Empresa de Obras Sanitárias de Pasto EMPOPASTO S.A. E.S.P. Nit. 891.200.686-3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO – I ETAPA PASTO, NARIÑO, OCCIDENTE: RED ACUEDUCTO CHAPAL, INTERCEPTOR SANITARIO CHAPAL E INTERCEPTOR PLUVIAL CHAPAL 1. ANTECEDENTES Mediante Acuerdo No. 010 de 26 de Noviembre de 2.013, EL ORGANO COLEGIADO PARA LA ADMINISTRACION Y DECISIÓN -OCAD- REGION PACIFICO, en ejercicio de sus facultades y en especial las que les confiere la Comisión Rectora del Sistema General de Regalias, viabilizó, priorizó, aprobó y designó a La Empresa de Obras Sanitarias de Pasto EMPOPASTO S.A. E.S.P., como entidad ejecutora del proyecto marco denominado “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO I ETAPA, PASTO, NARIÑO, OCCIDENTE”, asignando las facultades necesarias para llevar a cabo la contratación de la obra civil, así como de la interventoría de obra. Como parte del proyecto marco, se encuentra el proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y DEL INTERCEPTOR SANITARIO Y PLUVIAL CHAPAL ENTRE LA CARRERA 4, CALLE 12B, CALLE 12A, Y CARRERA 9. Las obras de alcantarillado contemplan la construcción de dos interceptores uno para aguas residuales y otro para aguas lluvias, cuyo objetivo es la separación de caudales y el saneamiento del Río Pasto y la quebrada Chapal en los tramos de su recorrido urbano por la ciudad de Pasto, así como mejorar la prestación del servicio de alcantarillado y consecuentemente incrementar la calidad de vida de la población que atiende. Las obras de acueducto están orientadas a disminuir la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento mediante un programa de control de agua no contabilizada. De acuerdo con el diseño realizado, los principales elementos del proyecto son los siguientes: Interceptor Chapal Componente Sanitario, de 1.566 ml de longitud, localizado entre la Carrera 4, Calle 12B, Calle 12A y Carrera 9. La tubería será de PVC Estructurada con diámetros de 8”, 12”, 14”, 16”, 18” y 20”. Interceptor Chapal Componente Pluvial, de 1.560 ml de longitud, localizado entre la Carrera 4, Calle 12B, Calle 12A y Carrera 9. La tubería será de PVC Estructurada con diámetros de 10”, 12”, 14”, 16”, 18”, 20”, 24” y 27”. Cámaras o pozos de inspección. Los pozos de los colectores corresponden a cámaras en mampostería de sección cilíndrica y remate en forma cónica de acuerdo a su altura, de 1.20 m de diámetro. Carrera 24 No. 21 – 40 PBX: +57 (2) 7 33 00 30 www.empopasto.com.co – Pasto – Nariño Especificaciones Técnicas - Página 2 de 14 Los tramos del interceptor sanitario comprendidos entre la carrea 4 y carrea 9 sobre la calle 12B, se cimentaran sobre una losa en concreto reforzado de 3.000 psi, apoyada sobre pilotes de 30 cm de diámetro y fundidos en concreto reforzado de 3.000 psi. Según planos constructivos. Los trabajos mejoramiento de la red de acueducto localizado entre la Carrera 4, Calle 12B, Calle 12A y Carrera 9, tiene una longitud de 2.349 metros lineales de redes de acueducto en diámetros de 3” y 6” en tuberías PVC UM PR200 BIORIENTADA, válvulas de cierre y control en diámetros de 3” y 6” y sus respectivos accesorios para cambios de dirección, empalmes y taponamiento de tramos finales. 2. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA INTERVENTORIA: El Interventor será el representante de EMPOPASTO S.A. E.S.P., durante la ejecución de los trabajos, por lo tanto, deberá tener en cuenta lo estipulado en el Capítulo VII del Acuerdo No. 04 de 2009 o Manual Interno de Contratación, en los artículos 3°, 4° y 5° de la Resolución No. 291 del 22 de mayo de 2008 o Manual Interno de Interventoría, desarrollando y cumpliendo labores de control TÉCNICO, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO, LEGAL Y FINANCIERO del contrato obra civil que tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y DEL INTERCEPTOR SANITARIO Y PLUVIAL CHAPAL ENTRE LA CARRERA 4, CALLE 12B, CALLE 12A, Y CARRERA 9. Municipio de Pasto, a fin de garantizar transparencia en la ejecución de los recursos asignados, la correcta ejecución y culminación de los trabajos inherentes a las obras y el eficiente funcionamiento de las mismas, además de cumplir a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato, demás documentos de la invitación y la propuesta, así como de las normas legales que regulen la materia el Interventor. LA INTERVENTORIA, deberá supervisar y controlar en forma eficaz y de manera permanente todas las etapas del proyecto contratado, para hacer cumplir las especificaciones técnicas, plazos de ejecución, las actividades administrativas, legales, financieras, presupuestales, sociales y ambientales establecidas en el contrato. Los objetivos principales de la Interventoría son: • Controlar: Este objetivo es el más importante y se logra por medio de una labor de inspección, asesoría, supervisión, comprobación y evaluación, con el fin de establecer si la ejecución se ajusta a lo contratado. • Exigir: En la medida que la función de la Interventoría encuentre que en el desarrollo de la relación contractual no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas pactadas, adquiere la obligación de exigir al Contratista el debido cumplimiento de los términos y condiciones contractuales y las garantías constituidas para dicho fin. • Colaborar: El Interventor y el Contratista conforman un grupo de trabajo de profesionales idóneos en cuya labor de conjunto se presentan dificultades que se resuelven con razones de orden técnico y lógico. El Interventor, en consecuencia, desarrollará mejor su función integrándose a dicho equipo, sin