TRANSF. DE FONDOS NACIONALES Transferencias a Provincias y al Sector Privado DATOS DEL INFORME Aprobado por Resolución AGN Nº: 161/2009 OBJETO DE AUDITORÍA Examen de la aplicación de los fondos nacionales correspondientes al Programa Federal de Construcción de Viviendas (PFCV) transferidos por la Nación Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda) a la Provincia de Córdoba. PERIODO AUDITADO Ejecución financiera de los periodos 2006 y 2007. NORMATIVA ANALIZADA/MARCO NORMATIVO APLICABLE CONVENIO MARCO 2004. ESTANDARES MINIMOS. DE CALIDAD PARA VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL. NORMAS IRAM. DIRECTRICES DE ACCESIBILIDAD FISICA PARA VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL. Programa Federal de Construcción de Viviendas (PFCV) Provincia de Córdoba Subsecretaria de Vivienda Auditoría de Gestión ACLARACIONES PREVIAS La unidad ejecutora provincial es la Subsecretaría de Vivienda - SSV cuyas metas y objetivos son: Promover la participación de Municipios y Comunas. Disminuir el déficit habitacional. Mejorar la calidad de la construcción. Emplear nuevas tecnologías y materiales. Disminuir el costo por unidad de vivienda. Aumentar el recupero. Crear nuevas operatorias que atiendan a los diferentes sectores sociales de la población en general. La Subsecretaría está conformada por cuatro áreas, a saber: Área económico - financiera Área técnica Área jurídico - notarial Área de administración Monto a Financiar: $280.000.000.Transferencias Realizadas: $148.185.088,55 Ejecución de las Obras: Cantidad de Viviendas Terminadas 3506 En Ejecución 3642 A Iniciar 1783 Total 8931 OBSERVACIONES Y CONCLUSIÓN / HALLAZGO A cuatro años de firmado el Convenio el porcentaje de viviendas terminadas al mes de abril de 2008 es de un 39,26%. (plazo máximo fijado para su terminación según los convenios particulares era de 12 meses). Se registraron atrasos superiores a los 60 días en los pagos a las empresas contratistas debido a que la Subsecretaría de Vivienda de la Provincia no recibió en tiempo y forma los fondos comprometidos según el convenio marco firmado. Se observó que la superficie construida (44.64m2), de acuerdo con las normativas establecidas por la SSDUV para el PFCV I, resulta insuficiente para el caso de una familia tipo (4 miembros). En el caso de erradicación de villas de emergencia donde los núcleos familiares son numerosos se ve agravada esta situación. La ausencia de un área social en la Unidad Ejecutora Provincial y de recursos profesionales idóneos, conlleva una debilidad en la planificación social. La falta de un procesamiento centralizado de la información correspondiente a los adjudicatarios de la Capital y del interior, impide evaluar si la planificación de los emprendimientos guarda correspondencia con el nivel de la demanda habitacional de la provincia. (Continúa en Página 2) LEYES: 8614 LIMITACIONES EN EL ALCANCE RESOLUCIONES Dirección Provincial de la Vivienda de Córdoba 0953/06 0223/00 Subsecretaria de la Vivienda de Córdoba 668/99 El alcance de las tareas determinadas en el marco del presente examen, se ha visto limitadas como consecuencia de lo siguiente: a) inexistencia en el Ente provincial de documentación que permita verificar el pago, efectuado por la SSDUV, del 15% en concepto de anticipo financiero a los contratistas; b) falta de la documentación comercial emitida por los contratistas que acredite la percepción de los importes certificados ya que, atento al procedimiento administrativo implementado por la Subsecretaría de la Provincia, consistente en el envío directo de las facturas y/o recibos al Tribunal de Cuentas, la primera no conserva copias para su archivo interno. AUTORIDADES AGN Presidente, Dr. Leandro O. Despouy Auditores Generales: Dr. Vicente Brusca Dra. Vilma Castillo Dr. Francisco Fernández Dr. Oscar Lamberto Dr. Alejandro Nieva Dr. Horacio F. Pernasetti AGN Hipólito Yrigoyen 1236 (C1086AAV) C.A.B.A. – Argentina Tel.: (54 11) 4124-3700 Fax: (54 11) 4124-3775 [email protected] De la información recibida de la Subsecretaría Provincial surge que el Ente no efectuó la facturación de los montos de amortización y recupero En resumen las construcciones del PFCV presentan un buen nivel de ejecución técnica. Las observaciones referidas a la superficie en metros cuadrados construida, no son falencias propias o particulares de la provincia sino que responden a los lineamientos que la SSDUV exige y que se recomienda revisar y reconsiderar. Las observaciones más criticas se refieren al atraso registrado en la ejecución de las obras que obedecen tanto a retrasos en las transferencias de fondos como a la falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas por los municipios. Sería aconsejable contar con registros únicos de postulantes actualizados y un sistema de información que permitiese establecer las zonas que registran los mayores niveles de déficit habitacional. Las características de algunos sectores de la población beneficiaria del PFCV plantea la conveniencia de contar con un área de asistencia social que evalúe las prioridades en términos de las necesidades de los beneficiarios potenciales y que contribuya a facilitar la integración y el adecuado uso y mantenimiento de la vivienda.