Bases Anexos 21-2020 Mejoramiento Centro de Transferencia Pozo A

PROPUESTA PÚBLICA NRO. 2 1 / 2 0 2 0
BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
“Mejoramiento Centro de Transferencia, Pozo
Almonte”
CODIGO 1-B-2020-114-0 Subdere
BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
PARA CONTRATOS DE OBRAS
El presente llamado a Propuesta Pública comprende las Bases Generales y Bases
Especiales para contratos de Obras.
1.-
GENERALIDADES
1.1
Las presentes Bases se refieren a la construcción de obras en las cuales la I.
Municipalidad de Pozo Almonte actúa como Mandante y Unidad Técnica, con
fondos propios o aportados por otra institución.
La contratación de obras será mediante el sistema que se indique en las Bases
Administrativas Especiales.
2.-
1.2
Las Obras se contratarán en base a Proyectos proporcionados por la I.
Municipalidad de Pozo Almonte, o por el Contratista, según se establezca en
las Bases Especiales.
1.3
La contratación se efectuará mediante propuesta pública, propuesta privada o
contrato directo, según se establezca en las Bases Especiales.
DEFINICIONES
BASES GENERALES
:
Las presentes normas administrativas.
BASES ESPECIALES
:
Las normas administrativas que se establecen
especialmente para cada propuesta y que complementan
las presentes Bases Generales.
I.M.P.A.
:
I. Municipalidad de Pozo Almonte.
PROPONENTE
:
Participante en una Propuesta.
CONTRATISTA
:
Participante que ha suscrito el contrato.
MANDANTE
:
Entidad que tiene a su cargo la administración de los
fondos y que contrata la ejecución de la Obra.
UNIDAD TECNICA
:
Entidad que tiene la misión de inspeccionar y recibir la
obra contratada.
I.T.O.
:
Inspección Técnica de la Obra.
BASES TECNICAS
:
Conjunto de normas técnicas generales complementarias
a las presentes Bases Generales.
SUMA ALZADA
:
Cantidades de Obras determinadas por el proponente,
teniendo solo valor ilustrativo las cubicaciones que
entregue la I.M.P.A., siendo de absoluto cargo del
contratista las diferencias producidas en la ejecución de la
Obra.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
2
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
3.-
PARTICIPANTES
Podrán participar todos los proponentes que cumplan los requisitos que se
establezcan en las Bases Especiales.
4.-
ENTREGA DE LAS PROPUESTAS
La entrega de estos antecedentes se hará según lo dispuesto en las Bases Especiales.
- Nombre Completo o Razón social.
- Domicilio Comercial.
5.-
CAPACIDAD ECONOMICA
Los requisitos de Capacidad Económica para postular a Propuesta por Obra Vendida
y/o por Estado de Pago, son los siguientes:
5.1
6.-
Los interesados deberán acreditar una capacidad económica disponible
equivalente al 50% del valor de la correspondiente propuesta.
ACLARACIONES
6.1
Las Consultas Aclaratorias sobre la Propuesta se harán a la I.M.P.A., en las
condiciones señaladas en las Bases Administrativas Especiales de Propuestas,
complementarias a las presentes Bases Administrativas Generales.
6.2
Si no se pidieran las Aclaraciones o no se plantearán las dudas en las
oportunidades y/o forma señalada en el punto N° 10 de las Bases
Administrativas Especiales, las obras se ejecutarán conforme a lo que
determine la Unidad Técnica, sin que haya lugar a reclamos ni cobros
adicionales por parte del contratista.
Las Aclaraciones emitidas por la Unidad Técnica formarán parte integrante de
las Bases Administrativas Especiales.
7.-
RECEPCION Y APERTURA
Según la metodología dispuesta en las Bases Administrativas Especiales.
8.-
ADJUDICACION
El Estudio de las ofertas de los Contratistas, lo realizará una Comisión Técnica
designada por la I.M.P.A.
Esta Comisión podrá solicitar, por escrito, previo a la Adjudicación, antecedentes
adicionales para una mejor Resolución.
Esta Comisión preparará un cuadro comparativo de todas las ofertas y un informe
razonado de los aspectos técnicos de ella.
Posterior, al análisis del informe que contienen las ofertas, la I.M.P.A., adjudicarán o
recomendará adjudicar la más conveniente a los intereses del mandante, o la
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
3
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
declarará desierta o no adjudicada, sin derecho a indemnizaciones de ninguna
especie para los proponentes.
La propuesta se declarará desierta cuando no hubiese participantes en la apertura.
9.-
DEL CONTRATO
Son parte integrante del Contrato:
-
Las Presentes Bases Generales.
Las Bases Especiales.
Las Bases Técnicas.
Planos y Especificaciones Técnicas.
Presupuesto.
Programa o Carta Gantt.
Aclaraciones.
Todos los demás antecedentes o documentos solicitados en la
Propuesta y otros que se estime necesarios.
9.1 FORMALIZACION DEL CONTRATO
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha del Decreto Alcaldicio de
Adjudicación, el Contratista deberá firmar el contrato respectivo.
9.2 REQUISITOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO
Al momento de la firma del contrato, el contratista adjudicado deberá presentar una
Boleta de Garantía por fiel cumplimiento de contrato a nombre de la I.M.P.A., o del
Mandante, según corresponda, cuya validez y monto se señalará en las Bases
Administrativas Especiales. Asimismo, en caso de Persona Jurídica, ésta deberá
adjuntar un documento que acredite su representación por parte de la persona que
suscribe el Contrato.
10.- FORMA DE PAGO
La Obra se cancelará mediante estados de pago, con o sin anticipo, según se señale
en las Bases Especiales.
10.1 ANTICIPO
En caso de cobrarse anticipo, éste deberá garantizarse totalmente mediante Boletas
Bancarias, a nombre de la I.M.P.A., o del mandante, según corresponda, cuyo plazo
se especificará en las Bases Administrativas Especiales.
El anticipo podrá ser cobrado en un plazo de 15 días corridos a contar de la fecha de
entrega del terreno. Después de esta fecha, se entenderá que renuncia al anticipo y
no podrá solicitarlo.
El anticipo se devolverá proporcionalmente en cada Estado de Pago hasta completar
su monto total.
10.2 ESTADOS DE PAGO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
4
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
Los Estados de Pago se fijarán en las Bases Administrativas Especiales como: Único,
quincenales, mensuales o avance de la obra.
Además, estos se presentarán en la Dirección de Obras Municipales 4 días hábiles
antes de la fecha de pago, según formulario oficial, por avance físico porcentual real
de la obra, en estricto cumplimiento con la carta Gantt y el programa financiero de
la Obra.
Si correspondiere, el contratista deberá cancelar los derechos municipales antes de
la presentación del primer o único estado de pago, al cual deberá adjuntar fotocopia
del boletín de ingresos Municipales.
Se aceptará sólo una diferencia de un cinco por ciento en cada Estado de Pago con
respecto a la Carta Gantt y Programa Financiero.
Cada Estado de Pago deberá venir firmado por el Contratista o su representante
legal.
10.3 RETENCIONES
En cada Estado de Pago se retendrá un cinco por ciento de su monto total, en
resguardo de la buena ejecución y plazos preestablecidos de la Obra.
Esta retención no reemplaza a la Boleta de Garantía de buen funcionamiento de la
Obra.
11.- INICIO DE LAS OBRAS
Suscrito el contrato, en un plazo no mayor a los 5 días hábiles siguientes, la
Dirección de Obras Municipales procederá a la entrega oficial del terreno.
Si a los 5 días adicionales no se hubiere dado comienzo a la obra, se procederá a
caducar el contrato por no cumplimiento de plazo, sin perjuicio de otras medidas o
sanciones que el caso implique.
12.- ENTREGA DE TERRENO
El terreno será entregado por la Dirección de Obras Municipales, mediante Acta de
entrega estampada en el Libro de Obras, tomando esa fecha como el primer día del
plazo contratado.
El Acta de entrega deberá ser tipiada quedando una copia en poder de la Empresa
Constructora y el resto en la Municipalidad.
13.- PROFESIONAL O PROFESIONALES A CARGO
El Contratista deberá informar a la Dirección de Obras Municipales el nombre del o
los profesionales que estarán a cargo permanente de la obra, dirigiéndola diaria y
directamente, por escrito. Estos profesionales deben ser entendidos en planificación
y control de obras (Curvas S, HH Directas, HH Ganadas, HH Gastadas, PF, Avance
Físico, cantidades gastadas, etc.).
La I.M.P.A., se reserva el derecho de observar con fundamento tal designación, en
cuyo caso, en un plazo no mayor a dos días desde la entrega de terreno, se deberá
designar otro.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
5
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
El contratista no podrá cambiar el profesional a cargo de la Obra contratada sin visto
bueno de la Dirección de Obras Municipales, quien previo fundamento por escrito
del contratista para su cambio, otorgará su autorización. Si el Contratista no
cumpliere con esta disposición, podrá ser sancionado por la comisión de inscripción
y evaluación.
14.- EJECUCION DE LA OBRA
El Contratista ejecutará la obra en estricto cumplimiento con los planos,
Especificaciones Técnicas, Bases Generales, Bases Especiales, Bases Técnicas, Ley
General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanzas locales y normas vigentes.
Se deberá cumplir estrictamente el Programa de Trabajo o Carta Gantt y Programa
Financiero ofertado, debiendo mantener el avance de obra planificado.
15.- LETRERO INDICADOR DE LA OBRA
El Contratista consultará en su Propuesta, la colocación de un letrero, de acuerdo a
lo que se solicite en las Especificaciones Técnicas y Presupuesto.
16.- APROBACIONES
El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obras Municipales todos los
proyectos aprobados por los servicios que competa (Municipalidad, Sanitaria, SEG.,
etc.) antes de la cancelación del último Estado de Pago, siendo de su cargo todos los
gastos que esto demande.
17.- INSPECCION DE LA OBRA
Para el control técnico de la obra, la D.O.M., nombrará un profesional que será el
I.T.O., que velará por el cumplimiento del contrato en todas sus partes, la correcta
ejecución de la obra y el fiel cumplimiento del programa, Carta Gantt y plazos.
El I.T.O. no está facultado para efectuar cambios de ninguna especie, sin obtener
previamente la aprobación de la D.O.M., pero sí está facultado para paralizar la
faena cuando el contratista no cumpla con las exigencias del contrato, Bases o
Especificaciones Técnicas.
Se deja constancia que la labor de inspección no constituye en ningún caso
Dirección, ni Aprobación parcial o total de la ejecución de la obra, función reservada
a la D.O.M.
18.
RECEPCION DE LA OBRA
La Obra está sujeta a dos modalidades de recepción en orden secuencial:
18.1 RECEPCION PROVISORIA
Diez días antes del plazo contratado, la D.O.M. concurrirá a terreno,
procediendo a realizar una inspección previa a la obra, quedando constancia
escrita de las observaciones encontradas en el Libro de Obras, las que deberán
estar superadas el día fijado para la Recepción Provisoria, según Contrato.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
6
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
El último día, la D.O.M. procederá a verificar en terreno el término total de la
obra, mediante la inspección final.
Después de este acto, el contratista deberá solicitar por escrito el Acta de
Recepción Provisoria.
A menos que la Dirección de Obras libere expresamente al contratista de la
entrega de uno o más de ellos, o lo autorizare para presentarlos con
posterioridad, no se extenderá el Acta de Recepción Provisoria, si el
Contratista no acompaña los documentos que se señalan a continuación, o los
que indiquen las Bases Técnicas Generales de Obras y Bases Administrativas
Especiales o Especificaciones Técnicas:
Todos los folios originales del Libro de Obras.
Planos definitivos de construcción de las instalaciones.
Certificado de Recepción de Pavimentación, cuando proceda.
Certificado de Recepción Final de las instalaciones.
Certificado de Ensaye de Laboratorio, cuando proceda
Memoria de Cálculo, cuando proceda.
Certificado de Servicio Seguro Social y de A.F.P. acreditando estar al día en
los pagos previsionales.
- Certificado de la Inspección del Trabajo, acreditando que no hay reclamos
pendientes del personal de la Obra.
-
En caso que se autorice la entrega de alguno de estos documentos con
posterioridad, el plazo no podrá exceder de 7 días corridos. En el caso de
Certificado de Ensaye de Laboratorio, el plazo será de 30 días corridos desde la
fecha de recepción provisoria, como máximo.
18.2 RECEPCION FINAL
Treinta días antes del vencimiento de la Garantía por Buen Funcionamiento de
la Obra, la I.T.O. visitará la Obra y si no existen observaciones, la D.O.M.
Procederá a hacer la Recepción Final, en la fecha correspondiente, emitiendo
el Acta respectivo. En ese momento el contratista podrá solicitar la devolución
de la Boleta Bancaria en mención.
19.-PAGO FINAL
Una vez obtenida el Acta de Recepción Provisoria, entregados los Documentos
indicados en el punto 18.1 de las presentes Bases, el Contratista podrá solicitar el
pago de Retenciones y Garantías, debiendo acompañar una Boleta Bancaria de
Garantía de Buen Funcionamiento de la Obra, por el 5% del valor total contratado, a
nombre del Mandante, de acuerdo al plazo establecido en las Bases Administrativas
Especiales.
20.- AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE LA OBRA
Por informe fundado en la I.T.O. con Vº Bº del Director de Obras, el Contratista
estará obligado a aceptar los aumentos o disminuciones de obra que se le
encomienden, a los mismos precios unitarios del presupuesto ofertado.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
7
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
21.- SANCIONES
21.1 El Contratista que desista de una Oferta presentada, no suscriba un contrato
por causa imputable a él, o no presente la Garantía respectiva dentro de los
plazos establecidos dejará sin efecto la adjudicación de la obra.
21.2 Si el contratista no termina la obra en el plazo convenido, los atrasos serán
multados 0.5% diarios, porcentaje calculado sobre el monto total contratado.
Esta multa podrá ser diferente, según lo señalen las Bases Administrativas
Especiales.
En todo caso, el atraso máximo permitido no podrá exceder de un veinte por
ciento del plazo contratado. Caso contrario se incurrirá en causal de caducidad
anticipada del contrato por la vía administrativa, sin perjuicio de otras medidas
que correspondiera aplicar.
21.3 El Contratista que no hubiere dado cumplimiento a las órdenes impartidas por
escrito por el Inspector Técnico de la Obra (I.T.O.) y/o Especificaciones
Técnicas, y a los términos y condiciones del Contrato, se le aplicará una multa
equivalente al 5% del monto total contratado y se le suspenderá del Registro
de Contratista por un lapso de 6 meses como mínimo.
21.4 El Contratista que renuncie a la ejecución de las obras dejando éstas sin
terminar será multado con un 10% del monto total contratado, suspendido del
Registro de Contratistas y se le hará efectiva la Boleta de Garantía indicada en
el punto 15 de las Bases Administrativas Especiales.
21.5 Cualquier incumplimiento al contrato por causas imputables al Contratista,
facultará al mandante para poner término anticipado a éste por simple
resolución administrativa, sin forma de juicio, no obstante, cualquier otra
medida que el caso requiera.
21.6 Si al recibido del Certificado de ensayes de materiales según lo indica el punto
18.1, párrafo final, de las presentes Bases este arrojare irregularidades en
cuanto al ensayes de resistencia, el contratista deberá acatar las instrucciones
que la Unidad Técnica le entregue, y además, se le hará efectiva la Boleta de
Garantía por buen funcionamiento de la Obra.
21.7 Sí el Contratista no diere cumplimiento a lo estipulado en el punto
18.2 párrafo final de las presentes Bases, se le hará efectiva la Boleta por Buen
Funcionamiento de la Obra.
21.8 Si el contratista no diere cumplimiento a lo establecido en el punto 13 párrafos
3 de las presentes bases, además de las sanciones establecidas por la Comisión
Técnica de la Obra, dará lugar a que la I.M.P.A., le aplique una sanción
equivalente al 5% del valor contratado.
22.- ARBITRAJE
En caso de cualquier dificultad que se suscite entre el Mandante y el Contratista, con
motivo de la validez, interpretación, aplicación, cumplimiento, ejecución,
liquidación, resolución, determinación del contrato, o, por cualquier otra causa o
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
8
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
motivo que con él se relacione, se recurrirá en forma breve y sumaria, sin forma de
juicio, a un árbitro resolutor en única instancia, en contra de cuyas determinaciones
no procederá recurso alguno.
Este árbitro, será designado por acuerdo de las partes en un plazo no mayor de 15
días corridos, desde la fecha en que cualquiera de las partes haga el requerimiento
en tal sentido.
A falta de acuerdo, el árbitro deberá ser designado por el Sr. Juez de Letras en lo
Civil que corresponda, a petición de cualquiera de las partes.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
9
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
PROPUESTA PÚBLICA NRO. 21/2020
BASES TÉCNICAS
“Mejoramiento Centro de Transferencia, Pozo
Almonte”
CODIGO 1-B-2020-114-0 Subdere
BASES TÉCNICAS
NOMBRE DE LA OBRA
Mejoramiento Centro de Transferencia, Pozo Almonte
CÓDIGO 1-B-2020-114-0 Subdere
Las presentes Bases son de aplicación obligatoria en todas las partes pertinentes a la Obra
contratada, salvo disposiciones en contrario estipuladas mediante documento escrito por
la Dirección de Obras Municipales.
1.
LEYES, ORDENANAZAS Y REGLAMENTOS
Se entenderán como partes integrantes y/o complementarios de las presentes Bases
Técnicas Generales, los siguientes documentos:
1.1 Ordenanzas Generales, especiales y locales de construcción.
1.2 Leyes, Decretos, Reglamentos y Resoluciones relativas a Permisos, Aprobaciones,
Derechos, Impuestos y Recepciones Fiscales o Municipales.
1.3 Reglamentos y especificaciones sobre Proyectos y Construcciones de:
-
Pavimentación (SERVIU).
Agua Potable y Alcantarillado (AGUAS DEL ALTIPLANO).
Electricidad (CGE, SEC).
Gas (SEC).
Además, se complementan con las exigencias en las Especificaciones Técnicas.
2.
BASES O PLIEGOS ADMINISTRATIVOS
Los Contratos o Subcontratos que regulen las relaciones entre el Contratista y los
proveedores o ejecutores de las Obras, ya sean estas relaciones de orden administrativo,
jurídicos o financieros, se emitirán cuidando de no incurrir en contradicción con
disposiciones de las presentes bases técnicas o con las indicaciones en Planos y
Especificaciones Técnicas del Proyecto.
3.
PLANOS Y ATECEDENTES A ENTREGAR
Para la presente Propuesta la I. Municipalidad de Pozo Almonte, adjunta:
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- PLANIMETRIA
Cualquier discordancia, inexactitud, falta de coincidencia con cualquier antecedente en
los documentos técnicos, así como desacuerdo con los procedimientos constructivos y
técnicos establecidos en los mismos, como cualquier omisión en los antecedentes
técnicos de procedimientos del buen construir, ya sea a solicitud de los profesionales de
la empresa contratista o de los profesionales de la Unidad Técnica serán resueltos por el
oferente, con el visto bueno de la ITO. En el caso que las soluciones técnicas modifiquen
el valor de la oferta, su ejecución deberá ser acordada entre las partes que han firmado el
contrato por la ejecución de obras, previa conformidad del mandante.
11
4.
APLICACIONES DE NORMAS
Las obras deberán ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, según
corresponda:
4.1 Normas aplicables a las licitaciones. Normas aplicables a la ejecución de las
obras
Las presentes Bases Técnicas;
Las Bases Administrativas y Anexos.
Las Especificaciones Técnicas;
Las respuestas a las Consultas y las Aclaraciones de la Unidad Técnica.
Presupuesto Itemizado
Los planos de los proyectos;
La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC;
Las Normas del Instituto Nacional de Normalización (INN);
Los Reglamentos SEC, Aguas del Altiplano, y cualquier reglamento de otro
servicio que sea atingente;
k) Las aclaraciones y modificaciones, si las hubiere;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
4.2 Se deben tomar las medidas y normas relacionadas con el personal, medidas
de seguridad, prevención de accidentes de trabajo, protecciones para el
personal de uso individual.
4.3 Normas relacionadas con calidad y ensaye de materiales empleados.
Las normas citadas serán de aplicación obligatoria en todas sus partes y en
todo aquello que no se oponga a disposiciones taxativas establecidas en
contratos o especificaciones e indicaciones gráficas o textuales consignadas
en los planos en general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que
rigen las técnicas de construcción, la previsión social, el contrato de
trabajadores y los demás aspectos que digan relación con el desarrollo de una
obra de construcción o provisión de alguna especie, todos los cuales se
entenderán plenamente conocidos por parte del proponente o contratista,
según corresponda.
5.
ARCHIVO DE LA OBRA
Bajo la responsabilidad directiva del JEFE DE OBRA y bajo su custodia se mantendrá
en la faena, cuando corresponda, un archivo de los siguientes documentos,
debidamente encuadernados y ordenados.
5.1 Bases o Pliegos Administrativos.
5.2 Colección completa de planos.
Sin perjuicio de la cantidad de planos que sea necesario usar en la Obra, se
mantendrá desde el inicio hasta el final de la faena, un juego completo de planos
que no podrá ser reemplazado por otro.
Esta disposición, a objeto de conservar en dicho juego las anotaciones que el (los)
Proyectista (s) debe hacer en ellos, ya sea a título aclaratorio o modificatorio, en
cualquier etapa del desarrollo de la faena.
Estos planos serán firmados, manuscritos, por el JEFE DE OBRA, por un
representante del (os) Proyectista (s) y por el representante de la Inspección
12
Técnica (D.O.M.).
5.3 Las presentes Bases Técnicas.
6.
LIBRO DE LA OBRA
6.1 Bajo custodia y responsabilidad directa del JEFE DE OBRA se llevará UN SOLO
LIBRO DE OBRA en triplicado, en el cual este funcionario, el proyectista o la
Inspección Técnica (I.T.O.) efectuarán las anotaciones correspondientes a sus
respectivas funciones.
6.2 El Jefe de Obras anotará diariamente el avance de las faenas y el resumen de
asistencia diaria del personal administrativo y de operarios en trabajo, tanto
de la dependencia directa de la administración, del contratista como del
personal dependiente de contratistas de especialidades.
6.3 Semanalmente, el jefe de obra enviará el duplicado a la I.T.O. y el triplicado al
contratista de especialidades que tuviere atingencia con las anotaciones
efectuadas. El original quedará adherido al talón en el archivo de la Obra.
6.4 La D.O.M. no cursará cualquier estado de avance mientras el contratista no se
encuentre al día en el cumplimiento de las obligaciones precedentes.
6.5 En el caso de obras ejecutadas por mandato de organismos que cuenten con
oficinas técnicas propias, se atenderá, en cuanto no afecte a las
responsabilidades profesionales propias del (os) proyectista (s) a los
procedimientos que sobre la materia determinen dichos organismos.
7.
CERTIFICADOS DE ENSAYES DE MATERIALES
7.1 Se mantendrá en el archivo de la Obra, debidamente ordenados, todos los
certificados de ensayes de materiales emitidos por los laboratorios a los
cuales se encomiende esta labor, autorizados para éste efecto.
7.2 El Jefe de Obra dará aviso de inmediato a la I.T.O. y consignará en el libro de
obras, cualquier defecto que revele el certificado de ensaye.
7.3 Los ensayes se practicarán de acuerdo a las normas INDITECNOR respectivas.
En caso que no existan normas respecto de algún material, el procedimiento
será sometido previamente a la aprobación del (os) proyectista (s) y la I.T.O.
7.4 Los ensayes de materiales serán ejecutados a requerimiento del (os)
proyectista (s) o de la D.O.M. en caso de estimarse necesario.
8.
INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES
8.1 Los oponentes a contratos, con antelación y coincidentes con los plazos
establecidos para las consultas al de Apertura de la Propuesta, deberán
formular por escrito a la SECPLAC. Mediante el sistema de CHILE COMPRA
MERCADO PUBLICO, cualquier duda que les merezca la interpretación de los
diseños, especificaciones y/o documentos anexos. De no haber consultas
dentro de este plazo, se entenderá que los oponentes acatan sin reservas de
ninguna especie los diseños, especificaciones y/o documentos anexos.
