GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-01 Datos Generales de la Empresa “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS “El Licitante” deberá presentar este formato en papel membretado de la persona física o moral ANEXO AT-01 Hoja 1 de _ MODELO DE MANIFESTACIÓN DE QUE LOS DATOS GENERALES DE LA EMPRESA Y LOS PODERES DEL REPRESENTANTE LEGAL SON CIERTOS Lugar y fecha M.C.V.T. GERARDO ESTRADA ESCOBAR Secretario de Infraestructura del Estado de Nayarit. PRESENTE Yo, (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FÍSICA Ó MORAL), Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y no han sido modificados a la fecha, asimismo que las atribuciones y facultades con las que actúo a nombre y representación de _________________________________________ no me han sido modificadas, ni revocadas. No. de Licitación Obra: Localidad: Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio: Calle y Número: Colonia: Código Postal: Teléfonos: Correo Electrónico (E - Mail): Delegación o municipio: Entidad Federativa: Fax: No. de la escritura pública en la que consta su acta Fecha: constitutiva: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: DATOS DEL REGISTRO PÚBLICO: Relación de accionistas: Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Acciones en % “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS “El Licitante” deberá presentar este formato en papel membretado de la persona física o moral ANEXO AT-01 Hoja 2 de _ Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva: Relación de accionistas: Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Acciones en % Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual se acredita su personalidad y facultad: Escritura Pública No.: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: Protesto lo necesario: ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-02 Manifestación de visita al lugar de los trabajos “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS “El Licitante” deberá presentar este formato en papel membretado de la persona física o moral ANEXO AT-02 MODELO DE MANIFESTACIÓN DE VISITA AL LUGAR DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS Lugar y fecha M.C.V.T. GERARDO ESTRADA ESCOBAR Secretario de Infraestructura del Estado de Nayarit. PRESENTE Por medio de la presente manifiesto si (o no) haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivos del concurso. De manera que he considerado en la propuesta todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios que propongo, correspondientes a: No. de Licitación Obra: Localidad: Sin más por el momento quedo de usted a su apreciable consideración. ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ANEXO.- Constancia de visita a la obra (en su caso). “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-03 Constancia de Visita “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-03 CONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA (“En este apartado el licitante deberá anexar la constancia de visita a la obra”) “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-04 Manifestación que asistió o no a la junta de aclaraciones “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS “El Licitante” deberá presentar este formato en papel membretado de la persona física o moral ANEXO AT-04 MODELO DE MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS Lugar y fecha M.C.V.T. GERARDO ESTRADA ESCOBAR Secretario de Infraestructura del Estado de Nayarit. PRESENTE Por medio de la presente manifiesto si (o no) haber asistido a la junta de aclaración de dudas y manifiesto estar de acuerdo con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, de manera que los he considerado con la elaboración de mi propuesta correspondiente a: No. de Licitación Obra: Localidad: Sin más por el momento quedo de usted a su apreciable consideración. ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ANEXO.- Minuta de Junta de Aclaraciones. “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 10 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-05 Manifestación que conoce el contenido de boletines y notas aclaratorias “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 11 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS “El Licitante” deberá presentar este formato en papel membretado de la persona física o moral ANEXO AT-05 MODELO DE MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE BOLETINES Y NOTAS ACLARATORIAS Lugar y fecha M.C.V.T. GERARDO ESTRADA ESCOBAR Secretario de Infraestructura del Estado de Nayarit. PRESENTE El suscrito representante de ___________________________________________________ en cumplimiento a los requisitos establecidos en la Convocatoria a la Licitación, manifiesto que conocemos el contenido de los boletines y notas aclaratorias que se generaron en el presente procedimiento, correspondiente a: No. de Licitación Obra: Localidad: Sin más por el momento quedo de usted a su apreciable consideración. ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Anexo: Los documentos que se citan. “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-06 Manifestación de parte de la obra que subcontratará o de que no subcontratará “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS “El Licitante” deberá presentar este formato en papel membretado de la persona física o moral ANEXO AT-06 MODELO DE MANIFESTACIÓN DE SUBCONTRATOS Lugar y fecha M.C.V.T. GERARDO ESTRADA ESCOBAR Secretario de Infraestructura del Estado de Nayarit. PRESENTE Por medio de la presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que No (o Si) se subcontratará parte de los trabajos (mencionando en su caso los subcontratos de haberse previsto en las bases de la licitación. La S.I. podrá solicitar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratará), correspondientes a: No. de Licitación Obra: Localidad: Sin más por el momento quedo de usted a su apreciable consideración. ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-07 Convenio de la parte o partes de la obra que ejecutará en forma conjunta “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 15 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS Nota: Este Convenio deberá elaborarse sin Membrete alguno ANEXO AT-07 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA (en su caso) Convenio de Participación Conjunta que celebran, por una parte ___________, representada por __________________ en su carácter de _______________, a quien en lo sucesivo se denominará “El Participante A”, y por la otra _____________, representada por _________, en su carácter de _________________________, a quien en lo sucesivo se le denominará “El Participante B”, y cuando se haga referencia a los que intervienen en conjunto se denominarán “Las Partes”, para la licitación pública nacional No. ---------; al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: D e c l a r a c i o n e s I. “El Participante A” declara que: I.1 Es una sociedad legalmente constituida, de conformidad con las Leyes Mexicanas, según consta en el Testimonio de la Escritura Pública número ___________, de fecha ______, pasada ante la fe del Lic. ________Notario Público número _______, del ______ e inscrita en el Registro Público de Comercio, con número ______ de fecha __________. I.2 Tiene los siguientes Registros Oficiales: Registro Federal de Contribuyentes número _________ y Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social número _______. I.3 Su representante, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del Testimonio de la Escritura Pública número _______, de fecha _________, pasada ante la fe del Lic. _______Notario Público número ________, del ___________ e inscrita en el Registro Público la propiedad y del Comercio, con el número ______ de fecha __________, manifestando bajo protesta de decir verdad que no le han sido revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento. I.4 Su objeto social, entre otros, corresponde a: ____________; por lo que cuenta con los recursos financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio. “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 16 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS I.5 Señala como domicilio legal, para los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en __________. II. “El Participante B”, declara que: II.1 Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según consta en el Testimonio de la Escritura Pública número ___________, de fecha ______, pasada ante la fe del Lic. ____________ Notario Público número _______, del ______ e inscrita en el Registro Público de Comercio, con número ______ de fecha __________. II.2 Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes numero _________ y Registro Patronal ante “El IMSS” número _______. II.3 Su representante, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del Testimonio de la Escritura Pública numero _______, de fecha _________, pasada ante la fe del Lic. __________Notario Público numero ________, del ___________ e inscrita en el Registro Público de Comercio, con número ______, de fecha __________, manifestando bajo protesta de decir verdad que no le han sido revocadas, ni limitadas o modificados en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento. II.4 Su objeto social, entre otros, corresponde a: ____________; por lo que cuenta con los recursos financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio. II.5 Señala como domicilio legal para los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en __________. III. “Las Partes” declaran que: III.1 Conocen los requisitos y condiciones estipuladas en las bases que se aplicarán en el procedimiento de licitación pública nacional número _______ para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado para la ejecución de los trabajos de _______ en la ______ del ____, convocada por la Secretaría de Infraestructura del Estado de Nayarit. III.2 Manifiestan su conformidad en formalizar el presente convenio, con objeto de participar conjuntamente en el procedimiento licitatorio, presentando propuesta técnica y económica, cumpliendo con lo estipulado en el numeral _____ de las bases de licitación y lo dispuesto en los artículo 36 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 28 y 50 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 17 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS III.3.- Que señalan como domicilio para los efectos jurídicos del presente instrumento el ubicado en _______, de esta Ciudad de Tepic, Nayarit. Expuesto lo anterior, las partes se otorgan las siguientes: C l á u s u l a s Primera.- Objeto.- Participación Conjunta. “Las Partes” convienen en conjuntar sus recursos técnicos, legales, administrativos, económicos y financieros para presentar proposición técnica y económica en el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. ____ y, en caso de ser adjudicatario del contrato, se obligan a ejecutar los trabajos de _________ para _______ de ________, con la participación siguiente: No. Participante Segunda.