PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PROVINCIA DE SALTA MINISTERIO PÚBLICO DE SALTA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN OBRA: "Construcción Nuevo Edificio Ministerio Público – Ciudad Judicial Salta – 1º Etapa” LOCALIDAD: Salta DEPARTAMENTO: Capital SISTEMA DE EJECUCIÓN: Ajuste Alzado SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Licitación Pública Nº FECHA DE APERTURA: ………………de Septiembre de 2.012 – Horas 10:00 LUGAR DE APERTURA: Auditorio 1° Piso Edificio Anexo - Ministerio Público – Ciudad Judicial PLAZO DE EJECUCIÓN: 240 (doscientos cuarenta) días corridos. PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial asciende a la suma de $ 7.796.032,53 (Pesos: Siete millones setecientos noventa y seis treinta y dos con cincuenta y tres centavos). (Mes base de confección julio 2012) PRECIO DEL LEGAJO: …………………………………………………………………………….. 1 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES OBRA: "Construcción Nuevo Edificio Ministerio Publico – Ciudad Judicial Salta – 1º Etapa” Ministerio Público de la Provincia Sede Judicial - Dpto. Capital – Prov. Salta MEMORIA DESCRIPTIVA UBICACIÓN: La obra se realizará en el predio de la Ciudad Judicial Salta a continuación del Edificio Anexo del Ministerio Público de la Provincia de Salta, ubicado en Av. Bolivia 4671 de Salta Capital. OBJETO: La presente obra tiene por objeto la Construcción del Nuevo Edificio del Ministerio Publico en Ciudad Judicial Salta Capital – 1º Etapa, en el cual se ejecutara un subsuelo y un sector de planta baja donde funcionaran consultorios y nuevas oficinas del Ministerio Publico, detallados en plano adjunto. Los trabajos a realizar se detallan a continuación: LISTADO DE ITEMS: La obra se realizará en general por métodos constructivos tradicionales, ejecutándose los rubros e ítems que se detallan a continuación, sin perjuicio de la obligación del Contratista de ejecutar aquellos que, pese a no estar taxativamente enunciados, resulten necesarios para la correcta terminación de los trabajos: ÍTEM Nº 1 ACTIVIDAD TRABAJOS PRELIMINARES 1.1 Proyecto Ejecutivo Completo (Estructura, Instalación Eléctrica, Sanitaria, Servicio contra incendio, Estudio Impacto Ambiental) 1.2 Cerco perimetral 1.3 Replanteo 2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 2.1 Excavaciones para subsuelo 2.2 Excavaciones para bases, vigas de fundación 3 ESTRUCTURA RESISTENTE 3.1 Hormigón de limpieza esp. 5 cm 3.2 Hº Aº para bases aisladas 3.3 Hº Aº para vigas de arriostramiento inferior 2 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 3.4 Hº Aº para columnas resistentes 3.5 Hº Aº para vigas resistentes 3.6 Hº Aº para vigas encadenado 3.7 Losa maciza 4 JUNTAS DE DILATACIÓN 4.1 Juntas de dilatación en muros exteriores 4.2 Juntas de dilatación interiores 5 MAMPOSTERÍA EXTERIORES E INTERIORES 5.1 Mampostería ladrillo cerámico macizo de 20 cm 5.2 Mampostería ladrillo cerámico hueco de 18 cm 5.3 Mampostería de placas de yeso 6 6.1 7 AISLACIONES Capa aisladora horizontal y vertical cementicia y asfáltica REVOQUES 7.1 Revoque exterior completo a la cal 7.2 Revoque interior completo a la cal 7.3 Revoque bajo revestimiento 8 8.1 9 REVESTIMIENTOS Azulejo blanco 20 x 20 de 1º con impermeable CONTRAPISOS Y CARPETAS 9.1 Contrapiso armado de 20 cm en subsuelo 9.2 Contrapiso armado de 15 9.3 Contrapiso para veredas en subsuelo 9.4 Carpeta sobre losa 9.5 Carpeta sobre losa circulación 9.6 Banquina contrapiso bajo mesada 10 cm espesor 9.7 Vereda Perimetral 10 PISOS Y ZÓCALOS 10.1 Pisos mosaicos graníticos 3 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 10.2 Piso Quirurgico 10.3 Baldosas de granza lavada en veredas 10.4 Zócalo granítico sanitario 10.5 Zócalos graníticos 10.6 Zócalos madera 10.7 Zócalo perimetral cemento en talleres y depósitos 11 11.1 12 ANTEPECHOS Antepecho de hormigón impermeable a 45 º CIELORRASOS 12.1 Cielorrasos suspendidos de placas de yeso 12.2 Cielorrasos aplicado a la cal bajo losas 13 PINTURA 13.1 Pintura al látex en muros exteriores 13.2 Pintura al látex en muros interiores 13.3 Pintura al látex en cielorrasos 13.4 Pintura al látex antibacteriano en paredes y cielorrasos 13.5 Esmalte sintético en circulación 13.6 Esmalte sintético en carpintería metálica 13.7 Barniz en carpintería 14 CARPINTERÍAS 14.1 Provisión y colocación de carpintería en general 14.2 Muebles bajo mesadas 15 INSTALACIÓN SANITARIA 15.1 Instalación sanitaria completa 15.2 Desagües pluviales 16 16.1 INSTALACIÓN DE CORRIENTES FUERTES y DÉBILES INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN GENERAL 16.1.1 Acometida, canalizaciones primarias, cañeros y fosas, según norma 16.1.2 Provisión de materiales, mano de obra y herramientas para la colocación de cañerías MOP, cajas y accesorios, conforme a normativa vigente. 4 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 16.1.3 Provisión de materiales, mano de obra y herramientas para la colocación de sistemas de puesta a tierra, tomando en cuenta que debe incluirse en la estructura resistente, un hierro dulce de 12 mm, además de las mallas y jabalinas que sean necesarias para alcanzar los valores de norma. 16.1.4 Provisión de materiales, mano de obra y herramientas para el tendido de conductores, respetando lo establecido en norma y en concordancia con el buen arte. 16.1.5 Provisión de materiales, mano de obra y herramientas para la colocación de tomacorrientes y llaves de efecto, siempre en calidad y característica establecida por norma. 16.1.6 Provisión de materiales, mano de obra y herramientas para el montaje y conexión del tablero general, respetando los niveles de selectividad establecidos por norma y el buen arte. 16.1.7 Provisión de materiales, mano de obra y herramientas para el montaje y conexión de tableros seccionales, contemplando que cada tablero debe provenir de un conductor propio desde el tablero general. 16.1.8 Provisión de materiales, mano de obra y herramientas para el montaje y conexión de tableros Sub seccionales (sistemas de aire acondicionado, iluminación, tomacorrientes, etc.) 16.1.9 Provisión de materiales, mano de obra y herramientas para la canalización de sistema de alarma contra incendios, monitoreo e intrusión. Provisión de materiales, mano de obra y herramientas para la instalación de una 16.1.10 red de voz y datos, incluye cables UTP categoría 6, cables de fibra óptica, terminales, caños, cajas, cables y demás accesorios 16.2 16.2.1 16.3 16.3.1 17 GRUPO ELECTRÓGENO Grupo electrógeno de 100 Kv A. Provisión y puesta en funcionamiento. ARTEFACTOS Y LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN (Provisión, colocación y conexión) Según Planos y Especificaciones Técnicas Particulares INCENDIO, ALARMAS, MONITOREO, ACCESO Y SEÑALÉTICA 17.1 Sistema de Detección de Humo 17.2 Sistema de Alarmas y Monitoreo 17.3 Sistema de Intrusión 17.4 Sistema de Accesos de Personal 17.5 Sistema de Filmación y Grabado de Alta Definición y circuito cerrado completo. 17.6 Señalética según especificaciones. identificatorios de locales Provisión y colocación de carteles 5 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 18 18.1 19 19.1 20 20.1 21 RACK Provisión e instalación, según Especificaciones Técnicas Particulares SERVICIO CONTRA INCENDIO Servicio contra incendio AIRE ACONDICIONADO Instalación de aire acondicionado en general. Equipos individuales SPLIT VARIOS 21.1 Mesada de granito natural 21.2 Vidrios de 4 mm con marco metálico 21.3 Ventanas especiales de observación sobre salas de autopsias. 21.4 Colocación de 3 lámparas scialíticas. 21.3 Espejos cristal 6 mm 21.4 Pinturas horizontal en estacionamiento 21.5 Ventilación forzada con extractores en los baños 21.6 Provisión de cortinas Roller 22 22.1 LIMPIEZA DE OBRA Limpieza periódica y final de obra PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial asciende a la suma de $7.796.032,53 (pesos siete millones setecientos noventa y seis mil treinta y dos con cincuenta y tres centavos). Mes base de confección julio de 2012. PLAZO DE EJECUCIÓN: 240 (doscientos cuarenta) días corridos. SISTEMA DE CONTRATACION: Licitación Pública SISTEMA DE EJECUCION: Ajuste Alzado. NORMAS VIGENTES: La presente obra está regida por la Ley Nº 6838 de Contrataciones de la Provincia de Salta. Además, la Empresa Adjudicataria deberá regirse por todas las normas del arte del buen construir, ordenanzas, decretos de ámbitos municipales, provinciales y nacionales, 6 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES reglamentos de empresas prestatarias de servicios, entes reguladores y/o cualquier otro organismo pertinente y demás normativa vigente. Salta, agosto de 2012 7 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES OBRA: "Construcción Nuevo Edificio Ministerio Publico – Ciudad Judicial Salta – 1º Etapa” Ministerio Público de la Provincia Sede Judicial - Dpto. Capital – Prov. Salta PLIEGOS DE CONDICIONES PARTICULARES OBJETO: EL MINISTERIO PUBLICO DE SALTA LLAMA A CONTRATACIÓN CON ENCUADRE EN EL ART. 9 DE LA LEY 6838 Y DECRETO REGLAMENTARIO 1448/96 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO – CIUDAD JUDICIAL SALTA – 1º ETAPA” CON UN PRESUPUESTO OFICIAL DE $ 7.796.032,53 (PESOS: SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS). MES BASE DE CONFECCIÓN JULIO 2012, SEGÚN MEMORIA DESCRIPTIVA Y TÉCNICA, PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES, PARTICULARES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, ANEXOS Y PLANOS, POR EL SISTEMA DE AJUSTE ALZADO Y CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) DÍAS CORRIDOS. CAPITULO I: CONSIDERACIONES PREVIAS Art. 1°: SIGNIFICACIÓN Y ALCANCES El presente pliego establece las condiciones que se aplicarán para la adjudicación, contratación y ejecución de la presente obra, que se llevarán a cabo bajo el control de un Profesional a designar por el Ministerio Público. Art. 2°: APLICACIÓN DE LA LEY N° 6838/96 Todo aquello que no esté expresamente previsto en el presente Pliego se resolverá con aplicación de la Ley del Sistema de Contrataciones de la Provincia de Salta N° 6838/96, los Decretos Reglamentarios N° 1448/96 y N° 1658/96 y demás leyes y decretos en vigencia. CAPITULO II BASES DE LA COMPULSA Art. 3º: El presente llamado se realiza en el marco de lo estipulado en el artículo 10º de la Ley Nº 6838, su Decreto reglamentario y demás normas relacionadas. Art. 4°:INFORMES, REFERENCIAS Y DATOS QUE DEBEN CONOCER LOS PROPONENTES PARA FORMULAR SU OFERTA: Además de lo estipulado en el Art. 3, son de aplicación en este llamado: a) Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Salta, Ley Nº 7070 y Dto .3097/00 de Medio Ambiente, normativa legal de la Provincia referente a gravámenes y tributos, vigente y aplicable a la normativa. b) Normativa de la Municipalidad de la jurisdicción correspondiente que contemple lo inherente a la construcción; normas y recomendaciones de los entes prestatarios de los servicios públicos. c) Normativas de Seguridad, Higiene, Medio Ambiente y Accidente de Trabajo y Accidente de trabajo. El adjudicatario deberá dar estricto cumplimiento a la legislación vigente respecto de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Media Ambiente. Ley Nacional 19,587, Higiene y Seguridad en el Trabajo. Decreto Reglamentario 351/79, Dto. 1338/96. Decreto 911/96, Resoluciones SRT 231/96, 51/93, 35/96 y 319/96, Ley Nacional Nº 22.550 /RNIC). 8 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES a) b) c) d) Ley Nacional Nº 24.449 de Tránsito y Transporte. Ley Nacional Nº 24.557 Riesgo de Trabajos y Normativas Complementarias. Normativas Provinciales. Las normas técnicas que indique la Memoria Descriptiva del Presente Pliego. Circulares y comunicaciones emitidas por el Comitente a los adquirientes de Pliego. Estudio minucioso del Legajo de la Obra y/o Provisión (Presupuesto, Pliego de Condiciones para Obras y/o Provisiones a contratarse, especificaciones, documentación gráfica, etc.). Los proponentes deberán procurarse todas las informaciones de carácter local que puedan influir en la determinación del costo de las obras y/o provisión como ser: precio del material y de la mano de obra, y todo otro elemento que podría constituir un factor influyente en el justi-precio del monto de la oferta que va a efectuar. Art. 5°: LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las Propuestas se presentarán en la Dirección de Administración del Ministerio Público de Salta – 1º Piso – Edificio Anexo de Servicios Complementarios – Ciudad Judicial – Av. Bolivia 4671 Salta - C. P. N° 4.400. Art. 6º: VENTA DEL PLIEGO - CONSULTAS Y ACLARACIONES Los interesados podrán consultar los pliegos en la Dirección de Administración, Compras y Contrataciones del Ministerio Público de la Provincia, sita en Av. Bolivia 4671 1º Piso Edificio Anexo de Servicios Complementarios – Ciudad Judicial, entre los días ...... y ....... de ........................ de 2.012 de 8.00 hs a horas 13:00. La adquisición de los mismos se podrá realizar en Tesorería de esa Dirección, ubicado en idéntica Dirección. Si durante el análisis y elaboración de la propuesta los posibles oferentes tuvieren dudas, dificultades en la interpretación o detectaren errores en el legajo técnico de la Obra, podrán solicitar por escrito las aclaraciones correspondientes a la Comisión creada para elaboración de Pliegos hasta cinco 5 (días) hábiles administrativos antes de la apertura de los sobres. Dicha Comisión contestará por escrito hasta 2 (dos) días hábiles administrativos antes de la apertura de los sobres, haciendo conocer a todos los interesados que hayan adquirido los pliegos las respuestas suministradas, las que formarán parte de las bases y del contrato. El comitente podrá efectuar de oficio, aclaraciones o comunicaciones que no enmienden la documentación del llamado, hasta 3 (tres) días hábiles administrativos antes de la apertura de sobres Art. 7°: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Bajo el sistema de doble sobre, la presentación de la propuesta se admitirá hasta la fecha y hora indicada para el acto de apertura, en sobre cerrado que ostentará el nombre del oferente, la individualización de la compulsa y contendrá lo siguiente: Sobre 1: a) Solicitud de Admisión: Redactada en idioma español conforme al formulario inserto en el legajo de la obra (Según Anexo 1). b) Formulario de Declaración Jurada (Según Anexo 2). c) Poder que acredite la personería legal del representante de la firma o de quien efectúe la presentación de la propuesta en nombre de la misma, debidamente legalizada. d) Las personas que formulen propuestas en nombre de sociedades deberán presentar copia autenticada del Contrato Social y Acta en donde se designe al representante y/o copia autenticada del poder inscripto en el Registro de Mandato de Salta donde conste el mandato habilitante en caso de corresponder. e) Fijación del domicilio legal. f) Sellado de fojas en los originales de las actuaciones. g) Original o fotocopia autenticada del Certificado de Capacidad válido únicamente para Licitar y/o Concursar otorgado por el Registro de Contratistas, con capacidad para la obra objeto del Concurso, con declaración jurada de sus compromisos de obras en ejecución y/o adjudicadas. De no tener capacidad comprometida deberá declararlo igualmente. 9 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES h) Número de C.B.U. (Clave Bancaria Única). i) Constancia de inscripción en la AFIP, DGR y de que la empresa se encuentre afiliada a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). j) Certificado de habilitación para la realización de la tarea de Asesor Técnico del profesional que intervino en el estudio del Legajo Técnico, emitido por el respectivo Consejo Profesional o Colegio, para la obra motivo de la compulsa. k) Antecedentes de obras similares que el contratista haya ejecutado, el resultado obtenido y todo otro dato de relevancia que acredite la idoneidad del oferente. l) Pliego de contratación incluida las comunicaciones del Comitente, foliado, sellado y firmado por el oferente o su representante legal y el representante técnico designado. Recibo de compra del Pliego. Sobre 2: m) Garantía de la Oferta (conforme Cláusula 8ª). n) Formulario de Propuesta, según modelo incluido en el legajo, redactado en idioma español, sin enmienda, raspaduras, testado o entre líneas que no hayan sido salvados al pie, consignando todos los datos requeridos en el mismo e indicando el monto total ofertado en cifras y letras y la relación porcentual de aumento o disminución con respecto al presupuesto oficial. (Anexo 3). La propuesta podrá hacerse por el total o por rubro, deberá estar expresada a valores vigentes a la fecha de mes base de Presupuesto Oficial del concurso de precios. Se deberá adjuntar los análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems de la propuesta, detallados en la memoria descriptiva y presupuesto oficial. La propuesta deberá ser firmada por el proponente y su asesor técnico, habilitado en el/las áreas especializadas objeto de la obra. Cuando la misma persona suscriba la propuesta como Proponente y Asesor Técnico deberá firmar cada una de las responsabilidades asumidas. o) Calculo del Coeficiente de Resumen, con los precios vigentes a la fecha de apertura del llamado, (Anexo 4) en el cual se incluirá el IVA, a fin de obtener el precio final de la oferta. Las propuestas serán automáticamente rechazadas y devueltas al oferente en el acto de apertura, cuando se hubieran omitido los requisitos exigidos en los incisos a), b), g), k), n) y o). Los restantes recaudos a observar deberán ser cumplimentados dentro de los dos días hábiles siguientes a la clausura del acto de apertura. Vencido dicho plazo, con la sola constancia en acta de las observaciones y sin necesidad de notificación previa, serán desestimadas las ofertas que no cumplan la totalidad de los requisitos. Art. 8º: GARANTÍA DE OFERTA: Para garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los proponentes y los adjudicatarios deberán constituir las siguientes garantías: De la Oferta: El uno por ciento (1%) del valor del presupuesto oficial. En caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. La misma deberá hacerse efectiva previo al acto de apertura e integrar la documentación del sobre cerrado conforme lo establecido en el art. 7º. La garantía deberá constituirse en efectivo, mediante depósito en Banco Macro Bansud S.A. Sucursal Salta, en la cuenta corriente Nº 310000043009396, o mediante una póliza de seguro de caución. Art. 9°: ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas serán abiertas y leídas en Acto Público, en el Ministerio Público de Salta el día y horario fijados para tal efecto, o en el día hábil inmediato siguiente, si aquél fuese feriado, sin esperas ni tolerancia de ninguna especie. Los oferentes que presencien el acto serán invitados a formular observaciones al cierre del mismo, las que se harán constar en el acta. Estas observaciones no tendrán carácter de impugnación formal y solo serán tenidas en cuenta para el análisis de las ofertas. 