INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL “PROGRAMA DE PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACIÓN” CONTRATO DE PRÉSTAMO Nº 1294/OC-AR BID (Ejercicio Nº 5 al 31 de diciembre de 2010) Al Señor Secretario de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas La Auditoría General de la Nación, en su carácter de auditor externo independiente ha examinado los estados financieros e información financiera complementaria que se detallan en el apartado I- siguiente, por el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, correspondiente al “Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración”, financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 1294/OC-AR, suscripto el 5 de noviembre de 2002 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La ejecución del Programa es llevada a cabo por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios mediante la Unidad de Coordinación (UC-BID) creada al efecto. I- ESTADOS AUDITADOS a) Estado de Situación Patrimonial por el ejercicio al 31/12/10, expresado en pesos y dólares estadounidenses; y notas explicativas Nº 1 a Nº 10 que forman parte del mismo. b) Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados por el ejercicio al 31/12/10 expresado en dólares estadounidenses. c) Estado de Inversiones, comparado con presupuesto, por el ejercicio al 31/12/10 expresado en dólares estadounidenses. d) Estado de Desembolsos y Justificaciones por el ejercicio al 31/12/10 expresado en dólares estadounidenses. e) Información Financiera Complementaria que incluye: 1) Estado de Cuenta Especial por el ejercicio al 31/12/10 expresado en dólares estadounidenses. 1 2) Conciliación del Fondo Rotatorio por el ejercicio al 31/12/10 expresado en dólares estadounidenses. Los estados financieros definitivos fueron recibidos con fecha 28/03/11, siendo éstos de su exclusiva responsabilidad. Se adjuntan inicialados por nosotros al sólo efecto de su identificación con este dictamen. Nuestra tarea tuvo por objeto expresar una opinión basada en el examen de Auditoría realizado, habiéndose efectuado el trabajo en campo entre el 01/07/10 y el 31/03/11. II- ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría Externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), incluyendo el análisis de sus controles administrativos, pruebas de los registros contablefinancieros y demás procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios y que se detallan en nuestra declaración de procedimientos adjunta en base a las muestras determinadas. III- ACLARACIONES PREVIAS 1. Carta de Abogados: La Subgerencia de Asuntos Jurídicos en respuesta a nuestra solicitud de información sobre litigios, reclamos y juicios pendientes, informó, mediante Nota N° 2164 del 28/03/11, que: “…de la totalidad de las obras incluidas en el proyecto de referencia, se encuentra con reclamo judicial la relacionada con el Expte. Madre Nro. 4624/06, conforme los siguientes datos: “Homaq S.A. C/ENDNV S/PROCESO DE CONOCIMIENTO. Expte. Judicial nro. 15.772/09. Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 4, Secretaria nro. 7, Ciudad de Buenos Aires. Estado: Demanda Contestada.”. No se nos ha informado el monto involucrado. 2. Con respecto al pasivo BID expuesto en el estado mencionado en I-a, se aclara que 2 en el ejercicio auditado se han abonado amortizaciones por USD 9.711.807,12, siendo las amortizaciones acumuladas a la fecha de cierre del ejercicio USD 17.274.474,33 IV- DICTAMEN En opinión de esta Auditoría General de la Nación, sujeto a lo señalado III-1 precedente, los estados financieros e información complementaria identificados en I-, exponen razonablemente la situación financiera del “Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración” por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contables usuales y con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo Nº 1294/OC-AR de fecha 05/11/02. BUENOS AIRES, 31 de Marzo de 2011. Dr. Jorge Daniel LÓPEZ SURRA Supervisor DCEOFI-AGN Dra. María Fernanda IBÁÑEZ Coordinadora DCEOFI-AGN Dr. Carlos Antonio VALDEZ Jefe DCEOFI-AGN 3 INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO Nº 1294/OC-AR BID “PROGRAMA DE PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACIÓN” (Ejercicio Nº 5 al 31 de diciembre de 2010) Al Señor Secretario de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Durante el transcurso del examen realizado por esta Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros e información complementaria por el ejercicio al 31 de diciembre de 2010, correspondientes al “Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración”, cuya ejecución se encuentra a cargo de la Unidad de Coordinación creada al efecto (UC-BID) por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), se ha examinado el cumplimiento y observancia de las cláusulas contractuales de carácter contable-financiero contempladas en las diferentes secciones y anexos del Contrato de Préstamo Nº 1294/OC-AR, suscripto el 5 de noviembre de 2002 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 1) Cláusula 1.02 Estipulaciones Especiales: Monto del Financiamiento y 3.01 Anexo A Costo del Programa y Plan de Financiamiento (USD 200.000.000,00) Cumplida parcialmente. Respecto a lo informado por la UC-BID en el ejercicio anterior acerca de la reestructuración realizada en el 2007 de la Matriz de Costos y Financiamiento y Transferencia entre Categorías de Inversión, aún al 31/12/2010 no se tuvo a la vista la correspondiente Enmienda al Convenio de Préstamo suscripta entre las partes. Habiéndose requerido dicha documentación, la UCP BID informó que “...Por nota Nº BID 437 DE 22/05/2008 se solicitó al Banco el documento correspondiente a la Enmienda del Convenio de Préstamo que se realizó durante el año 2007. En segunda instancia se elevó nota Nº BID 465 del 23/10/2008 solicitando nos informe el estado de trámite de la presente 4 modificación, y en el transcurso del año 2009 por nota BID Nº 520 del 12/08/09 se reiteró el pedido solicitando el estado de aprobación, a la fecha no hemos recibido respuesta del BID”. Se nos informó además que durante el 2010, en la Revisión de Cartera se estableció que el Banco formalizará la reestructuración de la matriz de costos, pero que requiere una actualización en los sistemas financieros del Banco tal como surge de la respectiva ayuda memoria. Los desembolsos de fondos acumulados al 31/12/10 ascendieron a USD 148.591.308,84 (no incluye FIV por USD 56.000) representando un 71,64 % del Monto del Financiamiento del Convenio de Préstamo. Por su parte el estado de obras en ejecución al 31 de diciembre de 2010, según el informe de avance semestral es el siguiente (montos en pesos): 5 Contrato DENOMINACION DE LA OBRA R. N. 16 Lte.c/Chaco - El Caburé - Sec. I : Lte.c/Chaco - Los Pirpintos Redeterminacione s Definitivas Aprobadas R. N. 16 - Lte. c/Chaco - El Caburé - Sec. II : Los Pirpintos - El Caburé Redeterminacione s Definitivas Aprobadas ADECUACIONES - REDETERMINACIONES-MODIFICACIONES Monto Replanteo Fin de Obra Previsto 1°Adec. Prov 1° Mod. 2°Adec. Prov 46.093.778,81 18/12/2006 18/06/2008 50.234.901,18 52.801.471,70 56.912.287,61 1° Mod. 2° Mod. 3°Adec. Prov 56.803.122,51 60.110.826,99 1° Mod. 4°Adec. Prov Montos Vigentes a Dic/2010 Incremento % - Fecha de Corte Dic/2010 vs. Monto Original Avance Fciero % 62.452.450,43 35,49 96,30 58.484.580,42 29,13 100 284.173.162,60 65,75 35,74 316.643.573,95 38,63 83,68 48.995.228,72 45.289.831,32 17/10/2006 17/04/2008 49.393.641,99 52.097.857,68 55.909.475,20 55.951.767,23 58.484.560,40 48.274.290,16 R14 Tr.2=Emp.RP "J" (Colonia Elia) Emp. RPN°29 Secc I: Emp.RP"J"(coloni a Elia)-Arroyo Colman 171.446.696,83 27/09/2007 27/09/2010 187.536.233,13 205.584.073,10 R14 Tr.2=Emp.RP "J" (Colonia Elia) Emp. RPN°29 Secc II: A° Colman-Emp. RPN°29 228.409.014,48 28/06/2007 28/06/2010 249.632.756,09 272.962.935,66 289.050.094,88 287.184.090,53 R14 - Tr.3= Emp RPN° 29 Emp.RNN°18 Secc I: Emp. RPN°29 - Ubajay 254.937.935,60 30/07/2007 30/07/2010 279.001.678,00 304.813.595,77 325.472.610,39 344.596.059,93 359.812.520,52 359.812.520,52 41,14 75,81 R14 - Tr.3= Emp RPN° 29 Emp.RNN°18 Secc II: Ubajay Emp. RNN°18 190.399.282,29 30/07/2007 30/07/2010 208.380.094,05 225.150.807,82 240.329.663,16 258.237.408,51 321.070.613,30 68,63 28,76 R14 - Tr 4= Emp. RNN°18 - Arroyo Ayui Grande 225.310.207,82 28/06/2007 27/06/2010 246.046.921,06 268.946.003,32 284.684.877,65 330.876.423,26 46,85 57,42 R14 - Tr. 5= A°Ayui Grande Rio Mocoreta Secc I:A°Ayui Grande - A° Mandisovi Grande 186.988.718,47 29/06/2007 28/06/2010 204.380.474,46 220.769.436,48 227.468.363,52 231.797.532,94 231.797.532,97 23,96 91,08 R14 - Tr. 5= A°Ayui Grande Rio Mocoreta Secc II: A° Mandisovi GrandeRio Mocoretá 206.079.336,12 16/07/2007 15/07/2010 225.650.468,61 246.857.895,73 260.650.887,87 273.805.074,26 323.250.702,57 56,86 60,53 Totales 1.554.954.801,74 238.272.785,20 223.726.713,37 244.206.122,12 292.874.282,73 2.288.561.560,02 6 Asimismo, se desprende de la Nota UCBID N° 625 de fecha 16/11/10 que eleva al BID un avance de ejecución por componente, lo siguiente “Tal como puede observarse en el detalle que antecede, las obras que presentan mayor avance en su ejecución corresponden a las que se mantuvieron con el diseño de pavimento rígido. Por otra parte, las restantes que cambiaron el diseño, en la actualidad han retomado los ritmos de obra, situación que permite proyectar la ejecución del Programa con una finalización estimada para el primer trimestre del año 2012…” 2) Cláusula 1.04 Estipulaciones Especiales y Artículo 6.04 Normas Generales: Recursos Adicionales Cumplida. Surge de la Nota CSC/CAR Nº 1566/2010 de fecha 6 de Abril de 2010 que el Banco tomó conocimiento de la disposición de recursos para efectuar la contribución de Aporte Local para el ejercicio 2010 dando por cumplida la cláusula de referencia. 3) Cláusula 2.02 Estipulaciones Especiales y Artículo 3.03 Normas Generales: Intereses, 2.04 Comisión de Crédito y 2.01 Amortizaciones. Cumplida. Según información suministrada por la Dirección de Administración de la Deuda Pública del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante Nota N° 57/2011 del 10/01/11, durante el ejercicio se han abonado los siguientes montos (en dólares estadounidenses): Fecha de vencimiento Fecha de Pago 05/05/2010 04/05/2010 05/11/2010 04/11/2010 Totales Comisión de Crédito Intereses Amortización 94.913,94 77.931,29 172.845,23 2.981.697,97 3.110.486,38 6.092.184,35 4.529.605,68 5.182.201,44 9.711.807,12 7 4) Cláusula 3.04 b) Estipulaciones Especiales: Plazo para Desembolsos del Financiamiento Por Nota UCBID N° 625 de fecha 16/11/10 la UCP solicitó un pedido de ampliación del plazo para desembolsos de los Recursos del Préstamo, a lo que dio conformidad el BID por Nota CSC/CAR N° 6178/2010; en consecuencia, el vencimiento del nuevo plazo para desembolsar los recursos del préstamo operará el 31 de Marzo del 2012. 5) Cláusula 4.01 Estipulaciones Especiales: Condiciones sobre Precios y Adquisiciones. Inc. (a) y (b): Parcialmente Cumplida. Las observaciones puntuales detectadas sobre la muestra analizada se exponen en el Memorando a la Dirección del Proyecto adjunto. 6) Cláusula 5.01 Estipulaciones Especiales: Registros, Inspecciones e informes y Artículo 7.01 Normas Generales: Control Interno y registros. Cumplida en términos generales. Nos remitimos a las observaciones puntuales expuestas en nuestro Memorando a la Dirección adjunto. 7) Cláusula 5.05 Estipulaciones Especiales y Artículo 7.03 Normas Generales: Informes semestrales Cumplida. Fueron elaborados sendos informes semestrales (al 30/06/2010 y al 31/12/10), los cuales fueron entregados al Banco mediante notas UC-BID Nº 604 (18/08/10) y UC-BID N° 635 (28/02/11) dentro de los plazos previstos contractualmente (60 días) cumplimentándose lo establecido en el art. 7.03 del Contrato de Préstamo. La “No objeción” respectiva fue dada por el BID mediante Notas CSC/CAR 4975/2010 (04/10/10) y CSC/CAR 1088/2011 (02/03/11). 8 8) Artículo 6.01 Normas Generales: Disposiciones Generales sobre Ejecución del Proyecto. No se han generado cambios durante el ejercicio vinculadas a eventuales aprobaciones por el Banco sobre planes, especificaciones, calendario de inversiones, presupuesto, reglamentos, contratos y demás documentos, o modificaciones en la ejecución del Proyecto. BUENOS AIRES, 31 de Marzo de 2011 Dr. Jorge Daniel LÓPEZ SURRA Supervisor DCEOFI-AGN Dra. María Fernanda IBÁÑEZ Coordinadora DCEOFI-AGN Dr. Carlos Antonio VALDEZ Jefe DCEOFI-AGN 9 MEMORANDO A LA DIRECCIÓN DEL “PROGRAMA DE PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACIÓN” CONTRATO DE PRÉSTAMO Nº 1294/OC-AR BID (Ejercicio Nº 5 al 31 de diciembre de 2010) Como resultado de la revisión practicada sobre los estados financieros por el ejercicio al 31 de diciembre de 2010 del “Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración”, han surgido observaciones y consecuentes recomendaciones sobre aspectos relacionados con procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno que hemos considerado necesario informar a la Unidad Coordinadora del Proyecto (UC-BID) para su conocimiento y acción futura. Cabe destacar que el requerimiento de auditoría efectuado por la prestataria no tuvo como objetivo principal el análisis de sus controles administrativos, lo que hubiera conducido a un grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan, ya que el examen se practicó sobre la base de muestras selectivas determinadas en esta auditoría. Entendemos que la implementación de las recomendaciones que efectuamos, referidas a las observaciones detectadas al momento de nuestro trabajo en campo, contribuirá al mejoramiento de los sistemas de información y control existentes, de acuerdo con adecuadas prácticas aplicables en la materia. Por otra parte, y al solo efecto de guiar la lectura de este Informe, listamos a continuación aquellas observaciones que consideramos tienen mayor impacto y significatividad: INDICE TITULO II) A) I,II y III. Antecedentes de contratación de obras (falencias proceso de licitación y procesos de modificaciones, cesión de obra y adecuaciones de precio). Antecedentes contratación de Consultores (deficiencias en concurso de antecedentes y en trámite de renovación contractual). II) B) 10 I). OBSERVACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR NO SUBSANADAS FALENCIAS ADMINISTRATIVAS - ANÁLISIS DE PAGOS DE CERTIFICADOS DE OBRA Y A EMPRESAS CONSULTORAS. 1) Se observaron demoras en los pagos de Certificados de Obras, tomando en cuenta los plazos establecidos en Pliego de Condiciones del Contrato (punto 16.3). A modo de ejemplo se citan en el cuadro siguiente los casos más relevantes: a) Green SA-Alquimac SA-Losi AS-L Pietroboni SA (UTE) Expediente Principal N°9098/06 Proveedor Green SA-Alquimac SA-Losi SA-L Pietroboni SA (UTE)Exp.Pcipal:9098/06 Expte.de Pago N° Certificado N° Días de demora 17223/2009 26 2° Provisorio 108 19720/2009 20955/2009 27 2° Provisorio 28 2°Provisorio 77 98 16/2010 30 3° Provisorio 67 En relación a esta Obra según Expediente Principal 9098/2006 observamos diferencias importantes entre las fechas de pago indicadas en las Órdenes de Pago y las fechas de débito en la Cuenta Escritural, según el siguiente cuadro: 5847/2010 4054 9.896,34 27/07/2010 Fecha de Debito en Cuenta Escritural 17/09/2010 7568/2010 4042 8.609,26 27/07/2010 21/09/2010 Expediente de Pago Nro. de Orden Importe pagado y de Pago debitado($) Fecha de pago s/Orden de Pago b) Panedile Argentina SA - L Pietroboni SA(UTE) Exp.Pcipal:2658/06 11 Expediente de Certificado N° Días de demora Pago N° Panedile 22333/2009 27 2° Provisorio 96 Argentina SA Prov.Consolidado 19078/2009 192 L Pietroboni Proveedor SA(UTE) Exp.Ppal N°2658/06 2683/2010 30 2° Provisorio 122 1343/2010 29 2° Provisorio 186 En relación a esta Obra según Expediente Principal 2658/06, observamos que al cierre del ejercicio el último Certificado abonado fue con el Expediente de pago N° 7571/2010, correspondiente al Certificado de Obra N° 33 3° Provisorio, cuya fecha de medición fue el 31/5/2010, quedando pendientes de liquidación los Certificados posteriores. c) Vialco SA-Equimac SA-Burgwardt SA(UTE) Expediente Principal N° 6292/06 Expediente de Pago N° Proveedor Vialco SA-Equimac SA-Burgwardt SA(UTE) Exp.Pcipal:6292/06 Certificado N° Días de demora 13798/2009 24 2° Provisorio 113 19727/2009 27 2° Provisorio 88 En relación a esta Obra según Expediente Principal 6292/2006 observamos diferencias importantes entre las fechas de pago indicadas en las Órdenes de Pago y las fechas de débito en la Cuenta Escritural, según el siguiente cuadro: Expediente de Nro.de Orden Pago de Pago Importe pagado y debitado($) Fecha de Fecha de Debito en pago s/Orden Cuenta Escritural de Pago 1335/2010 1365 1.539.390,35 26/05/2010 05/08/2010 2688/2010 3002 2.166.454,79 17/06/2010 05/08/2010 2) Se observaron errores de contabilización en las Retenciones Impositivas detalladas en el siguiente cuadro: 12 Expediente de Monto de la Contabilizada pago Ret.Impositiv como Proveedor Green SA-Alquimac SA-Losi AS-L Pietroboni SA (UTE) Expte ppal N°9098/06 Decavial SA Expte ppal N°8954/05 Corresponde como 19720/2009 177,39 Ret.Gcias Ret.SUSS 11888/2009 15.250,68 Ret.IVA Ret.Gcias 11888/2009 9.210,41 Ret.Gcias Ret.SUSS 3) Se observaron demoras en los pagos de las Facturas presentadas por las Empresas Consultoras. A modo de ejemplo se citan en el cuadro siguiente los casos más relevantes: Proveedor Consultores Argentinos Asociados SA Exp.Ppal N°11602/2006 Ungaro Alé Ortiz y Asociados SA Exp.Ppal N°11599/2006 Expediente de Pago N° 484/2010 Dic-09 Días de demora 97 2808/2010 5371/2010 Ene-10 Mar-10 163 146 1985/2010 3295/2010 5193/2010 Ene-10 Feb-10 Mar-10 110 76 47 Periodo Comentarios de la UCP 1) a), b) y c) y 3) En cuanto a los atrasos en los pagos, se informa que se han tomado todas las medidas conducentes a evitar el atraso en los mismos. Dependiendo en la generalidad de los casos a causas ajenas a la Dirección Nacional de Vialidad (Disponibilidad de Crédito Presupuestario y Fondos por parte de la TGN). 