LAUDO DE DERECHO Caso Arbitral Consorcio Nuevo Mundo vs Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto de Moquegua DEMANDANTE En adelante CONSORCIO NUEVO MUNDO el CONSORCIO o el Demandante DEMANDADO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DE MOQUEGUA MUNICIPALIDAD `RBITRO o la Entidad o el En adelante Demandado NICO DR FERNANDO CANTURRIAS SALAVERRY SECRETARIO AD HOC MIGUEL SANTA CRUZ VITAL SEDE DEL ARBITRAJE E IDIOMA Calle Ram n Miraflores El idioma Ribeyro 672 Oficina 305 Urbanizaci n provincia aplicable y es departamento San Antonio distrito de de Lima el castellano MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCADNIETO DE MOQUEGUA CASO ARBITRAL CONSORCIO NUEVO MUNDO PÆgina 1 de 35 T Resoluci n N 19 Lima 25 de julio de 201 1 I ANTECEDENTES 1 I Designaci n del `rbitro nico Mediante Oficio No 2885 DAA de 4 de mayo de 2010 OSCE 2010 conocimiento del doctor Fernando Cantuarias Salaverry se pone el contenido de la Resoluci n No 243 PRE de 29 de abril de 2010 mediante la cual OSCE 2010 designa `rbitro nico Mediante carta recepcionada nico acepta 2 1 la este caso le arbitral por la OSCE el 10 de mayo de 2010 el `rbitro designaci n junio de 2010 Instalaci n diligencia `rbitro nico que no estaba como que se sujeto con en la declar a la cual se fijaron las incompatibilidad con ninguna o contenidas CASO ARBITRAL CONSORCIO PÆgina 2 tle 35 NUEVO reglas de las en del partes partes se designado y compromiso alguno ha su procedi a la arbitraje imparcialidad independencia contenido del Acta de Instalaci n dando disposiciones de ambas presencia haber sido debidamente desenvolver a Cabe destacar que las se La Instalaci n El 8 de El en en impugnado o con y constancia dej las partes as probidad reclamado contra el conformidad tÆcita al cumplir Østa MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIE10 DE MOQUEGUA MUNDO con EL PROCESO ARBITRAL I1 1LA DEMANDA II present Con fecha 1 de julio de 2010 el CONSORCIO su escrito de demanda El Petitorio El CONSORCIO seæal c mo Pretensi n Principal 1 sus pretensiones Ejecuci n 7 de octubre de 2009 que resuelve el Contrato MPMN celebrado entre la GM 2008 de Obra Pœblica N 2723 Municipalidad Nuevo siguientes Solicitamos la nulidad de la Resoluci n de Alcald a N MUNIMOQ de A 2009 0900 de las Provincial Mundo de Mariscal causas por Moquegua Nieto de incumplimiento de y Consorcio el obligaciones contractuales 2 Pretensi n accesoria Se obra para disponga la continuaci n de la ello deberÆ ordenarse la ampliaci n ejecuci n de la de plazo por 60 d as calendario a la intereses y Pretensi n accesoria Se ordene el pago de las valorizaciones que 3 fecha estÆn pendientes de penalidades pactadas segœn 4 Pretensi n Principal pago con sus respectivos contrato Cobro por concepto de daæos y perjuicios ascendente al 7 5 del monto del contrato de obra Fundamentos de Hecho y de Derecho El Demandante como argumentos de defensa expresa esencialmente siguiente CASO ARBITRAL Pdgin 3 de 35 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO CONSORCIO NUEVO MUND0 DE MOQUEGUA lo El 16 de octubre de 2008 a en adelante el del complejo se CONTRATOj recreativo el MPMN GM 2008 el Contrato N 2723 suscribi para siglo ejecutar por un la obra pœblica Mejoramiento 580 incluido 1 67 monto de S 942 el IGV ejecuci n b El plazo de tenido que Expediente de 120 d as calendario el cual es encontradas por las deficiencias tØcnicas ampliado ser en el pago de las valorizaciones la MUNICIPALIDAD el pago de la valorizaci n del adicional N 3 realizado en el de abril de 2009 mes del cual se en la el con la ejecuci n la obra y el Alcalde no en de 8 avance mes junio de 2009 requiere ademÆs mayo de 2009 Nuevamente no hubo requiere el fue a ha en desaceleraci n pendiente a requerir el pago de pago desde el el pago de la valorizaci n N 6 presentada el 12 de respuesta de 2009 el 2 de notificada julio de 2009 se la MUNICIPALIDAD el 14 de mayo de 2009 Mediante carta de 7 de no junio invirtiendo N 1 del Adicional N 3 el cual pago de la valorizaci n de obra presentado indicada vuelve se de abril de 2009 que fue Mediante carta de 30 de una gener lo cual demora una de la mencionada valorizaci n que estaba 14 de mayo de 2009 y se Supervisor respecto segu a se pagaba terminar a generando d Mediante carta notarial de 19 de requiere se respuesta alguna de la obra porque si f sico y por tanto correspondiente al del aprobaci n existi no de 2009 junio de debida afirma nuevamente desconcierto f el a mediante carta notarial As e en TØcnico TambiØn afirma que ha existido retraso c afirma ha se en el julio de 2009 punto precedente aprobado el Adicional y se se N insiste en el pago de la valorizaci n hace saber 4 sin a cuya la MUNICIPALIDAD que aprobaci n la obra se quedaba sin frentes de trabajo g Ante esta falta de pago el CONSORCIO afirma disminuir el ritmo de CASO ARBITRAL PÆgina a de 35 a de cargo su se vio obligado a trabajo Por œltimo el CONSORCIO ofreci exhibici nes que el mØrito de diversa prueba documentÆl contraparte MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO CONSORCIO NUEVO MUNDO i D MOQUEGUA y unas julio Mediante Resoluci n No 1 de 5 de trÆmite la demanda y su otorg a nico dispuso admitir de 2010 el `rbitro la MUNICIPALIDAD el plazo correspondiente a para contestaci n 2CONTESTACI 11 N Mediante escrito DE LA DEMANDA Y ingresado RECONVENCI N tØrmino en oportuno 26 de el julio de 2010 la MUNICIPALIDAD contesta la demanda El petitorio La MUNICIPALIDAD seæal `rbitro nico establecidas como petitorio declare infundadas en de todos en el escrito de demanda contestaci n de demanda que el su sus extremos todas las presentado pretensiones por el CONSORCIO Fundamentos de Hecho y de Derecho La MUNICIPALIDAD expresa esencialmente lo a Respecto que b el de la primera pretensi n principal CONSORCIO no mencionada pretensi n Respecto las a deficiencias supuestas del Estado comunicar de inmediato no existiendo que se en el den a 5 de 35 del Reglamento adelante arbitral y fÆcticamente la hace de la Ley de Contrataciones y que o obliga al contratista a defectos que advierta prueba alguna de esto antes de resolviera el CONTRATO DE observa Expediente TØcnico la Entidad de las fallas expediente contraparte su legal RELCAE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CASO ARBITRAL CONSORCIO NUEVO MUNDO Pdgino de fundamentado ha referencia al art culo 210 del Adquisiciones siguiente MARISCAL NIETO DE MOQUEGU c Sobre el supuesto no d oportuno incumpli que el CONSORCIO œltimo d a de cada pago mes con numeral de las valorizaciones 7 del 8 CONTRATOj valorizaci n No Ol del Adicional N 3 fueron e Respecto a de ampliaci n que se f pretensiones plazo accesorias se si exponer fundamento Respecto al pago de las valorizaciones pendiente de pago Seguidamente prueba en relaci nalos daæos y ofrece en observa que alguno no perjuicios calidad de medios 6 contractual No y la pagadas oportunamente haya seguido el procedimiento dispuesto g Por œltimo y A las observa elaborar las valorizaciones mensuales el hace saber que la valorizaci n Seguidamente primero en y se no se pretende ha demostrado el RELCAE existe valorizaci n no una existe probatorios alguna prueba alguna el mØrito de diversa documental continuaci n la