10 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Art. 10°: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los proponentes están obligados a mantener sus ofertas por el plazo de 30 (treinta) días corridos contados a partir de la fecha de apertura de la compulsa, producido el vencimiento del plazo de mantenimiento, las propuestas se considerarán automáticamente prorrogadas por única vez, y por un plazo igual a la mitad del establecido precedentemente, siempre que los oferentes no notificaran por escrito al comitente su voluntad de no prorrogar el plazo hasta los diez días anteriores a la fecha del primer vencimiento. No se aceptarán prorrogas por plazos menores a los estipulado en este artículo, cualquier presentación en ese sentido será considerada como la negativa del oferente a prorrogar su oferta y la misma será desestimada al vencimiento del plazo original. CAPITULO III ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN Art. 11: RECOMENDACIÓN DE PREADJUDICACIÓN La recomendación de preadjudicación emitido por la Comisión designada a tal fin, se realizará sobre la “oferta evaluada como la más conveniente”, tomándose como criterio para establecer lo expresado el estudio de: 1. Los antecedentes del oferente y todo otro factor valorativo de la oferta que sea determinante para la correcta ejecución de la obra, tal como ha sido definida en el legajo técnico. 2. La disponibilidad de equipo del oferente. 3. La razonabilidad de la propuesta global efectuada por el oferente, tomando como referencia el presupuesto oficial al mes base consignado. Durante la evaluación, la Comisión Evaluadora, podrá requerir a los oferentes las aclaraciones que estime necesario. De superar en forma satisfactoria la etapa antedicha, la contratación será preadjudicada a la oferta más económica. Art. 12º: ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente teniendo en cuenta los criterios objetivos enunciados y se notificará al/los interesados dentro del plazo de mantenimiento de la oferta. Art. 13º: IMPUGNACIONES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Los Oferentes podrán realizar las observaciones que consideren pertinentes en el mismo acto de apertura o posteriormente por escrito y con las formalidades del caso, en un plazo de 2 (dos) días hábiles administrativos subsiguientes. Las impugnaciones a los actos administrativos, deberán ser presentadas por escrito ante la Dirección de Administración, en el domicilio consignado en el art. 6, dentro de los 5 (cinco) días hábiles administrativos contados a partir de la notificación formal de ellos y deberán estar firmadas por el Oferente o su Representante Legal. Estas serán resueltas en idéntico plazo por el Comitente. La interposición de recursos administrativos no suspenderá la ejecución del acto impugnado. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley N° 5348 de Procedimientos Administrativos para la Provincia de Salta. Art. 14°: FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: Entre el Ministerio Público y el adjudicatario se firmará el Contrato de Obra. El mismo deberá suscribirse dentro de los 7 (siete) días hábiles desde la notificación de la adjudicación. 11 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Previo a la firma del Contrato, el Adjudicatario deberá cumplimentar la siguiente documentación: 1. Constancia debidamente legalizada de que la empresa se encuentra afiliada a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). 2. Garantía de cumplimiento de Contrato según artículo 16º. 3. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y seguros obligatorios. 4. Certificado para Contratar expedido por el Registro de Contratistas. 5. Constancia de regularización fiscal individualizada como F-500 y F-500/A DGR. 6. Cumplimiento de la Ley de Sellos. Art. 15°: REDACCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El Contrato de Obra será redactado por Asesoría Letrada del Ministerio Público, no apartándose de preceptos enunciados en los pliegos que conforman el legajo de la obra. Cumplido, se procederá a la firma del Contrato, en cuyo acto, además, el Contratista rubricará todas y cada una de las hojas que conforman el legajo de la obra y/o provisión en prueba de aceptación, conocimiento y conformidad. Los gastos de sellado de Contrato se harán de acuerdo a lo que dispone la Ley de la materia y estarán a cargo exclusivo del adjudicatario sin derecho a reembolso de ninguna especie. Art. 16º: MONTO Y DEPOSITO DE GARANTÍA DEL CONTRATO: El Contratista afianzará el cumplimiento de su compromiso mediante el Depósito de Garantía equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto del Contrato en la forma que establece el Art. 26 y 28 del Decreto Reglamentario N° 1448/96 y 1658/96. Art. 17°: DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE GARANTÍA DE LAS PROPUESTAS: Adjudicada la obra, la Dirección de Administración dispondrá de oficio el reintegro de la garantía de la oferta del 1 % (Uno por ciento) a los Proponentes que no hayan resultado favorecidos o en su defecto, si transcurrido el plazo de mantenimiento de oferta no se hubiese adjudicado la obra, los proponentes tendrán derecho a reclamar la devolución de dicha garantía, conjuntamente con la retractación de su oferta. Art. 18º: INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES: Los precios estipulados en el Contrato son invariables, salvo la concurrencia de la situación establecida en el Artículo 40º de la Ley 6838, sus decretos reglamentarios o las normas provinciales que resulten de aplicación. CAPITULO IV EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Art. 19º: PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. El Contratista realizará y terminará totalmente los trabajos, materia del Contrato, dentro del plazo de 240 (doscientos cuarenta) días calendarios. Art. 20º: REPLANTEO DE LA OBRA Dentro de los 7 (siete) días de firmado el Contrato, se elaborará conjuntamente con la inspección Acta de Inicio de Obra y Replanteo de las obras necesarias para su correcta 12 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES ejecución, de acuerdo al arte del buen construir, realizando el contratista, por escrito todas las observaciones o aclaraciones que estime necesarias para el montaje, funcionamiento y operación del equipamiento. Art. 21º: AGUA El agua que se utilice para la obra será provista por el Comitente del pozo de agua de la Ciudad Judicial. Art. 22º: DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: El Contratista deberá adoptar en tiempo oportuno todas las disposiciones propias necesarias y usará de las precauciones debidas, a fin de evitar daños a personas o perjuicios propiedades. Si no obstante ello, ocurriese algún accidente o se produjera daño o perjuicios personas o propiedades, el Contratista deberá proceder de inmediato a reparar el daño o indemnizar el perjuicio producido. y a a a Asimismo, en la ejecución de la obra deberá preverse la minimización de los ruidos y molestias propias de la actividad, en atención a la naturaleza de la función que se cumple en el edificio del Ministerio Público, durante el horario de trabajo. Art. 23º: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS: El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas, reglamentaciones policiales, etc., vigentes en el lugar de emplazamiento de las obras. Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas, reglamentos, etc., por sí o por la acción de sus dependientes. Art. 24°: PERJUICIOS POR LLUVIAS, CRECIENTES U OTROS MOTIVOS: No se atenderán reclamo alguno, durante la ejecución de las obras como tampoco durante el plazo de garantía, por perjuicios provocados por lluvias, crecientes u otros motivos, salvo que tuviesen causas directas o indirectas en disposiciones de las Autoridades Públicas y que al mismo tiempo el Contratista presente sobre ellos el reclamo oportuno, en el término perentorio de diez (10) días después del acontecimiento. El Contratista está obligado a denunciar por escrito, antes de iniciar la construcción de una obra cualquiera, los errores de proyecto que puedan activar mayores defectos producidos por las lluvias, crecientes u otros motivos. Si no hiciese la denuncia en el término establecido no podrá alegar en su descargo deficiencias de proyecto que debió conocer antes de la ejecución. Art. 25º: TRABAJOS EJECUTADOS NO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Los trabajos llevados a cabo que no estuvieran conforme a las Ordenes de Servicio comunicadas al Contratista, o que no respondieran a las Especificaciones Técnicas, aunque fueran de mayor valor que los estipulados, podrán ser rechazados y en este caso, aquel los demolerá y construirá de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a su cargo los gastos provocados por esta causa, sin perjuicio de la sanción que le aplique la Inspección de Obra por tal infracción, ya sean rechazados o no los trabajos. Art. 26º: OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN Y GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS: Los abastecimientos de materiales o la ejecución de los trabajos que fueren obvios e incidieran en la correcta funcionalidad de la obra, serán obligatoriamente realizados por el Contratista con todos los accesorios necesarios para tal fin y uso a que se destina la obra. 13 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES En consecuencia el Contratista no podrá conceptuar como adicionales esos abastecimientos o trabajos, los que, por otra parte, serán análogos a los estipulados en el contrato. El Contratista deberá garantizar la buena calidad de los materiales y también a las obras de las depredaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o por otra causa. En consecuencia y hasta la recepción definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedará exclusivamente a su cargo. Art. 27°: RÉGIMEN DEL PERSONAL OBRERO: El Contratista abonará íntegramente cumplimiento estricto motivo de suspensión obligaciones. deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, los salarios estipulados según normas y disposiciones vigentes y dará a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo, siendo del trámite y del pago de certificados, la falta de cumplimiento de dichas La inspección verificará en forma fehaciente el cumplimiento de la inclusión de todo el personal de la obra en los registros de la ART. CAPITULO V LIQUIDACIÓN Y PAGO Art. 28º: FORMA DE PAGO: Se otorgará a la Contratista un Anticipo de Obra del 25% (veinticinco por ciento) del monto del Contrato, el que deberá garantizarse por el total de su monto con una Póliza de Seguro de Caución. El saldo del 75% (setenta y cinco por ciento) será cancelado contra certificación mensual, salvo que el oferente solicite que el mismo sea cancelado contra emisión de certificados por avance de obra. En dicho caso se descontará proporcionalmente conforme certificaciones y avance de obra. El porcentaje del Monto de Obra otorgado como Anticipo de Obra quedará excluido de los procedimientos de redeterminaciones de precios si correspondiere la actualización del saldo de obra y, si al momento de su efectiva cancelación el monto de obra no hubiera superado el 5 % (cinco por ciento) del contrato original. El pago de los certificados se realizará en las condiciones establecidas en la Ley Provincial Nº 6838, decretos reglamentarios y demás normas sobre la materia, estableciéndose el pago de los mismos en treinta días corridos contados a partir la emisión del certificado. Art. 29°: DE LOS CERTIFICADOS: Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato y que se encuentren debidamente aprobados, serán medidos en presencia del Contratista o su Representante Técnico. La Inspección notificará al Contratista, con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, la fecha y hora en que efectuará la medición de los trabajos. La medición de los trabajos se realizará, dejándose constancia firmada por la Inspección y el representante técnico del Contratista en el Libro de Ordenes de Servicios. En caso de que el representante técnico o el contratista no asistieran no podrá manifestar posteriormente disconformidad alguna de lo actuado. En caso de divergencias en la medición, se anotarán las mismas en las constancias mencionadas en el párrafo anterior, debiendo el Contratista fundamentarlas mediante Nota de Pedido en un término perentorio de 5 (cinco) días hábiles. Hasta tanto se resuelvan las divergencias, el Comitente extenderá un Certificado Provisorio según su criterio. Para el caso de trabajos que quedaran ocultos por el desarrollo de las obras, el Contratista deberá solicitar oportunamente por medio de Nota de Pedido, la presencia de la Inspección para la medición de los mismos. Si esta no concurriera en un plazo de cinco (5) días hábiles de recibida dicha nota, el Contratista podrá continuar los trabajos, consignando 14 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES previamente en el Libro de Notas de Pedidos las mediciones correspondientes a los trabajos que no podrán medirse posteriormente. Los certificados se liquidarán en función de las cantidades medidas, estableciéndose una relación porcentual con el monto total del ítem para el caso de contrataciones por Ajuste Alzado y en función de las cantidades realmente ejecutadas y aprobadas para el caso de ítems por Unidad de Medida. Los certificados parciales constituirán documentos provisorios de pago, sujetos a correcciones, rectificaciones y/o ajustes; los que realizarán, de advertirse un error, en el siguiente certificado. Todos los certificados parciales de obra estarán sujetos a los resultados que produzca la certificación y liquidación final de obra. Art. 30º: FONDOS DE REPARO: A los efectos de la constitución del Fondo de Reparo de cada certificado, se deducirá un 5% (cinco por ciento) el que se retendrá hasta la Recepción Definitiva en carácter de Garantía. La forma de integración del Fondo de Reparo se hará según Decreto N° 2843 de común acuerdo entre las partes al momento de la formalización del contrato. Art. 31º: LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES Y MODIFICACIONES: Las modificaciones de obra que importen alteraciones en el monto contractual y liquidación de trabajos adicionales se regirán por lo establecido en el art. 82 y 83 de la ley 6838 y normas que resulten de aplicación. CAPITULO VI INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS Art. 32º: INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS: El Ministerio Público de Salta inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la vigilancia, contralor, dirección y tasación a través de la INSPECCIÓN DE OBRAS. A efectos de la presente contratación, la inspección de obra será desempeñada por la Comisión designada para tal efecto. Art. 33º: DOCUMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: En la Supervisión de la obra se llevarán los siguientes registros: Actas Órdenes de Servicio Notas de Pedidos A tales efectos, el Contratista proveerá registros encuadernados en forma de bloc, con hojas foliadas, impreso según modelo que le entregará la Supervisión y copias que ésta indique. Los libros, que deberá proveer el Contratista, serán de tapadura y foliados, de hojas rayadas. La cantidad de hojas y de libros será indicada por la Supervisión. La primera hoja de cada libro estará sellada e intervenida con las firmas del Supervisor y Representante técnico del Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. Tanto los registros como los libros deberán ser entregados por el Contratista al Comitente antes de que comiencen los trabajos. La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuará en forma legible. No deberán contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas. El papel carbónico a utilizar será de doble faz. 15 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Las firmas de los representantes del Contratista y del Comitente deberán ser aclaradas perfectamente mediante sello. Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisión o cualquier causa, deberán ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto, con la palabra "ANULADO" tanto en el original como en todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberán contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su número. Registro de Actas Este registro se destinará al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las obras, en relación al cumplimiento por parte del Contratista de las exigencias del Contrato, desarrollo de las obras y a toda otra constancia que la Supervisión juzgue necesario consignar. Este registro deberá permanecer en obra, en la oficina destinada a la Supervisión y solo será usado por ésta o por el personal del Comitente debidamente habilitado para ello. Registro de Órdenes de Servicio En este registro se asentarán las órdenes y comunicaciones que la Supervisión imparta al Contratista. Sólo será usado por la Supervisión o por el personal del Comitente debidamente habilitado para ello. Deberá permanecer en obra, en la oficina de la Supervisión. Extendida la orden de servicio por la Supervisión, se le entregará el duplicado al representante del Contratista, quien deberá notificarse previamente de la misma firmando a tales efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) días del requerimiento de la Supervisión. No se reconocerán otras órdenes o comunicaciones de la Supervisión al Contratista que las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de órdenes de servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden de Servicio se consignará el término dentro del cual deberá cumplirse la misma. Se aplicará al Contratista una multa del 1 ‰ (uno por mil) del monto contractual actualizado por cada ocasión en que se negara a notificarse de una orden de servicio o no procediera a su cumplimiento. Registro de Notas de Pedido Este registro será llevado por el Contratista y en él se extenderán los pedidos, reclamos y cualquier otra comunicación que desee formalizar ante la Supervisión. Esta firmará conjuntamente con el Contratista, o su representante, las Notas de Pedido que se extiendan en concepto de notificación. No se reconocerán otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la Supervisión que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto. CAPITULO VII: TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, DEVOLUCIÓN DEL DEPOSITO DE GARANTÍA Y FONDOS DE REPARO: Art. 34°: RECEPCIÓN PROVISORIA: La Recepción Provisoria se llevará a cabo por la Inspección quien labrará el Acta pertinente con la intervención del Contratista y su Representante Técnico. La Recepción Provisoria se efectuará cuando la obra se encuentre terminada estrictamente con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones especiales establecidas en las Especificaciones Técnicas. Para ello, la 16 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES inspección de obra requerirá la conformidad de los trabajos por parte de la Dirección de Informática del Ministerio Público de la Provincia de Salta. El tiempo real insumido en la ejecución de la obra, se computará desde la fecha del ACTA DE INICIO DE OBRA Y REPLANTEO hasta la fecha del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA. La diferencia entre este lapso y el señalado en los Pliegos como Plazo de Ejecución de