EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “A” ”RELACIÓN DE PLANOS Y/O CROQUIS” Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 1 de 3 No. de Plano Croquis. 1 2 y/o Descripción Revisión Área de cobertura (Activo Integral Burgos) Muro de cabeza para alcantarilla Representante Legal: ___________________________ Representante de PEP:________________________ Jesús Margil Silva Rodríguez Responsable del proyecto de P.E.P. E. D. Mantto. de Instalaciones, Vías de acceso e Infraestructura Nombre o Razón Social: ________________________ Vo. Bo. ___________________________________________ Marino López Morgado E.D. Coordinación de Mantenimiento y Logística PEMEX Exploración y producción CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VIAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ANEXO “A” ”RELACIÓN DE PLANOS Y/O CROQUIS” Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 2 de 3 AREA DE COBERTURA (ESTADOS DE TAMAULIPAS, NUEVO LEÓN Y COAHUILA) DEL PARALELO 24° 30’ 00” HACIA EL NORTE Región Norte Activo de Producción Burgos Operación de Explotación EXPLORACION Y PRODUCCION Red de Ductos PIEDRAS NEGRAS NUEVO LAREDO PRESA FALCON Red de Gas Húmedo Red de Gas Seco Distribución OASIS PANDURA MERCED JAUJAL VELERO CORINDON CD. MIER MIGUEL ALEMAN 16" x 172.0 Km. GIGANTE ARCOS LAMPAZOS GEMINIS RODEO EMU 16" x 9.0 Km. MONCLOVA BUENA SUERTE MISION ARCABUZ QUITRIN REYNOSA LOMITAS STA. ROSALIA MOJARREÑAS STA. ANITA AREA CULEBRA NUEVO LEON RIO PICADILLO CUERVITO MONCLOVA FCO. CANO ESTACION MONTERREY TORRECILLAS PLANTAS CULEBRA MATAMOROS COMITAS BRASIL BATERIA MONTERREY TOPO CARRETAS 4 MILPAS CUITLAHUAC BENAVIDES 18 MARZO LOS RAMONES A CHIHUAHUA GOLFO DE MEXICO G.PRIETO SIERRITA ALONDRA Sector Poniente TREVIÑO AREA BRAVO REYNOSA 24" x 80.0 Km. PRIMAVERA TAMAULIPAS PALMITO SALTILLO TORREON CABEZA Sector Oriente TRONCAL MONTERREY CADEREYTA PIPILA COAHUILA ESTACION DE RECOLECCION ESTACION DE COMPRESION HIUIZACHE SAN FERNANDO PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COORDINACIÓN DE MANTTO. Y LOGÍSTICA SECCIÓN VÍAS DE ACCESO ÁREA DE COBERTURA (ACTIVO INTEGRAL BURGOS) ACOTACIÓN: REVISÓ: LEVANTÓ: DIBUJÓ: FECHA: ESCALA: SIN ESCALA No. 1 Croquis No.1 CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “A” ”RELACIÓN DE PLANOS Y/O CROQUIS” Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 3 de 3 0.70 0.45 A 0.91.Ø. 0.60 0.45 A 0.91 Ø. 0.45 A 0.91 Ø. 0.60 0.70 VARIABLE 0.30 VARIABLE VARILLAS DE 3/8” Ø @ 0.20 0.30 VARILLAS DE 3/8” Ø @ 0.20 Minimo 0.50 N.T.N. 0.45 A 0.91 Ø. VARIABLE 0.25 0.30 0.30 1.00 PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COORDINACIÓN DE MANTTO. Y LOGÍSTICA. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA MURO DE CABEZA PARA ALCANTARILLA ACOTACIÓN: M. REVISO: LEVANTO: DIBUJO: FECHA: ESCALA: SIN ESCALA Croquis No. 2 CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ANEXO “BG” ESPECIFICACIONES GENERALES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 1 de 12 I.- DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. El objeto de este contrato es construir obras de drenaje para la conservación de los caminos y cuadros de maniobras de los pozos, caminos generales, troncales, ramales, así como los caminos existentes que se utilizan para el tránsito de vehículos oficiales en las comunidades aledañas a las instalaciones de P.E.P., en el Activo Integral Burgos para incrementar la vida útil de los mismos. PEP tramitará y proporcionará al contratista los permisos para el acceso a las áreas donde se ejecutarán los trabajos de este contrato. II.- INFORMACIÓN TÉCNICA PROPORCIONADA. La información técnica proporcionada por P.E.P., es la incluida en los anexos “A” y “BP” del presente contrato. III.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. PEP.- PEMEX- Exploración y Producción. VI.- NORMAS, ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS. La ejecución de los trabajos se llevará a cabo de acuerdo a las normas, especificaciones y códigos señalados en estas bases. Además podrán aplicarse, previa revisión y aprobación del Residente de Obra, aquellas ya comprobadas y aceptadas que como consecuencia de los adelantos tecnológicos superen o mejoren las señaladas en costo, funcionamiento y calidad. No. Leyes y Reglamentos: DNV.LY.002 DNV.LY.004 DNV.LY.009 DNV.LY.046 DNV.RG.004 DNV.RG.002 DNV.LY.075 DNV.RG.041 DNV.LY.039 DNV.RG.031 Normas: NOM-004-STPS-1999 NOM-006-STPS-2000 NOM-009-STPS-1999 NOM-027-STPS-2008 NOM-113-STPS-1994 NOM-116-STPS-1994 NOM-017-STPS-2008 CGE / RAT DESCRIPCIÓN Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Nuevo León. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Tamaulipas. Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. Ley General de Salud. Reglamento de la Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Ley Federal de Desarrollo Forestal Sustentable. Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. Normas Oficiales Mexicanas Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo Manejo y almacenamiento de materiales-condiciones y procedimientos de seguridad Equipo suspendido de acceso-instalación, operación y mantenimiento-condiciones de seguridad. Soldadura y corte - condiciones de seguridad e higiene Calzado de protección. Seguridad, respiradores purificadores de aire contra partículas nocivas. Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BG” ESPECIFICACIONES GENERALES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 2 de 12 NMX-S-058/1-SCFI-2005 NMX-C-159-ONNCCE-2004 NMX-C-161-ONNCCE-1997 NMX-C-169-ONNCCE-1997 Seguridad – sistemas de protección personal para interrumpir caídas de altura – parte 1: arneses de cuerpo completo – requisitos y métodos de prueba Industria de la construcción -concreto- elaboración y curado de especímenes en el laboratorio Industria de la construcción - concreto fresco – muestreo Industria de la construcción - concreto- obtención y prueba de corazones y vigas extraídos de concreto endurecido Normas de Referencia de PEMEX NRF-006-PEMEX-2007 NRF-007-PEMEX-2008 NRF-008-PEMEX-2007 NRF-024-PEMEX-2001 NRF-053-PEMEX-2006 NRF-114-PEMEX-2006 NRF-058-PEMEX-2004 NRF-088-PEMEX-2005 NRF-139-PEMEX-2006 NRF-140-PEMEX-2005 NRF-157-PEMEX-2006 NRF-159-PEMEX-2006 NRF-160-PEMEX-2007 Ropa de trabajo para trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Lentes y gogles de seguridad, protección primaria de los ojos. Calzado industrial de piel para protección de los trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Requisitos mínimos para cinturones, bandolas, arneses, líneas de sujeción y líneas de vida. Sistemas de protección anticorrosiva a base de recubrimientos para instalaciones superficiales. Guantes de cuero, algodón y/o combinados para trabajos generales Cascos de protección para la cabeza. Equipo de protección facial. Soportes de concreto para tubería. Sistemas de drenaje Construcción de estructuras de concreto. Cimentación de estructuras y equipo. Demoliciones y desmantelamientos Especificaciones de PEMEX P.2.0143.01 P.3.0121.01 P.3.120.01 P. 3.102.03 P.3.120.02 P.3.0151.02 P.3.0133.01 P.3.0135.01 P.3.0135.02 P.3.0135.03 P.3.0135.04 P.3.0135.11 P.3.0143.01 P.3.0143.02 P.3.0143.03 P.3.0143.04 P.3.0364.01 P.4.0137.01 P.4.0137.02 CGE / RAT Drenajes en zonas industriales Clasificación de materiales para el pago de excavaciones Especificación para construcción de terracerías (Se incluye desmontes, despalmes, excavaciones, cortes, rellenos para excavaciones, terraplenes, préstamos y acarreos). Excavación para obras de drenajes y puentes Trazo y niveles. (num. anterior 3.108.01) Zapatas y cimientos de mampostería Construcción de estructuras de acero Cimbras para concreto, (num. anterior 3.112.04) Elaboración y control de concreto Acero de refuerzo en estructuras de concreto Unión mecánica de varillas de refuerzo para concreto Evaluación de la resistencia de estructuras de concreto Drenajes en Plantas Industriales Albañales Tuberías de Asbesto Cemento Drenajes con tubos de concreto Cercas y Bardas. Cementos hidráulicos. (núm. anterior 4.112.01). Agregados para concreto. (núm. anterior 4.112.02). Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BG” ESPECIFICACIONES GENERALES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 3 de 12 P.4.0137.03 P.4.0137.04 P.4.137.05 Acero de refuerzo para concreto. Agua para elaborar concreto Aditivos para concreto. Requisitos mínimos de seguridad en los drenajes de las instalaciones de las áreas AVIII-7 industriales. Obligaciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental de los Anexo “S” Proveedores o Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Pemex Exploración y Producción. Cuarta versión NO.03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos. 800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo. NE-249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos. RE.SN.01 Reglamento de seguridad e higiene de Petróleos Mexicanos Y Organismos Subsidiarios. Términos y Condiciones Resoluciones S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022 S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2005-2027 SIASPA-200-22100-M-105-0001 Manual del Sistema de Permisos para Trabajo con Riesgo V.- PROCEDIMIENTOS. Los trabajos de este contrato se realizarán con los siguientes procedimientos: los cuales serán entregados por el contratista previo al inicio de los trabajos. 1.-Construcción de obras de drenaje (alcantarillas). 2.-Construcción de obras de drenaje (vados de concreto armado). VI.- UBICACIÓN Y RESIDENCIA. Los trabajos a ejecutar podrán efectuarse en cualquier campo localizado dentro de la jurisdicción del sector poniente del Activo Integral Burgos, de acuerdo al croquis No.1 del anexo “A”; para la realización de los trabajos objeto de este contrato, se considerara como punto de partida el centro de la Cd. de General Bravo, N. L., y deberá contar con una oficina para el desplazamiento de su personal y equipo dentro del Activo Integral Burgos (Estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila). PEMEX Exploración y Producción podrá requerir de manera eventual que los trabajos objeto de este contrato se realicen en otro sector del Activo Integral Burgos, cuando por necesidades de los programas de mantenimiento u otras causas justificadas así se requiera, por lo que el contratista ésta obligado a atender tales solicitudes, previo al análisis y autorización de las partidas que se requieran. El contratista durante la vigencia del contrato debe contar con una oficina para recibir notificaciones en la Ciudad de Reynosa Tamps., la cual deberá estar equipada con Equipo de cómputo, impresora, Scanner, Fax, Internet, Correo electrónico, Equipo de comunicación (radio), teléfono, etc. VII.- PERSONAL. Para vigilar el buen desarrollo de este contrato, el contratista debe contar durante la vigencia del contrato, con un Superintendente de construcción responsable de la ejecución de los trabajos, el cual deberá ser de profesión Ingeniero Civil y/o Arquitecto en cualquiera de sus ramas. Durante la vigencia del contrato el contratista deberá contar con el personal, equipo y material necesario para cubrir simultáneamente hasta 4 frentes de trabajo en caso de ser requerido. Llamándose frente de trabajo: A los recursos de CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BG” ESPECIFICACIONES GENERALES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 4 de 12 mano de obra, herramienta y equipo necesarios en las diferentes fases constructivas para la ejecución de la actividad original a desarrollar (obras de drenaje: alcantarillas, vados, desazolve, etc.). P.E.P. podrá solicitar frentes de trabajo adicionales en caso de requerirse. VIII.- EQUIPO. El equipo y maquinaria que utilice el contratista para la ejecución de los trabajos, deberá encontrarse en buenas condiciones de operación, la cual deberá tener disponible desde el inicio y hasta el término de los trabajos. PEP podrá exigir la sustitución del equipo que se encuentre en malas condiciones o que no sea apropiado y pueda repercutir en mala calidad de la obra, inseguridad y el avance normal de la misma. El Contratista tendrá que considerar los medios de comunicación necesarios con cobertura dentro del Activo Integral Burgos durante la vigencia del contrato que asegure la comunicación efectiva entre el Residente de obra y el Superintendente de Construcción, los que se distribuirán de la siguiente manera: uno para el Superintendente de Construcción y uno para el Residente de Obra. Para dirigir las desviaciones del tráfico durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá colocar los señalamientos preventivos necesarios (conos fluorescentes, barreras canalizadoras, cintas plásticas, banderas de tela fluorescente, etc.). El equipo mínimo requerido para la realización de los trabajos es el siguiente: Número de unidades mínimo requeridas Descripción del equipo con las características mínimas requeridas. 1 Camión capacidad mínima 3 ton. Modelo 2008 ó más reciente. 1 Unidad Móvil modelo 2008 ó más reciente. 1 Camión plataforma capacidad mínima de 3 Ton (Modelo 2008 ó más reciente), Equipado con brazo hidráulico. 1 Retroexcavadora capacidad mínima 1 yarda cúbica 1 Unidad móvil para el transporte del personal modelo 2008 ó más reciente. 1 Camión de volteo capacidad mínima 6 m3. 1 Revolvedora para concreto (1 saco) 1 Vibrador para concreto (chicote). 1 Compactador manual-mecánica (bailarina) 1 Sistema de Geoposicionamiento Global. (GPS). Portátil El equipo será revisado por la Residencia de Obra al inicio del contrato. CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BG” ESPECIFICACIONES GENERALES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 5 de 12 IX.- MATERIAL. Los materiales a utilizar en estos trabajos se suministrarán de acuerdo a las características especificadas en Anexo “BP” de este contrato. X.- HORARIO Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS. El superintendente de construcción deberá presentarse diariamente de lunes a viernes a las 08:00 hrs. en la en la oficina de la sección de vías de acceso en el área de la zona industrial puerta # 4 boulevard Acapulco s/n entre Tamps. y Chetumal Reynosa Tamaulipas, durante la vigencia del contrato. Para los trabajos en campo el horario será con luz de día en la jornada diaria. Los trabajos de este contrato se ejecutarán mediante órdenes de trabajo parciales, las cuales se darán por escrito al contratista a través del Residente de Obra. Indicándose los trabajos por ejecutarse, el lugar exacto, fecha en la que se requiere de inicio a los trabajos y la fecha programada para terminar los trabajos ordenados, número de contrato, nombre del contratista, firmas del Residente de obra, en su caso la del o los supervisores de área de PEP y la del Superintendente de Construcción. En una necesidad urgente, la orden de trabajo se podrá dar verbalmente y se ratificara por escrito el siguiente día hábil. XI.- REPORTES. Números Generadores. El contratista elaborara los números generadores mensuales de los trabajos ejecutados, tomando en cuenta los precios unitarios pactados en el anexo “DE-9-1”. El contratista deberá incluir en cada estimación acompañando a los números generadores de obra, un reporte de los trabajos con las evidencias fotográficas digitales a color con fecha a la vista, por partida ó por orden de trabajo, de acuerdo a lo indicado en los apartados de EVIDENCIAS del anexo ¨BP¨, tomadas con cámara digital con rango de resolución de entre 1.0 y 3.0 mega píxeles, entregándolo en archivo electrónico (disco compacto) en formato que indique el Residente de Obra, así como las coordenadas del sistema de posicionamiento global (GPS) tal y como se señala en los apartados de EVIDENCIAS del anexo ¨BP” de cada partida. Cabe señalar que si el contratista por causas imputables a él, no entrega los generadores y las evidencias debidamente conciliadas y completas antes mencionadas de cada partida en tiempo y forma, de tal manera que si el residente de obra no cuenta con ellas en el instante que reciba de parte de ventanilla única de PEP la estimación correspondiente para su revisión y/o autorización, procederá a regresarla por el mismo conducto y no procederá su trámite correspondiente, todo esto bajo la estricta responsabilidad del contratista. Al regresarla, se hará por el total estimado (completa) tal y como fue recibida, a menos que el contratista cambie la factura inmediatamente (en un periodo de dos días como máximo), descontando las partidas que no cuenten con la documentación comprobatoria. El contratista junto con los números generadores, deberá entregar un reporte (relación de trabajos realizados) mensual por partida, acorde con los números generadores de los trabajos ejecutados, el cual deberá incluir, la ubicación, de acuerdo al Sistema de Posicionamiento Global, (coordenadas con GPS), descripción del trabajo realizado, instalación de PEP y el monto correspondiente. XII.- MEDIDAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. Durante y al termino de la ejecución de una orden de trabajo, el contratista está obligado a mantener y entregar el área de trabajo, limpia, libre de materiales, basura, equipo sobrante y sin afectaciones al terreno o estructuras. CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BG” ESPECIFICACIONES GENERALES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 6 de 12 Conforme a lo que se establece en los otros anexos del contrato, designar al personal especialista responsable de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental que representen a la compañía y que tengan la facultad de tomar decisiones en sus respectivas materias durante la vigencia del contrato y, por cada 50 (cincuenta) trabajadores que tenga trabajando en las instalaciones petroleras de PEP, en uno o más frentes de trabajo, designar por escrito a cuando menos un supervisor especialista en seguridad y salud ocupacional y otro en protección ambiental. En estos casos, notificar previo al inicio de sus funciones, para su evaluación y validación por PEP, los cargos y posición de dichos supervisores en el organigrama de su personal que participará en los trabajos o servicios motivo del contrato sus responsabilidades, experiencia en esas materias y entregar las evidencias documentales de dicha experiencia. El proveedor deberá cumplir con los términos y condicionantes que regulan las actividades de Exploración y Producción en la cuenca de Burgos y Cuenca de Sabinas Piedras Negras, emitidas en el documento resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 del 28 de septiembre del 2004. Proyecto integral cuenca de Burgos 2004- 2022. Y en el documento resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 20072027. Utilizar equipo de protección personal en buen estado, con uniforme y casco con el logotipo de su compañía y sin el logotipo de PEMEX u organismos subsidiarios, el cual debe ser especifico para las actividades a desempeñar y debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en las normas de referencias de PEMEX correspondientes o de no existir estas, con la normatividad oficial vigente. El contratista debe utilizar y asegurar que su personal, utilice durante su permanencia en instalaciones de PEMEX, el equipo de protección personal específico para desempeñar sus actividades, el cual debe cumplir con las Normas de Referencia de PEMEX aplicables, o de no existir éstas, con las Disposiciones Aplicables. El contratista realizará los trabajos apegado a lo establecido en el anexo “S” “Obligaciones de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental de los proveedores o contratistas que realicen actividades en instalaciones de PEP”, Cuarta Versión Revisión 01 de mayo de 2010. El contratista deberá mantener el equipo y la maquinaria que sean utilizados para el proyecto, en óptimas condiciones de operación. El contratista debe evitar que su personal efectúe vertimientos deliberados a lagunas, ríos u otros cuerpos de agua. Para el abastecimiento del agua es necesario contar con el permiso correspondiente del municipio más cercano o de la Comisión Nacional del Agua. El contratista debe proporcionar a sus trabajadores el servicio de sanitarios (letrinas portátiles), las aguas generadas deben ser colectadas, tratadas y/o dispuestas por empresas especializadas y autorizadas para esta actividad. Se prohíbe el vertimiento de estos residuos en el suelo o cuerpos de agua. No se instalaran sitios temporales de almacenamiento de sustancias materiales o residuos, que pudieran producir contaminación de los suelos, en las partes altas o aquellas que pudieran propiciar arrastre del agua. Las aguas residuales generadas por el contratista, deben tratarse y/o disponerse conforme a la Legislación Ambiental, debiendo obtener los permisos correspondientes. El transporte del material de construcción deberá hacerse cubierto con lonas para evitar la dispersión de partículas. CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BG” ESPECIFICACIONES GENERALES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 7 de 12 La Ley General Para La Prevención Y Gestión Integral De Los Residuos, clasifica los productos de demolición como residuos de manejo especial, los cuales requieren de autorización de las entidades federativas para su manejo, por lo que no pueden disponerse en basureros municipales. El contratista deberá contar oportunamente con el permiso de trabajo con riesgo de acuerdo al procedimiento de PEP antes de iniciar los trabajos, las responsabilidades, daños y perjuicios que resulten de su inobservancia, serán a cargo del contratista. El contratista deberá otorgar capacitación ambiental al personal involucrado en el desarrollo de las obras, en esta capacitación se deberá difundir el contenido del Oficio Resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04, y del oficio resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07. haciendo énfasis de la prohibición de capturar, cazar, colectar, comercializar, traficar y perjudicar especies de flora y fauna silvestres que habitan en la zona. Los contenedores de aceite, combustibles y otras sustancias líquidas, que al derramarse puedan provocar contaminación en el suelo, deberán colocarse sobre recipientes portátiles para prevenir derrames. Todos los sobrantes de soldadura, pinturas, aceites, envases y estopas contaminadas con sustancias o residuos peligrosos, deberán almacenarse temporalmente bajo las condiciones que establece el Reglamento de residuos peligrosos de la Ley general para la Prevención y Gestión Integral de los residuos, su Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas. El contratista deberá depositar temporalmente en contenedores metálicos con tapa, residuos domésticos, materia orgánica, plástico, cartón, etc., que se generen durante las diferentes etapas del proyecto, y es responsable de darle una disposición autorizada por el municipio. No se deberán mezclar los residuos sólidos domésticos con chatarra, residuos peligrosos o cualquier otro residuo generado. A través de sus representantes el proveedor o contratista debe solicitar la autorización para dar inicio de sus trabajos dentro de las instalaciones. Respetar cercas, bardas y puertas de acceso de las instalaciones y solo ingresar o salir de las instalaciones a través de las entradas o salidas que se le indique. Todos los trabajadores del proveedor o contratista deben llevar consigo una credencial de identificación que los acredite como personal de su compañía, durante el desarrollo de los trabajos y por el tiempo de permanencia en las instalaciones y presentarla cuando se le solicite. No ingresar a las instalaciones o áreas de trabajo con aliento alcohólico, bajo el efecto de drogas o cualquier enervante. No ingresar ni usar armas de fuego o sustancias ilícitas en las instalaciones. Las armas blancas o punzo cortantes solo pueden ingresarse a las instalaciones cuando esté plenamente justificada su utilización en los trabajos motivo del contrato. Previo al uso de equipo de fotografía y video, obtener autorización y acatar las recomendaciones que se le den al respecto. Acordonar con cintas de polietileno de color amarillo o rojo, e identificar con señalamientos las zonas donde se ejecuten trabajos con riesgo potencial para el peatón o los trabajadores. CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BG” ESPECIFICACIONES GENERALES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 8 de 12 Acatar y cumplir con la responsabilidad de los residuos que genere durante sus actividades, cumpliendo con lo previsto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su reglamento y las otras leyes, reglamentos y normas en la materia. Si el contratista encuentra monumentos, restos y vestigios arqueológicos, históricos y culturales durante sus actividades, debe evitar su destrucción e informar de inmediato a PEP, así como evitar difundir públicamente dichos hallazgos. Cumplir con las obligaciones de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental estipuladas en el presente anexo y en la normatividad vigente en esas materias, para lo cual se debe presentar un plan de acción integral o un plan por cada materia al inicio del contrato. Dicho plan de acción debe ser específico a los alcances del contrato, debe incluir la identificación de los impactos ambientales y los riesgos asociados a los trabajos a desarrollar, las acciones que se realizarán para mitigarlos, la normatividad aplicable en esas materias y las acciones que se realizarán para su cumplimiento. Entregar al inicio del contrato un Plan de Respuesta a Emergencias en idioma español, acorde al de PEP, en el cual se consideren todos los escenarios de emergencia conocidos o probables y que contemple procedimientos para evacuación y respuesta ante cualquier eventualidad durante el desarrollo del contrato. Después de revisarlo por PEP, dicho plan debe firmarlo el representante legal del proveedor o contratista. Al elaborar los Planes de Respuesta a Emergencias conforme al inciso anterior, incluir cuando menos y conforme al nivel de riesgo que impliquen los trabajos a desarrollar, los siguientes requisitos que se listan de forma enunciativa pero no limitativa: la estructura organizacional para la respuesta, la evaluación del riesgo, recursos en riesgo, soporte logístico, requerimientos de personal para la respuesta, almacenamiento de materiales y equipos, comunicaciones, requisitos de evacuación, rescate y ataque contra incendio, así como alternativas de recuperación después de la emergencia. Después de revisarlo por PEP, dicho plan debe firmarlo el representante legal del proveedor o contratista. MITIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y COMPENSACIÓN. El material producto del desmonte y despalme, se dispondrá de acuerdo a la Norma Interna P.3.120.01 “Especificación para construcción de terracerías” (quedando prohibido la quema de vegetación o uso de agroquímicos). Se recomienda desmontar y despalmar únicamente sobre el área de los caminos y las plataformas a utilizar, como medida de prevención, se debe de llevar a cabo la siembra inmediatamente de especies en zonas aledañas en los que se alteró la vegetación durante las actividades. Preferentemente, se plantarán especies nativas del lugar de rápido crecimiento para que cumplan la función de una barrera natural, se realizará el 100% de restauración, garantizando el 70% de supervivencia (NOM-115-ECOL-1998). La vegetación retirada debe ser triturada e integrados a los terrenos adyacentes para que el suelo la asimile como humus natural. Para los terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal, de todas las áreas en las cuales se pretenda llevar a cabo actividad se debe gestionar la autorización de cambio de uso de suelo, de acuerdo a lo indicado en la Ley Forestal y su Reglamento, ante la SEMARNAT, así como el pago correspondiente a este tramite, mismos que se tendrán que anexar al informe de términos y condicionantes antes mencionados. La compañía contratista elaborará en coordinación con el supervisor, un programa de mitigación, restauración y compensación, el cual debe contemplar lo siguiente: Considerar previo al desmonte, el rescate de individuos, parte de ellos o semillas que pudieran ser identificados durante el desarrollo, de las actividades como elementos susceptibles de uso, que correspondan o no a especies en alguna CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BG” ESPECIFICACIONES GENERALES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 9 de 12 categoría de conservación de acuerdo con la NOM-059-ECOL-1994 y que puedan ser utilizadas en los trabajos de restitución de zonas afectadas y en los sitios propuestos para conservación. La disposición temporal de los residuos peligrosos se realizará en el sitio, de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Normatividad (NOM-054_ECOL-1993), trasladándolos posteriormente mediante vehículos especializados y reglamentados a un confinamiento controlado autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), proporcionando al supervisor de PEP copia de los manifiestos de transporte, entrega, recepción, debidamente sellados por la compañía que recibió los residuos. Para el caso de contar con un almacén para la disposición temporal de los residuos peligrosos, la compañía debe contar con bitácora de almacenamiento, en donde se lleve el control de las cantidades de entrada y salida de estos residuos, a la cual el supervisor de PEP tendrá acceso para su consulta o revisión, adicionalmente esta bitácora debe ser controlada por el supervisor de esta área por parte de la compañía y estar resguardada en un lugar seguro y visible. Con referencia al manejo de los residuos sólidos como son; basura domestica material férreo, plásticos, estos serán dispuestos temporalmente en el sitio de generación, clasificados, en contenedores, quedando estrictamente prohibido tirar cualquiera de estos residuos en el área de trabajo o aledañas. En el caso de que los residuos sean transferidos a un centro de almacenamiento temporal (acopio), el contratista deberá verificar que éstos sean transportados del almacenamiento temporal a un centro de reciclaje, tratamiento, incineración o disposición final, debiendo entregar al supervisor de pemex exploración y producción en el plazo establecido por la legislación nacional, los manifiestos del transporte debidamente firmados por el destinatario, en estos documentos deberá indicarse que el generador es pemex exploración y producción, anotar su número de registro y las instalaciones donde se generaron los residuos. Cuando se utilicen postas de madera, el contratista deberá comprobar su legal procedencia, a través de la presentación de la autorización expedida por la semarnat para el aprovechamiento de recursos forestales, como lo establece la ley general de desarrollo forestal sustentable; esta autorización deberá solicitarla a quien le suministre este material y entregará copia al supervisor de pemex exploración y producción. El contratista deberá entregar al supervisor de PEMEX Exploración y Producción en los primeros tres días de cada mes, un reporte escrito de los residuos peligrosos recolectados y enviados a reciclaje, tratamiento o disposición final el mes inmediato anterior. El contratista deberá entregar al supervisor de PEP, los manifiestos del transporte de los residuos enviados a reciclaje, tratamiento o disposición final, debidamente firmados por el destinatario en el plazo establecido en la legislación nacional vigente, en estos documentos deberá indicarse que el generador es PEMEX Exploración y Producción, anotar su número de registro y las instalaciones donde se generaron los residuos. Si el destino final de los desechos es la incineración u algún otro tratamiento, el contratista deberá entregar a PEP un certificado que avale la destrucción o transformación de estos residuos. Interrumpir y reprogramar sus tareas, sin que ello signifique ampliación del plazo, cuando el servidor público de mayor rango de la instalación, el supervisor o residente o el personal de seguridad industrial de PEP lo soliciten por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente anexo o por motivos de seguridad o protección ambiental, sin responsabilidad o cargo para PEP y en el entendido de que sólo se permitirá que se realicen o reinicien dichas tareas hasta que se cumplan las obligaciones que motivan la interrupción de las mismas, o se restauren las condiciones de seguridad o protección ambiental. CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BG” ESPECIFICACIONES GENERALES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 10 de 12 Antes de iniciar los trabajos, registrar a su personal con el supervisor o residente, quien gestionará el acceso de dicho personal con el área de seguridad física y con el responsable de las instalaciones donde desarrollarán sus actividades, además de cumplir con las disposiciones emitidas por el documento NO.03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos. El contratista durante la ejecución de obras debe de cumplir con el “Procedimiento para la Administración de contratistas y proveedores en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental”. Al conducir o transportarse en vehículos automotores es obligatorio: Cumplir con el documento normativo 800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo. Cumplir con el documento normativo 249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el Manejo de Vehículos. Estacionar sus vehículos en posición de salida, en áreas autorizadas, evitando obstaculizar las salidas normales y de emergencia, hidrantes, gabinetes con manguera contraincendio, equipo contraincendio y zonas o pasillos de circulación de personal. Al conducir vehículos dentro de las instalaciones petroleras, circular a velocidades menores de 20 Km/hr o menores a las velocidades máximas indicadas