13
8.2 El (los) proyectista (s) o la SECPLAC, resolverán éstas consultas por escrito,
dentro de las fechas establecidas de recepción de la consulta.
8.3 No obstante, lo anterior, las dudas posteriores a la aceptación de la propuesta
o durante la obra, se someterán a resolución inapelable de la D.O.M. en quien
residirá la facultad de decidir sobre tal materia.
8.4 El contratista acatará el dictamen de la D.O.M. sin pretender aumento de
plazo, o precio, ni indemnización alguna con motivo de dicho dictamen
considerando la duda extemporánea, como negligencia del oponente en el
estudio de la propuesta.
8.5 Como norma general, salvo evidente error, omisión o discordancia con lo
establecido en general en el proyecto, en los casos de eventual contradicción
primarán las indicaciones en los planos, sobre las textuales.
9.
UBICACIONES DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y DE INSTALACIONES
De no estar predeterminada la ubicación en los planos de arquitectura, se
consultará a la D.O.M. sobre la materia. Cualquier error que debe corregirse sobre
esto, a juicio de la D.O.M. será de exclusivo cargo del contratista.
10. MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION
10.1 La totalidad de los materiales especificados deberán entenderse de primera
calidad dentro de su especie, debiendo su provisión ajustarse estrictamente a
las normas consignadas para cada uno de ellos, o a las especificaciones de las
fábricas.
10.2 Cualquier solicitud o proposición de cambio de lo especificado se hará por
escrito, no aceptándose en ningún caso, modificaciones que impliquen un
desmedro en la obra.
Sólo la D.O.M. aprobará una sustitución mediante documento escrito y previo
estudio de comparación de costos.
11. OBRAS PROVISIONALES
11.1 Bodega de herramientas y materiales
Serán de solidez y capacidad necesaria para el buen desarrollo de las faenas.
Se le anexará un recinto para materiales y equipos que puedan quedarse a la
intemperie sin sufrir daños.
11.2 Protección de árboles o vegetales existentes
Si se considera la permanencia de especies vegetales en el lugar de la Obra, el
contratista está obligado a velar por su protección, en la forma que lo
determine la D.O.M. No podrá el Contratista efectuar a título personal el
retiro de especies existentes en el lugar.
11.3 Construcciones provisionales
De existir en el sitio del Proyecto construcciones No se podrán usar
dependencias de la obra contratada para bodega, talleres, alojamiento, etc.,
salvo autorización estampada en el Libro de Obra por la D.O.M., y previo
conocimiento y proposición de la I.T.O., que en cuyo caso se determinarán
específicamente los lugares autorizados y por cuanto tiempo.
11.4 Uso de Instalaciones existentes
14
De existir, No se podrá utilizar las instalaciones existentes de agua potable,
Energía eléctrica u otros servicios relacionados, salvo, por autorización del
propietario, u administrador del lugar o recinto y previo consentimiento de la
I.T.O. y D.O.M., en cuyo caso se estampará en el Libro de Obra
específicamente los lugares autorizados y por cuánto tiempo y las formas para
cancelar los consumos que se produzcan. De existir deudas, debidamente
acreditadas, no se cursará los Estados de Pagos correspondientes.
11.5 Servicio higiénico provisorio
El contratista proveerá de servicios higiénicos para el personal que labore en
la faena, de acuerdo a normativa laboral.
11.6 Cierre perimetral de Faenas
Se debe considerar cierres perimetrales provisionales en el área del Proyecto
y este podrá adecuarse en razón al avance del Proyecto, carta Gantt,
permitiendo su funcionamiento, desplazamiento y reubicación en razón a las
actividades y faenas que se desarrollen durante su ejecución. Este cierre debe
ser de planchas de OSB estructural de 1220 x 2440 mm o similar con sus
correspondientes bastidores y deben contar con portón de acceso y
mantenerse en buen estado durante toda la etapa de ejecución del Proyecto.
Las acciones a realizar al respecto deben tener el conocimiento y aprobación
previa por parte de la I.T.O. Una vez terminada la obra deben ser entregadas
en su totalidad a la I. Municipalidad de Pozo Almonte mediante inventario,
actas de entrega y cumpliendo con los procesos administrativos internos,
Dicha acción debe ser aprobada por la I.T.O.
11.7 Recinto del Personal, Primeros Auxilios
Considerarán seguridad en los vestuarios, facilidades para las colaciones y
atención primaria. Queda prohibido hacer fuego en la faena. o en recintos
pertenecientes a la obra.
11.8 Gastos adicionales
El contratista deberá consultar estos gastos en su presupuesto. Dentro de lo
posible se agruparán en los siguientes Ítems:
a)
b)
c)
d)
e)
Permisos: Derechos, impuestos, inspecciones, recepciones fiscales y
municipales.
Gastos Financieros: Sí correspondiera, De garantías y
seguros.
Aportes reembolsables.
Consumos: Agua, Electricidad, Teléfono, etc.
Gastos de Verificación: Por ensayes de Materiales.
Aseo: El cual deberá ser permanente durante la Obra, y previo en
todo caso, a su recepción final por la D.O.M.
11.9 Se deberá disponer de un lugar apropiado para el acopio ordenado de
materiales (particularmente material granular) durante todo el transcurso de
las faenas hasta la entrega definitiva. Del mismo modo, deberá disponerse el
acopio ordenado de escombros y material de desecho, hasta su extracción
oportuna fuera del terreno de la Obra, evitando acumulación excesiva de
ellos.
11.10 El Contratista organizará las faenas de alimentación de materiales y de
extracción de escombros, cumpliendo con los horarios y disposiciones
vigentes en las Ordenanzas de la Municipalidad, evitando así sanciones y
15
multas innecesarias, las que, en todo caso, de producirse, serán de cuenta de
la Empresa Constructora.
11.11 La disposición final de los excedentes y escombros será responsabilidad del
contratista, y deberán trasladarse hasta un botadero autorizado, situación
que debe consultarse en la DOM.
11.12 Es responsabilidad del Contratista mantener permanentemente aseado el
área de ejecución de la Obra y su entorno más cercano (perímetro). De no
cumplirse, la I.T.O. o inspectores municipales podrán cursar las multas
correspondientes, independiente de cursarse citación al Juzgado de Policía
Local por mantener basuras y escombros en la vía pública.
11.13 En el recinto se contará con todos los elementos necesarios para la atención
de primeros auxilios en casos de accidentes. Estos se mantendrán en
botiquines accesibles al personal, y dotados con todos los elementos
necesarios para curaciones previas inmediatas.
12.
TRAZADO DE EJES NIVELES
Se realizarán bajo la responsabilidad de un profesional idóneo, titulado, el que
deberá supervigilar y verificar la exactitud de estos trabajos constantemente y su
concordancia con los planos. Estos trabajos se someterán a la visación de la D.O.M.
y/o el proyectista que estampará su opinión en el Libro de Obra.
Los trazados de ejes se practicarán ciñéndose estrictamente a las indicaciones de los
planos respectivos, referidos a los puntos de referencia correspondiente.
Las posiciones y distancias entre ejes, deberán ser siempre ratificadas y/o
rectificados por los profesionales que están involucrados en el Proyecto. Cualquier
variación, deberá ser notificada de inmediato al I.T.O., antes de ejecutar el
replanteo de los elementos estructurales, o de ejecutar obras definitivas.
Los puntos determinantes de ejes y cotas se marcarán con clavos y su
representación (letras, números de ejes o cotas), deberán corresponder a los
indicados en Planos, y se indicarán con pintura resistente a la intemperie y
caracteres claros. Los clavos se fijarán de manera que sean capaces de resistir los
trazados con lienza afianzada con tensión. La numeración de los ejes debe ser
idéntica a lo indicado en los planos.
Como criterio general, se considerará como Nivel de Referencia N.P.T. +- 0.00, será
determinado por la Inspección Técnica de la Obra en terreno en conjunto con el
Proyectista.
13. SUPERVISION
La I. Municipalidad de Pozo Almonte, se reserva el derecho de supervisar las obras a
través de un Inspector Técnico, quien, en caso de ser necesario, podrá ser
asesorado por profesionales multidisciplinarios que estime conveniente esta
Corporación Edilicia, y contratados para estos efectos, como Asesoría Externa a la
Inspección de Obras para el mejor resguardo de la buena ejecución de la Obra. El
Contratista quedará obligado a dar todas las facilidades que se requiera para el
desempeño de este cometido, sin que ello signifique liberar al contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades que le incumben como constructor
de las obras.
14. DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA
16
La INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS estará a cargo de la DIRECCIÓN DE OBRAS
MUNICIPALES, la que designará un profesional a cargo de las obras, en particular un
funcionario dependiente y el que, para este caso, será el Inspector técnico de Obras
(ITO) disponiendo además para ello, si se considerase de una Asesoría a la
Inspección Técnica de Obras, y tendrán como funciones:
▪
▪
▪
▪
▪
Elaborar informes de los avances de obras. (Considerando la Carta Gantt
inicial), verificar el grado de su cumplimiento y en caso de evidenciarse
potenciales retrasos, proponer y realizar las medidas correctivas para el
cumplimiento oportuno de la ejecución de la obra.
Controlar la correcta ejecución de las obras.
Supervisar la construcción, instalación de las distintas partidas que comprende
el Proyecto, verificando la utilización de los materiales exigidos y que estos
reúnan las exigencias dispuestas en las Especificaciones y Bases Técnicas de la
presente Licitación.
Mantener al día el libro de obras, entre otras funciones propias de una
inspección.
En caso de presentarse obligadamente modificaciones al Proyecto comunicar al
D.O.M. y a quien corresponda para su autorización final y realizar los
procedimientos administrativos correspondientes para su aprobación y
normalización.
Coordinar, con instancias internas como integrante de la Unidad Técnica del
Proyecto, todas aquellas acciones que permitan el buen resultado de la Obra.
15. EL RESPONSABLE TÉCNICO A CARGO DE LA OBRA
El contratista deberá disponer en la obra, un responsable técnico de la ejecución de
los trabajos, quien, además, será el nexo del contratista con la Unidad Técnica
(DOM).
En este caso se exigirá como responsable técnico de la Obra a un Profesional de la
construcción, ya sea Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero Constructor o Ingeniero
Civil, que esté habilitado legalmente para el ejercicio profesional en Chile, y que el
contratista deberá presentar ante la Unidad Técnica. Este responsable técnico a
cargo de la obra designado por la Empresa contratista, deberá estar presente en la
entrega del terreno, así como en la Recepción Provisoria de la obra, suscribiendo las
actas respectivas. Deberá tener presencia a lo menos dos veces por semana en la
Obra y concurrir a las citaciones cuando la Unidad Técnica de la Obra lo requiera.
16. PLAZOS
El plazo máximo de ejecución de la obra será de 120 DÍAS CORRIDOS. El inicio será a
contar de la fecha de entrega de terreno. La comisión de estudio de la propuesta
evaluará en conjunto con la oferta económica y determinará la mejor opción de
acuerdo a los criterios que en ella misma se fije.
17. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Para la presente propuesta se considerarán los siguientes análisis de precios
unitarios que el contratista deberá presentar de acuerdo a formato:
B.
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
B.2.2
Estructura Metálica
17
B.2.2.1
Perfiles metálicos
B.2.2.1.1
Perfil Metálico Cuadrado 150x150x3mm
kg
B.2.2.1.2
Perfil Metálico Cuadrado 150x150x2mm
kg
B.2.2.1.3
Perfil Metálico Rectangular 150x50x2mm
kg
B.2.2.1.4
Perfil Metálico Cuadrado 50x50x2mm
kg
B.2.2.1.5
Perfil Ángulo 50x50x2mm
kg
B.2.2.1.6
Placas de Anclaje, fijaciones y uniones
gl
D.
INSTALACIONES
D.1.1
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
D.1.1.1
Empalme
un
D.1.1.2
Tablero metálico AM-1105
un
D.1.1.3
Tubo PVC Conduit 32 mm
ml
D.1.1.4
Excavacion para canalización subterránea
ml
D.1.1.5
Conductor superflex 3x8 AWG
ml
D.1.1.6
Cámara Tipo C
un
D.1.1.7
Luminarias stylage 55 W
un
D.1.1.8
Poste de Luminarias
un
D.1.1.9
Proyector indu flood
un
D.1.1.10
Malla a tierra
un
18. ESTADOS DE PAGO
Los pagos se efectuarán por parte de la I. Municipalidad de Pozo Almonte, previa
presentación de la factura correspondiente y antecedentes requeridos que deben
de acompañarse y contra recepción conforme de los avances de obras por parte de
la Unidad Técnica y cumplidos todos los requisitos necesarios y establecidos en las
presentes bases.
El pago del monto contratado se efectuará mediante Estados de Pagos mensuales,
por avance físico de la obra, correspondiente a la etapa de la cual se trate (con
detalle del mismo, partida por partida, firmado y timbrado por la Inspección
Técnica). Estos estados de pagos deberán ser entregados en la Dirección de Obras
Municipales de Pozo Almonte a más tardar el día 25 de cada mes. Serán revisados
por esta instancia y una vez aprobados serán remitidos a la D.A.F.
Los estados de pagos deberán ser presentados en cuatro copias y deberán contener
a lo menos los siguientes antecedentes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Factura a nombre de I. Municipalidad De Pozo Almonte, Balmaceda
#276, R.U.T. 83.017.500-8
Caratula Estado de Pago.
Protocolo de Inspección de obras.
Certificado de la Dirección del Trabajo (F-30, F30-1) que acredite
que el Contratista y subcontratistas (si hubiere) no tienen
reclamaciones laborales en relación a la Obra, correspondiente a
las remuneraciones del mes inmediatamente anterior.
Declaración de existencia de subcontratos, con listado detallado (si
no existiere subcontratos, indicar en el documento ANEXO 11).
Certificado de antecedentes laborales y previsionales de
subcontratistas si aplicara (F-30 y F30-1).
Certificado Mensual de Estadística Mutual de Seguridad en caso
estar afiliado o del ISL.
Informe Mensual de Novedades (ANEXO 12).
18
i)
j)
k)
l)
m)
n)
Programa de Trabajo o Carta GANTT Actualizado.
Planilla de Cotizaciones Previsionales al día. Ídem Salud.
Declaración Jurada Simple de No deuda con Proveedores Locales,
según formato (ANEXO 10) que no tiene deudas pendientes con
proveedores locales ya sea en insumos propios de la obra como en
servicios de alimentación, alojamiento, mercaderías varias y
similares.
Informe Mensual de Ocupación de Mano de Obra.
Remitir 10 fotografías a color (10 x 15) o superior que exhiban
claramente el desarrollo e hitos importantes en el desarrollo de las
obras, avance de obras partidas realizadas o en ejecución con ello,
además archivo digitalizado de las imágenes.
Fotografías de letrero de Obras.
Los contratistas deberán tener tramitados y cancelados los derechos municipales
correspondientes a Permiso de Edificación y otros que correspondiese, antes de
cursar el primer estado de pago, por lo cual será responsabilidad del contratista
gestionar los antecedentes correspondientes para cumplir con dicho plazo.
Para efectos de la última Rendición de Cuenta se debe adjuntar los siguientes
documentos:
a) Certificados de Recepción de los organismos involucrados Aguas del
Altiplano, SEC, Pavimentación (SERVIU), etc. según corresponda al Proyecto.
b) Certificados de Análisis y Ensayos, incluido un listado de todos los trabajos
ejecutados por el laboratorio, en dicho proyecto, sí correspondiere.
c) Certificado de recepción Provisoria emitido por la I. Municipalidad de Pozo
Almonte, el cual debe tener carácter de definitivo, con todas las
observaciones corregidas y subsanadas.
d) Acta de Recepción definitiva.
19. LETRERO INDICADOR DE LA OBRA
El Contratista deberá considerar un letrero indicador de la Obra, de tamaño aprox.
2,00 x 4,80 m2 con bastidores estructurantes ya sea de madera o de perfilería
metálica sobre una estructura que soporte con imagen del proyecto, descripción de
la fuente de financiamiento y otras informaciones a indicar por la unidad Técnica,
deberá considerar el logo y formato establecido para estos efectos, por la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE.
Se solicitará la instalación del letrero a partir de la fecha de Entrega de Terreno y
dentro de los plazos previos a la presentación y cursar el primer estado de Pago. Su
ubicación será determinada por el I.T.O. En caso de no encontrarse dispuesta en su
lugar, no se cursará el primer estado de Pago.
20. SEGURIDAD EN LAS FAENAS
El Contratista asume toda responsabilidad por la seguridad de las faenas y de su
personal, durante la vigencia del contrato. Debiendo proporcionar los elementos y
equipos necesarios de protección adecuados para realizar los trabajos en forma
segura. Será tarea de la Inspección Técnica de la obra exigir su cumplimiento,
pudiendo multarse con la suma equivalente al 0.2% diario, respecto al monto del
contrato, en caso de negarse a acatar las órdenes entregadas al respecto por la
I.T.O., las cuales quedarán estampadas en el Libro de Obra.
19
21. DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
La ejecución de las obras correspondientes a esta propuesta procederá, luego de
suscribir el contratista el acta de entrega de terreno, documento que deberá ser
entregado por el jefe de la unidad técnica, el I.T.O. y el contratista. El acta de
entrega de terreno se efectuará en un plazo no superior a los 10 días hábiles a
contar de la fecha de firma de contrato. Este articulado prima sobre lo dispuesto en
el art. 11 inicio de las obras y art. 12 entrega de terreno de las bases administrativas
generales.
Luego de suscribir el Acta de Entrega de Terreno, el Contratista tendrá la
responsabilidad total de la ejecución de las obras, tanto en calidad como dirección
técnica, mano de obra, oportunidad, dosificación, resistencia, empleo de
materiales, etc. Todo deterioro de las obras licitadas que se detecten, deberá ser
reparado por el Contratista dentro de un plazo que estime la inspección. Los
perjuicios que ocasionare el Contratista a otras obras privadas o públicas existentes
en el sector de su contrato o adyacentes a él, serán de su responsabilidad y deberá
proceder a su reparación. Igualmente, el Contratista es responsable y por lo tanto
debe prever, reparar y/o tomar las medidas que el caso aconseje, en los perjuicios
que se irroguen a terceros, entre otros los siguientes:
- Derrumbes de tierras o materiales sobre personas u obras existentes.
- Aniegos y derrames en el sector que se construya.
- Accidentes por mala señalización o falta de ella.
- Traslado de materiales y estructuras por calles, aceras calzadas y vías públicas.
- Todas aquellas acciones producto de la ejecución de la obra que afecten a
terceros.
La firma Contratista deberá preocuparse de la obtención oportuna de cualquier
permiso que sea requerido por la autoridad competente, siendo de su cargo de los
derechos asociados a la obra contratada y de bienes de uso público. En caso de
incumplimiento se aplicarán las correspondientes multas u otras sanciones que se
ameriten según la gravedad de la falta de la obtención oportuna de los permisos
que sea requerido por la autoridad competente
22. MOVIMIENTO DE TIERRA
Se deberán realizar todos los movimientos de tierra que sean necesarios para la
correcta ejecución del proyecto y de tal manera que quede realizado en forma
definitiva y de acuerdo a los planos y niveles indicados en el Proyecto.
Será responsabilidad de la Empresa Constructora revisar y asegurar los niveles del
terreno para adecuarse a las exigencias del proyecto.
No se permitirán rellenos en caso de errores de cotas o niveles, ni se aceptarán
cobros extras por ninguna de las circunstancias anteriores si no están justificadas o
previamente aprobadas por la ITO.
Las excavaciones se ejecutarán acorde con los planos en lo que se refiere a los
niveles definitivos de obra terminada y planos, en cuanto se refiere a profundidad y
20
anchos de ellas.
Se deberá contemplar en todas sus partes la Norma INN Nº 349 Of. 55
"Prescripciones de seguridad en excavaciones".
El Contratista deberá entregar a la ITO las excavaciones una vez ejecutadas y
obtener de ella su Vº Bº, sin el cual no podrá continuar con las siguientes etapas de
los trabajos.
PROPUESTA PÚBLICA NRO. 21/2020
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
“Mejoramiento Centro de Transferencia, Pozo
Almonte”
CODIGO 1-B-2020-114-0 Subdere
21
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
“Mejoramiento Centro de Transferencia, Pozo Almonte”
CODIGO 1-B-2020-114-0 Subdere
Las presentes Bases Administrativas Especiales, complementan las Bases
Administrativas Generales, Bases Técnicas y Especificaciones Técnicas de la
propuesta en referencia.
1.
REGULACION
Las normas aplicables a estas bases serán la Ley Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado N º 18.575; Ley de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios
Nº 19.886, Decreto Supremo Nº 250 Reglamento de la Ley 19.886, Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades N º 18.695, Ley N° 19.300,
sobre Bases Generales de Medio Ambiente y sus modificaciones, Decreto
Supremo Nº 63 que Aprueba Reglamento para la aplicación de la Ley Nº
20.001. Decreto N ° 63, del 21/07/86 Modificación al manual de Normas
Técnicas para la señalización, control y Regulación del tránsito en vías en
donde se realizan trabajos; Aclaraciones, consultas y respuestas, las
presentes bases administrativas especiales y especificaciones técnicas.
Sin perjuicio de lo anterior, en esta propuesta pública se establece el
siguiente orden de prelación normativo y primacía de los antecedentes
que se deberá observar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Aclaraciones producto del Foro Inverso, posteriores al proceso de
apertura
Consultas y/o Aclaraciones.
Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas
Ley N º 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministros y Prestación de
Servicios
Decreto Supremo N º 250, que aprueba Reglamento de la Ley N º
19.886.
Decreto Supremo N º 1763, que modificó el D.S. N º 250.
Ley N º 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Ley N º 19.880, Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los órganos del
Estado de Bases de Procedimientos Administrativos.
Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.
j)
Ley N º 16.744 que establece Normas sobre Accidentes
del Trabajo y Enfermedades del Trabajo.
k)
Resolución Exenta N°4423/2020, que aprueba
Proyecto y Recursos del Programa Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal/ Línea Tradicional
22
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
(PMU-Tradicional) entre La Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo y la I.
Municipalidad de Pozo Almonte.
Decreto Supremo N ° 40 que aprueba reglamento sobre
prevención de riesgos laborales profesionales.
Ley N°17.798, sobre Control de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos y Productos Químicos
Ley 18.290, de Transito, Transporte Público de Pasajeros Locomoción
Colectiva
Ley y Ordenanza sobre urbanismo y construcción (LGUC y OGUC)
Normas vigentes para Obras de alcantarillado, agua
potable, aguas servidas y aguas lluvias (Código Sanitario
y sus Reglamentos), Ley General de Servicios Sanitarios
- DFL N° 70/88 y DFL N° 382/88 ambos del MOP Normas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios,
incluidas sus modificaciones.
La Ley General de Servicios Eléctricos, DFL N° 1 de
1982, del Ministerio de Minería y sus modificaciones,
incluidos
los
reglamentos
internos
de
la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC),
incluidas sus modificaciones
Toda otra Normativa Aplicable y vigente.
Toda la normativa aplicable a la presente licitación y en particular, todo reglamento, ordenanza y
norma que rigen la contratación del servicio; se entenderá plenamente conocido por parte del
licitante o Adjudicatario, según corresponda.
A continuación, se detalla glosario que regirá las presentes bases:
1. I.M.P.A.: Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte.
2. Usuario: Persona habitualmente utiliza un servicio determinado.
3. A.P.U: Análisis de precios unitarios.
4. B.A.E: Bases administrativas Especiales.
5. I.T.O: Inspector Técnico de Obras.
6. gl: unidad de medida global.
2.
EL MANDANTE
La presente propuesta, para la
ejecución del Proyecto
denominado:
“Mejoramiento Centro de Transferencia, Pozo Almonte”, es convocada por la I.
