009-gg-contrato-lico-epmmop-2024-006 contrato

1
Contrato de Ejecución de Obra
Contrato No. 009-GG-EPMMOP-2024
Procedimiento de Licitación de Obra No. LICO-EPMMOP-2024-006
COMPARECIENTES:
Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la Empresa
Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas –EPMMOP-, legalmente
representada por la magister Fanny Eugenia Garate Correa, en calidad de Gerente
General, subrogante; y, por otra el CONSORCIO ECOVIA, legalmente
representado por su Procurador Común la ingeniera Noela Alexandra Arboleda
Zaragocín; dicho consorcio se encuentra conformado por los ingenieros: Noela
Alexandra Arboleda Zaragocín, Jorge Vicente Ibarra García y la empresa
INCAMORAM CIA. LTDA., debidamente representada por la ingeniera Ramos
Proaño Rocío Elizabeth, conforme se desprende de los documentos que se adjuntan
como habilitantes, quienes se comprometen individual y solidariamente en el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato; partes a las cuales se
denominarán “EPMMOP” o “CONTRATANTE” y “CONTRATISTA”,
respectivamente; se comprometen a ejecutar este contrato, al tenor de las siguientes
cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA. – ANTECEDENTES:
1.1.
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su
Reglamento General y la NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -SNCP-, establecen las
disposiciones relativas a los Procedimientos de Licitación de Obras
1.2.
El Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras
Públicas, en sesión extraordinaria No. SE-2023-01 de 08 de junio de 2023,
resolvió designar a la ingeniera Claudia Otero Narváez, Gerente General de
la EPMMOP, conforme se desprende de la Acción de Personal No. 003-LDYR
que rige desde el 08 de junio de 2023.
1.3.
De conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública; y su Reglamento General, el Plan Anual de Contratación de la
contratante, contempla la ejecución de la: “PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE
LA ECOVÍA: ESTACIÓN RÍO COCA- PLAYÓN DE LA MARÍN”.
1.4.
El 20 de marzo de 2024, con resolución No. EPMMOP-GG-2024-0018-R, la
Gerente General de la EPMMOP, resolvió aprobar el pliego del
procedimiento de Licitación de Obras signado con el código No. LICOEPMMOP-2024-006 cuyo objeto es: “PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE LA
ECOVÍA: ESTACIÓN RÍO COCA- PLAYÓN DE LA MARÍN”.
1.5.
Se realizó la respectiva convocatoria el 20 de marzo de 2024, a través del Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
2
1.6.
Luego del procedimiento correspondiente y la recomendación de la Comisión
Técnica, la Gerente General de la EPMMOP, con Resolución No. EPMMOPGG-2024-0077-R de 11 de julio de 2024, adjudicó el procedimiento de
Licitación de Obras No. LICO-EPMMOP-2024-006 cuyo objeto es:
“PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE LA ECOVÍA: ESTACIÓN RÍO COCAPLAYÓN DE LA MARÍN”, al CONSORCIO ECOVÍA, conformado por:
Noela Alexandra Arboleda Zaragocín, Jorge Vicente Ibarra García e
INCAMORAM CIA. LTDA., por el valor de USD. 3’955.973,07 sin incluir
IVA.
1.7.
El 11 de julio de 2024, con oficio No. EPMMOP-GJ-DCP-2024-0425-O, la
Directora de Contratación Pública, notificó al Procurador común del
CONSORCIO ECOVÍA, la adjudicación del procedimiento de Licitación de
Obras No. LICO-EPMMOP-2024-006, y el detalle de los documentos
habilitantes necesarios para la suscripción del contrato.
1.8.
Con Acción de Personal No. 042-SUB-2024, que rige a partir del 22 de julio de
2024, la Gerente General de la EPMMOP, designó a la magíster Fanny
Eugenia Garate Correa, Gerente General, subrogante.
1.9.
El 25 de julio de 2024, la Dirección Financiera de la EPMMOP, emitió la
actualización de la certificación de disponibilidad presupuestaria plurianual
No. CERT # 0000825, con cargo a la partida No. 7.5.01.05 denominada
“OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS”, por un valor total de USD.
3´955.973,07. En cuya certificación se precisa: “Monto de la certificación NO
incluye IVA”.
1.10. El 26 de julio de 2024, mediante oficio N. 001-24-ECOVIA, la Procuradora
común del CONSORCIO ECOVIA, remitió la documentación habilitante
para la suscripción del contrato.
1.11. Con memorando No. EPMMOP-GOP-DRM-UZN-2024-0396-M de 31 de julio
de 2024, la Unidad Administrativa puso en conocimiento de la Gerente
General de la EPMMOP, subrogante, el informe respecto al cumplimiento de
los parámetros de personal técnico, experiencia personal técnico y
metodología de trabajo, la cual mediante sumilla inserta señaló: “Continuar
debido proceso de acuerdo a normativa legal vigente”.
1.12. Se ha verificado que el CONSORCIO ECOVIA, así como los consorciados:
Noela Alexandra Arboleda Zaragocín, Jorge Vicente Ibarra García e
INCAMORAM CIA. LTDA., se encuentran habilitados en la página
institucional del SERCOP, conforme consta del documento generado del
Portal de Compras Públicas.
CLÁUSULA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
2.1.
Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:
3
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
Copia simple del nombramiento de la Gerente General y Representante
Legal de la EPMMOP, así como copia de su cédula de ciudadanía y
papeleta de votación de los últimos comicios electorales.
Copia certificada de la Escritura Pública de Constitución del Consorcio,
conforme lo establecido en el artículo 47 de la NORMATIVA
SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA –SNCP-, en el cual se precisa el poder otorgado al Procurador
Común del consorcio.
