MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA Resoluciónl de Alcaldía N° 1115 - 20I3-AIMPP SanMigueldePiura, 17 d.? setieombre de 2013. Visto, el Informe W 1692-2013.0IIMPP de fecha 23 de julio de 2013, de la Oficina de y. I Infraestructura; CONSIDERANDO: Que, con fecha 05 de setiembre de 2012 la Municipalidad Provincial dc-Piura suscribió con la Empresa MOVISAC CONTRATISTAS GENERALES el contrato derivado del Concurso Público N° 002-2012-CE.MANTENIMIENTOIMPP-PRIMERA CONVOCATORIA, para el Servicio de "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO MINORISTA PIURA"; LAS CAPULLANAS- DISTRITO DE PIURA. PROVINCIA DE PIURA, , Que, mediante Resolución Jefatural N° 105-2013-0IIMPP de fecha 14 de Junio de 2013 se declaró Improcedente la Ampliación de Plazo N° 04 por 45 d.c. en el plazo de ejecución del citado Contrato, desde el 08 de Junio de 2013 hasta el 22 de Julio de 2013 solicitada por el Contratista mediante Carta N° 154~2013IMOVISAC; I Que, con Oficio N° 088-2013/MOVISAC de Reg. N° 31511-01-01 de fecha 18 de junio de 2013, la referida Empresa al no estar confome con la decisión que se adoptó en la citada Resolución Jefatural, solicitó reconsideración a lal solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, por ,¡J'(;t::L¿'-o,,"':\. 45 d.c sin reconocimiento al pago de mayores gastos generales por motivo de que su C /~~ i RUI. ' .. >.~representada en la solicitud de Ampliación de Plazo N 04, no mdlcó las consultas presentadas el I/&;" "r::~ 05 de Junio de 2013 mediante Oficio N° 045-2013/MOVISAC y de su absolución para la ;/ ~; '" ejecución del Servicio, generada por la modificación del Expediente Teclllco; I ~~ 1"':>~'-.;'I.:l\;4~.'.\,. / ~ql:Jf'i'4'::;"'~ ;.' Que, a través de la Carta N° 013-2013/1NG.SUP.VEJA de fecha 25 de junio de 2013, fng. Civil Víctor Enrique Jaime Arrieta, Supervisor del Servicio del rubro indicó que el contratista tuvo pleno conocimiento de toda la parte técnica del Servicio (Adicional N° 01 yel Deductivo N° 01 que contempla las partidas de Instalaciones Eléctricas), por lo que en cuanto al tiempo de planeamiento de Consultas, estas partidas debieron preveerse para ser ejecutadas a partir del DI de Junio de 2013 hasta el 07 de Junio de 2013, fecha que se estableció como fecha final de culminación del plazo de ejecución del servicio del rubro, según calendario actualizado de avance de Obra, ocasionando que a partir del 08 de junio de 2013 le corresponda a esta entidad aplicar al contratista penalidad por mora por cada dia de atraso hasta por un máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente, cuyo monto asciende a S/.73,196.71 Nuevos Soles hasta el día 22 de Junio de 2013, recomendando que se resuelva el Contrato del Servicio del rubro por causa atribuible al contratista; Que, con Informe N° 1444-2013-DO-0IIMPP de fecha 01 de julio de 2013 la División de Obras concluyó que el Servicio del rubro no ha sido culminado al 100% dentro del Plazo de ejecución contractual que estableció como fecha 'de culminación el 07 de Junio de 2013 por éausas de incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales por parte del contratista, por lo que corresponde a la Municipalidad aplicarle al contratista la penalidad de Mora a partir del 08 de Junio de 2013 hasta el máximo del 10% del monto contractual de conformidad con lo establecido en el Artículo 165c del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para que luego la Municipalidad proceda a Resolver el Contrato y ejecute la Garantía de Fiel cumplimiento; ,./'. Que, a través del Informe N° l287-2013.DO-OIlMPP la División de Obras dependiente de la Oficina de Infraestructura señala que en mérito al contrato derivado del Concurso Público N° 002-20l2-CE,MANTENIMIENTOIMPP-PRlMERA CONVOCATORIA, en la Cláusula Duodécima referida a Penalidades, opina que habiéndose cumplido el plazo de ejecución del servicio se debe notificar al contratista para que a la brevedad posible se curriplan todas las partidas programadas según el calendario actualizado de avance de Obra, por lo que la Oficina de Infraestructura recomendó resolver de pleno Derecho el contrato de Servicios