2) Es correcta la observación, se transcribieron al sistema de registro erróneamente. Recomendaciones: Procurar realizar los pagos en tiempo y forma para evitar eventuales reclamos de los contratistas. Incrementar los controles al sistema de registro. 13 II). OBSERVACIONES DEL EJERCICIO A). ANTECEDENTES DE CONTRATACIONES DE OBRA.I. MARCO NORMATIVO – DECRETO N° 1295/02 (“METODOLOGÍA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA” REGLAMENTACIÓN DEL ARTICULO 7° del Anexo (Adecuación Provisoria) Resolución AG N° 501/08 y Resolución AG N° 1813/08 de la DNV El articulo 7° del Decreto 1295/02 establece la posibilidad de emitir certificados de Adecuación Provisoria de Precios hasta tanto sean aprobados los precios definitivos resultantes de la Redeterminación Definitiva (Articulo 5° del Anexo- Decreto 1295/02). Desde la entrada en vigencia del Decreto 1295/02 y hasta la fecha se aplican en el ámbito de la DNV ambas herramientas (la Adecuación Provisoria de Precios y la Redeterminación Definitiva de Precios) a fin de proceder a la actualización de los precios contractuales. Es de resaltar que el artículo 10° del Decreto 1295/02 facultó al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Obras Públicas de la Presidencia de la Nación para que “...mediante Resolución Conjunta de ambas jurisdicciones dicten las normas interpretativas, aclaratorias, y complementarias que correspondieren...” a fin de interpretar, clarificar y complementar las disposiciones legales contenidas en el mencionado Decreto. No obstante lo señalado, el 07/04/08 mediante Resolución N° 501/08 el Administrador General de la DNV aprobó el “Reglamento Operativo”, su “Instructivo” y el “Sistema de Control de Adecuaciones Provisorias de Precios” para su aplicación a los contratos de obra en ejecución en el ámbito de la DNV. En este contexto se desprenden las siguientes observaciones: A. OBRA FALTANTE DE EJECUCIÓN: Antecedentes: 1) Establece el Decreto 1295/02 en su artículo 3° que “Los nuevos precios que se determinen en el “Acta de Redeterminación de Precios” que las partes suscribirán ... sólo se aplicaran a las obras que de acuerdo al correspondiente plan de inversiones 14 deban ejecutarse con posterioridad al fin del período por el que los precios son ciertos, fijos e inamovibles...” Por su parte el artículo 7° del Decreto 1295/02 expresa en su parte pertinente: “... autorizándose a los comitentes a certificar las cantidad de obra ejecutada en los periodos que corresponda.... conforme lo fije la reglamentación del presente....”. Ahora bien, en este marco verificamos que la reglamentación de dicho artículo (Resolución Conjunta ME N°396/02 y SOP N°107/02) no hace referencia alguna a este aspecto. 2) Luego, la Resolución 501/08 DNV en su Instructivo parte 2. “Aspectos Generales” punto 2.7 “Cantidades de Obra Faltante” establece que “...las mismas se determinarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 3° del Decreto 1295/02 y en el artículo 1° de las NORMAS ACLARATORIAS Y COMPLEMENTARIAS… de la Resolución Conjunta ME N° 396/02 y SOP N° 107/02. Corresponde considerar las cantidades aprobadas faltantes de ejecutar a partir del primer día del mes en que se produce la variación promedio de los precios superior al 10%. Por ejemplo, si consideramos Junio de 2006 como mes del salto, las cantidades de obra faltantes de ejecutar surgirán de las diferencias entre las Cantidades Autorizadas (por Resolución) y las certificadas en forma acumulada al 31/05/06.”. 3) En orden a lo establecido en El Decreto 1295/02 Articulos 3° y 7°y en el Instructivo Parte 2 de la Resolucion AG N° 501/08 DNV Punto 2.7 hemos verificado que en cada caso se ha considerado para calcular la porción de contrato “faltante de ejecutar” el Certificado de Obra del mes anterior al del mes del salto con que se corresponde, el cual no es coincidente con el mes de disparo de dicha variación de referencia. Resaltamos que esta fórmula no refleja la información “real” ya que el mes en que se produce el salto no resulta contemplado dentro de la porción ejecutada no sujeta a adecuación. 15 Comentarios de la DNV: 1) Sin comentarios. 2) y 3) No se comparte en absoluto lo observado por los señores auditores. El dictado de la Resolución DNV Nº 501/08 incluyó un intenso análisis de la normativa vigente en materia de redeterminación de precios, plasmando en la misma no sólo la experiencia recogida desde la sanción del Decreto Nº 1295/02, sino también lo opinado por los organismos de control interno como son la Unidad de Auditoría Interna y la Sindicatura General de la Nación, no mereciendo por parte de los mismos observación alguna referida a lo planteado por la AGN. Esta Unidad de Redeterminación de Precios interpreta que no existe la contradicción citada en el Punto b, por cuanto el artículo 3º del Decreto habla de un “período por el cual los precios son ciertos, fijos e inamovibles”. Los mismos pierden su condición de fijos e inamovibles en el mes en que se produce el disparo de la variación de referencia, procediendo en consecuencia la adecuación de los mismos a partir de ese mismo mes. El Punto d) del artículo 6 del Anexo del Decreto establece que “la Variación de Referencia así calculada, y siempre que supere el DIEZ POR CIENTO (10%) establecido en el Artículo 2° del presente Decreto, será condición necesaria para iniciar la redeterminación de precios de los contratos de cada categoría de obra que se encuentra en dicha condición, mediante el procedimiento descripto en el Artículo 5° del presente Anexo.” En consecuencia, cuando en un mes se produce el disparo de la cláusula gatillo para dar inicio al proceso, las cantidades ejecutadas en dicho mes deberán también ser adecuadas por haberse cumplido precisamente la condición establecida (ejemplo: salto en Mayo/2009, las cantidades ejecutadas en Mayo/2009 corresponden ser adecuadas, dado que en ese mes se cumplió la condición establecida).Cabe aclarar que las cantidades ejecutadas (y las faltantes de ejecutar) correspondientes a un determinado mes con disparo se toman del certificado de obra correspondiente al mes anterior, porque en dicho certificado figura como Volumen Faltante el correspondiente al fin del certificado que se liquida (Ejemplo: si la obra salta en Mayo/2009 se debe tomar el certificado de Abril/2009, porque en el mismo aparecen las cantidades pendientes de ejecución al inicio de 16 Mayo/2009). Reiteramos que dicho criterio se viene aplicando en esta D.N.V. desde hace más de 7 años, se encuentra aprobado por Resolución del Señor Administrador General, y no mereció observación alguna por parte de la U.A.I. ni de la SIGEN en ninguno de los expedientes intervenidos por dichos organismos. En síntesis, no se verificó taxativamente, dentro de la normativa existente, un criterio definido respecto del cual considerar las cantidades aprobadas faltantes de ejecutar, cuando se produce la variación de referencia del art. 2º del Decreto 1295/02. se cita como ejemplo: Mes Certificado Indice de Precios Indice Acumulado Cierre Indice al Enero Febrero Marzo 3% 3% 2% 8% 3% 6% 31-Ene 28-Feb 31-Mar Según DNV Según AGN Abril 3% 11% 30-Abr Mayo Actualización desde 1/4 Actualización desde 1/5 Recomendaciones Plantear, en el marco de las competencias establecidas en el art. 10º del Dec. 1295/02, la situación observada por esta auditoría para que se efectúen las interpretaciones y aclaraciones que correspondieren, ante la posible existencia de una divergencia de interpretación normativa. B. ASPECTOS REGLAMENTARIOS La Dirección Nacional de Vialidad emitió un “Reglamento Operativo”, “Instructivo” y “Sistema de Control”(Resolución 501/08 y su modificatoria Resolución N° 1813/08), reglamentando el artículo 7° del Anexo al Decreto 1295/02 para su aplicación dentro del ámbito de la DNV, siendo que los únicos órganos competentes en materia de 17 reglamentación interpretación y aclaración, conforme Decreto 1295/02, son el Ministerio de Economía y la Secretaría de Obras Públicas de la Presidencia de la Nación. Comentario de la DNV La Dirección Nacional de Vialidad, a efectos de organizar e instruir a los veinticuatro (24) Distritos Jurisdiccionales responsables de las tramitaciones, implementó una metodología de trabajo, la cual fue plasmada en la Resolución DNV Nº 501/08. Si bien la misma aprobó un “Reglamento Operativo” y un “Instructivo”, independientemente de los nombre asignados a dichos documentos, no se interpreta que los mismos sean reglamentaciones del Decreto Nº 1295/02, dado que ambos tienen un carácter meramente operativo y básicamente internos, en tanto son un conjunto de instrucciones dirigidas a los funcionarios de la DNV en las que se determina quien, cuando y como aplicar la adecuación Provisoria de Precios. Es frecuente la observación por parte de los organismos de control sobre la carencia de Manuales de Normas Procedimentales, siendo precisamente la intención de dichos documentos establecer las normas operativas internas que permitan aprobar las adecuaciones en tiempo y forma. Recomendación Dar cumplimiento a la normativa legal vigente aplicable a la DNV. C. DECRETO 1344/2007 - REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 24.156 DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL No se ha visualizado la intervención establecida en la normativa en su art. 101 “La autoridad superior de cada jurisdicción o entidad dependiente del PODER EJECUTIVO NACIONAL requerirá opinión previa favorable de la correspondiente Unidad de Auditoría Interna para la aprobación de los reglamentos y manuales de procedimientos, los cuales deberán incorporar instrumentos idóneos para el ejercicio del control previo y posterior. Asimismo, deberá requerir la opinión previa de la Unidad de Auditoría Interna 18 correspondiente para todas las modificaciones que proyecte realizar a los mismos”, esto es, antes de la emisión de las Resoluciones por parte de la DNV. Comentario de la DNV: Todas las normas procedimentales aprobadas por la DNV relacionadas con la temática de redeterminación de precios, fueron previamente informadas y consensuadas con la Unidad de Auditoría Interna en reuniones realizadas a tal fin. Independientemente de lo expuesto, se tendrá en cuenta lo recomendado en las tramitaciones de los próximos Instructivos a emitir. Recomendaciones Dar debido cumplimiento a la normativa vigente dejando constancia de ello en las actuaciones. D. NO OBJECIÓN DEL ORGANISMO MULTILATERAL DE CRÉDITO El punto 2. del Reglamento establece su alcance a“Todos los procedimientos de ADECUACIÓN PROVISORIA DE PRECIOS correspondientes a los contratos de obras viales de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD se rigen por el presente REGLAMENTO, excepto los Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.) con financiamiento parcial del BIRF y los contratos de obra con financiamiento parcial del BIRF”, siendo por lo tanto de aplicación a los contratos de obra financiados por el BID y CAF (conf. punto 7.8 y 7.10.4), quienes deben emitir su No Objeción. Siendo la normativa emitida por la DNV de aplicación a los contratos financiados con entidades multilaterales de crédito, -lo cual implica la exigencia de participar a través de la emisión de la respectiva No Objeción-, debió contarse con la conformidad de los organismos financiadores en forma previa a la emisión del reglamento. Comentario de la DNV No se comparte lo observado, por cuanto son las entidades nombradas las que previamente aceptaron la aplicación del procedimiento establecido por el Decreto Nº 1295/02 para la 19 redeterminación de las obras por ellas financiadas, habiéndose solicitado oportunamente por parte de las Unidades Coordinadoras, tanto al B.I.D. como la C.A.F., la “No Objeción” necesaria para la aprobación de los Pliegos respectivos en donde se previó tal aplicación. Prueba de ello es que el B.I.D. simplemente “toma conocimiento” con relación a los mayores gastos originados en las adecuaciones provisorias de precios, por cuanto la “No Objeción” fue otorgada previamente a la aplicación del mecanismo respectivo. Las modificaciones operativas que internamente esta Dirección Nacional pueda efectuar no requieren de “No Objeción” alguna por parte de las entidades mencionadas. Recomendaciones Gestionar la No Objeción de los bancos en una instancia previa a la emisión de cualquier instrumento destinado a ser de aplicación a las obras financiadas por entidades multilaterales de crédito, especialmente si dichos instrumentos imponen el requisito de la intervención y/o participación necesaria de las mencionadas entidades. Téngase presente que la aceptación al sistema de ajuste de precios del Decreto Nº 1295/02 dada por el BID mediante su No Objeción a los pliegos no alcanza ni es abarcativa de las reglamentaciones posteriores a dicho decreto, entre las cuales se encuentra la propia Resolución N° 501/08, con lo cual no es viable considerar que la no objeción a los pliegos es extensiva a las reglamentaciones del Decreto Nº 1295/02, posteriores a la aprobación de Pliegos. Cumplir estrictamente con las disposiciones contenidas en la Resolución N° 501/08 dictada por la Administración General de la DNV en cuanto reglamenta la obtención de la necesaria no objeción del Banco financiador (BID) a los ajustes provisorios de precios de obra en forma previa a su aprobación. 20 II. RUTA NACIONAL N°14, TRAMO 2 - RUTA PROVINCIAL "J" (COLONIA ELÍA) - RUTA PROVINCIAL N° 29 (COL. HOCKER) - SECCIÓN I: EMP.RP"J" (COLONIA ELIA) - ARROYO COLMAN Principales Datos de la Contratación Contrato: 28/05/07 Contratista: CCI Construcciones SA Presupuesto oficial: Pavimento Flexible $142.350.000,00 Pavimento Rígido $151.960.000,00 Monto adjudicado: $171.446.696,83 Replanteo: 27/09/07 Plazo de Obra: 36 meses. Final de Obra: 27/09/10 Cesión de Obra Convenio Aprobación: Cesionario: Adecuaciones / Modificaciones Nro. Expediente Nro: Resol N°483 (12/03/09) 08/04/09 12/03/09 (Res. 483/09) Lemiro P. Pietroboni SA- Panedile SA (UTE) Fecha de solicitud - Nota de pedido Contratista Mes del Salto Disposición / Resolución Aprobatoria Nro. Fecha Duración del trámite (En días) 1 ra. 519/08 09/10/2007 Jul-07 Disp 62 09/09/2008 336 2 da. 14295/09 12/05/2009 May-08 Disp 69 21/09/2009 132 3 ra. 20170/09 24/09/2009 Jun-09 Disp 33 05/04/2010 193 18/03/2010 4 ta. 4845/10 1er. Modificación de Obra 11/08/2010 5 ta. 13102/10 Ene-10 Disp 75 01/07/2010 105 Res. 1585 31/08/2010 Jun-10 En trámite Incremento % Mayo-2007 a Junio-2010 -- Nuevo Monto del Contrato $ 187.536.233,13 $ 205.584.073,10 $ 223.726.713,37 $ 244.206.122,12 $ 284.173.162,60 $ 307.015.442,98 79,07% A. LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL N° 68/06–Expediente N° 2658-L-06 Obra Ruta Nacional N° 14- Tramo 2 Sección I 1) ACLARACIONES PRELIMINARES 21 a) Precalificación Previa (Expte. N° 0060/2006 – PPI N° 25/06) Para la ejecución de las obras incluidas en este corredor se previó realizar una Precalificación Internacional de Empresas Constructoras para la Ejecución de las Obras acorde a las necesidades establecidas por el BID para obras de Envergadura /o Complejas, y en este sentido lo indica el Pliego (A 3.1) de la Licitación que nos ocupa: “Solo podrán participar en esta Licitación los oferentes precalificados por la invitación a Precalificación Pública Internacional IPP N° 25/06”. b) Licitaciones simultáneas - Remisión La precalificación realizada tuvo vigencia hasta el 07/04/2007 y con este resultado, los siete (7) tramos -con sus respectivas secciones- que conforman la Autovía Mesopotámica (RN N°14) fueron licitados por DNV en forma simultánea (Apertura 11/06 para todos los tramos). Considerando que las tareas de auditoría centran su análisis en las obras muestreadas durante cada ejercicio, es necesario resaltar que en el presente informe se han ratificado observaciones y consideraciones ya señaladas en informes de ejercicios anteriores (2007/2008/2009), sobre los siguientes temas, para los cuales nos remitimos a los informes respectivos: Precalificación Previa Expediente Nº 25/06. Consideraciones Generales sobre el llamado. Comparación de Alternativas Pliego de Bases y Condiciones (Vigencia de las Ofertas) Imputación Presupuestaria y Matriz de Financiamiento (Adquisición de Bienes y Equipos) 2) CONVOCATORIA a) No Objeción BID: Constan dentro de los antecedentes tres (3) notas del BID inherentes al inicio de esta licitación según se detalla: 22 Nota BID CSC/CAR N°2437/06 Fecha 23/05/06 No objeción a Pliego y Proyecto CSC/CAR N°3814/06 11/08/06 Inicio de Procedimientos CSC/CAR N°4193/06 04/09/06 Presupuestos Oficiales Se observa al respecto que: 1. Surge de la Nota CSC/CAR N°3814/06 referencia a “…la reunión celebrada en nuestras oficinas el día 9 de agosto de 2006, vinculada a la ejecución de las obras de la Ruta Nacional N° 14…” Sin embargo no hemos encontrado adjunta a las actuaciones minuta de reunión alguna que permita conocer los acuerdos a que se habría arribado con el BID. 2. La Nota CSC/CAR N° 2437/06 hace referencia a Notas UC BID N°163, 164 y 173, sin embargo no hemos encontrado incorporada a las actuaciones la Nota UC BID N°173. 