Municipalidad de Pozo Almonte, que actuará por el Mandante, Subdere, en
cumplimiento del Convenio - Mandato Completo e Irrevocable, de fecha 17 de junio
de 2020, suscrito entre el Subsecretario Gabinete de SUBDERE y oficiado a la
entidad edilicia, por el cual, se encomienda a esta última, la gestión Administrativa y
Técnica para la ejecución del Llamado, adjudicación, control, inspección y recepción
de la Obra en cuestión.
La unidad Técnica es la ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, cuyo proceso de
Licitación hasta la etapa de contratación será la SECPLAC y en su fase de ejecución
de obras, rendiciones, recepciones le corresponde a la Dirección de Obras
Municipales, DOM actuando como Inspección Técnica.
23
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
Dicho proyecto se financia con fondos provenientes del Programa Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal/ Línea Tradicional 2020.
Asimismo, la presente licitación pública estará sujeta a lo establecido en la Ley N°
19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y
su Reglamento (D.O. 24.09.04).
3.
LA PROPUESTA
3.1. La propuesta se refiere al proyecto denominado “Mejoramiento Centro de
Transferencia, Pozo Almonte”, Código 1-B-2020-114-0 Subdere cuyas
características se indican en las Especificaciones Técnicas de la presente
Propuesta.
3.2. Cabe destacar que la presente propuesta no considera Anticipo.
3.3. La propuesta es por medio de Licitación Pública, a suma alzada, con
impuestos incluidos sin reajustes ni intereses, contemplando estados de
pagos mensuales, debidamente certificados por la I. Municipalidad de Pozo
Almonte, según lo señalado en las Bases Generales, Especiales y Técnicas.
3.4. Esta propuesta será llamada sólo a través del portal www.mercadopublico.cl,
participando todas las personas naturales o jurídicas que deseen hacerlo y que
cumplan con las condiciones requeridas. El aviso correspondiente deberá
contener la información consignada en el artículo 24 del D.S.(H)N° 250, de
2004, que fija el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios
3.5. Las ofertas que presenten las empresas deberán tener una vigencia de al
menos 90 días corridos a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Se
entiende que por el sólo hecho de presentar una oferta, el proponente le
otorga la vigencia antes mencionada.
3.6. Por el sólo hecho de la postulación, se entenderá que los oferentes aceptan,
acatan, cumplen y quedan sometidos a las bases administrativas generales,
bases administrativas especiales, bases técnicas generales, foro de consultas,
sus respuestas, aclaraciones, especificaciones técnicas, planos, y toda la
documentación asociada a la propuesta y a la legislación chilena aplicable.
3.7. De igual manera, los oferentes, por el sólo hecho de la postulación, aceptan el
derecho irrestricto de la Municipalidad para hacer interpretación y aplicación
de las bases y suplir la falta de regulación de algún tema determinado, todo
ello en la forma necesaria para cumplir efectivamente sus fines, sin perjuicio
de los eventuales derechos que puedan hacer valer los oferentes ante los
organismos competentes.
3.8. Además, aceptan y reconocen las facultades de las partes para regular, de
común acuerdo, aquellas materias no comprendidas en las Bases
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas,
Especificaciones Técnicas y aquellas imposibles de prever.
3.9. Además, deberán cumplir las obligaciones que contraen desde su
participación en la Licitación como oferentes o adjudicatarios (en su caso),
sin tener motivo o razón alguna a desconocerlas, excusarse o desistirse de su
24
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
cumplimiento. Del mismo modo aceptan y quedan obligados a someterse a
las decisiones que en el ejercicio de las facultades consignadas en estas
bases y en la legislación, emitan los organismos municipales
correspondientes.
3.10. La Municipalidad podrá modificar, suplementar o complementar los
requerimientos técnicos y plazos de la licitación, fundadamente, hasta antes
de la apertura, informando lo anterior a través del portal Mercado Público.
www.mercadopublico.cl.
3.11. En circunstancias excepcionales, la I.M.P.A. podrá solicitar a los oferentes que
extienden el periodo de validez de sus ofertas. Tanto esta solicitud, como la
respuesta a la misma se realizarán a través del portal del Mercado Público,
www.mercadopublico.cl.
3.12. Las presentes bases especiales se complementan con las Bases
Administrativas Generales, Bases Técnicas Generales, Especificaciones
Técnicas, y documentos aclaratorios sí se establecieran.
3.13. La I. Municipalidad de Pozo Almonte se reserva el derecho de poner término a
este proceso de licitación en cualquier momento, hasta antes de la Apertura
de Propuesta, por razones de necesidad o conveniencia, en cuyo caso los
proponentes no tendrán derecho a reclamo ni indemnización alguna por esta
causa.
3.14. Además, deberán cumplir las obligaciones que contrae desde su participación
en la Licitación como oferentes o adjudicatarios, en su caso, sin que motivo o
razón alguna autorice desconocerlas, excusarse o desistirse de su
cumplimiento. Del mismo modo aceptan y quedan obligados a someterse a las
decisiones que, en el ejercicio de las facultades consignadas en estas Bases y
en la legislación, emitan los organismos municipales correspondientes.
3.15. Cualquier otro tipo de instrumento publicado en el portal de Mercado Público
por la Secretaría Comunal de Planificación, se hará con el fin de detallar y
complementar los antecedentes dispuestos dentro del proceso licitatorio, los
cuales pasarán a formar parte integrante de la presente propuesta,
entregando información específica respecto a los requerimientos de esta
licitación.
3.16. Las condiciones y requisitos administrativos y/o técnicos de las presentes
Bases se consideran condiciones mínimas, no obstante, será materia de la
Oferta presentada por el proponente, la presentación y descripción de otro
tipo de garantías, servicios no mencionados en estas Bases y sus documentos
relacionados, los que serán evaluados favorablemente, de ser ventajosos para
la Municipalidad.
3.17. La Municipalidad podrá modificar, suplementar o complementar los
requerimientos técnicos y plazos de la licitación, fundadamente, hasta antes
de la apertura, informando lo anterior a través del portal Mercado Público.
Nota: Se recomienda a los interesados, someter a consulta cualquier duda o dificultad en torno a
la documentación a acompañar, con el fin de evitar que situaciones de forma o interpretación
afecten su postulación. Estas consultas deberán ser realizadas a través del portal Mercado
25
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
Público, en la fecha que estipula el ítem Nº 10.-PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES de las
presentes Bases Administrativas Especiales.
4.
DE LOS PROPONENTES
4.1. Podrán participar todas las personas Naturales y/o Jurídicas que tengan interés
en ella, que presten o comercialicen los servicios requeridos, en especial
aquellas con experiencia en el rubro motivo de la presente licitación
(Construcción y Obras Civiles) y que cumplan con los requisitos establecidos
en los antecedentes de esta propuesta, estén inscritos y habilitados como
proveedores en el Sistema de Compras y Contratación Pública, de Mercado
Publico, cumplan con lo dispuesto en el CAPITULO II DE LOS REQUISITOS PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, y Artículo 4° de la Ley de
Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios
N° 19.886, no estar afectas a alguna de las inhabilidades o incompatibilidades
contempladas en el Artículo 92° del Reglamento de la Ley N° 19.886 y que
cumplan con los requisitos establecidos que rigen este proceso licitatorio.
4.2. En el evento, de que dos o más proveedores quieran participar del presente
proceso, conjuntamente a través de una Unión Temporal de Proveedores, en
adelante UTP (ANEXO 5), deberán presentar el documento que formaliza la
unión y cumplir todo lo expresamente señalado en el artículo 67 Bis y
siguientes del Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos
administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. Para el caso de una
Unión Temporal de Proveedores, las causales de inhabilidad afectarán a cada
integrante de la unión individualmente considerado. En caso de afectar una
causal a uno, ésta deberá decidir si continuará en el procedimiento con los
restantes integrantes no inhábiles o se desiste.
4.3. Una vez aperturada la oferta, los datos personales de los oferentes serán
públicos.
4.4. Los oferentes no deberán acreditar capacidad económica.
Nota: Se recomienda a los interesados, someter a consulta cualquier duda o dificultad
entorno a la documentación a acompañar, con el fin de evitar que situaciones de forma
o interpretación afecten su postulación. Estas consultas deberán ser realizadas a
través del portal Mercado Público.
5.
EL TERRENO
El centro de Transferencia esta ubicado en Calle Comercio y Calle Santa Rosa, frente
al Mercado Municipal.
26
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
El conocimiento y condiciones de la situación actual del lugar del Proyecto es
responsabilidad de los oferentes, no obstante, ello se establece una visita a terreno
no obligatoria.
6.
FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
6.1. Dicho proyecto se financia con fondos provenientes del “Programa
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal/ Línea Tradicional 2020” ,
asignados por la SUBDERE y posteriormente pagadas por la I. Municipalidad
de Pozo Almonte mediante la presentación previa de las facturas y la
documentación respaldatoria aprobada por la Unidad Técnica de la I.
Municipalidad de Pozo Almonte y de acuerdo a los Estados de Pagos
presentados por el contratista adjudicatario, de acuerdo al avance de la Obra
y según lo establecido en las presentes Bases Administrativas.
6.2. La disponibilidad presupuestaria asciende a la suma de: $48.433.651.- IVA
Incluido. El monto contratado se fijará en pesos y será de acuerdo a la
totalidad del presupuesto presentado en su oferta por el contratista y que
haya sido seleccionado por la I. Municipalidad de Pozo Almonte.
6.3. La modalidad de la propuesta será a Valor Total Bruto, suma alzada, sin
reajuste ni intereses, en pesos chilenos y deberá considerar todos los gastos
que demande la ejecución de las obras y adicionales asociados al proyecto, los
cuales son de cargo exclusivo del adjudicado, en conformidad a las condiciones
y características obligatorias solicitadas por el mandante y adicionales
27
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
ofertados por el oferente. Los valores ofertados por el proponente, deberá
incluir todos los gastos que demandará el cabal cumplimiento del contrato,
sean directos o indirectos.
6.4. La I. Municipalidad de Pozo Almonte se reserva el derecho de descontar o
aumentar partidas, disminuir o aumentar unidades en cada ítem y/o partidas,
declarar desierta, inadmisible o no adjudicada la Propuesta según lo estime
conveniente a los intereses municipales mediante resolución fundada.
7.
PLAZO
El plazo máximo de ejecución de la obra será de 120 DÍAS CORRIDOS, a contar de la
fecha de entrega de Terreno. Los proponentes podrán proponer plazo menor al
indicado, lo que permitirá ser evaluados favorablemente, previo análisis de
factibilidad técnica de su cumplimiento, la cual será realizada por parte de la
Comisión de Evaluación.
Se podrán adjuntar antecedentes que avalen los plazos de ejecución.
8.
ANTICIPO
No Contempla
9.
PUBLICACIÓN DE ANTECEDENTES
A contar desde el día martes, 29 de septiembre de 2020 se obtendrán a través del
portal www.mercadopublico.cl, desde el día antes indicado.
10.
PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES
10.1. En caso de existir consultas, preguntas, estás se deberán indicar con el
nombre de la presente propuesta: “Mejoramiento Centro de Transferencia,
Pozo Almonte, Código 1-B-2020-114-0 Subdere“, y deben ser levantadas al
portal www.mercadopublico.cl.
10.2. El plazo final de preguntas es hasta el día martes, 6 de octubre de 2020 a las
17:30 horas.
10.3. Las respuestas serán publicadas el día jueves, 8 de octubre de 2020 a las
17:30 horas. Se dará respuesta a las consultas, las que serán publicadas en el
Portal web www.mercadopublico.cl, el día antes indicado.
10.4. Si no se solicitasen las consultas, aclaraciones en su oportunidad y forma
señalada, deberá efectuarse la ejecución de la Licitación conforme a la
interpretación de la I. Municipalidad de Pozo Almonte. Esta elegirá la solución
que mejor resguarde sus intereses, sin derecho a reclamos por la resolución
adoptada.
10.5. El documento será válido para anexarlo a los Antecedentes de la Propuesta y
será responsabilidad del oferente interiorizarse y tomar conocimiento de las
Respuestas y Aclaraciones de la propuesta preparadas por la Unidad Técnica,
y de la existencia de ellas.
10.6. En todo caso, se entenderán conocidas por todos los proponentes, siendo de
su exclusiva responsabilidad adjuntar las aclaraciones incluyéndolas dentro de
los antecedentes solicitados.
28
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
10.7. Tanto las Consultas y sus respuestas y Aclaraciones emitidas por la Unidad
Técnica, formarán parte integrante de las Bases de Licitación y posterior
Contrato a celebrar con el Adjudicatario de la Propuesta.
11.
COMUNICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN
Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes, deben realizarse
exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl.
El Oferente podrá formular todas sus consultas, a través del portal, en los plazos
dispuestos para tales efectos en el cronograma de licitación.
Las observaciones al acto de apertura, también deberán realizarse en el portal, en
un plazo máximo de 24 horas, a partir de dicho acto.
Los reclamos que se hagan a la entidad licitante, a causa de actos u omisiones del
proceso licitatorio, deberán hacerse llegar a través del portal
www.mercadopublico.cl, en un plazo máximo de 5 días hábiles, desde ocurrido el
hecho que los origina. Lo anterior, sin perjuicio de ejercer las acciones
contempladas en las Leyes para tales efectos.
Las consultas, observaciones al acto de apertura o reclamos al proceso licitatorio,
que se hagan llegar por vías no oficiales (llamada telefónica, correo electrónico o
carta), o una vez vencidos los plazos dispuestos, no podrán ser gestionados por la
entidad licitante. Lo anterior, es sin perjuicio de la posibilidad de presentar un
recurso administrativo de reposición, ingresado en la Oficina de Partes.
Del mismo modo, el organismo licitante sólo podrá emitir aclaraciones, respuestas a
las consultas, observaciones y reclamos, a través del mismo medio.
Es obligación del Oferente revisar el portal electrónico durante todo el proceso, no
pudiendo alegar desconocimiento de la información publicada.
Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicación (fono y correo
electrónico) publicados como “contacto de la licitación” en el portal y en
cronograma de las presentes Bases, salvo para notificar problemas técnicos del
portal.
12.
VISITA A TERRENO
Se considera una Visita a terreno al lugar donde se emplazará el proyecto, con los
asistentes a este acto, en donde se aclararán lineamientos generales para la
ejecución del proyecto; siendo esta NO OBLIGATORIA para tales efectos. Se
requiere movilización propia por parte de los oferentes interesados en participar en
esta actividad.
Dicha visita, se efectuará el día jueves, 1 de octubre de 2020 a las 13:00 horas.
Podrán asistir los interesados y el conocimiento de los antecedentes observados en
terreno será de su responsabilidad, no siendo obligatoria su presencia.
Lugar de encuentro: Oficinas de SECPLAC Balmaceda Nro. 258 de Pozo Almonte.
Movilización propia por parte de los interesados en asistir y concurrir al lugar de la
29
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
Obra en Licitación.
13.
COMPLEMENTACIÓN, RECTIFICACIÓN Y ENMIENDA
El Municipio, a través de la Secretaría Comunal de Planificación podrá a su propia
iniciativa o en respuesta a consulta o solicitud de aclaración formulada por un
licitante, enmendar, rectificar o complementar las presentes Bases de licitación,
con la dictación del Decreto Alcaldicio correspondiente.
Sí en respuesta a una consulta o solicitud de un oferente, realizadas a través del
foro del portal www.mercadopublico.cl, se produjera una modificación a las bases
y estas resultan ser de mera forma y no de fondo, estas no necesitaran de un
Decreto Alcaldicio ya que forman parte de las Bases Administrativas Especiales de
la propuesta en comento. Si resultaran ser de fondo y estas involucren un cambio
sustancial a la propuesta, si se necesitará de un decreto Alcaldicio que apruebe
dicho cambio.
De modificarse las Bases, mediante Decreto Alcaldicio se podrá postergar la fecha
de apertura de las mismas y ampliar el plazo para consultas y respuestas, con el
objeto de dar un plazo razonable a los oferentes para el estudio de las
modificaciones.
Se comunicará este hecho y los nuevos plazos mediante el sistema de información
y contratación pública www.mercadopublico.cl.
Las respuestas a consultas, aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y
complementaciones realizadas, formarán parte integrante de las presentes Bases
Administrativas Especiales.
14.
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
14.1. Toda la documentación solicitada en el Artículo 16 de las presentes Bases, se
debe escanear de los documentos originales o de una fotocopia de ellas y se
debe subir al Portal Mercado Público, como Documentos Anexos, respetando
el orden solicitado en el punto antes mencionado.
14.2. La oferta económica NETA, con los antecedentes exigidos en el Art. 14.- deberá
ser presentada a través del Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl
con el nombre de la propuesta, hasta la hora de cierre que indique el Portal
Mercado Público en su publicación.
NOTA: LOS OFERENTES DEBERÁN CONSTATAR QUE EL ENVIÓ DE SUS OFERTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS A TRAVÉS DEL PORTAL ELECTRÓNICO DE COMPRAS PÚBLICAS HAYA SIDO
REALIZADO CON ÉXITO. ASIMISMO, EL OFERENTE DEBERÁ COMPROBAR QUE LOS ARCHIVOS
INGRESADOS PUEDAN SER ABIERTOS SIN PROBLEMA, PARA SU LECTURA E IMPRESIÓN
POSTERIOR.
15.
RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS Y APERTURA
15.1. La recepción de todos los documentos solicitados en la presente propuesta,
deberán ser ingresados vía electrónica, a través del Sistema de Información
del portal Web www.mercadpublico.cl, cuyo cierre electrónico se efectuará
hasta el día jueves, jueves, 15 de octubre de 2020 a las 17:30 horas.
15.2. Las propuestas cuyas ofertas no se presenten por esta vía, serán declaradas
inadmisibles.
30
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
15.3. Las propuestas se abrirán por la “Comisión de Apertura de Propuestas” y se
efectuarán en Oficinas de SECPLAC Balmaceda Nro. 258 o en oficinas de
Administrador Municipal de Pozo Almonte o reunión virtual vía Zoom u
plataforma similar, el día viernes, 16 de octubre de 2020 a las 11:00
horas el cual será regida de acuerdo al cronómetro del Presidente de la
Comisión.
15.4. Toda la documentación, sea original, simple o legalizada ante Notario en los
casos que se exija, en el Art. 16 letra A de las presentes bases, se debe
escanear y subir al portal Mercado Público como “ANEXOS
ADMINISTRATIVOS”. Se exige que toda la documentación requerida al
momento de ser escaneada se incorpore en un solo archivo con formato PDF
o JPG para facilitar su análisis.
15.5. Los documentos solicitados en el Art. 16 letra B se deben escanear y subir al
Portal Mercado Público como “ANEXOS TECNICOS ECONOMICOS”. Se exige
que toda la documentación requerida al momento de ser escaneada se
incorpore en un solo archivo con formato PDF o JPG para facilitar su análisis.
15.6. La oferta económica neta deberá ser presentada a través del Portal Mercado
Público www.mercadopublico.cl con el nombre de la propuesta, hasta la hora
de cierre que indique el Portal Mercado Público en su publicación. Esta oferta
deberá coincidir con el valor neto de documentos Anexos Carta Oferta
(ANEXO 3).
15.7. No se recibirán propuestas después de la hora del acto de apertura
electrónica indicado en la publicación.
15.8. La Comisión, se reservará el derecho de admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones, o errores sin importancia, siempre
que estos no afecten la ponderación de los criterios de evaluación.
15.9. La falta de los documentos solicitados en los anexos administrativos, técnicos
y económicos, significará que a los oferentes se le asignará el puntaje que
corresponda según su presentación y de acuerdo a lo dispuesto en el criterio
de evaluación denominado CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES l. No
obstante, de lo anterior, la ausencia de aquellos documentos solicitados que
tengan incidencia en los criterios de evaluación, y sus ponderaciones,
quedarán automáticamente fuera de base.
15.10. Ante diferencias de criterios que tenga la Unidad Técnica para admitir o no
una oferta que presente defectos de forma, se someterán las posturas a
votación en el mismo acto, quedando a firme aquella alternativa que obtenga
la mayoría simple (mitad más uno), resolviendo ante un eventual empate, el
presidente de la Comisión.
31
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
15.11.
Obligatoriamente toda la documentación solicitada en estas bases deberá
ser ingresada al portal www.mercadopublico.cl a menos que:
i. El Oferente se encuentre inscrito en Chileproveedores y tenga los
documentos solicitados en estas bases registradas en dicho portal.
ii. El oferente acredite ante el Municipio encontrarse en alguna de las
circunstancias del artículo 62 del Reglamento de la Ley 19.886.
Dicha acreditación deberá certificar la Secplac antes del acto de
apertura o en su caso la Comisión de apertura en el mismo acto.
15.12. Será responsabilidad exclusiva del oferente ingresar la oferta y la
documentación solicitada para la presente propuesta en forma correcta en el
portal www.mercadopublico.cl.
15.13. Al ingresar la documentación al portal se deberá especificar en cada
archivo, con el nombre del documento que contiene, con el fin de hacer más
expedito la revisión de éstos.
15.14. La Municipalidad podrá solicitar a los oferentes que salven errores u
omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio
respecto de los demás competidores.
15.15. En este sentido, la Municipalidad podrá permitir la presentación de
certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al
momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento
del plazo para presentar ofertas. Sin embargo, con respecto a este último
punto, quedara a criterio de la Comisión Evaluadora, considerar aplicar el
Dictamen de Contraloría General de la Republica N°62483 del año 2004.
15.16. El plazo otorgado para la corrección de estas omisiones será de 2 días
hábiles contados desde el requerimiento del Municipio, el cual se informará a
través del Portal www.mercadopublico.cl. La presentación de la
documentación omitida deberá ser ingresada a través del portal de compras
públicas.
16.
ENTREGA DE LA PROPUESTA
Según lo indicado y para efectos de su contenido, se deberá adjuntar a la
Propuesta por el Portal Mercado Publico, los siguientes DOCUMENTOS según el
estado de situación que se encuentra el oferente en relación a su inscripción de
Chile proveedores:
NOTA: EL PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR LA OFERTA ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA
ECONÓMICA, SÓLO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS, CON SUS ANEXOS, SI
CORRESPONDIERE, EN FORMATO DIGITAL LEGIBLE SEGÚN SE SOLICITA.
32
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
16.A.- ANEXOS ADMINISTRATIVOS
16.A.1.- ANTECEDENTES LEGALES DE LOS OFERENTES
IDENTIFICACION DEL OFERENTE (ANEXO 1)
Se debe adjuntar conjuntamente con el Anexo 1, además en aquellos que correspondan a
los oferentes lo siguiente:
Características
del Oferente
Exigencias
Persona Natural
Copia Simple de la Cédula
de Identidad
Adjuntar
Persona Jurídica
Copia Simple del Rut de
la Empresa
Adjuntar
Persona Natural o
Jurídica
Certificado de deuda
Tesorería General de
la República
Persona Natural o
Jurídica
Declaración Jurada simple
acreditando no haber sido
condenado con sanción de
multa de infracción al DFL N°1
del 2005, en más de 2
oportunidades dentro de un
período de 2 años, salvo que
hubieren transcurrido 3 años
desde el pago de la última
multa impuesta.
Proveedores activos en
ChileProveedores
Adjuntar
Adjuntar
16.A.2. Sólo en el caso de que el oferente sea persona jurídica, deberá adjuntar copia
simple de los siguientes instrumentos públicos:
16.A.2.1. Escritura vigente de constitución o Inscripción del extracto de la escritura de la
sociedad y sus modificaciones, donde conste la personería de sus representantes
y sus modificaciones cuando procediere de dicha sociedad. En el caso de existir
un mandato para representar legalmente a la empresa, este deberá adjuntarlo a
los antecedentes de la propuesta.