en los señalamientos que se tengan en las diferentes áreas. Al transportar personal en vehículos automotores dentro de las instalaciones petroleras, utilizar vehículos adecuados para ese fin, asegurándose que dicho personal viaje sentado en asientos destinados para ese efecto y que cuente con medios para asirse. Ninguna persona debe viajar en los estribos de los vehículos ni en la parte trasera de los equipos para transportar carga. Para minimizar la emisión de polvos generados, por el tránsito de vehículos, la velocidad máxima permisible de 40 Km., por hora en caminos de terracería y en el caso de caminos que crucen por asentamientos humanos, la velocidad máxima será de 20 Km., por hora. Los vehículos deberán contar con un sistema de rastreó y monitoreo mediante GPS que pueda ser vigilado por PEP para el desarrollo de los trabajos. Los vehículos no deben contar con el logotipo de PEMEX ni la leyenda “al servicio de PEMEX”, deben indicar teléfono para quejas así como la velocidad máxima permitida. No deben dejar puertas abiertas ni violar candados, ni dejar desechos tóxicos, material o basura en los predios particulares o en las áreas de las instalaciones de PEMEX Exploración y Producción, en caso de reclamación por parte de los propietarios de los terrenos donde se desarrollan los trabajos por pérdida de ganado y destrozos a cultivos que sea imputable a la contratista, ésta deberá responder por los daños o afectación ocasionados. Dependiendo de las actividades que realizará el contratista para el manejo de residuos peligrosos, como son grasas, aceites, textiles impregnados de hidrocarburos, baterías, pinturas, etc., requerirá presentar las siguientes autorizaciones: CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ANEXO “BG” ESPECIFICACIONES GENERALES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 11 de 12 Autorización de la SEMARNAT - Recolección y Transporte - Exportación - Operación de Centro de Confinamiento - Acopio (almacenamiento) temporal - Tratamiento - Incineración - Reciclaje - Reuso Autorización de la SCT - Para las unidades que realizarán el transporte de los residuos. En el caso de subcontratar los servicios de manejo, deberán entregarse al supervisor de PEP, las autorizaciones de las compañías subcontratadas. La recolección y el transporte de los residuos peligrosos a los centros de reciclaje, tratamiento o disposición final, el contratista deberán hacerlo a través de una compañía que cuente con autorización de la SEMARNAT para realizar esta actividad. El contratista deberá entregar al supervisor de PEMEX Exploración y Producción en los primeros tres días de cada mes, un reporte escrito de los residuos peligrosos recolectados y enviados a reciclaje, tratamiento o disposición final el mes inmediato anterior. El contratista deberá entregar al supervisor de PEP, los manifiestos del transporte de los residuos enviados a reciclaje, tratamiento o disposición final, debidamente firmados por el destinatario en el plazo establecido en la legislación nacional vigente, en estos documentos deberá indicarse que el generador es PEMEX Exploración y Producción, anotar su número de registro y las instalaciones donde se generaron los residuos. Si el destino final de los desechos es la incineración u algún otro tratamiento, el contratista deberá entregar a PEP un certificado que avale la destrucción o transformación de estos residuos. Deberán mantenerse registros en bitácora y documentación probatoria, como lo establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente respecto a la generación, transporte, tratamiento y/o disposición de los residuos peligrosos y no peligrosos. En caso de presentarse derrames accidentales de residuos o materiales peligrosos durante el manejo que efectúe el contratista, éste deberá notificar de inmediato a P.E.P. (Departamento de Desarrollo Sustentable y Calidad de la Coordinación de SIPAC), así mismo, conjuntamente con el Residente de obra deberá llenar el formato F-SAA-24114/01 Rev.1, o el que la Autoridad Ambiental determine entregándolo al mencionado Departamento antes de 72 horas, para su trámite. El saneamiento correspondiente lo realizará el contratista de acuerdo a lo establecido en la NOM-138SEMARNAT/SS-2003, sin cargo económico para Pemex Exploración y Producción, y entregará al supervisor las evidencias de dicho saneamiento. Queda prohibido al contratista lo siguiente: Realizar trabajos ajenos a los señalados en el Contrato. Realizar actividades fuera de los límites de las áreas autorizadas para estos trabajos. El uso de fogatas y explosivos. CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BG” ESPECIFICACIONES GENERALES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 12 de 12 Dar mantenimiento a los vehículos en el sitio de la obra, caminos de acceso y áreas aledañas. En caso de tener dudas en la interpretación de las disposiciones mencionadas, el contratista deberá solicitar al residente de obra la asesoría adecuada. El proveedor ó contratista debe vigilar diariamente el cumplimiento de los requisitos de SSPA, y en caso de presentarse alguna desviación que amerite interrumpir las tareas del contratista/proveedor asentarlas en la bitácora diaria, sin que ello implique ampliación de plazo o diferimiento de la fecha de término, continuando las tareas una vez que sea subsanada la desviación. El proveedor ó contratista debe obtener cada mes las evidencias de la realización de las pláticas diarias de SSPA, “auditorias efectivas”, auditorías internas de cumplimiento al Anexo “S”, “resumen estadístico sobre accidentes de trabajo” y “reporte de accidentes industriales o de trabajo de proveedores o contratistas”. El proveedor ó contratista debe elaborar un reporte mensual que contenga la evaluación y análisis del desempeño en la ejecución del contrato mediante el formato “evaluación de desempeño de proveedores o contratistas en materia de SSPA”. Establecido en dicho procedimiento. Enviar los resultados mensuales de las evaluaciones de desempeño en materia de SSPA. A las áreas de SIPAC. Para su registro y control. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el área de SIPAC. Representante Legal: ___________________________ Representante de PEP:________________________ Jesús Margil Silva Rodríguez Responsable del proyecto de P.E.P. E. D. Mantto. de Instalaciones, Vías de acceso e Infraestructura Nombre o Razón Social: ________________________ Vo. Bo. ___________________________________________ Marino López Morgado E.D. Coordinación de Mantenimiento y Logística PEMEX Exploración y producción CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BP” ESPECIFICACIONES PARTICULARES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 1 de 16 I.- TRABAJOS A REALIZAR EN UN RANGO DE 0 A 80 KM DESDE GENERAL BRAVO, NUEVO LEÓN. Todos los trabajos de esta partida se realizarán dentro del rango señalado iniciando el recorrido desde General Bravo, Nuevo León hasta el lugar de ejecución de los trabajos ordenados. I.1.-Excavación en material tipo “A” y/o “B”. Las excavaciones se realizarán en material “A” y/o “B”, con medios manuales en la profundidad, ancho y longitud que se requiera e indique el Residente de Obra. El alcance incluye: El transporte del personal al frente de trabajo, el trazo y nivelación, los trabajos de excavación manual, el afine de los taludes de la excavación, herramienta menor, retiro de presencia de agua en forma manual, el retiro del material producto de la excavación a una distancia de hasta 100 m., extendido del mismo material en el lugar hasta dejarlo a nivel del terreno natural, la limpieza del área durante y al finalizar los trabajos, cuatro señalamientos preventivos para dirigir las desviaciones en la realización de estos trabajos de forma segura, cintas plásticas de seguridad para delimitar las áreas de trabajo, el equipo personal de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad. Para su estimación el volumen del material excavado, se medirá compacto en estado natural. EVIDENCIAS.- Una foto digital con fecha impresa de trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado. La fotografía deberá ser entregada en formato electrónico, sin alteración ni edición de las propiedades originales de formato y resolución. - Coordenadas GPS del lugar del trabajo. La unidad de pago será por metro cúbico (M3). I.2.-Excavación en material tipo “C”. Las excavaciones se realizarán en material “C”, con medios mecánicos a una profundidad de 0 a 3 mts, ancho y longitud que se requiera e indique el Residente de Obra. El alcance incluye: El transporte de equipo, herramienta y personal frente de trabajo, el trazo y nivelación, los trabajos de excavación con retroexcavadora, el afine de los taludes de la excavación, herramienta menor, el retiro de presencia de agua de forma manual, el retiro del material producto de la excavación a una distancia de 100 m., además de extenderlo en el lugar hasta dejarlo a nivel del terreno natural, no deberá dejar montículos, ni agregados máximos de 3” los que se esparcirán sobre el camino, la limpieza del área durante y al finalizar los trabajos, cuatro señalamientos preventivos para dirigir las desviaciones en la realización del trabajo de forma segura, cintas plásticas de seguridad para delimitar las áreas de trabajo; el equipo personal de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad, la limpieza del área durante y al finalizar los trabajos. EVIDENCIAS.- Una foto digital con fecha impresa de trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado. La fotografía deberá ser entregada en formato electrónico, sin alteración ni edición de las propiedades originales de formato y resolución. - Coordenadas GPS del lugar del trabajo. La unidad será por metro cúbico (M3). I.3.- Suministro e instalación de alcantarillas de tubo de concreto reforzado. Se suministraran alcantarillas tubulares de concreto armado f’c=280 Kg. /cm2 con junta tipo macho hembra, de 18”, 24”, 30” y 36” de Ø se desplantarán sobre una plantilla de 0.05 m. de arena con una pendiente longitudinal del 2%, se CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BP” ESPECIFICACIONES PARTICULARES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 2 de 16 juntearán por el interior y exterior debiendo quedar impermeables, con mortero cemento-arena proporción volumétrica 1:3, para el manejo y colocación de la tubería se deberá utilizar un camión plataforma equipado con brazo hidráulico. El relleno para la protección de la tubería se realizará con material producto de la excavación y/o revestimiento (se pagara con la partida I.12, II.12, III.12, IV.12 y V.12 de este anexo según el rango al que corresponda y se compactará con compactador mecánico manual en capas de 0.20 m., el nivel del terraplén deberá quedar como mínimo 40 cm. por arriba del lomo superior de la tubería. El alcance incluye: El transporte de los materiales, equipo, herramienta y personal al frente de trabajo, el trazo y nivelación, retiro de presencia de agua en forma manual, el suministro de la tubería y los materiales necesarios para su colocación, el suministro y colocación de la arena que se utilizará como plantilla, el equipo, mano de obra y herramienta menor en los trabajos de desplante y colocación de la tubería, la limpieza del área durante y al finalizar los trabajos, la compactación del material de revestimiento para la protección de la tubería, cuatro señalamientos preventivos para dirigir las desviaciones en la realización de estos trabajos de forma segura, el equipo personal de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad. EVIDENCIAS.- Una foto digital con fecha impresa de trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado. La fotografía deberá ser entregada en formato electrónico, sin alteración ni edición de las propiedades originales de formato y resolución. - Coordenadas GPS del lugar del trabajo. La unidad será por metro (M) de tubo colocado; incluyendo las juntas, de acuerdo a los diámetros que correspondan. I.3.1.- Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.45 m (18” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo. I.3.2.- Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.61 m (24” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo. I.3.3.- Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.76 m (30” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo. I.3.4.- Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.91 m (36” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo. I.4.- Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo. Se suministrará y colocará acero de refuerzo en cimentaciones, muros, losas, vados, etc. este acero deberá ser nuevo, estar libre de grasas, aceites, óxido y defectos de fabricación con un fy= 4,200 Kg. /cm2. en los diámetros que se indican. El alcance incluye: El transporte de los materiales, herramienta y personal al frente de trabajo, el suministro de los materiales incluido el alambre recocido, ganchos, dobleces, traslapes, silletas y desperdicios, la mano de obra en el habilitado y colocación del acero de refuerzo, herramienta menor, la limpieza del área durante y al finalizar los trabajos, el equipo personal de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad. CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BP” ESPECIFICACIONES PARTICULARES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 3 de 16 EVIDENCIAS.- Una foto digital con fecha impresa de trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado. La fotografía deberá ser entregada en formato electrónico, sin alteración ni edición de las propiedades originales de formato y resolución. - Coordenadas GPS del lugar del trabajo. La unidad será por tonelada (Ton.) en los diámetros indicados I.4.1.-Acero corrugado de 5/8” diámetro. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.4 de este anexo. I.4.2.-Acero corrugado de 1/2” diámetro. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.4 de este anexo. I.4.3.-Acero corrugado de 3/8” diámetro. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.4 de este anexo. I.5.- Cimbra en estructuras. La madera utilizada para la construcción de la cimbra deberá estar limpia libre de basura, polvo y sin deformaciones, roturas o cualquier deficiencia que afecte las dimensiones, alineamiento, terminado del elemento o la homogeneidad del concreto. I.5.1.- Cimbra acabado común. Se suministrara cimbra de segunda la cual se utilizará en cimentaciones, firmes, en reglas y fronteras en áreas no visibles según lo indique el residente de obra. El alcance incluye: El transporte de los materiales, herramienta y personal al frente de trabajo, el trazo y nivelación, el suministro, habilitado y colocación de la cimbra (madera de pino de segunda, duelas, polines, clavos, alambre recocido, los desperdicios y desencofrante) permaneciendo colocada el tiempo necesario hasta que el concreto alcance su resistencia, el descimbrado, la herramienta menor, la limpieza del área durante y al finalizar los trabajos, el equipo personal de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad EVIDENCIAS.- Una foto digital con fecha impresa de trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado. La fotografía deberá ser entregada en formato electrónico, sin alteración ni edición de las propiedades originales de formato y resolución. - Coordenadas GPS del lugar del trabajo. La unidad será por metro cuadrado (M2) de contacto. I.5.2.- Cimbra acabado aparente. Se suministrara cimbra de primera con triplay de 3/4” de espesor, chaflán de 1”, polines para reforzar y soportar los tableros, se utilizara para muros y losas de concreto, en altura y/o profundidad de hasta 3.00 m. con acabado aparente en todas sus caras, se utilizara en áreas visibles. El alcance incluye: El transporte de los materiales, herramienta y personal al frente de trabajo, el trazo y nivelación, el suministro, habilitado y colocación de la cimbra (tableros de triplay 3/4” de espesor, chaflán de 1”, polines para formar los tableros y troquelado de la cimbra, clavos, alambre recocido, los desperdicios y desencofrante), permaneciendo colocada el tiempo necesario hasta que el concreto alcance su resistencia, el descimbrado, la herramienta menor, la CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BP” ESPECIFICACIONES PARTICULARES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 4 de 16 limpieza del área durante y al finalizar los trabajos, el equipo personal de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad. EVIDENCIAS.- Una foto digital con fecha impresa de trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado. La fotografía deberá ser entregada en formato electrónico, sin alteración ni edición de las propiedades originales de formato y resolución. - Coordenadas GPS del lugar del trabajo. La unidad será por metro cuadrado (M2) de contacto. I.6.