CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” Informe N°049-2014-MSLCH/EA/CSCII A : Ing. Luis Enrique Ricci Ramírez Jefe de Supervisión DE : Ing. María Soledad Labra Chacaltana Esp. Impacto Ambiental de Obras Viales ASUNTO : REMITO INFORME MENSUAL DE JULIO - 2014 REFERENCIA: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Chongoyape – Cochabamba Cajamarca, Tramo: Chota-Bambamarca-Hualgayoc. FECHA : Bambamarca, 05 de Agosto del 2014. Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de remitir a su despacho, el informe mensual del mes de Julio – 2014, respecto a las labores realizadas en el Área de impacto ambiental de Obras Viales de la obra de la referencia. Es cuanto informo a usted para conocimiento y fines respectivos. Atentamente, …………………………………………. Ing. María Soledad Labra Chacaltana Reg. CIP 95170 C.c. Archivo(02) INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” INDICE 1. Generalidades 2. Objetivos 3. Base Evaluativa 4. Datos de la obra 5. Ocurrencias e incidentes 6. Áreas auxiliares 6.1. Campamento de Obra 6.2. Patio de maquinas 6.3. Chancadora 6.4. Planta de Asfalto 6.5. Canteras 6.6. Depósitos de Material Excedente 6.7. Uso de fuentes de agua 7. Uso de explosivos 8. Ejecución de obra 8.1.- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 8.1.1.- PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y CORRECTIVAS. 8.1.1.1.- Sub Programa de Manejo de Emisiones Gaseosas y Material Particulado. 8.1.1.2.- Sub Programa de Manejo de Ruido. 8.1.1.3.- Sub Programa de Residuos Sólidos y Efluentes. A.- Manejo de Residuos Solidos B.- Manejo de Efluentes. 8.1.1.4.- Sub Programa de Control de Erosión y Sedimentos. 8.1.1.5.- Sub Programa de Estabilidad de Taludes. 8.1.1.6.- Sub Programa de Protección de Recursos Naturales. 8.1.1.7.- Sub Programa de Señalización y Seguridad. A.- Señalización Ambiental y Seguridad. B.- Seguridad Vial. 8.2.2.- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL. 8.2.2.1.- Sub Programa de Monitoreo de la Calidad del Aire. 8.2.2.2.- Sub Programa de Monitoreo de la Calidad de Agua. INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 – CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” 8.2.3.- PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES. 8.2.3.1.- Sub Programa de Relaciones Comunitarias. 8.2.3.2.- Sub Programa de Contratación de Mano de Obra Local. 8.2.3.3.- Sub Programa de Participación Ciudadana. 8.2.3.4.- Sub Programa de Deudas Locales 8.2.4.- PROGRAMA DE EDUCACION Y CAPACITACION AMBIENTAL. 8.2.5.- PROGRAMA DE PREVENCION DE PÉRDIDAS Y CONTINGENCIAS. 8.2.5.1.- Sub Programa de Salud Ocupacional. 8.2.5.2.- Sub Programa de Prevención y Control de Riesgos Laborales. 8.2.5.3.- Sub Programa de Contingencia IX.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES X.- ANEXOS Copias de los formatos y anexos presentados por el contratista. Copias de los resultados de monitoreos ambientales del mes de Abril – 2014. INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” I.- GENERALIDADES: El presente informe tiene por objetivo verificar el cumplimiento del Plan de manejo socio ambiental del EIA de la obra, por parte del Contratista y la Supervisión velar por su cumplimiento mostrar que efectivamente, el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social posee un carácter sostenible, identificando y valorando los impactos ambientales y sociales generados por el proyecto, así como las medidas Preventivas y mitigadoras previstas en los órdenes ambiental y social .El presente documento contiene el informe Ambiental correspondiente al mes de JULIO del 2014, el cual describe las actividades ambientales que se desarrollan como parte del estudio definitivo del proyecto, y el cumplimiento del Plan de Manejo Socio Ambiental, el cual forma parte del Estudio de Impacto Ambiental, en cada uno de los programas que viene desarrollando la empresa contratista. Bajo la supervisión del CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II. La “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Chongoyape - CochabambaCajamarca, Tramo: Chota-Bambamarca-Hualgayoc”, constituye no solo el desarrollo económico y social, sino un instrumento fundamental de ordenamiento territorial y por tanto la gestión ambiental está considerado como un tema de vital importancia. II. OBJETIVOS: 2.1. Informar sobre la Gestión Socio Ambiental de la “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca, Tramo: Chota-BambamarcaHualgayoc”, durante el mes de JULIO del 2014. III. BASE EVALUATIVA Se ha tomado como base evaluativa, la siguiente información: Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Lima 2,002 Normas Peruanas para el Diseño de Carreteras Lima. Normatividad ambiental existente Guía para la supervisión Ambiental de Carreteras de la Unidad Especializada de Impacto Ambiental del MTC. Guía de Informe de Supervisión Ambiental de carreteras Unidad Especializada de Impacto Ambiental del MTC Manual de Concientización Ambiental para la Rehabilitación y el Mantenimiento de Caminos Rurales del MTC. Medidas Ambientales a ejecutar antes del inicio de obras de la Unidad Especializada de Impacto Ambiental del MTC. Guía para la Determinación de Costos Ambientales en Carreteras de la Unidad Especializada de Impacto Ambiental del MTC La Revegetación y las carreteras, primer avance por la Unidad Especializada de Impacto Ambiental del MTC. IV. DATOS DE LA OBRA: 4.1 FICHA TECNICA Obra INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 : “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape – Cochabamba – Cajamarca, Tramo: Chota – Bambamarca Hualgayoc” CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” Entidad : Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por medio del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional “PROVIAS NACIONAL” Domicilio Legal : Jr. Zorritos Nº 1203, 3er piso Cercado de Lima. Longitud de la Vía : 58+859.762 km Ubicación : Departamento: Cajamarca Región: Cajamarca Provincias: Chota y Hualgayoc Centros Poblados: Chota, Bambamarca y Hualgayoc Licitación Pública : Nº 0007-2011-MTC/20 Financiamiento : Recursos Ordinarios Sistema de Contrato : A precios Unitarios de Noviembre - 2010 Presupuesto Referencial : S/. 224’980,760.32 Inc. I.G.V. Plazo de Ejecución : 720 días calendario. Proyectista : CONSORCIO VIAL HUALGAYOC Contrato de Estudios : N° 105-2009-MTC/20 Fecha de Contrato : 7 de Octubre del 2009 DEL PROYECTISTA DEL CONTRATISTA Contratista : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU, CONSTRUCTORES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES) Contrato de Obra : Nº 021–2012–MTC/20 Representantes Legales : Sr. Leonardo Augusto Guimaraes Sr. Roger Richard Gois Domicilio Legal : Av. Rivera Navarrete N° 501 Oficina 502 – San Isidro - Lima Presupuesto Contratado : S/. 245’049,741.73 Inc. I.G.V. Fecha de Contrato : 13 de Marzo del 2,012 Entrega de Terreno : 12 de Mayo del 2,012 Fecha Pago Ad. Directo N° 01 : 17 de Abril del 2,012 Adelanto Directo N° 01 Porcentaje Otorgado : : S/ 49’009,948.34 Inc. I.G.V. 20% del Monto Contratado Fecha Pago Ad. Materiales N° 01 : No existe Adelanto por Materiales N° 01 : No existe INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” Fecha Inicio de Plazo : 13 de Mayo del 2,012 Plazo de Ejecución : 720 días calendario Término de Plazo Contractual : 02 de Mayo del 2,014 Valorización Contractual Monto valorizado Monto acumulado : S/. 114,330.83 Sin IGV : S/. 114,330.83 Sin IGV Porcentaje de Avance Avance Programado Acumulado Avance Físico Ejecutado Acumulado : 0.02% : 0.06% Situación de la obra : Adelantada SUPERVISOR Concurso Público : CP Nº 0009-2011-MTC/20 Valor Referencial : S/. 12’732,463.64 Inc. I.G.V. Financiamiento : Recursos Ordinarios Contrato de Supervisión : Nº 096-2011-MTC/20 Supervisor : Consorcio Supervisor Cajamarca II (Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Corporación Peruana de Ingeniería S.A. - Consultoría Colombiana S.A.) Representante Legal : Ing. Elías Teodoro Tapia Julca Domicilio Legal : Av. Javier Prado Este Nº 3092 Urb. San Borja - Lima Presupuesto Contratado : S/. 11’459,217.29 Inc. I.G.V. Sistema de Contratación : A Precios Unitarios Fecha de Contrato : 22 de Diciembre del 2,011 Plazo Prestación de Servicio Etapa Revisión del Estudio Etapa Supervisión de Obra : 810 días calendario : 30 días calendario : 720 días calendario Liquidación e Informe Final Fecha de Finalización actualizada : : 60 días calendario 27 de Julio del 2,015. Ampliación de Plazo 01 : 39 días calendario (Resolución Viceministerial N° 6542012/MTC/2 de fecha 03 de Agosto 2012). Ampliación de Plazo 02 : 15 días calendario (Resolución Directoral N° 733-2012-MTC/2 de fecha 20 de Septiembre de 2012). Ampliación de Plazo 03 30 de Octubre de 2012). : 41 días calendario (Resolución Directoral N° 903-2012-MTC/2 de fecha Ampliación de Plazo 04 : Improcedente INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” Ampliación de Plazo 05 de Mayo del 2013). : 86 días calendario (Resolución Directoral N° 377-2013-MTC/2 de fecha 09 Ampliación de Plazo 06 de Agosto del 2013). : 24 días calendario (Resolución Directoral N° 688-2013-MTC/2 de fecha 02 Ampliación de Plazo 07 de Agosto del 2013). : 22 días calendario (Resolución Directoral N° 778-2013-MTC/2 de fecha 22 Ampliación de Plazo 08 : Improcedente Ampliación de Plazo 09 : 30 días calendario (Resolución Directoral N° 1033-2013-MTC/02). Ampliación de Plazo 10 : 40 días calendario (Resolución Directoral N° 1240-2013-MTC/02). Ampliación de Plazo 11 : 23 días calendario (Resolución Directoral N° 1434-2013-MTC/20). Ampliación de Plazo 12 : 61 días calendario (Resolución Directoral N° 0003-2014-MTC/20). Ampliación de Plazo 13 : 10 días calendario (Resolución Directoral N° 111-2014-MTC/20). Ampliación de Plazo 14 : Improcedente. V. OCURRENCIAS E INCIDENTES: Áreas auxiliares: Campamento, patio de máquinas, planta de mezcla asfáltica, planta de concreto, planta chancadora, canteras, DME y frentes de trabajo. Según la información que detalla el Contratista en su informe mensual, durante el mes de Julio ha ocurrido un accidente de trabajo sin pérdida de tiempo. 5.1.- Especificar el área auxiliar donde se presentó la ocurrencia. No detalla 5.2.- Indicar con quién/quienes se ha presentado la ocurrencia o incidentes (puede marcar más de una alternativa) • • • • • • Propietario o posesionario del área Propietarios o posesionarios vecinos al área Autoridades Locales Usuarios de los recursos del área Trabajadores de la obra Otros pobladores de la zona ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) 5.3.- Indicar el origen y desarrollo de la ocurrencia o incidente. Señalar nombre y fechas específicas. No aplica VI.- ÁREAS AUXILIARES 6.1. CAMPAMENTO GENERAL DE OBRA a. Ubicación: El campamento general se encuentra ubicado en la progresivas 201+140 LD Caserio Lucma La Retama Poblado de Frutillo Bajo, las instalaciones son INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” prefabricadas y debidamente cercadas, cuenta con instalaciones de agua y desagüe, electricidad, necesarios para su normal funcionamiento. Se dispone de instalaciones higiénicas destinadas al aseo personal y cambio de ropa de trabajo, provistas de duchas, lavamanos y sanitarios; las cuales, incluyen en su construcción, sistemas adecuados para la disposición de residuos líquidos y sólidos, como planta de tratamiento de aguas servidas y de un sistema de limpieza, que incluye el recojo de los residuos sólidos y su disposición final hacia el relleno sanitario de la Municipalidad de Bambamarca. En la zona de almacenamiento de combustibles se construyó un dique de contención de concreto de acuerdo a las normas de OSINERMING, con la finalidad de evitar que los posibles derrames del hidrocarburo puedan contaminar los suelos y aguas. En campamento habitan aproximadamente 152 personas y funcionan las siguientes instalaciones: Instalaciones Habitaciones Obreros N° 1 Habitaciones Obreros N° 2 Pabellón Obreros Habitaciones de Damas Pabellón Femenino Habitaciones Empleados Pabellón Empleados Habitaciones Staff Casa Staff Comedor de Empleados Comedor de Obreros Oficinas Administrativas Cantidad 24 24 2 7 1 20 1 24 1 1 1 17 Laboratorio 1 Departamento Médico 1 Servicios Higiénicos 74 Almacén Central 1 Almacén de combustible 1 Área de Mantenimiento Área de lubricación 1 1 1 Área de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 1 Taller de carpintería y pintura 2 Área de Lavado de Máquinas Fuente: Consorcio Cajamarca 2 b. c. Área total del Campamento Provisional: 4,30 has. Perímetro total: 961.88 m3. Área Techada Existe dos ambientes de material noble, los que fueron acondicionados para oficinas, con material pre fabricado, así mismo en uno de los ambientes se encuentra almacenado las herramientas menores, madera, etc. Área Libre d. Fuentes de agua para consumo humano. INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” La contratista cuenta con una planta de tratamiento de agua potable, a la cual se le realiza tres veces por semana el monitoreo de cloro residual y pH del agua para consumo humano del campamento del CC2 Frutillo. e. Desagüe: Destino final de las aguas residuales Red Colectora de desagües (x) Pozo séptico ( ) f. Fuente de Energía Eléctrica - Servicio Público (X) - Grupo Electrógeno ( ) g. Eliminación de desechos sólidos - Volquetes (X) Descripción del manejo de residuos sólidos (tipo de receptáculos empleados, su ubicación, sistema de recolección, transporte y disposición final): En Campamento: Tacho Verde: (vidrio, botellas de bebidas de gaseosas, licor, vasos, envase de alimentos, etc) Tacho Azul: (papel, cartón, periódicos, revistas, impresiones, fotocopias, cajas de cartón, etc). Tacho Amarillo: (metales, latas de conservas, leche, tapas de metal, envases de alimentos y bebidas, etc). Tacho Negro: (residuos generales todo residuo que no se puede reciclar y no sea catalogado como residuo peligroso, restos de la limpieza del aseo personal, toallas y pañales desechables, trapos de limpieza. Tacho Marrón: (orgánicos, restos de la preparación de los alimentos de comida). Tacho Blanco: (plástico, envases de yogurt, leche, alimentos, vasos, platos descartables, botellas de bebidas, etc). Tacho Rojo: (baterías de autos, pilas, cartuchos de tinta, botellas de reactivos químicos, etc). En obra: Los residuos orgánicos e inservibles serán dispuestos en el relleno sanitario de la localidad de Bambamarca. Los desechos de aceites son almacenados temporalmente en cilindros de metal de 55 galones, por ningún motivo estos desechos son vertidos al suelo o a cuerpos de agua. Con la finalidad de evitar los vertidos accidentales de aceites y grasas durante el proceso de aprovisionamiento de combustible, cambio de aceite, limpieza de motores, se utilizara una bandeja para la contención de posibles vertidos accidentales, se capacita al personal para esta labor. Los depósitos de combustibles se ubican en lugares alejados de las zonas de dormitorios, comedores y servicios de campamento. CAMPAMENTO N°002 DE OBRA INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” a.