16.A.2.2. UNION TEMPORAL DE PROOVEDORES IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
Adjuntar (ANEXO 5)
Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de
compra, deberán establecer en el documento que formaliza la unión, a lo menos,
la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen
con la entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con
poderes suficientes. En caso de tratarse de Unión Temporal de Proveedores, y si
la adquisición es menor a 1.000 UTM, el representante de la Unión deberá al
momento de adjuntar al momento de ofertar el documento público o privado que
da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.
33
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
Para contrataciones iguales o superiores al monto indicado, y sin perjuicio del
resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el
acuerdo en que consta la unión temporal deberá materializarse por escritura
pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una
sociedad.
Si la adquisición es superior a 1.000 UTM, no deberá ingresar ningún documento
de formalización, el cual deberá presentar solo en caso de ser adjudicado y a la
firma del contrato, documento que adquiere el carácter de documento público de
constitución. En todo caso, la vigencia de esta unión temporal de proveedores no
podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se
contemple en virtud de lo dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento de la Ley de
Compras.
Sí la entidad exige la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el
contrato, cada proveedor de dicha Unión temporal deberá inscribirse.
Al momento de la presentación de las ofertas los integrantes de la Unión
determinarán que antecedentes presentarán para ser considerados en la
evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar
información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a
alguno de los integrantes de la misma.
Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación
de la propuesta o para suscripción de la convención, establecidas en la legislación
vigente, afectarán a cada integrante de la Unión. Individualmente considerado. En
caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, esta
deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con
los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación
en el respectivo proceso.
La vigencia de esta Unión Temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del
contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo
dispuesto en el Art. 12 del Reglamento de Compras Públicas.
16.A.2.3.- Certificado de Vigencia de la Sociedad emitida por el Conservador de Bienes
Raíces respectivo, con una antigüedad no menor de 30 días corridos desde la
fecha de apertura de la presente propuesta en caso de tratarse de Unión
Temporal de Proveedores, y siempre que el Representante o Apoderado
Común sea una persona Jurídica, se deberá adjuntar el Certificado de Vigencia
de este último.
16. A.2.4. Certificado de Vigencia de la Sociedad, con una antigüedad no mayor de 30 días
a la fecha de apertura de la presente propuesta. (Personas Jurídicas)
16.A.3.- “Formulario de Declaración Jurada Simple” de aceptación de las Bases y otros,
según formato tipo (ANEXO 2).
16.A.4.- Certificado de cumplimientos Laborales y Previsionales (Formulario 30), emitido
por la Inspección del Trabajo que debe tener validez a la fecha del acto de
apertura.
16.A.5.- Certificado de Antecedentes Personales para Fines Especiales, emitidos por el
Registro Civil e Identificación si es persona natural, o del o los Representante(s)
34
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
Legal(es) si es persona jurídica, con una antigüedad no mayor a 30 días corridos
a la apertura de la presente propuesta.
16.A.6.- Currículum y experiencia del oferente (ANEXO 7), en obras de construcción
debidamente acreditada, contratos, órdenes de compras para acreditar la
experiencia de los oferentes en obras civiles.
NOTA: Al respecto de lo anterior, se aclara que se debe en forma separada
adjuntar el Curriculum de los Oferentes (Naturales o Jurídicos o de integrantes
de Unión Temporal de Proveedores) indicando las Obras que ha ejecutado por
años correspondientes y los respectivos Mandantes, ya sean públicos o
municipales, e indicando el valor de la ejecución de la Obra. En forma separada
se deben adjuntar fotocopias de las certificaciones antes exigidas para
respaldar lo dispuesto en el Curriculum.
En caso de no indicarse en los contratos u órdenes de compra la cantidad de
metros cuadrados construidos, La experiencia puede ser acreditada para su
evaluación mediante certificaciones oficiales (DOM, SERVIU, MINVU, M.O.P.
que deben indicar la superficie construida en m2 de Edificaciones y el tipo de
Obra.
Se reitera esta exigencia aclarando que un documento es el Curriculum que
indica entre otros las obras realizadas y por otra parte se debe adjuntar los
respaldos correspondientes (Ordenes de Compras, contratos. Certificaciones
Oficiales).
16.A.7.- Formulario Análisis de Precios Unitarios según lo solicitado e indicado en las
Bases Técnicas (Se podrá considerar formatos propios del Contratista,
considerando el modelo y partidas que se adjuntan a la presente Propuesta)
(ANEXO 4).
En tanto, se respete el orden y el contenido del formato entregado para este
análisis, se podrá hacer uso de programa computacional para cumplir con lo
solicitado en esta materia.
En los precios unitarios se consideran todos los costos y gastos que demanden
la ejecución de las obras contratadas y el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales.
16.A.8.- Documento “Preguntas y Respuestas" y “Aclaración de la Propuesta" si los
hubiere, debidamente firmado por el representante legal, es responsabilidad
del oferente informarse sobre la existencia de dichos documentos o de todos
aquellos que surjan durante todo el proceso de Licitación y sobre las exigencias
administrativas, relacionadas con su presentación conjuntamente con el resto
de la documentación necesaria para efecto de la propuesta.
16.A.9.- Fotocopia y actualizada del Título o Certificado de Título del Profesional a cargo,
de la ejecución de la Obra, profesionales de la Construcción (Arquitecto,
Ingeniero Civil en Obras Civiles, Constructor Civil, Ingeniero Constructor). Dicho
documento debe tener una antigüedad no mayor de un año a la fecha de
apertura de la presente propuesta. Para acreditar la experiencia exigida se
puede adjuntar, Certificado de recepción de obras donde se indique haber
desempeñado como profesional a cargo de obra, certificaciones de organismos
35
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
públicos que acrediten el desempeño como profesional encargado de obra y
además señalen la cantidad de metros cuadrados construidos.
16.B.- ANEXOS TÉCNICOS ECONÓMICOS
Conjuntamente con los anexos administrativos se adjuntará como anexos
técnicos económicos los antecedentes que a continuación se nombran:
16.B.1.- “Programa de Trabajo o Carta GANTT” con avances porcentuales, parciales y
acumulados.
16.B.2.- “Programa Financiero”, el cual estará referido a porcentajes Parciales
indicados en carta GANTT. Según Formato adjunto. (ANEXO 6)
16.B.3.- Programa Mensual de ocupación de mano de obra, indicando por
especialidades, la cantidad a utilizar (expresando en total hombres/ocupados
por mes) mano de Obra calificada y no calificada, sin incluir profesionales y
administrativos. Según formato adjunto (ANEXO 8).
16.B.4.- “Carta Oferta” que entregará la Unidad Técnica, en cuya oferta se señalará el
valor total de la Propuesta en pesos (IVA incluido), por suma alzada, y sin
reajuste. El valor ofertado (neto) deberá ser similar a la indicada en carátula,
que se utiliza en el Portal Chile Compra. Según formato adjunto. (ANEXO 3)
Todos quienes postulen a la presente licitación deberán señalar en su carta oferta si
los valores están sujetos al Impuesto Valor Agregado (I. V. A.).
El valor total de la Propuesta deberá incluir todos los gastos que demandará el
cabal cumplimiento del contrato, sean directos o indirectos.
Se deberá indicar en ella, además, el plazo de la ejecución de la Obra.
Por lo tanto, el precio ofertado por las obras objeto de esta propuesta debe
considerar e incluir todo gasto, costo o pago que se requiera efectuar para dar
cumplimiento a las exigencias establecidas para la recepción definitiva
conforme a la legislación vigente y que se reputan conocidos por los
proponentes para todos los efectos legales. Así también el precio ofertado
comprenderá todo otro gasto, costo o pago asociados a las aprobaciones de
planos, permisos, pagos de derechos, pago de honorarios, impuestos, derechos
notariales, imposiciones provisionales, garantías y demás. recepciones
municipales Provisorias y Definitivas, impuestos, transferencias, ensayes,
inscripciones, permisos de ocupación de vías públicas y otros bienes nacionales
de uso público relacionados directamente con la obra, así como los cobros y
garantías por concepto de rotura y reposición de pavimentos, veredas etc., si
correspondiera. En general y sin que esta enumeración sea taxativa, el valor de
la oferta incluye todo gasto que arrogue el cumplimiento del contrato, sea
directo, indirecto o a causa de él.
El plazo para realizar los trabajos, será el que señale el proponente en la Carta
Oferta, según formato tipo, en días corridos, y éste comenzará a regir a partir
de la fecha de la entrega real del terreno, a consignar en el Acta
correspondiente.
Sin embargo, este plazo puede modificarse a solicitud de la Unidad Ejecutora a
través de una re-programación de las Obras Adjudicadas.
Las variaciones legales y/o contractuales que experimenten las remuneraciones
serán de cargo exclusivo del oferente.
36
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
La vigencia de la oferta, será de 90 días corridos o más, a contar de la apertura
de la presente propuesta.
16.B.5. - “Presupuesto detallado de la Obra”, el que deberá ser presupuestado según el
desglose de partidas o especificaciones técnicas que rige la presente
propuesta (ANEXO 9). Se recuerda que la oferta por el portal deberá ser
indicado en valor total neto.
Con el objeto de facilitar el estudio comparativo de las propuestas, esta
deberá ser presentada en el orden, denominación y formato del Itemizado de
partidas, el que será completado por los proponentes, con las cubicaciones,
precios unitarios y precios totales de las diferentes partidas conformando el
“Presupuesto Detallado”.
Se deja constancia que las cubicaciones, precios unitarios y precios totales que
contenga el Presupuesto Detallado del proponente, serán de la exclusiva
responsabilidad de este último y que, en consecuencia, las omisiones o
diferencias con la realidad que ellas acusen, no modificarán el precio ofrecido
para la propuesta, debiendo ser asumido por el contratista o proponente, según
corresponda.
Será responsabilidad del proponente, incluir todos los gastos necesarios para la
correcta ejecución de la obra, aunque algunas de ellas pudiesen no estar
contenidas o estarlo incorrectamente en el formato, planos y/o especificaciones
técnicas.
En caso de omisiones o divergencias, deberá evidenciarse por el oferente en la
etapa de consultas a fin de incluirlas en el itemizado oficial de la propuesta, de
manera que no se podrá argumentar una vez adjudicada, la inconsistencia,
divergencia o carencia entre documentos o proyectos, o la omisión de algún
ítem necesario para la correcta ejecución.
No se podrá modificar el listado de partidas, su agrupación, el orden y las
unidades del mismo, evitando efectuar fusión de valores y desgloses no
solicitados.
Cualquier divergencia, que afecte al valor neto ofertado, hará que el
proponente se le asigne un menor puntaje en el Criterio correspondiente
durante el proceso de Evaluación de la Propuesta.
Toda la documentación, sea original, simple o ante notario en los casos que se
exija, en el Art. N°16 de las presentes bases se debe escanear y subir al portal
Mercado Público como “ANEXOS ADMINISTRATIVOS Y ANEXOS TÉCNICOS
ECONOMICOS” respectivamente. Se exige que toda la documentación
requerida al momento de ser escaneada se incorpore en un solo archivo con
formato PDF, JPG U OTRO ARCHIVO DE IMAGEN para facilitar su análisis, y no
otro programa que pueda entorpecer su lectura.
NOTA 1: Se solicita que toda la documentación sea entregada de forma clara y
ordenada, para beneficiar su buena lectura y rapidez en su comprensión y
posterior decisión. (Lo cual será considerado en la evaluación en el criterio que
corresponda)
Se podrá adjuntar cualquier información adicional que pudiera ser relevante
para el oferente, para una mejor determinación por parte del mandante.
37
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
NOTA 2: los oferentes deberán constatar que él envió de las ofertas técnicas y
económicas, a través del portal electrónico de compras públicas, haya sido
realizado con éxito. Asimismo, el oferente deberá comprobar que los archivos
ingresados puedan ser abiertos sin problema, para su lectura e impresión
posterior.
17.
ACTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA
17.1. Se entiende por "APERTURA DE LA PROPUESTA", el acto en que la SECPLAC
de la Municipalidad de Pozo Almonte o el funcionario (a) designado para
ello, ha liberado las Ofertas ingresadas y presentadas por el Sistema de
Información y Compras Públicas en el día y hora previstos en el Aviso de
Licitación (cierre electrónico), y esta documentación ha sido entregada al
Presidente de Comisión en soporte papel copia y/o digitalizada para su
revisión respectiva.
17.2. Para lo anterior y acciones siguientes, se ha constituido una Comisión de Apertura
de Propuesta, nombrada para este efecto, mediante Decreto Alcaldicio, comisión que
abordará el análisis de admisibilidad y análisis técnico de las ofertas presentadas.
Previamente ha sido liberadas las Ofertas presentadas por el Sistema de Información
y Compras Públicas en el día y hora previstos en el Aviso de Licitación (cierre
electrónico), y esta documentación ha sido entregada al Presidente de Comisión de
Apertura de Propuesta en soporte papel copia y/o digitalizada para su revisión.
17.3. ANÁLISIS DE APERTURA (ADMISIBILIDAD)
En esta etapa del análisis de las ofertas, se constituye la Comisión de
Apertura de Propuesta quienes proceden a revisar que la documentación
subida al portal por los oferentes, sea la que se solicita en los Artículos 16.A y
16.B de las presentes Bases Especiales.
La Municipalidad pone en conocimiento de los oferentes que, aunque se haya
aceptado la documentación presentada en el acto de apertura (admisibilidad),
ésta queda sujeta a otras revisiones por parte de la Unidad Técnica Municipal,
pudiendo encontrar diferencias u omisiones que no fueron observadas en la
mencionada apertura.
Esta situación implica que el oferente puede quedar fuera de base en la etapa
de evaluación técnica de la oferta.
17.4. FUNCIONES DE
(ADMISIBILIDAD)
LA
COMISIÓN
EN
EL
ANÁLISIS
DE
APERTURA
A. La Comisión, en este acto, sólo, “constatará la existencia y el cumplimiento en
cuanto a su forma y plazos de la documentación exigida en estas Bases”.
Finalmente emitirá un acta de apertura de propuesta, mediante el cual se informa
los resultados este acto, respecto a los antecedentes revisados y las
determinaciones dispuestas por esta instancia.
B. La Comisión verificará que los Oferentes hayan presentado los antecedentes y
archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases, también verificará que
los proponentes estén hábiles en el portal con sus antecedentes actualizados,
bajando esos antecedentes e incorporándolos a la carpeta de la carpeta
respectiva, salvo que ya vengan anexados a la carpeta.
C. Es obligación de la Comisión en esta etapa (admisibilidad) rechazar las ofertas
38
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
cuando detecte incumplimiento de los puntos exigidos en las bases, dejando claro
que fue eliminado por lo señalado en el punto A inicial de este apartado y no por
razones técnicas, que sería la segunda etapa del análisis de la oferta.
D. Se levantará un Acta del proceso de apertura en la cual se consignarán las
observaciones formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del
rechazo. Esta Acta será firmada por todos los integrantes de la Comisión y formará
parte de los antecedentes de la propuesta.
E. La Municipalidad de Pozo Almonte pone en conocimiento de los oferentes que,
aunque se haya aceptado la documentación presentada en el acto de apertura,
ésta queda sujeta a otras revisiones por parte de la Comisión Evaluadora,
pudiendo encontrar diferencias u omisiones que no fueron observadas en la
mencionada apertura. Esta situación implica que el (los) oferentes puedan quedar
FUERA DE BASES en la etapa de evaluación técnica.
F. Rechazo de las Propuestas (administrativa y técnica).
Las ofertas recibidas en la presente licitación, serán declaradas fuera de Bases, en
los siguientes casos:
F1.-Por faltar alguno o algunos de los antecedentes o documentos solicitados
que tengan incidencia en los criterios de evaluación, y sus ponderaciones
indicados en los Art. Nros. 16A y 16.B de las presentes bases.
F2.-Considerar inconveniente continuar adelante con el proceso de licitación a la
luz del análisis de las Ofertas.
F3.-Cualquier otra situación que a juicio de la mayoría de la Comisión amerite
dejar al oferente fuera de base (EN EL ASPECTO ADMINISTRATIVO).
F4.-Existir razones técnicas para ello, derivadas del proceso de evaluación de las
ofertas.
F5.-Por cualquier otra causa, que sea evaluada como necesaria a fin de dar
cumplimiento a los principios de transparencia, competitividad, economía,
eficiencia, eficacia y alta calidad en las obras contratadas.
NOTA: Todos los documentos, antecedentes comerciales y personales y demás
datos subidos al portal, se presumirán fidedignos, por lo que la I. Municipalidad
de Pozo Almonte, se basará en ello para analizarla propuesta, sin perjuicio de
requerir mayor información cuando lo estime necesario. En consecuencia,
cualquier falsedad en los datos y documentos proporcionados, falsificación de
firmas, etc., será de exclusiva responsabilidad del proponente, sin perjuicio de las
acciones legales a que diera lugar y una de ellas puede ser la descalificación y
eliminación del proceso.
Ninguna de estas decisiones dará derecho a los oferentes a reclamar
indemnización alguna de cualquier especie o causa. De ser el caso, la Licitación
será declarada desierta o no adjudicada, según corresponda.
G. La Comisión, se reservará el derecho de admitir aquellas ofertas que a su juicio
presenten defectos de forma, omisiones, o errores sin importancia, siempre que
estos no alteren el tratamiento igualitario de los proponentes ni la correcta
evaluación de la propuesta atendiendo en primera instancia el beneficio
municipal.
H. En el momento de realizar el proceso de la apertura de Propuesta, y por razones
39
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
fundadas, la comisión de apertura podrá aceptar las ofertas que contengan
errores o faltas en los documentos requeridos, que a criterio de la misma
comisión no se consideren relevantes en ese momento. Sin perjuicio de lo
anterior, esto deberá quedar establecido como observación en el acta de apertura
y el proponente deberá entregar la documentación corregida en el plazo que la
comisión lo estime y lo deje estipulado en la observación, de lo contrario quedará
fuera del proceso licitatorio.
I. Una vez realizada la apertura de las ofertas, a través del portal Mercado Publico,
la unidad técnica podrá solicitar vía portal de Mercado Publico, a cada
proponente, en conjunto o individualmente, aclaraciones, documentación o
certificados sobre cualquier aspecto de su oferta. Estas aclaraciones deberán ser
ingresadas a través del mismo portal, por parte de los proponentes a más tardar
dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, contados desde la emisión del
requerimiento a través de portal de Mercado Público. Solo en casos fundados,
previa autorización de la Unidad Técnica, se podrán recepcionar lo establecido en
el punto anterior fuera del plazo dispuesto para estos fines.
J. Todos los documentos, antecedentes comerciales y personales y demás datos
subidos al portal, se presumirán fidedignos, por lo que la I. Municipalidad de Pozo
Almonte, se basará en ello para analizar la propuesta, sin perjuicio de requerir
mayor información cuando lo estime necesario. En consecuencia, cualquier
falsedad en los datos y documentos proporcionados, falsificación de firmas, etc.,
será de exclusiva responsabilidad del proponente, sin perjuicio de las acciones
legales a que diera lugar.
K. Finalmente emitirá un acta de apertura de propuesta, mediante el cual se
informará a la Comisión de Evaluación de Propuesta los antecedentes revisados y
las determinaciones dispuestas por esta instancia.
18.
DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
18.1. Las propuestas serán evaluadas por la “Comisión de Evaluadora de
Propuestas”, nombrada para este efecto, mediante Decreto Alcaldicio y se
efectuarán en Oficinas de SECPLAC Balmaceda Nro. 258 o en oficinas de
Administrador Municipal de Pozo Almonte o reunión virtual vía Zoom u
plataforma similar, analizarán las propuestas recibidas que previamente, han
superado la etapa de admisibilidad administrativa (punto anterior) revisadas e
informadas por la “Comisión de Apertura de Propuesta”. Se procederá a
realizar el análisis técnico de las ofertas y determinará la proposición de
Adjudicación a la Autoridad Alcaldicia. De ser necesario, para una mejor
Resolución, se solicitará antecedentes complementarios para la evaluación de
la propuesta, además, se podrá requerir, en caso de ser necesaria la opinión y
apoyo mediante consultas a especialistas de la I. Municipalidad de Pozo
Almonte en las áreas es cuestión.
Para este análisis la comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Resolver si las ofertas presentadas por cada proponente, se ajustan a los
formularios que forman parte de estas Bases. En caso que ello no ocurra,
deberá rechazar la propuesta sin evaluarla.
b) La Comisión Evaluadora deberá analizar el contenido de los antecedentes
40
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
que se presenten. Corresponderá en una primera etapa realizar una
preselección de los Oferentes, rechazando todas las ofertas que no
cumplan con los requisitos administrativos, técnicos y económicos
establecidos en las Bases Administrativas y Técnicas de la licitación.
c) Revisar, analizar y evaluar todas las ofertas presentadas por los
proponentes y establecer un ranking entre ellas. Este ranking ordenará las
ofertas técnicas, de mayor a menor, de acuerdo al puntaje que hayan
obtenido, para lo cual se elaborará un informe sustentatorio.
d) La pauta de evaluación se aplicará sólo a las ofertas que aprueben el
proceso de preselección, es decir, sólo se evaluarán las ofertas que
cumplan con todos los requisitos establecidos en las Bases.
e) Asimismo, de verificarse que el oferente ha ocultado o manipulado la
información referente a los contratos que tenga vigente al momento de
presentar su oferta u otros antecedentes que a juicio de la Unidad Técnica
implique vulnerar el principio de igualdad entre los oferentes, dicho
oferente será declarado fuera de bases.
f) Una vez realizado el análisis técnico, la IMPA podrá solicitar, vía portal de
Mercado Publico, a cada proponente admisible, en conjunto o
individualmente, aclaraciones específicas sobre algún aspecto de su oferta.
Estas aclaraciones deberán ser ingresadas a través del mismo portal, por
parte de los proponentes a más tardar dentro de los 3 días hábiles
siguientes, contados desde la emisión del requerimiento a través de portal
de Mercado Público.
g) Esta Comisión de Evaluación de la propuesta, Una vez realizada la apertura
de las ofertas, a través del portal Mercado Publico, podrá solicitar por la
misma vía, a cada proponente, en conjunto o individualmente,
aclaraciones, documentación o certificados sobre cualquier aspecto de su
oferta. Estas aclaraciones deberán ser ingresadas a través del mismo
portal, por parte de los proponentes a más tardar dentro de los 5 (cinco)
días hábiles siguientes, contados desde la emisión del requerimiento a
través de portal de Mercado Público. Solo en casos fundados, previa
autorización de la Unidad Técnica, se podrán recepcionar lo establecido en
el punto anterior fuera del plazo dispuesto para estos fines.
h) La Comisión se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones, o errores sin importancia,
siempre que estos no alteren el tratamiento igualitario de los proponentes
ni la correcta evaluación de la propuesta.
i) La Comisión de Evaluación designada por el Sr. Alcalde de la I.
Municipalidad de Pozo Almonte, dispondrá de un plazo máximo de 15 días
hábiles a contar de la fecha de Apertura de la Propuesta, para emitir un
Informe de Selección con la nómina y prelación de las ofertas recibidas,
proponiendo la adjudicación o rechazo de ellas mediante un Informe de
Adjudicación en que indicará las razones técnicas, financieras y/o jurídicas
de cada una de las ofertas analizadas.
41
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
18.2. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA
La Evaluación de las Propuestas, se realizará mediante la aplicación de una pauta de
evaluación con su correspondiente ponderación, la que corresponde a:
CRITERIO
PORCENTAJE (%)
OFERTA ECONOMICA
20
CURRICULUM Y EXPERIENCIA
20
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
20
PLAZO DE ENTREGA
20
PRESENTACION DE LA OFERTA
20
-Reemplácese el numeral 18.3 PONDERACION DE ADJUDICACIÓN, por el siguiente:
18.3. PONDERACIÓN DE ADJUDICACIÓN
A. CRITERIO: OFERTA ECONÓMICA presentada por los Proponentes (20%)
Se establece para la asignación de puntaje lo siguiente:
OFERTA ECONOMICA
PUNTAJE
MEJOR OFERTA O MAS BAJA
100
2º Lugar
95
3º Lugar
90
4º Lugar
5º Lugar
85
80
6º Lugar
75
7º Lugar
8 º Lugar
No presenta o acredita
9º Lugar
10º Lugar
70
Entre
65 1-3
0
60
55
42
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
11º Lugar
•
50
Ponderación
FÓRMULA:
PONDERACIÓN = 20%
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO = (PTO) X 20%
PTO = PUNTAJE OBTENIDO
B. CRITERIO: CURRÍCULUM Y EXPERIENCIA DEL OFERENTE, debidamente
acreditada. En construcción de Obras Civiles Ponderación (20%): Según
Información del Oferente contenida en Formato adjunto (ANEXO 7).