Obra, añadiendo las prórrogas autorizadas, determina el número de días de demora susceptible de multas en que ha incurrido el Contratista. Todos los plazos o términos se computan en días calendarios. Art. 35°: PLAZO DE GARANTÍA: Entre la Recepción Provisoria y la Recepción Definitiva de las Obras mediará el Plazo de Garantía estipulado en 360 (trescientos sesenta) días corridos. Durante el Plazo de Garantía el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de todas las reparaciones por defecto o desperfectos provenientes de la mala calidad o deficiente ejecución de los trabajos. Art. 36°: RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el Plazo de Garantía establecido tendrá lugar la Recepción Definitiva. La misma se realizará con las mismas formalidades que la Provisoria, previa comprobación del buen estado de las obras y correcto funcionamiento de las mismas. Serán condiciones para la recepción definitiva de la obra, que hayan sido subsanadas total y satisfactoriamente las observaciones que consten en la recepción provisoria y las deficiencias denunciadas durante el plazo de garantía. Art. 37°: DEVOLUCIÓN DEL DEPOSITO DE GARANTÍA Y FONDOS DE REPARO: Efectuada la Recepción Definitiva se procederá a la devolución de los Depósitos de Garantía y Fondos de Reparo. Previamente se deducirán todos los cargos que se hubieran formulado al Contratista por incumplimiento del Contrato, multas, etc. Si el saldo resultase favorable al Contratista el importe respectivo se le abonará dentro de los 30 (treinta) días de aprobada la Recepción Definitiva. Si la liquidación arrojase saldo en contra del Contratista éste deberá abonar el importe respectivo dentro de los 10 (diez) días de notificado el saldo a depositar. Art. 38º: LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS: Una vez terminados los trabajos y antes de la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista está obligado a dejar éstos y los terrenos adyacentes, perfectamente limpios y emparejados, retirando todos los materiales sobrantes, como asimismo ejecutar desarme y retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos. La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el Acta de Recepción Provisoria, mientras en la obra terminada y a su juicio, no haya dado el Contratista debido cumplimiento de lo antes dicho, que será por cuenta exclusiva del mismo. Art. 39º: PLANOS CONFORME A OBRA En el acto de recepción provisoria el contratista deberá hacer entrega de los planos conforme a obra ejecutada, confeccionados con el mismo criterio y en forma semejante a los planos de la compulsa con la constancia de haber sido aprobados por la inspección de obra. CAPITULO VIII: MULTAS Art. 40º: PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LAS MULTAS: La aplicación de las multas establecidas precedentemente es incumbencia del Comitente a pedido de la Inspección de Obra. 17 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES El Contratista podrá apelar de su aplicación dentro de los 10 (diez) días de notificada. En caso de no ejercer este derecho en término, se le dará por aceptada la sanción y caducarán sus derechos a reclamos. El importe de la multa aplicada será deducido del primer certificado que el Contratista deba cobrar luego de su aplicación, del Fondo de Reparos y en último término del Depósito de Garantía o bien afectando la carta fianza que hubiera presentado, obligándose el Contratista a completar el Fondo de Reparos o la Garantía en los porcentajes que establecen los Pliegos, si estos fondos se hubiesen afectado, dentro del término de 10 (diez) días. Art. 41º: PENALIDADES Y MULTAS En el caso que el Contratista incurriera en las faltas que se mencionan a continuación, se hará pasible de las siguientes multas: a.- Por Mora en la Iniciación de las Obras: Si el Contratista no iniciare las obras inmediatamente de ejecutado el Replanteo Inicial, sufrirá una multa equivalente al 0,5 ‰ (cinco décimos por mil) del importe del Contrato actualizado, por cada día de demora en iniciar los trabajos. b.- Multa por Órdenes de Servicio no cumplimentadas: La falta de cumplimiento de las Órdenes de Servicio dentro del plazo fijado en las mismas, será penada con una multa por día de demora igual 0,5 ‰ (cinco décimos por mil) del monto del contrato. c.- Mora en la terminación de los trabajos: Si la Contratista no diera total y correcta terminación a la obra dentro del plazo fijado en el Contrato, se le aplicará una multa equivalente al 1 ‰ (uno por mil) del monto original del contrato por cada día de atraso en la terminación de la misma. d.- Mora en el cumplimiento de fechas clave: Si el Contratista no diera total y correcta terminación a las tareas establecidas en el Plan de Trabajo en las fechas establecidas, se hará pasible de una multa igual al 1 % (uno por ciento) del monto contractual actualizado. Esta multa se aplicará cuando la Inspección determine el incumplimiento. e.- Por Paralización de la Obra: Si la obra se paralizara sin causa justificada se le aplicará una multa equivalente al 2 por mil (dos por mil) del monto del Contrato actualizado, sin perjuicio de las demás sanciones que le pudiesen corresponder. f.- Faltas e Infracciones: Si el Contratista cometiera falta o infracciones a este Pliego, a los demás Pliegos u órdenes escritas de la Inspección de Obras, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar desde un décimo hasta 5 décimos por mil (0,1 a 0.5 0/00) del monto actualizado del Contrato, según la importancia de la infracción a exclusivo juicio del Comitente y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otros artículos. Estas multas podrán ser reiteradas hasta el cese de la infracción. Art. 42: JURISDICCIÓN Todas las cuestiones a que dé lugar la aplicación e interpretación de los Contratos de Obras Públicas derivadas de los mismos, deberán debatirse ante la Jurisdicción Contencioso - Administrativo, renunciando expresamente el Contratista a toda otra jurisdicción. 18 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES ANEXO 1 SOLICITUD DE ADMISIÓN Salta, ....... de ...................... de 20..….Sr. Director de Administración El/los que suscribe/n: ............................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... actuando en virtud de poderes conferidos, en nombre y por cuenta de la Empresa ............................................ .............................................................................................................................................. con asiento en calle. .............................................................. Nº ....................... de la ciudad de ....................................................... provincia de ......................................., con Teléfono/fax Nº ................................., inscripta en el Registro de Contratistas de la Provincia bajo el N° ..................... teniendo como Asesor/es Técnico/s al/os Sr./es: ............................................................................................................................................................. con título/s profesional/es de ................................................................................................................................................... y con matrícula/s del Colegio o Consejo Profesional N° ..................... solicitan se tenga por presentada la oferta a la Compulsa de Precios de la Obra: "..................................................................................................". A tal efecto acompaña/n la documentación completa exigida en el Artículo 8º de las Condiciones Particulares que forman parte de este Pliego y que consta de ........... Folios. Expresamente acepta/n el rechazo de la propuesta sin derecho a reclamo de ninguna especie, si la misma o la documentación mencionada precedentemente adolecen de errores no salvados, omisiones o deficiencias al cumplimiento del Pliego de esta Compulsa. Manifiesta/n además conocer y aceptar los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares, Aclaratorios y demás documentación integrante del Pliego de la Compulsa. Asimismo declara/n que constituye/n domicilio legal en la ciudad de Salta, en calle. ............................. Nº.................... Teléfono ......................... Fax .................................Saluda/n a Ud. atentamente. ......................................... Firma /s del Asesor/es Técnico/s ......................................... Firma del Proponente 19 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES ANEXO 2 FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA COMPULSA DE PRECIOS OBRA........................................................... Señor Director de Administración Provincia de Salta S. _______ / D. La firma .................................................. que suscribe, inscripta en forma.................... (definitiva/provisoria) en el registro de Construcciones de la .................................................. con el nº .............. de nacionalidad............................ , con domicilio legal en .......................................................... de la ciudad de ............................................................................. , Provincia .............................. y especial en ......................... .................................................. de la Provincia de Salta , manifiesta con carácter de declaración jurada, que: 1) Conoce y acepta los documentos que integran el legajo de contratación 2) el terreno donde se realizará la obra, 3) precios de materiales, equipos y de mano de obra, 4) que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades para ser oferente (Artículo Nº 49º de la Nº Ley 6838), 5) que acepta todas las condiciones y requisitos de la contratación, 6) que se compromete a ejecutar, en caso de resultar adjudicatario, todas las obras a que se refiere la documentación adjunta. 7) (en caso de ser monotributista): Está inscripto en la categoría de contribuyente Nº ……… en el régimen simplificado (Monotributista). 8) Que conviene en mantener su oferta para la realización de las obras, durante un plazo de Treinta (30) días, según lo dispuesto en el Artículo nº 10 del Pliego de Condiciones. Declara que acepta, para cualquier cuestión judicial que se suscite, la competencia especial establecida en la legislación de la Provincia de Salta. Saluda a usted muy atentamente. ................................................... FIRMA Y SELLO OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL ................................................... FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE TÉCNICO 20 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES ANEXO 3 FORMULARIO DE PROPUESTA Salta, ....... de ............ de 20..….El/los que suscribe/n ............................................................................................................................... .................................................... por la Empresa denominada ............................................................................ .................................................................................................................................. propone/n ejecutar la Obra: .............................................................................................................................................................................. en la localidad de ................................. departamento ........................ de esta provincia mediante contratación por el sistema de AJUSTE ALZADO, completamente terminada de acuerdo a la función, uso y destino para el que ha sido proyectada, en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones del pliego de la obra y la documentación que se adjunta y que forma parte de la oferta, por el precio global de pesos: ................................................................................................................................................. ($.......................), lo que representa un aumento/disminución del .................. por ciento (............%), con respecto al presupuesto oficial MES DE CONFECCIÓN ......................, en un plazo de ejecución de ........ (........................) días corridos. Declara/n expresamente que conoce/n perfectamente el terreno donde se emplazarán las obras, como igualmente las condiciones de transporte, provisión de materiales, mano de obra, como así todo otro factor valorativo e influyente que pudiera incidir en la determinación del valor de su oferta, la que formula/n según el cómputo correcto de la obra. Los precios de la totalidad los distintos componentes que conforman la Obra y en los cuales se basa mi Propuesta, son del mes …………………………………………………………………………………………… Saluda/n a Ud. atentamente.- ......................................... Firma /s del Asesor/es Técnico/s ......................................... Firma del Proponente 21 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES ANEXO 4 CALCULO DE COEFICIENTE RESUMEN El cálculo se desarrollará de acuerdo al siguiente esquema: COSTO NETO TOTAL: I GASTOS GENERALES: (..... % de I) II = .....................$ BENEFICIO: (..... % de I) III = .....................$ SUBTOTAL : (I + II + III) IV = .....….…….....$ IVA: (..... % de IV) V = .......................$ IMPUESTOS VARIOS: (.......% de IV) VI = . .....................$ PRECIO DEL ÍTEM: (IV + V + VI) COEFICIENTE RESUMEN: = .....................$ VII = ......................$ VII / I = .......................... Nota: En caso de ser necesario el Comitente podrá requerir del oferente la apertura y justificación del porcentaje fijado para los Gastos Generales y Gastos Indirectos de Obra 22 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES OBRA: "Construcción Nuevo Edificio Ministerio Público – Ciudad Judicial Salta – 1º Etapa” Ministerio Público de la Provincia Sede Judicial - Dpto. Capital – Prov. Salta PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES LISTADO DE ÍTEMS: La obra se realizará en general por métodos constructivos tradicionales, ejecutándose los rubros e ítems que se detallan a continuación, sin perjuicio de la obligación del Contratista de ejecutar aquellos que, pese a no estar taxativamente enunciados, resulten necesarios para la correcta terminación de los trabajos: ÍTEM Nº 1 ACTIVIDAD TRABAJOS PRELIMINARES 1.1 Proyecto Ejecutivo Completo (Estructura, Instalación Eléctrica, Sanitaria, Servicio contra incendio, Estudio Impacto Ambiental) 1.2 Cerco perimetral 1.3 Replanteo 2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 2.1 Excavaciones para subsuelo 2.2 Excavaciones para bases, vigas de fundación 3 ESTRUCTURA RESISTENTE 3.1 Hormigón de limpieza esp. 5 cm 3.2 Hº Aº para bases aisladas 3.3 Hº Aº para vigas de arriostramiento inferior 3.4 Hº Aº para columnas resistentes 3.5 Hº Aº para vigas resistentes 3.6 Hº Aº para vigas encadenado 3.7 Losa maciza 4 4.1 JUNTAS DE DILATACIÓN Juntas de dilatación en muros exteriores 23 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 4.2 Juntas de dilatación interiores 5 MAMPOSTERÍA EXTERIORES E INTERIORES 5.1 Mampostería ladrillo cerámico macizo de 20 cm 5.2 Mampostería ladrillo cerámico hueco de 18 cm 5.3 Mampostería de placas de yeso 6 6.1 7 AISLACIONES Capa aisladora horizontal y vertical cementicia y asfáltica REVOQUES 7.1 Revoque exterior completo a la cal 7.2 Revoque interior completo a la cal 7.3 Revoque bajo revestimiento 8 8.1 9 REVESTIMIENTOS Azulejo blanco 20 x 20 de 1º con impermeable CONTRAPISOS Y CARPETAS 9.1 Contrapiso armado de 20 cm en subsuelo 9.2 Contrapiso armado de 15 9.3 Contrapiso para veredas en subsuelo 9.4 Carpeta sobre losa 9.5 Carpeta sobre losa circulación 9.6 Banquina contrapiso bajo mesada 10 cm espesor 9.7 Vereda Perimetral 10 PISOS Y ZÓCALOS 10.1 Pisos mosaicos graníticos 10.2 Piso Quirurgico 10.3 Baldosas de granza lavada en veredas 10.4 Zócalo granítico sanitario 10.5 Zócalos graníticos 10.6 Zócalos madera 10.7 Zócalo perimetral cemento en talleres y depósitos 24 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 11 11.1 12 ANTEPECHOS Antepecho de hormigón impermeable a 45 º CIELORRASOS 12.1 Cielorrasos suspendidos de placas de yeso 12.2 Cielorrasos aplicado a la cal bajo losas 13 PINTURA 13.1 Pintura al látex en muros exteriores 13.2 Pintura al látex en muros interiores 13.3 Pintura al látex en cielorrasos 13.4 Pintura al látex antibacteriano en paredes y cielorrasos 13.5 Esmalte sintético en circulación 13.6 Esmalte sintético en carpintería metálica 13.7 Barniz en carpintería 14 CARPINTERÍAS 14.1 Provisión y colocación de carpintería en general 14.2 Muebles bajo mesadas 15 INSTALACIÓN SANITARIA 15.1 Instalación sanitaria completa 15.2 Desagües pluviales 16 16.1 INSTALACIÓN DE CORRIENTES FUERTES y DÉBILES INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN GENERAL 16.1.1 Acometida, canalizaciones primarias, cañeros y fosas, según norma 16.1.2 Provisión de materiales, mano de obra y herramientas para la colocación de cañerías MOP, cajas y accesorios, conforme a normativa vigente. 16.1.3 Provisión de materiales, mano de obra y herramientas para la colocación de sistemas de puesta a tierra, tomando en cuenta que debe incluirse en la estructura resistente, un hierro dulce de 12 mm, además de las mallas y jabalinas que sean necesarias para alcanzar los valores de norma. 16.1.4 Provisión de materiales, mano de obra y herramientas para el tendido de conductores, respetando lo establecido en norma y en concordancia con el buen arte. 25 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 16.1.5 Provisión de materiales, mano de obra y herramientas para la colocación de tomacorrientes y llaves de efecto, siempre en calidad y característica establecida por norma. 16.1.6 Provisión de materiales, mano de obra y herramientas para el montaje y conexión del tablero general, respetando los niveles de selectividad establecidos por norma y el buen arte. 16.1.7 Provisión de materiales, mano de obra y herramientas para el montaje y conexión de tableros seccionales, contemplando que cada tablero debe provenir de un conductor propio desde el tablero general. 16.1.8 Provisión de materiales, mano de obra y herramientas para el montaje y conexión de tableros Sub seccionales (sistemas de aire acondicionado, iluminación, tomacorrientes, etc.) 16.1.9 Provisión de materiales, mano de obra y herramientas para la canalización de sistema de alarma contra incendios, monitoreo e intrusión. Provisión de materiales, mano de obra y herramientas para la instalación de una 16.1.10 red de voz y datos, incluye cables UTP categoría 6, cables de fibra óptica, terminales, caños, cajas, cables y demás accesorios 16.2 16.2.1 16.3 16.3.1 17 GRUPO ELECTRÓGENO Grupo electrógeno de 100 Kv A. Provisión y puesta en funcionamiento. ARTEFACTOS Y LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN (Provisión, colocación y conexión) Según Planos y Especificaciones Técnicas Particulares INCENDIO, ALARMAS, MONITOREO, ACCESO Y SEÑALÉTICA 17.1 Sistema de Detección de Humo 17.2 Sistema de Alarmas y Monitoreo 17.3 Sistema de Intrusión 17.4 Sistema de Accesos de Personal 17.5 Sistema de Filmación y Grabado de Alta Definición y circuito cerrado completo. 