PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES PLIEGO PARTICULAR

INTENDENCIA DE COLONIA
LICITACION ABREVIADA Nº 19/11
(Resolución Nº 890/011)
PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
APERTURA: 05/07/11
/07/11 a las 15:00 Horas
“Construcción de 300 m2 de Vereda Pública en Colonia del
Sacramento”
Sacramento”
VALOR DEL PLIEGO $ 1.000.-
Intendencia de Colonia
Departamento de Arquitectura Rivera 231
Teléfono 052- 27000 int. 276
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
LICITACIÓN
ABREVIADA Nº
OBRA : 300m² de VEREDA PUBLICA
Colonia del Sacramento - Departamento de Colonia
ADVERTENCIALos artículos, párrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de
interpretación se tomarán en la forma que resulten aplicables a la obra,
entendiéndose además que en los casos en que eventualmente existiera
contradicción se tendrá por valida el sentido mas favorable a la Intendencia de
Colonia siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto quedando la
definición en todos los casos a cargo de la Dirección de Obra.
Ésta brindará en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios
que le sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una
Propuesta no se reconocerá reclamación alguna por diferencias debidas a simples
presunciones por fehacientes que estas fueran.
ART. 1) GENERALIDADES
El presente Pliego fija las condiciones particulares que conjuntamente con las del
El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Organismos Públicos
(P.C.G.) han de regir para la licitación, compra y contratación de obras
dependientes de este Municipio.
La presente Licitación refiere a la construcción de 300m² de vereda pública
conforme a lo indicado en planos.
La Empresa constructora (en adelante Contratista) deberá cotizar todos los
trabajos, debiendo además suministrar los equipos, herramientas, elementos
auxiliares y fletes necesarios para la realización de la obra.
La Intendencia de Colonia (en adelante el Comitente) realizará el control de obra a
través del técnico que determine (en adelante la Dirección de Obra).
Art. 2) TRABAJOS
Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo con el presente Pliego, la
Memoria Constructiva y Descriptiva particular, los Planos de obra y con las
instrucciones verbales y escritas dadas por la Dirección de Obra.
Rige como Memoria Constructiva General la “Memoria Constructiva General para
Edificios Públicos” del M.T.O.P versión 2006.
Los oferentes deberán examinar la zona donde se realizará la obra para investigar
la disponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, transportes y
demás servicios de infraestructura a los efectos de advertir así el alcance de las
tareas a presupuestar. No podrá alegarse posteriormente en consecuencia, causa
Intendencia de Colonia
Departamento de Arquitectura Rivera 231
Teléfono 052- 27000 int. 276
alguna de ignorancia en lo que refiere a las condiciones en que se realizarán los
trabajos.
Art. 3) ADQUISICION DE DOCUMENTOS
Los documentos integrantes de esta Licitación estarán a la venta en la oficina de
Recaudación de la Intendencia de Colonia, a partir del día ................... del
mes………… del 2011 en el horario de 12:15 a 17:00 horas. El costo de los
mismos será de $ …………...
Art. 4) QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR OFERTAS
Podrán presentar ofertas solamente los Constructores y/o Empresas
Constructoras registradas en el Departamento de Arquitectura de la Intendencia
de Colonia.
Art. 5) REPRESENTANTE TECNICO
El Contratista deberá designar un Capataz de probada solvencia que se
encargara de la organización y control de obra, debiendo permanecer en la
misma.
Éste será el encargado de evacuar toda duda que tuviera la Dirección de Obra y
recibirá las instrucciones de éste, las que se considerarán como dadas al
Contratista en persona.
Art. 6) RUBROS
El Contratista adjuntará a su Propuesta la lista de rubros según modelo que
figura en el Art. 7 del presente Pliego, sin perjuicio de ello en caso de constatarse
alguna omisión se agregarán aquellos rubros que no hubiesen sido previstos.
Basta con que un elemento aparezca en una de las piezas que componen el
Proyecto para ser considerado parte del mismo, aún cuando no se mencione en el
resto.
El valor de cada rubro deberá incluir: materiales, mano de obra y el beneficio
correspondiente a la empresa.
El licitante deberá incluir en su Propuesta el valor del I.V.A.. Si no existiera
aclaración al respecto en la oferta, éste valor se considerará incluido en ella.
El plazo de mantenimiento de la oferta será de 30 días calendario desde la fecha
de apertura no pudiendo ser menor.
