CONSTRUCCION PUENTE SAN FRANCISCO N? 01-201-2013 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR FORMATO DE INVENTARIO DOCUMENTAL POR UNIDAD RETENEDORA OFICINA PRODUCTORA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA HOJANo. NOM BREO ASUNTO FECHAS INICIAL FINAL N U M E R O DE FO LIO S DEL AL B A N C O PROYECTOS 2 1 /1 0 /2 0 1 3 2 1 /1 0 /2 0 1 3 1 1 PLAN DE C O M P R A S 2 1 /1 0 /2 0 1 3 2 1 /1 0 /2 0 1 3 2 2 S O LIC IT U D CDP 2 1 /1 0 /2 0 1 3 2 1 /1 0 /2 0 1 3 3 3 C E R TIFIC A D O CDP 2 1 /1 0 /2 0 1 3 2 1 /1 0 /2 0 1 3 4 4 A V IS O C O N V O C A T O R IA 3 1 /1 0 /2 0 1 3 3 1 /1 0 /2 0 1 3 5 5 ES TU D IO S PREVIOS 3 1 /1 0 /2 0 1 3 3 1 /1 0 /2 0 1 3 6 12 13 48 49 50 51 86 PRO YECTO PLIEGOS DE C O N D . R ES O LU C IO N A P E R TU R A 2 0 /1 1 /2 0 1 3 2 0 /1 1 /2 0 1 3 PLIEGOS D E F IN IT IV O S A C T A DE V IS IT A DE O BR AS RECEPCIO N DE INTERES N PAR TIC IP AR 2 1 /1 1 /2 0 1 3 2 5 /1 1 /2 0 1 3 2 1 /1 1 /2 0 1 3 87 87 2 5 /1 1 /2 0 1 3 88 91 92 92 A C T A DE A U D IE N C IA DE A C LA R A C IO N DE PLIEGOS RECEPCIO N PR O PU ESTA 2 8 /1 1 /2 0 1 3 2 8 /1 1 /2 0 1 3 93 93 A C TA DE CIERRE Y A P E R TU R A 2 8 /1 1 /2 0 1 3 2 8 /1 1 /2 0 1 3 94 94 P R O PU ESTA E C O N O M IC A 2 8 /1 1 /2 0 1 3 2 8 /1 1 /2 0 1 3 95 145 146 149 150 155 156 157 V E R IF IC A C IO N R E Q U ISITO S 2 9 /1 1 /2 0 0 1 3 2 9 /1 1 /2 0 0 1 3 D O CUM ENTO S SUBSANADOS IN F O R M E DE E V A L U A C IO N TEC N IC A 0 2 /1 2 /2 0 1 3 0 2 /1 2 /2 0 1 3 R ESO LU C IO N A D JU D IC A C IO N 0 5 /1 2 /2 0 1 3 0 5 /1 2 /2 0 1 3 158 159 173 M IN U T A C O N T R A T O 1 0 /1 2 /2 0 1 3 1 0 /1 2 /2 0 1 3 160 REGISTRO PR ESUPUESTAL 1 0 /1 2 /2 0 1 3 1 0 /1 2 /2 0 1 3 174 174 PO LIZA C U M P L IM IE N T O 1 0 /1 2 /2 0 1 3 1 0 /1 2 /2 0 1 3 175 178 A P R O B A C IO N PO LIZA 1 0 /1 2 /2 0 1 3 1 0 /1 2 /2 0 1 3 179 181 A C T A DE SU SPEN SIO N 2 6 /1 2 /2 0 1 3 2 6 /1 2 /2 0 1 3 182 183 O TR O SI N? 0 0 1 2 7 /1 2 /2 0 1 3 2 7 /1 2 /2 0 1 3 184 184 PO LIZAS O TRO SI 2 8 /1 2 /2 0 1 3 2 8 /1 2 /2 0 1 3 185 188 A P R O B A C IO N PO LIZA 3 0 /1 2 /2 0 1 3 3 0 /1 2 /2 0 1 3 189 191 A C T A PAR C IAL DE A V A N C E 1 0 /0 2 /2 0 1 4 1 0 /0 2 /2 0 1 4 192 196 197 197 198 198 199 200 FA C TU R A A U T O R IZ A C IO N C O N S IG N A C IO N B A N C A R IA 1 0 /0 2 /2 0 1 4 1 0 /0 2 /2 0 1 4 P A G O S E G U R ID A D Elaborado por: Firma: Fecha : JU A N GELVj Cargo: Lugar: 1 De OBSERVACION AUX ADMINISTRATIVO INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION PUENTE SAN FRANCISCO N2 01-201-2013 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR FORMATO DE INVENTARIO DOCUMENTAL POR UNIDAD RETENEDORA HOJA No. SECRETARIA INFRAESTRUCTURA OFICINA PRODUCTORA NOMBRE 0 ASUNTO FECHAS FINAL INICIAL IN F O R M E A V A N C E N ?1 Elaborado por: Firma: Fecha : JUAN GELVES N U M E R O DE FO LIO S DEL 201 AL 206 Cargo: Lugar: 2 De OBSERVACION AUX ADMINISTRATIVO LA SECRETARIA DE PLANEACION DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR. CERTIFICA Que el proyecto denominado CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SOBRE LA VBA INSTITUCION EDUCATIVA HACIA EL INTERNADO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR, se encuentra radicado y viabilizado en el banco de Programas y Proyectos de la oficina de Planeacion. El valor del presente proyecto es la suma de Treinta y siete millones novecientos noventa y nueve mil novecientos veinte cuatro pesos mete ($37,999,924), distribuidos de la siguiente forma: Obra Interventoria $ 35.285.644 $ 2.714.280 Hace parte del presente certificado el presupuesto firmado por el profesional responsable de la Secretaria de Infraestrucjura Mpal. Santa Rosa del sur, Bolivar a los veintiun (21) dias del mes Dl Profesional U Secretaria de Planeacion Anexos: 1 Copia : O ficina de InfraestrudU uriA Proyectd: D ilvia B areno - P . l l \ V * \ R eviso : D ilvia B areno -P .U V A rchivado en: O ficina de Planeacion ' G R U P O O P E R A T IV O M E C I E labor6: P R . P L A N E A C IO N E S T R A T E rG IC A A p ro b 6: i; C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A D O l C ra 1 2 A N o 11-26. T el:5 6 9 7 2 1 4,7 0 1 3 . w w w .sa n ta ro sa d e lsu r-b o liva r.g o v.co Pagina 1 de 1 EMTIO AD A L C A L D IA M U N IC IP A L S A N T A R O S A D E L S U R -B O L lV A R \M \ Codigo: Version: G A J -F O -Q 7 Nombre 02 D n m m e n trv im tc g p n o o o arr.ui CERTIFICADA Fecha Emision: 0 9 /0 7 /2 0 1 0 N " S G -2 0 0 9 0 0 1 8 4 5 H CUMPANIA C E R T IF IC A C IO N ic s r t a n n i 2000 N“ SG -2 0 0 9 0 0 1 8 4 5 A LA TECNICO ADM1NISTRATIVO - SECRETARIA DEL INTERIOR Y ASUNTQS ADMINISTRATIVOS CERTIFICA LA EXISTENCIA EN EL PLAN DECOMPRAS Fecha de Solicitud: OCTUBRE 21 DE 2013. Dependencia solicitante: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. Jefe de Oficina: CAMILO ALVAREZ ACEVEDO. El Administrador del Plan de Compras del Municipio de Santa Rosa del Sur, en desarrollo de sus funciones legales, en especial las asignadas mediante la Resolucion No. 016 de fecha Catorce (14) de Enero de 2013, expedida por el Senor Alcalde Municipal. CERTIFICA: Que en el Plan de Compras del Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolivar, para la vigencia fiscal de 2013, aprobado mediante Acta de Comite de Compras No.001 suscrita por sus honorables miembros y adoptado mediante Resolucion No. 015 de fecha de Catorce (14) de Enero de 2013, expedida por el Senor Alcalde Municipal, se encuentran registrados los siguientes elementos de acuerdo a su Cantidad, Descripcion y Valor: 220 27 4 7 455 10 4 4 2 8 92 96 67 50 29 66 22 1 44 19 VALO R D E S C R IP C IO N C A N T ID A D 1 .0 2 6 .5 2 0 ,0 0 L O C A L IZ A C IO N V R E P L A N T E O 7 6 2 .8 8 2 ,0 0 E X C A V A C IO N E S V A R IA S - E x c a v a c i6 n m a te ria l c o n g lo m e ra d o C O N C R E T O H E C H O E N O B R A - C o n c re to d e 3 ,0 0 0 psi p a ra z a p a ta s - in c lu y e tra n s p o rte y a c a rre o s ] C O N C R E T O H E C H O EN O B R A - C o n c re to d e 3 ,0 0 0 psi p a ra e le v a c i6 n c o lu m n a s , v ig a s , m u ro s - in c lu y e tra n s p o rte y a c a rre o s A C E R O DE R E F U E R Z O - S u m in is tro , in s ta la c ib n y fig u ra d o d e a c e ro S u m in is tro e in s ta la c iP n p e rn o s d e a n c la je G ra d o 10 - 4 5 d=1 -1 /4 " in c lu y e 16 tu e rc a s d e 1 -1 /4 " g ra d o 8. S e in c lu y e tra n s p o rte y a c a rre o s G a la p a g o s s e g u n p ia n o . S e in c lu y e tra n s p o rte y a c a rre o s IN S T A L A C IO N E S E L E C T R IC A S -S u m in is tro e in s ta la c iP n d e s is te m a d e a n c la je p a ra un C a b le d = 1 " (p la tin a d e 8 "x 6 "x 3 "). S e in c lu y e tra n s p o rte y a c a rre o s S is te m a de a p o y o d e p la ta fo rm a en a n g u lo de 2 "x 2 "x 3 /1 6 " s e q u n p ia n o . S e in c lu y e tra n s p o rte y a c a rre o s P e rn o s d e 5 /8 " p a ra a n c la je d e c a b le s d e 1 /2 "c o n tra v ie n to s y b a ra n d a S u m in is tro e in s ta la c ib n c a b le d e a c e ro d = 1 ". [C a b le a c e ra d o d e p rim e ra c a lid a d . S e in c lu y e tra n s p o rte y a c a rre o s ] IN S T A L A C IO N E S E L E C T R IC A S - S u m in is tro e In s ta la c ib n c a b le d e a c e ro d = 1 /2 " p a ra c o n tra v ie n to s y b a ra n d a in c lu y e p e rro s. [C a b le a c e ra d o de p rim e ra c a lid a d . S e in c lu y e tra n s p o rte y a c a rre o s ] P e n d o lP n c a b le de a c e ro d = 3 /8 " in c lu y e 4 p e rro s (a b ra z a d e ra s ) A b ra z a d e ra s e n tre c a b le y p e n d o lP n V IG A S -V iq a s m e ta iic a s tra n s v e rs a le s se q u n p ia n o . [T e rm in a d o en e s m a lte . In c lu y e tra n s p o rte y a c a rre o s ] V IG A S - V ig u e ta s m e te ilica s lo n g itu d in a le s . [T e rm in a d o en e s m a lte . In c lu y e tra n s p o rte y a c a rre o s ] P la ta fo rm a en m a d e ra tip o to s ta o e= 3 m m [in m u n iz a d a y b u e n te rm in a d o . In c lu y e tra n s p o rte y a c a rre o ] P in tu ra a n tic o rro s iv o M a lla e s la b o n a d a ca l. 10 - x 3" [In c lu y e tra n s p o rte y a c a rre o s . S e instalarei en lo s la te ra le s d e l p u e n te ] R E L L E N O S E L E C C IO N A D O C O M P A C T A D O -R e lle n o c o n m a te ria l de e x c a v a c i6 n [lle n o c o n m a te ria l d e p ro v e n ie n te de la e x c a v a c iP n y c o m p a c ta d o m e c ^ n ic a m e n te ] 2 .1 2 1 .7 3 8 ,5 0 4 .6 4 5 .9 7 7 ,0 0 1 .9 6 5 .1 4 5 ,0 0 7 8 .2 8 0 ,0 0 1 .3 4 9 .0 8 8 ,0 0 1 .1 4 5 .5 2 4 ,0 0 3 3 9 .7 2 6 ,0 0 1 3 7 .5 5 2 ,0 0 2 .3 5 7 .7 7 6 ,0 0 1 .1 5 3 .5 3 6 ,0 0 7 2 1 .3 8 9 ,0 0 1 .9 3 4 .1 0 0 ,0 0 1 .6 2 1 .7 2 3 ,5 0 2 .7 4 7 .5 8 0 ,0 0 1 .2 9 0 .1 4 6 ,0 0 3 3 1 .5 6 0 ,0 0 1 .1 1 6 .0 1 6 ,0 0 2 9 6 .5 4 1 ,0 0 O BJETO : C O N S TR U C C IO N DE UN PU EN TE P E A TO N A L C O LG A N T E DE 22 M E TR O S DE LO N G ITU D EN EL C O R R E G IM IE N T O DE SAN FR A N C IS C O M U N IC IP IO DE S A N T A R O S A DEL SU R, BO LIVAR . ALICIA MIRLEY GALVIS MANCIPE Administrador Plan de Compras A nexos: 0 folios. C opia: N/AD P royecto: A licia G alvis. R evisb: A licia Galvis. A rchivado: S ecretaria de Infraestructura. G R U P O O P E R A T IV O M E C I E la b o r 6 : P R . G E S T lO N D E A P O Y O J U R lD IC O A p ro b o : R e v is b : S O L I C T U D C E R T I F I C A D O DE D I S P O N I B I L I DAD P R E S U P U E S T A L Santa Rosa del Sur, Octubre 21 de 2013 Doctora: MARLENE BARON PEDROZA Secretaria de Hacienda Alcaldia Municipal E. S. D Ref.: Solicitud certificado de disponibilidad presupuestal Respetada MARLENE: Mediante el presente oficio solicito formalmente el certificado de disponibilidad presupuestal: Dependencia de origen Dependencia destino Objeto Presupuesto oficial En Letras Sector Rubro Codigo Valor Secretaria de infraestructura Secretaria de hacienda “CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SOBRE LA VIA - INSTITUCION EDUCATIVA HACIA EL INTERNADO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” 35.285.640 Treinta y cinco millones doscientos ochenta y cinco mil seiscientos cuarentapesos m/cte. Transporte R.b-puentes peatonales-regalias 0.5.39.28.01.01.01 35.285.640 Cordialmente, ACEVEDO CARLOS ALBEIRO MARTINEZ ARANGO ALCALDE MUNICIPAL VISTO BUENO QUIEN SOLICITA G R U P O O P E R A T IV O M E C I LP R . G E S T IP N P E A P Q Y Q J U R I D iq A p ro b o C r a 1 2 A N o 1 1 -2 6 . T e l: 5 6 9 7 2 1 4 , 7 0 1 3 RevisO: w w w . s a n t a r o s a d e ls u r - b o liv a r . g o v . c o \ M U N I C I R I O S A N T A R O S A D I E I— S U R — CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL Mo. 0 0 0 0 1 0 4 5 En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 articulo 71. el Profesional arupo presupaesto certifica que en el presupuesto de la: VIGENCIA Enero 01 de 2013 - Diciembre 31 de 2013 CODI60 0.5.39.28.01.01.01 NOMBRE R.b-puentes peatonales-reaalias FUENTE DE FINANCIACION s REC.BALANCE REGALIAS y CONCEPTOs DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SOBRE LA V IA— INSTITUCION EDUCATIVA HACIA EL INTERNADO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRA NCISCO. SANTA ROSA DEL SUR.BOLIVAR BENEFICIARIO 00000 MUNICIPIO SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR NIT. 800049017— 9 SALDO POR EJECUTAR ANTES DE ESTE CERTIFICADO * 35.285.720.00 VALOR DE ESTE CERTIFICADO: * 35.285.640,00 / SALDO POR EJECUTAR POSTERIOR A ESTE CERTIFICADO * 80f00 EXPEDIDO Santa Rosa del sur A los VEINTIDOS D(22) dia (s) del mes de 0ctubre/2013 I H P U T A C 11 COD160 | _ __ 'lO.5.64.28.01.01. 10.5.64.28.01.01.01 1 1 NOMBRE ____________ ___..__ _ !CONSTRUCCION.HAMTENIHIENT IR.b-puentes peatonales-re . - .. 4 N flK LE hE BARON PEDROZA S E C -H D A -S A N TA ROSA T E R R IT O R IO DE V ID A 1 I O N SALDO ACTUAL I i 1 1 0.00 ! 1 DEBITO 35.285.640 CREDITO ! i 1 1 B O L t-WTIUAO A L C A L D IA M U N IC IP A L S A N T A R O S A D E L S U R - B O L IV A R MTC GP 1 0 DQ C E B T IF IC A D A ^ Version; N" 8G*'„HXKK>01H4R H 02 COMPANIA A V IS O C O N V O C A T O R IA ISO 3 0 0 1 CERTIFICADA i m sB B m w m m m m a m a....... AVISO DE C O NVO CATO RIA PU B LIC A SELECCION A B R E V IA D A DE MENOR CUANTIA S. A. 033-2013 Santa Rosa del S u r - Bolivar, Octubre 31 de 2 0 1 3 , / Q alcalde Municipal de Santa Rosa del Sur - Bolivar, de conform idad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en concordanda con lo estableddo en el Decreto 0734 de 2012, inform a y convoca a la audadania en general, para que conozca y partidpe de la siguiente Selecdon Abreviada: CONVOCATORIA: PRIMERO. OBJETO: "CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” EN EL SEGUNDO. M O D ALID AD DE SELECCION: El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 por m e d o de la cual se introducen m edidas para la e lid e n d a y la transparenaa en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposidones generales sobre la contratadon con recursos publicos, senala que la escogenda del contratista se efectuara con arreglo a las m odalidades de selecdon denom inada lid ta d o n publica, selecaon abreviada, concurso de m eritos y contratadon directa. Del analisis integral del A rticulo 2° de la Ley 1150 de 2007, arribamos a la co ndusion que el proceso contractual que nos ocupa es el de Selecdon Abreviada m ediante la m odalidad de M enor Cuantia, segun lo estableddo en el numeral 2° literal b) del articulo 2° de la ley 1150 de 2007, desarrollada en el articulo 3.2.2.1 del decreto 0734 de 2012. TERCERO. LU G AR FISICO Y ELECTRONICO DE CO NSULTA: C O N SULTA DEL PLIEGO DE CO NDICIONES: Tanto el proyecto de pliego de condiciones como el pliego definitivo se podran consultar de lunes a viernes en el horario de 08:00 a.m. a 12:00 m, y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en la Carrera 12A No 11 - 26 Edificio Alcaldia M unicipal tercer piso, ofidna de la secretaria de infraestructura municipal de Santa rosa del sur - Bolivar De igual manera podran ser consultados en Internet en la direccion http:// www.contratos.aov.co. CUARTO. VALOR: TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($34,200,000), Incluido AIU. QUINTO. PLAZO : Se fija como plazo general VEINTE (20) DIAS C ALENDARIO . El plazo general se contara a partir de la suscripcion del acta de inicio que sera suscrita entre el Representante Legal del proponerte favoreddo, el Interventor designado y los funcionarios delegados de LA A LC A L D IA M U NICIPAL previo el cumplim iento de los requisitos de perfeccionam iento, ejecucion y legalization del contrato. El contratista debera presenter un cronograma propio para la valoracion y aprobacion de la interventoria. Para la elaboration de ese cronogram a debera tener en cuenta que en ningun caso podra superar los plazos maximos aqui estableddos. SEXTO. ESTUDIOS Y DOCUM ENTACION PREVIA: Los estudios y docum entacion previa podran ser consultados en la pagina W eb www.contratos.gov.co y de manera fisica en la Carrera 12A No 11 - 26 Edificio Alcaldia Municipal tercer piso, ofidna de la secretaria de Infraestructura m unicipal de Santa rosa del sur - Departamento de Bolivar. APER TU R A: Noviembre 8 de 2013. CIERRE: Noviembre 19 de 2013, hasta las 5:00 p.m. en Edificio Alcaldia M unicipal carrera 12A No 11 - 26 tercer piso, secretaria de Infraestructura en el Municipio de Santa Rosa del Sur - Bolivar. VEED U R iA C IU DA DA NA : Se convoca a las Veedurias Ciudadanas interesadas en desarrollar su actividad. M ayor in fo rm a c io n a tra v e s de la p a g in a g o v.cp , o a tra v e s del p o rta l U nico de c o n tra ta d o n . FONSO CO BA UNICIPAL (E) P R O C E S O G ID G R U P O O P E R A T IV O M EC I Elaborb: A p ro tx J : R e vis6 : C O M IT £ S IS T E M A IN T E G R A D O C ra 1 2 A N o 11-26, T e l:5 6 9 7 2 1 4 ,7 0 1 3 . w w w .s a n ta ro s a d e ls u r-b o liv a r.g o v .c o Pagina 1 de 1 5 A LC A L D IA M U N IC IP A L S A N TA R O S A D EL S U R -B O LlV A R MTC C3P 1DOO • m oa Codigo: Version: F e c h a E m ision: G A J -F O -3 3 01 1 4 /0 6 /2 0 l l Nombre r ESTUDIO DE C O N V E N IE N C E YO P ORTUNIDAD Documento: L ISO 9 0 0 1 ESTUDIO DE CONVENIENCE Y OPORTUNIDAD 05-181 “CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” ' Santa Rosa del Sur, Bolivar, Octubre 31 de 2013. Senor CARLOS ALBEIRO MARTINEZ ARANGO Alcalde Municipal Santa Rosa del Sur De manera atenta me dirijo a su despacho con el fin de allegar los estudios previos para la contratadon cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” bajo la perspectiva del principio de planeacion en materia contractual, cinendonos a los preceptos contenidos en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el Articulo 2.1.1 del decreto 734 de 2012, los cuales serviran de sustento para la contratadon del servido planteado, de conformidad con las siguientes especificadones: 1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Actualmente el camino para llegar al centra poblado del corregimiento de San Francisco se torna peligroso al pasar por la cuenca hidrografica existente, pues la cantidad de estudiantes y comunidad de las veredas que suele transitar por el camino actual, quedan incomunicados cuando el cano sube de nivel en el invierno, ademas del subdesarrollo presente en la comunidad. Se requiere la construccion de un puente peatonal colgante de una longitud minima de veintidos (22) metros, por el cual puedan desplazarse estudiantes y comunidad de las veredas. Por esta razon la Secretaria de Infraestructura, luego de realizar analisis tecnicos, financieros ha determinado que se hace necesario un contrato de obra para ejecutar la “CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, L BOLIVAR”. 2. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratadon con recursos publicos, senala que la escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de selecdon denominada licitacion publica, selecdon abreviada, concurso de meritos y contratadon directa. Del analisis integral del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, arribamos a la conclusion que el proceso contractual que nos ocupa es el de Selecdon Abreviada mediante la modalidad de Menor Cuantia, segun lo estableddo en el numeral 2° literal b) del articulo 2° de la ley 1150 de 2007, desarrollada en el articulo 3.2.2.1 seccion II del decreto 0734 de 2012. G R U P O O P E R A T IV O M E C I E la b o r o : P R O C E S O G ID Aprobo: R evisd: COMITEz S IS T E M A IN T E G R A D O C ra 1 2 A N o 1 1 -2 6 , T e l:5 6 9 7 2 1 4 ,7 0 1 3. w w w .s a n ta r o s a d e ls u r - b o liv a r .g o v .c o Pagina 1 de 7 3. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO PARA DETERMINAR EL VALOR DEL CONTRATO La obra de infraestructura que se pretende ejecutar con base en el presente estudio, contribuye al mejoramiento de los caminos veredales, a una mejor movilidad y un transito seguro. Para este estudio se hace necesario determinar las cantidades definidas por Unidad, Cantidad y Valor Unitario a precios del mercado conventional en este Municipio y una vez realizada la proyeccion para su ejecucion, asi: fTEM DESCRIPCION 101 102 m M l bca*aconm «ertolconftom erado fxcawacidn de material no rocosa puedc ser con m a q jin * to (cuando s » p o a i* e io manual SUBTOTAl 501 Sianawtrj a rotaiaodn M b de aoerc *= !'. £atte aceiado da p m m * cabdad St aidayatmtptxH yacanao^ 302 303 304 Sianeiacrc e mauiaodn cAtfe de acero $=V2* para corHra**’Vse y baranda rduy* panes. [Ca6b acerado de pnraai cakJad- Se ctdute transpose y acaoecs] Paadalbacatb d e a ca ra d ^lf mcbyat patios (*rizadaae) M n a d e m ewe caUa y pmfeito 305 306 tfoasimtaiaaveaaatiaataegaapbno fTtriaBedooaeenMt tadajat-anapcrte yacanaci) Ajuatat mum cm bngtaekndbs. (Tannaado ea earnate. beta ye tranaorle y acamosj 307 Plataforma an eadewbpo toetaoe=3nat|»iajtazadaybi0nteraaRado.li»dki)at’aiiapo«teyacan«oJ Rabie aaboonaaiw Mala ealabonada c* 10 - x3*[ ndbyel'atspor* yaearaos Seaatataa an b tla e u ittd e l puente) 310 C 0 Locals acton d e tra a d o v reptarteo (Include p tonos record) [B concretise dedera ver<f*car et trazadode ta re d y reeptamear dtraxadDdeto m a n s El cancratstaser*responsabto dea^una vrcgularldad en pendtertesdetared El item sepagara por unidad Ineal los bqujxjsa emptear aeran estacton total y n * e t de precision Debar* entregm piano record Impresoy dfcital (A uocady camera topafrilican CONCW706 Cancratodt3,000p b p a a n g a * fa d e * natm b a de gn a w * ertdad.Mwado K « i a i » l a M o m m 201 Portland 1*0 1 praparaoCn honogtnea fcrnnbua ytaoado La aanadad M m canpfen'M m m mridad Se incii)* tnniporie y acarreos) Cwcrau de 3,000 pe p n ebvadfrt cafeaaiat, ugat. muroa >iduye maKr'bea de priawra cifcdad tiittrado, arena de 202 re W w oeiMAB Poland tpo I. preparaoon nomogene^ famabtaa y vaoado U acaudtd debera corapialaree an su ttakdad El caataata debera garantea el aaado de acaerdo a be m u f c i o w i dadas en fa aec ‘"feaeatwaM Se •nefay* • .m m rr yacarees) inataao* ySguadc de ace*o de 5C0OO pa [Ace* da p m aa cahdad, debera fgutase da aeueido a be 203 ptwoa y armar ba canucuae Se tabbye m ts o rtt ya ca rra l Sianaw® e naebcon pantos de eaebft Grado HI ^ S d i l - I * ’ eidbye 16 aerca* de l-M 'g ra d a t Sanduye 20* cortc vacanaoc 205 5 a*» 9ctte gu n piano Se neb)* transpate > acarreos 206 SimerHrs e nsta!ao><i de externa de andaie para <at Cli>b*=r<(iiaeie de 3 ' j f x3"> Se etduye tansporte y acamaa 207 SkMma da apoyo de plaafcrme an angalo da 7^'»3/l$*aa«in plan. Sa eiekiyenanapotw yacaireoa 208 ?emce da W - para andqa da cafcbada V2'oo*UMa«aa y baranda SOB It*TAl E S T R U C n jR A METALICA 30S 309 A B UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO Ml 22080 466600 r tf 26 JO 28 78000 VR. PARCIAL PRBJMNARES m Reiew can mabaal da a s a a m Jeno con nabnal da pm tnaiae de b asavaoon ycempaaado macancamarta] 1026 520 00 762.88201 1 M lM nf 3 SO 60621100 2,121,73150 nf 700 6 0 7 1 1 DO 4,845.37 7 00 * 4 S 5» 4,31100 1.165,1451)0 • 1000 I I X 00 78.28# tC 400 33727200 1,341068 00 and 400 28131100 1.14552400 and aad 200 800 I63J63M 333,726X0 137.55200 17,13400 1 1< t3,K »5l at 9200 2562800 Z357,776J» ■ 9633 1 2 0 *0 0 115353600 at 6700 » ;p flo 72138100 50 00 38.5*200 113410000 at m 2&» 6600 5611500 41 #30 00 101.72350 2.747 53000 m? Ik * m’ 22 00 100 44 03 58,64300 331560 00 25J6400 1.290,546.00 331.560 00 1,116,81600 ni 19.19 1545300 SOBTOIAL COSIO WRECX) 29654100 13571 ‘duaanacgn % % % ■ bM a UMdad 2200 10B 2 7 ,M 2 ,M *a 5171.41(80 [ 271.42100 1,899.99600 VALOR 10TAL0EL W J H IR A rO lA * B * G *D | 4. JUSTIFICACltiN DE LOS FACTORES DE SELECCION De conformidad con el articulo 5 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el Articulo 2.2.9 del decreto 734 de 2012, para este proceso de selecdon abreviada para la contratadon de menor cuantia, la oferta mas ventajosa sera la que resulte de aplicar la siguiente altemativa: a) 5. La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes 0 formulas senaladas en el pliego de condiciones. SOPORTE PARA LA ESTIMACION, TIPIFICACltiN Y ASIGNACiGN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES G R U P O O P E R A T IV O M E C I P R O C E S O G ID A p ro b o : I C O M I T E 'S IS T E M A IN T E G R A D O l 1-26, T e l:5 6 9 7 2 1 4 ,7 0 1 3. w w w .sa n ta ro sa d e lsu r-b o liva r g o v co Pagina 2 de 7 ENTIDAD A LC A L D IA M U N IC IP A L SAN TA R O S A D EL S U R -B O LIV A R MTC G»P 1QOO 2Cx.h; | C ERTIFICADA Codigo: Version: Fecha Emision: G A J -F O -33 14/0 6 /2 0 1 i] Nombre ESTUDIO DE C O N V E N IE N C E YOP ORTUNIDAD Documento: 01 N‘* S < i-2 fK W 0 0 ! « 4 5 11 COMPANIA ISO 9 0 0 1 W ; SO - 2 0 0 9 0 0 1* 4 5 A La ponderation de los elementos de calidad y pretio soportados en puntajes o formulas senaladas en el pliego de condiciones. SOPORTE PARA LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES Se entiende por riesgo cualquier posibilidad de afectacion con la realization de la obra que limite, retrase o suspenda la ejecucion del contrato, que atente contra el equilibrio economico del contrato para las dos partes. El suceso que preve el riesgo debera tener relation directa con la ejecucion y valor del contrato para que sea asumido. Los riesgos que puede tener la ejecucion del contrato objeto de la presente contratadon pueden ser: 1. FINANCIEROS RIESGOS POR MODIFICACION DEL REGIMEN DE IMPUESTOS a. Modification del regimen de impuestos aplicables al contrato: / Tipification: Cuando en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, siempre y cuando sean aplicables al contrato. Asignation: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, generando desequilibrio economico por un valor superior al establecido, se modificara el contrato, adicionando el valor faltante para que el equilibrio economico se mantenga. b. Modification del regimen de impuestos aplicables a terceros. / Tipification: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, no aplicables al contrato, pero si aplicables a las relaciones con terceros, como proveedores. Asignation: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, y esto aumenta el valor transactional entre el contratista y sus proveedores, el Municipio de Santa Rosa Del Sur no reconocera reajuste en el valor inicial del contrato, toda vez que estas relaciones son responsabilidad total y absoluta del contratista. 2°. RIESGOS DE CARACTER TECNICO: Se consideran riesgos de caracter tecnico, aquellos contemplados por la aplicacion de conocimientos en la ejecucion de la obra. J 3°. RIESGO HUMANO: Se considera riesgo humano, todo aquello que pueda provocar perjuicio a la integridad fisica y mental de los seres humanos que transcurran por las obras o que laboren en ellas y que provenga directamente de la actividad de los empleados del contratista que ejecuten la obra. G R U P O O P E R A T IV O M ECI V H K Elaboro: P R O C E S O G ID f l f l l Aprobo: c o m it Revis6: £ s is t e m a in t e g r a d o C ra 12A N o 11-26, T e l:5 6 9 7 2 1 4 .7 0 1 3. w w w .s a n ta r o s a d e ls u r - b o liv a r .g o v .c o Pagina 3 de 7 A LC A L D IA M U N IC IP A L S A N TA R O SA D EL S U R -B O LIV A R MTC C3P 1 0 0 0 Codigo: Version: Fecha Emision: G A J -F O -3 3 01 14/0 6 /2 0 1 1 Nombre r ESTUDIO DE C O N V E N IE N C E Y 0 P ORTUNIDAD Documento: L a. Riesgo Humano por Acddente Laboral sin perjuicio a terceros. - Tipification: Cuando se produzca un acddente dentro de la ejecucion de la obra que afecte unicamente al personal del contratista por ocasion de la realization de la obra. Asignation: Sera responsabilidad y competentia total y absoluta del contratista asegurar a su personal por actidentes laborales en la ejecucion de la obra. b. Riesgo Humano por Accidente Laboral con perjuicio a terceros. / Tipification: Cuando se produzca un acddente dentro de la ejecucion de la obra con afectation a transeuntes, o funcionarios y en general a terceras personas. Asignation: Sera responsabilidad total y absoluta del contratista cubrir a terceros por actidentes produtidos en ocasion a la ejecucion de la obra. 4° MALA CALIDAD DE OBRA. / Tipification: Cuando la obra no se ejecute con los materiales exigidos o no se cumpla con las espetificaciones tecnicas requeridas. Asignation: El contratista es total y absolutamente responsable de la calidad de la obra Ejecutada. / 5° INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL EMPLEADO POR EL CONTRATISTA. Tipification: Cuando se produzca incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal empleado por el contratista. Asignation: Sera responsabilidad total del contratista dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente con relation a los aportes al regimen de seguridad social y parafiscales, al igual que el pago de salarios y prestaciones sociales, toda vez que no existe relation laboral alguna entre el personal contratado por el contratista y el Municipio de Santa Rosa Del Sur. OTROS RIESGOS QUE ASUMIRA EL CONTRATISTA. - Hurto - Danos ocasionados por delincuencia comun. - Atrasos y sobrecostos en la ejecucion de las obras causados por culpa del contratista. - Destination indebida a la suma entregada por el municipio en calidad de anticipo. El Municipio de Santa Rosa del Sur optara por la suscripcion de polizas por parte del contratista a favor del Municipio en las cuales se contemple el cumplimiento, salarios y prestaciones legales, estabilidad de la obra y responsabilidad civil extracontractual. El contratista mantendra indemne al Municipio de Santa Rosa Del Sur contra todo reclamo, demanda, action legal y costos que puedan causarse o surgir por danos o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el contratista o su personal, durante la ejecucion del objeto y obligaciones del contrato. G R U P O O P E R A T IV O M E C I Elaboro: P R O C E S O G ID Aprobo: C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A D O C ra 1 2 A N o 1 1 -2 6 , T e l:5 6 9 7 2 1 4 ,7 0 1 3 . w w w .s a n ta r o s a d e ls u r - b o liv a r .g o v .c o Pagina 4 de 7 EMTIDAD A LC A L D IA M U N IC IP AL S AN TA R O S A D EL S U R -B O LIV A R NTC GP 1DOQ Codigo: Version: Fecha Emision. I G A J -F O -3 3 1 4 /0 6 /2 0 1 1| Nombre ESTUDIO DE C O N V E N IE N C E VOP ORTUNIDAD Documento: 01 CERTIFICADA N” S C .-2 0 0 9 0 0 1 8 4 5 5! COMPAIMIA ISO 9 0 0 1 Como parte de sus obligaciones para mantener la indemnidad del Municipio de Santa Rosa del Sur Bolivar el contratista constituira y mantendra vigente la garantia estipulada en el contrato y cumplira con todos los requisitos que en ella se establezcan para hacerla efectiva llegado el caso. En caso que se formule redamo, demanda o acdon legal contra el Munidpio de Santa Rosa del Sur por asuntos, que segun el contrato sean de responsabilidad del contratista, se le comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al Munidpio de Santa Rosa del Sur, y adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto. El Munidpio de Santa Rosa del Sur, a solicitud del contratista, podra prestar su colaboradon para atender los redamos legales y el contratista a su vez reconocera los costos que estos le ocasionen al Munidpio de Santa Rosa del Sur, sin que la responsabilidad del contratista se atenue por este reconodmiento, ni por el hecho que el Munidpio de Santa Rosa del Sur en un momento haya prestado su colaboradon para atender a la defensa de sus intereses contra tales redamos, demandas o acdones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el contratista no asume debida y oportunamente la defensa del Municipio de Santa Rosa del Sur, este podra hacerlo directamente, previa comunicadon escrita al contratista, quien pagara todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciera el contratista, el Municipio de Santa Rosa del Sur tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razon de los servicios motivo del contrato, o a recurrir a la garantia otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal. Ante la presencia de cualquier evento de fuerza mayor, el Municipio de Santa Rosa del Sur a traves de un comite de conciliation evaluara los estragos causados y determinara si son imputables al contratista o no. 6. GARANTIAS DEL CONTRATO EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del Municipio garantia unica segun lo estipulado en el articulo 7 de la ley 1150 de 2007, Nuevo Estatuto de Contratadon Administrativa con arreglos a las estipulaciones legales vigentes: a) Garantia de Seriedad de la Propuesta: El proponente debera constituir a favor del MUNICIPIO DE SANTA ROSA una poliza expedida por una Compama de Seguros legalmente establecida en Colombia, que ampare la seriedad de su oferta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la propuesta presentada por el oferente y con una vigencia no menor a noventa (90) dias. a) De cumplimiento, por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el termino del mismo y por cuatro (4) meses mas. b) Estabilidad de la obra: equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y por un termino de tres (3) anos contados a partir de la fecha de entrega a satisfaction de la obra. c) De pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el Contratista haya de utilizar en la ejecucion del contrato, por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato por una vigencia G R U P O O P E R A T IV O M E C I Elaboro. P R O C E S O G ID Aprobo: RevisO: C O M IT t S IS T E M A IN T E G R A D O . .. C ra 12A N o 11-26, Tel:5697214.7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Pagina 5 de 7 ENTIDAD A LC A L D IA M U N IC IP A L SAN TA R O S A D EL S U R -B O LIV A R NTC GP 1DOO Codigo: Version: Fecha Emision: G A J -F O -3 3 1 4 /0 6 /2 0 1 il 01 Nombre ESTUDIO DE C O N V E N IE N C E VOP ORTUNIDAD Documento: anew] CERTIFIC ADA H~ S G -2 f> 0 9 0 0 l8 4 5 H COMPANIA ISO 9 0 0 1 CERTIFICADA N * S G - 2 0 0 9 0 0 1£ 4 3 A igual a la del contrato y prorrogable al recibo de la obra final, por un termino no inferior a tres (3) anos contados a partir de tal recibo. / d) Responsabilidad Civil Extracontractual, por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al de la duration del mismo y seis (6) meses mas. Para efectos de la liquidation final del contrato, el Contratista presentara el certificado expedido por la justida laboral, en que conste que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo por concepto de Prestaciones Sociales con las personas que participaron en la ejecucion de la obra, con el fin de garantizar el pago de las mismas y los salarios del personal al servicio del Contratista. 7. SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACION ESTATAL Por tratarse de un proceso de selection abreviada de menor cuantia se requiere de la publication de los actos precontractuales en atention a lo dispuesto en el articulo 2.2.5 del decreto 734 de 2012. 8. AUTORIZACION PARA CONTRATAR El Decreto No 004 de enero 15 de 2008, delega en los Secretarios de Despacho, la facultad de realizar todos los documentos propios de la etapa pre-contractual, asi como seleccionar, supervisar y liquidar los contratos, con motivo u ocasion de la actividad contractual que se adelante en cumplimiento de la mision y funciones propias de cada secretaria; a su vez el ACUERDO MUNICIPAL # 009 DE MAYO 15 DE 2013, autorizo al Alcalde para celebrar contratos y convenios con personas naturales y juridicas. 9. / CONDICIONES DEL CONTRATO Tipo de Contrato Plazo Lugar de ejecucion Forma de pago Obra publica VEINTE (20) dias calendarios, contados a partir de la legalization del contrato * Zona rural del Municipio - Corregimiento San Francisco / 1) Un primer pago del 50% al avance de obra ejecutada en un 50%, y ^ 2) Un ultimo pago contra entrega, obra terminada al 100% y recibida a satisfaction. 10. INTERVENTORIA Y SUPERVISION El MUNICIPIO de SANTA ROSA DEL SUR ejercera el control y vigilancia de la ejecucion de la obra a traves de un supervisor del contrato, la cual sera ejecutada por el Secretario de infraestructura, quien tendra como funcion verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. El supervisor ejercera, en nombre del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, un control integral sobre el proyecto, para lo cual podra, en cualquier momento, exigir al constructor la information que considere necesaria, asi como la adoption de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones tecnicas, juridicas o de otra indole existentes al momento de la celebration del contrato. El supervisor esta facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones tecnicas, juridicas o de otra indole, el contratista solicite cambios o modificaciones. G R U P O O P E R A T IV O M E C I Elaboro: P R O C E S O G ID Aprobo: Revisb: C O M IT Y S IS T E M A IN T E G R A D O C ra 1 2 A N o 1 1 -2 6 , T e l:5 6 9 7 2 1 4 ,7 0 1 3 . w w w .s a n ta r o s a d e ls u r - b o liv a r .g o v .c o ( \Z A L C A L D IA M U N IC IP A L S A N T A R O S A D E L S U R -B O L lV A R Codiqo: I G A J -F O -3 3 1 11. ' 1 Version: 01 Fecha Emision: 1 4 /0 6 /2 0 1 1 ESTUDIO DE CONVENIENCE YOP ORTUNIDAD VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO El valor que tendra el contrato que se celebrara se estima en la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($35,285,640), Incluido AIU. 12. PRESUPUESTO Este contrato se pagara con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia del ano 2013 Sector Transporte Rubro R.b - puentes peatonales - regalias Codigo 0.5.39.28.01.01.01 Certificado disponibilidad presupuestal No. 00001045 Fecha Octubre 22 de 2013 Expide Secretaria de Hacienda Municipal Con base en las anotaciones precedentes, SE CONCLUYE QUE: Con el presente estudio se acredita que el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolivar, tiene en la actualidad una necesidad que debe satisfacer de tal manera que debera suscribir un “Contrato de Obra” para lo cual debera aplicar la contratadon en la modalidad de Selecdon Abreviada de menor cuantia, de conformidad con lo estableddo en el articulo 2 Numeral 2 de la Ley 1150 de 2007 asi como su Decreto Reglamentario 0734 de 2012 . En el proceso de selecdon podran participar personas naturales o juridicas, particulares o publicas cuya actividad u objeto social este acorde con el objeto a contratar. Dentro del proceso de selecdon del contratista se observaran los principios de transparencia, economia, responsabilidad y selecdon objetiva establecidos en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. El objeto del contrato de Obra sera: “CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL D D n r c c n n.irv G R U P O O P E R A T IV O M E C I A p ro b o : C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A D O jj C r a 1 2 A N o 11-26, T e l:5 6 9 7 2 1 4 ,7 0 1 3. w w w .s a n ta ro s a d e is u r-b o liv a r.g o v .c o PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA S. A. 033- 2013 REPUBLICA DE COLOMBIA “CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MUNICIPO DE SANTA ROSA DEL SUR OCTUBRE DE 2013 G R U P C o p e r a t iv o E laboro: P R O C E S O G ID A probo: Revis6: C O M IT Y S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 1 of 36 CAPITULO I GENERALIDADES 1.1. INTRODUCCION EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR, mediante proceso de Selecdon Abreviada de menor cuantia invita a personas naturales o juridicas que cumplan con los requisitos de participacion exigidos en los Pliegos de Condiciones, con el fin de que presenten una propuesta acorde al objeto de dicho proceso, garantizando el cumplimiento del objeto y vigilando la adecuada aplicacion de los recursos financieros. EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR, en el presupuesto para la presente vigencia cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo el objeto de la presente selecdon Abreviada de menor cuantia. 1.2. OBJETO Seleccionar la persona natural o juridica en consorcio o union temporal en capacidad de ejecutar en las condiciones establecidas en los presentes pliegos de condiciones y en las circunstancias mas favorables para el MUNICIPIO, para la “CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” 1.3. PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACION EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR considera que el valor de las obras asdende a TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($35,285,640). IncluidoAIU. Este contrato se pagara con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia del ano 2013 Sector Transporte Rubro R.b - puentes peatonales - regalias Codigo 0.5.39.28.01.01.01 Certificado disponibilidad presupuestal No. 00001045 Fecha O ctu b re 2 2 d e 2013 Expide Secretaria de Hacienda Municipal 1.4. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS El sitio de ejecucion de las obras sera en el Corregimiento de San Francisco, del Municipio de Santa Rosa del Sur. El proyecto consta de: Demolicion de placas en hormigon deterioradas, adecuacion y compactacion de las areas a intervenir, vaciado del hormigon con un espesor promedio de 0.17 m y f’c = 3000 PSI. Previamente se senalaran las areas a intervenir. Los materiales sobrantes deberan retirarse en volqueta y disponerlos en el lugar donde las autoridades competentes lo senalen. Para la ejecucion de las obras el Contratista debera cenirse a las cantidades de obra y a las especificaciones tecnicas de construccion indicadas por la secretaria de infraestructura. El contratista debera mantener senalizada y limpia las obras durante su ejecucion. G R U P O O P E R A T IV O A probo: [ C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 2 of 36 ENTIOAD A LC A L D IA M U N IC IP A L S AN TA R O S A D EL S U R -B O LiV A R Codiqo; Version: | GFI-FO-041 | Nombre r ....... Documento: I----------- L 01 C 2S L.L CERTIPICADA Fecha Emisibn: I N*’ sc; -2 0 0 * 0 0 1H4S II | 14/06/20101 COMPANIA P R O Y E C T O P LIE G O DE C O N D IC IO N E S is o ^ ■ i g o a l CERTIFICAOA f IhlM M M NHBHM M Hi.... 1.5. INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA De acuerdo con el procedimiento estableddo en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en el Decreto 734 de 2012 y demas decretos reglamentarios; el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR invita a participar en el presente proceso de Selecdon Abreviada de menor cuantia que tiene por objeto contractual: “CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” El proyecto de pliegos y los Pliegos de Condiciones Definitivos podran ser consultados y/o bajados sin ningun costo, de la pagina Web: www.contratos.qov.co, en la pagina www.santarosadelsur-bolivar.qov.co. www.alcaldiasantarosadelsurbolivar.qov.co o consultarlo en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura del municipio, ubicada en la carrera 12A No 11-26, Piso 3, de la ciudad de SANTA ROSA DEL SUR - Bolivar. 1.6. CRONOGRAMA DE LA SELECCION ABREVIADA La siguiente es la cronologia del proceso a llevar por el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. (A) D irection fisica: CRA. 12 A # 11-26, 3ER PISO, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, ALCALDiA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR (B) Direction electr6nica: www.contratos.aov.co v Daaina web www.alcaldiasantarosadelsurbolivar.aov.co ACTIVIDAD FECHA Y HORA Aviso de convocatoria para la contratadon Publication del Proyecto de Pliegos de Condiciones Observaciones al proyecto de pliego de condiciones Respuestas a las observaciones proyecto de pliegos de condiciones. Invitation a las Veedurias ciudadanas (A)y(B) 31/10/2013 - 07/11/2013 • (A )y(B) 31/10/2013-07/11/2013 I (A) Se publicaran el dia de apertura del proceso junto con los pliegos de Condiciones definitivos. (A )y(B) Desde el dia de la publication del proyecto de pliegos ‘ (A )y(B) 08/11/2013 (A)y(B) Plazo para manifestar interes en participar del proceso de seleccion 14/11/2013 Hora 5:00 PM * 14/11/2013 / Hora 5:00 PM ' 14/11/2013 / Audiencia de aclaracton de pliegos definitivos Plazo m&ximo para efectuar adendas al pliego de condiciones 19/11/2013 / Hora 5:00 PM 20/11/2013 / 20/11/2013 / Plazo para la presentation de propuestas y Cierre de la convocatoria Verification de requisitos habilitantes Publication del Informe de Verification de requisitos habilitantes Requerimiento y plazo establecido para subsanar la ausentia de requisitos habilitantes Evaluation de las propuestas Publication del informe de Evaluaddn Plazo para Observaciones al informe de evaluation Respuesta a las objeciones al informe de calificacion Adjudicacion Suscripcion del contrato Hasta el dia de la adjudicacion J 21/11/2013 • 21/11/2013 / 25/11/2013 / Hasta las 5:00 P.M Se incluiran en el acto administrativo de adjudicacion 26/11/2013 • Dentro de los cinco (5) Dias calendaric siguientes a la Notification de le Adjudicacion C o p e r a t iv o Elaboro: / 12/11/2013 / Hora: 8:00 a.m. 14/11/2013 1 Hasta las 5:00 PM Realization de Audiencia Publica de sorteo para Seleccionar maximo diez (10) oferentes, en caso de que un niimero mayor a este, manifieste interes en Participar de proceso g rup LUGAR 31/10/2013 / Expedition y Publicaci6n del ado Administrativo de apertura del proceso de Seleccion Abreviada y Publicacibn del Pliego de Condiciones Defmitivo Visita de Obra 25 NTC GP 1QOO (A (A) (A) (A) (A )y(B) (A) (A )y(B) (A )y(B) (A) (A) (A )y(B) (A) (A )y(B) (A)y(B) (A) p r o c e s o g id A probo: R evis6: C O M IT £ S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 3 of 36 / N" SG 2 O « -*5 0 ltM S « m m COMPANIA I 32S 2 iso eooi CERTIFICADA S**SO-200900ia45A''~'' 1.7 MANIFESTO DE INTERES EN PARTICIPAR De conformidad con lo estableddo en el Articulo 3.2.2.1 del Decreto 734 de 2012, Inciso 3, Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al acto de apertura del proceso, los posibles oferentes interesados en participar manifestaran su interes, con el fin de que se conforme una lista de posibles oferentes. La manifestacion de interes en participar es requisito habilitante para la presentacion de la respectiva oferta. En caso de no presentarse manifestacion de interes dentro del termino previsto, la entidad declarara desierto el proceso. Cuando el numero de posibles oferentes sea superior a diez (10), el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR realizara un sorteo aleatorio a fin de “escoger entre ellos un numero no mayor a diez (10)”. La seleccion se adelantara a traves de Balotas, en orden de inscripcion, para lo cual se incluiran 10 balotas blancas y el resto seran de un color diferente hasta el numero de inscritos; cada participante tiene derecho a dos turnos de sacar balotas. Una vez seleccionada la lista de maximo diez (10) proponentes, estos tendran derecho a presentar oferta dentro del termino establecido en el cronograma de la presente convocatoria. La manifestacion de interes debera entregarse con el certificado de la camara de comercio (VIGENTE) en original para personas juridicas, para el caso de personas naturales debera entregarse el Original del certificado de Vigencia de Matricula profesional como Ingeniero o arquitecto y para consorcios y/o uniones temporales debera entregarse con el documento en original de la creacion de union temporal y/o consorcio, ademas de los RUP (VIGENTE) originales de los conformantes de los consorcios y/o uniones temporales. La manifestacion de interes en participar del proceso de seleccion se hara de manera escrita con firmas en original, el Original del certificado de Vigencia de Matricula profesional como Ingeniero o arquitecto para personas naturales; y debera contener, ademas de la clara expresion del interes en participar, las formas de contacto y comunicacion eficaces a traves de los cuales el MUNICIPIO pueda dirigir la correspondencia relacionada con el proceso. De los documentos exigidos se debe dejar fotocopia junto con la manifestacion de interes. Si la inscripcion no es realizada por el representante legal o la persona natural, se puede realizar a traves de un representante debidamente autorizado. Para el caso de Uniones Temporales y Consorcios el manifiesto de interes debe mostrar claramente los integrantes e igualmente mostrar los documentos requeridos en forma individual. 1.8 CORRESPONDENCIA Se entiende para todos los efectos del presente proceso, que la unica correspondencia oficial del mismo y por tanto susceptible de controversia sera aquella suscrita por el Alcalde Municipal o su delegado. En el caso de la correspondencia entregada por los oferentes, solo sera tomada en consideracion aquella radicada en la oficina de la Secretaria de Infraestructura del Municipio o la remitida a traves de medio electronico infraestructura@santarosadelsur-bolivar,qov.co. G R U P 6 O P E R A T IV O E laboro: P R O C E S O G ID Aprobo: Revis6: C O M IT E S IS T E M A I N T E G R A D O f j j ^ ^ ^ J Cra 1 2 A N o 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 4 of 36 16 ENTIDAO A LC A L D IA M U N IC IP AL S AN TA R O S A D EL S U R -B O LiV A R Codigo: Version: GFI-FO-Q41 01 Nombre r Documento: L NTC GP 10OO Fecha Emisi6n: 14/06/2010 P R O Y E C T O P LIE G O DE C O N D IC IO N E S CAPiTULO II DOCUMENTOS DE LA SELECCION ABREVIADA 2.1. DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION Los documentos que forman parte de esta solicitud de oferta son: Certificado de disponibilidad presupuestal No. 00001045 de OCTUBRE 22 de 2013, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal. Documentos indicados en el Articulo 2.1.1 del decreto 734 de 2012. El Aviso de convocatoria publica El Proyecto de pliegos de condiciones. El acto por medio del cual se ordena su apertura El Pliego de Condiciones Definitivo, sus anexos y adendas. Las solicitudes de aclaracion a las propuestas y sus respectivas respuestas. Las respuestas de aclaracion emitidas por el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. El acta de cierre de la Seleccion Abreviada. Las propuestas que sean presentadas. Las actas de audiencia. La verification de requisitos habilitantes. El informe de evaluation, las observaciones y respuestas presentadas en relation con el mismo. El acto por medio del cual se adjudica la Seleccion Abreviada. 2.2 CONSULTA SOBRE CONTENIDO Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. Hasta la fecha establecida en el cronograma, cualquier posible oferente podra solicitar aclaraciones sobre el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, mediante comunicacion escrita dirigida al Alcalde Municipal o al Secretario de Infraestructura del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR a la direction indicada en el cronograma del presente proceso, o a traves de correo electronico. Como resultado del analisis de las observaciones efectuadas al Proyecto de Pliego de Condiciones y cuando resulte conveniente, el representante legal del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR o su delegado, expedira las modificaciones pertinentes a dichos documentos, las cuales, publicara en el SECOP - g rup O o p e r a t iv o Elaboro: P R O C E S O G ID A probo: Revisb: C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 5 of 36 ENTIDAO A LC A LD IA M U N IC IP AL S AN TA R O SA DEL S U R -B O LIV A R Codigo: G FI-F0-Q 41 Nombre Documento: Version: 01 0 x 2 * 2 9 rN,TC GP 1000 reund cmibiuii. Fecha Emisi6n: 14/06/2010) PR O Y E C T O P L IE G O DE C O N D IC IO N E S ISO 9 0 0 1 Portal Unico de Contratadon, y en la pagina WEB de la entidad; las modificaciones pertinentes seran incorporadas en el Pliego de Condiciones Definitivo. Si fuere necesario, el representante legal del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR o su delegado prorrogara el plazo de la Seleccion Abreviada; todo ello sin perjuicio de lo senalado en el inciso final del numeral 4 del articulo 30 de la ley 80 de 1993. Las solicitudes que no cumplan los requisitos antes enunciados, no generaran para el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR la obligation de contestarlas antes de la fecha de cierre de la presente seleccion. 2.3. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR hara las aclaraciones o modificaciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el Articulo 2.2.4 del Decreto 734 de 2.012 en cuyo caso informara mediante comunicaciones y/o adendas, las cuales se publicaran en el SECOP- Portal unico de contratacion y en la pagina WEB de la entidad; Todas estas comunicaciones y adendas estaran numeradas secuencialmente, los cuales formaran parte integral del Pliego de Condiciones Definitivo. 2.4. CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES En la presente Seleccion Abreviada se permite la participation de Consorcios y/o de Uniones Temporales al tenor de lo establecido en el Articulo septimo (7) de la Ley 80 de 1.993. Los proponentes deberan indicar si su participation es a titulo de consorcio o union temporal y senalaran los terminos y extension de la participation en la propuesta y en su ejecucion, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo del MUNICIPIO. Los integrantes de los consorcios y/o uniones temporales deberan presentar separadamente toda la documentacion requerida para la manifestacion de interes y en el Pliego de Condiciones Definitivo. Deberan designar la persona que los representara para todos los efectos y senalar las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. Para efectos de la verification de la experiencia especifica del proponente en el caso de consorcios y/o uniones temporales, esta se verificara de acuerdo con el porcentaje de participation de cada uno de los asociados en la union o consorcio. En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley con el unico objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se regiran por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1.993 para los consorcios. Cuando se trate de consorcios, los miembros integrantes deberan senalar las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad al interior del consorcio. Las relaciones que se dan frente al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR se rigen por el principio de solidaridad de sus miembros. Cuando se trate de uniones temporales los miembros de la union temporal deberan determinar el alcance, extension y contenido de la participation de cada uno en la ejecucion del objeto del contrato, de tal forma que, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de la propuesta y del contrato (en caso de ser adjudicado), los efectos de los actos sancionatorios recaeran exclusivamente sobre la persona que incurrio en falta o en el incumplimiento especifico de que se trate. grup C o p e r a t iv o Elabor6: P R O C E S O G ID Aprobb: Revis6: C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 6 of 36 1 8 A LC A L D IA M U N IC IP A L r A oR nOeS A A nDEL c ri S c iUid o O r \ iLIV I\/a d SANTA R -B AR codigo: Versidn: GFI-FO-Q41 I N o m b re I 01 . Fecha E m is ta f 14/06/20101 P R O Y E C T O P L IE G O DE C O N D IC IO N E S e m t io a d IV ITC GP NTC GP 1QOD 1QOO I ^ , C " * T" " " A "-«»-momooimsh J f l H H H I COMPANIA D o cu m e n to :1------------------------------------------— J iso 9 0 0 n I CERTIFICADA » K * S G -2 0 0 9 0 0 1 8 4 5 a CAPITULO III PREPARACION DE LA OFERTA 3.1. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA Las propuestas deberan presentarse en original, una (1) copia y digital (PDF), foliadas en sobres independientes y en idioma espanol. Todos los documentos exigidos en las propuestas se incluiran en el original y en las copias de la propuesta. En caso de discrepancia entre la copia y el original, primara este ultimo sobre aquella. Las propuestas deberan ser presentadas en el siguiente orden: -Carta de presentation de la propuesta (Formulario 1) -Carta de conformation de consorcio o union temporal (Formulario 2 o 3) -Certificado de existencia y representation legal -Registro unico tributario - RUT -Certificado de inscripcion en el registro unico de proponentes - RUP -Documento cumplimiento articulo 50 de la ley 789 de 2.002 -Garantia de seriedad de la propuesta -Carta de compromiso personal profesional propuesto (Formulario 5) - Formulario experiencia del personal profesional propuesto -Relation de equipos (Formulario 6) -Relation de items, cantidades de obra y precios (Formulario 7); -Analisis de precios unitarios (Formulario 8) Cronograma de actividades 3.2. VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS Sera responsabilidad del proponente, visitar e inspeccionar las zonas de las obras para investigar la disponibilidad de los materiales de construction, mano de obra, transporte y de manera especial las fuentes de abastecimiento de materiales o disposition final de escombros para su explotacion y elaboration de los agregados. El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo los cuales seran ejecutados los trabajos, no se considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones. G R U P O O P E R A T IV O E laboro: P R O C E S O G ID A probo: Reviso: C O M IT Y S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 7 of 36 ENTIDAD A LC A L D IA M U N IC IP AL S AN TA R O S A DEL S U R -B O LiV A R Codigo: GFI-FQ-041 Nombre Documento: Version: 01 <SSgg5m MTC GP lOOO """I CER TIFIC A D A Fecha Emisi6n: P R O Y E C T O P L IE G O DE C O N D IC IO N E S N * ^ -2 0 0 9 0 0 1H4S !! 1 ------------ COMPANIA CERTIFICADA W 8& K * 3 0 -2 0 0 9 0 0 1 *4 5 A Se realizara una visita de obra, a los sitios de realization de los trabajos, a la hora y fecha establecida en el cronograma de la Seleccion Abreviada. Esta visita debe ser realizada por un Ingeniero Civil o Arquitecto con matricula profesional vigente, por lo tanto debe presentar el original del certificado de vigencia de matricula y cedula de ciudadania, el cual solo puede asistir en representation de un proponente. Adicionalmente cuando asistan en representation de otra persona natural o juridica, debe estar debidamente autorizado por el representante legal mediante carta, dicha autorizacion debe ser en original y la firma que autoriza debe ser consistente en todas las etapas del proceso. El traslado a los sitios de los futuros trabajos es por cuenta y Riesgo de cada uno de los proponentes, quienes deben asumir todos los riesgos por perdidas, danos o perjuicio personal o de sus propiedades, el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, no asume ninguna responsabilidad por danos derivados de hechos sucedidos durante la visita. 3.3. IDENTIFICACION Y ENTREGA DE LA PROPUESTA Las propuestas seran recibidas en el sitio, fecha y hora indicada en el cronograma de la Seleccion Abreviada. Cada sobre debera ir marcado de la siguiente manera: SELECCION AB REVIADA DE MENOR CUANTIA S. A. 033- 2013 ' “CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL Proyecto CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR" Propuesta Original / Copia (cd documentacion en formato PDF) Proponente Municipio MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR Departamento Bolivar Direction Carrera 12 A No. 11-26. 3** PISO OFICINA INFRAESTRUCTURA Numero de folios A la fecha de cierre el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR levantara un acta de recibo de las propuestas, donde se anunciaran los nombres de los mismos, el plazo de las propuestas, numero de folios, asi como los demas pormenores que el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR a discretion estime conveniente. 3.4. PROPUESTAS PARCIALES No se aceptaran propuestas parciales para esta Seleccion Abreviada. 3.5. COSTO DE LA PROPUESTA El proponente sufragara todos los costos relacionados con la preparation y presentation de su propuesta y el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR no sera responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la solicitud de ofertas o su resultado. 3.6. RECIBO DE PROPUESTAS Las propuestas se recibiran solamente dentro del plazo indicado en el cronograma de la Seleccion Abreviada, en la secretaria de infraestructura del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. No se recibiran propuestas por correo o por medios electronicos. No se recibiran propuestas en horas y fechas posteriores a la especificada para su entrega. g rup C o p e r a t iv o Elaboro: P R O C E S O G ID A probb: R evis6: C O M IT £ S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel.5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 8 of 36 A LC A L D IA M U N IC IP AL S AN TA R O S A D EL S U R -B O LIV A R Codigo: GFI-FO-Q41 Nombre r Documento: l Version: 01 NTC GP 1QOO C ERTIFICADA Fecha Emision 14/06/2010 P R O Y E C T O P LIE G O DE C O N D IC IO N E S p S E ISO 3 0 0 1 3.7. APERTURA DE PROPUESTAS Una vez expirado el plazo para entrega de las propuestas el Alcalde Municipal o el funcionario que el delegue procedera a realizar la apertura de todas las propuestas presentadas validamente, en presencia de los interesados que concurran, indicando para cada proponente: N° de Folios, Valor de AIU y Valor Total de la misma. 3.8. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS El plazo maximo para la ejecucion de la obra es de VEINTE (20) dias calendarios, contados a partir de la firma del acta de iniciacion. La propuesta presentada con un plazo diferente al estipulado por el Municipio y definido en el Pliego de Condiciones no sera objeto de evaluation y por lo tanto sera rechazada. 3.9. REQUISITOS LEGALES DE PARTICIPACION Ademas de los requisitos de elegibilidad para participar, se requiere no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la Ley 80 de 1993 y demas normas complementarias. 3.10. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA Cada proponente debera anexar los siguientes documentos: a) Carta de presentation de la propuesta De acuerdo con el modelo suministrado en el formulario 1 del Pliego de Condiciones Definitivo, firmado por el proponente, indicando su nombre y numero de matricula profesional como Ingeniero Civil o Arquitecto. Para el caso en que el proponente sea persona juridica y su representante legal, no sea Ingeniero civil o Arquitecto, la propuesta, para ser considerada debera estar avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, debidamente matriculado. b) Carta de information de consorcios o uniones temporales Se diligenciara de acuerdo con los modelos suministrados en el formulario 2 o 3 del Pliego de Condiciones Definitivo, solo cuando el proponente sea un consorcio o union temporal, teniendo en cuenta lo siguiente: En caso que el proponente sea un consorcio o union temporal debera indicar el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. Los integrantes del Consorcio o la Union Temporal responderan solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato; deberan designar a un representante del Consorcio o Union Temporal. c) Certificado de existencia y representation legal En caso de que el oferente sea una persona juridica, debera presentar el Certificado de Existencia y Representation Legal, expedido con fecha no superior a TREINTA (30) dias antes del cierre de la Seleccion Abreviada, en el cual deberan estar claramente expresadas las facultades del gerente. Si la firma es una sociedad anonima cuyas acciones no estan inscritas en la Bolsa de Valores, debera adjuntarse copia del registro de socios; en caso contrario, debera presentarse el documento idoneo que acredite dicha inscripcion ante el ente mencionado. g rup C o p e r a t iv o Elaboro: P R O C E S O G ID A probo: Revis6: C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 1 2 A N o 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 9 of 36 ENTIDAO A LC A L D IA M U N IC IP AL S AN TA R O S A D EL S U R -B O LiV A R Codigo. G F I-F O -0 4 1 Nombre i-------Documento: Version: 01 NTC GP 10OO CERTIFICADA Fecha Emision: 1 4 /0 6 /2 0 1 0 N1* s c ;- 2 0 0 4 0 0 1H4S H COMPANIA P R O Y E C T O P LIE G O DE C O N D IC IO N E S ISO 3 0 0 1 CERTIFICADA K # SG -JO fW O O lS sS A Adicionalmente debera presentar carta de autorizacion de la junta directiva al gerente, cuando el valor de la propuesta supere las autorizaciones que este tiene, segun los estatutos de la sociedad. d) Registro Unico Tributario - RUT El proponente, sea persona natural o juridica y cada uno de los integrantes del consorcio o la union temporal, debera tener inscripcion vigente en el Registro Unico Tributario expedido por la DIAN y estar clasificado de acuerdo a la CIIU version 4 e) Certificado de Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes RUP Las personas naturales o juridicas o cada uno de los integrantes de Consorcio o Union Temporal deberan estar inscritos, calificados y clasificados en el Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Camara de Comercio. La inscripcion debe estar vigente y el certificado debera haber sido expedido con fecha no mayor a TREINTA (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria. De acuerdo a lo establecido en el articulo 6.2.3.1 del Decreto 734 de 2.012, el cual establece que clasificacion debera constar en el Sistema de Clasificacion industrial intemacional uniforme - CIUU, adoptado por Colombia y revisado por el DANE, vigente al momento de realizar el proponente su inscripcion, actualizacion o renovation en el Registro Unico de Proponentes, la clasificacion establecida en el RUT debe coincidircon la clasificacion contenida en el RUP o su equivalente. Registro unico de proponentes version 4 del Sistema de Clasificacion industrial intemacional uniforme CIUU, adoptado por Colombia y revisado por el DANE donde aparezca que esta inscrito en la siguiente clasificacion: I SECCION ; DIVISION F 42 GRUPO 421 CLASE I 4210 DESCRIPCION Construccion de carreteras y vias de ferrocarril J f) Documento cumplimiento articulo 50 de la ley 789 de 2.002 Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente cuando sea una persona juridica debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensation Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Dicha acreditacion se hara mediante certification expresa suscrita por el Revisor Fiscal o por su Representante legal si de acuerdo a las normas vigentes no esta obligado a ello. g) Certificado de antecedentes disciplinarios (SERAN VERIFICADOS POR LA ENTIDAD) h) Certificado de antecedentes judiciales (SERAN VERIFICADOS POR LA ENTIDAD) i) Certificado de antecedentes fiscales (SERAN VERIFICADOS POR LA ENTIDAD) Los elementos senalados como sujetos de “verification por la entidad”, seran verificados por el Municipio de Santa Rosa del sur Bolivar, conforme a la Ley 962 de 2005, la Ley 1238 de 2008, la circular 5 de 2008 y el Decreto 019 de 2012. G R U P C O P E R A T IV O Elaboro: P R O C E S O G ID Aprobo: Reviso: C O M IT £ S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 10 of 36 2 .Z . ENTIDAD A LC A L D IA M U N IC IP AL S AN TA R O S A DEL S UR -BO Ll'VAR Version: 01 Nombre Documento: IMTC GP 10OO GCH.Kl | CERTIFICADA Fecha Emisi<3n: 1 4 /0 6 /2 0 1 0 ) N * SW: 2 0 0 W C 1H45 II COMPAISIIA P R O Y E C T O P LIE G O D E C O N D IC IO N E S t is s s a a ib o 9 o o W"CiC*;i i CERTIFICADA K *S G -2 0 0 9 0 0 1 « » S A j) Garantia de seriedad de la propuesta La oferta debera acompanarse de una garantia bancaria o de una poliza otorgada por una compania de seguros legalmente establecida en Colombia, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente favorecido con la adjudicacion, de conformidad con lo establecido en el Articulo 25, numeral 19 de la Ley 80 de 1993, y decreto reglamentario 679/94, la cual contendra: Asegurado I Beneficiario: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR Cuanti'a: DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del presupuesto oficial. Vigencia: NOVENTA (90) dias calendario, contados a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente Seleccion Abreviada. Tomador I Afianzado: si el proponente es una persona juridica, la poliza o garantia debera tomarse con el nombre o razon social que figura en el Certificado de Existencia y Representation Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o union temporal, la poliza debera tomarse a nombre de sus integrantes y no a nombre de los representantes legales. El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR hara efectiva la totalidad de la garantia, a titulo de indemnizacion por perjuicios, en los siguientes casos: - Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta despues de la fecha de cierre del plazo de la presente Seleccion Abreviada, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad sobreviviente. - Cuando el proponente favorecido con la adjudicacion no procediere a cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento y ejecucion del contrato. La garantia de seriedad de las ofertas no aceptadas seran devueltas, si son solicitadas porescrito al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, una vez haya sido perfeccionado el contrato por el oferente favorecido. k) Relation de Equipos El proponente debera ofrecer como minimo el siguiente equipo, relacionado en el formulario 6 Lista de equipo, pero en el momento de ejecutar la obra, si es el caso, tiene la obligation de emplear un mayor numero de equipos para ejecutar la totalidad de las obras dentro del periodo previsto para la ejecucion del proyecto. Para que sea reconocida la presencia de cualquier equipo en el sitio de la obra, este debera estar en perfectas condiciones de operation y realizando labores inherentes al proyecto debidamente aprobadas por el INTERVENTOR, de otra manera, se asumira que el CONTRATISTA no cuenta con el equipo, lo que dara a las sanciones del caso. • • • (1) MEZCLADORA, CON CAPACIDAD DE (1) BULTO (1) VIBROCOMPACTADOR (1) VIBRADOR DE HORMIGON El proponente debera garantizar el sostenimiento de todo el equipo ofrecido en cada uno de los frentes de trabajo de la obra cada vez que se requieran, asi como el correcto funcionamiento de cada uno de ellos para dar cumplimiento al objeto del contrato. G R U P O O P E R A T IV O P R O C E S O G ID Elaboro: Aprobo: c o m it Reviso: £ S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 11 of 36 EMTIO AO A LC A L D IA M U N IC IP AL SAN TA R O S A D EL S U R -B O LiV A R Codigo: Version: I G F I-F 0 -Q 4 f] | 01 N T C G P 1DOQ Fecha Emisi6n: | 14/06/2010, Nombre i p r o y e c t o p lie g o d e c o n d ic io n e s I Documento:!-----------------------------------------------------------------------------1 CERTIFICADA N" S<; 20090018 4 5 WSM ________ c o m p a n ia _ ISO 9 0 0 1 CERTIFICADA S* SG -200900ld45 A Es responsabilidad del proponente los riesgos, el transporte y la permanencia de los equipos y el personal en los sitios de trabajo durante el tiempo en que se ejecuten las obras objeto de esta seleccion abreviada. La aceptacion por parte del CONTRATANTE, de la relation de equipo presentado en la propuesta, obliga al contratista a tenerlos a disposition y no exime al CONTRATISTA de la obligation de suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios y adecuados, en capacidad y caracteristicas, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones tecnicas de la obra. I) Carta de compromiso personal profesional propuesto Cada proponente debera diligenciar completamente el formulario 5, anexando a la misma copia de la tarjeta o matricula profesional y demas documentos que acrediten la experiencia del profesional propuesto. m) Relation de items, cantidades de obra y precios El proponente diligenciara el formulario 7. En ningun caso se podra modificar, suprimir o en todo caso, alterar los items de obra, sus unidades y cantidades, toda vez que dicha information se requiere para la comparacion de las propuestas; si esto sucede la propuesta sera rechazada. En el evento que el proponente no consigne el valor del precio unitario de un item, se considerara como no ofrecido el item, por lo tanto, la propuesta sera rechazada. Todos los valores que se indiquen en la propuesta deberan estar expresados en moneda legal colombiana. El proponente debe indicar en forma explicita y clara el valor neto y demas impuestos que se causen. (La no presentation del formulario 7 - Relation de items, cantidades de obra y precios, en la forma aqui establecida, sera causal de rechazo de la propuesta). n) Analisis de precios unitarios El proponente diligenciara el formulario 8 - Analisis de precios unitarios de cada uno de los items de la relation de items, cantidades de obra y precios (Formato 7), los cuales deberan ser bien detallados (equipo, herramienta, mano de obra, transporte, materiales y rendimientos). Los precios unitarios resultantes de los analisis no podran ser diferentes a los consignados en el formulario 7, toda vez que estos ultimos seran utilizados en la evaluation de las ofertas. En caso de presentarse diferencias en los valores, primara el APU consignado en el formulario 8. (La no presentation del formulario 8 - Analisis de Precios Unitarios de cada uno de los items del formulario 7, en la forma aqui establecida, sera causal de rechazo de la propuesta). Los componentes de cada item deberan estar acordes con la actividad que se describe, tanto en cantidades, porcentajes, materiales, mano de obra y equipo. (Cualquier anomalia con los componentes de cada item, sera causal de rechazo de la propuesta). 3.11. REGLA DE SUBSANABILIDAD De conformidad con el Articulo 2.2.8 del Decreto 734 de 2.012, En todo proceso de seleccion de contratistas primara lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no podra rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la G R U P C o p e r a t iv o Elaboro: p r o c e s o g id Aprobo: Revis6: C O M ITE; S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 12 of 36 Z4 EMTIO AD A LC A L D IA M U N IC IP AL S AN TA R O S A DEL S U R -B O LIV A R Codigo: GFI-FO-Q41 Nombre Documento: Version: 01 f H222SZ2 NTC GP 1QOO Fecha Emisidm: 14/06/20101 N " S G -20<W 001H 4S H COMPANIA P R O Y E C T O P L IE G O DE C O N D IC IO N E S 6Bga;s> iso soo-i N» S G -2 0 0 9 6 0 U 4 5 A oferta, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego de condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 Y 4 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 Tales requisitos o documentos podran ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta la adjudicacion. Sin perjuicio de lo anterior, sera rechazada la oferta del proponente que dentro del termino previsto en el pliego o en la solicitud, no responda al requerimiento que le haga la entidad para subsanarla. En ningun caso la entidad podra permitir que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. G R U P O O P E R A T IV O Elaboro: P R O C E S O G ID Aprobo: Revis6: C O M IT fz S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 13 of 36 25 L A LC A L D IA M U N IC IP AL SAN TA R O S A DEL S U R -B O LiV A R Codigo: GFI-FO-Q411 Version: ro i c m t .o a d n t c g p io o o ^ .6 CERTIFICADA Fecha Emisi6n: N** SO 2 0 0 9 0 0 1H4S M 14/06/2010 Nombre i p r o y e c t o p lie g o d e c o n d ic io n e s I Documento:!— -----------------------------------------------------------------------1 f S V com pania IS O 9 0 0 1 ycxjt-. CERTIFICADA ■ HM NHM 8 CAPITULO IV EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIOS DE SELECCION 4.1 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO La information relativa al analisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las Propuestas y las recomendaciones para la adjudicacion del contrato no podran ser reveladas a los proponentes ni a otra persona que no participe en dicho proceso, hasta que el comite evaluador conformado por el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR traslade los informes de evaluacion de las propuestas a la Secretaria del despacho del Alcalde del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR y se publique en la respectiva pagina Web, para que dentro del mismo termino presenten las observaciones correspondientes, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. 4.2 TERMINO PARA EL ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR evaluara las propuestas dentro de lo establecido en cronograma del presente proceso de Seleccion Abreviada. 4.3 VERIFICACltiN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS Este examen consiste en efectuar una verification de cumplimiento de los requisitos juridicos, financieros y tecnicos. El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR verificara el cumplimiento de los requisitos minimos exigidos segun los criterios enunciados a continuation y conforme a lo dispuesto en el Decreto 734 de 2012, y se determinara cuales propuestas se ajustan esencialmente a los documentos de la Seleccion Abreviada y a las condiciones juridicas, tecnicas y financieras exigidas en el Pliego de Condiciones Definitivo, segun los siguientes parametros: Calificacion Habilitada/no habilitada Habilitada/no habilitada Habilitada/no habilitada Habilitada/no habilitada Habilitada/no habilitada Habilitada/no habilitada Habilitada/no habilitada Criterio Capacidad juridica Capacidad financiera Organizacion tecnica Organizacion operacional Experiencia probable Experiencia acreditada Experiencia personal profesional propuesto / Para declarar que una propuesta es habil juridica, financiera y tecnicamente debera cumplir con los requisitos minimos exigidos en el Pliego de Condiciones, de lo contrario la propuesta sera declarada No Habil y no pasara a la siguiente fase. 4.4 CAPACIDAD JURIDICA Se comprobara que los proponentes, presenten los documentos exigidos y condiciones definitivas a la fecha de cierre de la Seleccion Abreviada, con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 4.5 CAPACIDAD FINANCIERA Las personas naturales o juridicas deberan tener a la fecha del cierre del plazo del presente proceso una capacidad financiera inscrita en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES de la Camara de Comercio, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el Articulo 6.4.6 del gam G R U P 6 O P E R A T IV O Elaborb: P R O C E S O G ID A probo: Reviso: C O M IT £ S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 1 2 A N o 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 14 of 36 A LC A L D IA M U N IC IP AL S AN TA R O S A D EL S U R -B O LIV A R Codigo: G F I-F O -Q 4 1 Nombre Documento: Version: 01 IMTC GP 1QOO C ERTIFICAO A Fecha Emisi6n: 1 4 /0 6 /2 0 1 0 1 N'* S G - 2 0 0 * 0 0 1 8 4 S H jv~" COMPANIA P R O Y E C T O P LIE G O DE C O N D IC IO N E S iso soon CEBTIFICAOA m SG 200000I84SA Decreto 734 de 2012. El registro unico de proponentes servira como Plena Prueba en la verification de los requisitos habilitantes. El proponente debera acreditar lo siguiente para que su oferta sea considerada HABIL: Para que la propuesta sea considerada como habil, la entidad exige que se cumpla con los siguientes requisitos en relation con los factores financieros con corte a 2012/12/31: DESCRIPCION CONDICIONAL Indicador EBITDA Mayor o igual Mayor o igual Capital de trabajo Indicador de crecimiento de EBITDA Nivel de endeudamiento Liquidez PUNTAJE CONSTRUCTOR 195 SMMLV 100 SMMLV Mayor o igual Menoro igual Mayor o igual 1.4 9.0% 7.5 La propuesta debe cumplir con los valores anotados anteriormente en todos los conceptos antes descritos para ser considerada HABIL, si no cumple con cualquiera de estos conceptos se considerara NO HABIL. En el caso de Consorcios y Uniones Temporales el calculo de los Indicadores Financieros debera ser cumplido por todos y cada uno de los integrantes; si no cumple con uno de estos indicadores se considerara que la oferta es NO HABIL. Los datos pertinentes para estas operaciones seran obtenidos de los documentos solicitados en el presente pliego de condiciones. 4.6. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y TECNICA - (Habilitante / No Habilitante) Para que el oferente sea considerado HABIL en este criterio de verification, debera cumplir con los siguientes requisitos: A. ORGANIZACION OPERACIONAL COMO CONSTRUCTOR Las personas naturales o juridicas deberan tener a la fecha del cierre del plazo del presente proceso una capacidad de la organization como constructor inscrita en el R.U.P, de la camara de comercio, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el Articulo 6.4.6 del Decreto 734 de 2012, igual o superior a 1.200 SMMLV. El registro unico de proponentes servira como Plena Prueba en la verification de los requisitos habilitantes, de lo contrario, la oferta no sera considerada en la evaluation y posterior adjudicacion del contrato. B. ORGANIZACION TECNICA Las personas naturales o juridicas deberan tener a la fecha del cierre del plazo del presente proceso una capacidad de la organization tecnica como constructor inscrita en el R.U.P, de la camara de comercio, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el Articulo 6.4.6 del Decreto 734 de 2012, igual o superior a 5. El registro unico de proponentes servira como Plena Prueba en la verification de los requisitos habilitantes, de lo contrario, la oferta no sera considerada en la evaluation y posterior adjudicacion del contrato 4.7 REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCE Las propuestas seran evaluadas teniendo en cuenta los criterios que se enumeran a continuation: G R U P 6 O P E R A T IV O Elabor6: P R O C E S O G ID Aprobo: Revis6: C O M IT Iz S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 15 of 36 Z -4 L s .i* \ A LC A L D IA M U N IC IP AL SAN TA R O S A D EL S U R -B O LIV A R Codigo: I GFI-FO-041 Nombre r ....... Version: zs CERTIFICADA Fecha Emisi6n: 01 i ffiinSD NTC C3P 1000 _aar_ N" SG-2009001H4S H 14/06/20101 COMPANIA P R O Y E C T O P L IE G O DE C O N D IC IO N E S I I S O Documento: I-------- 5001 CERTIFICADA wiff i —inrurw a m CRITERIO EXPERIENCIA PROBABLE EXPERIENCIA ACREDITADA CALIFICACION Habil/N o Habil Habil/N o Habil EXPERIENCIA PROBABLE DEL PROPONENTE: (Habilitante / No Habilitante) Las personas naturales o juridicas deberan tener a la fecha del cierre del plazo del presente proceso una experiencia probable como constructor inscrita en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES, de la Camara de Comercio, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 6 de la ley 1150 de 2007 Numeral 3 En dicho registro constara la information relacionada con la experiencia, capacidad juridica, financiera y de organizacion del proponente y su clasificacion. Los proponentes deberan acreditar una experiencia probable como constructor igual o mayor a 5.5 anos. / Si no cumple con estos requisitos se calificara NO HABIL; en el caso de contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcios o uniones temporales, cada miembro debera cumplir con el requisito anterior. EXPERIENCIA ACREDITADA Los proponentes deberan acreditar su experiencia demostrada en maximo DOS (02) contratos de obra terminados y liquidados cuyo objeto consista en la CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS, cuyo valor debera ser igual o superior al equivalente a cinco (5) veces el presupuesto del contrato. Si no cumple con estos requisitos se calificara NO HABILITADA; en el caso de contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcios o uniones temporales, cada miembro debera cumplir con el requisito anterior. 4.8 EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL Cada proponente debera ofrecer como minimo el personal profesional que se relaciona a continuation, con las calidades y experiencia que se establece en la siguiente tabla: PR0FESI0N EXPERIENCIA PROFESIONAL (Anos) EXPERIENCIA ESPECIFICA 5 Ingeniero residente de Obra o Contratista en minimo Dos (2) Contratos Ejecutados, con objeto contractual, en CONSTRUCClDN Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS INGENIERO CIVIL / La experiencia profesional sera los anos de ejercicio profesional contados a partir de la fecha de expedition de la matricula o tarjeta profesional. El proponente diligenciara el formulario 5 - Carta de compromiso personal profesional propuesto, al que anexara, Certificado de vigencia de la matricula expedido por el COPNIA o entidad u organismo competente., Hoja de vida, diplomas y las certificaciones laborales de cada uno de los profesionales propuestos. La no presentation del formulario 5 para cada uno de los profesionales propuestos sera causal de rechazo de la propuesta. (Los anexos seran susceptibles de aclaracion o complementation a solicitud del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR) ggm g r u p O o p e r a tiv o Elaboro: p r o c e s o g id Aprobo: Revisb: C O M IT t S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 1 2 A N o 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 16 of 36 / A LC A L D IA M U N IC IP AL SAN TA R O S A DEL S U R -B O LiV A R Codigo: I G F I- F Q - 0 4 1 I Nombre Version: 01 WSgrygEI MTC GP 1000 Fecha Emisibn: 1 4 /0 6 / 2 0 1 0 1 P R O Y E C T O P L IE G O DE C O N D IC IO N E S iso soon Documento: 4.9 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Las propuestas declaradas habiles en la primera fase de evaluation seran evaluadas tecnica y economicamente, mediante la aplicacion de la formula del menor valor y la asignacion de puntos se hara de la siguiente forma: 4.10 EVALUACION DEL FACTOR ECONOMICO Solo seran Habilitadas las propuestas presentadas cuyos valores sean igual o menor que el presupuesto oficial, de lo contrario estas seran consideradas No Habilitadas. El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR verificara que la propuesta economica contenga el formulario 7, correspondiente a la relation de items, cantidades de obra y precios. El proponente debera discriminar en el formulario 7 la relation de items, cantidades de obra y precios, los costos directos e indirectos. El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR comprobara que las propuestas economicas no posean errores aritmeticos y si es procedente, realizara las correcciones aritmeticas necesarias al formulario 7, de acuerdo a como se indique en el Pliego de Condiciones Definitivo. 4.11 PRECIO OFRECIDO EN LA PROPUESTA: ASIGNACION DE PUNTOS Antes de realizar la ponderacion, el Municipio revisara el FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA Y PRECIOS, anexado por el oferente al momento de presentar la propuesta. Sin perjuicio de la facultad del Municipio, sera de responsabilidad exclusiva del Proponente los errores, las omisiones en que incurra al indicar los precios unitarios y/o totales de la oferta, debiendo asumir los mayores costos o perdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. Cada uno de los items de obra descritos en el Formulario de Cantidades Aproximadas de Obra y Precios, que elaboro el proponente debera concordar con los precios unitarios y con las especificaciones tecnicas contenidas en el presente Pliego de Condiciones. El Formulario de Cantidades aproximadas de Obra y Precios debera tramitarse correctamente en su totalidad de acuerdo con el formato correspondiente incluido en el Formulario de la Propuesta. Dicho formulario, entregado por el Municipio no podra ser modificado en ninguno de los siguientes apartes: Numero de Item, Description del Item, unidad de medida y/o cantidad de obra; ya que de hacerlo la oferta sera declarada NO ADMISIBLE y por lo tanto sera rechazada del proceso de seleccion y eventual adjudicacion. El Municipio podra tener en cuenta la propuesta cuyo Formulario de Cantidades de Obra y Precios presente deficiencias que se puedan corregircon la aplicacion de los siguientes criterios y procedimientos: a.) Cuando haya discrepancia entre los valores totales y los precios unitarios, regiran estos ultimos para corregir los totales. b.) Cuando se omita consignar el valor total de un item, pero aparezca el precio unitario, aquel se deducira multiplicand© la cantidad de obra por el precio unitario correspondiente. c.) Cuando se omita consignar el precio unitario de un item, pero aparezca el valor total del item, el precio unitario se calculara dividiendo el valor total del item por la cantidad de obra. d.) Cuando se omita consignar el valor total del item y el precio unitario, la oferta sera rechazada. grup O o p e r a t iv o Elaboro: P R O C E S O G ID Aprobo: R evis6: C O M IT £ S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 17 of 36 A LC A L D IA M U N IC IP AL S AN TA R O S A D EL S U R -B O LiV A R Codigo: IMTC GP 1 0 0 0 CERTIFICADA Version: GFI-FQ-041 N” 8G-2009001H4S II 01 Nombre Documento: COMPANIA P R O Y E C T O P L IE G O DE C O N D IC IO N E S 3 ISO 9 0 0 1 CERTIFICADA I K* SG -2009001345 A e.) En el caso de discrepancia entre los datos consignados en el Original y los de la Copia, primaran los datos del Original. f.) Cuando existan errores aritmeticos en el formulario de Cantidades aproximadas de Obra y Precios, el resultado total corregido sera el que se tenga en cuenta para el analisis y comparacion de propuestas y para su eventual adjudicacion. Para los casos cuyas deficiencias no sean susceptibles de subsanarse mediante la aplicacion de los anteriores parametros, se entendera que la oferta es incompleta y en tal virtud sera declarada no admisible y por lo tanto sera rechazada del proceso de seleccion y eventual adjudicacion. Las cantidades de obra anotadas en el Formulario de Cantidades de Obra y Precios son aproximadas y se usaran para comparar las propuestas. Por lo tanto, dichas cantidades no son en ningun caso una certification del Municipio, implicita o expresa, de lo que seran en realidad las cantidades requeridas para la construccion de la obra. El Municipio no aceptara reclamos, directos o indirectos cuando haya diferencia por exceso o defecto de dichas cantidades o en el caso de que durante el desarrollo del contrato decida suprimir cualquiera de los items. La fijacion de los precios de la propuesta se debera hacer de acuerdo con lo estipulado en los presentes pliegos. La Omision del Formulario generara el rechazo de la propuesta. El maximo puntaje a otorgar, por este concepto, es de MIL (1000) puntos y se tendran en cuenta las ofertas declaradas como admisibles. Para el calculo del puntaje se tendra en cuenta el siguiente procedimiento: 1. Tomando como referenda el Presupuesto Oficial, solo son admisibles las cotizaciones corregidas cuyo valor no superen el Presupuesto Oficial y se encuentre dentro del rango comprendido entre un 5% por debajo del presupuesto oficial. 2. Se determina la MEDIA ARITMETICA de las cotizaciones corregidas, incluyendo una (1) sola vez el Presupuesto Oficial. 3. La cotizacion que en valor absoluto este mas cercana a la Media Aritmetica calculada por debajo, segun el numeral anterior sera considerada la mas favorable para la entidad y por lo tanto obtendra el maximo puntaje de 1000 puntos. 4. La formula para obtener los puntajes de las demas ofertas sera la siguiente: P - 1000 * (Vomp ■|V0mp—V0 |) / Vomp Donde: Vomp: Valor de la oferta que obtiene maximo puntaje V0: Valor de la oferta a evaluar DESCRIPCION Factor economico TOTAL PUNTOS PUNTOS 1000 1000 G R U P 6 O P E R A T IV O Elaboro: P R O C E S O G ID A probo: Revisb: C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 18 of 36 A LC A LD IA M U N IC IP AL SAN TA R O SA D EL S U R -B O LiV A R Codigo: GFI-FO-Q41 Nombre Documento: NTC GP 1QOO _______________ GO.K1 Version: 01 14/06/20101 N” SG'200‘,°0,iMSH P R O Y E C T O P LIE G O DE C O N D IC IO N E S Luego de haber determinado el proponente con el mayor puntaje y si este se encuentra calificado para cumplir satisfactoriamente el contrato de acuerdo a los requerimientos exigidos en el Pliego de Condiciones Definitivo; el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR adjudicara a dicho proponente la ejecucion de las obras objeto de esta Seleccion Abreviada. 4.12 TERMINO PARA FORMULAR LAS OBSERVACIONES A LOS INFORMES DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS El informe de evaluation de las propuestas permanecera en el lugar, fecha y hora indicadas en el cronograma del presente proceso de Seleccion Abreviada, con el fin de que los Proponentes lo conozcan y para que puedan presentar las observaciones que estimen pertinentes, las cuales deberan ser radicadas en la oficina de ventanilla unica del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, dentro del termino indicado. Las observaciones presentadas fuera del plazo senalado en este numeral, no se consideraran. Las observaciones presentadas en el tiempo senalado, seran resueltas por la Entidad en el Acto de Adjudicacion. Todos los documentos de una propuesta podran ser solicitados mediante comunicacion escrita dirigida a la Secretaria de Infraestructura y la respuesta a esta solicitud se hara dentro de lo establecido en el cronograma. No podran solicitarse los estados financieros de los proponentes a menos que este autorice la entrega de estos documentos. 4.13 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR rechazara las ofertas, y por ende no seran tenidas en cuenta para la evaluation, en los siguientes casos: 1) La presentation de varias propuestas por el mismo oferente dentro del mismo proceso, interpuesta persona (en Consorcio, en Union Temporal o individualmente). por si o por 2) Cuando el proponente o alguno de los miembros del Consorcio o de la Union Temporal se encuentre incurso en algunas de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones constitucionales y legales vigentes aplicables. 3) Cuando la oferta se presente en forma extemporanea o en un lugar distinto al senalado en el Pliego de Condiciones. El hecho de que un proponente se encuentre dentro de las instalaciones de la alcaldia no lo habilita para que se le reciba la propuesta despues de la hora citada. El proponente debera presentarse a la secretaria de infraestructura del MUNICIPIO previendo la demora que se pueda presentar. En ningun caso el MUNICIPIO se hara responsable del retraso en la entrada de algun proponente, por lo que es de unica y exclusiva responsabilidad de este, disponer del tiempo necesario para la asistencia oportuna a la diligencia del cierre del presente proceso. 4) Cuando el MUNICIPIO descubra o compruebe falta de veracidad en la documentation presentada para esta convocatoria publica. 5) Cuando en la propuesta se encuentre information o documentos que contengan datos tergiversados, alterados o tendientes a inducir en error al MUNICIPIO. 6) Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluation o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes. G R U P 6 o p e r a t iv o E laborb: P R O C E S O G ID A probo: Revis6: C O M IT £ S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 19 of 36 3/ A LC A L D IA M U N IC IP AL SAN TA R O S A DEL S U R -B O LiV A R Codigo: Version: G F I-F O -0 4 1 ] Nombre i Documento: l | 01 01 | 3Z Fecha Emisi6n: 1 4 /0 6 /2 0 1 0 p r o y e c t o p l ie g o d e c o n d ic io n e s S B S I ISO 9 0 0 1 7) Cuando el objeto principal de la persona juridica no guarde relation directa con el objeto contractual. 8) Cuando se compruebe confabulation entre los proponentes que altere la aplicacion del principio de seleccion objetiva. 9) Cuando se presente la propuesta en forma subsidiaria al cumplimiento de cualquier condition o modalidad. 10) Cuando el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Union Temporal se encuentre incurso en alguna de las causales de disolucion y/o liquidation de sociedades. 11) Cuando se supere el presupuesto oficial estimado. 12) Cuando el proponente no oferte los items en su totalidad. 13) Cuando el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Union Temporal se encuentre reportado en el Boletin de responsables fiscales que expide la Contraloria General de la Republica 14) Cuando el proponente habiendo sido requerido por El MUNICIPIO para aportar documentos o information conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones, no los allegue conforme a sus exigencias y/o dentro del termino fijado para el efecto, en la respectiva comunicacion o en el Pliego de Condiciones. 15) Cuando no se acredite la experiencia en todos los aspectos, exigida en el Pliego de Condiciones. 16) Cuando los items ofertados no correspondan exactamente a la descripcion tecnica exigida en el Pliego de Condiciones. 17) Cuando no se anexe a la propuesta LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA; 4.14 DESEMPATES En caso de presentarse un empate el Alcalde, o quien delegue para el efecto, escogera aquella propuesta que ofrezca el menor valor; y si aun asi persiste el empate, se escogera de acuerdo al orden de inscripcion y si aun asi persiste el empate el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR sorteara mediante balotas entre ellos y el que saiga favorecido se le adjudicara el contrato. 4.15 DE CUANDO SE DECLARA DESIERTA LA SELECCION ABREVIADA El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR podra declarar desierta la SELECCION ABREVIADA dentro del termino previsto para la adjudicacion, cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta mas favorable para la entidad, caso en el cual procedera de conformidad con lo establecido en el Decreto 734 de 2012 Paragrafo 1 del Articulo 3.2.2.1. 4.16 DE LA ADJUDICACION Para efectos de la adjudicacion se tendra en cuenta lo siguiente: La adjudicacion del contrato se llevara a cabo dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la fecha de vencimiento del termino para la presentation de las observaciones a los informes de evaluacion de las propuestas, las cuales seran respondidas en el acto de adjudicacion. G R U P O o p e r a t iv o E laboro: P R O C E S O G ID Aprobo: Reviso: C O M IT £ S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 20 of 36 „„ A LC A L D IA M U N IC IP A L SAN TA R O S A D EL S U R -B O LiV A R Codigo: | G F I-F 0 -Q 4 1 | Nombre Documento: , , ' Version: I 01 ' I GP 1QOO-- Fecha Emision: ' I 1 4 /0 6 /2 0 1 0 1 ' ____________ £1 d T itJ A C * i i i i m i . mi CERTIFICADA N*’S G - 2 0 0 9 0 0 1 8 4 S H COMPAISIIA P R O Y E C T O P L IE G O DE C O N D IC IO N E S SSSE: iso eooi n a S CERTIFICADA S < 3 -2 0 0 0 0 0 !