REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS LICITACIÓN PÚBLICA No 05-2014 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR, convoca a las veedurías ciudadanas para ejercer el control social sobre este proceso de selección, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y decreto 1510 de 2013 que al respecto dispone: “ARTICULO 66. DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. Todo contrato que celebren las entidades estatales, estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano. (...) “Las autoridades brindarán especial apoyo y colaboración a las personas y asociaciones que emprendan campañas de control y vigilancia de la gestión pública contractual y oportunamente suministrarán la documentación e información que requieran para el cumplimiento de tales tareas.”(...) “El Gobierno Nacional y los de las entidades territoriales establecerán sistemas y mecanismos de estímulo de la vigilancia y control comunitario en la actividad contractual orientados a recompensar dichas labores.” Este proyecto de pliego de condiciones se hace público durante el término de diez (10) días hábiles, término durante el cual, quien esté interesado y las veedurías ciudadanas podrán formular observaciones a su contenido, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1510 de 2013. Las observaciones podrán presentarse por internet, o mediante escrito, así: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR DIRECCIÓN: CARRERA 16 Nº 27-71 PLAZA PRINCIPAL. [email protected] Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co. TELÉFONO: (+5) 6297108 FAX: (+5) 6297108 SANTA ROSA DEL NORTE - BOLÍVAR – COLOMBIA Referencia: Licitación Pública No.05 - 2014 Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR LICITACIÓN PÚBLICA No. 05 -2014 OBJETO: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA PRINCIPAL O CALLE 16, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA. PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES 2014 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Política de la República de Colombia, en el artículo 1° de la Ley 850 de 2003, el artículo 66 Ley 80 de 1993, y el Decreto 1510 de 2013, se convoca a todas las veedurías ciudadanas a ejercer vigilancia del presente proceso de contratación en forma preventiva, permanente y posterior. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 NOTA IMPORTANTE Este pliego de condiciones ha sido elaborado de acuerdo con los postulados señalados por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementan, adicionan y reglamentan. Para tal efecto, se han realizado los estudios previos de conformidad con el Decreto 1510 de 2013 y con base en los requerimientos de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR En caso que usted necesite mayor información, aclaración o explicación acerca de uno o más de los puntos establecidos en el presente pliego de condiciones, deberá dirigirse por escrito a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR, , o a la dirección electrónica www.colombiacompra.gov.co. Solicitamos seguir la metodología de elaboración de la propuesta señalada en este pliego de condiciones, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma índole que permitan una escogencia objetiva. Las expresiones proponente y oferente usadas en el presente pliego tienen el mismo significado. Por lo expuesto, señor proponente al participar en esta convocatoria pública, reiteramos la conveniencia de leer detenidamente el presente documento y ajustarse a los requerimientos y términos previstos. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR. se encuentra interesado en recibir propuestas para contratar la PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA PRINCIPAL O CALLE 16, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA. Para lo anterior, se recomienda a los oferentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas, tengan en cuenta lo siguiente: a. Verificar que no se encuentran incursos dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones, constitucional y legalmente establecidas para licitar y contratar. b. Examinar rigurosamente el contenido del pliego de condiciones de la licitación, de los documentos que hacen parte del mismo y de las normas que regulan la contratación administrativa con entidades del Estado (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013, y demás normas reglamentarias y complementarias). En caso de requerir mayor información, aclaración o explicación acerca de uno o más de los puntos establecidos en el presente pliego de condiciones, deberá dirigirse por escrito. a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR, o a la dirección electrónica [email protected]. c. Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar con las propuestas y verificar que contienen la información completa que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos, en la ley y en el presente pliego de condiciones. d. Examinar que las fechas de expedición de los documentos, se encuentren dentro de los plazos exigidos en el pliego de condiciones. e. Suministrar toda la información requerida a través de este pliego. f. Analizar en su integridad, detenidamente, el contenido del pliego de condiciones, antes de la fecha de celebración de la audiencia prevista para precisar el contenido y alcance del mismo, a fin de que en ella se formulen de manera clara y precisa las aclaraciones o precisiones que requiera este documento. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 g. Asistir a la visita técnica prevista en el cronograma del proceso, con el fin de conocer el alcance de los trabajos. h. Diligenciar totalmente los anexos contenidos en este pliego. i. Elaborar los aspectos técnicos y económicos de la propuesta en estricto acatamiento de lo dispuesto en el presente pliego, verificando la integridad y coherencia de los ofrecimientos. j. Presentar sus ofertas con el correspondiente índice y debidamente foliadas. k. Las expresiones proponente y oferente usadas en el presente pliego tienen el mismo significado. ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR PODRÁ VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN LA PROPUESTA Y SOLICITAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES O A LOS PARTICULARES CORRESPONDIENTES, INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 CAPITULO I ASPECTOS GENERALES DE LA LICITACIÓN 1.1 RÉGIMEN LEGAL Tanto el proceso de licitación pública como el futuro contrato que se suscriba como consecuencia del mismo, se regirá en lo pertinente, por el ordenamiento Constitucional, el régimen jurídico determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1510 de 2013 y demás normas que regulen la materia y lo establecido en el presente pliego. 1.2 ENTIDAD CONTRATANTE La entidad pública contratante será la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR. 1.3 NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO El presente pliego de condiciones debe ser interpretado como un todo, por lo que sus disposiciones deberán aplicarse consultando su contexto general. Se entienden que hacen parte del presente pliego, los formatos, los anexos que lo acompañan y las adendas que se expidan durante el proceso. Para la interpretación del presente pliego, se seguirán los siguientes criterios: a. El orden de los numerales de este pliego de condiciones no implicará un grado de prelación entre los mismos. b. Los títulos de los capítulos y cláusulas utilizados en este pliego de condiciones sirven de referencia, razón por la cual no podrán utilizarse para efectos de interpretación judicial. c. Salvo que se indique lo contrario de manera expresa, los plazos establecidos en el presente pliego de condiciones se entenderán con días hábiles y mes calendario. para estos efectos los días sábados no se considerarán como días hábiles. d. Cuando el día de vencimiento no fuese un día hábil para ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR , o cuando ésta no preste atención al público, por cualquier razón ese día, dicho vencimiento se entenderá trasladado al primer día hábil siguiente. 1.4 OBJETO DE LA LICITACIÓN Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 De acuerdo con los estudios previos efectuados por ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR, se da inicio al proceso licitatorio No. 05- 2014, con el objeto de seleccionar al proponente que lleve a cabo la PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA PRINCIPAL O CALLE 16, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, de conformidad con lo establecido en el presente proyecto de pliego de condiciones. 1.5 PRESUPUESTO OFICIAL Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso licitatorio, se tendrá como presupuesto oficial la suma de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS ( 2.557.680.723), amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal Nº 2027 de 11 de noviembre de 2014 1.6 PROPONENTES En el presente proceso podrán participar los constructores legalmente establecidos en Colombia, en Consorcio, en Unión Temporal o en cualquier otra modalidad de asociación autorizada por la ley, que se encuentren debidamente inscritos, calificados y clasificados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio respectiva. Para el caso de las personas extranjeras se aplicará el principio de reciprocidad, en los términos consagrados en la Ley. 1.7 CORRESPONDENCIA Los proponentes deberán dirigir su correspondencia en un (1) original dos(2) copias a la entidad contratante, a la dirección y dependencia que se definen en el Anexo No. 1 “Datos de la Licitación”. Toda correspondencia que se dirija a ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR, con motivo de la presente licitación, deberá ser enviada en medio físico y magnético a: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR DIRECCIÓN: CARRERA 16 Nº 27-71 PLAZA PRINCIPAL. [email protected] Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co. TELÉFONO: (+5) 6297108 FAX: (+5) 6297108 SANTA ROSA DEL NORTE - BOLÍVAR – COLOMBIA Referencia: Licitación Pública No.05 - 2014 Objeto: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA PRINCIPAL O CALLE 16, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 para todos los efectos de la presente licitación, que la única correspondencia oficial del proceso y por tanto susceptible de controversia será aquella producida y enviada a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR, DIRECCIÓN: CARRERA 16 Nº 27-71 PLAZA PRINCIPAL. Correo: [email protected] Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co. TELÉFONO: (+5) 6297108 FAX: (+5) 6297108 SANTA ROSA DEL NORTE - BOLÍVAR – COLOMBIA Ninguna declaración verbal afectará de manera alguna el pliego y el alcance del presente proceso. ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR no será responsable por la correspondencia enviada a otras direcciones o dependencias. Cualquier observación será recibida únicamente en la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR de Lunes a Viernes, en el horario comprendido desde las 8:00 hasta las 12:00 horas y desde las 14:00 hasta las 17:00 horas. recibirá únicamente las solicitudes de aclaración a los pliegos de condiciones de la presente licitación pública que se realicen por escrito a más tardar tres (03) días hábiles antes del cierre de esta licitación. 1.8 FECHAS DE APERTURA Y CIERRE DE LA LICITACIÓN La presente licitación se abrirá y se cerrará en el lugar, fecha y hora señalados en el Anexo No. 3 “Cronograma del Proceso”. Los interesados en presentar propuesta deben entregarla, como máximo plazo, el día y hora señalados para el cierre de la licitación, en lugar indicado en el Anexo No. 3 “Cronograma del Proceso”. La hora referida se verificará con base en la hora legal de Colombia de la página Web del Portal Único de Contratación de la Presidencia de la República, utilizando para tal fin un computador que se habilitará para el efecto en dicho recinto, o en su defecto, en el reloj que ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR colocará en lugar visible al público. No se aceptarán propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas, ni en sitios o condiciones diferentes de los que se han previsto por ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR en el presente pliego. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Vencido el término de presentación de las propuestas, se procederá a elaborar el acta de cierre de la licitación, en la fecha, hora y lugar en que venza el plazo previsto para el cierre de la licitación, ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR abrirá y dejara constancia de todas las propuestas presentadas y levantará un acta firmada por los funcionarios que intervengan en la respectiva audiencia. De conformidad con lo indicado por el artículo 10 de la Ley 962 de 2005, se recibirán propuestas enviadas por correo certificado, las cuales se entenderán recibidas el día en que efectivamente el documento llegue a la entidad y que en todo caso, deberán ser registradas en la planilla PROPUESTAS RECIBIDAS a más tardar en la hora y fecha indicadas en los pliegos de condiciones para el cierre de la licitación, requisito con el que se entiende recibida la propuesta. 1.9 ACLARACIONES AL PROCESOLICITATORIO y A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Las solicitudes de aclaración de los pliegos de condiciones se presentaran por escrito y en medio magnético dentro del plazo establecido en el presente numeral y deberán dirigirse así: Señores ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR Referencia: Licitación Pública No.05 – 2014 Objeto: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA PRINCIPAL O CALLE 16, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA. El interesado debe indicar en el escrito de aclaración de los pliegos de condiciones el número de la página con su correspondiente numeral, sub-ordinal o inciso sobre el cual se efectúa la observación respectiva; además deberá indicar el email con la finalidad de remitir las respuestas a las observaciones. a. Los interesados podrán solicitar aclaraciones del pliego de condiciones definitivo desde la fecha de apertura de la licitación y hasta tres (03) días hábiles anteriores a la fecha de cierre establecida en el Anexo No. 3“Cronograma del proceso”. Dichas solicitudes deberán formularse por escrito. b. Concluido el anterior término, ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR no aceptará, en las etapas subsiguientes del proceso de contratación, cuestionamientos sobre Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 el contenido y alcance de las estipulaciones y exigencias establecidas en el pliego de condiciones definitivas. c. ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR analizará las inquietudes presentadas por los proponentes y cuando dichas solicitudes impliquen modificaciones al pliego de condiciones, éstas se harán mediante ADENDAS NUMERADAS que serán firmados por el ordenador del gasto o su delegado. d. No se podrán considerar como modificaciones al pliego de condiciones las respuestas que brinde ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR ,a menos que sean adoptadas como adendas al mismo. e. La información sobre preguntas, respuestas y las adendas serán publicado en la página web: www.colombiacompra.gov.co. (salvo la información de carácter reservada), la cual formará parte de los documentos del proceso y será de obligatorio análisis para la preparación de las propuestas. f. Cualquier observación al respecto será recibida únicamente en el Correo Electrónico de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR, de Lunes a Viernes, en el horario comprendido desde las 8:00 hasta las 12: horas y desde las 14:00 hasta las17:00 horas. g. Las preguntas, comunicaciones, aclaraciones y observaciones, radicadas en otras dependencias diferentes a la dirección de correspondencia prevista en el literal anterior, se tendrán por no presentadas. h. La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los proponentes, no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las propuestas. i. En caso que el interesado o el proponente requiera la expedición de copias de los Pliegos de Condiciones, se allanará lo dispuesto en el artículo 24 del C.C.A. j. Ninguna aclaración verbal será tenida en cuenta y no podrá afectar los términos y condiciones de éste pliego de condiciones y sus adendas. NOTA: Solo se atenderán solicitudes enviadas con anterioridad superior a tres (03) días hábiles con respecto a la hora de cierre del presente proceso, como quiera que lo observado deba ser objeto de estudio por parte de la entidad y de proceder modificar los pliegos mediante adendas. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 1.10 VISITA TÉCNICA NO OBLIGATORIA Con posterioridad a la apertura del proceso, ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR , llevará a cabo una visita técnica al sitio de la ejecución de los trabajos, la cual se realizará, en el lugar, el día y en la hora señalada en el Anexo No. 3 “Cronograma del proceso” A la visita técnica, debe asistir un ingeniero civil, en representación de cada uno de los proponentes, para lo cual debe presentar la tarjeta profesional, certificado de vigencia de la matrícula, la cédula de ciudadanía y autorización expedida por el representante legal del proponente donde conste el nombre completo, el número de cédula y el número de matrícula del delegado. Los proponentes, inspeccionarán y examinarán el sitio en el cual se realizará la obra para enterarse de las características de la misma, las facilidades del lugar, las condiciones de las instalaciones, las condiciones del terreno, las instalaciones que requieren, el personal que emplearan en los trabajos y en general, sobre todas las condiciones del sitio que puedan afectar e influir en el servicio, en su ejecución y en la oferta. La asistencia a la visita técnica de obra, no es requisito habilitante en el proceso de selección de contratista. 1.11 AUDIENCIA DE DISTRIBUCIÓN DE RIESGO Se llevará a cabo la audiencia de distribución de riesgos previsibles, involucrados en la contratación e incluidos en los pliegos de condiciones con el objeto de precisar las obligaciones, responsabilidades que asumen las partes a contratar en la ejecución del contrato. La fecha y hora de la presente audiencia es la fijada en el Anexo No. 3 “Cronograma del proceso”. Los riesgos previsibles estimados por ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR (artículo 4 de la Ley 1150 de 2007) en la presente contratación se señalan en el Anexo No.6 “Distribución de riesgos”, que hacen parte integral a los presentes pliegos. 1.12 AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. Se realizará la audiencia de aclaración con el objeto de precisar el alcance y contenido de este pliego y para oír a los interesados. La audiencia se realizará el día, en la hora y en el lugar señalado en el Anexo No. 3 “Cronograma del proceso‖ y a ella podrán asistir todos los interesados. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Los documentos resultantes de esta audiencia serán publicados en el Portal Único de contratación. Se dará inicio a la audiencia poniendo a consideración los pliegos de condiciones; si no se han presentado solicitudes de aclaración a la fecha de celebración de la audiencia, o ya fueron resueltas las inquietudes, se comunicarán a quienes depusieron las mismas; así mismo, en esta audiencia se recibirán por escrito las inquietudes que no se hayan podido presentar con anticipación. Acto seguido, se responderán las observaciones entregadas en la audiencia; las inquietudes se absolverán en dicho acto o si requieren mayor estudio, se responderán posteriormente por escrito publicado en el Portal Único de Contratación. Se aclara que a las observaciones formuladas por los asistentes en la citada audiencia y las allegadas por escrito a ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR antes del cierre del proceso, serán evaluadas y analizadas por la entidad, dando respuesta a ellas, y de proceder modificación, serán reflejadas mediante un adenda. NOTA:SOLO SE ATENDERÁN SOLICITUDES ENVIADAS CON ANTERIORIDAD SUPERIOR A TRES (03) DÍAS HÁBILES CON RESPECTO A LA HORA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO, COMO QUIERA QUE LO OBSERVADO DEBE SER OBJETO DE ESTUDIO POR PARTE DE LA ENTIDAD Y DE PROCEDER MODIFICAR LOS PLIEGOS MEDIANTE ADENDAS. 1.13 ADENDAS Cualquier modificación o adición al pliego de condiciones se hará mediante adenda, que será publicada previo el cierre de la presente licitación pública, en el Portal Único de Contratación de la Presidencia de República. El proponente tendrá que tener en cuenta las adendas para la elaboración de la propuesta. Las Adendas NO podrán expedirse dentro de los tres (3) días antes de la fecha en que se tiene previsto el cierre del proceso, ni siquiera para extender el término del mismo, en todo caso podrá expedirse y publicarse en la página www.colombiacompra.gov.co. Como lo indica el Decreto 1510 de 2013 en su Artículo 25. “Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. La Entidad Estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. La Entidad Estatal debe publicar las adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación.” 1.14 DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. Será responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones para un ofrecimiento del objeto del presente proceso de selección, y realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. Por la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma. La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar el proponente se encuentra bajo su propia responsabilidad, e igualmente la interpretación que haga de la información que obtenga a partir de las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia, visita o reunión. ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR no entregará para los fines de presentación y preparación de propuestas para el presente proceso, material, documentación o manuales de ninguna naturaleza asociados a las descripciones y especificaciones técnicas del servicio a adquirir, excepto la información suministrada en los pliegos de condiciones. En consecuencia, es responsabilidad del proponente, al asumir los deberes de garantía asociados con la obra a ejecutar del presente proceso de contratación, conocer plenamente las condiciones técnicas del objeto a contratar, sin perjuicio de la facultad que asiste a los interesados de solicitar por escrito información puntual que le permita precisar los aspectos que puedan incidir en la formulación de su propuesta. La presentación de la respectiva propuesta constituye reconocimiento y aceptación por parte proponente, de que ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR , los representantes, funcionarios, y los asesores externos de aquel, que han apoyado o se encuentran apoyando la estructuración y desarrollo del proceso de selección, no estarán sujetos a responsabilidad alguna presente o futura derivada de la información tenida en cuenta por el proponente para presentar su oferta alusiva al proyecto, o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier visita que llegue a ser efectuada, o proporcionada en cualquier otra forma, ya sea verbal o escrita, en relación con el proceso de selección, sea o que los asesores externos o consultores del proceso, o cualquier director, funcionario, socio, empleado, agente, representante, asesor o consultor de cualquiera de ellos, tenga conocimiento o debiera haber Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 tenido conocimiento de error u omisión alguna, o hayan sido responsable de su inclusión u omisión en este documento o en otro documento o declaración. Se recomienda al proponente, que obtenga asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, técnica, económica y de cualquier otra naturaleza que considere necesaria para la presentación de una propuesta. El proponente deberá informarse sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección, es decir, la legislación vigente en la República de Colombia y del contrato que se celebrará como consecuencia de la misma. La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, rembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte del contratante, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el contratista. Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, deberá tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. 1.15 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. La propuesta deberá tener un Índice o Tabla de Contenido especificándolos números de página donde se encuentra la información y los documentos requeridos en la LICITACIÓN PÚBLICA. Para la presentación de las propuestas se utilizará el modelo de carta que se adjunta en el ANEXO No 02. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. Así mismo, las propuestas deben reunir las siguientes condiciones: La propuesta debe ser presentada en DOS SOBRES,y se marcaran ORIGINAL Y COPIA, en sobres separados, cerrados y sellados. La propuesta deberá contener todos los documentos indicados en el Capítulo II―DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA‖ del pliego de condiciones, se debe relacionar así: Señores ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Objeto: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA PRINCIPAL O CALLE 16, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA. PROPONENTE:_______________________________ Dirección: _______________________ Teléfono: ____ Fax: __________ CONTIENE, según el caso: ORIGINAL o COPIA y MEDIO MAGNÉTICO Dentro del sobre debe identificarse cuál es la original y la copia. Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificación de los sobres y de la propuesta original así como sus copias, por lo tanto ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR no asume responsabilidad alguna en el proceso de apertura de los sobres que contienen las propuestas si alguna viniere incorrectamente identificada. La propuesta deberá estar escrita a máquina, computador o letra de imprenta (pero en todo caso legible) de acuerdo con el orden y requisitos establecidos en el presente pliego de condiciones La propuesta y su copia, deberá llevar un índice de su contenido donde se relacionen en forma clara los documentos de la misma debidamente foliados. El proponente presentará su oferta únicamente en pesos colombianos. No se permitirá el retiro de documentos que integren la propuesta durante el proceso de verificación de los requisitos habilitantes y de evaluación. Con la presentación de la Propuesta, el interesado manifiesta el cumplimiento de todas las condiciones legales requeridas para contratar, tales como existencia, capacidad, representación legal, no estar incursos en causales de inhabilidad e incompatibilidad, que no se halla en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, conocimiento y respeto de la normatividad sobre propiedad industrial o derecho de uso de patentes o marcas y acepta la responsabilidad que se deduzca del incumplimiento a lo manifestado. ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR no exigirá sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan leyes especiales (Ley 80 de 1993, artículo 25, numeral 15, inciso 1º). La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación. No obstante lo anterior, en aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta, deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización (Ley 1150 de 2007, Artículo 5, Parágrafo 1). Las propuestas deberán ajustarse en todas sus partes a los formularios y a las condiciones estipuladas para cada documento en el presente pliego. Cualquier aclaración, explicación o información adicional, deberá hacerse en nota separada debidamente rubricada por la persona autorizada para presentar la propuesta. El proponente no podrá acompañar proyecto o minuta de contrato, diferente al que, forma parte integral de este pliego de condiciones. Serán de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta y ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR en ningún caso será responsable de los mismos. A los proponentes no favorecidos se les hará la devolución de las copias de las propuestas dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha del acto de adjudicación, si así lo solicitan. Dentro del sobre debe identificarse cuál es la original y la copia. Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificación de los sobres y de la propuesta original así como sus copias, por lo tanto ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR no asume responsabilidad alguna en el proceso de apertura de los sobres que contienen las propuestas si alguna viniere incorrectamente identificada. a) En caso de que las propuestas no se presenten debidamente numeradas o rubricadas, este riesgo será soportado por el proponente b) El idioma del presente proceso de selección será el castellano, y por lo tanto se solicita que todos los documentos y certificaciones a los que se refiere la solicitud de oferta, emitidas en idioma diferente, sean presentados en su idioma original y en traducción simple al castellano. (salvo las excepciones de apostille y consularización descritas en los pliegos de condiciones). c) Las enmiendas, entrelineas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 d) ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR, no aceptará alternativas de propuestas, ni alternativas de presupuestos, ni propuestas condicionadas so pena de rechazo de la propuesta. e) Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega serán consideradas como propuestas extemporáneas, lo que originará su no aceptación. f) En caso de discrepancias entre el original y la copia, prima el contenido de la propuesta original. Los proponentes deben adjuntar todos los documentos exigidos en los pliegos de condiciones, tanto en la propuesta original como en la copia. Para este efecto los proponentes deberán examinar cuidadosamente los documentos que componen la propuesta y que estos correspondan a lo requerido en los presentes pliegos de condiciones. g) En caso de existir ambigüedades, discrepancias e incongruencias en las propuestas, su interpretación la hará autónomamente ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR, quien a su juicio podrá rechazar o aceptar la propuesta. El solo hecho de la presencia de alguna incongruencia o anomalía no sustancial, no será causal de rechazo de la propuesta. En todo caso ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR se reserva la facultad de solicitar las aclaraciones o informaciones adicionales que considere pertinentes. h) ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR no se hará responsable por la no inclusión de las ofertas enviadas por empresas de transporte(correo)recibidas después dela hora establecida para su recepción, para efectos de formalizar el acta de recepción de ofertas. Por lo que resulta de exclusiva responsabilidad de los oferentes precaver con la debida antelación para asistir oportunamente a la diligencia de cierre del proceso de selección. i) Se entenderán presentadas dentro del término aquí previsto, todas las propuestas que se entreguen oportunamente en el lugar indicado, así mismo para la verificación de la hora se tendrá en cuenta la establecida como hora legal de la República de Colombia. j) No se aceptaran propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas para el recibo de las propuestas en el proceso de selección, ni en sitios o condiciones diferentes delos que se han previsto en el Anexo No. 3 “Cronograma del Proceso”. En tal evento, ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR no será responsable de la apertura de una propuesta por no abrirla en caso de no estar correctamente marcada o de no haber sido entregada en el recibo correspondiente. k) De la diligencia de recepción de propuestas se dejará constancia en un acta en la cual se relacionarán las propuestas presentadas, indicando su fecha y hora. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 l) En todo caso, no se aceptarán costos adicionales o demoras debidos a una desviación que no haya sido expresamente aceptada por ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR. m) En caso de discrepancias entre la propuesta en medio física y la propuesta en medio magnético, prima el contenido de la propuesta en medio físico. NOTA. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: A pesar de que la naturaleza de la información que se solicita para la presentación de las propuestas no tiene la vocación de constituir información que pueda ampararse en la reserva o el secreto protegidos por la Ley, los proponentes serán responsables de advertir lo contrario en el caso en que las propuestas contuvieren información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresando las normas legales que le sirven de fundamento. En todo caso, ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR , se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta. 1.16 APERTURA DE LAS PROPUESTAS La apertura de la propuesta recibida a la fecha y hora señalada para el cierre de la licitación, acorde con lo establecido en el numeral 5 del artículo 20 del decreto 2153 de 1992, la hora oficial referida para el presente proceso se controlará con base en la hora fijada por la superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ―HORA LEGAL PARA COLOMBIA‖, así como la devolución de aquellas propuestas cuya solicitud de retiro se hubiere efectuado dentro de los términos señalados en el numeral siguiente, se hará en presencia de los proponentes que deseen asistir al acto de cierre de la licitación. De lo anterior se levantará un acta donde se consignarán el nombre de los proponentes, el número de folios, valor, número de la póliza y las observaciones correspondientes, así como los demás aspectos relevantes que considere la Entidad. En dicho acto se suscribirá un acta por parte de los funcionarios designados para ello, en conjunto con los proponentes que hayan participado y manifiesten la intención de firmar. ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR, no será responsable de la apertura de una propuesta, en el caso de no ser correctamente dirigida, marcada, entregada o foliada. El original y las copias reposarán en las oficinas de ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR. 1.17 TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Los proponentes podrán solicitar el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de la licitación; en este caso se les devolverá sin abrir y se dejará constancia de esta devolución en el acta de cierre de la licitación y recibo de propuestas. 1.18 VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS Las personas que deseen participar en el presente proceso licitatorio, tendrán en cuenta que sus ofrecimientos deben tener un término de validez igual al de la vigencia de la póliza que garantiza la seriedad de la propuesta, esto es, ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de cierre de la licitación. En caso de incluirse un plazo de validez de la oferta menor al exigido, éste no será tenido en cuenta. 1.19 TÉRMINOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y DE TRASLADO PARA OBSERVACIONES 1.19.1 PLAZO PARA EL RECIBO DE PROPUESTAS El plazo para el recibo de propuestas es aquel comprendido entre la fecha señalada para la apertura del proceso y la fecha y hora establecidas para el cierre de la misma, señalado en el Anexo No. 3 “Cronograma del Proceso”. Este plazo será prorrogado hasta por un término igual a la mitad del inicialmente, fijado, cuando ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR, lo estime conveniente o cuando lo soliciten las dos terceras partes de las personas que manifiesten interés de participar en el proceso licitatorio. La petición de prorroga se elevará ante ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR , con una antelación mínima de tres (3) días hábiles a la diligencia de cierre, con el fin de comunicar la decisión sobre la misma a los demás interesados en participar en el presente proceso. 1.19.2 VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR efectuará la verificación jurídica, técnica y financiera y la evaluación técnica de las propuestas dentro del plazo señalado en el Anexo Nº 3 “Cronograma del Proceso”, el cual comenzará a contarse a partir del día hábil siguiente a la fecha de cierre de la licitación. Las propuestas que se presenten deberán referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones (numeral 6 Articulo 30 Ley 80 de 1993). Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Los documentos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje, no serán objeto de subsanación por parte de los oferentes, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007 y el Decreto 1510 de 2013. En ningún caso ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR permitirá que se subsane asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar ofertas, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. Los documentos relacionados con la capacidad jurídica, técnica y financiera y en general de verificación y por ende aquellos que se constituyen en habilitantes, podrán ser requeridos por ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR , de conformidad con lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, reglamentario de la Ley 1150 de 2007. De igual forma, el proponente deberá dar respuesta a las solicitudes de aclaración a la propuesta a partir del recibo de la solicitud de aclaración. En ejercicio de esta facultad los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. Cuando a juicio de ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR, el plazo para la verificación y evaluación de las propuestas, no permita concluir el proceso de selección, éste podrá prorrogarlo, lo cual hará mediante acto administrativo debidamente publicado en el Portal Único de Contratación. NOTA: RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN: La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la adjudicación, no podrá ser revelada a los proponentes ni a terceros hasta que ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR publique y ponga a disposición de los proponentes los informes de evaluación para que presenten las observaciones correspondientes. 1.19.3 TRASLADO PARA OBSERVACIONES Una vez se produzca el informe de resultado de evaluación de las propuestas, el cual contendrá la información relativa a las mismas, ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR , pondrá dicho informe a disposición de los proponentes, por el termino de cinco (5) días hábiles improrrogables para que presenten dentro del mismo las observaciones que consideren pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas de conformidad con lo señalado en el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Los proponentes también podrán consultar el informe en el Portal Único de contratación de la Presidencia de la República, en el término establecido en el Anexo Nº 3 “Cronograma del Proceso”. Las observaciones al respecto serán recibidas en la Unidad Asesora de Contratación, los días hábiles en el horario comprendido desde las 8:00 hasta las 12: horas y desde las 14:00 hasta las17:00 horas. Las observaciones radicadas en otras dependencias diferentes a la dirección de correspondencia y que no se presenten dentro del término previsto, se tendrán por no presentadas. 1.20. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS Son causales para el rechazo de las propuestas las siguientes: 1. Falta de capacidad jurídica: No incluir en el objeto social de la sociedad, actividades relacionadas con el objeto del presente proceso, o no cumplir con la duración exigida al momento del cierre del presente proceso. 2. Cuando no se presente garantía de seriedad de la oferta, o no se subsanen las falencias en ellas encontradas durante el termino que para tal efecto disponga ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR. 3. La no presentación del poder, legalmente constituido conforme a las reglas del mandato cuando la propuesta sea presentada a través de apoderado, cuando fuere el caso. 4. Cuando el oferente en Unión Temporal o Consorcio, presente dentro del mismo proceso propuesta individual; o formar parte de más de un Consorcio o Unión Temporal; o Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales. 5. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones no enviados oficialmente a los proponentes. 6. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere la aplicación del principio de selección objetiva y demás principios de la contratación estatal. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 7. Cuando el representante legal, o los representantes legales de una persona jurídica ostenten igual condición en otra u otras firmas que también participen en el proceso de selección. 8. Cuando el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad fijadas por la constitución y la Ley. 9. Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijada para el cierre del proceso.En este caso, la propuesta no será abierta y será devuelta al representante del proponente que la hubiere allegado al lugar de recepción de las mismas. 10. Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad o no cumpla con los requerimientos de tipo técnico establecidos en el presente pliego de condiciones. 11. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución y/o liquidación de sociedades. 12. Cuando el proponente no cumpla con los criterios financieros establecidos en el presente proceso de contratación. 13. cuando la capacidad residual de contratación que se acredite para el proceso de contratación sea menor a la requerida. 14. Cuando el proponente se encuentre reportado en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, O REPORTADO CON SANCIONES DISCIPLINARIAS DE INAHABILIDAD suspensión DE LA PROCURADURIA O DEL COPNIA 15. Cuando se encuentre que el proponente o uno de los integrantes del proponente sea o haya formado parte de la empresa quien desarrollo los diseños para la ejecución de las obras o la consultoría para la preparación de los pliegos de condiciones de la presente licitación pública. Esto también aplica si estos servicios fueron prestados por filiales o sucursales del proponente o integrante del consorcio. 16. Cuando el proponente no atienda oportunamente los requerimientos hechos por la Entidad, o incumpla cualquiera de los requisitos señalados en los pliegos de condiciones. 17. Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijadas para el cierre de la licitación. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 18. Cuando la propuesta se hubiere presentado sometida al cumplimiento de cualquier condición no prevista en el presente pliego. 19. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos mínimos exigidos para participar en el proceso. 20. No incluir la propuesta económica para el proceso o no estar debidamente firmada por el representante legal del proponente. 21. Cuando el proponente no oferte por la totalidad de los ítems que componen el cuadro de cantidades de obra. 22. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el pliego de condiciones. 23. En los demás casos previstos en el presente pliego de condiciones. NOTA: CUANDO SE TRATE DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES SE APLICARÁN TODAS LAS ANTERIORES A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES. 1.21 DEBIDA DILIGENCIA E INFORMACIÓN Los interesados deberán realizar todos los análisis que sean necesarios para presentar su propuesta, dentro de las cuales deberán observar las implicaciones legales, tributarias, fiscales y financieras que representan las condiciones jurídicas y la distribución de riesgos planteada en el contrato correspondiente, y en general todos los aspectos que pueden incidir en la determinación de la oferta. Igualmente corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones, así como los costos de cualquier otra naturaleza que conlleve a la celebración del contrato, según la asignación de costos y riesgos prevista en el presente pliego y sus proformas y anexos. ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR sólo asume responsabilidad sobre la veracidad e integridad de los documentos e información que entrega con el presente pliego de condiciones; no se compromete en relación con la información contenida en documentos diferentes al pliego o sus proformas y anexos. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Por la sola presentación de la propuesta se considera que los proponentes han realizado el examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma, que conocen plenamente las condiciones, de funcionalidad y operación que destinará al desarrollo de la actividad objeto del proceso de selección, y que consideran que podrá ser utilizada conforme a su naturaleza, función y tecnología, asumiendo en caso de adjudicación las inversiones adicionales que estimen necesarias para la operación adecuada a los requisitos de este pliego de condiciones. Es responsabilidad del proponente la consulta del proceso por intermedio del Portal Único de contratación, la cual es el medio oficial de publicidad de todas las actuaciones que realicen la entidad y los proponentes en desarrollo del presente proceso. 1.22 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN El proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y por ende de ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR, reconociendo la acción de éste para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. En este contexto deberá asumir explícitamente los siguientes compromisos, los cuales se entienden aceptados por la sola presentación de la propuesta, sin perjuicio de su obligación de cumplir la Constitución Política y la ley colombiana, así: a. El proponente se compromete a no ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público, en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta. b. El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía, representante, director o administrador, un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor, lo haga en su nombre. c. El proponente se compromete a revelar de manera clara y en forma total a cualquier organismo de control que así lo solicite, los nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos suyos o efectuados en su nombre, relacionados por cualquier concepto con este proceso, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga hacer si la propuesta resulta favorecida. d. El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualquier representante suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios de Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR , ni a cualquier otro funcionario público o privado que pueda influir en la adjudicación de su propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la adjudicación de la propuesta, ni ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR , durante el desarrollo del contrato que se suscribiría de ser elegida su propuesta. e. El proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre que es materia del presente pliego, o la fijación de los términos de la propuesta. f. El proponente en caso de ser adjudicatario, se compromete a mantener un libro auxiliar en el que se detalle de manera clara y en forma total, anualmente durante el plazo del contrato, los nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos suyos o efectuados en su nombre, relacionados por cualquier concepto con la ejecución del contrato. Información esta que deberá permanecer a disposición de la entidad, y del Interventor del contrato, para que sin restricción alguna tenga acceso a ella. Si se comprobare el incumplimiento del proponente, sus representantes o sus empleados, asesores o agentes respecto de alguno o algunos de los compromisos antes enunciados durante el presente proceso, se rechazará la propuesta presentada. Así mismo, si se comprobare el incumplimiento de dichos compromisos con posterioridad a la adjudicación, dicha situación conferirá a ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR , la potestad de dar terminación anticipada al contrato por causa imputable al contratista, haciendo plenamente aplicables al caso las consecuencias previstas para esta situación en el contrato. Las consecuencias contractuales por el incumplimiento del compromiso anticorrupción, serán aplicadas frente al hecho que configure el incumplimiento según la comprobación que del mismo haga ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR , sin subordinación alguna a la suerte de las acciones que se llegaren a impulsar para la determinación de la responsabilidad de naturaleza penal que pudieran llegarse a desprender, si las hubiere. Sin perjuicio de lo anterior, ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR , procederá a denunciar esta situación ante las autoridades judiciales competentes para su investigación. Nota: Diligenciar el Formulario No.02 Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 1.23 AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN En la audiencia pública de adjudicación se determinará el orden de elegibilidad y se efectuará la adjudicación o declaratoria de desierta de la licitación. El plazo para efectuar la audiencia de adjudicación del contrato relativo al presente proceso de selección y contratación es el descrito en el Anexo No. 1 “Datos de la Licitación y Anexo No. 3 Cronograma del proceso”, el cual comenzará a contarse a partir del día siguiente al del vencimiento del término previsto para la entrega de las observaciones a los informes de evaluación. La licitación se adjudicará en audiencia pública, la cual se realizará conforme a las reglas señaladas en el Artículo 39. Audiencias en la licitación. del Decreto 1510 de 2013. La realización de la audiencia, se sujetará a las siguientes reglas: Artículo 39. Audiencias en la licitación. “En la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias de: a) asignación de riesgos, y b) adjudicación. Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación de riesgos. En la audiencia de asignación de riesgos, la entidad estatal debe presentar el análisis de riesgos efectuado y hacer la asignación de riesgos definitiva. La entidad estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha y hora establecida en el cronograma, la cual se realizará de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto en los mismos y las siguientes consideraciones: 1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la entidad estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la entidad estatal requiere análisis adicional y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. 2. La entidad estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el oferente, y estar limitada a la duración máxima que la entidad estatal haya señalado con anterioridad. 4. La entidad estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación siempre que lo haya publicado en el Secop con antelación. 5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la decisión que corresponda.” ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR adjudicara el contrato a la propuesta más favorable y conveniente que cumpla con los requisitos definidos en el pliego de condiciones. En caso de que se adjudique el contrato con base en una propuesta que presente precios que no obedezcan a las condiciones del mercado y que no logren ser detectados durante el proceso de selección, el contratista deberá asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho ya que ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR no aceptará reclamo alguno con relación a ellos. 1.24 CRITERIOS DE DESEMPATE: Se realizará la sumatoria de la totalidad de los puntajes obtenidos en la evaluación ponderable técnica, si se presenta un empate de dos (2) o más oferentes, LA ENTIDAD procederá a aplicar los siguientes criterios de desempate, los cuales se harán en estricto orden, en forma excluyente, de conformidad con el artículo 33 del Decreto 1510 de 2013. Que establece: “Artículo 33. Factores de desempate. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones. Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. 4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación.” 1. Por Sorteo, mediante el siguiente procedimiento: Revisión estado balotas. Selección de diez (10) balotas de las revisadas, con las que se hará el desempate Introducción de las diez (10) balotas en tula previamente inspeccionadas. Indicación del número de oportunidades que tendrá cada proponente para escoger balotas y que será de cinco turnos por oferente. Definición de turno. Agotados los turnos por cada proponente se sumaran los números asignados a cada balota escogida y relacionada y quien obtenga la mayor sumatoria, es decir el número más alto será el proponente a cuyo favor se resuelva el desempate. En caso de persistir el empate se resolverá mediante la escogencia de una balota y a favor del oferente que escoja la balota con el número mayor. 1.25 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR declarara desierto el presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar cuando: Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 a. Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste al presente documento. b. Cuando no se presente propuesta alguna. d. Por cualquier otra causa que impida la selección objetiva. La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto motivado, el cual se notificará y comunicará a todos los proponentes. 1.26 REVOCABILIDAD DE LA ADJUDICACIÓN En los eventos contemplados en el artículo 9 de Ley 1150 de 2007, se podrá revocar la adjudicación siempre y cuando sobrevengan causales de inhabilidad o incompatibilidad o se demuestre que la adjudicación se obtuvo por medios ilegales, hechos debidamente comprobados y avalados con los soportes correspondientes. 1.27 FIRMA DEL CONTRATO El contrato deberá ser firmado dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación. Al efecto, el proponente seleccionado deberá concurrir al sitio, en el día y hora que se le comunique. Si por algún motivo no se pudiere firmar el contrato dentro del periodo de validez de la propuesta, el proponente seleccionado tendrá la obligación de anexar el certificado de modificación de la póliza de seriedad de la propuesta que amplié su vigencia, por un término igual a la mitad del inicialmente fijado necesario para la suscripción del contrato. Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término señalado, quedará a favor de la entidad contratante, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 1.28 GLOSARIO Los términos más relevantes contenidos en el pliego, para efectos de interpretación de la licitación, el pliego de condiciones y del contrato, deben entenderse conforme a las siguientes definiciones: Adenda(s): Es(son) el(los) documento(s) expedido(s) por ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR con el fin de aclarar, adicionar, precisar o modificar los términos del Pliego de Condiciones de la Licitación, sus Anexos o Apéndices, con posterioridad a la fecha de apertura y forma(n) parte integral del mismo y por ende, tienen igual validez y el mismo carácter vinculante. Adjudicación: Es el acto administrativo expedido por ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 ROSA BOLIVAR por medio del cual se determina o selecciona el Adjudicatario del Contrato de Obra objeto de la Licitación. Adjudicatario: Es el Proponente que de conformidad con el Pliego de Condiciones y el informe de evaluación presentó la Propuesta más favorable a los intereses de ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR y en consecuencia es escogido como Contratista, mediante acto administrativo. Aportes Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable. Anexo: Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de Condiciones y que hacen parte integral del mismo. Categorización: Es la adecuación del riesgo previsible dependiendo de su grado de complejidad en niveles (alto, medio y bajo), de dicha adecuación dependerá la ponderación que se otorgue al ofrecimiento. Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Acto administrativo que certifica la disponibilidad presupuestal para la presente Licitación Pública. Contratista: Adjudicatario que suscribe el Contrato objeto de la presente Licitación. Consorcio: Modalidad de asociación que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma propuesta en la presente licitación para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato de obra, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, y por los efectos que generen o lleguen a generar las actuaciones, hechos u omisiones de todos o cualquiera de los participantes en estos actos, en los términos a los que se refiere el numeral 1° del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Contrato: Negocio jurídico que se suscribirá entre ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR y el Adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes las obligaciones recíprocas y se le conceden los derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través de la presente licitación Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Día(s) Calendario: Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un día hábil o inhábil. Día(s) Hábil(es): Cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes (ambos inclusive) de cada semana, excluyendo de éstos los días feriados determinados por ley en la República de Colombia y aquellos días en los cuales las dependencias de ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR no presten servicio al público. Día(s) Inhábil(es): Se entenderán de conformidad con el Código de Régimen Político y Municipal. ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR: Es la entidad territorial que convoca y se encargada de iniciar, tramitar y llevar hasta su culminación la Licitación. Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso a los que se debe ceñir el contratista durante la ejecución de las obras, para obtener los resultados objeto del presente proceso de selección. Garantía de Seriedad de la oferta: póliza de seguros o garantía bancaria que se presenta con las ofertas, de conformidad con la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y el presente pliego de condiciones. Licitación: es el proceso de selección objetiva tendiente a escoger la Propuesta más favorable a los intereses ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR , conforme a las condiciones establecidas en el Pliego, para la celebración del Contrato de Obra, en consonancia con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. Objeto: nombre dado a la obra que se pretende ejecutar con la adjudicación de la presente Licitación Pública de conformidad con las apropiaciones presupuestales. Participante(s):Es (son) la(s) persona(s) interesada(s) en el proceso de Licitación. Pesos Colombianos, Pesos o $: Es la moneda de curso legal en la República de Colombia. Pliego de Condiciones: Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los proponentes deben formular su propuesta para participar en el proceso de selección del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario de la licitación. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Primer orden de elegibilidad: Es la posición que ocupa el proponente que habiendo obtenido calificación definitiva de ―admisible‖ en todos los criterios, al haberse hecho las operaciones matemáticas que señalan los pliegos de condiciones, obtiene el puntaje más alto. Proponente(s): Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas entre sí mediante Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Persona Jurídica Futura, que presenta, de forma individual o conjunta, una Propuesta para participar en la Licitación. Proponente Ganador: Será el Adjudicatario de la Licitación, quien será parte del Contrato, en calidad de Contratista una vez se cumplan las condiciones de perfeccionamiento del Contrato previstas en el Pliego. Propuesta(s): Es la oferta con carácter irrevocable presentada por los Proponentes de acuerdo con las condiciones y términos del presente Pliego de Condiciones. PUC: Portal Único de Contratación Riesgos: Son las contingencias asumidas por las partes en el contrato de prestación de servicios a celebrarse, que declaran conocer y asumir con la presentación de la Propuesta. SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública Servicios Adicionales: Son los servicios que por su cuenta y riesgo el Proponente ofrece en su Propuesta, adicionales al que constituye el objeto principal. SMMLV: Se entenderá como salarios mínimos mensuales legales vigentes. Unión Temporal: Modalidad de asociación, que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato de obra, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra, pero no por las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, por las cuales responde cada uno de los miembros de la unión temporal de acuerdo con su participación en la ejecución. 1.29 VEEDURÍAS CIUDADANAS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Política de la República de Colombia, en el artículo 1 de la Ley 850 de 1993, Decreto 1510 de 2013 y el artículo 66 Ley 80 de 1993, se convoca a todas las Veedurías Ciudadanas a ejercer vigilancia del presente proceso de contratación en forma preventiva, permanente y posterior. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 1.30 IDIOMA DEL PROCESO El idioma de la licitación será el castellano, y por lo tanto, la propuesta, los documentos y certificaciones, así como las preguntas y observaciones relacionadas con este proceso deben ser escritos en este idioma. Todos los documentos y certificaciones que se presenten en idioma diferente al castellano, deben ser escritos en su idioma original y traducidos al castellano por un traductor oficial. 1.31 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA Después del perfeccionamiento del contrato de obra ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR podrá devolver la garantía de seriedad de la propuesta en los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato. En caso de que se declare desierta la licitación, a los proponentes se les devolverá la garantía de seriedad de la propuesta, en los diez (10) días hábiles siguientes a tal declaratoria. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 CAPITULO II REQUISITOS DE LOS PROPONENTES Y DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Para verificar la capacidad jurídica, financiera y técnica, el proponente deberá presentar su propuesta junto con los documentos y formularios exigidos dentro del presente proceso. La propuesta será presentada en sobre cerrado en un (1) original y una (01) copia, conformada por los documentos exigidos para verificar todos los requisitos habilitantes. 2.1. DOCUMENTOS YEVALUACIÓN DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 2.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Anexo N° 2 “Carta de presentación de la propuesta”, será firmada por el proponente o su representante legal, si a ello hubiere lugar y acompañada de copia de la cedula de ciudadanía del proponente o su representante legal. Si la propuesta es presentada por un proponente plural, conformado en Unión Temporal o Consorcio, deberá venir suscrita por el representante del mismo debidamente facultado en los términos de ley e identificado. En caso que la persona natural o el representante de la persona jurídica, consorcio o unión temporal no sea ingeniero civil, la propuesta deberá estar abonada por un titular de la ingeniería civil debidamente matriculado, para tal efecto deberá anexar copia legible de la tarjeta profesional y del respectivo certificado de vigencia de matrícula. Cuando el proponente sea una persona extranjera, la propuesta será abonada por un profesional nacional colombiano debidamente matriculado en el país conforme a las normas vigentes. Deberá anexar copia legible de la tarjeta o matrícula profesional y certificado de vigencia de la misma, expedido por el respectivo consejo profesional, del proponente orepresentante legal o profesional que abona la propuesta, según sea el caso. Anexar copia de cédula de ciudadanía del proponente o representante legal. Nota:Si no se incluye la Carta de Presentación de la propuesta, o si incluyéndola no está suscrita por el proponente o por el representante, constituidos en debida forma para el efecto, o no se encuentra suscrita por quien abona la misma,o si la carta viene incompleta de acuerdo a lo establecido en el Anexo No.2 de este Pliego de Condiciones, y de la oferta no se puede Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 extraer la información allí solicitada, entonces ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR solicitará su presentación o se le pedirá aclaración. 2.1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Deberá incluir este documento con sujeción a las siguientes condiciones: 2.1.2.1 Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Privada: Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada, aquellas entidades constituidas con anterioridad a la fecha en la que venza el plazo para la presentación de propuestas dentro del presente proceso de selección conforme a la legislación colombiana, con aportes de origen privado, las que deberán cumplir al momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos, y que tengan su domicilio principal en Colombia: a) b) c) d) Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social, con fecha de expedición igual o inferior a los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de la presentación de la propuesta,en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del Representante Legal de la sociedad o de la persona o personasque tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades. La sociedad debe tener una duración no inferior al plazo del contrato y un año más (artículo 6° ley 80 de 1993). Acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el Representante Legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al Representante Legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. Acreditar que el objeto social de la sociedad, esté directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 2.1.2.2. Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública: Se consideran personas jurídicas nacionales de carácter público, aquellas entidades conformadas bajo las leyes de la República de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que autorice su constitución, y según la participación estatal que se registre de ellas, deban someterse al régimen de derecho público, Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 trátese de entes territoriales o descentralizadas funcionalmente de cualquier orden,las que deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) Acreditar su existencia y Representación Legal, salvo que dicha existencia y representación se deriven de la Constitución o la ley. Para el efecto, deberán mencionarse los documentos y actos administrativos que conforme a la Ley Colombiana, expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos por la Ley para su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, deberá mencionarse el documento mediante el cual se dio la autorización para la presentación de la oferta y la posterior suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuestales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta. b) Acreditar que el ente público contratante tiene Capacidad Legal para la celebración y ejecución del contrato. c) Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del Representante Legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 2.1.2.3. Personas Jurídicas Públicas o Privadas de Origen Extranjero: Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sean o no que tengan domicilio en Colombia a través de sucursales. Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones: a) Acreditar su existencia y Representación Legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido dentrode los dos (2) meses anteriores a la fecha de la presentación de la propuesta,en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del Representante Legal de la sociedad o de la persona o personasque tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el Representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta,suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta. b) Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad, de cinco (5) años, contado a partir del vencimiento del plazo de duración del contrato. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. d) Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil, y las demás normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTOS REQUISITOS SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR ACEPTARA DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES. Si no se presenta el documento que acredite cualquiera de las anteriores exigencias, junto con la propuesta, o se presenten sin el lleno de los términos exigidos; será objeto de requerimiento, el cual deberá allegar el proponente atendiendo la solicitud de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR. En caso que la sociedad no se encuentre constituida, o no cumpla con el objeto social, o no cumple con la duración exigida en los pliegos de condiciones, a la fecha de cierre de la presente licitación, ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR procederá RECHAZAR la propuesta. 2.1.2.4 APODERADO Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, deberá cumplir todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que sirvan como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento civil y demás normas vigentes. Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personasextranjeras que participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal. Nota: En el eventoque el poder presentado contenga alguna falencia ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR requerirá al proponente para que subsane la situación. Si el proponente no subsana este factor su propuesta será rechazada. En todo caso el poder debe haberse otorgado con anterioridad al cierre del presente proceso. 2.1.2.5 PROPUESTAS CONJUNTAS Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en Consorcio o Unión Temporal. En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas. Podrán participar Consorcios y Uniones Temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos: Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio o la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal de dos años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la ejecución de la obra o de la vigencia del contrato. Acreditar la existencia, representación legal, y capacidad legal y jurídica de las personas jurídicas consorciadas o asociadas enUnión Temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución del Consorcio o Unión Temporal, así como de la propuesta para la presentación,celebración y ejecución del contrato. La designación de un Representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva, indicando expresamente las facultades otorgadas para el efecto. Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los Consorcios o Uniones Temporales, deberán acreditarse mediante la presentación del documento Consorcial o de constitución de la Unión Temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida. Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, respecto de las personas jurídicas que se asocian para lapresentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos en la presente Licitación. Por lo anterior, en el caso de consorcios o uniones temporales que se encuentren conformados por personas jurídicas, deben todos sus integrantes contar con un objeto social que les permita cumplir con la ejecución de la obra requerida en los pliegos de condiciones. En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en Consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la ley 80 de 1993. En caso de unión temporal, sus integrantes deberán señalar los términos y extensión de la participación de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de LA ENTIDAD. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Nota: La omisión del documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal, no es subsanable y genera RECHAZO DE LA OFERTA. 2.1.3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA El proponente deberá constituir a su costa una garantía de seriedad de oferta bajo cualquiera de las formas permitidas por en el Decreto 1510 de 2013, a favor ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR. NIT: 890.481.343-3 La garantía de seriedad de la oferta deberá ser presentada con su propuesta, por un valor del diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, con la vigencia de ciento veinte (120) días calendarios contados a partir de la fecha y hora fijadas para el cierre. Si presenta copia de la garantía de seriedad de la propuesta, se podrá establecer un plazo para presentar el original. En caso de proponentes plurales, deberá relacionarse en el cuerpo de la póliza el nombre de las personas que los integran, quienes asumirán su responsabilidad solidaria en los términos de la ley. En el evento en que un proponente plural presente propuesta, la garantía de seriedad de la propuesta deberá afianzar a cada uno de sus miembros, indicando la naturaleza de su asociación. NOTA: Si el nombre del beneficiario, afianzado y/o tomador no es el correcto, si el objeto, la vigencia de la garantía o el monto de la misma no está conforme a lo solicitado en este numeral, ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR le solicitará la presentación o el certificado de modificación. En caso de no subsanar, será causal de RECHAZO de la propuesta. La garantía que deberá amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalización, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecución del Contrato por parte del adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el del Decreto 1510 de 2013. La garantía de seriedad de la oferta se extenderá para cubrir los eventos descritos en el Decreto 1510 de 2013, y en particular de las siguientes: a) La obligación de suscribir el contrato ofrecido, en los términos y dentro de los plazos y condiciones previstos en los pliegos de condiciones. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 b) La obligación de ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses. c) La obligación de suscribir y entregar al MUNICIPIO la garantía única de cumplimiento del contrato, con el lleno de las condiciones y requisitos que correspondan, y conforme a lo requerido por el artículo 25, numeral 19, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1510 de 2013. d) El cumplimiento de los requisitos establecidos como condiciones de perfeccionamiento y ejecución del contrato. e) Una cláusula que estipule que el valor de la presente póliza será exigible con la ejecutoria del acto administrativo expedido por ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR en la que se declare el incumplimiento del proponente respecto de su oferta, y se pagará el valor total al beneficiario en los términos previstos en la Ley. f) Cobijará además, el retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 2.1.4 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES: (Formulario No. 1) a) Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Una vez perfeccionado el contrato el contratista deberá presentar para recibir cada pago del valor total del contrato, una certificación que establezca el cumplimiento de la obligación frente al Sistema de Seguridad Integral y pago de parafiscales, en los términos del párrafo anterior. b) Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar una declaración, bajo la gravedad de juramento donde certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. c) Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá aportar la declaración aquí exigida. En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección. Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato y para la realización de cada pago derivado del contrato, la declaración donde se acredite cumplimiento de la obligación frente al Sistema de Seguridad Integral y pago de parafiscales, en los términos ya descritos. En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, también bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación. 2.1.5 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT). El proponente deberá presentar fotocopia de este documento, en el caso de las Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito, presentando fotocopia de estos documentos. 2.1.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. EXPEDIDO POR LA El proponente con su propuesta allegará copia del certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación; el cual debe encontrarse vigente a la fecha del cierre del presente proceso. En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de esta y el de su representante legal. En el caso de propuestas conjuntas, se presentará el certificado de cada uno de los integrantes de la unión temporal o el consorcio, según corresponda. 2.1.7 CERTIFICADO DEL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 El proponente con su propuesta allegará copia del certificado de responsabilidad fiscal, de conformidad con la Ley 610 de 2000. En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de esta y el de su representante legal. En el caso de propuestas conjuntas, se presentará el certificado de cada uno de los integrantes de la unión temporal o el consorcio, según corresponda. 2.1.8 COMPROMISO DE TRANSPARENCIA. Deberá diligenciar este documento acorde con el Formulario No. 2, debidamente suscrito por el interesado, su representante legal o apoderado. 2.1.9 CONSULTA DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO. El proponente con su propuesta allegará copia de la consulta efectuada en el Registro Único Empresarial y Social de las Cámaras de Comercio, el cual debe tener como termino máximo de expedición de 30 días calendarios., contados a partir de la fecha programa para el cierre del presente proceso de selección de contratista. 