3. La Nota CSC/CAR N°4193/06 indica que es en respuesta a la Nota UC BID N°207 de fecha 10/08/06 “…mediante la cual pone a consideración del Banco la documentación vinculada a los Puntos 3 y 4 de nuestra Nota CAR -3248/2006…” No se han agregado a las actuaciones tanto la Solicitud de No objeción (Nota UC BID 207) como la Nota CAR 3248/06. b) Apertura del Procedimiento 1. Resolución AG N° 1467/06 (11/08/06): El mismo día en que fuera recibida la No Objeción del BID, mediante Resolución N° 1467/06 (11/08/06) fue formalizada la convocatoria por la Administración General en los siguientes términos: “Artículo 1°.-Convalídese lo actuado en cumplimiento de lo instruido a las GERENCIAS DE OBRAS Y SERVICIOS VIALES y DE ADMINISTRACIÓN por la SUPERIORIDAD mediante Nota A.G. N° 25/06… en relación a la emisión y publicación del Comunicado y Aviso de Llamado a Licitación” y en el artículo 2° “Apruébese la documentación 23 correspondiente al Proyecto y Presupuesto de Obra elaborado por la Firma Consultora IATASA para la ejecución de la obra... cuyo monto asciende a …($155.790.000,00) al mes de abril de 2006…” De lo expuesto resulta que: a. La Nota AG. N° 25/06 a que se refiere es de idéntica fecha que la resolución, b. La resolución que aprueba el presupuesto oficial (11/08/06) es de fecha anterior a la No Objeción del BID a dichos presupuestos, ya que esta última data del 04/09/06. c. El monto aprobado por la Administración General por este concepto es global y conjunto no coincidiendo con los valores finales indicados en la No Objeción del BID a dichos presupuestos (CAR N° 4193/06 de fecha 4/9/06) tal como se indica: Tipo de Pavimento Rígido Flexible Nota CAR N° 4193/06 (A Julio 2006) $ 151.960.000,00 $ 142.350.000,00 Resolución N° 1467/06 (A Abril 2006) $ 155.790.000,00 2. Invitaciones a Cotizar: Con fecha 14/08/06 constan recibidas las veintidós (22) invitaciones a cotizar a las empresas que resultaron precalificadas en la PPI N° 25/06, comunicando que la apertura de ofertas habría de celebrarse el “…29 de septiembre de 2006…”. No obstante fue requerida su remisión mediante Nota CSC/CAR N° 2437/06 no hemos encontrado evidencia dentro de las actuaciones de solicitud y obtención de la No Objeción BID a los avisos a ser publicados y/o al texto de las invitaciones a cursar a las empresas precalificadas. Comentarios de la UCP a) 1. No existe minuta de reunión sobre los temas tratados con el Banco en la misma se abordó entre otros temas definir el método de evaluación de las propuestas de las Alternativas de Pavimento Flexible y Rígido, al momento de evaluar las ofertas que se recibieran. 2. Por la misma se remiten los Estudios Económicos Ampliados de 24 acuerdo a lo sugerido por el Banco oportunamente. 3. Se toma debida nota a efectos de evitar lo sucedido en futuras actuaciones. b) 1. a. Sin Comentarios. b y c. La aprobación del presupuesto Oficial de fecha 11/08/06 trata de un monto único para las dos alternativas de pavimento, rígido y flexible, en el mes de septiembre y previo a notas y reuniones con el BID se definen dos presupuestos oficiales diferentes, uno para la variante de Pavimento Rígido y otro para Pavimento Flexible. 2. El texto de las invitaciones a las empresas precalificadas fue enviado al Banco en oportunidad de remitir los documentos de licitación. El Banco autorizó a iniciar el pedido de cotización sin informar el presupuesto oficial hasta no obtener la No Objeción del mismo, el que debería comunicarse por Circular sin Consulta, hecho que así fue implementado. Recomendaciones Dejar constancia expresa en las actuaciones de todas aquellas gestiones relacionadas a las operaciones del Préstamo y que resultaren conducentes a sus objetivos incorporando asimismo toda aquella documentación inherente para contribuir a la autosuficiencia e integridad del archivo. Cumplir en forma estricta los mecanismos aprobatorios acordados con el Banco en cuanto reglamenta la obtención de la correspondiente No Objeción en forma previa al llamado, a efectos de evitar nulidades en lo actuado y eventuales irregularidades derivadas de la inobservancia procedimental. Cumplir con dispuesto por la LOP 13.064 en su Artículo 4° verificando que el presupuesto oficial de las obras revista aprobación formal en forma previa a la difusión de la convocatoria (invitaciones) teniendo siempre presente que las instrucciones dadas por el BID en el marco de los procedimientos de compulsa deben interpretarse en línea con su rol de organismo multilateral “financiador” externo, debiendo gestionarse estas directivas sin eludir el cumplimiento de las previsiones establecidas en la legislación nacional vigente (LOP). 3) PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Del análisis del Pliego de Bases y Condiciones para Licitaciones Públicas aplicable 25 surgen los siguientes comentarios: a) Formalidades: El pliego incorporado a las actuaciones no registra firma alguna de autoridad competente, encontrándose firmado por el apoderado de la empresa CCI Construcciones SA (adjudicataria) cuando a esta instancia de conformación de las actuaciones se desconocía la nómina de empresas licitantes. b) Circulares Aclaratorias: 1. No surge de la documentación de respaldo bajo análisis evidencia de la No Objeción dada por el BID a las Circulares Nos.1, 2, 3, 5, y 9. 2. La No Objeción al texto de la Circular N° 6 (Prórroga de la fecha de apertura al 22/11/06) fue adelantada por el BID mediante un correo electrónico de fecha 21/09/06, sin embargo no hemos detectado ratificación expresa de dicha conformidad, esto, dada la precariedad e informalidad del medio empleado en la comunicación y considerando que dicho reporte no registra firmas que validen su contenido. Comentarios de la UCP: a) y b) 1 y 2. Sin Comentarios. Recomendaciones Incrementar controles vinculados a la suscripción de pliegos de bases y condiciones supervisando las formalidades de conformación del archivo de actuaciones. Adjuntar a la documentación de respaldo las aprobaciones producidas por el Banco a efectos de contribuir a la autosuficiencia e integridad del archivo, en particular las referidas a modificaciones y aclaraciones introducidas al Pliego de Bases y Condiciones. 26 4) ADJUDICACION – Resolución AG N° 735/07 - Notificaciones. a) La resolución aprueba las circulares aclaratorias del Pliego emitidas en forma retroactiva. b) Las notificaciones de adjudicación procedieron en simultáneo a la totalidad de empresas oferentes (16/05/07) cuando el pliego reglamentó claramente que las comunicaciones a las empresas no adjudicatarias deberían proceder en fecha posterior a la suscripción del contrato de obra (cláusula 37.3). c) No se ha visualizado dentro de las actuaciones la notificación diligenciada a la empresa Vialmani SA. Comentarios de la UCP: a) b) y c) Sin Comentarios Recomendaciones Cumplir estrictamente con las indicaciones del pliego en materia de notificaciones en instancia de resolución del procedimiento. Incorporar al archivo la totalidad de documentos que acreditan el cumplimiento de la instancia de difusión de la resolución de adjudicación. 5) CONTRATO DE OBRA -Obligaciones Previas a) Certificado Capacidad Adjudicación: El certificado de capacidad de adjudicación emitido por el Registro lleva fecha de emisión 25/06/07, es decir, posterior a la adjudicación del contrato de obra (28/05/07). b) Devolución de Garantías: No se evidencia la devolución de garantías de mantenimiento de oferta retenidas oportunamente a los oferentes que no resultaron seleccionados. Comentarios de la División Licitaciones y Compras: a) Las obligaciones están relacionadas con la Ley de Obras Públicas porque los Pliegos eximen a los Contratistas de la presentación del Certificado de Capacidad extendido 27 por el Registro Nacional de Obras Públicas, no obstante ello, la División lo solicita cuando viene la adjudicación. b) Los oferentes dan de baja las Pólizas automáticamente por vencimiento de las obligaciones del tomador, como consta en las mismas. Recomendaciones Controlar el cumplimiento de las condiciones y cargas contractuales atendiendo no solo el cumplimiento de las disposiciones del pliego sino también aquellas contenidas en la legislación vigente y que conforman el marco regulatorio aplicable. 6) EJECUCION DE LA OBRA - Replanteo- Inicio de Tareas a) No consta -ni surge de la información contenida en las actuaciones- fecha cierta en que fue diligenciada la notificación de la supervisión a efectos de determinar cumplimiento en tiempo y forma de los plazos previstos (inciso (a) Fecha límite 09/07/07) b) Se desconoce la instrucción dada por el supervisor en cuanto a la fecha dispuesta para inicio de trabajos -según su orden- contenida en esta notificación (inciso (c)) c) De esta manera se dificulta efectuar un cálculo que refleje con certidumbre los plazos en que debió darse inicio a los trabajos. Sin embargo, por aplicación de los límites establecidos en la cláusula reglamentaria las obras debieron iniciarse a más tardar el 23/07/07 (inciso (b)), no obstante se iniciaron a más de dos (2) meses (66 días) de este límite y en contradicción a lo establecido en el Pliego. Comentarios de la GO y SV: a) b) y c) En cuanto a la instrucción del Supervisor respecto de la fecha dispuesta para el inicio de los trabajos, se destaca que si bien no se produjo una comunicación escrita indicando una fecha de inicio, desde el Distrito se mantenía comunicación con la Contratista atento a que se trabajaba en función de proceder a la entrega de la zona de obras. Esta comunicación se mantenía tanto en razón de la presencia de la firma en el obrador situado en el tramo, como por otros contratos que la misma empresa desarrollaba en jurisdicción del Distrito Entre Ríos. Por lo expuesto, se considera que 28 si bien no se verificaron los plazos previstos en Pliego para el inicio de obra, las circunstancias que originaron el incumplimiento de los mismos, se encuentran debidamente justificadas. Recomendaciones Documentar de manera eficiente en las actuaciones el cumplimiento de todas las cargas inherentes al contrato de obra y en particular las referidas a su principio de ejecución en cumplimiento de lo instruido por el Pliego aplicable. Dejar expresa constancia en las actuaciones de los fundamentos que justifican cualquier demora en el inicio de los trabajos encomendados al contratista a efectos de respaldar eficientemente los desvíos incurridos al inicio de la obra. B. CESIÓN DEL CONTRATO DE OBRA - Expediente N°15707/08 Cedente: Cesionario: Aprobación: Contrato de Cesión: CCI Construcciones SA Lemiro Pablo Pietroboni SA-Panedile SA (UTE) 12/03/09 (Resol. N°483/09) 08/04/09 1) SOLICITUD DE LA CONTRATISTA Mediante Nota de fecha 06/10/08 la empresa contratista solicitó autorización para ceder el contrato de obra a las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Panedile Argentina SA (UTE). a) A la fecha en que procede esta solicitud se encontraba pendiente de resolución una Reprogramación del Plan de Trabajos (con exención de multas que correspondieren al contratista) mediante Expediente N° 12.757/2008 no obstante este evento no fue mencionado por la empresa en su solicitud. b) La UTE presentada como cesionaria eventual del contrato de Obra no participó de la LPI 25/06 que en su pliego estableció, Punto 3.1 de las IGO “Sólo podrán participar 29 en esta Licitación los oferentes precalificados por la invitación a Precalificación Publica Internacional N° 25/06.” c) No surge del pedido antedicho el estado de situación de la obra y el nuevo plan de trabajos propuesto por la eventual cesionaria. Comentarios de la UCOPROLI: a) La tramitación de los actuados relacionados con la Reprogramación del Plan de Trabajo se efectuó ante las dependencias competentes (v. Expediente N° 12757-V08), situación ésta que se verifica sin participación ni conocimiento de esta Unidad, razón por la cual, no es considerada en el análisis de los antecedentes de la cesión. b) Respecto de la no presentación de la UTE cesionaria en la Precalificación Pública Internacional N° 25/06, se entiende que esa exigencia era un requisito para la participación en la Licitación Pública Internacional N° 25/06, no involucrando las acciones posteriores en cuanto a la ejecución del contrato, como por ejemplo, la cesión del mismo. c) Comentario No Procedente (“…Cabe señalar, que el cometido de la U.CO.PRO.LI está definido por la misma A.G.N. cuando dice: “…Se expidió la U.CO.PRO.LI. con relación a la determinación de capacidad técnica, económica y financiera de la U.T.E. para operar como cesionaria de la Obra…”) Recomendaciones Implementar un mecanismo efectivo y eficiente de comunicación permanente, colaboración y/o asistencia recíproca entre las áreas y dependencias de la DNV que permita el conocimiento actualizado y acabado de la totalidad de los trámites vinculados a la ejecución de una misma obra (y su estado) a la fecha de intervención, evitando la atomización de información sustancial, de manera tal que todos los componentes involucrados (gerencias, subgerencias, unidades especializadas y distritos regionales) puedan dar tratamiento asertivo a cada una de sus encomiendas en el marco de sus facultades exclusivas y excluyentes con miras al cumplimiento óptimo de la misión del ente (DNV) y de los objetivos del Préstamo. 30 Dejar constancia en el expediente de los fundamentos y causas que motivan cambios contingentes durante la ejecución de obra, en particular de aquellos que sustentan la “conveniencia” de reprogramar tareas y eximir de multas a las empresas contratistas que revisten desvíos en el plan de trabajos e incumplimientos contractuales. Dejar constancia suficiente del estado en que se encuentran las obras (ejecutado y a ejecutar) al momento en que procedan eventuales transferencias de obra a fin de mantener transparente las gestiones llevadas a cabo. 2) EVALUACIÓN DE LA CESIONARIA - Intervención de la UCOPROLI: Informes N°67/08 (5/11/08) y N°385/08 (19/12/08) El 5/11/08 se expidió la UCOPROLI con relación a la Determinación de capacidad técnica, económica y financiera de la UTE para operar como cesionaria de la obra agregando que: “…El monto final del contrato quedó establecido luego de la RDT (set/07) en $ 187.536.233,12. La parte del contrato original que resta ejecutar al momento de presentar esta propuesta es de aproximadamente 26 meses lo que importa un retraso en la ejecución de las obras de aproximadamente 7 meses. La empresa contratista lleva consumidos hasta el mes de setiembre 10 meses de los 36 totales establecidos en el contrato, con un avance del 14.56%, es decir que en términos monetarios la cedente lleva ejecutadas obras por aproximadamente la suma de ... $27.305.275,54 respecto del monto contractual Redeterminado….”. Se observa que: a) La Nota indica que CCI Construcciones SA el 6/10/08 manifestó su voluntad de ceder el contrato por el faltante de obra a favor de la UTE Lemiro P. Pietroboni SA y Panedile Argentina SA (UTE) indicando que se conforma la aceptación “…en los términos y condiciones del Convenio de Cesión suscrito (Fs 11/16 y 106/108)…” No obstante señalamos que la referencia dada por este informe es incorrecta ya que en a fs. 11 a16 del expediente constan poderes notariales dados por cada empresa a sus representantes y en fs. 106 a 108 se visualiza el Acta de Directorio de la empresa Lermiro Pablo Piertroboni SA en la cual se acordó la constitución de la UTE con su par Panedile SA. 31 b) Concluye la UCOPROLI que la UTE ha acreditado de manera suficiente la capacidad técnica y económica financiera para asumir la ejecución de las obras faltantes y “…que están dadas las condiciones para considerar favorablemente la cesión del contrato en los términos presentados”. Es de resaltar que en esta instancia aun no se conocía el contrato compromiso de cesión suscrito entre las partes, ya que éste fue entregado por la contratista el 18/12/08 a requerimiento de la DNV. c) Verificamos que al punto 10 de su informe la UCOPROLI deja expresa constancia del antecedente negativo que reviste CCI Construcciones como contratista frente a la DNV, al indicar en Nota 2: “…Cabe señalar que el concepto de la Contratista CEDENTE, es decir la firma CCI CONSTRUCCIONES SA, no es bueno, por cuanto se ha verificado que habitualmente esta empresa tiene problemas para cumplir con sus compromisos de obra, especialmente en lo que respecta a los plazos para terminar los trabajos. Esta ha sido la experiencia en esta Repartición y es consecuente con el atraso que ha experimentado a la fecha la obra objeto de la cesión que nos ocupa”. Se observa en relación que: 1. Estas manifestaciones no resultan consistentes con el pronunciamiento de la misma UCOPROLI que consta en Informe N° 24/07 de fecha 07/03/07 emitido en el marco de la licitación antecedente y que indicó “…del análisis realizado surge la convicción de que la oferta presentada por la firma CCI Construcciones SA calificada en primer lugar en orden de precios se ajusta sustancialmente a los requerimientos del llamado tanto desde el punto de vista de los aspectos formales como de su capacidad técnica y de su capacidad económica financiera para la ejecución del contrato…. Se recomienda su adjudicación…”, de manera tal que de su sugerencia expresa en aquella oportunidad resultara la adjudicación del contrato de obra a dicha empresa. 