« 4 S A En el evento que el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR asi lo desee, o las autoridades de control fiscal competente lo soliciten, segun lo previsto en el articulo 273 de la Constitution Politica, la adjudication se hara por medio de resolution motivada en audiencia publica. En dicha audiencia participaran el jefe de la entidad o la persona en quien conforme a la Ley, se haya delegado la facultad de adjudicar y, podran intervenir en ella los servidores publicos que hayan elaborado los estudios y evaluaciones, los proponentes y demas personas que deseen asistir. De la audiencia se levantara un acta en la que se dejara constancia de las deliberaciones y decisiones que en el desarrollo de la misma se hubieran producido. Si no se hubiese realizado audiencia, el acto de adjudicacion se hara mediante resolution motivada que se notificara personalmente al proponente favorecido, en la forma y terminos establecidos en la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo normado por el Codigo Contencioso Administrativo y se comunicara a los no favorecidos, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a dicha notification. El acto de adjudicacion es irrevocable y obliga al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR y al proponente favorecido. 4.17 PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y PARA CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS El contrato se perfecciona con la firma de las partes y debera suscribirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su adjudicacion. Para su ejecucion se requiere, por parte del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, registro presupuestal expedido por la Oficina de Presupuesto, aprobacion, por el funcionario designado de la garantia unica constituida por EL CONTRATISTA. Asi mismo, El CONTRATISTA pagara el Impuesto de Timbre en la cuantia que senale la Ley dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del contrato. La mora en su pago le causara el interes previsto en las normas legales vigentes. El Proponente favorecido debera constituir la garantia unica dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato. Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de los terminos indicados, quedara a favor del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, en calidad de sancion, el valor de la garantia constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de dicha garantia. En estos eventos, el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR mediante acto administrativo debidamente motivado, podra adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) dias siguientes, al Proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad. grup O o p e r a t iv o Elaboro: p r o c e s o g id W A j probo: c o m it Revise: £ S IS T E M A IN T E G R A D O C ra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 21 of 36 ^ ^ A LC A L D IA M U N IC IP A L S AN TA R O S A D EL S U R -B O LiV A R Codiqo: | GFI-FO-041 | Nombre i ------Documento: I----------- Version: i 01 I 8 j L r ™ NTC GP 1 0 0 0 Fecha Emisi6n: | 14/06/2010| C ERTIFICA DA N* SC-2009001A4S H COMPANIA P R O Y E C T O P L IE G O DE C O N D IC IO N E S ISO 9 0 0 1 CERTIFICADA K* S0-200400I44S A 5 ■ CAPITULO V CONDICIONES DEL CONTRATO 5.3 OBJETO: “CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” El contratista se obliga para con el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR a ejecutar, a los precios cotizados en la oferta, hasta su total termination y aceptacion final de los trabajos de la presente Seleccion Abreviada. 5.4 FUNCIONES DEL CONTRATISTA ADMINISTRATES El contratista tiene dentro de sus actividades, las que se mencionan a continuation: Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad al Pliego de Condiciones Definitivo. Coordinar la realization de reuniones periodicas de seguimiento de la ejecucion de la obra, en las cuales participaran obligatoriamente el contratista y el interventor. Definir claramente las politicas, procedimientos, normas y atribuciones del personal de la obra. Administrar la correspondencia y archivo de la obra. Rendir informes sobre el estado general de la obra o cuando asi lo requiera el interventor o la Direction del MUNICIPIO de santa rosa del sur. Dirigir y controlar las gestiones legales requeridas para cumplir con las disposiciones que afecten la obra. TECNICAS Mantener permanentemente al frente de las obras al ingeniero o arquitecto residente, quien tendra facultades suficientes para representario en todo lo relacionado con el desarrollo tecnico de la ejecucion de las obras. Dar estricto cumplimiento de las especificaciones tecnicas de las obras a realizar. El contratista debera mantener en el sitio de las obras la bitacora y el registro fotografico actualizado de cada una de las actividades que realice en la ejecucion de la obra. 5.5 FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO El contrato se perfecciona con la suscripcion por las partes y con la expedition del respectivo registro presupuestal por la oficina de presupuesto del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. Para su ejecucion se requiere de la aprobacion, por parte del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR de la garantia unica de cumplimiento y del seguro de responsabilidad civil extracontractual constituidos por el contratista. La constitution de la garantia y del seguro debera efectuarla el contratista dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato. Si el adjudicatario no suscribe el contrato, ni aporta las polizas, quedara a favor del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, en calidad de sancion, el valor del deposito o garantia constituidos para responder por la seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor del deposito o garantia. En este evento, el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, podra adjudicar el contrato dentro de los quince (15) dias siguientes, al oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su oferta sea igualmente favorable para la entidad. G R U P 6 O P E R A T IV O Elaboro: P R O C E S O G ID A probo: Revis6: C O M IT £ S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 22 of 36 SAN iA KO S A tJfcL SUK-t>OLlVAR Codigo: Version: | G FI-FO -041 [ | 01 '" ‘ Fecha Emisidn: | f 14/06/2010] Nombre | p r o y e c t o p lie g o d e c o n d ic io n e s I Documento:!-----------------------------------------------------------------------------1 ~ ar,> CERTIFICAOA ______^ com pania IS O 9 0 0 1 CEPTIFICAOA X* 8C-200000IS4S A 5.6 IMPUESTO DE TIMBRE Este impuesto que grava los instrumentos publicos y privados que se otorguen en el pais, debera pagarlo el contratista siempre que el valor del contrato supere la cuantia estipulada por ley. El incumplimiento de esta obligation le acarreara el pago de las sanciones en que haga incurrir al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR por extemporaneidad o correction de las declaraciones del impuesto de timbre. 5.7 GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del Municipio garantia unica segun lo estipulado en el articulo 7 de la ley 1150 de 2007, Nuevo Estatuto de Contratacion Administrativa con arreglos a las estipulaciones legales vigentes: a) De cumplimiento, por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el termino del mismo y por cuatro (4) meses mas. / b) Estabilidad de la obra: equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y por un termino de cinco (5) anos contados a partir de la fecha de entrega a satisfaction de la obra. / / c) De pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el Contratista haya de utilizar en la ejecucion del contrato, por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato por una vigencia igual a la del contrato y prorrogable al recibo de la obra final, por un termino no inferior a tres (3) anos contados a partir de tal recibo. d) Responsabilidad Civil Extracontractual, por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al de la duration del mismo y seis (6) meses mas. Para efectos de la liquidation final del contrato, el Contratista presentara el certificado expedido por la justicia laboral, en que conste que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo por concepto de Prestaciones Sociales con las personas que participaron en la ejecucion de la obra, con el fin de garantizar el pago de las mismas y los salarios del personal al servicio del Contratista. 5.8 PUBLICACION DEL CONTRATO La Alcaldia Municipal del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR publicara todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratacion salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva segun el articulo 2.2.5 del decreto 0734 del 2012. La publicidad a que se refiere el articulo 2.2.5 del decreto 0734 del 2012 se hara en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica (SECOP) a traves del Portal Unico de Contratacion, www.contratos.qov.co y en la pagina web www.santarosadelsur-bolivar.qov.co, www.alcaldiasantarosadelsurbolivar.qov.co G R U P 6 O P E R A T IV O P R O C E S O G ID Elabor6: Aprob6: c o m it Revis6: £ S IS T E M A IN T E G R A D O C ra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co A LC A L D IA M U N IC IP AL S AN TA R O S A D EL S U R -B O LiV A R Codigo: G F I-F O -Q 4 1 Nombre Documento: Version: 01 MTC GP 1ooo Fecha Emisi6n: 1 4 /0 6 /2 0 1 0 P R O Y E C T O P L IE G O DE C O N D IC IO N E S EKBSiya ISO 9 0 0 1 5.10 ORDEN DE INICIACION Mediante comunicacion escrita, el funcionario competente del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, informara al contratista la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecucion de las obras, esta fecha debera estar dentro de los cinco (5) dias habiles luego de legalizado el contrato. 5.11 INTERVENTORIA DE LA OBRA El MUNICIPIO de SANTA ROSA DEL SUR ejercera el control y vigilancia de la ejecucion de la obra a traves de un supervisor del contrato, la cual sera ejecutada por el Secretario de infraestructura, quien tendra como funcion verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. El supervisor ejercera, en nombre del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, un control integral sobre el proyecto, para lo cual podra, en cualquier momento, exigir al constructor la information que considere necesaria, asi como la adoption de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones tecnicas, juridicas o de otra indole existentes al momento de la celebration del contrato. El supervisor esta facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones tecnicas, juridicas o de otra indole, el contratista solicite cambios o modificaciones. Asi mismo, el supervisor esta autorizado para ordenarle al contratista la correction, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato. 5.12 FORMA DE PAGO La forma de pago del valor del presente contrato sera la siguiente: 1) Un primer pago del 50% al avance de obra ejecutada en un 50%, y 2) Un ultimo pago contra entrega, obra terminada al 100% y recibida a satisfaction. 5.13 ANTICIPO Sin anticipo. 5.14 LIMITE PARA LOS ERRORES ARITMETICOS El limite para los errores aritmeticos sera del tres por ciento (3%), cualquier propuesta que supere el margen de error anteriormente establecido no sera tenida en cuenta. G R U P O o p e r a t iv o E labor6: P R O C E S O G ID Aprobo: Revis6: C O M IT £ S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 24 of 36 36 ENTIDAD A LC A L D IA M U N IC IP AL S AN TA R O S A DEL S U R -B O LIV A R Codigo: | G F I-F O -0 4 1 | Nombre r ...... Documento: I----------- Version: I 01 IVJITC GP Fecha Emisi6n: 1 4 /0 6 /2 0 1 0 | I 1000 C ERTIFICADA N ”S<i-20<W('KHi>45 M COMPANIA P R O Y E C T O P LIE G O DE C O N D IC IO N E S ISO Boon CERTIFICADA N * S G - 2 0 M K » t* « 5 A " ' MINUTA DEL CONTRATO Contrato No. Contratante Contratista Objeto Valor Plazo de ejecucion Municipio de Santa Rosa del Sur -Bolivar “CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” VEINTE (20) DIAS CALENDARIO Entre los suscritos a saber, CARLOS ALBEIRO MARTINEZ ARANGO, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadania No 7.922.803 expedida en Santa Rosa del Sur, Bolivar, obrando en nombre y representation del Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolivar, en calidad de Alcalde Municipal, de conformidad con el acta de posesion del 1° de enero de 2012, efectuada ante el Notario Unico del Circulo de Simiti (Bolivar), facultado legalmente para contratar por el articulo 11, numeral 1 y 3, literal b) de la Ley 80 de 1993, Decreto 1.333 de 1.986 y la ley 136 de 1.994, quien en adelante se llamara EL MUNICIPIO por una parte y por otra XXXXXXXX, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con la Ley 80 de 1993 y quien para efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1Que en el Banco de Programas y Proyectos de Inversion del MUNICIPIO se encuentra registrado y viabilizado el proyecto denominado "XXXXXXX" 2- Que existe disponibilidad presupuestal para atender el contrato segun consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No XXXX, codigo: XXXXXXXX denominado XXXXXXX, de fecha XXXXX, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal. 3- Que existe estudio de conveniencia y oportunidad del XXXX, suscrito por el Secretario de XXXXXI, que registra los aspectos fundamentals que permiten concluir la conveniencia de realizar la ejecucion del proyecto antes mencionado. 4. Que se realizaron los correspondientes estudios de precios de mercado 6. Que previamente se agoto el procedimiento de seleccion senalado en 3- Que previamente se agot6 el procedimiento de seleccion senalado en la Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2.008, ley 1474 de 2011, Decreto 734 de 2012 y demas nonmas complementarias, mediante la modalidad de xxxx, el cual culmino con la adjudicacion del contrato, mediante Resolution No xxxx de fecha xxxxxxxx, HEMOS ACORDADO celebrar el presente contrato de OBRA PUBLICA, el cual se rige por las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA.- Objeto. El CONTRATISTA se obliga con EL MUNICIPIO a ejecutar a precios fijos, las obras relacionadas con la "xxxxxxxxxxxxxxxx", en un todode acuerdo con el proyecto referido, y especificaciones suministrados por EL MUNICIPIO, los pliegos de condiciones, la propuesta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral del presente contrato y el presupuesto que consta en el anexo 1 al presente contrato de obra publica, asi: UWDAD 100 PRELMMAftCS <** t: y'ep>a<H*o (»«sciuy«> pfart«racor<l} fC* cor-Uetntti M >«fJ tr u td o u ni<i y o( <ie U (1 d* u ro£<iU*ky*d >0, •n p e r K f t e r d e lit red. t* item v* pAg»i * nor urwcvd bneal. Kxi eqitiee* * «w»-.ule;*r u>v»i v fiM>i d* tr+vHtfsn. vrt?> i ' * ( w « y d**~* iAuioc.jks y o n e r * t*c>vao6'< no f&COSO. ci><tfte>nie>iido cow m<M)bln*na • ■"■ MO Co*x*eV> de 3.00*) pel z jbvkjye ‘A* jyfrrwn cftltdad. ‘.rf.uf&x:fie tv, tonfxii. fertwnto (?xdar-ti s*xj J toart f>ocxtgewst. fcvttatauts y nn/xtao arfivxma ow’-vfibAMw en su v.iavi.v: ri'ck.'y* VWMOMte * Cor>cr#K> de 3,cw p*i OM 9*r»oor. OCfcjWO**. »^»w. n w o i flhdUy: material** de o b e se IWufddO ar*ns derio fr'O*.ctflMKM 3co 1 pfet* rac*W fKunoge***. ♦:-'Wo)«as y ^:>a3o La acevided detx?a ftf- tAi E> vsAtdttma deter* Qofvnvzv e* cutedo rta ntunnto * »»*; *<pec€rxK-*.-«»e* dada* «« s* w ;. t eitm a & m * . 5 * .ttfcM if*f*tawe \ y n An u** 0C.OOO{«kS ftyyearM» rVr an 202 .04 tOi £07 300 MM M2 30) sw *06 tu> AO* 309 MO A s 0 n pmt*M tV*<x> 10 • 4S »<*1-1;4Vrtfum* 16 uw .nt, rtf* i%nn*) h >nck;v« triM M ts v .xa"#ot Se nclwre y *c*preo« $Kjmifw&b « max-ikKidr «»e«VKAty» tx*. <1*J* do A'jrfrni*'?. S« ir>c>jy<i Sistema npoyo d* «r. de io MT |u n a/xi.tjn CAftte* SUBTOTAL ESTRUCTURA MCTALICA Swmiitaitfo * roatfecta;: csbw de »oeeu d» :6" y Se iM by* vanspofie y «c»rr«c« y ownnila accrnJo d* jv^Mwro Se ks-wtpcxw y Sw^iietfo * caaim de acero d-* 1^2* p»>A i batw.xi* Miciuye peoo* (Cwbie vce^'do 4* fmrtir* Se ••».-*»*«»f w w l * v t cat*? w o &ryii~ yye 4 p<^o* Atx»?»aei.v< ftHfe caIA) / pencoaor> V%c»i meyftos tratw t n M t i ae^C^i pi^no. {Te-*^#»*do *n trtcfey* tranKione y Vk^weOw e« esmafce l^cxjye to*ns?o»*e- y rt>-.weo*i PmWarM er. cjiweta * * 3wn y waen inctiiy* Vac-jpw y j AN b nttflla M n iiM MjtK» ««t»0Qn<Kl4 10* a 3' (knefuy* towvtfttytf y vzwmm Se :«se>e'«4 de< RaSeno mirtertsl <1* tw iM X ^ n [Menc con de de i» e*c*vaK«>« / omoDdad'; VR. UNITARIO VR. PAROAL 220 0C 4.WXX) 1.026.S2CK) 2ft SO z t j f ju t a retM 2£Q ■M M 320 *4 100 MS. M 1.Q0 4J14.125.50 4.31»00 1^30373 0<' m ?0«j 7MZBA0 und 400 n r . 272 cm 1 34<* \»Oj 44* 2 ix :s» io o « U5.524 00 ar«1 ■jfW 2 30 «00 1*4.96JOQ 1? 1*4.00 3 ?26 00 137 302 00 m MOO &jdZADQ m J»00 1VV* 100 i . i t 2 rseoo 5000 2s) 00 6900 M.Stt 100 dt a s3.7»r00 3».**20V H6.US00 il.ftto 440*100 ITS^O 23.:*M00 72< 38‘J 00 1414.10000 1404.4*9.00 j. w r sco.oo 1vd4.-lM.5« 2dB.1?S40 1.111JB7 tr. u** «n m m1 eir/O 7H2IO.OO 00 t?.20 ■M M MMMM K5SE23 MMMM M2E3E2SD Adm _____________ 100 roe OMded VALOR TOTAL D t t CONTRATO JA ♦ 8 ♦ C ♦ O ) G R U P 6 O P E R A T IV O Elaboro: CANTIDAD 2^3 0»«.92 >041^30 4<. X200.000.00 P R O C E S O G ID Aprobo: Revis6: C O M IT Y S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 25 of 36 E N TID AD A LC A L D IA M U N IC IP AL S AN TA R O SA DEL S U R -B O L iV A R , v r r c G P 10 0 0 CERTIFICADA Version: [ G F I- F 0 - Q 4 1 | Nombre | 01 N*’ s c ; -2 0 0 4 0 0 \A4S H 1 4 /0 6 /2 0 1 0 1 P R O Y E C T O P L IE G O DE C O N D IC IO N E S Documento: T COMP AMI A 3 ISO 9 0 0 1 CERTIFICADA N * S G - 2 0 0 0 0 0 18 ■?5 A CLAUSULA SEGUNDA. - Localization de los trabajos. El lugar de cumplim iento de las relaciones contractuales sera en los siguientes sectores: XXXXXXX. CLAUSULA TERCERA. - V alor del contrato.- El valor del presente contrato asciende a la suma de XXXXXXXXX y que se pagara como contraprestacion de las obligaciones que asum e EL CO NTRATISTA en la Clausula Primera. Se entiende en todo caso que el valor definitivo sera el que resulte de evaluar y calcular las Cantidades de las Obras ejecutadas y recibidas a satisfaccion con base en los Precios del Anexo No.1. PARAGRAFO P R IM E R 0: E VALU AC I6N Y CONTROL DE PRECIOS: Los precios y/o valores del presente contrato fueron evaluados y aprobados por la Secretaria de Infraestructura del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR como consta en el Presupuesto que se anexa al presente Contrato. PARAGRAFO SEG U N D 0: Con este precio EL CONTRATISTA queda obligado a entregar a EL MUNICIPIO la obra objeto de este contrato total y perfectam ente terminada. PARAGRAFO TERCERO: Dentro de estos precios queda incluido el valor de la m ano de obra, que es a cargo exclusivo del Contratista. CLAUSULA CUARTA. - Form a de pago: EL MUNICIPIO efectuara el pago previa presentation de las respectivas Cuentas de Cobra por parte de EL CONTRATISTA, refrendadas por El Interventor y/o supervisor del Contrato asi: a) Unico pago contra entrega de la obra ejecutada y term inada al 100%, el cual se realizara previa presentation de las actas de recibo e inform e final, deberan estar acom pafiadas de la respective aprobacion del supervisor del contrato por parte del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. PARAGRAFO PRIMERO: Las Obras Adicionales 0 Extras que se produzcan durante la ejecucion del Contrato se autorizaran previam ente por EL MUNICIPIO y su valor no sobrepasara el cincuenta por ciento (50%) del valor in itia l del Contrato tal com o lo estipula la Ley, siem pre y cuando sean producto de hechos totalmente imprevisibles para las partes y que adem as no esten catalogados como riesgos previsibles. CLAUSULA QUINTA.- Plazo de ejecucibn: El tiem po de du ration del presente contrato es de VEINTE (20) dias calendario, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de In itia tio n de actividades. PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA se obliga a in itia r la ejecucion de las obras a partir del dia calendario siguiente a la suscripcibn del Acta de in itia ti6 n de la obra. CLAUSULA SEXTA- Suspension provisional. En casos de fuerza mayor, caso fortuito 0 de comun acuerdo las partes, podrdn suspender tem poralm ente la ejecucion del contrato, m ediante la suscripcion de un acta en donde constara dicho evento y sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de esta suspension. En este caso EL CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la garantia unica por un term ino igual al de la suspension En el acta de suspension se expondran los m otivos excepcionales que hayan dado lugar a la m isma, la obligation del contratista de prarrogar la vigencia de la garantia unica por un term ino igual al de la suspension y se fijara la fecha en la cual se reiniciara la obra. CLAUSULA SliPTIMA- O bligaciones de las partes - 1. OBLIGACIONES DEL CO NTRATISTA.-a) De conform idad con lo establecido en el articulo 50 de ley 789 de 2002, y la ley 828 de 2003, el CONTRATISTA, debe acreditar el pago de los aportes de sus em pleados a los sistem as de salud, pensiones, b) Cum plir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando la obra contratada. de acuerdo con los pianos, especificaciones de construccion, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y pliego de condiciones, c) Sum inistrar tanto en calidad. cantidad, com o en tiempo, todos los equipos, m aquinaria, herram ientas, m ateriales y demas elem entos necesarios para la ejecucion de las obras, d) Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de labo ratory y demas pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los m ateriales y demas elem entos que se instalen en la obra, e) Sum inistrar y m antener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la m ism a, el personal incluido en su propuesta. En caso de justa causa com probada una vez iniciada la obra, si EL CONTRATISTA requiere cam biar alguno de los profesionales propuestos. debera dem ostrar el m otivo y el reem plazo debera tener un perfil igual 0 superior al que se retiro. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion del MUNICIPIO, previo visto bueno del interventor. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente la elaboration de los subcontratos necesarios. quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con el Municipio. Dentro de los cinco (5) prim eros dias calendario del mes siguiente al de la ejecucion de las obras, se elaboraran entre el interventor y el Contratista, actas de obra que registren el valor de los trabajos ejecutados, f) presentar para aprobacion del interventor actas parciales y final de obra; g) responder por toda clase de demandas, reclam os 0 procesos que instaure el personal 0 los subcontratistas; h) responder por los impuestos que cause la legalization del contrato; i) ejecutar las obras de acuerdo con el program a general aprobado por el MUNICIPIO; j) reparar las vias de acceso en los lugares de obra concem ientes al presente contrato, cuando se deterioren com o consecuencia de la ejecucion de las obras; k) retirar los m ateriales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza; I) invertir en form a directa e inequivoca el anticipo en el objeto contractual m) responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del contrato; n) garantizar las norm as de seguridad industrial para la ejecucibn del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elem entos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra, 2) M anipulation de equipos, herram ientas, combustibles y todos los elem entos que se utilicen para cum plir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 0) Responder por la buena calidad de los m ateriales y elem entos utilizados en el objeto del contrato; p) el CONTRATISTA, se obliga a practicar las m edidas am bientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales, para no poner en peligro las personas 0 las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u om ision, q) Acatar las ordenes e instrucciones del interventor del contrato. r) EL CO NTRATISTA se comprom ete a divulgar a la comunidad sobre el avance de la contratacion, ejecucion y giro de los recursos aportados por el MUNICIPIO. 2) OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: adem as de las consagradas en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993, a) exigir al CONTRATISTA inform es sobre el desarrollo del contrato, b) efectuar el control tecnico y adm inistrativo de la ejecucion de la obra a traves de un interventor, c) efectuar los pagos correspondientes, d) suministrar al contratista los pianos y especificaciones requeridos existentes en el proyecto registrado en la Secretaria de Planeacion Municipal; CLAUSULA OCTAVA.- REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOM PATIBILIDADES. EL CONTRATISTA, m anifiesta bajo la gravedad del juram ento que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contem pladas en los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA NOVENA.- AU TO N O M iA DEL CONTRATISTA. Por tratarse de un Contrato de Obra regido por la Ley 80 de 1993 EL CO NTRATISTA actuara con total autonom ia tecnica y Adm inistrativa en el cumplim iento de las obligaciones que asum e por el presente Contrato. CLAUSULA D^CIMA - PERSONAL AL SERVICIO DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se com prom ete a dirigir personalm ente los trabajos de este Contrato. Tendra libertad de seleccion del personal que requiera para el cumplim iento de las actividades objeto de este Contrato. En consonancia con la Clausula NOVENA, EL MUNICIPIO no contrae relacibn laboral 0 de cualquier otra indole con el personal que EL CONTRATISTA vincule al Proyecto, los cuales quedaran sujetos a la subordinacibn y dependencia directa de EL CONTRATISTA y bajo su total y exclusiva responsabilidad. CLAUSULA DECIMA PRIMERA - Interventoria y supervisibn de las obras: EL CONTRATISTA acepta el control tecnico, administrativo y contable de la ejecucion del contrato, que haiei EL MUNICIPIO a travbs de la Secretaria de Infraestructura; SUPERVISOR sera quien debera suscribir el Acta de iniciacion de la Obra, el cual adem as de velar por el cumplim iento de lo previsto por el articulo 4° de la Ley 80 de 1993, las norm as legales vigentes sobre la m ateria, cum plira las siguientes obligaciones: 1.) Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna del objeto del contrato, constatando la calidad y la cantidad de los servicios ofrecidos igual exigencia se podra hacer al garante; 2.) Exigir al CONTRATISTA la co nstitution de la garantia en los plazos estipulados. 3.) Adelantar las gestiones necesarias para la im position reconocim iento y cobra de las sanciones pecuniarias y garantias a que haya lugar; 4.) Solicitar la revision de precios cuando se produzcan fenbm enos que alteren en contra del MUNICIPIO el equilibrio financiera del contrato. 5.) Exigir AL CONTRATISTA el cumplim iento estricto del cronogram a de actividades y la utilizacibn del personal requerido para el desarrollo del contrato. 6.) Adelantar revisiones periodicas de los trabajos ejecutados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por EL CONTRATISTA y prom over las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan; 7.) A nalizar y extender su visto bueno a la solicitud de m odification del cronogram a de actividades, cam bio de personal 0 m odification del plazo; 8.) Exigir AL CONTRATISTA la m odification de la garantia, G R U P O O P E R A T IV O Elaboro: p r o c e s o g id Aprobb: R evis6: C O M IT Iz S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 26 of 36 EN TID AO A LC A L D IA M U N IC IP AL SAN TA R O S A D EL S U R -B O LIV A R NTC GP lOOO Codigo: Version: Fecha Emisidn: 1 G F I-F Q -0 4 f| 1 01 j I 1 4 /0 6 /2 0 1 0 ] Nombre i p r o y e c t o p l ie g o d e c o n d ic io n e s I Documento:'-----------------------------------------------------------------------------1 CERTIFICADA J N" SC! 2(1091)01«4S II _________ com pania ISO 5 0 0 1 CERTIFICADA W M 828& S G & .i d4 5 A cuando a ello hubiere lugar; 9.) Revisar y aprobar las actas de recibo parcial del contrato; 10.) Adelantar el proceso de liquidation; 11.) Autorizar las actas de modification de cantidades de obra que no alteren el valor del contrato; 12.) Autorizar la suspension del contrato; 13.) Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos se ajusten a los requisitos minimos previstos en las normas tecnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales servicios cumplan con las normas tecnicas colombianas; 14.) Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones tecnicas, economicas y financieras existentes al momento de proponer. 15.) Velar por el estricto cumplimiento de las normas que rigen en materia ambiental 16) El INTERVENTOR no podra sin autorizacion escrita y previa del MUNICIPIO ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo, o en el valor del contrato, ni efectuar modification alguna de la conception de diseno de las obras principales. Todas las comunicaciones u ordenes del interventor seran expedidas o ratificadas por escrito. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- Garantia unica.- EL CONTRATISTA debera constituir a favor del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR la garantia unica que ampare los siguientes riesgos: a) Cumplimiento, la cual se constituye por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato cuya vigencia sera igual a la de la duration del contrato y cuatro (4) meses mas: b) De buen manejo y correcta inversion del anticipo, cuya cuantia sera equivalente al cien por ciento (100%) del valor basico del mismo, vigente por el termino de duration del contrato y por cuatro (4) meses mas. c) De salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones del Personal que haya de utilizar para la ejecucion del contrato, se constituye por el 5% del valor total del contrato, por el termino del mismo y tres (3) anos mas: d) De estabilidad de la obra, se constituye por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato con vigencia de cinco (5) anos contados a partir del acta de recibo final de obra a satisfaccion por EL MUNICIPIO; e) Responsabilidad Civil Extracontractual: por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a la duration del mismo y cuatro (04) meses mas. PARAGRAFO PRIMERO: El contratista podra otorgar, como mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de las garantias descritas en el articulo 5.1.3 del decreto 734 de 2012. PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos de la liquidation final del contrato, el Contratista presentara el certificado expedido por la justicia laboral, en que conste que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo por concepto de Prestaciones Sociales con las personas que participaron en la ejecucion de la obra, con el fin de garantizar el pago de las mismas y los salarios del personal al servicio del Contratista, debido a que sus relaciones laborales se rigen por el C.S.T. Asi mismo se hace requisito indispensable para la liquidation final del contrato el certificado de Paz y Salvo del SENA, de acuerdo a lo establecido en los decretos 2265 de 1974, 083 de 1976 y Ley 21 de 1982. PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de los amparos exigidos en los literales a), b), c) y e), empezara a contarse a partir de la fecha de la firma de este contrato, el referido a la estabilidad de la obra iniciara a contabilizarse a partir de la suscripcion del acta de recibo final de obra. CLAUSULA DECIMO TERCERA.- Informes: El CONTRATISTA debe presentar, ademas de los que le solicite el INTERVENTOR y/o el SUPERVISOR, los siguientes informes: a) De ejecucion, con periodicidad mensual y debe contener la siguiente information: avance de cada una de las actividades programadas con cantidades de obra ejecutadas, y los siguientes documentos, Fotocopia de la bitacora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes. CLAUSULA DECIMO CUARTA.- Termination, modification e interpretation unilaterales del contrato: El presente contrato se regira por los principios de termination, modification e interpretation unilateral por parte del MUNICIPIO y que estan consagrados en los articulos 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMO QUINTA.