CONTRALORÍA DE nerOouce GENERAL INFORME DE AUDITORIA MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO-MINCITVIGENCIA 2014 CGR-CDSIFTCEDR 004 Junio de 2015 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA Contralor General de la República Edgardo José Maya Villazón Vicecontralor (E) José Antonio Soto Murgas Contralor Delegado para el Sector Julián Eduardo Polanía Polanía Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional Director de Vigilancia Fiscal Javier Ernesto Gutiérrez Oviedo Coordinadora de Gestión Luis Ignacio Barrera Cortes Responsable de Auditoria Alberto Ruiz Poveda Equipo de auditores: Luz Jeanneth Ayala Martinez Daissy Duran Núñez Rosa Mercedes Martínez Salazar José David Barreta Nieto Concepción Y. Rodríguez V. María De Jesús Rodríguez Urbina Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postai 111321 • PBX 647 7000 cerPcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA TABLA DE CONTENIDO 1. DICTAMEN INTEGRAL 4 2. EVALUACION DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS 9 2.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 12 2.2 FENECIMIENTO DE CUENTA 12 2.3 RELACIÓN DE HALLAZGOS 13 2.4 PLAN DE MEJORAMIENTO 13 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 14 3.1 CONTROL DE GESTIÓN Y RESULTADOS 14 3.1.1 VICEMINISTERIO DE TURISMO 32 3.1.2 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO 42 3.1.3 VICEMINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 46 3.2 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 47 3.3 GESTIÓN PRESUPUESTAL. 48 3.4 CONTROL DE LEGALIDAD 52 3.4.1 Gestión Adquisición de bienes y servicios 52 3.4.2 Gestión de Defensa Judicial, 67 3.5 CONTROL FINANCIERO 67 3.6 EVALUACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO 73 ANEXOS 79 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cqr7contratoria.gov.co • www.contraloriagov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ocsanAL DE i.A REF58(.1“ 1. DICTAMEN INTEGRAL Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.00v.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA 6.11E11.41. OE tA REPI/fILICA Bogotá, D.C., Doctora CECILIA ALVAREZ CORREA MINISTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Calle 28 A No. 13A-15 Bogotá D.C. La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, MINCIT, a través de la evaluación de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las áreas, actividades o procesos examinados, el examen del Balance General al 31 de Diciembre de 2014 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el año terminado en esa fecha. Dichos estados contables fueron examinados y comparados con los del año anterior, los cuales fueron auditados por la Contraloría General de la República. La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. Asimismo, se evaluó el Sistema de Control Interno y el cumplimiento del Plan de Mejoramiento. Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y analizada por la Contraloría General de la República. Igualmente, es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados contables de conformidad con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia y demás normatividad prescrita por la Contaduría General de la Nación. La responsabilidad de la Contraloría General de la República consiste en producir un informe que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta, con fundamento en el concepto sobre la gestión y resultados adelantados por la administración de la entidad en las áreas o procesos auditados, y la opinión sobre la razonabílidad de los Estados Contables. El representante legal del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, rindió la cuenta anual de la vigencia fiscal 2014, dentro de los plazos previstos en la Resolución Orgánica 7350 de 2013. Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA OCNE11111- DE LA REPÓtitiCA La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAC) compatibles con las Normas Internacionales de Auditoría — (NIA's) y con políticas y procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría General de la República. Tales normas requieren que se planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados contables están libres de errores significativos. La auditoría incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras, las revelaciones en los estados contables, los documentos que soportan la gestión y resultados de la entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de control interno. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del criterio profesional del auditor, e incluyen la evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados contables y de la gestión y resultados de la entidad. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno del MINCIT como relevante para todos sus propósitos, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. La auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad y las estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados contables. Consideramos que la auditoría proporciona una base razonable para expresar nuestro concepto y la opinión. Durante el proceso auditor se presentaron limitaciones en la oportunidad, calidad y consistencia de la información que incidieron en el trabajo realizado. Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Entidad dentro del desarrollo de la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas y se incorporaron en el infprme, lo que se consideró pertinente. Alcance de la auditoría: Control Financiero: La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas de los grupos de Inversiones, Deudores y Propiedad Planta y Equipo que representan el 80.0% del Activo Total y de los grupos de Cuentas por Pagar y de Pasivos Estimados que representan el 94.1% del Total de Pasivo y Patrimonio. También de la revisión de documentos que soportan la gestión financiera, la presentación de los Estados Contables del Ministerio y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno Contable. Los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo. Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloría.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALOR ÍA AElleftAt- DE REPÜ51./Col Tabla No. 1 Selectiva Contable CUENTA Inversiones Deudores Propiedad Planta y Equipo Total Activo Cuentas por Pagar Pasivos Estimados Total Pasivo y Patrimonio VALOR 1.420.399.8 215/12.2 34.040.8 2.085.866.9 128.421.0 1.052.732.4 2.085.866.9 Participación 68.1% 10.3% 1.6% 100.0% 10.2% 83.9% 100.0% • Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2014: el MINCIT ejecutó ingresos por Recursos Propios por $69.001.1 millones, de los cuales los rubros con mayor ejecución son el Impuesto al Turismo con el 78.5% y las rentas propias generadas por ventas de información del Banco de Datos-Bacex, venta de fotocopias, venta aplicativo ventanilla única de comercio exterior y registro electrónico de comercio exterior (ACH) con el 21.5%. Los demás ingresos provienen del Presupuesto de la Nación. El presupuesto de Gastos ascendió a $622.440.8 millones, representado en Gastos de funcionamiento con el 68.7%, principalmente en el rubro de Transferencias de capital de traslados a Bancoldex por 871.860.0 millones, Fiducoldex S165.230.1 millones y Fondo Nacional de Garantías S4.000.O millones. Mientras los Gastos de Inversión representan el 31.3% del total del presupuesto de gastos y su ejecución corresponde a compromisos de recursos para 7 otrosíes de 3 convenios celebrados con Bancoldex por $38.376.8 millones y 4 otrosíes al contrato de fiducia mercantil con Fiducoldex por $115.370.0 millones para el Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR. El valor de los otrosíes de los convenios y del contrato de fiducia equivalen al 80.1% del total de los compromisos de inversión. Contratación: De 423 contratos por $53.978.3 millones, se seleccionaron 11 contratos y/o convenios por $26.301 millones, equivalente al 48% respecto al total de la contratación. Adicionalmente, a través de los informes de supervisión generados en el seguimiento realizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a la ejecución del contrato 137 — FONTUR, celebrado en el 2013, con ocasión a la terminación de los contratos 88 y 89 de 2007. Gestión de Defensa Judicial: La evaluación de la gestión de defensa judicial, se realizó a partir del análisis de las actas del Comité de Conciliación correspondientes a la vigencia auditada valorando las acciones de repetición y la gestión de los apoderados. El Ministerio para el 2014, reporto 642 procesos judiciales, de los cuales 27 fueron en contra; en esa vigencia se iniciaron 128 y fueron terminados 152 procesos. Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgrPcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA Gestión: Se realizó la evaluación de Gestión del Ministerio a través de actividades propuestas para el cumplimiento de los objetivos misionales representados en sus planes operativos e indicativos, así como en los proyectos de inversión y/o convenios adelantados en sus vicemínisterios y lo relacionado con el seguimiento y control de los recursos de inversión; igualmente, en la revisión de cumplimiento de las actividades desarrolladas por el área de control interno del ministerio. Tabla No.2 SELECTIVA PROYECTOS DE INVERSIÓN 2014 (Cifras en Millones $ PROYECTOS VICE 'TURISMO APROPtActoN'VIOEN PARA. EL PERIODO 2014 DE $116,370 APOYO PARA EL.. DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS Y EXPOSICIONES DE BOGOTA APOYO A LA PROmOCION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA LEY 1101 DE 2006 ANIVEL NACIONAL APOYO PARA EL DISENO CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE EVENTOS Y EXPOSICIONES PUERTA DE ORO EN BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO ASISTENCIA A LA PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD TURISTICA A NIVEL NACIONAL . TOTAL PROYECTO VICE OE$ARROLL.C1 EMPRESARIAL APRC>PIACIC>N VIGENTE PARA EL PERIODO 2014 362,767 APOYO A LA POLITICA DE CONSOLIDACION DE LAS MICRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS A NIVEL NACIONAL APOYO A LA POLITICA DE FORMALIZACION EMPRESARIAL EN COLOMBIA APOYO TECNICO A LA POLITICA DE EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS CON BASE EN EL APROVECHAMIENTO DEL MERCADO NACIONAL APOYO A LA TRANSFORMACION PRODUCTIVA DE SECTORES DE LA ECONOMIA PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL APOYO A PROYECTOS DEL FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACION PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN COLOMBIA FORTALECIMIENTO A LA POLITICA DE GENERACIÓN DE INGRESOS PARA GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL IMPLE M ENTACION DE LA POLi-ncA DE f,f .10L)L1C.-11V !DAC) Y COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LAS COMISIONES REGIONALES DE COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL IMPLEMENTACIÓN ACCIONES OUE CONTRIBUYAN AL DE LA MEJORAMIENTO COMPETITIVIDAD. EN ASPECTOS I HANSVERSALES, POR PAR I E DEL SECTOR PRODUCTIVO A NIVEL NACIONAL TOTAL VALOR MUmarRA. $ 20.000 $ 40.070 $ 10.000 87 $ 30.000 e I 0'0.670 VALOR MUESTRA .14. $ 1.450 $ 1.700 S 1.100 $ 7.000 $ 23.537 98 $ 8.300 S 12.700 $ 3.018 $ 2.712 $ 6i.617 Fuente: Informes Presupuesto MinCIT 2013 Sistema de Control Interno: Se evaluaron los Macroproceso, procesos y/o actividades seleccionadds de acuerdo con la Matriz de Riesgos. Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA OE t.a 2. EVALUACION DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS La evaluación de la gestión y resultados se fundamenta en los sistemas de control de: Gestión, Resultados, Legalidad, Financiero y el Sistema de Control Interno. Con base en la evaluación, calificación y ponderación a los procesos misionales, administrativos, presupuestales financieros, contables y legales seleccionados, la Contraloría General de la República, conceptúa que la Gestión y Resultados, fue Desfavorable, como consecuencia de una calificación de 51.43 de acuerdo con la metodología prevista en la Guía de Auditoría: Tabla No. 3 Matriz de Evaluación de Gestión v Resultados MATRIZ DE EVALUACI&TDE GESTIÓN Y RESULTADOS PROMEDIO PESO % CALIFICACIÓN PONDERADA CONTROL DE GESTIÓN 79.9 20 CONTROL DE RESULTADOS 75.0 30 16.0 22.5 CONTROL DE LEGALIDAD 75.7 10 7.5 CONTROL FINANCIERO EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL INTERNO CALIFICACIÓN FINAL DE GESTIÓN PONDERADA Fuente: Informes de Mincit 0.0 53.6 30 ,. 0.0 10 5.3 51,4 A continuación se describen algunos aspectos de los resultados de la auditoría que sirvieron de base para la calificación: * Control de Gestión: Con calificación ponderada de 16,0. Por las deficiencias identificadas en los procesos de planeación, control y seguimiento a los recursos invertidos en proyectos de infraestructura desarrollados por los diferentes viceministerios y/o entidades a cargo, así como por la debilidades encontradas en la construcción y soporte de indicadores de gestión y cumplimiento de actividades adelantadas por la Entidad, y las relacionadas con el sistema de control interno del mismo Ministerio. • Control de Resultados: Con calificación ponderada de 22,5 Se destacan deficiencias aspectos que tienen que ver con el desempeño oportuno de programas, proyectos, actividades, contratos y/o convenios en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, debido a los cambios y construcción de los indicadores; igualmente se detectaron debilidades en la 9 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 ggLecontraloria.gov.co • www.contraloria,goy„co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA hm,5a,ac». O£LA información del cumplimiento de las metas establecidas en términos de cantidad, calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia de los proyectos de inversión, lo que ocasionan que la información presentada genere incertidumbre. • Control Legalidad: Con calificación ponderada de 7,5 Calificación con base en los resultados que se presentan en el presente informe sobre cumplimiento de la normatividad aplicable al MINCIT en sus operaciones financieras, económicas y administrativas. Control Financiero: Con calificación ponderada de 0.0 Valoración por cuanto el dictamen de los estados contables vigencia 2014 fue Negativo. La Entidad registró legalización de recursos sin soportes idóneos por valor de $458.071.0 millones, desconociendo las características cualitativas de la información de Confiabilidad y Verificabilidad, subestimando el saldo de la cuenta Recursos Entregados en Administración y sobreestimando a la vez la cuenta de Gastos por el valor de dicha legalización. Las cuentas del Grupo de Propiedad Planta y Equipo registran saldos de los bienes muebles en servicio a 31 de diciembre de 2014 por $13.889.3 millones, sin embargo, el inventario en detalle, (según oficio 1-2015-001152 del 4/02/2015), al mismo corte, presenta un saldo de $17.300,0 millones, generando una diferencia de $3.410.6 millones, lo que ocasiona subestimación en las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo y el patrimonio por el valor de la diferencia. Los bienes muebles en bodega presentan saldo a 31 de diciembre de 2014 por $6.211.5 millones y el inventario físico en detalle al mismo corte refleja un saldo de $3.662,4 millones, generando una diferencia de $2,549.1 millones, lo que ocasiona sobrestimación en la cuenta y en el Patrimonio por la diferencia indicada. La entidad presenta en los estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2014 un saldo de $533.437.0 millones por concepto de Provisión para Contingencias Litigios, que equivalen al 55% del total de procesos en contra los cuales suman $965.654.0 millones. Sin embargo, al comparar esta información con la reportada por la oficina jurídica se observa una diferencia de $12.984 millones entre lo provisionado y lo estimado por la oficina jurídica, lo que sobreestima el saldo de la cuenta Provisión para Contingencias y el gasto por la diferencia señalada, 10 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgrcontraloriagov.co • www.contraloría.00v.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALOR ÍA CENES,. De FIEPÚRLICA La cuenta 140172 Prima en contratos de Estabilidad Jurídica, se encuentra subestimada en valor aproximado de $289.0 millones en razón a que el incremento de la prima de estabilidad jurídica originado en los aumento de la inversión en el contrato 05/2008, no se ha causado desde el año 2008 a 2014. Generando a la vez una subestimación por la misma cuantía en los Ingresos de la Entidad. El saldo del contrato de prima de estabilidad jurídica con lsagen S.A. a 31 de diciembre de 2014 es de $4.448. O millones, valor que difiere con el registrado por lsagen S.A. en sus cuentas recíprocas por $4.998,3 millones, presentando una diferencia de $550,3 millones, subestimando las cuentas Deudores Prima Estabilidad Jurídica e Ingresos por la diferencia indicada. Para la vigencia 2014 se identificaron Cuentas por Pagar por $12.096.6 millones, correspondientes a compromisos adquiridos con recursos por inversión y transferidos a convenios, presuntamente sin el cumplimiento de los requisitos para ser constituidos como Cuentas por Pagar a 31 de diciembre de 2014, toda vez que no se evidenció y/o aportó por parte del MINCIT el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 y lo establecido en el artículo 67 de la Ley 1593 de 2012, subestimando la Reserva presupuestal y sobreestimando las cuentas por pagar y los gastos de la vigencia 2014 en cuantía de $12.096.6 millones. Las Cuotas Partes por Cobrar presenta diferencia de 52.3 millones, entre el saldo que registra el balance por $3.302,0 millones y los saldos registrados en el auxiliar por tercero en Excel por $3.299.7 millones, lo que genera sobrestimación en la cuenta y los ingresos por la diferencia indicada. Al cruzar información de Edificaciones y Terrenos de propiedad de la Entidad registrados en la contabilidad, con información reportada por el IGAC se observa que en esta no se encuentran registrados bienes de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Guajira, Magdalena y Valle por valor de $202.561.3 millones, subestimando las cuentas de Propiedad Planta y equipo y Valorizaciones en dicha cuantía, afectando en igual proporción el Patrimonio de la Entidad. Los recursos recibidos en Administración por el Converiio Interadministrativo de Cooperación Técnica con el SENA, registra un saldo en el balance a 31 de diciembre de 2014 por $10.151.9 millones. Sin embargo, en las cuentas recíprocas del SENA (142402) refleja un saldo de $10.141.7 millones, generando diferencia en la cuenta de $10.2 millones, sobrestimando la cuenta Efectivo por la diferencia presentada. 11 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cor(@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRA ORÍA DeNZDAL De :.sk HEA,11,1,4 Opinión de los Estados Contables. En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos del capítulo Resultados de la Auditoría, los Estados Contables del Ministerio de Comercio Industria y Turismo no presentan razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos, por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las normas y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. Los errores o inconsistencias, salvedades, limitaciones o incertidumbres encontradas, que afectan la razonabilidad de dichos estados contables ascienden a $692.524.4 millones, valor que representa el 33.2% del activo total de la entidad el cual asciende a $2.085.867 millones, razón por la cual se emite opinión negativa sobre los estados contables de la vigencia 2014. La opinión sobre los estados contables, para la anterior vigencia 2013 fue Negativa, y para la vigencia auditada se mantiene Negativa. • Evaluación de la calidad y eficiencia del control interno contable En la Evaluación del Control Interno Contable, se aplicó el cuestionario de la metodología implementada por la Contraloría con una calificación de 1.9 la cual lo ubica en el rango con deficiencias, debido a que algunos de los controles no ofrecen un adecuado grado de confianza en el reconocimiento y revelación de las operaciones y transacciones financieras y económicas. 2.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Calificación ponderada de 5,36 El Sistema de Control interno de la entidad arrojó urg calificación ponderada de 1,928 conforme a los parámetros ele evaluación establecidos por la CGR, lo que sitúa al Ministerio en el rango del Sistema dé, Control Interno "CON DEFICIENCIAS" y participa en la matriz de gestión con',una calificación de 53,60 de acuerdo con la metodología establecida en la Guía de5Auditoría. 2.2 FENECIMIENTO DE CUENTA Con base en la calificación de los componentes, obtenida en la evaluación de la Gestión y Resultados ponderada de 51,43 que corresponde a una gestión "Desfavorable", la Contraloría General de la República No Fenece la cuenta de la Entidad por la Vigencia fiscal correspondiente al año 2014. 12 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgrepcontratoriagov.co • www.contratoria.gov.co e Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA etmennt oe 2.3 RELACIÓN DE HALLAZGOS En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 55 hallazgos, de los cuales cuatro (4) con incidencia fiscal en cuantía de $2.379.9 millones, 20 con presunta incidencia disciplinaria y uno (1) con presunta incidencia penal, los cuales se trasladaran a la instancia competente. En desarrollo del proceso auditor se generó un beneficio de auditoría por valor de $752.3 millones, como resultado de la evaluación del contrato de concesión del Hotel el Isleño (San Andrés) 2.4 PLAN DE MEJORAMIENTO La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento, con acciones y actividades que permitan subsanar las deficiencias detectadas y comunicados durante el proceso auditor, que se describen en el informe. El Plan de Mejoramiento debe ser presentado a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes — SIRECI dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013 expedida por la Contraloría General de la República, sin perjuicio de las acciones que se adopten desde el momento en que la Entidad ha conocido de los hallazgos aquí mencionados. Sobre dicho plan, la Contraloría General de la República no emitirá pronunciamiento de coherencia e integridad, sino que será evaluada la efectividad de las acciones emprendidas por la entidad dentro del siguiente proceso auditor. Bogotá, D. C., ila 2015 t JULJÁDUAR POLANÍA Contralor Delegad Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones Comercio Exterior y Desarrollo Regional Aprobó: Javier Gutierrez— Director de Vigilancia Fiscal Revisaron: Alberto Ruiz Poveda, Responsable de Auditoría; Luís Ignacio Barrera Cortes — Coordinador de Gestión Comité Técnico No.24 del 23/06/15 TRD; 85111-077-162 Informe Final Auditoría. 13 Carrera 8 No 15-80 Piso .8* Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgreocontraloria.gov.co • www.contraloria,gov.co • Bogotá, D, C., Colombia CONTRALORÍA 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 3.1 CONTROL DE GESTIÓN Y RESULTADOS Hallazgo 1. Estructura Organizacional La estructura organizacional del Ministerio establecida mediante el Decreto 210 de 2003 no responde a la estructura funcional actual, si bien, determina los objetivos y el organigrama del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y dicta otras disposiciones, que han sido objeto de varias modificaciones, se genera incertidumbre sobre cuál es la normativa que recoge todos los ajustes que defina y unifique la organización del Ministerio. Dentro de las modificaciones a la estructura organizacional, se encuentra que mediante Decreto 2622 de 2013, se definen funciones para seis (6) oficinas en el exteriorl, observándose que únicamente reportan Planes Operativos de dos (2) de ellas2, hecho que genera incertidumbre respecto al inicio de operación de las nuevas y del seguimiento a la gestión3 adelantada por estas Oficinas. Sin desconocer la gestión adelantada por la administración, las Direcciones Territoriales continúan siendo reportadas en la estructura organizacional del MinCIT, a pesar de haber sido cerradas; en tanto que, Consejos Superiores y Organismos Asesores como el "Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior - CAAA", así como el "Consejo Superior de Turismo", entre otros4 vigentes, no aparecen dentro del Esquema Organizacional del Ministerio. La administración ha contratado varios estudios de rediseño institucional, adicional que en su respuesta manifiesta5 haber adelantado gestiones a partir de 2012, sin que a la fecha de la presente auditoría, se evidencie su implementación, ni efectividad de la misma afectando la definición de su organización en atención a los cambios institucionales surgidos a partir de su creación. Creación de tres (3) oficinas adicionales a las que existían hasta la vigencia 2012 ` Oficina Comercial en Bruselas-OCB y Oficina Comercial en Washington OCW 3 Tampoco se reportan en Informe de Gestión 4 Consejos Superiores y Organismos Asesores de la Administración, creados mediante Decreto 210 de 2003 y Ley 1558 de 2012 3 No anexan soportes que desvirtúen lo observado. I 14 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 corWcontraloría.gov.co • www.contraioria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALOR LA DENERAL DE LA REPCJALICA Hallazgo 2. Gestión Oficina de Control Interno. Administrativo. Sin desconocer la gestión adelantada por la Oficina de Control Interno, se continúan presentando debilidades, en lo relacionado con la coordinación de sistemas de control de gestión administrativa, fomento de la cultura de autocontrol, comunicación e interactuación al más alto nivel jerárquico6, lo que afecta su función como oficina asesora', además de falta de la efectividad e independencia para el apoyo a la alta dirección, orientada a una acertada toma de decisiones que contribuyan a optimizar los resultados institucionales esperados. Persisten las debilidades en el control y seguimiento a procesos contractuales, jurídicos, financieros, planeación, entre otros8; así como a la ejecución de recursos administrados por terceros9, los cuales, para 2014 representaron cerca del 72% del Presupuesto del MinCIT, recursos que, no obstante contar con supervisión por parte del Ministerio, este ejercicio se ve afectado por las falencias19 determinadas durante las últimas vigencias y ratificadas en el presente informe, sumado a la falta de utilidad de estos resultados como instrumento para una efectiva toma de decisiones y de correctivos en pro del mejoramiento continuo, situación que refleja la falta de coordinación y comunicación interna en aras de optimizar las sinergias de control y monitoreo a nivel organizacional (Dependencias - Órganos Asesores - Alta Dirección), afectando negativamente los resultados de la gestión institucional. Si bien la administración en su respuesta manifiesta haber adelantado evaluaciones: "(...) a los procesos: de planeación, a través de los diferentes comités trimestrales, verificando que los documentos que soportan los entregables cumplan su objetivo y sean consistentes, y la evaluación anual de los planes operativos; en los financieros, se adelantan seguimientos a través de los diferentes informes de austeridad del gasto", beneficiario final, cajas menores, calidad y consistencia de los estados financieros; al proceso contractual, se han realizado evaluaciones y auditorías a la gestión contractual (Informe OCI-2014-051); al proceso jurídico, se adelantan los seguimientos a la gestión de litigios y demandas, información reportada a la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado; (...)", En el cuerpo del presente informe se registran evidencias de las falencias de efectividad determinadas. 