CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN Informe Investigación Especial Corporación Nacional Forestal Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 26 111 1927 CHILE Fecha N° : 17 de junio de 2011 de Informe : 118/10 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS UNIDAD DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN REF.: 62.896-64.335/11 U.A.I.: N° 593/11 REMITE INFORME FINAL N° 118, DE 2010, SOBRE GASTOS INCURRIDOS EN REMODELACIÓN DE LA CASONA UBICADA EN LA RESERVA NACIONAL, DE RÍO DE LOS CIPRESES, REALIZADA POR LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS. RANCAGUA, 23 tlf011*01)28qi El Contralor Regional que suscribe, cumple con remitir a Ud. copia del Informe Final señalado en el rubro, para su conocimiento y demás fines, el cual fuera remitido a la H. Cámara de Diputados, mediante oficio N° 50.613 de fecha 11 de agosto de 2011, del Contralor General de la República. Saluda atentamente a Ud., sr, km e 5,¡A-k-f sy á.), á SECA NAL CONTRALOR REGI MARIO QUEZAbÁ del Libertador General Bernard O'Higgins Contraloria General de I epública AL SEÑOR DIRECTOR REGIONAL DE LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 4),?PRESENTE PBR/med AT: 215/10-40/11 Oficiales Gamero # 261 — Rancagua Fono: 353100; Fax: 353101 www.contraloria.c1 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN PREG 6.042/11 REF: 62.952/10 INFORME FINAL N° 118, DE 2010, SOBRE GASTOS INCURRIDOS EN REMODELACIÓN DE LA CASONA UBICADA EN LA RESERVA NACIONAL RÍO DE LOS CIPRESES, REALIZADA POR LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS. RANCAGUA, 17 de junio de 2011 En cumplimiento de las funciones encomendadas a este Organismo Superior de Fiscalización, personal de esta Contraloría Regional se constituyó en la Corporación Nacional Forestal del Libertador General Bernardo O'Higgins, con la finalidad de efectuar una fiscalización a los aspectos técnicos, financieros y administrativos relacionados con la ejecución del proyecto denominado Restauración de la Casona ubicada en la Reserva Nacional Río de Los Cipreses, cuya revisión dio origen a una investigación especial, cuyos principales resultados constan en el presente documento. Antecedentes El trabajo efectuado tuvo como finalidad investigar el destino de una fracción de los fondos entregados por la empresa Pacific Hydro Chacayes S.A. a la Dirección Regional de la CONAF de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuyo aporte original corresponde a US$500.000, pagaderos en 5 cuotas iguales, anuales y sucesivas. El primer aporte se pagó el 17 de noviembre de 2008, al momento de suscribir el convenio entre las partes, y respecto de los restantes se estipuló enterarlos el día 10 de enero de cada año. AL SEÑOR MARIO QUEZADA FONSECA CONTRALOR REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS PRESENTE WMC AT: N° 215/10 - 40/11 Oficiales Gamero N' 261 — Rancagua Fono: 353100: Fax: 353101 www.contraloria.cl CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION En lo específico, se verificó el destino y uso de los dineros recibidos para la restauración de la casona patronal ubicada en la reserva precitada, cuyo monto ascendió a M$ 86.830, los cuales de conformidad con el aludido convenio corresponden a una parte de la cuota anual. Mediante oficio confidencial N° 181, de 2011, de esta Contraloría Regional, fue remitido el preinforme de observaciones a la Corporación Nacional Forestal del Libertador General Bernardo O'Higgins, el cual fue atendido a través del oficio N° 179/2011, del presente año. Metodología El trabajo se ejecutó de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, e incluyó la toma de declaraciones a diversas personas, así como también la solicitud de datos, informes, documentos y otros antecedentes que se estimó necesarios. Análisis De acuerdo con el contrato suscrito entre CONAF y la empresa Pacific Hydro Chacayes S.A., del 17 de noviembre de 2008, dicha sociedad aportaría a CONAF la cantidad de US$500.000 de Estados Unidos de Norteamérica, en razón de las servidumbres que entregaría la Corporación según la cláusula cuarta del contrato precitado. A su turno, se declaró que CONAF buscaría de preferencia invertir dicho monto en la Reserva Nacional Río de Los Cipreses, permitiendo con ello un desarrollo de la misma, o en otras áreas silvestres protegidas. De conformidad con la información contenida en los memorándum N°s 2.789/2009 y 3.639/2010, ambos del Gerente de Finanzas y Administración OC al Director Regional de O'Higgins de CONAF, se constató que esta última destinó M$ 86.830.