- Cuidado de las obras: Desde la suscripcion del acta de initiation de las obras hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA asumira a entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca dario o perdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas EL CONTRATISTA debera repararlas y reponerias a su costa, de manera que a su entrega definitiva al MUNICIPIO las obras esten en buenas condiciones y estado, de conformidad con lo estipulado en este contrato y con las instrucciones del interventor. CLAUSULA DECIMO SEXTA. - Clausula penal de apremio: En caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA cancelara al MUNICIPIO por cada dia de retraso, el 1.0% del valor total del contrato, sin exceder el 10% del valor del mismo, suma que se podra descontar directamente de los valores adeudados al contratista por EL MUNICIPIO . PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de que el CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecucion de las obligaciones no se requiere que EL MUNICIPIO lo constituya en mora, el simple incumplimiento imputable al CONTRATISTA dara origen al pago de las sumas previstas en esta clausula. PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO para que descuente de las sumas que le adeude los valores correspondientes a la clausula penal de apremio. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. - Clausula penal pecuniaria: En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, EL MUNICIPIO podra hacer efectiva la clausula penal pecuniaria en un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, como estimation anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que EL MUNICIPIO pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan del valor de la clausula penal pecuniaria. PARAGRAFO: El CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO para que descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la clausula penal Pecuniaria. CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- Caducidad y sus efectos: Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, EL MUNICIPIO declarara la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dara por terminado y ordenara su liquidation en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion. La forma y procedimiento para su declaratoria y sus efectos se regiran por lo dispuesto en el Articulo 18 de la Ley 80 de 1993. Igualmente procede la declaratoria de caducidad en el evento contemplado por el numeral 5° del Articulo 5° de la Ley 80 de 1993. La declaratoria de caducidad sera constitutiva del siniestro de incumplimiento. CLAUSULA DECIMO NOVENA.- Liquidation: El presente contrato debera ser liquidado de comun acuerdo por las partes, en la forma que lo establece la Ley 1150 de 2007. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidation o las partes no Megan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicara la liquidation unilateral por EL MUNICIPIO, conforme al Articulo11 de la Ley 1150 de 2007. PARAGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO efectuara la liquidation del contrato conforme a la delegation existente para el efecto; PARAGRAFO SEGUNDO: Para la liquidation del contrato se requiere la presentation por parte del contratista de un informe complete y discriminado sobre los empleos directos e indirectos generados con ocasion del cumplimiento del contrato. PARAGRAFO TERCERO: En la liquidation del contrato, se debera dar estricta aplicacion al articulo 50 de la ley 789 de 2002. El funcionario que no deje constancia de la verification del cumplimiento de este requisito incurrira en causal de mala conducta. CLAUSULA VIGESIMA- Domicilio y leyes: Para todos los efectos, las partes declaran como domicilio contractual, el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR. El contrato se regira por lo dispuesto en la Ley 80/93, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y la normatividad civil y Comercial aplicable. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - MATERIALES: Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran suministrados por el contratista, por lo tanto sera de su responsabilidad la seleccion de las fuentes de materiales a utilizar, teniendo en cuenta que los materiales deben cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en las especificaciones de construccion. CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA - Solution de conflictos: Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su celebration, ejecucion, desarrollo, termination, liquidation, cumplimiento de cualquiera de las obligaciones senaladas en el mismo, se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliation y Arbitraje de la Camara de Comercio de Aguachica (Cesar) y se sujetara a lo dispuesto por la leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 2279 de 1989, Decreto 2651 de 1991, ley 446 de 1998, Decreto 1818 de 1998 y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con las siguientes reglas: a) El Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las paries delegan en el Centro de Conciliation y Arbitraje de la Camara de Comercio de Aguachica (Cesar) la designation de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro, b) El Tribunal funcionara en Aguachica en el Centro de Conciliation y Arbitraje de la Camara de Comercio de Aguachica. c) El Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMO TERCERA - Cesion y subcontratacion: El contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados G R U P O O P E R A T IV O Z P g jjM i P R O C E S O G ID Elaboro: c o m it Aprobo: W K /K tfk ' £ s is t e m a in t e g r a d o Reviso: Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 27 of 36 E N TID A D A LC A L D IA M U N IC IP AL S AN TA R O S A D EL S U R -B O LiV A R NTC GP 100D SCX.KI | CERTIFICADA Documento: del presente contrato a persona natural o juridica nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y expreso del MUNICIPIO pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesion. Para la ejecucion de ciertos trabajos que deban ser realizados para mayor eficacia rapidez o economia por personal especializado, el contratista puede subcontratarlos con autorizaci6n del MUNICIPIO. El empleo de tales subcontratistas no relevara al contratista de la responsabilidad que asume por las labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente contrato. EL MUNICIPIO no adquirira relation alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del contratista. EL MUNICIPIO podra exigir al contratista la terminacibn del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones CLAUSULA VIGESIMO CUARTA - Perfeccionamiento y ejecucibn: EL presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecucibn se requiere de la aprobacion de la Garantia Unica, la respectiva constitution del registro presupuestal por parte del MUNICIPIO y su publication. CLAUSULA VIGESIMO QUINTA - Sujecion del pago a las apropiaciones presupuestales: EL MUNICIPIO pagara a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato con cargo al Presupuesto del Rentas y gastos de la vigencia 2.012, de acuerdo a certificado de disponibilidad presupuestal No XXX, codigo: XXXXXX denominado XXXXXXXXX, de fecha XXXXXX, para amparar el pago por concepto de * XXXXXXX" - CLAUSULA VIGESIMO SEXTA: DOCUMENTOS ADICIONALES: a.) La garantia unica; b.) Pago de los derechos de publication en el organo de difusion informativo del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, c) El pago de los impuestos y gravamenes a que legal y reglamentariamente se encuentre obligado, d) El Anexo No.1 de Cantidades y Precios, e) la Oferta presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por EL MUNICIPIO y los documentos que la identifican, f) los PLIEGOS DE CONDICIONES de la LICITACION PUBLICA, objeto de este Contrato y g) todos los documentos que se produzcan en desarrollo de la ejecucibn del Contrato. CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA - TERMINACION DE CONTRATO. El presente Contrato se podra dar por terminado en los eventos prescritos por la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA.- INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete a mantener indemne al Municipio frente a reclamaciones de terceros con ocasion de las obligaciones del contrato. CLAUSULA VIGESIMO NOVENA.- GASTOS LEGALES. Los gastos que demande la legalization de El Contrato corren por cuenta de EL CONTRATISTA y son: 1.- Constitution de la garantia exigida; 2.- Pago de Impuesto de Timbre, si a ello hubiere lugar de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. CLAUSULA TRIGESIMA - El Contratista se obliga a cancelar los impuestos municipals que se causen en virtud de este contrato. Para constancia se firma en Santa Rosa del Sur, a los DD/MM/AA. CARLOS ALBEIRO MARTINEZ ARANGO ALCALDE MUNICIPAL CONTRATISTA G R U P O o p e r a t iv o P R O C E S O G ID A probb: E labor6: wL Revisb: C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 28 of 36 EN TID A D A LC A L D IA M U N IC IP AL S AN TA R O S A DEL S U R -B O LIV A R Codigo: Version: GFI-FO-041 Nombre i------- 01 MTC GP 1DOO C ERTIFICA DA Fecha Emisi6n N” H (,2 0 0 - > 0 0 1 * 4 5 M 14/06/2010 COMPANIA P R O Y E C T O P LIE G O DE C O N D IC IO N E S Documento: ISO 3 0 0 1 CERTIFICADA N * S C -2 0 0 9 0 0 1 8 4 5 A CAPITUL0 VI F0RMULARI0S DE LA PROPUESTA FORMULARIO 1: CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA Ciudad y fecha Senores: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO SANTA ROSA DEL SUR ALCALDIA MUNICIPAL Objeto: “CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” De conformidad con su invitation a concursar dentro del proceso de la referencia, el suscrito:__________________________________ , por medio de la presente carta manifiesto que ofrezco realizar las obras objeto del presente proceso, segun lo indicado en el Pliego de Condiciones Definitivo y normas respectivas. Asi mismo, el suscrito se compromete a ejecutar la obra en un plazo d e _______(___ ) dias a firmarlo y legalizarlo dentro del plazo establecido para ello, despues de ser notificado por escrito que he sido favorecido con la adjudicacion, basado en el Pliego de Condiciones Definitivo, los precios de esta oferta y los documentos del proceso y a otorgar la fianza prescrita en ellos. El suscrito declara: 1. 4. Que conoce el Pliego de Condiciones Definitivo, sus adendas, formularios, anexos y adiciones, las normas, pianos, especificaciones tecnicas y demas documentos de la Seleccion Abreviada relacionados con la obra y con todos los requisitos en ellos exigidos. Que acepto las cantidades de obra contenida en la relation de precios adjunta entendiendo que son aproximadas y que podran aumentar o disminuir en el desarrollo del contrato. Que la presente propuesta consta d e ________(____ ) folios utiles y el valor de la misma asciende a la suma d e ______________ ($ ____ ) de pesos moneda legal y corriente. El suscrito acusa recibo de los siguientes anexos o adendas documentos de la Seleccion Abreviada y los acepta: • Adendas No.____ 5. Que las relaciones, excepciones y alternativas que anexa solo seran cuando el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR las acepte por escrito y queden en la minuta del contrato. Que en caso que se le adjudique la construccion de la obra, se compromete comenzar los trabajos tan pronto como el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR de la orden de initiation de los mismos mediante la correspondiente comunicacion escrita. Que se compromete a mantener el personal profesional propuesto con una dedicatoria del cien por ciento (100%) del tiempo al frente de la obra. 2. 3. 6. 7. El suscrito informa que las comunicaciones relativas a este proceso se las envie a la siguiente direction: Atentamente:_____________________________________ Firma y sello NOTA: Para llenar cuando el proponente o su Representante Legal no sea un Ingeniero Civil. Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil, y o _______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero _________, con Matricula Profesional No.__________________ y C. C. N o.___________________ d e ______________________, avalo la presente propuesta". (Firma de quien avala la propuesta) GRUPO o p e r a t iv o Elaboro: p r o c e s o g id Aprobo: Reviso: ^ ^ H ( £ _ _ C O M I T E SISTEMA I N T E G R A D o f ^ ^ ^ J Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 29 of 36 E N T ID A D A L C A L D IA M U N IC IP A L S A N T A R O S A D E L S U R -B O L IV A R Version: G F I-F O -0 4 1 Nombre -------Documento: IMTC GP 1 0 00 __ SiCH.KI | C ER TIFIC A D A Fecha Emision N“ s< ; k x w o o i j m s n 1 4 /0 6 /2 0 1 0 CDMPANIA P R O Y E C T O P L IE G O DE C O N D IC IO N E S ISO 9 0 0 1 CERTIFICADA N - SG 2 0 0 9 0 0 1 8 4 5 A ....... FORMULARIO 2- MODELO DE CARTA DE INFORMACION DE CONSORCIO Sefiores SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO SANTA ROSA DEL SUR ALCALDiA MUNICIPAL Objeto: “CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” Estimado senor: Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representation de _________________________ (nombre o razon social del integrante) y ___________________________ (nombre o razdn social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociamos en Consorcio, para participar en la Seleccion Abreviada de la referencia cuyo objeto e s ____________________________ , y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 1. La duracion de este Consorcio sera igual al termino de la ejecucion y liquidation del contrato. 2. El Consorcio esta integrado por: NOMBRE PARTICIPACI6N (%) I1) (1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participacion de los integrantes, debe ser igual al 100%. 3. El Consorcio se denomina CONSORCIO_____________________. 4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 5. El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con C.C. No. ______________ de __________________, quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a su ejecucion y liquidation, con amplias y suficientes facultades. 6. La sede del consorcio es: Direcci6n de correo __________________________________________ Direction electronica__________________________________________ Telefono___________________________________________ Telefax___________________________________________ Celular___________________________________ _______ _ Ciudad___________________________________________ En constancia, se firma e n ______________, a lo s ____dias del mes d e ______de 2013. (Nombre y firma de cada uno de los integrantes) (Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio) grup C o p e r a t iv o Elaboro: p r o c e s o g id Aprobo: Reviso: C O M IT Y S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 1 2 A N o 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 30 of 36 E N T ID A D A LC A L D IA M U N IC IP AL SAN TA R O S A D EL S U R -B O LIV A R Codigo: | G F I-F O -0 4 1 Nombre I-------Documento: I-------- Version: 01 NTC GP 1 0 00 fiOLM| CERTIFICA DA Fecha Emision: 1 4 /0 6 /2 0 1 0 In *’ s c ;-200900 i ii COMPANIA P R O Y E C T O P U E G O DE C O N D IC IO N E S B 3EB »Pib o 9001 CERTIFICADA .......X ” SC."2(X»001S>.S X FORMULARIO 3: MODELO DE CARTA DE INFORMACION DE UNION TEMPORAL Senores: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO SANTA ROSA DEL SUR ALCALDIA M UNICIPAL Objeto: “CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” Los suscritos, _____________________ (nombre del Representante Legal) y _____________________ (nombre del Representante Legal), debidam ente autorizados para actuar en nombre y representation de _________________________ ( nombre o razon social del integrante) y ___________________________ (nombre o razon social del integrante), respectivamente, m anifestam os por este documento, que hemos convenido asociarnos en Union Temporal para participar en la Seleccion Abreviada de la referencia, cuyo objeto e s ___________________________________________ , y por lo tanto, expresam os lo siguiente: 1. La d u ration de la Union Tem poral sera igual al term ino de ejecucion y liquidation del contrato. 2. La Union Tem poral esta integrada por: NOMBRE DE PARTICIPAClON EN LA EJECUCI6N DEL CONTRATO <1> PRE-TERMINOS Y EXTENSI6N COMPROMISO (%)» (1) Discriminar en funcion de los items establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de los integrantes. (2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%. 3. La Union Temporal se denomina UNION TEMPORAL________________. 4. La responsabilidad de los integrantes de la Union Temporal es solidaria. 5. El representante de la Union Temporal e s ___________________(indicar el nombre), identificado con la cedula de ciudadania N o.________ , de ________, quien esta expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidation, con amplias y suficientes facultades. 6. La sedede la Union Temporal es: Direction de correo ___________________________________________ Direction electronica___________________________________________ Telefono___________________________________________ Telefax___________________________________________ Celular___________________________________________ Ciudad___________________________________________ En constancia, se firma en_______________ , a los____dias del mes de_____ de 2010. (Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) (Nombre y firma del Representante Legal de la Union Temporal) G R U P O O P E R A T IV O Elaboro: P R O C E S O G ID Aprobo: R evis6: C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 31 of 36 E N T ID A D A LC A L D IA M U N IC IP A L S AN TA R O S A D EL S U R -B O LIV A R Codigo: G F I-F O -0 4 1 Nombre i--------- Version: 01 C S S S n tc Fecha Emisi6n: 1 4 /0 6 /2 0 1 0 1 SKXKI j 2 0 0 9 0 0 1 8 4 5 II COMPAIMIA P R O Y E C T O P LIE G O DE C O N D IC IO N E S Documento: 10 0 0 g p C ER TIFIC A D A S ■ —S S 2 9 I S O 9 0 0VCtJB 1 CERTIFICADA § G -2 < )0 9 0 0 l8 4 S A FORMULARIO 4- EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO Ciudad y fecha SENORES: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO SANTA ROSA DEL SUR ALCALDiA MUNICIPAL Objeto: “ CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” # EXPERIENCIA ESPECIFICA PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO RAZON SOCIAL DE LA CARGO DESEMPANADO FUNCIONES PERIODO LABORADO ENTIDAD REALIZADAS (MESES) 1 2 3 FIRMA DEL PROFESIONAL FORMULARIO 5- CARTA DE COMPROMISO PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO Ciudad y fecha SENORES: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO SANTA ROSA DEL SUR ALCALDIA MUNICIPAL Objeto: “ CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” Yo ____________________________________________ , identificado con cedula de ciudadania No. __________________ expedida en __________________, me comprometo a prestar mis servicios com o_____________________ , con una dedicacion d e l_______ (____ ) % a la firma __________________________ Para el “ CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” En caso de que este resultare adjudicatario en la presente seleccion abreviada. Firma C. C. G R U P 6 O P E R A T IV O Elaboro: p r o c e s o g id Aprobo: Revisb: C 0 M IT £ S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 32 of 36 EN TIO AD A LC A L D IA M U N IC IP A L S AN TA R O S A D EL S U R -B O LiV A R Version: NTC GP 1 0 00 _ _ Fecha Emision aoi:ki | C ER TIFIC A D A N - S C i-2 0 0 4 0 0 IM 4 S ! l 14/06/2010 compaK iia P R O Y E C T O P L IE G O DE C O N D IC IO N E S Documento: ISO 9 0 0acoB 1 i I CERTIFICADA m&gwssesmmx:... FORMULARIO 6: RELACION DE EQUIPOS Ciudad y fecha SENORES: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO SANTA ROSA DEL SUR ALCALDIA MUNICIPAL Objeto: “CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” No. DESCRIPCION TIPO T-DIA Firma CC G R U P 6 o p e r a t iv o E laboro: P R O C E S O G ID Aprobo: Reviso: C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A D O C ra 1 2 A N o 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 33 of 36 E N T ID A O A LC A L D IA M U N IC IP A L S AN TA R O S A D EL S U R -B O LIV A R Codigo: Version: Nombre Documento: 1000 C ER TIFIC A D A Fecha Emisi6n: 01 GFI-FO-Q41 ^ NTC GP * SCi- 2 0 0 9 0 0 1rt4S M 14/06/20101 COMPANIA P R O Y E C T O P LIE G O DE C O N D IC IO N E S S iS ISO 9 0 0 1 CERTIFICADA X * 8 0 - 2 0 0 9 0 0 18 4 5 A FORMULARIO 7- RELACION DE ITEMS CANTIDADES Y PRECIOS trz u m o e a c M K t iN SOJ m $ •etavaisen m a tffn d c’e^j^em erado k b if ld o fee* tu m b le )« SUBTOTAL de r>© r<v:c>%», ',* r cor: m.»eu*nar>.-* C *» p » 9 » p > w I* * * 3 S«««W>« trm ip M i * ac»r?s«> S w m i« » e « ta i» c « > 4 * w » w » a * t*> C»M» -3* • • ;p « te d * r*6 *» 3 *l S» «d»y» W m acrt* » K «P M t S a U M »> 4* VR. UNITARIO • 4 w ic 'X' VR. PAR CIAL 1.8J5,5^S.S0 ?SiJSJ.32 *■ im m a t CONCRETOS Cwaiefc 5* I S * ) p *n ztif& M [tosyy® ^alenaies i t f>«r.«?a m u t e . rA*»dc<. t w a «# <■£ m i cemeMc (m tM ti apo !, irm tM sln y « k M o . La <KS«34! « K « 3 io n p le a rw «< t t S« mgbiye rant$s<te y Mwreosi CmxwSs o* 1308 su; a m e o u w M . *g m . m m \lxk,y+: & :* # * * !■ « * M . m v t t o w * » a * «« «bw». »#>««> p tr tw c f t * t . pttpriK sae totsaJetoi f v * a *lo la as»siae « k » » «ws|#i»t»» «ff «* «9MNS«d B « xn ss» » -m m u « *> « k> m tm ite » a a m - u r n m a t * - isras*si?t*;*«. 3 * * h s > * * * * .» » * » : Swwrawo t v r n t e m i U ^ n t u » » < *•*« * SO OGS od iAows a t c a w * I < **« » 1? a^esas; m 4 m # ** « «« n *r m, Se irtauiM SunttMvo « m a a cO B a* anu^e im a a ls j- « d » 1 -i^ 'w c * r> * ‘ ttaw csa -ik i- lV f n M > 8 i * - :. 4 M l CANTIDAD UNIDAD PRaiMINARES l&CM'iaarsn d r ’ta u c w y fepbMiteo i in tv jn t ic c & iil jlilcon tex t,su tr*? *6 o 4s la red > * eepianlear tr de t» £l .-ser*- Jes-jKWvatek ^e ^ ^ w ia rr ia ts 101 *i»U s pentfiettles. 4«2» fed © ite m w pop.*?* poi an*«f»d ^»eai. is« eeju*o©* a empJea? v**an>estaoor t t t a l | n w l <8e premie#) Deber* cw fe ga r pi»*o rc c u n fkenprma* tt if * a l iAutecatf v carte? * «R «r<9iM» a * 2 "x 2 * l:1$’ »> s o e iita e «.5S s s im a m t liZ k ; *3 1 9 SO m I<Ij06 im x i <•.31*121 S5 i.tfB .s 's a s i ja ^ a o iZ T .IK s X titO IS# cia’ c. S* M U f t » , « • > * * , 4>;w*es * • « « * « S * rp » » «rs-.5»*il« •'.»>»*!» ia"ixw W **re£» t fefcanste 3 .K 2 te jn . 9 0 2 ;ii uns am i.U S .iil.O O J 3 5 .m o o ;? !9t3C « r .® 2 sc SUBTOTAL ESTR U C TU R A M E T A LIC A m 101 .m S m m tm e ««se»MiA c m * 9* o # 9 < * r SCai* * « * > » 1» fk w < * c««a« Se Mnapane > acaifsojl B iiiw m rc « rinafe*:**?! 4» m w <=1-2* f » » tte m u m H * r C«faf!sa w ouyt |»na». {CaeM » an m » » £f»n«s easfcKl. Se sncSiv* )<s«4i!0!Wij _ ^ | 2 2 ^ _ s ib * * i *a n e t pm m ttx x ix U m , f A le v p ^iS K te V ^ » <M »ka» nansM ffttiM m ijuh psr®. ^!« riw » 4 o « ! m s u «» MiJT! i.3 »,5 28 .i!3 IlS tiO O ■:--iOC y x tm o ] v te jio b U K OMOlMM t « .< C - » 3’ |!!K»jyt MNWfKXI* y M M ftM . Se M M « ia t M H M S < w m M m i a« m c jm k ik pttna w wawraj n* i x M t H t i t to kmsmmoii f ctrnfMctsdt !.28 5.4 «5 ^ 2a» i? siX - . s s ir s s ii. H \1 M 1i+>300 SUBTOTAL I 1.1t^Tj6.0a 0 .T8 ? 00 2S.Si f W « «SMW«(W» 110 mm tw fc j* »awt«rt» ^ V $ i» i» n w i» e « i tcn4WXM«M « i « m » » h* « wi » sstwas,] P U te to is «« l^ s t a t f lije 'J »/v. ^ n x e a a M » Sues tew*»<te..i#«xj« m » m ? *u a 13,3TII,S4a.61 I 1 A CO STO M RKTO 3 A ilfn « *t-ia a r J6.50r«82.31 St 2.D0 s .n ? & 2 r> ’ D % VALOR TOTAL DEL COWTRATO [ A ♦ B » C ♦ 0 J FIRMA G R U P O O P E R A T IV O Elaboro: P R O C E S O G ID Aprobo: Reviso: C O M IT fr S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 1 2 A N o 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 34 of 36 E N T ID A D A LC A L D IA M U N IC IP AL S AN TA R O S A D EL S U R -B O LIV A R Version: C ER TIFIC A D A Fecha Emisi6n 1 4 /0 6 /2 0 1 0 01 Nombre i Documento: I g S S ® MTC GP 100Q N -S < ;-2 0 0 9 0 0 1 8 4 5 H COMPANIA P R O Y E C T O P LIE G O DE C O N D IC IO N E S ISO 9 0 0 1 CERTIFICADA 'N * S C -2 0 0 9 0 0 1 S 4 5 A FORMULARIO 8-ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS AlCALDfA MUNICIPAL SAHTA BOSA DO. SUR DC BOUVAR SECRETARY OE m m M STRUCTUR A cc»iTw rc :s ct*. •re s t . CQ**STRU©OSG« D * UN PU S *TE P fA T O H A tC 0 1 X 5 A H B E 22 METROS D € i£ N G ~ o D £ N V i N ' O D€ SAN ▼ w e FR A H C SC O M U f t t C t t C D C S A K T A "O S A D E i S U * . S O L V A ft. ICC ct* * ? —c**J3* S*;*v 2,i55.c© H » r fs * r - « * u s M e rc-~es :5 S V a C } Ett*c>©«» ^ 3 t i ' Tcxoc" 0 .0 4 Too «. «* Are«M.«S iu ftT & rji 1 «! ATf**At 3*SrA*C;A Via§«, m l o To??/*?r V*. - * - - iy»T>6Tjfe. $ V. VM*C?z£s«A Cmhttoao A y t is t * O f £3 jgrnw*. * jr**i7A£v&isi 4.00 41,25000 1.00 5 7,75000 •w e w s w ro *3 0 1E,535 jC© £,417 .CO - 4JS?ST«. $ 2 4,7 3 0 3 0 TiSTAtt£Sl&MCCKfr i G R U P 6 o p e r a t iv o P R O C E S O G ID Aprobo: Reviso: C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 35 of 36 49 A L G a L u im ivluNioirM i_ IV I L SANTA ROSA DEL SUR-BOLIVAR Codigo: ____ Version: | GFI-FO-041 | Nombre f............. Documento: I----------- Fecha Emisi6n: | 01 L a fir * Ii GOi.yi C ER TIFIC A D A N*' S C S -200900 1H 4S M | 14/06/2010| COMPAISIIA P R O Y E C T O P LIE G O DE C O N D IC IO N E S ISO 9 0 0 1 FORMULARIO 9- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES \— : S 2 8 o c t’ 13 I. X 0 4 n o v!13 V D M J S i l n o v 13 L i X V 1 8 n o v i3 6 M M S 2 S n o v ’ i3 i X |02 d ie : 13 V FTMTT icc a racoon de trazadc y rep an te c (inclu ye pianos record) [E'= co n tra tsta debera ver. f ' w e: f e:»do de a red y reep antear e trarad© d e :« misma. t ! c o n tr a c t* sera responsible de a^funa rreguiar dad e r « s pend ente? de red t i itew se pagara f Atavac :6n m ater:a- c c rg one^ado [E»cava< on de ra te ria ) no rocoso. puede ser con m aou:nar;a C -y oits de 3.002 p * p * i upaas {toduye s w r i t o de p riro a ca»c*j. « / * * > , arer.s de rc <er$i p-rtanc «pc I. preparac*?’ ►«nwen6i. fcr'raieas/ -/toads. L» a a * d « d *t*ra w y e a m an y t r & M d S* jnsuve j y s c c r * * x v C o ro to de 3.3CC » para #e v*& *. e o u v * . *ca$ «urcs (h & /e : ^-a ^ a ie s 1= presets c»dac, y e w d« rc fr!? *, $>?*<!£ pcffin d x c I, w a og eflw tro se cai y v saa c. U ac?/*»j fe w ra ?c?”fii«ar3e **■ su e» «a d. £? S u m -rc . jra a r.c f! y Sgyradc de aoso da 30,SCO ps |A w o de praneri ;« « * :, seeera aa aoa-de i 11 S w v a r : a n m c c - perr»s J e G r a d : 1 0 -4 * d * - « 'n ciuye lejuw ct*C e 1 -W g ra d e ft U r & f i 9 G *apno3 *• ^ Karo. Se »ar=pcf* y acvreE S uM & M a nr3sac6'. x ssaec-3 da a*x»e pari ur> Cac* d= 1* -paSra de r x8*<3' • S« r c \ m m i? c r s y ac da apc-yc ds y z J ? ” * en angve aa r x T ^ i r s e ? * pane Se r o r /e rrsnsrc-na y aia'rscs Pr«cs de 5<T para a n :;» <je :a&es de I.T 'cortravw a* y : w w » - ESTRUCTURA M ETALICA 2 S ^ r - s r z a ?«»acjy.:aa«da » :k c d = r 'C a t* a:e<adcde p^nerscartac. 3a « jye?a r:pcr» y acarrea; S «tp4»o e lra a ^ c « cafiaade acerc d * i/ ? sara c o * M H M y sara.*>ca *cu ye sartos (C at* a«;€*aac- d» v . Fe nd ed c at» da acerc & Q R evsrya i perrc* >_5t-ra:a06<K* At^a’aoeras errra case y pa^dad** V^as ^«5»ca' »a r*^ rs *e s tagua p^>c [T e r^ra d: er< e s '^ e Ind^ye ?arspcfli y agrees] Vijueas w ifc a - c n ^ d r i e ' [T e w a d o c f e^iJs* IrKfcye ? ry x jrlE y acarre?!] *sa fc f*a 6 f ^-aee^a !pc c *a c a= 3 W : y 5u^ l«cuy« id n s x t t y acarac] ?T^f5*rfcatC3VS W ^s asa^cr 5da :S. 10 • x T {Incaye »a^«<?e y acara«. Se t ^ a r a an os « f = ^ i d# pua^ej P.??enc cor de e x ^ /3 c c r I n c con r a e r * de p< 0 'j * & z da S excavabfc y c c r < ^ 3 - ; rrecaocsn G R U P C o p e r a t iv o Elaboro: proceso Aprobo: G ID Revis6: C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 36 of 36 E N T ID A O A L C A L D IA M U N IC IP A L S AN TA R O S A D EL S U R -B O L iV A R S3B22D «vfrc g p 10 0pooa 0| CERTIFICA DA N " SG*2009001845 H COMPANIA ACTO A D M IN ISTR A TIVO ISO 9 0 0 1 CERTIFICADA ■■■ Por la cual se ordena la apertura de la SELECClbN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA S. A. 033- 2013 El Alcalde Municipal de Santa Rosa del Sur En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por La Ley 136 de 1994, la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarias; y CONSIDERANDO a) Que es necesario contratar y adelantar la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” b) Que se efectuaron los estudios previos, en los cuales se analizaron las condiciones sustanciales del proceso de contratadon a efectuar. c) a) Que la seleccion del contratista se efectuara mediante el proceso de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA establecido en el articulo 2° de la ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y desarrollado en el articulo 3.2.2.1Capitulo I del decreto 0734 de 2012. Que existe el Correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, para atender los pagos correspondientes que se deriven de la ejecucion del contrato "CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” a celebrarse, como se hace constar en el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 000001045expedido a los VEINTIDOS (22) dias del mes de OCTUBREDE2.013. b) Que de conformidad con lo normado en el decreto 0734 de 2012 es deber de la entidad que adelante procesos de seleccion de contratistas convocar a las veedurias dudadanas para que ejerzan el control respectivo. c) Que los pliegos de condiciones se podran consultar en el despacho de la Secretaria de Infraestructura Municipal de la Alcaldia Municipal de Santa Rosa del Sur, ubicado en el 3er piso del Palacio Municipal, Carrera 12A No. 11-26 y en el portal unico de contrataci6n www.contratos.qov.co i/[email protected] d) Que el cronograma del proceso de seleccion de contratistas sera el siguiente: e) kA) D ire c c ib n fis ic a : CRA. 12 A # 11-26, 3ER PISO, SEC R E TA R IA DE IN FR AESTR U C TU R A, A L C A L D iA M U N IC IP A L S AN TA R O S A D EL SUR (B) D ire c c io n e le c tro n ic a l w w w .c o n tra to s .a o v .c o v o a aina w e b w w w .a lc a ld ia s a n ta ro s a d e ls u rb o liv a r.a o v .c o ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 31/10/2013 (A )y(B ) 31/10/2013-07/11/2013 (A )y(B ) Aviso de convocatoria para la contratacibn Publicad6n del Proyecto de Pliegos de Condiciones Observaciones al proyecto de pliego de condiciones Respuestas a las observaciones proyecto de pliegos de condiciones. Invitad6n a las Veedurias dudadanas BE P R E S E N T A N T E G R U P O O P E R A T IV O M EC I ....—■■---------------- ------------- 31/10/2013-07/11/2013 Se publicar£n el dia de apertura del proceso junto con los pliegos de Condiciones definitivos. Desde el dia de la publicad6n del proyecto de pliegos Aprobo: (A) (A )y(B ) (A )y(B ) A L T A D IR E C C IO l R e v is 6 C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A D O ; C ra 12 A N o 11-26, Te!:5697214,7013. w w w .san taro sad elsu r-b o Iivar.g o v.co Pagina 1 de 2 Expedidbn y Publicacion del acto Administrativo de apertura del proceso de Selecdbn Abreviada y Publicacibn del Pliego de Condiciones Definitivo Visita de Obra Plazo para manifestar interes en partictpar del proceso de seleccion Realizadbn de Audiencia Publica de sorteo para Seleccionar m£ximo diez (10) oferentes, en caso de que un numero mayor a este, manifieste interns en Partidpar de proceso 25/11/2013 Hora 5:00 PM (A) (A) (A) (A )y(B ) Dentro de los dnco (5) Dias habiles siguientes a la Notificadbn de la Adjudicacibn Suscripdbn del contrato f) (A) 02/12/2013 02/12/2013 04/12/2013 Hasta las 5:00 P.M Se induirdn en el acto administrativo de adjudicadbn 05/12/2013 Requerimiento y plazo establecido para subsanar la ausenda de requisitos habilitantes Respuesta a las objedones al infbrme de calificadon (A Hasta el dia de la adjudicadbn Plazo para la presentadon de propuestas y Cierre de la convocatoria Verificadbn de requisitos habilitantes Publicad6n del Informe de Verificadbn de requisitos habilitantes Adjudicadbn 21/11/2013 Hora: 8:00 a.m. 25/11/2013 Hasta las 5:00 PM (A )y(B ) (A )y(B ) Plazo m£ximo para efectuar adendas al pliego de condidones Plazo para Observadones al informe de evaluadbn (A )y(B ) 25/11/2013 Hora 5:00 PM 25/11/2013 28/11/2013 Hora 5:00 PM 29/11/2013 29/11/2013 Audiencia de adaracibn de pliegos definitivos Evaluacibn de las propuestas Publicadbn del informe de Evaluacibn 20/11/2013 (A) (A )y(B ) (A) (A) (A )y(B ) (A )y(B ) (A) Que por lo anteriormente expuesto, el Alcalde Municipal de Santa Rosa del Sur, RESUELVE ARTICULO PRIMERO. Ordenar la apertura del proceso de seleccion de contratista por la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA S. A. 033- 2013, con el fin de contratar las obras necesarias para el proyecto “CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” de acuerdo con el pliego de condiciones elaborado para el efecto. 