MUNICIPALIDAD interpone reconvenci n pretendiendo lo siguiente 1 Se declare consentida la liquidaci n final del contrato elaborado por la MUNICIPALIDAD y notificada notarialmente mediante carta de fecha 28 de mayo de 2010 2 Se ordene al CONSORCIO el pago inmediato de los saldos intereses a su cargo mÆs los generados 3 Se ordene al CONSORCIO el pago del ntegro de los costos y costas Fundamentos de Hecho y de Derecho La MUNICIPALIDAD como argumentos de defensa expresa CASO ARBITRAL CONSORCIO NUEVO MUNICIPALIDAD MUNDOPROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DE e d b 35 gina e esencialmente MOQOEGUA lo a El 16 de octubre de 2008 celebr b Ante el en incumplimiento contractual y conforme plazo a lo establecido el 8 de el art culo 226 del RELCAE mediante carta notarial notificada setiembre obligaci n Vencido el plazo dentro del y ante el MUNIMOQ A se quince 15 de la d as mantenimiento del incumplimiento por parte del procedi Alcald a de Resoluci n mediante CONSORCIO plazo de cumplimiento el CONSORCIO al requiri 2009 de mencionada c del el CONSORCIO el CONTRATO con 2009 00929 N dar por resuelto el CONTRATO lo que fue a notificado por carta notarial el 3 de noviembre de 2009 d Conforme pÆrrafo lo a dispuesto en segundo pÆrrafo el del art culo 269 del RELCAE la al contratista con MUNICIPALIDAD procedi fechas 28 de mayo y 5 de julio a notificar liquidaci n de 2010 la mediante Resoluciones de Alcald a aprobada final del CONTRATO del art culo 267 y tercer MUNIMOQ A 2010 00295 Nos MUNIMOQ A 2010 00403 000000 y respectivamenfe e Habiendo vencido el plazo 269 del RELCAE para que expediente de observaci n alguna Su f g dispuesto en Respecto a quince 15 Øste ha no y acerca pretensi n dispuesto Seguidamente prueba en ofrece del pago de los en el liquidaci n C digo calidad de medios el CONSORCIO contestaci n scildos se fundamenta ARBITRAL 7 en lo Civil legales devengada la MUNICIPALIDAD se a partir ampara Civil probatorios el mØrito de diversa a agosto de 2010 la demanda y la reconvenci n y se corri se admiti a trÆmite la traslado de esta al CONSORCIO P gina realizado documental Mediante Resoluci n No 2 de 5 de CASO el art culo formule observaciones al C digo de pago de intereses el art culo 1324 del en partes en consentido el art culo 221 del RELCAE y la d as establecido habiendo quedado de la fecha de notificaci n de la en lo de las cualquiera liquidaci n segunda pretensi n de CONSORCIO NUEVO MUNDO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DE MOQUEGUA de 35 I ultima 3 11 CONTESTACI N RECONVENCI N DE LA ingresado Mediante escrito en tØrmino oportuno de el 31 de 2010 el agosto CONSORCIO contesta la reconvenci n El petitorio El CONSORCIO seæal `rbitro nico establecidas como declare infundadas en de petitorio su contestaci n de reconvenci n que el todos en el escrito de reconvenci n pretensiones extremos todas las sus presentado por la MUNICIPALIDAD Fundamentos de Hecho y de Derecho El CONSORCIO expresa a Respecto esencialmente lo siguiente MUNICIPALIDAD final liquidaci n la a se CONTRATO del indica que esta œltima no ha por la notificar en elaborada cumplido con MINIMOQ de 19 A 2010 forma correcta la Resoluci n de Alcald a No 00403 de de mayo 2010 conocimiento del de b Respecto expediente la al pago de saldos primera pretensi n Por œltimo afirma que MUNICIPALIDAD al consta de la que la no en afirma el CONSORCIO s por lo que n nunca le dio la se identifica que Østa guarda por lo que debe sufrir la misma quien pagar primera valorizaci n ejecuci n se oportunidad en forma se apenas pag puntual consecuencia las valorizaciones por la demandada el 7 de enero 9 valorizaciones relaci n directa en de 2009 y la œltima el 4 en un del CONTRATO fue de apenas 120 d as ecci n la fecha de CASO ARBITRAL CONSORCIO NUEVO PÆgina 8 de 35 como la que consta aæo cuando el entrega del terreno fue el plazo calendario d El CONSORCIO recuerda que conforme consta del asiento N 001 Ins tuvo del CONTRATO fue la la resoluci n caus propia prueba aportada de diciembre de 2009 de se que objetarlo con c ya 15 de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DE MUNDO QU de la noviembre de UA 2008 la fecha de inicio del plazo contractual la fecha de tØrmino de la obra el 15 de El CONSORCIO ofrece contraparte en su en marzo calidad de medios el 16 de noviembre de 2008 y de 2009 probatorios su reconvenci n Mediante Resoluci n No 4 de 6 de setiembre de 2010 de la reconvenci n aunque pago de las los ofrecidos por seguidamente se se el suspendi la contestaci n admiti arbitraje por falta de partes 4 AUDIENCIA DE 11 CONCILIACI N Y DETERMINACI N DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 15 Cancelado el pago de los honorarios arbitrales mediante Resoluci n No 9 de de diciembre de 2010 levant la suspensi n de este arbitraje y se cit a las Audiencia de Conciliaci n y Determinaci n de Puntos Controvertidos partes a la Luego de varias febrero de 201 1 Puntos se postergaciones se lev a Controvertidos cuando fue debida y a solicitud de la MUNICIPALIDAD con fecha 4 de cabo la Audiencia de Conciliaci n y Determinaci n de Cabe destacar anticipadamente la inasistenciÆ convocado y a del CONSORCIO quien se aun le notific el contenido de esta Acta En esta Audiencia se establecieron los siguientes puntos controvertidos De la demanda del CONSORCIO Primer Punto Controvertido Determinar si el `rbitro nico debe declarar la MUNIMOQ de fecha 7 A 2009 nulidad de la Resoluci n de Alcald a N 0900 de octubre de 2009 que Pœblica N PÆgina ARBITRAL 9 de 35 resolver el Contrato de Ejecuci n de Obra MPMN celebrado entre el CONSORCIO GM 2008 2723 ACIDAD el d a MUNICIP CASO dispuso 16 de octubre de 2008 en y la CONTRATO e t adelan CONSORCIO NUEVO MUND4MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DE MOQUEGUA Controvertido Punto Segundo En caso nico Controvertido determinar si el `rbitro de la ejecuci n sesenta 60 d as Tercer Punto del CONTRATO y Controvertido determinar si el devengados que y las otorgar una la continuaci n disponer de ampliaci n plazo por favor del CONSORCIO a Controvertido valorizaciones debe Punto Primer el ampare se no han En `rbitro sido debe ordenar el pago de las nico as canceladas penalidades pactadas en como nico la MUNICIPALIDAD pagar a favor del CONSORCIO la suma en los intereses el CONTRATO Cuarto Punto Controvertido Determinar si el `rbitro al 7 5 del monto establecido Punto Primer el ampare se caso el CONTRATO por debe ordenar a correspondiente concepto de daæos y perjuicios De la reconvenci n de la MUNICIPALIDAD Primer Punto Controvertido Determinar si el consentida la liquidaci n final del MUNICIPALIDAD que fuera notificada al `rbitro CONTRATO CONSORCIO nico debe declarar realizada por la mediante carta de fecha 28 de mayo de 2010 Segundo pagar a Punto Controvertido Determinar si el `rbitro favor de la MUNICIPALIDAD los saldos mÆs los intereses a nico debe ordenar cargo del CONSORCIO devengados Costos y costas del proceso AdemÆs el `rbitro costos y su posible nico deberÆ pronunciarse en el laudo acerca condena Y MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DE CASO ARBITRAL CONSORCIO NUEVO MUNDO PÆaina 10 de 35 MOQUEGUA de los Admisi n de Medios Probatorios `rbitro el seguido Acto nico procedi 5 AUDIENCIA