1 CONTRATO DE OBRA NUMERO CERO CINCO GUION DOS MIL OCHO (05-2008) PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 1ª AVENIDA ENTRE 4ª Y 5ª CALLE ZONA 1, SOLOLA En el Municipio de Sololá, del Departamento de Sololá, a veintitrés días del mes de Julio del año dos mil ocho (23/07/2008), comparece por una parte PEDRO SALOJ QUISQUINA, de treinta y siete años de edad, Perito Contador, guatemalteco, casado y vecino de este municipio, con domicilio en Caserío Cipresales Cantón Xajaxac, me identifico con la cédula de vecindad número de orden G guión siete y de registro veintisiete mil doscientos veintisiete (G-7 27,227), extendida por la Municipalidad de esta Ciudad, comparezco en mi calidad de Alcalde de la Ciudad de Sololá y como tal en mi carácter de representante legal de la Municipalidad de Sololá, acredito mi personería con el acuerdo de adjudicación numero cero cuatro guión dos mil siete (04-2007) de fecha veinte del mes de Septiembre del Año dos mil siete (20/09/2,007) y acta de toma de posesión de cargo numero cero cero cinco guión dos mil ocho (005-2,008) de fecha quince del mes de Enero del año dos mil ocho (15/01/2,008); en lo sucesivo denominado la autoridad Nominadora por una parte y por la otra parte EDWIN TOBÍAS MUÑOZ, de cuarenta y cinco años de edad, casado, guatemalteco, originario de esta ciudad y vecino de esta ciudad de Sololá, de profesión Arquitecto, identificado por medio de su cédula de vecindad que lleva los números de orden G guión siete (G7) y veintinueve mil setenta y tres (29,073), extendida en la Municipalidad de la Localidad, con residencia actualmente en la dirección siguiente: 9 Calle 5-18 Zona 1, de esta ciudad lugar que señala para recibir cualquier notificación, Citación o Emplazamiento, quien actúa en su calidad de propietario o representante legal de la Empresa “ARTE Y ARQUITECTURA.”, inscrita en la dirección general de impuesto sobre la renta con el numero de identificación tributaria 479945-3 acreditando dicha personería con la documentación siguiente: Patente de Comercio de Empresa Con numero de registro 142751, folio 419 del Libro 108, numero de expedientes 21272-1992, categoría única, extendida por el Registro Mercantil; Constancia de Registro de Precalificado de Obras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con registro numero 1726. Ambos comparecientes manifestamos hallarnos en el ejercicio de nuestros derechos civiles, ser de los datos de identificación consignados anteriormente, agregando que en lo sucesivo ambos nos denominaremos LA MUNICIPALIDAD O UNIDAD EJECUTORA Y EL CONTRATISTA, y que por este acto convenimos en celebrar EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe en base a las siguientes disposiciones contenidas en el decreto cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92). Del Congreso de la República. Ley de Compras y Contrataciones del Estado y su Reglamento; y acuerdo Gubernativo numero mil cincuenta y seis guión noventa y dos (1,056-92).- Y el expediente de cotización respectiva promovida por la Municipalidad incorporándose el instrumento Contra actual al expediente formado al respecto; Acta de Aprobación de la ejecución de la obra número 47-2008 de fecha veinticuatro del mes de mayo del año dos mil ocho (24/05/2008); Acta de de Nombramiento de comisión de la Junta de Cotización número 021-2008 de fecha tres del mes de Marzo del año dos mil ocho (03/03/2008) Acta de Recepción de ofertas número 05-2008 de fecha dos del mes de Julio del año dos mil ocho (02/07/2008); Acta de Adjudicación número 05-2008 de fecha tres del mes de Julio del año dos mil ocho (03/08/2008); Acta de aprobación de adjudicación número 061-2008 de fecha tres del mes de Julio del año dos mil ocho (03/07/2008).- SEGUNDA: El CONTRATISTA bajo juramento de ley declara que no se encuentra comprendido dentro de las limitaciones contenidas en el artículo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones Del Estado. 2 TERCERA: El presente contrato se suscribe de conformidad con el acuerdo emitido por la Municipalidad de Sololá, el cual esta contenido en el punto Octavo del acta de sesiones municipales No. 047-2008 de fecha veinticuatro del mes de Mayo del año dos mil ocho y expediente respectivo que obra en esta Municipalidad en donde constan el estudio, planos, presupuesto y demás especificaciones del caso; con inclusión de la publicación de la obra en Guatecompras con fecha de publicación diecinueve del mes de Junio del año dos mil ocho.CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto contratar los servicios del CONTRATISTA por parte de LA MUNICIPALIDAD O UNIDAD EJECUTORA, para ejecutar los trabajos en el proyecto denominado: MEJORAMIENTO CALLE 1ª AVENIDA ENTRE 4ª Y 5ª CALLE ZONA1, SOLOLA, de conformidad con la cotización del proyecto respectiva que forma parte del presente convenio.