CRITERIOS
Al que presenta mayor experiencia en ejecución de obras civiles en
proyectos similares a la presente Licitación u Obras habitacionales de
financiamiento público, mediante acreditaciones (Órdenes de Compra,
Contratos, Facturas, Certificaciones de Mandante, ya sea emitidos por
D.O.M., SERVIU, MINVU, OBRAS PUBLICAS (ARQUITECTURA, GORE u
otros organismos públicos que indiquen la superficie construida en
m2).
PUNTAJE
100
Para efectos de evaluación de la experiencia de los oferentes serán
válidos los antecedentes respaldatorios de este, o del profesional de la
construcción que estaría a cargo de la obra en representación del
oferente.
En el caso del profesional, se deberá cumplir con acreditaciones de
servicios públicos similares a las exigidas, en el punto anterior,
indicando además en su curriculum y respaldos las funciones
realizadas, como, por ejemplo, administración de contratos,
profesional a cargo de la Obra. Para su certificación
Para el mecanismo de evaluación, se considerará la sumatoria de las
obras a través de los documentos solicitados para su acreditación y se
hará un ranking de mayor a menor en base a la superficie total
construida indicados en los documentos respaldatorios presentados
por los oferentes y/u profesional encargado de la obra, para la
obtención del puntaje correspondiente y a asignar según su sumatorio
total, ya sea como Contratista, Subcontratista, o profesional de la
construcción a cargo de la Obra establecidas indicadas en Curriculum y
con la correspondiente Acreditación (Certificados de recepción de obra
municipales donde indique que el profesional fue parte de ello o
Certificados de organismos públicos donde señale que el profesional
estuvo
a cargo
la obra).
Al
siguiente
en de
forma
decreciente
95
Al siguiente
90
Al siguiente
85
Al siguiente
80
Al siguiente
75
Al siguiente
70
Experiencia inferior a la superficie del Proyecto
25
43
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
No presenta experiencia
•
0
Ponderación
FÓRMULA:
PONDERACIÓN = 20%
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO = (PTO) X 20%
PTO = PUNTAJE OBTENIDO
La Comisión evaluadora sólo cuantificará, aquellos respaldos que sean coherentes
con la empresa (Persona Natural o Jurídica, Unión Temporal de Proveedores) que
participa en el proceso de Licitación, no cuantificando otras razones sociales.
Además, no se acreditará como experiencia del ofertante, las Mantenciones de
Áreas Verdes de Parques o Plazas, de Alumbrado público, Aseo de Oficinas, en
general Servicios.
C. CRITERIO: ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (20 %).
Para efectos de ello, se considerará entregar puntajes de la siguiente manera:
•
•
Clasificación Análisis de Precio Unitario (APU) valores más bajos
Clasificación APU
Puntaje
APU valor más bajo
100
2° Lugar
95
3° Lugar
90
4° Lugar
85
5° Lugar
80
6° Lugar
75
7° Lugar
70
8° Lugar
65
9° Lugar
60
10° Lugar
55
Promedio puntajes Análisis Precio Unitario (APU)
44
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
FÓRMULA
Promedio puntajes APU =
∑ Puntajes APU___
Cantidad de partidas APU
•
•
Puntaje Total
Puntajes Totales
Puntaje
Mejor Promedio
100
2° Lugar
90
3° Lugar
80
4° Lugar
70
5° Lugar
60
6° Lugar
50
7° Lugar
40
8° Lugar
30
9° Lugar
20
10° Lugar
10
Ponderación
FÓRMULA:
PONDERACIÓN = 20%
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO = (PTO) X 20%
PTO = PUNTAJE OBTENIDO
La Comisión analizará los precios unitarios a fin de cautelar que los valores expresados sean
coherentes con los precios de mercados, considerando además que las cubicaciones
correspondan a lo proyectado. En consecuencia, esta evaluación y el puntaje a obtener por
los oferentes no solamente se circunscribe a la presentación de la documentación exigida
sino al estudio prolijo del Proyecto, ya sean estos, partidas contempladas y precios. Para la
revisión detallada y análisis de las exigencias de este Criterio, podrá solicitar apoyo y
asesoría de personal especializado municipal.
45
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
D. CRITERIO: PLAZO DE EJECUCIÓN (20%).
EVALUACIÓN
Tramos
[90-96)
Días corridos
100 Puntos
[96-102)
Días corridos
90 Puntos
[102-108)
Días corridos
80 Puntos
[108-114)
Días corridos
70 Puntos
[114-120) o mayor
Días corridos
60 Puntos
•
Ponderación
FÓRMULA:
PONDERACIÓN = 20%
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO = (PTO) X 20%
PTO = PUNTAJE OBTENIDO
46
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
E. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (20%)
Se asignará puntajes a la presentación de la Propuesta considerando factores como orden
y claridad de los antecedentes, itemizado, cálculos y deficiencias que se observan al
revisar las ofertas, además del Cumplimiento oportuno en la entrega de la
documentación, y Errores u Omisiones en la documentación entregada.
CRITERIOS
SUBCRITERIO Orden y Claridad en la Presentación.
(Entrega correcta de la documentación según los
requerimientos, formalidades según las formas exigidas
en las Bases en razón a las modalidades y formatos
correspondientes. No presenta ningún tipo de
observación que signifique duda documental por parte
de la Comisión de Apertura y de Evaluación). Se asignará
puntaje ´proporcional según la cantidad de
Observaciones, (errores u omisiones) obtenidas por los
proponentes, obteniendo 50 Puntos aquel oferente que
no presenta Observaciones.
SUBCRITERIO Cumplimiento oportuno en la entrega de
la documentación. (No es necesario solicitar
antecedentes documentación por errores de forma por
foro inverso.
Se asignará puntaje proporcional según la cantidad de
solicitudes.
A cada subcriterio se le asigna puntaje y el resultado de
la sumatoria de ambas será el puntaje final el que se
ponderará con el asignado a el Criterio.
PUNTAJE
No presenta
observaciones
50
Presenta 1-2 obs.
25
Presenta 3-4 obs
10
Presenta 5 y sup.
0
No se solicita
50
1-2 sol.
25
3-4 sol.
10
100
5 y sup.
0
A cada subcriterio
se le asigna
y el resultado de la sumatoria de ambas será el
PUNTAJE
TOTAL puntaje
OBTENIDO
puntaje final el que se ponderará con el asignado a el Criterio.
FÓRMULA:
PONDERACIÓN = 20%
PUNTAJE OBTENIDO = (PTO) X 20%
PTO = PUNTAJE OBTENIDO
Posteriormente, la Comisión Evaluadora sumará los puntajes ponderados de cada aspecto
o factor, y se elaborará la Propuesta de Adjudicación de acuerdo a puntajes obtenidos (de
47
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
mayor a menor).
La citada Comisión podrá solicitar a los participantes, en forma previa a la adjudicación,
las aclaraciones o informaciones que considere oportunas, siempre y cuando ellas no
atenten contra los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de todos los
oferentes, las que no podrán modificar la oferta original presentada, ni ir en desmedro
del trato igualitario de los oferentes.
Según lo anterior, se clarifica y agrega que según Art. 40 Errores u Omisiones detectados
durante la evaluación, norma establecidas en la Ley Nº 19.866, sobre Compras Públicas,
en donde la Entidad Licitante podrá solicitar a los oferentes que salven errores u
omisiones formales, siempre y cuando dichas certificaciones o antecedentes se hayan
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas,
donde se le asignara menor puntaje a dichas ofertas que no cumplieron dentro del plazo
para presentación de ofertas, con todo lo requerido.
Ante una igualdad de puntaje en la evaluación final de las ofertas, se adjudicará de la
siguiente forma:
1.- Por menor plazo de entrega.
2.- Currículum, experiencia del oferente y/o profesional a cargo en obras.
3.- Por cumplimiento de los requisitos formales de la oferta.
4.- Por menor valor.
19.
DE LA ADJUDICACIÓN
a. La Comisión Evaluadora estará compuesta por una Comisión nombrada para estos
efectos mediante La Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte se reserva el derecho
de adjudicar total o parcialmente, o declarar desierta o inadmisible, la presente
Propuesta Pública, con expresión de causa, según se estime conveniente a los
intereses municipales.
b. Le corresponderá a la Comisión Técnica de Evaluación, validar el Acta de
Adjudicación, mediante la elaboración de un informe razonado de los aspectos
técnicos de ella, indicando el Oferente que obtiene el mayor promedio de las
calificaciones realizadas. Este documento será dirigida y entregado al Sr. Alcalde
de la I. Municipalidad de Pozo Almonte, para su resolución final, ya sea, el
primero, segundo o tercero, siguiendo y respetando los procedimientos
administrativos y legales establecidos para estos efectos.
c. Para emitir el Informe de los resultados de la Propuesta La Comisión de Evaluación
designada por el Sr. Alcalde, dispondrá de un plazo máximo de 15 días hábiles a
contar de la fecha de Apertura de la Propuesta. Además de emitir el Informe de
Selección con la nómina y prelación de las ofertas recibidas, podrá comunicar la
proposición de rechazo de ellas o las justificaciones que motivan declarar desierta
o no admisible la Propuesta. Indicando las razones técnicas, financieras y/o
jurídicas de cada una de las ofertas analizadas.
d. La antes citada Comisión podrá solicitar a los participantes, en forma previa a la
adjudicación, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas, siempre y
cuando ellas no atenten contra los principios de estricta sujeción a las bases y de
igualdad de todos los oferentes, las que no podrán modificar la oferta original
presentada, ni ir en desmedro del trato igualitario de los oferentes.
e. La Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte podrá rechazar todas o algunas de las
48
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
ofertas sin expresión de causa, y sin que los proponentes puedan pretender
indemnización alguna por este hecho. En el caso que rechace todas las ofertas, se
procederá a declarar NO ADJUDICADA la propuesta, lo que será comunicado a los
oferentes. En este caso, se efectuará un nuevo llamado a licitación.
f. En el caso que no se hayan presentado ofertas, la propuesta será declarada
DESIERTA. En tal evento, se efectuará una nueva licitación conforme a lo dispuesto
en la ley llevando a efectos los procesos administrativos que corresponden para
esta situación.
g. La propuesta se entenderá adjudicada, cuando el Sr. Alcalde dictamine
formalmente respecto de la propuesta de adjudicación que emita la Comisión de
Evaluación, con relación al análisis de las ofertas.
h. El Sr. Alcalde de la Comuna de Pozo Almonte resolverá la adjudicación,
informando, sí correspondiese. al Honorable Concejo Municipal para que este
cuerpo colegiado dentro de sus atribuciones resuelva y se pronuncie sobre su
adjudicación y posterior contratación. El Municipio de Pozo Almonte, se reserva el
derecho de rechazar todas las ofertas, sin expresión de causa, en ejercicio de su
deber de velar por el resguardo de los intereses municipales. Dicho Informe será la
base para los efectos de la Adjudicación y Contratación por la Autoridad Comunal.
i.
Una vez que se conozca la resolución de adjudicación se comunicara a través de
mercado Portal Mercado Público.
j.
Los originales de los documentos exigidos en la presente Propuesta, deben ser
entregados por el Oferente seleccionado, previo a la firma del Contrato.
k. El adjudicado deberá estar en condiciones de iniciar inmediatamente el servicio o
cuando la Municipalidad así lo requiera.
20.
CONTRATO
20.1. El Oferente favorecido con la adjudicación, deberá suscribir un Contrato con la I.
Municipalidad de Pozo Almonte, legalizando cinco ejemplares ante Notario Público,
de los cuales el Municipio retendrá 04 ejemplares y uno el Adjudicatario.
20.2. El contrato deberá ser suscrito por el adjudicatario, dentro de los 15 días hábiles
siguientes a la fecha, de conocida la resolución de adjudicación comunicada a través
del portal mercado Público y una vez emitida la Orden de Compra correspondiente.
20.3. La no concurrencia del Adjudicatario para la formalización del Contrato dentro de
los plazos antes establecidos, será considerada como desistimiento.
20.4. De producirse el caso anteriormente mencionado, la I. Municipalidad de Pozo
Almonte podrá optar por declarar desierta la Propuesta o sí lo estimase
conveniente y si fuere necesario, podrá adjudicar al Oferente que, en la selección
inicial de las Ofertas, presentó el Presupuesto más conveniente.
20.5. En el caso que durante la ejecución del contrato se produzcan hechos que, previa
calificación de la Unidad Técnica respectiva, ameriten aumento o disminución de
plazos o valores, deberá procederse a modificar el respectivo contrato.
20.6. Formarán parte del Contrato:
49
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
-
Las presentes Bases Administrativas Generales, Bases Técnicas, Bases
Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas de la presente
Licitación, y anexos adjuntos.
-
Los Antecedentes ORIGINALES presentados por el Oferente Adjudicatario.
-
Las aclaraciones y respuestas a las consultas, emitidas por la Unidad Técnica
en el proceso de licitación.
Cualquier otro Documento que la I. Municipalidad de Pozo Almonte,
considere necesario para su perfeccionamiento.
-
20.7. Todos los gastos que se produzcan con la celebración del Contrato y los que se
efectúen por este concepto hasta la liquidación final, serán de exclusivo cargo del
Adjudicatario.
20.8. De no acompañar los documentos referidos o de no suscribir el contrato dentro
del plazo establecido para ello, y siendo dicha omisión atribuible al
adjudicatario, se comunicará al Sr. Alcalde quien procederá a dejar sin efecto el
decreto respectivo y a adjudicar a otro oferente que hubiere cumplido con los
requisitos establecidos en las bases administrativas especiales y en las
especificaciones técnicas y así sucesivamente si es que no se cumple con los
requisitos estipulados anteriormente.
20.9. En caso que el Oferentes adjudicado no estén inscritos en el Registro electrónico
oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados
a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la adjudicación.
(Art. Nº 66 del Reglamento de la Ley Compras Públicas N°19.886). En caso de no
realizar su inscripción en el plazo establecido se podrá dejar sin efecto
administrativamente la adjudicación y hacer efectivas las garantías respectivas.
El Municipio a su vez podrá adjudicar al oferente con la segunda mejor
puntuación según los criterios de evaluación establecidos en las bases, siempre y
cuando sean convenientes a los intereses municipales.
21.
DURACIÓN DEL CONTRATO
21.1. El Contrato tendrá una Duración hasta la fecha que se produzca la recepción final de
la obra, programada después de realizada la recepción provisoria, por la Dirección
de Obras de la I. Municipalidad de Pozo Almonte.
21.2. En el caso que durante la ejecución del contrato se produzcan hechos que, previa
calificación de la Unidad Técnica respectiva, ameriten aumento o disminución de
plazos o valores, se deberá modificar el respectivo contrato.
22.
MODIFICACIONES AL CONTRATO
22.1. La Municipalidad de Pozo Almonte, una vez adjudicada y contratada la propuesta,
podrá solicitar al contratista que efectúe modificaciones que, durante la vigencia del
contrato, resultaren necesarias para la obtención de un mejor logro de los trabajos
contratados, ya sean estos, técnicos o de perfeccionamiento administrativo.
22.2. Si durante la ejecución de las obras, se requiere introducir, modificar o agregar al
proyecto, variaciones al mismo y/o partidas que produzcan aumentos, reducción y
aún supresión de cantidades de obra, éste estará obligado a ejecutarlas, siempre y
50
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
cuando se disponga de los fondos para ejecutarlas y la visación del mandante.
22.3. La ejecución por parte del contratista, se efectuará una vez notificado por Decreto
Alcaldicio de la autorización de dicha modificación. Con la finalidad de determinar
montos y plazos involucrados en las modificaciones será obligación de la empresa
constructora adjudicada proporcionar al ITO, lo siguiente: “Presupuesto presentado
para su aprobación, adjuntando un desglose completo y el análisis de precios
unitarios correspondientes”.
22.4. En caso que el oferente requiera y/o solicite aumento de Obra u Obras
extraordinarias, deberá solicitarlo con carta, al Sr. Director de Obras Municipales
mediante el conducto de la I.T.O., que designe la Ilustre Municipalidad de Pozo
Almonte. Posteriormente se canalizará internamente el conocimiento y aprobación
de parte del Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pozo Almonte, previa disponibilidad
presupuestaria dispuesta por el Director de Administración y Finanzas, en razón a
contar con el financiamiento correspondiente, ya sea del SUBDERE o aportes
Municipales u otra fuente externa.
22.5. El contratista no tendrá derecho a demandar aumento o reajuste del precio de su
contrato fundado en la dictación de leyes generales o especiales que dispongan
reajuste o aumentos de las remuneraciones, bonificaciones, imposiciones
previsionales, o impuestos, aumentos en los salarios o en los costos de los
materiales y equipos nacionales y/o importados.
22.6. Sólo en casos especiales, plenamente fundados, el contratista podrá solicitar el
aumento de plazo del contrato, petición que deberá ser ingresada mediante carta
dirigida al Director de obras Municipales, a lo menos con diez (10) días corridos de
anticipación al vencimiento del plazo contractual del contrato, bajo sanción de no
tramitarse si se excede de dicho plazo. Los fundamentos del aumento de plazo
deberán, en lo posible, acreditarse documentalmente.
22.7. La solicitud, será analizada por la Dirección de Obras Municipales, quien evaluará si
amerita técnicamente la ampliación y sugerir al Sr. Alcalde lo que corresponda,
quien podrá autorizarlo o rechazarlo. Lo que se materializará en el Decreto
Alcaldicio correspondiente, en caso de aceptación del aumento de plazo.
22.8. El sólo hecho de que se presente la carta de solicitud de aumento de plazo, con la
anterioridad antes señalada, permitirá al contratista continuar con los trabajos,
hasta que se resuelva su petición, no paralizándose la obra, sin perjuicio de lo que
se resuelva en cuanto a las multas u otros efectos.
22.9. En caso que se acepte el aumento de plazo, el inicio del plazo adicional conferido, se
computará a partir del día siguiente al vencimiento del plazo contractual, corriendo
el plazo original y su aumento ininterrumpidamente. En este caso, los efectos del
aumento de plazo, en cuanto liberan de responsabilidad al contratista de las multas
y otros efectos ulteriores del contrato, sólo se producirá mediante la notificación
del Decreto Alcaldicio que la acepte, que deberá efectuarse por la Unidad Técnica.
22.10. La garantía asociada al “Fiel cumplimiento del contrato”, deberá regirse por lo
establecido en el ítem -Aumento de Plazo- de las Bases Administrativas Especiales.
22.11. En caso que no se acepte el aumento de plazo solicitado o se acepte con un menor
51
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
plazo propuesto por el contratista, se devengarán las multas a que se refiere en
ítem –Multas- de las Bases Administrativas Especiales. En este caso, la Unidad
Técnica deberá proceder a notificar al contratista del rechazo de la petición, lo que
se efectuará mediante oficio emanado de la Dirección de Obras y se deberá
proceder conforme lo señalan estas bases.
23.
TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
La Municipalidad de Pozo Almonte, podrá poner término anticipado al contrato por
cualquier incumplimiento del contratista a las obligaciones que la ley, las bases
administrativas o el contrato le imponga, en especial, en los siguientes casos:
23.1. Término administrativo del contrato por incumplimiento
El incumplimiento del contratista de los plazos y condiciones de su oferta o de las
obligaciones que impongan las Bases de la licitación o las que asuman al suscribirse
el Contrato respectivo, dará derecho a la Municipalidad para resolver
administrativamente el contrato.
En este caso suspenderá al contratista del derecho a participar en licitaciones de la
Municipalidad por un período de hasta 3 años.
Una vez celebrado el contrato la Municipalidad de Pozo Almonte, podrá resolverlo
administrativamente y hacer efectivas las garantías, ejecutar obras directamente
con cargo al contratista, o exigir el cumplimiento forzado de las obligaciones del
contratista, en caso de existir una o más de las siguientes causales:
a) Si el monto acumulado de las multas aplicadas al contratista supera el 5%
del valor del contrato.
b) Si el contratista demuestra insolvencia o fuera declarado en quiebra.
c) Si el contratista no diere cumplimiento al pago de las remuneraciones y
obligaciones previsionales del personal de la obra y/o personal de los
subcontratistas, por dos meses consecutivos.
d) Si el oferente mantiene saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social con sus trabajadores.
e) Si por defectos de las obras, atribuibles al contratista, estas quedaren con
defectos graves no susceptibles de ser reparados, y ellos comprometieren la
seguridad de ellas u obligaren a modificaciones substanciales del proyecto.
f) En el evento que se haya hecho efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento
del Contrato.
g) Si el contratista efectuase un traspaso total o parcial del contrato a un
tercero.
h) En caso que la Municipalidad de Pozo Almonte, opten por el derecho
establecido en este punto, esto es, el Término Administrativo del Contrato,
las partes se sujetarán al siguiente procedimiento:
La Municipalidad de Pozo Almonte, tomarán inmediata posesión de la obra en el
estado que se encuentre y el contratista le entregará los trabajos incluidos hasta el
último Estado de Pago y además los ejecutados pendientes de incluir en el
próximo, así como los recintos, materiales e implementos que fueren de
52
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
propiedad de la Municipalidad y aquellos que estuvieren acopiados y tuvieren
relación con la obra contratada.
Sólo después de haber cumplido con lo anterior, el contratista tendrá derecho a
ejercer las acciones que crea corresponderle.
La Municipalidad de Pozo Almonte, se reservan el derecho a continuar la ejecución
de parte de la obra directamente o a través de un tercero, sea vía contratación
directa o bien, mediante alguna de las formas de contratación reguladas en la Ley
N° 19.886 y su Reglamento, lo que se hará con cuenta y con cargo al contratista
hasta su total terminación. En este caso la Municipalidad de Pozo Almonte,
suspenderá todo pago de la obra que corresponda efectuar al contratista
incumplidor hasta la Recepción Provisoria de la totalidad de la obra, y
particularmente este derecho lo ejercerá la Municipalidad, respecto de los gastos
y costos que deriven de haber continuado la ejecución de la obra por alguna de las
vías señaladas en el párrafo anterior.
Se hará exigible de inmediato y por este solo hecho, y sin perjuicio de cualquier
otra multa, indemnización o sanción que corresponda, por concepto de cláusula
penal en los términos del artículo 1542 del Código Civil, una multa ascendiente al
5% del monto del contrato la cual el contratista deberá pagar en la Municipalidad
de Pozo Almonte dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la
correspondiente notificación.
Si así no ocurriese, el contratista autoriza expresamente a la Municipalidad de
Pozo Almonte, para pagarse de esta multa con cualquier suma que adeude por
cualquier concepto al contratista, con el monto de las retenciones y de las
garantías en su poder.
La resolución administrativa anticipada del contrato se hará por Decreto Alcaldicio
que se notificará personalmente o por cédula en el domicilio que el contratista ha
señalado al celebrar el contrato o en el Libro de Obras si durante la vigencia del
contrato hubiere modificado éste.
Dentro de los días siguientes al Decreto Alcaldicio o terminación anticipada del
contrato por Decreto Alcaldicio, el Inspector Técnico de la Obra, procederá a
realizar la liquidación final del contrato.
En ella se evaluarán y valorizarán:
-
La totalidad de las obras efectiva y correctamente realizadas a satisfacción
de la Municipalidad, en conformidad a su estado de avance y presupuesto;
-
Los materiales acopiados en la obra respecto de los cuales la
Municipalidad, manifieste su intención de apropiarse; y
-
Los montos retenidos de los Estados de Pago.
