anexo - Pemex Petroquímica

Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
BASES DE LICITACIÓN PARA CELEBRAR
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NACIONAL
A PRECIOS UNITARIOS
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE
EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE
AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
PETROQUIMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚM. 18578014-503-14
NOMENCLATURA EMPLEADA EN LAS BASES DE LICITACIÓN.
Para los efectos de las presentes bases de Licitación, se entenderá por:
LPM. Ley de Petróleos Mexicanos
RLPM. Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos
DACS. Disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades
sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios
SFP. Secretaría de la Función Pública
DOF. Diario Oficial de la Federación
DA. Documento Administrativo
DF. Documentos Financieros
DT. Documento Técnico
DE. Documento Económico
DI. Documento Informativo
STPRM. Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
LOPSRM. Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas
RLOPSRM. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas
-1-
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
BASES DE LICITACIÓN
SECCIONES
SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA INVITACION.
SECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Anexo A:
Planos y su relación.
Anexo B:
Especificaciones Generales y Particulares del Proyecto.
Anexo B-1: Normas.
Anexo B-3: Procedimientos Críticos.
Anexo C:
Catálogo de Conceptos.
Anexo E-1: Maquinaria y equipo de construcción que proporcionara la CONVOCANTE.
Anexo F:
Materiales y equipo de instalación permanente que proporcionara la CONVOCANTE.
Anexo BEO: Bitácora Electrónica de Obra
Anexo SSPA: Obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental de los
proveedores o contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
[Anexo I:
Compendio de instrucciones operativas en materia de administración de
contratos de obras bajo la Ley de Petróleos Mexicanos.
1.- Ajuste de la Remuneración.
2.- Conceptos o volúmenes de trabajo no previstos en el contrato.
3.- Modificaciones a los contratos.
4.- Pago de gastos no recuperables cancelación de licitación, suspensión,
rescisión o terminación anticipada del contrato.
Anexo GIN: Cálculo y declaración del Grado de Integración Nacional.
Anexo “PCF”: Programa de cierre de facturaciones para pago de trabajos ejecutados.
.
-2-
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
SECCIÓN III: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.
Cada proposición deberá estar integrada como se indica a continuación:
Parte I
Documentación de la Etapa de Precalificación.
Parte II
Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición, la cual
deberá entregarse, dentro del sobre que contenga la parte técnica.
Parte III
Documentación que contiene la parte técnica.
Parte IV
Documentación que contiene la parte financiera.
Parte V
Documentación que contiene la parte económica.
Parte VI
Documentación para efectos de los criterios de adjudicación, la cual deberá de
presentarse dentro del sobre que contenga la proposición económica.
SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRECALIFICACION, FINANCIERA, TÉCNICA,
ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.
Parte I
Criterios de Evaluación de Precalificación.
Parte II
Criterios de Evaluación Financiera
Parte III
Criterios de Evaluación Técnica
Parte IV
Criterios de Evaluación Económica
Parte V
Criterios de Adjudicación
SECCIÓN V: PROYECTO DE CONTRATO Y FORMATOS.
Proyecto de Contrato
Formatos para firma del contrato
-3-
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
SECCIÓN I
INSTRUCCIONES PARA LA INVITACIÓN.
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
1
PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.
2
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO.
3
CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.
4
FORMAS DE PARTICIPACIÓN.
5
MONEDA E IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES.
6
VISITAS AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
7
JUNTAS DE ACLARACIONES.
8
MODIFICACIONES A BASES DE LICITACION.
9
PROPOSICIONES CONJUNTAS Y CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES.
10
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.
11
COSTOS DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPOSICIÓN.
12
PRECALIFICACION.
13
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
14
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
15
CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.
16
EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FALLO.
17
CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O NULIDAD Y LICITACIÓN DESIERTA.
18
FIRMA DEL CONTRATO.
19
ANTICIPO (NO APLICA).
20
REMUNERACIONES Y CONDICIONES DE PAGO.
21
AJUSTE DE REMUNERACIONES
22
GARANTÍAS Y SEGUROS.
23
SUBCONTRATACIÓN.
24
COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL
DESARROLLO ECONÓMICO.
25
CONTRATACION DE EXTRANJEROS
26
PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.
27
INCONFORMIDADES.
28
FUENTES DE FINANCIAMIENTO (NO APLICA).
29
PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA
(S.T.P.R.M.)
-4-
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
30
BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA (BEO)
31
INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL
32
TESTIGO SOCIAL (NO APLICA)
33
MANIFESTACION DE SER DE NACIONALIDAD MEXICANA
34
CAPACITACIÓN
35
REGISTRO DE CONTRATISTAS
36
NEGOCIACIÓN DE PRECIOS (NO APLICA)
37
DEVOLUCIÓN DE PROPOSICIONES DESECHADAS.
38
PERIODO DE ACLARACIÓN O SUBSANACIÓN DE OMISIONES
ANEXO 1: FORMATO DE PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES
-5-
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
INTRODUCCIÓN
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 25, 27, 28 y 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, artículos 3 y 4 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional, articulo 54 de la
Ley de Petróleos Mexicanos, y demás disposiciones legales y administrativas vigentes en la materia, Pemex
Petroquímica en adelante “LA CONVOCANTE” a través de la Superintendencia de Recursos Materiales,
emite la presente Bases de la Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14 (En adelante la “Licitación”),
misma que se regirá por los ordenamientos antes señalados, para la contratación de la obra pública sobre la
base de precios unitarios, referente a “REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS,
DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Toda la información contenida en las Bases de Licitación y sus anexos, incluyendo los planos y
especificaciones, así como la información que se derive de la o las juntas de aclaraciones, no podrá ser
reproducida, alterada y/o modificada, sin autorización expresa y por escrito de Pemex Petroquímica por lo
tanto, ésta se entiende como propiedad exclusiva de Pemex Petroquímica, por lo que una vez difundidas
públicamente, ninguna persona física o moral podrá adjudicarse su contenido como de invención propia, así
como tampoco los bienes resultantes, por lo que no podrán patentarse ni registrarse como modelos de
utilidad ni de ninguna forma ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ni ante cualquier otra
institución u organismo Nacional que tenga por objeto proteger la propiedad industrial.
Los trabajos se desarrollarán en: El interior del Complejo Petroquímico Cosoleacaque de Pemex
Petroquímica, ubicado en Carretera Costera del Golfo Km. 39+400, S/N, S/C, Cosoleacaque, Ver.
Domicilio de “LA CONVOCANTE”: Carretera Costera del Golfo KM. 39+400, S/N, S/C, C.P. 96340,
Cosoleacaque, Veracruz, Teléfono (01) 922-22-3-00-93 y
(01) 922-22-3-77-07 y correos electrónicos:
[email protected] , [email protected]
“LA CONVOCANTE” y el licitante ganador celebrarán un contrato de obra pública a precio unitario y tiempo
determinado de acuerdo al Proyecto de contrato contenido en estas Bases de licitación (en adelante el
“contrato”).
Origen de los fondos.- La Subdirección de Administración y Finanzas a través de la Superintendencia de
Recursos Financieros del Complejo Petroquímico Cosoleacaque mediante oficio No. PPQ-DG-SAF-GRFCPC-SRF-119-2014 de fecha 02 de mayo de 2014 autorizó a “LA CONVOCANTE” a comprometer recursos
para llevar a cabo esta “Licitación”. Las erogaciones se harán con cargo al renglón del gasto 310 del
presupuesto de Inversión, de la unidad de inversión 5GBLAA (Proyecto Q-432-1403).
Por tratarse de trabajos que comprenden más de un ejercicio presupuestal, “LA CONVOCANTE”, informa que
durante el ejercicio presupuestal 2014 la asignación presupuestal aprobada es de: $ 3, 000,000.00 (tres
millones 00/100 M.N.).
Los licitantes deberán considerar en el Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos de su
proposición (Formato DE-4), que el monto que programen en su proposición, hasta inclusive el mes de
octubre de 2014, no deberá rebasar el monto de $ 3, 000,000.00 (tres millones 00/100 M.N.). El
incumplimiento de lo anterior, será motivo de desechamiento de la proposición.
-6-
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
Áreas responsables de “LA CONVOCANTE”.- Para la presente licitación:
a) El Área Administradora del Proyecto, que tiene a su cargo la administración, eficiencia y operatividad
que permita alcanzar los objetivos y metas de un Proyecto Sustantivo, que requiere de la contratación de
bienes, servicios u obras para ejecutarlo. Esta tomará las decisiones fundamentales del Proyecto Sustantivo y
de la contratación, será: La Subgerencia del Complejo Petroquímico Cosoleacaque.
b) El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato. La cual será
responsable de administrar y supervisar la ejecución del contrato será: La Superintendencia de
Mantenimiento a través del departamento de Mantenimiento Civil del Complejo Petroquímico
Cosoleacaque.
c) El Área Responsable del Procedimiento la cual es responsable de llevar a cabo el procedimiento de
contratación será: La Superintendencia de Recursos Materiales a través del Departamento de Obra
Pública en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque.
En esta licitación no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de la fracción V del
artículo 53 y 59 de la LPM y el artículo 12 de las DACS.
Contenido Nacional.- El porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los
licitantes en equipo y materiales de instalación permanente distintos a los de construcción, que serán
utilizados en la ejecución de los trabajos objeto de esta licitación será de por lo menos 0.15 % (cero punto
quince). En ningún caso el licitante ganador podrá disminuir el porcentaje de contenido nacional indicado en
su proposición. Se deberá considerar lo dispuesto en el Anexo GIN.- Cálculo y declaración del Grado de
Integración Nacional.
Los licitantes anexarán a su proposición una declaración bajo protesta de decir verdad, en la cual señalarán el
cumplimiento del grado específico de contenido nacional de los materiales, maquinaria y equipo de instalación
permanente, que serán utilizados en la ejecución de los trabajos de esta licitación y proporcionara la
información necesaria para la verificación de su cumplimiento.
1 PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.
EVENTO
Publicación de la Convocatoria
Publicación
licitación
de
las
Bases
FECHA / HORA
20 de mayo de 2014
de
Visita al sitio de los trabajos
Junta
de
Aclaraciones
(Precalificación)
Entrega de documentos para etapa
de Precalificación
Periodo de aclaración y subsanación
de la etapa de precalificación.
Resultado de Precalificación
Junta de Aclaraciones (Bases de
Licitación)
20 de mayo de 2014
26 de mayo de 2014
10:00 horas
27 de mayo de 2014
10:00 horas
03 de junio de 2014
10:00 horas
A partir del acto de entrega de
documentos de precalificación y
hasta dos días hábiles previo al
acto en el cual se dará a conocer el
resultado de la precalificación
11 de junio de 2014
14:00 horas
23 de junio de 2014
10:00 horas
LUGAR
DOF y
www.ptq.pemex.com
Portal de Pemex
Petroquímica
www.ptq.pemex.com
Sala de Licitaciones del
Departamento de obra
Pública del Complejo
Petroquímico Cosoleacaque.
-7-
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
EVENTO
Presentación
y Apertura de
Proposiciones
(documentación
distinta de la parte técnica y
económica,
parte
técnica
y
económica)
Periodo de aclaración y subsanación
de la etapa técnica y Económica, así
mismo la subsanación de la
documentación distinta de la parte
técnica y económica.
Fallo
Firma del Contrato
FECHA / HORA
08 de julio de 2014
10:00 horas
A partir del acto de
presentación de propuestas
técnicas y económicas hasta
dos días hábiles previo al acto
en el cual se dará a conocer el
fallo de la licitación.
LUGAR
Sala de Licitaciones del
Departamento de obra Pública
del Complejo Petroquímico
Cosoleacaque.
28 de julio de 2014
14: 00 horas
13 de agosto de 2014
14:00 horas
Nota: Este programa de eventos es susceptible de modificarse de acuerdo al número de juntas de aclaraciones necesarias.
2
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO
La fecha estimada de inicio para las obras será el 21 de agosto de 2014, siendo el plazo total de ejecución
de las obras de 210 (doscientos diez) días naturales.
3
CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.
Ninguna de las condiciones contenidas en estas Bases de licitación, así como las proposiciones presentadas
por los licitantes podrán ser negociadas. Los licitantes no podrán condicionar en forma alguna las
proposiciones.
Para adquirir las bases de licitación los interesados deberán realizar el pago a nombre de Pemex
Petroquímica en el Banco: Banamex, S.A. sucursal y Cuenta No.: 804-7408556 y para pagos electrónicos en
la Cuenta Clabe: 002877080474085569, las bases de licitación y sus anexos podrán obtenerlos en la página
de internet de Pemex Petroquímica en la siguiente dirección electrónica: www.ptq.pemex.com. El costo de la
bases licitación es de $1,500.00 (Un Mil quinientos pesos 00/100, M.N.) incluido el I.V.A.
Pemex Petroquímica, no se responsabiliza de la devolución del importe de los pagos que se realicen con
posterioridad a la fecha límite: 30 de mayo de 2014.
Para el caso de pago a través del sistema en banco, Pemex Petroquímica se reserva el derecho de verificar
que el pago que se haya realizado por el licitante cumpla con lo establecido en estas bases, caso contrario,
será motivo para desechar la propuesta. La fecha de pago que conste en dicho comprobante, deberá ser
como máximo la fecha límite de pago de bases, que se indica en el párrafo inmediato anterior.
Los Licitantes que deseen solicitar facturas por concepto de pago de bases de licitación “Comprobantes
Fiscales Digitales” (CFDI), deberán llenar el formato debidamente requisitado de solicitud de emisión de
comprobantes fiscales por concepto de compra de bases de licitación, que se incluye como Formato
DI-12
de las bases de licitación (SOLICITUD DE EMISIÓN DE COMPROBANTES FISCALES POR CONCEPTO
DE COMPRA DE BASES DE LICITACIONES e instructivo de llenado) debiendo proporcionar los datos en
este formato.
-8-
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
Deberán enviar el formato y documentos requeridos el mismo día que se realice el pago, debiendo ser en día
hábil en horario de 8:30 a 13:00 horas, lo anterior con la finalidad de emitir el comprobante fiscal en la fecha
en que se realice el depósito por el pago de bases de licitación. En caso contrario, bajo la responsabilidad del
licitante, el comprobante fiscal se iniciará el trámite de emisión en la fecha en que sea solicitado.
Los formatos de solicitudes se recibirán de la siguiente forma:
a.- Por correo electrónico a las direcciones: [email protected], [email protected],
debiendo ser en día hábil en horario de 8:30 a 13:00 horas.
b.- En la oficina del Departamento de Obra Pública del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, ubicada en
Carretera Costera del Golfo KM. 39+400, S/N, S/C, C.P. 96340, Cosoleacaque, Veracruz, en días hábiles, en
horario de 8:30 a 13:00 horas.
Las personas físicas o morales que requieran comprobante fiscal deberán estar registradas en el catálogo de
clientes de Pemex Petroquímica, en caso contrario deberán solicitar su alta con 24 horas de anticipación al
pago de las bases de licitación.
Cada interesado que haya adquirido las Bases de licitación y que desee participar en el procedimiento de
licitación, será responsable de examinar todos los documentos contenidos en las Bases de licitación. Los
licitantes deberán tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que puedan influir
en el costo y en el plazo de ejecución de esta obra de acuerdo a las condiciones particulares del lugar donde
se ejecutarán las obras y el tipo de obra tomando como parámetro el promedio de los últimos cinco años
anteriores de los registros meteorológicos del lugar y el periodo donde se realizaran los trabajos, ya que no
se admitirá reconsideración de los precios propuestos ni prórrogas, por motivos de lluvias, mal tiempo, etc.,
que pudiera ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecución de las obras. Una prórroga podría
reconocerse, cuando se constituya un caso fortuito o fuerza mayor, en términos del contrato. Deberá hacer
además sus propias consideraciones de todo cuanto requiera para efectuar las obras.
El hecho de que el licitante no tome en cuenta todas las circunstancias previsibles a que se hace referencia
en el párrafo que antecede, no lo relevará de asumir como contratista la responsabilidad de ejecutar y concluir
las obras a entera satisfacción de “LA CONVOCANTE”, de acuerdo con los alcances, especificaciones y
normas generales de construcción que se les proporcionaron y los precios contenidos en su proposición.
El contratista será el único responsable de la ejecución de las obras y deberá sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de
la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así
como las instrucciones que al efecto le señale “LA CONVOCANTE” en estas bases de licitación. Las
responsabilidades y daños y perjuicios que resultaren serán a cargo del contratista.
4
FORMAS DE PARTICIPACIÓN.
Con fundamento en lo que establece los artículos 58 del RLPM y 14 de las DACS, deberá presentar su
proposición por escrito en el acto de presentación y apertura de proposiciones, conforme a lo dispuesto en los
artículos 27, segunda y tercera transitoria de las DACS.
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad
de adquirir las bases, registrando previamente su participación y absteniéndose de intervenir en cualquier
forma en los mismos.
-9-
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
5
MONEDA E IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES.
La(s) moneda(s) en que se podrán presentar las proposiciones será(n) Moneda Nacional (Peso Mexicano).
Las propuestas y todas las comunicaciones deberán presentarse en idioma español, excepto que se trate de
catálogos, folletos e información técnica, mismos que podrán ser presentados con una traducción simple al
español.
6
VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Los interesados, podrán visitar el sitio de realización de los trabajos durante la visita guiada por el servidor
público designado por “LA CONVOCANTE” de manera que, por sí mismos y bajo su responsabilidad, los
licitantes puedan obtener toda la información que pudiera ser necesaria para la preparación de sus
proposiciones. A fin de estar en posibilidad de asistir a la visita, de acuerdo al programa de eventos del
procedimiento de licitación, los licitantes preferentemente entregarán un escrito en el que indiquen el (los)
nombre (s) de la(s) persona(s) que en su representación, acudirán a la visita al sitio, considerando un
máximo de 2 (dos) personas por licitante. Los licitantes que asistan a la visita al sitio no podrán hacer uso de
cámaras fotográficas o de videograbación, teléfonos celulares, equipos portátiles de comunicación o
radiolocalizadores.
Los licitantes interesados en asistir a la visita al sitio de realización de los trabajos, deberán reunirse con el
Ing. Federico Dávila Saldivar, representante de “LA CONVOCANTE”, en el lugar indicado en el programa de
eventos del procedimiento de licitación. Así mismo, las personas que visiten el sitio deberán sujetarse a las
reglas de seguridad de “LA CONVOCANTE” en vigor y deberán utilizar invariablemente overol o camisa de
manga larga y pantalón, ambos de algodón en color naranja, casco protector con barbiquejo, zapatos tipo
industrial, gafas de seguridad y protectores auditivos.
La visita al sitio será optativa para los licitantes, pero en su propuesta deberán incluir un escrito en el que
manifiesten que conocen el sitio de realización de las obras y sus condiciones ambientales, por lo que no
podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.
Los representantes de “LA CONVOCANTE” prepararán un acta de la visita al sitio en la que no se asentará
ninguna de las preguntas realizadas por los asistentes ya que éstas deberán de ser formuladas en la junta de
aclaraciones.
Copia de esta acta se pondrá a disposición de los licitantes, tanto en las oficinas de “LA CONVOCANTE”
como en el portal de internet de Pemex en la dirección electrónica www.ptq.pemex.com, siendo
responsabilidad de éstos conocer su contenido, ya que tal documentación formará parte integral de las Bases
de licitación.
Los interesados deberán tomar en consideración que la transportación, hospedaje y gastos que sean
erogados con motivo de la visita al sitio serán por su cuenta.
7
JUNTAS DE ACLARACIONES
JUNTA DE ACLARACIONES (ETAPA DE PRECALIFICACIÓN)
Los Licitantes que acrediten el pago del costo de las bases de licitación mediante la presentación de la copia
del recibo correspondiente, podrán presentar preguntas relativas donde ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE se
admitirán y recibirán preguntas de los documentos que involucran la etapa de precalificación, utilizando el
formato contenido en el Anexo 1 de la sección I de estas bases de licitación.
- 10 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
Deberán presentarlas por escrito y además de preferencia, para facilitar el proceso de revisión y respuesta de
dichas preguntas, en archivos electrónicos utilizando el programa de procesador de textos MS Word para
Windows, versión 2007 o anterior, con anticipación en el domicilio de “LA CONVOCANTE” o bien en el acto
de la junta de aclaraciones, en el entendido de que en caso de que el licitante formule preguntas diferentes a
los documentos de la etapa de precalificación estas no serán tomadas en cuenta y se tendrán como no
recibidas. En caso que los cuestionamientos no sean solventados en la primera junta de aclaraciones, se
señalarán fechas en que se realizarán la(s) junta(s) de aclaraciones relativas a la etapa de la precalificación
distintas a las señaladas en el programa de eventos
JUNTA DE ACLARACIONES (BASES DE LICITACIÓN)
Los licitantes que hayan aprobado la etapa de precalificación, podrán presentar preguntas relativas a las
bases de licitación, utilizando el formato contenido en el Anexo 1 de la sección I de estas bases de licitación.
Deberán presentarlas por escrito y además de preferencia, para facilitar el proceso de revisión y respuesta de
dichas preguntas, en archivos electrónicos utilizando el programa de procesador de textos MS Word para
Windows, versión 2007 o anterior, con anticipación en el domicilio de “LA CONVOCANTE” o bien en el acto
de la junta de aclaraciones.
Los Licitantes podrán plantear sus dudas respecto de los requisitos y documentación de las bases de
licitación y “LA CONVOCANTE” dará respuesta a dichos cuestionamientos en la misma junta o, a más tardar,
en la siguiente.
Las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los licitantes deberán plantearse de manera
concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en las base de licitación.
Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta
o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada
podrán ser desechadas por la convocante.
Se podrán celebrar las juntas de aclaraciones que se consideren necesarias, debiendo establecer en el acta
de cada junta el lugar, fecha y hora de la celebración de ulteriores juntas.
“LA CONVOCANTE” no recibirá preguntas adicionales con posterioridad a la última o única junta de
aclaraciones.
No serán aceptadas preguntas telegráficas o enviadas por fax, servicio postal, mensajería o correo
electrónico.
La primera o, en su caso, única junta de aclaraciones será celebrada en el lugar, fecha y hora indicados en el
programa de eventos del procedimiento de licitación. La asistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones
será optativa. Personal de “LA CONVOCANTE” preparará el acta de la junta de aclaraciones, la que deberá
ser firmada por los representantes de “LA CONVOCANTE” y por cada uno de los licitantes que estén
presentes durante la celebración de la misma. “LA CONVOCANTE”, en sus oficinas y a través del portal de la
dirección electrónica www.ptq.pemex.com, pondrá a disposición de los licitantes copia del acta de la junta de
aclaraciones, siendo responsabilidad de los licitantes conocer su contenido, ya que tal documentación formará
parte integral de las bases de licitación.
- 11 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
8
MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN.
Con fundamento en el artículo 26 de las DACS, “LA CONVOCANTE” podrá modificar los requisitos,
documentación requerida, plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria y/o las bases de licitación,
por cualquier razón, sea a iniciativa propia o en respuesta a alguna aclaración efectuada por cualquiera de los
licitantes, en los términos señalados en el numeral 7 de la Sección I de las presentes Bases de licitación. En
caso de existir modificaciones antes señaladas, “LA CONVOCANTE” entregará a los licitantes la versión de
las Bases de licitación, que contengan todas las modificaciones derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones,
para lo cual en la última junta de aclaraciones se señalara la fecha en que estarán disponibles la versión final
de las Bases en el portal de internet de Pemex Petroquímica, en la siguiente dirección electrónica
www.ptq.pemex.com.
Los licitantes deberán considerar para la elaboración de su propuesta todas las modificaciones a la
Convocatoria o las Bases de licitación.
9
PROPOSICIONES CONJUNTAS Y CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES.
De conformidad con lo estipulado en el artículo 55 segundo párrafo del RLPM, 20 y 24 de las DACS, para
participar en esta licitación, dos o más personas podrán agruparse para presentar una sola proposición sin
necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que para tales
efectos, en la propuesta se establezcan con precisión y a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, las actividades
que cada persona se obligará a ejecutar y se cumpla con los requisitos siguientes:
9.1 Bastará la adquisición de un sólo ejemplar de las Bases de licitación.
9.2 Deberán celebrar entre sí un convenio privado (Formato DT-8), el que contendrá lo siguiente:
9.2.1 Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios
públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación y,
de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en
éstas;
9.2.2 Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos
de los testimonios públicos con los que se acredita su representación;
9.2.3 Definición de las actividades, derivadas del contrato que se firme, a que se obliga cada una de
las personas participantes en el consorcio, así como la designación del líder en la ejecución del
contrato;
9.2.4 Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; preferentemente anotar
teléfono(s), Fax(es) y correo(s) electrónico(s);
9.2.5 Designación de un representante común para participar en la licitación y para suscribir y
presentar la propuesta, así como cualquier otra clase de documentos que se requieran,
otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición;
9.2.6 Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma solidaria para
comprometerse por la totalidad de las obligaciones derivadas del contrato que se firme.
9.2.7 Los mecanismos que regulen el control del consorcio;
9.2.8 Mecanismos de resolución de controversias entre los participantes del consorcio, y
9.2.9 Acuerdos de indemnización entre los integrantes del consorcio.
El convenio privado deberá ser firmado por todos y cada uno de los representantes legales de las
personas integrantes del consorcio que presenta la proposición conjunta.
La copia del convenio citado anteriormente a que hace referencia el artículo 24 de las DACS, deberá
entregarse dentro del sobre que contenga la parte técnica (Formato DT-8)
- 12 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 inciso e) de las DACS, la proposición deberá ser
firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado en el convenio privado
por las personas integrantes del consorcio que presenta la proposición conjunta, la que deberá ser
firmada de acuerdo a lo indicado en el numeral 13 de las presentes Bases de licitación.
9.3 En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que la
proposición se presenta en forma conjunta.
9.4 Para cumplir con: a) El capital contable mínimo requerido, b) El capital neto de trabajo, c) la
experiencia requerida, y d) La capacidad técnica; se podrán sumar los correspondientes a cada una
de las personas integrantes del consorcio que presenta la proposición conjunta.
9.5 Las entidades que controlen o se relacionen corporativamente, directa o indirectamente con los
integrantes de la propuesta conjunta, se obligan en forma solidaria con éstos cuando su capacidad
financiera no sea suficiente para garantizar el cumplimiento del contrato;
9.6 Las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta (consorcio), deberán
presentar en forma individual lo solicitado en los Documentos DA-2, DA-3, DA-4, DA-5, DA-7, DA-9 y
DT-6 firmados por el representante legal de cada una de las personas que decidan agruparse, así
mismo los documentos DA-1, DA-6, DA-8, de la Parte I de la Sección III de estas Bases de licitación
deberán presentar estos formatos en forma conjunta y deberán estar firmados por el representante
común.
9.7 Conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de las DACS, cuando la propuesta ganadora de la licitación
haya sido presentada en forma conjunta (consorcio), el contrato deberá ser firmado por el
representante legal de cada una de ellas, en forma solidaria;
9.8 El o los instrumentos legales suscritos entre las personas que presentaron la propuesta conjunta para
establecer las actividades a que se obliga cada una de ellas; el acuerdo que designa a aquélla que
actuará como líder en la ejecución del contrato; los mecanismos que regulen el control del Consorcio
y la resolución de controversias entre los participantes; así como los acuerdos de indemnización entre
los mismos formarán parte integrante del contrato, y
9.9 (NO APLICA) Se podrá sustituir alguno o algunos de los integrantes del consorcio si éste solicita la
sustitución de algún miembro, en este caso “LA CONVOCANTE” procederá en los términos del
artículo 54 de las DAC, esto es, el consorcio deberá acreditar fehacientemente que se preservan las
capacidades técnicas, financieras y demás requeridas para el adecuado cumplimiento de las
actividades del contrato que se había obligado el miembro del consorcio que se sustituirá. De no
autorizarse la sustitución por “LA CONVOCANTE” se considerará que el contrato no se ha firmado por
causa imputable al licitante ganador.
En caso de que una persona presente proposición por sí misma o como parte integrante de un consorcio, no
podrá presentar proposición como parte integrante de otro consorcio. La presentación de proposiciones en
contravención a lo anterior será causa de desechamiento de las proposiciones en que intervenga la misma
persona.
Lo previsto en el párrafo anterior será aplicable también respecto de los licitantes que se encuentren
vinculados entre sí por algún socio o asociado común, excepto en el caso de que su participación en las
propuestas sea con carácter de subcontratista o proveedor.
- 13 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
La insolvencia o incapacidad para contratar de alguno de los integrantes del grupo en una propuesta conjunta,
afectará la solvencia de la totalidad de la proposición conjunta en términos de las disposiciones legales
aplicables.
Si el licitante ganador fuera un consorcio, los miembros que lo formen podrán o no constituir una sociedad de
propósito específico a fin de que sea ésta la que celebre el contrato. La nueva sociedad deberá constituirse
de conformidad con lo siguiente: (i) cada uno de los miembros del consorcio deberá responder solidariamente
por las obligaciones asumidas por la sociedad en relación con el contrato, y (ii) los miembros del consorcio
serán los únicos integrantes de la nueva sociedad durante todo el tiempo de vigencia del contrato y sus
modificaciones, con las salvedades previstas en el artículo 54 de las DACS.
En el caso de que el licitante ganador fuese un consorcio y desee constituir una sociedad de propósito
específico, ésta deberá ser constituida previamente a la firma del contrato, debiendo presentar a “LA
CONVOCANTE”, dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, copia certificada del
primer testimonio de la escritura pública que contenga la constitución de la nueva sociedad, en la que consten
los datos de inscripción de dicho testimonio en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
correspondiente, o constancia de que éste registro se encuentre en trámite.
Independientemente del número de integrantes del consorcio que, en su caso, resulte ganador de la licitación,
“LA CONVOCANTE”, entregará un solo ejemplar del contrato con firmas autógrafas, a la persona física o
moral que haya sido designada como representante común en el convenio a que se refiere el artículo 24 de
las DACS.
10
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.
Cada proposición deberá estar integrada como se indica a continuación:
10.1
Documentación de la Etapa de Precalificación (Parte I de la sección III).
10.2
Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición (Parte II de la
sección III), la cual deberá entregarse, dentro del sobre que contenga la parte técnica.
10.3
Documentación que contiene la parte técnica (Parte III de la sección III).
10.4
Documentación que contiene la parte financiera (Parte IV de la sección III).
10.5
Documentación que contiene la parte económica (Parte V de la sección III).
11
COSTOS DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPOSICIÓN.
Los licitantes deberán cubrir todos los costos asociados con la preparación y entrega de sus proposiciones.
“LA CONVOCANTE” en ningún caso será responsable por estos costos.
12
PRECALIFICACION.
De conformidad con lo establecido en el artículo 55, fracción II, inciso e) de la LPM, 57 fracciones I y IV del
RLPM y con la finalidad de facilitar el procedimiento de contratación, “LA CONVOCANTE” efectuará una
precalificación respecto a la experiencia, capacidad técnica y financiera de los licitantes, relacionadas con el
objeto de la licitación.
Solo serán precalificadas las personas que hayan adquirido las Bases de licitación y lo hayan acreditado ante
“LA CONVOCANTE” mediante la presentación del recibo de pago correspondiente.
En ningún caso, se recibirán documentos de los licitantes, después de la hora y fecha señalada. No
se permitirá a los licitantes, integrar documento alguno a su documentación, ni modificar o retirar su
documentación, una vez que ésta haya sido presentada en este acto. Los licitantes y
- 14 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
observadores deberán mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico de
comunicación o captura de imágenes, video y sonido.
Cada documentación deberá presentarse en sobre completamente cerrado (en caso necesario y para
facilidad de manejo la documentación podrán presentarse en cajas completamente cerradas). Se recomienda
identificar el sobre de la documentación, como se muestra a continuación:
DOCUMENTACIÓN DEL LICITANTE:
(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE)
Licitación Pública Nacional No.
18578014-503-14
DESCRIPCION DE LA OBRA:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS
DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA
DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES
DEL COMPLEJO PETROQUIMICO
COSOLEACAQUE”.
Fecha.01 DE XX
“LA CONVOCANTE” podrá utilizar la información existente en el Registro de Proveedores y Contratistas, sin
embargo no será requisito indispensable estar inscrito en dicho registro.
Los siguientes elementos se verificarán en la etapa de precalificación:
Experiencia y Capacidad Técnica.El licitante deberá comprobar su capacidad técnica y experiencia en proyectos de naturaleza, complejidad y
dimensiones similares a las del concurso, mediante la entrega de la documentación descrita en los formatos,
DT-3 y DT-4 y deberá presentar documentación mediante la cual se puedan comprobar los antecedentes
profesionales, la especialización y experiencia del personal que sería asignado al contrato correspondiente
como responsable de la dirección, administración y control en la ejecución de la obra.
Formatos: DT-3 y DT-4:
DT-3 Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección,
administración y ejecución de las obras, los que deberán tener al menos, para los siguientes cargos:
El Superintendente de Construcción deberá comprobar su experiencia mediante actas de
recepción física de los trabajos, finiquitos de los contratos, notas de bitácora firmadas por el
profesional técnico, de los últimos cinco años en cuando menos dos obras de construcción de
rehabilitación de bases y estructuras de equipos, drenajes y pisos antiácidos, así como la profesión
y grado académico, con título profesional, por lo que debe anexar copia de la Cédula Profesional.
Además deberá presentar copia de poder notarial para toma de decisiones durante la ejecución de
la obra. (El poder notarial será necesario presentarlo una vez que la empresa haya sido la ganadora
del contrato).
- 15 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
El Supervisor de Seguridad, deberá tener experiencia en materia de Seguridad Industrial
debiendo proporcionar obligatoriamente el currículum vitae, indicando en el mismo datos como
escolaridad, diplomas, certificados, oficios de nombramiento u otros documentos oficiales, mismos
que deberán ser adjuntados para acreditar su experiencia laboral en cuando menos una obra en
los últimos cinco años de magnitud y complejidad similares.
DT-4 Documentos que acrediten la Experiencia y Capacidad Técnica de cuando menos dos contratos
de obras terminadas, referentes a obras de construcción de rehabilitación de bases y estructuras
de equipos, drenajes y pisos antiácidos, ejecutados en instalaciones
industriales, cuyas
características, dimensiones y complejidad sean similares a la obra que se concursa, mediante el
acta recepción de los trabajos o finiquito del contrato, con la identificación de los trabajos
realizados por el licitante, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la
contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos y las fechas previstas de
terminaciones, según el caso.
Los licitantes deberán presentar una relación, bajo protesta de decir verdad, de contratos vigentes y
comprometidos a la fecha de inicio de la obra, mencionando la descripción, monto original, monto
ejercido hasta la última estimación, vigencia del contrato y área contratante, esto con la finalidad de
verificar que el licitante cuente con el recurso necesario y que no afecte su capacidad de ejecución
en caso de que se le asigne el contrato.
Para el caso de proposiciones conjuntas (consorcio), la experiencia requerida, podrá acreditarse
mediante la suma de la experiencia de cada una de las empresas participantes del consorcio o en
su caso una sola empresa que lo acredite.
Capacidad Financiera.- Los licitantes deberán comprobar su capacidad financiera, mediante la entrega de la
documentación descrita en los formatos DF-1, DF-1A, DF-1B.
El Capital Contable mínimo requerido para esta licitación es de: $17, 000,000.00 (diecisiete
millones de pesos 00/100 M.N.)
El Capital neto de trabajo mínimo requerido para esta licitación es de: $3, 400,000.00
millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.)
(tres
Los licitantes deberán de cumplir con el capital contable mínimo requerido y el capital neto de
trabajo requerido así como acreditar cuando menos 80 puntos de acuerdo a las premisas de
evaluación financiera descritas en el formato DF-1A
Para el caso de proposiciones conjuntas:
Se sumarán los capitales contables y los capitales netos de trabajo.
Una de las empresas deberá acreditar al menos el 60% del capital contable solicitado y las demás en lo
individual al menos el 10%
Las empresas deberán de presentar en forma individual la documentación requerida en formato DF-1A.
Las razones financieras de apalancamiento y liquidez se determinaran mediante la suma de los
indicadores financieros correspondientes de cada empresa.(capital contable, pasivo total, activo
circulante, etc.)
El incumplimiento en alguno de los parámetros establecidos en las premisas de evaluación financiera o la
omisión en la presentación de algún documento requerido en esta Sección, será causa suficiente para
determinar que una oferta no acredita la capacidad financiera solicitada.
- 16 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
Capacidad Legal.- La capacidad legal que se requiere para participar en la licitación será de acuerdo a lo
solicitado en los Formatos: DA-1, DA-5 y DA-6.
La documentación de la etapa de precalificación deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada
para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá
desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica.
Cada uno de los documentos que integren la etapa de precalificación y aquéllos distintos a ésta,
preferentemente serán foliados por el licitante en todas y cada una de las hojas que los integren;, así como el
resto de los documentos que entregue el licitante. El incumplimiento en el foliado de la documentación no
será motivo de desechamiento, sin embargo se recomienda presentarla foliada para un mejor control
de la documentación. En el caso de que alguna no esté foliada se le solicitara al licitante foliar la
documentación en pleno acto.
Previo a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los
documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el
contrato correspondiente.
El resultado de la precalificación se dará a conocer en acto público de acuerdo al programa de eventos
“LA CONVOCANTE” se abstendrá de recibir propuestas de los licitantes que no hayan cumplido los requisitos
de la precalificación.
Formato DA-1: Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos.
Formato DA-5: Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con
facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:
a.-De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción
del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras
públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando
nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los
datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y
b.-Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se
desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.
Previo a la firma del Contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los
documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el
Contrato correspondiente.
Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los poderes y documentos legales cuenten con la
legalización o apostillamiento correspondiente por la autoridad competente del país de que se trate y, en su
caso, deberán ser traducidos al español.
Formato DA-6: Comprobante de pago de las bases de licitación.
.
- 17 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
13
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
El licitante en la preparación de su propuesta, deberá utilizar los formatos de la sección III, DOCUMENTOS
QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN, de estas Bases de licitación, o bien, en sus formatos siempre y cuando
éstos contengan todos los elementos requeridos, y preferentemente en el orden señalado.
Ninguna proposición será aceptada después de la fecha y hora indicada en el programa de eventos de la
bases de licitación, para la presentación de proposiciones.
Los documentos que se presenten en la etapa de precalificación, no será necesario presentarlos como parte
de la propuesta que se entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones.
Ninguna propuesta podrá ser modificada después de su presentación.
Las propuestas deberán presentarse por escrito debiendo considerar lo siguiente:
13.1
Proposiciones por escrito.
Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el
acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o
de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá
participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente. No obstante lo anterior, los licitantes
deberán cumplir con los requisitos para ingresar a las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.
La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada
uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás
hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, salvo tratándose del catálogo de conceptos o
presupuesto de obra o servicios y los programas solicitados, mismos que deberán ser firmados en cada hoja.
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, preferentemente serán
foliados por el licitante en todas y cada una de las hojas que los integren; para tal efecto, foliar de manera
separada la propuesta técnica, económica y la documentación distinta a estas propuestas, así como el resto
de los documentos que entregue el licitante. El incumplimiento en el foliado de la documentación no será
motivo de desechamiento, sin embargo se recomienda presentarla foliada para un mejor control de la
documentación. En el caso de que alguna propuesta no esté foliada se le solicitara al licitante foliar la
documentación en pleno acto.
Cada proposición deberá presentarse en sobre o en cajas cerradas. Se recomienda identificar el sobre o caja
de la proposición, como se muestra a continuación:
DOCUMENTACIÓN DEL LICITANTE:
(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE)
Licitación Pública Nacional No.
18578014-503-14
DESCRIPCION DE LA OBRA:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE
EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE
AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Fecha.01 DE XX
- 18 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
La documentación distinta de la parte técnica y económica, la parte técnica de la proposición y la parte
económica de la misma, se deberán presentar en sobres separados.
En el caso de proposiciones conjuntas, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el
representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta y el convenio a que
se hace referencia en el numeral 9 de la sección I de estas Bases de licitación se incluirá en el sobre que
contenga la parte técnica de la proposición del consorcio, como se establece en la sección III de las
presentes bases.
Las propuestas no deberán contener tachaduras, ni enmendaduras, ni textos entre líneas.
No serán aceptadas propuestas telegráficas o enviadas por fax, servicio postal, mensajería o correo
electrónico.
14
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
En el acto de presentación y apertura de proposiciones, se procederá a la apertura de los sobres que
contienen las proposiciones de los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de licitación y que
hayan cumplido los requisitos de la etapa de precalificación, de conformidad con el procedimiento siguiente:
14.1 En presencia de los asistentes, el servidor público de “LA CONVOCANTE” facultado para tales
efectos, presidirá el acto de presentación y apertura de proposiciones, el cual se llevará a cabo en la
fecha, hora y lugar señalados en el programa de eventos del procedimiento de licitación. En ningún
caso, se recibirán proposiciones de los licitantes, después de la hora y fecha señalada. No se
permitirá a los licitantes, integrar documento alguno a sus proposiciones, ni modificar o retirar su
proposición, una vez que ésta haya sido presentada en este acto. Los licitantes y observadores
deberán mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico de comunicación
o captura de imágenes, video y sonido.
Se sugiere que los licitantes se presenten en el lugar en dónde se efectuará el acto de presentación y
apertura de proposiciones, cuando menos 30 (treinta) minutos antes de iniciar el acto. El tiempo
oficial
se
encuentra
sincronizado
con
la
hora
de
la
página
electrónica
www.cenam.gob.mx/hora_oficial/, opción zona centro.
14.2 El servidor público facultado por “LA CONVOCANTE” para presidir el acto, procederá a recibir la
documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición, la parte técnica y la parte
económica y procederá a realizar una revisión cuantitativa de las proposiciones, y verificará que las
mismas contengan los documentos requeridos en estas bases de licitación, y desechará aquellas
proposiciones que no contengan dichos documentos. La determinación de
“LA
CONVOCANTE” sobre el cumplimiento de una proposición con los requisitos de las bases de
licitación se basará sólo en los documentos presentados, sin considerar ningún otro tipo de evidencia
externa.
De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor
público facultado para presidir el acto, rubricarán por separado el catálogo de conceptos de obra en
los que se consignen los precios y el importe total de la obra objeto de la licitación, y enseguida el
servidor público que preside el acto dará lectura en voz alta al importe total de la proposición de cada
licitante que hubiere sido aceptada para su posterior evaluación.
El servidor público que presida el acto será el único facultado para aceptar o desechar cualquier
proposición presentada, y en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.
Se levantará acta que servirá de constancia de celebración del acto de presentación y apertura de las
proposiciones en la que se deberá asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el
- 19 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
importe total de cada una de ellas así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo
motivaron. El acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará
copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos,
poniéndose a partir de esa fecha, a disposición de los que no hayan asistido, tanto en las oficinas de
“LA CONVOCANTE” y a través del portal de internet de Pemex Petroquímica, en la dirección
electrónica http://ptq.pemex.com para efecto de su notificación. En esta misma acta, se señalará el
lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, el cual podrá ser diferido.
No será motivo de desechamiento de la proposición, el que un licitante se ausente del acto, siempre y cuando
hubiere presentado su proposición, conforme a lo indicado en estas bases de licitación.
Si no se recibe proposición alguna o todas las proposiciones presentadas fueren desechadas, se declarará
desierta la licitación, situación que quedará asentada en el acta respectiva.
15
CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.
Las proposiciones serán desechadas por cualquiera de las siguientes causas:
15.1 La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;
15.2 El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se
hayan establecido expresamente en las bases de la licitación que afectarían la solvencia de la
proposición;
15.3 Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.
15.4 La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en la fracción V del Artículo 53 y 59
de la LPM y el Artículo 12 de las DACS;
15.5 En caso de que el licitante hubiese acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos,
desvirtuar en cualquiera otra forma los propósitos del procedimiento de licitación, o cualquier otro
acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, y
16
EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FALLO.
16.1 “LA CONVOCANTE” hará la evaluación técnica detallada de las proposiciones aceptadas, y la
evaluación legal y económica detallada de las proposiciones que resulten técnicamente solventes de
conformidad con lo dispuesto en los criterios señalados en la sección IV de esta bases de licitación;
16.2 Al finalizar la evaluación de las proposiciones “LA CONVOCANTE” emitirá un resultado técnico y
económico en el que se expondrán las razones por las que se aceptan o se desechan las
proposiciones presentadas por los licitantes, elaborando una justificación que determine la solvencia
de la propuesta ganadora;
16.3 “LA CONVOCANTE” emitirá una justificación por escrito que servirá como fundamento para el fallo,
de conformidad con el artículo 33 de las DACS;
16.4 En junta pública, se dará a conocer el fallo de la licitación y se llevará a cabo en el lugar, fecha y
hora señalados en el programa de eventos del procedimiento de licitación, ratificado o rectificado en
el acta de presentación y apertura de proposiciones o en el diferimiento que conste por escrito. Se
entregará copia del Fallo a los licitantes que hayan asistido y se pondrá a disposición de los demás
licitantes en la siguiente dirección electrónica: www.pemex.com, y
16.5 El representante de “LA CONVOCANTE” levantará un acta donde conste la participación de los
interesados y la información relativa al fallo, la que firmarán los asistentes a quienes se les entregará
copia de la misma, asimismo los licitantes que no hubieran asistido, aceptarán que se tendrán por
notificados del Fallo, cuando éste se encuentre en la dirección electrónica: www.ptq.pemex.com.
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la
inconformidad que se interponga por los licitantes, en los términos del artículo 35 segundo párrafo de la Ley
de Petróleos Mexicanos y el artículo 67 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos.
- 20 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
17
CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O NULIDAD Y LICITACIÓN DESIERTA.
17.1
CANCELACIÓN
“LA CONVOCANTE” podrá cancelar la licitación en cualquier tiempo por cualquier causa en los términos
señalados en el Anexo I de las presentes Bases de licitación.
17.2
SUSPENSIÓN O NULIDAD
La Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en Pemex Petroquímica resolverán las
inconformidades que se presenten en el procedimiento de contratación, en términos de lo dispuesto por la Ley
de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas, tal como lo establece el artículo 35 de la Ley de
Petróleos Mexicanos.
17.3
LICITACIÓN DESIERTA
“LA CONVOCANTE” procederá a declarar desierta la licitación cuando:
17.3.1 No se presenten propuestas;
17.3.2 Las propuestas presentadas no reúnan los requisitos solicitados;
17.3.3 Las propuestas económicas no resulten aceptables, los precios de las proposiciones presentadas
por los licitantes no sean aceptables.
18
FIRMA DEL CONTRATO
La adjudicación del contrato obligará a “LA CONVOCANTE” y a la persona en que hubiere recaído, a
formalizar el documento relativo en la fecha establecida en el programa de eventos del procedimiento de
licitación o en el acta de fallo.
A más tardar dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, y/o previo a
la firma del contrato, el licitante que resulte ganador, presentará los documentos siguientes y en su caso
deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición:
18.1 Acta constitutiva de la empresa y modificaciones a la misma para personas morales, las cuales
deberán estar inscritas en el Registro Público de Comercio correspondiente. Para personas físicas,
acta de nacimiento o carta de naturalización en su caso, e identificación oficial vigente y en el caso
de personas morales, identificación oficial vigente del representante legal de la empresa;
18.2 Cédula de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes;
18.3 Poder notarial del representante para actos de administración o para suscribir contratos, el cual
deberá estar inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente, e identificación oficial
vigente del mismo;
18.4 Comprobante del domicilio fiscal.
18.5
Previo a la firma de los contratos, los contratistas adjudicados deberán dar estricto cumplimiento a
lo dispuesto en la resolución miscelánea fiscal vigente, con independencia del año de inicio del
procedimiento de contratación de que se trate.
18.5.1 Documento expedido por el S.A.T. en el que se emita opinión en sentido positivo sobre el
cumplimiento de obligaciones fiscales en términos de la regla I.2.1.16 y II.2.1.13 para efectos del
Artículo 32-D del C.F.F. Lo anterior, derivado de la publicación en el D.O.F. el 30 de diciembre de
2013, de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2014.
Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación y entidades
federativas.
- 21 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
I.2.1.16.
Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del CFF,
cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría
General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones
por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo
total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA,
deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que
estos últimos subcontraten, les presenten documento vigente expedido por el SAT, en el que
se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, o bien,
generarlo a través de la aplicación en línea que para estos efectos le proporcione el SAT,
siempre y cuando firme el acuerdo de confidencialidad con el SAT.
En caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y los que estos
últimos subcontraten, tramiten por su cuenta la opinión del cumplimento de obligaciones
fiscales, lo harán en términos de lo dispuesto por la regla II.2.1.13.
En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con
las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación,
arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la
emitirá la ALSC que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente, enviándola al Portal de
éste hasta que se haya celebrado el convenio de pago.
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la
unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de
quince días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente.
Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de
quince días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo.
Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción
en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar
declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir
verdad en escrito libre que entregarán a la dependencia o entidad convocante, la que
gestionará la emisión de la opinión ante la ALSC más cercana a su domicilio.
CFF 32-D, 65, 66-A, 141, RMF 2014 II.2.1.13.
Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento de
obligaciones fiscales
II.2.1.13.
Los contribuyentes que para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en
materia de impuestos internos, comercio exterior o para el otorgamiento de subsidios y
estímulos requieran obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, deberán
realizar el siguiente procedimiento:
I.
Ingresarán a la página de Internet del SAT, en el apartado “Trámites y Servicios” en la
opción “Opinión del Cumplimiento”, con su Contraseña.
II.
Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente
podrá imprimir el acuse de respuesta.
III.
Dicha opinión también podrá solicitarse a través del número telefónico de INFOSAT, o
bien por correo electrónico a la dirección [email protected] la cual será
generada por el SAT y se enviará dentro de las siguientes 24 horas al correo electrónico
que el contribuyente proporcionó al citado órgano desconcentrado para efectos de la
FIEL.
IV.
Asimismo, podrá consultarse por un tercero que el propio contribuyente haya
autorizado, para lo cual desde la aplicación de Mi Portal, podrá autorizar al tercero para
que este último utilizando su FIEL, consulte la opinión del cumplimiento del contribuyente
quien lo autorizó.
- 22 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los
siguientes sentidos:
Positiva.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de esta regla.
Negativa.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de esta regla.
No inscrito.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC.
Inscrito sin obligaciones.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene
obligaciones fiscales.
a)
La autoridad a fin de emitir la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales revisará
que el contribuyente solicitante:
1.
Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción al RFC, a que
se refieren el CFF y su Reglamento y que la clave en el RFC este activa.
2.
Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto
de la presentación de las declaraciones anuales del ISR e IETU correspondientes a
los cuatro últimos ejercicios.
Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el
ejercicio en el que solicita la opinión y en los cuatro últimos ejercicios anteriores a
éste, respecto de la presentación de pagos provisionales del ISR, IETU y
retenciones del ISR por salarios, así como de los pagos definitivos del IVA y del
IEPS; incluyendo las declaraciones informativas que se refieren las reglas II.5.2.2.,
II.5.2.11., II.5.2.13., II.5.2.15., II.5.2.16., II.5.2.17., II.5.2.18., II.5.2.19., II.5.2.21. y
II.5.2.22., y el artículo 31-A del CFF.
b)
3.
No tiene créditos fiscales firmes determinados por impuestos federales, distintos a
ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IETU,
Impuesto al Activo, IDE, IEPS, impuestos generales de importación y de
exportación y sus accesorios; así como créditos fiscales firmes, relacionados con la
obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones,
solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes
fiscales.
4.
Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a
plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su
cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF,
con excepción de lo dispuesto por la regla I.2.14.1.
5.
En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no hayan incurrido
en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del
CFF.
Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el contribuyente se encuentra
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud
de opinión a que se refiere la fracción I de esta regla, se ubica en cualquiera de los
siguientes supuestos:
1.
Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya
sido revocada.
2.
Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del
CFF.
3.
Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal
determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de
conformidad con las disposiciones fiscales.
- 23 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias
relacionadas con la clave del RFC o presentación de declaraciones con las que el
contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar un caso de aclaración a través de su portal
y una vez que tenga la respuesta de que ha quedado solventada la aclaración, deberá
generar nuevamente la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales.
Cuando la citada opinión arroje inconsistencias relacionadas con créditos fiscales o al
otorgamiento de garantía con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar la
aclaración a través de su portal; la ALSC que le corresponda, resolverá en un plazo máximo
de 3 días y emitirá la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales y la enviará al portal
del contribuyente.
La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia el primer
párrafo de la presente regla que se emita en sentido positivo, tendrá una vigencia de 30 días
naturales a partir de la fecha de emisión.
Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del contribuyente en los
sistemas electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolución en sentido
favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o
pagados.
CFF 32-A, 65, 66-A, 141, RMF 2014 I.2.14.1., II.5.2.2., II.5.2.11., II.5.2.13., II.5.2.15.,
II.5.2.16., II.5.2.17., II.5.2.18., II.5.2.19., II.5.2.21., II.5.2.22.
18.6 Manifestación bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de
que cualquier extranjero que sea contratado por él o por los subcontratistas o proveedores
involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del
mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la
calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido
contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento y al numeral relativo a
Contratación de Extranjeros de las presentes bases;
18.7 Información sobre el país de procedencia de los bienes y/o servicios que se utilicen para dar
cumplimiento al objeto del (de los) contrato(s) adjudicado(s), así como información sobre las
personas físicas y/o morales que le suministren, directa o indirectamente, dichos bienes y/o,
servicios, de acuerdo al numeral relativo a Fuentes de Financiamiento;
18.8 Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas
morales, de la persona que firme el contrato;
18.9 Disco compacto conteniendo en Microsoft Office Excel versión 2007 o neodata los siguientes
archivos electrónicos:
Formato DT-11.- Análisis de los conceptos de trabajo, describiendo el concepto a desarrollar, su
unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes
consumos y de mano de obra y maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes
rendimientos, sin considerar costos e importes;
Formato DE-1.- Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados
y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y
costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes
rendimientos y costos;
Formato DE-2.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta;
- 24 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
Formato DE-3.- Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición,
cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida,
concepto y del total de la proposición, y
Formato DE-4.- Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos
con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la
convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando
preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica.
Formato DE-5A.- Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la
mano de obra que interviene directamente de la ejecución de los trabajos, con montos parciales y
totales
Formato DE-5B.- Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de
maquinaria y equipo de construcción que proporcionará el contratista para ejecutar los trabajos, con
montos parciales y totales.
Formato DE-5C.- Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de
los materiales que proporcionará el contratista para los trabajos con montos parciales y totales.
Formato DE-5D.- Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual del
personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y
administración de los trabajos, con montos parciales y totales.
Los documentos indicados en las fracciones 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 y 18.8, deberán ser presentados en copia
simple y en original o copia certificada, misma que le será devuelta al licitante que resulte adjudicado una vez
que se realice el cotejo correspondiente.
En el caso de propuestas conjuntas deberá entregarse la documentación de cada una de las personas
integrantes del consorcio, y el contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, en
forma solidaria.
En caso que el licitante ganador omita presentar estos documentos, éste no podrá firmar el contrato. Para la
presentación de las manifestaciones utilizará, preferentemente, los formatos que se adjuntan en las presentes
bases de licitación.
Además, en el plazo establecido en el segundo párrafo de este numeral 18, el licitante ganador presentará
manifestación, en caso de estar de acuerdo, en que se le apliquen retenciones del 2 (dos) al millar del monto
de los trabajos ejecutados, que se destinará al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En caso de que el licitante ganador no presente esta
manifestación, se entenderá que no está de acuerdo en que le apliquen dichas retenciones.
Si el licitante ganador no firma el contrato adjudicado por causas imputables al mismo será sancionado en los
términos del artículo 59 de la Ley Petróleos Mexicanos.
19
ANTICIPO.
(No se otorga)
La “Convocante” no otorgará ningún porcentaje de anticipo, en esta obra.
20
REMUNERACIONES Y CONDICIONES DE PAGO.
- 25 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
Las facturaciones por trabajos ejecutados se pagarán conforme a lo dispuesto en la cláusula Cuarta del
contrato, misma que deberá cumplir con lo estipulado en el Artículo 55 de las DAC; para efectuar el pago de
las facturaciones, el contratista deberá presentar la factura correspondiente.
Se aplicará el programa calendarizado de pago de facturaciones que se integra en la sección V de estas
Bases de licitación. (Anexo “PCF”) Programa de cierre de facturaciones.
20.1 PENALIZACIONES.
Las Penalizaciones, se aplicarán conforme a lo dispuesto en la cláusula QUINTA del contrato.
21
AJUSTE DE REMUNERACIONES.
Los Ajustes de Remuneraciones, se pagarán conforme a lo dispuesto en la Cláusula CUARTA numeral 4.5
relativa al ajuste de remuneraciones del modelo guía del contrato.
El ajuste de remuneraciones se determinará de acuerdo al procedimiento indicado en el Anexo 1 de la
sección II de las bases de licitación.
22
GARANTÍAS Y SEGUROS.
Las Garantías y Seguros, se determinarán conforme a lo dispuesto en la cláusula NOVENA del contrato.
22.1
Garantía de Cumplimiento
El licitante ganador, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se
formalizará, deberá entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, dentro de los 15 (quince) días naturales
siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la formalización del contrato,
garantía por el10% (diez por ciento del monto del contrato a favor de “LA CONVOCANTE” a través de póliza
de fianza expedida por institución afianzadora autorizada para operar en territorio nacional.
En caso de que la propuesta contemple precios o importes en diferentes monedas, deberá presentar la
garantía en esas mismas monedas.
En caso de propuestas conjuntas la garantía de cumplimiento del contrato deberá ser presentada por el
representante común del grupo de personas, otorgada a nombre de todas y cada una de las personas físicas
o morales que lo integren.
En caso de modificaciones al contrato, para efecto de la garantía de cumplimiento, el contratista deberá
presentar los endosos o documentos modificatorios de conformidad con los establecido en la cláusula de
“Garantías y Seguros” del proyecto de contrato. Dichos documentos deberán ser emitidos por la misma
institución que expidió la garantía o seguro original.
22.2
Garantía por vicios ocultos
Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que deberá
entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, previo a la recepción de los trabajos, una garantía durante
un plazo de doce meses. Deberán, a su elección, constituir una fianza por el equivalente al 10% (Diez por
ciento) del monto total ejercido de los trabajos.
- 26 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
Concluidos los trabajos, o en caso de recepciones en los términos del artículo 75 de las Disposiciones
Administrativas de Contratación, con fundamento en el artículo 64 del Reglamento de la Ley de Petróleos
Mexicanos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en concordancia a lo señalado en
el proyecto de contrato que se incluye en la sección V de estas bases de licitación.
Para la presentación de las garantías el licitante, se deberá apegar a los textos de garantías que se
encuentran en la sección V de estas bases de licitación.
En caso de incumplimiento a estas disposiciones se tendrá por no recibida las garantías y, se procederá de
conformidad con lo estipulado en el artículo 52 de las Disposiciones Administrativas de Contratación.
“LA CONVOCANTE” no acepta la entrega de garantías o seguros enviadas por fax, mensajería, servicio
postal o correo electrónico.
22.3
Seguros
El CONTRATISTA ganador será el único responsable de contar con las pólizas de seguro que, conforme a la
naturaleza y complejidad de los alcances del contrato, estime necesario, de conformidad con lo establecido en
el proyecto de contrato que se incluye en la sección V de estas bases de licitación.
“LA CONVOCANTE” no acepta la entrega de garantías o seguros enviadas por fax, mensajería, servicio
postal o correo electrónico.
23
SUBCONTRATACIÓN.
Las partes de la obra que podrán subcontratarse son:
Según lo establecido en el artículo 19 inciso w) de las “Disposiciones administrativas de contratación en
materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter
productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios” se enumeran las actividades o conceptos que
PODRÁN SUBCONTRATARSE:
a)
b)
Pruebas de compactación de suelos.
Pruebas de control de calidad y resistencia de concreto.
El licitante deberá anexar el currículum y documentación que demuestre fehacientemente la experiencia y
capacidad técnica y económica del (los) subcontratista(s) propuestos, en los trabajos que realizará.
De acuerdo con la Miscelánea Fiscal Vigente los subcontratistas deberán acatar lo dispuesto en el numeral
18.5.
De no haberse previsto actividades o conceptos objeto de subcontratación en las presentes bases de
licitación, previo análisis y autorización de la Administradora del Proyecto, los Contratistas podrán
subcontratar actividades o conceptos durante la ejecución del contrato, asegurando en todo momento las
capacidades requeridas para el cumplimiento del objeto del contrato. Dicha autorización en ningún caso
significará una ampliación al monto o al plazo del contrato de que se trate. En todos los casos de
subcontratación, el contrato establecerá que el Contratista será el responsable de las obligaciones del
contrato.
Los contratistas serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que
subcontraten para la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o
derecho que hacer valer en contra de Pemex Petroquímica.
- 27 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del Contratista de cumplir el grado de contenido nacional al que se
comprometió en su propuesta.
24
COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO
PARA
LA
El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de
acción del gobierno federal. En el plano Nacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores
públicos extranjeros en transacciones comerciales Nacionales, hemos adquirido responsabilidades que
involucran a los sectores público y privado.
En el formato DI-7 de la Sección V de estas bases de licitación, se trascribe íntegramente la nota informativa
para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE).
25
CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS
El licitante ganador deberá manifestar bajo protesta de decir verdad ante “LA CONVOCANTE” (formato DI-4),
que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por él o
por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo,
implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para
internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para
las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.
El contratista deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores,
se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días naturales contados a
partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las
condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su
servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la
Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General
de Población.
26
PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS
Se hace de su conocimiento el acuerdo que Petróleos Mexicanos tiene concertado con Nacional Financiera,
S. N. C. denominado “Programa de Cadenas Productivas”, el cual inició operaciones a partir del 06 de enero
de 2003 y cuyo objetivo es apoyar a los proveedores, contratistas o prestadores de servicios de Pemex y/o de
los Organismos Subsidiarios, a través de operaciones de factoraje y descuento electrónico de hasta el 100%
del importe de los títulos de crédito y/o documentos en que se consignen derechos de crédito expedidos por
Pemex o por los Organismos Subsidiarios, incluyendo los intereses correspondientes, siendo la misma
Nacional Financiera, el canal para la recepción de los Poderes, Actas Constitutivas y Carta de Adhesión que
firmen los proveedores y contratistas.
Para mayor información del programa mencionado, los interesados deberán dirigirse directamente a Nacional
Financiera, S.N.C.
- 28 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
27
INCONFORMIDADES
Los licitantes podrán inconformarse por escrito en los términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la
LOPSRM, ante el Órgano Interno de Control en Pemex Petroquímica, dependiente de la SFP, ubicado en el
Edificio Sede de Pemex Petroquímica localizado en Jacarandas No. 100, Nivel C-1, Colonia Rancho
Alegre, en Coatzacoalcos, Ver. C.P. 96558.
De conformidad con el artículo 92 de la LOPSRM, cuando una inconformidad se resuelva como infundada por
resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer
la continuación del procedimiento de contratación; se impondrá al promovente multa conforme lo establece el
artículo 77 de la LOPSRM.
28
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: (NO APLICA)
Toda vez que Petróleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios o cualquier entidad financiera y/o filial, que
éste designe para tal efecto, podrán hacer uso de recursos provenientes de financiamiento, con el objeto de
financiar los pagos que se deriven del contrato relacionado con esta licitación. El licitante que sea adjudicado
con dicho contrato, quedará obligado a lo siguiente:
Entregar al área contratante de “LA CONVOCANTE”, antes de la firma del contrato adjudicado, la información
sobre el país de procedencia de los bienes y/o servicios que se utilicen para dar cumplimiento al objeto del
contrato adjudicado, así como información sobre las personas físicas y/o morales y/o extranjeras que le
suministren, directa o indirectamente, dichos bienes y/o servicios. Esta información se deberá presentar en el
formato establecido como Anexo [número de anexo correspondiente de acuerdo con el modelo de contrato]
denominado “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios” y se adjuntará al contrato que
corresponda para formar parte integrante del mismo.
1. Entregar al área responsable (“Módulo de Financiamiento”) de “LA CONVOCANTE” la Documentación
Requerida por las Fuentes de Financiamiento (documentos y/o documentos electrónicos), que en su caso
corresponda, atendiendo a los requerimientos establecidos en el Anexo [número de anexo
correspondiente de acuerdo con el modelo de contrato] denominado “Documentación Requerida por las
Fuentes de Financiamiento”. Si el Contratista ha cumplido con la entrega de la Documentación
Requerida por las Fuentes de Financiamiento, el área responsable ("Módulo de Financiamiento"): a)
registrará en los sistemas sobre dicho cumplimiento, con lo que el Contratista podrá continuar con los
trámites de pago de su(s) factura(s), o b) emitirá el "Comprobante de Seguimiento de Documentación", el
cual formará parte de la documentación que el Contratista presente para continuar con los trámites de
pago de su(s) factura(s).
2. Informar oportunamente a sus proveedores y/o subcontratistas sobre los requisitos relacionados con la
Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento para garantizar el cumplimiento de lo
establecido en el numeral 2.
3. Presentar la “Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” siguiendo las instrucciones y
formatos establecidos en el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la
Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” (“el Instructivo”), que le será
proporcionado oportunamente por el área contratante de “LA CONVOCANTE”.
El Instructivo vigente se encuentra disponible
(www.pemex.com/proveedores/documentacion).
en
la
página
Internet
de
Pemex:
- 29 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
29
PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA
REPUBLICA MEXICANA (S.T.P.R.M.)
Con objeto de que “LA CONVOCANTE” de cumplimiento a lo establecido en el quinto párrafo de la cláusula
34 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana (S.T.P.R.M.) y Petróleos Mexicanos por sí y en representación de los organismos subsidiarios y
para el caso de que las Obras objeto de la presente Licitación se efectúen en el interior de las instalaciones
de PEMEX PETROQUÍMICA, el Contratista a quien se le adjudique el Contrato respectivo para la realización
de dichas Obras, preferirá en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la Ley
tengan terceros, al personal que proponga el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana,
o como en el futuro se le denomine. En virtud de lo anterior, será responsabilidad de los Licitantes conocer los
términos y condiciones para la contratación de los trabajadores que proponga el Sindicato antes mencionado,
así como considerar los mismos en la elaboración de sus ofertas. Al efecto se transcribe lo conducente de la
cláusula en comento:
“CLAUSULA 34. …
“…Cuando los trabajos de construcción o mantenimiento por contrato libre se efectúen en el interior
de las instalaciones de Petróleos Mexicanos o de los organismos subsidiarios, éstos se obligan a
comunicar al Comité Ejecutivo General y a las secciones del sindicato con 15 días hábiles de
anticipación, las características de dichos contratos y estipular con los contratistas que deberán
preferir en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la ley tengan
terceros, al personal que proponga el STPRM…”
30
BITÁCORA ELECTRONICA DE OBRA
El licitante que resulte ganador, se obliga a tramitar ante la Autoridad Certificadora correspondiente, el
certificado digital de su Superintendente de Construcción nombrado por escrito, mismo que deberá contar con
poder notarial en el cual, entre otros conste la designación para oír y recibir notificaciones, aún las de carácter
personal, y turnado en documento original debidamente firmado, por el Representante Legal y/o Apoderado
Legal del Licitante que resulte ganador y demás personal que, en su caso, tendrá autorización para firmar la
Bitácora Electrónica. La información general de estas personas será proporcionada a “LA CONVOCANTE”,
previamente al inicio de los trabajos, para estar en condiciones de solicitar oficialmente al Administrador del
sistema BEO proporcione las claves de usuario y contraseñas de acceso del personal involucrado.
31
INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL
Los licitantes especificarán en sus propuestas, las condiciones de reserva o confidencialidad que deberán
observarse con respecto a la información entregada, para los efectos de lo establecido en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y Lineamientos
correspondientes. “LA CONVOCANTE”, determina que el plazo de confidencialidad de información y
documentación entregada para esta obra, será por un periodo de cinco años.
32
TESTIGO SOCIAL
(NO APLICA)
33
MANIFESTACIÓN DE SER DE NACIONALIDAD MEXICANA
Para poder participar en la licitación, los licitantes deberán presentar un escrito en el que su firmante
manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana, Formato DA-9.
- 30 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
Previo a la firma del contrato, el licitante a quien se le haya adjudicado el mismo deberá presentar, para su
cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:
l. Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida
conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o
II. Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de
naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que
acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.
34
CAPACITACIÓN
El licitante que resulte ganador estará obligado a cumplir las disposiciones en materia de Seguridad Industrial,
Salud Ocupacional y Protección Ambiental señaladas en el Anexo SSPA, sin perjuicio de las demás
disposiciones legales que el Contratista esté obligado a cumplir, así como de aquellas que emita “LA
CONVOCANTE”, con posterioridad a la firma del Contrato.
De igual forma, se obliga a acreditar ante “LA CONVOCANTE”, previamente al inicio de los trabajos que el
personal que realizará los trabajos ha recibido, previo al inicio del contrato, la capacitación por parte de una
empresa debidamente autorizada y registrada para ello conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del
Trabajo, en las materias relacionadas con los trabajos, así como en materia de Seguridad Industrial, Salud
Ocupacional y Protección Ambiental.
En caso de que el licitante ganador, decida recibir capacitación del Instituto de Capacitación de la Industria de
la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, presentará debidamente
requisitado, previo a la firma del contrato, el formato DI-8, para que “LA CONVOCANTE”, aplique la retención
del 2 (dos) al millar del monto de cada una de las estimaciones que durante la ejecución de los trabajos,
presente para cobro ante “LA CONVOCANTE”, por concepto de la ejecución de los trabajos.
Dichas aportaciones, al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, vía retención, en ningún
caso deberán repercutirse en el importe de la proposición del licitante.
Una vez adjudicado el contrato, y en el supuesto de que el Contratista no acredite fehacientemente y a
satisfacción de “LA CONVOCANTE”, que su personal ha recibido capacitación en materia de Seguridad
Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental, éste no podrá ingresar a las instalaciones de “LA
CONVOCANTE”, por lo que cualquier atraso en el programa de ejecución de los trabajos derivado de este
incumplimiento, no será motivo para diferir la fecha de inicio de los mismos o ampliar el plazo de ejecución del
contrato.
35
REGISTRO DE CONTRATISTAS
De conformidad con el artículo 47 de las DAC de Petróleos Mexicanos y en el marco del Programa Operativo
para la Transparencia y Rendición de Cuentas, Petróleos Mexicanos cuenta con un registro único de
contratistas, mismo que se encuentra a disposición de los interesados en la dirección electrónica:
https://dipc.pemex.com/AdminDIPC/Login.aspx
en el apartado de productos y servicios, atención a
proveedores.
Los contratistas interesados en pertenecer al Directorio Institucional de Proveedores y Contratistas de
Petróleos Mexicanos, podrán registrarse o actualizar sus datos, capturando su información en línea en el
formato denominado “Solicitud de Inclusión/actualización” que se encuentra disponible en la ruta electrónica:
www.pemex.com / proveedores y suministros / atención a proveedores / aplicación de registro / registro
- 31 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
En este sitio se les expedirá la Cédula del Directorio, que tiene una vigencia anual, es válida en el ámbito
institucional a nivel nacional y de utilidad en los procesos de contratación. Así mismo, las empresas
registradas en el Directorio Institucional de Proveedores y Contratistas de Petróleos Mexicanos,
En sustitución de los Formatos DA-1 y DA-5, de estas bases de licitación, los licitantes que se encuentren
inscritos en el Directorio Institucional de Proveedores y Contratistas de Petróleos Mexicanos podrán
participar presentando copia de su cedula de inscripción, en cuyo caso, deberán presentar manifestación
bajo protesta de decir verdad, que la información a que se refiere el inciso a) del Artículo 47 de las DAC se
encuentra actualizada. En caso contrario, deberán presentar la documentación en la que consten los nuevos
datos solicitando su actualización.