Copia simple de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del
Procurador Común del Consorcio
Formulario de registro en el Registro Único de Proveedores - RUP,
impreso del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación
Pública y firmado por el Procurador Común.
Acuerdo de responsabilidad impreso en el Portal Institucional, firmado
por el Procurador Común
Acuerdo de integridad en el Portal COMPRASPÚBLICAS, firmado por
el Procurador Común
Copia simple de cédula de ciudadanía y papeleta o certificado de
votación de cada uno de los consorciados.
Copia del Registro Único de Contribuyentes del Consorcio y de cada
uno de los consorciados.
Copia del Registro Único de Proveedores del RUP del Consorcio y de
cada uno de los consorciados.
Copia de la constitución de la empresa INCAMORAM CIA. LTDA., que
forma parte del consorcio.
Copia del nombramiento de la representante legal de la empresa
INCAMORAM CIA. LTDA., que forma parte del consorcio.
Copia de cedula y papeleta de votación o certificado de votación de la
representante legal de la empresa INCAMORAM CIA. LTDA., que
forma parte del consorcio.
Certificado de no adeudar al Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito del Consorcio y de cada uno de los consorciados.
Certificado de un buró de crédito de que no está constando como
deudor moroso del Estado y sus Instituciones del Consorcio y de cada
uno de los consorciados.
Certificado de cuenta bancaria activa en un banco del estado del
consorcio.
El pliego, conforme a la normativa vigente, de acuerdo al procedimiento
de contratación, incluyendo las especificaciones generales y técnicas,
planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.
Formulario de cumplimiento obligatorio de la Resolución A 044.
La oferta presentada por el consorcio, con todos los documentos que la
conforman.
Las garantías y pólizas presentadas por el consorcio.
La resolución de adjudicación.
La certificación que acredita la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato.
Los demás documentos mencionados en la cláusula de antecedentes de
este contrato.
4
2.2.
Protocolización: conforme lo establece el artículo 256 del Reglamento General
a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para la
protocolización de documentos ante Notario Público, únicamente se
protocolizarán los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Original del contrato.
Documentos de identificación y representación de las partes.
Copias certificadas por la institución de la o de las garantías.
Copia certificada por la institución de la Resolución de Adjudicación.
Copia certificada por la institución de la certificación presupuestaria.
Copia de Registro Único de Contribuyentes (RUC), de las dos partes
comparecientes.
Respecto a “Cualquier otro documento de interés institucional que sea expresado
literalmente en el contrato”; las partes no requieren la protocolización de otro
documento.
CLÁUSULA TERCERA. - OBJETO DEL CONTRATO:
3.1.
El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar, terminar y entregar
a entera satisfacción de la misma la ejecución de la obra para la
“PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE LA ECOVÍA: ESTACIÓN RÍO COCAPLAYÓN DE LA MARÍN”.
3.2.
Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta,
planos, especificaciones generales y técnicas y particulares de la obra, pliego
del procedimiento de Licitación de Obra No. LICO-EPMMOP-2024-006,
anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecución de Obras,
instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales.
CLÁUSULA CUARTA. - PRECIO DEL CONTRATO:
4.1.
El valor que pagará la EPMMOP al contratista, por la ejecución del presente
contrato es de TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 07/100 DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 3´955.973,07) más IVA, de
conformidad con la oferta presentada por el contratista, que es parte
integrante del contrato.
4.2.
Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados,
constituirán la única compensación al contratista por todos sus costos,
inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto
el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato.
CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO:
5.1.
La EPMMOP pagará al contratista el precio del contrato con cargo a la
Certificación de Disponibilidad Presupuestaria plurianual que forma parte
integrante del contrato; de la siguiente forma:
5
5.2.
Los pagos se realizarán en efectivo y con bonos del Estado, con la entrega de
un anticipo y la presentación de planillas mensuales, conforme el siguiente
detalle:
5.3.
Anticipo: La EPMMOP entregará al contratista, en el término máximo de 15
días, contados desde la celebración del contrato en calidad de anticipo; el 40 %
del valor del contrato, previa entrega de una garantía bancaria o póliza de
seguros que cubra el 100% del valor del mismo.
El valor por concepto de anticipo será depositado en la cuenta del contratista en
una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de
un cincuenta por ciento.
El contratista autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta
en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado
por la contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan
estrictamente al proceso de ejecución contractual.
El anticipo que la contratante haya otorgado al contratista para la ejecución de
la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta
contratación.
La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido
en el Art. 265.1 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública.
Así mismo, si las partes convienen por mutuo acuerdo en cambiar la forma de
amortización del anticipo, durante la ejecución del contrato, se podrá
instrumentalizar a través de una adenda modificatoria.
No habrá lugar a alegar mora de la EPMMOP, mientras no se amortice la
totalidad del anticipo otorgado.
El anticipo será amortizado proporcionalmente, la amortización se efectuará
al momento de aprobarse cada planilla presentada.
5.4.
Valor restante: El (60%) restante se pagará de forma mensual, por avance de
obra conforme a los rubros de trabajo mediante la presentación de planillas
mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y el administrador del
6
contrato conforme el cronograma. De cada planilla se descontará cualquier
otro cargo al contratista.
Los pagos de las planillas se realizarán por avance de obra realmente
ejecutada en forma mensual, y se verificarán con respecto al cronograma
vigente, a fin de determinar el cumplimiento del mismo.
Las planillas deberán ser presentadas de forma mensual, y el pago se realizará
conforme lo detallado en el presente documento, debidamente aprobado por
la fiscalización y el administrador del contrato.
Nota 1: El mecanismo para el pago y cobro de bonos se encuentra detallado
en el Anexo 1 “Bonos”, constante en el documento denominado
“Especificaciones Generales y Técnicas”, que son parte integrante del contrato.