que ello signifique, renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía e independencia frente al Contratista. • Prevenir: El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no está Especificaciones Técnicas - Página 3 de 14 destinado exclusivamente a sancionar el incumplimiento de las obligaciones, sino a corregir los conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato. Para que la Interventoría logre este objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluación previa a la ejecución del contrato, en la etapa de planeamiento. • Verificar: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecución del contrato para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solución de los problemas y la absolución de dudas; teniendo como principio básico las relaciones en el trabajo. Para ello, la Interventoría no deberá desconocer los límites de sus atribuciones, incursionando en campos donde los Contratistas sean autónomos y además se apersonará con diligencia de las solicitudes que deba atender. 3. FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA El Interventor ejercerá todas las funciones pertinentes a que hubiere lugar, de tal forma que garantice transparencia, eficiencia y eficacia en la ejecución de los contratos de obra civil objeto de la Interventoría; dentro de estas se mencionan las siguientes, sin ser estas limitativas. 3.1 ADMINISTRATIVAS • Tramitar y hacer seguimiento a la correspondencia generada entre el Contratista y EMPOPASTO S.A. E.S.P. • Coordinar con las diferentes áreas de EMPOPASTO S.A. E.S.P. y con las distintas instituciones involucradas en el proyecto, el desarrollo de los compromisos adquiridos que deben ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajo establecido. • Verificar que la ejecución del objeto contractual se realice de acuerdo con el alcance y contenido de los pliegos de licitación y la propuesta técnica, metodológica, económica y especificaciones incluidas en la propuesta presentada por el Contratista o pactadas en el contrato de obra civil. • Adelantar las acciones necesarias, para evitar que por causas imputables a la administración, sobrevenga un mayor costo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Contratista. • Dar respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por el Contratista ante EMPOPASTO S.A. E.S.P. • Remitir en forma inmediata las solicitudes que no fueren de su competencia, a las dependencias respectivas. • Revisar, aprobar y complementar los informes y cuentas que el Contratista presente a EMPOPASTO S.A. E.S.P. • Solicitar a la Subgerencia Administrativa y Financiera de EMPOPASTO S.A. E.S.P. con la debida anticipación, la expedición de las disponibilidades presupuestales que se requieran cuando haya necesidad de modificar el valor del contrato de obra civil en el caso que la reserva constituida no sea suficiente. • Remitir a la Oficina Asesora Jurídica de EMPOPASTO S.A. E.S.P. dentro de los cinco (5) días calendario, los originales de todas las actas y demás documentos suscritos durante la ejecución del contrato de obra civil. 3.2 LEGALES Comprende las acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento del Reglamento Interno de Contratación de EMPOPASTO S.A. E.S.P. (Acuerdo No. 04 de 2009) y las disposiciones legales vigentes, que deberán ser atendidas en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica. Especificaciones Técnicas - Página 4 de 14 Respecto al objeto de la presente Interventoría: • Remitir a la Oficina Asesora Jurídica de EMPOPASTO, en el momento de su formalización, los documentos originales para la elaboración de las modificaciones de los contratos, así como las actas que se suscriban en su ejecución. Precisar a qué tipo de pólizas se refieren, teniendo en cuenta las políticas del Banco. • Consignar en actas que se suscriban al respecto todos los convenios, pactos y acuerdos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo del objeto contratado y en defensa de los intereses de EMPOPASTO S.A. E.S.P. en el seguimiento del contrato de obra civil. • Elaborar, suscribir y sustentar las actas que requiera la ejecución del contrato de obra civil, como las de iniciación, recibo parcial, suspensión, reiniciación, modificación, reajuste, recibo final y liquidación, así como ingresos y egresos a Almacén e inversión del anticipo. • Exigir al Contratista la ejecución con calidad y oportunidad del objeto contratado. • Adelantar las acciones para la actualización o revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren el equilibrio económico del contrato. • Controlar el avance de los trabajos de acuerdo con el plan de trabajo y efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes. • Establecer los incumplimientos y recomendar las sanciones y correctivos que a ello hubiere lugar e informar inmediatamente a la Oficina Asesora Jurídica para que se hagan efectivas las pólizas o garantías o se apliquen las multan correspondientes. Para lo cual deberá presentar un informe sustentado que contenga los motivos que originan el incumplimiento estipulando el valor económico de la sanción o multa. • Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica, promover las acciones de responsabilidad en contra del Contratista o sus garantes, cuando las condiciones de calidad exigidas por EMPOPASTO S.A. E.S.P. u ofrecidas por el Contratista de la obra, no se cumplan, previo informe sustentado. • Definir los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse en la ejecución del contrato de obra civil y hacer las observaciones que estime convenientes. • Verificar