- Ubicación: La Empresa Reyna SAC, cuenta con un campamento de avanzada, el cual está ubicado en el km. 162+380 LD, cerca de la ciudad de Chota, se acondiciono los ambientes donde funcionan las oficinas, área de carpintería, área de ferrería, almacén y auxilio mecánico de emergencia. Durante el mes de JULIO se continúa con las inspecciones en forma conjunta Supervisión y la Contratista; para la verificación del cumpliendo del plan de manejo socio ambiental de la obra como: orden y limpieza en el lugar de trabajo, almacenamiento temporal adecuado de los residuos comunes y los residuos peligrosos generados durante la ejecución de trabajos. b.- Para la instalación del campamento provisional fue necesario: - Contrato de alquiler de inmueble SI (X) NO ( ) - Construcción de piso de cemento SI (X) NO ( ) c.- Recomendaciones: Se recomienda a la contratista realizar el seguimiento del levantamiento de observaciones encontradas con fecha 25 de Julio del 2014 durante la inspección realizada, de acuerdo al plazo otorgado a la Empresa Reyna SAC. 6.2. PATIO DE MAQUINAS a. Ubicación del Patio de Máquinas: - El patio de máquinas, está ubicado en el km. 201+140 LD dentro del campamento general de la obra, aislados de los cursos de agua y vegetación, a fin de evitar se produzca la contaminación de dichos recursos por derrames, fugas o pérdidas de combustibles, lubricantes u otro material peligroso. Los desechos de aceites son almacenados temporalmente en cilindros de metal de 55 galones de capacidad. Se cuenta con un área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, los cuales se encuentran sobre una losa de concreto con cerco perimetral y techado de acuerdo a lo establecido en el EIAsd de la obra. Se recomienda en el área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos incrementar las señales informativas, rombos de seguridad y un kits antiderrame. Por seguridad, en campamento de obra pernoctan la mayoría de los equipos y maquinarias utilizadas en el proyecto vial. Manejo de áreas de Combustibles y/o lubricantes Las áreas establecidas para combustibles y lubricantes son planas y estables y se encuentran alejadas de los cuerpos de agua. Cuentan con sistema de contención de derrames cuya base esta impermeabilizada. Cuentan con señales informativas y señales de seguridad de acuerdo a las normas vigentes. 6.3. PLANTA CHANCADORA: a. Ubicación de la Planta chancadora: La planta chancadora está ubicada en la progresiva 162+400 LD, sector rio chota, el área utilizada es de 3 ha aproximadamente. Donde el material extraído pasa por un tratamiento previo de zarandeo, trituración y mezclado a fin de alcanzar los requerimientos granulométricos que exige el proyecto. INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” Durante las operaciones de la planta de chancado, se pueden generar emisiones de gases, material particulado (polvo) y ruidos, de significancia moderada, que podría afectar al personal de obra y a la población cercana. Al respecto, se deberán considerar las siguientes medidas preventivas y correctivas. Se recomienda: El personal deberá utilizar en forma permanente los implementos de seguridad como: respiradores con filtros para el control del polvo y tapones auditivos y/o orejeras tipo copa. Se recomienda a la Contratista, como medida de mitigación ambiental de control de polvo, implementar un sistema de riego por aspersión y/o cubrir con mangas las fajas transportadoras de las plantas de chancado. Se recomienda a la Contratista, contar con una cisterna a tiempo completo, para efectuar el riego con mayor frecuencia en el acceso y el patio de maniobras de la planta chancadora. Detalle: La Planta industrial, está ubicada alejada de la población, de fuentes de agua y vegetación. La dirección del viento es casi constante, las partículas en suspensión salen de la planta y son arrastradas por el viento en dirección a la zona desértica donde van decantando, y donde no existe población, biota u otra especie alguna. La planta de chancado ha producido diferentes tipos de agregados, la misma que cuenta con material para las necesidades del proyecto, y para satisfacer las especificaciones técnicas requeridas. 6.4. PLANTA DE CONCRETO: a. Ubicación de la Planta de Concreto: La planta de concreto se encuentra ubicada en el km. 206+950 LI, de la carretera Tramo: Chota – Bambamarca – Hualgayoc, para el ingreso a la planta de concreto se cuenta con un acceso de 150 m aproximadamente. Detalle: Se cuenta con la autorización del Sr. Rafael Chávez Ortiz apoderado del propietario señor Héctor Marcial Flores Ruiz, para el ingreso a la planta de concreto se cuenta con un acceso de 150.00 m, el área total a utilizar es 9,810.16 m2 con un perímetro de 424.84 m., esta área fue usada como DME. Cuenta con señalización, área de almacenamiento temporal de residuos, estación de emergencia y extintor tipo ABC. Conclusiones: Esta planta tiene todas las condiciones técnicas para su funcionamiento, por lo que abastecerá a los frentes de la obra. 6.5. PLANTA DE ASFALTO: b. Ubicación de la Planta de Asfalto: La planta de asfalto se encuentra en proceso de instalación en el km. 206+950 LI de la carretera Tramo: Chota – Bambamarca – Hualgayoc. Aun no se encuentra en funcionamiento. INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” 6.6. CANTERAS: En el expediente técnico de la obra, se ha considerado la explotación de cuatro (04) canteras, a continuación pasó a detallar: ITEM CANTERAS CANTERA FLUVIAL 1 RIO CHOTA UBICACIÓN LADO USO DEL MATERIAL KM. 162+380 IZQUIERDO RELLENO, SUB BASE BASE GRANULAR. CANTERA FLUVIAL 2 RIO LLAUCANO KM. 204+600 IZQUIERDO RELLENO, SUB BASE BASE GRANULAR, CONC. PORTLAND. CANTERA COLUVIAL 3 COLQUIRRUMI KM. 213+950 DERECHO RELLENO (NATURAL Y ZARANDEO) IZQUIERDO RELLENO (NATURAL Y ZARANDEO) CANTERA COLUVIAL 4 HUALGAYOC KM. 219+200 Fuente: Expediente Técnico De acuerdo a lo señalado en el expediente técnico de la obra señala: En casos que el material proceda de lechos de rio, el contratista deberá contar previamente al inicio de su explotación con los permisos respectivos. Así también, el material superficial removido debe ser almacenado para ser reutilizado posteriormente para la readecuación del área de préstamo. La explotación del material se realiza fuera del nivel del agua y sobre las playas del lecho, para evitar la remoción de material que generaría aumento en la turbiedad del agua. Si la explotación es dentro de un cauce de rio, esta no debe tener más de un 1.5 metros de profundidad, evitando hondonadas y cambios morfológicos del rio. Esta labor debe realizarse en los sectores de playa más anchas utilizando toda la extensión de la misma. Paralelamente, se debe ir protegiendo las márgenes del rio, a fin de evitar desbordes en épocas de creciente. En conformidad a lo dispuesto en el expediente técnico de la obra, se elaboro un expediente técnico de la Cantera Fluvial Rio Chota, ubicada en el cauce del Río Chotano, con la finalidad de solicitar la respectiva Autorización de Uso a la Municipalidad de Chota y la ALA. De acuerdo a las normas establecidas, la misma que ya fue aceptada por intermedio de una Autorización Provisional, hasta la emisión de la Resolución de Alcaldía. Por lo que se inició la construcción de gaviones en este sector del rio chota. Se realiza la extracción mediante la utilización de equipo pesado (excavadora y camiones volquetes), y almacenado en las áreas destinadas para esta actividad cerca de la planta chancadora. También, se manifiesta que se ha evaluado a través de la extracción de muestras de suelo, la cantera denomina LUCMA-LA UNION, ubicado en la progresiva 201+850 LD, acceso 1.085 km, los que dieron como resultado positivo para la utilización del material (tipo granular); que sirve para rellenos y terraplenes para la construcción de la vía; cuyo propietario es el Sr. Manuel Muños Campos, acepto la extracción del material, para ello se realizó el expediente y se hizo llegar a la DGASA, para su respectiva autorización y liberación definitiva. Así mismo se manifiesta que la cantera Colquirumi 213+950 LD, planteada en el presente proyecto, ha sido DESESTIMADA por la SUPERVISION, por no cumplir con las especificaciones técnicas, la cual hace acolchonamiento al momento de ser utilizado en la construcción de la vía, motivo por la cual ingresa en su reemplazo la cantera LUCMA LA UNION, cuyos análisis técnicos fueron positivos ante el requerimiento de este proyecto. INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” Con Resolución Directoral N° 315-2013-MTC/16, de fecha 13 de Agosto del 2013; donde se resuelve APROBAR el Plan de Manejo Ambiental para la explotación de la cantera Leopoldo km. 82+000 LD de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba – Cajamarca, Tramo: Chota – Bambamarca – Hualgayoc, en merito a la solicitud remitida y contenida en los informes técnicos de la Dirección de Gestión Ambiental y Dirección de Gestión Social. Cabe indicar que se ha evaluado la utilización de una cantera nueva denominada Pingobamba El Toril, ubicado en la progresiva 162+350 LI, acceso 726.89 m; mediante Carta N° 1669-2013-MTC/20.5 de fecha 03/12/2013, la Entidad comunica que en virtud al reglamento vigente y pronunciamiento del Proyectista y Supervisión de la Cantera PINGOBAMBA EL TORIL, concluye se autoriza Flexibilizar el uso de material para relleno y mejoramiento de subrasante con índice de plasticidad Inferior a 23%, basado en la Tabla II del Potencial de Expansión Medio (12<IP<23) y un límite liquido inferior a 50 (35<LL<50). Durante el mes de Julio se continuaron con los trabajos de explotación de la cantera Fluvial río Chota (Km. 162+380) LI y la cantera Leopoldo (Km. 82+000) LD. La explotación de estas canteras que está realizando el Consorcio Cajamarca 2, se efectúa siguiendo los lineamientos establecidos en el PMSA del EIA-semidetallado y las especificaciones técnicas del proyecto. En el siguiente cuadro se muestra el volumen de material extraído de las canteras en el mes de Julio: ITEM DESCRIPCIÓN PROGRESIVA AVANCE DEL MES ANTERIOR (m3) AVANCE DEL MES AVANCE ACUMULADO (m3) 1 Cantera Río Chotano 162+380 53,854.66 671.69 54,526.35 2 Cantera Pingobamba 162+350 54,195.99 23,983.85 78,179.84 3 Cantera Hualgayoc 219+200 46,220.71 0 46,220.71 4 Cantera Leopoldo 82+900 16,908.66 17,284.28 34,192.34 AVANCE ACUMULADO (m ) 213,119.25 AVANCE ACUMULADO DEL MES ANTERIOR 1 001 179.42 3 AVANCE DEL MES (m 3 ) 41,939.82 Fuente: Consorcio Cajamarca 2 En la explotación de canteras, el Contratista está empleando algún sistema para minimizar la generación de material particulado. SI (X ) NO ( ) A la salida del agregado de la planta chancadora se están colocando unos conos para mitigar que el material particulado se disperse al ambiente y está efectuando el riego con cisterna en forma esporádica el acceso a la planta industrial. a. Autorizaciones municipales gestionadas: SI ( X ) NO ( ) Las cuatro canteras indicadas, cuenta con autorización por parte de sus propietarios. b. La explotación de las canteras identificadas obstaculizan el uso del recurso agua. SI ( ) NO ( X ) INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” La cantera del Rio Chota, no obstaculizan el uso y el cauce de ninguno de los lechos de agua que se encuentran en el área de explotación. c. Algunas de las canteras servirán de botaderos SI ( ) NO ( X ) 6.7. Depósitos de Material Excedente (DMEs) (Área de disposición de materiales excedentes en obra) a. Ubicación - Los DMEs seleccionados en el Estudio de Impacto Ambiental, coinciden con los utilizados en la obra: SI ( ) NO (X ) En el estudio de Impacto Ambiental se recomendó 11 DME, los cuales se encuentran con sus respectivas autorizaciones firmadas por los propietarios; los cuales desconocieron lo firmado anteriormente, por lo cual esta supervisión se vio en la necesidad de buscar nuevas áreas que cumplan con las condiciones ambientales y técnicas. Cabe indicar que a la fecha los DME contractuales del proyecto no son utilizados por la negativa de uso de sus propietarios y el desconocimiento a las actas de autorización de uso firmadas. Volumen de material dispuesto