-, a obras de mejoramiento, restauración y reparación de la casona patronal emplazada en la aludida Reserva Nacional. De los antecedentes recopilados, y considerando la normativa vigente sobre la materia, se establecieron los hechos que se exponen a continuación: I. CUESTIONES PREVIAS En armonía con lo informado por la jurisprudencia administrativa -dictámenes N°s 9.009, de 2001 y 33.622, de 2008, entre otros-, sobre el carácter de corporación de derecho privado y la participación mayoritaria que en ella tiene el Estado, la Corporación Nacional Forestal se 2 Oficiales Gamero N' 261 — Rancagua Fono: 353100; Fax: 353101 www contraloria cl CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION encuentra sometida a la fiscalización de este Organismo Fiscalizador, con arreglo a lo previsto en el artículo 16, inciso segundo, de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de Organización y Atribuciones de la Contraloría General, esto es, para los efectos de cautelar el cumplimiento de sus fines, la regularidad de sus operaciones, hacer efectivas las responsabilidades de sus directivos y/o empleados y, obtener la información o antecedentes necesarios para formular un Balance Nacional. Asimismo, CONAF está incluida en la enumeración del artículo 2°, del decreto ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, por lo tanto, las normas contenidas en dicho cuerpo legal le son aplicables para los fines que se regulan expresamente, vale decir, origen presupuestario de sus fondos y procedimiento contable al que están afectos (aplica dictamen N° 12.726 de 1995). En efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4° del citado decreto ley, todos los ingresos que perciba el Estado deben reflejarse en el presupuesto del sector público, salvo que una disposición legal establezca lo contrario; situación que no acontece respecto de los aportes objeto de la presente fiscalización (aplica dictamen N° 18.100 de 2011). II. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN 1. Antecedentes generales del proyecto Obra "Remodelación Casona Patronal Reserva Nacional Río de Los Cipreses" UBICACIÓN GEOGRÁFICA : Reserva Nacional Río de los Cipreses, comuna de Machalí. MODALIDAD : Trato Directo DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN : No se aportó información MONTO ORIGINAL DEL CTTO. $ 61.000.000.MONTO GASTADO DEL CITO. .. $ 91.277.000.PLAZO ORIGINAL DEL CITO. : No se aportó información : Agosto 2009 FECHA DE INICIO : Sin información FECHA DE TÉRMINO LEGAL MANDANTE : Corporación Nacional Forestal UNIDAD TÉCNICA : No se aportó información : Ricardo Astudillo S., Arquitecto INPECTOR TÉCNICO DE OBRA : Paralizado SITUACIÓN DEL PROYECTO FINANCIAMIENTO : Convenio CONAF — Pacific Hydro 2. Descripción La casona colonial existente en la Reserva Nacional Río de Los Cipreses, cuyo uso está destinado al alojamiento de funcionarios y visitas, fue propuesta por la CONAF Región de O'Higgins para su remodelación, en el marco de un programa de mejoramiento de la infraestructura de dicha reserva, a fin de cumplir con la cláusula séptima del Contrato de Servidumbres Corporación Nacional Forestal a Pacific Hydro S.A., que busca invertir de preferencia en su propio desarrollo o en otras áreas silvestres protegidas. Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua Fono: 353100; Fax. 353101 www.contraloria.c1 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION Referente al proyecto mismo, éste contempló, entre otras partidas, la demolición de muros, construcción de nuevos tabiques y cierre de vanos existentes, a fin de otorgarle al recinto un solo módulo rectangular de edificación que posea cocina, comedor, hall, dormitorios y baños. A nivel de obra gruesa, se consideró la construcción de muros de la misma materialidad existente, adobe perimetral y divisiones interiores en base a albañilería reforzada. A nivel de revestimiento de los muros, se proyectó la aplicación de estuco sobre una malla metálica, sobre la cual finalmente se aplica la pintura esmalte al agua, mientras que para las maderas se dispuso la utilización de barniz. En lo que respecta al pavimento, se consideró la instalación de cerámicos tipo ladrillo (Batuco) de 40 x 40 cm. Referente a la estructura de techumbre, se estipuló el reemplazo de los pilares en mal estado por unos nuevos, sobre los cuales se instalaron cerchas de madera; como cielo del recinto, se emplearon coligües los cuales están dispuestos de forma perpendicular a las cerchas. En relación a la cubierta, se proyectó el reemplazo de la existente, constituida por planchas de metálicas acanaladas, por la colocación de tejas tipo colonial a fin de continuar con la línea arquitectónica del resto de la casona. Respecto de los servicios básicos, se consultó la ejecución de la totalidad de la instalación eléctrica, agua potable, alcantarillado y gas. Sobre el avance físico que presentaba la obra, personal de esta Contraloría Regional constató que éste alcanzaría aproximadamente a un 60%, que corresponde a la ejecución partidas tales como demoliciones (100%), trazado y nivelación (100%), compactación de terreno (100%), sobrecimiento (100%), reparación de muros (100%), albañilería (90%), muros de adobe (100%), estucos (70%), estructura de techumbre (100%), pilares (100%), cubierta (20%) e instalaciones (45%). Cabe señalar, que en el avance precitado no se incluyó la compra de materiales por cuanto la totalidad de éstos no se encuentran instalados. En relación con los gastos incurridos en la casona, es dable señalar que éstos ascienden a M$ 91.059, de los cuales la suma de M$ 20.443 corresponde a gastos efectuados durante el año 2009 y M$ 70.616 al 2010. A su vez, el total precitado se llevó a cabo a través de las adquisiciones de los siguientes ítems: ÍTEM Compras de materiales de construcción Alimentación de personal Mano de obra GASTO (M$) 53.187 1.318 36.554 Oficiales Gamero N' 261 — Rancagua Fono: 353100: Fax: 353101 www.contraloria.c1 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION 3. Observaciones 3.1. Aspecto Técnico Existen dos informes de diagnóstico del talud natural ubicado al costado norte de la casona, elaborados