1974
VISTO:
El expediente nº 2400-6174 de 1973 elevado por el Ministerio de Obras públicas, por el cual se propicia una
modificación en al articulo 9º inciso c) del titulo VIII del Decreto nº 6964/65 "Arancel para la regulación de Honorarios a los
Profesionales de la Ingeniería", y
CONSI
DERANDO :
Que el mismo ha sido aprobado por el Consejo Profesional de la Ingeniería, en uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 7º inciso I) de la Ley 5140.
Que el fin que se ha tenido en cuenta es la situación social de los sectores de bajos recursos, que deseen construir
una casa mediante la utilización de los proyectos tipo elaborados por las reparticiones oficiales correspondientes, tal en este caso el
elaborado por el banco hipotecario nacional.
Que la Contaduría general de la provincia se expide favorablemente.
Que la conformidad con lo dictaminado por el señor Asesor General de Gobierno y la vista del Señor Fiscal de estado,
corresponde dictar el pertinente acto administrativo.
Por ello, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires
DECRETA :
Art. 1º - Modifícase el artículo 9º, inciso c) del titulo VIII, del decreto número 6964/65, el cual deberá regirse en lo sucesivo por el
siguiente texto.
Sección I página
11
¨Dirección de obra proyectada por otro profesional, 50% del honorario correspondiente a dirección de obra. Se exceptúa la
aplicación de este suplemento, cuando el profesional realice la dirección de obras proyectadas por organismos oficiales, como parte
de planes de viviendas individuales y de interés social¨.
Art. 2º - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras Públicas.
Art. 3º - Previa notificación al señor Fiscal de estado, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Oficial y vuelva al
Consejo Profesional de la Ingeniería para su conocimiento y demás efectos.
CALABRO
Liberman
DECRETO Nº 7111/74
La Plata, 22 de octubre de 1974.
VISTO:
El expediente nº 2400-5214 de 1973 del Ministerio de Obras Públicas, por el cual el Consejo Profesional de la
Ingeniería propicia la ampliación del Decreto número 6964 del 24 de agosto de 1965 "Arancel para regulación de Honorarios a los
profesionales de la Ingeniería", en el sentido de establecer una pauta arancelaria en relación a la labor de asesoramiento técnico de
los ingenieros agrónomos a empresas aeroaplicadoras, reglamentadas por decretos 7584/65 y ampliatorios 12314/63 y 2264 de 1965;
y
CONSI
DERANDO :
Que lo solicitado se ajusta a lo establecido por el artículo 7º, inciso c) de la Ley 5140 y, de conformidad con la
dictaminado por el Señor Asesor General de Gobierno y la vista del señor Fiscal de estado, corresponde dictar el pertinente acto
administrativo;
Por ello, el poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires
DECRETA :
Art. 1º - Incorpórase al decreto nº 6964 de fecha 24 de agosto de 1965, en su título VII, como artículo 14, lo siguiente :
ASESORAMIENTO TECNICO A EMPRESAS AEROAPLICADORAS
Honorario básico por asesor técnico de empresas aeroaplicadoras.
a) Será requisito indispensable previo a la inscripción o actualización de inscripción de las empresas aeroaplicadoras, ante la
Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de asuntos Agrarios, la presentación de un contrato con un ingeniero agrónomo
en calidad de asesor técnico de acuerdo con el decreto número 734/71. El honorario mínimo en tal concepto no será inferior
a un mil pesos ($ 1000,00) para el año 1973. Para los años siguientes el monto será actualizado automáticamente con el
índice de variación del costo de vida para el año inmediato anterior que publique la Dirección Nacional de Estadísticas y
Censos u organismo que lo reemplace.
Honorario por asesor técnico para cada trabajo realizado.
b) El honorario mínimo por este concepto será de tres por ciento (3%), aplicado sobre el costo total de la tarea, entendiendo
como tal la suma de los gastos de productos químicos y del costo de operación del avión.
c) La Dirección de Sanidad Vegetal del Ministro de Asuntos Agrarios elevará obligatoriamente al Consejo profesional de la
Ingeniería una lista de las empresas, dentro de los cuarenta y cinco (45) días del cierre del periodo de recepción de
solicitudes en el registro de los ingenieros agrónomos, que actúan como asesores técnicos de las mismas. Informará
asimismo, trimestralmente, las nuevas inscripciones.
d) El asesor técnico presentara nota al consejo profesional de la Ingeniería y duplicado a la Caja de Previsión Social para
profesionales de la ingeniería, que revestirá el carácter de declaración jurada, detallando las tareas realizadas, honorarios
percibidos durante los períodos comprendidos entre el 1º de enero al 30 de junio y desde el 1º de julio al 31 d diciembre de
cada año dentro de los 15 días de concluido cada período.
Art. 2º - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras Públicas (interino).
Art. 3º - Notifíquese al señor Fiscal de Estado, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Oficial y pase al Ministerio
de Obras Públicas para su conocimiento y demás efectos.
CALABRO
Miralles
RESOLUCION Nº 2282
Expediente 11865
La Plata, 14 de febrero de 1977
Sección I página
12
VISTO:
La presentación efectuada por un ingeniero civil, quien solicita a su carácter de profesional y simultáneamente como
empresario, se la permita firmar como constructor de las obras que proyecta y dirige y en las cuales celebra contrato de locación de
obra material en carácter de empresario, y obviar de tal forma tener que figurar como director ejecutivo, y
CONSI
DERANDO :
Que conforme al artículo 4º b) Capítulo I del VII del decreto 6964/65 (arancel vigente) la dirección ejecutiva queda
definida "para el caso de obras por administración en las que el profesional con todas las responsabilidades de director y
constructor, tiene a su cargo mediante un contrato de locación de obra intelectual, tarea que es remunerada mediante
honorarios, devengados acorde al as tasas fijadas en el capitulo II e título VIII, artículo 7º y 8º, y el suplemento determinado
por el artículo 9º inciso d), que se posibilita en concordancia con la Ética Profesional, según Resolución del Honorable
Consejo recaída en el expediente A-26/60, en fecha 20 de octubre de 1960, para el caso de obras ejecutadas por el sistema de
administración o directo del comitente, con la dirección técnica del profesional legalmente habilitado, y, consecuentemente,
no existe contrato de construcción, siendo el propietario o, bien, no responsable jurídico de la obra.
Que la empresa, empresario o constructor por actividad comercial actúa en función de una locación de obra
material, instrumentada por un contrato de construcción y su presencia es posible para quien detente una organización que,
con independencia plena, conjugue los factores de producción, capital, naturaleza y trabajo, asumiendo para si los riesgos
necesarios a los fines de la obtención de un resultado.
Que -por lo expuesto- ambas funciones actúan en áreas distintas, no conciliables con las normas vigentes del
ejercicio profesional, lo cual lleva a concluir la existencia de una colisión entre ambas, de tal manera, e implica que el
director ejecutivo y el empresario (constructor) no hacen procedente la equivalencia que en el caso pretende el profesional
presentante.
Por ello, este Consejo Profesional de la Ingeniería, en uso de las atribuciones que le son propias, en sesión de la
fecha
RESUELVE :
Art. 1º - No acceder a lo solicitado por el señor ingeniero civil recurrente, en mérito a los considerados expuestos.
RESOLUCION Nº 2455
Expediente 13699
La Plata, 27 de febrero de 1978
VISTO:
Que a través de las comunicaciones efectuadas por la Comisión Mixta Central con la Junta Nacional de Granos se ha
esclarecido el trámite de aprobación de la Plantas de Silos y
CONSI
DERANDO :
Que es necesario el dictado de una norma que establezca las tareas profesionales necesarias para la materialización
de este tipo de obras, las que por su complejidad motivan la actuación de un equipo multidisciplinario.
Que parte de la instalaciones se adquieren ya fabricadas, para ser montadas en obra.
Que por lo general actúan mas de una empresa en la ejecución de los trabajos de montaje y/o instalación y/o
construcción de plantas de silos y sus obras complementarias.
Por ello este Consejo Profesional de la ingeniería, en uso de las atribuciones que le son propias y atento a lo
previsto en el artículo 21 del título I del decreto 6964/65, en la sesión de la fecha
RESUELVE :
Art. 1º - A los efectos del ejercicio profesional y de la aplicación de Arancel vigente se establece la siguiente
clasificación :
A) Silos Metálicos : Cilíndrico con techo cónico y de chapas galvanizadas.
Sección I página
13
a)
b)
c)
Silos con piso plano, no tienen problemas por napas freáticas (hasta 2.500 tn)
Silos que tienen fondo en tolva de hormigón armado impermeable (excavado en la tierra) soporta presiones elevadas del
cereal almacenado, descarga por gravedad (hasta 2000 tn).
Silos de fondo elevado en tolva (aéreos) de uso cuando existe agua superficial y cuando los suelos son de poca
capacidad (hasta 450 tn).
Plantas de silos celdas con unidades modulares (de 4000 tn y 8000 tn).
Galpón Silo :
1) Fondo plano de hormigón armado vibrado.
2) Fondo tolva de gran capacidad y permite mecanización completa.
B) Silos de hormigón armado :
1) Estructura monolítica fondo piramidal.
2) Placas premoldeadeas (celdas hexagonales,
octogonales/poligonales
C) Silos neumáticos y galpón silo neumático.
D) Equipos complementarios.
1) Secadores de cereal (varios tipos y modelos)
a) A caballete
b) De torre (o vena o columna)
c) De caballete y vena
d) De plano inclinado
Hay plantas de silos que poseen sistema de control de temperatura automático y que pone en funcionamiento aireación (en toda
la planta o en sectores en especial).
Tiene equipos de aspiración de polvillo en cabezadas de norias y limpiadoras con ciclones, poseen pararrayos y balizamiento
aéreo e instalación contra incendio.
se las titula "Planta Integral de almacenamiento de granos completa" con cubierta unificada con techos individuales; norias elevadoras
a cangilones; transportadores y extractores a paleta o helicoide (en varias capacidades).
Relimolerodes de granos : Equipos de pre limpieza adaptadas a cabezales de norias y máquinas de limpieza.
2) Básculas.
3) instalaciones eléctricas de la planta.
E) Obras anexas : De acuerdo a la importancia que asumen los silos o plantas de silos por su índole funcional existen
complementariamente obras tales como : ramales ferroviarios, accesos viales, suministro de energía eléctrica, desagües, fundaciones,
pavimentos, estudios de suelo que ha menester la intervención de profesionales idóneos para las distintas especialidades.
Art. 2º - En la ejecución de silos o plantas integrales de almacenamiento, las empresas que proveen y/o montan y/o
instalan la planta o el silo propiamente dicho, con sus equipos complementarios; secadores, balanzas, etc., deberán tener un
representante técnico habilitado que percibirá sus honorarios según el artículo 1º del título V.
Art. 3º - El comitente deberá designar el o los directores de obra correspondientes para en control de la fiel
interpretación del proyecto y cumplimiento del contrato al que se refiere el artículo 2º.
Art. 4º - En las obras anexas, deberán actuar los responsables del proyecto, dirección y ejecución según su
especialidad.
Art.5º - En lo que se refiere a incumbencias, se deberá estar a lo dispuesto por las normas legales vigentes y las
resoluciones de este consejo.
Como ejemplo no taxativo se ilustra lo siguiente :
a) Provisión, montaje o instalación de silos, balanzas, secaderos, etc. : ingeniero mecánico, ingeniero industrial, ingeniero
electromecánico.
b) Estudio de suelos y fundaciones, pavimentos, desagües, ramales ferroviarios; ingeniero civil.
c) Edificios : Arquitecto, ingeniero en construcciones, ingeniero civil.
d) Suministro de energía eléctrica : ingeniero electricista.
Art. 6º - Para la instalación de silos o plantas, se consideran por separado las distintas partes de las obras, según la
especialidad profesional que corresponda, cumplimentándose lo dispuesto en los decretos 784/71 y 4123/72.
Art. 7º - En forma análoga se procederá con toda obra de similar complejidad.
RESOLUCION Nº 2574
Expediente 11115
La Plata, 13 de noviembre de 1978
VISTO:
Que por resolución nº 485 bis del 13 de abril de 1970, el Honorable Consejo definió a los efectos de la aplicación del
artículo 1º de la Ley 6075, que locales deben interpretarse como "dependencias en azotea" y,
CONSI
Sección I página
14
DERANDO :
Que es necesario dejar establecido el límite admisible en cuanto a superficie cubierta total de los locales habitables
determinados como "dependencia en azotea".
Por ello el Consejo Profesional de la Ingeniería, en uso de las atribuciones que le son propias, en sesión de la fecha
RESUELVE :
Art. 1º - Sustitúyese el artículo 1º de la Resolución 485 por el siguiente texto :
Art. 1º - Deben considerarse "dependencias en la azotea" a los efectos de la aplicación del artículo 1º de la Ley 6075, los
siguientes :
a) Aquellos locales que - analizado el proyecto - resulten necesarios para la complementación del edificio.
b) Todas aquellas ubicadas en la azotea y consignadas como superficies comunes, en los edificios para ser sometidos al
régimen de la Ley 13512 de propiedad horizontal.
Art. 2º - La clasificación de los locales será la emergente de su definición, teniendo en cuenta su naturaleza intrínseca y su
utilización para las funciones generales del edificio (vivienda de portero, lavadero, caja de ascensores, sala de máquinas, guardería y/o
sala de juegos infantiles, etc.), observando que el uso de cada local es el que resulta de su ubicación y dimensiones, y no de su
consignación arbitraria en los planos.
Art. 3º - Establécese en treinta y cinco metros cuadrados (35 m 2) la superficie cubierta total admisible de la suma de superficies
de los locales habitables (incluyendo sus dependencias complementarias), consignados en la azotea.
Art. 4º - En caso de duda, el Consejo profesional de la ingeniería analizará cada caso en particular y determinará al respecto.
RESOLUCION Nº 3327
Expediente 19876
La Plata, 22 de octubre de 1984
VISTO:
Que el desligamiento de un profesional por disolución del vínculo contractual con el comitente puede reducirse a tres
casos básicamente :
a) por rescisión del contrato, de común acuerdo entre profesional y comitente.
b) Por interrupción de la encomienda unilateralmente por parte del profesional, sin
c) conformidad expresa del profesional; y
CONSI
DERANDO :
Que en el caso a) no existe cuestión alguna que delucidar entre profesional y comitente, mientras que en los casos b)
y c) se origina un conflicto de partes que debe ser resuelto mediante la vía legal correspondiente.
Que no obstante ello, en cualquiera de los tres casos analizados, la intervención de un nuevo profesional en
reemplazo del saliente, debe ajustarse a un método que considere diversos aspectos, a efectos de evitar incurrir en actos violatorios
de la ética profesional.
Por ello este Consejo profesional de la ingeniería, en uso de las atribuciones que le son propias, es sesión de la
fecha
RESUELVE :
Art. 1º - Producida la desvinculación entre profesional y comitente por la interrupción del contrato, la sustitución por un
nuevo profesional a efectos de la continuidad de la tarea, deberá ajustarse a las siguientes pautas mínimas :
a.
- El profesional entrante deberá comunicar fehacientemente mediante carta-documento o telegrama colacionado
al anterior profesional interviniente, que el comitente le ha encomendado continuar la tarea, invitándolo a labrar un
acta conjunta a efectos de establecer el porcentaje efectivamente realizado de la misma bajo su intervención.
b.
- En caso de ausencia de uno de los dos profesionales, el acta podrá ser labrada por el restante profesional en
forma conjunta con un inspector de la repartición a la cual corresponde en el control de la tarea; o con el
comitente, o un testigo hábil con intervención de un escribano público.
c.
- Ambos profesionales deberán comunicar, conjunta o separadamente, a la Oficina Mixta pertinente y a la
Repartición interviniente, la desvinculación del primero y su sustitución por el segundo en la continuidad de la
tarea.
Sección I página
15
Art. 2º - A efectos del visado del legajo profesional entrante, no será exigible por parte de la Oficina Mixta interviniente,
la presentación de la desvinculación de profesional anterior.
Art. 3º - Notifíquese a la Oficina Mixta Central, Delegaciones del Consejo y de Oficinas Mixtas, Departamento TécnicoJurídico y publicítese por medio del boletín informativo.
DECRETO Nº 3995
La Plata, 9 de junio de 1984
VISTO:
El expediente nº 2408-17603/83, del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, mediante el cual el Consejo Profesional
de la Ingeniería de la provincia de Buenos Aires propicia la modificación del Decreto nº 2009/60, reglamentaria de la Ley nº 5965, en lo
relacionado con el ejercicio profesional; y
CONSI
DERANDO :
Que Obras Sanitarias de la Provincia (O.S.B.A.) en su intervención de fs, 7 manifiesta que debería modificarse
solamente el artículo 16 del precitado Decreto, en lo referente a la actuación profesional;
Que dicho criterio, que a su vez es compartido por el aludido Consejo profesional a fs. 10 y 19, es ratificado por Obras
Sanitarias de la provincia en sus informes de fs. 14 y 17.
Que en consecuencia corresponde acceder a lo solicitado, modificando el artículo 16 del citado Decreto nº 2009/60;
Que de conformidad con lo dictaminado por el señor Asesor General de Gobierno (fs. 15), corresponde dictaminar el
pertinente acto administrativo;
Por ello, el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires
DECRETA :
Artículo 1º - Modifícase el artículo 16 del decreto nº 2009/60, reglamentario de la Ley nº 5965, que quedará redactado de la
siguiente manera :
"Artículo 16 - El proyecto deberá ser elaborado por un profesional de la ingeniería habilitado, el cual deberá firmar toda la
documentación técnica correspondiente".
Artículo 2º - El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el departamento de Obras y servicios
Públicos.
Artículo 3º - Regístrese, comuníquese, publíquese, dese al Boletín Oficial y vuelva al Ministerio de Obras y Servicios Públicos
(Obras Sanitarias de la provincia -O.S.B.A.-) para su conocimiento y fines pertinentes.
ARMENDARIZ
Castro
LEY Nº 10251
EL SENADO Y LA CAMARA D DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SANCIONAN CON
FUERZA DE :
LEY :
Art. 1º - Modificase el artículo 179 del Decreto-Ley 6769/958, por el siguiente texto :
1
Ninguna persona será empleada de la Municipalidad cuando tenga directa o indirectamente intereses pecuniario en
contrato, obra o servicio de ella.
2
No podrán asimismo ser Auxiliares del Intendente los profesionales, técnicos y gestores que directa o indirectamente
desarrollen dentro del Partido, actividad privada que requiera resolución Municipal. A aquellos que se encuentren en esa
situación a al fecha de la puesta en vigencia de la presente ley, les será bloqueada la matrícula del ámbito municipal,
quedando facultadas las Municipalidades para establecer compensaciones a los salarios de los agentes comprendidos.
Art. 2º - Derógase el decreto-Ley 9404/979 y toda otra norma que se oponga a la presente.
Art. 3º - Comuníquese al poder Ejecutivo.
Sección I página
16
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los
veintinueve días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro.
El decreto-Ley 6967/58 citado, corresponde a la Legislación orgánica de las municipalidades, y su Artículo 178 aclara :
"El Intendente tendrá como auxiliares para el cumplimiento de sus atribuciones y deberes :
1
A los secretarios y empleados del departamento Ejecutivo.
2
A los organismos descentralizados.
3
A las comisiones de vecinos que se nombren para vigilar la jurisdicción o hacer ejecutar obras o prestar servicios
determinados.
4
A las autoridades policiales establecidas en la jurisdicción de la Municipalidad".
DECRETO Nº 2268/78
La Plata, 16 de noviembre de 1978
VISTO:
Lo actuado en el expediente nº 2240-42/76, y
CONSI
DERANDO:
Que el artículo 6º del decreto 6964/65 - Arancel para Regulación de honorarios a los profesionales de la Ingeniería dispone de la aplicación de dicho arancel aun para los profesionales en relación de dependencia cuando realizan tareas de
proyectistas directores de obras o representantes técnicos;
Que los cuerpos legales que rigen la actividad profesional y sus aranceles en la provincia de Buenos Aires, excluyen
clara y terminantemente su aplicación a los profesionales que se encuentran en relación de dependencia (abogados y productores :
artículo 187 de la ley 5177 y artículo 18 de la ley 8904; médicos: artículo 12, inciso 6, del decreto-ley 5413/58 y su reglamentación ;
profesionales en Ciencias Económicas, Ley 7195, artículo 16, por ejemplo); y es así como el artículo 5º del decreto 6964/65 sienta
también el principio de la incompatibilidad del arancel a los profesionales en relación de dependencia excepcionándolo
infundadamente en el artículo que ahora se modifica;
Que el artículo 32 de la Constitución de la Provincia faculta al Estado Provincial a regular el ejercicio de las
profesiones liberales, pero tales poderes deben ejercerse dentro del justo ámbito que marca la norma constitucional y esto cuando se
trata de profesiones que se ejercen libremente y no en relación de dependencia y en cuanto a las relaciones y responsabilidades que
tal libre ejercicio genera;
Que la medida que instrumenta el presente decreto se inserta en la decisión del Gobierno de circunscribir la regulación
Estatal en materia de ejercicio de profesiones liberales en la exacta medida del interés del Estado, que no es otro que el bien público
general de la población.
Por todo ello el Gobierno de la provincia de Buenos Aires
DECRETA :
Art. 1º - Sustituyese el artículo 6º del decreto nº 6964, del 24 de agosto de 1965 - Arancel para la regulación de
honorarios a los profesionales de la Ingeniería - por el siguiente :
“Art. 6º - En el caso de comitentes particulares, cuando los profesionales asuman la responsabilidad técnica legal de
los trabajos como proyectistas directores de obras o representantes técnicos, corresponde el pago de los honorarios que fija este
arancel, siempre que dichos profesionales no se encuentren en relación de dependencia”
Art. 2º - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el departamento de Gobierno.
Art. 3º - Regístrese, notifíquese al señor Fiscal de Estado, comuníquese, publíquese, dese al Boletín Oficial y
archívese.
SAINT JEAN
Smart
REQUISITOS PARA LA DEMOSTRACION DE LA RELACION DE DEPENDENCIA
RESOLUCIÓN: 608
Código:
Expte.: 767
La Plata, 4 de Agosto de 1999
Sección I página
17
VISTO:
Las diversas y reiteradas consultas efectuadas por matriculados respecto al ejercicio profesional en Relación de
Dependencia, que tiene encuadramiento legal en los términos de loS Decretos 6964/65 y 2268/78;
CONSI
DERANDO:
Que el instructivo con los Requisitos para la demostración de la Relación de Dependencia, incluido el análisis a
efectuar para el reconocimiento del Colegio y las responsabilidades legales respectivas, fue aprobado por el Cuerpo en Sesión Nº 160
del 06/06/95 y remitido a los Distritos para su reconocimiento e implantación nota CS-2497 del 22/06/95; ratificado luego en Sesión Nº
180 del 01/06/96 y comunicada formalmente a la Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de
Buenos Aires;
Que en Sesión Nº 167 del 07/09/95 se aprobó el dictamen de Comisión I y el informe de la Subcomisión de Relación
de Dependencia, sobre la práctica del ejercicio profesional en relación de dependencia, aclarando que la misma no cubre todo el
accionar posible y el reconocimiento del Colegio es para una tarea o tareas determinadas; que el Colegio tiene fijados aranceles
profesionales y no salarios; que si los roles del profesional son diversos, en caso de solicitarse, dicho reconocimiento debería tener en
cuenta todas las labores que realiza; y, además, que el ejercicio profesional implica la actuación personal del ingeniero (art.4º Ley
10.416) y los honorarios profesionales son irrenunciables.Que la Comisión I señala la conveniencia de concretar el dictado de una resolución única que exprese los requisitos y
el procedimiento para el reconocimiento respectivo.Por ello, este Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, en su Sesión nº 228 del
día de la fecha, en uso de las atribuciones que le son propias.-
RESUELVE:
Art. 1º.- Apruébase el INSTRUCTIVO con los Requisitos para la Demostración de la Relación de Dependencia y el
reconocimiento del Colegio, que se incorpora como Anexo I.
Art. 3º.- Notifíquese a quienes corresponda. Cumplido, agréguese a sus antecedentes.-
INSTRUCTIVO
REQUISITOS
PARA LA DEMOSTRACIÓN DE LA RELACION DE DEPENDENCIA
1º.- Nota del o los profesionales responsables de las obras solicitando el reconocimiento de Relación de Dependencia.2º.- Presentación de la documentación técnica correspondiente, la que será analizada en cada caso, incluyendo presupuesto de la
obra, instalación o tarea/s efectuar y plazo de ejecución de la/s misma/s.3º.- Incluir en la documentación a presentar un plan de actividades del trabajo sobre el cual se pretende el Reconocimiento de
Relación de Dependencia (R.R.D.), con una estimación de los días de labor.4º.- Certificación por Contador Público debidamente habilitado si consta en los libros de Contabilidad de la Empresa comitente la
existencia del contrato de trabajo.5º.- Informe de las remuneraciones mensuales percibidas por el profesional en todo el tiempo que lleva desempeñándose para la
empresa comitente y los aportes realizados a los fondos de la Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades
Civiles, certificado por Contador Público debidamente autorizado.
