4 - Boletin Oficial de Aragón

Servicio Provincial de Educación, Cultura y
Deporte
C/ San Vicente de Paúl, 3
44002 – TERUEL
Telf.: 978 641250 - Fax: 978 641268
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REMODELACION EN CP EMILIO DIAZ
EDIFICIO PALMIRENO DE ALCAÑIZ
1.- Generalidades.
2.- Desarrollo de las Obras.
3.- Coordinación y Vigilancia.
4.- Programa de Trabajo.
5.- Medios técnicos y humanos.
6.- Recepción.
7.- Gastos y prestaciones complementarios exigibles al contratista
8.- Referencias técnicas complementarias
Servicio Provincial de Educación, Cultura y
Deporte
C/ San Vicente de Paúl, 3
44002 – TERUEL
Telf.: 978 641250 - Fax: 978 641268
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REMODELACION EN CP EMILIO DIAZ
EDIFICIO PALMIRENO DE ALCAÑIZ
1.- Generalidades.
El presente Pliego comprende las normas técnicas a que deberá ajustarse la ejecución de las
obras de:" OBRA REMODELACION EN CP EMILIO DIAZ EDIFICIO PALMIRENO DE ALCAÑIZ
2.- Desarrollo de las Obras.
Los criterios básicos para el desarrollo de las obras serán los siguientes:
1.- La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente al Proyecto aprobado y a los
condicionantes fijados en las licencias municipales, no pudiendo realizarse modificaciones sin la
aprobación previa por parte del Órgano de Contratación.
2.- El plan de seguridad deberá estar redactado antes del inicio de las mismas, debiéndose
incorporar al mismo los medios ofertados en la documentación base de licitación del concurso.
Para la redacción del Plan de Seguridad se dispondrá de un plazo de 10 días contados a
partir de la comunicación de la adjudicación definitiva. Emitido el correspondiente informe por el
Coordinador de Seguridad se dispondrá de un plazo complementario de 5 días para subsanar
las deficiencias detectadas.
Si durante el transcurso de las obras surgiese alguna incidencia que diese lugar a
modificaciones sustanciales de este Plan, deberá redactarse uno nuevo recogiendo las
especiales circunstancias y tramitarse en un plazo máximo de 15 días.
En ningún caso se admitirá que las grúas sobrevuelen las zonas de tránsito de alumnos.
3.- El desarrollo de las obras se deberá realizar con estricta sujeción al Programa de Trabajo
aprobado teniendo en cuenta las circunstancias especiales de esta actuación.
4.- Los medios ofertados en la documentación base para la licitación del concurso
correspondiente deberán ponerse a disposición desde el inicio de las obras y mantenerlos
incorporados a la misma hasta que el Director de las obras anote lo contrario en el Libro de
Ordenes.
5.- Los permisos finales, boletines y demás documentación necesaria para la legalización de
las obras y sus instalaciones deberán estar a disposición de la Administración en el acto de la
Recepción.
Si por motivos ajenos a la Administración Contratante se produjese algún retraso en la obra y
fuese necesaria la ocupación anticipada del edificio sin estar finalizada la totalidad de las obras,
la empresa constructora correrá con los gastos derivados de los suministros de agua, energía
eléctrica y combustible para la calefacción durante el periodo de funcionamiento, hasta la
legalización y contratación de las instalaciones.
3.- Coordinación y Vigilancia.
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte podrá nombrar una persona con carácter
de Coordinador de las obras, que será la encargada de la coordinación y seguimiento del trabajo
a realizar así como el cumplimiento de este Pliego.
Las funciones principales del Arquitecto Coordinador son las siguientes:
-Vigilar el cumplimiento de plazos de la obra y de la documentación que deba aportar cada
uno de los que intervienen en la misma.
-Vigilar el cumplimiento del contrato de la Dirección Facultativa.
-Supervisar certificaciones e impulsar la tramitación administrativa.
-Transmitir a la Dirección Facultativa cuantas instrucciones plantee la Administración
Contratante y vigilar el cumplimiento.