en los depósitos de material excedente a la fecha. Item Descripción Avance Anterior Avance del Mes Avance Acumulado 1 DME Km. 163 + 400 115,319.54 61.77 115,381.31 2 DME Km. 163 + 740 36.980.27 - 36.980.27 3 DME Km. 164 + 050 15,364.45 - 15,364.45 4 DME Km. 166 + 350 33,812.77 - 33,812.77 5 DME Km. 172 + 960 41,571.22 13,364.66 54,935.88 6 DME Km. 177 + 600 24,071.85 - 24,071.85 7 DME Km. 182 + 660 44,747.66 1,966.83 46,714.49 8 DME Km. 185 + 840 82,005.40 - 82,005.40 9 DME Km. 206 + 950 232,574.74 - 232,574.74 10 DME Km. 206 + 950 Acceso 1.5 km 142,552.36 - 142,552.36 11 DME Km. 208 + 050 541,845.95 13,438.14 555,284.09 12 DME Km. 214 + 380 33,166.85 - 33,166.85 13 DME Km. 216 + 350 AyB 55,104.53 - 55,104.53 14 DME Km. 216 + 840 14,402.73 - 14,402.73 15 DME Km. 217 + 150 104,944.45 - 104,944.45 AVANCE ACUMULADO AVANCE DEL MES ANTERIOR AVANCE DEL MES (m3) INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 1,510,315.90 1,240,321.44 28,831.40 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” Fuente: Consorcio Cajamarca 2 b. Costo de restauración, incluido revegetación, del área ocupada por los botaderos, contemplado en el Presupuesto Contractual de Obra. SI (X) NO ( ) Todos los DMEs deben ser conformados y revegetados antes de realizar el abandono de la obra por parte de la contratista, con especies nativas de la zona o de acuerdo a los compromisos considerados en el Acta de Autorización de uso con los propietarios, la conformación estará de acuerdo a los parámetros y lineamientos que indica el proyecto, así como el Manual Ambiental del MTC. En estudio de impacto ambiental semi detallado, indica 11 DMEs lo cual hasta la fecha se han utilizado 17 DMEs que son necesarios e indispensables dentro del marco de la ejecución de la obra. c. Permisos y Autorizaciones. Se han obtenido los permisos o autorizaciones respectivas para el uso de áreas para: Campamentos SI (X ) NO ( ) Botaderos SI ( X) NO ( ) Canteras SI ( X) NO ( ) Se viene realizando las coordinaciones y las gestiones con propietarios de los predios que se encuentran a lo largo de la vía para que participen brindando las facilidades respectivas. d. Reclamos Las personas disconformes lo estamos obviando y buscamos a otras personas que voluntariamente cedan sus terrenos para el uso de DMEs y así evitar conflictos con los mismos. e. Recomendaciones: La conformación final y cierre ambiental de todos los DMEs, deberá realizarse de acuerdo a los planos de secciones presentados ante la DGASA-MTC, con la finalidad de garantizar la estabilidad física del material depositado y de acuerdo a lo señalado en el manual ambiental del MTC. PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS DMEs Km. 206+950 y Km. 216+350 Con fecha 13 de abril del 2013, mediante Carta N° 170-2013-CSCII/JS, se presentó el Plan de contingencia de los DMEs km. 206+950 y km. 216+350 a la Entidad. DME 206+950 LI: La contratista ha realizados los trabajos de conformación final, estabilización física mediante banquetas y se ha ejecutado muro gaviones tipo caja como medida de contención del talud del DME 206+950 LI, de acuerdo a los planos presentados, está pendiente aún los trabajos de revegetación. Se informa que en la plataforma del talud inferior del depósito de material excedente 206+950 LI, se ha instalado la planta de concreto para los trabajos de obras de arte. INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” DME 216+350 LI A-B: La contratista en forma conjunta con el área del PACRI de Provias Nacional y la Supervisión, durante el mes de Julio han realizado la liberación de la trocha Tumbacucho, Chulipampa-Vista Alegre, se están ejecutando los trabajos correspondientes en el sector variante del km. 215 al km. 217. Se informa que el CONSORCIO CAJAMARCA 2, está realizando los trabajos de conformación final, estabilización física mediante banquetas en los DMEs 216+350 A y B LI, considerados en el Plan de contingencias aprobados por la Entidad. DME 217+150 LD: Se han realizado trabajos de avance de conformación final del depósito de material excedente, estabilización física mediante banquetas y obras de drenaje (cunetas de concreto), los cuales no han sido culminados por los problemas con la población de la zona. Durante el mes de Julio, se continua con la imposibilidad de culminar con los trabajos de remediación ambiental en el DME 217+150 LD, por conflictos sociales. 6.8 Uso de Fuentes de Agua Se ha considerado el uso de cuatro (4) fuentes de agua, durante la ejecución del proyecto las mismas que han sido escogidas considerando su accesibilidad (condiciones de la vía y longitud de acceso), la facilidad para la extracción de agua y principalmente, por el caudal constante de tal manera de garantizar el aprovisionamiento de agua por todo el año. Estas fuentes de agua son utilizadas para las labores constructivas de la obra (elaboración de concreto, riego de la plataforma, etc). Se detalla la relación de fuentes de agua aprobadas por el proyecto. Nombre Curso de agua Progresiva Lado Acceso Régimen Distrito Fuente de Agua N° 1 Rio Chota Km. 162+340 Derecho 100 m Permanente Chota Fuente de Agua N° 2 Quebrada S/N Km. 174+020 Izquierdo 10 m Permanente Chota Fuente de Agua N° 3 Rio Llaucano Km. 197+240 Izquierdo 10 km Permanente Bambamarca Fuente de Agua N° 4 Qda. Tahona Km. 212+880 Izquierdo 10 m Estacional Hualgayoc Fuente: Expediente Técnico La contratista ha solicitado la Autorización de Uso de fuentes de aguas nuevas, la cual ha sido autorizada mediante Resolución Directoral N° 326-2013-ANA-AAA.M, de fecha 07 de Junio del 2013, la cual considera otorgar las siguientes fuentes: FUENTE DE AGUA Rio Chotano INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 LOCALIDAD Distrito de Chota PROGRESIVA Km. 162+435 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” Quebrada Trancamayo Rio Maygasbamba Rio Llaucano Quebrada Tahoma Cas. Huascarcocha Cas. Maygasbamba Bajo Cas. Maraypampa Cas. Tahoma Bajo Km. 174+027 Km. 197+680 km. 204+307 km. 213+232 Fuente: Resolución Directoral N° 326-2013-ANA-AAA.M Se recomienda a la contratista continuar con el uso de las fuentes de aguas autorizadas por la Autoridad Nacional del Agua. 7.- Manejo de Explosivos Durante el mes de Julio se realizaron un total de 12 voladuras, a cargo de la empresa sub-contratista, Inversiones Carranza SRL. Cabe indicar que el Consorcio Cajamarca 2, ha instalado un polvorín en el km. 206+950 LI Acceso 1.5 km, el cual se encuentra cercada y cuenta con vigilancia las 24 horas del día con acceso restringido, solo para el personal autorizado. El procedimiento a realizarse durante los trabajos de voladura: Para los trabajos de voladura se considera un radio de 500 m. como zona a ser afectada por la onda de presión sonora alrededor del punto de voladura a fin de garantizar cualquier impacto negativo sobre los trabajadores o pobladores aledaños. Los trabajos de voladuras se realizan durante las horas de menor actividad de los pobladores, que se han reconocido en dos periodos: el primero entre las 10:00 a 11:00 horas, y el segundo de las 14:00 a 15:00 horas. Las cargas utilizadas se sujetan a un principio de uso eficiente de la capacidad de movimiento de materiales con la menor cantidad de explosivos posibles. En el presente mes se realizaron un total de 12 voladuras, volando un total de 19 019.62 m3. Se recomienda lo siguiente: Para los trabajos de voladura, la aplicación de técnica (voladura controlada) que en su conjunto permitirán reducir las vibraciones y ruidos producidos y lograr la fragmentación adecuada de la roca y reducir el lanzamiento de rocas. De esta manera, las medidas a ser consideradas son: - Calculo de la malla de perforación adecuada, en función del diámetro de taladro, tipo y potencia del explosivo y condiciones geo mecánicas del macizo rocoso a romper. - Calculo de factor de carga mínimo necesario (cantidad de explosivo por taladro). - Uso de tacos de arcilla o arena (para sellar el taladro después del carguío). - Determinación de la secuencia de encendido y uso de retardos. - Los disparos deben de realizarse en horario diurno. INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” ÍTEM PROGRESIVA Cantera Leopoldo 82+000 1 Km. FECHA HORA VOLUMEN (m3) 01/07/2014 16:00 2366.4 2 Km. 180+340 al Km. 180+440 02/07/2014 14:00 827.51 3 Km. 180+520 al Km. 180+660 03/07/2014 16:00 822.68 4 Km. 205+130 al Km. 205+180 05/07/2014 16:00 4648.16 5 Km. 205+080 al Km. 205+130 10/07/2014 12:00 1335.07 6 Km. 180+620 al Km. 180+740 11/07/2014 16:00 1484.58 7 Km. 180+740 al Km. 180+820 12/07/2014 14:00 1508.83 8 Km. 180+820 al Km. 180+880 15/07/2014 13:00 931.9 9 Km. 204+670 al Km. 204+710 16/07/2014 10:00 281.74 10 Km. 203+840 al Km. 203+920 16/07/2014 13:00 1114.63 11 Km. 204+000 al Km. 204+070 22/07/2014 14:00 3173.63 12 Km. 210+860 al Km. 210+930 24/07/2014 16:00 524.49 TOTAL DE VOLUMEN VOLADO (m3) 19 019.62 TOTAL DE VOLADURAS 12 Fuente: Consorcio Cajamarca 2 Cuadro acumulado de voladuras a la fecha: ÍTEM MES/AÑO N° VOLADURAS VOLUMEN VOLADO (m3) 1 Noviembre 2012 11 3 759.68 2 Diciembre 2012 5 5 029.05 3 Enero 2013 9 19 736. 06 4 Febrero 2013 25 6 286.25 5 Marzo 2013 12 1 976.42 6 Abril 2013 6 402.71 7 Julio 2013 30 14 657.32 8 Agosto 2013 20 32 625.81 9 Septiembre 2013 38 23 083.88 10 Octubre 2013 26 9 371.14 11 Noviembre 2013 17 15 357.37 12 Enero 2014 25 28 607.74 13 Febrero 2014 21 19 651.99 14 Marzo 2014 4 1 623.05 15 Abril 2014 0 0 16 Mayo 2014 17 14 675.6 INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 TOTAL DE VOLADURAS TOTAL VOLUMEN VOLADO (m3) 16 8 788.73 183 123 496.5 109 119 803.6 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” 17 Junio 2014 30 36 225.58 18 Julio 2014 12 19 019.62 TOTAL DE VOLADURAS ACUMULADO 308 TOTAL VOLUMEN VOLADO ACUMULADO (m ) 3 252 088.8 Fuente: Consorcio Cajamarca 2 8.- EJECUCION DE OBRA 8.1.- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 8.1.1 Programa de Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas. Mediante este programa se establece un conjunto de medidas para prevenir, controlar, evitar o mitigar los efectos negativos sobre el medio ambiente, en las instalaciones del proyecto, así como en los frentes de trabajo de la obra, buscando alcanzar niveles aceptables o tolerables (minimizando o eliminando), en el área de influencia del proyecto vial, considerando que los principales impactos están referidos a la estabilización de taludes, drenaje, ruido, emisión de polvo y otras sustancias contaminantes, movimiento de tierras, explotación de materiales de canteras y disposición de material excedente, durante la etapa de construcción (rehabilitación y mejoramiento). 8.1.1.1 Sub Programa de Manejo de Emisiones Gaseosas y Polvos Tiene como objetivo, prevenir, mitigar y reducir la generación de polvo producto del movimiento de tierras, así como también de las emisiones gaseosas que son producidas por los equipos y maquinarias que se emplean en las diferentes actividades del proyecto, para lo cual se aplican las siguientes medidas de mitigación: a) Medidas implementadas para la reducción de emisiones de polvo: Durante el mes de Julio del 2014, se continuó con la verificación del riego y humedecimiento de la vía, los trabajos de riego de la plataforma se efectuó en el tramo desde Bambamarca hacia Hualgayoc y en forma esporádica de Bambamarca hacia Chota. b) Medidas implementadas para la reducción de emisiones de gases: La supervisión continúa con la verificación de los mantenimientos periódicos de todos sus vehículos según su programación establecida a fin de garantizar su buen funcionamiento y minimizar la contaminación por gases de combustión, así como mantener en buen estado el tubo de escape. Para los trabajos de mantenimiento de los equipos, se observa que el personal cuenta con sus EPP adecuados de acuerdo a la actividad que ejecutan. 8.1.1.2 Sub Programa de Manejo de Ruido Este sub programa tiene por objetivo prevenir y mitigar la generación de ruido asociado a las diversas actividades del proyecto, entre las principales tenemos la operación de equipos y maquinarias, trabajos de perforación y voladura de rocas, el funcionamiento de la planta de chancado entre otras. De esta manera se busca minimizar la afectación por ruidos sobre la población, trabajadores y fauna existente. Se recomienda al CC2 aplicar las siguientes medidas: INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” El personal que trabaje en la planta chancadora, planta de asfalto, en perforación para corte de talud en roca fija y en otras labores que generen ruidos nocivos, contar con protectores auditivos (tipo orejeras). Continuar con el régimen de mantenimiento de maquinarias y vehículos, para asegurar que los motores estén funcionando en su estado óptimo y uso de silenciadores en el tubo de escape. 8.1.1.3 Sub Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes a) Manejo de Residuos Sólidos: Tiene por objetivo es dar un adecuado manejo a los residuos sólidos a generarse durante las actividades de la obra, que de otra manera podrían poner en riesgo la salud de los trabajadores, población y afectar el medio ambiente. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 27314 (Ley General de Residuos Sólidos), D.S. N° 057-2004-PCM (Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos) y en la Ley N° 28256 (Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos) con reglamento aprobado en el D.S. N° 021-2008-MTC. Durante el mes de Julio del 2014, la contratista ha continuado con el manejo adecuado de los residuos sólidos comunes, los cuales son recogidos mensualmente por la Municipalidad distrital de Bambamarca para su disposición final a su botadero controlado ubicado en el caserío de Mayhuasi. Las áreas de almacenamiento temporal de residuos sólidos, del Consorcio Cajamarca 2, cuentan con contenedores de metal rotulados, en cumplimiento de la Norma Técnica NTP 900.058.2005 (Gestión Ambiental. Gestión de Residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos). Los Residuos sólidos peligrosos son almacenados en un área de almacenamiento temporal en el campamento de la obra para posteriormente ser retirados y transportados por la EPS-RS AMPCO PERU SAC registrada ante la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), hacia el relleno de seguridad BEFESA PERU S.A. y la CORPORACION MEDIOAMBIENTAL DEL PERU S.A.C. Se reitera a la contratista remitir los manifiestos del manejo adecuado de los residuos peligrosos a esta supervisión, para su presentación a la autoridad competente, DGASA-MTC. Cantidad generada de Residuos Sólidos No Peligrosos - Julio Residuo ÍTEM Orgánico (kg) 1 1570 Residuo Cartón y Papel (kg) Residuo Plástico (kg) Residuo Metal (kg) Residuo Vidrio (kg) Residuo No Clasificado (kg) TOTAL MES (Kg) 1130 660 - 230 1660 5250 Fuente: Consorcio Cajamarca 2 INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” A continuación se muestra cuadro consolidado de los residuos sólidos no peligrosos generados desde el mes de Septiembre del 2013 hasta la fecha: Cantidad generada de Residuos Sólidos No Peligrosos ÍTEM MES/AÑO Residuo Orgánico (kg) Residuo Cartón y Papel (kg) Residuo Plástico (kg) Residuo Metal (kg) Residuo Vidrio (kg) Residuo No Clasificado (kg) TOTAL MES (Kg) 1 Agosto 2013 2178 313 211.5 169 5 707 3583.5 2 Septiembre 2013 1962.5 379 193 307 2 517 3360.5 3 Octubre 2013 2386 431 225 323 20 687 4072 4 Noviembre 2013 1961 427 176 205 94 1631 4494 5 Diciembre 2013 864 346 270 243 26 426 2175 6 Enero 2014 1400 380 360 310 39 740 3229 7 Febrero 2014 680 370 220 0 70 300 1640 8 Marzo 2014 710 470 320 0 40 400 1940 9 Abril 2014 530 950 385 0 45 600 2510 10 Mayo 2014 1360 750 800 0 155 1180 4245 11 Junio 2014 1380 870 650 0 190 1180 4270 12 Julio 2014 1570 1130 660 0 230 1660 5250 16981.5 6816 4470.5 1557 916 10028 TOTAL ACUMULADO POR RESIDUO (Kg) TOTAL ACUMULADO (Kg) 40 769 Fuente: Consorcio Cajamarca 2 Se verifica la distribución de los contenedores realizados por el CC2 a lo largo del tramo y en áreas auxiliares usadas del proyecto, la cantidad de los contenedores estan en función de la producción, la cual es variable mes a mes. Cuadro acumulado de contenedores provistos en las áreas auxiliares y a lo largo de todo el tramo: INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA –HUALGAYOC” Se muestra a continuación la distribución y cantidad de contenedores dispuestas en las áreas auxiliares y a lo largo del tramo. CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS NEGRO (Residuos No Clasificados) AZUL (Residuos Cartón y Papel) BLANCO (Residuos Plásticos) MARRÓN (Residuos Orgánicos) VERDE (Residuos Vidrios) AMARILLO (Residuos Metálicos) ROJO (Residuos Peligrosos) Campamento Frutillo Bajo Km. 201+140 16 13 10 11 7 8 10 2 Campamento Reyna Km. 162+ 380 1 1 1 1 1 1 1 3 Chancadora Leopoldo Km. 82+900 1 1 1 1 1 1 1 4 Chancadora Chota Km. 162+340 1 1 1 1 1 1 2 5 Km. 169+450 6 Km. 172+620 1 7 Km. 173+171 1 8 Km.175+040 9 Km. 201+190 1 10 Planta de Concreto Km. 206+950 1 11 Km. 206+950 Acceso 1.5 Km. 1 12 Km. 208+050 1 13 Km. 213+275 14 Km. 219+200 ÍTEM LUGAR/PROGRESIVA 1 TOTAL DE CONTENEDORES Fuente: Consorcio Cajamarca 2 INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 19 18 17 11 12 18 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA –HUALGAYOC” Ubicación de Contenedores de residuos sólidos instalados en obra Chancadora Campamento Chota Reyna 162+340 Alcantarilla Muro Muro Muro Campamento Frutillo Bajo Planta de Asfalto Polvorín DME Alcantarilla 169+450 172++620 173+171 174+550 201+140 206+950 206+950 acceso 1.5 Km. 208+050 213+275 162+380 Cantera Chancadora Hualgayoc Leopoldo 219+200 82+000 Cuadro Acumulado de Contenedores de residuos sólidos a la fecha CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS ÍTEM MES NEGRO (Residuos No Clasificados) AZUL (Residuos Cartón y Papel) BLANCO (Residuos Plásticos) MARRÓN (Residuos Orgánicos) 1 MARZO 2014 22 15 12 2 ABRIL 2014 13 16 11 3 MAYO 2014 26 18 4 JUNIO 2014 23 5 JULIO 2014 TOTAL Fuente: Consorcio Cajamarca 2 INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 VERDE (Residuos Vidrios) AMARILLO (Residuos Metálicos) 11 8 10 8 15 12 14 11 17 17 11 14 16 18 16 16 11 12 16 26 19 18 17 11 12 18 110 86 74 76 53 62 69 ROJO (Residuos Peligrosos) CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” b) Manejo de efluentes Las aguas residuales generadas en el Campamento Frutillo Bajo, son evacuados a la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR “ECOFIL 50” de 30m3/día y está conectado a la red de alcantarillado municipal de Bambamarca. RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS - LODOS PTAR ÍTEM MES VOLUMEN (m3) REGISTRO DISPOSICIÓN FINAL 1 Marzo 2014 10 EPSG-710-12 Relleno de Seguridad "ARPE E.I.R.L" - Talara. TOTAL ACUMULADO 1 VOLUMEN ACUMULADO (m ) 10 3 Fuente: Consorcio Cajamarca 2 Los efluentes del patio de maquinas, provenientes del área de lavado cuentan con un sistema de separación (trampa de grasas) y de recirculación de agua para el lavado de maquinarias y equipos. El contratista utiliza letrinas de hoyo seco, durante el mes de Julio ha contado con 08 letrinas en los diferentes frentes de trabajo y áreas auxiliares del proyecto, se recomienda al Consorcio Cajamarca 2, continuar con el uso de elementos de control de olores, como cal y/o cenizas, incluir dentro de su programa de inspecciones mensuales a las letrinas que se encuentran en obra e incrementar el número de estas, por cada 20 personas corresponde la instalación de 01 letrina. Distribución de letrinas en campo 173+260 173+171 175+740 Cantera Buen Amigo 206+950 206+950 206+950 acceso 1.5 Km 219+150 Muro Muro Muro Alcantarilla DME Planta de Concreto Polvorín Cantera Hualgayoc Basilides Coronel Carlos Duran Samuel Ramírez Andrés Vega Pablo Quiroga Fuente: Consorcio Cajamarca 2 8.1.1.4 Sub Programa de Control de Erosión y Sedimentos Cuyo objetivo es evitar y/o minimizar la ocurrencia de los procesos de erosión, posterior arrastre y sedimentación de suelos. Se recomienda las siguientes medidas generales: Reducir la extensión de las áreas de desbroce de vegetación. Reducir en lo posible la exposición del suelo descubierto a la precipitación. Se deben re-direccionar los flujos de agua provenientes de las escorrentías superficiales para proteger las áreas críticas (formación de zanjas de coronación). Una vez concluidas las operaciones se deberá revegetar de inmediato las zonas afectadas (cierre progresivo). Se plantea la aplicación de algunas de las siguientes medidas para el control de la erosión: Cubiertas de vegetación INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” Zanjas de coronación. Revegetación. 8.1.1.5 Sub Programa de Estabilidad de Taludes Este programa comprende la evaluación geotécnica, para construcción de los tramos de carretera, por los riesgos de deslizamientos que puedan presentarse por la inestabilidad de rocas sueltas, flujo de escombros y/o deslizamiento de suelos por taludes empinados. De esta manera como primera medida se tiene el retiro de todos aquellos bloques de roca que pudieran caer y retiro de material suelto en los cortes de talud a realizarse a lo largo de la carretera. Se debe contemplar la evacuación del agua de escorrentía hacia los cauces naturales u obras de drenaje (cunetas o alcantarillas); para lo cual se procederá a la construcción de zanjas de coronación con una pendiente moderadas, recubiertas con mortero de cemento, enrocados o con vegetación, a fin de que el flujo de agua no desarrolle velocidades erosivas, cuyas dimensiones deben responder a diseños hidráulicos que consideren eventos máximos de lluvias. En taludes con suelos compuestos de arcillas o arcillas limosas, puede producirse la presencia de flujos de tierra superficiales. En estos casos se recomienda el tendido de los taludes (perfilado), remoción de los suelos deslizados, instalación de barreras vivas en combinación con gaviones, complementado con zanjas de coronación y finalmente proceder a la revegetación con especies nativas propuestas. La revegetación de los taludes tiene por objetivo evitar la acción erosiva de las lluvias y escorrentía. Muros en ejecución MUROS ÍTEM INICIO FINAL LONGITUD (m) LADO 1 Km. 167+380 Km. 167+416 34.2 IZQ 2 Km. 168+621 Km. 168+658 36.8 IZQ 3 Km. 169+041 Km. 169+079 36.8 DER 4 Km. 169+249 Km. 169+281.52 32.2 DER 5 Km. 169+596 Km. 169+688.40 50.6 DER 6 Km. 172+212 Km. 172+247.11 36.8 DER 7 Km. 172+288 Km. 172+318.60 24 DER 8 Km. 172+627 Km. 172+698.41 64.4 IZQ 9 Km. 172+884 Km. 172+916.08 13.8 DER 10 Km. 210+931 Km. 210+959.164 28.16 IZQ 11 Km. 216+390 Km. 216+497.4 107.41 IZQ Fuente: Consorcio Cajamarca 2 8.1.1.6 Sub programa de Protección de Recursos Naturales Se aplicarán medidas destinadas a la protección de los recursos naturales colindantes a la carretera y a las instalaciones auxiliares, las mismas que se indican a continuación: A. Manejo y Conservación de los suelos: Tiene por objetivo evitar y/o minimizar la ocurrencia de los procesos de erosión, posterior arrastre y sedimentación de suelos. Se recomienda las siguientes medidas generales: INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” Minimizar la extensión de las áreas de desbroce de vegetación. Minimizar en lo posible la exposición del suelo descubierto a la precipitación. Revegetación inmediata luego de las obras civiles (cierre progresivo). B. Manejo y Conservación de Flora y Fauna: Se deberá aplicar las medidas destinadas a la protección de los recursos naturales colindantes a la carretera y a las instalaciones auxiliares, las mismas que se indican a continuación las siguientes medidas generales: Planificación de actividades a fin de reducir las áreas a ser afectadas, de acuerdo a las necesidades de construcción. Prohibición estrictamente la recolección de huevos (aves) y otras actividades de recolección y/o extracción de fauna en el área de influencia del proyecto. Prohibir a todo el personal de obra la alimentación, caza o tenencia de animales silvestres. Está prohibido criar animales domésticos, tales como perros, gatos, cerdos, etc, en las instalaciones auxiliares. Evitar los ruidos excesivos (mantenimiento mecánico adecuado de los equipos). Rehabilitar las áreas intervenidas por las instalaciones auxiliares y/o actividades del proyecto, comprendiendo actividades como limpieza de residuos escarificación de suelos y revegetación lo antes posible en un cierre progresivo. C. Manejo y Conservación de las Aguas: Con la finalidad de no alterar la calidad de las aguas y el cauce de las quebradas, así como los canales de riego existentes que se encuentran a lo largo del tramo en estudio, se deberá contar con las siguientes medidas: Se evitara la captación de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten conflictos de uso con las comunidades locales. Cuando se estén realizando maniobras de maquinarias cerca a los cuerpos de aguas, deberán contar con personal vigía a fin de alterar cualquier posible ingreso a los cuerpos de agua o afectación a los canales de riego. No se arrojaran desperdicios de ninguna clase a cuerpos de aguas superficiales, deberán ser dispuestos de acuerdo al manejo de residuos sólidos y líquidos del presente plan. 8.1.1.7 Sub Programa de Señalización y Seguridad Señalización Ambiental y de Seguridad Vial El propósito de este sub programa es de informar de manera visual al personal de obra como a la población acerca de los cuidados del medio ambiente y normas de seguridad. Para la implementación de las señales, se debe de tener en cuenta las siguientes especificaciones: Las señales que se instalaran deben ser claras y sencillas, evitándose detalles innecesarios para su comprensión, salvo situaciones que realmente lo justifiquen. Las señales son ubicadas en zonas que representan un riesgo potencial de la ocurrencia de accidentes. Las señales ambientales se instalaran en aquellos sectores dentro del área de influencia del proyecto, que por su naturaleza o sensibilidad ambiental lo requiera, a fin de dar pautas para el cuidado y conservación del ambiente. Se recomienda a la contratista continuar con el cumplimiento del sub programa de señalizacion ambiental y de seguridad vial a lo largo de todo el tramo en construccion. INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” Cuadro consolidado de Señalización instalada en obra Se muestra cuadro acumulado de señales desde Mayo del 2012 hasta la presente fecha: ÍTEM MES/AÑO CANTIDAD ACUMULADA SEÑALES PERMANENTES TOTAL 1 Mayo 2012 45 15 2 Junio 2012 58 10 3 Julio 2012 80 9 4 Agosto 2012 95 5 5 Septiembre 2012 121 8 6 Octubre 2012 149 8 7 Noviembre 2012 167 9 8 Diciembre 2012 188 11 9 Enero 2013 209 9 10 Febrero 2013 212 3 11 Marzo 2013 219 5 12 Junio 2013 221 8 13 Julio 2013 229 7 14 Agosto 2013 233 4 15 Septiembre 2013 236 10 16 Octubre 2013 243 7 17 Noviembre 2013 263 8 18 Diciembre 2013 292 9 19 Enero 2014 386 10 20 Febrero 2014 391 5 21 Marzo 2014 418 13 22 Abril 2014 822 33 23 Mayo 2014 899 58 24 Junio 2014 993 94 25 Julio 2014 1101 108 70 321 TOTAL SEÑALIZACIÓN 466 SEÑALIZACIÓN ACUMULADA 6112 Fuente: Consorcio Cajamarca 2 INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 75 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” 8.2.2 Programa de Monitoreo y Seguimiento Socio Ambiental. Este