2. En orden a las declaraciones vertidas por la UCOPROLI no fueron visualizados los informes cursados al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas por parte de Vialidad a fin de la toma de conocimiento y registro de antecedentes de la empresa por dicha repartición. 32 Comentarios de la UCP: c) 2. Sin Comentarios. Comentarios de la UCOPROLI a) La Repartición ha tomado en cuenta la intención plasmada en el Acta de Directorio obrante a fs. 106/108, mediante la cual las empresas Cesionarias dan cuenta de la decisión de conformar una UTE para la ejecución de la Obra en tratamiento. b) Si bien es cierto lo afirmado por la Auditoria respecto de que el Convenio fue agregado a los actuados a partir de la solicitud efectuada por esta Unidad el día 18 de diciembre de 2008, corresponde señalar que constaba en copia simple como papel de trabajo, el Convenio suscripto con fecha 30 de setiembre de 2008 y posteriormente se requirió a la Cedente dicho documento pasado por ante Escribano Público, a efectos de ser agregado a estos actuados. c) 1. En este sentido, corresponde señalar que las opiniones vertidas conciernen a la necesidad de tomar decisiones sobre aspectos y momentos diferenciados. En cuanto al análisis del cumplimiento de las condiciones y exigencias requeridas en el trámite licitatorio, éstas fueron presentadas por la empresa que luego resultó adjudicataria y avaladas por la documentación obrante en los actuados respectivos. Es oportuno señalar que el cumplimiento en tiempo de la ejecución de las obras es sólo uno de los aspectos a considerar en la documentación licitatoria. El comentario del Punto 10 del Informe UCOPROLI incluye la experiencia posterior al hecho licitatorio, en cuanto relata supuestos incumplimientos derivados también, de la presente obra en cuestión. 2. Con respecto a la presente solicitud, se informa que la cuestión planteada no pertenece a la órbita de esta UNIDAD. Recomendaciones Incorporar a las actuaciones la totalidad de documentos que respaldan las operaciones efectuadas durante las evaluaciones tendientes a la transferencia del contrato a efectos de dejar adecuada constancia de los procedimientos utilizados que facilita la comprensión de la gestión realizada. Informar “de oficio” al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas respecto 33 de los incumplimientos contractuales por parte de las contratistas así como de toda eventual circunstancia o información negativa que pudiere modificar el “juicio” del Consejo del Registro respecto de dichas empresas, con el fin de colaborar y contribuir al cumplimiento de los objetivos y misión específica de dicho registro Nacional1 fuente de información permanente de la DNV. 3) NO OBJECION DEL BID (CSC/CAR N°945/2009) En línea con lo informado el Banco dio su No objeción a la cesión en trámite mediante Nota CSC/CAR N°945/2009 de fecha 25/02/09 expresando que se encuentran aclaradas las observaciones formuladas “…reflejando los compromisos acordados en nuestra última reunión mantenida en la Repartición…”. Sobre el particular observamos que: a) No se ha incorporado a las actuaciones minuta de reunión que permita conocer el tenor de los acuerdos a que se arribó con el Banco y los compromisos asumidos. b) El Banco solicitó que le “...hagan llegar una copia del contrato de cesión una vez formalizada la misma así como el resultado de la medición a la que se hace referencia en el artículo quinto del convenio de compromiso de cesión… donde se verificaran si los trabajos certificados están realmente ejecutados y se determinaran los trabajos faltantes….” Asimismo, el BID solicitó se envíe copia del Plan de Trabajos correspondiente; no consta su cumplimiento en las actuaciones. Comentarios de la UCP: a) No se formalizó ninguna minuta de reunión sobre los temas tratados, en la misma el banco planteó la necesidad de ajustar la cesión a las políticas del banco. b) No se presentó el Plan de Trabajo correspondiente al momento de la aprobación de la Cesión en virtud de que en ese momento se estaba gestionando la primer modificación de obra que implicaba un cambio en el tipo de pavimento, originalmente era rígido y se pasaba a flexible, por lo tanto no tenía sentido presentar 1 Decreto 1724/1993: Aprobar las inscripciones, calificar, asignar capacidad de ejecución de obras y calcular la capacidad de contratación de las empresas constructoras que deseen desarrollar las actividades mencionadas en la normativa vigente en la materia y contratar obras con el Estado Nacional. 34 un nuevo plan de trabajo hasta no saber qué trabajo había que realizar. En tal sentido el Plan de trabajo se aprueba al momento de la aprobación de la Modificación de Obra Nº1 en el cual también se cambia el plazo de obra Recomendaciones Dejar constancia expresa en las actuaciones de todo nuevo acuerdo celebrado con el Banco en virtud de las operaciones del Préstamo y que resultaren conducentes a sus objetivos incorporando asimismo toda aquella documentación inherente a nuevas obligaciones contraídas para contribuir a la autosuficiencia e integridad del archivo. Extremar recaudos en la formalización de modificaciones efectuadas sobre los contratos celebrados dejando constancia suficiente del estado en que se encuentran las obras (ejecutado y a ejecutar) al momento en que procedan eventuales transferencias de obra a fin de mantener la claridad en las gestiones llevadas a cabo. Cumplir en forma estricta con las cargas de elevación de documentos contractuales al banco y documentar su cumplimiento en el expediente. 4) EXENCIÓN DE SANCIONES - Resolución AG N° 2261 (23/12/08) Detectamos agregada a estas actuaciones copia de la Resolución AG N° 2261 de fecha 23/12/08 dispuesta en el marco del Expediente N° 12757/2008 (Reprogramación del Plan de Trabajos) mediante la cual se aprobó un nuevo plan de trabajos e inversiones de la obra y se dejó sin efecto toda penalidad que correspondió al contratista por incumplimiento de dicho concepto. Al respecto señalamos que: a) No surge de los antecedentes y considerandos incluidos en la Resolución AG N° 2261 mención alguna a las causas concretas que dieron lugar a un trámite de reprogramación del plan de trabajo e inversiones (Expediente N° 12.757/2008) b) Al momento en que la DNV resolvió la aprobación de un nuevo plan de trabajos e inversiones para la obra y la inaplicabilidad de multas y sanciones consecuentes a la contratista (Resolución N° 2261/08 del 23/12/08-Expediente N° 12757/2008) se 35 encontraba ya en trámite la Cesión del Contrato de la Obra a solicitud del contratista (Expediente N° 15707/08-Alta:10/10/08). Así, la tramitación de una “Reprogramación del Plan de Trabajos” y exención de multas (Expte. N° 12757/2008) no resultaría consistente con las argumentaciones vertidas en las actuaciones vinculadas a la “Cesión de la Obra” (Expediente N°15707/08) en las cuales se solicita neutralización del plazo de obra, y se argumenta desvío del cumplimiento de las tareas previstas por parte de la contratista y retraso en la ejecución de las obras de aproximadamente siete (7) meses.. Comentarios de la GO y SV a) Respecto a los antecedentes a que hace mención el presente punto, es de destacar que los mismos fueron oportunamente agregados al Expediente Nº 12757/08, sobre los cuales emitió su opinión la GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS VIALES mediante Nota Nº 1132/08. b) La observación de la AGN es correcta, por cuanto la Resolución Nº 2261 que aprueba el nuevo Plan de Trabajos e Inversiones, es de fecha 23/12/08. Ahora bien corresponde destacar que dicho trámite, es iniciado a instancias de la presentación empresarial de fecha 31/07/08, elevada a esta GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS VIALES por Nota del 17º Distrito Nº 1973 fechada el 08/08/08. Sobre el particular, esta Gerencia emite su informe en primera instancia, vía Nota Nº 10.087 de fecha 02/10/10, siendo luego complementada por nuestra intervención citada en el Punto a). En lo que hace a la Cesión del Contrato, la presentación es realizada en fecha 06/10/08 y enviada para su caratulación el 09/10/08, es decir con posterioridad al informe referente al Plan de Trabajos, habiéndose derivado cada uno de ellos, a las oficinas competentes para su continuidad de trámite. La aprobación del Nuevo Plan de Trabajos concluyó con el dictado de la Resolución Nº 2261/08, no modificando los plazos contractuales. No obstante, en lo que hace a la presentación de cesión realizada por Cedente y Cesionario en fecha 06/10/08, los mismos efectivamente solicitaron una neutralización del plazo de obra, hasta la fecha de emisión de la resolución en la cual se aprobara la cesión, la que finalmente no fue 36 tenida en cuenta por la Repartición, conforme surge de los términos de la Resolución Nº 483/09. Recomendaciones Dejar constancia en el expediente de los fundamentos y causas que motivan cambios contingentes durante la ejecución de obra y en particular de aquellos que sustentan la conveniencia de reprogramar tareas y eximir de multas a las empresas contratistas que revisten desvíos en el plan de trabajos e incumplimientos contractuales, en virtud de la autosuficiencia de los archivos y de procedimientos claros y consistentes. Dar cumplimiento estricto a la normativa vigente (Pliego, LOP, etc.) que determina expresamente la procedencia de una rescisión contractual ante incumplimientos del contratista evitando desvíos e interpretaciones distorsivas de las normas, considerando que dichas premisas han sido establecidas en garantía de la gestión transparente en la utilización de fondos públicos y en virtud de los intereses públicos comprometidos. 5) APROBACIÓN DE LA CESIÓN - Resolución N° 483/09 (12/03/09) Verificamos que mediante Resolución N° 483/09 de fecha 12/03/09 se dispuso la aprobación de la Cesión del Contrato de Obra a favor de Lemiro Pablo Pietroboni SAPanedile Argentina SA (UTE), quien asumiría en carácter de cesionaria del contrato a partir del 1/04/09. Al aprobar la cesión en su artículo 1° indicó la Resolución que “… previamente, las partes intervinientes en la Cesión deberán formalizar el compromiso mediante Escritura Pública y someter el Plan de Trabajo e Inversiones de las obras faltantes a la consideración de esta Repartición”. Surgen al respecto las siguientes observaciones: a) Con fecha 13/04/09 la nueva contratista presentó el instrumento notarial y el Plan de Trabajos e inversiones requerido, no obstante señalamos que los requerimientos del artículo 1° de la Resolución 483/09 se dieron por cumplidos formalmente mediante Resolución AG N° 268/10, sin embargo esta disposición se encuentra fechada el 17/02/10, esto es, a casi un (1) año de aprobada la cesión de que se trata. b) Surge de los considerandos de la resolución aprobatoria que “… la cesión del 37 Contrato presentada por las partes involucradas se ajusta a las normas y condiciones que rigen la contratación (cláusula 1° del Pliego de Condiciones Generales del Contrato)...” advirtiéndose que la cláusula invocada sólo refiere el pliego a las definiciones aplicables (glosario). c) No consta notificación fehaciente de esta disposición ni al cedente ni al cesionario. Comentarios de la UCP: a) b) y c) Sin comentarios. Recomendaciones Incrementar controles vinculados al perfeccionamiento y formalización de toda operación modificatoria del contrato (cesión de obra) vigilando el cumplimiento de las cargas que le son inherentes dentro de un marco de razonabilidad temporal, de celeridad y de eficiencia. Procurar el cumplimiento de las disposiciones ordenadas por la Administración General dentro de plazos lógicos y razonables de manera tal que se minimicen los riesgos derivados de inconsistencias contractuales materiales. Extremar los recaudos en la observancia de las formalidades propias de los actos resolutivos previendo la correcta citación y enunciación de las normas de derecho que respaldan las decisiones adoptadas. Notificar la resolución aprobatoria de la transferencia de contrato a las empresas vinculadas documentando en el expediente su cumplimiento efectivo. 6) CONTRATO DE CESION (08/04/09) a) Contratos Preliminares 1. Primer Convenio Compromiso (30/09/08): La nota mediante la cual la empresa suministró este documento data del 18/12/08, sin embargo no registra recepción alguna por parte de la DNV. 2. Segundo Convenio Compromiso (03/02/09): Luego de las observaciones formuladas por el BID y habiendo expirado a los noventa (90) días el convenio anterior fue suministrado un nuevo Convenio de Cesión suscrito con fecha 03/02/09 entre las partes. Este último estableció en su cláusula quinta in fine que 38 “…Dentro de los treinta días de firmado el presente se efectuará una medición en forma conjunta entre el Promitente Cedente, el Promitente Cesionario y el Comitente con el objeto de verificar si los trabajos certificados están realmente ejecutados, en cantidad y en calidad. En caso de encontrarse diferencias en más y/u observaciones del Comitente los importes que resulten serán afrontados por el Cedente…” Observamos que: a. Este Convenio preliminar fue el instrumento definitivo que recibió no objeción del BID y aprobación mediante Resolución N° 483/09 del 12/03/09, sin embargo verificamos que la previsión de medición conjunta transcripta no se encuentra incorporada al texto definitivo del Convenio de Cesión, implicando esto que, obtenidas las aprobaciones necesarias el Contrato de Cesión fue modificado eliminándose esta carga sustancial (Escritura de Cesión de fecha 08/04/09). b. No hemos tenido a la vista Acta de Medición alguna que refleje el porcentaje real de obras ejecutadas y faltantes de ejecutar a la fecha en que procede la cesión de manera tal que se encuentre respaldada y actualizada en forma eficiente y suficiente el estado real de la obra que cuya ejecución se transfiere. b) Contrato de Cesión Definitivo (08/04/09) Conforme condición establecida al artículo 1° de la resolución aprobatoria fue protocolizado notarialmente el Contrato de Cesión de la obra entre CCI Construcciones SA y Lemiro P. Pietroboni SA-Panedile Argentina SA (UTE) con fecha 08/04/09. De su análisis se desprenden las siguientes observaciones: 1. Obras a Ejecutar: En su artículo quinto indicó el contrato de cesión que “...el monto total del Contrato es de $171.446.696,83, habiéndose certificado hasta el 30.08.08 la cantidad de $24.949.481,04 por lo que la certificación restante asciende a la cantidad de $146.497.215,79, que con menos el anticipo financiero del 10%, resulta la cantidad de $ 131.847.494,20…” Señalamos que: 39 a. No surge expresamente del contrato de cesión referencia alguna al porcentaje de avance físico de la obra hasta la fecha en que opera esta cesión, ya que la información expuesta refleja solamente su avance financiero. b. Se indicó que el valor del contrato cedido ascendió a la suma de $171.446.696,83 cuando a esta fecha (04/04/09) ya se encontraba aprobada la 1ª Adecuación Provisoria de Precios (a julio 2007) de este contrato (Disposición N° 62/08 del 17° Distrito de fecha 09/09/08) el cual definió un “…monto presupuestario total para la obra de….($187.536.233,13)” 2. Certificaciones: No obstante estableció el contrato en su cláusula quinta que la empresa cedente habría certificado hasta el 30/08/08 (certificado N° 12) se observa que dicha declaración no se condice con la realidad ya que verificamos que existen certificaciones extendidas hasta el 1/4/09 (certificados Nos. 13 a 19). c) Sustitución de Seguros Considerando que los seguros a que hace referencia la cláusula 13.1 de las CGC del Pliego fueron constituidos para cubrir eventualidades desde la fecha de inicio de obras y hasta el vencimiento del plazo de garantía observamos que: 1. No surge de las actuaciones analizadas ni se han tenido a la vista constancias que acrediten tanto el reemplazo de estos instrumentos por parte de la cesionaria como su constitución en las condiciones mencionadas. 