Servicio Provincial de Educación, Cultura y
Deporte
C/ San Vicente de Paúl, 3
44002 – TERUEL
Telf.: 978 641250 - Fax: 978 641268
-Vigilar el cumplimiento de este Pliego y resolver cuantas incidencias surjan durante el
desarrollo de las obras que puedan afectar al funcionamiento del Centro.
4.- Programa de Trabajo.
La empresa Constructora deberá presentar, en los plazos fijados por la Legislación vigente,
un Programa de Trabajo siguiendo, como mínimo, el criterio de capítulos de los presupuestos
correspondientes de Proyecto.
Este Programa deberá llevar la conformidad del Arquitecto Director de las obras para su
aprobación por la Administración Contratante.
El ritmo de las obras podrá ser superior al previsto por las anualidades contractuales sin que
por ello la empresa adjudicataria genere cualquier derecho de cobro anticipado por estas
causas.
5.- Medios técnicos y humanos
Los medios técnicos y el personal propuestos en la documentación de licitación de la obra
deberán mantenerse incorporados a la misma siempre que el arquitecto Director lo considere
oportuno.
Cualquier variación sobre la propuesta deberá ser autorizada por el Coordinador de la obra.
6.- Recepción y cumplimiento de plazos.
El Contratista deberá realizar el aviso previo de terminación de las obras con una antelación
de cuarenta y cinco días hábiles con la finalidad de tramitar la Recepción atendiendo a lo
estipulado en el artículo 163 del Reglamento General de L.C.A.P. aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.
Las posibles incidencias de carácter meteorológico que puedan afectar al desarrollo de las
obras deberán repercutirse en el plazo ofertado, debiéndose plantear los medios auxiliares
necesarios para contrarrestar dichas incidencias y en su caso estudiar los retrasos previsibles
por estas causas.
Unicamente se admitirán ampliaciones de plazo por estas causas si se acompañan de un
estudio justificativo en el que se demuestre la desviación a la media de los 2 últimos años, o en
las señaladas en el artículo 144 de la L.C.A.P..
7.- Gastos y prestaciones complementarios exigibles al contratista
Las prestaciones y gastos complementarios incluidos en este apartado correrán a cargo de la
empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de
adjudicación.
Carteles de obra.
Al inicio de las obras la empresa adjudicataria deberá realizar y colocar un cartel indicativo de
las mismas ajustado al modelo recogido en el Manual de Identidad Visual Corporativa del
Gobierno de Aragón.
Ejecución, dirección y tramitación de proyectos específicos de cada instalación.
La empresa adjudicataria deberá correr con los gastos derivados de la puesta en
funcionamiento de cada una de las instalaciones previstas, incluyendo redacción de proyectos
específicos, direcciones de obra, tasas, permisos…
Igualmente podrá utilizar las separatas de instalaciones incluidas en el Proyecto completando
los trámites necesarios para su legalización y tramitación ante los correspondientes Servicios de
Industria.
Servicio Provincial de Educación, Cultura y
Deporte
C/ San Vicente de Paúl, 3
44002 – TERUEL
Telf.: 978 641250 - Fax: 978 641268
8.- Referencias técnicas complementarias a incluir en el Sobre “C” del concurso de
obras.
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2.2.3.3. del Pliego de cláusulas administrativas
particulares, y a los efectos de valoración de los criterios objetivos para la adjudicación del
concurso se deberán presentar, los siguientes documentos:
Compromiso (optativo) de ofertar un porcentaje superior al 1% establecido en la cláusula
2.5.10 de este Pliego hasta un máximo del 2,5% del precio de adjudicación de las obras para
estos 2 aspectos:
Control de calidad de la obra
Asistencia Técnica a la Dirección Facultativa.
Plan de control de calidad ajustado a las necesidades de la obra que la empresa adjudicataria
se ofrezca a contratar con empresa homologada no vinculada a la misma.
Descripción de las medidas complementarias a adoptar sobre el estudio de Seguridad y Salud
enfocadas a mejorar este capítulo del Proyecto y compromiso de mantenerlas incorporadas
siempre que la Dirección Facultativa lo estime oportuno.
Teruel, a 15 de junio de 2007
EL DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL
Fdo.: Jesús RODRIGUEZ ARGENSOLA
Conocido y aceptado
en su totalidad
EL CONTRATISTA,