Nota 2: En las planillas mensuales el valor del IVA se retiene el 100%,
conforme la Resolución No. NACDGERCGC21-00000037 de la Dirección
General del Servicio de Rentas Internas.
5.5.
Trámite de pago de planillas: Para el trámite de las planillas se observarán
las siguientes reglas:
a.
Las planillas deberán ser presentarán de forma mensual y contendrá el
detalle del avance de obra, conforme el cronograma establecido.
b.
Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden
establecido en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades
y precios del Formulario de la oferta, con sujeción a los precios unitarios
en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y
por las cantidades reales de trabajos ejecutados.
c.
Dentro de los primeros cinco (5) días laborables, posteriores al período
al que corresponde la planilla, la Contratista entregará la
correspondiente planilla al administrador del contrato y a la
fiscalización.
d.
Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de
laboratorio y otros que correspondan.
e.
Por cada rubro, el contratista deberá indicar el origen de los bienes y
servicios, utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados,
los que deben cumplir con la ejecución de las obras realizada en la oferta.
La fiscalización deberá verificar esta información teniendo en cuenta las
facturas entregadas por el contratista.
f.
Con las planillas, el Contratista presentará el estado de avance del
proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada
concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y
el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes
anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor
acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos
de América, incluyendo el valor de los rubros subcontratados, si fuera
7
del caso. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado
por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la
planilla correspondiente.
g.
Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según
el modelo preparado por la EPMMOP y será requisito indispensable
para la aprobación de la planilla por parte del Administrador de
Contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.
h.
La EPMMOP pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización;
se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo
101 de la LOSNCP.
i.
Entregada la planilla por el Contratista, la fiscalización, en el término de
cinco (5) días laborables, la aprobará o formulará observaciones de
cumplimiento obligatorio para el Contratista, y de ser el caso continuará
en forma inmediata el trámite y se procederá al pago.
j.
El contratista una vez que ha recibido la planilla devuelta por errores
y/o incompleta, tendrá en el término de cinco (5 días) laborables para
volver a ingresarla mediante ventanilla de documentación de la
EPMMOP, subsanada, en caso de incumplimientos sobre este tiempo, se
aplicará la cláusula de multas por cada día de retardo.
k.
Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato,
se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros
y por las cantidades reales de trabajo realizados a satisfacción de la
EPMMOP, constante en la aprobación de la fiscalización y
Administrador del Contrato.
l.
Todos los gastos que demanden la comprobación, verificación y
pruebas, incluso las de laboratorio, son de cuenta del Contratista y
deberán adjuntarse obligatoriamente al trámite de las planillas. En caso
de que no se cumpla con las Especificaciones Técnicas, no se cuantificará
el rubro ejecutado para su pago.
m.
Requisito previo al pago de las planillas. - Previo al pago de planillas
por trabajos ejecutados, el contratista deberá:
-
Presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el
pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores
a su cargo. La EPMMOP tiene la obligación de retener el valor de los
descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista
o se deriven de convenios de purga de mora patronal por
obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios
personales para la ejecución de dicho contrato.
8
-
Recibir por parte de la Gerencia de Obras Públicas, a través del
responsable de seguridad industrial, seguridad vial, salud
ocupacional y cuidado al medio ambiente, el informe mensual
favorable de cumplimiento de la normativa de cada área anotada
dentro del proyecto.
Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el contratista de
forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas, Se
emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de
Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario de Oferta. Las
mediciones parciales de la obra realizada, no implica entrega por parte de la
Contratista, ni recepción por parte de la EPMMOP; las obras serán recibidas parcial
o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.
Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión,
serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su
pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los
reajustes respectivos, de haber lugar a ello.
5.6.
Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por
el contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta
notificará al contratista. Si no se receptare respuesta, dentro del término de (5)
días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el
contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso
al pago.
5.7.
De los pagos que deba hacer, la EPMMOP retendrá igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el Contrato.
5.8.
Pagos Indebidos: La EPMMOP se reserva el derecho de reclamar al
Contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra,
sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón,
debidamente justificada, obligándose al Contratista a satisfacer las
reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la EPMMOP
reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional,
establecido por el Banco Central del Ecuador.
5.9.
En aplicación del numeral 4 del artículo 11 de la Ley Reactivación de la
Economía, Fortalecimiento de la Dolarización publicada en el Registro Oficial
Suplemento 150 de 29 de diciembre de 2017. Toda la información relacionada
con los pagos recibidos por los contratistas y subcontratistas del Estado, así
como sus movimientos financieros, tendrá el carácter de pública y deberá ser
difundida a través de un portal de información o página web, destinada para
el efecto, que permita detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. No
se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este
tipo de información.
5.10. PRECIOS UNITARIOS: El contrato se suscribirá bajo la modalidad de
precios unitarios, por lo que se sujetará al sistema de reajuste de precios.
9
Las cantidades de obra que constarán en el contrato son estimadas y pueden
variar durante la ejecución del mismo
Durante la etapa contractual, las cantidades ejecutadas de los rubros
contratados se pagarán únicamente cuando estos cumplan con la
especificación técnica del mismo, con la unidad de medida contratada y a
entera satisfacción del Fiscalizador, sin perjuicio de lo estipulado en los
análisis de precios unitarios ofertados.
Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su
exclusiva responsabilidad. No hay opción ni lugar a reclamo alguno por los
precios unitarios ofertados.
CLÁUSULA SEXTA. – GARANTÍAS:
6.1.