La información contenida en el Directorio Institucional de Proveedores y Contratistas de Petróleos Mexicanos,
podrá utilizarse para determinar la participación y precalificación en los procedimientos de contratación, pero
la inscripción en el mismo no podrá exigirse como un requisito de participación.
36
NEGOCIACIÓN DE PRECIOS (NO APLICA)
Para efecto de esta obra, no aplica la negociación de precios
37
DEVOLUCIÓN
DE
LOS
PROPOSICIONES DESECHADAS
DOCUMENTOS
DE
PRECALIFICACION
Y
Los documentos de precalificación de los licitantes que no aprobaron esta etapa y las proposiciones
desechadas durante la licitación pública, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez
transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el resultado de la
precalificación o el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las
proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes;
agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción.
38
PERIODO DE ACLARACIÓN O SUBSANACIÓN DE OMISIONES
De conformidad a lo establecido en el artículo 29 de las DACS, “LA CONVOCANTE”, podrá solicitar
aclaraciones a algún requisito o información presentada por los Licitantes en su propuesta entregada en las
etapas de Precalificación, Evaluación Técnica y Evaluación Económica, detectada como incumplimiento,
siempre que dicho incumplimiento o inobservancia no afecte la solvencia de la propuesta presentada y pueda
ser factible de ser subsanada.
- 32 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
ANEXO 1 DE LA SECCION I
FORMATO DE PREGUNTAS
PRECALIFICACIÓN / BASES DE LICITACIÓN
LICITANTE: [NOMBRE DEL LICITANTE]
PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES No.__________ DE FECHA ____________________
Pregunta
Respuesta de PEMEX PETROQUÍMICA
Pregunta No.
Referencia en Bases:
Pregunta:
Pregunta No.
Referencia en Bases:
Pregunta:
Pregunta No.
Referencia en Bases:
Pregunta:
Pregunta No.
Referencia en Bases:
Pregunta:
Pregunta No.
Referencia en Bases:
Pregunta:
Pregunta No.
Referencia en Bases:
Pregunta:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE _________________________
Nota: En la referencia se anotarán los datos que identifiquen el documento al que se solicita aclaración (sección, documento o anexo, fecha,
página,párrafo,etc.)
- 33 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
SECCIÓN II INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
Anexo A:
Anexo B:
Anexo B-1
Anexo B-3:
Anexo C:
Anexo E-1:
Anexo F:
Anexo BEO:
Anexo SSPA :
Planos y su relación
Especificaciones Generales y Particulares del Proyecto
Normas
Procedimientos Críticos.
Catálogo de Conceptos
Maquinaria y equipo de construcción que proporcionara la CONVOCANTE
Materiales y equipo de instalación permanente que proporcionara la
CONVOCANTE.
Bitácora Electrónica de Obra.
Obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental de los
proveedores o contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Anexo I:
Compendio de instrucciones operativas en materia de administración de contratos
de obras bajo la Ley de Petróleos Mexicanos.
1.- Ajuste de la Remuneración.
2.- Conceptos o volúmenes de trabajo no previstos en el contrato.
3.- Modificaciones a los contratos.
4.- Pago de gastos no recuperables cancelación, suspensión, rescisión o
terminación anticipada del contrato.
Anexo GIN :
Anexo “PCF”
Cálculo y declaración del Grado de Integración Nacional.
Programa de cierre de facturaciones para pagos de trabajos ejecutados
- 34 -
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 1 DE 10
ANEXO "A"
RELACION DE PLANOS
PLANO No.
DESCRIPCION
REVISION
GV-380-3
PLANO GENERAL DE LOCALIZACION DE LAS INSTALACIONES
DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE
0
CROQUIS- 1
TIPOS DE ANCLAJE EN BASES DE EQUIPOS DINAMICOS Y/O
ESTATICOS
0
CROQUIS- 2
TIPOS DE ANCLAJE EN BASES DE EQUIPOS DINAMICOS Y/O
ESTATICOS
0
CROQUIS- 3
TIPOS DE ANCLAJE EN BASES DE EQUIPOS DINAMICOS Y/O
ESTATICOS
0
CROQUIS- 4
MARCOS Y CONTRAMARCOS PARA REGISTROS Y/O COLADERAS
0
CROQUIS- 5
PLACAS DE DESLIZAMIENTO CON ORIFICIOS EQUIDISTANTES
0
CROQUIS- 6
TAPAS DE COLADERAS DE ACERO AL CARBON
0
CROQUIS- 7
TAPAS RECTANGULARES DE FOFO PARA REGISTROS
0
CROQUIS- 8
TAPAS CIRCULARES DE FOFO PARA REGISTROS
0
*******
**************************
********
35
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 2 DE 10
ANEXO "A"
PLANO GV-380-3
PLANO GENERAL DE LOCALIZACION DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO
PETROQUIMICO COSOLEACAQUE
36
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 3 DE 10
ANEXO "A"
TIPOS DE ANCLAJE EN BASES DE EQUIPOS DINAMICOS Y/O ESTATICOS
O
5d
H
R=4d
L
TYPES AU TO AX
37
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 4 DE 10
ANEXO "A"
TIPOS DE ANCLAJE EN BASES DE EQUIPOS DINAMICOS Y/O ESTATICOS
d
P
L
H
T
K
W
TYPES DU AND DZS
38
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 5 DE 10
ANEXO "A"
MARCOS Y CONTRAMARCOS PARA REGISTROS Y/O COLADERAS
ÁNGULO
39
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 6 DE 10
ANEXO "A"
PLACAS DE DESLIZAMIENTO CON ORIFICIOS EQUIDISTANTES
40
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 7 DE 10
ANEXO “A”
TAPAS DE COLADERAS DE ACERO AL CARBON
0.70 m
0.40 m
1 1 4"
41
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 8 DE 10
ANEXO “A”
TAPAS RECTANGULARES DE FOFO PARA REGISTROS
39 12"
2"
19 12"
42
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 9 DE 10
ANEXO “A”
TAPAS CIRCULARES DE FOFO PARA REGISTROS
7.35
1 1 4"
43
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 10 DE 10
ANEXO “A”
El presente anexo se firma en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, el día __ del mes de ______
de DOS MIL CATORCE.
POR LA ENTIDAD:
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
RESIDENTE DE OBRA
44
POR EL CONTRATISTA:
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 1 DE 55
ANEXO "B"
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS
CONTENIDO
I.
NOTAS GENERALES
II.
ESPECIFICACIONES GENERALES
III.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA
IV.
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
V.
ESPECIFICACIONES GENERALES DE INGENIERÍA
VI.
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
V11. ESPECIFICACIONES PARTICULARES
45
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 2 DE 55
ANEXO “B”
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS
NOTAS GENERALES
1. PEMEX PETROQUÍMICA NO RECONOCERÁ PAGO ADICIONAL POR CONCEPTOS
ORIGINADOS POR CAUSAS CLIMATOLÓGICAS A MENOS QUE SE DEMUESTRE
FEHACIENTEMENTE QUE FUE ORIGINADO POR RAZÓN DE FUERZA MAYOR Y NO SE
PERMITIRÁ EJECUTAR TRABAJO ALGUNO EN CASO DE QUE POR CAUSAS
CLIMATOLÓGICAS SE PONGA EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL PERSONAL, LAS
INSTALACIONES O LA CALIDAD DEL TRABAJO.
2. EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA Y/O EN LOS ALCANCES ANOTADOS
EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES SE MENCIONAN LAS OPERACIONES PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL TRABAJO.
3. TODOS LOS MATERIALES QUE SUMINISTRE LA CONTRATISTA DEBERÁN SER NUEVOS Y
CONTAR CON LOS DOCUMENTOS CERTIFICADOS QUE GARANTICEN LA CALIDAD Y
ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. DE LOS MATERIALES QUE PROPORCIONE PEMEX
PETROQUÍMICA, LOS SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ LA CONTRATISTA
REGRESARLOS AL RESIDENTE Y/O SUPERVISOR DE OBRA.
4. EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR SU PROPUESTA TÉCNICA EN IDIOMA ESPAÑOL, LOS
DOCUMENTOS,
FICHAS
TÉCNICAS,
MANUALES
E
INFORMACIÓN
TÉCNICA
COMPLEMENTARIA SE PUEDEN PRESENTAR EN IDIOMA INGLÉS, CON UNA TRADUCCIÓN
SIMPLE AL ESPAÑOL.
5. ES RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA LOS DAÑOS OCASIONADOS DURANTE LA
REALIZACIÓN DE LA OBRA A CUALQUIER INSTALACIÓN EXISTENTE EN EL COMPLEJO
PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE.
6. LA CONTRATISTA DEBERÁ DISPONER CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD DE TODOS LOS
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, PERSONAL, Y EQUIPOS DE
INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE SE REQUIERA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS EN EL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.
7. EL LICITANTE DEBERÁ DE CONSIDERAR E INCLUIR DENTRO DE SU PROPUESTA TODAS
LAS OBRAS PROVISIONALES, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN,
ACTIVIDADES Y TRABAJOS PARA QUE LA OBRA QUEDE TOTALMENTE CONCLUIDA DE
ACUERDO AL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES.
46
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 3 DE 55
ANEXO “B”
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS
NOTAS GENERALES
8. LA CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LA OBRA Y DEL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, ASÍ MISMO DEBERÁ DISPONER DE LOS ELEMENTOS,
MEDIOS Y FACILIDADES PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA MISMA. EN CASO DE
QUE LAS PRUEBAS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES, LA CONTRATISTA
ESTARÁ OBLIGADA A REALIZAR POR SU CUENTA LAS PRUEBAS Y CORRECCIONES
NECESARIAS EN LA OBRA PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO.
9. SALVO LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE
PROPORCIONARÁ PEMEX PETROQUÍMICA Y QUE SE ENLISTAN EN EL ANEXO “F”, LA
CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LOS DEMÁS MATERIALES.
10. LA CONTRATISTA DEBERÁ HACER LIMPIEZA DIARIAMENTE EN EL ÁREA DE TRABAJO Y
PARA EL CASO DE LA RECEPCIÓN DE OBRA, DEBERÁ OBTENER A TRAVÉS DEL
SUPERVISOR DE LA OBRA EL VO. BO., QUE GARANTICE QUE LA LIMPIEZA FUE
REALIZADA.
11. TODO EL MATERIAL QUE SUMINISTRE LA CONTRATISTA DEBERÁ SER INSTALADO
(COLOCADO), PARA QUE PROCEDA PARA SU PAGO, MATERIAL QUE NO SE COLOQUE
NO SERÁ PAGADO Y LA CONTRATISTA DEBERÁ RETIRARLO DE LA OBRA, SIN CARGOS
ADICIONALES PARA PEMEX PETROQUÍMICA.
12. ES RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA LA CALIDAD DE LA RESISTENCIA DEL
CONCRETO DE ACUERDO A PROYECTO, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LOS
RESULTADOS POR ESCRITO AVALADOS POR UN LABORATORIO ESPECIALIZADO, LOS
CUALES DEBERÁN SER ENTREGADOS AL RESIDENTE Y/O SUPERVISOR DE OBRA DE
PEMEX PETROQUÍMICA, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE RELLENOS Y COMPACTACIÓN.
PEMEX PETROQUÍMICA DEBERÁ APROBAR EL LABORATORIO QUE LLEVARÁ A CABO
ESTE MUESTREO; PARA ESTO LA CONTRATISTA PRESENTARÁ UNA PROPUESTA
LABORATORIOS RECONOCIDOS PARA SU APROBACIÓN.
13. LA CONTRATISTA DEBERÁ COLOCAR LETREROS DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA,
INDICANDO SU DESCRIPCIÓN, NÚMERO DE CONTRATO, MONTO, PLAZO Y RAZÓN
SOCIAL DE LA CONTRATISTA QUE EJECUTA LOS TRABAJOS CON DIMENSIONES
MÍNIMAS DE 0.80 X 1.20 M.
14. LA CONTRATISTA DEBERÁ TENER SU EQUIPO Y HERRAMIENTA EN BUENAS
CONDICIONES PARA OPERAR, EL CUAL PODRÁ SER INSPECCIONADO PREVIO AL INICIO
DE LOS TRABAJOS.
47
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 4 DE 55
ANEXO “B”
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS
NOTAS GENERALES
15. LA CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR EN LA OBRA CON EL PERSONAL CAPACITADO Y
COMPETENTE PARA OPERAR EQUIPOS DE COMBUSTIÓN INTERNA, HIDRÁULICOS Y/O
ELÉCTRICOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE NUESTRO PERSONAL E
INSTALACIONES.
16. LA CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON OFICINAS DE CAMPO TIPO MÓVIL
AUTOSUFICIENTE DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA OBRA, ASÍ COMO BODEGA DE
CAMPO, MISMA QUE SE COLOCARÁ EN EL LUGAR DESTINADO PARA CONTRATISTAS EN
EL COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE Y EL SUPERVISOR DEBERÁ TRAMITAR
ANTE LA SCSIPA EL VO. BO. DEL LUGAR QUE SE HAYA PROPUESTO POR LA
SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO Y/O EL ÁREA DE SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA.
17. PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PEMEX PETROQUÍMICA NO PROPORCIONARÁ
EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
18. TODOS LOS EQUIPOS DE COMBUSTIÓN INTERNA AL SERVICIO DE LA CONTRATISTA
(COMPRESORES, VEHÍCULOS AUTOMOTRICES, GRÚAS, ETC.) DEBERÁN OPERAR EN
ESTADO ÓPTIMO; LOS ESCAPES DE TODAS LAS UNIDADES DE COMBUSTIÓN INTERNA
(LIGERAS Y PESADAS) DEBERÁN CONTAR CON UN DISPOSITIVO “MATA-CHISPAS”, YA
QUE NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LOS EQUIPOS Y
UNIDADES QUE NO CUENTEN CON ESTE DISPOSITIVO. CUANDO SE REQUIERA
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO (GASOLINA, DIESEL) Y/O ACEITE DE
TRANSMISIÓN O MOTOR, DEBERÁN CUBRIR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
NO PRESENTAR FUGAS DE COMBUSTIBLE O ACEITES.
AL EFECTUAR RELLENOS DE COMBUSTIBLE, NO DERRAMAR AL PISO PARA EVITAR
CONTAMINACIÓN A REGISTROS DE DRENAJE PLUVIAL.
19. SE PROHÍBE QUE EL PERSONAL A CARGO DE LA CONTRATISTA INTRODUZCA, TENGA O
ALIMENTE ANIMALES, TALES COMO PERROS, GATOS, ETC. DENTRO DE LAS
INSTALACIONES DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE.
20. SE PROHÍBE A LAS COMPAÑÍAS HACER CUALQUIER TIPO DE PAGO A SUS
TRABAJADORES Y O PROVEEDORES DENTRO DE LAS INSTALACIONES E
INMEDIACIONES DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE.
21. LA CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR MÁXIMO A LOS PRIMEROS SEIS DÍAS DEL MES,
LOS FORMATOS SOLICITADOS EN DISPOSICIÓN DE MATERIA DE SEGURIDAD DE PEMEX
PETROQUÍMICA.
48
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 5 DE 55
ANEXO “B”
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS
NOTAS GENERALES
22. LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO SERÁN
ACARREADAS POR LA CONTRATISTA HASTA EL PATIO DE CHATARRAS LOCALIZADO EN
EL INTERIOR DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE.
23. PARA LAS PARTIDAS EN LAS CUALES SE REALICEN TRABAJOS DE ALTURA, EL
LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL USO DE EQUIPOS DE
SEGURIDAD, ANDAMIOS, ESCALERAS Y HERRAMIENTAS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO CRÍTICO DE TRABAJO 400-GCSIPA-PO-14, ASÍ
COMO LOS EQUIPOS MECÁNICOS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES QUE
SE VAN A REALIZAR COMO SON GRÚAS TELESCÓPICAS Y GRÚAS HIDRÁULICAS TIPO
HIAB MONTADAS EN CAMIÓN.
24. EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPUESTA EL ACORDONAMIENTO DE LAS
ÁREAS DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL
PROCEDIMIENTO CRÍTICO DE TRABAJO 400-GCSIPA-PO-12.
25. LAS CASETAS PARA OFICINA, BODEGA Y TALLER, SERÁN UBICADAS EN UN ÁREA
ESPECÍFICA PARA CONTRATISTAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO
PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE, EN DONDE LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LO
SIGUIENTE:
 CERCAR CON MALLA CICLÓN EL ÁREA ASIGNADA (RETIRAR LA MALLA AL
FINALIZAR EL CONTRATO).
 COLOCAR LETRERO CON NOMBRE DE LA COMPAÑÍA, NO. DE CONTRATO Y
NOMBRE DE LA OBRA.
 INSTALAR UNA LETRINA POR CADA 20 TRABAJADORES Y CONTAR CON AGUA
POTABLE PARA SU PERSONAL.
26. LA COMPAÑÍA CONTRATISTA DEBERA PROPORCIONAR A LA SUPERVISIÓN Y
RESIDENCIA DE LA OBRA POR PARTE DE PEMEX PETROQUIMICA UN EQUIPO PARA
CADA UNO DE COMUNICACIÓN INTRINSICAMENTE SEGURO (CONTRA EXPLOSION) Y DE
LARGO ALCANCE, PARA ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN CON EL AREA DE LA
SUPERINTENDENCIA Y/O SEGURIDAD DE LA OBRA POR PARTE DE LA COMPAÑÍA
CONTRATISTA, ESTA DEBERA SER ENTREGADA AL INICIO DE LA OBRA Y SERA
DEVUELTA POR PARTE DE LA SUPERVISION Y/O RESIDENCIA DE OBRA AL FINALIZAR EL
CONTRATO.
49
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 6 DE 55
ANEXO “B”
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS
ESPECIFICACIONES GENERALES
1. EN LAS PARTIDAS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS (ANEXO “C”) EN LAS CUALES SE
ENUNCIA EN LA COLUMNA DE CODIFICACIÓN LA NOMENCLATURA (S/C) LOS ALCANCES
DE OBRA SE DEBERÁN CONSIDERAR LOS INDICADOS EN LAS ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DEL ANEXO “B”.
2. CUANDO EN LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES SE HAGA MENCIÓN A
DETERMINADAS MARCAS O MODELOS COMERCIALES, DEBERÁ ENTENDERSE
INVARIABLEMENTE QUE SOLO SE PRETENDE DEFINIR UNA CALIDAD O DISEÑO
DETERMINADO, Y DE NINGÚN MODO SE SEÑALA CON ELLO DE MANERA ESPECÍFICA SU
USO. EN TAL VIRTUD, PODRÁN UTILIZARSE MATERIALES Y ACCESORIOS DE DISEÑO Y
CALIDAD EQUIVALENTE, PARA LO CUAL DEBERÁN PRESENTAR EL CATALOGO Y/O LA
FICHA TÉCNICA ESPECIFICA DEL PRODUCTO O EQUIPO PARA REALIZAR LA
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE.
3. LA CONTRATISTA DEBERÁ CONFRONTAR LAS CANTIDADES DE VOLÚMENES DE OBRA
DEL ANEXO “C” FÍSICAMENTE Y CON LOS PLANOS Y/O CROQUIS DE DISEÑO ANTES DE
PROCEDER A LA COMPRA DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA EVITAR QUE
RESULTEN MATERIALES NO INSTALADOS.
4. TODO EL ACERO ESTRUCTURAL Y PLACAS EMPLEADO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA
ESPECIFICACIÓN ASTM A-36.
5. PARA EL LAVADO DEL EQUIPO DE ASPERSIÓN Y APLICACIÓN MANUAL (PISTOLAS,
OLLAS, MANGUERAS, BROCHAS, ETC.) DE LOS RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS EN
EL CUAL SE UTILICE THINNER, ESTE SE REALIZARÁ EN EL ÁREA DONDE SE HAYA
REALIZADO EL TRABAJO Y LO MAS RETIRADO DE LOS REGISTROS PLUVIALES,
RECOLECTANDO EN UNA CUBETA LOS RESIDUOS DE SOLVENTES GASTADOS, LOS
CUALES SE TRASLADARÁN HASTA LA BODEGA TEMPORAL DE LA CONTRATISTA PARA
DEPOSITARLOS EN UN TAMBOR METÁLICO DE 200 LT IDENTIFICADO CON EL NOMBRE
DE RESIDUOS DE SOLVENTES GASTADOS (THINNER) UBICADO EN EL ÁREA DE
DEPÓSITO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA CONTRATISTA, AL LLENADO
DEL TAMBOR O TERMINO DEL VACIADO, SE COLOCARÁ LA TAPA DEL TAMBOR
VERIFICANDO QUE QUEDE PERFECTAMENTE CERRADA
LO HARÁ SABER AL
CONTRATISTA PARA QUE ÉSTE NO LO EJECUTE, ANOTANDO EN LA BITÁCORA DE OBRA
LO CONDUCENTE.
50
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 7 DE 55
ANEXO “B”
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS
ESPECIFICACIONES GENERALES
6. CUANDO LA CONTRATISTA GENERE RESIDUOS DE PINTURA, ESTOPAS IMPREGNADAS
DE THINNER, TRAPO IMPREGNADO DE THINNER O DESENGRASANTE, BROCHAS
IMPREGNADAS DE PINTURA, ETC., DEBERÁ DEPOSITARLOS DENTRO DE UN TAMBOR
METÁLICO DE 200 LT IDENTIFICÁNDOLO CON EL NOMBRE DE RESIDUOS DE PINTURA
DE ESMALTE Y SE COLOCARÁ TAPA CON UN CINCHO O ARILLO METÁLICO, EL CUAL O
LOS CUALES SE DEPOSITARAN EN EL ÁREA DE DEPÓSITO TEMPORAL DE LA
CONTRATISTA.
7. CADA TAMBOR TENDRÁ ROTULADO EN EL ENVOLVENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
NOMBRE DEL RESIDUO, FECHA DE GENERACIÓN, CARACTERÍSTICAS CRETIB
(CORROSIVO, REACTIVO, EXPLOSIVO, TÓXICO, INFLAMABLE Y BIOLÓGICO
INFECCIOSO), NO. DE CONTRATO, NOMBRE DE LA OBRA Y NOMBRE DE CONTRATISTA.
8. LA CONTRATISTA DEBERÁ MANTENER UNA BITÁCORA DE CONTROL DE LAS ENTREGAS
DE LOS RESIDUOS AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE Y DEBERÁ
PROPORCIONAR COPIA A LA SUPERVISIÓN.
9. LA CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR EL USO DE LONAS PARA LA PROTECCIÓN DE
LÍNEAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS DURANTE LOS TRABAJOS DE RESANES,
CONSTRUCCIÓN DE TRABES Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA UTILIZADA EN
TRABES Y COLUMNAS.
10. LA BITÁCORA DE ESTA OBRA, SERÁ LLEVADA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.
11. LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR ANTE LA RESIDENCIA Y/O SUPERVISIÓN DE
OBRA LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD EN ORIGINAL DE LOS SIGUIENTES MATERIALES
PARA DONDE APLIQUE: ESTRUCTURAS METÁLICAS LIGERA Y SEMIPESADA, PLACAS
METÁLICAS, ELECTRODOS DE SOLDADURA, CEMENTOS, ACERO DE REFUERZO,
TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y RECUBRIMIENTOS
ANTICORROSIVOS.
12. PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR LAS
CONDICIONES FÍSICAS EN QUE SE ENCUENTRAN LAS ÁREAS EN LAS QUE SE
REALIZARÁN LOS TRABAJOS, MISMAS QUE PUDIERON SER OBSERVADAS DURANTE LA
VISITA DE OBRA. ASIMISMO, TODOS LOS RECURSOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO TOMAR EN CUENTA
QUE EN LOS ALCANCES DESCRITOS, PUEDEN NO SER LA TOTALIDAD DE LOS
RECURSOS Y/O ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL
TRABAJO DE QUE SE TRATE.
51
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 8 DE 55
ANEXO “B”
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS
ESPECIFICACIONES GENERALES
13. SE TENDRÁ EN LA OBRA Y DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS, A
UNA PERSONA EN CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,
RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN
HASTA LA TOTAL TERMINACIÓN DE SU CONTRATO.
EN CASOS DE EXCEPCIÓN, EN LOS QUE SEA NECESARIA LA AUSENCIA DEL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, ESTE DEBERÁ PREVIAMENTE INFORMAR
POR ESCRITO Ó A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO A LA RESIDENCIA Y/O
SUPERVISIÓN DE OBRA, INDICANDO EL HORARIO QUE PRETENDA AUSENTASE Y
DEBERÁ ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO CUBRIRÁ EN SU AUSENCIA,. DE
NO INFORMAR AL RESIDENTE O SUPERVISOR QUE ESTE SE AUSENTARÁ SE PODRÁN
SUSPENDER LOS TRABAJOS, CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS
HASTA QUE SE ENCUENTRE FÍSICAMENTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
EN EL SITIO DE EJECUCIÓN.
14. LOS ESCOMBROS PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN POR TRABAJOS EJECUTADOS AL
AMPARO DEL CONTRATO, DEBERÁN RETIRARSE DEL CENTRO DE TRABAJO,
PREVIAMENTE DEBERÁ SEPARARSE EL ACERO DE REFUERZO, MISMO QUE SERÁ
DEPOSITADO EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA RESIDENCIA Y/O SUPERVISIÓN DE OBRA.
15. EL PERSONAL DE LAS COMPAÑÍAS CONTRATISTAS DEBERÁ PORTAR EN TODO
MOMENTO CALZADO INDUSTRIAL, CASCO, GUANTES, BARBIQUEJO,
ROPA DE
ALGODÓN COLOR NARANJA Y LENTES DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTO, LOS CUALES
DEBERÁN SER TRANSPARENTES O CON UN ENTINTADO LIGERO Y TENER
PROTECCIONES LATERALES Y SUPERIORES.
16. LAS PARTES DE LA OBRA QUE SE PODRÁN SUBCONTRATAR SON: A) LABORATORIO DE
PRUEBAS AL CONCRETO Y PRUEBAS DE COMPACTACIÓN.
17. LA CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN DE PEMEX PETROQUÍMICA
LOS REPORTES DE LAS PRUEBAS QUE AVALEN EL GRADO DE COMPACTACIÓN Y LA
RESISTENCIA DE CARGA DEL TERRENO INDICADOS EN EL PROYECTO. ASI COMO LOS
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS AL CONCRETO, DICHOS REPORTES DEBERAN SER
PARTE DE LOS NUMEROS GENERADORES DE OBRA PARA PROCEDER AL PAGO.
18. LOS BANCOS DEL MATERIAL QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA
DEBERÁN SER PROPUESTOS POR LA CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR LA
SUPERVISIÓN DE PEMEX PETROQUÍMICA.
52
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 9 DE 55
ANEXO “B”
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS
ESPECIFICACIONES GENERALES
19. SI EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, LA
SUPERVISIÓN DE PEMEX PETROQUÍMICA DETERMINA QUE LA CONTRATISTA NO ESTA
CUMPLIENDO CON LA CALIDAD DE LOS MATERIALES SOLICITADA Y/O QUE LAS
DOSIFICACIONES DE LOS MISMOS NO SON LAS AUTORIZADAS, PROCEDERÁ A
SUSPENDER INMEDIATAMENTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, ESTABLECIENDO
UN PERIODO MÁXIMO DE TIEMPO PARA QUE LA CONTRATISTA CORRIJA LAS
ANOMALÍAS POR SU CUENTA Y COSTO, SIN CARGO ALGUNO PARA PEMEX
PETROQUÍMICA, Y SOLAMENTE ENTONCES, Y CON LA AUTORIZACIÓN DE LA
SUPERVISIÓN DE PEMEX PETROQUÍMICA, SE REANUDARÁN LOS TRABAJOS.
LOS ATRASOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE POR ESTE MOTIVO SE
OCASIONEN, SERÁN IMPUTABLES A LA CONTRATISTA.
20. LA CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS NECESARIOS
SEÑALADOS EN ESTA ESPECIFICACIÓN PARA SU INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
SUMINISTRO, INTEGRACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y DOCUMENTACIÓN, A FIN
DE QUE ÉSTE QUEDE COMPLETO Y FUNCIONANDO A PLENA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE.
53
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 10 DE 55
ANEXO “B”
ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y ALCANCES DE LOS CONCEPTOS DE
OBRA
OBRA CIVIL
ESPECIFICACIÓN PARTÍCULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 01)
01
-TRAZO Y NIVELACION.
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTÍCULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M2” Y
SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ACARREO DE HERRAMIENTA Y MATERIAL DESDE LA BODEGA HASTA EL PIE DE LA OBRA
EN CAMIONETA REDILAS DE 3 TON.
LOCALIZACIÓN DE BANCOS DE NIVEL Y/O PUNTOS DE REFERENCIA, FIJADOS POR
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE.
FABRICACIÓN DE PUENTES O ESTACAS DE MADERA.
COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE PUENTES DE MADERA A PARTIR DE LAS REFERENCIAS
DADAS POR PEMEX CON TRÁNSITO O NIVEL.
TRAZO DE LOS EJES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA
(EMPLEANDO CAL.).
LIMPIEZA DEL AREA.
ESPECIFICACIÓN PARTÍCULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 02)
02
-DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE MATERIALES DE VIDRIOS DE VENTANAS,
PUERTAS Y CANCELES.
ALCANCES DEL CONCEPTO
54
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 11 DE 55
ANEXO “B”
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTÍCULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M2” Y
SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ACARREO DE HERRAMIENTA Y MATERIAL DESDE LA BODEGA HASTA EL PIE DE LA OBRA
1.
EN CAMIONETA REDILAS DE 3 TON
2.
DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE SUJECION, BROCHES, ETC.
3.
DESMANTELAMIENTO DE PERSIANAS, PASADORES, MANIJAS, Y ACCESORIOS.
4.
DESMANTELAMIENTO DE CRISTALES CON EXTREMO CUIDADO.
5.
LIMPIEZA, ESTIBA, SELECCIÓN Y CLASIFICACION DE LOS VIDRIOS RECUPERADOS.
6.
PREPARACION PARA SU ENVIO AL ALMACEN.
7.
LIMPIEZA DEL AREA.
8.
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
03
(APLICABLE A LA PARTIDA 3 AL 7)
-DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO REFORZADO
-DEMOLICION DE MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN (GROUT)
-DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO.
-DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE CONCRETO REFORZADO.
-DEMOLICIÓN DE BASES, FIRMES Y BANQUETAS, CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O EQUIPO.
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M3” Y
SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
55
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 12 DE 55
ANEXO “B”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ACARREO DE HERRAMIENTA Y MATERIAL DESDE LA BODEGA HASTA EL PIE DE LA OBRA
EN CAMIONETA REDILAS DE 3 TON.
EL SUPERVISOR DE LA OBRA INDICARÁ LAS ÁREAS A DEMOLER, ESTAS DEBERÁN
PROGRAMARSE UN DÍA ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS.
EN AREAS DONDE EL ACCESO SEA RESTRINGIDO SE DEBERA DE CONSIDERAR EL USO DE
HERRAMIENTA MENOR PARA LAS DEMOLICIONES (CINCEL Y MARTILLO)
EN LAS DEMOLICIONES SE UTILIZARÁ ROMPEDORAS ELECTRICAS Y/O NEUMATICAS,
RETRO EXCAVADORA Y/O BOB CAT CON PUNTA Y SE CUIDARÁ DE NO DAÑAR LAS
INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS POCO PROFUNDAS TALES COMO DUCTOS ELÉCTRICOS,
RED DE FIBRA ÓPTICA, LÍNEAS DE AGUA. TODO ELEMENTO DE ESTRUCTURAS
EXISTENTES MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES Y NIVELES MARCADOS PARA DEMOLICIÓN QUE SE
VEA AFECTADO PARCIAL O TOTALMENTE POR LA DEMOLICIÓN DEBERÁ SER REPARADO O
REEMPLAZADO POR LA CONTRATISTA SIN COSTO PARA EL C.P. COSOLEACAQUE.
CUANDO SE ROMPA EL CONCRETO Y SE DESCUBRA EL ARMADO DE ACERO DONDE
EXISTIERE DEBERÁ CORTARSE ESTE CON EQUIPO DE OXIACETILENO.
ANTES DE COMENZAR A DEMOLER CUALQUIERA DE LAS SECCIONES INDICADAS, SE
DEBERÁ ACORDONAR EL ÁREA DE TRABAJO COLOCANDO PARA ELLO CINTA DE
POLIETILENO CON LA INSCRIPCIÓN DE “PRECAUCIÓN” ALREDEDOR DE CADA ÁREA A
DEMOLER Y CONOS FABRICADO EN P.V.C FLEXIBLE COLOR NARANJA, ESTA MEDIDA
PRECAUTORIA SE RETIRARÁ HASTA QUE LA SUPERVISIÓN AUTORICE EL TRÁNSITO
SOBRE EL ÁREA REPARADA.
LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR LA CARGA EN CAMIÓN EN REDILAS DE 3 TON
Y EL PESAJE DEL ACERO DE REFUERZO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES EN LA
BÁSCULA DE COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE Y POSTERIORMENTE SERÁ
DEPOSITADO EN EL ÁREA DE CHATARA.
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 8)
04
-DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL DE RECUBRIMIENTO ANTIACIDO A BASE DE
LOSETA Y/O LADRILLO DE HASTA 6 CM. DE ESPESOR SIN RECUPERACION DE MATERIAL
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
56
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 13 DE 55
ANEXO “B”
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M2” Y
SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ACARREO DE HERRAMIENTAS MANUALES AL SITIO DE LA OBRA (MARRO, CINCELES,
BARRETAS, ETC).
SE LEVANTARAN LAS LOZETAS Y/O TABIQUES CON CUÑAS Y/O BARRETAS PARA EVITAR
DAÑAR LOS MATERIALES EN BUEN ESTADO QUE SE ENCUENTRAN CERCANOS A LAS
AREAS A REPARAR.
RETIRO MANUAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EN BOTE O CARRETILLA,
HASTA 20 MTS. HORIZONTALMENTE.
TODO MATERIAL QUE SE PUDIESE RECUPERAR EN BUEN ESTADO SE DEBERA ENTREGAR
A LA SUPERVISION Y/O RESIDENCIA DE OBRA DE PEMEX PETROQUIMICA PARA SU
ADECUADO ALMACENAJE
COLOCAR EN TODOS LOS CASOS SEÑALES INDICANDO PELIGRO, PARA PREVENCION AL
ACCIDENTE
LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR LA CARGA EN CAMIÓN EN REDILAS DE 3 TON
PARA TRANSPORTAR EL MATERIAL RECUPERADO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES
LIMPIEZA DEL AREA
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 9)
05
-EXCAVACION EN ZANJA CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O MAQUINARIA (VOLUMEN MEDIDO
EN BANCO).
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M3” Y
SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
57
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 14 DE 55
ANEXO “B”
1.
2.
3.
4.
5.
AFLOJAMIENTO DEL MATERIAL TIPO B CON PICO Y PALA, CUÑA Y MARRO, Y/O POR MEDIO
MECANICO, SEGÚN SEA EL CASO HASTA 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD
EXTRACCION DEL MATERIAL POR MEDIO DE PALA, Y/O MEDIOS MECANICOS CON RETIRO
HASTA 4.00 MTS
EN EXCAVACIONES EN DONDE NO SE TENGA FACIL ACCESO SE DEBERA CONSIDERAR EL
USO DE ESCALERA TIPO VERTICAL DONDE ESTA SOBRESALGA POR LO MENOS 40 CMS.
DE LA PARTE SUPERIOR DE LA EXCAVACION Y DEBERA ESTAR APOYADA FIRMEMENTE EN
LA PARTE BAJA
AFINE Y NIVELACION DE FONDO, PAREDES O TALUDES
LIMPIEZA DEL AREA
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 10)
06
-CARGAS, ACARREOS Y TRASPALEOS HASTA 50. M CON CARRETILLA.
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M3” Y
SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
CARGA A CARRETILLA
ACARREO LIBRE HASTA 50 MTS EN SENTIDO HORIZONTAL
DESCARGA
REGRESO AL SITIO DE CARGA.
LIMPIEZA DEL AREA
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 11)
07
-CARGA Y ACARREO PRIMER KILOMETRO EN CAMION.
ALCANCES DEL CONCEPTO
58
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 15 DE 55
ANEXO “B”
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M3” Y
SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
SELECCIÓN, CARGA Y ACARREO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA HASTA EL SITIO DE LOS
TRABAJOS
CARGA DE ESCOMBRO Y MATERIAL DE EXCAVACIÓN AL CAMIÓN CON
RETROEXCAVADORA. INCLUYE LOS TIEMPOS MUERTOS DEL CAMIÓN EN EL SITIO DE
CARGA
ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA UN
KILÓMETRO, INCLUYE LOS TIEMPOS MUERTOS
DESCARGA DEL MATERIAL Y REGRESO DE LA UNIDAD AL SITIO DE CARGA NUEVAMENTE.
INCLUYE EL USO DE LONA PROTECTORA EN LA CAJA DEL CAMIÓN PARA EVITAR EL
DERRAME DE LOS MATERIALES TRANSPORTADOS
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 12)
08
-CARGA Y ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE.
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M3KM” Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
59
ACARREO LIBRE HASTA EL SITIO DE TIRO Y/O DE ALMACENAJE HASTA 6 ESTACIONES
DESPUES DEL PRIMER KILOMETRO
TIEMPO DE ESPERA DEL CAMIÓN EN LA DESCARGA
INCLUYE EL USO DE LONA PROTECTORA EN LA CAJA DEL CAMIÓN PARA EVITAR EL
DERRAME DE LOS MATERIALES TRANSPORTADOS
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 16 DE 55
ANEXO “B”
4.
5.
LIMPIEZA DE LA CAJA DEL CAMIÓN CUANDO SE REQUIERA EN EL LUGAR DE TIRO
REGRESO AL SITIO DE CARGA
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 13)
09
-BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE EN BASTIDOR Y LLANTAS, DE 3” DE
DIÁMETRO DE SUCCIÓN.
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “HR” Y
SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
ACARREO DE HERRAMIENTA Y MATERIAL DESDE LA BODEGA HASTA EL PIE DE LA OBRA
EN CAMIONETA REDILAS DE 3 TON
INSTALACIÓN DE LA BOMBA EN EL SITIO DEL TRABAJO.
OPERACIÓN DE LA MISMA.
DESAGÜE EN LUGARES INDICADOS POR LA SUPERVISION Y/O RESIDENCIA DE PEMEX.
RETIRO DEL EQUIPO DEL ÁREA DE TRABAJO
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 14)
10
-SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O
MAQUINARIA COMPACTADO SIN CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE TRASPALEOS.
ALCANCES DEL CONCEPTO
60
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 17 DE 55
ANEXO “B”
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M3” Y
SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ACARREO DEL MATERIAL DE RELLENO DEL BANCO DE CARGA AL LUGAR DE EJECUCION
DE LA OBRA.
ACARREO DE HERRAMIENTA Y MATERIAL DESDE LA BODEGA HASTA EL PIE DE LA OBRA
EN CAMIONETA REDILAS DE 3 TON.
AFINE, COMPACTACIÓN Y NIVELADO DE TERRENO.
SUMINISTRO E INCORPORACION DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ALMACENAMIENTO EN
CISTERNA DE 5000 LTS
ACARREO HASTA 10 MTS.
TENDIDO EN CAPAS DE 20 CMS.
COMPACTACION DEL MATERIAL DE RELLENO MEDIANTE EL USO DE COMPACTADOR
VIBRATORIO DE PLACA (BAILARINA)
DEBERA CONSIDERAR LONAS DE PLASTICO PARA CUBRIR EL MATERIAL EN CASO DE
PRESENTARSE LLUVIAS.
LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 15)
11
-SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O
MAQUINARIA COMPACTADO AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M3” Y
SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
61
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 18 DE 55
ANEXO “B”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ACARREO DEL MATERIAL DE RELLENO DEL BANCO DE CARGA AL LUGAR DE EJECUCION
DE LA OBRA.
ACARREO DE HERRAMIENTA Y MATERIAL DESDE LA BODEGA HASTA EL PIE DE LA OBRA
AFINE, COMPACTACIÓN Y NIVELADO DE TERRENO.
SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO,
ADICION DE AGUA PARA COMPACTACIÓN, DEBE COMPACTARSE AL 95% PROPORCIÓN EN
CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR DE PLACA
(BAILARINA).
ACARREO HASTA 10 MTS.
TENDIDO EN CAPAS DE 20 CMS.
SUMINISTRO E INCORPORACION DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ALMACENAMIENTO EN
CISTERNA DE 5000 LTS
OBTENCIÓN DE PRUEBA DE LABORATORIO PRUEBA PROCTOR POR CADA 7 M3 DE
COMPACTACIÓN.
DEBERA CONSIDERAR LONAS DE PLASTICO PARA CUBRIR EL MATERIAL EN CASO DE
PRESENTARSE LLUVIAS.
LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 16)
12
-ADEME DE MADERA TIPO RESISTENTE DE AREA DE CONTACTO COMPLETA HASTA 2.00 MTS.
DE PROFUNDIDAD
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M2” Y
SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
62
SUMINISTRO DE MADERA NUEVA Y EN BUEN ESTADO.
ACARREO DE LOS MATERIALES NECESARIOS Y HERRAMIENTAS DE LA BODEGA
HASTA EL PIE DE LA OBRA EN CAMIONETA REDILA DE 3 TON.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 19 DE 55
ANEXO “B”
3.
4.
5.
6.
CORTE Y PREPARACION DE PIEZAS
COLOCACION, AJUSTE Y FIJACION DE PIEZAS, INCLUYENDO GUIAS, PUNTALES, APOYOS,
CUÑAS, CLAVOS, TORNILLOS, HERRAJES, ETC
DESMANTELAMIENTO Y RECUPERACION DE PIEZAS
LIMPIEZA DEL AREA
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 17 Y 18)
13
-SUMINISTRO Y ELABORACION DE CONCRETO HIDRAULICO, AGREGADO MAXIMO 19 MM,
CEMENTO TIPO 1 F’C=100 KG/CM2.
-SUMINISTRO Y ELABORACION DE CONCRETO HIDRAULICO, AGREGADO MAXIMO 19 MM,
CEMENTO TIPO 1 F’C=250 KG/CM2.
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M3” Y
SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
63
ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE A LA OBRA DE LOS MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL
CONCRETO, INCLUYENDO EL AGUA.
ADEMÁS QUE EL AGUA DEBERÁ SER LIMPIA
(POTABLE). EL CONTRATISTA CONTEMPLARÁ EL SUMINISTRO DE DICHA AGUA AL PIE DE
LA OBRA
CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DICHOS MATERIALES EN EL LUGAR
DE LA OBRA.
LAVADO DE LOS AGREGADOS, CUANDO SE REQUIERA DEBIENDO ESTAR LIBRES DE LIMO
Y/O ARCILLA
USO DEL EQUIPO NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN COMO SON: REVOLVEDORA DE UN
SACO DE CAPACIDAD (DE COMBUSTIÓN INTERNA)
DOSIFICACIÓN POR PESOS Y MEZCLADO DE LOS MATERIALES, PARA OBTENER CONCRETO
DE LAS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS POR EL PROYECTO.
MEZCLADO EN REVOLVEDORA
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 20 DE 55
ANEXO “B”
7.
8.
TOMA DE MUESTRAS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO AL CONCRETO (3 MUESTRAS POR
CADA 7 M³ PARA TRONARLAS A LOS 7, 14 Y 28 DIAS) Y ENTREGA DE REPORTE DE
RESULTADOS A LA SUPERVISIÓN DE PEMEX.
LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO AL FINAL DE CADA JORNADA
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
14
(APLICABLE A LA PARTIDA 19, 20 Y 21)
-VACIADO CON BOTES Y/O CARRETILLAS DE CONCRETO EN FIRMES.
-VACIADO CON BOTES Y/O CARRETILLAS, DE CONCRETO EN PAVIMENTOS.
-VACIADO CON BOTES Y/O CARRETILLAS DE CONCRETO EN DADOS,
CONTRATRABES, LOSAS Y CIMIENTOS.
ZAPATAS,
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M3” Y
SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
PREVIO AL INICIO DE ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA TENER LA AUTORIZACION DEL
RESIDENTE DE OBRA.
2. PREPARACIÓN DEL LUGAR DONDE SE COLOCARÁ EL CONCRETO, RETIRANDO PIEDRAS,
MADERA, ETC.
3. HUMEDECER EL TERRENO.
4. CARGA CON BOTES Y/O CARRETILLAS EN EL SITIO DONDE SE ELABORARÁ EL
CONCRETO.
5. ACARREO LIBRE HASTA 50.00 MT. EN SENTIDO HORIZONTAL UTILIZANDO BOTES O
CARRETILLAS.
6. VACIADO DEL CONCRETO EN LOS SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.
7. VIBRADO DEL CONCRETO UTILIZANDO VIBRADOR DE COMBUSTION INTERNA.
8. EXTENDIDO, NIVELADO Y APISONADO DEL CONCRETO, USANDO PALAS PARA EL
EXTENDIDO, REGLAS DE MADERA O METÁLICAS.
9. CURADO CON MEMBRANA APLICADO POR ASPERSION.
10. LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO
64
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 21 DE 55
ANEXO “B”
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 22)
15
-VACIADO CON BOTES DE CONCRETO, ACARREO HASTA 50 MTS. EN LOSAS, TRABES Y
COLUMNAS CON ALTURA HASTA 4.00 MTS.
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA
MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y
SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M3” Y SU PAGO
INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO 400GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
2. PREVIO AL INICIO DE ESTA ACTIVIDAD SE DEBERA TENER LA AUTORIZACION DEL
RESIDENTE.
3. PREPARACIÓN DEL LUGAR DONDE SE COLOCARÁ EL CONCRETO, RETIRANDO PIEDRAS,
MADERA, ETC.
4. CARGA CON BOTES Y/O CARRETILLAS EN EL SITIO DONDE SE ELABORARÁ EL CONCRETO.
5. ACARREO LIBRE HASTA 50.00 MT. EN FORMA MANUAL UTILIZANDO BOTES O CARRETILLAS.
6. VACIADO DEL CONCRETO EN LOS SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.
7. VIBRADO DEL CONCRETO CON VIBRADOR DE COMBUSTION INTERNA.
8. EXTENDIDO, NIVELADO Y APISONADO DEL CONCRETO, USANDO PALAS PARA EL
EXTENDIDO, REGLAS DE MADERA O METÁLICAS.
9. ARMADO, MODIFICACIÓN Y POSTERIOR RETIRO DE ANDAMIOS TIPO SISTEMA
MULTIDIRECCIONAL, INCLUYE PLATAFORMA METÁLICA Y ESCALERA DEL SISTEMA DE
ANDAMIO
10. CURADO CON MEMBRANA APLICADO POR ASPERSION
11. LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO.
65
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 22 DE 55
ANEXO “B”
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 23 Y 24)
16
-CIMBRADO EN REGLAS Y FRONTERAS
-CIMBRADO EN ZAPATAS Y DADOS
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA
MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y
SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M2” Y SU PAGO
INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO 400GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
2. ACARREO DE HERRAMIENTA Y MATERIAL DESDE LA BODEGA HASTA EL PIE DE LA OBRA EN
CAMIONETA REDILAS DE 3 TON.
3. LA CIMBRA PODRA SER DE MADERA Ó METÁLICA, SIN DEFORMACIONES, NI DEFICIENCIAS
QUE AFECTE LAS DIMENSIONES, EL ALINEAMIENTO O LA HOMOGENEIDAD DEL COLADO.
4. TRAZO DE LA MADERA PARA CIMBRA.
5. CORTE.
6. ARMADO DE LA MADERA PARA FABRICAR LA FORMA A VACIAR, O ARMADO DIRECTO EN EL
LUGAR (SEGÚN SEA EL CASO).
7. MANEJO, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN EN SITIO DE TRABAJO
8. LUBRICACIÓN DE LA CIMBRA UTILIZANDO DIESEL O DESMOLDANTE.
9. RECUPERACIÓN DE CIMBRA DESPUÉS DE SU USO.
10. ACARREO Y ESTIBADO PARA VOLVER A USAR
11. LIMPIEZA DEL AREA
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
17
(APLICABLE A LA PARTIDA 25, 26, 27, 28 Y 29)
-CIMBRADO EN REGISTROS HASTA 2.0 MTS. DE PROFUNDIDAD
-CIMBRA ACABADO APARENTE EN BASES PARA EQUIPOS O RECIPIENTES HASTA 4.00 MTS DE
ALTURA
66
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 23 DE 55
ANEXO “B”
-CIMBRA ACABADO APARENTE EN LOSAS HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA.
-CIMBRA ACABADO APARENTE EN DALAS Y TRABES HASTA 4.00 MTS. DE ALTURA
-CIMBRA ACABADO APARENTE EN COLUMNAS RECTANGULARES HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA
MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y
SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M2” Y SU PAGO
INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
67
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO 400GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
ACARREO DE HERRAMIENTA Y MATERIAL DESDE LA BODEGA HASTA EL PIE DE LA OBRA EN
CAMIONETA REDILAS DE 3 TON.
LA CIMBRA PODRA SER DE MADERA Ó METÁLICA, SIN DEFORMACIONES, NI DEFICIENCIAS
QUE AFECTE LAS DIMENSIONES, EL ALINEAMIENTO O LA HOMOGENEIDAD DEL COLADO.
TRAZO DE LA MADERA PARA CIMBRA.
CORTE.
ARMADO DE LA MADERA PARA FABRICAR LA FORMA O VACIAR, O ARMADO DIRECTO EN EL
LUGAR (SEGÚN SEA EL CASO).
MANEJO, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN EN SITIO DE TRABAJO INCLUYENDO
PASARELAS Y RAMPAS.
ERECCIÓN DE LA OBRA FALSA HASTA 5 MTS. DE ALTURA Y CONTRAVENTEO DE LA MISMA.
LUBRICACIÓN DE LA CIMBRA UTILIZANDO DIESEL O DESMOLDANTE.
ARMADO, MODIFICACIÓN Y POSTERIOR RETIRO DE ANDAMIOS TIPO SISTEMA
MULTIDIRECCIONAL, INCLUYE PLATAFORMA METÁLICA Y ESCALERA DEL SISTEMA DE
ANDAMIO
RECUPERACIÓN DE CIMBRA DESPUÉS DE SU USO.
ACARREO Y ESTIBADO PARA VOLVER A USAR
LIMPIEZA DEL AREA
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 24 DE 55
ANEXO “B”
ESPECIFICACION PARICULAR No.18
APLICABLE A LA PARTIDA 30, 31, 32, 33, 34 Y 35)
-HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO ALAMBRON DEL # 2“
-HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO # 3 F’Y= 4200 KG/CM2
-HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO # 4 F’Y= 4200 KG/CM2.
-HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO # 6 F’Y= 4200 KG/CM2
-HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1” DE DIAM. F’Y= 4200 KG/CM2
-HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO 1 1/4“ DE DIAM. F’Y= 4200 KG/CM2
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA
MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y
SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “TON” Y SU PAGO
INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO 400GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
2. SELECCIÓN, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DESDE
EL ALMACÉN EN LUGAR DEL TRABAJO EN CAMIONETA 3 TON.
3. MANIOBRAS LOCALES.
4. ENDEREZADO (EN SU CASO).
5. TRAZO.
6. CORTE ULIZANDO CORTADORA DE VARILLA DE ACERO DE OPERACIÓN MANUAL.
7. HABILITADO DE LA VARILLA INCLUYENDO: GANCHOS.|
8. ARMADO DE LAS PIEZA UTILIZANDO ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES CALIBRE 18.
9. MANEJO, PRESENTACIÓN Y COLOCACIÓN EN SU SITIO, CALZANDO LA PIEZA CON BLOQUE
DE MORTERO CEM-ARENA 1:4 EN SECCIONES DE 0.10 X 0.07 X 0.10M 2 PZAS POR CADA M2.
10. EL ACERO DE REFUERZO DEBERÁ SATISFACER LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN DE CONCRETOS REFORZADOS (ACI-318-71) PARA GANCHOS Y DOBLECES.
EL DIÁMETRO MÍNIMO DE DOBLES SERÁ DE 6 VECES EL DIÁMETRO DE LA VARILLA, LA
FLUENCIA DEL ACERO SERÁ DE 4.200 KG/CM2 EN LOS DIÁMETROS ESPECIFICADOS.
68
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 25 DE 55
ANEXO “B”
11. EL ACERO DEBERÁ LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACIÓN PERJUDICIAL A JUICIO DEL
SUPERVISOR, EXENTO DE ACEITES O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y
DEFORMACIONES DE LA SECCIÓN.
12. EL ACERO QUE NO CUMPLA CON LA CALIDAD ESTIPULADA SERÁ RECHAZADO, MARCADO Y
RETIRADO DE LA OBRA.
13. TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE CON LAS LONGITUDES QUE
INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y NO SE USARÁN EMPALMES SALVO CON AUTORIZACIÓN DEL
SUPERVISOR DE LA OBRA
14. LIMPIEZA DEL AREA.
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 36)
19
- HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. MALLA DE ACERO 6X6 10/10
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M2” Y
SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
2. SELECCIÓN, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DE LOS MATERIALES Y EQUIPO
DESDE EL ALMACÉN EN LUGAR DEL TRABAJO EN CAMIONETA 3 TON.
3. MANIOBRAS LOCALES.
4. ENDEREZADO (EN SU CASO).
5. TRAZO.
6. CORTE ULIZANDO CORTADORA DE VARILLA DE ACERO DE OPERACIÓN MANUAL.
7. HABILITADO DE LA MALLA METALICA
8. UTILIZAR ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES CALIBRE 18 EN LOS TRASLAPES.
9. MANEJO, PRESENTACIÓN Y COLOCACIÓN EN SU SITIO, CALZANDO LA PIEZA CON BLOQUE
DE MORTERO CEM-ARENA 1:4 EN SECCIONES DE 0.10 X 0.07 X 0.10M 2 PZAS POR CADA M2.
10. LA MALLA DEBERÁ LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACIÓN PERJUDICIAL A JUICIO DEL
SUPERVISOR, EXENTO DE ACEITES O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y
DEFORMACIONES DE LA SECCIÓN.
69
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 26 DE 55
ANEXO “B”
11. A MALLA QUE NO CUMPLA CON LA CALIDAD ESTIPULADA SERÁ RECHAZADO, MARCADO Y
RETIRADO DE LA OBRA.
12. LIMPIEZA DEL AREA.
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 37)
20
- SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE COMPUESTO RELLENADOR TIPO GROUT,
PARA RECIBIR PLACA DE ASIENTO
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M3” Y
SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE COLOCACION
LIMPIEZA DEL AREA A TRABAJAR
COLOCACION DE FRONTERAS SI FUESE NECESARIO
PROTECCION DE LA SUPERFICIE O HERRAJE QUE NO DEBEN ADHERIRSE A LA MEZCLA,
ESTA SE DEBERA DE CUBRIR CON PLASTICO POLIETILENO EVITANDO EL CONTACTO CON
EL MATERIAL
DOSIFICACION, MEZCLA, ACARREO, COLOCACION Y COMPACTACION DE LA MEZCLA
(GROUT), DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EMITIDAS POR EL FABRICANTE
DESCIMBRADO Y CURADO.
LIMPIEZA DEL AREA
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 38)
21
- TRAZO, CORTE, ELABORACION E INSTALACION DE OBRA FALSA PARA CALZAR EQUIPOS
CON MATERIALES RECUPERABLES DE LA OBRA A BASE DE TUBERIA DE 6” Y 8” Y PLACA DE
DE 1” Y 1 ½” DE ACERO AL CARBON HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS.
70
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 27 DE 55
ANEXO “B”
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “TON”
Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
71
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
PARA LAS ACTIVIDADES DE CORTE Y SOLDADURAS DE ESTRUCTURAS, APLICAR EL
PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRITICO 400-GCSIPA-PO-11 PARA TRABAJOS CON FUEGO
ABIERTO
ARMADO, MODIFICACIÓN Y POSTERIOR RETIRO DE ANDAMIOS TIPO SISTEMA
MULTIDIRECCIONAL, INCLUYE PLATAFORMA METÁLICA Y ESCALERA DEL SISTEMA DE
ANDAMIO.
SE UTILIZARA CAMION HIAB O WINCHE DE 5 TON. PARA EL ACARREO DE LOS MATERIALES
DE DONDE SE ENCUENTREN HASTA EL SITIO A UTILIZAR
SE UTILIZARA GATO HIDRAULICO DE 50 A 100 TON. DE CAPACIDAD PARA SOPORTAR LA
PIEZA.
VERIFICAR DIMENSIONES Y DETALLES EN CAMPO A FIN DE EVITAR ERRORES EN LA
FABRICACION DE LA SOPORTERIA.
LA SOLDADURA SE REALIZARA CON SOLDADURA E-7018
COLOCACION DE CUÑAS METALICAS PARA EVITAR EL DESNIVELADO DE LOS EQUIPOS A
SOPORTAR
ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL A UTILIZAR. SE DEBERA CONSIDERAR MATERIALES
RECUPERABLES DE LA OBRA, ASI COMO LAS QUE INDIQUE LA SUPERVISION Y/O
RESIDENCIA, SIN QUE SE TENGAN QUE SUMINISTRAR MATERIALES NUEVOS.
TRAZO.
ELABORACION DE LA PIEZA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES
CORTE UTILIZANDO EQUIPO OXIACETILENO.
MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION, NIVELACION Y PUNTEO
SOLDADURA DE LA PIEZA
LIMPIEZA DEL AREA
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 28 DE 55
ANEXO “B”
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 39)
22
-SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE MARCOS Y CONTRAMARCOS PARA
REGISTROS Y COLADERAS A BASE DE ANGULO DE 1 1/4" POR 1/8" DE ESPESOR DE ACERO AL
CARBON DE ACUERDO A CROQUIS #4.
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA
MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y
SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “KG” Y SU PAGO
INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO 400GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
2. PARA LAS ACTIVIDADES DE CORTE Y SOLDADURAS DE ESTRUCTURAS, APLICAR EL
PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRITICO 400-GCSIPA-PO-11 PARA TRABAJOS CON FUEGO
ABIERTO
3. SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL A UTILIZAR
4. TRAZO.
5. CORTE UTILIZANDO EQUIPO OXIACETILENO.
6. MANEJO, PRESENTACION, ALINEACION, NIVELACION Y PUNTEO
7. SOLDADURA DE LA PIEZA
8. COLOCACION DE TRAMO DE VARILLA. EN LA PARTE INFERIOR DEL ANGULO PARA
ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE A LAS PAREDES DEL REGISTRO
9. CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DESDE EL TALLER DE FABRICACION HASTA EL
SITIO DE INSTALACION
10. ESTOS ELEMENTOS SE DEBERAN INSTALAR PREVIO AL COLADO DE REGISTROS Y
COLADERAS
11. LIMPIEZA DEL AREA
72
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 29 DE 55
ANEXO “B”
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 40)
23
-SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA INDUSTRIAL DE ACERO ELECTROFORJADO
GALVANIZADO DENTADA CON ESPESOR DE LA BARRA DE CARGA DE 3/16” Y 1.0” DE
PERALTE.
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA
MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y
SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M2” Y SU PAGO
INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
73
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO 400GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
PARA LAS ACTIVIDADES DE CORTE Y SOLDADURAS DE ESTRUCTURAS, APLICAR EL
PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRITICO 400-GCSIPA-PO-11 PARA TRABAJOS CON FUEGO
ABIERTO
PARA LAS ACTIVIDADES DE ALTURA APLICA EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO 400-GCSIPAPO-14.
ACORDONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO Y COLOCACIÓN DE BARRICADAS Y LETREROS
INDICATIVOS DE PRECAUCIÓN.
TOMAR MEDIDAS DE LAS PIEZAS A REEMPLAZAR, LA CUAL SERA VERIFICADA Y
AUTORIZADA POR LA SUPERVISIÓN PREVIO A LA FABRICACIÓN DE LA MISMA PARA EVITAR
COMETER ERRORES.
SUMINISTRO DE MATERIALES
MANEJO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS DE
REJILLA IRVING DE ACERO GALVANIZADO.
TRAZO Y CORTE DE LA REJILLA CON EQUIPO DE OXIACETILENO.
LA SOLDADURA SE REALIZARÁ CON ELECTRODOS E-7018.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 30 DE 55
ANEXO “B”
10. EL CONTRATISTA EFECTUARÁ MANIOBRAS CON PRECAUCIÓN PARA LA ELEVACIÓN Y
MONTAJE DE LA REJILLA
11. EL GALVANIZADO DE LA PARRILLA DE ACERO AL CARBÓN GALVANIZADO SERÁ A TRAVÉS
DEL PROCESO ELECTROLITICO SIGUIENTE:
A.- DESENGRASE DE LA ESTRUCTURA.
B.- ENJUAGUE CON AGUA.
C.- LIMPIEZA QUÍMICA (ÁCIDO SULFÚRICO).
D.- ENJUAGUE.
E.- PASIVADO (ELIMINAR ARRASTRE DE ÁCIDO SULFÚRICO IMPREGNADO).
F.- GALVANIZADO A 5 MILESIMAS.
G.- ENJUAGUE GALVANIZADO.
H.- SELLADO.
I.- SECADO A TEMPERATURA AMBIENTE.
15. REALIZAR LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 41)
24
- SUMINISTRO Y FABRICACION DE MURO DE BLOCK HUECO 10X20X40 ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 CON JUNTAS MAXIMAS DE 1.5 CMS. HASTA 4.00
MTS DE ALTURA
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA
MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y
SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M2” Y SU PAGO
INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
74
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESDE EL ALMACÉN AL SITIO DE COLOCACIÓN.
SOLICITUD DE PERMISO ANTE QUIEN CORRESPONDA, PARA DAR INICIO A LAS
ACTIVIDADES.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 31 DE 55
ANEXO “B”
4.
ARMADO, MODIFICACIÓN Y POSTERIOR RETIRO DE ANDAMIOS TIPO SISTEMA
MULTIDIRECCIONAL, INCLUYE PLATAFORMA METÁLICA Y ESCALERA DEL SISTEMA DE
ANDAMIO.
5. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, ELIMINANDO GRAVA, ARENA O POLVO.
6. HUMEDECIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, DEL BLOCK DE CONCRETO.
7. ELABORACIÓN DE MORTERO PROPORCION 1:5 CEMENTO ARENA, INCLUYE CARGA,
TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MORTERO, DESDE EL LUGAR DE ELABORACIÓN HASTA EL
SITIO DE APLICACIÓN.
8. COLOCACIÓN DE HILOS, REGLAS Y PLOMOS PARA VERIFICAR HORIZONTALIDAD Y
VERTICALIDAD DEL MURO.
9. CORTES Y AJUSTES DEL BLOCK.
10. MANEJO Y COLOCACIÓN DEL BLOCK SOBRE UNA CAPA UNIFORME DE MORTERO, HASTA
FORMAR EL MURO (ELEVACIÓN DE MORTERO, BLOCK, SEGÚN SEA LA ALTURA DE
TRABAJO).
11. LIMPIEZA GENERAL DE LOS SITIOS DE TRABAJO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, Y AL
FINALIZAR LA JORNADA DEJAR COMPLETAMENTE LIMPIO Y ORDENADO EL LUGAR Y LOS
MATERIALES.
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 42)
25
- SUMINISTRO, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 PARA PISO
A BASE DE 5CM DE ESPESOR CON TERMINADO RUGOSO.
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA
MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y
SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M2” Y SU PAGO
INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
75
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
LIMPIEZA, AFINE Y HUMEDECIDO DE SUPERFICIE DE CONTACTO.
COLOCACION DE MAESTRAS E HILOS PARA DAR NIVELES DE PISO.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 32 DE 55
ANEXO “B”
4.
5.
6.
7.
8.
ELABORACION Y ACARREO DE CONCRETO HASTA UNA DISTANCIA DE 50 MTS.
VACIADO DE CONCRETO.
TERMINADO DE PISOS
CURADO CON MEMBRANA APLICADO POR ASPERSION.
LIMPIEZA GENERAL.
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
26
(APLICABLE A LA PARTIDA 43, 44 Y 45)
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRILICA SATINADO COLOR GRIS POLVO A DOS
MANOS HASTA 4.00 MTS DE ALTURA
-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRILICA SATINADO COLOR PARDO OCRE A
DOS MANOS HASTA 4.00 MTS DE ALTURA
-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRILICA SATINADO COLOR GRIS CEMENTO A
DOS MANOS HASTA 4.00 MTS DE ALTURA
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA MANO
DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y SEGURIDAD, LA
UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M2” Y SU PAGO INCLUYE LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE
PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
76
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO 400GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.
PREPARACION Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA A DOS MANOS.
PROTECCION PARA EVITAR DAÑAR OTRAS SUPERFICIES.
ARMADO, MODIFICACIÓN Y POSTERIOR RETIRO DE ANDAMIOS TIPO SISTEMA
MULTIDIRECCIONAL, INCLUYE PLATAFORMA METÁLICA Y ESCALERA DEL SISTEMA DE
ANDAMIO
RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.
DESARMADO Y RETIRO DE ANDAMIOS
LIMPIEZA FINAL DEL AREA.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 33 DE 55
ANEXO “B”
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.27
(APLICABLE A LA PARTIDA 46)
- APLANADO EN SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES, CON MORTERO CEMENTO-ARENA
PROPORCION 1:4 HASTA 4.00 MTS. DE ALTURA Y ESPESOR MINIMO REQUERIDO DE 1.5 CM.
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA MANO
DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y SEGURIDAD, LA
UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M2” Y SU PAGO INCLUYE LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE
PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO 400GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
PREPARACIÓN DEL ÁREA POR RESANAR HUMEDECIÉNDOLA Y RETIRANDO POLVO. LA
SUPERVISION INDICARA EN CAMPO LOS SITIOS DE APLICACIÓN DE LOS RESANES.
ELABORACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DEL MORTERO AL SITIO DE APLICACIÓN.
ELEVACIÓN Y APLICACIÓN DEL MORTERO PROPORCION 1:4 CEMENTO-ARENA.
ARMADO, MODIFICACIÓN Y POSTERIOR RETIRO DE ANDAMIOS TIPO SISTEMA
MULTIDIRECCIONAL, INCLUYE PLATAFORMA METÁLICA Y ESCALERA.
LIMPIEZA GENERAL DE LOS SITIOS DE TRABAJO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, Y AL
FINALIZAR LA JORNADA DEJAR COMPLETAMENTE LIMPIO Y ORDENADO EL LUGAR Y LOS
MATERIALES.
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 47 Y 48)
28
-CONEXIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 4” DE DIAM.
REFORZADO CON PAREDES DE REGISTRO.
-CONEXIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 6”.
REFORZADO CON PAREDES DE REGISTRO.
ALCANCES DEL CONCEPTO
77
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 34 DE 55
ANEXO “B”
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA
MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y
SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “CONEXION” Y SU
PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
INSERCION DE LA TUBERIA EN LAS PAREDES DEL REGISTROY SU RECIBO SOBRE PIEZAS
DE MADERA, INCLUYENDO REFUERZO DE ACERO CON VARILLA DEL No. 3.
TRAZO Y CORTE DE LA TUBERIA EN EL EXTREMO QUE SE REQUIERA PARA AJUSTARSE A
LA LONGITUD ENTRE REGISTRO
ELABORACION Y ACARREO, Y COLOCACION DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION
1:4
APLICACIÓN DE MORTERO EN LA PARED EXTERIOR DEL REGISTRO JUNTEANDOLOCON EL
TUBO FORMANDO UN CHAFLAN.
EMBOQUILLADO DE LA PARTE INTERIOR DEL REGISTRO EN LA CONEXIÓN CON EL TUBO
RETIRO DE LAS PIEZAS DE MADERA (LOS TUBOS DEBERAN QUEDAR APOYADOS SOBRE LA
PLANTILLA EN LA LONGITUD QUE NO PENETRA EN LAS PAREDES DEL REGISTRO).
LIMPIEZA DEL AREA
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 49 Y 50)
29
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE
CORRUGADO PARA DRENAJE PLUVIAL DE 4” DE DIAM.
CAMPANA-ESPIGA COLOR NEGRO
-SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE
CORRUGADO PARA DRENAJE PLUVIAL DE 6” DE DIAM.
CAMPANA-ESPIGA COLOR NEGRO
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
INTERNO CON SISTEMA DE CONEXION
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
INTERNO CON SISTEMA DE CONEXIÓN
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA
78
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 35 DE 55
ANEXO “B”
MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y
SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M” Y SU PAGO
INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
SUMINISTRO DE MATERIALES.
CARGA Y ACARREO EN VEHÍCULO AUTOMOTOR, DE MATERIALES, EQUIPO Y
HERRAMIENTA DEL ALMACÉN DE LA CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
ACORDONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO Y COLOCACIÓN DE BARRICADAS Y LETREROS
INDICATIVOS DE PRECAUCIÓN.
ACARREO, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE LA TUBERÍA DE ACUERDO A
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, CUIDANDO QUE NO SE FLEXIONE, SIN ARRASTRARLO
Y EVITAR QUE LAS CAMPANAS SE DAÑEN.
TRAZO DE RUTAS CONFORME AL PROYECTO.
EXTENDIDO DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR LA TUBERÍA.
TENDIDO DE LA TUBERÍA.
SE REALIZARA PRUEBA NEUMATICA HASTA 6 KILOS/CM2 DE PRESION PARA ASEGURAR LA
CORRECTA HERMETICIDAD DE LAS TUBERIAS
ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO TIPO “B”, EXCENTO DE CUERPOS EXTRAÑOS
TALES COMO PIEDRAS, RAMAS, BASURA, ETC.
ACOPLADO TUBO A TUBO, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO RECOMENDADO POR EL
FABRICANTE, HASTA ASEGURAR UNA HERMETICIDAD TOTAL.
RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS.
RETIRO DE BARRICADAS EN EL MOMENTO QUE LO AUTORICE LA SUPERVISIÓN DE PEMEX.
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 51)
30
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS RECTANGULARES DE FIERRO FUNDIDO (FOFO) DE 39
1/2" X 19 1/2" Y 2" DE ESPESOR EN REGISTROS DE ACUERDO A CROQUIS #7, FABRICADAS EN
OBRA.
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA
79
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 36 DE 55
ANEXO “B”
MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y
SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “PIEZA” Y SU PAGO
INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
SUMINISTRO DE MATERIALES.
DEBERA DE FABRICARSE EN OBRA LA TAPA RECTANGULAR
CARGA Y ACARREO EN VEHÍCULO AUTOMOTOR, DE MATERIALES, EQUIPO Y
HERRAMIENTA DEL ALMACÉN DE LA CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
ACORDONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO Y COLOCACIÓN DE BARRICADAS Y LETREROS
INDICATIVOS DE PRECAUCIÓN.
COLOCACION DE TAPAS METALICAS EN LOS LUGARES QUE LA SUPERVISION SEÑALE
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 52)
31
- JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DE CELOTEX IMPREGNADO CON ASFALTO N° 12 DE 1.27 X 13 CM.
ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA
MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y
SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M” Y SU PAGO
INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
80
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE COLOCACIÓN DE LA JUNTA.
