archivo adjunto/pliego

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
GERENCIA DE COMPRAS
SERVICIO DE COMPRAS
EDIFICIO SEDE - PLANTA BAJA - Sector SANTIAGO DE CHILE
TELEFONO 1950 2012 - FAX 1950 1915
I. M.
SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS
Licitación Pública
PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES QUE REGIRÁ EN EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS ECONOMICOS Y EJECUCION DE
CARPETA ASFALTICA EN LOS MUNICIPIOS A Y G
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
DIVISION VIALIDAD
SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES
MUNICIPIOS A Y G
LICITACION PUBLICA N° 454/2012
CONTRATO No 1699
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO
DE PAVIMENTOS ECONOMICOS Y EJECUCIÓN DE
CARPETA ASFÁLTICA EN LOS
MUNICIPIOS A Y G
PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
INDICE
DISPOSICIONES GENERALES
Objeto
Nómina de elementos que componen este proyecto
Definiciones
Trabajos en horarios especiales
Ejecución de los Trabajos
Cartelera
Consultas y aclaraciones
FORMA DE PRESENTACION
Propuesta y Documentación
Los oferentes deberán exhibir en el momento de presentar sus ofertas:
Antecedentes
Precio
Imprevistos
Monto de la mano de obra imponible
Ampliación del Contrato
Disposiciones Laborales
Representante Técnico
COMPARACION DE PROPUESTAS
Recepción y apertura de ofertas
Criterios de Evaluación
Aceptación y Rechazo de ofertas – Mejora y Negociación de ofertas
GARANTIAS Y PLAZOS
Garantía de Mantenimiento de Oferta
Plazo de mantenimiento de Ofertas
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
Garantía de Conservación
Plazo
LIQUIDACION Y FORMA DE PAGO
Liquidación de Pagos
Forma de Pago
Interés de Mora
Fórmulas Paramétricas de Ajuste de Precios
Lista de materiales para la aplicación de la fórmula paramétrica
LISTA DE MATERIALES PARA LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARAMÉTRICA
Forma de pago de la carpeta asfáltica
RECEPCIONES Y CONTROLES A EFECTUARSE
Material granular y cementado
Carpeta Asfáltica y Base Negra
Cordón Cuneta
Recepciones Provisorias
Recepción Definitiva
MULTAS
Multas
OTRAS DISPOSICIONES
Riesgo y Responsabilidad
Certificado Único Municipal
EXIGENCIAS VARIAS
Equipos y Maquinarias exigibles
Suministro de Vehículos
Suministro de Teléfono celular
Suministro de Materiales para el Laboratorio
PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS
Perfil rural (plano No. 485/97)
Perfil con cordón cuneta (plano No. 594/96)
Material de subrasante - Terraplenes y Desmontes
Construcción del firme o base de material granular
Material Granular Cementado
Sub-base (Sustitución del terreno de fundación)
Construcción de cunetas y banquinas
Cordón Cuneta
Carpeta asfáltica en Caliente
Base Negra
Suministro de mezclas asfálticas
Espesor promedio y mínimo
Alcantarillas
Caños para accesos
Limpieza de cunetas y banquinas
Sobretransporte
Obras accesorias
FORMULARIO PROPUESTA Y METRAJES
FORMULARIO PROPUESTA
METRAJES - CONTRATO No1699
DISPOSICIONES GENERALES
Objeto
Art.1 - El presente pliego tiene por objeto establecer los procedimientos y condiciones que
regirán para la construcción, mejora y mantenimiento de pavimentos económicos y ejecución
de carpeta asfáltica, en diferentes calles y caminos de los Municipios A y G del Departamento
de Montevideo.
Nómina de elementos que componen este proyecto
Art.2 - Rigen para este contrato los siguientes elementos:
Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras, (PCGCO).
Pliego General de Condiciones para la Construcción de Pavimentos Económicos
(setiembre 1991) (en adelante PGCCPE)
Pliego Particular para la Ejecución de Obras (Set.2001), (PPEO).
Pliego General de Condiciones para la Ejecución de Mezclas Asfálticas en Caliente
(Octubre 2001), (PGCEMAC).
Este Pliego Particular de Condiciones.(PPC).
Lista de materiales para la aplicación de la fórmula paramétrica.
Plano de Perfil Transversal Tipo Pavimentos Económicos, No.485/97.
Plano de Perfil Transversal Tipo con cordón cuneta, No.594/96.
Alcantarilla tipo con caños de hormigón 1, 2, y 3 bocas, No. 772/99
Presupuesto estimativo para el Certificado de Capacidad de Contratación del Ministerio
de Transporte y Obras Públicas.
Resoluciones (Nº2.280/92, 2.516/92, 10.885/86, 1.879/00, 3.726/96, 7.278/87,
2.255/93,7.465/93, 9.875/93) y Decretos (No.26.501)
Definiciones
Art. 3 - Se entiende por:
Día o día calendario: Son todos los días del año, incluyendo Sábados, Domingos y feriados.
Día laborable: Son los días de lunes a viernes inclusive. Para las empresas que trabajan los
días Sábado, se tomará a este como día laborable. No se incluyen feriados no laborables, ni la
licencia de la construcción.
Día hábil: Son los días de lunes a viernes inclusive. No incluye feriados (laborables y no
laborables).
Trabajos en horarios especiales
Art. 4 - Se entiende por horario normal de trabajo, el comprendido entre las 7.00 y las 19.00
horas de los días no feriados (laborables o no) de lunes a viernes.
En caso que el Contratista solicite aumentar el régimen horario de trabajo, fuera del
horario normal estipulado en el párrafo precedente, deberá solicitarlo por escrito al Director
del Servicio que corresponda, dando conformidad para deducir de su orden de pago, las horas
extras a que hubiera lugar, para el personal de la IM afectado a la obra.
El Servicio actuante deberá emitir la correspondiente orden de pago a favor de los
funcionarios antes mencionados, a cuyos efectos se remitirán las actuaciones a la Contaduría
General.
Ejecución de los Trabajos
Art. 5 - La nómina de calles o caminos será suministrada al Contratista con la anticipación
necesaria. Se deberá atender las prioridades establecidas por las autoridades de los Municipios
A y G, que serán transmitidas al Contratista por el Ingeniero Director de las Obras.
Los oferentes deberán tener en cuenta, al formular su propuesta e indicar la lista de equipo a
utilizar, que se les exigirá el desarrollo de los trabajos en forma simultánea en ambos
Municipios, en una ubicación en cada Municipio. El incumplimiento de esta exigencia podrá
aparejar la rescisión del Contrato con pérdida de garantía, así como el rechazo de la oferta en
el caso de deficiencias del equipo ofertado.
Art. 6 - anulado
Cartelera
Art. 7 – Modificase el Art.14 del Pliego Particular para la Ejecución de Obras,
estableciéndose que el contratista no tendrá obligación de colocar cartelera alguna.
Consultas y aclaraciones
Art. 8 – Solo los adquirientes del pliego podrán realizar consultas, solicitar aclaraciones sobre
el texto de este pliego, o solicitar prórrogas hasta 10 (diez) días hábiles antes del plazo fijado
para la apertura de ofertas.
Las consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el Servicio de Compras,
sector Santiago de Chile del Palacio Municipal, con acceso sobre la Avenida 18 de Julio, en el
horario de 10:15 a 15:30hs, o por mail a consultaspliegocompras.imm.gub.uy o vía fax 1950
1915, no considerándose las realizadas con posterioridad al plazo señalado.
Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por
ende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado.
La IM responderá las solicitudes que reciba y enviará copia escrita de sus respuestas a
todos los interesados que hayan abonado el pliego, incluyendo la pregunta sin identificar su
origen. Las consultas y repuestas podrán ser consultadas además, en la página web de la IM (
www.montevideo.gub.uy entrar en Compras – Publicación de cartelera de licitaciones y buscar
el número de la licitación.
La IM podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones con respecto a
sus ofertas.
FORMA DE PRESENTACION
Propuesta y Documentación
Art. 9 - Los oferentes deberán presentar su propuesta en estricto acuerdo al formulario tipo
que acompaña estos recaudos. La misma comprenderá un original y dos copias. Se destaca
especialmente la declaración del valor imponible de la mano de obra de la propuesta.
La documentación necesaria para la presentación de la oferta, así como también la
oferta en sobre cerrado, deberá ser entregada el día y hora fijados para la convocatoria, en el
Servicio de Compras, ubicado en el Sector Santiago de Chile del Palacio Municipal, con
acceso sobre Avenida 18 de Julio, no siendo de recibo si no llegaren a la hora fijada para el
acto de apertura de ofertas.
Los oferentes deberán exhibir en el momento de presentar sus ofertas:
i) Recibo de adquisición de los recaudos correspondientes al llamado.
ii) Recibo expedido por Tesorería Municipal, del depósito de garantía de mantenimiento de
oferta.
iii) Certificado de capacidad para ofertar de la empresa expedido por el Registro Nacional de
Empresas que funciona en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que
acredite capacidad libre para ofertar suficiente para la obra licitada (original y fotocopia para
agregar al expediente).
iv) Certificado que acredite el cumplimiento del Art.61 de la Ley Nro.16.074 (Seguro sobre
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales), (original y fotocopia para agregar al
expediente).
v) Constancia de inscripción en el Registro de Empresas Contratistas de Obras en la Vía
Pública (IM – 2° piso - División Vialidad), (original y fotocopia para agregar al expediente).
vi) Lista de equipo disponible y de personal responsable. (Art.5 del Pliego Particular para la
Ejecución de Obras), (se agrega al expediente).
Se deberá declarar especificamente que la planta asfáltica que figura en la lista de equipos
disponibles cumple con el Pliego General de Condiciones para la Ejecución de Mezclas
Asfálticas en Caliente, de la IM, en particular con los requerimientos indicados en el Art. 61,
tanto en el caso del oferente como en caso de un subcontrato del mismo.
vii) En caso de ser el Oferente una persona jurídica, deberá adjuntarse a la oferta un
certificado notarial, que acredite que el firmante de la misma tiene facultades suficientes para
representar a la empresa en esta clase de actos. El Escribano certificará además, la existencia,
la vigencia de la sociedad y quiénes son los directores y administradores, a los efectos de lo
previsto en el artículo 6° de la Ley 17.957 y el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 17.904
art. 13 (se agrega al expediente).