Al monto resultante de la valorización anterior se deducirán los siguientes conceptos:
-
Montos otorgados por la Institución que financia, al contratista por
concepto de anticipo por la ejecución de la obra pendientes de restitución.
-
Multas por atraso en la ejecución de la obra;
-
El monto de la pena estipulada en la cláusula penal por concepto de
terminación anticipada;
-
Cualquier suma reclamada por terceros derivadas de la ejecución de la
obra y, en especial, toda cantidad que el contratista adeudare por
cualquier otro concepto a sus trabajadores; y
-
Cualquier otra suma que adeudare el contratista por cualquier concepto,
53
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
incluso las derivadas de acciones entabladas por terceros que tengan por
origen la ejecución de la obra.
-
Si de la valorización efectuada resultare un saldo en contra del contratista,
la Municipalidad de Pozo Almonte, estará facultada para imputar dichas
sumas a las Garantías emitidas a favor del Municipio, pagándose del monto
adeudado por el contratista y restituyéndole el saldo resultante, si
existiese, sin perjuicio del derecho que tendrá el contratista a ejercer las
acciones que creyere corresponderle.
La procedencia y el ejercicio de los derechos establecidos en los puntos anteriores
no podrán ser discutidas por el contratista bajo ningún concepto, pues, aunque éste
se considere perjudicado, acatará lo resuelto por la Municipalidad, haciéndole
entrega inmediata de la obra, sin que ello obste al ejercicio de las acciones que crea
le puedan corresponder posteriormente.
Terminado anticipadamente el contrato por las causales que se señalan en éste
punto, la Municipalidad de Pozo Almonte, hará efectiva las garantías
correspondientes. Asimismo, la parte del precio no devengada será destinada a
financiar la nueva contratación y si quedare un saldo a favor del contratista, le será
devuelto luego de la suscripción del nuevo contrato con un tercero. Para estos
efectos, será aplicable la siguiente norma: “El término anticipado del contrato se
hará administrativamente sin forma de juicio”
La Unidad Ejecutora, podrá llevar a cabo la ejecución de los trabajos con cargo a las
retenciones y/o a las garantías del contrato, incluso por trato directo o
administración directa.
Lo anterior será causal de suspensión del Registro de Contratistas de la IMPA,
proponiendo la DOM el período de suspensión sobre la base de la importancia del
incumplimiento.
23.2. Término del contrato de mutuo acuerdo.
El contrato podrá ser dejado sin efecto por consentimiento mutuo de las partes, y
en este caso, ninguna de las partes tendrá derecho a indemnización.
23.3. Término del contrato por causa de fuerza mayor o caso fortuito.
La Municipalidad de Pozo Almonte, podrá declarar terminado anticipado de pleno
derecho el Contrato de Construcción y proceder a su liquidación anticipada cuando
por causas de fuerza mayor calificada por la Municipalidad, se deba paralizar la
Obra.
En este caso la Municipalidad de Pozo Almonte, dará aviso por carta certificada al
Contratista con no menos de veinte días corridos de anticipación, plazo en el cual
ambas partes convendrán la forma y condiciones en que se paralizarán los trabajos
y se efectuarán aquellos cuya continuación o terminación sea indispensable, según
la Municipalidad.
En la liquidación del Contrato la Institución que financie pagará al Contratista los
Estados de Pago pendientes que correspondan a trabajos ejecutados hasta la fecha
del aviso de suspensión, a los precios convenidos y en conformidad a una
cubicación hecha de común acuerdo.
24.
PROCEDIMIENTOS POSTERIORES AL TÉRMINO DEL CONTRATO DE OBRA.
Una vez que la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte haya resuelto poner término a la
obra a través de Decreto Alcaldicio, deberá procederse a efectuar la liquidación del
54
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
contrato, dentro de los plazos establecidos en el art. 184 del D. S N º 75 del Ministerio de
Obras Públicas.
Finalizado el procedimiento de liquidación y estando la obra a disposición de la Unidad
Ejecutora, ésta deberá proceder a efectuar una propuesta o licitación pública o privada o
contratación directa, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 19.886 y su Reglamento.
25.
SUBCONTRATOS
El Contratista conservará íntegramente su responsabilidad frente a los mandantes de la
totalidad de los trabajos encomendados, incluidos aquellos que subcontrate o cualquier
otra que incumpla el subcontratista.
El Subcontratista deberá regirse por lo dispuesto en la ley N ° 16.744, de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Por razones que la Unidad Ejecutora justifique, podrá exigir el cambio del Subcontratista a
la Empresa Contratista en cualquier momento de la ejecución de la obra, sin que el
Contratista tenga derecho a reclamo ni indemnización de ningún tipo.
26.
INICIO DE OBRAS
26.1. El adjudicatario deberá tramitar previamente la autorización municipal para
ejecutar los trabajos correspondientes en la Dirección de Obras Municipales,
pagando los derechos y permisos municipales a que hubiere lugar si corresponde
(Permiso de Edificación, de uso de espacio público y otros).
26.2. El plazo ofertado por el proponente para la ejecución de los trabajos, comenzará a
regir desde el momento en que se haga la entrega del terreno por parte de la
Unidad Ejecutora respectiva, y para lo cual, se levantará un “ACTA DE ENTREGA DE
TERRENO”, con la conformidad por parte de la empresa contratista.
26.3. Esta acta deberá ser confeccionada por la Unidad Ejecutora designada en esta
propuesta en conjunto con el proponente adjudicado, dentro de los 15 días corridos
posteriores a la total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato,
sin perjuicio de que, a petición expresa del proponente a la Unidad Ejecutora, se
entregue con anticipación a esa fecha. Un aumento en el plazo podrá ser aceptado,
sólo mediando razón fundada de la Unidad Ejecutora.
26.4. Del mismo modo, el responsable de gestionar la pronta y oportuna entrega de
terreno será el proponente adjudicado.
26.5. El Mandante, evaluará aquellas situaciones de fuerza mayor que puedan retardar el
inicio de la Obra o entrega de la Obra, a fin de aumentar su Plazo de Ejecución,
situación que en ningún caso ameritará el aumento del precio de éste, ni
indemnización al Contratista de naturaleza alguna.
27.
MULTAS
27.1. Se considerarán las siguientes multas según los casos que se describen a
continuación:
55
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
27.2. La multa por concepto de atraso en plazos, indicada en Bases Administrativas
Generales será de: 5 POR MIL DIARIO, porcentaje calculado sobre el monto total
contratado, para la presente obra.
27.3. Si el Contratista no cumple una orden dada por el Inspector Técnico, esta multa será
de 0,5 a 3 UTM, según el grado de gravedad de la observación, por cada día que no
se cumpla la orden desde que se anotó en el Libro de Obras.
27.4. Si el Contratista no efectúa la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes,
con Multa de 2 UTM por cada día de atraso en la entrega de la información a la
Inspección Técnica, el I.T.O., la Unidad Ejecutora, a Inspección del Trabajo o la
Dirección del Trabajo.
27.5. Si el Contratista no toma medidas de seguridad, protección e higiene, no mantiene
los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias, no suministra a sus
trabajadores los elementos de protección personal que cuenten con certificación de
calidad emitido por organismos competente, con Multa de 2 UTM por cada día de
incumplimiento.
27.6. Si el Contratista no entrega la nómina mensual de los trabajadores a la IMPA,
Unidad Ejecutora o al I.T.O., con Multa de 2 UTM en cada día de atraso en la
entrega de la información.
27.7. Por término anticipado del contrato según lo señalado en las presentes Bases
Administrativa Especiales, con Multa de al menos 5% del valor del monto del
contrato.
27.8. Por incumplimientos técnicos definidos en las Especificaciones Técnicas, Proyecto
de Arquitectura y de Especialidades, y aquellos definidos como faltas de Normas o
Reglamentos de estas mismas materias mismas, con Multa de 1 UTM diaria por
cada día de incumplimiento.
27.9. Por ausencia injustificada del profesional de terreno a cargo de las obras, sea titular
o de reemplazo, con Multa de 3 a 5 UTM diaria por cada día de incumplimiento o en
su efecto por no concurrir a citación dispuestas por la DOM.
27.10. Por no disponer en las faenas, del libro de la Obra, a partir del tercer día después
del acta de entrega de terreno, con Multa de 1 UTM diaria por cada día de
incumplimiento.
27.11. Por incumplimiento en las normas referidas a los Derechos Laborales y
Previsionales, de sus trabajadores, del contratista y de los trabajadores de sus
subcontratistas, como también, se aplicará medidas para aquellas situaciones de
incumplimiento de pago oportuno a proveedores para la ejecución de la obra,
especialmente locales, y que previamente deben ser acreditadas por la unidad
técnica, con Multa de 1 UTM diaria por cada incumplimiento.
27.12. Por no acreditar en la fecha requerida, el pago de remuneraciones y leyes sociales
de los trabajadores de la obra, con Multa de 1 UTM por cada día de atraso en el
incumplimiento en la entrega de información.
56
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
27.13. Si el contratista no diere cumplimiento con el plazo, para ejecutar las
observaciones presentadas en la Recepción Provisoria, con Multa de 2 UTM diaria
por cada día de incumplimiento.
27.14. Una vez terminada la obra y solicitada la recepción provisoria, el contratista
entregará, los certificados si correspondiese de las empresas sanitarias, eléctricas,
en caso que el proyecto considere instalaciones, sanitarias de agua potable y
alcantarillado, eléctricas y de gas. El no cumplimiento será causal de multa de 1
U.T.M. diaria por atraso, sin perjuicio de la multa por concepto de atraso de la obra
en los plazos ofertado si procediere.
27.15. En su conjunto, las multas no podrán exceder el 10% del monto total contratado,
el cual será descontado del estado de pago respectivo o al final de la liquidación del
contrato.
27.16. El procedimiento para aplicación de las multas es el siguiente:
27.17. En caso de detectarse infracciones a lo estipulado en el contrato, bases de
licitación y anexos propios de ésta, el I.T.O., procederá a notificar la multa, ya sea
por incumplimiento u otra causal especificada en el contrato y bases de licitación, al
oferente adjudicado, por cualquier medio idóneo, especialmente, carta certificada,
personalmente o por Libro de Inspección, en el plazo de 15 días hábiles desde que
se verifique la infracción.
27.18. Notificada la Multa por el I.T.O., el oferente adjudicado, podrá apelar al Sr.
Alcalde, por escrito de dicha aplicación de multa, presentado su apelación en la
Oficina de Partes Municipal, dentro del plazo de 05 días hábiles, contados desde la
fecha de notificación, debiendo el apelante, igualmente hacer llegar una copia de su
presentación a la Unidad Ejecutora del contrato en igual plazo.
27.19. Presentada la apelación por parte del oferente adjudicado, la I.M.P.A. tiene el
plazo de 15 días para resolver la apelación. Es facultativo del Sr. Alcalde, solicitar
informe a la Dirección de Obras y Asesoría Jurídica por estas materias y podrá
resolver sin ellos o si habiéndolos pedidos, éstos no fueron evacuados. En caso que
la IMPA no se pronuncie, dentro de plazo indicado, se entenderá que la apelación
interpuesta por el oferente adjudicado, ha sido rechazada de pleno derecho, caso
en el cual no procederá recurso alguno.
27.20. Las multas una vez resueltas, ya sea por la expedición del Decreto Alcaldicio
respectivo, que rechaza las apelaciones del contratista, o por no haberse
pronunciado el Sr. Alcalde, dentro del plazo que tenía para hacerlo, serán
descontadas de cualquier factura pendiente o futura de pago, que la IMPA adeude o
adeudare al oferente adjudicado y multado, de las retenciones, y/o garantías en
poder de la IMPA. En ambas situaciones es requisito previo para la aplicación de las
multas, la emisión del Decreto Alcaldicio respectivo.
27.21. En el evento de ser la I.M.P.A., notificada de cualquier acción judicial por parte del
contratista, la IMPA estará facultará, para poner término unilateralmente al
contrato, sin forma de juicio alguno, debiendo expedirse el Decreto Alcaldicio
correspondiente.
27.22. Con todo en caso de existir reiteración de multas, la Ilustre Municipalidad de Pozo
57
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
Almonte quedara en libertad de poner término anticipadamente al contrato y hacer
efectiva la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, sin perjuicios de otros
derechos que le correspondan a al I.M.P.A. por los perjuicios que esto le ocasiones.
27.23. Las multas se cobrarán administrativamente, sin forma de juicio y se deducirán de
los Estado de Pago o de la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
27.24. Al finalizar la ejecución de la Obra la I. Municipalidad de Pozo Almonte mediante la
Unidad Técnica y con conocimiento y aprobación de la Primera Autoridad Comunal
evaluará el comportamiento contractual del contratista durante todo el periodo,
analizando y finalmente otorgarle una anotación ya sea negativa o positiva en
Registro de Contratista. Lo anterior para que sea considerada en futuras
participaciones de Propuestas que la I. Municipalidad de Pozo Almonte realice.
28.
GARANTÍAS
28.1. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
28.1.1. PREVIO A LA FIRMA del Contrato, deberá entregar una caución o garantía
que cumpla con lo establecido en el artículo 68 del reglamento de la ley
N°19.886 de bases sobre contratos administrativos y prestación de servicios,
por ejemplo, Boleta de Garantía Bancaria, Vales Vista, Pólizas, Certificado de
Fianza, debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable. El
monto correspondiente es por el 5% del monto total a contratar, y debe
tener una vigencia de 60 días corridos o más, al plazo total propuesto (plazo
de ejecución ofertado), debe ser a nombre de la Ilustre Municipalidad de
Pozo Almonte e individualizada con el nombre y número de la propuesta.
El instrumento en referencia es requisito y documento fundamental para
iniciar la Obra debe asegurar el pago de la garantía rápida y efectiva, dando
cumplimiento a las condiciones dispuesta en el párrafo nro. 3 GARANTIAS DE
FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO, Art. Nro. 68 Garantías de Cumplimiento
de la Ley Ntro. 19.886 de Compras Públicas.
Dicho documento deberá INDICAR:
GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
PROPUESTA N°21/2020, Mejoramiento Centro de Transferencia, Pozo
Almonte” CÓDIGO 1-B-2020-114-0 Subdere
NOMBRE DEL OFERENTE
28.1.2. La Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte custodiará dicho documento.
28.1.3. Aumento de Obra.
En caso de aumento de la obra y precio que se genere en el transcurso de la
ejecución del contrato, se deberá entregar al momento de firmar la
modificación del contrato, una Boleta de Garantía Bancaria o Vale Vista,
correspondiente al 5 % del monto de aumento, más el monto del contrato
primitivo, con una validez superior en 60 días corridos o más, al nuevo plazo
final propuesto para la ejecución, a nombre de la Ilustre Municipalidad de
Pozo Almonte.
La Garantía original, correspondiente al contrato primitivo, se devolverá
después de haberse recepcionado la nueva caución que quedará en su
reemplazo.
28.1.4. Aumento de Plazo.
58
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
En caso de aumento de plazo que se genere en el transcurso de la ejecución
del contrato, se deberá entregar al momento de firmar la ampliación del
contrato, una Boleta de Garantía Bancaria o Vale Vista, correspondiente al
monto original caucionado, con una validez superior a 60 días corridos o
más, al nuevo plazo fijado para la ejecución, a nombre de la Ilustre
Municipalidad de Pozo Almonte.
La garantía correspondiente al contrato primitivo, se devolverá después de
haberse recepcionado la nueva caución que quedará en su remplazo, la cual
deberá presentarse en la Dirección de Obras Municipales.
28.1.5. Si sólo se tratase de un aumento de plazo y las garantías primitivas de Fiel
Cumplimiento del Contrato, queda dentro de la fecha de vigencia del mismo,
incluido el aumento de plazo, no será necesario presentar una nueva
caución.
28.1.6. Si sólo se trata de un aumento de plazo, cuya recepción Provisoria quede
dentro de la fecha de validez de la garantía (Boleta de Garantía Bancaria,
Vales Vista, Pólizas, entre otros), no se exigirá una nueva garantía adicional.
28.1.7. Facultad de la Municipalidad.
La Municipalidad de Pozo Almonte queda facultada por el contratista para
hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Obra y de
las Retenciones que procedieren, sin necesidad de juicio o demanda ante
tribunal, en los siguientes casos:
a. Si el contratista no reemplazare cualquiera de las boletas antes de 30
días de sus respectivos vencimientos.
b. Si el contratista fuere demandado por deudas previsionales y
laborales por trabajadores con los que la Municipalidad tuviera
responsabilidad solidaria o subsidiariamente. En este caso, si la
Municipalidad, fuera demandada por responsabilidad solidaria o
subsidiariamente, quedan facultadas para pagar con cargo a la
garantía.
c. Si el contratista no hubiere resuelto las observaciones para la
Recepción Provisoria, dentro del plazo fijado por la comisión de
Recepción.
d. En el evento de término anticipado del contrato.
e. En el caso de que existan vicios de construcción no resueltos por el
contratista, a pesar de haber sido expresamente solicitada la
demolición y reconstrucción, de la parte sospechosa, por parte del
Inspector Técnico de Obras.
28.2. BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA
Después de la Recepción provisoria, el contratista podrá solicitar la devolución de las
retenciones mediante la presentación de un estado de Pago y conjuntamente con este
documento, deberá presentar CUALQUIER TIPO DE INSTRUMENTO FINANCIERO la que
será pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, para cautelar el buen
funcionamiento de la obra, por un valor equivalente al 3% (tres por ciento) del
presupuesto total contratado, a nombre de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO
ALMONTE, indicando el nombre de la presente Propuesta. Su validez será de 180 días
corridos o más, a contar de la fecha de Recepción Provisoria o de la fecha en que se
59
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
reciban conforme las observaciones formuladas en la Recepción Provisoria, si es que la
hubiere. Al entregar el instrumento en referencia, le será devuelta al contratista el
documento de Fiel Cumplimiento de Contrato. Este, podrá hacerse efectiva por parte del
Mandante, si se detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas, o,
si a su fecha de vencimiento, no ha sido realizada la Recepción Definitiva y la Boleta no ha
sido renovada.
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al Contratista le corresponda de
conformidad a lo dispuesto por el Código Civil.
Dicho documento deberá INDICAR:
GARANTÍA POR BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA
PROPUESTA N°21/2020, “Mejoramiento Centro de Transferencia, Pozo Almonte”
CÓDIGO 1-B-2020-114-0 Subdere
-NOMBRE DEL OFERENTE
29.
RETENCIONES
29.1. En cada Estado de pago se retendrá un 5% (cinco por ciento) de su monto
total, incluidos sus aumentos, como garantía de la correcta ejecución de los
trabajos, plazos y del cumplimiento de todas las obligaciones del contrato. Las
retenciones serán devueltas al momento de la recepción provisoria de las
obras, previa solicitud de la Unidad Técnica y en todo caso una vez entregados
los antecedentes requeridos en los instrumentos de la licitación o conforme a
las normas vigentes (recepción municipal). Esta retención no reemplaza a la
Garantía de buen funcionamiento de la Obra, entregada por el contratista.
29.2. Retiro de las Retenciones.
Para dar curso al Estado de Pago, correspondiente a las retenciones, el
contratista deberá presentar en la Dirección de Obras Municipales:
a)
Garantía por “BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA”, según lo
indicado en el punto 30.3 de las B. A. E.
b)
Formato de Estado de Pago, elaborado por la empresa contratista,
indicando los montos retenidos en cada Estado de Pago, visado por el
I.T.O y la Unidad Ejecutora.
Acta de Recepción Provisoria, D.O.M. – Comisión, sin observación.
c)
d)
Certificado de Recepción Municipal Definitiva, conforme a lo
establecido en los artículos 5.2.5 y 5.2.6 de la Ordenanza General de
Construcciones, si procediere.
e)
Formulario F 30-1, emitido por la Dirección del trabajo que acredite
que el contratista y los subcontratistas si los hubiere, no tienen
reclamaciones laborales en relación a la obra ejecutada.
f)
Cualquier otro documento que el Inspector Técnico de la obra, estime
pertinente.
g)
Sí correspondiese, Constancia de no existir cuentas pendientes por
60
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
consumos de agua potable y electricidad, presentando a la ITO, boletas
de consumo y retiro de instalaciones provisorias canceladas, lo que
deberá ser visado por el I.T.O.
30.
SANCIONES
30.1. Las sanciones se aplicarán administrativamente, sin forma de juicio y se
deducirán de los estados de pago pendientes, de las garantías del contrato, o
de cualquier otro valor que se le adeude al contratista por la Ilustre
Municipalidad de Pozo Almonte.
30.2. Se suspenderá por un año del Registro de Contratista al oferente que:
•
Se desista de la oferta presentada.
•
No suscriba el contrato dentro del plazo.
•
Se negare a mantener los términos y condiciones de su oferta.
•
No presente la garantía de fiel cumplimiento del contrato y la
Municipalidad por este hecho dejare sin efecto la resolución que
adjudicó las obras.
30.3. Estarán afectos a sanciones especialmente los contratistas que incurran en
algunas de las siguientes situaciones, sin que la siguiente enumeración sea
taxativa:
•
Atraso por incumplimiento de plazos contractuales.
•
Por no cumplimiento de disposiciones legales de seguridad vigente.
•
Por no cumplimiento de las órdenes impartidas por el I.T.O. en el
Libro de Inspección.
•
Por no entrega oportuna del Libro de Inspección su custodia y
accesibilidad.
•
Por no instalación oportuna del o los Letreros de Obra.
30.4. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emanadas de las
Bases y en especial de las observaciones formuladas en el Libro de Inspección,
la Municipalidad retendrá el o los Estados de Pagos más próximos hasta que
éstas sean subsanadas.
30.5. Sin perjuicio de lo dispuesto en las Bases Administrativas Especiales cualquier
otro incumplimiento al Contrato será sancionado con una multa equivalente al
uno por mil diarios del monto total del Contrato (con sus modificaciones).
30.6. Las multas enunciadas precedentemente las ejecutará directamente la I.T.O. y
procederá de acuerdo a lo siguiente:
Si el contratista no da cumplimiento a lo instruido por el I.T.O. en el Libro de
Inspección, dentro del plazo otorgado para tales efectos, este aplicara la multa
correspondiente sin mayor formalidad y de conformidad a lo dispuesto en
estas Bases Administrativas. Esta multa será diaria y cesará sólo cuando haya
superado el incumplimiento y el
I.T.O. lo haya constatado, lo que anotará en el Libro de Inspección con
indicación de la fecha en que cesa la multa aplicada. La multa aplicada, se
descontará del estado de pago más próximo, o de las retenciones o garantías
constituidas a favor de la I.M.P.A.
30.7. Por el hecho de presentarse el oferente a una licitación, pública o privada,
acepta expresamente los procedimientos establecidos por la Municipalidad
61
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
para la contratación, ejecución, finalización, control, recepción y aplicación de
sanciones contempladas en las presentes Bases Administrativas Especiales y
contrato respectivo.
En el caso de la aplicación de sanciones, cualquiera sea su naturaleza, éstas se
harán administrativamente y sin forma de juicio, con el solo mérito de lo
informado por los funcionarios municipales.
Lo anterior, sin perjuicio de las impugnaciones administrativas o judiciales que
estime procedente el contratista.
31.
ANTICIPO
No se considera
32.
FORMA Y ESTADOS DE PAGO
32.1. La ejecución de la obra se realizará mediante el sistema de suma alzada, sin
reajuste ni intereses y será cancelada a través de estados de pago de acuerdo
al avance físico de la obra
32.2. Se contemplan estados de Pagos Mensuales según avance de la Obra. De cada
Estado de Pago, se retendrá un 5% de su monto total, garantizando la buena
ejecución y plazo de la obra.