6 Ley 87 de 1993, Articulo 12 literal f) esperados; 7 8 Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a nn que se obtengan los resultados Ausencia de esta Oficina en desarrollo del proceso auditor Salvo en algunos casos, los resultados no son coherentes ni consistentes con los presentados por la CGR en sus diferentes informes. 9 Transferencias de Capital, Convenios Interadministrativos, Proyectos de Inversión, Pátrimonios Autónomos, otros. 1.0 Seguimiento y monítoreo de forma integral: evaluaciones técnicas, económicas, financieras, legalidad, gestión y cumplimiento 11 Informes OCI-2014-002, OCI-2014-005, OCI-2014-006, OCI-2014-007, OCI-2014-013, OCI-2014-016, OCI-2014-018, OCI-2014-022, OCI-2014-033, OCI-2014-034, OCI-2014-037, OCI-2014-039, OCI-2014-050, OCI-2015-002), entre otros. (Respuesta MinCIT) 15 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 corOcontraloria.00v.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA Hallazgo 3. Informes Oficina de Control Interno. Administrativo. Los resultados de algunas evaluaciones realizadas por la Oficina de Control interno12 ratifican lo observado por este Órgano de Control, respecto de las falencias de supervisión, seguimiento y monitoreo de forma integral (evaluaciones técnicas, económicas, financieras, legalidad, gestión y cumplimiento)13, adicional a las debilidades de un adecuado manejo de la normatividad aplicable a la Gestión Documental, situaciones que afectan los resultados de la gestión administrativa y misionar del ministerio. a) Informes de Austeridad del Gasto: La Oficina de Control Interno, durante cada vigencia presenta Informes periódicos de Austeridad del Gasto, los cuales no reportan análisis y estudios que contengan estadísticas de comportamiento de los gastos realizados" por la administración y que den cuenta de un adecuado cumplimiento de las normas de austeridad, hecho evidenciado en el caso de los valores, reportados por concepto de telefonía celular que oscilan mensualmente, entre los $10 y $128.215 millones, situación que genera incertidumbre sobre el control que se ejerce al consumo de este tipo de servicios, así como del cumplimiento de las normas que regulan los mismos. La entidad manifiesta: "(.. .) No obstante lo anterior, en informes próximos se considerara el estudio estadístico con el fin de presentar análisis comparativos. (...)", razón por la cual la observación se mantiene. b) Información sobre Proyectos de Inversión: En el ítem identificado como "Proyectos de Inversión", se reporta un solo proyecto que ya no existe dentro del presupuesto del ministerio desde la vigencia 2012, con este nombre "Capacitación y Conformación del Equipo Negociador", hecho que reporta falencias de información y conocimiento real de los proyectos ejecutados por la administración, así como del objetivo y retroalimentación en pro del mejoramiento continuo de los procesos administrativos, a la par que las evaluaciones realizadas por la oficina de control interno como oficina asesora al más alto nivel de la organización. c) Seguimiento Planes Institucionales: La Oficina de Control Interno publica como seguimiento a Planes Institucionales, el seguimiento a los Planes de Proyecto Parque Temático Flora y Fauna de Pereira y al Fondo Fílmico, a través de la revisión a la contratación suscrita en la vigencia 2014. 15 Sin auditar la entidades a las que se les viene trasladando importantes recursos del Estado desde hace varias vigencias. BANCOLDEX, FIDUCOLDEX, PROEXPORT-PROCOLOMBIA. 14 Ítems incluidos en estos informes (Gastos Generales, Viáticos, otros) 15 Informe Análisis de Racionalización del Gasto del mes de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2013 -(00 — 2— 2014, OCI —5-- 2014, OCI —6— 2014, OCI —07— 2014, Elaborados en enero de 2014. 12 16 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 corPcontraloria,qov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ~4/7.1,1. DE LA rxertíttucn Mejoramiento de la Contraloría General de la República, hecho que genera incertidumbre sobre el seguimiento a los demás planes con que cuenta el Ministerio, a saber: Planes de Mejoramiento como resultado de las propias evaluaciones de la Oficina de Control Interno, Planes Operativos de las diferentes dependencias y Planes Estratégicos, entre otros. Si bien, la administración responde: "(...) en ningún momento obliga a publicar los planes de mejoramiento resultados de las evaluaciones propias de la Oficina de Control Interno, ya que estos una vez recibidos por el área evaluada, se archivan en las carpetas y se registran en el aplicativo implementado para ello, con el fin de realizar el seguimiento respectivo, (...)", se evidencio que, algunos de los mencionados aplicativos no contienen la información concerniente a cada uno y/o se encuentra desactualizada.18 d) Seguimiento a los Planes de Mejoramiento17 como resultado de evaluaciones realizadas por este Órgano de Control, se registran hallazgos sin definición de acciones de mejora, la Oficina de Control Interno, en su informe emite un concepto favorable de cumplimiento, sin que se mencione dentro del mismo documento18, la falta de compromiso de las áreas que no presentaron propuestas para la eliminación de las causas que dieron lugar a los pronunciamientos de la CGR. Si bien la entidad manifiesta en su respuesta: "(...) esta Oficina convocó y coordinó más de 17 mesas de trabajo con los diferentes responsables de la Alta Dirección (Ver anexol.Mesas de trabajo19 ) con el fin de analizar los hallazgos y definir las acciones de mejoramiento correspondientes, prestando asesoría y acompañamiento, enfatizando en la pertinencia e importancia de formular dichas acciones, (Ver anexo 1 correos). (,..)", no queda así registrado en sus informes, así como tampoco se hace mención a los compromisos de la Auditoría a Política Pública 2013. Hallazgo 4. Gestión Oficina de Control Interno Disciplinario. Administrativo. La Oficina de Control Interno Disciplinario presenta debilidades de gestión en el seguimiento a los hallazgos disciplinarios trasladados por la CGR, mediante los informes de auditoría a las vigencias 2010 a 2013, hecho que genera incertidumbre sobre la celeridad y oportunidad en el cumplimiento de las funciones encomendadas, inobservando las prácticas de buen gobierno, lo que afecta una adecuada gestión en términos eficiencia de la función pública. 16 Aplicativos de Evaluación, Monitoreo y Seguimiento de la Gestión Institucional. 'l 'Auditorio a la Vigencia 2013 y Auditoría a Política Pública 2013 "La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado. 19 Documento no allegado. 17 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.aov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALOR ÍA V "Archivo Definitivo", Aunado a lo anterior, los procesos que surtieron sus trámites, se registran en estado de "Archivo Definitivo", concepto emitido por la Secretaria General como cabeza de esta Oficina, evidenciando falta de coherencia con los pronunciamientos realizados por el ente de control2°, generando riesgos de pérdida de credibilidad y confiabilidad en los organismos21 e instancias delegadas para aplicar sanciones y correctivos en cumplimientos de la normas que regulan la administración pública, v" Procedimiento ISOLUCION el procedimiento22 definido para los procesos administrativos disciplinarios, reportados en el Sistema Integrado de Gestión "ISOLUCIÓN", presenta deficiencias en algunos de los responsables de actividades, como es el caso de las actividades Nos. 4 y 7, que indica que el responsable será el "coordinador de talento humano", cargo que no pertenece a esta oficina ni se encuentra vinculado al procedimiento, lo que ratifica lo observado respecto de las debilidades de información que reporta este aplicativo que afecta la confiabilidad y optimización de la utilidad de la herramienta". La entidad manifiesta "(..) del procedimiento Acciones Disciplinarias TH-PR- 010, donde se relacionaba como responsable al "coordinador de talento humano', se tiene que fue un error de trascripción, error que ya tuvo su acción de mejora y fue corregido, como se verifica en la versión 7 del procedimiento, vigente a partir del 02 de junio de 2015 y que se encuentra en ISOLUClON., (.)" siendo aceptada por la Entidad. Hallazgo No. 5. Oficina Asesora de Planeación- Administrativo. Se determinan debilidades en el efectivo y eficaz acompañamiento, coordinación y asesoría24 de la Oficina de Planeación con las diferentes dependencias del Ministerio, relacionadas con: elaboración de los procedimientos, procesos de planeación y programación de los planes, programas y proyectos institucionales, diseño de indicadores en general, atendiendo la segregación de funciones y responsabilidades en cada una de las áreas que hacen parte del Ministerio, afectando la óptima coordinación de trabajo en equipo que garantice la obtención de una gestión de resultados efectivos, hecho que genera debilidades en la finalidad institucional de racionalizar la gestión y recursos del Ministerio, Las evidencias se encuentran detalladas en el cuerpo del presente informe. Código de Buen Gobierno MinCIT — Numerales 2 y 3 Capitulo Segundo — Título II -Políticas de Relación con los Órganos de Control Externos 21 Ibídem. Numeral 4. Capitulo Primero Titulan' 22 CÓDIGO TH-PR-010 Versión 6 Vigente a partir de 17/Sep./2014 23 La respuesta de la entidad no desvirtúa lo observado 24 Para que el Ministerio pueda cumplir en debida forma lo establecido Decreto 210 de 2003- numerales 5°, 7° y 8°. 20 18 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgr9contraloria.nov.co • wwi,v.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C. Colombia CONTRALO„RíA 64'N ERAL. Dc t~ Re Hallazgo No. 6. Becas Cooperación Internacional. Administrativo. La CGR, evidenció que las becas relacionadas con el sector comercio, industria y Turismo para la vigencia 2013, el 83.3% fueron dadas para funcionarios del nivel Directivo, Asesor y profesional Especializado; en tanto que, para profesional universitario se adjudicó un porcentaje de 16.7%. Para la vigencia 2014, si bien aumento la relación a profesionales universitarios, continua siendo bajo en comparación con el nivel Asesor y Directivo, con un 37% versus un 63%. TABLA 4. Distribución ENTIDAD MINISTERIO BANCOLDEX PROCOLOMBIA 2013 FUNCIONARIO Unidad % Profesional i 16,7 Asesor y Directivo 5 83,3 Subtotal 6 100 Profesional 4 36 Asesor y Directivo 7 64 Subtotal I 11 100 Profesional l 1 33 Asesor y Directivo 2 67 Subtotal 3 100 . . .. u n e. na !sis Equipo Auditor - --- ---- - - 25 2014 Unidad % 37 11 19 63 30 100 3 21 11 79 14 100 1 10 9 90 10 100 TOTAL 12 24 36 7 18 25 2 11 La Entidad manifiesta que: "(...) Una de las razones que limita la participación de funcionarios y que podría incidir en la tendencia mencionada por la Contraloría, está relacionada con que la mayoría de las becas tiene como requisito indispensable el dominio del idioma inglés y exigen certificados que así lo demuestren (...)"; sin embargo llama la atención de la CGR, que para el año 2014, de los 47 cursos destinados para el MCIT, 27 fueron en Español y se aceptaron a 12 funcionarios. De otra parte, los beneficiarios de estas becas, tienen deberes consignados en el numeral 4,5, del manual, en donde se menciona: "El beneficiario deberá multiplicar el conocimiento adquirido a los funcionarios del Ministerio o en su defecto a los funcionarios de la entidad a la cual pertenece..."; sin embargo, una vez consultada la base de los funcionarios que se presentan a las becas y comparada con la información suministrada inicialmente, como lo recomienda en su respuesta la Entidad, se evidencio que no se encuentran publicadas las presentaciones, las cuales deben ser entregadas a la OAPS dentro de los quince días después de finalizada la comisión. 25 Respuesta a AMINC-0028, mediante oficio 2-.2015-006491, de mayo 14 de 2015 (CD). 19 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloría.clov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA K3134Era..1.... Imagen No.1: Talleres Socialización Publicados en la WEB e CO, 20 14 uitiplicaclón de conocimientos 2014 Ojo I, soci' 1. Vea,psenda. Coliverlill.pgra has Américas: It Siste~titaterat de Ct./me:Cid y tos Acuerdas decomercio era el fiRMIAlefi2 -Dad 3. Curso avInzarie de ,Poiltica comercial OMC En B4 Lac- a. Talter,,regiv3ai_svble compras de e Ojo . Artlérica . P. Cu. 1.K11111 scA2r.e..~51,95 41:1 col~.0 !iPl7101-15.1.12,Paira América .1.1Plia Te 7„5enrerlArto sollre91,dela 32tio.sle xunssttoy, aggócio de tolpaíses rilspanohablantes Pad 1... s.urmbreve de nolítica gpfyletcral„peraillíminjejnbrrm de la, ALAC» Hallazgo 7. Indicadores — Planes indicativos. Administrativo. El sistema de indicadores del ministerio cuenta con varias bases de datos26, lo que refleja falta de unidad de criterios en diseño, implementacion y aplicación de indicadores a nivel institucional, para medir la gestión institucional en términos de efectividad, eficiencia, eficacia, economía, se determinan falencias de coherencia y consistencia de una herramienta gerencia( que organice y oriente estratégicamente las acciones de la entidad y de sus entidades adscritas y vinculadas, afectando la confiabilidad de los resultados reportados e impactos generados en desarrollo de las políticas públicas en cabeza de esta cartera. Para vigencia 2014, los indicadores reportados dentro de los Planes Operativos, no se encuentran dentro del Plan Indicativo Institucional; como es caso de: 28 El MinCIT cuenta con las siguientes bases de datos de indicadores: ,1 En cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo -PND, se diseñan los indicadores de SINERGIA✓ ✓ ✓ Sistema de Seguimiento de Metas del Gobierno, Existen indicadores de los procesos incluidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad los cuales responden a indicadores de los procesos dentro del aplicativo ISOLUCION. Plan Indicativo que contiene indicadores que aplican para el cumplimiento de Planes Estrategicos Sectoriales y Planes Operativos Institucionales. Adicionalmente, dentro los Planes Operativos, cada dependcia diseña más indicadores, que no se encuentran dentro de los ya mencionados. 20 Carrera 8 No 15-80 Píso 8* Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgrcontraloria.gov.co • www.contraloría.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ✓ Los Planes Operativos del Viceminsiterio de Turismo contienen indicadores de productos por proyectos, de una parte se convierten en documentos inmanejables con información contradictoria; adicional a que según la adminsitracion, para la vigencia en mención el ministerio ya no tenia a su cargo la ejecucion fisíca de proyectos, debido a que esta actividad fue asignada al Patrimonio autonomo FONTUR, con la entrega de la totalidad de recursos por concepto de inversión. ✓ Los Planes Opertivos del Viceminsiterio de Desarrollo, reportan indicadores tales como: Cumplimiento de informes entregados, cumplimiento de eventos ralizados, cumplimiento de actividades programadas, número de talleres realizados, cumplimiento de los procesos contractuales adjudicados, cumplimiento de lo obligado en los proyecto, entre otros, los cuales no se encuentran incluidos dentro del Plan Indicativo institucional. ✓ Igual situacion se presenta con los Planes Operativos del Viceminsiterio de Comercio Exterior, cumplimiento de entrega de informes y documentos, cumplimiento de capacitaciones realizadas, seminarios, eventos, entre otros. ✓ Carencia de indicadores de impacto, indicadores sin resultado de monitoreo, deficiencias en la calidad de la informacion registrada en los mismos. Como se ha observado en repetidas oportunidades, por parte de este Organo de Control, la generalidad de los indicadores diseñados y aplicados por el Ministerio, no responden cabalmente a las caracteristicas27 mínimas como son la de de ser prácticos28 explícitos29, Sensibles30, ente otros, lo que impide realizar un seguimiento efectivo y eficaz de la gestion institucional con miras a medir comportamientos, resultados e ímpactos31. Hallazgo No. 8. Indicadores SINERGIA. Administrativo, Conociendo que "(...) Sinergia es el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la Gestión Pública, a través del cual el Gobierno central, en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, lleva a cabo la evaluación y el seguimiento de los resultados e impacto de sus principales políticas, programas y proyectos de inversión. Este sistema aporta un conjunto de instrumentos de gerencia con los cuales se busca lograr una asignación más eficiente y transparente de los recursos públicos, mejorar la eficacia de las políticas, programas e http://portal.dafp.gov.co/portal/p1s/portal/formularios.retrive_publicaciones?no=1595 Que faciliten su recoleccion y procesamiento 29 Definir de manera clara las variables con respecto a las cuales se analizará para evitar interpretaciones ambiguas 38 Reflejar el cambio de la variable en el tiempo 31 Lo manifestadopor la entidad ratifica lo observado. 27 28 21 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cor(@contraloria.gov.co • www.contraloria.00v.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA oa R.PúattcA (511,,,L instituciones del Estado, propiciar una cultura de gestión orientada a resultados; y establecer un marco adecuado de rendición de cuentas que active el control social de la ciudadanía (...)"32 Se estableció que los indicadores del sector Comercio, Industria y Turismo reportados en el Sistema Sinergia a diembre 31 de 2014, en algunos casos, presentan falencias de claridad, actualizacion y de coherencia con los indicadores y actividades misionales e institucionales39, lo que genera falencias en el suminsitro de información oportuna, util y veraz, debilitando su utilización como herramienta para medir de manera oportuna y apropiada los resultados de la gestión pública y mejorar la efectividad en la formulacion y ejecucion de política pública. a) Dentro de los indicadores definidos en los Planes Operativos34 del ministero, no se encuentra información de actividades que propendan por el cumplimiento de algunos de los indicadores publicados en SINERGIA, generando incertidumbre la fuente origen real de las cifras reportadas, como gestión del Sector. Esta situación genera incertidumbre sobre la adecuada planeación en el establecimiento de metas para el cuatrienio, en atención a los recursos asignados para estos fines. b) Programa de Transformación Productiva- Número de Sectores Incubados, última actualización 2012, presenta avance del 100% del cuatrienio, sin gestión 2013-2014. Sin emabrgo, la Ficha Tecnica del programa reporta que los Resultados Esperados son: 20 sectores vinculados al PTP., en Llinea Base se manifiesa que se cuenta con 12 sectores vinculados al PTP, razon por la cual llama la atención el reporte de cumplimiento del 100%. https://sinergia.dnp.gov.co/Sinergia/Archivos/010d3afe-24bf-409e-8b43-9e0b059a82fd/DNP-SISMEG-11Manual9¿20de%20Usuario.pdf 33 Pian Indicativo, Planes Operativos, Indicadores ISOLUCION. 34 Turismo, Desarrollo Empresarial, Comercio Exterior. 12 22 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgrffikontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA OENCSRA, ott fat,rúrlucr, Imagen No.2 Indicadores SINERGIA PTP Funcionario responsable Nombre: Itryloslia Vena Cargo: Jefe kna tk p1a í i 9(toriej Teléfono: 1176 151' Correo e !airó nko: frigsinginínmerciopao DescripcIn del programa El TTP pliorizer/claes pm los cissI5 se críe:tenlos esfins /lbs y pdy I, con el fin& (rix / («Afeiten en /k-iorl de clase Ardial dente la iqlerztáldtpiges de nodo Inseth en irlatls watwejz: i) dessrrolb upitaliVira; ii)1141M1 y rIvIeln; 1)111r:cimiento 114 irástrie; iy) ladrido Estrategia »bre:toa pera reales se orienten d coo el fin de le se («Irán en pedem de clase luda( Y imOntecil plus de neodo Ludan iriciels egtpás aleto e/: i) lodo ospftel Ira; lardo yregkién: iii)fortaledeldo de le itália; iy)dreetón - Estado Actual ,r Se presenta falta de claridad en la informacion reportada, dado que de una parte, en la ficha del indicador se registra que la meta es incubar 8 sectores al terminar el 2012; en la informacion historica del avance del indicador en EneDic 2011 se reporta (4) como meta y el resultado es (4), para Ene-Dic 2012 Meta (8) y el resultado es (8) ; además, para la vigencia 2010 se presentó un resultado de (4), así las cosas el acumulado total para el 2012 sería (16) y no (8). Adicional a que siendo una proyeccion' para el cuatrienio, se progrrnan metas sólo para dos vigencias35. Lo manifestado por la entidad no desvirtúa lo observado por el contrario, genera mayor confusión. Son resultados registrados en documento público cuya información es responsabilidad de la administración. 35 23 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA Imagen No. 3. Comportamiento Indicador SINERGIA PTP % Avanm Linea de base 2010-20:14 0,00 Ago-DK 2010 4,00 Ene-Dic 2011 4,110 4,00 100,0G Er.e-Dic 2012 6,30 5,00 100,00 Ene-LIc 21113 0,00 8,00 103,00 2114 9,n0 2310-2014 8110 Fecha de actualización: 002/2013 I Fecha de corte: 31/12/2012 CO thilt)ftainie oto iieriadico del indicridor Documentos asociados + Mis información Avance cualitathm Durante 2012 participaron en el procesos de incubación sectorial los siguientes sectores: alimentos <>Toditos, foredet.agua,- tinteuniogia. Este proceso tuvo una dwadón rse 1 erro desasmllanrio material itborreativo para cada uno de los sectores y le presentación de un informe final con las condosionen de cada prwess. Con esto, damos por ten-amada la mata del coa-tricoto, dado nue en 2011 se vi nadaron los 4 sectores aditionoles, Fecha de actnafizadón: 05/0212513 j Fecha de corte: 31/1212012 . + Histórico avance cuatstatáva Ficha técnka del indicador Descripción ........ .. , El indicador mide los SeCtefeS dele economía atendidos en la fase de incubación del programa i , Unidad de Medida: , Sectores 1 Tipo de indicador: I Proceso 1 Acintmlacióni iCapeddad Pwedieldad: 1-5emestral - --1 100 linee de base: I _Fórmula de eáltido: 1-Núnero de sectores en proceso r.W2P.athadon en el pregawa . ._ I/ Sexiedisponible: 1CD 1 Observaciones: ! La socia es incitar 8 sectores al t'emular el 2012 fecha de Creac554e; 21/07/201/ - — Se reportan indicadores con reducido nivel de avance del cuatrienio como es el caso de Playas Certificadas (59%), Valor de exportaciones de las exportaciones de los sectores de bienes del PTP (US$ Mili) (59%) . Valor de las exportaciones del PTP (US$ mili) (67%), Posicion de Colombia en el informe Doing Business del BM (59%), Posición del indice de competitividad global WEF (25%), Nuevos TLC Negociados (44%), Porcentaje de Crecimiento del IED (-8%), Exportaciones no primarias (79%), Porcenaje de crecimiento de las exportaciones totales (-89%), Porcentaje de crecimiento de exportciones de bienes no primarios (-183%), Porcentaje de crecimiento de exportaciones 24 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected],co • www_contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA rIptía,1.E11E,flAt. IDE lA c0. de bienes no mineros ni energeticos (0%), Porcentaje de crecimiento de exportaciones de servicios (13%), Desembolsos para la formalizacion de Mipypes estándar con redescuento (32%), ✓ En tanto que los indicadores que miden el "Fomento de fuentes alternativas de financiación para las nuevas empresas por oportunidad", reportan avances del cuatrienio superiores al 100%, presentandose casos en los que llegaron al 187%, situación no coherente con una adecuada planeación y programación, como tampoco de los resultados presentados en los demás indicadores que participan como consecuencia de éstos. ✓ Igual situación se da con los resultados de los indicádores de exportaciones, frente al representativo monto de los recursos invertidos para la promoción e internacionalizacion de la economia. Hallazgo 9. Fichas BPIN EBI36 . Administrativo. Para la adecuada programación y ejecución de la inversión pública, el Estado cuenta con el Banco de Programas y Proyectos de Inversión-BPIN. Las fichas BPIN "responden a herramientas de gerencia de la inversión pública, que consolidan la información sobre programas y proyectos viables técnica, financiera económica, social, ambiental e institucionalmente durante todo el ciclo de vida desde el diagnóstico de necesidades, problemas y oportunidades en situaciones actuales hasta la evaluación de impactos y resultados en la situación futura deseada, pasando por la identificación, preparación, formulación, evaluación ex.ante 2, ejecución, operación, control, seguimiento, monítoreo, cierre y liquidación. También sirve a los ejercicios de evaluación ex.post, Integrar los programas y proyectos con las políticas de desarrollo, en el marco de los procesos de planeación económica y social?'" Teniendo en cuenta que las fichas BRIN, se constituyen en fuentes de información de proyectos de inversión pública nacional, se estableció: a) Falencias en su contenido, dado que se registran únicamente los recursos de los Proyectos de Inversión en los que participa el Ministerio, mediante el apoyo financiero, afectando su utilidad como unidad de consolidación de la información sobre inversión pública nacional, departamental, distrítal y municipal, independientemente de la fuente de financiación, organismo ejecutor o localización del programa, proyecto o actividades. Departamento Nacional de Planeación Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional- Bpin httos://www.dnp.gov.co/programas/inyersiones-y-finanzas-publicas/Paginas/inversiones-y-finanzas- •%C3%BAblicas.as • x Inversiones y Finanzas Públicas 38 37 25 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 pgr(cDcontraloriagoy.co • www.contraloria.00v.