Art. 7) DETALLE DE LA PROPUESTA:
El Contratista deberá encabezar su propuesta con el siguiente texto:
N.N.………………………………………….. con domicilio a los efectos legales en la
calle.…………………………………Nº.……… de la ciudad de …………………. se
compromete a realizar los trabajos objeto de la Licitación Nº …………….. en un
todo conforme a los Pliegos de Condiciones Particulares y Generales, la Memorias
Constructiva y Descriptiva Particular y General y los Planos de Obra por el monto
total de Pesos Uruguayos …………………… que responde al siguiente detalle:
Total Trabajos Presupuestados ….……$……………………………………
I.V.A. 22% …………….……………………$……………………………………
Monto Total de obra ….………………….$……………………………………
Intendencia de Colonia
Departamento de Arquitectura Rivera 231
Teléfono 052- 27000 int. 276
(Son Pesos Uruguayos ………………………………………………………...)
Los aportes al B.P.S. en concepto de Leyes Sociales ascienden a $ ………….……
El plazo de ejecución de obra será de ………………… días.
Declaro haber tenido a la vista los recaudos mencionados y haber inspeccionado
los lugares en que se realizarán la obras.
…………………, ……………de………………….de …………
Firma: ……………………………………
Aclaración: ……………………………………
RUBROS
UNIDAD
METRAJE
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
PARCIAL
Implantación y Replanteo
Retiro de pavimento existente y
excavaciones
Contrapiso armado
Colocación de baldosas
Limpieza de obra
Total Trabajos Presupuestados
$U
Observación: Se solicita adjuntar antecedentes curriculares de la empresa, los
cuales serán considerados para la adjudicación.
Art. 8) PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las Propuestas se presentarán por triplicado ante la Dirección de Compras de la
Intendencia de Colonia en sobres cerrados, debidamente firmadas y fechadas, a
las ………. horas del día …….... del mes de ……....……….. de 20011.
Las mismas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
Oferta redactada y firmada de acuerdo al Art. 7 del presente
♦
Pliego.
Identificación
del
Oferente
(Contratista)
indicando
constitución de domicilio en el Departamento de Colonia, teléfono y fax a
fin de ser citado y notificado.
♦
Recibo de adquisición de los recaudos correspondientes al
llamado.
♦
Constancia de que el Constructor o la Empresa
Constructora oferente se encuentra registrada como tal ante el
Departamento de Arquitectura de la Intendencia.
♦
En caso de corresponder, documento que acredite la
representación de la persona que presenta la oferta y fotocopia
autenticada del mismo.
♦
Intendencia de Colonia
Departamento de Arquitectura Rivera 231
Teléfono 052- 27000 int. 276
Art. 9_ ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS
La presentación de las Propuestas no da derecho alguno a los proponentes
respecto a la aceptación de ellas, pudiendo la Intendencia de Colonia aceptar la
que considere más conveniente a sus intereses o rechazarlas todas.
La Intendencia de Colonia se reserva el derecho de adjudicar la Licitación al
Contratista que en calidad, precio, tiempo de ejecución u otro fundamento resulte
mas conveniente a sus intereses, no siendo el precio más bajo la razón
determinante para la adjudicación.
Art. 10) PLAZO DE OBRA
El Contratista deberá estipular en la oferta el plazo de ejecución, teniendo el
Comitente especial interés en la celeridad de los mismos.
Los trabajos a realizar suponen un ritmo continuo de labor, no pudiendo
interrumpirse por otro motivo que no sea por condiciones climáticas adversas.
El oferente deberá indicar en su propuesta si el plazo de ejecución corresponde a
días hábiles o corridos, de no existir aclaración al respecto se entenderá que se
trata de días corridos.
Art. 11) MONEDA DE OFERTA Y PAGOS
El oferente deberá expresar el precio de su oferta en moneda nacional,
realizándose los pagos en esta misma moneda.
Art. 12) ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS
Los precios se actualizarán exclusivamente mediante la aplicación de la siguiente
fórmula:
P = Po x (IGCC/IGCCo)
Siendo:
P_ valor actualizado de la obra realizada en el mes.
Po_ valor de la obra realizada en el mes a precios de Licitación.
IGCC_ índice general de costos de la construcción según el Instituto
Nacional de Estadística (INE) correspondiente al último día del
mes anterior a la realización de la obra.
IGCCo_ índice general de costos de la construcción según el INE
correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de
Licitación.
Toda otra variación que pudiera incidir sobre los precios unitarios como
asimismo los errores u omisiones contenidos al formular la Propuesta serán de
cuenta exclusiva del Contratista.
Aclaración: los valores del IGCC se puede obtener en la página web
www.ine.gub.uy
Art. 13) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Por la cantidad establecida en su Propuesta, el Contratista esta obligado a
ejecutar todos los trabajos estipulados en el Proyecto de acuerdo a las reglas de
arte del buen construir y conforme con el Pliego de Condiciones Particulares, la
Memoria Constructiva y Descriptiva Particular y General y los Planos de Obra,
Intendencia de Colonia
Departamento de Arquitectura Rivera 231
Teléfono 052- 27000 int. 276
sin que le sirva de excusa o derecho alguno alegar cálculos erróneos u omisiones
en la presentación de la misma.