por CYGSA Chile S.A. en febrero de 2008 y por Pedro Labbe C., Ingeniero Civil, en septiembre de 2009, los cuales señalan en forma independiente uno del otro, la necesidad de mejorar las condiciones geométricas del talud existente, como también de proteger la superficie del corte contra la erosión por eventuales daños por lluvias o solicitaciones sísmicas; no obstante, la Corporación no efectuó ningún trabajo de mejoramiento, procediendo a ejecutar la remodelación de la aludida casona, sin considerar tales datos. Sobre el particular, en el oficio de respuesta, no se aportan antecedentes que permitan desvirtuar lo señalado, por lo que procede mantener la observación formulada. La obra no cuenta con permiso de Alteración, Reparación o Reconstrucción, otorgada por la Dirección de Obras Municipales de Machalí, configurándose un incumplimiento de los artículos 116 y 1.4.1. y 5.1.4, N° 3, de la Ley General y de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, respectivamente. Como consecuencia de lo anterior, no se encuentran pagados los derechos municipales por la ejecución de las obras, situación que transgrede los artículos 126 y 130, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (aplica dictamen N° 4.780, de 2000, entre otros). En relación con ello, en su oficio de respuesta la Corporación no aportó antecedentes que permitan aclarar lo señalado, por lo que corresponde mantener la observación. Además, se vulneró el artículo 5.1.19, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, toda vez que las obras se iniciaron sin contar con el permiso o autorización de la Dirección de Obras Municipales. Por lo anterior y dado que no se aportó documentación sobre la materia, corresponde mantener la observación. De acuerdo con lo señalado en declaración, de fecha 26 de octubre de 2010, prestada por don Ricardo Astudillo Soza, arquitecto a cargo de la supervisión de la obra, el objetivo dispuesto para la utilización de la casona, sería para destinarla como casa de huéspedes para los funcionarios o autoridades que necesitaran pernoctar por motivos de trabajo en la Reserva Nacional. Además, en el Informe Remodelación Casona Cipreses, el mismo profesional, agrega que se había dispuesto que dicha casona funcionaría como hotel abierto al público, condición que no se ajusta a ninguno de los objetivos definidos en los Estatutos de la Corporación Nacional Forestal, aprobados mediante decreto N° 728, de 1970, del Ministerio de Justicia (aplica dictamen N° 31.607, de 1989). Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua Fono: 353100: Fax: 353101 www.contraloria.c1 5 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION Al respecto, en la respuesta al Preinforme se explica que no existe constancia acerca del destino final que se le pretendía dar a la casona una vez finalizada la restauración, toda vez que no hay ningún antecedente sobre proyectos y/o presentaciones de propuestas para su uso posterior. Además, se señala que existen informes de ingeniería (informe geotécnico sobre corte natural ubicado en la reserva nacional los cipreses e informe de diagnóstico sobre el proyecto talud natural reserva nacional los cipreses) que sugieren evitar la construcción en dicho emplazamiento por el riesgo de desmoronamiento del terreno y que, no hay proyectos de obras de infraestructura necesarias para el funcionamiento de la reserva nacional. Al tenor de lo expuesto, procede mantener la observación, por cuanto en la respuesta no se aclara el destino final de la casona patronal, sino, por el contrario, se ratifica que al momento de aprobar y/o asignar los fondos no existía fundamentación clara de las razones o motivos que originaron las adquisiciones para la obra en análisis, situación que transgredió el ítem 3.3, letras a, b y c, del Manual de Procedimientos Compras, de 2007, de la CONAF, el que, a su vez, se fundamenta en los artículos 7 al 13, del decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la ley N° 19.886. e, Los planos de arquitectura A0, A1, A2, A3 y A4, utilizados en la obra de remodelación, no exhiben la suscripción del arquitecto que los desarrolló, ni la firma de aprobación del Director de Obras Municipales de Machalí, comuna en la que se encuentra emplazada la casona. En el mismo sentido, los planos de las instalaciones de agua potable domiciliaria, alcantarillado, gas y electricidad no se encuentran suscritos por el profesional proyectista y no cuentan con la aprobación de la empresa de servicios sanitarios e inscripción en la SEC, respectivamente. Dichos incumplimientos vulneran lo establecido en los artículos 1.2.2, 5.1.6, Ítem 6, y 5.1.8, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones sobre firma del profesional que elaboró el proyecto en los planos y especificaciones técnicas y, la necesaria aprobación e inscripción de los proyectos de instalaciones por la entidades correspondientes. Sobre lo anterior, no se aportaron antecedentes, por lo que procede, en consecuencia, mantener la observación. f. Entre los antecedentes de la obra, no fue ubicado documento alguno que registre el nivel de avance físico en de la faena a la data de la paralización de los trabajos, hecho que ocurrió el 27 de febrero de 2010, a raíz del terremoto. Al respecto, cabe señalar que existe un informe de la remodelación, emitido por el arquitecto supervisor, el cual incluye