ESPECIAL DE 11 ILUSTRACI N Con fecha 28 de febrero de 2011 Sustentaci n de Hechos y partes Y OTROS adelante la Audiencia llev TØcnicos sin la presencia de Especial del CONSORCIO cuando fue debida y anteladamente notificada para estos efectos Con fecha 14 de referida en Aspectos se admisi n de todos los medios la ofrecidos por ambas probatorios documentales aun a a marzo de 2011 la MUNICIPALIDAD la notificaci n de la conocimiento de la liquidaci n contraparte present documentaci n final del CONTRATO la que fue puesta mediante Resoluci n No 15 de 29 de marzo de 201 1 De otro lado cabe advertir que mediante diversas resoluciones el al CONSORCIO requiri reglas a precise fin que del proceso Esto œltimo en raz n a su domicilio su renuncia nuevo domicilio 334 El Siglo con la a procesal conforme procesal abogado la asesor a brindada al CONSORCIO y de la empresa Mariscal Nieto provincia a las que mediantØ comunicaci n de fecha 10 de febrero de 201 1 el seæor JosØ Valdivia Covarrubias comunic nico `rbitro aquØl sito en de esta seæal parte como calle Manuel Ubalde N de Moquegua Este escrito fue tramitado Resoluci n N 13 del 14 de febrero de 201 1 No obstante al no poder notificar la Resoluci n N 13 en la Audiencia por el doctor JosØ Valdivia Covarrubias en la direcci n seæalada de Hechos y Aspectos TØcnicos del 28 de febrero de 2011 determin efecto a que las se notifique al CONSORCIO una de Sustentaci n Especial copia el `rbitro del acta levantada al siguientes direcciones MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CASO ARBITRAL CONSORCIO NUEVO MUNDO P gino t I de 35 DE nico MARISCAL NIETO OQUEGUA M DE 1 1 Urbanizaci n i de Moquegua departamento Mariscal Nieto y en de provincia de Moquegua 10 distrito 6 Hospitalaria adelante DOMICILIO 1 Calle Manuel Ubalde N 334 el ii en Mariscal Nieto Moquegua siglo adelante DOMICILIO 2 Jir n Lampa N 418 Lima iii en adelante DOMICILIO 3 24 de marzo de 201 1 Pese a ello mediante Raz n de Secretar a Arbitral N 2 del el secretario arbitral inform la audiencia respecto no AI DOMICILIO notificar podido la 1 siguiente ii se AI la DOMICILIO 2 COURIER se 201 1 y como con al las tres Nota de mediante mud COURIER OLVA empresa mediante Nota de el documento indicando mud AI DOMIICILIO 3 El notificador iii tØcnicos el documento indicando devoluci n del Remito N 03471885 devolvi que el destinatario aspectos del acta de lo que sucedi devoluci n del Remito N 03471885 devolvi que el destinatario copia detalle OLVA empresa una hechos y de el secretario arbitral indic cartas de notificaci n conforme el i hab a sustentaci n de especial CONSORCIO AI que se aperson nadie abr a El d a 3 de marzo los d as 1 y 2 de de 201 1 1 dej marzo la carta de bajo puerta Advertido este hecho mediante Resoluci n N 14 del nico dej seæalaron constancia que sus domicilios en la regla procesales marzo de 2011 el 9 del acta de instalaci n ambas en domicilios los que `rbitro partes detallan se a continuaci n Consorcio Nuevo Mundo Jir n Lampa N 418 Cercado de Lima Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto dØ Moquegua Av Bajada N 1 iso 10 distrito de Miraflores P 9 6 MUNDOPROVINCIAL CASO ARBITRAL CONSORCIO NUEVO MUNICIPALIDAD PÆgina 12 de 35 DE MARISCAL NIETO DE MOQUEGUA Balta procedi De esta manera se se este que mientras ello domicilio al correctamente no al el Acta de Instalaci n Por ello la Resoluci n N 14 fue notificada en domicilio procesal N obstante procesal de buena fe pertinente ya notifica no consignado principio el bajo nico legalmente `rbitro seæalado Lampa que el domicilio en domicilio de as considerarlo un nuevo suceda notificar al CONSORCIO para requiri precise a del CONSORCIO Cercado 418 de fijado Lima en as el Acta de Instalaci n sita como Jir n domicilios siguientes los a en i 10 distrito de Moquegua provincia de Mariscal Nieto Urbanizaci n Hospitalaria B y departamento ii de Moquegua y Calle Manuel Ubalde N 334 el Mariscal siglo Nieto Moquegua Es anteriormente domicilios los CONSORCIO con tambiØn indicados la Resoluci n N 15 que resolv a escrito Notificaci n de se traslado correr el 14 de Liquidaci n ingresado dispuso a marzo notificar al parte del esta por la de 2011 MUNICIPALIDAD Sin embargo mediante Resoluci n N 16 del 10 de mayo de 2011 el dio tramite a imposibilidad la Raz n de Secretar a Arbitral N 3 que advert a nuevamente de la de notificar al CONSORCIO con de cada constatado que julio de 2010 y domicilio œnico uno en los escritos 31 de agosto expresamente vÆlido en este documentos de los presentados de 2010 seæalado arbitraje en un la las actuaciones habidas resoluci n proceso arbitral As las cosas en la referida revisi n nico `rbitro que se obran por el CONSORCIO se consign Regla de autos con manera se hab a fecha 1 ubicado en la de adicional al 9 del Acta de Instalaci n que domicilio este que de la estableci en en avenida es el 25 de noviembre N 530 Moquegua En ese orden de ideas el `rbitro nico orden notificar la Resoluci n N 16 avenida 25 de noviembre N 530 Moquegua as CONSORCIO fijado en el Acta de Instalaci n Jir Lima Con la Resoluci n N 1 b se acom ARBITRAL PÆgina 13 de 35 al domicilio procesal la del n Lampa N 418 Cercado de aæaron los esoluci n N 13 del 14 de febrero de 201 R 1 CASO como a `Eta siguientes documentos i de Audiencia Especial de CONSORCIO NUEVO MUNDO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIE70 DE MOQUEGUA sustentaci n de hechos y de 201 1 y Resoluci n N 15 del 29 de particular Sobre el la iv con notarialmente Carta marzo se arbitral secretar a hab a CONSORCIO Jir n Lampa N 418 Cercado de Lima y ademÆs ubicado en en notificado procesal del el domicilio en Avenida 25 de noviembre N 530 Moquegua donde la notificaci n fue recibida por el doctor Francisco Flores Mita el 16 de mayo de 201 1 Pese el CONSORCIO no sobre la pronunci marzo la Resoluci n N 17 expidi la Resoluci n N 16 al domicilio 2001 26757 N la que N 14 del 29 de de 201 1 fecha 3 de junio de 201 1 constancia dej se que aspectos tØcnicos iii Resoluci n En ese orden de escrito present el que seæale en liquidaci n presentada ideas se secretario arbitral sobre la las medidas necesarias aprecia que imposibilidad a actuaciones desarrolladas a lo largo ello domicilio ni nuevo se por la MUNICIPALIDAD partir de la primera comunicaci n de notificar al CONSORCIO fin de poner a su a en del agotaron se conocimiento del CONSORCIO las ninguna respuesta del proceso sin de su parte En todo caso conforme como en la correcta y domicilio Regla lo en el art culo 12 de la Ley de `rbitro nico expresa y voluntariamente fij Arbitraje ha notificado al CONSORCIO todas las incidencias de este contratista el dispuesto 9 del Acta de Instalaci n este legalmente que a en al arbitraje el Acta de Instalaci n De otro lado mediante Resoluci n No observar que otorg a no exist an mÆs las partes un plazo 17 de 3 de pruebas de diez lO junio de 201 1 el por actuar cerr d as para la `rbitro la etapa de presentaci n de CASO ARBITRAL CONSORCIO NUEVO MUNDa MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DE MOQUEGUA de 4 PÆgina 35 pruebas sus escritos nico al y alegatos 6ALEGATOS Y AUDIENCIA DE INFORME ORAL II partes fueron notificadas correctamente Pese a que ambas la Resoluci n No 17 el 10 de tØrmino