ACARREO DE HERRAMIENTA Y MATERIAL DESDE LA BODEGA HASTA EL PIE DE LA OBRA
EN CAMIONETA REDILAS DE 3 TON
TRAZO Y CORTE DE CELOTEX AL ANCHO ESPECIFICADO.
COLOCACIÓN DE LA TIRA DE CELOTEX.
ANTES DE COLOCARSE EL ASFALTO DEBERÁ EXTRAERSE EL CELOTEX.
TERMINADO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 37 DE 55
ANEXO “B”
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 53)
32
- SUMINISTRO, APLICACIÓN Y SELLADO DE JUNTAS
PAVIMENTOS.
CON ASFALTO N°12 EN LOSAS DE
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA
MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y
SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M” Y SU PAGO
INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DONDE SE COLOCARÁ LA JUNTA.
ACARREO DE HERRAMIENTA Y MATERIAL DESDE LA BODEGA HASTA EL PIE DE LA OBRA
EN CAMIONETA REDILAS DE 3 TON.
CALENTAMIENTO DEL ASFALTO A LA TEMPERATURA INDICADA MEDIANTE QUEMADOR DE
GAS LP.
VACIADO DEL ASFALTO EN EL SITIO DE LA JUNTA.
TERMINADO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 54)
33
- SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLAS PASA JUNTAS DE 19 MM (N°6) DE DIAMETRO.
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA
MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y
SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “KG” Y SU PAGO
INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
81
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 38 DE 55
ANEXO “B”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
ACARREO DE HERRAMIENTA Y MATERIAL DESDE LA BODEGA HASTA EL PIE DE LA OBRA
EN CAMIONETA REDILAS DE 3 TON.
ENDEREZADO, MEDIDA Y CORTE DE LA VARILLA DE 19 MM (N° 6) DE DIÁMETRO.
CORTE UTILIZANDO CORTADORA DE VARILLA DE ACERO DE OPERACIÓN MANUAL.
ENGRASADO Y EMPAPELADO A LA MITAD DE LA LONGITUD DE VARILLA.
COLOCACIÓN DE LA VARILLA EN EL SITIO DE LA JUNTA A CADA 40 CMS.
ACABADO FINAL.
LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO UNA VEZ CONCLUÍDA LAS ACTIVIDADES
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 55)
34
- CORTE DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE HASTA 5 CM. DE PROFUNDIDAD
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA
MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y
SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M” Y SU PAGO
INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
TRAZO DEL CORTE.
CORTE DE LA RANURA CON MAQUINA CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTA DE 12 “ DE
DIAMETRO.
REMOCION DEL POLVO Y VOLUMEN CORTADO.
COLOCAR EN TODOS LOS CASOS SEÑALES INDICANDO PELIGRO, PARA PREVENCION DEL
ACCIDENTE (APLICA PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRITICO PARA LA COLOCACION DE
BARRERAS Y BARRICADAS).
LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 56 Y 57)
82
35
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 39 DE 55
ANEXO “B”
-DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA DE
PROFUNDIDAD. INCLUYE: CORTE CON
ACARREO HASTA PRIMER KILOMETRO
-DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA DE
PROFUNDIDAD. INCLUYE: CORTE CON
ACARREO HASTA PRIMER KILOMETRO
4” DE DIAM. SUBTERRANEA HASTA 2 M DE
EQUIPO OXI-ACETILENO, RETIRO DEL AREA Y
6” DE DIAM. SUBTERRANEA HASTA 2 M DE
EQUIPO OXI-ACETILENO, RETIRO DEL AREA Y
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M” Y
SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
PARA LAS ACTIVIDADES DE CORTE Y SOLDADURAS DE ESTRUCTURAS, APLICAR EL
PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRITICO 400-GCSIPA-PO-11 PARA TRABAJOS CON FUEGO
ABIERTO
CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DE MATERIALES DE CONSUMO DEL ALMACEN DE
CAMPO AL SITIO DE LA OBRA.
TRAZO Y CORTE DE TUBERIA DENTRO DE LA ZANJA, CON EQUIPO OXIACETILENO.
MANEJO DE LA TUBERIA DENTRO DE LA ZANJA E IZADO DE LA MISMA, CON GRUA DE 22
TON. CON NEUMATICOS, EN SU CASO ESTIBA FUERA DE LA ZANJA.
LA TUBERIA DESMANTELADA SE PESARA EN LA BASCULA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO
COSOLEACAQUE PARA POSTERIORMENTE SER TRANSPORTADA AL AREA DE CHATARRA
CARGA, ACARREO Y DESCARGA HASTA EL KM CON CAMION WINCHE O HIAB DE 5 TON, EN
SU CASO DESDE EL SITIO DE TRABAJO, HASTA EL LUGAR DONDE INDIQUE PEMEX.
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
36
(APLICABLE A LA PARTIDA 58,59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 Y 74)
- SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE TIPO DU Y/O DZ DE
5/8"X12" LONG Y PLACA CUADRADA DE ACERO AL CARBON DE 1/2"X3 1/2" POR LADO FIJADA
CON TRES PUNTOS DE SOLDADURA A LA TUERCA HEXAGONAL (VER CROQUIS No. 3)
- SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE TIPO DUS Y/O DZS DE
5/8"X16" LONG CON ENCAMISADO DE 4"X7 1/2" LONG Y PLACA CUADRADA DE ACERO AL
CARBON DE 1/2"X3 1/2" POR LADO FIJADA CON TRES PUNTOS DE SOLDADURA A LA TUERCA
HEXAGONAL (VER CROQUIS No. 2)
83
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 40 DE 55
ANEXO “B”
- SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE TIPO DUS Y/O DZS DE
3/4"X12" LONG CON ENCAMISADO DE 2"X7 1/2" LONG Y PLACA CUADRADA DE ACERO AL
CARBON DE 1/2"X3 1/2" POR LADO FIJADA CON TRES PUNTOS DE SOLDADURA A LA TUERCA
HEXAGONAL (VER CROQUIS No. 2)
- SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE TIPO DU Y/O DZ DE
3/4"X12" LONG Y PLACA CUADRADA DE ACERO AL CARBON DE 1/2"X3 1/2" POR LADO FIJADA
CON TRES PUNTOS DE SOLDADURA A LA TUERCA HEXAGONAL (VER CROQUIS No.3)
- SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE TIPO DUS Y/O DZS DE
7/8"X13" LONG CON ENCAMISADO DE 2 1/2"X7 1/2" LONG Y PLACA CUADRADA DE ACERO AL
CARBON DE 5/8"X4" POR LADO FIJADA CON TRES PUNTOS DE SOLDADURA A LA TUERCA
HEXAGONAL (VER CROQUIS No. 2)
- SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE TIPO DU Y/O DZ DE
7/8"X13" LONG Y PLACA CUADRADA DE ACERO AL CARBON DE 1/2"X3 1/2" POR LADO FIJADA
CON TRES PUNTOS DE SOLDADURA A LA TUERCA HEXAGONAL (VER CROQUIS No. 2)
- SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE TIPO DU Y/O DZ DE
1"X16 1/2" LONG Y PLACA CUADRADA DE ACERO AL CARBON DE 3/4"X4 1/2" POR LADO FIJADA
CON TRES PUNTOS DE SOLDADURA A LA TUERCA HEXAGONAL (VER CROQUIS No. 3)
- SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE TIPO DUS Y/O DZS DE
1"X19" LONG CON ENCAMISADO DE 2 1/2"X11" LONG Y PLACA CUADRADA DE ACERO AL
CARBON DE 3/4"X4 1/2" POR LADO FIJADA CON TRES PUNTOS DE SOLDADURA A LA TUERCA
HEXAGONAL (VER CROQUIS No. 3)
- SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE TIPO DU Y/O DZ DE
1"X21" LONG Y PLACA CUADRADA DE ACERO AL CARBON DE 3/4"X4 1/2" POR LADO FIJADA
CON TRES PUNTOS DE SOLDADURA A LA TUERCA HEXAGONAL (VER CROQUIS No. 3)
- SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE TIPO AU Y/O AX DE
1"X26" LONG Y PLACA CUADRADA DE ACERO AL CARBON DE 3/4"X4 1/2" POR LADO FIJADA
CON TRES PUNTOS DE SOLDADURA A LA TUERCA HEXAGONAL (VER CROQUIS No. 1)
- SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE TIPO DU Y/O DZ DE 1
1/8"X16" LONG Y PLACA CUADRADA DE ACERO AL CARBON DE 3/4"X5 1/2" POR LADO FIJADA
CON TRES PUNTOS DE SOLDADURA A LA TUERCA HEXAGONAL (VER CROQUIS No. 3)
- SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE TIPO DUS Y/O DZS DE 1
1/4"X16 1/2" LONG CON ENCAMISADO DE 3"X11" LONG Y PLACA CUADRADA DE ACERO AL
CARBON DE 3/4"X4 1/2" POR LADO FIJADA CON TRES PUNTOS DE SOLDADURA A LA TUERCA
HEXAGONAL (VER CROQUIS No. 2)
- SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE TIPO DU Y/O DZ DE 1
1/4"X17" LONG Y PLACA CUADRADA DE ACERO AL CARBON DE 3/4"X5 1/2" POR LADO FIJADA
CON TRES PUNTOS DE SOLDADURA A LA TUERCA HEXAGONAL (VER CROQUIS No. 3)
- SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE TIPO DU Y/O DZ DE 1
1/2"X23" LONG Y PLACA CUADRADA DE ACERO AL CARBON DE 1"X6" POR LADO FIJADA CON
TRES PUNTOS DE SOLDADURA A LA TUERCA HEXAGONAL (VER CROQUIS No. 3)
84
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 41 DE 55
ANEXO “B”
- SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE TIPO DUS Y/O DZS DE 1
1/2"X35" LONG CON ENCAMISADO DE 3"X16" LONG Y PLACA CUADRADA DE ACERO AL
CARBON DE 1"X6" POR LADO FIJADA CON TRES PUNTOS DE SOLDADURA A LA TUERCA
HEXAGONAL (VER CROQUIS No. 2)
- SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE TIPO DU Y/O DZ DE 1
1/2"X24" LONG Y PLACA CUADRADA DE ACERO AL CARBON DE 1"X6" POR LADO FIJADA CON
TRES PUNTOS DE SOLDADURA A LA TUERCA HEXAGONAL (VER CROQUIS No. 3)
- SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE TIPO DUS Y/O DZS DE 1
1/2"X23 1/2" LONG CON ENCAMISADO DE 3"X16" LONG Y PLACA CUADRADA DE ACERO AL
CARBON DE 1"X6" POR LADO FIJADA CON TRES PUNTOS DE SOLDADURA A LA TUERCA
HEXAGONAL (VER CROQUIS No. 2)
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA
MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y
SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “PIEZA” Y SU PAGO
INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
PARA LAS ACTIVIDADES DE CORTE Y SOLDADURAS DE ESTRUCTURAS, APLICAR EL
PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRITICO 400-GCSIPA-PO-11 PARA TRABAJOS CON FUEGO
ABIERTO
CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DE MATERIALES DE CONSUMO DEL ALMACEN
DE CAMPO AL SITIO DE LA OBRA.
TRAZO Y CORTE DE ELEMENTOS METALICOS CON EQUIPO OXIACETILENO DE ACUERDO
A CROQUIS
HABILITADO Y FABRICACION DE ELEMENTOS DE ANCLAJE
COLOCACION DE PIEZAS PREFABRICADAS DE LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE,
VERIFICANDO ALINEACION Y NIVELES DEL EQUIPO EXISTENTE.
FIJACION DEL ELEMENTO DE ANCLEJE A LA BASE DE CONCRETO DONDE QUEDARA
ENBEBIDA DE FORMA SEGURA Y RIGIDA
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 75)
37
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN MANUAL DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE ESMALTE
ALQUIDALICO RA-20 EN COLOR AMARILLO SEÑAL PARA A DOS MANOS EN FONDOS
RECTANGULARES, PARA LETREROS EN SUPERFICIES HASTA 4.00 MTS. DE ALTURA
85
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 42 DE 55
ANEXO “B”
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA
MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y
SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M2” Y SU PAGO
INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
SELECCIÓN, CARGA, ACARREO DESCARGA Y ESTIBA DE LOS MATERIALES A USAR AL PIE
DE LA OBRA.
ARMADO, MODIFICACIÓN Y POSTERIOR RETIRO DE ANDAMIOS TIPO SISTEMA
MULTIDIRECCIONAL, INCLUYE PLATAFORMA METÁLICA Y ESCALERA.
LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL POLVO DE LA SUPERFICIE.
MEZCLAR LOS PRODUCTOS CON SU ADELGAZADOR PARA OBTENER LA FLUIDEZ
NECESARIA EN SU APLICACIÓN.
PROPORCIONAR MUESTRA A SUPERVISION, PARA SU APROBACION DE ACUERDO A LA
NORMA 5.132.01 DE PEMEX.
ENTREGA DE LOS TRABAJOS A LA SUPERVISION DE LA CUAL EJECUTARA LAS PRUEBAS
DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA 4.132.01
MATERIALES Y SOLVENTES PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA.
LIMPIEZA GENERAL, RETIRO DE EQUIPO Y ANDAMIOS.
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
38
(APLICABLE A LA PARTIDA 76, 77, 78, 79 Y 80)
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN MANUAL DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE ESMALTE
ALQUIDALICO RA-20 EN COLOR NEGRO MATE PARA FORMAR DOS MANOS EN LETRAS DE 0.20
DE ALTURA, 0.04 M DE MODULO HASTA 4.00 M. DE ALTURA
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN MANUAL DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE ESMALTE
ALQUIDALICO RA-20 EN COLOR NEGRO MATE PARA FORMAR DOS MANOS EN LETRAS DE 0.50
DE ALTURA, 0.10 M. DE MODULO HASTA 4.00 M DE ALTURA
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN MANUAL DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE ESMALTE
ALQUIDALICO RA-20 EN COLOR NEGRO MATE PARA FORMAR DOS MANOS EN LETRAS DE 0.30
DE ALTURA, 0.06 M DE MODULO HASTA 4.00M DE ALTURA
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN MANUAL DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE ESMALTE
ALQUIDALICO RA-20 EN COLOR NEGRO MATE PARA FORMAR DOS MANOS EN LETRAS DE 0.10
DE ALTURA, 0.02 M DE MODULO HASTA 4.00 M DE ALTURA
- SUMINISTRO Y APLICACION MANUAL DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE ESMALTE
ALQUIDALICO RA-20 EN COLOR NEGRO MATE PARA FORMAR DOS MANOS EN LETRAS DE 0.05
86
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 43 DE 55
ANEXO “B”
DE ALTURA, 0.01 M DE MODULO HASTA 4.00 M DE ALTURA
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA
MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y
SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “LETRA” Y SU PAGO
INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL AREA
SELECCIÓN, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DE LOS MATERIALES A USAR AL PIE
DE LA OBRA.
ARMADO, MODIFICACIÓN Y POSTERIOR RETIRO DE ANDAMIOS TIPO SISTEMA
MULTIDIRECCIONAL, INCLUYE PLATAFORMA METÁLICA Y ESCALERA.
LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL POLVO DE LA SUPERFICIE.
MEZCLAR LOS PRODUCTOS CON SU ADELGAZADOR PARA OBTENER LA FLUIDEZ
NECESARIA EN SU APLICACIÓN.
MATERIALES Y SOLVENTES PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA.
LIMPIEZA GENERAL, RETIRO DE EQUIPO Y ANDAMIAJE.
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 81)
39
- SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE MALLA METALICA GALVANIZADA POR
INMERSION EN CALIENTE CON ABERTURAS DE 55 X 55 MM. CALIBRE 11 INCLUYE: EL ANCLAJE
PREVIAMENTE SOLDADO AL FALDON DEL EQUIPO PARA SU SUJECION HASTA UNA ALTURA DE
4.00 MTS. DE ALTURA.
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA
MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y
SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M2” Y SU PAGO
INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
87
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 44 DE 55
ANEXO “B”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
PARA LAS ACTIVIDADES DE CORTE Y SOLDADURAS DE ESTRUCTURAS, APLICAR EL
PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRITICO 400-GCSIPA-PO-11 PARA TRABAJOS CON FUEGO
ABIERTO
SELECCIÓN, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DE LOS MATERIALES A USAR AL PIE
DE LA OBRA.
ARMADO, MODIFICACIÓN Y POSTERIOR RETIRO DE ANDAMIOS TIPO SISTEMA
MULTIDIRECCIONAL, INCLUYE PLATAFORMA METÁLICA Y ESCALERA.
SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL AREA
LA SOLDADURA SE REALIZARÁ CON ELECTRODOS E-7018.
EN LAS ACTIVIDADES A FUEGO ABIERTO EL CONTRATISTA DEBERÁ ASIGNAR PERSONAL
DE CONTRAINCENDIO PARA APOYAR EN LA PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO,
PROTECCIÓN DE DRENAJES, COLOCACIÓN DE EQUIPO DE CONTRAINCENDIO PARA EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
ACORDONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO Y COLOCACIÓN DE BARRICADAS Y LETREROS
INDICATIVOS DE PRECAUCIÓN.
TOMAR MEDIDAS DE LAS PIEZAS A REEMPLAZAR, LA CUAL SERA VERIFICADA Y
AUTORIZADA POR LA SUPERVISIÓN PREVIO A LA FABRICACIÓN DE LA MISMA PARA EVITAR
COMETER ERRORES.
SUMINISTRO DE MATERIALES
SE DEBERA SOLDAR ANCLAS A LA BASE METALICA DEL EQUIPO (FALDON) POR MEDIO DE
VARILLAS DEL #2 (ALAMBRON) DE 30. CMS DE LONGITUD EN FORMA DE “V”.
SE COLOCARA LA MALLA METALICA GALVANIZADA ANCLADA A LA BASE DEL EQUIPO
DESARMADO Y RETIRO DE ANDAMIOS
LIMPIEZA DEL AREA
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 82)
40
-SUMISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO IGNIFUGO CON EQUIPO MECANICO
EN FALDONES DE RECIPIENTES O EQUIPOS HASTA 4.00 M. DE ALTURA, CON 4 MM DE ESPESOR
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA
MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y
SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M2” Y SU PAGO
INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
88
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 45 DE 55
ANEXO “B”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL AREA
ACORDONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO Y COLOCACIÓN DE BARRICADAS Y LETREROS
INDICATIVOS DE PRECAUCIÓN.
SE DEBERA APLICAR EL PRODUCTO DE LA MARCA FLAME CONTROL DE LA MARCA GCOVER O SU EQUIVALENTE
LA COLOCACION DEL MATERIAL SE DEBERA CONSIDERAR DE ACUERDO A LAS
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y CON UN EQUIPO AIRLESS Y PERSONAL
CERTIFICADO.
ARMADO, MODIFICACIÓN Y POSTERIOR RETIRO DE ANDAMIOS TIPO SISTEMA
MULTIDIRECCIONAL, INCLUYE PLATAFORMA METÁLICA Y ESCALERA
TRANSPORTE DEL EQUIPO AIRLESS AL SITIO DE LA OBRA, SE DEBERA CONSIDERAR UN
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO PARA LOGRAR UN OPTIMO DESEMPEÑO EN
ALTURAS HASTA 4.00 MTS DE ALTURA.
DESARMADO Y RETIRO DE ANDAMIOS
LIMPIEZA DEL AREA
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 83)
41
- AFINE EN TERRACERIAS CON HERRAMIENTA MANUAL
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M2” Y
SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
89
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL AREA
ACORDONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO Y COLOCACIÓN DE BARRICADAS Y LETREROS
INDICATIVOS DE PRECAUCIÓN.
CARGA, ACARREO EN VEHÍCULO AUTOMOTOR Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA Y
EQUIPO DEL ALMACÉN DE LA CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
LOCALIZACIÓN DE LAS SUPERFICIES POR AFINAR.
RETIRO DE TODA MATERIA EXTRAÑA COMO SON: PIEDRAS, RAMAS, BASURA, ETC.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 46 DE 55
ANEXO “B”
7.
8.
9.
RIEGO LIGERO DE AGUA LIMPIA POTABLE SOBRE LA TERRACERIA PARA MANTENER LA
SUPERFICIE HUMEDA.
RETIRO DE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO UTILIZADOS.
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 84)
42
- SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE JUNTA DE NEOPRENO DE 1/4” DE ESPESOR EN
ASIENTO DE DALA DE LIGA TIPO M5 HASTA 5.00 MTS DE ALTURA.
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M2” Y
SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
2. SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL AREA
3. ACORDONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO Y COLOCACIÓN DE BARRICADAS Y LETREROS
INDICATIVOS DE PRECAUCIÓN
4. CARGA, ACARREO EN VEHÍCULO AUTOMOTOR Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA Y
EQUIPO DEL ALMACÉN DE LA CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS
5. RETIRO DE TODA MATERIA EXTRAÑA COMO SON: PIEDRAS, RAMAS, BASURA, ETC.
6. ARMADO, MODIFICACIÓN Y POSTERIOR RETIRO DE ANDAMIOS TIPO SISTEMA
MULTIDIRECCIONAL, INCLUYE PLATAFORMA METÁLICA Y ESCALERA
7. TOMAR DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DONDE SE COLOCARA EL NEOPRENO,
PRESENTARLO SOBRE LA SUPERFICIE
8. UTILIZAR ALGUN MEDIO DE FIJACION PARA QUE EL NEOPRENO NO SE CORRA (CLAVO,
ALAMBRE, ETC)
9. DESARMADO Y RETIRO DE ANDAMIOS DEL AREA
10. RETIRO DE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO UTILIZADOS.
11. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 85)
90
43
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 47 DE 55
ANEXO “B”
- LIMPIEZA Y DESASOLVE CON EQUIPO MANUAL EN REGISTROS DE VISITA Y COLADERAS DEL
DRENAJE PLUVIAL HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA
MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y
SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M3” Y SU PAGO
INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL AREA
ACORDONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO Y COLOCACIÓN DE BARRICADAS Y LETREROS
INDICATIVOS DE PRECAUCIÓN
CARGA, ACARREO EN VEHÍCULO AUTOMOTOR Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA Y
EQUIPO DEL ALMACÉN DE LA CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS
ACARREO E INSTALACION DE ESCALERA VERTICAL PARA ACCESAR AL INTERIOR DE LOS
REGISTROS
LIMPIEZA EN EL INTERIOR DE LOS REGISTROS Y/O RETIRO DE SEDIMENTOS POR MEDIOS
MANUALES (PALA, TARPALA, BOTES, ETC)
ACARREO DE MATERIALES CON CARRETILLA HASTA 50.00 MTS
RETIRO DE MATERIALES DEL AREA DE TRABAJO
LIMPIEZA DEL AREA
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 86)
44
- LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 4” A 16” DE DIAM. EN LA RED
DEL DRENAJE PLUVIAL CON EQUIPO DE SUCCION Y/O AGUA A PRESION HASTA 2.00 MTS.
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA
MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y
SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M3” Y SU PAGO
INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
91
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 48 DE 55
ANEXO “B”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL AREA
ACORDONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO Y COLOCACIÓN DE BARRICADAS Y LETREROS
INDICATIVOS DE PRECAUCIÓN
CARGA, ACARREO EN VEHÍCULO AUTOMOTOR Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA Y
EQUIPO DEL ALMACÉN DE LA CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS
CAMION CON EQUIPO DE SUCCION Y AGUA A PRESION
RETIRO DE SEDIMENTOS EN EL INTERIOR DE LAS LINEAS CON AGUA A PRESION Y CAMION
DE SUCCION
RETIRO DE SEDIMENTOS POR MEDIO MECANICOS A 1 ER KILOMETRO HASTA EL LUGAR
QUE LA SUPERVISION INDIQUE PARA SU VACIADO
RETIRO DE MATERIALES DEL AREA DE TRABAJO
LIMPIEZA DEL AREA
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 87 Y 88)
45
- SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE TAPAS METALICAS DE 0.40 M. X 0.70 M. Y 1
1/4" DE ESPESOR A BASE DE PLACA DE ACERO AL CARBON PARA COLADERAS PLUVIALES
DE ACUERDO A CROQUIS # 6 FABRICADOS EN OBRA
-SUMINISTRO, FABRICACION, Y COLOCACION DE TAPAS CIRCULARES DE 0.70 M. DE
DIAMETRO Y 1 1/4" DE ESPESOR, PARA REGISTROS DE VISITAS PLUVIALES, DE ACERO AL
CARBON DE ACUERDO A CROQUIS # 8. FABRICADOS EN OBRA
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “PIEZA”
Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
92
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
PARA LAS ACTIVIDADES DE CORTE Y SOLDADURAS DE ESTRUCTURAS, APLICAR EL
PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRITICO 400-GCSIPA-PO-11 PARA TRABAJOS CON FUEGO
ABIERTO
SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL AREA
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 49 DE 55
ANEXO “B”
4.
5.
6.
7.
8.
9.
LAS PIEZAS A COLOCAR SE ELABORARAN EN OBRA CON LOS MATERIALES Y DE LAS
DIMENCIONES ESPECIFICADAS EN LA DESCRIPCION DE LA PARTIDA.
ACORDONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO Y COLOCACIÓN DE BARRICADAS Y LETREROS
INDICATIVOS DE PRECAUCIÓN
CARGA, ACARREO EN VEHÍCULO AUTOMOTOR Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA Y
EQUIPO DEL ALMACÉN DE LA CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS
COLOCACION DE DE TAPAS EN LOS LUGARES DONDE LA SUPERVISON INDIQUE
RETIRO DE MATERIALES DEL AREA DE TRABAJO
LIMPIEZA DEL AREA
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 89)
46
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADO DE JUNTAS DE TABIQUE Y LOZETA ACIDORESISTENTE A BASE DE CONRETO FURANICO DE HASTA 1 CM. DE ESPESOR HASTA EL NIVEL
TERMINADO DE LA LOZETA Y/O TABIQUE; INCLUYE: LIMPIEZA CON DETERGENTES,
ESMERILADO PARA ELIMINAR ESCORIAS Y DAR ANCLAJE Y LIMPIEZA CON SOLVENTES.
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M” Y
SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
93
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
ACORDONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO Y COLOCACIÓN DE BARRICADAS Y LETREROS
INDICATIVOS DE PRECAUCIÓN
CARGA, ACARREO EN VEHÍCULO AUTOMOTOR Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA Y
EQUIPO DEL ALMACÉN DE LA CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS
LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA, DETERGENTES Y SOLVENTES DEL AREA POR REPARAR.
REMOCION MEDIANTE EQUIPO PULIDOR Y DISCO ABRASIVO DE LAS ESCORIAS Y
RESIDUOS MAL ADHERIDOS EN LAS JUNTAS.
LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA Y SOLVENTES.
ELABORACION Y APLICACIÓN SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, DEL
CEMENTO FURANICO; EN TODAS LAS JUNTAS PREPARADAS, APLICANDO HASTA RAZ DE
PISO.
PULIDO DE PISOS PARA ELIMINAR ESCORIAS Y MATERIALES SOBRESALIENTES DE LAS
JUNTAS RESPECTO AL PISO.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 50 DE 55
ANEXO “B”
9.
LIMPIEZA GENERAL.
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 90 Y 91)
47
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO DE PISOS DE LOZETA TIPO ANTIACIDO
CON FORMATO 10*20*0.7 CMS., JUNTEO A BASE DE PRIMARIO Y MEMBRANA FURANICA CON
ESPESOR DE 5MM. Y SISTEMA DE CAMA Y JUNTA DE CEMENTO FURANICO DE 3MM. DE
ESPESOR.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO DE PISOS, MUROS Y BASES DE CONCRETO
CON TABIQUE ANTIACIDO COLOR ROJO DE PRIMERA CALIDAD EN FORMATO 10*20*6 CMS.,
JUNTEO A BASE DE PRIMARIO Y MENBRANA FURANICA CON ESPESOR DE 5 MM. Y SISTEMA
CAMA Y JUNTA DE CEMENTO FURANICO DE 3 MM. DE ESPESOR.
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M2” Y
SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO
2. LIMPIEZA DE LA BASE (POLVO, TIERRA, MEZCLA, BASURA O CUALQUIER MATERIAL QUE
IMPIDA LA ADHERENCIA DE LA MEMBRANA FURANICA Y EL CEMENTO FURANICO
3. LIMPIEZA Y PRIMARIO EN SUPERFICIES, MEMBRANA DE 5 MM Y JUNTA DE CEMENTO DE 3
MM..
4. COLOCACION DE MAESTRAS, REVENTONES, REGLAS Y NIVELES.
5. ELABORACION, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU
COLOCACION.
6. JUNTEADO A 3 MM EN AMBOS SENTIDOS
7. CORTE Y COLOCACION DE LAS PIEZAS EN DONDE SE TENGAN QUE HACER AJUSTES
SOBRE UNA CAPA DE CEMENTO FURANICO INCLUYENDO: SU CARGA Y TRANSPORTE AL
SITIO DE SU COLOCACION, NO UTILIZANDO PIEZAS DESPOSTILLADAS.
8. LIMPIEZA DEL PISO
9. LOS RESANES Y LA SUSTITUCION TOTAL O PARCIAL SON POR CUENTA DEL CONTRATISTA,
DE LA OBRA QUE NO HAYA SIDO CORRECTAMENTE EJECUTADA.
10. RETIRO DE MAESTRAS, REVENTONES, REGLAS Y NIVELES.
11. LIMPIEZA GENERAL.
94
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 51 DE 55
ANEXO “B”
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 92)
48
- RECUBRIMIENTO DE PISOS, MUROS, ESCALERAS, BASES DE EQUIPOS A BASE DE PLASTICO
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV), UTILIZANDO BISFENOL-A, ESTER DE VINILO DE LA
RESINA EPOXICA CON GRADO DE VISCOSIDAD DINAMICA A 25°C DE 370 (mPa.s) Y 45% DE
CONTENIDO DE ESTIRENO.
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “M2” Y
SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO.
2. CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA MATERIALES, HASTA EL PIE DE LA OBRA.
3. TRAZO Y CORTE EN LAS MEDIDAS REQUERIDAS PARA CADA PIEZA.
4. RETIRO TOTAL DEL RECUBRIMIENTO DESPRENDIDO Y/O EN MAL ESTADO
5. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MECÁNICA Y SOLVENTES.
6. QUITAR REBABAS Y ESMERILAR.
7. APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
8. REVISIÓN DE LAS PIEZAS TERMINADAS Y APLICACIÓN DE ACABADOS
9. RESANES DONDE SEA REQUERIDO.
10. LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO.
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 93)
49
- FABRICACION DE REGISTRO DE CONCRETO F'C 200 KG/CM2 RECUBIERTO CON TABIQUE
ANTIACIDO FORMATO 10*20*1.2 CMS. CON MEDIDAS INTERIORES LIBRES DE 1.5*1.5*1.5 Y
PAREDES DE 15 CMS. Y ACERO DE REFUERZO DEL #3 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS
ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS, PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE AL
CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO INCLUSIVE LA
MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON CALIDAD Y
95
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 52 DE 55
ANEXO “B”
Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “PIEZA” Y SU
PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO.
EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y
EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO.
HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA
HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 NÚM. 3 (3/8”)
DOSIFICACIÓN Y MEZCLA DE AGREGADOS EN REVOLVEDORA PARA ELABORACIÓN DE
CONCRETO F’C= 200 KG/CM2
CARGA Y ACARREO DE CONCRETO ELABORADO, HASTA 50 M. DE DISTANCIA.
VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO EN SITIO DEL COLADO.
DESCIMBRADO, Y COLOCACIÓN DEL REGISTRO PREFABRICADO CUANDO HAYA
ALCANZADO SU RESISTENCIA OPTIMA.
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 94)
50
- SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA LIGERA DE
ACERO AL CARBON EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO HASTA 5.00 MTS DE ALTURA.
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “TON” Y
SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
2.
96
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO.
PARA LAS ACTIVIDADES DE CORTE Y SOLDADURA DE ESTRUCTURAS, APLICAR EL
PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRITICO 400-GCSIPA-PO-11 PARA TRABAJOS CON FUEGO
ABIERTO.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 53 DE 55
ANEXO “B”
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
PARA LAS ACTIVIDADES DE ALTURA APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO 400GCSIPA-PO-14.
ACORDONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO Y COLOCACIÓN DE BARRICADAS Y LETREROS
INDICATIVOS DE PRECAUCIÓN.
SUMINISTRO DE MATERIALES.
CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DE MATERIALES
TRAZO, CORTE DE PERFIL Y PLACA UTILIZANDO EQUIPO DE OXIACETILENO.
VERIFICAR DIMENSIONES Y TODOS LOS DETALLES EN CAMPO CON EL FIN DE EVITAR
ERRORES PARA LA FABRICACIÓN.
LA SOLDADURA SE REALIZARÁ CON ELECTRODOS E-7018.
SE SUJETARAN LAS PIEZAS DE ESTRUCTURAS Y PLACA DE ACERO AL CARBÓN CON
DIFERENCIAL DE CADENA CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 3 TONELADAS EN ÁREAS DE
DIFICIL ACCESO.
MANEJO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE REFUERZOS
RIGIDIZANTES Y PUNTEO DEL PERFIL Y PLACA HASTA SU CORRECTA INSTALACIÓN,
POSTERIORMENTE RETIRARÁ LOS REFUERZOS.
ESMERILADO DE LOS CORDONES DE SOLDADURA.
BARRENADO DE PERFILES, CANALES CUANDO LA ESTRUCTURA SEA COMBINADA CON
TORNILLOS Y SOLDADURA.
EL CONTRATISTA PREPARARÁ, HABILITARÁ, COLOCARÁ Y POSTERIORMENTE RETIRARA
LOS ANDAMIOS DE ARMADO RÁPIDO MULTIDIRECCIONALES (DE CUÑA Y ROSETA) EN LOS
SITIOS EN QUE SE FECTUARAN LOS TRABAJOS.
REALIZAR LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No.
(APLICABLE A LA PARTIDA 95)
51
- SUMINISTRO, TRAZO, CORTE, MONTAJE Y SOLDADURA DE PLACA DE ACERO AL CARBÓN EN
BASES DE EQUIPOS DINAMICOS Y ESTATICOS DE ACUERDO A CROQUIS # 5.
ESTA
ESPECIFICACIÓN
PARTICULAR
INCLUYE:
LAS
ACTIVIDADES,
TRABAJOS,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES, SUMINISTROS, QUE IMPACTAN
DIRECTAMENTE AL CONCEPTO DE OBRA, INCLUYENDO EL MATERIAL NUEVO EN SU CASO, EL
EQUIPO Y LA MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA QUE LO LLEVARÁ A CABO, PARA QUE ESTE SE REALICE CON
CALIDAD Y SEGURIDAD, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “TON” Y
SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE PEMEX PETROQUÍMICA.
1.
97
PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEBERÁ APLICAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO
400-GCSIPA-PO-17 PARA EL TRÁMITE Y USO DE LOS PERMISOS DE TRABAJO.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 54 DE 55
ANEXO “B”
2.
PARA LAS ACTIVIDADES DE CORTE Y SOLDADURA DE ESTRUCTURAS, APLICAR EL
PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRITICO 400-GCSIPA-PO-11 PARA TRABAJOS CON FUEGO
ABIERTO.
3. ACORDONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO Y COLOCACIÓN DE BARRICADAS Y LETREROS
INDICATIVOS DE PRECAUCIÓN.
4. SUMINISTRO DE MATERIALES.
5. CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DE MATERIALES
6. CORTE DE PLACA CON EQUIPO OXIACETILENO
7. TRAZO, CORTE DE PERFIL Y PLACA UTILIZANDO EQUIPO DE OXIACETILENO.
8. VERIFICAR DIMENSIONES Y TODOS LOS DETALLES EN CAMPO CON EL FIN DE EVITAR
ERRORES PARA LA FABRICACIÓN.
9. BARRENADO DE PLACAS
10. REALIZAR LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO
98
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 55 DE 55
|
ANEXO “B”
El presente anexo se firma en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, el día __ del mes de ______
del DOS MIL CATORCE.
POR LA ENTIDAD:
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
RESIDENTE DE OBRA
99
POR EL CONTRATISTA:
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 1 DE 4
ANEXO "B-1”
NORMAS GENERALES
CONSECUTIVO
NORMA
DESCRIPCIÓN
1.-
NRF-065-PEMEX-2006
RECUBRIMIENTOS A BASE DE CEMENTO A
PRUEBA DE
FUEGO EN ESTRUCTURAS Y SOPORTES DE
EQUIPOS
100
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
2.-
NRF-138-PEMEX-2006
3.-
4.120.00
CLASIFICACIÓN AWS DE METALES DE APORTE
EN SOLDADURA.
4.-
432-MC-PO-09
INSTRUCCIÓN OPERATIVA ESPECÍFICA PARA
EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
(THINNER, DIESEL GASTADO, PINTURA).
5.-
NRF-024-PEMEX-2008
CINTURONES, ARNES, LINEAS DE SUJECION Y
VIDA.
6.-
NRF-140-PEMEX-2011
7.-
NOM-052-SEMARNAT-2005
8.-
NRF-009-PEMEX-2014
9.-
P.3.0103.01 (2001)
DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS.
10.-
P.3.120.02 (1999)
TRAZO Y NIVELES.
11.-
3.121.07
12.-
NRF-157-PEMEX-2006
TERRESTRES
SISTEMAS DE DRENAJES
QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS, EL
PROCEDIMIENTO
DE
IDENTIFICACIÓN,
CLASIFICACIÓN Y LOS LISTADOS DE LOS
RESIDUOS PELIGROSOS.
IDENTIFICACION DE INSTALACIONES FIJAS.
ACARREOS.
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE
CONCRETO
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 2 DE 4
ANEXO "B-1”
NORMAS GENERALES
13.14.-
15.-
NRF-058-PEMEX-2004
NOM-004-STPS-1999
NOM-017-STPS-2001
16.-
NRF-160-PEMEX-2007
17.-
ASTMC-892-10
CASCO DE PROTECCIÓN PARA LA CABEZA.
SISTEMA DE PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS EN
LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILICE EN
LOS CENTROS DE TRABAJO.
EQUIPO
DE
PROTECCIÓN
PERSONALSELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS
DE TRABAJO.
DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS.
ESTANDAR DE ESPESIFICACIONES PARA ALTA
TEMPERATURA DE FIBRA CERAMICA.
NOTA: EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIA ENTRE LAS NORMAS DE PEMEX Y LOS
ESTANDARES INTERNACIONALES SE OPTARA POR EL MAS SEGURO A CONFIRMACION POR EL
SUPERVISOR DE PEMEX.
101
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 3 DE 4
ANEXO "B-1”
NRF-009-PEMEX-2012
400-ACSIPA-RE-01
IDENTIFICACION DE INSTALACIONES FIJAS.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL, QUE DEBEN CUMPLIR LOS CONTRATISTAS Y/O
PROVEEDORES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE PEMEX
PETROQUIMICA.
400-GCSIPA-CR-15
CRITERIO ADMINISTRACIÓN INTERNA DE CONTRATISTAS Y/O
PROVEEDORES Y ADJUDICATARIOS.
400-GCSIPA-CR-12
CRITERIO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
GENERADOS EN PEMEX PETROQUÍMICA Y CENTROS DE
TRABAJO
102
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 4 DE 4
ANEXO "B-1”
El presente anexo se firma en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, el día __ del mes de ______
de DOS MIL CATORCE.
POR LA ENTIDAD:
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
RESIDENTE DE OBRA
103
POR EL CONTRATISTA:
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 1 DE 2
ANEXO "B-3”
PROCEDIMIENTOS CRÍTICOS
No. DE PROCEDIMIENTO
400-ACSIPA-PO-08
400-ACSIPA-PO-09
NOMBRE
PROCEDIMIENTO
OPERATIVO
CRÍTICO
APERTURA DE LÍNEAS Y EQUIPOS.
PARA
LA
PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO PARA AISLAMIENTO
Y BLOQUEO CON TARJETA, CANDADO DESPEJE Y PRUEBA
(TCDP).
0-ACSIPA-PO-10
PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO PARA TRABAJOS
CON ENERGÍA ELÉCTRICA.
400-ACSIPA-PO-11
PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO PARA TRABAJOS
CON FUEGO ABIERTO (TFA).
400-ACSIPA-PO-12
PROCEDIMIENTO
OPERATIVO
CRÍTICO
COLOCACIÓN DE BARRERAS Y BARRICADAS.
400-ACSIPA-PO-13
PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO PARA EL INGRESO
A ESPACIOS CONFINADOS.
400-ACSIPA-PO-14
PARA
LA
PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO DE TRABAJOS EN
ALTURA.
NOTA: EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIA ENTRE LAS NORMAS DE PEMEX Y LOS
ESTANDARES INTERNACIONALES SE OPTARA POR EL MAS SEGURO A CONFIRMACION POR EL
SUPERVISOR DE PEMEX.
104
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 2 DE 2
ANEXO "B-3”
El presente anexo se firma en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, el día __ del mes de ______
del DOS MIL CATORCE.
POR LA ENTIDAD:
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
RESIDENTE DE OBRA
105
POR EL CONTRATISTA:
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 1 DE 22
ANEXO "C”
NOTAS ACLARATORIAS AL CATALOGO DE CONCEPTOS,
UNIDADES DE MEDICIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJO.
1.- LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR LOS CARGOS DIRECTOS, INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LAS
ESPECIFICACIONES DE CONCURSO.
2.-EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA, UNICAMENTE SE ENUMERAN LAS
OPERACIONES BÁSICAS, PERO SE CONSIDERAN INCLUIDAS TODAS LAS NECESARIAS PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
3.-LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR LOS CARGOS DE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
MANEJO DE LOS MATERIALES HASTA LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, SALVO
INDICACIONES EN CONTRARIO, EN CUYO CASO SE ESPECIFICA “PEMEX PETROQUÍMICA
SUMINISTRA”.
4.-LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR EN SU CASO, LO CORRESPONDIENTE A
TRANSPORTE DE PERSONAL Y ALIMENTOS.
5.-LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR LOS CARGOS POR MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN, EN LOS CASOS EN QUE PEMEX PETROQUÍMICA FACILITA AL CONTRATISTA
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN. SE HACE LA INDICACIÓN RESPECTIVA.
6.-EN LA PRESENTE COTIZACIÓN NO DEBERÁ CONSIDERARSE NINGÚN CARGO POR
CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
7.-LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR EL CARGO POR TRANSPORTE DE INGRESO Y
RETIRO DEL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
OBRA.
8.- SE DEBERÁ CONSIDERAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN,
CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE ESTABLECE
PEMEX PETROQUÍMICA.
9.- PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS DEL ANEXO “C”, SE DEBERÁ INDICAR LA CODIFICACIÓN
QUE CORRESPONDA AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS GEN DE PETROLEOS MEXICANOS. PARA
EL CASO DE QUE ALGUNA PARTIDA NO CORRESPONDA AL CATÁLOGO GEN, SE INDICARÁ LA
CLAVE S/C (SIN CODIFICACIÓN).
NOMBRE DEL CONTRATISTA ____________________________________________________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ____________________________________________________________________
IMPORTE TOTAL CON NÚMERO _____________________________________________________________________
IMPORTE TOTAL CON LETRA __________________________________________________________
106
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 2 DE 22
ANEXO "C”
CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDAD DE TRABAJO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPAÑIA:________________________________________________________________________
DOMICILIO: __________________________________________________ TEL.: _______________
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA:___________________________________________
PLAZO DE EJEC.: ____ DIAS
DESCRIPCION DE OBRA: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
CODIF.
GEN
1
S/C
P.U. CON LETRA:
PART
2
S/C
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
TRAZO Y NIVELACIÓN
M2
VOLUMEN
3500.00
DESMANTELAMIENTO
CON
RECUPERACION DE MATERIALES
M2
DE
VIDRIOS
DE
VENTANAS,
PUERTAS Y CANCELES.
12.00
P.U. CON LETRA:
3
S/C
DEMOLICION DE CIMIENTOS
CONCRETO REFORZADO
DE
M3
580.00
P.U. CON LETRA:
4
S/C
DEMOLICION
ESTABILIZADOR
(GROUT)
DE
DE
MORTERO
VOLUMEN
M3
2.50
P.U. CON LETRA:
5
S/C
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE
CONCRETO REFORZADO.
M3
70.00
DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO REFORZADO.
M3
175.00
DEMOLICIÓN DE BASES, FIRMES Y
BANQUETAS, CON HERRAMIENTA
MANUAL Y/O EQUIPO.
M3
18.00
DEMOLICION CON HERRAMIENTA
MANUAL
DE
RECUBRIMIENTO
ANTIACIDO A BASE DE LOZETA Y/O
LADRILLO DE HASTA 6 CM. DE
ESPESOR SIN RECUPERACION DE
MATERIAL
M2
240.00
P.U. CON LETRA:
6
S/C
P.U. CON LETRA:
7
S/C
P.U. CON LETRA:
8
S/C
P.U. CON LETRA:
107
P.U.
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 3 DE 22
ANEXO "C”
CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDAD DE TRABAJO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPAÑIA:________________________________________________________________________
DOMICILIO: __________________________________________________ TEL.: _______________
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA:___________________________________________
PLAZO DE EJEC.: ____ DIAS
DESCRIPCION DE OBRA: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
PART
9
CODIF.
GEN
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
VOLUMEN
S/C
EXCAVACION EN ZANJA CON
HERRAMIENTA
MANUAL
Y/O
MAQUINARIA (VOLUMEN MEDIDO
EN BANCO).
M3
1700.00
CARGAS,
ACARREOS
TRASPALEOS HASTA 50. M
CARRETILLA.
M3
5900.00
CARGA
Y ACARREO PRIMER
KILOMETRO EN CAMION.
M3
5900.00
CARGA Y ACARREO KILOMETRO
SUBSECUENTE
M3-KM
35400.00
BOMBEO DE
ACHIQUE CON
BOMBA
AUTOCEBANTE
EN
BASTIDOR Y LLANTAS, DE 3” DE
DIÁMETRO DE SUCCIÓN.
HR
35.00
SUMINISTRO Y RELLENO CON
MATERIAL
DE
BANCO
CON
HERRAMIENTA
MANUAL
Y/O
MAQUINARIA COMPACTADO SIN
CONTROL
DE
LABORATORIO,
INCLUYE TRASPALEOS
M3
106.00
SUMINISTRO Y RELLENO DE
MATERIAL
DE
BANCO
CON
HERRAMIENTA
MANUAL
Y/O
MAQUINARIA COMPACTADO AL 95
% DE LA PRUEBA PROCTOR
ESTANDAR
M3
1740.00
P.U. CON LETRA:
10
S/C
Y
CON
P.U. CON LETRA:
11
S/C
P.U. CON LETRA:
12
S/C
P.U. CON LETRA:
13
S/C
P.U. CON LETRA:
14
S/C
P.U. CON LETRA:
15
108
S/C
P.U.
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 4 DE 22
ANEXO "C”
CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDAD DE TRABAJO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPAÑIA:________________________________________________________________________
DOMICILIO: __________________________________________________ TEL.: _______________
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA:___________________________________________
PLAZO DE EJEC.: ____ DIAS
DESCRIPCION DE OBRA: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
PART
16
CODIF.
GEN
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
VOLUMEN
S/C
ADEME
DE
MADERA
TIPO
RESISTENTE
DE
AREA
DE
CONTACTO COMPLETA HASTA 2.00
MTS. DE PROFUNDIDAD
M2
75.00
SUMINISTRO Y ELABORACION DE
CONCRETO
HIDRAULICO,
AGREGADO
MAXIMO
19
MM,
CEMENTO TIPO II F’C=100 KG/CM2.
M3
32.00
SUMINISTRO Y ELABORACION DE
CONCRETO
HIDRAULICO,
AGREGADO
MAXIMO
19
MM,
CEMENTO TIPO II F’C=250 KG/CM2.
M3
860.00
VACIADO
CON
BOTES
Y/O
CARRETILLAS DE CONCRETO EN
FIRMES
M3
7.00
VACIADO
CON
BOTES
Y/O
CARRETILLAS, DE CONCRETO EN
PAVIMENTOS
M3
970.00
VACIADO
CON
BOTES
Y/O
CARRETILLAS DE CONCRETO EN
DADOS, ZAPATAS, CONTRATRABES,
LOSAS Y CIMIENTOS.
M3
830.00
P.U. CON LETRA:
17
S/C
P.U. CON LETRA:
18
S/C
P.U. CON LETRA:
19
S/C
P.U. CON LETRA:
20
S/C
P.U. CON LETRA:
21
S/C
P.U. CON LETRA:
109
P.U.
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 5 DE 22
ANEXO "C”
CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDAD DE TRABAJO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPAÑIA:________________________________________________________________________
DOMICILIO: __________________________________________________ TEL.: _______________
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA:___________________________________________
PLAZO DE EJEC.: ____ DIAS
DESCRIPCION DE OBRA: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
PART
22
CODIF.
GEN
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
VOLUMEN
S/C
VACIADO
CON
BOTES
Y/O
CARRETILLAS
DE
CONCRETO,
ACARREO HASTA 50 MTS. EN
LOSAS, TRABES Y COLUMNAS CON
ALTURA HASTA 4.00 MTS.
M3
6.00
CIMBRADO
FRONTERAS
M2
65.00
CIMBRADO EN ZAPATAS Y DADOS
M2
240.00
CIMBRADO EN REGISTROS HASTA
2.0 MTS. DE PROFUNDIDAD
M2
120.00
CIMBRA ACABADO APARENTE EN
BASES
PARA
EQUIPOS
O
RECIPIENTES HASTA 4.00 MTS DE
ALTURA
M2
660.00
CIMBRA ACABADO APARENTE EN
LOSAS
HASTA 5.00 MTS. DE
ALTURA.
M2
62.00
CIMBRA ACABADO APARENTE EN
DALAS Y TRABES HASTA 4.00 MTS.
DE ALTURA
M2
220.00
CIMBRA ACABADO APARENTE EN
COLUMNAS
RECTANGULARES
HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA
M2
90.00
P.U. CON LETRA:
23
S/C
P.U. CON LETRA:
24
S/C
P.U. CON LETRA:
25
S/C
EN
REGLAS
Y
P.U. CON LETRA:
26
S/C
P.U. CON LETRA:
27
S/C
P.U. CON LETRA:
28
S/C
P.U. CON LETRA:
29
S/C
P.U. CON LETRA:
110
P.U.
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 6 DE 22
ANEXO "C”
CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDAD DE TRABAJO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPAÑIA:________________________________________________________________________
DOMICILIO: __________________________________________________ TEL.: _______________
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA:___________________________________________
PLAZO DE EJEC.: ____ DIAS
DESCRIPCION DE OBRA: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
PART
CODIF.
GEN
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
VOLUMEN
30
S/C
HABILITADO Y COLOCACION DE
ACERO DE REFUERZO ALAMBRON
DEL # 2“
TON
0.05
HABILITADO Y COLOCACION DE
ACERO DE REFUERZO # 3 F’Y= 4200
KG/CM2
TON
2.60
HABILITADO Y COLOCACION DE
ACERO DE REFUERZO # 4 F’Y= 4200
KG/CM2
TON
3.50
HABILITADO Y COLOCACION DE
ACERO DE REFUERZO # 6 F’Y= 4200
KG/CM2
TON
2.00
HABILITADO Y COLOCACION DE
ACERO DE REFUERZO DE 1” DE
DIAM. F’Y= 4200 KG/CM2
TON
4.10
HABILITADO Y COLOCACION DE
ACERO DE REFUERZO 1 1/4“ DE
DIAM. F’Y= 4200 KG/CM2
TON
5.20
HABILITADO Y COLOCACION DE
ACERO DE REFUERZO. MALLA DE
ACERO 6X6 10/10
M2
68.00
SUMINISTRO,
ELABORACION
Y
COLOCACION
DE
COMPUESTO
RELLENADOR TIPO GROUT, PARA
RECIBIR PLACA DE ASIENTO
M3
2.00
P.U. CON LETRA:
31
S/C
P.U. CON LETRA:
32
S/C
P.U. CON LETRA:
33
S/C
P.U. CON LETRA:
34
S/C
P.U. CON LETRA:
35
S/C
P.U. CON LETRA:
36
S/C
P.U. CON LETRA:
37
S/C
P.U. CON LETRA:
111
P.U.
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 7 DE 22
ANEXO "C”
CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDAD DE TRABAJO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPAÑIA:________________________________________________________________________
DOMICILIO: __________________________________________________ TEL.: _______________
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA:___________________________________________
PLAZO DE EJEC.: ____ DIAS
DESCRIPCION DE OBRA: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
PART
38
CODIF.
GEN
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
VOLUMEN
S/C
TRAZO, CORTE, ELABORACION E
INSTALACION DE OBRA FALSA
PARA CALZAR EQUIPOS CON
MATERIALES RECUPERABLES DE
LA OBRA A BASE DE TUBERIA DE 6”
Y 8” Y PLACA DE DE 1” Y 1 ½” DE
ACERO AL CARBON HASTA UNA
ALTURA DE 4.00 MTS.
TON
20.00
SUMINISTRO,
FABRICACION
Y
COLOCACION
DE
MARCOS
Y
CONTRAMARCOS
PARA
REGISTROS Y COLADERAS A BASE
DE ANGULO DE 1 1/4" POR 1/8" DE
ESPESOR DE ACERO AL CARBON
DE ACUERDO A CROQUIS #4
KG
520.00
SUMINISTRO
Y
COLOCACION
REJILLA INDUSTRIAL DE ACERO
ELECTROFORJADO GALVANIZADO
DENTADA CON ESPESOR DE LA
BARRA DE CARGA DE 3/16” Y 1.0”
DE PERALTE.
M2
28.00
SUMINISTRO Y FABRICACION DE
MURO DE BLOCK HUECO 10X20X40
ASENTADO
CON
MORTERO
CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5
CON JUNTAS MAXIMAS DE 1.5 CMS.
HASTA 4.00 MTS DE ALTURA
M2
98.00
P.U. CON LETRA:
39
S/C
P.U. CON LETRA:
40
S/C
P.U. CON LETRA:
41
S/C
P.U. CON LETRA:
112
P.U.
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 8 DE 22
ANEXO "C”
CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDAD DE TRABAJO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPAÑIA:________________________________________________________________________
DOMICILIO: __________________________________________________ TEL.: _______________
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA:___________________________________________
PLAZO DE EJEC.: ____ DIAS
DESCRIPCION DE OBRA: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
PART
42
CODIF.
GEN
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
VOLUMEN
S/C
SUMINISTRO,
ELABORACION
Y
VACIADO DE CONCRETO SIMPLE
F'C= 150 KG/CM2 PARA PISO A BASE
DE 5CM DE ESPESOR CON
TERMINADO RUGOSO.
M2
125.00
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE
PINTURA VINIL ACRILICA SATINADO
COLOR GRIS POLVO A 0OS HASTA
4.00 MTS DE ALTURA
M2
2000.00
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE
PINTURA VINIL ACRILICA SATINADO
COLOR PARDO OCRE A DOS
MANOS HASTA 4.00 MTS DE
ALTURA
M2
805.00
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE
PINTURA VINIL ACRILICA SATINADO
COLOR GRIS CEMENTO A DOS
MANOS HASTA 4.00 MTS DE
ALTURA
M2
2550.00
APLANADO
EN
SUPERFICIES
INTERIORES Y EXTERIORES, CON
MORTERO
CEMENTO-ARENA
PROPORCION 1:4 HASTA 4.00 MTS.
DE ALTURA Y ESPESOR MINIMO
REQUERIDO DE 1.5 CM.
M2
2600.00
P.U. CON LETRA:
43
S/C
P.U. CON LETRA:
44
S/C
P.U. CON LETRA:
45
S/C
P.U. CON LETRA:
46
S/C
P.U. CON LETRA:
113
P.U.
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 9 DE 22
ANEXO "C”
CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDAD DE TRABAJO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPAÑIA:________________________________________________________________________
DOMICILIO: __________________________________________________ TEL.: _______________
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA:___________________________________________
PLAZO DE EJEC.: ____ DIAS
DESCRIPCION DE OBRA: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
PART
47
CODIF.
GEN
S/C
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
VOLUMEN
CONEXIÓN
DE
TUBERIA
DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CONEXI
CORRUGADO DE 4” DE DIAM.
ON.
REFORZADO CON PAREDES DE
REGISTRO.
30
CONEXIÓN
DE
TUBERIA
DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CONEXI
CORRUGADO DE 6”. REFORZADO
ON.
CON PAREDES DE REGISTRO.
20
P.U. CON LETRA:
48
S/C
P.U. CON LETRA:
49
S/C
SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIAS DE POLIETILENO DE
ALTA
DENSIDAD
CORRUGADO
PARA DRENAJE PLUVIAL DE 4” DE
DIAM. INTERNO CON SISTEMA DE
COMEXION
CAMPANA-ESPIGA
COLOR NEGRO
M
205.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIAS DE POLIETILENO DE
ALTA
DENSIDAD
CORRUGADO
PARA DRENAJE PLUVIAL DE 6” DE
DIAM. INTERNO CON SISTEMA DE
CONEXIÓN
CAMPANA-ESPIGA
COLOR NEGRO
M
70.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TAPAS CUADRADAS DE FIERRO
FUNDIDO DE 39 1/2" X 19 1/2" Y 2"
DE ESPESOR DE ACUERDO A
CROQUIS #7 FABRICADAS EN OBRA
PZA.
10
P.U. CON LETRA:
50
S/C
P.U. CON LETRA:
51
S/C
P.U. CON LETRA:
114
P.U.
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 10 DE 22
ANEXO "C”
CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDAD DE TRABAJO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPAÑIA:________________________________________________________________________
DOMICILIO: __________________________________________________ TEL.: _______________
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA:___________________________________________
PLAZO DE EJEC.: ____ DIAS
DESCRIPCION DE OBRA: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
PART
CODIF.
GEN
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
VOLUMEN
52
S/C
JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DE
CELOTEX
IMPREGNADO
CON
ASFALTO N° 12 DE 1.27 X 13 CM.
M
2250.00
SUMINISTRO,
APLICACIÓN
Y
SELLADO DE JUNTAS
CON
ASFALTO N°12 EN LOSAS DE
PAVIMENTO.
M
2250.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
VARILLAS PASA JUNTAS DE 19 MM
(N°6) DE DIAMETRO.
KG
60.00
CORTE DE CONCRETO CON DISCO
DE DIAMANTE HASTA 5 CM. DE
PROFUNDIDAD
M
680.00
DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA
DE 4” DE DIAM. SUBTERRANEA
HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD.
INCLUYE: CORTE CON EQUIPO OXIACETILENO, RETIRO DEL AREA Y
ACARREO
HASTA
PRIMER
KILOMETRO
M
45.00
DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA
DE 6” DE DIAM. SUBTERRANEA
HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD.
INCLUYE: CORTE CON EQUIPO OXIACETILENO, RETIRO DEL AREA Y
ACARREO
HASTA
PRIMER
KILOMETRO
M
28.00
P.U. CON LETRA:
53
S/C
P.U. CON LETRA:
54
S/C
P.U. CON LETRA:
55
S/C
P.U. CON LETRA:
56
S/C
P.U. CON LETRA:
57
S/C
P.U. CON LETRA:
115
P.U.
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 11 DE 22
ANEXO "C”
CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDAD DE TRABAJO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPAÑIA:________________________________________________________________________
DOMICILIO: __________________________________________________ TEL.: _______________
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA:___________________________________________
PLAZO DE EJEC.: ____ DIAS
DESCRIPCION DE OBRA: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
PART
58
CODIF.
GEN
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
VOLUMEN
S/C
SUMINISTRO,
FABRICACION
E
INSTALACION DE PERNOS DE
ANCLAJE TIPO DU Y/O DZ DE
5/8"X12" LONG Y PLACA CUADRADA
DE ACERO AL CARBON DE 1/2"X3
1/2" POR LADO FIJADA CON TRES
PUNTOS DE SOLDADURA A LA
TUERCA
HEXAGONAL
(VER
CROQUIS No. 3)
PZA.
16
SUMINISTRO,
FABRICACION
E
INSTALACION DE PERNOS DE
ANCLAJE TIPO DUS Y/O DZS DE
5/8"X16" LONG CON ENCAMISADO
DE 4"X7 1/2" LONG Y PLACA
CUADRADA DE ACERO AL CARBON
DE 1/2"X3 1/2" POR LADO FIJADA
CON
TRES
PUNTOS
DE
SOLDADURA
A
LA
TUERCA
HEXAGONAL (VER CROQUIS No. 2)
PZA.
12
SUMINISTRO,
FABRICACION
E
INSTALACION DE PERNOS DE
ANCLAJE TIPO DUS Y/O DZS DE
3/4"X12" LONG CON ENCAMISADO
DE 2"X7 1/2" LONG Y PLACA
CUADRADA DE ACERO AL CARBON
DE 1/2"X3 1/2" POR LADO FIJADA
CON
TRES
PUNTOS
DE
SOLDADURA
A
LA
TUERCA
HEXAGONAL (VER CROQUIS No. 2)
PZA.
4
P.U. CON LETRA:
59
S/C
P.U. CON LETRA:
60
S/C
P.U. CON LETRA:
116
P.U.
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 12 DE 22
ANEXO "C”
CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDAD DE TRABAJO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPAÑIA:________________________________________________________________________
DOMICILIO: __________________________________________________ TEL.: _______________
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA:___________________________________________
PLAZO DE EJEC.: ____ DIAS
DESCRIPCION DE OBRA: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
PART
CODIF.
GEN
61
S/C
62
S/C
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
VOLUMEN
PZA.
98
PZA.
18
SUMINISTRO,
FABRICACION
E
INSTALACION DE PERNOS DE
ANCLAJE TIPO DU Y/O DZ DE
7/8"X13" LONG Y PLACA CUADRADA
DE ACERO AL CARBON DE 1/2"X3
1/2" POR LADO FIJADA CON TRES
PUNTOS DE SOLDADURA A LA
TUERCA
HEXAGONAL
(VER
CROQUIS No. 3)
PZA.
8
SUMINISTRO,
FABRICACION
E
INSTALACION DE PERNOS DE
ANCLAJE TIPO DU Y/O DZ DE 1"X16
PZA.
153
SUMINISTRO,
FABRICACION
E
INSTALACION DE PERNOS DE
ANCLAJE TIPO DU Y/O DZ DE
3/4"X12" LONG Y PLACA CUADRADA
DE ACERO AL CARBON DE 1/2"X3
1/2" POR LADO FIJADA CON TRES
PUNTOS DE SOLDADURA A LA
TUERCA
HEXAGONAL
(VER
CROQUIS No.3)
SUMINISTRO,
FABRICACION
E
INSTALACION DE PERNOS DE
ANCLAJE TIPO DUS Y/O DZS DE
7/8"X13" LONG CON ENCAMISADO
DE 2 1/2"X7 1/2" LONG Y PLACA
CUADRADA DE ACERO AL CARBON
DE 5/8"X4" POR LADO FIJADA CON
TRES PUNTOS DE SOLDADURA A LA
TUERCA
HEXAGONAL
(VER
CROQUIS No. 2)
P.U. CON LETRA:
63
S/C
P.U. CON LETRA:
64
117
S/C
P.U.
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 13 DE 22
ANEXO "C”
CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDAD DE TRABAJO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPAÑIA:________________________________________________________________________
DOMICILIO: __________________________________________________ TEL.: _______________
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA:___________________________________________
PLAZO DE EJEC.: ____ DIAS
DESCRIPCION DE OBRA: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
PART
CODIF.
GEN
DESCRIPCIÓN
S/C
1/2" LONG Y PLACA CUADRADA DE
ACERO AL CARBON DE 3/4"X4 1/2"
POR LADO FIJADA CON TRES
PUNTOS DE SOLDADURA A LA
TUERCA
HEXAGONAL
(VER
CROQUIS No. 3)
UNIDAD
VOLUMEN
SUMINISTRO,
FABRICACION
E
INSTALACION DE PERNOS DE
ANCLAJE TIPO DUS Y/O DZS DE
1"X19" LONG CON ENCAMISADO DE
2
1/2"X11"
LONG
Y
PLACA
CUADRADA DE ACERO AL CARBON
DE 3/4"X4 1/2" POR LADO FIJADA
CON
TRES
PUNTOS
DE
SOLDADURA
A
LA
TUERCA
HEXAGONAL (VER CROQUIS No. 2)
PZA.
8
SUMINISTRO,
FABRICACION
E
INSTALACION DE PERNOS DE
ANCLAJE TIPO DU Y/O DZ DE 1"X21"
LONG Y PLACA CUADRADA DE
ACERO AL CARBON DE 3/4"X4 1/2"
POR LADO FIJADA CON TRES
PUNTOS DE SOLDADURA A LA
TUERCA
HEXAGONAL
(VER
CROQUIS No. 3)
PZA.
8
SUMINISTRO,
FABRICACION
E
INSTALACION DE PERNOS DE
ANCLAJE TIPO AU Y/O AX DE 1"X26"
LONG Y PLACA CUADRADA DE
PZA.
32
P.U. CON LETRA:
65
S/C
P.U. CON LETRA:
66
S/C
P.U. CON LETRA:
67
S/C
P.U. CON LETRA:
118
P.U.
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 14 DE 22
ANEXO "C”
CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDAD DE TRABAJO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPAÑIA:________________________________________________________________________
DOMICILIO: __________________________________________________ TEL.: _______________
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA:___________________________________________
PLAZO DE EJEC.: ____ DIAS
DESCRIPCION DE OBRA: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
PART
CODIF.
GEN
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
VOLUMEN
S/C
ACERO AL CARBON DE 3/4"X4 1/2"
POR LADO FIJADA CON TRES
PUNTOS DE SOLDADURA A LA
TUERCA
HEXAGONAL
(VER
CROQUIS No. 1)
PZA.
32
SUMINISTRO,
FABRICACION
E
INSTALACION DE PERNOS DE
ANCLAJE TIPO DU Y/O DZ DE 1
1/8"X16" LONG Y PLACA CUADRADA
DE ACERO AL CARBON DE 3/4"X5
1/2" POR LADO FIJADA CON TRES
PUNTOS DE SOLDADURA A LA
TUERCA
HEXAGONAL
(VER
CROQUIS No. 3)
PZA.
12
SUMINISTRO,
FABRICACION
E
INSTALACION DE PERNOS DE
ANCLAJE TIPO DUS Y/O DZS DE 1
1/4"X16
1/2"
LONG
CON
ENCAMISADO DE 3"X11" LONG Y
PLACA CUADRADA DE ACERO AL
CARBON DE 3/4"X4 1/2" POR LADO
FIJADA CON TRES PUNTOS DE
SOLDADURA
A
LA
TUERCA
HEXAGONAL (VER CROQUIS No. 2)
PZA.
24
SUMINISTRO,
FABRICACION
E
INSTALACION DE PERNOS DE
ANCLAJE TIPO DU Y/O DZ DE 1
1/4"X17" LONG Y PLACA CUADRADA
DE ACERO AL CARBON DE 3/4"X5
1/2" POR LADO FIJADA CON TRES
PZA.
32
P.U. CON LETRA:
68
S/C
P.U. CON LETRA:
69
S/C
P.U. CON LETRA:
70
119
S/C
P.U.
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 15 DE 22
ANEXO "C”
CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDAD DE TRABAJO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPAÑIA:________________________________________________________________________
DOMICILIO: __________________________________________________ TEL.: _______________
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA:___________________________________________
PLAZO DE EJEC.: ____ DIAS
DESCRIPCION DE OBRA: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
PART
CODIF.
GEN
S/C
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
VOLUMEN
SUMINISTRO,
FABRICACION
E
INSTALACION DE PERNOS DE
ANCLAJE TIPO DU Y/O DZ DE 1
1/2"X23" LONG Y PLACA CUADRADA
DE ACERO AL CARBON DE 1"X6"
POR LADO FIJADA CON TRES
PUNTOS DE SOLDADURA A LA
TUERCA
HEXAGONAL
(VER
CROQUIS No. 3)
PZA.
8
SUMINISTRO,
FABRICACION
E
INSTALACION DE PERNOS DE
ANCLAJE TIPO DUS Y/O DZS DE 1
1/2"X35" LONG CON ENCAMISADO
DE
3"X16"
LONG
Y
PLACA
CUADRADA DE ACERO AL CARBON
DE 1"X6" POR LADO FIJADA CON
TRES PUNTOS DE SOLDADURA A LA
TUERCA
HEXAGONAL
(VER
CROQUIS No. 2)
PZA.
36
SUMINISTRO,
FABRICACION
E
INSTALACION DE PERNOS DE
ANCLAJE TIPO DU Y/O DZ DE 1
1/2"X24" LONG Y PLACA CUADRADA
DE ACERO AL CARBON DE 1"X6"
POR LADO FIJADA CON TRES
PUNTOS DE SOLDADURA A
LA
TUERCA HEXAGONAL (VER
PZA.
20
PUNTOS DE SOLDADURA
TUERCA
HEXAGONAL
CROQUIS No. 3)
A LA
(VER
P.U. CON LETRA:
71
S/C
P.U. CON LETRA:
72
S/C
P.U. CON LETRA:
73
120
S/C
P.U.
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 16 DE 22
ANEXO "C”
CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDAD DE TRABAJO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPAÑIA:________________________________________________________________________
DOMICILIO: __________________________________________________ TEL.: _______________
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA:___________________________________________
PLAZO DE EJEC.: ____ DIAS
DESCRIPCION DE OBRA: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
CODIF.
GEN
S/C
P.U. CON LETRA:
PART
74
S/C
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
VOLUMEN
SUMINISTRO,
FABRICACION
E
INSTALACION DE PERNOS DE
ANCLAJE TIPO DUS Y/O DZS DE 1
1/2"X23
1/2"
LONG
CON
ENCAMISADO DE 3"X16" LONG Y
PLACA CUADRADA DE ACERO AL
CARBON DE 1"X6" POR LADO
FIJADA CON TRES PUNTOS DE
SOLDADURA
A
LA
TUERCA
HEXAGONAL (VER CROQUIS No. 2)
PZA.
24
SUMINISTRO
Y
APLICACIÓN
MANUAL DE RECUBRIMIENTO DE
ACABADO
DE
ESMALTE
ALQUIDALICO RA-20 EN COLOR
AMARILLO SEÑAL PARA A DOS
MANOS
EN
FONDOS
RECTANGULARES,
PARA
LETREROS EN SUPERFICIES HASTA
4.00 MTS. DE ALTURA
M2
150.00
SUMINISTRO
Y
APLICACIÓN
MANUAL DE RECUBRIMIENTO DE
ACABADO
DE
ESMALTE
ALQUIDALICO RA-20 EN COLOR
NEGRO MATE PARA FORMAR DOS
MANOS EN LETRAS DE 0.20 DE
ALTURA, 0.04 M DE MODULO HASTA
4.00 M. DE ALTURA
LETRA
580
VER CROQUIS No. 3)
P.U. CON LETRA:
75
S/C
P.U. CON LETRA:
76
S/C
P.U. CON LETRA:
121
P.U.
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 17 DE 22
ANEXO "C”
CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDAD DE TRABAJO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPAÑIA:________________________________________________________________________
DOMICILIO: __________________________________________________ TEL.: _______________
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA:___________________________________________
PLAZO DE EJEC.: ____ DIAS
DESCRIPCION DE OBRA: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
PART
77
CODIF.