que el contrato de obra civil se desarrolle dentro del plazo y los valores establecidos. • Controlar las vigencias de las garantías. En caso de suspensión de la obra informar de manera inmediata a la Compañía Aseguradora para los fines a que haya lugar. • Velar por el cumplimiento de las normas básicas de seguridad industrial y ambiental que sean aplicables. • Verificar que el personal contratado por el Contratista se encuentre afiliado al régimen de seguridad social, e igualmente verificar el cumplimiento de los aportes por concepto de parafiscales. • Informar oportunamente los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de sanciones, según lo establecido en el contrato de obra civil y en la normatividad legal vigente. • Gestionar ante la Oficina Asesora Jurídica previo visto bueno del Grupo Coordinador de Proyectos Especiales de EMPOPASTO S.A. E.S.P., las prórrogas o modificaciones del contrato de obra civil. • Verificar que existan las licencias necesarias y que se encuentren vigentes para la iniciación y durante el desarrollo del contrato de obra civil. De igual manera que las escrituras públicas se encuentren debidamente legalizadas. • Estudiar las reclamaciones que formule el Contratista y recomendar las correspondientes soluciones. • Proyectar la liquidación del contrato de obra civil y presentarla para el visto bueno de la Oficina Asesora Jurídica de EMPOPASTO S.A. E.S.P. Especificaciones Técnicas - Página 5 de 14 3.3 TÉCNICAS Abarca el control de todas las tareas y labores correspondientes a la ejecución del contrato de obra civil, el cumplimiento de los estándares de calidad contenidos en el mismo, en el plan de manejo ambiental y en los términos de referencia. Para la obra objeto de la presente Interventoría: • Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, verificando que esta cumpla con las condiciones de calidad ofrecidas por el Contratista y exigidas por EMPOPASTO S.A. E.S.P. • Rechazar parcial o totalmente los componentes del objeto contractual, que no se ajusten a las especificaciones técnicas, o no reúnan las condiciones técnicas de calidad, ordenando su correspondiente cambio o modificación de forma escrita con copia al Jefe Operativo de Interventoría. • Elaborar y presentar informes escritos al Jefe Operativo de Interventoría sobre el avance y estado de la ejecución del objeto contratado, de los problemas presentados, soluciones y determinaciones. Así mismo de los avances de actividades desarrolladas por la Interventoría, en forma tal que permita una visión clara y completa del estado del contrato de obra civil. • Estudiar, analizar y recomendar oportunamente y por escrito al Jefe Operativo de Interventoría, los cambios de especificaciones técnicas o ítems; las obras, objetos o ítems complementarios o imprevistos; la variación en las cantidades y/o calidades de los objetos; precio, reajuste de precios y demás condiciones que requiera el contrato de obra civil. • Verificar permanentemente la calidad de la obra. • Velar porque se cumplan las normas, especificaciones técnicas, planes de manejo ambiental y procedimientos, incluidos los establecidos en los planos de construcción y en todo caso en los términos de referencia. • Efectuar el seguimiento y control al cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental establecidas en plan de manejo ambiental de la obra. • Efectuar el control de los materiales a emplearse en la obra, debiendo exigir que el desarrollo de la misma se realice utilizando materiales que cumplan con los requisitos generales y con las normas técnicas de calidad establecidas en las especificaciones técnicas. El Interventor debe solicitar los certificados de conformidad con las normas correspondientes. • En cuanto a los ensayos de control de calidad durante la construcción, el interventor aprobará al Contratista la frecuencia de toma de muestras y el número de ensayos prescritos en las especificaciones técnicas y planos de construcción, que deben realizarse en un laboratorio o laboratorios previamente aprobados por el Interventor. El interventor deberá realizar una interpretación de los resultados de los ensayos ejecutados definiendo explícitamente la conformidad de los resultados con las normas técnicas exigidas. • Verificar que el contratista utilice el personal y los equipos ofrecidos, en las condiciones aprobadas por EMPOPASTO S.A. E.S.P. • Realizar mediciones de cantidad de obra ejecutada, de lo cual se dejará constancia en actas de trabajos ejecutados. • Revisar y aprobar los planos de obra construida elaborados por el Contratista, los que deberán incluir todas las modificaciones efectuadas durante el periodo de construcción de la obra. 3.4 FINANCIERAS Para la obra objeto de la presente Interventoría: • Aprobar el plan de inversión del anticipo. Especificaciones Técnicas - Página 6 de 14 • • • • • • Revisar las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista. Registrar cronológicamente los documentos y deducciones del contrato de obra civil. Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato de obra civil. Vigilar la correcta inversión del anticipo. Asegurar la amortización total del anticipo de conformidad con las actas de avance de obra. Verificar que los trabajos o actividades extras que impliquen aumento del valor del contrato de obra civil cuenten con la existencia de recursos presupuestales. • Verificar que el Contratista reporte y consigne a favor de EMPOPASTO S.A. E.S.P., los rendimientos financieros que produzca el dinero entregado en calidad de anticipo. Los rendimientos financieros a reintegrar serán los que se generen en la cuenta que para el manejo de los recursos del anticipo haya sido dispuesta por el contratista, hasta su inversión total. Específicamente, son OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR las siguientes actividades: 1. Realizar la revisión total del proyecto y verificar en campo la información entregada por la Empresa; de encontrarse inconsistencias en el diseño, deberá proponer las soluciones apropiadas. Así como verificar que se cuente con las licencias y permisos necesarios para la iniciación y desarrollo del contrato de obra civil. De igual manera que las escrituras públicas se encuentren debidamente legalizadas. De todo lo encontrado en la revisión, deberá incluirse en el informe inicial que el Interventor debe presentar a la Empresa. 2. Verificar que la ejecución del objeto contractual se realice de acuerdo con el alcance y contenido del contrato de obra civil. 3. Exigir al Contratista la realización oportuna de la localización y replanteo topográfico del proyecto, verificando los alineamientos y las cotas reales de los tramos a intervenir tal que se garantice correctos empalmes en el inicio y en el final de cada tramo; además, el Interventor, con el personal a su cargo, realizará la revisión de la actividad topográfica con el propósito de verificar la información y ejecutar la obra con la seguridad requerida. 4. Tramitar y hacer seguimiento a la correspondencia generada entre el Contratista y EMPOPASTO S.A. E.S.P. 5. Coordinar con las diferentes áreas de EMPOPASTO S.A. E.S.P., y con las distintas instituciones involucradas en el proyecto, el desarrollo de los compromisos adquiridos que deben ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajo establecido. 6. Adelantar las acciones necesarias, para evitar que por causas imputables a la administración, sobrevenga un mayor costo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Contratista de obra. 7. Dar respuesta por escrito de manera oportuna a las solicitudes presentadas por el Contratista y remitir en forma inmediata las solicitudes que no fueren de su competencia a las dependencias de EMPOPASTO S.A. E.S.P. 8. Revisar, aprobar y complementar los informes y cuentas que el Contratista presente a EMPOPASTO S.A. E.S.P. 9. Solicitar a la Jefatura Operativa de Interventoría de EMPOPASTO S.A. E.S.P., con la debida anticipación, adelantar la expedición de las disponibilidades presupuestales que se requieran cuando haya necesidad de modificar el valor del contrato de obra civil en el caso que la reserva constituida no sea suficiente. 10. Proyectar, soportar, suscribir y remitir a la Jefatura Operativa de Interventoría de EMPOPASTO S.A. E.S.P., las actas originales (inicio, preacta, recibo parcial, suspensión, reinicio, modificación, acuerdo de precios, recibo final y liquidación, inversión del anticipo, entre otras) y demás documentos suscritos durante la ejecución del contrato de obra civil, dentro de los cinco (5) días calendario de su firma. Se deberá consignar en actas los convenios, pactos y acuerdos que sean necesarios y convenientes para el normal Especificaciones Técnicas - Página 7 de 14 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. desarrollo del objeto contratado y en defensa de los intereses de EMPOPASTO S.A. E.S.P., en el seguimiento del contrato de obra civil. Realizar las acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento del Manual Interno de Contratación de EMPOPASTO S.A. E.S.P. (Acuerdo No. 04 de 2009) y las disposiciones legales vigentes, en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica. Remitir a la Jefatura Operativa de Interventoría, los documentos originales para la elaboración de modificaciones a los contratos de obra civil e interventoría. Exigir al Contratista la ejecución con calidad y oportunidad del objeto contratado. Adelantar las acciones para la actualización o revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren el equilibrio económico del contrato. Controlar el avance de los trabajos de acuerdo con el plan de trabajo, plan de inversión de anticipo, la amortización total del mismo, calidad de la obra y presupuesto del proyecto, y efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes. Establecer, sustentar y tasar los incumplimientos parciales o totales del contrato de obra civil, y recomendar las sanciones y correctivos que a ello hubiere lugar e informar inmediatamente a la Jefatura Operativa de Interventoría para que se hagan efectivas las pólizas o garantías o se apliquen las multas o sanciones correspondientes. Coordinar con la Jefatura Operativa de Interventoría las actividades tendientes para que EMPOPASTO S.A. E.S.P., pueda definir los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse en la ejecución del contrato de obra civil y hacer las observaciones que estime convenientes. Controlar las vigencias de las garantías. En caso de suspensión, reinicio u otra situación respecto al tiempo y valor de la obra civil deberá informar de manera inmediata a la Compañía Aseguradora y remitir a la Oficina Asesora Jurídica de EMPOPASTO S.A. E.S.P., para la revisión de los anexos o adendas a las garantías. Velar por el cumplimiento de las normas básicas de salud ocupacional, seguridad industrial y ambiental que sea aplicable. Verificar que el personal contratado por el Contratista se encuentre afiliado al régimen de seguridad social integral y aportes parafiscales, e igualmente verificar el cumplimiento de los aportes por estos conceptos durante el plazo de ejecución de la obra de conformidad con la normatividad