Para realizar observaciones en el acto de apertura de la licitación, si el que concurre no
coincide con el firmante de la oferta, deberá presentar poder o carta poder otorgada ante
Escribano Público con suficientes facultades para representar a la empresa
Antecedentes
Art.10 – Es conveniente que las empresas proponentes, que tengan antecedentes en tareas
similares desempeñadas en organismos públicos o en empresas particulares, adjunten
constancia a sus ofertas, dejando claramente establecido los lugares e Instituciones en los
cuales se prestó el servicio.
Precio
Art.11 – El oferente establecerá en su propuesta los precios unitarios en moneda nacional de
los rubros que se indican en las planillas al final de éste Pliego Particular de Condiciones. Se
deberá establecer por separado el precio, el IVA y el monto de mano de obra imponible,
según formulario propuesta.
Imprevistos
Art.12 – La cantidad presupuestada calculada para la ejecución de los trabajos proyectados se
incrementará en un 15% (quince por ciento) de la misma, de lo que resultará el monto total de
la propuesta, de acuerdo a lo establecido en el art. 7 del Pliego Particular para la ejecución de
la Obra.
Monto de la mano de obra imponible
Art.13 - En función de la resolución 2.255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que de
acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la Industria de la
Construcción, establecidas por la Ley Nº 14.411 los aportes al Banco de Previsión Social
quedarán a cargo de la Intendencia de Montevideo.
Los pagos de leyes sociales por la I.M.., se realizarán en base a las planillas de aportes
que presente la empresa contratista mensualmente. Dichos pagos por cuenta de la I.M.. se
harán hasta el tope indicado por la empresa en su propuesta, superado el tope antes
establecido, los siguientes pagos los realizará la I.M.. mediante la retención del importe que
corresponda del certificado respectivo.
A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, se tendrán en
cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la propuesta. Para lo cual, los
oferentes deberán declarar el monto de mano de obra imponible para cada rubro y la
sumatoria total.
De acuerdo al Art.7 lit. a) del Decreto Ley 14.411 del 7/8/75:
"Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan los jornales
determinados por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo Contratante, la diferencia
injustificada, será abonada por los empresarios, contratistas o subcontratistas, quienes serán
sujetos pasivos por deuda propia."
La liquidación, a los efectos del pago al B.P.S., se realizará mensualmente según el
monto declarado en la planilla del personal presentada por la empresa.
La Intendencia de Montevideo, no reconocerá como deuda al B.P.S., todas aquellas
planillas que no estén firmadas y selladas por la Dirección de la Obra.
Las empresas que realicen obras para la I.M.., a partir del mes de octubre de 1997,
dispondrán de un plazo máximo de ocho días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento
fijada por el B.P.S. mensualmente, para presentar copias de las planillas de sus obras, ante la
I.M. Las mismas deberán estar SELLADAS por el B.P.S. y serán presentadas en Contaduría
General, Sector Liquidación y Pago a Acreedores, dentro del plazo señalado, de no hacerlo en
tiempo y forma, serán de cargo de dichas empresas los importes por concepto de MULTAS Y
RECARGOS que fije el B.P.S. y serán descontados de las liquidaciones subsiguientes.
En caso de NO HABER PRESENTADO planillas en el mes, por alguna de las obras,
deberá comunicarse a Liquidación y Pago a Acreedores, por escrito. Por consultas dirijirse a
Contaduría General de la I.M.M., Sector Liquidación y Pago a Acreedores, 1er.Piso, Sector
Ejido, de 10 a 16 hs.
El registro de la Obra ante el B.P.S. lo hará la empresa contratista previo control y
firma de los formularios 1 y 2 (Obra Pública) por el Director de la Obra, dicho registro deberá
hacerse en el transcurso del mes de inicio de la obra y deberá remitirse inmediatamente copia
del formulario de inscripción con número de obra, al Sector Liquidación y Pago a Acreedores
de Contaduría General.
El cierre de la Obra ante el B.P.S. lo hará la empresa contratista, previo control del
Sector Liquidación y Pago a Acreedores de Contaduría General, y firma de los formularios
correspondientes por el Director de la Obra, dicho cierre deberá hacerse dentro de los treinta
días de terminada la obra.
Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre de la
obra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se generen por presentar la
planilla mensual fuera de plazo.
Ampliación del Contrato
Art.14 - No rigen los Artículos 80 y 83 del PCGCO y el Art.3 del Pliego Particular para la
Ejecución de Obras. La Intendencia de Montevideo podrá ampliar el contrato hasta un 100%
(cien por ciento), del monto total del contrato original. Dichos trabajos deberán reunir las
características de los incluidos en el llamado original, y para ellos valdrán toda las condiciones
del mismo.
Disposiciones Laborales
Art.15 - El contratista está obligado a cumplir con las disposiciones sobre laudos y convenios
colectivos vigentes, para la industria de la construcción en materia de salarios, categorías de
labor, pago y suplemento de horas extraordinarias, primas, incentivos por asistencia, viáticos,
y en general todo beneficio que mejore las condiciones establecidas por la Legislación Laboral
común.
a) Ley 18.098.
La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos y convenios colectivos
vigentes para la rama de esta actividad laboral ( convenio colectivo suscrito el 17 de agosto
del 2005), en materia de salarios, categorías de labor, pago y suplementos por horas
extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general, todas
las asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislación
laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios
Internacionales y sus reglamentaciones. En caso que los laudos vigentes queden sin efecto la
remuneración mínima será un Salario Mínimo Nacional.
La Intendencia de Montevideo, en oportunidad de la selección de ofertas y con relación a la
adjudicataria, durante el plazo contractual y en su caso la prórroga, tendrá especialmente en
cuenta el cumplimiento estricto de esta disposición.
En ese sentido, en oportunidad del estudio de las propuestas serán rechazadas aquellas en las
que se pueda constatar que algún oferente no cumpliera con lo exigido. Si dicho
incumplimiento se verificara con posterioridad a la celebración del contrato, la Intendencia
de Montevideo se reserva el derecho de rescindirlo en la forma y condiciones previstas en este
pliego.
La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la
documentación que acredite estar al día en el pago de salarios y demás rubros emergentes de la
relación laboral, así como los comprobantes que justifiquen que está al día en el pago de la
póliza contra accidentes de trabajo y de las contribuciones a la seguridad social, como
requisito previo al pago de los servicios prestados.
En caso que la I. de M. lo solicite, las empresas adjudicatarias deberán informarle los datos
personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio, con la finalidad de
efectuar los controles correspondientes.
La I. de M. tiene la potestad de retener, de los pagos debidos en virtud del contrato, los
créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.
El incumplimiento, por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones a los
trabajadores asignados al cumplimiento de las tareas contratadas será causal de rescisión del
contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario.
b) Ley 18.099.
La adjudicataria está obligada a cumplir con todas las obligaciones con los organismos
previsionales o fiscales originadas por su vínculo con los trabajadores asignados al servicio
contratado y que se generen como consecuencia de la prestación del servicio adjudicado.
La adjudicataria queda obligada a resarcir e indemnizar a la I. de. M. por cualquier
responsabilidad, pérdida, daño, honorarios de abogados, costas o gastos administrativos o
judiciales relacionado con reclamaciones de terceros por cobro de salarios, impuestos,
contribuciones a la seguridad social, seguros de accidentes de trabajo, daños y perjuicios
ocasionados a terceros.
Los antes referidos gastos serán reembolsados a la I. de M. ajustados por el Indice de Precios
al Consumo.
c) Registro Nacional de Obras y su Trazabilidad - El Decreto 481/09 dispone la inscripción
obligatoria de todas aquellas obras de construcción cuya ejecución supere las treinta jornadas
de trabajo en el Registro Nacional de Obras de construcción y su Trazabilidad.
Quiénes estén comprendidos en la obligación de registrarse y no hayan cumplido debidamente
con dicha condición, serán pasibles de clausura por parte de la Inspección General del Trabajo
y de la Seguridad Social (IGTSS) del MTSS.
d) Resolución Municipal N° 2518 de fecha 22/06/200
De acuerdo con la Resolución Municipal N° 2518 de fecha 22/06/2009, las empresas
contratantes deberán incluir en las planillas de trabajo un mínimo equivalente al 5 % (cinco
por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas liberadas que se
encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y
Liberados.
e)VOLQUETAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE ELEMENTO QUE SIRVA PARA EL ACOPIO Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS:
Las empresas adjudicatarias de licitaciones de obra solo podran utilizar para el transporte de
residuos (residuos de obras civiles, excavaciones, demoliciones, construcciones, etc.)
volquetas registradas y/o pertenecientes a empresas inscriptas y habilitadas por el Registro
Unico Obligatorio de Empresas Transportadoras de Residuos Sólidos, acorde a la normativa
departamental vigente (capitulo II.1. Titulo IX del Volumen V del Digesto Municipal, D.
1928.1 a 1928.14 y R. 424.110.1 a 424.110.19).
Por mas información dirigirse al Sector Contralor de los Servicios de Volqueta, División
Limpieza, Departamento de Desarrollo Ambiental, Piso 6, Unidad de Contratos, tels. 1950 3135 –
1950 3136.
Representante Técnico
Art.16 - Los oferentes designaran en sus propuestas un Representante Técnico de la empresa,
de profesión Ingeniero Civil, que se encargarį de la organización y control de la obra debiendo
tener permanente y estricta vigilancia sobre la misma y que se constituira en el interlocutor
valido ante el Director de la Obra. En la propuesta la empresa oferente consignara su nombre,
y el profesional debera suscribir la misma en seńal de aceptación.