2.2. REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO Proponente deberá demostrar que cuenta con la capacidad financiera adecuada para ejecutar el Contrato, la cual se medirá de conformidad con los parámetros que se describen en el presente numeral. Para ello, el Proponente o cada uno de los integrantes del Proponente (en caso de que éste sea un Consorcio ó una Unión Temporal) debe(n) presentar el registro único de proponentes expedido con una antelación no superior a un (1) mes a la fecha de cierre de la Licitación Pública, el cual deberá contener la información financiera mínimo a corte 31 de diciembre de 2013. Para la verificación de los indicadores financieros solicitados en el numeral de Requisitos Habilitantes, los proponentes deberán aportar el Certificado de Registro Único de Proponentes vigente y en firme. Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país (Decreto 1510 de 2013, Art. 150), a estas no se les podrá exigir el requisito de inscripción en el registro único de proponentes. En consecuencia, para los citados oferentes deberán aportar la información antes solicitada (indicadores) para verificar su capacidad financiera. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Las personas extranjeras deberán presentar la certificación firmada por el Representante Legal, acompañada de traducción simple al idioma español, con los valores reexpresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma de un Contador Público con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia. La información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la unidad contable por expresa disposición legal. Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos soporte de la información financiera deberán presentarse en los términos señalados en los incisos anteriores, respecto de cada uno de los integrantes. INDICADOR Liquidez MARGEN SOLICITADO Debe ser igual o mayor a 20 Debe ser igual o menor al 40% Mayor a 10 Endeudamiento Razón cobertura de intereses Si el Proponente, es un consorcio o unión temporal, debe acreditar su capacidad financiera así: (i) sumando el patrimonio de los miembros del Proponente Plural; (ii) sumando el resultado de la ponderación de cada uno de los indicadores (índice de liquidez e índice de endeudamiento) de cada miembro del proponente plural con su porcentaje de participación. 2.2.1. Capacidad Organizacional. Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores con base en la información contenida en el certificado del RUP: Indicador Utilidad operacional sobre patrimonio Utilidad operacional sobre activo total Índice requerido Mayor a 5% Mayor a 5% Si el Oferente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura deben acreditar su capacidad organizacional sumando el resultado de la ponderación de cada uno de los indicadores (rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre patrimonio) de cada miembro del Oferente plural de acuerdo con su porcentaje de participación. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Las personas naturales y jurídicas extranjeras no obligadas a inscribirse en el RUP, acreditarán este requisito mediante Certificación suscrita por el representante legal de la persona extranjera, la cual se entiende formulada bajo la gravedad del juramento en la que indique el número de personas vinculadas. Si tal certificación es expedida en el extranjero, deberá cumplir con los requisitos establecidos para la legalización de documentos otorgados en el exterior (Apostille Consularización, traducción oficial). 2.2.2. Capacidad residual o k de contratación. El Artículo 18. Decreto 1510 de 2013 fue modificado por el Decreto 791 de 2014, que regula la Capacidad Residual. Por lo cual El interesado en celebrar contratos de obra con Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación en atencion a lo siguiente: “Artículo 1°. Modificación del artículo 18 del Decreto 1510 de 2013. El artículo 18 del Decreto 1510 de 2013 quedará así: ―Artículo 18. Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos de obra pública con Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación con los siguientes documentos: 1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proceso de Contratación de acuerdo con la siguiente fórmula: Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto oficial estimado — Anticipo Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale a la proporción lineal de doce (12) meses del presupuesto oficial estimado menos el anticipo cuando haya lugar. La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la siguiente fórmula: A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: FACTOR PUNTAJE MÁXIMO Experiencia (E) 120 Capacidad financiera (CF) 40 Capacidad técnica (CT) 40 Total 200 La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. El proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la Capacidad Residual establecida en los Documentos del Proceso para el Proceso de Contratación. Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si: Capacidad residual del proponente ≥ Capacidad residual del proceso de contratación La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la metodología que defina Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad de Organización (CO), y los saldos de los contratos en ejecución. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre en un fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal junto con un pre informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros. Esta disposición también es aplicable para la información que el proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse o renovar su inscripción en el RUP de acuerdo con el artículo 9° del Decreto 1510 de 2013. Esta información debe ser actualizada llegada la fecha máxima de actualización de acuerdo con la legislación del país de origen‖. El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior al 50% del presupuesto oficial. Para calcular la Capacidad Residual exigida en el presente pliego de condiciones, se utilizará la metodología definida por Colombia Compra Eficiente. En caso que el Proponente tenga una capacidad residual inferior, la Oferta será rechazada. 2.2.4. PARTICIPACIÓN DE EXTRANJEROS Se regirá por lo establecido en el artículo 53 del decreto 1464 de 2010. y deberán acompañar balance general y estado de resultados comparados periodo 2008-2009, debidamente certificados por Contador Público. La evaluación se hará tomando en cuenta los porcentajes exigidos en el pliego de condiciones para los indicadores y puntos establecidos. NOTA: Para oferentes extranjeros, la tasa de cambio a tener en cuenta para efectos de convertir el valor de los contratos en ejecución (E), suspendidos (S), adjudicados no iniciados (ANI) a salarios mínimos mensuales legales, será la vigente treinta (30) días calendario antes de la fecha de presentación de la propuesta. 2.3 REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO El proponente, persona natural o jurídica o cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, según corresponda, deberá cumplir los siguientes requisitos: Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 2.3.1 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES: Código UNSPSC 721410: Servicio de construcción de autopista. 2.3.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE El proponente deberá acreditar experiencia exitosa como constructor, en contratos, suscritos, iniciados y finalizados, con Entidades Públicas y/o Entes Públicos y/o Entes Territoriales Y/0 Privados dentro de los Tres (03) años a la fecha de cierre del proceso de selección. Entendiéndose por experiencia exitosa la ejecución de contratos debidamente recibidos a satisfacción del contratante respectivo, en cuyo desarrollo no se causó ningún tipo de sanción y/o multa por incumplimiento contractual, ni se hizo efectiva, la garantía única. Para esto el proponente deberá diligenciar y presentar el Formulario No.4 ―Relación de experiencia específica mínima del proponente‖, en el cual solo debe relacionar: Máximo un (01) contrato que hayan sido suscritos, ejecutados, recibidos dentro de los tres (03) años anteriores al cierre de la presente convocatoria pública cuyo objeto sea pavimentación de vías urbanas en concreto rígido , y que el contrato aportado cumpla los siguientes requisitos: 1. Que el valor del contrato aportado sean igual o superior oficial. a dos veces el presupuesto 2. Que el contrato con el cual se pretenda acreditar las exigencias del numeral anterior se acredite las siguientes actividades. • Colocación de pavimento en concreto rígido con áreas superiores a ocho mil metros cuadrados o en su defecto volúmenes superiores a 1500 m3. • Localización y replanteo un área igual o superior a ocho mil metros cuadrados. El comité técnico evaluará la experiencia, de conformidad con las siguientes reglas: • Los valores de los contratos se actualizarán a partir de la fecha de suscripción del contrato hasta el año 2014, utilizando el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). Los valores de los contratos a actualizar comprenden el valor del contrato original, más las adiciones y reajustes causados. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 • En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia será acreditada por cual quiera de los integrantes, es decir, el contrato o la certificación. Lo anterior sin perjuicio de que todos los integrantes puedan sumar su experiencia. • Cuando un proponente suministre información referida a su anterior participación en un consorcio o unión temporal, ALCALDIA considerará para efectos de la evaluación, el valor (SMMLV) el total ejecutado en esa anterior asociación y las cantidades de obras ejecutadas, el valor afectado por el por el porcentaje de participación en esa anterior asociación La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada y elevar los requerimientos que estima pertinente en tal sentido. Cuando en la revisión del Formulario No. 4 ―Experiencia del Proponente‖ se encuentren errores de trascripción en cifras, en fechas, en números o en letras, prevalecerá la información contenida en los soportes que acompañan dicho formulario. La anterior experiencia se debe soportar anexando los siguientes documentos: 1. Acta de Recibo final Y/O acta de liquidación: Donde se evidencien la fecha de entrega, el valor y las cantidades de obras finalmente ejecutadas y recibidas a satisfacción. 2. Copia del contrato: 3. Documento de conformación consorcial: Cuando el contrato presentado haya sido ejecutado por proponente plural y ninguno de los documentos anteriores evidencie la conformación deberá adjuntarse tal documento. Para la validación de la documentación presentada se tendrá en cuenta lo siguiente: • El contrato de obra pública deberá estar terminado para la fecha de entrega de las propuestas. Para el presente proceso de selección se tomará como fecha de terminación la de suscripción del acta de recibo final de las obras objeto del mismo, por el contratante o su representante. • Cuando el objeto del contrato con el cual se pretende certificar la experiencia específica no obedezca al objeto de éste contrato, solo se considerarán los valores de los capítulos dedicados de manera exclusiva a estos objetos. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 • Cuando el objeto de uno o algunos de los contratos con que se pretende acreditar la experiencia específica, incluya estudios y/o diseños y/o gerencia de obra y/u operación, estas últimas actividades no serán consideradas, para ningún efecto, en la acreditación de la experiencia. • Cuando un proponente individual o integrante de proponente plural suministre información referida a experiencia obtenida por su anterior participación en un consorcio o unión temporal, LA ENTIDAD CONTRATANTE considerará para efectos de la evaluación solo el valor correspondiente al porcentaje de participación establecido en el documento de constitución respectivo allegado con la propuesta. • No se acepta experiencia como residente de obra ni como director de obra. • Los contratos válidos para acreditar la experiencia, cuando se trate de contratos de obra pública serán aquellos suscritos entre el ente y/o persona contratante y el oferente (contratista de primer orden), cualquier otra derivación de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato. Lo anterior en razón que para LA ENTIDAD es importante conocer el cumplimiento, ante la entidad contratante, del responsable directo de la ejecución del proyecto • Aquella experiencia acreditada en contratos de concesión solo serán válidas cuando estas sean realizadas por los mismos integrantes del concesionario (contratista del primer orden). Las certificaciones aportadas deben mostrar en Las actividades, etapas, fases o hitos desarrollados el cumplimiento de la experiencia exigida en este pliego de condiciones • No se aceptará como experiencia válida para el presente proceso la adquirida en contratos en los que el proponente o alguno de sus integrantes, según corresponda, únicamente hayan asumido obligaciones de consultoría, gerencia de proyectos, gerencia de obra, prestación o arrendamiento de servicios o, en cualquier caso, no haya sido el obligado o responsable directo, ante el contratante o dueño de la obra, por la confección material de la misma y su entrega. NO SE ACEPTAN SUBCONTRATOS. • En caso de la acreditación de experiencia a través de contratos ejecutados en el extranjero, la misma solo será válida para efectos del proceso cuando se haya ejecutado para entidades estatales del país donde se ejecutó el contrato. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Nota: La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada y elevar los requerimientos que estima pertinente en tal sentido. 2.4 OFERTA TECNICA El proponente, persona natural o jurídica debe garantizar la ejecución de la obra bajo las condiciones técnicas exigidas en el presente pliego. 2.4.1 B) OFERTA TECNICA DE PERSONAL El proponente deberá garantizar la conformación de un equipo de trabajo idóneo, integrado como mínimo por el personal exigido en el presente pliego. Como requisito habilitante deberá acreditar el compromiso de vinculación de profesionales idóneos para ocupar los siguientes cargos: 1 Director de Obra. El profesional propuesto para este cargo deberá acreditar el siguiente perfil: a) Ingeniero civil – Especialista En Ingeniería De Vías Terrestres b) Experiencia general, no menor a doce (12) años y como especialista no menor a cinco (5) años c) Experiencia específica en el cargo de Director de obras en contratos de pavimentación y/o adecuación y/o construcción de vías urbanas en contratos públicos. Esta experiencia será acreditada con máximo tres (3) certificaciones de obras cuyo valor sumado sea mayor o igual al presupuesto oficial. d) Deberá comprometer su vinculación con dedicación mínima del cincuenta por ciento (50%) durante la ejecución total del contrato. 1. Residente de obra. Los profesionales propuestos para este cargo deberán acreditar el siguiente perfil: a) Ingeniero civil. b) Experiencia mínima de 10 años como ingeniero c) Experiencia específica en el cargo de residente de obras en contratos de pavimentación y/o adecuación y/o construcción de vías urbanas en contratos públicos. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Esta experiencia será acreditada con máximo tres (3) certificaciones de obras cuyo valor sumado sea mayor o igual al presupuesto oficial d) Deberá comprometer su vinculación con dedicación en un cien por ciento (100%) durante la ejecución total del contrato. 3. Especialista En Salud Ocupacional. El profesional propuesto para este cargo deberá acreditar el siguiente perfil: b) Experiencia mínima como especialista de diez (10) años c) Experiencia mínima en contratos de pavimentación y/o adecuación y/o construcción de vías urbanas en contratos públicos, ejecutados dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria, contados a partir de la fecha de recibo final de obras. Esta experiencia será acreditada con máximo dos (2) certificaciones de obras. d) Deberá comprometer su vinculación con dedicación en un treinta por ciento (30%) durante la ejecución total del contrato. . El proponente debe diligenciar y presentar el FormularioNo. 5 ―Formación y Experiencia General de personal‖ y―Experiencia Específica de personal‖ en el que se indique el nivel de formación académico, laexperiencia general y específica de cada uno de los profesionales ofertados. La información relacionada en el Formulario No.5 deberá ser soportada mediante la presentación de: • Copia de tarjeta o licencia profesional. • Copia de los títulos de postgrado, si fuere el caso • Certificado de vigencia de matrícula profesional • Carta de compromiso de acuerdo con los requisitos del modelo indicado en el Anexo La presentación del Formulario No.5y los documentos de soporte con la información mínima, tiene carácter obligatorio, en el evento contrario, este requisito no será objeto de verificación. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Cuando en la revisión del formulario se encuentren errores de trascripción en cifras o en fechas prevalecerá la información contenida en los documentos que soportan dicho formulario. Para el desarrollo del contrato, el personal que se apruebe no podrá ser remplazado, salvo caso de fuerza mayor justificable, en este último caso, deberá someter a la consideración de LA ENTIDAD el personal de igual o mayor experiencia. Cuando se presente error o confusión en la identificación del profesional postulado, se entenderá que el candidato propuesto es aquel del cual se presente copia de certificado de vigencia de matrícula profesional. Para Acreditar Formación Académica a. Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o del acta de grado de obtención del título correspondiente. b. El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar, la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado. El proponente debe anexar copia de la respectiva resolución de convalidación de estudios expedida por el Ministerio de Educación Nacional. Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio de la profesión tales como tarjeta profesional o su equivalente en el país de origen. Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. c. De conformidad con lo dispuesto por la Ley 842 de 2003, el proponente que ofrezca personal profesional titulado y domiciliado en el exterior, deberá acreditar, la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. En su defecto, deberá acreditar la solicitud de permiso radicada ante el mismo organismo con Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 el lleno de los requisitos exigidos. Para estos efectos, el proponente deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites correspondientes. Para Acreditar Experiencia Profesional General a. Se entiende por Experiencia Profesional general, la práctica adquirida en el tiempo transcurrido a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matrícula profesional respectiva. Para aquellos profesionales cuya tarjeta o matrícula profesional no indique la fecha de su expedición, deberán aportar el documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedición de la misma. Para Acreditar Experiencia Específica La información relativa a Experiencia Específica relacionada en Formulario No.5 debe ser soportada mediante presentación de: • Certificación de contrato expedida por la entidad contratante del proyecto en el cual prestó sus servicios profesionales, debidamente suscrito por funcionario competente. • O certificado laboral expedido por la empresa constructora para la cual prestó sus servicios profesionales, debidamente suscrito por el representante legal. La documentación presentada deberá permitir verificar la siguiente información: • Identificación de la entidad o persona propietaria del proyecto. • Identificación del proyecto (objeto del contrato). • Identificación de la empresa constructora. • Cargo desempeñado (Funciones/Obligaciones y actividades específicas desarrolladas) • Cantidades de obra ejecutadas. • Fecha de vinculación (día, mes y año). • Fecha de retiro (día, mes y año). • Nombre e identificación de quien suscribe el certificado. Se entiende por experiencia específica, la práctica adquirida en el ejercicio de las funciones de un cargo en particular o en una determinada área de trabajo o área de la profesión, ocupación, arte u oficio. Para que sea considerada válida, debe referirse a la experiencia específica particular requerida, señalando de manera clara las actividades realizadas en desarrollo del tipo de experiencia específica. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 a) Las certificaciones firmadas por el mismo profesional propuesto, alguno de sus empleados o socios, es decir, auto-certificaciones no serán tenidas en cuenta para evaluar su experiencia. b) Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse de la traducción correspondiente. c) Cuando el profesional propuesto derive su experiencia de contratos en los cuales también ostente la condición de contratista, la certificación de su desempeño en el cargo debe ser expedida por el interventor del respectivo contrato. d) LA ENTIDAD podrá solicitar que presenten los contratos de obra materia de la certificación y podrá incluso remitirse a los contratantes; de igual forma podrá solicitar las aclaraciones que estime pertinente. e) Las condiciones y calidades de los profesionales presentados por los proponentes, serán evaluadas de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones. Se solicita relacionar únicamente las experiencias relevantes para el desarrollo del contrato. f) Cuando se presenten experiencias simultáneas, (tiempos traslapados) no se realizará doble contabilización. g) Para efectos de evaluación, la fracción de mes será aproximada, por exceso o por defecto, al mes completo. h) La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de proyectos de tesis; no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales. i) En el evento en que un profesional sea ofrecido por dos o más proponentes para el mismo cargo, se cruzará la información presentada, y ante cualquier inconsistencia detectada se tendrá en cuenta para la calificación la presentada por el proponente que certifique la veracidad de la información solicitada por LA ENTIDAD Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 j) En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la obtención de la matrícula en el país, esa experiencia se tomará a partir de la fecha de la matrícula o su equivalente en el país de origen o donde hubiere trabajado. 2.3.3 CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA. La visita al sitio de la obra en las condiciones señaladas en el numeral 1.6.5 no es obligatoria. 2.4 PROPUESTA ECONÓMICA. El proponente debe presentar de manera detallada su ofrecimiento económico; para tal efecto diligenciará el cuadro de “Propuesta Económica” (Anexo. No 4) donde indique el valor total de su oferta expresado en pesos colombianos. El valor total de la oferta deberá incluir la totalidad de costos directos e indirectos que deberá asumir el contratista para la cabal ejecución de las cantidades de obra consignadas en el Anexo No. 4 con las especificaciones técnicas descritas en documento adjunto. El oferente presentará su oferta bajo la modalidad de precios unitarios fijos e inmodificables, teniendo en cuenta la descripción del cuadro de cantidades, los planos y las especificaciones técnicas contenidas en los presentes pliegos y todos los demás factores para la ejecución correcta y completa del ítem respectivo. Serán responsabilidad exclusiva del proponente los errores, omisiones o faltas en que incurra al analizar los precios unitarios de la oferta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores, omisiones o faltas. Dichos precios unitarios servirán al proponente como elemento para determinar el costo directo de las obras que ejecutará y el valor expresado para cada ítem deberá reflejar la totalidad de las características exigidas en las especificaciones técnicas. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 CAPITULO III FACTORES DE VERIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE OFERTA 3.1. VERIFICACIÓN DEL PROPONENTE: Se verificará que el proponente cumple con cada una de las condiciones y requisitos de orden Jurídico, financiero y técnico. 3.1.1 VERIFICACIÓN JURÍDICA: No registra puntaje, pero se verificara que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el presente pliego, el comité jurídico emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento de los requisitos para contratar, en caso que se realicen observaciones y requerimientos el oferente que no subsane la documentación su oferta será rechazada. 3.1.2 VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos a los proponentes, mediante la revisión de los documentos presentados y el cumplimiento de las condiciones mínimas de su oferta técnica. El comité evaluador emitirá concepto sobre el cumplimiento o no de los requisitos técnicos que deben reunir los proponentes; en caso que se realicen observaciones y requerimientos, deben ser subsanados, de no hacerlo en los términos previstos se declarará la falta de capacidad. 3.1.3 VERIFICACIÓN FINANCIERA: No registra puntaje, pero se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el presente pliego, el comité financiero emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento de los requisitos para contratar, en caso que se realicen observaciones y requerimientos el oferente no subsane su oferta será rechazada. 3.2. FACTORES DE PONDERACIÓN DE OFERTA: Las ofertas presentadas por aquellos proponentes que hayan sido habilitados dentro de la etapa de verificación serán objeto de evaluación y ponderación, conforme a los siguientes criterios: Factor Oferta económica Programación y Control de Obras ITEM REPRESENTATIVO Puntos 300 500 100 Apoyo a la Industria 100 Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Total 1000 3.2.1 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS). Será evaluado a partir del ofrecimiento en cuanto a la procedencia (país de origen) del personal que esté dispuesto a vincular el proponente para la ejecución de las obras. La ponderación de este indicador se hará dependiendo del ofrecimiento que haga el proponente de conformidad con la siguiente escala: Si oferta servicios con el 100% de personal nacional. Si oferta servicios con el personal nacional y personal extranjero. Si oferta servicios con el 100% de personal extranjero. 