vigente. Realizar la afiliación y aportes del Interventor y personal contratado al régimen de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) durante el plazo de ejecución del contrato de conformidad con la normatividad vigente. Requerir el pago al FIC por el parte del contratista de obra. Adelantar el control de todas las tareas y labores correspondientes a la ejecución del contrato de obra civil, mediante el cumplimiento de los estándares de calidad contenidos en los mismos, y requeridas por EMPOPASTO S.A. E.S.P. Rechazar parcial o totalmente los componentes del objeto contractual, que no se ajusten a las especificaciones técnicas, o no reúnan las condiciones técnicas de calidad, ordenando su correspondiente cambio o modificación de forma escrita. Elaborar y presentar informes escritos al Jefe Operativo de Interventoría sobre el avance y estado de la ejecución del objeto contratado, de los problemas presentados, soluciones y determinaciones. Así mismo de los avances de actividades desarrolladas por la Interventoría, en forma tal que permita una visión clara y completa del estado del contrato de obra civil. Estudiar, analizar y recomendar oportunamente por escrito al contratista de obra y EMPOPASTO S.A. E.S.P., de los cambios de especificaciones técnicas o ítems; ítems complementarios o no contemplados en los diseños; la variación en las cantidades; acuerdo de precios y demás condiciones que requiera el contrato de obra civil. Especificaciones Técnicas - Página 8 de 14 27. Efectuar el seguimiento y control al cumplimiento del plan de manejo ambiental de la obra. Elaborar los formatos de seguimiento de las actividades establecidas en los Planes de Manejo Ambiental a través de indicadores. Estos deberán incluirse en los informes de ejecución de las obras. 28. Efectuar el control de los materiales a emplearse en las obras, debiendo exigir que el desarrollo de las mismas se realice utilizando materiales que cumplan con los requisitos generales y con las normas técnicas de calidad establecidas en las especificaciones técnicas. El Interventor debe solicitar los certificados de conformidad con las normas correspondientes. 29. En cuanto a los ensayos de control de calidad durante la construcción, el interventor aprobará al Contratista la frecuencia de toma de muestras y el número de ensayos prescritos en las especificaciones técnicas y planos de construcción, que deben realizarse en un laboratorio o laboratorios previamente aprobados por el Interventor. El interventor deberá realizar una interpretación de los resultados de los ensayos ejecutados definiendo explícitamente la conformidad de los resultados con las normas técnicas exigidas. Así mismo, el Interventor deberá realizar ensayos de contra muestreo para verificar la certidumbre de los resultados de las pruebas presentados por el Contratista de requerirse. 30. Cumplir con los requerimientos mínimos del Personal Básico y con los demás requerimientos específicos establecidos en las Especificaciones Técnicas y en los Términos de Contratación de interventoría. 31. Verificar que el contratista de obra utilice el personal y los equipos ofrecidos, en las condiciones aprobadas por EMPOPASTO S.A. E.S.P., en el caso de cambio de profesionales se deberá ofrecer otros de iguales o mejores condiciones. 32. Revisar y aprobar los planos de obra construida elaborados por el Contratista. 33. Registrar cronológicamente los descuentos y deducciones del contrato de obra civil. 34. Coordinar con el contratista de la obra la realización de comités técnicos para el seguimiento a la ejecución al proyecto y definir los ajustes que se le deban realizar. Así como la proyección y firma de las respectivas actas de la reunión. 35. Participar de las reuniones que para efectos de desarrollar los temas ambientales, se programen las autoridades y entidades externas encargadas de la vigilancia de la construcción y operación de las obras. 36. Acompañar en las actividades de socialización de los proyectos y programas de educación ambiental y participación comunitaria. 37. Llevar un registro fotográfico de la ejecución contractual y del seguimiento de los programas durante la construcción de la obra. 38. En caso de que la Empresa Contratante así lo requiera, el Interventor deberá acogerse a modificaciones en los horarios de trabajo tales como al establecimiento de horarios extendidos o turnos adicionales, lo cual será previamente concertado entre Interventor y EMPOPASTO S.A. E.S.P. 39. El interventor se obliga a llevar conjuntamente con el contratista de obra civil, una bitácora en la que se registrará diariamente aspectos relevantes del desarrollo de los trabajos. Se deberá anexar en los informes de interventoría copia de la bitácora del periodo correspondiente, así como la entrega del documento completo original a la finalización de las obras. 4. DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS AL INTERVENTOR Para el cumplimiento de los servicios de Interventoría especificados en el presente documento, EMPOPASTO S.A. E.S.P. proporcionará la siguiente documentación: Proyecto, el cual contiene la memoria descriptiva, estudios de soporte, memorias de cálculo, planos, detalles constructivos, especificaciones técnicas y el plan de manejo ambiental. Contrato de obra civil para la construcción de la obra objeto de la interventoría. Especificaciones Técnicas - Página 9 de 14 5. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y DOMICILIO CONTRACTUAL Las obras objeto de la presente Interventoría se ejecutarán en la ENTRE LA CARRERA 4, CALLE 12B, CALLE 12A, Y CARRERA 9, de la ciudad de Pasto. El domicilio contractual será el Municipio de Pasto (Nariño). 