COMPARACION DE PROPUESTAS
Recepción y apertura de ofertas
Art.17 - Los metrajes indicados son inalterables a los efectos de la comparación de
propuestas. La IM pagará la obra efectivamente realizada y se reserva el derecho de modificar
los metrajes indicados en cualquier proporción e incluso suprimir alguno de ellos, sin que el
Contratista tenga derecho a reclamación alguna, manteniéndose únicamente el monto
contractual.
Art.18 -La comparación de propuestas se realizará considerando los precios básicos en la
situación prevista por el Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de obras, sin
bonificación ni recargo por pagos en plazos distintos de los previstos en el presente pliego.
Asimismo se sumará al monto básico de la oferta incrementado por el IVA, los aportes
sociales calculados en base al monto imponible declarado por la empresa.
Criterios de Evaluación
Art.19 --Antes de proceder a la evaluación detallada, la Intendencia determinara si cada oferta
se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación. Para los fines de esta clausula, se
considera que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación cuando
satisfaga las condiciones esenciales estipuladas en dichos documentos.
Sera rechazada la oferta que no se ajuste sustancialmente a los documentos de la licitación, no
admitiéndose correcciones posteriores que modifiquen la misma.
Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, se podra corregir el
error o solicitar que, en un plazo breve, el oferente suministre la información faltante.
Cumplida esta etapa, se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten a los documentos de
la licitación, de acuerdo al siguiente criterio:
1)
Precio
2)
Antecedentes del oferente en este tipo de trabajo.
3)
Aportes calculados por la empresa y declarados en su propuesta.
La Intendencia se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular el
proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la
adjudicación, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes
Aceptación y Rechazo de ofertas – Mejora y Negociación de ofertas
Art.20 – La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de aceptar la propuesta que
juzgue más conveniente, así como también de rechazarlas todas. La Intendencia de
Montevideo podrá aplicar los institutos de mejora de oferta y de negociaciones, según lo
dispuesto por el Art. 66 del TOCAF.
GARANTIAS Y PLAZOS
Garantía de Mantenimiento de Oferta
Art.21 - Antes de la fecha prevista para la apertura de propuestas, cada oferente deberá
constituir una garantía de mantenimiento de oferta, por un monto mínimo equivalente al 1%
(uno por ciento) del total de la oferta, incluyendo el IVA e IMPREVISTOS. Esta garantía
podrá constituirse mediante depósito en efectivo en pesos uruguayos, valores públicos, fianza
a aval bancario, o póliza de seguro de fianza y se depositará en Tesorería Municipal (art. 10
del Pliego Único de Bases y Condiciones). Si se quiere hacer efectiva la garantía mediante
cheque (pesos uruguayos o dólares estadounidenses) el mismo deberá estar certificado por la
entidad bancaria correspondiente.
Para poder hacer el depósito de garantía de garantía mantenimiento de oferta, el oferente debe
estar inscripto como proveedor de la I. de M., por lo que se recomienda a aquellos interesados
en participar en esta licitación y que no estén inscriptos, pasar por la Unidad de Atención a
Proveedores del Servicio de Compras, con anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas de la presente licitación, evitando de este modo inconvenientes de último momento.
Plazo de mantenimiento de Ofertas
Art.22 – Las ofertas deberán mantenerse por un plazo mínimo de 90 días calendario, de
acuerdo a lo establecido en el art. 14 del Pliego de Condiciones Generales para la
Construcción de Obras.
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
Art.23 - a) Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la Resolución de
Adjudicación, el adjudicatario constituirá la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato,
que tendrá un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de la oferta básica
respectiva a la cual se le agregará los Imprevistos y el IVA. Dicha garantía podrá constituirse
en la misma forma que aquella solicitada para el mantenimiento de oferta y deberá depositarse
en el Servicio de Tesorería Municipal. En caso que el citado depósito se realice con cheque
deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente
El plazo de la garantía deberá ser tal que cubra todo el plazo de realización de la obra,
más los eventuales tiempos de tramitación del cierre del respectivo contrato, y hasta la
extinción definitiva de todas y cada una de las obligaciones emergentes del contrato. Si se
estableciere un plazo, deberá preverse la renovación automática del mismo por períodos
sucesivos, salvo manifestación en contrario de la Administración Municipal mediante la
entrega del documento al adjudicatario.
Cuando se constate el cese de actividades o la suspensión de la habilitación o
autorización para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de intermediación
financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la garantía, el Adjudicatario deberá
sustituir la misma, en un plazo perentorio de treinta (30) días calendarios, quedando
suspendidos todos los derechos que pudieran corresponderle hasta tanto ello suceda. Su
incumplimiento podrá dar lugar a sanciones por incumplimiento.
La garantía no podrá ser devuelta hasta que ambas partes otorguen en documento
apropiado que nada más tienen que reclamarse con relación a esta licitación.
b) Una vez realizada la recepción provisoria por la I.M.., y cumplidas a satisfacción todas las
obligaciones contraídas por el adjudicatario, podrá éste solicitar la devolución de lo
depositado en Contaduría General Municipal, con el original del recibo que acredite el
depósito.
Garantía de Conservación
Art.24 – De cada pago que la Administración realice se retendrá un monto equivalente al
cinco por ciento (5%) como Garantía de Conservación de acuerdo a lo establecido en el
PCGCO.
Plazo
Art.25 –- Las obras deberán iniciarse dentro del plazo de 15 (quince) días a partir de la
notificación de la resolución de adjudicación El plazo total para la ejecución de las obras
será de 9 (nueve) meses a partir de la fecha de su iniciación, incluyendo la ejecución de todas
las obras accesorias. El desarrollo de las obras se ajustará a los siguientes plazos parciales:
- En 3 (tres) meses, el 15% (quince por ciento) del monto del contrato.
- En 6 (seis) meses, el 50% (cincuenta por ciento) del monto del contrato.
- En 9 (nueve) meses, las obras quedarán completamente terminadas, incluyendo las obras
accesorias.
Una vez iniciadas las obras, no podrán suspenderse, salvo motivo de fuerza mayor probado
fehacientemente.
El plazo de conservación de las obras será de 18 (dieciocho) meses en el caso de hacerse
tratamiento asfáltico doble o carpeta asfáltica en caliente, y de 6 (seis) meses en caso
contrario.
LIQUIDACION Y FORMA DE PAGO
Liquidación de Pagos
Art.26 -A) El pago de los trabajos se efectuará por avance mensual; para la liquidación del
mismo se deberá presentar:
1) Detalle de la liquidación a precio básico. Necesariamente se deberá facturar el avance de
obra por el mes de cargo en que se presente la planilla.
2) Copia de las planillas de declaración de personal del B.P.S. del mes de los trabajos que se
facturan, con una liquidación de la mano de obra imponible a fecha de contrato y su ajuste por
aumentos.
B) Para el caso de los trabajos imprevistos se procederá del mismo modo, agregando el
monto imponible que corresponde a los trabajos imprevistos realizados.
C) Los ajustes paramétricos deberán presentarse en factura independiente del básico
con detalle de la liquidación, junto con el certificado a precio básico de los trabajos, tanto para
los presupuestados como para trabajos imprevistos.
D) La última cuota se hará efectiva una vez que los trabajos estén completamente
terminados y recibidos provisionalmente.
E) No se pagarán ajustes paramétricos más allá de los plazos establecidos en el
correspondiente llamado, o de las prórrogas expresamente autorizadas por la Dirección de
Obra; salvo que no se cumpla con dichos plazos por causas no imputables a la empresa y
debidamente documentadas en tiempo y forma.
F) La I.M.. podrá optar, en el momento de hacer efectivo el pago, por la financiación
del mismo, mediante la entrega de Documentos de Pago, que tendrán las siguientes
características:
* Contendrán la cantidad líquida y exigible en correspondencia con los certificados de
obra presentados y aprobados, expresada en moneda nacional o dólares de los Estados Unidos
según el caso. Si se convirtiera la deuda a dólares USA, la misma se realizará a la cotización
del dólar interbancario tipo vendedor vigente a la fecha de la liquidación.
* Serán endosables, sin recurso y sin costo adicional para el contratista.
* No tendrán vinculación con los procedimientos de ejecución de la obra y su
cronograma de cumplimiento.
* La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de rescatar anticipadamente los
documentos de pago, abonando los intereses devengados, o abonar los intereses sin cancelar la
obligación principal hasta el final de la operación.
* Se establecerá en los Documentos de Pago la tasa de interés correspondiente asi
como la oportunidad del pago de los intereses devengados.
* Los Documentos de Pago tendrán su vencimiento con un plazo mínimo de 30 días,
desde su otorgamiento y un plazo máximo que no excederá la finalización del mandato del
presente período de gobierno. En caso que la financiación sea en moneda nacional, el plazo
además no será superior a un año.
G) La Intendencia de Montevideo podrá también efectuar el pago con cheques de Pago
Diferido, acordándose en su momento, con el adjudicatario, las condiciones del mismo.
Se modifica el literal d) del art. 90 del PCGCO, en lo que refiere a la imputación de los pagos. A
los efectos de la liquidación de los intereses se aplicará el criterio de imputación de los pagos en
primer lugar al capital.. Asimismo, la tasa de interés establecida se considerará como tasa de
interés simple.
Se modifica el literal e) del art. 90 del PCGCO, el tercer párrafo: la actualización del monto de
esa diferencia se calculará con arreglo a los precios resultantes del día inmediato posterior al
vencimiento de los 120 días, debiendo efectuar su pago dentro de los 45 días calendario
siguientes a la fecha de solicitud de liquidación.
Forma de Pago
Art. 27 - La Intendencia abonará en un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir de
la presentación del certificado de avance de obra, debidamente conformado en la Contaduría
General.
PRONTO PAGO: Se establecerá la bonificación que se ofrezca si el pago se realiza entre el 1º
y el 15 de cada mes o entre el día 16 y el 30 de presentada la factura en Tesorería, la que será
evaluada por el Departamento de Recursos Financieros.
Interés de Mora
Art. 28 – El interés por mora a que se refiere el artículo 90, literal c) del PCGCO queda fijado en
el 50% de la tasa media de interés trimestral para empresas, para operaciones activas con plazos
menores a un año, publicada por el Banco Central del Uruguay (Art. 15 Ley 14.095 – Circular
1695) en el mes inmediato anterior al vencimiento, modificándose en tal sentido el artículo 28
del PPEO.