20 DE 2013 la publicacion de pliego de condiciones definitivos de la SELECCldNABREVIADA DEMENOR CUANTIA S. A. 033- 2013 en la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Santa ARTlCULO SEGUNDO: Fijar para NOVIEMBRE Rosa del Sur y en portal unico de contraction www.contratos.gov.co COMUNIQUESE Y CUMPLASE Expedido en Santa Rosa del Sur -Bolivar, a los 20 dias de NOVIEMBRE de 2013. CARLOS ALBEIfTO GARTINEZ ARANGO ALCALDE MUNICIPAL IR E P R E S E N T A N T E A L T A D IR E C C IO j G R U P O O P E R A T IV O M EC I ..~ .— mmsmam ......■ Aprobd: Revis6: C O M IT Y S I S T E M A I N T E G R A D O ] 26, Tei:5697214,7013. w w w .s a n ta ro s a d e lsu r-b o liv a rg o v .c o Pagina 2 de 2 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA S. A. 033- 2013 REPUBLICA DE COLOMBIA “CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MUNICIPO DE SANTA ROSA DEL SUR OCTUBRE DE 2013 G R U P O O P E R A T IV O Elaboro: A probo: I C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 1 2 A N o 11-26, Tel:5697214,7013. w ww .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 1 of 36 CAPITULO I GENERALIDADES 1.1. INTRODUCCION EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR, mediante proceso de Seleccion Abreviada de menor cuantia invita a personas naturales o juridicas que cumplan con los requisitos de participacion exigidos en los Pliegos de Condiciones, con el fin de que presenten una propuesta acorde al objeto de dicho proceso, garantizando el cumplimiento del objeto y vigilando la adecuada aplicacion de los recursos financieros. EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR, en el presupuesto para la presente vigencia cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo el objeto de la presente seleccion Abreviada de menor cuantia. 1.2. OBJETO Seleccionar la persona natural o juridica en consorcio o union temporal en capacidad de ejecutar en las condiciones establecidas en los presentes pliegos de condiciones y en las circunstancias mas favorables para el MUNICIPIO, para la “CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” 1.3. PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIAClbN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR considera que el valor de las obras asciende a TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($35,285,640). Incluido AIU. Este contrato se pagara con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia del ano 2013 Sector Transporte Rubro R.b - puentes peatonales - regalias Codigo 0.5.39.28.01.01.01 Certificado disponibilidad presupuestal No. 00001045 Fecha O ctu b re 2 2 d e 2013 Expide Secretaria de Hacienda Municipal 1.4. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS El sitio de ejecucion de las obras sera en el Corregimiento de San Francisco, del Municipio de Santa Rosa del Sur. El proyecto consta de: Demolicion de placas en hormigon deterioradas, adecuacion y compactacion de las areas a intervenir, vaciado del hormigon con un espesor promedio de 0.17 m y fc = 3000 PSI. Previamente se senalaran las areas a intervenir. Los materiales sobrantes deberan retirarse en volqueta y disponerlos en el lugar donde las autoridades competentes lo senalen. Para la ejecucion de las obras el Contratista debera cenirse a las cantidades de obra y a las especificaciones tecnicas de construccion indicadas por la secretaria de infraestructura. El contratista debera mantener senalizada y limpia las obras durante su ejecucion. 1.5. INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA De acuerdo con el procedimiento establecido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en el Decreto 734 de 2012 y demas decretos reglamentarios; el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR invita a participar en el presente proceso de Seleccion Abreviada de menor cuantia que tiene por objeto contractual: “CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” El proyecto de pliegos y los Pliegos de Condiciones Definitivos podran ser consultados y/o bajados sin ningun costo, de la pagina Web: www.contratos.qov.co. en la pagina www.santarosadelsur-bolivar.Qov.co. www.alcaldiasantarosadelsurbolivar.Qov.co o consultarlo en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura del municipio, ubicada en la carrera 12A No 11-26, Piso 3, de la ciudad de SANTA ROSA DEL SUR - Bolivar. 1.6. CRONOGRAMA DE LA SELECCION ABREVIADA La siguiente es la cronologia del proceso a llevar por el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. A) D ire c cio n fis ic a : CRA. 12 A # 1 1 -2 6 ,3ER PISO, SEC R ETAR IA DE INFRAESTRUCTURA, A LC A L D IA M UNICIPAL S AN TA ROSA DEL SUR U l ’ : .• ••: I m '• • ’ ' ACTIVIDAD I 1 ' Aviso de convocatoria para la contratacion Publicacion del Proyecto de Pliegos de Condiciones Observaciones al proyecto de pliego de condiciones Respuestas a las observaciones proyecto de pliegos de condiciones. Invitadon a las Veedurias ciudadanas ■lit* !■MHI 11 1^ !*■ FECHA Y HORA LUGAR 31/10/2013 31/10/2013-07/11/2013 (A)y(B) (A)y(B) 31/10/2013-07/11/2013 Se publicaran el dia de apertura del proceso junto con los pliegos de Condiciones definitivos. Desde el dia de la publicacibn del proyecto de pliegos Expedicion y Publicaci6n del acto Administrativo de apertura del proceso de Seleccion Abreviada y Publicacion del Pliego de Condiciones Definitivo Visita de Obra Plazo para manifestar interns en participar del proceso de seleccibn 20/11/2013 Plazo maximo para efectuar adendas al pliego de condiciones Plazo para la presentacion de propuestas y Cierre de la convocatoria Verificadbn de requisitos habilitantes Publicacibn del Informe de Verificadbn de requisitos habilitantes Requerimiento y plazo establecido para subsanar la ausencia de requisitos habilitantes Evaluacibn de las propuestas Publicacibn del informe de Evaluacibn Plazo para Observaciones al informe de evaluacibn Respuesta a las objeciones al informe de calificacion Adjudicacion Suscripcibn del contrato G R U P 6 O P E R A T IV O Elaboro: (A)y(B) (A)y(B) (A)y(B) 21/11/2013 Hora: 8:00 a.m. 25/11/2013 Hasta las 5:00 PM (A) 25/11/2013 Hora 5:00 PM (A) 25/11/2013 Hora 5:00 PM 25/11/2013 (A) Realizacibn de Audiencia Publica de sorteo para Seleccionar m&ximo diez (10) oferentes, en caso de que un numero mayor a este, manifieste interns en Participar del proceso Audiencia de aclaracion de pliegos definitivos (A) (A (A)y(B) 28/11/2013 Hora 5:00 PM 29/11/2013 29/11/2013 (A)y(B) (A)y(B) Hasta el dia de la adjudicadbn (A) 02/12/2013 02/12/2013 04/12/2013 Hasta las 5:00 P.M Se incluiran en el acto administrative de adjudicacion 05/12/2013 Dentro de los cinco (5) Dias habiles siguientes a la Notificacibn de la Adjudicacion J (A) (A) (A)y(B) (A) (A)y(B) (A)y(B) (A) P R O C E S O G ID A probb: R eviso C O M IT E S IS T E M A IN F E G R A D O Cra 1 2 A N o 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 3 of 36 1.7 MANIFESTO DE INTERES EN PARTICIPAR De conformidad con lo establecido en el Articulo 3.2.2.1 del Decreto 734 de 2012, Inciso 3, Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al acto de apertura del proceso, los posibles oferentes interesados en participar manifestaran su interes, con el fin de que se conforme una lista de posibles oferentes. La manifestacion de interes en participar es requisito habilitante para la presentation de la respectiva oferta. En caso de no presentarse manifestacion de interes dentro del termino previsto, la entidad declarara desierto el proceso. Cuando el numero de posibles oferentes sea superior a diez (10), el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR realizara un sorteo aleatorio a fin de “escoger entre ellos un numero no mayor a diez (10)". La seleccion se adelantara a traves de Balotas, en orden de inscripcion, para lo cual se incluiran 10 balotas blancas y el resto seran de un color diferente hasta el numero de inscritos; cada participante tiene derecho a dos turnos de sacar balotas. Una vez seleccionada la lista de maximo diez (10) proponentes, estos tendran derecho a presentar oferta dentro del termino establecido en el cronograma de la presente convocatoria. La manifestacion de interes debera entregarse con el certificado de la camara de comercio (VIGENTE) en original para personas juridicas, para el caso de personas naturales debera entregarse el Original del certificado de Vigencia de Matricula profesional como Ingeniero o arquitecto y para consorcios y/o uniones temporales debera entregarse con el documento en original de la creation de union temporal y/o consorcio, ademas de los RUP (VIGENTE) originates de los conformantes de los consorcios y/o uniones temporales. La manifestacion de interes en participar del proceso de seleccion se hara de manera escrita con firmas en original, el Original del certificado de Vigencia de Matricula profesional como Ingeniero o arquitecto para personas naturales; y debera contener, ademas de la clara expresion del interes en participar, las formas de contacto y comunicacion eficaces a traves de los cuales el MUNICIPIO pueda dirigir la correspondencia relacionada con el proceso. De los documentos exigidos se debe dejar fotocopia junto con la manifestacion de interes. Si la inscripcion no es realizada por el representante legal o la persona natural, se puede realizar a traves de un representante debidamente autorizado. Para el caso de Uniones Temporales y Consorcios el manifiesto de interes debe mostrar claramente los integrantes e igualmente mostrar los documentos requeridos en forma individual. 1.8 CORRESPONDENCIA Se entiende para todos los efectos del presente proceso, que la unica correspondencia oficial del mismo y por tanto susceptible de controversia sera aquella suscrita por el Alcalde Municipal o su delegado. En el caso de la correspondencia entregada por los oferentes, solo sera tomada en consideration aquella radicada en la oficina de la Secretaria de Infraestructura del Municipio o la remitida a traves de medio electronico [email protected]. G R U P 6 O P E R A T IV O Aprobo: Elaboro: [ Reviso: C O M IT £ S IS T E M A IN T E G R A D i Cra 1 2 A N o 11-26, Tel:5697214,7013. w ww .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 4 of 36 CAPITULO II DOCUMENTOS DE LA SELECCION ABREVIADA 2.1. DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION Los documentos que forman parte de esta solicitud de oferta son: Certificado de disponibilidad presupuestal No. 00001045 de OCTUBRE 22 de 2013, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal. Documentos indicados en el Articulo 2.1.1 del decreto 734 de 2012. El Aviso de convocatoria publica El Proyecto de pliegos de condiciones. El acto por medio del cual se ordena su apertura El Pliego de Condiciones Definitivo, sus anexos y adendas. Las solicitudes de aclaracion a las propuestas y sus respectivas respuestas. Las respuestas de aclaracion emitidas por el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. El acta de cierre de la Seleccion Abreviada. Las propuestas que sean presentadas. Las actas de audiencia. La verification de requisitos habilitantes. El informe de evaluacion, las observaciones y respuestas presentadas en relation con el mismo. El acto por medio del cual se adjudica la Seleccion Abreviada. 2.2 CONSULTA SOBRE CONTENIDO Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. Hasta la fecha establecida en el cronograma, cualquier posible oferente podra solicitar aclaraciones sobre el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, mediante comunicacion escrita dirigida al Alcalde Municipal o al Secretario de Infraestructura del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR a la direction indicada en el cronograma del presente proceso, o a traves de correo electronico. Como resultado del analisis de las observaciones efectuadas al Proyecto de Pliego de Condiciones y cuando resulte conveniente, el representante legal del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR o su delegado, expedira las modificaciones pertinentes a dichos documentos, las cuales, publicara en el SECOP G R U P 6 O P E R A T IV O P R O C E S O G ID A probo: Elaboro: I Reviso: C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A L Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 5 of 36 Portal Unico de Contratacion, y en la pagina WEB de la entidad; las modificaciones pertinentes seran incorporadas en el Pliego de Condiciones Definitivo. Si fuere necesario, el representante legal del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR o su delegado prorrogara el plazo de la Seleccion Abreviada; todo ello sin perjuicio de lo senalado en el inciso final del numeral 4 del articulo 30 de la ley 80 de 1993. Las solicitudes que no cumplan los requisitos antes enunciados, no generaran para el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR la obligation de contestarlas antes de la fecha de cierre de la presente seleccion. 2.3. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR hara las aclaraciones o modificaciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el Articulo 2.2.4 del Decreto 734 de 2.012 en cuyo caso informara mediante comunicaciones y/o adendas, las cuales se publicaran en el SECOP- Portal unico de contratacion y en la pagina WEB de la entidad; Todas estas comunicaciones y adendas estaran numeradas secuencialmente, los cuales formaran parte integral del Pliego de Condiciones Definitivo. 2.4. CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES En la presente Seleccion Abreviada se permite la participation de Consorcios y/o de Uniones Temporales al tenor de lo establecido en el Articulo septimo (7) de la Ley 80 de 1.993. Los proponentes deberan indicar si su participation es a titulo de consorcio o union temporal y senalaran los terminos y extension de la participation en la propuesta y en su ejecucion, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo del MUNICIPIO. Los integrantes de los consorcios y/o uniones temporales deberan presentar separadamente toda la documentation requerida para la manifestation de interes y en el Pliego de Condiciones Definitivo. Deberan designar la persona que los representara para todos los efectos y senalar las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. Para efectos de la verification de la experiencia especifica del proponente en el caso de consorcios y/o uniones temporales, esta se verificara de acuerdo con el porcentaje de participation de cada uno de los asociados en la union o consorcio. En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley con el unico objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se regiran por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1.993 para los consorcios. Cuando se trate de consorcios, los miembros integrantes deberan senalar las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad al interior del consorcio. Las relaciones que se dan frente al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR se rigen por el principio de solidaridad de sus miembros. Cuando se trate de uniones temporales los miembros de la union temporal deberan determinar el alcance, extension y contenido de la participation de cada uno en la ejecucion del objeto del contrato, de tal forma que, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de la propuesta y del contrato (en caso de ser adjudicado), los efectos de los actos sancionatorios recaeran exclusivamente sobre la persona que incurrio en falta o en el incumplimiento especifico de que se trate. G R U P 6 O P E R A T IV O Elaboro: P R O C E S O G ID Aprobo: Revise: C O M lT £ S IS T E M A IN T E G R A D C | Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co CAPITULO III PREPARACION DE LA OFERTA 3.1. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA Las propuestas deberan presentarse en original, una (1) copia y digital (PDF), foliadas en sobres independientes y en idioma espanol. Todos los documentos exigidos en las propuestas se incluiran en el original y en las copias de la propuesta. En caso de discrepancia entre la copia y el original, primara este ultimo sobre aquella. Las propuestas deberan ser presentadas en el siguiente orden: -Carta de presentation de la propuesta (Formulario 1) -Carta de conformation de consorcio o union temporal (Formulario 2 o 3) -Certificado de existencia y representation legal -Registro unico tributario - RUT -Certificado de inscripcion en el registro unico de proponentes - RUP -Documento cumplimiento articulo 50 de la ley 789 de 2.002 -Garantia de seriedad de la propuesta -Carta de compromiso personal profesional propuesto (Formulario 5) - Formulario experiencia del personal profesional propuesto -Relation de equipos (Formulario 6) -Relation de items, cantidades de obra y precios (Formulario 7); -Analisis de precios unitarios (Formulario 8) - Cronograma de actividades 3.2. VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS Sera responsabilidad del proponente, visitar e inspeccionar las zonas de las obras para investigar la disponibilidad de los materiales de construccion, mano de obra, transporte y de manera especial las fuentes de abastecimiento de materiales o disposition final de escombros para su explotacion y elaboration de los agregados. El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo los cuales seran ejecutados los trabajos, no se considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones. Page 7 of 36 Se realizara una visita de obra, a los sitios de realization de los trabajos, a la hora y fecha establecida en el cronograma de la Seleccion Abreviada. Esta visita debe ser realizada por un Ingeniero Civil o Arquitecto con matricula profesional vigente, por lo tanto debe presentar el original del certificado de vigencia de matricula y cedula de ciudadania, el cual solo puede asistir en representation de un proponente. Adicionalmente cuando asistan en representation de otra persona natural o juridica, debe estar debidamente autorizado por el representante legal mediante carta, dicha autorizacion debe ser en original y la firma que autoriza debe ser consistente en todas las etapas del proceso. El traslado a los sitios de los futuros trabajos es por cuenta y Riesgo de cada uno de los proponentes, quienes deben asumir todos los riesgos por perdidas, danos o perjuicio personal o de sus propiedades, el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, no asume ninguna responsabilidad por danos derivados de hechos sucedidos durante la visita. 3.3. IDENTIFICACION Y ENTREGA DE LA PROPUESTA Las propuestas seran recibidas en el sitio, fecha y hora indicada en el cronograma de la Seleccion Abreviada. Cada sobre debera ir marcado de la siguiente manera: SELECCION AB REVIADA DE MENOR CUANTIA S. A. 033- 2013 “CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL Proyecto CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” Propuesta Original / Copia (cd documentacion en formato PDF) Proponente Municipio MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR Departamento Bolivar Direction Carrera 12 A No. 11-26. 3ER PISO OFICINA INFRAESTRUCTURA Numero de folios A la fecha de cierre el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR levantara un acta de recibo de las propuestas, donde se anunciaran los nombres de los mismos, el plazo de las propuestas, numero de folios, asi como los demas pormenores que el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR a discretion estime conveniente. 3.4. PROPUESTAS PARCIALES No se aceptaran propuestas parciales para esta Seleccion Abreviada. 3.5. COSTO DE LA PROPUESTA El proponente sufragara todos los costos relacionados con la preparation y presentation de su propuesta y el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR no sera responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la solicitud de ofertas o su resultado. 3.6. RECIBO DE PROPUESTAS Las propuestas se recibiran solamente dentro del plazo indicado en el cronograma de la Seleccion Abreviada, en la secretaria de infraestructura del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. No se recibiran propuestas por correo o por medios electronicos. No se recibiran propuestas en horas y fechas posteriores a la especificada para su entrega. G R U P O O P E R A T IV O P R O C E S O G ID A probo: Elaboro: c o m it Reviso: £ S IS T E M A I Cra 12A No 11-26, Tei:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 8 of 36 3.7. APERTURA DE PROPUESTAS Una vez expirado el plazo para entrega de las propuestas el Alcalde Municipal o el funcionario que el delegue procedera a realizar la apertura de todas las propuestas presentadas validamente, en presencia de los interesados que concurran, indicando para cada proponente: N° de Folios, Valor de AIU y Valor Total de la misma. 3.8. PLAZO DE EJECUCibN DE LAS OBRAS El plazo maximo para la ejecucion de la obra es de VEINTE (20) dias calendarios, contados a partir de la firma del acta de initiation. La propuesta presentada con un plazo diferente al estipulado por el Municipio y definido en el Pliego de Condiciones no sera objeto de evaluacion y por lo tanto sera rechazada. 3.9. REQUISITOS LEGALES DE PARTICIPACI6N Ademas de los requisitos de elegibilidad para participar, se requiere no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la Ley 80 de 1993 y demas normas complementarias. 3.10. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA Cada proponente debera anexar los siguientes documentos: a) Carta de presentacion de la propuesta De acuerdo con el modelo suministrado en el formulario 1 del Pliego de Condiciones Definitivo, firmado por el proponente, indicando su nombre y numero de matricula profesional como Ingeniero Civil o Arquitecto. Para el caso en que el proponente sea persona juridica y su representante legal, no sea Ingeniero civil o Arquitecto, la propuesta, para ser considerada debera estar avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, debidamente matriculado. b) Carta de information de consorcios o uniones temporales Se diligenciara de acuerdo con los modelos suministrados en el formulario 2 o 3 del Pliego de Condiciones Definitivo, solo cuando el proponente sea un consorcio o union temporal, teniendo en cuenta lo siguiente: En caso que el proponente sea un consorcio o union temporal debera indicar el porcentaje de participation de cada uno de sus integrantes, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. Los integrantes del Consorcio o la Union Temporal responderan solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato; deberan designar a un representante del Consorcio o Union Temporal. c) Certificado de existencia y representacion legal En caso de que el oferente sea una persona juridica, debera presentar el Certificado de Existencia y Representacion Legal, expedido con fecha no superior a TREINTA (30) dias antes del cierre de la Seleccion Abreviada, en el cual deberan estar claramente expresadas las facultades del gerente. Si la firma es una sociedad anonima cuyas acciones no estan inscritas en la Bolsa de Valores, debera adjuntarse copia del registro de socios; en caso contrario, debera presentarse el documento idoneo que acredite dicha inscription ante el ente mencionado. grup O o p e r a t iv o Aprobo: Elaboro: [ Reviso: C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A D O l Cra 1 2 A N o 11-26, Tel:5697214,7013. w ww .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 9 o f 36 Adicionalmente debera presentar carta de autorizacion de la junta directiva al gerente, cuando el valor de la propuesta supere las autorizaciones que este tiene, segun los estatutos de la sociedad. d) Registro Unico Tributario - RUT El proponente, sea persona natural o juridica y cada uno de los integrantes del consorcio o la union temporal, debera tener inscripcion vigente en el Registro Unico Tributario expedido por la DIAN y estar clasificado de acuerdo a la ClIU version 4 e) Certificado de Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes RUP Las personas naturales o juridicas o cada uno de los integrantes de Consorcio o Union Temporal deberan estar inscritos, calificados y clasificados en el Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Camara de Comercio. La inscripcion debe estar vigente y el certificado debera haber sido expedido con fecha no mayor a TREINTA (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria. De acuerdo a lo establecido en el articulo 6.2.3.1 del Decreto 734 de 2.012, el cual establece que clasificacion debera constar en el Sistema de Clasificacion industrial intemacional uniforme - CIUU, adoptado por Colombia y revisado por el DANE, vigente al momento de realizar el proponente su inscripcion, actualization o renovation en el Registro Unico de Proponentes, la clasificacion establecida en el RUT debe coincidir con la clasificacion contenida en el RUP o su equivalente. Registro unico de proponentes version 4 del Sistema de Clasificacion industrial intemacional uniforme CIUU, adoptado por Colombia y revisado por el DANE donde aparezca que esta inscrito en la siguiente clasificacion: I SECCION F DIVISION 42 GRUPO 421 CLASE 4210 DESCRIPCION Construccion de carreteras y vias de ferrocarril f) Documento cumplimiento articulo 50 de la ley 789 de 2.002 Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente cuando sea una persona juridica debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensation Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Dicha acreditacion se hara mediante certification expresa suscrita por el Revisor Fiscal o por su Representante legal si de acuerdo a las normas vigentes no esta obligado a ello. g) Certificado de antecedentes disciplinarios (SERAN VERIFICADOS POR LA ENTIDAD) h) Certificado de antecedentes judiciales (SERAN VERIFICADOS POR LA ENTIDAD) i) Certificado de antecedentes fiscales (SERAN VERIFICADOS POR LA ENTIDAD) Los elementos sehalados como sujetos de “verificacidn por la entidad”, seran verificados por el Municipio de Santa Rosa del sur Bolivar, conforme a la Ley 962 de 2005, la Ley 1238 de 2008, la circular 5 de 2008 y el Decreto 019 de 2012. r D I ID/'S H D C D A T H /n PRO CESO GID A probo: c o m it Reviso: E s is t e m a in t e g r a d o I Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 10 of 36 61 j) Garantia de seriedad de la propuesta La oferta debera acompanarse de una garantia bancaria o de una poliza otorgada por una compania de seguros legalmente establecida en Colombia, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente favorecido con la adjudicacion, de conformidad con lo establecido en el Articulo 25, numeral 19 de la Ley 80 de 1993, y decreto reglamentario 679/94, la cual contendra: Asegurado I Beneficiario: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR Cuantia: DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del presupuesto oficial. Vigencia: NOVENTA (90) dias calendario, contados a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente Seleccion Abreviada. Tomador I Afianzado: si el proponente es una persona juridica, la poliza o garantia debera tomarse con el nombre o razon social que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o union temporal, la poliza debera tomarse a nombre de sus integrantes y no a nombre de los representantes legales. El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR hara efectiva la totalidad de la garantia, a titulo de indemnizacion por perjuicios, en los siguientes casos: Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta despues de la fecha de cierre del plazo de la presente Seleccion Abreviada, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad sobreviviente. - Cuando el proponente favorecido con la adjudicacion no procediere a cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento y ejecucion del contrato. La garantia de seriedad de las ofertas no aceptadas seran devueltas, si son solicitadas porescrito al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, una vez haya sido perfeccionado el contrato por el oferente favorecido. k) Relation de Equipos El proponente debera ofrecer como minimo el siguiente equipo, relacionado en el formulario 6 Lista de equipo, pero en el momento de ejecutar la obra, si es el caso, tiene la obligation de emplear un mayor numero de equipos para ejecutar la totalidad de las obras dentro del periodo previsto para la ejecucion del proyecto. Para que sea reconocida la presencia de cualquier equipo en el sitio de la obra, este debera estar en perfectas condiciones de operation y realizando labores inherentes al proyecto debidamente aprobadas por el INTERVENTOR, de otra manera, se asumira que el CONTRATISTA no cuenta con el equipo, lo que dara a las sanciones del caso. • • • (1) MEZCLADORA, CON CAPACIDAD DE (1) BULTO (1) VIBROCOMPACTADOR (1)VIBRADORDEHORMIG6N El proponente debera garantizar el sostenimiento de todo el equipo ofrecido en cada uno de los frentes de trabajo de la obra cada vez que se requieran, asi como el correcto funcionamiento de cada uno de ellos para dar cumplimiento al objeto del contrato. G R U P O O P E R A T IV O u A probo: [ C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A D ' Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-botivar.gov.co Page 11 of 36 6Z A L C A L D IA M U N IC IP A L SANTA R O S A D EL S U R -B O L iV A R Version: 01 P LIE G O DE C O N D IC IO N E S D E F IN IT IV O S Es responsabilidad del proponente los riesgos, el transporte y la permanencia de los equipos y el personal en los sitios de trabajo durante el tiempo en que se ejecuten las obras objeto de esta seleccion abreviada. La aceptacion por parte del CONTRATANTE, de la relation de equipo presentado en la propuesta, obliga al contratista a tenerlos a disposition y no exime al CONTRATISTA de la obligation de suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios y adecuados, en capacidad y caracteristicas, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones tecnicas de la obra. I) Carta de compromiso personal profesional propuesto Cada proponente debera diligenciar completamente el formulario 5, anexando a la misma copia de la tarjeta o matricula profesional y demas documentos que acrediten la experiencia del profesional propuesto. m) Relacion de items, cantidades de obra y precios El proponente diligenciara el formulario 7. En ningun caso se podra modificar, suprimir o en todo caso, alterar los items de obra, sus unidades y cantidades, toda vez que dicha information se requiere para la comparacion de las propuestas; si esto sucede la propuesta sera rechazada. En el evento que el proponente no consigne el valor del precio unitario de un item, se considerara como no ofrecido el item, por lo tanto, la propuesta sera rechazada. Todos los valores que se indiquen en la propuesta deberan estar expresados en moneda legal colombiana. El proponente debe indicar en forma explicita y clara el valor neto y demas impuestos que se causen. (La no presentation del formulario 7 - Relacion de items, cantidades de obra y precios, en la forma aqui establecida, sera causal de rechazo de la propuesta). n) Analisis de precios unitarios El proponente diligenciara el formulario 8 - Analisis de precios unitarios de cada uno de los items de la relacion de items, cantidades de obra y precios (Formato 7), los cuales deberan ser bien detallados (equipo, herramienta, mano de obra, transporte, materiales y rendimientos). Los precios unitarios resultantes de los analisis no podran ser diferentes a los consignados en el formulario 7, toda vez que estos ultimos seran utilizados en la evaluacion de las ofertas. En caso de presentarse diferencias en los valores, primara el APU consignado en el formulario 8. (La no presentation del formulario 8 - Analisis de Precios Unitarios de cada uno de los items del formulario 7, en la forma aqui establecida, sera causal de rechazo de la propuesta). Los componentes de cada item deberan estar acordes con la actividad que se describe, tanto en cantidades, porcentajes, materiales, mano de obra y equipo. (Cualquier anomalia con los componentes de cada Item, sera causal de rechazo de la propuesta). 