CONTRATO DE OBRA COMPARECIENTES: Intervienen en la celebración del presente contrato, por una parte, Ceiba Foundation for Tropical Conservation, debidamente representada por xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx con cédula 17xxxxxxxxx en su calidad de Representante Legal conforme nombramiento, que para efectos del presente contrato se denominará parte contratante o Ceiba y por otra parte xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx con cédula xxxxxxxx, que para efectos del presente contrato se denominará parte contratada o El Contratista respectivamente, al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO El Objeto principal de este contrato es implementar la primera estación de agua para el proyecto de sistema de distribución de agua para el pueblo de Camarones con Ingenieros Sin Fronteras. SEGUNDA: ESTIPULACIONES Ceiba encarga la ejecución de la obra consistente en: implementación de estación de agua El Contratista se compromete a efectuar la obra encargada, en el plazo previsto y con las demás condiciones que se estipulan en este documento. Las obras encargadas se realizarán siguiendo las especificaciones contenidas en el documento TDR, sin que El Contratista pueda realizar ningún tipo de modificación sin previa autorización de Ceiba. TERCERA: PLAZO EJECUCIÓN 3.1.- Se acuerda por ambas partes, que el plazo de ejecución de la obra encargada, se realizará en un plazo de 45 días contados desde la fecha de la firma del presente contrato: inicio trabajos el 6 de diciembre, culminación y entrega de obra terminada el 24 de enero. 3.2- Salvo casos de fuerza mayor. Si llegara la fecha de la entrega de la obra, sin que ésta se hubiere finalizado, ambas partes acuerdan que El Contratista deberá indemnizar a Ceiba el 1% del valor total del contrato con la cantidad de 7,706.23 dólares, por cada semana de demora. CUARTA: MONTO DEL CONTRATO El precio de la realización de la obra encargada, asciende a la cantidad de 7,706.23 dólares (siete mil setecientos seis y veintitrés centavos), incluido el IVA correspondiente. QUINTA: PLAN DE PAGOS Las partes acuerdan los siguientes pagos: 5.1.- Se cancelará el 50% del valor total del contrato con las deducciones de impuestos de acuerdo a la ley tributaria ecuatoriana vigente, al inicio de la obra. Se depositarán estos valores en un plazo no mayor al 6 de diciembre. 5.2.- Se cancelará el 30% del valor total del contrato con las deducciones de impuestos de acuerdo a la ley tributaria ecuatoriana vigente, según verificación de avance de la obra. Se depositarán en un plazo no mayor al 30 de diciembre. Alejandro Santos estará a cargo de verificar avances. 5.3.- Se cancelará el 20% del valor total del contrato con las deducciones de impuestos de acuerdo a la ley tributaria ecuatoriana vigente, una vez concluida la obra y recibida a conformidad de Ceiba. Se depositarán estos valores en un plazo no mayor al 24 de enero de 2021, previa presentación de la factura correspondiente. Alejandro Santos estará a cargo de verificar avances. SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES , OBLIGACIONES DE CEIBA: Son obligaciones de la entidad contratante, aparte de las establecidas en otras cláusulas del contrato y sus anexos, las siguientes: ● Transferir al Contratista los pagos que le correspondan en los plazos y condiciones establecidas en este contrato. ● Facilitar la comunicación y acceso hacia los miembros de la comunidad y su directiva. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR: En virtud de la celebración del contrato, el Contratista se obliga para con Ceiba: a) Ejecutar la obra sujetándose a los TDR del proyecto. Cualquier cambio sera previamente autorizado por Ceiba. b) Suministrar la mano de obra necesaria, para la realización de la obra encargada, siendo de su cuenta el pago de los salarios. c) Cumplir con todas las obligaciones de carácter laboral que impone la Ley, y especialmente las de prevención de riesgos laborales. d) Ejecutar la obra encargada en el plazo previsto, y entregar las certificaciones de obra en los plazos estipulados. e) Contratar personal residente en la comunidad. Asimismo, responderá el Contratista: 1. De cuantos daños o perjuicios pudieran irrogarse por motivo de su actividad, a los vecinos de la comunidad, propietarios de las edificaciones colindantes, o transeúntes. 2. El periodo de responsabilidad por defectos en la obra será de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de entrega del acta entrega/recepción. 3. De los defectos o faltas que pudieran existir en la ejecución de la obra como consecuencia de su impericia o por la deficiente calidad de los materiales empleados, serán subsanados por el contratista inmediatamente después de su notificación y a su cuenta asumiendo los gastos por dicha ejecución. Para estas rectificaciones se iniciará un nuevo período de responsabilidad por defectos a partir de la fecha de su terminación. 4. Si el Contratista no cumpliera con las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato, Ceiba tendrá derecho a efectuar deducciones, a reclamar una indemnización por los valores extras al emplear a otro Contratista para subsanar los trabajos de rectificación requeridos, tras haber dado al Contratista un preaviso. SÉPTIMA: CONTRATOS COMPLEMENTARIOS Si por causas imprevistas o técnicas, debidamente justificadas fuere necesario ampliar, modificar o complementar el alcance de este contrato, Ceiba podrá celebrar los contratos complementarios que se requieran siempre y cuando sean debidamente justificados. OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO El presente contrato termina por las siguientes causales: 1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales; 2. Por mutuo acuerdo de las partes; 3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del Contratista. Terminación por mutuo acuerdo. - Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor del Contratista. Terminación unilateral del contrato. - Ceiba podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el presente contrato a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos: 1. Por incumplimiento del Contratista. 2. Por quiebra o insolvencia de Ceiba 3. Por suspensión de los trabajos, por decisión del Contratista., por más de quince (15) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; 4. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza. NOVENA: DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en un Centro de Mediación y Arbitraje establecido en la ciudad de Quito. Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del reglamento de un Centro de mediación establecido en la ciudad de Quito. El idioma de la Mediación será el español. En caso de no ponerse de acuerdo en la etapa de Mediación, las partes se someterán a la justicia ordinaria y fija domicilio en la ciudad de Quito. El idioma de juicio será el español. DÉCIMA: RELACIÓN LABORAL Por acuerdo mutuo, Ceiba queda exento de toda obligación patronal, y tributarias establecidas en el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y demás leyes conexas. DECIMA PRIMERA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO Para todos los efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: CONTRATANTE: Nombre: Dirección: Telf: Correo: CONTRATISTA: Nombre: Dirección: Telf: Correo: Las comunicaciones y notificaciones podrán efectuarse a través de medios electrónicos. Las partes firman por duplicado en Jama, Manabí, a los 06 días del mes de diciembre de 2021. CONTRATANTE Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx C.I xxxxxxxxx Representante Legal Ceiba Foundation for Tropical Conservation Urb. Punta Blanca, casa i 12, Jaramijó, Manabí [email protected] CONTRATADO Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx C.I xxxxxxxx Contratista [email protected]