Fórmulas Paramétricas de Ajuste de Precios
Art.29 - Los precios se reajustarán mensualmente. Para la aplicación de la fórmula
paramétrica del Art.91 del PCGCO se tomarán los valores de j, v, m y d, que a continuación se
indican:
Rubros Nos. 1, 3, 4 y 24
j= 0,16
v= 0,38
m= 0,28
d=0,18
y para los valores de M y Mo: 1 m3 de balasto natural (en cantera) y el flete de kilómetros
siguientes de 20 m3km.
Rubro N° 2
j = 0,13
v = 0,31
m = 0,39
d = 0,17
y para los valores de M y Mo: 1 m3 de balasto natural (en cantera); 150 kg. de cemento
portland gris ANCAP para obras públicas (a granel) y flete de kilómetros siguientes de 22
m3km.
Rubro No. 5, 13, 14, 15 y 16
j= 0,10
v= 0,38
m= 0,10
d=0,42
y para los valores de M y Mo: 1 lt. de gas oil.
Rubros Nos. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12
j= 0,15
v= 0,38
m= 0,42
d= 0,05
y para los valores de M y Mo: 1,20 m de caño de hormigón p/saneamiento, diámetro 500 mm
x 1m 20, 1 lt. de combustible gas oil y flete de kilómetros siguientes de 7 m3km.
Rubros Nos. 17, 18, 19, 20 y 21
j= 0,10
v= 0,37
m= 0,39
d= 0.14
y para los valores de M y Mo: 0.050 m3 de pedregullo granítico, 0 a 50 mm (en cantera);
0.030 m3 de polvo en cantera (en obra); 0.030 m3 de arena gruesa Carrasco (arenera); 3 kgs.
de cemento portland gris ANCAP (en bolsas); 8 kgs. de cemento asfáltico; 2 lts. de
combustible gas oil y flete de kilómetros siguientes de 2 m3km.
Rubros No. 22 y 23
j= 0,22
v= 0,31
m= 0,41
d= 0.06
y para los valores de M y Mo: 0,170 m3 de pedregullo granítico, 0 a 50 mm (en cantera);
0,120 m3 de arena gruesa Carrasco (arenera); 70 kgs. de cemento portland gris ANCAP para
obras públicas (a granel); 1 lt. de combustible gas oil y flete de kilómetros siguientes de 7
m3km.
Se modifica el Art. 91 del PCGCO, en lo relativo a la determinación de los jornales y
el Art. 21 del PPEO, de tal forma que los valores de J, Jo, V, Vo, D y Do se definen como se
indica a continuación:
J y Jo, Indice Medio de Salarios de la Construcción, Grupo 9, Sub-Grupo 01
(Industria de la Construcción-Dto.105/005 M.T.S.S.) calculado mediante la evolución del
Coeficiente de Traslado de Precios en el momento de finalización de los trabajos que se
liquidan y diez días antes a la fecha de apertura de la licitación.
En caso de no existir laudo se regirá por la variación de la B.P.C. (Base de Prestaciones y
Contribuciones).
Cuando a la fecha de apertura, no haya sido homologado el incremento del jornal en los
Consejos de Salarios, y por tanto, puedan derivar aumentos en forma retroactiva y con
vigencia al momento cero de la licitación; se considerará este último valor a los efectos de
definir el Jo.
V y Vo, Indice de Costo de Vida vigente al mes anterior a la realización de las obras y
al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.
D y Do, Cotización promedial mensual del dólar Interbancario BCU, tipo (vendedor),
fijado por el Banco Central del Uruguay correspondiente al mes anterior de ejecución de las
obras que se liquidan y al mes anterior de la apertura de la Licitación.
Lista de materiales para la aplicación de la fórmula paramétrica
Art.30 - De acuerdo a la Resolución de la Intendencia de Montevideo No. 3649/91 del 22 de
Julio de 1991, no rige el inciso a) del Art. 94 de Pliego General para la Construcción de Obras.
Para la determinación de los valores de M y Mo, de la fórmula paramétrica indicada en el Art.
91 del PCGCO, se tendrá en cuenta la Lista Oficial de precios de la Dirección Nacional de
Arquitectura, Valores base para la aplicación de la fórmula paramétrica de la Dirección
Nacional de Vialidad y el Boletín de precios de la Cámara de la Construcción,
correspondientes al mes de ejecución de los trabajos y la vigente 10 (diez) días antes de la
fecha de la licitación, respectivamente. Se entiende por vigente 10 días antes de la fecha de
licitación al precio a esa fecha y por tanto el boletín que contenga ese precio, esté o no
publicado. Los precios de los materiales se tomarán de una u otra lista de acuerdo a lo
establecido en la Lista de materiales para la aplicación de la fórmula paramétrica, que se
adjunta.
En todos los casos se deberá tomar el valor de los materiales sin incluir el IVA. El precio de
los materiales será considerado como puesto en obra, la incidencia de los fletes se supondrá
reflejada en el parámetro “M” de la fórmula paramétrica.
LISTA DE MATERIALES PARA LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA
PARAMÉTRICA
LOS SIGUIENTES MATERIALES SE
ACTUALIZARAN
1) ARIDOS
Arena gruesa CARRASCO (arenera)
Pedregullo granítico, 0 a 50 mm (en cantera)
Polvo de cantera (en obra)
Balasto natural (en cantera)
2) CEMENTOS
Cemento portland gris ANCAP para obras públicas
(Minas,Manga, Paysandú, a granel)
Cemento portland gris ANCAP (Montevideo, en
bolsa)
Cemento asfáltico
DE ACUERDO CON:
DNA
DNA
BPCC
DNA
DNA
DNA
DNV
RC2
3) COMBUSTIBLES
Combustible Gas-Oil
4) CAÑOS DE HORMIGON
Caño hormigón p/saneamiento diám. 500mm x 1,20 m
5) FLETE
Transporte de materiales de pavimento, saneamiento,
sótanos, desmontes y fraccionamientos, 1 m3, el 1er
km
Kilómetros siguientes el m3
ABREVIATURAS
DNA = Lista oficial de precios de la Dirección
Nacional de Arquitectura
DNV = Valores base para la aplicación de la fórmula
paramétrica de la Dirección Nacional de Vialidad
BPCC = Boletin de precios de la Cámara de la
Construcción
DNV
DNA
BPCC
BPCC
BPCC
Forma de pago de la carpeta asfáltica
Art. 31 - A los efectos del pago de los trabajos en el tramo en consideración el precio
unitario correspondiente al Rubro No.17 se multiplicará por el coeficiente que resulte de
dividir el espesor medio determinado mediante la siguiente fórmula:
E = T / ( S x D x 0,97)
por el espesor promedio, fijado en el Art. 77 de este PPC, donde:
"E" = espesor de carpeta en metros.
"T" = toneladas de mezcla asfáltica utilizada en el tramo considerado.
"S" = superficie de carpeta en metros cuadrados colocada en el tramo.
"D" = densidad obtenida en el laboratorio para la fórmula de la mezcla en obra, con la técnica
de moldeo y compactación empleadas en el ensayo Marshall, (expresadas en toneladas por
metro cúbico).
Si el coeficiente obtenido superara al valor de 1,10 (uno con diez centésimos) se
adoptará éste último.Para la aplicación de lo establecido, todos los camiones cargados con
mezcla asfáltica deberán ser pesados, asimismo, una vez al día, todos los camiones se pesarán
descargados. El comprobante para el control de las pesadas indicará, además del peso, la fecha
y la hora de la pesada y la matrícula del camión.
RECEPCIONES Y CONTROLES A EFECTUARSE
Material granular y cementado
Art.32 - Con un mes de anticipación al comienzo de los trabajos y toda vez que la Dirección
de la Obra lo solicite, se entregará al Laboratorio de Suelos una muestra suficiente para
verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas.
Art.33 - En obra, se determinará para el material del terreno de fundación, para la sub-base
granular y para la base cementada, la densidad en sitio cada 150 (ciento cincuenta) metros
cuadrados como máximo.
Carpeta Asfáltica y Base Negra
Art.34 - Se determinará la altura y densidad en sitio por medio de la extracción de los testigos
cilíndricos de 4 (cuatro) pulgadas de diámetro por parte del Contratista, en presencia del
sobrestante, que serán numerados en forma correlativa de manera de poder individualizar su
ubicación. Se indicará fecha de tendido de mezcla y su tipo. Dichos testigos sólo podrán ser
extraidos dentro del plazo de 30 (treinta) días calendario o 20 (veinte) días hábiles, la que sea
mayor, de haberse tendido la mezcla asfáltica.
En caso de no cumplirse este plazo, la carpeta asfáltica será rechazada y por lo tanto no será
abonada.
Cada vez que sea extraído un testigo, el contratista deberá cerrar a su costo, y dentro de los
dos días hábiles siguientes la perforación practicada.
Los testigos deberán ser enviados al Laboratorio de Suelos de la Intendencia Municipal de
Montevideo limpios, es decir sin estar contaminados con otras capas de material asfáltico.
Caso contrario, la empresa deberá suministrar un operario que los limpie en el Laboratorio de
Suelos.
Art.35 - Como mínimo una vez al día, ó cada 100 (cien) toneladas o fracción mayor de 20
(veinte) toneladas entregadas; un camión deberá pasar por el Laboratorio de Suelos a efectos
de controlar la calidad de la mezcla.
Art.36 - En referencia a los valores de estabilidad dados en el Art.158,1,B del PGCEMAC se
entiende por aceptaciòn el pago conforme a lo estipulado.
A los efectos de establecer las condiciones de aceptación con o sin descuento de una sección,
se definen los siguientes valores:
EP (Estabilidad promedio) = Estabilidad que resulta del promedio determinado en el
Art.158,1,A del PGCEMAC para la sección, expresada en kilogramos.
EM (Estabilidad Marshall) = Estabilidad Marshall de laboratorio, expresada en kilogramos.