- Parte de la Obra que se obliga a Ejecutar Capital Contable “Las Partes” convienen en conjuntar sus capitales contables, con objeto de acreditar el requerido en la licitación pública indicada en la cláusula primera, con la participación siguiente: No. Participante Capital Contable Suma del Capital $ Para acreditar el referido capital, cada uno de “Los Participantes” anexa al presente (________) del ejercicio fiscal de (_______), mismos que formarán parte de este convenio como anexo 1. Nota: Esta cláusula deberá suprimirse en caso de que la participación conjunta se dé única y exclusivamente por la ejecución de los trabajos. Tercera.- Representante común y constitución de aval y obligado solidario. “Las Partes” aceptan expresamente en designar como representante común para los efectos de este convenio y del contrato de obra pública derivado de la licitación número _______ a la empresa ________, “Participante_______”, por conducto de _________ otorgándole, a través del presente instrumento, poder especial para suscribir la propuesta técnica y económica, firma de contrato y “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 18 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS cobro de las estimaciones y todo acto relativo al proceso licitatorio y al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de obra pública que en su caso se suscriba. “Las Partes” se obligan a perfeccionar este mandato ante notario público en caso de resultar ganadores en la licitación. Asimismo, convienen entre sí en constituirse como avales y obligados solidarios para cumplir con el objeto del presente convenio, aceptando expresamente en responder ante la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nayarit, por la propuesta que se presente y, en su caso, por las obligaciones que se llegaran a derivar del contrato de obra pública, de resultar ganadores en el procedimiento. Que al constituirse en avales y obligados solidarios renuncian al derecho de orden y exclusión. Cuarta.- Del cobro de estimaciones o facturas. “Las Partes” convienen expresamente, que el representante común “Participante _______” por conducto de _________, será el único facultado para intervenir en todo lo relativo al proceso licitatorio y al contrato de obra pública que en su momento se suscriba, que comprende desde recibir todo tipo de documentos y notificaciones, firmar, autorizar, efectuar el cobro de estimaciones que se generen, y todo lo inherente al contrato y su cumplimiento. Quinta.- Vigencia. “Las Partes” convienen en que la vigencia del presente convenio será la cobertura que tenga el procedimiento de licitación pública No._____ y en caso de resultar adjudicatarios del contrato, el plazo que se estipule en éste, y el que pudiera resultar de convenios de modificación, ampliación o adición, y en caso de incumplimiento de las obligaciones, hasta el momento en que se dicte resolución definitiva en los procedimientos que se inicien con motivo del incumplimiento. Sexta.- Obligaciones. “Las Partes” convienen que en el supuesto de que cualquiera de ellas se declaren en quiebra o en suspensión de pagos, no las liberara de sus obligaciones, por lo que cualquiera de las partes que subsista, acepta y se obliga expresamente a responder solidaria y mancomunadamente de las obligaciones contractuales a que hubiere lugar. En caso de resultar ganadora la propuesta que presenten las empresas conjuntadas, se obligan a firmar el contrato, por conducto del representante de cada una de ellas en forma conjunta y solidaria, “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS identificando con precisión la parte de la obra que ejecutará cada una, de conformidad con el artículo 50 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “Las Partes”, aceptan y se obligan expresamente a responder en su carácter de aval y obligado solidario, como se estipula en la cláusula tercera, a responder ante el Gobierno del Estado de Nayarit, a través de la Secretaría de Infraestructura de las obligaciones contractuales a que hubiere lugar. “Las Partes” aceptan y se obligan expresamente a protocolizar ante notario o corredor público el presente convenio, en caso de resultar adjudicatarios del contrato que se derive del fallo emitido en la licitación pública en que participan, y que el presente instrumento, debidamente protocolizado, formará parte integrante e inseparable del contrato que suscribe el representante común y el Gobierno del Estado de Nayarit, a través de la Secretaría de Infraestructura. Leído que fue el presente convenio por “Las Partes”, y enterados de su alcance y efectos legales, aceptando que no existió error, dolo, violencia o mala fe, lo ratifican y firman, de conformidad en la Ciudad de Tepic, Nayarit; el ____, de _______, de 20__. “El Participante A” “El Participante B” ____________________________________ (nombre y cargo del apoderado) ____________________________________ (nombre y cargo del apoderado) Nota Importante: el presente convenio deberá ser único e individual para cada uno de los participantes con los cuales se conjunta la empresa. “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-08 Materiales de construcción y equipo de instalación permanente en donde se ejecutarán los trabajos “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-08 DATOS BÁSICOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE Licitación No. Empresa: Obra: Localidad: Fecha: “El licitante” deberá presentar un listado con la descripción, unidad de medida y cantidades, conforme a las indicaciones del documento, como a continuación se señala: DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD “El licitante deberá enlistar todos los materiales que sean necesarios para la realización de la obra” ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-09 Maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de los trabajos “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 23 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-09 DATOS BÁSICOS DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN QUE SE APLICARÁ EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Licitación No. Empresa: Obra: Localidad: Fecha: “El licitante” deberá presentar los datos básicos del equipo, conforme a las indicaciones del documento, como a continuación se señala: NOMBRE DESCRIPCIÓN TÉCNICA UNIDAD CANTIDAD “El licitante deberá de enlistar todos los equipos que intervengan en la obra. ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 24 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-10 Mano de obra (personal técnicoadministrativo) encargado de la dirección, supervisión y administración de la obra “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-10 DATOS BÁSICOS DE MANO DE OBRA (PERSONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA) Licitación No. Empresa: Obra: Localidad: Fecha: “El licitante” deberá presentar los datos básicos de mano de obra, conforme a las indicaciones del documento, como a continuación se señala: CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD “El licitante deberá de enlistar todas las categorías del personal técnico y administrativo que intervenga en la obra“ ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-11 Mano de obra (personal obrero) encargado directamente de la ejecución de los trabajos “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 27 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-11 DATOS BÁSICOS DE MANO DE OBRA (PERSONAL OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS) Licitación No. Empresa: Obra: Localidad: Fecha: “El licitante” deberá presentar los datos básicos de mano de obra, conforme a las indicaciones del documento, como a continuación se señala: CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD “El licitante deberá de enlistar todas las categorías del personal obrero que intervenga en la obra“ ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 28 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-12 Relación de la maquinaria y equipo de construcción “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 29 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS Anexo AT-12 “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-13 Relación de contratos de obra que tenga celebrado con la administración pública o con particulares “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS “El Licitante” deberá presentar este formato en papel membretado de la persona física o moral ANEXO AT-13 MODELO DE MANIFESTO DE LOS CONTRATOS EN VIGOR CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION PÚBLICA O CON PARTICULARES Lugar y fecha M.C.V.T. GERARDO ESTRADA ESCOBAR Secretario de Infraestructura del Estado de Nayarit. PRESENTE No. de Licitación Obra: Por medio de la presente, doy a conocer a usted la relación de los contratos que nuestra empresa tiene celebrados a la fecha con la administración pública así como con particulares. OBRA Y/ O SERVICIO UBICACIÓN (DEPENDENCIA) MONTO CONTRATADO MONTO EJERCIDO MONTO POR EJERCER AVANCE FISICO (% ) TOTALES : Sin más por el momento quedo de usted a su apreciable consideración. ATENTAMENTE ____________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-14 Currículum (organizado por años) del personal técnico que se incorpore a la obra “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-14 CURRÍCULUM DEL PERSONAL TÉCNICO (El licitante deberá integrar los currículums organizados por años del personal técnico con el que se propone ejecutar la obra) “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 34 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-15 Programa calendarizado de ejecución de los trabajos “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS Anexo AT-15 “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 36 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-16 Programa calendarizado de utilización de la maquinaria de construcción “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS Anexo AT-16 “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 38 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-17 Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS Anexo AT-17 “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 40 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-18 Programa calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de la obra “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 41 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS Anexo AT-18 “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” DOCUMENTOS TECNICOS-ECONOMICOS PÁGINA 42 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-19 Descripción del Procedimiento Constructivo Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 43 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS “El Licitante” deberá presentar este formato en papel membretado de la persona física o moral ANEXO AT-19 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Lugar y fecha M.C.V.T. GERARDO ESTRADA ESCOBAR Secretario de Infraestructura del Estado de Nayarit. PRESENTE No. de Licitación Obra: Por medio de la presente describo la manera de cómo se pretende ejecutar los trabajos de acuerdo a lo siguiente: “En este apartado el licitante deberá de describir la manera de cómo pretende ejecutar los trabajos para la realización de la obra” Sin más por el momento quedo de usted a su apreciable consideración. ATENTAMENTE ____________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 44 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-20 