3.11. REGLA DE SUBSANABILIDAD De conformidad con el Articulo 2.2.8 del Decreto 734 de 2.012, En todo proceso de seleccion de contratistas primara lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no podra rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la G R U P O O P E R A T IV O Elaboro: [ > P R O C E S O G ID Reviso: Aprobo: 2 C O M IT g S IS T E M A IN T E G R A D C j iinmni.rni -imnm-n~ rr '" " I & - it IM w fjP * < * Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-boiivar.gov.co Page 12 of 36 oferta, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego de condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 Y 4 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 Tales requisitos o documentos podran ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta la adjudicacion. Sin perjuicio de lo anterior, sera rechazada la oferta del proponente que dentro del termino previsto en el pliego o en la solicitud, no responda al requerimiento que le haga la entidad para subsanarla. En ningun caso la entidad podra permitir que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. G R U P O O P E R A T IV O A prob6: Elaboro: [ Reviso: C O M IT E S IS T E M A I N T E G R A D ( j Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co CAPITULO IV EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIOS DE SELECCION 4.1 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO La information relativa al analisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las Propuestas y las recomendaciones para la adjudication del contrato no podran ser reveladas a los proponentes ni a otra persona que no participe en dicho proceso, hasta que el comite evaluador conformado por el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR traslade los informes de evaluacion de las propuestas a la Secretaria del despacho del Alcalde del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR y se publique en la respectiva pagina Web, para que dentro del mismo termino presenten las observaciones correspondientes, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. 4.2 TERMINO PARA EL ANALISIS Y EVALUAClbN DE LAS PROPUESTAS El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR evaluara las propuestas dentro de lo establecido en cronograma del presente proceso de Seleccion Abreviada. 4.3 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS Este examen consiste en efectuar una verification de cumplimiento de los requisitos juridicos, financieros y tecnicos. El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR verificara el cumplimiento de los requisitos minimos exigidos segun los criterios enunciados a continuation y conforme a lo dispuesto en el Decreto 734 de 2012, y se determinara cuales propuestas se ajustan esencialmente a los documentos de la Seleccion Abreviada y a las condiciones juridicas, tecnicas y financieras exigidas en el Pliego de Condiciones Definitivo, segun los siguientes parametros: Calificacion Habilitada/no habilitada Habilitada/no habilitada Habilitada/no habilitada Habilitada/no habilitada Habilitada/no habilitada Habilitada/no habilitada Habilitada/no habilitada Criterio Capacidad juridica Capacidad financiera Organization tecnica Organization operational Experiencia probable Experiencia acreditada Experiencia personal profesional propuesto Para declarar que una propuesta es habil juridica, financiera y tecnicamente debera cumplir con los requisitos minimos exigidos en el Pliego de Condiciones, de lo contrario la propuesta sera declarada No Habil y no pasara a la siguiente fase. 4.4 CAPACIDAD JURIDICA Se comprobara que los proponentes, presenten los documentos exigidos y condiciones definitivas a la fecha de cierre de la Seleccion Abreviada, con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 4.5 CAPACIDAD FINANCIERA Las personas naturales o juridicas deberan tener a la fecha del cierre del plazo del presente proceso una capacidad financiera inscrita en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES de la Camara de Comercio, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el Articulo 6.4.6 del g r u p O o p e r a t iv o L Aprobo: f P R O C E S O G ID Reviso: C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Decreto 734 de 2012. El registro unico de proponentes servira como Plena Prueba en la verification de los requisitos habilitantes. El proponente debera acreditar lo siguiente para que su oferta sea considerada HABIL: Para que la propuesta sea considerada como habil, la entidad exige que se cumpla con los siguientes requisitos en relation con los factores financieros con corte a 2012/12/31: DESCRIPCION CONDICIONAL PUNTAJE CONSTRUCTOR Indicador EBITDA Mayor o igual 190 SMMLV Capital de trabajo Mayor o igual 90 SMMLV Indicador de crecimiento de EBITDA Mayor o igual Menor o igual Mayor o igual 9.0% 7.5 Nivel de endeudamiento Liquidez 1.4 La propuesta debe cumplir con los valores anotados anteriormente en todos los conceptos antes descritos para ser considerada HABIL, si no cumple con cualquiera de estos conceptos se considerara NO HABIL. En el caso de Consorcios y Uniones Temporales el calculo de los Indicadores Financieros debera ser cumplido por todos y cada uno de los integrantes; si no cumple con uno de estos indicadores se considerara que la oferta es NO HABIL. Los datos pertinentes para estas operaciones seran obtenidos de los documentos solicitados en el presente pliego de condiciones. 4.6. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y TECNICA • (Habilitante I No Habilitante) Para que el oferente sea considerado HABIL en este criterio de verification, debera cumplir con los siguientes requisitos: A. ORGANIZACION OPERACIONAL COMO CONSTRUCTOR Las personas naturales o juridicas deberan tener a la fecha del cierre del plazo del presente proceso una capacidad de la organization como constructor inscrita en el R.U.P, de la camara de comercio, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el Articulo 6.4.6 del Decreto 734 de 2012, igual o superior a 1.200 SMMLV. El registro unico de proponentes servira como Plena Prueba en la verification de los requisitos habilitantes, de lo contrario, la oferta no sera considerada en la evaluacion y posterior adjudicacion del contrato. B. ORGANIZACION TECNICA Las personas naturales o juridicas deberan tener a la fecha del cierre del plazo del presente proceso una capacidad de la organization tecnica como constructor inscrita en el R.U.P, de la camara de comercio, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el Articulo 6.4.6 del Decreto 734 de 2012, igual o superior a 5. El registro unico de proponentes servira como Plena Prueba en la verification de los requisitos habilitantes, de lo contrario, la oferta no sera considerada en la evaluacion y posterior adjudicacion del contrato 4.7 REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA Las propuestas seran evaluadas teniendo en cuenta los criterios que se enumeran a continuation: G R U P O O P E R A T IV O P R O C E S O G ID Elaboro: Aorobo: C O M IT tz s is t e m ^ f lf e Reviso: in t e g r a d c M •• w w w .sa rta ro s a d e lsL i-b o ivar.gov.co Page 15 of 36 CRITERIO EXPERIENCIA PROBABLE EXPERIENCIA ACREDITADA CALIFICACION Habil/No Habil Habil / No Habil EXPERIENCIA PROBABLE DEL PROPONENTE: (Habilitante / No Habilitante) Las personas naturales o juridicas deberan tener a la fecha del cierre del plazo del presente proceso una experiencia probable como constructor inscrita en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES, de la Camara de Comercio, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 6 de la ley 1150 de 2007 Numeral 3 En dicho registro constara la information relacionada con la experiencia, capacidad juridica, financiera y de organizacion del proponente y su clasificacion. Los proponentes deberan acreditar una experiencia probable como constructor igual o mayor a 5.5 anos. Si no cumple con estos requisitos se calificara NO HABIL; en el caso de contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcios o uniones temporales, cada miembro debera cumplir con el requisito anterior. EXPERIENCIA ACREDITADA Los proponentes deberan acreditar su experiencia demostrada en maximo DOS (02) contratos de obra terminados y liquidados cuyo objeto consista en la CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS, cuyo valor debera ser igual o superior al equivalente a cinco (5) veces el presupuesto del contrato. Si no cumple con estos requisitos se calificara NO HABILITADA; en el caso de contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcios o uniones temporales, cada miembro debera cumplir con el requisito anterior. 4.8 EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL Cada proponente debera ofrecer como minimo el personal profesional que se relaciona a continuation, con las calidades y experiencia que se establece en la siguiente tabla: PR0FESI0N EXPERIENCIA PROFESIONAL (Anos) EXPERIENCIA ESPECIFICA 5 Ingeniero residente de Obra o Contratista en minimo Dos (2) Contratos Ejecutados, con objeto contractual, en CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS INGENIERO CIVIL La experiencia profesional sera los anos de ejercicio profesional contados a partir de la fecha de expedition de la matricula o tarjeta profesional. El proponente diligenciara el formulario 5 - Carta de compromiso personal profesional propuesto, al que anexara, Certificado de vigencia de la matricula expedido por el COPNIA o entidad u organismo competente., Hoja de vida, diplomas y las certificaciones laborales de cada uno de los profesionales propuestos. La no presentation del formulario 5 para cada uno de los profesionales propuestos sera causal de rechazo de la propuesta. (Los anexos seran susceptibles de aclaracion o complementation a solicitud del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR) G R U P O O P E R A T IV O Elaboro: P R O C E S O G ID Aprobo: Reviso: C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A D O j Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bofivar.gov.co Page 16 of 36 4.9 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Las propuestas declaradas habiles en la primera fase de evaluacion seran evaluadas tecnica y economicamente, mediante la aplicacion de la formula del menor valor y la asignacion de puntos se hara de la siguiente forma: 4.10 EVALUACION DEL FACTOR ECONOMICO Solo seran Habilitadas las propuestas presentadas cuyos valores sean igual o menor que el presupuesto oficial, de lo contrario estas seran consideradas No Habilitadas. El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR verificara que la propuesta economica contenga el formulario 7, correspondiente a la relation de items, cantidades de obra y precios. El proponente debera discriminar en el formulario 7 la relation de items, cantidades de obra y precios, los costos directos e indirectos. El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR comprobara que las propuestas economicas no posean errores aritmeticos y si es procedente, realizara las correcciones aritmeticas necesarias al formulario 7, de acuerdo a como se indique en el Pliego de Condiciones Definitivo. 4.11 PRECIO OFRECIDO EN LA PROPUESTA: ASIGNACI6N DE PUNTOS Antes de realizar la ponderacion, el Municipio revisara el FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA Y PRECIOS, anexado por el oferente al momento de presentar la propuesta. Sin perjuicio de la facultad del Municipio, sera de responsabilidad exclusiva del Proponente los errores, las omisiones en que incurra al indicar los precios unitarios y/o totales de la oferta, debiendo asumir los mayores costos o perdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. Cada uno de los items de obra descritos en el Formulario de Cantidades Aproximadas de Obra y Precios, que elaboro el proponente debera concordar con los precios unitarios y con las especificaciones tecnicas contenidas en el presente Pliego de Condiciones. El Formulario de Cantidades aproximadas de Obra y Precios debera tramitarse correctamente en su totalidad de acuerdo con el formato correspondiente incluido en el Formulario de la Propuesta. Dicho formulario, entregado por el Municipio no podra ser modificado en ninguno de los siguientes apartes: Numero de Item, Description del Item, unidad de medida y/o cantidad de obra; ya que de hacerlo la oferta sera declarada NO ADMISIBLE y por lo tanto sera rechazada del proceso de seleccion y eventual adjudicacion. El Municipio podra tener en cuenta la propuesta cuyo Formulario de Cantidades de Obra y Precios presente deficiencias que se puedan corregir con la aplicacion de los siguientes criterios y procedimientos: a.) Cuando haya discrepancia entre los valores totales y los precios unitarios, regiran estos ultimos para corregir los totales. b.) Cuando se omita consignar el valor total de un item, pero aparezca el precio unitario, aquel se deducira multiplicando la cantidad de obra por el precio unitario correspondiente. c.) Cuando se omita consignar el precio unitario de un item, pero aparezca el valor total del item, el precio unitario se calculara dividiendo el valor total del item por la cantidad de obra. d.) Cuando se omita consignar el valor total del item y el precio unitario, la oferta sera rechazada. GRUP6 o p e r a t iv o P R O C E S O G ID Aprobo: Elaboro: c o m it Reviso: £ S IS T E M A IN T E G R A D C jl Cra 1 2 A N o 11-26, Tei:5697214,7013. w ww .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 17 of 36 e.) En el caso de discrepancia entre los datos consignados en el Original y los de la Copia, primaran los datos del Original. f.) Cuando existan errores aritmeticos en el formulario de Cantidades aproximadas de Obra y Precios, el resultado total corregido sera el que se tenga en cuenta para el analisis y comparacion de propuestas y para su eventual adjudicacion. Para los casos cuyas deficiencias no sean susceptibles de subsanarse mediante la aplicacion de los anteriores parametros, se entendera que la oferta es incompleta y en tal virtud sera declarada no admisible y por lo tanto sera rechazada del proceso de seleccion y eventual adjudicacion. Las cantidades de obra anotadas en el Formulario de Cantidades de Obra y Precios son aproximadas y se usaran para comparar las propuestas. Por lo tanto, dichas cantidades no son en ningun caso una certification del Municipio, implicita o expresa, de lo que seran en realidad las cantidades requeridas para la construccion de la obra. El Municipio no aceptara redamos, directos o indirectos cuando haya diferencia por exceso o defecto de dichas cantidades o en el caso de que durante el desarrollo del contrato decida suprimir cualquiera de los items. La fijacion de los precios de la propuesta se debera hacer de acuerdo con lo estipulado en los presentes pliegos. La Omision del Formulario generara el rechazo de la propuesta. El maximo puntaje a otorgar, por este concepto, es de MIL (1000) puntos y se tendran en cuenta las ofertas declaradas como admisibles. Para el calculo del puntaje se tendra en cuenta el siguiente procedimiento: 1. Tomando como referenda el Presupuesto Oficial, solo son admisibles las cotizaciones corregidas cuyo valor no superen el Presupuesto Oficial y se encuentre dentro del rango comprendido entre un 5% por debajo del presupuesto oficial. 2. Se determina la MEDIA ARITMETICA de las cotizaciones corregidas, incluyendo una (1) sola vez el Presupuesto Oficial. 3. La cotizacion que en valor absoluto este mas cercana a la Media Aritmetica calculada por debajo, segun el numeral anterior sera considerada la mas favorable para la entidad y por lo tanto obtendra el maximo puntaje de 1000 puntos. 4. La formula para obtener los puntajes de las demas ofertas sera la siguiente: P = 1000 * (Vomp • |Vomp —Vo |) / Vomp Donde: Valor de la oferta que obtiene maximo puntaje V0: Valor de la oferta a evaluar Vomp: DESCRIPCION PUNTOS Factor economico TOTAL PUNTOS 1000 1000 G R U P 6 O P E R A T IV O P R O C E S O G ID A probo: Elaboro: [ Revise: C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A D C ra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w ww .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 18 of 36 69 ENTIDAD A L C A L D IA M U N IC IP A L f t M I I Codigo: L G f j f Q-Q41 N o m o re Documento: i Version: LQ L J IM T C G P lO O O :-:k x w J| C E R T IF IC A D A J Fecha Emisi6n: 14 06/201011 / ? II P LIE G O D E C O N D IC IO N E S D E F IN IT IV O S H* SO 2009001S43H jflM M M I COMPANIA 1E 2 3 S D IS O 9 0 0 1 ; CERTIFICADA Luego de haber determinado el proponente con el mayor puntaje y si este se encuentra calificado para cumplir satisfactoriamente el contrato de acuerdo a los requerimientos exigidos en el Pliego de Condiciones Definitivo; el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR adjudicara a dicho proponente la ejecucion de las obras objeto de esta Seleccion Abreviada. 4.12 TERMINO PARA FORMULAR LAS OBSERVACIONES A LOS INFORMES DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS El informe de evaluacion de las propuestas permanecera en el lugar, fecha y hora indicadas en el cronograma del presente proceso de Seleccion Abreviada, con el fin de que los Proponentes lo conozcan y para que puedan presentar las observaciones que estimen pertinentes, las cuales deberan ser radicadas en la oficina de ventanilla unica del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, dentro del termino indicado. Las observaciones presentadas fuera del plazo senalado en este numeral, no se consideraran. Las observaciones presentadas en el tiempo senalado, seran resueltas por la Entidad en el Acto de Adjudicacion. Todos los documentos de una propuesta podran ser solicitados mediante comunicacion escrita dirigida a la Secretaria de Infraestructura y la respuesta a esta solicitud se hara dentro de lo establecido en el cronograma. No podran solicitarse los estados financieros de los proponentes a menos que este autorice la entrega de estos documentos. 4.13 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR rechazara las ofertas, y por ende no seran tenidas en cuenta para la evaluacion, en los siguientes casos: 1) La presentation de varias propuestas por el mismo oferente dentro del mismo proceso, interpuesta persona (en Consorcio, en Union Temporal o individualmente). por si o por 2) Cuando el proponente o alguno de los miembros del Consorcio o de la Union Temporal se encuentre incurso en algunas de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones constitucionales y legales vigentes aplicables. 3) Cuando la oferta se presente en forma extemporanea o en un lugar distinto al senalado en el Pliego de Condiciones. El hecho de que un proponente se encuentre dentro de las instalaciones de la alcaldia no lo habilita para que se le reciba la propuesta despues de la hora citada. El proponente debera presentarse a la secretaria de infraestructura del MUNICIPIO previendo la demora que se pueda presentar. En ningun caso el MUNICIPIO se hara responsable del retraso en la entrada de algun proponente, por lo que es de unica y exclusiva responsabilidad de este, disponer del tiempo necesario para la asistencia oportuna a la diligencia del cierre del presente proceso. 4) Cuando el MUNICIPIO descubra o compruebe falta de veracidad en la documentation presentada para esta convocatoria publica. 5) Cuando en la propuesta se encuentre information o documentos que contengan datos tergiversados, alterados o tendientes a inducir en error al MUNICIPIO. 6) Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluacion o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes. G R U P O O P E R A T IV O Elaboro: P R O C E S O G ID Aprobo: Reviso: C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 1 2 A N o 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 19 of 36 7D A LC A L D IA M U N IC IP A L S AN TA R O S A D EL S U R -B O LiV A R Version: 01 F e cha.Emision 1 4 /0 6 /2 0 1 0 P LIE G O D E C O N D IC IO N E S D E F IN IT IV O S 7) Cuando el objeto principal de la persona juridica no guarde relacion directa con el objeto contractual. 8) Cuando se compruebe confabulation entre los proponentes que altere la aplicacion del principio de seleccion objetiva. 9) Cuando se presente la propuesta en forma subsidiaria al cumplimiento de cualquier condition o modalidad. 10) Cuando el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Union Temporal se encuentre incurso en alguna de las causales de disolucion y/o liquidation de sociedades. 11) Cuando se supere el presupuesto oficial estimado. 12) Cuando el proponente no oferte los items en su totalidad. 13) Cuando el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Union Temporal se encuentre reportado en el Boletin de responsables fiscales que expide la Contraloria General de la Republica 14) Cuando el proponente habiendo sido requerido por El MUNICIPIO para aportar documentos o information conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones, no los allegue conforme a sus exigencias y/o dentro del termino fijado para el efecto, en la respectiva comunicacion o en el Pliego de Condiciones. 15) Cuando no se acredite la experiencia en todos los aspectos, exigida en el Pliego de Condiciones. 16) Cuando los items ofertados no correspondan exactamente a la descripcion tecnica exigida en el Pliego de Condiciones. 17) Cuando no se anexe a la propuesta LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA; 4.14 DESEMPATES En caso de presentarse un empate el Alcalde, o quien delegue para el efecto, escogera aquella propuesta que ofrezca el menor valor; y si aun asi persiste el empate, se escogera de acuerdo al orden de inscripcion y si aun asi persiste el empate el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR sorteara mediante balotas entre ellos y el que saiga favorecido se le adjudicara el contrato. 4.15 DE CUANDO SE DECLARA DESIERTA LA SELECCION ABREVIADA El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR podra declarar desierta la SELECCI6N ABREVIADA dentro del termino previsto para la adjudicacion, cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta mas favorable para la entidad, caso en el cual procedera de conformidad con lo establecido en el Decreto 734 de 2012 Paragrafo 1 del Articulo 3.2.2.1. 4.16 DE LA ADJUDICACION Para efectos de la adjudicacion se tendra en cuenta lo siguiente: La adjudicacion del contrato se llevara a cabo dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la fecha de vencimiento del termino para la presentation de las observaciones a los informes de evaluacion de las propuestas, las cuales seran respondidas en el acto de adjudicacion. G R U P 6 O P E R A T IV O P R O C E S O G ID Aprobo: Elaboro: [ Reviso: C O M IT tz S IS T E M A IN T E G R A D I C ra 12A No 11-26, Tei:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 20 of 36 En el evento que el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR asi lo desee, o las autoridades de control fiscal competente lo soliciten, segun lo previsto en el articulo 273 de la Constitution Politica, la adjudicacion se hara por medio de resolucion motivada en audiencia publica. En dicha audiencia participaran el jefe de la entidad o la persona en quien conforme a la Ley, se haya delegado la facultad de adjudicar y, podran intervenir en ella los servidores publicos que hayan elaborado los estudios y evaluaciones, los proponentes y demas personas que deseen asistir. De la audiencia se levantara un acta en la que se dejara constancia de las deliberaciones y decisiones que en el desarrollo de la misma se hubieran producido. Si no se hubiese realizado audiencia, el acto de adjudicacion se hara mediante resolucion motivada que se notificara personalmente al proponente favorecido, en la forma y terminos establecidos en la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo normado por el Codigo Contencioso Administrativo y se comunicara a los no favorecidos, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a dicha notification. El acto de adjudicacion es irrevocable y obliga al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR y al proponente favorecido. 4.17 PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y PARA CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS El contrato se perfecciona con la firma de las partes y debera suscribirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su adjudicacion. Para su ejecucion se requiere, por parte del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, registro presupuestal expedido por la Oficina de Presupuesto, aprobacion, por el funcionario designado de la garantia unica constituida por EL CONTRATISTA. Asi mismo, El CONTRATISTA pagara el Impuesto de Timbre en la cuantia que seriale la Ley dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del contrato. La mora en su pago le causara el interes previsto en las normas legales vigentes. El Proponente favorecido debera constituir la garantia unica dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato. Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de los terminos indicados, quedara a favor del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, en calidad de sancion, el valor de la garantia constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de dicha garantia. En estos eventos, el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR mediante acto administrativo debidamente motivado, podra adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) dias siguientes, al Proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad. G R U P O O P E R A T IV O L A probo: [ C O M ITEI S IS T E M A I N T E G R A P q j C ra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-boiivar.gov.co Page 21 of 36 5 CAPITULO V CONDICIONES DEL CONTRATO 5.3 OBJETO: “CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” El contratista se obliga para con el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR a ejecutar, a los precios cotizados en la oferta, hasta su total termination y aceptacion final de los trabajos de la presente Seleccion Abreviada. 5.4 FUNCIONES DEL CONTRATISTA ADM INISTRATES El contratista tiene dentro de sus actividades, las que se mencionan a continuation: • • • • • Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad al Pliego de Condiciones Definitivo. Coordinar la realization de reuniones periodicas de seguimiento de la ejecucion de la obra, en las cuales participaran obligatoriamente el contratista y el interventor. Definir claramente las politicas, procedimientos, normas y atribuciones del personal de la obra. Administrar la correspondencia y archivo de la obra. Rendir informes sobre el estado general de la obra o cuando asi lo requiera el interventor o la Direction del MUNICIPIO de santa rosa del sur. Dirigir y controlar las gestiones legales requeridas para cumplir con las disposiciones que afecten la obra. TECNICAS Mantener permanentemente al frente de las obras al ingeniero o arquitecto residente, quien tendra facultaaes suficientes para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo tecnico de la ejecucion de las obras. Dar estricto cumplimiento de las especificaciones tecnicas de las obras a realizar. El contratista debera mantener en el sitio de las obras la bitacora y el registro fotografico actualizado de cada una de las actividades que realice en la ejecucion de la obra. 5.5 FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO El contrato se perfecciona con la suscripcion por las partes y con la expedition del respectivo registro presupuestal por la oficina de presupuesto del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. Para su ejecucion se requiere de la aprobacion, por parte del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR de la garantia unica de cumplimiento y del seguro de responsabilidad civil extracontractual constituidos por el contratista. La constitution de la garantia y del seguro debera efectuarla el contratista dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato. Si el adjudicatario no suscribe el contrato, ni aporta las polizas, quedara a favor del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, en calidad de sancion, el valor del deposito o garantia constituidos para responder por la seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor del deposito o garantia. En este evento, el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, podra adjudicar el contrato dentro de los quince (15) dias siguientes, al oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su oferta sea igualmente favorable para la entidad. Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-botivar.gov.co Page 22 o f 36 5.6 IMPUESTO DE TIMBRE Este impuesto que grava los instrumentos publicos y privados que se otorguen en el pais, debera pagarlo el contratista siempre que el valor del contrato supere la cuantia estipulada por ley. El incumplimiento de esta obligation le acarreara el pago de las sanciones en que haga incurrir al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR por extemporaneidad o correction de las declaraciones del impuesto de timbre. 5.7 GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del Municipio garantia unica segun lo estipulado en el articulo 7 de la ley 1150 de 2007, Nuevo Estatuto de Contratacion Administrativa con arreglos a las estipulaciones legales vigentes: a) De cumplimiento, por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el termino del mismo y por cuatro (4) meses mas. b) Estabilidad de la obra: equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y por un termino de cinco (5) anos contados a partir de la fecha de entrega a satisfaccion de la obra. c) De pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el Contratista haya de utilizar en la ejecucion del contrato, por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato por una vigencia igual a la del contrato y prorrogable al recibo de la obra final, por un termino no inferior a tres (3) anos contados a partir de tal recibo. d) Responsabilidad Civil Extracontractual, por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al de la duration del mismo y seis (6) meses mas. Para efectos de la liquidation final del contrato, el Contratista presentara el certificado expedido por la justicia laboral, en que conste que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo por concepto de Prestaciones Sociales con las personas que participaron en la ejecucion de la obra, con el fin de garantizar el pago de las mismas y los salarios del personal al servicio del Contratista. 5.8 PUBLICACION DEL CONTRATO La Alcaldia Municipal del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR publicara todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratacion salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva segun el articulo 2.2.5 del decreto 0734 del 2012. La publicidad a que se refiere el articulo 2.2.5 del decreto 0734 del 2012 se hara en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica (SECOP) a traves del Portal Unico de Contratacion, www.contratos.qov.co y en la pagina web www.santarosadelsur-bolivar.qov.co, www.alcaldiasantarosadelsurbolivar.qov.co G R U P O O P E R A T IV O Eiaboro: P R O C E S O G ID Aprobo: Reviso: C O M IT £ S IS T E M A IN T E G R A D o | Cra 1 2 A N o 11-26, Tet:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 23 of 36 5.10 ORDEN DE INICIACION Mediante comunicacion escrita, el funcionario competente del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, informara al contratista la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecucion de las obras, esta fecha debera estar dentro de los cinco (5) dias habiles luego de legalizado el contrato. 5.11 INTERVENTORIA DE LA OBRA El MUNICIPIO de SANTA ROSA DEL SUR ejercera el control y vigilancia de la ejecucion de la obra a traves de un supervisor del contrato, la cual sera ejecutada por el Secretario de infraestructura, quien tendra como funcion verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. El supervisor ejercera, en nombre del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, un control integral sobre el proyecto, para lo cual podra, en cualquier momento, exigir al constructor la information que considere necesaria, asi como la adoption de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones tecnicas, juridicas o de otra indole existentes al momento de la celebration del contrato. El supervisor esta facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones tecnicas, juridicas o de otra indole, el contratista solicite cambios o modificaciones. Asi mismo, el supervisor esta autorizado para ordenarle al contratista la correction, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato. 5.12 FORMA DE PAGO La forma de pago del valor del presente contrato sera la siguiente: 1) Un primer pago del 50% al avance de obra ejecutada en un 50%, y 2) Un ultimo pago contra entrega, obra terminada al 100% y recibida a satisfaction. 