el avance parcial por cada partida ejecutada; sin embargo, no acompaña los antecedentes de respaldo. En relación con dicho documento, los resultados informados no se condicen en su totalidad con lo evidenciado en terreno. En efecto, a modo de ilustrativo, se señala en el informe que las partidas relacionadas con las instalaciones presentan los siguientes avances: Gas 80%, Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua Fono: 353100; Fax: 353101 www.contraloria.c1 6 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION Agua Potable 80% y Alcantarillado 70%, no obstante, se constató que dichas instalaciones cuentan con las excavaciones ejecutadas, algunos atraviesos en cimientos y/o sobrecimientos, canalizaciones y la instalación de 2 cámaras de inspección, lo que corresponde a un nivel de avance estimado inferior al 45%, en cada uno de los casos aludidos (fotos Nos. 01 y 02). Foto N° 01: Vista de una cámara de inspección de la red de alcantarillado domiciliar, con su excavación descontinuada y derrumbada. - 01 Foto N° 02: Ilustración de los tubos de la red de alcantarillado al pie de la obra. - 02 Sobre las situaciones señaladas, la Corporación no aportó ningún antecedente, por lo que corresponde mantener la observación. g. En relación con la construcción de la instalación eléctrica, se determinó el pago de la factura N° 110884, por la suma de $ 3.450.140, a la Sociedad Enrique Herrera y Cía. Ltda., Ferretería Persa, por materiales e insumos eléctricos traspasados, a su vez, a la factura N° 33, de la empresa RCJ Ingeniería y Montajes Eléctricos Ltda., por la "Instalación eléctrica remodelación Casona"; sin embargo, se verificó que lo ejecutado en terreno corresponde a la colocación de tubos tipo conduit y cajas de derivación, cuya valorización no se condice con lo facturado (foto N° 3). Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua Fono: 353100; Fax: 353101 www.contraloria.c1 7 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION Foto N° 03: Detalle de la instalación de los tubos de canalización de la red eléctrica con su respectiva caja de derivación, elementos que se detectaron desprovistos del cableado. -03- Sobre la materia, la Corporación en su oficio de respuesta, no indica las causas de las diferencias detectadas, y no acompaña la documentación que aclare la situación objetada, por lo que corresponde mantener la observación. h. Entre los documentos aportados por el Jefe de Departamento de Áreas Protegidas y Medio Ambiente de la CONAF Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, si bien se incluyeron diversos inventarios de herramientas, materiales al pie de la obra y muebles adquiridos, no se adjunta ningún documento o instrucción en que se establezca la responsabilidad sobre el resguardo de dichos elementos, condición que impide aseverar que lo registrado en los inventarios aludidos corresponde a la información real de lo existente en terreno; en consecuencia, se desconoce si los materiales, herramientas o muebles, se han utilizado en otras obras y/o actividades (fotos Nos. 04, 05 y 06). Por otra parte, se constató que los materiales al pie de la obra son acopiados en el exterior sin contar con medidas de protección que los proteja de las lluvias y/o humedad. Foto N° 04: Ilustración que exhibe por una parte los coligues utilizados como cielo de la casona, y por otra, los cerámicos de ladrillo los cuales son mantenidos en el exterior sin procurar algún tipo de protección. -04— Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua Fono: 353100; Fax: 353101 www.contraloria.c1 8 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION Foto N° 05: Detalle de las planchas de OSB y otras acopiadas en una bodega de la Reserva Nacional. -05— Foto N° 06: Vista de una sierra circular y esmeriles angulares dispuestos en una bodega propia de la Reserva Nacional., sin inventariar - 06 Al respecto, la Corporación señala, en primer término, que el personal del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas no participó en la elaboración y ejecución del proyecto de remodelación de la casona en análisis; no obstante, en forma posterior a la paralización de las faenas debido al terremoto del 27 de febrero de 2010 y, en consideración a la existencia de materiales y herramientas sin identificar, el Jefe del Departamento de Áreas Silvestres solicitó al administrador de la Reserva, elaborar un listado de ellos, el cual fue remitido con fecha 31 de marzo de 2010. Seguidamente, argumenta que si bien no existe un documento o instrucción que disponga la responsabilidad funcionaria sobre los materiales y herramientas precitados, desde el instante que ingresaron al inventario general de la Reserva, su resguardo es una obligación del administrador de la misma, quien ha dispuesto su almacenaje en las bodegas respectivas. Por último agrega que, a la fecha del oficio de respuesta, algunos de los materiales inventariados pertenecientes a la remodelación de la casona, fueron utilizados en obras de mantención propias de Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua Fono: 353100; Fax: 353101 www.contraloria.c1 9 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION la Reserva, previa autorización verbal del Jefe de Administración y Finanzas de la época, lo que fue debidamente reflejado en el inventario enviado por correo electrónico de 8 de julio de 2010. En atención a lo expresado en el oficio de respuesta, procede mantener la observación formulada, por cuanto, si bien se explican las responsabilidades sobre las herramientas y materiales encontrados en terreno y que fueron adquiridos para la restauración de la casona patronal, nada se indica respecto a la disposición final de ellos, lo que deberá ser verificado en futuras auditorías. 