2. No se ha visualizado documentación que acredite la devolución de los seguros presentados oportunamente al cedente. d) Devolución de Garantías al Cedente - Resolución N° 268/10 (17/02/10) No surge de estas actuaciones evidencia alguna de devolución de las garantías de ejecución, por anticipo y de fondos de reparo al cedente (CCI Construcciones SA) una vez sustituidas. e) Entrega de Zona de Obras 40 No hemos encontrado dentro de las actuaciones Acta de Entrega de las obras en la cual conste formalmente la transmisión de la posesión de la zona de obra al cesionario, con fecha cierta que permita definir el inicio material de las tareas encomendadas al nuevo contratista (21.1 Pliego CGC). Comentarios de la UCP: a) 1, 2 a y b, b) 1, a y b, 3, c) 1 y 2, d) y e) Sin Comentarios Recomendaciones Incrementar controles sobre los instrumentos presentados por los contratistas en respaldo de nuevos acuerdos previendo la incorporación del correspondiente acuse de recibo por parte del ente. Proceder a la formalización de los documentos contractuales (cesión) extremando controles vinculados a la elaboración de los definitivos dando cumplimiento estricto a los puntos expresamente no objetados por el Banco. Ante toda modificación y/o cesión contractual dejar suficiente constancia en las actuaciones del estado en que se encuentran las obras al momento en que proceden dichos cambios (ejecutado y a ejecutar) de manera tal que los instrumentos reflejen de manera precisa compromisos asumidos y con el fin de mantener transparente las gestiones llevadas a cabo. Supervisar que el proceso de formalización y perfeccionamiento de los contratos se cumplimente dentro de los plazos y requerimientos establecidos por la Administración General en su resolución aprobatoria, y controlar el cumplimiento de las normas que determinan la sustitución y devolución de las fianzas que garantizan las obligaciones contraídas por el nuevo contratista conforme instrucciones del pliego y de la normativa aplicable. Incorporar a las actuaciones copia de toda documentación vinculada al principio de ejecución del nuevo contrato de obra en particular aquella que evidencia la toma de posesión de la zona de obra e inicio de trabajos por parte del nuevo contratista en orden a lo reglamentado por el Pliego. 41 C. ADECUACIÓNES PROVISORIAS DE PRECIOS, MODIFICACIONES Y EVOLUCIÓN DEL CONTRATO. El siguiente cuadro ilustra sobre las Adecuaciones Provisorias de Precios, Modificaciones de Obra y evolución del monto del contrato que tuvo la Ruta 14 Tramo 2, Sección I: Apertura Contrato Cesion de Obra Adecuaciones / Modificaciones Nro. Expediente Nro: del del Res. 735/07 Res. 483/09 Fecha de solicitud - Nota de pedido Contratista 22/11/2006 08/05/2007 12/03/2009 Mes del Salto Disposición / Resolución Aprobatoria Nro. Fecha $ 171.446.696,83 Duración del trámite (En días) 1 ra. 519/08 09/10/2007 Jul-07 Disp 62 09/09/2008 336 2 da. 14295/09 12/05/2009 May-08 Disp 69 21/09/2009 132 3 ra. 20170/09 24/09/2009 Jun-09 Disp 33 05/04/2010 193 18/03/2010 4 ta. 4845/10 1er. Modificación de Obra 11/08/2010 5 ta. 13102/10 Ene-10 Disp 75 01/07/2010 105 Res. 1585 31/08/2010 Jun-10 En trámite Nuevo Monto del Contrato -- $ 187.536.233,13 $ 205.584.073,10 $ 223.726.713,37 $ 244.206.122,12 $ 284.173.162,60 $ 307.015.442,98 Del análisis de la documentación suministrada surgen las siguientes observaciones: 1) ADECUACIONES PROVISORIAS a) Trámite de las actuaciones: Se señala que las Adecuaciones Provisorias de Precios (APP) demandaron entre 105 y 336 días. b) Plan de Trabajos y Curva de Inversión (1ª APP): No se ha detectado dentro de las actuaciones el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión vigentes. c) Garantía Extendida (1ª APP): No se tuvo a la vista -ni consta acreditada su presentación en el expediente- Garantía de Ejecución extendida que abarque el 42 mayor costo de obra en conformidad con Artículo 14° de la Resolución Conjunta N°396/02 del Ministerio de Economía y N° 107/02 de la Secretaría de Obra Pública que instruye a su suministro. d) Redeterminaciones Definitivas de Precios: Iniciadas las actuaciones tendientes a obtener las Adecuaciones Provisorias de Precios correspondió el inicio concomitante del procedimiento de Redeterminación Definitiva de dichos precios conforme metodología establecida en el Decreto 1295/02.No se nos suministró información sobre el estado de trámite de las mismas. Comentarios de la GO y SV b) y c) Tanto el gráfico de Inversiones acumuladas como el Plan de Trabajos han sido oportunamente cargados en el S.I.G.O. Comentarios de la URP a) Independientemente de los plazos observados por la auditoría en las obras seleccionadas en la muestra, la implementación de la nueva metodología aprobada por la Resolución DNV N° 501/08 para la aprobación de adecuaciones provisorias de precios permitió reducir sensiblemente los tiempos insumidos en las tramitaciones, pasando de un promedio de 210 días a aproximadamente 100. b) Para verificar el grado de cumplimiento de las tareas se encuentra el Informe Circunstanciado, el cual incluye una manifestación específica acerca del grado de cumplimiento del Plan de Trabajos (Punto 4 del Informe Circunstanciado). En el mismo se solicita al Distrito informar si la obra presenta atrasos y si los mismos son imputables al Contratista. c) El control de las garantías de Ejecución de Contratos es efectuado por la Gerencia de Administración, no siendo las mismas incorporadas en los expedientes de Adecuaciones y/o Redeterminaciones. Eventualmente las que si son agregadas son las pólizas de caución en caso de aprobarse Adecuaciones Provisorias Sucesivas de Precios, las cuales son independientes de las garantías extendidas mencionadas. 43 d) La 1ª Redeterminación Definitiva de Precios al mes de Julio/07 tramita en el Expte. N° 517/08 y se encuentra radicado en el 17° Distrito – Entre Ríos, en la etapa de confección de cálculos. Mediante fax N° 871 del 6/10/2010 se solicitó la inclusión en el cálculo de la Modificación de Obra N° 1 aprobada por Resolución DNV N° 1585 del 21/08/10, la cual introduce modificaciones sustanciales en la obra. Recomendaciones Adoptar medidas que permitan optimizar el trámite de las adecuaciones provisorias y dar mayor celeridad a los procesos de ajuste y determinación de precios de las obras por las cuales se ha obligado la administración, a efectos de evitar que a las imprevisiones habituales de ejecución se sumen aplazamientos imputables a la administración. Documentar de manera eficiente en las actuaciones el cumplimiento de todas las cargas inherentes al contrato de obra y sus modificaciones, en particular las que instruyen a la presentación y actualización del plan de trabajos e inversiones y al correcto afianzamiento (Garantías) de las obligaciones asumidas. Dotar a las áreas técnicas especializadas en la Redeterminación de Precios de la DNV Casa Central de los recursos necesarios a fin de ampliar su capacidad operativa para volcarse de la forma más rápida posible a la resolución de los procedimientos de redeterminación definitiva de precios procurando evitar que se generen demoras perjudiciales a los intereses del Estado. Utilizar el instrumento de la Adecuación Provisoria de Precios como excepción y no como regla. 2) 1ª MODIFICACIÓN DE OBRA - Expediente N° 16407/09 Convenio: Aprobación: Ampliación: Final de Obra: 10/06/10 31/08/10 (Resol. N° 1585/10) 12 meses 27/09/11 44 El pedido de ampliación de plazo y modificación de obra es realizado por la contratista a través de su Nota de Pedido Nº 32 de fecha 14/07/09. Solicita el cambio de paquete estructural y propicia la solución “flexible” por considerarla más adecuada a las circunstancias en que se debe ejecutar la obra agregando la justificación técnico económica que avala la modificación propuesta. Se visualizaron al respecto dentro de las actuaciones nuevo plan de trabajos y curva de inversión y cuadros comparativos, implicando un mayor costo de $32.688.712,11 a precios redeterminados (mayo/2008 – 15,70% aumento contractual). En orden al análisis efectuado sobre las actuaciones producidas se formulan los siguientes comentarios y observaciones: a) Convenio de Ampliación de Plazo y Modificación de Obra: En fecha 10/06/10 fue suscripto “Ad Referéndum” del Administrador General DNV, un acuerdo con el Contratista mediante el cual se acordó la creación de los nuevos ítems de obra plasmando las modificaciones señaladas y un incremento del plazo contractual en doce (12) meses, trasladando la fecha de finalización de la Obra al día 27/09/11 y definiendo un plazo total de obra de cuarenta y ocho (48) meses. Señalamos al respecto que el Convenio con la contratista fue suscrito sin contar con las aprobaciones previas necesarias, esto es, Resolución aprobatoria y Conformidad del BID respecto a la posibilidad de financiación de los montos excedentes al contrato. b) No Objeción BID (CSC/CAR N° 3760/10) La conformidad del BID a la presente modificación de obra fue dada mediante Nota CSC/CAR N° 3760/10 de fecha 03/08/10.En la misma se solicita que “…una vez suscripta la adenda contractual correspondiente una copia de la misma sea remitida al Banco para su registro”. Señalamos al respecto que habiendo tenido a la vista nueva nota del Banco (Nota CSC/CAR N° 4826/10 de fecha 23/09/10) en la cual confirma recepción de este instrumento no se agregó a las actuaciones la mencionada 45 enmienda al contrato que contempla esta modificación de Obra y ampliación de plazos. c) Aprobación - Resolución Nº 1585/10: Mediante Resolución AG Nº 1585/10 de fecha 31/08/10 fue aprobada formalmente la modificación de obra de que se trata, la cual generó una mayor inversión en el rubro “obras a ejecutar” de $39.967.040,47 a valores redeterminados (Enero/2010 – 4ª Adecuación Provisoria de Precios). Asimismo, fue aprobado el Convenio suscrito con la contratista, los cuadros comparativos a valores readecuados provisoriamente y el nuevo plan de trabajos y curva de inversión, siendo los efectos de esta resolución retroactivos. Surge del texto de dicho acto “…dejándose sin efecto las penalidades aplicadas o que eventualmente hubiere correspondido aplicar por incumplimiento del Plan de Trabajos vigente”. Comentarios de la UCP b) Se deja constancia que dicha documentación no integra el Expediente por cuanto el banco ya había dado la No Objeción y sólo se da cumplimiento a lo requerido por el mismo para su registro. Comentarios de la GO y SV a) Dentro de lo que son los actos preparatorios, en un Expediente de Modificación de Obra, se suscriben los Convenios entre la Contratista y el Jefe del Distrito en donde se desarrolla la obra “ad-referéndum” de su aprobación por parte del Señor Administrador General. Para llegar a esa aprobación, se cuenta además con los Informes Técnicos correspondientes y con la conformidad de la entidad que financia la obra. La empresa contratista, al suscribir este tipo de Convenios, tiene claro que se trata de un mero acto preparatorio que requiere de la emisión de la resolución aprobatoria para adquirir vigencia. c) Sobre el texto “dejándose sin efecto las penalidades aplicadas o que eventualmente hubiere correspondido aplicar por incumplimiento del Plan de Trabajos vigente” 46 incluido en el artículo 3º de la Resolución Nº 1585/10, corresponde aclarar lo siguiente. Durante la tramitación de la modificación, el Distrito Jurisdiccional, debe continuar con la certificación de los trabajos ejecutados por la contratista, por lo que una vez efectuada la medición respectiva, la inversión resultante es comparada con aquella prevista en el Plan de Trabajos vigente. Para aquellos meses en los que la inversión acumulada no alcanza el 80 % de la prevista en el Plan de Trabajos vigente, se procede a confeccionar la factura respectiva. Las mismas, no fueron descontadas de los documentos de pago emitidos, en virtud de la presentación empresarial respecto a la Modificación, dejándose en suspenso, hasta tanto se resolviese sobre la Modificación de Obra en trámite, la cual preveía un Nuevo Plan de Trabajos, siendo el texto en cuestión destinado a subsanar tal situación. Recomendaciones Adoptar medidas tendientes a optimizar el procedimiento de aprobación de las modificaciones de obra de que se trata, teniendo siempre presente que los actos de aprobación no son declarativos sino constitutivos y sus efectos jurídicos se producen a partir de la fecha del acto aprobatorio y no con retroactividad. Incorporar a las actuaciones constancia expresa que justifique en detalle las decisiones adoptadas (vgr. exención de multas y sanciones) ante eventuales desvíos en la marcha de los trabajos encomendados a fin de mantener transparente la gestión y delimitar responsabilidades. Formalizar toda modificación contractual mediante la instrumentación de Enmienda específica, de manera tal que los instrumentos contractuales reflejen con precisión los compromisos asumidos y la naturaleza de las tareas encomendadas, todo ello a efectos de contribuir a una mayor seguridad jurídica y propiciar un mejor control. Incorporar a las actuaciones copia de toda documentación intercambiada con el Banco e inherente al cumplimiento de las obligaciones contraídas para contribuir a la autosuficiencia e integridad del archivo. 47 D. PAGOS – CERTIFICACIONES Se detalla a continuación, según la documentación suministrada, el pago del anticipo financiero y los certificados de obra emitidos entre el 5/10/07 y el 1°/4/09 a CCI Construcciones S.A. (Cedente), como así también los porcentajes de avance financiero de obra por cada periodo: Cert. Ant. Fin. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 Adecuados Fecha de Fecha de $ Neto Certif Bruto % Avance presentación Pago 03/0707 21-8-07 17.144.669,68 5-10-07 18-2-08 4.784.005,55 5.315.561,72 3,100% bis 30-9-07 16-1-09 446.060,67 495.622,97 2-11-07 15-2-08 676.208,91 751.343,23 0,438% bis 31-10-07 16-1-09 62.993,22 69.992,47 30-11-07 10-4-08 2.531.038,15 2.812.264,61 1,640% bis 30-11-07 16-1-09 235.787,67 261.986,30 31-12-07 2-5-08 2.380.417,93 2.644.908,81 1,543% bis 31-12-07 16-1-09 221.754,51 246.393,90 31-1-08 20-5-08 2.090.394,88 2.322.660,98 1,355% bis 31-1-08 16-1-09 194.735,25 216.372,50 29-2-08 3-7-08 2.072.120,86 2.302.356,51 1,343% bis 29-2-08 30-1-09 193.043,50 214.492,78 31-3-08 11-7-08 2.435.013,68 2.705.570,76 1,578% bis 31-3-08 30-1-09 227.715,89 253.017,66 8-5-08 7-8-08 3.124.619,06 3.471.798,96 2,025% bis 30-4-08 30-1-09 294.859,59 327.621,77 2-6-08 27-8-08 2.051.463,67 2.279.404,08 1,330% bis 31-5-08 30-1-09 194.501,99 216.113,32 3-7-08 22-9-08 241.545,28 268.383,64 0,157% bis 16-9-08 3-2-09 22.297,21 24.774,68 8-8-08 19-5-09 31.359,64 34.844,04 0,020% bis 31-7-08 19-5-09 2.943,87 3.270,97 31-8-08 19-5-09 36.345,33 40.383,70 0,024% bis 31-8-08 19-5-09 3.406,75 3.785,28 pro 30-9-08 19-5-09 27.804,74 30.894,16 0,015% pro 31-10-08 19-5-09 24.677,33 27.419,26 0,013% pro 30-11-08 19-5-09 24.677,33 27.419,26 0,013% pro 31-12-08 19-5-09 25.409,17 28.232,41 0,014% pro 6-2-09 3-6-09 29.240,33 32.489,26 0,016% pro 10-3-09 3-6-09 25.203,83 28.004,26 0,014% pro 1-4-09 21-7-09 28.538,33 31.709,26 0,015% 41.884.853,80 27.489.093,47 Totales 14.395.760,33 Diferencia entre lo cobrado y lo Certificado Sobre el particular se observa: a) En un plazo de diez (10) meses la contratista original ejecutó solo un 14,56% de la obra en relación al plan de trabajo aprobado, lo cual representa una subejecución (retraso) del 48 45,45%, restando un 85,44% para ejecutar. (Informe UCOPROLI 67/08 y Nota CSC/CAR 238/09). b) A partir de la certificación de obra del mes de Junio de 2008 se muestra una creciente disminución en el ritmo de las tareas incumpliendo la contratista con el plan de trabajos previsto. c) La Empresa CCI Construcciones SA realizó obras por un valor de $ 27.489.093,47 desde el inicio (27/09/07) hasta la fecha en que procedió la certificación del mes de Marzo/2009 (certificado N°19) y percibió un total de $41.884.853,80 (ver cuadro anterior). Comentarios de la GO y SV: a) y b) La empresa CCI Construcciones SA presentó nota en el 17° Distrito con fecha 31 de julio de 2008, denunciando el incumplimiento del régimen de certificación y pagos de certificados ordinarios y de redeterminación de precios, solicitando la regularización de estos, la no aplicación de multas por caída de la curva de avance y la aprobación de un nuevo Plan de Trabajos. Esta presentación dio origen al Expte. N°12.757/08 y al informe de la GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS VIALES (Nota N°11322/08) propiciando el dictado de un acto administrativo aceptando la solicitud de la contratista, lo cual quedo plasmado en la Resolución 2261 de fecha 23/12/08 que aprueba el nuevo Plan de Trabajos sin modificar los importes ni los plazos contractuales vigentes. Con posterioridad a la nota del 31 de Julio, con fecha 06 de Octubre de 2008, se presenta una nota de Cesión de Contrato, en la cual Cedente y Cesionario solicitan una neutralización del plazo de obra hasta la fecha de emisión de la resolución en la cual se aprobara la cesión, razón por la cual el ritmo de la obra todavía a cargo de CCI SA fue disminuyendo sin que se aplicaran multas en razón de estar realizándose las tramitaciones pertinentes que culminaron con la aprobación de la Cesión mediante resolución N° 483/09. c) Tal lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato, Art. 51el Anticipo mantiene fijo e inamovible el precio de los ítems y/o contrato, según corresponda, en la proporción de dicho anticipo aplicándose la redeterminación de precios a la parte del 49 precio no afectado por el citado anticipo. Punto este establecido además en el Art. 4º de la Resolución Conjunta 396/2002 y 107/2002. Asimismo, la CGC 51.3 del Pliego establece que “El anticipo será reembolsado deduciendo montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista en conformidad con la valoración del porcentaje de obra ejecutada. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para los efectos de determinar la valoración de trabajos realizados, Variaciones, Ajustes de Precios, Eventos Compensables, Bonificaciones, ni Compensaciones por Liquidación de Daños”· Razón de lo expuesto, es evidente que el análisis matemático realizado por la Auditoría incurre en el error de considerar que el otorgamiento de un anticipo financiero se realiza a cambio de la ejecución física de la obra, cosa esta que no solo es imposible que ocurra por las extemporaneidades de los hechos sino que además va en contra del concepto de anticipo financiero. De lo expuesto resulta que todos los montos certificados y pagados a la contratista tienen el respaldo del cumplimiento del contrato. Tal como resulta de lo documentado en el Expediente Nº 7367/2007 antes de efectivizar su entrega se verificó el cumplimiento de los requisitos contractuales incluida la garantía del CIEN POR CIENTO DEL MONTO DEL ANTICIPO y, con su percepción, quedó congelado el porcentaje del precio equivalente al anticipo financiero, y cancelada la obligación de pago del igual porcentaje del precio de la obra hasta la total compensación del anticipo, lo cual se evidencia en la mecánica con que en cada certificado mensual de obra se computa la incidencia de la existencia de anticipo financiero. El resto del monto percibido por la contratista en el período de que se trata corresponde a lo devengado y documentado en los respectivos certificados de obra. Desde otro punto de vista cabe recordar que en un contrato el cesionario de una de las partes, en el caso del contratista original, queda en el lugar del cedente y afronta todas las obligaciones de éste, inclusive las emergentes de la existencia del anticipo financiero, razón por la cual tampoco se justifica considerar el Anticipo Financiero como si fuera una operación asilada de la DNV con el cedente. En el caso el cedente es solo el primero de los dos sujetos que, en forma sucesiva, cumplen e integran el rol de contratista de esta obra, sin que ello modifique ni limite los derechos de la contratante frente a la contratista. Por lo expuesto es que se solicita dejar sin efecto la observación 50 proyectada pues, como se ha demostrado, la conducta de la DNV en el tema de que se trata no tiene los defectos que se le atribuyen en el punto que se comenta. En ese sentido es innegable la necesidad de disponer de capital de trabajo para iniciar la ejecución de la obra antes de que se comiencen a cobrar los certificados de obra y, en particular, para realizar la movilización de obra, que es a lo que se destina el Anticipo Financiero. Recomendaciones Proceder a dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Pliego que rige la licitación y contratación aplicando las sanciones correspondientes, en su caso. Registrar los incumplimientos de la contratista y comunicarlos a las áreas administrativas correspondientes teniendo en cuenta los desvíos detectados como antecedentes para futuras contrataciones. Dejar constancia en el expediente de los fundamentos y causas que motivan cambios contingentes durante la ejecución de obra y en particular de aquellos que sustentan la conveniencia de reprogramar tareas y eximir de multas a las empresas contratistas que revisten desvíos en el plan de trabajos e incumplimientos contractuales, en virtud de la autosuficiencia de procedimientos claros y consistentes. Dar cumplimiento estricto a la normativa vigente (Pliego, LOP, etc.) que determina expresamente la procedencia de una rescisión contractual ante incumplimientos del contratista evitando desvíos e interpretaciones distorsivas de las normas, considerando que dichas premisas han sido establecidas en garantía de la gestión transparente en la utilización de fondos públicos y en virtud de los intereses públicos comprometidos. Tener presente que todo anticipo financiero, si bien “no es un pago de una prestación ya realizada” constituye “un pago anticipado que se da por razones financieras” – tal como argumenta la DNV- y por lo tanto se encuentra estrechamente vinculado a la efectiva ejecución de la prestación contratada (obra). En el caso, dada la escasa ejecución de obra, el anticipo otorgado y posterior exención de multas al contratista (todo ello en un lapso menor a un (1) año), se recomienda especialmente –ante futuros casos similares- atender con especial recaudo la posibilidad de utilización de la cesión de obra como solución. La Administración se resguarda de la insolvencia económica, moral y técnica del contratista 51 prohibiendo, en principio, la transferencia de los derechos contractuales, salvo autorización o pacto expreso (LOP. Art. 23) siendo el contrato “intransferible” por regla y “transferible” vía excepción debidamente justificada. La DNV deberá ajustar su actuación y gestión a la normativa aplicable, especialmente al cumplimiento de los principios generales del derecho público, las leyes nacionales y la documentación licitatoria y contractual en orden a los argumentos ya expuestos. Y, en particular, se recomienda que la DNV requiera que los convenios de cesión contemplan tanto los aspectos físicos de la obra, como los financieros, con menor detalle. III. ADECUACIONES PROVISORIAS Y REDETERMINACIONES DEFINITIVAS DE PRECIOS. (RUTA NACIONAL N° 16 – SECCIÓN II - TRAMO LTE. CON C/CHACO - EL CABURÉ, SECCIÓN II: LOS PIRPINTOS – EL CABURÉ EN PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO) Principales Datos de la Contratación: Contrato: Contratista: Presupuesto oficial: Monto adjudicado: Garantía Contractual: Inicio de tareas: Plazo de Obra Original: Fin de Obra Original: 10/08/06 DECAVIAL SAICAC $36.604.531,00// $ 39.624.404,00 (Act) $ 45.289.831,32 (Resolución 1185 del 4/7/06) 5% 17/10/06 18 Meses 17/04/08 Se ha efectuado el análisis de las actuaciones vinculadas a la ejecución de la Obra de la referencia conforme el detalle que sigue: 52 Contrato Res. 1185/07 Apertura del del Adecuaciones DENOMINACION DE LA OBRA TRAMO R16 SECCION Secc II 04/07/2006 $ 45.289.831,32 27/02/2006 Fecha de solicitud - Nota Mes del de pedido Salto Contratista Nro. Expediente Nro: 1 ra. 6852/07 30/03/2007 1Md 5108/08 14/02/2008 Disposición / Resolución Aprobatoria Duración del trámite (En días) Nro. Fecha Feb-07 Res. 468 31/03/2008 367 Feb-07 Res. 1665 08/10/2008 237 1Rd 6847/07 30/03/2007 Feb-07 Res. 359 27/02/2009 700 2 da. 19415/08 28/11/2007 Oct-07 Disp. 50 10/03/2009 468 2Md 43/09 Oct-07 234 7564/09 Res. 1412 Disp. 134 22/06/2009 3 ra. 31/10/2008 03/07/2008 12/06/2009 344 May-08 Nuevo Monto del Contrato $ 49.393.641,99 $ 52.097.857,68 $ 48.274.290,16 $ 55.904.475,20 $ 55.951.767,23 $ 58.484.560,40 Incremento % Feb-2006 a Mayo-2008 29,13% Se señala que los trámites de las Modificaciones, Adecuaciones Provisorias y Redeterminaciones de Precios demandaron entre 237 y 700 días. A. PRIMERA ADECUACIÓN PROVISORIA DE PRECIOS - Expte N° 6852/07 1) Documentación presentada (Circular 7214/06 GOySV) a) Circular: Revistiendo dicha circular el carácter de instructivo a los Distritos, no surge de su texto referencia alguna vinculada a las características de la documentación a presentar (vgr. original o copias certificadas, agentes firmantes, plazos para la presentación, fechas de emisión, etc.). b) Cuadro Comparativo: El Cuadro Comparativo de Importes autorizados y modificaciones a Autorizar (fs. 11) no registra fecha de emisión. c) Cuadro Variación Mensual: A fs. 10 de la presentación se visualiza un cuadro indicativo de variación mensual cuya firma al pie corresponde a un Representante Técnico distinto de quien suscribe la Nota de Pedido, sin que se haya acreditado debidamente el poder de actuación de los firmantes ni las sustituciones efectuadas oportunamente. Asimismo, dicha foja no identifica el tipo de documento de que se trata, a la vez que no registra fecha de emisión, ni intervenciones del inspector y/o supervisor de obra. 53 d) Foja de Medición: Siendo su presentación exigida por la Circular Nº 7214, no se ha agregado a las actuaciones la correspondiente Foja de Medición referida a la fecha en que se produjo el disparo de la Variación de Referencia. e) Gráfico de Marcha de Obra: El gráfico de Marcha de Obra de fs. 13 y 14 correspondiente a los certificados Nos. 4 y 5 carece de firmas. f) Plan de Trabajos y Curva de Inversión: Se ha acompañado a fs. 20 el Plan de Trabajos y Curva de Inversión, del cual surge que: No registra firmas. No lleva fechas de emisión y/o de vigencia. No lleva referencia alguna a resolución aprobatoria. Una copia de dicho instrumento consta a fs. 30, siendo esta vez suscrito por el inspector de obra y refiriendo el mismo a la vigente a partir de enero de 2007. 2) Informe Adecuación de Precios a febrero/2007 a) No registra fecha de elaboración. b) Lleva firma del Inspector de la Obra, señalamos sin embargo que no está suscrito por el Jefe de Distrito con jurisdicción en la obra, en orden a lo establecido en la Circular N° 7214/06. 3) Dictamen Legal (Dictamen SAJ N° 28883 - 07/01/08) Manifiesta expresamente el área que: “... cabe destacar que al tratarse de una adecuación provisoria de acuerdo a las sucesivas reuniones con los directivos de la Repartición y con el objeto de acelerar la tramitación de que se trata, no se exige la documentación legal que acredite las facultades del representante de la empresa de referencia...”. Se observa que la SAJ exceptuó al representante de la aplicación de los principios generales de la representación sin que existan mecanismos a tal efecto. 54 4) Resolución de Aprobación (Resolución AG N°468/08) A la fecha en que se formaliza la aprobación de la 1ª Adecuación Provisoria de Precios ya se encontraba efectuado el control de las variaciones de precios por parte la Unidad de Auditoría Interna (Informe UAI N° 205/07 de fecha 21/11/07) y efectuado el debido control por parte de la Unidad de Redeterminación de Precios (Nota N° 1232 de fecha 23/10/07), ambos correspondientes a la 1ª Redeterminación Definitiva de Precios del Contrato (Expte. N°6847/07), la cual arrojó un menor gasto a aprobar de $1.119.351,83 (Expte. N°6847/07) respecto de la 1ª adecuación provisoria. 5) Garantía extendida: No se tuvo a la vista -ni consta acreditada su presentación en el expediente- Garantía de Ejecución extendida que abarque el mayor costo de obra en conformidad con el artículo 14° de la Resolución conjunta N° 396/02 del Ministerio de Economía y N° 107/02 de la Secretaría de Obra Pública que instruye a su suministro, de manera tal que se restablezca la proporción del contrato fijada en los pliegos sobre la parte de obra faltante de ejecutar al momento de la Redeterminación. Comentarios de la GO y SV 1) e) Con respecto al grafico de Marcha de Obra de fs.13 y 14 de los certificados 4 y 5, los mismos fueron impresos en esta Casa Central al constatar que no habían sido incorporados por el Distrito Jurisdiccional, por tal motivo y luego de constatar que dichos planes eran coincidentes con los certificados en cuestión fueron agregados a las mencionadas actuaciones a fin de no demorar la tramitación de dichos documentos de pago. Comentarios de la URP 1) a), b), c) d) e) y f) . La metodología de trabajo establecida por la Circular mencionada fue reemplazada por un nuevo mecanismo de gestión y aprobación de Adecuación Provisorias de Precios el cual fue aprobado Mediante Resolución DNV N° 501/08 e 55 involucró un profundo rediseño del circuito administrativo y de los controles a aplicar a las tramitaciones. Los resultados de la reingeniería implementada arrojaron resultados positivos, permitiendo una sensible reducción de plazos requeridos y la minimización de errores en las tramitaciones. Asimismo, mediante Notas Circulares N° 9690/09 y 8476/10 se reiteraron a los Distritos Jurisdiccionales diversos aspectos relacionados con los puntos observados por la auditoría, y se remitieron los Informes de Gestión de Aprobaciones Provisorias de Precios donde se analiza la gestión realizada por los Distritos en la aprobación de las adecuaciones provisorias. 2) a) y b) El “Instructivo de Adecuación Provisoria de Precios” aprobado por Resolución DNV N° 501/08 y las Notas Circulares mencionadas en el Punto anterior establecen todas las formalidades que debe cumplir el Informe Circunstanciado de Adecuación Provisoria. Es responsabilidad de los Distritos Jurisdiccionales dar cumplimiento a las pautas allí establecidas. 3) La nueva metodología aprobada mediante Resolución DNV N° 501/08 delega en los Jefes de Distritos las facultades de aprobación de las adecuaciones provisorias de precios, modificando en consecuencia el circuito administrativo para la gestión de las mismas. Parte de esas modificaciones se encuentran relacionadas con la intervención del área legal, dejando de ser efectuada la misma por la Subgerencia de Asuntos Jurídicos para pasar a ser realizada por la Sección Legales y Sumarios dependiente del Distrito. Asimismo el “Reglamento Operativo para la Aplicación de la Adecuación Provisoria de Precios Decreto N° 1295/02” define estrictamente los alcances que debe tener dicha intervención, previendo entre los mismos el control de la representación mencionado por los señores auditores. 4) Si bien la 1ª Redeterminación Definitiva de Precios arrojó un menor gasto con relación a la 1ª Adecuación Provisoria de Precios, la misma fue aprobada el 27/02/2009 esto es 11 meses después de haberse aprobado la primer provisoria, motivo por el cual la observación formulada carece de sustento. 5) El control de las garantías de Ejecución de Contratos es efectuado por la Gerencia de Administración, no siendo las mismas incorporadas en los expedientes de Adecuaciones y/o Redeterminaciones. Eventualmente las que si son agregadas son las pólizas de 56 caución en caso de aprobarse Adecuaciones Provisorias Sucesivas de Precios, las cuales son independientes de las garantías extendidas. Comentarios del 18° Distrito 1) b) El cuadro comparativo se corresponde con la Nota de la Inspección contratada de fecha 30/03/2007 mediante la cual se eleva al Distrito la documentación para la prosecución del tramite a la cual se adjunta el informe impreso y el cuadro comparativo en soporte magnético, por lo tanto la fecha de emisión del cuadro es la misma que la Nota de elevación (Elevado a URP por Nota 18° Dto N° 637 de fecha 16/05/07). c) El poder del representante técnico que firmó el cuadro de variación mensual, fue presentado por la contratista por nota de fecha 18 de abril de 2007. d) Se verifica que con la Nota 18° Dto N° 637 de fecha 16/05/07 (fs12) se adjuntaron las fojas de medición correspondientes a los certificados N° 4 (enero/2007) y N° 5 (febrero/2007) por lo tanto se considera que ese punto está debidamente cumplimentado. f) Por nota 18° Dto N° 932 de fecha 03/07/2007 se remitió a la URP, Planilla de Inversiones con valores registrados a Marzo/2007, Grafico de Marcha de Inversión Acumulada, Plan de Trabajos y Curvas de Inversiones (fs 15) vigente a partir de Enero/2007 con la Disposición aprobatoria N° 044 del 16° Distrito-Santiago del Estero. 2) a) y b) Se toma debida nota de lo observado con respecto a la firma del Informe circunstanciado. Cabe aclarar que la circular 7214/06 no especifica la matriz de firma del informe, pero el criterio del Distrito adoptado en ese momento fue que el inspector de la obra confeccione el informe y el jefe del Distrito avale dicho informe con la Nota de elevación del trámite. Se aclara también que con el instructivo girado al Distrito por circular N° 93 de fecha 08/05/08 se instruyó que el informe circunstanciado debe estar firmado por el encargado del área de redeterminación de precios y el jefe de la división (obras o conservación) que maneje la obra en cuestión. 5) De acuerdo a los datos aportados por la contratista la garantía extendida fue presentada en casa central y los datos son los siguientes: Póliza de la Compañía Berkeley, Periodo 15/07/08-15/10/08 con renovación automática Importe $205.191,00, N° factura 56.539 57 firmada 04/08/08. Cabe destacar que por Nota Circular GO y SV N° 11211 (05/11/08) se exige la póliza de caución a partir de la segunda redeterminación provisoria. Comentarios del SAJ: 3) Al respecto cumplimos en informar en primer término que la verificación de facultades de los representantes legales se realiza al momento de adhesión al Sistema de redeterminación de Precios (Art. 11 Dto. 1295/02, Art 9 Anexo Metodología de redeterminación de Precios), operando posteriormente de oficio dicha verificación, ya que a partir de ahí la empresa se encuentra dentro del sistema. Demás está decir que toda adecuación provisoria, como en el presente caso, está supeditada a una adecuación definitiva. Cabe destacar que en dicho instrumento se deja asentado que la excepción fue efectuada acatando directivas de sucesivas reuniones con Directivos de la Repartición. B. PRIMERA REDETERMINACIÓN DEFINITIVA DE PRECIOS - Expte. N° 6847/07.