GEN
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
VOLUMEN
S/C
SUMINISTRO
Y
APLICACIÓN
MANUAL DE RECUBRIMIENTO DE
ACABADO
DE
ESMALTE
ALQUIDALICO
RA-20 EN COLOR
NEGRO MATE PARA FORMAR DOS
MANOS EN LETRAS DE 0.50 DE
ALTURA, 0.10 M. DE MODULO
HASTA 4.00 M DE ALTURA
LETRA
14
SUMINISTRO
Y
APLICACIÓN
MANUAL DE RECUBRIMIENTO DE
ACABADO
DE
ESMALTE
ALQUIDALICO RA-20 EN COLOR
NEGRO MATE PARA FORMAR DOS
MANOS EN LETRAS DE 0.30 DE
ALTURA, 0.06 M DE MODULO HASTA
4.00M DE ALTURA
LETRA
40
SUMINISTRO
Y
APLICACIÓN
MANUAL DE RECUBRIMIENTO DE
ACABADO
DE
ESMALTE
ALQUIDALICO RA-20 EN COLOR
NEGRO MATE PARA FORMAR DOS
MANOS EN LETRAS DE 0.10 DE
ALTURA, 0.02 M DE MODULO HASTA
4.00 M DE ALTURA
LETRA
1104
SUMINISTRO
Y
APLICACION
MANUAL DE RECUBRIMIENTO DE
ACABADO
DE
ESMALTE
ALQUIDALICO RA-20 EN COLOR
NEGRO MATE PARA FORMAR DOS
MANOS EN LETRAS DE 0.05 DE
LETRA
4923
P.U. CON LETRA:
78
S/C
P.U. CON LETRA:
79
S/C
P.U. CON LETRA:
80
122
S/C
P.U.
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 18 DE 22
ANEXO "C”
CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDAD DE TRABAJO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPAÑIA:________________________________________________________________________
DOMICILIO: __________________________________________________ TEL.: _______________
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA:___________________________________________
PLAZO DE EJEC.: ____ DIAS
DESCRIPCION DE OBRA: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
PART
CODIF.
GEN
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
S/C
ALTURA, 0.01 M DE MODULO HASTA
4.00 M DE ALTURA
TON
SUMINISTRO,
HABILITADO
Y
COLOCACION DE MALLA METALICA
GALVANIZADA POR INMERSION EN
CALIENTE CON ABERTURAS DE 55
X 55 MM. CALIBRE 11 INCLUYE: EL
ANCLAJE PREVIAMENTE SOLDADO
AL FALDON DEL EQUIPO PARA SU
SUJECION HASTA UNA ALTURA DE
4.00 MTS.
M2
280.00
SUMISTRO,
ELABORACION
Y
COLOCACION
DE
CONCRETO
IGNIFUGO CON EQUIPO MECANICO
EN FALDONES DE RECIPIENTES O
EQUIPOS HASTA 4.00 M. DE
ALTURA, CON 4 MM DE ESPESOR
M2
450
AFINE EN TERRACERIAS
HERRAMIENTA MANUAL
M2
2650.00
SUMINISTRO,
HABILITADO
Y
COLOCACION
DE
JUNTA
DE
NEOPRENO DE 1/4” DE ESPESOR
EN ASIENTO DE DALA DE LIGA TIPO
M5 HASTA 5.00 MTS DE ALTURA.
M2
2.00
LIMPIEZA Y DESASOLVE CON
EQUIPO MANUAL EN REGISTROS
DE VISITA Y COLADERAS DEL
DRENAJE PLUVIAL HASTA 2.00 MTS.
M3
20.00
VOLUMEN
P.U. CON LETRA:
81
S/C
P.U. CON LETRA:
82
S/C
P.U. CON LETRA:
83
S/C
CON
P.U. CON LETRA:
84
S/C
P.U. CON LETRA:
85
123
S/C
P.U.
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 19 DE 22
ANEXO "C”
CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDAD DE TRABAJO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPAÑIA:________________________________________________________________________
DOMICILIO: __________________________________________________ TEL.: _______________
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA:___________________________________________
PLAZO DE EJEC.: ____ DIAS
DESCRIPCION DE OBRA: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
CODIF.
GEN
S/C
P.U. CON LETRA:
PART
86
S/C
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
VOLUMEN
LIMPIEZA
Y
DESAZOLVE
EN
TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE
4” A 16” DE DIAM. EN LA RED DEL
DRENAJE PLUVIAL CON EQUIPO DE
SUCCION Y/O AGUA A PRESION
HASTA 2.00 MTS.
M3
8.00
SUMINISTRO,
FABRICACION
Y
COLOCACION
DE
TAPAS
METALICAS DE 0.40 M. X 0.70 M. Y 1
1/4" DE ESPESOR A BASE DE PLACA
DE ACERO AL CARBON PARA
COLADERAS
PLUVIALES
DE
ACUERDO
A
CROQUIS
#
6
FABRICADOS EN OBRA
PZA.
10
SUMINISTRO,
FABRICACION,
Y
COLOCACION
DE
TAPAS
CIRCULARES DE 0.70 M. DE
DIAMETRO Y 1 1/4" DE ESPESOR,
PARA REGISTROS DE VISITAS
PLUVIALES, DE ACERO AL CARBON
DE ACUERDO A CROQUIS # 8.
FABRICADOS EN OBRA
PZA.
10
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE
SELLADO DE JUNTAS DE TABIQUE Y
LOZETA
ACIDO-RESISTENTE
A
BASE DE CONRETO FURANICO DE
HASTA 1 CM. DE ESPESOR HASTA
EL NIVEL TERMINADO DE LA
M
5450.00
DE PROFUNDIDAD.
P.U. CON LETRA:
87
S/C
P.U. CON LETRA:
88
S/C
P.U. CON LETRA:
89
124
S/C
P.U.
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 20 DE 22
ANEXO "C”
CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDAD DE TRABAJO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPAÑIA:________________________________________________________________________
DOMICILIO: __________________________________________________ TEL.: _______________
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA:___________________________________________
PLAZO DE EJEC.: ____ DIAS
DESCRIPCION DE OBRA: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
PART
CODIF.
GEN
DESCRIPCIÓN
S/C
LOZETA Y/O TABIQUE; INCLUYE:
LIMPIEZA
CON
DETERGENTES,
ESMERILADO
PARA
ELIMINAR
ESCORIAS Y DAR ANCLAJE Y
LIMPIEZA CON SOLVENTES.
UNIDAD
VOLUMEN
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
RECUBRIMIENTO DE PISOS DE
LOZETA TIPO ANTIACIDO CON
FORMATO 10*20*1.2 CMS., JUNTEO
A BASE DE PRIMARIO Y MEMBRANA
FURANICA CON ESPESOR DE 5MM.
Y SISTEMA DE CAMA Y JUNTA DE
CEMENTO FURANICO DE 3MM. DE
ESPESOR.
M2
240.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
RECUBRIMIENTO DE PISOS, MUROS
Y BASES DE CONCRETO CON
TABIQUE ANTIACIDO COLOR ROJO
DE
PRIMERA
CALIDAD
EN
FORMATO 10*20*6 CMS., JUNTEO A
BASE DE PRIMARIO Y MENBRANA
FURANICA CON ESPESOR DE 5 MM.
Y SISTEMA CAMA Y JUNTA DE
CEMENTO FURANICO DE 3 MM. DE
ESPESOR.
M2
245.00
RECUBRIMIENTO
DE
PISOS,
MUROS, ESCALERAS, BASES DE
EQUIPOS A BASE DE PLASTICO
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
(PRFV), UTILIZANDO BISFENOL-A,
M2
175.00
P.U. CON LETRA:
90
S/C
P.U. CON LETRA:
91
S/C
P.U. CON LETRA:
92
125
S/C
P.U.
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 21 DE 22
ANEXO "C”
CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDAD DE TRABAJO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPAÑIA:________________________________________________________________________
DOMICILIO: __________________________________________________ TEL.: _______________
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA:___________________________________________
PLAZO DE EJEC.: ____ DIAS
DESCRIPCION DE OBRA: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
PART
CODIF.
GEN
DESCRIPCIÓN
S/C
ESTER DE VINILO DE LA RESINA
EPOXICA
CON
GRADO
DE
VISCOSIDAD DINAMICA A 25°C DE
370 (mPa.s) Y 45% DE CONTENIDO
DE ESTIRENO.
UNIDAD
VOLUMEN
FABRICACION DE REGISTRO DE
CONCRETO
F'C
200
KG/CM2
RECUBIERTO
CON
LOZETA
ANTIACIDA
FORMATO 10*20*1.2
CMS. CON MEDIDAS INTERIORES
LIBRES DE 1.5*1.5*1.5 Y PAREDES
DE 15 CMS. CON CONCRETO
F’C=250 KG/CM2. Y ACERO DE
REFUERZO DEL #3 @ 15 CMS. EN
AMBOS SENTIDOS
PZA.
2
SUMINISTRO,
HABILITADO,
FABRICACION Y COLOCACION DE
ESTRUCTURA LIGERA DE ACERO
AL CARBON EN ESTRUCTURAS DE
CONCRETO HASTA 5.00 MTS DE
ALTURA.
TON
1.00
SUMINISTRO,
TRAZO,
CORTE,
MONTAJE Y SOLDADURA DE PLACA
DE ACERO AL CARBÓN EN BASES
DE
EQUIPOS
DINAMICOS
Y
ESTATICOS
DE
ACUERDO
A
CROQUIS # 5.
TON
1.5
P.U. CON LETRA:
93
S/C
P.U. CON LETRA:
94
S/C
P.U. CON LETRA:
95
S/C
P.U. CON LETRA:
126
P.U.
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 22 DE 22
ANEXO "C”
El presente anexo se firma en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, el día __ del mes de ______
del DOS MIL CATORCE.
POR LA ENTIDAD:
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
RESIDENTE DE OBRA
127
POR EL CONTRATISTA:
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 1 DE 2
ANEXO “E-1”
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE.
EL COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE NO PROPORCIONARA
MAQUINARÍA NI EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ALGUNO.
128
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 2 DE 2
ANEXO” E-1”
El presente anexo se firma en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, el día __ del mes de ______
del DOS MIL CATORCE.
POR LA ENTIDAD:
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
RESIDENTE DE OBRA
129
POR EL CONTRATISTA:
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 1 DE 2
ANEXO” F”
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE
PROPORCIONARÁ EL COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE.
EL COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE NO SUMINISTRARA
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.
130
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 2 DE 2
ANEXO “F”
El presente anexo se firma en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, el día __ del mes de ______
del DOS MIL CATORCE.
POR LA ENTIDAD:
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
RESIDENTE DE OBRA
131
POR EL CONTRATISTA:
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 1 DE 7
ANEXO “BEO”
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA
DEFINICIONES
Para efectos del presente Anexo, se entenderá por:
Acuerdo: El Acuerdo Interinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la homologación,
implantación y uso de la firma electrónica avanzada en la Administración Pública Federal, emitido por la
Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de
2006.
Agencia o Autoridad certificadora: Las Dependencias, Entidades, Organizaciones, Instituciones y
Proveedores de Servicios de Certificación que cuentan con la infraestructura tecnológica para la emisión
y registro de certificados digitales de firma electrónica.
Bitácora: Instrumento técnico de control de los trabajos que vincula a las partes del contrato en sus
derechos y obligaciones, el cual sirve como medio de comunicación convencional durante la ejecución
de los trabajos y que refiere los hechos relevantes que se suscitan en el transcurso y desarrollo de la
obra objeto del contrato; cuyo uso y aplicación se sujeta al Sistema de Bitácora Electrónica desarrollado
por Petróleos Mexicanos en un ambiente WEB utilizando infraestructura VISUAL STUDIO.NET y la base
de datos para almacenar información SQL_SERVER, sistema que contará con medios de identificación
electrónica.
Certificado digital: El mensaje de datos o registro que confirme el vínculo entre un firmante y la clave
privada, que emite una agencia o autoridad certificadora a favor del Residente, Superintendente o
Supervisor de obra, así como personal técnico facultado para utilizar la Bitácora, a efecto de establecer
su identificación electrónica.
Clave Privada: Los datos que el firmante genera de manera secreta y utiliza para crear su firma
electrónica, a fin de lograr el vínculo entre dicha firma electrónica y el firmante.
Clave Pública: Los datos contenidos en un certificado digital que permiten la verificación de la
autenticidad de la firma electrónica del firmante.
Firma electrónica: Los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos o adjuntados o
lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al firmante
en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida en éste, y
para los efectos del presente anexo, los datos electrónicos que asociados con la Bitácora son utilizados
para reconocer al autor de una nota y que expresan el consentimiento de éste para obligarse a las
manifestaciones que en la nota se contienen.
132
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 2 DE 7
OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL
PEMEX PETROQUÍMICA y “EL CONTRATISTA” se obligan a obtener ante la agencia o autoridad
certificadora, en los términos del Acuerdo, los certificados digitales del Residente y Superintendente de
obra, así como del personal técnico que faculten para utilizar la Bitácora, al menos con cinco días hábiles
de anticipación al de inicio de los trabajos, en el entendido de que en caso, de que “EL CONTRATISTA”
no cumpla con esta obligación PEMEX PETROQUÍMICA podrá dar inicio al procedimiento de rescisión
del contrato.
La metodología requerida para la obtención del certificado digital se contiene en el Apéndice I de este
Anexo, mismo que también forma parte integrante de este contrato, con independencia de que se
consulte el Acuerdo.
La metodología requerida para la obtención del certificado digital se contiene en el Apéndice I de este
Anexo, mismo que también forma parte integrante de este contrato, con independencia de que se
consulte el Acuerdo.
HABILITACIÓN EN EL SISTEMA
Una vez que “EL CONTRATISTA” cuente con los certificados digitales de su Superintendente, así como
del personal técnico que faculte para utilizar la Bitácora, deberá comunicarlo por escrito a PEMEX
PETROQUÍMICA a más tardar al día hábil siguiente de la emisión de dichos certificados, suministrando
la información de las personas que hayan sido habilitadas con su certificado digital, a efecto de que
PEMEX PETROQUÍMICA instruya al Administrador del Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública,
proporcione a “EL CONTRATISTA” las claves de usuario y contraseñas de acceso de su personal
autorizado.
La información que debe proporcionar “EL CONTRATISTA”, en los términos del párrafo que antecede,
consiste en lo siguiente:
a) Nombre, denominación o razón social de “EL CONTRATISTA”, domicilio (que deberá coincidir
con el proporcionado en la cláusula relativa del contrato), clave del Registro Federal de
Contribuyentes, nombre de su representante legal, número telefónico y dirección de correo
electrónico.
b) Nombres de las personas habilitadas con su certificado digital que funjan como Superintendente
y del personal técnico que faculte el representante de “EL CONTRATISTA” para utilizar la
Bitácora; claves de su Registro Federal de Contribuyentes; profesiones y cargos que
desempeñarán dentro del contrato; número telefónicos donde podrán localizarse; direcciones de
correo electrónico, así como datos de los documentos en los que conste su designación por
parte del representante de “EL CONTRATISTA” y de sus identificaciones oficiales.
A efecto de encontrarse “EL CONTRATISTA” en condiciones de hacer uso del Sistema de Bitácora
Electrónica, se obliga a contar, con tres días hábiles de anticipación a la fecha pactada para el inicio de
los trabajos, al menos con la infraestructura tecnológica siguiente:
133
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 3 DE 7
a) Hardware:
Pentium 4 CPU
256 MB de RAM
20 GB de Memoria en Disco
512 MHZ de procesador
b) Software:
Windows XP
Internet Explorer
ADIESTRAMIENTO
PEMEX PETROQUÍMICA con tres días hábiles de anticipación a la fecha pactada para el inicio de los
trabajos, se compromete a suministrar el adiestramiento necesario al Residente y Superintendente de
obra de “EL CONTRATISTA”, así como del personal técnico que faculten para operar el Sistema de
Bitácora Electrónica.
La cuestiones técnicas relacionadas con la Operación del Sistema de Bitácora Electrónica, se contienen
en el Manual que como Apéndice II de este Anexo forma también parte integrante de este Contrato, por
lo que agotado el adiestramiento referido en el párrafo que antecede, “EL CONTRATISTA” no podrá
aducir el desconocimiento de la forma de utilizar la Bitácora durante la ejecución de los trabajos de la
obra materia del Contrato.
USO DE LA BITÁCORA
PEMEX PETROQUÍMICA y “EL CONTRATISTA”, se obligan durante la ejecución de los trabajos a
utilizar invariablemente la Bitácora a que se refiere el contrato y este anexo, ajustándose a las
condiciones siguientes:
I.
Deberán efectuarse, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, en forma enunciativa y no limitativa, las anotaciones siguientes:
a) La apertura de la Bitácora, a cargo del Residente de obra.
Nota 1
Se iniciará con una nota especial relacionando la fecha de apertura, datos generales de las
partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos
particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio
donde se desarrollarán, así como la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente
al personal técnico que estará facultado como representante de la contratante y del contratista,
para la utilización de la Bitácora, indicando a quién o a quiénes se delega esa facultad.
Adicionalmente deberá preverse la circunstancia de que se dé apertura a diversas bitácoras
cuando por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, sea necesario asignarlas
a diversos frentes de trabajo.
134
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 4 DE 7
Nota 2
En forma inmediata a la nota de apertura, se precisarán los aspectos siguientes:
1. El horario durante el cual podrán asentarse notas y consultarse la Bitácora, que
deberá coincidir con las jornadas de trabajo de campo.
2. Plazo máximo para firma de la notas, acordando las partes que se tendrán por
aceptadas vencido el plazo convenido.
3. Las notas firmadas electrónicamente serán inmodificables.
4. La regulación de forma de autorizar y revisar estimaciones, números generadores,
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, así como lo relativo
a las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban
implementarse.
b) La formulación de instrucciones que formule el Residente al Superintendente de obra, así como
la recepción de solicitudes que éste haga a aquél.
c) Los avances y aspectos relevantes que se susciten durante la ejecución de la obra, como
pueden ser, las suspensiones, las modificaciones, los avances técnico financieros, aclaraciones,
atrasos en la ejecución, penalizaciones, entre otros.
d) En su caso, la toma de decisiones técnicas que tenga de adoptar el Residente de obra para la
adecuada ejecución de los trabajos, así como la resolución de consultas, aclaraciones, dudas o
autorizaciones que formule el Superintendente o supervisor de obra con relación a los derechos
y obligaciones del contrato.
e) Las fechas en las que se presentan las estimaciones, así como el registro del atraso en el
programa de ejecución por la falta de pago de las estimaciones.
f)
La notificación que haga, en su caso, “EL CONTRATISTA” a PEMEX PETROQUÍMICA, cuando
se percate de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecución convenido.
g) La autorización que, en su caso, conceda la residencia de obra para la ejecución de cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, y/o las órdenes de
trabajo correspondientes.
h) El control diario de los conceptos respecto de trabajos realizados a precios unitarios no
considerados en el catálogo original, sobre todo cuando no sea posible, dentro del término
establecido, la conciliación y autorización de precios extraordinarios.
i)
La terminación anticipada del contrato en caso de suscitarse.
j)
En su caso, la notificación de terminación de los trabajos.
k) El cierre de la Bitácora, en la que se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos.
135
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 5 DE 7
Los demás aspectos e incidencias que se requiera hacer constar en el desarrollo de los trabajos, de
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, así como con el presente contratos y sus anexos.
II.
El contenido de cada nota precisará, según las circunstancias de cada caso: número,
clasificación, fecha, descripción del asunto, y en forma adicional ubicación, causa, solución,
prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atención, así
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.
III.
Las notas aparecerán numeradas y fechadas consecutivamente, en forma ordenada y los
asientos deberán efectuarse sin abreviaturas.
IV. Cuando resulte necesario se podrán validar oficios, minutas, memoranda y circulares,
refiriéndose en la nota respectiva al contenido de los mismos.
V.
Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será
posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que le dé origen.
VI. Cada nota deberá firmarse por su autor en forma electrónica.
VII. Todas las bitácoras que se abran en los diversos frentes de trabajo que las partes estimen
necesario asignar, se sujetarán a los términos y condiciones del presente anexo, para lo cual
invariablemente se deberá tomar como referencia la fecha de inicio de los trabajos del frente que
corresponda.
136
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 6 DE 7
Apéndice I
Solicitud de un Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada
Para la obtención de un Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada, el solicitante llevará a cabo
las siguientes actividades:
I.
Obtener la Solicitud de Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada que se encuentra
disponible en la dirección electrónica http://www.cidge.gob.mx o en la ventanilla de la
Dependencia, Entidad, Organización o Institución que cuente con una Autoridad
Certificadora aprobada;
II.
Firmar la Solicitud de Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada, aceptando los
Términos y Condiciones establecidos en la misma, reconociendo como propia y auténtica la
información proporcionada;
III.
Generar su clave privada y Requerimiento de Certificación, mediante los programas de
cómputo que deberá poner a su disposición la Autoridad Certificadora, o bien a través de
otros que cumplan con la funcionalidad requerida;
IV.
Resguardar bajo su responsabilidad la clave privada en un medio electrónico, óptico o
magnético de acuerdo con las disposiciones que al efecto establezcan las Autoridades
Certificadoras de las Dependencias, Entidades, Organizaciones e Instituciones;
V.
Presentar la Solicitud de Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada y el archivo que
contenga el Requerimiento de Certificación en la ventanilla de la Dependencia, Entidad,
Organización o Institución que cuente con una Autoridad Certificadora aprobada e
identificarse con cualquiera de los Documentos de Identidad y Documentos Probatorios de
Identidad autorizados;
VI.
Permitir que la Autoridad Certificadora realice el procedimiento de certificación electrónica de
identidad mediante el registro de huellas dactilares, fotografía, firma autógrafa y
digitalización de documentos;
VII.
Acusar recibo del Comprobante de
Emisión del Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada expedido por la Autoridad
Certificadora al momento de recibir dicho certificado. El solicitante recibirá su Certificado
Digital en un plazo no mayor a diez días hábiles.
137
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 7 DE 7
ANEXO “BEO”
El presente anexo se firma en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, el día __ del mes de ______
del DOS MIL CATORCE.
POR LA ENTIDAD:
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
RESIDENTE DE OBRA
138
POR EL CONTRATISTA:
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
TRABAJOS:
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 1 DE 61
ANEXO "SSPA"
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE OPERACIONES
SUBDIRECCIÓN DE DISCIPLINA OPERATIVA, SEGURIDAD,
SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS QUE REALIZAN
ACTIVIDADES
EN
INSTALACIONES
DE
PETRÓLEOS
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.
ANEXO “SSPA”
PRIMERA VERSIÓN
JUNIO 2011
139
MEXICANOS
Y
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 2 DE 61
ANEXO “SSPA”
Instrucciones para el personal de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
1) El Anexo “SSPA” forma parte de los documentos técnico administrativos de los contratos de obra,
adquisiciones, arrendamientos o servicios, incluyendo los Contratos de Servicios Múltiples, los
convenios específicos, así como cualquier instrumento de contratación cuando impliquen acceso,
servicios o actividades por parte del personal de Proveedores o Contratistas en instalaciones de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, siendo dichas instalaciones las que se definen en el
propio Anexo “SSPA”.
2) Los “requerimientos” que obligatoriamente deben cumplirse para la ejecución de cada contrato o
convenio específico, quedarán establecidos en el Formato 4, que forma parte del mismo Anexo
“SSPA” con base en la naturaleza, alcance y actividades pactadas en el contrato correspondiente.
3) Las Áreas requirentes de los trabajos o servicios, deben llenar el Formato 4 con el apoyo de las Áreas
de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (SIPA) correspondientes o quien realice la función.
Cuando el objeto del contrato o convenio específico lo amerite, especificar en el Anexo
correspondiente, la guía para elaborar el Plan que se menciona en el requerimiento II.3., las jornadas
de trabajo para efectos del VI.2., las fases del manejo de los residuos peligrosos que serán realizadas
por Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios para efectos del requerimiento VII.9.2. y solicitar
algunos o todos los requerimientos siguientes: II.2.; V.10.1.; V.10.2.; V.13.; VI.5.6.; VII.3.1. y VII.11.1.,
especificando lo concerniente y poniendo a disposición del Licitante, Proveedor o Contratista la
información que se requiere para la planeación o ejecución; dichos requerimientos forman parte del
Anexo “SSPA”.
4) Las Áreas requirentes previo a su solicitud de celebración de un contrato o convenio específico, o de
convenio modificatorio que implique cambios de las condiciones de trabajo en materia de SSPA,
deben contar con la validación emitida por el Área de Seguridad Industrial y Protección Ambiental o
quien realice la función, a través del Formato 4, sobre los requerimientos del Anexo “SSPA” que
deben establecerse conforme al párrafo anterior. Dichas Áreas pueden establecer requerimientos
adicionales a los contemplados en el Anexo “SSPA”, cuando lo consideren conveniente.
5) Las Áreas responsables de la contratación deben adicionar en la cláusula de rescisión correspondiente
en los modelos de los contratos de cualquier naturaleza y régimen jurídico a ser formalizados por
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y de los convenios específicos, un documento en el que
se prevean como posibles causales de rescisión de los mismos, las que se señalan a continuación:
5.1) Por reincidencia en el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contenidas en el Anexo
“SSPA”. En este supuesto Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios podrán iniciar el
procedimiento de rescisión administrativa. Para los efectos de esta cláusula debe entenderse como
reincidencia la falta en el cumplimiento, por dos o más eventos diferentes, o por dos o más veces de
un mismo evento.
5.2) Cuando el Proveedor o Contratista ocasione un accidente por incumplimiento de los requerimientos
señalados en el formato 4 del Anexo “SSPA”. En este supuesto Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa.
140
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 3 DE 61
ANEXO “SSPA”
5.3) Cuando con motivo de la ejecución del contrato o convenio específico el Proveedor o Contratista
cause la muerte de una o más personas, ya sea por: su falta de previsión, negligencia,
incumplimiento de cualquiera de los requerimientos u obligaciones establecidos en el Anexo “SSPA”,
o bien por el incumplimiento a otras obligaciones del contrato o convenio específico, o de las
disposiciones en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental. En este supuesto
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios podrán iniciar el procedimiento de rescisión
administrativa una vez que las AUTORIDADES COMPETENTES determinen que la responsabilidad
de este evento es imputable al Proveedor o Contratista.
5.4) Cuando en el desarrollo del contrato o convenio específico el Proveedor o Contratista incurra en
delitos ambientales ya sea por: incumplimiento a cualquiera de los requerimientos del Anexo “SSPA”,
obligaciones del contrato o de las disposiciones en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y
Protección Ambiental. En este supuesto Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios podrán
iniciar el procedimiento de rescisión administrativa una vez que las AUTORIDADES
COMPETENTES determinen que las conductas realizadas por el Proveedor o Contratista
constituyen un delito ambiental.
5.5) Si en las verificaciones mensuales para la Evaluación del desempeño, el Proveedor o Contratista,
obtiene tres calificaciones consecutivas menores a 90%. En este supuesto Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios podrán iniciar el proceso de rescisión administrativa del contrato o
convenio específico respectivo, conforme al Diagrama 1 del Anexo “SSPA”.
6) Las Áreas encargadas de la supervisión de los contratos o convenios específicos, son responsables de
verificar el cumplimiento del Anexo “SSPA” en su ámbito de responsabilidad, enviando un informe
mensual al área de SIPA que corresponda o quien realice la función. El Residente o Supervisor deben
evaluar el cumplimiento del Anexo “SSPA” mediante el Formato 6 y reportar dicha evaluación a través
del Formato 7, ambos Formatos forman parte del Anexo “SSPA”.
7) La Supervisión y/o áreas encargadas de autorizar los documentos generadores de pago, deben
verificar el cumplimiento del Anexo “SSPA” a través del Formato 7.
8) Los Residentes o Supervisores son responsables de no permitir que se inicien los servicios o trabajos
cuando el Proveedor o Contratista no cumpla con las obligaciones de los requerimientos siguientes:
II.2.; II.3.; V.10.1.; V.10.2.; VII.9.3.; VII.10.1. y VII.11.1. del Anexo “SSPA” y que hayan sido
establecidos en el Formato 4.
9) Las acciones que se realicen para observar y hacer cumplir los requerimientos señalados en el Anexo
“SSPA”, deberán estar alineadas y ser congruentes con los lineamientos establecidos en el Sistema
PEMEX-SSPA.
141
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 4 DE 61
ANEXO “SSPA”
142
0.
OBJETIVO Y ALCANCE…………………………………………………...
2
I.
DEFINICIONES………………………………………………………………
2
II.
REQUERIMIENTOS COMUNES…………………………………………..
8
III.
REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN……………………………….
10
IV.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD FISICA………………………….
11
V.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL…………………..
13
VI.
REQUERIMIENTOS DE SALUD EN EL TRABAJO……………………
20
VII.
REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL…………………
23
VIII.
FORMATOS………………………………………………………………….
28
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 5 DE 61
ANEXO “SSPA”
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS
PROVEEDORES O CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DE
PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.
0. OBJETIVO Y ALCANCE.
El Anexo “SSPA” forma parte de los documentos técnico administrativos de los contratos de obra,
adquisiciones, arrendamientos o servicios, incluyendo los Contratos de Servicios Múltiples, los convenios
específicos, así como cualquier instrumento de contratación cuando impliquen acceso, servicios o
actividades por parte del personal de Proveedores o Contratistas en instalaciones de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, siendo dichas instalaciones las que se definen en el propio Anexo
“SSPA”.
El presente Anexo tiene como objetivo establecer los requerimientos mínimos de Seguridad, Salud en el
trabajo y Protección Ambiental que deben cumplir los Proveedores o Contratistas, su personal y el de sus
subcontratistas, con el fin de prevenir incidentes y accidentes en las instalaciones de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Todos los requerimientos que Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios establezcan en el Formato
4 del presente Anexo y los requerimientos adicionales, son de cumplimiento obligatorio para el Proveedor
o Contratista.
DEDUCCIONES POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
En caso de incumplimiento del Proveedor o Contratista a cualquiera de las obligaciones pactadas en el
presente Anexo a través del Formato 4, Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios aplicarán las
deducciones estipuladas de acuerdo a lo establecido en el Formato 6 de este Anexo.
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios podrán en cualquier momento, iniciar la rescisión
administrativa por causas imputables al Proveedor o Contratista conforme al procedimiento que se señala
en la cláusula denominada “Rescisión administrativa” del contrato”.
Las Leyes, Reglamentos, Normas y otros documentos normativos estipulados en las obligaciones listadas
en el Formato 4, deben aplicarse en sus versiones vigentes al momento de la firma del contrato,
independientemente de la versión especificada en el presente Anexo “SSPA”.
INTERPRETACIÓN.
Corresponderá a la Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental, a
través de la Gerencia de Disciplina Operativa y Ejecución del Sistema SSPA, la interpretación, para
efectos administrativos, del presente Anexo SSPA.
143
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 6 DE 61
ANEXO “SSPA”
I. DEFINICIONES.
Para los efectos del presente Anexo se considerarán las definiciones contenidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Petróleos
Mexicanos, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General de Salud, Ley
Federal del Mar, Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Ley de Aguas Nacionales, Ley Federal del
Trabajo, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento,
Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo; Disposiciones Administrativas
de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades
Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, así como las
siguientes, ya sea que se utilicen en singular o en plural:
I.1. Accidente. Es aquel incidente que ocasiona afectaciones a los trabajadores, a la comunidad, al
ambiente, al equipo y/o instalaciones, al proceso, transporte y distribución del producto y que debe ser
reportado e investigado para establecer las medidas preventivas y/o correctivas, que deben ser
adoptadas para evitar su recurrencia.
I.2. Accidente de trabajo. Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la
muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo cualesquiera que sean el lugar y
el tiempo en que se presente. Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan
al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio a su trabajo y de éste a aquel.
I.3. Agente. Elemento con características físicas, químicas, biológicas, ergonómicas o psicosocial, cuya
presencia en el medio interactúa con el organismo humano, causando efecto molecular, bioquímico,
celular, en tejidos u órganos.
I.4. Área de riesgo.
Los lugares donde se puedan suscitar los eventos que de forma enunciativa pero no limitativa, se
mencionan a continuación:
a) Se procesen, manejen o existan de modo continuo o periódico gases o líquidos inflamables o
tóxicos.
b) Existan combustibles líquidos o sólidos capaces de generar un incendio o explosión.
c) Se cuente con instalaciones o equipos que operen a altas presiones o temperaturas.
d) Se realicen actividades en las cuales se manejen materiales incluidos en el primer y segundo
listado de actividades altamente riesgosas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28
de marzo de 1990 y el 4 de mayo de 1992, respectivamente.
e) Se manejen residuos peligrosos.
f) Espacios confinados.
144
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 7 DE 61
ANEXO “SSPA”
I.5. Atlas de riesgos a la salud. Documento dinámico en el que se registra y mantiene actualizada la
información relativa a la exposición de los trabajadores, a los agentes, condiciones o factores de riesgo
capaces de generar deterioro a la salud, los procesos y fuentes generadoras, las áreas de trabajo en los
que se encuentran, las evaluaciones de los niveles o concentraciones y su comparación con los criterios
de tolerancia establecidos en la normatividad oficial, cuando éste sea el caso, así como las medidas de
control propuestas. El Atlas de Riesgos a la Salud se encuentra formado por una serie de documentos y
mapas con diversas características y escalas, que informan acerca de los riesgos a los que están
expuestos los trabajadores.
1.6. Auditorías Efectivas. Metodología que mediante el análisis de cómo y en qué circunstancias se
desarrollan las actividades laborales, permite la identificación de condiciones y actos inseguros en el sitio
de trabajo, comparando el desempeño contra estándares establecidos. Se fundamenta en que los
accidentes e incidentes pueden ser prevenidos al alertar a los trabajadores sobre las posibles
consecuencias de los actos o condiciones inseguras, interactuando con ellos hasta lograr el compromiso
de que modifiquen su conducta y observen rigurosamente las disposiciones contenidas en el marco
regulatorio aplicable al desempeño de sus actividades.
I.7. Contrato. Los contratos de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios, incluyendo los Contratos
de Servicios Múltiples, los convenios específicos, así como cualquier instrumento de contratación que
impliquen acceso, servicios o actividades por parte del personal de Proveedores o Contratistas en
instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
I.8. Descarga (s).
receptor.
La acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo
I.9. Enfermedad de Trabajo. Es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa
que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar
sus servicios.
I.10. Equipo de protección personal. Conjunto de elementos y dispositivos de uso personal diseñados
específicamente para proteger al trabajador de la exposición laboral. En caso de que el análisis de riesgo
establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características específicas, ésta será considerada
equipo de protección personal.
I.11. Equipo productor de flama o chispa. Es aquél capaz de producir chispas o flamas o que emite
energía suficiente para provocar la ignición de gases o vapores derivados de líquidos y sólidos
inflamables/combustibles.
I.12. Estimación. La valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para
autorización de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato
en atención a la naturaleza y características del mismo, considerando, en su caso, la amortización de los
anticipos, los ajustes de costos, las retenciones económicas, las penas convencionales y las
deducciones; así como, la valuación de los conceptos que permitan determinar el monto de los gastos no
recuperables.
145
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 8 DE 61
ANEXO “SSPA”
I.13. Exposición Laboral. Contacto de los trabajadores con los agentes y factores de riesgo presentes
en el ambiente de trabajo, determinado por su actividad laboral.
I.14. Factura. Documento de contabilidad, preparado por el proveedor, con el cual acredita al comprador
el pago por el valor de los bienes y/o servicios entregados. La factura describe la mercancía, especifica
los precios, etc; considerando, en su caso, la amortización de los anticipos, los ajustes de costos, las
retenciones económicas, las penas convencionales y las deducciones; así como, la valuación de los
conceptos que permitan determinar el monto de los gastos no recuperables.
I.15. Incidente. Evento no deseado que ocasiona o puede ocasionar afectaciones a los trabajadores, a la
comunidad, al ambiente, al equipo y/o instalaciones, al proceso, transporte y distribución del producto y
que debe ser reportado e investigado para establecer las medidas preventivas y/o correctivas, que deben
ser adoptadas para evitar su recurrencia.
I.16. Instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Es toda infraestructura
propia, arrendada o que le preste servicios a Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios tales como
edificios, estructuras, plataformas marinas, embarcaciones, así como las áreas y terrenos propios o en
los cuales éste tenga derechos de ocupación.
I.17. Instalación Marina. Es aquella instalación localizada en zonas marinas mexicanas.
I.18. Instalación Terrestre. Aquella instalación localizada en el territorio nacional, en un sitio diferente a
las zonas marinas mexicanas.
I.19. Manual de Sistema de Permisos Para Trabajos con Riesgo. Documento que describe en
detalle el Sistema de Permisos para Trabajos que por el riesgo que representan lo requieren, están
dirigidos principalmente a los signatarios de los permisos y define cuando es necesario utilizar un
Permiso para Trabajo, el proceso de aprobación y el control a seguir para la realización del trabajo
motivo del permiso.
I.20. Material peligroso. Elementos, sustancias, compuestos o mezclas de
independientemente de su estado físico representen un riesgo para el Ambiente o la Salud.
ellos
que
I.21. Matachispas. Dispositivo de seguridad para impedir la emisión de chispas salida por el escape de
partículas de hollín incandescentes que pudieran ser una fuente de ignición.
I.22. Normas Internacionales. La Norma, lineamiento o documento normativo que emite un organismo
internacional de normalización u otro organismo internacional relacionado con la materia, reconocido por
el Gobierno Mexicano en los términos del derecho internacional.
I.23. Norma de Referencia (NRF). La Norma emitida por el Comité de Normalización de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, conforme al Artículo 67 de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización. Debe aplicarse en su última versión vigente a la fecha en la que se realicen los trabajos o
actividades
146
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 9 DE 61
ANEXO “SSPA”
I.24. Normatividad. Conjunto de documentos normativos/regulatorios aplicables a una determinada
materia o actividad.
I.25. Organismos Subsidiarios. PEMEX-Exploración y Producción, PEMEX- Gas y Petroquímica Básica,
PEMEX Refinación y PEMEX Petroquímica.
I.26. Permiso de trabajo. Documento Oficial utilizado para controlar todo trabajo que ha sido
identificado como un riesgo potencial, mismo que debe cumplir con lo que establezca en el
Manual de Sistema de Permisos Para Trabajos con Riesgo.
I.27. Plan de Respuesta a Emergencias. Documento resultante del proceso de planeación que define
los responsables, acciones y recursos necesarios a ser aplicados coordinadamente para controlar o
mitigar las consecuencias, causadas por un incidente al personal, al ambiente, a las instalaciones, la
comunidad o la imagen de la institución.
I.28. Plato testigo. Muestra diaria de los alimentos que se suministrará en el comedor.
I.29. Proveedor o Contratista. La persona física o moral que celebre con Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, convenios específicos o Contratos de adquisiciones, arrendamientos, obra
pública o servicios.
I.30. Residente o Supervisor. Representante de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios ante el
Proveedor o Contratista, que es Responsable en la Administración y la Supervisión del desarrollo y
ejecución de las actividades objeto del contrato.
I.31. Residuo. Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado
sólido, semisólido, líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser
valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
I.32. Residuo de manejo especial. Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen
las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son
producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos.
I.33. Residuo peligroso. Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad,
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confiera
peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se
transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que establece la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos.
I.34. Residuo sólido urbano. Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de
los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus
envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de
establecimientos o en la vía pública con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de
las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos como residuos de otra índole.
147
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 10 DE 61
ANEXO “SSPA”
I.35. Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental: Es el personal
designado por parte del Contratista y/o Proveedor responsable de la Seguridad, Salud en el trabajo y
Protección Ambiental que representará a la compañía y tendrá la facultad en la toma de decisiones en
estas materias durante la vigencia del contrato.
I.36. Riesgo. Peligro a los que se expone el personal. Combinación de la probabilidad de que ocurra un
accidente y sus consecuencias.
I.37. Salud en el Trabajo. Actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la salud de los
trabajadores, mediante la prevención de enfermedades y accidentes, así como la eliminación de factores
o condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo (OMS, 1994).
I.38. Sistema de permiso para trabajo. Mecanismo establecido por Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios, para proporcionar instrucciones escritas y autorizar al personal a
realizar trabajos con riesgo potencial, a través de permisos.
I.39. Subcontratista. Persona que es contratada por el proveedor o contratista para realizar una
determinada actividad en la ejecución de los servicios o trabajos de que se trate.
I.40. Supervisor especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es el responsable por parte del
Contratista y/o Proveedor de verificar y supervisar todas las actividades en materia de Seguridad y Salud
en el trabajo, así como el cumplimiento a las medidas indicadas en el permiso para ejecución de los
trabajos con riesgo.
I.41. Supervisor especialista de Protección Ambiental. Es el responsable por parte del Contratista y/o
Proveedor de verificar y supervisar todas las actividades en materia de Protección Ambiental, con el
objeto de prevenir y/o mitigar las actividades y/o eventos que por motivo del contrato causen un impacto
al medio ambiente.
I.42. Trabajo con riesgo potencial (trabajo peligroso). Es aquel que se realiza en un área clasificada
como peligrosa o cerca de ella o que en la realización de los trabajos se pueden presentar condiciones
peligrosas que pueden provocar un incidente, accidente o una enfermedad de trabajo, y que requiere de
un permiso de trabajo para prevenir y controlar los riesgos asociados a dichos trabajos.
I.43. Verificaciones de cumplimiento al Anexo “SSPA”. Proceso mediante el cual se verifica el
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Formato 4 de este anexo, además de otros
requerimientos pactados en el contrato en materia de SSPA.
148
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 11 DE 61
ANEXO “SSPA”
I.44. Vertimiento. Es toda evacuación deliberada en el mar, lagunas, ríos, pantanos entre otros cuerpos
de agua, por desechos u otras materias efectuadas desde buques, aeronaves y las que realicen por estos
medios las plataformas y otras estructuras.
I.45. Unidad Habitacional. Es aquel bien mueble o inmueble destinado al descanso, alimentación y
recreación de los trabajadores que laboran para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
I.A. GLOSARIO
I.A.1. NMX. Norma Mexicana
I.A.2. NOM. Norma Oficial Mexicana
I.A.3. NRF. Norma de Referencia
I.A.4. MARPOL 73/78. Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques.
I.A.5. PEMEX. Petróleos Mexicanos.
I.A.6. SEMARNAT. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
I.A.7. SIPA. Seguridad Industrial y Protección Ambiental.
I.A.8. SSPA. Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental.
I.A.9. STPS. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
II. REQUERIMIENTOS COMUNES
II.1. Todo licitante, proveedor o contratista en su caso, debe observar lo siguiente:
a) Conocer el contenido de este Anexo.
b) Considerar los costos que tendrá que erogar para cumplir con lo estipulado en el presente Anexo.
c) Acatar el contenido de este Anexo, así como hacerlo del conocimiento del personal que
desempeñará actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios y
asegurarse que dicho personal cumpla con el mismo.
d) Entregar al Residente o Supervisor de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios al inicio
del contrato y cuando tenga rotación del personal durante la vigencia del mismo, la evidencia de
la comunicación a su personal del contenido del presente Anexo, tales como: minutas, pláticas de
difusión, talleres en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
149
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 12 DE 61
ANEXO “SSPA”
e) Considerar que los planes, procedimientos, informes, evidencias documentales, personal,
trabajos, actividades, permisos, autorizaciones, programas, cursos de capacitación o
entrenamiento y todo lo establecido en los diferentes requerimientos del presente Anexo, son
específicos al alcance del contrato.
f) Para poder iniciar los servicios o trabajos motivo del contrato, el Proveedor o Contratista debe
cumplir con las obligaciones establecidas en los requerimientos II.2.; V.10.1.; V.10.2.; VII.9.3.;
VII.10.1. y VII.11.1. del presente Anexo “SSPA”, cuando éstas le apliquen al contrato conforme a
su objetivo y alcance, y que hayan sido establecidos en el Formato 4.
g) Realizar Auditorías Efectivas alineadas al procedimiento vigente de Petróleos Mexicanos y/u
Organismos Subsidiarios de conformidad con la frecuencia establecida en la junta de inicio del
contrato, cuando éstas le apliquen al contrato conforme a su objetivo y alcance, y que hayan sido
establecidos en el Formato 4.
h) Realizar verificaciones de cumplimiento al Anexo “SSPA” de conformidad con la frecuencia
establecida en la junta de inicio del contrato, cuando éstas le apliquen al contrato conforme a su
objetivo y alcance, y que hayan sido establecidos en el Formato 4.
i) Realizar pláticas diarias de SSPA con su personal, de conformidad con las actividades a
ejecutarse, cuando éstas le apliquen al contrato conforme a su objetivo y alcance, y que hayan
sido establecidos en el Formato 4.
II.2. Designar al personal especialista Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección
Ambiental que represente al Proveedor o Contratista y que tengan la facultad de tomar decisiones en sus
respectivas materias durante la vigencia del contrato y a partir de 50 (cincuenta) trabajadores que tenga
laborando en actividades objeto del contrato, en uno o más frentes de trabajo, designar por escrito a
cuando menos un Supervisor especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo y otro en Protección
Ambiental o dependiendo del alcance y complejidad de los trabajos el número de Responsables de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental y/o Supervisores especialistas en Seguridad y
Salud en el Trabajo o Protección Ambiental que se requieran, será el indicado en el Formato 4.
Previo al inicio de sus funciones presentará la documentación que le solicite Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios para su evaluación y validación. Para el caso del Responsable de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental y él o los Supervisores especialistas en Seguridad y Salud en
el Trabajo, realizarán sus funciones y actividades conforme al capítulo 5 de la norma NOM-030-STPS2009 “Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo Funciones y actividades”, así como contar
con conocimiento en metodología de Análisis Causa Raíz de Incidentes / Accidentes.
El personal indicado en este requerimiento en ningún caso debe desempeñar sus funciones en más de
un contrato en el mismo periodo.
II.3. Presentar un plan de acción de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA)
integral o uno por cada materia. Dicho(s) plan(es) debe(n) ser actualizado(s) y deberá(n) entregarse
como mínimo dos días hábiles previos al inicio del contrato. El plan de acción debe ser específico a los
alcances del contrato, debe incluir la identificación de los Impactos Ambientales y los riesgos asociados a
los trabajos a desarrollar, las acciones a realizar para mitigarlos, la Normatividad aplicable en esas
materias y las acciones a realizar para su cumplimiento. Cuando se establezca en el Anexo de
150
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 13 DE 61
ANEXO “SSPA”
especificaciones correspondiente, dicho plan de acción debe ser conforme a las guías que ahí se
estipulen, debe presentarse y desarrollarse en los plazos que en esos anexos se establezcan.
II.4. Durante la ejecución del contrato, cuando se tenga que entregar o solicitar información o reportes
conforme al presente Anexo, dirigirse al Residente o Supervisor, excepto en los casos en los que se
indique algo diferente en este documento.
II.5. Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que emita Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, sin perjuicio de las
demás disposiciones legales que está obligado a cumplir.
II.6. A través de sus representantes, el Proveedor o Contratista debe solicitar la autorización para dar
inicio a sus trabajos dentro de las instalaciones.
II.7. Al encontrar monumentos, restos y vestigios arqueológicos, históricos y culturales durante sus
actividades, evitar la destrucción de los mismos, interrumpir temporalmente los trabajos por este motivo e
informar de inmediato a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, así como evitar difundir
públicamente dichos hallazgos.
II.8. Orden y Limpieza
II.8.1. Mantener en condiciones limpias y ordenadas sus áreas de trabajo.
II.8.2. A la entrega-recepción de la obra o servicio, el lugar donde se ejecutaron los trabajos debe estar
en condiciones limpias, libre de materiales, residuos, equipo sobrante y sin afectaciones al terreno,
estructuras o instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
II.8.3. Al terminar cualquier etapa de un trabajo del contrato, retirar de la zona del trabajo todos sus
equipos, estructuras provisionales y materiales excedentes que no vaya a utilizar posteriormente en el
mismo sitio y confinarlo al área que indique Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
II.9. Auditorías, Inspecciones y verificaciones
II.9.1. Otorgar las facilidades e información que se les solicite por parte de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios y/o Autoridades Gubernamentales para la atención de auditorías, verificaciones
o cualquier diligencia que se realicen en las instalaciones donde desempeñe sus actividades.
II.9.2. Otorgar las facilidades e información que les solicite Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, cuando éste ejerza su derecho de verificar o auditar el cumplimiento de los requerimientos
del Anexo “SSPA”, en campo o documentalmente.
III. REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN
151
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No.14 DE 61
ANEXO “SSPA”
III.1. Contar con personal capacitado y adiestrado en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental acorde con la naturaleza de los trabajos que realice por motivo del contrato. Esta
capacitación debe contemplar de manera enunciativa más no limitativa los siguientes temas o cursos:
a) Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
b) Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.
c) Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (en los
apartados que aplique).
d) Básico de Seguridad.
e) Conceptos básicos y definiciones sobre planes de respuesta a emergencias, qué hacer durante
una emergencia.
f) Conceptos básicos sobre Protección Ambiental.
g) Generalidades de los Primeros Auxilios, Hemorragias, Reanimación Cardiopulmonar (RCP).
h) Manejo de extintores.
i) Manejo a la defensiva (vehículos).
j) Sistema de Permisos de Trabajos con Riesgo.
k) Equipo de respiración autónomo.
l) Uso de equipo de detección de gases: explosímetro, oxígeno y toxicidad.
m) Sobrevivencia en el mar.
n) Hojas de Datos de Seguridad de las sustancias involucradas en los trabajos del contrato.
o) Clasificación y manejo de residuos peligrosos (NOM’s).
p) Dispositivos de detección y primeros auxilios.
q) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus Reglamentos.
r) Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento.
s) Teoría de la combustión.
t) Clasificación y uso de equipos de protección respiratoria.
u) Riesgos atmosféricos.
v) Riesgos en espacios confinados.
w) Identificación de áreas de riesgos en el trabajo.
x) Procedimientos críticos.
y) Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST).
z) Auditorias Efectivas.
aa) Metodología Análisis Causa Raíz.
III.2. Orientar a su personal que ingresa a una instalación o aborda una embarcación o un helicóptero; en
lo concerniente a equipo de Seguridad, Protección Ambiental, seguridad física, transporte de personal en
canastilla, guindola, viuda; conducta y registro en la instalación o medio de transporte, productos que no
pueden ingresarse a la instalación y en general, sobre todos los requerimientos del presente Anexo que
deba conocer dicho personal para cumplir con el mismo. Deberá impartir a su personal, un curso de
inducción sobre el presente Anexo.
III.3. Dar las facilidades a su personal que labora dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, para que reciban una inducción por Petróleos Mexicanos y Organismos
152
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 15 DE 61
ANEXO “SSPA”
Subsidiarios, cuando éste lo requiera, en lo relativo al presente Anexo, para el personal que ingresa por
primera vez a las instalaciones, o de cualquier otro tema en materia de Trabajos con riesgo, Seguridad,
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
III.4. Presentar antes del inicio de los trabajos objeto del contrato los planes y programas de capacitación
previamente registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) o aprobados por la
misma, para capacitar a sus trabajadores sobre los riesgos de trabajo inherentes a sus labores motivo del
contrato y las medidas preventivas para evitarlos. Así mismo, contar con los planes y programas de
capacitación correspondientes en materia de Protección Ambiental, durante el desarrollo del contrato.
III.5. De acuerdo con las actividades a realizar en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios por motivo del contrato, contar con las constancias de habilidades laborales que para tal
efecto requiere la STPS, las cuales de manera enunciativa y no limitativa se mencionan a continuación:
a. Manejo de montacargas y calderas, para los operadores de esos equipos.
b. Manejo y almacenamiento de materiales peligrosos, para los responsables de esos trabajos.
c. Mantenimiento, cuidado y almacenamiento de las herramientas y equipos de trabajo, para los
responsables de esos trabajos.
d. Uso, conservación, mantenimiento, almacenamiento, reposición y disposición final de equipo de
protección personal básico y específico, para los responsables de esos trabajos.
e. Ejecución o supervisión de los programas de seguridad e higiene, para quienes realicen esas
actividades.
f. Servicios de medicina del trabajo y los servicios preventivos de seguridad e higiene, para los
responsables de esos servicios.
g. Mantenimiento u operación de las instalaciones eléctricas, para quienes realicen esas
actividades.
h. Capacitación y adiestramiento en combate de incendios para quienes tengan esas funciones.
Para el caso de trabajos especializados que no estén avalados por la STPS, tales como soldadura,
radiografiado, servicios contraincendios, maniobras con grúas, entre otros, contar con las evidencias
documentales vigentes que demuestren la competencia laboral del personal técnico conforme al Consejo
de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER) u otro organismo equivalente.
III.6. Contar con personal capacitado y acreditado en el Sistema de Permisos para Trabajo
correspondiente avalados por Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, antes de ejecutar o
supervisar trabajos con riesgo potencial.
IV. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD FÍSICA
IV.1. Registro e Identificación
153
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 16 DE 61
ANEXO “SSPA”
IV.1.1. Antes de iniciar los trabajos, registrar a su personal con el Residente o Supervisor, quien
gestionará el acceso de dicho personal con el área correspondiente y con el responsable de las
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios donde desarrollarán sus actividades.
Así mismo, debe notificar al Residente o Supervisor las altas y bajas del personal durante la vigencia del
contrato.
IV.1.2. Durante el desarrollo de los trabajos y por el tiempo de permanencia en las instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, todos los trabajadores del Proveedor o Contratista,
deben portar una identificación que los acredite como personal de su compañía y presentarla cuando se
le solicite.
IV.2. Acceso a instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios
IV.2.1. Los accesos para ingreso o salida del personal de Proveedores o Contratistas a las instalaciones
de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios deben ser a través de los sitios indicados por
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
IV.2.2. No ingresar a las áreas de trabajo sin el equipo de protección personal que se establece en el
presente Anexo u otros anexos del contrato.
IV.2.3. No ingresar a las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios o áreas de
trabajo con aliento alcohólico, bajo el efecto de drogas o cualquier enervante.
IV.2.4. No introducir armas de fuego o sustancias ilícitas en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios. Las herramientas punzo cortantes sólo pueden ingresarse a las instalaciones
con la autorización correspondiente del Residente o Supervisor y cuando esté plenamente justificada su
utilización en los trabajos motivo del contrato.
IV.2.5. Cuando se requiera ingresar medicamentos a las instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, notificarlo al personal de vigilancia, Supervisor o al Responsable de la
instalación, presentando la prescripción médica correspondiente y acatar las instrucciones que dicho
personal le indique.
IV.2.6. Todos los vehículos que ingresen a una instalación de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios deben cumplir con el lineamiento 800-80000-DCSIPA-L-002 “Lineamientos para el control de
acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo”.
IV.2.7. Al conducir o transportarse en vehículos automotores dentro de las instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, usar el cinturón de seguridad.
154
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 17 DE 61
ANEXO “SSPA”
IV.2.8. Estacionar sus vehículos en posición de salida, en áreas autorizadas, evitando obstaculizar las
salidas normales y de emergencia, hidrantes, gabinetes con manguera contraincendios, equipo
contraincendios y zonas o pasillos de circulación de personal.
IV.2.9. Al conducir vehículos dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, respetar los señalamientos viales y límites de velocidad establecidos en los centros de
trabajo de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
IV.2.10. Al transportar personal en vehículos automotores dentro de las instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, utilizar vehículos adecuados para ese fin, asegurándose que
dicho personal viaje sentado en asientos destinados para ese efecto y que cuente con medios para
asirse.
IV.2.11. Previo a la utilización de maquinaria o equipos que por sus dimensiones, pesos, o substancias
que contenga representen un riesgo para los trabajadores, el ambiente o las instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, solicitar a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios el
permiso para operar dentro de instalaciones.
IV.3. Permisos para el uso de teléfonos celulares, radios de comunicación y equipos de fotografía
o video
IV.3.1. No usar teléfonos celulares dentro de las áreas de riesgo en las instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, ni equipos eléctricos o electrónicos que no sean intrínsecamente
seguros.
IV.3.2. Previo al uso de radios de comunicación dentro de las áreas de riesgo en las instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios o cualquier equipo que emita frecuencias que alteren los
sistemas de seguridad de los procesos, obtener la autorización de Petróleos Mexicanos y/u Organismos
Subsidiarios y acatar las recomendaciones que se le den al respecto.
IV.3.3. Previo al uso de equipos de fotografía o video, obtener la autorización de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios y acatar las recomendaciones que se le den al respecto.
V. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
V.1. Comunicar personalmente y posteriormente por escrito a la Máxima Autoridad de la instalación, al
Residente o Supervisor del contrato y al personal de Seguridad industrial; los actos o condiciones
inseguras, anomalías o irregularidades que durante su permanencia dentro de instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios observe o identifique, cuando aquéllas puedan poner en peligro la
integridad de las personas, el ambiente, los equipos o las instalaciones.
155
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 18 DE 61
ANEXO “SSPA”
V.2. Interrumpir la(s) actividad(es) de los trabajos objeto del Contrato, sin que ello signifique
responsabilidad para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, cuando el Servidor Público de
mayor rango de la instalación, el personal de SIPA o quien realice la función, el Residente o Supervisor
de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios lo soliciten por motivo de actos o condiciones
inseguras, anomalías o irregularidades que durante su permanencia dentro de instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios observe o identifique, cuando aquéllas puedan poner en peligro la
integridad de las personas, el ambiente, los equipos o las instalaciones, en el entendido de que sólo se
permitirá que se realicen o reinicien dicha(s) actividad(es) hasta que se cumplan las obligaciones que
motivan la interrupción de las mismas, o se restauren las condiciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental.
V.3. No fumar en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u
independientemente de que existan o no letreros indicando la prohibición.
Organismos
Subsidiarios,
V.4. Para el caso de los trabajos y servicios que se ejecuten relacionados con actividades de riesgo, tales
como: prevención de caídas, entrada segura a espacios confinados, bloqueo de energía, materiales
peligrosos, apertura de líneas y equipos de proceso, seguridad eléctrica, delimitación de áreas de riesgo,
manejo de equipo de protección personal, protección contra incendio, buceo, maniobras, izajes y
excavaciones debe aplicar sus procedimientos autorizados por el Representante Legal de la compañía y
ponerse a disposición del Residente o Supervisor de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios
antes del inicio de los trabajos correspondientes.
V.5. Entregar evidencias documentales vigentes que demuestren la competencia laboral del personal
técnico que realice pruebas radiográficas, revelado o interpretación de radiografías dentro de
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios. Dichas evidencias deben entregarse
en copias simples antes de iniciar los trabajos correspondientes. Así mismo, entregar copias del registro
ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, de los materiales radiactivos, equipos
empleados y del personal responsable del manejo de los equipos. Para el personal responsable de las
pruebas radiográficas, debe asegurarse que se cumpla con las Normas NOM-025/1-NUCL-2000
“Requisitos para equipo de radiografía industrial. Parte 1. Requisitos generales” y la
NOM-025/2NUCL-1996 “Requisitos para equipo de radiografía industrial. Parte 2. Operación”.
V.6. Cuando se realicen trabajos en alturas, cumplir con la NOM-009-STPS-2011 “Condiciones de
Seguridad para realizar trabajos en altura”, la NRF-237-PEMEX-2009 “Estructuras metálicas para
trabajos en altura (andamios)” y con los procedimientos que Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios establezcan. En el caso de utilizar plataformas deben ser prefabricadas, de estructura
metálica, con la resistencia y estabilidad para soportar las cargas a las que estarán sometidas.
V.7. Tener vigente la libreta de mar para el personal nacional, y para el personal extranjero la
autorización emitida por la Dirección General de Puertos y Marina Mercante, para que laboren en
embarcaciones u otras instalaciones marinas, las cuales deben ser avaladas por la Dirección General de
Puertos y Marina Mercante, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o por un
País diferente a México que sea miembro de la Organización Marítima Internacional (OMI).
156
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 19 DE 61
ANEXO “SSPA”
V.8. Cumplir con los requisitos de Seguridad para actividades de buceo comercial que establecen la
NOM-014-STPS-2000 “Exposición laboral a presiones ambientales anormales - condiciones de seguridad
e higiene” y las regulaciones extranjeras OSHA 1915.6 “Operaciones de buceo comercial” y Code of
Federal Regulations (CFR) 29 Sección T, o equivalentes cuando se realicen trabajos submarinos por
motivo del contrato.
V.9. Registro, notificación e investigación de incidentes/accidentes
V.9.1. Notificar los incidentes/accidentes, al Residente o Supervisor, así como, a la Máxima Autoridad y
personal de SIPA o quien realice la función en la instalación de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios o centro de trabajo donde ocurra. Esto debe realizarse inmediatamente por teléfono o radio y
por escrito dentro de las 24 horas siguientes, llenando el Formato 3 del presente Anexo “Reporte de
incidentes/accidentes industriales o personales, de Proveedores o Contratistas”. Los
incidentes/accidentes son: los ocurridos sin o con pérdida de tiempo, de tránsito, personal, industrial y
ambiental.
V.9.2. El Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental del Proveedor o
Contratista debe informar, dentro de los primeros cinco días de cada mes, al Residente o Supervisor de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, su estadística de incidentes/accidentes de trabajo por
motivo del contrato, en el Formato 1 del presente Anexo “Resumen estadístico mensual sobre
incidentes/accidentes de trabajo”, remitiendo copia al Área de SIPA o quien realice la función.
V.9.3. Previo al inicio del contrato y al ocurrir algún cambio, proporcionar al Residente o Supervisor de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, remitiendo copia al Área de SIPA o quien realice la
función, el nombre del Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de
reportar las estadísticas de accidentabilidad mencionadas en el requerimiento anterior, utilizando el
Formato 2 del presente Anexo.
V.9.4. Otorgar las facilidades necesarias a efecto de que se realicen las investigaciones de
incidentes/accidentes.
V.9.5. Contar con personal capacitado en la Metodología Análisis Causa Raíz para que participe en la
investigación y análisis de los incidentes/accidentes relacionados con los trabajos objeto del contrato
cuando se le solicite. Así mismo atender las recomendaciones derivadas de los reportes de análisis e
investigación, proporcionando evidencia al Supervisor de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios con copia para el área de SIPA o quien realice la función.
V.9.6. El Proveedor o Contratista debe realizar los pagos por concepto de las pruebas y análisis de los
materiales y equipos utilizados relacionados con incidentes/accidentes, cuyas causas le sean imputables,
sin cargo para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
157
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 20 DE 61
ANEXO “SSPA”
V.10. Respuesta a emergencias
V.10.1. Entregar al inicio del contrato un Plan de Respuesta a Emergencias en idioma Español, acorde al
de la instalación en la que se realizarán las actividades en Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, en el cual se consideren todos los escenarios de emergencia conocidos o probables y que
contemple procedimientos para evacuación y respuesta ante cualquier eventualidad durante el desarrollo
del contrato, asegurándose de contar con los servicios oportunos para la atención en sitio, así como del
traslado del personal lesionado a las instalaciones de atención médica que les prestan sus servicios.
Después de ser revisado y autorizado por Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, dicho plan
debe firmarlo el Representante Legal del Proveedor o Contratista.
V.10.2. Al elaborar los Planes de Respuesta a Emergencias conforme al requerimiento anterior, incluir
cuando menos y conforme al nivel de riesgo que impliquen los trabajos a desarrollar, los siguientes
requisitos que se listan de forma enunciativa pero no limitativa: la estructura organizacional para la
respuesta, la evaluación del riesgo, recursos en riesgo, soporte logístico, requerimientos de personal para
la respuesta, almacenamiento de materiales y equipos, comunicaciones, requisitos de evacuación,
rescate y ataque contra incendio, así como alternativas de recuperación después de la emergencia.
V.10.3. Participar en la planeación y práctica de simulacros que Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios establezca para las instalaciones donde realice sus actividades bajo la coordinación de
personal de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
V.10.4. Solicitar a la Máxima Autoridad de la instalación o al Residente o Supervisor que se le impartan
pláticas del Plan de Respuestas a Emergencias de la instalación y que se le indiquen las rutas de escape,
puntos de reunión y salidas de emergencia de dicha instalación al ingresar por primera vez a la misma,
para hacerlo de conocimiento de su personal.
V.10.5. Cuando se le solicite y bajo la coordinación de personal de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, colaborar en la atención de emergencias que se tengan que llevar a cabo en la instalación
donde desempeñe sus actividades.
V.10.6. Proporcionar apoyo a instalaciones marinas en situación de emergencia con las embarcaciones
que le prestan servicios a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, cuando se le solicite o se
encuentre en las cercanías a dichas instalaciones.
V.10.7. Cuando por aplicación de un plan de emergencia, Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios evacuen personal del Proveedor o Contratista de las instalaciones marinas o lacustres a
tierra, el Proveedor o Contratista debe hacerse responsable de la integridad de su personal desde su
arribo a tierra, trasladándolos a un destino seguro. En caso de que dicho Proveedor o Contratista no
cumpla con este requerimiento y Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios tengan que prestar
algún servicio por cuenta propia o por terceros con motivo de la seguridad del personal evacuado,
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios recuperarán los gastos mediante el descuento
158
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 21 DE 61
ANEXO “SSPA”
correspondiente en la facturación del periodo en que se susciten los hechos. En caso de reincidencia en
el incumplimiento en este requerimiento, adicionalmente al descuento, Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios podrán rescindir el contrato como se establece en las Instrucciones para el
personal de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en el inciso 5 y 5.1 de este Anexo y en el
clausulado del contrato.
V.11. Equipo de protección personal
V.11.1. Dotar a su personal del equipo de protección personal que se establece en el presente Anexo o
en los otros anexos del contrato, al trabajar o permanecer en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, conforme a lo establecido en la NOM-017-STPS-2008 “Equipo de protección
personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo”.
V.11.2. Utilizar equipo de protección personal en buen estado, la ropa de trabajo y casco deben contar
con el logotipo de la empresa del Proveedor o Contratista y sin el logotipo de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, el cual debe ser específico para las actividades a desempeñar y debe cumplir
con las especificaciones técnicas establecidas en las Normas de Referencia de Petróleos Mexicanos y/u
Organismos Subsidiarios correspondientes o de no existir éstas, con la Normatividad Oficial vigente.
V.11.3. Cuando por motivo del contrato se realicen trabajos en áreas marinas, lacustres o
embarcaciones, utilizar mientras se permanezca en dichas instalaciones, el equipo básico de protección
personal siguiente:
V.11.3.1. Overol de trabajo de algodón, de color contrastante con el mar y uniforme para todo su
personal, que cuente con el logotipo del Proveedor o Contratista, la calidad de los materiales y
especificaciones de confección deben cumplir o exceder los requisitos de la Norma NRF-006-PEMEX2011 “Ropa de trabajo para los trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”,
conforme al uso a que esté destinado.
La ropa de trabajo debe contar con cintas retro reflejantes, sus dimensiones deben ser adecuadas a la
talla de quien la porta y estar en buenas condiciones durante su uso.
V.11.3.2. Casco de seguridad en color naranja que cuente con el logotipo del Proveedor o Contratista y
cumpla o exceda las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009
“Seguridad-Equipo de protección personal-Cascos de protección-Clasificación, especificaciones y
métodos de prueba”, o su versión vigente, conforme al uso a que esté destinado. Los cascos y sus
accesorios no deben contener elementos metálicos y no deben de ser utilizados si presentan fracturas o
deformaciones.
V.11.3.3. Media bota costa fuera, con suela antiderrapante; con casquillo de protección, sin agujetas, la
calidad de los materiales y especificaciones deben cumplir o exceder con lo establecido en la NOM-113STPS-2009 “Seguridad-Equipo de protección personal-Calzado de protección-Clasificación,
especificaciones y métodos de prueba” y la Especificación Técnica ET-290-PEMEX-2011, “Calzado de
Protección para los Trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”.
159
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 22 DE 61
ANEXO “SSPA”
V.11.3.4. Calzado tipo borceguí costa fuera dieléctrico, sin agujetas, la calidad de los materiales y
especificaciones deben cumplir o exceder con lo establecido en la NOM-113-STPS-2009 “SeguridadEquipo de protección personal-Calzado de protección-Clasificación, especificaciones y métodos de
prueba” y la Especificación Técnica ET-290-PEMEX-2011, “Calzado de Protección para los Trabajadores
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”, cuando se realicen trabajos de electricidad.
V.11.3.5. Lentes de seguridad, cuando se realicen actividades que impliquen riesgos de lesiones o daños
a los ojos por impacto, que cumplan o excedan los requisitos de la Norma NMX-S-057-SCFI-2002
“Seguridad - equipo de protección personal - protectores oculares primarios contra impactos requerimientos y métodos de prueba”. Para otros tipos de riesgo los lentes deben cumplir o exceder las
especificaciones que en materia de seguridad se especifiquen en la Norma NRF-007-PEMEX-2008
“Lentes y gogles de seguridad, protección primaria de los ojos” o con las Normas Internacionales o
extranjeras aplicables. Los lentes deben ajustarse perfectamente a la cara del usuario.
No deben utilizarse lentes que presenten fracturas de cualquiera de sus partes o deterioro en el lente que
impidan la visibilidad de quien lo usa.
V.11.3.6. Guantes acordes a las actividades a realizar, que cumplan o excedan con las especificaciones
técnicas de la Norma de Referencia NRF-114-PEMEX-2006, “Guantes de cuero, algodón y/o combinados
para trabajos generales”.
V.11.4. Durante la realización de trabajos en embarcaciones, usar el equipo básico de protección
personal para actividades en instalaciones marinas que se establece en el requerimiento V.11.3. del
presente Anexo, así como el equipo propio a las actividades o área de la embarcación en la que se
realicen.
V.11.5. Cuando por motivo del contrato se realicen trabajos en instalaciones terrestres, utilizar mientras
se permanezca en dichas instalaciones, el equipo básico de protección personal siguiente:
V.11.5.1. Overol de algodón o camisa de manga larga y pantalón tipo recto de algodón, la calidad de los
materiales y especificaciones deben de cumplir o exceder con lo especificado en la Norma de Referencia
NRF-006-PEMEX-2011 “Ropa de trabajo para los trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios”, y que cuente con el logotipo del Proveedor o Contratista.
V.11.5.2. Casco de seguridad en color naranja que cuente con el logotipo del Proveedor o Contratista y
cumpla o exceda las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009
“Seguridad-Equipo de protección personal-Cascos de protección-Clasificación, especificaciones y
métodos de prueba”, y con la NMX-S-055-SCFI-2002 “Seguridad-equipo de protección personal – cascos
de protección industrial – clasificación, especificaciones y métodos de prueba”, conforme al uso a que
esté destinado.
Los cascos y sus accesorios no deben contener elementos metálicos y no deben de ser utilizados si
presentan fracturas o deformaciones.
160
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 23 DE 61
ANEXO “SSPA”
V.11.5.3. Calzado de seguridad adecuado a las actividades que desarrolle, con suela antiderrapante y
casquillo de protección, la calidad de los materiales y especificaciones deben cumplir o exceder con lo
establecido en la NOM-113-STPS-2009 “Seguridad-Equipo de protección personal-Calzado de
protección-Clasificación, especificaciones y métodos de prueba” y la Especificación Técnica ET-290PEMEX-2011, “Calzado de Protección para los Trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios”.
V.11.5.4. Calzado tipo borceguí dieléctrico, la calidad de los materiales y especificaciones deben cumplir
o exceder con lo establecido en la NOM-113-STPS-2009 “Seguridad-Equipo de protección personalCalzado de protección-Clasificación, especificaciones y métodos de prueba” y la Especificación Técnica
ET-290-PEMEX-2011, “Calzado de Protección para los Trabajadores de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios”, cuando se realicen trabajos de electricidad.