subprograma nos permite conocer como seran afectadas las condiciones ambientales durante la construccion de la obra respecto a las condiciones iniciales. Los monitoreos de calidad de aire y agua se llevarán a cabo en base a lo establecido en los protocolos de DIGESA de Calidad del Aire y de Calidad de los Recursos Hídricos. Con Carta N° 344-2014/CC2-RO de fecha 24/07/2014, el CC2 presenta los resultados de los monitoreos efectuados del 22 al 27 de Abril del 2014, a cargo de la empresa Servicios Analiticos Generales S.A.C, obteniendose los siguientes resultados: Monitoreo de Agua Superficial: De acuerdo a los resultados remitidos por la contratista del monitoreo de agua superficial, se informa que: Las estaciones evaluadas (RCH-AR, QL-AB, QL-AR); No superan el valor establecido en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua D.S. N° 002-2008-MINAM (clase 4). En la estación de monitoreo (RCH-AB), presentan valores elevados en TSS, Coliformes Totales y Fecales parámetros que sobrepasan el ECA; debido probablemente a la construcción cercana de los gaviones al punto de monitoreo y a la existencia del pastoreo de animales y actividades agrícolas que por efecto de las lluvias acarrean la materia fecal de los animales hacia los ríos. ESTACION DESCRIPCION Agua Superficial RCH-AB 100 m Aguas abajo del punto intervención Rio Chotano RCH-AR 100 m Aguas arriba del punto intervención Rio Chotano QL-AB 100 m Aguas abajo del punto intervención de Quebrada Leopoldo. QL-AR 100 m Aguas arriba del punto intervención de Quebrada Leopoldo. Monitoreo de la Calidad del Aire: De acuerdo al análisis y revisión a los resultados del monitoreo ambiental de aire, se informa lo siguiente: PM-10: En los 06 puntos de control CHOTA – B, CHOTA-S, BAMBA-S, BAMBA-B, HUALG-S y HUALG-B, No superan el valor establecido en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire D.S. N° 074-2001-PCM. PM-2.5: En los 06 puntos de control CHOTA – B, CHOTA-S, BAMBA-S, BAMBA-B, HUALG-S y HUALG-B, No superan el valor establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Aire D.S. N° 003-2008-MINAM. NO2: En los 06 puntos de control CHOTA – B, CHOTA-S, BAMBA-S, BAMBA-B, HUALGS y HUALG-B, se encuentran por debajo de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire D.S. N° 074-2001-PCM. SO2: En los 06 puntos de control CHOTA – B, CHOTA-S, BAMBA-S, BAMBA-B, HUALGS y HUALG-B, se encuentran por debajo del valor establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Aire D.S. N° 003-2008-MINAM. CO: En los 06 puntos de control CHOTA – B, CHOTA-S, BAMBA-S, BAMBA-B, HUALGS y HUALG-B, se encuentran por debajo del valor establecido en los Estándares de INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” Calidad Ambiental para Aire D.S. N° 003-2008-MINAM. A continuación se muestra un resumen de los monitoreos efectuados hasta la fecha. ÍTEM 1 FECHA DEL AL 18.05.2012 24.05.2012 2 26.11.2012 02.12.2012 3 05.04.2013 11.04.2013 4 25.07.2013 03.08.2013 5 04.11.2013 10.11.2013 6 19.01.2014 22.01.2014 7 22.04.2014 27.04.2014 MONITOREOS I Monitoreo Ambiental II Monitoreo Ambiental III Monitoreo Ambiental IV Monitoreo Ambiental V Monitoreo Ambiental VI Monitoreo Ambiental VII Monitoreo Ambiental Fuente: Consorcio Supervisor Cajamarca II 8.2.3 PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES OBJETIVO: El objetivo del Plan Manejo Social es facilitar la relación entre trabajadores de la empresa contratista y los centros poblados o localidades para así potenciar los beneficios a los pobladores a través de la generación de puestos de trabajo y otros beneficios. Objetivos específicos: *Establecer una relación cordial con cada una de las comunidades beneficiarias por el proyecto de la construcción de la carretera, respetando sus creencias, valores, costumbres de los pobladores. *Mantener una relación continua y directa, basada en información veraz y oportuna con las autoridades de cada comunidad beneficiaria por el proyecto. *Prevenir y resolver conflictos entre la empresa contratista y pobladores de las diferentes comunidades beneficiarias de la rehabilitación y mejoramiento de la carretera. CUADRO DE ACTIVIDADES CUANTIFICADAS JULIO 2014 INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” ÍTEM RESPONSABLE NOMBRE INICIATIVA (Programa/ Subprograma) DESCRIPCIÓN INICIATIVA (Taller) LUGAR GRUPO OBJETIVO/ BENEFICIARIO DIRECTO HORAS EDUCACIÓN 17 Personas 30 Min 16/07 12 Personas 30 Min 21/07 13 Personas 30 Min 22/07 12Personas 30 Min 23/07 23 Personas 30 Min 11/07 2 Personas 30 Min 21/07 1 Persona 30 Min 25/07 2 Personas 30 Min 8 Talleres 82 Personas FECHA 02/07 JULIO 2014 Lic. Gary Peña Villegas Sub Programa de Relaciones Comunitarias Capacitación y entrega de Código de Conducta Atención e Información de afectados AID Campamento Consorcio Cajamarca 2 TOTAL 4H Fuente: Consorcio Cajamarca 2 Durante el mes de Julio, el Consorcio Cajamarca 2, continúa con la capacitación y entrega del código de conducta al personal nuevo y en los frentes de trabajo, con el objetivo de Establecer pautas, definir directrices generales que servirán de guía a los colaboradores tanto del Consorcio Cajamarca 2 como de las empresas subcontratistas que prestan servicios en la obra. Definiendo, aclarando y estableciendo valores y principios en la organización. La temática del desarrollo del Código de Conducta estuvo orientada en los siguientes puntos: Resumen del Código de Conducta: PRINCIPIOS: 1. Sentido de superación. 2. Innovación. 3. Dedicación a la labor realizada. VALORES: 1. 2. 3. 4. Honestidad. Lealtad. Respeto. Responsabilidad. Todo empleador debe tener en cuenta las siguientes consideraciones en su comportamiento a) b) c) Respetar y tener en cuenta una conducta socialmente apropiada ente sus compañeros de trabajo y los miembros de la comunidad, respetando las costumbres y hábitos locales. Respetar los horarios designados por su Superior o Jefe Inmediato, en sus respetivos puestos de trabajo. Desechar adecuadamente, en los lugares señalados, los residuos generales. Conductas Inaceptables: INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” a) b) c) Establecer relaciones comerciales haciendo uso de su condición de representante y/o integrante de EL EMPLEADOR, con terceros en los que el empleado o sus familiares puedan tener interés. Usar el cargo para influir en decisiones que favorezcan intereses propios, de familiares o amigos. Involucrarse en actividades participantes no autorizadas que interfieran en su trabajo en EL EMPLEADOR. Evitar las siguientes conductas: a) b) c) d) e) Situaciones en que los interés propios entren (o aparenten) entrar en conflicto con los de EL EMPLEADOR. Ser propietario o tener participación en una empresa competidora, proveedora o cliente de EMPLEADOR. Contratar familiares sin poner en conocimiento del Área de Recursos Humanos. Realizar actividades fuera de EL EMPLEADOR que genere conflicto con este. Realizar trabajos con terceros que lo desacrediten públicamente a EL EMPLEADOR. Prohibiciones: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) Todo acto de discriminación, en función al color, sexo, religión, origen clase social, edad o incapacidad física. Poseer, vender o estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas o estupefacciones en el trabajo Portar armas blancas o de fuego. Robar, malversar o utilizar indebidamente los fondos o activos de EL EMPLEADOR. Amenazar, utilizar la fuerza física u otros medios para la cobranza de dinero u otras exigencias. Pronunciarse o emitir opinión no autorizada en representación de EL EMPLEADOR. Todo trabajador se encuentra prohibido de aceptar u ofrecer favores, compensaciones, incentivos o regalos de terceros para influir en decisiones que los beneficie. Subcontratar a otras personas para el desempeño de las labores encomendadas. Usar para fines propios o de terceros la tecnología, procedimientos e información desarrolladas y de propiedad de EL EMPLEADOR. Ocultar o utilizar indebidamente cualquiera de los activos de EL EMPLEADOR. Brindar a terceros información de EL EMPLEADOR, sus clientes, proveedores y/o empleador obtenido en el ejercicio de sus funciones, salvo que la soliciten sus titulares. Discutir en foros públicos o privados asuntos confidenciales de la empresa que puedan ser de interés de la competencia e información sobre los INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” clientes y/o trabajadores de EL EMPLEADOR así como de sus transacciones. – Atención e información a la población Con el Objetivo de establecer canales adecuados de comunicación e información entre el Consorcio Cajamarca 2 y los pobladores del AID, se habilitó un espacio en las instalaciones del campamento donde los pobladores y autoridades puedan informarse sobre temas relacionados a la obra. Acciones desarrolladas en el mes de Julio, por el CC2 ITEM TEMA / ASUNTO 1 Puestos de Trabajo 2 Derrumbe 3 Puesto de trabajo TOTAL LUGAR Consorcio Cajamarca 2 Consorcio Cajamarca 2 Consorcio Cajamarca 2 FECHA CANTIDAD DE PARTICIPANTES DURACIÓN (HORAS) 11/07/2014 2 30 Min 21/07/2014 1 30 Min 25/07/2014 2 30 Min 03 Atenciones 5 Personas 1:30 H Fuente: Consorcio Cajamarca 2 Foto 03: Se da el registro de atención en Obra con la finalidad de atender dudas, reclamos de la población. INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 Foto 04: Se da la oportuna atención, a los pobladores, con el fin de brindar información y confianza al AID. CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA –HUALGAYOC” SUB PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS: CUADRO CONSOLIDADO MENSUAL DESDE INICIO DE OBRA ÍTEM JUNIO 2012 JULIO 2012 AGOSTO 2012 SETIEMBRE 2012 OCTUBRE 2012 NOVIEMBRE 2012 DICIEMBRE 2012 ENERO 2013 FEBRERO 2013 MARZO 2013 ABRIL 2013 MAYO 2013 JUNIO 2013 NOMBRE INICIATIVA (Programa/ Subprograma) RESPONSABLE Ing. Marcos Anselmo Silva Ing. Marcos Anselmo Silva Ing. Marcos Anselmo Silva Ing. Marcos Anselmo Silva Ing. Marcos Anselmo Silva Ing. Marcos Anselmo Silva Ing. Marcos Anselmo Silva Da Da Da Da Da Da Da Srta. Liliana Saldaña Srta. Liliana Saldaña Srta. Liliana Saldaña Srta. Minttzi Bueno Srta. Liliana Saldaña Srta. Liliana Saldaña JULIO 2013 Srta. Minttzi Bueno Sub Programa de Relaciones Comunitarias Sub Programa de Relaciones Comunitarias Sub Programa de Relaciones Comunitarias Sub Programa de Relaciones Comunitarias Sub Programa de Relaciones Comunitarias Sub Programa de Relaciones Comunitarias Sub Programa de Relaciones Comunitarias Sub Programa de Relaciones Comunitarias Sub Programa de Relaciones Comunitarias Sub Programa de Relaciones Comunitarias Sub Programa de Relaciones Comunitarias Sub Sub Programa de Relaciones Comunitarias Sub Programa de Relaciones Comunitarias INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 Atención e Información de afectados Atención e Información de afectados Atención e Información de afectados Capacitación y entrega de Conducta Capacitación y entrega de Conducta Capacitación y entrega de Conducta Capacitación y entrega de Conducta Capacitación y entrega de Conducta Código de Código de Código de Código de Código de Atención e Información de afectados Atención e Información de afectados Capacitación y entrega de Código de Conducta Atención e Información de afectados FECHA GRUPO OBJETIVO BENEFICIARIO DIRECTO HORAS EDUCACIÓN 07/06 1 Persona 30 Min 13/07 1 Persona 30Min 28/08 1 Persona 30 Min Frutillo Bajo 03/09 7 Personas 1H San Antonio 22/10 11 Personas 1H Chota 07/11 4 Personas 1H Chota 03/12 5 Personas 1H Bambamarca 21/01 12 Personas 20Min 12/02 1 Persona 30 Min 2103 1 Persona 30Min 09/04 28 Personas 4H 02/04 1 Persona 10/04 12 Personas 40 Min 4H 02/05 10 Personas 2H 09/05 4 Personas 1H 06/06 11 Personas 09/07 11/07 18/07 19/07 23/07 25/07 08/07 10/07 15/07 17/07 23/07 10 Personas 08 Personas 09 Personas 15 Personas 10 Personas 04 Personas 1 Persona 2 Personas 3 Personas 1 Persona 3 Personas 40 Min 40 Min 40 Min 30 Min 30 Min 30 Min 1H 1H 1H 1H 1H 01/08 25 Personas 40 Min 06/08 08/08 13/08 16 Personas 22 Personas 17 Personas 40 Min 1H 1H LUGAR Campamento Consorcio Cajamarca 2 Campamento Consorcio Cajamarca 2 Campamento Consorcio Cajamarca 2 Campamento Consorcio Cajamarca 2 Campamento Consorcio Cajamarca 2 Vista Alegre Campamento Consorcio Cajamarca 2 Atención e Información de afectados Campamento Consorcio Cajamarca 2 Atención e Información de afectados Campamento Consorcio Cajamarca 2 Capacitación y entrega de Código de Conducta Campamento Consorcio Cajamarca 2 Atención e Información de afectados Campamento Consorcio Cajamarca 2 Sub Programa de Relaciones Comunitarias AGOSTO 2013 Srta. Liliana Saldaña DESCRIPCIÓN INICIATIVA (Taller) Sub Programa de Relaciones Capacitación y entrega de Código de Conducta Campamento Consorcio Cajamarca 2 2H CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA –HUALGAYOC” Comunitarias Atención e Información de afectados Campamento Consorcio Cajamarca 2 Capacitación y entrega de Código de Conducta Campamento Consorcio Cajamarca 2 Atención e Información de afectados Campamento Consorcio Cajamarca 2 Sub Programa de Relaciones Comunitarias SETIEMBRE 2013 Srta. Liliana Saldaña OCTUBRE 2013 Sub Programa de Relaciones Comunitarias Atención e Información de afectados Srta. Liliana Saldaña Sub Programa de Relaciones Comunitarias Atención e Información de afectados Campamento Consorcio Cajamarca 2 Srta. Liliana Saldaña Sub Programa de Relaciones Comunitarias Atención e Información de afectados Campamento Consorcio Cajamarca 2 Srta. Liliana Saldaña NOVIEMBRE 2013 DICIEMBRE 2013 ENERO INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 Campamento Consorcio