G8SULDEIAIUO0N ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS OBJETO: SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 4 DE 2015, QUE TIENE POR OBJETO SELECCIONAR AL PROPONENTE QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA CONSULTORIA, EL DISEÑO, LA RESTAURACIÓN, EL ACONDICIONAMIENTO Y EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CASA LUIS PERÚ DE LA CROIX, UBICADA EN LA CALLE 37 No. 11-18 EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Mayo de 2015 Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co VMIMinb Ira in nMffiffi En desarrollo de lo señalado en la Ley 80 de 1993, artículo 25, numerales 7 y 12, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474de2011, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510de2013, artículo 20, los siguientes son los estudios y documentos previos que sirven de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones, el pliego de condiciones y el contrato que tiene por objeto REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 4 DE 2015, QUE TIENE POR OBJETO SELECCIONAR AL PROPONENTE QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA CONSULTORIA, EL DISEÑO, LA RESTAURACIÓN, EL ACONDICIONAMIENTO Y EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CASA LUIS PERÚ DE LA CROIX, UBICADA EN LA CALLE 37 No. 11-18 EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER). 1. DEFINICIONES Las expresiones utilizadas en el presente documento deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual sean usados. Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio: 1.1 Generales del proceso PGN Procuraduría General de la Nación CONTRATISTA Es el proponente que resulte adjudicatario y suscriba el contrato objeto del proceso de contratación OFERTA Es la propuesta presentada a la Procuraduría General de la Nación, por los interesados en ser el contratista del presente proceso de contratación PLIEGO DE CONDICIONES Es el documento que recopila el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los proponentes deben formular su oferta para participar en el proceso de selección y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del proceso. Está compuesto por el pliego de condiciones y sus adendas, aclaraciones, respuesta a las observaciones Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al pliego de condiciones y ANEXO que hacen parte integral del mismo CONFLICTO DE INTERÉS Aquella cualidad de concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido a quien deba tomarla!. También son las circunstancias que el interesado o Proponente dará a conocer a la Entidad Estatal y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe adoptar las decisiones en el curso del proceso! PRIMER ORDEN DE ELEGIBILIDAD Es la posición que ocupa el proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el pliego de condiciones PROPONENTE Es toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, en forma individual o conjunta (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad) que aspira celebrar contratos con la PGN y presenta para ello, de manera formal, una oferta3. Es el documento por el cual la Entidad manifiesta su voluntad inequívoca de adjudicar o declarar desierto un proceso de selección. Para las licitaciones públicas se expedirá una Resolución, para las demás modalidades de selección dicha voluntad se expresará en el acta correspondiente, salvo en la contratación directa, en la que se proferirá el acto administrativo de justificación o el correspondiente documento de estudios previos4. Acuerdo de voluntades creador o generador de obligaciones para las partes. Cuando una de las partes es una persona de derecho público, estaremos frente a un contrato estatal; si las partes son todas personas jurídicas de derecho público tendremos un ADJUDICACIÓN CONTRATO contrato ínter administrativo5. CONTRATO PRINCIPAL Es el contrato objeto de la interventoría 1.2 Definiciones técnicas 1 Concepto 1572 del 28 de abril de 2004, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil 2 Pliego de condiciones tipo para Procesos de Contratación de servicios de interventoría 3 Manual de contratación Procuraduría General de la Nación http://www.procuradur¡a.qov.co/portal/media/file/contratacion/manual de contratación,pdf 4 Manual de contratación Procuraduría General http://www.procuraduria.aov.co/portal/media/file/contratacion/manual de contratacion.pdf de la 5 Manual de contratación Procuraduría General de la Nación http://www.procuraduria.qov.co/portal/media/file/contratacion/manual de contratacion.pdf Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co Nación GOBALDEUNACiON REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Es el documento adjunto al pliego de condiciones que contiene las descripciones, condiciones y características generales y específicas de la interventoría a ejecutar y hacen parte integrante del presente proceso de selección RESTAURACIÓN Es la autorización para adelantar las obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad. Esta modalidad de licencia incluirá las liberaciones o demoliciones parciales de agregados de los bienes de interés cultural aprobadas por parte de la autoridad competente en los anteproyectos que autoricen su intervención6. ADECUACIÓN Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella, garantizando REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Es la autorización para intervenir o reforzar la estructura de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismorresistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento colombiano de construcción sismorresistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Esta modalidad de licencia se podrá otorgar sin perjuicio del posterior cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes, actos de legalización y/o el reconocimiento de edificaciones construidas sin licencia, siempre y cuando en este último caso la edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de a solicitud de reforzamiento y no se encuentre en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 65 del presente decreto. Cuando se tramite sin incluir ninguna otra modalidad de licencia, su expedición no implicará aprobación de usos ni autorización para ejecutar la permanencia total o parcial del inmueble original7 obras diferentes a las del reforzamiento estructural8. INTERVENTORA La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, Jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría9. SUPERVISIÓN La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados10 DETERIORÓ Son daños que afectan los sistemas constructivos de las edificaciones y que son producidos por diferentes motivos como factores climáticos, desastres naturales, el paso del tiempo y la intervención del hombre PATRIMONIO BIEN DE INTERÉS CULTURAL Bienes propios heredados o adquirido Son bienes de interés cultural del ámbito de la respectiva jurisdicción territorial los declarados como tales por las autoridades departamentales, distritales, municipales, de los territorios indígenas y de los de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, en el ámbito de sus competencias, en razón del interés especial que el bien revista para la comunidad en una división territorial determinada11. PLAN DE TERRITORIAL ORDENAMIENTO Es un instrumento técnico y normativo de planeación y gestión de largo plazo; es el conjunto de acciones y políticas, administrativas y de planeación física, que orientarán el desarrollo del territorio municipal por los próximos años y que regularán la utilización, ocupación y transformación del espacio físico urbano y rural. Un POT es en esencia, el pacto social de una población con su territorio12. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Es la autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás normatividad que regule la materia. En las licencias de construcción se concretarán de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación13. 2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN En cumplimiento de los preceptos misionales de la Procuraduría General de la Nación y dentro del marco de sus planes estratégicos, la Entidad planea adelantar una Licitación Pública, tendiente a seleccionar al oferente que QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA CONSULTORIA, EL DISEÑO, LA RESTAURACIÓN, EL ACONDICIONAMIENTO Y EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CASA LUIS PERÚ DE LA CROIX, UBICADA EN LA CALLE 37 No. 11-18 EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER). 6 Decreto 1469 de 2010, artículo 7o, numeral 5 7 Decreto 1469 de 2010, artículo 7o, numeral 3 8 Decreto 1469 de 2010, artículo 7o, numeral 6 9 Ley 1474 de 2011, artículo 83 10 Ley 1474 de 2011, artículo 83 11 Ley 1185 de 2008 12 http://portalterritorial.qov.co/apc-aa-files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/Adopci n POT preliminar.pdf 13 Decreto 1469 de 2010, artículo 7o. Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 6BIBUULDEUIU£»N La Ley 80 de 1993 estipula en el artículo 32, numeral 1, inciso 2o, que "En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto". De igual forma, la Ley 1474 de 2011, artículo 83 establece lo siguiente: "Con el fin de protegerla moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría (...)" (negrilla fuera de texto). Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que para la vigilancia del contrato que tendrá por objeto LLEVAR A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA CONSULTORIA, EL DISEÑO, LA RESTAURACIÓN, EL ACONDICIONAMIENTO Y EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CASA LUIS PERÚ DE LA CROIX, UBICADA EN LA CALLE 37 No. 11-18 EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER), SEDE DE LAS PROCURADURÍAS JUDICIALES DE ESA CIUDAD comprende las siguientes actividades: estudios técnicos como resultado de la consultoría, que arrojará el presupuesto final para la ejecución de la obra con sus especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios y la programación de la misma; limpieza y apuntalamientos preventivos tendientes a estabilizar las partes de la edificación que se encuentren en peligro, levantamiento arquitectónico del inmueble, suministro e instalación de sobrecubierta, desmontes de estructura de cubierta y cubierta actual, desmonte de canales y bajantes, desmontes de carpintería de madera, desmontes y/o demolición de acabados de pisos existentes, desmonte de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; excavaciones, cimentación, estructura en concreto y platinas (reforzamiento estructural), recebo compactado, cajas de inspección, placa de contra piso, suministro e instalación de acabados de pisos, mampostería, redes eléctricas e hidrosanitarias, pañetes, pintura, enchapes, aparatos sanitarios, suministro e instalación de carpintería de madera y metálica, cambio de cubierta incluyendo su estructura en madera, suministro e instalación de canales y bajantes; red eléctrica regulada, cableado estructurado (voz y datos) y equipos activos, aire acondicionado, sistema de seguridad, y demás actividades propias para la restauración y recuperación de un inmueble declarado como un BIEN DE INTERÉS CULTURAL DE CARÁCTER MUNICIPAL de la ciudad de Bucaramanga, de conformidad con la Resolución 0242 de 2013 suscrita por el alcalde de dicha ciudad, las cuales, incluirán la mano de obra, los insumos y los materiales apropiados, se requiere un seguimiento con conocimiento especializado en la materia y dada la diversidad, complejidad y extensión de las actividades contempladas en el objeto del contrato de obra, se hace necesario que el desarrollo de éste sea supervisado y vigilado, técnica, administrativa, financiera, contable y jurídicamente desde su inicio hasta su liquidación por un consultor externo, idóneo, capacitado, con experiencia en este tipo de actividades y con una organización de empresa, que le garantice a la Procuraduría un adecuado ejercicio de interventoría y por ende la buena y correcta ejecución de las obras antes citadas. Con este proceso de selección se pretende contar con vigilancia permanente, para lograr la eficaz y/o eficiente ejecución de la obra que se va a intervenir, cumpliendo con todos los estándares de seguridad industrial, medio ambiente y salud ocupacional, controlando durante toda la vigencia del contrato de obra la administración de los recursos económicos del mismo, cumpliendo con los tiempos de ejecución pactados, verificando la calidad de los materiales y obras de acuerdo con las especificaciones técnicas contratadas, cumplimiento de todas las obligaciones inherentes a su ejecución y a la normativa aplicable a la materia, por parte de personal idóneo y experimentado en la supervisión integral de este tipo de contratos. Con el fin de satisfacer la anterior necesidad, la Ley 1150 de 2007, Artículo 2, Numeral 3, modificado por el Decreto 019 de 2012, Artículo 219 en concordancia con el Decreto 1510 de 2013, Artículo 66, señalan que las "(...) Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 4 wmwiMiMi sAIWMVn la prestación de servicios de consuitoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura" Por lo anterior, es conveniente adelantar el proceso de selección, pues así la Entidad, además de solucionar la necesidad descrita, obtendrá que la ejecución del objeto del proceso licitatorio No. XX de 2015, es decir, la LA CONSULTORIA, EL DISEÑO, LA RESTAURACIÓN, EL ACONDICIONAMIENTO Y EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CASA LUIS PERÚ DE LA CROIX, UBICADA EN LA CALLE 37 No. 11-18 EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER, sea objeto de vigilancia y control por alguien idóneo y experto en la materia. El objeto de la interventoría se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, según certificado No. 2015-027 expedido por el administrador del plan. 3. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.1 OBJETO A CONTRATAR SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 4 DE 2015, QUE TIENE POR OBJETO SELECCIONAR AL PROPONENTE QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA CONSULTORIA, EL DISEÑO, LA RESTAURACIÓN, EL ACONDICIONAMIENTO Y EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CASA LUIS PERÚ DE LA CROIX, UBICADA EN LA CALLE 37 No. 11-18 EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER). 3.1.1 Alcance del objeto: La interventoría integral comprende el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico del contrato de obra resultante del proceso de licitación pública, paralelo a este, que consiste básicamente en contratar la restauración, el acondicionamiento y el reforzamiento estructural de la casa Luis Perú de la Croix de la ciudad de Bucaramanga. El interventor es la persona encargada de representar a la Entidad para efectos del contrato de obra, y cuenta con las facultades y obligaciones consagradas en el capítulo X del Manual de Contratación de la Procuraduría General de la Nación. En desarrollo de la interventoría, el interventor deberá controlar y verificar la ejecución y cumplimiento del objeto del contrato de obra, las condiciones y términos del mismo, dentro de los parámetros de costo, tiempo, calidad y legalidad, conforme a la normatividad vigente y al Manual de Contratación de la Procuraduría General de la Nación, el que puede ser consultado en el link http://www.procuraduria.qov.co/portal/media/file/contratacion/manual de contratacion.pdf. Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las actividades contratadas y, a su vez, una mayor eficiencia en la administración de las mismas, la interventoría comprenderá, además de la gestión técnica, el control administrativo, económico y jurídico del contrato de obra, por lo cual, deberá apoyar, asistir y asesorar a La Entidad, en todos los asuntos de orden técnico, administrativo, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución de las obras, suministrando oportuna información sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. 3.1.2. Clasificación Unspsc Según el clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (Versión 14 del UNSPSC) contenido en la dirección http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion, el objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código de Clasificador de Bienes y Servicios: Clasificación Segmento Familia Producto Clase UNSPSC 80101603 80101603 80101604 80000000 80100000 80101600 Servicios de gestión, servicios profesionales Servicios de asesoría de gestión Gerencia de empresa y servicios administrativos proyectos Evaluación de económica financiera proyectos 80101604 Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co o de GBIEttLDfUKtóX* Planificación administración o de proyectos 81000000 81101513 Servicios basados ingeniería, en investigación y tecnología 81100000 81101500 Servicios Ingeniería civil profesionales ingeniería 81101513 de Gestión de construcción de edificios Relación estratégica del objeto contractual con la planeación institucional 3.1.3. Perspectiva PROCESOS lu*J INTERNOS rn,. APRENDIZAJE, TECNOLOGÍA Y IUJJ CONOCIMIENTO [08] oportuna y efectiva al ciudadano FINANCIER Mejorar la Garantizar una atención Objetivo [Q4] [10] Fortalecer la gerencia interna [11] efectividad del sistema integral de gestión Optimizar ri3> 1 recursos ' presupuestal es Optimización Atender y [02] orientar al ciudadano [02] proSsosy bureos recursos organizacional [04] Optimización eficientemen y Fortalecer la te los recursos de acuerdo al Plan participación Estratégico Logros es. [08] Asignar de procesos y procedimientos [01] ciudadana El pian estratégico institucional se encuentra disponible para la consulta de los funcionarios y la ciudadanía general en el link: http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/info qel archivos/3/01 %20PLAN%20ESTRATEGICO%20P GN%202013%202016%20PROCURADNDO%20ORDEN%20Y%20RECTITUD.docx del portal de la entidad. 3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Las especificaciones técnicas, condiciones generales, requisitos mínimos obligatorios y descripciones de ítems, se encuentran detalladas en este acápite, en el Anexo Especificaciones Técnicas y en el Anexo Formato Propuesta Económica donde se encuentran discriminadas todas las actividades que integran el objeto del proceso, las cuales son de obligatorio cumplimiento por el contratista. En la carta de presentación de la oferta el proponente declara que conoce, entiende y acepta los requerimientos técnicos minimos exigidos por la Entidad para el presente proceso de selección y se compromete a cumplir en la ejecución del contrato. NOTA: EL INTERVENTOR DEBE TENER EN CUENTA QUE LOS MATERIALES CON LOS CUALES EL CONTRATISTA EJECUTE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y LOS BIENES A SUMINISTRAR E INSTALAR, NO DEBEN CONTENER OLORES TÓXICOS NI IRRITANTES QUE ALTEREN LA SALUD Y EL BIENESTAR TANTO DE LOS FUNCIONARIOS QUE OCUPARAN EL ÁREA INTERVENIDA, COMO DE LAS PERSONAS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD, Y QUE DEBEN SER NUEVOS Y ORIGINALES. 3.2.1 Personal técnico mínimo De acuerdo con la naturaleza de las obras y actividades a realizar en ejecución del contrato resultante de la adjudicación de la Licitación Pública No. 4 de 2015, ei proponente deberá ofrecer y acreditar con su oferta, el siguiente personal mínimo: 1. Un (1) Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto especialista en restauración y conservación del patrimonio arquitectónico, quien actuará como Director de Interventoría Los oferentes acreditarán para e! Director de Interventoría una experiencia específica como director de interventoría o contratista interventor, en interventorías de restauración y conservación del patrimonio Procuraduría Genera! de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA GENERAL DEUNACION Los oferentes acreditarán para el Director de Interventoría una experiencia específica como director de interventoría o contratista interventor, en interventorías de restauración y conservación del patrimonio arquitectónico de bienes inmuebles de interés cultural (BIC), mediante la presentación de hasta cinco (5) certificaciones en la que haga constar que actuó como director de interventoría o contratista interventor en contratos ya finalizados. Nota: Entiéndase por bien inmueble de interés cultural, los inmuebles reconocidos como tal mediante la DECLARATORIA en uno o más de las siguientes ámbitos: municipal, distrital, departamental, nacional y/o monumento nacional y/o que estén localizados dentro de un sector urbano declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional y cuenten con niveles de conservación 1 y 2, de acuerdo con el Decreto 763 de 2009, artículo 2014, dado que los tipos de obra permitidos en estos niveles corresponden al objeto del contrato que se pretende celebrar. La declaratoria de interés cultural se acreditará mediante el acto administrativo de la autoridad competente según corresponda, nacional, departamental, distrital o municipal y/o certificado de tradición y libertad con la correspondiente inscripción y/o copia del POT correspondiente al sector declarado bien de interés cultural. Con el fin de acreditar las calidades y experiencia de este profesional, el proponente allegará con su oferta los siguientes documentos: • Fotocopia de la tarjeta profesional con certificado de vigencia profesional expedido por la autoridad competente. • Diploma como especialista en restauración y conservación del patrimonio arquitectónico. • Hasta cinco (5) certificaciones de experiencia suscritas por el contratante en la que se indique que actuó como Director de Interventoría o contratista interventor y que los valores sumados de los contratos de obra a los cuales se le efectuó la interventoría sean iguales o superiores a 7.131,88 SMMLV o que los valores sumados de los contratos de interventoría en los que haya actuado sean iguales o superiores a 791 SMMLV • Cada una de las certificaciones contendrá la siguiente información: nombre, dirección y teléfono de quien suscribe la certificación; descripción de la obra realizada, plazo de duración y valor total del contrato ejecutado. La dedicación del Director de Interventoría será del 25% del tiempo total semanal. 2. Un (1) Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto especialista en restauración y conservación del patrimonio arquitectónico, quien actuará como Residente de Interventoría Los oferentes acreditarán para el Residente de Interventoría una experiencia específica como director de interventoría, residente de interventoría o contratista interventor, en interventorías de restauración y conservación del patrimonio arquitectónico de bienes inmuebles de interés cultural (BIC), mediante la presentación de hasta cinco (5) certificaciones en la que haga constar que actuó como director de interventoría, residente de interventoría o contratista interventor en contratos ya finalizados. 14 Artículo 20. Nivel permitido de intervención. Son las pautas o criterios relacionados con la conservación de los valores del inmueble y su zona de influencia. Define el(los) tipo(s) de obra que pueden acometerse en el área afectada y su zona de influencia, con el fin de precisar los alcances de la intervención. Se deben tener en cuenta los siguientes niveles de intervención, sin perjuicio de la facultad del Ministerio de reglamentar por vía general otros niveles de intervención para BIC del ámbito nacional y territorial: i. Nivel 1. Conservación integral: Se aplica a inmuebles del grupo arquitectónico de excepcional valor, los cuales, por ser irremplazables, deben ser preservados en su integralidad. En estos, cualquier intervención puede poner en riesgo sus valores e integridad, por lo que las obras deben ser legibles y dar fe del momento en el que se realizaron. Si el inmueble lo permite, se podrán realizar ampliaciones, en función de promover su revitatización y sostenibitidad. En relación con los inmuebles del Grupo Urbano debe garantizarse la preservación del trazado, manzanas, paramentos, perfiles, alturas, índices de ocupación, vías, parques, plazas y pasajes, entre otros. Se permite la modificación de tos espacios internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su estructura espacial: disposición de accesos, vestíbulos, circulaciones horizontales y verticales. Tipos de obras permitidos en el Nivel 1: Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, rehabilitación o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, ampliación, consolidación y liberación. ii. Nivel 2. Conservación del tipo arquitectónico. Se aplica a Inmuebles del Grupo Arquitectónico con características representativas en términos de implantación predial (rural o urbana), volumen edificado, organización espacial y elementos ornamentales las cuales deben ser conservadas. Se permite la modificación de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su estructura espacial: disposición de accesos, vestíbulos, circulaciones horizontales y verticales. Tipos de obras permitidos en el Nivel 2: Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, rehabilitación o adecuación funcional, remodelación, reforzamiento estructural, reintegración, ampliación, consolidación y liberación. Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co PROCUF GENERAL DE LA NACIÓN Nota: Entiéndase por bien inmueble de interés cultural, los inmuebles reconocidos como tal mediante la DECLARATORIA en uno o más de las siguientes ámbitos: municipal, distrital, departamental, nacional y/o monumento nacional y/o que estén localizados dentro de un sector urbano declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional y cuenten con niveles de conservación 1 y 2, de acuerdo con el Decreto 763 de 2009, artículo 20, dado que los tipos de obra permitidos en estos niveles corresponden al objeto del contrato que se pretende celebrar. La declaratoria de interés cultural se acreditará mediante el acto administrativo de la autoridad competente según corresponda, nacional, departamental, distrital o municipal y/o certificado de tradición y libertad con la correspondiente inscripción y/o copia del POT correspondiente al sector declarado bien de interés cultural. Con el fin de acreditar las calidades y experiencia del residente, el proponente allegara con su oferta los siguientes documentos: • Fotocopia de la tarjeta profesional con certificado de vigencia profesional expedido por la autoridad competente. • • Diploma como especialista en restauración y conservación del patrimonio arquitectónico. Hasta cinco (5) certificaciones de experiencia suscritas por el contratante en la que se indique que actuó como Director de Interventoría, Residente de Interventoría o contratista interventor y que los valores sumados de los contratos de obra a los cuales se le efectuó la interventoría sean iguales o superiores a 7.131,88 SMMLV o que los valores sumados de los contratos de interventoría en los que haya actuado sean iguales o superiores a 791 SMMLV • Cada una de las certificaciones contendrá la siguiente información: nombre, dirección y teléfono de quien suscribe la certificación; descripción de la obra realizada, plazo de duración y valor total del contrato ejecutado. La dedicación del Residente de Interventoría será del 100% del tiempo del total semanal en la obra. NOTA: Los documentos de formación académica, tarjeta profesional, certificaciones de experiencia y demás requeridos para el director y el residente de obra, deberán ser acreditados por el proponente con su oferta. LOS OFERENTES DEBERÁN MANIFESTAR EN SU PROPUESTA QUE PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CUENTAN CON EL SIGUIENTE PERSONAL, PERO LA ACREDITACIÓN DE CALIDADES SOLO DEBERÁ SER PRESENTADA POR EL ADJUDICATARIO DEL CONCURSO DE MÉRITOS, DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO Y PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL MISMO. 