CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 1 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER NODO PROVINCIAL DE SOTO Y MARES INFORME DEFINITVO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL – MODALIDAD REGULAR ( No. 000143 28 Diciembre 2012 ) ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANA DE TORRES DE SANTANDER NOMBRE: JAIRO RIVERA ARCINIEGAS ALCALDE URIEL VELANDIA GUTIERREZ EX – ALCALDE RESPONSABLE TIEMPO DE EJECUCIÓN: DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2.012 VIGENCIA: 2.011 BUCARAMANGA, JUNIO DE 2.012 Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 2 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL ARGEMIRO CASTRO GRANADOS Contralor General de Santander LUIS CARLOS CHAPARRO GOMEZ Contralor Auxiliar de Santander LEIDY VIVIANA MOJICA PEÑA Sub Contralora Delegada Para el Control Fiscal CLARA INES ARIZA PEÑA Auditor Fiscal ALVARO CELIS SOLANO Coordinador de la auditoría EQUIPO AUDITOR: ULDARI MORENO RAMIREZ Profesional universitario MARISOL PINZON SIERRA Profesional Especializado ALVARO CELIS SOLANO Profesional Especializado Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 3 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL TABLA DE CONTENIDO. Paginas 4 1 INTRODUCCION 2 OBJETIVOS 5 3 ALCANCE DE LA AUDITORIA 6 4 GENERALIDADES DE LA ENTIDAD 7 5 CONTROLES PRACTICADOS 8 6 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA AUDITORIA 9 6.1 INFORME CONTABLE – PRESUPUESTAL Y FINANCIERO 9 6.2 EVALUACION DE LA CONTRATACION 26 6.3 EVALUACION AREA ADMINISTRATIVA 59 6.4 ATENCION QUEJAS Y DENUNCIAS 61 6.5 ANALISIS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 64 6.6 SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO – 2008-2011 65 6.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO – 2008-2011 68 6.8 SEGUIMIENTO EN FIDUCIAS 69 7 CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 70 8 CUADRO NUMERICO DE HALLAZGOS 71 Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 4 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL 1. INTRODUCCIÓN La contraloría General de Santander, en cumplimiento de las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política y en cumplimiento de la Resolución 0617 de 27 de Septiembre de 2011 y en cumplimiento de su Plan General de Auditoria (P.G.A) vigencia 2012, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Regular, a la Alcaldía Municipal de Sabana de Torres, por el período comprendido entre el 14 de Junio al 27 de Junio de 2012, con un equipo auditor integrado por los funcionarios: Alvaro Celis Solano - Economista (Coordinador de la Auditoria); Waldir Alcocer Campos - Abogado; Uldari Moreno Ramírez – Contadora Pública; Marisol Pinzón sierra – Ingeniera de Mercados. En desarrollo del proceso de auditoría se reviso el Área Financiera y Presupuestal, Área de Quejas y Denuncias, Seguimiento al plan Desarrollo Vigencias 2008 – 2011, Seguimiento al Plan de Mejoramiento Vigencias 2.008 – 2.011, Seguimiento a los Recursos Públicos en Fiducias, Seguimiento a los recursos Públicos destinados a la atención de Emergencias por la Ola Invernal. Las líneas de auditoría seleccionadas para el examen responden al análisis de la importancia y los diferentes riesgos asociados a los procesos y actividades ejecutadas por parte de la entidad, con el fin de evaluar los resultados obtenidos en cumplimiento de las políticas, planes y programas establecidos, examinando de igual forma que los recursos disponibles se hayan asignado de acuerdo a los principios establecidos en la ley 42 de 1.993, de Eficiencia, Eficacia y Economía. Es importante resaltar que los hallazgos serán socializados durante la visita e informados oportunamente a la administración, dentro del Informe Preliminar de la auditoria. Las respuestas dadas por la entidad serán analizadas y verificadas, para convalidar o desvirtuar los presuntos hallazgos en el Informe Final. La Contraloría General de Santander espera que éste informe contribuya a un mejoramiento continuo en el desarrollo normal de las actividades que ejerce la Alcaldía Municipal de Sabana de Torres, para lograr mayor eficiencia en el cumplimiento de su objeto social y una adecuada protección del patrimonio de la Entidad, lo que redundará en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. ANTECEDENTES: Para él ejercicio del control fiscal sobre la vigencia 2.010, se practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Alcaldía del Municipio de Sabana de Torres y teniendo en cuenta que la gestión fiscal y de resultados no cumple plenamente los principios de la función administrativa, la cuenta rendida por la ALCALDIA del Municipio de SABANA DE TORRES, para la vigencia 2.010, NO SE FENECIO. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 5 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL 2. OBJETIVOS 2.1. OBJETIVO GENERAL Evaluar la Gestión Administrativa de la Alcaldía Municipal de Sabana de Torres, basada en los principios establecidos en la ley 42 de 1.993, de Eficiencia, Eficacia y Economía, con los que fueron administrados los recursos asignados; por los períodos comprendido entre el primero (1) de Enero de 2011 y el treinta y uno (31) de diciembre del año 2011; aplicando controles de legalidad, de gestión, financieros, de revisión de cuenta y al sistema de control interno y confrontando los saldos de las cuentas de los Estados financieros frente a la documentación soporte que certifica los mismos, como los libros auxiliares, entre otros. Evaluar la operatividad, la eficiencia y eficacia de la Alcaldía Municipal de Sabana de Torres a través de sus diferentes áreas de gestión como son Tesorería, Presupuesto, Contabilidad, Sistemas, entre otras. Practicar examen a la administración de los recursos, que permita emitir un informe sobre hallazgos positivos o negativos sobre la gestión desarrollada en la vigencias 2011. Respecto a las quejas, se atenderán y se les dará el trámite correspondiente en busca de dar respuesta a las inquietudes, denuncias y sugerencias de la comunidad sin importar la vigencia a que hagan referencia. 2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS Verificar la información financiera rendida por la Alcaldía Municipal de Sabana de Torres, mediante procesos de evaluación selectiva a los grupos del Balance y Estado de Actividad, financiera, económica y social. Conceptuar y evaluar la razonabilidad de los Estados Financieros y verificar que éstos reflejen confiablemente las operaciones y además comprobar, mediante la Auditoria, que la información presupuestal sea consistente y coherente con los soportes, con los registros de la información contable y que éstas se ajusten en un todo a las normas vigentes. Evaluar la gestión desarrollada, el control de legalidad y resultados de las actuaciones de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería de la entidad, en términos de eficiencia, eficacia, oportunidad y calidad. Realizar seguimiento a una muestra de ingresos y egresos para corroborar los procedimientos empleados como el registro de las operaciones que por último deben ser reflejados en los estados financieros, la veracidad y ajuste a las normas contables y presupuestales. Efectuar un análisis presupuestal de la vigencia que demuestre los niveles de ejecución tanto del ingreso como del egreso, al igual que las modificaciones, adiciones y reducciones que se hayan realizado. Comprobar de manera selectiva la legalidad y cumplimiento de los Contratos efectuados por la Alcaldía Municipal de Sabana de Torres. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 6 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL 3. ALCANCE DE LA AUDITORIA. La auditoria se practicó realizando un examen integral mediante la aplicación de los controles de Planeación y Programación, control de Gestión, Control de legalidad, control de Resultados, Control Interno, a cada una de las áreas o dependencias de la Alcaldía Municipal de Sabana de Torres, para la vigencia 2011. Mediante el control de Planeación y Programación, se evaluaron las proyecciones de los ingresos y egresos de la entidad y su ejecución presupuestal; con el control de legalidad se evaluó que las actividades y procesos se estuvieran realizado conforme a la normatividad vigente; a través del control de gestión y resultados se examinó la calidad, la eficiencia y la eficacia de la gestión misional así como el cumplimiento de los objetivos, planes y metas formulados por la dirección en su planeación estratégica. El examen incluyó además la evaluación de las operaciones, documentos, registros y desarrollo de las actividades para el logro de los objetivos institucionales, observando en ellos los correctivos adoptados para el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Contraloría General de Santander en los informes de revisión de cuenta y en los informes de auditorías anteriores. Las verificaciones se practicaron sobre el procedimiento técnico de la muestra representativa de las operaciones, los procesos y las actividades realizadas por la Alcaldía Municipal de Sabana de Torres, en él año 2.011, para obtener conclusiones sobre el universo de las mismas. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 7 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL 4. GENERALIDADES DE LA ENTIDAD. MISION INSTITUCIONAL. Posicionar al municipio de Sabana de Torres, a nivel Nacional e Internacional como una entidad territorial dadas sus ventajas comparativas y de ubicación geoestratégica y jalonador de proyectos para el agro y la industria tendientes a generar desarrollo económico, social y cultural para transformarlo en una empresa pública que enorgullezca a cada uno de los Sabaneros. VISION INSTITUCIONAL. Una Sabana de Torres que aprovecha positivamente su ventaja de ubicación geográfica, insertada como región geoestratégica con potencialidades para su desarrollo integral y armónico e donde lo social, lo económico, lo ambiental y lo comunitario sean el motor que impulsen las oportunidades de su crecimiento de sus pobladores mediante el acceso a una educación con excelencia congruente con su entorno, construyendo espacios para acceder a la oferta de bienes y servicios, salud, vivienda, empleo, recreación y desarrollo económico sostenible que lo proyecte como región productiva y competitiva, justa y con perspectiva de género. NATURALEZA JURIDICA. El Municipio de Sabana de Torres, es de un ente territorial de categoría sexta, creado mediante ordenanza No.016 del 29 de Noviembre de 1.973, ubicado geográficamente en el departamento de Santander a dos horas del área urbana de Bucaramanga, con una población de 19.605 habitantes. La economía del municipio está centrada en la ganadería, los cultivos de arroz y palma, además la zona está influenciada por la explotación petrolera y de gas. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 8 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL 5. CONTROLES PRACTICADOS Una vez presentados e instalados en el palacio Municipal en Cabeza del señor Contralor y el grupo Auditor de la contraloría General de Santander, se notifico el objetivo de la visita y procedimos al estudio y análisis de la información suministrada por el sujeto de control aplicándose para ello las políticas, normas y metodologías establecidas por la Contraloría General de Santander para la revisión de cuentas, concordantes con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, los criterios y conocimientos profesionales del Grupo Auditor. Así mismo, se practicó cruce y conciliación de datos, revisión analítica de la información, se solicitaron fotocopias de documentos que reposaban en la administración y que obran como prueba de la auditoria y del examen de registros y operaciones. Igualmente, se realizaron pruebas selectivas e integrales con el propósito de verificar el cumplimiento de normas vigentes en las diferentes áreas de la administración con el propósito de observar la aplicación de los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad, identificando los puntos críticos de la entidad en cumplimiento de su misión institucional. Todo lo anterior permitió efectuar un examen integral mediante la aplicación de los controles de Planeación y Programación, Control de Gestión, Control de legalidad, control de Resultados y Control Interno a cada una de las áreas o dependencias de La ALCADIA MUNICIPAL DE SABANA DE TORRES SANTANDER, para la vigencia 2.011. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 9 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL 6. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA AUDITORIA. 6.1 INFORME CONTABLE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO. Con el objeto de evaluar el grado de cumplimiento en la elaboración, aprobación, ejecución y gestión del presupuesto por parte de la Alcaldía del Municipio de Sabana de Torres, se procedió a realizar el análisis teniendo como criterio las normas orgánicas de presupuesto y disposiciones legales del mismo, tomándose el presupuesto como requisito primordial para cumplir los fines de la entidad fiscalizada para lograr el bienestar comunitario, la eficiencia y eficacia de la administración en concordancia con los planes y programas establecidos por la leyes 152/94 y 951 de 2.005. PROGRAMACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO: EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS. La Alcaldía de Sabana de Torres, según Decreto número 118 del 17 de Diciembre del 2.010 fijó para la vigencia 2.011 un Presupuesto inicial de ingresos y gastos por valor de $29.282.217.496; teniendo adiciones por valor de $46.999.741, y reducciones por valor de $185.846.778 para un Presupuesto Definitivo de Ingresos y Gastos por valor de $76.096.112.066, de los cuales se recaudaron $76.879.959.395. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2011 $76.096.112.066 $76.879.959.395 $-783,847,328 PRESUPUESTO DEFINITIVO RECAUDOS SALDO POR RECAUDAR Con esta grafica podemos analizar que recaudaron $783.847.328 más de lo presupuestado, lo que equivale al 101% del total del recaudo. Existiendo un Super avit Presupuestal. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 10 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL Los rubros más representativos fueron los siguientes: RUBRO DEFINITIVO RECAUDO $9.096.264.771 % RECAUDADO 124% SALDO POR RECAUDAR -$938.868.589 INGRESOS TRIBUTARIOS Impuesto Industria y Comercio Estampilla para el Desarrollo territorial Pro ancianato Municipal INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS Regalías compensaciones petroleras $7.314.195448 $1.630.835.017 $2.231.994.728 136% -$601.159.711 $3.001.612.545 $4.043.507.617 134% -$1.041.895.072 $1.252.987.400 $2.025.719.943 161% -$772.732.543 $20.952.152.068 $23.998.095.076 114% -$3.045.943.008 $19.828.391.204 $22.599.432.556 113% -$2.771.041.352 Del presupuesto total de Gastos se ejecutaron $7.658.770.636, lo cual equivale tan solo al 49.44% del total del presupuesto. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS. Cuenta con un presupuesto definitivo de Gastos por valor de $76.096.112.066. De los cuales comprometieron $69.004.323.565, ejecutando el 89% del presupuesto definitivo quedando sin ejecutar $7.091.788.504 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2011 $76.096.112.066 $69.004.323.562 $7.091.788.504 PRESUPUESTO DEFINITIVO VALOR COMPROMETIDO SALDO POR COMPROMETER Existen Rubros donde la participación fue mínima o en las que se adiciono y no se ejecuto como es el caso de Participación agua potable y saneamiento básico del $120.000.0000 adicionados se ejecuto el 0%. Sector vivienda tienen una apropiación inicial de $160.000.000, le adicionan $127.644.600 para quedar un presupuesto definitivo por valor de $232.973.938 del cuales dejaron de ejecutar $126.847.112 se adiciona y no se ejecuto ni siquiera el valor inicial. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 11 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL Existe un código presupuestal que se denomina subsidio vivienda arenales el cual no contaba con presupuesto inicial donde se hizo una adición por valor de $127.644.600 y tan solo se ejecutaron $39.000.000. La estampilla pro cultura Municipal no contaba con presupuesto inicial y se adiciono $319.450.058 de las cuales tan solo se ejecuto $190.398.586. De las transferencias se adicionaron $255.118.133 de las cuales se ejecutó el 0%. Revisada la Ejecución presupuestal del Municipio se pudo verificar que por el “SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL” se contrato con recursos de Regalías, los siguientes proyectos que ya fueron contratados y liquidados. Nro. De contrato 005 001 001 005 Objeto Construcción de 9 espolones piloteados para la estabilización del margen izquierdo del rio Lebrija del Municipio de Sabana de Torres Prestar el Servicio de Transporte de Material para la recuperación de las vías de acceso y diques deteriorados por la ola invernal Prestar el servicio de alquiler de maquinaria pesada para la recuperación de disques y murallas deterioradas por la ola invernal en el Municipio de Sabanada de Torres Transporte de material para la recuperaciones de las vías payoa corazón tagui – panamericana sabana sabanera- aguas negras panamericana del municipio de sabana Valor Contratista Fecha $115.907.678 Cabildo Verde de sabana de Torres 27/01/11 $264.329.994 Cotrasabanatda 27/01/2001 $239.662.500 Asestment ltda 8/02/11 $200.866.545 Asestment ltda 14/10/11 La administración central en la vigencia 2.011 no utilizo la urgencia manifiesta para ejecución de recursos. OBSERVACION GENERAL. Se hace saber a la administración, que el Departamento Nacional de Planeación (DNP), castiga a los municipios que no ejecutan el 100% de los recursos enviados por el Sistema General de Participación (SGP), toda vez que éstos son recursos asignados mensualmente para cumplir con las metas establecidas en el Plan de desarrollo y si no se ejecuta, se concluye que el municipio tiene satisfechas todas sus necesidades. Este castigo consiste en la reducción del presupuesto para la siguiente vigencia, teniendo en cuenta los sectores que no se ejecutaron. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO: INFORME DEFINITIVO RECF-16-01 Página 12 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL En la Ejecución Presupuestal de Ingreso y Gastos, existen adiciones por dineros que quedaron en los libros de bancos de la vigencia 2.010 y los cuales se hacen necesarios adicionar. Entre los que se encuentran recursos propios por un valor de $1.177.920.709. De estampillas Pro electrificación se hace necesario adicionar $498.434.884. De la cuenta de Regalías se hizo necesario adicionar $1.269.582.799, $747.356.948 y $856.909.473. Del sector Recreación y deportes no se ejecutaron $2.610.685.352 los cuales también fueron incorporados para esta vigencia. Por tanto se hizo necesario analizar la ejecución de Ingresos y Gastos de la vigencia 2010 para verificar que sucedió con la ejecución del presupuesto de este año, ya que varias adiciones de la vigencia 2.011 vienen de convenios y contratos a los cuales se les adiciono dinero y no se ejecutaron en su momento. COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2010 Y 2011 $76,096,112,066 $64,705,847,477 $69,004,323,562 $35,104,282,626 $31,275,617,366 $7,091,788,504 Se puede concluir que de la vigencia 2.010 a 2.011 la ejecución presupuestal aumento considerablemente debido a las incorporaciones que se hicieron de convenios que se dejaron de ejecutar en la vigencia 2.010. También existe aumento debido a que Sabana de Torres es un Municipio de influencia Petrolera y sus Recursos Propios (Industria y Comercio) tienen variación de una vigencia a otra ya que existen mayor exploración por parte de Ecopetrol lo que incrementa este rubro, es importante resaltar que algo que aumento considerablemente su ingreso es la adición al presupuesto del crédito que se solicito para la (construcción Plan Maestro Acueducto y alcantarillado) por un valor de $20.702.757.843 (Deuda Pública). En la vigencia 2.010 la ejecución presupuestal del gasto fue de tan solo el 54% y del 2.011 se ejecuto el 90%. Quedando más de siete mil millones sin ejecutar. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 13 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL 6.1.1. RENDICION DE CUENTA SIA. Se cumplió la rendición de la cuenta a Diciembre 31 de 2011, por parte de la Alcaldía de Sabana de Torres, la cual fue radicada el 28 de Febrero de 2.012; sin embargo en el Formato 201112_f07a cgs de “pagos”, presento dificultades para llenar toda la información requerida con algunas variables que no quedan registrada en la parte contable, evidenciándose falta de cuidado, control y revisión de la información reportada. De acuerdo con las observaciones anteriores, es importante que la oficina gestora de estos informes cree filtros que permitan validar la información que se rinde a los entes de control. 6.1.2. RENDICIÓN BIMENSUAL ENVIADA. Se revisaron los formatos respectivos en el aplicativo SIA y se pudo observar que en efecto la entidad sí cumplió con la Rendición Bimensual de los formatos correspondientes, pero con detalles en el Formato 201112_f20_13ª agr “Contratación” donde se presento detalles de modificaciones de estructura durante la vigencia 2.011, donde al unir los informes de los Bimestres anteriores quedo con muchos datos “ND” no obstante de los que ya traía. El grupo Auditor dentro del campo de trabajo, se hizo presente en el Departamento de Hacienda y se evidencio como están haciendo para superar estas deficiencias, ya que están procediendo a elaborar una hoja de trabajo en Excel, en donde se agrupa una gran cantidad de variables con el fin de extraer de allí en su momento la información para estos dos formatos en particular y a su vez ayudar a completar datos para otros. ESTADOS FINANCIEROS BASICOS. El Balance General a 31 de Diciembre de 2.011, presentado por la Administración en la rendición de cuenta, se encuentra clasificado y presentado de acuerdo con los parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación, donde la estructura de los activos deben conservar el orden de liquidez y solvencia, y los pasivos su grado de exigibilidad de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, Normas Técnicas relativas a los estados, informes y reportes contables – Estados Contables Básicos - Balance General que dice : “Para efectos de su elaboración, los activos y pasivos se clasifican en corriente y no corriente” y “Los Estados Contables Básicos deben presentarse en forma comparativa con los del período contable inmediatamente anterior.” Con base en la información contable de la vigencia 2.011, el análisis financiero de Alcaldía Municipal de Sabana de Torres, presenta una evolución positiva desde la perspectiva de los indicadores de la situación fiscal, debido a que sus activos aumentan al igual que los pasivos en un 162% ocasionando una disminución en el Patrimonio en un -78%, e incluye un análisis de la información contable de la vigencia 2.011 y se hace un comparativo con la vigencia 2.010. Al comparar los activos corrientes frente a los pasivos corrientes se observa que existen $ 0.8 pesos de activos por cada $1 de pasivo. Cuando se observa la relación con los activos líquidos se encuentra que es de 1.14 a 1, lo anterior indica que la ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA DE TORRES, cuenta con respaldo para financiar sus pasivos de corto plazo y cuenta con liquidez. La liquidez refleja que los activos corrientes tienen capacidad de hacer frente a sus obligaciones a un corto plazo. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 14 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL BALANCE GENERAL. A diciembre 31 de 2011, el Activo presenta un aumento del 11%, el Pasivo un aumento del 162% y el patrimonio presenta una disminución del -78%, reflejando una diferencia en las obligaciones por créditos realizados comparado con la vigencia 2010 y de acuerdo a la situación financiera que venía presentando desde el 2009 que era constante y con superávit. ALCALDIA MUNICIPAL SABANA DE TORRES BALANCE GENERAL CLASIFICADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 (Cifras en miles de pesos) 2011-2010 Código CUENTA % PART. % VARIAC. 18,953,292 72% 22% 14,842,514 11,922,139 50% 37% 668,439 784,836 1,524,321 2% -15% 7,738,330 7,950,907 5,236,253 19% -3% 270,579 270,579 270,579 1% 0% 11,480,234 12,702,319 10,994,886 28% -10% 2011 2,010 2,009 CORRIENTE 29,003,612 23,848,836 11 Efectivo 20,326,264 13 Rentas por Cobrar 14 Deudores 15 Inventarios ACTIVO NO CORRIENTE 12 Inversiones 1,188,270 1,188,270 1,188,270 3% 0% 13 Rentas por Cobrar 2,312,139 2,199,998 1,230,129 6% 5% 14 Deudores - 592,294 743,956 0% -100% 16 Propiedad Planta y Equipo 5,378,391 6,103,828 5,205,771 13% -12% 17 Bienes de Beneficio y Us 978,050 978,050 978,050 2% 0% 19 Otros Activos 1,623,384 1,639,879 1,648,710 4% -1% 40,483,846 36,551,155 29,948,178 100% 11% CORRIENTE 35,398,472 11,718,627 10,415,764 100% 202% 22 Operaciones de crédito P 20,681,695 0 0 58% 0% 24 Cuentas por Pagar 14,337,610 11,092,914 10,118,961 40% 29% 25 Obligaciones Laborales 378,630 302,944 274,635 1% 25% 29 Otros Pasivos 537 322,769 336,828 0% -100% 93,409 1,832,871 805,347 0% -95% - 1,829,806 803,403 0% -100% 93,409 3,065 1,944 0% 2948% 35,491,881 13,551,498 11,221,111 100% 162% 4,991,965 22,999,657 18,727,067 11% -78% 40,483,846 36,551,155 29,948,178 100% 21% TOTAL ACTIVO PASIVO NO CORRIENTE 22 Deuda Interna a L. Plazo 29 Otros Pasivos TOTAL PASIVO PATRIMONIO 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Fuente: Rendición de cuenta SIA- y Secretaria de Hacienda Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 15 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL El total de los activos en el año 2.011, ascendieron a la suma de $ 40.483.846, se evidencia un aumento positivo desde el 2.009, ya que en el año 2.010, fue de $36.551.155, y presento una variación del 11%, los activos corrientes se han incrementado desde el 2.009, en el 2.010 fue de $23.848.8 y paso a $29.003.612,en el año 2.011, participando un 22%, en el cual se destaca el efectivo con un 37%, del total de los activos no corrientes disminuyeron pasando de $12.702.319 en el 2.010 a $11.480.234 en el 2.011, evidenciándose una disminución porcentual del -10% y participando con un 28% del total del activo, en el cual se destaca la propiedad planta y equipo que participa con el 13%, pero presenta una disminución del -12%. COMPARATIVO DEL BALANCE GENERAL – HISTORICO. ACTIVO: PASIVO: PATRIMONIO: 2011 40,483,846 35,491,881 4,991,965 2010 36,551,155 13,551,498 22,999,657 2009 29,948,178 11,221,111 18,727,067 Miles de Pesos MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES BALANCE COMPARATIVO 2011-2009 PATRIMONIO 2011 4.991.965 2010 22.999.657 2009 18.727.067 PASIVO 35.491.881 13.551.498 11.221.111 ACTIVO 40.483.846 36.551.155 29.948.178 Del anterior grafico podemos observar el comportamiento de las finanzas del Municipio y la forma como se encuentra comprometido con obligaciones de Deuda Pública por esta razón los Pasivos se incrementan de manera considerable lo que pone en debilidad los recursos del municipio pues se comprometen los ingresos especialmente las regalías con el fin de cumplir estos compromisos adquiridos durante la vigencia 2011, de igual manera el Patrimonio se disminuye debido a la pérdida del ejercicio por el aumento de los gastos, de igual manera se puede observar que durante las tres últimas vigencias a pesar de los compromisos, el Activo se sostiene para responder a estas obligaciones. CUENTAS DEL ACTIVO: (Valores en miles de Pesos). CORRIENTE: El 72% de los activos son corrientes por valor de $29.003.612 y presenta un incremento del 22% con respecto al año anterior, que corresponde principalmente al comportamiento que tiene el rubro de efectivo, que se incrementó un 37%, en comparación con el año 2.010 y participa con el 50% de los activos totales. Este Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO: INFORME DEFINITIVO RECF-16-01 Página 16 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL incremento del efectivo se debe al disponible que tiene la Entidad en Depósitos en Instituciones financieras. BANCOS. Corresponde al disponible con que cuenta la entidad en los diferentes Bancos y corporaciones, especialmente en el Banco de Bogotá, Banco Agrario y Coomultrasan, de igual maneja tres clases de Cuentas de Ahorro, Corriente y Cuenta Especial. RENTAS POR COBRAR. Se encuentra representados por los impuestos que le deben al municipio correspondiente a Impuesto Predial Unificado, Industria y Comercio entre otros de vigencia actual y vigencias anteriores del cual presenta una deuda a favor del Municipio por valor de $668.439 y presenta una disminución del -15% con respecto de la vigencia anterior. IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. AÑOS 2007- 2012 DEUDA TOTAL $245.991.154 ACTUACION Resolución Sanción POR PRESCRIPCION $86.514.791 Fuente: Secretaria General y de Hacienda. Es un tributo de carácter municipal que grava la propiedad inmueble tanto urbana como rural. Este tributo es autorizado por la Ley 14 de 1.983 y el Decreto 1333 de 1986 en concordancia con el artículo 1 de la Ley 44 de 1.990, a este impuesto se le incorpora la sobretasa ambiental autorizada por el artículo 44 de la ley 99 de 1.993, que corresponde a un 15% del impuesto predial. El Municipio de Sabana de Torres, cuenta con 136 Predios con una Deuda Total de Impuesto Predial Unificado de $245.991.154 a 2010 y un valor de $86.514.791 que está a punto de perderse por Prescripción de la deuda, ya que de este total solo 42 procesos Coactivos se lograron recuperar quedando el 65% por recuperar, a continuación me permito presentar en cuadro allegado por la administración entrante de las prescripciones que se encontraron a la vigencia 2.012: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA DE TORRES SECRETARIA GENERAL Y DE HACIENDA INFORME DE PRESCRIPCIONES AÑO 2012 RESOL. No. 003942012 FECHA DE RESOLUCION CEDULA CATASTRAL AÑOS PRESCRITOS 03/02/2012 K 4 3 111 020000100002000 2005-2006 3883 001-2012 13/03/2012 K 10 8A 40 42 46 010000170004000 1999-2006 2,208,993 002-2012 27/03/2012 K 16 22A 71 MORENO JAIMES MARIO VELANDIA GONZALEZ ANA K 18 18 60 VICTORIA RUEDA SANCHEZ CLAUDIA C 16 17 53 BARRIO ARGELIA PATRICIA C 14 11 34 38 BARRIO 20 DE RUEDA SANCHEZ CLAUDIA JULIO PATRICIA 010001720008002 1998-2006 003-2012 28/03/2012 010000960002000 2001-2006 004-2012 29/03/2012 010000890012000 1996-2006 005-2012 29/03/2012 010000700014000 1996-2006 006-2012 18/04/2012 ALTO VIENTO C 21 11 48 BARRIO 20 DE JULIO K 16 17 70 74 78 C 18 16 02 06 10 GUTIERREZ JAIMES HILDA 0001000090247000 1983-2006 223,652 007-2012 18/04/2012 LYDA REY FERREIRA 010001710016000 1999-2006 3,102,210 008-2012 09/05/2012 DIAZ TAPIAS ANDRES 010000930006000 1991-2006 3,528,163 DIRECCION PROPIETARIO POR FACTURA DEPARTAMENTO DE SANTANDER JIMENEZ ESCOBAR ALEJANDRO Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co VALOR PRESCRITO 1,965,418 CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 17 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL 009-2012 010-2012 05/06/2012 ESMERALDA VDA VERACRUZ 07/06/2012 RODRIGUEZ ESPERANZA Fuente: Oficina Jurídica del Municipio GOMEZ NIETO MARIA ISBELIA C 16A 22 19 BARRIO EL PROGRESO 000200040166000 2000-2006 7,412,946 010002500003001 1994-2006 529,888 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Es un tributo establecido y autorizado por la Ley 14 de 1.983 y el Decreto 1333 de 1.986, con modificaciones posteriores de la Ley 99 de 1.990, para efectos del impuesto de industria y comercio entiende se por actividades de servicio toda tarea, labor o trabajo ejecutado por personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, jurídicas y demás sociedades de derecho público privado sin que medie relación laboral con quien lo contrata, que genere una contraprestación en dinero o especie, dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad. Es el otro impuesto más representativo para el Municipio y se puede ver que su recaudo es alto por cuanto tiene mucho que ver con los contratos de Ecopetrol lo que hace aumentar su recaudo a continuación presenta un comportamiento de los años 2008 - 2011: VIGENCIA – HISTORICA 2.008 2.009 2.010 2.011 VALOR RECAUDADO 934.215.836,40 1.530.015.892,20 1.329.171.256,17 2.231.994.728,64 Fuente: Secretaria General y de Hacienda. En estos momentos la administración Municipal viene adelantando el recaudo de cartera a través de invitaciones de oficio donde se le informa al contribuyente que se encuentra en Mora y de igual manera se está realizando el Cobro Coactivo. DEUDORES. Está representado principalmente por los recursos que recibe el Municipio correspondiente a Ingresos No Tributarios entre ellos se encuentran las Regalías, las cuales con como consecuencia de la nueva ley de distribución, se disminuyo notablemente con relación a lo recibido en el 2008, y las Transferencias por Cobrar entre ellas las del Sistema General de Participaciones, esta cuenta con relación a la vigencia 2010 presento una variación del -3% y una participación del 19%. HALLAZGO Nro. 01. Al analizar la Cuenta de Deudores aparece registrada en la subcuenta 1424 Préstamos Concedidos por valor de $1.990.069, al revisar su creación se pudo establecer que este valor es una cuenta del Pasivo y que corresponde a las obligaciones que la Alcaldía tiene con el Fondo Territorial de Pensiones FONPET, lo que quiere decir que esta cuenta es del Pasivo lo que incrementa mas las obligaciones de la entidad, por tal razón se convierte en una Hallazgo de tipo Administrativo para la Administración actual. Tipo de Hallazgo: Responsables: ADMINISTRATIVO. Dr. JAIRO RIVERA ARCINIEGAS – Hallazgo Administrativo. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 18 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL Alcalde Municipal. CONTRADICCIÓN PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO. En el mes de octubre 2.012, mediante la nota de contabilidad No. 10000022 de Octubre 31 de 2.012, se registró reclasificación por la suma de $1.659.579,08 reclasificación de nota de contabilidad registrada en Diciembre 21 de 2.005, valor que efectivamente corresponde a encargo fiduciario de Minhacienda sobre recursos para pagos de pensiones. Se adjunta comprobante contable. CONCLUSIONES POR PARTE DEL ENTE DE CONTROL. Analizada la respuesta por parte del Grupo Auditor se acepta la explicación presentada por el ente auditado y se Confirma el hallazgo para tenerlo en cuenta dentro del Plan de Mejoramiento que posteriormente la entidad presentara, hasta tanto se pueda verificar en los Estados Financieros que la entidad presentara a diciembre 31 de 2.012. HALLAZGO Nro. 02. De igual manera, analizado el Catalogo de Cuentas y el Formato F01AGR correspondiente a la información general que el Municipio de la Cuenta de Bancos y Deudores que subió al Sistema Integral de Auditoria SIA, se observo que las cifras no concuerdan con la realidad financiera del Municipio, pues todas las Cuentas Bancarias quedan con Saldo en Rojo, pero al comparar con los informes que presenta la entidad se pudo comprobar que fue error de digitalización pues al suprimir los centavos altero las cifras por tal razón se convierte en un Hallazgo de tipo Administrativo hasta tanto se haga la corrección en la plataforma. Tipo de Hallazgo: Responsables: ADMINISTRATIVO Dr. JAIRO RIVERA ARCINIEGAS Alcalde Municipal. CARMENZA MORALES DE PINZON Contadora Municipio. CONTRADICCIÓN PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO. Se adjunta copia de oficio dirigido al contralor Departamental con el fin se nos permita entrar a la página del SIA y reemplazar el archivi F01AGR ya corregido, es decir sin decimales. CONCLUSIONES POR PARTE DEL ENTE DE CONTROL. Analizada la respuesta allegada por parte del Ente Auditado se observa que ha hecho gestión con el fin de presentar la corrección al Formato F01AGR, ante la imposibilidad de que esto pueda ser inmediato se Confirma este Hallazgo hasta tanto puedan acceder a la Plataforma del Sistema Integral de Auditoria con el fin de realizar las correcciones, mediante un Plan de mejoramiento que la entidad suscribirá posteriormente. INVENTARIOS. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 19 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL Se encuentra representada en un valor de $270.579 con una participación del 1% y sin variación alguna desde vigencias anteriores. HALLAZGO Nro. 03. En los Estados financieros aparece la cuenta de “Inventarios” representada por la Subcuenta 1518 de Materiales para la prestación del Servicio contentiva de repuestos y Llantas, siendo esta cuenta irreal por cuanto al verificar los soportes se encontró que no existe tal inventario a pesar que viene de vigencia anteriores y que forma parte del Activo como un mayor valor, de este modo se nota el incumplimiento a la Resolución 000119 de 2.006 de la Contaduría General de la Nación que reza sobre la depuración de las cuentas inexistentes para contar con unos estados financieros reales, lo que convierte este hecho en un Hallazgo Administrativo para que se a incluido en un Plan de Mejoramiento por la actual Administración. Tipo de Hallazgo: Responsables: ADMINISTRATIVO Dr. JAIRO RIVERA ARCINIEGAS – Hallazgo Administrativo Alcalde Municipal. CONTRADICCIÓN PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO. En el mes de Junio 2.012 con notas de contabilidad Nos. 6000042 y 43, se reclasifica el saldo de la cuenta de inventarios, quedando saldada la misma. Se adjunta comprobante contable. CONCLUSIONES POR PARTE DEL ENTE DE CONTROL. Analizada la respuesta allegada por parte del Ente Auditado y verificado el soporte de la misma se observa el movimiento contable de acuerdo a la nota de contabilidad anexa, de igual manera se Confirma este Hallazgo hasta tanto se pueda verificar dentro de la rendición de la cuenta que realizaran de la vigencia 2012, plasmando esta corrección dentro de un Plan de Mejoramiento que la entidad suscribirá posteriormente. ACTIVO NO CORRIENTE: INVERSIONES. Se encuentra representada por los recursos invertidos en Empresas de Economía Mixta y en Empresas Industriales y Comerciales del Estado por valor de $1.188.270 con una participación del 3% del total de los Activos no Corrientes y sin ninguna variación durante estas vigencias, pues este valor corresponde a la participación que la Alcaldía tiene en ESPUSATO. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. El activo más representativo es la Cuenta PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (13%), y presenta una disminución del -12% debido al aumento de las depreciaciones, de los terrenos tanto urbanos como rurales, construcciones en curso, edificaciones, muebles y enseres y equipos de comunicación y de construcción, maquinaria Industrial, equipo de recreación y deporte, herramienta y accesorios, equipos agrícolas, equipos para estaciones de bombeos, equipos de laboratorios, equipos de comunicación y computación. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 20 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL HALLAZGO Nro. 04. De la Cuenta de Propiedad Planta y Equipo se pudo observar que existe cantidad de elementos especialmente de Equipo de Transporte que se encuentra obsoleto y del cual la administración se encuentra en gestión para la realización de una subasta para enajenarlos con el fin de lograr recuperar algunos recursos para el Municipio, de igual manera se debe actualizar en los inventarios en cuanto al traslado de los Equipos Medico Científicos que deben pasar al Hospital pues el objeto de la Alcaldía no es la prestación de servicios de salud, con el fin de contar con lo que realmente tiene el Municipio, la Maquinaria que se encuentra para la Subasta es la siguiente: 2 Buses, 1 Campero Toyota, 1 Camión Chevrolet, 1 Camioneta, 3 Volquetas y 1 Motoniveladora Caterpilar 112F., que se encuentran totalmente depreciados y cuenta con un salvamento de $20.580.000 en los Activos. De lo anterior se cuantifica en un Hallazgo Administrativo hasta tanto se realice la baja por la venta y se haga la depuración contable de estos elementos y se pueda tener un inventario real. De otra parte se pudo observar que la Depreciación se realiza de manera global por cuanto la entidad no cuenta con un Inventario detallado de los bienes del Municipio, por tal razón queda en este mismo hallazgo para un plan de Mejoramiento, presentar las alternativas para solucionar la depreciación. Tipo de Hallazgo: Responsables: ADMINISTRATIVO. Dr. JAIRO RIVERA ARCINIEGAS Alcalde Municipal. CARMENZA MORALES DE PINZON Contadora Municipio. CONTRADICCIÓN PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO. En la parte referente a venta de activos fijos – equipo de transporte por subasta se encuentra en proceso. En lo que se refiere a reclasificación de equipo científico que corresponde al Hospital Local, se registró la nota de contabilidad No. 4ª 000036 de fecha de Abril de 2.012, se adjunta comprobante contable y ya se hizo entrega al Hospital. El informe contable con corte a Septiembre 30 de 2.012, arroja un saldo de $54.099.000, al que se le está haciendo seguimiento para depuración. Es procedente anotar que en la parte contable se estará haciendo seguimiento, revisión y depuración a las cuentas por cobrar y por pagar. CONCLUSIONES POR PARTE DEL ENTE DE CONTROL. Analizada la respuesta allegada por parte del Ente Auditado y los soportes anexos se puede observar la gestión realizada para subsanar estas falencias, de igual manera se Confirma este Hallazgo hasta tanto este Ente de Control pueda verificar dentro de la revisión de la Cuenta de la vigencia 2.012 a través de un Plan de Mejoramiento que suscribirán posteriormente. OTROS ACTIVOS. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 21 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL Igualmente los “Otros Activos” representan el 4% que están representados en las obras de arte y cultura, las licencias, los intangibles y otros. PASIVO. OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO. Es el Pasivo más representativo, corresponde a los Créditos que La Administración realizó por $20.681.695.000 de Crédito con el Banco de Bogotá y con Idesan, para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto en Convenio con la Gobernación de Santander, presenta una participación del 50% del total de los Pasivos, proyecto ejecutado por la Empresa de Servicios Públicos ESPUSATO. CUENTAS POR PAGAR. Esta cuenta corresponde a las obligaciones que la entidad ha adquirido de Bienes y Servicios con el fin de cumplir con los Proyectos de Inversión para la ejecución de obras, se encuentra valorada en $14.337.610.000 y presenta una variación del 29% y una participación del 40% del total de los Pasivos. PATRIMONIO. Se puede observar que el Patrimonio tiene una disminución porcentual del -78% y una participación del 11% del total del Pasivo + Patrimonio tenemos una disminución debido al aumento en la pérdida del ejercicio y de las obligaciones que el Municipio adquirió. Lo anterior corresponde al análisis de las cifras más representativas del Balance General y que están relacionadas directamente con la actividad principal de la entidad. Durante el ejercicio de auditoría realizado al Municipio de SABANA DE TORRES, correspondiente a la vigencia 2011 de acuerdo al comparativo que se realizo con las vigencias 2009 y 2010. CUENTAS DE ORDEN. La Administración presenta las “Cuentas de Orden” presentando movimiento durante el periodo, es importante aclarar que en esta denominación se incluyen los grupos que representan los hechos o circunstancias de las cuales pueden generarse derechos que puedan afectar la estructura financiera de la entidad, tenemos las cuentas de control para operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza no inciden en la situación financiera, para las de control interno de activos, de futuros hechos económicos y con propósito de revelación, así como las necesarias para conciliar las diferencias entre los registros contables de los activos y gastos y la información tributaria. HALLAZGO Nro. 05. Se pudo verificar que con Comprobante de Egreso No. 0002349 del 31 de diciembre de 2.011, se realizo un pago al señor Manuel Cabrera- Horacio Perdomo y Abogados Especialistas con Cheque No. 4149530 del Banco de Bogotá por valor de $53.560.000, para cumplir la Sentencia de Julio 28 de 2009 proferida por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Barrancabermeja, mediante el cual ordena el pago a favor del señor Manuel Cabrera de la suma equivalente a cien (100) salarios por concepto de los perjuicios morales con ocasión de la muerte de su hijo Leonardo Cabrera Rico, el Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 22 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL día 11 de mayo de 2.000, dentro de la Acción de Reparación directa, Demanda que es interpuesta contra el Estado, el Instituto Nacional Penitenciario, y/o el Municipio de Sabana de Torres, quien es la entidad que asume el 100% del total del Pago, por lo anterior se configura en un Hallazgo Administrativo que a futuro puede tener incidencia Fiscal, hasta tanto se establezca por el Comité de Conciliación la viabilidad de interponer o no la acción de Repetición a la persona responsable de esta negligencia que le ocasiono este detrimento patrimonial al Municipio. Es preciso manifestar que en la mesa del acta de Socialización, se trajo a colación y se le sugirió a los todos los secretarios Presentes en cabeza del asesor de Control Interno encargado por parte del señor Alcalde, hacer un estudio detallado sobre la aplicación de las Normas, en el caso de haber un responsable de ejercer la Acción de Repetición toda vez que el pago por valor de $53.560.000; fue cancelado por Administración el día 31 de Diciembre del 2.011 por tal motivo se configura en un Hallazgo Administrativo para que la entidad suscriba en un Plan de Mejoramiento. Tipo de Hallazgo: Responsables: ADMINISTRATIVO Dr. JAIRO RIVERA ARCINIEGAS - Hallazgo Administrativo. Alcalde Municipal. CONTRADICCIÓN PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO. La sentencia proferida por el Juzgado Administrativo de descongestión de Barrancabermeja, mediante la cual se ordena pagar al señor Manuel Cabrera, los daños y perjuicios ocasionados por la muerte de su hijo Leonardo Cabrera Rico, fue cancelada el 31 de Diciembre de 2.011, mediante egreso No. 0002349. Esta administración Municipal tendía a obtener por parte del funcionario correspondiente el resarcimiento de los daños causados al estado – Municipio de Sabana de Torres, viene recopilando los documentos pertinentes a efectos de citar al comité de conciliación para que se determine la viabilidad de iniciar la correspondiente acción de repetición. La reunión del comité de conciliación y la presentación de la demanda se hará dentro del término establecido en la Ley para iniciar este tipo de acciones administrativas. CONCLUSIONES POR PARTE DEL ENTE DE CONTROL. Analizada la respuesta allegada por parte del Ente Auditado se pudo establecer que la gestión realizada para subsanar este Hallazgo es débil, por tal razón se Confirma este Hallazgo hasta tanto se realice la reunión del Comité de Conciliación y se presente la demanda, esto se debe registrar dentro del Plan de Mejoramiento que suscribirán posteriormente. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL AMBIENTAL CUENTA 2011 2010 2009 2011 - 2010 VARIACION (%) INGRESOS 45,768,989 37,412,086 31,406,166 0.22 INGRESOS FISCALES 37,807,330 26,057,507 23,442,730 0.45 5,564,138 4,591,922 5,412,034 0.21 32,272,254 21,465,585 18,030,696 0.50 TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO: INFORME DEFINITIVO RECF-16-01 Página 23 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL DEVOLUCION Y DESCUENTOS (29,062) - OPERACIONES INSTERINSTITUCIONALES - TRANSFERENCIAS 7,961,659 11,346,565 7,955,992 (0.30) SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 6,491,620 6,353,156 6,905,292 0.02 - 390,643 1,050,700 (1.00) 8,014 7,444 (1.00) 1,470,039 4,602,766 - (0.68) 61,646,691 32,515,787 42,436,275 0.90 3,592,872 2,979,501 3,296,552 0.21 129,582 147,638 2,674,654 (0.12) 57,447,405 29,015,680 36,174,916 0.98 476,832 372,968 290,153 0.28 OTROS INGRESOS ORDINARIOS OTRAS TRASFERENCIAS GASTOS DE ADMINISTRACION DE OPERACIÓN GASTO PUBLICO SOCIAL TRANSFERENCIAS EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (15,877,702) OTROS INGRESOS OTROS GASTOS EXCEDENTE DEL EJERCICIO 4,896,299 (11,030,109) (4.24) 367,677 417,104 586,595 (0.12) 1,009,439 105,678 204,823 8.55 (16,519,464) 5,207,725 (10,648,337) (4.17) CUENTAS DE INGRESO. Esta cuenta representa los flujos de entrada de recursos generados por la entidad, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el período, bien sea por aumento de activos o por disminución de pasivos, expresados en forma cuantitativa y que reflejan el desarrollo de la actividad ordinaria y los ingresos de carácter extraordinaria. Ingresos Fiscales: Se incluyen las cuentas que representan los recursos que recibe el municipio a través de la aplicación de las leyes que sustentan el cobro de impuestos, tasas, rentas parafiscales, derivados del poder impositivo del Estado obtenidos en desarrollo de sus actividades o sus funciones. A diciembre 31 de 2.011, los ingresos fiscales, incluyendo tributarios y no tributarios ascendieron a $45.768.989, que representan el 45% del total de los ingresos operacionales, encontramos que las transferencias que representan los ingresos obtenidos por otras entidades de diferentes niveles y sectores, sin contraprestación directa, en cumplimiento de normas legales. En la vigencia 2011 se recibieron transferencias por el Sistema General de Participaciones por valor de $6.491.620.000, recursos que deben ser destinados de acuerdo a los sectores preestablecidos en la Ley 715 de 2.002. Otros Ingresos: Se obtuvieron $1.470.039.000 por concepto de otros ingresos provenientes de los depósitos efectuados en moneda Nacional y la prestación de servicios de crédito otorgados por entidades no financieras. CUENTAS DE EGRESO O GASTO: Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 24 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL Representan los flujos de salida de los recursos del municipio susceptibles de reducir el patrimonio, durante el periodo, bien sea por disminución de activos o por aumento de pasivos expresados en forma cuantitativa y son necesarios para el desarrollo de la actividad ordinaria, entre los que tenemos gastos de administración, gasto social y gasto de operación. Gasto de Administración: Representa los gastos asociados a la actividad de dirección, la planeación, apoyo logístico. Durante el 2.011 se efectuaron gastos por valor de $3.592.872.000, que representan el 0.058% del total. Se pudo observar que respecto al 2.010 los gastos aumentaron en un 21%. Gasto Social: Representan los recursos destinados por el municipio a la solución de necesidades básicas y satisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, medio ambiente, recreación y deporte y los orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Durante la vigencia se invirtieron $57.447.405.000, presentando un incremento del 98%, respecto al 2.009. Estos recursos deben ajustarse y deben invertirse de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la Ley 715 de 2.002, modificada por la Ley 1450,1446,y 1438 de 2011, su incremento se debe a la ejecución de la gran cantidad de obras durante la última vigencia. RESULTADO DEL EJERCICIO. La entidad presenta una perdida por valor de -$16.519.464.000, comparada con la vigencia anterior que obtuvo un superávit de $5.207.725.000, este resultado proviene del aumento de los Gastos especialmente el Gasto Social por la ejecución de obras y la disminución de las transferencias y como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo, en desarrollo de las funciones de su cometido estatal. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO. Sabemos que es un documento que muestra en forma clasificada y detallada las variaciones que debe presentar en las cuentas de patrimonio de la Alcaldía de Sabana de Torres y a lo largo de un periodo contable, producto de la actividad de la entidad. ALCALDIA DE SABANA DE TORRES ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (Presentación por cuentas) A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (Cifras en miles pesos) Valores Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2010 18,727,067 Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2011 4,272,590 Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2011 DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES 22,999,657 Año actual Año anterior 2011 2010 Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 25 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL INCREMENTOS Capital fiscal Resultados del ejercicio Superávit por valorización 20,613,299 18,259,701 -16,519,464 5,207,725 1,032,207 1,032,207 DISMINUCIONES (19,373,582) Patrimonio institucional incorporado 734,539 734,539 PARTIDAS SIN VARIACIÓN - Fuente: Rendición de cuenta SIA. El patrimonio de la Entidad para la vigencia 2.011 se encuentra representado en Hacienda Pública, Capital Fiscal del Municipio y resultados del ejercicio que al aumentar y ser negativo de acuerdo al aumento del gasto social por la ejecución de Proyectos lo afecta de manera considerable disminuyéndolo. OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES. En cumplimiento de las funciones inherentes al cargo, se llevo a cabo el proceso de revisión a los Estados financieros Básicos, Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica y Social y Notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2011, de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA DE TORRES, los cuales según los documentos y anexos presentados en la rendición de las Cuentas de la Vigencia 2.011 y en la auditoría realizada a esa Entidad, los cuales fueron refrendados por el Contador Público de la Entidad ARMANDO BOSSIO ROBLES, con Tarjeta Profesional No. TP-79-561-T, quien NO firma algunos de los Estados Contables ni hace entrega a la nueva administración; en consecuencia la Contraloría General de Santander, según concepto rendido por la Contadora Pública ULDARI MORENO RAMIREZ, con Tarjeta Profesional No. 144462-T, quien expresa una Opinión de RAZONABILIDAD CON SALVEDADES, de la situación financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado a 31 de diciembre de 2.011 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las Normas y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. SALVEDADES FINANCIEROS: EFECTUADAS A LA OPINION SOBRE ESTADOS 1. Limitación en la revisión y verificación de las transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de los Estados Contables con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a que se hizo sobre una muestra representativa y no sobre todo el universo. 2. Limitación en cuanto a la no existencia del Control Interno Contable dentro de la entidad y por la Carencia de un Sistema contable que le permita generar información totalmente confiable. 3. Limitación en cuanto al tiempo disponible para realizar las revisiones y verificaciones en el trabajo de campo realizado. 4. No existe confiabilidad en los Estados Financieros pues se pudo observar que los datos presentados no se encuentran actualizados. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 26 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL 5. Se observa que no se ha realizado una depuración contable total con el fin de que la entidad pueda presentar unos estados financieros acordes con la situación del Municipio. 6. Los Estados Contables no se encuentra totalmente clasificado como lo ordena la Contaduría General de la Nación, los cuales al ser corregidos alteraran las contrapartidas de los mismos. 7. Los Estados Financieros no coinciden las cifras registradas de un estado a otro. 6.2 EVALUACION DE LA CONTRATACION. La contratación de la Alcaldía del municipio de Sabana de Torres para la vigencia 2.011 en el Sistema Integral de Auditoria SIA es por la suma de $126.974. 089,581 representada en 429 contratos en sus distintas modalidades de la Ley 80 de 1.993. La ley 1150 de 2.007 y sus decretos reglamentarios. En desarrollo de la presente Auditoria Integral Modalidad Regular realizada en el municipio de Sabana de Torres, se tomo una muestra representativa de 34 contratos los cuales equivalen a la suma de $43.235.262.800, que equivale al 34% del valor total de la Contratación, con el objeto de estudiar y analizar las etapas pre contractual, contractual y post contractual de cada uno de ellos, determinar si el objeto a contratar estaba de acuerdo con las políticas, planes y programas de modo que le permitieran, a la Alcaldía Municipal de Sabana de Torres, cumplir con los fines institucionales y determinar si la gestión contractual adelantada se realizó conforme a los principios de transparencia, planeación, economía y responsabilidad, consagrados en el Estatuto General de la Contratación y el manual de contratación de la entidad. Las cuantías aplicables para la contratación en la vigencia 2.011 son: TIPO DE SELECCIÓN Contratos sin formalidades plenas o simplificados Contratos de menor cuantía y con formalidades plenas Contratos objeto de licitación o concurso publico VALOR Menores o iguales a 15 SMMLV hasta Superiores a 15 S. M. M .L. V y menores de 125 S. M. M. L. V Superiores a 125 S. M. M. L. V Los contratos a los que se les realizó estudio y análisis para verificar el cumplimiento del objeto contractual son: MUESTRA DE LA ALCALDIA DE SABANA DE TORRES VIGENCIA 2.011 CLASE DE CONTRATOS NÚMERO DE CONTRATOS VALOR CONTRATOS C1 Prestación de Servicio 6 3.675.724.368 C3 Interventoría 2 1.148.552.984 C4 Mantenimiento y Reparación 3 704.727.631 C5 Obra Pública C6 Compra Venta y/o Suministro. C12 Transporte 13 7.208.822.864 5 4.544.410.044 1 2.961.792.405 Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 27 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL C16 Prestación de los Servicios de salud. C17 Contrato Interadministrativo. TOTAL: 3 4.066.548.338 1 18.924.684.166 34 43.235.262.800 Muestra seleccionada por parte del Equipo Auditor: CONTRATOS AUDITADOS VIGENCIA 2011 NÚMERO Y OBJETO VALOR C-I 002 – 2011 UNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES – SANTANDER Y LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO DE SABANA DE TORRES ESPUSATO PARA LA PRESTACION CONJUNTA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES – SANTANDER” 18.924.684.166 NOMBRE DEL CONTRA TISTA INTERVE NTOR/S UPERVIS OR Luz Ángela Escobar Ávila, REP. Leg. Espusato E.S.P 1) Convenio celebrado el 29 de marzo de 2011: • El Municipio Aporta $18.824.684.166 y ESPUSATO $ 100.000.000 en bienes y servicios. 2) Plazo de Ejecución 8 meses a partir de la suscripción acta de inicio 3) Acta No. 01: Acta de Inicio 12 de abril de 2011. 4) Otro sì No. 1 del 27 de octubre de 2011. a) Ajustar la cobertura, actividades, las cantidades a ejecutar, adicionar las obras no previstas- no varía el total del convenio b) Modificar la forma de pago: ahora- 31% y 19% una vez presente la reprograma de la obra sobre los capítulos 6: Construcción de planta de tratamiento 5) ADICIONAL EN PLAZO No. 1 del 7 diciembre de 2011, se adicionó el plazo de ejecución en 4 meses, hasta el 10 de abril de 2012. 6) Otro sí No. 2 del 19 de diciembre de 2011: • CLAUSULA PRIMERA- OBJETO: adicionar el valor contenido en la clausulas tercera del Convenio-Inter. Ing. Luis •Ajustar la cobertura, actividades, las cantidades a Ernesto ejecutar, adicionar las obras no previstas, el ajuste se Pineda realiza exclusivamente sobre los capítulos 1 al 5 del Gallo, Conv. Inter. Universidad 7) ADICIONAL No. 2 del 30 diciembre de 2011: Industrial • CLAUSULA PRIMERA- OBJETO: adicionar el valor de contenido en la clausulas tercera del Convenio-Inter. Santander. • CLAUSULA SEGUNDA- ALCANCE: El valor adicional es para la ejecución de los capítulos 6 y 7 denominados Construcción de Planta de Tratamiento del Casco Urbano del Municipio de Sabana de Torres y Construcción de Planta de Tratamiento del Corregimiento la Gómez. • CLAUSULA TERCERA- CANTIDADES: El valor que se adiciona es de $373.903.990. .Al momento de realizar la Auditoria, la obra presenta un atraso porque no se ha definido la Construcción de las PTAR, tano la del casco urbano como la de la Vereda La Gómez. . La Interventoría la adelanta la Universidad Industrial de Santander, la cual ha presentado los informes correspondientes, así mismo hizo observaciones con respecto a los capítulos 6 y 8) (En el Ítem No. 6 de este informe se encuentra la revisión al Contrato de Interventorìa). CONTRATO EN EJECUCIÓN. OBSERVACIONES Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 28 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL CPS No. 002 - 2011 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL para los estudiantes del Municipio de Sabana de Torres en desarrollo del Proyecto: “AMPLIACION DE LA COBERTURA EDUCATIVA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL DE LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL HACIA LOS CENTROS EDUCATIVOS: POZO 4 ITES CIME EL TAGUI Y PUERTO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES – VIGENCIA 2ND011” Gloria Nancy Quintero López, Rep. Leg. TRANSPO RTES EL DORADO S.A.S Carlos Mosquera Rodríguez, Rep. Leg. Consorcio Integral Sabana. . Expediente con todo los documentos de las etapas contractuales. . Hubo dos Adiciones en valor a este Contrato uno por $67.020.146 y otro por $ 35.644.554 para valor final $ 3.051.825.441. . El equipo Auditor habló con el señor PEDRO JOSE CASAS SANTAMARÌA, rector del Colegio Pozo Cuatro, sobre el transporte para los estudiantes, quien manifestó de la importancia del transporte para los alumnos, porque sin este servicio los estudiantes no pueden llegar a las escuelas de las Zonas rurales, también informó que son 26 rutas para los estudiantes. Acta de Liquidación 27 de diciembre de 2011. 2.961.792.405 CPS No. 001 - 2011 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO NUTRICIONAL A MUJERES GESTANTES LACTANTES Y NIÑOS RECIÉN NACIDOS A UN AÑO CON EL OBJETO DE DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES SANTANDER VIGENCIA 2011. Yolanda Rodríguez Barajas, Rep. Leg. SOLUCIONE S REALES Y EFECTIVAS LTDA SOLURED SERVICIOS. 1.860.388.750 PS.S No. 002-2011 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA ALIMENTACIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA A NIÑOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS DE EDAD PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES SANTANDER 793.182.088 VIGENCIA 2011. CPS. No.003-2011 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA POBLACION DISCAPACITADA DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES SANTANDER VIGENCIA 2011. Yolanda Rodríguez Barajas, Rep. Leg. SOLUCIONE S REALES Y EFECTIVAS LTDA SOLURED SERVICIOS. Yolanda Rodríguez Barajas, Rep. Leg. SOLUCIONE S REALES Y EFECTIVAS LTDA SOLURED SERVICIOS. . Expediente con todo los documentos de las etapas contractuales. . Fecha de legalización 28 de junio de 2011. . Plazo de Ejecución: 6 meses a partir del Acta de Inicio. Luz Dennis . Acta de Inicio: 1 de julio de 2011. .Se estipuló en Ayala la minuta del Contrato un anticipo del 30%, según Rojas, Rep. con la documentación revisada del expediente, se le Leg. dio buen manejo. .Mediante el modificatorio No. Consorcio 02, se modificó la clausula segunda correspondiente Integral al valor del contrato quedando en $ 1.795.620.750. Sabana. Menor Valor $64.768.000.oo .Los recursos de este contrato, son recursos de regalías. .De de acuerdo a los documentos que reposan en el expediente del contrato el interventor cumplió con sus funciones, es decir presentó informes, así como también los presentó el contratista de las actividades realizadas. Contrato Ejecutado. Luz Dennis Ayala Rojas, Rep. Leg. CONSORC IO INTEGRAL SABANA. CARLOS ARIEL MOSQUER A, REP. LEG. CONSORC IO INTEGRAL SABANA. . Expediente con todo los documentos de las etapas contractuales. .Fecha de legalización 28 de junio de 2011. . Plazo de Ejecución: 6 meses a partir del Acta de Inicio. . Acta de Inicio: 1 de julio de 2011. . Anticipo 30% $ 237.954.626 . De de acuerdo a los documentos que reposan en el expediente del contrato el interventor cumplió con sus funciones, es decir presentó informes, así como también los presentó el contratista de las actividades realizadas. Contrato-Ejecutado. .Expediente con todos los documentos de las etapas contractuales. . Fecha de legalización 29 de junio de 2011. .Plazo de Ejecución: 6 meses a partir del Acta de Inicio. .Acta de Inicio: 15 de julio de 2011. .Anticipo 30% $ 423.893.250, según la documentación revisada del expediente, se le dio buen manejo. . Hubo modificación en el valor, Menor Valor por $ 82.599.000 quedando valor total en $ 1.330.378.500. .Los recursos de este contrato, son recursos de regalías. .El Interventor de acuerdo a los documentos que reposan en el expediente del contrato, cumplió con sus funciones, es decir presentó informes, así como también los presentó el contratista de las actividades realizadas. Contrato Ejecutado. 1.412.977.500 Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 29 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL CI No. 002-2011 DESARROLLAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESND UNDINDS José de Jesús Suarez Vergara. . Expediente con todo los documentos de La etapa precontractual. .Fecha del contrato 31 de Mayo del 2011 Valor inicial $ 993.546.000 Término de vigencia Siete (7) meses Acta de Inicio 01 de julio del 2011 Fecha de finalización inicial 31 de enero del 2012 .El contratista ha presentado cinco (5) informes mensuales del Contrato Interadministrativo No. 002 de 2011 hasta el 30 noviembre. . Suscriben modificatorio No. 1 el 14 diciembre de 2011, donde modifican la fecha de terminación del presente contrato, de siete meses lo bajan a 6 meses, porque el Contratista no va realizar la interventorìa los Capítulos 6 y el capitulo 7, de acuerdo a los manifestado en los numerales 10 y 11 del modificatorio No. 1: " 10) que la construcción de la Planta de Tratamiento requiere un término máximo de 120 días. 11) Que el Municipio de Sabana de Torres no cuenta con los recursos presupuestales suficientes para prorrogar y adicionar el contrato de Interventorìa No, 002", por lo tanto, se modificó el valor $ 810.367.992. .Mediante modificatorio No. 2, se amplió el plazo a 7 meses, hasta el 31 enero de 2012, por solicitud expresa del Contratante. 993.546.000 CARLOS ARIEL MOSQUER A CONSORCIO RODRÍGU SABANA DE EZ, REP. TORRES. LEG. CONSORC IO SISCOOP. OP No. 006-2011 “CONSTRUCCION CICLORUTA Y PASEO PEATONAL VIA SABANA – LA GOMEZ MUNICIPIO SABANA DE TORRES SANTANDER”. 2.455.287.414 .Los recursos de este Contrato proviene de del Convenio Interadministrativo No. 1380 celebrado entre la Gobernación de Santander y el Municipio de Sabana de Torres, el acta de inicio se suscribió el 22 de marzo de 2011 y fija como fecha de terminación del mismo el 24 de octubre de 2011. . El 23 de mayo de 2011 se suscribe el acta de inicio. . El 30 de mayo se suspende la obra, se reinicia el 7 de junio. . El 11 de julio Modificación de cantidades sin afectar el valor. . El 11 de agosto por segunda vez Modificación de cantidades sin afectar el valor. . El 26 de septiembre por tercera vez se Modificación de cantidades sin afectar el valor. . El 8 noviembre se suscribió el Acta de Adición de Tiempo, CANTIDADES NO PREVISTAS Y VALOR AL CONTRATO: tiempo 20 días calendarios a partir del 7 dic./2011, Adicionar la suma $ 250.002.261.92. . Se solicita a la actual administración mediante requerimiento, Certificar si se entregó la obra, fecha, si no se ha entregado, indicar las actuaciones que ha adelantado la actual administración y Certificar el estado y porcentaje de avance de la obra a la fecha, dando respuesta por intermedio del Ing. EDGAR NIÑO ALVAREZ, Secretario de Planeación de fecha 27 de junio de 2012, “Que las Actuaciones que ha realizado el Municipio en referencia del contrato de obra pública No. 006 de 2011 CONSTRUCCIÓN CICLORUTA Y PASEO PEATONAL VÍA SABANA – LA GÓMEZ MUNICIPIO SABANA DE TORRES han consistido en la Supervisión del desarrollo de la obra, mediante visitas técnica, acompañamiento y seguimiento junto con la Gobernación de Santander y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la realización e auditorias visibles en las cuales se han establecido lineamientos, con el fin de llevar a buen término su ejecución. La obra se encuentra recibida condicionada por parte de la Interventoría del contrato, teniendo en cuenta que el contratista debe realizar algunas reparaciones en determinados tramos de la obra, los cuales deben estar realizados para la realización del acta de liquidación final del contrato” Por lo anterior, podemos concluir que ha habido faltada de planeación del Contrato y es posible que el contrista incumpliera con la ejecución del contrato, razón por lo que le asiste al equipo auditor para que se realice la visita técnica. CONTRATO EN EJECUCIÓN. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 30 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL .Es un contrato que fija como plazo inicial de entrega el 3 de enero del 2012, durante su tiempo de ejecución ha tenido diferentes modificaciones en el plazo pactado inicialmente. OP- No.028-2011 “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA CENTRO EDUCATIVO EL TAGUI VEREDA LA PAYOA DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES – SANTANDER”. CONSORCIO TAGUI FASE II .En una última acta de modificación encontrada en el expediente se tiene como fecha de terminación junio 13 del 2012, pero al realizar visita ocular se evidenció que la obra aun se encuentra en ejecución, para el equipo auditor el desarrollo de la obra ha avanzado en un 30%, mostrando un atraso significativo. . Se requiere la vista del Equipo técnico de carácter urgente, puesto que presenta este contrato una evidente falta de planeación, se presentaron suspensiones repetitivas, teniendo en cuenta que sus cuatro actas modificatorias son muy superficiales y no muestra un sustento real, justificado, argumentado ya que lleva más de diez meses después de firmado el contrato; actas modificatoria de tiempo y de cantidades, por eso, la importancia que se designe de inmediato el equipo técnico, con el fin que realice un análisis detallado de los materiales utilizados, calidad de la obra, planeación del Contrato y un posible incumplimiento del contratista. 930.759.021 Julián Libardo CONSORCIO Jaramillo CENTRO DE Díaz, Rep. VIDA FASE 1 LEG. 2011. CONSTRU MARCA LTDA. No. OP 045-2011 “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR FASE I DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. .Contrato suscrito el 28 de noviembre de 2011, plazo de ejecución 30 días calendarios a partir del acta de inicio del 2 diciembre o hasta el 31 diciembre de 2011, el 22 de diciembre de 2011 firman el contrato adicional No. 01 donde adicionan 75 días calendarios a la ejecución del contrato. .El 16 de mayo de 2012 firman el recibo final de cantidades de obra mediante el Acta No. 11. .El residente de interventorìa, Construmarcas Ltda. Arq. Luis Raúl Parra Cala, manifestó por escrito: “la interventorìa realizó el recibo final de las cantidades de obra contratadas reflejando un avance de obra final del 99,99996% al momento de la entrega de la obras por parte del contratista estas evidencian la calidad exigidas en las especificaciones técnicas de cada una de las actividades contratadas y las cuales fueron supervisadas por el contratista en sus debidos momentos”. 828.472.761 C-S- No. 008-2011 SUMINISTRO DE NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE (9581400) GALONES DE ACEITE COMBUSTIBLE PARA MOTOR NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO en desarrollo del proyecto: “MANTENIMIENTO DE 360 KM DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES SANTANDERVIGENCIA 2.011. 819.668.770 .Contrato de suministro con todos los documentos de las Etapas Contractuales, con información de las cantidades de combustible suministrada. . La Maquinaria que se utilizó para el mantenimiento de 360 kilómetros de vías urbanas y rurales en el Municipio de Sabana de Torres. 3 Motoniveladoras, 2 Retroexcavadora 426 CAT y CX-160 B, 1 Cargador 910 CAT, 1 Buldozer 53-A Komatsu, 1 JOSÉ DE Plancho tanque, 7 Volquetas diesel, 1 Martha Irene JESÚS Vobrocompactador, 1 Buldozer D-5H Caterpillar. Amador, Rep. SUAREZ .El contratante y el Contratista, el 1 nov /2011 Leg. VERGARA, suscribieron el Acta de Mayores y menores DISLUCOM Sect. Cantidades: " Por la ola invernal se requiere más de LTDA. Planeación. la motoniveladora y de los dos (2) buldozer) y que de las siete volquetas solo se están utilizando cuatro (4), la modificaciones no incrementan el valor del contrato". .De acuerdo a los informes presentados por el Supervisor, la ejecución del contrato se llevó a cabo tal y como estaba estipulado en la Minuta del Contrato. CONTRATO EJECUTADO. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 31 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL OP No. 025-2011 “CONSTRUCCIÓN AULAS TALLERES INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO PARA EL COLEGIO ITES EN LA VEREDA PROVINCIA DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES – SANTANDER”. 737.947.048 CODENCO ISRAEL CARREÑO OSORIO, REP. LEG. UNIÓN TEMPORAL OBRAS CIME. OP No. 040-2011 “CONSTRUCCION COMEDOR Y BIBLIOTECA EN EL COLEGIO INTEGRADO MADRE DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES SANTANDER VIGENCIA 2011”. CONSORC IO INTEGRAL SABANA ECOINCA LTDA. .Contrato suscrito el 12 de septiembre, plazo de ejecución tres (3) meses a partir del acta de inicio del 22 sept./2011. .El 21 de diciembre se amplió el plazo en 80 días. Valor inicial del Contrato $737.947.048, se adicionó $ 104.916.650. . El contratista celebró contrato No. 3733 de Encargo fiduciario Irrevocable de Administración y pagos con Fiduciaria Bancolombia S.A para el manejo de los anticipos, de fecha 4 noviembre de 2011. .En la documentación encontrada en el expediente del contrato, no se puede determinar si ha habido incumplimiento por parte de contratista, si las cantidades estipuladas en la minuta eran las requeridas, por lo anterior, se requiere la visita del equipo auditor técnico. Contrato en Ejecución. .Expediente con los documentos de las etapas Contractuales. .Contrato legalizado el 16 de noviembre de 2011. .Plazo de ejecución: 45 días, desde el Acta de Inicio 7 dic. .El 28 de diciembre amplían plazo por 45 días. Contrato Ejecutado. 376.826.904 Jimmy Gamboa UNION Zuñiga, TEMPORAL Rep. Leg. PARQUE UNIÓN INFANTIL LA TEMPORA SABANA. L PARQUE INFANTIL SABANA. OP No. 047-2011 REMODELACION DEL PARQUE INFANTIL FASE 1 DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES DEPARTAMENTO DE SANTANDER. . En el expediente del Contrato están los informes del Interventor y de las Actividades que ha desarrollado el Contratista. . Contrato Adicional del 29 dic/11; 1) $123.259.526 (adicionar cantidades requeridas). 2) Adicionar 30 días a partir de 1 enero de 2012 . Se terminaba el 30 de enero de 2012, no hay actuaciones de este año en el expediente. . Se requiere visita un profesional idóneo para que de un concepto técnico. . CONTRATO EN EJECUCIÓN. 339.557.104 OP No.026-2011 “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SAN LUIS DE MAGARA EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES – SANTANDER”. CODENCO .Contrato legalizado el 16 de septiembre de 2011, se inicia 1 octubre de 2011, el plazo de ejecución 3 meses a partir del acta de inicio, se pacto anticipo de José de 30% = $ 74.792.154. Jesús • Se adicionó un valor de $ 69.620.820 y en Suarez tiempo 60 días. Vergara, • Valor Total Contrato: $ 218.618.396.oo Sect. Planeación. . El Ing. Edgar Niño Álvarez, Actual Secretario de Planeación Municipal, Certificó que la obra: “… Se encuentra ejecutada y recibida al 100%, se anexa recibido…”, 249.307.180 OP No. 024-2011 “ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO SABANA DE TORRES” UNION TEMPORAL ESTACION SABANA. 216.846.036 Carlos Ariel Mosquera Rodríguez, SIS.COL LTDA. . Expediente con todos los documentos de la etapa precontractual. . .En el presente contrato se estipulo un anticipo del 30% equivalente a $ 65.053.811 el cual no hizo uso el contratista. .Suspenden la obra el 18 de noviembre de 2011 mediante Acta No. 02 con base en cinco considerando, el cuarto indica: “4. Que la policía de sabana de Torres no autoriza la ejecución de los trabajos hasta tanto no sean revisados los diseños conjuntamente por las partes intervinientes”, lo anterior, nos muestra la falta de planeación de este contrato y la no concertación de la obra con la Policía de Sabana de Torres. . .El ing. Edgar Niño Álvarez, Secretario de Planeación, informa que "de acuerdo a las visitas técnicas realizadas por la Secretaria de Planeación en el actual periodo de gobierno (2012), la obra indica en cuando a la parte estructural que consiste en : zapatas, viga de cimentación, columnas de primer piso, placa de segundo piso, columnas y mampostería están en su totalidad terminadas sin acabados, ya que los acabados son ejecutados en la proyección final de la obra; esto en cuanto a la ejecución de la obra tendía un porcentaje del 70% .La obra se encuentra en avance moderado, teniendo en cuenta que re – inicio labores hasta el 7 de marzo Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 32 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL del .Se OP No. 039-2011 “CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO (24) ESTABLOS Y PISTA DE GALOPEO EN CORFESAT DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES SANTANDER VIGENCIA 2011”. la presente visita del equipo año”. técnico. .Solo una persona asistió a la visita de los sitios de trabajo: Fabián René Mendoza Rodríguez, Rep. Leg. Consorcio Caballerizas Sabana 2011. • El contratista Consorcio Caballerizas Sabana 2011 conformado por: 1) Soling de Colombia E.U 2 ) y Orlando Serrano Pedraza. • Mediante Resolución No. OC- 1258 del 16 de Nov.11, se designó a Adolfo Farid Londoño Jaimes, como interventor. • Informe de Interventorìa del 5 dic/2011: adición presupuestal $40.000.020 • Recibido final de la obra, está firmada por el señor GUSTAVO RUEDA RAMÍREZ, Presidente comité de Ferias de Sabana de Torres. CONTRATO EJECUTADO. CONSORCIO CABALLERIZ AS 2011. 168.292.218 OP No. -035-2011 “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA DE LA CULTURA JESUS EDUARDO VASCO HINCAPIE DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES – DEPARTAMENTO SANTANDER – VIGENCIA 2011”. requiere OSCAR MAURICIO ROJAS HERNANDE Z. José de Jesús Suarez Vergara, Sect. Planeación 2011. . Edgar Niño Álvarez, Sect. Planeación 2.012. UNIÓN TEMPORAL CAI LAS PAVAS, Integrada por: Lopez y Fonseca Ingenieros LTDA, y Rojas y García Ltda. José de Jesús Suarez Vergara, Sect. Planeación. . Edgar Niño Álvarez, Sect. Planeación, Resol. 0c 020 del 6 enero/2012. .En el expediente se encontró todos los documentos de la etapa precontractual, contractual y pos contractual. • Legaliza el Contrato el 4 de noviembre de 2011, se firma el Acta de inicio el 12 noviembre de 2011. • Plazo de Ejecución: 40 días calendarios o hasta el 31 diciembre de 2011. • Se pactó un anticipo del 40% $59.329.796 • El 30 de diciembre de 2011 adicionan 30 días. . El Acta de Liquidación se Suscribió el 12 de junio. 148.324.491 OP-No. 027-2011 “CONSTRUCCIÓN DEL CAI PARQUE LAS PAVAS DEL MUNICIPIO SABANA DE TORRES SANTANDER”. .Expediente con toda la documentación de la etapa precontractual. . Contrato legalizado el 3 de octubre de 2011 de 2011, se inicia 13 nov/201, plazo de ejecución tres meses, se pacto anticipo de 30% correspondiente a $ 40.755.141.60. •El 27 diciembre se adicionó en un valor de $ 13.147.104 y en tiempo 34 días. • Valor Total Contrato: $ 148.997.576.oo .La actual administración recibe la obra el 3 de febrero de 2012 y firman el acta de liquidación el 7 marzo. .Acta de Recibo Final: 3 feb/2012. CONTRATO EJECUTADO. 135.850.472 Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 33 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL .Los recursos de este Contrato provienen del Convenio Interadministrativo No. 1380 Celebrado entre la Gobernación de Santander y el municipio de Sabana de Torres, el 29 de octubre de 2010. José de Jesús Suarez .objeto: Construcción e Interventorìa Ciclo Ruta y Vergara, paseo Peatonal vía Sabana – La Gómez Municipio Sect. de Sabana de Torres : 1) Aporte del Departamento CONSORCIO Planeación $2.610.685.355 2) Aporte del Municipio 2011. SISCOOP. . Edgar Niño $652.671.338.20: . A pesar que en el Expediente del Contrato de Obra Álvarez, Pública No. 006 de 2011, objeto de este Contrato de Sect. Planeación Interventorìa, reposan las actividades desarrolladas 2012. por el interventor, estas no reposan en el expediente del contrato de Interventorìa No. 001 de 2011. .No reposa en el expediente la etapa pre-contractual. Contrato en Ejecución. C-I- No. 001-2011 “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION CICLO RUTA Y PASEO PEATONAL VIA SABANA – LA GOMEZ MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES”. 155.006.984 C-I. No.143-2011 .AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES Y EMPAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ENMARCADOS DENTRO DE: CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES (SANTANDER) DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL. EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARIL SIS.COL LADO DE LTDA SANTANDER S.A – EMPAS S.A . Expediente con toda la documentación de la etapa precontractual. . .Empas Celebró cuatro contratos de obras y cuatro contratos de interventorìa para ejecutar el objeto del Convenio Interadministrativo. . Convenio está en Ejecución, se requiere visita técnica. EMPRESA DE SERVICIOS DE SABANA DE TORRES. .Este no fue un Contrato, fue el ADICIONAL No. 2 del 30 diciembre de 2011 del Contrato de Obra No. 002 de 2011: • CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: adicionar el valor contenido en la clausulas tercera del Convenio interadministrativo. • CLAUSULA SEGUNDA- ALCANCE: El valor adicional es para la ejecución de los capítulos 6 y 7 denominados Construcción de Planta de Tratamiento del Casco Urbano del Municipio de Sabana de Torres y Construcción de Planta de Tratamiento del Corregimiento la Gómez. • CLAUSULA TERCERA- CANTIDADES: El valor que se adiciona es de $373.903.990. SONIA EDITH RODIRGUEZ NIÑO. .Expediente con toda la documentación de la etapa precontractual, con los informes del contratista y los informes del Supervisor. .Contrato Ejecutado. 3.373.024.374 ADICIONAL C-I No. 002-2011 Ejecución de los capítulos 6 y 7 denominados Construcción planta de tratamiento del casco urbano del Municipio de Sabana de Torres (Santander) 373.903.990 PS-001-2011 .prestar sus Servicios Profesionales de Abogado con el propósito de atender actividades relacionadas con la Contratación Administrativa que realiza el 35.310.000 Municipio de Sabana de Torres. PS-No.016-2011 .prestar sus servicios profesionales de abogado para realizar la gestión municipal del programa familias en acción del municipio de sabana de torres. JORGE ENRIQUE CUBIDES USECHE. Lilia Nasly Lessing Peñaloza, Comisaria de Familia. LEDIS ISABEL MADRID SILVA. JOSE DE JESUS SUAREZ VERGARA. 32.956.000 PS-No.011-2011 .Prestar sus servicios profesionales de abogado para la formulación de proyectos de inversión del Municipio de Sabana de Torres. .Expediente con toda la documentación de la etapa precontractual. .El supervisor debió exigirle profundizar en los informes al contratista, son repetitivos, se evidencia que la Contratista cambio el número, el mes del informe de Actividades y uno pocos datos del primer informe. .Contrato Ejecutado. .Expediente con toda la documentación de la etapa precontractual, con los informes del contratista y los informes del Supervisor. .Contrato Ejecutado. 24.717.000 Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 34 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL PS-No.013-2011 .Prestar sus servicios profesionales de abogado para brindar apoyo jurídico en la elaboración de los estudios de conveniencia y oportunidad en la formulación de proyectos de inversión del Municipio de Sabana 24.717.000 de Torres. C-S-No.003-2011 .SUMINISTRO DE SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS (777.000.600) ALMUERZOS REFORZADOS PARA LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANA DE 3.302.467.200 TORRES – VIGENCIA 2011 O-PNo.019-2011 “CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y REDES DE CONDUCCIÓN PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CRUCE ROBLEDO AREA RURAL DEL MUNICIPIO SABANA DE TORRES – SANTANDER” ROBERTO JOSE LEAL CALDERON. Arq. José de Jesús Suarez Vergara, Sect. Planeación. Expediente con toda la documentación de la etapa precontractual, con los informes del contratista y los informes del Supervisor. Contrato Ejecutado. EMPSENAL. Arq. José de Jesús Suarez Vergara, Sect. Planeación. .Expediente con la documentación de las etapas Contractual en 7 AZ; con los informes del Contratista de actividades y los informes del supervisor. .Contrato Ejecutado. CODENCO. CONSORC IO INTEGRAL SABANA. .Expediente con la documentación de las etapas Contractuales, con los respectivos informes de activadas realizadas por el contratista y los informes del Interventor. .Expediente Completo. 419.321.180 O-PNo.018-2011 “CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y REDES DE CONDUCCIÓN PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAS LAJAS AREA RURAL DEL MUNICIPIO SABANA DE TORRES – SANTANDER” .Expediente con la documentación de las etapas Contractuales, con los respectivos informes de actividades realizadas por el contratista y los informes del Interventor. .Contrato legalizado: 25 de agosto de 2011. . Plazo de Ejecución: Tres meses. .Contrato Ejecutado. CODENCO. SIS.COL LTDA HENRY OSWALDO ACOSTA CASTILLO. CONSORC IO INTEGRAL SABANA. Expediente compuesto por dos Az donde se encuentra la documentación de las Etapas Contractuales; con los informes del Contratista de actividades y los informes del supervisor. .Contrato Ejecutado. JOSE DANILO ALZATE SALAZAR JAIME NIÑO SILVA, En el expediente se encontró todos los documentos de las etapas Contractuales. • El avalúo lo realizó el Ing. Civil de la UIS Alfonso Rivera Perez. . Valor Avalúo $ 126.255.000. Área 33.2250 Ha. DISLUCOM LTDA. JOSÉ DE JESÚS SUAREZ VERGARA. . Se encuentra en el Expediente los informes del supervisor donde indica valores, cantidades utilizadas por los vehículos. .Contrato Ejecutado. Consorcio Integral Sabana. .Contrato legalizado el 13 de agosto de 2011, con tres meses para su ejecución. . .Suscriben acta de liquidación el 30 de diciembre de 2011. 272.520.178 C-V No. 003-201 .DOTACION DE 1000 PUPITRES UNIVERSITARIOS ELABORADOS EN TUBO REDONDO DE 7/8` CALIBRE 18 COLLROLLER PINTURA ELECTROSTATICA BANDEJA CALIBRE 2 ASIENTO ESPALDAR Y BRAZO EN TRIPLEX 12MM 174.500.000 MEDIDA ESTANDAR. C-V 002-201 .Venta que EL CONTRATISTA hace a El Municipio de Sabana de Torres.. del predio rural denominado El Refugio Municipio de Sabana de Torres 126.000.000 Departamento de Santander. C-S No. 006-2011 `SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL EJERCITO NACIONAL ACANTONADA EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES – SANTANDER 121.774.074 VIGENCIA 2011”ND. OP-No.015-2011 “MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SANTISIMA TRINIDAD DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE 114.275.710 TORRES SANTANDER” Heriberto Orduz Sánchez, HOS EMPRESA UNIPERSON AL. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 35 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL PS-001-2011 .Prestar los Servicios de gestión Administración de Archivos en la Alcaldía Municipal de Sabana de Torres- Santander. CODENCO. .Contrato celebrado el 29 de junio de 2011. .Plazo de ejecución: 5 meses. .. Anticipo: 40% correspondiente $73.999.997.60 . El 30 de diciembre de 2011. Suscriben el Acta No-. 04. .Acta de recibo final de Actividades. . El 31 de enero de 2012, suscriben el Acta No. 005 Acta de liquidación del Contrato, con sabe en el Acta José de de Recibido Final No. 4. . El equipo Auditor Jesús realiza prueba al Software de ubicación en físico del Suarez .Archivo con el nombre de un docente tomado de una Vergara, caja y de un convenio lo cual no se mostró nada el Sect. software, no lo encontró, esto lo certificó EDILMA Planeación TAVERA TAVERA, Auxiliar de documentación 2011. documental Alcaldía Municipal de Sabana de . Edgar Torres. Niño .El Equipo auditor evaluó la documentación que Álvarez, reposa en el Expediente del Contrato, al igual la visita Sect. realizada al Archivo, concluyendo que le falta más Planeación capacitación a la funcionaria encargada del archivo, 2012. así mismo, determinó que el lugar donde funciona el archivo no es el adecuado, esto se manifestó en la Socialización del Cierre de la Auditoria al actual alcalde y a su equipo de trabajo que se hizo presente, en especial al Secretario de Planeación quien firmó el Acta de Liquidación, así mismo, se le hizo ver la importancia de ponerse en contacto con el contratista lo más pronto posible porque la póliza tiene vigencia hasta el 29 de julio de 2012. OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO. CONSORC IO INTEGRAL SABANA. 184.999.994 “CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA “LA GÓMEZ II” UBICADA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. .Al realizar el equipo Auditor la visita ocular al lugar de la obra, pudo evidenciar que no están los tableros que se pactaron en el contrato, así como no se encontró el guarda escobas en cerámica, entre otros. . CONTRATO EJECUTADO: requiere visita técnica. 146.058.788 CONTRATOS QUE REQUIEREN VISITA TÉCNICA. Con base en la revisión de la documentación que reposa en los expedientes de los siguientes contratos de obra Pública, se determina la necesidad que se designe un grupo Auditor técnico para que realice la visita ocular y presente el concepto técnico, lo anterior, porque se evidencia falta de planificación en estos Contratos, al realizar modificaciones como adicionar en tiempo y valor a pocos días de iniciarse la ejecución y en otros faltando pocos días para la entrega de la obra, la mayoría de estos Contratos en los estudios previos se determinó que su ejecución iba hasta el 31 de diciembre de 2.011, así mismo, quedó en la minuta de los contratos y a la fecha de la auditoria varios de ellos se encontraban en ejecución. 1. CONTRATO No. 002 de 2011 Convenio Interadministrativo suscrito entre el Municipio de Sabana de Torres y Espusato E.S.P. Las obras contempladas en el convenio interadministrativo No.002 de 2011, se desarrollaran en siete (7) capítulos: Capítulo 1: Red pluvial casco urbano Capítulo 2: Red sanitaria casco urbano Capítulo 3: Red de alcantarillado corregimiento de La Gómez Capítulo 4: Red pluvial Provincia Capítulo 5: Red sanitaria Provincia Capítulo 6: Construcción planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio. Capítulo 7: Construcción planta de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de La Gómez. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 36 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 002 de 2.011 Fecha del convenio 29 de marzo del 2011 Valor Inicial $18.924.684.166 Término inicial de Vigencia Ocho (8) meses Acta de Inicio 12 de abril del 2011 Fecha de finalización 11 de diciembre del 2011 Otro sí No. 1 del 27 de octubre de 2011 a) ajustar la cobertura, actividades, las cantidades a ejecutar, adicionar las obras no previstas- no varía el total del convenio. b) Modificar la forma de pago: ahora- 31% y 19% una vez presente la reprograma de la obra sobre los capítulos 6: Construcción de planta de tratamiento Adición en tiempo N°01 Cuatro (4) meses 7 dic/2011 Fecha de finalización según adición N°01 10 de abril del 2012 Otro sí No. 2 del 19 de diciembre de 2011 • CLAUSULA PRIMERA- OBJETO: adicionar el valor contenido en la clausulas tercera del Convenio. Interadministrativo. • ajustar la cobertura, actividades, las cantidades a ejecutar, adicionar las obras no previstas, el ajuste se realiza exclusivamente sobre los capítulos 1 al 5 del Convenio. Interadministrativo. ADICIONAL No. 2 del 30 diciembre de 2011 • CLAUSULA PRIMERA- OBJETO: adicionar el valor contenido en la clausulas tercera del Convenio. Interadministrativo.. • CLAUSULA SEGUNDA- ALCANCE: El valor adicional es para la ejecución de los capítulos 6 y 7 denominados Construcción de Planta de Tratamiento del Casco Urbano del Municipio de Sabana de Torres y Construcción de Planta de Tratamiento del Corregimiento la Gómez. • CLAUSULA TERCERA- CANTIDADES: El valor que se adiciona es de $373.903.990 El 7 de diciembre de 2.011 el Municipio de Sabana de Torres y Espusato E.S.P suscribieron el Adicional N°01 al Convenio Interadministrativo N°002 de 2.011 con el objeto de adicionar en 4 meses el plazo de ejecución del convenio sin variar el valor total del convenio o las cantidades pactadas. El 30 de diciembre de 2.011 el Municipio de Sabana de Torres y Espusato E.S.P. suscribieron el Adicional N°02 al Convenio Interadministrativo N°002 de 2011 con el objeto de adicionar el valor del convenio en $ 373.903.990, destinados a la ejecución de obras de los capítulos 6 y 7 del convenio; para un valor total del convenio de $ 19.298.588.156,00. El Convenio Interadministrativo No. 002 de 2.011, a la fecha se encuentra en Ejecución, de acuerdo al interventor, Universidad Industrial de Santander, el 23 de enero de 2.012 suscribieron el otro sí No. 03, otro sí que no reposa en el expediente del Contrato, así mismo lo manifestó el interventor en su informe “A la fecha de entrega del presente informe, la interventoría no ha recibido copia de este documento debidamente legalizada” 2. CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 006 de 2.011, cuyo objeto. “CONSTRUCCIÓN CICLORUTA Y PASEO PEATONAL VÍA SABANA – LA GÓMEZ MUNICIPIO SABANA DE TORRES - SANTANDER” Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 37 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL Se firma el acta de inicio el 23 de mayo de 2.011, se inició los trabajos el 24 de mayo de 2.011 y autorizan el pago al contratista del anticipo del 40% $982.114.965.72. El 24 de mayo de 2.011 firman acta de suspensión, considerando: No se han alcanzado los niveles de rasante del terraplén, debido a las afectaciones de la fuerte ola invernal. Fecha de reinicio 30 mayo de 2011. El 30 de mayo firman otra Acta de Suspensión argumentando; No se han alcanzado los niveles de rasante del terraplén, debido a las afectaciones de la fuerte ola invernal. Fecha de reinicio 7 de junio de 2011, esta vez sí reinician la obra en la fecha, fijando como fecha de de la obra el 2 de noviembre. En las fechas: 11 de julio, 11 de agosto y 26 de septiembre de 2.011modifican cantidades originales, sin afectar el valor. Suspenden la obra el 4 de octubre argumentando las torrenciales lluvias, el 24 de de octubre no las reinician porque las condiciones climáticas no lo permite y la suspenden nuevamente, reiniciándolas el 8 de noviembre fijan nueva fecha de terminación 6 de diciembre, el mismo 8 de noviembre Adicionan tiempo, cantidades no previstas y valor al contrato: “ 1) Adicionar Cantidades. 2) Adicionar un plazo de 20 días calendarios a partir del 7 dic/2.011 3) Adicionar la suma $ 250.002.261.92 4) Establecer el valor total del contrato $2.705.289.676.22 5) Establecer plazo total del contrato en 170 días calendarios. 6) Fijar como fecha de terminación el 26 diciembre de 2011”. Por lo anterior, podemos concluir que ha habido falta de planeación del Contrato y es posible que el contratista incumpliera con la ejecución del contrato, razón que le asiste al equipo auditor en que se realice la visita técnica. 3. CONTRATO No. 028 de 2.011 Contrato de Obra Pública, cuyo objeto. “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA CENTRO EDUCATIVO EL TAGUI VEREDA LA PAYOA DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES – SANTANDER” Es un contrato que fija como plazo inicial de entrega el 3 de enero del 2012, durante su tiempo de ejecución ha tenidos diferentes modificaciones en su plazo pactado inicialmente. En una última acta de modificación encontrada en el expediente se tiene como fecha de terminación junio 13 del 2.012, pero al realizar visita ocular se evidenció que la obra aun se encuentra en ejecución, para el equipo auditor el desarrollo de la obra ha avanzado en un 30%, mostrando un atraso significativo. Este colegio Tagui de la Vereda la Payoa, tiene en su plata educativa cerca de 500 estudiantes de los cuales su mayoría están atendiendo clases en lugares improvisados, a la intemperie sometidos al sol y al agua, esta verificación reposa en el siguiente registro fotográfico: Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 38 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL LUGAR DONDE LOS ESTUDIANTES ESTAN RECIBIENDO CLASES. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 39 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL LUGAR DONDE LOS ESTUDIANTES ESTAN RECIBIENDO CLASES. El Rector de Este centro educativo, nos manifestó las dificultades que están pasando los estudiantes por los atrasos de esta obra y su preocupación por el riesgo que corren los estudiantes al seguir asistiendo a clases en este lugar que desde todo punto de vista no es DIGNO para los Estudiantes. AVANCE DE LA OBRA QUE YA TENDRIA QUE ESTAR TERMINADA. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 40 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL El equipo Auditor, no encuentra justificación para las suspensiones repetitivas que han surgiendo en la ejecución de esta obra, teniendo en cuenta que sus actas modificatorias son muy superficiales y no muestra un sustento real, justificado, argumentado de los aplazamientos de la misma, ya que lleva más de diez meses después de firmado el contrato y se han suscrito 4 actas modificatoria de tiempo y de cantidades, por eso, la importancia que se designe de inmediato y urgente el equipo Auditor técnico, con el fin que realice un análisis detallado de los materiales utilizados, calidad de la obra, planeación del Contrato y posible incumplimiento del contratista. 4. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 024 de 2011“ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO SABANA DE TORRES”. El 26 septiembre amplían plazo para que el contratista cumpla con la clausula decimo sexta del contrato para que es ese término tramite la expedición de la garantía, no se encontró en el expediente que el Contratista hiciera uso del anticipo, así mismo, no se pudo determinar con la documentación revisada el estado actual de la Interventorìa, ante esto, el equipo auditor solicitó mediante requerimiento a la actual administración: a) Certificar la documentación que reposa en el expediente. b) Certificar las actuaciones que ha adelantado la actual administración. c) Certificar el estado y porcentaje de avance de la obra a la fecha. d) Certificar los pagos realizados a este contrato. La información solicitada mediante requerimiento fue resuelta por Sandra Leguizamo Peña, Oficina de Contratación, el ing. Edgar Niño Álvarez, Secretario de Planeación y por Iván Lorenzo Quintero Contreras, Secretario General y de Hacienda, en los siguientes términos: Al punto a), Sandra Leguizamo Peña, Oficina de Contratación respondió: “1. Dos carpetas o tomos AZ con un total de 662 folios…”. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 41 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL A los puntos b y c, el ing. Edgar Niño Álvarez, Secretario de Planeación. respondió: “ De acuerdo a las visitas técnicas realizadas por la Secretaria de Planeación en el actual periodo de gobierno (2012), la obra indica en cuando a la parte estructural que consiste en : zapatas, viga de cimentación, columnas de primer piso, placa de segundo piso, columnas y mampostería están en su totalidad terminadas sin acabados, ya que los acabados son ejecutados en la proyección final de la obra; esto en cuanto a la ejecución de la obra tendía un porcentaje del 70% La obra se encuentra en avance moderado, teniendo en cuenta que re – inicio labores hasta el 7 de marzo del presente año”. Al punto d, el doctor Iván Lorenzo Quintero Contreras, Secretario General y de Hacienda. responde: CERTIFICA: “que revisados los archivos de esta dependencia, se pudo establecer que con ocasión al Contrato de Obra Pública 024 de 2011, “ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO SABANA DE TORRES”, con la firma UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN DE SABANA por valor de $216.846.036 CON RECURSOS DEL Fondo de Seguridad Ciudadana, NO se ha realizado pago alguno a la fecha 29 de junio de 2012”. Suspenden la obra el 18 de noviembre de 2011 mediante Acta No. 02 con base en cinco considerando, el cuarto indica: “4. Que la policía de sabana de Torres no autoriza la ejecución de los trabajos hasta tanto no sean revisados los diseños conjuntamente por las partes intervinientes”, lo anterior, nos muestra la falta de planificación de este contrato y la no concertación de la obra con la Policía de Sabana de Torres. 5. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 035 de 2.011“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE LA CULTURA JESÚS EDUARDO VASCO HINCAPIE DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES – DEPARTAMENTO SANTANDER – VIGENCIA 2011” El presente Contrato de Obra pública, faltando un día para la entrega de la obra, adicionan 30 días, argumentado que por razones del clima (lluvias) “diariamente pierden 4 horas”. El 13 febrero de 2.012 suscriben el Acta No. 4. Acta de Suspensión No. 01 Porque el proveedor eléctrico METRO-ELÉCTRICOS no ha despachado la totalidad del material requerido, fijan fecha de reinicio el 27 de febrero, reinician la obra el 23 de abril de 2012 con el Acta No. 5 del 23 abril: Acta de Reinicio y fijan fecha de terminación para el 30 de abril de 2012. El 23 de abril de 2.012 modifican cantidades mediante Acta No. 06 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES, el 26 de abril suscriben el acta de Recibo final de la obra y el acta de Liquidación se suscribió el 12 de junio. En los estudios previos (estudio de conveniencia y oportunidad) se describe la necesidad donde el mantenimiento de la infraestructura se realizar sobre unas descripciones exactas, entre ellas: Preliminares que incluyen demolición de muros entre otros, instalaciones eléctricas, mampostería (muro en ladrillo, muro en Dra wall, así mismo frisos, pisos, enchapes en ceramira, cubierta, carpintería (muebles y armarios); carpintería metálica (marco y puerta metalica), carpintería en aluminio (reparación de puertas y ventana en aluminio); cielo raso (en dry wall y en icopor), pintura para muros interiores y fachada. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 42 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL En el contrato efectivamente se pacto lo estipulado en los estudios; pero no se hizo todo lo contratado, en las actas modificatorias acuerdan el aumento de lámparas fluorescentes que mejoren la luminosidad, el aumento de toma de corrientes dobles y aclaran que estas modificaciones no originan mayor valor contractual. Al realizar la visita ocular se encontraron unas instalaciones deterioradas, se encontraron instalaciones viejas, humedad en las paredes, cielo razón en icopor algunos ya deteriorados, no hubo enchape nuevo, bombillos normales, no se vio el suministro de tableros, 3 aires acondicionados en mal estado, en el acta de mayores y menores cantidades se modificaron la cantidad de ventiladores de techo a 25, de los cuales los que se encontraron son de pared. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA CALIDAD DE LA OBRA ENTREGADA. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 43 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL NO SE ENCONTRARON 25 VENTILADORES DE TECHO, SE ENCONTRARON VENTILADORES DE PARED. TECHO EN ICOPOR DETERIORADO. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 44 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL Se pudo verificar que surgieron actas de mayores y menores cantidades donde se cambiaron VARIAS descripciones contratadas inicialmente; lo que nos muestra una DEFICIENTE PLANEACION en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad y en la ejecución del contrato. El grupo auditor no entiende como se firma un contrato, se recibe a satisfacción y se liquida por parte de la alcaldía en las condiciones en las que se encuentra la obra entregada, al momento de la auditoria no llevaba un mes de ser entregada la obra y ya se encontraba visiblemente deteriorado donde se encuentran sus pisos deteriorados, sus techos estropeados, sus tomas corrientes sin funcionar. Por tanto, la Administración central es responsable de los procedimientos contractuales las cuales deben estar precedidos por una idónea planeación en la cual se verifique su adecuación a las acciones, proyectos y programas de la entidad, no pudo haber sido producto de la improvisación además debió haber estado precedido de un estudio claro que hubiese determinado la necesidad de realizarles las adecuaciones y mantenimiento a la casa de la cultura. 6. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 143 de 2.011, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES Y EMPAS S.A PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES (SANTANDER) DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL”. La Alcaldía Municipal de Sabana de Torres, celebró el Convenio Interadministrativo No. 143 con la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A E.S.P EMPAS. A su vez Empas, para ejecutar el objeto del Convenio Interadministrativo No. 143, ha celebrado los siguientes contratos: 1. Contrato de Obra No. 001531 con Proconam Ltda. OBJETO: Construcción de cincuenta y ocho (58) unidades Sanitarias, en las Veredas San Pedro, Agua Bonita, La Gómez, Hk 36, Llano Grande, la Flecha, Km 80, Campo Tigre, Irlanda, Barranco Colorado, la Pescado, Birmania, Provincia, La Magdalena y las Lajas Sector Bajo Área Rural del Municipio de Sabana de Torres. VALOR $ 1.104.302.159.oo Anticipo: 40 % $ 441.720.864 FECHA SUSCRIPCIÓN: 13 abril de 2.012. PLAZO: 180 días calendarios. 2. Contrato de Interventoría No. 001536 con SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE COLOMBIA LTDA- SIS.COL LTDA. OBJETO: Interventoría técnica de la construcción de cincuenta y ocho (58) unidades Sanitarias, en las Veredas San Pedro, Agua Bonita, La Gómez, Hk 36, Llano Grande, la Flecha, Km 80, Campo Tigre, Irlanda, Barranco Colorado, la Pescado, Birmania, Provincia, La Magdalena y las Lajas Sector Bajo Área Rural del Municipio de Sabana de Torres. VALOR $ 119.166.197.oo FECHA SUSCRIPCIÓN: 13 abril de 2.012. PLAZO: 210 días calendarios. 3. Contrato de Obra No. 001532 con Oscar Andrés Gómez Galvis Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 45 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL OBJETO: Construcción de doce (12) Unidades Sanitarias, en la vereda Cruce Robledo y el Diamante… VALOR $288.473.648 ANTICIPO $ 40% $ 115.389.459 FECHA SUSCRIPCIÓN: 13 abril de 2.012. PLAZO: 150 días calendarios. 4. Contrato de Interventorìa No. 001537 con SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE COLOMBIA LTDA- SIS.COL LTDA. OBJETO: Interventoría técnica de la construcción de doce (12) Unidades Sanitarias, en la vereda Cruce Robledo y el Diamante… VALOR $24.567.969 FECHA SUSCRIPCIÓN: 13 abril de 2.012. PLAZO: 150 días calendarios. 5. Contrato de Obra No. 001533 con Oscar Andrés Gómez Galvis OBJETO: Construcción de cuarenta (40) unidades Sanitarias, en la Vereda Rio Sucio, el Canelo, La raya, Cristales la Ye, Payoa Cinco, Almendro, Puerto Santos, Sector Alto Real del Municipio de Sabana de Torres. VALOR $968.500.565 ANTICIPO $ 40% $ 387.400.226 FECHA SUSCRIPCIÓN: 13 abril de 2012. PLAZO: 150 días calendarios. 6. Contrato de Interventoría No. 001535 con SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE COLOMBIA LTDA- SIS.COL LTDA. OBJETO: Interventoría técnica de la construcción de cuarenta (40) unidades Sanitarias. VALOR $82.343.231 FECHA SUSCRIPCIÓN: 13 abril de 2.012. PLAZO: 180 días calendarios. 7. Contrato de Obra No. 001534 y HOS EMPRESA UNIPERSONAL. OBJETO: Construcción del acueducto vereda puerto Santo. VALOR $259.651.762 ANTICIPO: 40% $ 103.860.705 FECHA SUSCRIPCIÓN: 13 abril de 2.012. PLAZO: 90 días calendarios. 8. Contrato de Interventoría No. 001538 y SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE COLOMBIA LTDA- SIS.COL LTDA. OBJETO: Interventoría técnica de la construcción del acueducto vereda puerto Santo. VALOR $22.076.036 ANTICIPO: 40% $ FECHA SUSCRIPCIÓN: 13 abril de 2.012. PLAZO: 120 días calendarios. Con base en lo anterior, como no había en el expediente informes de la actual administración, mediante requerimiento se solicitó: a) Actuaciones que ha adelantado la actual administración. b) Certificar el estado y porcentaje de avance de la obra a la fecha. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 46 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL El requerimiento fue resuelto por Jaime Sánchez Chacón, Supervisor Secretaria de Planeación y el ing. Edgar Niño Álvarez, Secretario de Planeación, en los siguientes términos: Al punto a), la Administración Municipal a través del funcionario, Jaime Sánchez Chacón, Supervisor Secretaria de Planeación, responde: “Se han hecho las respectivas actuaciones técnico y supervisión de las obras Verificación de Beneficiarios. Asistencia técnica en las Baterías Sanitarias. Respuesta oficio de los beneficiarios e Interventoría. Acompañamiento con la intervendría SIS.Col. Reunión con la Comunidad. NOTA: Se debe tener en cuenta que las iniciaciones de las obras empezaron el 14 de mayo de 2.012 y hasta la fecha se ha tenido control mismo”. Al punto b), el Ing. Edgar Niño Álvarez, Secretario de Planeación, CERTIFICA: “Que el Proyecto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 143 de 2.011 celebrado entre el Municipio de Sabana de Torres y Empas S.A, se encuentra actualmente en ejecución y su porcentaje de ejecución es: Avance Convenio de las 58 baterías está : 2.7% y valor ejecutado 37.916.154 Avance Convenio de las 12 baterías está: 6 % y valor ejecutado 17.310.000 Avance Convenio de las 40 baterías está: 1.5% y valor ejecutado 14.527.500 Avance Provincia está: 73% % y valor ejecutado 189.545.230” Por lo tanto, los avances son muy pobres y debe analizarse el posible el posible incumplimiento. 7. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 043 de 2.011“CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA “LA GÓMEZ II” UBICADA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES DEPARTAMENTO DE SANTANDER” Contrato suscrito el 23 de noviembre de 2.011, fecha de inicio el 2 de diciembre del 2.011, con un plazo de ejecución de 40 días, este plazo no se cumplió. Al realizar el equipo Auditor la visita ocular al lugar de la obra, pudo evidenciar que no se encuentran los tableros que se pactaron inicialmente, así como no se encontró el guarda escobas en cerámica, entre otros. EVIDENCIA DE LA VISITA OCULAR. No se evidencia Guarda escopas. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 47 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL Al parecer este tablero estaba antes de la obra Una vez anunciados los Contratos de Obras que requieren la visita técnica, se miraran aquellos Contratos que se detectaron posibles hallazgos. HALLAZGOS No. 06. FALTA DE PLANEACIÓN. DESCRICCIÓN DEL HALLAZGO. En los Contratos de Obra Pública No. 002, 006, 045, 025, 040, 047, 026, 024, 039, 035 y 027 de 2.011, así como en el Convenio Interadministrativo No. 002 de 2011, se evidencian la falta de planeación. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 48 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL Revisando la documentación de las etapas precontractuales de los expedientes de los Contratos de Obra Pública, se encuentra a pocos días de iniciar la ejecución de los contratos los suspenden, modifican las cantidades pactadas inicialmente permitiendo en algunos de ellos, la justificación de adicionar en valor y en tiempo, así mismo, faltando unos pocos días para cumplirse el tiempo de ejecución amplían tiempo y adicionan valor, un ejemplo de esta situación se presentó en el Contrato de Obra Pública 025 de 2011, suscrito el 12 de septiembre, plazo de ejecución tres (3) meses a partir del acta de inicio del 22 sept./2011, es decir, se entregaría la obra el 21 de diciembre, pero el 15 de diciembre se ampliaron plazo en 80 días y adicionaron el valor del Contrato inicial por valor en $ 104.916.650, caso similar ocurrió en los Contratos de Obra Pública No. 040 de 2011 y 045 de 2011. En el Convenio Interadministrativo No. 002 de 2.011, cuyo objeto es “ UNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES – SANTANDER Y LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO DE SABANA DE TORRES - ESPUSATO PARA LA PRESTACION CONJUNTA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES – SANTANDER”, se determina que no se tuvo en cuenta la situación que presentaban los predios donde iban a Construir las PTAR, por ello, se le solicitó al Ing. OSCAR REY RODRIGUEZ, Gerente de ESPUSATO E.SP, informara la causales del atraso de la Construcción de las PTAR, a lo que informó: “con respecto a LA PTAR DEL CASCO URBANO, se proyectó Construirla en La PTAR DE LA VEREDA LA GÓMEZ: Con respecto a esta obra tengo conocimiento que inicialmente se programó construir en los predios del señor Emir Dussan, sin embargo no fue posible llevarla a cabo en este lugar y en el mes de diciembre de 2011, adquirió por donación un predio contiguo a la quebrada la Gómez, donde se puede llevar a cabo la construcción de esta planta.” un Predio del Municipio que contemplado en el diseño, surgiendo un problema porque por donde está trazado para el colector final de ingreso a la planta, se plantó un cultivo de palma desde hace aproximadamente ocho (8) años, se cuentan con otra alternativa que es conducir el colector final por la vía de acceso al cultivo pero el propietario de la finca hizo observaciones por los posible daños y afectaciones que tendría la finca. Con las anteriores conductas, se vulneró el principio de planeación y el principio de economía consagrado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, cuya inobservancia, constituye falta disciplinaria a la luz de las disposiciones contenidas en los reglados 23 y 34 numerales 1 y 2 de la Ley 734 de 2002, así como los normados 6 y 209 de la Constitución política, por lo tanto, se configura un hallazgo disciplinario en contra del EX - Alcalde y un hallazgo administrativo recae en cabeza del actual mandatario. Tipo de Hallazgo: Presuntos Responsables: Disciplinario y Administrativo. URIEL VELANDIA GUTIERREZ, Ex Alcalde. (DISCIPLINARIO). JAIRO RIVERA ARCINIEGAS, Actual Alcalde. (ADMINISTRATIVO). Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 49 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL Norma Transgredida: Ley 734 de 2002 art. 23 y 34, Ley 80 de 1993 art. 25 núm. 7 y 12, Carta Política art. 6 y 209. RESPUESTA POR LA ACTUAL ADMINISTRACCIÓN. En lo referente a las debilidades presentadas por parte quienes integran la oficina de planeación, se están tomando en cuenta todas las sugerencias planteadas por los auditores y se tomarán los correctivos necesarios para impedir que se esta situación continúe presentándose. Teniendo en cuenta que han sido subsanados algunos hallazgos durante la vigencia 2.012, con todo respecto nos permitimos solicitarles su reconsideración para que no sean incluidos en el nuevo plan de mejoramiento a suscribirse. RESPUESTA POR EL EX ALCALDE. Sea lo primero señalar, que la Administración Municipal durante el periodo constitucional 2008-2011, consideró de vital trascendencia realizar una gestión responsable de los recursos públicos, para lo cual se implementaron las medidas que permitieron una notable mejoría en el recaudo de los ingresos tributarios, tasas, impuestos, contribuciones, así mismo se logró una constante y exitosa gestión para la obtención de recursos por parte de entidades del orden Nacional y Departamental, a través de la formulación de proyectos, trabajo que permitió posicionar al Municipio dentro de los 10 mejores del Departamento, en gestión fiscal, de acuerdo al Informe de Gestión emitido por la Secretaría de Planeación Departamental, situación constatada por el equipo auditor. La herramienta idónea para la ejecución de dicho presupuesto, se hizo primordialmente a través de la Contratación Pública, la cual siempre estuvo orientada a buscar el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, tal como lo dispone la Ley 80 de 1993 en su artículo 3. Es importante recalcar que la Administración Municipal, bajo mi dirección formuló el Plan de Desarrollo “Desarrollo Social con Dignidad”, el cual contemplaba los ejes programáticos que serían desarrollados con programas y proyectos que impactarían positivamente los indicadores a favor de la comunidad. Una vez me posesioné como burgomaestre, el primer paso fue identificar las necesidades mas sentidas y prioritarias de la comunidad, que debían ser resueltas y por ende contempladas dentro del Plan de Desarrollo, el cual fue el resultado de un trabajo concertado con la comunidad, a través de numerosas mesas de trabajo que involucró todos los sectores representativos y los grupos de interés a tener en cuenta, estableciendo un diagnostico sectorial que se plasmó en el plan de acción, el que a su vez se convirtió en la carta de navegación del Municipio en materia de planeación. Anualmente se elaboraba el Plan de Compras de bienes y servicios para la respectiva vigencia, precisando la contratación que se requería para impactar los programas previstos en el Plan de Desarrollo, correspondiéndole a cada Despacho o Secretaría Gestora, (en su gran mayoría la Secretaría de Planeación Municipal) formular en su totalidad el proyecto de inversión, que incluía todos los estudios que fueran necesarios de acuerdo a la naturaleza del contrato a celebrar. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 50 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL Dichos proyectos eran registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal y una vez contará con la disponibilidad presupuestal que respaldara un proceso de selección de contratista, se surtía el procedimiento legal para tal fin. Como bien pudo observar el equipo auditor, el personal de planta calificado con que cuenta la Alcaldía Municipal, para evaluar, identificar y formular proyectos de inversión es muy reducido, motivo por el cual, bajo mi Administración durante la vigencia, se hizo un esfuerzo especial, para financiar con recursos propios el personal idóneo, capacitado, calificado y con experiencia, que le brindará apoyo a la Administración Municipal, prestando sus servicios profesionales en todas las etapas pre contractuales, contractuales y post contractuales, personal que estuvo coordinado y supervisado directamente por el titular de la Secretaría de Planeación, sin la participación de dichos profesionales y colaboradores no hubiese sido posible generar la cantidad de proyectos de inversión necesarios que respaldaran la correcta inversión de los recursos públicos. Por lo anterior, bajo ningún criterio me es posible compartir la conclusión a la que arriba el equipo auditor cuando me atribuye como hallazgo de tipo disciplinario la falta de planeación en los contratos auditados, ni mucho la vulneración de los principios de planeación y economía de la Ley 80 de 1993, muy por el contrario, siendo conocedor del principio de la responsabilidad que orienta la contratación estatal, procuré como mandatario municipal realizar las gestiones pertinentes y conducentes para asegurar una adecuada y correcta planeación de los contratos. Como evidencia de lo anterior el equipo auditor puede constatar dentro de los informes de la contratación realizada con recursos propios de la vigencia 2011, los cuales fueron rendidos al ente de Control Fiscal Departamental, que existen diversos contratos de prestación de servicios profesionales celebrados, con fundamento en el proyecto denominado: “PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES PARA REALIZAR LA PREPARACIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POST CONTRACTUALES DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES”, el cual incluía un grupo interdisciplinario de profesionales, en las áreas de la arquitectura, ingeniería civil, sociología, contaduría, profesionales del derecho, personal de apoyo, entre otros, a los cuales se les encomendaba actividades directa y exclusivamente relacionadas con la formulación de proyectos. El mencionado proyecto fue desarrollado durante la vigencia auditada, atendiendo la necesidad constante que en materia de formulación y seguimiento a los proyectos, demandaba la entidad territorial y en vista de la carencia del personal de planta idóneo y calificado con que cuenta el Municipio de Sabana de Torr, velé porque estos profesionales cumplieran con los deberes que el contrato como tal les imponía, ejerciendo de mi parte un control de tutela rutinario a través de los constantes Consejos de Gobierno, designando para dichos contratos de prestación de servicios como Supervisor al Secretario de Planeación Municipal, quien mes a mes, debía constatar el cumplimiento de los servicios a satisfacción de la entidad con el fin de proceder al pago de los respectivos honorarios. En este orden de ideas la labor de los profesionales y demás personal contratado estaba encaminada a apoyar al Municipio en la formulación de los proyectos y de sus estudios previos, en el correcto trámite del proceso de selección objetiva de contratistas, en el seguimiento a la ejecución y liquidación de los contratos. Por todo lo anterior no es acertado atribuir responsabilidad de índole disciplinario al mandatario, pues reitero en mi calidad de ordenador del gasto que ostentaba Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 51 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL para la época, implementé todas las acciones necesarias para garantizar que la contratación con que se ejecutaba el presupuesto Municipal, se hiciera con el acatamiento de las disposiciones normativas que imponen el deber de velar por el principio de la planeación, teniendo de mi parte la plena convicción que así realmente se hizo, pues es de entender que dentro de las numerosas funciones que en mi condición de Alcalde debía acatar, me era materialmente imposible asumir de manera personal la formulación de los proyectos de inversión, por cuanto tal actividad implica contar con calidades, especiales conocimientos y la experiencia en el ramo, las cuales fueron suplidas a través de los profesionales designados en las Secretarías de Despacho, apoyados con la contratación de profesionales igualmente idóneos, capacitados y conocedores de los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, ambientales. En este orden de ideas, considero que el ejercicio de Planeación en lo que a mi respecta fue ejercido de forma seria y responsable, encauzando las políticas y directrices acordes al Plan de Desarrollo, orientando la Gestión Administrativa al cumplimiento de las metas, como efectivamente se puede verificar en las estadísticas y cifras de gestión fiscal, así mismo designando como titulares en las Secretarías a profesionales capacitados y con la suficiente experiencia para ejercer los roles y competencias legales y las que específicamente les eran atribuidas en virtud del Manual de Funciones y Competencias y aunado a lo anterior se fortalecieron las Dependencias responsables con la contratación de particulares asesores y consultores con amplios conocimientos que iban a satisfacer las exigencias normativas en materia de planeación y lograr que cada uno de los proyectos de inversión, reflejara en sus estudios previos los aspectos esenciales a atender, acordes a la necesidades evidenciadas. Cosa distinta es que durante la ejecución del contrato, quienes ejerzan como contratista, o interventor, o auditores, tengan criterios subjetivos distintos al del profesional que formuló el proyecto de inversión o se presenten condiciones imprevistas o ajenas a las inicialmente planteadas, situación que no implica ausencia de planeación sino la necesidad de ajustar el contrato, con el fin de cumplir el objetivo propuesto a través de las modificaciones contractuales, adiciones y otrosíes, herramientas que encuentran fundamento en las necesidades técnicas y jurídicas evidenciadas durante la ejecución del contrato y que son figuras jurídicas permitidas a luces de la Ley 80 de 1.993. Los contratos de obra pública, en razón de su naturaleza, si bien pretenden ser formulados con precisión, son muy susceptibles de variar en su ejecución dependiendo de múltiples aspectos, algunos de ellos desconocidos durante su planeación, situaciones que surgen o se evidencian durante la ejecución de la obra, por factores exógenos, hechos de la naturaleza, o en fin diversas situaciones imprevistas, incluso de orden técnico, razones por las cuales no es procedente dar por terminada una relación contractual, sino que en ejercicio del ius variandi, se deben adoptar las medidas legales permitidas para subsanar las dificultades y satisfacer el objeto propuesto por la Administración Municipal y brindar de esta forma una necesidad social. En tal sentido el Consejo de Estado ha sostenido: “Necesidad de adecuación de los diseños para satisfacer las necesidades del servicio público. La contratación, entendida como un instrumento para alcanzar los fines estatales y satisfacer el interés público, hace que la administración se encuentre facultada para modificar los diseños y Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 52 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL estudios previstos inicialmente para la ejecución de una obra pública, cuando éstos adolezcan de errores o sean insuficientes o inadecuados, independientemente de la responsabilidad que ello pueda generar.(4) Por consiguiente, si para alcanzar el objeto contractual se hace necesario corregir errores de diseño o buscar soluciones técnicas alternativas frente a eventos no previstos, la administración está en la posibilidad, y en el deber jurídico, de adecuar los diseños y estudios, así ello implique la ejecución de una mayor cantidad de obra y el desarrollo de obras adicionales al objeto contractual, máxime si, como en el caso que nos ocupa, actuar de una manera distinta puede comprometer la estabilidad misma de los trabajos. Al respecto esta corporación, en sentencia de la sección tercera, proferida el 6 de septiembre de 1995, Expediente 7625, dijo: “(...) para el sentenciador resulta incuestionable que la mayor cantidad de obras y las obras adicionales a que se ha hecho referencia, indispensables en el desarrollo del contrato, fueron ordenadas por la administración en ejercicio del ius variandi que ella tiene como poder, y al cual no pudo el contratista, resistir. Si en el caso en comento y como lo dice el vicepresidente de telecomunicaciones rurales de la empresa, las obras adicionales fueron indispensables para la construcción de los edificios de esas localidades, ¿qué sentido tenía ordenar las cosas mal para que quedaran definitivamente mal? Estas situaciones son las que llevan al profesor Eduardo García de Enterría a señalar: “Límites en este sentido no existen ni pueden existir, porque las exigencias del interés público, el servicio a la comunidad, no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la administración contratante o por un cambio en las circunstancias originariamente tenidas en cuenta en el momento de contratar. El interés general debe prevalecer en todo caso y en cualesquiera circunstancias, porque, de otro modo, sería la propia comunidad la que habría de padecer las consecuencias. Obligar a la comunidad a soportar una carretera, un puerto o un embalse mal planteado ab initio, inútiles o ineficaces desde su misma concepción, por un simple respeto al contratus lex no tendría sentido al servicio del interés público y de sus concretas e insoslayables exigencias, el ius variandi de la administración contratante es ilimitado en extensión o intensidad ya que el interés público prima sobre cualquier otra consideración” (Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Cuarta Edición, Cívitas, p. 675)”. De lo anterior resulta claro que es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación; es un imperativo de su gestión, al cual no puede sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de lo previsto en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993(5). Desde luego que si las modificaciones requeridas implican adiciones en el alcance del objeto contractual o exigen la creación de nuevos ítems de contrato o variación en los precios unitarios, tales modificaciones deberán recogerse en un contrato adicional; si ellas solo exigen modificaciones de diseño o de cantidades de obra Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 53 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL simplemente, no será necesario suscribir un contrato adicional y bastará, entonces, el acuerdo entre las partes. Como bien se dice en la sentencia citada, ¿qué objeto tiene ejecutar una obra mal planteada desde su inicio?, y agregaría, la sala, ¿qué responsabilidad podría exigir la administración al contratista, que no obstante, evidenciar y reportar el error que advierte, es obligado a ejecutar los trabajos, tal y como fueron planteados en los estudios que hicieron parte de la licitación y que se estiman defectuosos? Sobre este particular, el profesor Roberto Dromi manifiesta que si bien es cierto el contratista debe ejecutar la obra conforme al proyecto, pliegos y demás documentos que integren el contrato, también lo es, que “si durante la ejecución de los trabajos advierte un error técnico en el proyecto, el contratista debe informarlo para dejar a salvo su responsabilidad, si se ordena proseguirlos por la inspección de obra”.(6) Lo anterior significa que la administración no tiene otro camino distinto al de solucionar los problemas que se deriven de las deficiencias en el diseño de la obra, y permitir por esta vía, el desarrollo normal del contrato ajustando los diseños y las cantidades de obra a la realidad del proyecto, facultad, que como se ha expuesto, no está cobijada por el límite previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.1 Lo anterior, para resaltar que las acciones de la Administración fueron las adecuadas conforme las disposiciones legales y jurisprudenciales en esta materia. Ahora bien en cuanto señala el equipo auditor que las minutas contractuales tenía un plazo de ejecución máximo al 31 de Diciembre de 2011, el cual fue afectado en razón de las suspensiones y adiciones de tiempo, es de aclarar que el Municipio de Sabana de Torres, durante los años 2010 y el segundo semestre del año 2011, fue severamente afectado por la ola invernal, cuya magnitud se constituyó en un hecho notorio, que no requiere mayor prueba pues la afectación fue de conocimiento nacional, hechos conocidos igualmente por la Contraloría Departamental y el Departamento de Santander, quien en reiteradas ocasiones decretó a través de los CREPAD las alertas y emergencias a que hubo lugar, haciendo lo propio el Municipio de Sabana de Torres, con la participación del CLOPAD, información que reposa en la Administración Municipal y que por solicitud de la Contraloría Departamental podrá ser corroborada. La dimensión de los daños ocasionados en el Municipio de Sabana de Torres, en la vigencia 2011, con la ola invernal fue de tal preocupación nacional, que los informes del CREPAD daban cuenta, sobre una inundación o anegación superior al 50% del territorio, que ameritó la participación del Gobierno Nacional, en cabeza directamente del Doctor JUAN MANUEL SANTOS Presidente de la República, quien atendió personalmente la emergencia en el Municipio durante los últimos días del año 2011. 1 Concepto 1439 de 2.002. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, Dra. Susana Montes De Echeverri Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 54 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL Necesariamente el desarrollo de los contratos se ve afectado por estos eventos de la naturaleza y por eso a pesar que el Municipio en cumplimiento de las disposiciones legales presupuestales de la ley 819 de 2003, pretendió realizar los contratos que no superaran la vigencia fiscal de 2011, por razones de fuerza mayor en la mayoría de los casos, se debió hacer modificaciones contractuales, suspensiones y adiciones, con el fin de cumplir a satisfacción los objetos contractuales. De otra parte, luego de revisar las observaciones del equipo auditor, considero valioso aclarar que los retardos, o presuntos incumplimiento en la ejecución de los contratistas, no configuran por sí mismo un error en la planeación y mucho menos atribuir por este hecho responsabilidad disciplinaria al mandatario de turno, pues ante esta clase de eventos la Ley prevé mecanismos de sanción que deben llevarse a cabo, por la Administración, respetando el derecho constitucional al debido proceso y de ser necesario declarar los incumplimientos a que haya lugar y hacer efectivas las pólizas y garantías, que fueron exigidas en cada uno de los contratos. RESPUESTA FRENTE A CONTRATOS PUNTUALES: Teniendo en cuenta los argumentos del equipo auditor por los cuales se me endilga la falta de planeación en cuanto a los contratos auditados, me permito presentar las contradicciones frente a los siguientes contratos: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 02 DE 2011 CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO Este proyecto de gran impacto y trascendencia para el nivel de vida de los habitantes del Municipio fue el resultado de los estudios que para tal fin se contrataron en el año 2005, con la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, a través del Convenio Interadministrativo No. 5136-08, que tuvo por objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SABANA DE TORRES Y LOS CORREGIMIENTOS DE LA GÓMEZ Y PROVINCIA DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES – SANTANDER” Como entregable de este convenio en el año 2007, la CDMB, formuló los estudios, diseños, especificaciones técnicas, planos y presupuestos del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, que sirvieron de fundamento para realizar durante las vigencias posteriores tramos parciales del Plan Maestro de Alcantarillado, directamente por la Administración Municipal e igualmente con apoyo de la Empresa de Alcantarillado de Santander EMPAS, así como las gestiones ante diversas entidades gubernamentales del Orden Nacional y Departamental, con el fin de obtener recursos para su ejecución, logrando durante mi Administración la obtención de recursos del Departamento de Santander, y del Plan Departamental de Aguas para financiar el componente de Acueducto en su totalidad, estando actualmente en ejecución en cabeza de la Empresa de Servicios Públicos y el restante directamente por parte del Departamento de Santander. Sea aclara que el lote en el que se proyectó la construcción de la planta de tratamiento del casco urbano no tenía inconvenientes de orden jurídico y era de propiedad del Municipio, en dicho lote fue construida en el año 1998 una piscina de oxidación y allí descargaban las aguas del alcantarillado sanitario del área urbana del Municipio, el trayecto de la tubería que conducían las aguas negras atravesaba desde esta fecha el lote donde fue sembrada la palma, terreno que de Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 55 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL acuerdo a los archivos municipales de la oficina de Planeación, era una vía que le pertenecía al Municipio, razón por la cual la tubería de descole ya utilizaba dicho predio desde esa época y lo que se planteó en el Proyecto del PMA fue la reposición de esta tubería. El derecho de uso del terreno por parte del Municipio para una obra de interés general, en un predio que es de su propiedad y sobre el cual viene ejerciendo posesión y actos de dominio, genera un derecho prevalente sobre el de un particular y más aún cuando por vías de hecho invade el lote con una plantación de palma. En lo que respecta al lote para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del corregimiento La Gómez, desde el proyecto base entregado por la CDMB en el año 2007, se plantea dicha construcción en un lote perteneciente al Municipio denominado Vivero Municipal, sin embargo durante la ejecución del proyecto, estando en el replanteo del mismo y durante los procesos de socialización se observó que era posible optimizar recursos al disminuir costos en los cortes de tierra, sí se acordaba con la comunidad la consecución de un lote con mejores condiciones topográficas para la realización de la planta, lo que en efecto se trató, ubicando el lote que fue objeto de donación para tal fin, situación que a la postre favoreció el proyecto, permitiendo disminuir los costos en esta actividad, para ampliar la cobertura en redes y acometidas domiciliarias. Valga aclarar que se postergó la ejecución de las plantas en espera del lote que se ubicó, pero ello no impedía que de no haber realizado esta gestión el proyecto igual se hubiera podido descolar en el predio inicialmente planteado, pero a un costo mayor y mayores dificultades técnicas. Esta gestión logró adicionalmente generar un nuevo activo para el