V.11.5.5. Lentes de seguridad, cuando se realicen actividades que impliquen riesgos de lesiones o daños
a los ojos por impacto, que cumplan o excedan los requisitos de la Norma NMX-S-057-SCFI-2002
“Seguridad - equipo de protección personal - protectores oculares primarios contra impactos requerimientos y métodos de prueba”. Para otros tipos de riesgo los lentes deben cumplir o exceder las
especificaciones que en materia de seguridad se especifiquen en la Norma NRF-007-PEMEX-2008
“Lentes y gogles de seguridad, protección primaria de los ojos” o con las Normas internacionales o
extranjeras aplicables. Los lentes deben ajustarse perfectamente a la cara del usuario. No deben
utilizarse lentes que presenten fracturas de cualquiera de sus partes o deterioro en el lente que impidan la
visibilidad de quien lo usa.
V.11.5.6. Guantes acordes a las actividades a realizar, que cumplan o excedan con las especificaciones
técnicas de la Norma de Referencia NRF-114-PEMEX-2006, “Guantes de cuero, algodón y/o
combinados para trabajos generales”.
V.11.6. Para los trabajadores que laboren en instalaciones marinas de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios o en embarcaciones que le presten servicios a éste; se debe tener el equipo de
protección personal, contraincendios y salvamento de acuerdo a lo requerido en el Código Internacional
de Dispositivos de Salvamento (IDS) del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en
el Mar (Safety of Life at Sea – SOLAS). Los equipos como chalecos y botes o balsas inflables, deben
ubicarse en los sitios que para tal fin les asigne Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios. Las
cantidades de estos equipos deben estar en función de lo establecido en los demás anexos del contrato.
V.12. Trabajos con riesgo
V.12.1. Al efectuar trabajos con riesgo potencial en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, cumplir con los requerimientos indicados en el Manual de Sistema de Permisos
Para Trabajos con Riesgo, vigente en Petróleos Mexicanos, el cual debe solicitar impreso o en archivo
electrónico a la firma del contrato.
161
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 24 DE 61
ANEXO “SSPA”
V.12.2. Antes de iniciar trabajos con riesgo potencial en instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, tramitar el permiso de trabajo correspondiente cumpliendo con el Sistema de
Permisos Para Trabajo con Riesgo vigente.
V.12.3. Al tramitar el permiso de trabajo mencionado en el requerimiento anterior y de acuerdo al Análisis
de Seguridad del Trabajo, indicar el equipo de protección personal especifico que se usará
adicionalmente al “equipo de protección personal básico” establecido en el requerimiento V.11. del
presente Anexo, indicando recomendaciones al respecto. Dicho equipo adicional depende de las
actividades a realizar, y pueden ser los que de manera enunciativa pero no limitativa se mencionan a
continuación: ropa retardante a la flama, guantes de uso específico (para soldador, químicos, dieléctricos,
antiderrapantes), protección auditiva (orejeras o tapones auditivos), equipo de protección para soldadores
(peto, mangas, gorro, polainas, careta), equipo de protección respiratoria (mascarilla contra polvos,
vapores orgánicos o ácidos, para humos de soldadura, equipo de protección respiratoria autónomo o
sistema de aire tipo cascada), cinturón de seguridad con arnés tipo paracaídas con doble cable (1.80
mts.) de vida y aditamento de desaceleración, faja para soporte lumbar, bandolas y líneas de sujeción,
así como equipos para protección de ojos.
V.12.4. Responder por las consecuencias de cualquier accidente que ocasione por no cumplir con las
indicaciones contenidas en el permiso de trabajo con riesgo potencial correspondiente, o por no contar
con éste.
V.13. Proporcionar el servicio de contraincendios a través de una brigada capacitada que cuente con el
equipo adecuado para ese fin, la cual debe estar integrada con los mismos trabajadores que realizan las
actividades o trabajos motivo del contrato.
V.14. Contar con extintores de acuerdo a la clase de fuego, en lugares visibles y de fácil acceso los
cuales deben tener información de su funcionamiento, pictograma de fuego y sus limitaciones, además de
contar con un programa de mantenimiento preventivo de acuerdo con la NOM-002-STPS-2010
“Condiciones de Seguridad-prevención y Protección contra incendios en los centros de trabajo”, o la
Normativa Oficial aplicable.
V.15. Dispositivos de seguridad para vehículos, maquinaria y equipo de trabajo
V.15.1. Todo el equipo, maquinaria y vehículos del Proveedor y/o Contratista deben de estar en buen
estado físico y de funcionamiento, así como proporcionar y cumplir el programa de mantenimiento
correspondiente.
V.15.2. Dotar de mata chispas que operen correctamente a sus equipos, maquinaría y vehículos que
ingresen a áreas de riesgo de una instalación y durante trabajos con riesgo potencial en presencia de
gases, vapores o líquidos inflamables.
162
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 25 DE 61
ANEXO “SSPA”
V.15.3. Dotar de mata chispas a los equipos de combustión interna que se utilicen en áreas de riesgo, así
como con interruptores de paro de emergencia, conforme a la NOM-004-STPS-1999 “Sistemas de
protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo”.
V.15.4. En áreas de riesgo utilizar únicamente equipos, accesorios y conexiones eléctricas a prueba de
explosión, conforme a la NOM-001-SEDE-2005 “Instalaciones Eléctricas (utilización)”. Así mismo, dotar
de tierra física a esos equipos conforme a la NOM-029-STPS-2005 “Mantenimiento de las instalaciones
eléctricas en los centro de de trabajo- condiciones de seguridad”.
V.15.5. Cuando en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios se utilice equipo
productor de flama o chispa, tales como equipos de corte y soldadura, multiflama, así como a los equipos
que se establezcan en los anexos del contrato, asegurarse que cuenten con un regulador, válvula “check”
para evitar el contra flujo y/o con arresta flama en condiciones de operación. Así mismo, cumplir con las
especificaciones que establece la NOM-027-STPS-2008 “Actividades de soldadura y corte-condiciones
de seguridad e higiene” o la Normatividad Oficial aplicable vigente.
V.15.6. Asegurarse que todos los equipos dinámicos y accesorios rotatorios que se utilicen en las
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, cuenten con guardas de seguridad,
conforme a la NOM-004-STPS-1999 “Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo”.
V.16. Señalización
V.16.1. Obedecer y respetar las señalizaciones prohibitivas o restrictivas, así como atender las
informativas y preventivas que se tengan en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios. De igual manera, instalar las correspondientes por motivo de sus actividades objeto del
contrato, la señalización deberá cumplir con la Norma NOM-026-STPS-2008 “Colores y señales de
Seguridad e Higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías”.
V.16.2. Acordonar con cintas de polietileno de color amarillo o rojo, e identificar con señalamientos las
zonas donde se ejecute trabajos con riesgo potencial para el peatón o los trabajadores.
V.16.3. Colocar barreras de protección física con doble línea perimetral y el letrero “prohibido el paso”, en
las áreas de riesgo, cuando se retiren rejillas, se realicen excavaciones y trabajos con riesgo.
V.16.4. Durante la construcción, rehabilitación o mantenimiento de obras terrestres, instalar un letrero
donde se indique el Nombre del proyecto que se construye, el Nombre de la compañía y el Titular
responsable de los trabajos. Las características del señalamiento deben ser las que se especifican en los
otros anexos del contrato.
V.17. Identificación de productos, equipos y sustancias químicas peligrosas
163
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 26 DE 61
ANEXO “SSPA”
V.17.1. Entregar las hojas de datos de seguridad e instrucciones de uso o aplicación de los productos o
sustancias químicas peligrosas que se suministren a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
Así mismo, indicar la composición química, fecha de caducidad de dichos productos o sustancias y los
métodos para ser conservadas, segregadas, manejadas o protegidas para mantener sus propiedades.
V.17.2. Adjuntar la información de la composición química y hoja de datos de seguridad de las sustancias
químicas peligrosas que contengan los equipos que se suministren a Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios. Las Hojas de Datos de Seguridad deben estar de acuerdo a lo establecido en la NOM-018STPS-2000 “Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas
peligrosas en los centros de trabajo”.
V.17.3. Identificar los productos, sustancias químicas peligrosas o equipos que suministren, de manera
legible y durable, en idioma Español además del idioma del País de origen. Las especificaciones y
durabilidad mínima requerida de la identificación, es la que se especifica en los anexos del contrato. La
identificación debe ser conforme a las normas de referencia aplicables de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios, o de no existir éstas, de acuerdo a las Normas NOM-018-STPS-2000 “Sistema
para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los
centros de trabajo”, NOM-005-STPS-1998 “Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas”,
NOM-010-STPS-1999 “Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen,
transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio
ambiente laboral”.
V.18. Sistema de detección y alarma de gases
V.18.1. Cuando se ejecuten actividades que involucren gases o vapores tóxicos o inflamables (mezclas
explosivas) en instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, o donde exista
posibilidad de encontrarlos por la clasificación del área donde se ejecuten los trabajos y puedan generar o
representar una fuente de ignición, contar con detectores portátiles de esos gases para cada frente de
trabajo y utilizarlos durante el desarrollo de dichas actividades. Su utilización debe realizarse por personal
autorizado, quienes invariablemente deben haber acreditado el curso correspondiente, pudiendo ser
éstos, técnicos o profesionistas integrantes de los frentes de trabajo de campo, es decir que no se
requiere personal adicional por este concepto. En todos los casos, independientemente de la supervisión
y pruebas que ejecute y realice el Proveedor o Contratista, Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios podrán verificar que éstas se ejecuten correctamente y podrán interrumpir los trabajos
cuando las condiciones de seguridad u operativas así lo exijan sin responsabilidad para Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
V.18.2. Dotar a las plataformas marinas y embarcaciones que le arrienden a Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, con un sistema de detección y alarma de gases contaminantes que puedan
estar presentes en ellas, durante la vigencia del contrato, asegurándose que dicho sistema cumpla con
las Normas NRF-184-PEMEX-2007 “Sistema de gas y fuego: CEP (Controlador electrónico programable)
NRF-205-PEMEX-2008 “Sistema de gas y fuego: Tableros de seguridad” y NRF-210-PEMEX-2011
“Sistema de gas y fuego: detección y alarmas”.
164
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 27 DE 61
ANEXO “SSPA”
V.18.3. Dotar con un sistema de detección y alarma de gas sulfhídrico a los equipos de perforación que le
arrienden u operen a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios en instalaciones terrestres donde
se manejen hidrocarburos que contengan ese gas, asegurándose que dicho sistema cumpla con las
Normas NRF-184-PEMEX-2007 “Sistema de gas y fuego: CEP (Controlador electrónico programable)”,
NRF-205-PEMEX-2008 “Sistema de gas y fuego: Tableros de seguridad” y NRF-210-PEMEX-2011
“Sistema de gas y fuego detección y alarmas”.
VI. REQUERIMIENTOS DE SALUD EN EL TRABAJO.
VI.1. Vigilar y controlar la Salud en el trabajo de su personal, así como prevenir las enfermedades de
trabajo, cumpliendo con el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, la
Ley General de Salud y las Normas Oficiales en la materia.
VI.2. Cumplir con las jornadas de trabajo del personal en instalaciones según se establezca en los
anexos del contrato.
VI.3. En lo referente a su personal, acatar y cumplir los requerimientos de Salud en el trabajo exigidos por
la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que establecen las regulaciones en
la materia, así como los estipulados en el contrato y cuando así se le solicite, proporcionar a Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios la evidencia documental de dicho cumplimiento.
VI.4. Exposición de los trabajadores a agentes y factores de riesgo
VI.4.1. Prevenir y controlar la emisión de agentes y factores de riesgo que puedan afectar la Salud de los
trabajadores y su exposición a éstos, para lo cual deben implementarse las medidas de mitigación que se
requieran.
VI.4.2. Contar en el área de trabajo con el atlas de riesgos a la salud en idioma Español, de las
instalaciones que le arrienden u operen a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios por motivo del
contrato. Dicho atlas debe considerar como mínimo los agentes físicos (ruido, iluminación, ambiente
térmico y vibraciones mecánicas, entre otros), químicos (gases tóxicos, vapores, ácidos, solventes, entre
otros) y biológicos (calidad del agua de uso y consumo humano, calidad de insumos y análisis de
alimentos, entre otros). Debe estar disponible y actualizado para su seguimiento durante la ejecución de
los trabajos objeto del contrato de arrendamiento u operación.
VI.4.3. Al utilizar maquinaria o equipo de trabajo con emisiones de ruido, evitar que se excedan los límites
máximos permisibles especificados en los numerales del apartado 7 y 8 de la NOM-011-STPS-2001
“Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido” o implementar las
medidas de mitigación que se requieran para asegurar el cumplimiento de dicha Norma.
VI.4.4. Cuando se instalen dispositivos de iluminación para realizar los trabajos dentro de instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, cumplir con las especificaciones de intensidad,
características técnicas y conexiones que se establecen en las Normas de Referencia de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios que sean aplicables o, a falta de éstas, con las Normas Oficiales
165
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 28 DE 61
ANEXO “SSPA”
Mexicanas NOM-025-STPS-2008 “Condiciones de Iluminación en los Centros de Trabajo”, NOM-001SEDE-2005 “Instalaciones Eléctricas (Utilización)”.
VI.5. Servicios para el personal (agua potable, alimentación, servicios sanitarios, ventilación,
calidad del aire, hospedaje y control de plagas, etc.).
VI.5.1. Proporcionar el agua para consumo de sus trabajadores de acuerdo a lo establecido en la NOM127-SSA1-1994 “Salud Ambiental, agua para uso y consumo humano-Límites permisibles de calidad y
tratamientos que debe someterse el agua para su potabilización”, siendo su responsabilidad la
verificación de la calidad del agua. La cantidad de agua dependerá de la fuerza de trabajo con que se
cuente para la realización de las obras o servicios, considerando un mínimo de 3 litros por persona por
jornada de trabajo.
VI.5.2. Durante el manejo de alimentos en instalaciones, cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM251-SSA1-2009 “Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios”
y además contar con los exámenes de Salud del personal que realiza las actividades y cuando se le
requiera, ponerse a disposición del personal médico de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios
para que se le realicen los exámenes médicos pertinentes.
VI.5.3. Durante la prestación de servicios de alimentación y hospedaje, usar ropa de algodón, color
blanco, con logotipo del Proveedor o Contratista, gorro y calzado de piel con suela antiderrapante, que
cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009 “Prácticas de higiene para el proceso de
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios”. Cuando este personal ingrese a zonas industriales, debe
utilizar el equipo de protección personal indicado en los otros incisos de este Anexo.
VI.5.4. En las unidades habitacionales que se le arrienden a Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, cumplir con la Norma NMX-TT-005:1996-IMNC “Requisitos mínimos de calidad en el
servicio e instalaciones que deben cumplir hoteles, moteles, servicios de tiempo compartido y similares
para obtener el certificado de calidad turística, comercial de una o dos estrellas” en lo relativo a la
limpieza y cuidado de las habitaciones y servicios pactados y con la NOM-001-STPS-2008 “Edificios,
locales e instalaciones y áreas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad e higiene” en lo
correspondiente a ventilación y calidad del aíre.
VI.5.5. Cuando se le suministren alimentos a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, cumplir
con el procedimiento del plato testigo establecido en la Normatividad Oficial, cumplir con la NOM-251SSA1-2009 “Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios”, en
lo relativo a la inspección organoléptica de los insumos, las temperaturas diarias de los frigoríficos, las
líneas de alimentos fríos y calientes, el control de primeras entradas y primeras salidas de materias
primas, entre otros aspectos y presentar la evidencia documental del cumplimiento como se cita en dicha
Norma.
VI.5.6. Proporcionar el servicio de sanitarios a sus trabajadores que lleven a cabo actividades en las
instalaciones. En caso de contar con personal masculino y femenino, deberá proporcionar sanitarios
166
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 29 DE 61
ANEXO “SSPA”
portátiles de forma independiente, considerando al menos un sanitario cuando laboren de 1 a 20
trabajadores, y en su caso a lo que se establezca en el anexo de especificaciones que corresponda del
contrato. Los sanitarios deben contar con receptáculos para el manejo de los desechos, mismos que
deben ser retirados con frecuencia mínima de una vez por jornada; asimismo deberá verificar la
disposición final de acuerdo con la legislación municipal.
VI.5.7. Previo a la utilización de productos químicos para el control de plagas y desratización, contar con
la autorización de la Secretaría de Salud e implementar las medidas de seguridad establecidas en la
NOM-005-STPS-1998 “Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el
manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas”. Se deben utilizar productos y/o
sustancias que cuenten con registro CICOPLAFEST (Comisión Intersecretarial para el Control del
Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas), y ser aplicados por personal
experimentado y capacitado en esta actividad.
VI.5.8. Cuando se utilicen embarcaciones para la prestación de servicios a Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, contar con constancias de fumigación, control de plagas y desratización,
conforme al Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios de la Ley General de Salud,
cumplir con el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional, de acuerdo a
los artículos 8º y 9 º.
VI.6. Compatibilidad puesto-persona y vigilancia del estado de salud de los trabajadores
VI.6.1. Asegurar que el personal del que disponga para el cumplimiento de los términos del contrato
específico, además de los conocimientos y experiencia requeridos, cuente con las condiciones de salud
que le permitan realizar las actividades laborales que se le encomienden, lo cual deberá ser certificado
por un médico acreditado para ejercer su profesión mediante cedula profesional.
VI.6.2. Aplicar programas de vigilancia médica para el personal que labora en instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, éstos deben considerarse con una periodicidad mensual y previo
a realizar actividades críticas al personal responsable de la ejecución de éstas, principalmente cuando se
realicen las actividades que, de manera enunciativa pero no limitativa, se mencionan a continuación:
trabajos relacionados con soldadura y corte, maniobras de izaje, trabajos en altura, radiaciones
ionizantes, ruido y vibraciones o cuando el trabajador esté expuesto a condiciones térmicas extremas,
sobreesfuerzo muscular, presiones ambientales anormales o sustancias químicas contaminantes, con la
finalidad de asegurar su capacidad de desempeño y evitar efectos nocivos debidos a la existencia de
padecimientos preexistentes que pudieran dar lugar a agravar alguna enfermedad durante el desarrollo
de las actividades. Así mismo, aplicar programas de control de drogas y alcohol a todo su personal.
VI.7. Control sanitario.
VI.7.1. Cuando por motivo del contrato se requiera el ingreso al País de personal extranjero, se debe
comunicar por escrito y personalmente a la Máxima Autoridad de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios de la instalación y al Residente o Supervisor del contrato y a la Secretaría de Salud del
167
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 30 DE 61
ANEXO “SSPA”
padecimiento de su personal en las enfermedades objeto de vigilancia epidemiológica internacional
(Artículo 136 Ley General de Salud) o en su caso que notifiquen que están exentos de dichos
padecimientos. Esto debe realizarse al inicio del contrato, cuando la Autoridad lo requiera y cuando se
presente alguna enfermedad durante el desarrollo del contrato se debe cumplir con lo descrito en el Título
décimo quinto (Sanidad Internacional) de la Ley General de Salud y con los artículos del 8º al 13º del
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional.
Las enfermedades o riesgos objeto de vigilancia epidemiológica internacional de manera enunciativa pero
no limitativa son las siguientes: poliomielitis, meningitis, meningocóccica, tifo epidémico, fiebre recurrente
transmitida por piojo, influenza viral, paludismo, sarampión, tosferina, difteria y casos humanos de
encefalitis equina venezolana, enfermedades exóticas, nuevas o no existentes en el País, cuando
represente un riesgo para la Salud de la población; accidentes y desastres, cuando a juicio de la
Secretaría de Salud afecten la Sanidad Internacional, y cualquier otra que determine la Organización
Mundial de la Salud o los tratados y convenios internacionales en la materia.
VI.7.2. Para cualquier situación de brotes por enfermedades infecciosas transmisibles y los
padecimientos listados en la NOM-017-SSA2-1994 “Para la vigilancia epidemiológica”, deberán ser
notificados en forma inmediata a los Servicios Médicos de su adscripción correspondiente en apego a
dicha norma y de manera conjunta con el Residente o Supervisor del Contrato de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios proporcionar la información correspondiente a los Servicios de Salud de
Petróleos Mexicanos de la localidad.
VI.7.3. El personal de las embarcaciones de los Contratistas debe presentar libretas o constancias de
vacunación ante enfermedades propias del lugar de origen y/o procedencia, de acuerdo a la Ley General
de Salud.
VI.8. Servicio médico.
VI.8.1. Contar con un manual y botiquín de primeros auxilios que incluya los medicamentos de curación,
antídotos y materiales específicos para los riesgos potenciales del área o trabajos motivo del contrato.
Adicionalmente, cuando su personal que labora en uno o varios frentes de trabajo dentro de instalaciones
de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios sea entre 15 y 49 trabajadores, contar además con
una brigada de primeros auxilios integrada con dichos trabajadores debidamente entrenados. Cuando
dicho personal sea entre 50 y 99 trabajadores, contar adicionalmente a lo anterior con al menos un
paramédico en dichas instalaciones. Cuando el número de trabajadores sea 100 o más, se debe contar
también con un médico cuando menos, en esas instalaciones de acuerdo a lo indicado en la Ley Federal
del trabajo Titulo Noveno (Riesgos de Trabajo) Artículo 504 y contar con material y equipo conforme a lo
establecido por la Ley General de Salud.
VI.8.2. Cuando cuenten con servicio médico propio en las instalaciones, sin perjuicio de lo
establecido en el requerimiento anterior, tener disponible en dichas instalaciones: medicamentos,
material y equipo de primeros auxilios conforme lo establece el Título Cuarto Capitulo Sexto del
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.
168
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 31 DE 61
ANEXO “SSPA”
VII. REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
VII.1 Autorizaciones y permisos.
VII.1.1. Respetar las indicaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios sobre el uso de
suelo de las áreas, predios o instalaciones.
VII.1.2. Proporcionar al Residente o Supervisor del contrato las evidencias documentales de las
autorizaciones y permisos, la información y documentación de soporte que las Leyes, Reglamentos,
Normas y los anexos del contrato exijan para la realización de las actividades motivo del mismo; así como
las del cumplimiento de los requisitos que las Autoridades o dicha Normatividad establezcan para obtener
las autorizaciones y permisos mencionados.
VII.2. Prevención de impactos ambientales.
VII.2.1. No cazar, pescar, transportar, comercializar, o poseer ejemplares de fauna silvestre (terrestre o
marina) en instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, su entorno o en áreas
donde se realicen actividades por motivo del contrato.
VII.2.2. No dañar, comercializar, consumir o sustraer especies de flora del lugar donde se realizan los
trabajos.
VII.3. Estudios de impacto y riesgo ambiental.
VII.3.1. Cuando se pacte la elaboración del Estudio de Impacto y Riesgo en materia Ambiental en los
anexos del contrato, realizarlo conforme a las guías que para tal efecto emite la Autoridad Ambiental y las
Normas de Referencia aplicables. Así mismo, ejecutar las acciones o medidas correspondientes que se
deriven de las recomendaciones del Análisis de Riesgo, cuando se establezca en los otros anexos del
contrato. Deberá entregar dicho estudio al Residente o Supervisor de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios.
VII.4. Reporte de cumplimiento ambiental.
VII.4.1. Cumplir con los términos y condicionantes establecidos en el Oficio Resolutivo de autorización en
materia de Impacto y Riesgo Ambiental emitido por la SEMARNAT, que apliquen a las instalaciones en
las que realicen actividades en las diferentes etapas del proyecto pactadas en el contrato. Para esto,
documentar dicho cumplimiento y generar las evidencias pertinentes, tales como: fotografías, análisis de
laboratorios, planos, permisos, pagos, reportes, estadísticas, estudios, entre otros. Cuando se trate de
documentos oficiales, éstos deben ser firmados por una persona reconocida o autorizada para tal fin.
169
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 32 DE 61
ANEXO “SSPA”
VII.4.2. Elaborar el Reporte de Cumplimiento Ambiental (RCA) del Oficio Resolutivo, con la información
recopilada según se indica en el requerimiento anterior y entregarlo a Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios para su revisión. Así mismo, cumplir con el plazo de entrega de dicho reporte y los tiempos
para entregar los avances del cumplimiento establecidos en el Oficio Resolutivo y la vigencia de la
autorización en materia de Impacto y Riesgo Ambiental de acuerdo al Formato 5 de este Anexo.
VII.5. Agua
VII.5.1. No se permiten vertimientos al mar, ríos, lagunas, pantanos u otro bien nacional, de sustancias
nocivas líquidas, aguas sucias, materiales y residuos tales como los establecidos en el Anexo II, III, IV y V
del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78); y el
Reglamento para Prevenir y controlar la Contaminación del Mar por vertimiento de desechos y otras
materias. Las descargas de aguas residuales deben cumplir con lo que se establece en: la Ley de Aguas
Nacionales y su Reglamento, Ley Federal de Derechos y la NOM-001-SEMARNAT-1996, “Que establece
los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas y bienes nacionales”.
VII.5.2. Cuando accidentalmente derramen materiales o residuos peligrosos en el mar, áreas lacustres o
cualquier cuerpo de agua, informar verbalmente antes de 24 horas después del evento y formalizarlo
antes de 72 horas en los formatos vigentes a la Secretaría de Marina y a la Delegación de la
SEMARNAT, según corresponda, reparar el daño sin cargo para Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios. Así mismo, enviar inmediatamente un informe detallado a Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios.
VII.5.3. Previo al desvío de un curso natural de agua o la construcción de un paso temporal de un cuerpo
de agua por motivo del contrato, contar con el permiso de la dependencia Oficial correspondiente. Así
mismo, al concluir los trabajos restaurarlo a sus condiciones originales sin cargo para Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
VII.5.4. Antes de efectuar vertimientos o descargas de aguas residuales, desechos u otras materias al
mar, lagunas, ríos, pantanos u otros cuerpos de agua, contar con la autorización expedida por las
dependencias Federales correspondientes, o las locales en los casos que dichas descargas sean de
jurisdicción local o a sistemas de alcantarillado; cumplir con las normas de referencia aplicables de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y en general con toda la Normatividad Oficial vigente en
la materia y lo que establezcan las Autoridades. Para este fin, deben tratarse las aguas residuales
cuando sea necesario para poder cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en las
autorizaciones de descarga o las Condiciones Particulares de Descarga.
VII.5.5. Previo al uso o aprovechamiento de aguas nacionales, contar con el permiso correspondiente
expedido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
VII.5.6. Evitar que el cemento, limos o concreto fresco y en general los residuos peligrosos, residuos
sólidos urbanos y de manejo especial que genere durante sus actividades, tengan como receptor final el
lecho de los cuerpos de agua.
170
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 33 DE 61
ANEXO “SSPA”
VII.6. Atmósfera
VII.6.1. No utilizar o suministrar equipos que contengan Clorofluorocarbonos (CFCs) u otras sustancias
que dañen la capa de ozono. En las Instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, no
usar sistemas contraincendios a base de Clorofluorocarbonos (CFCs) y/o compuestos halogenados, de
acuerdo al Protocolo de Montreal y al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar (Safety of Life at Sea – SOLAS). Así mismo, cumplir con lo establecido en el Reglamento de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la
Contaminación de la Atmósfera.
VII.6.2. Al operar instalaciones para Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, o al utilizar equipos
que funcionen con combustibles fósiles en las instalaciones, implementar un programa de mantenimiento
durante la vigencia del contrato e instalar dispositivos, a efecto de cumplir con toda la Normatividad
Oficial vigente en la materia referentes a emisiones a la Atmósfera de partículas sólidas suspendidas y lo
que establezca la Autoridad Ambiental. Así mismo, entregar las evidencias documentales de su
cumplimiento, conforme a la Normatividad mencionada.
VII.7. Suelo.
VII.7.1. Informar por escrito en los formatos vigentes que emite la Autoridad Ambiental, al área de SIPA o
quien realice la función a través del Residente o Supervisor, cualquier derrame de materiales o residuos
peligrosos que realice durante el desempeño de sus trabajos en instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios o en el trayecto a éstas. Así mismo, acatar y cumplir con su responsabilidad de
restaurar las áreas contaminadas, a través de las compañías autorizadas y conforme a la Normatividad
Ambiental vigente, sin costo para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
VII.7.2. Mantener en buen estado su maquinaria y equipo, así como evitar fugas de lubricantes o
combustibles que puedan afectar el suelo o subsuelo, instalando los dispositivos que para este fin se
requieran.
VII.7.3. No remover grava o material de arrastre del lecho de los ríos, arroyos, playas, lagos, lagunas o
cualquier otro cuerpo de agua, excepto en las zonas específicamente aprobadas como bancos de
materiales por las Autoridades Gubernamentales.
VII.8. Ruido.
VII.8.1. Al utilizar maquinaria y equipos de trabajo con emisiones de ruido ambiental, cumplir con la NOM081-SEMARNAT-1994 que “Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes
fijas y su método de medición” y en general con toda la Normatividad Oficial vigente en la materia y lo que
establezca la Autoridad Ambiental.
VII.9. Residuos.
171
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 34 DE 61
ANEXO “SSPA”
VII.9.1. Clasificar y manejar los residuos (sólidos urbanos, peligrosos, y de manejo especial) conforme a
lo establecido en la Normatividad Ambiental. El almacenamiento y transporte de los residuos debe
hacerse en los recipientes o dispositivos adecuados de acuerdo a su clasificación, y enviarlos a los sitios
de disposición final autorizados o los que indique Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
VII.9.2. Acatar y cumplir con la responsabilidad de los residuos que genere durante sus actividades,
cumpliendo con lo previsto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su
Reglamento, y la Normatividad vigente.
VII.9.3. Al arrendar u operar equipos o instalaciones a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios,
proporcionar al inicio del contrato, el programa de manejo de sus residuos que genere en la instalación
correspondiente.
VII.9.4. Contar con una bitácora mensual, para registrar la generación y manejo de los residuos
peligrosos o residuos de manejo especial que genere en cualquier instalación de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios.
VII.9.5. Al realizar actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios,
adicionalmente a la bitácora establecida en el requerimiento anterior, contar con una bitácora para
registrar la generación y movimientos de los residuos sólidos urbanos que genere, en el caso de las
embarcaciones llevar el control mediante el Libro Registro de Basuras (Anexo V.- MARPOL 73/78).
VII.9.6. No quemar residuos a cielo abierto en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios. En el caso de las embarcaciones sólo se permite incinerar los residuos conforme al Anexo V
del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78), a través de
incineradores específicos para ese fin, el volumen estimado de basuras incineradas debe anotarse en el
Libro Registro de Basuras.
VII.9.7. Al utilizar dispositivos para el tratamiento o disposición de residuos en instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, tales como incineradores, lavadores de gases o vapores, entre
otros, no contravenir lo dispuesto en el requerimiento anterior y demostrar técnicamente que no existe
generación de subproductos o residuos peligrosos.
VII.9.8. No verter residuos no alimenticios al mar.
VII.9.9. Antes de arrojar residuos alimenticios al mar, triturarlos en piezas de 25 mm o menores, de
acuerdo a lo requerido en la Regla 4, Anexo V del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación
por los Buques (MARPOL 73/78).
VII.9.10. Al transportar residuos peligrosos o residuos de manejo especial, cumplir con lo que establecen
para tal fin la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Marina o la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, según corresponda; las Normas de Referencia de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios que sean aplicables y la Normatividad Ambiental Oficial vigente.
172
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 35 DE 61
ANEXO “SSPA”
VII.9.11. Al manejar residuos peligrosos o residuos de manejo especial, cumplir con lo requerido en la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), su Reglamento, y la
Normatividad vigente en la materia y entregar a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios copia
del registro como empresa generadora de residuos peligrosos, los manifiestos de entrega, transporte,
recepción y disposición final de los residuos peligrosos, así como la Cedula de Operación Anual
correspondiente (COA) cuando aplique, y los planes de manejo de residuos peligrosos o de manejo
especial que así lo requieran.
VII.10. Seguros contra daños ambientales.
VII.10.1. Al realizar actividades altamente riesgosas, contar con un seguro de riesgo ambiental conforme
al Artículo 147 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Las actividades
altamente riesgosas son las que establece la SEMARNAT (actualmente se tienen dos listados que fueron
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1990 y el 4 de mayo de 1992), en tanto
que las características y alcance de dicho seguro, deben ser conforme a la Legislación y Normatividad
aplicables. Este seguro puede ser independiente o formar parte de los otros seguros que Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios le solicite al Proveedor o Contratista en el contrato.
VII.11. Planes de contingencia ambiental.
VII.11.1. Al realizar actividades que impliquen un riesgo ambiental, contar desde el inicio del contrato con
un Plan de contingencia ambiental basado en un análisis de riesgo. Dicho Plan debe establecer las
medidas y equipos a utilizar en caso de una contingencia ambiental, estar vigente, cumplir con lo que
establece la Normatividad Oficial vigente, los lineamientos o guías correspondientes de Petróleos
Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios y ser acordes a los planes de contingencia ambiental de
Petróleos Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios, los cuales deben someterse a revisión de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios para su aprobación, y una vez aprobados, debe firmarlo el
Representante Legal del Proveedor o Contratista.
VII.12. Auditorías ambientales.
VII.12.1. Previo al inicio de operaciones de las instalaciones o equipos que se arrienden u operen a
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, iniciar los trámites para incorporarlos al Programa
Nacional de Auditoría Ambiental, con el fin de obtener el Certificado de Industria Limpia (Certificado de
Cumplimiento Ambiental) correspondiente, en los términos que le establezca la Autoridad, sin que esto
sea un criterio de Evaluación Técnica del Procedimiento de Contratación.
VII.12.2. Para efectos del requerimiento anterior, antes de finiquitar el contrato, el Proveedor o
Contratista debe entregar evidencias documentales que demuestren el registro en el Programa
Nacional de Auditoría Ambiental mencionado y que ha cumplido con los requisitos y
recomendaciones que la Autoridad le haya emitido en fechas comprendidas dentro del plazo de
vigencia del contrato.
VIII. FORMATOS
173
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 36 DE 61
ANEXO “SSPA”
FORMATO 1
RESUMEN ESTADÍSTICO MENSUAL SOBRE
INCIDENTES/ACCIDENTES DE TRABAJO
LOGOTIPO DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
PROVEEDOR O CONTRATISTA:
NÚMERO DE CONTRATO:
RFC:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE:
AÑO:
TOTAL DE INCIDENTES:
TOTAL DE ACCIDENTES:
TOTAL DE INCIDENTES DE
TOTAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO:
TRÁNSITO:
TOTAL DE CASOS PAGADOS CON INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE:
TOTAL DE CASOS PAGADOS CON INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE:
TOTAL DE CASOS PAGADOS DE MUERTE POR ACCIDENTES DE TRABAJO:
TOTAL DE DÍAS PÉRDIDOS POR INCAPACIDAD:
TOTAL DE DÍAS INDEMNIZADOS POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE:
TOTAL DE DÍAS INDEMNIZADOS POR INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE O MUERTE:
IMPORTE TOTAL DE SALARIOS Y PRESTACIONES PAGADOS POR INCAPACIDAD:
IMPORTE TOTAL DE GASTOS POR SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADO A LOS
TRABAJADORES ACCIDENTADOS:
IMPORTE TOTAL MENSUAL DE LAS INDEMNIZACIONES PAGADAS POR RIESGOS DE TRABAJO:
TOTAL DE HORAS HOMBRE LABORADAS:
NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:
LUGAR:
FECHA (DÍA/MES/AÑO):
DE:
RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
NOMBRE Y FIRMA:
174
DE:
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 37 DE 61
ANEXO “SSPA”
FORMATO 2
DATOS DEL PERSONAL DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
RESPONSABLE DE PROPORCIONAR LAS ESTADÍSTICAS
DE ACCIDENTABILIDAD
PROVEEDOR O CONTRATISTA:
NÚMERO DE CONTRATO:
LOGOTIPO DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
RFC:
VIGENCIA:
NOMBRE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:
PERÍODO DE NOMBRAMIENTO:
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA:
NOMBRE Y FIRMA:
CARGO:
175
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 38 DE 61
FORMATO 3
LOGOTIPO DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
REPORTE DE INCIDENTE/ACCIDENTE INDUSTRIAL O
PERSONAL DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS
LUGAR DEL EVENTO:
FECHA DE REPORTE (DÍA/MES/AÑO):
FECHA DEL EVENTO (DIA/MES/AÑO):
HORA DEL EVENTO:
PROVEEDOR O CONTRATISTA:
RFC:
NUMERO DE CONTRATO:
INCIDEN
TE:
ACCIDENTE:
INDUSTRIAL:
PERSONAL:
NOMBRE DE LA PERSONA:
EDAD:
ANTIGÜEDAD EN LA COMPAÑÍA:
No. DE IDENTIFICACIÓN:
CLASIFICACIÓN O CATEGORIA:
TIEMPO QUE TENÍA DESARROLLANDO ESA CATEGORÍA:
RELATO DEL INCIDENTE/ACCIDENTE:
SE AUTORIZÓ EL TRABAJO
SI
¿QUÍEN AUTORIZÓ?
NO
SE SUPERVISÓ EL TRABAJO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
¿QUIÉN SUPERVISÓ?
¿REQUERÍA PERMISO PARA TRABAJO CON RIESGO?
PERMISO CLASE
A
B
NÚMERO DE PERMISO:
DEPENDENCIA QUE EXPIDIÓ EL PERMISO:
NOMBRE DEL RESIDENTE O SUPERVISOR:
TIPO DE LESIONES AL TRABAJADOR:
LUGAR DONDE OCURRIÓ EL INCIDENTE/ACCIDENTE:
DAÑOS A LA INSTALACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS U ORGANISMOS SUBSIDIARIOS:
CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS:
EFECTOS NEGATIVOS AL AMBIENTE:
HIDROCARBUROS:
MATERIALES PELIGROSOS:
RESIDUOS PELIGROSOS:
DERRAME DE:
EMISIONES DE:
GASES TÓXICOS:
CONTAMINACIÓN DEL:
AIRE
HUMO:
AGUA
RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
NOMBRE Y FIRMA:
176
SUELO
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 39 DE 61
FORMATO 4
LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO
QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O
CONTRATISTA POR MOTIVO DEL CONTRATO
LISTADO DE REQUERIMIENTOS
II. REQUERIMIENTOS COMUNES
II.1 incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i). II.2., II.3., II.5.,
II.6., II.8.1., II.8.2., II.8.3, II.9.1., II.9.2.
III. REQUERIMIENTOS
CAPACITACIÓN
III.1 incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), n),
o), p), q), r), s), t), u), v),w), x), y), z), aa). III.2., III.3.,
III.4., III.5. incisos c), d), e), f), g) , III.6.
IV. REQUERIMIENTOS DE
SEGURIDAD FISICA
IV.1.1., IV.1.2., IV.2.1., IV.2.2., IV.2.3., IV.2.4., IV.2.5.,
IV.2.6., IV.2.7., IV.2.8., IV.2.9., IV.2.10., IV.2.11., IV.3.1
IV.3.2., IV.3.3.
V. REQUERIMIENTOS DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL
VI. REQUERIMIENTOS DE SALUD
EN EL TRABAJO
VII. REQUERIMIENTOS DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL
COMENTARIOS
V.2., V.3., V.4., V.6., V.9.1., V.9.2., V.9.3., V.9.4., V.9.5.,
V.10.1., V.10.2., V.10.3., V.10.4., V.10.5., V.11.1.,
V.11.2., V.11.3.2., V.11.3.3., V.11.3.4., V.11.3.5.,
V.11.3.6., V.11.5., V.11.5.1.,
V.11.5.2.,
V.11.5.3.,
V.11.5.5., V.11.5.6., V.12.1., V.12.2., V.12.4., V.14.,
V.15.1., V.15.2., V.15.3., V.15.4.. V.15.5., V.15.6.,
V.16.1., V.16.2., V.16.3., V.16.4., V.18.1.,
VI.1., VI.2., VI.3., VI.4.1., VI.4.3., VI.5.1.,
VI.5.2.,
VI.5.6., VI.6.1., VI.7.2., VI.8.1., VI.8.2.
VII.1.1., VII.1.2., VII.2.1., VII.2.2., VII.4.2., VII.6.1.,
VII.6.2 VII.2.1.,VII.2.2, VII.7.1, VII.7.2., VII.8.1., VII.9.1.,
VII.9.2., VII.9.3., VII.9.4., VII.9.5., VII.9.6., VII.9.10,
VII.9.11 VII.11.1.
REQUERIMIENTOS ADICIONALES
Formato 1
Formato 2
VIII. FORMATOS
Formato 3
Formato 4
Formatos 5.1, 5.2 y 5.3
Formatos 6 y 7
177
Mensualmente.
Previo al inicio del contrato y al
ocurrir
cambios
en
el
responsable.
En caso de presentarse un
accidente.
Los requisitos incluidos en
éste documento forman parte
integral del contrato.
Cuando apliquen.
Mensualmente.
(validar de conformidad)
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 40 DE 61
FORMATO 5
Formato: 5.1
PROGRAMA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE
TÉRMINOS Y CONDICIONANTES
LOGOTIPO DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
OFICIO RESOLUTORIO No.
NOMBRE DEL CONTRATO:
NÚMERO DE CONTRATO:
Término
178
Condicionantes
Descripción
Acciones a
Realizar
Etapa
Plazo de
del
Cumplimiento
Proyecto
Área
Responsable
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 41 DE 61
Formato: 5.2
“Notificación de Inicio / Término”
(Usar papel Membretado)
____(Lugar)___, a __(día)__ de __(mes)__ de _(año)_
PARA: (Nombre del Supervisor de Contrato de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios)
ASUNTO: NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES DE LA FECHA DE (INICIO o
TÉRMINO según corresponda) DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN (COSTA
AFUERA / EN TIERRA) CORRESPONDIENTES AL (Contrato) (Número)
En cumplimiento con el Término (Escribir con letra el número) del “Oficio Resolutorio” (No. de
Resolutorio) de fecha (Fecha de emisión del Oficio Resolutorio), de la Manifestación de Impacto
Ambiental para el (“Nombre del Proyecto al que pertenece la obra”); le informo que las actividades de
construcción (COSTA AFUERA / EN TIERRA) correspondiente al Contrato (número), (INICIARON /
TERMINARON) el día (fecha) del mes (nombre del mes) de (año).
Favor de notificar de esta fecha a las Autoridades correspondientes.
Atentamente
________________(firma)________________
(Nombre)
(Gerente o Responsable del Proyecto)
179
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 42 DE 61
Formato: 5.3
“Notificación de Carga de Estructuras”
(Usar papel Membretado)
____(Lugar)___, a __(día)__ de __(mes)__ de _(año)_
PARA: (Nombre del Supervisor de Contrato de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios)
ASUNTO: NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES DE LA FECHA DE CARGA DEL
(Nombre de la estructura) CORRESPONDIENTE AL (Contrato) No. (Número)
En cumplimiento con el Término (Escribir con letra el número) del “Oficio Resolutorio” (No. de
Resolutorio) de fecha (Fecha de emisión del Oficio Resolutorio), de la Manifestación de Impacto
Ambiental para el (“Nombre del Proyecto al que pertenece la obra”); le informo que las actividades de
carga de (el nombre de la estructura) perteneciente a la plataforma (nombre de la plataforma) del
(Contrato [No.]) iniciaron el día (fecha de carga). Esta estructura será instalada por (Nombre de la
empresa o contrato que realizará la instalación) en el campo o centro de trabajo (Nombre del Campo/
Centro de Trabajo).
Favor de notificar de esta fecha a las Autoridades correspondientes.
Atentamente
________________(firma)________________
(Nombre)
(Gerente o Responsable del Proyecto)
180
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
TRABAJOS:
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 43 DE 61
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”
FORMATO 6
Obra ó Servicio:
Proveedor o Contratista:
Representante del Proveedor o Contratista:
Supervisor de Contrato:
Verificación No:
Fecha:
No.
Requisito
II. Requerimientos Comunes
Aplica
SI = 1
No = 0
Evidenc
ia
Severida
d
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
Consecuencia
del
incumplimiento
A
IC
4
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje
de
deducción
Todo licitante, proveedor o contratista en su caso, debe observar lo siguiente:
a) Conocer el contenido de este Anexo.
b) Considerar los costos que tendrá que erogar para cumplir con lo estipulado
en el presente Anexo.
c) Acatar el contenido de este Anexo, así como hacerlo del conocimiento del
personal que desempeñará actividades en instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios y asegurarse que dicho personal
cumpla con el mismo.
II.1.
d) Entregar al Residente o Supervisor de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios al inicio del contrato y cuando tenga rotación del personal
durante la vigencia del mismo, la evidencia de la comunicación a su personal
del contenido del presente Anexo, tales como: minutas, pláticas de difusión,
talleres en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
e) Considerar que los planes, procedimientos, informes, evidencias
documentales, personal, trabajos, actividades, permisos, autorizaciones,
programas, cursos de capacitación o entrenamiento y todo lo establecido en
los diferentes requerimientos del presente Anexo, son específicos al alcance
del contrato.
f) Para poder iniciar los servicios o trabajos motivo del contrato, el Proveedor
o Contratista debe cumplir con las obligaciones establecidas en los
requerimientos II.2.; V.10.1.; V.10.2.; VII.9.3.; VII.10.1. y VII.11.1. del presente
Anexo “SSPA”, cuando éstas le apliquen al contrato conforme a su objetivo y
alcance, y que hayan sido establecidos en el Formato 4.
g) Realizar auditorías efectivas alineadas al procedimiento vigente de
Petróleos Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios de conformidad con la
frecuencia establecida en la junta de inicio del contrato, cuando éstas le
apliquen al contrato conforme a su objetivo y alcance, y que hayan sido
establecidos en el Formato 4.
h) Realizar verificaciones de cumplimiento al Anexo “SSPA” de conformidad
con la frecuencia establecida en la junta de inicio del contrato, cuando éstas
le apliquen al contrato conforme a su objetivo y alcance, y que hayan sido
establecidos en el Formato 4.
i) Realizar pláticas diarias de SSPA con su personal, de conformidad con las
actividades a ejecutarse, cuando éstas le apliquen al contrato conforme a su
objetivo y alcance, y que hayan sido establecidos en el Formato 4.
181
1
1.5%
Monto de
deducció
n
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
No.
Requisito
CONTRATO No.:
HOJA No. 44 DE 61
Severida
d
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
II.2.
Designar al personal especialista Responsable de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Protección Ambiental que represente al Proveedor o Contratista y
que tengan la facultad de tomar decisiones en sus respectivas materias
durante la vigencia del contrato y a partir de 50 (cincuenta) trabajadores que
tenga laborando en actividades objeto del contrato, en uno o más frentes de
trabajo, designar por escrito a cuando menos un Supervisor especialista en
Seguridad y Salud en el Trabajo y otro en Protección Ambiental o
dependiendo del alcance y complejidad de los trabajos el número de
Responsables de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental y/o
Supervisores especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo o Protección
Ambiental que se requieran, será el indicado en el Formato 4.
Previo al inicio de sus funciones presentará la documentación que le solicite
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios para su evaluación y
validación. Para el caso del Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental y él o los Supervisores especialistas en Seguridad y
Salud en el Trabajo, realizarán sus funciones y actividades conforme al
capítulo 5 de la norma NOM-030-STPS-2009 “Servicios preventivos de
seguridad y salud en el trabajo Funciones y actividades”, así como contar con
conocimiento en metodología de Análisis Causa Raíz de Incidentes /
Accidentes.
El personal indicado en este requerimiento en ningún caso debe desempeñar
sus funciones en más de un contrato en el mismo periodo.
1
A
I
1.5%
II.3.
Presentar un plan de acción de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección
Ambiental (SSPA) integral o uno por cada materia. Dicho(s) plan(es) debe(n)
ser actualizado(s) y deberá(n) entregarse como mínimo dos días hábiles
previos al inicio del contrato. El plan de acción debe ser específico a los
alcances del contrato, debe incluir la identificación de los Impactos
Ambientales y los riesgos asociados a los trabajos a desarrollar, las acciones
a realizar para mitigarlos, la Normatividad aplicable en esas materias y las
acciones a realizar para su cumplimiento. Cuando se establezca en el Anexo
de especificaciones correspondiente, dicho plan de acción debe ser conforme
a las guías que ahí se estipulen, debe presentarse y desarrollarse en los
plazos que en esos anexos se establezcan.
0
A
IC
1.5%
II.5.
Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que emita Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios en materia de Seguridad, Salud en el
trabajo y Protección Ambiental, sin perjuicio de las demás disposiciones
legales que está obligado a cumplir.
1
A
C
1.5%
II.6.
A través de sus representantes, el Proveedor o Contratista debe solicitar la
autorización para dar inicio a sus trabajos dentro de las instalaciones.
1
M
I
1%
II.7.
Al encontrar monumentos, restos y vestigios arqueológicos, históricos y
culturales durante sus actividades, evitar la destrucción de los mismos,
interrumpir temporalmente los trabajos por este motivo e informar de
inmediato a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, así como evitar
difundir públicamente dichos hallazgos.
1
II.8.1.
Mantener en condiciones limpias y ordenadas sus áreas de trabajo.
1
A
C
II.8.2.
A la entrega-recepción de la obra o servicio, el lugar donde se ejecutaron los
trabajos debe estar en condiciones limpias, libre de materiales, residuos,
equipo sobrante y sin afectaciones al terreno, estructuras o instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
1
A
T
1.5%
II.8.3.
Al terminar cualquier etapa de un trabajo del contrato, retirar de la zona del
trabajo todos sus equipos, estructuras provisionales y materiales excedentes
que no vaya a utilizar posteriormente en el mismo sitio y confinarlo al área
que indique Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
1
A
P
1.5%
182
Evidencia
Consecuencia
del
incumplimiento
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
II. Requerimientos Comunes
Aplica
SI = 1
No = 0
1,2,3,4
Porcentaje
de
deducción
1.5%
Monto de
deducción
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 45 DE 61
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
1
M
P
1.0%
Otorgar las facilidades e información que les solicite Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios, cuando éste ejerza su derecho de verificar o
auditar el cumplimiento de los requerimientos del Anexo “SSPA”, en campo o
documentalmente.
1
M
P
1.0%
III.1.
Contar con personal capacitado y adiestrado en materia de Seguridad, Salud
en el Trabajo y Protección Ambiental acorde con la naturaleza de los trabajos
que realice por motivo del contrato. Esta capacitación debe contemplar de
manera enunciativa más no limitativa los siguientes temas o cursos:
a) Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
b) Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
c) Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios (en los apartados que aplique)
d) Básico de Seguridad
e) Conceptos básicos y definiciones sobre planes de respuesta a
emergencias, qué hacer durante una emergencia
f) Conceptos básicos sobre Protección Ambiental
g) Generalidades de los Primeros Auxilios, Hemorragias, Reanimación
Cardiopulmonar (RCP)
h) Manejo de extintores
i) Manejo a la defensiva (vehículos)
j) Sistema de Permisos de Trabajos con Riesgo
k) Equipo de respiración autónomo
l) Uso de equipo de detección de gases: explosímetro, oxígeno y
toxicidad.
m) Sobrevivencia en el mar
n) Hojas de Datos de Seguridad de las sustancias involucradas en los
trabajos del contrato.
o) Clasificación y manejo de residuos peligrosos (NOM’s)
p) Dispositivos de detección y primeros auxilios
q) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus
Reglamentos
r) Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su
Reglamento
s) Teoría de la combustión
t) Clasificación y uso de equipos de protección respiratoria
u) Riesgos atmosféricos
v) Riesgos en espacios confinados
w) Identificación de áreas de riesgos en el trabajo
x) Procedimientos críticos
y) Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)
z) Auditorias Efectivas
aa) Metodología Análisis Causa Raíz.
1
A
C
III.2.
Orientar a su personal que ingresa a una instalación o aborda una
embarcación o un helicóptero; en lo concerniente a equipo de Seguridad,
Protección Ambiental, seguridad física, transporte de personal en canastilla,
guindola, viuda; conducta y registro en la instalación o medio de transporte,
productos que no pueden ingresarse a la instalación y en general, sobre todos
los requerimientos del presente Anexo que deba conocer dicho personal para
cumplir con el mismo. Deberá impartir a su personal, un curso de inducción
sobre el presente Anexo.
1
M
IP
1.0%
III.3.
Dar las facilidades a su personal que labora dentro de las instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, para que reciban una
inducción por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, cuando éste lo
requiera, en lo relativo al presente Anexo, para el personal que ingresa por
primera vez a las instalaciones, o de cualquier otro tema en materia de
Trabajos con riesgo, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
1
B
C
0.5%
No.
Requisito
III. Requerimientos de Capacitación
Aplica
SI = 1
No = 0
II.9.1.
Otorgar las facilidades e información que se les solicite por parte de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y/o Autoridades
Gubernamentales para la atención de auditorías, verificaciones o cualquier
diligencia que se realicen en las instalaciones donde desempeñe sus
actividades.
II.9.2.
183
Evidencia
Consecuencia
del
incumplimiento
1,2,3,4
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje
de
deducción
1.5%
Monto de
deducción
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 46 DE 61
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
No.
Requisito
III.4.
Severi
dad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
1
M
IC
1.0%
1
M
IC
1.0%
1
A
IC
III. Requerimientos de Capacitación
Aplica
SI = 1
No = 0
Presentar antes del inicio de los trabajos objeto del contrato los
planes y programas de capacitación previamente registrados ante la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) o aprobados por la
misma, para capacitar a sus trabajadores sobre los riesgos de trabajo
inherentes a sus labores motivo del contrato y las medidas
preventivas para evitarlos. Así mismo, contar con los planes y
programas de capacitación correspondientes en materia de
Protección Ambiental, durante el desarrollo del contrato.
Evidencia
Consecuencia
del
incumplimient
o
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje
de
deducción
De acuerdo con las actividades a realizar en las instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios por motivo del
contrato, contar con las constancias de habilidades laborales que
para tal efecto requiere la STPS, las cuales de manera enunciativa y
no limitativa se mencionan a continuación:
a. Manejo de montacargas y calderas, para los operadores de esos
equipos.
b. Manejo y almacenamiento de materiales peligrosos, para los
responsables de esos trabajos.
c. Mantenimiento, cuidado y almacenamiento de las herramientas y
equipos de trabajo, para los responsables de esos trabajos.
d. Uso, conservación, mantenimiento, almacenamiento, reposición y
disposición final de equipo de protección personal básico y
específico, para los responsables de esos trabajos.
III.5.
e. Ejecución o supervisión de los programas de seguridad e higiene,
para quienes realicen esas actividades.
f. Servicios de medicina del trabajo y los servicios preventivos de
seguridad e higiene, para los responsables de esos servicios.
g. Mantenimiento u operación de las instalaciones eléctricas, para
quienes realicen esas actividades.
h. Capacitación y adiestramiento en combate de incendios para
quienes tengan esas funciones.
Para el caso de trabajos especializados que no estén avalados por la
STPS, tales como soldadura, radiografiado, servicios contraincendio,
maniobras con grúas, entre otros, contar con las evidencias
documentales vigentes que demuestren la competencia laboral del
personal técnico conforme a Consejo de Normalización y
Certificación de Competencia Laboral (CONOCER) u otro organismo
equivalente.
III.6.
Contar con personal capacitado y acreditado en el Sistema de
Permisos para Trabajo correspondiente avalados por Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, antes de ejecutar o supervisar
trabajos con riesgo potencial.
184
1,2
1.5%
Monto de
deducció
n
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 47 DE 61
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
1
M
C
No ingresar a las áreas de trabajo sin el equipo de protección personal que
se establece en el presente Anexo u otros anexos del contrato.
1
A
C
2
1.5%
IV.2.3.
No ingresar a las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios o áreas de trabajo con aliento alcohólico, bajo el efecto de
drogas o cualquier enervante.
1
A
C
1,2,
1.5%
IV.2.4.
No introducir armas de fuego o sustancias ilícitas en las instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios. Las herramientas punzo
cortantes sólo pueden ingresarse a las instalaciones con la autorización
correspondiente del Residente o Supervisor y cuando esté plenamente
justificada su utilización en los trabajos motivo del contrato.
1
A
C
1.5%
IV.2.5.
Cuando se requiera ingresar medicamentos a las instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, notificarlo al personal de
vigilancia, Supervisor o al Responsable de la instalación, presentando la
prescripción médica correspondiente y acatar las instrucciones que dicho
personal le indique.
1
M
S
1.0%
IV.2.6.
Todos los vehículos que ingresen a una instalación
Mexicanos u Organismos Subsidiarios deben cumplir con
800-80000-DCSIPA-L-002 “Lineamientos para el control
circulación de vehículos automotores y vehículos pesados
de trabajo”.
1
A
C
1.5%
IV.2.7.
Al conducir o transportarse en vehículos automotores dentro de las
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, usar el
cinturón de seguridad.
1
M
C
1.0%
IV.2.8.
Estacionar sus vehículos en posición de salida, en áreas autorizadas,
evitando obstaculizar las salidas normales y de emergencia, hidrantes,
gabinetes con manguera contraincendio, equipo contraincendio y zonas o
pasillos de circulación de personal.
1
A
C
1.5%
IV.2.9.
Al conducir vehículos dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, respetar los señalamientos viales y límites de
velocidad establecidos en los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios.
1
A
C
1.5%
IV.2.10.
Al transportar personal en vehículos automotores dentro de las
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, utilizar
vehículos adecuados para ese fin, asegurándose que dicho personal viaje
sentado en asientos destinados para ese efecto y que cuente con medios
para asirse.
1
A
C
IV.2.11.
Previo a la utilización de maquinaria o equipos que por sus dimensiones,
pesos, o substancias que contenga representen un riesgo para los
trabajadores, el ambiente o las instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, solicitar a Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios el permiso para operar dentro de instalaciones.
1
A
S
IV.3.1.
No usar teléfonos celulares dentro de las áreas de riesgo en las
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, ni
equipos eléctricos o electrónicos que no sean intrínsecamente seguros.
1
A
C
No.
Requisito
IV. Seguridad Física
Aplica
SI = 1
No = 0
IV.2.1.
Los accesos para ingreso o salida del personal de Proveedores o
Contratistas a las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios deben ser a través de los sitios indicados por Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
IV.2.2.
185
de Petróleos
el lineamiento
de acceso y
en los centros
Evide
ncia
Consecuenc
ia del
incumplimie
nto
Cumplimient
o del
requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje
de
deducción
1.0%
2
1.5%
1.5%
1,2
1.5%
Monto
de
deducc
ión
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 48 DE 61
IV.3.2.
Previo al uso de radios de comunicación dentro de las áreas de riesgo en las
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios o cualquier
equipo que emita frecuencias que alteren los sistemas de seguridad de los
procesos, obtener la autorización de Petróleos Mexicanos y/u Organismos
Subsidiarios y acatar las recomendaciones que se le den al respecto.
1
A
S
IV.3.3.
Previo al uso de equipos de fotografía o video, obtener la autorización de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios y acatar las
recomendaciones que se le den al respecto.
1
A
S
V.2.
Interrumpir la(s) actividad(es) de los trabajos objeto del Contrato, sin que ello
signifique responsabilidad para Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, cuando el Servidor Público de mayor rango de la instalación, el
personal de SIPA o quien realice la función, el Residente o Supervisor de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios lo soliciten por motivo de
actos o condiciones inseguras, anomalías o irregularidades que durante su
permanencia dentro de instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios observe o identifique, cuando aquéllas puedan poner en peligro
la integridad de las personas, el ambiente, los equipos o las instalaciones, en
el entendido de que sólo se permitirá que se realicen o reinicien dicha(s)
actividad(es) hasta que se cumplan las obligaciones que motivan la
interrupción de las mismas, o se restauren las condiciones de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
1
A
S
1,2,3,4
1.5%
V.3.
No fumar en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, independientemente de que existan o no letreros indicando la
prohibición.
1
A
C
1
1.5%
V.4.
Para el caso de los trabajos y servicios que se ejecuten relacionados con
actividades de riesgo, tales como: prevención de caídas, entrada segura a
espacios confinados, bloqueo de energía, materiales peligrosos, apertura de
líneas y equipos de proceso, seguridad eléctrica, delimitación de áreas de
riesgo, manejo de equipo de protección personal, protección contra incendio,
buceo, maniobras, izajes y excavaciones debe aplicar sus procedimientos
autorizados por el Representante Legal de la compañía y ponerse a
disposición del Residente o Supervisor de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios antes del inicio de los trabajos correspondientes.
1
A
C
1,2,3,4
1.5%
V.5.
Entregar evidencias documentales vigentes que demuestren la competencia
laboral del personal técnico que realice pruebas radiográficas, revelado o
interpretación de radiografías dentro de instalaciones de Petróleos Mexicanos
u Organismos Subsidiarios. Dichas evidencias deben entregarse en copias
simples antes de iniciar los trabajos correspondientes. Así mismo, entregar
copias del registro ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias, de los materiales radiactivos, equipos empleados y del
personal responsable del manejo de los equipos. Para el personal
responsable de las pruebas radiográficas, debe asegurarse que se cumpla
con las Normas NOM-025/1-NUCL-2000 “Requisitos para equipo de
radiografía industrial. Parte 1. Requisitos generales” y la NOM-025/2-NUCL1996 “Requisitos para equipo de radiografía industrial. Parte 2. Operación”.
0
M
IC
V.6.
Cuando se realicen trabajos en alturas, cumplir con la NOM-009-STPS-2011
“Condiciones de Seguridad para realizar trabajos en altura”, la NRF-237PEMEX-2009 “Estructuras metálicas para trabajos en altura (andamios)” y con
los procedimientos que Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios
establezcan. En el caso de utilizar plataformas deben ser prefabricadas, de
estructura metálica, con la resistencia y estabilidad para soportar las cargas a
las que estarán sometidas.
1
A
S
V.7.
Tener vigente la libreta de mar para el personal nacional, y para el personal
extranjero la autorización emitida por la Dirección General de Puertos y
Marina Mercante, para que laboren en embarcaciones u otras instalaciones
marinas, las cuales deben ser avaladas por la Dirección General de Puertos y
Marina Mercante, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, o por un País diferente a México que sea miembro de la
Organización Marítima Internacional (OMI).
0
M
C
186
1,2
1.5%
1.5%
1.0%
2
1.5%
1.0%
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 49 DE 61
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
No.
Requisito
V. Requerimientos de Seguridad Industrial
Aplica
SI = 1
No = 0
Evidenci
a
Severi
dad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
Consecuencia
del
incumplimiento
2
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje
de
deducción
V.8.
Cumplir con los requisitos de Seguridad para actividades de buceo comercial
que establecen la NOM-014-STPS-2000 “Exposición laboral a presiones
ambientales anormales - condiciones de seguridad e higiene” y las
regulaciones extranjeras OSHA 1915.6 “Operaciones de buceo comercial” y
Code of Federal Regulations (CFR) 29 Sección T, o equivalentes cuando se
realicen trabajos submarinos por motivo del contrato.
0
A
S
V.9.1.
Notificar los incidentes/accidentes, al Residente o Supervisor, así como, a la
Máxima Autoridad y personal de SIPA o quien realice la función en la
instalación de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios o centro de
trabajo donde ocurra. Esto debe realizarse inmediatamente por teléfono o
radio y por escrito dentro de las 24 horas siguientes, llenando el Formato 3
del presente Anexo “Reporte de incidentes/accidentes industriales o
personales, de Proveedores o Contratistas”. Los incidentes/accidentes son:
los ocurridos sin o con pérdida de tiempo, de tránsito, personales, industriales
y ambientales.
1
A
S
1.5%
V.9.2.
El Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental del
Proveedor o Contratista debe informar, dentro de los primeros cinco días de
cada mes, al Residente o Supervisor de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, su estadística de incidentes/accidentes de trabajo por motivo
del contrato, en el Formato 1 del presente Anexo “Resumen estadístico
mensual sobre incidentes/accidentes de trabajo”, remitiendo copia al Área de
SIPA o quien realice la función.
1
A
P
1.5%
V.9.3.
Previo al inicio del contrato y al ocurrir algún cambio, proporcionar al
Residente o Supervisor de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios,
remitiendo copia al Área de SIPA o quien realice la función, el nombre del
Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de
reportar las estadísticas de accidentabilidad mencionadas en el requerimiento
anterior, utilizando el Formato 2 del presente Anexo.
1
B
IS
0.5%
V.9.4.
Otorgar las facilidades necesarias a efecto de que se realicen las
investigaciones de incidentes/accidentes.
1
A
S
1.5%
V.9.5.
Contar con personal capacitado en la Metodología Análisis Causa Raíz para
que participe en la investigación y análisis de los incidentes/accidentes
relacionados con los trabajos objeto del contrato cuando se le solicite. Así
mismo atender las recomendaciones derivadas de los reportes de análisis e
investigación, proporcionando evidencia al Supervisor de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios con copia para el área de SIPA o
quien realice la función.
1
A
S
1.5%
V.9.6.
El Proveedor o Contratista debe realizar los pagos por concepto de las
pruebas y análisis de los materiales y equipos utilizados relacionados con
incidentes/accidentes, cuyas causas le sean imputables, sin cargo para
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
0
M
S
1.0%
V.10.1.
Entregar al inicio del contrato un Plan de Respuesta a Emergencias en
idioma Español, acorde al de la instalación en la que se realizarán las
actividades en Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, en el cual se
consideren todos los escenarios de emergencia conocidos o probables y que
contemple procedimientos para evacuación y respuesta ante cualquier
eventualidad durante el desarrollo del contrato, asegurándose de contar con
los servicios oportunos para la atención en sitio, así como del traslado del
personal lesionado a las instalaciones de atención médica que les prestan
sus servicios. Después de ser revisado y autorizado por Petróleos Mexicanos
u Organismos Subsidiarios, dicho plan debe firmarlo el Representante Legal
del Proveedor o Contratista.
1
A
I
1.0%
V.10.2.
Al elaborar los Planes de Respuesta a Emergencias conforme al
requerimiento anterior, incluir cuando menos y conforme al nivel de riesgo
que impliquen los trabajos a desarrollar, los siguientes requisitos que se listan
de forma enunciativa pero no limitativa: la estructura organizacional para la
respuesta, la evaluación del riesgo, recursos en riesgo, soporte logístico,
requerimientos de personal para la respuesta, almacenamiento de materiales
y equipos, comunicaciones, requisitos de evacuación, rescate y ataque contra
incendio, así como alternativas de recuperación después de la emergencia.
1
A
I
1.5%
187
1.5%
Monto
de
deducci
ón
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 50 DE 61
V.10.3.
Participar en la planeación y práctica de simulacros que Petróleos Mexicanos
u Organismos Subsidiarios establezca para las instalaciones donde realice
sus actividades bajo la coordinación de personal de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios.
1
A
P
V.10.4.
Solicitar a la Máxima Autoridad de la instalación o al Residente o Supervisor
que se le impartan pláticas del Plan de Respuestas a Emergencias de la
instalación y que se le indiquen las rutas de escape, puntos de reunión y
salidas de emergencia de dicha instalación al ingresar por primera vez a la
misma, para hacerlo de conocimiento de su personal.
1
M
I
V.10.5.
Cuando se le solicite y bajo la coordinación de personal de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, colaborar en la atención de
emergencias que se tengan que llevar a cabo en la instalación donde
desempeñe sus actividades.
1
A
S
1.5%
V.10.6.
Proporcionar apoyo a instalaciones marinas en situación de emergencia con
las embarcaciones que le prestan servicios a Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, cuando se le solicite o se encuentre en las
cercanías a dichas instalaciones.
0
V.10.7.
Cuando por aplicación de un plan de emergencia, Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios evacuen personal del Proveedor o Contratista de
las instalaciones marinas o lacustres a tierra, el Proveedor o Contratista debe
hacerse responsable de la integridad de su personal desde su arribo a tierra,
trasladándolos a un destino seguro. En caso de que dicho Proveedor o
Contratista no cumpla con este requerimiento y Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios tengan que prestar algún servicio por cuenta propia
o por terceros con motivo de la seguridad del personal evacuado, Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios recuperarán los gastos mediante el
descuento correspondiente en la facturación del periodo en que se susciten
los hechos. En caso de reincidencia en el incumplimiento en este
requerimiento, adicionalmente al descuento, Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios podrán rescindir el contrato como se establece en
las Instrucciones para el personal de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios en el inciso 5 y 5.1 de este Anexo y en el clausulado del
contrato.
0
V.11.1.
Dotar a su personal del equipo de protección personal que se establece en el
presente Anexo o en los otros anexos del contrato, al trabajar o permanecer
en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios,
conforme a lo establecido en la NOM-017-STPS-2008 “Equipo de protección
personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo”.
1
A
IC
1.5%
V.11.2.
Utilizar equipo de protección personal en buen estado, la ropa de trabajo y
casco deben contar con el logotipo de la empresa del Proveedor o Contratista
y sin el logotipo de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, el cual
debe ser específico para las actividades a desempeñar y debe cumplir con
las especificaciones técnicas establecidas en las Normas de Referencia de
Petróleos Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios correspondientes o de no
existir éstas, con la Normatividad Oficial vigente.
1
A
C
1.5%
Cuando por motivo del contrato se realicen trabajos en áreas marinas,
lacustres o embarcaciones, utilizar mientras se permanezca en dichas
instalaciones, el equipo básico de protección personal siguiente:
0
M
C
1.0%
V.11.3.
V.11.3.1.
Overol de trabajo de algodón, de color contrastante con el mar y uniforme
para todo su personal, que cuente con el logotipo del Proveedor o
Contratista, la calidad de los materiales y especificaciones de confección
deben cumplir o exceder los requisitos de la Norma NRF-006-PEMEX-2011
“Ropa de trabajo para los trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios”, conforme al uso a que esté destinado.
1.5%
0
La ropa de trabajo debe contar con cintas retro reflejantes, sus dimensiones
deben ser adecuadas a la talla de quien la porta y estar en buenas
condiciones durante su uso.
V.11.3.2.
188
Casco de seguridad en color naranja que cuente con el logotipo del
Proveedor o Contratista y cumpla o exceda las especificaciones establecidas
en la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009 “Seguridad-Equipo de
protección personal-Cascos de protección-Clasificación, especificaciones y
métodos de prueba”, o su versión vigente, conforme al uso a que esté
destinado. Los cascos y sus accesorios no deben contener elementos
metálicos y no deben de ser utilizados si presentan fracturas o
deformaciones.
1
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 51 DE 61
V.11.3.3.
Media bota costa fuera, con suela antiderrapante; con casquillo de
protección, sin agujetas, la calidad de los materiales y especificaciones
deben cumplir o exceder con lo establecido en la NOM-113-STPS-2009
“Seguridad-Equipo de protección personal-Calzado de protecciónClasificación, especificaciones y métodos de prueba” y la
Especificación Técnica ET-290-PEMEX-2011, “Calzado de Protección
para los Trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios”.
0
V.11.3.4.
Calzado tipo borceguí costa fuera dieléctrico, sin agujetas, la calidad de los
materiales y especificaciones deben cumplir o exceder con lo establecido en
la NOM-113-STPS-2009 “Seguridad-Equipo de protección personal-Calzado
de protección-Clasificación, especificaciones y métodos de prueba” y la
Especificación Técnica ET-290-PEMEX-2011, “Calzado de Protección para
los Trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”,
cuando se realicen trabajos de electricidad.
0
V.11.3.5.
Lentes de seguridad, cuando se realicen actividades que impliquen riesgos
de lesiones o daños a los ojos por impacto, que cumplan o excedan los
requisitos de la Norma NMX-S-057-SCFI-2002 “Seguridad - equipo de
protección personal - protectores oculares primarios contra impactos requerimientos y métodos de prueba”. Para otros tipos de riesgo los lentes
deben cumplir o exceder las especificaciones que en materia de seguridad se
especifiquen en la Norma NRF-007-PEMEX-2008 “Lentes y gogles de
seguridad, protección primaria de los ojos” o con las Normas Internacionales
o extranjeras aplicables. Los lentes deben ajustarse perfectamente a la cara
del usuario.