3. Un (1) profesional Ingeniero Civil especialista en estructuras quien actuará como asesor de la consultoría. Con experiencia específica como diseñador estructural de inmuebles de restauración y conservación de bienes inmuebles de interés cultural, mediante la presentación de tres (3) certificaciones en la que haga constar que actuó como diseñador o asesor estructural en contratos ya finalizados. Con el fin de acreditar las calidades y experiencia de este profesional, el adjudicatario allegará en su debido momento, según lo estipulado en las reglas comunes para todo el personal del numeral 3.2.2, los siguientes documentos: • Fotocopia de la tarjeta profesional con certificado de vigencia profesional expedido por la autoridad competente. • Diploma como especialista en estructuras • Tres (3) certificaciones de experiencia suscritas por el contratante del diseño ejecutado en la que se indique que actuó como diseñador estructural o asesor estructural en inmuebles de restauración y conservación de bienes inmuebles de interés cultural (BIC). • Cada una de las certificaciones contendrán la siguiente información: nombre, dirección y teléfono de quien suscribe la certificación; descripción de la obra realizada, plazo de duración. La dedicación de este profesional será del 10% del tiempo total semanal. Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co Con experiencia específica como diseñador hidrosanitario en edificaciones, mediante la presentación de tres (3) certificaciones en la que haga constar que actuó como diseñador o asesor hidrosanitario en contratos ya finalizados. Con el fin de acreditar las calidades y experiencia de este profesional, el adjudicatario allegará en su debido momento, según lo estipulado en las reglas comunes para todo el personal del numeral 3.2.2, los siguientes documentos: • Fotocopia de la tarjeta profesional con certificado de vigencia profesional expedido por la autoridad competente. • • • Diploma como especialista en redes hidrosanitarias o como ingeniero sanitario Tres (3) certificaciones de experiencia suscritas por el contratante del diseño ejecutado en la que se indique que actuó como diseñador o asesor de redes hidrosanitarias internas en edificaciones. Cada una de las certificaciones contendrán la siguiente información: nombre, dirección y teléfono de quien suscribe la certificación; descripción de la obra realizada, plazo de duración. La dedicación de este profesional será del 10% del tiempo total semanal. 5. Un (1) profesional Ingeniero Civil especialista en Geotecnia o Ing. Geotecnista o profesional en Geotecnia, quien actuará como asesor de la consultoría. Con experiencia específica como consultor en estudios de suelos en edificaciones similares a las que hará la interventoría en este proceso, mediante la presentación de tres (3) certificaciones en la que haga constar que actuó como consultor o asesor en estudios de suelos en contratos ya finalizados. Con el fin de acreditar las calidades y experiencia de este profesional, el adjudicatario allegará en su debido momento, según lo estipulado en las reglas comunes para todo el personal del numeral 3.2.2, los siguientes documentos: • Fotocopia de la tarjeta profesional con certificado de vigencia profesional expedido por la autoridad competente. • Diploma como especialista en Geotecnia o ingeniero geotecnista o geotecnista • Tres (3) certificaciones de experiencia suscritas por el contratante del estudio de suelos ejecutado en la que se indique que actuó como consultor o asesor en estudios de suelos. • Cada una de las certificaciones contendrán la siguiente información: nombre, dirección y teléfono de quien suscribe la certificación; descripción de la obra realizada, plazo de duración. La dedicación de este profesional será del 10% del tiempo total semanal. 6. Un (1) profesional Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electricista o Ingeniero en Distribución y Redes de Energía Eléctrica, quien actuará como asesor de la consultoría. Con experiencia específica en obras de instalaciones de redes eléctricas internas en baja tensión regulada o no regulada, similares a las que hará la interventoría en este proceso, mediante la presentación de hasta tres (3) certificaciones en la que haga constar que actuó como residente de interventoría, interventor o residente de obra de instalaciones eléctricas internas de baja tensión, reguladas o no reguladas, en contratos ya finalizados. Con el fin de acreditar las calidades y experiencia de este profesional, el adjudicatario allegará en su debido momento, según lo estipulado en las reglas comunes para todo el personal del numeral 3.2.2, los siguientes documentos: • Fotocopia de la tarjeta profesional con certificado de vigencia profesional expedido por la autoridad competente. • Hasta tres (3) certificaciones de experiencia suscritas por el contratante, en la que se indique que actuó como residente de interventoría, director de interventoría o contratista interventor en obras de instalaciones eléctricas internas de baja tensión, reguladas o no reguladas. • Si las certificaciones se refieren a contratos de interventoría de obra eléctrica en baja tensión, los valores sumados deberán ser igual o superiores a 450,24 SMMLV o que los valores sumados de la obra eléctrica a la cual se le efectuó la interventoría sean igual o superiores a 450,24 SMMLV. Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 6BSUL DE LA MACION • Cada una de las certificaciones contendrá la siguiente información: nombre, dirección y teléfono de quien suscribe la certificación; descripción de la obra realizada, plazo de duración y valor de la obra ejecutada del tipo de instalaciones eléctricas en baja tensión. La dedicación de este profesional será como mínimo de ocho (8) horas semanales en la obra para coordinar actividades de instalaciones eléctricas no reguladas. 7. Un (1) profesional Ingeniero Electrónico o Ingeniero de Sistemas o Ingeniero en Teleinformática o Ingeniero en Telecomunicaciones, quien actuará como asesor de la consultoría. Con experiencia específica en obras de instalaciones de redes de cableado estructurado (voz y datos), equipos activos y UPS, similares a las que se hará la interventoría, mediante la presentación de hasta tres (3) certificaciones en la que haga constar que actuó como residente de interventoría, interventor o residente de obra en este tipo de trabajos, en contratos ya finalizados. Con el fin de acreditar las calidades y experiencia de este profesional, el adjudicatario allegará en su debido momento, según lo estipulado en las reglas comunes para todo el personal del numeral 3.2.2, los siguientes documentos: • Fotocopia de la tarjeta profesional con certificado de vigencia profesional expedido por la autoridad competente. • Hasta tres (3) certificaciones de experiencia suscritas por el contratante, en la que se indique que actuó como Residente de Interventoría, Director de Interventoría o contratista interventor en contratos de instalaciones de redes de cableado estructurado mínimo categoría 6A y equipos activos. • Si las certificaciones se refieren a contratos de interventoría en obras de cableado estructurado y equipos activos, los valores sumados deberán ser igual o superior a 538,75 SMMLV o que los valores sumados de la obra de cableado estructurado y equipos activos a la cual se le efectuó la interventoría sean igual o superiores a 538,75 SMMLV. • Cada una de las certificaciones contendrá la siguiente información: nombre, dirección y teléfono de quien suscribe la certificación; descripción de la obra realizada, plazo de duración y valor de la obra ejecutada del tipo de instalaciones eléctricas en baja tensión. La dedicación de este profesional será como mínimo de ocho (8) horas semanales en la obra para coordinar actividades de instalaciones eléctricas reguladas y de cableado estructurado. 8. Un (1) Profesional Ingeniero Mecánico con experiencia en montajes de sistemas de aire acondicionado, quien actuara como asesor de la consultoría. Con experiencia específica en obras de montajes de sistemas de aire acondicionado, similares a las que se hará la interventoría, mediante la presentación de hasta tres (3) certificaciones en las que haga constar que actuó como Ingeniero Mecánico en este tipo de actividades de contratos ya finalizados. Con el fin de acreditar las calidades y experiencia de este profesional, el adjudicatario allegará en su debido momento, según lo estipulado en las reglas comunes para todo el personal del numeral 3.2.2, los siguientes documentos: • Fotocopia de la tarjeta profesional con certificado de vigencia profesional expedido por la autoridad competente. • Hasta tres (3) certificaciones de experiencia suscritas por el contratante, en la que se indique que actuó como Residente de Interventoría, Director de Interventoría o contratista interventor en contratos de instalaciones y puesta en funcionamiento de sistemas de aire acondicionado. • Si las certificaciones se refieren a contratos de interventoría en obras de montaje y puesta en funcionamiento de sistemas de aire acondicionado, los valores sumados deberán ser igual o superiores a 568,00 SMMLV o que los valores sumados de la obra a la cual se le efectuó la interventoría sean • Cada una de las certificaciones contendrán la siguiente información: nombre, dirección y teléfono de quien suscribe la certificación; descripción de la obra realizada, plazo de duración y valor de la obra igual o superiores a 568,00 SMMLV. ejecutada en montajes de sistema de aire acondicionado. La dedicación de este profesional será como mínimo de ocho (8) horas semanales en la sede para coordinar en la obra actividades para el montaje del sistema de aire acondicionado. 9. Un (1) profesional ingeniero forestal, quien actuara como asesor de la consultoría. Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 10 GEJiRáL DE UNCIÓN Con experiencia específica en estudios fitosanitarios de maderas en inmuebles de interés cultural, similares a las que se hará la interventoría, mediante la presentación de tres (3) certificaciones en las que haga constar que actuó como Ingeniero Forestal en este tipo de actividades de contratos ya finalizados. Con el fin de acreditar las calidades y experiencia de este profesional, el adjudicatario allegará en su debido momento, según lo estipulado en las reglas comunes para todo el personal del numeral 3.2.2, los siguientes documentos: • Fotocopia de la tarjeta profesional con certificado de vigencia profesional expedido por la autoridad competente. • • Tres (3) certificaciones de experiencia suscritas por el contratante en la que se indique que actuó como ingeniero forestal en estudios fitosanitarios de maderas en bienes inmuebles de interés cultural. Cada una de las certificaciones contendrán la siguiente información: nombre, dirección y teléfono de quien suscribe la certificación; descripción de la obra realizada, plazo de duración. La dedicación del ingeniero de suelos será del 10% en la obra. 10. Un (1) profesional en Derecho: Perfil profesional: Profesional en derecho Experiencia: experiencia específica en asesorías jurídicas a interventorías de obras civiles de construcción, mantenimiento, reparaciones locativas, adecuación en edificaciones públicas o privadas, que se debe acreditar en la ejecución de dos (2) contratos terminados en un 100%, en los que haya actuado como contratista o abogado asesor en contratos de interventoría ya finalizados, lo que se acreditará mediante dos (2) certificaciones, una por cada contrato ejecutado. Las certificaciones deberán ser, suscritas por el contratante y contendrán la siguiente información: nombre, dirección y teléfono de quien suscribe la certificación; objeto del contrato, plazo de duración y valor total del contrato ejecutado. Con el fin de acreditar las calidades y experiencia de este profesional, el adjudicatario allegará en su debido momento, según lo estipulado en las reglas comunes para todo el personal del numeral 3.2.2, los siguientes documentos: • Fotocopia de la tarjeta profesional de abogado, con certificado de antecedentes disciplinarios vigente y expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. La dedicación de este personal será del 15% durante la ejecución del contrato. 11. Un (1) profesional en Contaduría Pública Perfil profesional: Título profesional en Administración, Contaduría Pública y/o Economista Experiencia: experiencia específica en asesoría contable y financiera a interventorías en obras civiles de construcción, mantenimiento, reparaciones locativas, adecuación en edificaciones públicas o privadas, que se debe acreditar en la ejecución de dos (2) contratos terminados en un 100%, en los que haya actuado como contratista o asesor administrativo o contable o financiero en contratos de ¡nterventoría ya finalizados, lo que se acreditará mediante dos (2) certificaciones, una por cada contrato ejecutado. Las certificaciones deberán ser, suscritas por el contratante y contendrán la siguiente información: nombre, dirección y teléfono de quien suscribe la certificación; objeto del contrato, plazo de duración y valor total del contrato ejecutado. Con el fin de acreditar sus calidades y experiencia de este profesional, el contratista allegará los siguientes documentos: • Fotocopia de la tarjeta profesional de contador público, con certificado disciplinario vigente y expedido por la Junta Central de Contadores. La dedicación de este personal será del 15% durante la ejecución del contrato. NOTA: La ocupación del personal mínimo responde a las actividades y a las funciones que cada uno desarrollará dentro de las diferentes etapas de la ejecución del contrato. 3.2.2 REGLAS COMUNES A TODO EL PERSONAL Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 11 1: Para efectos de la contabilización de tiempo de experiencia específica, sólo se tendrá en cuenta la certificación por una sola vez para los eventos de actividades simultáneas con diferentes empleadores (Traslapos de tiempos en diferentes certificaciones). 2: El proponente deberá acreditar en su propuesta al director y al residente de la interventoría. El restante personal, el adjudicatario los acreditará dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del contrato y previo a la suscripción del acta de inicio. 3: De conformidad con el articulo 229 del Decreto 0019 de 2012, en el evento que se acredite experiencia profesional anterior a la fecha del grado, deberá aportar la constancia de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior. La Procuraduría se reserva el derecho de verificar la información contenida en las certificaciones que acrediten la experiencia del personal técnico mínimo. Durante la ejecución del contrato de consultaría resultante del presente proceso, el CONTRATISTA deberá estar en disponibilidad de cambiar su personal mínimo cuando: el(os) supervisor(es) del contrato así lo consideren, por falta temporal o definitiva de alguno de eilos, porque le considere pertinente el mismo, el cual, deberá cumplir con todos los requerimientos mínimos exigidos para el presente concurso de méritos. NOTA: Para los profesionales cuya experiencia se establece con base en un monto del presupuesto oficial, se acepta acreditar la experiencia del personal mínimo, con la sumatoria de certificaciones exigidas, es decir, sí una sola certificación reúne el monto de smmlv, valdrá para acreditar la experiencia exigida, o la sumatoria de las certificaciones hasta número de certificaciones exigidas. En caso que no se incluya smmlv para cumplir el requisito, la experiencia se acreditará con el número de certificaciones exigidas pues se verificará para acreditar idoneidad las veces que haya participado en proyectos sin importar el valor de ios mismos. 3.2.2.1 BITÁCORA DEL CONTRATO En el lugar de ejecución del contrato objeto de interventoría, existirá un libro de control y órdenes de o bitácora de obra, en el cual quedará constancia de todo lo pertinente a la marcha de los trabajos. Este libro será suscrito diariamente por el contratista de obra o sus representantes y por el interventor del contrato o sus representantes. 3.2.2.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO: El contratista deberá llevar un registro fotográfico que evidencie el paso a paso de los trabajos, su antes y después. Este registro será revisado por el supervisor del contrato de interventoría y será fundamento de la verificación de cumplimiento que éste lleve a cabo. 3.2.2.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORÍA El plazo de ejecución de! contrato de consultaría es de DIECISIETE (17) MESES, igual al tiempo de ejecución de la obra objeto de intervención. En todo caso el plazo de ejecución del contrato de interventoría no puede ser inferior al del contrato de obra. No obstante el plazo de ejecución del contrato de interventoría, el consultor debe dar cumplimiento a la obligación relacionada con la liquidación del contrato de obra, la cual se llevará a cabo bajo los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993, artículo 60 y ley 1150 de 2007, articulo 11, modificado por el Decreto 19 de 2012 articulo 217 y demás normas que ios complemente, modifique o adicione. La liquidación por mutuo acueido podrá efectuarse dentro de los ocho (8) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. El plazo del contrato se contará a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, la cual, se suscribirá por parte del contratista y el supervisor o supervisores que nombre la Procuraduría dentro del día hábil siguiente a! cumplimiento de tales requisitos. Siempre que cualquiera de los plazo? en días calendario indicados tenga vencimiento en día inhábil, se entenderá que dicho plazo vence el día hábil inmediatamente siguiente. Para los efectos del trámite del Concurso de Méritos, cuando se indiquen plazos de días hábiles no se computarán como tales los días sábados, domingos, días festivos y puentes considerados de esta forma por la ley colombiana. A nivel informativo se tiene que el plazo de ejecución del contrato de obra objeto de la vigilancia de la interventoría es de diecisiete (17) Rieses contados a p&rii>- de ¡a suscripción del acta de inicio del contrato, Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5873750 Ext: 10242 www procuraduría.gov.co 12 previo el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del mismo. Este plazo se distribuye de la siguiente forma: a) Los tres (3) primeros meses para desarrollar el objeto de la consultaría que incluye todos los estudios, diseños, planos y la propuesta de intervención de la edificación. b) El siguiente mes (1) para la radicación, trámite y concepto de viabilidad del proyecto ante la Secretaría de Planeación Municipal de Bucaramanga. c) El siguiente mes (1) para la revisión y concepto del Consejo Departamental de Patrimonio. d) Los dos (2) meses siguientes para la radicación, trámite y obtención de Licencia de Construcción ante una de las Curadurías Urbanas de Bucaramanga. e) Los siguientes nueve meses y medio (9,5) para la ejecución de la totalidad de la obra, entrega e instalación de los bienes objeto del contrato. f) Una semana (1) semana siguiente al recibo de la obra para que el Interventor del contrato verifique el cumplimiento del objeto del mismo frente a los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por la entidad y le solicite al contratista, si es del caso, el respectivo ajuste de las obras o trabajos mal ejecutados, o bienes que no cumplan con lo exigido por la Procuraduría General de la Nación o por las normas técnicas que regulan la materia. g) Una semana (1) siguiente para que el contratista, con base en las observaciones formuladas por el Interventor del contrato, realice los respectivos ajustes y de esta forma se proceda a suscribir el acta de RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA. 3.2.2.4 INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA A INTERVENIR. En el contrato de obra se van a ejecutar diferentes actividades, cuyas especificaciones técnicas y cantidades se adjuntan como anexo al presente documento. 3.2.2.4.1 CRONOGRAMA DE TRABAJO Para la ejecución del contrato de interventoría se deberá tener en cuenta el cronograma de obra, presentado por el contratista al que se adjudique la Licitación Pública No. 4 de 2015 cuyo objeto es LA CONSULTORIA, EL DISEÑO, LA RESTAURACIÓN, EL ACONDICIONAMIENTO Y EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CASA LUIS PERÚ DE LA CROIX, UBICADA EN LA CALLE 37 No. 11-18 EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER), para lo cual deberá corroborar los tiempos, equipos y el personal con el cual se llevarán a cabo las diferentes actividades de control de obra, verificando periódicamente los resultados alcanzados por el contratista de obra en los siguientes aspectos, tales como: calidad de materiales, preparación del terreno, procedimientos para la instalación de los diferentes materiales, acabados de la obra, aprobaciones para la instalación de bienes y equipos contratados y todo lo contratado para el normal y correcto funcionamiento del inmueble a intervenir. 3.2.2.4.2 LUGAR DE EJECUCIÓN Casa Luis Perú de la Croix ubicada en la calle 37 No. 11-18 en la ciudad de Bucaramanga (Santander). 4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS De conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 2, en concordancia con la Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 3, modificado por el artículo 219 del Decreto 19 de 2012 y el Decreto 1510 de 2013, artículo 66 y siguientes, el concurso de méritos es la modalidad prevista para la selección de consultores. La Ley 80 de 1993 estipula en el artículo 32, numeral 1, inciso 2o, que: "En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto". Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 13 GfflffiALDEUlttCKN De igual forma, la Ley 1474 de 2011, artículo 83 establece lo siguiente: "Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría (...)" ('negrilla fuera de texto). Dado que la vigilancia del contrato de obra, implica multiplicidad de actividades, estas son, cumplimiento de las especificaciones técnicas y cronograma estipulados en el contrato, seguimiento contable a los recursos económicos, asesoría jurídica durante la vigencia del contrato de acuerdo con la normatividad vigente aplicable a la materia, la interventoría que deberá contratarse, debe ser integral, es decir técnica, administrativa, jurídica, financiera y contable. Teniendo en cuenta que el objeto a contratar es LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 4 DE 2015, QUE TIENE POR OBJETO SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA CONSULTORIA, EL DISEÑO, LA RESTAURACIÓN, EL ACONDICIONAMIENTO Y EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CASA LUIS PERÚ DE LA CROIX, UBICADA EN LA CALLE 37 No. 11-18 EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER, de acuerdo con lo establecido en la citada normatividad, la modalidad de escogencia del contratista, será la selección a través de CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO. Para la selección del contratista, la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función administrativa. 5. ESTUDIO DEL SECTOR 5.1 ASPECTOS GENERALES 5.1.1 Económico ESQUEMAS DE CONSULTORÍA PARA LA INTERVENTORÍA EN EL SECTOR Y AGENTES QUE LO COMPONEN Dentro del sector de la construcción, interventoría de obras de restauración, se observa que en el mercado hay poca variedad de empresas que ofrecen este tipo de servicios. Consultados procesos de contratación celebrados por la Procuraduría y otras entidades públicas cuyo objeto ha sido la interventoría externa de obras de restauración, así como especialistas en restauración se encontraron las siguientes personas: Arq. Jorge Taborda, Arq. Julián Suárez López, Arq. Víctor Parra, Arq. Maria Claudia Vargas, Arq. Juan Diego Quintero (Quintero y Riaño S.A), Arq. Néstor Vargas Pedroza, Arq. Mario Bernal (Facto Arquitectura SAS), Vladimir Polo Páez, Aicon Ltda, Inp Ingenierís de Proyectos SAS, Alexander Ospino Berdugo, Carlos Alfonso Cortés Bautista, Freddy Abelardo Covilla Licero, Néstor Adel Vargas Pedroza entre otras, los cuales, dentro de sus principales clientes se encuentran empresas privadas y entidades públicas. Por mandato legal las entidades públicas acuden a contratar interventorías externas para los contratos de obra resultado de procesos licitatorios. Las empresas que ofrecen estos servicios por lo general están dedicadas a la consultoría de obras civiles de arquitectura e ingeniería, en los campos que estas dos profesiones abarcan, es decir, son empresas dedicadas al diseño y/o interventorías y/o consultas y/o asesorías en restauración, conservación, construcción, mantenimiento, reparaciones, adecuación y/o reforzamiento de obras civiles. Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 14 Dentro de los servicios que ofrecen se encuentra la consultaría e interventoría de proyectos de ingeniería o arquitectura, que puede realizarse desde la reestructuración del proyecto, es decir diseño arquitectónico, estructural, eléctrico, hidrosanitario, mecánico, estudios de suelos, reforzamiento o adecuación y especificaciones técnicas, hasta realizar el control de la ejecución de un proyecto ya determinado, logrando una adecuada planeación, programación y ejecución de la obra, cumpliendo con todos los estándares de seguridad industrial, medio ambiente y salud ocupacional. La interventoría es una instancia de gestión que genera control y que garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales a las que está sometido el sujeto pasivo del contrato que se somete a supervisión, cuenta con personal especializado con formación y experiencia necesaria y están dedicados a la contención de costos, cumplimiento de los tiempos de ejecución pactados, verificación de la calidad de los materiales y obras de acuerdo con las especificaciones técnicas contratadas. El objetivo principal es garantizar que con personal calificado, infraestructura y tecnología adecuada, los diferentes aspectos del contrato, tales como, especificaciones legales, técnicas, presupuesto y cronograma, se cumplan de acuerdo a los lineamientos previamente establecidos. La interventoría puede ser administrativa, financiera, jurídica, operativa o técnica, o integral en la que una sola persona se encarga de todas las mencionadas. Debe mencionarse que no sólo las entidades públicas acuden a la consultaría para la interventoría, sino que empresas privadas también emplean esta figura para ejercer control sobre la ejecución de los contratos de obra que celebran. 