OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES POR ELINCUMPLIMIENTO

HOJJ.\PERTENECIENTE Al CONVENIO ENTRE El H. AYUNTAMIENTO
DE AUTL;\N DE NAVARRO Y LA EMPRESA INGENIERrA
Y CONSTRUCCION COPSA S.A. DE C.V. QUE CONSISTE EN LA OBRA PUBUCA "REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA
ANDRES ALVAREZ SEGUNDA ETAPA" COL. LA PALOMA, EN LA ClUDAD DE AUTL;\N DE LA GRANA, MUNICIPIO
DE AUTL;\N
DE NAVARRO, JAUSCO.
CUANDO
EL PORCENTAJE DE AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERA EL
CONTRATISTA EN QUE LO PROMUEVA, SI ES A LA BAJA, SERA EL H. AYUNTAMIENTO
LA QUE LO REALICE.
EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 60 DfAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DE LOS fNDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERAN
PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS
A "EL H.
AYUNTAMIENTO",
POR LO QUE TRANSCURRIDO DICHO TERMINO SIN QUE PRESENTE
EL CONTRATISTA LA SOLlCITUD DE AJUSTE DE COSTOS, PRECLUIRA EL DERECHO DE
ESTEPARA RECLAMAR EL PAGO.
"EL H. AYUNTAMIENTO"
DENTRO DE LOS 60 DfAS NATURALES SIGUIENTES A LA
RECEPClON
DE LA SOLlCITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERAN EMITIR LA
RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA SOLlCITUD SE TENDRA POR
APROBADA.
OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES
POR ELINCUMPLIMIENTO
"EL H. AYUNTAMIENTO"
Y "EL CONTRATISTA", CONVIENEN
PARA EL CASO DE
INCUMPLIMIENTO
TOTAL 0 PARCIAL DE ESTE CONTRATO
POR PARTE DE "EL
CONTRATlSTA",
LA APLICACION
DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS
CONVENCIONALES:
A) "EL H. AYUNTAMIENTO"
TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO
POR EL
CONTRATISTA
DE ACUERDO
CON
LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL
PROGRAMA
DE TRABAJO
APROBADO;
PARA
LO
CUAL,
"EL
H.
A YUNTAMIENTO" COMPARARA
PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA,
EL A VANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS.
SI COMO
CONSECUENCIA
DE LA COMPARACION
A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR, AL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QU~
DEBIO REALIZARSE, "EL H. AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A HACER LA
RETENCIONES ECONOMICAS
A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN E
PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS
CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% DE LA DIFERENCIA DE
DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA
FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA,
HASTA LA DE REVISION. LAS
RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION
DE LOS
TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO 0 PRESTADOS OPORTUNAMENTE
CONFORME
AL PROGRAMA
DE TRABAJOS CONVENIDOS,
CONSIDERADO
LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
Y EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO,
AL
MONTO DE LA GARANTfA DE CUMPLIMIENTO DE ESTECONTRATO. ASIMISMO,
Pagina 10 de 20
-
HOJ", PERTENECIENTE
Y CONSTRUCCI6N
AL eONVENIO
ANDRES ALVAREZ SEGUNDA
DE NAVARRO,
ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO
DE AUTLAN
COPSA S.A. DE C.V. QUE CONSISTE EN LA OBRA PUBLICA
ETAPA"
cot.
LA PALOMA,
EN LA CIUDAD
DE NAVARRO
Y LA EMPRESA
INGENIERfA
DE UNIDAD
DEPORTIVA
MUNICIPIO
DE AUTLAN
"REMODELACI6N
DE AUTLAN
DE LA GRANA,
JALISCO.
CUANDO
EL CONTRATISTA
REGULARICE
LOS TIEMPOS
DE ATRASO
SENALADOS EN EL PROGRAMA
DE EJECUClON, PODRA RECUPERAR LAS
RETENCIONES ECONOMICAS
QUE SE LE HAYAN EJECUTADO, POR LO QUE
"EL H. AYUNTAMIENTO"
REINTEGRARA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE
LAS MISMAS QUE EL MONTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.
LA APLlCACION
DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARAcTER
DE
DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN
LA CLAuSULA TERCERA DE ESTECONTRATO, ESTOS NO SE HAN CONCLUIDO.