oportuno sus alegatos de 201 1 junio a de las ninguna el contenido de partes present en escritos Mediante Resoluci n No 18 de 30 de partes con junio de 201 1 el `rbitro nico cit las a audiencia de informes orales Con fecha 18 de julio del aæo 201 1 I se adelante la Audiencia de Informes llev Orales 7PLAZO PARA LAUDAR 11 En el Acta de la Audiencia de Informes Orales se correspondiente el `rbitro nico laudo arbitral en cuarenta y cinco la facultad de prorrogar dicho el fij 45 plazo plazo para la emisi n del d as hÆbiles reservÆndose por quince 15 d as hÆbiles de as estimarlo conveniente CONSIDERANDOS III CUESTIONES PRELIMINARES En un acto presente previo al anÆlisis de los puntos proceso arbitral admitidos y actuados por las de conformidad constituy recusado b funci en Que se otorg a a las y este `rbitro en momento nico declara alguno partes plena oportunidad las en a partes Que lo dili encio fue convocada mediante Resoluci n N 18 del 30 de junio de 2011 Esta resoluci n e I Iron ampa erca o notificada al CONSORCIO o las siguientes direcciones I noviembre N 530 Moquegua de 25 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DE MOQUEGUA CASO ARBITRAL CONSORCIO NUEVO MUNDO 15 de 35 se han para ofrecer y actuar La P gina el probatorios nala valoraci n de los medios partes ley controvertidos establecidos fue todos los medios las desarrollo ofrecidos probatorios actuaciones procesales respetando bilateral contradicci n y trato facultad de procede IV a igualitario laudar dentro del MECANISMOS QUE a en e ha tuvieron la partes nico `rbitro Que el el Acta de Instalaci n `RBITRO UTILIZADOS POR EL nico de audiencia garant as Que las partes d las plazo establecido SER`N las orales y por escrito y presentar alegatos Que el `rbitro oportunamente c NICO PARA ANALIZAR LAS PRETENSIONES Para analizar las distintas realizar labor una nico el `rbitro pretensiones considera imprescindible interpretativa zEn quØ consiste la interpretaci n La interpretaci n el sentido de una contrato dudoso De esta manera perentoria jur dico la acci n y el efecto de es cosa en ambiguo el o el suscita de la problema quien en nos que de explicar de declarar o principalmente ocupa el de un contradictorio ante la oscuridad que caso interpretar o se la interpretaci n surge de ambig edad enfrenta la a una norma o necesidad como una norma o de al acto dudas en un acto relaci n contenido a su Por ello el `rbitro las seæaladas por pautas debe orientarse consideraci n intereses nico a a su al realizar su Scognamiglio determinar el funci n y particulares labor As las a su en consideraci n el sentido de que La interpretaci n interpretativa en significado eficacia cosas es directamente al contenido del acto mÆs como correcto del acto de obvio que la dispositivo tendrÆ negocio autorregulaci n interpretaci n debe en de los guiarse que debe ser destacado en su T CASO ARBITRAL PÆgina 16 de 35 CONSORCIO NUEVO MUNDO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DE MOQUEGUA equilibrada dentro completa significaci n de los su labor valoraci n una de vista e infereses puntos Principios interpretativos aaplicar En de interpretativa por el `rbitro el pero tambiØn los siguientes opuestos2 `rbitro nico amplia nico presente Arbitral tendrÆ principios interpretativos conservaci n del contrato por el cual cuando De contrato entenderse en aquØl genere La interpretaci n conduce como a privar al contrato el por el en establece la el contrato esa s la que efecto y C digo œltimo responde uno integral en o a la y debe J Entre eficaz una Civil peruano pÆrrafo a del partes cuando partes art culo a que el que 1361 la voluntad comœn de las probarla Esto quiere posici n presenta alguna se y lo la es querido del por ellas En Civil se expresada en C digo partes y quien niegue decir que el anÆlisis de de los documentos del Contrato deberÆ hacerse de completa Exposici n teniendo en de Motivos del cuenta la voluntad comœn C digo Civil se la define como J los fines idØnticos buscados por los contratanfes y que se expresan en la declaraci n que formulan al celebrar el contrato No se trata por ARBITRAL 17 de el que significaci n iuris tantum que la declaraci n PICAZO Luis Fundamenios D˝EZ de Derecho Lnoniol pfVolumen P Civil PÆgina no en dirigirse que SCOGNAMIGLIO Renoio Teor a General del Coniroto Traducci n de HINESTROSA CASO deberÆ la clÆusula de efectos y otra que le de la voluntad real de las presunci n todos y cada a sentidos 3 debe optarse por esta œltima coincidencia debe manera sea entre lo declarado por las discrepancia efecto seæala D ez Picazo clÆusula discutida bœsqueda asumida dos en puede producir algœn o permite producirlos De la que interpretarse ninguno no contrato de susceptible es clÆusula del una I Fernando Universidad Editorial Civitas Madrid 1993 p 396 CONSORCIO NUEVO MUNDO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DE MOQUEGUA 35 1 del consiguiente s mismo y que busca cada contratante por objetivo hay que presumir que lo que aparece responde a esa al contrato intenci n considerada de como un De la Buena si una la otra partes confianza una otra no es cosa responsabilidad de las un la relaci n modo contractual y referida integral 4 toda fe que confianza y auto en con su en declaraci n esta parte la en no interpretaci n expresi n el sentido aplicaci n que la o su As tenemos que declaraci n suscit objetivamente puede impugnar de las ideas de atribuible este sentido y en dicha a pretender 5 qve el contrato tiene otro diverso Medios de SerÆ interpretaci n necesario utilizarÆ el `rbitro `rbitro interpretaci n sistemÆtica interpretaci n interpretaci n el que mecanismos de que nico utilice ello Por como nico una el de manera conjunta nico realizarÆ `rbitro interpretaci n distintos tanto integradora y una una hist rica del contrato Interpretaci n SistemÆtica Es una debe consecuencia de la unidad interpretarse en actos jur dicos jur dico C digo Civil se en interpretan las e PEZET el que unas s u o Max se de las clÆusulas interpretaci n en atribuyØndose el a las de todas Exposici n de Motivos y Comentarios Tomo VI Comisi n Iv CASO ARBITRAL CONSORCIO NUEVO MUNDO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DE MOQUEGUA PÆgina 18 de 35 pactadas establece que Las clÆusulas de los por medio de las otras conjunto C digo Civil dØI o I ncarga y evlsloæ 5DIEZ ICAZO Luis Op Cit volumen I p 398 P a conjunto acoge este mecanismo de dudosas el sentido que resulte del SCHREIBER ARIAS del contrato de tal modo que Øste funci n del sentido del Nuestro ordenamiento art culo 169 del l gica I En la Exposici n criterio de de Motivos del aislada y excluye la contradictorios es Civil se explica que Se ha interpretaci n interdependiente osistemÆtico interpretaci n cada pues del acto conjunto C digo imprescindible jur dico posibilidad clÆusula debe de que optado por un permite que no una puedan alegarse pactos dentro quedar enmarcada del de cada clÆusula y por ello para encontrar el sentido encontrar el sentido de las demÆs 6 Interpretaci n Integradora En la interpretaci n integradora no se atribuye a los contratantes intenci n una comœn mayor que la que ellos han tenido al momento de contratar sino que agrega lo que por voluntad extraæa debe inclu rsele maneras ejecuci