5.1.2 Regulatorio OBJETO NORMA Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias Ley 80 de 1993; Artículo 32, numeral 1, inciso segundo y "(...) En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente estatuto (...)". "(...) Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos. Anteproyectos y proyectos numeral 2 Ley 435 de 1998 "Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de arquitectura y sus profesiones auxiliares, se crea el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se dicta el código de ética profesional, se establece el régimen disciplinario para estas profesiones, se reestructura el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura en Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares y otras disposiciones". Ley 810 de 2003 Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones. Ley 842 de 2003 Decreto 1469 de 2010 Ley 1474 de 2011 Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos v se expiden otras disposiciones. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Decreto Ley 019 de 2012 Decreto 1510 de 2013, artículo 124 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública Suficiencia de la garantía de calidad del servicio. La Entidad Estatal debe determinar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. En los contratos de interventoría, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 15 GSetlLDEUlUCION Por la cual se crea la estampilla pro universidad nacional de Colombia y demás Ley 1697 de 2013 universidades estatales de Colombia. Resolución 246 del 28 de julio Por la cual se adopta el manual de contratación de la Procuraduría General de de 2014 la Nación El inciso 2 del numeral primero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 señala que: "En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto". A su vez el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 dispone: "Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda". De igual manera, el inciso tercero del mencionado artículo define la interventoría, como: "el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría". En este mismo sentido, es la ley la que fija las obligaciones a cargo del interventor y la que señala de manera expresa la responsabilidad atribuible por el incumplimiento de los deberes y obligaciones, el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 dispone que: 7a supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato". Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor. Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 16 GBBttLKUlUCION Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen". El Decreto 1510 de 2013, Artículo 124 señala que en los contratos de interventoría, la vigencia del amparo de calidad del servicio debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. Así las cosas, de una parte dando estricto cumplimiento a los preceptos legales mencionados, en el entendido que cuando se trate de un contrato de obra pública cuyo contratista haya sido seleccionado mediante licitación pública, la interventoría deberá hacerla un tercero a la Entidad contratante, y de otra, dada la complejidad implícita en la ejecución del contrato obra, es preciso que el seguimiento y control a la ejecución de este contrato sea llevada a cabo por una persona experta en la materia, De igual forma, el interventor debe tener en cuenta el Manual de Contratación de la Entidad, adoptado mediante la Resolución No. 246 del 28 de julio de 2014, documento que puede consultarse en la página web de la Procuraduría, link de contratación. Dado que el objeto a contratar se relaciona con actividades del ejercicio de la Ingeniería, es aplicable también el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 que señala: "Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la ingeniería". Teniendo en cuenta el artículo 420 del Estatuto Tributario, la interventoría se encuentra gravada por el impuesto al valor agregado IVA, tarifa que corresponde al 16%. En consecuencia en la propuesta se debe discriminar la base gravable, la tarifa del impuesto y el valor total de la oferta presentada de conformidad con el Anexo de Propuesta Económica adjunto al presente estudio. El impuesto se causa en el momento de la emisión de la factura o del documento equivalente. Pertenecen al régimen simplificado las personas naturales que no son responsables del Impuesto al Valor Agregado - IVA por cumplir con todas las condiciones establecidas en el artículo 499 del Estatuto Tributario. Las personas naturales o jurídicas responsables del Impuesto al Valor Agregado - IVA, conforman el Régimen Común. El precio ofrecido en la propuesta debe expresarse en pesos colombianos. EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA NO PODRÁ SUPERAR EL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL DESTINADO PARA EL PROCESO CONTRACTUAL, SO PENA DE RECHAZO DEL OFRECIMIENTO. 5.1.3 Otros. Comportamiento financiero del sector e indicadores del mismo 5.1.3.1 Capacidad financiera y organizacional A continuación se analizan los indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad con la información financiera del 2013, obtenida a través de consulta efectuada en la página web del SIREM (Superintendencia de Sociedades), de una muestra aleatoria de las empresas clasificadas en las actividades relacionadas con la interventoría de obra y con la información financiera obtenida del Registro Único de Proponentes aportado por algunos de los proponentes. Se consolidó la información obtenida de la muestra seleccionada, la cual servirá de base para la determinación de los requisitos financieros habilitantes, teniendo en cuenta la mayor o menor probabilidad de riesgo para la entidad, así como la relación de dependencia entre el indicador y la ejecución del contrato. Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 17 GQIERAL K U KACKW Rentabilidad sobre Rentabilidad sobre patrimonio activos Razón de Cobertura de Interese 11,80% 3,70% 249,91 46,45% 14,50% 7,70% 42,99 4,50 16,58% 2,60% 2,20% 98,18 ÍES INGENIEROS SAS DIEGO JARAMILLO 3,30 26,00% 8,60% 6,30% 24,46 GÓMEZ 1,60 58,35% 43,60% 18,10% Indeterminado 9,20 67,70% 36,60% 11,80% Indeterminado 1,30 67,82% 12,40% 4,00% 1,34 2,80 67,10% 31,00% 10,20% 13,00 NEOGLOBAL SAS. 2,00 50,06% 62,40% 31,20% 21,99 INGENIEROS MONTOYA ASOCIADOS LTDA 6,50 25,46% 35,90% 26,70% 31,71 R Y U CONSTRUCTORES SAS 2,70 64,23% 19,50% 7,00% 1,33 PRO ACTIVA INGENIEROS SAS 5,90 50,32% 13,80% 6,90% 10,04 CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S. 4,50 33,64% 15,50% 10,30% 3,72 2,60 44,97% 13,20% 7,30% 22,67 3,40 34,68% 18,80% 12,30% 4,44 2,00 36,54% 45,80% 29,10% 5,07 1,20 63,48% 62,00% 22,70% 6,34 6,00 11,33% 7,70% 6,90% 60,29 1,60 51,40% 7,50% 3,60% 1,06 1,80 64,48% 14,70% 5,20% 1,53 1,10 56,86% 32,30% 13,90% 119,72 8,20 35,15% 18,30% 11,90% 583,46 1,60 59,08% 32,30% 13,20% Indeterminado 4,20 34,42% 13,40% 8,80% Indeterminado 1,30 65,21% 15,50% 5,40% 7,94 3,10 46,69% 23,20% 12,30% 10,84 2,10 53,98% 3,80% 1,80% Indeterminado 2,10 34,73% 4,90% 3,20% 3,46 RAZÓN SOCIAL Liquidez Endeudamiento 1,20 68,60% & CORTES INGENIERÍA S.A.S. 6,90 OBRAS CIVILES COLOMBIANAS SAS ASI INGENIERÍA S.A.S CARVAJAL CONSTRUCCIONES SAS TRIVENTI SAS INGENIERÍA CONSTRUTORA OAS LTDA SUCURSAL COLOMBIA CONSTRUCTORA FAJARDO LIMITADA NIETO PROYECTOS CIVILES HIDRÁULICOS SAS E CONSTRUCTORA MARMAL SAS ZH INGENIEROS LTDA CGB INGENIERÍA Y CONSULTORIA LTDA INGENIERÍA COLOMBIANA LIMITADA CONSTRUCCIONES AMG LTDA. DCO INGENIERÍA & SERVICIOS CASTAÑEDA RODRÍGUEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA AXIOMA LTDA INGENIERÍA YARDA CONSTRUCCIONES SAS INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORIA LTDA ARQUITECTO ENRIQUE MOLANO VENEGAS EU DEINTER LTDA INGENIERÍAS ARQUITECTURA Y CONSTRUCTORA HERMANOS FURLANETTO CA MÁXIMA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 18 GENERAL DE LA IUCION MANUEL GONZÁLEZ CONSTRUCCIONES Y CÍA 1,60 31,95% 7,40% 5,00% 90,54 2,80 41,28% 6,10% 3,60% Indeterminado 1,70 56,36% 8,20% 3,60% 3,08 1,70 49,65% 24,30% 12,20% 7,83 7,00 24,67% 30,10% 22,70% 48,60 7,90 27,68% 7,80% 5,60% 56,69 7,30 27,29% 11,90% 8,60% Indeterminado 8,30 42,57% 20,80% 12,00% Indeterminado 2,50 30,44% 3,10% 2,20% 4,36 2,20 48,41% 7,60% 3,90% 3,19 3,70 52,65% 23,90% 11,30% 2,78 2,80 18,85% 4,50% 3,60% 4,87 ACC INGENIERÍA S.A.S. 3,30 33,04% 12,60% 8,40% 19,67 ATL INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA 5,90 54,42% 28,70% 13,10% 114,89 1,70 57,00% 16,30% 7,00% 1,52 2,70 49,88% 28,50% 14,30% 205,42 9,30 49,55% 22,70% 11,40% 24,94 7,20 53,88% 18,90% 8,70% 3,30 1,60 46,81% 15,20% 8,10% 238,52 E 7,10 41,69% 19,60% 11,40% 3,28 DISE¥OS Y CONSTRUCCIONES LTDA 1,80 45,51% 16,90% 9,20% 1624,24 1,90 51,50% 24,30% 11,80% 3,29 CANO JIMÉNEZ ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. 2,00 48,89% 33,50% 17,10% 5,06 VILLEGAS CÍA. LTDA. 2,70 33,44% 8,40% 5,60% 27,47 2,80 26,67% 70,00% 51,30% 22,50 3,40 42,25% 6,00% 3,50% Indeterminado LTDA FORERO LARA LTDA CIVILES Y CÍA INGENIEROS CÁLCULOS Y MONTAJES ESTRUCTURALES LTDA NEMA INGENIERÍA LIMITADA GRUPO AZER S.A.S HCT INGENIEROS ASOCIADOS LTDA PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y IGRAMA S A S CJS INGENIERÍA S.A.S. CONSTRUCCIONES E INVERSIONES AMC S. A. CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS S.A. CONTRUCCIONES ELÉCTRICAS COMUNICACIONES INGENIERÍA LIMITADA HCH Y INGENIERÍA LIMITADA INGELAS INGENIEROS LTDA. ELECTRICISTAS CIVILES ASOCIADOS CIVILES Y MECÁNICOS ELÉCTRICOS INGENIEROS S.A.S. CONSULORIA TÉCNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE LIMITADA M V G INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. M.G. INGENIERÍA S.A. COMPA¥IA DE CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA CCI LTDA SOCIEDAD DE INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA ELÉCTRICA Y SISTEMAS SICMES LTDA MORALES Y ARQUITECSA LIMITADA REPRESENTACIONES SERVICIOS INGENIERÍA Y DE EMPRESA UNIPERSONAL Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 19 J.E. JAIMES INGENIEROS SA CÍ'GRODCO" S EN "CÁ INGENIEROS CIVILES za limitada puentes " ~ "~ y f "3,70" I 1,00 " sañchéz castaño^y cía ltda _ arquitectos constructores e interventores ltda CONSTRUCCIONES SERVICIOS ..L 2,10 13^50%" 20,87 ^ 44,01% 21.10% 11,80% 5,58 | 14.30% 8,40% 3,78 11,90% 1.978,71 1,10% 14,01 13.10% 10 70% 11,73 7,10% 4,20% 1,40 ¡ ¿1.63% 4 70 ¡ 20 1?% ! 2,80% 59.99% DE LiNGEIMIERÍAC¡Ví!. SA 8,91 f " T8" 30%~"t 1 2,70 I!:^i.N|flGA[?AS LTDA ___ i 4,00% 1.60 carreteras s as. Fernando 17,00% 4? ?0% 59,82% 220 r .¿,00 EO!pBRAS_LTDA_ BARRERÁ"C'ÓRAL Y'CíA S 1,10 f_NC_ WÍNSTÓN AiTCiÁ.TíDA DE INGENIEROS CIVILES 260 34.00% 46,10% 30,10% I 2,10 69,67% 15,50% 5.00% 1,20 60,60% 27,30% 8,30% 8,20 35,01% 4,60% 3^00% T2T 2,10 52 05% 28,10% 12,50% 1,60 4,50 34 39% 9,4C% 2,40% 11,01 4,40 3/66% iS,70% 10,40% Indeterminado 1,G0 42,77% 25,70% 14.70% 39,71 2,00 69.80% 29,?0% 0.80% 6,06 3 80 47,08% 7,40% 3,90% 2.56 4,40% 3 20% 2,27 29,33% 3.90% 2,80% 1,76 2 SO 24,07% 3,30% 6,30% 10,85 2 00 58,14% 13.70% 5,70% 10,39 5,50% Indeterminado 30,40% 16,30% 23,96 30.70% 17,20% 5,22 18,99 CONSTRUCCIÓN!:':,- TÉCNICAS INGENÍ5RSA LTDA. í OBRAS Y i CIVILÍS ! EQÍJIPOS 1.TOA í DOBLE" Á"ÍÑGEN!L-:RiÁ 3 Á I CMG CONSTRUCCIONES ¡ Y MONTAJÍ-S ¡GENrRAL.tSS.A.S. ¡NFiMA íngenieros" CONTRATISTAS LTDA UJNTHA! I í'ifj/" i\; a ni l PROINARK PROYECTOS pLJNGENlcRjAS.A CONSTRUCCIONES XANÜUSAS INGENIERÍA'' CONSTRUCCIONES | EQUIPOS Y CONLQUIPOÜ i ¡NG. LTDA CONSTRUCTORES 3AYCO SA BYR""COÑSTRTJCC!OÑES LTDA (ANTES BRADFOKD INGENIERO? CONSTRUCTORAS | INTERVENTORA ¡SAS. _^_ ';, t¡) E ! ICEiN1 compañía de trabajos i !URBANOS S A TlÑGÉNIFROS i ARQUITECTOS CONSTRUCTORES ! COMPAÑIA_LTDA_ TÑOÉÑÍERÍA" " " ROVH.C LIMITADA j CONS'I RUALMANZA S A 1 C()NSTRÜCCÍOÑílisT:NO í I YCONSULTORiALTOA „, . ,- '■'' U 1.30 ■ ¡ ' ¡ ..I . 1.70 .. L ¡ 1 60 ! 55,37% i ! 12,30% j Proc1.)!aduna Genera! de ¡a Nación- Gsupo de inmuebles Carieía :5 No. 15-f>0 pibo ?. PBK: 5378750 Ext: 10242 ■www.procuraduria.gov.3O 20 GRUPO ARDILA LTDA EMPRESARIAL ASOCIADOS & 3,00 48,44% 11,10% 5,70% 2,48 5,40 23,04% 18,00% 13,80% 3,64 4,10 27,25% 7,40% 5,40% Indeterminado 1,80 51,07% 27,90% 13,60% 4,60 OBRAS Y SISTEMAS LTDA 7,10 41,66% 5,80% 3,40% 8,29 CR PROYECTOS CIVILES EU 8,40 36,27% 25,20% 16,00% Indeterminado 2,00 45,07% 57,40% 31,50% Indeterminado 4,40 55,54% 17,40% 7,50% 27,97 1,90 69,45% 31,30% 9,60% 13,59 1,50 67,52% 22,10% 7,20% 3,26 4,10 22,67% 12,90% 10,00% 6,29 4,00 37,27% 42,10% 26,40% 18,12 CIVILEZA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS LTDA SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A SOLIDEC S.A INGENIERÍA Y GEORIESGOS IGR SAS ORGANIZACIÓN AYCARDI LTDA SOLARTE NACIONAL DE COSTRUCCIONES SAS DIMENSIÓN LTDA INGENIERÍA PROYECTOS CIVILES EN CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA DE COLOMBIA LTDA CONSULTORIA E IMAGEN LTDA FEMÉ INGENIERÍA LTDA 8,30 56,00% 7,70% 3,40% 18,32 BALLEN B Y CÍA LTDA 4,60 53,36% 37,00% 17,20% 8,40 3,70 21,77% 14,00% 10,90% 7,08 RAHS INGENIERÍA SA 4,70 57,84% 13,70% 5,80% 1,56 C 1 KANTURI INGENIERÍA S.A. 2,10 44,99% 42,30% 23,30% 10,58 4,20 39,91% 20,30% 12,20% Indeterminado DIAZGRANADOS CONSTRUCTORES LTDA 3,30 29,53% 16,40% 11,60% 2,73 AFC INGENIERÍA LTDA 2,70 21,53% 5,20% 4,10% Indeterminado 2,50 34,14% 37,90% 24,90% 3,80 1,90 48,26% 30,50% 15,80% Indeterminado 2,30 69,35% 14,50% 4,40% Indeterminado 7,90 32,67% 5,90% 4,00% 16,15 2,30 58,99% 18,90% 7,80% 10,89 3,30 57,70% 25,90% 11,00% 10,51 4,90 44,59% 36,20% 20,10% 8,34 NIVIA INGENIERÍAS A 1,20 67,02% 28,70% 9,50% 15,01 AMM INGENIERÍA LTDA 2,30 2585% 6,70% 5,00% 4,13 CONSTRUCCIONES EU. LG CONTROLES Y AUTOMATIZACIÓN S.A S ARIAS POLI OBRAS MORENO S EN CS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CASTILLA Y LEÓN G&G SDAD LTDA CONSTRUCCIONES BARSA SAS CONSTRUCCIONES LTDA ALCA MAC INGENIERÍA LIMITADA CONSTRUCTORA LTDA INGEPLAQ INGENIERÍA CRD LTDA INTEGRAL PROYECTOS LOGÍSTICA Y ARQUITECTURA LTDA Procuraduría General de !a Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 21 GStStALDELAWCKN SYCMA S.A. SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA 1,20 55,94% 7,70% 3,40% 1,50 G C M INGENIERÍA LTDA 1,20 62,02% 38,80% 14,70% 71,35 BAEZ INGENIERÍA SAS 7,50 9,23% 3,00% 2,80% 1,67 SERVICIOS Y SEOBRA LTDA. 1,80 54,56% 35,00% 15,90% 3,01 OICE INGENIEROS LTDA. 6,80 49,07% 10,20% 5,20% 7,90 OBRAS CIVILES INMOBILIARIAS SA 2,40 42,07% 7,60% 4,40% 2,87 1,40 34,73% 1,50% 1,00% 2,52 1,40 33,25% 5,20% 3,50% 15,41 6,30 27,63% 21,20% 15,40% 7,65 1,70 58,73% 20,90% 8,60% 1,33 INGENIERÍA RH SAS 6,90 33,36% 22,00% 14,70% Indeterminado SAENZ GONZÁLEZ CONTRUCTORES S.A. 1,30 39,19% 3,60% 2,20% 100,46 2,50 36,55% 46,10% 29,30% 232,41 4,50 43,83% 12,70% 7,10% 1,29 4,10 37,06% 17,60% 11,10% 5,48 1,30 64,06% 23,00% 8,30% 3,93 1,80 66,20% 39,50% 13,30% 3,89 2,80 58,85% 30,00% 12,40% 12,27 3,90 49,98% 47,10% 23,50% 354,32 2,40 38,00% 6,00% 3,70% 1,67 1,40 65,88% 29,80% 10,20% 7,29 SAVERA S.A.S 3,40 46,22% 35,10% 18,90% 12,02 CONSTRUTECNIA LTDA 3,80 30,94% 6,00% 4,20% 8,90 3,30 35,12% 13,00% 8,40% Indeterminado 1,50 38,09% 10,50% 6,50% 5,42 9,50 19,70% 20,00% 16,10% 7,20 2,30 66,02% 16,20% 5,50% 2,28 2,80 29,70% 21,70% 15,20% Indeterminado 1,70 33,99% 15,10% 10,00% 2,14 OBRAS INTEGRACIÓN DE DOLMEN PROYECTOS S.A. BERNAL S.A.S. E ARQUITECTOS WPD Y INGENIERÍA ASOCIADOS DE SERVICIOS LTDA CONSTRUCCIONES SABA S.A. CONSTRUCCIONES MONTAJES DE Y LOS ANDES LTDA LINEA VIVA INGENIEROS SA S CONSULTORIA CONSTRUCCIONES Y CON Y CON LTDA MAGMA INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS SA IHC LTDA INGENIERÍA HIDRÁULICA Y CIVIL PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA FM INGENIERÍA S.A. HJ INGENIEROS CIVILES SAS CONSTRUCTORA WOARCO LTDA MARTÍNEZ Y HOYOS INGENIERÍA LTDA POLO ASOCIADOS SOLUCIONES INGENIERÍA SAS DE DESARROLLO DE PROYECTOS INGENIERÍAS AS DE TRAING TRABAJOS INGENIERÍA LTDA DE SERVICONSTRUCCIONES G&C LTDA Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 22 GQSütLDEUlUCION ECOCIVIL LTDA. ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LTDA. 2,90 46,05% 11,90% 6,40% 14,19 5,90 20,88% 41,20% 32,60% Indeterminado 1,50 27,76% 2,30% 1,70% 2,66 1,60 36,48% 15,40% 9,80% 35,23 1,90 51,78% 21,00% 10,10% 7,94 1,40 68,11% 20,40% 6,50% 1,74 ILUMINACIÓN JAIME DUSSAN Y CÍA LTDA 1,70 35,91% 32,90% 21,10% 22,00 INGENIERÍA ASESORÍAS COMERCIO E INVERSIONES LTDA 3,20 23,77% 10,70% 8,10% 23,22 CONSTRUCTORA VALDERRAMA LTDA 5,30 54,69% 11,90% 5,40% 2,59 5,30 15,30% 37,90% 32,10% 24,38 5,50 47,48% 30,40% 15,90% 8,82 1,10 67,03% 14,90% 4,90% 1,76 3,40 43,20% 11,90% 6,80% 10,71 3,10 31,22% 18,80% 12,90% Indeterminado 3,60 48,10% 20,20% 10,50% 30,12 1,10 63,28% 28,30% 10,40% 3,62 2,70 28,57% 9,50% 6,80% 11,49 2,10 45,96% 3,00% 1,60% 193,68 1,20 46,78% 4,80% 2,50% 1,76 4,20 38,41% 15,40% 9,50% 33,49 2,00 30,59% 7,00% 4,90% 4,76 CODEOBRAS LTDA 1,10 51,00% 11,50% 5,60% 66,09 CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA 1,40 65,76% 3,30% 1,10% 39,42 1,40 59,47% 23,40% 9,50% 3,38 4,70 35,84% 14,30% 9,20% 9,33 1,50 50,43% 14,30% 7,10% 16,46 1,70 67,79% 19,90% 6,40% 2,70 CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A. SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON CONSTRUCCIONES MASTER & CÍA LTDA REDES Y EDIFICACIONES LTDA ESTUDIOS DISEÑOS INTERVENTORAS Y CONSTRUCCIONES LTDA FERNANDO RAMÍREZ INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA SADEVEN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SL ICM INGENIEROS S A GYG CONSTRUCCIONES LTDA RESTREPO CHEBAIR CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA CONSTRUCTORA LANDA LTDA COMPAÑÍA NACIONAL DE INGENIERÍA LTDA CASTRO ROJAS INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS CESAR VI LAR AMPLIFICACIÓN PROFESIONAL LTDA INGENIERÍA DE VÍAS S. A. HERRAGO ARQUITECTOS INGENIEROS LTDA CYG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS ELECTRO DISE¥OS S.A. BOTERO IBAÑEZ COMPAÑÍA LTDA OBRAS Y DISE¥OS SA Y Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 23 G8ISULDÉUIUCI0N JMV INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA 3,30 51,86% 18,00% 8,70% Indeterminado PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S A 1,20 52,66% 4,80% 2,30% 41,31 LGN ARQUITECTOS S.A. 3,80 35.76% 5,70% 3,60% 2,17 3,40 24,10% 4,30% 3,20% 67,83 INGENIEROS G F SAS 2,60 43,63% 16,60% 9,30% 2,84 VERGEL INGENIEROS ASOCIADOS LIMITADA 4,50 17,07% 3,00% 2,50% 4,89 INGENIEROS CONSTRUCTORES 7,50 52,68% 14,60% 6,90% Indeterminado Z R INGENIERÍA LTDA 2,90 47,09% ■" 19,00% 10,00% 1,98 14,41 6,00% 11,00% 11,00% 50,67 7,66 12,00% 4,00% 3,00% 2.392,00 GARPER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA S.A. ESGAMO Y LTDA GORDILLO & ASOCIADOS SAS PEDRO JOSÉ SERRANO CARRASQUILLA H INCTEC INGENIEROS CIVILES ARQUITECTOS 6,50 29;0C% 16,00% 11,00% 7,73 CSI CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERÍA EU 3,93 24,00% 30,00% 23,00% 42,88 JORGE ALVARO SÁNCHEZ BLANCO 9,67 56,00% 37,00% 16,00% 7,91 22,85 3,00% 12,00% 11,00% Indeterminado 14,00% 18,03% 15,36% 145,00 27,15 ■12.00% 8,00% 7,00% 13,70 15,73 8,00% 12,00% 11,00% 159 INPLAYCO LTDA 7,03 18,00% 22,00% 18.00% 85 ESPARZA SAS 5.17 11.00% 7,00% 6,00% indeterminado 26,77 300% 1,00% 1,26% indeterminado 7,59 22,49% 33,49% 25,96% 16,12 10,09 19.81% 12,40% 9,94% 6,27 11,31 24,63% 17,54% 13,22% 7,79 LTDA NELSY LIDIA CRUZ SUAREZ SUAREZ LÓPEZ JULIÁN PARDO BARRETO SEGUNDISALVO GERMÁN ERNESTO AYARZA BERMUDEZ EJUCA SAS INGENIERÍA CONSTRUCTORA LUIS FERNANDO TAMAYO PERALTA JAIRO ERNESTO PINZÓN LÓPEZ JORGE ENRIQUE MARTÍNEZ FONSECA 5,07 ^ Del análisis a los datos anteriores, encontramos que eí promedio de la Liquidez de la muestra seleccionada se ubica en 3,9, la mediana se ubica en 2,75 y se presenta una desviación estándar de 3,2. Este indicador no muestra el grado en e! cual los derechos de los acreedores a corto plazo se encuentran cubiertos por activos que se espera que se conviertan en efectivo en un periodo más o menos igual al del vencimiento de las obligaciones. En relación con el nivel de endeudamiento de la muestra seleccionada, se observa que el promedio se ubica en el 42,26% la mediana en e! 43,83% y hay una desviación estándar del 16%. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad de que el contratista incumpla sus obligaciones. La muestra seleccionada nos muestra que e! sector está siendo productivo y que las empresas cuentan con los recursos para pagar los intereses de financiación, pues una compañía puede encontrarse en dificultades financieras y operacionales y mantener eí giro ordinario de sus negocios por un buen tiempo en la medida en que sea capaz de pagar sus intereses de deuda. Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 24 JRLA G9SULKUIIIÓN Se observa una rentabilidad promedio sobre el activo, del 10%, la mediana del 8% y una desviación estándar del 8%, la rentabilidad promedio sobre el patrimonio del 18%, la mediana del 16.% y una desviación estándar del 13%. El Rendimiento sobre el Activo, muestra la capacidad básica de la entidad para generar utilidades, o lo que es lo mismo, la utilidad que se obtiene por cada peso de activo total invertido. Proporciona el nivel de eficacia de la gestión, el nivel de rendimiento de las inversiones realizadas. Muestra en cuánto aumentó el enriquecimiento de la empresa como producto del beneficio obtenido. Es así, como a mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio, lo que a su vez representa una mejor capacidad organizacional del proponente. La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad que le ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la empresa. En la medida que el índice de rentabilidad sobre el patrimonio sea mayor, mayor es la rentabilidad de los accionistas. En relación con la capacidad financiera de los Consorcios y/o Uniones temporales, es preciso anotar que pese a que la figura de la Unión Temporal permite que los miembros determinen las actividades que desarrollaran en el marco de la ejecución del contrato y fijen su alcance para efectos de las sanciones que puedan ser impuestas por la administración, tanto en la Unión Temporal como en el consorcio, todas las personas jurídicas o naturales que los conformen RESPONDEN SOLIDARIAMENTE por la ejecución de todas y cada una de las obligaciones pactadas, por ello, de forma individual deben contar con la fortaleza financiera necesaria para asumir dicha responsabilidad. Se destaca que estas figuras no se crearon legalmente para que unieran capacidades sino esfuerzos de gestión y para que asumieran riesgos en la ejecución de un determinado proyecto. Sobre el particular la Corte Constitucional, en su sentencia C 414 de 1994, Magistrado Ponente ANTONIO BARRERA CARBONELL, al revisar la exequibilidad del parágrafo del artículo 7 de la Ley 80 de 1993, precisó: "El Estatuto de contratación permite que los consorcios y las uniones temporales puedan contratar con el Estado, lo cual significa que la ley les reconoce su capacidad jurídica a pesar de que no les exige como condición de su ejercicio, la de ser personas morales. El consorcio es una figura propia del derecho privado, utilizado ordinariamente como un instrumento de cooperación entre empresas, cuando requieren asumir una tarea económica particularmente importante, que les permita distribuirse de algún modo los riesgos que pueda implicar la actividad que se acomete, aunar recursos financieros y tecnológicos, y mejorarla disponibilidad de equipos, según el caso, pero conservando los consorciados su independencia jurídica. Se tiene de lo anterior que según la ley, el consorcio es un convenio de asociación, o mejor, un sistema de mediación que permite a sus miembros organizarse mancomunadamente para la celebración y ejecución de un contrato con el Estado, sin que por ello pierdan su individualidad jurídica, pero asumiendo un grado de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Lo que se ha expresado para el consorcio puede aplicarse del mismo modo para la "unión temporal", si se tiene en cuenta el texto del numeral segundo del mismo artículo 7o. Sin embargo, la norma en cita introdujo a la figura una variante que justifica la diferencia con el consorcio y explica de paso su razón de ser. La exposición de motivos al proyecto de ley, explica dicha diferencia de la siguiente manera: "En cuanto a la unión temporal, definida igualmente en el artículo 7o., puede decirse que se trata de una figura que reúne todas las características genéricas del consorcio, siendo su diferencia específica la posibilidad de que quienes la integran determinen cuál ha de ser el alcance y contenido de la participación de cada uno en la ejecución del objeto contratado, de tal manera que, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de la propuesta y del contrato, los efectos de los actos sanciónatenos recaigan exclusivamente sobre la persona que incurrió en la falta o en el incumplimiento de que se trate. De esta forma se busca facilitar la participación conjunta de oferentes nacionales y extranjeros o de personas con capacidades económicas diferentes". De igual forma el Consejo de Estado en pronunciamiento del veintiséis (26) de abril de dos mil seis (2006), radicación número 73001-23-31-000-1997-04707-02(15188), en cuanto a los Consorcios o Uniones Temporales señalo lo siguiente: El decreto 679 de 1994, reglamentario de la ley 80, dispuso, en el artículo Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 25 6BÍBULDEUWCJ0I 3o, que "de conformidad con el numeral 5°, literal a), del artículo 24 de la ley 80 de 1993, en los pliegos de condiciones o términos de referencia podrán establecerse los requisitos objetivos que deban cumplirse para efectos de la participación de consorcios o de uniones temporales". Esta disposición permite, entonces, que el operador administrativo SEÑALE en los pliegos de condiciones REQUISITOS OBJETIVOS para la participación de los consorcios... La finalidad del ARTÍCULO 7° DE LA LEY 80 DE 1993 al permitirla asociación de personas para la conformación de consorcios o uniones temporales no sólo es la de hacer factible la prestación de un servicio, la ejecución de una obra, etc., brindando cada uno mayor calidad y eficiencia en razón de su especialidad, y evitando así los mayores costos y efectos negativos que puedan derivarse de la realización aislada y particular de actividades respecto de las cuales no se es el más apto, como así se anotó en la Gaceta del Congreso, sino que también la finalidad es la de asegurar a la Administración contratante, mediante la solidaridad creada en su favor entre los CONSORCIADOS o los UNIDOS TEMPORALMENTE respecto al cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado..." "Es así como cada consorciado y cada uno de los unidos temporalmente tiene una capacidad real individual, que no tiene alcance real de garantía efectiva sobre la solidaridad fijada en la ley a favor del contratante, precisamente porque en esas formas de asociación si bien se ve HACIA FUERA la capacidad del consorcio y de la unión temporal, resulta que HACIA ADENTRO del CONSORCIO y de ia UNIÓN TEMPORAL, se aprecia ia real capacidad de cada uno de sus miembros, por razones obvias, siempre inferior a la de la asociación, por consorcio o por unión temporal. La solidaridad fijada en la ley para los consorciados y para los unidos temporalmente, según el caso, puede dar lugar al requerimiento administrativo o a ia declaración judicial de exigir el cumplimiento o la indemnización, según el evento, y muy seguramente en la realidad material, la previsión legal de solidaridad no tendrá la eficacia buscada por el legislador, en la medida que acrezca el número de participantes, pues si bien a mayor número de participantes es mayor la capacidad del consorcio o de la unión témpora!, también a mayor el número de participantes es menor la capacidad individual de estos y. por tanto, aunque la ley predica la solidaridad, que es indiscutible, la realidad de eficacia se torna en improbable en la medida en que la capacidad de cada consorciado y de cada una de las personas que integran la unión temporal es menor." Teniendo en cuenta que la entidad debe asegurar que los proponentes tengan la capacidad para responder a las obligaciones derivadas del presente proceso y de conformidad con ¡o establecido en el Artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, como resultado del análisis efectuado a la información obtenida de la página web de la superintendencia de sociedades del grupo de oferentes de ia muestra seleccionada, considerando la mayor o menor probabilidad de riesgo para la entidad, se determinan los siguientes indicadores como requisitos habilitantes con los cuales se medirá la fortaleza financiera de los proponentes: INDICADOR REQUERIDO Liquidez (Activo corriente/Pasivo corriente) Activo total)*100 JRazón de_cobe_rtijra_de |r}tereses_(Utilidad Operacional/gjistos de Rentabilidad del Activo (utifidadoperacional /actiyoj*Í5o _ Mayor o igual a 1 Menor o igual a 70% Mayor o igual a 1 Mayor o igual a 2% Mayor o igual a 3% • índice de Liquidez: Dado que el interés de La Procuraduría General de la Nación es que los Oferentes tengan un índice de liquidez mínimo que les permita cumplir con sus obligaciones financieras, fijándolo para el proceso en mayor o igual a 1. • Índice de Endeudamiento: Es el resultado de dividir ei pasivo total por el activo total. En este caso para definir un índice máximo de endeudamiento, La Procuraduría General de la Nación tomó como referencia ei porcentaje máximo de endeudamiento de la muestra, quedando establecido en menor o igual al 70%. • Razón de cobertura de intereses: Este indicador es e! resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. Si el Oferente tiene gastos de intereses derivados de ia deuda la razón mínima de cobertura de intereses Debe ser mayor o igual 1,0 puesto que es importante contar con Oferentes que puedan solventar sus Obligaciones financieras Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 t-xt. 10242 www.procuraduria.gov.co 26 GENERAL DE U NACIÓN Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, los índices de Liquidez, Endeudamiento y Razón de Cobertura de Intereses, cada uno de los integrantes de la asociación deberá cumplir con el mínimo requerido. Lo mismo aplica, para quienes presenten su propuesta bajo la premisa de Sociedad Futura, en caso de adjudicársele el proceso, como quiera que de esta circunstancia nace el hecho de la constitución de la sociedad, razón por la cual cada uno de los integrantes ya sea persona natural o jurídica, deberán cumplir con el mínimo requerido para cada uno de los indicadores. Capacidad Organizacional La Capacidad de Organización se verificará con base en la información financiera que obra en el RUP con corte a diciembre 31 de 2014 respecto de los siguientes indicadores financieros. Teniendo en cuenta que La Procuraduría General de la Nación debe asegurar que las proponentes tienen la capacidad para responder a las obligaciones derivadas del presente proceso determinó los siguientes indicadores como requisitos habilitantes con los cuales se verificará la capacidad organizacional. (a) Rentabilidad del Activo El rendimiento de los activos se verificará de acuerdo al porcentaje que resulte de dividir la utilidad operacional por el activo total. La Procuraduría General de la Nación, determinó que la rentabilidad del activo debe ser mayor o igual a 2%. (b) Rentabilidad del Patrimonio El rendimiento del patrimonio se verificará de acuerdo al porcentaje que resulte de dividir la utilidad operacional por el patrimonio total. La Procuraduría General de la Nación, determinó que la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor o igual a 3%. Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, los Indicadores de Rentabilidad del Activo y Rentabilidad del Patrimonio, cada uno de los integrantes de la asociación deberá cumplir con el mínimo requerido. Lo mismo aplica, para quienes presenten su propuesta bajo la premisa de Sociedad Futura, en caso de adjudicársele el proceso, como quiera que de esta circunstancia nace el hecho de la constitución de la sociedad, razón por la cual cada uno de los integrantes ya sea persona natural o jurídica, deberán cumplir con el mínimo requerido para cada uno de los indicadores. INDICADOR REQUERIDO Rentabilidad del Activo Mayor o igual a 2% (utilidad operacional /activo)* 100 Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual a 3% (utilidad operacional/patrimonio)*100 5.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA Verificada la contratación efectuada por la entidad, se encuentra actualmente en ejecución el Contrato No. 179-152-2013 cuyo objeto es "Realizar la interventoría externa técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato que resulte de la Licitación Pública N° 9 de 2013, que tiene por objeto seleccionar al proponente que lleve a cabo por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el diseño, la restauración, ampliación y acondicionamiento de la sede de la Procuraduría Regional de Santander y Provincial de Bucaramanga ubicada en la calle 37 N° 12-02/04/08 y carrera 12 N° 37-09 en la ciudad de Bucaramanga (Santander) bajo la modalidad llave en mano.", el cual se tendrá como punto de partida para la presente contratación, desde el punto de vista técnico, aspectos contractuales donde aplique: https://www.contratos.qov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-15-2004902 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL Concurso de Méritos No. 07 de 2013 CONTRATISTA Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 27 CONTRATO !!o. o¡? Jiíi ro 'íjeí cr i i ' f i ii>1 i 1 - i í 1 < l i SI , > \ t \ f i-íi'f a i \b I l lá >. , r ^ s i c >V im ti I fot n||K ''«iipjn^r I ' n^ i' ¡t iitr J . < n< , lr) «■ i n . it1 (Jf i I i) (|i> -->t | jr ¡ , ■ VALOR í¿- \ valoH'de; I !7ü? 4 " i ■ ^ ' ■' ' ' "*" ' • ' t • • -•.(■'■ ■ ■ i ' - ■■* • ] t *. » j ■íí.v.V'ü- ;■< f^Oi'r.. ■,;-:';? ¡-.i o;^-i;:;-:.i6;i ck-.\ prometo ve obro. 'Jj'^il'j do vif/ihi^lif y co.ireí. o) ün psgo ciel 20% ¡ ;-e ¡i.x": ¡a irile,-..yriioi;.¡ ?! a^ühóo co'ie de obra, d) ¡ Olí-'. XiC1 ¿O ¿r ; UC'í-^ r' j, .i¿ !e"»(.^. v'.'^-.lOt ¡£ t^( t'ii'-'":;» COiítí '.!. ! ./ ^'::>.-U '*,,;> ¡!J'>>: L:1-^ V'ii. 86 : t.-SCr¡hf:' 6- ri.'.!::J í"fO i ■■.'¡•:;-: oión cr¡ si Gp. pe c'o Cue.'ü3S do ¡a O,v:á'ón i -:!.:í'.i :■■ -:,r.. ■■•■ '■.:'.■:'. La fci,;:!rw :-^ Uc.i'.:; ¿» ;o."npññ;3r con j ] '.■; .-:?;l:i¡':i:?i-;,r..': i /'.,-;■(.;• .»-•, J?f, t.;.|;",ij.üi':>'snío • V^ .-...i;-, i.. ?s •.?>:p-5t'!r!s :-ua?;::'f:^:-íc> r.'o' irv-: los supervisores, i obJR'.j del tov.tratt-. ¡ >■! ■:•,.:. v■! o: ,y¿qo co apü/:í; raiar-caies ralaíi-voE a! ; ñvao ■■: ■Cyú \\:ti,:j::'\. rsí ro,'no ios p¡op»o: ¿ti 3e;ia, | y C ,o: = ;:;.-!TuCÍ!'ri farí.üa', r3¡ cíí-j coíiformids'i con «a Ley i .;;?('.-!•. í?n '.v-Ao <-.2go. ¡os ¡:3oos estarán sujeics a ia | :?■■ .■■ ■.;"•..íí»'::;';, "\,<v-;!''? '.'c ; ^ tu-;!;i}s (30) d'¿5 háb!!*."s r-=r¡i.'ldnte3 a ia j 3 r-:- í..i c?;..1!':-;-''."', :i-,;v",r'Ci.-rá cornu i::lei'e.ses de mora e! ■ .;;:.-/ :■ ;.;.-r o' v;'\F. e.r;:.ro ;! i': do t-ti^-o y si 31 ¡jh dioi^-bra del "-' '; ".■' '■'■'■! eOSULDEUMACtON EXPERIENCIA REQUERIDA Los proponentes deben acreditar experiencia mínima, relacionada con el objeto del proceso de selección, mediante la presentación de hasta tres (3) certificaciones de contratos ejecutados en interventorias de obras de construcción y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones institucionales o privadas, en la que al menos una de las certificaciones sea en obras de restauración y cuyos valores sumados sean iguales o superiores a 194,12 SMMLV, de conformidad con las características que se indican a continuación: - - Nombre o razón social de la entidad que certifica, dirección, teléfono, nombre de la persona que expide la certificación y cargo. Objeto: Ejecución de interventorias técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable en obras de construcción y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones institucionales o privadas, en la que al menos una de las certificaciones sea en obras de restauración como a la que hará la interventoría en este proceso, y que el valor sumado de los contratos de obra a los cuales se le efectuó la interventoría sea igual o superior a 2.807,76 SMMLV o que el valor sumado de los contratos de interventoría sea igual o superior a 194,12 SMMLV. - Fecha de suscripción e Iniciación: Después del 1 de enero de 2006 - Fecha de terminación: Estos contratos deberán estar terminados antes de la fecha de apertura del proceso de selección. Las constancias de contratos certificados por uniones temporales o consorcios deben presentar desagregado el monto ejecutado por el unido en el aspecto a verificar. Los valores se aplicarán por el porcentaje del valor del contrato ejecutado por el unido, de conformidad con el Decreto 734 de 2012, Artículo 6.2.2.3° numeral 1.2. Adicionalmente, el oferente podrá presentar una relación de contratos celebrados que cumplan con las condiciones antes señaladas, indicando nombre del contratante, número de contrato, fecha de suscripción, tiempo de ejecución, fecha de terminación, objeto y valor; de conformidad con el Anexo Experiencia del Proponente. Las copias de contratos, actas de liquidación, referencias comerciales, etc., se aceptarán como documentos aclaratorios de las certificaciones de experiencia y/o de la relación de contratos presentadas y no como documentos para acreditar la información exigida en las mismas. No se aceptarán certificaciones de contratos en ejecución, o referencias comerciales, copia de contratos, actas de recibo, actas de liquidación, facturas o certificaciones que no se relacionen con el objeto del presente proceso. En el caso de certificaciones correspondientes a proponentes que conformen uniones temporales o consorcio, cada uno de los integrantes debe acreditar el cumplimiento de por lo menos un (1) contrato con el lleno de requisitos establecidos en este numeral. La sumatoria de los contratos que acrediten los integrantes debe ser igual o superior a 194,12 SMMLV Si los documentos presentados por el proponente no precisan el número de SMMLV, la entidad los calculará, utilizando el valor del salario para la época de la firma del contrato que se esté certificando o relacionando, proyectado a valor presente. La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de ésta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida anteriores a la fecha del cierre del proceso de selección, caso en el cual la experiencia debe ser la del objeto exigido por la Entidad. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica. En el caso en que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos o el porcentaje de los mismos, que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite. Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 29 &8fflULDELANACtON La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes, si se advierten discrepancias entre la información suministrada y lo establecido por la Entidad, la propuesta será rechazada. En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones y/o en la relación de contratos, la Procuraduría podrá solicitarlas al proponente por escrito, quien contará con el término establecido en el cronograma del proceso para suministrarlas. FACTOR DE CALIDAD De conformidad con la Ley 1150 de 2007, Artículo 5, concordancia con lo señalado por el Decreto 734 de 2.2.9° Numeral 2, los factores de calificación serán específica adicional del oferente y del equipo de trabajo numeral 4, en 2012, Artículo la experiencia de la siguiente manera: No. 1 FACTOR DE CALIDAD Experiencia específica adicional PUNTAJE del proponente 400 Puntos Experiencia específica adicional del equipo de trabajo: Residente de Interventoría 400 Puntos 3 Estímulo a la Industria Nacional Colombiana 100 Puntos 4 Condiciones preferenciales a favor de la oferta de bienes y servicios producidos por la Mipymes 100 Puntos 2 PUNTAJE TOTAL 1.000 Puntos PUNTAJE MÍNIMO QUE LA OFERTA DEBE OBTENER PARA CONSIDERARSE ELEGIBLE Para que una oferta que haya cumplido con los ASPECTOS VERIFICABLES, sea considerada ELEGIBLE, deberá tener un puntaje mínimo de 400 Puntos. PONDERACIÓN DE LOS FACTORES DE CALIFICACIÓN La evaluación y ponderación de los factores de evaluación se realizará por el Comité o los Comités designados para el efecto, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos y asignarán los puntajes correspondientes. La entidad asignará puntajes y ponderará los mismos de la siguiente forma: 1. Experiencia específica adicional del oferente (Puntaje máximo 400 Puntos) Se asignará el máximo puntaje de cuatrocientos (400) PUNTOS a los proponentes que acrediten experiencia adicional a la exigida como requisito mínimo, de conformidad con los parámetros establecidos a continuación: DESCRIPCIÓN PUNTOS Por cada contrato adicional que cumpla con las exigencias previstas por la entidad en los REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA ACREDITADA y cuyo valor sea igual o superior a Puntaje máximo: 400 Puntos Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 30 IRÍA GEJtBULKUlUCION 194,12 SMMLV, se le asignarán 100 puntos, hasta obtener un máximo de 400 puntos. Teniendo en cuenta que se trata de documentos que certifican hechos históricos, en caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones, la Procuraduría podrá solicitarlas al proponente por escrito, quien contará con el término establecido en el cronograma del proceso de selección para suministrarlas. La Entidad requiere la acreditación de uno y hasta máximo cuatro contratos por valor cada uno de mínimo 194,12 SMMLV, por cuanto es importante observar que los proponentes cuenten con experiencia en actividades de ¡nterventoría a obras como las del objeto del presente proceso de selección, garantizando de esta forma el estricto control y vigilancia al desarrollo y entrega de las obras requeridas por la entidad. Éste requisito es adicional al mínimo requerido para acreditar experiencia específica y obedece a un aspecto de calidad para otorgar puntaje, el haber prestado este tipo de servicios en varias oportunidades. 2. Experiencia específica adicional del residente de ¡nterventoría (400 puntos). equipo de trabajo: Se asignará el máximo puntaje de cuatrocientos (400) PUNTOS a los proponentes que acrediten experiencia específica del Residente de I nterventoría, adicional al mínimo exigido, de conformidad con los parámetros establecidos a continuación: La experiencia específica adicional se acreditará con las certificaciones correspondientes, que deberán cumplir los mismos requisitos para acreditar las condiciones de experiencia mínimas, que debe cumplir el personal ofrecido. Tabla de requisitos adicionales para calificar al Residente de la Interventoría ofrecido en la propuesta (puntaje máximo: 400 puntos). REQUISITOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA Por cada certificación adicional a las exigidas Puntaje como requisitos mínimos en el capítulo "PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO MÍNIMO QUE DEBE OFRECER 400 puntos EL PROPONENTE", se otorgarán 100 puntos hasta un máximo de 400 puntos MÁXIMO PUNTAJE TOTAL 400 puntos EQUIPO DE TRABAJO SOLICITADO 1. Un (1) Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto especialista en restauración y conservación del patrimonio arquitectónico, quien actuará como Residente de Interventoría. En ningún caso podrá ser el mismo profesional el Director y residente. Los oferentes acreditarán para el Residente de Interventoría una experiencia específica como Director de Interventoría, Residente de Interventoría, contratista interventor o interventor de contratos (en ejercicio de cargos públicos), en interventorías de obras de restauración y conservación de edificaciones institucionales o privadas como a la que hará la interventoría en este proceso, mediante la presentación de hasta tres (3) certificaciones en la que haga constar que actuó como Director de Interventoría, Residente de Interventoría o contratista interventor en contratos ya finalizados. Con el fin de acreditar las calidades y experiencia del residente, el proponente allegara en su debido momento los siguientes documentos: • Fotocopia de la tarjeta profesional con certificado de conducta vigente. • Diploma como especialista en restauración y conservación del patrimonio arquitectónico. • Hasta tres (3) certificaciones de experiencia suscritas por el contratante o por el interventor de la obra ejecutada en la que se indique que actuó como Director de Interventoría, Residente de Interventoría, contratista interventor o interventor de contratos (en ejercicio de cargos públicos), en interventorías de obras de restauración y conservación de edificaciones institucionales o Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 31 privadas como a la que hará la interventoría en este proceso, y que los valores de los contratos de obra a los cuales se le efectuó la interventoría sean iguales o superiores a 2.807,76 SMMLV o que el valor de los contratos de interventoría sean iguales o superiores a 194,12 SMMLV • Cada una de las certificaciones contendrá la siguiente información: nombre, dirección y teléfono de quien suscribe la certificación; descripción de la obra realizada, plazo de duración y valor total del contrato ejecutado. La dedicación del Residente de Interventoría será de mínimo 24 horas semanales (MEDIO TIEMPO SEMANAL). NOTA: Los documentos de formación académica, tarjeta profesional, certificaciones de experiencia y demás requeridos para el residente de obra, deberán ser acreditados por el proponente con su oferta. Los oferentes deberán manifestar en su propuesta que para la ejecución del contrato, cuentan con el siguiente personal, pero la acreditación de calidades sólo DEBERÁ SER PRESENTADA POR EL ADJUDICATARIO DEL CONCURSO DE MÉRITOS. 2. Un (1) Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto especialista en restauración y conservación del patrimonio arquitectónico, quien actuará como Director de Interventoría Los oferentes acreditarán para el Director de Interventoría una experiencia específica como Director de Interventoría o contratista interventor, en interventorías de restauración y conservación edificaciones institucionales o privadas como a la que hará interventoría en este proceso, mediante la presentación de dos certificaciones en la que haga constar que actuó como Director Interventoría o contratista interventor en contratos ya finalizados. de la (2) de Con el fin de acreditar las calidades y experiencia de este profesional, el adjudicatario allegara en su debido momento los siguientes documentos: • Fotocopia de la tarjeta profesional con certificado de conducta vigente. • Diploma como especialista en restauración y conservación del patrimonio arquitectónico. • Hasta tres (3) certificaciones de experiencia suscritas por el contratante o por el interventor de la obra ejecutada en la que se indique que actuó como Director de Interventoría o contratista interventor en obras de construcción y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones institucionales o privadas y que los valores de los contratos de obra a los cuales se le efectuó la interventoría sean iguales o superiores a 2.807,76 SMMLV o que el valor de los contratos de interventoría sean iguales o superiores a 194,12 SMMLV • Cada una de las certificaciones contendrá la siguiente información: nombre, dirección y teléfono de quien suscribe la certificación; descripción de la obra realizada, plazo de duración y valor total del contrato ejecutado. La dedicación del Director de Interventoría será 25% del tiempo total semanal en la obra, es decir 12 horas semanales. NOTA: LA DIRECCIÓN Y RESIDENCIA DE LA INTERVENTORÍA NO PODRÁN SER EJERCIDAS POR UN SOLO PROFESIONAL 3. Un (1) profesional Ingeniero Civil especialista en estructuras o con experiencia en diseño estructural, quien actuará como asesor de la consultoría. Con el fin de acreditar las calidades y experiencia de este profesional, el adjudicatario allegará en su debido momento los siguientes documentos: • Fotocopia de la tarjeta profesional con certificado conducta vigente • Diploma de grado de especialista en estructuras o dos (2) certificaciones de experiencia suscritas por el propietario o por el constructor de la obra ejecutada en la que se indique que actuó Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 32 GSBULDEUNACtON como diseñador estructural en edificaciones institucionales o privadas. • Cada una de las certificaciones contendrán la siguiente información: nombre, dirección y teléfono de quien suscribe la certificación; descripción de la obra realizada, plazo de duración. La dedicación del ingeniero estructural será del 10% del tiempo total semanal, es decir 5 horas semanales. 4. Un (1) profesional Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario especialista en redes hidrosanitarías, quien actuará como asesor de la consultoría. Con el fin de acreditar las calidades y experiencia de este profesional, el adjudicatario allegará en su debido momento los siguientes documentos: • Fotocopia de la tarjeta profesional con certificado de conducta vigente • • Diploma de especialista en redes hidrosanitarías Dos (2) certificaciones de experiencia suscritas por el propietario o por el constructor de la obra ejecutada en la que se indique que actuó como diseñador de redes hidrosanitarías internas en edificaciones institucionales o privadas. • Cada una de las certificaciones contendrán la siguiente información: nombre, dirección y teléfono de quien suscribe la certificación; descripción de la obra realizada, plazo de duración. La dedicación del ingeniero hidrosanitario será del 10% del tiempo total semanal, es decir 5 horas semanales. 5. Un (1) profesional Ingeniero Civil especialista en Geotecnia o Ing. Geotecnista o profesional en Geotecnia, quien actuará como asesor de la consultoría. Con el fin de acreditar las calidades y experiencia de este profesional, el adjudicatario allegará en su debido momento los siguientes documentos: • Fotocopia de la tarjeta profesional con certificado de conducta vigente • Diploma de especialista en Geotecnia • Dos (2) certificaciones de experiencia suscritas por el propietario o por el constructor de la obra ejecutada en la que se indique que actuó ingeniero geotecnista o que participó en la elaboración de estudios de suelos. • Cada una de las certificaciones contendrán la siguiente información: nombre, dirección y teléfono de quien suscribe la certificación; descripción de la obra realizada, plazo de duración. La dedicación del ingeniero especialista en Geotecnia será del 10% del tiempo total semanal, es decir 5 horas semanales. 6. Un (1) profesional Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electricista o Ingeniero en Distribución y Redes de Energía Eléctrica Experiencia profesional específica en obras de instalaciones de redes eléctricas internas en baja tensión regulada o no regulada, como a las que hará la interventoría en este proceso, mediante la presentación de hasta tres (3) certificaciones en la que haga constar que actuó como residente de interventoría, interventor o residente de obra de instalaciones eléctricas internas de baja tensión, reguladas o no reguladas, en contratos ya finalizados. Con el fin de acreditar las calidades y experiencia de este profesional, el oferente allegará en su debido momento los siguientes documentos: • • Fotocopia de la tarjeta profesional con certificado de conducta vigente. Hasta tres (3) Certificaciones de experiencia suscritas por el contratante o por el interventor de la obra ejecutada, en las que se indique que actuó como residente de interventoría, director de interventoría o contratista interventor en obras de instalaciones eléctricas internas de baja tensión, reguladas o no reguladas. • Si la certificación se refiere a un contrato de interventoría de obra eléctrica en baja tensión, el valor deberá ser igual o superior a Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 33 JR1A G04BUL DE LA HACtON • 194,12 SMMLV., o que el valor de la obra eléctrica a la cual se le efectuó la interventoría se igual o superior a 367,95 SMMLV. Cada una de las certificaciones contendrá la siguiente información: nombre, dirección y teléfono de quien suscribe la certificación; descripción de la obra realizada, plazo de duración y valor de la obra ejecutada del tipo de instalaciones eléctricas en baja tensión. La dedicación de este profesional será del 16.67% del tiempo total semanal, es decir 8 horas semanales. 7. Un (1) profesional Ingeniero Electrónico o Ingeniero de Sistemas o Ingeniero en Teleinformática o Ingeniero en Telecomunicaciones. Experiencia profesional específica en obras de instalaciones de redes de cableado estructurado (voz y datos) y equipos activos, como a las que se hará la interventoría, mediante la presentación de hasta tres (3) certificaciones en la que haga constar que actuó como residente de interventoría, interventor o residente de obra en este tipo de trabajos, en contratos ya finalizados. Con el fin de acreditar sus calidades y experiencia de este profesional, el oferente allegará en su debido momento los siguientes documentos: • Fotocopia de la tarjeta profesional con certificado de conducta vigente. • Hasta tres (3) Certificaciones de experiencia suscritas por el contratante o por el interventor de la obra ejecutada, en la que se indique que actuó como Residente de Interventoría, Director de Interventoría o contratista interventor en contratos de instalaciones de redes de cableado estructurado mínimo categoría 6A y equipos activos. • Si la certificación se refiere a un contrato de interventoría en obras de cableado estructurado y equipos activos, el valor deberá ser igual o superior a 194.12 SMMLV o que el valor de la obra de cableado estructurado y equipos activos a la cual se le efectuó la interventoría se igual o superior a 382.62 SMMLV. • Cada una de las certificaciones contendrá la siguiente información: nombre, dirección y teléfono de quien suscribe la certificación; descripción de la obra realizada, plazo de duración y valor de la obra ejecutada del tipo de instalaciones eléctricas en baja tensión. La dedicación de este profesional será del 16.67% del tiempo total semanal, es decir 8 horas semanales. 