- 1) Intervención del 18° Distrito a) La redeterminación es llevada adelante por la Inspección de Obra y no por el Distrito sin que conste o se registre intervención de este último ni firma de la documentación presentada. b) Se ha verificado el incumplimiento del plazo establecido en la circular (30 días corridos) para la presentación de la Redeterminación Definitiva en Casa Central puesto que la Nota N° 1430 registra recepción por la GO y SV el 11/10/07, esto es a casi dos (2) meses de producida la comunicación al Distrito para que proceda a la redeterminación (14/08/07). c) A la fecha en que el 18° Distrito remite la Redeterminación definitiva a la Unidad de Redeterminación de Precios (2/10/07), en donde surge un menor gasto a aprobar de $1.119.351,83 en relación a la 1ª Adecuación Provisoria de Precios, el trámite de la Adecuación no estaba aprobado (31/03/08), por lo que hubiera procedido 58 directamente la aprobación de la RDP dado que se ya conocía el monto definitivo que arrojó un menor gasto. 2) Garantía Extendida No se tuvo a la vista -ni consta acreditada su presentación en el expediente- Garantía de Ejecución extendida que abarque el mayor costo contractual (Artículo 14° de la Resolución conjunta N°396/02 del Ministerio de Economía y N° 107/02 de la Secretaría de Obra Pública), la cual instruye a su suministro dentro de los treinta (30) días corridos desde la aprobación del Acta de Redeterminación de Precios (27/02/09) de manera que se“....restablezca la proporción del contrato fijada en los pliegos, sobre la parte de obra faltante de ejecutar al momento de la redeterminación..” Comentarios de la UCP: 1) c) Sin Comentarios Comentarios de la URP: 2) Es la Gerencia de Administración la responsable de efectuar el control de las garantías de ejecución de contrato. Comentarios del 18° Distrito: 1) a) Cabe destacar en este punto que la inspección de obra era contratada y el criterio sustentado en ese momento determinaba que las inspecciones contratadas eran las responsables de realizar el trámite, con la supervisión del distrito, que eleva el tramite cuya nota de elevación firmada por el supervisor de la obra por parte de la DNV, el Jefe de la Sección inspecciones y el Jefe de Distrito, aprobando lo actuado. Efectivamente toda la documentación adjunta está firmada solo por la Inspección contratada. b) Los plazos transcurridos tienen que ver con que el personal que realizó estas actuaciones no estaba especializado en las mismas, como así también no eran las únicas tareas que tenían a cargo ya que los mismos son los profesionales que también cumplen funciones en la obra. 2) No consta su presentación en el Distrito. 59 C. SEGUNDA ADECUACIÓN PROVISORIA DE PRECIOS – Expte. N°19415/08) 1) Documentación presentada (Instructivo Resolución AG 501/08) a) Documentación sin firmas: Existe documentación sin firmar a fojas: 11/12, 18/21, 23/24 (Variación mensual de índices, Tabla I valores de insumos, gráfico de marcha de obra). b) Elevación del Distrito: Por Nota 265 del 6/2/08 el Distrito habría elevado la totalidad de documentación vinculada a la 2ª Adecuación Provisoria a la GO y SV. Dicha presentación no registra constancia de ingreso alguno a la Dirección Nacional de Vialidad, sea esta fecha, firmas y/o sellos de recepción. c) Notificaciones: Las notificaciones del reinicio del procedimiento diligenciadas a la Subgerencia de Obra y Concesiones, Unidad de Redeterminación de Precios y Gerencia de Administración mediante Notas Fax Nos. 305, 306 y 310 respectivamente no registran constancia de su recepción por la DNV. d) Gráfico de Inversiones Acumuladas: De acuerdo al gráfico de inversiones acumuladas al mes de octubre/2007 (mes del salto) estaba previsto un avance del 42,74% en el avance de obra, sin embargo de dicho gráfico surge que lo ejecutado a esa fecha habría sido un 23,64%, atento lo cual a la fecha en que procede la 2ª solicitud de adecuación provisoria de precios se encontraba incumplido el plan de trabajos (Dto. 1295/02). 2) Disposición del Distrito (Disposición N° 50/09) Encontrándose delegada la facultada de aprobación de las adecuaciones de precios en las jefaturas de distrito de la DNV (Resol. AG 501/08) constatamos que con fecha 10/03/09 mediante Disposición N° 50/09 fue aprobado el trámite de la 2ª Adecuación Provisoria de precios, cuyo mayor gasto ascendió a $3.811.617,52, resultando en 60 $55.909.475,20 el valor total del contrato. Observamos al respecto que a la fecha en que se formaliza esta aprobación ya se encontraba aprobada la 1ª Redeterminación Definitiva de Precios, señalándose que esta 2ª Adecuación de Precios tomó como base de cálculo los montos correspondientes a la 1ª Adecuación Provisoria, y no los correspondientes a la 1ª Redeterminación Definitiva ya aprobada (téngase presente que la 1ª RDT definitiva arrojó un menor gasto respecto de la 1ª Adecuación Provisoria de $ 1.119.351,83). Comentarios de la UCP: 1) b) Sin Comentarios. Comentarios de la URP: 2) Al respecto cabe mencionar que el Distrito fue notificado de la aprobación de la 1ª Redeterminación Definitiva de Precios mediante Nota GOy SV N°4815 del 29/04/2009, esto es posteriormente a la aprobación de la 2ª Adecuación Provisoria. Asimismo cabe aclarar que no es correcta la apreciación efectuada por la auditoría cuando señala que tal metodología genera un “indebido mayor costo contractual para la DNV”, primero porque tal diferencia se encuentra amparada en la Resolución Conjunta N°935/08 MPFIPyS y N°431/08 MEP y segundo porque el costo contractual de la obra estará indubitablemente dado por la suma de su ejecución a valores de contrato más la correspondiente a precios redeterminados definitivamente, en cuyo cálculo no intervienen las adecuaciones provisorias de precios. Comentarios del 18° Distrito 1) a) y c) Se ha constatado la falta de firmas y la falta de comprobante de envío de fax. Se tendrá en cuenta para los trámites actualmente en curso. d) Por la Nota 18° Dto N° 1167 de fecha 15/08/2007 (fs 16) se informa a la gerencia sobre los atrasos en el plan de inversiones. Dicha situación y los motivos del atraso están mencionados a fs. 4 del expediente, en el informe circunstanciado de la 2ª adecuación provisoria. 61 2) La Notificación al Distrito de la Resolución AG N°359/09 de fecha 27/02/2009 fue enviada por Nota GO y SV N° 4815 del 29/04/2009 (fs. 17) D. TERCERA ADECUACIÓN PROVISORIA DE PRECIOS-Expte N° 7564/09 1) Documentación presentada (Instructivo Resolución AG 501/08) a) Gráfico de Inversiones Acumuladas: No se ha visualizado el Gráfico de Inversiones Acumuladas con indicación de cifras y porcentajes exactos previstos y de ejecución expuestos en forma mensual. b) Plan de Trabajos y Curva de Inversión: No se ha visualizado el plan de trabajos ejecutados a la fecha de solicitud efectuada por el contratista (3/7/08) que permita determinar el grado de cumplimiento de tareas (Dto. 1295/02). c) Certificados: Se ha verificado que en la 3ª Adecuación Provisoria, la ejecución de los ítems 20 y 26 b), en el certificado al 31/5/2009 es menor a la certificada al 30/4/2009, a saber: Items s/ Ctto. 20 Limpieza de renovales Movilidad para el personal de Supervisión - Adic. x 26 b) Km al 30/4/09 $ 154,38 al 31/5/09 $ 115,88 $ 108.000,00 $ 92.257,00 Comentarios de la URP 1) a) La normativa interna dictada no exige la presentación del gráfico de inversiones acumuladas. Para verificar el grado de cumplimiento de las tareas se encuentra el Informe Circunstanciado, el cual incluye una manifestación específica acerca del grado de cumplimiento del Plan de Trabajos (Punto 4 del Informe Circunstanciado). En el mismo se solicita al Distrito informar si la obra presenta atrasos, y si los mismos son imputables al Contratista. 62 Comentarios del 18° Distrito 1) a) y b) Se verificó que el gráfico de inversiones no tiene incorporado el avance real de los ítems ni las inversiones. Se toma debida nota para su corrección. 2) Al valor indicado, en ambos casos, de la segunda columna de la tabla, (al 31/12/08) mostrada en la observación se deberá adicionar las cantidades que figuran en la hoja 2-A-1 del certificado. Ej. 115,88 HA+ 38,5 HA=154,38 HA. Comentarios de la GO y SV 2) Se señala que el certificado de fecha de medición 30/04/08 no está alcanzado por la Tercera Adecuación Provisoria de Precios, siendo el primer certificado ajustado por la citada Adecuación, el de fecha de medición 30/05/08. Por otra parte, al efectuar la revisión de los certificados de los meses en cuestión, se observa que en los certificados de 1ª Adecuación Provisoria dichos ítems reflejan esos valores, en el siguiente orden: Ítem 20 al 30/04/08: 115,88 Ha y al 31/05/08: 115,88 Ha. Ítem 26 b) al 30/04/08: 92.257,00 Km. y al 31/05/08: 92.257,00 Km. E. REDETERMINACIONES DEFINITIVAS DE PRECIOS. Conforme metodología establecida en el Decreto 1295/02, iniciadas las actuaciones tendientes a obtener las Adecuaciones Provisorias de Precios corresponde el inicio concomitante del procedimiento de Redeterminación Definitiva de dichos precios. No surge el estado del trámite de las Redeterminaciones Definitivas correspondientes. Comentarios de la URP 63 Mediante expediente N° 9887/09 tramitan la 2ª y 3ª Redeterminación Definitiva de Precios atento a haberse producido el final de la obra. Dicho expediente se encuentra radicado desde el 14/01/11 en la Unidad de Redeterminación de Precios, donde se están verificando las últimas correcciones efectuadas en el Distrito. Comentarios del 18° Distrito El Expediente N° 9887/2009 correspondiente a la 2ª Redeterminación Definitiva se encuentra en dependencias de la GO y SV. Por Nota 18° Dto N° 874 de fecha 17/06/2009 (fs. 21) se eleva la 2ª Redeterminación Definitiva a la Gerencia. Por nota GOySV N° 946 del 09/09/2009 se envía el expediente para primeras correcciones y que se incorpore cuadro comparativo correspondiente a la tercera ampliación en trámite y toda modificación inherente a la obra e incorporar Redeterminaciones Sucesivas. Se reenvía con correcciones por nota 18° Dto N° 850 de 10/06/2010 (fs. 22 a 24) Por nota GoySv N° 1092 de fecha 10/012/2010 se envía el expte. para correcciones de la 2ª y 3ª RDP sucesivas y no se considere la 4ª RD por no estar aprobada la ampliación de plazo N° 3 ni las cantidades del RP. Por nota 18° Dto N° 031 de fecha 10/12/2010 se envía expte. corregido a GoySV. F. PLAZO DE OBRA - AMPLIACIONES El Contrato de Obra fue suscrito con la empresa contratista el 10/08/06 habiéndose previsto la ejecución de trabajos en un plazo de dieciocho (18) meses, con fecha de finalización original el 17/04/08. 1) Ampliaciones de Plazo: a) Mediante Resolución AG Nº 1665/08 del 08/10/08 se aprobó una modificación de obra y ampliación de 217 días -libre de penalidades- y su correspondiente plan de trabajos y curva de inversión, trasladando el vencimiento contractual al 29/11/08. Se observa que: 64 1. La resolución fue emitida a casi seis (6) meses de vencido el plazo de obra original y cuando faltaba un mes y medio (1 ½) para la finalización del nuevo plazo contractual (29/11/08) 2. Aprueba el plan de Trabajos y Curva de Inversión en forma retroactiva al mes de marzo/2008. b) La Resolución AG Nº 1412/09 de fecha 22/06//09 dispuso la aprobación de una nueva ampliación de plazo por 153 días con aprobación del plan de trabajos y curva de inversión, llevando el nuevo vencimiento del contrato al 30/04/09. Sobre el particular se observa que, nuevamente la resolución fue emitida cuando el plazo prorrogado que aprueba se encontraba vencido hacia casi dos (2) meses (30/04/09). 2) Plazo total – Final de Obra a) Del Informe Final de Obra (fs. 168) suscrito por la empresa contratista surge que: 1. No lleva fecha de elaboración ni de presentación. 2. Se verificaron reclamos realizados por la empresa respecto de “…los pagos de intereses que se han generado por el atraso en el pago de certificados…”.No se ha visualizado constancia de la resolución del reclamo. b) Verificamos que al momento de suscripción del Acta de RP (09/11/09) el plazo contractual “vigente” se encontraba vencido (30/04/09) en más de seis (6) meses, al igual que estaba vencido el nuevo plazo “pactado” con la empresa, en más de cuatro (4) meses. Comentarios de la UCP: 2) a) 2. Sin Comentarios. Comentarios de la GO y SV 1) a) 1 y 2. La Observación de la AGN es correcta. Cabe resaltar que con fecha 29/11/07, el Sr. Administrador General otorgó la respectiva conformidad para incorporar a la M.O. los trabajos afines a la pavimentación de los accesos a las 65 Localidades de Los Pirpintos y El Caburé, situación que obligó a rehacer la documentación originalmente remitida con fecha 26/03/08 (Nota Nº 543/08), elevada definitivamente para su aprobación con fecha 25/05/08 (Nota Nº 894/08).Asimismo y ante un nuevo pedido de Ampliación de Plazo, fue necesario solicitar al Distrito, la unificación de la documentación, lo que a su vez, insumió mayor tiempo en la tramitación. b) La Observación de la AGN es correcta. Comentarios del 18° Distrito 1) a) El Distrito elevo el trámite a la GO y SV por nota 18° dto N° 894 de fecha28/05/2008. b) El Distrito elevo el trámite a la GO y SV por nota 18° dto. N° 1979 de fecha 24/11/2008. 2) a) 1. Si bien el informe no tiene fecha de elaboración, consta en el Acta de Recepción Provisoria punto 1) (fs 29 a 34) la presentación del informe en ese acto. b) Por Nota GOySV N° 6930 de fecha 10/06/2009 se instruye al distrito tramitar la tercera ampliación de plazo con vencimiento el 15/07/2009, conjuntamente con el tratamiento del certificado RP. EL acta de RP se suscribe una vez que se contó con los controles de calidad completos. Recomendaciones Cumplir con normativa vigente en materia de ajuste de precios y en particular con aquellas disposiciones e instrucciones dictadas por la misma Administración General de la DNV en la materia. Cumplir con los principios generales de ley que ordenan supervisar la acreditación de la personería invocada por los representantes evitando interpretaciones y justificaciones elusivas de dicha responsabilidad en orden a la seguridad jurídica y una sana administración. Documentar de manera eficiente en las actuaciones el cumplimiento de todas las cargas inherentes a los procesos de adecuación provisoria de precios supervisando la correcta formalización y validación de la documentación de respaldo. 66 Utilizar el instrumento de la Adecuación Provisoria de Precios como excepción y no como regla. Adjuntar a las actuaciones la documentación que acredite el correcto afianzamiento (Garantías extendidas) de las obligaciones asumidas por el contratista, en cumplimiento de la normativa vigente. Considerando que la responsabilidad por la Redeterminaciones Definitivas de Precios es atribución de la administración central, implementar un mecanismo eficiente y efectivo de comunicación permanente, colaboración y/o asistencia recíproca entre las áreas, distritos y dependencias de la DNV que permita el conocimiento actualizado y acabado de la totalidad de trámites vinculados a la ejecución de una misma obra. Dotar a las áreas técnicas especializadas en la Redeterminación de Precios de la DNV de los recursos necesarios a fin de ampliar su capacidad operativa para volcarse de la forma más rápida posible a la resolución de los procedimientos de redeterminación definitiva de precios procurando evitar que se generen demoras perjudiciales a los intereses del Estado. Incrementar controles vinculados al cumplimiento de los planes de trabajo vigentes dejando constancia expresa en las actuaciones de las contingencias que generen eventuales desvíos en la marcha de obra a fin de mantener transparente la gestión y delimitar responsabilidades. Implementar las medidas necesarias para concretar las obras dentro de los plazos previstos contractualmente, dejando constancia fundada de las causas que motivan y justifican desvíos en la dinámica del contrato, así como de todo cambio contingente durante la ejecución de obra, con el fin de salvaguardar la autosuficiencia e integridad de las actuaciones y la transparencia en los procedimientos. Adjuntar toda constancia e instrumento que acredite el cumplimiento de las tareas encomendadas y la culminación de las obras a efectos de dar autosuficiencia e integralidad a las actuaciones 67 B). ANTECEDENTES DE CONTRATACION DE CONSULTORES.