100 puntos. 75 puntos. 50 Puntos. 3.2.2 3.2.1.4 PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRAS = 500 PUNTOS Red, Diagrama de Actividades PERT/CPM. Ruta Crítica El proponente deberá presentar una programación de obra por actividades, entendidas estas como la agrupación de uno o más ítem de obra, los cuales deberán estar asociados en forma coherente y correspondiente con la esencia de su actividad, es decir, deben agruparse de tal forma que la duración y sentido de los ítem puedan ser desarrollados como una sola actividad, en el correspondiente lapso de tiempo calculado e indicado por el proponente. Las duraciones de cada ítem que compone la actividad, deberán ser correspondientes con los rendimientos y tipos de cuadrillas indicados en los análisis de precios unitarios. Se pueden aplicar los principios de simultaneidad o de secuencia de los ítems constituyentes de la actividad, para definir su duración. La relación entre cantidad y el producto del número de cuadrillas por el rendimiento establecido deberá dar como resultado la duración del ítem correspondiente; de esta forma se determinará en cada caso la duración de una actividad en particular, ya sea seleccionando el ítem de mayor duración o en su defecto la suma de las duraciones de por lo menos, dos de sus ítems constituyentes siempre y cuando la actividad tenga más de un ítem, caso contrario su duración o tiempo probable deberá ser igual a la duración calculada del ítem que la constituye. En cualquier caso, sea cual sea el principio utilizado para describir la duración de las actividades, éste debe verse reflejado en la construcción de los diagramas que exijan discriminación de los ítems que constituyen cada actividad (Lista de Actividades y Diagrama de Gantt de personal). La aplicación de uno u otro principio se puede dar independientemente para cada actividad, según sea el caso, siempre y cuando una actividad contenga más de un ítem. La información descargada en el diagrama de Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 red, deberá ser correspondiente con los cuadros lista de actividades, al flujo de fondos y al diagrama de Gantt de personal. El proponente presentará con su propuesta, un programa de ejecución de la obra representado en los siguientes elementos de acuerdo a como se señalan a continuación: NUMERAL 1 2 3 3.1 3.2 4 5 DESCRIPCION RED, DIAGRAMA PERT/CPM Y MATRIZ DE SECUENCIAS LISTA DE ACTIVIDADES FLUJO DE FONDOS FLUJO DE FONDOS (TIC, TTC) FLUJO DE FONDOS (TIL, TTL) DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL CUADRO DE DISTRIBUCION DE RECURSOS El puntaje a obtener por este criterio evaluativo, para cada proponente se determinará agrupando la totalidad de las obras de los cinco numerales antes descritos. Cuando en la actividad o tarea que se esté analizando en cada uno de los numerales, se presenten uno o más errores o la ausencia de los datos solicitados, se considerará la actividad como inconsistente respecto del total de actividades o tareas y por lo tanto la evaluación de las mismas, considerará la puntuación bajo los siguientes criterios: PORCENTAJE DE INCOSISTENCIAS >10% Y 0% A 10% ≤50% >50% NUMERAL 1 2 3.1 3.2 4 5 DESCRIPCION RED, DIAGRAMA PERT/CPM Y MATRIZ DE SECUENCIAS LISTA DE ACTIVIDADES FLUJO DE FONDOS (TIC,TTC) FLUJO DE FONDOS (TIL,TTL) DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL CUADRO DE DISTRIBUCION DE RECURSOS 100 100 50 50 40 40 20 20 0 0 0 0 50 20 0 50 20 0 La duración total del proyecto, en ningún caso será mayor al plazo de ejecución estimado para el proyecto. De presentarse una programación de obras con plazo mayor al propuesto, la Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 propuesta obtendrá un puntaje igual a cero (0) puntos por este criterio evaluativo. Y en el caso que sea menor al establecido por la Entidad, se considera inconsistencia, que se calcula mediante la siguiente formula: # Inconsistencias = 5 * # días de diferencia entre el plazo de la entidad y el propuesto, redondeado al entero inmediato. Para la contabilización de las inconsistencias, se determinará de acuerdo a la totalidad de actividades analizadas presentadas por el proponente, de acuerdo a las especificaciones generales consignadas para cada numeral a evaluar, entendiéndose como inconsistencia un error de cálculo, ausencia de datos o no correspondencia de la información con la presentada en los Análisis Unitarios o no correspondencia de la información entre los diferentes cuadros y diagramas de la programación de obras, según se aplique. El proponente deberá tener en cuenta al momento de elaborar su programación, el desarrollo de ejecución más adecuado para agotar la totalidad de los ítem involucrados en la propuesta, teniendo presente las condiciones climáticas, tiempos de transporte y modos de ejecución en condiciones normales. El programa debe presentarse en forma coherente con rendimientos factibles, con el fin de que la ejecución se pueda desarrollar sin demoras y atrasos. 3.2.1.4.1 RED, DIAGRAMA PERT/CPM Y MATRIZ DE SECUENCIAS El proponente deberá presentar una red o diagrama que consigne las actividades en las que se agrupan todos y cada uno de los ítem de obra. El número de actividades en las cuales se agrupan, en , EN NINGUN CASO SERA INFERIOR 20 O SUPERIOR A 25, numeradas a partir de 1 (uno), incluidos los estudios y diseños. El diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y restricciones establecidas por el modelo de programación PERT/CPM y debe consignarse, tal y como lo establece el modelo, la siguiente información, señalado en DIAS: a. ACTIVIDAD (Ya sea reseñada de acuerdo a su número o a cualquier tipo de nomenclatura clara, válida para identificarla). b. TIEMPO DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC c. TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC d. DURACION DE LA ACTIVIDAD – TIEMPO ESPERADO. e. TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 f. TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL. g. HOLGURA O FLUCTUACION DE LA ACTIVIDAD. H. Como especificaciones generales para la construcción de la red o diagrama, entendido como la representación gráfica de las actividades que muestran sus eventos, secuencias, interrelaciones y el camino crítico, se resaltan las siguientes: a. La red deberá ser una red medida, es decir, deberá utilizar un sistema de cronología que permita establecer a escala conveniente (siempre en todo caso en días) tanto las relaciones como las duraciones de las actividades, distribuidas en el tiempo propuesto para el desarrollo de la obra. b. Cada actividad se representa por una flecha que indique su conexión, dependencia y sentido, escalada con la unidad de tiempo DIA. Dado que el modelo PERT/CPM es direccional, el diagrama debe representarse de esa manera. c. Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento de terminación, entendiéndose como evento al momento de iniciación o terminación de una actividad. Cada evento se representará por un círculo. El evento final de una actividad será el evento inicial de la actividad siguiente. Varias actividades pueden terminar en un evento o partir de un mismo evento. d. Los eventos se enumerarán en forma secuencial y consecutiva, ascendente desde el cero (0). No podrán aparecer en ningún caso, eventos con numeración repetida. e. La red debe ser cerrada con excepción de las actividades inicial y final. f. Podrán utilizarse actividades virtuales, de duración nula en los casos en que haya necesidad de indicar que una actividad tiene una interrelación o continuación con otra se dibujará entre ambas como línea punteada. g. Para cada actividad deberá indicarse la iniciación primera, terminación primera, iniciación última, terminación última, duración y nombre o identificación de la actividad, así como la fluctuación u holgura. h. La red deberá ser cerrada, con el fin de determinar los TIEMPOS DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC, TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC, TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL y TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL, secuencias y procedencias. La imposibilidad de evaluar estos tiempos hará inconsistente toda la red, por lo cual la calificación de este numeral será de cero (0). i. Cada actividad deberá identificarse claramente ya sea con su nombre resumido o con un sistema de referencia. Se deberán resaltar claramente las actividades correspondientes a la ruta crítica y la correspondiente duración de sus actividades (de la ruta crítica), será correspondiente a la duración en la ejecución de proyecto. El NO cumplimiento de estas consideraciones dará lugar a calificación de este numeral de cero (0). Se recalca el hecho que dentro del diagrama, se debe señalar de forma clara, la ruta crítica del proyecto y los días no pueden corresponder en ningún caso a una fecha en específico, por lo tanto se hablará siempre de días NO calendarizados, como valor absoluto y que deben corresponder a los señalados en la duración del mismo presentados por el proponente. El NO cumplimiento de estas consideraciones será tomado como una inconsistencia al momento de su evaluación. El uso de software para la automatización de los cálculos deberá tener en cuenta de igual manera las restricciones señaladas en el presente Pliego de Condiciones. El proponente deberá tener en cuenta que la información consignada en este diagrama, servirá de base para el control de la obra por parte de la interventoría y por lo tanto hará parte del contrato que se celebre, siendo la Entidad autónoma en la reserva del derecho de ajustar los programas de trabajo, a fin de coordinar las actividades de la obra y el tiempo total para ejecución de la misma y corregir eventualmente errores en la propuesta. Estos programas comenzarán a regir desde la fecha del acta de iniciación de la obra. Como esquema, se presenta el siguiente diagrama, que solo busca orientar el desarrollo del mismo, indicando los elementos que se solicita ESQUEMA RED, DIAGRAMA PERT / CPM, RED MEDIDA Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 a. ACTIVIDAD (Ya sea reseñada de acuerdo a su número o a cualquier tipo de nomenclatura clara, válida para identificarla). b. TIEMPO DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA .TIC c. TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC d. DURACION DE LA ACTIVIDAD o TIEMPO ESPERADO. DUR e. TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. f. TIL. g. TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL. h. HOLGURA O FLUCTUACION DE LA ACTIVIDAD. H. Asociado a este diagrama, se debe presentar la matriz de secuencias, que constituye el cuadro que resume el cálculo de los TIEMPOS DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC, TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC, TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL y TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL, así como también debe indicar las duraciones y las holguras o fluctuaciones, al igual que las antecedentes de cada una de las actividades reflejadas en el diagrama de red, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO MATRIZ DE ACTIVIDADES Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 ACTIVIDAD (Ya sea reseñada de acuerdo a su número o a cualquier tipo de nomenclatura clara, válida para identificarla). a. TIEMPO DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC b. TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC c. DURACION DE LA ACTIVIDAD o TIEMPO ESPERADO. DUR d. TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL. e. TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL. f. HOLGURA O FLUCTUACION DE LA ACTIVIDAD. H. g. ANTECEDENTES. Se señalan los antecedentes de cada actividad establecida. El NO cumplimiento en la presentación del cuadro y la no presentación de la información requerida, dará lugar a calificación de este numeral de cero (0) puntos. 3.2.1.4.2 LISTA DE ACTIVIDADES Adicional al diagrama PERT/CPM, el proponente deberá presentar un cuadro que liste las actividades que agrupan la totalidad de los ítem del proyecto, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se señaló en el desarrollo de la misma, EN NINGUN CASO SERA INFERIOR 20 O SUPERIOR A 25, numeradas a partir de 1 (uno). En este cuadro se debe consignar la información referente a la actividad relacionada, de acuerdo con el análisis realizado a él o los ítem que la componen guardando igualdad, tanto en unidades, rendimientos y tipos de cuadrillas, agrupados en forma coherente y correspondiente con la esencia de su actividad, es decir, deben agruparse de tal forma que la duración más probable y sentido de los ítem puedan ser desarrollados como una sola actividad, en el correspondiente lapso de tiempo indicado por el proponente, sin interferir con el desarrollo de ninguna otra actividad. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Numer o de Actividad activid ad Nombre de la actividad item Descripció Unida Cantidad n d Duración (días) Tipo de Numero Cuadrill de a Cuadrilla Rendimient Duración o de (Dias) cuadrilla La relación debe tener en cuenta que los rendimientos consignados deben corresponder a unidad / día, de tal forma que la duración o tiempo más probable sea el resultado de dividir la cantidad de la actividad entre el producto del rendimiento de la cuadrilla por el número de cuadrillas utilizadas. Se requiere que el proponente presente las duraciones en días enteros, con excepción de las actividades que duran menos de un día, aproximando los decimales al dígito inmediatamente superior (cuando es mayor de uno), cuando es mayor o igual a 0.5 y al dígito inferior cuando este es menor de 0.5. Los rendimientos consignados deben ser correspondientes con los consignados en los Análisis de Precios Unitarios. La no utilización de los rendimientos en los Análisis de Precios Unitarios dará lugar a una inconsistencia para esa actividad en particular. El NO cumplimiento en la presentación del cuadro, con la información que se solicita dará lugar a calificación de este numeral de cero (0) puntos para este numeral. La no correspondencia de la información consignada en el cuadro LISTA DE ACTIVIDADES, con los consignados en el diagrama de red PERT/CPM, dará lugar a una inconsistencia (por cada no correspondencia) y la calificación de este numeral será de acuerdo al porcentaje de inconsistencias encontradas, el cual se tomará de acuerdo al total de actividades presentadas. 3.2.1.4.3. CALCULO DE DURACIONES POR EL MÉTODO PERT. El método PERT, (Técnica de evaluación y revisión de proyectos), involucra el cálculo de tiempos por probabilidad. Según el proyecto, el cálculo de tiempo es probalístico, en donde se parte de una probabilidad, que es un estudio de planeación teórico, y se escoge una premisa probable con tres estimativos de tiempos, en los cuales posiblemente pueda terminarse la actividad en el supuesto que ésta va a desarrollarse en condiciones normales. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Estos tres estimativos de tiempo son: 1. Optimista 2. Pesimista 3. Más probable. 3.2.1.4.3.1. Tiempo optimista: (To) Corresponde al menor tiempo posible en que se supone podría realizarse una actividad, si se contara con buena suerte excepcional, y todo marchara perfectamente desde el principio. 3.2.1.4.3.2. Tiempo pesimista: (Tp) Corresponde al tiempo máximo que duraría la actividad, contando con la mala suerte en su realización. Se tiene en cuenta en esta estimación, la posibilidad de que se retrase la iniciación o se dificulte su desarrollo por causas pertinentes y muy factibles, pero no se tendrá en cuenta sucesos catastróficos, tales como huelgas, incendios, derrumbes, etc 3.2.1.4.3.3. Tiempo más probable: (Tm) Corresponde al tiempo que se consumiría, muy seguramente en la realización de la actividad. Es tal que si la actividad se repitiera independientemente muchas veces, este tiempo de duración sería el que ocurriría con más frecuencia. Sería entonces en caso de tener un solo estimativo, el tiempo dado. Determinados estos tiempos en el cálculo de actividades acorde con la cantidad y rendimientos, se procederá a aplicar la fórmula del tiempo esperado (promedio). El valor que resulte, será finalmente el que se aplicará en la programación a cada actividad. El tiempo promedio es el valor más representativo, no el más frecuente de todas las estimaciones posibles. La duración estimada o tiempo esperado (Te), con la cual se va a trabajar la red, no es un modo alguno de tiempo exacto. Muy seguramente la actividad va a durar más o menos que Te". Aquí aparece entonces de nuevo el valor de incertidumbre. Con los estimativos de tiempos, To, Tp y Tm, podemos obtener estadísticamente el "Te" Tiempo esperado aplicando la siguiente fórmula: To + 4 Tm + Tp Te = ---------------------------6 En donde: To = tiempo optimista Tp = tiempo pesimista Tm = tiempo más probable Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Te = tiempo esperado. 3.2.1.4.3.4. La Variación: De acuerdo a los principios de distribución de frecuencias puede asegurarse que tendremos alta probabilidad que la actividad termine dentro del intervalo, de ahí la conveniencia de calcular la variación para cada actividad. La variación es un término que describe la incertidumbre asociada al cálculo. Si la variación es grande, cuando el tiempo optimista y el tiempo pesimista se diferencian mucho, la incertidumbre sobre el tiempo de duración de la actividad es grande, y si la variación es pequeña, la incertidumbre también lo es, por tanto, la variación máxima aceptada será del 25% (0,25), utilizar una variación mayor para cualquiera actividad, será causal para castigar la evaluación del parámetro la Red diagrama PERT/CPM, con 5 inconsistencias por cada actividad que tenga una variación mayor del 0.25. La variación entonces la calcularemos aplicando la siguiente fórmula, el cuadrado de la desviación tipo Tiempo pesimista - tiempo optimista, dividido por seis (6), y elevado todo lo Exterior al cuadrado. Actividad To Tm Tp Te Variación Para la elaboración de la programación por el método PERT/CPM y GANTT con los Flujo de Fondos y Programación del personal, se utilizará el Tiempo esperado Te, no utilizar el cálculo de esta duración, se calificara con cero (0) puntos a la evaluación de la Programación y Control de Obras. 3.2.1.4.4. FLUJOS DE FONDOS Con el fin de determinar el valor y el porcentaje de incidencia de cada actividad en el desarrollo del proyecto, en términos económicos, que conlleven a una justificación de los desembolsos Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 propuestos por la entidad a lo largo del tiempo transcurrido, se solicita al proponente presentar dos diagramas de barras tipo GANTT, con la identificación de las actividades, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se señaló en el desarrollo de la misma, EN NINGUN CASO SERA INFERIOR 20 O SUPERIOR A 25, numeradas a partir de 1 (uno), su duración, teniendo como base uno con los tiempos de iniciación y terminación cercanos (TIC y TTC) y el otro con los tiempos de iniciación y terminación lejanos (TIL – TTL), el valor de incidencia para el mes correspondiente, así como su porcentaje de incidencia para el mes respectivo, con el fin de calcular la incidencia financiera en condiciones extremas de termino de ejecución de los ítems no contemplados en la ruta crítica. La información consignada en este cuadro deberá ser igual a la consignada en el diagrama de red PERT/CPM, en lo que respecta a duraciones y TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO Y MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC Y TTL, el cuadro deberá contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las actividades a desarrollar en ese mes respectivo, así como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo mes. El valor de incidencia corresponderá a los costos directos de obra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos serán incluidos una vez sumados los valores de todas las tareas que se ven representadas en el mes respectivo. El NO cumplimiento en la presentación de cada uno de los cuadros, con la información que se solicita (actividad, duración, el valor de incidencia (en pesos), y el porcentaje de incidencia respectivo sobre cada barra que representa la actividad) dará lugar a calificación de este numeral por cada flujo de cero (0) puntos para cada uno. La no correspondencia de la información consignada en los cuadros FLUJOS DE FONDOS, con los consignados en el diagrama de red PERT/CPM, dará lugar a una inconsistencia (por cada no correspondencia) y la calificación de este numeral será de acuerdo al porcentaje de inconsistencias encontradas, el cual se tomará de acuerdo al total de actividades presentadas. 3.2.1.4.5 DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL. Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal o cuadrillas utilizadas de acuerdo a la propuesta, como elemento de soporte a la labor de la interventoría, se solicita al proponente el diagrama de GANTT de personal, que constituye en la elaboración de un cuadro tipo GANTT con las barras que describen el desarrollo de cada actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se señaló en el desarrollo de la misma, , EN NINGUN CASO SERA INFERIOR 20 O SUPERIOR A 25, numeradas a partir de 1 (uno), sobre las cuales se debe reseñar la actividad (identificación de la actividad), el número de cuadrillas que van a ejecutar la actividad, el tipo de cuadrilla y el rendimiento establecido para la misma, de acuerdo a lo consignado en los Análisis de Precios Unitarios. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Para tal fin, se exige la discriminación, para cada actividad, de los ítem que la componen, relacionando: ITEM, DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, RENDIMIENTO, TIPO DE CUADRILLA Y CANTIDAD DE CUADRILLAS, para cada uno de ellos. Las barras que señalan los tiempos de inicio cercano, tiempos de terminación cercana y duraciones de cada ítem deben poder determinar el momento en que se utilizan las cuadrillas señaladas por el proponente, sea que este haya utilizado el principio de simultaneidad o de secuencia, para la ejecución de los ítems que constituyen cada actividad. Se deben totalizar el número de cuadrillas utilizadas día a día a lo largo del proyecto, en una fila resumen bajo el diagrama de Gantt. Debajo del cuadro del Gantt de personal, se debe graficar un histograma donde el eje vertical se indicara el número de cuadrillas a utilizar diariamente, y en el eje horizontal el día transcurrido, lo mismo que otro histograma del número de personas diarias El NO cumplimiento en la presentación del cuadro, con la información que se solicita dará lugar a calificación de este numeral de cero (0) puntos. La no correspondencia de la información consignada en el cuadro DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL, con los consignados en el diagrama de red PERT/CPM, y la LISTA DE ACTIVIDADES dará lugar a una inconsistencia (por cada no correspondencia) y la calificación de este numeral será de acuerdo al porcentaje de inconsistencias encontradas, el cual se tomará de acuerdo al total de actividades presentadas. A continuación un formato de ejemplo, para la elaboración de este diagrama: 3.2.1.4.6. Asignación, planificación de recursos. Para la ejecución de las obras en el tiempo, se requieren de ciertos recursos, como la mano de obra (Cuadrillas o personas), materiales, equipos y herramientas, los cuales se programan diariamente indicando cantidades diarias, para efecto del presente proceso licitatorio se exigirá solo la asignación, planeación y distribución del recurso de Mano de Obra, o sea el uso de cuadrillas y/o personal. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Para hacer una distribución de los recursos, se tiene en cuenta que las actividades están ligadas entre sí por la relación de secuencia de la red, y se dispone de algunos márgenes de tiempo para su realización, que se llaman holguras, ya vistas anteriormente, 3.2.1.4.6.1. Distribución de recursos. El ajuste de actividades entre los márgenes de fluctuación, de tal manera que la demanda diaria de recursos sea la más conveniente, es lo que denominamos la distribución de recursos. La distribución de recursos se realiza entonces tomando día por día las actividades que se programaron, haciendo una sumatoria de entrada de recursos totales, teniendo en cuenta las relaciones estructurales entre las actividades Se crea entonces en el cuadro resumen de cálculo, una columna en donde se registrarán los recursos asignados por cada actividad (Por ejemplo). DISTRIBUCION DE RECURSOS NR ACT DUR IA IT TA TT HT 1 2 3 A B C 6 6 6 0 4 6 10 4 4 7 10 13 3 9 9 15 15 0 NUMERO DE CUADRILLAS 2 3 1 DISTRIBUCION 0 1 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 5 2 2 6 2 3 5 7 2 3 5 8 3 3 9 3 3 10 3 3 11 3 1 4 12 1 1 13 1 1 14 1 1 1 1 CONVENCIONES ACTVIDADES NO CRITICAS ACTVIDADES CRITICAS HOLGURA 3.2.1.4.6.2. Nivelación de recursos. Hay unas actividades que son más importantes que otras, y por lo tanto pueden consumir un número mayor de recursos en mano de obra; esta asignación depende entonces de su importancia dentro del contexto del proyecto que se está programando y de la rapidez con se requiere finalizar determinada tarea. La nivelación de recursos se debe hacer manual, teniendo en cuenta que el proyecto es manejable y solo será a una clase de recurso, que es la mano de obra, aunque los oferente pueden hacer uso del computador, con algunos programas o software que existen en el mercado, pero debe expresarse en los Formatos que se relacionan, realizando la asignación, distribución y especialmente la nivelación del recurso del personal, utilizando los tanteos que sean necesarios y escogiendo la mejor distribución. Al tratar de encontrar la mejor distribución de recursos, se debe elevar al cuadrado los recursos requeridos diariamente y sumarlos, obteniendo así una sumatoria de cuadrados. La mejor distribución de recursos, corresponde a la menor suma de cuadrados. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Para ejecutar las nivelaciones de recursos, se hace uso de la holgura total, desplazando hacia adelante, las actividades que tienen dicho margen de fluctuación; usando total o parcialmente la holgura. Se repite entonces el proceso de distribución de recursos, sumando verticalmente en cada fecha y en todas las actividades que se desarrollan en esa fecha. Para este proceso de contratación solo se utilizara dos (2) fases de distribuciones de recursos, entendiéndose como fases, el resultado cuando se haga para una actividad el desplazamiento de un (1) día de la holgura disponible y las diferentes combinaciones con el desplazamiento de los demás actividades que contengan la misma holgura y pertenezca a la misma secuencia de actividades en el diagrama PERT/CPM, manteniendo el desplazamiento de la actividad inicialmente elegida para la primera fase, y así se hará con una segunda actividad del mismo grupo, y su efecto sobre las demás combinación con el resto de actividades de la misma secuencia. El Formato que se sugiere a continuación de Distribución de Recursos, en la primera columna se coloca el número que corresponde a las veces de cuadrillas, por ejemplo las que contengan una (1) cuadrilla se coloca el número uno (1), el cuadrado de este número es uno (1), se multiplica por el número de veces que se encuentra en la distribución, que es cinco (5), nos da el valor total, que es cinco (5); se toma sucesivamente con cada número de cuadrillas en orden ascendente que aparece en la distribución, y así sucesivamente. NIVELACION DE RECURSOS NUMERO 1 2 3 4 5 CUADRADO 1 9 4 16 25 Nr DE VECES 5 4 3 1 2 15 NUMERO DE DIAS DE LA RED TOTAL 5 16 27 16 50 114 SUMATORIA DE CUADRADOS 3.2.1.4.6.3. Histograma de recursos. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 El histograma de recursos, es llevar a una gráfica, la mejor distribución de recursos, para poder visualizar de una mejor forma, la distribución del recurso, en este caso personal o mano de obra, a lo largo de todo el programa o proyecto realizado, y poder tener luego un control más eficaz sobre éstos, y sobre el programa. La grafica se puede realizar utilizando la herramienta de Excel de Office Microsoft, o manual como se indica a continuación, según el ejemplo transcrito: HISTOGRAMA DE PERSONA NIVELADO CON DOS DISTRIBUCIONES NR ACT DUR IA IT TA TT HT NUMERO DE CUADRILLAS 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 SUMA DE CUADRADOS PRIMERA DISTRIBUCION SEGUNDA DISTRIBUCION 4 3 2 1 FACTOR ECONÓMICO PROPUESTA ECONOMICA (300 PUNTOS) la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo de TRESCIENTOS (300) puntos acumulables, con la aplicación de la siguiente fórmula: Media geométrica con presupuesto oficial Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Tabla 7- Asignación de número de veces del presupuesto oficial Número de Ofertas (n) 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 … TOTAL Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv) 1 2 3 4 5 Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente procedimiento: Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. Factor Oferta económica Programación y Control de Obras Items Representativo Puntos 300 500 100 Apoyo a la Industria 100 Total 1000 ITEM REPRESENTATIVO (100 PUNTOS) Para esta calificación se tendrá en cuenta el valor unitario de los dos (2) ítems más representativos. Se calculará la media geométrica (S) para cada ítem representativo, con los valores de cada ítem representativo en evaluación de las propuestas hábiles. Se calculará la diferencia (Dn) entre cada ítem representativo propuesto y la media geométrica (S) Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Dn= [Yn-S] Cada ítem representativo cuyo Dn esté más cerca de la media geométrica por encima o por abajo, recibirá como máximo CINCUENTA (50) puntos Los demás recibirán DIEZ (10) PUNTOS menos que el anterior en orden sucesivo, a medida que su Dn se vaya alejando de la media del respectivo ítem, por abajo o por encima, hasta un mínimo de cero puntos. Este procedimiento se realizará dos veces; una por cada ítem representativo en evaluación, en todo caso el puntaje máximo será de CIEN (100) PUNTOS para los dos ítems representativos en su conjunto. Los ítems representativos a evaluar son: Pavimento de 550 PSI a la Flexiòn, e=0,20 mt, incluye 7/8"L=0,35m cada 0,30mts transversal y 1/2" L=0,60mts cada 1,20mts longitudinal. (1100mtx7,30mtsx0,20mts) Sub-Base en Material Seleccionado Compactado (1100mx7,30mtx0,20mt) M2 M3 4. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y DETERMINACION DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD. 4.1. CIERRE DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS En la fecha y hora fijada en el cronograma para el cierre de la presentación; en audiencia pública, en presencia de los proponentes, que así lo deseen, se procederá a abrir las ofertas. Cuando se haya verificado que las propuestas entregadas corresponden a las personas que manifestaron el interés en participar, se procederá a la apertura de éstas, de lo cual se levantará un acta relacionando las propuestas recibidas. A continuación se verificará que la totalidad de la propuesta se encuentra foliada. En caso negativo, se procederá a foliar, por parte de los funcionarios de la administración municipal (Comité evaluador), cada una de las propuestas, (original y copia). Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 CAPITULO V DISPOSICIONES GENERALES DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS ADICIONALES DE CARÁCTER TÉCNICO CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 5.1. Objeto El objeto de la presente Licitación Pública y del contrato que surja el mismo es la PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA PRINCIPAL O CALLE 16, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA. 5.2. Especificaciones. Las condiciones, cláusulas especiales y demás información que se consigna en estos pliegos son parte integral del contrato, de acuerdo con las especificaciones que la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR. determine pactar. 5.3. Valor y forma de pago. Anticipo Un pago a título de anticipo por valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, el cual será amortizado deduciéndolo de cada pago parcial en el mismo porcentaje citado. sin que su desembolso constituya requisito para dar inicio a la ejecución del contrato. Requisitos: Su tramité se hará previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Presentación por parte del CONTRATISTA de la garantía única de cumplimiento y aprobación por parte de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR . El contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que los recursos se inviertan exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente Cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar. Manejo e inversión: Se aplicaran las siguientes reglas: EL CONTRATISTA deberá invertir, en forma directa y de manera inequívoca, el anticipo en el objeto contractual, con sujeción al plan de manejo e inversión. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 El anticipo se manejará en una cuenta de ahorro conjunta entre EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR de la obra. El anticipo debe manejarse de acuerdo con el plan de manejo e inversión del mismo aprobado por ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR , el cual deberá ajustar a los porcentajes indicados en la propuesta. EL CONTRATISTA debe permitirle al INTERVENTOR, sin ningún tipo de restricción, la revisión permanente del flujo de fondos. EL CONTRATISTA deberá rendir a la Interventoría un informe mensual de gastos contra la cuenta, incluyendo los soportes de los mismos y anexando copia del extracto bancario de dicha cuenta. En todo caso, la ejecución del anticipo deberá justificarse con gastos necesarios para la prestación del servicio. Pagos Parciales El equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato se cancelará mediante pagos parciales, correspondientes al valor de las respectivas actas de recibo parcial del servicio, debidamente amortizadas con el anticipo Requisitos: Su tramité se hará previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Presentación por parte del CONTRATISTA y recibo a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA de las obras ejecutadas Cuantificación, valoración y suscripción de la respectiva acta de recibo parcial de obras ejecutadas entre el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA. Presentación de factura de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar y de acuerdo a disponibilidad de PAC. Pago Final El último pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, se cancelará previa suscripción del acta de recibo final de obras a satisfacción por parte del Interventor del contrato. Requiere además, entrega de una copia física y en medio magnético de los Planos Record de la Obra ejecutada y manual de operación de los elementos instalados 5.4. Tiempo de Ejecución del Contrato El plazo de entrega de las obras objeto del contrato será de SEIS (6) meses contados a partir de la aprobación de la Garantía Única, suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 5.5. Lugar de Entrega El recibo definitivo de las obras por parte de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR será a entera satisfacción de la INTERVENTORÍA en el lugar de la ejecución de la misma, en ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR esto será formalizado mediante acta suscrita entre el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA. 5.6. Adiciones El contrato que se celebre se podrá adicionar de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 5.7. Firma del Contrato El contrato que se celebré deberá suscribirse dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato. 5.8. Régimen del Contrato. El texto del contrato se sujetará integralmente a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto No 1510 de 2013, demás normas concordantes y vigentes que regulen la materia. 5.9. Perfeccionamiento del Contrato El contrato a celebrar quedará perfeccionado con el acuerdo entre las partes sobre objeto y la contraprestación, que se haya consignado por escrito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, Decreto 1510 de 2013. 5.10. Requisito para la ejecución del Contrato Una vez perfeccionado el contrato, ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR. procederá a aprobar la garantía única de cumplimiento del contrato que junto con la expedición del registro presupuestal del contrato son requisitos de ejecución. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 El contratista, para la ejecución del contrato, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013 deberá allegar lo siguiente: Garantía Única de cumplimiento que ampara los siguientes riesgos: CUMPLIMIENTO. Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, incluyendo el pago de la multa y la cláusula penal pecuniaria; por una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato, con una vigencia que cubra el término de la duración del contrato y cuatro (4) meses más. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el contratista garantizado; por una suma equivalente al diez (10%) ciento del valor total del contrato con una vigencia por él termino de duración del contrato y tres años (3) años. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Deberá garantizar los perjuicios que se ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro, sufridos por la obra entregada; por una suma equivalente al quince por Ciento (15%) del valor total del contrato con una vigencia por el término de cinco (5) años contados a partir de la recepción de las obras. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Deberá garantizar el buen manejo e inversión del anticipo, por un porcentaje igual al cien por ciento (100%) del valor entregado en calidad de anticipo cuya vigencia se extenderá por el plazo de duración del contrato y cuatro(4) meses más. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Deberá garantizar el cumplimiento de las responsabilidades que se presente en la ejecución del contrato y después de esta, por una suma equivalente a 200 SMLMV, con una vigencia por él término de duración del contrato. 5.12. Erogaciones tributarias y publicación Todas las erogaciones Tributarias que deban cancelarse con ocasión de la celebración del contrato, será a cargo exclusivamente del CONTRATISTA. 5.13. Domicilio Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Para los efectos de este proceso licitatorio y del contrato derivado de esta, se tendrá como domicilio SANTA ROSA BOLIVAR 5.14. Cesión y Subcontratos El contratista no podrá ceder total ni parcialmente el contrato, ni subcontratar a persona natural o jurídica, sin previo consentimiento escrito de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR , pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la cesión o subcontrato. 5.15. Multas. En caso de que el contratista se constituya en mora o incumpla injustificadamente parcialmente las obligaciones que asume en virtud del contrato, ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR podrá imponerles mediante resolución motivada, multas sucesivas y diarias por 1% del valor total del contrato por cada día de retardo que superen la holgura propuesta en el plan de trabajo presentado por el contratista, y hasta por quince (15) días calendarios. Las multas y/o sanciones se impondrán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y de acuerdo al procedimiento señalado en el Manual de Contratación de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR. 5.16. Cláusula penal pecuniaria En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará al MUNICIPIO a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause al MUNICIPIO. No obstante, LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria ingresará a la Tesorería de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR y podrá ser tomado de las sumas resultantes a favor del contratista, si las hubiere, o de la garantía de cumplimiento. De no ser posible, se hará efectivo por la jurisdicción competente. Las multas y/o sanciones se impondrán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y de acuerdo al procedimiento señalado en el Manual de Contratación. 5.17 Caducidad Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR podrá declarar la caducidad de este contrato por medio de acto administrativo debidamente motivado, en los casos consagrados en la Ley. En dicha resolución se expresarán las causales que dieron lugar a ella y se ordenará hacer efectivo si se hubiere decretado antes el valor de las multas así como el de la cláusula penal pecuniaria y la Garantía Única. 5.18 Modificación, Terminación e Interpretación Unilateral Se consideran incorporados al contrato los principios que rigen la terminación, modificación e interpretación unilateral, en los términos consagrados en los artículos 14, 15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y en el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.decreto 1510 de 2013 5.19 Liquidación El contrato será objeto de liquidación de conformidad con lo consagrado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, la Ley 80 de 1993 y decreto 1510 de 2013 4.20 Riesgos Contractuales De conformidad con lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1510 de 2013 en el proyecto de pliego de condiciones debe tipificarse los riesgos que puedan presentarse en la ejecución del contrato, con el fin de cuantificar la posible afectación de la ecuación financiera del mismo. 4.21 Obligaciones del Contratista El contratista se obligará a cumplir las obligaciones señaladas en la minuta de contrato - Anexo No. 05, así como las demás señaladas en las leyes civiles y comerciales que le apliquen, e igualmente le serán obligatorias las demás condiciones establecidas en los estudios y documentos previos y en el presente pliego de condiciones. 5.22 Documentos Adicionales de Carácter Técnico Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la firma del contrato y antes de suscribir el acta de iniciación de obra respectiva, el contratista deberá presentar los documentos que se relacionan a continuación, los cuales serán revisados y aprobados por el interventor. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Si el contratista es renuente en presentar dichos documentos o presentados éstos no cumplen con los requisitos del pliego de condiciones de la Licitación, LA ENTIDAD CONTRATANTE entenderá que el contratista ha decidido con dicha actitud no ejecutar el contrato y por lo tanto procederá a hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta e iniciar las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar. a. Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems cotizados Anexo No. 4. No se aceptan valores globales. Los precios de la propuesta deberán ser presentados en pesos colombianos. Los precios unitarios serán únicos para cada uno de los ítems de la lista de precios unitarios durante todo el plazo del contrato, deberán cubrir los costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos o en días feriados, prestaciones sociales, herramientas, maquinaria, transportes y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos y contribuciones y todos los demás que estén legalmente a cargo del Contratista, y utilidades del mismo. b. Organigrama del contratista que refleje la organización para la ejecución del contrato. c. La metodología para adelantar la obra, las técnicas y procesos constructivos a emplear, todo acorde con el personal y el equipo necesario para la ejecución del objeto del contrato en el plazo previsto Cronograma de ejecución de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, documento que hace parte integral de su propuesta y supervisado por la Interventoría. d. El cronograma de ejecución de la obra deberá contener la totalidad de los ítems establecidos en el Anexo No. 4 Oferta Económica y las actividades de las Especificaciones Técnicas, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de terminación y la programación de las inversiones de cada uno de los ítems, determinando así el total de la inversión mensual a ejecutar, información que se constituirá en el plan de caja correspondiente. e. Programa de inversión del anticipo. La información contenida en los anteriores documentos no dará lugar a ninguna modificación de los términos de la propuesta aceptada, ni a la revisión de los precios unitarios consignados en la misma. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 5.23 RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA 4.23.1 PREVIAS A LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA a. El CONTRATISTA deberá disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal contratado para las labores, el cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por LA ENTIDAD CONTRATANTE. b. El CONTRATISTA deberá cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. c. El CONTRATISTA recibirá por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE y con participación de la INTERVENTORÍA, las zonas de trabajo. d. Antes de iniciar los trabajos, se elaborará conjuntamente entre la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA, el Inventario de los elementos existentes en la zona de los trabajos, indicando su estado, con el fin de reutilizar los que puedan ser aprovechados, tomando toda la información que los identifique y los que deben ser retirados y entregados en LA ENTIDAD CONTRATANTE. Esta información debe remitirse al Coordinador asignado por LA ENTIDAD CONTRATANTE con anticipación al inicio de los trabajos. e. El CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de LA ENTIDAD CONTRATANTE, la metodología a seguir en la ejecución de las actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. 4.23.2 ADMINISTRATIVAS a. La INTERVENTORÍA deberá comunicar por escrito a LA ENTIDAD CONTRATANTE y a la Aseguradora, sobre el incumplimiento del CONTRATISTA. b. El CONTRATISTA deberá presentar periódicamente a la INTERVENTORÍA los documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecución del contrato. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 c. El CONTRATISTA deberá contar con las herramientas computacionales y programas (software) compatibles con los de LA ENTIDAD CONTRATANTE, que deben incluir como mínimo lo siguiente: Procesador de palabras, Hoja de Cálculo, Control de proyectos. d. El CONTRATISTA tendrá la obligación de apoyar con el suministro oportuno de información, en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación oportuna de las actas de obra, cuentas de cobro, de ajuste y demás que se requieran y en general de todo lo requerido para que LA ENTIDAD CONTRATANTE disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato. e. El CONTRATISTA deberá cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra: Bitácora Se contará con una bitácora, en donde el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA, deberán dejar anotado todo lo que sucede en la misma cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se dejaran consignados todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA. La Bitácora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el representante del CONTRATISTA, el INTERVENTOR, LA ENTIDAD CONTRATANTE. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada a LA ENTIDAD CONTRATANTE para su custodia al suscribirse el Acta de Recibo Final de Obra. Presencia en obra El CONTRATISTA deberá controlar la permanencia en los frentes de obra, del director de obra, los ingenieros residentes e inspectores y auxiliares de ingeniería y de todo el personal requerido incluyendo las trabajadoras sociales. La presencia del maestro general no remplaza a ninguno de los anteriores. Si por algún motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberá contarse con la presencia de los ingenieros residentes y auxiliares de ingeniería. Reuniones y actas de obra Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer a LA ENTIDAD CONTRATANTE, se harán reuniones donde se acordarán y detallarán los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberán asistir representantes del CONTRATISTA y la INTERVENTORIA.De cada reunión, se levantará un acta y será firmada Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 por los que intervinieron en ella. Deberá presentarse un acta de avance de obra junto con la factura correspondiente.A esta cuenta deberá adjuntarse el acta de medición detallada (Planos, memorias de cálculo, ancho de excavaciones, profundidades, etc.), certificaciones de calidad de los materiales y accesorios utilizados. Todas las actas deberán estar firmadas y aceptadas por la INTERVENTORÍA. Se verificará estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los Términos del contrato. El CONTRATISTA deberá cumplir con estos requisitos, y en cualquier momento deberá poder demostrar el cumplimiento de los mismos. No se cancelará obra ejecutada por el CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado sin la autorización expresa por parte de la INTERVENTORÍA. Esta autorización deberá estar consignada en la bitácora correspondiente. Obras adicionales Cuando por algún motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contrato, previamente y de común acuerdo entre LA ENTIDAD CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA, se convendrán los precios, la forma de pago y las especificaciones correspondientes a través de una modificación del contrato. Por ningún motivo se podrán ejecutar los trabajos sin haber sido previamente aprobados entre las partes y modificado el respectivo contrato. En todo caso, si el CONTRATISTA ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, serán a riesgo propio y por esta razón no podrá hacer alguna reclamación posterior. Seguridad industrial El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de la Protección Social así como las normas vigentes de ENTIDAD CONTRATANTE correspondientes. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia a LA ENTIDADCONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. El CONTRATISTA debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el país e igualmente con las normas vigentes de Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 ENTIDAD CONTRATANTE correspondientes. Adicionalmente el CONTRATISTA debe presentar los documentos que se señalan a continuación: 1. Presentar el panorama de riesgos para el proyecto, conforme con las normas. Requisitos mínimos para su elaboración. 2. Presentar el plan de inducción a desarrollar durante el proyecto el cual debe incluir charlas diarias de cinco minutos que incluyan temas relacionados con la seguridad industrial. Aspectos de seguridad El CONTRATISTA es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que deberá contratar la vigilancia de la misma. El CONTRATISTA no deberá acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. Confidencialidad de la información. El contratista deberá seleccionar obligatoriamente un 20% del personal de mano de obra calificada y no calificada requerido para la ejecución de la obra, entre las personas que cumplan con los requisitos y perfiles solicitados para los respectivos cargos y que demuestren tener domicilio en el área de influencia directa DE LAS ZONAS EN LAS CUALES SE HARA LA CONSTRUCCION DEL CANAL. Lo anterior lo hará en aviso de prensa en diario de amplia circulación que deberá incluir dentro de sus costos administrativos que se describirá en la oferta de empleo de mano de obra calificada y no calificada que se requiera por parte del contratista y los procedimientos de selección que estarán avalados por el interventor del contrato. 