5.13 ANTICIPO Sin anticipo. 5.14 LIMITE PARA LOS ERRORES ARITMETICOS El limite para los errores aritmeticos sera del tres por ciento (3%), cualquier propuesta que supere el margen de error anteriormente establecido no sera tenida en cuenta. G R U P O O P E R A T IV O P R O C E S O G ID Aprobo: Elaboro: [ Reviso: C O M IT g S IS T E M A IN T E G R A D I Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 24 of 36 MINUTA DEL CONTRATO Contrato No. Contra tante Contratista Objeto Valor Plazo de ejecucibn Municipio de Santa Rosa del Sur -Bolivar “CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” VEINTE (20) DIAS CALENDARIO Entre los suscritos a saber, CARLOS ALBEIRO MARTINEZ ARANGO, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadania No 7.922.803 expedida en Santa Rosa del Sur, Bolivar, obrando en nombre y representation del Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolivar, en calidad de Alcalde Municipal, de conformidad con el acta de posesibn del 1° de enero de 2012, efectuada ante el Notario Unico del Circulo de Simiti (Bolivar), facultado legalmente para contratar por el articulo 11, numeral 1 y 3, literal b) de la Ley 80 de 1993, Decreto 1.333 de 1.986 y la ley 136 de 1.994, quien en adelante se liamard EL MUNICIPIO por una parte y por otra XXXXXXXX, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con la Ley 80 de 1993 y quien para efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1Que en el Banco de Programas y Proyectos de Inversi6n del MUNICIPIO se encuentra registrado y viabilizado el proyecto denominado "XXXXXXX" 2- Que existe disponibilidad presupuestal para atender el contrato segun consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No XXXX, codigo: XXXXXXXX denominado XXXXXXX, de fecha XXXXX, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal. 3- Que existe estudio de conveniencia y oportunidad del XXXX, suscrito por el Secretario de XXXXXI, que registra los aspectos fundamentals que permiten concluir la conveniencia de realizar la ejecucibn del proyecto antes mencionado. 4. Que se realizaron los correspondientes estudios de precios de mercado 6. Que previamente se agotb el procedimiento de seleccion senalado en 3- Que previamente se agot6 el procedimiento de seleccibn sefialado en la Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2.008, ley 1474 de 2011, Decreto 734 de 2012 y demas normas complementarias, mediante la modalidad de xxxx, el cual culminb con la adjudicacibn del contrato, mediante Resolucion No. xxxx de fecha xxxxxxxx, HEMOS ACORDADO celebrar el presente contrato de OBRA PUBLICA, el cual se rige por las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA.- Objeto. El CONTRATISTA se obliga con EL MUNICIPIO a ejecutar a precios fijos, las obras relacionadas con la "xxxxxxxxxxxxxxxx", en un todo de acuerdo con el proyecto referido, y especificaciones suministrados por EL MUNICIPIO, los pliegos de condiciones, la propuesta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral del presente contrato y el presupuesto que consta en el anexo 1 al presente contrato de obra publica, asi: OESCR'PQON CANTIOAD UNIDAD VR UWTARIO |P « lM M A J tfS E xc»acortTm arolconftam arado Jtncarvaeifin ce Tars'iai ncrocoso. p o e d e je -c o rfn a q w n # * Icjdtkio • n-f 8 10? IcxmtKtcr a« r c a a o y repam eo 'trcO yc ecordl [f • cc r tracts* debar* rth A c v d r » K l e de is rv O y rM p ta n w c tr s a d D d e a m v n ft [ i c c r c i m t i e i ' Q x r a c p c f j i i r r a | i j i a r d a d e n tos p e rt« rve sd ea ir« d.E lkem ae pa cB r*pcrir» da 0In c * fc » e o u d x # e r " s J » a e ^ « s t« o r to ia i *nVe« de pec<»6n Oabari ervegar p m record anorcao y Otg*m(Autocad y c v tv a topagrtftca?] s M 4.W 05 1 .6 S S 2 I* W50 21788 25 712.92 « ?0D W371S54 4 tt5 f7 7 .« 455 00 4 ^ « i» 1 X 5 '4500 SUB10IAI * jCOWOtf TO# Cowcrtta 3 006 pai zap«ttt3nduye«MWM>»»dapiiwie>a cd iti i f f «a it no !*n*a. eamenc t>ar*a«4tpa , ;*ac«r»o» runcg***, faraefeta y « o a ie . La act'vdad 4tben campiauraa an a« Sa v>«xr% jr«carr«ot] C a n o a to *T ® 9 p« para efctaoeR caki-wut wigaa. ‘auraaftKtoya iaaie*ji«adeerM«raal>dai.*»tta*<. *»aa 4* ■ o to M c » « a > portand »ac ptaprjdoa w n a j w i fanaaleUt y ociade L» ari>da< deW * wwplgawr m m w Mtfdad El cor>tama debefa savtu areicvadedeaeua^elM eapecfcacxAeadadatw letac m 209 a* Sopmwm ao4* yieartde i* tctto -3t 55 i>X' ;*< [Aca«o tt pmtr* caiSai. sebe*» hpmru de •cat'de a w y tmv las t —acturaa Se ttdttya tNHepone r tc m tn j e P*m>, « * * * * * Gr^c. IQ - 45 d«M.’4* %*>*c»a fe 1-1** I 205 206 207 m SaMMaho « Mtaiaa6« S* * * d t r , e y a c a n a o * atoanw de v d lja sa*a w CJbie d=‘ ' 901 SaMmadaapayaaaptoafcma an aE?«fe d t 2V2*x3>15* at pm ptoo Se Kdbyt Sa-apaM y man* Par• « da 5 ^ paa dt a a « de V2'ca—a ir to > y be*aMa 7121000 10j09 «* 4 JO 337272M 1.349.M1M 4 JO 236381 <59 1.US.S74J0 ard 200 190 t e iG f is 17.191 M 333 726® 137 452® m >2.30 2552S8I ^730 MOO 21ao MX 1S/S?£» it 6'jC'yJ'v Se nc*<y* aarapota y tU H O iH Swrsmw * rawiaoo" obk it totn i*1 #. £ab*« ace«*< de pwnera caidad 3i *>cJyye y aorwosj 305 306 Sanm aa a Imutoadn catoe d* aom s='lT para y iis’ards wckja s#w*. [Cab>» acaiado a« (nm«a 3#^«y»W "*pc«3faca*»ts*i P«r<tol6" cabi» * acam d - l f ' inmya 4 jrir a u to s t} Afercadant a« a caMe y p m k &> \Agaiipet*teei»e«iewa*eee-yH!itee6 (Tam p a* an aoada Wcu itr.tcoAa yacanacti e v a k a t iw>gaidwda<. fT w w a ii «a a a » j» . (adayaawapoeta ya c v w ^ i 307 F > * iw *e t * eade^ W e * a t =3 *im fw w acadi y laae «a*wad». ttdvyt teweeew y * a i^ « ) xa fN M a d M M a M M rib MtoboRaaa fd . K • x3*{MiyaaaM parta yaearaaa Se «sawa an b t M X>2 303 30* 309 510 Rdbno o»n M t iu l * tx * a e i« i Paw ooe M » M i de proverwala to r « a ^ c « * y convaerado MtOMCwnnw] 2.357 77610 M53S3600 rr>: h SUBTOIAL m* 721 319.00 mm *,68253 Mm i ^ i .mm 2.7475W 00 2230 s m n 41S 3IM 54M 5CI 1 2 M 14 6® 100 44M a»4M 131560® 1.116116® 1S.1» 15,453 6J ■ ___ COSIOOWtCK) B C 0 nf S tfB IO M ESTRVCTVRA M ETA lJCA m A trf S uapavOB IM M % 1 G R U P 6 O P E R A T IV O P R O C E S O G ID A probo: Elaboro: [ 271421® 130 700 Reviso: C O M IT E S I S T E M A IN T E G R A D C j Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 25 of 36 A LC A L D IA M U N IC IP A L S AN TA R O S A D EL S U R -B O L iV A R Version: Nomnre Documento r« ? S i ___ ™ COMPANIA P LIE G O DE C O N D IC IO N E S D E F IN IT IV O S ISO 9 0 0aocr 1 | CERTIFICADA ■Kwnwmnni i i v fr- CLAUSULA SEGUNDA. - Localizacion de los trabajos. El lugar de cumplimiento de las relaciones contra ctual sera en los siguientes sectores: XXXXXXX. CLAUSULA TERCERA. - Valor del contrato.- El valor del presente contrato asciende a la suma de XXXXXXXXX y que se pagara como contraprestacibn de las obligaciones que asume EL CONTRATISTA en la Clausula Primera. Se entiende en todo caso que el valor definitivo sera el que resulte de evaluar y calcular las Cantidades de las Obras ejecutadas y recibidas a satisfaccion con base en los Precios del Anexo No.1. PARAGRAFO PRIMERO: EVALUACION Y CONTROL DE PRECIOS: Los precios y/o valores del presente contrato fueron evaluados y aprobados por la Secretaria de Infraestructura del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR como consta en el Presupuesto que se anexa al presente Contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Con este precio EL CONTRATISTA queda obligado a entregar a EL MUNICIPIO la obra objeto de este contrato total y perfectamente terminada. PARAGRAFO TERCERO: Dentro de estos precios queda incluido el valor de la mano de obra, que es a cargo exclusivo del Contratista. CLAUSULA CUARTA. - Forma de pago: EL MUNICIPIO efectuara el pago previa presentacibn de las respectivas Cuentas de Cobra por parte de EL CONTRATISTA, refrendadas por El Interventor y/o supervisor del Contrato asi: a) Unico pago contra entrega de la obra ejecutada y terminada al 100%, el cual se realizara previa presentacibn de las actas de recibo e informe final, deberan estar acompaftadas de la respectiva aprobacibn del supervisor del contrato por parte del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. PARAGRAFO PRIMERO: Las Obras Adicionales o Extras que se produzcan durante la ejecucion del Contrato se autorizaran previamente por EL MUNICIPIO y su valor no sobrepasara el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del Contrato tal como lo estipula la Ley, siempre y cuando sean producto de hechos totalmente imprevisibles para las partes y que ademas no esten catalogados como riesgos previsibles. CLAUSULA QUINTA.- Plazo de ejecucion: El tiempo de duracion del presente contrato es de VEINTE (20) dias calendario, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Iniciacibn de actividades. PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA se obliga a iniciar la ejecucibn de las obras a partir del dia calendario siguiente a la suscripcibn del Acta de iniciacibn de la obra. CLAUSULA SEXTA - Suspensibn provisional. En casos de fuerza mayor, caso fortuito o de comun acuerdo las partes, podran suspender temporalmente la ejecucibn del contrato, mediante la suscripcibn de un acta en donde constat dicho evento y sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de esta suspensibn. En este caso EL CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la garantia unica por un termino igual al de la suspensibn. En el acta de suspensibn se expondran los motivos excepcionales que hayan dado lugar a la misma, la obligacibn del contratista de prorrogar la vigencia de la garantia unica por un termino igual al de la suspensibn y se fijara la fecha en la cual se reiniciara la obra. CLAUSULA SEPTIMA- Obligaciones de las partes - 1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-a) De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de ley 789 de 2002, y la ley 828 de 2003, el CONTRATISTA, debe acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, b) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando la obra contratada, de acuerdo con los pianos, especificaciones de construccibn, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y pliego de condiciones, c) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucibn de las obras, d) Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra, e) Suministrar y mantener durante la ejecucibn de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal incluido en su propuesta. En caso de justa causa comprobada una vez iniciada la obra, si EL CONTRATISTA requiere cambiar alguno de los profesionales propuestos, debera demostrar el motivo y el reemplazo debera tener un perfil igual o superior al que se retirb. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacibn del MUNICIPIO, previo visto bueno del interventor. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucibn de la obra, igualmente la elaboracibn de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con el Municipio. Dentro de los cinco (5) primeros dias calendario del mes siguiente al de la ejecucibn de las obras, se elaboraran entre el interventor y el Contratista, actas de obra que registren el valor de los trabajos ejecutados, f) presentar para aprobacibn del interventor actas parciales y final de obra; g) responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas; h) responder por los impuestos que cause la legalizacibn del contrato: i) ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por el MUNICIPIO; j) reparar las vias de acceso en los lugares de obra concemientes al presente contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucibn de las obras; k) retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza; I) invertir en forma directa e inequivoca el anticipo en el objeto contractual m) responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucibn del contrato; n) garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucibn del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra, 2) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. o) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato; p) el CONTRATISTA, se obliga a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales, para no poner en peligro las personas o las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisibn, q) Acatar las brdenes e instrucciones del interventor del contrato. r) EL CONTRATISTA se compromete a divulgar a la comunidad sobre el avance de la contratacibn, ejecucibn y giro de los recursos aportados por el MUNICIPIO. 2) OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: ademas de las consagradas en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993, a) exigir al CONTRATISTA informes sobre el desarrollo del contrato, b) efectuar el control tecnico y administrativo de la ejecucibn de la obra a travbs de un interventor, c) efectuar los pagos correspondientes, d) suministrar al contratista los pianos y especificaciones requeridos existentes en el proyecto registrado en la Secretaria de Planeacibn Municipal; CLAUSULA OCTAVA.- REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA, manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA NOVENA.- AUTONOMIA DEL CONTRATISTA. Por tratarse de un Contrato de Obra regido por la Ley 80 de 1993 EL CONTRATISTA actuara con total autonomia tecnica y Administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que asume por el presente Contrato. CLAUSULA DECIMA - PERSONAL AL SERVICIO DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se compromete a dirigir personalmente los trabajos de este Contrato. Tendra libertad de seleccibn del personal que requiera para el cumplimiento de las actividades objeto de este Contrato. En consonancia con la Clausula NOVENA, EL MUNICIPIO no contrae relacibn laboral o de cualquier otra indole con el personal que EL CONTRATISTA vincule al Proyecto, los cuales quedaran sujetos a la subordinacion y dependencia directa de EL CONTRATISTA y bajo su total y exclusiva responsabilidad. CLAUSULA DECIMA PRIMERA - Interventoria y supervisibn de las obras: EL CONTRATISTA acepta el control tecnico, administrativo y contable de la ejecucibn del contrato, que hara EL MUNICIPIO a travbs de la Secretaria de Infraestructura; SUPERVISOR sera quien debera suscribir el Acta de iniciacibn de la Obra, el cual ademas de velar por el cumplimiento de lo previsto por el articulo 4° de la Ley 80 de 1993, las normas legales vigentes sobre la materia, cumplira las siguientes obligaciones: 1.) Exigir al CONTRATISTA la ejecucibn idbnea y oportuna del objeto del contrato, constatando la calidad y la cantidad de los servicios ofrecidos igual exigencia se podra hacer al garante; 2.) Exigir al CONTRATISTA la constitucibn de la garantia en los plazos estipulados. 3.) Adelantar las gestiones necesarias para la imposicibn reconocimiento y cobra de las sanciones pecuniarias y garantias a que haya lugar; 4.) Solicitar la revisibn de precios cuando se produzcan fenbmenos que alteren en contra del MUNICIPIO el equilibrio financiera del contrato. 5.) Exigir AL CONTRATISTA el cumplimiento estricto del cronograma de actividades y la utilizacibn del personal requerido para el desarrollo del contrato. 6.) Adelantar revisiones G R U P O O P E R A T IV O P R O C E S O G ID A probo: jf lf e Reviso: C O M IT E S IS T E M A I N T E G R A D o i Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co WMi Page 26 of 36 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR-BOLIVAR Version: 01 P LIE G O D E C O N D IC IO N E S D E F IN IT IV O S COMPANIA ISO 9 0 0 1 peribdicas de los trabajos ejecutados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por EL CONTRATISTA y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan; 7.) Analizar y extender su visto bueno a la solicited de modificacion del cronograma de actividades, cambio de personal o modificacibn del plazo; 8.) Exigir AL CONTRATISTA la modificacibn de la garantia cuando a ello hubiere lugar; 9.) Revisar y aprobar las actas de recibo parcial del contrato; 10.) Adelantar el proceso de liquidacibn; 11.) Autorizar las actas de modificacibn de cantidades de obra que no alteren el valor del contrato; 12.) Autorizar la suspensibn del contrato; 13.) Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos se ajusten a los requisitos minimos previstos en las normas tecnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales servicios cumplan con las normas tecnicas colombianas; 14.) Adopter las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucibn del contrato, las condiciones tecnicas, economicas y financieras existentes al momento de proponer. 15.) Velar por el estricto cumplimiento de las normas que rigen en materia ambiental 16) El INTERVENTOR no podra sin autorizacion escrita y previa del MUNICIPIO ordenar trabajo alguno que traiga consigo vanaciones en el plazo, o en el valor del contrato, ni efectuar modificacibn alguna de la concepcibn de diseno de las obras prircipales. Todas las comunicaciones u ordenes del interventor seran expedidas o ratificadas por escrito. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- Garantia imica.- EL CONTRATISTA debera constituir a favor del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR la garantia unica que ampare los siguientes riesgos: a) Cumplimiento, la cual se constituye por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato cuya vigencia sera igual a la de la duracibn del contrato y cuatro (4) meses mas: b) De buen manejo y correcta inversion del anticipo, cuya cuantia sera equivalente al cien por ciento (100%) del valor basico del mismo, vigente por el termino de duracibn del contrato y por cuatro (4) meses mas. c) De salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones del Personal que haya de utilizar para la ejecucibn del contrato, se constituye por el 5% del valor total del contrato, por el termino del mismo y tres (3) afios mas: d) De estabilidad de la obra, se constituye por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato con vigencia de cinco (5) afios contados a partir del acta de recibo final de obra a satisfaccibn por EL MUNICIPIO; e) Responsabilidad Civil Extracontractual: por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a la duracibn del mismo y cuatro (04) meses mas. PARAGRAFO PRIMERO: El contratista podra otorgar, como mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de las garantias descritas en el articulo 5.1.3 del decreto 734 de 2012. PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos de la liquidacion final del contrato, el Contratista presenter^ el certificado expedido por la justicia laboral, en que conste que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo por concepto de Prestaciones Sociales con las personas que participaron en la ejecucibn de la obra, con el fin de garantizar el pago de las mismas y los salarios del personal al servicio del Contratista, debido a que sus relaciones laborales se rigen por el C.S.T. Asi mismo se hace requisite indispensable para la liquidacion final del contrato el certificado de Paz y Salvo del SENA, de acuerdo a lo establecido en los decretos 2265 de 1974, 083 de 1976 y Ley 21 de 1982. PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de los amparos exigidos en los literates a), b), c) y e), empezara a contarse a partir de la fecha de la firma de este contrato, el referido a la estabilidad de la obra iniciard a contabilizarse a partir de la suscripcibn del acta de recibo final de obra. CLAUSULA DECIMO TERCERA - Informes: El CONTRATISTA debe presenter, ademas de los que le solicite el INTERVENTOR y/o el SUPERVISOR, los siguientes infonmes: a) De ejecucibn, con periodicidad mensual y debe contener la siguiente informacibn: avance de cada una de las actividades programadas con cantidades de obra ejecutadas, y los siguientes documentos, Fotocopia de la bitecora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes. CLAUSULA DECIMO CUARTA.- Terminacibn, modificacibn e interpretacion unilaterales del contrato: El presente contrato se regira por los principios de terminacibn, modificacibn e interpretacibn unilateral por parte del MUNICIPIO y que estan consagrados en los articulos 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMO QUINTA - Cuidado de las obras: Desde la suscripcibn del acta de iniciacibn de las obras hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA asumira a entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca daflo o perdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas EL CONTRATISTA debera repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva al MUNICIPIO las obras esten en buenas condiciones y estado, de conformidad con lo estipulado en este contrato y con las instrucciones del interventor. CLAUSULA DECIMO SEXTA. - Clausula penal de apremio: En caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA cancelara al MUNICIPIO por cada dia de retraso, el 1.0% del valor total del contrato, sin exceder el 10% del valor del mismo, suma que se podra descontar directamente de los valores adeudados al contratista por EL MUNICIPIO . PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de que el CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecucibn de las obligaciones no se requiere que EL MUNICIPIO lo constituya en mora, el simple incumplimiento imputable al CONTRATISTA dara origen al pago de las sumas previstas en esta clausula. PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO para que descuente de las sumas que le adeude los valores correspondientes a la clausula penal de apremio. CLAUSULA DECIMO StPTIMA. - Clausula penal pecuniaria: En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, EL MUNICIPIO podra hacer efectiva la clausula penal pecuniaria en un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, como estimacibn anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que EL MUNICIPIO pueda solicitor al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan del valor de la clausula penal pecuniaria. PARAGRAFO: El CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO para que descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la clausula penal Pecuniaria. CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- Caducidad y sus efectos: Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, EL MUNICIPIO declarara la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dara por terminado y ordenara su liquidacibn en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecucibn del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacibn. La forma y procedimiento para su declaratoria y sus efectos se region por lo dispuesto en el Articulo 18 de la Ley 80 de 1993. Igualmente procede la declaratoria de caducidad en el evento contemplado por el numeral 5° del Articulo 5° de la Ley 80 de 1993. La declaratoria de caducidad sera constitutiva del siniestro de incumplimiento. CLAUSULA DECIMO NOVENA.- Liquidacibn: El presente contrato debera ser liquidado de comun acuerdo por las partes, en la forma que lo establece la Ley 1150 de 2007. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacibn o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practical la liquidacibn unilateral por EL MUNICIPIO, conforme al Articulo11 de la Ley 1150 de 2007. PARAGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO efectuara la liquidacibn del contrato conforme a la delegacion existente para el efecto; PARAGRAFO SEGUNDO: Para la liquidacibn del contrato se requiere la presentacion por parte del contratista de un informe complete y discriminado sobre los empleos directos e indirectos generados con ocasibn del cumplimiento del contrato. PARAGRAFO TERCERO: En la liquidacibn del contrato, se debera dar estricta aplicacion al articulo 50 de la ley 789 de 2002. El funcionario que no deje constancia de la verificacibn del cumplimiento de este requisite incurrira en causal de mala conducta. CLAUSULA VIG^SIMA - Domicilio y leyes: Para todos los efectos, las partes declaran como domicilio contractual, el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR. El contrato se regira por lo dispuesto en la Ley 80/93, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y la normatividad civil y Comercial aplicable. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - MATERIALES: Los materiales necesarios para la ejecucibn de las obras seran suministrados por el contratista, por lo tanto sera de su responsabilidad la seleccibn de las fuentes de materiales a utilizar, teniendo en cuenta que los materiales deben cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en las especificaciones de construccion. CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA.- Solucibn de conflictos: Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su celebracibn, ejecucibn, desarrollo, terminacibn, liquidacibn, cumplimiento de cualquiera de las obligaciones serialadas en el mismo, se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliacibn y Arbitraje de la camara de Comercio de Aguachica (Cesar) y se sujetara a lo dispuesto por la leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 2279 de 1989, Decreto 2651 de 1991, ley 446 de 1998, Decreto 1818 de 1998 y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con las siguientes reglas: a) El Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de G R U P 6 O P E R A T IV O P R O C E S O G ID Aprobo: [ C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A D O Cra 12A No 11-26, Tel:5697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 27 o f 36 Conciliacibn y Arbitraje de la Camara de Comercio de Aguachica (Cesar) la designacion de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro, b) El Tribunal funcionara en Aguachica en el Centro de Conciliation y Arbitraje de la Camara de Comercio de Aguachica. c) El Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMO TERCERA - Cesi6n y subcontratacibn: El contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato a persona natural o juridica nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y expreso del MUNICIPIO pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesion. Para la ejecucibn de ciertos trabajos que deban ser realizados para mayor eficacia rapidez o economia por personal especializado, el contratista puede subcontratarlos con autorizacibn del MUNICIPIO. El empleo de tales subcontratistas no relevara al contratista de la responsabilidad que asume por las labores de la construccibn y por las demas obligaciones emanadas del presente contrato. EL MUNICIPIO no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del contratista. EL MUNICIPIO podra exigir al contratista la terminacibn del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones C LA U S U LA VIGESIMO CUARTA- Perfeccionamiento y ejecucibn: EL presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecucibn se requiere de la aprobacibn de la Garantia Unica, la respectiva constitucibn del registro presupuestal por parte del MUNICIPIO y su publicacibn. CLAUSULA VIGESIMO QUINTA.- Sujecibn del pago a las apropiaciones presupuestales: EL MUNICIPIO pagara a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato con cargo al Presupuesto del Rentas y gastos de la vigencia 2.012, de acuerdo a certificado de disponibilidad presupuestal No XXX, cbdigo: XXXXXX denominado XXXXXXXXX, de fecha XXXXXX, para amparar el pago por concepto de * XXXXXXX”.- CLAUSULA VIGESIMO SEXTA: DOCUMENTOS ADICIONALES: a.) La garantia unica; b.) Pago de los derechos de publicacibn en el brgano de difusibn informativo del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, c) El pago de los impuestos y gravamenes a que legal y reglamentariamente se encuentre obligado, d) El Anexo No.1 de Cantidades y Precios, e) la Oferta presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por EL MUNICIPIO y los documentos que la identifican, f) los PLIEGOS DE CONDICIONES de la LICITACION PUBLICA, objeto de bste Contrato y g) todos los documentos que se produzcan en desarrollo de la ejecucibn del Contrato. CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA - TERMINACION DE CONTRATO. El presente Contrato se podra dar por terminado en los eventos prescritos por la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA- INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete a mantener indemne al Municipio frente a reclamaciones de terceros con ocasion de las obligaciones del contrato. CLAUSULA VIGESIMO NOVENA.- GASTOS LEGALES. Los gastos que demande la legalizacion de El Contrato corren por cuenta de EL CONTRATISTA y son: 1.- Constitucibn de la garantia exigida; 2.- Pago de Impuesto de Timbre, si a ello hubiere lugar de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. CLAUSULA TRIG^SIMA - El Contratista se obliga a cancelar los impuestos municipales que se causen en virtud de este contrato. Para constancia se firma en Santa Rosa del Sur, a los DD/MM/AA. CARLOS ALBEIRO MARTINEZ ARANGO ALCALDE MUNICIPAL t v t v CONTRATISTA CAPITULO VI FORMULARIOS DE LA PROPUESTA FORMULARIO 1: CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA Ciudad y fecha Sefiores: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO SANTA ROSA DEL SUR ALCALDIA MUNICIPAL Objeto: “ CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR” De conformidad con su invitacibn a concursar dentro del proceso de la referencia, el suscrito:__________________________________ , por medio de la presente carta manifiesto que ofrezco realizar las obras objeto del presente proceso, segun lo indicado en el Pliego de Condiciones Definitivo y normas respectivas. Asi mismo, el suscrito se compromete a ejecutar la obra en un plazo d e _______(___ ) dias a firmarlo y legalizarlo dentro del plazo establecido para ello, despues de ser notificado por escrito que he sido favorecido con la adjudicadbn, basado en el Pliego de Condiciones Definitivo, los precios de esta oferta y los documentos del proceso y a otorgar la fianza prescrita en ellos. El suscrito declara: 1. 4. Que conoce el Pliego de Condiciones Definitivo, sus adendas, formularios, anexos y adiciones, las normas, pianos, especificaciones tecnicas y demas documentos de la Seleccion Abreviada relacionados con la obra y con todos los requisitos en ellos exigidos. Que acepto las cantidades de obra contenida en la relacibn de precios adjunta entendiendo que son aproximadas y que podran aumentar o disminuir en el desarrollo del contrato. Que la presente propuesta consta d e ________(____ ) folios utiles y el valor de la misma asciende a la suma d e ______________ ($ ____ ) de pesos moneda legal y corriente. El suscrito acusa recibo de los siguientes anexos o adendas documentos de la Seleccion Abreviada y los acepta: • Adendas No.____ 5. Que las relaciones, excepciones y altemativas que anexa solo serin cuando el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR las acepte por escrito y queden en la minuta del contrato. Que en caso que se le adjudique la construccion de la obra, se compromete comenzar los trabajos tan pronto como el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR de la orden de iniciacibn de los mismos mediante la correspondiente comunicacion escrita. Que se compromete a mantener el personal profesional propuesto con una dedicatoria del cien por ciento (100%) del tiempo al frente de la obra. 2. 3. 6. 7. El suscrito informa que las comunicaciones relativas a este proceso se las envie a la siguiente direccion: Atentamente:_____________________________________ Firma y sello NOTA: Para llenar cuando el proponente o su Representante Legal no sea un Ingeniero Civil. Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil, y o _______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero _________, con Matricula Profesional No.__________________ y C. C. N o.___________________d e ______________________ avalo la presente propuesta”. (Firma de quien avala la propuesta) G R U P 6 O P E R A T IV O Elaboro: P R O C E S O G ID A prob6: C O M IT E S IS T E M A IN T E G R A D Reviso: Cra 12A No 11-26, Tel:6697214,7013. w w w .santarosadelsur-bolivar.gov.co Page 29 of 36