Aceptación sin descuento
En caso que el valor de EP sea mayor o igual que el 95% (noventa y cinco por ciento)
de la EM, el pavimento será recibido y su liquidación se realizará sin descuento alguno por ese
concepto.
No Aceptación
En caso que el valor de EP sea menor que el 80% (ochenta por ciento) de la EM, el
pavimento de la sección será rechazado y por lo tanto no será abonado.
Aceptación con descuento
En caso que el valor de EP sea mayor o igual que 80% (ochenta por ciento) de la EM y
menor que 95% (noventa y cinco por ciento) de la EM, el pavimento será recibido y su
liquidación se realizará con descuento por cada unidad de superficie del tramo aplicando la
siguiente expresión:
Descuento = 1 - (EP/(0,95*EM))2
El descuento se aplicará sobre el precio correspondiente a la carpeta asfáltica o base negra
(rubros N°17, 19, 20 y 21), metros cuadrados o toneladas, según corresponda.
Art.37 - Si la mezcla fuese de rechazo para los valores obtenidos en vacìos ocupados por aire,
y/o en los valores de fluencia, y/o en los valores de estabilidad (es decir cuando el valor que
resulta del promedio determinado en el Art.158-1-A del PGCEMAC para la sección fuese
menor del 80%); la Empresa deberá comunicar por escrito a la Direcciòn de la Obra su
decisiòn de: ò mantener la carpeta ejecutada sin percibir su pago, ò reconstruirla siendo de su
cargo los costos de la carpeta anteriormente ejecutada (asì como su repicado y retiro).
Cordón Cuneta
Art.38 - Se prepararán como mínimo 3 (tres) probetas por cada día de trabajo o por cada 30
(treinta) metros cúbicos o fracción menor de hormigón elaborado, de acuerdo a la norma
UNIT 1081, que serán ensayadas a la compresión a los 28 días.
A los efectos de la recepción de los tramos construidos, por cada día de trabajo se
obtendrá un valor de la resistencia a la compresión a los 28 días, promedio de todas las
probetas realizadas.
Rp.: resistencia promedio en kg/cm2 a los 28 días.
Aceptación sin descuento
Si la resistencia promedio Rp.cumple que:
Rp mayor o igual a 275 kg/cm2
el cordón cuneta será recibido y su liquidación se realizará sin descuento alguno por ese
concepto.
No aceptación
Si:
Rp menor a 240 kg/cm2
el cordón cuneta no será aceptado puesto que no cumple con la resistencia exigida y por lo
tanto no será abonado.
Aceptación con descuento
Si:
Rp mayor o igual a 240 kg/cm2, o Rp menor a 275 kg/cm2
el cordón cuneta del tramo será aceptado, pero para su liquidación se aplicará un descuento
por cada unidad de metraje del tramo, calculado con la siguiente expresión:
Rp
descuento = 1 -
( 275 ) 2
El descuento se aplicará sobre el precio unitario del Rubro No.23.
Recepciones Provisorias
Art.39 - Las obras se recibirán provisoriamente en tramos no menores de 5.000 (cinco mil)
metros cuadrados, ni menores de 1.000 (mil) metros lineales.
Recepción Definitiva
Art.40 - La recepción definitiva se hará siempre que las obras estén en perfectas condiciones
de construcción y conservación después de transcurridos:
-18 (dieciocho) meses en caso de hacerse tratamiento asfáltico doble o carpeta asfáltica en
caliente.
-6 (seis) meses en los otros casos.
El plazo de conservación de las obras se contará a partir de la fecha de la recepción provisoria.
MULTAS
Art.41 -De acuerdo a lo establecido en el Art.67 del PCGCO, si el Contratista no iniciare las
obras dentro del plazo establecido en el Art. 25 de este pliego, la Intendencia de Montevideo
podrá aplicarle una multa equivalente a 20 U.R. (veinte Unidades Reajustables) por cada día
hábil de mora, pudiendo asimismo declarar rescindido el Contrato con pérdida de la garantía
por parte del Contratista.
Art.42 - De acuerdo a lo establecido en el Art.68 del PCGCO, si el Contratista no cumpliera
con el plazo total establecido en el Art. 25 de este pliego, la Intendencia de Montevideo podrá
aplicarle una multa equivalente a 20 U.R. (veinte Unidades Reajustables) por cada día hábil de
mora.
Art.43 - Previo al comienzo de los trabajos en cada calle, la contratista deberá solicitar ante la
Unidad de Prevención de Accidentes de la Intendencia de Montevideo, la autorización escrita
correspondiente. Dicha solicitud se hará con una antelación mínima de 72 (setenta y dos)
horas.
El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la aplicación de una multa de 30 U.R.
(treinta Unidades Reajustables), cada vez que se produzca.
Art.44 - De acuerdo a lo establecido en el Art.31 del Pliego Particular para la Ejecución de
Obras, el monto de la multa por no cumplimiento de las obras de conservación intimadas, será
de 40 U.R. (cuarenta Unidades Reajustables) por cada intimación realizada.
Art.45 - La multa por no cumplimiento de lo indicado en los art. 34 será de 1 U.R. (una
Unidad Reajustable), por cada día hábil de atraso y por cada perforación no cerrada.
Art.46 - La multa por la no entrega de los resultados de los ensayos a compresión dentro de un
plazo máximo de 15 (quince) días hábiles, será de 1 U.R.(una Unidad Reajustable) por cada
día hábil posterior al plazo y por cada ensayo no entregado.
Art.47 - Si el Contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de la Obra,
se le aplicará una multa de 10 U.R. (diez Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora.
En caso de que el contratista entienda que esas órdenes le perjudican o son contrarias a la
buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirlas, pudiendo presentar posteriormente
reclamación fundada (Art.48 PCGCO).
La reclamación será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se expedirá sobre el
punto.
En caso que el Contratista tuviera razón en su negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto, la
multa le será restituída.
Art. 48 - a) La multa a aplicar le será descontada del primer pago que deba realizarse al
Contratista. Si el atraso llegara a 30 (treinta) días hábiles, se podrá duplicar el monto de la
multa a aplicar. La mora operará automáticamente de pleno derecho, por el no cumplimiento
de las órdenes impartidas.
b)SANCIONES - La falta de cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas por
los proponentes o adjudicatarias, habilitará a la Intendencia de Montevideo a proceder a la
anulación de la adjudicación o rescisión del contrato en su caso, sin perjuicio de las sanciones
genéricas que podrá aplicar, en razón de los daños causados o los antecedentes del proveedor, y
que podrán ser desde un apercibimiento hasta la eliminación del Registro de Proveedore
OTRAS DISPOSICIONES
Riesgo y Responsabilidad
Art. 49 – Es de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del
contrato ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la Administración o a sus
empleados. Deberá asimismo, previamente al comienzo de las obras en cada zona, obtener la
información acerca de las instalaciones existentes de caños, cables, etc. Correspondientes a las
diferentes empresas u Organismos de Servicios Públicos, a los efectos de evitar roturas
innecesarias.
Certificado Único Municipal
Art. 50 – La Intendencia de Montevideo, exigirá a toda persona física o jurídica que con ella
haya contratado, en el momento de hacer efectivo los haberes que se le adeude, la exhibición
del Certificado Único Municipal expedido a su nombre y en el que conste que dicho
proveedor no tiene deudas tributarias con la I.M.. Dicho certificado será expedido en forma
gratuita por el Servicio Gestión de Cobro de Morosos, Piso 1 y ½ del Palacio Municipal (Art.
24 del Decreto 27.803 de la Junta Departamental).
EXIGENCIAS VARIAS
Equipos y Maquinarias exigibles
Art. 51 - Dentro de la lista de equipos, el contratista deberá garantizar como mínimo, la
utilización de los indicados en el capítulo VI del PGCEMAC.
Suministro de Vehículos
Art. 52 - Desde la iniciación de las obras y hasta su finalización (última recepción provisoria),
el Contratista suministrará un vehículo con conductor, para la Dirección de las Obras durante
los días y horarios de ejecución de los trabajos. Dicho vehículo, que deberá ser, previamente,
aprobado por el Ingeniero Director de las Obras, tendrá una antigüedad máxima de 6 (seis)
años a la fecha de la licitación, una capacidad mínima de 4 (cuatro) pasajeros, incluido el
conductor, y contará con aire acondicionado. Además deberá satisfacer lo establecido en la
Resolución N° 2516/92 del 4/06/92.
El vehículo estará continuamente en perfectas condiciones y tendrá que ser sustituido por otro
de características no inferiores, en caso de cualquier tipo de dificultades o disfunciones, y
serán de cuenta del Contratista todos los gastos de amortización, funcionamiento y
mantenimiento, incluyendo los seguros contra terceros, incendio o robo que correspondan. El
Contratista deberá hacerse cargo de eventuales costos de estacionamiento de los vehículos y
los choferes deberán contar con teléfono celular.
El suministro del vehículo con conductor se pagará al precio establecido en el contrato para el
Rubro Nº 24. Dicho precio constituirá la compensación total por todos los gastos y demás
condiciones establecidas en los párrafos anteriores, necesarios para realizar el suministro.
Art. 53 – La Empresa deberá suministrar transporte para el personal del Laboratorio de Suelos
toda vez que les sea solicitado un ensayo "in situ" para la obra referida.
Suministro de Teléfono celular
Art. 54 - Desde la iniciación de las obras y hasta su finalización (última recepción provisoria),
el Contratista suministrará un teléfono celular para la Dirección de la Obra. Los gastos
generados por dicho teléfono, hasta un máximo de 3 UR (tres Unidades Reajustables) por
mes, serán de cargo del Contratista. Los gastos que superen este tope, serán de cuenta del
usuario de dicho teléfono.
Los costos por el suministro del teléfono celular deberán ser prorrateados en los precios de los
diferentes rubros.