B) SI EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA
EN EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAuSULA TERCERA DE ESTE
CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, "EL H. AYUNTAMIENTO"
LE
APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES
QUE RESULTEt~DE MULTIPLICAR EL
5% DEL IMPORTE DE SUS TRABAJOS QUE NO SE HAY AN EJECUTADO 0
PRESENTADO OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y
SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
POR CADA
MES
FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTAD
EN LA CLAuSULA TERCERA DEL PRESENTECONTRATO HASTA El MOMENTO D
SU TERMINACION.
DICHAS PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN S
CONJUNTO,
AL MONTO
DE LA GARANTfA
DE CUMPLIMIENTO
DEL
CONTRATO.
-...::~~-r-
EL IMPORTE
REFERENTE A LAS RETENCIONES, QUE HAGA
"EL H.
AYUNTAMIENTO"
A
"EL
CONTRATISTA"
SE
DESCONTARAN
ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS
PENAS CONVENCIONALES
EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
Y SE
APLICARAN, SIEMPRE Y CUANDO
EL ATRASO EN LA EJECUCION
DE LOS
TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" Y QUE NO
HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO,
FUERZA MAYOR 0 POR RAZONES DE INTERESGENERAL, QUE A JUICIO DE "EL
H. AYUNTAMIENTO" NO SE ATRIBUYA A CULPA DE "EL CONTRATlSTA".
~
INDEPENDIENTEMENTE
DE
LAS
RETENCIONES
0
DE
LAS
PENA
CONVENCIONALES
QUE SE APLIQUEN, "EL H. AYUNTAMIENTO"
PODRA
OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DE ESTE CONTRATO, 0 BIEN, LAS
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, Asl COMO LA GARANTfA DEL ANTICIPO,
TOTAL 0 PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL CASO DE
QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.
"EL H. AYUNTAMIENTO"
PUEDE OPT AR ENTRE APLICAR
LOS PENAS
CONVENCIONALES
0 EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LAS RESCISION Y
Pagina 11 de 20
\
HOJ.4 PERTENECIENTE
Y CONSTRUCCl6N
AL CONVENIO
COPSA SA
ANDRES ALVAREZ SEGUNDA
DE NAVARRO,
ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO
DE AUTLAN
DE C.V. QUE CONSISTE EN LA OBRA PUBLICA
ETAPA" COL. LA PALOMA,
EN LA ClUDAD
DE NAVARRO
Y LA EMPRESA INGENIERiA
"REMODELACl6N
DE AUTLAN
DE LA GRANA,
DE UNlOAD
DEPORTIVA
MUNICIPIO
DE AUTLAN
JALISCO.
DEBE FUNDAR Y MOTIV AR LAS CAUSAS DE LA APLICACION
OTRO.
DE UNA 0 DE
NOVENA: DISPONIBILIDAD DE SITIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
"EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA",
LA VIAll DAD EN LA QUE DEBA LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, Asi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y DEMAs AUTORllACIONES
QUE SE REQUIERAN PARA SU REALllACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA
DE "EL H. AYUNTAMIENTO".
DECIMA: MODIFICACIONES
Y AMPLIACIONES.
EL H. A YUNTAMIENTO POR RAlONES FUNDADAS Y DEBIDAMENTE COMPROBADAS,
PUEDE MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA MEDIANTE CONVENIOS QUE
SE LLEVARAN
A
CABO
BAJO
SU RESPONSABILIDAD.
LOS CONVENIOS -.,c;:;::;::...~
CONSIDERADOS
CONJUNTA
0
SEPARADAMENTE,
NO DEBEN REBASAR EL
VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO PACTADO EN EL CONTRATO, NI IMPLICAR
VARIACIONES
SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI CELEBRARSE PARA
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPlIMIENTO DE LA LEY.
UNA
VEl
DETERMINADAS
LAS
MODIFICACIONES
AL
CONTRATO,
ES
RESPONSABllIDAD DE "EL H. A YUNTAMIENTO" LA CELEBRACION OPORTUNA DE LOS
CONVENIOS RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES.
51 LAS MODIFICACIONES
EXCEDAN DEL PORCENTAJE INDICADO
0 VARIAN EL
PRESUPUESTOSUBSTANCIALMENTE, POR VARIACIONES IMPORTANTES AL PROYECTO,
A LAS ESPECIFICACIONES
0 A AMBAS, PUEDE CELEBRARSE UN CONVENIO
ADICIONAL
RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES.
ESTE CONVENIO
DEBE
AUTORllARSE POR "EL H. A YUNT~MIENTO" BAJO SU RESPONSABILIDAD POR EL
MONTO DE ORIGEN 0 AMPLIACION.
