Descargar en formato pdf

Boletín Oficial de Canarias núm. 212, viernes 28 de octubre de 2005
zo de presentación de proposiciones, en la sede del
Servicio Canario de Empleo, sita en Avenida Príncipes de España, s/n, Edificio Gabinete de Seguridad e Higiene, planta alta, en Santa Cruz de Tenerife, para calificar la documentación contenida en
el sobre 1. En el caso de que no se observaran defectos materiales o los apreciados no fueran subsanables, la Mesa procederá, en el mismo acto, a la
apertura de las proposiciones económicas contenidas en el sobre 2.
Si por el contrario se apreciaran defectos materiales subsanables en la documentación aportada, la
Mesa podrá conceder un plazo no superior a tres días contados a partir del siguiente en que haya tenido lugar la publicación de los mismos en el tablón
de anuncios del Servicio Canario de Empleo, para
que los licitadores subsanen los correspondientes defectos, señalándose igualmente por la Mesa, el lugar, fecha y hora de apertura y lectura de proposiciones económicas.
20855
las obras de “Tratamiento Ambiental del Barrio
San Francisco Javier” en Arrecife, isla de Lanzarote, y resultando imprescindible su notificación a
los efectos de continuar la tramitación del expediente
y conferir el trámite de audiencia previsto en el apartado a) del artº. 109 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado mediante Real Decreto 1.098/2001, de 12
de octubre, es por lo que, de conformidad con lo
dispuesto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a Dña. Lucía Martínez Quintana,
oficio del Servicio de Infraestructura de fecha 26
de julio de 2005, con registro de salida nº 380363,
de fecha 13 de junio, cuyo contenido íntegro y literal es el siguiente:
10. GASTOS DE ANUNCIOS.
Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la prensa regional, serán por cuenta del adjudicatario, según
lo previsto en la cláusula 19.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la presente contratación.
Se pone en su conocimiento la Resolución del
Ilmo. Sr. Director General de Infraestructura Turística nº 78, de fecha 22 de julio de 2005, cuyo contenido íntegro y literal es el siguiente:
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de octubre de 2005.La Directora, Soledad Monzón Cabrera.
Resolución por la que se dispone el inicio del expediente para la resolución del contrato de asistencia
técnica suscrito con Dña. Lucía Martínez Quintana para la dirección facultativa de las obras de
“Tratamiento Ambiental del Barrio San Francisco
Javier”, en el término municipal de Arrecife, isla
de Lanzarote.
Consejería de Turismo
3853 Dirección General de Infraestructura Turística.- Anuncio de 13 de octubre de 2005,
sobre notificación de Resolución por la que
se dispone el inicio del expediente para la resolución del contrato de asistencia técnica
suscrito para la dirección de las obras de tratamiento ambiental del Barrio San Francisco Javier, en Arrecife (Lanzarote).
Teniendo en cuenta el estado actual de ejecución
de las obras de “Tratamiento Ambiental del Barrio
San Francisco Javier” en Arrecife, isla de Lanzarote, y el escrito presentado por la representación
de la empresa contratista y adjudicataria de las
obras en el que pone de manifiesto su intención de
desistir de la obra, y resultando los siguientes
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Habiendo resultado infructuosos los intentos
realizados por esta Dirección General para la notificación de la resolución de este Centro Directivo nº 78, de fecha 22 de julio de 2005 (oficio de
fecha 25 de julio de 2005, con registro de salida nº
380363, de fecha 26 de julio), por el que se dispone el inicio del expediente para la resolución del
contrato de asistencia técnica suscrito con la arquitecta
Dña. Lucía Martínez Quintana para la dirección de
Primero.- Con fecha 10 de diciembre de 2001,
fue suscrito contrato entre la extinta Consejería de
Turismo y Transportes y la U.T.E. San Francisco
Javier, para la ejecución de las obras de “Tratamiento
Ambiental del Barrio San Francisco Javier” en
Arrecife, isla de Lanzarote, con un plazo de ejecución
de siete meses.
20856
Segundo.- Con fecha 28 de diciembre de 2001,
como accesorio o complementario al contrato de obra
anterior, se suscribe contrato de consultoría y asistencia técnica con la arquitecta Dña. Lucía Martínez Quintana para la dirección facultativa de la citada obra, por un precio de 17.970,26 euros y una
duración que se extendía hasta la finalización de la
ejecución de las citadas obras.
Tercero.- Que ha resultado imposible finalizar
la obra en el plazo estipulado determinando su paralización por distintos problemas, siendo necesaria la concesión de sucesivas prórrogas, que han extendido el plazo de ejecución de las obras hasta el
30 de abril de 2005, y por ende, igualmente la prórroga de la asistencia técnica al mismo plazo.