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALOR ÍA Llama la atención, que no obstante, estos documentos contar con los espacios respectivos para diligenciar los recursos aportados por diferentes fuentes de financiación para desarrollar los proyectos, únicamente registran los recursos entregados y por entregar por parte del por el MinCIT, hecho que no es coherente con el objetivo del Banco de Programas y Proyectos de InversiónBPIN38, situación que refleja falencias de registro y de una información veraz y confiable sobre los resultados de la inversión pública, reportada en estos instrumentos de consulta pública, con lo cual se afecta su objetivo primordial de servir como herramienta gerencia' para una adecuada toma de decisiones, que facilite el logro de objetivos de política, mediante la definición de programas y proyectos como conjuntos coherentes de acciones realizables, fínanciables, específicas y ubicadas espacial y temporalmente. b.) Debilidades y falta de coherencia y consistencia de la información reportada en las diferentes fuentes39 versus ficha BPIN, respecto de los recursos aprobados, comprometidos, pagados y los efectivamente ejecutados40. Se presenta incertidumbre sobre el horizonte de cada proyecto, algunos de los cuales con más de diez (10) años de iniciados, existencia de casos en los que se evidencia intermitencia en la asignación de recursos en el transcurso de proyección, situaciones que no permiten tener certeza de los recursos entregados y por entregar, afectando la medición de los resultados e impactos generados, así como la planeación y programación de recursos para el cubrimiento de sectores que posiblemente se encuentren rezagados. Hallazgo 10. Planes Operativos — Disciplinario. Evaluados selectivamente los Planes Operativos de la entidad" se observan debilidades en su construcción, no en todos los casos se diligencian los campos definidos en el formato diseñado para los mismos, ninguno reporta acciones que apunten al cumplimiento de un "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Se registran actividades cuya ejecución no depende directamente de cada dependencia, corno es el caso de los Proyectos de Inversión que son ejecutados Ibídem Ejecución Presupuestal del Ministerio (2010-2014), Informes Supervisión, Informes Operadores de los Proyectos 48 Situación presentada en los Proyectos de Parque Temático de Pereira, Centro de Convenciones de Barraquilla, Centro de Convenciones de Bogotá, entre otros. 41 Procedimiento CODIGO: PE-PR-014, para elaboración de los Plan Operativos de las dependencias, se formulan con base en * Planeación Estratégica Sectorial * Proyectos de Inversión * Metas Sinergia-seguimiento * Seguimiento Conpes, * Plan de Gestión Ambiental * Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, * Otros proyectos que generen valor agregado 38 89 26 Carrera 8 No 15-80 Piso S. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgr(a)contraloriagov.co • www.contraloria.00v.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA CleNERA,nE ,RE,56LICA por terceros que adminsitran los recursos, (Bancoldex, Fiducoldex, FONTUR, Otros), se realizan innumerables cambios de metas, lo que refleja debilidades de una adecuada planeación y programación de las actividades en atención a las funciones encomendadas a cada dependencia del Ministerio, situación que afecta los resultados presentados por concepto de la gestión administrativa. Algunos de los soportes documentales no responden a los entregables relacionados para cada actividad. En general, no se siguen los principios generales42, de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, así como en el "Manual Metodológico para la Presentación de Proyectos del Departamento Nacional de Planeación43 — DNP, situación que no permite tener conocimiento del cumplimiento y los valores reales utilizados en la ejecución de los programas y actividades de las dependencias. La anterior observación es reiterativa, puesto que estas actuaciones se han identificado en vigencias anteriores y pese a que en su momento la Entidad manifestó que quedo un compromiso relacionado con el tema en mención, en el Plan de Mejoramiento (vigencia 2014), en donde el Ministerio se compromete a revisar y ajustar los formatos. Sin embargo, al verificar la actuación relacionada con el tema, se observa que la entidad no realizó acciones de mejora, inobservando lo establecido en el artículo 27 Capítulo Cuarto Ley 734 de 2002, en la Resolución No.7350 de 201344 de la Contraloría Genbra.1 de la República, así como lo estipulado en su Código de Buen Gobierno45, en el sentido de velar por que se cumplan las acciones de mejoramiento. Hallazgo 11. Plan Operativo Viceministerio de Turismo. Administrativo. Se evidenció debilidades en el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo del Despacho, por cuanto una vez revisados los documentos soportes del cumplimiento, estos no permiten determinar y conocer con exactitud si las acciones se cumplieron a cabalidad, toda vez que los entregables en algunos casos no soportaban la acción, es el caso del "Programa 3. Conectividad Terrestre" cuyo entregable propuesto fue "Apoyar los proyectos de señalización turística peatonal que sean presentados al VT por parte de las entidades territoriales. Informes trimestrales" y anexa COMO soporte de cumplimiento de la actividad los contratos de los estudios y diseños, pero no los informes que den fe del apoyo y/o acompañamiento de ese despacho a los proyectos de conectividad terrestre. Artículo 6° Capítulo VI; Artículos 30 numeral (K)42 y 26 de la ley 152 de 1994. Octubre de 1996, numeral 4.1 programación físico- financiero. 44 Capítulo V artículo 9o. 45 Código Ética MINCIT Título II Capitulo Segundo NUMERALES 2 Y 3 42 43 27 Carrera 8 No 15-80 Piso 8* Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA oa:fitaKAL La anterior situación se repite en varias actividades propuestas y sumado a lo anterior está el hecho de que la meta de algunos indicadores fue modificada pero no se especifica en que cantidad y/o valor, hecho que genera incertidumbre sobre su utilidad como documento que contenga actividades, metas y compromisos, que permitan su correspondiente seguimiento y registro de logros en atención a las funciones asignadas que afectan su Utilidad como herramienta gerencial. La Entidad en su respuesta manifiesta que "(...) se adjunta documentos denominados informe de avance )": sin embargo, el documento suministrado en su respuesta al equipo auditor, responde al nombre de "REFORMA ESTRUCTURAL ARANCELARIA", documento de Comercio Exterior (2010), que no guarda relación con la observación de la CGIR. Hallazgo 12. Plan Operativo Viceministerio Desarrollo Empresarial. Administrativo. Se evidencian falencias de construcción y seguimiento al Plan Operativo del Despacho, no cuenta con toda la informacion ajustada al formato, no reporta compromisos alineados con la Planeación Estratégica Sectorial; bajo el item Proyectos de Inversión no se registra información relevante en todos los campos: (Objetivo PND, Estrategia,Programa ni metas para el 01). Proponen acciones unicamente para el Consejo Técnico de la Contaduria Publica, registrando como responsable a su presidente; en el item "Otros Proyectos" registran un entregable que como soporte, responde al Plan Estrategico Sectorial "Seguimiento Comité Consolidación de la Politica Industrial Moderna". El cual contiene 7 estrategias con 32 programas de los cuales no allegaron soportes46; falta de coherencia entre lo presentado como Proyectos de Inversion y las funciones misionales del Viceministerio. Con lo anterior se observa que este documento no responde a un instrumento que contenga actividades, metas y compromisos, que permitan su correspondiente seguimiento y registro de logros en atención a las funciones asignadas que afectan su Utilidad corno herramienta gerencial. Hallazgo 13. Plan Operativo Dirección Productividad y Competitividad. Administrativo. Se observan falencias de planeación y programación de compromisos, actividades, metas-entregables e indicadores, así como de la asignación de recursos físicos, humanos y financieros, los cuales para algunas actividades no se 46 Información que responde a la Planeación Estratégica Sectorial 28 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 c r contralOria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA oeNr.n., ve ta R.,5151.1CA relacionan; se presentan cambios, traslados y/o eliminación de actividadesindicadores en un alto porcentaje; los soportes allegados no responden cabalmente a todas y cada una de las actividades-metas y entregables formulados en el Plan Operativo, se desconoce a qué compromiso responden, lo que refleja falta de coherencia, falencias de control, monitoreo y seguimiento de la documentación que respalda la gestión, situación que refleja debilidades de un adecuado seguimiento y monitoreo de las mismas, hecho que genera desgaste administrativo y que afecta el óptimo y efectivo cumplimiento de los compromisos así como de las funciones en cabeza de esa dependencia. a) Compromisos que dependen de Terceros Dentro de los Planes Operativos de la Dirección, se incliyen compromiso?" que dependen de terceros, como es el caso del Gerente del Programa PTP, que si bien la Dirección es la encargada de ejercer la supervisión, garantizando el óptimo y efectivo cumplimiento de los objetivos misionales delegados bajo estos convenios, es claro que la ejecución y presentación de los resultados son responsabilidad del de los Administradores del mismo. b) Participación de funcionarios del Ministerio en la ejecución de los Programas Administrados Por Terceros Se registran como "Recursos Físicos, Humanos y Financieros a Funcionarios de Planta y Contratistas", situación que no es coherente ni consistente con lo pactado por el Ministerio dado que, parte de las obligaciones del administrador de los Programas Especiales, es el pago de una Nómina exclusiva para desarrollar y ejecutar las responsabilidades con cargo de los recursos transferidos; esta situación genera incertidumbre sobre la participación de funcionarios del ministerio en la ejecución de los programas administrados por terceros, y podría conllevar a una gestión antieconómica por parte de esta cartera. c) Zonas Francas Los compromisos relacionados con Zonas Francas, reportan cero (0) cumplimiento para la vigencia 2014. Si bien, la administración manifiesta en la columna de "Avance": "(...) La meta del cuatrienio era evaluar 60 solicitudes, sin embargo, se evaluaron 59 solicitudes (Agosto de 2010 a agosto de 2014: Agosto a diciembre de 2010: 13; 2011: 24; 2012: 15; 2013: 6 y 2014: 1), que corresponden al 98,33% de avance de cumplimiento... No se cumple la meta del año 2014. (...)". Para la vigencia 2014, se propusieron como meta "13 Informes Técnicos e igual número de solicitudes", situación que no es 47 Cerca del 50% del Plan Operativo Recurso $23.751 millones 29 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 ggr@contraloria,gov.co • wmv.coritraloria£w.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA coherente con el comportamiento del sector, y los resultados de los indicadores reportados en SINERGIA, ratificando lo observado respecto de las falencias de planeación. d) Notificación de Declaratoria de Zona Franca Dentro de los soportes allegados" se encuentra el Acta No. 2 del 17 de Junio de 2014 de la Sesión 53 del Comité Intersectorial de Zonas Francas, en la cual deciden "no emitir concepto favorable", sin embargo, en el documento siguiente adjunto, memorando DPC-0468 con fecha 23 de julio de 2014 suscrito por el Director de Productividad y dirigido al Jefe de la Oficina Asesora, solicitan trámite de notificación de las decisiones adoptadas por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, "(...) en el cual consta la decisión de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, en relación con la solicitud de aprobación del Plan Maestro de Desarrollo y emisión del concepto favorable para la Declaratoria de la Zona Franca Permanente Especial CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A._(...)", situación que refleja contradicciones al interior de las instancias deciSorias, fallas de comunicación y coordinación entre las dependencias y conllevaría a toma de decisiones contrarias a lo discutido y aprobado en Comités, hecho que afectaría los resultados de la gestión institucional. e) Traslados Actividades Según Procedimiento de Planeación, "para Q3 se aceptan cambios hasta el último da de Junio", sin embargo, se realizó un ajuste de compromisos así: De la Dirección de Competitívídad se traslada la actividad: "Centro de Red integrados del sector en 5 ciudades" a la Secretaria General por tratarse de centros Transversales a varias entidades del sector. La 03 reporta cero (0) cumplimento, sin embargo, dentro de la misma información manifiestan que a partir de junio se realizó apertura de cuatro (4) centros con presencia del MINCIT, y de otra parte, se aclara, que éstos "no han entrado en operación", con lo cual se genera incertidumbre y falta de confiabilidad de la información presentada. f) Otros Proyectos Los soportes allegados ,como evidencia de cumplimiento de la actividad reportan falencias de coherencia y contenido. A manera de ejemplo se tiene: Entregable: Diálogos Regionales Realizados a Nivel Nacional con Actores Públicos y Privados para la Competitividad. Dentro de los soportes allegan: " Seguimiento Plan Operativo 2014 30 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgr(cDcontraloriagov.co • www.contralona.nov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA o en ir.R.t o v.: REP(75{.1C). 1) Relación de ciudades en Excel que titulan "DIÁLOGOS REGIONALES PRIMER SEMESTRE 2014"- no anexan la carpeta allí mencionada con soportes de cada región. 2) Anexan carpeta de Buenaventura que contiene: ✓ Agenda Buenaventura: Relación de actividades en un folio sin tema a tratar o motivo del a reunión. ✓ Asistentes al Almuerzo Relación Excel de asistentes, sin firmas que lo avalen ✓ Un documento sin membrete, fechas ni firmas denominado "Instrumentos de política orientados a promover el desarrollo regional y atraer inversión para el municipio de Buenaventura". ,f Una presentación Power Point sobre Ecoturismo. ✓ Respuestas del Ministro: Formato Excel Sín respuestas El ministerio responde "(...) Sin embargo, como estrategia para hacer más eficiente el seguimiento a las conclusiones del evento y teniendo en cuenta la observación de la CGR, para los eventos que se realizarán en los diferentes departamentos del país durante el segundo semestre de 2015, en el marco de la regionalización de la oferta, el fortalecimiento de las CRC otras estrategias de alcance regional (...)", como acción de mejoramiento. Hallazgo 14. Planes Operativos. Dirección Mipymes. Administrativo. Del análisis de la documentación allegada, se determinan falencias de planeación y programación actividades y metas que afectan el normal cumplimiento de las funciones asignadas a esta Dirección, debido a los continuos cambios que se realizan durante el año a las metas y entregables del plan; se reflejan debilidades de un adecuado seguimiento y monitoreo de las mismas, hecho que genera desgaste administrativo y que afecta el óptimo y efectivo cumplimiento de los compromisos así como de las funciones en cabeza de esa dependencia. Teniendo en cuenta que las observaciones aquí relacionadas, son reiterativas de vigencias anteriores y la entidad no propuso acciones de mejora en todos los casos, se genera incertidumbre sobre los resultados reportados y que dan cuenta de la gestión misional. Hallazgo 15. Recursos de Inversión y Otros — Disciplinario Durante las últimas 10 vigencias el Ministerio ha venido apoyando al sector con importantes recursos por concepto de inversión, siendo ejecutados directamente por esta cartera a través de convenios y/o convenios interadministrativos, cuya supervisión (seguimiento y monitoreo de forma integral: evaluaciones técnicas, 31 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloriagov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA her.,(iat.tca ,DENE/,,,,, DE 1.4 económicas, financieras, legalidad, gestión y cumplimiento), recae en cabeza del Ministerio. Con los cambios institucionales procedimentales surgidos a través de los tiempos, la ejecución de un alto porcentaje de estos recursos, ha sido trasladada a terceros mediante la figura de "Recursos Administrados por Terceros", "transferencias Corrientes y Transferencias de Capital", entre otros. La responsabilidad de la supervisión en cabeza del ministerio, no es un adecuada y oportuna, dado que no reportan resultados, así como una planeación financiera para cada proyecto, dado que no cuentan con un horizonte y un límite para los apoyos financieros entregados desde el Estado a proyectos que no cuentan con una proyección cierta y definitiva, que permita tener certeza de su finalización y entrada en operación. Aunado a lo anterior, la supervisión se ha visto afectada por no definirse un adecuado y optimo ejercicio de esta función, encontrándose falencias de compromiso al más alto nivel directivo de la administración, viéndose reflejado en la falta de efectividad y control cíe los recursos entregados. Lo anterior, refleja falencias de gestión institucional para el efectivo y eficaz cumplimiento de los fines del Estado, inobservancia de lo establecido en el artículo 27 Capítulo Cuarto Ley 734 de 2002, y para nuestro caso, la adecuada y efectiva ejecución de las políticas públicas en cabeza de esta cartera, para el sector Comercio, Industria y Turismo. Igualmente no dan cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, Ley 1474 de 2011 en su artículo 83, 84 y las Resoluciones Nos.5352 de 2011, 1021 de 2013 y 3421 de 2014 del Ministerio. En su respuesta el Ministerio manifiesta que: "(...)Sí bien la supervisión no la hacemos directamente desde el Ministerio, ya que la realiza FONTUR, si hacemos seguimiento(.„.)", contrario a lo contenido en el contrato de fiducia 137 de 2013, artículo 1°, (donde el ministerio define que es el funcionario designado por el Vice turismo y quien será el encargado de verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones de la fiducia, relativas al objeto del contrato), dado que a través de éste se ejecutan dineros del estado. 3.1.1 VICEMINISTERIO DE TURISMO Hallazgo 16. Gestión Despacho- Disciplinario Los resultados de la gestión del viceministerio, se ven afectados como consecuencia de las debilidades en la supervisión (seguimiento y rnonitoreo de forma integral: evaluaciones técnicas, económicas, financieras, legalidad, gestión y cumplimiento) a la ejecución de los recursos por concepto de inversión, los cuales durante las últimas vigencias han aumentado su participación dentro del presupuesto de inversión asignado al Ministerio, y que a partir del 2013 se están ejecutando casi en su totalidad a través del Patrimonio Autónomo FONTUR, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos misionales, 32 Carrera 14 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www,contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA nenr,,,, VE L♦ flf71.15fiLIC, en cabeza de esta cartera ejecutora de las políticas de turismo, bajo la estrategia sectorial "Colombia Destino Turístico de Clase Mundial'; sin embargo, no se están reportando los resultados que den cuenta de la gestión misional teniendo en cuenta que las observaciones aquí relacionadas, son reiterativas de vigencias anteriores, pese a esto, la entidad no propuso acciones de mejora. La Entidad indica estar ejerciendo "Seguimiento, control y supervisión del manejo que da FONTUR a la ejecución de los recursos y a la gestión de los proyectos", anexa acta de comité en las cuales se aprueban adiciones de recursos y traslados presupuestales, junto con información de ejecución; igualmente manifiesta que se ha exigido un plan de mejoramiento a FONTUR, donde se establece la observancia de las directrices del Ministerio; sin embargo, no anexan documentos soportes de lo expresado que den fe de estas actuaciones y las cuales fueron solicitadas por la CGR, desde el inicio de la presente auditoría a la Entidad. De otra parte, manifiestan igualmente realizar informes trimestrales, pero en la respuesta anexan documentos donde hacen requerimiento a FONTUR, sin que sean informes estructurados de supervisión. Sumado a lo anterior, se observa falta de optimización de los resultados presentados, en algunos de los informes de supervisión, como herramienta para aplicación de correctivos en pro del mejoramiento continuo y de una acertada toma de decisiones, afectando los resultados de la gestión institucional. Con lo anterior, se tiene que a pesar de haber adelantado algunas acciones de mejoramiento respecto de las observaciones presentadas por la CGR en informes anteriores, las mismas no reportan efectividad y se continúan presentando situaciones identificadas en vigencias anteriores, presentándose reiteración para la vigencia en análisis, reflejando falencias de compromiso en pro del mejoramiento continuo e inobservancia de las obligaciones como funcionarios públicos. Artículo 27 Capítulo Cuarto Ley 734 de 2002 Hallazgo 17. Estudio Estrategia Holistica de Turismo Nacional y Regional" Disciplinario y Fiscal. En Comité Directivo del Fondo de Promoción Turística del 23 de junio de 20115°, se expedido certificación de aprobación al Ministerio de Comercio Industria y Turismo para desarrollar el Proyecto FPT 185 de 2011 denominado "Consultoría para Fortalecer el sector turismo "Turismo de Clase Mundial' hasta por la suma de USD812,000, suscribiéndose el contrato el día 5 de Octubre de 2011, por valor de $1.445 millones cuyo objeto fue "Desarrollar una estrategia balística de turismo nacional y regional, bajo una estructura de gobierno con roles claros para los diferentes actores del sector'." Contrato de Prestación de Servicios Profesionales McKinsey&Company Contrato No. FPT-146 de 2011 Consideración Séptima 51 Contrato No. FPT-146 de 2011 Clausula Primera 49 5° 33 Carrera 8 No 15-80 Piso 8e Código Postal 111321 • PBX 647 7000 corPcontraloría.nov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, d. C., Colombia CONTRALORÍA Si bien, el producto del contrato se recibió por parte del contratista, según informes del Supervisor, a un mes del Acta de Recibo a Satisfacción52 del contrato los productos no cumplían con lo exigido en el contrato, hecho que genera incertidumbre sobre la calidad de los productos recibidos en su momento. A la fecha del presente informe no se encuentra evidencia de la implementación la estrategia holística de turismo nacional y regional, bajo la estructura de gobierno con los roles claros para los diferentes actores sector como establecía el objeto de mencionado estudio, cuyo impacto esperado se proponía que el Ministerio contara con una estrategiaholística de turismo por medio de la cual se pudieran alinear los actores del sector, junto con la destinación de los recursos que se inviertan tanto en mejoramiento de la competitividad turística de los destinos locales como en el fortalecimiento de su promoción a nivel nacional e internacional 53 y que pretendía fortalecer el sector turismo en cumplimiento de la estrategia sectorial "Turismo de Clase Mundial", hecho que se configura en una posible gestión antieconómica por parte del Ministerio, se presenta inobservancia de las obligaciones como funcionarios públicos. Artículo 27, Capítulo Cuarto, Ley 734 de 2002, determinándose un presunto detrimento al patrimonio público por el valor del contrato, es decir $1.445 millones. Lo anterior presenta una presunta connotación disciplinaria y fiscal. Aceptado por la entidad en su respuesta reconoce no haber implementado el estudio en mención. "(- • ,) En cuanto a la implementación esta no se realizó por parte del Mincit, no obstante a lo anterior las recomendaciones arrojadas por el estudio fueron adoptadas para el mejoramiento del Plan estratégico y el Plan Sectorial de Turismo. (...)" 54 Hallazgo 18. Proyectos de inversión en Infraestructura Turística. Disciplinario. De los Proyectos de Inversión que el Ministerio de Comercio Industria y Turismo desarrollo se encuentran "Apoyo para el diseño, construcción y dotación del Centro de Eventos y Exposiciones puerta de oro en Barranquilla, departamento del Atlántico 55", "Apoyo para el Diseño, Construcción del Centro de Eventos y Exposiciones de Bogotá 56" y "Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Turística para Desarrollo Regional a nivel Nacional 57". Estos proyectos fueron cedidos para su ejecución al Fondo Nacional de Turismo — FONTUR-, administrado en su momento por el consorcio Alianza Turística y hoy por FIDUCOLDEX. Acta de Liquidación 30 de julio de 2012 Informe de Supervisión del Proyecto- Periodo al que corresponde el Informe: 12 de diciembre de 2011 al 6 de julio de 2012 54 Oficio MinCIT Rad. 2-2015-08049 del 2015-06-05 55 Código BPIN 1106001430000, 1106001310001. 