- QUINTA: DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR: El trabajo indicado en la cláusula anterior consiste específicamente en lo siguiente: MATERIALES No. 1 DESCRIPCIÓN TRABAJOS PRELIMINARES CANTIDA D U Limpieza y Nivelación m .l 252.77 . Trazo y replanteo topográfico m .l 252.77 . C/UNITARIO en letras SUBTOTAL en letras en letras Cuatro mil quinientos cuarenta y nueve con 86/100 Dieciocho Q18.00 quetzales Q4,549.86 Dieciocho Q25.00 quetzales Seis mil trescientos diecinueve Q6,319.25 con 25/100 COSTO TOTAL 2 TOTAL Q10,869.11 Diez mil ochocientos sesenta y nueve con 11/100 PREPARACION DE LA BASE 1,075.00 mt2 Material selecto Compactación CANTIDAD U C/UNITARIO 215.00 m3 Q160.00 1,075.00 m2 Q30.00 COSTO TOTAL SUBTOTAL Ciento sesenta Q34,400.00 treinta quetzales Q32,250.00 en letras TOTAL en letras Treinta y cuatro mil cuatrociento s quetzales treionta y dos mil doscientos cincuenta quetzales Q66,650.00 Sesenta y seisl mil seiscientos cincuenta quetzales 3 3 BORDILLOS DE 0.10 x 0.35 475.00 ml Cemento gris Arena de río Piedrín Alquiler de madera Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada CANTIDAD 150.00 9.00 12.00 3.00 475.00 475.00 U C/UNITARIO Sc. m3 doc ml ml en letras Cincuenta y ocho quetzales Q8,700.00 Q175.00 Ciento setenta y cinco quetzales Q1,575.00 ocho mil setecientos quetzales un mil quinientos setenta y cinco quetzales Q275.00 doscientos setenta y cinco quetzales Q3,300.00 tres mil trescientos quetzales Q350.00 trescientos cincuenta quetzales Q1,050.00 un mil cincuenta quetzales Q28.00 veintiocho quetzales Q12.00 doce quetzales Q58.00 m3 SUBTOTAL Q13,300.00 trece mil trescientos quetzales Q5,700.00 cinco mil setecientos quetzales COSTO TOTAL Q33,625.00 4 TOTAL en letras Treinta y tres mil seiscientos veinticinco quetzales ADOQUIN 1,075 m2 Adoquín de tráfico liviano Arena de río Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada CANTIDAD 23,650.00 54.00 1,075.00 1,075.00 U C/UNITARIO u Q5.50 cinco con 50/100 Q175.00 ciento setenta y cinco quetzales m3 m2 m2 SUBTOTAL Q35.00 treinta y cinco quetzales Q12.00 doce quetzales Q130,075.00 Q9,450.00 TOTAL en letras nueve mil cuatrociento s cincuenta quetzales Q37,625.00 treinta y siete mil seiscientos veinticinco quetzales Q12,900.00 doce mil novecientos quetzales COSTO TOTAL 5 en letras ciento treinta mil setenta y cinco quetzales Q190,050.00 Ciento noventa mil cincuenta quetzales LLAVES DE CONFINAMIENTO 150.00 ml CANTIDAD U C/UNITARIO SUBTOTAL en letras TOTAL en letras 4 Cemento Arena de río Piedrín Acero No.3 Acero No.2 Alambre de amarre 45.00 3.00 4.00 5.00 3.00 50.00 Sc. Q57.00 cincuenta y siete quetzales Q175.00 ciento setenta y cinco quetzales m3 Q275.00 doscientos setenta y cinco qq cuatrocientos noventa quetzales Q490.00 qq cuatrocientos noventa quetzales Q490.00 m3 Lbs. Q7.00 siete quetzales Q2,565.00 dos mil quinientos sesenta y cinco quetzales Q525.00 quinientos veinticinco quetzales Q1,100.00 un mil cien quetzales Q2,450.00 dos mil cuatrociento s cincuenta quetzales Q1,470.00 un mil cuatrociento s setenta quetzales Q350.00 Mano de Obra Calificada 150.00 ml Q25.00 veinticinco quetzales Q3,750.00 Mano de Obra no Calificada 150.00 ml Q12.02 doce con 02/100 Q1,803.30 COSTO TOTAL trescientos cincuenta quetzales tres mil setecientos cincuenta quetzales un mil ochocientos tres con 30/100 Q14,013.30 catorce mil trece con 30/100 Q47,281.11 trescientos quince mil doscientos siete con 41/100 cuarenta y siete mil doscientos ochenta y uno con 11/100 UTILIDADES Q26,792.63 veintiseis mil setecientos noventa y dos con 63/100 FIANZAS Q11,032.26 once mil treinta y dos con 26/100 Q25,216.59 veinticinco mil doscientos dieciseis con 59/100 Q110,322.59 ciento diez mil trescientos veintidos con 59/100 SUBTOTAL DE MANO DE OBRA Y MATERIALES GASTOS ADMINISTRACIÓN SUPERVISIÓN SUB-TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS Q315,207.41 5 COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE ADOQUINADO: Q425,530.00 Cuatrocientos veinticinco mil quinientos treinta quetzales Cuatrocientos veinticinco mil quinientos treinta quetzales exactos. SEXTA: COSTO DE LA OBRA: Los servicios que se detallan en la cláusula anterior, según oferta presentada por la empresa ARTE Y ARQUITECTURA, tiene un costo de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA QUETZALES EXACTOS (Q. 425,530.00) integrado de la siguiente manera: Costos Directos: TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SIETE QUETZALES CON 41/100 (Q. 315,207.41) Costos Indirectos CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS QUETZALES CON 59/100 (Q. 110,322.59).- SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA QUETZALES EXACTOS (Q. 425,530.00).- de los cuales El Consejo Departamental De Desarrollo aportara la suma de Q. 279,650 La Municipalidad, aportará la suma de Q. 143,380 y la Comunidad dará un aporte de Q. 2,500.- OCTAVA: FORMA DE PAGO: La forma de pago será de acuerdo a lo que para el efecto determina la ley de Compras y Contrataciones Del Estado y Su Reglamento; a) Primer pago; previa presentación de fianza de anticipo, la que corresponde al veinte por ciento (20%) del valor total de la obra por un monto equivalente al que se percibirá por tal concepto tal como lo establecen los artículos cincuenta y ocho (58) y sesenta y seis (66) de la ley de contrataciones del estado y treinta y cuatro (34) de su reglamento. b) Segundo pago; equivalente al veinticinco por ciento (25%) al tener un avance físico del veinticinco por ciento (25%).- c) Tercer pago; equivalente al veinticinco por ciento (25%) al tener un avance físico del cincuenta por ciento (50%).- d) Cuarto Pago; equivalente al veinticinco por ciento (25%) al tener un avance físico del setenta y cinco por ciento (75%).- Y. e) Quinto Pago; equivalente al cinco por ciento (5%) al recibir en su entera conformidad y satisfacción por la MUNICIPALIDAD la obra terminada. NOVENA: AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO: Las variaciones del valor del contrato pueden efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) en más o menos del valor del mismo, por medio de Ordenes de Trabajo Suplementario, Ordenes de Cambio y Acuerdos de Trabajo Extra, como lo establece el artículo veintiocho (28) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cuando las variaciones excedan del porcentaje antes indicado y no sobrepasen el cuarenta por ciento (40%) del valor original ajustado del contrato, se celebrará un nuevo contrato adicional, según artículo 28 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. DECIMA: INICIO Y ENTREGA DE LA OBRA: EL CONTRATISTA, se compromete a iniciar los trabajos inmediatamente después de haber recibido el primer aporte así como a entregar la obra en un plazo de 4 MESES, a partir de la fecha de acta de inicio de la obra. DECIMA PRIMERA: CALIDAD, TRABAJO Y MATERIALES: Sí el CONTRATISTA varia la calidad de los materiales el trabajo y mezcla de los mismos será sancionado con una multa de el cien por ciento (100%) del valor que represente la parte afectada de la negociación, según el artículo ochenta y seis (86) de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. DECIMA SEGUNDA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Si surgiere caso fortuito o fuerza mayor que demore o impida la entrega de lo pactado en los casos establecidos EL CONTRATISTA, deberá comunicarlos por escrito a LA MUNICIPALIDAD , dentro de el plazo de diez (10) días de acuerdo de ocurrido el hecho, con lo cual LA 6 MUNICIPALIDAD, previo a otorgar calificará la prorroga solicitada. LA MUNICIPALIDAD, por ningún motivo cubrirá indemnización alguna derivada de casos fortuitos fuerza mayor. DECIMA TERCERA: FIANZAS: Como CONTRATISTA me obligo a presentar a favor de LA MUNICIPALIDAD las fianzas siguientes: a) De Anticipo; Esta equivale al veinte por ciento (20%) del monto total de este contrato, y estará vigente hasta que el mismo haya sido amortizado totalmente, lo cual se hará constar en la plaza correspondiente, b) de Cumplimiento; esta deberá cumplir el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y en el caso fuere necesario hacerla efectiva, su aplicación se hará en la forma establecida en el artículo treinta y ocho (38) del Reglamento de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. La fianza estará vigente hasta que LA MUNICIPALIDAD, declare haber recibido los trabajos contratados en su entera conformidad y satisfacción y extendida la constancia de haber recibido la garantía de