n del ordenamiento Mediante este mecanismo todo el contenido contractual el que de la del contrato s lo es es indispensable exigible conocer le de todas jur dico interpretativo se se conoce en porque la fase el contenido del mismo Por lo tanto el contenido de los contratos se forma con las normas contractuales propiamente dichas establecidas sumÆrsele las integran en en donde los mismos y normas se sus imperativas ubican todas y cada documentos vinculados as como el contenido contractual De esta lo que los contratos rodearon su a prestaciones las que deberÆn con la interpretaci n integradora el ordenamiento jur dico Hist rica En este caso serÆn valorados explicar de las normas que supletoriamente las manera de los contratos preserva la coherencia de Øste Interpretaci n una celebraci n as principalmente significan como los antecedentes que para las la conducta partes las circunstancias que posterior seguida por las æ CASO ARBI RAL PÆgina 19 de 35 permitirÆn CONSORCIO NUEVO MUNDO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DE MOQUEGUA partes Se trata de realizar estudio de todo el ifer contractual celebraci n de los contratos y continuando de la prestaciones la luz del a art culo 1362 del Utilizando el todos los contenido obligatoria de la buena fe empezando con la ejecuci n lo segœn por la fase dispuesto de las por el Civil pertinentes supletorias principio mecanismos nico procederÆ `rbitro forman relaci n C digo por tanto seæalados el que un con de los el a creada por las integrar contratos objeto de interpretaci n anteriormente cada con una las prestaciones de las imperativas normas y de dilucidar el contenido exacto de la partes V AN`LISIS DE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES V 1 AnÆlisis de la Primera Pretensi n Principal de la demanda v sus accesorias Pretensi n Principal Solicitamos fa nulidad de la Resoluci n de Alcald a N 0900 de octubre de MUNIMOO de 7 A 2009 Ejecuci n Obra de Municipalidad Mundo por Pœblica Provincial causas de N incumplimiento fecha estÆn pendientes pactadas segœn ARBITRAL PÆgina 20 de el Contrato de 35 de pago de entre el Consorcio la Nuevo obligaciones contractuales la continuaci n de la ampliaci n ejecuci n de la de plazo por 60 d as calendario Pretensi n accesoria Se ordene el pago de las valorizaciones que Segunda CASO Moquegua y Nieto disponga obra para ello deberÆ ordenarse la que resuelve MPMN celebrado GM 2008 2723 de Mariscal Primera Pretensi n accesoria Se 2009 con sus respectivos intereses y a la penalidades contrato MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DE MOQUEGUA CONSORCIO NUEVO MUNDO c Puntos controvertidos nico `rbitro Primer Punto Controvertido Determinar si el debe declarar la MUNIMOQ de fecha 7 A 2009 nulidad de la Resoluci n de Alcald a N 0900 de octubre de 2009 que dispuso resolver el Contrato de Segundo Controvertido Punto Controvertido determinar si el de la ejecuci n sesenta 60 d as Tercer Punto del CONTRATO y a El CONSORCIO nulidad de la ha no que nico ampare debe otorgar En han caso el disponer Primer Punto la continuaci n de ampliaci n una sido planteado resoluci n como ampare se nico `rbitro plazo por en as Punto como los intereses el CONTRATO argumento principal del CONTRATO Primer el debe ordenar el pago de las canceladas penalidades pactadas y las se CONTRATO adelante en favor del CONSORCIO Controvertido determinar si el devengados caso `rbitro Controvertido valorizaciones En de Obra entre el CONSORCIO y la Pœblica N 2723 MPMN celebrado GM 2008 MUNICIPALIDAD el d a 16 de octubre de 2008 Ejecuci n para mediante dispuesta la pretender de Resoluci n Alcald a N 0900 MUNIMOQ de fecha 7 de octubre de 2009 la existencia A 2009 de retrasos en el pago de valorizaciones presentado respecto N 1 del Expediente adicional es mÆs afirma que el retraso al pago de la valorizaci n N 6 y al pago de la N TØcnico y la 3 no ha AdemÆs aprobaci n obliga al contratista a defectos que advierta Adquisiciones el en del Estado comunicar de inmediato no existiendo expediente en el en a expediente tØcnico la Reglamento adelante RELCAE de que la Entidad de las fallas o arbitral prueba alguna de CASO ARBITRAL CONSORCIO NUEVO MUNICIPALIDAD MUNDOPROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DE MOQUEGUA PÆgina 2I de 35 del del Adicional No 04 ha hecho correcta referencia al art culo 210 dei la Ley de Contrataciones y valorizaci n alegado supuestas deficiencias Respecto al tema de las supuestas deficiencias MUNICIPALIDAD ha se esto antes de que CONSORCIO no se puede CONTRATO Por tanto la resolviera el ser que incumpli el plazo dispuesto en el con a diferencia de lo alegado probado debidamente por el CONSORCIO la MUNICIPALIDAD ha del del aceptada En cuanto al tema del pago de las valorizaciones y CONSORCIO alegaci n que fue el elaborar las valorizaciones mensuales dentro numeral 7 8 del CONTRATO y que valorizaciones incluidas las alegadas por el CONSORCIO fueron todas las oportunamente pagadas Por œltimo N relaci n al Adicional No 4 en autos la Resoluci n de Alcald a MUNIMOQ de 3 de agosto de 2009 A 2009 0769 improcedente del plazo de En corre en la ampliaci n CONSORCIO el causales supuestas de MUNIMOQ de fecha A resolvi plazo N 04 ya que la misma fue solicitada fuera del CONTRATO vigencia consecuencia de que correctamente declara no nulidad de la 7 de octubre de ha probado Resoluci n de manera de Alcald a N id nea las 2009 0900 2009 mediante la cual la MUNICIPALIDAD el CONTRATO Es mÆs resolvi de las pruebas actuadas consta expresamente que el CONTRATO se porque 2009 09 Que mediante Carta Notarial notificada el 08 se le otorga un plazo perentorio de lo establecido en obra al 100 bajo aoercibimiento a la Contratista 15 d as calendario de conformidad con el art culo 226 del RLACE para aue haya entreaa de la de resolverse el contrato en autos como anexos a la contestaci n demanda los siguientes comprobantes de pago Nros 2009 por la Valorizaci n No 2 001445 de 3 0021737 de 1 7 2 009 por la Valorizaci n No 1 001297 de 11 2009 por la I 13 2009 por la Valorizaci n No 4 004547 de 5 2009 por la Valorizaci n No 3 002219 de 2673 2009 por la Valorizaci n No 7 Valorizaci n No 5 006598 de 22 2009 por la Valorizaci n No 6 008100 de 22 6 12por la Valorizaci n No 9 002220 de 4 7 0013460 de 19 1 I 2009 por la Valorizaci n No 8 0014259 de 2009 2009 por la Valorizaci n No 1 del 6 2009 por la valorizaci n No 1 del Adicional No I 005687 de 8 3 26 Corren II y l 0010872 de 24 2009 x o 9 Valorizaci cLl del Adicional No 4 l CASO ARBITRAL CONSORCIO NUEVO MUNDO MUNICIPALIDAD PP OVINCIAL DE MARISCAL NIETO PÆgina 22 de DE MOQUEGUA 35 i Que Informe N de la Obra informa que Inspector calendario m nimas y no obra durante el representan una plazo de d as 15 y que las apercibimiento han sido del aæo incidencia que las condiciones por lo personal en de plazo perentorio el 23 de Setiembre el vence actividades realizadas obra MPMN del GM OSLO INSP CNR 2009 107 mediante curso en significativa avance de injustificada de en de atraso reducci n el se mantiene y poco interØs de la contratista en concluir la obra constante Que habiØndose superado extremadamente el plazo establecido Contrato la Contratista cumple no obligaci n con su requerido mediante conducto