Garantía de Fiel Cumplimiento. - El contratista, antes de firmar el Contrato,
para seguridad del cumplimiento de éste y para responder por las
obligaciones que contrajere frente a terceros, relacionados con el contrato, y
que servirá para asegurar la debida ejecución del mismo e incumplimiento de
las especificaciones, entrega a favor de la EPMMOP la garantía de fiel
cumplimiento del contrato, por el (5%) por ciento del valor total del Contrato.
Adicionalmente el incremento al valor de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato, conforme el segundo inciso del artículo 74 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública
6.2.
Garantía de Buen Uso del Anticipo. - Para garantizar el anticipo que le
otorga, el contratista antes de recibir el anticipo y previa suscripción del
contrato, entrega a la EPMMOP la garantía del anticipo, por el (100%) por
ciento del valor total del anticipo.
6.3.
Póliza de Seguros: De forma previa a la suscripción del contrato, el contratista
presenta las siguientes pólizas:
6.3.1 Seguro contra todo riesgo:
Desde la fecha de inicio de las obras, hasta la fecha de entrega recepción
provisional de las obras, el contratista contrata la póliza de seguro contra
todo riesgo, a fin de cubrir los siguientes riesgos:


Pérdida o daños a la propiedad particular en el sitio de la obra por
causas imputables a la construcción de esta obra; y,
Lesiones personales o muerte a terceros por causas imputables a
la construcción de esta obra.
El contratista entrega a la EPMMOP, las respectivas pólizas de seguros,
por un monto total asegurado que cubre el monto total del contrato
adjudicado. Dichos seguros contemplan indemnizaciones pagaderas en
10
los tipos y proporciones necesarios para reponer la pérdida o
indemnizar los daños o perjuicios ocasionados.
Las condiciones particulares de la póliza de seguros no podrán
modificarse sin consentimiento expreso de la EPMMOP.
6.3.2 Seguro de Responsabilidad Civil:
Que cubre las lesiones personales y daños en materiales a terceras
personas como consecuencia de las obras que están siendo ejecutadas.
La póliza debe contener al menos las siguientes coberturas:
Responsabilidad civil patronal
Responsabilidad civil cruzada
Exceso de Responsabilidad civil para vehículos propios o de terceros
Responsabilidad civil contratista y subcontratista
El monto mínimo requerido para el seguro de Responsabilidad Civil es
de USD 1.500,00
6.3.3 Seguros de accidentes personales:
El contratista presenta un seguro de accidente personales que cubre los
riesgos de accidentes al personal que ejecuta la obra.
La póliza contempla una cobertura de muerte accidental por USD
50.000,00 por persona y gastos médicos en caso de accidentes hasta USD
5.000,00 por persona.
6.4.
Condiciones de la póliza. - Las pólizas de seguros son emitidas por una
compañía de seguros legalmente autorizada para operar en el país. Las pólizas
de seguros son incondicionales, irrevocables, de cobro inmediato y renovables
en forma inmediata a simple pedido de la EPMMOP; sin cláusula de trámite
administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento de la
EPMMOP. Incluye las condiciones aprobadas por la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros para cada compañía aseguradora.
6.5.
Vigencia de las Garantías. - Será obligación del contratista mantener en
vigencia las garantías otorgadas.
La renovación de las garantías se lo hará con por lo menos cinco (5) días de
anticipación a su vencimiento, caso contrario la EPMMOP las podrá hacer
efectivas sin más trámite.
El contratista tiene la obligación de mantener vigentes la garantía de fiel
cumplimiento del contrato hasta la suscripción del acta de entrega-recepción
Definitiva y la liquidación del contrato que extinguen las obligaciones
pactadas. En tanto que la de buen uso del anticipo previa verificación de su
amortización con la suscripción del acta de entrega-recepción definitiva, sin
11
embargo, si se ha devengado en su totalidad con anterioridad a la suscripción
del acta señalada, procederá su devolución una vez cumplidas las condiciones
para ello con el acta respectiva que evidencie tal amortización. De no
renovarse las garantías con por lo menos cinco (5) días de anticipación a su
vencimiento, la EPMMOP las hará efectivas, sin más trámite que su
presentación a la entidad emisora.
6.6.
En caso de incumplimiento de las obligaciones del contratista, emanadas de
las garantías requeridas, la EPMMOP podrá exigir, el pago de multas en los
términos establecidos en este contrato.
6.7.
Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el
artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
y 263 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, normativa vigente a la fecha de publicación del
procedimiento. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado
y exigido por la contratante.
6.8.
Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas
por la contratante en los siguientes casos:
6.8.1 La de fiel cumplimiento del contrato:
a)
Cuando la contratante declare anticipada y unilateralmente
terminado el contrato por causas imputables al contratista.
b)
Si el contratista no la renovare cinco (5) días antes de su
vencimiento.
6.8.2 La del anticipo:
a)
Si el contratista no la renovare cinco (5) días antes de su
vencimiento.
b)
En caso de terminación unilateral del contrato y que el contratista
no pague a la contratante el saldo adeudado del anticipo, después
de diez días de notificado con la liquidación del contrato.
CLÁUSULA SÉPTIMA. – PLAZO:
7.1.
El plazo de ejecución contractual para la entrega de la obra es de CIENTO
CINCUENTA (150) días calendario, contados a partir del día siguiente de la
autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del
contrato, para ello se deberá notificar previamente la disponibilidad del
anticipo, en la cuenta bancaria proporcionada por el contratista.
12
7.2.
Suspensión de los trabajos: La Fiscalización solicitará al Administrador del
Contrato, la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier
momento y por el período que considere necesario, en los siguientes casos:

Cuando se detecte incumplimiento del diseño y especificaciones en las
obras contratadas.

Si las medidas de seguridad adoptadas por el contratista son
insuficientes o inadecuadas para proteger la vida del personal o la
integridad de las instalaciones o partes ya construidas; y,
fundamentalmente para la seguridad del público.

