BOLETIN OFICIAL - Mendoza, viernes 15 de setiembre de 2006 PROVINCIA DE MENDOZA Distribuye TAC POSTAL R.N.P.S.P. N° 042 CORREO PRIVADO FUNDADO EL 7 DE ABRIL DE 1899 Aparece todos los días hábiles MENDOZA, VIERNES 15 DE SETIEMBRE DE 2006 AÑO CVIII DECRETOS MINISTERIO DE GOBIERNO ________ DECRETO Nº 1.828 Mendoza, 28 de agosto de 2006 Visto el expediente Nº 197-D06-00100, su acumulado Nº 318D-05-00808, y CONSIDERANDO: Que en el expediente citado en primer término la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, solicita se contrate el alquiler de un inmueble con destino al funcionamiento de la Oficina Monte Comán, del Departamento San Rafael, en razón de que el contrato de locación vigente venció el 10 de enero de 2006 y el propietario del inmueble ha comunicado expresamente su voluntad de no renovar el mismo. Que esta situación ha despertado la preocupación de los habitantes de la localidad, quienes por intermedio de su Unión Vecinal han solicitado una rápida solución al problema, ante el temor de verse privados del servicio que tal Oficina presta. Que a fs. 1 del expediente Nº 197-D-06-00100, los señores Mario Enrique Vidal, Gustavo Ariel Vidal y Angel Ezequiel Vidal, ofrecen en alquiler un local ubicado en calles Entre Ríos y Montevideo, Monte Comán, por un canon mensual de $ 200,00, ratificado por la usufructuaria señora Elida Francisca Sanoguera de Vidal a fs. 18. Que el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, a fs. 11 del expediente Nº 197-D06-00100, informa que el citado inmueble se ajusta a las necesidades de la Repartición y considera aceptable el canon mensual solicitado. Que a fs. 19 del expediente citado anteriormente, obra copia de la Resolución Nº 146/06 emitida por la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, que dispone el traslado de la Oficina «Monte Comán» al mencionado local, a partir del 10 de febrero de 2006. Que teniendo en cuenta las razones de urgencia invocadas, corresponde autorizar la realización de una contratación directa, hasta que se concluya con la licitación en trámite y efectuar un reconocimiento del gasto, de acuerdo a lo establecido por los Arts. 29 inc. b) apartado 4 y 15 de la Ley Nº 3799 y sus modificatorias. Por ello, habiéndose cumplimentado lo dispuesto por el Dto. 1506/01, a lo dictaminado por el Departamento Jurídico del Ministerio de Gobierno a fs. 13 y por la Asesoría Letrada del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a fs. 16 y 24 del expediente Nº 197-D-06-00100 EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Autorícese a la Dirección de Compras y Suministros, dependiente del Ministerio de Hacienda, a llamar a licitación privada para la contratación en alquiler de un inmueble destinado al funcionamiento de la Oficina Monte Comán del Departamento San Rafael, del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Artículo 2º - Dicho inmueble deberá reunir las características y ubicación que se indican en el formulario agregado a fs. 2 del expediente Nº 318-D-05-00908, esti- mándose un canon mensual aproximado de pesos doscientos ($ 200,00). El alquiler de referencia tendrá una duración mínima de tres (3) años, a partir de la efectiva ocupación del inmueble, con opción a un (1) año más de arrendamiento. Artículo 3º - Reconózcase de legítimo abono y autorícese a Contaduría General de la Provincia a liquidar a favor de Da. Elida Francisca Sanoguera de Vidal, D.N.I. Nº 10.621.335, el alquiler del inmueble sito en calles Entre Ríos y Montevideo, Monte Comán, Departamento San Rafael, que ocupa la Oficina Monte Comán desde el 10 de febrero de 2006 y hasta la fecha de la suscripción del contrato respectivo, por un importe mensual de pesos doscientos ($ 200,00). Artículo 4º - Autorícese al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno, para que con la debida intervención del Inspector Delegado de la Dirección de Compras y Suministros, dependiente del Ministerio de Hacienda, proceda a contratar en forma directa con Da. Elida Francisca Sanoguera de Vidal, D.N.I. Nº 10.621.335, de conformidad a la propuesta de fs. 1 ratificada a fs. 18 del expediente Nº 197-D-06-00100, el alquiler del inmueble sito en calles Entre Ríos y Montevideo, Monte Comán, Departamento San Rafael, para el funcionamiento de la Oficina Monte Comán, por un canon mensual de pesos doscientos ($ 200,00), a partir del día de la suscripción del contrato y hasta tanto culmine el proceso licitatorio en trámite. Artículo 5º - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto, será aten- 8053 PODER EJECUTIVO GOBERNADOR Ing. Julio César Cleto Cobos VICEGOBERNADOR Dr. Juan Carlos Jaliff MINISTRO DE GOBIERNO Ing. Sergio Leandro Marinelli MINISTRO DE SEGURIDAD Dr. Miguel Angel Bondino MINISTRO DE HACIENDA Lic. Alejandro Gallego MINISTRO DE ECONOMIA Ing. Laura Gisela Montero MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL Prof. Sergio Damián Pinto MINISTRO DE SALUD Dr. Armando Antonio Calletti MINISTRO DE AMBIENTE Y OBRAS PUBLICAS Ing. Francisco Darío Morandini MINISTRO DE TURISMO Y CULTURA Lic. Mariana Juri N° 27.741 Registro Nacional de la Propiedad Intelectual N° 94397 Sumario DECRETOS Ministerio de Gobierno Ministerio de Seguridad Ministerio de Economía Ministerio de Ambiente y Obras Públicas RESOLUCIONES Ministerio de Seguridad Ministerio de Salud Ministerio de Ambiente y Obras Públicas Dirección Provincial de Catastro Direc. de Fiscaliz., Control y Defensa del Consumidor ORDENANZAS Municipalidad de Las Heras SECCION GENERAL Contratos Sociales Convocatorias Irrigación y Minas Remates Concursos y Quiebras Títulos Supletorios Notificaciones Sucesorios Mensuras Avisos Ley 11.867 Avisos Ley 19.550 Audiencia Pública Licitaciones Fe de Erratas Págs. 8.053 8.054 8.054 8.055 8.055 8.055 8.059 8.062 8.062 8.063 8.067 8.075 8.077 8.077 8.082 8.086 8.087 8.094 8.099 8.101 8.101 8.103 8.104 8.104 dido con cargo a la Cuenta General: G96060 41301 117 -U.G G00816- del Presupuesto vigente año 2006. Artículo 6º - Autorícese a los Servicios Administrativos correspondientes, a diligenciar los volantes de imputación del gasto en ejercicios futuros. Artículo 7º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. JULIO CESAR CLETO COBOS Sergio L. Marinelli 8054 BOLETIN OFICIAL - Mendoza, viernes 15 de setiembre de 2006 DECRETO Nº 1.873 Mendoza, 5 de setiembre de 2006 Visto la renuncia presentada por Dn. Carlos Alberto Lugea Espierres, al cargo de Director de la Penitenciaria Provincial; atento a ello, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Acéptese a partir del 5 de setiembre de 2006, la renuncia presentada por Dn. Carlos Alberto Lugea Espierres, clase 1955, L.E. Nº 11.519.322, al cargo Clase 077, Régimen Salarial 01, Agrupamiento 2, Tramo 00, Subtramo 10 -Director de la Penitenciaría Provincial-, en el que fuera designado por Decreto Nº 364/06. Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. JULIO CESAR CLETO COBOS Sergio L. Marinelli _______________________________ DECRETO Nº 1.874 Mendoza, 5 de setiembre de 2006 Siendo necesario proveer el cargo de Director de la Penitenciaría Provincial; atento a ello, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Desígnese a partir del 5 de setiembre de 2006, en el cargo Clase 077, Régimen Salarial 01, Agrupamiento 2, Tramo 00, Subtramo 10 -Director de la Penitenciaría Provincial-, al Dr. Alberto Esteban Lopez, clase 1967, D.N.I. Nº 18.342.913. Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. JULIO CESAR CLETO COBOS Sergio L. Marinelli __________________________________ MINISTERIO DE SEGURIDAD ______ DECRETO Nº 1.764 Mendoza, 24 de agosto de 2006 Visto el expediente Nº 3835-D2006-00106 en el que el Ministerio de Seguridad solicita el nombramiento de personal, en el cargo Carácter 1, Jurisdicción 16, Unidad Organizativa 06, Clase 001, Régimen Salarial 12, Agrupamiento 1, Tramo 01, Subtramo 01, U.G.E. J00098 -Auxiliar- de las Policías de la Provincia de Mendoza. EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Desígnense en el cargo Carácter 1, Jurisdicción 16, Unidad Organizativa 06, Clase 001, Régimen Salarial 12, Agrupamiento 1, Tramo 01, Subtramo 01, U.G.E. J00098 -Auxiliar- de las Policías de la Provincia de Mendoza, a las personas que se mencionan a continuación: Lujan Valles, Sergio Federico; Clase: 1984; D.N.I. Nº 31.084.494; Tapia, Ema Soledad; Clase: 1977; D.N.I. Nº 30.536.398; Moreyra Guzmán, Rosa Lourdes; Clase: 1977; D.N.I. Nº 25.751.907; Funes Banco, Fernando Gabriel; Clase: 1978; D.N.I. Nº 26.792.883; Gonzalez De La Barra, Fabio Julián; Clase: 1976; D.N.I. Nº 25.357.595; Ojeda Leal, Leonardo Ariel; Clase: 1984; D.N.I. Nº 30.741.193; Navarro Pacheco, Miriam Elena; Clase: 1985; D.N.I. Nº 31.564.502; Ollarce Alcaraz, Noelia Verónica; Clase: 1981; D.N.I. Nº 28.688.107; Arrieta Villegas, Erica Lorena; Clase: 1982; D.N.I. Nº 29.717.029; Arrieta Villegas, Andrea Gemina; Clase: 1984; D.N.I. Nº 30.828.008. Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. JULIO CESAR CLETO COBOS Miguel Angel Bondino ________________________________ DECRETO Nº 1.765 Mendoza, 24 de agosto de 2006 Visto el expediente Nº 3541-D2006-00106 en el que el Ministerio de Seguridad solicita el nombramiento de personal, en el cargo Carácter 1, Jurisdicción 16, Unidad Organizativa 06, Clase 001, Régimen Salarial 12, Agrupamiento 1, Tramo 01, Subtramo 01, U.G.E. J00098 -Auxiliar- de las Policías de la Provincia de Mendoza, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Desígnense en el cargo Carácter 1, Jurisdicción 16, Unidad Organizativa 06, Clase 001, Régimen Salarial 12, Agrupamiento 1, Tramo 01, Subtramo 01, U.G.E. J00098 -Auxiliar- de las Policías de la Provincia de Mendoza, a las personas que se mencionan a continuación: Martínez Trenchi, Cristian Horacio; Clase: 1984; D.N.I. Nº 30.816.702; Moreno Campos, Analía Verónica Trinidad; Clase: 1984; D.N.I. Nº 30.858.015; Moreno Domínguez, Aldo Ramon; Cla- se: 1979; D.N.I. Nº 27.433.537; Marchant Coronel, Samanta Angela; Clase: 1986; D.N.I. Nº 32.503.604; Guajardo Chosco, Juan Carlos; Clase: 1985; D.N.I. Nº 31.412.191; Guevara Saavedra, Juan Mauricio; Clase: 1984: D.N.I. Nº 30.816.760; Lanzavechia Caraballo, Ariel Eduardo; Clase: 1983; D.N.I. Nº 29.650.214; Lopez Luffi, Carina Lourdes; Clase: 1977; D.N.I. Nº 25.472.737; Lapalla Moyano, Jose Salvador; Clase: 1977; D.N.I. Nº 26.136.535; Lopez Cisterna, Dardo Javier; Clase. 1984; D.N.I. Nº 30.858.001 Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. JULIO CESAR CLETO COBOS Miguel Angel Bondino _________________________________ MINISTERIO DE ECONOMIA ________ DECRETO Nº 1.448 Mendoza, 19 de julio de 2006 Visto el expediente Nº 715-P2006-01408 y sus acumulados 589-P-05-01408 y 747-S-0401282, en el primero de los cuales se tramita la fijación de la tasa de interés a aplicar a los préstamos para la compra de combustible, destinado a la lucha contra las heladas, para la temporada 2006/ 2007, y. CONSIDERANDO: Que por Decreto Nº 1559/05, se estableció la tasa de interés que se aplicó a los préstamos otorgados para la compra de combustibles del Programa de Prevención y Control de Heladas, en el marco del Programa Provincial de Prevención y Control de Accidentes Climáticos para la temporada 2005/2006; Que a fojas 1 del expediente Nº 715-P-2006-01408, la ex Dirección de Prevención de Contingencias, actual Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, informa que para la temporada 2006/2007, se otorgarán préstamos a los productores a través de la citada Dirección; Que se solicita se aplique, de acuerdo con las actuales condiciones del mercado, una tasa del seis coma noventa por ciento (6,90%) anual, por el período comprendido entre la fecha de otorgamiento del préstamo y el 30 de junio del año 2007, y vencido ese plazo aplicar la tasa de interés establecida por la Dirección General de Rentas de la Provincia para el cobro de las deudas fiscales; Que dicha tasa se aplicará a los préstamos que se otorguen en el marco del Programa Provincial de Prevención y Control de Accidentes Climáticos, en lo que concierne a la prevención y control de heladas, en el marco de las Leyes Nros. 6612, 6638, 6698 y 6815 y sus Decretos Reglamentarios Nros. 1260/98 y sus modificatorios y demás normas complementarias y reglamentarias. Que procede modificar el Artículo 1º del Decreto Nº 1559/05, mediante el cual se modificó el segundo párrafo del Artículo 7º del Decreto Nº 1693/00, incorporado por el Artículo 1º del Decreto Nº 1423/03; Por ello y de acuerdo con lo dictaminado por Asesoría Letrada del Ministerio de Economía a fojas 12 del expediente Nº 715-P-200601408, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Modifíquese el segundo párrafo del Artículo 7º del Decreto Nº 1693/00, incorporado por el Artículo 1º del Decreto Nº 1689/02, modificado en último término por el Artículo 1º del Decreto Nº 1559/05, el que quedará redactado de la forma siguiente: «A los préstamos para combustible que se otorguen para el período agrícola 2006/2007, se les aplicará una tasa de interés del seis coma noventa por ciento (6,90%) anual, comprendido entre la fecha de otorgamiento del préstamo y el 30 de junio del año posterior. Vencido dicho plazo se aplicará la tasa de interés establecida por la Dirección General de Rentas de la Provincia para el cobro de las deudas fiscales.» Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. JULIO CESAR CLETO COBOS Laura Montero ___________________________________ DECRETO Nº 1.737 Mendoza, 18 de agosto de 2006 Visto el expediente Nº 10676H-2005-00020, en el cual se solicita se declare de Interés Provincial la realización de la «12ª Evaluación y Degustación Dirigida de Vinós de la Zoná Este, Mendoza» que se llevará a cabo el 19 de agosto de 2006 en el Departamento Santa Rosa, y CONSIDERANDO: Que dicho acontecimiento es organizado por la Comisión de Difusión y Evaluación de Vinos (CO.DE.VIN.) y convoca año tras año a gran cantidad de bodegue- BOLETIN OFICIAL - Mendoza, viernes 15 de setiembre de 2006 ros, enólogos, empresarios, productores, entre otros; Que por lo expuesto se estima conveniente acceder a lo solicitado, sin que ello signifique un compromiso económico para el Estado Provincial; Por ello, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Declárese de Interés Provincial la realización de la «12ª Evaluación y Degustación Dirigida de Vinos de la Zona Este, Mendoza» que se llevará a cabo el 19 de agosto de 2006 en el Departamento Santa Rosa, organizada por la Comisión de Difusión y Evaluación de Vinos (CO.DE.VIN.), por los lilotivos expuestos en el primer considerando del presente decreto. Artículo 2º - Lo dispuesto por el Artículo anterior no significa compromiso económico para el Estado Provincial. Artícuo 3º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. JULIO CESAR CLETO COBOS Laura Montero ______________________________ DECRETO Nº 1.768 Mendoza, 24 de agosto de 2006 En razón de tener que ausentarse de la Provincia en misión oficial, la señora Ministra de Economía, Ingeniera Agrónoma Laura Gisela Montero, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Encárguese interinamente la Cartera de Economía, mientras dure la ausencia de su titular, Ingeniera Agrónoma Laura Gisela Montero, al señor Ministro de Desarrollo Social, Profesor Sergio Damián Pinto. Artículo 2º - El presente decreto será refrendado por la señora Ministra de Economía y el señor Ministro de Desarrollo Social. Artíclo 3º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. JULIO CESAR CLETO COBOS Laura Montero Sergio Damián Pinto _________________________________ MINISTERIO DE AMBIENTE Y OBRAS PUBLICAS _______ DECRETO Nº 1.783 Mendoza, 24 de agosto de 2006 Visto el expediente Nº 6563- S-2005-30091, en el cual se gestionó el dictado del Decreto Nº 1138/2006 relacionado con el otorgamiento de un subsidio a favor de la Fundación San Rafael, por la suma de $ 30.000,00, destinada a cubrir parte del gasto que demandará la ampliación del Colegio Marista «La Buena Madre», ubicado en el barrio urbano marginal de la Isla del Río Diamante de la Ciudad de San Rafael, y CONSIDERANDO: Que dicho decreto se dictó en los términos del Decreto-Acuerdo Nº 2074/2003 y Decreto-Acuerdo Nº 774/96 y modificatorio. Que por error, en la citada norma legal, se dispuso que el subsidio de que se trata sería entregado a favor de la citada Fundación en la persona de su Presidente y Representante Legal, señor Roberto Omar Savarino, sin haber tenido en cuenta la fotocopia del acta de Asamblea General Ordinaria obrante a fojas 41/42 vuelta de las presentes actuaciones, en la cual obran los nombres de las nuevas autoridades del Consejo de Administración de la citada entidad. Que por lo antes señalado corresponde efectuar la rectificación del Decreto Nº 1138/2006 a fin de poder efectivizar la entrega del subsidio gestionado. Por lo expuesto, teniendo en cuenta lo dictaminado por la Asesoría Legal del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas y lo previsto por el Artículo 77, Inciso a) y concordantes de la Ley Nº 3909, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Modifíquense los Artículos 1º, 2º, 3º y 4º del Decreto Nº 1138/2006, dejando aclarado que la persona responsable por la Fundación San Rafael de recibir y rendir cuentas del subsidio por la suma de treinta mil pesos ($ 30.000,00), otorgado por la referida norma legal para cubrir parte del gasto que demandará la ampliación del Colegio Marista «La Buena Madre», ubicado en el barrio urbano marginal de la Isla del Río Diamante de la Ciudad de San Rafael, es el señor Walter José Olivares Ruarte, D.N.I. 17.246.318, Presidente de la citada Fundación y no como se consignara en los referidos artículos. Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. JULIO CESAR CLETO COBOS Francisco Morandini Resoluciones MINISTERIO DE SEGURIDAD _______ RESOLUCION N° 1608-S Mendoza, 2 de agosto de 2006 Visto el expediente N° 0005355-I-04-00105 y su acumulado N° 0007533-I-04-00105, y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones se instruyó sumario administrativo al Cabo -Personal Policial- Héctor Adrián Barrionuevo Lemos, por la comisión de la falta prevista en el Art. 100, inc. 3°) de la Ley 6722; Que del análisis efectuado surge que el citado funcionario se encontraba con parte de enfermo hasta el 22 de setiembre de 2001, no presentándose a cumplir con el servicio, se realizaron varias citaciones a fin de lograr su comparendo, con resultados negativos, por lo cual se dispuso la aplicación de un correctivo disciplinario de treinta y seis días de suspensión, mediante Resolución N° PM 059 de fecha 11 de febrero de 2003, no obstante, al término de dicha sanción no se presentó a cumplir con su compromiso laboral, recayendo nuevamente en abandono del servicio, malicioso y voluntario; Que, por ello se deduce la voluntad del sumariado de no cumplir con las disposiciones vigentes en cuanto a la continuidad laboral, ya que queda debidamente acreditado a fs. 30 del expediente acumulado, por declaraciones de su hermano, el señor Arturo José Barrionuevo, que el encartado se encuentra residiendo en España; Que se han cumplido con todas las normas del proceso legal, habiéndose otorgado al imputado la oportunidad de ejercer el derecho de defensa a través de publicaciones edictales sin lograr su comparecencia (fs. 34/40 del expediente principal); Que a fs. 62/63 del expediente mencionado precedentemente, la Junta de Disciplina de este Ministerio aconseja la sanción de cesantía para el funcionario mencionado de conformidad lo dispuesto en el artículo 82, inc. 3°) de la Ley N° 6722 por haber quedado plenamente probada su actitud de desapego y su accionar contrario a la reglamentación vigente, con total falta de compromiso con la institución policial. Por ello y conforme con lo establecido en el Art. 9 del DecretoAcuerdo N° 143/02 puesto en vigencia para el 2006 por Decreto Acuerdo N° 2690/05, 8055 EL MINISTRO DE SEGURIDAD RESUELVE: 1°) Sancionar con cesantía a D. Héctor Adrián Barrionuevo Lemos, D.N.I. N° 21.573.760, Legajo N° 3-21573760-6-01, en el cargo Clase 003 - Régimen Salarial 06 - Agrupamiento 1 - Tramo 01 - Subtramo 03 - Cabo -Personal Policial- U.G.E. J00216 por la comisión de la falta prevista en el Art. 100, inc. 3°) de la Ley N° 6722. 2°) Cumplido, remítase las presentes actuaciones a la Dirección de Administración a fin de determinar la posible percepción irregular de haberes por parte del funcionario mencionado precedentemente y, en su caso, iniciar el trámite pertinente para la restitución de los mismos. 3°) Comuníquese, notifíquese e insértese en el Libro de Resoluciones. Miguel Angel Bondino C.A.D. 10753 15/18/19/9/2006 (3 P.) A/Cobrar _______________________________ MINISTERIO DE SALUD ______ RESOLUCIÓN Nº 1.564 Mendoza, 11 de julio de 2006 Visto el Expediente 4447-D-0477705, en el cual al H. Jurado de Concurso Agrupamiento Profesional Asistencial y Sanitario - Tramo Personal Profesional - Carrera Obstétrica Zona Norte - eleva el resultado obtenido en el llamado a Concurso, autorizado oportunamente mediante Resolución Nº 654/04 MDSyS, según Planilla de Orden de Mérito, obrante a fs. 2/3 del expediente de referencia, como así se solicita la modificación de la planta de personal del Ministerio de Salud, para posibilitar las designaciones por concurso, y; CONSIDERANDO: Que se debe dar conformidad a las disposiciones del Decreto-Ley Nº 4875/83, en este caso a lo concerniente a la cobertura de cargos de ingreso a la Carrera Obstétrica. Que las profesionales que han ganado cargo por concurso, registran servicios profesionales asistenciales en la Administración Pública Provincial, motivo por el cual se procede a designarlos en los cargos que por su antigüedad les corresponde. Por ello, en razón de lo informado por la Subdirección de Personal, la conformidad de las Direcciones de Regulación y Control de Servicios de Salud y de Asistencia Sanitaria y de la Subsecretaría de Gestión Sanitaria y en uso de las facultades conferidas por el Decre- Clase 04 - Obstétrica - Serv./ Secc. Guardia de Partos - Régimen de Guardia (24 h/sem.): fijo, rotativo o reemplazante. Actividad Asistencial. Obstétrica o Licenciado (a) en Obstetricia - Cód. 27-304-04. Da. Alejandra Mariana Fernández, clase 1971, DNI Nº 22.108.513, quien registra una antigüedad profesional asistencial en la Administración Pública Provincial de nueve (9) años, al 31 de diciembre de 2005. Clase 002 - Obstétrica - Serv./ Secc. Guardia de Partos - Régimen de Guardia (24 h/sem.): fijo, rotativo o reemplazante. Actividad Asistencial. Obstétrica o Licenciado (a) en Obstetricia - Cód. 27-304-04. Da. Gricelda Adelina Castro, clase 1956, DNI Nº 11.930.512, quien registra una antigüedad profesional en la Administración Pública Provincial de dos (2) años, dos (2) meses, al 31 de diciembre de 2005. Clase 002 - Obstétrica - Serv/ Secc. Partos. Régimen de Guar- dia (24 h/sem.): fijo, rotativo o reemplazante. Actividad Asistencial. Obstetricia o Licenciado (a) en Obstetricia - Cód. 27-3-04.04. Da. Gricelda Paola Cesetti, clase 1975, DNI Nº 24.192.773, Legajo 3-24.192773-4-01, quien registra una antigüedad profesional en la Administración Pública Provincial de tres (3) años, once (11) meses, al 31 de diciembre de 2005. Artículo 8º - La presente Resolución será notificada a Contaduría General de la Provincia para su registro, previo intervención de la Dirección de Finanzas del Ministerio de Hacienda. Artículo 9º - Lo dispuesto por la presente Resolución regirá a partir de la fecha de su notificación. Artículo 10º - La presente Resolución será refrendada por el Sr. Ministro de Hacienda. Artículo 11º. Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese. JULIO CESAR CLETO COBOS Armando Antonio Calletti. U. Org. Unidad de Gestión 2 2 2 2 2 2 2 2 08 08 08 08 08 08 08 08 11 11 04 04 11 11 04 04 S96122 S96122 S96022 S96022 S96122 S96122 S96022 S96022 Clasif. Econ. Financ. Juris. PLANILLA ANEXA I MODIFICACION PRESUPUESTARIA Expte. Nº 4447-D-04-77705 - Resolución Nº 1564 Carác. 41101 41106 41101 41106 41101 41106 41101 41106 00 00 00 00 00 00 00 00 Aumentos Grupo de Insumos Disminuciones 9.987,71 411,36 9.602,32 473,94 990010001 990100001 990100001 990010001 990010001 990100001 990010001 990100001 20.475,33 20.475,33 9.602,32 473,94 9.987,71 41,36 U. Org. Unidad de Gestión 1 1 1 1 06 06 06 06 25 25 25 25 H20001 H20001 H20001 H20001 Clasif. Econ. Financ. Juris. PLANILLA ANEXA II MODIFICACION PRESUPUESTARIA Expte. Nº 4447-D-04-77705 - Resolución Nº 1564 63201 63601 63201 63601 00 00 00 00 Aumentos Disminuciones Grupo de Insumos 10.076,26 10.399,07 611000062 611000109 611000062 611000109 20.475,33 20.475,33 10.399,07 10.076,26 2 08 11 Hospital Perrupato 2 08 04 Hosp. Lagomaggiore P.Princ. P. Parc. Financ. Repartición Sección Origen Sector PLANILLA ANEXA III MODIFICACION DE LOS RECURSOS FIGURATIVOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Expte. Nº 4447-D-04-77705 - Resolución Nº 1564 U. Org. Da. Gabriela Paola Cesetti, clase 1975, DNI Nº 24.192.773, Legajo 3-24192773-4-01, interina según Decreto Nº 1842/03 y continuidad según Decreto Nº 768/04. Artículo 3º - Modifíquese el Presupuesto de Erogaciones de la Administración Pública Provincial vigente año 2006 del modo que se indica en la Planilla Anexa I, que forma parte integrante de la presente Resolución, en la suma de Pesos Veinte mil cuatrocientos setenta y cinco con treinta y tres centavos ($ 20.475.33). Artículo 4º - Modifíquense las Erogaciones Figurativas del Presupuesto de Erogaciones vigente año 2006, del modo que se indica en la Planilla Anexa II, que forma parte integrante de la presente Resolución, en la suma de Pesos Veinte mil cuatrocientos setenta y cinco con treinta y tres centavos ($ 20.475,33). Artículo 5º - Modifíquense los Recursos Figurativos de Organismos Descentralizados del Presupuesto de Erogaciones de la Administración Pública Provincial vigente año 2006, del modo que se indica en la Planilla Anexa III, que forma parte integrante de la presente Resolución, considerándose aumentados y disminuidos en las sumas que se detallan, en los Hospitales que se consignan. Hospital "Luis C. Lagomaggiore" Aumento: Pesos Diez mil trescientos noventa y nueve con siete centavos ($ 10.399,07). Disminución: Pesos Diez mil setenta y seis con veintiséis centavos ($ 10.076,26). Hospital "Alfredo I. Perrupato": Aumento: Pesos Diez mil setenta y seis con veintiséis pesos ($ 10.076,26). Disminución: Pesos Diez mil trescientos noventa y nueve con siete centavos ($ 10.399,07). Artículo 6º - Modifíquese la Planta de Personal prevista en el Presupuesto General vigente año 206 de la Administración Pública Provincial y transfiéranse al Carácter, Jurisdicción, Unidad Organizativa, Clasificación Presupuestaria. Ubicación Escalafonaria, Clase y Unidad de Gestión, los cargos vacantes que se indican en la Planilla Anexa IV que forma parte integrante de la presente Resolución. Artículo 7º - Desígnense por concurso en los cargos que a continuación se detallan, a las profesionales que se mencionan, en