del rubro al no haber cumplido con ejecutar la totalidad de la ejecución del servicio del rubro; Que, con Informe N° 1649-2013-0IIMPP de la Oficina de Infraestructura solicitó la acumulación del Informe N° IS43-2013-0llMPP con el Infonne N° 1484.2013-DO-0IIMPP en aplicación del Artículo 149° de la Ley de Procedimientos Administrativos General- Ley N° 27444; Que, mediante Carta N° OIS-2013/fNG.SUP,VEJA de fecha 08 de julio de 2013 el Supervisor del Servicio del rubro, indicó que el 01 de Julio de 2013 se llegó a cubrir el monto máximo de la penalidad equivalente al diez por ciento 10% del monto del contrato vigente que asciende a S/.73,196.71 Nuevos Soles, recomendando se resuelva el contrato por incumplimiento y se verifique la originalidad de las cartas fianzas que emite el contratista; Que, el Contrato derivado del Concurso Público N° 002-2012CE.MANTENIMIENTO/MPP. PRIMERA CONVOCATORIA, establece: "Cláusula Décimo Tercera: Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los Artículos 40° inciso e), y 44° de la Ley, y los Artículos 167" y 168" de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a 10 establecido en el Artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado."; Que, la Ley de Contrataciones del Estado, establece: Articulo 40": Cláusulas Obligatorias en los contratos Cualquiera de las partes Los contratos regulados por la presente norma incluirán necesariamente y bajo responsabilidad cláusulas referidas a: (...) e) Resolución de contrato por incumplimiento: En caso de incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la via notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho documento será aprobado por autoridad del misma o superior nivel jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por el contratista, El requerimiento previo por parte de la Entidad podrá omitirse en los casos que señale el Reglamento. Igual derecho asiste al contratista ante el incumplimiento por la Entidad de sus obligaciones esenciales, siempre que el contratista la haya emplazado mediante carta notarial v ésta no hava subsanado su incumplimiento. Artículo 44"._ Resolución de los contratos.- (...) Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables a alguna de las partes se deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados. En caso de resolución de contrato de obra y de existir saldo de obra por ejecutar, la entidad contratante podrá optar por culminar la fRRITDRIAl y ~ obra mediante administración directa, convenio con otra entidad o, teniendo en cuenta ~ TRA~SPORTES .••lo ~_,.._.el orden de prelación, podrá invitar a los postores que participaron en el proceso ~e ~ j, .< ¡ ,.' " -¡",', .. .. selección que dio origen a la ejecución de la Obra para que manifiesten su intención de realizar el saldo de la misma. El procedimiento será establecido en el Reglamento del Presente Decreto Legislativo. De no proceder ninguno de los mecanismos antes mencionados, se deberá convocar el proceso de selección que corresponda, teniendo en cuenta el valor referencial respectivo. I Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: Artículo 167°._ Resolución de Contrato Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por un hecho sobreviniente a la suscripción del mismo, siempre que se e~cuentre previsto expresamente en el contrato con sujeción a la Ley. (...) I Artículo 168°.~Causales de resolución por incumplimiento I La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso e) del artículo 40 de la Ley, en los casos en que el contratista: I 1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. I 2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o I 3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. (...) Artículo 169°._ Procedimiento de Resolución de Contrato. (. ..) No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. Artículo 209°._ Resolución del Contrato de Obras I La resolución del Contrato de Obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo los casos en que estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, no sea posible. La parte que resuelve deberá indicar en su carta de resolución, lafecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (2) días. En estafecha, las partes se reunirán en presencia de Notario o Juez de Paz, de conformidad con lo dispuesto en el tercer y cuarto párrafo del artículo 64 del Reglamento y se levantará un acta. Si alguna de ellas no se presenta, la 'otra levantará el acta, documento que tendrá pleno efecto legal, debiéndose realizar el inventario respectivo en los almacenes de la obra en presencia del notario o juez de paz, dejándose constancia del hecho en el acta correspondiente, debiendo la entidad disponer el reinicio de las obras .