17.6 Señalética según especificaciones. identificatorios de locales 18 18.1 19 19.1 Provisión y colocación de carteles RACK Provisión e instalación, según Especificaciones Técnicas Particulares SERVICIO CONTRA INCENDIO Servicio contra incendio 26 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 20 20.1 21 AIRE ACONDICIONADO Instalación de aire acondicionado en general. Equipos individuales SPLIT VARIOS 21.1 Mesada de granito natural 21.2 Vidrios de 4 mm con marco metálico 21.3 Ventanas especiales de observación sobre salas de autopsias. 21.4 Colocación de 3 lámparas scialíticas. 21.3 Espejos cristal 6 mm 21.4 Pinturas horizontal en estacionamiento 21.5 Ventilación forzada con extractores en los baños 21.6 Provisión de cortinas Roller 22 22.1 LIMPIEZA DE OBRA Limpieza periódica y final de obra OBJETO El presente Pliego tiene por objeto complementar y/o modificar el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales en lo que respecta a los ítems específicos de la Obra. GENERALIDADES La presentación de la propuesta implica, por parte del proponente, el conocimiento completo del lugar de las obras, así como también todas las informaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos: clima, época, frecuencia, intensidad y características de las precipitaciones pluviales; configuración de suelos, posición y fluctuación de napas subterráneas, etc., medios de comunicación y transportes; reglamentaciones vigentes Nacionales, Provinciales y Municipales, que puedan tener aplicación en la ejecución de las obras; precios y facilidades de conseguir materiales y mano de obra y toda otra circunstancia que pueda influir en el costo, marcha y terminación de las obras, de tal manera que la propuesta sea hecha sobre la base de datos obtenidos por medios propios de información del proponente. La Contratista no podrá alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en lo referente a las condiciones de realización de los trabajos y será la única responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido al formular su propuesta. El cómputo métrico incluido en planillas del legajo es meramente indicativo, por lo que el Contratista deberá verificar las cantidades a considerar en su propuesta. La omisión de algunos ítems, parcial o totalmente, o la no descripción de algunos de ellos en este Pliego o en la Oferta y/o documentación a presentar por el Proponente, no 27 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES exime a éste de la obligación de su ejecución, de acuerdo a sus fines y según lo detallado en el Pliego. La contratista deberá prever todos los trabajos necesarios y correspondientes a efectos de que los mismos queden terminados y conformen una sola unidad. Aunque dichos trabajos no estuvieran expresamente detallados en los pliegos, pero que son imprescindible para su terminación y funcionamiento. MEDIDAS DE SEGURIDAD Además de cumplir con todas las normas de seguridad vigentes, el contratista deberá construir a su cargo andamios, bandejas para recibir escombros, pasarelas con techo para proteger a los transeúntes, barandas, etc., a los efectos de evitar cualquier daño a las personas que ocupan o transitan por el edificio. Asimismo le está vedado tirar los escombros y residuos desde los altos de los andamios y/o pisos del edificio. TAREAS PRELIMINARES PROYECTO EJECUTIVO La Contratista deberá realizar todas las acciones y diligencia necesarias para obtener el Certificado Ambiental correspondiente. Comprendiendo la confección de una Guía de Aviso de Proyecto y de acuerdo al dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente, confeccionar el Estudio de Impacto Ambiental, enmarcado en su Evaluación o una Declaración Jurada de Impacto Ambiental según corresponda. A los 10 (diez) días de firmado el correspondiente Contrato de Obra Pública, la Contratista deberá presenta a la Inspección de Obra la Guía de Aviso de Proyecto. Al realizarse el Acta de Inicio de la Obra, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, toda la documentación integrante el Cálculo de Estructura del Edificio Completo. Siendo esta documentación: Memoria de cálculo de las estructuras con estudio de suelo incluido, visado y aprobado por COPAIPA. Planos de los distintos niveles estructurales, escala 1:100 Detalles y despieces de armaduras de hormigón armado y/o estructuras metálicas de la 1º etapa. Dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la orden de inicio de los trabajos, la Contratista deberá presentar la documentación correspondiente al Proyecto Ejecutivo, el cual contendrá como mínimo lo siguiente: Memoria Descriptiva de las características de los trabajos, materiales y niveles de terminación. Planos de arquitectura: Planta, Cortes y Fachadas del Nuevo Edificio Completo Planta, Cortes y Fachadas de la 1º Etapa a construir del Nuevo Edificio Detalles constructivos en escalas 1:10, 1: 20 Plano, planillas y detalles de carpintería metálica y de madera. 28 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Planos de proyecto y cálculo en escala 1:100 ó 1:50 y detalles 1:10 de las Instalaciones: Planos de las Instalaciones Eléctrica, Sanitarias, Servicios contra Incendio, con especificaciones de materiales, artefactos, accesorios y equipamiento del Edificio Completo. Planos de las Instalaciones Eléctricas, Sanitarias, Servicio de Vigilancia y Seguridad y Aire Acondicionados con especificaciones de materiales, artefactos, accesorios y equipamiento de la 1º etapa. En caso de producirse observaciones totales o parciales a la documentación presentada, la Contratista deberá subsanarlas dentro de un plazo perentorio de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación de las mismas por parte de la Inspección. Todos los plazos indicados para el desarrollo y aprobación del Proyecto Ejecutivo se consideran incluidos en el Plazo de Ejecución de la Obra. Cualquier atraso en la ejecución de los trabajos en obra motivado por demoras o incorrecta realización del Proyecto Ejecutivo será por lo tanto responsabilidad de la Contratista y pasible de las multas y sanciones previstas en el pliego y la legislación vigente. La Contratista, hasta tanto no haya presentado el Proyecto Ejecutivo y este haya sido aprobado, solo podrá ejecutar en obra tareas preliminares como: limpieza del terreno, desmontes, replanteo en base al anteproyecto o construcciones auxiliares. Cualquier otro tipo de tarea solo podrá realizarla con carácter excepcional y bajo su exclusiva responsabilidad, previa autorización expresa de la Inspección de Obra. Sin embargo se podrán realizar aprobaciones parciales del Proyecto Ejecutivo a fin de agilizar el inicio de los trabajos. Siendo el Proyecto Ejecutivo elaborado por la Contratista y la obra contratada por Ajuste Alzado, éste asume la responsabilidad absoluta en cuanto a que el mismo cumpla con el objetivo de que las características y niveles de terminación de las obras sean los totalmente adecuados a tal fin, destino y uso determinados en los pliegos, por lo que no reconocerá ninguna alteración de los precios o modificación de cantidades de ítems motivadas por indefiniciones o errores del Proyecto Ejecutivo. La Contratista queda obligada a presentar a la Inspección de Obra dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la fecha de Acta de Recepción Provisoria los planos conforme con la obra ejecutada y la documentación solicitada en este artículo, con soporte magnético. La Contratista entregará a la Inspección Técnica de Obra un CD con todos los planos digitalizados y 3 (tres) juegos impreso de plantas, fachadas, cortes, detalles de arquitectura, como asimismo de todas las instalaciones requeridas. La Recepción Definitiva de la Obra no podrá cumplirse hasta tanto estos planos y toda la documentación solicitada se encuentre aprobada por el Contratante. Es parte del Proyecto Ejecutivo, la aprobación de la documentación por los organismos pertinentes, tales como el Consejo Profesional de Agrimensores Ingenieros y Profesiones Afines, el Colegio de Arquitectos y el Municipio del Ciudad de Salta, encontrándose a cargo de la contratista el pago de sellados y cualquier otro que por este concepto corresponda afrontar. REPLANTEO Y VALLADO DE SEGURIDAD 29 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES El plano de replanteo lo ejecutará la Contratista sobre la base de los planos generales que obren en la documentación, deberá presentarlo para su aprobación a la Inspección de Obra estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en los planos. Lo asignado en éstos, no exime a la Contratista de la obligación de verificación directa en el lugar. No se reconocerá adicional alguno por este concepto. El replanteo lo efectuara la Contratista y será verificado por la Inspección de la Obra antes de dar comienzo a los trabajos contratados. La escuadría de los locales será prolijamente verificada, comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda. La Inspección de Obra ratificará o rectificará los niveles determinados en los planos, durante la etapa de construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles. Solo se admitirán tolerancias de 5 mm en el replanteo de los ejes secundarios respecto de los ejes principales o coordenadas del replanteo. Las tolerancias máximas entre los niveles de los pisos y el establecido como punto de referencia básico no podrán superar en ningún caso los 5 mm. La contratista deberá tener especial cuidado con la ejecución del presente ítem, debiendo utilizar para el mismo, elementos o materiales de buena calidad que aseguren, una correcta terminación y seguridad, como asimismo deberá colocar carteles y balizas correspondientes, para que el tránsito de las personas no altere la ejecución de la misma. MOVIMIENTO DE SUELOS EXCAVACIONES Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas etc., tendrán un ancho igual al de la banquina, zapata, base de columna, etc., que contengan y serán excavadas hasta el nivel indicado en los pliegos o las indicadas en el estudio de suelo respectivo. La mismas especificaciones corren para la excavación del subsuelo del edificio. La contratista ejecutará todos los apuntalamientos secundarios necesarios a la seguridad de las obras y aquellos que sean solicitados por la Inspección de la Obra. En el caso de tener que realizar excavaciones en épocas de lluvia, las mismas se realizarán de manera tal que queden expuestas lo menos posible, recurriendo de ser necesario a colocar techos, chapas o cualquier otro material para protegerlas. ESTRUCTURAS DE HORMIGON GENERALIDADES Se computó la ejecución de bases, vigas de fundación, columnas resistentes, columnas de encadenado, vigas de arriostramiento, vigas resistentes, vigas de encadenados, contrapiso armado del subsuelo, losas de hormigón armado de 10 cm de los parasoles, losas de hormigón armado y tabiques de hormigón armado para los núcleos de la circulación vertical. 30 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Los trabajos a efectuar incluyen la provisión de mano de obra, materiales, equipamientos, en forma segura y eficiente, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes, para la ejecución de las estructuras de hormigón armado. Todas las estructuras de hormigón armado serán realizadas con hormigón H 17 y acero ADN 420 conforme a cálculos de estructura respetando las normas CIRSOC e INPRES CIRSOC para su ejecución, armado y dimensionamiento. Las obras se ejecutarán con personal capacitado, con sumo cuidado y siguiendo los planos de detalles y generales del proyecto y cálculo presentados por la Contratista y que serán entregados a la Inspección de Obras con la anticipación debida para su análisis y aprobación. Los materiales a emplear, la forma de ejecución y los ensayos a realizar en las obras de hormigón y hormigón armado, deberán respetar en un todo lo estipulado en el Reglamento CIRSOC Nº 201. Toda la documentación correspondiente a las estructuras de hormigón armado deberá ser visada por el Consejo Profesional de Agrimensores Ingenieros y Profesiones Afines, previo cualquier trabajo de obra. No se aceptará el uso de ripiosa en hormigón armado. La Inspección podrá solicitar ensayos de cualquier tipo (agregados y/o hormigón), los mismos se realizan en Entes Estatales o Privados, aceptados previamente. Se presentarán los resultados debidamente certificados en las magnitudes de estilo, reservándose la Inspección de Obra el derecho de interpretar los mismos y en base a ello rechazar o aceptar las cualidades del material tratado. En todos los casos dichos ensayos serán solventados por la Contratista a su exclusiva cuenta. Todos los trabajos de hormigón armado deberán ser aprobados por la Inspección de Obra y la Contratista deberá ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente de ejecución, uso, terminaciones y calidad de los materiales. 48 (cuarenta y ocho) horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la Contratista deberá solicitar por escrito, en el libro de Notas de Pedido, la inspección previa que autorice su ejecución. La Inspección de Obra hará por escrito en el libro de Órdenes de Servicio las observaciones pertinentes en el caso de no ser necesario formularlas, extenderá el correspondiente conforme. En el caso de existir observaciones, la Contratista deberá efectuar las rectificaciones y correcciones dispuestas por la Inspección de Obra, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamo alguno. La Contratista demostrará además, que dispone en obra de todos los materiales y equipo adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado. Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección de Obra. Ésta, a su sólo juicio, podrá disponer la demolición de lo ejecutado sin su conformidad y a cargo del Contratista, y sin compensación. Iguales acciones serán dispuesta por la Inspección de Obra cuando no se hayan cumplimentado algunos requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, tales 31 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES como incumplimiento de las tolerancias constructivas, detalles con mala terminación, fisuras y/o deformaciones excesivas, etcétera que permitan inferir posibles diferencias estructurales. Al realizarse la obra por etapas, en esta 1º etapa se deberá dejar una longitud de 1,20 metros libres los hierros de la armadura de las columnas por arriba de la losa, para posibilitar la ejecución de los empalmes en forma correcta. Así mismo se deberá dejar como base de columna 30 cm del hormigón de la misma, para permitir la continuación de estas, previa unión entre los hormigones JUNTAS DE DILATACION Se colocarán juntas de dilatación en pisos, paredes y losas. Serán de poliuretano expandido, Sicaflex o similar y tapajunta de chapa galvanizada fijada en uno de los extremos, en todo el perímetro de la junta. El espesor de la misma será de 5 cm y el ancho de la chapa de tapajunta será de de 15 cm., para juntas interiores. Para las juntas exteriores el ancho de la chapa de tapajunta será de 50 cm. MAMPOSTERIA La mampostería se ejecutará de acuerdo a las siguientes exigencias: Se respetará en un todo la calidad de los materiales. Los mampuestos se colocarán utilizando plomada, nivel, regla etc. de modo que resulte perfecta su ejecución. El espesor del mortero de juntas horizontales y verticales no será inferior a 2 cm. Las juntas verticales serán alternadas en hileras sucesivas consiguiendo una perfecta trabazón del muro. Los muros se levantarán simultáneamente al mismo nivel, para regular el asiento y enlace de albañilería. En los muros donde esté prevista la colocación de instalaciones complementarias, se dejará el nicho correspondiente. La Inspección de Obra dará las instrucciones necesarias para construcción y/o terminación de revoques o revestimientos. MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO En todos los muros exteriores del subsuelo a construir se utilizarán ladrillos cerámicos macizos (adobón) de 12 x 19 x 30 cm., los que serán asentados sobre mortero ¼ : 1 : 4 (cemento : cal : arena). MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERÁMICO HUECO Los muros exteriores de la planta baja coma así también las paredes divisorias del subsuelo, se realizaran de ladrillos cerámicos huecos de 12 x 18 x 30 cm., en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente pliego y a las indicaciones de la Inspección de obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras. La altura y terminación del parámetro será el que se indique en planos. En este caso en particular deberá terminar en las vigas de H° A ° superior a ejecutar que deberá estar a 32 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES nivel de cielorraso. Toda mampostería se ejecutara perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra. MAMPOSTERÍA DE PLACAS DE YESO Se utilizara mampostería de placas de yeso común como divisoria de acuerdo a los planos y panelería de yeso impermeable (verde), en la división de vestuario y baños. Su terminación deberá estar perfectamente ensamblada para enduir, lijar y pintar. Se colocaran cantoneras metálicas para una terminación más prolija. La atura de la mampostería de placas de yeso será la misma altura del cielorraso. Siendo esta altura de 2,70 metros. CAPA AISLADORA En todos los muros exteriores del subsuelo se realizará una capa, con material preparado específicamente, consistente una mezcla de proporción 1 : 3 (cemento : arena fina) de 2 cm de espesor, la que una vez construida deberá pintarse con pintura asfáltica en por lo menos 3 (tres) manos logrando una capa uniforme y lisa, totalmente impermeabilizante. Sobre la pintura bituminosa se colocará un polietileno como mínimo de 60 micras. En estos muros se realizarán capas aisladoras verticales en las 2 (dos) caras de los muros y doble capa horizontal a 5 cm. del nivel de cada piso, formando un cajón y en el lado exterior será realizada en la totalidad de la misma. REVOQUES REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL INTERIOR El revoque grueso se realizará con mortero ¼ : 1 : 4 (cemento : cal : arena gruesa). Se deberá ejecutar puntos y fajas de guías aplomadas, con una separación máxima de 1,50 m, no admitiéndose espesores mayores de 2 cm, cumpliendo totalmente en su ejecución, lo anteriormente expuesto para revoques. El revoque grueso interior se deberá realizar en la totalidad de la superficie del muro. El fino enlucido se ejecutará con mortero 1/8 : 1 : 3 (cemento : cal : arena) y de un espesor no mayor a 0,5 cm. El mismo se deberá realizar hasta una altura de 15 cm por arriba del cielorraso. La terminación del revoque se realizará con alisador de fieltro. Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros gremios (electricidad, sanitarios, etc.) y estén colocados todos los elementos que van en el interior de los muros. REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL EXTERIOR En muros exteriores y estructuras, se ejecutará previamente un azotado hidrófugo vertical de concreto 1 : 3 (cemento : arena) con 1 kg de hidrófugo cada 10 lts. de agua. Luego, se ejecutará el revoque grueso sobre el cual se aplicará el fino terminado al fieltro. 