No deben utilizarse lentes que presenten fracturas de cualquiera de sus
partes o deterioro en el lente que impidan la visibilidad de quien lo usa.
1
A
C
1.5%
V.11.3.6.
Guantes acordes a las actividades a realizar, que cumplan o excedan con las
especificaciones técnicas de la Norma de Referencia NRF-114-PEMEX-2006,
“Guantes de cuero, algodón y/o combinados para trabajos generales”.
1
M
I,C
1.0%
V.11.4.
Durante la realización de trabajos en embarcaciones, usar el equipo básico
de protección personal para actividades en instalaciones marinas que se
establece en el requerimiento V.11.3. del presente Anexo, así como el equipo
propio a las actividades o área de la embarcación en la que se realicen.
0
V.11.5.
Cuando por motivo del contrato se realicen trabajos en instalaciones
terrestres, utilizar mientras se permanezca en dichas instalaciones, el equipo
básico de protección personal siguiente:
1
M
C
1.0%
V.11.5.1
Overol de algodón o camisa de manga larga y pantalón tipo recto de algodón,
la calidad de los materiales y especificaciones deben de cumplir o exceder
con lo especificado en la Norma de Referencia NRF-006-PEMEX-2011 “Ropa
de trabajo para los trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios”, y que cuente con el logotipo del Proveedor o Contratista.
1
M
C
1.0%
V.12.1.
Al efectuar trabajos con riesgo potencial en las instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, cumplir con los
requerimientos indicados en el Manual de Sistema de Permisos Para
Trabajos con Riesgo, vigente en Petróleos Mexicanos, el cual debe
solicitar impreso o en archivo electrónico a la firma del contrato.
1
A
C
1,2
1.5%
V.12.2.
Antes de iniciar trabajos con riesgo potencial en instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, tramitar el permiso de
trabajo correspondiente cumpliendo con el Sistema de Permisos Para
Trabajo con Riesgo vigente.
1
A
C
1,2
1.5%
V.12.3.
Al tramitar el permiso de trabajo mencionado en el requerimiento
anterior y de acuerdo al Análisis de Seguridad del Trabajo, indicar el
equipo de protección personal especifico que se usará adicionalmente
al “equipo de protección personal básico” establecido en el
requerimiento V.11. del presente Anexo, indicando recomendaciones al
respecto. Dicho equipo adicional depende de las actividades a realizar,
y pueden ser los que de manera enunciativa pero no limitativa se
mencionan a continuación: ropa retardante a la flama, guantes de uso
específico (para soldador, químicos, dieléctricos, antiderrapantes),
protección auditiva (orejeras o tapones auditivos), equipo de protección
para soldadores (peto, mangas, gorro, polainas, careta), equipo de
protección respiratoria (mascarilla contra polvos, vapores orgánicos o
ácidos, para humos de soldadura, equipo de protección respiratoria
autónomo o sistema de aire tipo cascada), cinturón de seguridad con
arnés tipo paracaídas con doble cable (1.80 mts.) de vida y aditamento
de desaceleración, faja para soporte lumbar, bandolas y líneas de
sujeción, así como equipos para protección de ojos.
0
A
C
1,2
1.5%
189
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 52 DE 61
V.12.4.
Responder por las consecuencias de cualquier accidente que ocasione
por no cumplir con las indicaciones contenidas en el permiso de trabajo
con riesgo potencial correspondiente, o por no contar con éste.
1
A
S
V.13.
Proporcionar el servicio de contraincendio a través de una brigada
capacitada que cuente con el equipo adecuado para ese fin, la cual debe
estar integrada con los mismos trabajadores que realizan las actividades
o trabajos motivo del contrato.
0
A
S
1
1.5%
V.14.
Contar con extintores de acuerdo a la clase de fuego, en lugares visibles
y de fácil acceso los cuales deben tener información de su
funcionamiento, pictograma de fuego y sus limitaciones, además de
contar con un programa de mantenimiento preventivo de acuerdo con la
NOM-002-STPS-2010 “Condiciones de Seguridad-prevención y
Protección contra incendios en los centros de trabajo”, o la Normativa
Oficial aplicable.
1
A
C
1
1.5%
V.15.1.
Todo el equipo, maquinaria y vehículos del Proveedor y/o Contratista
deben de estar en buen estado físico y de funcionamiento, así como
proporcionar y cumplir el programa de mantenimiento correspondiente.
1
A
C
V.15.2.
Dotar de matachispas que operen correctamente a sus equipos,
maquinaría y vehículos que ingresen a áreas de riesgo de una
instalación y durante trabajos con riesgo potencial en presencia de
gases, vapores o líquidos inflamables.
1
A
C
1
1.5%
V.15.3.
Dotar de matachispas a los equipos de combustión interna que se
utilicen en áreas de riesgo, así como con interruptores de paro de
emergencia, conforme a la NOM-004-STPS-1999 “Sistemas de
protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se
utilice en los centros de trabajo”.
1
A
C
1
1.5%
V.15.4.
En áreas de riesgo utilizar únicamente equipos, accesorios y conexiones
eléctricas a prueba de explosión, conforme a la NOM-001-SEDE-2005
“Instalaciones Eléctricas (utilización)”. Así mismo, dotar de tierra física a
esos equipos conforme a la NOM-029-STPS-2005 “Mantenimiento de las
instalaciones eléctricas en los centro de de trabajo- condiciones de
seguridad”.
1
A
C
1,2
1.5%
VI.5.5.
Cuando se le suministren alimentos a Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, cumplir con el procedimiento del plato testigo
establecido en la Normatividad Oficial, cumplir con la NOM-251-SSA12009 “Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o
suplementos alimenticios”, en lo relativo a la inspección organoléptica de
los insumos, las temperaturas diarias de los frigoríficos, las líneas de
alimentos fríos y calientes, el control de primeras entradas y primeras
salidas de materias primas, entre otros aspectos y presentar la evidencia
documental del cumplimiento como se cita en dicha Norma.
0
M
IC
5
1.0%
VI.5.6.
Proporcionar el servicio de sanitarios a sus trabajadores que lleven a
cabo actividades en las instalaciones. En caso de contar con personal
masculino y femenino, deberá proporcionar sanitarios portátiles de forma
independiente, considerando al menos un sanitario cuando laboren de 1
a 20 trabajadores, y en su caso a lo que se establezca en el anexo de
especificaciones que corresponda del contrato. Los sanitarios deben
contar con receptáculos para el manejo de los desechos, mismos que
deben ser retirados con frecuencia mínima de una vez por jornada;
asimismo deberá verificar la disposición final de acuerdo con la
legislación municipal.
1
M
IC
5
1.0%
VI.5.7.
Previo a la utilización de productos químicos para el control de plagas y
desratización, contar con la autorización de la Secretaría de Salud e
implementar las medidas de seguridad establecidas en la NOM-005STPS-1998 “Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de
sustancias químicas peligrosas”. Se deben utilizar productos y/o
sustancias que cuenten con registro CICOPLAFEST (Comisión
Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas,
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas), y ser aplicados por personal
experimentado y capacitado en esta actividad.
0
A
S
190
1.5%
1.5%
1.5%
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 53 DE 61
VI.5.8.
Cuando se utilicen embarcaciones para la prestación de servicios a
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, contar con constancias
de fumigación, control de plagas y desratización, conforme al Reglamento
de Control Sanitario de Productos y Servicios de la Ley General de Salud,
cumplir con el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
Sanidad Internacional, de acuerdo a los artículos 8º y 9 º.
0
A
IP
VI.6.1.
Asegurar que el personal del que disponga para el cumplimiento de los
términos del contrato específico, además de los conocimientos y
experiencia requeridos, cuente con las condiciones de salud que le
permitan realizar las actividades laborales que se le encomienden, lo cual
deberá ser certificado por un médico acreditado para ejercer su profesión
mediante cedula profesional.
1
A
I
VI.6.2.
Aplicar programas de vigilancia médica para el personal que labora en
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, éstos
deben considerarse con una periodicidad mensual y previo a realizar
actividades críticas al personal responsable de la ejecución de éstas,
principalmente cuando se realicen las actividades que, de manera
enunciativa pero no limitativa, se mencionan a continuación: trabajos
relacionados con soldadura y corte, maniobras de izaje, trabajos en altura,
radiaciones ionizantes, ruido y vibraciones o cuando el trabajador esté
expuesto a condiciones térmicas extremas, sobreesfuerzo muscular,
presiones ambientales anormales o sustancias químicas contaminantes,
con la finalidad de asegurar su capacidad de desempeño y evitar efectos
nocivos debidos a la existencia de padecimientos preexistentes que
pudieran dar lugar a agravar alguna enfermedad durante el desarrollo de
las actividades. Así mismo, aplicar programas de control de drogas y
alcohol a todo su personal.
0
A
C
1.5%
1.5%
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
No.
Requisito
VI.7.1.
191
VI. Requerimientos de Salud en el trabajo
Aplic
a
SI = 1
No =
0
Cuando por motivo del contrato se requiera el ingreso al País de personal
extranjero, se debe comunicar por escrito y personalmente a la Máxima
Autoridad de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios de la
instalación y al Residente o Supervisor del contrato y a la Secretaría de
Salud del padecimiento de su personal en las enfermedades objeto de
vigilancia epidemiológica internacional (Artículo 136 Ley General de
Salud) o en su caso que notifiquen que están exentos de dichos
padecimientos. Esto debe realizarse al inicio del contrato, cuando la
Autoridad lo requiera y cuando se presente alguna enfermedad durante el
desarrollo del contrato se debe cumplir con lo descrito en el Título décimo
quinto (Sanidad Internacional) de la Ley General de Salud y con los
artículos del 8º al 13º del Reglamento de la Ley General de Salud en
Materia de Sanidad Internacional.
Las enfermedades o riesgos objeto de vigilancia epidemiológica
internacional de manera enunciativa pero no limitativa son las siguientes:
poliomielitis, meningitis, meningocóccica, tifo epidémico, fiebre recurrente
transmitida por piojo, influenza viral, paludismo, sarampión, tosferina,
difteria y casos humanos de encefalitis equina venezolana, enfermedades
exóticas, nuevas o no existentes en el País, cuando represente un riesgo
para la Salud de la población; accidentes y desastres, cuando a juicio de
la Secretaría de Salud afecten la Sanidad Internacional, y cualquier otra
que determine la Organización Mundial de la Salud o los tratados y
convenios internacionales en la materia.
0
Evide
ncia
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
A
S
Consec
uencia
del
incumpl
imiento
Cumpli
miento
del
requisit
o
0
Cumple
1 No
Cumple
Porcentaje
de
deducción
1.5%
Monto de
deducción
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
VI.7.2.
Para cualquier situación de brotes por enfermedades infecciosas
transmisibles y los padecimientos listados en la NOM-017-SSA21994 “Para la vigilancia epidemiológica”, deberán ser notificados en
forma inmediata a los Servicios Médicos de su adscripción
correspondiente en apego a dicha norma y de manera conjunta con
el Residente o Supervisor del Contrato de Petróleos Mexicanos u
Organismos
Subsidiarios
proporcionar
la
información
correspondiente a los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos de
la localidad.
1
VI.7.3.
El personal de las embarcaciones de los Contratistas debe presentar
libretas o constancias de vacunación ante enfermedades propias del
lugar de origen y/o procedencia, de acuerdo a la Ley General de
Salud.
0
VI.8.1.
Contar con un manual y botiquín de primeros auxilios que incluya los
medicamentos de curación, antídotos y materiales específicos para
los riesgos potenciales del área o trabajos motivo del contrato.
Adicionalmente, cuando su personal que labora en uno o varios
frentes de trabajo dentro de instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios sea entre 15 y 49 trabajadores, contar
además con una brigada de primeros auxilios integrada con dichos
trabajadores debidamente entrenados. Cuando dicho personal sea
entre 50 y 99 trabajadores, contar adicionalmente a lo anterior con al
menos un paramédico en dichas instalaciones. Cuando el número de
trabajadores sea 100 o más, se debe contar también con un médico
cuando menos, en esas instalaciones de acuerdo a lo indicado en la
Ley Federal del trabajo Titulo Noveno (Riesgos de Trabajo) Artículo
504 y contar con material y equipo conforme a lo establecido por la
Ley General de Salud.
1
CONTRATO No.:
HOJA No. 54 DE 61
A
S
1.5%
M
C
1.0%
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
Cumpli
miento
del
requisit
o
0
Cumple
1 No
Cumple
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
1
A
C
1.5%
Acatar y cumplir con la responsabilidad de los residuos que genere
durante sus actividades, cumpliendo con lo previsto en la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su
Reglamento, y la Normatividad vigente.
1
A
C
1.5%
VII.9.3.
Al arrendar u operar equipos o instalaciones a Petróleos Mexicanos
u Organismos Subsidiarios, proporcionar al inicio del contrato, el
programa de manejo de sus residuos que genere en la instalación
correspondiente.
1
M
I
VII.9.4.
Contar con una bitácora mensual, para registrar la generación y
manejo de los residuos peligrosos o residuos de manejo especial
que genere en cualquier instalación de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios.
1
M
IC
VII. Requerimientos de Protección Ambiental
Aplic
a
SI = 1
No =
0
VII.9.1.
Clasificar y manejar los residuos (sólidos urbanos, peligrosos, y de
manejo especial) conforme a lo establecido en la Normatividad
Ambiental. El almacenamiento y transporte de los residuos debe
hacerse en los recipientes o dispositivos adecuados de acuerdo a su
clasificación, y enviarlos a los sitios de disposición final autorizados o
los que indique Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
VII.9.2.
No. Requisito
192
Evide
ncia
Consecu
encia del
incumpli
miento
Porcentaje
de
deducción
1.0%
Monto de
deducción
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 55 DE 61
VII.9.5.
Al realizar actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, adicionalmente a la bitácora establecida
en el requerimiento anterior, contar con una bitácora para registrar la
generación y movimientos de los residuos sólidos urbanos que
genere, en el caso de las embarcaciones llevar el control mediante
el Libro Registro de Basuras (Anexo V.- MARPOL 73/78).
1
M
IC
VII.9.6.
No quemar residuos a cielo abierto en las instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios. En el caso de las
embarcaciones sólo se permite incinerar los residuos conforme al
Anexo V del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación
por los Buques (MARPOL 73/78), a través de incineradores
específicos para ese fin, el volumen estimado de basuras
incineradas debe anotarse en el Libro Registro de Basuras.
1
A
C
VII.9.7.
Al utilizar dispositivos para el tratamiento o disposición de residuos
en instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, tales como incineradores, lavadores de gases o
vapores, entre otros, no contravenir lo dispuesto en el requerimiento
anterior y demostrar técnicamente que no existe generación de
subproductos o residuos peligrosos.
0
A
C
VII.9.8.
No verter residuos no alimenticios al mar.
0
A
C
VII.9.9.
Antes de arrojar residuos alimenticios al mar, triturarlos en piezas de
25 mm o menores, de acuerdo a lo requerido en la Regla 4, Anexo
V del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques (MARPOL 73/78).
0
A
C
VII.9.10
Al transportar residuos peligrosos o residuos de manejo especial,
cumplir con lo que establecen para tal fin la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Marina o la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según
corresponda; las Normas de Referencia de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios que sean aplicables y la Normatividad
Ambiental Oficial vigente.
1
A
S
4
1.5%
VII.9.11.
Al manejar residuos peligrosos o residuos de manejo especial,
cumplir con lo requerido en la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), su Reglamento, y la
Normatividad vigente en la materia y entregar a Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios copia del registro como
empresa generadora de residuos peligrosos, los manifiestos de
entrega, transporte, recepción y disposición final de los residuos
peligrosos, así como la Cedula de Operación Anual correspondiente
(COA) cuando aplique, y los planes de manejo de residuos
peligrosos o de manejo especial que así lo requieran.
1
A
IC
4
1.5%
VII.10.1.
Al realizar actividades altamente riesgosas, contar con un seguro de
riesgo ambiental conforme al Artículo 147 BIS de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Las actividades
altamente riesgosas son las que establece la SEMARNAT
(actualmente se tienen dos listados que fueron publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1990 y el 4 de
mayo de 1992), en tanto que las características y alcance de dicho
seguro, deben ser conforme a la Legislación y Normatividad
aplicables. Este seguro puede ser independiente o formar parte de
los otros seguros que Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios le solicite al Proveedor o Contratista en el contrato.
0
A
I
VII.11.1.
Al realizar actividades que impliquen un riesgo ambiental, contar
desde el inicio del contrato con un Plan de contingencia ambiental
basado en un análisis de riesgo. Dicho Plan debe establecer las
medidas y equipos a utilizar en caso de una contingencia ambiental,
estar vigente, cumplir con lo que establece la Normatividad Oficial
vigente, los lineamientos o guías correspondientes de Petróleos
Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios y ser acordes a los planes
de contingencia ambiental de Petróleos Mexicanos y/u Organismos
Subsidiarios, los cuales deben someterse a revisión de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios para su aprobación, y una
vez aprobados, debe firmarlo el Representante Legal del Proveedor
o Contratista.
0
A
I
193
1.0%
1
1.5%
1.5%
3
1.5%
1.5%
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 56 DE 61
VII.12.1.
Previo al inicio de operaciones de las instalaciones o equipos que
se arrienden u operen a Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, iniciar los trámites para incorporarlos al Programa
Nacional de Auditoría Ambiental, con el fin de obtener el Certificado
de Industria Limpia (Certificado de Cumplimiento Ambiental)
correspondiente, en los términos que le establezca la Autoridad, sin
que esto sea un criterio de Evaluación Técnica del Procedimiento de
Contratación.
0
A
I
VII.12.2.
Para efectos del requerimiento anterior, antes de finiquitar el
contrato, el Proveedor o Contratista debe entregar evidencias
documentales que demuestren el registro en el Programa Nacional
de Auditoría Ambiental mencionado y que ha cumplido con los
requisitos y recomendaciones que la Autoridad le haya emitido en
fechas comprendidas dentro del plazo de vigencia del contrato.
0
A
I
Totales Requisitos aplicables:
1.5%
Totales
%
$
Totales Requisitos aplicables con cumplimiento:
Monto de la Estimación y/o Factura
Totales Requisitos aplicables con incumplimiento:
Índice de cumplimiento Anexo “SSPA”
=
194
Σ Requisitos que si cumple
Σ Requisitos totales a cumplir
X 100 =
%
%
$
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 57 DE 61
FORMATO 7
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES
LEVANTADAS EN EL FORMATO 6 DEL ANEXO “SSPA”
Obra o Servicio:
Proveedor o Contratista:
No. Contrato:
Supervisor de Contrato:
Verificación No.:
Índice de Cumplimiento Anexo “SSPA”
(%):
Periodo de Estimación y/o Facturación:
Número de Estimación:
Requerimiento
Incumplido
Hallazgo observado
Estimación y/o Factura del
periodo de la Verificación:
$
Nombre y Firma
Representante de Proveedor o Contratista
195
Fecha:
Evidencia de
Cumplimiento
Total
deductiva:
Fecha de
Cumplimiento
CUMPLE
SI
$
Nombre y Firma
Residente o Supervisor del Contrato
NO
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
TRABAJOS:
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 58 DE 61
GUIA DE LLENADO.
DEDUCCIONES ECONÓMICAS POR INCUMPLIMIENTOS AL ANEXO “SSPA” DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, COMO UN PORCENTAJE DE LAS ESTIMACIONES O FACTURAS.
Implementación:

Se detecta y documenta por parte de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios el
incumplimiento a cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Formato 4 del Anexo “SSPA” en
que hayan incurrido los terceros, en el periodo que comprenda la estimación y/o factura que
corresponda.

El porcentaje (%) de la deducción que se aplicará a la estimación y/o factura correspondiente, es en
función de la severidad (fijadas en Formato 6) del incumplimiento observado en el periodo estimado
por parte de los terceros, en relación con los requerimientos establecidos en el Formato 4 del Anexo
“SSPA” pactado en el contrato, de acuerdo a lo siguiente:

Riesgo o consecuencia BAJO
(0.5 %) Cero punto cinco por ciento.
Riesgo o consecuencia MEDIO
(1.0 %) Uno por ciento.
Riesgo o consecuencia ALTO
(1.5 %) Uno punto cinco por ciento.
Se cuantifica el monto de la deducción, aplicando el o los porcentajes sobre el monto total de la
estimación y/o factura correspondiente presentada por los terceros.
No se omite manifestar que es requisito indispensable e inherente para el desarrollo de los contratos que
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios mantiene celebrados con terceros, que éstos sean
ejecutados en apego a las disposiciones aplicables en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental.
Nota:
En el Formato 6 se definirán los requerimientos a los cuales les será aplicable dicho Formato (Aplica
SI=1, No=0), tomando como soporte los requerimientos dictaminados en el Formato 4, debido a que
ambos formatos deben ser congruentes entre sí.
196
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 59 DE 61
REGLAS DE APLICACIÓN DEL FORMATO 6 DE ANEXO “SSPA”
Primera.- Para iniciar los trabajos o servicios objeto del contrato deberán cumplirse todos los
requerimientos estipulados para el inicio marcado en el Formato 6 con la letra I, por lo que
estos requerimientos no serán susceptibles de deducción de acuerdo a este Anexo.
Segunda.- Iniciados los trabajos o servicios, a cualquier incumplimiento de los requerimientos de este
Anexo se aplicará la deducción correspondiente.
Tercera.-
Los requerimientos marcados en el Formato 6 con las letras C, P y S de la columna
denominada “Etapas”, deberán ser cumplidos durante el desarrollo del contrato, y su
incumplimiento generará la deducción correspondiente.
Cuarta.-
Los requerimientos marcados en el Formato 6 con la letra T deberán ser cumplidos al término
del contrato, su incumplimiento generará la deducción correspondiente y no permitirá el
finiquito de los trabajos hasta que se solventen.
Quinta.-
Los requerimientos marcados en el Formato 6 con los números: 1, 2, 3, 4 y 5 de la columna
denominada “Consecuencia del Incumplimiento” requieren interrupción inmediata de los
trabajos o servicios por incumplimiento, independientemente de la deducción
correspondiente, los trabajos o servicios sólo se podrán reanudar hasta que se solventen.
Sexta.-
El incumplimiento de los requerimientos que no ameriten de interrupción de los trabajos o
servicios, deberán quedar solventados dentro del periodo de estimación y/o facturación; en
caso de reincidencia al incumplimiento se volverá a aplicar la deducción en la estimación y/o
factura correspondiente.
Séptima.- Si en las verificaciones mensuales para la Evaluación del desempeño, el Proveedor o
Contratista, obtiene tres calificaciones consecutivas menores a 90%, Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios podrá iniciar el proceso de rescisión administrativa del contrato
respectivo, según Diagrama 1 “Evaluación de Desempeño del Proveedor o Contratista”.
CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO.
COLUMNA DENOMINADA “CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO”
1. Riesgo a las instalaciones.
2. Riesgo al personal.
3. Riesgo al medio ambiente.
4. Daños a terceros.
5. Riesgo sanitario.
197
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 60 DE 61
COLUMNA DENOMINADA “ETAPAS”
Inicio
( I)
Requisitos que deben cumplirse previo al inicio de los trabajos o servicios.
Continúo ( C ) Requisitos que deben cumplirse durante el desarrollo de los trabajos o servicios.
Periódico ( P )
Requisitos que deben cumplirse de manera periódica.
Termino ( T )
Requisitos que deben cumplirse al concluir los trabajos o servicios.
Suceso ( S )
Requisitos que deben cumplirse cuando ocurra un incidente.
DIAGRAMA 1 “Evaluación de Desempeño del Proveedor o Contratista”
I
NO
No. Verificaciones
Continuas con
calificación menor de
90 % = 3
Verificación mensual para
evaluar desempeño SSPA.
I
SI
Llenar Formato
6y7
NO
NO
Evaluación del
Desempeño <
PEMEX u Organismos
Subsidiarios podrán iniciar
Procedimiento de Rescisión?
90 %
SI
SI
Contador
198
Iniciar proceso de rescisión.
I
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 61 DE 61
ANEXO "SSPA"
El presente anexo se firma en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, el día __ del mes de ______ de
DOS MIL CATORCE.
POR LA ENTIDAD:
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
RESIDENTE DE OBRA
199
POR EL CONTRATISTA:
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 1 DE 28
"ANEXO I"
COMPENDIO DE INSTRUCCIONES OPERATIVAS EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE
OBRA BAJO LA LEY DE PETROLEOS MEXICANOS
GLOSARIO DE TERMINOS:
INPPS.- Índice Nacional de Precios Productor con servicios.
INEG.-
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
DOF-
Diario Oficial de la Federación
S.F.P-
Secretaria de la Función Pública.
O.I.C.-
Órgano Interno de Control
R.O. -
Residencia de Obra
DAC. -
Disposiciones Administrativas de Contratación
200
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
TRABAJOS:
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 2 DE 28
"ANEXO I"
1.- AJUSTE DE LA REMUNERACION.
1.1 Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de
orden económico no previstas en el Contrato que determinen un aumento o reducción de los costos
directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando
procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de Ajuste acordado por las partes en el
Contrato. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.
El procedimiento de Ajustes de la Remuneración, sólo procederá para los Contratos a base de precios
unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza.
Para el Ajuste de la Remuneración de insumos, el índice específico que se aplicará será el:
093 referente a CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES, del subsector 236 EDIFICACIÓN,
perteneciente al sector 23 CONSTRUCCIÓN.
1.2 El Ajuste de la Remuneración se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento:
Primero.- Se investigará el Índice Nacional de Precios Productor con Servicios (producción total)
(INPPS) que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de la fecha del acto de
presentación y apertura de proposiciones (en caso de tratarse Licitación Pública o Invitación a cuando
Menos Tres), al de la entrega de la cotización (en caso de ser Adjudicación directa) ó el que lo sustituya en
caso de ser derogado por alguna disposición legal, del siguiente índice específico de Precios Productor con
Servicios (producción total):
Clave para fórmula
Clave del INPPS del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
A1
093
Descripción del índice
CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
Cuadro No.1
El índice investigado se denominará:
IAP= (A1)
Donde IAP será: El INPPS, para los relativos de precios indicados, que determine el INEGI en la fecha del
acto de presentación y apertura de proposiciones (en caso de tratarse Licitación Pública o Invitación a
cuando Menos Tres), o al de la entrega de la cotización (en caso de ser Adjudicación directa), relacionados
en el cuadro No.1
Segundo.- Se obtendrá el INPPS que determine el INEGI de la vigencia solicitada ó el que lo sustituya en
caso de ser derogado por alguna disposición legal, del siguiente: INPPS
201
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
TRABAJOS:
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 3 DE 28
"ANEXO I"
Clave para fórmula
Clave del INPPS del INEGI
A2
093
Descripción del índice
CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
Cuadro No. 2
El índice investigado se denominará:
IPA=(A2)
Donde IPA será: El INPPS de la vigencia solicitada, relacionados en el cuadro No. 2.
Tercero.- Se calculará el Factor de Ajuste de la Remuneración (FAR) obteniendo el cociente del INPPS que
determine el INEGI de la vigencia solicitada (IPA) entre el INPPS que determine el INEGI de la fecha del acto
de presentación y apertura de proposiciones (IAP), es decir:
FAR = IPA / IAP
Para el procedimiento señalado, el CONTRATISTA será responsable de promover los Ajustes de la
Remuneración, a efecto de que PEMEX PETROQUIMICA los revise o compare contra su propio estudio,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. Esto sin perjuicio de que PEMEX
PETROQUIMICA pueda realizar los estudios periódicos necesarios.
La aplicación del procedimiento de Ajuste de la remuneración referido anteriormente se sujetará a lo
siguiente:
1.
Los Ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos.
Para efectos de cada una de las revisiones y Ajustes de la remuneración los costos, que se presenten
durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de
presentación y apertura de proposiciones (en caso de tratarse Licitación Pública o Invitación a cuando
Menos Tres), o al de la entrega de la cotización (en caso de ser Adjudicación directa), aplicándose el último
factor que se haya autorizado.
Los precios unitarios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos
contratados.
El Factor de Ajuste de la Remuneración obtenido se aplicará directamente sobre la estimación
correspondiente.
202
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 4 DE 28
"ANEXO I"
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al CONTRATISTA,
el factor de Ajuste se aplicará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al último
programa convenido, salvo en el caso de que el factor de Ajuste correspondiente al mes en el que
efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará
este último.
1.3 Cuando el factor del Ajuste de la Remuneración sea al alza, será el CONTRATISTA quien lo
promueva, dentro de los 60 (sesenta) días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación en
el Diario Oficial de la Federación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la
presentación por escrito de solicitud ante el Área Responsable del Procedimiento de Contratación,
que incluya el estudio con la documentación comprobatoria siguiente:
1. La relación de los Índices Nacionales de Precios Productor con servicios (INPPS) –Producción Total,
emitidos por el INEGI.
2. El análisis de la determinación del factor de Ajuste de la Remuneración
Una vez transcurrido el plazo establecido anteriormente indicado, el CONTRATISTA perderá la posibilidad
de solicitar el Ajuste de la Remuneración y PEMEX PETROQUIMICA podrá determinar los factores que
resulten en cualquier momento durante la vigencia del Contrato o inclusive hasta el finiquito del mismo.
PEMEX PETROQUIMICA dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud
del CONTRATISTA, podrá emitir por escrito el oficio que proceda, sin embargo en caso de no emitirlo
dentro del plazo señalado y que el factor de Ajuste presentado por el CONTRATISTA sea mayor al
obtenido por PEMEX PETROQUIMICA, se procederá a aplicar el calculado por PEMEX PETROQUIMICA.
Cuando el factor de Ajuste resulte a la alza y no sea promovido por el CONTRATISTA, se informará al
Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, el resultado del estudio
efectuado por el Área Responsable del Procedimiento de Contratación sin indicar el Factor obtenido, por lo
que se aplicará el último FAR que se tenga autorizado.
Cuando la documentación mediante la cual el CONTRATISTA promueva los Ajustes de la Remuneración
sea incorrecta o incompleta, PEMEX PETROQUIMICA calculará y emitirá su Factor de Ajuste, sin haber
posibilidad de conciliación o modificación posterior.
El reconocimiento por Ajuste de la Remuneración en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el último Factor de Ajuste de la Remuneración que se tenga autorizado.
203
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 5 DE 28
"ANEXO I"
En los casos de que los Factores estudiados por PEMEX PETROQUIMICA resulten diferentes a los
promovidos por el CONTRATISTA, se conciliarán por las partes en base a la documentación
comprobatoria indicada anteriormente generada por PEMEX PETROQUIMICA; en caso de que dicha
conciliación no se concluya o el Factor no sea emitido durante la vigencia de los trabajos, se aplicará el
Factor determinado por PEMEX PETROQUIMICA en el Finiquito del Contrato.
1.4 Si el Factor de Ajuste de la Remuneración es a la baja, será PEMEX PETROQUIMICA quien lo
determinará durante la ejecución de los trabajos o hasta el finiquito del Contrato, y se emitirá sin necesidad
de haber conciliado el factor resultante con el CONTRATISTA, con base en la siguiente documentación
comprobatoria:
1.
La relación de los Índices Nacionales de Precios Productor con servicios (INPPS) – Producción
Total, emitidos por el INEGI.
2.
El análisis de la determinación del factor de Ajuste de la Remuneración.
Para estos casos y si después de los 60 (sesenta) días naturales a la publicación del Índice Nacional de
Precios Productor con servicios (INPPS) – Producción Total, emitido por el INEGI, PEMEX
PETROQUIMICA no ha emitido el Factor de Ajuste de la Remuneración, se podrá considerar para el pago
de la estimación correspondiente, el último factor de Ajuste de la Remuneración que se tenga autorizado,
si cuando se emita el factor a la baja autorizado, resulta que se pagó con un último factor a la alza, se
procederá a realizar la deductiva sin considerarse como pago en exceso ni repercutirán como cargos
financieros.
No darán lugar al Ajuste de la Remuneración, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.
Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los Factores de Ajuste de la Remuneración,
éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la
garantía de cumplimiento del Contrato inicialmente otorgada.
La autorización del Ajuste de la Remuneración, en moneda nacional, deberá efectuarse mediante el oficio
que acuerde el aumento o reducción correspondiente.
Los precios originales de los insumos considerados por el licitante, deberán ser los que prevalezcan al
momento de la presentación y apertura de las proposiciones (en caso de tratarse Licitación Pública o
Invitación a cuando Menos Tres), o al de la entrega de la cotización (en caso de ser Adjudicación directa) y
no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el
último día del mes en el que se presentó.
204
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
TRABAJOS:
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 6 DE 28
"ANEXO I"
1.5 En el caso de Contratos con anticipo cuya vigencia abarque dos o más ejercicios fiscales pactados
desde el Contrato exclusivamente, y con el objeto de actualizar los precios de la proposición a la fecha de
inicio de los trabajos, el CONTRATISTA podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un
primer factor de Ajuste de la Remuneración, el cual deberá calcularse conforme al procedimiento de Ajuste
señalado en el numeral 1.2 de esta sección, debiendo sujetarse a lo establecido en dicho procedimiento.
Este factor de actualización no deberá afectarse por la entrega de anticipos. Esto no aplicará en las obras
que inicien dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de las proposiciones.
Para lo señalado en el párrafo anterior, los Licitantes deberán manifestar en su propuesta económica el
indicador económico utilizado para el cálculo de su financiamiento.
Este “primer” Factor solo podrá calcularse y aplicarse, siempre y cuando haya sido promovido por el
CONTRATISTA dentro del plazo establecido en el numeral 1.3, una vez transcurrido el plazo establecido
anteriormente 60 (sesenta) días naturales, el CONTRATISTA perderá la posibilidad de solicitar el “primer”
Factor de Ajuste de la Remuneración y PEMEX PETROQUIMICA podrá determinarlo afectándolo por el
anticipo entregado.
Para el caso de los Factores posteriores al “primero” o bien, si un Contrato en el que no haya sido pactado
Anticipo de origen, durante el periodo de ejecución de los trabajos se otorga algún anticipo, el Área
Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato deberá afectar el o los
importes de Ajustes de la Remuneración en un porcentaje igual al del anticipo concedido, aplicando el
anticipo en la siguiente fórmula para obtener el Factor de Ajuste Aplicable en Estimación.
( CF ai )
F AAe
=
[ ( ( F AR - 1 ) (1- A) ) + 1 ] [ 1 x — —— — ]
( CFo )
En donde:
FAAe
=
FACTOR DE AJUSTE APLICABLE EN ESTIMACIÓN.
FAR
=
FACTOR DE AJUSTE DE LA REMUNERACIÓN, DETERMINADO DE
CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 1.2 DE ESTE ANEXO, CON CUATRO
DECIMALES.
A
=
ANTICIPO ENTREGADO PARA LA COMPRA DE EQUIPOS, MATERIALES Y
DEMÁS INSUMOS, EXPRESADO COMO FRACCIÓN DECIMAL.
CFo
=
COSTO DEL FINANCIAMIENTO ORIGINAL DEL CONCURSO O ASIGNACIÓN
EXPRESADO COMO FACTOR, CON CUATRO DECIMALES.
205
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
TRABAJOS:
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 7 DE 28
"ANEXO I"
CFai
=
COSTO DEL FINANCIAMIENTO AJUSTADO POR VARIACIONES EN LAS TASAS
DE INTERESES, EXPRESADO COMO FACTOR, CON CUATRO DECIMALES.
( T I I Ea )
CFa i
=
[ ( CFo - 1 ) x — —— — ] + 1
( T I I Eo )
TIIEa
=
INDICADOR ECONOMICO DE LA FECHA DE AJUSTE, EXPRESADO COMO
PORCENTAJE,
TIIEo
=
INDICADOR ECONOMICO DE LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS O
ASIGNACIÓN, EXPRESADO COMO PORCENTAJE.
Los conceptos de obra adicionales serán sujetos a Ajuste de la Remuneración, para el cálculo del factor de
Ajuste en el caso de que la obra pendiente por ejecutar se haya amortizado el 100% del anticipo, no se
considerara el anticipo en la fórmula de cálculo.
PEMEX PETROQUIMICA, previa justificación, autorizará dicho factor, que será aplicado a cada estimación
y repercutirá durante todo el ejercicio del Contrato, independientemente de los Ajustes de la Remuneración
que le sucedan. Para los factores de Ajuste posteriores al primer factor, los índices base que servirán para
el cálculo de los Ajustes de la Remuneración en el Contrato, serán los que correspondan al mes hasta
donde se consideró el primer factor.
1.6 El Área Responsable del Procedimiento de Contratación autorizará, mediante oficio, el factor de
Ajuste de la Remuneración, debiéndolo enviar al CONTRATISTA, con copia al Área Responsable de la
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato y al Administrador de Proyecto, sin necesidad
de la celebración de Convenio alguno.
El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, con base en el
factor de Ajuste de la Remuneración y el volumen de obra pendiente de ejecutar conforme al programa de
ejecución pactado en el Contrato o bien, al último Programa modificado mediante Convenio, según
corresponda, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos,
obtendrá el monto del Ajuste.
La revisión y determinación de los Ajustes, en caso de que no se hubieren podido conciliar y/o emitir,
pagar o deducir con anterioridad, se realizarán a más tardar en el Acta de Entrega - Recepción del
Contrato. Las diferencias que resulten a favor o en contra de la Entidad, no se considerarán como pago en
exceso ni repercutirán como gastos financieros.
206
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 8 DE 28
"ANEXO I"
Las condiciones de pago para los Ajustes de la Remuneración serán las mismas que las señaladas en el
Contrato para el pago de la obra ejecutada.
2.- CONCEPTOS O VOLUMENES DE TRABAJO NO PREVISTOS EN EL CONTRATO.
2.1 Si durante la ejecución de los trabajos, PETROQUIMICA requiere de la ejecución de conceptos o
volúmenes de trabajo no previstos en el contrato y sus anexos, o bien el CONTRATISTA se percata de la
necesidad de ejecutarlos, éste sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o
mediante anotación en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del contrato, por
parte de la persona que designe el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución
del Contrato, salvo en los casos de emergencia como los que se señalan en el apartado A) fracción I del
artículo 57 de la Ley de Petróleos Mexicanos, en que no sea posible esperar su autorización.
Tratándose de volúmenes de trabajo no previstos en el Contrato (cantidades adicionales), éstos se
pagarán con los precios unitarios pactados originalmente en este Contrato.
Tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del Contrato, sus precios unitarios
deberán ser conciliados y autorizados previamente a su pago.
2.2 Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, PEMEX PETROQUIMICA podrá autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los Convenios respectivos,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el Contrato.
El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato deberá asegurarse
de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, el
CONTRATISTA ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato en la misma proporción
sobre el monto del Convenio.
Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catálogo original del Contrato, se deberán aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo por
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales convenidos en el Contrato.
Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos
en el catálogo original del Contrato, el CONTRATISTA deberá presentar los análisis de precios
correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión y sanción
técnica al Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato quien
determinará y sancionará la procedencia o no como trabajos no previstos en el Contrato, sancionando
expresamente con su firma los soportes y apoyos suministrados para su revisión, a partir de que se
ordene su ejecución y hasta los 30 (treinta) días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos.
207
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 9 DE 28
"ANEXO I"
Para la determinación de los nuevos precios unitarios, PEMEX PETROQUIMICA junto con el
CONTRATISTA, procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada alternativa excluyente de la
anterior:
I.
Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el Contrato y que sean aplicables a los nuevos
conceptos;
II.
Determinar los nuevos precios unitarios, a partir de los elementos contenidos en los análisis de los precios
ya establecidos en el Contrato;
Para los efectos de esta Fracción, los elementos a considerar se referirán a lo siguiente: los insumos con
sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las originales
y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.
La aplicación de estos elementos será la base para la determinación de los nuevos precios unitarios,
debiendo considerar lo siguiente:
a.
Los costos de los insumos establecidos en el Contrato, se aplicarán directamente a los consumos
calculados por unidad de obra para la ejecución de los trabajos no previstos de que se trate;
b.
Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el Contrato, el CONTRATISTA para
soportar el costo de dichos insumos deberá adjuntar, cuando los trabajos no se hayan iniciado,
cotizaciones de al menos tres proveedores para soportar que el costo es competitivo y vigente en el
mercado y adicionalmente suministrará las facturas cuando éstos ya hayan sido ejecutados, ambos
documentos (cotizaciones y/o facturas) serán sancionados técnicamente por la R.O. para contar con
la identificación positiva de corresponder a los insumos aplicados a los trabajos objeto de los precios
unitarios en revisión. Referenciando el(los) insumo(s) con la(s) partida(s) que corresponda(n).
El CONTRATISTA deberá considerar en sus análisis de precios unitarios de los conceptos no
previstos en el Contrato, que los costos de los insumos deben estar referidos a la fecha en que se
haya llevado a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, o entrega de cotización
c.
208
Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario de los conceptos no previsto
en el Contrato, se podrá tomar como base el análisis de un precio establecido en el Contrato cuyo
procedimiento constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en función del grado
de dificultad y alcance del nuevo precio, conservando la relación que guarden entre sí los consumos
y los rendimientos en los análisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el
catálogo original.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 10 DE 28
"ANEXO I"
III. Cuando no fuera posible determinar el precio unitario en los términos de las Fracciones anteriores,
PEMEX PETROQUIMICA le solicitará al CONTRATISTA que libremente presente una propuesta de
conceptos y precios unitarios, estableciendo un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de
resolución dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a aquél en que reciba la propuesta. El
CONTRATISTA deberá calcular el nuevo precio aplicando los costos de los insumos contenidos en
los precios unitarios del Contrato y para los que no estuvieran contenidos, el CONTRATISTA para
soportar el costo de dichos insumos deberá adjuntar, cuando los trabajos no se hayan iniciado,
cotizaciones de al menos tres fabricantes o proveedores autorizados de los fabricantes para soportar
que el costo es competitivo y vigente en el mercado y adicionalmente suministrara las facturas,
cuando estos ya hayan sido ejecutados, ambos documentos (cotizaciones y/o facturas) serán
sancionados técnicamente por la R.O. para contar con la identificación positiva de corresponder a los
insumos aplicados a los trabajos objeto de los precios unitarios en revisión. Referenciando el(los)
insumo(s) con la(s) partida(s) que corresponda(n).
El CONTRATISTA deberá considerar en sus análisis de precios unitarios de los conceptos no previstos en
el Contrato, que los costos de los insumos deben estar referidos a la fecha del acto de presentación y
apertura de proposiciones (en caso de tratarse Licitación Pública o Invitación a cuando Menos Tres), al de
la entrega de la cotización (en caso de ser Adjudicación directa).
El CONTRATISTA podrá determinar analíticamente los consumos y rendimientos para el nuevo precio
unitario, tomando en cuenta la experiencia de su personal de construcción o los antecedentes aplicables
de trabajos similares, conciliando con PEMEX PETROQUIMICA, ó
IV. Analizarlos por observación directa, previo acuerdo con el CONTRATISTA respecto del procedimiento
constructivo, maquinaria, equipo, personal, y demás que intervengan en los conceptos, siempre y cuando
los trabajos no hayan sido ejecutados previo a la presentación de los precios unitarios extraordinarios.
El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato deberá dejar
constancia por escrito de la aceptación de la propuesta, debiendo vigilar que se respeten las condiciones
establecidas en el Contrato correspondiente. En dicho escrito se establecerán las condiciones necesarias
para la ejecución y el pago de los trabajos; designación de la persona que se encargará de la verificación
de los consumos, de los recursos asignados y los avances; determinando el programa, los procedimientos
constructivos, la maquinaria, el equipo y el personal a utilizar.
Durante la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA entregará en un plazo similar a la frecuencia de
sus estimaciones, los documentos comprobatorios de los consumos y recursos empleados en el periodo
comprendido, documentos que formarán parte del precio unitario que se deberá determinar. Esta
documentación deberá estar avalada por el representante designado para la verificación de los consumos
y recursos, considerando que los costos de los insumos deberán estar referidos a los presentados en el
acto de presentación y apertura de proposiciones.
209
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 11 DE 28
"ANEXO I"
Estos documentos se enviarán al Área Responsable del Procedimiento de Contratación con la misma
periodicidad de las estimaciones, la información contenida en esta documentación será la base para
calcular el precio unitario para el pago de los trabajos, por lo que el CONTRATISTA deberá acompañar
también la documentación comprobatoria de los costos de los insumos. Los costos se verificarán y
conciliarán con anterioridad a su aplicación en el precio unitario por elaborar, salvo los costos ya
establecidos en el Contrato.
En todos los casos, PEMEX PETROQUIMICA deberá emitir por escrito al CONTRATISTA, independiente
de la anotación en la bitácora de obras, la orden de trabajo correspondiente.
Si como resultado de la variación de las cantidades de obra originales, se requiere de la participación de
maquinaria o equipo de construcción, mano de obra, materiales o procedimientos de construcción en
condiciones distintas a las consideradas en los análisis de precios unitarios que sirvieron de base para
adjudicar el Contrato, dichos conceptos deberán analizarse como un concepto no previsto en el catálogo
original del Contrato.
Para el caso de conceptos no previstos en el Contrato, donde el CONTRATISTA requiera subcontratar a
un tercero que no hay sido considerado de origen desde la licitación, deberá obtener previamente la
aprobación de la R.O., y anexar su estudio de justificación de subcontratar la ejecución de los trabajos,
anexando el cuadro comparativo del costo de las alternativas, mediante las cuales se determina y propone
la realización del trabajo por medio del subcontratista propuesto, autorizado por la R.O. bastara que en el
análisis de precios se describa el trabajo realizado con sus alcances, no siendo obligatorio desglosar en
materiales, mano de obra, equipo-herramienta, equipo de seguridad y herramienta menor, ya que la
cotización o factura deberá contar con la sanción técnica positiva de la R.O. de corresponder a los trabajos
que ampara el trabajo descrito en el precio unitario en revisión.
2.3 Si por las características y complejidad de los precios unitarios de los conceptos no previstos en el
Contrato, no es posible su conciliación conforme a los términos señalados en el punto 2.2, PEMEX
PETROQUIMICA, previa justificación, podrá autorizar hasta por un plazo de 60 (sesenta) días naturales, el
pago provisional de los costos directos de los insumos que efectivamente se hayan suministrado o utilizado
en las obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
I.
Que cuente con la autorización del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución
del Contrato y del Área Responsable del Procedimiento de Contratación;
II.
Que los pagos cuenten con el soporte documental necesario que justifique que el CONTRATISTA
efectivamente ya realizó su pago, tales como facturas, nóminas, costos horarios, entre otros;
III.
Que el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato lleve un control
diario, con sus respectivas anotaciones en la bitácora de obra, de los siguientes conceptos:
210
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 12 DE 28
"ANEXO I"
Consumo de material, de acuerdo a lo requerido por los trabajos a ejecutar;
b.
Cantidad de mano de obra utilizada y las categorías del personal encargado específicamente de los
trabajos, la que debe ser proporcionada en forma eficiente, de acuerdo con la experiencia en obras
similares;
c.
Cantidad de maquinaria o equipo de construcción utilizado en horas efectivas, los que deben ser
proporcionados en forma eficiente y con rendimientos de máquinas y equipos nuevos, y
d.
Cantidad o volumen de obra realizado durante la jornada.
IV. Que una vez vencido el plazo de los 60 (sesenta) días naturales, sin llegar a la conciliación, PEMEX
PETROQUIMICA determinará el precio extraordinario definitivo con base en lo observado en la Fracción
anterior; debiendo considerar los porcentajes de indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales,
pactados en el Contrato, y
V.
Que en el caso de que exista un pago en exceso, se deberá hacer el ajuste correspondiente en la siguiente
estimación o bien, en el finiquito, y se procederá de acuerdo con lo establecido en el Contrato, sin
responsabilidad alguna para las partes.
2.4 De la información presentada por el CONTRATISTA, el Área Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato deberá revisar que los conceptos, su descripción, alcances,
cantidades y rendimientos de los insumos y unidades, sean acordes con los requerimientos de PEMEX
PETROQUIMICA, para lo cual contará con 30 (treinta) días naturales, para llevar a cabo dicha revisión y,
en caso de resultar procedentes, los remitirá mediante oficio al Área Responsable del Procedimiento de
Contratación, acompañando la información soporte presentada por el CONTRATISTA, misma que deberá
incluir, enunciativa más no limitativamente, lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
Cotizaciones de al menos tres proveedores para soportar que el costo es competitivo y vigente en el
mercado cuando los trabajos no se hayan iniciado y adicionalmente suministrará las facturas cuando estos
ya hayan sido ejecutados, ambos documentos (cotizaciones y/o facturas) serán sancionados técnicamente
por la R.O. para contar con la identificación positiva de corresponder a los insumos aplicados a los
trabajos objeto de los precios unitarios en revisión.
En el caso de mano de obra, o categorías de mano de obra no contempladas en el catálogo original, se
deberán homologar con alguna categoría ya existente en el Contrato.
Las notas de bitácora pertinentes.
Alcances de los Conceptos no previstos en el Contrato.
Copia del oficio de entrega del CONTRATISTA, en donde claramente se observe el sello de recibido por
parte de la R.O. y la fecha de recepción.
211
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 13 DE 28
"ANEXO I”
Una vez que el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato
concluya con la revisión técnica y se encuentre integrada toda la documentación soporte, deberá remitirla
a el Área Responsable del Procedimiento de Contratación, dentro de los siguientes 5 (cinco) días
naturales posteriores al vencimiento del plazo de revisión establecido en el primer párrafo de este numeral,
ya que de lo contrario, no será recibida o será devuelta, en su caso.
El Área Responsable del Procedimiento de Contratación, posterior a la presentación de toda la
documentación necesaria de los análisis de los precios unitarios no previstos en el Contrato remitida por el
Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, contará con 30 (treinta)
días naturales, para llevar a cabo la revisión, conciliación y autorización de los precios unitarios
correspondientes.
En el caso que durante su revisión, el Área Responsable del Procedimiento de Contratación detecte
inconsistencias u omisiones en la documentación entregada, podrá solicitar al Área Responsable de la
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato o al CONTRATISTA en su caso, la ratificación o
rectificación de la información o integración de la faltante, misma que deberá quedar subsanada dentro de
un periodo no mayor a 10 días naturales. Por lo que de llegar a presentarse este supuesto, el plazo
indicado en el párrafo anterior se diferirá hasta en tanto se tenga toda la información enmendada.
2.4.1.- DISGREGACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS.- Cuando exista la necesidad de dividir los Precios
Unitarios Originalmente pactados en el contrato, que incluye Suministro, Manejo e Instalación derivado
de Suspensiones Parciales o Totales, Terminación Anticipada del Contrato o por cambios en el Proyecto,
el CONTRATISTA podrá solicitar la Disgregación de dichos precios debiendo presentar la siguiente
documentación:
a.
Notas de Bitácora, minutas de Reuniones, oficios o cualquier otra documentación que justifique
la Disgregación de Precios;
b.
Los alcances de los nuevos conceptos, determinando el sitio donde serán depositados los
materiales disgregados correspondientes. emitidos por el Área Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato;
c.
Los nuevos Precios Unitarios disgregados debidamente sancionados por el Área Responsable
de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato;
d.
En todo momento la suma de los 2 (dos) Precios Unitarios Disgregados deberá ser
EXACTAMENTE el mismo importe al del Originalmente Pactado en el Contrato e Incluir en ambos
Materiales, Mano de Obra y Maquinaria y Equipo con sus rendimientos y consumos.
212
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 14 DE 28
"ANEXO I”
El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato contará con 30 días
naturales para solicitar al Área Responsable del Procedimiento de Contratación el cálculo a partir de su
instrucción en Bitácora.
Para proceder a la revisión de la solicitud del CONTRATISTA para disgregar conceptos y considerar
susceptibles de pago los materiales suministrados, bajo la responsabilidad del Área Responsable de la
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, se debe considerar lo siguiente:
 Que cumplan con las normas y especificaciones consideradas en las bases de licitación,
 Que sean los requeridos para la realización de los trabajos y que se encuentren en el sitio de la obra,
 Elaborar un convenio en el cual queden plasmados todos los cambios hechos a la forma de pago de
los conceptos de trabajo
2.4.2.- SUMINISTRO DE MATERIALES.- Cuando exista la necesidad de Cancelar Precios Unitarios
Originalmente pactados en el Contrato, derivado de Terminación Anticipada o Rescisión del Contrato, o por
cambios en el Proyecto, y la CONTRATISTA justifica la adquisición de materiales previo a su cancelación,
podrá solicitar su pago en base a lo siguiente:
a. Presentar documentación que avale la Cancelación de los Precios como minutas de Reuniones,
Instrucciones del Área de Operación de la Planta, Cambios de dirección de la Línea, Modificaciones al
Proyecto, Notas de Bitácora, etc.;
b. Facturas de los Materiales cancelados, cuya fecha se anterior a la de la suspensión o del evento que
motive su cancelación, en el Entendido de que se pagará únicamente el precio del material pactado en el
contrato, por lo que este permanecerá fijo y no podrá ser modificado;
c. En los nuevos PU’S avalados por el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la
Ejecución del Contrato no se deberán considerar mano de Obra, maquinaria o equipo, y serán afectados por
el Financiamiento original y los Cargos Adicionales por concepto de la Secretaria de la Función Pública
(S.F.P.) exclusivamente.
Para los supuestos establecidos en las fracciones 2.4.1 y 2.4.2, el Área Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato, revisará y estudiará la solicitud del CONTRATISTA, en caso de
ser procedente elaborará el Dictamen correspondiente y solicitará la autorización del Administrador del
Proyecto previo al envío al Área Responsable del Procedimiento de Contratación.
2.5 Los precios unitarios de los conceptos no previstos en el Contrato deberán quedar autorizados mediante
el Anexo “C-X”, actualizándose los Programas de Ejecución que correspondan mediante los Anexos “D-X”
(Programa de Obra, Mano de Obra, Materiales y Equipos) y cuando aplique deberán quedar incorporados al
Contrato mediante un Convenio modificatorio de monto y/o plazo, mismo que deberá autorizar el superior
jerárquico del Administrador del Proyecto.
213
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 15 DE 28
"ANEXO I”
3.- MODIFICACIONES AL CONTRATO
3.1 Cuando las necesidades del proyecto o del Contrato lo requieran, las partes podrán pactar modificaciones
al presente Contrato, de acuerdo con lo siguiente:
I.
Mediante Convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales de las partes, cuando se trate de:
a.
b.
c.
Los términos contractuales relativos a la remuneración y a los mecanismos para sus ajustes,
Los términos relativos a objeto, monto y plazo o vigencia del Contrato,
La incorporación de avances tecnológicos que tengan un impacto en los términos contractuales
señalados en los dos incisos anteriores.
Para las modificaciones previstas en esta fracción, se requerirá de la aprobación del servidor público
inmediato superior de la Administradora del Proyecto o en caso de que el procedimiento haya sido
autorizado por el Consejo de Administración, se requerirá la autorización del Director General.
II.
Mediante memoranda de entendimiento o cualquier otro documento en el que conste el acuerdo entre los
representantes autorizados de cada una de las partes en el presente contrato, cuando se trate de:
a.
Prórroga a la fecha de terminación del plazo por suspensión en términos de la cláusula denominada
“Suspensión”, y,
b.
Cualquier otra modificación no incluida en la fracción I de esta cláusula.
Si las modificaciones al contrato no tienen implicaciones relativas al objeto, monto, plazo o vigencia,
remuneración y mecanismos para sus ajustes, se podrá realizar a través de memoranda de entendimiento
o cualquier otro documento en el que conste el acuerdo entre los representantes autorizados de cada una
de las partes, mismas que deben ser aprobadas y evaluadas por la Administradora del Proyecto.
Las partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta cláusula no implicarán
novación de las obligaciones del presente Contrato. Las partes en ningún caso podrán modificar
sustancialmente el objeto de contratación.
El CONTRATISTA deberá entregar a PEMEX PETROQUIMICA, el endoso, ampliación o renovación a la
garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato que ampare las modificaciones al Contrato realizadas
en términos de esta Cláusula.
3.2 Ajustes al Programa de Ejecución, Fechas Críticas y Plazo de Ejecución
El Programa de Ejecución de los Trabajos de este Contrato podrá ser objeto de ajuste, en los siguientes
casos:
214
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 16 DE 28
"ANEXO I”
I.
Por conceptos o volúmenes de trabajos no previstos requeridos para la culminación del objeto del
Contrato;
II. Por reducción de alcances;
III. Por caso fortuito o fuerza mayor;
IV. Por suspensión de los trabajos ordenada por PEMEX PETROQUIMICA;
V. Por causas imputables a PEMEX PETROQUIMICA.
El CONTRATISTA, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en que haya ocurrido cualquiera
de los eventos previstos en las fracciones anteriores, podrá solicitar a PEMEX PETROQUIMICA, un ajuste al
programa de ejecución de los trabajos vigente, a las fechas críticas o al plazo de ejecución, acompañando la
documentación o información que estime pertinente para justificar su solicitud. PEMEX PETROQUIMICA,
comunicará al CONTRATISTA su determinación en un plazo no mayor de 30 (treinta) días hábiles, con base en
la información o documentación suministrada por el CONTRATISTA; sin menoscabo de que PEMEX
PETROQUIMICA, requiera al CONTRATISTAla presentación de documentación o información adicional en el
plazo que le indique PEMEX PETROQUIMICA. De acuerdo a la complejidad de la solicitud del ajuste, PEMEX
PETROQUIMICA podrá disponer de un periodo adicional por el mismo número de días establecido
originalmente, para emitir su determinación.
El ajuste al programa de ejecución, a las fechas críticas o al plazo de ejecución reflejará la afectación que se
haya determinado por el evento ocurrido.
En caso de que el ajuste que resulte del supuesto establecido en las fracciones I y II dé lugar a la m odificación
del plazo de ejecución del contrato, las partes celebrarán el convenio modificatorio correspondiente, en el cual
se formalizará el programa de ejecución de los trabajos actualizado.
En los demás casos, el ajuste podrá dar lugar a una prórroga a la fecha de terminación del contrato, sin que se
modifique el plazo de ejecución.
3.3 Si el CONTRATISTA se percata de la imposibilidad de cumplir con el Programa de Ejecución convenido,
por causas no imputables a él, deberá notificarlo a PEMEX PETROQUIMICA, mediante anotación en la
bitácora, presentando dentro del plazo de ejecución, su solicitud de prórroga y la documentación soporte.
Si el CONTRATISTA concluye los trabajos en un plazo menor al establecido en el Contrato, no será necesaria
la celebración de Convenio alguno.
Cuando un acto u omisión de PEMEX PETROQUIMICA imposibilite el inicio de los Trabajos por no poner a
disposición oportuna del CONTRATISTA el o los inmuebles, éste se considerará como motivo para prorrogar en
igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los Trabajos
215
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 17 DE 28
"ANEXO I”
3.4 Para el caso de suspensión, la fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que
comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. La formalización se realizará
mediante el acta circunstanciada de suspensión.
3.5 El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato cuando el Proyecto
requiera de cambios de Alcance, cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, a
especificaciones, entre otros; presentará al Administrador del Proyecto la problemática existente a efecto de
analizar las alternativas de solución, y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecución y necesidad de
prorrogar o modificar el Contrato.
El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, con el soporte
documental correspondiente, será la responsable de solicitar oportunamente al Área Responsable del
Procedimiento de Contratación, las modificaciones que se requieran a los Contratos, a fin de que se elaboren
los Convenios respectivos, considerando lo establecido en los Criterios para ejercer la Función Jurídica
Institucional en lo relativo a la revisión y sanción jurídica de proyectos de Convenios y Contratos a ser
formalizados por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato deberá remitir dentro del
plazo y período pactado o convenido de ejecución de los trabajos al Área Responsable del Procedimiento de
Contratación, las solicitudes de modificación al Contrato acompañada de la documentación soporte.
3.6 Cuando la dependencia o entidad requieran de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el
catálogo original del Contrato, se haya formalizado o no el Convenio, el CONTRATISTA una vez ejecutados
los trabajos, podrá elaborar sus estimaciones y presentarlas a la residencia de obra en la fecha de corte más
cercana.
3.7 Los motivos que justifican y explican las Modificaciones al Contrato deberán estar soportados en los
registros de la bitácora de obra, en reportes de actividades diarias, en la formulación de la reprogramación, en
el dictamen técnico y en la demás documentación que se genere respecto de la modificación y, en su caso, en
las solicitudes del CONTRATISTA.
El dictamen técnico, emitido por el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del
Contrato para la procedencia de las modificaciones al Contrato relativos a objeto, monto y plazo o vigencia,
contendrá como mínimo los siguientes conceptos:
a) Fundamento legal y contractual.
b) Antecedentes del Contrato, incluyendo la mención de los Convenios que se hubieren celebrado con
anterioridad.
216
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 18 DE 28
"ANEXO I”
c)
Justificación detallada de la modificación y cambios, señalando las razones que los motivaron, el nuevo
monto y/o plazo, así como los porcentajes de variación respecto de las condiciones originales, adjuntando,
en su caso, el documento donde conste el presupuesto autorizado,
d) Ajuste a los Programas (Ejecución, Mano de Obra, Materiales y Equipos), Fechas Críticas y Plazo de
Ejecución.
e) Datos del oficio o documento donde conste la disponibilidad presupuestal, en caso de ampliación del
monto del Contrato, del cual se deberá anexar copia.
f) La firma del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, la firma
del titular del Administrador del Proyecto y la autorización del superior jerárquico del Administrador del
Proyecto
Derivado de las modificaciones contractuales, PEMEX PETROQUIMICA deberá solicitar al CONTRATISTA la
presentación previa a la formalización del Convenio respectivo, o a más tardar en el momento de su
formalización, la entrega delas Garantías y seguros en los términos pactados, de acuerdo a las nuevas
condiciones del Contrato, así como, en su caso, la actualización de documentos relacionados con fuentes de
financiamiento.
La dependencia o entidad deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su
presupuesto autorizado. Por su parte, el CONTRATISTA ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento
del Contrato en la misma proporción sobre el monto del Convenio.
A fin de asegurar el cumplimiento de lo anterior, no podrá formalizarse Convenio alguno hasta que el
CONTRATISTA presente los documentos que amparen la actualización de las garantías y seguros, en su
caso.
3.8 Conforme lo dispuesto en los Lineamientos para el ejercicio de la Función Jurídica Institucional en Petróleos
Mexicanos, Organismos Subsidiarios, o Empresas Filiales, y a los Criterios para ejercer la función jurídica
institucional en lo relativo a la revisión y sanción jurídica de los proyectos de Convenios y Contratos a ser
formalizados por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, previo a la formalización del Convenio
respectivo, el Área Responsable del Procedimiento de Contratación deberá remitir oportunamente al Área
Jurídica correspondiente, el proyecto del Convenio para su revisión y sanción jurídica, con la documentación
soporte necesaria; la documentación legal del CONTRATISTA se enviará sólo en caso de que esta Área
Jurídica no cuente previamente con ella.
Adicionalmente a lo anterior, los Convenios deberán contener únicamente la firma de revisión técnica,
administrativa y jurídica. Los efectos de las firmas y el ámbito de responsabilidad de cada una de ellas, se
circunscribirán a los siguientes alcances:
217
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 19 DE 28
"ANEXO I”
a) Revisión Técnica.- Tendrá por objeto hacer constar que las modificaciones son técnicamente adecuadas
en cuanto a sus alcances y características. Esta revisión se hará en los términos de las razones y
justificaciones asentadas en el dictamen técnico o memoria correspondiente, bajo la consideración de
que los cambios al Contrato son necesarios para la consecución de su objeto. Esta revisión se hará
constar mediante la firma del servidor público designado del Área Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato.
b)
Revisión Administrativa.- Su finalidad será brindar certeza a las partes respecto de que para la
elaboración y suscripción del Convenio de que se trate, se han revisado cada uno de los documentos que
sirven de base para su elaboración y se han cumplido los procedimientos administrativos
correspondientes, sin prejuzgar en la necesidad de las modificaciones objeto del Convenio, ni en las
razones técnicas o económicas expresadas en los documentos que lo originan. En su caso, esta revisión
también se llevará a cabo para hacer constar la integración de los precios que se hayan analizado para su
incorporación al anexo correspondiente. Esta revisión se hará constar mediante la firma del servidor
público designado del Área Responsable del Procedimiento de Contratación.
c) Revisión Jurídica.- Se concretará exclusivamente a los aspectos legales que debe revestir el acuerdo de
voluntades a ser formalizado, específicamente en cuanto a sus requisitos de existencia y de validez, así
como a las características y elementos formales (forma jurídica) que correspondan, quedando bajo la
responsabilidad del Área Técnica y administrativa, en el ámbito de sus respectivas competencias los
aspectos que les son inherentes (aspectos técnicos, económicos, fiscales, presupuestales, de cálculo de
precios y tarifas, administrativos y análogos a los anteriores que hagan referencia a conceptos ajenos a
temas meramente legales, involucrados en los Contratos que pretendan formalizarse, así como sus
respectivos anexos, la forma y procedimiento de adjudicación de los mismos). Esta revisión se hará
constar mediante la firma del servidor público designado del Área Jurídica.
4.- PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES CANCELACION DE LICITACION,
SUSPENSION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.
4.1 DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN
4.1.1. PEMEX PETROQUIMICA podrá cancelar una licitación, por cualquier causa. La determinación de dar por
cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del
conocimiento de los licitantes y no será procedente contra ella recurso alguno.
Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, PEMEX PETROQUIMICA cubrirá a los licitantes
los gastos no recuperables que, en su caso, procedan.
218
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 20 DE 28
"ANEXO I”
4.1.2 Si PEMEX PETROQUIMICA no firmare el Contrato respectivo o cambia las condiciones de la
convocatoria de la licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en
responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, PEMEX PETROQUIMICA, a
solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y
elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la licitación de que se trate.
Cuando el Contrato no fuera firmado por la dependencia o entidad, el pago de los gastos no recuperables
deberá limitarse al pago de los conceptos previstos en el inciso 4.1.3.
4.1.3 Para el supuesto que se realice la cancelación de una licitación en términos del inciso 4.1.1, se deberá
notificar por escrito a los licitantes, dentro de los diez días hábiles siguientes a su emisión y cubrirán, a solicitud
de los licitantes, los gastos no recuperables que, en su caso, procedan y siempre que sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.
El pago de los gastos no recuperables se limitará a los siguientes conceptos:
I.
II.
III.
IV.
Costo de las bases de licitación;
Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a los eventos que correspondan
durante el proceso de contratación, en el caso de que el licitante no resida en el lugar en que se
realice el procedimiento;
Costo de la preparación de la proposición que exclusivamente corresponderá al pago de honorarios
del personal técnico, profesional y administrativo o a la persona física o moral que participó en forma
directa en la preparación de la proposición; y
En su caso, el costo de la emisión de garantías.
Cuando se presente alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor, la convocante deberá abstenerse de
realizar pago alguno por tal motivo.
4.2 DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN
4.2.1 PEMEX PETROQUIMICA podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados
en cualquier estado en que éstos se encuentren, cuando las necesidades del proyecto o del Contrato así lo
requieran, sin que ello implique la terminación del Contrato, para lo cual PEMEX PETROQUIMICA comunicará
al CONTRATISTA, señalándole las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación
de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de
construcción.
219
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 21 DE 28
"ANEXO I”
El titular de PEMEX PETROQUIMICA designará a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida.
Las partes podrán convenir la Terminación Anticipada del Contrato, por las siguientes causas:
a).b).c).d).-
Por caso fortuito o fuerza mayor;
Por no poder determinar la temporalidad de la suspensión;
Cuando existan causas que impidan la ejecución del Contrato;
Cuando se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de
la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública o los Órganos
Internos de Control en Petróleos Mexicanos.
En estos supuestos, el CONTRATISTA tendrá derecho de recibir de PEMEX PETROQUIMICA, el pago por los
trabajos ejecutados hasta la fecha de terminación anticipada, así como lo correspondiente al pago por
conceptos derivados de la terminación anticipada; siempre que éstos sean razonables estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el Contrato.
4.2.2 En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los Contratos deberá observarse lo
siguiente:
I.
Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el Contrato por causas imputables
a PEMEX PETROQUIMICA, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el Contrato de que se trate;
II.
En caso de rescisión del Contrato por causas imputables al CONTRATISTA, una vez emitida la
determinación respectiva, PEMEX PETROQUIMICA precautoriamente y desde el inicio de la misma,
se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que
se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 60 (sesenta) días
naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer
efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la
recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados;
PEMEX PETROQUIMICA podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro;
En este supuesto no serán motivo de pago de Gastos No Recuperables que pudiere reclamar el
CONTRATISTA.
220
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 22 DE 28
"ANEXO I”
Cuando se den por terminados anticipadamente los Contratos, PEMEX PETROQUIMICA pagará al
CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato de
que se trate, y
IV.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el
CONTRATISTA podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación
anticipada del Contrato, deberá solicitarla a PEMEX PETROQUIMICA, quien determinará lo
conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo;
en caso de negativa, será necesario que el CONTRATISTA obtenga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondiente, pero si PEMEX PETROQUIMICA no contesta en dicho plazo, se
tendrá por aceptada la petición del CONTRATISTA.
Una vez comunicada por PEMEX PETROQUIMICA la terminación anticipada de los Contratos o el inicio del
procedimiento de rescisión de los mismos, esta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, acta circunstanciada del
estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.
El CONTRATISTA estará obligado a devolver a PEMEX PETROQUIMICA, en un plazo de 15 (quince) días
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere
entregado para la realización de los trabajos.
4.2.3 La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por escrito, acompañado de la
documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar Convenios alguno.
El pago de los gastos no recuperables autorizados se realizará conforme a los términos y condiciones pactadas
para el pago de una estimación de trabajos ejecutados.
A los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos,
financiamiento, ni utilidad.
El CONTRATISTA a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión ó terminación anticipada,
podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables a que hace referencia el inciso 4.2.2, y que se generen
durante la suspensión.
4.2.4 Suspensiones
221
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 23 DE 28
"ANEXO I”
4.2.4.1 Tratándose de suspensión de trabajos el pago de gastos no recuperables se limitará a lo siguiente:
I.
El costo horario inactivo que corresponderá al 20% de la hora activa de las rentas de equipo
contenidos en los costos horarios incluidos en los análisis de precios unitarios del contrato, o, si
resulta más barato, los fletes del retiro y regreso del mismo a la obra.
II.
La plantilla de veladores y personal de conservación y vigilancia de las instalaciones y obras,
asignados durante la suspensión;
III.
Costos de administración de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del personal
técnico y administrativo estrictamente necesario y que tenga una función específica durante la
suspensión;
IV.
La mano de obra directa que sea estrictamente necesaria y que tenga una función específica
durante la suspensión y que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo;
V.
Costo del mantenimiento y renta, si es el caso, de oficinas y demás instalaciones de campo, y
VI.
En su caso, el costo que represente la extensión de las garantías.
Para la determinación de estos gastos se deberán considerar como base para su cálculo, los programas y
costos originalmente propuestos por el CONTRATISTA, debiéndose ajustar con el último Factor de ajuste
de remuneración autorizado antes de la suspensión.