RECONOCIMIENTO DEL COLEGIO
ANÁLISIS A EFECTUAR PARA EL RECONOCIMIENTO
a)
Se considerará la Relación de Dependencia exclusivamente para la ejecución de obras privadas, ya que el Decreto 2268/78
excluye expresamente las obras públicas a esos efectos.b)
El coeficiente de Relación entre la remuneración en la relación de dependencia y el honorario de tablas, deberá ser igual o
mayor a 0,50.El Honorario dividido por los días de labor estimados (art.3º), medidos en meses, multiplicado por el Coeficiente de Relación
da el honorario comparativo, que se confronta con la remuneración mensual declarada, debiendo presentarse contrato por la
diferencia si esta última fuera menor que el honorario comparativo.
c)
Se llevará en el C.S. un Registro de los Reconocimientos de Relación de Dependencia, para evitar que superposiciones de
ellos para un mismo profesional puedan desvirtuar su validez.Sección I página
18
d)
En oportunidad de otorgarse el Reconocimiento de Relación de Dependencia, se comunicará al profesional que debe
informar inmediatamente cualquier interrupción o desvinculación que eventualmente afectara las tareas a su cargo y notificarle que,
por el ejercicio profesional, le corresponden todas las responsabilidades civiles, penales y administrativas emergentes de la función
profesional desempeñada.
RESPONSABILIDADES LEGALES
a)
RESPONSABILIDAD CIVIL:
La responsabilidad civil de los Ingenieros se encuentra delimitada por las normas que dimanan del Código Civil de la
Nación.
La misma resulta puntual en el caso del desenvolvimiento profesional con relación a los daños y perjuicios que por la
actuación de los Ingenieros pueda resultar a sus comitentes o terceros. Puede tener diversos orígenes, los que se encuentran
tipificados en normas del Código citado y que pueden estar -a título ejemplifivativo- vinculados a diferencias en las obras, y su
consecuente responsabilidad por evicción, transmisiones e inscripciones regístrales en cuestiones sucesorias que puedan verse
impedidas por deficientes trabajos profesionales, etc.
El plazo de prescipción de las acciones de los comitentes contra los profesionales por los vicios que las actuaciones
pudiera contener, está previsto en cada caso por normas específicas de0l Código Civil, variando los plazos según los casos, razón por
la CUAL ESTANDO PREVISTO EN LA Ley no es necesario mencionarlo.
b)
RESPONSABILIDAD PENAL:
La responsabilidad penal de los Ingenieros se determinará en cada caso concreto determinado si la conducta asumida
por el profesional tipificada en alguna norma específica del Código Penal de la Nación.
Resultando la responsabilidad penal de carácter especifico y estricto, su concreción se limita a que el profesional
hubiera actuado con dolo o culpa (resultando esta última por imprudencia o negligencia), es decir de marco legal mucho más estrecho
que la culpa civil.
La adecuación a los tipos penales específicos de cualquier hecho o acto efectuado por un Ingeniero será materia de
una investigación especifica por la autoridad competente en cada provincia o en el ámbito federal según el caso.
c)
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL:
Se encuentra estrechamente vinculada a los dos acápites anteriores, además de poder ser alcanzada por la actividad
disciplinaria y funciones delegadas que los Colegios tienen para investigar y/o sancionar, según los casos, la actividad profesional
conforme a las leyes y reglamentos que en su consecuencia se dicten, y que hacen a la creación y funcionamiento de los Colegios
Profesionales.
d)
RESPONSABILIDAD ETICA Y DISCIPLINARIA:
Las cuestiones vinculadas a la responsabilidad ética y disciplinaria de los profesionales de la Ingeniería, se encuentra
específicamente deslindada por las normas que al respecto ha dictado cada Colegio para reglamentar el ejercicio profesional. La
jurisdicción para someterse a tales reglamentaciones está asumida por los Tribunales creados por las Leyes que dan origen a los
Colegios, los cuales por su carácter jurisdiccional son autónomos de las autoridades Colegiales, preservando de esta manera su
independencia.
DECRETO 8.409
La Plata, 14 de noviembre de 1986
VISTO:
El presente expediente 2.200-6.116/86, por el que el Consejo Profesional de la Ingeniería solicita se dicte el acto
administrativo que reglamente la actuación de los profesionales de la ingeniería en tareas de agrimensura, ello, frente a la creación del
Consejo Profesional de Agrimensura, y
CONSI
DERANDO:
Que ante la presentación similar de la entidad recurrente, se dictó la Resolución del señor Ministro de Gobierno N°
1.493 de fecha 19 de septiembre del corriente año, por la cual se estableció que la cuestión planteada debía ser sometida a
consideración de la Comisión Interprofesional Coordinadora que establece el artículo 74 de la Ley 10.321, modificada por su similar
10.415.
Que, de lo actuado con posterioridad al dictado de dicha Resolución, surge que el problema planteado fue sometido a
consideración de la mencionada Comisión Interprofesional Coordinadora, sin haberse arribado a ningún acuerdo.
Que, ante tal circunstancia corresponde que el Poder Ejecutivo, en ejercicio de las facultades que le acuerda el
precitado artículo 74 resuelva la cuestión planteada.
Por ello y atento lo dictaminado al respecto por la Asesoría General de Gobierno, el GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Sección I página
19
DECRETA:
Art. 1°.- Establécese que el Consejo Profesional de la Ingeniería y el Consejo Profesional de la Agrimensura, deberán
atenerse a las incumbencias profesionales correspondientes a cada título universitario, de acuerdo a las normativas vigentes en la
materia, emanadas de los organismos nacionales competentes (Resolución N° 1560/80 y modificatorias del Ministerio de Educación y
Justicia), correspondiendo a cada uno, visar la documentación relacionada con los trabajos profesionales que, dentro del marco de
esas incumbencias, puedan realizar sus profesionales matriculados.
Art. 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Gobierno.
Art. 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial, por el Departamento Mesa de Entradas de la
Dirección de Despacho del Ministerio de Gobierno notifíquese al Consejo Profesional de la Ingeniería y al Consejo Profesional de la
Agrimensura el presente decreto y archívese.
ARMENDARIZ
Portesi
LEY 10416
Ejercicio de la profesión de ingeniero en el ámbito de la provincia de Buenos Aires
El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sanciona con fuerza de LEY
TITULO I
DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CAPITULO I
REQUISITOS DEL EJERCICIO PROFESIONAL
Art. 1º - El ejercicio de la profesión de ingeniero en todas sus ramas, en el territorio de la provincia de Buenos Aires, queda
sujeto a las disposiciones de la presente ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, salvo en lo que dicho ejercicio
concierna a las actividades profesionales reguladas por otras leyes específicas.
Art. 2º - Las especialidades incluidas en el artículo anterior requieren para su ejercicio las siguientes condiciones :
1.
2.
3.
4.
Poseer debidamente registrado y legalizado el diploma de ingeniero, expedido por Universidades del Estado Nacional, de
las Provincias o Universidades privadas que funcionasen en la Nación, y cuyo diploma haya sido expedido de conformidad
con las leyes o Decretos Nacionales que reglamenten la misma.
Poseer debidamente reconocido o revalidado y registrado diploma expedido por Universidades en el extranjero, o tener ese
ejercicio amparado por Convenios internacionales de la Nación Argentina.
Cumplir, los ingenieros diplomados en el extranjero y contratados para ejecutar en la provincia, los requisitos que
establezcan las normas legales vigentes.
Encontrarse inscriptos en la matrícula del Colegio y haber abonado la cuota de colegiación por cada período anual que se
establezca.
Art. 3º - A los fines de esta Ley se considera ejercicio profesional, toda actividad técnica, pública o privada, que importe,
conforme a las incumbencias pertinentes, atribuciones para desempeñar las siguientes tareas :
1
El ofrecimiento, la contratación y la prestación de servicios que impliquen o requieran los conocimientos de los ingenieros
incluidos en la presente Ley.
2
El desempeño de cargos, funciones o comisiones en entidades públicas o privadas que impliquen o requieran los
conocimientos propios de los ingenieros incluidos en la presente ley.
3
La presentación ante las autoridades o reparticiones de cualquier documento, proyecto, plano, estudio o informe parcial
sobre asuntos que le sean requeridos.
4
La investigación, experimentación, realización de ensayos y divulgación técnica o científica.
Art. 4º - El ejercicio profesional implica sin excepción alguna la actuación personal, prohibiéndose en consecuencia la cesión del
uso del título o firma del ingeniero.
Art. 5º - En todos los casos del ejercicio de la profesión deberá enunciarse con precisión el título habilitante excluyendo toda
posibilidad de error o duda al respecto. Considérase como uso del título el empleo de términos, leyendas, insignias, emblemas,
dibujos y demás expresiones de la que pueda inferirse la idea de ejercicio profesional.
Art. 6º - Toda empresa que se dedique a la ejecución de trabajos, ya sean estos públicos o privados, atinentes a lo determinado
en la presente ley, deberá contar por lo menos con un representante técnico profesional, de los comprendidos en el artículo 1º u otros
profesionales habilitados por otras normas legales vigentes para la cumplimentación de la función, siempre que las incumbencias
atribuidas a las profesiones así lo permitan.
Sección I página
20
CAPITULO II
DE LA INSCRIPCION EN LA MATRICULA
Art. 7º - La inscripción en la matrícula se efectuará a solicitud del interesado, quien deberá dar cumplimiento a los requisitos que
a continuación se determinan :
1
Acreditar identidad.
2
Presentar título habilitante.
3
Declarar domicilio real, y legal, éste último en jurisdicción provincial.
4
Declarar no estar afectado por las causales de inhabilitación para el ejercicio profesional.
Art. 8º - Están inhabilitados para el ejercicio profesional :
1
Todos los condenados criminalmente por la comisión de delitos de carácter doloso, mientras dure la condena.
2
Todos aquellos condenados a pena de inhabilitación profesional, mientras dure la misma.
3
Los fallidos o concursados mientras no fueran rehabilitados.
4
Los excluidos definitivamente o suspendidos del ejercicio profesional por otros Colegios o Consejos Profesionales, en
virtud de sanción disciplinaria mientras dure la misma.
Art. 9º - El Colegio verificará si el profesional reúne los requisitos exigidos para su inscripción; en caso de comprobarse que no
se reúnen los mismos, el Consejo Superior rechazará la petición. Efectuada la inscripción, el Colegio devolverá el diploma y expedirá
de inmediato un certificado habilitante.
Art. 10º - Serán causales para la cancelación de la matrícula :
1
Enfermedad física o mental que inhabilite para el ejercicio de la profesión.
2
Muerte del profesional.
3
Inhabilitación permanente o transitoria, mientras dure, emanada de Tribunal de Disciplina.
4
Inhabilitación permanente o transitoria, mientras dure, emanada de sentencia Judicial.
5
A petición del propio interesado.
6
inhabilitación o incompatibilidades previstas por esta ley.
Art. 11º - El profesional cuya matrícula haya sido cancelada o suspendida, podrá presentar nueva solicitud, probando ante el
Consejo Superior haber desaparecido las causales que motivaron la cancelación o suspensión.
Art. 12º - La decisión de cancelar, suspender o denegar la inscripción en la matrícula será tomada por el Consejo Superior
mediante el voto de los dos tercios (2/3) de la totalidad de los miembros que lo componen.
Esta medida será apelable mediante recurso de revocatoria interpuesto ante el mismo Consejo Superior dentro del término de
cinco (5) días hábiles de notificada la decisión tomada. En caso de que fuera desestimada, podrá recurrirse en apelación ante la
cámara de Apelaciones en la civil y Comercial en Turno de Departamento Judicial de La Plata, dentro de los diez (10) días hábiles de
practicada la correspondiente notificación, aplicándose el procedimiento establecido por el Decreto-Ley 9398/79, modificado por su
similar 9671/81, o el que en el futura lo modificare o sustituyere.
Art. 13º - La matriculación obligatoria en el Colegio creado por esta Ley, para el ejercicio profesional, no implica restricción a los
profesionales en libre ejercicio del derecho de asociarse y agremiarse con fines útiles.
CAPITULO III
DEBERES Y DERECHOS DE LOS PROFESIONALES
Art. 14º - Son deberes y derechos de los profesionales colegiados :
1- Ser defendidos por el Colegio a su pedido y previa consideración de los Organismos del mismo en todos aquellos casos en
que sus intereses profesionales, en razón del ejercicio de la profesión, fueran lesionados.
2- proponer por escrito o verbalmente a las Autoridades del Colegio las iniciativas que considere necesarias para el mejor
desenvolvimiento institucional.
3- Utilizar los servicios y dependencias que, para beneficio general de sus miembros determine el Colegio.
4- Comunicar dentro de los treinta (30) días de producido, todo cambio de domicilio real y legal.
5- Emitir su voto en las elecciones y ser electo para desempeñar cargos en los órganos directivos del Colegio.
6- Denunciar al Colegio Directivo o Consejo Superior, los casos de su conocimiento que configuren ejercicio ilegal de la
profesión.
7- Colaborar con el Colegio en el desarrollo de su cometido, contribuyendo al prestigio y progreso de la profesión.
8- Abonar con puntualidad las cuotas decolegiación a que obliga la presente ley.
9- Cumplir estrictamente las normas legales en el ejercicio profesional, como también las reglamentaciones internas,
acuerdos y resoluciones emanadas de las Autoridades del Colegio.
10- Integrar las Asambleas y concurrir con voz a las Sesiones del Consejo Directivo del Distrito y del Colegio Superior.
11- Comparecer ante las Autoridades del Colegio cuando le sea requerido.
CAPITULO IV
REGIMEN DISCIPLINARIO
Art. 15º - Es obligación del colegio fiscalizar y promover el correcto ejercicio de la profesión, y el decoro profesional de sus
colegiados, a cuyo efecto se le confiere poder disciplinario para sancionar transgresiones a la ética profesional, sin perjuicio de la
Sección I página
21
jurisdicción correspondiente a los poderes públicos. La potestad disciplinaria del Colegio, de la que trata el presente artículo será
ejercido por medio de su tribunal de Disciplina.
Art. 16º - Los colegiados conforme a esta Ley quedan obligados a la observancia de sus disposiciones, de las normas de ética
profesional y sujetos a la potestad disciplinaria del Colegio por las siguiente causas :
1
Condena criminal por delito doloso común o culposo profesional o sancionado con las accesorias de inhabilitación
profesional.
2
Violación de la disposiciones de esta Ley, de su Reglamentación o del código de Etica profesional.
3
Retardo, negligencias frecuentes, ineptitud manifiesta y omisiones en el cumplimiento de las obligaciones legales y deberes
profesionales.
4
Infracción manifiesta o encubierta de las normas referentes a aranceles y honorarios, conforma a lo prescripto en la
presente y otras leyes.
5
Violación del régimen de incompatibilidad establecido en esta Ley.
6
Toda acción o actuación pública o privada, que no encontrando en las causales prescriptas precedentemente, comprometa
en honor y la dignidad de la profesión.
Art. 17º - Las sanciones disciplinarias, que en todos los casos se aplicarán conforme a lo que establezca la Reglamentación,
son las siguientes :
1
Advertencia privada ente el Tribunal de Disciplina, o ante el Consejo superior.
2
Censura, en las mismas formas previstas en el inciso anterior.
3
Censura pública, a los reincidentes de las sanciones precedentes.
4
Multa de hasta treinta (30) veces el importe de la cuota anual de matriculación.
5
Suspención de hasta dos (2) años en el ejercicio de la profesión.
6
Cancelación de la matrícula.
Art. 18º - Sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias establecidas por el artículo anterior, el matriculado hallado
culpable, podrá ser inhabilitado, temporaria o definitivamente, para formar parte de los órganos de conducción del Colegio.
Art. 19º - Las sanciones previstas en el artículo 17º, incisos 3,4,5, y 6 se aplicarán por el Tribunal de Disciplina con el voto de por
lo menos cuatro (4) de sus miembros y serán apelables, de acuerdo a lo normado por el artículo 12º, segundo párrafo.
Art. 20º - El Consejo Directivo del Distrito resolverá ante la comunicación de irregularidades cometidas por un colegiado si cabe
instruir proceso disciplinario. En caso afirmativo remitirá los antecedentes al Tribunal de Disciplina.
Art. 21º - El Tribunal de Disciplina dará vista a las actuaciones instruidas al imputado, emplazándolo en el mismo acto para que
presente pruebas y alegue su defensa dentro de los treinta (30) días corridos, a contar desde el día siguiente de su notificación.
Producidas las pruebas y presentada la defensa, el Tribunal resolverá la causa dentro de los sesenta (60) días corridos y comunicará
su decisión al Consejo Superior para su conocimiento y ejecución de la sanción correspondiente. Toda resolución del Tribunal deberá
ser siempre fundada.
Art. 22º - En el supuesto caso de que la sanción recaída sea de cancelación de la matrícula, el profesional no podrá solicitar su
reincorporación hasta que haya transcurrido el plazo que al efecto determine la Reglamentación, plazo que no podrá exceder en diez
(10) años.
Art. 23º - Las acciones disciplinarias prescriben a los dos (2) años de haberse tomado conocimiento del hecho que de lugar a la
sanción. La prescripción se interrumpirá durante la tramitación del proceso disciplinario.
Art. 24º - El tribunal podrá ordenar de oficio las diligencias probatorias que estime necesarias, pudiendo requerir información a
las Reparticiones públicas o Entidades privadas. Mantendrá el respeto y decoro debido durante el procedimiento, estando facultado
para sancionar con pena de multa a los matriculados que no lo guarden o entorpecieren. El monto de la suma se fijará en atención al
caso particular, pero no podrá exceder al equivalente a la cuota anual de matriculación.
TITULO II
DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CAPITULO I
CARACTER Y ATRIBUCIONES
Art. 25º - Créase el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires que tendrá a su cargo, en su ámbito, el gobierno de la
matrícula respectiva ajustándose a las disposiciones de la presente Ley.
El Colegio funcionará con el carácter, derechos y obligaciones de las personas de derecho público no estatal.
Prohíbese el uso de Asociaciones o Entidades particulares de la denominación Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires u otras que por su semejanza puedan inducir a confusiones.
Art. 26º - El Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires tendrá los siguientes deberes y atribuciones :
1
Ejercer el gobierno de las matrículas de los ingenieros habilitados para actuar profesionalmente en el ámbito de la
Provincia.
2
Realizar el contralor de la actividad profesional en cualquiera de sus modalidades.
3
Entender en todo lo concerniente al ejercicio ilegal de la profesión, arbitrando en su caso, las medidas conducentes para
hacer efectiva la defensa de la profesión o de sus colegiados.
4
Ejercer el poder disciplinario sobre sus colegiados y aplicar las sanciones a que hubiere lugar.
5
Dictar su código de Ética Profesional y Reglamento interno.
6
Propiciar las reformas que resulten necesarias a toda forma que haga al ejercicio profesional que compete a su gobierno
institucional.
Sección I página 22
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Asesorar a los poderes públicos, en especial a las Reparticiones Técnicas Oficiales en asuntos de cualquier naturaleza
relacionados con el ejercicio de la profesión de sus colegiados.
Gestionar ante las autoridades pertinentes la delimitación de las incumbencias profesionales de sus matriculados.
Dirimir con las autoridades de los otros Colegios Profesionales las cuestiones que puedan suscitarse en el ejercicio
compartido de las profesiones, así como todo otro asunto de interés común. En caso de divergencia recurrir a la Justicia en
defensa del ejercicio profesional de sus colegas.
Asesorar al Poder Judicial, cuando éste lo solicite, acerca de la regulación de los honorarios profesionales, por la actuación
de sus colegiados en peritajes judiciales o extrajudiciales.
Colaborar con las autoridades universitarias en la elaboración de planes de estudios, estructuraciones de la carreras de
ingeniería y en general, en todo lo relativo a la deleitación de los alcances de los títulos que emitan.
Realizar arbitrajes entre comitentes y profesionales o entre estos últimos, como también contestar toda consulta que se le
formule.
Ejercer la defensa y protección de sus colegiados en cuestiones relacionadas con la profesión y su ejercicio.
Integrar organismos profesionales provincias y nacionales del país o del extranjero, en especial con aquellas de carácter
profesional o universitario.
defender los miembros del Colegio para asegurarse el libre ejercicio de la profesión conforme a las leyes, y promover el
desarrollo social, estimular el progreso científico y cultural, la actualización y perfeccionamiento, la solidaridad, la cohesión
y prestigio profesional e sus colegiados.
Promover y participar con delegados o representación, en reuniones, conferencias o congresos.
Propender al perfeccionamiento de los beneficios inherentes a la seguridad social de los colegiados.
Establecer el monto y la forma de la percepción de las cuotas de matriculación y ejercicio profesional.
Fundar y mantener bibliotecas, con preferencia de material referente a la profesión como así editar publicaciones de utilidad
profesional.
Proponer el régimen de aranceles y honorarios para el ejercicio profesional y gestionar su aprobación por poderes
públicos.
Realizar toda otra actividad vinculada con la profesión.
Art. 27º - El colegio de ingenieros de la Provincia de Buenos Aires podrá ser intervenido por el poder Ejecutivo cuando mediare
causal grave debidamente documentada y al solo efecto de su reorganización, la que deberá cumplirse dentro del plazo improrrogable
de noventa (90) días corridos. La resolución que ordene la medida debe ser fundada. La designación de interventor deberá recaer en
un profesional matriculado en el respectivo Colegio. Si la reorganización no se realizara en el plazo de indicado precedentemente,
cualquier colegiado podrá accionar ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para que ésta disponga de la
reorganización dentro del término de treinta (30) días corridos.
Art. 28º - El Colegio de la provincia podrá intervenir en cualquier Colegio de Distrito, cuando advierta que actúa en cuestiones
notoriamente ajenas a las especificas y exclusivas que la presente ley le asigna, o no hace cumplir las mismas. La intervención se
realizará al solo efecto de su reorganización, a la que deberá cumplirse dentro del plazo improrrogable se sesenta (60) días corridos.
Art. 29º - En caso de que en el ámbito del ejercicio profesional referido al Colegio creado por la presente Ley, el campo de sus
especialidades vigentes o a crearse, mostrará la conveniencia de ordenar la gestión colegial por ramas o especialidades afines, la
Asamblea podrá disponer la creación de Departamentos por Especialidades .
Art. 30º - El Colegio creado por la presente ley, tiene capacidad legal para adquirir bienes y enajenarlos a título gratuito u
oneroso; aceptar donaciones o legados, contraer prestamos comunes prendarios o hipotecarios ante instituciones públicas o privadas,
celebrar contratos, asociarse con fines útiles con otras entidades de la misma naturaleza y ejecutar toda clase de actos jurídicos que
se relacionen con los fines de la institución.
CAPITULO II
AUTORIDADES DEL COLEGIO
Art. 31º - Son órganos directivos del Colegio de la Provincia de Buenos Aires :
1
- La Asamblea
2
- El Consejo Superior
3
- El Tribunal de Disciplina
CAPITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
Art. 32º - LA Asamblea es la autoridad máxima del colegio, estará integrada por los miembros titulares de los Consejos
Directivos de los Colegios de Distrito. Cada uno de los representantes tendrá derecho a un voto.
Ante la imposibilidad fundada de participación en la Asamblea de los miembros titulares, cada Colegio de Distrito podrá
incorporar a los suplentes que corresponda.
La Asamblea será presidida por el Presidente del Colegio, el que solo tendrá voto en caso de empate.
Art. 33º - En las Asambleas podrán participar con voz, pero sin voto, todos los profesionales matriculados en la Provincia que se
encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos de colegiados.
Artí. 34º - Las Asambleas podrán ser de carácter ordinario y extraordinario, y serán convocadas por lo menos treinta (30) días
corridos de anticipación para las primeras y con diez (10) días corridos para las segundas, mediante publicación durante tres (3) días
corridos en el Boletín Oficial y en un Diario de circulación en toda la Provincia. En todos los casos deberá establecerse el Orden del
Sección I página
23
día para el que fuera citado con la misma anticipación. En la Asamblea solo podrán ser tratados los temas incluidos en el Orden del
Día de la convocatoria, siendo absolutamente nula toda resolución que se adopte en temas o cuestiones no incluidas en él.
En las Asambleas se llevará un libro en el que se registrará la firma de los asistentes.
Art. 35º - La Asamblea Anual Ordinaria re reunirá una vez cada año, en el lugar, fecha y forma que determine el Reglamento,
para tratar la Memoria Anual y el balance del Ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de cada año. el Presupuesto de Gastos y
Cálculo de Recursos para el siguiente Ejercicio Económico, tanto para el Colegio Provincia como para los Colegios de Distrito, así
como también todas las cuestiones de competencia del Colegio incluidos en el Orden del día.
Art. 36º - Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias sesionarán con la presencia de dos tercios (2/3) de los representantes de
los Distritos y serán válidas las resoluciones que se adopten por simple mayoría de votos, salvo que por la ley se determine un
porcentaje mayor. Los integrantes de la Asamblea que no concurran, sin causa debidamente justificada, se harán pasables de las
sanciones que determine el reglamento.
Art. 37º - Las Asambleas podrán ser convocadas :
1
Por el Consejo Superior.
2
Por pedido expreso de, por lo menos, tres (3) Consejos Directivos de Distrito.
3
Por pedido expreso de, por lo menos, el cinco (5) por ciento de los matriculados en el Colegio.