LAS MODIFICACIONES
NO DEBEN AFECTAR
LAS CARACTERISTICAS DEL TIPO DE OBRA PACTADA
EN EL CONTRATO,
N~
CELEBRARSE PARA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO.
CUANDO SEA NECESARIO PAGAR POR CONCEPTOS DE TRABAJOS ADICIONALES
LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, SE DEBE OBSERVAR LO SIGUIENTE:
A
1.- LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO
DE CONCEPTOS DEL CONTRATO DEBEN CONCILIARSE Y AUTORllARSE POR "EL H.
AYUNTAMIENTO" Y POR "EL CONTRATlSTA", PREVIAMENTE A SU EJECUCION.
11.-"EL H. AYUNTAMIENTO" PUEDE AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE
LOS TRABAJOS
EJECUTADOS,
PREVIAMENTE A LA CELEBRACION
DE LOS
Pagina 12 de 20
~
\
~
HOJ~ PERTENECIENTE
Y CONSTRUCCl6N
AL CONVENIO
ANDRES ALVAREZ SEGUNDA
DE NAVARRO,
ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO
DE AUTLAN
COPSA S.A. DE C.V. QUE CONSISTE EN LA OBRA PUBLICA
ETAPA" COL. LA PALOMA,
EN LA ClUDAD
DE NAVARRO
Y LA EMPRESA INGENIERfA
HREMODELACl6N
DE AUTLAN
DE LA GRANA,
DE UNlOAD
DEPORTIVA
MUNICIPIO
DE AUTLAN
JALiSCO.
CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHO INCREMENTOS NO REBASEN EL
PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO. LAS CANTIDADES ADICIONALES SE
PAGAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE.
EN LO RELATIVO A LA AUTORIZACION DE PRORROGAS
OBRA PUBLICA SE DEBE OBSERVAR LO SIGUIENTE:
EN LOS CONVENIOS
DE
/.- EL CONTRATISTA, PUEDE SOLICITAR LA AMPLIACION
DEL PLAZO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN LA CLAuSULA TERCERA DEL CONTRATO CUANDO SE PRESENTEN
CIRCUNSTANCIAS 0 ACONTECIMIENTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO 0 EN LOS
CONVENIOS ADICIONALES, QUE INFLUYAN EN EL INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
DE OBRA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", FUNDADO DICHOS ACONTECIMIENTOS
o CIRCUNST ANCIAS MEDIANTE LA DOCUMENT ACION CORRESPONDIENTE.
11.- "EL H. A YUNTAMIENTO" PUEDE AUTORIZAR LA AMPLIACION
DEL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDA EN LA CLAuSULA TERCERA, PREVIO ANALISIS DE LOS
ACONTECIMIENTOS
0 CIRCUNSTANCIAS
MENCIONADAS
EN EL pARRAFO QUE/~S;:>~
ANTECEDE, Y PREVIO ANALISIS DE LA DOCUMENTACION
QUE ACOMPANE
liE
CONTRATISTA", PARA FUNDAMENTAR LOS MISMOS. EN CASO DE QUE "EL
A YUNTAMIENTO" NO AUTORICE LA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DICH
NEGATIVA DEBE FUNDARSE, MOTIVARSE Y NOTIFICARSE A "EL CONTRATISTA".
LAS AMPLIACIONES AL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS NO IMPUT ABLES A "EL
CONTRATISTA". DEBEN CONSIDERAR AJUSTES DE COSTOS.
DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES
DE LAS PARTES.
"EL H. AYUNTAMIENTO"
Y "EL CONTRATISTA"
SE OBLIGAN
A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAuSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO
A SUS ANEXOS, LlNEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE LA OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,
SU
REGLAMENTO,
LEYES, TRATADO
Y
DEMAs
NORMAS
Y
DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE SEAN APLICABLES.
EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJO~
MATERIA DEL PRESENTECONTRATO Y DEBE SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS
Y ORDENAMIENTOS
DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA
DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA
Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL 0 MUNICIPAL,
AS! COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO SENALE "EL H. AYUNTAMIENTO".
LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN POR
INOBSERVANCIA DE "EL CONTRATISTA" SERA A CARGO DE ESTE.