Art. 14) CONTRATO
Dentro del plazo de 5 (cinco) días siguientes a la fecha de notificación de la
adjudicación tendrá lugar la formalización del Contrato procediendo el
adjudicatario a la firma de los Planos de Obra, la Memoria Constructiva y
Descriptiva Particular y el Pliego de Condiciones Particulares de ésta Licitación,
habiendo ya contraído en el acto de notificación de la resolución definitiva de
adjudicación las obligaciones prescritas en las citadas piezas.
En caso de omisión la Intendencia de Colonia se reserva el derecho de dejar sin
efecto lo resuelto y exigir compensación a los perjuicios que correspondan.
Formarán parte del Contrato la siguiente documentación:
1- Los Planos de Obra.
2- La Memoria Constructiva y Descriptiva Particular.
3- La Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del M.T.O.P.
versión 2006.
4- El Pliego de Condiciones Particulares.
5- El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Organismos
Públicos (P.C.G.).
6- Las aclaraciones y/o modificaciones relativas a la obra que se licita,
efectuada por escrito por la Dirección de Obra.
7- El Presupuesto del Contratista para la ejecución de la Obra.
Art. 15) INICIACION
Dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles de la firma del Contrato, el
Contratista dará comienzo a los trabajos objeto de la presente Licitación.
Art. 16) DISPOSICIONES LABORALES
El Contratista o cesionario del Contrato estará obligado a cumplir las
disposiciones sobre Laudos y Convenios colectivos vigentes para la Industria de la
Construcción en materia de salarios, categorías de labor, pagos y suplemento de
horas extraordinarias, primas, incentivos por asistencia, viáticos y en general
todo beneficio que mejore las condiciones establecidas por la legislación laboral. A
esos efectos regirá lo establecido en el Art. 57 del P.C.G. tanto en el aspecto de la
sanción como sobre el mecanismo de control.
El Contratista esta obligado a mantener en la obra las condiciones de seguridad
que sobre la misma establece el Banco de Seguros del Estado (B.S.E.), el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (M.T.S.S.) o cualquier otro Organismo
competente en la materia.
El contratista se obliga especialmente a tomar el personal no permanente y no
especializado por intermedio de la Comisión Departamental de Trabajo creada por
la ley número “10.459” del 14 de diciembre de 1943, y cumplir con las
disposiciones de dicha norma en lo que fuere aplicable.
Intendencia de Colonia
Departamento de Arquitectura Rivera 231
Teléfono 052- 27000 int. 276
Art. 17) MULTAS
Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado será penado con
una multa de 4 U.R. (cuatro Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora.
Si dicho atraso llegara a cinco días hábiles el Comitente podrá dar por rescindido
el Contrato procediendo según lo establecido en los Art. 66, 67, 68 y 69 del
P.C.G..
Art. 18) SUSTITUCIÓN DE LOS MATERIALES INDICADOS EN LA
MEMORIA
Queda totalmente prohibida la sustitución de los materiales indicados en la
Memoria Constructiva y Descriptiva Particular por otros sin la previa autorización
escrita por parte de la Dirección de Obra.
Art. 19) TERMINACIONES
Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutados
hasta en sus detalles con la mayor prolijidad, haciéndose entrega de la obra en
perfecto estado de limpieza y utilización.
Art. 20) EXCEDENTES
El Contratista queda obligado a retirar a su cargo los excedentes de la obra
cualquiera sea su naturaleza.
Art. 21) PAGOS
i. El pago de los trabajos se efectuará en forma mensual, una vez supervisado
y aprobado el Certificado de Avance de Obra por parte del Director de Obra.
Una vez aprobado el Certificado el Contratista deberá presentar la factura
correspondiente en moneda nacional.
ii. La última cuota se hará efectiva una vez que los trabajos se hallen
completamente finalizados y recibidos en forma provisoria.
iii. Los montos acumulados en concepto de Fondo de Reparos serán
devueltos al Contratista una vez efectuada la Recepción Definitiva de obra.
iv. Las Leyes Sociales se abonarán mensualmente de acuerdo a las planillas
de pago presentadas por el Contratista al Propietario según lo estipulado en
el Art. 30 del presente Pliego.
v. Los trabajos extra-Presupuesto, en caso de requerirse, previamente a su
ejecución deberán ser aprobados mediante Resolución del Comitente. En
caso de haber sido aprobados se liquidarán conforme a los avances de los
trabajos, contra presentación de los Certificados de Obra supervisados y
avalados por el Arquitecto Director.
Art.
22)
VARIACIÓN
DEL
PRECIO
GLOBAL
POR
MODIFICACIONES DE OBRA
Toda modificación de entidad de las obras ya sea por aumento o disminución de
los trabajos a realizar tendrá su reflejo en la variación del precio global. Para ello
se considerarán los precios unitarios por los metrajes reales ejecutados lo que
dará el aumento o disminución correspondiente en cada caso.