8. Un (1) profesional en Derecho. Teniendo en cuenta que uno de los objetos del presente proceso es la interventoría jurídica, el adjudicatario debe acreditar experiencia específica de este profesional en interventorías de obras civiles como a las que se hará la interventoría con el presente proceso, mediante la presentación de dos (2) certificaciones en la que haga constar que actuó como contratista o abogado asesor en contratos de interventoría ya finalizados. Con el fin de acreditar sus calidades y experiencia de este profesional, el adjudicatario allegará los siguientes documentos: • • Fotocopia de la tarjeta profesional de abogado, con certificado de conducta vigente. Dos (2) Certificaciones de experiencia suscritas por el contratante o por el interventor de la interventoría ejecutada, en la que se indique que actuó como contratista o abogado asesor en contratos de interventoría. • Cada una de las certificaciones contendrá la siguiente información: nombre, dirección y teléfono de quien suscribe la certificación; descripción de las actividades realizadas, plazo de duración y valor de la obra ejecutada. La dedicación de este profesional será como mínimo de cinco (5) horas semanales en la obra o en oficina para prestar asesoría jurídica al consultor. 9. Un (1) profesional en Contaduría. Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 34 GaBULDEUlUCIOII Teniendo en cuenta que unos de los objetos del presente proceso es la interventoría financiera y contable, el adjudicatario debe acreditar experiencia específica de este profesional en interventorías de obras civiles como a las que se hará la interventoría con el presente proceso, mediante la presentación de dos (2) certificaciones en la que haga constar que actuó como contratista o contador asesor en contratos de interventoría ya finalizados. Con el fin de acreditar sus calidades y experiencia de este profesional, el adjudicatario allegará los siguientes documentos: • Fotocopia de la tarjeta profesional de abogado, con certificado de conducta vigente. • Dos (2) Certificaciones de experiencia suscritas por el contratante o por el interventor de la interventoría ejecutada, en la que se indique que actuó como contratista o contador asesor en contratos de interventoría. • Cada una de las certificaciones contendrá la siguiente información: nombre, dirección y teléfono de quien suscribe la certificación; descripción de las actividades realizadas, plazo de duración y valor de la obra ejecutada. La dedicación de este profesional será como mínimo de cinco (5) horas semanales en la obra o en oficina para prestar asesoría financiera y contable al consultor. OFERENTES PARTICIPANTES • Julián López Suárez • Víctor Manuel Parra Bohórquez CONTRATISTA Julián López Suárez TIEMPO Y LUGAR DE EJECUCIÓN E El plazo de ejecución del contrato de consultoría es de TREINTA Y DOS (32) semanas, igual al tiempo de ejecución de la obra objeto de intervención. En todo caso el plazo de ejecución del contrato de interventoría no puede ser inferior al del contrato de obra. No obstante el plazo de ejecución del contrato de interventoría, el consultor debe dar cumplimiento a la obligación relacionada con la liquidación del contrato de obra, la cual se llevará a cabo bajo los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993, artículo 60 y Ley 1150 de 2007, artículo 11, modificado por el Decreto 19 de 2012, artículo 217 y demás normas que los complementen, modifiquen o adicionen. La liquidación por mutuo acuerdo podrá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El plazo del contrato se contará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato (firma, registro presupuestal y constitución y aprobación del mecanismo de cobertura de cumplimiento del contrato), la cual se suscribirá por parte del contratista y el supervisor o supervisores, que nombre la Procuraduría, dentro del día hábil siguiente al cumplimiento de tales requisitos. Siempre que cualquiera de los plazos en días calendario indicados tenga vencimiento en día inhábil, se entenderá que dicho plazo vence el día hábil inmediatamente siguiente. Para los efectos del trámite del Concurso de Méritos, cuando se indiquen plazos de días hábiles no se computarán como tales los días sábados, domingos, días festivos y puentes considerados de esta forma por la ley colombiana. A nivel informativo se tiene que el plazo de ejecución del contrato de obra objeto de la vigilancia de la interventoría es de TREINTA Y DOS (32) semanas contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del mismo. Este plazo se distribuye de la siguiente forma: Cuatro (4) semanas para el diseño, elaboración de planos y estudios (incluye plazo para la aprobación de la interventoría externa y visto bueno de la Entidad. Cuarenta y cinco (45) días calendario, es decir seis (6) semanas para el trámite y consecución de la licencia de Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 35 «LKUIUICION construcción respectiva. Las siguientes veinte (20) semanas para la ejecución y entrega de la totalidad de obra. UNA (1) semana siguiente al recibo de la obra para que el Interventor del contrato verifique el cumplimiento del objeto del mismo frente a los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por la entidad y le solicite al contratista, si es del caso, el respectivo ajuste de las obra o trabajos mal ejecutados, o bienes que no cumplan con lo exigido por la Procuraduría General de la Nación o por las normas técnicas que regulan la materia. UNA (1) semana siguiente para que el contratista, con base en las observaciones formuladas por el Interventor del contrato, realice los respectivos ajustes y de esta forma se proceda a suscribir el acta de RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA. PRÓRROGA GARANTÍAS EXIGIDAS • Prórroga I: hasta el 15 de diciembre de 2014 • Prórroga II: hasta el 15 de enero de 2015 • Prórroga III: hasta el 24 de febrero de 2015 - Cumplimiento 30% Tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato. - - Calidad de los servicios suministrados 20% Cinco (5) años contados a partir de la fecha de entrega de las obras objeto de la interventoría. (Ley 1474 de 2011, Artículo 85, Parágrafo). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales 5% Tiempo de ejecución del contrato y tres (3) años más, a partir de la suscripción del contrato. 5.3 ESTUDIO DE LA OFERTA Histórico de la contratación de contratos de interventoría a contratos de obras de restauración: Consultada la página web de Colombia Compra Eficiente, se encontraron los siguientes procesos similares: ENTIDAD MODALIDAD DE SELECCIÓN FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y RALACIONES EXTERIORES CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO 01- PORTUARIO BARRANQUILLA DEL CONTRATISTA 2012 CONTRATO No. 225-2012 OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA LA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA RESTAURACIÓN INTEGRAL ADECUACIÓN Y CONCURSO 0157-2013-000089 2678/2013 LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA REALIZAR CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA PLAZA - IGLESIA DE SAN ROQUE Y SUS ALREDEDORES HISTÓRICO DE LA CIUDAD CARTAGENA INDIAS D.T Y C VALOR DEL CONTRATO $760.094.640,00 DE DE $252.462.939,40 DE DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CM-007-2013 FUNCIONAL DE LA CASA DEL MARQUES DE VALDEHOYOS DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO UBICADA EN EL CENTRO MINISTERIO CULTURA MÉRITOS DE ABIERTO INSTITUTO DISTRITAL PATRIMONIO DE IDPC-CM-49-2013 CM-043-2013 291 de 2013 LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTES DE LA LICITACIÓN PUBLICA MC-LP-021 DE 2013, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA QUINTA TERESA . UBICADA EN SAN JOSÉ DE CUCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER $172.924.810 REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, LA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO: EJECUCIÓN POR MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA RESTAURACIÓN DE LA ANTIGUA ¿CASA DE HACIENDA LA ESPERANZA¿ UBICADA EN LA CALLE O DIAGONAL 136 BIS SUR NO. 3-11 LOCALIDAD 5 DE USME, BOGOTÁ D.C $150,420.155 Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 36 GENERAL DE UNCIÓN FORMA PAGO DE a) Un primer pago correspondiente al 10% del valor del contrato, a la entrega y aprobación por parte del supervisor del acta de inspección ocular (iniciación de obra) descrita en el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 030 de 2012 b) Dieciséis pagos mensuales vencidos, contra el avance de obra, hasta completar un 90% del valor total del contrato c) Un último pago, correspondiente al saldo del valor total del contrato, el cual se cancelara dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega del acta de liquidación firmada del contrato de obra y presentación del informe final de la interventoría El distrito de Barranquilla pagará al contratista el valor del contrato mensualmente contra actas de recibo parcial equivalente al porcentaje del valor de la obra ejecutada en el mismo periodo de tiempo, previo recibo a satisfacción por parte de la Secretaria de Infraestructura Publica El valor del contrato de Pagos resulte del presente proceso de selección se pagará así: a) Pago correspondientes al dos punto cinco (2.5) por ciento del costo directo de obra INTERVENTORÍA que mensual fijo: El cincuenta (50%) por ciento del valor del presupuesto oficial del contrato de interventoría y acorde al tiempo de ejecución distribuido de acuerdo al cuadro siguiente: n.° pago Pago sujeto a: % del total contratado 1 ACTA DE INCIO DE OBRA 5.5% 2 PRIMER MES DE OBRA 5.5% 3 SEGUNDO MES DE OBRA 5.5% 4 TERCER MES DE OBRA 5.5% 5 CUARTO MES DE OBRA 5.5% 6 QUINTO MES DE OBRA 5.5% 7 SEXTO MES DE OBRA 5.5% 8 SÉPTIMO MES DE OBRA 5.5% 9 OCTAVO MES DE OBRA 6.0% SUBTOTAL 50% Se realizará un primer pago a los 15 días, previo a la entrega de la revisión y aprobación de las hojas de vida de los profesionales de obra (de acuerdo a los anexos 7, 7A y 7B, programación, APU, flujo de fondos, manejo del anticipo y los demás documentos exigidos para el inicio del contrato de obra Cada mensuales ejecutado y aprobado por la interventoría en el mes correspondiente, más el valor mensual de gastos reembolsables especificados propuesta, presentación informe interventoría correspondiente certificación cumplimiento satisfacción en la previa del de y de a del supervisor del IDPC, hasta completar el valor total del contrato. Este valor incluye todos los impuestos a que haya lugar, de acuerdo con las normas vigentes. pago mensual se aprobará por parte del supervisor del contrato, una vez el interventor haya presentado a conformidad respectivo el informe mensual de las obras ejecutas durante el respectivo periodo b) Pago por avance de Obra: El pago por avance de obra corresponderá al cuarenta (40%) por ciento del valor total del presupuesto del contrato de Interventoría, y se pagará de la siguiente manera: El porcentaje de pago variable de Interventoría, corresponderá al pago por avance de obra ejecutado mensualmente en 8 pagos, (uno por mes) proporción equivalente al avance mensual de obra reflejado en los cortes mensuales de obra, con base en el control financiero exigido para el control de obra, c) Liquidación: El Diez (10%) por ciento restante del valor del contrato de Interventoría, se pagará Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 37 GENERAL DE UlUCiON una vez se suscriba el acta de terminación del contrato de obra previo cumplimiento de las siguientes actividades: recibo de las obras objeto del contrato de construcción, debidamente aprobadas por la Interventoría y recibidas a satisfacción por el MINISTERIO; informe final de Interventoría, recibo del planos record de la obra, manual de mantenimiento por parte del contratista de obra, y suscripción del acta de liquidación del contrato de la obra y del contrato de la Interventoría y su correspondiente aprobación por parte del MINISTERIO. Para efectos de los desembolsos de los que trata la presenta cláusula, el Interventor deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el Decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. VIGENCIA DEL CONTRATO OFERENTES PARTICIPANTE S La vigencia del presente contrato comprende el plazo de ejecución y cuatro (4) meses mas Consorcio RioMarquez no se mencionan los integrantes. Vladimir Polo Páez Aicon Ltda Inp Ingeniería de Proyectos SAS y Alexander Ospino Berdugo JULIÁN SUAREZ LÓPEZ CONSORCIO SAN DALMACIO.( Carlos Alfonso Cortes Bautista y Freddy Abelardo Covilla NÉSTOR PEDROZA VARGAS Licero) CONTRATISTA Consorcio RioMarquez Inp Ingeniería de JULIÁN SUAREZ LÓPEZ PLAZO LUGAR EJECUCIÓN Y DE El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de mayo de 2014, contado a partir de la aprobación de la El plazo para la ejecución del contrato será de siete (7) meses, contados a partir de la suscripción del acta de garantía única de cumplimiento, previa expedición del registro cumplimiento presupuestal y suscripción del acta de inicio. El lugar de ejecución del contrato y el lugar de entrega de los bienes y/o prestación del servicio, según corresponda, será la ciudad de Cartagena D.T yC inicio, requisitos NÉSTOR ADEL VARGAS PEDROZA Proyectos SAS previo los de de perfeccionamiento y ejecución del contrato. El lugar de ejecución del contrato será en Barranquilla El plazo de ejecución será de NUEVE (9) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, discriminados así: El plazo total para la ejecución del contrato es de doce (12) meses quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de QUINCE (15) DÍAS antes perfeccionamiento, ejecución y legalización del inicio del contrato de del mismo. obra, para revisión y aprobación de los profesionales de obra, programación, APU, flujo de fondos, manejo del anticipo y los demás documentos exigidos para el inicio del contrato de obra en los anexos técnicos. OCHO (8) Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 38 MESES, para las funciones propias de interventoría de obra, de acuerdo al plazo de ejecución del contrato. QUINCE (15) DlAS para la liquidación del contrato de obra y del contrato de interventoría. Si el plazo de ejecución de las obras se prorrogare por las causas previstas contractualmente, el plazo del contrato de CONDICIONES DE PAGO Interventoría prorrogará también forma proporcional. se en los Entrega y aprobación por Presentación de actas Para parte del supervisor del acta de inspección de recibo parcial obra, recibo ocular, presentación de factura, certificación de cumplido a satisfacción, acta de liquidación del contrato de obra firmada, presentación del informe final de interventoría y demás trámites administrativos a que satisfacción, un informe que incluya los recursos utilizados por desembolsos de los que trata la presenta cláusula, el Interventor deberá haya lugar de a efectos de acreditar el pago de los aportes parafiscales y su la interventoría, un informe que incluya las obras del ejecutadas con memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de ensayos y esquema de afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, Carrera 8A No. 855 Bogotá, Colombia 5 Conmutador (57 1) 342 4100 www.mincultura.gov.co ubicación salud y pensiones, conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el Decreto A la factura respectiva deberán anexarse las correspondientes certificaciones de cumplimiento del pago los aportes al de Sistema General de Seguridad Social, en salud y pensiones, y aportes parafiscales, en los términos establecidos en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. GARANTÍAS EXIGIDAS a) CUMPLIMIENTO CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas, de la cláusula penal pecuniaria y demás sanciones, por una suma igual al veinte por ciento (20%) del valor total del presente contrato, con una vigencia igual a la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más y sus prorrogas si a ello hubiere lugar b) CALIDAD DEL SERVICIO: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del presente contrato, con una vigencia igual a la ejecución del contrato y cinco (5) años más y sus prorrogas si a ello hubiere lugar c) PRESTACIONES SOCIALES: Este amparo se hará en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más y sus prorrogas si a ello hubiere lugar a) Por CUMPLIMIENTO: un valor equivalente al 20% del valor total del contrato con una vigencia igual Atendiendo lo establecido en el Título V. del Decreto 734 de 2012, el Interventor podrá otorgar a favor del al término de duración del mismo y cuatro (4) meses más. b) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Por una cuantía equivalente al 100% del monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, y su vigencia se MINISTERIO de Cultura, cualquiera de las coberturas de riesgo establecidas en los artículos 5.1.3 y 5.1.4.2 del precitado Decreto.. Si se opta por la Póliza de Seguros, ésta debe cubrir los siguientes riesgos: extenderá hasta la liquidación del contrato. c) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor equivalente al 30% del valor total del extracontractual, contrato, y una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la entrega y recibo a satisfacción de la interventoría d) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor equivalente al Con excepción cobertura de relativa a responsabilidad de la riesgo la que deberá ser una póliza de seguros, atendiendo lo establecido en el Título V del Decreto 734 de 2012, el contratista podrá otorga a favor del MINISTERIO cualquiera de las coberturas de los riesgos establecidos en el artículo 5.1.4.2 del precitado Decreto. Riesgos a amparar: a) Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, a) Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, incluidas el pago de multas y la cláusula penal pecuniaria, indemnizaciones a que hubiere lugar, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y cuatro (4) meses más. b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Para garantizar que el contratista cumpla con las obligaciones laborales derivadas del empleo de terceras personas, en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con vigencia equivalente al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. c) Calidad del servicio, en cuantía equivalente al veinte Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 39 10% del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años mas incluidas el pago de multas y la cláusula penal pecuniaria, indemnizaciones a que hubiere lugar, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y cuatro (4) meses más. una vigencia igual a la del plazo de! contrato y cuatro (4) meses más. b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Para garantizar Interventor que cumpla el con las obligaciones laborales derivadas del empleo de terceras personas, en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con vigencia equivalente al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. d) Calidad del Servicio: Cubrirá al MINISTERIO de los perjuicios que se le ocasionen de la mala calidad del servicio prestado, cuenta las teniendo en condiciones pactadas en el contrato en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con vigencia de cinco (5) años contados a partir del recibo de la obra, por el mismo plazo de la garantía de estabilidad de obra. Carrera 8A No. 8-55 Bogotá, Colombia 44 Conmutador (57 1) 342 4100 www.mincultura.gov.co 5.1.4 Formato de Radicación de terceros El proponente adjudicatario previo a la suscripción del contrato, deberá diligenciar el formato de radicación de terceros junto con la certificación bancaria del número de la cuenta, el cual será suministrado por el Grupo de Contratos y Convenios del Ministerio. ADICIÓN y~ PRÓRROGA DEL CONTRATÓ Adiciones: $84.454.960; $63.341.220; $42.227.480. 1. 2. 3. Prorrogas: En ejecución. No ha No hubo. Liquidado habido 1. 30dejuniode2014;2. 30 de agosto de 2014; 3. 15 de octubre de 2014; 4. 15 de noviembre de 2014; 5. 19 de diciembre de 2014; 6. 30 de diciembre de 2014; 7. 30 de enero de 2015; 8. 16 de febrero de 2015. EXPERIENCIA EXIGIDA a) EXPERIENCIA MÍNIMA ESPECIFICA DEL PROPONENTE: Mínimo tres (3), Máximo cinco (5) certificaciones El proponente deberá tener experiencia específica en Interventoría de intervención v Se evaluará a partir de la información que se relaciona en el Anexo N° 6 en los siguientes términos: La acreditación El proponente deberá diligenciar el FORMATO No. 3 en el cual se consignará la Información sobre la Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 40 USUAL DEUIUCION de contratos ejecutados construcción dentro de los diez (10) últimos años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso y cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del recuperación de plazas o parques. La experiencia específica deberá ser acreditada con la ejecución de hasta tres (3) contratos presupuesto oficial, cuyo sea la interventoría o prestación de servicios de supervisión o seguimiento a los trabajos o contratos de restauración de terminados en los últimos diez (10) años, anteriores a la fecha establecida para el cierre del término para presentar propuestas. Los documentos presentados con la monumentos nacionales o inmuebles de conservación arquitectónica; o Interventoría o prestación propuesta objeto de servicios de supervisión o seguimiento a los trabajos o contratos de restauración y adecuación de inmuebles con obra pública o restauración integral de bienes patrimoniales o de interés cultural b) MÍNIMA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO TRABAJO DE o de la experiencia del proponente podrá ser cumplida con MÁXIMO 5 CONTRATOS iniciados, ejecutados y terminados en los últimos diez (10) años contados Experiencia Específica del Proponente en la ejecución de mínimo dos (2) contratos de interventoría de obra de intervención de inmuebles declarados Bien de Interés Cultural de carácter Nacional, Departamental, Distrital o Municipal. Cada uno de los contratos de obra a los que se les ejerció la interventoría debe tener un valor igual o superior a 1000 SMMLV y retroactivamente hasta el acto de apertura del presente proceso, los cuales en conjunto deberán cumplir con los siguientes requisitos: Acreditar experiencia en interventoría de obras de restauración o con los deberán reforzamiento estructural en bienes inmuebles de permitirle al proponente, además de acreditar la experiencia específica, cumplir con los siguientes requisitos: interés cultural Nota 1: Entiéndase por bienes inmuebles de interés cultural, todos aquellos inmuebles que cuenten con valores patrimoniales; los inmuebles reconocidos como tal mediante la DECLARATORIA en uno relacionados contratos a) La suma contratos igual o de los deberá ser superior al presupuesto oficial para este módulo expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de su terminación. b) La suma de los metros cuadrados (m2) de plazas o parques a los cuales se les realizó la Interventoría sean igual o mayor a 7.943,79 m2 o más de las siguientes ámbitos: municipal, distrital, departamental, nacional y/o monumento nacional y/o que estén localizados dentro de un sector urbano declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional y cuenten con niveles de conservación 1 y 2. para bienes de interés de los cultural Ámbitos territoriales, se requiere aportar copia del correspondiente ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARE O RECONOZCA EL BIEN COMO TAL. En el caso en el que se acredite experiencia específica en otros países, se puede certificar si esta se ha efectuado sobre Bienes de Interés Cultural, anexando el acto administrativo donde el inmueble o sector urbano sea considerado de conservación; además los soportes de esta experiencia deben estar apostillados para su respectivo reconocimiento. Nota 2: En caso de que el proponente presente más de CINCO (5) contratos, el MINISTERIO considerará los CINCO (5) primeros contratos que se relacionen en el ANEXO No. 6, o de acuerdo con el orden en la presentación de la propuesta. A los Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 41 VMffinnli Mi fen nHMVII proponentes cumplan que con estos requisito se les asignará la calificación de Habilitado, a los demás se les asignará calificación de la No habilitado. 3.3.2 Valor de la Experiencia: El valor de la sumatoria de los contratos presentados debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial del presente proceso, en caso contrario la propuesta se evaluará como NO HABILITADA. Para calcular el valor de la experiencia solicitada, se tendrá en cuenta el VALOR TOTAL de los contratos presentados, expresados en SMMLV, relacionados en el Anexo N° 6, siempre y cuando cumpla con las condiciones del presente Pliego de Condiciones y los requerimientos del numeral 3.2.1. Carrera 8A No. 8-55 Bogotá, Colombia 22 Conmutador (57 1) 342 4100 www.mincultura.gov.co Para efectos de convertir a salarios mínimos (SMMLV) el valor de los contratos presentados para acreditar la experiencia del Proponente, se realizará con el valor del salario mínimo vigente en la fecha de terminación del contrato respectivo. Para efectos de estos cálculos, se aplicará la tabla de equivalencias que se inserta a continuación. EQUIPO TRABAJO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Anexo 3A) DIRECTOR DE INTERVENTORIA: Profesión: Ingeniero civil o Arquitecto con matricula profesional vigente, y con experiencia como interventor de proyectos de restauración de bienes inmuebles de Interés Cultural de mínimo mil (1.000) metros cuadrados. Tiempo de dedicación: 25% RESIDENTE DE INTERVENTORIA: Profesión: Ingeniero civil o Arquitecto con matricula profesional vigente, y con experiencia profesional como residente interventor de mínimo cuatro años y restauración bienes Director de Interventora Ingeniero Civil o Arquitecto 10 años Director de Interventoría para la Construcción o recuperación de plazas o parques. Tres (3) proyectos que cada uno contengan mínimo una intervención en plazas o parques de 3.900 m2. 