Por desorganización del contratista, negligencia en la conducción de los
trabajos y/o empleo de sistemas inadecuados; y,

Cuando el contratista no acate las órdenes impartidas por la
Fiscalización, no emplee personal y equipo en la cantidad y de la calidad
requerida, o no utilizare métodos de construcción establecidos, o se
niegue a despedir a personal inaceptable.

La suspensión durará hasta que el contratista acate las recomendaciones
impartidas por la Fiscalización.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán
lugar a pagos adicionales o indemnizaciones al contratista, ni a prórroga
de plazo.

La suspensión de los trabajos por fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados y aceptados por la EPMMOP, dará lugar a
la prórroga de plazos, en un período igual al de la duración del evento,
pero no dan derecho al contratista a pedir modificaciones en precios ni
indemnizaciones o compensaciones.

Las suspensiones ordenadas por la EPMMOP para solucionar
problemas causados por el contratista no se considerarán como
situaciones imprevistas, ni como causales de fuerza mayor y no darán
lugar a prorrogas de plazo ni a indemnizaciones al contratista.

Las suspensiones ordenadas por la EPMMOP para solucionar
problemas técnicos o administrativos se considerarán como situaciones
imprevistas, que estén dentro de las causales de caso fortuito, para lo
cual la Fiscalización solicitará al Administrador del Contrato, la
suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier
momento y por el período que considere necesario, que podrá generar
prorrogas de plazo, sin embargo, no darán lugar a indemnizaciones al
contratista.

En lo pertinente, se estará a lo establecido en los artículos 289, 290 y 291
del RGLOSNCP.
13
7.3.
Procedimiento para suspensión del plazo contractual. - La suspensión del
plazo se da por iniciativa unilateral de la entidad contratante y procede sólo
cuando de manera razonada y motivada no sea conveniente para los intereses
institucionales continuar la ejecución de los trabajos.
En todos los casos de suspensión del plazo contractual por iniciativa de la
entidad contratante se observará el siguiente procedimiento:
1.
2.
Informe motivado del administrador del contrato que justifique las
causas de suspensión del plazo contractual. En caso de obras, se
necesitará adicionalmente el respectivo informe motivado del
fiscalizador.
Resolución motivada de la máxima autoridad ordenando la suspensión
del plazo contractual, la cual será notificada al contratista, con copia al
administrador del contrato y fiscalizador.
CLÁUSULA OCTAVA – MULTAS:
8.1.
En los casos de retrasos injustificados respecto del cumplimiento del objeto
contractual, por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones
contractuales por parte del Contratista, conviene en pagar a la EPMMOP una
multa de 1x1000 del valor del contrato, que se calcularán sobre el porcentaje
de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, incluyendo el
reajuste de precios que corresponda y sin considerar los impuestos. En el caso
de las obras, las multas se calcularán de conformidad con el retraso
injustificado imputable a la planilla que corresponda, en concordancia a lo
señalado en el artículo 292 del Reglamento General a la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, normativa vigente a la fecha de
publicación del procedimiento.
8.2.
Sin duplicar las antes señaladas, la EPMMOP multará al Contratista de
acuerdo al cuadro de incumplimientos que se describe a continuación. La
Multa se aplicará independientemente por cada falta; por cada vez que esta
ocurra; y por cada día que se mantenga. En consecuencia, las multas son
acumulativas:
INCUMPLIMIENTO
Por no disponer en la obra del personal técnico, material y/o
equipos necesarios (mínimo ofertado), se aplicará la multa diaria.
Por no realizar el desalojo y/o la limpieza de los escombros y
materiales sobrantes dentro de los dos días laborables siguientes
contados desde que el Contratista ejecutó la obra, se aplicará la
multa diaria.
MULTA
SOBRE EL
MONTO
de
obligaciones
pendientes
(factor a
aplicar)
0.005
0.005
14
INCUMPLIMIENTO
Por no cubrir las zanjas abiertas, perturbando y poniendo en
peligro al tráfico peatonal y vehicular, se aplicará la multa diaria.
Por no disponer en la obra de la señalización adecuada y
suficiente conforme el Plan de Manejo de Tránsito (conos, vallas,
barreras Jersey o barreras de protección, vallas fijas, móviles,
ETC), se aplicará la multa diaria.
Por no mantener y llevar correctamente el Libro de Obra y no
presentarlo a la Fiscalización o supervisión, se aplicará la multa
diaria.
Por la suspensión injustificada o no autorizada de los trabajos, se
aplicará la multa diaria.
Si el Contratista no acatare las órdenes de Fiscalización y el
instructivo de procesos durante el tiempo que dure este
incumplimiento, se aplicara la multa diaria.
Por no entregar la planilla en el término de los primeros CINCO
(5) DÍAS, posteriores al período al que corresponde la planilla, se
aplicara la multa diaria.
Si el letrero de identificación de la obra no se encuentre instalado
dentro de los OCHO (8) DÍAS posteriores al inicio de la obra, se
aplicará la multa diaria.
Si el personal técnico o cualquier empleado o trabajador o subcontratista del Contratista no cuenta con el equipo de protección
personal, se aplicará la multa diaria.
Si el personal técnico o cualquier empleado o trabajador o subcontratista del Contratista no cumplen con los protocolos de
seguridad, se aplicará la multa diaria.
Si Vencido el Plazo contractual, sin que medie prórroga alguna,
no se ha terminado la obra, se aplicará la multa diaria sobre el
porcentaje se encuentran pendientes de ejecutarse conforme a lo
establecido en el contrato.
Si no cumple con la seguridad industrial, salud ocupacional, el
plan de manejo ambiental , guía de buenas prácticas ambientales y
la señalización preventiva.