CAPITULO IV
DEL CONSEJO SUPERIOR
Art. 38º - El Colegio de la Provincia creado por esta Ley, será conducido por un Consejo Superior integrado por un (1)
Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario, un (1) Tesorero, y tantos Vocales titulares y suplentes como Colegios de Distrito
hubieren, los cuatro (4) mencionados en primer término constituirán la Mesa Ejecutiva.
Art. 39º - Los miembros de la mesa Ejecutiva serán elegidos por el voto directo de los colegiados que figuren en el Padrón
Electoral Provincia.
En caso de haberse constituido por resolución de Asamblea los Departamentos por Especialidades, los miembros de la Mesa
Ejecutiva no podrán corresponder a un mismo Departamento, excepto en el caso de que todos los Departamentos estuvieren
representados en dicha Mesa Ejecutiva.
Los Vocales titulares y suplentes serán elegidos por el voto directo de los colegiados inscriptos, en los Colegios de Distrito, a
razón de un (1) Vocal y un (1) Vocal suplente por cada Distrito.
Art. 40°.- Los integrantes del Consejo Superior durarán tres (3) años en sus funciones y podrán ser reelegidos por dos (2)
períodos consecutivos y sin limitación en períodos alternados.
Art. 41°.- El Consejo Superior deberá sesionar por lo menos una vez al mes, con excepción del mes de receso del Colegio,
determinado por el Consejo Superior en su primera reunión. El quórum para sesionar válidamente será de la mitad más uno de sus
miembros titulares; sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría de los miembros presentes, salvo la decisión de intervenir un
Colegio de Distrito, que deberá adoptarse por una mayoría de dos tercios (2/3) de los miembros del Consejo. En todos los casos,
existiendo empate el Presidente tendrá doble voto.
Art. 42°.- El Consejo Superior sesionará regularmente en la sede del Colegio, pero circunstancialmente podrá hacerlo también
en otro lugar de la Provincia, con citación especial y dejando constancia de ello.
Art. 43°.- El Consejo Superior es el órgano ejecutivo y de gobierno del Colegio, lo representa en sus relaciones con los
colegiados, los terceros y los poderes públicos.
Art. 44°.- Son deberes y atribuciones del Consejo Superior:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Resolver las solicitudes de inscripción en la matrícula.
Atender la vigilancia y registro de las matrículas.
Cuidar que nadie ejerza ilegalmente la profesión, que corresponda a sus colegiados.
Cumplir y hacer cumplir esta ley y toda norma reglamentaria que en su consecuencia se dicte.
Convocar a las Asambleas y fijar el Orden del Día, cumplir y hacer cumplir las decisiones de aquéllas.
Intervenir los Colegios de Distrito en los casos previstos en el artículo 28°.
Elevar al Tribunal de Disciplina los antecedentes de las transgresiones a la ley, su Reglamentación o normas
complementarias dictadas en su consecuencia, así como solicitar la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar y
ejecutar las mismas formulando las comunicaciones que correspondan.
Administrar los bienes del Colegio y proyectar el Presupuesto Anual del Colegio Provincial y de los Colegios de Distrito.
Adquirir toda clase de bienes, aceptar donaciones o legados, celebrar contratos y en general realizar todo acto jurídico
relacionado con los fines de la Institución.
Enajenar los bienes muebles e inmuebles registrables del Colegio, o constituir derechos reales sobre los mismos, “ad
referéndum” de la Asamblea.
Representar a los colegiados ante las autoridades administrativas y las entidades públicas o privadas, adoptando las
disposiciones necesarias para asegurarles el ejercicio de la profesión.
Proyectar las obras previstas en el artículo 26°, incisos 5 y 6, y elevarlas a la aprobación de la Asamblea.
Establecer el monto y la forma de hacer efectivas las cuotas de matriculación y ejercicio profesional “ad referéndum” de
la Asamblea.
Sección I página
24
14. Establecer el plantel básico del personal del Colegio de la Provincia y de los Colegios de Distrito: nombrar, renovar y
fijar las remuneraciones del personal del Colegio y establecer sus condiciones de trabajo.
15. Contratar los servicios de profesionales que resulten necesarios para el mejor cumplimiento de los fines de la
Institución, como así convenir sus honorarios.
16. Propiciar las medidas y normas tendientes a obtener los beneficios de la seguridad social para los colegiados, así como
gestionar créditos para el mejor desenvolvimiento de la profesión.
17. Expedir los mandatos que resulten necesarios para el mejor cumplimiento de los fines de la Institución.
18. Proponer modificaciones al régimen de aranceles y honorarios de sus colegiados y gestionar su aprobación por los
poderes públicos.
19. Intervenir a solicitud de partes en todo diferendo que surja entre los colegiados o entre éstos y sus clientes, sin perjuicio
de la intervención que corresponda a la Justicia.
20. Celebrar convenios con la Administración Pública o con Instituciones similares, en el cumplimiento de los objetivos del
Colegio.
21. Designar y remover delegados para reuniones, congresos o conferencias, así como los miembros de las Comisiones
Internas del Colegio.
22. Editar publicaciones y fundar y mantener bibliotecas con preferencia de material referente a la profesión de sus
colegiados.
23. Toda otra función administrativa que resulte necesaria para el mejor cumplimiento de los objetivos del Colegio.
Art. 45°.- Para ser miembro del Consejo Superior se requiere:
1. Acreditar antigüedad mínima de cuatro (4) años en el ejercicio de la profesión en la Provincia de Buenos Aires.
2. Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos del colegiado.
CAPITULO V
TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Art. 46°.- El Tribunal de Disciplina se compondrá de cinco (5) miembros titulares y cinco (5) suplentes que serán elegidos
simultáneamente con el Consejo Superior de la misma forma que la Mesa Ejecutiva; durarán tres (3) años) en sus funciones y podrán
ser reelegidos.
En caso de haberse constituido por resolución de Asamblea los Departamentos por Especialidades, los miembros titulares
del Tribunal de Disciplina no podrán corresponder a un mismo Departamento, excepto el caso de que todos los Departamentos
estuvieren representados en dicho Tribunal de Disciplina.
Art. 47°.- Para ser miembro del Tribunal de Disciplina se requerirán diez (10) años de ejercicio profesional y hallarse en el pleno
ejercicio de los derechos del colegiado; no pudiendo sus integrantes formar parte del Consejo Superior ni de los Consejos Directivos
de Distrito.
Art. 48°.- El Tribunal de Disciplina sesionará válidamente con la presencia de no menos de cuatro (4) de sus miembros. Al entrar
en funciones el Tribunal designará de entre sus miembros un (1) Presidente y un (1) Secretario. Deberá sesionar asistido por un (1)
Secretario “ad hoc” con título de Abogado.
Art. 49°.- Los miembros del Tribunal de Disciplina deberán excusarse y podrán a su vez ser recusados, cuando concurrieren en
lo aplicable, cualesquiera de las causales previstas en el artículo 22° del Código de Procedimiento en lo Penal de la Provincia de
Buenos Aires.
Art. 50°.- En caso de recusación, excusaciones o licencias de los miembros titulares, serán reemplazados provisoriamente por
los suplentes, en el orden establecido. En caso de vacancia definitiva el suplente que corresponda en el orden de la lista se
incorporará al Cuerpo con carácter permanente.
Art. 51°.- Las decisiones del Tribunal serán tomadas por simple mayoría de los miembros presentes. En caso de empate el voto
del Presidente será considerado como doble a ese solo efecto.
CAPITULO VI
DEL REGIMEN ELECTORAL
Art. 52°.- La elección de las autoridades del Colegio se realizará cada tres (3) años, con una anticipación no mayor de quince
(15) días a la fecha fijada para la realización de la Asamblea General Ordinaria. El Consejo Superior convocará a elecciones con una
anticipación no menor de sesenta (60) días de la fecha fijada del acto eleccionario, especificando los cargos a cubrir y las
disposiciones reglamentarias que regirán el mismo. El acto eleccionario se realizará en forma simultánea en todos los Distritos,
debiendo votar los matriculados a los candidatos a integrar el Consejo Superior, el Tribunal de Disciplina, y los Consejos Directivos de
Distrito, en listas separadas.
Art. 53°.- Las listas que habrán de participar en la elección estarán compuestas por un número de candidatos igual al número de
cargos a cubrir y deberán ser oficializadas por la Junta Electoral, hasta treinta (30) días antes de la fecha fijada para el acto. Las listas
deberán estar avaladas con las firmas de sus integrantes y patrocinadas por un número no inferior a cien (100) matriculados en
condiciones de votar, las listas provinciales, y por lo menos veinte (20) matriculados en las mismas condiciones de listas de Distrito.
Art. 54°.- El voto será secreto y obligatorio, debiendo emitirlo personalmente todos los matriculados en condiciones de votar, en
los lugares establecidos por la Junta Electoral Provincial. Aquellos matriculados que no cumplieron con la obligación de emitir su voto,
sin causa debidamente justificada, serán sancionados con una multa que al efecto fijará el Consejo Superior con anterioridad al acto .
Sección I página
25
Art. 55°.- Simultáneamente con el llamado a elecciones el Consejo Superior designará tres (3) matriculados quienes
conjuntamente con los apoderados de las listas participantes en el acto, compondrán la Junta Electoral Provincial, la que tendrá por
misión:
1.
2.
3.
4.
Designar los miembros de las Juntas Electorales de Distrito.
Organizar todo lo atinente al acto electoral y fijar las normas a que habrán de adecuarse las Juntas Electorales de
Distrito.
Recibir las actas que se confeccionen en cada Distrito, con el escrutinio de los votos emitidos, a efectos del cómputo
general.
Labrar un acta del resultado obtenido por las listas para la elección de autoridades, a efectos de elevar a la Asamblea
General Ordinaria, para la proclamación oficial de los efectos.
Art. 56°.- Serán funciones de las Juntas Electorales de Distrito las siguientes:
1. Organizar todo lo atinente al acto electoral en el Distrito.
2. Controlar la emisión y recepción de los votos, como así el normal desarrollo del acto.
3. Realizar el escrutinio de los votos emitidos.
4. Labrar un acta del resultado obtenido por cada una de las listas y elevarla a la Asamblea Ordinaria del Distrito, a los
efectos de la proclamación de los electos para integrar el Consejo Directivo.
5. Remitir el acta a la Junta Electoral Provincial.
Art. 57°.- A fines de establecer el resultado final del acto electoral, las Juntas Electorales deberán ajustarse a las siguientes
disposiciones generales:
1. Elección de miembros del Consejo Superior, Tribunal de Disciplina y Consejo Directivo, se realizarán en listas
separadas, debiendo computarse los votos obtenidos en forma independiente.
2. Las tachaduras, enmiendas y reemplazos de los nombres de los candidatos no invalidarán el voto.
3. En la elección del Consejo Superior, la lista que logra el mayor número de votos, obtendrá la totalidad de los cargos de
la Mesa Ejecutiva, los cargos de Vocales titulares y suplentes serán asignados a los candidatos más votados de cada
Distrito.
4. En la elección del Tribunal de Disciplina los cargos serán asignados por el sistema de representación proporcional, de
los votos obtenidos por las listas intervinientes.
5. En la elección de Consejos Directivo de Distrito la lista que logre mayor número de votos obtendrá la totalidad de los
cargos de la Mesa Ejecutiva, los cargos de Vocales titulares y suplentes serán asignados por el sistema previsto en el
inciso 4.
6. En los casos de representación proporcional los cargos obtenidos por cada lista, se llenarán con los candidatos en el
orden de colocación establecido en la lista oficializada, a cuyo efecto el candidato a Presidente de una lista perdedora
se considerará como primer candidato a Vocal de su lista y así sucesivamente.
CAPITULO VII
DEL REGIMEN FINANCIERO
Art. 58°.- El Colegio creado por la presente ley, tendrá como recursos para atender las erogaciones propias de su
funcionamiento, así como el de los Colegios de Distrito, los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
El derecho de inscripción o de reinscripción en la matrícula.
La cuota por ejercicio profesional, cuyo monto y forma de percepción, establecerá el Consejo Superior “ad referéndum”
de la Asamblea.
El importe de las multas que aplique el Tribunal de Disciplina por transgresiones a la presente ley, su Reglamentación o
sus normas complementarias.
Los ingresos que perciban por servicios prestados de acuerdo a las atribuciones que esta ley le confiere.
Las rentas que produzcan sus bienes, como así el producto de sus ventas.
Las donaciones, subsidios, legados y el producto de cualquier otra actividad lícita que no se encuentre en pugna con
los objetivos del Colegio.
Art. 59.- Los fondos del Colegio serán depositados en cuentas bancarias abiertas al efecto en el Banco de la Provincia de
Buenos Aires a nombre del Presidente y el Tesorero en forma conjunta preferentemente en cuentas especiales de ahorro o títulos de
la deuda pública, con el objeto de lograr los mayores beneficios.
Art. 60°.- El Consejo Superior determinará la forma de percepción y la distribución de los fondos, entre el Colegio Provincial y los
Colegios de Distrito, de acuerdo al Presupuesto sancionado por la Asamblea.
TITULO III
DE LOS COLEGIOS DE DISTRITO
CAPITULO I
COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES
Art. 61°.- El Colegio creado por la presente ley, estará organizado sobre la base de Colegios de Distrito los que se ajustarán
para su funcionamiento a las normas, delimitaciones de atribuciones y jurisdicciones territoriales que se determinan en la presente ley.
Sección I página
26
Art. 62°.- Los Colegios de Distrito desarrollarán las actividades que por este Capítulo se les encomienda, así como aquellas que
expresamente les delegue el Consejo Superior en el ejercicio de sus facultades.
Art. 63°.- Corresponde a los Colegios de Distrito:
1. Cumplir y hacer cumplir las obligaciones emergentes de la presente ley que no hubieren sido atribuidas expresamente
al Consejo Superior y al Tribunal de Disciplina.
2. Ejercer el contralor de la actividad profesional en el Distrito, cualquiera sea la modalidad de trabajo y en cualquier etapa
del mismo.
3. Verificar el cumplimiento de las sanciones que imponga el Tribuna de Disciplina.
4. Responder a las consultas que le formulen las entidades públicas o privadas del Distrito acerca de asuntos
relacionados con la profesión, siempre que las mismas no sean de competencia del Colegio de la Provincia de Buenos
Aires, en este supuesto deberá girársela al Consejo Superior.
5. Elevar al Consejo Superior todos los antecedentes de las faltas y violaciones a la ley, su Reglamentación o las normas
complementarias que en su consecuencia se dicten, en que hubiere incurrido o se le imputaren a un colegiado del
Distrito.
6. Elevar al Consejo Superior toda iniciativa tendiente a regular la actividad profesional para mejor cumplimiento de la
presente ley.
7. En general y en sus respectivas jurisdicciones, con las limitaciones propias de su competencia, los contenidos en el
artículo 26°, incisos 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19 y 21.
8. Proyectar el Presupuesto Anual para el Distrito y someterlo a la consideración de Consejo Superior.
9. Celebrar convenios con los poderes públicos del Distrito con el previo conocimiento y autorización del Consejo
Superior.
10. Organizar cursos, conferencias, muestras, exposiciones y toda otra actividad social, cultural y técnico-científicas, para
el mejoramiento intelectual y cultural de los colegiados del Distrito y de la comunidad.
11. Establecer delegaciones con sus jurisdicciones, de acuerdo con las normas que fije el Consejo Superior.
CAPITULO II
AUTORIDADES
Art. 64°.- Son órganos directivos de los Colegios de Distrito:
1. Asamblea de Colegiados de Distrito.
2. El Consejo Directivo.
CAPITULO III
LA ASAMBLEA
Art. 65: La Asamblea es la autoridad máxima del Colegio de Distrito, pudiendo integrarla todos los colegiados en pleno ejercicio
de sus derechos como tales, con domicilio legal en el Distrito. Las Asambleas pueden ser de carácter ordinario o extraordinario y
deberán convocarse con por lo menos quince (15) días de anticipación explicando el Orden del Día a tratar.
Art. 66°: La Asamblea Ordinaria se reunirá una vez al año en la fecha y forma que determina el Reglamento Interno del Colegio
de la Provincia. En las Asambleas sólo podrán tratarse los temas incluidos en el Orden del Día, siendo absolutamente nula toda
resolución que se adopte en temas o cuestiones no incluidas en él.
Art. 67°: La Asamblea sesionará válidamente con la presencia de, por lo menos, un tercio (1/3) de los colegiados con domicilio
legal en el Distrito, en primera citación. Una hora después de la fijada para la primera citación se constituirá válidamente con el
número de colegiados presentes, siempre que tal número sea superior al duplo de los miembros titulares y suplentes del Consejo
Directivo. Sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos.
Art. 68°: Las Asambleas Extraordinarias podrán ser convocadas:
1. Por el Consejo Directivo.
2. Por el Consejo Superior, en el caso de acefalía o de intervención al Colegio de Distrito.
3. Por pedido expreso de un número no inferior a un quinto (1/5) de los colegiados del Distrito.
Art. 69°: En las Asambleas Extraordinarias serán de aplicación en lo pertinente las disposiciones de los artículos 66° y 67° .
CAPITULO IV
DEL CONSEJO DIRECTIVO
Art. 70°: Los Colegios de Distrito serán dirigidos por un Consejo Directivo integrante por un (1) Presidente, un (1) Secretario, un
(1) Tesorero y tres (3) Vocales titulares y tres (3) suplentes. Los tres (3) primeros constituirán la Mesa Directiva del Colegio de Distrito.
En caso de haberse constituido por resolución de la Asamblea los Departamentos por Especialidades, los miembros de la Mesa
Directiva del Colegio de Distrito no podrán corresponder a un mismo Departamento, excepto en el caso de que todos los
Departamentos estuvieran representados en dicha Mesa Directiva.
Art. 71°: Para ser miembro del Consejo Directivo se requerirá:
1. Tres (3) años de antigüedad mínima en el ejercicio profesional en la Provincia.
Sección I página
27
2. Una antigüedad mínima de dos (2) años de domicilio en el Distrito.
3. Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos del colegiado.
Art. 72°: Los Consejeros de Distrito durarán tres (3) años en sus funciones y podrán ser reelegidos por dos (2) períodos
consecutivos y sin limitación en períodos alternos.
Art. 73°: El Consejo Directivo sesionará al menos una vez por mes, con excepción del mes de receso establecido por el Consejo
Superior. El quórum para sesionar válidamente será de por lo menos cuatro (4) Consejeros, y sus resoluciones se adoptarán por
simple mayoría de votos presentes. En caso de empate el Presidente tendrá doble voto.
TITULO IV
DE LA JURISDICCION TERRITORIAL DE LOS DISTRITOS
CAPITULO UNICO
Art. 74º.- Los Colegios de Distrito tendrán la siguiente competencia territorial:
1. Colegio Público de Ingenieros:
a) El Distrito I comprenderá los Partidos de Bahía Blanca, Villarino, Patagones, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Tornquist,
Puán, Saavedra, Coronel Suarez, Lamadrid, Tres Arroyos, San Cayetano, Necochea, Coronel Pringles y Monte Hermoso; con
localidad de asiento en la ciudad de Bahía Blanca.
b) En el Distrito II se incluirán los siguientes Partidos: Lobería, General Alvarado, Balcarce, General Pueyrredón, Mar Chiquita,
Ayacucho, General Madariaga, Maipú, General Guido, General Lavalle, Tordillo, Dolores, Castelli, Pinamar, Villa Gesell y Partido de la
Costa, con localidad de asiento en la ciudad de Mar del Plata.
c) El Distrito III comprenderá los Partidos de González Chaves, Laprida, Juárez, Tandil, Olavarría, Azul, Rauch, Tapalqué, Las
Flores, General Alvear, Saladillo, Roque Pérez, 25 de Mayo, 9 de Julio, Carlos Casares, Bolívar, Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, Caseros,
Guaminí, Adolfo Alsina, Salliqueló, Pellegrini, Trenque Lauquen, Rivadavia, Carlos Tejedor, con localidad de asiento en la ciudad de
Olavarría.
d) El Distrito IV comprenderá los Partidos de: San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Zárate, Campana, San Andrés de
Giles, San Antonio de Areco, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento, Bartolomé Mitre, Pergamino, Colón, Rojas, General Arenales,
General Viamonte, Junín, Bragado, Alberti, Chacabuco, Salto, Chivilcoy, Navarro, Suipacha, con localidad de asiento en la ciudad de
Pergamino. Se incluyen también los Partidos de General Pinto, General Villegas, Leandro N. Alem., Lincoln.
e) El Distrito V comprenderá los Partidos de: La Plata, Cañuelas, San Vicente, Brandsen, Ensenada, Berisso, Monte, General
Paz, Chascomús, Magdalena, General Belgrano, Lobos y Pila, con localidad de asiento en la ciudad de La Plata.
f) El Distrito VI comprenderá los Partidos de: Avellaneda, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, Berazategui, Florencio Varela,
Almirante Brown y Esteban Echeverría, con localidad de asiento en la ciudad de Lomas de Zamora.
g) El Distrito VII comprenderá los Partidos de: Exaltación de la Cruz, Escobar, Tigre, La Matanza, Marcos Paz, General Las
Heras, Merlo, Morón, Moreno, General Rodriguez, Luján, Mercedes, Pilar, General Sarmiento, General San Martín, Vicente López, San
Isidro, San Fernando, Tres de Febrero, con localidad de asiento en la ciudad de San Justo
TITULO V
DE LOS DEPARTAMENTOS POR ESPECIALIDADES
CAPITULO I
COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES
Art: 75°:- Los Departamentos por Especialidades, mencionados en el artículo 29° referidos a las especialidades profesionales
incluidas en el respectivo Departamento conforme a decisión de la Asamblea, serán órganos asesores del Consejo Superior y
actuarán por delegación “ad referéndum” de aquél, en todo asunto o tema relacionado con el ejercicio de la especialidad a su cargo,
siempre que ello no implique colisión con las facultades inherentes al resto de los órganos de conducción del Colegio.
CAPITULO II
AUTORIDADES
Art. 76°:- La administración de cada Departamento, se ejercerá por medio de una Comisión integrada por: un (1) Presidente y
tres (3) Vocales titulares y dos (2) suplentes, los que durarán tres (3) años en su mandato, renovándose por mitades cada año y medio
el Presidente, un Vocal titular, y un Vocal suplente, excepto la primera renovación que coincidirá con la finalización del ciclo iniciado
por los diferentes órganos del Colegio.
Art. 77°.- Para ser electo se requiere las mismas condiciones referidas en el artículo 47°, pudiendo ser reelegidos por dos (2)
períodos consecutivos y sin limitación en períodos alternos.
La elección se hará por el voto directo, secreto y obligatorio de los matriculados en el Departamento respectivo y por lista
completa con especificación de cargo, rigiendo para los que no cumplieren con la obligación de emitir su voto las disposiciones del
artículo 54°.
Sección I página
28
Art. 78°:- as listas que habrán de participar en la elección deberán ser oficializadas ante la Junta Electoral, hasta diez (10) días
antes de la fecha fijada para el acto, y deberán estar avaladas con la firma de sus integrantes y patrocinadas por un número no inferior
a cincuenta (50) matriculados en el Departamento y en condiciones de votar.
CAPITULO III
DE LA CREACION DE LOS DEPARTAMENTOS POR ESPECIALIDADES
Art. 79°.- La creación de Departamentos por Especialidades su supresión y la delimitación de las especialidades profesionales
que les corresponda, serán decididos en todo caso por la Asamblea convocada a esos efectos por el Consejo Superior. Las
decisiones de la Asamblea se adoptarán por simple mayoría.
TITULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Art. 80°.- Hasta tanto encuentre sanción legal definitiva la delimitación precisa de las incumbencias entre los profesionales
comprendidos en las leyes 4.048/29 y 6.075/59, se constituirán Comisiones Interprofesionales integradas por tres (3) representantes
del Colegio de Ingenieros y tres (3) representantes del Colegio de la otra profesión involucrada. Dichas Comisiones estarán
encargadas de dirimir las cuestiones que puedan suscitarse en el ejercicio compartido de las profesiones, así como todo otro asunto
de interés común. En caso de no llegarse a un acuerdo en el seno de la Comisión, resolverá en definitiva el Poder Ejecutivo Provincial.
Estas Comisiones se constituirán dentro de los treinta (30) días de haber asumido las autoridades de los distintos Colegios que la
integran.
Art. 81°.- Dentro de los treinta (30) días de haber asumido las autoridades del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires surgidas de la primera elección se constituirá una Comisión Interprofesional integrada por tres (3) representantes de dicho
Colegio y tres (3) representantes del Colegio Profesional de la Ingeniería. La misma deberá determinar, dentro de los noventa (90)
días de constituida, la parte proporcional del patrimonio y personal permanente del Consejo Profesional de la Ingeniería que será
transferido al Colegio de Ingenieros. Se entiende por parte proporcional la relación entre el número de Ingenieros matriculados
actualmente y el total de los inscriptos en el Consejo Profesional de la Ingeniería, promediándolos con los existentes dentro de los diez
(10) años anteriores a la vigencia de esta Ley. Las discrepancias en materia patrimonial se resolverán por el Poder Ejecutivo, sin
perjuicio de las acciones judiciales que pudieran corresponder; el personal transferido tendrá continuidad en su situación laboral a
partir de sancionada la presente ley. Los casos particulares que no logren resolverse en el marco de las disposiciones de la presente
ley serán resueltos por la Subsecretaría de Trabajo, con la intervención de la entidad con personería gremial representativa de la
actividad.