55 Código BPIN 2011011000229 57 Código BPIN 1106001250000 52 53 34 Carrera 8 No 15-80 Píso 8. Código Postai 111321 • PBX 647 7000 carPcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA cesan,. DE t.4 FIC,SOLIC, Se estableció que el Ministerio no posee información, clara, precisa, concisa y real de los dineros entregados a estos proyectos desde sus inicios (antes del año 2010), así como de la ejecución de los mismos; dado que los datos suministrados y los contenidos en el presupuesto anual de la entidad, difiere una de otra, (ver la siguiente tabla). Igualmente, no se tiene establecido el inicio y fin del proyecto, como tampoco los entregables anuales, puesto que año tras año se programan y/o adjudican nuevos fondos, lo que genera incertidumbre sobre el manejo y seguimiento, que realiza la Entidad a los dineros del Estado utilizados en proyectos de inversión y si efectivamente llegan a la población que los requiere en el tiempo y con la eficiencia que los demandan, situación que no estaría acorde con lo contenido en las políticas de Buen Gobierno58, así como en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, Ley 1474 de 2011 en su artículo 83, 84 y las Resoluciones Nos.5352 de 2011, 1021 de 2013 y 3421 de 2014 del Ministerio. Tabla 5: Información Proyectos de Inversión Proyecto Centro Convenciones Barranquilla Centro Convenciones Bogotá. Construcción y Mejoramiento Infraestructura Turística (Parque Pereira). • --- ------ ------1 Información 59 Presupuesto 2010 - 2014 Información e° Proyectas (supervisor) Fichas EBI Recursos Asignados (Vigentes) $ 33.000 $ 138.000 $ 33.000 $ 60.000 $ 63.424 $ 60.000 105.999 $ $ 38.300 $ ° MuOltor 41.000 Se incumplieron las normas de la Ley 594 de 2000 de Archivo y normas que la modifiquen y complemento respecto de la gestión documental institucional, toda vez que no hay documentos soportes que lo evidencien. En relación con los Estados Financieros de los Proyectos se estableció: • Proyecto Parque Temático Flora y Fauna De Pereira, El MinCIT no allega estados financieros del Proyecto lo que conlleva a no tener certeza del manejo de los recursos se desconoce su destinación real. • Proyecto Centro de Convenciones de Barranquilla, Dentro de los estados financieros del Proyecto entregados por el MinCIT entre los años 2008 y 2013 no 58 Capítulo Primero, Políticas para la Gestión Ética; Acciones para la integridad y la transparencia: Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y transparentes. Fuente: Oficio respuesta OAPS-022 firmado por Jefe Oficina de Planeación del Ministerio y allegado a la comisión en marzo 9 de 2015. 6° Fuente: Respuesta al oficio AMIC015-2015, con radicado 2-2015-004665, de fecha abril 14 de 2015. 35 Carrera 8 No 15-80 Piso 8* Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgrPcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co e Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA figuran los registros de los recursos aportados por la Nación, lo que conlleva a no tener certeza del manejo de los mismos se desconoce su destinación real. La CGR., se abstiene de emitir un pronunciamiento sobre la eficacia y eficiencia de estos proyectos, por no contar con información suficiente y confiable que permita plasmar este concepto. Sobre el particular la entidad afirma: (_..)" Es claro, que la CGR no pueda emitir un pronunciamiento sobre estos indicadores de eficacia y eficiencia hasta que la obra no esté terminada y entregada a las regiones (..)", pero no necesariamente un proyecto debe estar culminado en su totalidad para realizar un pronunciamiento de eficiencia y eficacia, dado que estos son indicadores de gestión permanentes e inherentes a la ejecución de recursos entregados y ejecutados, que reportan resultados en la medida que cumplen su objetivo. Es preciso aclarar que la CGR, solicito en repetidas ocasiones la información relacionadas con los recursos utilizados en los proyectos en mención, la cual debería contener datos financieros desde el inicio de los mismos, es decir, desde su creación (2008, o anterior), discriminada por aportantes; dicha información no fue suministrada de forma oportuna, clara, precisa y concisa; por el contrario, generó incertidumbre sobre el valor total y real de los proyectos; es así que en la respuesta la Entidad manifiesta que la (...) "información de proyectos (supervisor) es superior al reportado en las columnas información presupuesto 2010-2014 y ficha EBI, debido a que la interventoría reporta financieramente la ejecución total de todos los aportantes al proyecto, no solamente los recursos de este Ministerio (...)". Igualmente en su respuesta anexan datos presentados por INFIPEREIRA y la alcaldía de Pereira, referentes al presupuesto invertido por ellos y las inversiones realizadas, pero que los valores finales no coinciden con los suministrados inicialmente por el supervisor, al equipó auditor. Tabla No. 6 PARQUE TEMÁTICO PEREIRA ($ MILLONES) Total AÑO Proyecto 2008 $ MICIT 4.600 $ 2009 $ 8.400 2012 $ 20.000 $ $ 2013 $ 29.845 $ 20.000 $ 62.845 $ 40.999 2.600 Municipio $ 19.844 8.400 $ 9.999 $ 2.000 21.844 Fuente: Respuesta Oficio AMINC-032 36 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CON RALORÍA OtINCRA, De LA REPÚISLICA Hallazgo No. 19. Funcionamiento del Consejo Superior Turismo — Disciplinario Mediante Ley 1558 de julio 10 de 201261 se crea el Consejo Superior de Turismo, "(...) bajo la dirección del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como órgano de coordinación entre los entes estatales con el propósito de armonizar el ejercicio de sus competencias con la política turística dictada por dicho Ministerio(...)", se reglamentan sus funciones mediante Decreto 1873 del 23 de septiembre de 2013; este Organo inicia sus labores en 2014, aproximadamente un año y medio después de su creación, incumpliendo la reglamentación exigida, restando oportunidad a las directrices de la política de turismo y su aplicación en tiempo real. a) Se presenta incumplimiento de las funciones encomendadas mediante ley. Durante la vigencia 2014 se realizaron dos (2) reuniones de tres (3), es decir, una menos de las reglamentadas, inobservando el reglamento y responsabilidades como máximo órgano conductor de la política pública de turismo. b) Se observan falencias en el contenido de las actas allegadas, falta de coherencia en los temas tratados, se presentan varios temas pero no se registran debates, acuerdos, conclusiones y decisiones sobre cada uno, no se registra evidencia de seguimiento a tareas. No se mencionan anexos62 y tampoco se adjuntan. c) No se registran propuestas ni debates relacionados con temas macro del sector, que involucren el concurso de varios ministerios y entidades públicas del orden nacional con el objetivo de armonizar la política de turismo y optimizar recursos humanos, físicos y económicos, como lo establece su reglamento. Si bien la entidad manifiesta: "(..) Las propuestas y los debates relacionados con temas macro del sector, fueron tratados por la Sra. Viceministra de Turismo, durante la presentación de la evaluación del índice de competitividad del sector Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial - FEM 2013. Es importante resaltar que la viceministra presentó una propuesta de las prioridades de trabajo conjunto interinstitucional con el fin de abordar aquellos cuellos de botella que afectan la competitividad del sector turístico colombiano y que requieren el concurso de otras entidades diferentes al MinCIT. (.)"; sin embargo, no responde a lo observado, respecto al registro de participación activa de los asistentes. d) Las convocatorias a reuniones no registran fecha de radicado que evidencie recibo por parte del destinatario. La entidad allega nuevamente soportes, no obstante se reitera la situación para la mayoría de las comunicaciones63 de citación efectuadas a los miembros del Consejo. e) Falta de quórum para toma de decisiones Según el artículo 6° del Reglamento, el quórum requerido para deliberación y estudio de temas será mínimo siete (7) l' artículos 7 y 37 62 Plan de Acción y Estrategias con entidades integrantes " Artículo 5° Reglamento 37 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov,co • Bogotá, O. C,, Colombia CONTRALORÍA integrantes, sin embargo, los listados de registro de asistentes de marzo 19 y octubre 28, reportan 6 y 4 firmas, respectivamente, reflejando inobservancia de lo reglamentado debido a la falta de quórum para toma de decisiones, situación que podría invalidar las decisiones allí tomadas. Hallazgo No. 20. Consejos Consultivos- Disciplinario Mediante Ley 1558 de julio 10 de 2012 artículo 8°, se crea el Consejo Consultivo de la Industria Turística, "(...) como órgano consultivo y asesor del Gobierno en materia de turismo (.. f, se reglamentan sus funciones mediante Decreto 1591 del 30 de julio de 2013, a la fecha del presente informe, este Órgano no ha iniciado sus labores, aproximadamente dos años y medio después de su creación mediante ley, lo que refleja falencias de celeridad para adoptar la reglamentación exigida, restando oportunidad a las directrices de la política de turismo y su aplicación en tiempo rea164. Hallazgo 21. Actas de Cortité Secretaria Técnica Turismo — Disciplinario. Se presenta inobservancia de los artículos 6°, 7° y 9° del reglamento del comité que afecta el adecuado seguimiento y control de los recursos por concepto de inversión que se autorizan para su ejecución, lo cual genera riesgos por la falta de oportunidad y eficacia en la entrega de recursos para el desarrollo de los proyectos de turismo. a) No se aprueban las Actas en la sesión inmediatamente posterior, en algunos casos65, se acumulan actas realizadas varios meses antes para ser revisadas y firmadas en una sola reunión, en la que se deben retomar temas de las anteriores además de abordar los correspondientes a los incluidos en el orden del día, generando riesgos de inoportunidad en la asignación de recursos. El Ministerio manifiesta: "(...) Si bien es cierto, que en el reglamento no se establece que la aprobación de las actas deberá ser exclusivamente en los Comités presenciales, sí se puede evidenciar que ha sido una tendencia que éstas sean aprobadas en los Comités presenciales y muy ocasionalmente en los Comités Virtuales, dado que el tiempo de estos es muy poco para someter diferentes temas a discusión, entre estos las actas. Por lo general se someten temas que requieren decisiones de manera perentoria (...)", ratificando lo observado. b) En las actas se establecen tareas las cuales quedan pendientes, sin embargo, no se allegó evidencia del seguimiento a los compromisos plasmados. Es el caso de la decisión 223-04 en la cual se aprueba el Proyecto "Ruta de la calidad para la certificación turística en Normas Técnicas Sectoriales„." presentado por la Gobernación del Quindío, hasta por la suma de $953.3 millones, "(...) El Comité considero costoso el proyecto, sin embargo decidió aprobarlo sujeto a realizar un estudio de mercado para verificar el costo del mismo (...)" 86 en Actas no se registra evidencia de seguimiento a este compromiso ni de la decisión finalmente adoptada. "(...) el proyecto fue retirado el 26 de Abril de 2013 por Aceptada por la entidad. Nos. 223, 247, 251, 255, entre otras. 66 Acta 223 del 12 de febrero de 2013 64 65 Actas 38 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgrPoontraloria.gov.co • www.contraloría.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA 1°Mt.t5rItICA t.4 el proponente, ya que los mismos no involucraron, ni manifestaron su iniciativa a los departamentos que hacen parte de la declaratoria del PCC (Paisaje Cultural Cafetero), como lo menciona en la comunicación radicada en Fontur (•.. )"67 Con lo anterior, se genera incertidumbre sobre el conocimiento previo de los proyectos y de su apropiada estructuración antes de pasar al Comité, así como del adecuado control y optimización de recursos autorizados para ejecución de los proyectos de inversión. En su respuesta, la administración expone: "(...) Por lo anterior la Secretaria Técnica adoptará como plan de mejoramiento llevar en cada comité las tareas pendientes de las reuniones pasadas y hacer el respectivo control en la sesión inmediatamente posterior (.. c) A pesar de contar con un cronograma de reuniones del comité, se evidencia que aproximadamente el 50% de las mismas son realizadas de forma virtual, sin que se justifique y/o argumento de ser "casos extraordinarios", convirtiéndose en una práctica que no es coherente con lo reglamentado. La administración afirma: "(...) Si bien el reglamento establece que los Comités Virtuales se realizarán para temas que deberán ser considerados con urgencia, en el acta N° 199 del Comité Directivo realizado el 21 de diciembre de 2011, el Comité discutió lo siguiente: "El señor Manuel Leal solicitó que para el próximo año se realicen más comités virtuales, ante lo cual el Comité Directivo consideró que se podría realizar una reunión presencial por mes y el resto suplirlas con sesiones virtuales dependiendo de la urgencia de los proyectos, o dos al mes pero más cortas". Por lo anterior, se ha optado por realizar más Comités Mueles cuando se amerite hacerlo y la importancia de los temas discutidos. (.,.)", ratificando lo obs'ervado, sobre el adecuado cumplimiento de lo reglamentado68. d) Reporte de Proyectos de inversión Autorizados en Comité: Se observa la presentación de un sin número de proyectos, sin que se lleve un registro y/o control de los recursos autorizados por proponentes69, líneas estratégicas, regiones, subprogramas y programas, que evidencien articulación institucional y especialización temática planificada, con responsables que consoliden y realicen seguimiento y control a los recursos y asignación equitativa de proyectos en atención a una regionalización y priorización; no se reporta información estadística, real y actualizada, que se convierta en una herramienta gerencial para una oportuna y eficaz toma de decisiones y que permita, minimizar el riesgo de posible duplicidad de funciones y esfuerzos, teniendo un conocimiento confiable y actualizado en tiempo real del estado de la ejecución de la política pública del sector turismo7°. Oficio STIC-322 del 25 de abril de 2013suscrito por la Gobernación del Quindío Parágrafo Artículo 7. Reuniones Reglamento Comité Directivo Fondo de Promoción Turística 69 Gremios, Gobernaciones, Alcaldías, Asociaciones de Operadores Turísticos, de Agencias de Viajes, incluyendo al mismo FONTUR y Ministerio, entre otros. 7° La entidad no allega soporte de lo argumentado. No se desvirtúa lo observado. . 67 69 39 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co . Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA e) Recursos a Programas que No Pertenecen al Sector : Se evidencia la asignación de importantes recursos para asesoría71 y capacitación" a proyectos que no responden a la vocación turística, lo que genera desviación de recursos, con los que se deja de atender aquellos exigidos para el desarrollo y promoción del sector, exigidos en atención a los lineamientos de la política pública. De lo argumentado por la entidad en su respuesta no se allegan soportes, razón por la cual no se desvirtúa lo observado73. f) Procolombia (Antes Proexport): Los recursos autorizados para ser ejecutados por "PROCOLOMBIA", regularmente son presentados en Reuniones Virtuales74, los cuales, en atención a sus características, deben contar con una planeación y programación suficientemente justificada para que sean presentados ante el Comité dentro términos normales de oportunidad para qué el análisis por parte de los miembros, sea justamente el apropiado, en aras de una efectiva y eficaz toma de decisiones. De los soportes allegados para la viabilidad por el proponente, se observa que los cronogramas de proyección para cada uno de los proyectos, no cuentan con la información precisa, dado que no reportan fechas de inicio ni de finalización, lo que genera riegos en la oportunidad de la ejecución de los mismos, g) Supervisión Ejecución de Recursos Procolombia (Antes Proexport): Adicional a los transferidos bajo la figura de Transferencias de Capita175, durante cada vigencia se asignan importantes recursos a este Patrimonio, por el rubro de inversión, los cuales para las vigencias 2013-2014 ascendieron aproximadamente a $41,246 millones para adelantar actividades en temas relacionado con los sectores de turismo. Llama la atención, la ausencia de supervisión76 por parte del Ministerio a la adecuada ejecución de estos recursos, generando incertidumbre sobre los resultados presentados y sobre los impactos generados en todos los sectores atendidos. » Proyecto Asesoría IATA $1,300 Millones (Aeropuerto El Dorado) Proyecto Capacitación Seguridad Aérea (Aeropuerto El Dorado) 73 Se determinó un Hallazgo Fiscal en auditoria a FONTUR Proceso Audítor 2015. Soporta lo observado a MinCIT 2015 14 Presentan Proyectos durante todo el año. 7" Presupuesto vigencia 2014: $155.000 millones; 2013: $148.835 millones y 2015: $122.000 millones, a la fecha. 'Seguimiento y monitoreo de forma integral: evaluaciones técnicas, económicas, financieras, legalidad, gestión y cumplimiento 72 40 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgreDcontraloria.dov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA oeuenn, De t.,...E1,50LICA TABLA No. 7: RECURSOS INVERSIÓN TURISMO APROBADOS Y DESEMBOLSADOS PROEXPORT-PROCOLOMBIA 2013-2014 (Cifrasen millones) Acta 224 19/02/2013 10.000,00 Acta 228 16/04/2013 380,00 Acta 231 20/05/2013 3.400,00 Acta 232 04/06/2013 1.243,00 Acta 239 01/09/2013 526,00 Acta 244 VIRTUAL 27/12/2013 2.016,00 Acta 248 VIRTUAL 10/02/2014 5.780,00 Acta 249 VIRTUAL 25/02/2014 11.000,00 Acta 257 VIRTUAL 23/07/2014 2.700,00 Acta 263 VIRTUAL 09/12/2014 4.201,00 TOTAL 41.246,00 Fuente: Actas de Comité 2013-2014 - Monto Aproximado h) Ministerio y FONTUR como Proponentes Proyectos de Inversión: La presentación de proyectos cuyos proponentes son el Ministerio y FONTUR, genera incertidumbre sobre los mecanismos utilizados para la ejecución de los mismos, dado que son recursos que llegan directamente al ministerio, luego son transferidos a FONTUR para su administración y vuelven a presentarse al comité para la ejecución de proyectos de inversión; esta situación refleja desgaste administrativo, falta de celeridad en el logro de objetivos y posible duplicidad de funciones y esfuerzos interinstitucionales, además de una posible gestión antieconómica77. Lo manifestado por la entidad no aclara lo observado. i) Respecto de la Comisión por Administración del FONTUR, en Acta 227 del 2 de abril de 2013 se manifiesta "(...) un cambio significativo fue el aumento en la comisión por /a administración de los recursos (..) , adicionalmente en Acta 255 del 8 de julio de 2014 .) el Ministerio está pagando de comisión Fiduciaria cerca de $6.000 millones pesos con cargo a recursos fiscales, por lo cual se deja claro que de esta fuente se está aportando recursos para funcionamiento.(...)", situación que refleja la destinación de importantes recursos para intermediación, sin que existan indicadores de gestión que reporten eficiencia e impacto para el sector Turismo, hecho que 77 Actas 221, 222, 236,239, 241, 246, 247, 251, 252,253, entre otras. 41 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA tietIERAL k.A.REPÚOLICO, genera incertidumbre sobre los resultados esperados y logrados a través de esta modalidad implementada para la ejecución de la política pública". Hallazgo 22. Recursos Fiscales Parafiscales. Administrativo. Anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1558 de 2012, los recursos Fiscales y Parafiscales se ejecutaban independientemente a través de los Contratos 88 y 89 de 2007; sin embargo, a partir de la suscripción del Contrato 137/2013, se observa ejecución de estos recursos79 indistintamente de los proyectos y programas a financiar, lo cual genera incertidumbre sobre la "especialidad en la destinación" para la ejecución de los mismos y sobre los registros contables correspondientes. Si bien la administración responde: "(...) A nivel presupuestal los recursos mencionados están debidamente clasificados por fuente y líneas estratégicas a través de las cuales se ejecutan cada uno de los proyectos que lo componen. El Comité Directivo cuenta con el nivel de talle con el fin de que controlen la utilización de los recursos razón por la cual las certificaciones expedidas por la secretaría técnica cuentan con dichas especificaciones (...), (sic), no allega soportes que así lo demuestren y desvirtúen lo observado. 3.1.2 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO Hallazgo 23. Gestión Despacho, Dirección de Productividad y Competitivídad y Dirección Mipymes - Disciplinario. Los resultados de la gestión a cargo de este viceministerio se ven afectados como consecuencia de las debilidades en la supervisión (seguimiento y monitoreo de forma integral: evaluaciones técnicas, económicas, financieras, legalidad, gestión y cumplimiento) a la ejecución de los recursos por concepto de inversión y transferencias de capital bajo convenios interadministrativos, convenios de cooperación, entre otros, a través de los cuales dan cumplimiento a los objetivos misionales en cabeza de esta cartera ejecutora de las políticas de Desarrollo Empresarial, bajo la estrategia sectorial Consolidación de una Política Industrial Moderna; sin embargo, no se están reportando los resultados que den cuenta de la gestión misional teniendo en cuenta que las observaciones aquí relacionadas, son reiterativas de vigencias anteriores, pese a esto, la entidad no propuso acciones de mejora. A pesar de haberse adelantado algunas acciones de mejoramiento respecto de las observaciones presentadas por la CGR en informes anteriores, las mismas no reportan " Normas Austeridad del Gasto Decreto 1737 de 1998, Decreto 26 de 1998 Fiscales y Parafiscales 79 42 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgrgcontraloria.gov.co • www.contraloria.00v,co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA t.. PEP401.1GA efectividad y se continúan presentando situaciones identificadas en vigencias anteriores, presentándose reiteración para la vigencia en análisis, reflejando falencias de compromiso en pro del mejoramiento continuo e inobservancia de las obligaciones como funcionarios públicos. Artículo 27 Capítulo Cuarto Ley 734 de 2002 La entidad expone, en su respuesta: "(...) Por otro lado, teniendo en cuenta las observaciones de la Contraloría relacionadas con la no inclusión de acciones en el Plan de Mejoramiento del informe presentado en el año 2014, es importante precisar que la Entidad conformó un Comité Técnico que tiene como función proponer, analizar, definir y dar viabilidad técnica, administrativa y financiera a los temas puestos a consideración de los órganos de gobierno de los programas especiales administrados por Bancoldex. Así mismo, este Comité pone a consideración las observaciones sobre la ejecución e implementación de las actividades de los Programas. Esta nueva acción permite tener un control más detallado de la inversión de los recursos y de la misma forma, fortalecer las estrategias establecidas por el Ministerio para la inversión de los recursos transferidos. (...)", sin embargo, para la vigencia en análisis, se reiteran las situaciones registradas en el presente informe. Hallazgo 24. Programación compromisos Crédito BID80. - Administrativo. En el Plan Operativo, como "entregable" se propone Indicador de Producto: "Número de sectores impactados". Reportando: "cumplimiento del 100%"; Avance: "El crédito solicitado al BID se encuentra en estado de implementación"; situación no coherente, dado que el avance o resultado de la actividad no responde al producto esperado. Tampoco es consistente con la realidad, puesto que no se deben proponer metas de resultados, sin que aún este implementado y en marcha el objetivo del convenio. Esta situación ratifica lo observado, respecto de las falencias de planeación y programación de los compromisos, en atención al comportamiento del sector y sus capacidades. Cabe destacar que este es uno de los compromisos cuya ejecución y resultados está bajo la responsabilidad de terceros. La responsabilidad del Ministerio es verificar y procurar que los objetivos sectoriales y misionales se cumplan en términos de oportunidad, eficiencia y efectividad. Si bien el Ministerio, en su respuesta :"(...) Se concluye entonces que el Programa de Promoción de Servicios financiado a través del crédito BID 2886 0C-CO se encuentra en implementación y el indicador de resultado al cual se hace referencia se reporta al 100% debido a que las acciones anteriormente listadas impactaron el sector de Tercerización de Procesos de Negocio o BPO, siendo ésta la meta que se esperaba alcanzar en ,ese periodo (...)", no allega soportes que así lo demuestren, en tanto que existen documentos81 que reportan otra situación. " Responsable : Gerente del Programa PTP- Bancoldex ni Informe Semestral a 31 de diciembre de 2014. Programa de Promoción de Servicios Tercerizados Outsource to Colombia 0200- Colombia, febrero de 2015 43 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgrPcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA GENWMA, DE CA RE,DHLICA Hallazgo 25. Costos Deuda Pública Externa Crédito BlD82- (Contrato 150/201383) Administrativo. Según registro de Movimiento de Préstamos en Deuda Pública Externa, con corte a enero de 2015, se observa la causación de USD 6.911.88 por concepto de Intereses Pagos y USD 39.913.19 por Comisión Compromiso", que calculada a la TRM del 31 de enero ($2.441,10), arroja un costo del crédito a esa fecha por $114.3 millones. Adicional a lo anterior, para 2014 el MinC1T registra Costos Operativos bajo este contrato del orden de los $498.2 millones, que suman un monto aproximado de $612.5 millones85. Teniendo en cuenta que estos programas continúan presentando saldos sin utilizar86 a 31 de diciembre de 2014, se ratifica lo observado en la vigencia anterior, respecto del riesgo de una gestión antieconómica que ha conllevado a asumir costos innecesarios87, por compromisos que no guardan coherencia con la dinámica de ejecución de recursos de esta cartera88, más aun teniendo en cuenta lo advertido por este Órgano de Control. "(...) el costo del servicio de la deuda constituiría un gasto ineficaz, innecesario e inoportuno (...)" Este Órgano de Control, llama la atención sobre89: "(...) examinar la conveniencia financiera de renunciar a parte del préstamo, pagarlo anticipadamente o solicitar la modificación del cronograma de amortización, en consideración al valor de la comisión de crédito, intereses y demás valores que se causen "(...) Se deben tomar cuanto antes las medidas que estimen necesarias para la corrección de las situaciones señaladas, sin perjuicio de la discrecionalidad de que gozan para acoger o no las observaciones efectuadas. (...)" La entidad reconoce lo observado, siendo así manifestado en su respuesta, como en los siguientes apartes de: "(...) Sin embargo, nos permitimos señalar que el 4 de marzo de 2015 se expidió el Decreto 0377 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se realizó el aplazamiento de algunas apropiaciones de la presente vigencia fiscal. (...)" http://www.banrep.gov.co/es/trm La Nación adquiere un crédito con la Banca Multilateral 2886/0C-00 con el objeto de "Cooperar en la ejecución de un programa de promoción de servicios tercerizados" a 4 años, por USD12.000.000, el cual es ejecutado a través del MINCIT bajo el Programa de Transformación Productiva, entidad que transfiere los recursos a Elancoldex mediante la suscripción del Contrato 150 de 2013 por $6.518.500.0 millones. 