Modelo de Contrato Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 45 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-20 MODELO DE CONTRATO (“En este apartado el licitante deberá anexar el modelo de contrato rubricado”) Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 46 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-21 Ejemplar de las presentes bases de licitación Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 47 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AT-21 EJEMPLAR DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN (“En este apartado el licitante deberá anexar las bases de licitación”) Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 48 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AE-01 Carta Compromiso de la Proposición Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 49 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS “El Licitante” deberá presentar este formato en papel membretado de la persona física o moral ANEXO AE-01 Hoja 1 de__ MODELO DE LA CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN Lugar y fecha M.C.V.T. GERARDO ESTRADA ESCOBAR Secretario de Infraestructura del Estado de Nayarit. PRESENTE Con relación a la convocatoria efectuada el día ___________________________ para participar en la Licitación Pública Nacional No.________________ consistente en: ________________________ ______________________________________________________________________________. El suscrito (nombre del representante) en representación (nombre de la persona física o moral que represente) realizo la siguiente: PROPOSICIÓN Efectuar por un monto de $ _________________________________________________________ (Con número y con letra, el importe antes de I.V.A.) La realización de la obra:____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Con un plazo de ejecución máximo de _______días naturales a partir de la fecha de la entrega del anticipo, estipulada en el contrato correspondiente, para lo cual hago las siguientes: DECLARACIONES Que se ha recogido, revisado y conocido el contenido total de las Bases de Licitación oportunamente, que se han analizado el Catalogo de Conceptos y el Modelo de Contrato de la Obra en toda y cada una de sus cláusulas, así como manifiesto conocer las bases y normas generales para la contratación y ejecución de obras publicas, las normas y especificaciones de construcción que tienen en vigor la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones legales que resulten aplicables y he considerado todos los elementos antes mencionados para la elaboración de mi propuesta, por lo cual expreso mi total conformidad. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 50 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS “El Licitante” deberá presentar este formato en papel membretado de la persona física o moral ANEXO AE-01 Hoja 2 de__ Que el importe de la proposición se encuentra desglosado y resumido en el catálogo de conceptos y programas calendarizados y por montos mensuales de ejecución de los trabajos. Que se conocen y aceptan las sanciones que por incumplimiento se contemplan en el Modelo de Contrato correspondiente, y que en caso de que me sea adjudicado el contrato y no lo firme y/o no presente la póliza de garantía de cumplimiento indicada en el plazo fijado, estaré en lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en virtud de lo anterior, se formulan los siguientes: COMPROMISOS Sostener la propuesta que se hace en este documento por un plazo de (número de días) días calendario posteriores a la adjudicación del contrato, permaneciendo nuestro compromiso. A firmar el contrato que se formulará de acuerdo con el modelo presentado en el pliego de requisitos con los precios que se asientan en el catalogo de conceptos dentro de los 30 días naturales posteriores a la adjudicación del mismo. A entregar las fianzas de anticipo y cumplimiento del contrato, en los términos establecidos por el articulo 48 fracción II y III de la ley. A realizar la Obra de acuerdo con los precios especificados en el catálogo de conceptos de esta propuesta y a terminar los trabajos en la fecha prevista en la convocatoria y/o en el dictamen de fallo. ATENTAMENTE ____________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 51 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AE-02 Catálogo de Conceptos Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 52 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AE-02 CATÁLOGO DE CONCEPTOS (“En este apartado el licitante deberá anexar el catálogo de conceptos”) Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 53 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AE-03 (1, 2, 3) Análisis de Precios Unitarios Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 54 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 55 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 56 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 57 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AE-04 Costos indirectos Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 58 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS “El Licitante” deberá presentar este formato en papel membretado de la persona física o moral ANEXO AE-04 Hoja 1 de__ Licitación No. Empresa: Obra: Localidad: Fecha: ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS ADMINISTRACION CENTRAL (%) ($) CONCEPTOS ADMINISTRACION CAMPO (%) ($) TOTAL (%) ($) 1.- SALARIOS Salarios personal directivo Salarios personal técnico Salarios personal administrativo Prestaciones e impuestos del personal anterior Viáticos Suma II.