- Se han analizado los antecedentes correspondientes a la contratación del consultor individual: ATALA, Jorge Eduardo (01/01/08 al 30/04/09) Cargo a cubrir: Consultor encargado del mantenimiento del Sistema AdministrativoContable. Honorario Total: $23.250,00 Honorario Mensual: $1.550,00 Período: 01/01/08 al 30/04/09 1ª Renovación: 1°/05/09 al 30/07/10 2ª Renovación: No consta. Antecedentes: Surge de la Nota CAR 2133/05 del BID de fecha 21-04-05, la necesidad de efectuar la revisión de la situación de cumplimiento de las cláusulas de naturaleza financiera establecidas contractualmente como condiciones previas al primer desembolso, particularmente las relacionadas con la asignación de recursos locales y el sistema de información contable-financiera del proyecto. Cabe resaltar de la misma el punto b) 2º párrafo, que establece: Con relación a las condiciones de naturaleza financiera, consideradas como cumplidas en mayo/2003, tenemos las siguientes observaciones: Art 4.01 (e)- Plan de Cuantas: hemos aprobado en 2003 el plan de cuentas y propuesta del sistema de registro de la información contable-financiera del proyecto. Esta propuesta que fue elaborada tomando como base la experiencia y controles utilizados en el proyecto 795/OC-AR, para su implementación requeriría del apoyo de un técnico en informática. Agradeceríamos que se tomen las acciones necesarias para la contratación de este experto y la inmediata implementación del sistema de registro propuesto. Asimismo, agradeceremos considerar la necesidad de realización de las correspondientes pruebas de funcionamiento, generación de los informes previos y seguridad del sistema. Confirmamos que estos gastos, cumplidos los procedimientos establecidos por el Banco, podrían ser financiados con los recursos del préstamo. Por Nota UC-BID N° 5249 de fecha 03-09-07, se informa al coordinador General UC-BID sobre la necesidad de: 68 Adecuar el Sistema Administrativo-Contable que en la actualidad cuenta esa Unidad Coordinadora y la importancia de efectuar algunos ajustes luego del primer año de ejecución financiera en virtud de observaciones realizadas por la Auditoría Financiera. Contar con un soporte de mantenimiento por ser una herramienta necesaria para procesar las Solicitudes de Fondos al BID. Mantener los registros contables organizados a fin de verificar las transacciones y facilitar la preparación oportuna de los estados financieros e informes según lo establecido en las Normas Generales Art. 7.01 del Convenio de Préstamo. Razón por la cual se adjunta el presupuesto de Servicios de Mantenimiento y Actualización del Sistema Administrativo a fin de gestionar la contratación del Analista Programador. Mediante Nota UCBID N° 361/07 de fecha 04/09/07, se solicita la No Objeción del Banco y se informa el presupuesto presentado el 03-09-07 por el Analista en Sistema Jorge Atala, el cual asciende a un monto total de $23.250,00, pagadero en quince (15) cuotas mensuales iguales contadas a partir de la firma del respectivo contrato, remitiéndose modelo del mismo. El Banco por Nota CSC/CAR N° 4456/07 de fecha 19-09-07 presenta la No Objeción a lo informado. Con fecha 19-11-07 se dicta la Resolución N° 1981/07 la cual aprueba el modelo de contrato a suscribir con el Señor Jorge Eduardo Atala, por el término de quince (15) meses, como así también la partida presupuestaria (la cual es modificada por Resol. N° 367/08 de fecha 11-0308). Del análisis efectuado surgen las siguientes observaciones: 1) Encuadramiento Normativo Cabe mencionar que no se tuvo a la vista cual fue el procedimiento tenido en cuenta o encuadramiento normativo de la contratación del consultor. 69 2) Términos de Referencia (TDR´s) a) No se han tenido a la vista los términos de referencia. b) Tampoco consta que se hayan aprobado debidamente por autoridad competente. 3) Certificado de Reincidencia No se ha visualizado el certificado de antecedentes penales, como así tampoco la constancia de su exigencia por parte del auditado en cumplimiento de la normativa vigente. 4) Modelo de Contrato Se ha observado que el modelo de contrato que se aprueba por Resolución N°1981/07 establece un plazo de ejecución de quince (15) meses y que el firmado por las partes interesadas fija un plazo de 14 meses. 5) Contrato de Locación de Servicios a) Duración del Contrato: Establece el contrato en su cláusula 2 que “El plazo de ejecución del presente contrato es de catorce (14) meses. La prestación de servicios por parte del Consultor deberá efectivizarse entre el 01 de Enero de 2008 y el 30 de Abril de 2009”. De lo expuesto se observa que: 1. Se evidencia una interpretación normativa discordante en el texto de la cláusula ya que si se contabilizan los meses de efectiva prestación de servicios la duración del contrato resulta en dieciséis (16) meses y no en catorce (14). 2. La cláusula del contrato no es coherente con la cotización presentada por el consultor con fecha 03/09/07 ya que esta última indica al respecto “…Duración: 15 meses..” 3. El modelo de contrato No objetado por el BID (Nota CAR N° 4556/07 del 19/09/07) estableció que la duración seria de quince (15) meses, por lo tanto la cláusula 2 del contrato formalizado con el consultor no se corresponde con la conformidad dada por el Banco. 70 b) Monto de la Contratación Indica la cláusula N°3 del contrato que “El monto total en concepto de honorarios del presente contrato asciende a la suma de pesos veintitrés mil doscientos cincuenta ($23.250.-) los cuales se consideran como única y total retribución por las tareas a realizar” Si bien dicho monto es consistente con la propuesta presentada por el consultor el 03/09/07 observamos al respecto que dicha cláusula contractual entra en contradicción con la cláusula N°4 subsiguiente ya que siendo el monto total pactado de $ 23.250,00, su prorrateo en catorce (14) meses de duración del contrato (Cláusula N°2) resultaría en un monto mensual a pagar de $ 1.660,71, y no en un monto mensual de $1.550,00 (Cláusula N°4). c) Forma de Pago: Indica la cláusula 4 del contrato que “El monto establecido en el artículo anterior será abonado por la DNV al Consultor en catorce (14) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $1.550…” sin embargo, nuevamente surge como contradicción que el monto total de honorarios resultantes de dicho cómputo ascendería a $21.700,00 y no al monto total enunciado en la cláusula 3 ($23.250,00). d) Informes: Estableció el contrato en su cláusula 10 que “Los trabajos realizados por el Consultor serán detallados en los pertinentes informes de avance mensuales y en el Informe Final. Este último deberá seguir los lineamientos exigidos por el BID y por los órganos de ejecución del programa, para ser presentado a efectos de su financiamiento”. Se observa que: 1. No se visualizaron los lineamientos a seguir exigidos por el BID y por los órganos de ejecución del programa para la confección del Informe Final. 2. No consta a esta Auditoria la presentación, por parte del Consultor, del Informe Final. 71 e) Cronograma de Pagos: La Cláusula 4 del contrato indicó que “FORMA DE PAGO: El monto establecido… será abonado por la DNV al consultor en catorce (14) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de… ($1.550.-)…previa presentación y aprobación por parte de la DNV de los informes mensuales establecidos en la propuesta. Sin ese requisito el pago deberá ser retenido hasta su efectivo cumplimiento, sin que ello devengue interés alguno a favor del consultor. El informe final que devengará un pago de $1.550. Debe contar con la aprobación del BID”, de la cual surge las siguientes contradicciones: 1. Si el monto total habría de ser pagado en catorce (14) cuotas mensuales y consecutivas el pago final a que refiere el último párrafo - si bien conformaría el total de honorarios acordados- se encontraría por fuera del plazo de duración del contrato. Dada la falta de claridad de las cláusulas enunciadas solicitamos aclaración al respecto. 2. No hemos tenido a la vista la conformidad del BID al informe final que habría presentado el consultor. 6) Renovaciones de Contratos Verificamos la renovación del contrato suscrito con el consultor en dos (2) oportunidades. Del análisis de la documentación de respaldo surgen las siguientes observaciones: a) Primer Renovación de Contrato (Res. AG N°1439/09) 1. Contrato de Locación de Servicios: El contrato suscrito por un total de $30.225,00 lleva fecha de celebración 30/04/09. De su análisis surgen las siguientes observaciones: a. Duración: Estableció (Cláusula 2) que la duración del contrato sería de quince (15) meses sin embargo, del contrato adjunto a la solicitud de no objeción (Nota BID N° 499 de fecha 08/04/09) surge que”….el plazo de duración es de catorce meses (15meses). La prestación de servicios por parte del Consultor deberá efectivizarse entre el 01 de mayo de 2009 y el 30 de julio de 2010”. Como puede observarse: 72 i) Hay discrepancia entre letras y números enunciados al establecer el plazo. ii) Prevaleciendo lo estipulado en letras (catorce) surge contradicción con el último párrafo que determina el plazo efectivo de realización de tareas. iii) Detectamos una nueva copia de contrato dentro de las actuaciones que está modificado en forma manuscrita, pero que corrige este texto indicando “…14 meses…” iv) Por lo tanto, el plazo de contrato no objetado por el Banco es el correspondiente a “catorce” meses, sin embargo el contrato que consta suscrito por el consultor indica quince (15) meses. b. Forma y Cronograma de Pagos: Indicó la cláusula 4 del contrato suscrito por el consultor que “El monto establecido en el artículo anterior será abonado por la DNV al Consultor en catorce (14) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de… ($2.015) a realizarse previa presentación u aprobación por parte del DNV de los informes mensuales establecidos en la propuesta. Sin ese requisito el pago deberá ser retenido hasta su efectivo cumplimiento, sin que ello devengue interés alguno a favor del consultor. El informe final, correspondiente al mes quince, devengara un pago de… ($2.015) debe contar con la aprobación del BID”, sin embargo señalamos que: i) El modelo no objetado por el BID indica erróneamente “…será abonado…. En catorce (15) cuotas, iguales, mensuales y consecutivas…” ii) Asimismo éste omite indicar que el pago vinculado al informe final corresponde al mes quince (15) iii) De lo expuesto puede afirmarse que el modelo remitido al Banco y no objetado no es el que finalmente fue suscrito por el consultor. iv) Detectamos dentro de los antecedentes nota del consultor de fecha 13/07/09 de la cual surge “… debido a un exceso en la facturación y cobro en el contrato anterior, presento la primera factura adosada a la presente nota por la que autorizo se tome como pago a cuenta factura 0001-216 del 30/04/09 por $1.550,00 que percibí el 21/05/09 que se tramitó por expediente 10558-09…” Solicitamos nos informe al respecto. 73 b) Segunda Renovación de Contrato Surge de la Nota BID N° 594 de fecha 29/06/10 la solicitud de No Objeción para una nueva renovación de contrato con el consultor, por un período de dieciocho (18) meses a partir del 01/08/10, y un monto total de $36.270, pagaderos en dieciocho (18) cuotas mensuales de $ 2.015. Observamos que: 1. El Banco prestó conformidad a la recontratación mediante nota CSC/CAR 3200/2010 de fecha 05/07/10 sin embargo, el plazo de contratación excedería en doce (12) meses el plazo de vencimiento de desembolsos, razón por la cual el Banco emitió su no objeción en forma condicionada al expresar “…teniendo en cuenta que el plazo vigente de ultimo desembolso del Programa es del 5 de enero de 2011, el financiamiento del mencionado contrato por el período solicitado estará sujeto a la aprobación oportuna de una prórroga del vencimiento de la cláusula correspondiente.…” 2. No se tuvo a la vista acto administrativo (vgr Resolución) emanada de autoridad competente que apruebe la recontratación del Consultor. 3. No se ha tenido a la vista el correspondiente contrato de locación de servicios suscrito con el consultor en respaldo de los pagos efectuados. Comentarios de la UCP 1) Sin Comentarios. 2) a) y b) y 3) Es correcta la observación. Se tendrá en cuenta para futuras contrataciones. 4) y 5) b) Según lo establecido en el punto 4 del presente contrato establece 14 cuotas consecutivas e iguales y en párrafo aparte la presentación del informe final, conformando las 15 cuotas equivalentes a los 15 meses. 5) a) 1, 2 y 3. En el punto 2 del contrato por error en trascripción en la fecha de contratación, la duración del mismo es de 15 meses, cuya ratificación se ha manifestado por el Consultor en su nota del 13/07/2009 con la elevación de su factura 0001-216 del 30/4/2010 correspondiente al primer pago de la renovación del contrato, indicando que por exceso en la facturación y cobro en el contrato anterior se tomara el pago del 74 21/05/2009 $ 1550 como pago a cuenta. c) Sin comentarios. d) 1 y 2. Por error de omisión no se efectuó el procedimiento indicado. e) 1, 2 y 3. Se remite a comentarios anteriores. 6) a) 1.a. i), ii), iii) y iv) y b) i), ii), iii) y iv) Sin comentarios. b) 1. Por nota del 30/07/2010 dirigida a la Gerencia de Administración se aclara que la vigencia del último desembolso del Préstamo es el 5/01/2011 y que una vez obtenida la no objeción a la prorroga de desembolsos se realizara la adenda correspondiente para obtener el financiamiento por 18 meses. 2 y 3 Sin comentarios. Recomendaciones: Dar cumplimiento a las disposiciones y principios que rigen los procedimientos de contrataciones de servicios profesionales contenidos tanto en el Convenio de Préstamo (Anexo C) como en las Políticas del Banco en la materia. Dar cumplimiento a lo dispuesto en materia de elaboración y aprobación previa de los Términos de Referencia correspondientes a cada contratación de consultores individuales dejando expresa constancia de respaldo en las actuaciones. Incorporar a las actuaciones toda constancia o instrumento que acredite el cumplimiento de los extremos exigidos por las normas aplicables vinculados a los procedimientos de que se trata y en particular las que instruyen al requerimiento y presentación del Certificado de antecedentes penales de cada consultor a contratar. Supervisar la correcta producción de instrumentos contractuales de manera tal que estos reflejen con precisión las condiciones de contratación y los compromisos asumidos por las partes. Incrementar controles vinculados a la exigibilidad y acreditación de cumplimiento de las condiciones y cargas contractuales y en particular las que definen a presentación de informes, dejando constancia expresa en las actuaciones de ello, asi como de la observancia de las de las aprobaciones previas necesarias del BID en la materia (vgr. lineamientos de elaboración de informes). 75 Incorporar a las actuaciones la totalidad de instrumentos dispositivos y contractuales (vgr. Resolución AG, contrato) que respaldan las sucesivas recontrataciones de los consultores de manera que queden debidamente sustentadas y acreditadas las decisiones adoptadas. Documentar de manera eficiente dentro de las actuaciones toda comunicación e información intercambiada con el Banco e inherente al cumplimiento de las obligaciones contraídas para contribuir a la autosuficiencia e integridad del archivo. BUENOS AIRES, 31 de Marzo de 2011. Dr. Jorge Daniel LÓPEZ SURRA Supervisor DCEOFI-AGN Dra. María Fernanda IBÁÑEZ Coordinadora DCEOFI-AGN Dr. Carlos Antonio VALDEZ Jefe DCEOFI-AGN 76 DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DEL “PROGRAMA DE PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACIÓN” CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 1294/OC-AR BID (Ejercicio Nº 5 al 31 de diciembre de 2010) Al Señor Secretario de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Tal como queda establecido en el respectivo dictamen, el examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría Externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), incluyendo los siguientes procedimientos: - cotejo de las cifras expuestas en los estados financieros al 31/12/10 con las imputaciones efectuadas en los registros contables y contra documentación respaldatoria (pruebas sustantivas); - test o prueba de transacciones; - análisis de legajos de obra y de antecedentes licitatorios; - circularización de saldos; - análisis de la naturaleza, elegibilidad y justificación de los gastos; - análisis de los ingresos y egresos efectuados a través de las cuentas bancarias del Programa; - conciliaciones bancarias; - otros procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios. El alcance de nuestro examen sobre los movimientos del ejercicio expuestos en el Estado de Activo y Pasivo del Programa por el ejercicio al 31 de diciembre de 2010 comprendió, entre otros, el 100 % de la Cuenta Especial y el 34,92% del rubro Inversiones, según el siguiente detalle: 77 Categoría de Inversión Ingeniería y Administración Costos Directos Fortalecimiento Institucional Costos Concurrentes Totales Inversiones del ejercicio en USD Importe muestra en USD % de incidencia de la categoría % de muestra analizada 3.266.757,25 944.261,75 4,43% 28,91% 70.249.069,77 24.775.484,38 95,83% 35,27% 201.451,83 24.114,98 0,27% 11,97% 0,00 73.717.278,85 0,00 25.743.861,11 0,00% 100,00% 0,00% 34,92% Debe señalarse que el trabajo efectuado no ha tenido como objetivo principal la detección de hallazgos referidos a desfalcos u otras irregularidades similares ni se han analizado cuestiones técnicas propias de las características de los bienes, obras y servicios contratados. En otro orden de cosas corresponde destacar que tanto la UC-BID como la DNV no opusieron reparos a la gestión de esta Auditoría, otorgando las facilidades que posibilitaron la realización de las tareas de campo. BUENOS AIRES, 31 de Marzo de 2011. Dr. Jorge Daniel LÓPEZ SURRA Supervisor DCEOFI-AGN Dra. María Fernanda IBÁÑEZ Coordinadora DCEOFI-AGN Dr. Carlos Antonio VALDEZ Jefe DCEOFI-AGN 78