84 Comisiones de Compromiso (Sobre montos x desembolsos.) Movimientos Crédito Deuda Pública Externa 88 Adicional a los recursos de Donación Suiza US$500.000 para el estudio del mencionado crédito. 88 Cuentas bancarias - TES 87 Normas Austeridad del Gasto Decreto 1737 de 1998, Decreto 26 de 1998 88. La entidad no planteo acciones de mejora. 88 Función de Advertencia CGR: Contraloría advierte sobre graves riesgos en préstamo con el BID para la política nacional de seguridad vial -Contraloría General de la República, Oficio, 3/17/2014. 83 44 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgrei)contraloria.gov.co • www.contraloria.aov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA or N ennt DE t., REPÚBLICA "(...) Mencionado lo anterior, dentro de las apropiaciones presupuestales aplazadas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el año 2015 se encuentra la correspondiente al "apoyo a la transformación productiva de sectores de la economía para incrementar su productividad y competitividad a nivel nacional - préstamo con destinación específica" por valor de SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.000.00), destinada a financiar las acciones del Programa de Promoción de Servicios proyectadas para la presente vigencia.(...)" «(..) En este sentido y tomando en consideración las recomendaciones de la Contraloría General, se realizarán las reuniones necesarias ante las entidades involucradas, BID, DNP, MHCP, MinCIT y Bancóldex, para evaluar el estado actual del crédito y su proyección real de ejecución, con el fin de tomar las medidas que se estimen pertinentes en consideración a los costos asociados a la operación. (...)" Hallazgo 26. Recursos Administrados por Terceros. Administrativo. En atención a informes de Supervisióng° a estos recursos, se observa la persistencia de los reducidos niveles de resultados de gestión por parte de los Gerentes de estos Programas, traducidos en baja cobertura de empresas atendidas a través del Fondo de Mipymes, así como de regiones y población desplazada a nivel nacional. Falencias de construcción e implementación de Indicadores de impacto. Se demuestra con los mínimos porcentajes de ejecución de recursos, los cuales según la supervisión a cargo del Ministerio reportan un 39.73%. De acuerdo con lo manifestado en el Informe No. 13 de supervisión al Contrato 199 de 2011, se presenta incertidumbre sobre el cumplimiento de los términos de referencia de las convocatorias dirigidas a víctimas de la violencia 2012 y 2013, así como de la información de la interventoría. La administración argumenta: "(...) el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ha apoyado a 338 proyectos que han recibido más de $136 mil millones del Gobierno Nacional, lográndose apalancar del sector privado una suma cercana a $59 mil millones en recursos de contrapartida (por cada $2.3 pesos que El Fondo entrega de cofinanciación el sector privado coloca $1 peso) lográndose de esta forma una inversión total en proyectos que benefician a Mipymes en más de $ 195 mil millones. (...)" "(...) sobre la información reportada por la interventoría, adjunto a esta respuesta se entregan los informes de resultados y avances de los proyectos pertenecientes a las convocatorias dirigidas a víctimas de la violencia, presentados por la interventoría para el 2013 y 2014 (Obs. 35 Anexos 1 y 2)91. (...)" 90 Seguimiento y monitoreo de forma integral: evaluaciones técnicas, económicas, financieras, legalidad, gestión y cumplimiento, 9' Nuevos Anexos reportan información de la totalidad de recursos administrados para este programa, provenientes de diferentes fuentes y entidades del Estado. 45 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgr(@contraloria.aov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D, C., Colombia CONTRALORÍA ttt.- NE17,41.. De LA, HEMÚtILICA En atención a lo anterior, es evidente que los resultados y soportes presentados en esta respuesta, responden a la totalidad de recursos que el administrador recibe para el desarrollo del programa y no son exclusivamente los transferidos por el MinCIT, a los cuales hace referencia el Organo de Control y que son objeto de evaluación fiscal. Lo anterior, ratifica lo observado respecto a las falencias de gestión de los Programas Especiales administrados por terceros, situación que afecta los resultados e impactos esperados en cumplimiento de las políticas públicas en cabeza de esta cartera. 3.1.3 VICEMINISTERIO COMERCIO EXTERIOR Hallazgo 27. Comportamiento de las Exportaciones. Administrativo. Desde 1990 los planes de gobierno han enfatizado en la internacionalización de la economía colombiana como factor de crecimiento y desarrollo. Sin desconocer los esfuerzos realizados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los resultados obtenidos evidencian que el grado de inserción de la economía colombiana en el contexto internacional continúa siendo bajo92. Si bien aumentaron las exportaciones, las importaciones, la inversión extranjera directa (IED) y el ingreso per cápita desde 1990 a hoy, se observa también que los acuerdos de comercio no han logrado cumplir cabalmente los objetivos propuestos de diversificar las exportaciones (por países destino y por tipo de productos) y agregarles tecnología, puesto que aún se presenta una alta dependencia del sector primario en el componente exportador. Este hecho lo confirma en parte el Open Market lndex de la International Chamber of Commerce de 2013, que ubica a Colombia en el lugar 52 entre 75 países93. Por ello, no obstante haberse invertido desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cerca de 5140.000 millones", bajo diferentes ejes misionales (Política de Inserción a Mercados Internacionales, Integración económica, Política Industrial, Inversión Extranjera, entre otros), durante las últimas (5) cinco vigencias (2010-2014), se evidencia que la oferta exportable colombiana continúa presentando una marcada dependencia de los productos primarios, especialmente del sector de minería y energía. Si bien entre 2009 y 2012 las exportaciones totales de Colombia aumentaron en cada vigencia y alcanzaron los US$60.125.1 millones, en 2013 y 2014 disminuyeron a US$58.821.8 millones 92 Oficio MinCIT SG-23-04-205 de abril 30 de 2015. 93 Impacto de los TLC en los departamentos de Colombia. Marco Missaglia y Giancarlo Romano. Universidad Nacional, 2015. 94 Fuente: Presupuesto de lavorsióri MinCIT, 2010-2014. 46 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA GeU4CRAL se 4a REPÚCI4lea FOB y US$54.794.8 millones FOB, respectivamente (-6.85%95 en 2014 y - 2.2% en 2013). Tabla No. 8. Exportaciones de Colombia 2013 — 2014 (millones USD)96 CATEGORÍA — CUCI Combustibles y productos de industrias extractivas 2013 las % 2014 % 39.923,0 67,9 36.461,2 66,5 Manufacturas 9.945,4 16,9 9.390,8 17,1 Agropecuario, alimentos y bebidas 6,680,3 11,4 7.343,0 13,4 Otros sectores 2.275,1 3,9 1.599,8 2,9 58.823.8 100.0 54.794.8 100.0 TOTALES ane.gov.co en marzo 6 de 2015. 3.2 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL El Sistema de Gestión Ambiental se establece mediante resolución 4222 de septiembre de 2013 con el objeto de articular en el Ministerio, las fases de planeación, implementación, operación y verificación de este sistema bajo los requisitos de la norma técnica NTC ISO 14001:2004 del sistema de gestión de Calidad. La Entidad cuenta con un plan ambiental aprobado en comité ambiental, dentro del cual se identificaron 8 programas de gestión ambiental que obedecen al control de los impactos, entre otros por la generación de residuos sólidos aprovechables, no aprovechables y peligrosos, consumo de agua, de energía y de papel, y la definición de programas para mitigarlos. Del resultado del seguimiento a estos programas la Entidad en sus informes de gestión reportó logros que identifican la mejora continua en el desempeño ambiental con beneficios económicos asociados a los gastos de operación y funcionamiento del Ministerio y acciones que permitieron transmitir los ejes temáticos y conceptos priorizados por la Agenda Intersectorial de educación Ambiental y Comunicación. 95 Dicha disminución es las exportaciones se debió principalmente a la calda en las exportaciones de oro no ~ano (-29,7%), combustibles (.0,7%) y manufacturas (-5,6%). Es de anotar que la oferta exportable industrial del pais siguió disminuyendo con respecto a 2013 al pasar de US$9.945.4 millones a US$9.390.8 millones (-5.6%). Por su parte, los productos agropecuarios, alimentos y bebidas aumentaron sus exportaciones en 11,8%, 96 Fuente: vavw.dane.gon.co en marzo 6 de 2015. 47 Carrera 8 No 15-80 Piso 8* Código Postal 111321 • PBX 647 7000 egrPcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA GENE8RL D." 3.3 GESTIÓN PRESUPUESTAL. Ejecución de ingresos: El presupuesto de ingresos y gastos y su ejecución a diciembre de 2014, fue distribuido de !a siguiente manera: Tabla No.9 Presupuesto de Ingresos (Millones $) DESCRIPCION APROPIACION PRESPTO GRAL NACIÓN RENTAS PROPIAS CAPITAL IMPUESTO AL TURISMO TOTAL APROPIACION EJECUCION % EJEC 553.576,6 501.098,6 90.50 15.571.2 1.500.0 51.793.0 622.440.8 14.860.5 0.4 54.140.2 570.099.7 95.43 0.02 104.53 95.45 Fuente: Reporte presupuestal MINCIT 2014 Las rentas propias se generan por ventas de información del Banco de DatosBacex, venta de fotocopias, venta aplicativo ventanilla única de comercio exterior y registro electrónico de comercio exterior (ACH). Presupuesto de Gastos. Tabla No.10. Presupuesto de Gastos (Millones $) APROPIACION DESCRIPCION FUNCIONAMIENTO GASTOS DE INVERSION SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL uente: Reporte presupuestal 427.564.0 194.876.8 0.0 622A40.8 EJECUCION 382.759.9 187.339.8 0.0 570.099.7 % EJEC 89.52 96.13 0.00 91.59 2014 48 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALOR ÍA oemenn, DE iw liCeVEILICA Tabla No. 11. Ejecución Presupuestal de Gastos Vigencia 2014 En minen Tipo de gasto Apropiación Cuentas por Compromisos Obligaciones Definitiva Pagar Funcionamiento 427.564,0 382.815,9 382.759,9 Gastos de personal 58,902,2 44.848,4 44,831,9 779,9 Gastos generales 17.135,6 15.700,1 15.660,6 110.126,4 81.177,3 81,177,3 Transferencias de Capital 241.399,8 241.090,1 241.090,1 191.994,8 187.339,8 Transferencias Ctes Inversión 194.876,8 r Total 26.995,0 355.764,9 574.810,7 570.099,7 1.16/ Aprop. sin COMP/ 08 PAGOS/ APROP PAGOS/ ComproMeter APROP. COMP. APROP. SIN/ APR 0131IG, 44.748,1 89,53% 99,99% 83,21% 10,47% 92,95% 44.052,0 14.053,8 76,14% 99,96% 74,79% 23,86% 98,26% 1.663,0 13.997,5 1.435,5 91,62% 99,75% 81,69% 5,7 81.171,5 24.546,3 216.543,8 8,38% 89,38% 28.949,1 73,71% 100,00% 73,71% 26,29% 99,99% r 99,87% 99,87% 89,70% 0,13% 89,82% 98.189,4 2.882,0 98,52% 97,58% 50,39% 1,48% 52,41% 116.145,3 453.954,2 47.630,1 92,35% 99,18% 72,93% 7,65% 79,63% 89,150,4 r 622.440,8 Pagos 309,7 P. tiente: In arme de ejecución presupuestal del MINCIT a 31 de diciembre de 2014. Los compromisos con respecto a las apropiaciones representan el 92.35%, explicada por la inversión cuyas apropiaciones se comprometieron en un 98.52%, mientras que el presupuesto de funcionamiento se comprometió en un 89.53%. En los Gastos de Funcionamiento se ejecutaron las transferencias de capital por $241.090.1 millones que corresponden los traslados a Bancoldex por $71.860.0 millones, Fiducoldex $165.230.1 millones y Fondo Nacional de Garantías $4.000.0 millones. En la ejecución de los Gastos de Inversión el MINCIT comprometió recursos para 7 otrosíes de 3 convenios celebrados con Bancoldex por $38.376.8 millones y 4 otrosíes al contrato de fiducia mercantil con Fiducoldex por $115.370.0 millones para el Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo Fontur. El valor de los otrosíes de los convenios y del contrato de fiducia equivalen al 80.1% del total de los compromisos de inversión. Las obligaciones frente a los compromisos representan el 99.18%, siendo este indicador para la inversión el 97.58% y para funcionamiento el 99.99%. En cambio la ejecución de pagos con respecto a las obligaciones sólo fue del 79.63%, en donde los pagos de inversión alcanzaron sólo el 52.41% de las obligaciones, mientras que el de funcionamiento fue del 92.95%. Las apropiaciones sin comprometer ascienden a $47.630.1 millones que equivalen al 7.65% del total de la apropiación definitiva y corresponden el 10.47% de funcionamiento y el 1.48% de inversión. Al cierre de la vigencia 2014, se constituyeron las siguientes Reservas Presupuestales: 49 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co * Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA Tabla No.12. Reservas Presupuestales DESCRIPCIÓN RESERVA APROP. FUNCIONAMIENTO INVERSION TOTAL 56.0 4.654.9 4.710.9 Millones $ % RESERVA 1.19 98.81 100.00 Fuente: Reporte presupuestal MINCIT 2014 Estas Reservas fueron-evaluadas en $4.042.0 millones97 que corresponden al 85.8% de su total. De igual manera al cierre de la vigencia 2014, se constituyeron Cuentas por Pagar por $116.145.3 millones de los cuales se revisaron $37.000 millones equivalente a un 31.8% Concepto: Las reservas presupuestales revisadas fueron constituidas con los compromisos no cumplidos que a 31 de diciembre de 2014 estaban legalmente contraídos y desarrollan el objeto de la apropiación. Su cuantía no supera el límite permitido en el artículo 9 de la Ley 225 de 1995, que determinó: 2% para gastos de funcionamiento y el 15% gastos de inversión. Sin embargo, de conformidad con lo observado en el hallazgo No. 8 del presente informe, se aumentaría el valor de las reservas por el rubro de Inversión, a $16.807.5 millones, lo que equivale al 17.7% del valor del rubro. De esta manera, esta reserva supera los límites permitidos en la norma señalada. Las cuentas por pagar revisadas, fueron constituidas a 31 de diciembre de 2014 sin embargo no todos los bienes y servicios fueron recibidos a satisfacción con anticipación a su constitución, tal como se señala en el capítulo de hallazgos del presente informe. Vigencias futuras Las vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2014 suman $14.536.0 millones de los cuales el 79.7% es para funcionamiento y 20.3% para inversión que afectan las siguientes vigencias y que fueron legalmente aprobadas. Hallazgo 28 Constitución de Cuentas por Pagar. Disciplinario. Para la vigencia 2014 se identificaron Cuentas por Pagar por $12.096.6 millones, correspondientes a compromisos adquiridos con recursos por inversión y Contrato de Obra No. 115 de 2014— Consorcio MINCIT 2014 50 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgrPcontraloria.gov.co • www.contraioria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA transferidos a convenios, presuntamente sin el cumplimiento de los requisitos para ser constituidos como Cuentas por Pagar a 31 de diciembre de 2014, toda vez que no se evidenció y/o aportó por parte del MINCIT el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 y lo establecido en el artículo 67 de la Ley 1593 de 2012, que cita: "(...) Los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación solo podrán solicitar la situación de los recursos aprobados en el Programa Anual de Caja a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, cuando hayan recibido los bienes y/o servicios o se tengan cumplidos los requisitos que hagan exigible su pago. En ningún caso las entidades podrán solicitar giro de recursos para transferir a Fiducias o Enea! os Fiduciarios o a las entidades con las ue celebre convenios o contratos interadministrativos, sin que se haya cumplido el objeto del gasto (...)"; (Subrayado propio). Lo identificado no tiene en cuenta lo advertido por la Contraloría General de la República (Función de Advertencia) mediante oficio 2012EE0075933, de noviembre 9 de 2012. Situación que estaría subestimando la Reserva presupuestal y sobreestimando las cuentas por pagar y los gastos de la vigencia 2014 en cuantía de $12.096.6 millones y conlleva a una posible incidencia disciplinaria. Hallazgo 29 - Desequilibrio económico contrato 147 de 2013 Disciplinario, Penal y Fiscal. La Entidad realizó un pago de $236.2 millones, con cargo al presupuesto 2014, rubro Adecuación y Mantenimiento de la sede del Ministerio; soportado en un acta de "Acuerdo de restablecimiento de Equilibrio Económico del contrato de consultoría 147 de 2013", contrato que correspondiendo a la Interventoría del contrato de obra No. 146 de 2013, configurándose en un hecho cumplido puesto que en cumplimiento de la Ley de Presupuesto, el Art 71 del decreto 111/96 que recopila las normas del Estatuto Orgánico de Presupuesto establece que "Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificado de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos". En consecuencia ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes o en exceso del saldo disponible en la vigencia. Cualquier compromiso que se adquiera en incumplimiento de estos preceptos podrá considerarse como un hecho cumplido. Si bien es cierto en los estudios y documentos previos para la selección del interventor, en el análisis de riesgo realizado no se consideró como previsible el incumplimiento por parte del ejecutor del contrato de obra no es menos cierto que las situaciones que afecten este contrato afectan per ce la ejecución del contrato de interventoría. Así las cosas en el acta de desequilibrio lo que se hizo fue convalidar presupuestalmente los 51 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgrcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, a C., Colombia CONTRALORÍA t.. HEPÚtlIIGA MEHAL OE hechos cumplidos; situación previsible, máxime cuando similar situación afectó el desarrollo del contrato de interventoría No 158 de 2012 del cual se firmó un acta similar con cargo al presupuesto de 2013 por valor de $150.6 millones. Luego, los hechos cumplidos en estos dos casos se producen por una inadecuada labor administrativa en la planeación de procesos. Configurándose en un posible detrimento para el estado en cuantía de $386.8 millones. Con las consecuencias señaladas en el Art 150 de la Ley 1687 de 2013, y demás normas concordantes, que se transcribe así;(...) "Prohíbase tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma (...)". 3.4 CONTROL DE LEGALIDAD 3.4.1 Gestión Adquisición de bienes y servicios El Ministerio durante la vigencia 2014 suscribió 423 contratos por $53.978.3 millones de los cuales se evaluaron 11 contratos y/o convenios por $26.301 millones, equivalente al 48% del total contratado. Así mismo, se evaluó los informes de supervisión del contrato 137 celebrado en el 2013 para administrar los recursos del FONTUR. Hallazgo 30. - Supervisión e Interventoría de contratos - FONTUR Disciplinario. En los contratos 88 y 89 de 2007 suscrito con el Consorcio Alianza Turística no se evidenció una efectiva gestión de control, supervisión, y monitoreo por parte del Ministerio sobre su ejecución, situación que genero falta de liquidación como lo observo el supervisor (7 para el contrato 89/2007), y para el contrato 88/2007, la liquidación del encargo fiduciario, así como falta de legalización de anticipos que entregó el CAT en ejecución de unos proyectos. Con el objeto de realizar la respectiva liquidación el Ministerio sólo hasta el 13 de junio de 2013 (7 años después) suscribió el contrato FPT-183-13 para realizar una auditoria externa financiera, tributaria y presupuestal "que observara la exactitud, integridad y autenticidad de las operaciones presupuestales, financieras y documentos soporte derivadas de la ejecución del contrato de administración N° 88 de 2007" En contrato 137/2013 el ejercicio de la supervisión evidencia debilidades por cuanto los informes carecen de un análisis técnico y financiero en razón a que 52 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgr@contraloría.gov.co • vvww.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALOR ÍA esta actividad no es ejercida por un grupo interdisciplinario98 que verifique a profundidad lo informado por FONTUR en su gestión de manejo y administrador de los recursos. Los contratos en mención, requieren conocimiento especializado en la materia y por su extensión y complejidad la entidad debió procurar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto contratado dentro de una interventoría, en consideración a lo previsto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, así mismo plasmado en la minuta del contrato 137/2013, artículo Décimo quinto Supervisión del contrato. No obstante, la situación actual demuestra que el Ministerio no ha efectuado un adecuado y eficaz seguimiento al objeto y uso de los dineros entregados a través de dichos contratos, situación generada en inaplicabilidad del procedimiento institucionalmente establecido para el ejercicio de la supervisión y control contractual, así como el desaprovechamiento de los recursos que la normatividad le permitía efectuar. Lo expuesto podría implicar inobservancia a los principios de la función administrativa, Ley 1474 de 2011 artículo 83, Ley 734 de 2002 artículo 34 y por ende, presunta incidencia administrativa y disciplinaria. Hallazgo 31. Inconsistencia en proceso de licitación pública N° 01 de 2014. Administrativo. Respecto del proceso de licitación pública N° 01 de 2014, La entidad adjudicó el contrato sin tener en cuenta lo contenido en el acta N° 32 de julio 22 de 2014 de la Junta de Adquisiciones y Licitaciones, en la que se decidió "declarar desierto el proceso licitatorio n°01/2014, quedando sujeto al resultado de la audiencia pública"; decisión ésta, determinante para la acción efectivamente adelantada por el ministerio al respecto; pese a lo anterior, a través de la resolución de adjudicación N° 3409 de julio 30/2014, en la cual se debía aludir de alguna manera dicha recomendación, se procedió a adjudicar, sin que se evidencie en su contenido, la aclaración pertinente para el cambio de la decisión tomada por la Junta. Lo anterior evidencia debilidades en el trámite del proceso de adjudicación, al no documentar ni dejar registro de los cambios generados durante el proceso, que afectaron el concepto inicial de cambio de la decisión inicialmente registrada en el acta en comento y que dio lugar al contrato efectivamente suscrito, lo que refleja además falta de control de calidad al contenido del documento público 98 Seguimiento y monitoreo de forma integral: evaluaciones técnicas, económicas, financieras, legalidad, gestión y cumplimiento. 