- Elaboración y vaciado de concreto F’c= 150 Kg. /cm2. El concreto requerido para el colado de pisos, será elaborado en sitio con una revolvedora de un saco como mínimo, el cual deberá tener una resistencia F’c=150 Kg. /cm2, el tamaño máximo de los agregados será de 19mm. (3/4”) los materiales a utilizar en la elaboración del concreto deberán ser producto de triturados. El alcance incluye: El transporte de los materiales, equipo, herramienta y personal al frente de trabajo, el suministro de los materiales para elaborar el concreto, la mano de obra y equipo en la elaboración, vaciado y curado del concreto, los desperdicios, herramienta menor, la limpieza del área durante y al finalizar los trabajos, señalamientos cinta plástica para delimitar las áreas de trabajo, el equipo personal de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad. EVIDENCIAS.- Una foto digital con fecha impresa de trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado. La fotografía deberá ser entregada en formato electrónico, sin alteración ni edición de las propiedades originales de formato y resolución. - Coordenadas GPS del lugar del trabajo. La unidad será por metro cúbico (M3). I.7.- Elaboración y vaciado de concreto f’c= 200 Kg. /cm2. El suministro del concreto requerido para el colado de cimentaciones, muros, trabes y losas en estructuras nuevas o reparaciones, será elaborado en sitio con una revolvedora de un saco como mínimo o premezclado en planta, el cual deberá tener una resistencia f’c=200 Kg. /cm2, y el tamaño máximo de los agregados será de 19mm. (3/4”); deberá realizar una prueba de resistencia del concreto a los 28 días por cada 4 m3 y deberá entregar un reporte a la residencia de obra de dichas pruebas; los materiales a utilizar en la elaboración del concreto deberán ser triturados. El alcance incluye: El transporte de los materiales, equipo, herramienta y personal al frente de trabajo, el suministro de los materiales para elaborar el concreto, la mano de obra y equipo, en la elaboración, vaciado, vibrado y curado del concreto, los desperdicios, herramienta menor, la limpieza del área durante y al finalizar los trabajos, pruebas de laboratorio, señalamientos cinta plástica para delimitar las áreas de trabajo, el equipo personal de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad. EVIDENCIAS.- Una foto digital con fecha impresa de trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado. La fotografía deberá ser entregada en formato electrónico, sin alteración ni edición de las propiedades originales de formato y resolución. - Coordenadas GPS del lugar del trabajo. La unidad será por metro cúbico (M3). CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BP” ESPECIFICACIONES PARTICULARES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 5 de 16 I.8.- Demolición de concreto simple y/o armado. Este concepto comprende la demolición con Retroexcavadora equipada con martillo hidráulico, del concreto existente simple y/o armado en todo tipo de estructuras y el material producto de la demolición deberá retirarse y/o extenderse a una distancia de hasta 100 m., la demolición se dejará con agregados máximos de 3” los que se esparcirán sobre el camino. El alcance incluye: El transporte del equipo, herramienta y personal al frente de trabajo, la mano de obra y equipo en los trabajos de demolición, herramienta menor, el retiro del material producto de la demolición, la limpieza del área durante y al finalizar los trabajos, el equipo personal de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad. EVIDENCIAS.- Una foto digital con fecha impresa de trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado. La fotografía deberá ser entregada en formato electrónico, sin alteración ni edición de las propiedades originales de formato y resolución. - Coordenadas GPS del lugar del trabajo. La unidad será por metro cúbico (M3). I.9.- Construcción de desviaciones. Este trabajo consiste en la construcción con Retroexcavadora de desvíos cuando el camino revestido se encuentre sin paso debido a la realización de alguna obra de drenaje y sea necesario dar continuidad al tránsito de vehículos por dicho camino. El trabajo consistirá en el desmonte, despalme de 5 cm. y conformación de la terracería para dejarla con un ancho de 4.00 metros que permita la libre circulación de los vehículos. El alcance incluye: El transporte del equipo y personal al frente de los trabajos, mano de obra y equipo, señalamientos con cinta plástica para delimitar las áreas de trabajo, cuatro señalamientos preventivos para dirigir las desviaciones en la realización de estos trabajos de forma segura, la herramienta menor, la limpieza del área durante y al finalizar los trabajos, el equipo personal de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad. EVIDENCIAS.- Una foto digital con fecha impresa de trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado. La fotografía deberá ser entregada en formato electrónico, sin alteración ni edición de las propiedades originales de formato y resolución. -Coordenadas GPS del lugar del trabajo. La unidad será por metro (M). I.10.- Desazolve de alcantarilla de concreto y/o metálica. Este trabajo consiste en retirar el material acumulado en el interior de la alcantarilla y/o cubos de concreto y acero de cualquier diámetro, incluyendo hasta 20 m. aguas arriba y aguas abajo sobre el lecho de los cauces, por medios manuales, esto con el fin de dejar limpio y tener un funcionamiento correcto de las alcantarillas. El material producto del desazolve se retirara hasta una distancia de 100 m. El alcance incluye: El transporte del personal al frente de trabajo, la mano de obra, el retiro del material acumulado (azolve, lodo, gravilla, basura, ramas y demás objetos que obstruya el paso del agua a través de la alcantarilla) hasta CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BP” ESPECIFICACIONES PARTICULARES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 6 de 16 una distancia de 100 m., la herramienta menor, el equipo personal de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad. EVIDENCIAS.- Una foto digital con fecha impresa de trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado. La fotografía deberá ser entregada en formato electrónico, sin alteración ni edición de las propiedades originales de formato y resolución. - Coordenadas GPS del lugar del trabajo. La unidad será por metro (M) de acuerdo a los diámetros: I.10.1.- Desazolve Alcantarilla de 0.45m (18” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. I.10.2.- Desazolve Alcantarilla de 0.61m (24” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. I.10.3.- Desazolve Alcantarilla de 0.76m (30” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. I.10.4- Desazolve Alcantarilla de 0.91m (36” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. I.11.- Suministro y transporte de material triturado. Este trabajo consiste en el suministro y transporte de material pétreo triturado al lugar que indique el residente de obra, el tamaño del material será arena del No. 4, grava de 1/4” y 3/4”, el material triturado estará libre de contaminación (material orgánico). El alcance incluye: El suministro y transporte del material triturado. EVIDENCIAS.- Una foto digital con fecha impresa de trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado. La fotografía deberá ser entregada en formato electrónico, sin alteración ni edición de las propiedades originales de formato y resolución. - Coordenadas GPS del lugar del trabajo. La unidad será por metro cúbico (M3), de acuerdo al diámetro del triturado. I.11.1.- Material Triturado Arena No. 4 Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.11 de este anexo. I.11.2.- Material Triturado Grava de 1/4” Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.11 de este anexo. I.11.3.- Material Triturado Grava de 3/4” Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.11 de este anexo. I.12.- Suministro, Transporte y Colocación de material de banco. CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BP” ESPECIFICACIONES PARTICULARES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 7 de 16 Este trabajo consiste en el suministro, transporte y colocación de material de revestimiento de banco en el lugar que indique el residente de obra. Para efecto de estimación, el volumen se medirá suelto cargado en camión. El alcance incluye: El transporte del equipo, herramienta y personal al frente de trabajo, el suministro y colocación del material, el equipo necesario para la carga y descarga del material en el lugar, herramienta menor, el equipo personal de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad. EVIDENCIAS.- Una foto digital con fecha impresa de trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado. La fotografía deberá ser entregada en formato electrónico, sin alteración ni edición de las propiedades originales de formato y resolución. - Coordenadas GPS del lugar del trabajo. La unidad será por metro cúbico (M3). I.13.- Elaboración y vaciado de concreto ciclópeo f’c= 100 Kg. /cm2. El concreto ciclópeo se elaborará con la finalidad de nivelar el terreno natural de manera que nos permita el desplante de la obra de drenaje requerida, o donde lo indique el residente de obra. Se elaborará con una proporción de 50% de concreto f´c=100 Kg/cm2 y 50% piedra bola limpia, cuyo tamaño máximo dependerá del espesor de la plantilla y será indicada por la Residencia de Obra, la cual deberá ser suministrada por el contratista. El concreto requerido será elaborado en sitio con revolvedora de un saco, el cuál deberá tener una resistencia f’c=100 Kg. /cm2, y el tamaño máximo de los agregados será de 19mm. (3/4”). El alcance incluye: El transporte de los materiales, equipo, herramienta y personal al frente de trabajo, el trazo y nivelación, retiro de presencia de agua en forma manual, suministro y colocación de piedra bola limpia, rectificación de niveles y colocación de maestras de ser requerido, nivelado, apisonado, la mano de obra para la elaboración y vaciado del concreto, herramienta menor, señalamientos cintas plásticas para delimitar las aéreas de trabajo, el equipo personal de seguridad, el transporte del personal en un vehículo cerrado que cuente con asientos y cintos de seguridad. EVIDENCIAS.- Una foto digital con fecha impresa de trabajo en su proceso y otra con el trabajo terminado. La fotografía deberá ser entregada en formato electrónico, sin alteración ni edición de las propiedades originales de formato y resolución. - Coordenadas GPS del lugar del trabajo. La unidad será por metro cúbico (M3). II.- TRABAJOS A REALIZAR EN UN RANGO DE 81 A 160 KM DESDE GENERAL BRAVO, NUEVO LEÓN. Todos los trabajos de esta partida se realizarán dentro del rango señalado, iniciando el recorrido desde General Bravo, Nuevo León hasta el lugar de ejecución de los trabajos ordenados. II.1.-Excavación en material tipo “A” y/o “B”. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.1 de este anexo. CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BP” ESPECIFICACIONES PARTICULARES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 8 de 16 II.2.-Excavación en material tipo “C”. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.2 de este anexo. II.3.- Suministro e instalación de alcantarillas de tubo de concreto reforzado. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo. II.3.1.- Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.45 m (18” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo. II.3.2.- Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.61 m (24” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo. II.3.3.- Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.76 m (30” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo. II.3.4.- Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.91 m (36” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo. II.4.- Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.4 de este anexo. II.4.1.-Acero corrugado de 5/8” diámetro. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.4 de este anexo. II.4.2.-Acero corrugado de 1/2” diámetro. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.4 de este anexo. II.4.3.-Acero corrugado de 3/8” diámetro. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.4 de este anexo. II.5.- Cimbra en estructuras. Especificaciones igual a la partida I.5 de este anexo. II.5.1.- Cimbra acabado común. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la subpartida I.5.1 de este anexo. II.5.2.- Cimbra acabado aparente. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la subpartida I.5.2 de este anexo. II.6.- Elaboración y vaciado de concreto F’c= 150 Kg. /cm2. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.6 de este anexo. II.7.- Elaboración y vaciado de concreto f’c= 200 Kg. /cm2. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.7 de este anexo. CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BP” ESPECIFICACIONES PARTICULARES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 9 de 16 II.8.- Demolición de concreto simple y/o armado. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.8 de este anexo. II.9.- Construcción de desviaciones. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.9 de este anexo. II.10.- Desazolve de alcantarilla de concreto y/o metálica. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. II.10.1.- Alcantarilla de 0.45 m (18” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. II.10.2.- Alcantarilla de 0.61 m (24” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. II.10.3.- Alcantarilla de 0.76 m (30” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. II.10.4- Alcantarilla de 0.91m (36” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. II.11.- Suministro y Transporte de material triturado. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.11 de este anexo. II.11.1.- Material Triturado Arena No. 4 Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.11 de este anexo. II.11.2.- Material Triturado Grava de 1/4” Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.11 de este anexo. II.11.3.- Material Triturado Grava de 3/4” Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.11 de este anexo. II.12.- Suministro, Transporte y Colocación de material de banco. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.12 de este anexo. II.13.- Elaboración y vaciado de concreto ciclópeo f’c= 100 Kg. /cm2. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.13 de este anexo. CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BP” ESPECIFICACIONES PARTICULARES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 10 de 16 III.- TRABAJOS A REALIZAR EN UN RANGO DE 161 A 240 KM DESDE GENERAL BRAVO, NUEVO LEÓN. Todos los trabajos de esta partida se realizarán dentro del rango señalado, iniciando el recorrido desde General Bravo, Nuevo León hasta el lugar de ejecución de los trabajos ordenados. III.1.-Excavación en material tipo “A” y/o “B”. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.1 de este anexo. III.2.-Excavación en material tipo “C”. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.2 de este anexo. III.3.- Suministro e instalación de alcantarillas de tubo de concreto reforzado. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo. III.3.1.- Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.45 m (18” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo. III.3.2.- Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.61 m (24” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo. III.3.3.- Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.76 m (30” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo. III.3.4.- Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.91 m (36” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo. III.4.- Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.4 de este anexo. III.4.1.-Acero corrugado de 5/8” diámetro. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.4 de este anexo. III.4.2.-Acero corrugado de 1/2” diámetro. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.4 de este anexo. III.4.3.-Acero corrugado de 3/8” diámetro. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.4 de este anexo. III.5.- Cimbra en estructuras. Especificaciones igual a la partida I.5 de este anexo. III.5.1.- Cimbra acabado común. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la subpartida I.5.1 de este anexo. CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BP” ESPECIFICACIONES PARTICULARES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 11 de 16 III.5.2.- Cimbra acabado aparente. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la subpartida I.5.2 de este anexo. III.6.- Elaboración y vaciado de concreto F’c= 150 Kg. /cm2. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.6 de este anexo. III.7.- Elaboración y vaciado de concreto f’c= 200 Kg. /cm2. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.7 de este anexo. III.8.- Demolición de concreto simple y/o armado. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.8 de este anexo. III.9.- Construcción de desviaciones. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.9 de este anexo. III.10.- Desazolve de alcantarilla de concreto y/o metálica. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. III.10.1.- Alcantarilla de 0.45 m (18” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. III.10.2.- Alcantarilla de 0.61m (24” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. III.10.3.- Alcantarilla de 0.76m (30” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. III.10.4- Alcantarilla de 0.91m (36” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. III.11.- Suministro y Transporte de material triturado. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.11 de este anexo. III.11.1.- Material Triturado Arena No. 4 Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.11 de este anexo. III.11.2.- Material Triturado Grava de 1/4” Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.11 de este anexo. III.11.3.- Material Triturado Grava de 3/4” Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.11 de este anexo. CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BP” ESPECIFICACIONES PARTICULARES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 12 de 16 III.12.- Suministro, Transporte y Colocación de material de banco. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.12 de este anexo. III.13.- Elaboración y vaciado de concreto ciclópeo f’c= 100 Kg. /cm 2. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.13 de este anexo. IV.- TRABAJOS A REALIZAR EN UN RANGO DE 241 A 320 KM DESDE GENERAL BRAVO, NUEVO LEÓN. Todos los trabajos de esta partida se realizarán dentro del rango señalado, iniciando el recorrido desde General Bravo, Nuevo León hasta el lugar de ejecución de los trabajos ordenados. IV.1.-Excavación en material tipo “A” y/o “B”. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.1 de este anexo. IV.2.-Excavación en material tipo “C”. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.2 de este anexo. IV.3.- Suministro e instalación de alcantarillas de tubo de concreto reforzado. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo IV.3.1.- Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.45 m (18” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo IV.3.2.- Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.61 m (24” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo IV.3.3.- Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.76 m (30” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo IV.3.4.- Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.91 m (36” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo IV.4.- Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.4 de este anexo. IV.4.1.-Acero corrugado de 5/8” diámetro. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.4 de este anexo. IV.4.2.-Acero corrugado de 1/2” diámetro. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.4 de este anexo. IV.4.3.-Acero corrugado de 3/8” diámetro. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.4 de este anexo. CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BP” ESPECIFICACIONES PARTICULARES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 13 de 16 IV.5.- Cimbra en estructuras. Especificaciones igual a la partida I.5 de este anexo. IV.5.1.- Cimbra acabado común. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la subpartida I.5.1 de este anexo. IV.5.2.- Cimbra acabado aparente. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la subpartida I.5.2 de este anexo. IV.6.- Elaboración y vaciado de concreto F’c= 150 Kg. /cm2. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.6 de este anexo. IV.7.- Elaboración y vaciado de concreto f’c= 200 Kg. /cm2. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.7 de este anexo. IV.8.- Demolición de concreto simple y/o armado. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.8 de este anexo. IV.9.- Construcción de desviaciones. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.9 de este anexo. IV.10.- Desazolve de alcantarilla de concreto y/o metálica. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. IV.10.1.- Alcantarilla de 0.45 m (18” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. IV.10.2.- Alcantarilla de 0.61m (24” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. IV.10.3.- Alcantarilla de 0.76m (30” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. IV.10.4- Alcantarilla de 0.91m (36” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. IV.11.- Suministro y Transporte de material triturado. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.11 de este anexo. IV.11.1.- Material Triturado Arena No. 4 Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.11 de este anexo. IV.11.2.- Material Triturado Grava de 1/4” Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.11 de este anexo. CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BP” ESPECIFICACIONES PARTICULARES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 14 de 16 IV.11.3.- Material Triturado Grava de 3/4” Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.11 de este anexo. IV.12.- Suministro, Transporte y Colocación de material de banco. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.12 de este anexo. IV.13.- Elaboración y vaciado de concreto ciclópeo f’c= 100 Kg. /cm 2. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.13 de este anexo. V.- TRABAJOS A REALIZAR EN UN RANGO DE 320 KM. EN ADELANTE DESDE GENERAL BRAVO, NUEVO LEÓN. Todos los trabajos de esta partida se realizarán dentro del rango señalado, iniciando el recorrido desde General Bravo, Nuevo León hasta el lugar de ejecución de los trabajos ordenados. V.1.-Excavación en material tipo “A” y/o “B”. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.1 de este anexo. V.2.-Excavación en material tipo “C”. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.2 de este anexo. V.3.- Suministro e instalación de alcantarillas de tubo de concreto reforzado. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo V.3.1.- Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.45 m (18” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo V.3.2.- Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.61 m (24” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo V.3.3.- Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.76 m (30” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo V.3.4.- Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.91 m (36” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.3 de este anexo V.4.- Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.4 de este anexo. V.4.1.-Acero corrugado de 5/8” diámetro. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.4 de este anexo. V.4.2.-Acero corrugado de 1/2” diámetro. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.4 de este anexo. CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BP” ESPECIFICACIONES PARTICULARES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 15 de 16 V.4.3.-Acero corrugado de 3/8” diámetro. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.4 de este anexo. V.5.- Cimbra en estructuras. Especificaciones igual a la partida I.5 de este anexo. V.5.1.- Cimbra acabado común. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la subpartida I.5.1 de este anexo. V.5.2.- Cimbra acabado aparente. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la subpartida I.5.2 de este anexo. V.6.- Elaboración y vaciado de concreto F’c= 150 Kg. /cm2. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.6 de este anexo. V.7.- Elaboración y vaciado de concreto f’c= 200 Kg. /cm2. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.7 de este anexo. V.8.- Demolición de concreto simple y/o armado. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.8 de este anexo. V.9.- Construcción de desviaciones. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.9 de este anexo. V.10.- Desazolve de alcantarilla de concreto y/o metálica. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. V.10.1.- Alcantarilla de 0.45 m (18” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. V.10.2.- Alcantarilla de 0.61m (24” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. V.10.3.- Alcantarilla de 0.76m (30” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. V.10.4- Alcantarilla de 0.91m (36” diámetro) Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.10 de este anexo. IV.11.- Suministro y Transporte de material triturado. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.11 de este anexo. CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA ANEXO “BP” ESPECIFICACIONES PARTICULARES Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 16 de 16 V.11.1.- Material Triturado Arena No. 4 Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.11 de este anexo. V.11.2.- Material Triturado Grava de 1/4” Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.11 de este anexo. V.11.3.- Material Triturado Grava de 3/4” Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.11 de este anexo. V.12.- Suministro, Transporte y Colocación de material de banco. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.12 de este anexo. V.13.- Elaboración y vaciado de concreto ciclópeo f’c= 100 Kg. /cm 2. Especificaciones, evidencias y unidad igual a la partida I.13 de este anexo. Representante Legal: ___________________________ Representante de PEP:________________________ Jesús Margil Silva Rodríguez Responsable del proyecto de P.E.P. E. D. Mantto. de Instalaciones, Vías de acceso e Infraestructura Nombre o Razón Social: ________________________ Vo. Bo. ___________________________________________ Marino López Morgado E.D. Coordinación de Mantenimiento y Logística PEMEX Exploración y producción CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA FORMATO DE-9-1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 1 de 12 No. DE PARTIDA I DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA MONEDA NACIONAL PRECIO UNITARIO TRABAJOS A REALIZAR EN UN RANGO DE 0 A 80 KM DESDE GENERAL BRAVO, NUEVO LEÓN. I.1 Excavación en material tipo “A” y/o “B”. M3 379 $92,972.49 I.2 Excavación en material tipo “C” M3 283 $59,401.70 I.3 Suministro e instalación de alcantarilla de tubo de concreto reforzado. I.3.1 Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.45 m (18” diámetro). M 8 $10,997.20 I.3.2 Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.61 m (24” diámetro). M 81 $129,711.78 I.3.3 Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.76 m (30” diámetro). M 44 $90,736.36 M 44 $112,255.44 I.4 I.4.1 Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.91 m (36” diámetro). Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo Acero corrugado de 5/8” diámetro Ton 1 $23,430.10 I.4.2 Acero corrugado de 1/2" diámetro Ton 2 $47,676.24 I.4.3 Acero corrugado de 3/8” diámetro Ton 8 $190,704.96 M2 M2 195 290 $30,665.70 $68,399.40 I.3.4 I.5 I.5.1 I.5.2 CGE / RAT Cimbra en estructuras Cimbra acabado común Cimbra acabado aparente Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA FORMATO DE-9-1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 2 de 12 No. DE PARTIDA DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA MONEDA NACIONAL PRECIO UNITARIO I.6 Elaboración de vaciado de concreto f´c=150 Kg./cm2 M3 3 I.7 Elaboración y vaciado de concreto f´c =200 Kg. /cm2. M3 193 $457,298.06 I.8 Demolición de concreto simple y/o armado M3 30 $13,592.40 I.9 Construcción de desviaciones. M 315 $20,538.00 I.10 Desazolve de alcantarilla de concreto y/o metálica. $5,498.61 I.10.1 Alcantarilla de 0.45 (18” diámetro). M 24 $3,943.68 I.10.2 Alcantarilla de 0.61 (24” diámetro). M 24 $4,103.52 I.10.3 Alcantarilla de 0.76 (30” diámetro). M 24 $4,849.20 I.10.4 Alcantarilla de 0.91 (36” diámetro). M 24 $5,250.00 M3 6 $2,679.96 I.11 I.11.1 CGE / RAT Suministro y transporte de material triturado. Material Triturado Arena No. 4 Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA FORMATO DE-9-1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 3 de 12 No. DE PARTIDA DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA MONEDA NACIONAL PRECIO UNITARIO I.11.2 Material Triturado Grava de 1/4” M3 6 $2,679.96 I.11.3 Material Triturado Grava de 3/4” M3 6 $2,679.96 I.12 Suministro, Transporte y Colocación de material de banco. M3 544 I.13 Elaboración y vaciado de concreto ciclópeo f’c= 100 Kg. /cm 2 M3 3 II TRABAJOS A REALIZAR EN UN RANGO DE 81 A 160 KM DESDE GENERAL BRAVO, NUEVO LEÓN. $138,224.96 $4,595.49 II.1 Excavación en material tipo “A” y/o “B”. M3 495 $129,071.25 II.2 Excavación en material tipo “C”. M3 367 $81,246.46 II.3 Suministro e instalación de alcantarilla de tubo de concreto reforzado. II.3.1 Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.45 m (18” diámetro). M 8 $11,299.44 II.3.2 Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.61 m (24” diámetro). M 132 $216,366.48 II.3.3 Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.76 m (30” diámetro). M 44 $93,309.04 II.3.4 Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.91 m (36” diámetro). M 44 $114,827.68 CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA FORMATO DE-9-1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 4 de 12 No. DE PARTIDA II.4 DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA MONEDA NACIONAL PRECIO UNITARIO Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo II.4.1 Acero corrugado de 5/8” diámetro Ton 2 $47,233.42 II.4.2 Acero corrugado de 1/2 diámetro Ton 4 $96,098.96 II.4.3 Acero corrugado de 3/8” diámetro Ton 10 $240,247.40 II.5 Cimbra en estructuras II.5.1 Cimbra acabado común M2 263 $45,070.31 II.5.2 Cimbra acabado aparente M2 465 $116,231.40 II.6 Elaboración de vaciado de concreto f´c=150 Kg./cm2 M3 9 $17,087.67 II.7 Elaboración y vaciado de concreto f´c =200 Kg. /cm2. M3 281 $679,115.18 II.8 Demolición de concreto simple y/o armado M3 40 $19,563.60 II.9 Construcción de desviaciones. M 430 $29,136.80 II.10 Desazolve de alcantarilla de concreto y/o metálica. II.10.1 Alcantarilla de 0.45 (18” diámetro). M 24 $4,227.60 II.10.2 Alcantarilla de 0.61 (24” diámetro). M 24 $4,898.88 II.10.3 Alcantarilla de 0.76 (30” diámetro). M 24 $5,598.48 II.10.4 Alcantarilla de 0.91 (36” diámetro). M 24 $6,457.20 CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA FORMATO DE-9-1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 5 de 12 No. DE PARTIDA II.11 DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA MONEDA NACIONAL PRECIO UNITARIO Suministro y transporte de material triturado. II.11.1 Material Triturado Arena No. 4 M3 18 $8,961.12 II.11.2 Material Triturado Grava de 1/4” M3 18 $8,961.12 II.11.3 Material Triturado Grava de 3/4” M3 18 $8,961.12 II.12 Suministro, Transporte y Colocación de material de banco. M3 769 $214,758.63 II.13 Elaboración y vaciado de concreto ciclópeo f’c= 100 Kg. /cm 2 M3 4 III TRABAJOS A REALIZAR EN UN RANGO DE 161 A 240 KM DESDE GENERAL BRAVO, NUEVO LEÓN. $7,250.52 III.1 Excavación en material tipo “A” y/o “B”. M3 602 $167,079.08 III.2 Excavación en material tipo “C”. M3 442 $103,237.94 M 8 $11,641.12 M 176 $296,007.36 M 44 $96,331.36 III.3 III.3.1 III.3.2 III.3.3 CGE / RAT Suministro e instalación de alcantarilla de tubo de concreto reforzado. Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.45 m (18” diámetro). Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.61 m (24” diámetro). Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.76 m (30” diámetro). Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA FORMATO DE-9-1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 6 de 12 No. DE PARTIDA III.3.4 III.4 DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.91 m (36” diámetro). Suministro, habilitado, colocación de acero de refuerzo PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA MONEDA NACIONAL PRECIO UNITARIO UNIDAD CANTIDAD M 44 $117,850.92 III.4.1 Acero corrugado de 5/8” diámetro Ton 5 $$121,056.85 III.4.2 Acero corrugado de 1/2” diámetro Ton 8 $197,607.84 III.4.3 Acero corrugado de 3/8” diámetro Ton 13 $321,112.74 III.5 Cimbra en estructuras III.5.1 Cimbra acabado común M2 333 $62,306.91 III.5.2 Cimbra acabado aparente M2 756 $200,982.60 III.6 Elaboración de vaciado de concreto f´c=150 Kg./cm2 M3 12 $23,711.76 III.7 Elaboración y vaciado de concreto f´c =200 Kg. m2. M3 402 $991,388.28 III.8 Demolición de concreto simple y/o armado M3 48 $25,247.04 III.9 Construcción de desviaciones. M 540 $38,080.80 III.10 Desazolve de alcantarilla de concreto y/o metálica. III.10.1 Alcantarilla de 0.45 (18” diámetro). M 24 $4,839.36 III.10.2 Alcantarilla de 0.61 (24” diámetro). M 24 $5,280.48 III.10.3 Alcantarilla de 0.76 (30” diámetro). M 24 $6,254.88 III.10.4 Alcantarilla de 0.91 (36” diámetro). M 24 $7,228.08 CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA FORMATO DE-9-1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 7 de 12 No. DE PARTIDA III.11 DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA MONEDA NACIONAL PRECIO UNITARIO Suministro y transporte de material triturado. III.11.1 Material Triturado Arena No. 4 M3 24 $13,176.96 III.11.2 Material Triturado Grava de ¼” M3 24 $13,176.96 III.11.3 Material Triturado Grava de ¾” M3 24 $13,176.96 III.12 Suministro, Transporte y Colocación de material de banco. M3 1,058 $324,255.84 III.13 Elaboración y vaciado de concreto ciclópeo f’c=100 Kg./cm2 M3 5 IV $9,286.80 TRABAJOS A REALIZAR EN UN RANGO DE 241 A 320 KM DESDE GENERAL BRAVO, NUEVO LEÓN. IV.1 Excavación en material tipo “A” y/o “B”. M3 378 $111,842.64 IV.2 Excavación en material tipo “C”. M3 282 $69,563.76 IV.3 Suministro e instalación de alcantarilla de tubo de concreto reforzado. M 8 $12,033.84 M 81 $140,206.14 M 44 $100,004.96 IV.3.1 IV.3.2 IV.3.3 CGE / RAT Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.45 m (18” diámetro). Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.61 m (24” diámetro). Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.76 mm (30” diámetro). Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA FORMATO DE-9-1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 8 de 12 No. DE PARTIDA IV.3.4 IV.4 DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.91 m (36” diámetro). PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA MONEDA NACIONAL PRECIO UNITARIO UNIDAD CANTIDAD M 44 $121,524.48 Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo IV.4.1 Acero corrugado de 5/8” diámetro Ton 1 $24,397.97 IV.4.2 Acero corrugado de 1/2 diámetro Ton 1 $24,887.60 IV.4.3 Acero corrugado de 3/8” diámetro Ton 8 $199,100.80 IV.5 Cimbra en estructuras IV.5.1 Cimbra Acabado común M2 191 $39,225.67 IV.5.2 Cimbra acabado aparente M2 240 $68,148.00 IV.6 Elaboración de vaciado de concreto f´c=150 Kg./cm2 M3 6 $12,934.68 IV.7 Elaboración y vaciado de concreto f´c =200 Kg. /cm2. M3 178 $448,150.60 IV.8 Demolición de concreto simple y/o armado M3 30 $16,917.60 CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA FORMATO DE-9-1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 9 de 12 No. DE PARTIDA DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS IV.9 Construcción de desviaciones. IV.10 Desazolve de alcantarilla de concreto y/o metálica. UNIDAD M CANTIDAD PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA MONEDA NACIONAL PRECIO UNITARIO 309 $22,625.96 IV.10.1 Alcantarilla de 0.45 (18” diámetro). M 24 $5,087.04 IV.10.2 Alcantarilla de 0.61 (24” diámetro). M 24 $5,528.40 IV.10.3 Alcantarilla de 0.76 (30” diámetro). M 24 $6,552.00 IV.10.4 Alcantarilla de 0.91 (36” diámetro). M 24 $8,386.80 IV.11 Suministro y transporte de material triturado. IV.11.1 Material Triturado Arena No. 4 M3 12 $7,202.52 IV.11.2 Material Triturado Grava de 1/4” M3 12 $7,202.52 IV.11.3 Material Triturado Grava de 3/4” M3 12 $7,202.52 509 $171,212.33 IV.12 Suministro, Transporte y Colocación de material de banco. IV.13 Elaboración y vaciado de concreto ciclópeo f’c= 100 Kg. /cm 2 V TRABAJOS A REALIZAR EN UN RANGO DE 320 KM. EN ADELANTE DESDE GENERAL BRAVO, NUEVO LEÓN. M3 M3 3 $5,711.79 V.1 Excavación en material tipo “A” y/o “B”. M3 297 $93,884.67 V.2 Excavación en material tipo “C”. M3 265 $69,117.30 CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA FORMATO DE-9-1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 10 de 12 No. DE PARTIDA V.3 DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA MONEDA NACIONAL PRECIO UNITARIO Suministro e instalación de alcantarilla de tubo de concreto reforzado. V.3.1 Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.45 m (18” diámetro). M 8 $12,497.66 V.3.2 Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.61 m (24” diámetro). M 81 $144,903.33 V.3.3 Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.76 m (30” diámetro). M 44 $104,709.44 V.3.4 Alcantarilla de tubo de concreto reforzado de 0.91 m (36” diámetro). M 44 $126,229.40 V.4 Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo V.4.1 Acero corrugado de 5/8” diámetro Ton 0.2 $5,014.85 V.4.2 Acero corrugado de 1/2” diámetro Ton 1 $25,672.66 V.4.3 Acero corrugado de 3/8” diámetro Ton 6 $154,035.96 V.5 Cimbra en estructuras V.5.1 Cimbra acabado común M2 153 $34,671.33 V.5.2 Cimbra acabado aparente M2 215 $65,620.15 CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA FORMATO DE-9-1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 11 de 12 No. DE PARTIDA DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA MONEDA NACIONAL PRECIO UNITARIO V.6 Elaboración de vaciado de concreto f´c=150 Kg./cm2 M3 3 V.7 Elaboración y vaciado de concreto f´c =200 Kg. /cm2. M3 110 $282,901.30 V.8 Demolición de concreto simple y/o armado M3 26 $15,681.12 V.9 Construcción de desviaciones. M 266 $20,556.48 V.10 Desazolve de alcantarilla de concreto y/o metálica. $7,350.54 V.10.1 Alcantarilla de 0.45 (18” diámetro). M 24 $5,468.64 V.10.2 Alcantarilla de 0.61 (24” diámetro). M 24 $6,453.12 V.10.3 Alcantarilla de 0.76 (30” diámetro). M 24 $7,822.32 V.10.4 Alcantarilla de 0.91 (36” diámetro). M 24 $10,519.44 V.11 Suministro y transporte de material triturado. V.11.1 Material Triturado Arena No. 4 M3 6 $3,908.34 V.11.2 Material Triturado Grava de 1/4” M3 6 $3,908.34 V.11.3 Material Triturado Grava de 3/4” M3 6 $3,908.34 Suministro, Transporte y Colocación de material de banco. M3 491 V.12 CGE / RAT $257,038.50 Versión Noviembre 2009 Obra Pública ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN FORMATO DE-9-1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 12 de 12 No. DE PARTIDA V.13 DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD M3 1 Elaboración y vaciado de concreto ciclópeo f’c= 100 Kg. /cm 2 PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA MONEDA NACIONAL PRECIO UNITARIO $1,952.55 Porcentaje único de Descuento ( % ) Propuesto__________________________ con dos Decimales. NOTA 1.- El licitante deberá proponer un solo porcentaje de descuento para la totalidad de los precios máximos de referencia el cual deberá ser expresado en número entero con dos dígitos decimales. En caso de no expresarse con dos dígitos de fracción decimal, PEP considerará que estos, o los restantes en su caso son ceros. NOTA 2.- Las cantidades indicadas en este anexo son de referencia, no representan ninguna obligación para PEP. Representante Legal: ___________________________ Representante de PEP:__________________________________ Jesús Margil Silva Rodríguez Responsable del proyecto de P.E.P. E. D. Mantto. de Instalaciones, Vías de acceso e Infraestructura Nombre o Razón Social: _________________________ Vo. Bo. ___________________________________________ Marino López Morgado E.D. Coordinación de Mantenimiento y Logística PEMEX Exploración y producción CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA FORMATO “DT-10” PLAZO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No _________ Página 1 de 1 Plazo de ejecución ___________________________ días naturales Representante Legal: ___________________________ Representante de PEP:__________________________________ Jesús Margil Silva Rodríguez Responsable del proyecto de P.E.P. E. D. Mantto. de Instalaciones, Vías de acceso e Infraestructura Nombre o Razón Social: _________________________ Vo. Bo. ___________________________________________ Marino López Morgado E.D. Coordinación de Mantenimiento y Logística PEMEX Exploración y producción CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA DEPTO. MANTTO. DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No. ________________. Página 1 de 5 Descripción de los trabajos. PEP con base en lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LPM, su Reglamento y las DAC, revisará a detalle la parte de la propuesta técnica para determinar si ésta cumple con todos y cada uno de los requisitos técnicos solicitados en estas bases de licitación. La propuesta que incumpla con alguno de los requisitos solicitados será desechada. A continuación se enumeran los Requisitos que deberá cumplir el licitante y la documentación con la cual los acreditará, misma que deberá integrar en los siguientes formatos: REQUISITOS TÉCNICOS Número de documento Descripción de documento Documentos que acrediten la experiencia, capacidad técnica y resultados en proyectos de naturaleza y complejidad similar a las del contrato. Para acreditar la información proporcionada por el licitante, en trabajos similares y/o de la misma naturaleza en los que sea comprobable su participación dentro de los últimos 5 años contados a partir de la publicación de la convocatoria, deberá anexar a este formato evidencias que acumulen una experiencia mínima de 3 años. DT-1 Las evidencias para el caso de contratos vigentes deberán ser: 1) Para contratos cuyo objeto sea de la misma naturaleza a los que se licitan, deberá presentar copias de carátulas de contratos debidamente formalizados así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de obra ejecutado. 2) Para el caso de contratos de trabajos similares, en donde por el objeto de la contratación no se pueda apreciar el alcance de la obra, se deberán anexar como evidencias las carátulas de contratos debidamente formalizados y los catálogos de conceptos donde se pueda apreciar que dentro del contrato correspondiente se ejecutaron los trabajos similares al que se licita, así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de obra ejecutado Las evidencias para el caso de contratos terminados deberán ser: 1) Para contratos cuyo objeto sea de la misma naturaleza a los que se licitan, deberá presentar copias de actas de entrega, entrega-recepción de los trabajos o finiquitos así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de obra ejecutado. 2) Para el caso de contratos de trabajos similares, en donde por el objeto de la contratación no se pueda apreciar el alcance de la obra, se deberán anexar como evidencias, las carátulas de contratos debidamente formalizados, actas de entrega, entrega-recepción de los trabajos o finiquitos y los catálogos de conceptos donde se pueda apreciar que dentro del contrato correspondiente se ejecutaron los trabajos similares al que se licita, así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de obra ejecutado. Sección IV Criterios de Evaluación Técnica Obra Pública “Obras de drenaje para conservación de caminos de acceso a pozos e instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos” Página 1 de 5 CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA DEPTO. MANTTO. DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No. ________________. Página 2 de 5 Número de documento Descripción de documento Convenio de participación conjunta (en su caso). DT-2 En caso de aplicar, se revisará que contenga toda la información solicitada en el documento y este firmado por los representantes legales respectivos. Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) del licitante. DT-3 El licitante deberá incluir en este formato la Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) de su empresa, la cual deberá mostrar el compromiso de la empresa y sus trabajadores con la Seguridad, la Salud en el trabajo y la Protección Ambiental (SSPA), esta política deberá estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal de la empresa licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta. En el caso de propuestas conjuntas cada una de las empresas que la formen deberán presentar individualmente su política. Organigrama de la empresa licitante relacionado con el objeto del presente proceso de contratación, destacando la ubicación de los responsables de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA). DT-4 El licitante deberá incluir en este formato el organigrama de su empresa, mismo que deberá estar en papel membretado (preferentemente) y firmado por la máxima autoridad y/o representante legal de la empresa o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta; en el organigrama se deberá especificar la relación directa del responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) con el superintendente de construcción o representante designado por el licitante para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación. Por ningún motivo, el Superintendente de construcción o representante designado por el licitante para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación podrá fungir como responsable de SSPA. Carta compromiso de asignación de recursos físicos y financieros para cumplir la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA). DT-5 Carta en la que el licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se compromete a asignar recursos físicos y financieros requeridos para cumplir con la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) específico del proyecto; la cual deberá estar en papel membretado del licitante (preferentemente) y estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que se efectúe la propuesta. Sección IV Criterios de Evaluación Técnica Obra Pública “Obras de drenaje para conservación de caminos de acceso a pozos e instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos” Página 2 de 5 CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA DEPTO. MANTTO. DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No. ________________. Página 3 de 5 Número de documento Descripción de documento Currículum del personal responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA). El licitante deberá incluir en este formato el currículum vitae del: Especialista Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA), el cual deberá tener experiencia mínima comprobable de 5 años en Seguridad Industrial avalada por evidencia documentada en la materia y, DT-6 Cuando aplique de conformidad con el requerimiento III.1.3 del Anexo “S”, el del o los Supervisores Especialistas en Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, los que deberán tener una experiencia mínima comprobable de 3 años en Seguridad Industrial, avalada por evidencias documentales en la materia. Este currículum deberá incluir una relación de empresa en la que dicha persona haya prestado sus servicios de seguridad industrial, indicando como mínimo nombre, dirección y teléfono, así como el plazo en que prestó sus servicios y deberán estar avaladas indistintamente por copias de constancias o contratos laborales, comprobantes de estudios o cursos en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, (Diploma o certificados) así como cualquier otro documento con que se acredite la experiencia solicitada, tal como: i) Constancia o registro de ser Perito en la Materia; ii) Autoridad reconocida en la Materia; iii) Académico en Institución de Educación Superior en materias relacionadas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; iv) Contar con Maestría o Doctorado en área afín, entre otros. La experiencia solicitada podrá ser acreditada con el tiempo acumulado resultado de la experiencia laboral y/o comprobantes de estudios en materia de SSPA. DT-7 Programa(s) de capacitación y adiestramiento o de inducción y capacitación para el personal de la empresa licitante y sus subcontratistas. El licitante deberá anexar a este formato el o los programa(s) de capacitación o adiestramiento que se encuentre(n) registrado(s) o aprobado(s) por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) o en su caso el programa de inducción y de capacitación para todo su personal y el de sus subcontratistas, de acuerdo a lo establecido en el punto II.10 del Anexo S, dichos programas deberán ser presentados en papel membretado y firmados por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberán estar firmados por la persona física que efectúe la propuesta. DT-8 Programas internos de verificaciones de cumplimiento al Anexo S y de Auditorías Efectivas. El licitante deberá anexar a este formato sus Programas de verificaciones internas de cumplimiento al Anexo S y de Auditorias Efectivas, correspondiente a este proceso de contratación, los cuales deberá considerar por lo menos una vez al mes durante el periodo de ejecución, dicho programa deberá ser presentado en papel membretado y firmado por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberán estar firmados por la persona física que efectúe la propuesta. Sección IV Criterios de Evaluación Técnica Obra Pública “Obras de drenaje para conservación de caminos de acceso a pozos e instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos” Página 3 de 5 CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA DEPTO. MANTTO. DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No. ________________. Página 4 de 5 Número de documento Descripción de documento Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado. Para acreditar la capacidad financiera del licitante, deberá presentar copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado del licitante, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable de $850,000.000 (Ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). Salvo en los casos de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, de acuerdo en lo indicado en el Documento DT-9. DT-9 CA-1 Carta de experiencia. Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir la verdad, los años que lleva realizando obras similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud a la que se licita. CA-2 Certificación. Escrito en el que el licitante manifieste que cuenta, en su caso, con las certificaciones de calidad, ambiente y seguridad Ocupacional emitida conforme a la Ley federal de Metrología y normalización. CA-3 Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares, identificando claramente a la persona que, en su caso durante la ejecución del contrato, fungirá ante PEP como Superintendente de Construcción. Métodos y criterios para la evaluación de requisitos técnicos. Se verificará que la información y documentación presentada por los licitantes cumplan con las indicaciones, instrucciones y requisitos en esta etapa. La proposición que los cumpla será considerada como solvente técnicamente. En general para la evaluación técnica de las propuestas se considerarán, los siguientes aspectos: I. Que cada documento contenga toda la información solicitada; II. Que el convenio privado presentado exclusivamente en caso de propuesta conjunta cumpla con lo requerido en la regla referente a participación conjunta de las Bases de Licitación. III. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica del licitante y/o del Superintendente de Construcción relacionado con la ejecución de los trabajos: De la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa (copia), que se encuentre debidamente firmada por el representante legal, que corresponda al ejercicio fiscal inmediato anterior, y que se acredite el capital contable requerido en la Convocatoria. Sección IV Criterios de Evaluación Técnica Obra Pública “Obras de drenaje para conservación de caminos de acceso a pozos e instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos” Página 4 de 5 CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública ACTIVO INTEGRAL BURGOS COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA DEPTO. MANTTO. DE INSTALACIONES, VÍAS DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA Descripción de los Trabajos: “Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos”. Licitación No. ________________. Página 5 de 5 La información de los Formatos CA-1, CA-2 y CA-3, se evaluarán únicamente para otorgar puntos de acuerdo a los criterios de adjudicación. Requisitos y condiciones cuyo incumplimiento, por si mismo o deficiente en su contenido no afectan la solvencia de las propuestas técnicas. Entre los requisitos que no afectan la solvencia de la proposición, se considerarán: a) El proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir a la Convocante pudiera aceptarse. b) El omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica. c) El no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida. d) No haber foliado las hojas que conforman las proposiciones. Representante Legal: ______________________ Representante de PEP:________________________ Jesús Margil Silva Rodríguez Responsable del proyecto de P.E.P. E. D. Mantto. de Instalaciones, Vías de acceso e Infraestructura Nombre o Razón Social: _______________________ Vo. Bo. ___________________________________________ Marino López Morgado E.D. Coordinación de Mantenimiento y Logística PEMEX Exploración y producción Sección IV Criterios de Evaluación Técnica Obra Pública “Obras de drenaje para conservación de caminos de acceso a pozos e instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos” Página 5 de 5 CGE / RAT Versión Noviembre 2009 Obra Pública Dictamen de la inclusión de requerimientos específicos del anexo “S” y aspectos particulares en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental Activo/Área: Integral Burgos Número del dictamen: Resultado del dictamen: Fecha del dictamen: Área solicitante: Referencia / oficio de solicitud: Fecha de la solicitud de dictamen: Descripción de la obra o servicio o Requisición: Anexo S: Requerimientos Generales: Requerimientos Específicos: Requerimientos Adicionales: CML 0062/2010 Aplica 23 – Noviembre - 2010 Coordinación de Mantenimiento y Logística ---------------22 – Noviembre - 2010 Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos. SI X NO SI X NO SI X NO SI X NO Aplica Criterios de Evaluación en materia de SSPA (Documentos) Si 1. Política de la empresa licitante en materia de SSPA acorde con la de PEP. Si 2. Organigrama de la empresa licitante, destacando la ubicación del personal responsable de SSPA. Si 3. Compromiso de la empresa licitante a asignar recursos físicos y financieros para cumplir con los requisitos de SSPA. 4. Currículum Vitae del personal de la empresa licitante responsable de SSPA. 5. Programa(s) de capacitación y adiestramiento o de inducción y capacitación para el personal de la empresa licitante y sus subcontratistas. 6. Programas internos de Verificaciones de cumplimiento al anexo “S” y de Auditorias Efectivas. Si Si Si Archivo(s) electrónico(s) considerado(s) para el dictamen: Nombre y extensión Tamaño (KB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm) BASES OBRAS DE DRENAJE PTE . 567 13/09/2010 16:29 modif Sept.pdf Observaciones y aspectos particulares incluidos en las bases de licitación: o NO.03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos. o 800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en el centro de trabajo. o NE-249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos. o S.G.P.A / DGIRA. DEI.2440.04 Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022 o S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 Proyecto Regional Cuenca De Sabinas Piedras Negras 2007-2027 o Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. o PG-SS-TC-001-2007 Procedimiento para el análisis e investigación de incidentes/accidentes o fallas crónicas con la metodología de análisis causa raíz (ACR) o 800-80000-L-DCSIPA-S-001Lineamientos para la elaboración de un procedimiento para investigación y reporte de incidentes y accidentes. Las actividades que se estarán realizando son: Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones Sector Pte. La modificación en el texto de las bases o del formato F4 invalidará el presente dictamen. El área solicitante debe ingresar, a la dependencia de Recursos Materiales, el presente dictamen, sus documentos relacionados y la versión electrónica de los mismos (arriba citados), junto con su solicitud, de preferencia en un plazo de 7 días naturales. Por el área solicitante: Dictaminó: Jesús Margil Silva Rodríguez / F- 097310 Nombre, firma y ficha. Jesús Fco. Tazabia Montejo / F- 339850 Nombre, firma y ficha. Coordinador de SIPA Marco A. Delgado Avilés / F- 201446 Nombre, firma y ficha. ANEXO “S” Obras de Drenaje para Conservación de Caminos de Acceso a Pozos e Instalaciones en el Sector Poniente del Activo Integral Burgos. No. de Licitación No. de Control Fecha: Hoja: 1 23– Noviembre - 2010 De 1 FORMATO 4 LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA POR MOTIVO DEL CONTRATO II. REQUERIMIENTOS GENERALES III. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS III.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL LISTADO DE REQUERIMIENTO Todos Aplicación Obligatoria COMENTARIOS El contratista deberá establecer metas y objetivos en materia de SSPA y comunicarlos a sus empleados y subcontratistas, realizar auditorías internas de verificación de cumplimiento al anexo “S” y platicas diarias de SSPA con su personal. III.1.3; III.1.10. III.1.12.3; III.1.12.3.1; III.1.12.3.2; III.1.12.3.3; III.1.12.3.5; III.1.12.3.6 III.1.13.1; III.1.13.2; III.1.13.3; III.1.13.4; III.1.13.5; III.1.13.7. III.1.14.1; III.1.14.2; III.1.14.3; III.1.14.5; III.1.14.6; III.1.14.7. Seguridad Industrial. III.3 PROTECCIÓN AMBIENTAL Trabajo con riesgo. III.1.16.1; III.1.16.2 Dispositivos de seguridad para vehículos, maquinaria y equipo de trabajo. Señalización e identificación de productos y equipos Respuesta a emergencias III.2.1 Sanitarios portátiles III.1.15.1; III.1.15.2; III.1.15.3. IIII.2 SALUD EN EL TRABAJO Equipo básico de protección personal III.2.5.1. Ruido en el ambiente Laboral III.3.2.1; III.3.2.2. Reporte de cumplimiento ambiental III.3.3.1; III.3.3.3; III.3.3.4; III.3.3.5. Agua III.3.5.1; III.3.5.3; III.3.5.4. Residuos III.3.6.1. Ruido REQUERIMIENTOS ADICIONALES HERRAMIENTAS BÁSICAS DE SSPA Análisis de la Seguridad en el Trabajo: Analizar antes de realizar los trabajos o actividades que representan peligros al personal, la salud y al medio ambiente. Disciplina Operativa: Mantener disponibles los procedimientos, normas, estándares, instrucciones de trabajo para el desarrollo de las actividades y operaciones. Procedimientos Críticos Requeridos: Entrada a Espacios confinados, Trabajos en Altura, Seguridad Eléctrica, Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos, Delimitación de Áreas de Riesgo, Apertura de Líneas y Equipos de Proceso. Capacitación y aplicación del Procedimiento para el Análisis e investigación de Incidentes/Accidentes o Fallas Crónicas con la Metodología de Análisis Causa Raíz (ACR). PG-SS-TC-001-2007 IV. FORMATOS FORMATO 1 FORMATO 2 FORMATO 3 FORMATO 4 FORMATOS 5.1 y 5.2 FORMATOS 6 y 7 De acuerdo por el área solicitante: Jesús Margil Silva Rodríguez Mensualmente Previo al inicio del contrato y al ocurrir cambios en el responsable. En el caso de presentarse un accidente Los requisitos incluidos en éste documento forman parte integral del contrato y es responsabilidad del contratista que sus subcontratistas y proveedores les den cumplimiento. Para elaborar el programa ambiental de cumplimiento de términos y condicionantes y notificar la fecha de inicio/término de las actividades del proyecto. Para el cálculo de deducciones por incumplimiento de requisitos del Anexo “S”. Dictaminó por el área de SIPA: Jesús Fco. Tazabia Montejo Dictamen de inclusión del Anexo “AE” Obligaciones en Materia de Responsabilidad Social de los Proveedores y Contratistas que Realizan Actividades a Nombre y Cuenta de Pemex Exploración y Producción. Activo / Área: Número de dictamen: Resultado de dictamen: Fecha de dictamen: Solicitante: Referencia / oficio de solicitud: Fecha de solicitud de dictamen: Descripción de la obra o servicio: Activo Integral Burgos CAEC-AIB-DICT-0031/2010. Si aplica el Anexo “AE” 22 Diciembre de 2010. Coordinación de Mantenimiento y Logística Correo electrónico 20 Diciembre de 2010. “Obras de drenaje para conservación de caminos de acceso a pozos e instalaciones en el sector poniente del Activo Integral Burgos” Fecha aproximada de inicio: Plazo estimado de ejecución: Archivo(s) electrónico(s) proporcionado(s) por el solicitante para la emisión del dictamen: Nombre y extensión Tamaño (MB) BASE DE OBRAS DE DRENAJE PTE RTA.docx 290KB Fecha (dd/mm/aa) 20 Diciembre de 2010. Hora (hh:mm) 8:46AM La modificación en las actividades contenidas en los anexos técnicos y demás documentos relacionados, invalidará el presente dictamen. POR EL ÁREA SOLICITANTE DICTAMINÓ POR LA UAAEC Marino Lopez Morgado E.D. Coordinación de Mantenimiento y Logística Ponciano A. Zúñiga Izaguirre Coordinación de Asuntos Externos y Comunicación, A.I.B. FORMATO ÚNICO DE APLICACIÓN DEL ANEXO “AE” DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO “Obras de drenaje para conservación de caminos de acceso a pozos e instalaciones en el sector poniente del Activo Integral Burgos ” No. Licitación No. de Contrato CAEC-AIB-DICT-0031/2010. REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA OBLIGACIONES II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD. NUMERALES II.1.1 II.1.5 II.1.3 II.1.6 COMENTARIOS II.1.4 II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS. II.2.1 II.2.6 II.2.2 II.2.7 II.2.3 II.2.8 II.2.4 II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE. II.3.1 II.3.3 II.3.2 II.3.4 II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD. II.4.1 II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1 III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1 IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1 Referencia oficio PEP-SRN-1336/2010 de fecha 11 de Noviembre de 2010. DE ACUERDO CON EL ÁREA SOLICITANTE DICTAMINÓ POR LA UAAEC Marino Lopez Morgado E.D. Coordinación de Mantenimiento y Logística Ponciano A. Zúñiga Izaguirre Coordinación de Asuntos Externos y Comunicación, A.I.B. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO: “Obras de drenaje para conservación de caminos de acceso a pozos e instalaciones en el sector poniente del Activo Integral Burgos ” ANEXO “AE” No. de licitación: No. de Contrato: Fecha: Página: -1- OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES A NOMBRE Y CUENTA DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. OBJETIVO Y ALCANCE Establecer las obligaciones del contratista y/o proveedor que son contratados por PEP en su relación con terceros y la comunidad, para garantizar la continuidad de las actividades petroleras en el entorno social y contribuir al cumplimiento de los objeticos de “Mejorar la Relación con la comunidad” y “Ser considerada como un empresa segura, limpia que respeta el medio ambiente y a la comunidad”. I.- DEFINICIONES Para efectos de presente Anexo se entiende por: I.1 Actividad Petrolera Conjunto de acciones operativas y trabajos que realizan PEP y sus contratistas y/o proveedores, para la exploración, explotación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos. I.2 Acuerdos Resolución adoptada para lograr un bien común, que se toma entre dos o más personas, o entre grupos y dependencias inmiscuidos en el asunto. I.3 Acta de Inspección Física Documento que relaciona hechos verificados por personal de PEP y del contratista y/o proveedor que establecen las condiciones generales y particulares del área específica al inicio, durante su ejecución y al término de la obra y/o servicio. I.4 Área de Trabajo Terrenos propiedad de PEP o de terceros, así como cuerpos de agua donde se desarrollan trabajos relacionados con la actividad petrolera. I.5 Afectaciones Identificación, valoración e indemnización de los bienes distintos a la tierra o de superficies propiedad de terceros requeridos por PEP para el desarrollo de los trabajos relacionados con la actividad petrolera, originados por daños temporales a causa de dichos trabajos. I.6 Asistencia Operativa Conjunto de actividades desarrolladas por la Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación (UAAEC), para atender requerimientos de las áreas operativas de PEP, respecto a trámites de permisos de paso, afectaciones , prevención y atención de reclamaciones, así como la legalización de inmuebles derivados de una afectación. I.7 Cierre o Bloqueo Cuando un tercero o grupo de terceros impiden el libre tránsito a PEP y/o contratistas o proveedores para realizar trabajos relacionados con la actividad petrolera. I.8 Comunidad Unidad Social compuesta por individuos que interactúan entre sí, comparten un conjunto de valores, creencias, usos, costumbres y tradiciones, y poseen una estructura, organización, funciones institucionales y desarrollo propio dentro de un área determinada. I.9 Contratista o Proveedor Persona física o moral que celebra contratos con PEP y que se regirá al amparo de la normatividad aplicable en la materia de obras y servicios, para salvaguardar en su momento la aplicación de la Ley de Petróleos ANEXO “AE” PÁGINA 1 DE 8 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO: “Obras de drenaje para conservación de caminos de acceso a pozos e instalaciones en el sector poniente del Activo Integral Burgos ” ANEXO “AE” No. de licitación: No. de Contrato: Fecha: Página: -2- Mexicanos una vez que sea vigente para los organismos subsidiarios. Para efecto de este anexo incluye al personal a su servicio y subcontratados. I.10 Daño Deterioro, menoscabo o destrucción que se provoca a las personas en su patrimonio y/o al medio ambiente temporalmente. I.11 Entorno Social Circunstancias que se caracterizan a un grupo de personas o comunidades aledañas a instalaciones o vinculadas con los trabajos relacionados con la actividad petrolera. I.12 Gestoría Conjunto de actividades desarrolladas por personal de la UAAEC con el fin de obtener los permisos de paso y atender afectaciones con base en los procedimientos vigentes. I.13 INDAABIN Siglas del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, dependiente del Gobierno Federal, responsable de la emisión de tabuladores para el pago de bienes distintos a la tierra y dictámenes valuatorios de inmuebles. I.14 Inconformidad Acción que realizan terceros en contra de PEP y/o contratista o proveedor por supuestos daños en sus bienes, durante la ejecución de los trabajos o prestación de servicios relacionados con la actividad petrolera del presente contrato. I.15 Permiso de paso y/o trabajo