Pagina 13 de 20
HOJ~ PERTENECIENTE AL CONVENIO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO
DE AUTLAN DE NAVARRO Y LA EMPRESA INGENIERfA
Y CONSTRUCCION COPSA S.A. DE C.V. QUE CONSISTE EN LA OBRA PUBLICA "REMODELACION DE UNlOAD
H
ANDRES ALVAREZ SEGUNDA ETAPA COl. LA PALOMA, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE LA GRANA, MUNICIPIO
DE NAVARRO, JAliSCO.
DEPORTIVA
DE AUTLAN
"EL H. AYUNTAMIENTO" ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD
A LA INDICACION
DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTECONTRATO, MEDIANTE
LA DESIGNACION
DE UN SERVIDOR PUBLICO COMO SU REPRESENTANTE ANTE EL
CONTRATIST A Y RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANClA,
CONTROL
Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUIDA LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES.
PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA"
EL SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA.
LA RESIDENCIA DE OBRA DEBE UBICARSE EN
CUANDO LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR CONTRATO, LA APROBACION
LAS ESTIMACIONES
PARA EFECTOS DE PAGO
DEBE AUTORIZARSE POR
RESIDENCIA DE OBRA DE "EL H. AYUNTAMIENTO".
DE
LA
"EL CONTRATISTA" DEBE COMUNICAR
A "EL H. AYUNTAMIENTO" LOS AVANCES
LOS TRABAJOS Y DICHO ORGANISMO
VERIFICAR QUE SE DESARROLLEN
ACUERDO
A LAS ESTIMACIONES
PLANTEADAS
EN TIEMPO Y FORMA.
CONFORMIDAD
CON LO PACTADO.
DE
EN
DE
"EL H. AYUNTAMIENTO"
DEBE REPORTAR PERIODICAMENTE A LA CONTRALORiA
AVANCE
DE LOS TRABAJOS
MATERIA
DEL PRESENTE CONTRATO
QUE
ENCUENTREN EN PROCESO DE EJECUCION.
E
S
EN CASO DE QUE LOS A V ANCES NO ESTEN DE ACUERDO CON LAS ESTIMACIONES
PLANTEADAS, "EL H. AYUNTAMIENTO"
DEBE APERCIBIR A "EL CONTRATISTA",
Y
PUEDE RESCINDIR EL CONTRATO SI ESTE NO JUSTIFICA LA CAUSA DE LOS RETRASOS
EN EL AVANCE.
DECIMA SEGUNDA: RECEPCI6N DE LOS TRABAJOS.
"EL CONTRATISTA" COMUNICARA
POR ESCRITO A "EL H. AYUNTAMIENTO"
LA
TERMINACION
DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS,
PARA QUE
ESTE EN UN TERMINO QUE NO EXCEDA DE 3 DiAS VERIFIQUE QUE ESTAN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y HECHO LO ANTERIOR Y DENTRO DE LOS VEINTE DiAS
HABILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE CONSTATADO
LA TERMINACION~
DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA.
EN LA QUE
CONSTE ESTEHECHO Y ADEMAs DEBERA CONTENER COMO MiNIMO LO SIGUIENTE:
1.- NOMBRE
ACTO.
DE LOS ASISTENTES Y EL CARACTER
CON
QUE INTERVENGAN
11.- NOMBRE
DEL RESIDENTE DE SUPERVISION
DESIGNADO
POR
AYUNTAMIENTO" Y EN SU CASO, EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".
111.- BREVE DESCRIPCION
RECIBIENDO.
DE
LOS
TRABAJOS
Pagina 14 de 20
REALIZADOS,
QUE
SER
EN EL
"EL
H.
ESTEN
~--
HaM
PERTENECIENTE
Y CONSTRUCCl6N
AL CONVENIO
ANDRES ALVAREZ SEGUNDA
DE NAVARRO,
ENTRE EL
H. AYUNTAMIENTO
DE AUTLAN
COPSA S.A. DE C.V. QUE CONSISTE EN LA OBRA PUBLICA
ETAPAH COL. LA PALOMA,
EN LA CIUDAD
DE NAVARRO
Y LA EMPRESA
INGENIERfA
DE UNlOAD
DEPORTIVA
MUNICIPIO
DE AUTLAN
"REMODELACl6N
DE AUTLAN
DE LA GRANA,
JALISCO.
IV.- FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.
V.- RELACION DE LAS ESTIMACIONES 0 GASTO APROBADOS,
CREDITOS A FAVOR 0 EN CONTRA Y SALDOS.
VI.- LAS GARANTIAS QUE CONTINUARAN
CANCELACION.