Municipio, consistente en agregar un lote donado, de 5.000 mts, aproximadamente y elevar los beneficios generados por la mayor cobertura al optimizar el proyecto, pues de 104 acometidas domiciliarias proyectadas inicialmente, se construyeron 170, aumentando la cobertura aproximadamente en un 69%. Se aclara que el lote de propiedad del señor EMIR DUSSAN, mencionado por el gerente de la empresa de servicios públicos, en ningún momento fue incluido dentro del proyecto ni inicialmente ni durante la ejecución, debido a las costosas exigencias económicas que solicitaba para la adquisición del bien, asi como el pago de un arriendo mensual por la servidumbre, lo que se consideró económicamente inviable para ESPUSATO por la operación y los riesgos jurídicos que en el futuro le podría representar tanto para el Municipio como para la empresa de servicios públicos. Por todo lo anterior, solicito se desestime el hallazgo de índole disciplinario que por este hecho me atribuye el equipo auditor, pues las razones expuestas son más que suficientes para explicar la gestión que resultó favorable a los intereses de la entidad y de la comunidad en general. COP 06 DE 2011 CONSTRUCCIÓN CICLORUTA E INTERVENTORÍA Respecto de la ejecución de este contrato, el proyecto de inversión fue formulado por el Municipio y avalado por el Departamento de Santander, quien lo viabilizó e inscribió en su banco de proyectos, con radicado SSEPI de proyectos de inversión para asignarle recursos. Esta obra no fue ajena a la situación invernal que se presentó en el Municipio y las situaciones que en su ejecución presentaron corresponden al alea propia de los contratos de obra, el posible incumplimiento del contratista es un tema que le Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 56 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL corresponde a la administración de turno valorar, para adoptar si lo amerita las medidas que correspondan, teniendo en cuenta que al momento de contratar bajo mi administración se contemplaron las figuras jurídicas que así lo permitieran y contando desde el proyecto, con el respaldo de las pólizas y garantías, para minimizar los riesgos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En cuanto a la ausencia de los documentos correspondientes a la etapa precontractual, es necesario resaltar que en el secop www.contratos.gov.co reposa la información que con ocasión del concurso de meritos abierto CM-0012011, se surtió para generar el contrato de consultoría No. 01 de 2.011, dicha etapa precontractual reposaba en la oficina de contratación e igualmente le fue puesta a disposición a la IAF que adelantaba el DNP, quienes cuentan dentro de sus archivos con copia del tramite pre contractual adelantado. COP 028 CONSTRUCCIÓN ESCUELA TAGUI FASE II Este proyecto fue financiado con recursos del Departamento Santander, en su momento se elaboraron los estudios y diseños, los cuales fueron avalados y viabilizados por el Departamento y el inicio de la obra estuvo condicionado a la contratación de la Interventoría, la cual estuvo exclusivamente a cargo del Departamento de Santander, lo que generó un retardo para poder dar cumplimiento a los plazos contractuales del Municipio. En consecuencia las suspensiones autorizadas por la Interventoría, sus actas superficiales, la falta de sustento real en ellas, el incumplimiento o la calidad de sus materiales, es responsabilidad exclusiva del consultor y la declaración de incumplimiento es competencia de la Administración de turno, por tanto la responsabilidad disciplinaria atribuida por el equipo auditor no encuentra cabida en el presente asunto. Situación semejante se presenta en los contratos 025, CONSTRUCCIÓN AULAS TALLER INDUSTRIAL COLEGIO ITES PROVINCIA, CONSTRUCCIÓN ESCUELA LA GOMEZ FASE II, COP 047 DE 2011, REMODELACION DEL PARQUE INFANTIL FASE I DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES El proyecto de remodelación del parque del Municipio de Sabana de Torres, es una obra de urbanismo que pretendía abarcar una remodelación integral, ya que se encuentra muy deteriorado y desactualizado, y con el fin de embellecer el pasiaje y generar ambientes agradables de esparcimiento, cultura y en tal sentido se planteó, el valor de la obra que se proyectó tenía un valor muy superior al que se contrató (superior a los 900 millones de pesos), razón por la cual se procedió a la contratación de una fase, determinando el alcance de acuerdo a los recursos que se contaban en dicho momento. Paralelamente se venían realizaron los tramites presupuestales correspondientes y es por ello que culminando la vigencia, se procede a realizar una adición al contrato, pues se contó con la partida presupuestal, lo que permitió adicionar recursos para incluir lo referente al alumbrado público, aspecto esencial para su utilización, el cual desde el inicio de la formulación del proyecto inicial, estaba contemplado en el alcance. La contratación fue previamente planeada, se surtió el proceso de selección que correspondía conforme las disposiciones legales aplicables a la materia, realizó una Licitación Pública, con todas las etapas que establece la Ley 80 de 1.993 y la Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 57 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL adición se repite, obedeció a los recursos con los que se obtuvo en desarrollo del proceso y se hizo en la medida que dichas actividades hacía parte del proyecto inicial, estando dentro de los limites de la Ley 80 de 1.993, artículo 40, parágrafo. Actuaciones todas estas amparadas en el principio de legalidad, que iluminan las actuaciones administrativas. En cuanto a segundas adiciones, generadas por la actual Administración, desconozco el criterio con que fueron realizadas. COP 024 DE 2011 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA. En este aspecto es importante aclarar que dicho proyecto fue presentando ante el Comité de Orden Público, que es la instancia según la norma que define los proyectos de inversión en el tema de seguridad ciudadana, donde se dio a conocer el proyecto de mantenimiento y adecuación de la estación de Policía del Area Urbana del Municipio de Sabana con código de BPPIM, 2011 686550089, cuyo alcance igualmente fue dado a conocer a los comandantes de la base militar, al comandante de la estación de policía de Sabana de Torres y Jefe del cuerpo Tecnico CTI Fiscalía, copia de la reunión de socialización y aprobación del proyecto se aporta a este documento, luego no es cierto que dicho proyecto no fuera socializado, tal como se asevera en el informe preliminar. En este caso particular, las divergencias se presentaron porque al momento de dar ejecución de la obra, se presentó el cambio del Comandante de Distritito, quien en su criterio consideró otras prioridades diferentes a las aprobadas en su momento por los comandantes de la época, situación que escapa de la orbita de manejo del Municipio, pues fue necesario reconsiderar el alcance del proyecto de acuerdo al criterio del nuevo comandante, a pesar que el Municipio no estaba de acuerdo, con cambiar el proyecto inicial, sin embargo considerando que los usuarios manifestaron posteriormente una posición diferente a la inicial, se accedió en tal sentido. COP 035 MANTENIMIENTO CASA DE LA CULTURA. En efecto los estudios de este proyecto fueron formulados por el Municipio, atendiendo la solicitud del Instituto Municipal de Deporte y Cultura INDERCULTSA, quienes plantaron a la Secretaría de Planeación, las características tales como su objeto y el alcance, necesidades y por ello las especificaciones del mismo obedecieron a los requerimientos que en su momento el Director del Instituto consideró pertinentes, proyecto que fue debidamente concertado con la población a beneficiar. Por su parte el Municipio, adelantó el proceso de selección designando para su supervisión al Secretario de Planeación Municipal y la ejecución del mismo se surtió en su gran mayoría durante la vigencia 2012, las actividades fueron recibidas por la presente administración a quien le corresponde adoptar las medidas de control necesarias y rendir la información del por qué se recibe la obra sin terminar, la calidad de los materiales, la ausencia de algunos ítems, el deterioro que ahora presenta y las razones de por qué se paga esta obra en dichas condiciones. Es importante resaltar, que desde mi condición de Alcalde, se ordena la apertura de un proceso de selección por la necesidad evidenciada y justificada, pero en la ejecución y administración de contratos, existen roles y competencias contractual y legalmente definidas y en tal sentido si el contratista e interventor o supervisor omiten el cumplimiento de sus deberes, serán los llamados a responder por los Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 58 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL asuntos en los que se acredite su responsabilidad, en este caso particular no me es posible asumir responsabilidad que no me corresponde. SOLICITUD. Con fundamento en los anteriores argumentos de hecho y de derecho, me permito solicitar respetuosamente al equipo auditor, se sirva reconsiderar la posición inicialmente asumida por el equipo auditor y se tengan en cuenta los argumentos presentados, para desvirtuar el hallazgo de tipo disciplinario a mi atribuido, por falta de planeación en los contratos auditados de la vigencia 2011. Adjunto: Acta de concertación proyecto adecuación y mantenimiento estación de policía en 4 folios. CONCLUSIONES POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR. De acuerdo a las controversias presentadas y los soportes adjuntados, por el Ex Alcalde URIEL VELANDIA GUTIÉRREZ, el equipo auditor determina DESVIRTUAR el hallazgo Disciplinario pero se confirma el administrativo para que la entidad suscriba en un Plan de Mejoramiento. Así mismo, deja en claro que la anterior decisión es sin perjuicio del resultado de la visita del equipo técnico a algunas de las obras de contratos que fueron cuestionados por el equipo auditor en el presente hallazgo. Como resultado de las observaciones hechas en cada uno de los contratos que fueron objeto de revisión en desarrollo de la presente línea de auditoría, se precisan las siguientes observaciones de carácter general a fin de que frente a cada una de ellas la administración municipal de Sabana de Torres, genere la acción correctiva que corresponda: 1. La Alcaldía Municipal de Sabana de Torres presenta una gran debilidad en la aplicación del Principio de Planeación, no se concibe que en los Estudios Previos, en la Minuta de algunos contratos de Obra Pública, se fijen unas reglas a seguir y estas sean cambiadas en las modificaciones realizadas en cuando a adición en tiempo y adición en valor. 2. En algunos expedientes de los contratos de obra no aparece registro fotográfico (con perspectiva histórica) de los trabajos adelantados. Es necesario que en cada expediente puedan apreciarse los inicios, avances y recibo final de las obras a través de un registro fotográfico adecuado. 3. Los supervisores, los contratistas, los representantes del ente auditado, no ponen en práctica, no le prestan mucha atención al Principio de Responsabilidad, pues no tienen como referente los fines de la Contratación como lo es “vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato”. 4. Además, Se LE SUGIERE al señor alcalde hacer un riguroso seguimiento por parte de los supervisores e interventores en la ejecución de los contratos de obra Pública que fueron suscrito en la vigencia 2.011 y a la fecha de la Auditoria se encontraban en ejecución, para que cumplan con Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 59 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL sus funciones teniendo en cuenta que la ley anticorrupción es rigurosa y exigente en este aspecto y que igualmente responderán por sus acciones. 6.3 EVALUACIÓN AREA ADMINISTRATIVA. La alcaldía cuenta con los siguientes niveles: Directivos, Asesores, Administrativos, técnicos y operativos, para un total de 25 empleados, distribuidos así: CONTRATOS PROV. CONTRATOS VAC. 1 3 1 1 1 1 1 3 2 8 2 1 CONTRATOS TOTAL. NIVEL 1 3 1 1 1 3 1 3 2 9 GRADO EJECUTIVO DIRECTIVO ASESOR ASISTENCIAL PROFESIONAL PROFESIONAL TECNICO-AD TECNICO-AD TECNICO-OPE ASISTENCIAL 20 18 18 9 18 17 16 16 12 8 Capacitación: Durante la vigencia 2011, no se registraron gastos de capacitación de personal, pero si hubo el año anterior, por la suma de $13.633.514.oo. Ya que el objetivo de la capacitación se debería cumplir todos los años, toda vez que deben prepararse tanto el personal antiguo como el nuevo, para mejorar la prestación del servicio hacia la comunidad del Municipio de Sabana de Torres. Se observa que en la Alcaldía de Sabana de Torres, se sigue contando con los siguientes comités: Comité Paritario de Salud Ocupacional. Comité Licitaciones y Compras: Conformado mediante Resolución 1376 de 2006. Comité Convivencia Laboral: Conformado mediante Resolución 0012 de enero 10 de 2007. Comité de Archivos: La administración cuenta con este comité, pero durante la vigencia de 2009, 2010 y 2011 este no operó. Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable: Conformado mediante Resolución No. 650 de 2007. Comité Coordinación del Sistema de Control Interno: Actualizado por el Decreto 25/05. Existe un manual de Procedimientos y Funciones que especifica las responsabilidades de cada funcionario. Por lo tanto hay una organización Administrativa que debe ayudar a cumplir con metas que pretenda adoptar la Entidad. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 60 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL GESTION MISIONAL. La gestión misional del municipio de Sabana de Torres consiste en posicionar al Municipio a nivel Nacional e Internacional como una entidad territorial dada sus ventajas comparativas y de ubicación geoestratégica y jalonador de proyectos para el agro y la industria tendientes a generar desarrollo económico, social y cultural para transformarlo en una empresa pública que enorgullezca a cada uno de los Sabaneros. Para lograr el cumplimiento de sus fines y responsabilidades, el municipio de Sabana de Torres cuenta con varios instrumentos de gestión y organización. Entre ellos la planeación, pues este ayuda a prever y ordenar la acción del gobierno para hacer viables sus propósitos en representación de la comunidad, mediante la concertación de los intereses sociales. Se ha articulado el plan de inversiones dentro del contexto del Plan de Desarrollo Municipal el cual incluye la proyección de los recursos financieros que el municipio recibirá en los cuatro años de gobierno, así como la identificación de los programas y grandes proyectos prioritarios de inversión; estos programas deberán contribuir al cumplimiento de los objetivos y las metas del plan, lo cual ha arrojado unos buenos resultados en cada sector. Para el cumplimiento de todos los programas y metas se continuo ejecutando las siguientes obras en la vigencia 2011 y que venían del año anterior, tales como: Construcción CICLORUTA y paseo peatonal vía Sabana de Torres La Gómez. Construcción del centro de vida para la atención del adulto Mayor fase I del Municipio de Sabana de Torres.. Construcción aulas de Talleres Industrial y agropecuario para el colegio ITES en la vereda provincia del Municipio de Sabana de Torres. Construcción Comedor y Biblioteca en el Colegio Integrado Madre de la Esperanza del Municipio de sabana de Torres. Remodelación parque Infantil Fase 1 del área urbana del Municipios. Instalación y puesta en marcha del circuito cerrado de cámaras de seguridad para el casco urbano del Municipio. Construcción del CAI parque las pavas del Municipio. Mejoramiento de la escuela santísima trinidad del casco urbano del Municipio de sabana de Torres. Programa de apoyo Nutricional a Mujeres Gestantes Lactantes y niños recién nacidos con el objeto de disminuir la Morbilidad Materno Infantil en el Municipio. Construcción de obras de saneamiento en el Municipio de Sabana de Torres. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 61 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL Dotación de Mil pupitres Universitarios con todas sus especificaciones para los diferentes colegios del Municipio de Sabana de torres. 6.4 ATENCION QUEJAS Y DENUNCIAS. En el desarrollo de la auditoria se dio trámite a las quejas y denuncias entregadas por la oficina de políticas institucionales de este ente de control; el responsable de tramitar cada queja dio traslado de los resultados en el formato preestablecido para continuar con el trámite en la oficina competente. Quejas interpuestas ante la Contraloría General de Santander – Oficina de Participación Ciudadana No. D-12 - 001 1. HECHOS DENUNCIADOS. ACTOS DENUNCIADOS. 1. Existe oficio formal presentada por la Personera Municipal a la Contraloría General de Santander donde envía copia de la queja que fue suscrita por la Veedora Diana Patricia Guerrero donde denuncia presuntas IRREGULARIDADES EN EL CONTRATAO DE Obra Pública número 459 del 23 de abril del 2010, cuyo objeto es “AMPLIACION DE LA CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE 50 MODULOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL EN LAS VEREDAS LA MONEDA, MIRAFLOREZ Y PAYOA CORAZON DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES. En la queja presentada por la Sra. Diana Patricia Guerrero Briceño, en calidad de Contratante y Veedora, afirma que según visita realizada el día 29 de noviembre del año 2011 en compañía de la personera municipal y la Concejal Martha Yaneth Galvis se desplazaron a la Vereda Payoa Corazones para verificar la realización y ejecución del contrato de obra pública 459 donde se pudo constatar que 12 viviendas no fueron terminadas completamente y que a un beneficiario de este contrato no le construyeron la vivienda. 2. VERIFICACION DE LOS HECHOS Con respecto a la queja se realizo análisis a los documentos entregados por el CONTRATISTA teniendo en cuenta que en la ALCALIDA MUNICIPAL DE SABANA DE TORRES, no reposa documento alguno sobre la ejecución del contrato. 1. Eexiste el informe de Estudio de Conveniencia y Oportunidad donde se argumenta la necesidad del objeto de este convenio y se estipula que el valor total del Convenio es por $684.999.831, donde el municipio aporta $359.999.831 y el Departamento $325.000.000 2. En la forma de pago estipulada en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad se acuerda que el Municipio Girara al IDESAN el valor total de los aportes correspondientes una vez se perfeccione el Convenio 3. Existe el Convenio número 017 firmado el día 24 de Diciembre del 2008 celebrado ente el Municipio de Sabana de Torres y el Instituto Financiero Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 62 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL para el Desarrollo de Santander “IDESAN” por un valor de $359.999.831 (valor aportado por el municipio) donde su objeto es el MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS RURALES DE LAS VEREDAS LA MONEDA, MIRAFLORES Y PAYOA CORAZONES DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES”, dentro del objeto del contrato el IDESAN se compromete a administrar y realizar los pagos de los recursos entregados. 4. Existe acta de liquidación del convenio inter administrativo número 17 2008, el día 28 de Diciembre del 2.011, por valor de $359.999.831 firmado por el Señor Uriel Velandia Gutiérrez en calidad de Alcalde Municipal de Sabana de Torres; Emilda Serrano Serrano, Gerente de IDESAN; José de Jesús Suarez Vergara, Supervisor - Secretario de Planeación. 5. El día 13 de mayo del 2010 se firmó contrato de obra civil entre Diana Patricia Guerrero Briseño quien actúa en calidad y representación de los cincuenta (50) beneficiarios del programa mejoramiento de vivienda y Oscar Mauricio Rojas Camargo en calidad de contratista, este contrato tiene por objeto la construcción de 50 mejoramientos de vivienda rural. Localizados en el Municipio de sabana de torres, con un valor de $423.809.523, con una plazo de cuatro (4) meses. 3. CONCLUSION Teniendo en cuenta que el equipo auditor solicito transporte para llegar a las vereda la Moneda, Miraflores y Payoa, visita que se programo para el día jueves 22 de Junio junto con el personero, pero dadas las circunstancias climatológicas no pudimos llegar a los sitios, luego se reprogramo para el día Martes 26 de Junio y tampoco se pudo realizar la visita. Este grupo Auditor dando merito a los documentos revisados y en virtud de la queja presentada a este ente de control solicita de forma URGENTE E INMEDIATA de un perito especializado en obras para que realice la visita ocular al lugar de los hechos para poder verificar el cumplimiento del contrato. Quejas interpuestas ante la Contraloría General de Santander – Oficina de Participación Ciudadana No. Q 12 – 0093 1. HECHOS DENUNCIADOS. ACTOS DENUNCIADOS. En la queja presentada por el Licenciado RAMIRO ORTIZ CORREA, en calidad de Rector sobre un contrato de obra Pública 1730 de 2.008, en donde se construyeron ocho (8) aulas y una batería Sanitaria, con recursos de la Ley 21 del Ministerio de Educación Nacional, en el Colegio integrado Madre de la Esperanza del Municipio de Sabana de Torres, actuando como contratista el Ingeniero LUIS EDUARDO ALDANA. La interventoría por parte de la Gobernación de Santander estuvo a cargo de la arquitecta LOLLY STELLA ECHEVERRIA CUEVAS. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 63 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL La obra se terminó en el mes de Junio, de 2.011 como dice la queja, y a solo un año de entregada, al llegar la época invernal se han ido presentando problemas de humedad y filtración por un canal que está justo sobre la pared, deteriorando considerablemente el inmueble e impidiendo que esta cumpla el objetivo para el cual fue construido; además pone en riesgo los alumnos que lo ocupan, puesto que la humedad hace contacto con las redes eléctricas electrizando toda la edificación. 2. VERIFICACION DE LOS HECHOS. Con respecto a la queja presentada se realizo un análisis a los documentos entregados por el Quejoso en donde insiste por medio de una carta al grupo Auditor el día 20 de Junio del 2.012, esa misma queja la había remitido el 30 de Abril del 2.012 al Secretario de Educación Departamental Dr. Eduardo Ramírez Castro poniendo en conocimiento tal situación para que ordene a quien corresponda tomar las acciones necesarias para que el contratista responda y entregue una obra a satisfacción, teniendo en cuenta que en la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANA DE TORRES, no reposa documento alguno sobre la ejecución del contrato. El grupo Auditor hizo una visita a dicha obra pública el día 27 de Junio del 2.012, junto con una veedora del Municipio de Sabana de Torres ELCIDA CAMARGO AYALA con Cedula de ciudadanía No. 37.875.190 de sabana de Torres, en donde se verifico tal queja denunciada por el señor Rector del Colegio Madre de la Buena Esperanza, CONVALIDANDOSE LO MANIFESTADO EN LA QUEJA - No. Q 12 – 0093. La Oficina de Cuentas de la Secretaría de Infraestructura y Transporte de la Gobernación de Santander, suministro los documentos de dicho contrato, en donde: 1. El Contrato de obra Pública, fue en el 2.008 y no en el 2.009, como se había escrito en la queja, también tiene más de un año, ya que no se termino en el mes de Junio, sino en el mes de Marzo/11, comprobándose en el acta Final. 