notarial DEI subrayado Por otro lado y en cuanto infundada cabe la a destacar accesoria que habiendo sido CONTRATO que por 60 d as calendarios que no imputable causa la continuaci n de la obra y el menos ha sido una en habØrsele es debidamente ampliaci n forma tal como al CONSORCIO ordenar probado a el mo primera pretensi n resuelto por la MUNICIPALIDAD por disponer es pese en cabe no de plazo alguna por et CONSORCIO Por œltimo y en referencia a la infundada cabe destacar probatorio id neo alguno cumplido con Pretensi n que esta demostrar que V 2 AnÆlisis de la Seaunda Principal segunda pretensi n no el CONSORCIO pretensi n existe tema en concepto ha no probado como con sobre estØ ARBITRAL PÆgina 23 de 35 es medio particular de la demanda de daæos y perjuicios ascendente al 5 del monto del contrato de obra 7 CASO tal cambio la MUNICIPALIDAD ha pendiente Pretensi n Principal Cobro por accesoria que CONSORCIO NUEVO MUND4MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DE MOQUEGUA Punto controvertido la MUNICIPALIDAD pagar a nico `rbitro Cuarto Punto Controvertido Determinar si el favor del CONSORCIO la al 7 5 del monto establecido en el CONTRATO por debe ordenar suma a correspondiente concepto de daæos y perjuicios El incumplimiento de reparar obligaci n lugar integralmente que el acreedor a ocasionado cuando produzca se se incumplimiento obligacional As han seæalado Pizarro y incumple una obligaci n antijur dicamente v nculo una configura al derecho el la hubiera causado Esto da a que de la supuesto se le repare el daæo antijuridicidad en el violaci n al derecho de crØdito una la misma l nea de Vallespinos siguiendo en se partes origina de las desviaci n del programa obligacional producirse Cupis Wayar Llamb as que De el daæo que perjudicado tenga De este modo originario a una obligaciones imputable de las D ez Picazo y Visintini forma absoluta o pensamiento entre otros que relativa total o quien parcial obra pues contraviene los deberes que le ataæen derivados de un B preexistente Por todas estas consideraciones acuerdo con lo que Øl mismo es se innegable oblig en que un quien no se contrato es comporta decir quien de lo incumple obra contrariamente al ordenamiento jur dico obra antijur dicamente El daæo El daæo es el menoscabo que determinado sufre propiedad e ya en su una a persona patrimoni consecuencia de ya en Obligæciones o naturales ya evento en su g Instituciones de Derecho Privado Revista de Derecho Privado como I Madrid A PÆg MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CASO ARBITRAL CONSORCIO NUEVO MUNDO PÆgina 24 de acontecimiento bienes vitales sus PIZARRO Ram n Doniel y VALLESPINOS Carlos Gustavo LARENZ Karl Derecho de un DE MARISCAL NIETO DE MOQUEGUA 35 T r Obligaciones T 193 Se debe tratar ademÆs de concreto cierto se relaciona cuanto en a daæo un cuant a con su existencia su susceptible de probanza debe resultar es en el caso Alterini el daæo debe Como expresa misma esto que ser objetivamente 10 probablØ Reparaci n integral del daæo Como expresan Pizarro y necesidad de Se plasma cuatro la reparaci n plena equivalencia jur dica razonable una en Vallespinos reglas apreciaci n debe formularse entre el daæo y la no concreto y lÆ en reparaci n fijado al perjuicio la el daæo debe ser fundamentales momento de la decisi n la indemnizaci n supone la integral o debe ser reparaci n inferior al no debe ser superior al daæo sufrido De acuerdo con lo previsto en Civil El resarcimiento por la parcial tard o cesante en o defectuoso cuanto Adicionalmente el art culo moral cuÆndo Øl hubiera El fundamento jur dico quebrantamiento obligaci n inejecuci n de la comprende tanto el daæo o su por emergente 1322 del mismo irrogado tambiØn de la indemnizaci n justicia C digo Østablece es susceptible integral se del C digo cumplimiento como el lucro inejecuci n 12 que El daæo de resarcimient ubica por tanto conmutativa que debe existir en en el todo contrato prestaciones rec procas con Debe tenerse prestaci n 10 de la del art culo 1321 segundo pÆrrafo consecuencia inmediata y directa de tal sean se el en son cuenta que en los contratos de esta naturaleza los deberes de interdependientes orec procos entre s Las prestaciones a las que Editorial La Ley Buenos ALTERINI An bal Afilio y otros Derecho de las Obligaciones Civiles y Comerciales Aires 1994 PÆg 259 PIZARRO Ram n Daniel y VALLESPINOS Carlos Gustavo Op C PÆg 467 l 1 a o por e ro y e ix o i Librer a Editora Platense SRL La Plata 1984 P Æg t80 CASO ARBITRAL CONSORCIO NUEVO MUNICIPALIDAD MUNDOPROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DE PÆgina OpQU M 25 de 35 i GUA una parte sus resquebrajamiento El parte partes origina razonamiento Este rec procas de es la que continœa en tales la raz n de ser de la Por esta raz n el inejecuci n interdependencia casos existiendo prestaci n es que el como la a medida en entre que cada las una obligaci n rec proca expresan de la hubiera tenido de que prestaciones con reciprocidad o en la y de la incumplimiento resolver el simultÆnea Se trata manera resarcitorio es y Trigo prestaci n colocar al que se procura mediante ella situaci n no no Represas el daæo han o acreedor haberse y en igual producido o la la violaci n del derecho o Por lo tanto la comprender de Caseaux equilibrio semejante pactado finalidad restablecer el decir la contratos los integral Su es ha se para a de desaparecido carÆcter de la indemnizaci n sancionatorio alterado no en obligaciones de ellas ejecuci n cuya situaci n una aplica tambiØn se de la otra incumplimiento por el el derecho de la otra la uni n ha contrato porque la causa que motiv prestaciones de las ser interdependencia de esta de alguna de las prestaciones raz n de son la causa y obliga se reparaci n integral tanto la del daæo del daæo cuando emergente como el se de˝ ha ocasionado debe lucro cesante y el daæo moral El daæo emergente Consiste ra z del En en la pØrdida de los valores econ micos ya existentes el patrimonio a incumplimiento obligacional este rubro debe valorarse la sufrido el acreedor en su pØrdida CASO ARBITRAL CONSORCIO NUEVO 26 de 35 el detrimento el menoscabo que ha patrimonio Pedro N y TRIGO REPRESAS FØlix A CASEAUX PÆgina en Op Cit P g 181 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DE MUNDO EGUA MOO El damnum emergens hace mÆs pobre al En o se adeudaran Y en el valor de las segundo lugar a correspond a ejecutar contrato le la prestaciones derivadas del contrato debe cubrir el reembolso de los hubiera incurrido para realizar las en que se expresa Hedemann lo que perjudicado primer lugar comprende que es como emergente daæo que de acuerdo prestaciones gastos con el que se parte incumpliente El lucro cesante TambiØn conocido de como ha dejado percibir es pues lo que ha patrimonial el que cumplimiento o presente daæos y perjuicios deber a acreedor deja el que Teniendo que el acreedor ganancia dejada o este de obtener marco pero conf rma se con en legal se haga de obtener recibir como aquello todo consecuencia del evento daæoso como impedido frustrada ganancia lucrum cesans El lucro cesante mÆs rico Se trata de la que como el es incremento consecuencia del consecuencia del incumplimiento el CONSORCIO solicita el reconocimiento de momento