En caso de que el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato así
lo estime necesario solicitará por escrito al CONTRATISTA la documentación complementaria y/o
adicional que considere pertinente para soportar los conceptos cuyo pago solicita el CONTRATISTA,
señalándole un plazo perentorio para su presentación. El análisis y verificación que haga el Área
Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato en los términos antes
apuntados, deberá constar en un documento que, debidamente firmado, servirá de base para iniciar el
trámite de autorización de pago de gastos no recuperables.
El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato analizará y elaborará
el dictamen relativo a la solicitud de pago de gastos no recuperables presentada por el CONTRATISTA y
lo enviará con los soportes y apoyos necesarios aprobados y sancionados por ella de su procedencia al
Área Responsable del Procedimiento de Contratación para su valoración, quien elaborará el oficio
resolutorio y lo notificará al CONTRATISTA y al Área Responsable de la Administración y Supervisión de
la Ejecución del Contrato.
222
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 24 DE 28
"ANEXO I”
El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato proporcionará la
información que se requiera al Área Responsable del Procedimiento de Contratación, quien será la
encargada de hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control correspondiente los eventos de
suspensión.
4.2.4.2 En todos los casos de suspensión, PEMEX PETROQUIMICA deberá levantar un acta
circunstanciada en la que hará constar como mínimo lo siguiente:
I.
Lugar, fecha y hora en que se levanta el acta;
II.
Nombre y firma de la persona asignada por parte del Área Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato de PEMEX PETROQUIMICA y del superintendente de
construcción del CONTRATISTA, así como del servidor público autorizado para ordenar la
suspensión.
III.
Datos de identificación de los trabajos que se habrán de suspender, si la suspensión es parcial,
sólo identificar la parte correspondiente y las medidas que habrán de tomarse para su
reanudación;
IV.
Declaración de los motivos que dieron origen a la suspensión;
V.
Una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que
se encuentren los trabajos o la parte que se vaya a suspender, debiendo hacer constancia del
personal y equipo que se retira y del que se autoriza su permanencia, de acuerdo con el
programa de ejecución convenido;
VI.
El tiempo de duración de la suspensión. Cuando la reanudación de los trabajos esté ligada a un
hecho o acto de realización cierto pero de fecha indeterminada, el periodo de la suspensión
estará sujeto a la actualización de ese evento, sin perjuicio de que se pueda optar por la
terminación anticipada;
VII.
Señalar las acciones que seguirá PEMEX PETROQUIMICA, las que deberán asegurar los bienes
y el estado de los trabajos, así como procurar la conclusión de los mismos;
VIII.
Determinación del programa de ejecución que se aplicará, el que deberá considerar los
diferimientos que la suspensión origina, ajustando sin modificar los periodos y procesos de
construcción indicados en el programa de ejecución convenido en el Contrato, y
223
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 25 DE 28
"ANEXO I”
IX.
En su caso, las medidas de protección que resulten necesarias para salvaguardar los trabajos
realizados, el lugar de trabajo, sus instalaciones y equipos.
4.2.4.3 Si durante la vigencia del Contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean
reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados y
formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada, al término del mes calendario en
que hayan ocurrido las suspensiones.
4.2.4.4 Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá ninguna
responsabilidad para las partes, debiendo únicamente suscribir una memoranda de entendimiento donde
se reconozca el periodo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin
modificar el plazo de ejecución establecido en el Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten
dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse
mediante la celebración de un Convenio en los términos establecidos por PEMEX PETROQUIMICA,
siempre que no se utilicen para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al
CONTRATISTA.
Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, sólo será procedente el pago de
gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones III, IV y V del 4.2.4.1, incluyéndose
los operadores de los equipos y/o maquinaria en caso de haber sido autorizado por PEMEX
PETROQUIMICA, salvo que en las bases de licitación y en el Contrato correspondiente se prevea otra
situación.
4.2.5 Terminación anticipada.
4.2.5.1 Tratándose de una terminación anticipada los gastos no recuperables serán:
I.
224
Los gastos por concepto de:
a.
La parte proporcional no devengada de la garantía de cumplimiento y en su caso la del
seguro que se relacione directamente con el contrato
b.
Costos de la cancelación de contratos con terceros, que se relacionen directamente con el
contrato y que se encuentren ubicados en el sitio de ejecución de los trabajos
c.
Todos los trabajos que se encuentren ejecutados, en proceso de pruebas y/o en operación
siempre y cuando cumplan con las especificaciones establecidas en el presente contrato.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 26 DE 28
"ANEXO I”
e. . La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de
construcción y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de
utilización.
II.
El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por el
CONTRATISTA y que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste, terminados o
habilitados en los talleres o fábricas correspondientes, siempre que cumplan con las
especificaciones de calidad y que la cuantía sea acorde con las cantidades de obra pendientes
de ejecutar según los programas convenidos, este punto se sujetará a lo establecido en el inciso
2.4.2, de este Anexo, y
III.
Liquidación del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y
cuando no sean empleados permanentes del CONTRATISTA.
4.2.5.2 El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, con la
Asesoría del Área Jurídica, procederá a la toma de posesión de los Trabajos ejecutados ante la presencia
de un Fedatario Público, tras lo cual elaborará el acta circunstanciada, a fin de hacer constar el estado que
guardan los trabajos ejecutados.
El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato analizará si los
conceptos cuyo pago solicita el CONTRATISTA como gastos no recuperables, se encuentran dentro de
los señalados en las fracciones I, II y III del inciso 4.2.5.1, verificando también su relación directa con el
Contrato.
De igual forma, si el CONTRATISTA solicita el pago de los conceptos señalados en las fracciones I (d), II
y III del inciso 4.2.5.1, el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del
Contrato verificará que lo solicitado por el CONTRATISTA corresponda a los recursos utilizados en los
Trabajos y, tratándose de materiales y equipos de instalación permanente, que éstos cumplan con las
especificaciones de calidad y su cuantía sea acorde con las cantidades de Obra pendientes de ejecutar,
según los programas convenidos. En caso de que el Área Responsable de la Administración y Supervisión
de la Ejecución del Contrato así lo estime necesario solicitará por escrito al CONTRATISTA la
documentación complementaria y/o adicional que considere pertinente para soportar los conceptos cuyo
pago solicita el CONTRATISTA, señalándole un plazo perentorio para su presentación. El análisis y
verificación que haga el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato
en los términos antes apuntados, deberá constar en un documento que, debidamente firmado, servirá de
base para iniciar el trámite de autorización de pago de gastos no recuperables.
225
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 27 DE 28
"ANEXO I”
4.2.5.3 En caso de que el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del
Contrato, con base en el análisis y verificación, considere procedente el pago de gastos no recuperables,
remitirá oportunamente por escrito toda la documentación soporte, avalada técnicamente en términos de
las Fracciones I, II y III del inciso 4.2.5.1, al Área Responsable del Procedimiento de Contratación, a
efecto de que ésta determine los montos que sean razonables a pagar al CONTRATISTA en relación con
los conceptos que hubieren resultado procedentes, quien además verificará la debida comprobación de los
gastos no recuperables en cuestión. El Área Responsable del Procedimiento de Contratación comunicará
por escrito al Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, los
montos a pagar al CONTRATISTA por cada uno de los conceptos procedentes y serán incluidos en el
finiquito del Contrato.
El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato procederá a elaborar
el finiquito de los Trabajos dentro del plazo estipulado en el Contrato, informando al Área Responsable del
Procedimiento de Contratación, al Área de Finanzas, y en su caso, al módulo de financiamientos.
Con la información proporcionada por el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la
Ejecución del Contrato, el Área Responsable del Procedimiento de Contratación, será la encargada de
hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control correspondiente los eventos de terminación.
Todo lo no previsto en este Anexo, será resuelto por el Administrador del Proyecto, con base en las
atribuciones señaladas en el Artículo 2, fracción I de las DAC.
226
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 28 DE 28
"ANEXO I”
El presente anexo se firma en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, el día __ del mes de ______
de DOS MIL CATORCE.
POR LA ENTIDAD:
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
RESIDENTE DE OBRA
227
POR EL CONTRATISTA:
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 1 DE 29
ANEXO “GIN”
CÁLCULO Y DECLARACIÓN DEL GRADO DE INTEGRACIÓN
1. Definiciones.
1.1. Bienes: Equipos y materiales de instalación permanente diferentes a los materiales de
construcción que se suministran e instalan como parte de los alcances del contrato.
Únicamente para contratos de fabricación de plataformas marinas, el acero estructural
(subestructura, superestructura, pilotes y conductores) podrá considerarse como
material de instalación permanente diferente al de construcción.
1.2. Bienes Nacionales: los Bienes de Fabricación Nacional y que cuentan con el Grado de
Integración Nacional previsto en el apartado 3.3
1.3. Fabricación Nacional: el proceso productivo que consiste en realizar dentro del
territorio nacional, la Transformación Sustancial de insumos, partes o componentes
nacionales o importados para obtener un bien final nuevo.
1.4. Fabricante del Bien: la persona física o moral que produce los bienes suministrados
por el Contratista a PEMEX PETROQUÍMICA.
1.5. Grado de Integración Nacional de los Bienes: el grado específico de contenido
nacional de los Bienes, calculado de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.1 de
este Anexo.
1.6. Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra: el número de horas-hombre
correspondientes a Mano de Obra Nacional como proporción del número total de
horas-hombre requeridas para la ejecución de los trabajos objeto del contrato,
calculado de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.2 de este Anexo.
1.7. Insumos: las materias primas, partes y componentes utilizados en la fabricación de un
bien.
228
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 2 DE 29
ANEXO "GIN"
1.8. Insumos Indirectos: los insumos utilizados en la producción, verificación o inspección
de un bien, pero que no están físicamente incorporados a él; o los bienes que se
utilizan para el mantenimiento u operación de maquinarias y equipos relacionados con
la producción de un bien, tales como:
1.8.1.
Combustibles y energía.
1.8.2.
Herramientas, troqueles y moldes.
1.8.3.
Refacciones y materiales utilizados en el mantenimiento de equipo y edificios.
1.8.4.
Lubricantes, grasas, materiales de mezcla y otros materiales utilizados en la
producción o para operar el equipo o los edificios.
1.8.5.
Guantes, anteojos, calzado, ropa, equipo y aditamentos de seguridad.
1.8.6.
Equipo, aparatos y aditamentos utilizados para la verificación o inspección de los
bienes.
1.8.7.
Catalizadores y solventes, y
1.8.8.
Cualesquiera otros bienes que no estén incorporados en el bien, pero cuyo uso
en la producción del bien pueda demostrarse razonablemente.
1.9. Mano de Obra de Ingeniería: es el trabajo realizado por especialistas de diversas
ramas de la ingeniería para llevar a cabo aquellas actividades que tengan por objeto
concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de
ingeniería básica, estructural, de instalaciones, de infraestructura, industrial,
electromecánica y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se requiera para
integrar un proyecto ejecutivo de obra pública.
1.10. Mano de Obra Nacional: es el trabajo realizado por personal mexicano que participa
directa o indirectamente en la ejecución de los trabajos objeto del contrato.
229
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 3 DE 29
ANEXO "GIN"
1.11. Material Fungible: el material que se consume con el primer uso.
1.12. Procesamiento Menor: las operaciones que no producen una Transformación
Sustancial de un bien tales como:
1.12.1. El ensamble simple, es decir el proceso de juntar cinco o menos partes, todas
extranjeras (excluyendo sujetadores tales como tornillos, pernos, etc.) por medio
del atornillado, pegado, soldado, cosido o por otros medios.
1.12.2. La simple dilución en agua o en otra sustancia que no altere materialmente las
características del bien.
1.12.3. La limpieza, inclusive la remoción de óxido, grasa, pintura u otros recubrimientos.
1.12.4. La aplicación de revestimientos preservativos o decorativos, incluyendo
lubricantes, encapsulación protectora, pintura decorativa o preservativa, o
revestimientos metálicos.
1.12.5. El rebajado, limado o cortado de pequeñas cantidades de materiales excedentes.
1.12.6. La descarga, recarga o cualquier otra operación necesaria para el mantenimiento
del bien en buena condición.
1.12.7. La dosificación, empaque, re-empaque, embalaje y re-embalaje.
1.12.8. Las operaciones de prueba, marcado, ordenado, o clasificado.
1.12.9. Las reparaciones y alteraciones, lavado o esterilizado.
1.13.
230
Proveedor Directo del Fabricante: la persona que suministra al Fabricante del
Bien las materias primas, partes o componentes que integran el bien
suministrado a PEMEX PETROQUÍMICA.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
LICITACIÓN No. LO-018T4O013-N1-2014
CONTRATO No.:
HOJA No. 4 DE 29
ANEXO "GIN"
1.14. Proveedor Indirecto del Fabricante: la persona física o moral que suministra a un
Proveedor Directo del Fabricante materias primas, partes o componentes las cuales se
integran al bien suministrado a PEMEX PETROQUÍMICA.
1.15. Transformación Sustancial: a diferencia del Procesamiento Menor, implica la
producción que da como resultado un bien nuevo y diferente, con un nuevo nombre,
nuevas características y nuevo uso.
2. Cálculo del Grado de Integración Nacional.
2.1. Cálculo del Grado de Integración Nacional en Bienes.
2.1.1. El Grado de Integración Nacional de los Bienes estará dado por la siguiente
fórmula:
GINB = (1 - (VIB / VTB)) * 10 0
Donde:
GINB
es el Grado de Integración Nacional del Bien, en porcentaje.
VTB
es el valor del Bien, indicado en la orden de compra correspondiente.
VIB
es el valor total de las importaciones utilizadas para la fabricación del Bien,
incluyendo Insumos, y corresponde a la suma de:
a)
El valor de los Insumos importados por el Fabricante del Bien y que se
incorporan al Bien. Dicho valor será igual al valor declarado al momento
de realizar la importación adicionando, en caso de que no se encuentren
incluidos en el valor declarado, los siguientes rubros:
i. Los fletes, seguros y todos los demás costos en que se haya incurrido
para el transporte del Insumo hasta el punto de importación.
231
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 5 DE 29
ANEXO "GIN"
ii. Los aranceles, impuestos indirectos y gastos por los servicios de
agencias aduanales.
b)
El valor de los Insumos importados por Proveedores Directos del
Fabricante, que los venden al Fabricante del Bien en el mismo estado en
que los importaron y que se incorporan al Bien suministrado. Dicho valor
será el precio pagado por el Fabricante del Bien al Proveedor Directo del
Fabricante, más impuestos indirectos. En caso de que no estuviesen
considerados en el precio, se incluirán los costos de seguros y fletes
incurridos al transportar dichos Insumos a la planta del Fabricante del
Bien.
2.1.2. Los Bienes fabricados fuera de territorio nacional tendrán un Grado de Integración
Nacional igual a 0% (cero por ciento).
2.1.3. La compra de los Insumos en territorio nacional no significa que los mismos hayan
sido producidos en territorio nacional.
2.1.4. Los Insumos cuyo origen no pueda acreditarse, deberán considerarse como
importados.
2.1.5. Cualquier parte o componente producido fuera de territorio nacional será
considerado como importado en su totalidad, sin importar que en su proceso de
elaboración se hayan utilizado Insumos nacionales.
2.1.6. Los Insumos Indirectos utilizados en la fabricación de Bienes en territorio nacional,
se considerarán 100% nacionales.
2.1.7. Si en la elaboración del Bien se utilizan Materiales Fungibles, se deberá utilizar un
método de manejo de inventarios (PEPS, UEPS, etc.), para determinar si dichos
Materiales Fungibles son nacionales o importados.
232
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
TRABAJOS:
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 6 DE 29
ANEXO "GIN"
2.1.8. Los accesorios, las refacciones y las herramientas entregados con el Bien no se
tomarán en cuenta para efectos de la determinación del Grado de Integración
Nacional.
2.2.
Cálculo del Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra.
2.2.1. El Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra se define como el número de
horas-hombre correspondientes a la Mano de Obra Nacional como proporción del
número total de horas-hombre requeridas para la ejecución de los trabajos objeto
del contrato, de conformidad con la fórmula siguiente:
GIN MO = (HH N / HH T) *100
Donde:
GINMO
es el grado de integración nacional de la Mano de Obra, en porcentaje.
HH N
es el número de horas-hombre correspondientes a Mano de Obra Nacional
empleadas en la ejecución de los trabajos.
HH
es el número total de horas-hombre empleadas en la ejecución de los
trabajos.
2.2.2. La Mano de Obra Nacional es el trabajo realizado por personal mexicano que
participa directa o indirectamente en la ejecución de los trabajos objeto del contrato.
T
2.2.3. En el cálculo del Grado de Integración Nacional en Mano de Obra deberá
considerarse la mano de obra directa, la mano de obra indirecta y en su caso, la
que se subcontrate.
2.2.4. Si la unidad de medida de la mano de obra es en jornadas, el Contratista deberá
determinar el equivalente en horas-hombre, considerando para su cálculo el número
de las horas-hombre definidas por jornada.
233
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 7 DE 29
ANEXO "GIN"
3. Requerimiento de contenido nacional de las Obras.
3.1. Las Obras objeto del contrato deberán contar con un contenido nacional de al menos
0.15% (cero punto quince por ciento).
3.2. El contenido nacional de las Obras se medirá de acuerdo a la siguiente fórmula:
CN = (VTBN / VTC) * 100
VTBN = ( ∑𝑛𝑖=1 VBNi )
VBNi = CDNi * ( 1 + %I / 100)
Donde:
CN
es el contenido nacional de las Obras a ejecutar, en porcentaje.
VTBN es el valor total de los Bienes Nacionales.
234
VTC
es el valor total de las Obras ofertado y, en su caso, pactado originalmente en el
contrato.
n
es el número de Bienes Nacionales.
VBNi
es el precio de venta a PEMEX PETROQUÍMICA del Bien Nacional i, ofertado, y
en su caso, pactado originalmente en el contrato.
CDNi
es el costo directo del Bien Nacional i, indicado en la cotización del proveedor.
%I
es el porcentaje de sobrecosto (integrado por indirectos, financiamiento, gastos
adicionales y utilidad) ofertado y, en su caso, pactado originalmente en el
contrato. En caso de que en la proposición se incluyan diferentes porcentajes de
sobrecosto, a cada Bien Nacional se le aplicará su porcentaje correspondiente.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 8 DE 29
ANEXO "GIN"
3.3. Se consideran Bienes Nacionales los Bienes de Fabricación Nacional y cuyo Grado de
Integración Nacional es igual o mayor a 65% (sesenta y cinco por ciento).
3.4. Las excepciones al apartado anterior se detallan en la Tabla 1 de este Anexo.
3.5. Para el cálculo del contenido nacional de las Obras no se considerarán los conceptos
listados en la Error! Reference source not found..
3.6. Cuando la proposición se presente en más de una moneda, el cálculo de Contenido
Nacional de las Obras se realizará en moneda nacional, utilizando para convertir el
monto cotizado en moneda extranjera a moneda nacional, el tipo de cambio para
solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República
Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación en la
fecha de PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN.
3.7. Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones la siguiente información, para
acreditar el contenido nacional de las Obras ofertado:
3.7.1. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, el contenido nacional que
se compromete a cumplir en la ejecución de las Obras, incluyendo un listado de los
Bienes Nacionales ofertados, indicando para cada uno de éstos: identificador (tag),
descripción, nombre del fabricante y costo directo (indicado en la cotización del
proveedor). Esta información se entregará utilizando el formato 1 incluido en este
Anexo.
3.7.2. Para cada uno de los Bienes Nacionales ofertados, incluidos en el listado referido
en el apartado 3.6, se incluirá la cotización del proveedor del Bien Nacional.
3.7.3. Para cada uno de los Bienes Nacionales ofertados, incluidos en el listado referido
en el apartado 3.6, se entregará un escrito mediante el cual el Fabricante del Bien
manifieste bajo protesta de decir verdad, que el Bien Nacional que suministrará,
contará con un Grado de Integración Nacional, calculado de acuerdo a la fórmula
incluida en el apartado 2.1.1 de este Anexo, de al menos el 65% (sesenta y cinco
235
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 9 DE 29
ANEXO "GIN"
4. Requerimiento de Grado de Integración Nacional en Mano de Obra de ingeniería.
4.1. Los trabajos objeto del contrato deberán contar con un Grado de Integración Nacional
en Mano de Obra de ingeniería igual o superior a 0 % ( Cero por ciento)
El porcentaje referido se calculará de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.2.1 de
este Anexo, considerando tanto para las h-h totales como para las h-h de Mano de
Obra Nacional, únicamente la mano de obra dedicada a realizar los trabajos de
ingeniería objeto del contrato.
4.2. Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten el
Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra de ingeniería que garantizan
cumplir en caso de que les sea adjudicado el contrato, el cual no puede ser menor al
porcentaje indicado en el apartado 4.1. Esta manifestación será entregada utilizando el
formato 3 incluido en este Anexo.
5. Declaración del Grado de Integración Nacional durante la ejecución de las Obras.
5.1. Declaración del Grado de Integración Nacional de los Bienes.
5.1.1. Para los Bienes que se suministren como parte del alcance del contrato, el
Contratista deberá entregar de manera obligatoria, para efectos informativos y
estadísticos, un escrito mediante el cual, el Fabricante del Bien manifieste bajo
protesta de decir verdad, el Grado de Integración Nacional del Bien suministrado,
calculado de acuerdo a la fórmula establecida en el apartado 2.1.1 de este Anexo.
El escrito deberá elaborarse utilizando el formato 4 incluido en el presente Anexo.
Para los Bienes fabricados en el extranjero, el escrito referido en el párrafo anterior
será suscrito por el Contratista y establecerá que el Grado de Integración Nacional
del Bien es igual a 0% (cero por ciento).
La manifestación referida en este apartado podrá entregarse por lote siempre y
cuando los Bienes que integran el lote sean del mismo tipo y cuenten con el mismo
Grado de Integración Nacional, debiéndose indicar la cantidad de los Bienes incluidos
en el lote.
236
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 10 DE 29
ANEXO "GIN"
5.1.2. En el caso particular de los Bienes que sean equipos e instrumentos, la manifestación
del Grado de Integración Nacional a la que hace referencia el punto 5.1.1 (formato 4)
deberá entregarse para todos y cada uno de los equipos e instrumentos que sean
suministrados como parte del alcance del contrato acompañando a los generadores
de obra que amparen sus pagos correspondientes.
5.1.3. En el caso particular de los Bienes que sean materiales diferentes a los de
construcción, las manifestaciones del Grado de Integración Nacional a las que hace
referencia el punto 5.1.1 (formato 4) deberán entregarse al finalizar las Obras para
aquellos materiales suministrados durante la ejecución de las Obras y que se
encuentren listados en la tabla 3 o que hayan sido incluidos en el listado referido en
el apartado 3.6 de este Anexo. Adicionalmente, deberá presentarse a manera de
resumen, el listado de los materiales cuyo Grado de Integración Nacional se está
declarando, indicando las cantidades suministradas durante la ejecución de las
Obras, utilizando el formato 5 de este Anexo. Esta documentación deberá ser
presentada por el Contratista acompañando la última estimación.
No se declarará el Grado de Integración Nacional de los materiales de construcción ni
de los materiales diferentes a los de construcción que no estén incluidos en la tabla 3
o en el listado referido en el apartado 3.7.1 de este Anexo
.
237
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 11 DE 29
ANEXO "GIN"
5.2. Declaración del Grado de Integración Nacional en Mano de Obra.
5.2.1. El Contratista deberá declarar en cada estimación el Grado de Integración Nacional
de la Mano de Obra que laboró en la ejecución de las Obras durante el periodo de
estimación. El Grado de Integración Nacional será calculado de acuerdo a la fórmula
establecida en el apartado 2.2 de este Anexo. El escrito deberá entregarse utilizando
el formato 6 de este Anexo.
6. Verificación.
6.1.
Verificación del contenido nacional de las Obras.
6.1.1. Al término de las Obras, el Contratista deberá entregar a PEMEX
PETROQUÍMICA la declaración del contenido nacional real de las Obras
calculado de acuerdo al apartado 3.1 de este Anexo. Esta declaración deberá
incluir la descripción y el valor de los Bienes Nacionales con los que acredita el
contenido nacional real de las Obras y la elaborará utilizando el formato 7 de este
Anexo.
6.1.2. PEMEX PETROQUÍMICA verificará documentalmente que el contenido nacional
real de las Obras declarado por el Contratista al término de las Obras de acuerdo
al apartado 6.1.1 anterior, resulte igual o mayor que el contenido nacional que el
Contratista se comprometió a cumplir en su proposición en los términos del
apartado 3.6 de este Anexo.
238
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 12 DE 29
ANEXO "GIN"
Para acreditar el cumplimiento del contenido nacional de las Obras comprometido por
el Contratista, podrán considerarse Bienes Nacionales diferentes a los que se
ofertaron de acuerdo a lo establecido en el apartado 3.6.
6.1.3. En caso de que el contenido nacional real de las Obras sea menor al contenido
nacional de las Obras comprometido por el Contratista en términos del apartado 3.6
de este Anexo, el Contratista se hará acreedor a una penalización en los términos del
apartado 0.
6.2.
Verificación del Grado de Integración Nacional en Mano de Obra de ingeniería. “NO
APLICA”
6.2.1. Al término de las Obras, el Contratista deberá entregar a PEMEX PETROQUÍMICA la
declaración del Grado de Integración Nacional real en Mano de Obra de ingeniería,
calculado de acuerdo al apartado 2.2. Esta información deberá entregarse utilizando
el formato 8 de este Anexo.
6.2.2. Adicionalmente el Contratista deberá entregar la relación del personal mexicano que
participó en la realización en estos trabajos, indicando para cada trabajador su
categoría, disciplina o especialidad y horas hombre laboradas. Esta información
deberá entregarse utilizando el formato 9 de este Anexo.
6.2.3. PEMEX PETROQUÍMICA verificará documentalmente que el Grado de Integración
Nacional real en Mano de Obra de ingeniería declarado por el Contratista al término
de las Obras resulte igual o mayor que el Grado de Integración Nacional en Mano de
Obra de Ingeniería que el Contratista se comprometió a cumplir en su proposición en
los términos del apartado 4.2 de este Anexo. En caso contrario, el Contratista se hará
acreedor a una penalización en los términos del apartado 0.
239
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
TRABAJOS:
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 13 DE 29
ANEXO "GIN"
7.
Penalizaciones.
7.1. La penalización por incumplimiento en el contenido nacional de las Obras se
aplicará de acuerdo a la siguiente fórmula:
ICN = (2%) * VTC * (CNOF – CNR) / 100
Donde:
ICN
es el monto de la penalización por incumplimiento en el contenido nacional
ofertado por el Contratista en su proposición.
VTC
es el valor total de las Obras, pactado originalmente en el contrato.
CNOF es el contenido nacional ofertado por el Contratista en su proposición, de
acuerdo a lo establecido en el apartado 3.6 de este Anexo.
CNR
es el contenido nacional real de las Obras ejecutadas al amparo del contrato
declarado por el Contratista utilizando el Formato 7 de este Anexo.
Si el contrato está acordado en dos monedas, la penalización deberá calcularse para
cada una de ellas, considerando para el término VTC el monto en la moneda que le
corresponda.
7.2. La penalización por incumplimiento del Grado de Integración Nacional en Mano de
Obra de ingeniería se aplicará de acuerdo a la siguiente fórmula : “NO APLICA”
IGINMO = (XX%) * VTC * (GINMOOF – GINMOR) / 100
Donde:
240
IGINMO
es el monto de la penalización por incumplimiento en el Grado de
Integración Nacional en Mano de Obra de ingeniería ofertado por el
Contratista en su proposición.
VTC
es el valor total de las Obras, pactado originalmente en el contrato.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 14 DE 29
ANEXO "GIN"
GIN MOOF es el Grado de Integración Nacional en Mano de Obra de ingeniería
ofertado por el Contratista en su proposición, de acuerdo a lo establecido
en el apartado 4.2 de este Anexo.
GIN MOR
es el Grado de Integración Nacional real en Mano de Obra de ingeniería
declarado por el Contratista utilizando el formato 8 de este Anexo.
Si el contrato está acordado en dos monedas, la penalización deberá calcularse para
cada una de ellas, considerando para el término VTC el monto en la moneda que le
corresponda.
241
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 15 DE 29
ANEXO "GIN"
Tabla 1.
GIN
Equipos mecánicos estáticos con cuerpo de acero de aleación, acero inoxidable o material no
ferroso
Intercambiadores de calor y aeroenfriadores con tubos de acero de aleación, acero inoxidable o material no
30%
30%
ferroso
Subsector: Aparatos y equipos electrónicos de audio y video.
Amplificadores, audífonos, auriculares, bocinas, cajas acústicas (bafles), ecualizadores,
30%
micrófonos, preamplificadores, radios portátiles.
Subsector: Equipos y aparatos para comunicaciones eléctricas (telecomunicaciones).
Antenas parabólicas, aparatos telefónicos, centrales telefónicas, conmutadores telefónicos,
contestadores telefónicos, equipos carrier, equipos de facsímil, equipos de microondas,
equipos de ondas portadoras, equipos de transmisión y recepción telefónicos, equipos
35%
receptores de VHF y UHF (radiolocalizadores), equipos transreceptores fijos o móviles en
BLU, VHF y UHF, sistemas de transmisión de microondas vía satélite.
Subsector: Equipos de grabación.
Equipos de grabación profesional, radiograbadoras, videograbadoras.
30%
Subsector: Equipos y aparatos de electrónica industrial y científica.
Aparatos controladores de flama; balanzas; cargadores de baterías; equipos de medición y
control en general; equipos de ultrasonido; equipos rectificadores; fuentes de alimentación;
generadores de barrido y de señales de radio, audio y video; manómetros; multímetros;
30%
osciloscopios; pirómetros; reguladores de voltaje; sistemas de energía ininterrumpida;
termómetros
Subsector: Máquinas y equipos electrónicos para oficina y comercio.
Calculadoras, máquinas de escribir, fotocopiadoras, básculas, alarmas, sirenas, timbres.
30%
Subsector: Manufacturas eléctricas.
Conductores eléctricos de aluminio.
20%
Subsector:
242
Placas radiográficas.
40%
Tractores agrícolas.
30%
Tubos de acero al carbón con soldadura helicoidal en espesores mayores a 0.500 pulgadas.
20%
Tubos de acero al carbón con soldadura recta en diámetros de 20 y 24 pulgadas.
20%
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 16 DE 29
ANEXO "GIN"
Lista de insumos que no deberán considerarse en el cálculo del contenido nacional de las Obras, de
acuerdo con el apartado 3.5. Este listado es enunciativo más no limitativo.
Materiales de construcción:
Grava, arena, tierra, arcilla, piedra, tepetate, concreto, cemento, mortero,
hormigón, yeso, cal, curacreto, pegazulejo, varilla, alambrón, alambre
recocido, malla electrosoldada, castillo prefabricado, acero de refuerzo y
misceláneo, placa de acero, lámina de acero, solera, clavos, pijas,
tachuelas, taquetes, madera, chaflán, barrote, polín, triplay, tablaroca,
bambú, vidrio, ladrillos, tabiques, baldosas, blocks, azulejos, tabicón,
mosaico, adoquín, adobe, mármol, tejas, plafón, cemento refractario,
acrílico, entre otros.
Consumibles:
Agua, gases (acetileno, argón, oxígeno, nitrógeno, gas butano, etc.),
soldadura, solventes, grasas, aceites, solución desincrustante, solución
neutralizadora, desengrasante, refrigerante, anticongelante, lubricantes,
combustibles, aditivos, silicón, estopa, fieltro, trapo, entre otros
Otros conceptos:
Acero estructural, excepto el utilizado en la construcción de plataformas
marinas (subestructura, superestructura, pilotes y conductores)
Pintura, barniz, esmalte, recubrimiento anticorrosivo, aislamientos térmicos,
impermeabilizantes, asfalto, sellador, adhesivos, pegamento, papel, cartón,
placas radiográficas, entre otros
Mano de obra
Equipos, maquinaria y herramientas de construcción de uso temporal
Partes de repuesto o refacciones entregadas con los Bienes
Bienes de procedencia extranjera
243
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 17 DE 29
ANEXO "GIN"
Tabla 3.
Lista de materiales que deben declarar el grado de integración nacional, de acuerdo con el apartado
5.1.3.
TUBERÍA
Descripción
Tubería de proceso y servicios de acero al carbono con costura
Código
20601010002001
Unidad
kg
Tubería de proceso y servicios de acero al carbono sin costura
20601010002002
kg
Tubería de línea de acero al carbono con costura
20601020002001
kg
Tubería de línea de acero al carbono sin costura
20601020002002
kg
Tubería de revestimiento de acero al carbono
20601030002000
kg
Tubería de producción de acero al carbono
20601040002000
kg
Tubería de perforación de acero al carbono
20601050002000
kg
Tubería estructural de acero al carbono con costura
20601060002001
kg
Tubería estructural de acero al carbono sin costura
20601060002002
kg
Tubería de acero aleado con costura
20601000003001
kg
Tubería de acero aleado sin costura
20601000003002
kg
Tubería de acero inoxidable con costura
20601000004001
kg
Tubería de acero inoxidable sin costura
20601000004002
kg
Tubería de aleaciones de níquel con costura
20601000005011
kg
Tubería de aleaciones de níquel sin costura
20601000005012
kg
Tubería de aleaciones de titanio con costura
20601000005041
kg
Tubería de aleaciones de titanio sin costura
20601000005042
kg
Tubería de fibra de vidrio reforzada con resina
20601000006010
kg
Tubería de policloruro de vinilo PVC
20601000006020
kg
Tubería de policloruro de vinilo clorado CPVC
20601000006030
kg
Tubería de polietileno
20601000006040
kg
VÁLVULAS
Descripción
Válvulas de retención o check con cuerpo de acero al carbono
Código
20603020002000
Unidad
pieza
Válvulas de retención o check con cuerpo de aleado
20603020003000
pieza
244
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 18 DE 29
ANEXO "GIN"
Válvulas de retención o check con cuerpo de acero inoxidable
20603020004000
pieza
Válvulas de retención o check con cuerpo no ferroso
20603020005000
pieza
Válvulas de compuerta con cuerpo de acero al carbono
20603030002000
pieza
Válvulas de compuerta con cuerpo de acero aleado
20603030003000
pieza
Válvulas de compuerta con cuerpo de acero inoxidable
20603030004000
pieza
Válvulas de compuerta con cuerpo no ferroso
20603030005000
pieza
Válvulas de mariposa con cuerpo de acero al carbono
20603040002000
pieza
Válvulas de mariposa con cuerpo de acero aleado
20603040003000
pieza
Válvulas de mariposa con cuerpo de acero inoxidable
20603040004000
pieza
Válvulas de mariposa con cuerpo no ferroso
20603040005000
pieza
Válvulas de globo con cuerpo de acero al carbono
20603050002000
pieza
Válvulas de globo con cuerpo de acero aleado
20603050003000
pieza
Válvulas de globo con cuerpo de acero inoxidable
20603050004000
pieza
Válvulas de globo con cuerpo no ferroso
20603050005000
pieza
Válvulas de aguja con cuerpo de acero al carbono
20603060002000
pieza
Válvulas de aguja con cuerpo de acero aleado
20603060003000
pieza
Válvulas de aguja con cuerpo de acero inoxidable
20603060004000
pieza
Válvulas macho (tapón) con cuerpo de acero al carbono
20603070002000
pieza
Válvulas macho (tapón) con cuerpo de acero aleado
20603070003000
pieza
Válvulas macho (tapón) con cuerpo de acero inoxidable
20603070004000
pieza
Válvulas macho (tapón) con cuerpo no ferroso
20603070005000
pieza
Válvulas de bola con cuerpo de acero al carbono
20603080002000
pieza
Válvulas de bola con cuerpo de acero aleado
20603080003000
pieza
Válvulas de bola con cuerpo de acero inoxidable
20603080004000
pieza
Válvulas de bola con cuerpo no ferroso
20603080005000
pieza
Válvulas de ángulo con cuerpo de acero al carbono
20603090002000
pieza
Válvulas de ángulo con cuerpo de acero aleado
20603090003000
pieza
Válvulas de ángulo con cuerpo de acero inoxidable
20603090004000
pieza
Válvulas de ángulo con cuerpo no ferroso
20603090005000
pieza
245
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 19 DE 29
ANEXO "GIN"
CONDUIT
Descripción
Conduit de acero al carbono
Conduit de aluminio
Código
20503010002000
20503010005030
CABLE ELÉCTRICO
Descripción
Código
Unidad
m
m
Unidad
Alambre/cable bajo voltaje
20503010000000
m
Alambre/cable alto voltaje
20503020000000
m
Alambre/cable medio voltaje
20503030000000
m
Alambre/cable de control
20503040000000
m
CABLE DE INSTRUMENTOS
Descripción
Código
Cable de señal de instrumentos
20706050000000
m
Cable multipar de señal de instrumentos
20706060000000
m
Cable de extensión de termopares
20706070000000
m
Cable multipar de extensión de termopares
20706080000000
m
TUBING
Descripción
Tubing/multitubing para instrumentos
CATALIZADORES, EMPAQUES PARA TORRES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS
Descripción
Unidad
Código
Unidad
20706040000000
m
Código
Unidad
Empaque estructurado acero al carbono
20102010002000
m3
Empaque estructurado acero inoxidable
20102010004000
m3
Empaque estructurado plástico
20102010006000
m3
Empaque estructurado cerámico
20102010007000
m3
Empaque aleatorio acero al carbono
20102020002000
m3
Empaque aleatorio acero inoxidable
20102020004000
m3
Empaque aleatorio plástico
20102020006000
m3
Empaque aleatorio cerámico
20102020007000
m3
Carbón activado
20102030010000
m3
Alúmina activada
20102030011000
m3
Malla molecular
20102030020000
m3
Resinas de intercambio iónico
20102030021000
m3
Catalizadores
21000000000000
kg
Aminas (MEA, MDEA, DIPA, DGA, DEA y TEA)
21101000000000
m3
246
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 20 DE 29
ANEXO "GIN"
Formato 1. Carta compromiso para garantizar Contenido Nacional en el contrato
___de __________ de____ (1)
A.
Por medio del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que en caso de que
me sea adjudicado el contrato correspondiente al procedimiento de ___(2)___ número ___(3)___, relativo a
“___________________(4)_______________________”, el contenido nacional de las Obras a ejecutar será de al
menos ___(5)__%, medido de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.2 del “Anexo grado de integración nacional,
calculo y declaración del grado de integración nacional”. Los Bienes Nacionales que se suministrarán como parte del
alcance de las Obras son los siguientes:
Costo Directo (9)
Valor del bien (10)
Valor del Bien
Tag (6) Descripción (7)
Fabricante (8)
Moneda
Moneda
Moneda
Moneda
(11)
nacional
extranjera
nacional
extranjera
%I
(13)
VTBN
(12)
Monto total de la proposición
Contenido nacional ofertado
(15)
(16)
(14)
Atentamente
_______________(17)_______________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Fecha de suscripción de la manifestación.
Tipo de procedimiento de contratación.
Número de procedimiento de contratación.
Objeto de la contratación.
Contenido nacional ofertado.
Número de identificación del Bien Nacional (si aplica).
Descripción del Bien Nacional. No se deberán incluir los conceptos listados en la tabla 2
Nombre o razón social del Fabricante del Bien Nacional.
Costo directo del Bien Nacional indicado en la cotización del Fabricante del Bien. Indicar en la columna que corresponda de acuerdo a la
moneda en que esté cotizado el Bien.
Valor del Bien Nacional, es igual al Costo Directo x (1 + %I / 100), ver apartado 3.1 de este Anexo. Considerar el porcentaje de sobrecosto
que le corresponda de acuerdo al tipo de moneda en que esté cotizado el Bien Nacional.
Valor del Bien Nacional, expresado en una sola moneda de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.6 de este Anexo.
Sumatoria del Valor de los Bienes Nacionales ofertados.
%I, es el porcentaje de sobrecosto (indirectos, financiamiento, gastos adicionales y utilidad) aplicable a los Bienes Nacionales cotizados en
moneda nacional.
%I, es el porcentaje de sobrecosto (indirectos, financiamiento, gastos adicionales y utilidad) aplicable a los Bienes Nacionales cotizados en
moneda extranjera.
Monto total ofertado, expresado una sola moneda de acuerdo a lo indicado en el ver apartado 3.6 de este Anexo.
(16) Contenido nacional ofertado en porcentaje, es el resultado de dividir el monto total de los Bienes Nacionales ofertados (12)
entre el monto total de la proposición (15), multiplicado por 100.
(17) Nombre y firma del representante legal de la Compañía Licitante.
247
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
TRABAJOS:
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 21 DE 29
ANEXO "GIN"
Formato 2. Modelo de Carta Compromiso del Fabricante de Bienes
[En papel membretado del Fabricante del Bien]
___de __________ de____ (1)
Por medio de la presente me comprometo a que en caso de que la compañía
________(2)________ resulte ganadora en el procedimiento de ___(3)___ número ___(4)___,
relativo
a
“___________________(5)_______________________”,
la
compañía
_________(6)_________ suministrará el(los) bien(es) ______________(7)___________con un
Grado de Integración Nacional igual o superior al ___(8)___%.
Atentamente
_______________(9)_______________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
248
Lugar y fecha de suscripción del documento.
Nombre o razón social de la Compañía Licitante.
Tipo de procedimiento de contratación
Número de procedimiento de contratación
Objeto de la contratación
Nombre o razón social del Fabricante del Bien.
Identificador (tag) y descripción del Bien.
Valor requerido para acreditar Bienes Nacionales, de acuerdo a lo que se indica en los apartados 3.3 y 3.4
del Anexo Grado de Integración Nacional. Cálculo y declaración del Grado de Integración Nacional.
Nombre y firma del representante legal del Fabricante del Bien.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 22 DE 29
ANEXO "GIN"
Formato 3. Carta compromiso para garantizar el Grado de Integración Nacional ofertado
de la Mano de Obra de ingeniería
___de __________ de____ (1)
Por medio del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que en caso de
que me sea adjudicado el contrato correspondiente al procedimiento de___(2)___ número
___(3)___, relativo a “___________________(4)_______________________”, el Grado de
Integración Nacional de la Mano de Obra de ingeniería que suministraré al amparo del mismo,
será de al menos ___(5)___%.
Asimismo, me comprometo a poner a disposición de (COMPLEJO PETROQUÍMICO
COSOLEACAQUE) toda la información que en su momento requiera para llevar a cabo la
verificación documental del Grado de Integración Nacional declarado, incluyendo de manera
enunciativa mas no limitativa, la siguiente: cédula profesional, documentación que acredite la
nacionalidad del personal, así como la documentación que acredite su relación laboral con
_____________(6)____________.
Atentamente
__________(7)__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Fecha de suscripción de la declaración.
Tipo de procedimiento de contratación
Número del procedimiento de contratación
Objeto de la contratación.
Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra de ingeniería garantizado, en porcentaje.
Nombre o razón social de la Compañía Licitante.
(7)
Nombre y firma del representante legal de la Compañía Licitante.
249
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
TRABAJOS:
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 23 DE 29
ANEXO "GIN"
Formato 4. Declaración del Grado de Integración Nacional en Bienes
[En papel membretado del Fabricante]
___de __________ de____ (1)
Me
refiero
al
contrato
No.
_____(2)_____
que
fue
adjudicado
a
la
empresa
____________(3)____________.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el apartado 2.1 del “Error! Reference source not
found.”, el que suscribe ____________(4)____________, RFC ______(5)__________, manifiesta BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los Bienes que hemos fabricado y suministrado a la empresa
____________(3)____________ cuentan con el Grado de Integración Nacional (GIN) indicado en la
siguiente tabla:
Cantidad
Unidad
Tag
Descripción del Bien
GIN
Marca
País de origen
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
De igual forma manifiesto que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 23 de las Disposiciones
Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las
Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y en este
sentido, me comprometo a aceptar una verificación del Grado de Integración Nacional de los Bienes
suministrados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una
inspección física en la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información
durante seis meses a partir de la entrega de los bienes.
Atentamente
_______________(13)_______________
(1) Fecha de suscripción del documento.
(2) Número de contrato
(3) Nombre o razón social de la compañía Contratista.
(4) Nombre o razón social del Fabricante del Bien.
(5) Registro Federal de Contribuyentes del Fabricante del Bien
(6) Cantidad suministrada del Bien.
(7) Unidad de medida del Bien suministrado.
(8) Identificador (tag) del Bien suministrado, cuando aplique.
(9) Descripción del Bien suministrado.
(10) Grado de Integración Nacional del Bien suministrado calculado de acuerdo al punto 2.1 de este documento.
(11) Marca del Bien suministrado.
(12) País donde se fabricó el Bien suministrado.
(13) Nombre y firma del representante legal del Fabricante del Bien o del Gerente de Proyecto del Contratista
sólo en caso de que los Bienes suministrados sean fabricados en el extranjero.
250
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y
SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 24 DE 29
Formato 5. Declaración del Grado de Integración Nacional de Materiales
[En papel membretado del Contratista]
___de __________ del____ (1)
Me refiero al contrato No. _____(2)_____ . Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el apartado 5.1.3 del “Anexo Grado de Integración Nacional.
Cálculo y declaración del Grado de Integración Nacional”, el que suscribe manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los materiales que he
suministrado e instalado al amparo del citado contrato, cuentan con el Grado de Integración Nacional (GIN), de acuerdo con los datos proporcionados por los
proveedores o fabricantes, según se indica en la siguiente tabla:
Del __ de _____ del 201_ al __ de _____ del 201_ (3)
Código del
Descripción del material
Cantidad
Unidad
GIN
Monto
RFC
Fabricante
País de origen
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
material
(4)
Por otra parte, manifiesto mi consentimiento de que la información anterior podrá utilizarse con fines para el cálculo del grado de integración nacional, sin que esto
implique que la misma se utilice con el propósito de obtener precios de referencia diversos a los pactados en el contrato, de acuerdo con el esquema de
remuneración estipulado.
Atentamente
_____________(13)_______________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Fecha de suscripción del documento.
Número de contrato.
Periodo que comprende el reporte de acuerdo al apartado 5.1.3 del Anexo.
Código del material suministrado de acuerdo a la Tabla 2 del Anexo.
Descripción del material suministrado de acuerdo a la Tabla 2 del Anexo.
Cantidad de material suministrado.
Unidad de medida del material suministrado, de acuerdo a la Tabla 2 del Anexo.
Grado de Integración Nacional calculado de acuerdo al punto 2.1 del Anexo.
Monto del material suministrado, en moneda nacional.
Registro Federal de Contribuyentes del fabricante del material.
Nombre o razón social del fabricante del material.
País de origen del material.
Nombre y firma del Gerente de Proyecto del Contratista
251
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 25 DE 29
ANEXO "GIN"
Formato 6. Declaración del Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra
___de __________ de____ (1)
Contrato: ____(2)____
Estimación: __(3)__
Del __ de _____ de 201_ al __ de _____ de 201_ (4)
Mano de Obra Total
Fase
H-h (5)
Monto (6)
Mano de Obra Nacional
H-h (7)
Monto (8)
GIN
Mano de Obra
% (9)
Ingeniería:
Proceso
Tuberías
Instrumentos
Mecánica
Eléctrica
Civil
Otra (especificar)
Procura
Construcción
Administración y control de
proyectos
Por medio del presente declaro, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que la información contenida en la tabla anterior es correcta y
manifiesto que cuento con la documentación que acredita la nacionalidad del personal y su relación laboral con
______________(10)____________.
Por otra parte, manifiesto mi consentimiento de que la información anterior podrá utilizarse sólo para fines de cálculo del grado de
integración nacional, sin que esto implique que la misma se utilice con el propósito de obtener precios de referencia diversos a los pactados
en el contrato, de acuerdo con el esquema de remuneración estipulado.
Atentamente
____________(11)__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Fecha de presentación de la estimación.
Número de contrato
Número de estimación.
Periodo de estimación.
Horas-hombre totales (para cada fase) laboradas durante el periodo de estimación.
Monto de las horas-hombre totales (para cada fase) laboradas durante el periodo de estimación.
Horas-hombre correspondientes a la Mano de Obra Nacional (por fase).
Monto de las horas-hombre correspondiente a la Mano de Obra Nacional (por fase).
Grado de Integración Nacional (por fase) calculado de acuerdo a la fórmula del apartado 2.2.1.
Nombre o razón social de la compañía Contratista.
Nombre y firma del Gerente de Proyecto del Contratista.
252
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 26 DE 29
ANEXO “GIN”
Formato 7. Contenido nacional real de las Obras
___de __________ de____ (1)
Por medio del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD el contenido nacional real de las
Obras ejecutadas mediante el contrato número ____(2)____.
El contenido nacional fue calculado de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.1 del “Error! Reference source not
found.”. Los Bienes Nacionales con los que acredito dicha declaración y que fueron suministrados como parte
del alcance de las Obras son los siguientes:
Tag (3)
Descripción (4)
Fabricante (5)
Valor del Bien Nacional (6)
Moneda nacional
Moneda extranjera
VTBN
VTC
Contenido nacional real
Valor del Bien
Nacional (7)
(8)
(9)
(10)
Por otra parte, manifiesto mi consentimiento de que la información anterior sólo podrá utilizarse para fines del
cálculo del contenido nacional de las Obras, sin que esto implique que la misma se utilice con el propósito de
obtener precios de referencia diversos a los pactados en el contrato, de acuerdo con el esquema de
remuneración estipulado.
Atentamente
_______________(11)_______________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Fecha de suscripción de la manifestación.
Número de contrato.
Número de identificación del Bien, cuando aplique.
Descripción del Bien.
Nombre o razón social del Fabricante del Bien.
Valor del Bien Nacional, pactado originalmente en el contrato. Indicar el valor del bien en la columna que corresponda, de acuerdo
al tipo de moneda en que esté cotizado.
(7) Valor del Bien Nacional. Si se tienen dos monedas, los valores expresados en moneda extranjera deberán convertirse a moneda
nacional.
(8) Sumatoria del Valor de los Bienes Nacionales suministrados.
(9) Valor total de las Obras, pactado originalmente en el contrato.
(10) Contenido nacional real en porcentaje, es el resultado de dividir el monto total de los Bienes Nacionales (8) entre el monto total del
contrato (9), multiplicado por 100.
(11) Nombre y firma del Gerente de Proyecto del Contratista
253
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 27 DE 29
ANEXO “GIN”
Formato 8. Grado de Integración Nacional real en Mano de Obra de ingeniería
___de __________ de____ (1)
Por medio del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD el Grado de Integración Nacional
real en Mano de Obra de ingeniería, del contrato número ____(2)______.
El Grado de Integración Nacional en Mano de Obra de ingeniería fue calculado de acuerdo a lo indicado en el
apartado 2.2 del “anexo grado de integración nacional, calculo y declaración del grado de integración nacional ”. Las
horas-hombre correspondientes a la Mano de Obra de ingeniería utilizada en la ejecución de los trabajos
objeto del contrato con las que acredito dicha declaración son las siguientes:
Mano de Obra Total
(ingeniería)
H-h (3)
Monto (4)
Mano de Obra Nacional
(ingeniería)
H-h (5)
Monto (6)
GIN
Mano de Obra
% (7)
Por otra parte, manifiesto mi consentimiento de que la información anterior sólo podrá utilizarse para
fines del cálculo del Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra de ingeniería, sin que esto
implique que la misma se utilice con el propósito de obtener precios de referencia diversos a los
pactados en el contrato, de acuerdo con el esquema de remuneración estipulado.
Atentamente
_______________(8)_______________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Fecha de suscripción de la manifestación.
Número de contrato.
Horas-hombre totales laboradas correspondientes a Mano de Obra de ingeniería.
Monto de las horas-hombre totales laboradas correspondientes a Mano de Obra de ingeniería.
Horas-hombre totales laboradas correspondientes a la Mano de Obra Nacional de ingeniería.
Monto de las horas-hombre totales laboradas correspondientes a la Mano de Obra Nacional de ingeniería.
Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra de ingeniería calculado de acuerdo a la fórmula del apartado
2.2.1.
(8) Nombre y firma del Gerente de Proyecto del Contratista.
254
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 28 DE 29
ANEXO “GIN”
Formato 9. Relación de Mano de Obra Nacional de ingeniería
___de __________ de ____ (1)
Por medio del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD la información sobre el personal
mexicano con el cual acredito el cumplimiento del Grado de Integración Nacional en Mano de Obra de
ingeniería ofertado, del contrato número ____(2)______.
Nombre del trabajador (3)
Disciplina (4)
Número de horas-hombre (5)
Asimismo manifiesto que la información contenida en la tabla anterior es correcta y que cuento con la
información que acredita la nacionalidad del personal listado así como su relación laboral con
____________(6)____________.
Atentamente
____________(7)____________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Fecha de presentación de la estimación.
Número de contrato
Nombre del trabajador mexicano que participó en el desarrollo de la ingeniería.
Disciplina o especialidad del trabajador mexicano.
Horas-hombre laboradas por el trabajador mexicano en el desarrollo de ingeniería durante la ejecución de las Obras.
Nombre o razón social de la compañía Contratista.
Nombre y firma del Gerente de Proyecto del Contratista
255
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
CONTRATO No.:
HOJA No. 29 DE 29
ANEXO “GIN”
El presente anexo se firma en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, el día __ del mes de ______
de DOS MIL CATORCE.
POR LA ENTIDAD:
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
POR EL CONTRATISTA:
RESIDENTE DE OBRA
256
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS
SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
FORMATO DI-10.- Anexo “PCF”.- PROGRAMA DE CIERRE DE FACTURACIONES PARA PAGO DE TRABAJOS EJECUTADOS.
ESTE FORMATO SE DEBERA ACTUALIZAR CADA AÑO
DI-11
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
SUBGERENCIA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO “PCF”
HOJA 1 DE 2
PROGRAMA DE CIERRE DE FACTURACIONES PARA PAGO DE TRABAJOS EJECUTADOS EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE ACUERDO CON LA LEY DE PETRÓLEOS
MEXICANOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 EN PEMEX PETROQUIMICA
AÑO 2014
PERÍODO
DE FACTURACION
FECHA DE CORTE
DE FACTURACIONES
PLAZO MÁXIMO EN EL QUE
ELCONTRATISTA DEBERÁ
PRESENTAR A LA RESIDENCIA DE
OBRA LA DOCUMENTACIÓN
SOPORTE DE LA FACTURACIÓN
PARA SU REVISIÓN
PLAZO MÁXIMO PARA REVISIÓN Y
AUTORIZACIÓN DE LA
FACTURACIÓN POR PARTE DEL
RESIDENTE DE OBRA
PLAZO MÁXIMO PARA PAGO DE
LA FACTURACIÓN AL
CONTRATISTA POR PARTE DE
PEMEX PETROQUIMICA
SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DE CORTE DE LA
FACTURACIÓN
QUINCE DÍAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE
PRESENTACIÓN DE LA
FACTURACIÓN AL RESIDENTE
VEINTE DÍAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE
AUTORIZACIÓN DE LA
FACTURACIÓN POR PARTE DE EL
RESIDENTE
MES
DEL
AL
FECHA LÍMITE
FECHA LÍMITE
FECHA LÍMITE
AGOSTO
01 - AGO
31 – AGO
31 – AGO
6 – SEP
21 - SEP
10 – OCT
SEPTIEMBRE
01 - SEP
30 - SEP
30 - SEP
6 - OCT
21 - OCT
10 - NOV
OCTUBRE
01 - OCT
31 - OCT
31 - OCT
6 - NOV
21 - NOV
11 – DIC
NOVIEMBRE
01 - NOV
30 - NOV
30 - NOV
6 - DIC
21 - DIC
09 – ENE-2015
DICIEMBRE
01 - DIC
31 - DIC
31 - DIC
6 – ENE-2015
21 – ENE-2015
11 – FEB-2015
NOTA: CUANDO LA FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO COINCIDA CON DÍA INHÁBIL, SE APLICARÁ EL SIGUIENTE CRITERIO:
VENCIMIENTO EN DOMINGO= SE PAGA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL
VENCIMIENTO EN SÁBADO= SE PAGA EL DÍA HÁBIL ANTERIOR
VENCIMIENTO EN LUNES, MARTES, MIERC. O JUEVES INHÁBIL= SE PAGA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL
VENCIM. EN VIERNES INHÁBIL= SE PAGA EL DÍA HÁBIL ANTERIOR
257
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y
SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
FORMATO DI-10.- Anexo “PCF”.- PROGRAMA DE CIERRE DE FACTURACIONES PARA PAGO DE TRABAJOS EJECUTADOS.
ESTE FORMATO SE DEBERA ACTUALIZAR CADA AÑO
DI-11
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
SUBGERENCIA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO “PCF”
HOJA 2 DE 2
PROGRAMA DE CIERRE DE FACTURACIONES PARA PAGO DE TRABAJOS EJECUTADOS EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE ACUERDO CON LA LEY DE PETRÓLEOS
MEXICANOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 EN PEMEX PETROQUIMICA
AÑO 2015
PERÍODO
DE FACTURACION
FECHA DE CORTE
DE FACTURACIONES
PLAZO MÁXIMO EN EL QUE
ELCONTRATISTA DEBERÁ
PRESENTAR A LA RESIDENCIA DE
OBRA LA DOCUMENTACIÓN
SOPORTE DE LA FACTURACIÓN
PARA SU REVISIÓN
PLAZO MÁXIMO PARA REVISIÓN Y
AUTORIZACIÓN DE LA
FACTURACIÓN POR PARTE DEL
RESIDENTE DE OBRA
PLAZO MÁXIMO PARA PAGO DE
LA FACTURACIÓN AL
CONTRATISTA POR PARTE DE
PEMEX PETROQUIMICA
SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DE CORTE DE LA
FACTURACIÓN
QUINCE DÍAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE
PRESENTACIÓN DE LA
FACTURACIÓN AL RESIDENTE
VEINTE DÍAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE
AUTORIZACIÓN DE LA
FACTURACIÓN POR PARTE DE EL
RESIDENTE
MES
DEL
AL
FECHA LÍMITE
FECHA LÍMITE
FECHA LÍMITE
ENERO
01 - ENE
31 – ENE
31 – ENE
6 – FEB
21 - FEB
13 – MAR
FEBRERO
01 - FEB
28 - FEB
28 - FEB
6 - MAR
21 - MAR
10 - ABR
NOTA: CUANDO LA FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO COINCIDA CON DÍA INHÁBIL, SE APLICARÁ EL SIGUIENTE CRITERIO:
VENCIMIENTO EN DOMINGO= SE PAGA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL
VENCIMIENTO EN SÁBADO= SE PAGA EL DÍA HÁBIL ANTERIOR
VENCIMIENTO EN LUNES, MARTES, MIERC. O JUEVES INHÁBIL= SE PAGA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL
VENCIM. EN VIERNES INHÁBIL= SE PAGA EL DÍA HÁBIL ANTERIOR
258
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
SECCIÓN III
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN
Cada proposición deberá estar integrada como se indica a continuación:
Parte I
Documento de la Etapa de Precalificación.
Parte II
Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición, la cual
deberá entregarse dentro del sobre que contenga la propuesta técnica.
Parte III
Documentación que contiene la parte técnica.
Parte IV
Documentación que contiene la parte financiera.
Parte V
Documentación que contiene la parte económica.
259
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
PARTE I: DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE PRECALIFICACIÓN.
DA-1
Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del
contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto;
DA-4
Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de
personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición;
DA-5
Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con
facultades suficientes para comprometer a su representada;
DA-6
Comprobante de pago de las bases de licitación.
DT-3
Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección,
administración y ejecución de las obras;
DT-4
Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica del licitante;
DT-8
Convenio privado de participación conjunta
DF-1
Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por
el estado financiero auditado del año inmediato anterior y el comparativo de razones financieras
básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más
actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.
260
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DA-1.- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE
NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ
PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE
SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO;
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Hoja 1 de 1
PEMEX PETROQUIMICA
[DOMICILIO DE LA CONVOCANTE]
PRESENTE:
En referencia a las bases de licitación pública Nacional N°. 18578014-503-14 que Pemex Petroquímica
lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos
consistentes en: “REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS
DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO
COSOLEACAQUE”.
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO] en mi
carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir
verdad lo siguiente:
Manifestación de Domicilio.
Manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los
actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para
practicar las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras
no señale otro distinto, es el siguiente:
Calle:
No.
Colonia:
Ciudad:
Código Postal:
Estado y País
Teléfono:
Fax:
E-Mail:
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
261
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DA-4.- COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON
FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS Y EN EL CASO DE PERSONAS
MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN;
262
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DA-5
PEMEX PETROQUIMICA
PRESENTE:
En referencia a las bases de licitación pública Nacional N°. 18578014-503-14, que Pemex Petroquímica
lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: :
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y
SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Manifestación de que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su
representada
Mediante el presente escrito manifestamos que el suscrito cuenta con facultades suficientes para
comprometer y representar a [NOMBRE DEL LICITANTE] en la presente licitación e indicamos los datos
relativos a la constitución del licitante y a la personalidad de nuestro representante y los datos requeridos en
el párrafo antes indicado:
De la persona moral:
1)
2)
3)
4)
5)
Clave del Registro Federal de Contribuyentes.
Denominación o razón social.
Descripción del objeto social de la empresa.
Relación de los nombres de los accionistas o socios.
Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus
reformas o modificaciones (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público
que las protocolizó).
6) Inscripción en el Registro Público de Comercio.
Del representante:
1)
2)
Nombre.
Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para
suscribir la Propuesta (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que
los protocolizó).
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
Protesto lo necesario
_________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁN
PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO.
263
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DA-6
COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN
264
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DT-3
Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección,
administración y ejecución de las obras, los que deberán tener al menos, para los siguientes
cargos:
El Superintendente de Construcción deberá comprobar su experiencia mediante actas de
recepción física de los trabajos, finiquitos de los contratos, notas de bitácora firmadas por el
profesional técnico, de los últimos cinco años en cuando menos dos obras de construcción de
rehabilitación de bases y estructuras de equipos, drenajes y pisos antiácidos, así como la profesión
y grado académico, con título profesional, por lo que debe anexar copia de la Cédula Profesional.
Además deberá presentar copia de poder notarial para toma de decisiones durante la ejecución de
la obra. (El poder notarial será necesario presentarlo una vez que la empresa haya sido la
ganadora del contrato).
El Supervisor de Seguridad, deberá tener experiencia en materia de Seguridad Industrial
debiendo proporcionar obligatoriamente el currículum vitae, indicando en el mismo datos como
escolaridad, diplomas, certificados, oficios de nombramiento u otros documentos oficiales,
mismos que deberán ser adjuntados para acreditar su experiencia laboral en cuando menos una
obra en los últimos cinco años de magnitud y complejidad similares.
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE:
1.- El Superintendente de Construcción que se designe deberá contar con firma electrónica para poder darse
de alta dentro del sistema de bitácora electrónica, mismo que no podrá ser sustituido salvo por alguna causa
plenamente justificada.
2.- Al Superintendente de Construcción designado, deberá de contar, durante la ejecución de los trabajos,
con un poder notarial amplio para la toma de decisiones, así como para poder recibir y dar notificaciones
resultantes con el desarrollo de los trabajos, aún las de carácter personal.
3.- Si el Superintendente de Construcción Propuesto es Profesionista, El Licitante deberá asegurarse y
anexar dentro de su propuesta, el documento comprobatorio que la cedula profesional presentada se
encuentre debidamente registrada ante la Dirección General de Profesiones, para lo cual podrán consultarla
en la dirección siguiente:
http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action;jsessionid=25226b6d17ea3c023c2b7a9b33a6
265
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DT-4 Documentos que acrediten la Experiencia y Capacidad Técnica de cuando menos dos contratos
de obras terminadas, referentes a obras de construcción de rehabilitación de bases y estructuras
de equipos, drenajes y pisos antiácidos, ejecutados en instalaciones
industriales, cuyas
características, dimensiones y complejidad sean similares a la obra que se concursa, mediante el
acta recepción de los trabajos o finiquito del contrato, con la identificación de los trabajos
realizados por el licitante, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la
contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos y las fechas previstas de
terminaciones, según el caso.
Los licitantes deberán presentar una relación, bajo protesta de decir verdad, de contratos vigentes y
comprometidos a la fecha de inicio de la obra, mencionando la descripción, monto original, monto
ejercido hasta la última estimación, vigencia del contrato y área contratante, esto con la finalidad de
verificar que el licitante cuente con el recurso necesario y que no afecte su capacidad de ejecución
en caso de que se le asigne el contrato.
Para el caso de proposiciones conjuntas (consorcio), la experiencia requerida, podrá acreditarse
mediante la suma de la experiencia de cada una de las empresas participantes del consorcio o en
su caso una sola empresa que lo acredite.
266
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS
SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA
REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN
EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA
REQUERIDA EN LAS BASES DE LICITACIÓN, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE,
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.
A).-ENCABEZADO:
LICITACION NO.:
LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA, COMO SE INDICA EN LAS BASES DE LICITACION.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE:
SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPUESTA.
ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE O
REPRESENTANTE COMÚN EN EL CASO DE UNA PROPUESTA CONJUNTA.
TEXTO:
CONTRATANTE:
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:
SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE
SE ANOTARÁ EL OBJETO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE CONFORMIDAD CON LOS SOLICITADOS
EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.
LUGAR:
EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS.
IMPORTES:
CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, EJERCIDO EN PESOS MEXICANOS O EN LA MONEDA
EN QUE FUE CELEBRADO, DEBIENDO EN ESTE CASO SEÑALAR LA DIVISA DE QUE SE TRATA.
FECHA DE INICIACION Y TERMINACION:
SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN (CON NÚMEROS EL DÍA, EL MES Y EL
AÑO).
TRABAJOS REALIZADOS POR:
SE INDICARÁ QUE LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS POR EL LICITANTE.
267
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS
SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE
LICITACION No.: 18578014-503-14
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: “REHABILITACIÓN DE BASES
Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA
PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
FIRMA DEL
LICITANTE
DOCUMENTO
DT-4
HOJA:
DE:
IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA
REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN
IMPORTES (INDICAR MONEDA)
CONTRATANTE
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
TOTAL
EJERCIDO
268
FECHA DE
INICIO
TÉRMINACIÓN
TRABAJOS
REALIZADOS POR
(LICITANTE)
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DT-8.- CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA
CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONJUNTA QUE CELEBRAN ___________, ___________ Y
_____________ [LISTAR A TODAS LAS PERSONAS], REPRESENTADAS POR ___________,
___________ Y _____________ [LISTAR A TODOS LOS REPRESENTANTES LEGALES]
RESPECTIVAMENTE, EN SUS CARÁCTERES DE REPRESENTANTE LEGAL DE LAS MISMAS, PARA
PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA Nacional N°. 18578014-503-14, REFERENTE A:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA
DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO
COSOLEACAQUE”. AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
(DECLARACIÓN PARA PERSONAS MORALES)
I. Declara ______________________
I.1.- Que acredita la existencia de la empresa con el testimonio de la Escritura Pública Número.
____________, volumen Número. ________, de fecha ___ de _____ de ______, inscrita en forma
definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _____________, bajo el acta
número ____________, tomo número_____________ volumen número ___________, de fecha
__________, otorgada ante la Fe del Notario Público Número._____ de la Ciudad de ________., Lic.
__________.
I.2.- Que el Señor ______________________________, acredita su personalidad y facultades como
Representante Legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública Número______
de fecha _____ de _______ de ______ otorgada ante la fe del Notario Público Número. ______, de la
Ciudad de _________., Lic. ______________.
I.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:________________________ número
_______,Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.
(Se deberá incluir la información anterior por cada una de las personas morales que integran el consorcio).
(DECLARACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAS)
II. Declara ______________________
II.1.- Que acredita la existencia y nacionalidad mediante _______________________.
II.2.- Que el Señor ______________________________, acredita su personalidad y facultades como
Representante Legal de dicha persona, mediante ______________.
II.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:________________________ número
_______,Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.
III.- las partes declaran:
III.1.- Que celebran el presente convenio con fundamento en el Artículo 55 del Reglamento de la Ley de
Petróleos Mexicanos y 24 de las DAC, y a la regla referente a participación Conjunta de las bases de
Licitación pública Nacional N°. 18578014-503-14, referente a : “REHABILITACIÓN DE BASES Y
ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS
SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
269
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
III.2.- Las partes de este Convenio Privado de propuesta conjunta, nos comprometemos y obligamos a
participar en forma conjunta en la licitación pública Nacional N°. 18578014-503-14, referente a :
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA
PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO
COSOLEACAQUE”. Al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS.
PRIMERA.- OBJETO.
Las partes convienen en agruparse con el objeto de presentar propuesta conjunta para participar en la
Licitación pública Nacional N°. 18578014-503-14, referente a, “REHABILITACIÓN DE BASES Y
ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS
SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
SEGUNDA.- PARTES DE LA OBRA QUE CADA AGRUPADO SE OBLIGA A CUMPLIR. Las partes en
este convenio se obligan a aportar, en caso de resultar su propuesta conjuntada adjudicada en la licitación
pública Nacional N°. 18578014-503-14, lo siguiente:
I. [RAZON SOCIAL DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO] se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por
persona)
[RELACIONAR LAS PARTES DE LA OBRA QUE SE OBLIGA A EJECUTAR O LA PARTICIPACIÓN
QUE TENDRÁ EN EL CONSORCIO]
II. [RAZON SOCIAL DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO] se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por
persona)
[RELACIONAR LAS PARTES DE LA OBRA QUE SE OBLIGA A EJECUTAR O LA PARTICIPACIÓN
QUE TENDRÁ EN EL CONSORCIO]
III.- [ETC.]
TERCERA.- DOMICILIO COMUN.
Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones el ubicado en______________
número _______, Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ____________, con
teléfono ___________ y dirección electrónica ______________.
CUARTA REPRESENTANTE COMUN.
Las partes convienen que (nombre del representante común), a través de su Represente Legal, (nombre del
representante legal del representante común), en los términos en que señala el inciso e) del artículo 24 de
las DACS, será el Representante Común, otorgándole poder amplio, suficiente y necesario para que actúe
ante [NOMBRE DEL ORGANISMO] en nombre y representación de las partes en todos y cada uno de los
actos de la licitación pública Nacional N°. 18578014-503-14, y los que de ella se deriven.
270
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
QUINTA.- LIDER DEL CONSORCIO.
Las partes convienen en que la persona que actuará como Líder del consorcio, en los términos que señala
el inciso b) del artículo 24 de las DACS, en la ejecución del contrato será
[Nombre, denominación o razón social de la persona designada
_______________________________________________,
cuyo
representante
legal
es
como
Líder
del consorcio]
[Nombre del representante legal
del Líder
del Consorcio,
en su caso] quien asume la responsabilidad de coordinar la ejecución de las
__________________________________,
actividades objeto del contrato y, por tanto, será la única interlocutora del Consorcio con PEMEX
PETROQUÍMICA. Éste presentará las correspondientes facturas.
SEXTA.- OBLIGACION CONJUNTA Y SOLIDARIA
Las partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre si y ante Pemex Petroquímica, para
comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme producto de la licitación
pública Nacional N°. 18578014-503-14.
SEPTIMA.- MECANISMOS QUE REGULEN EL CONTROL DEL CONSORCIO.
Las partes, acuerdan que los mecanismos que regulan el control del consorcio, se incluyen como anexo I
del presente convenio,
OCTAVA.- MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE LOS PARTICIPANTES DEL
CONSORCIO.
Las partes, acuerdan que los mecanismos de resolución de controversias, se incluyen como anexo II del
presente convenio
NOVENA.- ACUERDOS DE INDEMNIZACIÓN ENTRE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO.
Las partes, acuerdan que los acuerdos de indemnización entre los integrantes del consorcio, se incluyen
como anexo III del presente convenio.