conservación de obra .c) De Conservación de Obra; equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato como requisito previo para la recepción de los trabajos manteniéndose vigentes por un plazo de dieciocho meses (18) entendiéndose que la caducidad de dicho plazo no exime a la MUNICIPALIDAD de las responsabilidades por destrucción o deterioro de los trabajos debido a dolo o culpa de su parte por periodo de cinco años computados a partir de la fecha definitiva de los mismos. d) De Saldos Deudores; esta fianza deberá cubrir el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato y se otorgará simultáneamente con la fianza de conservación de obra como requisito previo para la recepción de la misma; su finalidad es la de garantizar el pago de los saldos deudores que pudieran resultar a favor de la MUNICIPALIDAD o de terceros en la liquidación. Las fianzas a las que se refiere la presente cláusula se harán efectivas por la MUNICIPALIDAD con base en el informe rendido por el supervisor de la obra. DECIMA CUARTA: INSPECCION, RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. A) Como CONTRATISTA permitiré en cualquier momento que el supervisor nombrado por la MUNICIPALIDAD inspeccione los trabajos y actividades que se realizan y relacionan, e instruirá a su personal para que atienda a la persona proporcionándole la información que requiera. B) como CONTRATISTA daré aviso al supervisor de la MUNICIPALIDAD O UNIDAD EJECUTORA por escrito, cuando los trabajos estén totalmente concluidos; quien hará la inspección final dentro los quince días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de recepción del aviso, a fin de que la MUNICIPALIDAD pueda liquidar. C) El acta de recepción definitiva de la obra le servirá al CONTRATISTA COMO FINIQUITO. DECIMA QUINTA: CONTROVERSIAS: Los otorgantes convienen expresamente en que cualquier diferencia, reclamo o controversia que surgiera será resuelta directamente con carácter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, se someterá a la jurisdicción de un tribunal competente, DECIMA SEXTA: IMPUESTOS: EL CONTRATISTA, responderá por los impuestos de este contrato que afecte a su empresa. DECIMA SEPTIMA: En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el plazo señalado en la cláusula décima, este deberá ser sancionado con el pago de una multa por cada día de atraso equivalente al cero punto cinco por millar (0.5o/oo) del valor total del contrato, de acuerdo a lo que estipula el artículo ochenta y cinco (85) de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y Su Reglamento. Decreto cincuenta y dos guión noventa y dos (52-92). DECIMA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: el presente contrato podrá darse por terminado cuando ocurra cualquiera de las causas siguientes: a) por vencimiento de plazo, siempre que no se hubiere acordado prorroga alguna; b) por Rescisión acordada por mutuo acuerdo de las partes; c) Por caso Fortuito o de Fuerza Mayor que imposibilite el cumplimiento de las relaciones contractuales establecidas. d) En caso de evidente negligencia 7 del CONTRATISTA O NEGATIVA INFUNDADA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES contractuales. DECIMA NOVENA: PROHIBICIONES AL CONTRATISTA: Le queda Prohibido expresamente bajo pena de nulidad, enajenar, ceder, traspasar, grabar o disponer en cualquier forma parcial, o totalmente los derechos provenientes del presente contrato, exceptuándose la facultad de sub contratar servicios para garantizar la relación y la entrega de la obra. VIGESIMA: Ambas partes aseguran que tuvieron a la vista la documentación necesaria y los acuerdos municipales de aceptación del trabajo según planificación y no responsabilizando a ninguna de las partes por cualquier daño futuro. VIGÉSIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD O UNIDAD EJECUTORA Y EL CONTRATISTA exponemos que los términos a que se refiere el presente contrato, expresa é íntegramente aceptamos las veintiún cláusulas que lo integran el cual se encuentra contenido en hojas de papel membretado de la Municipalidad de Sololá; y que después de haberlo leído e impuesto de su objeto, validez y efectos legales, lo ratificamos aceptamos y firmamos, rubricando cada una de sus hojas constitutivas de entera conformidad.- DAMOS FE.- Prof. Pedro Saloj Quisquiná Alcalde Municipal Arq. Edwin Tobías Muñoz Gerente General “ARTE Y ARQUITECTURA.” Osberto Urízar Barrios Secretario Municipal