Ajuntament de Santa Eulàlia del Riu

15550
BOCAIB
Núm. 131
1" Entidad:Ayuntamiento San José
2" Domicilio: Cl. Pedro Escanellas n» 33-39
3" Localidad y código postal: San José (Baleares) C.P. 07830
8" Apertura de la ofertas:
- Entidad:Ayuntamiento de San José
- Domicilio: Cl. Pedro Escanellas n» 33-39
- Localidad: San José (Baleares).
- Fecha y hora: A las 12 horas del tercer dia hábil siguiente a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.
9" Gastos de anuncios:
- Los gastos de anuncio del presente concurso serán a cargo del adjudicatario.
En San José, a 3 de octubre de 1.997
El Alcalde Fdo: José Serra Escandell.
— o —-
Ajuntament de Santa Eulàlia del Riu
Núm. 19207
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE HAN DE REGIR
PAR LA CONTRATACI_N MEDIANTE CONCURSO POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE TERMINACI_N
DEL PARQUE DE CAN FLUXA.
1.- Objeto del contrato.
Es objeto del contrato la ejecución de las obras del proyecto denominado,
TERMINACI_N DEL PARQUE DE CAN FLUXA, cuyo presupuesto asciende a
la cantidad de CATORCE MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y SIETE
MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESETAS, (14.997.153.- pts.) según
proyecto técnico redactado por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Santa
Eulalia del Río.
2.- Forma de adjudicación del contrato.
Conforme a lo previsto en los arts. 74.2 y 86 b) de la Ley 13/1.995 de 18 de
mayo la forma de adjudicación del contrato será mediante concurso con procedimiento abierto.
3.- Tipo de licitación.
El tipo de licitación se fija en 14.997.153 pesetas, pudiendo mejorarse a la
baja. En la oferta va incluido el beneficio industrial y el 16 % I.V.A.
4.- Financiación de las obras.
Al tratarse de una obra Municipal la financiación de la misma según informe
de Intervención se hará con cargo a la partida presupuestaria 452.62568 y de la
siguiente forma:
Aportación Ayuntamiento:
14.997.153.- pts.
Presupuesto total:
14.997.153.- pts.
5.- Garantías de la contratación.
Los licitadores deberán acreditar la constancia en las formas previstas en el
art. 36.1 de la Ley 13/1.995, de una garantía provisional equivalente al 2 % del
presupuesto del contrato entendiéndose por tal el establecido en el tipo de
licitación.
El adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva por importe del 4
% del presupuesto del contrato.
Las fianzas podrán depositarse en metálico en la Caja General de la
Corporación o en cualquier otro método admitido por la Legislación de contratos
aplicables.
6.- Proposiciones y Documentación.
Las proposiciones para tomar parte en el concurso se presentarán en la
forma legalmente prevista, en sobre cerrado y en el cual figurará el título
«Proposición para tomar parte en el concurse convocado por el Ayuntamiento de
Santa Eulalia del Río, para la realización de las obras del Proyecto TERMINACI_N
DEL PARQUE DE CAN FLUXA, de acuerdo con el modelo que figura al final del
presente PLIEGO.
Los licitadores deberán acompañar a la proposición la siguiente documentación.
21-10-1997
1) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario, y en su caso,
su representación.
2) Documentos que acrediten la clasificación del contratista.
3) Declaración responsable de no estar incurso en prohibición, de contratar
conforme a los arts. 15 al 20 de la Ley 13/1.995 de 18 de Mayo de Contratos de
las Administraciones Públicas.
4) Resguardo acreditativo de la garantía provisional.
5) Para las empresas extranjeras la declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto, pudieran surgir del Contrato, con
renuncia en su caso del fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitante.
6) Los que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
7) La demás documentación acreditativa señalada en los criterios de
adjudicación.
7.- Clasificación del Contratista.
Para este contrato la clasificación del contratista será la de Grupo C Subgrupo 4 categoría C, o bien demostrar haber ejecutado obra en la administración Central ó Local por un montante de 50.000.000 en los últimos cinco
ejercicios.
8.- Criterios de adjudicación.
Los criterios que regularán la adjudicación serán:
Proposición económica que en ningún caso superará el presupuesto del
Proyecto aprobado.
Solvencia técnica y económica de la empresa.
Plazo de ejecución de las obras que en cualquier caso no puede ser superior
al fijado en el Pliego. Igualmente se considerarán los plazos parciales indicados
en el Plan de obra.
Experiencia de la empresa en la ejecución de obras similares realizadas para
la Administración Autonómica o Local.
Calificación técnica del personal facultativo aportado por la empresa.
Se podrán excluir aquellas ofertas económicas cuya baja exceda más de diez
puntos porcentuales de la baja media resultante de la totalidad de las ofertas.
l plazo de ejecución de las obras será de tres meses, valorándose a los efectos
de la adjudicación la realización de las mismas por el adjudicatario en plazo más
breve.