1.23.3. VALLAS INFORMATIVAS Antes de que se construyan las vallas se deberá enviar el diseño para la aprobación previa por parte de la supervisión de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR . Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 El contratista deberá incluir dentro de sus costos administrativos la instalación de la valla informativa del proyecto. Para la aprobación del primer desembolso, el contratista deberá enviar registro fotográfico de la valla instalada El CONTRATISTA deberá mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. Pólizas y Garantías El CONTRATISTA deberá mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan el contrato durante su ejecución, liquidación y responsabilidades futuras. 1.23.4. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS a. El CONTRATISTA deberá presentar a la INTERVENTORÍA, actas de recibo de obra ejecutada para su aprobación y trámite de pago, acuerdo a la forma de pago estipulada b. El CONTRATISTA deberá radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y efectuar los ajustes requeridos por la INTERVENTORÍA dentro de los plazos oportunos para su adecuado trámite. c. El CONTRATISTA deberá presentar un informe mensual a la INTERVENTORÍA sobre el manejo e inversión del anticipo hasta la amortización total del mismo. d. El CONTRATISTA deberá presentar a la INTERVENTORÍA los soportes de las facturas para su aprobación. e. El CONTRATISTA deberá pagar los impuestos a que haya lugar. f. El CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato. 1.23.5. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO a. El CONTRATISTA elaborará en conjunto con la INTERVENTORÍA el acta de liquidación final del contrato, en los términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones de LA ENTIDAD CONTRATANTE. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 b. Para la liquidación del contrato, el CONTRATISTA participará en la determinación de las cantidades finales de obra ejecutada, en la corrección de defectos y en la adecuación final de las zonas de las obras. La INTERVENTORÍA se asegurará del establecimiento de las pólizas requeridas, por parte del CONTRATISTA, para la terminación del Contrato. 1.23.6. TÉCNICAS a. Servicios preliminares y complementarios Las labores de replanteo de la obra, investigación de interferencias, exploraciones de campo y ensayos de laboratorio de suelos y elaboración de planos de obra construida, se regirán por la especificación correspondiente de LA ENTIDAD CONTRATANTE, estarán a cargo del CONTRATISTA, no tendrán ítem de pago por separado y sus costos deberán estar incluidos en los precios unitarios de los ítems correspondientes o en los gastos administrativos del contrato. b. Certificación de materiales y suministros Los suministros que realice el CONTRATISTA serán permanentemente controlados por la INTERVENTORÍA. El CONTRATISTA deberá velar por su calidad, oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes. En caso de suministro de materiales por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, el CONTRATISTA deberá solicitarlos oportunamente, y será responsable de su almacenamiento en los sitios de los trabajos, la seguridad y su correcto uso para las necesidades de la obra. Todos y cada uno de los suministros utilizados por el CONTRATISTA en la obra deberán cumplir con las indicaciones consignadas en las normas técnicas de LA ENTIDAD CONTRATANTE u otras normas nacionales o internacionales aprobadas por esta. El CONTRATISTA deberá demostrar su procedencia mediante la presentación de facturas que demuestren su compra, si así lo exige la INTERVENTORÍA. De lo contrario pueden ser rechazados cuando no cumplan con los requisitos de calidad aprobados por LA ENTIDAD CONTRATANTE. La aprobación de los materiales, no exonera de responsabilidad al CONTRATISTA por la calidad de la obra. El certificado de conformidad no tendrá ítem de pago por separado. Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la INTERVENTORÍA exigirá el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y suspenderá la obra hasta que el CONTRATISTA remplace los materiales por otros que cumplan con los requisitos exigidos por LA ENTIDAD CONTRATANTE y entregue el certificado de conformidad. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 c. Control de calidad de concretos y materiales pétreos El CONTRATISTA será responsable por el control de calidad de los concretos y materiales pétreos que requiera la obra y por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las Normas y Especificaciones Técnicas adjuntas. También será responsable por los ensayos requeridos para verificar la calidad de estos materiales, definida en la correspondiente norma de LA ENTIDAD CONTRATANTE, que de no existir será la definida por la INTERVENTORIA del proyecto. Dichas pruebas se realizarán en los laboratorios de LA ENTIDAD CONTRATANTE o aquellos que éste defina. Los costos en que incurra el CONTRATISTA por este concepto deberán estar incluidos dentro de los gastos administrativos del contrato y no tendrán items separados de pago. La INTERVENTORÍA verificará que el CONTRATISTA cumpla con lo anterior y certificará que los materiales utilizados correspondan con los verificados y/o inspeccionados, y deberá dejar constancia escrita del sitio de instalación. d. Compromisos ambientales del CONTRATISTA El CONTRATISTA será responsable por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema social y ambiental. Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir obligatoriamente y a cabalidad las normas establecidas por la Corporación Autónoma Regional - CAR, la cual tiene prioridad y reemplaza las indicaciones que le sean contrarias. La INTERVENTORÍA vigilará y velará por el cumplimiento de la misma por parte del CONTRATISTA. El CONTRATISTA velará porque los desechos, sedimentos, escombros, basuras y demás productos de la limpieza de canales, demoliciones y excavaciones no generen contaminación de ninguna índole, deberá recurrir a procedimientos como secamiento al sol, aireación y/o tratamientos físico-químicos. Dichos materiales deberán ser transportados sin producir derramamientos a las zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA y aprobadas por la autoridad ambiental competente. La INTERVENTORIA verificará que la disposición de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. En caso de que el material de excavación sea aceptado como relleno, se procederá como lo establecen los términos de condiciones de la obra. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 4.23.7 INFORMES El CONTRATISTA realizará y entregará a la INTERVENTORIA para su aprobación, informes semanales de acuerdo con lo especificado por La ENTIDAD CONTRATANTE y de acuerdo a lo propuesto en el plan de trabajo presentado por el contratista. Adicionalmente el CONTRATISTA deberá presentar a la INTERVENTORÍA lo siguiente: INFORME SEMANAL El CONTRATISTA presentará semanalmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en esa semana, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada y su estado de avance respecto a lo programado. Además incluirá lo programado para la semana siguiente, con las observaciones necesarias, especialmente aquellas que se relacionan con daños a terceros, o a redes de servicio. También deberá incluir fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados, los cuales deben corresponder con los programados en la planificación del control de calidad de la obra. INFORME MENSUAL El CONTRATISTA presentará mensualmente los informes de avances Técnicos, Administrativos y Financieros, acompañados por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos y del Contrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluirán una evaluación permanente de las cantidades de obra ejecutada e índices de gestión mensual. Se incluirá un registro de las notas que sean cruzadas entre el INTERVENTOR, el CONTRATISTA y la ENTIDAD CONTRATANTE. Los costos en que se incurra para la preparación y presentación de los informes, correrán por cuenta del CONTRATISTA y deberán estar incluidos en los gastos administrativos del contrato. INFORME FINAL El CONTRATISTA entregará a la INTERVENTORÍA al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido será como mínimo, el siguiente: Aspectos contractuales. Breve descripción de los trabajos. Ejecución de los trabajos(Período de ejecución, frentes de trabajo). Balance económico del Contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 reclamaciones sí se presentan, trabajos extras o adicionales sí se causan). Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas. Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PIPMA) Como requisito previo a la iniciación de obras el contratista deberá presentar el Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA), que garantice el cumplimiento de las actividades ambientales y sociales descritas en el Plan de Manejo Ambiental, así como los siguientes documentos: Plano en planta de la obra. Ubicación del sitio de la obra, mediante un esquema o plano (escala 1:2000) en el que se detallen las calles, carreras y componentes ambientales relevantes (parques, fuentes superficiales, caños, canales, colegios, hospitales, reservas o cobertura verde, zonas recreativas, etc.) involucrados en el proyecto. Ubicación y razón social de las empresas encargadas del suministro de agregados (Canteras), concreto y asfalto. Anexar permiso ambiental expedido por la autoridad competente. Presentar el plan de manejo de tráfico con desvíos, junto con un plano o un esquema detallado de las rutas de desvío y accesos temporales mientras duran las obras en el área debidamente aprobado por la Secretaría de Tránsito y Transporte. Presentar plano detallado con las rutas destinadas al transporte tanto de insumos como de escombros y desechos. Presentar un plano a escala 1:1000 donde se localice el campamento con sus diferentes zonas y que incluya la señalización del mismo. Presentar planos escala 1:1000 de cada uno de los frentes de trabajo con su correspondiente señalización y demarcación. Se debe reportar los botaderos o sitio final de disposiciónen las cuales se piensa llevar a cabo la disposición final de los sedimentos, basuras, escombros, excavaciones sobrantes etc., al igual que un plan de contingencia en el cual se prevea un segundo lugar de disposición final para cualquier eventualidad. Estos sitios deben contar con el permiso de la autoridad ambiental competente Presentar cronograma de actividades de obra, incluyendo las fechas de intervención de cada una de las etapas. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Presentar anexo fotográfico de los sitios objeto del proyecto, del sitio de campamento y del estado de las vías utilizadas para el ingreso de materiales y evacuación de escombros Relacionar el equipo y maquinaria a utilizar Presentar un cuadro con los costos de la Implementación de los Programas de Manejo Ambiental. Presentar el Plan de acción para mitigar los impactos generados en las actividades de la obra. Presentar el Plan de Contingencia a implementar en la obra de acuerdo con los lineamientos definidos en el PMA. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 ANEXOS Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 ANEXO No 02 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Fecha: _________ Señores ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA REF. : LICITACIÓN No.0-2014 Respetados señores: Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta técnica para participar en la presente Licitación, tendiente a contratar PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA PRINCIPAL O CALLE 16, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA. En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato dentro del tiempo estipulado en los pliegos de condiciones y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte de la Licitación, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma. En mi calidad de proponente declaro: 1. Que conozco el pliego de condiciones de la presente Licitación, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos. 2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior. 3. Que acepto las cantidades de obra establecidas por LA ENTIDAD CONTRATANTE, para la ejecución del contrato, entendiendo que son aproximadas y que por tanto podrán aumentar o disminuir durante el desarrollo del mismo. 4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando LA ENTIDAD CONTRATANTE dé la orden de iniciación mediante la comunicación escrita que se suscriba para el efecto, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de la Licitación, la propuesta y el contrato respectivamente. 5. Que me comprometo a entregar los documentos de carácter técnico relacionados en el Pliego de Condiciones dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato. 6. Que garantizo que el grupo mínimo de apoyo exigido en los Pliegos de Condiciones de la Licitación cumple con los perfiles profesionales y técnicos requeridos por ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR 7. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a esta Licitación. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 8. Que con la firma de la presente carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para proponer y para celebrar el contrato. 9. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en los que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración. 10. Que leí cuidadosamente los Pliegos de Condiciones de la Licitación y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 11. Que manifiesto que conozco, aceptó y cumplo con todos y cada uno de los Requisitos Técnicos Mínimos contenidos en el pliego de condiciones yel Anexo No 4 ―Oferta Económica‖ y demás anexos técnicos publicados con los pliegos de condiciones y estudio previo en el portal de contrataciónwww.colombiacompra.gov.co y en tal sentido me obligo con ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR a dar cumplimiento estricto a los mismos en caso de que se me adjudique el contrato. 12. Que he recibido los siguientes adendas a los Pliegos de Condiciones de la Licitación: 1. ____________ de fecha ____________________ 2. ____________ de fecha ____________________ 3. ____________ de fecha ____________________ 13. Que he recibido las siguientes informaciones sobre preguntas y respuestas: ________de fecha____________________________________ ________de fecha____________________________________ 14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en (_______ páginas) correspondientes a los documentos y formularios jurídicos, financiero, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación. RESUMEN DE LA PROPUESTA: Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________ Cédula de ciudadanía o NIT: ___________________________ Representante Legal: ___________________________ Profesión: ___________________________ Tarjeta Profesional: __________________________ País de Origen del Proponente___ Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 (En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes) VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual a la de la garantía de seriedad de la propuesta. GARANTÍA DE SERIEDAD: _____________________________ BANCO O CIA DE SEGUROS: _____________________________ VALOR ASEGURADO: _____________________________ VIGENCIA: Desde (___ ___ ___) Hasta (___ ___ ___) (día, mes, año) (día, mes, año) VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: $______________________ PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO:_______________________ Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta Licitación las recibiré en la siguiente Dirección: Dirección: ______________________________________________ Ciudad: ______________________________________________ Teléfono(s):______________________________________________ Fax: __________________ Teléfono Móvil:______________________ Correo Electrónico:___________________________ Atentamente, Firma: _________________________________________ Nombre: _________________________________________ C.C.: _________________________________________ En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 ABONO DE LA PROPUESTA Firma: ______________________________ Nombre: ______________________________ Cédula de Ciudadanía: ______________________________ Profesión: ______________________________ Matricula Profesional: ______________________________ En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 ANEXO No 03 “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES”. ACTIVIDAD FECHA Y HORA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN EN LA PRESIDENCIADE LA REPUBLICA DEL ESTUDIO PREVIO 25 de noviembre de 2014 PUBLICACIÓN EN EL PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN EN LA PRESIDENCIADE LA REPUBLICA DELPROYECTO DE PLIEGOS AVISO DECRETO 2013) (ART.224 0019 DE ACTO ADMINISTRATIVO APERTURA DE PUBLICACION PLIEGO DEFINITIVO VISITA OBLIGATORIA TÉCNICA AUDIENCIA DE ACLARACION DE PLIEGOS y DISTRIBUCION DE RIESGOS 25 de noviembre de 2014 25 de noviembre de 2014 10 de diciembre de 2014 10 de diciembre de 2014 NO LUGAR PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, www.colombiacompra.gov.c o PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, www.colombiacompra.gov .co PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, www.colombiacompra.gov .co PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, www.colombiacompra.gov .co PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, www.colombiacompra.gov .co 11 de diciembre de 2014 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA Hora: 9:00 am 11 de diciembre de 2014 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA Hora: 10:00 a.m Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR INICIO DE RECEPCION DE OFERTAS 12 de diciembre de 2014 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA CIERRE DE RECEPCION DE OFERTAS 17 de diciembre de 2014 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA Hora: 10:00 am EVALUACIÓN DE OFERTAS Hasta 19 de diciembre de 2014 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, www.colombiacompra.gov .co TRASLADO DE INFORME DE EVALUACIÓN Desde el 22 al 29 de Diciembre de 2014 ADJUDICACIÓN 30 de diciembre de 2014 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA Hora. 10:00 a.m FIRMA DEL CONTRATO 30 de diciembre de 2014 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 ANEXO No 04 OFERTA ECONÓMICA El proponente deberá ofertar los servicios requeridos de conformidad con los presentes pliegos de condiciones en un cuadro que contenga la información solicitada en el estudio previo del proceso. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 ANEXO No 04 A OFERTA ECONÓMICA – ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ITEM No : UND : DESCRIPCIÓN : FECHA: 1. MATERIALESEN OBRA ID INSU MO DESCRICION UND CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR PARCIAL - SUB TOTAL – - 2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ID INSU MO DESCRICION UNID. RENDIM VALOR UNIT. VALOR PARCIAL SUB TOTAL – - 3.MANO DE OBRA. ID CUADRI LLA DESCRICION UNIDAD RENDIM VALOR UNIT. VALOR PARCIAL SUB – TOTAL TOTAL - FIRMA __________________________________________________ Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 ANEXO No 05 MINUTA DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA ENTRE ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR cuyo objeto es: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA PRINCIPAL O CALLE 16, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA. Entre ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR , entidad territorial que para los efectos del presente contrato actúa por conducto de XXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX identificado con cédula de Ciudadanía Nº XXX de ________, y quien en adelante se denominara ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR , por una parte, por la otra parte ________________________________, identificado con la cédula de Ciudadanía No. __________, actuando en su calidad de representante legal de ____________, identificado con NIT No _________________, quien ha resultado favorecido con la adjudicación de la Licitación Publica 022014 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato que se regirá por las cláusulas que se definen en este documento, previa las siguientes consideraciones: 1) Que ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR elaboró los estudios previos del presente contrato de conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y, DECRETO 1510 DE 2013, los cuales hacen parte del mismo; 2º.) Que teniendo en cuenta que el valor estimado de las obras y las características del objeto a contratarse procedió a realizar la Licitación Publica 05-2014; 3º.) Que en el mencionado proceso resulto favorecido _____________; 4º) Que en el presente contrato se entienden incorporados los pliegos de condiciones, la propuesta presentada por el contratista y las disposiciones establecidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentario en especial el Decreto 1510 de 2013. 5°) Que cumplidos con todos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, es procedente la celebración del presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO.- El objeto del presente contrato es la ejecución de la obra pública para PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA PRINCIPAL O CALLE 16, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA. por el sistema de precios unitarios, acuerdo al Anexo ―A‖ Cantidades de obra y Especificaciones Técnicas que hace parte integral del presente contrato. SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Hacen parte de este contrato los planos, diseños y especificaciones, propuesta del contratista, pliegos de condiciones, y demás documentos mencionados en este contrato y los que se llegaren a producir con la ejecución del mismo. TERCERA: VALOR.-El precio total del presente contrato, es la suma de __________________________________________ PESOS M/CTE ($_______________), que resulta de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por los precios unitarios respectivos, que aparecen anexos en los documentos que hacen parte de este contrato, y el costo de los imprevistos, administración y utilidad. CUARTA: FORMA DE PAGO:ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR cancelará el valor del contrato así: a) Se pagará un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, sin que su pago sea requisito de inicio de la ejecución del contrato, previa aceptación de la garantía única por parte de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR y cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y b) El saldo equivalente al CUARENTA por ciento (40%) del valor total del contrato se pagara mediante actas parciales de avance de obra previa ejecución del anticipo debidamente sustentando, presentación de factura, Y el saldo del 10% mediante acta de recibo final acta de recibo de obras a satisfacción suscrita por el Interventor del contrato. El desembolso estará sujeto a los trámites administrativos a que haya lugar y a disponibilidad de PAC y acreditación de encontrarse a paz y salvo con los pagos Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 al sistema de seguridad social integral. PARÁGRAFO PRIMERO: Para tramitar los pagos se hace necesario que EL CONTRATISTA entregue al Interventor certificación de pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales donde conste que se encuentra a paz y salvo por estos conceptos . PARÁGRAFO SEGUNDO: El anticipo recibido por EL CONTRATISTA debe ser manejado en cuenta bancaria a nombre del contratista y ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR , la cual será manejada con la Interventoría asignada, quien autorizará cada uno de los desembolsos necesarios, previa revisión de los soportes que justifiquen el gasto. QUINTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.- El presente contrato está subordinado a la apropiación presupuestal del año fiscal 2014, tal como se hace constar en el certificado de disponibilidad presupuestal No. ____________ de 2014, , que se anexa para que haga parte integral del mismo. SEXTA: PLAZO DE DURACIÓN.- El presente contrato tendrá una vigencia de CUATRO MESES contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción del acta de inicio de obras. SÉPTIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN: El CONTRATISTA se compromete para con ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR, a ejecutar el objeto del presente contrato en SANTA ROSA BOLIVAR OCTAVA:INTERVENTORIA.-El control de la ejecución y cumplimiento del contrato será ejercido por la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR , previo procedimiento respectivo. Interventoría que el Contratista se compromete a respetar obligándose a reconstruir todas las obras que la Interventoría rechace por mala calidad o por no corresponder a las especificaciones convenidas. Dicho interventor velará especialmente por: 1.Exigir que el objeto del presente contrato se cumpla en el plazo de ejecución previsto. 2. Atender y resolver por escrito toda consulta sobre el objeto contratado. 3. Aceptar o rechazar el objeto contratado.4. Informar al MUNICIPIO, los hechos que considere relevantes durante la ejecución del contrato. 5. Verificar que el valor de la obra corresponda a los precios y condiciones pactados. 6. Presentar en los dos (2) primeros días de cada mes informe técnico, administrativo y financiero de Interventoría del contrato a la Secretaria de Infraestructura. 