la dependencia del Ministerio que se indica: Jurisdicción 08 - Carácter 2 Hospital "Luis C. Lagomaggiore" - Unidad Organizativa 04. Caráct. to-Acuerdo Nº 845/93, por el Art. 9º del Decreto-Acuerdo Nº 143/03, por el Decreto-Acuerdo Nº 2690/05, por los Arts. 12º y 57º inc. b) de la Ley Nº 7490 y por los Arts. 2º y 20º del Decreto-Acuerdo Nº 353/06, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Dénse por terminadas las designaciones interinas efectuadas oportunamente, a favor de los profesionales que se mencionan, en los cargos que se detallan, en la dependencia del Ministerio que se consigna: Jurisdicción 08 - Carácter 2 Hospital "Luis C. Lagomaggiore" - Unidad Organizativa 04 - Clase 002 - Obstétrica - Cód. 27-304-04 - Régimen de Guardia - Servicios de Guardia - días viernes Art. 35º del Decreto-Acuerdo Nº 142/90, ratificado por Ley Nº 6268. Da. María Magdalena Bullaude, clase 1962, DNI Nº 14.756.397, Legajo 3-14756397-1-01, interina según Resolución Nº 1694/03 MDSyS, rectificada por Resolución Nº 2714/03 MDSyS, con motivo de haberlo ganado por concurso Da. Alejandra Mariana Fernández. Clase 107 - Obstetra - Cód. 273-04-04 - Servicios de Guardia Régimen de Guardia - Obstétrica y Sala de Partos. Lic. Carlos Gabriel Vallejo, clase 1976, DNI Nº 24.973.413, Legajo 3-24973413-2-01, interino según Resolución Nº 1351/04 MDSyS, con motivo de haberlo ganado por concurso Da. Gricelda Adelina Castro. Artículo 2º - Dénse de baja a las profesionales que se mencionan, de los cargos y dependencias del Ministerio que se indican, en razón de haber ganado cargo por concurso en otra dependencia: Jurisdicción 08 - Carácter 2 Hospital "Alfredo I. Perrupato" - Unidad Organizativa 11. Clase 004 - Obstétrica - Cód. 27-3-04-04. Da. Alejandra Mariana Fernández, clase 1971, DNI Nº 22.108.513, Legajo 3-22108513.101, efectiva según Ley Nº 6699. Jurisdicción 8 - Carácter 1. Hospital "Domingo Sícoli" Unidad Organizativa 20. Clase 001 - Obstétrica - Cód. 27-3-04-04. Da. Gricelda Adelina Castro, clase 1955, DNI Nº 11.930.512, Legajo 3-11930512-0-01, interina según Resolución Nº 2319/03 MDSyS. Jurisdicción 08 - Carácter 2 Hospital "Luis C. Lagomaggiore" - Unidad Organizativa 04. Clase 002 - Obstétrica - Cód. 27-3-04-04. BOLETIN OFICIAL - Mendoza, viernes 15 de setiembre de 2006 Carácter Jurisdic. 8056 Concepto 3 1 1 01 00 00 Rem. de la Adm. Cent. 3 1 1 01 00 00 Rem. de la Adm. Cent. Aumento Disminución 10.076,26 10.399,07 10.399,07 10.076,26 BOLETIN OFICIAL - Mendoza, viernes 15 de setiembre de 2006 8057 PLANILLA ANEXA IV Expte. Nº 4447-D-04-77705 - Resolución Nº 1564 CARGO A CREAR CARGO A SUPRIMIR Subtramo Agrupam. R. Salarial Finalidad U. Organiz. Escalafonamiento Función 08 04 4 01 27 3 04 04 004 S70955 2 08 11 4 01 27 3 04 04 107 S70491 RESOLUCIÓN N° 1.958 RESOLUCIÓN N° 1.959 Mendoza, 23 de agosto de 2006 Visto el expediente 747-H-0604418, en el cual se solicita se designe en forma interina al Lic. Manuel Alejandro Navas en el Agrupamiento 3 - Asistencial y Sanitario, en el Hospital “Diego Paroissien” dependiente del Ministerio, y CONSIDERANDO: Que se encuentra vacante en el citado nosocomio, un (1) cargo de CIase 007-Obstétrica Cód. 273-04-04. Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 7° del Decreto-Acuerdo N° 143/2002 y Decreto-Acuerdo N° 2690/05. Que conforme a lo dispuesto por Decreto-Ley N° 4875/83, la designación que se propicia se efectúa en forma interina y hasta tanto se cubra el cargo por Concurso. Por ello en razón del pedido formulado, lo informado por la Subdirección de Personal, la conformidad de la Dirección de Asistencia Sanitaria y de la Subsecretaría de Gestión Sanitaria y en uso de las facultades conferidas por Decreto-Acuerdo N° 845/93, EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE: Artículo 1° - Designar a partir de la fecha de la presente Resolución, en forma interina y hasta tanto se cubra el cargo por concurso, en la dependencia del Ministerio que se especifica, al profesional que se menciona, en el cargo que se consigna: Jurisdicción 08 - Carácter 2 Hospital “Diego Paroissien” - Unidad Organizativa 10 - U.G.Z10049 Clase 107- Obstetra- Cód. 27-304-04 Lic. Manuel Alejandro Navas, clase 1965, DNI N° 17.410.662 Artículo 2° - Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese. Armando Antonio Calletti Mendoza, 23 de agosto de 2006 Visto los expedientes 2677-H06-04186 y 2678-H-06-04186, en los cuales obran las renuncias presentadas por Dn. Héctor Eduardo Racciopi y Dn. Amado Nicolás Ponce, con funciones en el Hospital “Luis C. Lagomaggiore”, dependiente del Ministerio. Por ello en razón del pedido formulado, lo informado por la Subdirección de Personal, la conformidad de la Dirección de Asistencia Sanitaria y en virtud de las facultades delegadas por el Art. 9° del Decreto-Acuerdo N° 143/2002 y Decreto-Acuerdo N° 2690/05 y modificatorio, EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE: Artículo 1° - Aceptar a partir de la fecha que en cada caso se indica, las renuncias presentadas por las personas que a continua-ción se mencionan, a los cargos que se consignan, con funciones en la dependencia del Ministerio que se especifica: Jurisdicción 08 - Carácter 2 Hospital “Luis C. Lagomaggiore” - Unidad Organizativa 04 A partir del 1 de agosto de 2006 Clase 008 - Kinesiólogo - Cód. 273-04-08 - Art. 6° Decreto-Ley N° 4871/83 Dn. Héctor Eduardo Racioppi, clase 1940, L.E. N° 6.890.324, Legajo 1-06890324-2-01, adscripto a la ex Dirección de Asistencia a la Ancianidad e Invalidez, actual Unidad Coordinadora de Programa Ancianidad (Dirección de Niñez, Adolescencia, Ancianidad, Discapacidad y Familia (DINAADyF) A partir del 1 de septiembre de 2006 Clase 008- Ayudante- Cód. 15-501-01 Dn. Amado Nicolás Ponce, clase 1940, L.E. N° 6.714.448, Legajo 106714448-3-01. Artículo 2° - Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese. Armando Antonio Calletti _____________________________ RESOLUCIÓN N° 1.973 Mendoza, 23 de agosto de 2006 Visto el expediente N° 2604-O06-77770, y CONSIDERANDO: Que se ha incurrido en un error material en la Resolución N° 640/ 06 refrendada por Decreto N° 796/ 06. EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE: Artículo 1°: Rectificar en el artículo 1° de la Resolución N° 640/ 06, refrendada por el Decreto N° 796/06, en el Anexo I - Reglamento - Concurso Tramo Personal Profesional - Carrera Médica, Ia parte pertinente tal como a continuación se detalla: “En donde dice: 1-D-1 Por desempeño profesional permanente, y sin domicilio real en la Zona/Lugar, ininterrumpido a la fecha de inicio de inscripción para el Concurso. Para 100% de Zona se otorgará (0,25) de punto por año o fracción mayor de seis (6) meses. 1 punto “Debe decir: 1-D-1 Por desempeño profesional permanente, y sin domicilio real en la Zona/Lugar, ininterrumpido a la fecha de inicio de inscripción para el Concurso. Para 100% de Zona se otorgará (0,50) de punto por año o fracción mayor de seis (6) meses. 1 punto Artículo 2° - La presente Resolución se dicta ad referendum del Poder Ejecutivo. Artículo 3° - Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese. Armando Antonio Calletti Clase 2 007 S70955 Tramo 004 S70491 3 04 04 Unidad de Gestión Función 3 04 04 27 Clase 27 2 08 04 4 01 Tramo 2 08 11 4 01 Vacante Función Vacante Carácter Jurisdic. Función Organismo Carácter R. Salarial Agrupam. Finalidad Jurisdic. U. Organiz. Legajo Subtramo Escalafonamiento Organismo Apellido y Nombre(s) Unidad de Gestión RESOLUCIÓN N° 1.997 Mendoza, 29 de agosto de 2006 Visto el expediente 164-A2005-04847, en el cual se solicita la rescisión del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente entre la Provincia de Mendoza, representada por el Sr. Ministro de Salud, Dr. Armando Antonio Calletti y la Sra. Angélica Leticia Medina, con funciones en el Área Sanitaria Rivadavia del Ministerio. Por ello, en razón de lo solicitado, en conformidad con lo establecido en la cláusula 5ta. 1er. Párrafo del Contrato de Locación de Servicios aprobado mediante Resolución N° 81/ 2005, lo dictaminado por Asesoría Letrada, lo aconsejado por la Dirección de Administración y en uso de las facultades delegadas por el Art. 2° del DecretoAcuerdo N° 143/2002 y DecretoAcuerdo N° 2690/05. EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE: Artículo 1° - Tener por rescindido, a partir del 18 de julio de 2005, el Contrato de Locación de Servicios, aprobado mediante la norma legal que se detalla, celebrado oportunamente entre la Provincia de Mendoza, representada por el Sr. Ministro de Salud, Dr. Armando Antonio Calletti y la persona que se menciona, con funciones en el Área Sanitaria Rivadavia del Ministerio: Resolución N” 81/2005 Da. Angélica Leticia Medina, DNI. N° 11.762.264. Artículo 2° - Desafectar la suma total de pesos tres mil ochocientos veintiseis con sesenta y dos centavos ($ 3.826,62), del monto autorizado a invertir oportunamente, la que fue acreditada a la siguiente partida del Presupuesto año 2006: Cuenta General: S96052 41305 00 - Unidad de Gestión: S52003 8058 Artículo 3° - Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese. Armando Antonio Calletti _____________________________ RESOLUCIÓN N° 1.998 Mendoza, 29 de agosto de 2006 Visto el expediente 1315-R-0604238, en el cual se solicita la designación interina en el Agrupamiento 3 Asistencial y Sanitario, del Dr. Diego Agustín Trigo, con funciones en el Hospital “Dr. Humberto J. Notti” del Ministerio, y CONSIDERANDO: Que la designación que se propicia, se efectúa en forma interina y mientras la Dra. María Inés Federicci, se encuentre en uso de licencia extraordinaria -sin goce de haberes-, concedida de acuerdo a lo establecido por el Art. 52° de la Ley 5811, según Resolución N° 26/ 06 emanada de la Dirección Ejecutiva del Hospital de referencia. Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 7° del Decreto-Acuerdo N° 143/02 y Decreto-Acuerdo N° 2690/05. Por ello, en razón de lo informado por la Subdirección de Personal, la conformidad de la Dirección de Asistencia Sanitaria y de la Subsecretaría de Gestión Sanitaria, en uso de las facultades conferidas por Decreto-Acuerdo N° 845/93. EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE: Artículo 1° - Designar interinamente al profesional que se específica y mientras la Dra. María Inés Federicci, se encuentre en uso de licencia extraordinaria -sin goce de haberes-, concedida de acuerdo a lo establecido por el Art. 52° de la Ley 5811, según Resolución N° 26/ 06, emanada de la Dirección Ejecutiva del Hospital “Dr. Humberto J. Notti”, en el cargo de: Jurisdicción 08 - Carácter 2 - Unidad Organizativa 02 U.G. S05053 Clase 108- Médico- Cód. 27-3-0401- Régimen de Guardia - Servicio de Guardia - Día domingo. Dr. Diego Agustín Trigo, clase 1977, DNI. N° 25.666.804. Artículo 2° - Lo dispuesto por la presente Resolución rige a partir de la fecha de la misma. Artículo 3° - Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese. Armando Antonio Calletti _____________________________ RESOLUCIÓN N° 1.999 Mendoza, 29 de agosto de 2006 Visto el expediente 369-H2006-04387, en el cual obra la re- BOLETIN OFICIAL - Mendoza, viernes 15 de setiembre de 2006 nuncia presentada por la Dra. Noelia Margarita Giardina, como así se solicita la designación interina del Dr. Fabio Enrique Gómez, con funciones en el Hospital de General Alvear del Ministerio, y CONSIDERANDO: Que a fs. 2 del expediente de referencia, obra la renuncia presentada por la Dra. Noelia Margarita Giardina al cargo de Clase 007 - Cód. 27-3-04-03- Hospital de General Alvear - Unidad Organizativa 12 - Carácter 2. Que para cubrir dicha vacante se gestiona la designación interina y hasta tanto se cubra el cargo por concurso en conformidad con el Decreto-Ley N° 4873/83, del Dr. Fabio Enrique Gómez, en el cargo de Clase 107 - Cód. 27-3-04-03, de la misma dependencia y Unidad Organizativa. Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 7° del Decreto-Acuerdo N° 143/02 y Decreto-Acuerdo N° 2690/05. Por ello, en razón de lo informado oor la Subdirección de Personal, la conformidad de la Dirección de Asistencia Sanitaria y de la Subsecretaría de Gestión Sanitaria y en uso de las facultades conferidas por Decreto-Acuerdo N° 845/93 y por el Art. 9° del DecretoAcuerdo N° 143/2002 y DecretoAcuerdo N° 2690/05 EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE: Artículo 1° - Tener por aceptada, a partir del 1 de mayo de 2006, la renuncia presentada por la siguiente profesional, con funciones en la dependencia del Ministerio que se específica, al cargo que se indica: Jurisdicción 08 - Carácter 2 Hospital de General Alvear - Unidad Organizativa 12 Clase 007 - Odontóloga - Cód. 273-04-03. Dra. Noelia Margarita Giardina, clase 1942, L.C. N° 4.244.664, Legajo 2-04244664-7-01. Artículo 2° - Designar interinamente, a partir de la fecha de la presente Resolución y hasta tanto se cubra el cargo por concurso, al profesional que se menciona, en el cargo que se específica, con funciones en la dependencia del Ministerio que se indica: Jurisdicción 08 - Carácter 2 Hospital de General Alvear - Unidad Organizativa 12 Clase 107 - Odontólogo - Cód. 273-04-03 Dr. Fabio Enrique Gómez, clase 1976, DNI. N° 25.259.869. Artículo 3° - Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese. Armando Antonio Calletti RESOLUCIÓN N° 2.001 Mendoza, 29 de agosto de 2006 Visto el expediente 476-H-0604495, en el cual se solicita la designación interina en el Agrupamiento 3 -Asistencial y Sanitario, de la Dra. Elisa Inés Sbriglio, en el Hospital “Carlos Pereyra” del Ministerio, y CONSIDERANDO: Que se encuentra vacante en el citado Hospital el cargo de clase 001 - Médico Cod. 27-3-04-01. Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 7° del Decreto-Acuerdo N° 143/02 y Decreto-Acuerdo N° 2690/05. Que la designación que se propicia se realiza en forma interina y hasta tanto se cubra el cargo por concurso, de acuerdo con lo establecido por el Decreto-Ley N° 4872/83. Por ello, en razón de lo informado por la Subdirección de Personal, la conformidad de la Dirección de Asistencia Sanitaria y de la Subsecretaría de Gestión Sanitaria y en uso de las facultades conferidas por Decreto-Acuerdo N° 845/93. EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE: Artículo 1° - Designar interinamente y hasta tanto se cubra el cargo por concurso, a la profesional que se menciona, en el cargo que se indica, con funciones en la dependencia que se especifica: Jurisdicción 08 - Carácter 1 Hospital “Carlos Pereyra” - Unidad Organizativa 08 Z08004 Clase 001- Médico - Cod. 27-3-0401 Dra. Elisa Inés Sbriglio, clase 1974, DNI. N° 23.531.915. Artículo 2° - Lo dispuesto por la presente Resolución, rige a partir de la fecha de la misma. Artículo 3° - Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese. Armando Antonio Calletti _____________________________ RESOLUCIÓN N° 2.002 Mendoza, 29 de agosto de 2006 Visto el expediente 4044-H2005-04186, en el cual se solicita se designe en forma interina a Da. Silvia Graciela Rojas, en el Agrupamiento 2 - Enfermería y Técnico Asistencial, en el Hospital “Luis C. Lagomaggiore” del Ministerio, y CONSIDERANDO: Que la designación que se propicia se realiza en forma interina y mientras la titular del cargo, Da. Petrona Mirta Suarez, se encuentre desempeñando un cargo superior, según Resolución N° 979/05 -MS. Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 7° del Decreto-Acuerdo N° 143/02 y Decreto-Acuerdo N° 2690/05. Que de acuerdo al Decreto N° 3282/86, modificado por Decreto N° 650/90, la designación se realiza en el cargo de Clase 910 - Cód. 15-2-01-01. Por ello, en razón del pedido formulado, lo informado por la Subdirección de Personal, la conformidad de la Dirección de Asistencia Sanitaria y de la Subsecretaría de Gestión Sanitaria y en uso de las facultades conferidas por Decreto-Acuerdo N° 845/93. EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE: Artículo 1° - Designar interinamente y mientras la titular del cargo, Da. Petrona Mirta Suarez se encuentre desempeñando un cargo superior, según Resolución N° 979/05-MS, a la persona que se menciona, en el cargo que se indica: Jurisdicción 08 - Carácter 2 Hospital “Luis C. Lagomaggiore” - Unidad Organizativa 04 U.G. S25040 Clase 910 - Cód. 15-2-01-01 Da. Silvia Graciela Rojas, clase 1972, DNI. N° 23.385.759. Artículo 2° - Establecer que Da. Silvia Graciela Rojas, clase 1972, DNI. N° 23.385.759, deberá cumplir cuarenta (40) horas semanales de trabajo, razón por la cual corresponde se le abonen los suplementos establecidos por leyes vigentes. Artículo 3° - Lo dispuesto por la presente Resolución, rige a partir de la fecha de la misma. Artículo 4° - Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese. Armando Antonio Calletti _____________________________ RESOLUCIÓN N° 2.022 Mendoza, 29 de agosto de 2006 Visto el expediente 2820-D-0677770, en el cual se comunica el fallecimiento de Dn. Pedro Eduardo Save, acaecido el día 27 de julio de 2006. Por ello en razón del pedido formulado, lo informado por la Subdirección de Personal, la conformidad de la Subsecretaría de Planificación y Promoción de la Salud y en virtud de las facultades delegadas por el Art. 9° del Decreto-Acuerdo N° 143/2002 y Decreto-Acuerdo N° 2690/05, BOLETIN OFICIAL - Mendoza, viernes 15 de setiembre de 2006 EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE: Artículo 1° - Dar de baja por fallecimiento a partir del 28 de julio de 2006, al agente que a continuación se menciona, del cargo que se consigna, con funciones en la dependencia del Ministerio que se especifica: Jurisdicción 08 - Carácter 1- Ministerio Unidad Organizativa 01 Departamento y Centro de Apoyo Clase 016 - Cód. 15-8-05-03 Dn. Pedro Eduardo Save, clase 1946, L.E. N° 8.149.041, Legajo 108149041-7-01. Artículo 2° - Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese. Armando Antonio Calletti _____________________________ RESOLUCIÓN N° 2.023 Mendoza, 30 de agosto de 2006 Visto el expediente 211-A2006-04768, en el cual obra la renuncia presentada por el Dr. Adolfo Héctor Andrés Sánchez, como así se solicita la designación interina de la Dra. Ariela Eva Naumchik, con funciones en el Área Sanitaria Godoy Cruz del Ministerio, y CONSIDERANDO: Que a fs. 4 del expediente de referencia, obra la renuncia presentada por el Dr. Adolfo Héctor Andrés Sánchez, al cargo de Clase 008- Médico - Cód. 27-304-01- Área Sanitaria Godoy Cruz - Unidad Organizativa 43 Carácter 1. Que para cubrir dicha vacante se gestiona la designación interina y hasta tanto se cubra el cargo por concurso, en conformidad con el Decreto Ley N° 4872/ 83, de la Dra. Ariela Eva Naumchik, en el cargo de Clase 108 - Médico - Cód. 27-3-04-01 de la misma dependencia y Unidad organizativa. Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 7° del Decreto-Acuerdo N° 143/02 y Decreto-Acuerdo N° 2690/05. Por ello, en razón de lo informado por la Subdirección de Personal, la conformidad de la Dirección de Asistencia Sanitaria y de la Subsecretaría de Gestión Sanitaria y en uso ce las facultades conferidas por Decreto-Acuerdo N° 845/93 y por artículo 9° del Decreto-Acuerdo N° 143/02 y por el Decreto Acuerdo 2690/05. EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE: Artículo 1° - Tener por acepta- da, a partir del 1 de junio de 2006, la renuncia presentada por el siguiente profesional, con funciones en la dependencia del Ministerio que se especifica, al cargo que se indica: Jurisdicción 08 - Carácter 1 Area Sanitaria Godoy Cruz - Unidad Organizativa 43 Clase 008 - Médico- Cód. 27-3-0401 - Art. 6° Decreto-Ley 4871/83. Dr. Adolfo Héctor Andrés Sánchez, clase 1940, L.E. N° 6.883.925, Legajo 1-06883925-5-01 Artículo 2° - Designar interinamente, a partir de la fecha de la presente Resolución y hasta tanto se cubra el cargo por concurso, a la siguiente profesional, en el área Sanitaria Godoy Cruz del Ministerio, en el cargo de: Jurisdicción 08 - Carácter 1 - Unidad Organizativa 43 Clase 108 - Médico- Cód. 27-3-0401 Dra. Ariela Eva Naumchik, clase 1973, DNI. N° 23.507.328. Artículo 3° - Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese. Armando Antonio Calletti _____________________________ RESOLUCIÓN N° 2.024 Mendoza, 30 de agosto de 2006 Visto el expediente 1727-H05-04513, en el cual se solicita se rectifique la parte pertinente de la Resolución N° 875/06, mediante la cual se designó interinamente a Dn. Bruno Alberto Fracchia, en el Hospital “Carlos F. Saporiti” dependiente del Ministerio, en lo referente a la Clase de revista allí consignada como asimismo la ampliación de dicha norma legal, en el sentido de consignar en la misma que la designación se efectúa de acuerdo al Decreto N° 3282/86, modificado por Decreto N° 650190, en el cargo de Clase 912-Cód. 152-01-04, y CONSIDERANDO: Que la designación de Dn. Bruno Alberto Fracchia, se efectuó en reemplazo de Dn. Aldo Ansillai, quien revistaba en Clase 009 Cód. 15-2-01-04, habiendo sido promovido automáticamente al cargo de Clase 012 - de igual nomenclatura, por aplicación de la Ley N° 7380. Que de acuerdo a lo dispuesto por Decreto N° 3282/86, modificado por Decreto N° 650/90, la designación interina de Dn. Bruno Alberfo Fracchia, se efectúa en el cargo de Clase 912- Cód. 15-201-04. Por ello, en razón del pedido formulado, la conformidad de la Dirección de Asistencia Sanitaria y de la Subsecretaría de Gestión Sanitaria y en uso de las facultades conferidas por Decreto-Acuerdo N° 845/93, EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE: Artículo 1° - Rectificar la parte pertinente del Art. 1° de la Resolución N° 875/06, mediante la cual se designó interinamente a Dn. Bruno Alberto Fracchia, clase 1981, DNI N° 28.443.890, correspondiendo en el cargo de Clase 912 - Cód. 15-2-01-04 - Hospital “Carlos F. Saporiti” - Unidad Organizativa 17 - Carácter 2 y no como se consignara en la citada norma legal (Clase 009 (Vacante retenida por Dn. Aldo Ansillai) ) Artículo 2° - Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese. Armando Antonio Calletti _____________________________ RESOLUCIÓN N° 2.026 Mendoza, 30 de agosto de 2006 Visto el expediente 2545-G-0677770 y su acumulado 2546-0-0677770, en el cual obra la renuncia presentada por el Ing. Ricardo Daniel Gabrielli, con funciones en la Subsecretaría de Gestión Sanitaria del Ministerio, Por ello, en razón del pedido formulado, lo informado por la Subdirección de Personal y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9° del Decreto-Acuerdo N° 143/02 y Decreto-Acuerdo N° 2690/ 05. EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE: Artículo 1° - Tener por aceptada, a partir del 30 de junio de 2006, la renuncia presentada por el siguiente profesional, al cargo que se especifica, con funciones en la dependencia del Ministerio que se indica: Jurisdicción 08 - Carácter 1 Subsecretaría de Gestión Sanitaria - Unidad Organizativa 75 Clase 015- Jefe de Departamento 2do. Nivel - Cód. 15-1-03-08 Ing. Ricardo Daniel Gabrielli, clase 1947, L.E. N° 8.151.475, al que mediante Resolución N° 568/88, se le concedió licencia sin goce de haberes, a partir del 1 de marzo de 1988, para desempeñar funciones de Asesor del Directorio de Obras Sanitarias Mendoza, Legajo 1-08151475-2-01. Artículo 2° - Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese. Armando Antonio Calletti 8059 MINISTERIO DE AMBIENTE Y OBRAS PUBLICAS _______ RESOLUCIÓN Nº 1.014-AOPMendoza, 15 de agosto de 2006 Vistos el expediente Nº 1148D-06-30091-E-00-6, en el cual se eleva para su aprobación el Contrato de Obra Pública celebrado entre este Ministerio y la Empresa "Rafael Santiago López Construcciones" para la ejecución de la obra: "Ampliación Centro de Salud Nº 198 - "Fermín Carrizo" Departamento Tupungato - Mendoza", según adjudicación dispuesta por Resolución Nº 851AOP-06, en conformidad con el dictamen producido al respecto por la Asesoría Legal de esta jurisdicción, En ejercicio de las facultades que le confiere el Decreto-Acuerdo 720/1998 y Decreto Nº 1497/2002 y ampliatorio EL MINISTRO DE AMBIENTE Y OBRAS PÚBLICAS RESUELVE: Artículo 1º - Apruébese el Contrato de Obra Pública celebrado en fecha 14 de julio de 2006 entre el Ministerio y la Empresa "Rafael Santiago López Construcciones", para la ejecución de la obra "Ampliación Centro de Salud Nº 198 - "Fermín Carrizo" Departamento Tupungato - Mendoza", por un importe de Doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos con cincuenta y ocho centavos ($ 265.468,58). El referido instrumento integra como Anexo la presente norma legal en fotocopia autenticada constante de dos (2) hojas. Artículo 2º - Comuníquese, publíquese y archívese. Francisco Morandini _______ ANEXO Exp. Nº 1148-D-06-30091-E-00-6 CONTRATO Entre la Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, en adelante La Administración, representado en este acto por su Director Ing. Osvaldo Romagnoli, debidamente autorizado por Resolución AOP851/2006, que fija domicilio legal en el 8º piso de Casa de Gobierno, Centro Cívico, Mendoza, por una parte, y por la otra la empresa Rafael Lopez Construcciones, representada por su Apoderado Carlos Rodolfo Lopez, que fija domicilio legal en Pte. Julio Argenti- 8060 no Roca 570 - Ciudad - Mendoza, en adelante La Contratista, se conviene en formalizar el presente contrato, el que será refrendado por el Sr. Ministro de Ambiente y Obras Públicas. Articulo Primero: La Contratista se compromete a ejecutar la obra: "Ampliación Centro de Salud Nº 198 - "Fermín Carrizo" Departamento Tupungato - Mendoza", en un todo de acuerdo con las disposiciones del Decreto Ley 4416/80 de Obras Públicas, del Decreto Reglamentario 313/ 81, leyes y decretos complementarios y con las cláusulas y documentos del presente Contrato. Artículo Segundo: Forman parte del presente Contrato los documentos que a continuación se detallan, y que se firman por las partes, que han servido de documentación para la licitación y que obran en el Expte. 1148-D-2006 (30091): a) Pliego de Bases y Condiciones Generales de fs. 01/ 51; b) Presupuesto Oficial de fs. 53/54; c) Fórmulas Polinómicas de Modificaciones de Precios de fs. 64/72; d) Memoria Descriptiva de fs. 74/76; e) Especificaciones Técnicas Particulares de fs. 78/ 114; e) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de fs. 116/166; f) Planos de fs. 168/177; g) Circulares Nº 1 de fs. 205/208; h) La documentación presentada por La Contratista en el acto licitatorio incluida su propuesta económica de fs. 210/344 y Documentación Complementaria de fs. 347/348, 351/360. Artículo Tercero: La Contratista recibirá por la obra completamente terminada y a entera satisfacción de La Administración, la cantidad de Pesos Doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho con 58/ 100 ($ 265.468,58), según su propuesta económica de fs. 277 y análisis de precios de fs. 278/ 344. Artículo Cuarto: El plazo de ejecución total de la obra es de (04) cuatro meses y comenzará a regir a partir de la fecha del Acta de Inicio de la Obra. Artículo Quinto: Déjese expresamente establecido que las partes renuncian a cualquier fuero especial que pudiere corresponderles, sometiéndose a los Tribunales Ordinarios de la Primera Circunscripción Judicial de esta Provincia. Artículo Sexto: El Representante Técnico de La Contratista es el Marcelo Daniel Alonso Vegas, quien suscribe como tal el presente Contrato. BOLETIN OFICIAL - Mendoza, viernes 15 de setiembre de 2006 Artículo Séptimo: La Contratista acompaña en este acto boleta original de ingresos Varios Nº 75744 de fecha 14/07/2006 a fs. 402 por valor de $ 15.000.