Art. 82°.- A partir de la constitución de las autoridades del Colegio, surgidas de la primera elección, asumirá de pleno derecho el
Tribunal de Disciplina la prosecución de las actuaciones disciplinarias, que estuvieran radicadas ante el Consejo Profesional de la
Ingeniería, el que deberá remitirlas al Colegio en el estado en que encuentren suspendiéndose al efecto todos los plazos procesales
por el término de sesenta (60) días hábiles.
Art. 83°.- A partir de la constitución de las autoridades del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, surgidas de la
primera elección los matriculados en éste quedan excluidos de los alcances de la Ley 5.140/47, subsistiendo en todos los casos las
incumbencias profesionales vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley incluidas las establecidas en el artículo 5° de la
Ley 4.048/29.
Asimismo subsisten en forma absoluta las obligaciones y derechos que emanan del régimen establecido por la Ley 5.920/58.
Hasta tanto no se hallen en vigencia las normas que regularán sobre aranceles de honorarios mínimos, serán de aplicación
transitoria los aranceles actualmente vigentes aplicados por el Consejo Profesional de la Ingeniería como asimismo el Código de Etica
vigente.
Art. 84°.- Dentro de los treinta (30) días de sancionada la presente ley, el Poder Ejecutivo designará una Junta Electoral
presidida por un representante del Ministerio de Gobierno e integrada asimismo por tres (3) Ingenieros de distintas especialidades
designados por las entidades representativas de los Ingenieros matriculados en el Consejo Profesional de la Ingeniería y uno (1) del
Consejo Profesional de la Ingeniería de profesión Ingeniero.
Art. 85°.- La Junta Electoral deberá convocar a las elecciones dentro de los sesenta (60) días de su constitución, con los
Padrones que a esos efectos proveerá el Consejo Profesional de la Ingeniería.
Art. 86°.- A partir de la vigencia de la presente ley, los fondos que ingresen al Consejo Profesional de la Ingeniería (Ley 5.140)
provenientes de cualquier concepto, en forma proporcional al número de matriculados y los aportados por los Ingenieros serán
depositados por el Consejo Profesional de la Ingeniería, en cuenta especial de ahorro para ser transferidos al Colegio instituido por
esta Ley, una vez constituidas sus autoridades.
Art. 87.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los ocho
días del mes de mayo del año mil novecientos ochenta y seis.
Sección I página
29
PASCUAL CAPELLERI
ELVA PILAR B. de ROULET
Registrada bajo el número DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS (10.416).
DECRETO 3.631
La Plata 11de Junio 1986
VISTO:
El proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura con fecha 8 de mayo de 1986, que crea el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y regula su ejercicio profesional y;
CONSI
DERANDO:
Que dicho proyecto fue comunicado al Poder Ejecutivo con fecha 28 de mayo de 1986.
Que a través del mismo se trata de reglamentar el ejercicio de una profesión universitaria liberal, de consumo con
expresa facultades conferidas a la Honorable Legislatura por el artículo 32 de la Constitución de la Provincia.
Que no obstante ello la norma sancionada contiene algunas disposiciones respecto de las cuales corresponde
formular las siguientes observaciones:
a) Art. 25°.- No se establece el lugar donde tendría su sede el Colegio que se crea y al no resultar del articulado que ello pueda
ser suplido por decisión de la Asamblea o del Consejo Superior, existe un vacío que es necesario llenar, entre otras razones, por
lo que establece el artículo 42°.
b) Art. 26°.- Inciso 8: El mismo establece que es facultad del Colegio gestionar ante las autoridades pertinentes la delimitación
de las incumbencias profesionales de sus matriculados. Ello es objetable por cuanto las competencias profesionales de los
títulos otorgados por las Universidades Nacionales, o de las adheridas a su régimen, es tema que corresponde exclusivamente
resolver a las autoridades nacionales (Conforme Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires), causa I 1.187, sentencia del 11
de diciembre de 1984: in re: Beovide, Enrique Horacio, y artículo 67, inciso 16 y 86, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional).
Estos principios han tenido recepción en la Ley 22.207 (artículos 60 y 51, inciso d), como asimismo en el actual régimen
provisorio de normalización de las Universidades nacionales instituido por la Ley 23.068 la que establece entre las atribuciones
del Consejo Superior Provisorio, la de “... proponer al Ministerio de Educación y Justicia la fijación y el alcance de los títulos y
grados, y en su caso, las incumbencias profesionales de los títulos correspondientes a las carreras”, por lo que el referido
artículo 26, inciso 8 del proyecto sancionado colisiona con el artículo 31 de la Constitución Nacional.
c) Art. 49°.- Por el mismo se establece que los miembros del Tribunal de Disciplina deberán excusarse, y podrán a su vez ser
recusados cuando concurrieran las causales previstas en el artículo 22° del Código de Procedimiento Penal. Se trata de un error
por cuanto en la actualidad dicha norma está contemplada por el artículo 24° del referido Código, texto ordenado por Decreto
1.174/86.
d) Art. 74°.- No se precisa el lugar donde tendrá su sede cada Colegio de Distrito.
e) Art. 80°.- Además de los fundamentos expuestos en el punto b) precedente, se destaca que el segundo párrafo de la norma
en examen es una reiteración de la situación que contempla el inciso 9 del artículo 26°, que prevé que es atribución del Colegio
de Ingenieros el dirimir con las autoridades de los otros Colegios Profesionales las cuestiones que puedan suscitarse en el
ejercicio compartido de las profesiones, así como todo otro asunto de interés común.
La única diferencia reside en el hecho de que en el inciso 9) del artículo 26° ya citado, se establece que en caso de divergencias
podrá el Colegio recurrir a la Justicia en defensa del ejercicio profesional de sus colegiados, lo que aparece como sumamente
razonable, mientras que en la norma que se observa se confiere al Poder Ejecutivo la facultad de resolver en definitiva cuando
se presente la misma situación, lo que no es técnicamente correcto, ya que si se tratare sobre cuestiones de incumbencias, no
tiene facultades el Poder Ejecutivo al respecto al ejercicio del Poder de Policía sobre profesionales liberales (artículo 32°
Constitución Provincial), la necesidad de interpretar leyes, obviamente contrapuestas, lo haría actuar fuera de los límites de su
competencia, toda vez que ello es propio del Poder Judicial (artículos 132°, 149° y concordantes de la Constitución Provincial,
doctrina artículo 95° Constitución Nacional).
f) Art. 83°.- En lo que hace a la determinación de las incumbencias profesionales se reitera lo ya expuesto sobre el particular al
observar el artículo 26°, inciso 8).
Que las razones expuestas determinan la oportunidad y conveniencia de que el Poder Ejecutivo haga uso de la facultad que le
confiere el artículo 95° de la Constitución Provincial.
Por ello
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Sección I página
30
DECRETA
Art. 1°.- Obsérvase parcialmente el proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura con fecha 8 de mayo de 1986, por
el cual se crea el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y regula el ejercicio de la profesión, en sus artículos 25°, 26°
inciso 8), 49°, 74°, 80°, y 83°, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 95° de la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires.
Art. 2°.- Promúlgase el proyecto de ley a que se hace mención en el artículo anterior con la excepción de los artículos
observados.
Art. 3°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Gobierno.
Art. 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese al Boletín Oficial y archívese.
ARMENDARIZ
J. A. Portesi
LEY 10698
(Modificatoria de la Ley 10416)
Art. 1°.- Modifícanse los siguientes artículos de la Ley 10416, reglamentaria del Ejercicio de la Profesión de Ingeniero, sancionada el 6
de Mayo de 1986, e incorpórase el artículo 6° bis:
“Artículo 1°.- El ejercicio de la profesión de Ingenieros en todas sus ramas, en el territorio de la Provincia de Buenos Aires,
queda sujeto a las disposiciones de la presente ley y a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten”.
“Artículo 6° bis.- A partir de la constitución de las autoridades definitivamente surgidas en la primera elección, ningún
Organismo nacional, provincial, municipal o privado, dará aprobación final a ninguna documentación técnica presentada por
Ingenieros, que carezca de las constancias de haberse realizado la visación previa por el Colegio de Ingenieros de la Provincia
de Buenos Aires, como asimismo, siempre que exista actuación judicial, los Jueces no podrán dar por terminados ningún juicio,
disponer su archivo, aprobar o mandar cumplir transacciones, hacer efectivos los desistimientos, dar por cumplidas las
sentencias, ordenar trámites de entrega, adjudicación o transferencias de bienes de cualquier clase que fueren, ni devolver
exhortos, sin antes haberse pagado los honorarios de los Peritos Ingenieros, de conformidad con su regulación o con su
convenio dentro del arancel, afianzado su pago, con depósito, garantía real o embargo, suficientes a criterio judicial, aunque no
mediare regulación”.
“Artículo 21°.- El Tribunal de Disciplina dará vista de las actuaciones instruidas al imputado, emplazando en el mismo acto para
que presente pruebas y esgrime su defensa dentro de los treinta (30) días corridos, a contar desde el día siguiente al de su
notificación. Producidas las pruebas se concederá un último término de diez (10) días corridos para que el imputado alegue
sobre el mérito de las mismas, luego de lo cual el Tribunal resolverá la causa dentro de los sesenta (60) días corridos y
comunicará su decisión al Consejo Superior para su conocimiento y ejecución de la sanción correspondiente, cuando así sea
pertinente. Toda resolución del Tribunal deberá ser siempre fundada”.
“Artículo 25°.- Créase el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, que tendrá a su cargo, en su ámbito, el
gobierno de la matrícula respectiva ajustándose a las disposiciones de la presente ley.
El Colegio funcionará con el carácter, derechos y obligaciones de las personas de Derecho público no estatal, y tendrá su sede
en la ciudad de La Plata.
Prohíbese el uso por asociaciones o entidades particulares de la denominación Colegio de Ingenieros particulares de la
denominación Colegios de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires u otras que por su semejanza puedan inducir a
confusiones”.
“Artículo 26°.- El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
1.
Ejercer el gobierno de la matrícula de los Ingenieros habilitados para actuar profesionalmente en el ámbito de la Provincia.
2.
Realizar el contralor de la actividad profesional en cualesquiera de sus modalidades.
3.
Entender en todo lo concerniente al ejercicio ilegal de la profesión, arbitrando, en su caso, las medidas conducentes para
hacer efectiva la defensa de la profesión o de sus colegiados.
4.
Ejercer el poder disciplinario sobre sus colegiados y aplicar el poder disciplinario sobre sus colegiados y aplicar las
sanciones a que hubiere lugar.
Sección I página
31
5.
Dictar su Código de Etica Profesional y su Reglamento Interno.
6.
Propiciar las reformas que resulten necesarias a toda norma que haga al ejercicio profesional que compete a su gobierno
institucional.
7.
Asesorar a los poderes públicos, en especial a las reparticiones técnica oficiales en asuntos de cualquier naturaleza
relacionados con el ejercicio profesional de sus colegiados.
8.
Dirimir con las autoridades de los otros Colegios Profesionales las cuestiones que puedan suscitarse en el ejercicio
compartido de las profesiones, así como todo otro asunto de interés común, y en caso de divergencia recurrir a la Justicia
en defensa del ejercicio profesional de sus colegiados.
9.
Asesorar al Poder Judicial, cuando éste lo solicite, acerca de la regulación de los honorarios profesionales por la actuación
de sus colegiados en peritajes judiciales o extrajudiciales.
10. Colaborar con las autoridades universitarias en la elaboración de planes de estudios, estructuraciones de las Carreras de
Ingeniería y, en general, en todo lo relativo a la delimitación de los alcances de los títulos que emitan.
11. Realizar arbitrajes entre comitentes y profesionales o entre estos últimos, como también contestar toda consulta que se le
efectúe.
12. Ejercer la defensa y protección de sus colegiados en cuestiones relacionadas con la profesión y su ejercicio.
13. Integrar organismos profesionales provinciales y nacionales del país y del extranjero, en especial con aquéllos de carácter
profesional o universitario.
14. Defender a los miembros del Colegio para asegurarles el libre ejercicio de la profesión conforme a las leyes; y promover el
desarrollo social, y estimular el progreso científico y cultural, la actualización y perfeccionamiento, la solidaridad, cohesión y
prestigio profesional de sus colegiados.
15. Promover y participar, a través de delegados o representantes, reuniones, conferencias o congresos.
16. Propender al perfeccionamiento de los beneficios inherentes a la seguridad social de los colegiados.
17. Establecer el monto y la forma de percepción de las cuotas de matriculación para el ejercicio profesional.
18. Fundar y mantener bibliotecas, con preferencia de material referente a la profesión, como así también editar publicaciones
de utilidad profesional.
19. Proponer el régimen de aranceles y honorarios para el ejercicio profesional y gestionar su aprobación por los poderes
públicos.
20. Realizar toda otra actividad vinculada con la profesión”.
“Artículo 44°.- Son deberes y atribuciones del Consejo Superior:
1.
Realizar las solicitudes de inscripción en la matrícula.
2.
Atender la vigilancia y registro de las matrículas.
3.
Cuidar que nadie ejerza ilegalmente la profesión que corresponda a sus colegiados.
4.
Cumplir y hacer cumplir esta ley y toda norma reglamentaria que en su consecuencia se dicte.
5.
Convocar a las Asambleas y fijar el Orden del Día, cumplir y hacer cumplir las decisiones de aquéllas.
6.
Intervenir los Colegios de Distrito en los casos previstos en el artículo 28°.
7.
Elevar al Tribunal de Disciplina los antecedentes de las transgresiones a la ley, su reglamentación o normas
complementarias dictadas en su consecuencia, así como solicitar la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar y
ejecutar las mismas formulando las comunicaciones que correspondan.
8.
Administrar los bienes del Colegio y proyectar el Presupuesto Anual del Colegio Provincial y de los Colegios de los
Distritos.
9.
Adquirir toda clase de bienes, aceptar donaciones o legados, celebrar contratos y en general realizar todo acto jurídico
relacionado con los fines de la Institución.
10. Enajenar los bienes muebles e inmuebles registrables del Colegio, o constituir derechos reales sobre los mismos “ad
referéndum” de la Asamblea.
Sección I página
32
11. Representar a los colegiados ante las autoridades administrativas y las entidades públicas o privadas, adoptando las
disposiciones necesarias para asegurarles el ejercicio de la profesión.
12. Proyectar las normas previstas en el artículo 26°, incisos 5) y 6) y elevarlas a la aprobación de la Asamblea.
13. Establecer el monto y la forma de hacer efectivas las cuotas de matriculación y ejercicio profesional “ad referéndum” de
la Asamblea.
14. Establecer el plantel básico del personal del Colegio de la Provincia y de los Colegios de Distrito; nombrar, renovar y fijar
las remuneraciones del personal del Colegio y establecer sus condiciones de trabajo.
15. Contratar los servicios de profesionales que resulten necesarios para el mejor cumplimiento de los fines de la Institución,
como así también convenir sus honorarios.
16. Propiciar las medidas y normas tendientes a obtener los beneficios de la seguridad social para los colegiados, así como
gestionar créditos para el mejor desenvolvimiento de la profesión.
17. Expedir los mandatos que resulten necesarios para el mejor cumplimiento de los fines de la Institución.
18. Proponer modificaciones al régimen de aranceles y honorarios de sus colegiados y gestionar su aprobación por los
poderes públicos.
19. Intervenir a solicitud de partes en todo diferendo que surja entre los colegiados o entre éstos y sus clientes, sin perjuicio
de la intervención que corresponda a la Justicia.
20. Celebrar convenios con la Administración Pública o con Instituciones similares, en el cumplimiento de los objetivos del
Colegio.
21. Designar y remover delegados para reuniones, congresos o conferencias, así como los miembros de las Comisiones
Internas del Colegio.
22. Editar publicaciones y fundar y mantener bibliotecas con preferencia de material referente a la profesión de sus
colegiados.
23. Toda otra función administrativa que resulte necesaria para el mejor cumplimiento de los objetivos del Colegio”.
“Art. 49°.- Los miembros del Tribunal de Disciplina deberá excusarse y podrán, a su vez, ser recusados, cuando concurrieren,
en lo aplicable, cualesquiera de las causales previstas en el artículo 24° del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de
Buenos Aires (Ley 10.358)”.
“Art. 80°.- Hasta tanto encuentre solución definitiva la delimitación precisa de las incumbencias entre los profesionales
comprendidos en las Leyes 4048/29 y 6075/59, se constituirán Comisiones Interprofesionales integradas por tres (3)
representantes del Colegio de Ingenieros y tres (3) representantes del Colegio de la otra profesión involucradas. Estas
Comisiones se constituirán dentro de los treinta (30) días de haber asumido las autoridades de los distintos Colegios que la
integran, y estarán encargadas de dirimir las cuestiones que puedan suscitarse en el ejercicio compartido de las profesiones, así
como todo otro asunto de interés común. En caso de controversia acerca de las incumbencias inherentes a las distintas
profesiones, las partes interesadas en dirimir el conflicto, recurrirán para ello ante el Organismo Nacional competente”.
“Art. 83°.- Hasta tanto no se hallen en vigencia las normas que regularán sobre aranceles y honorarios mínimos, serán de
aplicación transitoria los aranceles actualmente vigentes aplicados por el Consejo Profesional de la Ingeniería, como asimismo
el Código de Etica vigente”.
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los
veintinueve días del mes de Septiembre del año mil novecientos ochenta y ocho.
Secretario de la C. de DD
Secretario del Senado
DECRETO N° 5487
La Plata, 21 de Octubre de 1988
VISTO:
La ley sancionada por la Honorable Legislatura con fecha 29 de setiembre de 1988, por la cual se modifican artículos
de la Ley 10.416 reglamentaria del Ejercicio de la Profesión de Ingeniero y se incorpora el artículo 6 bis; y
CONSI
DERANDO:
Sección I página
33
Que a raíz de dicha incorporación al texto sancionado, ningún Organismo nacional, provincial, municipal o privado dará
aprobación final a ninguna documentación técnica presentada por Ingenieros, sin las respectivas constancias de visación previa por el
Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires;
Que el anterior concepto resulta observable por cuanto tal imposición es de manifiesta inconstitucionalidad, ya que la
Provincia no puede establecer obligaciones, por vía legislativa, que deban cumplimentar los organismos nacionales, toda vez que la
regulación de éstos deviene de las normas dictadas por el Congreso de la Nación (artículo 67 de la Constitución Nacional), y
reglamentaciones emanadas del Poder Ejecutivo Nacional, por lo que la referida disposición del proyecto sancionado colisiona con los
artículos 108 y concordantes de la Constitución Nacional y artículo 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires;
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Art. 1º.- Obsérvese en el artículo 6 bis del Proyecto de Ley sancionado con fecha 29 de septiembre de 1988 por la Honorable
Legislatura, sobre modificación a la Ley 10.416 -reglamentaria del Ejercicio de la Profesión de Ingeniero-, el vocalblo “nacional”.
Art. 2º.- Promúlgase la ley sancionada sin la expresión observada.
Art. 3º.- Comuníquese a la Honorable Legislatura la observación formulada.
Art. 4º- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía.
Art. 5.- Comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Oficial y archívese.
ARMENDARIZ
Portesi
RESOLUCION N° 1
La Plata, 18 de Marzo de 1988.
VISTO:
Que en la fecha, con la asunción de autoridades del Consejo Superior, ha quedado formalmente constituido el Colegio
de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (Ley 10.416) lo que implica, acorde lo establecido en el art. 83°, la exclusión automática
de todos los profesionales con título genérico de ingeniero, de los registros del Consejo Profesional de la Ingeniería creado por Ley
5140; y
CONSI
DERANDO:
Que entre otros ítems, el art. 26° de la Ley 10.416 define los deberes y atribuciones que competen al Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto hace al gobierno de la matrícula, control del ejercicio profesional y proposición
de la legislación a aplicar al efecto.
Por ello, y a efectos de una continuidad orgánica, que evite inconvenientes legales y formales a los profesionales
encuadrados en la Ley 10.416, el CONSEJO SUPERIOR del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, en sesión de
la fecha
RESUELVE:
Art. 1°.- Dar validez y continuidad a la legislación preexistente y resoluciones del Consejo Profesional de la Ingeniería,
en cuanto la misma no se oponga expresamente a la Ley 10.416.
Art. 2°.- Como consecuencia de lo determinado precedentemente, serán de aplicación válida los formularios de contrato,
planillas anexas, precios indicativos para la determinación de valores en juego y tablas de valores mínimos que estableciera el
Consejo Profesional de la Ingeniería.
Art. 3°.- Solicitar al citado Organismo que a través de sus representantes en las Oficinas Mixtas (Consejo-Caja) se
continúe el visado de contratos a los profesionales con título de ingeniero, hasta que las autoridades de los Colegios de Distrito
Sección I página
34
comuniquen a la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior que se encuentran en condiciones de realizar la tarea. El plazo para asumir la
responsabilidad por parte de los Colegios de Distrito no podrá exceder los veinte (20) días hábiles, contados a partir del 18 de marzo
de 1988
Art. 4°.- Notifíquese lo resuelto a quienes corresponda
Ing. en Const. ANTONIO J. MARCO
Secretario
Ing. en Const. ORESTE H. ADAGLIO
Presidente
RESOLUCION N° 66
La Plata, 6 de Diciembre de 1988
VISTO:
El expediente C.S.-062, por el cual se plantea la regularización de la situación legal de aquellos profesionales de la
ingeniería que se desempeñan con relación de dependencia en reparticiones públicas y en empresas privadas, dentro del
ámbito de la Provincia de Buenos Aires; y
CONSI
DERANDO:
Que a partir del día 18 de marzo ppdo. con la asunción de sus funciones por el Consejos Superior, se pone en marcha
la aplicación de la Ley N° 10.416 que crea el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires;
Que en el artículo 1° de dicha ley se expresa que “El ejercicio de la profesión de Ingeniero en todas sus ramas, en el
territorio de la Provincia de Buenos Aires, queda sujeto a las disposiciones de la presente ley, ...”;
Que las distintas especialidades de la Ingeniería “requieren para su ejercicio las siguientes condiciones”, establecidas
en el artículo 2° de la antes mencionada ley:
a) Poseer, debidamente registrado y legalizado diploma de Ingeniero, expedido por Universidades del Estado Nacional, de las
Provincias o Universidades privadas que funcionen en la Nación, y cuyo diploma haya sido expedido de conformidad con las Leyes o
Decretos Nacionales que reglamenten la misma (inc. 1).
b) Encontrarse inscriptos en la matrícula del Colegio (inc. 4).
c) Haber abonado la cuota de colegiación por cada período anual que se establezca (inc. 4).
Que el incumplimiento de cualquiera de los requisitos antes enumerados significa ejercicio ilegal de la profesión de
Ingeniero en la especialidad de que se trate;
Que en el art. 26° de la Ley 10.416 se establece que “El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires tendrá
los siguientes deberes y atribuciones:
...2. Realizar el contralor de la actividad profesional en cualesquiera de sus modalidades ... y 3. Entender en todo lo concerniente al
ejercicio ilegal de la profesión, arbitrando en su caso las medidas conducentes para hacer efectiva la defensa de la profesión o de sus
colegiados”;
Que en particular en su art. 44 adjudica al Consejo Superior el deben y la atribución de: “3 Cuidar que nadie ejerza
ilegalmente la profesión que corresponde a sus colegiados”, y 4. Cumplir y hacer cumplir esta ley y toda norma reglamentaria que en
su consecuencia se dicte”;
Que asimismo en el art. 63 de la antes mencionada Ley se impone a los Colegios de Distrito la obligación de “Cumplir
y hacer cumplir las obligaciones emergentes de la presente ley” (inc. 1), y de “Ejercer el contralor de la actividad profesional en el
Distrito, cualquiera sea la modalidad de trabajo y en cualquier etapa del mismo” (inc. 2);
Que si bien durante el período de vigencia de la Ley 4048 se dio especial atención al ejercicio liberal de la profesión de
Ingeniero, considerando en su art. 4° como tal: “El ofrecimiento o la prestación de servicios que impliquen o requieran los
conocimientos técnicos de dichas profesiones” (inc. a), “El desempeño de cargos públicos dependientes del gobierno de la Provincia o
de las Municipalidades, que requieran los conocimientos propios de dichas profesiones” (inc. b) y “La presentación ante las mismas
autoridades o reparticiones, de cualquier documento, planos o estudios sobre asuntos de ingeniería” (inc. c), la Ley 10.416
actualmente vigente amplía dicho campo al expresar en su art. 3° que: “A los fines de esta ley se considera ejercicio profesional toda
actividad técnica, pública o privada, que importe, conforme a las incumbencias pertinentes, atribuciones para desempeñar las
siguientes tareas: ... 2. El desempeño de cargos, funciones o comisiones en entidades públicas o privadas que impliquen los
conocimientos propios de los Ingenieros incluidos en la presente ley”;
Sección I página
35
Que en virtud de la Ley Universitaria vigente corresponde al Ministerio de Educación y Justicia de la Nación la
determinación de las incumbencias correspondientes a los distintos títulos que expiden las Universidades Nacionales y Privadas
legalmente reconocidas;
Que como consecuencia de ello el mencionado Ministerio ha dictado la Resolución n° 1560/80 que determina las
incumbencias profesionales correspondientes a los títulos de Ingeniero en sus diferentes especialidades;
Que las actividades para las cuales habilitan los respectivos títulos profesionales incluyen en el caso de los Ingenieros
Civiles, en Construcciones, Hidráulicos y en Vías de Comunicación la realización de tareas de: estudio, factibilidad, proyecto,
dirección, inspección, construcción, operación y mantenimiento de obras de su especialidad, a las que se agregan en el caso de los
Ingenieros Mecánicos, Electricista, Electrónicos y Aeronáuticos las tareas de: instalación, planificación, puesta en marcha, ensayos,
mediciones, reparación, modificación y transformación de instalaciones y en el caso de los Ingenieros Industriales y Químicos a las
primeras se agregan: planificación, selección de máquinas, equipos, aparatos e instrumentos, programación, organización,
racionalización, control, investigación operativa, estudio de métodos de trabajo, estudio y análisis de procesos de fabricación y
optimización en industrias, fábricas, talleres y otras formas de empresas industriales y de servicio relacionadas con la respectiva
especialidad;
Que la ejecución de cualquiera de las tareas enumeradas en el párrafo anterior significa ejercicio de la profesión
respectiva, independientemente de que la misma se realice en relación de dependencia o en forma privada y por lo tanto en todos los
casos es exigible poseer título habilitante, la inscripción en la matrícula del Colegio y el pago al día de la cuota reglamentaria
matricular;
Que en el caso de los profesionales que se desempeñan en relación de dependencia en la industria, estas últimas
condiciones aparecen exigidas en los artículos 22 y 35 del Decreto n° 7488/72 reglamentario de la Ley n° 7229 de Radicación
Industrial;
Que en mérito a ello resulta conveniente efectuar un emplazamiento a aquellos profesionales de la ingeniería que se
desempeñen en relación de dependencia en entidades públicas o privadas, para que regularicen su situación, procediendo a su
matriculación y pago de la cuota legal; en tanto su inobservancia importa ejercicio ilegal de la profesión.