Cajamarca 2 15/08 21/08 22/08 29/08 07/08 09/08 19/08 20/08 24/09 25/09 03/10 04/10 05/10 06/10 09/10 11/10 17/10 19/10 23/10 30/10 02/11 03/11 05/11 07/11 08/11 09/11 10/11 17/11 21/11 29/11 01/11 02/11 03/11 04/11 05/01 06/11 07/11 08/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 03/12 04/12 06/12 10/12 11/12 07/01 28 Personas 20 Personas 16 Personas 16 Personas 2 Personas 2 Personas 5 Personas 7 Personas 14 Personas 45 Personas 5 Personas 1 Persona 1 Persona 1 Persona 4 Personas 3 Personas 5 Personas 3 Personas 1 Persona 2 Personas 1 Persona 1 Persona 1 Persona 5 Personas 3 Personas 2 Personas 3 Personas 1 Persona 1 Persona 1 Persona 1 Persona 1 Persona 1 Persona 1 Persona 1 Persona 1 Persona 1 Persona 1 Persona 1 Persona 1 Persona 1 Persona 1 Persona 1 Persona 1 Persona 1 Persona 1 Persona 1 Persona 1 Persona 1 Persona 1 Persona 3 Personas 3 Personas 1 Persona 1 Persona 1H 30 Min 30 Min 30 Min 1H 1H 1H 1H 30 Min 30 Min 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H 1H CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA –HUALGAYOC” 2014 Srta. Liliana Saldaña FEBRERO 2014 Lic. Gary Peña Villegas Sub Programa de Relaciones Comunitarias Sub Programa de Relaciones Comunitarias Atención e Información de afectados Campamento Consorcio Cajamarca 2 Capacitación y entrega de Código de Conducta Campamento Consorcio Cajamarca 2 Atención e Información de afectados Capacitación y entrega de Código de Conducta MARZO 2014 Lic. Gary Peña Villegas Sub Programa de Relaciones Comunitarias Atención e Información de afectados Capacitación y entrega de Código de Conducta ABRIL 2014 MAYO 2014 JUNIO 2014 JULIO 2014 Lic. Gary Peña Villegas Sub Programa de Relaciones Comunitarias Lic. Gary Peña Villegas Sub Programa de Relaciones Comunitarias Lic. Gary Peña Villegas Sub Programa de Relaciones Comunitarias Atención e Información de afectados Capacitación y entrega de Código de Conducta Sub Programa de Relaciones Comunitarias TOTAL INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 AID Campamento Consorcio Cajamarca 2 AID Campamento Consorcio Cajamarca 2 AID Atención e Información de afectados Campamento Consorcio Cajamarca 2 Capacitación y entrega de Código de Conducta AID Atención e Información de afectados Campamento Consorcio Cajamarca 2 Capacitación y entrega de Código de Conducta Lic. Gary Peña Villegas Campamento Consorcio Cajamarca 2 Atención e Información de afectados AID Campamento Consorcio Cajamarca 2 08/01 10/01 15/01 16/01 17/01 20/01 20/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 11/02 12/02 17/02 1 Persona 1 Persona 1 Persona 4 Personas 5 Personas 2 Personas 1H 1H 1H 1H 1H 1H 16 Personas 2H 1 Persona 3 Personas 3 Personas 5 Personas 4 Personas 1 Persona 3 Personas 1 Persona 1 1 1 1 1 1 1 1 H H H H H H H H 18/02 4 Personas 05/03 12/03 19/03 03/03 13/03 14/03 21/03 16 Personas 10 Personas 9 Personas 1 Persona 1 Persona 1 Persona 3 Personas 30 30 30 30 30 30 30 Min Min Min Min Min Min Min 04/04 11/04 21/04 08/04 15/04 21/04 08/05 19/05 06/05 13/05 09/06 11/06 13/06 18/06 04/06 06/06 12/06 02/07 16/07 21/07 22/07 23/07 11/07 21/07 25/07 11 Personas 10 Personas 14 Personas 1 Persona 1 Persona 1 Persona 11 Personas 10 Personas 1 Persona 1 Persona 7 Personas 12 Personas 13 Personas 18 Personas 1 Persona 1 Persona 2 Persona 17 Personas 12 Personas 13 Personas 12Personas 23 Personas 2 Personas 1 Persona 2 Personas 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min 1114 TALLERES 7777 PERSONAS 1H 114:50:00 H CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA –HUALGAYOC” INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” 4.3.1. Subprograma de Contratación de Mano de Obra Local ITEM AÑO 01 2014 MES FORANEO % ZONA % LOCAL % TOTAL % JULIO 19 39.58% 3 6.25% 26 54.17% 48 100% Fuente: Consorcio Cajamarca 2 - Contratación de mano de obra local en el Consorcio Cajamarca 2, correspondiente al mes de Julio 2014. Se informa que de acuerdo que de acuerdo a las coordinaciones con las autoridades y población en general, la captación de mano de obra Calificada y no Calificada se realizará a través del Comité de Apoyo y Coordinación de la Obra (CAC), constituido el 24 de Mayo del 2013. Procedimiento y responsabilidades: Requerimiento de Personal: El proceso se inicia una vez identificada la necesidad de mano de obra para tareas específicas dentro del Proyecto, correspondiéndole al jefe de área solicitar a Recursos Humanos y esta retransmite el requerimiento al Área de Asuntos Sociales. En el caso de Subcontratistas, el encargado o administrador, solicita el personal al área de Costos y esta, a su vez, retransmite el requerimiento al Área de Asuntos Sociales. Requerimiento de personal al CAC: Después de recibido el requerimiento de personal, de parte del Área de Recursos Humano o de Costos, se solicita de manera específica y escrita al Comité de Apoyo y Coordinación de la Obra. El documento deberá tener las siguientes características: Cantidad de personal solicitado. Tipo de trabajo a realizar. Lugar referencial donde se realizaran los trabajos. Requisitos del cargo. Lugar, fecha y hora de presentación del personal designado. Documentos a presentar. Otras que se consideren necesarias. El Comité de Apoyo y Coordinación de la Obra tiene un plazo máximo de 02 días para contestar y remitir el listado de personal designado para los puestos de trabajo requeridos. De no obtener respuesta parcial o total en este plazo, el área solicitante o subcontratista, tendrá la potestad de contratar de acuerdo a sus propias posibilidades y/o conveniencias. Registro: El Área de Asuntos Sociales llevará un registro de las personas indicadas por el Comité de Apoyo y Coordinación e la Obra, indicando su situación sobre contratación, en espera u otras que se consideren convenientes para el mejor control. INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” Rotación de personal: La rotación de personal de mano de obra no calificada será cada tres meses. El personal de mano de obra calificada está exonerado de esta rotación, la permanencia en el puesto de trabajo dependerá de la necesidad de la obra. Coordinación con el Comité de Apoyo y Coordinación de la Obra De manera periódica se informará al Comité sobre el proceso de contratación, a fin de mantener una continua comunicación al respecto. SUBPROGRAMA DE MANO DE OBRA LOCAL CUADRO CONSOLIDADO MENSUAL DESDE INICIO DE OBRA MES FORANEO % ZONA % LOCAL % TOTAL % 1 JUNIO 23 71.88 3 9.38 6 18.75 32 100% 2 JULIO 4 50.00 0 0.00 4 50.00 8 100% 3 AGOSTO 11 55.00 2 10.00 7 35.00 20 100% 32 54.24 4 6.78 23 38.98 59 100% ITEM 4 AÑO 2012 SETIEMBRE 5 OCTUBRE 11 61.11 1 5.56 6 33.33 18 100% 6 NOVIEMBRE 16 50.00 6 18.75 10 31.25 32 100% 7 DICIEMBRE 12 66.67 2 11.11 4 22.22 18 100% 8 ENERO 15 37.50 3 7.50 22 55.00 40 100% 9 FEBRERO 28 57.14 1 2.04 20 40.82 49 100% 10 MARZO 28 50.91 5 9.09 22 40.00 55 100% 11 ABRIL 2 22.22 3 33.33 4 44.44 9 100% 12 MAYO 3 75.00 0 0.00 1 25.00 4 100% JUNIO 95 50.26 29 15.34 65 34.39 189 100% 14 JULIO 41 50.00 8 9.76 33 40.24 82 100% 15 AGOSTO 30 68.18 1 2.27 13 29.55 44 100% 16 SETIEMBRE 50 41.67 5 4.17 65 54.17 120 100% 17 OCTUBRE 10 33.33 1 3.33 19 63.33 30 100% 18 NOVIEMBRE 10 58.82 2 11.76 7 41.18 17 100% 19 DICIEMBRE 2 20.00 0 0.00 8 80.00 10 100% 20 ENERO 17 70.83 4 16.67 3 12.50 24 100% 21 FEBRERO 18 36.73 2 4.08 29 59.18 49 100% 22 MARZO 6 12.76 7 14.89 34 72.34 47 100% ABRIL 29 36.71 12 15.19 38 48.10 79 100% 24 MAYO 21 40.38 11 21.15 20 38.46 52 100% 25 JUNIO 20 37.04 6 11.11 28 51.85 54 100% 26 JULIO 19 39.58 3 6.25 26 54.17 48 100% 13 23 2013 2014 TOTAL Fuente: Consorcio Cajamarca 2 INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 553 121 517 1189 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA –HUALGAYOC” 4.3.2. Subprograma de Participación Ciudadana CUADRO DE ACTIVIDADES CUANTIFICADAS MES DE JULIO 2014 ÍTEM JULIO 2014 EXPOSITORES LUGAR Lic. Gary Peña Villegas Vista Alegre Lic. Gary Peña Villegas C.P. Negrop ampa FECHA 07/07 14/07 NOMBRE INICIATIVA (Programa/ Subprograma) ALIANZAS Sub Programa de Participación Ciudadana Autoridades, y representante s y pobladores del sector Vista Alegre, Gobernador de GUALGAYOC, PACRI de Provías, la Supervisión. Área influencia directa 21 Personas Sub Programa de Participación Ciudadana I.E. Señor de los Milagros C.P. Negropampa Área influencia directa 57 Personas 1H 78 Personas 3H TOTAL Fuente: Consorcio Cajamarca 2 INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 GRUPO OBJETIVO BENEFICIARI O DIRECTO CANTIDAD BENEFICIARIOS DIRECTOS HORAS EDUCACIÓN 2H DESCRIPCIÓN INICIATIVA (Taller) Reunión con Autoridades, y representantes y pobladores del sector Vista alegre a fin de poder intervenir en dicho sector para continuar con los trabajos pendientes en dicha zona. Charla Informativa a I.E. Señor de los Milagros C.P. Negropampa 2 Talleres CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” Actividades realizadas por el CC2: - Reunión con Pobladores, Autoridades del sector Vista Alegre, Comité de afectados, Consorcio Cajamarca 2, PACRI de Provías Nacional y la Supervisión. En el mes de Julio, se llevó a cabo una reunión con pobladores, autoridades del Sector de Vista Alegre, y representantes del PACRI de Provías Nacional, la Supervisión y del Consorcio Cajamarca 2, a fin de dar solución, con respecto a la paralización en los trabajos en dicho sector, a fin de establecer relaciones de confianza que permitan llegar a un entendimiento con respecto a la intervención de la empresa constructora a sus terrenos, debido a que muchos de ellos no están dispuestos a entregar sus terrenos debido a que carecen de confianza con respecto a los pagos que PACRI PROVIAS NACIONAL viene gestionando. El Consorcio Cajamarca 2, a fin de evitar conflictos sociales y la paralización de la Obra, coordinó con representantes del comité de afectados, para atender sus pedidos de la contratación de personal de la zona, a fin de continuar con los trabajos pendientes en dicho sector. Foto 05: Reunión con propietarios, autoridades de la zona, repobladores del sector Vista Alegre. Foto 06: Reunión con Representantes del Consorcio Cajamarca 2., PACRI de Provías Nacional y la Supervisión. - Charlas sobre las Bondades del Proyecto del AID En el mes de Julio, continuando con el cronograma de Charlas a las Instituciones Educativas, se realizó en la I.E Señor de los Milagros – C.P. Negropampa, la Charla acerca de “Mejoras de Calidad de Vida, en el AID”, con el fin de informar acerca del proceso constructivo y avances de la obra del proyecto y las bondades de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape – Cochabamba – Cajamarca; Tramo: Chota – Bambamarca – Hualgayoc, el propósito de las Charlas generar conciencia en la población del Área de Influencia entre personal docente y alumnado de dicha institución. INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA –HUALGAYOC” PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA CUADRO CONSOLIDADO MENSUAL DESDE INICIO DE OBRA ÍTEM EXPOSITORES LUGAR FECHA JUNIO 2012 Ing. Marcos Anselmo Da Silva Frutillo 05/06 JULIO 2012 Ing. Marcos Anselmo Da Silva Apan Alto 16/07 AGOSTO 2012 Ing. Marcos Anselmo Da Silva Chota 01/08 SETIEMBRE 2012 Ing. Marcos Anselmo Da Silva Negropampa 28/09 Ing. Marcos Anselmo Da Silva Bambamarca 19/10 NOVIEMBRE 2012 Ing. Marcos Anselmo Da Silva Rejopampa 03/11 DICIEMBRE 2012 Srta. Liliana Saldaña Lucma – La Retama 10/12 Srta. Liliana Saldaña Agaisbamba – El Calvario 14/01 Frutillo Bajo 01/02 Hualgayoc 04/02 OCTUBRE 2012 ENERO 2013 FEBRERO 2013 Srta. Liliana Saldaña INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 NOMBRE INICIATIVA (Programa/ Subprograma) Subprograma de Participación Ciudadana Sub Programa de Participación Ciudadana ALIANZAS GRUPO OBJETIVO BENEFICIARIO DIRECTO CANTIDAD BENEFICIARIOS DIRECTOS HORAS EDUCACIÓN DESCRIPCIÓN INICIATIVA (Taller) Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 7 Personas 1H Charla Informativa a las Comunidades Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 10 Personas 1H Charla Informativa a las Comunidades Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 6 Personas 45 Min Charla Informativa a las Comunidades Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 18 Personas 2H Charla Informativa a las Comunidades Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 13 Personas 1H Charla Informativa a las Comunidades Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 7 Personas 1H Charla Informativa a las Comunidades Subprograma de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 21 Personas 1H Charla Informativa a las Comunidades Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 56 Personas 4H Charla Informativa a las Comunidades Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 22 Personas 2´30 Min Charla Informativa a las Comunidades Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 68 Personas 45 Min Charla Informativa a las Comunidades CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA –HUALGAYOC” Chota 07/02 MARZO 2013 Srta. Liliana Saldaña Atoctambo Samangay 01/03 ABRIL 2013 Srta. Minttzi Bueno Consorcio Cajamarca 2 03/04 MAYO 2013 Representantes : Comité de Afectados JUNIO 2013 Representantes : Comité de Afectados Hualgayoc 24/05 Hualgayoc 03/06 Apan Alto 05/06 Consorcio Cajamarca 2 06/06 Bambamarca 11/06 Consorcio Cajamarca 2 12/03 Apan Bajo 13/06 Apan Alto 19 /06 Apan Alto 21/06 Frutillo 24/06 INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 22 Personas 2H Charla Informativa a las Comunidades Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 147 Personas 4H Charla Informativa a las