~egún las alternativas previstas en el artículo 44 de la Ley. I Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la entidad y se procede a la liquidación, conforme a lo establecido en el Artículo 211°. En caso que la resolución sea por incumplimiento del contratista, en la liquidación se consignarán las penalidades que correspondan, las que se harán efectivas conforme a lo dispuesto en los Artículos 164 y 165° del Reglamento. (...) 0 3 Los gastos incurridos en la tramitación de la resolución del contrato, como los notariales, de inventario y otros, son de cargo de la parte que incurrió en la causal de resolución, salvo disposición distinta del laudo arbitral. En caso de que surgiese alguna controversia sobre la resolución del contrato, cualquiera de las partes podrá recurrir a los mecanismos de solución establecidos en la ley, el reglamento o en el contrato, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de la notificación de la resolución, vencido el cual la resolución del contrato habrá -quedadoconsentida. En caso que, conforme con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 44 de la Ley, la entidad opte por invi/ar a los postores que participaron en el proceso de selección que dio origen a la ejecución de la obra, teniendo en cuenta el orden de prelación, se considerará los precios de la oferta de aquel que acepte la invitación, incorporándose todos los costos necesarios para su terminación, debidamente sustentados, siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestal. Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica señala que de acuerdo a lo informado, mediante Carta Notarial N° 25-2013-GMIMPP esta Municipalidad le otorgó el plazo de 15 d.c. al contratista para que cumpla con culminar al 100% la ejecución de los trabajos del servicio del rubro, bajo apercibimiento de resolver el contrato, así mismo esta Municipalidad ha detectado que el contratista el 01 de Julio de 2013 ha llegado a cubrir el monto máximo de la penalidad P9r, mora equivalente a11O% del monto contratado que asciende a 8/.73,196.71 Nuevos Soles, con un" avance físico del 44.86% quedando pendiente de ejecutarse el 55.14%, lo cual ha causado gran perjuicio a los intereses de esta Municipalidad, impidiendo el uso de la Obra del rubro; en ", consecuencia, al haber incurrido en la causal I y 2 del Artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde se Resuelva el referido Contrato, para lo cual se deberá •..•_._... remitir vía notarial el documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la -:" ',_,.1 '.1, ¡,\( ::. .'fi Ica, e lidcua eb era' ser apro ba do por auton'dad di' " mve l' Jer ár qUiCO ' de ~~ ¡'{I':'<$" Just! e mismo o supenor aquella que haya suscrito el contrato, en cuyo caso el contrato quedará resuelto de pleno derecho 0'p~ a partir de la recepción de dicha comunicación por el contratista, y hacer de conocimiento del ~'-<.U •••. 0~,b.. OSCE para la sanción respectiva, sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y 'J;... "/'/::11') perjuicios irrogados; 0 k~,.:r;" I '-~~1 --' ~;,:)fNf\~ Que, asimismo, la Gerencia de Asesoría Jurídica indica que siendo que la resolución de contrato es por incumplimiento del contratista, en la liquidación se consignará las penalidades que correspondan, las que se harán efectivas conforrne a lo dispuesto en los Artículos 164 y 165 del Reglamento, los gastos incurridos en la tramitación de la resolución del contrato, como los notariales, de inventario y otros, son de cargo dc la parte que incurrió en la causal de resolución, salvo