53 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.pozco • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA 1- DE 1-A Itt,',IfeLitiA CrE.:10, Así mismo, se observa debilidad en la gestión documental al evidenciarse que en las carpetas de este expediente contractual, algunos documentos no se archivan de manera consecutiva y otros carecen de fecha, como el primer y segundo "aviso de convocatoria pública - licitación pública N° 01 de 2014", dato fundamental para delimitar las fechas de presentación de propuestas de los diferentes oferentes Hallazgo 32. Supervisión de contratos — Disciplinario. La supervisión a los recursos entregados en los diferentes contratos materia de análisis por la CGR y suscritos por el Ministerio, presenta debilidades; sin embargo, si bien es cierto que los informes reposan en el software de contratación, no se encuentra evidencia a la fecha de terminación de cada uno de ellos, del estado financiero, legal y técnico de la respectiva ejecución, que refleje la real situación al término del plazo contractual establecido. (Contratos 072, 084, 090 de 2014.) Lo anterior evidencia debilidades en el seguimiento a los procesos contractuales acorde con los parámetros establecidos en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, Ley 1474 de 2011, y demás que rijan la materia, lo establecido en el contrato, lo dispuesto en el manuales de contratación del Ministerio Resoluciones 1021/2013 y 3421/2014 y acuerdos relacionados expedidos por el Archivo General de la Nación. Con presunta incidencia disciplinaria. Hallazgo 33. Número de pisos a Intervenir. Administrativo. En el contrato de obra 146 (Licitación pública 04 de 2013) 99, en el acta de junta de adquisiciones y licitaciones 50 de 13 de septiembre de 2013 en el numeral 3.1 el coordinador del Grupo Administrativa, sobre el proceso de adjudicación de la licitación pública N° 04 de 2013 señaló que "la estructuración del proceso de licitación se inició en febrero de 2013 con el levantamiento de la situación actual de los pisos 3, 4, 5, 6, 9, 16 y 18", y que posteriormente se procedió a elaborar "esquemas básicos de diseño arquitectónico que sirvieron de soporte para la elaboración de estudios de mercado" y finalmente manifiesta que "En desarrollo del seguimiento al proceso se estableció que se intervendrían únicamente cinco (5) pisos por razones presupuestales es decir los pisos 3, 4, 5, 9, y 18 que fueron objeto de la licitación" 100 excluyendo los pisos 9 y 16.101 A folio 44 del expediente contractual en documento referido al tema, denominado "PROYECTO DE REMODELACION PISOS 3,4,5,9, Y 18 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ESTUDIO DE MERCADO PARA LA INTERVENTORÍA DEL En la que en el numeral 3.1, se recomienda además, la adjudicación de la licitación pública 04 de 2013 al CONSORCIO MIMTIC 2013, para la ejecución del contrato de obra. lw Resolución 3197 de 25 de julio de'2013. 101 Resolución 3197 de 25 de julio de 2013. 99 54 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • vvww.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA onstr.RAL ne,rúatIca r.1 revisado por el coordinador del Grupo Administrativa, en el cuadro se reportan cotizaciones de tres firmas una de ellas el 26/04/2013, y las otras dos el 29/04/2013 en el que aparecen las cifras por ellos presentadas frente al ítem: ELEMENTOS O SERVICIOS A ADQUIRIR CONSISTENTE CONTRATO DE DISEÑOS DEFINITIVOS Y OBRA 2013" EN "CONCURSO DE MERITOS REMODELACIÓN PISOS 3,4,5,6,9,17 y,18." El "PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO" para la interventoría fue de $552.5 millones. No hay coincidencia entre el número de los pisos sujeto de la solicitud de cotización para realizar el estudio de mercado, y el número de pisos a intervenir y, finalmente materia de interventoría, a los que se refieren los documentos precontractuales dentro del mencionado proceso de selección que sólo fueron cinco (5) pisos). Lo anterior posiblemente generado por debilidades de autocontrol de las áreas intervinientes en la etapa precontractual del proceso de selección de la firma interventora y debilidades en el proceso de planeación102 La entidad en respuesta a la observación preliminar señala que para el proyecto de remodelación, se consideró adecuar de 7 pisos y se efectuó el estudio de mercado, estableciendo el presupuesto aproximado de $11.051 millones (contrato obra).y como porcentaje aproximado para el cálculo de la remuneración de la interventoría, el 5% del citado presupuesto, esto es $552.5, igualmente que el estudio sustentó el presupuesto al tiempo que identificó con él, que no se contaba con los recursos suficientes para adelantar los trabajos referidos y se excluyeron 2 pisos, sin que se aportara prueba documental que ilustre la forma como se llegó a esas "nuevas especificaciones técnicas (5 pisos)"; además, alude que "al realizar nuevamente el estudio de mercado para el contrato de interventoría éste arrojó como resultado un porcentaje aproximado del 5.1% sobre el valor total del contrato de obra, correspondiente a la suma de $498.787.248", (Subrayado fuera de texto), sin que haya evidencia de la realización de este nuevo estudio de mercado, toda vez que cita como soporte, el documento a que se refiere la observación realizada y que, como allí se dijo, es el único hallado en tal sentido, que sin mayor claridad alude a las cifras correspondientes a ambas variaciones. Hallazgo 34. Suscripción de Acta antes de asignación como Supervisor. Administrativo. El 13 de septiembre de 2013, en su sesión 50, la Junta de Adquisiciones y Licitaciones recomienda adjudicar el concurso de méritos 02 a una firma, en ella se previó: "En aplicación de lo dispuesto en el numeral 6 de/artículo 3.3.4.6. del Decreto 734 de 2012, se realiza entre el evaluador técnico, supervisor designado para la contratación, y el oferente adjudicatario la revisión de la pertinencia de acuerdos económicos, suscribiendo para tal "2 En la etapa de planeación es la entidad pública la responsable principal de la calidad y veracidad de la información porque ella es quien la elabora, corrige, perfecciona y luego exhibe o publica para la lectura de los futuros oferentes (Ver sentencia del 12/08/2014. Exp. 26.332). 55 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 ccirPcontraloriagov.co • www.contraloria.00v.co qi Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA .e.NERAI. efecto el acta de acuerdos que hará parte integral del contrato, en la cual se acuerda realizar los ajustes pertinentes al porcentaje del factor multiplicador y a la tarifa de personal profesional de la propuesta presentada por esa firma sin que en todo caso tales ajustes modifiquen el valor total de la propuesta económica" Si bien el Coordinador del Grupo Administrativa del Ministerio se desempeñó frente a la remodelación y acondicionamiento de las oficinas del Ministerio, como supervisor de interventoría con anterioridad al contrato 147 de 2013103 , frente a este proceso tomó decisiones en calidad de supervisor cuando aún no había sido designado como tal104, pues este evento ocurre mediante oficio GC-2013-000227 del 23 de octubre de 2013, y como pudo evidenciarse, para el 17 de septiembre de 2013 suscribió en esa condición, el documento denominado "ACTA DE ACUERDO DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA CONCURSO DE MÉRITO N°2 DE 2013" Situaciones generadas presuntamente por inobservancia del Código de Buen Gobierno en cuanto a los valores institucionales para el principio de transparencia, en particular en lo referido a la aplicación de manera cabal y permanente de los principios de la función pública en el desempeño de sus funciones, consagrados en el marco normativo vigente. Si bien, señala la entidad, "El oficio GC-2013-000227 del 23 de octubre de 2013, es una mera comunicación del Coordinador del Grupo de Contratos en la que se le recuerda al funcionario las funciones y deberes que debe cumplir", es de anotar que al momento de análisis no reposaba en el expediente la designación que debió hacer el ordenador del gasto quien tenía la competencia para adoptar decisiones contractuales entre las que especialmente se señala la contenida en el numeral 10 del artículo 8 de la citada resolución y tampoco se aportó con la respuesta la prueba documental pertinente. Hallazgo 35. Reporte en SECOP. Administrativo. Al SECOP se incorporó el 04-06-2014 el acta de liquidación por mutuo acuerdo del contrato estatal de consultoría 158 de 2012, que no tiene relación con el reporte del proceso Concurso Público de méritos 02 de 2013, que conlleva la celebración del contrato de interventoría 147 de 2013, aparece en los hitos correspondientes, como fecha de liquidación del contrato el 22-05-2014, no obstante a mayo de 2015 no reposa en el correspondiente expediente documento que soporte tal situación; de acuerdo con los hitos del Proceso reportados en el 103 Concurso de Méritos 02 de 2013 104 Situación que además, no guarda coherencia con lo previsto en el ad 23 de la resolución 1021 de 22 de marzo de 2013, referente ala notificación al supervisor. 56 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cqrPcontraloria.gov.00 • www.contraloria.clov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA GENERA, DE 4_0. flEPÚBLIC.. mencionado sistema electrónico de contratación pública, el reporte del contrato se hizo extemporáneamente106, lo que evidencia compromiso de responsabilidad por deficiencias en la calidad y oportunidad en el cargue de información en el Sistema, por cuenta de las dependencias encargadas de esta funciones de acuerdo con los manuales de contratación-1°6, vigentes durante la ejecución del contrato de interventoría 147 de 2013; lo que además afecta negativamente la percepción de eficiencia de la entidad. Frente a lo observado, la entidad manifiesta haber cometido un error involuntario en la publicación del acta de liquidación que no correspondía al proceso, sin embargo no desvirtúa la falta de oportunidad en la publicación del contrato firmado. Hallazgo 36. Aplicación del concepto Desequilibrio Económico. Administrativo. En el oficio con el que la firma interventora del contrato de obra 146 de 2013, se manifiestal°7 frente al escrito con que el ministerio respondió negativamente a la solicitud de adición y prórroga del contrato 147 de 2013, sobre la solicitud del restablecimiento del equilibrio económico manifestó: "Adicionalmente es oportuno recordar que la ejecución de las obras, se vio afectada con los retrasos generados por las dificultades que tuvo la entidad contratante en relación con la consecución de una sede alterna y la aprobación de los planos arquitectónicos definitivos por lo que fue necesario prorrogar el plazo del contrato de obra y por ende el de interventoría; sin embargo fueron situaciones que no son imputables ni al contrato de obra pública ni al contrato de la interventoría. Dichas situaciones se refieren básicamente se deben a la demoro en la entrega de los pisos obeto de la intervención debido a la dificultad ue tuvo la entidad en la consecución de un inmueble paras reubicar temporalmente a los funcionarios a quienes se les renovará sus oficinas y el tiempo adicional generado en el proceso de ajustes y aprobación de los diseños arquitectónicos definitivos por solicitud de algunos jefes de área, lo cual produjo la iniciación tardía de la ejecución de las obras contratadas mediante el contrato de obra 146 de 2o/3."(Subrayado fuera de texto). En consecuencia, se solicitó al supervisor del contrato de interventoría restablecer el Equilibrio económico del mismo, aduciendo que los retrasos que afectaron la ejecución del contrato de obra objeto de la interventoría obligaron la prórroga del mismo, afectando de manera directa su ejecución al implicar una mayor permanencia de los servicios de interventoría, por lo que aducen que en cumplimiento de la obligación del ministerio de acordar mecanismos y "5 El contrato se firmó el 7 de octubre de 2013.y el reporte se hizo el 24 de los mismos mes y año, excediendo el término de tres días previsto en la norma para tales efectos. 106 Resoluciones 1021 de 2013 y 3421 de 2014. 07 IRMC-255-13 del 16-07-2014 57 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgrPcontraloria.gov.co • www.contraloria.00v.co • Bogotá, O. C., Colombia CONTRALORÍA De..1,41_ DE LA HEIDDD,CA procedimientos necesarios para solucionar rápida y eficazmente las situaciones que afectan el equilibrio económico del contrato deberá reconocer la mayor permanencia en la obra de la interventoría de acuerdo con el equipo de profesionales por lo que presentó una propuesta por $236.1 millones. Se observó en el acta 23 de la junta de licitaciones y adquisiciones del 17 de junio de 2014, que se argumentaron como soporte de la prórroga del contrato de obra 'razones de orden técnico", sin que allí se haga alguna referencia específica a las mismas, no obstante que frente a los informes de interventoría se evidencian actividades y acciones del ministerio y del contratista de obra que afectaron, aspectos como la consecución de los estudios arquitectónicos1°8, no obstante, se aseveró que no había responsabilidad de las partes en los hechos que condujeron a la demora en el desarrollo del contrato de obra. Con base en lo manifestado por la entidad en respuesta al oficio AMINC-016109, "De otra parte, tampoco hubo falta de planeación de los procesos contractuales, toda vez que las causas que motivaron la adición del plazo de los contratos de obra, no fueron imputables a las partes, sino por el contrario se trató de vicisitudes normales generadas durante la ejecución de un obra"(subrayado fuera de texto). Así las cosas, no es claro para la CGR, porqué se recurrió a la figura del desequilibrio económico cuando esta medida, no resulta congruente con los riesgos que se establecieron desde antes de la celebración del contrato, con el fin que cada una de las partes hiciera claridad sobre los mismos y previera los mecanismos necesarios para cubrirlos, si como lo manifestó el propio Ministerio, consideró que la demora en la ejecución del contrato de obra era una situación razonablemente previsible que podría incidir en la ejecución de sus obligaciones. De otra parte resulta conducente tener en cuenta que lo aducido por la firma interventora en el trámite de su fallida solicitud de prórroga y adición110, fueron los mismos argumentos esgrimidos por el supervisor del contrato 147 para haber accedido al reconocimiento de desequilibrio111. contrato de De donde no resulta congruente haber realizado el restablecimiento del desequilibrio económico, hecho que implica necesariamente la característica de 1" El Informe de interventoria 03 hace referencia a incumplimientos del contratista de obra y de la entidad contratante en folios 787 y 788 del correspondiente expediente, mientras que en el Informe de interventoría 04, hace referencia a incumplimientos del contratista de obra, y señala: "El contratista aclara que el reproceso en la aprobación de los diseños arquitectónico ha retrasado la entrega del paquete de los diseños aprobados y firmados a la interventoría. La entidad contratante informó que dicho reproceso, es por los ajustes que se han presentado de acuerdo a la necesidad que tiene cada área para la acomodación de sus funcionarios Vs. Espacio a utilizar", el informe de interventoria 05 hace referencia a incumplimientos del contratista de obra (folio 894) en cuanto a la entrega del cronograma de obras actualizado en cada comité de obra, de los realizados en el transcurso del proyecto hasta esa fecha. 1°9 Mediante oficio SG-08-04-2015. "° Oficio GA-289-2014 del 4 de julio,-folio 1128 del expediente. in De acuerdo con lo manifestado por el supervisor en el oficio GA-2014-000739 del 22 de julio de 2013, folio 1141 del expediente 58 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgrOcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA 0 N ERAL DE LA REPÚBLICA imprevisibilidad, mientras que de otra parte se manifiesta que: "las causas que motivaron la adición del plazo de los contratos de obra, no fueron imputables a las partes, sino por el contrario se trató de vicisitudes normales generadas durante la ejecución de un contrato de obra." La Entidad en su respuesta manifestó112 que "dio inicio a los trámites internos tendientes a lograr la adición del contrato, como una de las diferentes opciones jurídicas con las que contaba a fin de garantizar al contratista los recursos requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones durante todo el término de la vigencia del contrato. No obstante, el criterio legal adoptado en su momento fue la improcedencia de la adición, toda vez que el plazo del contrato de interventoría según la ley contractual y las cláusulas del negocio jurídico, estaba sujeto al plazo del contrato de obra pública, razón por la cual la propuesta económica presentada por el contratista, debía ser por el término de duración del contrato de obra", sin hacer referencia que la independiente de cada contrato (jamás debe confundirse el objeto del contrato con el objeto de la obligación) En cuanto a los plazos de los contratos de interventoría y de obra, manifestó que la inescindibilidad establecida desde el pliego de condiciones, fue la "razón por la cual en su momento se consideró que no procedía la adición". Así mismo señaló: "..., negada la adición, el contratista solicitó el reconocimiento del equilibrio económico del contrato... pues en su sentir, requería una organización administrativa y operativa no contemplada inicialmente en su propuesta, razón por la cual esta prolongación del plazo de ejecución inicialmente cotizado, le generó una carga superior que excedió lo previsto al momento de presentar la oferta"., y que se configuraron los requisitos legales para el reconocimiento del equilibrio económico y contractual a la luz del artículo 27 de la Ley 80 de 1993, citando jurisprudencia sobre la noción y alcance del equilibrio económico del contrato y haciendo alusión al deber de restablecimiento del mismo frente a lo que no es razonable aplicar la teoría de la imprevisión porque como se observó, es claro que hubo demoras por parte del Ministerio a las que no se refiere en su respuesta,113 112 En oficio de respuesta a la observación mediante oficio con radicado 2-2015-008044 del 05-06-2015.en la que a esta punto transcribe gran parte de lo contestado frente a la observación comunicada en el punto 14 del oficio MINCIT 016 13 Corte Constitucional, sentencia de 28 de junio de 2012. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, rad.13001-23-31-000-1996-01233-01(21990) "La jurisprudencia del Consejo de Estado ha admitido los requisitos expuestos como configurativos de la teoría de la imprevisión. Ver entre otras las sentencias de 18 de abril de 1989, expediente 5426; 29 de junio de 1989, exp. 5295; de 16 de abril de 1991, 'exp. 6102; de 27 de junio de 1991, expediente 3600; de 9 de mayo de 1996, exp. 10.151, y de 29 de mayo de 2003, exp. 14577."... " De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, los requisitos para que se configure este evento de rompimiento del equilibrio económico del contrato que dé lugar a un reconocimiento económico a favor del contratista. fii) Oil) Que esa nueva circunstancia sea imprevista o imprevisible, esto es, que no hubiera podido ser razonablemente previsible por las partes, pues no es aplicable ante la falta de diligencia o impericia de la parte que la invoca, toda vez que nadie puede beneficiarse de su propia culpa. En otros términos, el hecho excede los cálculos que las partes pudieron hacer al contratar y que incluyen, normalmente, el afea común a toda negociación, que el contratante particular está obligado a tomar a su cargo". (Sic) 59 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgrOcontraloria.gov.co • www.contraloria.cov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA Así las cosas se observa que el tener que recurrir a la figura del reconocimiento del desequilibrio económico siendo legal, bajo la aplicación del lineamiento de buscar un medio de solución de conflictos frente a la prolongación de los plazos inicialmente pactados, desvirtuaría la viabilidad de la aplicación de la prórroga y/o adición de los contratos de interventoría de obra pública, medida ésta habitual y contenida en la solicitud que hiciera el contratista interventor, hecho que siendo legal y licito para garantizar mantener la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones no fue aceptada por el Ministerio siendo en últimas esta negativa, la generadora del desequilibrio finalmente reconocido. Hallazgo 37. Incumplimiento decisiones Junta de Adquisiciones y Licitaciones — Disciplinario Le antecede a la suscripción del otrosí 01 al contrato de interventoría 147 de 2013, la recomendación tomada por la Junta de Adquisiciones y Licitaciones en la sesión N° 23 del 17 de junio de 2014, en la que según consta en el acta correspondiente se estableció: "Recomendación sobre el tema: Analizadas las anteriores consideraciones la Junta de Adquisiciones y Licitaciones recomienda la suscripción de un otrosí al contrato estatal de consultoría N° 147 de 2013 para extender el plazo de éste hasta el plazo de ejecución del contrato estatal de obra N° 146 de 2013." Es de anotar que ante esta decisión no se presentó objeción alguna por los participantes. Lo anterior evidencia que el objeto era "extender el plazo" y no se hizo referencia alguna en esta decisión a las pólizas que cubren el contrato; no obstante, es claro que como consecuencia de una prórroga lo conducente es ajustar las pólizas que cubren el contrato, pero a diferencia de lo decidido en el escenario colegiado antes señalado, el otrosí contempló: "CLÁUSULA PRIMERA: modificación de la garantía única. En consideración a que el plazo del contrato Estatal de consultoría N° 147 de 2013 se extiende hasta el plazo de ejecución del contrato Estatal de Obra N° 146 de 2013 esto es, hasta el 30 de noviembre de 2014, el CONTRATISTA se compromete a ampliar la vigencia de los amparos de la garantía de que trata la cláusula octava del contrato Estatal de consultoría N° 147 de 2013 para lo cual deberá tener en cuenta la citada fecha.", es decir se tramitó y firmó un otrosí pero no específicamente para extender el plazo de ejecución del contrato de interventoría puesto que direccionó únicamente a la extensión del plazo de las pólizas; es decir, se refirió a la consecuencia de la extensión del plazo, evidenciando que el contenido del otrosí 01 al contrato de interventoría no se ajustó a la decisión contemplada en el acta en comento,. Lo anterior debido a debilidades en la aplicabilidad de la cultura del autocontrol, y los principios de la función administrativa, lo y que aparte conlleva inoperancia de las funciones atribuidas a la mencionada Junta, con presunta incidencia disciplinaria, de acuerdo con lo establecido en numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 afectando negativamente la percepción sobre la definición de 60 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 carPcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co . Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA DeneRAL De LA R£7•`1ICt1CA políticas y procedimientos de gobierno corporativo y el control interno implementado al interior del Ministerio. Frente a esta observación la entidad hace precisiones que no desvirtúan lo observado, en cambio sí, señala que se presentó un error de transcripción en la parte final del acta. Además manifiesta "Finalmente, y no obstante que es claro que los plazos de los contratos de obra e interventoría son inescindibles, y a que en el pliego de condiciones del concurso de méritos se previó que el plazo de ejecución del contrato sería el mismo plazo contemplado para el contrato de obra pública, no era necesario la suscripción de la adición en plazo" Hallazgo 38. Gestión de arriendo por Adecuación de Sede — Administrativo. A folio 1226 del expediente del contrato 163 de 2013, se encuentra correo electrónico del 22 de febrero de 2013 dirigido al funcionario nombrado como apoyo del supervisor del contrato 147 de 2013, siendo el único que se refiere a cotización de áreas de oficina disponibles en el Centro Internacional, no obstante no se evidencia documentalmente ninguna otra gestión al respecto durante los primeros siete meses del año 2013, para el arriendo de la sede con el fin de ubicar el personal al que se adecuarían sus oficinas en la sede principal del Ministerio. Mediante correo electrónico114 del 15 de mayo de 2013, se hizo una propuesta de oferta en arriendo del edificio Nuevo Milenio, dirigido al mencionado funcionario de apoyo donde se manifiesta: "de acuerdo a la visita suya y de otros funcionarios del ministerio de comercio exterior en el día de ayer...." (Documento repetido a folio 1175). En este mismo sentido de búsqueda de inmuebles se hallan correos electrónicos 22, 27, 29 de agosto de 2013 (folios 1186, 1187, 1188, 1296); del 03, 04, 05, 06, 20, 23, 25 y 30 de septiembre de 2013 (folio 1193, 1194, 1195,1155, 1150, 1160, 1198, 1298 1299, 1230, 1336, 1340); 2,28 octubre de 2013 (folios 1222,1356) y 01 de noviembre de 2013 (folios 1231, 1249,1257) entre otras comunicaciones dirigidos al mencionado funcionario o al supervisor del contrato de interventoría, todas dentro del segundo semestre del año 2013. En el oficio IRMC-255-13 del 16-07-2014, radicado en el Ministerio el 17 de los mismos mes y año, con el que la firma interventora da respuesta al oficio GA-2892014 del 4 de julio de 2014115, se manifiesta, frente a la solicitud del restablecimiento del equilibrio económico: "Adicionalmente es oportuno recordar que la ejecución de las obras, se vio afectada con los retrasos generados por las dificultades que tuvo la entidad contratante en relación con la consecución de una sede alterna y la aprobación de los 114 Reposa a folio 1149 del expediente 15 Con el que se respondió negativamente la solicitud de adición y prórroga. 