3.2. Aspecto Financiero De acuerdo con los memorándum N os 2.789, de 2009, y 3.639, de 2010, ambos del Gerente de Finanzas y Administración de la CONAF, dirigidos al Director Regional de O'Higgins, se refrendó la asignación presupuestaria para las obras de mejoras, restauración y reparación de la casa patronal ubicada en la Reserva Nacional Río de Los Cipreses, por los montos de M$ 61.830 y M$ 25.000, respectivamente; no obstante, a la data del inicio de la auditoría efectuada por esta Contraloría Regional, esto es octubre de 2010, se verificó que el gasto incurrido ascendía a M$ 91.277, lo que representa un exceso de M$ 4.447. Ahora bien, cabe hacer presente que dicho monto equivale aproximadamente a un 70%, de avance físico de la ejecución de las obras, lo que significa que con el 30% restante se excederá en mayor cuantía la asignación presupuestaria original. En relación con lo anterior, la Corporación aclara que la asignación presupuestaria de M$ 25.000, se realizó el 23 de septiembre de 2010, esto es, posterior a la fecha de paralización de faenas, lo que ocurrió en febrero de ese año, debido a la necesidad de cubrir el déficit presupuestario que el proyecto de restauración de la casona generó en el subtítulo de Bienes y Servicios de Consumo del presupuesto corriente de la CONAF Región del Libertador General Bernardo O'Higgins del año 2010. Siendo así, el sobregiro efectivo entre lo presupuestado y lo gastado en el proyecto, fue de M$ 30.277. Al respecto, corresponde mantener la observación, por cuanto en la respuesta se ratifica la distorsión que los gastos incurridos en la ejecución de la obra, provocaron en el presupuesto corriente de la Dirección Regional de la CONAF de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Se detectó el pago de facturas a la Sociedad Enrique Herrera y Cía. Ltda., por la compra de materiales y/o servicios para la remodelación de la casona en la Reserva Nacional, con cargo a otros programas que no presentan relación con la obra en análisis, incidencia que Oficiales Gamero N' 261 — Rancagua Fono: 353100; Fax: 353101 www.contraloria.c1 10 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION afectó la disposición de recursos de otros programas o proyectos en la región. Lo anterior, se detalla en el cuadro adjunto en el anexo N° 1. En relación con lo anterior, la Corporación responde que ha aceptado íntegramente la situación verificada, por lo que corresponde mantener las observaciones formuladas al respecto. Se constató que la compra de los materiales y herramientas utilizados en la remodelación de la casona, se realizó mediante la suscripción de un convenio entre la CONAF Región del Libertador General Bernardo O'Higgins y la Sociedad Enrique Herrera y Cía. Ltda., "Ferretería Persa", en el cual se acordó la provisión de 156 productos de ferretería, la que posteriormente fue aumentada a 174 artículos. No obstante, en las facturas tenidas a la vista durante la auditoría, se detectó la adquisición y pago de productos que no se incluyeron en el aludido convenio, condición que vulnera el proceso de compras establecido en el capítulo 6, del Manual de Procedimientos Compras, de 2007, de la CONAF, el que a su vez, se fundamenta en los artículos del 7 al 13 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la ley N° 19.886. A mayor abundamiento, la compra de los materiales, productos y servicios consignados en el anexo del aludido convenio, se efectuó mediante contratación directa, sin que exista constancia de que concurren los requisitos necesarios para sustentar este tipo de contratación. En consideración a que la CONAF acepta todos los hechos verificados y no aporta antecedentes que los desvirtúen corresponde mantener la observación formulada. Se constató que la Sociedad Enrique Herrera y Cía. Ltda., "Ferretería Persa", RUT 77.927.190-0, actuó como intermediario entre la CONAF y una serie de proveedores, por cuanto compró y pagó a estos últimos, materiales que les eran requeridos directamente por la Dirección Regional de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Al respecto, dicha prestación significó para la Corporación pagar un margen de utilidad adicional al valor originalmente cobrado por los distintos proveedores (ver anexo N° 2): A su turno, se evidenció que el procedimiento adoptado para tales adquisiciones, se configuró mediante la autorización que otorgó el Jefe del Departamento de Finanzas y Administración, al jefe de obras, para que éste instruyera a la sociedad precitada, que los productos que no tuviere la ferretería fueran comprados a otros proveedores para posteriormente venderlos a la CONAF Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, modalidad que implicó el pago adicional detallado en el anexo ya citado. Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua Fono: 353100: Fax: 353101 www.contraloria.c1 11 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION Considerando que en la respuesta de la Corporación, se aceptan todos los hechos verificados y que se indican en este numeral, corresponde mantener la observación. Fueron ubicadas facturas emitidas por la Sociedad Enrique Herrera y Cía. Ltda., "Ferretería Persa", en las cuales se indican productos y/o servicios adquiridos por la CONAF Región de O'Higgins; sin embargo, la especificación registrada en cada caso, no representa una relación coherente entre precio y cantidad, según consta en el cuadro detallado en el anexo N° 3. Así por ejemplo, en el caso de la factura N° 107819, de 2010, por un monto ascendente a $ 7.550.000, cuyo detalle no indica el total de unidades que comprende la transacción, ya que sólo se alude a que la venta corresponde a la fabricación e instalación de una sola ventana, ésta no guarda relación con el precio pagado. En la respuesta entregada por la Corporación, se aceptan los hechos indicados, por lo que corresponde mantener la observación formulada. Se detectó que la factura N° 107819, de 25 de enero de 2010, de la Sociedad Enrique Herrera y Cía. Ltda., registra el cobro de la partida de fabricación e instalación de ventanas por un monto ascendente a $ 7.550.000, no obstante, en visitas efectuadas a la obra durante los meses de octubre y diciembre de 2010, se detectó que la casona no posee ventanas instaladas en ninguno de sus vanos, a excepción del recinto cocina en que la ventana instalada no se condice con una cuyo valor alcance a lo indicado. Además, se constató que no existió una recepción conforme de los bienes, condición que vulnera el proceso de pago establecido en el Manual de Procedimientos Compras, de la Corporación Nacional Forestal, por cuanto la factura fue pagada sin que existiera el informe de recepción precitado que respalda el pago al proveedor (fotos Nos. 07 y 08). Foto N° 07: Elevación que ilustra la ventana del sector cocina, sin embargo el resto de los vanos no presenta ventanas instaladas. -07- Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua Fono: 353100; Fax 353101 www.contraloria.c1 12 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION Foto N° 08: Detalle de uno de los vanos de la casona destinado a ventana, el cual se encuentra desprovisto del revoque como tratamiento superficial necesario para recibir el marco de la aludida ventana. -08En relación con lo anterior, la Corporación no aportó antecedentes en su oficio de respuesta, con la finalidad de aclarar los hechos, por lo que corresponde mantener la observación formulada. De acuerdo con la factura N° 106299, de 31 de diciembre de 2009, de la Sociedad Enrique Herrera y Cía. Ltda., se constató la adquisición de 7 electrobombas Pedrolo ASR8 31, cuyo costo total ascendió a M$ 10.086; no obstante, se verificó que ninguna de ellas se encuentra instalada en la obra o depositada en la bodega de la Reserva Nacional Río de Los Cipreses, condición que vulnera lo establecido en el ítem 6.1.2 y 6.1.3, del Manual de Procedimientos de Compra, de la Corporación Nacional Forestal, referido a gestionar el pago de las facturas sólo por productos efectivamente recibidos y a conformidad. Ahora bien, si tales bienes no fueron recibidos, no se ubicó la nota de crédito que permita certificar que los montos erróneamente pagados a la sociedad citada, fueron devueltos. Sobre el particular, en el oficio de respuesta, no se aportan antecedentes que permitan desvirtuar lo objetado, por lo que procede, en consecuencia, mantener la observación. Por medio de las guías de despacho N os . 121251 y 121252, ambas de 19 de abril de 2010, emitidas por la CONAF, se evidenció la devolución a la Sociedad Enrique Herrera y Cía. Ltda., de diversos materiales de ferretería y construcción por un valor de M$ 1.884,48, así como la restitución de dos bombas Pedrolo de 1" y un filtro de 60 Its., sin determinar su costo. Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua Fono: 353100: Fax: 353101 www.contraloria.c1 13 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION Al respecto, cabe señalar que a la fecha de cierre de la fiscalización que se informa, la regularización de dichas devoluciones aún no era formalizada mediante la correspondiente nota de crédito. En relación con lo anterior, no se aportaron antecedentes que permitan dar por superada la situación ocurrida, por lo que procede mantener la observación. 3.3. Aspecto Administrativo No fue ubicada la documentación y/o los registros que acrediten la asistencia y resultado del trabajo efectuado por el asesor de diseño contratado para la remodelación de la casona en análisis, situación que impide determinar si cumplió con su jornada laboral y con los objetivos para los cuales fue contratado. Considerando que en el oficio de respuesta se ha aceptado lo indicado en este numeral, corresponde mantener la observación. Los procesos de validación y autorización de los pagos de las facturas recibidas por CONAF regional, respecto a las compras de materiales, herramientas y muebles, no se ajustaron en todos los casos a los procesos establecidos en el Manual de Procedimientos de Compras de CONAF, Capítulo 6. En efecto, del análisis a los documentos recopilados durante la auditoría efectuada por esta Contraloría Regional, se determinaron los hechos siguientes: A fin de efectuar el proceso de compras de los productos requeridos para la remodelación de la casona, el Jefe del Departamento de Finanzas y