disposición distinta del laudo arbitral; 0 0 Que, por tales consideraciones a través de los Informes N° 1400 Y 1544-2013-GAJ/MPP de fechas 08 y 27 de agosto de 2013 respectivamente opina que se debe resolver el citado Contrato, debiéndose notificar vía notarial indicándose la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar donde se ha desarrollado el citado servicio, con una anticipación no menor de dos días, en dicha fecha las partes se reunirán en presencia de Notario o Juez de Paz y se levantará un acta, si alguna de las partes no se presenta, la otra parte levantará un acta, documento que tendrá pler,o efecto legal, debiéndose realizar el inventario en los almacenes del servicio en presencia de Notario o Juez de Paz, dejándose constancia en el aeta respectiva, debiéndose disponer el reinicio de las obras según el Artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, culminado este acto la Obra queda bajo responsabilidad de esta Entidad y se procede a la liquidación; asimismo, se deberá conforrnar una comisión que efectúe la constatación fisica e inventario respectivo,'y poner de conocimiento del OSCE para la sanción respectiva, sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados, así como del Órgano de Control Institucional (OCI) para la determinación de responsabilidades; 4 ./ Que, en mérito a lo expuesto, de confonnidad con el proveído de la Gerencia Municipal de fecha 02 de setiembre de 2013, el proveído de' Asesoría de Alcaldía de fecha 13 de setiembre de 2013, el Informe N° 1329-20 13-GTyTIMPP YMemorando N° 473-20l3RGTyTIMPP de fecha 16 de setiembre de 2013 de la Gerencia Territorial y de Transporte, y en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 20° inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO.Resolver el Contrato suscrito entre la Municipalidad Provincial de Piura y la Empresa MOVISAC CONTRATISTAS GENERALES, derivado del Concurso Público N° 002R2012~CE.MANTENIMIENTO/MPPRPRlMERA CONVOCATORIA, para el Servicio de "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO MINORISTA LAS CAPULLANAS- DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, PIURA", debiéndose notificar vía notarial, con dos días de anticipación a la Constatación Física e Inventario, en mérito a los considerandos expuestos en la presente Resolución. ARTÍCULO SEGUNDO.- Confonnar la Comisión para la Constatación Física e Inventario, la cual estará conformada de la siguíente manera: • • • • Jefe de la Oficina de Infraestructura I Jefe de la División de Obras Jefe de la División de Estudios y Proyectos Supervisor del Servicio de Mantenimiento' I icha Constatación Física e inventario se realizará el día 25 de setiembre de 2013 a horas 08 :00 .m, en los almacenes donde se ha desarrollado el citado servicio, en dicha fecha las partes se reunirán en presencia de Notario o Juez de Paz y se levantará un acta, si alguna de las partes no se presenta, la otra parte levantará un acta, documento que tendrá pleno efecto legal. ARTÍCULO TERCERO.- Disponer el reinicio del Servicio de "MANTENIMIENTO y ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO MINORISTA LAS CAPULLANASR DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, PIURA", según el Artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, culminado este acto la Obra queda bajo responsabilidad de esta Entidad y se ~rocede a la liquidación. I ARTICULO CUARTO.- Hacer de conocimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para la sanción respectiva, sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados. ARTÍCULO QUINTO.- Hacer de conOCimIento de la Oficina General de Control Institucional a fin que determine responsabilidades. • • I ARTICULO SEXTO.- Notrfiquese a la Empresa MOVISAC CONTRATISTAS GENERALES, Organismo Supervisor de las Cont~ataciones del Estado (OSCE) e interesados y comuníquese a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Tecnologías y Sistemas de Información, Oficina General de Control Institucional, Oficina de Infraestructura, División de Obras, División de Estudios y Proyectos, para los fines pertinentes. ÚMPLASE y ARCHÍVESE. OEPIURA I ........- Aguflar 5