61 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 147 7000 [email protected] • www.contraloriagov co • Bogotá, O. C., Colombia CONTRALORÍA planos arquitectónicos definitivos por lo que fue necesario prorrogar el contrato del contrato de obra y por ende el de interventorla... De donde se evidencia que no se aportó al expediente oportunamente los soportes documentales que evidencien oportuna gestión para la consecución del inmueble que solucionara el problema de espacio — ubicación de sus funcionarios, siendo mínima la gestión realizada por el área encargada durante el primer semestre de lo que evidencian debilidades en la implementación de la cultura del autocontrol en las dependencia del ministerio vinculada a la adquisición de bienes y servicios. La entidad hace referencia en su respuesta a la observación preliminar a una cotización de la Caja de Retiro de las Fueras Militares, de fecha 22-02-2013, así como a gestión de búsqueda de inmuebles allegando soportes que a la fecha de análisis no reposaban en el expediente contractual allegado para estudio. Además se aduce consultas telefónicas a inmobiliarias, revisión en los periódicos y visitas a inmuebles durante el primer semestre del año 2013. Hallazgo 39 - Contraprestación concesión del Isleño. Fiscal y Disciplinario. En el contrato de Concesión No 93 de 2010 cuyo objeto fue "Concesión para la construcción, operación y mantenimiento del Hotel El Isleño y la construcción, operación y mantenimiento del Centro de Convenciones de San Andrés", revisados los pagos por concepto de contraprestación se evidenció que inicialmente, el concesionario cancelo $204.6 millones, debiendo cancelar $435.6 millones (más los intereses pactados) según la fórmula estipulada en el contrato; este pago lo realizó el 23 de enero de 2015, incumpliendo así con el pago trimestral de la obligación; sin que el Ministerio haya realizado las actuaciones legales y contractuales para exigir el cumplimiento de la pactado y salvaguardar el recurso público. El valor podría ser incrementado de conformidad con los ingresos del concesionario, base de aplicación en el proceso de liquidación de la contraprestación previsto en el contrato, revisión que no se realiza por parte del Ministerio, existiendo la obligación de hacerlo con el mencionado fin de salvaguarda de los recursos públicos. De igual manera se observa que el pago se realizó a partir de marzo de 2014, existiendo la obligación de realizarlo desde enero de 2014, de acuerdo con el inicio de operaciones certificado por el interventor. Posteriormente en respuesta al siguiente párrafo que conformó la observación comunicada al Ministerio, "El valor de la contraprestación liquidado por el concesionario se vio disminuido con el descuento de $109.3 millones que el concesionario realizó de la contraprestación, por concepto de pago de predial, incumpliendo así con lo establecido en el 62 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • wws,v.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA °chota., DE 1-4 REI,' 11341,4 Artículo 54 de la Ley 1430 de 20101'6, y trasladando así al Ministerio los riesgos asumidos por el concesionario en la Cláusula 12 numerales Wi ll' y la Entidad remite la consignación realizada el 17/06/2015 por el concesionario por valor de 5109.3 millones, lo cual se considera un beneficio del proceso auditor. Adicionalmente, en comunicación VPJ-020-15 del 20nde abril de 2015, el concesionario solicita instrucciones para descontar el valor de $643.0 millones por concepto de Impuesto Predial cancelado el 27 de febrero de 2015, ante lo cual el Ministerio da respuesta negando las pretensiones teniendo en cuenta lo observado por la CGR en desarrollo del presente proceso auditor, por consiguiente, este valor también se configura en un "beneficio de auditoria", para un total de $752,3 millones. Sin embargo, subsiste una diferencia de 5121.7 millones entre el valor cancelado por el concesionario el cual asciende a $314 millones y lo que de conformidad con las cláusulas contractuales debía cancelar, es decir un valor aproximado de $435.6 millones. Configurándose en un posible detrimento al patrimonio del estado en esta cuantía como se presenta en el siguiente cuadro. Tabla No. 13. Contra prestación Millones $ Liquidación contraprestación proceso auditor Pago concesionario 23/01/2015 435,6 -204,6 Pago concesionario 17/061/2015 -109,3 DIFERENCIA 121,7 Hallazgo 40. Gestión de Archivo Documental. Disciplinario. La Ley 594 de 2000 en el artículol6 ibídem, señala las obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las entidades públicas. Establece que los secretarios generales o los funcionarios administrativos de igual o superior 116 Artículo 54. Sujetos pasivos de los impuestos territoriales. Son sujetos pasivos de los impuestos departamentales y municipales, las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, y aquellas en quienes se realicen el hecho gravado, a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos en quienes se figure el hecho generador del impuesto. En materia de impuesto predial y valorización igualmente son sujetos pasivos del impuesto los tenedores de inmuebles públicos a título de concesión. 117 El concesionario asume los efectos favorables o desfavorables, derivados de la contingencia resultante de cambios regulatorios, administrativos, legales o constitucionales, bien sea por la expedición, modificación o retiro de normas aplicables o por el cambio en la interpretación de las mismas. 118 El concesionario asume los efectos favorables o desfavorables, derivados de la contingencia resultante de la variación de la estructura o regulación tributaria de cualquier impuesto, nacional, departamental o municipal o en la imposición de tasas, impuestos, contribuciones.. que se apliquen a cualquier aspecto relativo al contrato de concesión. 63 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 corPcontraIoria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA jerarquía, pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo cargo estén los archivos públicos, tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos. El Ministerio ha impartido a través del líder formal de la Gestión Documental, las instrucciones pertinentes según las cuales cada jefatura formal responda por el mantenimiento y la preservación del Archivo de Gestión de la dependencia con lineamientos específicos, no obstante se observan debilidades en la adopción de los mismos por parte de diferentes áreas. El código Disciplinario único Ley 734 de 2002 en el Artículo 34 - DEBERES. Numeral 5. Señala: "Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos". Así mismo, el Artículo 35 de la citada Ley relacionado con las Prohibiciones, establece: "Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones". Frente a lo anterior, los expedientes de los contrato 146 y 147 de 2013, 093 de 2010 y 070, 084, 072, 074, 092, 090,115 de 2014, al momento de su análisis, contienen documentos repetidos, ninguno cuenta con hojas de control (parágrafo ad 12 acuerdo 002 de 2014 del AGN) ni Inventario identificación de carpetas (según acuerdo 005 de 2013 del AGN), se presenta falta de documentos determinantes como informes de supervisión en medio físico generados con anterioridad a junio de 2014 no están organizados cronológicamente, carecen de rótulos debidamente elaborados119, de correcta foliación, entre otros aspectos; situación generada posiblemente por debilidades en la aplicación de la ley 594 de 2000, por lo que no se cumplen los parámetros y observancia de calidad en los documentos e información que fueron materia de estudio, actividades relacionadas con las funciones a cargo de la Secretaría General. En el contrato 147 de 2013 las carpetas contentivas del expediente físico del contrato, al momento de su análisis, no tienen rotulación conforme a las normas vigentes120 y las primeras 9 se referenciaron de manera diferente a las últimas tres121, por lo que no hay certeza de cuantas carpetas conforman el expediente, no se sigue un orden cronológico en su organización, no se encontró en el 119 En el contr4ato 147 de 2013, las carpetas no tiene rotulación correcta y las primeras 9 se referencian como x/9, de la 10 a la 12 de continua con el denominador 12.por lo que no hay certeza de cuantas carpetas conforman el expediente; semejante caso se presenta en el contrato 93 de 2013. 120 Conviene señalar que situación similar se evidenció en el contrato 93 de 2013. 121 Las primeras se referenciaron como x/9 de la 10 a la 12 se continuó con el denominador 12. 64 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 ogr(Wcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA OCNEATAL DE LA FIEPÚBLICA expediente la existencia de hojas de control según la normatividad vigente122, tampoco Inventario identificación de cada carpeta carpetas como lo establece el acuerdo 005 de 2013 del Archivo general de la Nación123. Lo descrito impide tener certeza sobre el cumplimiento de obligaciones de orden contractual y fiscal; además de limitar el análisis del cumplimiento de funciones y ejecución de recursos, constituye un riesgo por el inadecuado control y consulta de los documentos y por ende, genera incumplimiento en aspectos relacionados con los principios archivísticos de procedencia y orden natural establecidos en el literal d) artículo 4 de la Ley 594 de 2000. Situaciones posiblemente generadas por desconocimiento y subestimación del establecimiento y desarrollo de políticas y responsabilidades relacionadas con la gestión documental en manifestación de debilidades en la cultura del autocontrol, lo que implica falencias en la mejora continua de la gestión de las áreas relacionadas con gestión documental En consideración a lo expuesto este hallazgo tiene presunta connotación Administrativa y Disciplinaria, de acuerdo con lo establecido en Numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002. La entidad arguye en su respuesta, que los expedientes de los contratos a que se refiere la observación, "se encuentran debidamente organizados cronológicamente, foliados y contienen la totalidad de la documentación radicada en el Grupo de Contratos generada durante el desarrollo contractual". No obstante las debilidades encontradas al momento del análisis por la Comisión auditora generaron el planteamiento de la observación preliminar. Las explicaciones dadas frente a la rotulación de las carpetas contentivas del expediente del Contrato 147 de 2013, por el Grupo de Contratos en razón a que se allegaron nuevos documentos que conllevaron a la conformación de cuatro carpetas adicionales, quedando un total de 12, no es de recibo, como tampoco lo es la manifestación respecto del expediente del Contrato 093 de 2010, de que "si bien el mismo podría llegar a presentar algunas deficiencias en materia de archivo en su organización, en este reposa toda la información generada y allegada durante el proceso contractual al Grupo de Contratos" ni el hecho de que al contener los expedientes "una numeración consecutiva de los folios que corresponde, sin que existan vacíos que denoten incertidumbre acerca de los documentos que reposan en las mismas, al contrario, evidencia que la información correspondiente a dichos procesos contractuales, es veraz y completa" 122 El parágrafo del Artículo 12. Del Acuerdo 002 de 14 de marzo de 2014 establece: "La persona o dependencia responsable de gestionar el expediente durante su etapa de trámite, está obligada a elaborar la hoja de control por expediente, en la cual se consigne la información básica de cada tipo documental y antes del cierre realizar la respectiva foliación. Cuando se realice la transferencia primaria, los expedientes deben ir acompañados de la respectiva hoja de control al principio de los mismos. 123 No se encontró evidencia de traslado de expedientes y responsabilidades de los Proyectos de Inversión a cargo del MinCIT y que actualmente administra FONTUR. 65 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 9.grPcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA +tcot5ot.t., GEllEflAt Respecto de los informes de supervisión, si bien se aclara que el Grupo de Contratos archiva en las carpetas los informes que se radican físicamente por parte de los supervisores y que corresponden a los contratos suscritos con anterioridad al 1 de enero de 2014 y que los suscritos con posterioridad a dicha fecha son publicados en la plataforma y no requieren ser archivados físicamente, es precisamente la ausencia de los que debieran aparecer en físico los que generan la observación. No obstante la entidad acepta lo observado en cuanto a la ausencia en lo analizado, de la hoja de control por expediente, al manifestar que "de acuerdo a los criterios establecidos en el Acuerdo 002 de 2014, en le cual se debe elaborar la hoja de control por expediente, el Ministerio ha venido cumpliendo con lo establecido en este acuerdo y demás normas archivísticas reglamentadas en la Ley 594 de 2000, elaborando la hoja de control en las historias laborales, no obstante se está implementando y sensibilizando como instrumento archivístico en los expedientes de gestión." Hallazgo No. 41. Autonomía de Negocios Contractuales. Administrativo. Con el objeto del diseño, remodelación y acondicionamiento de las oficinas del Ministerio ubicadas en los pisos 3, 4, 5, 9 y 18 del Edificio Centro de Comercio Internacional, la administración celebro durante 2013 el contrato de obra 146 y el de interventoría 147, caracterizó el Ministerio el contrato de interventoría como un contrato accesorio del contrato de obra, y bajo la óptica de esta naturaleza accesoria, pretendiendo obtener la misma suerte del contrato principal, no consideró que el contrato de interventoría implica diferentes acciones (Control, dirección, coordinación y seguimiento) respecto del contrato de obra 146 de 2013 al que debe su existencia, es decir no tuvo en cuenta la autonomía124 de cada uno de estos negocios contractuales y por ello en el Acta de Acuerdo de Restablecimiento del Equilibrio Económico, en el literal d) alude "....Lo anterior, originó la extensión automática del contrato de interventoría, atendiendo lo establecido en la cláusula sexta del contrato estatal de consultoría..."(subrayado fuera de texto) , Lo que es diferente a que frente a la prórroga del contrato de obra, el plazo del contrato de interventoría debía extenderse también hasta esa fecha125. Lo anterior se corrobora con el hecho de que el otrosí 01 del contrato de interventoría 147, no hace referencia a una prórroga del contrato, en cambio sí a una prórroga de las pólizas del mismo. Frente a lo expuesto, la entidad en su respuesta no atendió el fondo de lo observado. Ver sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera (24996) de 13 -02-2013. Manifestación contenida en el oficio del 21-05-2014 de respuesta a la solicitud de adición y prórroga que hiciera el interventor 124 125 66 Carrera 8 No 15-80 Piso 8* Código Postal 111321 PBX 647 7000 cgr(acontraloria.gov.co www.contraloria.gov.co * Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA D£ 3.4.2 REPÚBL,/, Gestión de Defensa Judicial. En la evaluación de la gestión de defensa judicial, se realizó a partir del análisis de las actas del Comité de Conciliación correspondientes a la vigencia auditada analizando las acciones de repetición y la gestión de los apoderados. Del análisis se concluye el cumplimiento de las funciones asignadas al comité en defensa de los intereses del Ministerio, 3.5 CONTROL FINANCIERO Hallazgo 42. Recursos Entregados en Administración - Disciplinario. Durante la vigencia 2014 se legalizaron gastos realizados por terceros mediante convenios, teniendo como único soporte, en unos casos oficios o correos electrónicos o balances y actas de conciliación de saldos, los cuales de conformidad con el Sistema General de Contabilidad Pública no se han establecido como documentos idóneos para soportar los gastos realizados. Lo anterior por cuanto la Entidad no ha implementado un método y procedimiento especifico de flujo de información de la supervisión y el área contable con lo cual esta última oficina, pueda realizar el reconocimiento de las transacciones, hechos y operaciones; además que en los informes de supervisión no se evidencia la revisión de documentos que respaldan las operaciones que sirven de base para la elaboración de los estados contables. Es así como en los informes de supervisión ni en cabeza de otros responsables del proceso, se observa revisión de los soportes documentales que muestren que las operaciones realizadas por los fideicomitentes estén respaldadas por documentos idóneos. Lo anterior contraviene lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, facultades y deberes de los supervisores. En consecuencia tal como lo prescribe la Contaduría General de la Nación en la Resolución 355 de 2007 y la Resolución 357 de 2008 y varios conceptos "... La Entidad conocedora de su operatividad, en desarrollo del Sistema de Control Interno, es responsable y autónoma en la administración y control de sus recursos, razón por la cual debe implementar políticas y procedimientos para llevar a cabo sus diferentes procesos, con el fin de garantizar que la totalidad de las operaciones realizadas estén respaldadas en documentos idóneos, de tal manera que la información sea susceptible de verificación y comprobación exhaustiva y aleatoria... de conformidad con las normas contables le corresponde al aportante de los recursos administrados garantizar la trazabilidad de la información contable que sustenta la ejecución de los recursos comprometidos". De igual forma el artículo 4° de la Ley 87 de 1993, relacionado con los elementos para el Sistema de Control interno, expresa que —Toda entidad bajo la 67 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgrPcontraloria.gov.co • www.coritralorimoy.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA C,EliERAS- DE 1, HEPS5£1lICA responsabilidad de sus directivos debe por lo menos implementar los siguientes aspectos que deben orientar la aplicación del Control Interno: b) Definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de los procesos; (..) e) Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos. Por lo anterior se observa que la Entidad registró legalización de recursos sin soportes idóneos por valor de $458.071 millones, desconociendo las características cualitativas de la información de Confiabilidad y Verificabilidad, subestimando el saldo de la cuenta Recursos Entregados en Administración por $458.071 millones, sobreestimando a la vez la cuenta de Gastos por $458.071 millones, lo cual impacta el resultado del ejercicio. Hallazgo 43 Recursos pendientes de legalizar del contrato 088/2007, Fiscal y Disciplinario. A diciembre 31 de la vigencia auditada la cuenta de recursos Entregados en administración por concepto del contrato 088/2007 celebrado entre el Ministerio de Comercio y Fiducoldex - Consorcio Alianza, para el manejo de recursos de FONTUR, presenta un saldo pendiente de legalizar por $897.7 millones pese a que el contrato se terminó en septiembre de 2013. Recursos que según informe de Fiducoldex corresponden, $426.4 millones a anticipos de contratos pendientes de legalizar, y $476.8 millones en TES pendientes de trasladar a FONTUR. Dado que los contratos que soportan los anticipos entregados por el Consorcio Alianza a terceros, se debieron ejecutar en el desarrollo del contrato, no se explica porque razón, no se exigió el cumplimiento contractual en su momento, o en su defecto, por qué a la fecha no se han adelantado actuaciones legales efectivas, tendientes a recuperar estos recursos de propiedad de la nación con el fin de ser reintegrados al Tesoro de conformidad con las leyes presupuestales. Esta conducta podría estar incursa en las sanciones disciplinarias previstas en la Ley 734/2002, y contraviene lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, facultades y deberes de los supervísores, además de los efectos fiscales por la posible pérdida de estos recursos, configurándose así un presunto detrimento al patrimonio en cuantía de $426.4 millones. Lo anterior denota incumplimiento de las funciones de supervisión tendientes a la protección de los recursos públicos. 68 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co Bogotá, a C., Colombia CONTRALORÍA reErúnue. DE Hallazgo 44. Propiedad, Planta y Equipo. Administrativo. Las cuentas del Grupo de Propiedad Planta y Equipo que registran los saldos de los bienes muebles en servicio, presentan saldos a 31 de diciembre de 2014 por $13.889.3 millones, sin embargo, el inventario en detalle, (según oficio 1-2015001152 del 4/02/2015), al mismo corte, presenta un saldo de $17.300,0 millones, generando una diferencia de $3.410. 6 millones, situación que se debe a que no se efectúa las conciliaciones de saldos entre las áreas respectivas, lo que ocasiona subestimación en las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo y el patrimonio por el valor de la diferencia. Con respecto a la Depreciación Acumulada de los bienes muebles en servicio, el inventario registra $20.592.0 millones y el saldo contable $9.421.6 millones, presentando una diferencia de $11.170.4 millones, lo que genera incertidumbre en el saldo de esta cuenta. El saldo de los bienes muebles en bodega, presenta saldo a 31 de diciembre de 2014 por $6.211.5 millones, sin embargo, el inventario físico en detalle al mismo corte presenta un saldo de $3.662,4 millones, generando una diferencia de $2.549.1 millones. Situación que se debe a que oportunamente, no se efectúan las conciliaciones de saldos entre las áreas respectivas; lo que ocasiona sobrestimación en la cuenta y en el Patrimonio por la diferencia indicada.126 Hallazgo 45. Pasivos Estimados Provisión para contingencias. Administrativo. La entidad presenta en los estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2014 un saldo de $533,437 millones por concepto de Provisión para Contingencias Litigios, que equivalen al 55% del total de procesos en contra los cuales equivalen a $965,654 millones. Sin embargo, al comparar esta información con la reportada por la oficina jurídica se observa una diferencia de 512,984 millones entre lo provisionado y lo estimado por la oficina jurídica. Lo anterior por cuanto en el reporte de jurídica se relacionan procesos que no se encuentran en contabilidad y viceversa, afectando en igual cuantía la cuenta de gastos de la Entidad. La anterior situación se debe a que pese a que las dos áreas aparentemente, realizaron una conciliación, ésta no quedo documentada en el área jurídica, por lo cual el reporte no se actualizó. Siendo esta última la fuente de información para La información contable es relevante en la medida en que sirva de base para la toma de decisiones, el efectuar una conciliación de saldos al final del ejercicio desvirtúa el precepto contable de información oportuna y disminuyen la confianza en los sistemas que la producen. 126 69 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA contabilidad no es aceptable que su saldo difiera del presentado en los estados financieros. La anterior situación sobreestima el saldo de la cuenta Provisión para Contingencias en cuantía de $12.984 millones, sobreestimando en igual cuantía el gasto. Hallazgo 46 Intereses de contratos de Estabilidad Jurídica. Administrativo. Los intereses que se registraron en la vigencia en la cuenta 140103 Deudores Ingresos no Tributarios, corresponde a los recaudos efectivos de intereses pactados en los Contratos de Estabilidad Jurídica; incumpliendo así, con el principio de causación contable, ya que la Entidad no cuenta con un procedimiento que determine la periodicidad y términos en que la oficina encargada de estos contratos remita a contabilidad la información que se requiere para tal efecto. Esta situación crea incertidumbre sobre el saldo por $2,669,3 millones afectando de igual manera los ingresos del periodo en la misma cuantía, pues no se tiene certeza sobre el periodo al que corresponden estos recursos, ni el valor que se debía registrar en la vigencia audítada. Hallazgo 47. Contratos de estabilidad Jurídica. Disciplinario. La cuenta 140172 Prima en contratos de Estabilidad Jurídica, se encuentra subestimada en valor aproximado de $289 millones en razón a que el incremento de la prima de estabilidad jurídica originado en los aumento de la inversión en el contrato 05/2008, no se ha causado desde el año 2008 a 2014. Generando a la vez una subestimación por la misma cuantía en los Ingresos de la Entidad. Lo anterior por cuanto la Entidad no ha efectuado la liquidación y gestión de cobro respectivo. En este mismo contrato en la cláusula segunda, el monto de la inversión se estableció en $19.072,6 millones, la cual fue ejecutada en 2007, sin embargo en los informes del Representante Legal y de Supervisión el monto de la inversión fue de $18.036 millones, con una diferencia de $1.036,6 millones, lo que quiere decir que el inversionista no cumplió con esta meta fijada para la vigencia en mención sin que a la fecha el Ministerio haya iniciado la investigación administrativa tendiente a determinar el incumplimiento de la ejecución de la inversión fijada en la cláusula 2 y 5 numeral 1 del contrato. De igual manera la cuenta se encuentra subestimada en $97,6 millones, que corresponden a la cuarta cuota del contrato de Cryogas, la cual no se canceló de manera oportuna de acuerdo con las cláusulas del contrato. La Entidad no causa oportunamente ni contable ni presupuestalmente el monto de la Prima de estabilidad Jurídica de los contratos firmados bajo la modificación 70 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgrPeontraloria.gov.co • www.contraloria.gov,co • E3ogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA AenERAt. DE L4 REPÓPILICO, realizada al Art 5 de Ley 963 de 2005 por el Art 48 de la Ley 1450 de 2011, en los cuales establece como metodología para la liquidación de esta Prima, un porcentaje de la Renta Líquida Gravable para cada uno de los años de vigencia de cada contrato. Estas situaciones además de desconocer los principios contables de causación, no permiten establecer una proyección de ingresos del periodo con el fin de establecer una planeación adecuada de los recursos del Estado. A la vez que no permite llevar un control sobre la oportunidad en el pago de esta obligación a cargo de los contratistas. Hallazgo 48. Contrato de estabilidad Jurídica — ISAGEN S.A. Administrativo. El saldo del contrato de prima de estabilidad jurídica con Isagen S.A. a 31 de diciembre de 2014 es de $4.448. O millones, valor que difiere con el registrado por Isagen S.A. en sus cuentas recíprocas por S4.998,3 millones, presentando una diferencia de $550,3 millones127 . Situación debida a que no se efectúa las conciliaciones oportunas de cifras entre las entidades pórtinentes, subestimando las cuentas Deudores Prima Estabilidad Jurídica e Ingresos por la diferencia indicada. Hallazgo 49. Cuotas Partes por Cobrar Administrativo. Diferencia en saldos - Las Cuotas Partes por Cobrar presenta diferencia de $2.3 millones, entre el saldo que registra el balance por $3.302,0 millones y los saldos registrados en el auxiliar por tercero en Excel por $3.299.7 millones. Situación que se debe a la falta de conciliación entre las áreas responsables, lo que genera sobrestimación en la cuenta y los ingresos por la diferencia indicada. Hallazgo 50. Cuotas Partes por Cobrar — Cuentas Reciprocas - Administrativo. A 31 de diciembre de 2014 el saldo de las Cuotas Partes por Cobrar por $3.302.0 millones la adeudan 51 entidades de los cuales selectivamente se tomaron (9) nueve por valor de $2.025,3 millones que corresponden al 61,3% del total del saldo. Al efectuar el cruce con la cuenta Cuotas Partes por Pagar (251006) que figuran registrados en las cuentas recíprocas de cada una de las 9 entidades se observa lo siguiente: 127 La conciliación de saldos con ISAGEN es de fecha 17/07/2014 71 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co 4, Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA CCNCRAL 13£ LA Ket."