33 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparadas las juntas, desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. En ningún caso se revocarán muros que no se hayan asentado perfectamente. La terminación del revoque se realizará con alisador de fieltro, las aristas serán perfectamente planas, sin curvas y rehundidos, serán correctamente delineados, sin depresiones ni alabeo, homogéneos en grano y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. La forma de terminación (fratasado, al fieltro), se indicará para cada tipo. El terminado se hará con fratás de lana, pasándose sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido de manera de obtener superficies completamente lisas. Cuando se exija el empleo de materiales preparados para revoque de marca determinada expresamente, quedará entendido que el mismo llegará a la obra envasado en bolsas que aseguren la impermeabilidad para su aplicación. REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO En muros de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 12 x 18 x 30 cm., donde se realicen revestimientos de azulejos blancos, se ejecutará previamente azotado hidrófugo vertical de concreto 1 : 3 (cemento : arena) con 1 kg de hidrófugo cada 10 lts de agua. Luego, se ejecutará el revoque grueso peinado y/o rayado, sobre el cual se aplicará posteriormente el revestimiento aludido, adherido a los muros con pegamento especial a tal fin. Se ejecutara en el Lavadero y Sala de Esterilizaciones, Vestuarios Personal Autopsias, Baños, Depósito de Muestras, Salas de Autopsias, Laboratorio de Anatomía Patológica, Depósito de Muestras Anatomía Patológica, Sala de Secado de Ropa, Depósito de Residuos Comunes, Depósito de Residuos Patológicos. CONTRAPISOS Y CARPETAS Serán ejecutados una vez cumplido a satisfacción de la Inspección de Obra, lo indicado respecto de la compactación del terreno, el cual deberá apisonarse hasta obtener un grado de compactación no menor que el terreno adyacente. Se ejecutarán contrapisos de hormigón simple de espesor 10 cm sobre terreno natural, para las veredas perimetrales y contrapisos con características hormigón armado de espesor mínimo 20 cm sobre terreno natural en la superficie del subsuelo. Se deberá tener en cuenta que para el cálculo de la armadura el sector donde habrá circulación de vehículos en ella. Se deberá presentar este cálculo a la Inspección de Obra previa ejecución de la misma. Sobre los contrapisos de hormigón simple se realizará la carpeta de nivelación para asiento de las baldosa de granza lavada. Sobre el contrapiso de hormigón armado del subsuelo se realizará la carpeta de nivelación para la circulación vehicular (donde corresponda) y las veredas de circulación que deberán tener el perfil de cordón cuneta y una altura de 10 cm. 34 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Sobre el restante contrapiso armado del subsuelo se realizará la carpeta de nivelación para asiento del piso granítico de 40 x 40. PISOS Y ZOCALOS NORMAS GENERALES En todos los casos los pisos serán aprobados según muestras por la Inspección la que podrá requerir los ensayos que crea conveniente a fin de determinar la calidad de material los que serán a cargo de la contratista. Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las pendientes, alineaciones y cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes, que la Inspección de obra verificará y aprobará en cada caso. PISOS GRANÍTICOS Se colocarán pisos de mosaico graníticos de 40 x 40 cm color travertino en todos los locales, en los vestuarios y baños se colocarán pisos de mosaico graníticos de 30 x 30 con excepción de la sala de autopsias especiales. Los mosaicos deberán ser lustrados a plomo y llevarán protección impermeabilizante y tapa poros tipo Imperial o similar. En la vereda perimetral se colocaran baldosas de granza lavada iguales a las existentes en el edificio anexo. Cuando sea necesario el empleo de recortes, éstos se ejecutarán a máquina, con la dimensión y forma adecuada, a fin de evitar posteriores rellenos con pastina. Se deberá prever una junta de dilatación perimetral, en cada ambiente, con un espesor tal, que no supere al del correspondiente zócalo. ZÓCALOS En todo el perímetro de los locales de Oficina de Informe Médicos, Lavadero y Sala de Esterilizaciones, Vestuarios Personal Autopsias, Baños, Deposito de Muestras, Rayos, Sala de entrega de Cadáveres, Guardia, Sala de Secado de Ropa, Depósito de Residuos Comunes, Depósito de Residuos Patológicos. Maestranza, se colocarán zócalos graníticos, de igual color que los pisos. En todo el perímetro de los locales de los Pasillos de Circulación del Subsuelo, Sala de Frio Almacén de Cadáveres, Sala de Autopsias, Laboratorio de Anatomía Patológica, Deposito de Muestras Anatomía Patológica, se colocarán zócalos graníticos sanitarios, de igual color que los pisos. En los locales de planta baja, con excepción de los baños, se colocaran zócalos de madera de cedro, lustrada de 7 cm de altura ANTEPECHOS En las ventanas a colocar que den al exterior se realizarán antepechos hormigón impermeable a 45ª, a los fines de garantizar un rápido escurrimiento de las aguas pluviales. 35 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Asimismo, los marcos de las carpinterías deberán sellarse las juntas entre ambas con productos siliconados pertinentes. CIELORRASO: DE PLACAS DE YESO Se construirá un cielorraso suspendido de placa de yeso en toda la superficie de planta baja, con placa de 9,5 mm de espesor y estructura de perfiles de chapa galvanizada de 70 mm. En el mismo se harán los huecos necesarios para artefactos de iluminación y para toda otra instalación necesaria. Su terminación deberá estar perfectamente ensamblada para enduir, lijar y pintar. En los vestuarios y los baños se colocara placa de yeso verde. En el centro de los pasillos de circulación de la planta baja se deberá realizar cielorraso técnico o desmontable de placas de yeso con un ancho de 50 cm. APLICADO BAJO LOSA Se ejecutará cielorraso aplicado bajo losa en todos los locales del subsuelo. Como norma general se establece que las superficies quedarán perfectamente lisas, sin retoques aparentes ni alabeos. Las aristas serán rectas, de ángulo vivo. Los mismos deberán ser de cal o yeso, y deberán guardar armonía con los existentes. REVESTIMIENTOS GENERALIDADES Antes de iniciar los trabajos, la Contratista presentará muestras de los materiales elegidos a la Inspección de Obra para obtener su aprobación. Las piezas deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y sus aristas serán rectas. La Contratista, una vez obtenida la aprobación de las muestras, será responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Inspección de Obra ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las características de la muestra aprobada. Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevarán el mismo revestimiento del local, si no hay indicación contraria. La colocación de las piezas se hará con aditivo tipo Klaukol o similar. Las juntas serán tomadas con especial cuidado con cemento blanco o con color, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. Cuando no hay indicaciones de altura, el revestimiento llegará hasta el cielorraso. AZULEJOS Para el revestimiento se utilizaran azulejos de 20 x 20 cm, color blanco, de primera calidad, hasta una altura de 2,05 m., en Vestuarios Personal Autopsias y Baños. Hasta la altura del cielorraso se ejecutara en el Lavadero y Sala de Esterilizaciones, Depósito de Muestras, Salas de Autopsias, Laboratorio de Anatomía Patológica, Depósito de Muestras Anatomía Patológica, Sala de Secado de Ropa, Depósito de Residuos Comunes, Depósito de Residuos Patológicos. 36 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES En, maestranza se colocaran en el interior de los muebles bajo mesa y en 60 cm por arriba de las mesadas. Se deberá colocar azulejos de 20 x 20 cm blanco, debajo de las mesadas donde se colocaran muebles. REVESTIMIENTO DE SALA DE AUTOPSIAS ESPECIALES En esta sala de autopsias especiales se deberá colocar revestimiento de vinilo liso, de tal forma que se produzcan la mínima junta posible. En el piso se colocara con su correspondiente zócalos y en las paredes hasta la altura del cielorraso. El color del mismo será definido por la Inspección de obra. REVESTIMIENTOS CON PLACAS DE PLOMO: La Sala de Rayos X se procederá a revestir los parámetros mediante planchas de plomo. A los efectos de la cotización La Contratista tomará un espesor de 2 mm. Posteriormente y en función de lo que sea requerido por los equipos a instalar La Contratista deberá realizar el cálculo de los espesores definitivos requeridos y someterlo a la Aprobación de la Inspección de Obra. Estas protecciones estarán aplicadas sobre paredes de mampostería, utilizándose clavos con cabeza de plomo para su sujeción a un entramado de madera, que contará con un bastidor de madera, el que se fijará a muros. Al realizar el anclaje de estas planchas deberá tenerse especial cuidado de no interrumpir la continuidad de estas protecciones. Como terminación se realizará un revoque fino y grueso sostenido con metal desplegado o placas de yeso tipo durlock. PINTURA NORMAS GENERALES Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintar y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas y otros defectos. La contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, lluvia etc., debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura se haya secado completamente, la contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, barnizado, etc. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiendo que se presenten señales de pinceladas, pelos etc. Si por deficiencias en el material o mano de obra, en la terminación no se satisfagan las exigencias de la Inspección de Obra, el contratista tomará las previsiones del caso y dará las manos necesarias, además de las especificadas para lograr un acabado perfecto, sin que esto se considere un trabajo adicional. 37 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES El Contratista, evitará manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, artefactos sanitarios, etc., en caso de que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza y reposición de las mismas, a solo juicio de la Inspección de Obra. MATERIALES Los materiales a emplear serán, en todos los casos, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase, en todos los casos, y de marca aceptada por la Inspección, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía. Los muros interiores se pintarán con pintura látex para interiores, color a definir por la Inspección de Obra, previa preparación de los mismos, debidamente lijados y nivelados donde hiciere falta, con enduído y yeso, para la posterior aplicación de 2 (dos) manos de pintura. En muros exteriores se tendrán en cuenta las mismas consideraciones que en el caso anterior, pero con la aplicación de pintura látex para exteriores, color a definir por la Inspección de Obra. Los cielorrasos suspendidos y aplicados se pintarán con pintura al látex para cielorrasos color blanco. Los cielorraso de las 2 sala de autopsias, el laboratorio de anatomía patológica y la sala de frio almacén de cadáveres, se pintaran con pintura epoxi color blanco. En los pasillos de circulación se pintara hasta una altura de 1,20 m con esmalte sintético, color a definir por la Inspección de Obra. La carpintería metálica se pintará con esmalte sintético color a definir, previa aplicación de dos manos de pintura antióxido. Las hojas de puertas de madera, deberán protegerse con 2 (dos) manos de barniz, previo curado de la madera con productos que la protejan de la acción de insectos y hongos. CARPINTERÍA (ver ANEXO I) INSTALACIÓN SANITARIA (ver ANEXO II) INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ver ANEXO III) INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO (ver Anexo IV) INSTALACIÓN INCENDIO, ALARMAS, MONITOREO, ACCESO Y SEÑALÉTICA (ver ANEXO V) INSTALACION SERVICIO CONTRAINCENDIO (ver ANEXO VI) Se deberá proveer de Manuales de Mantenimiento de las instalaciones sanitarias, eléctricas, aire acondicionado, incendio, alarmas, monitoreo, acceso y servicio 38 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES contraincendio, adjuntando planos con la ubicación exacta de los ductos, llaves de comando, bocas y todo aquello que se considera determinante para el mantenimiento, resguardo y uso de las instalaciones. PROVISIÓN DE VIDRIOS Y ESPEJOS Se proveerán y colocarán vidrios de 4 mm, tipo y transparencia adecuados para la función, en las ventanas y puertas indicadas. Se colocarán espejos en los vestuarios y en los baños de 0,80 x 0,80 m, fijado al muro con adhesivo. Los mismos serán colocados sobre lavatorios o bachas según corresponda a la altura adecuada. Los espejos deberán tener un espesor mínimo de 4 mm. Se deberá incluir en la carpintería la provisión y colocación completa de vidrios. Se proveerán y colocarán vidrios de 4 mm. Serán de fabricación esmerada, perfectamente planos, sin alabeo, manchas, picaduras, burbujas y otros defectos; estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular. La Inspección de Obra tendrá derecho a rechazar y hacer retirar los vidrios que no cumplan con los requisitos especificados en las normas IRAM correspondientes. No se permitirá la colocación de vidrio alguno, antes de que las estructuras, tanto metálicas, como de madera, hayan recibido la primera mano de pintura, las mismas deberán estar bien colocadas y selladas con masilla o burletes de goma adecuados, según donde corresponda. VARIOS MESADAS En los locales de lavadero y sala de esterilización, baños, sala de autopsias, sala de autopsias especiales, laboratorio de anatomía patológica y maestranzas se prevé la colocación de mesadas de granito natural de 2,5 cm de espesor color gris mara. Se deberán colocar zócalos de 7 cm de alto en encuentro con muros. VENTILACIÓN FORZADA CON EXTRACTORES EN LOS BAÑOS En los cielorraso de los vestuarios y baños se deberá colocar rejilla de 20 cm x 20 cm, que se conectaran mediante conductos al extractor ubicado en las paredes exteriores. PROVISIÓN DE CORTINAS Se deberán instalar en todas las ventanas con excepción de los ventiluz de los depósitos, los ventanas del vestuario, las ventanas de los baños y las ventanas de las circulación, tipo Roller filtración UV 95 % trama enrejillada, de color natural. PATIO TÉCNICO 39 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Sobre la losa del subsuelo se deberá realizar el cerramiento de un espacio, de 9,30 x 4,30 m que se destinara al patio técnico. En este patio técnico se colocaran los equipos necesarios para el correcto funcionamiento, seguridad e higiene del subsuelo. El cerramiento del mismo se realizara con chapas trapezoidal, repintada color negro, con una altura de 2,50 metros. Deberán llevar su correspondiente estructura metálica y una puerta doble de 2,00 x 2,25 m. Alrededor del patio técnico se deberá construir una vereda perimetral de 1,00 metros de ancho. INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIAL La contratista deberá cotizar la instalación de 3 lámparas cialíticas y 1 pileta robótica. Las lámparas cialíticas se colocaran en las salas de autopsias, 1 en la sala de autopsias especiales y las restantes en la otra sala. Según planos y especificaciones La pileta robótica se colocara a la en el pasillo de acceso a las salas de autopsias. Según planos y especificaciones. LIMPIEZA DE OBRA Durante la ejecución de los trabajos se deberá mantener la obra y el predio limpio de escombros y materiales excedentes. Al finalizar la obra, ésta y todo el predio deberá quedar perfectamente limpio y sin escombros ni materiales excedentes, previo a la recepción provisoria de la misma. Se considera incluidos en los precios de la oferta todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc. y mano de obra necesarias para cumplir con estas tareas. 40 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES OBRA: "CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO – 1º ETAPA” ANEXO Nº I – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARPINTERÍAS Y MUEBLES BAJO MESADAS 1. GENERALIDADES Provisión y colocación de toda la carpintería, tanto puertas como ventanas y muebles bajo mesadas, según planos y planillas adjuntos. En todos los casos se incluirá la colocación de herrajes completos, fichas, cerraduras de seguridad doble paleta tipo Acytra o similar en puertas exteriores y en interiores a cilindro con como así también todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el Pliego, sean necesarias para la perfecta terminación y funcionamiento de dichos elementos. Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el mercado. La Contratista procederá a la entrega en obra de las carpinterías convenientemente protegidas, de tal manera de asegurar su correcta conservación. Todas las piezas que componen cada abertura de éste ítem, deberán ser de primera calidad, perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras e impurezas y de superficies exteriores limpias y sin defectos. CARPINTERÍA DE MADERA Las tareas especificadas en este rubro, comprenden la fabricación, transporte, montaje y ajuste en obra, de todas las carpinterías de madera que se especifican y detallan en los respectivos planos y planillas. Asimismo incluyen la colocación y ajuste de todos los herrajes previstos y aquellos otros que fueren necesarios y la provisión, colocación y ajuste de todas las piezas y/o elementos de madera, metal, plástico, etc. que aunque no estén ni especificadas ni dibujadas sean necesarias desde el punto de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento, montaje y/o terminación de los trabajos previstos en este rubro. La Contratista procederá a la entrega en obra de las carpinterías, convenientemente protegidas y numeradas, de tal manera de asegurar su correcta conservación. El plazo de entrega será el mínimo necesario para garantizar el montaje sin alterar el plan de trabajos. CARPINTERÍAS DE ALUMINIO Las carpinterías de aluminio serán de la línea Módena, de aluminio anodizado blanco. Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que sea indispensable dicho contacto, se aplicarán sobre la superficie del aluminio 2 manos de pintura bituminosa. 