- GASTOS Y CONSUMO Energía eléctrica Gas Agua Materiales de limpieza Materiales de vigilancia Materiales de mano Suma III.- EQUIPO DE OFICINA Muebles y enseres Papelería Utiles de escritorio Formas xerox Copias heliograficas Planos y maduros Suma Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 59 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AE-04 Hoja 2 de__ Licitación No. Empresa: Obra: Localidad: Fecha: CONCEPTOS ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRACION CAMPO (%) (%) ($) ($) TOTAL (%) ($) IV.- TRANSPORTE Depreciación o renta de Vehículos Operación de Vehículos Suma V.- COMUNICACIONES Correos Telégrafos Express Suma VI.- TRASLADO DE EQUIPO Fletes y acarreos de equipo De mobiliario de oficina Varios Suma VII.- OFICINAS Y BODEGAS Renta de oficinas o bodegas Laboratorios Suma VIII.- FIANZAS SEGUROS Y LICENCIAS Fianzas anticipos Fianzas obras Seguros Suma Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 60 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AE-04 Hoja 3 de__ Licitación No. Empresa: Obra: Localidad: Fecha: CONCEPTOS ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRACION CAMPO (%) (%) ($) ($) TOTAL (%) ($) IX.- IMPUESTOS Impuestos estatales Impuestos sobre la renta Suma X.- DIVERSOS Aparatos topográficos Procesos de computadoras Sindicatos Servicios médicos (no IMSS) Montaje / desmantelamiento de equipo Suma NOTA: EL PRESENTE FORMATO ES ILUSTRATIVO, MAS NO LIMITATIVO. ATENTAMENTE ____________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 61 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AE-05 Costo por Financiamiento Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 62 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AE-05 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 63 DEPARTAMENTO DE A CONCURSOS NOTA: DEBERAN CONSIDERAR LAS DIFERENCIAS ACUMULADAS POSITIVAS Y NEGATIVAS PARA EL CÁLCULO Y SUMATORIA DEL INTERES PAGAR Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS INDICADOR ECONÓMICO (“En este apartado el licitante deberá anexar el indicado económico”) Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 64 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AE-06 Cargo por utilidad Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 65 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS El Licitante” deberá presentar este formato en papel membretado de la persona física o moral ANEXO AE-06 Licitación No. Empresa: Obra: Localidad: Fecha: ANÁLISIS DEL CARGO POR UTILIDAD UTILIDAD El cargo por utilidad, será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. % DE UTILIDAD _________________________ DESGLOSE I.S.R. % PTU% ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 66 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AE-07 Resumen del análisis de costos de indirectos, costo por financiamiento y cargo por utilidad Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 67 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS El Licitante” deberá presentar este formato en papel membretado de la persona física o moral ANEXO AE-07 Licitación No. Empresa: Obra: Localidad: MODELO DEL RESUMEN DE LA INTEGRACIÓN DE COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD COSTOS DIRECTOS Los costos Directos Incluirán los cargos por concepto de materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo de construcción. ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS Los Costos Indirectos estarán representados como un porcentaje del Costo Directo, dichos costos se desglosarán en los correspondientes a la administración de las oficinas centrales y de la obra, seguros y fianzas. (A) % DE INDIRECTOS_______________________ ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO El Costo de Financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los Costos Directos e Indirectos; para la determinación de este Costo deberán considerarse los gastos que realizará el Contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipo (en su caso) y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará, debiendo adjuntarse el análisis correspondiente. (B) % DE FINANCIAMIENTO________________________ UTILIDAD El cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los Costos Directos, Indirectos y de Financiamiento. (C) % DE UTILIDAD _________________________ FACTOR DE INDIRECTOS (F I) (1+A/100) X (1+B/100) X (1+C/100) = Z F I = (Z – 1) X 100 = F I % % FACTOR DE INDIRECTOS _________________________ ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 68 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AE-08 Programa de montos mensuales de ejecución de los trabajos Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 69 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 70 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AE-09 Programa de montos mensuales de utilización de la maquinaria y equipo de construcción Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 71 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 72 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AE-10 Programa de montos mensuales de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 73 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 74 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AE-11 Programa de montos mensuales de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 75 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 76 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AE-12 Programa de montos mensuales de utilización del personal obrero Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 77 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 78 