Administración de la época, autorizó al jefe de obra, para que vía contrato de trabajo, adquiriera materiales a través del proveedor Ferretería Persa, los cuales posteriormente fueron facturados a la CONAF. En relación con lo anterior, el proceso adoptado implicó que las órdenes de compra por materiales a nombre de proveedor Ferretería Persa, no se emitieran de forma previa a la adquisición de los productos, observándose, además, que éstas eran presentadas a dicho proveedor sólo en forma previa al pago de las facturas a fin de regularizar el acto por parte de la Corporación Nacional Forestal de la Región de O'Higgins. Tal inobservancia, se detalla en anexo N° 4. El proceso interno de la CONAF, para efectuar las adquisiciones de los productos empleados en la remodelación de la casona, en base a las órdenes de compras, no consultó previamente la emisión del requerimiento en el Sistema Administrativo para Gestión de Abastecimiento (SAGA), aspecto obligatorio que se materializó en forma posterior a las compras, lo que impidió la revisión preliminar por parte del Departamento de Administración como lo establece el manual precitado. A su turno, se detectó que el encabezado del requerimiento en el SAGA, se tituló de diferentes maneras según consta en las Oficiales Gamero N' 261 — Rancagua Fono: 353100; Fax: 353101 www.contraloria.c1 14 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION observaciones de cada una de las órdenes de compra elaboradas, condición que permitió cargar, eventualmente, los gastos a diferentes programas. A modo de ilustrativo, se puede señalar que los títulos son: Suministro de materiales ferretería remodelación Casa Cipreses; Suministro de materiales ferretería Cipreses, Materiales reparación Casona Cipreses; Reparación Brigadas; Suministro de materiales ferretería CEF Tanumé, entre otros. Con todo, las deficiencias detectadas y citadas precedentemente, transgredieron el procedimiento dispuesto en el ítem 6.1.3, Compra a través de Trato o Contratación Directa menor a 100 UTM, del Manual de Procedimientos Compra, de la Corporación Nacional Forestal. Respecto a todo lo señalado en este numeral, la Corporación, en su respuesta ha aceptado todas las situaciones planteadas, por lo que corresponde mantener cada una de las observaciones formuladas. A mayor abundamiento, cabe señalar que las facturas N os 110880, 118883, 110884, 110885, 111595 y 112143, todas de propiedad de la Sociedad Enrique Herrera y Cía Ltda., registran la data de emisión en el mes de marzo de 2010, según se refleja en las dos últimas órdenes de compra del cuadro dispuesto en el anexo N° 4, condición que se contrapone con la paralización oficial de la obra que se formalizó el día hábil siguiente al terremoto del 27 de febrero de 2010, situación que permite colegir la eventual compra de productos sin las autorizaciones pertinentes y que impide determinar si efectivamente se dispuso de tal material en la faena en análisis. c. Fueron ubicados documentos, donde se señala que el entonces Director Regional y el Jefe del Departamento de Finanzas y Administración, DEFA, de la época, instruyeron respecto de la formulación y ejecución expedita de los procedimientos de compras de los materiales, herramientas y muebles para la casona patronal en estudio, a fin de cumplir con los plazos dispuestos para la construcción y abaratar los costos. No obstante, tal instrucción, impidió la utilización del proceso de licitación pública para contratar la ejecución de la obra y para la adquisición de los productos que no formaban parte del convenio suscrito con la Sociedad Enrique Herrera y Cía. Ltda., "Ferretería Persa", vulnerándose con ello, lo preceptuado en el Manual de Procedimientos de Compras de la CONAF, capítulo 6, Procesos de Compras. Sobre el particular, en el oficio de respuesta no se aportan antecedentes o explicaciones que permitan desvirtuar los hechos descritos, por lo que procede, en consecuencia, mantener la observación. CONCLUSIONES 1. En relación con la inexistencia del permiso de Alteración, Reparación o Reconstrucción, la Corporación deberá proceder a regularizar la situación en cumplimiento de los artículos N°s 116, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y, 1.4.1 y 5.1.4, N' 3, de la Ordenanza respectiva, lo que implica, además, el pago de los derechos municipales correspondientes, con la finalidad de cumplir con lo señalado en los Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua Fono: 353100: Fax: 353101 www.contraloria.c1 15 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION artículos 126 y 130, de la citada ley (aplica dictamen N° 4.780, de 2000, entre otros), todo lo cual será verificado en futuras auditorías que se efectúen conforme a las políticas de control de este Organismo Fiscalizador. En relación con las restantes observaciones mantenidas vigentes, a la Corporación le corresponde adoptar las medidas de regularización pertinentes, lo que también será verificado en futuras fiscalizaciones. Además, se deberán ordenar las investigaciones internas a fin de determinar las eventuales responsabilidades que correspondan a los funcionarios que tuvieron participación en las situaciones observadas, de lo que deberá informarse a esta Contraloría Regional. 