Por ello, el CONSEJO SUPERIOR del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires,
RESUELVE:
Art. 1°.- Emplazar a los profesionales de la Ingeniería que desarrollen en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires
cualquier actividad técnica, pública o privada, tanto por cuenta propia como en relación de dependencia, que importe conforme a las
incumbencias aprobadas por el Ministerio de Educación y Justicia, el ejercicio de las profesiones de Ingeniero en todas sus
especialidades regladas por la Ley n° 10.416, para que antes del 31 de mayo de 1989 regularicen su situación frente a este Colegio,
procediendo a su matriculación y al pago de las cuotas matriculares correspondientes, bajo apercibimiento de que en caso de
incumplimiento su desempeño será declarado ilegal, iniciándose de inmediato las acciones administrativas y/o legales para impedirlo.
Art. 2°.- A tales efectos, la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior deberá solicitar a las autoridades superiores de los
distintos organismos provinciales, para recabar la nómina completa del personal de sus respectivas jurisdicciones, que revista en
cargos, presupuestarios o contratados, de carácter técnico, que importen el ejercicio de la profesión de Ingeniero en cualquiera de sus
especialidades y poder así determinar los casos de desempeño.
Art. 3°.- Con idéntico fin, los Consejos Directivos de los Colegios de Distrito deberán solicitar a las autoridades
municipales, delegaciones de las distintas reparticiones provinciales y a las empresas, estatales o privadas que realicen obras o
actividades industriales o presten servicios, dentro de la jurisdicción de cada uno de ellos, la nómina completa del personal de su
dependencia, permanente, transitorio o contratado, que desempeñen cargos o funciones que impliquen o requieran los conocimientos
propios de los Ingenieros incluidos en la Ley 10.416, a los efectos de determinar si están legalmente habilitados para hacerlo.
Art. 4°.- Autorizar a Mesa Ejecutiva a otorgar los poderes legales necesarios a Asesoría Letrada, a los efectos de
iniciar las acciones administrativas y/o legales que correspondan para impedir el ejercicio ilegal de la profesión, con posterioridad al
vencimiento del plazo establecido en el Artículo 1º.
Art. 5°.- Regístrese, comuníquese a los Colegios de Distrito, dese a publicidad y archívese.
Amm
Ing. en Const. ANTONIO J. MARCO
Secretario
Ing. en Const. ORESTE H. ADAGLIO
Presidente
RESOLUCION N° 87
Expte.: CS-062
Sección I página
36
La Plata, 9 de Mayo de 1989
VISTO:
Que por Resolución n° 66 del 6/12/88 este Organismo dispuso emplazar a los profesionales de la Ingeniería que
desarrollan en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, actividad técnica, pública o privada que importe ejercicio profesional de
ingeniero, ya sea por cuenta propia como en relación de dependencia; para que antes del 31/5/89 procedan a su matriculación en el
registro de la Ley 10.416; y
CONSI
DERANDO:
Que razones de índole operativa aconsejan la postergación del plazo límite establecido por la Resolución N° 66.
Por ello, este CONSEJO SUPERIOR del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, se sesión de la
fecha
RESUELVE:
Art. 1°.- Prorrogar hasta el 31 de Agosto de 1989 el plazo establecido en el artículo 1° de la Resolución n° 66, a fin de
que los profesionales con título de ingeniero involucrados en los considerandos de la misma, procedan a regularizar su situación de
revista frente al Colegio de Ingenieros (Ley 10.416 y modif. 10.698).
Art. 2°.- Comuníquese a los Colegios de Distrito y dese a publicidad.
Amm
Ing. en Const. ANTONIO J. MARCO
Secretario
Ing. en Const. ORESTE H. ADAGLIO
Presidente
RESOLUCION N° 167
Expte. CPI 21.144
La Plata, 22 de mayo de 1990
VISTO:
Las presentes actuaciones iniciadas en el ex Consejo Profesional de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires, por
las cuales se ha tramitado el dictado de una norma que regule el ejercicio profesional, en los trabajos de instalaciones de Redes de
Distribución de Gas, independientemente de la presión usada en el transporte; y
CONSI
DERANDO:
Que por Ley 10416 y mod. 10698, el Estado Provincial ha delegado en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de
Buenos Aires, el ejercicio del poder de policía profesional de los Ingenieros;
Que la competencia que se le asigna en dicha legislación, tiene el carácter de irrenunciable, y si no es ejercida y
defendida, hace incurrir a los órganos de gobierno del Colegio, en incumplimiento de sus funciones;
Que se plantea aquí, el problema del ejercicio profesional en el caso de obras e instalaciones relacionadas con el
servicio de gas, dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires, situación que también se presenta en los casos de instalaciones
de distribución de energía eléctrica, de obras sanitarias (agua y cloacas), de instalaciones telefónicas, y de tele-radio difusión, que por
su analogía, deben quedar reguladas por una misma norma que reglamente ese ejercicio profesional;
Que, el art. 26° inc. 2 de la Ley 10416 y mod. 10698 establece como atribución del Colegio de Ingenieros “Realizar el
contralor de la actividad profesional en cualquiera de sus modalidades”, por lo cual es de su competencia dictar una norma reguladora
del ejercicio profesional en este campo;
Sección I página
37
Que, el art. 26° inc. 7 de la misma norma legal, también asigna como atribución del Colegio de Ingenieros, la de
“Asesorar a los poderes públicos, en especial a las Reparticiones Oficiales, en asuntos de cualquier naturaleza, relacionados con el
ejercicio de la profesión de sus colegiados”, por lo que corresponde, que una vez establecida la norma regulatoria antes mencionada,
ésta sea comunicada a los entes prestatarios de los distintos servicios, para que procedan en consecuencia;
Que, en la realización de toda obra de construcción, instalación o montaje, relativo a los distintos servicios indicados
precedentemente, aparecen claramente identificados dos campos de competencia, ejercidos por entes diferenciados; por un lado, lo
referente a la responsabilidad profesional por la ejecución de estas obras, cuyo poder de policía profesional está reservado al Colegio
de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (Art. 25° Ley 10416 y mod. 10698), y por el otro, la actividad empresarial que asume la
responsabilidad civil y administrativa de concretar dichas obras, cuyo poder de policía del servicio, corresponde al ente prestatario del
mismo;
Que dentro del ejercicio profesional que debe realizarse en estos tipos de obras, corresponde que se consignen los
profesionales responsables por las tareas de:
a) Proyecto;
b) Dirección y/o Inspección;
c) Construcción y/o Montaje y/o Instalación;
Que los profesionales responsables de las tareas indicadas precedentemente, para poder ejercer dichas funciones,
deben cumplir los requisitos indicados en el art. 2° de la Ley 10416 y mod. 10698, y contar con la incumbencia necesaria para el tipo
de obra de que se trate;
Que la fiscalización del cumplimiento de estas condiciones legales, es realizada por el Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires en el momento del visado del contrato profesional y la documentación técnica anexa, razón por la cual el
art. 6° bis de la Ley 10416 y mod. 10698, establece la obligatoriedad de que las empresas prestatarias del servicio, “no deberán dar
curso a ninguna documentación técnica, sin el cumplimiento del requisito del Visado Previo”;
Que normalmente, los entes prestatarios del servicio a los efectos de poder plenamente ejercer el poder de policía del
mismo, dictan sus Reglamentos Internos, en los que establecen la creación de un Registro de Empresas Constructoras o Instaladoras
o de Montaje, a los fines de su clasificación por categorías y de establecer penalidades en caso de incumplimiento de dichos
reglamentos;
Que la responsabilidad civil, administrativa y penal, derivada del cumplimiento de los contratos de obras, son asumidas
por las Empresas Constructoras o Instaladoras o de Montaje, sin perjuicio de la exigencia contenida en el art. 6° de la Ley 10416 y
mod. 10698, que necesaria e inexcusablemente debe ser asumida por un profesional Representante Técnico, con incumbencia para
ello, en virtud de lo cual, en oportunidad de que la Empresa presente el contrato de obra, se torna ineludible contar con un
Representante Técnico en contrato anexo a la documentación que se somete a visado;
Que en caso de las empresas unipersonales, cuyo titular es el profesional actuante, también resulta válido lo
expresado en el considerando anterior, toda vez que el mismo debe asumir tanto la responsabilidad profesional como la empresarial;
Que, a los efectos de evitar confusiones, se hace necesario establecer que los entes prestatarios de los servicios, en
sus reglamentos internos, deberían cesar en el uso de las denominaciones de “Constructor”, “Instalador” o “Montador”, que implican
ejercicio profesional, reemplazándolos por las denominaciones “Empresa Constructora”, “Empresa Instaladora” o “Empresa de
Montaje”, que son los entes que caen bajo la fiscalización de la policía del servicio;
Que en algunos casos, los entes Oficiales o Privados, prestatarios de los servicios, consideran conveniente establecer,
como condición adicional, que las Empresas inscriptas en sus Registros, únicamente puedan emplear mano de obra calificada, que
haya sido previamente habilitada por la Empresa mediante examen de competencia y expedición del Registro respectivo, que la
acredite como tal;
Que resulta conveniente dejar en claro que esta Mano de Obra habilitada, mal llamada “matriculada” por los entes
Oficiales o Privados, prestatarios del servicio, únicamente pueden desempeñarse dentro de las Empresas Constructoras o
Instaladoras o de Montaje, bajo la responsabilidad profesional del Representante Técnico;
Que no obstante lo señalado en el considerando precedente, resulta admisible tener en cuenta que en el caso de la
realización de pequeñas obras de extensiones, modificaciones, ampliaciones y/o reducciones de estos servicios, en viviendas; y
acorde la entidad de cada caso, el ente Oficial o Privado prestatario del servicio, podrá determinar que no existen problemas de
seguridad que hagan necesario e imprescindible la presencia de una Empresa Instaladora, con su correspondiente Representante
Técnico, permitiendo que las mismas sean ejecutadas por una persona Registrada como Mano de Obra Habilitada, asumiendo un
funcionario de dicho ente, la responsabilidad de la Inspección de dichos trabajos;
Por ello, este CONSEJO SUPERIOR del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, en uso de las
atribuciones que le son propias, en sesión de la fecha
RESUELVE:
Art. 1°.- Establecer que todo lo relativo al ejercicio profesional, de lo atinente a obras, montajes, e instalaciones
relacionadas con los servicios de gas, de energía eléctrica, de obras sanitarias de agua o cloacas, de instalaciones telefónicas, y de
tele-radio difusión, dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires, en los que deban intervenir profesionales de la Ingeniería en
sus distintas especialidades, deberá ajustarse a lo determinado en la presente resolución.
Sección I página
38
Art. 2°.- Los entes oficiales o privados, prestatarios de las obras y servicios enumerados en el artículo anterior,
deberán cesar en el uso de las denominaciones de “Constructor”, “Instalador” y “Montador”, para designar a los ejecutores de dichas
obras a inscribir en sus registros internos, ya que las mismas implican ejercicio profesional, reemplazándolos por las denominaciones
de “Empresa Constructora”, “Empresa Instaladora” o “Empresa de Montaje” según corresponda, que son las que caen dentro de la
fiscalización de la policía de la construcción o del servicio que ejercen.
Art. 3°.- En los reglamentos internos de los entes oficiales o privados, prestatarios de los servicios, deberá
establecerse como condición “sine qua non” que toda Empresa inscripta en el registro respectivo, previo a presentarse a licitación y/o
a comenzar una obra o instalación o montaje, deberá presentar el contrato de Representación Técnica, de la persona que asume la
responsabilidad profesional por los trabajos que son objeto del contrato.
Art. 4°.- Cuando por la índole de los trabajos corresponda la intervención de ingenieros en sus distintas
especialidades, dichos contratos deberán estar visados por el Colegio de Ingenieros, debiendo tener los mismos una duración igual a
la del plazo que dure la obra y/o instalación y/o montaje. En el caso de una Empresa unipersonal, propiedad de un profesional,
también deberá exigirse la presentación del formulario de contrato de Representación Técnica, a los efectos de que el Colegio de
Ingenieros al visar, pueda realizar el control de dicho ejercicio profesional.
Art. 5°.- Ninguna de las Empresas inscriptas en los Registros antes mencionados, podrá operar sin que exista un
profesional responsable, por lo cual, en caso de fallecimiento o desligamiento del mismo, será necesario su reemplazo inmediato,
debiendo preverse en los Reglamentos la suspensión de las tareas que realice la Empresa, hasta que normalice su situación.
Art. 6°.- En caso de tratarse de obras o instalaciones multidisciplinarias, que requieran la intervención de profesionales
de distintas especialidades, deberán exigirse contratos de representación técnica para cada uno de ellos.
Art. 7°.- El Representante Técnico es la persona legalmente habilitada, que asume la total responsabilidad profesional
que corresponde a la ejecución de una construcción, una instalación, un montaje, una provisión de equipos, máquinas o materiales, en
nombre de la Empresa comitente a quien representa.
Art. 8°.- El contrato de Representación Técnica tiene carácter de locación de servicio y no implica para el profesional
asumir las responsabilidades empresarial, comercial, civil, impositiva y administrativa, que le corresponden a la Empresa a quien
representa.
Art. 9°.- Los entes responsables del control de las obras y servicios citados en el artículo 2°, no darán curso a ninguna
documentación de obras de ingeniería que carezca de los contratos visados por el Colegio de Ingenieros, por proyecto, dirección o
inspección -según corresponda- y representación técnica, de acuerdo a lo establecido en el art. 6° bis de la Ley 10416 incorporado por
Ley 10698.
Art. 10°.- Los entes responsables de los servicios podrán establecer en sus Reglamentos Internos que las Empresas
inscriptas, podrán únicamente emplear mano de obra calificada, que haya sido previamente habilitada por dicho ente mediante
examen de competencia o presentación de certificados de estudio, a quienes se les expedirá un registro, donde conste su carácter de
“Mano de Obra Habilitada”.
Art. 11°.- Los entes oficiales o privados, prestatarios de los servicios, podrán determinar reglamentariamente las
características de las pequeñas extensiones, modificaciones, ampliaciones o reducciones de los mismos, en los que establezcan la
inexistencia de problemas de seguridad que hagan imprescindible la intervención de una “Empresa Constructora, Instaladora o de
Montaje” con su correspondiente Representante Técnico, y que por ello puedan ser ejecutadas por “Mano de Obra Habilitada”
registrada en el ente prestatario. En tales casos, en toda aprobación de la ejecución de estos trabajos, deberá determinarse
explícitamente el nombre del funcionario del ente prestatario, con incumbencia debida, que actuará como inspector de los trabajos,
asumiendo la responsabilidad profesional correspondiente.
Art. 12°.- Derógase toda disposición anterior, que se oponga a la presente.
Art. 13°.- Notifíquese a los Colegios de Distrito y comuníquese a los distintos entes prestatarios de los servicios
alcanzados por la presente resolución, que actúen en la Provincia de Buenos Aires. Dese a publicidad y archívese.
cp/jn
Ing. Mec. CARLOS PELEGRINA
Tesorero
Ing. en Const. ORESTE H. ADAGLIO
Presidente
RESOLUCION 175
Expte.282
Sección I página
39
La Plata, 19 de Junio de 1990.
VISTO:
Las modificaciones introducidas a la Ley 23.765 con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en lo referente a
las obligaciones impositivas que le crean a los ingenieros que realizan ejercicio profesional liberal; y
CONSI
DERANDO:
Que resulta conveniente clarificar conceptualmente el significado de los distintos parámetros que deben utilizarse para
la determinación de los honorarios profesionales a percibir;
Que para la determinación del Valor en Juego sobre el cual se aplicarán las escalas del Arancel para Regulación de
Honorarios a los Profesionales de la Ingeniería, aprobado por Decreto Provincial 6964/65, el profesional podría utilizar cualquiera de
los siguientes métodos:
a) Determinación “a priori”, en base a los “Precios Mínimos Indicativos” que aprueba mensualmente el Colegio, que están
expresados por unidad de medida (A/m²), (A/ m3) o por unidades.
b) Determinación “a posteriori”, en base a cómputo y presupuesto.
Que para la determinación de los Honorarios Profesionales netos, los matriculados podrían utilizar cualquiera de los
siguientes métodos:
a) Aplicar al Valor en Juego, las escalas porcentuales que figuran en las “Tablas Desarrolladas” para el cálculo de los
Honorarios Profesionales, que aprueba mensualmente el Colegio, correspondientes al tipo de tarea desarrollada, debiendo
resultar los mismos iguales o mayores a los valores que figuran en la “Tabla de Honorarios Mínimos”, que también
establece mensualmente el Colegio.
b) Fijar los Honorarios Profesionales libremente, con la única condición de que sean superiores a los calculados con el
método anterior.
Que los valores de los honorarios profesionales calculados por cualquiera de ambos procedimientos, son netos a
percibir por los matriculados actuantes, a los que se debería agregar o no, el importe del IVA según el profesional esté o no inscripto
en la Dirección General Impositiva como responsable, respectivamente.
Por ello, este CONSEJO SUPERIOR del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, en uso de las
atribuciones que le son propias, en sesión de la fecha;
RESUELVE:
Art. 1°.-: Los valores consignados en la “Tabla de Precios Mínimos Indicativos” aprobadas mensualmente por el Colegio de
Ingenieros, para el cálculo “a priori” del “Valor en Juego” a que se refiere el Decreto 6964/65, llevan incluido el Impuesto al Valor
Agregado (IVA).
Art. 2°.- Cuando los profesionales determinen el “Valor en Juego” a posteriori, en base al Cómputo y Presupuesto de la obra,
deben tener en cuenta dentro del mismo el I.V.A..
Art. 3°.-El monto de los Honorarios Profesionales, determinados aplicando al Valor en Juego los valores consignados en las
“Tablas Desarrolladas para el Cálculo de los Honorarios Profesionales”, aprobadas mensualmente por el Colegio de Ingenieros en la
“Tabla de Honorarios Mínimos”, deberán ser cantidades netas a percibir por los profesionales actuantes.
Art. 4°.- Cuando el profesional convenga con el comitente un monto de Honorarios Profesionales superior al valor determinado
en base al artículo anterior, dicha cantidad deberá ser considerada como Honorario neto a percibir por el mismo.
Art. 5°.- A los Honorarios netos, determinados como se indica en los artículos 3°) o 4°), el profesional deberá o no agregar el
importe del I.V.A., según el mismo esté o no inscripto en la Dirección General Impositiva (DGI) como responsable de ese impuesto,
respectivamente.
Art. 6°.- Notifíquese a los Colegios de Distrito, publicítese y archívese.
cp/jn
Ing. en Const. ANTONIO J. MARCO
Secretario
Ing. Mec. CARLOS PELEGRINA
Tesorero
RESOLUCION N° 228
Expte. 336 y 337
Sección I página
40
La Plata, 17 de diciembre de 1990
VISTO:
Que el art. 6° bis de la Ley 10416 en su texto incorporado por la Ley 10698, establece la obligatoria visación previa por
parte del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, de todo contrato suscripto por profesional con título de ingeniero,
municipales o privados, para su aprobación final;
Que asimismo, el citado art. 6° bis determina que en toda actuación judicial con intervención de peritos ingenieros cuya encomienda puede materializarse sin un contrato, tal el caso de los peritos oficiales y los peritos desinsaculados- no podrá
disponerse su archivo, ni darse por concluido el juicio, sin que hayan sido abonados los honorarios a los peritos intervinientes; y
CONSI
DERANDO:
Que resulta imprescindible establecer pautas determinantes de los elementos mínimos que corresponde acompañar al
contrato profesional a los efectos de su verificación por las Oficinas de Visado;
Que, con igual criterio, es necesario definir los elementos que deben aportar a las Oficinas de Visado, los ingenieros
que actúan en calidad de peritos judiciales, ya se trate de peritos oficiales, desinsaculados o propuestos por las partes;
Por ello, este CONSEJO SUPERIOR del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, en uso de las
atribuciones que establece el art. 26° de la Ley 10416 y mod. 10698, en sesión de la fecha:
RESUELVE:
Art. 1°.- Para el visado de contratos y documentación técnica, de toda tarea de ingeniería, a presentar por los
profesionales ingenieros -en cualquiera de sus especialidades-, se observarán las siguientes pautas mínimas:
1.- Por parte del profesional
a.
Deberá presentar -como mínimo- cinco (5) copias del contrato, con firmas originales, estampillado con el timbrado de
ley, tres (3) copias de la planilla anexa por la tarea, como así toda otra documentación que permita determinar el
honorario mínimo en los casos de tareas profesionales cuyos valores unitarios no se encuentren normalizados.
b.
Deberá documentar su inscripción en el Registro de la Ley 10416, mediante su credencial profesional, y hallarse al día
con el pago de la matrícula.
c.
Para el cumplimiento del art. 6° bis citado, los ingenieros que desarrollan su actividad profesional como peritos judiciales
en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, deberán presentar ante la Oficina de Visado, los puntos de pericia
encomendados y adjuntar la designación judicial, si se trata de perito oficial o perito desinsaculado de lista, o el contrato
profesional previsto en 1.1. cuando se trate de perito propuesto por una de las partes en litigio.
2. Por parte de las Oficinas de Visado
a.
Se deberá verificar que el profesional interviniente posee incumbencia legal para la tarea contratada o designada.
b.
Se controlarán los puntos 1.1., 1.2. y 1.3. -según corresponda- determinándose de acuerdo a la normativa arancelaria
vigente, el honorario mínimo por la labor convenida o asignada.
c.
El visado tendrá carácter de provisorio si se presentaren dudas u observaciones en alguno de los puntos anteriores.
Caso contrario, se considerará definitivo.
Art. 2°.- Notifíquese a los Colegios de Distrito, publicítese y archívese.
Ing. Mec. CARLOS PELLEGRINA
ADAGLIO
Tesorero
Ing.
en
Const.
ORESTE
H.
Presidente
RESOLUCION N° 231
Expte n° 242
LA PLATA, 18 de diciembre de 1990
VISTO:
Los pedidos de apelación contra la Resolución N° 181 de fecha 16-6-90, denegatoria de la inscripción de la matrícula,
presentada por los Ingenieros Militares Eugenio Pedro Monteverde, Jorge Eduardo Montiel Barbara, Norberto A. Lo Cane
Scholoszarcsik y Jorge Antonio Fernández; y
CONSI
DERANDO:
Sección I página
41
Que dichos pedidos se han realizado dentro del plazo establecido en el 2° párrafo del Art. 12 de la Ley 10.416,
modificada por Ley 10.698;
Que como nuevo elemento de juicio a tener en cuenta, se agrega la Resolución 2024 del Ministerio de Educación y
Justicia de fecha 29/10/90, en la que se dispone incorporar dentro del régimen de la Ley 17.778 al Instituto de Enseñanza Superior del
Ejército (Art. 1°), otorgándosele validez nacional a los estudios, títulos y grados que el mismo expide en las carreras de: Relaciones
Internacionales e Ingeniería (Art. 4°);
Que el motivo del rechazo de los pedidos de inscripción en la matrícula del Colegio, dispuesta por la Resolución 181,
tal cual se indicaba en sus considerandos se basó en que la Resolución n° 678/89 del Ministerio de Educación y Justicia, -no se apoya
en ninguna de las leyes universitarias vigentes números 23.068 (Univ.Nacionales), 17.604) o 17.778 (Univ.Provinciales).