Los documentos justificativos de los extremos precedentes se acompañarán
en sobre independiente de la documentación general y de la proposición.
9.- Presentación de proposiciones.
Conforme a lo previsto en el art. 79.2.b) de la Ley 13/1.995, las proposiciones se presentarán en mano durante los 26 días naturales siguientes al de la
publicación del presente anuncio en días laborables durante las horas de oficina
en Secretaría del Ayuntamiento (Registro General).
10.- Apertura de Plicas.
Tendrá lugar en el salón de Actos del Ayuntamiento, a las 12 horas del
primer día hábil siguiente al de la finalización del plazo para la presentación de
ofertas y el acto será público.
Conforme a lo previsto en el art. 82 de la Ley 13/ 1.995 de 18 de Mayo, se
constituirá la siguiente MESA DE CONTRATACI_N, formada por:
Presidente: D. Vicente Guash Tur. Alcalde-Presidente.
1er. Vocal : D. Vicente Marí Torres. Interventor del Ayuntamiento.
2do. Vocal : D. Vicente Marí Marí. Aparejador.
3er. Vocal : Dña. Antonia Picó Pérez.
Secretario : D. Enrique Barreda Peris.
Abiertas las proposiciones y calificada la documentación presentada, la
Mesa de Contratación podrá solicitar antes de formular su propuesta, cuantos
informes técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.
El acta y la propuesta los elevará al órgano de contratación que haya de
efectuar la adjudicación.
11.- Plazo de inicio y Ejecución de las obras.
BOCAIB
Núm. 131
El plazo de ejecución de las obras será de tres meses desde la firma del Acta
de Replanteo.
La vigencia del contrato se extenderá hasta la aprobación del acta de
Recepción definitiva de las obras.
12.- Período de garantía de las obras.
Será de un año desde la recepción provisional de las obras.
13.- Pago de las obras.
El pago se efectuará contra certificación expedida por el técnico director de
las obras y serán aprobadas por la Comisión de Gobierno una vez fiscalizadas por
los Servicios de Intervención.
14.- Riesgo y Ventura y Revisión de precios.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido para el de obras en el art. 144 de la Ley 13/1.995.
Dado el plazo de ejecución del contrato, no procede la revisión de precios.
Los precios del contrato podrán ser objeto de revisión cuando se den las
condiciones exigidas por la legislación vigente.
15.- Adjudicación definitiva.
El órgano de contratación previos los informes técnicos correspondientes,
adjudicará el contrato en el plazo máximo de 15 días, a contar desde la apertura
de las proposiciones.
21-10-1997
15551
ros y Reaseguros.- Contra Desestimación por silencio administrativo de la solicitud de indemnización efectuado ante el Ayuntamiento de Marratxí por su responsabilidad en los daños producidos en el local comercial sito en la C/. Cabana, nº.
55, en fecha 14 de Septiembre de 1996, por el funcionamiento normal o anormal
de su red municipal de aguas residuales. Procurador Sr. Campins Pou.
Recurso 1255/97.- Sa Peña El Bosque, S.L.- Contra Acuerdo desestimatorio
de la solicitud de Licencia de reconstrucción de un edificio vivienda unifamiliar
aislada adoptado mediante decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Felanitx
número 749/97 de fecha 25 de Abril último en el Expediente de Negociado de
Obras nº. 960055. Procuradora Sra. Abarquero Burguera.
Recurso 1135/97.- Antonia Llado Coll.- Contra Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca de fecha 10-10-96 en expediente sancionador nº.
03980487. Letrado Sr. Ripoll Rullán
Recurso 1.338/97.- Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.- Contra
Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de Baleares de 18.7.97, por el que
se fija el precio justo de la finca núm. 40 de la relación de bienes sujetos a
expropiaciones con motivo de la ejecución de la obra «2» Ronda de Ibiza.
Recurso 1352/97.- Pedro Bustamante Guasp.- Contra Resolución del Ayuntamiento de Calviá de fecha 14 de Julio de 1997 y notificada el 22 de Julio de 1997,
en la que se suspende de empleo y sueldo por 6 años.
Recurso 1.358/97.- Monserrate Galmes Bauza.- Contra Liquidación por
infracción urbanística, por un importe de 250.000 Pts y contra la resolución de la
Alcaldía del Ayto de Manacor de 26 de Julio 1.997, por la que se desestima el
recurso de reposición. Procurador Sr Cerdó Frías.
Recurso 1362/97.- Gloria-Patricia Bedoya Castañeda.- Contra Resolución
de la Delegación del Gobierno en Baleares de fecha 22 de Mayo de 1997, por la
que se decreta la expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada en
España por un período de tres años. Letrado Sr. Bueno Pardo.