MULTA
SOBRE EL
MONTO
de
obligaciones
pendientes
(factor a
aplicar)
0.002
0.002
0.001
0.005
0.002
0.001
0.001
0.002
0.005
0.005
0.002
8.3.
Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla
correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sanción.
8.4.
El Contratista una vez que ha recibido la planilla devuelta por errores y/o
incompleta, tendrá en el término de cinco (5) días para volver a ingresarla
mediante ventanilla de documentación de la EPMMOP, subsanada, en caso
de incumplimientos sobre este tiempo, se aplicará la cláusula de multas por
cada día de retardo.
15
8.5.
Será responsabilidad del Fiscalizador, establecer el cálculo del valor de las
multas imputables a la planilla en la que comete el incumplimiento, sin
considerar los impuestos. El Fiscalizador pondrá en conocimiento las multas
calculadas al Administrador del Contrato, para que proceda de conformidad
con el Art. 293 del RGLOSNCP.
8.6.
La imposición de multas se hará excepto en el evento de caso fortuito o fuerza
mayor, conforme lo dispuesto en el Art. 30 de la Codificación del Código Civil,
debidamente comprobado y aceptado por la EPMMOP; para lo cual se
notificará a la EPMMOP dentro del plazo de quince (15) días siguientes de
ocurridos los hechos o de enterado el Contratista de los mismo. Decurrido este
plazo, de no mediar dicha notificación, se entenderán como no ocurridos los
hechos que alegue el Contratista como causa de justificación; y se impondrá
la multa prevista.
8.7.
Para los procedimientos de imposición e impugnación de multas se estará a lo
establecido en los artículos 293 y 294 del Reglamento General a la LOSNCP,
normativa vigente a la fecha de publicación del procedimiento.
8.8.
Las multas se deducirán de los valores que la EPMMOP adeude al contratista
por cualquier concepto, y si no fuera posible, se procederá legalmente, sin
perjuicio de que la EPMMOP ejecute la garantía de Fiel Cumplimiento del
Contrato.
8.9.
La EPMMOP queda autorizada por el contratista para que haga efectiva la
multa impuesta, de los valores que por este contrato le corresponde recibir sin
requisito o trámite previo alguno. Sin perjuicio de que la EPMMOP ejecute la
garantía de Fiel Cumplimiento del contrato.
8.10. Si el valor de las multas impuestas llegare a superar el monto de la garantía
de fiel cumplimiento del contrato, 5% del monto total del contrato, la
EPMMOP podrá declarar, anticipada y unilateralmente, la terminación del
contrato, conforme lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 94 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, normativa
vigente a la fecha de publicación del procedimiento.
8.11. El cobro de las multas no excluye el derecho de la EPMMOP para exigir el
cumplimiento del contrato o para demandar su terminación o declararlo
unilateralmente terminado, según corresponda.
8.12. Por el pago de la multa no se extingue la obligación principal.
8.13. Se contemplará lo establecido en los artículos 292, 293 y 294 del Reglamento
General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
normativa vigente a la fecha de publicación del procedimiento.
16
CLÁUSULA NOVENA. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS:
9.1.
El contrato se suscribirá bajo la modalidad de precios unitarios, por lo que se
sujetará al sistema de reajuste de precios.
9.2.
En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los
precios unitarios estipulados en el contrato, los costos se reajustarán, para
efectos del pago de planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación,
mediante la aplicación de los artículos 267, 268 y 269 del Reglamento General
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, normativa
vigente a la fecha de publicación del procedimiento.
9.3.
En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los
precios unitarios estipulados en los contratos de ejecución de obras que
celebren las entidades contratantes, los costos se reajustarán, para efectos de
pago del anticipo en la cuenta consignada por el Contratista y de las planillas
de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de
fórmulas matemáticas que constarán obligatoriamente en el contrato
9.4.
Constarán como componentes principales aquellos que, independientemente
o agrupados según lo previsto en los pliegos, tengan mayor incidencia en el
costo total de la obra, su número no excederá de diez. Sin embargo, si la
totalidad de componentes no alcanzara a esta cifra, se podrá considerar como
principales a todos. En el caso de fabricación de equipos y accesorios que se
contraten para ser elaborados fuera del Ecuador y se incorporen
definitivamente en el proyecto, cuyo precio se pague en moneda del país
fabricante, se podrán elaborar fórmulas para reajustar los pagos, aplicando los
precios o índices de precios de dicho país, calificados por el INEC. Las
condiciones de aplicación de la fórmula de reajuste de precios serán
establecidas de acuerdo con sus componentes y la localización de la obra.
9.5.
El reajuste de precios se realizará mensualmente o de acuerdo con los períodos
de pago establecidos en el contrato y será efectuado provisionalmente sobre
la base de los precios o índices de precios a la fecha de presentación de las
planillas por la fiscalización.
9.6.
En cada planilla de obra ejecutada, la Fiscalización, calculará el reajuste de
precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el
contrato. En el caso de aplicar el reajuste de precios, se establecerá como fecha
de partida -sub cero-, la correspondiente a los treinta días anteriores de la
fecha límite de presentación de las ofertas. Conforme a la legislación vigente
el responsable del reajuste es el Fiscalizador y la supervisión en caso de existir,
su cálculo y liquidación se realizarán en concordancia con la LOSNCP y su
Reglamento
9.7.
Tan pronto se disponga de los índices definitivos, se realizará la liquidación y
pago final del reajuste, considerando las fechas de pago de las planillas en la
cuenta del Contratista y aplicando las fórmulas contractuales. Como el
derecho a percibir el reajuste es de aquellos que se pueden renunciar, tal
situación podrá establecerse en los documentos correspondientes
17
9.8.