Intendencia de Colonia
Departamento de Arquitectura Rivera 231
Teléfono 052- 27000 int. 276
Art. 23) TRABAJOS DEFECTUOSOS
Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de materiales de mala
calidad, o por la utilización de una mano de obra deficiente, o por descuido,
imprevisiones o falta de conocimientos técnicos del Contratista o de sus
empleados, será deshecho y reconstruido por éste a su exclusivo cargo a la
primera intimación que en ese sentido haga la Dirección de Obra y en el plazo
que sea fijado.
El hecho de que la Dirección de obra no haya formulando las observaciones
pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior,
no implicará la aceptación de los mismos. En cualquier momento en que el hecho
se evidencie y hasta la Recepción Definitiva, la Dirección de Obra podrá ordenar
al Contratista su corrección, demolición o reemplazo siendo de cargo de este
último todos los gastos que se originen.
Art. 24) DEL FONDO DE REPAROS
De cada certificado de obra que se abone al Contratista, se efectuará una
retención del 10 % (diez por ciento) en concepto de garantía por buena ejecución
de las obras.
El Comitente podrá usar dicho Fondo de Reparos siempre que los defectos no
fueran subsanados a su entera satisfacción y en el plazo intimado.
De no presentarse ninguna irregularidad, las sumas así acumuladas serán
devueltas al Contratista al efectuarse la Recepción Definitiva de las obras.
ART. 25) PLAZO DE GARANTÍA
Se fija un plazo de garantía de 30 días corridos desde la fecha de Recepción
Provisoria de Obra.
ART. 26) RECEPCION PROVISORIA DE OBRA
Una vez finalizados todos los trabajos se labrará un Acta de Recepción Provisoria.
Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias o completar detalles que no
afectaren la habilitación de la Obra, podrá realizarse la Recepción Provisoria
dejándose constancia en el Acta para que durante el plazo de garantía se
subsanen estas deficiencias.
Art. 27) RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA HASTA LA
RECEPCIÓN DEFINITIVA
En el período comprendido entre la Recepción Provisoria de Obra y la Definitiva,
el Contratista será responsable de vicios de construcción, defectos de ejecución
y/o deficiencias en los elementos instalados.
En los casos que surjan alguno de los defectos indicados se fijará al Contratista
un plazo para efectuar las obras de reparo o sustitución. Si los trabajos que se
ordenasen no fueren realizados dentro del plazo fijado o no se hicieren a entera
satisfacción del Comitente y la Dirección de Obra se harán ejecutar a cuenta del
Contratista con cargo al Fondo de Reparos sin perjuicio de las penalidades que
puedan corresponder.
Art. 28) RECEPCION DEFINITIVA
Intendencia de Colonia
Departamento de Arquitectura Rivera 231
Teléfono 052- 27000 int. 276
La Recepción Definitiva se realizará al finalizar el plazo de garantía fijado,
siempre que el Contratista hubiese subsanado las deficiencias que se hubieren
indicado en el Acta de Recepción Provisoria, las que hubieren aparecido durante
el lapso comprendido entre ambas recepciones y cumplidas las obligaciones que
debiere efectuar con posterioridad a la Recepción Provisoria de acuerdo al
Contrato.
Verificada la Recepción Definitiva del total de la Obra, se hará la liquidación final
de los trabajos.
Art. 29) MORA
La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contrato según
los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares y demás bases contractuales
se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera
sea la modalidad y carácter de los mismos, o por el hecho de hacer o no hacer
algo contrario a lo estipulado sin necesidad de interpelación judicial o
extrajudicial alguna.
Art. 30) LEY 14.411
Los aportes al B.P.S., de acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales
y obreros de la Industria de la Construcción establecidas por Ley 14.411 serán de
cargo del Comitente.
La liquidación de éstos se realizará en forma mensual, según el monto declarado
en la planilla de personal presentada por el Contratista al Comitente dentro de
los plazos establecidos por el Organismo competente. Si por causas imputables al
Contratista se presentara fuera de fecha, las multas que esto origine serán
descontadas del Certificado de avance de Obra inmediatamente posterior a dicho
hecho.
El Comitente aportará al B.P.S. (A.T.Y.R.) el monto establecido por el Contratista
en su Propuesta conforme al Art. 7 del presente Pliego. En caso de que una vez
habiendo intervenido el Técnico Tasador del Organismo referido surgiera deuda
por diferencias en lo aportado, la misma así como las multas y recargos
correspondientes serán de cargo exclusivo del Contratista. El Comitente podrá
utilizar el dinero acumulado con destino al Fondo de Reparos a fin de cancelar lo
adeudado al Organismo en cuestión.
El Comitente no reconocerá como deuda al B.P.S. aquellas planillas que no haya
suscrito.