Que la nueva Resolución n° 2024 citada en el primer considerando, se apoya en lo preceptuado en el Art. 16 de la Ley
17.778 que “los Institutos de Enseñanza Superior Nacionales, no pertenecientes a una Universidad, podrán ser incluidos por decreto
del Poder Ejecutivo Nacional en el régimen de la presente Ley, con la salvedad de que para los mismos no regirán los Art. 7° y 8°”;
Que posteriormente por Decreto Nacional n° 101/85 de fecha 16/1/85, el Poder Ejecutivo Nacional delegó en el Art. 2°
inc. f), apartado 9) en el Ministerio de Educación y Justicia, todo lo referente a la “Incorporación al régimen de la Ley 17.778 de
Institutos de Enseñanza Superior Nacionales, no pertenecientes a una Universidad;
Que apoyándose en esta atribución el señor Ministro de Educación y Justicia por la Resolución 2024 de fecha
29/10/90, procedió a la “incorporación al régimen de la Ley 17.778 -Universidades Provinciales- al Instituto de Enseñanza Superior del
Ejército”,
Que en consecuencia el Colegio de Ingenieros debe proceder a la inscripción en la matrícula de los títulos que expide
el mencionado Instituto;
Que por otra parte, por Resolución posterior del Ministerio de Educación y Justicia n° 2331 de fecha 14/12/90, se
modifica la redacción del Art. 4° de la Resolución Ministerial citada antes, otorgándosele validez también a los títulos ya expedidos por
dicho Instituto Militar y no solamente a los títulos futuros, razón por la cual debe reverse la Resolución recurrida n° 181 de este
Consejo Superior accediendo a la matriculación de los apelantes;
Que si bien en el art. 2° de la mencionada Resolución n° 2331 se fija la equivalencia de los títulos de Ingenieros
Militares, expedidos por el Instituto Superior del Ejército, con los de títulos similares otorgados por las Universidades Nacionales, no
queda definido con qué Universidad Nacional deben equipararse sus incumbencias, ya que existen títulos de esas denominaciones, de
distintas Universidades Nacionales, en donde las incumbencias no son coincidentes;
Que tal indefinición no surge en el caso de los títulos de Ingeniero Militar en las Especialidades “Automotores” y de
“Vehículos de Combate”, ya que únicamente existe un sólo título de Ingeniero en Automotores, expedido por la Universidad
Tecnológica Nacional;
Que en oportunidad en que pudieran presentarse pedidos de matriculación de los restantes títulos de Ingenieros
Militares, debería consultarse al organismo emisor, con qué título de una Universidad Nacional debe equipararse el mismo;
Por ello, este CONSEJO SUPERIOR del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, en uso de las
atribuciones que le son propias, en sesión de la fecha:
RESUELVE:
Art. 1°.-Déjase sin efecto el art. 1° de la Resolución n° 181 de este Consejo Superior.
Art. 2.-: A partir de la fecha, se procederá a inscribir en el registro de matrícula de la Ley 10416 a los títulos de Ingeniero Militar
expedido por el Instituto Superior del Ejército, en las especialidades de “Automotores” y de “Vehículos de Combate”, reconociéndoles
como incumbencias, las correspondientes al título de “Ingeniero en Automotores” expedido por la Universidad Tecnológica Nacional.
Art. 3°.- En los casos de los títulos de Ingenieros Militares, de otras especialidades, expedidos por el Instituto Superior del
Ejército, se iniciará el trámite de matriculación, formalizándose el mismo una vez determinado con qué título de una Universidad
Nacional debe ser equiparado.
Art. 4°.- Regístrese, comuníquese a quienes corresponda y archívese.
Ing. en Const. ANTONIO J. MARCO
Secretario
Ing. en Const. ORESTE H. ADAGLIO
Presidente
RESOLUCIÓN Nº 413
Código:
Expte.:
Sección I página
42
La Plata, 22 de Junio de 1995
VISTO:
Las reiteradas consultas que requieren precisiones acerca de la actividad de construir, relacionada al ejercicio
profesional de los Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires; y
CONSI
DERANDO:
Que el contrato de construcción, celebrado entre un constructor o empresa y un comitente, por sus características
esenciales, constituye un contrato de precio con riesgo empresario;
Que la ejecución o constructor de una obra puede ser realizada en tres modalidades básicas:
a)
b)
c)
La figura del constructor es asumida por una persona de existencia real sin incumbencia profesional o
por una persona de existencia ideal, comúnmente denominada empresa sin capacidad legal para
efectuar tarea profesional alguna;
La figura del constructor es asumida por el propio comitente con o sin incumbencia profesional;
La figura del constructor es asumida por una persona de existencia real, con incumbencia profesional.
El caso 1: se encuentra encuadrado en la figura de “Representante Técnico” (Decreto 6964/65) en el que el
constructor contrata a un profesional con incumbencia, para que preste la tarea profesional correspondiente.
El caso 2: se encuentra encuadrado en la figura de “Dirección Ejecutiva”,en que el constructor – comitente
contrata al Director de Obra, para que preste la tarea profesional correspondiente en alguna de las modalidades usuales:
administración pura o contratos separados.
El caso 3: se encuentra encuadrado en la figura en que el propio constructor pone su capacidad profesional al
servicio de sí mismo en la actividad emprendida. En este caso sería incomprensible la existencia de una obligación de
“contratarse a sí mismo”.
Que, en el caso, hay que tener en cuenta la figura del “empresario”, que es la emergente de este tipo de contratos.
Esto es así, por cuanto un comitente puede concertar un contrato de locación de obra con una persona física o jurídica, quien
será la que tendrá a su cargo la realización de la obra (“Empresario”: persona que asume o toma su cargo la realización de algo;
Persona que dirige cualquier empresa.// Empresa: Acción de emprender y cosa que se emprende.// Sociedad comercial o
industrial).Técnicamente el empresario que se compromete a la realización de una construcción, es decir quien se obliga a su
realización o concreción, es un LOCADOR DE OBRA, según la definición contenida en el art. 1631 y concordantes del Código Civil.
Que nuestros Tribunales de Justicia han tenido oportunidad de aclarar el concepto, al decir: “.. El locador de obra se
obliga a un resultado... (Cám. Nac. Civ. Sala D, 22/10/65)”. En tal orden de ideas, ni el Código Civil ni la jurisprudencia exigen como
condición que el empresario posea título profesional alguno. De allí que “Empresario”puede ser cualquier persona física o jurídica. Si
esto es así y el empresario no es profesional o técnico (de los comprendidos en las Leyes de colegiación afiliados a la Ley 5920), de
ninguna manera debe exigírseles que visen sus contratos en el Colegio de Ingenieros, de lo cual surge espontáneamente que no se
trata de “ejercicio de profesión liberal” (art. 42º de la Constitución de la Provincia). Por ello, obligar a un “Empresario” que posea título
profesional o técnico, a visar su contrato en el Colegio y, en consecuencia ,efectuar aportes (Ley 5920) por el mismo, vendría a
desvirtuar la naturaleza jurídica del empresario y, por ello, podrían los profesionales sostener con éxito que, a su respecto, se están
violando los principios constitucionales del artículo 16º de la Constitución Nacional.
Que, por todas las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones que le otorgan la Ley 10.416 y su
modificatoria Ley 10.698, el Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, en sesión Nº 163 del
día de la fecha;
RESUELVE:
Art. 1º.- Cuando el contrato de construcción resulte suscripto por una persona de existencia real sin matrícula
profesional vigente, o por una persona de existencia ideal, deberá presentarse el pertinente contrato de representación técnica
entre constructor y profesional. Si el profesional, representante técnico, fuere Ingeniero, ese contrato deberá ser visado en el
Colegio de Ingenieros, y en caso de que al mismo con el objeto de que proceda a dar cumplimiento a las normas que requiera su
respectivo Colegio o Consejo.
Art. 2º.- En los casos que la figura del constructor sea asumida por una persona de existencia real con
incumbencia profesional para construir, la actividad no habrá de considerarse como tarea profesional y, en consecuencia, no
se exigirá el visado previo del contrato que lo une al comitente.
Art. 3º.- Independientemente de los requerimientos que formulen los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, el
Colegio de Ingenieros visará a requerimiento de los profesionales matriculados en el mismo, legajos por proyecto y dirección,
sin determinación del constructor.
Art. 4º.- Comuníquese a los Colegios de Distrito, dése amplia difusión entre los matriculados y archívese.
RESOLUCIÓN Nº 421
Código:
Sección I página
43
Expte.: 743 y agrs. 336 y 337
La Plata, 7 de septiembre de 1995
VISTO:
Que en el artículo 1º de la Ley 40.416 –y su modificatoria Ley 10.698- se establece que el ejercicio de la profesión de
Ingeniero, en todas sus ramas, debe regirse por las disposiciones de dicha Ley y todas sus normas reglamentarias; y
CONSI
DERANDO:
Que la función de perito judicial que realizan los Ingenieros, en sus distintas especialidades, involucra la ejecución de
tareas de índole profesional, razón por la cual, al inscribirse en los listados, se les requiere título habilitante;
Que el artículo 6º bis de la Ley citada establece la obligatoriedad de la constancia de visación de la
documentación técnica presentada por los Ingenieros;
Que debido a la particular modalidad del ejercicio profesional de los peritos judiciales, sujeto a términos
procesales estrictos que complica la tramitación usual de visado, es preciso resolver la cuestión dando agilidad al procedimiento en
beneficio del profesional;
Que al momento de elaborar y presentar el trabajo profesional no existe ningún valor definido de los
honorarios correspondientes a los Ingenieros, sobre el cual aplicar los porcentajes correspondientes a la tasa de visado establecida
en la Resolución Nº 387;
Que, asimismo, en numerosos casos y por distintos motivos, los profesionales tienen dificultades para percibir,
en tiempo y forma, sus honorarios por los trabajos de pericias judiciales;
Que lo establecido en la Resolución Nº 228/90 ha resultado poco práctico y de dificultosos cumplimiento y posterior
control;
Que la verificación de que los Ingenieros se encuentran en condiciones de ejercer su profesión en la Provincia de
Buenos Aires, es una función propia de nuestro Colegio, cuestión que aquéllos deben acreditar al momento de aceptar el cargo;
Que, en consecuencia de lo expuesto, se hace necesario crear un modo de facilitar a los Ingenieros esa acreditación
en el momento oportuno, como una colaboración más hacia el Poder Judicial;
Por ello, el Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, en sesión Nº 167 del día
de la fecha;
RESUELVE:
Art. 1º.- Créase el Bono de Pericia, para formalizar el visado de las pericias judiciales que presenten los
Ingenieros ante los distintos Tribunales y Juzgados de la Provincia de Buenos Aires, Tribunales Federales y Entidades Públicas o
Privadas que requieran su actuación pericial.
Art. 2º.- El Bono de Pericia deberá, acompañarse en el momento de aceptar el cargo de Perito, el que –para los
efectos formales- será considerado como visado definitivo y contendrá los datos pertinentes para su correcta individualización y
posterior control.
Art. 3º.- El valor del Bono de Pericia será uniforme para todo tipo de juicio o actuación pericial y equivalente al
que corresponda a la Tasa Mínima de Visado al momento de la aceptación del cargo.
Art. 4º.- El Colegio pondrá a disposición de los matriculados el Bono de Pericia en cada sede de Distrito y en sus
Delegaciones, bajo registración y modalidades que se establezcan, con amplia difusión a los matriculados.
No obstante, para tener derecho a la adquisición del bOno, el profesional deberá hallarse al día con la cuota de la
matricula.
Art. 5º.- En todos los casos, la especialidad del profesional deberá coincidir con la naturaleza de la pericia a realizar,
resultando esta circunstancia una responsabilidad personal del Ingeniero.
Art. 6º.- En el momento de adquirir el Bono de Pericia, el profesional deberá indicar en que juicio o actuación habrá de
ser utilizado.
Art. 7º.- El cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente resolución, hará posible al infractor de las
sanciones contempladas en la Ley 10.416.
Art. 8º.- Comuníquese a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a las Cámaras y Juzgados
Federales con asiento en la Provincia, a los Distritos del Colegio de Ingenieros y dése amplia difusión. Hecho, archívese.
RESOLUCIÓN Nº 655
Código:
Sección I página 44
Expte.: 1177
La Plata, 4 de octubre de 2000
VISTO:
La promulgación de la Ley 12.490 de la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y
Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 21 de septiembre de 2000, y su publicación en el Boletín Oficial el día 26 de
septiembre del mismo año; y
CONSI
DERANDO:
Que el citado texto legal se encuentra en vigencia;
Que el Artículo 29º de dicha Ley prevé, como fuente de recursos económicos, para las tareas profesionales, de obras
y/o instalaciones existentes no declaradas, el pago de una contribución obligatoria a cargo del propietario/comitente, equivalente al
valor que hubiera resultado de haberse dado cumplimiento a las normas arancelarias, por proyecto y dirección vigentes al momento de
su regularización menos el aporte genuino a cargo del afiliado que surge del contrato profesional;
Que el citado Artículo ha sido reglamentado por la Resolución Nº 10 (03/10/00) dictada por la Comisión Interventora
Normalizadora (C.I.N.) de la Caja de Previsión Social Ley 12.490, por la cual se establece la obligatoriedad del pago de la contribución
a partir del 1 de noviembre de 2000 y que el monto respectivo será determinado por la Institución Colegial del profesional interviniente,
conforme a los valores arancelarios vigentes para cada uno de ellos, según Art. 26º inc.a) de dicho texto legal;
Que el Consejo Superior deberá remitir a la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y
Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, dentro de los términos ordinarios, la boleta especial donde se efectiviza la contribución,
juntamente con un documento anexo que permita determinar el valor de la misma, suscripto por el profesional en el carácter de
declaración jurada.
Por ello, el Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, en sesión Nº 251l día de
la fecha, en uso de las atribuciones que le son propias,
RESUELVE:
Art. 1º.- El Colegio de Ingenieros determinará el monto correspondiente a la contribución establecida por el Art. 29º de
la Ley 12.490, y reglamentada por la Resolución Nº 10 de la C.I.N., conforme a los valores arancelarios vigentes según Art. 26º inc.a)
del citado texto legal, cuando intervengan Ingenieros en tareas profesionales referidas a obras y/o instalaciones, que se hallan llevado
a cabo sin control o autorización del organismo pertinente, o ejecutadas sin intervención profesional.
Art. 2º.- El monto de la contribución, obligatoria al realizar el trámite de visado en el Colegio a partir del 1 de noviembre
de 2000. se efectivizará con una boleta especial y equivale al valor que hubiera resultado de haberse dado cumplimiento a las normas
arancelarias, por proyecto y dirección vigentes al momento de su regularización menos el aporte genuino a cargo del afiliado, que
surge del contrato profesional.
Art. 3º.- Impleméntase un Documento Anexo que, con carácter de Declaración Jurada del profesional, permitirá
determinar el valor de la contribución respectiva. Dicho documento será remitido a la Caja de Previsión Social Ley 12.490, dentro de
los términos ordinarios, juntamente con la Boleta en la que se imputará el monto de la contribución indicando el Código 29.
Art. 4º.- Comuníquese a los Colegios Directivos de los Colegios de Distrito y tomen conocimiento las Areas del
Consejo Superior. Cumplido, agréguese a sus antecedentes.
Ing. Civil José María Jáuregui
Secretario
Ing. en Const. Norberto L. Beliera
Presidente
RESOLUCIÓN Nº 639
Código:
Expte.: 1141 y 860
La Plata, 24 de mayo de 2000
VISTO:
Las actuaciones referentes al Convenio con la S.R.T. sobre certificación de la Especialidad de Higiene y Seguridad en
el Trabajo, a los Ingenieros que cuenten con esa condición de conformidad a lo dispuesto por los Decretos (PEN) 491/97 (Art. 24º) y
1338/96 (Art. 13º); y
CONSI
DERANDO:
Que se encuentra vigente la Resolución 543 (modificada por Res. 585), por la cual el Colegio certifica la especialidad
en Higiene y Seguridad, conforme las Leyes 19.587 y 24.557 (y Decreto 491/97), a un conjunto de Ingenieros discriminados en la
misma Resolución, creándose un subregistro de tal especialidad;
Sección I página
45
QUE ANALIZADO EL TEMA POR LA COMISION I, DE EJERCICIO PROFERSIONAL, LA MISMA SE EXPIDE:
-Que del convenio firmado (30/03/00) surge precisamente de su cláusula primera que el Colegio se comprometen a certificar la
Especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo, conforme a lo dispuesto por el Artículo 24 del Decreto (PEN) Nº 491/97 (fija las
condiciones que deben satisfacer los títulos universitarios para tal fin o los profesionales universitarios). Todo ello en términos
previstos en la Resolución SRT Nº 029/98 para: a) Ejercer la dirección de Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo y las Áreas
de Prevención de las ART. y b) Ser integrante de las Arreas de Prevención de las ART.
-Que satisfaciendo y requerimientos emanados del Ministerio de Trabajo, en la cláusula tercera del referido Convenio el Colegio se
compromete a un REGISTRO con especialidad en Higiene y Seguridad en el Trabajo.
-Que desde el 23/03/00 a la fecha el Colegio inicia el procedimiento para cumplimentar el Convenio (notificando a colegas, a los
Distritos, confeccionando Instructivos, creando un nuevo Registro e implementando una credencial).
-Que el procedimiento instrumentado no ha dado resultado esperado, advirtiéndose que se han cometido errores que es necesario
enmendar.
-Que de tal Instructivo se da una interpretación del Decreto 491/97, acerca de los Ingenieros habilitados para inscribirse que es
objetado por algunos matriculados, dando lugar a numerosos reclamos.
-Que la controversia surge de la interpretación del Art. 24 del Decreto PEN 491/97, por cuanto:
a) En sus considerandos propone:”a los efectos de adecuar a la realidad del mercado laboral. La nómina de títulos
universitarios que habilitaron para la dirección de los servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo previstos en el Decreto
1338/96 resulta necesario ampliar el listado previsto en el Art. 11 del Decreto 1338/96. En tal sentido se deben considerar
habilitantes aquellos títulos que el Ministerio de Cultura y Educación haya reconocido como tales en materia de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, así como aquellos títulos universitarios que habiliten en materia de Higiene y Seguridad en
determinadas áreas profesionales particulares”
b)
En inciso a) I, se refiere a graduados universitarios con “competencia reconocida en Higiene y Seguridad en el Trabajo”.
c)
En el inciso b), se refiere a“profesionales idóneos”.
Dando lugar a distintas interpretaciones.
-Que la Resolución 29/98 de la S.R.T. menciona:
a) En sus considerandos se refiere a: “graduados universitarios en carreras de grado que posean títulos con reconocimiento
oficial y validez nacional, otorgados por el Ministerio de Cultura y Educación, con competencia reconocida en Higiene y
Seguridad en el Trabajo”.
“Que atento a lo precedentemente expuesto se han realizado las pertinentes consultas al Ministerio de Cultura y
Educación, sobre los títulos de grado habilitantes”.
b) En el Art. 6º de la Resolución expresa: “Establécese que el término “profesionales idóneos” indicado EN EL Art. 24, inciso b)
del Decreto 491/97, se refiere en forma exclusiva a Graduados Universitarios, sin especialización en Higiene y Seguridad ....”,
para actividades dentro de los servicios de prevención de las ART.
-Que las dudas surgidas, hacen a su esclarecimiento, por lo que se sugiere transcribir el Art. 24º del Decreto 491/97 en el Instructivo,
permitiendo la inscripción de aquellos títulos o posgrados que no presentan ninguna duda (inclusive los Ingenieros contemplados en la
Resolución Nº 5423); fundamentalmente en los servicios de dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Áreas de Prevención de
las ART y como integrante del Área de Prevención de las ART a los anteriores y aquellos Ingenieros que tengan competencia en
Higiene y Seguridad limitadas a áreas profesionales particulares.
-Que es fundamental realizar las consultas a la S.R.T., Ministerio de Cultura y Educación y Universidades para que se expidan
concretamente sobre los títulos y sus alcances.
Que finalmente, la COMISION I dictamina:
c)
Sustitúyese el Inciso A y B del Instructivo del Registro de Profesionales de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(Dec. 491/97 y 1338/96) por:
“Pueden Inscribirse en el Registro Especial, aquellos matriculados con pago al día de su matricula y que se encuentren
comprendidos dentro de las siguientes condiciones:
“a) Los servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo y las Áreas de Prevención en las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo,
deberán estar dirigidos por:
d) Ingenieros en las carreras de grado en instituciones universitarias, que posean títulos con reconocimiento oficial y validez
nacional otorgados por el Ministerio de Cultura y Educación , con competencia reconocida en Higiene y Seguridad en el
Trabajo.
e) Ingenieros que a la fecha de vigencia del Decreto 491/97 se encontrasen inscriptos en el Registro Nacional de Graduados
Universitarios en Higiene y seguridad, y habilitados por autoridad competente para ejercer dicha función.
f)
Ingenieros que hasta la fecha de vigencia del Decreto 491/97 hayan realizado o se encuentren realizando un curso de
Postgrado de Higiene y Seguridad en el Trabajo de no menos de 400 horas de duración, desarrollado en Universidades
estatales o privadas, con reconocimiento del Ministerio de Cultura y Educación, una vez egresados de dicho curso.
g) Ingenieros Graduados en carreras de Postgrado con reconocimiento oficial otorgado en las condiciones previstas en la Res.
1670 del 17/12/96 del Ministerio de Cultura y educación, o con acreditación de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU), con orientación especial en Higiene y Seguridad en el Trabajo.
b) Las áreas de prevención de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, deberán estar integradas por los Ingenieros
mencionados en los incisos del punto anterior, y los Ingenieros idóneos que formaron parte del plantel estable, de las
Sección I página
46
Aseguradoras hayan sido debidamente capacitados para ejercer tales funciones. En este último caso, el Director del área de
prevención será responsable del accionar profesional de los mismos.”
Aquellos profesionales no matriculados que se inscriben previamente en el Registro de Matricula del Colegio de Ingenieros de la
Pcia. de Buenos Aires, y con títulos que satisfagan las condiciones indicadas anteriormente.
II.Que según indicación del Departamento de Estrategia de Prevención de Riesgos del Trabajo de la S.R.T. referida
al ejercicio profesional en materia de Higiene y Seguridad, corresponde:
1. Conforme lo establece el inc. 1 del art. 24 del Decreto 491/97 los graduados universitarios que cuenten con títulos con
competencia especifica en materia de Higiene y Seguridad reconocidas por la autoridad competente, pueden ejercer la Dirección
de Higiene y Seguridad de las empresas y de las áreas de prevención de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo.
Por lo tanto, aquellos graduados que tengan competencia en Higiene y Seguridad, pero limitadas dentro de un accionar
profesional, no están habilitados para ejercer las responsabilidades antes citadas.
Es decir, que si bien entre las competencias de los títulos de grado se pueden hallar las de higiene y seguridad, las mismas
son restringidas a sus labores profesionales.
2. Se debe aclarar que existe una importante diferencia entre ambas situaciones, ya que como se indicara, mientras por las
competencias específicas se pueden ejercer responsabilidades de dirección de servicios de higiene y seguridad y de área de
prevención de ART; por las competencias restringidas los profesionales podrán incorporar acciones preventivas a su labor, pero
las mismas deberán estar avaladas por un profesional con las competencias específicas. Este último a su vez, debe certificar su
especialidad en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.
3. Con respecto a los ‘’integrantes de las áreas de previsión de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo”se indica que cuando
éstos sean Ingenieros de higiene y seguridad que cumplan funciones especificas de la materia, también será necesaria la
certificación de la especialidad en higiene y seguridad en éste Colegio.
III.Si bien en el punto II, se expresa que los Ingenieros que cuenten con competencia específica en materia de
higiene y seguridad, reconocida por autoridad competente, pueden ejercer la dirección de esos servicios y en las áreas de
prevención de las ART, en el párrafo siguiente aclara que los profesionales que poseen competencia restringida, no podrían
incorporar acciones preventivas a su labor, debiendo ser avaladas por un profesional con competencia específica. Ello así,
en virtud de no precisarse cuáles son unos y otros profesionales en forma precisa, se aconseja consultar a la SRT, al
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, y a las distintas Universidades del país, con el objeto que se sirvan informar
cuáles títulos cuentan con competencia especifica, y cuáles son con competencia restringida, con carácter previo a adoptar
cualquier decisión de registro (salvo aquellos con competencia comprobada).