1 Residente de Interventoría Ingeniero Civil 10 años Residente de Interventoría para la Construcción o recuperación de plazas o parques. Dos (2) proyectos como residente de interventoría en la construcción de plazas o parques Director de de 6.2.3.1 Director de Interventoría Arquitecto o ingeniero civil, debidamente titulado y matriculado, Interventoría deberá diligenciar el Anexo 7. Es de estricto con título de estudios de postgrado en restauración o áreas cumplimiento por parte del oferente, la postulación de un profesional que ejerza el cargo de Director de Interventoría, quien deberá cumplir con los siguientes requisitos. Profesión: Ingeniero civil o arquitecto, se acreditara con la fotocopia del diploma o acta de grado y copia de la matrícula profesional, soportado con la certificación de vigencia de la matrícula profesional, expedida por el Organismo de Control del área relacionadas, con experiencia profesional específica como contratista de interventoría o director de interventoría, de Interventoría - máximo 250 PUNTOS (Anexo 7) El profesional propuesto para Director mínimo contratos (2) de interventoría de obras de intervención de inmuebles declarados Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional, Departamental, Distrital o Municipal. Igualmente se aceptará la experiencia profesional específica Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co dos 42 GENERAL DEUMOON inmuebles de Interés Cultura de mínimo mil (1.000) metros cuadrados. Tiempo de dedicación: 100% RESIDENTE ADMINISTRATIVO Y CALIDAD Profesión: Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula profesional vigente; con mínimo dos años de experiencia como residente administrativo o residente auxiliar en obras de construcción de edificaciones y/o interventoría de obras de construcción de edificaciones con un área mínima metros Tiempo de mil (1000) cuadrados. dedicación: de 100%. ASESOR RESTAURADOR DE BIENES MUEBLES Restaurador de Bienes Muebles con título profesional y acta de grado, o Credencial o acta o Resolución de restaurador de bienes muebles otorgada por el Consejo de Monumentos Nacionales. Con mínimo CUATRO (4) años de experiencia en dirección o, asesoría o, supervisión, o coordinación o, elaboración o evaluación de proyectos relacionados con bienes muebles de interés cultural. Tiempo de dedicación: 20 % ASESOR HIDROSANITARIO Ingeniero Civil con matricula profesional vigente; con experiencia especifica en redes hidráulicas y/o gas, en proyectos de restauración bienes inmuebles de Interés Cultura. Tiempo de dedicación: 5%. ASESOR Ingeniero ELÉCTRICO Eléctrico con matricula profesional vigente; con tres años de experiencia como consultor en estudios y diseños eléctricos de edificaciones y/o director de interventoría de estudios y diseños eléctricos de edificaciones de interés cultural con un área mínimo de (1.000) metros cuadrados. Tiempo de dedicación: 5%. CONTADOR PÚBLICO Profesional en Contaduría Pública, con matricula profesional vigente; cinco años de correspondiente, y contener una fecha válida al momento de la acreditación de la deberá información, de acuerdo con lo dispuesto por el organismo certificador, previa a la suscripción del contrato. El profesional deberá acreditar título de especialización, maestría, o doctorado EN RESTAURACIÓN O CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA, mediante la fotocopia del diploma o acta de grado correspondiente. Este título de postgrado no será convalidado por experiencia. Experiencia específica del Director de Interventoría El profesional propuesto para el cargo deberá contar como mínimo con CINCO (5) años de experiencia específica certificada como director de interventoría, y/o director de supervisor obras, y/o técnico y/o residente de obras de restauración de bienes inmuebles de interés cultural. Residente de Interventoría, máximo 150 PUNTOS (Anexo 7A) El profesional propuesto para Residente de ¡nterventoría deberá diligenciar el Anexo 7A, acorde a la información descrita en el anexo técnico. Es de estricto cumplimiento por parte del oferente, la postulación de un profesional que ejerza el cargo de residente de interventoría, quien deberá cumplir con los siguientes requisitos. Profesión: Ingeniero civil o arquitecto, acreditará con se la fotocopia del diploma o acta de grado y copia de la matrícula profesional, soportado con la certificación de vigencia de la matrícula profesional, expedida por el Organismo de Control del área correspondiente, y deberá contener una fecha válida al momento de la acreditación de la información, de acuerdo con lo dispuesto por el organismo certificador, previa a la suscripción del contrato. El profesional deberá como residente de interventoría de mínimo cuatro (4) contratos de interventoría de obra de intervención de inmuebles declarados Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional, Departamental, Distrital o Municipal. En caso de que el director de interventoría propuesto no posea título de estudios de postgrado en restauración o áreas relacionadas, se convalidará con la participación como contratista, director o residente en tres (3) contratos de interventoría de obra y/o de obra de intervención en inmuebles declarados Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional, Departamental, Distrital o Municipal adicionales a las mínimas solicitadas, para las cuales no se asignará puntaje. La dedicación mínima del director de interventoría será del 50% de la jornada laboral diaria y estará disponible cada vez que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural lo requiera y su asistencia a los Comités de Obra (que tendrán una periodicidad mínima semanal) es OBLIGATORIA. 6.2.3.2 Residente de Interventoría (Ingeniero Civil) Ingeniero Civil debidamente titulado y matriculado, con experiencia profesional específica como contratista o director o residente de mínimo dos (2) contratos de interventoría de obra y/o de obra de intervención de inmuebles declarados Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional, Departamental, Distrital o Municipal, que incluyan reforzamiento estructural. La dedicación mínima del residente de Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 43 experiencia en contabilidad de empresas constructoras. Nota No.1. El proponente deberá adjuntar todos los soportes de educación y acreditación, del personal propuesto, como lo es el título profesional, tarjeta profesional si es del caso, matricula profesional y las certificaciones de experiencia. Para el caso del personal, el contratista deberá presentar las certificaciones que acrediten la experiencia especifica del personal solicitado de conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones; si el contratista es el mismo que certifica al profesional, además de la certificación del personal propuesto, debe presentar la copia del respectivo contrato de obra suscrito entre el contratista y el dueño de la obra o la certificación de la obra expedida por el propietario de la misma. Si el profesional propuesto coincide con uno de los representantes legales o socios de la persona jurídica que propone o la persona natural que oferta o el representante legal de consorcios o uniones temporales, deberá aportar además, copia del respectivo contrato suscrito entre el proponente y el dueño de la obra. Si el profesional propuesto coincide con el representante legal de la persona jurídica que propone o la persona natural que oferta, se entiende que con la carta de presentación de la propuesta se está comprometiendo a la mínima dedicación solicitada en el pliego y estableciendo su disponibilidad. Nota No.2 En caso de requerirse el cambio de personal durante la ejecución del contrato, el deberá solicitarlo contratista al supervisor designado para el Contrato, mediante escrito formal en el que exponga los motivos y proponga otro u otros de iguales o mejores calidades para que en concordancia con lo establecido en los presentes términos el supervisor lo autorice o acreditar título especialización, maestría, o de doctorado EN RESTAURACIÓN O CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA, mediante la fotocopia del diploma o acta de grado correspondiente. Este título de postgrado no será convalidado por experiencia. Experiencia Específica del Residente de Interventoria: El profesional propuesto para el cargo deberá contar como mínimo con cuatro (4) años de experiencia como supervisor técnico y/o residente de obra y/o residente de interventoria en obras de restauración y/o reforzamiento estructural o de edificaciones. Como mínimo cuatro de estas certificaciones en cualquiera de Carrera 8A No. 8-55 Bogotá, Colombia 30 Conmutador (571) 342 41 00 www.mincultura.gov.co los cargos mencionados, debe acreditar experiencia en edificación declarada bien inmueble de interés cultural. Asesor estructural máximo 100 PUNTOS (Anexo 7-B) El profesional propuesto para Asesor estructural deberá diligenciar el Anexo 7B, acorde a la información descrita en el Anexo Técnico. Es de estricto cumplimiento por parte del oferente, la postulación de un profesional que ejerza el cargo de asesor estructural, quien deberá cumplir con los siguientes requisitos. Profesión: Ingeniero civil con especialización, maestría o doctorado en el área de estructuras, títulos que se acreditarán con la fotocopia del diploma o acta de grado y copia de la matrícula profesional, soportado con la certificación de vigencia de la matrícula profesional, expedida por el organismo de control del área correspondiente, y deberá contener una fecha válida al momento de la acreditación de la información, de acuerdo interventoria será del 100% del tiempo que dure el reforzamiento estructural y estará disponible cada vez que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural lo requiera y su asistencia a los Comités de Obra (que tendrán una periodicidad mínima semanal) es OBLIGATORIA. 6.2.3.3 Residente de Interventoria (Arquitecto) Arquitecto debidamente titulado y matriculado, con experiencia profesional específica como contratista, director o residente de mínimo dos (2) contratos de interventoria de obra y/o de obra de intervención de inmuebles declarados Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional, Departamental, Distrital o Municipal. También se aceptará la experiencia específica como contratista, director o residente de interventoria de contratos de obra en mínimo cuatro (4) contratos de interventoria de obras. Este profesional debe contar con certificación de curso para trabajo seguro en altura nivel intermedio, para la fecha de la suscripción del acta de inicio. La dedicación mínima del residente de interventoria será del 100% durante el desarrollo del contrato y estará disponible cada vez que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural lo requiera y su asistencia a los Comités de Obra (que tendrán periodicidad semanal) una mínima es OBLIGATORIA. 6.2.3.4 Asesor Estructural Ingeniero Civil especializado en estructuras, debidamente titulado y matriculado con experiencia general de 5 años y específica en diseño y/o participación en obras de construcción de Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 44 ^KMbnMiMi tnnMnVIl rechace. Nota No.3. El proponente deberá acreditar la experiencia con lo dispuesto por el organismo certificador, reforzamiento rehabilitación previa a la suscripción estructural del del director, para personal la propuesto ejecución del contrato. Experiencia Específica el del asesor estructural El diligenciamiento del Anexo No. 3 A "Experiencia del personal propuesto para la ejecución del contrato hojas de vida" profesional propuesto para el cargo deberá certificar experiencia profesional relacionada con la participación como asesor, y/o contrato, mediante constructor y/o diseñador estructural en tres (3) obras restauración de y/o reforzamiento estructural en inmuebles declarados bienes de interés cultural, cuya condición se acreditará mediante copia de la correspondiente resolución emitida por la entidad que efectuó la declaratoria. Profesional mínimo requerido no evaluable. El Proponente deberá poder disponer durante la ejecución de los trabajos del siguiente personal: Asesor Eléctrico: Ingeniero Eléctrico o Electricista, con como como residente, o de mínimo dos (2) inmuebles declarados Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional, Departamental, Distrital o Municipal. Este profesional tendrá una dedicación del 40% durante el desarrollo del contrato, y estará disponible cada vez que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural o la interventoría lo requiera. experiencia profesional con diseñador coordinador o la relacionada participación diseñador, y/o asesor, y/o constructor en mínimo tres (3) obras de construcción intervención o de instalaciones eléctricas en edificaciones. La dedicación asignada al Asesor para ejercer sus funciones en el cargo asignado es del 10% en obra. Asesor en aires acondicionados: Ingeniero, experiencia relacionada participación con profesional con la como diseñador, y/o asesor, y/o constructor, en mínimo tres (3) obras de construcción, o intervención de sistemas de aire acondicionado en edificaciones. La dedicación asignada al Asesor para ejercer sus funciones en el cargo asignado es del 10% en obra. La documentación correspondiente deberá ser entregada al MINISTERIO quien verificará y avalará la anterior información, una vez se suscriba el contrato definitivo. Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 45 GBÜKLDEUlttCffli FACTORES EVALUACIÓN DE a) EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE b) EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO a) b) c) Experiencia específica del equipo de trabajo Promoción a la industria nacional Puntaje por no sanciones a) Criterios de Evaluación (PTS) Criterios Puntaje • Experiencia Específica del Proponente 300 puntos Experiencia de los Puntaje Experiencia Específica del Proponente 300 puntos Experiencia de los Profesionales y Expertos del Equipo de trabajo Experiencia Profesionales • Experiencia Director de Interventora 250 puntos • Experiencia Residente de Interventoría 150 puntos • Experiencia Asesor Estructural 100 puntos • Industria Nacional 100 puntos • Condiciones Preferenciales a favor de la Mipymes 100 puntos TOTAL 1000 puntos de Evaluación Director (PTS) de Interventoría 250 puntos Experiencia Residente de Interventoría Ingeniero Civil 100 puntos Experiencia Residente de Interventoría Arquitecto 100 puntos Experiencia Asesor Estructural 50 puntos Incentivo a la Industria Nacional 100 puntos Acreditación de mipymes 100 puntos LINK DE CONTRATACIÓ N https://www.contratos.qo v.co/consultas/detallePro ceso.do?numConstancla = 12-15-1262508 https://www.contratos.q https://www.contratos.qo ov.co/consultas/detalle v.co/consultas/detallePro Proceso.do7numConst ancia=13-15-2116296 ceso.do?numConstancia =13-15-2032476 file:///C:/Users/LACAR DENAS/Downloads/DE PREV PROCESO 13- 15; 2179101 01002022 9 085698.pdf De la revisión efectuada en la página del SECOP a procesos contractuales adelantados por las entidades relacionadas, durante los años 2008 a 2013, se puede observar que la modalidad de contratación es la misma, técnicamente los procesos revisados comparten las especificaciones que aplican para el contrato que pretende celebrar la Procuraduría, pues los tres contratos tienen como objeto llevar acabo la interventoría integral a una obra de restauración y/o rehabilitación y/o adecuación y/o conservación y/o recuperación. Sin embargo, por tratarse de contratos con diferentes presupuestos y lugares de ejecución, no serán tenidos en cuenta para determinar el valor del presupuesto oficial, toda vez que costos como transporte, impuestos, tasas y contribuciones difieren de un lugar a otro, motivo por el cual para establecer el presupuesto para el proceso de contratación se hará a través de cotizaciones que reflejan el valor real del mercado teniendo en cuenta que en la solicitud de cotización además de las especificaciones técnicas, los cotizantes conocen, que el lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Bucaramanga. No obstante, los procesos serán referentes para determinar la experiencia requerida y las garantías del proceso. 6. CÁLCULO DEL PRESUPUESTO PARA EL PROCESO Para determinar el presupuesto del proceso de selección, se invitó a cotizar mediante correos electrónicos del 9, 20 y 21 de octubre 2014 a empresas y/o personas que ofrecen interventoría integral de restauración y acondicionamiento de edificaciones como Arq. Néstor Vargas, Arq. Jorge Taborda, Arq. Julián Suárez López, Arq. Maria Claudia Vargas, Arq. Juan Diego Quintero (Quintero y Riaño S.A), Arq. Mario Bernal (Facto Arquitectura SAS), Inp Ingeniería de Proyectos SAS, Esparza Ingeniería Ltda y al Arq. Segundisalvo Pardo Barreto respectivamente, de los cuales únicamente enviaron cotizaciones el Arq. Julián Suárez López, el Arq. Juan Diego Quintero (Quintero y Riaño S.A), el Arq. Segundisalvo Pardo (Arquint Ltda), la Arq. Maria Isabel Galindo y el Arq. Mario Bernal (Facto Arquitectura SAS), con las cuales se realizó un promedio podado con los costos del personal en obra y oficina (ítem A), los gastos administrativos (ítem B), los gastos contingentes (ítem C) y la utilidad (ítem D), las cuales, son las variables incluidas en el cuadro de costos de la interventoría para calcular el presupuesto oficial del presente proceso. Lo valores cotizados se encuentran vigente para la ejecución del contrato durante los años 2015 y 2016. Debido a que la ejecución del contrato será en la ciudad de Bucaramanga, se indicó a los cotizantes que en los precios de la interventoría debían incluirse todos los gastos pertinentes como salarios, prestaciones, transporte, viáticos, impuestos, tasas y contribuciones, etc., a las que haya lugar y para efecto del cálculo del presupuesto, se tuvieron en cuenta los costos del personal mínimo requerido, del personal en oficina, los gastos de administración (equipos, comunicaciones, papelería, arrendamientos, servicios públicos, gastos financieros, transportes y viáticos) durante el tiempo de ejecución del contrato y la utilidad, según los promedios obtenidos de las cotizaciones allegadas en respuesta a lo solicitado. Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 46 GSiRALDEUlUQON De conformidad con lo consagrado por el Decreto 1510 de 2013, artículo 20, numeral 4, no se publican las variables utilizadas para calcular el valor del contrato. La norma en cita señala lo siguiente:"(...)- La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos (...)". 6.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO El presupuesto estimado para la presente contratación es hasta por la suma QUINIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($509.684.442) 6.2 FINANCIACIÓN, SOPORTES PRESUPUÉSTALES Y PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES La necesidad está prevista en el plan de adquisiciones de la vigencia 2015, de conformidad con el certificado 2015-027 del 13 de febrero de 2015. Así mismo, existe una Disponibilidad Presupuestal en el rubro de inversión-mantenimiento, remodelación, rehabilitación y adecuación de sedes de la Procuraduría General de la Nación por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DIECISÉIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($282.830.016,60), amparada con el CDP No. 36815 del 17 de abril de 2015 por la Coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal de la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación, y la diferencia, es decir, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE $254.842.417, se encuentran amparados con la comunicación de aprobación de vigencias futuras 2016, según Oficio No. 2-2015-012895 de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($291.526.714) Teniendo en cuenta que el presupuesto para el proceso de contratación asciende a la suma de QUINIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($509.684.442), el cual se encuentra distribuido por vigencias de la siguiente manera: VIGENCIA 2015: RUBRO INVERSIÓN-MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE SEDES: $254.842.417 (50%) VIGENCIA 2016: RUBRO INVERSIÓN-MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE SEDES: $254.842.417 (50%) 7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 7.1 REQUISITOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS Los requisitos habilitantes que deberán acreditar los proponentes serán: la capacidad jurídica, financiera, organizacional, experiencia y el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas. Estos requisitos serán verificables por los integrantes de los diferentes comités, analizando si los proponentes CUMPLEN O NO con los requisitos y especificaciones mínimas exigidas por la Entidad. En tratándose de requisitos habilitantes, los documentos pueden ser presentados a la Entidad, hasta el momento previo a la adjudicación, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1o del artículo 5o de la Ley 1150 de 2007. 7.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA En el proceso de selección podrán participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en consorcio o unión temporal o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social o actividad comercial les Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 47 GBfML DE UNCIÓN permita cumplir con el objeto del contrato. La figura jurídica a través de la cual se presente el oferente, debe tener una duración igual al plazo del contrato y un (1) año más. La sociedad prometida, debe constituirse de forma inmediata a la adjudicación del contrato. La Procuraduría General de la Nación verificará con el contenido que obre en el RUP, la información relativa a multas, sanciones e inhabilidades. Así mismo, en cuanto a la capacidad jurídica, se verificarán los siguientes aspectos: 7.1.1.1 Oferta debidamente firmada Requisito que se cumple con la firma de la carta de presentación de la oferta por parte de la persona legalmente facultada, la cual debe allegarse con la propuesta que se presenta dentro del plazo y en el sitio fijado. Debe ser firmada por el proponente, representante legal para personas jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura o apoderado debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique las facultades que se confieren al apoderado. El representante legal debe encontrarse debidamente facultado para representar legalmente a la sociedad y para celebrar todos los actos y contratos que se relacionen con el objeto de la misma. Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara el nombre de la persona que suscribe la oferta. En la carta de presentación de la propuesta el proponente manifestará de manera expresa que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar, establecidas en la Constitución Política o en la Ley. Junto con la carta de presentación, el proponente debe aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la oferta. La carta de presentación se deberá diligenciar de conformidad con el formato del Anexo No.1 carta de presentación, adjunto al pliego de condiciones. Abono de la oferta El artículo 20 de la Ley 842 de 2003 señala que: "Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería". Por lo tanto, los oferentes bien sean personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones temporales deben tener en cuenta: • Persona Natural: El oferente que se presente como persona natural debe ser profesional en ARQUITECTURA o INGENIERÍA CIVIL o CONSTRUCTOR EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA y contar con tarjeta profesional, allegando para el efecto la respectiva fotocopia y certificado de vigencia de la misma. En caso, que el oferente no sea profesional en ARQUITECTURA o INGENIERÍA CIVIL o CONSTRUCTOR EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, deberá ser abonada por una persona natural profesional en las áreas mencionadas, completando la información de la carta de presentación, Anexo Carta de Presentación, adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional respectiva y certificado de vigencia. Así mismo, la persona que abona la oferta no debe encontrarse reportado en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República o inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad "SIRI" de la Entidad. En caso, de encontrarse reportado en el boletín o se encuentre inhabilitado, no podrá abonar la propuesta. • Persona Jurídica: La propuesta presentada por una persona jurídica, cuyo representante legal no sea profesional en ARQUITECTURA, o INGENIERÍA CIVIL, o CONSTRUCTOR EN INGENIERÍA y ARQUITECTURA, deberá ser abonada por una persona natural profesional en las áreas mencionadas, completando la información de la carta de presentación, Anexo Carta de Presentación, adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional respectiva y certificado de vigencia. Así mismo, la persona que abona la oferta no debe encontrarse reportado en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República o inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 48 GBÜULDEUlUflON Causas de Inhabilidad "SIRI" de la Entidad. En caso, de encontrarse reportado en el boletín o se encuentre inhabilitado, no podrá abonar la propuesta. • Consorcio o unión temporal: En el evento que la propuesta sea presentada en forma asociativa, cuyo representante de quien vaya a hacer la obras no sea profesional en ARQUITECTURA, o INGENIERÍA CIVIL, o CONSTRUCTOR EN INGENIERÍA y ARQUITECTURA, deberá ser abonada por una persona natural profesional en las áreas mencionadas, completando la información de la carta de presentación, Anexo Carta de Presentación, adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional respectiva y certificado de vigencia. Así mismo, la persona que abona la oferta no debe encontrarse reportado en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República o inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidades (SIRI) de la Entidad. En caso, de encontrarse reportado en el boletín o se encuentre inhabilitado, no podrá abonar la propuesta. 7.1.1.2 Documento de conformación del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, en la carta de presentación se debe indicar el nombre del consorcio, unión temporal o sociedad futura, además del nombre de los integrantes del mismo. De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, artículo 7, en el documento de conformación del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura se debe: a. Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA b. Designar la persona, que para todos los efectos representará el consorcio, la unión temporal o la promesa de sociedad futura. C. d. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. En el caso de la UNIÓN TEMPORAL señalar en forma clara y precisa, los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato (ACTIVIDADES), los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad contratante. e. f. Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la del contrato y un año más. En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución deben manifestar para efectos del pago en relación con la facturación: • • Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno de sus integrantes, caso en el cual se debe informar el número del NIT de quien factura. Si la va realizar el consorcio o unión temporal con su propio NIT, hecho que se debe indicar en el documento de conformación. Además se debe señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. En este caso, para efectos de la inscripción en el Registro Único Tributario deberán tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 2645 de 2011. El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el Consorcio o Unión Temporal, deberá ser distribuido a cada uno de sus miembros de acuerdo con su participación en las actividades gravadas que dieron lugar al impuesto, para efectos de ser declarado. En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos en las disposiciones legales. g. Suscribir por todos sus integrantes y el representante del mismo. 7.1.1.3 Certificado de existencia y representación legal y/o documento legal idóneo El proponente, persona jurídica, debe allegar el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio respectiva, dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de la oferta, donde conste quién ejerce la representación legal, las facultades del mismo, la Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 49 duración de la sociedad y el objeto social dentro del cual se debe hallar comprendido el objeto del proceso de selección. Si el proponente es persona jurídica que legalmente no está obligada a registrarse en la Cámara de Comercio, debe allegar el documento legal idóneo que acredite su existencia y representación o reconocimiento de personería jurídica, con fecha de expedición dentro de los quince (15) días hábiles anteriores al cierre del proceso contractual. En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea persona jurídica, cada uno de ellos o el integrante respectivo, debe aportar el citado certificado, cumpliendo además con todos los requisitos señalados con antelación. De igual forma, cada uno de los miembros deberán acreditar que dentro de su objeto social se encuentra comprendido el objeto de proceso de selección o la actividad que se compromete a desarrollar en el acuerdo de conformación correspondiente. En todo caso el consorcio o la unión temporal deberá en conjunto, acreditar que sus objetos sociales comprenden la totalidad del objeto del proceso de selección. La sociedad debe tener una duración no inferior al plazo de ejecución del contrato y un año más (Ley 80 de 1993, artículo 6o). Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente allegará la correspondiente autorización la cual debe ser impartida por la Junta de Socios o el estamento de la sociedad que tenga esa función. En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio o la entidad competente se haga la remisión a los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se deberá igualmente allegar la correspondiente autorización la cual debe ser impartida por la Junta de socios o el estamento de la sociedad que tenga esa función. Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberán anexar los Certificados tanto de la Sucursal como de la Casa principal. 7.1.1.4 Certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP), acorde con lo establecido por el Título I Capítulo V del Decreto 1510 de 2013. El proponente debe aportar el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio del domicilio del oferente, expedido dentro de los quince (15) días hábiles anteriores al cierre de la presente selección. Se tendrá en cuenta la información que se encuentre registrada en el RUP y que esté en firme para la fecha de adjudicación del proceso, relacionada con la inscripción, actualización o renovación hecha bajo el régimen del Decreto 1510 de 2013 y acorde con lo establecido por Decreto 019 de 2012. Tanto en el evento de presentación de la oferta en forma individual como conjunta (consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura), el oferente y cada uno de los integrantes de dicha persona, debe estar inscrito en el RUP. En caso de prórroga del plazo del proceso, el certificado RUP tendrá validez con la primera fecha prevista para la entrega de la propuesta. 7.1.1.5 Garantía de seriedad de la oferta De conformidad con lo señalado en el Decreto 1510 de 2013, artículo 111, los proponentes podrán otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, una de las siguientes garantías: - Contrato de seguro contenido en una póliza - Patrimonio autónomo Garantía bancaria - Para evaluar la suficiencia de la garantía se aplicaran las reglas establecidas en el Título III del referido Decreto. Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 50 GENERAL DEUNNÜON Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o Promesa de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: i) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. ii) El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. iii) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. iv) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, dentro del plazo señalado en el Contrato, de la garantía de cumplimiento del contrato. La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato (3 meses) y su valor debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial. Las cifras del valor de la garantía deben expresarse en pesos, sin utilizar decimales, para lo cual se aproximará al múltiplo de mil inmediato, teniendo en cuenta reducir al valor inferior si el decimal es de 1 a 49 y aproximar al siguiente superior, si el decimal es de 50 a 99. Dicha garantía debe estar constituida a favor de la Procuraduría General de la Nación y en caso de que la fecha de cierre de la selección se amplíe, debe tenerse en cuenta la nueva fecha para efecto de la vigencia de la garantía. Cuando no se allegue la garantía de seriedad o en la que se presente con la oferta obren datos incorrectos en el nombre del beneficiario, tomador, vigencia, monto asegurado, no estar referida al presente proceso de selección, la Entidad solicitará al oferente el documento o la modificación del caso. 7.1.1.6 Certificación expedida sobre pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. El proponente debe acreditar con la certificación respectiva, estar dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la oferta, a paz y salvo con el pago de obligaciones asumidas por concepto de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda (Articulo 50 Ley 789 de 2002, Ley 1607 de 2012 y demás normas complementarias y modificatorias). Dicha certificación deberá encontrarse suscrita por la persona natural o su contador, o por el revisor fiscal o representante legal de la persona jurídica, según sea el caso. En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar este documento. De acuerdo con lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003, los proponentes que se encuentren excluidos del pago de los aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, deberán acreditar dicha situación presentando el certificado de exclusión emitido por la Caja de Compensación Familiar a la cual se encuentren afiliados o por el SENA y el ICBF cuando les corresponda certificarlo. La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas Entidades la información que suministran los proponentes. Cuando el proponente no allegue con su oferta la certificación de que trata este numeral o la misma requiere aclaraciones, la Procuraduría las solicitará dentro de los términos previstos para solicitar aclaraciones. 7.1.1.7 Verificación responsables fiscales y antecedentes disciplinarios. La Procuraduría General de la Nación se reserva el derecho de verificar si el proponente o cualquiera de los integrantes del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se encuentra (n) reportado (s) en el último boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República o si aparece como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad "SIRI" de la Entidad. En caso que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio, Unión Temporal Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX. 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 51 WinGRMilm in nMfnffl o promesa de sociedad futura, se encuentre relacionado en el boletín o se encuentre inhabilitado, no podrá contratar con la Procuraduría General de la Nación. 7.1.1.8 Certificaciones para acreditar la condición de discapacidad y de Mipyme. Para efecto de los factores de desempate relacionados con la condición de discapacidad, en el caso de empresas que en sus nóminas por lo menos un diez por ciento (10%) de sus empleados se encuentren en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, deberán acreditar con la oferta el certificado expedido por la Oficina del Trabajo de la respectiva zona y con las constancias firmadas por el representante legal y/o por el revisor fiscal de la contratación en las que conste la contratación del personal por lo menos con un (1) año de anterioridad y la condición de mantenerlo por un lapso igual al de la contratación En el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes que tenga esta condición, debe acreditarla. La condición de Mipyme se verificará directamente con la información que obre en el RUP. 7.1.2 CONDICIONES DE EXPERIENCIA La verificación de la experiencia se realizará con la información que obra en el Registro Único de Proponentes, en el cual se deben evidenciar contratos celebrados, ejecutados y terminados por el proponente y registrados en los siguientes códigos: Clasificación UNSPSC Clase 801016 80101600 Gerencia de proyectos 811015 81101500 Ingeniería civil Cuantía-SMMLV 100% del presupuesto oficial (791 SMMLV), sumados en máximo cinco (5) contratos NOTA: La Procuraduría aceptará la inscripción de la experiencia de los proponentes en cualquier otro código, siempre y cuando, el objeto del contrato que se registre sea el requerido por la Entidad en el presente numeral. Teniendo en cuenta lo anterior, el Proponente deberá diligenciar el anexo EXPERIENCIA PROPONENTE, relacionando en el mismo los contratos registrados en el RUP con los cuales acreditará a la Entidad el cumplimiento de la experiencia. De manera adicional deberá incluir en el mismo anexo, la siguiente información correspondiente a los contratos que relaciona, toda vez que la misma no se encuentra registrada en el RUP: • Nombre de la entidad o empresa contratante, dirección, teléfono y nombre de la persona que expide la certificación. • Número, fecha de suscripción e iniciación. La suscripción e iniciación del respectivo contrato debe ser posterior al 1 ° de enero de 2005. No se considerarán aquellos que hayan sido suscritos e iniciados con fechas anteriores. • Objeto del contrato: interventoría integral a contratos de obra de Conservación y/o restauración y/o mantenimiento de bienes inmuebles de interés cultural. • Fecha de iniciación • Fecha de terminación. • • Valor de los contratos Porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en consorcio o unión temporal Nota: Entiéndase por bien inmueble de interés cultural, los inmuebles reconocidos como tal mediante la DECLARATORIA en uno o más de las siguientes ámbitos: municipal, distrital, departamental, nacional y/o monumento nacional y/o que estén localizados dentro de un sector urbano declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional y cuenten con niveles de conservación 1 y 2, de acuerdo con el Decreto 763 de 2009, artículo 20, dado que los tipos de obra permitidos en estos niveles corresponden al objeto dei contrato que se pretende celebrar. La declaratoria de interés cultural se acreditará mediante el acto administrativo de la autoridad competente según corresponda, nacional, departamental, distrital o municipal y/o certificado de tradición y libertad con la correspondiente inscripción y/o copia del POT correspondiente al sector declarado bien de interés cultural. Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 52 ntocufi GB63ULDEUIUCKHI 7.1.2.1 Justificación del requerimiento de experiencia Para garantizar la idoneidad y capacidad del oferente para atender el objeto del contrato, se considera que las condiciones exigidas en cuanto al número de contratos, el alcance de éstos, la fecha a partir de la cual se acredita la experiencia, es adecuada y proporcional al contrato que se pretende suscribir y es razonable y suficiente para demostrar el posicionamiento de los oferentes en el mercado y la adquisición de experiencia en la ejecución de interventoría extema a contratos de obra en conservación y/o restauración y/o mantenimiento de bienes inmuebles de interés cultural. Se pudo constatar además, que de acuerdo con el estudio del sector y lo manifestado por las personas que allegaron cotización para el estudio del mercado, los posibles oferentes cumplen con los requerimientos. En consecuencia, del análisis efectuado, se tiene que estas estipulaciones no limitan la libre concurrencia y garantizan la idoneidad requerida por la Entidad. Se considera requerir que los contratos hayan sido suscritos a partir del 1 de enero de 2005, tiempo que respeta las condiciones de creación y experiencia de las empresas que componen el sector, y cuentan con experiencia en las actividades que componen el objeto del contrato, demostrando actualidad y vigencia en la ejecución de tales actividades. Esta exigencia se determinó con base en el promedio de años de cuatro procesos de selección de características similares encontrados en el SECOP, incluido el suscrito por la PGN. De conformidad con lo consagrado por la Ley 1150 de 2007, artículo 6, modificado por el Decreto 019 de 2012, artículo 221 no se verificará el requisito habilitante de experiencia únicamente en el RUP, sino mediante certificaciones de contratos que alleguen los proponentes, por cuanto dadas las características del objeto a contratar y las exigencias de la Entidad para el cumplimiento de este requisito, se requiere de información adicional que no obra en el RUP. En este mismo sentido, la experiencia solicitada del personal mínimo responde a los requerimientos exigidos dentro del estudio del sector, en procesos consultados similares al que se pretende contratar, experiencia mínima que le demuestra a la Entidad conocimiento y actualidad en el ejercicio de la profesión dentro de procesos de interventoría u obras como la que se va a intervenir con el contrato que se suscriba como resultado del proceso de contratación. 7.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA Los requisitos financieros para participar en el presente proceso de selección, serán verificados a partir de la información sobre capacidad financiera con corte a diciembre 31 de 2014 que obra en el Certificado de Inscripción RUP. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales el RUP será presentado por cada uno de los integrantes con el lleno de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones; la PGN verificará la información financiera, de acuerdo a lo certificado por la Cámara de Comercio. La Procuraduría General de la Nación efectuó el análisis para establecer los indicadores para verificar la capacidad financiera, de acuerdo con la obligación prevista en el Decreto 1510 de 2013. Se evaluarán con CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores financieros: índice de Liquidez índice de Endeudamiento Razón de cobertura de intereses ÍNDICE REQUERIDO LIQUIDEZ Mayor o igual a 1 (Activo corriente/Pasivo corriente) Endeudamiento Menor o igual a 70% (Pasivo total/ Activo total)*100 Razón de cobertura de Intereses Mayor o igual a 1 ( Utilidad Operacional/gastos de intereses) * 100 Los proponentes que no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional sea positiva, quedan habilitados respecto el indicador de Cobertura de Intereses. Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 53 Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, los índices de Liquidez, Endeudamiento y Razón de Cobertura de Intereses, cada uno de los integrantes de la asociación deberá cumplir con el mínimo requerido. Lo mismo aplica, para quienes presenten su propuesta bajo la premisa de Sociedad Futura, en caso de adjudicársele el proceso, como quiera que de esta circunstancia nace el hecho de la constitución de la sociedad, razón por la cual cada uno de los integrantes ya sea persona natural o jurídica, deberán cumplir con el mínimo requerido para cada uno de los indicadores. 7.1.3.1 RUT El proponente debe allegar fotocopia del Registro Único Tributario RUT, en el que indique a qué régimen pertenece. En caso de consorcios y/o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe presentar este documento. 7.1 4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL La Capacidad de Organización se verificará con base en la información financiera con corte a diciembre 31 de 2014 que repose en el RUP respecto de los siguientes indicadores financieros. (a) Rentabilidad del Activo: El proponente deberá acreditar una rentabilidad del activo mayor o igual a 2%. La utilidad operacional sobre los activos indica qué tan rentable es una empresa respecto de sus activos totales, por lo tanto muestra que tan eficientemente usa sus activos para generar ganancias. (b) Rentabilidad del Patrimonio: El proponente deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio mayor o igual a 3%. La utilidad operacional sobre el patrimonio indica qué tan rentable es una empresa respecto de su patrimonio, por lo tanto muestra que tan eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias. Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, los Indicadores de Rentabilidad del Activo y Rentabilidad del Patrimonio, cada uno de los integrantes de la asociación deberá cumplir con el mínimo requerido. Lo mismo aplica, para quienes presenten su propuesta bajo la premisa de Sociedad Futura, en caso de adjudicársele el proceso, como quiera que de esta circunstancia nace el hecho de la constitución de la sociedad, razón por la cual cada uno de los integrantes ya sea persona natural o jurídica, deberán cumplir con el mínimo requerido para cada uno de los indicadores. INDICADOR REQUERIDO Rentabilidad del Activo Mayor o igual a 2% (utilidad operacional /activo)*100 Rentabilidad del Patrimonio (utilidad operacional/patrimonio)*100 7.1.5 REQUISITOS HABILITANTES DE PERSONAS Mayor o igual a 3% EXTRANJERAS NO INSCRITAS EN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES POR NO TENER DOMICILIO O SUCURSAL EN EL PAÍS EL Cuando se trate de proponentes extranjeros no obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes, por no tener domicilio o sucursal en el país, la Procuraduría General de la Nación, verificará directa y únicamente la información sobre la capacidad jurídica, y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes bien sea individuales o integrantes de una unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura. Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, no están obligadas a estar inscritas en el RUP, por lo cual las Entidades Estatales deben verificar directamente el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 54 GBSULOEUIUOON De acuerdo con el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, la capacidad jurídica de las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia se acredita mediante los documentos previstos por la legislación del país de origen, los cuales deben aportarse al Proceso de Contratación. De conformidad con lo establecido en el inciso del artículo 9° del Decreto 1510 de 2013, las sucursales de sociedad extranjera sin domicilio o sucursal en el país deben presentar para registro la información contable o financiera de su casa matriz. Capacidad Jurídica. Se deberán aportar los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera en el país de origen. Así mismo, su decisión de establecer negocios en Colombia deberá cumplir con los requisitos señalados en el artículo 472 del Código de Comercio, que indica: "ARTÍCULO 472. La resolución o acto en que la sociedad acuerda conforme a la ley de su domicilio principal establecer negocios permanentes en Colombia, expresará: 1) Los negocios que se proponga desarrollar, ajustándose a las exigencias de la ley colombiana respecto a la claridad y concreción del objeto social; 2) El monto del capital asignado a la sucursal, y el originado en otras fuentes, si las hubiere; 3) El lugar escogido como domicilio; 4) El plazo de duración de sus negocios en el país y las causales para la terminación de los mismos; 5) La designación de un mandatario general, con uno o más suplentes, que represente a la sociedad en todos los negocios que se proponga desarrollar en el país. Dicho mandatario se entenderá facultado para realizar todos los actos comprendidos en el objeto social, y tendrá la personería judicial y extrajudicial de la sociedad para todos los efectos legales, y 6) La designación del revisor fiscal, quien será persona natural con residencia permanente en Colombia." Experiencia Se verificará con certificaciones de contratos allegados por los proponentes, las cuales deben cumplir los requisitos establecidos en el numeral 3.2.2 del presente documento. Capacidad Organizacional. De conformidad con el Decreto 1510 de 2013, artículo 9, los estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados de conformidad con las normas aplicables en el país en el que son emitidos. Capacidad Financiera. De conformidad con el Decreto 1510 de 2013, artículo 9, los estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados de conformidad con las normas aplicables en el país en el que son emitidos. El proponente extranjero debe adjuntar con su propuesta, los Estados financieros de la sociedad, con sus notas explicativas, estos deben ser firmados por el Representante Legal, el contador y Revisor Fiscal si la persona jurídica está obligado a tenerlo. Para efectos de la verificación de los indicadores de capacidad financiera y de organización, deberá anexar el formato CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGNIZACIONAL. Consularización De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, "los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país." Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 55 GBRMLDEUIUCION Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes. Apostille Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de Consularización señalado en este numeral, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Atendiendo las recomendaciones dadas por Colombia Compra Eficiente en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación la siguiente información es relevante para la presentación de ofertas por parte de proponentes extranjeros: Idioma - Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan sido escritos originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser presentados en su lengua original junto con la traducción al castellano. El proponente puede presentar una traducción simple al castellano. Si el proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero. La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado para acreditar los requisitos habilitantes. Legalización de documentos - Los documentos presentados por los proponentes no requieren legalización alguna salvo los documentos otorgados en el exterior y los poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante Notario Público. Los proponentes pueden entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalización. Para firmar el Contrato, el oferente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de conformidad con la Convención de la Apostilla15 o legalizados ante cónsul colombiano. Fecha de corte de los Estados Financieros - Los oferentes extranjeros deben presentar sus estados financieros a la fecha de corte establecida en los países de origen o en sus estatutos sociales. Moneda - Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. 7.2 ASPECTOS EVALUABLES De conformidad con la Ley 1150 de 2007, artículo 5, numeral A." En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate. En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de consultores." De igual forma, el Decreto 1510 de 2013, artículo 67, en el concurso de méritos abierto o con precalificación,"(...) La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicarla forma como calificará, entre otros, los siguientes criterios: (a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo; y (b) la formación académica y las publicaciones técnicas y científicas del equipo de trabajo (...)". Conforme a lo anterior, los factores de evaluación son los siguientes: FACTORES DE EVALUACIÓN No. 1 Experiencia especifica adicional del proponente a la mínima requerida PUNTAJE Máximo 30 puntos 15 Ley 455 de 1998 Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 56 JRJA 6ENERALDELANACI0M a) Máximo treinta (30) puntos por experiencia especifica adicional del proponente a la mínima exigida como requisito habilitante. El mayor puntaje se asignará al oferente que acredite un máximo de tres (3) contratos celebrados con entidades públicas o privadas de acuerdo con el numeral 6.1.2 de estos estudios, mediante la presentación de las respectivas certificaciones, las cuales, cada una debe ser igual o mayor a 263.66 SMMLV de valor ejecutado. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA ACREDITADA POR EL PUNTOS Por cada contrato adicional al mínimo exigido habilitante, cuyo valor ejecutado sea igual o superior a 263.66 SMMLV obtendrá diez (10) puntos 0 A 30 puntos PROPONENTE A LA MÍNIMA REQUERIDA hasta obtener máximo treinta (30) puntos MÁXIMO PUNTAJE 30 PUNTOS b) Máximo sesenta (60) puntos por las certificaciones de experiencia especifica adicionales del director y del residente de interventoría (Máximo dos (2) por cada uno) a la mínima exigida como requisito habilitante de acuerdo con el numeral 3.2.1 de estos estudios. El mayor puntaje se asignará al oferente que acredite mayor experiencia teniendo en cuenta la tabla explicativa que se presenta a continuación: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA ACREDITADA PARA EL DIRECTOR Y EL RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA A LA MÍNIMA PUNTAJE REQUERIDA Por cada certificación de experiencia adicional a las exigidas como requisito mínimo habilitante en el capítulo "PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO" del Numeral 3.2.1 que debe ofrecer el proponente para el Director y el Residente de la interventoría en el presente proceso, se otorgarán 15 puntos. El máximo puntaje (60 puntos) se otorgará al que presente certificaciones adicionales como director o contratista interventor (Máximo 2 para el Director) y como director, residente o contratista interventor (Máximo 2 para el Residente) en obras de restauración y conservación del interés cultural. En deben ser iguales obra intervenida o 0 A 60 puntos patrimonio arquitectónico de bienes inmuebles de todo caso, cada una de las certificaciones adicionales o superiores a 3.565.9 SMMLV para los contratos de 395.5 SMMLV para los contratos de interventoría en los que hayan participado cada uno de los profesionales anteriormente mencionados. MÁXIMO PUNTAJE 60 PUNTOS EL PROPONENTE DEBERÁ INDICAR CLARAMENTE DE LAS CERTIFICACIONES PRESENTADAS, CUÁLES SON PARA VERIFICAR LA EXPERIENCIA MÍNIMA Y CUÁLES PARA ACREDITAR LA ADICIONAL Y ASÍ PODER OTORGAR EL RESPECTIVO PUNTAJE. 