41 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Los herrajes serán en cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante. Las puertas de acceso deberán llevar barral antipánico. Los rodamientos ejecutarán de cloruro de polivinilo o material similar, con medidas adecuadas al tamaño y peso de la hoja de mover. Todas las aberturas incluirán el vidrio, con burletes de neoprene de diseño ajustado al tipo de perfil para lo cual deberán preverse los contravidrios necesarios. La contratista efectuará el ajuste final de las aberturas al terminar la obra, entregando las mismas en perfecto estado de funcionamiento. Se deberá incluir en la carpintería, la provisión completa de los vidrios. Se proveerán y colocarán vidrios 4 mm. de espesor en cerramientos, serán de fabricación esmerada, perfectamente planos, sin alabeo, manchas, picaduras, burbujas y otros defectos; estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular. La Inspección de la obra tendrá derecho a rechazar y hacer retirar los vidrios que no cumplan con los requisitos especificados en las normas IRAM correspondientes. REJA CON PUERTA En el subsuelo en el lugar donde se instalaran las cisternas de agua para incendio y para la alimentación del edificio se deberá construir una reja entre las dos columnas con su correspondiente puerta de 1,70 metro, la misma se construirá con hierro redondo de 10 mm separados cada 10 cm con marco de planchuela. MUEBLES BAJO MESADAS Se colocarán bajo mesadas en el Lavadero y Sala de Esterilización, Laboratorio de Anatomía Patológica y Maestranzas con marco de madera dura y hojas de madera dura o fibrofácil, revestidas con melamina blanca, con estantes intermedios y cantos de madera barnizada, tipo guatambú o cedro, con sus correspondientes herrajes, las partes componentes guardarán entre sí y sus similares, idénticos calibres, elementos de terminación y perfiles de diseño. El color y la terminación de los muebles bajos mesada serán a definir y se deberán colocar sobre banquinas de hormigón las cuales deberán ser revestidas con azulejos blancos. ESTANTERÍAS DE MADERA Se colocaran en dos niveles a definir por la inspección de obra en la Sala de Almacenamiento General de Insumos, Depósito de Muestras, Depósito de Muestras Anatomía Patológica y en un solo nivel en el Depósito de Residuos Comunes y Depósito de Residuos Patológicos. Se colocaran las siguientes carpinterías: 42 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PUERTAS P 1: Puerta madera placa simple con paño superior vidriado con estructura tipo panal, con marco chapa doblada B. W. G. Nº 18, de dos hojas. Las dimensiones son: 1,50 m x 2,05 m. Cantidad 11. P 2: Puerta madera placa simple con estructura tipo panal, con marco de chapa doblada B. W. G. Nº 1, de una hoja. Las dimensiones son: 0,80 m x 2,05 m. Cantidad 8. P 3: Puerta madera placa simple con estructura tipo panal, con marco de chapa doblada B. W. G. Nº 1, de una hoja. Las dimensiones son: 0,70 m x 2,05 m. Cantidad 32. P 4: Puerta madera placa simple con estructura tipo panal, con marco de chapa doblada B. W. G. Nº 1, de una hoja. Las dimensiones son: 0,90 m x 2,05 m. Cantidad 31. P 5: Puerta madera placa simple con estructura tipo panal, con marco chapa doblada B. W. G. Nº 18, de dos hojas emplomadas. Debiendo el plomo quedará atrapado entre placas cubriendo la totalidad de lo superficie e incluso marcos. Las dimensiones son: 1,50 m x 2,05 m. Cantidad 1. P 6: Puerta madera placa simple con estructura tipo panal, con marco chapa doblada B. W. G. Nº 18, de una hoja emplomada. Debiendo el plomo quedará atrapado entre placas cubriendo la totalidad de lo superficie e incluso marcos. Las dimensiones son: 0,90 m x 2,05 m. Cantidad 1. P 7: Puertas vidriadas con marco de aluminio anodizado línea Módena de 2 hojas y paño fijo arriba de 2,50 x 2,50, con barral antipánico. Cantidad 3. P 8: Puerta madera placa simple con estructura tipo panal, con marco chapa doblada B. W. G. Nº 18, de dos hojas. Las dimensiones son: 1,50 m x 2,05 m. Cantidad 5. VENTANAS V 1: Ventana aluminio anodizado línea Módena fija. Las dimensiones son: 3,00 m x 1,50 m. Cantidad 2. V 2: Ventana aluminio anodizado línea Módena fija. Las dimensiones son: 1,50 m x 1,50 m. Cantidad 5. V 3: Ventiluz aluminio anodizado línea Módena. Las dimensiones son: 1,50 m x 0,60 m. Cantidad 7. V 4: Ventana aluminio anodizado línea Módena fija. Las dimensiones son: 2,00 m x 1,50 m. Cantidad 2. V 5: Ventana aluminio anodizado línea Módena fija con vidrio de 10 mm opaco. Las dimensiones son: 0,50 m x 0,50 m. Cantidad 1. V 6: Ventana aluminio anodizado línea Módena de 2 hojas corredizas. La misma deberá llevar rejas metálicas construidas con planchuelas y caños 43 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES redondos de 10 mm de Ø y con una separación no mayor a 20 cm. Las dimensiones son: 1,50 m x 1,50 m. Cantidad 19. V 7: Ventana aluminio anodizado línea Módena de 2 hojas corredizas. Las dimensiones son: 1,50 m x 1,50 m. Cantidad 3. A 1: Ventana atención publico vidriadas con marco aluminio de 2,00 x 1,50, incluye vidrio de 4 mm y el mostrador de melamina de 18 mm con tapacanto y burlete. Cantidad 2. 44 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES OBRA: "CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO – 1º ETAPA” ANEXO Nº II – ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTALACIÓN SANITARIA 1. GENERALIDADES La instalación sanitaria se realizará sobre la base del Proyecto Ejecutivo elaborado por la Contratista, conforme cálculo de secciones de cañerías, Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones de las empresas prestadoras de servicios públicos en la Ciudad de Salta Capital con injerencia en los rubros, normas nacionales, provinciales y/o municipales competentes, Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Normas IRAM ó norma equivalente de mayor requerimiento, los planos proyectados, éstas especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspección. La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del buen arte, incluyendo la previsión de cualquier trabajo accesorio ó complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones y buena terminación de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales y accesorios, los cuales, de acuerdo a indicaciones de la Inspección de obra, podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado. La Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones que correspondan para obtener la aprobación de los planos, realizar las inspecciones reglamentarias y cuanta gestión sea menester hasta obtener los certificados de aprobación y/o habilitación de cada instalación, expedidos por las autoridades pertinentes a su exclusivo costo. En base a los planos de licitación recibidos, la Contratista deberá confeccionar a su exclusivo costo los planos reglamentarios para las gestiones de aprobación antes mencionadas, bajo la responsabilidad de su firma ó la de su Representante Técnico habilitado. Asimismo preparará los planos o croquis de detalle de las modificaciones que fueran necesarios y Planos Conforme a Obra de las instalaciones ejecutadas con su correspondiente aprobación oficial. Se incluyen además todos los planos de obra, croquis, planos de detalle, de colectores, barrales, gabinetes y accesorios, más los que la Inspección de Obra requiera antes y durante la ejecución de los trabajos, en las escalas más apropiadas o exigidas. Se solicitará la Inspección de cada parte ejecutada y del mismo modo, la verificación de las pruebas especificadas, antes de proceder a tapar lo construido. Será de su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades oficiales intervinientes ó empresas prestadoras de servicio en la aprobación de las obras. 45 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Toda documentación entregada por la Contratista, sea legal o de obra se hará por duplicado y su versión final además, en soporte magnético. Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por Normas IRAM ó equivalente de mayor requerimiento. La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones detalladas. Los materiales recibidos en obra serán revisados por la Contratista antes de su utilización a fin de detectar cualquier falla de fabricación o por mal trato, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos fallados o rotos, serán repuestos y/o cambiados a costa de la Contratista. Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales con las empresas prestadoras de servicios, la Contratista deberá practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Inspección de Obra solicite, aún en los casos en que estas pruebas ya se hubieran realizado con anterioridad. Dichas pruebas no eximen a la Contratista por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. Todas las cañerías cloacales serán sometidas a la prueba de pasaje de tapón y a la de hermeticidad mediante el llenado con agua de las mismas con la presión que la Inspección de Obra indique, previo tapado de todos los puntos bajos de las conducciones que se sometan a esas pruebas. Deberá verificarse la no existencia de obstáculos dentro de las conducciones que obstruyan el libre escurrimiento. Una vez finalizada la instalación de las cañerías de agua fría o caliente y antes de taparlas y/o habilitar su uso definitivo, se realizará la última prueba de presión con el objeto de verificar la total hermeticidad de las uniones, evidenciar cualquier daño presente en los tubos o conexiones y someter la instalación a un esfuerzo superior al de servicio a fin de comprobar la correcta resistencia de todos los elementos constitutivos de la misma: caños, accesorios, válvulas, llaves de paso, etc., en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. La prueba deberá realizarse, previo purgado de la instalación para eliminar el aire, sometiendo a las misma a una presión del 50 % superior a la presión nominal del tubo de que se trate, mediante una bomba manual que permita alcanzar y mantener la presión necesaria. Se deberá elevar la presión al valor máximo indicado, mantenerla durante 15 (quince) minutos y reducirla a cero. Luego se someterá a toda la instalación a una prueba de 24 horas a la máxima presión establecida, la que no deberá registrar variación durante ese tiempo. De lo contrario, la Contratista deberá ubicar la pérdida y repararla y luego reiterar la prueba hidráulica por 24 horas y bajo condiciones idénticas a las establecidas. Verificada la ausencia de pérdidas y previa autorización de la Inspección de Obra, se procederá a tapar y/o habilitar la instalación. La Contratista empleará el personal suficiente para darle a las obras un ritmo adecuado y coincidente con el cronograma aprobado y que guardará relación con el avance de la obra civil. Dicho personal, será de reconocida competencia e idoneidad, no pudiéndose subcontratar los trabajos sin la previa autorización de la Inspección. 46 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES La Contratista efectuará los planos de replanteo que aprobará la Inspección de Obra, lo cual no lo exime de las responsabilidades posteriores. Establecidos los puntos fijos necesarios, deberá conservarlos hasta la terminación de la obra. 2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Además de los trabajos específicos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan incluidos: Soportes de caños según detalles que se soliciten, o necesidad de la obra. Sujeciones de cualquier elemento o caño, a soportes provistos por la Contratista. Excavación y relleno de zanjas, cámaras, pozos para interceptores etc., y apoyos de caños y equipos. Construcción de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provisión de camisas en losas, para paso de cañerías. Construcción de cámaras de inspección, bocas de acceso y de desagüe, canaletas impermeables, etc., incluso hormigón armado y la provisión de marcos y rejas o tapas que correspondan. Provisión, armado, colocación de artefactos y posterior protección de los mismos y sus broncerías. Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los elementos que forman la instalación. Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén expresamente indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines y construidas de acuerdo con las reglas del arte. 3. EJECUCIÓN COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS Las cañerías de cualquier material que corran bajo nivel de terreno, lo harán en zanjas y apoyadas en una banquina continua de hormigón con una malla de repartición, si la característica del terreno así lo exige. Las que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de planchuela de hierro de 3 x 25 mm de sección mínima, ajustadas con bulones y desarmables, permitiéndose el uso de sistemas de perfiles "C" y grampas especiales tipo Olmar ó similar equivalente de mayor prestación ó diseñados en perfilería apropiada. Su cantidad y ubicación será tal que asegure la firmeza y solidez de las cañerías. Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme mediante la inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios para posibilitar el montaje y mantenimiento posterior. En todos los lugares donde las cañerías de todo tipo lo requieran, se intercalarán dilatadores y/o juntas elásticas para absorber las deformaciones posibles, haciendo especial hincapié en las necesidades propias de un lugar sísmico, éstos dilatadores serán los más aptos para cada caso y la Empresa presentará modelos a la Inspección para su aprobación. Su ubicación será indicada en los planos de obra que elaborará la Contratista. 47 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspección facultada para ordenar su desarme y reejecución si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se solicitan. Las cañerías enterradas, se asentarán sobre una cama de arena de 0,05 m. mínimo y luego serán recubiertas por el mismo material y dimensiones. Cuando este trabajo deba realizarse en el área exterior, se la protegerá mecánicamente con una hilada de ladrillos comunes sueltos, colocados en faja. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Los rubros que abarcarán las obras son: Desagües cloacales en Sala de Frio Almacén de Cadáveres, Salas de Autopsias y Autopsia Especiales, Baños y Vestuarios del Personal, Laboratorio de Anatomía Patológica y Lavadero y Sala de Esterilización en subsuelo y Baños y Maestranza en planta baja. Instalación de agua fría en Sala de Frio Almacén de Cadáveres en subsuelo y Baños y Maestranza en planta baja. Instalación de agua caliente en Baños y Vestuarios de Personal Autopsia, Salas de Autopsias y Autopsia Especial, Laboratorio Anatomía Patológica en subsuelo. Artefactos y griferías para: Baños Personal Autopsia Hombres (1): 2 inodoros, 2 bidet y 3 bachas en mesada Baños Personal Autopsia Mujeres (1): 2 inodoros, 2 bidet y 3 bachas en mesada Vestuarios Personal Autopsia Hombres (1): 2 Box de de acrílico con puertas corredizas, para receptáculo de ducha completo. Vestuarios Personal Autopsia Mujeres (1): 2 Box de de acrílico con puertas corredizas, para receptáculo de ducha completo. Baños Personal (2): 1 inodoro, 1 bidet. Sala de Autopsias (1): 2 piletas de acero inoxidable profundas y 1 ducha y lavaojos de emergencia. Sala de Autopsias Especiales (1): 1 pileta de acero inoxidable profunda y 1 ducha y lavaojos de emergencia. Lavadero y Sala de Esterilización (1): 1 pileta de acero inoxidable profunda. Laboratorio de Anatomía Patológica (1): 2 piletas de acero inoxidable profundas y 1 ducha de emergencia. Baños Privados (7): 1 inodoro, 1 bidet y 1 lavatorio. Maestranza (2): 1 pileta doble acero inoxidable en mesada. Baños Personal Varones (1): 2 inodoros, 2 bidet, 2 mingitorios y 1 bacha en mesada. Baños Personal Mujeres (1): 2 inodoros, 2 bidet, y 2 bacha en mesada. Baños (2): 1 inodoro, 1 bidet, y 1 bacha en mesada. Baños Publico Varones (1): 2 inodoros, 2 bidet, 2 mingitorios y 1 bacha en mesada. Baños Publico Mujeres (1): 2 inodoros, 2 bidet, y 2 bacha en mesada. Maestranza (1): 1 pileta doble acero inoxidable en mesada. Instalación de planta compacta de tratamientos de efluentes cloacales MARCA TEECSA MODELO T 15 H. Instalación de cisterna y bombas para la eliminación de los efluentes 48 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES cloacales Las Especificaciones Técnicas, Especificaciones Técnicas Particulares y Planos que se acompañan son complementarios y lo que se especifica en cada uno de ellos, debe considerarse como exigido en todos. Si existieran contradicciones, el criterio predominante será el que la Inspección indique en cada caso. La Contratista incluirá en su oferta todos los trabajos correspondientes a la instalación completa y modificaciones necesarias para un correcto funcionamiento, sin que ello signifique costo adicional alguno. 4. DESAGÜES CLOACALES En los desagües cloacales se construirán dos tipos de instalaciones, la Instalación Sanitaria Especial y la Instalación Sanitaria. La Instalación Sanitaria Especial será canalizados por caños desde la Sala de Frio Almacén de Cadáveres y Salas de Autopsias (comunes y especiales) hasta una cámara interceptora y una planta compacta de tratamientos de efluentes cloacales, que descargara a una cisterna con sus correspondientes bombas, que llevara los efluentes tratados a una cámara de inspección de la cual se conectara a la red de desagües cloacales del predio. La Instalación Sanitaria será canalizados por caños desde los vestuarios, baños, laboratorio y lavadero del subsuelo hasta una cámara de inspección que descargara a la cisterna la cual se conectara a la red de desagües cloacales del predio. La Instalación Sanitaria de planta bajas compuesta por los baños privados, baños de personal, baños públicos y maestranza será canalizados por caños hasta una cámara de inspección que se conectara a la red de desagües cloacales del predio. En todos los casos se deberá respetar las pendientes máximas y mínimas previstas por las normas vigentes. CAÑO DE PROPILENO Para la conducción de los desagües cloacales primarios, secundarios, en todos sus diámetros, se emplearán caños y accesorios de polipropileno sanitarios a espiga y enchufe, con junta O`ring de doble labio de goma sintética de marca reconocida, (tipo awaduct o similar) en diámetro que surja del proyecto ejecutivo. Deberá tenerse especial cuidado durante el desarrollo de la obra en no deteriorar por golpes o mal trato, a los caños instalados, por lo que se los protegerá debidamente hasta el tapado de las zanjas. CÁMARA INTERCEPTORA Se construirán “in situ” en el subsuelo, de 1,00 x 1,00 x 0,60 metros de altura, con paramentos de mampostería de ladrillos comunes u hormigón de 0,30 metros, sobre base de hormigón de 0.15 m. de espesor. Sus paredes se completarán luego de la primera prueba hidráulica. El interior tendrá revoque impermeable con terminación de cemento puro alisado "al cucharin" y llana metálica. 