En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al Contratista, se le
reconocerá únicamente el reajuste de precios calculado con los precios e
índices de precios del período en que debió cumplir el contrato, con sujeción
al cronograma vigente.
9.9.
Al efecto, las partes se sujetarán a la fórmula polinómica a aplicarse, elaborada
por la Gerencia de Estudios y Fiscalización:
18
CLÁUSULA DÉCIMA. - SUBCONTRATACIÓN:
10.1. El contratista se obliga a subcontratar los trabajos que han sido comprometidos
en su oferta y por el monto en ella establecido.
10.2. En el evento que el Administrador del contrato apruebe la subcontratación, ésta
no adquirirá obligaciones con él o los subcontratistas; siendo, por tanto, de
exclusiva responsabilidad del contratista el cumplimiento de las obligaciones y
prestaciones subcontratadas por él.
10.3. La aprobación será efectuada conforme el artículo 266 del Reglamento General
a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En el caso de
Contratistas extranjeros, éstos se comprometerán a brindar capacitación y
transferencia de tecnología a los subcontratistas nacionales. Las
subcontrataciones deberán efectuarse de preferencia con las pequeñas y micro
empresas.
10.4. El contratista será el único responsable ante la EPMMOP por los actos u
omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente
empleadas por ellos.
10.5. El contratista en caso de incumplimiento del subcontratista o retraso en el
cronograma de avance de ejecución del rubro o grupo de rubros
subcontratados, podrá solicitar a la entidad contratante autorización escrita
para, bajo exclusiva responsabilidad del contratista, reemplazar, sustituir o
cambiar a los subcontratistas. Las autorizaciones referidas deberán ser
conferidas por el administrador en coordinación con la fiscalización del
contrato; en todo caso habrá que estar a lo previsto en la normativa que el
Servicio Nacional de Contratación Pública expida para este efecto.
10.6. El contratista, podrá sustituir a sus subcontratistas, por otros de igual o mayores
condiciones o características con la autorización de la EPMMOP.
10.7. Nada de lo expresado en los documentos de los Subcontratos podrá crear
relaciones contractuales entre los subcontratistas y la EPMMOP, ni aún las
autorizaciones de los subcontratos, pues su única relación contractual es con el
contratista, por lo tanto, no hay responsabilidad principal, ni solidaria, ni
subsidiaria de la EPMMOP.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
CONTRATO:
11.1. La EPMMOP, designa a la ingeniera Doménica Andrea Montero Trujillo, de
la Gerencia de Obras Públicas, como Administrador del Contrato, quien
19
deberá atenerse a las Condiciones Generales y Particulares del pliego que
forma parte del presente contrato, y velará por el cabal cumplimiento del
mismo en base a lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública.
11.2. El Administrador del contrato velará por el cabal y oportuno cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.
11.3. A más de los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, el administrador del contrato
actuará bajo los principios de juridicidad, proporcionalidad, imparcialidad y
buena fe, los cuales deberán garantizar la correcta ejecución del contrato.
11.4. El administrador del contrato emitirá sus decisiones de manera motivada y
razonada, en ningún caso atentará contra el principio de interdicción de la
arbitrariedad al que hace referencia el artículo 18 del Código Orgánico
Administrativo; y, todas sus actuaciones se enmarcarán en el respeto al debido
proceso y el derecho a la defensa.
11.5. El administrador del contrato deberá sujetarse a las disposiciones de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento
General, las resoluciones que emita el Servicio Nacional de Contratación
Pública para el efecto, y las condiciones pactadas en el contrato.
11.6. Supletoriamente se podrá recurrir a otras fuentes normativas como el Código
Orgánico Administrativo, el Código Civil, “Instructivo para la Administración
y Fiscalización de contratos en la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y
Obras Públicas, constante en el Resolución No. 016-GG-EPMMOP-2020 de 24
de marzo de 2020, su reforma constante en la Resolución No. 047 GGEPMMOP-2020 de 17 de septiembre de 2020, y cualquier norma que, de
manera razonada, sean necesarias y pertinentes para dilucidar cualquier
inconveniente con la fase de ejecución contractual.
11.7. Además de las responsabilidades establecidas en la normativa citada, el
Administrador del contrato deberá cumplir con las atribuciones determinadas
en el artículo 303 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, en lo que fuere aplicable.
11.8. La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, de oficio o
petición de parte en la ejecución del contrato, podrá cambiar motivadamente
al administrador del contrato; sin que sea necesario la modificación del texto
contractual.
Decisión que se notificará formalmente al administrador saliente, al
administrador entrante, al contratista, al fiscalizador si fuere el caso y al
usuario administrador del Portal COMPRASPÚBLICAS para la habilitación
del nuevo usuario.
11.9. El administrador del contrato saliente deberá entregar formalmente el
expediente relacionado con la ejecución del contrato al administrador
entrante, en el término máximo de 5 días, desde la notificación, en
20
concordancia con los artículos 300 y 301 del Reglamento General a la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO:
12.1. Terminación del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el
artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y
las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.
12.2. Causales de Terminación unilateral del contrato. - Tratándose de
incumplimiento del contratista, procederá la declaración anticipada y
unilateral de la contratante, en los casos establecidos en el artículo 94 de la
LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:
1.
Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real
en la ejecución de la obra objeto del contrato es inferior a la declarada o que no
se cumple con el compromiso de subcontratación asumido en el formulario de
oferta, y en esa medida se ha determinado que el contratista no cumple con la
oferta;
2.
Si el contratista incumple las declaraciones y compromisos que ha
realizado en cualquiera de los formularios presentados en su oferta; y,
3.
En el caso de que la entidad contratante encontrare que existe
inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por el
contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente
contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de
terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la
entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin
perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.