- representado por póliza de seguro de caución de la Cía. Alba Caución S.A. a fs. 403/406, en concepto de Garantía Contractual de conformidad con las disposiciones de los art. 2,3 del Pliego de Condiciones Generales. En prueba de conformidad y fiel cumplimiento del presente Contrato se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, de acuerdo por ambas partes, en la ciudad de Mendoza, a los catorce días del mes de julio de dos mil seis. _______________________________ autoriza a invertir hasta la suma de cuatro mil setecientos treinta y cinco pesos ($ 4.735,00). Artículo 2º - El gasto que demande la contratación autorizada por el artículo anterior será atendido por la Dirección de Ejecución y Control de Servicios Públicos con cargo al Presupuesto de Erogaciones vigente - Ejercicio 2006, Unidad de Gestión de Crédito 003104-512-01-174 Fondo K; Unidad de Gestión de Consumo 021096 con el FEDEI (Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior). Artículo 3º - Comuníquese a quienes corresponda y archívese. Francisco Morandini _______________________________ RESOLUCIÓN Nº 1.018-AOPRESOLUCIÓN Nº 1.016-AOPMendoza, 15 de agosto de 2006 Visto el expediente Nº 1027D-06-77308-E-00-5, en el cual la Dirección de Ejecución y Control de Servicios Públicos da cuenta de la necesidad de instrumentar el llamado a Concurso para contratar la consultora que tendrá a su cargo la realización del "Aviso de Proyecto para la Línea Aérea Media Tensión 13,2 Kv Planta del Iscamen - Ruta Nacional Nº 153 (Km. 23) Departamentos de Rivadavia y Santa Rosa - Mendoza", y CONSIDERANDO: Que lo solicitado encuadra en lo previsto por el artículo 16, Incisos a) y c) del Decreto-Ley 4416/ 80 (de Obras Públicas). Por lo expuesto, dado que existen fondos para la atención del gasto, teniendo en cuenta el despacho producido por el Consejo de Obras Públicas y lo dictaminado por la Asesoría Legal del Ministerio, En ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto-Acuerdo 720/98 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y OBRAS PÚBLICAS RESUELVE: Artículo 1º - Autorícese a la Dirección de Ejecución y Control de Servicios Públicos del Ministerio a contratar en forma directa, previo concurso de precios, en los términos del Artículo 16, Incisos a) y c) del Decreto-Ley Nº 4416/ 80 (de Obras Públicas) la consultora que tendrá a su cargo la realización de "Aviso de Proyecto para la Línea Aérea Media Tensión 13,2 Kv Planta del Iscamen - Ruta Nacional Nº 153 (Km. 23) Departamentos de Rivadavia y Santa Rosa - Mendoza", para lo que se Mendoza, 15 de agosto de 2006 Visto el expediente Nº 5675-D2005-E-00-9, en el cual la Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas eleva las actuaciones relacionadas con el proceso licitatorio autorizado por Resolución Nº 1952-AOP-2005, con destino a la contratación, por sistema de ajuste alzado, de las obras: "Reparación de techos y reparación de sanitarios 4º piso Edificio Ala Este - Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas - Casa de Gobierno Mendoza", y CONSIDERANDO: Que el acto de referencia se llevó a cabo en fecha 24 de mayo de 2006 y arrojó el resultado que ilustra el acta obrante en el expediente citado en el rubro. Que al acto de que se trata se presentaron dos oferentes: "Mauricio Malnis" y "Les Yeux S.A.". Que a fojas 327/328 de las actuaciones referenciadas se expidió el Consejo de Obras Públicas, el que, en concordancia con las conclusiones a las que arribó la Comisión de Estudio de Propuestas de la Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas, en esa oportunidad a fojas 320/325, recomendó adjudicar las obras de que se trata a la Empresa Mauricio Malnis por un importe de Ciento Noventa y nueve mil trescientos noventa y nueve pesos ($ 199.399,00), según su Oferta Básica, por resultar conveniente a los intereses de la Administración. Que como consecuencia de lo expuesto, la Comisión de Estudio de Propuestas aconsejó la desestimación de la propuesta sin pérdida de garantía, a la empresa Les Yeux S.A., por no encontrarse la irregularidad contemplada en los supuestos del punto 1-14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Además se observa que los balances presentados, correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005, son fotocopias simples incluyendo la firma del contador y la certificación del Consejo Profesional por el cual no corresponde el análisis de la restante documentación. Por lo expuesto, dado que existen fondos para la atención del gasto, en cumplimiento de lo previsto por el Artículo 10º del Decreto-Ley Nº 4416 (de Obra Pública) y en conformidad con lo dictaminado al respecto por el Consejo de Obras Públicas, Asesoría Legal de esta jurisdicción y Fiscalía de Estado, En ejercicio de las facultades que le confiere el Decreto-Acuerdo 720/1998 y el Artículo 19º del Decreto Nº 1497/2002 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y OBRAS PÚBLICAS RESUELVE: Artículo 1º - Adjudíquese a la empresa "Mauricio Malnis" la ejecución de las obras: "Reparación de techos y reparación de sanitarios 4º piso Edificio Ala Este - Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas - Casa de Gobierno - Mendoza", por un importe de Ciento noventa y nueve mil trescientos noventa y nueve pesos ($ 199.399,00), según su propuesta de fojas 327/328 y 174 de los autos Nº 5675-D-200530091-E-00-9. Artículo 2º - Como consecuencia de la adjudicación dispuesta por el artículo anterior, el presupuesto total de las obras se establece en la suma de Doscientos veinticuatro mil trescientos treinta y ocho pesos ($ 224.338,00), el que deberá considerarse desglosado de acuerdo al siguiente detalle: • Presupuesto de Obra $ 199.399,00 • Previsión Variaciones de Precios $ 19.939,00 • Gastos Generales de Obras $ 5.000,00 Total General $ 224.338,00 Artículo 3º - La Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas tramitará la suscripción y aprobación del respectivo contrato de obra pública. Artículo 4º - El gasto emergente de la obra que nos ocupa, se atenderá con cargo al Presupuesto de Erogaciones Vigente Ejercicio 2006 - U.G.C.: O-99895-51201-0-U.G. de Consumo: O-99895, en la siguiente forma: BOLETIN OFICIAL - Mendoza, viernes 15 de setiembre de 2006 • Gastos • • Generales de Obras: (Con los fondos aprobados por Resolución Nº 6501-AOP-2006). Obra Básica Variaciones de Precios $ 5.000,00 $ 199.399,00 $ 19.939,00 $ 219.338,00 $ 219.338,00 Total General $ 224,338,00 Son: doscientos veinticuatro mil trescientos treinta y ocho pesos. Artículo 5º. Comuníquese, publíquese y archívese. Francisco Morandini RESOLUCIÓN Nº 1.019-AOPMendoza, 15 de agosto de 2006 Visto el expediente Nº 2096-C2006-30091-E-00-6, en el cual se gestiona la aprobación del Convenio de Adicionales Nº 2 celebrado entre la Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas y la Empresa CAPSA Sociedad de Responsabilidad Limitada", contratista de la obra: "Construcción Pabellones de Mínima Seguridad - II Etapa en Granja Penal Gustavo Andre - Departamento Lavalle - Mendoza", según contrato de obra pública aprobado por Resolución Nº 849-AOP2003, y CONSIDERANDO: Que según informa la Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas, durante la ejecución de las obras de que se trata, surgió la necesidad de introducir modificaciones al proyecto original, las que arrojaron "Adicionales" por sesenta y tres mil setecientos quince pesos con treinta y dos centavos ($ 63.715,32), conforme ilustra el convenio obrante en la citada pieza administrativa. Que según surge del referido instrumento, los trabajos adicionales fueron ejecutados simultáneamente con la obra principal dentro del plazo contractual de la misma. Que con el fin de no entorpecer el normal desarrollo de la obra, se encomendó a la contratista original, la firma "CAPSA Sociedad de Responsabilidad Limitada", la realización de los trabajos de que se trata, los que serán certificados por el Programa antes citado. Que el referido convenio prevé un plazo de obra para el Adicional Nº 2 de 40 días corridos a partir del Acta de Inicio de los trabajos. Que para establecer los valores correspondientes a los items con precios nuevos, se practicaron los análisis acostumbrados. Por lo expuesto, en razón de lo dictaminado por la Asesoría Legal del Ministerio y por el Consejo de Obras Públicas, En ejercicio de las facultades que le confiere el Decreto-Acuerdo Nº 720/1998 y Artículo 19º del Decreto Nº 1487/2002 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y OBRAS PÚBLICAS RESUELVE: Artículo 1º - Apruébese el Convenio de Adicionales Nº 2, celebrado entre la Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas y la firma CAPSA S.R.L., contratista de la obra: "Construcción Pabellones de Mínima Seguridad - II Etapa (en Granja Penal Gustavo Andre - Departamento Lavalle Mendoza". El referido instrumento, en fotocopia autenticada, constante de una (1) hoja, integra la presente resolución como Anexo y responde al siguiente detalle: Adicionales: $ 63.715,32 Artículo 2º - Establézcase en 40 días corridos el plazo de ejecución de obra del adicional objeto del convenio que se aprueba por el artículo anterior. Éste comenzará a regir a partir del Acta de Inicio de los trabajos. Artículo 3º - El gasto emergente del Convenio de que se trata, se atenderá con cargo al Presupuesto de Erogaciones vigenteEjercicio 2006: U.G.C.: O-00148512-01-0, Unidad de Gestión de Consumo: O-21081 de acuerdo con el siguiente detalle: • Adicional Obra Pública $ 63.715,32 • Previsión Variaciones de Precios $ 7.645,00 Total General $ 71.360,32 Artículo 4º - Comuníquese, publíquese y archívese. Francisco Morandini ______ ANEXO Exp. Nº 2069-C-2006-30091-E-00-6 CONVENIO DE ADICIONALES Y SUPRESIONES Nº 2 Entre la Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas del M.A. y O.P., representada en este acto por su Director Ing. Osvaldo Romagnoli, con domicilio legal Casa de Gobierno, 8º Piso, Centro Cívico, Mendoza, por una parte, en adelante La Administración, y por la otra la Empresa CAPSA S.R.L., representada por su socio Gerente, Ing. Daniel Sanzone, con domicilio legal en Avda. Calle 8 esq. Calle 7 Parque Industria y Minero Eje Norte, Las Heras, Mendoza, en adelante La Contratista de la obra: "Construcción Pabellones de Mínima Seguridad (2º Etapa) en Granja Penal Gustavo André Dpto. Lavalle - Mendoza", se conviene en formalizar las siguientes alteraciones a las condiciones del contrato respectivo, aprobado por Resolución Nº 894 del 01/07/2003, las que serán ratificadas por el Señor Ministro de Ambiente y Obras Públicas. Artículo Primero: La Administración resuelve encomendar y La Contratista acepta ejecutar los items enumerados en el Presupuesto de fs. 07 del Expte. 209630091, el que forma parte del presente convenio. Artículo Segundo: El resumen del monto de la citada alteracioón es el siguiente: "Adicionales" ($ 63.715,32) Pesos: Sesenta y tres mil setecientos quince con 32/ 100, según Presupuesto de fs. 07, de acuerdo a los precios de fs. 8/ 10, según causales de fs. 16/17 del presente expediente, considerando los precios como básicos o de partida al mes de agosto de 2005, y tomando para el cálculo de las modificaciones de precios las fórmulas polinómicas de fs. 11/12. Artículo Tercero: El plazo de ejecución para el adicional de obra objeto del presente convenio, se establece en (40) cuarenta días corridos de acuerdo a lo establecido a fs. 17 del presente Expediente y comenzará a regir a partir del Acta de inicio de los presentes trabajos Adicionales. Artículo Cuarto: La Contratista, acompaña en este acto boleta original de Ingresos Varios Nº 075914 de fecha 04/06/2006 a fs. 61 por valor de $ 4.000 representado por póliza de seguro de caución de la Cía. Río Uruguay a fs. 62/65 en concepto de Ampliación de Garantía contractual. Artículo Quinto: Las partes declaran que el presente Convenio no devenga gastos improductivos, ni gastos generales, con motivo de las alteraciones acordadas en el presente Convenio, no teniendo en consecuencia sobre estos conceptos, nada que reconocerse ni reclamarse respectivamente. En prueba de conformidad de ambas partes y fiel cumplimiento del presente Convenio, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, por ambas partes, en la ciudad de Mendoza, a los siete días del mes de julio de dos mil seis. 8061 RESOLUCIÓN Nº 1.020-AOPMendoza, 15 de agosto de 2006 Visto el expediente Nº 2540-P06-30091-E-0-9, en el cual el Programa Construcción y Ampliación de Edificios Escolares (PACE) eleva para su aprobación la documentación técnica y legal de las obras: "Ampliación Escuela Nº 1-690 "Maestro Alfonso Doña del Río" Construcción Aula Nivel Inicial Departamento Rivadavia - Mendoza", y CONSIDERANDO: Que con el propósito de concretar la realización de los trabajos de que se trata, el citado organismo ha presupuestado la obra básica en la suma total de $ 119.358,91 y solicita autorización para ejecutarlas por licitación pública por sistema de contratación ajuste alzado. Por lo expuesto, teniendo en cuenta lo establecido por el Artículo 16º del Decreto-Ley Nº 4416/ 1980 (de Obras Públicas), dado que existen fondos para la atención del gasto, en razón de los despachos producidos por el Consejo de Obras Públicas y el PACE, así como lo dictaminado al respecto por la Asesoría Legal de esta jurisdicción, En ejercicio de las facultades que le confiere el Decreto-Acuerdo 720/1998 y el Artículo 19º del Decreto Nº 1497/2002 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y OBRAS PÚBLICAS RESUELVE: Artículo 1º - Adjudíquese la documentación técnica legal confeccionada por el Programa Construcción y Ampliación de Edificios Escolares (PACE) para asegurar los trabajos correspondientes a las obras: "Ampliación Escuela Nº 1-690 "Maestro Alfonso Doña del Río" - Construcción Aula Nivel Inicial - Departamento Rivadavia Mendoza", cuyo presupuesto total asciende a la suma de Ciento treinta y seis mil doscientos noventa y tres pesos con noventa y un centavos ($ 136.293,91), según el siguiente detalle: • Presupuesto Oficial de Obra Básica $ 119.358,91 • Previsión Variaciones de Precios $ 11.935,00 • Gastos Generales de Obras $ 5.000,00 Total General $ 136.293,91 Artículo 2º - Facúltese al PACE para que realice las tramitaciones necesarias a fin de que se efectúe la licitación pública destinada a contratar los trabajos de referencia. 