Art. 31) PREGUNTAS
Las dudas serán evacuadas en el Dpto. de Arquitectura de la Intendencia,
teléfono 052 - 27000 interno 282 en el horario de 12:15 a 17:00 horas.
Intendencia de Colonia
Departamento de Arquitectura Rivera 231
Teléfono 052- 27000 int. 276
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
LICITACIÓN
Intendencia de Colonia
ABREVIADA Nº
Departamento de Arquitectura Rivera 231
Teléfono 052- 27000 int. 276
OBRA : 300m² de VEREDA PUBLICA
Colonia del Sacramento - Departamento de Colonia
ADVERTENCIALos artículos, párrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de
interpretación se tomarán en la forma que resulten aplicables a la obra,
entendiéndose además que en los casos en que eventualmente existiera
contradicción se tendrá por valida el sentido mas favorable a la Intendencia de
Colonia siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto quedando la
definición en todos los casos a cargo de la Dirección de Obra.
Ésta brindará en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios
que le sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una
Propuesta no se reconocerá reclamación alguna por diferencias debidas a simples
presunciones por fehacientes que estas fueran.
ART. 1) GENERALIDADES
El presente Pliego fija las condiciones particulares que conjuntamente con las del
El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Organismos Públicos
(P.C.G.) han de regir para la licitación, compra y contratación de obras
dependientes de este Municipio.
La presente Licitación refiere a la construcción de 300m² de vereda pública
conforme a lo indicado en planos.
La Empresa constructora (en adelante Contratista) deberá cotizar todos los
trabajos, debiendo además suministrar los equipos, herramientas, elementos
auxiliares y fletes necesarios para la realización de la obra.
La Intendencia de Colonia (en adelante el Comitente) realizará el control de obra a
través del técnico que determine (en adelante la Dirección de Obra).
Art. 2) TRABAJOS
Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo con el presente Pliego, la
Memoria Constructiva y Descriptiva particular, los Planos de obra y con las
instrucciones verbales y escritas dadas por la Dirección de Obra.
Rige como Memoria Constructiva General la “Memoria Constructiva General para
Edificios Públicos” del M.T.O.P versión 2006.
Los oferentes deberán examinar la zona donde se realizará la obra para investigar
la disponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, transportes y
demás servicios de infraestructura a los efectos de advertir así el alcance de las
tareas a presupuestar. No podrá alegarse posteriormente en consecuencia, causa
alguna de ignorancia en lo que refiere a las condiciones en que se realizarán los
trabajos.
Art. 3) ADQUISICION DE DOCUMENTOS
Los documentos integrantes de esta Licitación estarán a la venta en la oficina de
Recaudación de la Intendencia de Colonia, a partir del día ................... del
Intendencia de Colonia
Departamento de Arquitectura Rivera 231
Teléfono 052- 27000 int. 276
mes………… del 2011 en el horario de 12:15 a 17:00 horas. El costo de los
mismos será de $ …………...
Art. 4) QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR OFERTAS
Podrán presentar ofertas solamente los Constructores y/o Empresas
Constructoras registradas en el Departamento de Arquitectura de la Intendencia
de Colonia.
Art. 5) REPRESENTANTE TECNICO
El Contratista deberá designar un Capataz de probada solvencia que se
encargara de la organización y control de obra, debiendo permanecer en la
misma.
Éste será el encargado de evacuar toda duda que tuviera la Dirección de Obra y
recibirá las instrucciones de éste, las que se considerarán como dadas al
Contratista en persona.
Art. 6) RUBROS
El Contratista adjuntará a su Propuesta la lista de rubros según modelo que
figura en el Art. 7 del presente Pliego, sin perjuicio de ello en caso de constatarse
alguna omisión se agregarán aquellos rubros que no hubiesen sido previstos.
Basta con que un elemento aparezca en una de las piezas que componen el
Proyecto para ser considerado parte del mismo, aún cuando no se mencione en el
resto.
El valor de cada rubro deberá incluir: materiales, mano de obra y el beneficio
correspondiente a la empresa.
El licitante deberá incluir en su Propuesta el valor del I.V.A.. Si no existiera
aclaración al respecto en la oferta, éste valor se considerará incluido en ella.
El plazo de mantenimiento de la oferta será de 30 días calendario desde la fecha
de apertura no pudiendo ser menor.
Art. 7) DETALLE DE LA PROPUESTA:
El Contratista deberá encabezar su propuesta con el siguiente texto:
N.N.………………………………………….. con domicilio a los efectos legales en la
calle.…………………………………Nº.……… de la ciudad de …………………. se
compromete a realizar los trabajos objeto de la Licitación Nº …………….. en un
todo conforme a los Pliegos de Condiciones Particulares y Generales, la Memorias
Constructiva y Descriptiva Particular y General y los Planos de Obra por el monto
total de Pesos Uruguayos …………………… que responde al siguiente detalle:
Total Trabajos Presupuestados ….……$……………………………………
I.V.A. 22% …………….……………………$……………………………………
Monto Total de obra ….………………….$……………………………………
(Son Pesos Uruguayos ………………………………………………………...)