MONTO
EJERCIDO,
VIGENTES Y LA PROBABLE FECHA DE SU
NO OBSTANTE LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA"
QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE
RESULTARENY DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO
EN LOS TERMINOS DE ESTECONTRATO Y DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE JALISCO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO.
DESPUES DE RECIBIDOS LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LA CLAuSULA PRIMERA
"EL H. AYUNTAMIENTO" POR MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE
AUTLAN DE NAVARRO,
JALISCO,
REALIlARA EL FINIQUITO DEL PRESENTE
CONTRATO. EN EL FINIQUITO DEL CONTRATO SE DEBERAN HACER CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN TANTO PARA "EL H.
AYUNTAMIENTO" COMO PARA "EL CONTRATISTA", DE IGUAL FORMA EN DICHO
FINIQUITO DEBERA DESCRIBIRSE EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL
SALDO RESULTANTE.
UNA VEl QUE "EL H. AYUNTAMIENTO"
FINIQUITO, DEBERA:
HAYA DETERMINADO EL SALDO TOTAL DEL
A) PONER
A
DISPOSICION
DE
"EL
CONTRATISTA"
EL
PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO, 0 BIEN, SOLICITAR A
"EL CONTRATISTA" EL REINGRESO DE LOS IMPORTES RESULTANTES.
B) LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGA LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES
DE "EL H. AYUNTAMIENTO"
Y "EL CONTRATISTA"
ASUMIDOS EN EL CONTRATO.
~
DECIMA TERCERA: RELACIONES LABORALES.
"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE CONTRATE,
CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAs ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
Pagina 15 de 20
HOJA.. PERTENECIENTE
Y CONSTRUCCl6N
AL CONVENIO
COPSA S.A. DE
ANDRES ALVAREZ SEGUNDA
DE NAVARRO,
ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO
cv.
ETAPA"
DE AUTLAN
QUE CONSISTE EN LA OBRA PUBLICA
cot,
LA PALOMA,
EN LA CIUDAD
DE AUTLAN
Y LA EMPRESA
INGENIERfA
DE UNIDAD
DEPORTIVA
MUNICIPIO
DE AUTLAN
DE LA GRANA.
JALiseo.
SOCIAL, POR LO QUE RESPONDE DE TODAS Y CADA
QUE POR ESTE MOTIVO
HAGAN
LO
H.
ANTERIOR
"EL
RESPONSABILIDAD
AYUNTAMIENTO"
Y SERA AJENO
CONTRATISTA"
DOCUMENTO
SE
IDONEO
UNA DE LAS RECLAMACIONES
SUS TRABAJADORES,
PRESENTES0 FUTURAS QUE HAGAN
"EL
DE NAVARRO
"REMODELACl6N
A
SE
COMO
CONSECUENCIA
DESLINDA
CUALQUIERA
DE
DE
LAS
DE
CUALQUIER
RECLAMACIONES
LOS TRABAJADORES DE "EL CONTRATISTA".
OBLIGA
A
EXPEDIDO
ENTREGAR
POR
A
"EL
H.
AYUNTAMIENTO",
EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO
SOCIAL. DONDE SE ESPECIFIQUE QUE SE HAN CUBIERTO TODAS LAS OBLIGACIONES
OBRERO-PATRONAL
CON MOTIVO DE LA PRESENTEOBRA.
EN CASO DE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO"
DE DINERO DERIVADA
TRABAJADORES
DE LA RELACI6N
0 CON
MOTIVO
TENGA QUE CUBRIR ALGUNA
DE ENFERMEDADES 0
CANTIDADES
EROGADAS
POR TALES MOTIVOS.
Y SUS
RIESGOS DE TRABAJO
CONTRATISTA SE OBLIGA A REINTEGRARLE A "EL H. AYUNTAMIENTO"
o
CANTIDAD
LABORAL ENTRE "EL CONTRATISTA"
EL
LA CANTIDAD~:.--~
RETENIENDO EL PAGO
DEL 67%
RESTANTE DE LA OBRA HASTA QUE ESTESATISFECHO EL REQUISITO ESTABLECIDO EN
EL pARRAFO ANTERIOR.
DECIMA CUARTA: RESCISION DEL CONTRATO.
SON CAUSAS DE RESCISION DEL PRESENTECONTRATO
I. LA MUERTE 0 INCAPACIDAD
SOBREVENIDA
LAS SIGUIENTES:
DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL
0 LA
EXTINCION DE LA PERSONA JURiDICA CONTRATISTA;
II. LA DECLARACl6N
QUIEBRA.