alguno alega y menos prueba en quØ consisten exactamente Es mÆs este `rbitro de las partes a lo nico largo observa que de los medios de este arbitraje por la MUNICIPALIDAD por causa CONSORCIO a su no resultando al CONSORCIO encuentra resuelto por causa imputable al consecuencia procedente alguna indemnizaci n en favor de ello este `rbitro Sin perjuicio ha presentado medio Citado por CASEAUX Pedro probatorio y TRIGO N CASO ARBITRAL CONSORCIO NUEVO P gina se y afirmaciones consta que el CONTRATO ha sido resuelto imputable En consecuencia el CONTRATO probatorios 27 nico insiste que el CONSORCIO simplemente id neo alguno que demuestra la Øxisfencia de REPRESAS Felix A Op Cit PÆg 180 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DE MOQUEGUA MUNDO de 35 r a no perjuicios daæos y y menos de los montos que corresponder a reconocer en su favor pretensi n En consecuencia esta V 3 AnÆlisis de las Se declare debe desestimarse pretensiones de la Reconvenci n consentida la final liquidaci n del elaborado contrato por la MUNICIPALIDAD y notificada notarialmente mediante carta de fecha 28 de mayo de 2010 Se ordene al CONSORCIO el pago inmediato de los saldos a su cargo mÆs los intereses generados Puntos controvertidos Primer Punto Controvertido Determinar si el consentida la final liquidaci n del nico `rbitro CONTRATO debe declarar realizada por la MUNICIPALIDAD que fuera notificada al CONSORCIO mediante carta de fecha 28 de mayo de 2010 Punto Controvertido Determinar si el Segundo pagar a favor de la MUNICIPALIDAD los saldos mÆs los intereses La MUNICIPALIDAD incumplimiento requiri plazo sustenta cargo del CONSORCIO estas pretensiones a indicando que lo establecido en ante el el art culo mediante carta notarial notificada el 8 de setiembre de 2009 al CONSORCIO el de a debe ordenar devengados del plazo contractual y conforme 226 del RELCAE nico `rbitro quince 15 cumplimiento de la mencionada obligaci n dentro del d as CASO ARBITRAL CONSORCIO NUEVO MUNDO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO PÆgina 28 de 35 DE MOOUEGUA r 1 V T a r c Vencido el plazo ante el mantenimiento del y incumplimiento del parte por MUNIMOQ A 2009 CONSORCIO mediante Resoluci n de Alcald a N 00929 procedi se dar por resuelto el CONTRATO lo que fue notificado por carta notarial a el 3 de noviembre de 2009 Conforme a dispuesto lo el en procedi del art culo 269 del RELCAE la MUNICIPALIDAD fechas 28 de mayo y 5 de con julio mediante Resoluciones aprobada del art culo 267 y tercer segundo pÆrrafo de 2010 la a pÆrrafo notificar al contratista liquidaci n final del CONTRATO MUNIMOQ y A 2010 de Alcald a Nos 00295 MUNIMOQ respectivamente A 2010 00403 000000 Habiendo vencido el RELCAE para que de liquidaci n plazo de cualquiera quince 15 de las partes d as establecido en el art culo 269 del expediente formule observaciones al y no habiendo el CONSORCIO realizado observaci n alguna Øste ha quedado consentido En consecuencia conforme art culo 1324 liquidaci n de la El del a lo C digo Civil y los intereses dispuesto en el art culo 221 del RELCAE y el CONSORCIO legales devengados a notificar en por su parte debe pagar los saldos de la partir de la fecha de notificaci n afirma que la MUNICIPALIDAD AdemÆs insiste MUNICIPALIDAD que supuesto no se la caus quien Principal le ha dado resoluci n que no ha sido analizarla Primera Pretensi n notificado correctamente con de 19 de mayo de 2010 que 29 ha cumplido oportunidad del amparado CONSORCIO NUEVO de CONTRATO por este con objetarlo ha `rbitro sido la nico al de la demanda Resta pues por analizar la afirmaci n del CONSORCIO ARBITRAL no MINIMOQ A 2010 forma correcta la Resoluci n de Alcald a No 00403 de 19 de mayo de 2010 por lo que PÆgina el liquidaci n CONSORCIO CASO en acerca de que no fue MINIMOQ A 2010 Resoluci n de Alcald a No 00403 aprob la liquidaci n final del CONTRATO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIEiO DE MOQUEGUA MUNDO de 35 1 J c Sobre este particular consta 19 MINIMOQ de A 2010 en autos que la Resoluci n de Alcald a No 00403 mediante Carta Notarial de 30 de La de de mayo 2010 de 2010 junio dirigida a Victoria Moquegua Sin embargo el notario dio fe que no porque debajo de la puerta Seguidamente quien con CONSORCIO la Mza B Lote 1 1 Urb no se entenderse y pudo diligenciar no se pudo dejar por el volumen del mismo consta por el CONSORCIO en alguna hab a persona al notificada fue a en autos la Carta Notarial de 5 de la MUNICIPALIDAD en agosto de 2009 la que el CONSORCIO fij su dirigida domicilio Calle Manuel Ubalde No 334 Cercado Moquegua Ante esta circunstancia consta en autos la Carta Notarial de 26 de mayo de 2010 mediante la cual la MUNICIPALIDAD alcanza al CONSORCIO la de Obra al domicilio sito domicilio en previamente fijado Liquidaci n calle Manuel Ubalde 334 Moquegua Es decir al por el propio CONSORCIO Si bien es cierto que la Notaria Pœblica Noem L FernÆndez JimØnez dio fe de lo siguiente Certifico que la presente carta y documentos Ænexos dieciocho ha sido Siglo donde quien atendi en dueæa de la hace 1 me procede casa e indic a su devoluci n ejemplares principal manifest en ser con ya no lo son no la certificaci n es menos doæa Paula de Salinas y dos cargos inquilinos cumpli con debida y CASO ARBITRAL por el CONSORCIQ por lo son z e los tres m as diligentemente en con el domicilio gqu resulta plenament guØ CONSORCIO NUEVO MUNICIPALIDAD MUNDOPROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DE MOQUEGUA PÆgina 30 de 35 en el nœmero 1 178 Las negritas notificar la Resoluci n de Alcald a No 00403 MINIMOQ A 2010 exprØsamente fijado por lo que se recepcion Diligencia signada cierto que la MUNICIPALIDAD y que desde correspondiente 1 1 PM 2010 Moquegua 2010 Mayo 20 Hora 06 No calle Manuel Ubalde 334 que los destinatarios eran aproximadamente folios ciento notarialmente el d a 28 de mayo del 2010 el domicilio indicado por los remitentes sito en El diligenciada total aplicable lo en dispuesto el art culo 21 de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General notificaci n personal 1 La 21 expediente haya seæalado anÆlogo en AdemÆs consta de fecha o en 2 la el œltimo domicilio que la persona ante propia rgano administrativo el de setiembre en quien deba notificar otro procedimiento al CONSORCIO la Carta Notarial mediante 2009 de resoluci n del CONTRATO la carta notarial a el en entidad dentro del œltimo aæo Manuel Ubalde No 334 Moquegua y dejar el domicilio que conste en que la MUNICIPALIDAD remiti de apercibimiento que harÆ se debajo aun de la a la la bajo requiere misma direcci n la decir es cuando el Notario dio fe de que tuvo puerta igual por bien realizada porque en momento cual alguno ha el CONSORCIO la ha tenido impugnado la resoluci n del CONTRATO por esta raz n Es mÆs consta que la Carta Notarial de 15 de octubre de 2009 de octubre de 2009 al CONSORCIO Moquegua de la mediante la cual en Calle Manuel Ubalde No 334 El cual el Notario dio fe que se 7 de se dej debajo de la el 21 Siglo puerta y al CONSORCIO la Resoluci n de Alcald a N 0900 alcanz MUNIMOQ de A 2009 entregada octubre de 2009 que resuelve el CONTRATO y la Resoluci n de Alcald a N 0940 MUNIMOQ de 6 de noviembre de 2009 A 2009 que fija la de constataci n f sica diligencia