Suministro de Materiales para el Laboratorio
Art. 55 - Al iniciar los trabajos, el Contratista suministrará al Laboratorio de Suelos de la
I.M., los siguientes materiales:
a) arena para realizar los ensayos de densidad en sitio de acuerdo a las normas ASTM D-1556
o AASHTO T-191, tamizada, y envasada convenientemente para evitar su contaminación.
b) las placas de neoprenos, según lo indicado en la norma UNIT 1090:2004, para la
realización del ensayo a la compresión.
c) las siguientes herramientas menores: una gubia, una espátula, un cepillo, un pincel, un
descalzador y dos bandejas para el secado de muestras, de chapa galvanizada No 18, de
30x25x3,5 cm. y 30x35x5 cm.
PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS
Generalidades
Art.56 - En aquellas calles que no poseen firme, ni mejora alguna, los trabajos licitados
consisten en la construcción de un firme de material granular, o bien de una base granular con
una carpeta asfáltica en caliente, de acuerdo a los perfiles transversales Nos. 485/97 o 594/96,
según lo disponga la Dirección de la Obra.
Art.57 - El espesor señalado para el firme o base podrá ser aumentado o disminuido, a juicio
de la Dirección de la Obra, de acuerdo con las características del material existente a nivel de
la subrasante, y al tránsito vehicular previsible.
Previamente a la colocación del material granular, la forma de la caja deberá ser exactamente
igual a la que debe tener el afirmado.
Perfil rural (plano No. 485/97)
Art.58 - La Dirección de la Obra podrá disponer la realización de un firme o base granular de
acuerdo al perfil transversal No.485/97. En ese caso podrá disponer la ejecución del firme
fuera del eje de la calle o camino, o incluso siguiendo una trayectoria curva o no paralela a las
líneas de propiedad. Podrá asimismo, modificar el perfil transversal ejecutando firmes
volcados en un solo sentido con cuneta única. Asimismo, se podrá variar, de acuerdo con las
características de cada vía de tránsito, los anchos de banquina y cuneta, así como su
profundidad.
Art.59 - Se tratará de que el nivel final del firme no difiera del existente para el terreno
natural, con aquellas regularizaciones necesarias para un adecuado perfil longitudinal y
empalme con los firmes existentes. En aquellas calles en que sean necesarias modificaciones
altimétricas, el movimiento de tierra realizado se pagará de acuerdo a lo cotizado en los
Rubros Nos. 13 y 14.
Perfil con cordón cuneta (plano No. 594/96)
Art.60 - La Dirección de la Obra podrá indicar la realización del pavimento de acuerdo al
perfil transversal tipo con cordón cuneta que se adjunta (plano No.594/96).
Art.61 - El perfil longitudinal se realizará en estos casos de acuerdo a la planimetría y
altimetría que el Servicio de Estudios y Proyectos Viales proporcionará.
El cordón cuneta se pagará de acuerdo al precio unitario cotizado en el Rubro No.23.
Material de subrasante - Terraplenes y Desmontes
Art.62 - Tanto las zonas de desmonte como de terraplén serán compactadas hasta el 95%
(noventa y cinco por ciento) del valor máximo que se determine mediante el ensayo AASHTO
T-180 (Proctor modificado) y como mínimo 1,72 (uno con setenta y dos centésimos) gr/cm3.
Si los suelos anteriormente mencionados son arenosos, ese porcentaje será del 100% (cien por
ciento). Cuando el suelo a compactar contenga más de un 10% (diez por ciento) en peso de
partículas retenidas por el tamiz AASHTO 6,7 mm. (0,265 pulgadas) el ensayo de
compactación se efectuará con el molde de 152 mm. de diámetro (Ensayo AASHTO T-180,
método D).
Los suelos expansivos (Indice Plástico comprendido entre 10 y 20) deberán ser
compactados con un contenido de humedad que será aproximadamente igual o superior (entre
1% y 3%) al porcentaje óptimo de humedad determinado mediante el ensayo AASHTO T-99
(Proctor Standard). Si el suelo se secara con formación de fisuras, antes de colocar la base,
deberá ser escarificado, humedecido y recompactado.
En caso de desmonte se escarificará el terreno hasta una profundidad mínima de 15
(quince) centímetros por lo menos, a partir de la parte inferior de la base, y luego se
compactará. Si la calidad del terreno fuera tal que no resulte posible obtener ese grado de
compactación, se procederá a su sustitución por materiales que cumplan con el art.63, a juicio
de la Dirección de la Obra, en un espesor de hasta 30 (treinta) centímetros, medidos luego de
compactados en no menos de dos capas. Este trabajo se pagará al precio unitario cotizado en
el Rubro Nº 3.
Los terraplenes se ejecutarán utilizando los materiales provenientes de desmontes y
préstamos, que se depositarán, extenderán y compactarán en capas horizontales que no
excedan de 15 (quince) centímetros de espesor, medido luego de compactado. El equipo
destinado al apisonado mecánico a usarse en la ejecución de los terraplenes deberá ser
aprobado por la Dirección de la Obra. Antes de comenzar los terraplenes se hará la limpieza
del terreno en todo el ancho de empresa, retirándose los pastos y yuyos, así como aquellos
árboles y plantas que expresamente indique la Dirección de la Obra.
Cuando la superficie del terreno natural esté a menos de 20 (veinte) centímetros de la
parte inferior del firme se arará el terreno natural hasta una profundidad de 15 (quince)
centímetros por lo menos antes de iniciar la ejecución del terraplén.
Los terraplenes se construirán con materiales que se consoliden rápidamente y
adquieran una impermeabilidad y estabilidad satisfactorias. Se prohibe el empleo de tierra que
contenga pasto u otros productos vegetales. En dicho procedimiento, se desmenuzará cada
capa de material con rastras de discos u otro equipo aprobado por la Dirección de la Obra, de
manera que no existan terrones de más de 3 (tres) centímetros de diámetro y hasta que las
diferentes partes del material se encuentren completamente mezcladas y tengan la humedad y
densidad uniforme que les aseguren una consolidación adecuada. Cuando el material no
contenga la humedad suficiente, para compactarlo de acuerdo al valor indicado, se le regará en
la forma que indique la Dirección de la Obra. Si contiene exceso de agua se le dejará secar
todo el tiempo que sea necesario para reducir el grado de humedad a la proporción adecuada.
Construcción del firme o base de material granular
Art.63 - La construcción de la base sólo podrá iniciarse cuando la subrasante haya sido
aprobada por la Dirección de la Obra.
El material a utilizar para la ejecución del firme deberá cumplir con las siguientes
especificaciones:
a) Tendrá un tamaño máximo de 38 (treinta y ocho) milímetros.
b) El material retenido por el tamiz Unit 2000 (Nº10) tendrá un porcentaje de desgaste menor
de 50% (cincuenta por ciento), determinado mediante el ensayo de los Angeles, norma Unit 17
(ASTM C131).
c) La fracción que pasa el tamiz Unit 420 (Nº40) deberá tener un Límite Líquido no mayor de
25 (veinticinco) y un Indice de Plasticidad no mayor de 6 (seis).
d) La fracción que pasa el tamiz UNIT 74 (Nº200) estará comprendida entre 2 (dos) y 15
(quince) por ciento, en peso del total, y no será mayor que los 2/3 (dos tercios) de la fracción
que pasa el tamiz UNIT 420 (Nº40).
e) La fracción que pasa el tamiz UNIT 4760 (Nº4) tendrá un Equivalente de Arena no menor
de 30 (treinta), determinado mediante el ensayo AASHTO T176 (ASTM D2419-74).
f) Compactado hasta el 98% (noventa y ocho por ciento) de la densidad máxima de
laboratorio, tendrá un CBR en estado de saturación no inferior al 70% (setenta por ciento),
para los 15 (quince) centímetros superiores, mientras que para los 15 (quince) centímetros
inferiores, se exigirá no menos de 60% (sesenta por ciento).
Estos trabajos se pagarán al precio unitario cotizado en el Rubro N° 1.
Art.64 - La compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de
asegurar que todo el material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco mayor o
igual al 95% (noventa y cinco por ciento) del peso unitario seco máximo obtenido en el
ensayo de compactación, según la norma AASHTO T-180 (Proctor Modificado).
La densidad de las capas compactadas se determinará por medio del Ensayo de Densidad en
sitio del suelo por el método del cono de arena (AASHTO T-191).
La compactación del material, para la construcción de la base granular, se efectuará en capas
de espesor inferior a 15 (quince) centímetros.
Material Granular Cementado
Material granular
Art.65 - El material granular a utilizar deberá cumplir las siguientes especificaciones:
1) Tamaño máximo del material 19 mm.
2) El porcentaje de material pasando el tamiz AASHTO No.200 será inferior al 15% .
3) La fracción que pasa el tamiz AASHTO No.40 deberá tener límite líquido menor de 25% e
índice plástico no mayor de 6.
Procedimiento de mezclado
Art.66 - El mezclado del material granular con el cemento Portland podrá efectuarse de
acuerdo a una de las formas que se indican a continuación:
a) en planta mezcladora central fija.
b) parcialmente en planta central, completándose la operación en camión mezclador.
c) totalmente en camión mezclador.
De preferencia tanto el equipo como el procedimiento de utilización deben merecer la
aprobación de la Dirección de la Obra, debiendo asegurar a su solo juicio resultados
satisfactorios. Se entenderá por tales cuando se logra un mezclado uniforme del cemento, sin
variaciones de color en la mezcla.
La granulometría del material granular podrá ser obtenido por mezcla de materiales de
dos yacimientos. El mezclado de los mismos deberá hacerse previamente al agregado del
cemento Portland.
La cantidad mínima de Cemento Portland a incorporar será de 120 (ciento veinte) kilogramos
por metro cúbico de material granular cementado compactado al 95% (noventa y cinco por
ciento) de la densidad máxima obtenida en el laboratorio, según la norma AASHTO T-180
(Proctor Modificado). A tales efectos, la Dirección de la Obra podrá, si lo estima conveniente,
solicitar la determinación del contenido de cemento mediante la aplicación del método de
ensayo establecido en la norma ASTM D 806.
No podrá realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 4
(cuatro) grados Celsius.