DE "EL CONTRATISTA"
EN CONCURSO
MERCANTIL
III. LA FALTA DE PRESTACION POR EL CONTR~TISTA DE LAS GARANTfAS
0
DE
EN PLAZO, E~
LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
IV. LA DEMORA
OBLIGACIONES
POR PARTE DE "EL CONTRATlSTA"
DE LAS
DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
V. EL INCUMPLIMIENTO
EJECUCI6N
EN EL CUMPLIMIENTO
POR PARTE DE "EL CONTRATISTA"
PARA EL INICIO
DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO
DE LA
EN EL PLAZO
SENALADO.
VI. LA SUSPENSI6N
DE LA INICIACl6N
CONTRATO,
UN
POR
PLAZO
DE LOS TRABAJOS MATERIA
SUPERIOR
A
AYUNTAMIENTO.
Pagina 16 de 20
SEIS MESES
POR
DEL PRESENTE
PARTE
DE
H.
HOJf'\ PERTENECIENTE
Y CONSTRUCCl6N
Al CONVENIO
ANDRES ALVAREZ SEGUNDA
DE NAVARRO,
ENTRE El H. AYUNTAMIENTO
DE AUTLAN
COPSA S.A. DE C.V. QUE CONSISTE EN LA OBRA PUBLICA
H
ETAPA
COl.
LA PALOMA,
EN LA CIUDAD
DE NAVARRO
Y LA EMPRESA
INGENIERfA
DE UNIDAD
DEPORTIVA
MUNICIPIO
DE AUTLAN
NREMODELACl6N
DE AUTLAN
DE LA GRANA,
JALiSCO.
VII. EL DESISTIMIENTO 0 LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, POR UN PLAZO SUPERIOR A OCHO
AYUNTAMIENTO" .
VIII. EN GENERAL,
DERIVADO
DE
POR CUALQUIER
MESES ACORDADA
OTRA CAUSA
SU INCUMPLIMIENTO
IMPUTABLE A EL CONTRATISTA
Y CUALQUIERA
ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO,
POR "EL H.
DE
LAS
OBLIGACIONES
LAS LEYES, TRATADOS Y DEMA.S NORMAS
APLICABLES.
UNA VEl INICIADO
EL PROCEDIMIENTO
DE RESCISION EL H. AYUNTAMIENTO
I. SUSPENDER LOS TRABAJOS, Y LEVANTAR ACTA CIRCUNSTAt-.JCIADA
EN QUE
SE ENCUENTRE
DESIGNADO
LA
OBRA
POR LA CONTROLORIA
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA
LAS FORMALIDADES
PUBLICA
EN
COMPANIA
PERSONAL
DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS DEB ERA. CONTENER
PREVISTAS EN LA CLA.USULA DECIMA DEL PRESENTE CONTRATO
A DEVOLVER A "EL H. AYUNTAMIENTO",
UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DfAS NATURALES, CONTADOS
DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA
ESTA LE HUBIERE ENTREGADO, Asf COMO
AVANCE
DEL ESTADO
DE
MUNICIPAl.
Y EL CONTRATISTA ESTARA. OBLIGADA
LA CELEBRACION
DEBE:
EN
A PARTIR DE LA FECHA DE
TODA LA DOCUMENTACION
LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS
QUE
CON EL
EN QUE SE ENCUENTREN.
EN CASO DE QUE EL H. AYUNTAMIENTO
DETERMINE LA RESCISION DEL CONTRATO,
paR CAUSA NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA
TRABAJOS EJECUTADOS
PAGARA. A ESTA LA PARTE DE LOS
Y LOS GASTOS NO RECUPERABLES, PREVIO ESTUDIO QUE
HAG A DE LA JUSTIFICACION
DE DICHOS
GASTOS. SEGUN CONVENIO
QUE SE
CELEBRE ENTRE LAS PARTES.
SI EL H; AYUNTAMIENTO OPTA paR lA RESCISION DEL 5=0NTRATO, El CONTRATIST~
ESTARA OBLIGADO A PAGAR paR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PEN
CONVENCIONAl
QUE PODRA. SER A JUICIO
MONTO DE LA GARANTIA
OTORGADA
DEL H. AYUNTAMIENTO,
PARA EL CUMPLIMIENTO
HASTA EL
DEL CONTRATO.