6. OTROS REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS A TENER EN CUENTA EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA INTERVENTORIA. a. Disponibilidad de una oficina localizada en el área de trabajo a fin de que el Ingeniero Residente permanezca el 100% del tiempo laborable, lo que le permitirá realizar un seguimiento más cercano, tal como lo exige el tipo de obra a ejecutarse. b. Disponibilidad de una Comisión de Topografía con el objeto de realizar los respectivos chequeos de alineamientos y de cotas a las actividades topográficas de responsabilidad del Contratista. La Comisión se dispondrá de acuerdo a la programación y participación establecidas para el proyecto, lo cual se encuentra explícito en el cuadro de Valoración de la Interventoría. c. Antes de iniciar las obras, el Interventor exigirá al Contratista la localización y replanteo topográfico del proyecto, verificando los alineamientos y las cotas reales de los tramos a intervenir de tal manera que se garantice correctos empalmes en el inicio y en el final de cada tramo, lo que deberá apoyarse mediante la ejecución de apiques y exploraciones; además, el Interventor realizará la revisión de esta actividad topográfica con el propósito de verificar la información presentada por el Contratista. Igualmente, durante todo el desarrollo de la obra, el Interventor exigirá al Contratista la instalación de tubería con la utilización de tránsito y nivel de precisión; de la misma manera deberá hacerse el respectivo chequeo por parte del Interventor. d. Previo al inicio de las obras, el Interventor realizará en el campo la revisión de las redes de servicios existentes en los tramos a intervenir y confrontará dicha información con los planos del diseño; de existir variaciones significativas, deberá informar del hecho al Supervisor de la Empresa planteando posibles alternativas de solución. De ser necesario, el Interventor, a su costo, deberá realizar APIQUES O CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD EXPLORATORIA tal que se obtenga el mayor grado de certeza en la información para evitar, así, rupturas y daños sobre dichas redes. e. Una vez realizado el replanteo del diseño, el Interventor deberá realizar la revisión de las cantidades de obra requeridas tales como: longitudes de tubería, número y especificaciones de accesorios, volúmenes de excavaciones, de rellenos, desalojos, etc. todo lo cual deberá establecerlo en el Informe Inicial al que está obligado a presentar a la Empresa. Esta información deberá presentarse de manera oportuna para evitar que el Contratista adelante adquisiciones innecesarias y que al final sea la Empresa la que deba pagarlas. f. El Interventor deberá presentar un Informe Inicial en el que se establezca el resultado de la revisión total del proyecto, dando cuenta de posibles incongruencias de tipo técnico, financiero, legal, administrativo, ambiental y social encontradas y sus posibles soluciones, con el propósito de que se tomen oportunamente los correctivos correspondientes. g. Control de Calidad: Se establece que este ítem tendrá un único valor para todas las Especificaciones Técnicas - Página 10 de 14 propuestas establecido en DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($19.200.000), valor que será contemplado en el análisis de costos por parte del proponente y será utilizado únicamente para financiar gastos tales como ensayos de laboratorio que se requieran para contra muestreos o actividades de mayor exploración o estudios complementarios que la obra lo exija. Se aclara que al Interventor solo le serán pagados estos gastos SIEMPRE Y CUANDO SE CONSIDEREN INDISPENSABLES PARA LA OBRA Y SEAN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS POR EL INTERVENTOR Y APROBADOS POR PARTE DE LA JEFATURA OPERATIVA DE INTERVENTORÍA DE LA EMPRESA. Obviamente, este ítem SOLO SE PAGARÁ EN LA CANTIDAD QUE REALMENTE SE EJECUTE. Para valorar los ensayos de contra muestreos y/o los posibles estudios complementarios el Interventor, previa ejecución, deberá presentar a la Jefatura Operativa de Interventoría un análisis de costos parciales y totales. Una vez analizados, la Jefatura Operativa podrá autorizar total o parcialmente dichas actividades. Al igual que los demás Gastos Generales causados en el desarrollo del contrato de interventoría, para que la Empresa pueda pagar al Interventor por estos conceptos, este deberá presentar los respectivos recibos o facturas que los soporten. h. Seguridad y vigilancia: No es responsabilidad de la Empresa los daños o perjuicios a terceros o hurtos o pérdidas que se presenten en la obra o en las oficinas del Interventor, por lo que éste deberá adoptar las medidas legales necesarias a fin de evitar que ello ocurra. 7. COMPONENTE TÉCNICO 7.