7.2.2 ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL Para la calificación de este aspecto se asignará un puntaje máximo diez (10) puntos y se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 816 de 2003, artículo 1, parágrafo, modificado por el Decreto 19 de 2012 y el Decreto 1510 de 2013, artículo 3, que define los servicios nacionales, disponiendo que "(...) son los servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana (...)" y artículo 150 que indica la existencia de trato internacional así "(...) La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a : (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 57 GBEMLKUMCION servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana (...)" y artículo 150 que indica la existencia de trato internacional así"(...) La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a : (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales. Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los certificados será de dos años contados a partir de su expedición, sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública para la expedición del certificado. El puntaje se asignará en cada uno de los casos será el siguiente: Servicios nacionales Servicios extranjeros que incorporen componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos Servicios extranjeros 10 puntos 5 puntos 0 puntos 7.3 PROPUESTA ECONÓMICA Se debe presentar el valor de la propuesta, señalando los costos del personal de la interventoría, los gastos de administración y utilidad, de acuerdo al formato que se encuentra en el Anexo No. 3 FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA. • Dentro del valor total de la propuesta se deberá estipular el IVA. • La Procuraduría General de la Nación solo pagará en pesos colombianos. La entidad verificará las operaciones aritméticas de cada uno de los componentes de los valores. En caso de presentarse error de esta índole se tendrá en cuenta el valor correcto para efectos de la adjudicación. El proponente deberá, en el momento de elaborar su propuesta, evitar formular condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas, con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. Esto de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 26 de la ley 80 de 1993. En materia tributaria, los oferentes deberán verificar las obligaciones de esa índole, derivadas de las disposiciones normativas que integran el Estatuto Tributario y acatar las que les sean aplicables. Teniendo en cuenta el artículo 420 del Estatuto Tributario, esta consultoría se encuentra gravada por el impuesto al valor agregado IVA, tarifa que corresponde al 16%. En consecuencia en la propuesta se debe discriminar la base gravable, la tarifa del impuesto y el valor total de la oferta presentada de conformidad con el Anexo de Propuesta Económica adjunto al pliego de condiciones. Así mismo el proponente deberá tener en cuenta el artículo 8o de la Ley 1697 DE 2013 QUE SEÑALA "EL SUJETO PASIVO DEFINIDO EN EL ARTÍCULO 6o DE LA PRESENTE LEY PAGARÁ POR LAS SUSCRIPCIONES DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SUS CONEXOS, EN FUNCIÓN DE LAS SIGUIENTES BASES Y TARIFAS: POR LOS CONTRATOS CUYO VALOR ESTÉ ENTRE 1 Y 2.000 SMMLV Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 58 GENERAL DEUHttNN PAGARÁN EL 0.5%. LOS CONTRATOS ENTRE 2.001 Y 6.000 SMMLV PAGARÁN EL 1% Y LOS CONTRATOS MAYORES A 6.001 SMMLV PAGARÁN EL 2% NOTA: De acuerdo con el artículo 28 del Decreto 1510 de 2013, cuando de conformidad con la información a su alcance la entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el comité asesor evaluador, recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta explicando sus razones. De igual forma, para efecto de la revisión de la oferta económica, la Entidad tendrá en cuenta lo señalado por el Decreto 1510 de 2013, en su artículo 67, numerales 3 y 4. 7.4 FACTORES DE DESEMPATE Con el fin de dirimir un empate cuando respecto del puntaje total se llegue a presentar esta situación en la puntuación de dos o más ofertas de manera que una y otra queden ubicadas en el primer orden de elegibilidad, se aplicarán las siguientes reglas: ■ ■ • ■ Se seleccionará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación del factor de experiencia específica adicional del proponente. Si persiste el empate, se seleccionará la oferta que haya obtenido mayor puntaje en el factor de experiencia específica adicional para el director de la interventoría. Si persiste el empate, se seleccionará la oferta que haya obtenido mayor puntaje en el factor de experiencia específica adicional para el residente de la interventoría. En caso de persistir el empate, la Entidad aplicará las reglas señaladas en el Decreto 1510 de 2013, artículo 33. ■ Si continúa el empate éste se dirimirá entre los proponentes que estuvieron en igualdad de condiciones, mediante sorteo de balota que se efectúe en el momento de la adjudicación. 7.5 CAUSALES DE RECHAZO Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y se halle ajustada al pliego de condiciones; de lo contrario será rechazada, a menos que las falencias sean subsanables de acuerdo con la Ley 1150 de 2007. • • Cuando el proponente no cumpla con los requisitos y documentos exigidos en el pliego y que no sean susceptibles de subsanar, de conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, artículo 5. Cuando el proponente, en forma individual o conjunta, no subsane en debida forma, los aspectos y documentos que pueden subsanarse. • Cuando no se presente la oferta económica en la forma indicada por la Entidad en el Anexo Propuesta Económica. • Cuando el proponente no efectúe las manifestaciones o declaraciones o anexe la documentación requerida para la evaluación de los factores técnicos. • Cuando se presenten inconsistencias o inconformidades entre la información o documentación allegada por el proponente y lo verificado por la Procuraduría General de la Nación, que no puedan ser aclaradas oportunamente por los proponentes, sin perjuicio de las acciones legales que puedan iniciarse por este hecho. • Cuando para el mismo proceso de selección se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por si o por interpuesta persona, o cuando la misma persona forme parte de dos o más consorcios o Uniones Temporales. • • Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, artículo 28. • Cuando tras la revisión de la oferta económica, se verifique que ésta no se encuentra dentro del rango del valor estimado consignado en los estudios previos y del presupuesto asignado para el contrato, se Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 59 6BSULKUNJICI0N solicitarán las explicaciones a que haya lugar. De no resultar satisfactorias, la entidad podrá rechazar el ofrecimiento. • Cuando la oferta se presente después de vencido el plazo establecido para el efecto en el cronograma. • En los demás casos que expresamente el pliego de condiciones así lo indique. 7.6 DECLARATORIA DE DESIERTA La Procuraduría General de la Nación declarará desierto el proceso de selección entre otras causas que impiden la escogencia objetiva, cuando: (a) No se presenten Ofertas; (b) Ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones; (c) Existan causas o motivos que impidan la selección objetiva del Proponente; (d) No se logre llegar a un acuerdo con alguno de los dos proponentes en los términos del artículo 67 del Decreto 1510 de 2013; (e) No se adjudique la Licitación Pública No. 4 de 2015 (f) La ordenadora del gasto no acoja la recomendación de adjudicación de los comités verificadores y el comité evaluador y/o la de la Junta de licitaciones y Adquisiciones, caso en el cual deberá motivar su decisión. La entidad dará cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013, artículo 19, con la publicación que lleve a cabo en el portal único de contratación, www.contratos.gov.co 8. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO De acuerdo con la evaluación del riesgo que el proceso representa para el cumplimiento de las metas y objetivos de acuerdo con el manual y guías de Colombia Compra Eficiente, se elaboró la respectiva matriz: Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 60 O 0) ^y o cb 0) Q. C 3. Q> c O o T3 t» (0 (D CT (D c 3 5 <D 5 5" Q. |_^ O m en 0) o O oo en (D oo Q. X 9L 13 DD ro (D O Z en 0) o Medio "S. lí Contratista SI S7 ■i III Supervisando todas las actividades del contratista hasta la finalización del contrato Desde el inicio del contrato Contratista Bajo alteración, ocultamiento o utilización indebida de la información Adoptar todas las medidas necesarias para impedir la duplicación, sustracción, divulgación, s■; Sociales Operativo Estudio normatividad y aplicación medidas gubernamentales contractual Durante el plazo de ejecución Estudio normatividad y aplicación medidas Durante el plazo de ejecución contractual contrato Inspecciones permanentes Durante el plazo de ejecución contractual A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato del acta de inicio del A partir de la suscripción inicio del contrato A partir de la suscripción del acta de Contratista Entidad y Contratista Entidad y Contratista SI Riesgo Bajo SI Riesgo Bajo SI Riesgo Bajo Menor «1 <B 3 o 5. a mntrar.tnal permanentes Inspecciones permanentes mntrartnal Inspecciones Durante el plazo de ejecución de inicio del contrato acta de inicio del Durante el plazo de ejecución suscripción del acta A partir de la Contratista/Entidad SI Riesgo Bajo Moderado Rarn permanentes Inspecciones Contratista Riesgo Bajo Mayor Raro 1?I |f 3 •3=0. S S ■57Q P 2 01 Económico Ejecución Interno Específico suscripción del A partir de la Contratista SI Riesgo Bajo Menor _Baio_ permanentes permanentes Pnsihla Inspecciones Contratista Riesgo Bajo Menor Raro 573 3 Q- O 5 ^. rSg¡ Económico Ejecución Interno Específico Inspecciones Contratista Riesgo Bajo Menor Probable i? lililí Operacional Menor Menor Estudio normatividad y aplicación medidas gubernamentales Entidad y Contratista Riesgo Bajo Menor Posible Regulatorios Ejecución Externo Específico Pnsihle medidas gubernamentales Estudio normatividad y aplicación Entidad y Contratista Riesgo Bajo Menor Posible 2. o. So. o I81" If$ O C^ qj (D (D ^ ít^ Ejecución Ejecución , Q. O rf. O — Externo Externo Interno Ejecución Específico General Específico ■i. realiza el ¿Cómo se II •< s Fecha estimada en que se completa el tratamiento tratamiento Fecha estimada en que se inicia el tratamiento Persona responsable por implementar el ¿Afecta la ejecución del contrato? Categoría riesgo Valoración del Impacto Prnhahiliriari Tratamiento/Controles a ser implemen ¿A quién se le asigna? Vab3f»?í6na>{fl««go GENERAL KUlUlfflll .¡JS O <D (0 "O No adjudicar o a> 8. el contrato objeto de la interventoría Efecto desfavorable déla programación de la obra Terminación del contrato 00 1 o .2 a: ü Aféctala ejecución del <u m a. o o iS contrato 5 2 o o I I Efectos desfavorables causados por la suspensión de la obra objeto de interventoría que se originen por 1 3 Aféctala ejecución del o f •o contrato causas no imputables a la acción u omisión de la Procuraduría. JS <D ■O a No obstante lo anterior, hasta la fecha máxima de presentación de observaciones, los posibles oferentes o interesados en participar en el proceso deberán manifestar a la Entidad, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos en su actividad ordinaria, la existencia de posibles riesgos asociados a la ejecución del contrato que puedan afectar el equilibrio económico del mismo de conformidad con lo expresado por el artículo 863 del código de comercio, según el cual, las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. En consecuencia, la Entidad no aceptará reclamaciones relacionadas con circunstancias previsibles por el contratista que afecten dicho equilibrio económico y que no hayan sido manifestadas hasta dicho plazo. NOTA: Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el Contrato, permiten mantener las condiciones económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la propuesta por parte del contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación de equilibrio contractual, en los términos señalados en la Ley 80 de 1993. 9. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 9.1 Garantía de seriedad de la oferta El oferente debe presentar garantía de seriedad de la oferta, vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato (3 meses) y su valor debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial. 9.2 Garantía de cumplimiento Con el fin de amparar los perjuicios de naturaleza contractual, derivados del incumplimiento del contrato que pueda surgir para la administración por las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, éste debe presentar éste debe presentar cualquiera de las garantías que de conformidad con el Decreto 1510 de Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co re ■o 3 62 JÜU GBiULDEUlUCiON 2013, articulo 111, sean aplicables, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de ia firma del contrato, teniendo en cuenta la importancia del cumplimiento satisfactorio del objeto del contrato, con la siguiente cobertura: PORCENTAJE (%) AMPARO SOBRE EL VALOR VIGENCIA TOTAL DEL CONTRATO Tiempo de ejecución del contrato y hasta Cumplimiento de! contrato 30% Calidad del servicio 30% la liquidación del contrato. (Tiempo estimado ocho (8) meses), contados a partir de la fecha de firma del contrato) P¡azo de ejecución y cinco (5) años más, a partir de la terminación del contrato objeto de interventoría Pago de salarios, prestaciones sociales legales Indemnizaciones laborales Tiempo de ejecución del contrato y tres e 20% (3) años más, contados a partir de la fecha de iniciación del contrato Se estima la inclusión de estos amparos, en los porcentajes y vigencias antes señalados, ya que teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar las obligaciones a cargo del contratista, la Entidad debe estar cubierta de los perjuicios derivados por el incumplimiento tota! o parcial a cargo del contratista; el cumplimiento tardío o defectuoso del mismo; el pago del valor de ias multas y de la cláusula penal pecuniaria; e! cumplimiento ríe las obligaciones laborales de ía contratación de personal para ¡a ejecución del contrato y los perjuicio?; derivados por la deficiente ejecución de la consultoría. 10 INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL De conformidad con e! Mar¡ual para el manejo de les acuerdos Comerciales en proceso de contratación, versión M-MACPC-06 publicado por Colombia Co.npra Eficiente, el presente proceso de selección se encuentra cobijado por los siguientes Acuerdos comerciales. ACUERDO COMERCIAL ENTIDAD PRESUPUESTO ESTATAL PROCESO incluida s:/no Canadá Estados Unidos El Salvador Honduras Estados AELC CONTRATACIÓN SUPERIOR VALOR DEL ACUERDO COMERCIAL SI/NO PROCESO CONTRATACIÓN PRÜCEvSO DE CUBIERTO POR EL ACUERDO CONTRATACIÓN Si/NO COMERCIAL SI/NO NÓ NO NO NO NO NÓ NO IN1.UYE VALORES Sí NO NO SI j Si ÑO INCLUYE: VALORES SI NO INCLUYE VALORES [Si NO NÓ SI NO NO NO Unión Europea Si [NO Comunidad Si SI i NO DE AL SI ~i[ NO México Andina AL EXCEPCIÓN APLICABLE _[ NO Si Guatemala DE , SI hSI Chile DEL NO NO NO NO NO SI de Naciones .._ Teniendo en cuenta que al presente proceso le aplican los tratados de Guatemala, Honduras y la Comunidad Andina de Naciones, la Procuraduría General de ¡a Nación le dará a los servicios de los Estados con quienes Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales, el mismo trato que d a los servicios colombianos y establecerá los plazos mínimos en ellos requeridos, teniendo en cuenta en todo caso, que el proceso fue pub'icado f?n e! Plan Anual de Adquisiciones de ¡a Entidad. 11 OTROS ASPECTOS 11.1 CONFLICTOS DE INTERÉS No podrán presentar ofertas en eí proceso de contratación: - Los proponentes que sean controlados o ejerzan control sobre el contratista objeto de interventoría. Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 63 VWIWifllilm an nflMIffi - Los proponentes que hayan participado en la preparación o ejecución del proyecto al cual se hará interventoría. Así mismo, quienes hayan participado directa o indirectamente en la elaboración de los estudios de estructuración del contrato principal, ni en la estructuración, en cualquiera de sus etapas - - del presente proceso de contratación, ni quienes hayan trabajado como asesores o consultores para la elaboración de los mismos en los últimos dos años contados hasta la fecha de expedición del acto de apertura del presente proceso de contratación, ya sea en calidad de funcionarios públicos o contratistas. Los proponentes que tengan entre el equipo de trabajo personas que hayan tenido dentro de los dos años anteriores a la fecha de apertura del presente Proceso de Contratación, vinculación laboral o contractual con la Procuraduría General de la Nación o con el Adjudicatario del Contrato principal. Los proponentes que actualmente adelanten la ejecución de cualquier contrato de manera conjunta bajo una estructura plural; o sean socios del contratista objeto de interventoría, con excepción de las sociedades anónimas abiertas. 11.2 OFERTAS PARCIALES Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben ofrecer todos los servicios y actividades requeridas en el estudio previo. 11.3 OFERTAS CONDICIONADAS No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en este Pliego de condiciones. En caso de que la propuesta formule condiciones diferentes a las establecidas, se rechazará la oferta respectiva. 11.4 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN Los proponentes serán responsables de advertir que alguna de la información presentada en las ofertas contiene información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento. Reserva que la Entidad Estatal mantendrá en el Proceso de Contratación frente a terceros. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta. La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la adjudicación, no podrá ser revelada a los proponentes, ni a terceros, hasta que la Entidad, comunique a los primeros que el informe de evaluación se encuentra disponible para que presenten las observaciones correspondientes. 11.5 RETIRO DE LA OFERTA Los proponentes que decidan retirar su Oferta antes del cierre, podrán hacerlo, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la Procuraduría General de la Nación antes de la fecha y hora de cierre del mismo. La oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa expedición de un recibo firmado por el solicitante. 11.6 DEVOLUCIÓN DE LAS COPIAS DE LAS PROPUESTAS Los proponentes no favorecidos con la adjudicación del presente Concurso, deben retirar dentro del mes siguiente a la fecha de celebración del respectivo contrato, las copias de las ofertas presentadas dentro de este proceso. En caso contrario, la Entidad procederá a destruir dichas copias. 11.7 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO El contrato se entiende legalizado con la suscripción del mismo y cuando se efectúe el correspondiente registró presupuestal por parte de la Procuraduría General de la Nación. En el momento de la firma del contrato, el contratista deberá: Diligenciar el formulario Beneficiario-cuenta en el cual indicará el número de la cuenta corriente o de ahorros y la entidad bancaria en donde pueda consignarse el valor del contrato, cuenta que debe figurar a nombre y con el NIT del contratista. Para efectos de la expedición del certificado de registro presupuestal del contrato, debe anexar una Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 64 certificación de la entidad bsncaria en la que conste el nombre del cuenta habiente, su número de identificación, número de la cuenta, tipo de la cuenta y si a la fecha está activa. Esta documentación hará parte integral del contrato. El nombre del beneficiario y número de identificación debe ser el mismo en el contrato, en el formulario Beneficiario Cuenta, en la certificación del banco y en las facturas que posteriormente se presenten. AHegar la certificación que acredite que el contratista se encuentra al día con el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, según corresponda. (Artículos 50 de la Ley 789 de 2002, 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias o modificatorias). 11.8 ACREDITACIÓN DEL PERSONAL OFERCIDO El proponente al que se le adjudique ei contrato para la aprobación de la supervisión, previo a la suscripción del acta de iniciación debe presentar el personal mínimo requerido, exceptuando los profesionales ofrecidos como coordinadores de cada región, que fueron acreditados con la propuesta. 11.9 PLAZO ESTIMADO El plazo estimado es de diecisiete (17) meses. Contado a partir de la suscripción del acta de inicio, documento que se debe suscribir dentro de los tres (3) días hábiies siguientes a la firma del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del mismo. 11.10 LUGAR DE EJECUCIÓN CASA LUIS PERÚ DE i A CROIX, UBICADA EN LA CALLE 37 No. 11-18 DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER). En todo caso, el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá D.C. 11.11 FORMA DE PAGO La forma de pago del contrato se realizará así: Para la Vigencia 2015, el primer pago será del 50% del valor del contrato y el saldo, es decir e! otro 50%, por mensualidades vencidas en el mismo porcentaje de ejecución del contrato de obra que se interviene. Para la Vigencia 2016, por mensualidades vencidas en el mismo porcentaje de ejecución de! contrato de obra que se interviene y, en ambos casos, previa presentación de ¡a correspondiente factura en la que se indique en forma clara, el valor de los servicios prestados en cada sede, acompañada de la certificación que sobre cumplimiento de ejecución del contrato expida el supeivisor del mismo, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda del pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de! contrato de interventoría estará sujeto al agotamiento del presupuesto del contrato de obra intervenido o hasta el cumplimiento del plazo del mismo, el valor del contrato de interventoría será por el tiempo de ejecución del contrato de obra. El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura en el Grupo Cuentas de la Entidad. En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC. 11.12 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO La supervisión de! contrato de consuitoria estará a cargo de funcionarios adscritos al Grupo de Inmuebles y la Oficina de Sistemas de la Entidad, con títulos profesionales en diferentes disciplinas de la arquitectura y/o la ingeniería civil y/o sistemas y/o eléctrica y/o electrónica; quienes tendrán a su cargo las funciones señaladas en el respectivo contrato y las que se mencionan en la Ley 1474 de 2011 y en el manual de contratación de la Procuraduría General de la Nación, adoptado por medio de la Resolución interna No. 246 del 28 de julio de 2014. 11.13 CLÁUSULA DE INDEMNIDAD Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduría.gov.co 65 ^wnEAnB Ira In HrWWH EL CONTRATISTA está en la obligación de mantener a LA PROCURADURÍA libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 11.14 SUBCONTRATACIÓN En caso que EL CONTRATISTA subcontrate con terceros la ejecución de actividades relacionadas con el objeto del presente contrato, no exonerará a éste de la responsabilidad de ejecución del contrato ni del I | ninguna vinculación con el subcontratista. | cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas de este. LA PROCURADURÍA no tendrá 11.15 | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO La liquidación del contrato se llevará a cabo bajo los parámetros establecidos en los artículos 60 de la Ley | liquidación por mutuo acuerdo podrá efectuarse dentro de los ocho (8) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo de vigencia establecido en el contrato. En aquellos casos en que el contratista no se ¡ | 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012. La presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los J | I dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Los amparos de la garantía única que se constituyan, relacionados | I de liquidación, deberán permanecer vigentes hasta la satisfacción total de las mismas. I con las obligaciones a cargo del contratista, que queden pendientes a la fecha de la suscripción del acta 11.16 El | RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE proponente y posterior contratista responderá por ocultar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por suministrar información falsa (numeral 7 artículo 26 de la Ley 80 de 1993). Ing. JOSÉ ELECTO GIRALDO M. Profesional Grupo de Inmuebles | Vo. Bo. Arq. MAURICIO CASALLAS Coordinador Grupo de Inmuebles Anexos: 1 - Formato de propuesta económica Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co J 66 GSOALDEUilCION EL CONTRATISTA está en la obligación de mantener a LA PROCURADURÍA libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 11.14 SUBCONTRATACIÓN En caso que EL CONTRATISTA subcontrate con terceros la ejecución de actividades relacionadas con el objeto del presente contrato, no exonerará a éste de la responsabilidad de ejecución del contrato ni del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas de este. LA PROCURADURÍA no tendrá ninguna vinculación con el subcontratista. 11.15 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO La liquidación del contrato se llevará a cabo bajo los parámetros establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012. La liquidación por mutuo acuerdo podrá efectuarse dentro de los ocho (8) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo de vigencia establecido en el contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Los amparos de la garantía única que se constituyan, relacionados con las obligaciones a cargo del contratista, que queden pendientes a la fecha de la suscripción del acta de liquidación, deberán permanecer vigentes hasta la satisfacción total de las mismas. 11.16 RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE El proponente y posterior contratista responderá por ocultar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por suministrar información falsa (numeral 7 artículo 26 de la Ley 80 de 1993). IngVjOSFEtÉtfO^IRALDO M. Vo. Bo. Arq. MAURICIO CASALLAS Profesional Grupo de Inmuebles Coordinador Grupo de Inmuebles Anexos: 1.- Formato de propuesta económica 2- Especificaciones técnicas Procuraduría General de la Nación- Grupo de Inmuebles Carrera 5 No. 15-80 piso 2 PBX: 5878750 Ext: 10242 www.procuraduria.gov.co 66