49 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES En el interior de la misma se colocaran 3 (tres) mallas con ganchos móviles de aluminio con su correspondiente guía y gancho para su extracción, dichas mayas se graduaran terminando en un tamiz de 25 mm de separación. La tapa y contratapa serán de hormigón armado de 4 cm de espesor, con malla de hierro Ø 6 mm de 10 x 10 cm, con bulones de bronce para su extracción. CÁMARAS DE INSPECCIÓN Se construirán “in situ” en el subsuelo y a nivel del terreno las dimensiones de las mismas será de acuerdo al cálculo correspondiente, con paramentos de mampostería de ladrillos comunes u hormigón de 0,30 metros, sobre base de hormigón de 0.15 m. de espesor. Sus paredes se completarán luego de la primera prueba hidráulica. El interior tendrá revoque impermeable con terminación de cemento puro alisado "al cucharin" y llana metálica. En el fondo se construirán los cojinetes con hormigón simple, con fuerte declive hacia las canaletas, las que serán bien profundas con pendiente hacia la salida; se terminarán con revoque como el ya descrito. La tapa y contratapa serán de hormigón armado de 4 cm de espesor, con malla de hierro Ø 6 mm de 10 x 10 cm, con bulones de bronce para su extracción. BOCAS DE ACCESO, BOCAS DE DESAGÜE Y REJILLAS DE PISO Las bocas se ejecutarán en mampostería u hormigón sobre base de hormigón pobre, con revoque interior como el descrito en "Cámaras de Inspección". Las rejillas de piso podrán ser de PVC, con dimensiones de acuerdo a las necesidades y el cálculo correspondiente. En general, las dimensiones se indican en planos, no obstante, cuando no se indicaren, ó los fondos resulten profundos, la Inspección de Obra modificará su ancho para que la relación profundidad - ancho sea la adecuada en cada caso. MARCOS, TAPAS Y REJAS En locales sanitarios, las bocas de acceso y bocas de desagüe tapadas dispondrán de marco y tapa de bronce, doble o simple respectivamente, de 0.20 x 0.20m, reforzadas, con tapa a rosca, de reconocida marca. Las piletas de patio y bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja de bronce, de 4 mm. de espesor, a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos, misma marca y modelo que las tapas. Cuando no se indiquen dimensiones, tapas y rejas serán de 20 cm de lado; en locales sanitarios las rejas se ubicarán de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningún caso serán de medida inferior a la cámara correspondiente. 50 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES En exteriores, las cámaras de inspección y cámaras en general ubicadas en sectores de tránsito peatonal o áreas verdes, tendrán marcos y tapas de hierro fundido liviano u hormigón armado, pudiendo alojar solado o lisas, con asas-tirador de bronce, de La Baskonia o similar equivalente de mayor prestación, mientras que las que queden en área vehicular, serán dimensionadas para soportar las cargas de tránsito que las soliciten. PLANTA COMPACTA DE TRATAMIENTOS DE EFLUENTES CLOACALES El sistema a ejecutarse es de la empresa TEECSA, De acuerdo a las necesidades se deberá calcular la planta compacta de tratamiento de efluentes cloacales, siendo como mínimo la unidad TEECSA T 15 H. Para el cálculo correspondiente para tratar los efluentes cloacales se deberá considerar los siguientes datos de diseño: Carga contaminante Eficiencia máxima prevista Carga removida Valores del efluente para verter en cursos de agua Sólidos sedimentados en 10 minutos 1,90 kg DBO/día 92 / 95 % 1,90 kg DBO/día DBO <= 50 mg/lts >= 0,5 mg/lts El tratamiento se basa en el principio de barros activados y aireación extendida. La aireación extendida es un proceso de tratamiento de agua residual por barros activados de muy débil carga, es decir relación entre la cantidad de alimento o la carga orgánica y la cantidad de microorganismo, es muy baja. Las bacterias son puestas en fase de auto-oxidación llamada de respiración endógena que las obliga a sacar de su propia sustancia la energía necesaria para su actividad y reproducción. En la masa de materia orgánica aportada por el agua de desagüe, la DBO no representa más que el valor de equilibrio resultante de la solubilizarían de ciertos constituyentes celulares, valor al cual es conveniente añadir el DBO de las materias en suspensión. El sistema está constituido por las siguientes unidades internas: Cámara de sedimentación primaria y digestión anaeróbica. Cámara de aireación. Cámara de sedimentación secundaria. Cámara de cloración. Camera de sedimentación primaria y digestión anaeróbica 51 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES En esta cámara que recibe el efluente crudo, la materia en suspensión sedimenta y produce un primer tratamiento anaeróbico de la carga orgánica, así como la digestión de parte de los barros generados en le etapa aeróbica, aquí se tratan lo sólidos gruesos, (papeles y algodones así como también la orina) Cámara de aireación El sistema de aireación alimentado por soplador (aireador) dispersa el aire del fondo de la cámara aireación por medio de una serie de difusores de alto rendimiento y están diseñados de tal manera que sean inobstructibles, impidiendo el retorno del liquido por la cañería al cesar el flujo del aire. En esta etapa se eliminan todos los elementos que provocan olores y también las grasas y detergentes. Cámara de sedimentación secundaria En esta instalación tiene lugar la separación de los barros permitiendo la descarga final del liquido clarificad. Incluye un sistema de air – lift para el retorno de los barros a la cámara de aireación y un skimmer para la eliminación de sobrenadantes (si los hubiera). Cámara de cloración Esta etapa implica la eliminación de todo tipo de contaminación bacteriana a través de la incorporación de cloro a demandas automáticas. Se prevé un mínimo de contacto con el cloro con el líquido de 30 minutos. Para la operación del sistema compacto de tratamiento de efluentes se deberá tener en cuenta lo siguiente: Transporte. Conexiones hidráulicas. Instalación. Conexión eléctrica. Puesta en marcha. Entrada en régimen. Mantenimiento. Transporte La planta se encuentra totalmente vacía, pudiendo transportarla sin inconvenientes. Verificando que los componentes de la misma estén asegurados con sus fijaciones para evitar roturas o perdidas. Conexiones hidráulicas Las conexiones a la planta son de Ø 110 mm, de entrada y salida. La salida del líquido se produce por la conexión que se encuentra por debajo del nivel de la entrada del líquido. La pendiente del cañería de Ø 110 es de por la meno 1,5 % uniforme. Instalación 52 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Como la instalación elegida es enterrada, el pozo recomendado para su instalación tendrá una profundidad de 1,50 mts mas la acometida dada por la pendiente de salida del caño sanitario, el ancho será un 50 % mayor al ancho de la planta. Se deberá bajar al pozo tratando de no golpear la cámara previamente se debe nivelar el pozo con por lo menos 10 cm de arena para asentarla, o en su defecto colocar tierra sin piedra y suelta. Se nivela teniendo en cuenta el nivel horizontal y vertical con +/- 1 º. Cuando la cámara se esta llenado de agua limpia por primera vez, procedemos a utilizar la tierra removida excedente de la excavación para realizar el tapado de esta. Al tener la cámara nivelada se debe proceder al llenado con agua por lo menos has t la mitad de la cámara utilizando el caño vertical de Ø 110 mm cercano a la entradas y también al mismo tiempo por el caño de Ø 50 mm cercano al tapa central y cuando este casi lleno por el caño Ø 110 mm de salida, pues el agua debe entrar al mismo tiempo en ambos compartimientos en forma la mas pareja posible. En este momento comenzar a llenar con arena o tierra floja, con cuidado de no tirara terrones ni piedras grandes. La operación se repite hasta tener la cámara totalmente fija y llena de agua. La cámara se puede enterrar a una profundidad máxima de 2,00 metros, desde el nivel del piso al fondo de la cámara. De tener que enterrarla a mas profunda deberá ser protegida por una losa resistente. La cámara tiene en su parte superior una conexión de ½”, hasta la misma debe llegarse con un caño de ½” y el mismo debe conectarse, la manguera transparente que sale del aireador (caja estanca cuadrada), esta lleva el aire desde el aireador a la cámara. Evitando cualquier pérdida del aire en el sistema, queda aclarado que este soplador ya esta calibrado al máximo de su capacidad. El Aireador se debe fijar a un lugar protegido contra golpes, pero puede quedar a al intemperie, el mismo debe conectarse a 220 v, sin abrir la caja del mismo, pues tiene un sensor ya calibrado y al hacer esto se inutiliza. En algunos modelos la inyección de aire se realiza por medio de un compresor o diafragma libre de aceite, con una o dos cabezales, en este caso el compresor debe quedar a resguardo de las inclemencias del tiempo, observando que su funcionamiento máximo sea de 15 minutos por 15 minutos de descanso (según regule de fábrica). Conexión eléctrica Para conectar la planta debemos energizar el tablero de comando (según proyecto ejecutivo), cumpliendo todas las normas eléctricas, reglas del buen arte y normas de seguridad. Puesta en marcha Estando las conexiones hidráulicas y eléctricas realizadas, La planta estará en condiciones de funcionar en forma automática. 53 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Entrada en régimen La planta demandara entre 7 a 14 días luego de estar habilitada, para entrar en funcionamiento (dependiendo del aporte sanitario y cloacal del sistema). Mantenimiento La planta no requiere mantenimiento, solo controlar la provisión de cloro en su tanque y el control de la bomba dosificadora. CISTERNA Y SISTEMA DE BOMBEO A la salida de la planta compacta de tratamientos de efluentes cloacales, se deberá construir una cisterna. Esta sistema captara los efluentes de la planta compacta como así también los restantes efluentes cloacales del subsuelo y mediante un sistema de bombeo, de accionamiento automático, llevara estos efluentes una cámara de inspección de la cual se conectara a la red de desagües cloacales del predio. Esta cisterna que deberá estar enterrada estará construida de mampostería, con su correspondiente aislación, revoque y pinturas. Albergara 2 tanques de PVC y el sistema de bombas que deberán ser 2 bombas, conectadas para que trabajen en forma alternada, las potencias y características de las bombas será de acuerdo al cálculo correspondiente. Las dimensiones de la cisterna deberá ser tal que permita los trabajos de mantenimiento de los tanques y el sistema de bombeo. La instalación y los materiales a proveer deberán ser aprobados, de marca reconocida y de 1ª calidad, sujetos a la aprobación de la Inspección de Obra. 5. AGUA FRIA Y CALIENTE La alimentación general de agua será desde la cisterna de reserva de agua que se deberá construir en el subsuelo en el sector de Deposito Tanque Cisterna y Sala de maquinas. La red interna de distribución se ejecutara con caños tricapas, de sección según proyecto, desde la cual se alimentaran los distintos locales. Cada local deberá llevar su correspondiente llave de paso. Se realizara instalación de agua caliente en las salas de autopsias, vestuarios, baños y lavadero y esterilización. Para ello se colocara un termotanques eléctricos de recuperación instantánea de 150 lts. El mismo se ubicara en el exterior de la sala de autopsias. Según plano. El termotanque llevara sus correspondientes llaves de paso, para permitir su retiro en caso de ser necesario. Además cada local que cuente con agua caliente deberá llevar su correspondiente llave de paso. CAŇOS DE CONDUCCION 54 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Se adopta para el sistema de conducción de agua materiales sintético. Los conductos y piezas especiales serán de polipropileno (PP) Homopolímero Isoctaático tricapa: capa externa marrón, capa central blanca, capa interna verde, clase 10, o calidad similar. No podrán utilizarse materiales de diferentes características técnicas o diferente calidades de materiales. Deberá por lo tanto respetarse la homogeneidad del sistema de conducción, excepto en los casos que se especifiquen puntualmente. Cuando la cañería de agua fría deba atravesar una junta de dilatación del edificio, se deberán ejecutar o instalar dilatadores tipo liras o telescópicos u otros de probada eficacia, para evitar que deformaciones o movimiento entre estructuras afecten a estas, sus accesorios o sistemas de unión. SISTEMAS DE UNIÓN La unión entre conductos y/o entre conductos y piezas especiales se realizarán mediante el sistema de termofusión. Las uniones desmontables deberán contar con insertos de bronce niquelado empotrado en el PP. Las roscas macho insertas deberán ser cilíndricas y no cónicas a los efectos de no dañar los accesorios hembra. Para la ejecución de las uniones por termofusión se deberán respetar estrictamente todas las recomendaciones dadas por el fabricante, en cuanto a limpieza de los extremos a unir, profundidades de inserción, tiempo de calentamiento de caños y accesorios. A tales efectos el Contratista deberá presentar la documentación técnica provista por el fabricante para estos casos. PIEZAS ESPECIALES Bujes de reducción: se utilizarán para reducir diámetros de cañerías en los puntos indicados en el proyecto. Uniones dobles: se utilizarán en donde existan tramos y/o elementos desmontables. Curvas de sobre pasaje: se utilizarán cuando las cañerías deban cruzarse. La convexidad de la curva deberá colocarse hacia el fondo de la canaleta de la pared y en contrapisos indistintamente según conveniencia de la obra. Codos y curvas: deberán utilizarse en todos los cambios de dirección de los conductos usando codos y/o curvas de 45º a 90º según el caso. Para cambios de dirección de distintos ángulos a los indicados se podrá curvar la cañería e n frío o caliente, siguiendo las instrucciones del fabricante. Conexiones terminales: se utilizarán codos a 90º prolongación fusión-rosca metálica hembra y/o tee prolongación fusión-rosca metálica central hembra. EMBUTIDO DE CAÑERÍAS Las cañerías de agua fría y caliente se embutirán en la canaleta practicada en los paramentos, de tal manera que quede una separación entre cañerías alojadas en una misma canaleta, de un diámetro de la misma como mínimo. 55 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES COLECTORES Se ejecutarán con caño de PP tricapa termofusión de las mismas características de los indicados, con diámetros resultantes según cálculo Los pasos de tramos verticales correspondiente a las tomas y descargas de artefactos, que atraviesen partes de estructura de hormigón se preverán por ductos de PVC de mayor sección, asegurándose un agarre perfecto y evitar posibles picados de elementos estructurales. Las válvulas del colector dispondrán de uniones dobles o bridas para posibilitar su eventual reposición. VÁLVULAS ESFÉRICAS Serán de cuerpo, tapa y vástago de bronce estampado, con terminación, manija de acero estampado pintado con epoxi, esfera de bronce estampado mecanizado a diamante y cromada y asiento y O’ring de teflón. Serán con extremos roscados hembra, modelo “Ideal”, de Itap-Metasur, ó similar equivalente de mayor prestación. Se utilizarán como válvulas de cierre, sectorización e incluso como llaves de paso. LLAVES DE PASO Serán de cuerpo, tapa y vástago de bronce estampado con terminación, manija de acero estampado pintado con epoxi, esfera de bronce estampado mecanizado a diamante y cromada y asiento y O´ring de teflón. Serán con extremos roscados hembra. Todas se utilizarán como válvulas de cierre, sectorización e incluso como llaves de paso, en cada uno de los baños y en lugares indicados. 6. ARTEFACTOS SANITARIOS, ACCESORIOS, GRIFERÍAS GENERALIDADES Los artefactos y broncerías responderán a las marcas que se detallan en este Pliego para cada caso, incluyendo todos los accesorios necesarios para la correcta terminación y funcionamiento, siendo las conexiones de agua y caños de descarga de bronce cromado, con rosetas para cubrir los bordes del revestimiento. Salvo indicación expresa, todos los artefactos serán de porcelana vitrificada, color blanco marca Ferrum y las broncerías FV, de modelo indicado. INODOROS Serán sifónicos de marca Ferrum modelo Florencia o similar equivalente de mayor prestación, color blanco, con tornillos de fijación de bronce con tuercas ciegas cromadas, conexión y roseta de bronce cromado. Dispondrán de válvula de descarga para limpieza tipo pressmatic, desde mochila colgada en muro. 56 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Todos dispondrán de asiento y tapa de madera dura con pintura poliuretánica blanca y herrajes cromados. MINGITORIOS Los mingitorios serán de marca Ferrum modelo Florencia o similar equivalente de mayor prestación, color blanco, con desagüe a sopapa, de bronce cromado. Dispondrán de depósitos individuales de PVC aprobados. BIDET Los bidets serán de marca Ferrum modelo Florencia o similar equivalente de mayor prestación, color blanco, con desagüe a sopapa, de bronce cromado, con tapón y cadenita. Dispondrán de grifería FV tipo pressmatic, cromada o similar equivalente de mayor prestación. LAVATORIOS Los lavatorios serán de marca Ferrum modelo Florencia o similar equivalente de mayor prestación, color blanco, con desagüe a sopapa, de bronce cromado, con tapón y cadenita apoyado sobre columna marca Ferrum modelo Florencia blanco. Dispondrán de grifería FV tipo pressmatic, cromada o similar equivalente de mayor prestación. BOX DE DE ACRÍLICO CON PUERTAS CORREDIZAS, PARA RECEPTÁCULO DE DUCHA Box para ducha de acrílico y aluminio. Es corredizo con 2 hojas móviles y dos fijas para ingreso central, tiene cierre magnético. Deberá ser de perfiles de aluminio diseñados especialmente para una higiene sencilla. Los receptáculos de duchas serán de fibra de vidrio (no fabricados in situ) de marca Ferrum modelo Florencia o similar equivalente de mayor prestación, color blanco, con desagüe a sopapa, de bronce cromado. Dispondrán de grifería FV cromada o similar equivalente de mayor prestación. BACHAS PARA MESADAS DE BAÑOS Serán bachas simples de acero inoxidables según planos y serán incluidas en la mesada con desagüe a sopapa, de bronce cromada, con tapón y cadenita. Las griferías serán del tipo para mesada de pico móvil alto, con volante de FV 15, cromada o similar equivalente de mayor prestación. PARA SALA DE AUTOPSIAS LAVADERO Y SALA DE LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA ESTERILIZACION Y Serán bachas simples de acero inoxidables profundas de 50 cm o más según planos y serán incluidas en la mesada con desagüe a sopapa, de bronce cromada, con tapón y cadenita. Las griferías serán del tipo para mesada de pico móvil alto, con volante de FV 15, cromada o similar equivalente de mayor prestación. PARA MAESTRANZAS 57 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Serán bachas dobles de acero inoxidables según planos y serán incluidas en la mesada con desagüe a sopapa, de bronce cromada, con tapón y cadenita. Las griferías serán del tipo para mesada de pico móvil alto, con volante de FV 15, cromada o similar equivalente de mayor prestación. DUCHAS Y LAVAOJOS DE EMERGENCIAS La ducha y lavaojos de emergencias serán de accionamiento manual mediante varilla, pedal o grifo. De fijación directa al piso para sus alimentación con conexiones desde ¾” hasta 1 ½” BSP/NPT. El lavaojos deberá poseer un filtro de regulación de caudal y sus tapa de protección que se abre mediante el accionamiento manual de la placa de empuje. Puede ser de acero galvanizado pintado con pintura epoxidica o de acero inoxidable. ACCESORIOS Los accesorios sanitarios pegados en muros completos del mismo tipo y color que los artefactos sanitarios colocados, un portarrollos por inodoro, una jabonera para lavatorio, y dispenser para toallas de papel para colocar sobre mesadas Se deberá proveer y colocar como mínimo un espejo de 0,80 x 0,80 m, fijado al muro con adhesivo. Los mismos serán colocados sobre lavatorios o bachas según corresponda a la altura adecuada. ACCESORIOS DE CONEXIÓN Las conexiones de agua y los caños de acople de descargas serán de bronce cromado, con rosetas para cubrir los bordes del revestimiento. 