Comunidades Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 19 Personas 2´30 Min Charla Informativa a las Comunidades Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 17 Personas 2H Reunión con Comité de Afectados Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 15 Personas 2H Reunión con Comité de Afectados Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 10 Personas 3H Reunión con Comité de Afectados Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 13 Personas 2H Reunión con Comité de Afectados Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 13 Personas 2H Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 31 Personas 3H Reunión con Comité de Afectados Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 12 Personas 2H Reunión con Comité de Afectados Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 9 Personas 2H Reunión con Comité de Afectados Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 9 Personas 2H Reunión con Comité de Afectados Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 7 Personas 2H Reunión con Comité de Afectados Reunión con Comité de Afectados CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA –HUALGAYOC” JULIO 2013 Representantes : Comité de Afectados Srta. Minttzi Bueno AGOSTO 2013 Representantes : Comité de Afectados SETIEMBRE 2013 Representantes : Comité de Afectados Tahona 09/07 Vista Alegre 15/07 Hualgayoc 22/07 Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 10 Personas 2H Reunión con Comité de Afectados Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 5 Personas 3H Reunión con Comité de Afectados Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 9 Personas 2H Reunión con Comité de Afectados Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 9 Personas 2H Reunión con Comité de Afectados Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 23 Personas 4H Charla Informativa a las Comunidades Vista Alegre 24/07 Chota 08/07 Apan Alto 02/08 Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 10 Personas Tumbacucho 08/08 Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 11 Personas Consorcio Cajamarca 2 13/08 Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 12 Personas Vista Alegre 19/08 Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 4 Personas Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 4 Personas Sub Programa de Participación Ciudadana Sub Programa de Participación Ciudadana 2H Reunión con Comité de Afectados 2H Reunión con Comité de Afectados 3H Reunión con Comité de Afectados 2H Reunión con Comité de Afectados 2H Chota 20/08 Sub Programa de Participación Ciudadana Hualgayoc 21/08 Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 19 Personas Frutillo Alto 03/09 Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 7 Personas 3H Reunión con Comité de Afectados San Antonio Bajo 11/09 Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 15 Personas 2H Reunión con Comité de Afectados Vista Alegre 16/09 Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 7 Personas 2H Reunión con Comité de Afectados Frutillo Bajo 24/09 Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 5 Personas 2H Reunión con Comité de Afectados INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 Sub Programa de Participación Ciudadana Sub Programa de Participación Ciudadana Sub Programa de Participación Reunión con Comité de Afectados 3H Reunión con Comité de Afectados CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA –HUALGAYOC” San Antonio 25/09 Hualgayoc 27/09 Chota 05/09 San Antonio Bajo 25/09 Tahona 01/10 Hualgayoc 02/10 Hualgayoc 15/10 Representantes : Comité de Afectados Cuadratura 22/10 Srta. Minttzi Bueno Apan Alto 23/10 NOVIEMBRE 2013 Srta. Liliana Saldaña Chota 08/11 DICIEMBRE 2013 Srta. Liliana Saldaña Frutillo Bajo 16/12 Representantes : Comité de Afectados Chota 07/01 Lucma El Bado 07/01 Caupiquinua 15/01 Frutillo Bajo 17/01 Representantes : Comité de Afectados Lucma El Bado 18/02 Lic. Gary Peña Villegas Samangay Chota 10/02 Srta. Liliana Saldaña OCTUBRE 2013 ENERO 2014 Capacitación y entrega de Código de Conducta FEBRERO 2014 INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 Ciudadana Sub Programa de Participación Ciudadana Sub Programa de Participación Ciudadana Sub Programa de Participación Ciudadana Sub Programa de Participación Ciudadana Sub Programa de Participación Ciudadana Sub Programa de Participación Ciudadana Sub Programa de Participación Ciudadana Sub Programa de Participación Ciudadana Sub Programa de Participación Ciudadana Sub Programa de Participación Ciudadana Sub Programa de Participación Ciudadana Sub Programa de Participación Ciudadana Sub Programa de Participación Ciudadana Sub Programa de Participación Ciudadana Sub Programa de Participación Ciudadana Sub Programa de Participación Ciudadana Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 9 Personas 3H Reunión con Comité de Afectados Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 10 Personas 2H Reunión con Comité de Afectados Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 60 Personas 3H Charla Informativa a las Comunidades Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 74 Personas 4H Charla Informativa a las Comunidades Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 5 Personas 2H Reunión con Comité de Afectados Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 6 Personas 2H Reunión con Comité de Afectados Comité de Afectados, Rondas Campesinas, Área influencia directa 12 Personas 2H Reunión con Comité de Afectados Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 6 Personas 2H Reunión con Comité de Afectados Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 24 Personas 2´30 Min Charla Informativa a las Comunidades Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 9 Personas 1H Charla Informativa a las Comunidades Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 7 Personas 2H Charla Informativa a las Comunidades Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 9 Personas 2H Reunión con Comité de Afectados Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 16 Personas 2H Charla Informativa a las Comunidades Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 15 Personas 3H Charla Informativa a las Comunidades Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 7 Personas 2H Charla Informativa a las Comunidades Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 7 Personas 2H Reunión con Comité de Afectados Comité de Afectados, Rondas Campesinas Área influencia directa 61 Personas 2H Charla Informativa a las Comunidades CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA –HUALGAYOC” MARZO 2014 Lic. Gary Peña Villegas Ing Rafael Bicentelo Arista Lic. Gary Peña Villegas Lic. Gary Peña Villegas ABRIL 2014 Lic. Gary Peña Villegas JUNIO 2014 I.E. San Martín de Porres Área influencia directa 31 Personas 2H Charla Informativa a I.E. San Martín de Porres Consorcio Cajamarca 2 20/03 Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, Mun. de Bambamarca, Tenientes Gobernadores Área influencia directa 6 Personas 2H Reunión con Comité de Afectados y Municipalidad de Bambamarca Frutillo Alto 23/04 Sub Programa de Participación Ciudadana I.E. 101014 Frutillo Alto Área influencia directa 36 Personas 1H Charla Informativa a I.E. 101014 Frutillo Alto La Tahona 12/04 Sub Programa de Participación Ciudadana Comité de Afectados, y representantes y pobladores del sector la Tahona Área influencia directa 20 Personas 3H Reunión con Comité de Afectados, Presidente de Rondas, Teniente Gobernados y Pobladores de la Tahona Apan Bajo 21/05 Sub Programa de Participación Ciudadana I.E. 82686 Apan Bajo Área influencia directa 50 Personas 1H Charla Informativa a I.E. 82686 Apan Bajo Área influencia directa 21 Personas 4H Autoridades, y representantes y pobladores del sector Hualgayoc - Chaupiquinua Área influencia directa 33 Personas 4H Autoridades, y representantes y pobladores del sector Hualgayoc -Cuadratura Área influencia directa 98 Personas 1H I.E Cesar Vallejo - Apan Alto Lic. Gary Peña Villegas Hualgayoc Chaupiquinua 15/05 Sub Programa de Participación Ciudadana Lic. Gary Peña Villegas Hualgayoc Cuadratura 20/06 Sub Programa de Participación Ciudadana 26/06 Sub Programa de Participación Ciudadana Lic. Gary Peña Villegas JULIO 2014 Sub Programa de Participación Ciudadana Ing Rafael Bicentelo Arista Lic. Gary Peña Villegas MAYO 2014 19/03 Frutillo Bajo Apan Alto Lic. Gary Peña Villegas Vista Alegre Lic. Gary Peña Villegas C.P. Negropampa Sub Programa de Participación Ciudadana 07/07 14/07 Sub Programa de Participación Ciudadana TOTAL Fuente: Consorcio Cajamarca 2 INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 Autoridades, y representantes y pobladores del sector Hualgayoc Chaupiquinua Autoridades, y representantes y pobladores del sector Hualgayoc Cuadratura I.E Cesar Vallejo Apan Alto Autoridades, y representantes y pobladores del sector Vista Alegre, Gobernador de GUALGAYOC, PACRI de Provías, la Supervisión. I.E. Señor de los Milagros Negropampa Área influencia directa 21 Personas Área influencia directa 57 Personas 1413 Personas 2H 1H 141 Horas Reunión con Autoridades, y representantes y pobladores del sector Vista alegre a fin de poder intervenir en dicho sector para continuar con los trabajos pendientes en dicha zona. I.E. Señor de los Milagros Negropampa 77 Talleres CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” 4.3.1. Subprograma de Deudas Locales CUADRO DE ACTIVIDADES CUANTIFICADAS MES DE JULIO 2014 MES TIPO DE SERVICIO JULIO Materiales y Servicios CAJAMARCA 4.74 % CHOTA BAMBAMARCA OTROS Y HUALGAYOC DEPARTAMENTOS 1.92% 91.18% 2.16% TOTAL 100% Fuente: Consorcio Cajamarca 2 El Consorcio Cajamarca 2, es el encargado de dotar el servicio de alimentación a sus trabajadores. Durante el mes de Julio, no se han registrado reclamos por deudas de los trabajadores. Con el objetivo de velar por la salud de los trabajadores El Consorcio Cajamarca 2, realiza inspecciones a los restaurantes que brindan servicio de alimentación al personal; a través del área de Asuntos Sociales, a fin de dar algunas recomendaciones sobre la importancia del cumplimiento de las normas de higiene, para una posterior aplicación en la elaboración de alimentos. Cuadro de Inspección a Comedores y/o Restaurantes: Ítem 1 2 Restaurante / Comedor Latin Catering Nombre del Proveedor Javier Arturo Campamento SAC Cevallos S. – Frutillo Bajo SABOR Rolando Rojas Calle La NORTEÑO Saavedra Calzada S/N Foto 09: Se realiza la inspección a cargo del área médica, en el Comedor del Consorcio Cajamarca 2. INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 Dirección Tipo de Servicio Estado Comedor Inspeccionado Restaurante Inspeccionado Foto 10: Se realizan inspecciones en los comedores a fin de dar algunas pautas para mejorar el servicio. CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” - Compras Locales Se pone de conocimiento que el Consorcio Cajamarca 2, no solo ha generado puestos de trabajo en la población local, sino que ha generado micro y pequeños empresarios, mediante sus compras locales. En lo que se refiere a compras a nivel nacional, los montos son superiores, la diferencia recae, en que los repuestos para maquinaria pesada entre otros insumos no se cuentan en los centros comerciales y ferreterías locales. SUBPROGRAMA DE DEUDAS LOCALES CUADRO CONSOLIDADO MENSUAL DESDE INICIO DE OBRA AÑO MES Junio Julio Agosto 2012 Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 2013 Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 2014 Abril Mayo Junio Julio TIPO DE SERVICIO Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y Servicios Materiales y INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CAJAMARCA CHOTA BAMBAMARCA Y HUALGAYOC OTROS DEPARTAMENTOS TOTAL 11.05% 3.00% 1.98% 83.97 % 100% 9.57 % 2.08 % 1.57 % 86.78% 100% 10.56% 0.95% 1.09% 87.4% 100% 8.91% 2.69% 3.01% 85.39% 100% 10.4% 4.09 % 6.54 % 78.97 % 100% 6.99% 3.90% 14.99% 74.12% 100% 11.95% 6.21% 4.95 % 76.89 % 100% 10.16% 2.19% 4.58% 83.07% 100% 6.50% 7.15% 6.53 % 79.82 % 100% 8.57% 0.91% 3.07% 87.45% 100% 19.78 % 2.98% 3.05% 74.19% 100% 0.04% 0% 0% 99.96% 100% 0.04% 0% 0% 99.89% 100% 3.42% 1.91% 2.91% 91.76% 100% 8.05% 6.3 % 6.11% 79.54 % 100% 9.19% 4.95% 5.36 % 80.5 % 100% 6.12% 4.11% 7.09% 82.68% 100% 5.89% 3.58 % 6.91 % 83.62% 100% 6.71% 8.55 % 5.44% 79.3% % 100% 5.36% 5.43% 1.17% 88.04% 100% 13.90% 3.02% 0.90% 82.18% 100% 7,00% 3.6% 17.5% 72.00% 100% 6.2% 11.1% 7.9% 74.8% 100% 15% 4.9% 3.1% 77% 100% 5.45% 2.26% 2.01% 90.28% 100% 4.74 % 2.16% 1.92% 91.18% 100% CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” Servicios TOTAL 6.51% 3.17% 2.64% 87.68% 100% Fuente: Consorcio Cajamarca 2 4.3. Programa de Educación y Capacitación Ambiental Se continua con la verificación del cumplimiento del programa de Educación y Capacitación Ambiental a cargo de la DASSOMA, que cumple con las charlas educativas dirigidas a la población, instituciones educativas y con los diálogos diarios y capacitaciones al personal de obra con el fin de concientizar a la conservación y protección del ambiente, seguridad en el trabajo y código de conducta. 