Boletín Oficial de Canarias núm. 212, viernes 28 de octubre de 2005
Decreto Legislativo 2/2000, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, los contratos de consultoría
y asistencia y los de servicios que sean complementarios de contratos de obras o de suministros
podrán tener un plazo superior de vigencia que, en
ningún caso, excederá del plazo de duración del contrato principal ... Por tanto, y en función de la eventual resolución u orden Departamental que acuerde la rescisión del contrato de obra principal
inminente, resulta obligado iniciar los trámites para la resolución del contrato de asistencia suscrito
para la dirección facultativa de dicha obra, habida
cuenta su evidente carácter accesorio o complementario.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Cuarto.- Que en el transcurso de la obra se han
librado pagos en concepto de honorarios de dirección que ascienden a un total de once mil seiscientos cuarenta y dos euros con cuarenta y siete
céntimos (11.642,47 euros) cantidad que según se
constata del expediente administrativo en cuestión,
ha sido abonada en su integridad y que se corresponde con el giro de las certificaciones de obra nº
1 a 13 ambas inclusive, correspondiendo la última
de estas certificaciones al mes de diciembre de
2002.
Quinto.- Que con fecha 29 de abril del corriente tiene entrada en el registro de este Departamento escrito remitido por la representación de la empresa contratista y adjudicataria de las obras en el
que pone de manifiesto que en el transcurso de los
dos últimos años, por circunstancias absolutamente ajenas a la misma, y pese a las distintas prórrogas otorgadas, no se ha avanzado en absoluto en los
trabajos ni existe esperanza alguna de reanudar la
ejecución y solucionar la actual situación de bloqueo, razón por la que interesa desistir de la obra.
Sexto.- Que en función del escrito presentado por
el contratista, y concurriendo razones de interés público que hacen innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato de obra, se ha iniciado por
este Departamento expediente administrativo para
instar la resolución contractual interesada de conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del
artº. 111 y 112 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
Séptimo.- Que de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 198 y 214.d) del Real
1ª) La competencia para tramitar el expediente
de resolución corresponde a este Centro Directivo,
como órgano de contratación, en virtud de lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
2ª) Lo dispuesto en el artº. 109 y siguientes del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado mediante
Real Decreto 1.098/2001, de fecha 12 de octubre,
en cuanto al procedimiento a seguir en los expedientes incoados para la resolución de contratos administrativos.
3ª) Lo dispuesto en los artículos 198.2 y 214.d)
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en cuanto a la necesaria resolución de los contratos complementarios por resolución del contrato principal.
En su consecuencia, y visto el informe emitido
por el Servicio de Infraestructura Turística de la Consejera de Turismo y Transportes,
R E S U E L V O:
1º) Iniciar el expediente para la resolución del
contrato de asistencia técnica suscrita en fecha 28
de diciembre de 2001 con la arquitecta Dña. Lucía
Martínez Quintana para la dirección facultativa de
las obras de “Tratamiento Ambiental del Barrio
San Francisco Javier”, en el término municipal de
Boletín Oficial de Canarias núm. 212, viernes 28 de octubre de 2005
Arrecife, isla de Lanzarote, habida cuenta la simultánea tramitación del expediente de resolución
del contrato de la obra principal.
20857
Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
c) Número de expediente: 05 175 AM AM AB OE11.
2º) Proceder a la liquidación de los honorarios
que resulten de la obra efectivamente ejecutada, de
conformidad con lo dispuesto en el artº. 151.5 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en relación con el artº.
172 de su Reglamento.
3º) Notificar el presente acto a la interesada al
objeto de que en el término de diez (10) días naturales, pueda cumplimentar el trámite de audiencia
previsto en el apartado a) del artº. 109 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real
Decreto 1.098/2001, de fecha 12 de octubre.
Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de 2005.El Director General de Infraestructura Turística, Manuel Pérez Toledo.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
a) Descripción del objeto: servicio consistente en
la organización, gestión y producción de un plan de
acción de eventos y actividades de difusión y fomento de la sociedad de la información en Canarias,
con destino a la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
b) Lugar de ejecución: el mencionado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente contratación.
c) Plazo de entrega: el que se establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la presente
contratación.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.
Consejería de Industria, Comercio
y Nuevas Tecnologías
a) Tramitación: ordinaria.
3854 Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.- Anuncio de 18 de
octubre de 2005, por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la
contratación del servicio consistente en la organización, gestión y producción de un plan
de acción de eventos y actividades de difusión
y fomento de la sociedad de la información en
Canarias, con destino a la Dirección General
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
Por Resolución de 17 de octubre de 2005, nº 180,
folios 241 y 242, del Director General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, se acuerda la apertura del procedimiento de adjudicación que
a continuación se indica:
1. ENTIDAD ADJUDICADORA
a) Organismo: la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
Importe total: el presupuesto máximo de licitación
del suministro asciende a la cantidad de doscientos
treinta y seis mil (236.000,00) euros.
5. GARANTÍAS.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación:
cuatro mil setecientos veinte (4.720,00) euros.
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.
a) Entidad: Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos/.