2. Existe el informe de Estudio de Conveniencia y Oportunidad; Estudios y Documentos donde se argumenta la necesidad del objeto de este contrato y se estipula que el valor total de la Obra pública es por $655.265.426,56 donde el Departamento aporta totalmente dicho valor. 3. En la forma de pago estipulada en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad; Estudios y Documentos. se acuerda que el Departamento Girara al Contratista un anticipo del 30%, por un valor de $196.579.627.968 con fecha de Iniciación del 05 de Octubre de 2009. 4. Existe un acta de recibo final del contrato No. 001730 de 2008. Con fecha de Terminación de Contrato con fecha de 19 de Marzo de 2.011. 5. Hubieron tres actas de suspensión: 06 de octubre del 2009; 13 de Julio del 2010 y 12 de Diciembre del 2.010. 6. Hubieron tres actas de Reiniciación: 12 de enero de 2.010; 12 de Diciembre de 2.010; 15 de Febrero de 2.011. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 64 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL 3. CONCLUSION. Este grupo Auditor, dando merito a los documentos revisados y en virtud de la queja presentada a este ente de control se hizo la visita con la veeduría Municipal del Municipio de Sabana de Torres y revisados los documentos de contratación de la Licitación pública del Numero EDU – OP – 008 – 003, que se manejo en la Gobernación de Santander por parte de la Secretaría de Educación, se le informo inmediatamente a la secretaría de Planeación Municipal por medio de una reunión junto con la Veeduría, para que realizaran la visita ocular con un perito especializado en obras, en el lugar de los hechos para poder analizar, determinar y exigir en lo que tiene que ver con las pólizas de cumplimiento por parte del Contratista; cuestión que se cumplió y se comprobó por parte del Secretario de Planeación. El grupo auditor reviso los cumplimientos de la Póliza con el número 13793 – Certificado – 41426, en donde se habla en la parte de Amparos con una estabilidad de la Obra por parte de los Seguros Sailors Ltda del 100%; por un valor asegurado De $458.002.898,00 y su vigencia de amparo de cinco (5) años entre Enero 17 del 2.011 y en Enero 17 del 2.016 ya que dicho contrato se termino el 19 de Marzo de 2.011. Por lo tanto y con los argumentos expuestos en este punto y con fundamento en la función de advertencia consagrada en el Articulo 5 numeral 7 del Decreto 267 del 2.000, se le sugiere a la Secretaria de Educación de la Gobernación de Santander y a la vez aconsejar y recordar a la Administración Central del Municipio de sabana de Torres más directamente a Planeación Municipal de dicha Alcaldía, para que estén pendiente de la Póliza de la Estabilidad de la Obra del contratista y poder subsanar este problema del Colegio Madre de la Esperanza. Ya que podría eventualmente causar un detrimento del patrimonio público y por ende responsabilidad de tipo Fiscal, teniendo en cuenta que la Alcaldía del Municipio de Sabana de Torres, recibió una obra que no cumple con las expectativas recibida a satisfacción de los Beneficiarios. 6.5. ANALISIS DE LA GESTION AMBIENTAL. El Municipio de Sabana de Torres cuenta con rutas de separación selectiva en el casco Urbano y Rural, la Alcaldía junto con la entidad de Servicios Públicos ha implementado ya varios programas de sensibilización ciudadana y programas de separación en la fuente para la manipulación, separación y entrega de los residuos sólidos se tiene una negociación directa con Aguas de Barranca para disposición final de residuos sólidos en la planta ubicada en el Municipio de Barranca y en estos momentos se tiene la viabilidad del terreno en el Municipio de Sabana de Torres, por parte de la CAS para la ubicación de la disposición final de los residuos sólidos. Existe una planta de sacrificio Animal (Matadero), operado por la asociación de expendedores de carne de Sabana de Torres, se presento el Plan Gradual de cumplimiento de Normas al INVIMA y el plan de reconversión a la Gobernación de Santander, a la fecha existen problemas por el vertimiento de las aguas residuales lo que ha generado la intervención de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), quienes adelantan un proceso administrativo sancionatorio contra el Municipio. 6.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIAS 2.008 – 2.011. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 65 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL Se adopta mediante acuerdo No. 012 de mayo 31 de 2.008, aprobado por el Concejo Municipal con el fin de ser ejecutado durante la vigencia 2.008-2.011. ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PLAN DE DESARROLLO. EJES PROGRAMATICOS. Una buena gestión pública territorial implica, entre otras cosas, que las administraciones municipales y departamentales establezcan metas de resultados a alcanzar, con énfasis en los impactos y efectos de su gestión. El propósito final es lograr mejoramientos en la calidad de vida de la población, reducir la pobreza y las desigualdades, garantizar la provisión de los bienes públicos requeridos y permitir la participación de los ciudadanos interesados. Esto se obtiene mediante el aumento de las coberturas y la calidad de los servicios sociales, públicos y de infraestructura, así como con la adecuada regulación en todas las competencias a cargo de municipios y departamentos. El Plan de Desarrollo “Desarrollo Social con Dignidad” 2.008 – 2.009 pretendía cumplir con las necesidades perentorias de la comunidad de Sabana de Torres y por lo mismo cada capítulo programático recoge las inquietudes de la comunidad, los programas nacionales que se vienen adelantando y las propuestas presentadas en el programa de Gobierno. Existe una articulación directa con el plan de desarrollo del Departamento “TODOS POR SANTANDER 2.008 – 2.011” y el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1151 de 2.007 “ESTADO COMUNITARIO: DESARROLLO PARA TODOS”. A continuación se presenta un cuadro Resumen de Ejecución de cada Eje Temático: EJE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURA CIUDANA COMPROMISO CON NUESTRA GENTE SECTOR PRESUPUESTO EJECUTADO (miles de pesos) % EJEC PROG. Mantenimiento, Adecuación y Construcción de la infraestructura física de los Establecimientos educativos 1,331,982 5,766,043 432 Ampliación de Coberturas, mejoramiento de la calidad y fortalecimiento del Sector Educativo 13,601,130 34,920,270 256 SABANA EDUCACION PARA TODOS Y TODAS INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE DESARROLLO URBANISTICO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS PROGRAMA PRESUPUESTO INICIAL (miles de pesos) SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PARA TODOS Dotación Centros Educativos Fortalecimiento de la Red Vial Urbana del Municipio Renovación urbanística y Arquitectónica de la Zona céntrica y comercial del Municipio de Sabana de Torres Desarrollo vial para la conexión vereda de Sabana de Torres Construcción, ampliación y rehabilitación del Sistema de Acueducto y de potabilización de agua en el sector rural Construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de aguas servidas Ejecución de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del casco urbano Tratamiento y Disposición final de residuos sólidos 2,036,329 3,071,676 150 2,219,971 1,292,233 58 488,393 196,100 405 1,798,176 7,602,446 422 4,385,975 4,331,260 98 3,995,948 5,246,810 131 11,543,851 22,853,184 197 1,109,985 975,319 88 Electrificación Rural 3,332,177 3,129,396 93 Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 66 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL VIVIENDA DIGNA Y SEGURA PARA TODOS EQUIPAMENTO MUNICIPAL Vivienda urbana y Rural Mejoramiento y mantenimiento y construcción del equipamiento municipal Hagamos de nuestra finca una empresa DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL SECTOR TURISMO SECTOR MINERO AMBIENTE SANO PARA LOS SABANEROS SECTOR SABANA CONSERVA Y PROTEGE SUS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES ADMINISTRACION PUBLICA AL ALCANCE DE TODOS FORTALENCIENDO LA CAPACIDAD DE GESTION DEL MUNICIPIO Asistencia técnica directa Fomento al desarrollo microempresaria Programa de Gestión para el Desarrollo de la Infraestructura de apoyo al sector turístico Programa para el desarrollo de la promoción turística Programa de gestión para el desarrollo de la minería en Sabana de Torres Petróleo, Desarrollo para todos Identificación y adquisición de áreas prioritarias para la conservación Alternativas productivas ambientalmente sostenibles Construcción de un sistema de información ambiental municipal Mitigación para emergencias y desastres naturales en el Municipio de Sabana de Torres Programa fortalecimiento de la capacidad de gestión del Municipio La comunidad participa en el desarrollo Municipal CULTURA RECREACION Y DEPORTE PARA LA VIDA SABANA CONVIVENCIA EN PAZ Y JUSTICIA SOCIAL 599,392 424,070 70 71,039 1,553,980 719,180 1.012 484,000 314 30,000 100 133,198 0 0 44,399 13,059 29 110,998 0 0 110,998 0 0 127 173,157 235,025 135 44,399 120,000 270 88,799 508,605 572 220,182 2,136,054 10.583 66,599 146,500 219 66,599 211,060 316 Ejecución Plan Local de Salud 20,204,574 6,982,122 34 Madres gestantes y Lactantes 8,435,891 7,439,225 88 Nutrición Infantil Mejoramiento de la prestación del Servicio 2,219,971 2,780,227 125 0 0 0 561,756 253 Atención integral al Adulto Mayor POBLACION VULNERABLE 10 2,266,862 Atención Integral a la Niñez y la Juventud COMPETIVIDAD PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO CON DESARROLLO SOCIAL 1,042,981 1,775,977 Sistematización de la Información SALUD PARA UNA VIDA DIGNA 9,812,274 221,997 1,113,093 3,698,844 332 Atención Integral a la Mujer 177,597 113,920 64 Atención integral a discapacitados Atención integral a personas en situación de desplazamiento Creación de Escenarios que propicien la cultura investigación y creación 128,758 1,545,115 1200 26,639 1,006,538 3778 443,994 88,610 19 Dinamización de la cultura municipal Gestión de recursos para el rescate, protección y conservación del patrimonio inmaterial del municipio Construcción, mantenimiento, adecuación de escenarios deportivos y recreativos y dotación de disciplinas 803,629 785,195 97 158,683 41,000 25 566,774 3,010,281 531 Fortalecimiento de la Cultura deportiva Mejoramiento de la Justicia y la seguridad para la mejor convivencia ciudadana 803,630 1,612,954 200 577,193 856,223 148 Fuente: Oficina de Planeación Municipal. Del cuadro anterior se presentan los programas de mayor Inversión durante el cuatrienio fueron: 1- Ampliación de Cobertura, Mejoramiento de la calidad y Fortalecimiento del Sector Educativo $34.920270, se observa que es el EJE que más importancia le dio el municipio en cuanto a la adecuación de instituciones educativas de acuerdo a las obras ejecutadas debido a la gran cantidad de alumnos que maneja este municipio. 2- Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Casco Urbano por $22.853.184, esta obra se ejecuto durante la última vigencia y es un Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 67 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL convenio suscrito con la Alcaldía Municipal y la Gobernación y la Empresa de Servicios Públicos quien es la entidad que lo ejecuta, según la Oficina de Planeación en la información que allega aparece su ejecución en un 94%. 3- Desarrollo para la Conexión vereda de Sabana de Torres por $7.602.446. 4- Vivienda Digna para los Sabaneros: Construcción de 300 Viviendas y Mejoramiento y Adecuación de 100 Viviendas por valor $1.042.981, que a pesar de no ejecutar lo proyectado que era de $9.812.274, solo presentan un cumplimiento de metas del 10%. Del Eje Temático “COMPETIVIDAD PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO CON DESARROLLO SOCIAL”, se observa que es el que más porcentajes elevados de cumplimiento presenta con relación a los demás ejes por cuanto son los programas que tienen relación con la población menos favorecida y a los cuales el municipio les da más importancia. De acuerdo al Informe de Gestión que realiza la Oficina de Planeación Departamental, este Municipio siempre se mantuvo en el ranking fiscal con calificación de promedio bajo, en la mayoría de los sectores, a excepción del aprovechamiento del Recurso Hídrico, cobertura y continuidad del agua potable, se ubica en el cuadrante 1: eficiencia en calidad mayor al promedio Departamental 71.86%., el Municipio a 2010 se ubico entre los diez (10) Municipios en el Ranking Departamental y mejor posición en el Rankin a nivel Nacional, su lugar se debe al buen comportamiento de las variables y porcentaje de gastos para inversión, capacidad de ahorro y al bajo porcentaje de ingresos corrientes de libre destinación destinados a financiar gastos de funcionamiento, liberando recursos para la inversión social. De igual manera presenta un crecimiento sostenible durante las tres últimas vigencias en cuanto al recaudo de Ingresos Tributarios. La eficiencia global para el sector Salud Sabana de Torres se encuentra en el Rango bajo. REGALIAS. El Municipio recibió regalías en el 2.010 un total de 15.505 millones por la explotación de hidrocarburos petróleo y gas y en menor proporción recibió por explotación de calizas, yesos, arcillas; este ingreso es mejorado su recaudo con relación a la vigencia anterior de igual manera en el 2.011 se supera pero de acuerdo a lo recibido en el 2.008, su disminución se presenta de acuerdo a la ley de Regalía que implemento el gobierno nacional que disminuye su participación a partir de 2.012. CREDITO INTERNO: El Municipio presenta durante el 2.010 el mayor endeudamiento con $21.413 Millones, por crédito tramitado, pignorando las Regalías durante 10 años, para Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 68 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL inversión en el proyecto del plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. CONCLUSION. Por lo anterior se concluye que el Municipio de sabana de Torres se encuentra ubicado entre los 10 municipios del Departamento de Santander, de acuerdo al Rankin de Gestión fiscal, presentado en el Informe de Gestión de la Secretaria de Planeación Dptal. Por otra parte, se vislumbra una situación difícil en las próximas vigencias debido al gran endeudamiento que presenta el Municipio, lo cual menguara los recursos a futuro para inversión en obras prioritarias, aunque por la gestión realizada se nota en su mayoría en la última vigencia de la gestión fiscal, donde favorece al municipio en cuanto a los recursos que recibirá posteriormente. Por lo tanto, la Contraloría General de Santander, recomienda tomar las medidas necesarias en cuanto al manejo y establecimiento de la capacidad de endeudamiento de la entidad, en aras de direccionar una correcta inversión social en el ente municipal, lo anterior con ocasión de encontrarse en tiempo de preparación de presupuestos para la vigencia siguiente. 6.7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIAS 2.008 – 2.011. Según evaluación realizada al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santander, se pudo concluir que la Alcaldía Municipal de Sabana de Torres en el año 2.008, inicio Metas del 15 de Diciembre de 2.010, al 14 de Diciembre del 2.011; en dos (2) Hallazgos Administrativos. Numero consecut ivo del hallazgo. 1 Descripción hallazgo. Causa Efecto Acción correctiva. Objetivo La Entidad no ha iniciado ningún procedimiento para incorporar los bienes a los estados contables ni incorporación de otros bienes, ya que cuenta con el mismo saldo a 31 de diciembre de 2008, se espera que la entidad reajuste la información contable a fin de mostrar unos estados contables confiables a realidad económica y social de la entidad. Debido a la falta de control y seguimie nto en los procesos administr ativos, situación que no garantiza la consisten cia e integralid ad de la informaci ón. Conllev a a que la adminis tración no rinda de manera confiabl e el reporte de las cifras a los entes de control. Realizar de manera periódica la depuración de inventarios por etapas o sectores de los bienes identificados y por cada área o beneficiario que posea la entidad al momento de la reunión. Depurar de manera sistemática los Inventarios de Activos Fijos de la Entidad. La información suministrada por la Alcaldía Municipal de Sabana de Torres en los ingresos correspondientes a Predial Unificado e Debido a la falta de control y seguimie nto en los procesos Conllev a a que la adminis tración no rinda de Verificar la información que se genere en los informes para que la misma sea consistente y coherente con Que los informes que presenta la Administraci ón, reflejen información veraz, oportuna y Fecha iniciación Metas. Fecha terminación Metas. 15/12/2010 14/12/2011 Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 69 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL 2 Industria y Comercio presenta diferencias, lo cual no permite evaluar. Y evidencia que la información no es confiable. administr ativos, situación que no garantiza la consisten cia e integralid ad de la informaci ón. manera confiabl e el reporte de las cifras a los entes de control. los resultados contables y presupuestale s que mantenga el sistema. confiable. 15/12/2010 14/12/2011 Se evaluó el plan de Mejoramiento a través del proceso auditor, correspondiente a la vigencia auditada de 2.008, cuyo vencimiento de Metas vencía el 14 de Diciembre de 2.011, según los dos hallazgos presentados en su mejoramiento alcanzo un cumplimiento de 96% de las metas proyectadas. VIGENCIA – 2.009: Según evaluación realizada al plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santander, se pudo concluir que la alcaldía Municipal de Sabana de Torres alcanzo un cumplimiento del 80.90% de las Metas proyectadas a 31 de Febrero de 2.011, que consto de tres (3) hallazgos. Por lo tanto este ente de control, en consecuencia estos puntos se incluyeron dentro de un nuevo plan de mejoramiento a fin de que la entidad termine las acciones que deberán adelantar para terminar las metas trazadas del mismo. VIGENCIA – 2.010: En cuanto al Plan de Mejoramiento correspondiente a la vigencia fiscal 2.010, y presentado en Agosto 11/08 de 2.011, se adelanta seguimiento al cumplimiento de metas pactadas por el sujeto de control, para las cuales se pactaron fechas de cumplimiento dentro del tercer y cuarto trimestre de la vigencia fiscal 2.011 y primero y segundo trimestre de 2.012, dentro de estas metas están Ocho (8) Hallazgos Administrativos. Por lo demás, la Alcaldía de sabana de Torres contaba hasta el mes de Junio para terminar las acciones que le permitía dar cumplimiento de Metas para los restantes Hallazgos administrativos registrados en el respectivo Plan de Mejoramiento, a los cuales la Contraloría General de Santander continuara con el seguimiento de las acciones que se adelanten para cumplir con las metas en las fechas pactadas en este Plan de mejoramiento y en consecuencia se tendrá en cuenta en el próximo proceso auditor del ( P.G.A.). 6.8. SEGUIMIENTO EN FIDUCIAS. De acuerdo a la expedición de la circular conjunta de 15 de abril de 2.011, como también de acuerdo a la circular externa No. 46 de 2.008 de la superintendencia Financiera. La Contraloría Departamental, en el ejercicio de control fiscal para el seguimiento, ejercerá no solamente de control de legalidad y de cumplimiento en los encargos fiduciarios en lo que tiene que ver con los manejos de anticipos, ya que sólo Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 70 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL podrán celebrarse por las entidades estatales con estricta sujeción a lo dispuesto en el presente estatuto, únicamente para objetos y con plazos precisamente determinados como lo establece de conformidad con lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 49 del Decreto 1525 de 2.008, “Las sociedades fiduciarias que administran o manejan recursos públicos vinculados a contratos estatales y/o excedentes de liquidez de las entidades territoriales y sus descentralizadas a través de fiducia pública deben sujetarse a lo previsto en el inciso Único y los parágrafos 1° y 2° del presente artículo. En lo que tiene que ver con el Municipio de Sabana de Torres, en la parte de Contratación de la vigencia 2.011; solamente se celebro un contrato de obra pública No. 3733 de encargo Fiduciaria BANCOLOMBIA S.A., para el manejo de los anticipos, de Fecha 04 de Noviembre de 2.011; por un Valor Inicial del Contrato de: $737.947.048; con un Valor de anticipo del 30% de: $221. 384.114,40; con un valor final de contrato de $842.863.608; ya que el valor adicional fue de: $104.916.650. 7. CUADRO CONSOLIDADO DE DE HALLAZGOS: # 1 2 3 4 5 TIPO DE HALLAZGO A D P F S DESCRIPCION PRESUNTO RESPONSABLE. CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS. Incumplimiento a la Resolución 000356 de septiembre 05 de 2007 de la Contaduría General de la nación en cuanto a la revelación de cifras. Presenta inconsistências en el diligenciamiento Del Catalogo de Cuentas y El Formato F01agr. Incumplimiento a la Resolución 000119 de 2.006 de la Contaduría General de la Nación que reza sobre la depuración de las cuentas inexistentes. Actualización de Inventarios y Depreciación individual de Elementos Devolutivos. X X X X X Realizan pagos de Fallos de Demandas contra el Municipio como resultado de negligencias administrativas. CUANTIA PAG. Jairo Rivera Arciniegas,- Alcalde. 17 Jairo Rivera Arciniegas,- Alcalde. 18 Jairo Rivera Arciniegas,- Alcalde. 18 Jairo Rivera Arciniegas, - Alcalde. 19 Jairo Rivera Arciniegas, - Alcalde. 20 CONTRATACIÓN. 6 x x En los contratos de obra pública No. 002, 006, 024,025, 026, 027, 035, 039,040 y 045 de la vigencia del 2011; se evidencia la falta de planificación de los contratos. Jairo Rivera Arciniegas, Alcalde,Adtvo. Uriel Velandia Gutiérrez – Ex alcalde – Disciplinario. 48 8. CUADRO NUMERICO DE HALLAZGOS: TIPO DE HALLAZGO No. HALLAZGOS VALOR Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER INFORME DEFINITIVO CÓDIGO: RECF-16-01 Página 71 de 71 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO PENAL FISCAL SANCIONATORIO 6 0 0 0 0 POR LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER ALVARO CELIS SOLANO Coordinador de la Auditoría. LEYDY VIVIANA MOJICA PEÑA Subcontralora Delegada para el Control Fiscal NOTA: Las Doctoras: ULDARI MORENO RAMIREZ Y MARISOL PINZON SIERRA, que son del grupo de la Auditoría que Auditaron en esa entidad, no firmaron el Informe Final por encontrarse en vacaciones. Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. www.contraloriasantander.gov.co