Los aportes al B.P.S. en concepto de Leyes Sociales ascienden a $ ………….……
El plazo de ejecución de obra será de ………………… días.
Intendencia de Colonia
Departamento de Arquitectura Rivera 231
Teléfono 052- 27000 int. 276
Declaro haber tenido a la vista los recaudos mencionados y haber inspeccionado
los lugares en que se realizarán la obras.
…………………, ……………de………………….de …………
Firma: ……………………………………
Aclaración: ……………………………………
RUBROS
UNIDAD
METRAJE
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
PARCIAL
Implantación y Replanteo
Retiro de pavimento existente y
excavaciones
Contrapiso armado
Colocación de baldosas
Limpieza de obra
Total Trabajos Presupuestados
$U
Observación: Se solicita adjuntar antecedentes curriculares de la empresa, los
cuales serán considerados para la adjudicación.
Art. 8) PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las Propuestas se presentarán por triplicado ante la Dirección de Compras de la
Intendencia de Colonia en sobres cerrados, debidamente firmadas y fechadas, a
las ………. horas del día …….... del mes de ……....……….. de 20011.
Las mismas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
Oferta redactada y firmada de acuerdo al Art. 7 del presente Pliego.
Identificación del Oferente (Contratista) indicando constitución de
domicilio en el Departamento de Colonia, teléfono y fax a fin de ser citado
y notificado.
3Recibo de adquisición de los recaudos correspondientes al llamado.
4Constancia de que el Constructor o la Empresa Constructora
oferente se encuentra registrada como tal ante el Departamento de
Arquitectura de la Intendencia.
5En caso de corresponder, documento que acredite la
representación de la persona que presenta la oferta y fotocopia
autenticada del mismo.
12-
Art. 9_ ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS
La presentación de las Propuestas no da derecho alguno a los proponentes
respecto a la aceptación de ellas, pudiendo la Intendencia de Colonia aceptar la
que considere más conveniente a sus intereses o rechazarlas todas.
La Intendencia de Colonia se reserva el derecho de adjudicar la Licitación al
Contratista que en calidad, precio, tiempo de ejecución u otro fundamento resulte
mas conveniente a sus intereses, no siendo el precio más bajo la razón
determinante para la adjudicación.
Intendencia de Colonia
Departamento de Arquitectura Rivera 231
Teléfono 052- 27000 int. 276
Art. 10) PLAZO DE OBRA
El Contratista deberá estipular en la oferta el plazo de ejecución, teniendo el
Comitente especial interés en la celeridad de los mismos.
Los trabajos a realizar suponen un ritmo continuo de labor, no pudiendo
interrumpirse por otro motivo que no sea por condiciones climáticas adversas.
El oferente deberá indicar en su propuesta si el plazo de ejecución corresponde a
días hábiles o corridos, de no existir aclaración al respecto se entenderá que se
trata de días corridos.
Art. 11) MONEDA DE OFERTA Y PAGOS
El oferente deberá expresar el precio de su oferta en moneda nacional,
realizándose los pagos en esta misma moneda.
Art. 12) ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS
Los precios se actualizarán exclusivamente mediante la aplicación de la siguiente
fórmula:
P = Po x (IGCC/IGCCo)
Siendo:
P_ valor actualizado de la obra realizada en el mes.
Po_ valor de la obra realizada en el mes a precios de Licitación.
IGCC_ índice general de costos de la construcción según el Instituto
Nacional de Estadística (INE) correspondiente al último día del
mes anterior a la realización de la obra.
IGCCo_ índice general de costos de la construcción según el INE
correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de
Licitación.
Toda otra variación que pudiera incidir sobre los precios unitarios como
asimismo los errores u omisiones contenidos al formular la Propuesta serán de
cuenta exclusiva del Contratista.
Aclaración: los valores del IGCC se puede obtener en la página web
www.ine.gub.uy
Art. 13) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Por la cantidad establecida en su Propuesta, el Contratista esta obligado a
ejecutar todos los trabajos estipulados en el Proyecto de acuerdo a las reglas de
arte del buen construir y conforme con el Pliego de Condiciones Particulares, la
Memoria Constructiva y Descriptiva Particular y General y los Planos de Obra,
sin que le sirva de excusa o derecho alguno alegar cálculos erróneos u omisiones
en la presentación de la misma.
Art. 14) CONTRATO
Dentro del plazo de 5 (cinco) días siguientes a la fecha de notificación de la
adjudicación tendrá lugar la formalización del Contrato procediendo el
adjudicatario a la firma de los Planos de Obra, la Memoria Constructiva y
Descriptiva Particular y el Pliego de Condiciones Particulares de ésta Licitación,
Intendencia de Colonia
Departamento de Arquitectura Rivera 231
Teléfono 052- 27000 int. 276
habiendo ya contraído en el acto de notificación de la resolución definitiva de
adjudicación las obligaciones prescritas en las citadas piezas.