DECIMA QUINTA: SUSPENSI6N TEMPORAL DEL CONTRATO.
El H. AYUNTAMIENTO
PUEDE SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO 0 EN PARTE lA
OBRA PUBLICA CUANDO
H.
AYUNTAMIENTO
MEDIE CAUSA DE FUERZA MAYOR
INFORMARA.
SUSPENSION Y EL PROGRAMA
El CONTRATISTA
CUMPLIMIENTO
A
EL CONTRATISTA
SE MODIFICARA.
PUEDE SOLICITAR
LA
0 CASO
DE
LA
POR EL PlAZO CORRESPONDIENTE.
LA SUSPENSION DE LA OBRA
DEL H. AYUNTAMIENTO
FORTUITO. El
DURACION
POR FALTA DE
EN LOS PAGOS DE EST/MACIONES.
Pagina 17 de 20
,-...
HOJ~ PERTENECIENTE
Y CONSTRUCCl6N
ANDRES ALVAREZ
AL CONVENIO
ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO
COPSA S.A. DE C.V. QUE CONSISTE
SEGUNDA
ETAPAw cot.
DE AUTLAN
EN LA OBRA PUBLICA
EN
LA PALOMA,
LA CIUDAD
DE NAVARRO
Y LA EMPRESA
INGENIERfA
DE UNIDAD
DEPORTIVA
MUNICIPIO
DE AUTLAN
"REMODELACl6N
DE AUTLAN
DE LA GRANA,
DE NAVARRO,
JALiseo.
CUANDO
SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO
POR CAUSAS IMPUTABLES AL H. AYUNTAMIENTO,
PAGARA
LOS
TRABAJOS
EJECUTADOS
Y
RAZONABLES,' QUE ESTEN COMPROBADOS
LOS
DICHO
GASTOS
NO
Y RELACIONADOS
ORGANISMO
RECUPERABLES
DIRECTAMENTE
CON
EL CONTRATO.
EN
LA
SUSPENSION
FORMALIDADES
TEMPORAL
DEL
CONTRATO
PREVISTAS EN EL ARTICULO
ESTADO DE JALISCO;
DEBERAN
SEGUIR
LAS
80 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA
DEL
59 Y 66 DEL REGLAMENTO
SE
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE JALISCO.
DeCIMA SEXTA: TERMINACI6N
EL H.
AYUNTAMIENTO
CONTRATO
CUANDO
I. CUANDO
ANTICIPADA
PUEDE
DAR
SE CONFIGURE
EXISTAN RAZONES
DEL CONTRATO.
POR
ALGUNA
TERMINADO
ANTICIPADAMENTE
EL
DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:
DE INTERES GENERAL
DEBIDAMENTE
FUNDADAS
MOTIVADAS.
II. CUANDO
EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN
LOS TRABAJOS
CONTINUAR
UN DANO
MATERIA
CON
DEL PRESENTE CONTRATO
LA CONTINUACION
Y SE DEMUESTRE QUE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO
D
SE PUEDE OCASIONAR
0 PERJUICIO GRAVE AL ESTADO.
III. EN EL CASO
DE QUE EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO
DETERMINE MEDIANTE
EJECUTORIA, LA NULIDAD TOTAL 0 PARCIAL DE
RESOLUCION QUE HAYA CAUSADO
ACTOS TRASCENDENTALES QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO;
IV. EN EL SUPUESTO DE QUE EL H. AYUNTAMIENTO
TEMPORALIDAD
CUANDO
SE DETERMINE
CAUSAS
LA TERMINACION
IMPUTABLES A H. AYUNTAMIENTO,
TRABAJOS EJECUTADOS
COMPROBADOS
I. TOMAR
CARGO
PUEDA
DETERMINAR
DEL CONTRATO
POSESION
ANTlClPADA
DICHO
DEL CONTRATO
ORGANISMO
PAGARA
Y LOS GASTOS NO RECUPERABLES RAZONALES,
Y RELACIONADOS
LA
A "EL CONTRATISTA"
EL H. AYUNTAMIENTO
INMEDIATA
PO~
LOS
QUE ESTEN
DIRECT AMENTE CON EL CONTRATO.
UNA VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO
ANTICIPADA
NO
DE LA SUSPENSION DE LA OBRA.