4. Finalmente, en atención a lo señalado en los numerales 3.2 y 3.3, letras b y c, procede remitir el presente Informe al Ministerio Público. Saluda atentamente a Ud., it3 iÉTRO BERNASCONi ROMERG Jefe de Control Externo Contraloría Regional del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins Oficiales Gameto N' 261 — Rancagua Fono. 353100; Fax: 353101 www.contraloria.c1 16 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION ANEXO N° 1 N° Comprobante contable Factura venta a CONAF Fecha Especificación 121205 105402 16/12/2009 Ladrillo, Embalaje $ 267.400 Fondos de Terceros Codelco 121205 105445 16/12/2009 18 hrs. de arriendo de máq. y retiro de escombros $ 950.440 Fondos de Terceros Codelco 121205 105573 18/12/2009 Ladrillo, Embalaje $ 290.200 Fondos de Terceros Codelco 121178 106180 29/12/2009 Bazas, embalaje $ 799.700 01 CEF Tanumé 121205 106279 31/12/2009 Estabilizado bajo $ 193.000 Fondos de Terceros Codelco 6523 105575 18/12/2009 Coligüe $ 2.565.000 01 DEFA 6523 106296 31/12/2009 Ladrillo de piso, embalaje $ 3.719.800 01 DEFA 6523 106299 31/12/2009 Electrobomba pedrolo, interruptor $ 10.231.144 01 DEFA 17533 107819 25/01/2010 Fabricación y Intación (instalación) de ventana $ 7.550.000 01 DEFA 17533 107822 25/01/2010 Movimiento de tierra $ 754.300 01 DEFA 17533 107823 25/01/2010 Pino 1 x 3 3,20mt $ 468.000 01 DEFA 17533 107824 25/01/2010 Listón 6 x 8 3,20 mt $ 2.328.400 01 DEFA 22522 110880 11/03/2010 Ladrillo fiscal y conducción $ 202.300 05 CEF TANUME 22522 110883 11/03/2010 Bases de piedra $ 66.828 05 CEF TANUME 22522 110884 11/03/2010 Insumos instalación eléctrica $ 3.450.140 05 CEF TANUME 22522 110885 11/03/2010 Mesa comedor madera, sillas, puntales y trinches $ 3.626.968 $ 37.463.620 05 CEF TANUME Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua Fono 353100; Fax: 353101 www.contraloria.cl Precio venta bruto Programa 17 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION ANEXO N° 2 Factura venta proveedor a Soc. Proveedor Factura venta Soc. a CONAF Especificaciones 1080 Pedro Pavez Bastías 105402 Ladrillo, Embalaje $ 152.320 $ 267.400 $ 115.080 3 Soc. Comercial de Transporte ICT Ltda. 105445 18 hrs de arriendo de máq. y retiro de escombros $ 811.580 $ 950.440 $ 138.860 1081 Pedro Pavez Bastías 105573 Ladrillo, Embalaje $ 171.360 $ 290.200 $ 118.840 24 José Ortiz Cornejo 106180 Bazas, embalaje S 404.600 $ 799.700 $ 395.100 23295 Áridos Cachapoal Ltda. 106279 Estabilizado bajo $ 164.220 $ 193.000 $ 28.780 2519 Jeanette Miranda Loaiza 105575 Coligüe $ 2.170.560 $ 2.565.000 $ 394.440 1082 Pedro Pavez Bastías 106296 Ladrillo de piso, embalaje $ 2.832.200 $ 3.719.800 $ 887.600 185 Equi Tecno Ing. y Bioprocesos 106299 Electrobomba pedrolo, interruptor S 8.744.118 $ 10.231.144 $ 1.487.026 8 Cristian Alejandro Acevedo Marchant 107819 Fabricación y Intación (inst.) de ventana $ 6.393.870 $ 7.550.000 $ 1.156.130 23641 Áridos Cachapoal Ltda. 107821 Estabilizado bajo $ 312.256 S 365.500 $ 53.244 4 Soc. Comercial de Transporte ICT Ltda. 107822 Movimiento de tierra S 644.980 S 754.300 $ 109.320 32981 Soc. Com . Castro Hermanos Ltda. 107823 Pino 1 x 3 3,20mt $ 399.840 $ 468.000 $ 68.160 33031 Soc. Com . Castro Hermanos Ltda. 107824 Listón 6 x 8 3,20 mt $ 1.989.180 $ 2.328.400 $ 339.220 1097 Pedro Pavez Bastías 110880 Ladrillo fiscal y conducción S 121.380 S 202.300 S 80.920 25 José Ortiz Cornejo 110883 Bases de piedra $ 57.120 $ 66.828 $ 9.708 33 RCJ Ing. y Montajes Eléctricas Ltda. 110884 Insumos instalación eléctrica $ 2.948.838 S 3.450.140 S 501.302 14 Cristian Alejandro Acevedo Marchant 110885 Mesa comedor madera, sillas, puntales y trinches $ 3.099.950 $ 31.418.372 $ 3.626.968 $ 37.829.120 $ 6.410.748 Oficiales Gamero N° 261 - Rancagua Fono: 353100; Fax: 353101 www.contraloria.c1 Precio venta Precio reventa Diferencia de precios S 527.018 18 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION ANEXO N° 3 Factura 106279 107819 107821 107822 107823 107824 110884 110885 Especificación Estabilizado bajo Fabricación y Intación (instalación) de ventana Estabilizado bajo Movimiento de tierra Pino 1 x 3 3,20mt Listón 6 x 8 3,20 mt Insumos instalación eléctrica Trinches restauración Cantidad 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Total $ 193.000 S 7.550.000 $ 365.500 $ 754.300 S 468.000 S 2.328.400 $ 3.450.140 $ 1.461.000 $ 16.570.340 Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua Fono: 353100; Fax: 353101 www.contraloria.c1 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTROL EXTERNO UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION ANEXO N°4 N° Orden de Compra 1035-1041-SE09 Monto $ 1.663.405,80 Fecha orden de compra 24/11/2009 Fecha facturas emitidas por el proveedor 03/11/2009 09/11/2009 12/11/2009 17/11/2009 11/12/2009 16/11/2009 19/11/2009 23/11/2009 25/11/2009 30/11/2009 03/12/2009 04/12/2009 07/12/2009 10/12/2009 15/12/2009 17/12/2009 18/12/2009 23/12/2009 31/12/2009 31/12/2009 04/01/2010 05/01/2010 06/01/2010 13/01/2010 18/01/2010 19/01/2010 22/01/2010 25/01/2010 26/01/2010 28/01/2010 10/02/2010 12/02/2010 18/02/2010 22/02/2010 1035-1151-SE09 1035-1074-SE09 $ 3.137.187,48 16/12/2009 1035-1210-SE09 $ 7.834.290,00 31/12/2009 1035-58-SE10 $ 13.047.156,43 29/01/2010 1035-172-SE10 $ 7.346.236,52 12/03/2010 11/03/2010 08/04/2010 18/02/2010 19/02/2010 26/02/2010 22/03/2010 28/03/2010 1035-251-SE10 $ 1.299.611,00 Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua Fono: 353100; Fax: 353101 www.contraloria.cl www.contraloria.cl