32.3. Para su trámite de pago, el contratista deberá hacer llegar oportunamente a la
Dirección de Obras Municipales, los siguientes documentos:
Primera Solicitud:
a) Para cada solicitud, Oficio conductor suscrito por el representante legal
requiriendo el pago a la Unidad Ejecutora.
b) Factura a nombre de la I. Municipalidad de Pozo Almonte, Balmaceda Nro.
276, Pozo Almonte, R.U.T. Nro. 83.017.500-8.
c) Formulario de Estado de Pago,según formato tipo de la D.O.M. el que deberá
incluir el avance de la Obra, para la aprobación de la Inspección Técnica y
timbre de la Unidad Técnica.
d) Certificado de la Dirección del Trabajo, que acredite que el Contratista no tiene
reclamaciones laborales en relación al proyecto.
e) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales
(Formulario N° 30-1) emitido por la Inspección del Trabajo que debe tener
validez a la fecha de presentación del correspondiente estado de pago, tanto
respecto del Contratista y de sus subcontratistas.
f) Planillas de cotizaciones previsionales al día.
g) Fotografías y Digitalización del Letrero de la Obra reglamentado por la
SUBDERE, indicando financiamiento PMU-Tradicional, Costo del Proyecto
h) Fotocopia de Documento de garantía (Fiel cumplimiento de contrato), con
62
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
certificado bancario de autenticidad.
i) Protocolo de inspección de obra
j) Informe de mano de obra según formato tipo a requerir a la D.O.M. firmado
por el Contratista que indica el personal que ha trabajado en la obra en el mes
correspondiente y sus calificación y especialidad.
k) Acta de Entrega de Terreno.
32.4. Solicitudes siguientes:
a) Factura a nombre de la I. Municipalidad de Pozo Almonte, Balmaceda Nro.
276, Pozo Almonte, R.U.T. Nro. 83.017.500-8.
b) Formulario de Estado de Pago, el que deberá incluir el avance de la Obra en
porcentaje, para la aprobación de la Inspección Fiscal y timbre de la Unidad
Técnica.
c) Certificado de la Dirección del Trabajo, que acredite que el Contratista no tiene
reclamaciones laborales en relación al proyecto.
d) Planillas de cotizaciones previsionales al día.
NOTA: Se repiten las exigencias del Primer estado de Pago exceptuando acta de Entrega
de Terreno, Fotografía de Letrero de Obra, fotocopia de Boleta de Garantía y certificado
bancario de autenticidad.
32.5. El Contratista incluirá únicamente en los Estados de Pago aquellas unidades o
partidas de la Obra que estén en construcción, de acuerdo con los planos y en
las condiciones estipuladas en las Especificaciones Técnicas, no considerando,
las provisiones de material en Obra y los anticipos a los Subcontratistas.
32.6. En consecuencia, no se cancelarán Estados de Pago por “obras cubiertas” que
no hayan cumplido con esta inspección “antes de cubrir”, sin perjuicio de la
obligación del Contratista de reabrir las Obras para la inspección, a su costo y
plazo.
32.7. Los Estados de Pago serán considerados como abonos parciales que se
efectúan al contratista, a cuenta del precio de la obra que se está ejecutando.
En ningún caso se estimarán estos abonos como la aceptación por parte de la
I.M.P.A. de la cantidad y calidad de la obra ejecutada, y sólo tendrán la calidad
de anticipo a cuenta del precio del contrato.
33.
DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS
33.1. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La exigencia estipulada en el punto 28.2 de las presentes Bases Especiales por fiel
cumplimiento de contrato, se devolverá una vez realizada la recepción provisoria
de la obra y entregada toda la documentación, exigida para estos efectos Y QUE
CONSTE que han sido salvadas las Observaciones que pudieran haber existido
producto del acto antes mencionado. Se debe solicitar por escrito al D.O.M. En
esta ocasión deberá entregar la Boleta de Garantía de Buen Funcionamiento de la
Obra.
63
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
33.2. BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA
La Garantía de buen funcionamiento de la Obra, se devolverá contra el
cumplimiento del plazo de vigencia contractual, después de ser emitido el Acta de
Recepción Final dispuesto en el Punto 28.3 de las presentes Bases Especiales,
previo Vª Bº del Director de Obras Municipales.
34.
RESPONSABILIDADE DEL CONTRATISTA
El Contratista responderá por todos los daños y perjuicios que se causaren a
terceros, durante o con motivo de la ejecución de la Obra o con ocasión que
provengan de un error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus
dependientes. Se considera que el Contratista adjudicatario debe contemplar y
contratar un seguro por potenciales daños que afectara y que permita cubrir todo
el periodo de ejecución de la Obra hasta la Recepción Final y contra daños a
terceros.
35.
RECEPCIÓN PROVISORIA
35.1. La solicitud de Recepción Provisoria Se llevará a efecto, a petición escrita del
contratista, terminados los trabajos, el último día del plazo de la ejecución
de la Obra.
35.2. Diez días antes de este plazo, la Dirección de Obras mediante la I.T.O.
asignada a la Obra, concurrirá a terreno y realizará una inspección previa a la
obra, dejando constancia escrita en el libro de obras de las observaciones
encontradas, las que deberán estar superadas el día fijado para la Recepción
Provisoria.
35.3. La Unidad Técnica solicitará la confección de Decreto Alcaldicio que nombra
integrantes de Comisión de Recepción Provisoria de la Obra, estableciendo en
ella la fecha definitiva de su realización, la que será comunicada a sus
componentes, contratista y sí correspondiere a la SUBDERE. para que asista
algún representante a dicho acto administrativo.
35.4. En la fecha establecida para la Recepción Provisoria, la Comisión y la I.T.O.
deberá elaborar un informe detallado de los defectos encontrados indicando
las observaciones encontradas las cuales serán comunicadas al Contratista y
este a su costo, deberá ejecutar los trabajos o reparaciones que se determine,
en un plazo que la Comisión determine el que no puede ser menor a a 10 días
corridos, contados desde la fecha de recibido formalmente el informe, por el
contratista. Si el contratista no lo hiciere, o las observaciones no han sido
superadas, se hará efectiva la Garantía por el fiel cumplimiento del contrato,
indicada en el punto Nº 28.2 de las presentes Bases Administrativas.
El Mandante queda expresamente facultado para hacerlos ejecutar por quien estime
conveniente, con cargo a las retenciones y otras garantías establecidas en el Contrato
y a los fondos del Contratista que se encuentre en su poder.
Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la
boleta de garantía respectiva y/o solicitar la terminación anticipada del contrato.
35.5. VIGILANCIA DE LA OBRA
Será de cargo del contratista el adecuado resguardo de las obras, hasta las 72
horas posteriores de efectuada la definitiva Recepción Provisoria de la Obra
por parte del Municipio.
64
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
Si de la magnitud de las obras y de las condiciones existentes se requiere
contar con un equipo de resguardo, ello será responsabilidad del contratista.
36.
RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA EDIFICACIÓN
Para efectos de obras ejecutadas en áreas urbanas El contratista deberá dar
cumplimiento a las exigencias establecidas para estos efectos en la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcción
En el caso de áreas rurales sujeto a las exigencias que establezca para estos
efectos la D.O.M.
37.
RECEPCIÓN FINAL
37.1. El contratista deberá solicitar por escrito la Recepción Final dentro de los 30
días corridos, anteriores al cumplimiento del plazo de 180 días desde la
Recepción Provisoria.
37.2. Si el contratista no solicita la recepción final con la anticipación indicada,
deberá renovar la garantía de Buen Funcionamiento de la Obra por 30 días
hábiles más.
37.3. La comisión será la misma que fue nominada para efectuar la Recepción
Provisoria, o sus correspondientes subrogancias, pudiéndose presentar los
siguientes casos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Cualquier deterioro en la obra debido a defectos en su construcción o
mala calidad de los materiales empleados, ocurrido durante la vigencia de
la garantía, y calificado por la municipalidad por efectos de una deficiente
ejecución de la obra, deberá ser reparado y costeado por el contratista
dentro del plazo fijado por la comisión, sin perjuicio del derecho que tiene
la Municipalidad de Pozo Almonte, para demandar indemnización de
daños y perjuicios por el monto del deterioro no cubierto por la garantía
de Buen funcionamiento de la Obra en caso de que esta se haga efectiva.
Si el contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, podrá
efectuarlas el Municipio con cargo a dicha garantía, bajo la modalidad del
trato directo, y la Dirección de Obras Municipales quedará facultada para
aplicar las multas estipuladas en las presentes bases administrativas.
En caso de no haber defectos, el acta deberá ser suscrita por la
comisión y el contratista, remitiéndose copia de ella a la institución que
financia las obras.
Subsanados los defectos observados por la comisión, el contratista
solicitará nuevamente la recepción al Inspector Técnico, quien verificará
su término e informará a la Comisión para que proceda a efectuar la
Recepción Municipal Definitiva, fijando como fecha de término de obra la
indicada en el Informe del I.T.O.
En ningún caso el contratista podrá excusar su responsabilidad por los
trabajos defectuosos o a negarse a reconstruirlos, bajo pretexto de haber
sido aceptado por el Inspector Técnico.
Si éste no lo hiciere en el plazo fijado, podrá efectuarlas la Unidad
Ejecutora en conformidad al inciso 2º del Art. 167º de Reglamento para
Contratos de Obras Públicas, quedando facultada para aplicar las multas
consignadas en el inciso 2º, Art. 111º del mismo reglamento,
descontándose de las garantías de Buen Funcionamiento de la Obra, que
existan en poder la Municipalidad de Pozo Almonte.
Con posterioridad a esta fecha, el contratista se responsabiliza durante 03 años,
65
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
por cualquier desperfecto que le sea imputable a su calidad de constructor. sin perjuicio
de otras responsabilidades que establezcan las leyes y normativas aplicables.
38.
REPARACION DE DAÑOS
La Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, no se hará responsable de reparar los daños
ocasionados por siniestros o efectos de mal uso por parte de terceros, cuya indemnización
no se haya cubierta por negligencia o falta de accionar del contratista. En tal caso, las
reparaciones serán a costa exclusiva del contratista a las cuales queda obligado.
39.
NORMATIVA DE DISCAPACITADOS
El contratista debe dar cumplimiento a la legislación vigente, referente a la plena
integración social y laboral de personas con discapacidad, como también al conocimiento
de aquellas normativas constructivas que faciliten la accesibilidad y circulación de
discapacitados. Aunque estas no estén explícitamente contempladas en las
especificaciones técnicas.
40.
USO Y MANEJO DE EXPLOSIVOS
El uso de explosivos, si procediere, se regirá por lo establecido en la legislación vigente
sobre uso de armas y explosivos, siendo de responsabilidad y cargo del contratista, la
tramitación y costo de los permisos correspondientes.
41.
PROFESIONALES A CARGO
41.1. Para esta obra, se requiere que el Contratista sea apoyado por un profesional
de la Construcción de manera especial, ya sea arquitecto, Ingeniero Civil en
Obras Civiles, Constructor Civil o Ingeniero Constructor, quien deberá tener
presencia EN LA OBRA a lo menos dos veces a la semana, durante la etapa de
ejecución, dejando por escrito las observaciones y constancia en el libro de
obras y además estar presente cuando la Inspección Técnica lo requiera. Este
profesional asume la plena responsabilidad y representación del Contratista
para hacer efectiva ejecutivamente las instrucciones impartidas por la I.T.O. y
proporcionar los antecedentes e informes que ésta requiera.
La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar a este profesional o Jefe de
Obras si lo estima conveniente, como garantía para la correcta ejecución de los
trabajos, lo cual se deberá efectuar a través del libro de obras respectivo .
41.2. Libro de Inspección o de Obra.
Para la buena marcha y fiscalización de la obra se llevará en ella un libro que se
denominará "Libro de Inspección o de Obras", en el que se anotarán todas las
observaciones que merezca la marcha de los trabajos y las órdenes que se le
den al
contratista. Estas órdenes llevarán la fecha en que se dan, y la firma del I.T.O.,
o del funcionario de la Unidad Ejecutora o de la Dirección de Obras
Municipales, que las instruyó; y deberán ser, asimismo, firmadas por el
contratista o su representante legal, como una mera constancia de haber
tomado conocimiento de tales ordenes, pero su firma no será indispensable
para la validez de tales actos. Este libro quedará bajo la custodia del
contratista, quién será responsable de su extravío, enmendaduras, raspaduras,
desglose de hojas o destrozos que contenga. Será, asimismo, obligación del
contratista mantener dicho libro en un sitio adecuado para los efectos de la
anotación oportuna de las órdenes o notificaciones que le impartan o efectúen
los representantes de la Municipalidad. El contratista utilizará el Libro de
66
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
Inspección para estampar las consultas, observaciones o proposiciones.
Asimismo, en el libro quedará constancia de las apelaciones que eleve el
contratista.
Se deberá mantener en el lugar de la obra, en forma permanente y
actualizada, en el cual se consignarán, debidamente firmadas, las instrucciones
y observaciones sobre el desarrollo de la construcción y ejecución de las obras,
por parte de los profesionales proyectistas, el constructor y el profesional, sin
perjuicio de las observaciones que registren los inspectores municipales
cuando lo requieran.
En el Libro de Obras se deberá dejar constancia:
• De los avances de obras.
• De las órdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al
Contratista.
• De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se
ejecuten los trabajos.
• De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la
recepción provisoria de ellas.
• De los demás antecedentes que exija la Unidad Ejecutora.
• De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y
proyectistas de la obra. Toda comunicación que se establezca en el
libro de obra, por el Contratista y/o el Inspector Técnico, u otros
Servicios relacionados con la obra, se considerará comunicación oficial.
42.
COORDINACION CON LOS USUARIOS
Si de la ejecución de los trabajos, surge la necesidad de ocupar espacios que estén siendo
utilizados por los usuarios, cerrar vías o modificar su accionar cotidiano, el contratista no
podrá actuar en forma unilateral y deberá coordinar, con dichos usuarios en la medida de
lo posible, y en conjunto con la Inspección Técnica, la mejor solución para ejecutar las
obras conforme a las Bases Administrativas, sus especificaciones técnicas, la oferta del
contratista, el contrato y elementos técnicos pertinentes.
43.
REPARACIONES URGENTES
El contratista deberá ejecutar de inmediato los arreglos o reparaciones que en opinión de
la Dirección de Obras Municipales o del Inspector Técnico, fuesen necesarios ejecutar para
la seguridad de las mismas, ante cualquier accidente, falla o acontecimiento inesperado
ocurrido en ellas, durante su ejecución o durante el período de garantía.
Si por causa imputable al contratista, o su renuncia, no se realizaren dichos arreglos, la
Unidad Ejecutora podrá ordenar su ejecución con otros trabajadores y otros elementos,
deduciendo los costos y cargos en que incurra por este concepto, administrativamente de
los Estados de Pago, de las retenciones o de las garantías procediendo en ese mismo
orden de prelación.
44.
DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
44.1. El Contratista estará obligado a cumplir con lo estipulado en el Contrato y sus
documentos anexos, por lo cual, toda obra que presente falla o vicios
constructivos deberá ser demolida, reparada o reconstruida por su cuenta y
cargo.
67
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
44.2. El Contratista será el único responsable de la obra frente al Mandante y a
terceros. Todo daño o perjuicio de cualquiera naturaleza o atribuible a
fenómeno natural, que con motivo de la ejecución de las obras se ocasionen a
terceros, será de exclusiva responsabilidad del Contratista debiendo
subsanarlo a su costo.
44.3. El Mandante no cancelará al Contratista ningún gasto proveniente de daños o
indemnizaciones producto de lo establecido en el párrafo anterior.
44.4. El Contratista deberá mantener en la obra, una carpeta con todos los
documentos y antecedentes del proyecto y permitir la supervisión y monitoreo
del avance y cumplimiento de las obras contratadas. Lo anterior, sin perjuicio
de la supervisión del proyectista cuyas observaciones sólo podrán ser dirigidas
a la Inspección Técnica de la Obra, quien las evaluará y corregirá si procediera.
44.5. En el acta de Entrega de Terreno el contratista deberá hacer entrega de un
Libro de Inspección foliado en triplicado.
44.6. Será obligación del contratista ejecutar las obras con sujeción estricta a los
planos, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes, empleando
materiales y obra de mano de acuerdo al contrato.
44.7. Si los trabajos no se inician dentro de los primeros cinco días a partir de la
entrega de terreno, y que son atribuibles a responsabilidad del Contratista el
Municipio podrá unilateralmente poner término anticipado al contrato y/o
aplicar otras sanciones establecidas en las Bases.
44.8. Prevención de Riesgo y Seguro de Accidentes.
El Contratista debe cumplir con la Reglamentación vigente sobre Seguridad
Industrial y prevención de Riesgos Profesional (Ley N° 16.744), debiendo
otorgar al personal, como mínimo zapatos de seguridad y cascos, y/o todo
aquel elemento de protección que sea necesario de acuerdo a la función que
desempeña el trabajador.
44.9. Responsabilidad de Señalización.
El contratista que ejecute trabajos en las vías públicas, estará obligado a
colocar y mantener por su cuenta, de día y de noche, la señalización de peligro
y tomar medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza de sus trabajos.
Para el evento de que la Municipalidad sea demandada por esta causa,
cualquier suma, compensación o indemnización que se adeude a terceros,
deberá ser solventada exclusivamente por el contratista, para cuyo efecto la
Municipalidad podrá hacer efectivas todas sus garantías, pagos pendientes y
retenciones que tenga en la Municipalidad.
44.10. Responsabilidad del cuidado de la Obra.
Será responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de las obras con
posterioridad a su ejecución y recepción por el plazo que estipulen las Bases
Administrativas Especiales, a contar del acto de Recepción Provisoria sin
observaciones, según corresponda y, en consecuencia, serán de su cargo
cualquier merma o deterioro que pudiere producirse en las obras en este
período.
44.11. Despeje y limpieza del área de trabajo.
El contratista deberá efectuar de su cargo y costo la limpieza de todas las áreas
o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la ejecución
y término. Esta obligación incluye también las instalaciones de faenas.
68
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
El material sobrante o en desuso deberá ser retirado de las áreas de trabajo,
evitando que se produzcan acumulaciones que entorpezcan el tránsito
expedito de las personas, vehículos y equipos.
44.12.
Daños a las instalaciones de terceros.
44.12.1. Todo daño de cualquier naturaleza que con motivo de la ejecución
de las obras se cause a instalación de terceros, se tratará de acuerdo a
lo señalado en el art. 134° del Reglamento de contratos de Obras
Públicas y serán soportados exclusivamente por el contratista a menos
que la Dirección de Obras califique el caso como extraordinario y ajeno
a toda previsión, o que la obra haya sido recibida provisoria o
definitivamente.
44.12.2. El contratista deberá adoptar todas las medidas de precaución para
preservar de cualquier daño a la propiedad ajena incluyendo
edificaciones y cercos que se encuentran en o cerca del sitio de las
obras ( incluyendo cualquier zanja, excavación, demolición o faena de
bombeo) se apoyará, entibará o protegerá de modo que dicha
edificación o propiedad se conserve estable y se asumirá la
responsabilidad de subsanar cualquier daño que en la opinión del I.T.O.
sea atribuible a la realización de las obras o a consecuencia de ellas
incluidos asentamiento o vibración.
44.12.3. El contratista responderá por las indemnizaciones que tengan su
origen en la ocupación temporal de terrenos, corte de árboles u otros,
y en general, cualquier daño debe ser subsanado íntegramente por el
contratista sin cargo alguno para la Municipalidad.
45.
INSPECCIÓN TÉCNICA
45.1. La Unidad Ejecutora, previa la entrega del terreno respectivo, deberá designar
a la Inspección Técnica que estará a cargo de él o los funcionarios
profesionales del área de la construcción que serán designados para estos
efectos. Los profesionales designados se denominan “Inspector Técnico de la
Obra” (I.T.O.).
45.2. La Inspección Técnica de ser necesario, podrá contar con asesoría a la
Inspección de la Obra Externa (A.I.T.O. )sea persona natural o jurídica,
especialmente contratada por el Municipio para la prestación de estos
servicios, la que bajo la dirección del I.T.O., colabore con éste en la fiscalización
del contrato y ejecución de las obras correspondientes, pudiendo incluso exigir
al contratista la realización de acciones tendientes a lograr que éste se ajuste a
lo estipulado en las Bases Administrativas y/o especificaciones técnicas en
términos de calidad, cantidad u oportunidad, aplica multas y sanciones de
acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases Administrativas, y además,
solicitar toda documentación para acreditar el cumplimiento de los avances y
plazos de ejecución.
45.3. El contratista deberá someterse a las órdenes o resoluciones que, sobre las
obras u otros aspectos del contrato, imparta por escrito el I.T.O. conforme los
términos y condiciones del contrato. Dichas órdenes deberán ser cumplidas o
apeladas por el contratista en un plazo máximo de 7 días.
69
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
45.4. El incumplimiento de una orden no apelada dará lugar a aplicar las sanciones
correspondientes establecidas en las presentes Bases.
45.5. Las órdenes o resoluciones del I.T.O., o aquellas que recaigan respecto a los
reclamos presentados por el contratista, se entenderán notificadas al
contratista mediante su anotación en el Libro de Inspección. Esta forma de
notificación no excluye otras que la Municipalidad pueda adoptar.
45.6. Si el contratista no estuviera de acuerdo con la orden o resolución de la
Inspección técnica, cursada por I.T.O., o en su caso, de la A. I.T.O. podrá
reclamar de ello y por escrito, dentro de los tres días siguientes de su
notificación, a la autoridad superior de la Municipalidad, cuyo dictamen será
definitivo.
45.7. Si después de resueltos los reclamos o dificultades, el contratista se resistiere a
acatar las órdenes impartidas, la autoridad que haya adjudicado el contrato
podrá, previa notificación, poner término administrativamente y en forma
anticipada al contrato.
45.8. El I.T.O. podrá exigir la separación de cualquier subcontratista o trabajadores
del contratista, por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo
grave debidamente comprobado a juicio de la inspección, quedando siempre
responsable el contratista de los fraudes, vicios de construcción o abusos que
haya podido cometer la persona separada, siendo de su cargo todo pago que
deba hacerse con motivo de la aplicación de la orden que se le imparta, y
también será de su cargo, la reparación de todo daño que haya provocado el
actuar de sus trabajadores y subcontratistas.
45.9. El contratista tiene obligación de reconstruir por su cuenta las obras o
reemplazar los materiales que no sean aceptados por el I.T.O.
45.10. En casos de grave negligencia o en que los trabajos constituyan peligro,
durante la ejecución de la Obra, el I.T.O. con la aprobación de la autoridad que
corresponda, podrá tomar las medidas inmediatas que estime del caso e
imputar su valor a las retenciones y garantías del contratista, descontándose
su costo del estado de pago más próximo.
45.11. Incluso, podrá suspender el trabajo en la sección objetada, anotará esta
circunstancia en el Libro de Inspección y dará cuenta inmediata a la autoridad
correspondiente, ordenando al contratista la demolición y/o reconstrucción de
la parte defectuosa.
45.12. El control que ejerza la Municipalidad por medio del I.T.O., no libera al
contratista de la responsabilidad contractual y técnica que le cabe.
45.13. El contratista deberá pedir al I.T.O. el VºBº de las partidas que la
Municipalidad establezca, de lo cual se dejará constancia en el Libro de
Inspección. Tales VºBº podrán otorgarse por parcialidades y deberán hacerse
antes que los avances de las obras cubran dichas partidas.
45.14. No podrán proseguirse los trabajos sino después que se hayan obtenido los
respectivos informes, para cuyo objeto el I.T.O debe recibir oportunamente las
partidas que corresponda.
70
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
45.15. El I.T.O. tendrá acceso a toda la documentación de la obra, tanto por parte
de la Municipalidad como del contratista y, además, de la correspondencia
entre aquellos. Podrá, asimismo requerir copia de todos y cada uno de los
antecedentes que precise relacionados con los trabajos y/o el contrato.