12.3. Procedimiento de terminación unilateral. - El procedimiento a seguirse para
la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y los artículos
310, 311 y 312 aplicable del Reglamento General.
La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se
suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos,
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte
del contratista.
12.4. Terminación Por Mutuo Acuerdo. - Cuando por circunstancias imprevistas,
técnicas o económicas, debidamente justificados o por causas de fuerza mayor
o caso fortuito, siempre y cuando fuere imposible o inconveniente para las
partes, ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán, por mutuo
acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones
contractuales, en el estado en que se encuentren.
La terminación por mutuo acuerdo, no implicará renuncia a derechos causados
o adquiridos en favor de la EPMMOP o del contratista.
21
La EPMMOP, no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el
mismo contratista incluso en el caso de terminación parcial de las obligaciones.
En caso de terminación de mutuo acuerdo o terminación unilateral del contrato,
se requerirá informe de liquidación suscrito por el Administrador del Contrato
y el Director Financiero o su delegado.
12.5. Procedimiento para la terminación por mutuo acuerdo. - El procedimiento a
seguirse para la terminación por mutuo acuerdo del contrato será el previsto
en los artículos 307, 308 y 309 del Reglamento General a la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, normativa vigente a la fecha de
publicación del contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
13.1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución
del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable
directo, podrán utilizar la mediación como método alternativo para la
solución de controversias en el Centro de Mediación de la Procuraduría
General del Estado, en función de lo previsto en la Ley de Arbitraje y
Mediación de la República del Ecuador, y el Reglamento de funcionamiento
del centro de mediación y arbitraje.
13.2. Si respecto de la divergencia o controversias suscitadas no existiere acuerdo
mediante mediación, las partes, de conformidad con lo previsto por el Art. 190
de la Constitución de la República del Ecuador, que en lo pertinente señala:
“…En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo
pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a las
condiciones establecidas en la ley”, en concordancia con lo previsto por el literal
a) del Art. 1 de la Resolución No. 122 de 7 de mayo de 2014, emitida por el
Procurador General del Estado, en caso de pronunciamiento favorable las
partes acuerdan someter sus controversias a arbitraje en el Centro Nacional
de Mediación y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito
CENAMACO. La forma de selección de los árbitros será la establecida en la
Ley de Arbitraje y Mediación y en el Reglamento de dicho Centro.
13.3. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo o
pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, las partes
acuerdan someterlas al procedimiento contencioso administrativo establecido
en el Código Orgánico General de Procesos, siendo competente para conocer
la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que
ejerce jurisdicción en el cantón Quito.
13.4. El contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo
relacionado con este contrato. Si el contratista incumpliere este compromiso,
la EPMMOP podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer
efectivas las garantías.
13.5. La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo
22
tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al
presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:
14.1. La EPMMOP, en sus relaciones con el contratista, estará representado por el
Administrador del contrato; sin perjuicio de las atribuciones que las máximas
autoridades de la EPMMOP tienen, por la Ley y los Reglamentos Internos.
14.2. Para todos los efectos previstos en este contrato, las comunicaciones que
deban ser enviadas de una parte a la otra, serán dirigidas por escrito, o por
medios electrónicos y en idioma español, bastando en cada caso, que el
remitente obtenga la correspondiente constancia de que su comunicación ha
sido recibida en las direcciones de la otra parte.
14.3. Las comunicaciones entre el administrador del contrato, el fiscalizador y el
contratista se harán a través de documentos escritos o por medios electrónicos,
cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y
registrada en el libro de obra.
14.4. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su
dirección, las siguientes:
EPMMOP:
Ing. Doménica Montero Trujillo
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO
Dirección: GERENCIA DE OBRAS
PÚBLICAS / Fernández Salvador
Edificio y Julio Larrea Edif. Zona
Norte
Teléfono: 2907005 Ext: 31949
E-mail:
[email protected]
Quito - Ecuador
CONTRATISTA:
CONSORCIO ECOVIA
Ing. Noela Alexandra Arboleda
Zaragocín
PROCURADOR COMÚN
Provincia: Pichincha
Cantón: Quito
Calle principal: Joel Polanco
Número: 20-91
Calle secundaria: E11 de las Hiedras y
Colimes
Teléfono: 0988624759
Correo electrónico:
[email protected]
Quito - Ecuador
14.5. En caso de cambio de domicilio, número de teléfono y correo digital, el
contratista deberá notificar al Administrador del Contrato, de lo contrario el
domicilio señalado en el presente instrumento contractual, será aquel al que
se remitan válidamente las notificaciones derivadas de la ejecución
contractual.
14.6. Las peticiones que formulare el contratista serán gestionadas por el
administrador del contrato en un término no mayor a diez (10) días contados
a partir de la recepción de esta. En caso de incumplimiento a las disposiciones
establecidas en el artículo 305 del Reglamento General de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de publicación
23
del procedimiento, la Contraloría General del Estado determinará las
responsabilidades a las que hubiere lugar.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - DOMICILIO:
15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su
domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, renunciando el contratista a
cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:
16.1. Declaración. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que
conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de Licitación
de Obras (CGC) código No. LICO-EPMMOP-2024-006, publicado en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha
de la convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte
integrante de este contrato que lo están suscribiendo.
La suscripción del presente contrato corresponde a la fecha de la firma electrónica de
la máxima autoridad.
Firmado electrónicamente por:
FANNY EUGENIA
GARATE CORREA
Mgs. Fanny Eugenia Garate Correa
GERENTE GENERAL (S)
EMPRESA PÚBLICA
METROPOLITANA DE
MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
Firmado electrónicamente por:
NOELA ALEXANDRA
ARBOLEDA ZARAGOCIN
Ing. Noela Alexandra Arboleda
Zaragocín
PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO ECOVIA