La planta mezcladora debe tener instalaciones para el almacenamiento, manipuleo y
dosificación de los componentes de la mezcla. Los materiales granulares, el cemento y el agua
pueden ser dosificados en volumen o en peso, de modo que aseguren las características
exigidas para la mezcla, empleando medios mecánicos que permitan verificar la dosificación
empleada.
El período de mezclado, contado a partir del momento en que todos los materiales están
dentro de la mezcladora no será inferior a 30 (treinta) segundos ni al tiempo mínimo requerido
para lograr una distribución uniforme del cemento Portland.
Compactación y Aceptación de las Capas
Art.67 - La compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de
asegurar que todo el material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco no
inferior al 95% (noventa y cinco por ciento) del peso unitario seco máximo obtenido en el
ensayo de compactación, según la norma AASHTO T-180 (Proctor Modificado).
En ningún caso las operaciones de compactación se terminarán después de las dos horas y
media de mezclados la totalidad de los materiales, incluida el agua. Si en ese plazo no se ha
conseguido la terminación de los trabajos en condiciones de aceptación será retirado todo el
material colocado, procediéndose a la reconstrucción del tramo.
Si el Contratista realiza el tendido y la compactación en dos o mas fajas adyacentes para
cubrir todo el ancho de la capa, deberá tener especial cuidado de cumplir lo especificado
anteriormente, pues deberá compactar dentro de los plazos establecidos la última junta
longitudinal que construya entre fajas adyacentes.
Refinado de la Superficie
Art.68 - Si una vez terminado el plazo para ejecutar la compactación es necesario refinar la
superficie de la base cementada en cualquiera de sus etapas, este trabajo solo podrá realizarse
hasta una hora después de terminada la compactación o después de transcurridos 7 (siete) días
desde ese momento. En el primer caso la operación deberá hacerse con la humedad que tenga
el material en ese momento, no pudiéndose agregar más agua que la imprescindible para un
correcto curado.
El refinado de la superficie luego de terminada la compactación solo consistirá en el
retiro de material; no podrá agregarse material adicional.
La superficie resultante destinada a sustentar el pavimento de hormigón deberá ser lo
suficientemente lisa, a juicio de la Dirección de la Obra, como para no obstaculizar el
movimiento del mismo. De lo contrario el Contratista deberá retirar el material colocado y
reconstruir el tramo defectuoso.
Curado
Art.69 - Finalizada la compactación se procederá al curado del material cementado
manteniendo permanentemente humedecida la superficie durante 7 (siete) días o hasta que
sobre ella se construya el pavimento.
Juntas de Construcción
Art.70 - Al final de cada día de trabajo se confeccionará la junta de construcción cortando los
bordes transversales y longitudinales de la capa construida, a fin de que quede una superficie
vertical, sin materiales pobremente adheridos.
Tolerancias en la Terminación de la Capa de Base cementada.
Art.71 - Cada capa de sub-base y base debe construirse con un espesor que no difiera en más
de un centímetro del espesor establecido en el proyecto o fijado por la Dirección de la Obra.
En todo punto de la superficie de cada capa de sub-base terminada se admitirá como
máximo una diferencia de un centímetro en defecto y cero en exceso con las cotas que
corresponden de acuerdo a lo establecido en el proyecto o fijado por la Dirección de la Obra.
Medición y Pago
Art.72 - Cada capa se medirá en metros cúbicos de material compactado y se calculará de
acuerdo a la sección transversal indicada en el proyecto o fijada por la Dirección de la Obra.
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el contrato para el Rubro
No 2, Base granular cementada.
El pago de estos rubros constituirá la compensación total por la construcción de las respectivas
capas, incluyendo el suministro del material granular requerido (comprendido derecho de piso,
descubierta de cantera, conformación del yacimiento, extracción, zarandeo, carga, transporte y
descarga), el suministro, transporte y manipuleo del cemento Portland, el mezclado,
transporte, tendido, conformación y compactación del material granular cementado y la
previsión y utilización del agua para riegos, la conservación de la obra y todo trabajo, equipo,
herramientas y elementos necesarios para completar los trabajos.
A efectos de la cotización, se tomará 120 (ciento veinte) kilogramos de Cemento Portland por
metro cúbico de material granular cementado compactado.
Art.73 - Los trabajos de mejoramiento o reacondicionamiento de pavimentos existentes
consistirán en la reconstrucción o recargo del firme existente, de acuerdo a los perfiles
transversales Nos. 485/97 y 594/96.
Posteriormente, de acuerdo a lo que disponga la Dirección de la Obra se ejecutará una
carpeta asfáltica en caliente, o bien simplemente quedará el firme de material granular como
capa de rodadura.
Sub-base (Sustitución del terreno de fundación)
Art.74 - En caso que el material constitutivo del terreno de fundación tenga Indice de Grupo
(I.G.) mayor que 12 (doce), se sustituirá con material granular no cohesivo que deberá ser
aprobado por la Dirección de la Obra, que tenga I.G. inferior a 12 (doce), en un espesor de
hasta 30 (treinta) centímetros luego de compactado en no menos de dos capas. Este trabajo se
pagará al precio unitario cotizado en el Rubro Nº 3.
Para la compactación de la sub-base se adoptará el equipo y procedimiento que asegure a la
masa una densidad relativa del 95% (noventa y cinco por ciento) de la densidad máxima de
laboratorio (Ensayo AASHTO T 180).
Construcción de cunetas y banquinas
Art.75 - Donde no existan cunetas se deberán construir nuevas, con las pendientes adecuadas,
no menores al 1%. En forma conjunta se conformará la banquina. Se deberá respetar el plano
485/97 siempre que sea posible. Estos trabajos se pagarán al precio unitario cotizado para el
Rubro N°4.
Cuando se indique recargo en la banquina, éste consistirá en la ejecución de una capa
de material granular de 10 (diez) centímetros de espesor como mínimo, medido luego de
compactado. El material a utilizar deberá cumplir con las especificaciones del art.63. Estos
trabajos se pagarán al precio unitario cotizado para el Rubro N°1.
Cordón Cuneta
Art.76 - En aquellas calles que la Dirección de la Obra lo disponga se construirá un cordón
cuneta de hormigón, sin armar, de acuerdo al plano N° 594/96 con las siguientes
especificaciones:
- Hormigón: con 325 kilogramos de cemento Portland como mínimo por metro cúbico.
- Agregado grueso: piedra partida de tamaño máximo media pulgada.
- Hormigón de resistencia media a la compresión de 275 kg/cm2 a los 28 días en cilindros
normalizados.
- Juntas de contracción cada 4,50 m. de largo.
Estos trabajos se pagarán de acuerdo al precio unitario cotizado en el Rubro Nº 23.
Carpeta asfáltica en Caliente
Art.77 - Se ejecutará sobre la base construida y con el riego de imprimación ya efectuado de
acuerdo al Art.92 del PGCEMAC, con un espesor promedio de 5 (cinco) centímetros.
La mezcla asfáltica a emplear será la tipo "D" según el Art.3 del PGCEMAC. El
material bituminoso a usar en la mezcla, según el Art.25 del pliego antes mencionado, será
cemento asfáltico tipo AC-10 (penetración 60-80).
En lo indicado en el Art.44, inciso a) del PGCEMAC, la Dirección de la obra podrá
bajar la abertura del tamiz superior que limita la fracción mayor del agregado, de 3/4 a 3/8 del
espesor compactado de la carpeta asfáltica proyectada.
Base Negra
Art.78 - La base negra será tipo "F", según el Art.3 del PGCEMAC. Tendrá las mismas
características que se le exigen a la carpeta asfáltica, siendo el agregado grueso: pedregullo
lavado.
Los valores exigibles para la base negra son los del Art.44, inciso g, del PGCEMAC,
correspondientes a mezcla tipo"F", con la salvedad de que la estabilidad Marshall mínima
exigible será de 900 kg.
El material bituminoso a usar en dicha mezcla asfáltica, según el Art.25 del pliego
antes mencionado, será cemento asfáltico tipo AC-10 (penetración 60-80).
Suministro de mezclas asfálticas
Art.79 - El suministro de mezclas asfálticas (tipos “D” y “F”) se hará sobre camiones de la
IMM, en la planta asfáltica del contratista. Las exigencias de calidad de estas mezclas
asfálticas, son las mismas que las especificadas para las mezclas suministradas, colocadas y
compactadas.
Art.80 - El equipo destinado a la elaboración de las mezclas asfálticas, deberá tener una
mezcladora con una capacidad no inferior a 20 (veinte) toneladas de mezcla elaborada por
hora.
Espesor promedio y mínimo
Art.81 - El espesor promedio de la carpeta a ejecutar será de 5 (cinco) centímetros, y los
espesores mínimo y máximo se ajustarán a lo establecido por la Dirección de la Obra.
Si el Director de las obras así lo indica, este espesor podrá ser aumentado o disminuido,
pagándose por ello el sobreprecio cotizado en el Rubro N° 18 que corresponde a cada
centímetro de aumento o de disminución del espesor por cada metro cuadrado de carpeta
asfáltica.
Alcantarillas
Art.82 - La Dirección de la Obra dispondrá la construcción de alcantarillas de caños en los
lugares que entienda necesario. Estas se ajustarán a lo establecido en el plano correspondiente
y se pagarán de acuerdo a los Rubros N° 6, 7, 8 y 22.
En la cotización de los Rubros N° 6, 7 y 8 se debe incluir el suministro y la colocación de los
respectivos caños y los materiales para el asentamiento y la unión.
Caños para accesos
Art. 83 - La Dirección de la Obra podrá disponer la colocación de caños para facilitar el
acceso a las propiedades particulares, estas tareas se pagarán de acuerdo a los Rubros Nos 10
y 12, que no incluyen ni el suministro de los caños ni el encabezamiento correspondiente (este
último se pagará mediante el Rubro N° 22), pero sí incluyen los materiales para el
asentamiento y la unión.
En aquellos casos que la Dirección de la Obra lo considere necesario, el Contratista
suministrará los caños a ser colocados, tarea que se pagará al precio unitario cotizado en los
Rubros N° 9 y 11.
