07 Anexo VII Modelo De Contrato Administrativo

CONTRATO DE OBRAS
REASFALTADO ARRIETA Y PUNTA MUJERES
MODIFICADO I
Nº EXPEDIENTE: 2015000166
ANEXO VII
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PROYECTO DE OBRA DENOMINADO
“REASFALTADO ARRIETA Y PUNTA MUJERES. MODIFICADO I ”.
En Haría a………. de………. de 201
REUNIDOS:
De una parte, Don….…....................................., Alcalde -Presidente, órgano
de contratación, actuando en representación del Ayuntamiento de Haría,
con DNI n.º ………………..,
asistido por la Secretaria de la Corporación
Doña…………………………..., con DNI nº……………, que da fe del acto.
Y de otra, Don/Dña……………………………………………….…..
con DNI
nº………………..,
en
nombre
y
representación
de
la
empresa
………………………………..…..
constituida por tiempo indefinido en escritura
autorizada por el Notario ………………………………………... el día ……. de
………………. de …………..con nº de protocolo……...., inscrita en el Re gistro
Mercantil de ………………….., al tomo ……… folio ………, hoja nº ……….
inscripción …..
Ostenta dicha representación en virtud de escritura de poder, otorgada ante el
Notario de……………..., el día ……. de ………………. de ………….. con nº de
protocolo……....,
ANTECEDENTES
ADMINISTRATIVOS:
I. Proyecto Técnico y pliego de cláusulas administrativas particulares.
El proyecto de obra denominado “Reasfaltado Arrieta y
I”, fue aprobado por acuerdo el Alcalde-Presidente
fecha
23 de febrero de 2015
y
el pliego
de
particulares fue aprobado por resolución del Órgano
…...
Punta Mujeres. Modificado
mediante
Decreto
de
cláusulas administrativas
de Contratación de fecha
II. Autorización de la celebración del contrato, fiscalización y contracción del
gasto.
Por resolución del Órgano de Contratación de fecha………., se aprobó el
expediente de contratación, se autorizó el gasto con cargo a la aplicación
Página 1 de 4
AYUNTAMIENTO DE HARÍA. C.I.F. P3501100F. Plaza de la Constitución n úm. 1 C.P. 35520. Haría (Las Palmas). Tfno. 928 835009
www.ayuntamientodeharia.com
179
CONTRATO DE OBRAS
REASFALTADO ARRIETA Y PUNTA MUJERES
MODIFICADO I
Nº EXPEDIENTE: 2015000166
presupuestaria 1532.632 del vigente presupuesto y se dispuso la apertura del
procedimiento de adjudicación, mediante procedimiento
abierto,
para
la
adjudicación del citado contrato con arreglo al proyecto técnico y al pliego
de cláusulas administrativas particulares que se consideran parte integrante
del contrato.
III. Adjudicación del contrato.
Conforme a la carta de pago expedida por la Tesorería de este Ayuntamiento
de fecha …….... nº de operación……….…, el adjudicatario ha constituido la
garantía definitiva por importe de……………….. , equivalente al 5 por ciento del
presupuesto de adjudicación del contrato, excluido el Impuesto General Indirecto
Canario, que no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato o
resuelto este sin culpa del contratista.
El Órgano de Contratación adjudicó el contrato para la ejecución de la citada
obra a la empresa ………………………………. conforme a la resolución de fecha
…. cuya parte dispositiva dice:
“ ……………………………….”
IV. Declaración del adjudicatario (en su caso).
El
adjudicatario
declara
responsablemente
que
las
circunstancias
reflejadas
en
el certificado de estar inscrita
en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Canarias,
aportado con la documentación administrativa, no han experimentado variación
alguna.
Y conviniendo a ambas partes, en calidad de adjudicador y adjudicatario,
el
presente contrato de obras, lo formalizan en el presente documento
administrativo, con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
DEL
CONTRATO:
PRIMERA: D./Dña. / la empresa………………………………......... se compromete a
la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de obra denominado
“Reasfaltado Arrieta y Punta Mujeres. Modificado I ”, con arreglo al proyecto
técnico y al pliego de cláusulas administrativas particulares, que figuran en el
Página 2 de 4
AYUNTAMIENTO DE HARÍA. C.I.F. P3501100F. Plaza de la Constitución n úm. 1 C.P. 35520. Haría (Las Palmas). Tfno. 928 835009
www.ayuntamientodeharia.com
180
CONTRATO DE OBRAS
REASFALTADO ARRIETA Y PUNTA MUJERES
MODIFICADO I
Nº EXPEDIENTE: 2015000166
expediente, documentos contractuales que acepta incondicionalmente y sin
reserva alguna.
SEGUNDA: El precio del contrato, IGIC excluido, es de………………...…,
que será abonado mensualmente a buena cuenta, mediante certificaciones de
obra ejecutada. En este precio se entienden comprendidos todos los gastos que
ocasione la ejecución del contrato.
El importe del IGIC que debe soportar la Administración asciende a ……………… .
TERCERA: El plazo de ejecución de las obras será de ………………. contados
desde el día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo, que
se considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos.
CUARTA: El plazo de garantía es de ………………., contados desde e l día
siguiente al de la firma del acta de recepción o conformidad de las obras.
QUINTA: De acuerdo con lo señalado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, en este contrato no habrá revisión de precios.
SEXTA: Si el adjudicatario, por causas imputables al mismo, incurriera en demora
en la entrega, la Administración podrá optar por la resolución del contrato con
pérdida de la garantía o por la imposición de las penalidades previstas en el art.
212 del TRLCSP. El importe se hará efectivo mediante deducción de las mismas
en la correspondiente factura. En todo caso, la garantía responderá de su
efectividad. El pago de las penalidades no incluye la indemnización a que
pudiera tener derecho la Administración por daños y perj uicios.
SÉPTIMA: El contratista presta su conformidad al proyecto de obra y al pliego de
cláusulas administrativas particulares que rigen para este contrato, y se somete,
para cuanto no se encuentra en él establecido, a los preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
El presente contrato es de naturaleza administrativa. Contra las resoluciones que
se dicten en el desarrollo de este contrato, el contratista podrá recurrir en defensa
de sus derechos ante la jurisdicción contencioso -administrativa.
Página 3 de 4
AYUNTAMIENTO DE HARÍA. C.I.F. P3501100F. Plaza de la Constitución n úm. 1 C.P. 35520. Haría (Las Palmas). Tfno. 928 835009
www.ayuntamientodeharia.com
181
CONTRATO DE OBRAS
REASFALTADO ARRIETA Y PUNTA MUJERES
MODIFICADO I
Nº EXPEDIENTE: 2015000166
Y para la debida constancia de todo lo convenido, firman este contrato en
triplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba indicado; ante mí, la Secretaria, que
doy fe.
EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN,
Fdo.:
EL/LA CONTRATISTA,
Fdo.:
LA SECRETARIA…..,
Fdo.:
Página 4 de 4
AYUNTAMIENTO DE HARÍA. C.I.F. P3501100F. Plaza de la Constitución n úm. 1 C.P. 35520. Haría (Las Palmas). Tfno. 928 835009
www.ayuntamientodeharia.com
182