DEBE:
DE LOS TRABAJOS
DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES
SOBRE LA TERMINACION
EJECUTADOS
Y HACERSE
RESPECTIVAS, EN SU CASO; Y
Pagina 18 de 20
--==
~
\
HOJA PERTENECIENTE
Y CONSTRUCCI6N
ANDRES ALVAREZ
DE NAVARRO,
AL CONVENIO
ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO
DE AUTLAN
COPSA S.A. DE C.V. QUE CONSISTE EN LA OBRA PUBLICA
SEGUNDA
ETAPA"
COL. LA PALOMA,
EN LA CIUDAD
DE NAVARRO
Y LA EMPRESA
INGENIERfA
DE UNlOAD
DEPORTIVA
MUNICIPIO
DE AUTLAN
"REMODELACI6N
DE AUTLAN
DE LA GRANA,
JALISCO.
II. SUSPENDER LOS TRABAJOS, Y LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA
EN
QUE
SE ENCUENTRE
DESIGNADO
LA
OBRA
POR LA CONTROLARfA
EN LA TERMINACION
FORMALIDADES
PUBLICA.
EN
DEL ESTADO
COMPANIA
DE
PERSONAL
DEL ESTADO DE JAUSCO.
SE DEBERAN
SEGUIR
LAS
PREVISTAS EN EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA
ANTICIPADA
DEL CONTRATO
PUBLICA
DEL
ESTADO DE JALISCO.
DECIMA SEPTIMA: OTRAS ESTIMACIONES.
"EL CONTRATISTA"
CONVIENE
EXPRESAMENTE Y OTORGA
PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES
DEL 0.5% (CINCO
CON EL ARTfcULO
DE JALISCO,
QUE SE LE CUBRAN SE LE HAGA
AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA
16 DEL REGLAMENTO
POR
CONCEPTO
SU CONSENTIMIENTO
DE
LA RETENCION
ESTIMACION,
PARA CUMPLIR
DE LA LEY DE OBRAS PUBUCAS DEL ESTADO
DERECHOS
DE
INSPECCION,
CONTROL
VIGILANCIA.
DECIMA OCTAVA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.
EL CONTRATISTA
PUBLICACIONES,
CONVIENE
EN QUE
CONFERENCIAS,
NO
PODRA
INFORMES
DIVULGAR
0 CUALQUIER
POR
OTRA
MEDIO
FORMA.
DE
LOS
DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
SIN LA AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DEL H. AYUNTAMIENTO,
PUES
DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTEULTIMO.
DECIMA NOVENA: JURISDICCI6N
PARA LA INTERPRETACION
PARA TODO AQUELLO
Y COMPETENCIA.
Y CUMPLIMIENTO
ASI COMO
QUE NO ESTE~XPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO,
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION
RESIDENCIA EN LA CIUDAD
CUALQUIERA
DEL PRESENTE CONTRATO,
Y COMPETENCIA
DE AUTLAN DE NAVARRO,
LA~S
DE LOS TRIBUNALES CO
JALISCO,
RENUNCIANDO
A
EN RAZON
DE SU
LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS
DE SU
PRESENTE 0 FUTURO.
DOMICILIO
CONTENIDO
MARGEN
OTRO FUERO QUE LES PUDIERA CORRESPONDER
Y ALCANCE
LEGAL SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO
AL CALCE
DE TODAS SUS HOJAS EN LA C1UDAD DE AUTLAN DE NAVARRO,
A LOS 17 (DIECISIETE) DfAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2013.
Pagina 19 de 20
Y AL
JALISCO,
----_
HbJA PERTENECIENTE
Y eONSTRUeel6N
AL CONVENIO
COPSA SA
ANDRES ALVAREZ SEGUNDA
DE NAVARRO,
..
------
ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO
DE AUTLAN
DE C.V. QUE CONSISTE EN LA OBRA PUBLICA
ETAPA"
cot,
LA PALOMA,
EN LA ClUDAD
DE NAVARRO
Y LA EMPRESA
INGENIERiA
DE UNlOAD
DEPORTIVA
MUNICIPIO
DE AUTLAN
"REMODELACION
DE AUTLAN
DE LA GRANA,
JALISCO.
POR EL CONTRATIST A
C. CARLOS GUERRA LOPEZ
ADMINISTRADOR GENERAL
"INGENIERIA Y CONSTRUCCI6N
COPSA S.A. DE C. V.,
,~
JUAN MANUEL
DRIGUEZ PENA.
ECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
l.n"
TESTIGOS
OSO
L.A.E. HUGO MEDINA LARA.
Pagina 20 de 20
",'