Limpieza de cunetas y banquinas
Art. 84 - Se deberá retirar el material sobrante de forma tal que el agua pueda correr
libremente por la cuneta, con los niveles adecuados, sin quedar estancada en ningún caso. Se
elegirá en cada caso la máquina que más se adecúa para una correcta ejecución de las tareas.
Siempre que sea posible, se deberá también perfilar las cunetas respetando el plano 485/97.
En algunos casos será necesario profundizar las cunetas para drenar mejor la subrasante o
provocar el descenso de la napa freática en la plataforma. Para una excavación de hasta 40
(cuarenta) centímetros de profundidad será considerado como limpieza de cunetas, por encima
de 40 (cuarenta) centímetros se considerará construcción de cunetas.
Las banquinas se mantendrán con una pendiente del 5% (cinco por ciento) hacia la cuneta,
pero en banquinas muy anchas, esta pendiente podrá aumentarse en la proximidad de la cuneta
para mejorar el drenaje. El perfil adecuado se obtendrá recargando las depresiones y
desvastando las partes altas, procurando conservar la parte próxima al firme, llana y sin
montículos ni huellas que signifique un obstáculo para la salida de las aguas.
Este trabajo donde sea posible, se ejecutará con motoniveladora; la mano de obra se reservará
especialmente a la eliminación de materiales que suelen acumularse bajo postes indicadores y
de protección para el tránsito, provocando contención de aguas y erosiones en forma de
canales a lo largo de las banquinas.
Este trabajo se pagará de acurdo al Rubro N° 5.
Sobretransporte
Art. 85 - Los materiales producto de la remoción de pavimentos serán transportados y
depositados fuera de la zona de dominio público, por cuenta y cargo de la empresa contratista.
En caso que la Dirección de Obra hiciera uso de los materiales mencionados o de otros que
resulten de la obra, el contratista estará obligado a transportarlos a su costo a una distancia no
mayor de 5 (cinco) mil metros, pudiéndosele exigir transportarlos a mayor distancia,
abonándosele el importe correspondiente al sobretransporte indicado en el Rubro N°16, sobre
el excedente de distancia de 5 (cinco) mil metros.
Obras accesorias
Art. 86 - Corresponde por parte del contratista ejecutar como obras accesorias las siguientes,
que serán prorrateadas en el precio del rubro que corresponda, los trabajos que se detallan a
continuación:
1) Remoción y retiro del manto vegetal o materiales inadecuados existentes en el firme o
banquinas de los pavimentos que se reacondicionen.
2) Escarificado del firme existente, en obras de reacondicionamiento y movimientos de tierra
que fueran necesarios, para regularizar el perfil en las obras de reconstrucción de considerarlo
necesario la Dirección de la Obra.
3) Limpieza de las alcantarillas o caños existentes frente a las propiedades, que no se
sustituyan, así como las de los cruces debajo de los pavimentos. En este último caso, de existir
caños rotos o con desperfectos, deberán ser sustituidos, pagándose de acuerdo a lo ya
establecido.
4) Los trabajos necesarios para el alejamiento de posibles aguas superficiales que dificulten o
entorpezcan la ejecución de las obras.
5) Perfilado de cunetas insinuadas. Comprende la realización de cunetas cuya profundidad no
supere los 25 (veinticinco) centímetros, en los casos en que así lo determine la Dirección de
Obra.
6) Retiro de todos los materiales sueltos, así como de los provenientes de la limpieza de las
cunetas.
7) Regularización del cauce 25 (veinticinco) metros a ambos lados de las nuevas alcantarillas
que se construyan.
8) Toda otra obra señalada en los pliegos o planos que integran el Contrato, y para la cual no
se solicite cotización.
9) Todo otro trabajo no expresamente indicado pero necesario y/o previsible para la correcta
ejecución de las obras.
Junio 20
ORGANISMO LICITANTE: INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
LICITACIÓN-PUBLICA:
454/2012
CONTRATO:No.1699
OBRA SEFI
N°
O B R A : “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS
ECONOMICOS Y EJECUCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LOS
MUNICIPIOS A Y G”
EMPRESAS CONSTRUCTORAS:
Deben estar calificadas, en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para OFERTAR obras comprendidas en las
siguientes categorías, especialidades y por el monto que se indica:
CATEGORIA II: INGENIERIA
ESPECIALIDADES DE INGENIERIA: A, B, C, F.
PRESUPUESTO ESTIMATIVO $ 30.000.000
(sin Imprevistos, sin IVA y sin
Aportes Sociales)
PLAZO: 9 MESES
MONTEVIDEO, Junio de 2012.
Firma .....................................
FORMULARIO
PROPUESTA
LICITACION PUBLICA N° 454/2012
CONTRATO Nº 1699
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO
DE PAVIMENTOS ECONOMICOS Y EJECUCIÓN DE CARPETA
ASFÁLTICA EN LOS MUNICIPIOS A Y G
Montevideo,.................. de 20....
El que suscribe ................................, domiciliado a los efectos legales en la calle ...............
No........, se compromete a ejecutar todos los trabajos y obras de la LICITACION PUBLICA
N° 454/2012,
CONTRATO No 1699 denominado “CONSTRUCCION
Y
MEJORAMIENTO DE
PAVIMENTOS
ECONOMICOS Y EJECUCIÓN DE
CARPETA ASFÁLTICA EN LOS MUNICIPIOS A Y G”, de acuerdo con los Pliegos de
Condiciones y planos que ha tenido a la vista, por los precios unitarios, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado (IVA), y el monto de mano de obra imponible que se indican en el
formulario que se adjunta a continuación, y que forma parte de esta propuesta.
A los efectos de los aportes establecidos de la Ley No 14.411, se declara que el monto total
imponible de mano de obra, asciende a $ ...............................
Los precios unitarios y el monto de mano de obra imponible, están expresados con letras y
números, y en caso de discordancia, se declararán válidos los escritos con letras.
Se compromete a someterse a las leyes y tribunales del país con exclusión de todo otro
recurso.
A la propuesta se agrega a simple título ilustrativo, los importes de las obras, calculados sobre
la base de las unidades de metraje, pero las cifras que expresan los costos totales quedan
sujetas al contralor y rectificación correspondiente.
El representante técnico de la empresa es ..............
Firma .....................................
LICITACION PUBLICA 454/2012
METRAJES
-
CONTRATO No1699
RUBROS
METRAJE
No. 1 - Precio por metro cúbico compactado de material
granular.
No. 2 - Precio por metro cúbico compactado de material
granular cementado.
No. 3 - Precio por metro cúbico compactado de sustitución
del terreno de fundación, incluido el desmonte.
No. 4 - Precio por metro lineal para la construcción de
cunetas y banquinas.
No. 5 - Precio por metro lineal para la limpieza de cunetas
y banquinas.
No. 6 - Precio por metro para la construcción de alcantarilla
de caños de hormigón de 50 (cincuenta) cm.de diámetro,
excluido el cabezal (incluye suministro y colocación de
caños y materiales para asentamiento y unión)
No. 7 - Precio por metro para la construcción de alcantarilla
de caños de hormigón de 80 (ochenta) cm.de diámetro,
excluido el cabezal (incluye suministro y colocación de
caños y materiales para asentamiento y unión)
No. 8 - Precio por metro para la construcción de alcantarilla
de caños de hormigón de 100 (cien) cm.de diámetro,
excluido el cabezal (incluye suministro y colocación de
caños y materiales para asentamiento y unión)
No. 9 - Precio por metro para el suministro de caños de
hormigón de 40 (cuarenta) cm.de diámetro para accesos,
excluido el cabezal .
No. 10 - Precio por metro para la colocación de caños de
hormigón de 40 (cuarenta) cm.de diámetro para accesos,
excluido el cabezal
No. 11 - Precio por metro para el suministro de caños de
hormigón de 50 (cincuenta) cm.de diámetro para accesos,
excluido el cabezal.
No. 12 - Precio por metro para la colocación de caños de
hormigón de 50 (cincuenta) cm.de diámetro para accesos,
excluido el cabezal.
8.000m3
600 m3
PRECIO
UNITARIO
$
$
MANO DE
OBRA
$
PRECIO
TOTAL
$
$
$
3.500 m3
6.000 m
$
$
$
$
$
$
2.000 m
$
$
$
140 m
$
$
$
70 m
$
$
$
70 m
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
720 m
720 m
60 m
60 m
$
No. 13 - Precio por metro cúbico para la ejecución de
desmonte en tierra.
No. 14 - Precio por metro cúbico para la ejecución de
terraplén compactado.
6.000 m3
$
$
$
600 m3
$
$
$
MANO DE
OBRA
PRECIO
UNITARIO
RUBROS
METRAJE
No. 15 - Sobreprecio por la ejecución de trabajos en zonas
extraordinarias.
No. 16 - Precio por metro cúbico por kilómetro de
sobretransportede tierras.
No. 17 - Precio por metro cuadrado de carpeta asfáltica tipo
“D” de 5(cinco)cm. de espesor, suministrada, colocada y
compactada.
No. 18 - Sobreprecio o disminución de espesor de carpeta
asfáltica.
No. 19 - Precio por tonelada de suministro de mezcla
asfáltica tipo “D”.
No. 20 - Precio por tonelada de suministro, colocación y
compactación de mezcla asfáltica tipo “F”.
No. 21 - Precio por tonelada de suministro de mezcla
asfáltica tipo “F”.
No. 22 - Precio por metrocúbico de hormigón para la
construcción de cabeceras de alcantarillas y accesos a
viviendas.
No. 23 - Precio por metro lineal de cordón cuneta de
hormigón sin armar.
No. 24 - Precio por suministro de vehículo para la dirección
de la obra
SUBTOTAL
IVA (22%)
SUBTOTAL
IMPREVISTOS (15%)
SUBTOTAL
APORTES SOCIALES (70%)
TOTAL
0u
$
$
PRECIO
TOTAL
$
400 m3.km
$
$
$
$
$
$
4.800 cm.m2
$
$
$
400 ton
$
$
$
1.300 ton
400 ton
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.600 m
$
$
$
1.800 h
$
$
$
16.000 m2
60 m3
$
$
$
$
$
$
$