7. DESAGÜES PLUVIALES REJAS Y DESAGÜES EN SUBSUELO En el subsuelo en el sector de del estacionamiento del vehículo de transporte de cadáveres, se realizaran 2 piletas de patio, con su correspondiente pendiente que se conectaran a caños de P.V.C. de 110 mm que evacuaran las aguas hacia la cisterna de efluentes cloacales tratados. Para evitar la entrada de lluvia por la rampa de acceso vehicular al subsuelo se deberán construir 2 canaletas (una antes de la pendiente y la otra al fin de la misma) de hormigón de 30 cm de ancho, 30 cm de profundidad, que se conectaran a caños de P.V.C. de 110 mm que evacuaran las aguas hacia la cisterna de de efluentes cloacales tratados, dando las pendientes adecuadas hacia esta. Sobre las canaletas se colocaran rejas de desagüe abierta, con marco de hierro ángulo 1” x ¼” con reja de hierro redondo diámetro 12 mm, espaciados cada 5 cm., con un ancho de 30 cm y una longitud igual a la canaleta. Estas canaletas se ubicaran en la entrada de rampa, a la mitad y al final de la misma. 58 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES En caso de ser necesarios se deberán construir bocas de desagüe tapadas de 20 cm x 20 cm. 59 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES OBRA: "CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO – 1º ETAPA” ANEXO Nº III – ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTALACIÓN ELECTRICA TABLEROS: PRINCIPAL TP, SECCIONALES TS-xx y AA. MEMORIA DESCRIPTIVA Para la construcción de las instalaciones eléctricas del Subsuelo y Planta Baja del Edificio del Ministerio Publico, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: TABLERO PRINCIPAL TP Inicialmente, se deberá considerar que el edificio terminado contará con Subsuelo, Planta Baja, 1º Piso, 2º Piso y 3º Piso, cuyo proyecto eléctrico total, debe ser aprobado por el Contratista ante el COPAIPA. El Contratista deberá incorporar los gabinetes necesarios, respetando los niveles de selectividad e instalando llaves tetrapolares con neutro protegido para cada tablero seccional, proveyendo los accesorios de montaje (barras, bastidores, placa frontal calada ó contrafrente, etc) que fueran necesarios y todo lo que el sistema de energía eléctrica requiera. Para la ejecución de las tareas en el TP, el Contratista deberá en forma previa, confeccionar un diseño a escala con las vistas que sean necesarias, donde quede reflejado todo el equipamiento a instalar más los espacios de reserva en los TS-X. Una vez aprobado por la Inspección de Obras podrá realizar los montajes pertinentes. Es también parte de los trabajos y previo a la energización: a) La protocolización total del tablero, ajustes de las protecciones, torque de uniones atornilladas y libramiento al servicio. TABLEROS SECCIONALES TS-xx Comprende las provisiones, montajes, conexionados y detalles de los tableros seccionales TS-xx y TS-AA (auxiliar y aire acondicionado). La ubicación definitiva se realizará en obra. En todos ellos, las envolventes serán aislantes, termoplásticas, IP 40 de empotrar, IEC 60670, con tapa, cerradura para llave triangular y regleta de derivación para el conductor de protección. El Contratista deberá verificar la 60 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES capacidad de disipación en cada uno de los casos. Para el montaje se deberá incorporar perfilería en las paredes tabiques de yeso, de manera tal que la envolvente quede firmemente fijada. Los elementos de distribución están constituidos por bornes de poliamida para 16, 10 ó 4 mm² de sección, 800 V / 76 A, 800 V / 57 A, y 800 V / 32 A respectivamente, utilizados según sean los casos, con puentes fijos, según IEC 947-1 y IEC 947-2, para montaje sobre riel DIN. El conductor de protección a distribuir es el correspondiente a la puesta a tierra para instrumentación. Es también parte de los trabajos y previo a la energización: a) La protocolización total del tablero, y del torque de uniones atornilladas. b) El libramiento al servicio. REDES DE DISTRIBUCION Y SUBDISTRIBUCION El tendido se efectuará sobre bandejas y quedará dispuesto según el buen arte. Los conductores agregados deberán ser conectados (barra PE y la de distribución de cada tablero seccional). Adicionalmente, el conductor de cobre desnudo existente, tendido en las bandejas deberá ser engrampado y conectado a esta última. Para las redes de subdistribución del TS-xx, se debe ejecutar la canalización con bandejas portacables de chapa de acero galvanizada perforada de 200 mm de ancho y 50 mm de ala, suspendidas de la losa. Para realizar posteriores tareas de mantenimiento se deben practicar aberturas en el cielorraso suspendido (bocas de inspección). La ubicación y dimensiones serán convenidas con la Inspección de obras. Las aberturas deben ser enmarcadas y colocársele su correspondiente tapa de inspección. El tendido de cables (tetrapolares, IRAM 2178) y conductores de protección (IRAM 347-3) de subdistribución, se efectuará de acuerdo a las normas y el buen arte. Para los circuitos de cada tablero se ha previsto la canalización con unicanales de 100 x 50 mm; las alturas de montaje y lugares donde la instalación es vertical la definirá la Inspección. Hay casos donde parte del recorrido se efectúa en las bandejas portacables ya descriptas, (el sortear puertas o aberturas). Los unicanales también alojaran conductores de señales débiles (telefonía y datos), por lo que deberán tener los tabiques separadores del caso. Los cables de salidas de los circuitos de cada tablero auxiliar son bipolares (IRAM 2178), determinados así por compartir recorridos circuitos de distinta fase. 61 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Los circuitos correspondientes a tomas estarán dispuestos en el 100 % de los recorridos del unicanal, permitiendo ubicar en obra cada uno de los tomas de acuerdo al siguiente requerimiento: tomas para PC tipo Schukko y tomas de alimentación de 10 A o tomas IRAM 2071. Las cantidades de tomas a instalar corresponden uno de cada tipo por puesto de trabajo establecido. En todos los casos, para corrientes débiles, deben instalarse un toma RJ 11 y un toma RJ 45 por puesto de trabajo. Es también parte de los trabajos y previo a la energización: a) La protocolización total de las instalaciones. b) El libramiento al servicio. GENERAL Se debe realizar el siguiente trabajo, antes de la energización: La confección de los planos y documentos “Conforme a Obra” con su visado de normas AEA correspondiente. En los tableros, se debe agregar una indicación de riesgo eléctrico, colocando cartel autoadhesivo con la leyenda que sigue: Atención Riesgo de Choque eléctrico 62 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES ANEXO IV OBRA: "CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO – 1º ETAPA” ANEXO Nº IV – AIRE ACONDICIONADO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: PROVISION DE COMPONENTES, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE 2.500 FGS FRIO/CALOR. PROVISION DE COMPONENTES, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE 3.000 FGS FRIO/CALOR. PROVISION DE COMPONENTES, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE 4.500 FGS FRIO/CALOR. PROVISION DE COMPONENTES, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE 6.000 FGS FRIO/CALOR. La obra se ejecutará según los ítems detallados a continuación sin perjuicio de la obligación del Contratista de ejecutar aquellos que, pese a no estar taxativamente enunciados, resulten necesarios para la correcta culminación de los trabajos: p) Provisión de equipos de aire acondicionado frío/calor, tipo Split (o MultiSplit), según características enunciadas en las Especificaciones Técnicas (con funciones de deshumidificación, temporizador, aletas orientables, control remoto inalámbrico, etc.) q) Provisión de Kit de Instalación para cada equipo y conforme a las medidas y necesidades que surgen del reconocimiento de la obra y el plano que se adjunta. r) Instalación de los equipos cumpliendo con los siguientes requisitos: Envoltura térmica para los caños Goma de amortiguación en la unidad exterior Desagüe correspondiente y en función de cañerías existentes y alero perimetral Conducto con pendiente adecuada para los caños hacia la U.E. Respetar las distancias normadas para la ubicación de la Unida Interior y la Unidad Exterior. Ménsulas de soportes interior y exterior. Ubicación adecuada de la unidad Interior según plano Descarga a tierra. Instalación de llave termo magnética por cada equipo 63 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Prolija terminación de los amarres de las cañerías y las unidades s) Verificación del correcto funcionamiento e instalación de cada unidad t) Respetar la ubicación de las U.E. en los aleros perimetrales. NOTA: La empresa adjudicataria se hará cargo tanto de los costos de mano de obra como de proveer los materiales, herramientas, maquinarias y equipos necesarios para realizar las tareas indicadas. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS FRIO CALOR TIPO SPLIT Nº Equipo Frigs Cant. Observaciones 1 Split con deshumidificador, termostato, frío/calor control remoto y aletas orientables 2.500 5 C/Kit de Instalación + caño s/medidas y ménsulas de soporte interior y exterior. 2 Split con deshumidificador, termostato, frío/calor control remoto y aletas orientables 3.000 18 C/Kit de Instalación + caño s/medidas y ménsulas de soporte interior y exterior. 3 Split con deshumidificador, termostato, frío/calor control remoto y aletas orientables 4.500 4 C/Kit de Instalación + caño s/medidas y ménsulas de soporte interior y exterior. 4 Split con deshumidificador, termostato, frío/calor control remoto y aletas orientables 6.000 2 C/Kit de Instalación + caño s/medidas y ménsulas de soporte interior y exterior. TOTAL 32 64 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES ANEXO V OBRA: " CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO – 1º ETAPA” ANEXO Nº V – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ITEM 1 SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO 1.1: 1 (una) Conexión central de detección de humo 1.2: 60 (sesenta) Sensores de humos y gases 1.3: 8 (ocho) Luces estroboscopicas 1.4: 10 (diez) disparadores rápidos 1.5: Instalación ÍTEM 2: SISTEMA DE ALARMAS Y MONITOREO 2.1: 18 (dieciocho) Cámara direccional 2.2: Conexión a servidor (o dvr) para administración de cámaras 2.3: 6 (seis) control de movimiento domo 2.4: 4 (cuatro) Sirenas 2.5: Instalación 2.6: 8 (ocho) detector de apertura 2.7: Instalación DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 1.- SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO El Sensor Fotoeléctrico de Humo debe permitir una rápida respuesta a incendios con o sin llama. La cámara de detección estará compuesta por un iodo emisor de luz (LED) y un conjunto de fotoiodos. Los sensores se soportarán en una base sin electrónica y poseerán un mecanismo de traba para seguridad de la instalación. Las bases poseerán terminales para el cableado y un tercer contacto para un indicador remoto. Tendrán dos (2) LEDs para un mejor control del estado del sensor. 2.- SISTEMA DE ALARMAS Y MONITOREO 65 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Los sensores de movimiento deben trabajar entre 220V – 240V, 50 Hz, con método de detección infrarrojo en un ángulo de 180º. La temperatura máxima admisible es 40º, el nivel de Lux 0 Lux a 1000 Lux. Instalación sobre pared (1.80 a 2.00 m) y/o sobre techo (2.50 a 4.00 m). Tiempo de calentamiento: 1 minuto aprox. Tiempo de autoapagado: de 5 +/- 3 segundos a 12 +/- 3 minutos. Función del interruptor: off (apagado) / auto / sobrecontrol manual. IP 44. Apto para uso interior / exterior. Los detectores de apertura, para la protección de las aperturas (ventanas, puertas, etc.), deben restringir la apertura máxima a 10mm. El sistema de monitoreo por CCTV, debe constar de: Cámaras direccionales día y noche con 36 leds Color CCD, 540 TVL, iluminación 0 Lux/F 1.2 (IR On), lente de 6 mm, SN Ratio >48 dB (AGC off), sistema PAL/NTSC, velocidad de obturador PAL 1/50 - 1/100000S – NTSC 1/60 - 1/100000S Consumo 12V DC, 400mA Distancia IR: Interior 40m, Exterior 25m Temperatura desde –10º C hasta 50º C 66 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES ANEXO VI OBRA: "CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO – 1º ETAPA” ANEXO Nº VI – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SERVICIO CONTRAINCENDIO 1. GENERALIDADES El servicio contraincendio se realizará sobre la base del Proyecto Ejecutivo elaborado por la Contratista, conforme cálculo de secciones de cañerías, Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones de Bomberos de la Provincia, normas nacionales, provinciales y/o municipales competentes, Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Normas IRAM ó norma equivalente de mayor requerimiento, los planos proyectados, éstas especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspección. La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales que sean necesarios para realizar el servicio de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la previsión de cualquier trabajo accesorio ó complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones y buena terminación de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. La Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones que correspondan para obtener la aprobación de los planos, realizar las inspecciones reglamentarias y cuanta gestión sea menester hasta obtener los certificados de aprobación y/o habilitación de cada instalación, expedidos por las autoridades pertinentes a su exclusivo costo. En base a los planos de licitación recibidos, la Contratista deberá confeccionar a su exclusivo costo los planos reglamentarios para las gestiones de aprobación antes mencionadas, bajo la responsabilidad de su firma ó la de su Representante Técnico habilitado. Asimismo preparará los planos o croquis de detalle de las modificaciones que fueran necesarios y Planos Conforme a Obra de las instalaciones ejecutadas con su correspondiente aprobación oficial. Se incluyen además todos los planos de obra, croquis, planos de detalle, de colectores, barrales, gabinetes y accesorios, más los que la Inspección de Obra requiera antes y durante la ejecución de los trabajos, en las escalas más apropiadas o exigidas. Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por Normas IRAM ó equivalente de mayor requerimiento. La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones detalladas. 67 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Los materiales recibidos en obra serán revisados por la Contratista antes de su utilización a fin de detectar cualquier falla de fabricación o por mal trato, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos fallados o rotos, serán repuestos y/o cambiados a costa de la Contratista. 2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Se deberá realizara la instalación del servicio contra incendio del edificio, además de los trabajos específicos se hallan incluidos: Construcción de una cisterna con tanques de P.V.C. tricapa, conectados en tándem, con una capacidad mínima de 20.000 litros, en esta 1º etapa. Esta conexión de los tanques permitirá sumar más tanques a la cisterna según el proyecto ejecutivo completo del edificio. Tendido de la red de alimentación al circuito interno, dejando las cañerías para las futuras conexiones. Red interna compuesto por los hidrantes con sus correspondientes cañerías y gabinetes. Para la 1º etapa. Colocación de matafuegos y señalización. Para las construcciones correspondientes a la 1º etapa. 3. GENERALIDADES La cisterna con tanques de P.V.C. se construirá en el subsuelo en el lugar indicado por los planos y constara con una conexión directa al equipo de bomba jockey y principal, válvulas de retención invertida, cañería de distribución, hidrantes de pared o bocas de incendio y bocas de impulsión. El objetivo de la bomba jockey es de mantener la red de agua presurizada, reponiendo automáticamente las pérdidas de agua que se producen, ya sea por las fugas en la instalación o bien por el consumo del sanitario o canilla de servicio al que debe efectuarse una derivación con la finalidad de evitar la descomposición del agua. Considerándose instalada una bomba que garantice una presión aproximad de 3,5 kg/cm² con un caudal de 5.000 litros/horas regulada con presostatos que permiten el arranque y detención en forma automática. Junto a esta estará la bomba de incendio o bomba principal, cuya finalidad es enviar un gran caudal de agua que permita sofocar el incendio ya declarado. Cuando la bomba jockey no pueda recuperar la presión perdida por la apertura de uno o más hidrantes, en forma automática comienza a funcionar la bomba principal enviando un gran caudal de agua, suficiente para arrojar el líquido elemento con presión necesaria aunque en forma simultánea estuviesen abierto dos o más hidrantes. Para ello se estima conveniente instalar una bomba de este tipo que garantice como mínimo una presión de 10 kg/cm² y un caudal mínimo de 10.000 litros/horas. La válvula de retención se colocaran en posterioridad a las bombas antes mencionadas, de forma tal que no permitan que agua ingrese a la bombas y a los tanques cisterna de reserva contra incendio, cuando el sistema 68 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES por cualquier desperfecto de bomba haya fallado o no, tenga recurso de agua que sea necesario alimentar el sistema de la red de incendio a través de la boca de impulsión, por medio de la autobomba de los bomberos. La contratista se hará cargo de de proveer los materiales, herramientas, maquinarias y equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos indicadas y los que resultaren necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 69 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES OBRA: "CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO – 1º ETAPA" UBICACIÓN: CIUDAD JUDICIAL SALTA - DEPARTAMENTO CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO Nº DESCRIPCIÓN UNID. CANT. PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 1 TRABAJOS PRELIMINARES $ 232.515,22 2 MOVIMIENTOS DE SUELOS $ 597.976,79 3 ESTRUCTURA RESISTENTE $ 1.558.045,48 4 JUNTAS DE DILATACIÓN $ 7.692,20 5 MAMPOSTERÍA EXTERIORES E INTERIORES $ 448.153,87 6 AISLACIONES $ 18.788,38 7 REVOQUES $ 244.519,22 8 REVESTIMIENTOS $ 98.528,54 9 CONTRAPISOS Y CARPETAS $ 255.506,28 10 PISOS Y ZÓCALOS $ 270.455,32 11 ANTEPECHOS $ 971,67 12 CIELORRASOS $ 157.141,36 13 PINTURA $ 195.549,77 14 CARPINTERÍAS $ 190.551,07 15 INSTALACIÓN SANITARIA $ 247.028,98 16 INSTALACIÓN ELECTRICA $ 430.943,39 17 INCENDIO, ALARMAS, MONITOREO, ACCESO Y SEÑALÉTICA $ 257.871,86 18 RACK $ 194.972,26 19 SERVICIO CONTRA INCENDIO $ 114.465,34 20 AIRE ACONDICIONADO $ 160.000,00 21 VARIOS $ 161.282,51 22 LIMPIEZA DE OBRA $ 25.256,84 SUBTOTAL 1 $ 5.369.168,41 Gastos Generales 10,00% $ 536.916,84 Beneficios 10,00% $ 536.916,84 SUBTOTAL 2 $ 6.443.002,09 70 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES I.V.A. 21 % 21,00% $ 1.353.030,44 SUBTOTAL 3 $ 7.796.032,53 TOTAL $ 7.796.032,53 71