“LiCA. En las cuentas recíprocas de FONCEP, Policía Nacional, Departamento de la Guajira, Ministerio de Defensa y Ministerio de Protección, no figuran el registro de reconocimiento del pasivo de cuotas partes por pagar por $1.270.6 millones. Diferencia de $4.6 millones entre el saldo del MINCIT por $7.1 millones y el SENA por $11.7 millones. Diferencia de Sl 50.4 millones entre el saldo del MINCIT por 222.8 millones y el Departamento de Bolívar por $72.227 millones. Diferencia de $42.4 millones entre el saldo del MINCIT por $42.5 millones y Ministerio de Agricultura por $0.091 millones. Referente a la Caja Nacional de Previsión Social con saldo de $482.5 millones, reportó cuentas recíprocas a la CON hasta junio de 2013 y no registra pasivo cuotas partes por pagar. También hay que indicar que en el reporte de las cuentas recíprocas del MINCIT, tampoco figura registrado el saldo de Cuotas Partes por Cobrar de CAJANAL. Las diferencias presentadas se deben a que el Ministerio ha reconocido la cuenta por cobrar, sin embargo el deudor no ha reconocido como un pasivo esta obligación. Lo anterior crea incertidumbre por valor de $1.945.9 millones. Hallazgo 51. Propiedad, Planta y Equipo. Administrativo. Al cruzar información de Edificaciones y Terrenos de propiedad de la Entidad registrados en la contabilidad, con información reportada por el IGAC se observa que en esta no se encuentran registrados bienes de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Guajira, Magdalena y Valle por valor de $202.561.3 millones, subestimando las cuentas de Propiedad Planta y equipo y Valorizaciones en dicha cuantía, afectando en igual proporción el Patrimonio de la Entidad. Esta cifra podría ser modificada de conformidad con la información de los demás departamentos la cual está pendiente de recibir de parte del IGAC. Hallazgo 52. Recursos Recibidos en Administración. Administrativo. Los recursos recibidos en Administración por el Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica con el SENA, registra un saldo en el balance a 31 de diciembre de 2014 por $10.151.9 millones. Sin embargo, en las cuentas recíprocas del SENA (142402) refleja un saldo de $10.141.7 millones, generando diferencia en la cuenta de $10.2 millones. Situación debida a la demora en el 72 Carrera 8 No 15-80 Pisc 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • vvvvw.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA bENEftAl DE L. REPÚBLICA. trámite de conciliación de las cifras entre las entidades pertinentes, sobrestimando la cuenta Efectivo por la diferencia presentada.128 Concepto control interno contable En la Evaluación del Control Interno Contable, se aplicó el cuestionario de la metodología implementada por la Contraloría con una calificación de 1.9 la cual lo ubica en el rango con deficiencias, debido a que algunos de los controles no ofrecen un adecuado grado de confianza en el reconocimiento y revelación de las operaciones y transacciones financieras y económicas. 3.6 EVALUACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO. El Sistema de Control interno de la entidad arrojó una calificación ponderada de 1,928 conforme a los parámetros de evaluación establecidos por la CGR, lo que sitúa al Ministerio en el rango del Sistema de Control Interno "CON DEFICIENCIAS" y participa en la matriz de gestión con una calificación de 53,60 de acuerdo con la metodología establecida en la Guía de Auditoría. Los aspectos más significativos son: Sistema Integrado de Gestión- ISOLUCION Herramienta institucional ISOLUCION, aplicativo en el cual registran los procesos y procedimientos que responden al Sistema Integrado de Gestión, su objetivo es: "(...) garantizar su eficiencia, eficacia y efectividad, así como la, optimización de recursos y procesos, implementar el Sistema de Gestión Ambiental y prevenir la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. En el Sistema Integrado de Gestión el cumplimiento de los requisitos de calidad está dirigido a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus usuarios y al cumplimiento de los requisitos del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), así como a garantizar el control de la gestión en forma complementaria, entendiendo la Gestión como una sola, con un solo ciclo administrativo de planeación, ejecución, verificación y acción de mejora )»129 continua. (... Hallazgo 53. Falencias de Información, Diseño y Aplicación de Procedimientos, Riesgos y Controles. Administrativo. a) Se observa que este aplicativo no ha sido adecuadamente alimentado y optimizado por los responsables de la información, dado que no se han registrado la totalidad de los procesos y procedimientos que ejecuta en 128 128 Esta situación fue subsanada en enero de 2015, sin embargo afecto el ejercicio de 2014 por lo cual se mantiene. Manual Sistema Integrado de Gestión-ISOLUCION 73 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.00v.co • Bogotá, D. C.. Colombia CONTRALORÍA GEACIAAL DE LA KCIAÚLILICA atención a sus funciones, traduciéndose en falencias de identificación, diseño y aplicación de mapas de riesgos y por tanto, de sus respectivos controles. Aceptada por la administración: "(..) En efecto, en la actualidad, aparece debidamente documentado el 75% de los procesos de las diferentes dependencias, que constituyen las funciones básicas y primordiales de las mismas, acorde con la misión y visión del Ministerio. Ahora bien, dentro del proceso de mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, se identificaron algunas funciones que si bien no constituyen la esencia de la dependencia respectiva, si debe estar documentada, razón por la cual la Alta Dirección dio las instrucciones respectivas para adoptar las acciones correctivas y preventivas, así como las acciones de seguimiento de revisiones ya efectuadas en los anteriores comités. (...)" b) Igualmente, no hay coherencia y coordinación entre los procesos identificados, los ejes definidos para la planeación estratégica, los recursos asignados y la transversalidad para la ejecución de sus funciones, que permitan determinar la secuencia e integración de los procesos, adicional a que no se cumple su objetivo esencial de: "ser una sola, con un solo ciclo administrativo de planeación, ejecución, verificación y acción de mejora continua" "(...) Con el fin de garantizar la participación de los viceministerios y demás dependencias involucradas en la definición de los procedimientos misionales, se modificó con la colaboración y activa participación del Grupo Sistema Integrado de Gestión, el procedimiento que establece los parámetros para el "DISEÑO, FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS", lo anterior propendiendo por una articulación y participación de todas las áreas misionales. 6.9" c) Los procesos definidos para la ejecución de procedimientos misionales, presentan falencias de participación de los tres Viceministeríos, debido a debilidades de comunicación, coordinación y unificación de esfuerzos para la elaboración de procedimientos transversales que reflejen el trabajo en equipo para el logro de los fines institucionales. d) El mapa de procesos, identifica riesgos sus causas y controles. Se evidencia que los controles registrados corresponden a actividades de los mismos procesos, las cuales responden al "deber ser" de éstos, inobservando uno de los requisitos esenciales del Sistema : "(...) identificar y diseñar, con la participación de todos los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas, los puntos de control sobre los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia o que generan un impacto considerable en la satisfacción de necesidades y expectativas de calidad de sus usuarios, en afecta el mejoramiento continuo, debido a debilidades en las acciones necesarias para alcanzar los resultados de forma planificada. las materias y funciones que le competen. (,..)", lo que 74 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 córPcontraloria.gov.co • www.contraloria.nov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA DINERAL DE LA REDDDI.iGA e) Las revisiones realizadas periódicamente, no abarcan la totalidad de los procesos y procedimientos, evidenciándose que algunos se encuentran con últimas fechas de revisión 2009130 y 2012, reflejando falta de ajuste de riesgos y controles en atención a los cambios institucionales y funcionales generados a partir de esas vigencias hasta la fecha del presente ínforme, afectando la efectividad y utilidad del instrumento como herramienta gerencial. A manera de ejemplo, referimos del Proceso "Fomento y Promoción", en el cual, para el despacho del Viceministerio de Turismo se define un único proceso: "SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA VIAL Y PEATONAL._v0 (28/May/2012)", que responde a un proyecto adelantado por esta cartera, el cual para la vigencia 2014 no se contó con presupuesto, como tampoco responde a una actividad permanente de la Entidad, adicional a que reporta diferencias en las fecha de actualización. Aceptada por la administración: "(...) Teniendo en cuenta las modificaciones que se han surtido, el Grupo Sistema Integrado de Gestión evaluó el mapa de riesgos actual, con el fin de verificar los puntos de control de todos los procedimientos que se encuentra documentados en SIG a fin de identificar y verificar que los mismos correspondan a los requerimientos actuales de la entidad. (...)" f) No se cuenta con flujogramas de los procesos y procedimientos, no hay unidad de criterios para la definición de los tiempos incluidos dentro de los mismos, (cpej, lo relacionado por la oficina de planeación donde señala: días, minutos, otros)131. g) De otra parte, los riesgos y controles que tiene identificados presentan falencias de construcción y administración, por cuanto, algunos de los documentos relacionados como soportes de los controles, no son conocidos por la totalidad de los dueños de los procesos, es el caso del identificado "Manual no discrecional". Se aplican controles, que si bien son conocidos y manejados por los usuarios, no son relacionados en el campo correspondiente a la actividad dentro del proceso respectivo, ni se encuentran documentados. h) Los controles son clasificados como preventivos, detectivos y correctivos; sin embargo, no en todos los procesos son coherentes,' como es el caso de la DISEÑO, FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN INSTRUMENTOS DE FOMENTO Y PROMOCIÓN CODIGO: FP-PR-001 VERSION: 1 Vigente a partir de: 23/Sep/2009. 131 Procesos: Flujo continuo e interrelacionado de actividades de planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común... Conocer en tiempo real las incidencias del proceso y los parámetros más importantes (Disponibilidades, OEE, Tiempos ciclo, producciones Cuando se trabaja en el manejo del tiempo se debe vigilar que la velocidad no atente contra la calidad de la tarea y proceso que se está realizando, porque no se estaría mejorando sino empeorando, 13° 75 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 c_gr©contraloria.gov.co • www.contraloria.úov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA CIENERAl. oe ,■•■ .E1-.11tat_iCA. Secretaria Técnica del Comité Directivo de FONTUR, en cabeza del Viceministerio de Turismo. Las anteriores situaciones, igualmente se detectaron en el Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, en el que además no se registran la totalidad de riesgos relacionados con el mismo. j) En cuanto al Proceso Gestión Jurídica se estableció que en el aplicativo 1SOLUSION, no obstante no se registra ningún riesgo asociado al proceso de Representación Judicial y Extrajudicial, al analizar las actividades que lo conforman se evidénció que se establecieron como controles, las mismas actividades que constituyen el procedimiento y no las que realmente se realizan para tales fines en la dependencia. En atencion a lo anterior, se evidencian falencias de registro de información, monitoreo, seguimiento y control de esta herramienta gerencia!, por parte de responsables de cada procedimiento y de la Oficina de Control Interno, generando incertidumbre sobre la efectividad de este instrumento, asi como de la adecuada ejecucion de los procedimientos para el desarrollo de las funciones institucionales132. Hallazgo 54. Procesos Específicos- Recursos Administrados por Terceros. Administrativo. La función de supervisión y/o interventoría (seguimiento y monitoreo de forma integral (evaluaciones técnicas, económicas, financieras, legalidad, gestión y cumplimiento) a los recursos públicos ejecutados a través de convenios especiales, interadministrativos y/o traslados de capital a terceros como es el caso de Bancoldex, Fiducoldex, Fontur, entre otros133, no cuentan con procesos específicos, (Convenios- Fiducias- Encargos Fiduciarios- Patrimonios Autónomos), a través de los cuales se desarrolla la política sectorial de comercio, industria y turismo, representando cerca del 72% de los recursos asignados al Ministerio, traduciéndose en un alto de riesgo de falta control y seguimiento a los mismos, sin que garanticen su efectividad y cumplimiento de los fines del Estado. Adicional a lo anterior, se evidencia la falta de optimización de los resultados presentados, en algunos de los informes de supervisión, como herramienta para aplicación de correctivos en pro del mejoramiento continuo y de una acertada toma de decisiones, afectando los resultados de la gestión institucional. 132 Lo manifestado por la entidad no desvirtúa lo observado. Aceptado casi en su totalidad. "3 PROPAIS, PROCOLOMBIA, CAMARAS DE COMERCIO, ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, UNIVERSIDADES, OPERADORES TURISTICOS, PRIVADOS, ALCALDIAS, GOBERNACIONES.... 76 Carrera 8 No 15-80 Piso 8• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA OCIVEIV, DE L. REPÚOLIC. Hallazgo 55. Seguimiento Plan de Mejoramiento. Disciplinario Una vez analizado el cumplimiento del Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2014, se observa que de cuarenta y cinco (45) hallazgos, en veintiun (21), el Ministerio no programó acciones de mejoramiento, si no que registro la nota: "NO APLICA", hecho que llama la atención, dado que no es un procedimiento normal y refleja falta de compromiso por parte del Sujeto de Control, adicional a las falencias de pronunciamiento por parte de la Oficina de Control Interno, inobservando, entre otros, lo establecido en Resolucion Interna del Minsiterio No. 2420 de 2003. Con lo anterior, se contraviniene lo señalado en Resolución Orgánica 7350 del 29 de diciembre de 2013 expedida por la Contraloría General de la República134., asi como de lo estabelcido en el articulo 101 de la Ley 42 de 1993135 "(..,) no adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por las contralorías (...)" limitando la posibilidad de generar valor agregado al mejoramiento continuo institucional en la aplicación del mencionado instrumento en comento. Tabla No. 14 Revisión Plan de Mejoramiento Vigencia 2013 Plan de Mejoramiento Efectiva Inefectiva Acción Mejora si No 13,5 31,5 24 21 30% 70% 53% 47% Fuente: Seguimiento Plan de Mejoramiento MINCIT Se determina infectividad del 70%, resultado de evaluar cuarenta y cinco (45) hallazgos, con corte a diciembre de 2014, de los cuales trece (13) presentan efectividad, hecho que refleja que las acciones adelantadas no han sido suficientemente efectivas, reiterándose en el cuerpo del presente informe, las que 134 Capítulo III Modalidades Artículo Sexto. Modalidades Numeral 3. Plan De Mejoramiento, Capítulo IV Responsables Artículo Noveno. Plan De Mejoramiento 135 Artículo 101°.- Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no comparezcan a las citaciones que en forma escrita las hagan las contralorías; no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por ellas; incurran reiteradamente en errores u omitan la presentación de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la revisión de sus cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a las contralorías o no les suministren oportunamente las informaciones solicitadas; teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantía requerida: no adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por las contralorías; no cumplan con las obligaciones fiscales V cuando a criterio de los contralores exista mérito suficiente para ello. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-054 de 1997, bajo el entendido de que en dicha expresión no se consagra una causal autónoma para aplicar sanciones, sino una regla que deben seguir dichos contralores para imponerlas 77 Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgrPcontraloria.clov.co • www.contraloria.00v.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA, no eliminaron la causa, que les dio origen, por tanto se continúan presentado falencias y debilidades en el quehacer organizacional. (Ver anexo No.2) El ministerio manifiesta: "(_..) Frente a la no programación de acciones de mejora al informe de auditoria presentado por la Comisión Auditora, se debe señalar que las mismas, fueron producto de consultas y mesas de trabajo que realizó la entidad, y en las cuales se consideró que no se debían formular planes de mejora. Sin perjuicio de lo anterior; las observaciones de la Comisión fueron tenidas en cuenta para adoptar los correctivos necesarios que se tradujeron en el ajuste de los procedimientos para las observaciones presentadas (...)" A pesar de haber adelantado algunas acciones de mejoramiento respecto de las observaciones planteadas por la CGR, las mismas no reportan efectividad y se continúan registrando situaciones identificadas en vigencias anteriores, presentándose reiteración para la vigencia en análisis, reflejando falencias de compromiso en pro del mejoramiento continuo. Con lo anterior, se contraviniene lo señalado en Resolución Orgánica 7350 del 29 de diciembre de 2013 expedida por la Contraloría General de la República136, inobservancia de las obligaciones como funcionarios públicos, Articulo 27 Capítulo Cuarto Ley 734 de 2002, Resolucion Interna del Minsiterio No. 2420 de 2003137, asi como de lo establecido en el articulo 101 de la Ley 42 de 1993138 "(...) no adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por las contralorías (...)" limitando la posibilidad de generar valor agregado al mejoramiento continuo institucional en la aplicación del mencionado instrumento en comento. 116 Capítulo III Modalidades Artículo Sexto. Modalidades Numeral 3. Plan De Mejoramiento. Capítulo IV Responsables Artículo Noveno. Plan De Mejoramiento. 137 Artículos 10 y 19 138 Artículo 101°.- Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no comparezcan a las citaciones que en forma escrita las hagan las contralorías; no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por ellas; incurran reiteradamente en errores u omitan la presentación de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la revisión de sus cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a las contralorías o no les suministren oportunamente las informaciones solicitadas; teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantía requerida; no adelanten lad acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por las contralorías; no cumplan con las obligaciones fiscales y cuando a criterio de los contralores exista mérito suficiente para ello. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-054 de 1997, bajo el entendido de que en dicha expresión no se consagra una causal autónoma para aplicar sanciones, sino una regla que deben seguir dichos contralores para imponerlas. 78 Carrera 8 No 15-80 Piso €3• Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgr(d)contraloría.gov.co • www.contraioria.•ov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA oCMaHAL De LA nepLiest.1“ ANEXOS No.1 ESTADO FINANCIEROS Carrera 8 No 15-80 Piso 8. Código Postal 111321 • PBX 647 7000 egrPcontraloria.gov.co • www.contraloria.óov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA GENERAL De. t.. ANEXO No.2 EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA A VIGENCIA 2013 •F No. 1 2 _ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 •• • - Nombre Hallazgo Planes Operativos Manejo de la Información Comunicación, Coordinación Articulación, Institucional Asunción De Pagos De Mesadas Pensionales. Gestión Entrega Proceso De Administración y Liquidación Nomina Pensionados, Constitución de Cuentas por Pagar Traslados presupuestales previo concepto DNP. Consistencia en la Información Recursos Vigencias Futuras sin comprometer Ejecución Recursos y Rendimientos Financieros Recursos de la Nación en Cuentas Bancarias e Inversiones (IP) Recursos de la Nación en Cuenta Corriente (IP) Ejecución de recursos fiscales y parafiscales, Contratos 88 de 2007 y 89 de 2007 Contratos derivados del Contrato 88/2007 Predios entregados al contrato 137 de 2013 Redención de Títulos TES. IP Destinación Recursos de la venta de Inmuebles Playa Blanca Barú Patrimonios Autónomos Convenios Inter-administrativos Comisión de Operación Bancaria - Gastos de Funcionamiento Uso y Propiedad del Sistema de Información Back Office. Contrato 150/2013 - Crédito BID USD12.000.000 Actas de Junta Operativa, Junta Asesora y Consejo Asesor Disminución de las exportaciones y caída del PIB industrial. Inexequibilidad de la Alianza del Pacífico Convenio 69/2006, 22 y 26/2008 Cláusulas contractuales — otrosíes — Modificaciones Defensa de los Activos Administrados — Convenios. Interedministreti~ MinCIT — Bancoldex Convenios 164/2011, 187/2011 y 199/2011 Pagos Anticipados Valor y Forma de Pago Supervisión Convenios Consolidación de la Información Contable Rentas por Cobrar Deudores- Prima en Contratos de Estabilidad Jurídica. Deudores - Recursos Entregados en Administración. Propiedad, Planta y Equipo y Valorización Bienes de Uso Público Cuentas por Pagar Otros Pasivos Provisión para Contingencias Pasivos- Provisión para. Pensiones Plan de Mejoramiento A Efectiva Inefectiva ex 1 1 t 1 1 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 0,5 No 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 i. Patrimonio 1 Gastos Control Interno Contable Oficina de Control Interno_ Seguimiento Plan de Mejoramiento 1 1 1 1 1 1 TOTALES 13,5 31,5 Carrera 8 No 15-80 Piso 8* Código Postal 111321 • PBX 647 7000 cgrPcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia 1 1 24 21. CONTRALORÍA ne,501..c. OVNEDAL, De u ANEXO NO. 3: RELACION DE HALLAZGOS, AUDITORIA MINCIT 2014. No_ Colase r- HALLAZGO Organizacional 2 Gestión Oficina de Control Interne, 3 Informes !Oficina de Control Interno. 4 Gestión Oficina de Control Interno Disciplinario 5 Oficina Asesoro de Planeación 6 Secas Cooperación Internacional 7 Indicadores — Planos Indicativos 8 Indicadores s lime FIcalA 9 Fichas E3PIN — EI31 10 Planes Corporativos 11 Plon Operative Miceminishario de Turismo 12 Plan decorativo Miceministerio desarrollo Empresarial 13 Plan decorativo !Dirección Productividad y Cornpotitividoci 14 Planes Operativos. dirección IViipymes 15 Recursos cic, inversión y Otros 10 Gestión -despacho - `vleeturisreto Estudio Estrategia Hotística de Turismo Naciones! y 17 Regional 18 Proyectos de Inversión en Infraestructuro 'Turístico. 19 Funcionamiento del Consejo Superior Turismo — 20 Consejos Consultivos21 Actas de Comité Secretaria Técnica Turismos — 22 Recursos Fiscoles Parafiscales VICEIDESARFIC>L_I_O- Gestión despacho, dirección de 23 Productividad y Gompetitivided y dirección Mipymes Gestión despacho, d'inacción de Productividad y 24 Corneetitividad y dirección Mipyrrie.s 25 Costos deuda Publica Externa Crédito SUD 26 ~cursos Administrados por Terceros, 27 VICE-EXTERIdIRComportamiento de lee Exportaciones. 28 Constitución de Cuentas por Pagar. 29 desequilibrio económico contrato 147 de 2013 30 Supervisión e Intenesr oría de contratos - FON-n-1R inconsistencia en proceso de licitación pOblico N' 01 cha, ID F P. 1 Estructura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 2014 32 Supervisión de contratos 35 Nómern de pisos a intervenir. Suscripción de Acta antes de asignación oomo 34 Supervisor 35 Reporte en SECOR 36 Aelloación del concepto desequilibrio Económico Incumplimionto decisiones Junta de Adquisiciones y 37 l_icitaciones 38 Gestión de arriendo por Adecuación de Sede go Contraprestación concesión del isicf5o. 40 Gestión de Archive documento!. 41 Autonomío de Negocios Contractuales. 42 Recursos Entregados en Administración 43 Recursos pendientes de legalizar del contrato 098/2007. 44 Propiedad, Planta y Equipo 4-5 Pasivos Estimados Provisión para contingencias. 46 Intereses de contractos de Estabilidad Jurídica 47 Contratos de estabilidad Jurídica 48 Contrato de estabilidad Jurídica — ISAGEN S.A., 49 Cuotas Partes por Cobrar - nífereneie en saldos 50 Cl_lotee Partes por Cobrar — Cuentas Recíprocas 51 Propiedad, Planta y Equipo 52 Recursos Recibidos en Administración Falencias de Información, diseño y Aplicación de 53 Procedimientos, Riesgos y Controles Procesos Específicos- Recursos Administrados por 54 Terceros. 55 Seguimiento Plan de Mejoramiento. 1 1 1 1 1 1 1 -I 1 1 20 4 1 A: Hallazgo Administrativo D: Hallazgo con presunta incidencia Disciplinaria F: Hallazgo con presunta incidencia Fiscal 81 Carrera 8 No 15-80 Piso 8e Código Postal 111321 • PBX e47 7000 [email protected] • www.contraloria,gov.co • Bogotá, D. C., Colombia