notarial el CONSORCIO tambiØn momento Como si alguno esto ha impugnado fuera MUNICIPALIDAD en su escrito direcci n del CONSORCIO Escrito del CONSORCIO de 2009 en dos documentos el 14 de marzo la MUNICIPALIDAD presentados por la Siglo Moqœegua ingresado el 4 de noviembre se solicita arbitraje elque CASO ARBITRAL CONSORCIO NUEVO MUNDO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO P cdino 31 de 35 en de 2011 que confirman la Calle Manuel Ubalde N 334 El a porque la resoluci n del CONTRATO por esta raz n ingresado en inventario de la obra Esta carta la ha tenido por bien realizada constan poco e DE MO EG r v Carta Notarial de 23 de noviembre de 2009 en la que se solicita el pago de la Valorizaci n No 9 En consecuencia el CONSORCIO fue de la obra y dispuesto habiØndolo observado no Liquidaci n no sea œltimo en la por la suma de de la en de 2010 referencia a Pues con la consta entregada a su de las por una un saldo practicada l quido a por la MUNICIPALIDAD recuperar del Contratista cargo parte bien Liquidaci n en legales el art culo 269 del RELCAE contraria formule observaciones al este caso consta que el expediente CONSORCIO fue de la Obra mediante Carta Notarial de 26 de mayo desde el d a siguiente de vencido el Liquidaci n practicada por la plazo de los quince 15 MUNICIPALIDAD consentida y hasta la fecha efectiva de pago v ARBITRAL PÆgina 32 de 35 otorga el 28 de mayo de 2010 por lo que los intereses deberÆn decir desde que la CASO lo otra dentro del plazo establecido los intereses d as para que la comenzar a correr es aplicaci n 891 por lo que corresponde ordenar al CONSORCIO el S 205 32 liquidaci n notificado por la final de la obra liquidaci n pago inmediato de l s saldos quince 15 Liquidaci n mo es quedado consentida Por œltimo y la del contrato de obra observada El subrayado que ha tiempo resulta de plena liauidaci n quedarÆ consentida cuando practicada partes Por a con el art culo 269 del RELCAE en Art culo 269 La debidamente notificado CONSORCIO NUEVO MUNICIPALIDAD MUNDOPROVINCIAL DE MARISCAL DE MOQUEGUA NIE70 qued VI DETERMINAR SI EL PAGO DE LAS COSTAS Y COSTOS DEL PROCEDE QUE SE ORDENE ARBITRAJE A DEL CONSORCIO O DE PROV˝AS Con Resoluci n N 5 del 7 de octubre de 2010 MUNICIPALIDAD nico el pago del con arbitral y la secretar a el IGV tuvo de honorarios anticipo cumplida por del profesionales a la `rbitro 100 500 Cuatro Mil Quinientos y 00 4 decir S 00 es 100 Nuevos 00 Dos Mil Setecientos y 00 netos y S 2 700 Soles Nuevos se Soles mÆs respectivamente Posteriormente mediante Resoluci n N 9 `rbitro nico honorarios tuvo por profesionales a cumplida del cargo del CONSORCIO AI `rbitro correspondiente netos cantidad de S 00 700 2 por los honorarios a deja constancia pago de los arbitral que eran Mil Quinientos y 00 100 Nuevos Cuatro profesionales de que la MUNICIPALIDAD del `rbitro Soles Mil Setecientos y 00 100 Nuevos profesionales el con la secretar a y honorarios los Dos se el 15 de diciembre de 2010 el MUNICIPALIDAD la nico respecto el monto de S 00 500 4 cancel expedida nico Soles y la mÆs el IGV de la secretar a arbitral ambos montos eran de cargo del CONSORCIO En el convenio arbitral celebrado entre DØcimo SØtima del CONTRATO la imputaci n apelar a lo dispuesto en particular costos del arbitraje prorrateo es a que arbitraje no prorratear existe en parte han sido partes raz n por la cual Arbitraje acerca de corresponde establece que los vencida Sin embargo el tribunal estos costos entre las partes si estima que el cuenta las circunstancias del caso pacto de las considerando el resultado de este arbitraje ORCIO GON la ClÆusula en Arbitraje serÆn de cargo de la razonable teniendo Atendiendo expreso de las el art culo 73 de la Ley de distribuir y podrÆ la Ley de partes contenido pacto existe de los costos y costas del Sobre este arbitral no las desestimadas partes en el mientras sobre las costas y costos y que todas las pretensiones las e qu pretensi nes de del la MUNICIPALIDAD PP OVINCIAL DE MARISCAL NIETO DE MOOUEGUA CASO ARBITRAL CONSORCIO NUEVO MUNDO PÆgina 33 de 35 T MUNICIPALIDAD s MUNICIPALIDAD ha los honorarios del a merecido tenido `rbitro el honrar monto corresponde disponer nico considerando ademÆs y amparo que al CONSORCIO correspond a reembolsar han los de ante su asuma nico `rbitro la MUNICIPALIDAD el monto de los honorarios del pag que ademÆs proceda y del secretario arbitral y que secretario arbitral que la MUNICIPALIDAD honorarios CONSORCIO que el la que incumplimiento a y del con los respectivos intereses legales desde el 16 de diciembre de 2010 Por las razones expuestas de Contrataciones y 2004 PCM 083 su de acuerdo con del Estado Adquisiciones Reglamento aprobado nico Ley de Arbitraje este `rbitro O de la Ley U lo establecido por el T en aprobado por Decreto Supremo N PCM y la 2004 por Decreto Supremo 084 Derecho LAUDA PRIMERO DECL`RESE INFUNDADAS todas las y accesorias pretensiones principales de la demanda de Consorcio Nuevo Mundo SEGUNDO DECL`RESE Municipalidad declare FUNDADA la primera pretensi n de la reconvenci n de la Provincial de Mariscal Nieto de Moquegua y consentida la Provincial Municipalidad liquidaci n de final Mariscal del Nieto en contrato de consecuencia elaborado Moquegua por se la notificada y notarialmente mediante carta de fecha 28 de mayo de 2010 DECL`RESE TERCERO FUNDADA la segunda pretensi n de la reconvenci n de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto de Moquegua y en consecuencia se ordena al Consorcio Nuevo Mundo el pago inmediato de los saldos a su mÆs los intereses 15 notificada la desde ue Nieto de la generados Liquidaci n Liquidaci n que se computarÆn de Obra por parte radicada por la vencidos los quince de la Entidad Municipalidad hasta la c d q Moquegua nsentida y fecha o lo que es 3a d as de lo mismo Provincial de Mariscal pÆg de efectiva CASO ARBITRAL CONSORCIO NUEVO MUNDO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIE70 DE MOOUEGUA PÆgina cargo de 35 t F˝JESE CUARTO los honorarios del `rbitro Soles Mil y 00 100 Nuevos Mil Cinco honorarios Cuatrocientos dispuesto de 2010 los cuales UQ INTO por el nico y del Secretario y en nico en suma Arbitral nico disp ngase arbitral como Consorcio Nuevo Mundo el al la que el Consorcio Nuevo Mundo pague a y al secretario que conforme de S 00 400 5 los y del secretario respectivos junio pagados anticipo Municipalidad por dicha Entidad de honorarios AdemÆs reembolse a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto de Moquegua el monto de los honorarios del nico de anticipo encuentran debidamente cancelados se DISP NGASE `rbitro suma Nueve el acta de instalaci n del 8 de Provincial de Mariscal Nieto de Moquegua los montos al de S 00 000 9 la en Soles 100 Nuevos 00 `rbitro la arbitral que la Entidad intereses legales pag ante su `rbitro incumplimiento con desde el 16 de diciembre de 2010 hasta la fecha efectiva de pago SEXTO AUTOR˝ZASE al Secretario Arbitral a remitir a la OSCE dentro del copia del presente laudo Notif quese a las partes DO CANTURRIAS SALAVERRY `rbitro nico A CRUZ SAN MIGUEL VITAL rSecretÆrio f Arbitral CASO ARBITRAL CONSORCIO NUEVO PÆgina 35 de 35 zaai c MUNDOPROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MUNICIPALIDAD DE MOQUEGUA quinto da