7. Suscribir el acta de recepción de la obra a satisfacción. PARÁGRAFO PRIMERO. El interventor no estará facultado en ningún momento para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstas en el contrato, las cuales únicamente podrán ser ádoptadas por los representantes legales de las partes. PARÁGRAFO SEGUNDO. De conformidad con la Ley 80 de 1993, el Interventor será responsable por sus acciones y omisiones dentro de la actividad contractual. NOVENA: RESPONSABILIDADESDEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA es responsable por la vinculación del personal, la celebración de subcontratos, la disponibilidad de la maquinaria y el equipo necesario para ejecutar la obra así como también del suministro de elementos de seguridad (botas, guantes, cintas de seguridad, mecheros, cascos, conos reflectivos o cualquier otro elemento necesario para la seguridad de los trabajadores y de los peatones) y la adquisición de materiales requeridos para el cabal desarrollo del contrato, sin que ello implique para ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR responsabilidad alguna. DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:1º) EN RELACIÓN CON EL PERSONAL QUE UTILICE EN EL PROYECTO: Se obliga a) Mantener al frente de las obras un Ingeniero matriculado y aceptado por el Interventor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR o hacerlo él directamente, para dirigirla obra y tomar los correctivos necesarios con el interventor sobre las cuestiones relacionadas con las mismas ;b) Contratar los trabajadores para la ejecución de la obra de acuerdo con las disposiciones legales vigentes; c)Afiliar y/o acreditar que los Trabajadores que laboren en la obra están afiliados al Sistema de Seguridad Social; d) Presentar constancia al momento de liquidar el contrato sobre el cumplimiento de todas las obligaciones parafiscales; e) observar las normas de seguridad industrial, requeridas para este tipo de obras. f)De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007, EL CONTRATISTA deberá cumplir sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral Parafiscales (Cajas de compensación Familiar, Sena e ICBF), requisito que debe acreditar el contratista con la cuenta de cobro derivado del presente contrato. 2º.) EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES.- Se obliga a: a) ejecutarlas obras de acuerdo con el programa general aprobado por el Interventor; b) antes de iniciar los trabajos, el CONTRATISTA entregará al interventor para su aprobación el programa detallado de Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 trabajo, en que conste el método y el orden para ejecutar la obra. c) A solicitud del interventor, EL CONTRATISTA proporcionará la información adicional necesaria para la adecuada ejecución de la obra; d) ceñirse al diseño, especificaciones y características de la obra, salvo los cambios que se acuerden y que no alteren sustancialmente el objeto contratado; e) Cumplido los requisitos de ejecución, legalizado el contrato, tramitar la cuenta de cobro del anticipo; f)Suscribir el acta de iniciación, previa apertura de la cuenta respectiva de manera conjunta con el interventor del contrato; g) Entregar al interventor, copia del contrato, especificaciones, programa de obra, póliza y documentos relativos a la cuenta bancaria de manejo del anticipo; j) Reconocer conjuntamente con el Interventor el sitio de trabajo antes de su iniciación. 3º) EN RELACIÓN CON LOS EQUIPOS Y MATERIALES.- Se obliga a: a) Disponer en el sitio de trabajo los materiales y equipos requeridos para la obra, antes de su iniciación; b) Llevar en el lugar de trabajo un libro de obra(Bitácora) en el que se anotarán todos los aspectos relacionados con la ejecución de la obra y a disposición del interventor y contratante; c) Reparar o reponer según el caso, oportunamente los equipos y materiales, que sufran daño o presenten defectos; d) usar procedimientos adecuados en la utilización de los materiales, evitando que en el sitio de trabajo se den condiciones de falta de aseo, orden e higiene,.4º.) EN RELACIÓN CON EL SITIO DE LA OBRA, DAÑOS A TERCEROS Y LOS IMPACTOS AMBIENTALES.- Se obliga a : a) Evitar una ocupación total del espacio y más allá del tiempo requerido para la ejecución de la obra; b) Observar las normas de ocupación del espacio público en forma temporal; c) Observar las normas vigentes sobre servidumbres o para los permisos requeridos de bienes inmuebles de particulares; c)observar las normas ambientales con el fin de mitigar, corregir, o compensar los impactos y efectos ambientales que se generen durante la ejecución de las obras; d)Los daños o perjuicios que por culpa del contratista o de su personal se causen a terceros en la ejecución de las obras, materia del presente contrato, serán reconocidos y pagados directamente por el Contratista; e) al iniciar los trabajos deberá situar en cada frente de trabajo una valla cuyo diseño definirá la Secretaría de planeación , en la que se anotará el objeto y valor del contrato, así como el lema alusivo a la gestión de la actual Administración. La valla debe permanecer en el sitio hasta cuando la Secretaría de Planeacion autorice su retiro, el cual esa sus costas; f) cumplir con las normas de señalización y aviso de ocupación, desvió de vías y demás requeridas a fin de evitar mayores molestias a las personas que transiten o sean vecinos del lugar de la obra. DÉCIMA: PRECIOSUNITARIOS.- CANTIDADES DE OBRAS.-El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR las obras objeto del contrato a los precios unitarios determinados en el documento CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, que hace parte integral de éste contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: CANTIDADESDE OBRAS.- Las cantidades de obras son aproximadas y pueden aumentar o disminuir durante la ejecución del contrato por circunstancias especiales que ocurran en la construcción, lo cual debe ser revisado y autorizado por el interventor. El contratista se obliga a ejecutar las mayores cantidades de obras a los precios del contrato original. DÉCIMA PRIMERA:OBRAS ADICIONALES.- Las obras adicionales requerirán de contrato adicional y se sujetan al procedimiento de ley para la celebración del respectivo contrato a que haya lugar. En caso que el contrato adicional se realice con El contratista, no podrá dar inicio a las mismas, hasta tanto no se halla perfeccionado el contrato, y en el evento, que ejecute las obras adicionales sin contrato y sin disponibilidad presupuestal previa, lo hace bajo su riesgo, y ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR no estará obligado a su reconocimiento. DÉCIMA SEGUNDA: ACTAS DE OBRA: El valor liquidado en cada acta de obra será el producto de las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios incorporados en la "Lista de Cantidad de Obra, Precios Unitarios y Valor Total dela Propuesta‖, las cuales deberán ser aceptadas por el interventor, y se pagaran en la forma estipulada en este contrato, previa amortización del anticipo. DÉCIMA TERCERA: CESIONES Y SUBCONTRATOS.- El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el objeto de este contrato con persona natural o jurídica, sin autorización previa escrita por ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR , sin obligación para éste de manifestar las razones para negar la cesión o el Subcontrato. En todo caso, la revisión de la solicitud de cesión y subcontrato, implica examinar las condiciones del eventual contratista y su capacidad para la ejecución del contrato que se cede, las Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 cuales no serán inferiores a las del contratista inicial .DÉCIMA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA E INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a constituir garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, la cual consistirá en una garantía bancaria o póliza expedida por entidad legalmente autorizada para funcionar en Colombia, a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR la cual no expirará por el no pago de la prima o por revocación unilateral y cubrirá los siguientes amparos: a) CUMPLIMIENTO. Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, incluyendo el pago de la multa y la cláusula penal pecuniaria; por una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato, con una vigencia que cubra el término de la duración del contrato y cuatro (4) meses más. b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el contratista garantizado; por una suma equivalente al diez (10%) ciento del valor total del contrato con una vigencia por él termino de duración del contrato y tres años (3) años. c) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Deberá garantizar los perjuicios que se ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro, sufridos por la obra entregada; por una suma equivalente al Veinte por Ciento (20%) del valor total del contrato con una vigencia por el término de cinco (5) años contados a partir de la recepción de las obras. d) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Deberá garantizar el buen manejo e inversión del anticipo, por un porcentaje igual al cien por ciento (100%) del valor entregado en calidad de anticipo cuya vigencia se extenderá por el plazo de duración del contrato y cuatro meses (4) más. e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Deberá garantizar el cumplimiento de las responsabilidades que se presente en la ejecución del contrato y después de esta, por una suma equivalente al diez (10%)del valor total del contrato con una vigencia por e termino de duración del contrato. PARAGRAFO: En caso de que se formule reclamo, demandas o acción legales contra ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne al municipio y en adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta Cláusula el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR , este podrá hacerlo directamente previa comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así ni lo hiciera el CONTRATISTA, ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al mismo por razón de los servicios motivo del contrato. DÉCIMA QUINTA. SANCIONES: a) MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, conforme a las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1887, ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR podrá imponer al CONTRATISTA multas, cuyo valor se liquidará con base en un uno por ciento (1%) del valor dejado de entregar, por cada día de retardo, hasta por 15 días. Esta sanción se impondrá conforme a la ley, bajo el procedimiento señalado en el Manual de Contratación y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 de la ley 80 de 1993 o norma vigente .b).PENAL PECUNIARIA.- En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará al MUNICIPIO a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause al MUNICIPIO. No obstante, ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. Tanto el valor de las multas, como el de la cláusula penal pecuniaria serán descontados de los pagos que se efectúen al CONTRATISTA. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato. PARÁGRAFO.APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o de la Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 garantía constituida. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva. DÉCIMASEXTA CADUCIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR podrá declarar la caducidad mediante acto administrativo debidamente motivado por incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, dar por terminado el mismo y se liquidará en el estado en que se encuentre. Declarada la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista y se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993. DÉCIMA SÉPTIMA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR, por entenderse incorporadas al contrato de obra pública las cláusulas excepcionales de la ley 80 de 1993, cuando se presenten las circunstancias especiales y los motivos graves para el interés público, dará aplicación a lo preceptuado en los Artículos 15, 16 y 17 de la mencionada Ley. DÉCIMA OCTAVA: SUSPENSIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión, las actas de suspensión serán suscritas por el interventor y el contratista. Cuando se requiera prorrogar su plazo, deberá el contratista solicitarlo por escrito antes de su vencimiento y con la acreditación del hecho. Durante la prórroga quedarán vigentes la totalidad de las obligaciones que para las partes establece el presente contrato. Las pólizas deberán ser ampliadas en su vigencia, con ocasión de las situaciones aquí pactadas. DÉCIMA NOVENA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: El CONTRATISTA no será responsable ni se considera que ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones en el objeto contratado, si se presentare durante la ejecución circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u otros hechos fuera de su control conforme a las disposiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1887. El CONTRATISTA se obliga a informar por escrito al MUNICIPIO, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas acompañando a la mencionada comunicación todos los documentos y pruebas de soporte que demuestren su ocurrencia, manifestando el tiempo estimado dentro del cual se reanudará la ejecución del objeto contratado. VIGÉSIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que sobre él no pesa ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley para contratar con ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR, y que en caso de sobrevenir alguna incompatibilidad renunciará al mismo. VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO DEL CONTRATO: Para todos los efectos del presente contrato, se entiende SANTA ROSA DE LIMA BOLIVAR., como su domicilio. VIGÉSIMA SEGUNDA. MONEDADEL CONTRATO: La moneda del presente contrato es en pesos colombianos. VIGÉSIMA TERCERA: GASTOS Y PAGO DE IMPUESTOS: Queda entendido que todos los derechos e impuestos que deban pagarse por razón o con ocasión del presente contrato serán a cargo del contratista y demás gastos que se originen con ocasión del contrato. VIGÉSIMA CUARTA.-SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Todas las diferencias que puedan surgir relativas a la ejecución, desarrollo, terminación o liquidación serán solucionadas conforme al artículo 68 de la Ley 80 de 1993, utilizando las partes los mecanismos de solución previstos en la mencionada Ley. VIGÉSIMA QUINTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se liquidará de común acuerdo por las partes al cumplimiento del objeto contratado y unilateralmente cuando no haya acuerdo sobre el contenido de la misma y cuando se hubiere decretado la terminación o caducidad del contrato, lo que se hará dentro de un término no mayor de cuatro (4) meses, contados a partir de la finalización o cumplimiento del contrato, o a partir de la fecha en que quede en firme el acto que declare la caducidad o termine unilateralmente el contrato. La administración convocará al contratista para la liquidación del contrato dentro del término aquí previsto. El acto administrativo que ordene la liquidación será motivado y susceptible del recurso de reposición. Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA, la vigencia y ampliación de la póliza, si es necesario, para garantizar la estabilidad de la obra, el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, y en fin todas las obligaciones que deba cumplir con posterioridad conforme a la extensión de los efectos del contrato, Artículo 60 de la Ley80 de 1993 y Art. 11 de la ley 1150 de 2007. VIGÉSIMA SEXTA.-NORMATIVIDAD APLICABLE: El presente contrato se regirá por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 la Ley 80 de 1993. Así mismo queda sometido a la Ley y a la jurisdicción de los tribunales colombianos. VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución requiere la expedición del registro presupuestal, la aprobación de la garantía por parte de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR ,la suscripción del acta de inicio. VIGÉSIMA OCTAVA.-DEL CONTROL SOCIAL: Las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la ley, podrán desarrollar su actividad en el presente contrato, haciendo las recomendaciones escritas ante ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR para buscar la forma más apropiada para ejecutar la obra y que se cumpla con la finalidad de la misma. Para constancia se firma a los Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 FORMULARIOS Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 FORMULARIO No. 1 MODELO DE CERTIFICACIÓNDE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIALPARAFISCALES. FECHA EN LA QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA Señores:______________________________________ El suscrito Revisor Fiscal (cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o el representante legal, hace saber que la (NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD), ha cumplido y se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1º de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. Atentamente, ________________________ C.C. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 FORMULARIO No. 2 CARTA DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA [Fecha] Señores Ref: COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Respetados Señores: Por medio de este documento ___________________________ (nombre o razón social del PROPONENTE) (en adelante el ―PROPONENTE‖) suscribo el Compromiso de transparencia con ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR en los siguientes términos. Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR - para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumo explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligación de cumplir con las leyes y normas de Colombia: (a) Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con mi Propuesta, con el proceso de Concurso de méritos o de contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta. (b) Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista independiente lo haga en mi nombre. (c) Me compromete a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con cualquier concepto del Concurso de méritos, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga hacer si mi Propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a mis propios empleados o a empleados de otras empresas cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan carácter público o privado. (d) Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y, especialmente, de aquellas que regirán el Concurso de méritos que a efecto se convoque y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondré la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR ni a cualquier otro funcionario público que pueda influir en la Adjudicación, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre los funcionarios públicos, puedan influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 a los funcionarios que durante el desarrollo del Contrato que se suscribirá de ser Adjudicatario. (e) Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el concurso de méritos, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto del presente Concurso de méritos o la fijación de los términos de la Propuesta. El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la gravedad del juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del presente Compromiso Anticorrupción. Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA BOLIVAR pondrá en conocimiento de tal hecho ante la Fiscalía General de la Nación para su investigación en el evento en que el incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la ley penal colombiana. Nombre del proponente _______________________________________ Nombre del Representante Legal _______________________________________ C. C. No. _____________________ de _______________ ___________________________________________________ (Firma del PROPONENTE o de su Representante Legal) Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 FORMULARIO No.3 CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE PROPONENTE: ________________________________________ 1.INSCRIPCION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES: PROPONENTE ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPO 2. CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE: Contratante Valor contrato (pesos) Valor Ejecutado (Pesos) Valor por ejecutar (pesos) Plazo por ejecutar en meses Valor por ejecutar/ plazo por ejecutar (Pesos) Valor por ejecutar (smlmv) CAPITAL DE TRABAJO SALDO POR EJECTAR DE CONTRATOS EN EJECUCIÓNRELEVANTES CR RESIDUAL CAPITAL DE TRABAJO CR RESIDUAL Porcentaje de participación en propuesta plural Capacidadproponente plural Proponente 1 Proponente 2 Proponente Total n Declaro bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personalycomprometiendolaresponsabilidadinstitucionaldelaspersonas jurídicasque representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos. REPRESENTANTE LEGAL (Consorciado) Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 FORMULARIO 4 RELACION DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PROCESO DE SELECCIÓN Nº: OBJETO: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA PRINCIPAL O CALLE 16, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA. PROPONENTE: CONSORCIADO: EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE Contrato Nº Entidad Contratant e Objeto Fecha Suscripción (aaaa) Valor Final ($) Valor Final (smmlv) Fecha Terminación (dd/mm/aaaa) Participació n (%) Cantidad Total Ejecutada (Ml) Cantidad Ponderada Ejecutada (Ml) FIRMA Rep./L: ____________________________ Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 FORMULARIO No. 5 HOJA DE VIDA PERSONAL EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL Página 1 de 2 NOMBRE: _________________________________________________ FIRMA: _______________________________ CARGO POR OCUPAR EN EL PROYECTO:____________ PROFESIÓN: __________________________ No. DE ORDEN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO TÍTULO OBTENIDO EDUCACIÓN SUPERIOR PREGRADO FECHA DE GRADO (mes - año) No. DE ORDEN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO TÍTULO OBTENIDO POSTGRADOS DURACIÓN (2) No. TARJETA PROFESIONAL Fecha (1) Completo DEDICACIÓN DE TIEMPO Parcial Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 EXPERIENCIA ESPECÍFICA COMO EMPLEADO EN ENTIDADES OFICIALES (Sólo como profesional. Relacionar en orden cronológico) NO INCLUIR LA ADQUIRIDA MEDIANTE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. DE ORDEN (1) (2) RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD OFICIAL CARGO DESEMPEÑADO DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES INICIA / TERMINA REALIZADAS (mes - año) PERÍODO LABORADO DURACIÓN (meses) Fecha de expedición de la tarjeta profesional o de confirmación de la matrícula. Especialización, Maestría o Doctorado (Ph. D.) Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 NOTAS: 1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado, y deberá ser diligenciado en su totalidad. 2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente, y si está incompleta o inconsistente, no será tenida encuenta para la calificación EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN LA EMPRESA PRIVADA (relacionar en orden cronológico) INCLUIR LA ADQUIRIDA MEDIANTE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ENTIDADES OFICIALES No. DE RAZÓN SOCIAL PROYECTO ENTIDAD DURACIÓN (3) DEDICACIÓN TOTAL CARGO ORDEN (1) (2) CONTRATANTE (meses) (hombre-mes) (4) DESEMPEÑADO (1) DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO POR EL PROFESIONAL (5) Razón social de la firma o entidad para la cual el profesional desempeña o desempeñó, el trabajo informado. Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 (2) Indicar sólo la experiencia específica, solicitada en los términos de referencia. Corresponde al tiempo de ejecución del proyecto. (4) Corresponde a la dedicación efectiva total que tuvo el profesional en el proyecto. (5) Efectuar una descripción del trabajo realizado por el profesional en el proyecto. NOTAS: 1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. 2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente, y si está incompleta o inconsistente, no será tenida en cuenta para la calificación. (3) Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 FORMULARIO No 6 Cobertura de Póliza de Estabilidad de Obra LICITACIÓN PÚBLICA No. 01-2014 PROPONENTE:_____________________________________________________ B. Cobertura de Póliza de Estabilidad de Obra OFRECIMIENTO Marque una (x) Igual al 30% del valor del contrato Mayor que el 25% y Menor que el 30% del Valor del Contrato Mayor que el 20% y Menor o igual al 25% del Valor del Contrato Igual o Menor al 20% del valor del contrato __________________________ REP. LEGAL o APODERADO Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 FORMULARIO No. 8 CUADRO RELACIÓN DE INSUMOS. ID DESCRIPCION UNID CANT VR. UNITARO SIN CON IVA IVA SUBTOTAL SIN CON IVA IVA TOTAL FORMULARIO No. 9 Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 CUADRO RELACIÓN DE EQUIPOS. ID DESCRIPCION TASA HORA ESTAND AR TASA HORAS EXTRAS No. HORAS TRABAJ O COSTO POR USO TOTAL FORMULARIO No. 10 CUADRO RELACIÓN DE CUADRILLAS. IDCUADRILLA: DESCRIPCION: PERSONAL / PROFESIONAL TECNICO CANT / VLR UNI T VLR PAR C Cant Total Cuadrilla Valor Total Cuadrillas TOTALVALORCUADRILLA Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 FORMULARIO No. 11 LISTA DE ACTIVIDADES Número de Actividad Item Actividad Descripción Unid. Cant. Tipo de Cuadrilla M2 100 ECP Duración (Días) Número de Cuadrilla 2 Rendimiento Cuadrilla 5 Duración Vr. Subtotal (Días) Unit. 25 2 FORMULARIO No. 12 MATRIZ DE TIEMPOS Num Actividad 1 … N Actividad Ta Tm Tb Te Desv Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Total Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 FORMULARIO No. 13 DIAGRAMA PERT CPM FORMULARIO No. 14 MATRIZ DE SECUENCIAS Número de Actividad Actividad DUR TIC TT C TI L TT L H Antecedent es FORMULARIO No. 15 CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS Número del mes Valor de Incidencia (TIC, TTC) % Incidencia (TIC, TTC) Valor de Incidencia (TIL, TTL) % Incidencia (TIL, TTL) Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MUNICIPIO DE SANTA ROSA ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 890.481.343-3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 005-2014 Trabajemos unidos por el Santa Rosa que soñamos CALLE 16 Nº 27-71. TEL 6297108. Página web: www.santarosadelnorte-bolivar.gov.co