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE En el evento de que el proponente sea persona jurídica deberá acreditar mediante el certificado de existencia y representación legal, que el objeto o función social permita la ejecución de obras similares a las del objeto de la convocatoria. En el evento de que el proponente sea persona jurídica deberá acreditar mediante el certificado de existencia y representación legal, que el objeto o función social permita la ejecución de obras similares a las del objeto de la convocatoria. El proponente deberá acreditar experiencia como Interventor, Residente de Interventoría, Director de Interventoría, Supervisor de Interventoría, Constructor, Director de Obra o Residente de Obra en la ejecución de contratos cuyo objeto haya sido la construcción de redes de ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO, iniciados y terminados durante los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. La sumatoria del valor de los contratos de obra (cuando haya sido interventor igualmente se tendrá en cuenta la sumatoria del valor de los contratos de obra objeto de la interventoría) debe ser igual o mayor a DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA (2670 S.M.M.L.V.) salarios mínimos mensuales legales vigentes en el año de suscripción del respetivo contrato. Se considerarán como obras similares, todas las obras que contemplen la construcción o reposición de redes de alcantarillado dentro de las cuales se haya ejecutado al menos 300 metros lineales en tubería de alcantarillado sanitario, pluvial o combinado en diámetro de veinte (20) pulgadas y 400 metros lineales en tubería de acueducto en diámetro de seis (6) pulgadas. Para demostrar la experiencia, el proponente deberá diligenciar el Anexo correspondiente a la Experiencia del Proponente y aportar los soportes documentales del mismo. La experiencia se acreditará así: Especificaciones Técnicas - Página 11 de 14 En contratos con entidades del estado: Se demostrará mediante la certificación expedida por la respectiva Entidad contratante, o mediante el acta de liquidación. En Contratos con particulares: Se demostrará mediante la certificación expedida por el particular contratante, o mediante el acta de recibo final, o el acta de liquidación, acompañados de copia del contrato suscrito con el particular. Cuando el proponente acredite experiencia obtenida en consorcios o uniones temporales, se tomará la experiencia en proporción a su participación en dicho consorcio o unión temporal, en valor equivalente al porcentaje de participación respecto al valor total del contrato ejecutado. En este caso debe anexar el documento de constitución del consorcio o unión temporal para determinar su participación en la ejecución del contrato. En las certificaciones o actas que se presenten sobre la ejecución de los contratos, debe constar las actividades ejecutadas, el tipo de participación, el valor de la obra, el valor de la interventoría, las fechas de inicio y terminación del contrato y la certificación sobre su cumplimiento. El comité de evaluación podrá solicitar aclaraciones o complementaciones a los documentos aportados. 7.2. EQUIPO DE TRABAJO En la preparación de su oferta el proponente deberá contemplar la participación del equipo básico de interventoría establecido en el presente documento. Un (1) Director de Interventoría: El cual deberá ser profesional con título universitario en Ingeniería Civil, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Ambiental o carreras afines; con una experiencia general mínima de quince (15) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Igualmente deberá acreditar experiencia específica como Interventor, Director de Interventoría, Supervisor de Interventoría, Residente de Interventoría, Constructor o Residente de Obra en al menos dos (2) proyectos de construcción y/o reposición de redes de acueducto y alcantarillado, que contemplen la instalación de al menos 400 ml de tuberías sometidas a presión hidráulica, en diámetros mayores o iguales a 6 pulgadas, y de 200 ml de tuberías de alcantarillado en diámetros mayores o iguales a 20 pulgadas. Igualmente deberá demostrar la experiencia como director de interventoría en la ejecución de obras civiles en las cuales se involucre la construcción de pilotes pre-excavados en concreto reforzado. La dedicación mínima del director de interventoría será del 50% durante la ejecución del proyecto. Un (1) Ingeniero Residente de Interventoría: El cual deberá ser Profesional con título universitario en Ingeniería Civil o Ingeniería Sanitaria; con una experiencia general mínima de diez (10) años contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional. Igualmente deberá acreditar experiencia específica como Interventor, Director de Interventoría, Supervisor de Interventoría, Residente de Interventoría, Constructor o Residente de Obra en al menos dos (2) proyectos de construcción y/o reposición de redes de acueducto y alcantarillado, Especificaciones Técnicas - Página 12 de 14 que contemplen la instalación de al menos 350 ml de tubería sometida a presión hidráulica, en diámetros mayores o iguales a 6 pulgadas, y de 150 ml de tuberías de alcantarillado en diámetros mayores o iguales a 20 pulgadas. Igualmente deberá demostrar la experiencia como residente de interventoría en la ejecución de obras civiles en las cuales se involucre la construcción de pilotes pre-excavados en concreto reforzado. La dedicación del residente de interventoría será del 100% durante la ejecución del proyecto. Un (1) Ingeniero Ambiental: El cual deberá ser Profesional con título universitario en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Ingeniería Civil o carreras afines. Con una experiencia general mínima de tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional. Se requiere una Experiencia profesional específica en gestión ambiental de por lo menos dos (2) proyectos de obras civiles de los cuales, al menos uno (1) corresponda a proyectos de Saneamiento Básico. La dedicación del Ingeniero ambiental será del 100% durante la ejecución del proyecto. Un (1) Inspector de Obra: El cual deberá ser Técnico en Construcción de obras civiles o similares, con una experiencia general mínima de cinco (5) años. La dedicación del INSPECTOR será del 100% durante la