4.1.1. Educación Ambiental De acuerdo a la programación de las capacitaciones de educación ambiental, con fecha, 14 de Julio del año en curso, se brindó la charla educativa en la I.E. Señor de los Milagros ubicado en el centro poblado Negropampa, tratando el tema de “Manejo de Residuos Sólidos, contingencias ante sismos y calidad de vida”. INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA –HUALGAYOC” Cuadro Consolidado de Educación Ambiental EDUCACIÓN AMBIENTAL ÍTEM MES LUGAR FECHA PROGRAMA/SUBPROGRAMA TEMA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS HORAS DE EDUCACIÓN 1 JUNIO 2012 Frutillo 05/06/2014 Educación Ambiental Agricultura Orgánica y Compostaje 70 3H 2 JULIO 2012 Apan Alto 16/07/2014 Educación Ambiental Contaminación Ambiental 10 1H 3 AGOSTO 2012 Chota 01/08/2014 Educación Ambiental Cambio climático y seguridad vial 16 1H 4 SEPTIEMBRE 2012 Negropampa 28/09/2014 Educación Ambiental Señalización de tránsito 18 2H 5 OCTUBRE 2012 Bambamarca 19/10/2014 Educación Ambiental Protección de los Recursos Naturales 13 1H 6 NOVIEMBRE 2012 Rejopampa 03/11/2014 Educación Ambiental Medidas de prevención ante desastres naturales 17 1H 7 DICIEMBRE 2012 Lucma – La Retama 10/12/2014 Educación Ambiental Beneficios que trae una carretera 21 1H 8 ENERO 2013 Agaisbamba – El Calvario 14/01/2014 Educación Ambiental Problemática del agua 56 4H 9 FEBRERO 2013 Frutillo Bajo 01/02/2014 Educación Ambiental Educación Vial - Impactos Ambientales 24 2 H 30 min 10 MARZO 2013 Atoctambo Samangay 01/03/2014 Educación Ambiental Descripción del proyecto y sus impactos 147 4H 11 ABRIL 2013 Consorcio Cajamarca 2 03/04/2014 Educación Ambiental Agricultura Orgánica y Compostaje 19 2 H 30 Min 12 MAYO 2013 Hualgayoc 24/05/2014 Educación Ambiental Mecanismos para una participación ciudadana 17 2H 13 JUNIO 2013 Bambamarca 11/06/2014 Educación Ambiental Seguridad Vial 13 2H 14 JULIO 2013 Chota 08/07/2014 Educación Ambiental Clasificación adecuada de Residuos 32 4H 15 AGOSTO 2013 Tumbacucho 08/08/2014 Educación Ambiental Contaminación Ambiental 11 2H San Antonio Bajo 25/09/2014 Educación Ambiental Clasificación de Residuos 74 4H Apan Alto 23/10/2014 Educación Ambiental Cambio climático y seguridad vial 24 2 H 30 Min 16 17 SEPTIEMBRE 2013 OCTUBRE 2013 INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA –HUALGAYOC” 18 NOVIEMBRE 2013 Hualgayoc 15/10/2014 Educación Ambiental Manejo de RRNN Contaminación Ambiental 125 2H 19 DICIEMBRE 2013 Frutillo Bajo 16/12/2014 Educación Ambiental Educación Vial - Impactos Ambientales 17 2H 20 ENERO 2014 Caupiquinua 15/01/2014 Educación Ambiental Protección de los Recursos Naturales 15 3H 21 FEBRERO 2014 Samangay Chota 10/02/2014 Educación Ambiental Beneficios que trae una carretera 61 2H 22 MARZO 2014 Frutillo Bajo 19/03/2014 Educación Ambiental Medio Ambiente, proceso constructivo y avances de la obra 31 1H 23 ABRIL 2014 Frutillo Alto 23/05/2014 Educación Ambiental Agua, beneficios de una carretera y seguridad vial 36 1H 24 MAYO 2014 Apan Bajo 21/05/2014 Educación Ambiental Los RRNN, mecanismos para una participación ciudadana y señalización 50 1H 25 JUNIO 2014 Apan Alto 26/06/2014 Educación Ambiental Cambio Climático, normas de tránsito y los beneficiarios: pieza clave en el proceso constructivo 98 1H 26 JULIO 2014 Negropampa 14/07/2014 Educación Ambiental Manejo de RRSS, contingencia ante sismos y calidad de vida 57 1H 26 talleres 1072 53 H 30 min TOTAL ACUMULADO Fuente: Consorcio Cajamarca 2 INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” Capacitación Ambiental Durante el mes de Julio la DASSOMA del CC2 y los subcontratistas; continuaron con el Subprograma de Capacitación Ambiental, brindando charlas de inducción al personal nuevo, como a los trabajadores en los diferentes frentes de obra, plantas industriales y campamento, además de impartir charlas de liderazgo a los capataces, las cuales se desarrollan todos los viernes, abordando diferentes temas de seguridad, ambiente, SGI y salud ocupacional, cumpliendo con el cronograma mensual presentado a la supervisión. Realizando un total de 3067:50 horas. Inducción al trabajador nuevo Reunión Capataces, encargados INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” 4.3. Programa de Prevención de Pérdidas y Contingencias 4.3.1. Subprograma de Salud Ocupacional Tiene por objetivo exponer las medidas que nos permitirá minimizar o eliminar la generación de enfermedades en el personal durante la ejecución de la obra. En el mes de Julio el área médica de Salud Ocupacional del CC2, cumplió con las siguientes actividades: 1. Se continuó con la verificación del cumplimiento de las Charlas de Inducción a los trabajadores nuevos del Consorcio Cajamarca 2 y Sub-contratas, en lo concerniente a misión, seguridad basada en la conducta humana, responsabilidades del trabajador, plan de contingencias ante accidentes de trabajo y emergencias médicas, deberes del trabajador, cuidados especiales de la salud, EPP y funciones del Área Médica y Salud Ocupacional, haciendo uso del programa de Integración Institucional del CC2. 2. Se verifica el Monitoreo de Cloro Residual y pH del agua potable de consumo humano del Campamento del CC2 (Frutillo). 3. En las fechas del 07, 10, 16, y 19-07-2014, se realizaron el Examen de la toma de Aliento de Alcohol al personal de la Planta Industrial de Chota, Planta Industrial “Leopoldo” de Hualgayoc, Personal del Área de Laboratorio, Personal del Área de Producción y Personal del Área de Mantenimiento del CC2. 4. Los días 04, 07, 10 y 18-07-14 del presente mes, se realizaron Charlas Específicas de Salud Ocupacional concerniente a “Actos y Condiciones Inseguras”, “Cómo Evitar los Accidentes de Trabajo”, “Hipoacusia Inducida por Ruido”, “Importancia de Uso de los EPP” y “Metodología de la Seguridad Basada en el Comportamiento”. Estas actividades estuvieron dirigidas al personal de Capataces y Responsables de las diferentes Áreas del CC2, así como al personal de Producción de las Plantas Industriales. Total de trabajadores capacitados: 103. 5. El día 23-07-2014, se realizaron Inspecciones de los Pabellones de Dormitorios de los Empleados, Obreros y Damas del Campamento del CC2. 6. El día 25-07-2014 de los corrientes se realizó la inspección de la cocina y comedores de Empleados y Obreros del Campamento del CC2, que está a cargo de la Concesionaria Latin Catering SAC, haciendo uso del formato de inspección de cocina y comedores que contiene 72 items, habiendo obtenido dicha empresa una calificación de 188 puntos (75% al 100%) como aceptable de un total de 214 puntos (100%). 7. Los días 07,10, 17, 21 y 23-07-2014, se realizaron las Inspecciones de los Botiquines de Primeros Auxilios y Estaciones de Emergencias de los diferentes Frentes de trabajo del CC2: INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” INSPECCIONES DE LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS: - Área de Laboratorio del Campamento CC2. - Secretaría del Campamento CC2. - Área de Lubricación del Campamento CC2. - Área de Combustibles del Campamento CC2. - Área de la Cocina del Staff. - Oficina Administrativa de la Empresa Latin Catering. INSPECCIONES DE LAS ESTACIONES DE EMERGENCIAS: - Planta Industrial Leopoldo de Hualgayoc del CC2. Planta Industrial de Chota. Planta Industrial de Concreto. Taller de Mantenimiento del Campamento del CC2. 8. Durante el mes de Julio, se continuó con la verificación de la inspección de los equipos médicos, fármacos y biomédicos de la Ambulancia del AMSO del CC2, así como la operatividad de la misma. 9. En el presente mes han pasado el Examen Médico Ocupacional en la Clínica SISO “San Isidro” SRL de Bambamarca, un total de 133 trabajadores. (EMPO/CC2: 51, EMPO-SUBCONTRATAS: 25, EMR/CC2: 13,EMRSC: 01 EMPA: 43). 10. El Tópico del Área Médica y Salud Ocupacional del CC2, atendió un total 113 pacientes y se realizaron 288 actividades y/o procedimientos de Enfermería. Se adjuntan los cuadros del consolidado de atenciones médicas y de enfermería. 11. En el presente mes, se registró 01 accidente de trabajo sin pérdida de tiempo. 4.4. Programa de Cierre de Obra: Tiene por objetivo establecer las medidas de reacondicionamiento de cada una de las áreas afectadas por la ejecución de las obras, con incidencia en las instalaciones auxiliares. Reducir los riesgos a la salud humana, seguridad y formación de pasivos ambientales. Implementar medidas de rehabilitación de las áreas afectadas a medida que estas dejen de ser utilizadas (cierre progresivo). Aun no se ejecuta este programa. INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” VIII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Se recomienda efectuar la limpieza y recojo de los residuos peligrosos: bolsas de cemento y residuos comunes del tramo en construcción con mayor frecuencia. Se recomienda continuar con los simulacros en la obra. Se recomienda continuar con las capacitaciones de seguridad y medio ambiente al personal de la obra y a la población del área de influencia directa del proyecto. Se solicita a la contratista efectuar las charlas de reinducción al personal de obra, para el uso correcto de los equipos de protección personal básica de acuerdo a la actividad que ejecuten de acuerdo a la norma G-050 Seguridad en la construcción. Se recomienda continuar con el programa de señalización ambiental y de seguridad vial en todos los frentes de trabajo y áreas auxiliares (DMEs, Canteras y plantas industriales). Se recomienda a la contratista continuar con el riego de la vía cerca a los centros poblados, centros educativos y la vía en construcción, con la finalidad de reducir la generación de material particulado por el tránsito de los vehículos. Realizar con mayor frecuencia el riego en el tramo de Bambamarca a Chota. Se solicita a la contratista realizar el programa de monitoreo ambiental en forma trimestral en cumplimiento al plan de manejo socio ambiental de la obra y presentar los resultados después de 15 días de haberse efectuado el servicio. PANEL FOTOGRAFICO Programa de medidas preventivas, mitigadoras y correctivas Sub programa de manejo de emisiones: El Contratista está efectuando el riego en el tramo de la obra en ejecución y en los centros poblados, con camiones cisternas de capacidad de 5000 gl para mitigar el polvo generado por las actividades de construcción de la obra. INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” Sub programa de manejo de residuos sólidos Manejo de residuos sólidos peligrosos: La contratista tiene implementado un área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos dentro del campamento, este se encuentra bajo techo, cuenta con cerco perimétrico, señalización informativa y señales de seguridad. Se solicita implementar con un extintor y un kit anti derrames. El área de almacenamiento temporal de residuos comunes instalados en el campamento El Frutillo, planta de concreto, etc como puede observarse los receptáculos se encuentran con sus tapas respectivas, para evitar la proliferación de vectores y los olores al ambiente. Campamento de la empresa Reyna SAC, ubicado en el sector de Chota como se puede apreciarse, se ha implementado el área de almacenamiento temporal de residuos comunes, residuos peligrosos, anaqueles en las áreas de fierreria en cumplimiento al PMSA, se recomienda a la contratista continuar con la verificación de la implementación de todas las áreas del campamento Reyna. INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” Manejo de efluentes: El contratista ha implementado una planta ECOFIL 50 para el tratamiento de aguas residuales domésticas, de una capacidad de 30m3/día. INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” El área de lavado de equipos cuenta con un sistema de trampa de grasas y recirculación de agua. Depósitos de material excedente (DMEs): DMEs, se observa la disposición del material excedente en el DME km. 208+050 LI, que está siendo utilizado actualmente. Durante el mes de Julio, los DMEs usados son: km. 208+050 LI, km. 172+960 LD y km. 182+660 LI. INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” Como puede observarse durante el mes de Julio, la contratista ha ejecutado los trabajos de conformación final y estabilización física en el DME 216+350 A, sector Vista Alegre. Cantera Leopoldo km. 81+900 LD: Se observa los trabajos de explotación de la cantera Leopoldo y la producción de la planta chancadora, durante el mes de Julio. Durante el mes de Julio, se ha realizado la explotación de la Cantera Leopoldo km. 82+000, Cantera de rio Chota km. 162+340 y Cantera Pingobamba El Toril km. 162+550. INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” Sub programa de señalización vial: El contratista está continuando con la implementación de señales preventivas, restrictivas e informativas en los frentes de trabajo. Se le recomienda a la contratista continuar con el sub programa de señalización vial, en cumplimiento al PMSA de la obra. INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” Programa de Educación y Capacitaciones: Como se puede observar la contratista continua con el cumplimiento del dictado de las charlas de inicio de jornada (5 minutos) y capacitaciones especificas en los frentes de trabajo de obras de arte y movimiento de tierras, a cargo del ing. De seguridad del CC2 y los capataces responsables de cada área auxiliar. INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” Como puede observarse la Contratista está realizando el examen de la toma de Aliento de Alcohol al personal de la Planta Industrial de Chota, Planta Industrial “Leopoldo” de Hualgayoc, personal del Área de Laboratorio, personal del Área de Producción y personal del Área de Mantenimiento del CC2, en cumplimiento al sub programa de salud ocupacional. INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014 CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II Acruta & Tapia Ingenieros SAC – Consultoría Colombiana “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA-BAMBAMARCA – HUALGAYOC” ANEXOS INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 27 –JULIO 2,014