8062 Artículo 3º - El gasto emergente de la obra que nos ocupa, se atenderá con el Fondo de Infraestructura Provincial (F.I.P.), por intermedio de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, en su carácter de Fiduciaria o quien la sustituya, con cargo al Presupuesto de Erogaciones Vigente Ejercicio 2006 - Unidad de Gestión de Crédito F-99934-512-01-00-0103, Unidad de Gestión de Consumo: F-99934. Artículo 4º - Comuníquese a quienes corresponda y archívese. Francisco Morandini _______________________________ RESOLUCIÓN Nº 1.021-AOPMendoza, 15 de agosto de 2006 Visto el expediente Nº 520-S2005-30091-E-0-7, en el cual se solicita se amplíen los montos asignados a los rubros: "Estudios y Proyectos" y "Honorarios Profesionales" del presupuesto de la obra: "Ordenamiento y Gestión Territorial del Emprendimiento Potrerillos - Desarrollo Turístico y Recreativo (Perilago)", aprobado por Resolución Nº 47-AOP-2006; en razón de que existen fondos para la atención del gasto y en conformidad con lo dictaminado la respecto por la Asesoría Letrada de esta jurisdicción, En ejercicio de las facultades que le confiere el Decreto-Acuerdo Nº 720/1998 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y OBRAS PÚBLICAS RESUELVE: Artículo 1º - Amplíense en la suma de Ciento ochenta y tres mil ciento sesenta pesos con cuarenta y siete centavos (4 183.160,47) los fondos aprobados por Resolución Nº 47-AOP de fecha 19 de enero de 2006 para los items: ""Ordenamiento y Gestión Territorial del Emprendimiento Potrerillos Desarrollo Turístico y Recreativo (Perilago)", conforme al siguiente detalle: • Estudios y Proyectos $ 100.000,00 • Honorarios Profesionales $ 83.160,47 Total $ 183.160,47 Artículo 2º - El gasto que demande la ampliación dispuesta por el artículo anterior será atendido con el Fondo de Infraestructura Provincial por intermedio de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, en su carácter de Fiduciaria y/o quien la sustituya, con cargo al Presupuesto de Erogaciones Vigente Ejercicio 2006 - BOLETIN OFICIAL - Mendoza, viernes 15 de setiembre de 2006 Unidad de Gestión de Crédito F00201-512-01-103, Unidad de Gestión de Consumo: F00201. Artículo 3º. Comuníquese a quienes corresponda y archívese. Francisco Morandini _______________________________ DIRECCION PROVINCIAL DE CATASTRO _______ RESOLUCION N° 783/2006 Artículo 4° - El presente resolutorio tendrá vigencia a partir del primer día hábil siguiente a su publicación en el Boletín Oficial. Artículo 5° - Comuníquese y archívese en División Despacho. Jorge Carlos Martínez ________________________________ DIRECCION DE FISCALIZACION, CONTROL Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR ________ Mendoza, 11 de setiembre de 2006 Visto que el Departamento General de Irrigación por Resolución N° 442/2006 - Artículo 2°, aprueba definitivamente las operaciones de demarcación de la línea de ribera del Río Atuel, y CONSIDERANDO: Que actualmente se exige a los Profesionales en los planos de mensura de inmuebles colindantes con ríos y arroyos de la Provincia, la aplicación del Decreto N° 131-E-49. Que por su importancia, resulta necesario conocer la línea de ribera que permite determinar el límite físico entre los bienes del dominio público (lecho, cauce o álveo) y los bienes del dominio privado (ribera externa). Que el Departamento General de Irrigación, en el Artículo 6° de la mencionada Resolución, solicita a la Dirección Provincial de Catastro que al impartir las instrucciones que brinda, de acuerdo al Artículo 1° y 2° del Decreto N° 131-E1949, atienda el deslinde administrativo del cauce del Río Atuel. Por ello, EL DIRECTOR PROVINCIAL DE CATASTRO RESUELVE: Artículo 1° - El Profesional interviniente en todo plano de mensura de inmuebles lindantes con ríos o arroyos de la Provincia deberá ajustarse a la demarcación material de la línea de ribera realizada y aprobada por el Departamento General de Irrigación, de acuerdo con las instrucciones que el citado Organismo imparta. Artículo 2° - En esta primera etapa se exigirá la demarcación de la línea de ribera del Río Atuel, de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 442/06 del Departamento General de Irrigación. Artículo 3° - A medida que el Departamento General de Irrigación continúe con la demarcación de la línea de ribera de los restantes ríos y arroyos de la Provincia, esta Dirección seguirá incorporándolos a lo establecido en la presente Resolución. RESOLUCION Nº 692-DFCD Mendoza, 12 de setiembre de 2006 Visto que resulta necesario unificar las normas de control y fiscalización de los distintos organismos, con la finalidad de garantizar que los sistemas de control sean eficientes en todo el proceso de la cadena alimentaría, previstas en el Decreto Nº 1483/05 en el Plan Provincial de Seguridad Alimentaria. CONSIDERANDO: Que se encuentra vigente el Registro Nacional de Identificación de Establecimientos de Frutas y Hortalizas Frescas Mayoristas, creado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria mediante Res. Nac. Nº 240/03, cuya finalidad es la aplicación del Código Alimentario, en la manipulación, comercialización, normativa que establece la obligación, a quienes exponen o entregan frutas y hortalizas frescas al por mayor, de cumplir con todas las condiciones higiénico-sanitarias establecidas en dicho cuerpo normativo. Que también se encuentra vigente para el traslado de los productos trutihortícolas la R.G.P. Nº 52/04 de la Dirección General de Rentas, en la cual los transportistas, acopiadores y establecimientos industriales deben acreditar el origen y procedencia de los productos agropecuarios mediante el comprobante “Declaración Jurada Guía de Origen y Destino”: Que la ley Nº 5547 D.C. en el Capítulo 11, en los arts. 8º), 9º), 10º), hablan sobre la seguridad y protección de la salud de los consumidores, estableciendo el último que quienes intervengan en los distintos procesos de producción, comercialización de productos para la alimentación humana deberán adoptar las medidas necesarias para su buena conservación y para evitar los peligros de contaminación de tales bienes, así como para conservar en per- fecto estado de mantenimiento las instalaciones y dispositivos adecuados. Que la misma norma legal de la provincia en su art. 50) establece como facultades de esta Dirección determinando en el inciso e que puede realizar controles de calidad y pedir la colaboración de otros organismos. Que el Art. 5) de la Ley 24.240 establece que las cosas y servicios deben ser suministrados de manera que no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores, criterio que ha sido sostenido jurisprudencialmente en reiteradas oportunidades. Que esta Dirección es competente para aplicar la ley 24.240 y 5547 en virtud de lo dispuesto en el Art. 1) del Dec. Nº: 2140/94.Que a los fines de una mayor eficiencia en las diferentes actividades de control y fiscalización es necesario aunar esfuerzos con otros organismos y suprimir normas que impliquen la reiteración de obligaciones para los sujetos comprendidos en la cadena de producción comercialización. Por ello, LA DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE: Artículo 1º - Déjese sin efecto las Res. Nº: 14/05 y 732/05. Artículo 2º - Los establecimientos mayoristas de productos frutihortícolas, para poder inscribirse en el RUGIP deberán acreditar haber dado cumplimiento con la Resolución Nacional Nº: 240/03, (Inscripción en el Registro Nacional de Identificación Mayorista de Frutas y Hortalizas Frescas). Artículo 3º - Los transportistas, los establecimientos mayoristas de productos frutihortícolas y establecimientos industriales, deberán acreditar el origen y procedencia de los productos agropecuarios mediante el comprobante “Declaración Jurada Guía de Origen y Destino”, R.G. Nº: 52/04, al momento de las inspecciones-. Artículo 4º - Los productos frutihortícolas, en cualquier estado de conservación, que ingresen a la provincia, deberán estar respaldados por la Declaración Jurada de Guía de Origen y Destino, conforme a las disposiciones establecidas por Barrera Sanitarias de Control Integral Permanente ISCAMEN. Artículo 5º - Las infracciones a la presente resolución serán sancionadas conforme a lo establecido en el art. 57) de la Ley 5547 y BOLETIN OFICIAL - Mendoza, viernes 15 de setiembre de 2006 sus modificatorias, en concordancia con lo determinado en el art. 58) de la misma norma legal. Artículo 6º - Publíquese, comuníquese y archívese. Mónica Lucero de Nofal C.A.D. 10764 15/9/2006 (1 P.) a/cobrar Ordenanzas MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS _______ ORDENANZA Nº 05/06 Visto el proyecto de Ordenanza Nº 17/06 presentado por el concejal Roberto Velez del Bloque Forja referente a que la empresa Depromin-Tenke, Danone y el Gobierno Provincial sustenta criterios diferentes en relación al uso de la tierra en la zona de Villavicencio y que el Gobierno Municipal por razones obvias no puede ni debe estar al margen del carácter de las explotaciones económicas de la zona, y CONSIDERANDO: Que debe priorizar en tal gestión la defensa del interés público. Que tal interés se ha visto afectado por las prácticas empresariales de las últimas épocas que en el sector impiden el disfrute público de ámbitos que otrora estaban disponibles para la utilización de bosques y arroyos. Que en otras épocas el agua de Villavicencio era objeto de distribución gratuita a través de surtidores, sustituida por la entrega de envases de plástico con agua a la Comuna que también fue suspendida. Que el grupo francés incumplió compromisos firmados de aporte de los áridos para la reconstrucción de la ruta 52 en represalia por la pretensión parlamentaria de gravar con justicia las fabulosas ganancias que giran al exterior envasando una riqueza estratégica. Que es práctica de empresas vinculadas a la explotación de minerales, hacerlo con total menosprecio por el respeto del medio ambiente y afectando en forma irreversible las fuentes de agua llegando a su liquidación. Por ello: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ORDENA Artículo 1º - El Departamento Ejecutivo procederá a realizar en el término de 5 días hábiles, un pormenorizado informe con relación al conflicto entre la minera Depromin-Tenke y la francesa Danone en Villavicencio y acerca de las respectivas competencias del Gobierno Provincial y Municipal y lo enviará a este Concejo. Artículo 2º - El Departamento Ejecutivo en el lapso de 72 horas enviará al Concejo Deliberante un informe acerca de la clasificación, situación tributaria y mora, si la hubiera de las firmas DeprominTenke y Danone. Artículo 3º - El D.E. adoptará las medidas administrativas, legales y políticas para lograr que los sectores otrora habilitados como paseos públicos lo sigan siendo y para que el agua Villavicencio vuelva a suministrarse gratuitamente a través de surtidores instalados en lugares estratégicos del Departamento. Artículo 4º - Comuníquese, publíquese, dése al Departamento Ejecutivo, al Libro de Ordenanzas y archívese. Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Las Heras, a los 23 días del mes de marzo de 2006. Verónica I. Palmieri Presidenta H.C.D. Sergio G. Marquez Secretario H.C.D. _______ DECRETO Nº 525 Ciudad de Las Heras, abril 11 de 2006 Visto: La Ordenanza Nº 05/ 2006 emitida por el H.C.D., y CONSIDERANDO: Que en la misma se solicita al Departamento Ejecutivo que proceda a realizar en el término de 5 días hábiles, un pormenorizado informe con relación al conflicto entre la minera Depromin-Tenke y la francesa Danone en Villavicencio y acerca de las respectivas competencias del Gobierno Provincial y Municipal y lo enviará a este Concejo. Que corresponde dictar la norma legal respectiva. Por ello; EL INTENDENTE MUNICIPAL DECRETA: Artículo 1º - Promulgar la Ordenanza Nº 05/2006, emitida por el H.C.D., en fecha 23 de marzo de 2006. Artículo 2º - Tomen conocimiento Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Dirección de Medio Ambiente, Dirección de Obras Privadas, Direcciones de Rentas y Dirección de Asuntos Legales. Artículo 3º - Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. Pedro Rubén Miranda Intendente Armando Lértora Secretario de Hacienda C.A.D. 10471 15/9/2006 (1 P.) a/cobrar ORDENANZA Nº 17/06 Visto el Expte. Nº 5233/1-M2002, caratulado Municipalidad de Las Heras 25º llamado a Licitación Pública del Parque Industrial y Minero Eje Norte PIMEN, iniciado por la firma Kolor Max S.R.L., y; CONSIDERANDO: Que habiendo procedido este Cuerpo Deliberativo al estudio y análisis de la detallada pieza administrativa, surge desde el punto de vista técnico y jurídico, que el oferente no ha cumplimentado los requisitos que prescribe la normativa que rige la licitación, todo conforme a dictamen legal de fs. 176 e informes expedidos por la Comisión Ejecutiva del PIMEN. En razón de lo cual y por ende, no existen objeciones que formular estimándose conveniente ratificar el Decreto desadjudicatorio Nº 1039 de fecha 29 de marzo de 2006 obrante en fs. 173 y 174 en tanto el pedido de devolución de la garantía de adjudicación conforme la normativa de la licitación. Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ORDENA Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 1039 de fecha 29 de marzo del 2005, emitido por el Departamento Ejecutivo, obrante en fs. 173 y 174 del Expte. Nº 52331-M02, en el que se desadjudica a la firma Kolor Max S.R.L. el predio adjudicado a través de Ordenanza Nº 95/2003, por los motivos ampliamente detallados en la presente. Artículo 2º - Se dispone la pérdida de garantía de adjudicación, por aplicación del Artículo 13º del Pliego de Condiciones Particulares, que expresamente establece: "Otorgada la prórroga, si se produjeran retrasos de hasta un año según el nuevo cronograma, el adjudicatario perderá la garantía de adjudicación". Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dése al Departamento Ejecutivo, al Libro de Ordenanzas y archívese. Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Las Heras, el 01 del mes de junio de 2006. Héctor Fabián Tello Vicepresidente 1º H.C.D. Sergio G. Marquez Secretario H.C.D. _______ DECRETO Nº 1.954 Ciudad de Las Heras, junio 12 de 2006 Visto: La Ordenanza Nº 17/ 2006 emitida por el H.C.D., y 8063 CONSIDERANDO: Que en la misma se solicita que se ratifique el Decreto Nº 1039 de fecha 29 de marzo de 2005, emitido por el Departamento Ejecutivo, obrante en fs. 173 y 174 del Expte. Nº 5233/1-M-2002, en el que se desadjudica a la firma Kolor Max S.R.L. el predio adjudicado a través de la Ordenanza Nº 95/03, por los motivos ampliamente detallados en la Ordenanza Nº 17/ 06. Que corresponde dictar la norma legal respectiva. Por ello, LA SEÑORA PRESIDENTA DEL H.C.D. A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL DECRETA: Artículo 1º - Promulgar la Ordenanza Nº 17/2006, emitida por el H.C.D., en fecha 1 de junio de 2006. Artículo 2º - Notifíquese a la firma Kolor Max S.R.L. en Acceso Este Nº 1035 de Dorrego, Gllén., Mendoza y tomen conocimiento Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Dirección de Desarrollo Económico, Departamento de Patrimonio. Artículo 3º - Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. Verónica I. Palmieri Presidenta H.C.D. Armando Lértora Secretario de Hacienda C.A.D. 10471 15/9/2006 (1 P.) a/cobrar _______________________________ ORDENANZA Nº 18/06 Visto el Expte. Nº 4077/8-M2005, caratulado Municipalidad de Las Heras 29º llamado a Licitación Pública de Parque Industrial y Minero Eje Norte Pimen, iniciado por la firma Pinturas Wall. S.A., y; CONSIDERANDO: Que habiendo procedido este Cuerpo Deliberativo al estudio y análisis de la detallada pieza administrativa, surge desde el punto de vista técnico-jurídico, que el oferente no ha cumplimentado los requisitos que prescribe la normativa que rige la licitación, todo conforme a dictamen legal de fs. 169 e informes expedidos por la Comisión Ejecutiva del Pimen. En razón de lo cual y por ende, no existen objeciones que formular estimándose conveniente ratificar el Decreto desadjudicatorio Nº 3594 de fecha 26 de diciembre del 2005 obrante en fs. 134 y 135 en tanto el pedido de devolución de la garantía de adjudicación conforme la normativa de la licitación. Por ello, 8064 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ORDENA Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 3594 de fecha 26 de diciembre del 2005, emitido por el Departamento Ejecutivo, obrante en fs. 134 y 135 del Expte. Nº 4077/ 8-M-2003, en el que se desadjudica a la firma Pinturas Wall S.A. el predio adjudicado a través de Ordenanza Nº 09/2004, por los motivos ampliamente detallados en la presente. Artículo 2º - Se dispone la pérdida de garantía de adjudicación, por aplicación del Artículo 13º del Pliego de Condiciones Particulares, que expresamente establece: "Otorgada la prórroga, si se produjeran retrasos de hasta un año según el nuevo cronograma, el adjudicatario perderá la garantía de adjudicación". Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dése al Departamento Ejecutivo, al Libro de Ordenanzas y archívese. Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Las Heras, a los 01 del mes de junio de 2006. Héctor Fabián Tello VicePresidente 1º H.C.D. Sergio G. Marquez Secretario H.C.D. _______ DECRETO Nº 1.955 Ciudad de Las Heras, junio 12 de 2006 Visto: La Ordenanza Nº 18/ 2006 emitida por el H.C.D., y CONSIDERANDO: Que en la misma se solicita que se ratifique el Decreto Nº 3594 de fecha 26 de diciembre de 2005, emitido por el Departamento Ejecutivo, obrante en fs. 134 y 135 del Expte. Nº 4077/8-M-2003, en el que se desadjudica a la firma Pinturas Wall S.A. el predio adjudicado a través de la Ordenanza Nº 09/ 04, por los motivos ampliamente detallados en la Ordenanza Nº 18/ 06. Que corresponde dictar la norma legal respectiva. Por ello, LA SEÑORA PRESIDENTA DEL H.C.D. A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL DECRETA: Artículo 1º - Promulgar la Ordenanza Nº 18/2006, emitida por el H.C.D., en fecha 1 de junio de 2006. Artículo 2º - Notifíquese a la firma Pinturas Wall S.A. en calle Recuero Nº 678, El Borbollón, Las Heras, Mendoza y tomen conocimiento Secretaría BOLETIN OFICIAL - Mendoza, viernes 15 de setiembre de 2006 de Obras y Servicios Públicos, Dirección de Desarrollo Económico, Departamento de Patrimonio. Artículo 3º - Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. Verónica I. Palmieri Presidenta H.C.D. Armando Lértora Secretario de Hacienda C.A.D. 10471 15/9/2006 (1 P.) a/cobrar _______________________________ ORDENANZA Nº 19/06 Visto el Expte. Nº 4099/2-M2004, caratulado Municipalidad de Las Heras 33º llamado a Licitación Pública de Parque Industrial y Minero Eje Norte Pimen, iniciado por la firma H.Y.R. Sociedad de Hecho, y; CONSIDERANDO: Que habiendo procedido este Cuerpo Deliberativo al estudio y análisis de la detallada pieza administrativa, surge desde el punto de vista técnico-jurídico, que los oferentes han cumplimentado todo requisito que prescribe la normativa que rige la licitación, habiendo rendido suficiente garantía de mantenimiento de oferta, todo conforme a dictamen legal de fs. 151 e informes expedidos por la Comisión Ejecutiva del Pimen. En razón de lo cual y por ende, no existen objeciones que formular estimándose conveniente ratificar el Decreto adjudicatorio Nº 109 de fecha 12 de enero del 2005 obrante en fs. 103. Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ORDENA: Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 109 de fecha 12 de enero del 2005, emitido por el Departamento Ejecutivo, obrante en fs. Nº 103 del Expte. Nº 4009/2-M-2004, en el que se adjudica a la firma H.Y.R. Sociedad de Hecho, en comodato con promesa de Donación de parcela identificada en los pliegos de condiciones de la licitación como E.14 (ND), E15 (ND), E 16 (ND), que tienen una superficie de 3.000 metros cuadrados aproximadamente, y que está ubicada en el sector Sur de la manzana "E", con frente a la calle Nº 4. Artículo 2º - El Departamento Ejecutivo deberá notificar en forma fehaciente a la firma adjudicataria y demás proponente de la presente adjudicación, dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores a la promulgación de la presente Or- denanza, de acuerdo a lo determinado por el Pliego de Condiciones Generales, debiendo en forma paralela remitir a la U.C.A.M. para su evaluación, los aspectos relevantes del proyecto, desde el punto de vista ambiental. Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dése al Departamento Ejecutivo, al Libro de Ordenanzas y archívese. Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Las Heras, a los 01 del mes de junio de 2006. Héctor Fabián Tello Vicepresidente 1º H.C.D. Sergio G. Marquez Secretario H.C.D. _______ DECRETO Nº 1.955 Ciudad de Las Heras, junio 12 de 2006 Visto: La Ordenanza Nº 19/ 2006 emitida por el H.C.D., y CONSIDERANDO: Que en la misma se solicita que se ratifique el Decreto Nº 109 de fecha 12 de enero de 2005, emitido por el Departamento Ejecutivo, obrante en fs. 103 del Expte. Nº 4009/2-M-2004, en el que se adjudica a la firma H.Y.R. Sociedad de Hecho, en comodato con promesa de donación de parcela identificada en los Pliegos de Condiciones de la Licitación como E 14 (ND) E 15 (ND) y E 16 (ND), que tienen una superficie de 3.000 metros cuadrados aproximadamente, y que está ubicada en el sector Sur de la manzana "E", con frente a la calle Nº 4. Que corresponde dictar la norma legal respectiva. Por ello, LA SEÑORA PRESIDENTA DEL H.C.D. A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL DECRETA: Artículo 1º - Promulgar la Ordenanza Nº 19/2006, emitida por el H.C.D., en fecha 1 de junio de 2006. Artículo 2º - Notifíquese a la firma H.Y.R. Sociedad de Hecho en calle Alem Nº 1111 de Dorrego, Gllén., Mendoza, y tomen conocimiento Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Dirección de Desarrollo Económico, Departamento de Patrimonio. Artículo 3º - Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. Verónica I. Palmieri Presidenta H.C.D. Armando Lértora Secretario de Hacienda C.A.D. 10471 15/9/2006 (1 P.) a/cobrar ORDENANZA Nº 20/06 Visto el Expte. Nº 4174/6-M2005, caratulado Municipalidad de Las Heras 26º llamado a Licitación Pública de Parque Industrial y Minero Eje Norte Pimen, iniciado por la firma Guillermo Gimenez, y; CONSIDERANDO: Que habiendo procedido este Cuerpo Deliberativo al estudio y análisis de la detallada pieza administrativa, surge desde el punto de vista técnico-jurídico, que el oferente no ha cumplimentado todo requisito que prescribe la normativa que rige la licitación, habiendo rendido suficiente garantía de mantenimiento de oferta, todo conforme a dictamen legal de fs. 129 e informes expedidos por la Comisión Ejecutiva del Pimen. En razón de lo cual y por ende, no existen objeciones que formular estimándose conveniente ratificar el Decreto adjudicatorio Nº 2323 de fecha 09 de agosto del 2005 obrante en fs. 121. Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ORDENA: Artículo 1º - Ratifícase en todas sus partes el Decreto Nº 2323 de fecha 09 de agosto del 2005, emitido por el Departamento Ejecutivo, obrante a fs. Nº 103 del Expte. Nº 4174/6-M-2005, en el que se adjudica a la firma Guillermo Gimenez, en comodato con promesa de Donación de parcela identificada en los pliegos de condiciones de la licitación como Rb 9 (ND), que tienen una superficie de 5.500 metros cuadrados aproximadamente, y que está ubicada en el sector Sur de la manzana "R bis", con frente a la calle Nº 12. Artículo 2º - El Departamento Ejecutivo deberá notificar en forma fehaciente a la firma adjudicataria y demás proponente de la presente adjudicación, dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores a la promulgación de la presente Ordenanza, de acuerdo a lo determinado por el Pliego de Condiciones Generales, debiendo en forma paralela remitir a la U.C.A.M.para su evaluación, los aspectos relevantes del proyecto, desde el punto de vista ambiental. Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dése al Departamento Ejecutivo, al Libro de Ordenanzas y archívese. Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberan- BOLETIN OFICIAL - Mendoza, viernes 15 de setiembre de 2006 te de Las Heras, a los 01 del mes de junio de 2006. Héctor Fabián Tello Vicepresidente 1º H.C.D. Sergio G. Marquez Secretario H.C.D. _______ DECRETO Nº 1.957 Ciudad de Las Heras, junio 12 de 2006 Visto: La Ordenanza Nº 20/ 2006 emitida por el H.C.D., y CONSIDERANDO: Que en la misma se solicita que se ratifique el Decreto Nº 2323 de fecha 09 de agosto 2005, emitido por el Departamento Ejecutivo, obrante en fs. 103 del Expte. Nº 4174/6-M-2005, en el que se adjudica a la firma Guillermo Gimenez, en comodato con promesa de donación la parcela identificada en los Pliegos de Condiciones de la Licitación como Rb 9 (ND), que tiene una superficie de 5.500 metros cuadrados aproximadamente, y que está ubicada en el sector Sur de la manzana "R bis", con frente a la calle Nº 12. Que corresponde dictar la norma legal respectiva. Por ello, LA SEÑORA PRESIDENTA DEL H.C.D. A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL DECRETA: Artículo 1º - Promulgar la Ordenanza Nº 20/2006, emitida por el H.C.D., en fecha 1 de junio de 2006. Artículo 2º - Notifíquese a la firma Guillermo Gimenez, en calle Federico Moreno Nº 2280 de Ciudad, Mendoza, y tomen conocimiento Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Dirección de Desarrollo Económico, Departamento de Patrimonio. Artículo 3º - Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. Verónica I. Palmieri Presidenta H.C.D. Armando Lértora Secretario de Hacienda C.A.D. 10471 15/9/2006 (1 P.) a/cobrar _______________________________ ORDENANZA Nº 21/06 Visto el Expte. Nº 4077/3-M2003, caratulado Municipalidad de Las Heras 29º llamado a Licitación Pública de Parque Industrial y Minero Eje Norte Pimen, iniciado por la firma Federico Andrés Guizzi, y; CONSIDERANDO: Que habiendo procedido este Cuerpo Deliberativo al estudio y análisis de la detallada pieza administrativa, surge desde el punto de vista técnico-jurídico, que el oferente no ha cumplimentado los requisitos que prescribe la normativa que rige la licitación, todo conforme a dictamen legal de fs. 152 e informes expedidos por la Comisión Ejecutiva del Pimen. En razón de lo cual y por ende, no existen objeciones que formular estimándose conveniente ratificar el Decreto desadjudicatorio Nº 3595 de fecha 26 de diciembre de 2005 obrante en fs. 149 y 150 en tanto el pedido de devolución de la garantía de adjudicación conforme la normativa de la licitación. Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ORDENA Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 3595 de fecha 26 de diciembre del 2005, emitido por el Departamento Ejecutivo, obrante en fs. 149 y 150 del Expte. Nº 4077/3-M-2005, en el que se desadjudica a la firma Federico Andrés Guizzi el predio adjudicado a través de Ordenanza Nº 10/ 2004, por los motivos ampliamente detallados en la presente. Artículo 2º - Se dispone la pérdida de garantía de adjudicación, por aplicación del Artículo 13º del Pliego de Condiciones Particulares, que expresamente establece: "Otorga la prórroga, si se produjeran retrasos de hasta un año según el nuevo cronograma, el adjudicatario perderá la garantía de adjudicación.Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dése al Departamento Ejecutivo, al Libro de Ordenanzas y archívese. Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Las Heras, a los 01 del mes de junio de 2006. Héctor Fabián Tello Vicepresidente 1º H.C.D. Sergio G. Marquez Secretario H.C.D. _______ DECRETO Nº 1.956 Ciudad de Las Heras, junio 12 de 2006 Visto: La Ordenanza Nº 21/ 2006 emitida por el H.C.D., y CONSIDERANDO: Que en la misma se solicita que se ratifique el Decreto Nº 3595 de fecha 26 de diciembre de 2005, emitido por el Departamento Ejecutivo, obrante a fs. 149 y 150 del Expte. Nº 4077/3- M-2003, en el cual se desadjudica a la firma Federico Andrés Guizzi el predio adjudicado a través de la Ordenanza Nº 10/04, por los motivos ampliamente detallados en la Ordenanza Nº 21/06. Que corresponde dictar la norma legal respectiva. Por ello, LA SEÑORA PRESIDENTA DEL H.C.D. A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL DECRETA: Artículo 1º - Promulgar la Ordenanza Nº 21/2006, emitida por el H.C.D., en fecha 1 de junio de 2006. Artículo 2º - Notifíquese a la firma Federico Andrés Guizzi en B° Hermandad Obrera M.B. C.3 de Las Heras, Mendoza, y tomen conocimiento Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Dirección de Desarrollo Económico, Departamento de Patrimonio. Artículo 3º - Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. Verónica I. Palmieri Presidenta H.C.D. Armando Lértora Secretario de Hacienda C.A.D. 10471 15/9/2006 (1 P.) a/cobrar _______________________________ ORDENANZA Nº 22/06 Visto el Expte. Nº 5869/1-M2002, caratulado Municipalidad de Las Heras 26º llamado a Licitación Pública de Parque Industrial y Minero Eje Norte Pimen, iniciado por la firma Luis Alberto Apaldetti, y; CONSIDERANDO: Que habiendo procedido este Cuerpo Deliberativo al estudio y análisis de la detallada pieza administrativa, surge desde el punto de vista técnico-jurídico, que el oferente no ha cumplimentado los requisitos que prescribe la normativa que rige la licitación, todo conforme a dictamen legal de fs. 110 e informes expedidos por la Comisión Ejecutiva del Pimen. En razón de lo cual y por ende, no existen objeciones que formular estimándose conveniente ratificar el Decreto desadjudicatorio Nº 3593 de fecha 26 de diciembre de 2005 obrante a fs. 107 y 108 en tanto el pedido de devolución de la garantía de adjudicatario conforme la normativa de la licitación. Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ORDENA: Artículo 1º - Ratifícase el De- 8065 creto Nº 3593 de fecha 26 de diciembre del 2005, emitido por el Departamento Ejecutivo, obrante en fs. 107 y 108 del Expte. Nº 5869/1-M-2005, en el que se desadjudica a la firma Luis Alberto Apaldetti el predio adjudicado a través de Ordenanza Nº 36/2003, por los motivos ampliamente detallados en la presente. Artículo 2º - Se dispone la pérdida de garantía de adjudicación, por aplicación del Artículo 13º del Pliego de Condiciones Particulares, que expresamente establece: "Otorga la prórroga, si se produjeran retrasos de hasta un año según el nuevo cronograma, el adjudicatario perderá la garantía de adjudicación.Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dése al Departamento Ejecutivo, al Libro de Ordenanzas y archívese. Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Las Heras, a los 01 del mes de junio de 2006. Héctor Fabián Tello Vicepresidente 1º H.C.D. Sergio G. Marquez Secretario H.C.D. _______ DECRETO Nº 1.959 Ciudad de Las Heras, junio 12 de 2006 Visto: La Ordenanza Nº 22/ 2006 emitida por el H.C.D., y CONSIDERANDO: Que en la misma se solicita que se ratifique el Decreto Nº 3593 de fecha 26 de diciembre de 2005, emitido por el Departamento Ejecutivo, obrante a fs. 107 y 108 del Expte. Nº 5869/1-M-2002, en el cual se desadjudica a la firma Luis Alberto Apaldetti el predio adjudicado a través de la Ordenanza Nº 36/03, por los motivos ampliamente detallados en la Ordenanza Nº 22/06. Que corresponde dictar la norma legal respectiva. Por ello, LA SEÑORA PRESIDENTA DEL H.C.D. A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL DECRETA: Artículo 1º - Promulgar la Ordenanza Nº 22/2006, emitida por el H.C.D., en fecha 1 de junio de 2006. Artículo 2º - Notifíquese a la firma Luis Alberto Apaldetti, en calle Teurlay Nº 556, Bº Unimev de Villa Nueva, Gllén., Mendoza, y tomen conocimiento Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Dirección de Desarrollo Económico, Departamento de Patrimonio. 8066 Artículo 3º - Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. Verónica I. Palmieri Presidenta H.C.D. Armando Lértora Secretario de Hacienda C.A.D. 10471 15/9/2006 (1 P.) a/cobrar _______________________________ ORDENANZA Nº 34/06 Visto el expediente Nº 2936-M2000, de Daniel E. Jaccino, referente a que se modifique la Ordenanza de desadjudicación, y CONSIDERANDO: Que luego del estudio del presente expediente y observando el informe de fojas 104 y que explica que se ha cometido un error, donde dice ejecutar la garantía de adjudicación debe decir de oferta. Que esta Comisión cree conveniente subsanar el error dado el informe antes mencionado modifíquese el artículo 2º de la Ordenanza Nº 66/02. Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ORDENA: Artículo 1º - Modifíquese el artículo 2º de la Ordenanza Nº 66/03, que quedará redactado de la siguiente manera: "Se dispone la pérdida de la garantía de oferta, por aplicación del art. 13º del pliego de condiciones particulares, que expresamente establece: "Otorgada la prórroga, si se produjeran retrasos de hasta un año según el nuevo cronograma, el adjudicatario perderá la garantía." Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dése al Departamento Ejecutivo, al Libro de Ordenanzas y archívese. Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Las Heras, a los 27 días del mes de julio de 2006. Verónica I. Palmieri Presidenta H.C.D. Sergio G. Marquez Secretario H.C.D. ______ DECRETO Nº 2.723 Ciudad de Las Heras, agosto 10 de 2006 Visto: La Ordenanza Nº 34/ 2006 emitida por el H.C.D., y CONSIDERANDO: Que en la misma se solicita que se modifique el artículo 2º de la Ordenanza Nº 66/03, que quedará redactado de la siguiente manera: Se dispone la pérdida de la garantía de oferta, por aplicación del Art. 13º del Pliego de Con- BOLETIN OFICIAL - Mendoza, viernes 15 de setiembre de 2006 diciones Particulares, que expresamente establece: "Otorgada la prórroga, si se produjeran retrasos de hasta un año según el nuevo cronograma, el adjudicatario perderá la garantía." Que corresponde dictar la norma legal respectiva. Por ello; EL INTENDENTE MUNICIPAL DECRETA: Artículo 1º - Promulgar la Ordenanza Nº 34/2006, emitida por el H.C.D., en fecha 27 de julio de 2006. Artículo 2º - Tomen conocimiento Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Dirección de Desarrollo Económico. Artículo 3º - Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. Pedro Rubén Miranda Intendente Armando Lértora Secretario de Hacienda C.A.D. 10641 15/9/2006 (1 P.) a/cobrar _______________________________ ORDENANZA Nº 40/06 Visto: El expediente Nº 4077/ 5-M-2003, caratulado Municipalidad de Las Heras 29º llamado a licitación pública del Parque Industrial y Minero Eje Norte (PIMEN) iniciado por la firma Cerro Blanco Minerales S.A., y CONSIDERANDO: Que el expediente de referencia ha sido remitido por el Departamento Ejecutivo recurriendo se modifique el art. 2º de la Ordenanza Nº 27/05 de fs. 132, en lo que se refiere al texto de la pérdida de garantía de adjudicación por la palabra pérdida de garantía de oferta. Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ORDENA: Artículo 1º - Modifíquese el artículo 2º de la Ordenanza Nº 27/05, que quedará redactado de la siguiente manera: Se dispone la pérdida de la garantía de oferta, por aplicación del art. 14º del pliego de condiciones generales y 15º Pliego de Condiciones particulares. Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dése al Departamento Ejecutivo, al Libro de Ordenanzas y archívese. Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Las Heras, a los 3 días del mes de agoto de 2006. Verónica I. Palmieri Presidenta H.C.D. Sergio G. Marquez Secretario H.C.D. DECRETO Nº 2.758 Ciudad de Las Heras, agosto 10 de 2006 Visto: La Ordenanza Nº 40/ 2006 emitida por el H.C.D., y CONSIDERANDO: Que en la misma se solicita que se modifique el artículo 2º de la Ordenanza Nº 27/05, que quedará redactado de la siguiente manera: Se dispone la pérdida de la garantía de oferta, por aplicación del Art. 14º del pliego de condiciones generales y 15º del pliego de condiciones particulares. Que corresponde dictar la norma legal respectiva. Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DECRETA: Artículo 1º - Promulgar la Ordenanza Nº 40/2006, emitida por el H.C.D., en fecha 03 de agosto de 2006. Artículo 2º - Tomen conocimiento Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Dirección de Desarrollo Económico. Artículo 3º - Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. Pedro Rubén Miranda Intendente Armando Lértora Secretario de Hacienda C.A.D. 10641 15/9/2006 (1 P.) a/cobrar _______________________________ ORDENANZA Nº 41/06 Visto: El expediente Nº 2135M-2006, correspondiente a la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2005, compuesto de 228 fojas, y; CONSIDERANDO: Que el mismo ha sido remitido por el Departamento Ejecutivo, a fin de ser examinadas, aprobadas o desaprobadas, conforme lo establece el Artículo 73, inciso 4º, Artículo 105, inciso 10 y Artículo 138 de la Ley 1079 Orgánica de Municipalidades; y lo determinado por la Ley 3799 de Contabilidad de la Provincia, a efecto que sean remitidas a Honorable Tribunal de Cuentas. Que la pieza administrativa ha sido recepcionada en este Honorable Cuerpo en fecha 12/6/06, tomando estado parlamentario el día 15/6/06. Que conforme surge de la evaluación realizada a las actuaciones, complementadas con las consultas evacuadas por los funcionarios del área contable del Departamento Ejecutivo, no existen objeciones que formular al respecto. Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ORDENA: Artículo 1º - Apruébase la Rendición de Cuentas del ejercicio ejecutado por el Departamento Ejecutivo durante el año 2005, todo conforme a las actuaciones obrantes en el Expte. Nº 2135-M06, constante de 228 fojas útiles. Artículo 2º - La presente aprobación queda supeditada a las observaciones que pueda efectuar el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia. Artículo 3º - Procédase a refoliar la pieza administrativa y su devolución al Departamento Ejecutivo a efectos de su remisión a Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia. Artículo 4º - Comuníquese, publíquese, dése al Departamento Ejecutivo, al Libro de Ordenanzas y archívese. Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Las Heras, a los 3 días del mes de agoto de 2006. Verónica I. Palmieri Presidenta H.C.D. Sergio G. Marquez Secretario H.C.D. ______ DECRETO Nº 2.759 Ciudad de Las Heras, agosto 10 de 2006 Visto: La Ordenanza Nº 41/ 2006 emitida por el H.C.D., y CONSIDERANDO: Que en la misma se solicita que se apruebe la Rendición de Cuentas del ejercicio ejecutado por el Departamento Ejecutivo durante el año 2005, todo conforme a las actuaciones obrantes en el Expte. Nº 2135-M-06, constante de 228 fojas útiles. Que corresponde dictar la norma legal respectiva. Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DECRETA: Artículo 1º - Promulgar la Ordenanza Nº 41/2006, emitida por el H.C.D., en fecha 03 de agosto de 2006. Artículo 2º - Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Dirección de Contaduría y Tesorería Municipal. Artículo 3º - Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. Pedro Rubén Miranda Intendente Armando Lértora Secretario de Hacienda C.A.D. 120641 15/9/2006 (1 P.) a/cobrar