ejecución del proyecto. NOTA: Para efectos de la evaluación y ponderación de las ofertas, sólo se tendrá en cuenta la información y soportes del director de interventoría y del residente de interventoría. LA INFORMACIÓN DEL INGENIERO AMBIENTAL Y DEL INSPECTOR DE OBRA SÓLO DEBERÁ APORTARLA QUIEN RESULTE ADJUDICATARIO, ANTES DEL INICIO DEL CONTRATO. Acreditación de Experiencia: Para demostrar la experiencia del equipo de trabajo exigido en este numeral, el proponente deberá diligenciar el Anexo: EXPERIENCIA y aportar los soportes documentales requeridos. La experiencia y títulos académicos de cada integrante del Equipo de Trabajo deberán ser acreditados con los documentos soportes pertinentes, así: a) Identidad, nacionalidad y residencia: Se debe aportar copia del documento de identidad (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte). b) Títulos Académicos: Se debe aportar copia del título académico obtenido. Quienes hayan obtenido el título académico en el extranjero deben aportar copia del permiso temporal para ejercer la profesión en Colombia (expedido por la autoridad competente), o aportar copia de la convalidación del título respectivo. El permiso temporal para el ejercicio de la profesión se podrá aportar con posterioridad a la decisión de contratar, pero será requisito para la suscripción del Acta de Inicio del Contrato. Especificaciones Técnicas - Página 13 de 14 c) Matrícula Profesional: Deberán aportar copia de la tarjeta profesional. No se aceptarán Matrículas o Tarjetas Profesionales "en trámite". d) Experiencia: Se debe aportar documentación soporte a través de la cual se acredite la experiencia de los integrantes del Equipo de Trabajo propuesto; en dicha documentación debe obrar la siguiente información: 1) Nombre del integrante del Equipo de Trabajo. 2) Nombre del Empleador, Contratante o Cliente. 3) Nombre y cargo de quien expide el documento soporte. 4) Funciones o actividades que ha desempeñado para el Empleador, Contratante o Cliente. 5) La demás información que deba obrar en los documentos soporte que permita acreditar los requisitos exigidos en este documento. Los contratos laborales o de prestación de servicios, u otros contratos civiles o comerciales que se aporten para soportar la experiencia deben ser expedidos por el Empleador, Contratante o Cliente, o con la intervención del mismo, o tener su aval expreso y escrito. El número de años o de meses de experiencia se determinará sumando los periodos (sin traslapos) que se relacionen en la propuesta y que se encuentren debidamente acreditados en la documentación soporte. 8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO La vigencia del contrato se contará desde su suscripción hasta su liquidación, e incluirá: El plazo de ejecución que será igual al del contrato de obra civil (ejecución y liquidación), y un (1) mes más para la liquidación del contrato de interventoría. El plazo de ejecución inicial del contrato objeto de interventoría está programado en DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y DOS (2) meses más para efectos de los trámites de liquidación del contrato de obra civil. Por lo anterior, el plazo de ejecución de la interventoría deberá prolongarse por el término de duración del contrato a intervenir, la liquidación del mismo y un (1) mes más para la correspondiente liquidación de la interventoría. Se advierte que el plazo de ejecución de la Interventoría está sujeto a las modificaciones que en tiempo se hagan al contrato de obra civil objeto de la interventoría. 9. PRESUPUESTO OFICIAL El presupuesto oficial estimado para la contratación de las obras objeto del presente proceso es hasta por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M.L. ($395.049.600), incluido IVA. El valor estimado del presupuesto es un aspecto estrictamente informativo, razón por la cual Especificaciones Técnicas - Página 14 de 14 EMPOPASTO S.A. E.S.P., no asume responsabilidad alguna por el uso que los proponentes hagan de él para los cálculos. 10. PROPUESTA ECONÓMICA El precio total de la oferta económica deberá cubrir todos los costos inherentes al cumplimiento satisfactorio del objeto del contrato, tales como impuestos, transporte, salarios, prestaciones sociales, entre otros. El contratista asumirá todos los impuestos o contribuciones o retenciones con que sea gravado el contrato por el Régimen Tributario Nacional, Departamental y Municipal y es responsabilidad de los proponentes consultar e incluirlos en su oferta. El contrato que resulte de éste proceso no tendrá ajustes de precios, por lo que el proponente deberá tener en cuenta este aspecto en la cuantificación de su oferta. Será de responsabilidad del proponente los errores, omisiones o faltas en que incurra al indicar los valores de la oferta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que por tal razón se deriven de los mismos. La Propuesta Económica deberá presentarse en el Anexo No. 3 Valoración Económica de la Interventoría. El valor total de la propuesta no podrá ser mayor al valor estimado por la Empresa, son pena de rechazo de la oferta. 11. FORMA DE PAGO El valor del contrato se pagará como una suma global, a través de actas parciales de conformidad con los informes de avance de la ejecución de la obra civil, observando las estipulaciones especiales sobre el control de calidad, previa presentación de documentos tales como acta, factura o cuenta de cobro, orden de pago, cumplimiento en seguridad social y aportes, aportes parafiscales y demás requeridos para este fin. NOTA: El Contrato de Interventoría NO TENDRÁ ANTICIPO.