IV.Dejar identificado en la credencial que otorgará el Colegio de los Profesionales, si la certificación extendida
corresponde a) para ejercer la dirección de servicio de higiene y seguridad en el trabajo y las áreas de prevención de las
Aseguradoras de Riesgo del Trabajo y b) ser integrantes de las áreas de prevención de las ART solamente y aclarar en la
misma credencial “que la certificación de la especialidad en higiene y seguridad expedida, lo es en cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto 491/97, art. 24 y Decreto 1338/96, art. 13”.Analizado lo expuesto por la Comisión I:
Por ello, este Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, en su seción Nº 242
del días de la fecha, en uso de las atribuciones que le son propias
RESUELVE:
Art. 1º.- Apruebese en general el dictamen de la Comisión I e implementese el Registro de Profesionales
Universitarios en Higiene y Seguridad en el Trabajo, con inscripción en DOS categorías a saber:
a).- Certificación extendida para ejercer la dirección de servicios de higiene y seguridad en el trabajo y las
áreas de prevención de las aseguradoras de riesgo del trabajo.
b).- Certificación extendida para ser integrante de las áreas de prevención de las aseguradoras de riesgos del
trabajo, sin funciones especificas dentro de las mismas. (Previo el dictamen del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación –
Dirección Nacional de Gestión Universitaria, en cuanto a los alcances específicos de los respectivos títulos en materia de Higiene y
Seguridad en el Trabajo)
Art. 2º.- Establécese que PUEDEN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO ESPECIAL:
a).- Categoría A: Matriculados con pago al día y que se encuentren comprendidos dentro de las siguientes
condiciones:
1.- Ingenieros en las carreras de grado en instituciones universitarias, que posean títulos con reconocimiento oficial y
validez nacional otorgados por el Ministerio de Cultura y Educación, con competencia especifica reconocida en Higiene y Seguridad
en el Trabajo, a saber, hasta la fecha:
-Ingeniero en Seguridad e Higiene en el Trabajo (UTN) – Res. 212/75.
-Ingeniero en Seguridad e Higiene en el Trabajo (U.N. Centro) – Res. 1258.
-Ingeniero Laboral (UTN) – Resol. 788/87.
-Ingeniero Sanitario (UBA) – Res. 325/74.
-Ingeniero en Seguridad Ambiental (U. De la Marina Mercante) – Res. 45/97.
Sección I página 47
2.- Ingenieros que, a la fecha de vigencia del Decreto 491/97, se encontraban inscriptos en el Registro Nacional de
Graduados Universitarios en Higiene y Seguridad (RUGU), y habilitados por autoridad competente para ejercer dicha función.
3.- Ingenieros cualquier título de grado que, hasta la fecha de vigencia del Decreto 491/97, hayan realizado o se
encontraran realizando un curso de Postgrado de Higiene y Seguridad en el Trabajo de no menos de 400 horas de duración,
desarrollado en Universidades estatales o privadas, con reconocimiento del Ministerio de Cultura y Educación, una vez egresados de
dicho curso. (a título de ejemplos: U.T.N., U.B.A.)
4.- Ingenieros graduados en carreras de Postgrado con reconocimiento oficial otorgado en las condiciones previstas en
la Res. 1670 del 17/12/96 del Ministerio de Cultura y Educación, o con acreditación de la Comisión Nacional de Evaluación, y
Acreditación Universitaria (CONEAU), con orientación especial en Higiene y Seguridad en el Trabajo. (a título de ejemplos: U.C.A,
U.M.del Plata, U.Morón)
b) Categoria B: matriculados con pagos al día, cuyos títulos tengan competencia restringida o limitada a su
ámbito de actuación profesional, ya que para incorporar acciones preventivas a su labor deberán contar siempre con el aval de un
profesional con competencia específica.
Art. 3.- Los NO MATRICULADOS también PUEDEN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO ESPECIAL, cuando
previamente inscriban en la Ley 10.416 de nuestro Colegio, sus títulos y/ cursos de postgrado detallados en el Artículo 2º,Inc.a) puntos
1 y 3.
Art. 4.- La inscripción inicial en el Registro Especial se realizará sin cargo para los matriculados y tendrá una validez
de doce (12) meses, debiéndose renovar anualmente. A partir de la primera renovación de la inscripción se aplicará un arancel
administrativo, que será fijado por el Consejo Superior.
Art. 5.- Comuníquese a los Colegios de Distrito. Tomen conocimiento las Áreas del Consejo Superior. Cumplido,
agréguese a sus antecedentes
COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Ley 10.416 y Modi. 10.698
Distrito: ..............
01
Formulario
HST-
REGISTRO DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
(Dec. 491/97 y Dec. 1338/96)
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Nro. De Matrícula
Nro de Registro
.............................
............................
a llenar por el
Consejo Superior
Apellido:...............................................................................
Nombres:.............................................................................................................
Documento de Identidad (tipo) :...........................................Número
:...............................................................................................................
Fecha de nacimiento: ..... / ...... / ....... Localidad: ......................................Provincia: ................................................ País:
.............................
Título/s y/o Curso inscripto en el Colegio de Ingenieros:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
........
TITULO Y/O CURSO QUE INSCRIBE EN ESTE REGISTRO (LlENAR LO QUE CORRESPONDA):
-TITULO:
..........................................................................................................................................................................................................
.
-CURSO:
..........................................................................................................................................................................................................
Otorgado por Universidad: ................................................................................................................. Plan de estudio:
...................................
(Llenar si corresponde)
Sección I página
48
Fecha de expedición: ........ / ........... / ...........
...........
Fecha de egreso ........../ ......... /
Domicilio Legal (en Pcia. de Buenos Aires) Calle: .................................................................................................... Nro:
...............................
Piso: ........ Depto: ............... Bo.: ............................................... Código Postal: ...................... Localidad:
....................................................
Provincia: .......................................................................................................... Tele discado y teléfono (..............)
........................................
Domicilio Real calle: .................................................................................................................................................... Nro.:
...........................
Piso: ............. Bo.: ............................................... Código Postal: .................................. Localidad:
................................................................
Provincia: .......................................................................................................... Tele discado y teléfono (..............)
........................................
E-mail: ..............................................................................................................
Derecho Anual de Inscripción en el Registro: Sin Cargo
........../............/............
Vencimiento:
(a llenar por el Consejo
Superior)
Lugar y fecha: ........................................................................
......................................................................
Firma del Profesional
.........................................................
.............................................................
Sello y Firma Integrante
Mesa Directiva Distrito
Ing. en Const. Aníbal Grosso
Secretario
Sello y Firma Integrante
Mesa Ejecutiva Consejo Superior
Ing. En Const. Norberto L. Beliera
Presidente
RESOLUCION Nº 647
Código:
Expte.: 743
La Plata, 2 de Agosto de 2000.
VISTO:
Que por Resolución Nro. 421 del 7 de septiembre de 1995, se creó el Bono de Pericia para formalizar el visado de las
pericias judiciales que presentan los Ingenieros ante los distintos Tribunales y Juzgados de la Provincia de Buenos Aires, Tribunales
Federales y Entidades Públicas o Privadas que requieran su actuación pericial; y
CONSI
DERANDO:
Los continuos y reiterados reclamos efectuados por Ingenieros que realizan la función de Perito Judicial, quienes se
ven perjudicados al estar obligados a acompañar el Bono de Pericia en el momento de aceptación del cargo, ya que no en todos los
casos se efectiviza la presentación de la Informe Pericial correspondiente.
Por ello, este CONSEJO SUPERIOR del Colegio de Ingenieros de la Provincia de
Buenos Aires, en su Sesión nº 246 del día de la fecha, en uso de las atribuciones que le son propias,
RESUELVE:
Sección I página
49
Art. 1º.- Modifícase la Resolución Nro. 421 del 07/09/95, únicamente en sus Artículos 2º y 3º, estableciéndose que el
Bono de Pericia deberá acompañarse en el momento de presentación del Informe Pericial y no, al aceptar el cargo de Perito; los que
quedarán redactados según el siguiente texto:
“Art2º Resolución Nº 421 El Bono de Pericia deberá acompañarse en el momento de presentación del Informe
Pericial, el que –para los efectos formales- será considerado como visado definitivo y contendrá los datos pertinentes para su correcta
individualización y posterior control.”
“Art2º Resolución Nº 421 El valor del Bono de Pericia será uniforme para todo tipo de juicio o actuación pericial y
equivalente al que corresponda a la Tasa Mínima de Visado al momento de la presentación de la Pericia.”
Art. 2º.- Notifíquese a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a las Cámaras y Juzgados
Federales con asiento en la Provincia, a los Distritos del Colegio de Ingenieros y dése amplia difusión. Cumplido, agréguese a sus
antecedentes y archívese.
RESOLUCIÓN Nº 670
Código:
Expte.: 763 y 1157
La Plata, 07 de Marzo de 2001
VISTO:
Que la Resolución Nro. 457 del 01/08/96 fijó el monto de la Tasa de Visado en valores que varían de acuerdo con el
monto de los Honorarios;
Que por la Resolución Nro. 434 del 01/02/96, se incrementó en Cinco Pesos ($ 5.-) el monto de la Tasa de Visado
correspondiente a la tarea de confección de cada una de las Cédulas Catastrales, urbanas o rurales, consignadas en la tabla
respectiva; y
CONSI
DERANDO:
Que la Resolución Nro. 648 del 16/08/00 –ad referéndum de la Asamblea Extraordinaria- modificó ambas
Resoluciones Nros. 457 y 434, reduciendo los valores de la Tasa de Visado a aplicar sobre los honorarios y estableciendo que el gasto
administrativo de Cinco Pesos adicionales, por tal concepto, sea abonado únicamente por los que utilicen vía Fax el servicio de
Solicitud de Antecedentes del Colegio;
Que sometido el tema a consideración de la Asamblea Extraordinaria del 21/12/00, la misma aprobó ambas
propuestas.
Por ello, este CONSEJO SUPERIOR del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, en uso de las
atribuciones que le son propias, en sesión nº 256 del día de la fecha y atento a lo determinado por la Asamblea Extraordinaria del
21/12/00
RESUELVE
Art.1º.- Modificase la Resolución Nro. 457 del 01/08/96, reduciendo los valores de la Tasa de Visado a aplicar sobre
los honorarios, establecidos en la misma, hasta $16.000 en un Diez (10%) por ciento y sobre honorarios superiores a esa cifra, en un
Cinco (54%) por ciento.
Art.2º.- Fijase el monto de la TASA DE VISADO, por aplicación de la siguiente Tabla:
HONORARIO
Hasta
401 a
1001 a
2001 a
4001 a
8001 a
16001 a
32001 a
64001 a
128001 a
356001 a
712001 a
1424001 a
2848001 a
TASA DE VISADO
400
1000
2000
4000
8000
16000
32000
64000
128000
356000
712000
1424000
2848000
en adelante
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
9
18
27
54
108
216
456
912
1824
1824 + 1.9%
6156 + 1,425%
11229 + 0,95 %
17993 + 0,475%
24757
s/excedente de 128000
s/excedente de 356000
s/excedente de 712000
s/excedente de 1424000
Sección I página
50
Art.3º.- Modifícase la Resolución Nro. 434 del 01/02/96, sólo en su Artículo 1º, estableciéndose que los Cinco Pesos
($5.-) adicionales de Tasa de Visado, correspondientes a la tarea de confección de cada una de las Cedulas Catastrales solicitadas,
urbanas o rurales, únicamente la abonen los matriculados que utilicen el servicio de Solicitudes de Antecedentes implementado a
través de nuestro Colegio, vía Fax.
Art.4º.- Derogase la Resolución Nro. 457 del 01/08/96
Art.5º.- Notifíquese a los Colegios de Distrito, Secretarías y Áreas del Consejo Superior. Cumplido, agréguese a sus
antecedentes.Ing. Civil José María Jáuregui
Secretario
Ing. en Const. Norberto L. Beliera
Presidente
RESOLUCION Nº 680
Expte.: 1204
La Plata, 9 de Mayo de 2001
VISTO:
La Resolución Nº 675 del 20/03/01, dictada por la Mesa Ejecutiva ad-referéndum del Consejo Superior, por la que se
crea la figura de Representación Técnica de Concesionario de Obras Viales y se determina el Honorario Profesional respectivo;
La Resolución Nº 676 del 11/04/01, por la cual –en Sesión nº 257- el Consejo Superior ratifica en todos sus términos el
texto de aquélla ;
Que la primera Resolución tuvo su origen en la necesidad de responder a la consulta efectuada por la Dirección de
Vialidad de la Provincia de Buenos de Aires, respecto al tema; ya que su demora impedía a esa Repartición exigir a las
Concesionarias el cumplimiento del Art. 6º bis de la Ley 10.698, ocasionando perjuicios al Colegio por la no percepción de la Tasa de
Visado y también a la Caja de Previsión Social por no ingresar los aportes previsionales respectivos; y
CONSI
DERANDO:
Que el Decreto Ley 6964/65 y demás normativas que aplica este Colegio en materia arancelaria no incluyen la
determinación del Honorario Profesional en materia de Representación Técnica de Concesiones Viales;
Que las Concesiones de Rutas, Autopistas, Autovías y toda otra denominación de Obra Vial concretada por el sistema
de Concesión deben incluir entre las tareas de las que son responsables el bacheo, la repavimentación, el señalamiento, la
iluminación, y todo otro trabajo de mantenimiento en general de la calzada y zona de camino;
Que existe una amplia gama de características en las obras viales que imposibilitan la aplicación de tablas en función
de un valor en juego, tal como se utiliza en la determinación de Honorarios de representación Técnica de obras en general (Título V,
Artículo 1º);
Que la Gerencia Técnica ha efectuado un estudio sobre la dedicación y carga horaria que debería prestar el
Representante Técnico de una Concesión Vial, cuya prestataria tiene a su cargo las tareas enumeradas en el párrafo anterior, y que
se traten de pavimentos de hormigón y/o concreto asfáltico con anchos de calzada normalizados y en tramos de una extensión no
mayor de 200 Km.;
Que la Comisión IV interviniente, tras ana actuados y las Resoluciones dictadas, aconseja modificar el Artículo 4º de la
Resolución Nº 675 con el siguiente texto: “Para mayor distancia y/o ancho de calzada el Honorario Mínimo se incrementará en forma
proporcional con el antes fijado”;
Las necesidad de unificar las normativas vigentes en un solo texto resolutivo que facilite el correcto cumplimiento de la
legislación vigente(Art. 6º bis, Leyes 10.416 y su modificatoria 10.698) y asegure un adecuado control, extremando los recaudos
tendientes a ese fin.
Por ello, este CONSEJO SUPERIOR del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, en uso de las
atribuciones que le son propias, en sesión Nº 258 de la fecha
RESUELVE:
Art.1º: Deróganse las Resoluciones Nros. 675 (20/03/01) y 676 (11/04/01)..
Art.2º: Crease la figura de Representación Técnica de CONCESIONARIO DE OBRAS VIALES.
Art.3º: Para la determinación del Honorario Profesional del Representante Técnico de una Empresa Concesionaria de
Obras Viales, cuyas responsabilidades incluyan el bacheo, la repavimentación, el señalamiento, la iluminación, y todo otro trabajo de
mantenimiento en general de la calzada y zona de camino se debe cuantificar la carga horaria y la dedicación del Profesional actuante
para atender con eficiencia las prestaciones del servicio, que deberá estar relacionado con las características constructivas y la
extensión lineal de la obra concesionada.
Sección I página
51
Art. 4º: Fijase en pesos dos mil ($2.000) mensuales el Honorario Mínimo por Representación Técnica de una
Concesión Vial, limitándose a longitudes de camino no mayores de doscientos (200) kilómetros y un ancho de calzada máximo de
siete metros con treinta centímetros (7,30 m.).
Art. 5º: Para mayor distancia y/o ancho de calzada el Honorario Mínimo se incrementará en forma proporcional con el
antes fijado.
Art. 6º: Notifíquese a los Colegios de Distrito y previo conocimiento de las Arreas del Consejo Superior, agréguese a
sus antecedentes y archívese.
Ing. Civil José María Jáuregui
Secretario
Ing. en Const. Norberto L. Beliera
Presidente
RESOLUCIÓN Nº 709
Código:
Expte.: 036
La Plata, 12 de Septiembre de 2001
VISTO:
Lo dispuesto en los artículos 6, 6 bis, 26, 44 y concordantes de la Ley 10.416 –texto según Ley 10.698- y en los
artículos 6, 31,32 y concordantes de la Ley 12.490,
La Resolución Nº 695 del 12 de septiembre del año 2001; y
CONSI
DERANDO:
Que son obligaciones del Colegio de Ingenieros, entre otras, controlar que la actividad profesional de los Ingenieros,
en cualquiera de sus modalidades, se ajusta estrictamente a lo que disponen las normas legales y reglamentarias, como así las
resoluciones del Consejo Superior y, dentro de aquéllas, en especial las obligaciones previsionales para la Caja de Agrimensores,
Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia;
Que los organismos de los tres poderes del Estado Provincial, como así los municipales, no pueden dar curso o
aprobación a ninguna documentación técnica relativa al ejercicio de las profesiones matriculadas en los entes de la colegiación,
creados por ley de la Provincia de Buenos Aires, que carezca de la constancia de haber sido previamente controlada por esos entes;
Que la realización de cualquier obra implica la existencia de un Proyecto previo, como así la existencia del
responsable de su Dirección Técnica y/o Dirección Ejecutiva;
Que, en el caso de una obra ejecutad por una Empresa contratada al efecto, ésta deberá acreditar que cuenta con su
respectivo Representante Técnico;
Que, en distintos casos se ha verificado que las Contratistas de las Empresas de Servicio privatizados o
concesionados, al presentar para su visado previo la documentación técnica correspondiente a las obras que pretenden realizar,
acreditan poseer su Representante Técnico, más no justifican la existencia del proyecto respectivo ni de un profesional responsable de
la Dirección Técnica y/o Dirección Ejecutiva respectiva, con lo cual, a más de no dar cumplimento a las normas legales vigentes,
ponen en situación de riesgo al mencionado Representante Técnico, habida cuenta que si se produjera algún acontecimiento que
justificara una acción judicial por daños y/o perjuicios relacionada con la obra en cuestión, él resultaría el único responsable frente a
terceros, a pesar de que no haya proyectado, dirigido o inspeccionado la misma;
Que es también obligación del Colegio de Ingenieros ejercer la defensa y protección de sus matriculados, en
cuestiones relacionadas con su profesión o su ejercicio, para lo cual debe adoptar las medidas tendientes a ello.
La presentación del Distrito II que objeta el Art. 2º de la Resolución Nº 695 del 12/09/01 y los dictámenes favorables de
la Comisión I (de Ejercicio Profesional) y de los Asesores Legales, que aconsejan una redacción más adecuada del citado artículo.
Por ello, este CONSEJO SUPERIOR del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, en sesión
Extraordinaria nº 263 del día de la fecha, en uso de las atribuciones que le son propias,
RESUELVE:
Art.1º.- El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires no visará un contrato por la tarea de Representante
Técnico, si en el momento de solicitar ese trámite no se acreditare la existencia de un visado de la documentación por Proyecto y
Dirección de obra.Art.2º.- La limitación prevista en el artículo anterior no será de aplicación cuando el proyectista y el Director de obra
acrediten integrar los planteles básicos profesionales de la administración pública provincial o municipal, organismos centralizados y/o
descentralizados, autónomos, autárquicos, de la Constitución, empresas del Estado, Sociedades en que el Estado tenga una
participación no inferior al cincuenta (50) por ciento del capital social.-
Sección I página
52
Art.3.- En caso de surgir alguna duda respecto al tramite de visado, el visador deberá requerir en forma inmediata
instrucciones a las autoridades del Colegio.
Art.4º.- Derogase la Resolución Nº 695 del 12/09/01, cuyo texto se reemplaza por la presente.Art.5º.- Notifíquese a los Colegios de Distrito. Cumplido, agréguese a sus antecedentes y archívese.Ing. Civil José María Jáuregui
Secretario
Ing. en Const. Norberto L. Beliera
Presidente
RESOLUCIÓN Nº 699
Código:
Expte.: 1244 y 036
La Plata, 10 de Octubre de 2001
VISTO:
Las consultas realizadas por el Distrito I del colegio, respecto a la posibilidad de visar documentación que requiera
resolución municipal, presentada por matriculados que, a su vez, se desempeñan en relación de dependencia con el Departamento
Ejecutivo de la Municipalidad de Bahía Blanca; y
CONSI
DERANDO:
Que el artículo 179 del Decreto Ley 6769/58 y sus modificatorias, establece una incompatibilidad para ser
secretarios y empleados del Departamento Ejecutivo municipal a los profesionales, técnicos y gestores que, directa o
indirectamente, desarrollen dentro del Partido actividad privada que requiera resolución municipal;
Que la citada incompatibilidad implica la imposibilidad de realizar trabajos profesionales en aquellos casos que, como
dice la norma citada, requiera una resolución municipal;
Que la cuestión planteada por el Distrito I del Colegio debe resolverse en forma igual en todos los demás Distritos del
Colegio, ya que la norma es de carácter general para todas las Municipalidades de la Provincia De Buenos Aires;
Que, se ha tenido en cuenta las existencia de distintos antecedentes judiciales por presentaciones efectuadas por
profesionales matriculados en el Colegio de Arquitectos de la Provincia, entre ellos lo resuelto en el Expte. 52374/2000, F-8722, en
Autos “Verdinas, Rodolfo Jesús y otros c /Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito VIII s/ Acción de Amparo”,
que tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3, Sec. 2, del Departamento Judicial de Azul. Allí el
Juez de Primera Instancia rechazó la acción y la Cámara de Apelación hizo lugar a la Acción de Amparo, fundado en que la
Resolución Nº 23/00 fue dictada por el Consejo del Distrito VIII y no por el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos, entendiendo
que aquél se había extralimitado en sus atribuciones por resultar una materia propia del Superior;
Que las sentencias dictadas en cada caso particular, responden a circunstancias también particulares que son
merituadas en forma especial y sobre las cuales recae una resolución ajustada a ese y no a otro caso;
Que la norma del Decreto Ley 6769/58, artículo 179, se encuentra en plena vigencia, razón por la cual el Colegio de
Ingenieros, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 incisos 2),3) y 4), como así en el art.44 incisos 3),4) y 7), tiene la obligación de
velar que el ejercicio profesional de sus matriculados se realice cumpliendo con todas las normas legales, entre ellas la que establece
la incompatibilidad allí prevista;
Que previendo la posibilidad de que un matriculado del Colegio intente un posible planteo judicial, similar al formulado
contra el Colegio de Arquitectos de la Provincia, resulta conveniente que en los casos de incompatibilidad por aplicación del artículo
179 de la Ley Orgánica Municipal se deje constancia en la documentación presentada para su visado, que no se hace lugar al mismo
en razón de la existencia de la norma impeditiva.
Por ello, este CONSEJO SUPERIOR del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, en sesión
Extraordinaria nº 264 del día de la fecha, en uso de las atribuciones que le son propias,
RESUELVE:
Art.1º.- El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires no visará la documentación técnica presentada
por los matriculados que se desempeñan en relación de dependencia con el Departamento Ejecutivo del Municipio en el cual
deban efectuar una actividad profesional, que requiera resolución y/o aprobación de dicha Comuna.
Art.2º.- El visador que rechace un visado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, deberá dejar
constancia en la documentación rechazada, que ello obedece a la existencia de la incompatibilidad establecida en el artículo
179 del Decreto Ley y sus modificatorias, mediante la utilización de un sello especial con esa leyenda.
Art.3º.- Regístrese, píquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos aires y en un Diario de circulación nacional
y comuníquese a los Colegios de Distrito y a todas las Municipalidades de la Provincia. Cumplido, archívese.
Ing. Civil José María Jáuregui
Ing. en Const. Norberto L. Beliera
Sección I página 53
Secretario
Presidente
RESOLUCION Nº 703
Código:
Expte.: 036
La Plata, 07 de Noviembre de 2001.
VISTO:
La Resolución Nº 526 del 04 de marzo de 1998, que derogó las Resoluciones Números 452 (13/06/96) y 453
(04/07/96), unificando en un único texto las Normas vigentes hasta esa fecha para el Visado de Contratos;
CONSI
DERANDO:
La conveniencia de modificar algunos aspectos de dicha Resolución, tendientes a un adecuado control del Visado, tal
que:
a)
En los casos en que se visa un contrato por tarea profesional a realizarse en otra jurisdicción, el Distrito
correspondiente a esta última, donde se encuentra el objeto de dicha tarea, cuente con la documentación técnica para
el control y fiscalización del ejercicio profesional respectivo;
b)
El Consejo Superior tome conocimiento de lo actuado en cada caso y realice la tarea de control y remisión del
correcto trámite de Visado;
c)
En forma mensual se efectúe el seguimiento estadístico del visado de los contratos realizado por los Distritos;
d)
El Consejo Superior sancione al Distrito que no cumpla con lo establecido en la presente resolución.
La necesidad de unificar las normativas en un solo texto resolutivo que establezca los procedimientos a seguir tanto
por los matriculados como por los Delegados Visadores, a fin de dar correcto cumplimiento a la legislación vigente (Art.6º bis, Leyes
10.416 y su modificatoria 10.698), extremando los recaudos tendientes a ese fin.
Por ello, este CONSEJO SUPERIOR del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, en uso de las
atribuciones que le son propias, en sesión nº 265 del día de la fecha
RESUELVE:
Art.1º.- Establecer que la documentación técnica que corresponda ser visada por el Colegio, deberá ser presentada
por el matriculado interviniente:
1.- Por cualquier labor profesional, en Oficina de Visado perteneciente:
a) Al Distrito en cuya jurisdicción se realiza la tarea, entendiéndose por tal el territorio en el que se encuentra
ubicado físicamente el objeto sobre el que se desarrolla la labor profesional.
b) Al Distrito correspondiente al domicilio legal constituido por el matriculado.