En caso de omisión la Intendencia de Colonia se reserva el derecho de dejar sin
efecto lo resuelto y exigir compensación a los perjuicios que correspondan.
Formarán parte del Contrato la siguiente documentación:
-
Los Planos de Obra.
La Memoria Constructiva y Descriptiva Particular.
La Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del M.T.O.P.
versión 2006.
El Pliego de Condiciones Particulares.
El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Organismos
Públicos (P.C.G.).
Las aclaraciones y/o modificaciones relativas a la obra que se licita,
efectuada por escrito por la Dirección de Obra.
El Presupuesto del Contratista para la ejecución de la Obra.
Art. 15) INICIACION
Dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles de la firma del Contrato, el
Contratista dará comienzo a los trabajos objeto de la presente Licitación.
Art. 16) DISPOSICIONES LABORALES
El Contratista o cesionario del Contrato estará obligado a cumplir las
disposiciones sobre Laudos y Convenios colectivos vigentes para la Industria de la
Construcción en materia de salarios, categorías de labor, pagos y suplemento de
horas extraordinarias, primas, incentivos por asistencia, viáticos y en general
todo beneficio que mejore las condiciones establecidas por la legislación laboral. A
esos efectos regirá lo establecido en el Art. 57 del P.C.G. tanto en el aspecto de la
sanción como sobre el mecanismo de control.
El Contratista esta obligado a mantener en la obra las condiciones de seguridad
que sobre la misma establece el Banco de Seguros del Estado (B.S.E.), el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (M.T.S.S.) o cualquier otro Organismo
competente en la materia.
El contratista se obliga especialmente a tomar el personal no permanente y no
especializado por intermedio de la Comisión Departamental de Trabajo creada por
la ley número “10.459” del 14 de diciembre de 1943, y cumplir con las
disposiciones de dicha norma en lo que fuere aplicable.
Art. 17) MULTAS
Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado será penado con
una multa de 4 U.R. (cuatro Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora.
Si dicho atraso llegara a cinco días hábiles el Comitente podrá dar por rescindido
el Contrato procediendo según lo establecido en los Art. 66, 67, 68 y 69 del
P.C.G..
Intendencia de Colonia
Departamento de Arquitectura Rivera 231
Teléfono 052- 27000 int. 276
Art. 18) SUSTITUCIÓN DE LOS MATERIALES INDICADOS EN LA
MEMORIA
Queda totalmente prohibida la sustitución de los materiales indicados en la
Memoria Constructiva y Descriptiva Particular por otros sin la previa autorización
escrita por parte de la Dirección de Obra.
Art. 19) TERMINACIONES
Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutados
hasta en sus detalles con la mayor prolijidad, haciéndose entrega de la obra en
perfecto estado de limpieza y utilización.
Art. 20) EXCEDENTES
El Contratista queda obligado a retirar a su cargo los excedentes de la obra
cualquiera sea su naturaleza.
Art. 21) PAGOS
1- El pago de los trabajos se efectuará en forma mensual, una vez supervisado y
aprobado el Certificado de Avance de Obra por parte del Director de Obra.
Una vez aprobado el Certificado el Contratista deberá presentar la factura
correspondiente en moneda nacional.
2- La última cuota se hará efectiva una vez que los trabajos se hallen
completamente finalizados y recibidos en forma provisoria.
3- Los montos acumulados en concepto de Fondo de Reparos serán devueltos al
Contratista una vez efectuada la Recepción Definitiva de obra.
4- Las Leyes Sociales se abonarán mensualmente de acuerdo a las planillas de
pago presentadas por el Contratista al Propietario según lo estipulado en el
Art. 30 del presente Pliego.
5- Los trabajos extra-Presupuesto, en caso de requerirse, previamente a su
ejecución deberán ser aprobados mediante Resolución del Comitente. En caso
de haber sido aprobados se liquidarán conforme a los avances de los trabajos,
contra presentación de los Certificados de Obra supervisados y avalados por el
Arquitecto Director.
Art.
22)
VARIACIÓN
DEL
PRECIO
GLOBAL
POR
MODIFICACIONES DE OBRA
Toda modificación de entidad de las obras ya sea por aumento o disminución de
los trabajos a realizar tendrá su reflejo en la variación del precio global. Para ello
se considerarán los precios unitarios por los metrajes reales ejecutados lo que
dará el aumento o disminución correspondiente en cada caso.