45.16. El I.T.O. se preocupará especialmente que el avance de las obras se
desarrolle en proporción al plazo de ejecución estipulado en el contrato, para
cuyo objeto controlará el avance contractual en relación con el avance real y
deberá proponer y ordenar al contratista las medidas necesarias para
mantener el normal desarrollo de las obras.
45.17. El I.T.O. informará a la autoridad que corresponda, las modificaciones de
obras que sean necesarias ejecutar, no pudiendo ordenar su ejecución hasta
no contar con la aceptación de ellas, por parte de dicha autoridad. El informe
respectivo deberá hacerse con la debida antelación.
45.18. Sin perjuicio de lo anterior, el I.T.O. está facultado para autorizar
modificaciones que, obedeciendo a elementales exigencias de buena
construcción, pudieren producirse a pesar de todo lo previsto, y cuya
resolución evite detener la marcha de las obras, dando cuenta de esto a la
autoridad correspondiente.
45.19. Cuando a juicio del I.T.O. sea necesario efectuar una verificación técnica
especializada podrá requerir de la autoridad respectiva la intervención de un
profesional experto.
46.
CONTROL DE CALIDAD
46.1. El control de calidad tiene como finalidad comprobar el grado de
cumplimiento del proyecto y las especificaciones técnicas de la obra, a través
de inspecciones, mediciones, muestreos y ensayes que indiquen si las variables
o parámetros controlados alcanzan los niveles establecidos y están dentro de
las tolerancias admitidas y, asimismo, la detección de eventuales anomalías y
su corrección oportuna.
Los muestreos a definir y exigir por la I.T.O. deben ser hechos en forma
oportuna y sistemática durante el desarrollo de la obra, determinándose en
forma aleatoria a fin de que sus resultados sean representativos de la calidad
lograda. La frecuencia y cantidad de las muestras se determinará en base a lo
que señalen los planes de muestreo indicados en las especificaciones técnicas
de la obra y/o los mínimos establecidos en las Normas Chilenas Oficiales
aplicables.
Toda muestra que no cumpla con las circunstancias señaladas en el punto
precedente y en éste, no será considerada en la evaluación de la partida
correspondiente.
46.2. El contratista cuyos servicios contrate entregará al Municipio, copia de los
certificados de ensaye, informes que digan relación con los controles de
calidad realizados. Esta última circunstancia no lo liberará de la presentación
oportuna de la certificación que le exija la Inspección para efectos de aprobar
un estado de pago.
46.3. El Control de calidad considera:
Controles de Ejecución: Este tendrá como finalidad el verificar que los
materiales y demás elementos, así como sus procedimientos de colocación,
71
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
cumplan con lo indicado en el proyecto y especificaciones técnicas de la obra,
así como las Normas Chilenas Oficiales vigentes y, al mismo tiempo, para
detectar eventuales deficiencias que pueden afectar la calidad de la obra, a fin
de corregidas a tiempo.
Sin perjuicio de las atribuciones de la Inspección Técnica, estos controles se
entenderán de responsabilidad del contratista, quién deberá gestionar con una
institución oficial el Control Técnico, la realización de muestreos y ensayes a
fin de verificar la calidad de las obras que ejecute y asegurar el cumplimiento
de lo especificado, por encima de las dispersiones propias de los materiales
que use y los procedimientos aplicados. Todos los gastos que demanden estos
controles y ensayes, serán de cuenta y cargo del contratista.
La Inspección Técnica podrá en todo momento requerir, del Contratista, la
información y respaldo atinente a las partidas en ejecución.
Todas las muestras necesarias para realizar estos ensayes, serán
proporcionadas por el contratista, de los materiales de la obra, sin costo
alguno para la Municipalidad.
Sin perjuicio de lo anterior, si los resultados de estos ensayes muestran vicios o
deficiencias de responsabilidad del contratista, su costo, reparación y/o
reconstrucción será de cargo exclusivo del contratista.
Los muestreos deben ser hechos en forma oportuna y sistemática durante el
desarrollo de la obra, determinándose en forma aleatoria a fin de que sus
resultados sean representativos de la calidad lograda.
46.4. El contratista está obligado a cumplir íntegramente con lo estipulado en estas
Bases Administrativas, especificaciones técnicas y el Contrato con sus
Documentos Anexos, por lo cual, toda obra que presenta deficiencia de
materiales o vicios constructivos, deberá ser demolida y reconstruida, o
reemplazada o bien reparada, siempre y cuando la reparación asegure el
restituir a la obra las condiciones especificadas en el proyecto, a su entera
cuenta y cargo.
46.5. Los materiales y demás elementos a utilizar en la obra, deberán ser nuevos y
de la calidad y características estipuladas en las especificaciones y planos del
proyecto, salvo que en las especificaciones técnicas se establezca la
reutilización de elementos preexistentes. Cualquier material o elemento que
presente defectos o sufra deterioro debido a deficiencias en los
procedimientos constructivos del contratista o las acciones de su personal,
como asimismo los dañados por la acción de terceros durante el período en
que las obras están a su cuidado, deberá ser reemplazado a su cargo.
46.6. En el caso de aquellos materiales, componentes, artefactos o equipos de
procedencia industrial, que cuenten con un procedimiento de Certificación de
Calidad, ya sea permanente, por lotes o de marca de conformidad a Normas
Chilenas, el Control consistirá en la verificación de la existencia de las marcas o
sellos distintivos del Sistema de Certificación correspondiente o bien, la
presentación de un certificado emitido por una entidad oficial de certificación,
proporcionado por el fabricante o distribuidor, que respalda efectivamente la
calidad del lote del cual procede el elemento a colocar.
47.
LETRERO DE OBRA
72
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
El proponente deberá considerar, dentro de los valores ofertados, el suministro y
colocación durante el período que duren las faenas, de un letrero indicativo cuyo diseño,
dimensiones y ubicación serán entregadas por el I.T.O oportunamente y en concordancia
con las especificaciones técnicas. Este letrero debe ser instalado en un plazo máximo de
10 días corridos a contar de la fecha de entrega de terreno. Su incumplimiento hará
acreedor al contratista de una multa igual a 0,5 U.T.M por cada día de atraso en la
instalación del o los referidos letreros y que será descontado por vía administrativa en el
primer Estado de Pago que se curse. Este letrero, una vez finalizada la Obra, deberán
entregarse a la Municipalidad en las dependencias municipales que le instruya el I.T.O. al
contratista.
Se deberá acompañar una fotografía del letrero con el Primer estado de pago de la obra.
48.
LIQUIDACION
Efectuada la Recepción Final sin observaciones, se procederá a la liquidación del contrato
y se devolverá la garantía de Fiel Cumplimiento.
La duración del contrato será hasta la liquidación definitiva de éste, la cual procederá
luego de efectuada la recepción definitiva, sin observaciones por parte de la Unidad
Técnica, mediante acto formal de esta última, que deberá suscribir el contratista, y
aprobado por resolución administrativa, con la finalidad de formalizar la terminación del
vínculo contractual y, en su caso, efectuar los correspondientes ajustes de cuentas,
multas, saldos y demás aspectos que resulten pertinentes. Formulada la liquidación del
contrato, debidamente suscrita por el contratista, la Unidad Técnica procederá a devolver
la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
Cuando el contratista, previamente notificado, no se presenta a la citación para practicar
la liquidación de común acuerdo, o si las partes no logran acuerdo sobre el contenido de la
misma, la Unidad Técnica, junto con acreditar dicha circunstancia, liquidará el contrato
directo y unilateralmente, mediante acto formal.
La constancia de la notificación previa, mediante carta certificada, será condición de
validez para la liquidación unilateral.
En la liquidación del Contrato la Institución que financie pagará al Contratista los Estados
de Pago pendientes que correspondan a trabajos ejecutados hasta la fecha del aviso de
suspensión, a los precios convenidos y en conformidad a una cubicación hecha de común
acuerdo.
El Contratista que no haya suscrito y aceptado la liquidación podrá reclamar de ella,
dentro del plazo de 30 días, contados desde la tramitación de la resolución pertinente.
Transcurrido ese plazo, la liquidación se entenderá aceptada por el Contratista.
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
´
73
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
POZO ALMONTE, SEPTIEMBRE DE 2020.-
74
SECPLAC- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Balmaceda #276 / Fono (057) 2 407 200 / www.impa.cl / Comuna de Pozo Almonte / I Región de Tarapacá
PROPUESTA PÚBLICA NRO. 21/2020
FORMULARIOS-DOCUMENTOS ANEXOS
Mejoramiento Centro de Transferencia, Pozo Almonte
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
ANEXO N°1
PROYECTO:
A.- DEL PROPONENTE
1.- NOMBRE COMPLETO..................................................................................................................................................
2.- RUT: ...................................................................................................................................................................................
3.- NACIONALIDAD............................................................................................................................................................
4.- DOMICILIO: ………….....................................................................................................................................................
5.- COMUNA: ……………………….……..…….………CIUDAD: ……….…….………………................……………………
6.-PAIS: ……………………………………………………………………………................……………………………………..…..
7.-TELEFONO………………………………………………………………….…………................………………………………..
8.- EMAIL…………………………………………………………………..…………………................…………………..…………
B.- DEL REPRESENTANTE LEGAL (SI CORRESPONDE)
1.- NOMBRE COMPLETO:…….........................................................................................................................................
2.- RUT:………………………………………………………………….……………………………..................……………………..
3.- PROFESION:………………………..…..……………………………………………………................………...………………
4.- NACIONALIDAD............................................................................................................................................................
5.- DOMICILIO:……………………………………………………………………………..………………… ................…………..
6.- COMUNA:……………………………………………..………..CIUDAD:………………….……….............…………………
7.- PAIS:…………………….………………………...…………………………………………………………….................…..........
8.-TELEFONO…………………………………………………………………….…………………………................……………..
9.- EMAIL………………..………………………………………………………………………………………..................…………
……………………….………………………………………………………………
Firma del Proponente o Representante legal
Pozo Almonte,
Nota: Solo para persona natural y jurídica.
ANEXO N°2
DECLARACION JURADA SIMPLE
OBRA:
Quién suscribe,
Domiciliado en
R.U.T. N°
Participante en la Propuesta para la ejecución de la Obra denominada:
Mejoramiento Centro de Transferencia, Pozo Almonte
En Pozo Almonte declaro:
1.- Haber estudiado personalmente los antecedentes de la presente propuesta y haber
verificado su concordancia.
2.- Haber visitado el terreno y conocer su topografía, calidad y todas las demás
características superficiales, geológicas y otras que indican directamente en la
ejecución de las Obras.
3.- Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la
zona.
4.- Que los antecedentes presentados en la oferta son veraces y exactos.
5.- Estar conforme con las condiciones de la licitación.
6.- Reconocer que la decisión de la Municipalidad, en la adjudicación de la presente
propuesta es inapelable y definitiva.
7.- Que no me afectan inhabilidades para contratar con entidades públicas, en
especial, las de los Artículos 54 y siguientes de la Ley Nº 18.575.
8.- Que no soy dependiente ni empleado de la Municipalidad.
9.- No he sido condenado(a) como consecuencia de incumplimiento de contrato
celebrado con alguna entidad regida por la ley de compras en los últimos dos años.
10.-No he sido condenado(a) por prácticas anti sindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.
11.- No poseo incompatibilidad e inhabilidades algunas señaladas en el artículo 4 de la
Ley 19.886 para suscribir contrato con la Municipalidad de Pozo Almonte
12.- Que, tampoco nos encontramos afectos a las penas y prohibiciones contempladas
en los artículos 8° y 10 de la Ley N° 20.393,
13.- Haber constatado las condiciones existentes para el abastecimiento de agua y
energía eléctrica para la faena.
14.- Aceptar el cumplimiento de todas las condiciones estipuladas para la presente
propuesta, en el ámbito legal, administrativo, técnico y económico.
15.-Que frente al incumplimiento de cualquier cláusula de las Bases Técnicas y
Administrativas y/o del Contratista que sea imputable, acepto las sanciones que
dichos documentos estipulan, sea ésta, caducidad, multa o ejecución de las
garantías.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FECHA,
ANEXO N°3
CARTA OFERTA
SEÑORES
I.MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
PRESENTE
Quien suscribe,
Propone
para
la
ejecución
de
la
Obra
denominada
Correspondiente
al
Llamado
a
Propuesta
Pública
Nº
La siguiente oferta:
VALOR
$
TOTAL
DE
LA
OFERTA,
VALOR
(
En palabras.
VALOR
INCLUIDO$
NETO
)
TOTAL
DE
LA
OFERTA,
(
En palabras.
I.V.A.
)
Plazo ejecución del proyecto
días corridos.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Pozo Almonte,
ANEXO N°4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OFERENTE
OBRA
ITEM Nº
PARTIDA
FECHA
A.-
Mejoramiento Centro de Transferencia, Pozo Almonte
UNIDAD
CANTIDAD
MATERIALES Y FLETES
DESCRIPCIÓN
UNIDA
D
CANTIDA
D
P.
UNITARIO
TOTAL $
TOTAL MATERIALES $
B.-
MANO DE OBRA
DESCRIPCION
UNIDA
D
CANTIDA
D
P. UNITARIO
TOTAL $
% Leyes Sociales
TOTAL MANO DE OBRA $
C.-
EQUIPO Y SUBCONTRATO
DESCRIPCIÓN
UNIDA
D
CANTIDA
D
P.
UNITARIO
TOTAL MATERIALES $
SUB TOTAL ( A + B +C )
$
TOTAL NETO
$
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O PROPONENTE
TOTAL $
IDENTIDICACIÓN DEL PROPONENTE
(En caso de ser Uniones Temporales de Proveedores)
ANEXO N°5
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
Nombre / Razón Social
RUT
Domicilio
Ciudad
Teléfono
Fax
Correo Electrónico
Celular
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL
Nombre / Razón Social
RUT
Domicilio
Ciudad
Teléfono
Fax
Correo Electrónico
Celular
IDENTIFICACIÓN DE MIEMBROS UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES
Nombre o
Razón Social
Pozo Almonte,
Representante
(s)
Legal(es)
R.U.T.
Domicilio
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Correo
Electróni
co
ANEXO N°6
PROGRAMA FINANCIERO ESTIMATIVO
MANDANTE
: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
FINANCIAMIENTO
: Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal/ Línea Tradicional (PMU-Tradicional)
NOMBRE LICITACION: Mejoramiento Centro de Transferencia, Pozo Almonte
CONTRATISTA
: ______________________________________________________________________
ESTADO DE PAGO N°
1 ____________________________________ %
ESTADO DE PAGO N°
2 ____________________________________ %
ESTADO DE PAGO N°
3 ____________________________________ %
ESTADO DE PAGO N°
4 ____________________________________ %
ESTADO DE PAGO N°
5 ____________________________________ %
TOTAL
100
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Pozo Almonte,
%
ANEXO N°7
CURRICULUM Y EXPERIENCIA DEL OFERENTE
(Persona Natural o Jurídica)
CURRICULUM VITAE
I. Antecedentes
Nombre
R.U.T.
DIRECCION
TELEFONO
Correo
electróni
co
I. Resumen Currículum
III. EXPERIENCIA LABORAL
Se evaluará la experiencia, nacional, del OFERENTE en ejecución de Obras
Civiles de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas que regulan la
licitación del Proyecto Mejoramiento Centro de Transferencia, Pozo Almonte.
Nombre del proyecto
Mandant
e
Monto del
Contrato
Fecha
Inicio
Fecha
termino
NOTA: Se debe adjuntar documentación que respalda o acredita las exigencias
indicadas en este Formulario, para su revisión y evaluación. Los Oferentes
pueden presentar otros antecedentes manteniendo el mismo Formato de este
Formulario.
FECHA:…………
---------------------------------------Firma
REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO N°8
PROGRAMA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE MANO DE
OBRA
Pozo Almonte; _________ de _________ del __________.
Señores
Municipalidad de Pozo Almonte
Presente:
Quien suscribe (razón social) ___________________________________________, proponente del Proyecto
___________________________________________________________________________________________________________,
correspondiente al llamado a Propuesta Pública Nº _______/________, viene a declarar lo
siguiente:
Calificación
Mes 1
cantidad
total
mano de
obra
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes J
Mes 10
Promedio
cantidad
total
mano de
obra
cantidad
total
mano de
obra
cantidad
total
mano de
obra
cantidad
total
mano de
obra
cantidad
total mano
de obra
promedio
personal
(
n° personas/
meses de
ejecución)
A) Personal
Calificado
B) Personal
Semi calificado
C) Personal No
Calificado
SE ENTENDERÁ LA CALIFICACIÓN COMO
PERSONAL CALIFICADO
Constructor / Arquitecto/Ingeniero
Prevencioncita de Riesgo
Topógrafo
Jefe de Obra
Eléctrico
Gasfíter/ Sanitario
PERSONAL SEMI - CALIFICADO
Capataz
Carpintero
Albañil
Enfierrador
Bodeguero
Pintor
Soldador
PERSONAL NO CALIFICADO
Jornal
____________________________________________________________
Nombre y Firma Representante(s) Legal(es) o
ANEXO N°9
Representante / Apoderado Común
PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRA
ITEM
ESPECIFICACIONES
A.
A.1
A.2
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4
A.3
A.
OBRAS PRELIMINARES
Cierro de Faena Provisorio
Construcciones Provisorias
Caseta Instalación de Faena
Bodega de Materiales y Herramientas
Instalaciones Provisorias
Servicios Higiénicos
Letrero Indicador de Obra
B.
B.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.2
B.2.1
B.2.1.1
B.2.1.1.1
B.2.1.1.2
B.2.1.1.3
B.2.1.1.4
B.2.1.1.5
B.2.1.1.6
B.2.1.1.7
B.2.1.1.8
B.2.2
B.2.2.1
B.2.2.1.1
B.2.2.1.2
B.2.2.1.3
B.2.2.1.4
B.2.2.1.5
B.2.2.1.6
B.2.2.1.7
B.2.2.1.7.1
B.2.2.1.7.2
B.2.3
B.2.3.1
B.2.3.2
B.2.3.3
B.2.3.4
B.3
B.3.1
B.3.1.1
B.3.2
B.3.2.1
B.3.2.2
B.3.2.3
B.3.2.4
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
OBRAS PREVIAS
Despeje en Zonas de Trabajo
Replanteo, trazado y niveles
Demolición y retiro de escombros
SOMBREADERO CENTRAL
Obra Gruesa
Poyos fundación
Excavaciones
Base Estabilizada compactada e=30cm
Polietileno
Emplantillado H-10
Enfierradura
Moldaje o encofrados
Hormigón H-30
Impermeabilización Igol
Estructura Metálica
Perfiles metálicos
Perfil Metálico Cuadrado 150x150x3mm
Perfil Metálico Cuadrado 150x150x2mm
Perfil Metálico Rectangular 150x50x2mm
Perfil Metálico Cuadrado 50x50x2mm
Perfil Ángulo 50x50x2mm
Placas de Anclaje, fijaciones y uniones
Pintura Estructura Metálica
Pintura Anticorrosivo
Pintura Esmalte Sintético
Cubierta Sombreaderos
Cubierta Panel PV4 microperforado prepintado
Cubierta Zinc prepintada negra
terciado estructural 12mm
impermeabilizante
PAVIMENTO
Soleras
Solera TIPO A
pavimento Baldosa Budnik azul arroz
Excavaciones
Base Estabilizada compactada
Polietileno
Malla Acma C-92
UNID.
CANT.
P. UNIT
P. TOTAL
gl
$
-
gl
gl
gl
gl
gl
$
$
$
$
$
SUB TOTAL $
-
gl
gl
gl
$
$
$
-
m3
m3
m2
m3
kg
m2
m3
m2
$
$
$
$
$
$
$
$
-
kg
kg
kg
kg
kg
gl
$
$
$
$
$
$
-
m2
m2
m2
m2
m2
GL
$
$
$
$
$
$
$
-
ml
$
-
m3
m3
m2
kg
$
$
$
$
-
B.3.2.5
B.3.2.6
B.3.3
B.3.3.1
Hormigón H-15 superficie de adherencia baldosas
Hormigón H-20
ACCESO UNIVERSAL
Acceso universal
m3
m3
$
$
-
m2
$
-
SUB TOTAL $
-
gl
un
un
$
$
$
SUB TOTAL $
-
B.
C.
C.1
C.1.1
C.1.2
C.1.3
C.
MOBILIARIO URBANO
ESCAÑOS, BASUREROS
Traslado Mobiliario
Basurero Atrio 40
Banca en anden insitu
D.
INSTALACIONES
D.1.1
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
D.1.1.1
Empalme
un
$
-
D.1.1.2
Tablero metálico AM-1105
un
$
-
D.1.1.3
Tubo PVC Conduit 32 mm
ml
$
-
D.1.1.4
Excavacion para canalización subterránea
ml
$
-
D.1.1.5
Conductor superflex 3x8 AWG
ml
$
-
D.1.1.6
Cámara Tipo C
un
$
-
D.1.1.7
Luminarias stylage 55 W
un
$
-
D.1.1.8
Poste de Luminarias
un
$
-
D.1.1.9
Proyector indu flood
un
$
-
D.1.1.10
Malla a tierra
un
$
SUB TOTAL $
-
E.
E.1
E.
ASEO Y ENTREGA DE OBRA
Aseo de la Obra y Retiro de Escombros
gl
$
SUB TOTAL $
-
SUB TOTAL (A+B+C+D+E)
$
-
Gastos Generales XX%
$
-
Utilidad 20%
$
-
TOTAL NETO
$
-
IVA 19%
$
-
$
-
TOTAL
______________________________________
Nombre y Firma del Representante Legal
ANEXO N°10
DECLARACION JURADA SIMPLE DE NO DEUDA CON
PROVEEDORES LOCALES
Quién suscribe,________________________________________________________________
Domiciliado en ________________________________________________________________
R.U.T. N° _____________________________________________________________________
Participante en la Propuesta para la ejecución de la Obra denominada:
_____________________________________________________________________________
En Pozo Almonte declaro:
Que en relación al Contrato Nª ____________________, propuesta pública ________/_________,
suscrito el _________________________, la empresa ___________________________________,
señala que para el presente estado de pago Nª _____, correspondiente al mes de _______ del
______, no tiene deudas pendientes con proveedores locales ya sea en insumos propios de la obra
como en servicios de alimentación, alojamiento, mercaderías varias y similares.
El presente documento es firmado el día ____ de _____ del ______, por el representante legal de
la empresa _____________________________.
______________________________________
Nombre y Firma del Representante Legal
ANEXO N°11
DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE SUBCONTRATOS
Con relación al Contrato Nª ____________________, propuesta pública _________/__________,
suscrito el _________________________, la empresa ___________________________________,
señala que en el presente estado de pago Nª _____, correspondiente al mes de _______ del
______, se contemplan los siguientes subcontratistas:
Nª
Razón Social
R.U.T.
El presente documento es firmado el día ____ de _____ del _____, por el representante legal de la
empresa _____________________________.
______________________________________
Nombre y Firma del Representante Legal
ANEXO N°12
INFORME MENSUAL DE NOVEDADES
INFORME MENSUAL DE NOVEDADES
Mes a Informar:
Año:
Propuesta Pública
Datos Empresa
_________/_________
Datos Representante Empresa
Razón Social Empresa
Nombre
Rut
Rut
Domicilio
Domicilio
Teléfono / Celular
Teléfono / Celular
Email
Email
DESVINCULACIONES (FINIQUITOS O ANEXOS DE TRASLADO)
2 .-
RUT
APELLIDOS/NOMBRES
CAUSAL
FECHA DESVINCULACION
TIPO CONTRATO
FECHA INICIO
CARGO
LUGAR DE PROCEDENCIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
CONTRATACIONES (Indefinidos-Plazo fijo-por Obras-Honorarios)
3.-
CONTRATO DE TRABAJO
RUT
APELLIDOS/NOMBRES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4.-
Novedades que impactan tiempo, costo y alcance
5.-
Novedades Sobre Seguridad
FECHA TERMINO
CARGO
______________________________________
Nombre y Firma del Representante Legal