2.- Por el visado de Contratos de Dirección Técnica de Empresas, en Oficina de Visado del Distrito
correspondiente al domicilio legal del matriculado, o el real de la Empresa, o el legal para el caso de Empresas radicadas fuera de la
Provincia de Buenos Aires.
Art.2º.- Los Distritos admitirán el ingreso de documentación para su visado únicamente en los casos que a
continuación se detallan:
1.-Trámites efectuados personalmente por el Profesional firmante del Contrato.
2.- Documentación presentada por un tercero:
a) Con poder extendido ante Escribano Público por el Profesional firmante del Contrato.
b) Cuando la firma del Ingeniero se halle certificada por Escribano Público en el Original del Contrato a ingresar
c) Que se encuentre autorizado por el Profesional que suscribe el Contrato, mediante Acta labrada ante la
autoridades del Distrito.
Los casos mencionados en el apartado 2. a), b) y c) del presente Artículo, solamente se admitirán cuando la tarea
profesional a realizar se corresponda con el domicilio legal del matriculado.
Art.3º.- El DISTRITO que vise un Contrato por tarea profesional a realizarse en otra jurisdicción, asume la
responsabilidad de remitir mensualmente al CONSEJO SUPERIOR copia del contrato y planilla anexa que surge de dicho visado.
Sección I página
54
Es decir que toda la documentación técnica visada durante el mes, será rendida al Consejo Superior dentro del mes
siguiente. De no cumplirse ello, el CONSEJO SUPERIOR sancionará al DISTRITO con una pena igual al doble de la tasa de visado
cobrada, la que se acreditará en la cuenta del Distrito de la jurisdicción a la que corresponda la tarea.
Art.4º.- El Consejo Superior realizará mensualmente el seguimiento estadístico del visado, a través de su Área
Técnica y remitirá al Distrito donde se encuentra el objeto de la tarea profesional, la documentación técnica correspondiente al visado
efectuado en otra jurisdicción, para que el mismo y pueda ejecutar el control y la fiscalización del ejercicio profesional respectivo.
Art.5º.- Derógase la Resolución Número 526 del 04 de marzo de 1998 y toda otra que se oponga a la presente, cuyo
texto la reemplaza.
Art.6º.-Comuníquese a los Colegios de Distrito y dése amplia difusión. Tomen conocimiento las Áreas del Consejo
Superior .Cumplido, agréguese a sus antecedentes.
Ing. Civil José María Jáuregui
Secretario
Ing. en Const. Norberto L. Beliera
Presidente
RESOLUCION Nº 684
Código:
Expte.: 1109
La Plata, 13 de Junio de 2001.
VISTO:
Que el Art. 3º de la Ley 10.416 y modificatoria 10.698 determina claramente las tareas que se consideran ejercicio
profesional, dentro de la actividad técnica, pública o privada y conforme a las incumbencias pertinentes, cuyo control debe ejercer
legalmente este Colegio en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.
Que el Art. 6º bis de la citada Ley, establece la obligatoriedad del visado previo por el Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires de toda documentación técnica presentada por Ingenieros;
Que nuestra Institución figura inscripta como Entidad Registradora de la Ley Provincial de Sellos (Expte. 230636419/94, bajo el Registro Nº 055–90-0030, desde el 01/01/95); en función de lo cual, desde entonces, se timbran los Contratos de
Locación de Servicios Profesionales en los Distritos y Delegaciones; y
CONSIDERANDO:
Que habitualmente, algunas Entidades ya no recurren al clásico Contrato, sino que han incorporado formas de
compromiso entre profesionales y comitentes, para determinadas tareas, mediante la implementación de formularios denominados
“Orden de Compra o Encomienda” para la contratación de trabajos a terceros.
Que efectuada la consulta ante la Dirección Provincial de Rentas sobre la viabilidad de proceder al visado y
consecuente timbrado fiscal de dicho documento (Orden de Compra o Encomienda para la contratación de servicios profesionales), la
misma se expide favorablemente, considerando que dicho formulario instrumenta una locación de servicios onerosa y, por tanto, es
susceptible de ser registrado en los términos del Art. 20º, Apartado A) inciso 11 de la Ley Impositiva.
Por ello, este CONSEJO SUPERIOR del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, en su Sesión nº
259 del día de la fecha, en uso de las atribuciones que le son propias,
RESUELVE:
Art. 1º.- La modalidad de Contratación de Servicios Profesionales, instrumentada mediante la “Orden de Compra y/o
Encomienda”, queda sujeta al régimen de visado previo previsto en el Art. 6º bis de la Ley 10.416 y su modificatoria 10.698 y al
timbrado fiscal correspondiente, en forma similar al tradicional Contrato de Locación de Obra y/o Servicios Profesionales.
Art. 2º.- El profesional podrá optar por una u otra modalidad de contratación, la que obligatoriamente será visada por
los Distritos y sus Delegaciones, con rendición al Consejo Superior en tiempo y forma.
Art. 3º.- Notifíquese a los Colegios de Distrito y dése amplia difusión. Tomen conocimiento las Áreas del Consejo
Superior y agréguese a sus antecedentes.
Ing. Civil José María Jáuregui
Ing. en Const. Norberto L. Beliera
Secretario
Presidente
RESOLUCION Nº 467
Código:
Sección I página
55
Expte.: 231
La Plata, 12 de Diciembre de 1996.
VISTO:
Que por Resoluciones Nros. 150 y 388 de fechas 27/02/90 y 07/12/94, este Consejo Superior aprobó el CODIGO DE
ETICA PROFESIONAL, con las modificaciones introducidas por las Asambleas: Anual Ordinaria -de fechas 29/09/89 y 27/10/89-, y
Extraordinaria -de fecha 25/11/94-; y
CONSI
DERANDO:
Las propuestas de modificaciones presentadas por el Tribunal de Disciplina, en un todo de acuerdo con el Artículo 26º
inc.5, parte primera, de la Ley 10.416 y su modificatoria 10.698;
Que luego de su análisis las mismas fueron aprobadas por la Asamblea Extraordinaria del 29/11/96 (Asunto 5).
Por ello, este CONSEJO SUPERIOR del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, en su Sesión nº
185 del día de la fecha, en uso de las atribuciones que le son propias,
RESULVE:
Art. 1º.- Apruébanse las modificaciones al CODIGO DE ETICA PROFESIONAL vigente, según se detalla:
a) Agrégase, como Inciso 17) del ARTICULO 12º del Código de Etica, el siguiente: “En caso de utilizar el matriculado
sancionado el recurso de apelación ante el Poder Judicial, deberá informar al Colegio la Resolución confirmatoria
dentro de las 48 hs. de su notificación. El incumplimiento de esta obligación le acarreará una sanción complementaria
conforme al artículo 11º inciso e).”
b) El actual Inciso 17) del Artículo 12º pasa a ser Inciso 18).
c) Agrégase, como Inciso 13 bis) del ARTICULO 12º, el siguiente texto: “El Tribunal de Disciplina podrá delegar en
uno de sus Miembros o en un profesional que desempeñe cargo electo en el Colegio de Ingenieros, la producción de
medidas de prueba en lugares alejados de la sede del Tribunal; de tal diligencia se labrará una detallada acta que se
agregará a la causa.”
d) Agrégase, como ARTICULO 13º del Código de Etica, el siguiente: “Si el Ingeniero denunciado no se encontrare
matriculado en el momento de producirse la denuncia, se tomará nota de la misma en legajo especial a su nombre en
el Colegio de Ingenieros, para ser tratada en caso de requerir el interesado su rehabilitación en la matrícula. Ello sin
perjuicio de la actuación que pudiera corresponder ante el Poder Judicial, en función de lo dispuesto por el art. 247 del
Código Penal reformado por la Ley 24.527.”
Art. 2º: Notifíquese al Tribunal de Disciplina y a los Colegios de Distrito. Cumplido, agréguese a sus antecedentes,
previa elaboración de un texto ordenado del Código de Etica Profesional, actualizado a la fecha.
Ing. Civil José María Jáuregui
Secretario
Ing. en Const. Norberto L. Beliera
Presidente
CODIGO DE ÉTICA PROFESIONAL
(Texto ordenado s/ las modificaciones introducidas por Asambleas Ordinarias
de fechas 29-09-89 y 27-10-89 y Extraordinarias de fechas 25-11-94 y 29-11-96)
DEFINICIÓN: Ética profesional es el conjunto de los mejores criterios, conceptos y actitudes que
debe guiar la conducta de un sujeto por razón de los más elevados fines que puedan atribuirse a
la profesión que ejerce.
CAPITULO I
Las reglas de ética que se mencionan en el presente Código, no son
excluyentes de otras no expresadas y que pueden extraerse de un ejercicio profesional digno.
Artículo 1º. ALCANCES:
Sección I página
56
Artículo 2º. OBLIGACIONES.
1.
Todos los Ingenieros, cualquiera fuere su especialidad, están obligados desde el punto
de vista ético, a ajustar su actuación profesional a los conceptos básicos y disposiciones
del presente código.
2.
Es obligación primordial de los Ingenieros, respetar y hacer respetar todas las
disposiciones legales y reglamentaciones, que inciden en actos de la profesión.
3.
Es obligación promover la solidaridad, cohesión, prestigio profesional, desarrollo y
progreso de los Ingenieros.
CAPITULO II
DEBERES QUE IMPONE LA ÉTICA PROFESIONAL
Artículo 3º. PARA CON LA PROFESIÓN.
1.
Contribuir con su conducta profesional para que se forme y mantenga en la sociedad,
un exacto concepto del significado de la profesión, de la dignidad que la acompaña y del
alto respeto que merece.
2.
No ejecutar actos reñidos con la buena técnica, aún cuando pudiere ser en
cumplimiento de órdenes de autoridades, mandantes o comitentes.
3.
No ocupar cargos rentados o gratuitos en Instituciones Privadas o Empresas,
simultáneamente con cargos públicos cuya función se halle vinculada con la de aquéllas,
ya sea directamente o a través de sus componentes.
4.
No competir con los demás colegas mediante concesiones sobre los importes de los
honorarios, que de algún modo signifiquen disminuir o anular los resultantes por
aplicación del mínimo fijado en el arancel.
5.
No tomar parte en concursos u otras formas de requerimiento de servicios profesionales
en cuyas bases aparezcan disposiciones o condiciones reñidas con los principios básicos
que inspiran éste Código o sus disposiciones expresas o tácitas.
6.
No conceder su firma a título oneroso o gratuito, para autorizar planos, especificaciones,
dictámenes, memorias, informes o toda otra documentación profesional que no hayan
sido estudiados o ejecutados o controlados personalmente por él.
7.
No hacer figurar su nombre en anuncio, membrete, propaganda y demás medios
análogos, junto al de otras personas que sin serlo, aparezcan o se confundan como
profesionales.
8.
No recibir o conceder comisiones, participaciones y otros beneficios, con el objeto
gestionar, obtener o acordar designaciones de índole profesional, o la encomienda de
trabajos profesionales.
9.
No hacer uso de medios de propaganda en los que la jactancia constituya la
característica saliente o dominante, o consista en avisos exagerados o que muevan a
equívocos. Tales medios deberán siempre ajustarse a las reglas de la prudencia y el
decoro profesional.
10. Oponerse como profesional, a las incorrecciones del comitente o mandante, en cuanto
atañe a las tareas profesionales que aquél tenga a su cargo, renunciando a la
continuación de ellas, si no puede impedir que se lleven a cabo.
Sección I página
57
Artículo 4º. PARA CON LOS COLEGAS.
1.
No utilizar sin la autorización de sus legítimos autores, para su aplicación en trabajos
profesionales propios, ideas, planos y demás documentación perteneciente a aquéllos.
2.
No emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación profesional de colegas,
menoscabando su personalidad, salvo que medien exigencias de interés público.
3.
4.
No sustituir al colega en trabajo iniciado por éste, sin su previo conocimiento.
No ofrecer ni aceptar la prestación de servicios profesionales, por honorarios inferiores a
los que fija el arancel, excepto se den algunas de las siguientes circunstancias:
a)
5.
Se trate de honorarios que deban ser abonados por ascendientes o descendientes
en línea directa, hermanos o cónyuge del profesional;
b)
Se trate de honorarios ya devengados por tareas terminadas.
c)
Cuando medie suficiente y especial autorización concedida por el Consejo Superior.
No designar ni influir para que sean designados en cargos que deben ser
desempeñados por profesionales, personas carentes de título profesional habilitado
correspondiente.
Artículo 5º. PARA CON LOS COMITENTES EMPLEADORES Y PUBLICO EN GENERAL.
1.
No aceptar en su propio beneficio, comisiones, descuentos, bonificaciones y
demás análogas, ofrecidas por proveedores de materiales, artefactos o
estructuras, por contratistas y/o personas directamente interesadas en la
ejecución de los trabajos que el profesional proyecte o dirija.
2.
Mantener secreto y reserva respecto de toda circunstancia relacionada con el cliente y
con los trabajos que para él, efectúa, salvo obligación legal.
3.
Advertir al cliente los errores en que éste pudiera incurrir, relacionados con los trabajos
que el profesional proyecte o dirija.
4.
Dedicar toda aptitud y atender con la mayor diligencia y probidad los asuntos de su
cliente.
Artículo 6º. PARA CON LOS PROFESIONALES QUE SE DESEMPEÑAN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS QUE LO
HACEN EN LA ACTIVIDAD PRIVADA.
1.
Los profesionales que se desempeñan en la actividad privada, al resolver los
diversos problemas técnicos, deben considerarse auxiliares de la administración
pública, pero no dependientes de ésta.
2.
Los profesionales se deben entre sí, el trato mesurado y respetuoso que corresponde a
la calidad de colegas, sin perjuicio de la atención de los intereses de sus comitentes.
Artículo 7º. PARA CON LA ACTUACION ANTE CONTRATOS.
Sección I página
58
1.
No admitir -sin la total aprobación de su cliente- inserción de cláusula alguna, en
propuesta, presupuestos y demás documentos contractuales, que establezcan pagos de
honorarios y/o gastos, a serles efectuados a él por el contratista.
2.
El profesional que dirige el cumplimiento de contratos entre su cliente y terceras
personas, es ante todo, asesor y guardián de los intereses de su cliente, sin que ello
signifique actuar con parcialidad en perjuicio de aquellos terceros.
Artículo 8º. PARA LOS QUE SE ENCUENTRAN EN RELACION JERÁRQUICA.
1.
Los profesionales de la Ingeniería que se hallen ligados entre sí por razones de
jerarquía, ya sea en administraciones y/o establecimientos públicos o privados, se deben
mutuamente, independientemente, y sin perjuicio de aquella relación, el respeto y el trato
impuesto por la condición de colegas, con el espíritu que emana del presente código.
2.
El profesional superior jerárquico debe cuidarse de proceder en forma que no
desprestigie o menoscabe a otros profesionales que ocupen cargos subalternos al suyo.
En tanto, el subalterno jerárquico, está recíprocamente con respecto al superior, en
misma obligación, independientemente y sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias
que pudieran existir para el caso.
Artículo 9º. PARA CON SU INTERVENCIÓN EN CONCURSOS.
1.
El profesional que se disponga a intervenir en concursos por invitación privada y
considera que sus bases transgreden las normas de ética, deben consultar al Consejo
Directivo de Distrito sobre la existencia de la transgresión.
2.
La invitación a dos o más profesionales a preparar en oposición, planos y elementos
complementarios para un mismo proyecto, se considera concurso.
3.
El profesional que haya actuado como asesor en un concurso, debe abstenerse luego
de intervenir directa o indirectamente en las tareas profesionales requeridas por el
desarrollo del trabajo que dio lugar al mismo, salvo que su intervención estuviera
establecida en las bases del concurso.
4.
Cuando un profesional es consultado por el promotor, con miras a designarlo asesor
respecto a la realización de un concurso y luego se decide no realizarlo, sino designar a
un profesional para que efectúe el trabajo que habría sido objeto de ese concurso, el
antes consultado está inhibido de aceptar esta última encomienda.
5.
El profesional que toma parte de un concurso está obligado a observar la más estricta
disciplina y el más severo respeto hacia el asesor, los miembros del jurado y los
concurrentes de ese concurso; falta a esta regla si se alza injustamente del fallo o publica
críticas al mismo y/o a cualquiera de los trabajos presentados, atribuyendo a cualquiera
de esos profesionales, sin demostración concluyente, procederes y/o conductas
inadecuadas.
CAPITULO III
Artículo 10º. DE LAS FALTAS DE ÉTICA.
Incurre en falta de ética, todo profesional de la Ingeniería que comete transgresión a uno o más
de los deberes enunciados en los puntos de este Código, sus conceptos básicos y normas
morales no expresadas textualmente en el presente Código.
Sección I página
59
CAPITULO IV
Artículo 11º. DE LAS SANCIONES
1.
Es atribución del Tribunal de Disciplina, determinar la calificación y sanción que
corresponde a una falta o conjunto de ellas, en que se pruebe que un profesional se halle
incurso, conforme a las correcciones disciplinarias siguientes:
a)
Advertencia Privada ante el Tribunal de Disciplina, o ante el Consejo Superior.
b)
Censura, en las mismas formas previstas en el inciso anterior.
c)
Censura Pública, a los reincidentes de las sanciones precedentes.
d)
Multa de hasta treinta (30) veces el importe de la cuota anual de matriculación.
e)
Sanción a los matriculados que no guardan respeto y decoro, o entorpecieron el
proceso disciplinario, cuya multa no podrá exceder de la cuota anual de matriculación.
f)
Suspensión de hasta dos (2) años en el ejercicio de la profesión.
g)
Cancelación de la matrícula.
h)
Como sanción accesoria, el matriculado hallado culpable podrá ser inhabilitado
temporaria o definitivamente, para formar parte de los órganos de conducción del
Colegio.
Las penas previstas en los incisos a), b), c) y h), sólo darán lugar al recurso de reposición
ante el mismo Tribunal de Disciplina; las previstas en los incisos d), e), f) y g) permitirán
el recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil de La Plata, en turno,
la que resolverá oyendo al apelante y al representante del Tribunal de Disciplina, sin
ulterior recurso, con los antecedentes del expediente administrativo y otros que de oficio
solicitare para mejor proveer. Los recursos deberán ser interpuestos dentro de los diez
(10) días hábiles de notificada la sanción.
Cuando se aplique la sanción disciplinaria de cancelación de matrícula, el profesional no
podrá solicitar su reincorporación hasta que haya transcurrido el plazo de diez (10) años,
a contar de la fecha en que la sanción quede consentida y firme.
CAPITULO V
Artículo 12º. NORMAS DE PROCEDIMIENTOS.
Las cuestiones relativas a la ética profesional podrán iniciarse de la siguiente forma:
A)
a)
Por consulta.
b)
Por denuncia o de oficio, por el Consejo Superior o Colegios de Distritos.
DE LAS CONSULTAS.
1.
Las consultas sobre ética, tendrán por objeto determinar los principios, reglas o normas,
aplicables a casos particulares.
Sección I página
60
B)
2.
Las partes interesadas podrán elevar a la opinión del Consejo Directivo de Distrito
respectivo, toda cuestión o duda sobre problemas de ética profesional.
3.
Resuelta la consulta, el Consejo Directivo de Distrito la hará conocer a las partes e
interesados y, si así lo dispusiera, a los profesionales inscriptos en la matrícula.
DE LAS DENUNCIAS O ACTUACIÓN DE OFICIO.
1.
Los interesados podrán y los profesionales están obligados a denunciar al Tribunal de
Disciplina, a través del Consejo Directivo de Distrito respectivo, los hechos, omisiones, o
faltas que a su juicio, importen una transgresión a la ética profesional. En caso de
denegarse la denuncia, la misma podrá efectuarse como próxima instancia, a través del
Consejo Superior.
2.
Cuando el Consejo Superior o Colegio de Distrito decidiera iniciar de oficio una causa,
cualquiera sea el domicilio del matriculado, se labrará un acta precisando contra quien se
dirigen los cargos y la relación de los hechos y razones que fundamente la necesidad de
la investigación, remitiendo la misma, con los antecedentes reunidos, al Tribunal de
Disciplina, en el plazo de diez (10) días corridos.
3.
Los Consejos Directivos de Distrito o el Consejo Superior, deberá remitir las
denuncias al Tribunal de Disciplina, formulada por escrito, y contendrán:
a)
El nombre, el domicilio real y la identificación individual del denunciante, a los
efectos de las notificaciones que hubieran de practicarse.
b)
El nombre y apellido del profesional a quien se denuncia y su domicilio real.
c)
La relación de los hechos, omisiones o faltas, que fundamentan la denuncia.
d)
Los elementos y medidas de prueba que se ofrezcan.
4.
La denuncia será ratificada ante el Consejo Superior o Colegio de Distrito y certificada
su firma por alguna autoridad de los mismos, en el plazo improrrogable de diez (10) días.
Vencido dicho plazo, sin que medie ratificación, será reservada por el término de tres (3)
meses, a cuya expiración, de no mediar actuación idónea del denunciante, se ordenará la
caducidad de la denuncia y su archivo. No obstante ello, atendiendo a la gravedad y
verosimilitud de los hechos y cargos formulados, los Consejos Directivos de Distrito o
Consejo Superior, podrán enviar la documentación al Tribunal de Disciplina para
proseguir de oficio la investigación.
5.
El profesional que solicitare la investigación de su propia conducta, deberá formular
por escrito tal pretensión, cumpliendo los requisitos que se establecen en 7 y 8, en lo
pertinente.
6.
El Tribunal de Disciplina podrá rechazar la denuncia cuando fuera manifiestamente
improcedente o no se acompañare la documentación probatoria correspondiente. Tal
decisión será notificada al denunciante, quien dentro de los siete (7) días corridos de
notificado, podrá interponer recurso de reposición debidamente fundado.
7.
El Tribunal de Disciplina dará vista de las actuaciones instruidas al imputado,
emplazándolo en el mismo acto para que se presente pruebas y esgrima su defensa, y
constituya domicilio especial en la ciudad de La Plata, dentro de los treinta (30) días
corridos, a contar del día siguiente al de su notificación. Esta será efectuada mediante
Carta–Documento o cualquier otro instrumento público de notificación que certifique, en
Sección I página
61
forma fehaciente, su contenido: a) Nombre y apellido del imputado y su domicilio; b)
Transcripción de la parte pertinente de la denuncia o actuación de oficio que da lugar a la
causa; c) El emplazamiento a que presente prueba y esgrima su defensa; d) La
obligación de constituir domicilio especial en la ciudad de La Plata; e) El plazo otorgado
de treinta (30) días corridos a contar del día siguiente a su notificación, para cumplir con
los puntos a) y d).
8.
Sustanciado el proceso o no contestado el traslado a que se hace referencia en el
inciso anterior, si el imputado no ejerciera su defensa en el término previsto, el Tribunal
de Disciplina dispondrá la producción de las pruebas que a su criterio correspondan,
prosiguiéndose con la causa.
9.
El Tribunal de Disciplina, de oficio o a pedido de parte, abrirá la causa a prueba por el
término de veinte (20) días corridos, ordenando y proveyendo las mismas cuyo
diligenciamiento estará a cargo del imputado o denunciante.
10. Bis. El Tribunal de Disciplina podrá delegar en uno de sus Miembros o en un
profesional que desempeñe cargo electo en el Colegio de Ingenieros, la producción de
medidas de prueba en lugares alejados de la sede del Tribunal; de tal diligencia se
labrará una detallada acta que se agregará a la causa.
11.
Vencido el término probatorio, previa certificación por el Secretario Letrado ad-hoc se
concederá un último término de diez (10) días corridos al imputado, para que alegue el
mérito de las pruebas, llamándose de inmediato a autos para sentencia.
12.
En tales condiciones, el Presidente del Tribunal, con asistencia del señor Secretario
ad-hoc, procederá al sorteo de las actuaciones, a los efectos de que los Miembros del
Tribunal dicten el voto pertinente en el término de siete (7) días corridos, que se agregará
a las actuaciones.
13.
Efectuada la votación a que se alude en el artículo anterior, el Tribunal dictará
sentencia, dentro de los sesenta días corridos del llamado de autos para sentencia.
14.
En caso de utilizar el matriculado sancionado el recurso de apelación ante el Poder
Judicial, deberá informar al Colegio la Resolución confirmatoria dentro de las 48 horas de
su notificación. El incumplimiento de esta obligación le acarreará una sanción
complementaria conforme al artículo 11º, inciso e).
15.
En todo lo no previsto en el presente Código de Ética, serán de aplicación supletoria,
las disposiciones del Código de Procedimiento en lo Penal de la Provincia de Buenos
Aires.
Artículo 13º. Si el Ingeniero denunciado no se encontrare matriculado en el momento de
producirse la denuncia, se tomará nota de la misma en legajo especial a su nombre en el Colegio
de Ingenieros, para ser tratada en caso de requerir el interesado su rehabilitación en la matrícula.
Ello sin perjuicio de la actuación que pudiera corresponder ante el Poder Judicial, en función de lo
dispuesto por el artículo 247 del Código Penal reformado por la Ley 24.527.
Sección I página
62
Sección I página
63