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AE-13 Manifestación de como aplicará el o los anticipos El Licitante” deberá presentar este formato en papel membretado de la persona física o moral Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 79 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AE-13 MODELO DEL MANIFIESTO DE LA CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DEL ANTICIPO Lugar y fecha M.C.V.T. GERARDO ESTRADA ESCOBAR Secretario de Infraestructura del Estado de Nayarit. PRESENTE Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. ______________________a precios unitarios y tiempo determinado, para la realización de la Obra referente a: ______________________________________________________________________________ ___________________________, en mi calidad de representante legal de: _______________ _____________________________ manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad mi compromiso de aplicar correctamente el anticipo que se otorgue, en caso de resultar adjudicatario del contrato respectivo, el cual se invertirá de conformidad a lo establecido en el programa de anticipo (anexar). Nota: “El licitante anexará a este documento, el programa de anticipo en el cual desglosará la forma de cómo lo aplicará” ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 80 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AE-14 Relación de explosión de insumos Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 81 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 82 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 83 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 84 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 85 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AE-15 “CD” conteniendo toda la propuesta (documentación distinta, propuesta técnica y propuesta económica), escaneada en formato PDF, con oficio en donde manifiesta hacer la entrega de dicho “CD” Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 86 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO AE-15 “CD” LA PROPUESTA ESCANEADA Y OFICIO DE ENTREGA DEL “CD” (“En este apartado el licitante deberá anexar CD y el Oficio”) Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 87 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO 1- Ajuste de Costos Documentos: (A1, AJ-01, AJ-02, AJ-03 y AJ-04) Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 88 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO A1 PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS 1.- FUNDAMENTO LEGAL: Con fundamento en lo establecido en los artículos 56 y 57 fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 2.- OBJETIVO: Debido al alza en los costos de los insumos, es necesario realizar ajustes a los mismos en los periodos establecidos en la Ley, para que de ésta manera, la contratista tenga la oportuna liquidez requerida y cumpla con el Programa de la Obra Convenido, asimismo, agilizar la revisión, estudio y dictaminación de los ajustes de costos, además de llevar un control sobre los ajustes concedidos. “LA S.I.” revisará el ajuste de costos, mediante la revisión de cada uno de los precios del contrato; dicho procedimiento no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato. 3.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN, CONCILIACIÓN Y DICTAMINACIÓN: 3.1.- SOLICITUD POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y CONSIDERACIONES PARA EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS. • “EL CONTRATISTA” solicitara mediante nota de bitácora el ajuste de costos, la que una vez analizada “LA S.I.” indicara por el mismo medio, en su caso, la aprobación de dicha solicitud de ajuste de costos; posteriormente “EL CONTRATISTA” presentara por escrito, el estudio del ajuste correspondiente al periodo de que se trate, esto dentro del plazo de los 60 días naturales siguiente a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen. • Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de “LA S.I.”. • Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido. • Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 89 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO A1 3.2.- PARA SUSTENTAR LA SOLICITUD “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ACOMPAÑARLA DE LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE: • La relación de los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los cuales pueden ser obtenidos a través de su página de Internet www.inegi.gob.mx; cuando los índices que se requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “LA S.I.” y “EL CONTRATISTA” procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó bien utilizando los lineamientos y metodología que expida el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. • Programa convenido y autorizado por el supervisor de “LA S.I.”, desglosado por todos y cada uno de los conceptos presupuestados (EN VOLUMEN, % Y FINANCIERO); Se presentara solo en el primer estudio de ajuste de costos, el que será referente para la elaboración de los demás estudios que se llegaren a presentar. • El programa de volúmenes pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido. (este deberá ser entregado en disco magnético). • Los insumos a actualizar deberán llenarse en el formato AJ-01 donde se presente a la familia que pertenece, índices de mes inicial y final; así como su incremento o decremento de índices y el precio actual del insumo del mes de estudio. • La propuesta de volúmenes estimados, por ajustarse y pendientes de ajuste, acordes al programa de ejecución convenido; respetando lo requerido en los formatos AJ-03 y