5034 25 de abril de 2003 BOA Número 48 b) Dependencia que

5034
25 de abril de 2003
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión Económica y Contratación: «Sección de Gestión
Económica y Contratación».
2.—Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: privado.
b) Descripción del objeto: Póliza de responsabilidad civil y
patrimonial de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
c) Publicación del anuncio de licitación: BOA nº 16, de 10
de febrero de 2003.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: anticipada y urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: mediante concurso público, (artº 85 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, R.D.L. 2/2000, de 16 de julio).
4.—Presupuesto base de licitación.
2.893.216,68 euros.
5.—Adjudicación.
a) Fecha: 28 de febrero de 2003.
b) Contratista: Zurich España, Compañía de Seguros y
Reaseguros, S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 2.893.216,68 euros.
Zaragoza, a 17 de marzo de 2003.—El Secretario General
Técnico, Santiago Coello Martín.
§
#
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES
RESOLUCION del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se convoca la licitación por el sistema de Concurso, procedimiento abierto de dos contratos de obra de la
Dirección General de Carreteras.
$
1º.—Objeto: La ejecución de las obras que se detallan en
hoja anexa.
2º.—Documentos de interés para los licitadores: Los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y los Proyectos,
estarán de manifiesto y a disposición de los concursantes para
su examen durante el plazo de presentación de proposiciones,
los días y horas hábiles de oficina, excepto sábados, en la
Dirección General de Carreteras, Pº María Agustín 36, 3ª planta,
en las Delegaciones Territoriales de Huesca, plaza Cervantes nº
1 y de Teruel, Gral. Pizarro nº 1 y en la siguiente dirección
electrónica: http//www.aragob.es/sid/bolc/pliegos.htm.
3º.—Presentación de proposiciones: Las proposiciones se
presentaran en sobres cerrados en cualquiera de los Registros
Generales de la Diputación General de Aragón (en Zaragoza,
Edificio Pignatelli; en Huesca, Pza de Cervantes nº 1; en
Teruel, General Pizarro nº 1) o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artº 100 del Reglamento General de
Contratación.
El plazo de presentación de proposiciones finalizará el día
27 de mayo de 2003.
4º.—Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones se verificará por la Mesa de Contratación a las 12 horas del
día 6 de junio de 2003.
5º.—Documentos que deben aportar los licitadores: Los
que figuran en el Pliego de Cláusula Administrativas Particulares.
6º.—Pago del anuncio de licitación: Será por cuenta del
adjudicatario.
Zaragoza, 11 de abril de 2003.—El Secretario General
Técnico de Obras Públicas Urbanismo y Transportes, Carlos
Esco Sampériz.
BOA Número 48
HOJA ANEXA
Objeto del contrato: Obra Clave A-256-HU. Acondicionamiento de la Carretera A-1213 de Huesca a Grañén entre P.K.
0,000 a 9,500. Tramo: N.131-Albero Bajo.
Presupuesto de contrata.3.509.660,72 euros
Plazo de ejecución: dieciséis meses
Fórmula Polinómica de revisión de precios: Números 4 y 5
Clasificación del contratista: Grupos A/B/G, Subgrupos 2/
3/4 Categorías e/d/e
Sistema de Contratación: Concurso, procedimiento abierto
sin admisión de variantes.
Obra Clave A-257-HU Acondicionamiento de la Carretera
A-1213 de Huesca a Grañén, entre los p.k. 11,400 a 22,200.
Tramo: Albero Bajo-Grañén.
Presupuesto de contrata: 3.726.701,71 euros
Plazo de ejecución: dieciséis meses
Fórmula polinómica de revisión de precios: Nº 5
Clasificación del contratista: Grupos A/B/G, Subgrupos 2/
2/4, Categoría e/c/e
Sistema de contratación: Concurso, procedimiento abierto
sin admisión de variantes.
Obra clave: V2-188-Z Nueva Infraestructura. Carretera A1503 de El Frasno a N-234 e intersección con ZP-1129 en
Morés
Presupuesto de contrata: 3.591.072,46 euros
Plazo de ejecución: veinte meses
Fórmula polinómica de revisión de Precios: Números 1, 4
39 y 40
Clasificación del contratista: Grupos A/B/G.—Subgrupos 2
y 5/2/4.—Categorías e/d/c
Sistema de contratación: Concurso abierto sin admisión de
variantes.
#
RESOLUCION del Departamento de Obras Públicas Urbanismo y Transportes por la que se convoca
la licitación por el sistema de Concurso, procedimiento abierto de un contrato de obra de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones
que se indica a continuación.
$
1º.—Objeto: Construcción de diez paradas de líneas interurbanas para transporte de viajeros en la Comunidad Autónoma
de Aragón.
2º.—Presupuesto de contrata: 518.601,23 euros.
3º.—Plazo de ejecución: Siete meses.
4º.—Clasificación del contratista: Grupo G, Subgrupo 6
categoría e
5º.—Documentos de interés para los licitadores: El Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y el Proyecto, estarán de
manifiesto y a disposición de los concursantes para su examen
durante el plazo de presentación de proposiciones, los días y horas
hábiles de oficina, excepto sábados, en la Dirección General de
Transportes y Comunicaciones, Pº María Agustín 36, 2ª planta, en
las Delegaciones Territoriales de Huesca, plaza Cervantes nº 1 y
de Teruel, Gral. Pizarro nº 1; y en la siguiente dirección electrónica: http//www.aragob.es/sid/bolc/pliegos.htm.
6º.—Presentación de proposiciones: Las proposiciones se
presentaran en sobres cerrados en cualquiera de los Registros
Generales de la Diputación General de Aragón (en Zaragoza,
Edificio Pignatelli; en Huesca, Pza de Cervantes nº 1; en
Teruel, General Pizarro nº 1) o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artº 100 del Reglamento General de
Contratación.
El plazo de presentación de proposiciones finalizará el día
26 de mayo de 2003.