MODELO DE PROPOSICIÓN
D......................................................................................................... mayor de
edad, con D.N.I. número................................ domicilio en
..................................................... y en representación de la empresa....................................................................... con domicilio social
en.................................................................................................................................
Enterado del anuncio publicado en el BOCAIB número........................... de
fecha........................... para la contratación por CONCURSO POR EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO,
de
las
obras
del
proyecto
...............................................................................
Me comprometo a la ejecución de las mismas con estricta sujeción al
Proyecto Técnico y Pliego de Cláusulas económico Administrativas particulares
por la cantidad de ...................... ptas. I.V.A. incluido. (expresado en letra y en
número el precio de la oferta)
(lugar, fecha y firma del licitador o representante).
— o —-
Sección V - Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia
Núm. 18932
Don Ramón Reig Vila; Secretario de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.
Hago Saber: Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran
derivarse derechos de los actos administrativos impugnados y de quienes tuvieren
intereses directos en el mantenimiento de los mismos, que por las personas que se
relacionan a continuación se han formulado recursos contenciosos-administrativos contra los actos reseñados, a los que han correspondido los números que se
indican en esta Sección:
Recurso 1.328/97.- Gloria-Patricia Arroyanave Rincón.- Contra Resolución de la Delegación del Gobierno en Baleares de 21.5.97 acordando la expulsión
de la recurrente con Prohibición de entrada en España en un período de tres años.
Letrado Sr. Ortuño Terres.
Recurso 1335/97.- Benaissa el Allali en representación del menor Hassan
El Allali.- Contra Resolución de la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares
de 27 de Agosto de 1997, denegatoria de la Exención de Visado y del Permiso de
Residencia. Letrado Sr. Bueno Pardo.
Recurso 1265/97.- Aegón Unión Aseguradora Sociedad Anónima de Segu-
Recurso 1372/97.- Unibus, S.A.- Contra Resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de Baleares, por la imposición de una multa de 345.000 Pts., por
infracción prevista en el Reglamento de la Ley de Ordenamiento de los Transportes Terrestres. Exp. 07-004429884-4. Letrado Sr. Oliver Capllonch.
Recurso 1375/97.- Ramón Grife Cirlot.- Contra Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, tramitada en exp. nº. 4698478, de fecha 1-8-97
imponiendo una multa de 3.000 Pts. Letrado Sr. Oliver Capllonch.
Recurso 1382/97.- FSP-UGT.- Contra Acuerdo del Ayuntamiento de Palma
de Mallorca de fecha 31-7-97 por el que se acuerda dejar sin efecto el acuerdo
municipal de 18 de Marzo de 1995, sin perjuicio de las negociaciones encaminadas a Reglamentar la segunda actividad en el marco de la Ley 4/97 de la C.A.I.B.
Procurador Sr. Molina Romero.
Recurso 1.348/97.- Juan Luis Lucena Landarro.- Contra Resolución de la
Consellería de Sanitat y Consum de las Islas Baleares de 14.7.97, desestimando el
recurso sancionador CO-177/96 en la que se impuso la sanción de 90.000 Pts., por
una infracción administrativa en materia de consumo. Letrado Sr Gómez Plasencia.
Recurso 1.368/97.- Antonio Cabot Pol.- Contra Resolución del Ayto de
Palma, de 14.7.97, por la que se impone una multa por infracción de la normativa
de la Ora.
Recurso 1.378/97.- Ramón Gifre Cirlot.- Contra Resolución del Ayto de
Palma de 11 de Julio de 1997, imponiendo una multa al recurrente por superar el
tiempo autorizado de la Ora según la perforación de la tarjeta. Letrado Sr Oliver.
Recurso 1.380/97.- Ramón Grife Cirlot.- Contra Resolución del Ayto de
Palma de 11.7.97, imponiendo una multa al recurrente de 3.000 Pts., por no exhibir
la tarjeta horaria. Letrado Sr Oliver Capllonch.
Recurso 1.280/97.- Antonio Castro Jaramillo y María Antonia Riutort
Lliteras.- Contra Resolución del TEARB de 19.6.97 dictada en pieza separada de
suspensión al expte núm. 07/00360/97 desestimando la admisión a trámite de la
solicitud de suspensión, sobre el impuesto de Renta de las Personas Físicas de
1.988 y por un importe de 49.395.229 Pts.- Procuradora Sra Salom Santana.
Recurso 1.388/97.- Cristóbal Juan Jimena.- Contra Resolución de la Dr.
Gral de la Policía de 1.7.97, acordando que las lesiones sufridas el 6.9.96 por el
recurrente no fueron producidas en acto de servicio u ocasión del mismo. Expte.
núm. 32/96.
Recurso 532/96.- Mohamed Saiki.- Contra Resolución de la Delegación del
Gobierno en Baleares de fecha 20-9-94, en expd. nº. 2442 por la que se acuerda
la expulsión del Territorio Nacional. Letrado Sr. Bueno Pardo.