AJ-04. • Las matrices de precios unitarios y básicos que determinen “EL CONTRATISTA” y “LA S.I.”, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste, los que deberán contemplar la aplicación de los índices emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (estos deberán ser entregados en disco magnético). • Para el caso de conceptos extraordinarios, el formato AJ-02, el cual contiene el listado de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, que no se encuentra en el contrato original y que fueron ejecutados en el periodo del mes en estudio; el objetivo principal por un lado es establecer el costo dentro del periodo en el que se ejecutaron los trabajos y por el otro el referirlos a fecha de presentación y apertura de propuestas. • Este mismo formato AJ-02, deberá contener los índices económicos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que se utilizaron para ser referidos a la fecha de presentación y apertura de propuestas; los costos de los materiales, mano de obra y equipo. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 90 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO A1 • Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el monto de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se considerara este último. • El ajuste de costos procederá hasta la fecha de entrega recepción de la obra, y persistirá únicamente si se deja a salvo en el acta de entrega recepción la determinación del importe del ajuste de costos; las solicitudes que presente “EL CONTRATISTA” después de este hecho, serán rechazadas por “La S.I.”. de igual forma será motivo de improcedencia del ajuste de costos, cuando el contratista no presente en tiempo y forma la estimación de finiquito como lo establece la cláusula quinta del contrato. Nota: Se hace la indicación a la contratista que todas y cada una de las hojas que presenté como parte de su estudio de ajuste de costos, deberán contener como mínimo los siguientes datos: Nombre de la contratista, Objeto del contrato, Número de contrato y en su caso número del convenio, Mes de estudio, Fecha de presentación de solicitud, En el pie de página de todas las hojas presentadas, deberá anotar el nombre y cargo del representante legal el cual deberá firmarlas. 3.3.- LOS AJUSTES SE CALCULARÁN, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE • Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición. • Para la actualización de los análisis de costos horarios la contratista considerará como base la tasa de interés "i", propuesta en la licitación, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador, su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo horario. • El importe del o los ajustes de costos procedentes, será afectado por un porcentaje igual al de los anticipos concedidos. • Para obtener el importe de ajuste de los trabajos ejecutados, se considera del formato AJ-03 el volumen por ajustar, se multiplica por el diferencial entre el precio unitario inicial y el precio unitario actualizado y se obtiene su importe; se suman cada uno de los importes resultantes para cada concepto. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 91 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS ANEXO A1 • Una vez autorizado el monto resultante por concepto de ajuste, para su pago no será necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. • “LA S.I.” a través del Departamento de Concursos y Precios Unitarios, dependiente de la Dirección General de Normatividad, revisará y en su caso autorizará el ajuste de costos lo que se efectuara mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, lo que hará del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y este a su vez comunicara a “La S.I.” en un lapso de 5 días hábiles su conformidad con el importe obtenido, en caso de no hacerlo, dicha resolución se tendrá por aceptada. • El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento, en su caso, se efectuará en el siguiente mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicándose el mismo plazo que para el pago de estimaciones de la obra. NOTAS.o En caso de que se devuelva a “EL CONTRATISTA” la documentación presentada, por no reunir los requisitos establecidos y/o presentar errores en el cálculo, esto se hará dentro de los 60 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, este tendrá 10 días hábiles para que subsane el error o complemente la información solicitada; en este supuesto “LA S.I.” iniciará nuevamente, a partir de la entrega de las correcciones al estudio, el cómputo de los días de trámite (60), para su análisis y dictaminación; de la misma manera transcurrido dicho plazo, sin que “EL CONTRATISTA” de respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos; o Se sugiere a “EL CONTRATISTA” solicitar a “LA S.I.”, dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación de los Índices aplicables, programe una reunión de trabajo, con el fin de determinar la procedencia del ajuste solicitado y sus particularidades. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 92 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS FORMATO AJ-01 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PÁGINA 93 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS FORMATO AJ-02 “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” FORMATO AJ-03 “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” FORMATO AJ-04 “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales” ANEXO 2- Formatos de Fianzas Documentos: (AF.01, AF.02, y VOF.03) “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” “Esta Obra fue realizada con recursos públicos Federales”