Autorización formal que concede un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) a PEP y/o sus contratistas o proveedores realicen trabajos y/o presten servicios relacionados con la industria petrolera. I.16 Reclamación Acción que realizan terceros en contra de PEP por supuestos daños en sus bienes, posterior a la terminación de los trabajos relacionados con la actividad petrolera y materia del presente contrato. I.17 Reporte de Finiquito “AE” (F-AE-01) Es el documento firmado en presencia del representante de la UAAEC, mediante el cual un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) acepta no tener anomalía (s) en su terreno causada por la obra y estar de acuerdo en no presentar reclamación alguna en perjuicio para PEP. I.18 Representante de la UAAEC Personal técnico de la UAAEC, que colabora conjuntamente con el supervisor del contrato para la observancia y cumplimiento del contenido del Anexo “AE”. I.19 Responsabilidad Social (RS) Es la voluntad de las empresas en integrar políticas, programas y prácticas, más allá de sus obligaciones jurídicas, que contribuyan al desarrollo sustentable de la sociedad, mejorando la calidad de vida de las personas y sus familias. I.20 Supervisor de obra o servicio Es la persona que auxilia técnicamente al Residente de Obra, quien cuenta con funciones de revisar detalladamente previo al inicio de los trabajos la información que le proporciona la residencia de obra con relación al contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones del sitio de la obra o servicio y de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita ANEXO “AE” PÁGINA 2 DE 8 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO: “Obras de drenaje para conservación de caminos de acceso a pozos e instalaciones en el sector poniente del Activo Integral Burgos ” ANEXO “AE” No. de licitación: No. de Contrato: Fecha: Página: -3- iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión, así como otras funciones establecidas en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. I.21 Tercero Es una persona o conjunto de ellas física o moral, que se denomina propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario de un inmueble en una comunidad que no es parte del contrato pero que se encuentra en el área de influencia de los trabajos materia del presente contrato. I.22 UAAEC Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación. I.23 Perjuicio Detrimento al patrimonio de un tercero originado por el desarrollo de los trabajos relacionados por la actividad petrolera. II.- OBLIGACIONES II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD II.1.1 El Contratista o Proveedor promoverá una cultura de respeto a la comunidad y sus integrantes, obligándose a impartir pláticas de concientización y difusión entre su personal, y presentará al Supervisor de la obra o servicio, las evidencias de cumplimiento; listas de asistencia y videos, entre otros, en los que demuestre que se trataron temas tales como: restricción de velocidad de los equipos de transporte y maquinaria en caminos; respeto a las costumbres, usos y tradiciones de los habitantes de las comunidades; cumplimiento de los acuerdos establecidos expresamente en cada permiso o los que se realicen con cada una de las comunidades y/o autoridades; espeto a la propiedad de terceros (flora, fauna, herramientas, entre otros); higiene y comportamiento durante la actividad desarrollada en campo (necesidades fisiológicas en lugares adecuados); y todo lo que conlleve el respeto y convivencia armónica con la comunidad. II.1.2 El Contratista o Proveedor, en el caso de ser responsable de la gestoría, se obliga a que la indemnización por los bienes inmuebles y los bienes distintos a la tierra afectados a terceros como resultado de la ejecución de los trabajos programados, se efectuará conforme a los procedimientos de la UAAEC y con base en el avalúo que se emita de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y en la “Metodología y Criterios de Carácter Técnico para la elaboración de trabajos valuatorios...”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de enero de 2009. II.1.3 En el supuesto de que el Contratista o Proveedor pretenda celebrar acuerdos con terceros, deberá hacerlo del conocimiento al Supervisor de la obra o servicio de forma anticipada y por escrito, quien a su vez, notificará al Representante de la UAAEC, especificando detalladamente el tipo de acuerdo, sus características, beneficios, desventajas, alcances y plazos, con el objeto de que en forma conjunta determinen la conveniencia o no se su aplicación. II.1.4 En caso de existir solicitudes de la comunidad o de terceros a la Contratista o Proveedor, ésta deberá canalizarlas al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC. II.1.5 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a su personal que durante su estancia en el área de trabajo y en las comunidades evitará expresiones, comentarios o difundir información de toda clase que afecte o deteriore la imagen y los intereses de PEP, y por tanto, el desarrollo de la actividad petrolera. II.1.6 El Contratista o Proveedor se obliga a informar previamente y por escrito al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC, de los arrendamientos de terrenos, casas habitación, servicios de alimentación, entre otros, que pretenda realizar con terceros en las comunidades, con motivo de la ejecución del contrato y de la actividad petrolera con el objeto de identificar su ubicación a fin de ANEXO “AE” PÁGINA 3 DE 8 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO: “Obras de drenaje para conservación de caminos de acceso a pozos e instalaciones en el sector poniente del Activo Integral Burgos ” ANEXO “AE” No. de licitación: No. de Contrato: Fecha: Página: -4- prevenir reclamos, bloqueos u otros acontecimientos que pudieran afectar la continuidad de las operaciones presentes y futuras de PEP II.2 ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS. II.2.1 Para realizar los trabajos o servicios de la actividad petrolera, el Contratista o Proveedor únicamente podrá ingresar a los terrenos propiedad de un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario o concesionario de un inmueble) si dispone del permiso de paso y/o trabajo otorgado por este último, comunicándole con anticipación oportuna el ingreso al predio. II.2.2 El Contratista o Proveedor deberá cumplir las obligaciones o condiciones pactadas con el tercero en el permiso de paso y/o trabajo, durante la estancia en su predio. II.2.3 El Contratista o Proveedor se obliga a realizar sus actividades únicamente dentro del área de trabajo convenida con el tercero en el permiso correspondiente, de requerir mayor superficie, antes de ocuparla, deberá tratarlo con el Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC para las gestiones que correspondan. II.2.4 El Contratista o Proveedor evitará causar daños o perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato, y de causar alguno deberá aplicar de forma inmediata las acciones correctivas necesarias, e informar al Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC. De igual manera se obliga a presentar las evidencias documentales con la firma de conformidad del tercero, requisito para la autorización de las estimaciones. II.2.5 El Contratista o Proveedor se obliga a mantener libres de desechos orgánicos e inorgánicos generados por sus trabajadores o su actividad las áreas de trabajo, terrenos y cuerpos de agua adyacentes que sean o no propiedad del tercero, con el fin de evitar contingencias, reclamaciones y/o bloqueos a la actividad petrolera. II.2.6 De acuerdo a la naturaleza de los trabajos, el Contratista o Proveedor se obliga a ejecutar un plan de prevención de reclamos y mejores prácticas, con el fin de eliminar anomalías durante la ejecución de los trabajos, tales como tapado oportuno de pozos de tiro exploratorios y zanjas, cubriéndolos con el material que se haya extraído durante la apertura y llevando a cabo la dispersión del material excedente producto de la excavación que no sea utilizado para el tapado de la misma, a fin de evitar la formación de bordos que modifiquen la topografía e hidrodinámica de los terrenos, de tal forma que esto restituya las condiciones naturales del área de trabajo, así como la reparación de los caminos vecinales de acceso que resulten afectados por el indebido tránsito de sus equipos, para que al terminar la vigencia del contrato no quede reclamación con terceros sin finiquitar. II.2.7 El personal del Contratista o Proveedor por ningún motivo sustraerá flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.), herramientas, maquinaria y/u otros bienes propiedad de terceros, y en caso de existir inconformidad de terceros afectados por estos motivos, el Contratista o Proveedor se obliga a indemnizar los bienes sustraídos. Asimismo, deberá realizarse el finiquito total presentado al Supervisor de la obra la evidencia documental firmada de aceptación por el tercero afectado de que no existe reclamo presente ni futuro por el concepto indemnizado, relevando a PEP de estos hechos, acción que deberá ser informada al Representante de la UAAEC para asentar la atención y finiquito del reclamo mediante el formato F-07-CF (se anexa). Los documentos formarán parte integrante del expediente de contrato de obra o servicio y requisito para autorizar su finiquito. II.2.8 El formato F-AE-01 (se anexa) deberá adjuntarse al acta de entrega-recepción de la obra o servicio, debidamente requisitado de Finiquito “AE”, por cada uno de los predios donde se hayan realizado los trabajos relativos a la actividad petrolera, requisito para autorizar el finiquito. ANEXO “AE” PÁGINA 4 DE 8 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO: “Obras de drenaje para conservación de caminos de acceso a pozos e instalaciones en el sector poniente del Activo Integral Burgos ” ANEXO “AE” No. de licitación: No. de Contrato: Fecha: Página: -5- II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE. II.3.1 El Contratista o Proveedor se obliga a que las unidades de transporte a su servicio ostenten la razón social de la compañía, número económico y número telefónico en un lugar visible para reporte de quejas o sugerencias. II.3.2 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a los operadores de sus equipos de transporte a utilizar únicamente los caminos autorizados por el tercero en el permiso correspondiente. Cualquier afectación por este concepto o la inobservancia del permiso será responsabilidad del Contratista o Proveedor. II.3.3 El Contratista o Proveedor se obliga a transitar por las vías de comunicación y respetar los límites de velocidad indicados por PEP en los anexos del contrato o en los señalamientos viales de los caminos que conducen a las instalaciones de PEP, así como los establecidos en la Ley General de Vías de Comunicación, y cualquier incumplimiento o accidente originado por el Contratista o Proveedor o queja de la comunidad será responsabilidad del Contratista o Proveedor. Por otra parte, su personal tendrá que conducir con cortesía en las comunidades respetando a los transeúntes, semovientes y vehículos agrícolas, cediéndoles el paso para evitar accidentes. II.3.4 De ocurrir una contingencia imputable al Contratista o Proveedor, éste se obliga a la reparación o indemnización del daño causado con su equipo de transporte en forma inmediata, en los términos que marque la legislación vigente aplicable, informando al Supervisor de la obra o servicio, quien notificará al Representante de la UAAEC, los términos en que se realizó el finiquito. II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD II.4.1 El Contratista o Proveedor se obliga a no utilizar áreas fuera de los límites de la instalación donde se realizan los trabajos, campamentos u otros lugares destinados a actividades, y evitará realizar actividades domésticas, tales como: fogatas, vertimiento de desechos orgánicos e inorgánicos en terrenos y cuerpos de agua para evitar riesgos a la comunidad por incendios y contaminación ambiental. II.4.2 El contratista o Proveedor se obliga a instalar letrinas portátiles en las áreas de trabajo y hacer obligatorio su uso entre su personal, lo anterior como medida de higiene y evitar reclamos de terceros por conductas impropias, propiciando un clima de respeto a la comunidad. II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1 El Contratista o Proveedor se obliga a difundir entre su personal los alcances y disposiciones de este anexo en materia de responsabilidad social y mejores prácticas operativas para una coexistencia armónica con la comunidad y presentar las evidencias correspondientes. III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS III.1 El Contratista o Proveedor se obliga a entregar el Reporte Finiquito “AE” al Supervisor de la obra o servicio, en el que describa que no existen reclamos presente o futuros por afectaciones a casas habitación, pozos artesianos o profundos, presas de abrevadero, cuerpos de agua, manantiales, piletas, flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.) y demás bienes propiedad de terceros, derivados de los trabajos realizados, deslindando a PEP de cualquier responsabilidad y firmado de conformidad por el tercero y el Contratista o Proveedor. IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE” IV.1 El Supervisor de la obra o servicio y el Representante de la UAAEC están facultados para corroborar en su caso el cumplimiento de lo estipulado en el presente Anexo, para lo cual, el Contratista o Proveedor se obliga a otorgar las facilidades e información que se le requiera a efecto de verificar el cumplimiento de lo contenido en este Anexo. ANEXO “AE” PÁGINA 5 DE 8 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO: “Obras de drenaje para conservación de caminos de acceso a pozos e instalaciones en el sector poniente del Activo Integral Burgos ” ANEXO “AE” No. de licitación: No. de Contrato: Fecha: Página: -6- REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA OBLIGACIONES II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD. II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS. NUMERALES COMENTARIOS II.1.1 II.1.5 II.1.3 II.1.6 II.1.4 II.2.1 II.2.6 II.2.2 II.2.7 II.2.3 II.2.8 II.2.4 II.3.1 II.3.3 II.3.2 II.3.4 II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE. II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD. II.4.1 II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1 III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1 IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1 REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR Marino Lopez Morgado SUPERVISOR PEP DEL CONTRATO Ponciano A. Zuñiga Izaguirre REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS EXTERNOS Y COMUNICACIÓN ANEXO “AE” PÁGINA 6 DE 8 F-07-CF Subdirección Región Norte Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación FINIQUITO DE DAÑOS A TERCEROS Fecha: Folio: CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO EXPLORACIÓN SÍSMICA OPERACIÓN PREDIO: PROPIETARIO: UBICACIÓN DEL PREDIO SECTOR CAMPO COMUNIDAD Y MUNICIPIO ESTADO DESCRIPCION DE LOS DAÑOS: CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO IMPORTE CON LETRA: PRECIO UNITARIO ($) IMPORTE ($) TOTAL: Este reporte tiene CÁRACTER DE FINIQUITO, mediante el cual el propietario manifiesta su total satisfacción con relación a la indeminización respecto de los daños causados por la compañía _______________________________________________________________________________________, con Núm. de Contrato ______________________________, relevando a Pemex Exploración y Producción de reclamos presentes o futuros por este(os) concepto(s). (Nombre y firma) (Nombre y firma) Propietario Representante de la Compañía (Nombre y firma) (Nombre y firma) Supervisor de la obra o servicio Representante de la UAAEC F-AE-01 ANEXO “AE” PÁGINA 7 DE 8 Subdirección Región Norte Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación FINIQUITO “AE” Fecha: Folio: CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO EXPLORACIÓN SÍSMICA OPERACIÓN PREDIO: PROPIETARIO: Km INICIAL: Km FINAL: SECTOR CAMPO COMPAÑÍA COMUNIDAD Y MUNICIPIO ESTADO No. de CONTRATO DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: OBSERVACIONES: El propietario con el presente otorga a Pemex Exploración y Producción y a la compañía __________________________________________ con Núm. de Contrato ________________________ su conformidad con los trabajos ejecutados, el recibo y finiquito más amplio que en derecho proceda, manifestando, firmando el presente de conformidad, no reservándose reclamaciones presentes ni futuras con motivo de la actividad realizada, sin considerar vicios ocultos. (Nombre y firma) (Nombre y firma) Propietario Representante de la Compañía (Nombre y firma) (Nombre y firma) Supervisor de la obra o servicio Representante de la UAAEC ANEXO “AE” PÁGINA 8 DE 8