Art. 23) TRABAJOS DEFECTUOSOS
Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de materiales de mala
calidad, o por la utilización de una mano de obra deficiente, o por descuido,
imprevisiones o falta de conocimientos técnicos del Contratista o de sus
empleados, será deshecho y reconstruido por éste a su exclusivo cargo a la
Intendencia de Colonia
Departamento de Arquitectura Rivera 231
Teléfono 052- 27000 int. 276
primera intimación que en ese sentido haga la Dirección de Obra y en el plazo
que sea fijado.
El hecho de que la Dirección de obra no haya formulando las observaciones
pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior,
no implicará la aceptación de los mismos. En cualquier momento en que el hecho
se evidencie y hasta la Recepción Definitiva, la Dirección de Obra podrá ordenar
al Contratista su corrección, demolición o reemplazo siendo de cargo de este
último todos los gastos que se originen.
Art. 24) DEL FONDO DE REPAROS
De cada certificado de obra que se abone al Contratista, se efectuará una
retención del 10 % (diez por ciento) en concepto de garantía por buena ejecución
de las obras.
El Comitente podrá usar dicho Fondo de Reparos siempre que los defectos no
fueran subsanados a su entera satisfacción y en el plazo intimado.
De no presentarse ninguna irregularidad, las sumas así acumuladas serán
devueltas al Contratista al efectuarse la Recepción Definitiva de las obras.
ART. 25) PLAZO DE GARANTÍA
Se fija un plazo de garantía de 30 días corridos desde la fecha de Recepción
Provisoria de Obra.
ART. 26) RECEPCION PROVISORIA DE OBRA
Una vez finalizados todos los trabajos se labrará un Acta de Recepción Provisoria.
Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias o completar detalles que no
afectaren la habilitación de la Obra, podrá realizarse la Recepción Provisoria
dejándose constancia en el Acta para que durante el plazo de garantía se
subsanen estas deficiencias.
Art. 27) RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA HASTA LA
RECEPCIÓN DEFINITIVA
En el período comprendido entre la Recepción Provisoria de Obra y la Definitiva,
el Contratista será responsable de vicios de construcción, defectos de ejecución
y/o deficiencias en los elementos instalados.
En los casos que surjan alguno de los defectos indicados se fijará al Contratista
un plazo para efectuar las obras de reparo o sustitución. Si los trabajos que se
ordenasen no fueren realizados dentro del plazo fijado o no se hicieren a entera
satisfacción del Comitente y la Dirección de Obra se harán ejecutar a cuenta del
Contratista con cargo al Fondo de Reparos sin perjuicio de las penalidades que
puedan corresponder.
Art. 28) RECEPCION DEFINITIVA
La Recepción Definitiva se realizará al finalizar el plazo de garantía fijado,
siempre que el Contratista hubiese subsanado las deficiencias que se hubieren
indicado en el Acta de Recepción Provisoria, las que hubieren aparecido durante
el lapso comprendido entre ambas recepciones y cumplidas las obligaciones que
Intendencia de Colonia
Departamento de Arquitectura Rivera 231
Teléfono 052- 27000 int. 276
debiere efectuar con posterioridad a la Recepción Provisoria de acuerdo al
Contrato.
Verificada la Recepción Definitiva del total de la Obra, se hará la liquidación final
de los trabajos.
Art. 29) MORA
La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contrato según
los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares y demás bases contractuales
se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera
sea la modalidad y carácter de los mismos, o por el hecho de hacer o no hacer
algo contrario a lo estipulado sin necesidad de interpelación judicial o
extrajudicial alguna.
Art. 30) LEY 14.411
Los aportes al B.P.S., de acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales
y obreros de la Industria de la Construcción establecidas por Ley 14.411 serán de
cargo del Comitente.
La liquidación de éstos se realizará en forma mensual, según el monto declarado
en la planilla de personal presentada por el Contratista al Comitente dentro de
los plazos establecidos por el Organismo competente. Si por causas imputables al
Contratista se presentara fuera de fecha, las multas que esto origine serán
descontadas del Certificado de avance de Obra inmediatamente posterior a dicho
hecho.
El Comitente aportará al B.P.S. (A.T.Y.R.) el monto establecido por el Contratista
en su Propuesta conforme al Art. 7 del presente Pliego. En caso de que una vez
habiendo intervenido el Técnico Tasador del Organismo referido surgiera deuda
por diferencias en lo aportado, la misma así como las multas y recargos
correspondientes serán de cargo exclusivo del Contratista. El Comitente podrá
utilizar el dinero acumulado con destino al Fondo de Reparos a fin de cancelar lo
adeudado al Organismo en cuestión.
El Comitente no reconocerá como deuda al B.P.S. aquellas planillas que no haya
suscrito.
Art. 31) PREGUNTAS
Las dudas serán evacuadas en el Dpto. de Arquitectura de la Intendencia,
teléfono 052 - 27000 interno 282 en el horario de 12:15 a 17:00 horas.
Intendencia de Colonia
Departamento de Arquitectura Rivera 231
Teléfono 052- 27000 int. 276