El presente Convenio Privado de Propuesta Conjunta, se firma por las partes en [No. DE EJEMPLARES]
ejemplares originales, en la Ciudad de ________________, a los _____ días del mes de
________________ de _________________.
_________________________________
[NOMBRE
DE
CADA
INTEGRANTE
DEL
CONSORCIO] [REPRESENTANTE LEGAL DE
CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIO]
271
____________________________
[NOMBRE DE CADA INTEGRANTE DEL
CONSORCIO] [REPRESENTANTE LEGAL
DE
CADA
INTEGRANTE
DEL
CONSORCIO]
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DF-1 Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por el
estado financiero auditado del año inmediato anterior y el comparativo de razones financieras básicas, salvo
en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de
presentación de proposiciones
Los licitantes deberán comprobar su capacidad financiera, mediante la entrega de la documentación descrita
en los formatos DF-1A, DF-1B y copia de la declaración fiscal del ejercicio 2013, mismo que deberá estar
integrado al menos por el balance general auditado. Los estados financieros auditados deberán cumplir
estrictamente con los términos y condiciones del balance general auditado requeridos para el acreditamiento
del capital contable.
Formatos DF-1, DF-1A y DF-1B:
DF-1
Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al
menos por el estado financiero auditado del año inmediato anterior y el comparativo de
razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las
cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de
documentos de precalificación.
DF-1A
Para acreditar la capacidad financiera, los licitantes deberán presentar el estado
financiero auditado del año inmediato anterior (2013), mismo que deberá estar
integrado al menos por el balance general auditado.
El Capital Contable mínimo requerido para esta licitación es de: $17, 000,000.00 (diecisiete
millones de pesos 00/100 M.N.)
El Capital neto de trabajo mínimo requerido para esta licitación es de: $3,400.000.00 (tres
millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.)
Para el caso de proposiciones conjuntas (consorcio), la experiencia requerida, el capital
contable y capital neto de trabajo solicitados así como, las razones financieras de
apalancamiento y liquidez podrán acreditarse mediante la suma de la experiencia y las
capacidades financieras de cada una de las empresas participantes del consorcio o en su caso
una sola empresa que lo acredite.
272
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
PREMISAS SOBRE LA ESCALA DE EVALUACIÓN FINANCIERA:
a) La escala establecida está basada en obtener un máximo de 100 puntos.
b) Para que una empresa o conjunto de empresas obtenga una evaluación financiera aprobatoria
deberá alcanzar como mínimo 80 Puntos.
c) En caso de que se presenten licitaciones conjuntas, se deberá cumplir con las siguientes reglas.
i) Al menos una de las empresas que participen en una licitación conjunta deberá tener el 60 por
ciento del capital contable requerido.
ii) Las demás empresas del consorcio deberán tener al menos 10 por ciento del capital contable
requerido.
iii) Para efecto de cálculo de los diferentes indicadores financieros, se sumaran los rubros
considerados para cada razón financiera.
Se anexa
parámetros de
medición.
Indicador
Razón
Financiera
MEDICIÓN
Razon Financiera
Nivel
Puntos
APALANCAMIENTO
Pasivo Total
< =1
ALTO
15
Capital Contable
1.01 a 1.50
1.51 a 2.00
2.01 a 2.50
2.51 a 3.00
>3
ACEPTABLE
MEDIO
BAJO
INADECUADO
DEFICIENTE
14
13
12
10
0
>= 1.00
ALTO
15
0.81 a 0.99
ACEPTABLE
14
0.61 a 0.80
0.51 a 0.60
0.30 a 0.50
< 0.30
MEDIO
BAJO
INADECUADO
DEFICIENTE
13
12
10
0
LIQUIDEZ
Activo Circulante
Pasivo Corto
Plazo
CAPITAL DE TRABAJO NETO REQUERIDO
Activo Circulante
(menos) Pasivo
Circulante
> $5´100,001.00
ALTO
30
$4´250,001.00 – $5´100,000.00
MEDIO
25
BAJO
20
DEFICIENTE
0
$3´4000,001.00 – $4´250,000.00
< $3´4000,000.00
273
Equivalencia
en puntos
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
CAPITAL CONTABLE REQUERIDO
Capital Contable
> $34´000,001.00
ALTO
$25´500,001.00 - $34´000,000.00
MEDIO
$17´000,001.00 – $25´500.000.000 BAJO
< $17´000,000.00
DEFICIENTE
40
35
30
0
SUMA :
CALIFICACIÓN REQUERIDA:
El valor mínimo requerido es de 80 puntos.
Los licitantes deberán presentar copia de la declaración fiscal y su acuse de recibo emitido por el SAT,
correspondiente al año anterior (2013).
Los licitantes deberán de cumplir con el capital contable mínimo requerido y el capital neto de trabajo
requerido así como acreditar cuando menos 80 puntos de acuerdo a las premisas de evaluación financiera.
El incumplimiento en alguno de los parámetros establecidos en las razones financieras o la omisión en la
presentación de algún documento requerido en esta Sección, será causa suficiente para determinar que una
oferta no acredita la capacidad financiera solicitada.
274
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DF-1B (Opcional)
FORMATO DE CARTA DE LÍNEAS DE CREDITO DISPONIBLES
(Información Mínima que debe contener la carta)
(EN ORIGINAL Y EN IDIOMA ESPAÑOL)
PEMEX PETROQUÍMICA
Atn.:
[Persona que firmó la convocatoria]
Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad, les informamos que nuestro acreditado [Nombre
del Licitante] cuenta con una línea de crédito autorizada y vigente con nuestra Institución, misma que
presenta un saldo al día de hoy, de $ [Cantidad con número] ([Cantidad con letra]), el cual servirá para
hacer frente a los compromisos que se deriven de la licitación No. 18578014-503-14.
Sin más por el momento y para cualquier aclaración al respecto quedamos de ustedes,
(Firma de los funcionarios facultados de la Institución o del Representante Legal de la entidad financiera del
exterior de que se trate)
[Nombre del Funcionario]
[Nombre del Funcionario]
[Cargo]
[Cargo]
[Teléfono de contacto]
[Teléfono de contacto]
[No. de Registro de Firma]
[No. de Registro de Firma]
275
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
PARTE II:
DA-2
DA-3
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA
PROPOSICIÓN
Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de
los supuestos que establecen los supuestos de la fracción V del artículo 53 y 59 de la LPM y el
artículo 12 de las DACS;
Manifestación bajo protesta de decir verdad que cuenta con los recursos necesarios para
cumplir con el contrato;
DA-7
Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a
través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores
públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el
resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen
condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes
DA-8
Información de Carácter Confidencial. La falta de presentación de este escrito no será causa de
desechamiento de la proposición.
DA-9
Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que el licitante es de nacionalidad
mexicana.
Las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta (consorcio), deberán
presentar en forma individual lo solicitado en los Documentos DA-2, DA-3, DA-5, DA-7, DA-9 firmados
por el representante legal de cada una de las personas que decidan agruparse, así mismo los
documentos DA-1, DA-4, DA-6, DA-8, de la Parte I de la Sección III de estas Bases de licitación deberán
presentar estos formatos en forma conjunta y deberán estar firmados por el representante común.
276
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DA-2.- ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS SUPUESTOS DE LA
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 53 Y 59 DE LA LPM Y EL ARTÍCULO 12 DE LAS DAC.
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Hoja 1 de 1
PEMEX PETROQUÍMICA
[DOMICILIO DE LA CONVOCANTE]
PRESENTE:
En referencia a las bases de licitación pública Nacional N°.18578014-503-14 que Pemex Petroquímica
lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos
consistentes en: : “REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE
AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Declaro bajo protesta de decir verdad que [NOMBRE DEL LICITANTE] no se encuentra en alguno de los
supuestos de la fracción V del artículo 53 y 59 de la LPM y el artículo 12 de las DAC, asimismo, manifiesto
que tengo total conocimiento de las implicaciones legales y sanciones que podrían aplicarse en caso de
declarar con falsedad.
La falsedad en esta manifestación será sancionada en términos de ley.
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁN
PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO.
277
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DA-3.- MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON LOS RECURSOS
NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL CONTRATO
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Hoja 1 de 1
PEMEX PETROQUIMICA
[DOMICILIO DE LA CONVOCANTE]
PRESENTE:
En referencia a las bases de licitación pública Nacional N°. 18578014-503-14, que Pemex Petroquímica
lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: :
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y
SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de que se me adjudique el contrato resultante de esta
licitación, cuento con los recursos suficientes como son: recursos humanos, técnicos, financieros, de
infraestructura, maquinaria y equipo para la total y correcta ejecución de la obra, considerando otros posibles
contratos y contratos que tenga en ejecución con la Administración Pública Federal e Iniciativa Privada.
La convocante podrá solicitar al licitante documentación adicional, a fin de corroborar que cuenta con los
recursos antes mencionados para, en su caso, afrontar el compromiso en caso de que su propuesta sea
adjudicada.
Lugar y fecha____________________.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁN
PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO.
278
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DA-7.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN QUE
POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR
CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE, INDUZCAN O
ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN
CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA
Declaración de Integridad y Compromiso con la transparencia para fortalecer el proceso de
contratación No. 18578014-503-14, : “REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO
COSOLEACAQUE”. representado en este acto por [NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA LICITACIÓN], en
su carácter de Presidente de la licitación, a quien en lo sucesivo se le denominará. “Pemex" y
[NOMBRE DEL LICITANTE], representada por [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en su
carácter de ______________ a quien en lo sucesivo se le denominará el “licitante", al tenor de las
siguientes consideraciones y compromisos:
CONSIDERACIONES
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
El gobierno federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a
una estrategia de ética y transparencia.
Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos los
integrantes de la sociedad.
Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir en fuente
de conductas irregulares.
Es objeto de este instrumento mantener el compromiso de las partes en no tratar de influir en el
proceso de contratación mediante conductas irregulares.
Se requiere la participación de las partes involucradas, para fomentar la transparencia en el
proceso de contratación.
Este pacto representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de las
partes.
Dentro de este marco los firmantes, asumen los siguientes:
COMPROMISOS
I.- Del “licitante”
1. Vigilar que sus empleados y subcontratistas que intervengan en el proceso de contratación
cumplan con los compromisos aquí pactados.
2. Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el gobierno federal.
3. Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente y eficaz utilización de los recursos
públicos destinados al proyecto.
279
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
4. Conocer y aceptar el proyecto para el cual está capacitado y considerar en su propuesta los
elementos necesarios para en su caso, realizar el proyecto con calidad, eficacia y eficiencia.
5. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que haya
obtenido en el proceso de contratación
6. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación y en su
caso, la realización del proyecto.
7. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad o
la nación.
8. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la
contratación para sí o para terceros.
9. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones
gubernamentales o de terceros.
II.- De Pemex
1. Exhortar que los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el proceso
de contratación, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente pacto entre
su personal, así como terceros que trabajen para Pemex, que por razones de sus actividades
intervengan durante el proceso de contratación.
2. Desarrollar sus actividades en el proceso de contratación dentro de un código de ética y
conducta.
3. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación del
proyecto.
4. Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera predisponerle a otorgar ventajas en el
proceso de contratación.
5. Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratación.
6. Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio de la institución y sin perjuicio de la
empresa.
7. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la
sociedad y la nación.
DECLARACIONES
III.- Del “licitante”
Manifiesta de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar
conductas para que los servidores públicos de Pemex, induzcan o alteren las evaluaciones de
las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les
otorguen condiciones más ventajosas, con relación de los demás participantes.
280
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
La presente declaración de integridad y compromiso con la transparencia se firma de común
acuerdo en ______________, a los ______días del mes de ________________ de ____.
Por “Pemex”
Por el “licitante”
Nombre y firma del Servidor Público
(Área Convocante)
[Nombre y firma del Representante
Legal]
PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁN
PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO.
281
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DA-8.- INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Hoja 1 de [No. total de hojas]
PEMEX PETROQUÍMICA
[DOMICILIO DE LA CONVOCANTE]
PRESENTE:
En referencia a las bases de licitación pública Nacional N°. 18578014-503-14 que Pemex Petroquímica
lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios,
para los trabajos
consistentes en: : “REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE
AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO] en mi
carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO],
manifiesto que la información correspondiente a la propuesta presentada está debidamente clasificada en los
términos de lo dispuesto en los Capítulos III de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública
Gubernamental, IV, V y VI de su Reglamento así como por los Lineamientos Generales para la Clasificación
y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
Lo anterior derivado de lo dispuesto en los artículos 2 y 3, apartados III.-Documentos y V.-Información; de la
Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Relación de documentación de la Propuesta que se encuentran Clasificados como: [RESERVADOS O
CONFIDENCIALES]
A)
B)
C)
DOCUMENTOS DE LA ETAPA DE PRECALIFICACION
TODA MI PROPUESTA
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DE MI PROPUESTA:
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
Protesto lo necesario
_________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la
proposición.
282
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DA-9
ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL
LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Hoja 1 de 1
PEMEX PETROQUIMICA
[DOMICILIO DE LA CONVOCANTE]
PRESENTE:
En referencia a la convocatoria a la licitación pública Nacional No. 18578014-503-14 que Pemex
Petroquímica lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los
trabajos consistentes en: : “REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA
PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Declaración sobre nacionalidad mexicana del licitante.
Declaro bajo protesta de decir verdad que [NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTE DEL CONSORCIO]
es de nacionalidad mexicana, manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones legales y
sanciones que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad.
La falsedad en esta manifestación será sancionada en términos de ley.
Lugar y fecha____________________.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO ]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁN
PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO
283
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
PARTE III:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PARTE TÉCNICA
DT-1
Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones
ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; estar conforme de ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al proyecto de contrato, los proyectos
arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y
las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad
convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la
proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le
proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.
DT-2
Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las
restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos que establezca la convocante.
DT-5
Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará,
acompañada de la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y
económica de las personas que se subcontratarán.
DT-6
Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas
con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que
se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado;
tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra,
deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que
resultare ganador.
DT-7
Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen
extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, se deberá entregar además de los
anteriores, una manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se
cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio Nacional en su modalidad de
discriminación de precios o de subsidios.
DT-9
Carta de Conocimiento de las Bases de Licitación.
DT-10
Análisis de los conceptos de trabajo, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de
medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y
de mano de obra y maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos,
sin considerar costos e importes.
284
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
DT-11
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, con la descripción y
especificaciones técnicas de cada uno de ellos indicando las cantidades a utilizar y sus
respectivas unidades de medición. (Sin montos).
DT-11A.- LISTADO DE MATERIALES (INCLUYENDO LOS DE CONSTRUCCIÓN) Y EQUIPO
DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE
LA PROPUESTA
DT-11B.- LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA
PROPUESTA
DT-11C.- LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN
EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA
DT-12
Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas,
indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar (Sin montos).
DT-13
Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de la mano de obra que
intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos, expresada en jornadas e identificando
categorías (sin montos).
DT-14
Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de maquinaria y equipo de
construcción, expresado en horas efectivas de trabajo, identificando tipo y características (sin
montos).
DT-15
Programa cuantificado y calendarizado de suministro o utilización mensual de los materiales y
equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes
requeridos (sin montos).
DT-16
Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización mensual
del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección,
supervisión, administración y control de la obra para la ejecución de los trabajos (sin montos).
DT-17
Carta compromiso para garantizar Contenido Nacional en el contrato (este formato equivale al
formato 1 del Anexo GIN que debe presentar el licitante)
DT-18
Modelo de Carta Compromiso del Fabricante de Bienes (este formato equivale al formato 2 del
Anexo GIN que debe presentar el licitante) (NO APLICA)
285
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DT-1.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS,
SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL
GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE
CARÁCTER TÉCNICO; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES, A LOS TÉRMINOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SUS ANEXOS Y LAS
MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO; AL MODELO DE CONTRATO,
LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; EL HABER CONSIDERADO LAS
NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE LES
HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA
PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU
CASO, LE PROPORCIONARÁ LA PROPIA CONVOCANTE Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO
CORRESPONDIENTE.
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
PEMEX PETROQUÍMICA
[DOMICILIO DE CONVOCANTE]
PRESENTE:
En referencia a las bases de licitación pública Nacional N°. 18578014-503-14 que Pemex Petroquímica
lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos
consistentes en: : “REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE
AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO] en mí
carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto lo siguiente:
Que conocemos el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; que estamos
conformes de ajustarnos a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus
anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al proyecto de contrato, los proyectos
arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones generales y particulares de construcción que la convocante nos hubiere proporcionado, así
como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación
permanente que, en su caso, nos proporcionará la propia convocante y el programa de suministro
correspondiente.
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
286
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DT-2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA
REALIZAR
LOS
TRABAJOS,
INCLUYENDO
EL
PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN
SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A
LOS PROYECTOS QUE ESTABLEZCA LA CONVOCANTE.
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
287
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DT-5.- MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS
TRABAJOS
QUE
SUBCONTRATARÁ,
ACOMPAÑADA
DE
LA
INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE
SUBCONTRATARÁN.
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
PEMEX PETROQUÍMICA
[DOMICILIO DE LA CONVOCANTE]
PRESENTE:
En referencia a las bases de licitación pública Nacional N°. 18578014-503-14 que Pemex Petroquímica
lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos
consistentes en: : “REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE
AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO] en mí
carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto lo siguiente:
Que las partes de los trabajos que subcontrataré de acuerdo a lo indicado en las bases de licitación son:
[DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES QUE SUBCONTRATARA]
(*) Nombre, Denominación o Razón Social del Subcontratista
Trabajos que Realizará
(*) NOTA: Se deberá anexar a este formato el currículum y documentación que demuestre fehacientemente
la experiencia y capacidad técnica y económica del (los) subcontratista(s) propuestos, en los trabajos que
realizará.
Además deberá incluir carta emitida por cada uno de éstos en la que manifiesten que aceptan la realización
de los trabajos en caso de que la proposición del licitante sea la ganadora.
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
288
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DT-6.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU
PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA,
MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS
INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO;
TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN
OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO
Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.
289
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DT-7.- CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN
PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE
ECONOMÍA, SE DEBERÁ ENTREGAR ADEMÁS DE LOS ANTERIORES, UNA MANIFESTACIÓN
ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN
CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO NACIONAL EN SU MODALIDAD DE
DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
290
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DT-9.- CARTA DE CONOCIMIENTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN
[Preferentemente en papel membretado del Licitante]
[Lugar y fecha de Expedición de la Carta de conocimiento]
PEMEX PETROQUIMICA
PRESENTE:
Por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que he leído y entendido el alcance de
las bases de Licitación, incluyendo las aclaraciones y modificaciones presentadas en la sesión de
preguntas y respuestas de las [No. DE JUNTAS LLEVADAS A CABO] Juntas de Aclaraciones
celebradas y en las [No. DE NOTAS ACLARATORIAS RECIBIDAS] Notas Aclaratorias para la
Licitación Pública Nacional N°. 18578014-503-14, para la ejecución de la Obra consistente en: :
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV
Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Así mismo manifiesto mi conformidad de que en el caso de resultar el Licitante ganador, previo a la firma
del contrato respectivo, entregaré a Pemex Petroquímica, toda la documentación que me fue
proporcionada en el proceso de la licitación, debidamente firmada por nuestro representante legal (o
Representante común en el caso de proposición conjunta).
El Contenido de las bases de Licitación, así como las aclaraciones y modificaciones que nos fueron
proporcionados por Pemex Petroquímica, por conducto de la Subgerencia de Obra Pública, es el que a
continuación se detalla:
Contenido de las bases de Licitación
SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN.
Anexo 1: Formato de preguntas para Junta de Aclaraciones.
SECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
SECCIÓN III: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.
Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV
Parte V
Documentación de la Etapa de Precalificación.
Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición, la cual
deberá entregarse dentro del sobre que contenga la parte técnica.
Documentación que contiene la parte técnica.
Documentación que contiene la parte financiera.
Documentación que contiene la parte económica.
291
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRECALIFICACION, FINANCIERA, TÉCNICA,
ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.
Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV
Parte V
Criterios de Evaluación de Precalificación.
Criterios de Evaluación Financiera
Criterios de Evaluación Técnica
Criterios de Evaluación Económica
Criterios de Adjudicación
SECCIÓN V: PROYECTO DE CONTRATO Y FORMATOS.
Proyecto de Contrato
Formatos para firma del contrato
Formato Programa de cierre de facturaciones.
ACLARACIONES Y MODIFICACIONES PROPORCIONADAS
DOCUMENTOS:
1. ___ ACTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES.
2. ___ CARTAS ACLARATORIAS.
3. ___ NOTAS ACLARATORIAS
MEDIANTE
LOS
SIGUIENTES
ATENTAMENTE,
______________________________________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
292
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DT-10.- ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO A
DESARROLLAR, SU UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LOS
MATERIALES CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y DE MANO DE OBRA Y
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES
RENDIMIENTOS, SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES.
“LA CONVOCANTE” CONSIDERA QUE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL 100 % DE LOS
ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DEL MONTO DE LA PROPOSICIÓN
______________________________________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
293
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
LICITACION No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
[NOMBRE DEL LICITANTE /
INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
: “REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS,
DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS
SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO
COSOLEACAQUE”.
[FIRMA REPRESENTANTE LEGAL / FIRMA REPRESENTANTE
COMÚN DEL CONSORCIO]
ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
CONCEPTO No. __________ DESCRIPCIÓN:
________________________________________________
UNIDAD DE MEDIDA: ______
CANTIDAD: _______
No.
MATERIALES
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
No.
MANO DE OBRA
CATEGORIA
UNIDAD
HOJA :
DE :
CONSUMOS
RENDIMIENTOS
%
%
Equipo de Seguridad
Herramienta Menor
No.
DT-10
MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
RENDIMIENTOS
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
294
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DT-11A
LICITACION No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS,
DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS
AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES
DEL CONSORCIO]
[FIRMA REPRESENTANTE LEGAL / FIRMA REPRESENTANTE
COMÚN DEL CONSORCIO]
HOJA :
DE :
LISTADO DE MATERIALES (INCLUYENDO LOS DE CONSTRUCCIÓN) Y EQUIPO DE INSTALACIÓN
PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA
No.
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS
Y
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
MARCA Y/O MODELO
UNIDAD
CANTIDAD
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
295
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DT-11B
LICITACION No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
[NOMBRE DEL LICITANTE /
INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS,
DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS
SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO
COSOLEACAQUE”.
HOJA :
DE :
[FIRMA REPRESENTANTE LEGAL / FIRMA REPRESENTANTE COMÚN
DEL CONSORCIO]
LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA
No.
CATEGORÍA
UNIDAD (jornada)
CANTIDAD
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
296
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DT-11C
LICITACION No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
[NOMBRE DEL LICITANTE /
INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS,
DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS
SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO
COSOLEACAQUE”.
[FIRMA REPRESENTANTE LEGAL / FIRMA REPRESENTANTE COMÚN
DEL CONSORCIO]
HOJA :
DE :
LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE
LA PROPUESTA
No.
DESCRIPCIÓN
MARCA Y/O MODELO
UNIDAD
CANTIDAD
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
297
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y
SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
TRABAJOS:
PETROQUIMICA
LICITACION No.: 18578014-503-14
FECHA DE INICIO:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y
ESTRUCTURAS DE EQUIPOS,
DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE
AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS
AUXILIARES DEL COMPLEJO
PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
21 DE AGOSTO DE 2014
[NOMBRE DEL LICITANTE /
INTEGRANTES DEL
CONSORCIO]
PLAZO DE EJECUCION DE
LA OBRA: 210 DIAS
DT-12
HOJA:
FIRMA DEL LICITANTE
DE:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SIN MONTOS)
Part
sub
part
CONCEPTO DE TRABAJO
CANTIDAD
AÑO/ MES
UNIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Notas.En la programación se indicarán por mes las cantidades de trabajo por realizar.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
EL CONTRATO SE PACTARA DE ACUERDO AL PROGRAMA PROPUESTO POR EL LICITANTE GANADOR, EN CASO QUE LA CONVOCANTE SEÑALE UN PROGRAMA DE EVENTOS CRITICOS (ANEXO D),
EL LICITANTE LO DEBERÁ TOMAR EN CUENTA PARA EFECTOS DE SU PROGRAMACIÓN
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
298
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y
SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
TRABAJOS:
PETROQUIMICA
LICITACION No.: 18578014-503-14
FECHA DE INICIO:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y
ESTRUCTURAS DE EQUIPOS,
DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA
DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS
AUXILIARES DEL COMPLEJO
PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
21 DE AGOSTO DE 2014
[NOMBRE DEL LICITANTE /
INTEGRANTES DEL
CONSORCIO]
PLAZO DE EJECUCION DE
LA OBRA: 210 DIAS
DT-13
[FIRMA REPRESENTANTE
LEGAL / FIRMA
REPRESENTANTE COMÚN DEL
CONSORCIO]
HOJA:
DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DE MANO DE OBRA QUE INTERVENDRÁ DIRECTAMENTE EN
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
No.
CATEGORIA
TOTAL
JORNADAS
AÑO/ MES
1
2
3
4
5
6
7
Notas.En la programación se indicarán por mes las cantidades de jornadas por utilizar.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
299
8
9
10
11
12
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y
SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
TRABAJOS:
PETROQUIMICA
LICITACION No.:
18578014-503-14
“REHABILITACIÓN DE BASES Y
ESTRUCTURAS DE EQUIPOS,
DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA
DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS
AUXILIARES DEL COMPLEJO
PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
FECHA DE INICIO:
[NOMBRE DEL LICITANTE /
INTEGRANTES DEL
CONSORCIO]
21 DE AGOSTO DE 2014
DT-14
PLAZO DE EJECUCION DE
LA OBRA: 210 DIAS
HOJA:
FIRMA DEL LICITANTE
DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
No.
DESCRIPCIÓN DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN
TOTAL
HORAS
AÑO/ MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Notas.En la programación se indicarán por mes las cantidades de horas efectivas de trabajo.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
300
10
11
12
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y
SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
TRABAJOS:
LICITACION No.: 18578014-503-14
PETROQUIMICA
“REHABILITACIÓN DE BASES Y
ESTRUCTURAS DE EQUIPOS,
DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA
DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS
AUXILIARES DEL COMPLEJO
PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
FECHA DE INICIO:
[NOMBRE DEL LICITANTE /
INTEGRANTES DEL
CONSORCIO]
21 DE AGOSTO DE 2014
PLAZO DE EJECUCION DE
LA OBRA: 210 DIAS
DT-15
[FIRMA REPRESENTANTE
LEGAL / FIRMA
REPRESENTANTE COMÚN DEL
CONSORCIO]
HOJA:
DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES DE INSTALACIÓN
PERMANENTE (INCLUYENDO EL DE CONSTRUCCIÓN) Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
No.
DESCRIPCIÓN DE LOS
MATERIALES INSTALACIÓN
PERMANENTE (INCLUYENDO
EL DE CONSTRUCCIÓN)
AÑO/ MES
UNIDAD CANTIDAD
1
2
3
4
5
6
7
Notas.En la programación se indicarán por mes los volúmenes requeridos.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
301
8
9
10
11
12
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y
SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
TRABAJOS:
LICITACION No.: 18578014-503-14
: “REHABILITACIÓN DE BASES Y
ESTRUCTURAS DE EQUIPOS,
DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA
DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS
AUXILIARES DEL COMPLEJO
PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
PETROQUIMICA
FECHA DE INICIO:
[NOMBRE DEL LICITANTE /
INTEGRANTES DEL
CONSORCIO]
21 DE AGOSTO DE 2014
PLAZO DE EJECUCION DE
LA OBRA: 210 DIAS
DT-16
[FIRMA REPRESENTANTE
LEGAL / FIRMA
REPRESENTANTE COMÚN DEL
CONSORCIO]
HOJA:
DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA OBRA PARA LOS TRABAJOS
No.
CATEGORIA
TOTAL
JORNADAS
AÑO/ MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Notas.En la programación se indicarán por mes las cantidades de jornadas por utilizar.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
302
10
11
12
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DT-17. CARTA COMPROMISO PARA GARANTIZAR CONTENIDO NACIONAL EN EL
CONTRATO (este formato equivale al formato 1 del Anexo GIN que debe presentar el licitante)
___de __________ de____ (1)
Por medio del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que en caso de que
me sea adjudicado el contrato correspondiente al procedimiento de ___(2)___ número ___(3)___,
relativo a “___________________(4)_______________________”, el contenido nacional de las
Obras a ejecutar será de al menos ___(5)__%, medido de acuerdo a lo indicado en el apartado
3.1 del “Error! Reference source not found.”. Los Bienes Nacionales que se suministrarán
como parte del alcance de las Obras son los siguientes:
Costo Directo (9)
Valor del bien (10)
Tag
Descripción
Fabricante
Valor del Bien
Moneda
Moneda
Moneda
Moneda
(6)
(7)
(8)
(11)
nacional
extranjera
nacional
extranjera
%I
(13)
VTBN
(12)
Monto total de la proposición
Contenido nacional ofertado
(15)
(16)
(14)
Atentamente
_______________(17)_______________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Fecha de suscripción de la manifestación.
Tipo de procedimiento de contratación.
Número de procedimiento de contratación.
Objeto de la contratación.
Contenido nacional ofertado.
Número de identificación del Bien Nacional (si aplica).
Descripción del Bien Nacional. No se deberán incluir los conceptos listados en la Error! Reference source not found.
Nombre o razón social del Fabricante del Bien Nacional.
Costo directo del Bien Nacional indicado en la cotización del Fabricante del Bien. Indicar en la columna que corresponda de
acuerdo a la moneda en que esté cotizado el Bien.
Valor del Bien Nacional, es igual al Costo Directo x (1 + %I / 100), ver apartado 3.1 de este Anexo. Considerar el porcentaje de
sobrecosto que le corresponda de acuerdo al tipo de moneda en que esté cotizado el Bien Nacional.
Valor del Bien Nacional, expresado en una sola moneda de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.6 de este Anexo.
Sumatoria del Valor de los Bienes Nacionales ofertados.
%I, es el porcentaje de sobrecosto (indirectos, financiamiento, gastos adicionales y utilidad) aplicable a los Bienes Nacionales
cotizados en moneda nacional.
%I, es el porcentaje de sobrecosto (indirectos, financiamiento, gastos adicionales y utilidad) aplicable a los Bienes Nacionales
cotizados en moneda extranjera.
Monto total ofertado, expresado una sola moneda de acuerdo a lo indicado en el ver apartado 3.6 de este Anexo.
Contenido nacional ofertado en porcentaje, es el resultado de dividir el monto total de los Bienes Nacionales ofertados (12)
entre el monto total de la proposición (15), multiplicado por 100.
Nombre y firma del representante legal de la Compañía Licitante.
303
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
TRABAJOS:
PARTE IV:
DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PARTE FINANCIERA
Documentos Financieros (DF).- Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales
deberán integrarse al menos por el estado financiero auditado del año inmediato anterior y el comparativo
de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán
presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones
Los licitantes deberán comprobar su capacidad financiera, mediante la entrega de la documentación
descrita en los formatos DF-1A, DF-1B y copia de la declaración fiscal del ejercicio 2013, mismo que
deberá estar integrado al menos por el balance general auditado. Los estados financieros auditados
deberán cumplir estrictamente con los términos y condiciones del balance general auditado requeridos para
el acreditamiento del capital contable.
Formatos DF-1, DF-1A y DF-1B:
DF-1
Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al
menos por el estado financiero auditado del año inmediato anterior y el comparativo
de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las
cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de
documentos de precalificación.
DF-1A
Para acreditar la capacidad financiera, los licitantes deberán presentar el estado
financiero auditado del año inmediato anterior (2013), mismo que deberá estar
integrado al menos por el balance general auditado.
El Capital Contable mínimo requerido para esta licitación es de: $17, 000,000.00 (diecisiete
millones de pesos 00/100 M.N.)
El Capital neto de trabajo mínimo requerido para esta licitación es de: $3, 400,000.00
(tres millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.)
Para el caso de proposiciones conjuntas (consorcio), la experiencia requerida, el capital
contable y capital neto de trabajo solicitados así como, las razones financieras de
apalancamiento y liquidez podrán acreditarse mediante la suma de la experiencia y las
capacidades financieras de cada una de las empresas participantes del consorcio o en su
caso una sola empresa que lo acredite.
Los licitantes deberán de cumplir con el capital contable mínimo requerido y el capital neto de
trabajo requerido así como acreditar cuando menos 80 puntos de acuerdo a las premisas
de evaluación financiera descritas en el formato DF-1A
304
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Para el caso de proposiciones conjuntas:
Se sumarán los capitales contables y los capitales netos de trabajo.
Una de las empresas deberá acreditar al menos el 60% del capital contable solicitado y las demás
en lo individual al menos el 10%
Las empresas deberán de presentar en forma individual la documentación requerida en
formato DF-1A.
Las razones financieras de apalancamiento y liquidez se determinaran mediante la suma de los
indicadores financieros correspondientes de cada empresa. (capital contable, pasivo total, activo
circulante, etc.)
El incumplimiento en alguno de los parámetros establecidos en las premisas de evaluación financiera o
la omisión en la presentación de algún documento requerido en esta Sección, será causa suficiente
para determinar que una oferta no acredita la capacidad financiera solicitada.
305
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DF-1B (Opcional)
FORMATO DE CARTA DE LÍNEAS DE CREDITO DISPONIBLES
(Información Mínima que debe contener la carta)
(EN ORIGINAL Y EN IDIOMA ESPAÑOL)
PEMEX PETROQUÍMICA
Atn.:
[Persona que firmó la convocatoria]
Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad, les informamos que nuestro acreditado
[Nombre del Licitante] cuenta con una línea de crédito autorizada y vigente con nuestra Institución,
misma que presenta un saldo al día de hoy, de $ [Cantidad con número] ([Cantidad con letra]), el cual
servirá para hacer frente a los compromisos que se deriven de la licitación No. [No. DE LICITACIÓN].
Sin más por el momento y para cualquier aclaración al respecto quedamos de ustedes,
(Firma de los funcionarios facultados de la Institución o del Representante Legal de la entidad financiera
del exterior de que se trate)
[Nombre del Funcionario]
[Nombre del Funcionario]
[Cargo]
[Cargo]
[Teléfono de contacto]
[Teléfono de contacto]
[No. de Registro de Firma]
[No. de Registro de Firma]
306
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
TRABAJOS:
PARTE V:
DE-1
DE-2
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y
PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA PARTE ECONÓMICA
Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y
estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y
cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes
consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus
correspondientes rendimientos y costos;
Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta:
Formato DE-2A
De los materiales y equipos de instalación permanente
(incluyendo los materiales de construcción) suministrados
por el contratista, con la descripción de cada uno de ellos,
indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas
unidades de medición y sus importes.
Formato DE-2B
De categorías de mano de obra del personal que
intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos.
Formato DE-2C
De maquinaria y equipo de construcción que proporcionará el
contratista para llevar a cabo los trabajos, con sus respectivas
unidades de medición y sus importes (con montos).
DE-3
Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de
trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto
y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que
servirá para formalizar el contrato correspondiente;
DE-4
Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con
sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por
la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo,
utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta
crítica;
307
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
DE-1.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOSY
ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR
UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN MATERIALES A UTILIZAR CON SUS
CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
COSNTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.
“LA CONVOCANTE” CONSIDERA QUE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL 100 % DE LOS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL MONTO DE LA PROPOSICIÓN
308
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO
LICITACION No. 18578014-503-14
“REHABILITACIÓN DE BASES Y
ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES
Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV
Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO
COSOLEACAQUE”.
PETROQUIMICA
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL
CONSORCIO]
DE-1
[FIRMA REPRESENTANTE LEGAL / FIRMA
REPRESENTANTE COMÚN DEL
CONSORCIO]
HOJA :
DE :
CONCEPTO DE TRABAJO:
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
N° :
1
UNIDAD :
3
:
(2)
CONCEPTO
(3)
CANTIDAD:
2
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN
PERMANENTE (incluyendo los materiales de
construcción)
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
IMPORTE
4
5
6
7
8
MANO DE OBRA
CATEGORIA
UNIDAD
CANTIDAD
SALARIO REAL
9
SUMA $
10
11
12
RENDIMIENTO:_____16_______ Cantidad de unidades de trabajo a realizar por cada jornada
Equipo de Seguridad
(Ks) ________
Herramienta Menor
(Kh) ________
18
20
SUBTOTAL, IMPORTE POR HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
UNIDAD
23
24
CANTIDAD
25
RENDIMIENTO:______29______ Cantidad de unidades de trabajo a realizar por cada hora
SUBTOTAL, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO.
13
14
SUMA $
IMPORTE $
SUBTOTAL, IMPORTE POR MANO DE OBRA: SUMA / RENDIMIENTO
IMPORTE
15
IMPORTE $
17
19
21
22
COSTO HORARIO
IMPORTE
(suma MO)
(suma MO)
26
27
28
30
SUMA $
IMPORTE $
COSTO DIRECTO (CD) =
TOTAL $
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD
PORCENTAJE
31
IMPORTE
32
33
34
35
COSTO INDIRECTO (CI) = % CI x ( CD )
COSTO POR FINANCIAMIENTO (CF) = % CF x ( CD + CI )
CARGO POR UTILIDAD (CU) = % C U x ( CD + CI + CF )
CARGOS ADICIONALES (CA)
36
PRECIO UNITARIO = ( CD + CI + CF + CU + CA. )
309
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO DE-1
El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar congruencia
con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo
de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de
los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a
cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones
generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la dependencia o entidad.
Se deberá formular tomando en cuenta lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
El número del concepto indicado en el anexo “C”.
La descripción completa del concepto de acuerdo al anexo “C”.
La unidad de medida del concepto de acuerdo al anexo “C”.
DE LOS MATERIALES:
De manera pormenorizada la descripción de todos los materiales necesarios para la correcta ejecución
del concepto.
La unidad de medida de cada uno de los materiales necesarios para la correcta ejecución de los
conceptos.
La cantidad necesaria respecto a la unidad correspondiente, de cada uno de los materiales necesarios
para la correcta ejecución del concepto.
El costo unitario (incluye acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo) de
cada uno de los materiales necesarios para la ejecución del concepto. (datos del formato DE-2A).
El importe del producto de la cantidad (6), por el costo unitario (7) de cada material.
La suma algebraica de los importes (8), obtenidos de cada uno de los materiales necesarios para la
ejecución del concepto.
DE LA MANO DE OBRA:
10. La descripción de manera pormenorizada de las categorías del personal necesario para la correcta
ejecución del concepto.
11. La unidad de tiempo (jornada) de cada una de las categorías del personal necesario para la correcta
ejecución del concepto.
12. La cantidad necesaria de jornales de cada una de las categorías del personal necesario para la correcta
ejecución del concepto.
13. El salario real (incluido el factor de salario real), de cada una de las categorías del personal necesario
para la ejecución del concepto, (datos del formato DE-2B).
14. El importe del producto de la cantidad (12), por el salario real (13), de cada categoría.
15. La suma algebraica de los importes obtenidos de cada una de las categorías del personal necesario para la
ejecución.
16. El rendimiento de la mano de obra representado por la cantidad de unidades de trabajo a realizar en una
unidad de tiempo.
17. Importe de la mano de obra.- Resultado del importe de la mano de obra (15), entre el rendimiento de la
misma (16).
18.
19.
20.
21.
22.
DE LA HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD:
Coeficiente (porcentaje), por equipo de seguridad, que se fijara en función del tipo de trabajo.
Producto del importe de la mano de obra (17), por el coeficiente de equipo de seguridad (18).
Coeficiente (porcentaje), por herramienta menor, que se fijara en función del tipo de trabajo.
Producto del importe de la mano de obra (17) por el coeficiente de herramienta menor (20).
Importe herramienta de mano y equipo de seguridad.- Suma de los importes por herramienta de mano
(19), y equipo de seguridad (21).
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
23. La descripción de manera pormenorizada de la maquinaria o equipo de construcción, necesaria para la
correcta ejecución del concepto.
24. La unidad de tiempo (hrs.), de cada uno de la maquinaria o equipo de construcción, necesaria para la
correcta ejecución del concepto.
25. La cantidad necesario de cada uno de la maquinaria o equipo de construcción, necesaria para la
correcta ejecución del concepto.
26. El costo horario por hora efectiva de trabajo de cada una de la maquinaria o equipo de construcción,
necesaria para la correcta ejecución del concepto. (datos del formato DE-2C).
27. El importe del producto cantidad (25), por el costo horario por hora efectiva de trabajo (26) de cada una
de la maquinaria o equipo de construcción.
28. La suma algebraica de los importes obtenidos de cada maquinaria o equipo de construcción, necesarios
para la correcta ejecución del concepto.
310
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
29. El rendimiento de la maquinaria o equipo de construcción, representado por la cantidad de unidades de
trabajo a realizar en una unidad de tiempo.
30. Importe por maquinaria o equipo de construcción.- Resultado del importe de la maquinaria o equipo de
construcción, (28) entre el rendimiento (27) de la misma.
31. Costo Directo (C.D.), la suma de los importes de materiales (9) mano de obra (17) herramienta de
mano y equipo de seguridad (22) y la maquinaria o equipo de construcción (30).
DE LOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y GASTOS ADICIONALES:
32. Costo Indirecto (C.I.), el importe del producto del porcentaje de indirectos por el costo directo (31).
33. Costo por Financiamiento (F).- El importe del producto del porcentaje de financiamiento por la suma,
del costo directo mas el costo indirecto.
34. Utilidad.- El importe del producto del porcentaje de utilidad (U), por la suma del costo directo, más el
costo indirecto más el costo por financiamiento.
35. Cargos adicionales.- El importe del producto de la suma del costo directo, mas el costo indirecto mas el
costo por financiamiento, mas el cargo por utilidad, por el porcentaje de cargos adicionales.
36. Precio unitario.- La suma del costo directo (31), mas el costo indirecto (32), mas el cargo por
financiamiento (33), mas el cargo por utilidad (34), mas los cargos adicionales (35).
NOTA: EN CASO DE EMPLEAR EN SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: CUADRILLAS,
BÁSICOS O CONCEPTOS AUXILIARES, INVARIABLEMENTE DEBERÁ ADJUNTARLOS A SU
PROPOSICIÓN.
311
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
DE-2.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA:
FORMATO DE-2A
DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN
PERMANENTE (INCLUYENDO LOS MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN)
SUMINISTRADOS
POR
EL
CONTRATISTA, CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON
SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS
IMPORTES.
FORMATO DE-2B
DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA DEL PERSONAL
QUE INTERVENDRÁ DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS (CON MONTOS).
FORMATO DE-2C
DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE
PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A
CABO LOS TRABAJOS, CON SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES (CON
MONTOS).
312
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
LICITACION No. 18578014-503-14
DE-2A
PETROQUIMICA
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES
DEL CONSORCIO]
HOJA :
DE :
[FIRMA REPRESENTANTE LEGAL / FIRMA REPRESENTANTE COMÚN DEL
CONSORCIO]
: “REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO
PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACIÓN PERMANENTE SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA
EN MONEDA NACIONAL:
N°.
1
DESCRIPCIÓN
2
PARTIDA
ANEXO C
UNIDAD
3
4
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
DE
COTIZACIÓN
COSTO DE
FLETES, ETC.
COSTO
UNITARIO
PUESTO EN
OBRA
IMPORTE
PAIS DE
ORIGEN
6
7
8
9
10
5
“ANEXAR COTIZACIONES DE LOS INSUMOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA, DE LAS PARTIDAS QUE CONFORMEN EL 80% DEL MONTO DE SU PROPUESTA
TOTAL
313
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1
NUMERO
Número consecutivo
2
DESCRIPCIÓN
Nombre que identifique al material indicando marca y modelo.
3
PARTIDA ANEXO C Indicar en que partida del anexo C le corresponde al material.
4
UNIDAD
5
CANTIDAD
La unidad de medida del material.
Cantidad a utilizar en el proyecto.
6
COSTO UNITARIO
DE COTIZACIÓN
Se anotará el costo unitario de adquisición del material Este precio
de adquisición no debe incluir el IVA (en caso de existir
descuentos deberá indicarlos)
7
COSTO DE
FLETES, ETC
Costo de fletes, etc., para ubicar el material en el sitio donde se
requieren (en obra, en taller de prefabricación, etc)
8
COSTO UNITARIO
PUESTO EN OBRA
Es el resultado de sumar la columna 6 más la columna 7.
Se anotará el costo unitario de adquisición del material PUESTO en
el sitio donde se realizaran los trabajos, Incluyendo: acarreos,
maniobras, almacenaje y mermas del material hasta ponerlo en el
sitio de los trabajos y/o servicios. Este costo de adquisición debe
incluir fletes etc. y no debe incluir el IVA
9
IMPORTE
Es el resultado de multiplicar la columna 5 por la columna 8
10
PAIS DE ORIGEN
Se indicara el país de origen del material y/o equipo.
314
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
Para el caso del listado de materiales, maquinaria y equipo de instalación
permanente distintos a los de construcción, así como los servicios de
procedencia extranjera, deberán indicar los de origen nacional en moneda, y los que
se cotizan por sus fabricantes de origen extranjero en moneda extranjera expresando
su costo en la moneda que corresponda, convertidos en base al tipo de cambio
utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en la
República Mexicana al día siguiente de la publicación en el DOF, indicando y anexando
la publicación utilizada para su conversión a moneda nacional indicando su costo
convertido en moneda nacional que aplicaran en la integración de sus análisis de
precios unitarios.
Para efecto de lo anterior en el formato se está adicionando el correspondiente al
apartado en USD DOLLAR una columna con el costo en la moneda de origen, otra con
el tipo de cambio moneda de origen a US-DOLLAR para el caso que la de origen sea
otra distinta a USD DOLLAR –licitante deberá entregar copia de la referencia oficial
utilizada del Banco de México-, otra con el costo resultante convertido a US-DOLLAR,
otra con el Tipo de Cambio utilizado para solventar obligaciones denominadas en
dólares liquidables en la República Mexicana al día siguiente de la publicación en el
DOF, indicando y anexando la publicación utilizada para su conversión a moneda
[indicar el carácter de la INVITACION] y finalmente la columna de su costo convertido a
moneda [indicar el carácter de la INVITACION], con las columnas de cantidad a utilizar,
sus respectivas unidades de medición y sus importes con montos correspondientes,
dichos insumos deberán ser soportados con las cotizaciones de los fabricantes, y el
licitante deberá entregar su manifestación de origen. Manifestación que será verificada
con las documentales del país de origen y demás aspectos vinculados en su caso con
los requerimientos de las Fuentes de Financiamiento (Formatos DI-6 a DI-8) y
normatividad aplicable, que deberá aportar el Licitante Ganador.
Se adjunta formato:
315
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE
AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
TRABAJOS:
EN MONEDA EXTRANJERA:
N°.
DESCRIPCIÓN
1
2
PARTIDA
ANEXO C
3
UNIDAD
CANT.
COSTO
UNITARIO DE
COTIZACIÓN
EN MONEDA
EXTRANJERA
DE ORIGEN
DISTINTA AL
DOLAR
EE.UU.A.
COSTO DE
FLETES, ETC.
TIPO DE
CAMBIO
MONEDA
EXTRANJERA
DE ORIGEN
DISTINTA AL
DOLAR
EE.UU.A. a
DÓLAR
EE.UU.A.
COSTO
EN
DOLAR
EE.UU.A.
TIPO DE
CAMBIO
DÓLAR
EE.UU.A .a
PESO MEX.
COSTO
UNITARIO
PUESTO EN
OBRA
EQUIVALENTE
EN MONEDA
NACIONAL
IMPORTE
PAIS DE
ORIGEN
4
5
6
7
7A
7B
7C
8
9
10
TOTAL
316
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1
NUMERO
Número consecutivo
2
DESCRIPCIÓN
Nombre que identifique al material indicando marca y modelo.
3
PARTIDA ANEXO C Indicar en que partida del anexo C le corresponde al material.
4
UNIDAD
La unidad de medida del material.
5
CANTIDAD
Cantidad a utilizar en el proyecto.
6
COSTO UNITARIO
DE COTIZACIÓN
Se anotará el costo unitario de adquisición del material Este precio
de adquisición no debe incluir el IVA (en caso de existir
descuentos deberá indicarlos)
7
COSTO DE
FLETES, ETC
Costo de fletes, etc., para ubicar el material en el sitio donde se
requieren (en obra, en taller de prefabricación, etc)
7A
TIPO DE CAMBIO
MONEDA
EXTRANJERA DE
ORIGEN DISTINTA
AL DOLAR
EE.UU.A. a DÓLAR
EE.UU.A.
Esta columna aplica cuando la moneda es distinta al dólar de los
EE.UU.A., Se anotará el indicado por el Banco de México atendiendo
a la cotización que rija para la moneda extranjera contra el dólar de
los EE.UU.A.
7B
Cuando la moneda de origen es distinta al dólar de los EE.UU.A., es
el resultado de multiplicar la columna 7 por la columna 7A.
Cuando la moneda es dólar de los EE.UU.A. Únicamente se anota el
COSTO EN DOLAR precio unitario de adquisición del material PUESTO en el sitio donde
se realizaran los trabajos, Incluyendo: acarreos, maniobras,
EE.UU.A.
almacenaje y mermas del material hasta ponerlo en el sitio de los
trabajos y/o servicios, así como, los derechos e impuestos de
importación (gastos de importación, impuestos, aranceles, etc.). Este
precio de adquisición no debe incluir el IVA.
7C
TIPO DE CAMBIO
DÓLAR EE.UU.A.a
PESO MEX.
Sera el indicado por el Banco de México para solventar obligaciones
denominadas en moneda pagaderas en la República Mexicana por
un dólar de los EE.UU.A.
8
COSTO UNITARIO
PUESTO EN OBRA
Es el resultado de sumar la columna 7 más la columna 8.
Se anotará el costo unitario de adquisición del material PUESTO en
el sitio donde se realizaran los trabajos, Incluyendo: acarreos,
maniobras, almacenaje y mermas del material hasta ponerlo en el
sitio de los trabajos y/o servicios. Este costo de adquisición debe
incluir fletes etc. y no debe incluir el IVA
9
IMPORTE
Es el resultado de multiplicar la columna 5 por la columna 8
10
PAIS DE ORIGEN
Se indicara el país de origen del material y/o equipo.
317
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
LICITACION No. 18578014-503-14
DE-2B
PETROQUIMICA
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL
CONSORCIO]
[FIRMA REPRESENTANTE LEGAL /
FIRMA REPRESENTANTE COMÚN
DEL CONSORCIO]
HOJA :
DE :
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA
DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO
COSOLEACAQUE”.
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE
CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA DEL PERSONAL QUE INTERVENDRÁ DIRECTAMENTE EN
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (CON MONTOS).
N°. CATEGORÍA UNIDAD
1
2
3
SALARIO
BASE
(tabulado)
FACTOR DE
SALARIO
REAL
SALARIO
REAL
CANTIDAD
IMPORTE
4
5
6
7
8
TOTAL
318
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO DE-2B
COLUMNA
1
No.
2
CATEGORÍA
3
UNIDAD
4
SALARIO BASE
(TABULADO)
5
FACTOR DE
SALARIO REAL
6
SALARIO REAL
7
CANTIDAD
8
IMPORTE
Número consecutivo
La categoría del personal utilizado en la ejecución de los trabajos.
La unidad de tiempo para el pago de salario
El salario base (tabulado) (sn) por turno de ocho horas (de acuerdo a la
zona o región donde se ejecuten los trabajos) Art. 61 y 82 de la Ley
Federal del Trabajo.
Calculado por el licitante
Representa el salario real del personal que interviene en la ejecución de
los trabajos, incluye todas las prestaciones de la Ley Federal del
Trabajo, Ley del Seguro Social y la del INFONAVIT o de los contratos
colectivos de trabajo en vigor.
Obtenido del producto de la columna 4 (salario base) por la columna 5
(F.S.R.).
La cantidad de –unidad de tiempo- por categoría
Importe resultante del producto de columna 6 (salario real) por columna
7 (cantidad)
En la determinación del Salario Real no deberán considerarse los siguientes conceptos:
I. Aquellos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y servicios de comedor, campamentos,
instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter sindical;
II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares;
III. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;
IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, premios por asistencia y puntualidad,
entre otros;
V. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que
trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y
VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos
de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva.
El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberán ser considerados en el análisis de
los costos indirectos de campo correspondiente.
319
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
LICITACION No. 18578014-503-14
DE-2C
PETROQUIMICA
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES DEL
CONSORCIO]
[FIRMA REPRESENTANTE LEGAL /
FIRMA REPRESENTANTE COMÚN
DEL CONSORCIO]
HOJA :
DE :
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA
DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO
COSOLEACAQUE”.
LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA
N°.
1
DESCRIPCIÓN
2
UNIDAD
CANTIDAD
3
4
TOTAL
320
COSTO HORARIO
5
IMPORTE
6
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO DE-2C
COLUMNA
1
No.
2
DESCRIPCIÓN
3
UNIDAD
4
CANTIDAD
5
COSTO HORARIO
6
IMPORTE
Número consecutivo
Se describirá la máquina o equipo de construcción indicando
características que lo identifiquen claramente. Se deben incluir los
equipos que sean necesarios y adecuados para la ejecución de los
trabajos objeto de la licitación.
Hora o día según sea el caso.
Es la cantidad total de horas o días que se utilizará la maquinaria o
equipo de construcción durante la ejecución de los trabajos.
Representa el costo horario directo de maquinaria y equipo de
construcción, integrado con los cargos fijos, los consumos y los
salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo por el
licitante
Se calcula multiplicando la columna 4 por la 5.
321
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
DE-3.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN,
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR
PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO
FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO
CORRESPONDIENTE
322
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
LICITACION No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
[NOMBRE DEL LICITANTE /
INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
DE-3
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS
DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA
PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS
AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO
COSOLEACAQUE”.
[FIRMA REPRESENTANTE LEGAL / FIRMA
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
HOJA:
DE
CATALOGO DE CONCEPTOS
N°
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
CON
CON LETRA
NUMERO
IMPORTE
TOTAL
IMPORTE CON LETRA:
323
IMPORTE
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
LICITACION No. 18578014-503-14
FECHA DE INICIO:
PETROQUIMICA
: “REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, 21 DE AGOSTO DE 2014
DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS
AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DE-4
PLAZO DE EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS: 210 DIAS
[NOMBRE DEL LICITANTE /
INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
HOJA __ DE __
[FIRMA REPRESENTANTE LEGAL / FIRMA REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES
PARTIDA
SUB
PARTIDA
CONCEPTO DE TRABAJOS
UNIDAD
CANTIDAD
MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
IMPORTE
TOTAL
PARCIALES
TOTAL ACUMULADO
Notas.En la programación se indicarán por mes los importes de los trabajos por realizar.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.
“ EL CONTRATO SE PACTARA DE ACUERDO AL PROGRAMA PROPUESTO POR EL LICITANTE GANADOR. EN CASO QUE LA CONVOCANTE SEÑALE UN PROGRAMA DE EVENTOS
CRITICOS (ANEXO D), EL LICITANTE LO DEBERÁ TOMAR EN CUENTA PARA EFECTOS DE SU PROGRAMACIÓN
324
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATOS DE-4, DE-5A, DE-5B, DE-5C, DE-5D
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR LA TOTALIDAD DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DEL ANEXO “C”.
EN CASO DE TENER ALGUNO DE LOS PROGRAMAS MÁS DE UNA HOJA, LOS TOTALES SÓLO IRÁN EN LA ÚLTIMA
HOJA.
DE-4:
SE INDICARÁ LA CANTIDAD CONFORME A LA PROGRAMACIÓN POR UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDIENTE Y
EL IMPORTE QUE RESULTE DE MULTIPLICAR DICHA CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO. ESTE FORMATO
SERÁ POR CADA CONCEPTO DE TRABAJO INDICADO EN EL ANEXO C (CATÁLOGO DE CONCEPTOS).
PARA EL CASO DE CONCEPTOS QUE SE EJECUTAN EN VARIOS PERIODOS (SISTEMAS, EQUIPOS DE
INSTALACIÓN PERMANENTE DE LARGO PROCESO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, ETC.), SE DEBERÁ
INDICAR EL IMPORTE ÚNICAMENTE EN EL PERIODO EN QUE SE CONCLUYEN AL 100%. EL AVANCE FÍSICO
PROGRAMADO POR EL LICITANTE PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DEBERÁ
REPRESENTARSE EN CADA PERIODO MENSUAL, CON LA CANTIDAD (VOLUMEN) PARCIAL O TOTAL QUE
CORRESPONDA AL CONCEPTO DE TRABAJO EN EL PERÍODO DE QUE SE TRATE, DICHA REPRESENTACIÓN
GRÁFICA DEL AVANCE PARCIAL POR CONCEPTO DE TRABAJO, NO SERÁ CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO
DE RETENCIONES Y/O APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, PARA LAS CUALES SE ESTARÁ A LO
DISPUESTO EN LA CLÁUSULA CORRRESPONDIENTE DEL MODELO DE CONTRATO.
EN EL CASO DE QUE EN EL CONTRATO EXISTAN CONCEPTOS DE TRABAJO EN QUE SE ESTABLEZCAN PAGOS
PARCIALES, CADA PAGO PARCIAL SE CONSIDERARÁ COMO SI FUERA UN CONCEPTO DE TRABAJO
INDEPENDIENTE.
EN EL SIGUIENTE RENGLÓN DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO SE REPRESENTARÁ LA BARRA, CUYA
LONGITUD INDICARÁ SU DURACIÓN, INICIO Y FINALIZACIÓN DE CADA ACTIVIDAD.
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SOLO SERAN ENTREGADOS POR EL LICITANTE GANADOR A LA
FIRMA DEL CONTRATO:
DE-5A
DICHO PROGRAMA CORRESPONDE AL PERSONAL A COSTO DIRECTO, REQUERIDO MENSUALMENTE PARA LA
EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS (EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MANO DE OBRA).
DE-5B
DICHO PROGRAMA CORRESPONDE A LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A COSTO DIRECTO,
REQUERIDO MENSUALMENTE PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS (EXPLOSIÓN DE
INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN).
NOTA 1: EN ESTE FORMATO SE DEBEN INCLUIR LOS CARGOS POR HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE
SEGURIDAD QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS.
DE-5C
DICHO PROGRAMA CORRESPONDE A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE A COSTO
DIRECTO.
EN EL PROGRAMA SE COLOCARÁN LOS MATERIALES CONFORME A LA FECHA DE UTILIZACIÓN.
DE-5D
DICHO PROGRAMA CORRESPONDE AL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO
DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS (INDIRECTO DE
325
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
LICITACION No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTES
DEL CONSORCIO]
FECHA DE INICIO:
21 DE AGOSTO DE 2014
: “REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS,
DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS
SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO
COSOLEACAQUE”.
DE-5A
PLAZO DE EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS: 210 DIAS
[FIRMA REPRESENTANTE LEGAL / FIRMA REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
HOJA __ DE __
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA QUE
INTERVIENE DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES
N°
CATEGORIA
UNIDAD CANTIDAD
MESES
1
2
3
4
5
6
7
PARCIALES
IMPORTE ACUMULADO
Notas.En la programación se indicarán por mes los importes por utilización de mano de obra.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.
326
8
9
10 11 12
IMPORTE TOTAL
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
LICITACION No. 18578014-503-14
FECHA DE INICIO:
PETROQUIMICA
: “REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, 21 DE AGOSTO DE 2014
DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS
AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
i.
DE-5B
PLAZO DE EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS: 210 DIAS
[NOMBRE DEL LICITANTE /
INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
[FIRMA REPRESENTANTE LEGAL / FIRMA REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
HOJA __ DE __
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MESUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES
N°
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
MESES
1
2
3
4
5
6
7
PARCIALES
IMPORTE ACUMULADO
Notas.En la programación se indicarán por mes los importes por utilización de maquinaria y equipo de construcción.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.
327
8
9
10
11
IMPORTE
TOTAL
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
LICITACION No. 18578014-503-14
FECHA DE INICIO:
PETROQUIMICA
: “REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, 21 DE AGOSTO DE 2014
DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS
AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DE-5C
PLAZO DE EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS: 210 DIAS
[NOMBRE DEL LICITANTE /
INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL
PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LOS TRABAJOS CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES
N°
DESCRIPCIÓN
HOJA __ DE __
[FIRMA REPRESENTANTE LEGAL / FIRMA REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
UNIDAD
CANTIDAD
DE
LOS
MATERIALES
MENSUAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PARCIALES
IMPORTE ACUMULADO
Notas.En la programación se indicarán por mes los importes por utilización de los materiales y equipos de instalación permanente.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.
328
10
11
QUE
IMPORTE
TOTAL
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
LICITACION No. 18578014-503-14
FECHA DE INICIO:
PETROQUIMICA
“REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, 21 DE AGOSTO DE 2014
DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS
AUXILIARES DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
DE-5D
PLAZO DE EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS: 210 DIAS
[NOMBRE DEL LICITANTE /
INTEGRANTES DEL CONSORCIO]
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL
PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN,
ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES
N°
CATEGORIA
HOJA __ DE __
[FIRMA REPRESENTANTE LEGAL / FIRMA REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
UNIDAD
CANTIDAD
DEL PERSONAL
SUPERVISIÓN Y
MENSUAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PARCIALES
IMPORTE ACUMULADO
Notas.En la programación se indicarán por mes importes por utilización de personal profesional, técnico, administrativo de servicio.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución .
329
10
11
IMPORTE
TOTAL
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACION DE PRECALIFICACION, EVALUACIÓN,
FINANCIERA, TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.
Parte I
Criterios de Evaluación de Precalificación.
Parte II
Criterios de Evaluación Financiera
Parte III
Criterios de Evaluación Técnica
Parte IV
Criterios de Evaluación Económica
Parte V
Criterios de Adjudicación
330
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PARTE I.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRECALIFICACIÓN
Con fundamento en lo establecido en el artículo 30 de las “Disposiciones administrativas de contratación
en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter
productivo de petróleos mexicanos y organismos subsidiarios”, el método de evaluación para la
comparación de las propuestas, será del tipo Binario y Por precio más bajo, por lo que se deberán
verificar, entre otros, los siguientes aspectos:
I.
Que cada documento contenga toda la información solicitada
II.
Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con
la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos,
deberán contar con cedula profesional y especialidad acorde a los trabajos a desarrollar.
En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes
se considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia
laboral específica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas físicas
que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;
PARTE II.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA
Para la evaluación de los documentos de la capacidad financiera de los licitantes bajo el mecanismo de
evaluación binario se deberán verificar, entre otros, los siguientes aspectos:
I.
Que cada documento contenga toda la información solicitada
II.
Los licitantes deberán cumplir con los siguientes valores mínimos:
El Capital Contable mínimo requerido para esta licitación es de: $17, 000,000.00 (diecisiete millones
de pesos 00/100 M.N.).
El Capital neto de trabajo mínimo requerido para esta licitación es de: $3, 400,000.00 (tres millones
cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.)
III.
Adicionalmente se evaluará a los licitantes mediante las siguientes premisas:
PREMISAS SOBRE LA ESCALA DE EVALUACIÓN FINANCIERA:
d) La escala establecida está basada en obtener un máximo de 100 puntos.
e) Para que una empresa o conjunto de empresas obtenga una evaluación financiera aprobatoria
deberá alcanzar como mínimo 80 Puntos.
f) En caso de que se presenten licitaciones conjuntas, se deberá cumplir con las siguientes reglas.
iv) Al menos una de las empresas que participen en una licitación conjunta deberá tener el 60
por ciento del capital contable requerido.
v) Las demás empresas del consorcio deberán tener al menos 10 por ciento del capital
contable requerido.
vi) Para efecto de cálculo de los diferentes indicadores financieros, se sumaran los rubros
considerados para cada razón financiera.
331
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
Se anexa
parámetros de
medición.
Indicador
Razón
Financiera
MEDICIÓN
Razón Financiera
Nivel
Puntos
Equivalencia
en puntos
APALANCAMIENTO
Pasivo Total
< =1
ALTO
15
Capital Contable
1.01 a 1.50
1.51 a 2.00
2.01 a 2.50
2.51 a 3.00
>3
ACEPTABLE
MEDIO
BAJO
INADECUADO
DEFICIENTE
14
13
12
10
0
>= 1.00
ALTO
15
0.81 a 0.99
ACEPTABLE
14
0.61 a 0.80
0.51 a 0.60
0.30 a 0.50
< 0.30
MEDIO
BAJO
INADECUADO
DEFICIENTE
13
12
10
0
LIQUIDEZ
Activo Circulante
Pasivo Corto
Plazo
CAPITAL DE TRABAJO NETO REQUERIDO
Activo Circulante
(menos) Pasivo
Circulante
> $5´100,001.00
ALTO
30
$4´250,001.00 – $5´100,000.00
MEDIO
25
BAJO
20
DEFICIENTE
0
$3´4000,001.00 – $4´250,000.00
< $3´4000,000.00
CAPITAL CONTABLE REQUERIDO
Capital Contable
> $34´000,001.00
$25´500,001.00 - $34´000,000.00
$17´000,001.00 – $25´500.000.000
< $17´000,000.00
ALTO
40
MEDIO
BAJO
DEFICIENTE
35
30
0
SUMA :
CALIFICACIÓN REQUERIDA:
El valor mínimo requerido es de 80 puntos.
Los licitantes deberán de cumplir con el capital contable mínimo requerido y el capital neto de trabajo
requerido así como acreditar cuando menos 80 puntos de acuerdo a las premisas de evaluación
financiera.
El incumplimiento en alguno de los parámetros establecidos en las premisas de evaluación financiera o
la omisión en la presentación de algún documento requerido en esta Sección, será causa suficiente para
determinar que una oferta no acredita la capacidad financiera solicitada.
332
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
IV.
Los licitantes deberán comprobar su capacidad financiera, mediante la entrega de la
documentación descrita en los formatos DF-1A, DF-1B y copia de la declaración fiscal del
ejercicio 2013, mismo que deberá estar integrado al menos por el balance general auditado.
Los estados financieros auditados deberán cumplir estrictamente con los términos y
condiciones del balance general auditado requeridos para el acreditamiento del capital
contable.
Los licitantes deberán presentar copia de la declaración fiscal y su acuse de recibo emitido por el SAT,
correspondiente al año anterior (2013).
Para el caso de proposiciones conjuntas (consorcio), la experiencia requerida, el capital contable y
capital neto de trabajo solicitados así como, las razones financieras de apalancamiento y liquidez podrán
acreditarse mediante la suma de la experiencia y las capacidades financieras de cada una de las
empresas participantes del consorcio o en su caso una sola empresa que lo acredite.
PARTE III.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA
Para la evaluación técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se deberán
verificar, entre otros, los siguientes aspectos:
I.
II.
Que cada documento contenga toda la información solicitada;
Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.
En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se
considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral
específica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán
relacionados con la ejecución de los trabajos;
III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y
necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;
IV. Que la planeación integral propuesta por el oferente para el desarrollo y organización de los
trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;
V. Que el procedimiento constructivo descrito por el oferente demuestre que éste conoce los trabajos a
realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición;
I. De los programas:
a)
Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante
b)
Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización sean
congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;
c)
Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo
de construcción sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el oferente
y en el procedimiento constructivo a realizar;
d)
Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se
requiera de equipo de instalación permanente, y
e)
Que los insumos propuestos por el oferente correspondan a los periodos presentados en los
programas;
333
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
II.
a)
b)
c)
III.
a)
b)
IV.
a)
b)
c)
De la maquinaria y equipo:
Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para
ejecutar los trabajos objeto de la licitación pública Nacional, y que los datos coincidan con el
listado de maquinaria y equipo presentado por el oferente;
Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por
el oferente sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde
deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el
contratista o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un
procedimiento, y
Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados
como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales
de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan
a realizarse los trabajos;
De los materiales:
Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el oferente para el
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso,
los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y
Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construcción establecidas en la convocatoria a la licitación pública Nacional, y
De la mano de obra:
Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los
trabajos;
Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el oferente, tomando en
cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones
ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los
trabajos, y
Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los
conceptos más significativos.
PARTE IV.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA
Para la evaluación económica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario y por precio
más bajo se deberá verificar, entre otros, los siguientes aspectos:
A.
Que cada documento contenga toda la información solicitada.
B.
Se evaluaran los insumos (materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción)
presentados por los licitantes correspondientes a las partidas que conforman cuando menos el 80%
del importe del presupuesto interno, de estos solo se verificarán los costos (costo unitario, salario
real, costo horario) de los insumos que representan cuando menos el 80% del costo directo del
concepto o partida que se analiza. Comparando los costos de los insumos presentados por los
licitantes con los costos del insumo correspondiente del presupuesto interno, verificando que sean
aceptables, es decir que sean menores, iguales o en su caso, no rebasen en más del 25% los
costos del insumo correspondiente del presupuesto interno.
334
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
En caso de que se encuentren diferencias mayores al 25% en el costo de los insumos presentados
por los licitantes contra el costo de los insumos del presupuesto interno elaborado por la
Convocante, se podrán comparar los costos de los insumos presentados por los licitantes en las
partidas que conforman cuando menos el 80% del importe del presupuesto interno elaborado
previamente por la convocante, entre sí mismos, incluyendo aquellos que hayan sido declarados
como no solventes técnicamente (cuyo desechamiento técnico no incida en el costo del insumo que
se utilizará para efectos comparativos) a fin de tener mayores elementos de comparación y obtener
los costos vigentes en el mercado, con el costo de los insumos presentados por los propios
licitantes en sus propuestas. Para realizar la comparación antes citada, se obtendrá la mediana de
los costos contenidos en las propuestas recibidas del costo del insumo correspondiente en revisión
y se consideraran aceptables los costos del insumo que estén por debajo de la mediana o no la
rebasen en más de un 15%.
En el supuesto de que no se cumpla lo señalado en el párrafo anterior, se verificará la manera como
afectan el monto total de la propuesta económica, la suma de los importes (1) de los insumos que
no cumplen con los supuestos señalados en los párrafos anteriores. y esta afectación no deberá ser
mayor al 10% del costo directo total de la propuesta del licitante que se está analizando, dado que la
Obra Pública se adjudica por obra y no por partidas.
(1) importes= diferencia entre el costo del insumo del licitante con el costo del insumo del presupuesto
interno, multiplicado por la cantidad del insumo señalado en los documentos DE-2A, DE-2B o DE2C.
C.
Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios
unitarios:
I. Del Catálogo de Conceptos:
a)
Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el precio unitario, en
el supuesto que faltase algún precio unitario consignado en el Análisis de precio unitario
correspondiente y le aplicará lo previsto en el inciso c) de esta fracción.
b)
Que los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser
coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis de precio unitario (DE-1); en caso de
diferencia, deberá prevalecer el del análisis de precio unitario correspondiente o el
consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y
c)
Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o
más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de la
convocante, el monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las
proposiciones
II.
De los análisis de precios unitarios, debiendo revisar.
a)
Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos,
de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;
b)
Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de
instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;
c)
Que el cargo por el uso de herramienta menor y equipo de seguridad se encuentre incluido,
bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de
la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y
III.
Que la propuesta sea congruente entre todos los documentos que la integran.
En caso de detectar diferencias entre los documentos que integran la propuesta económica,
prevalecerá lo consignado en el análisis de precio unitario y le aplicará lo previsto en el inciso
c) de la fracción I del apartado C.
335
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PARTE V.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Al finalizar la evaluación de las proposiciones, “LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato al licitante
cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación establecidos en estas
bases de licitación, de conformidad con la LPM, RLPM y las DACS, las condiciones legales, técnicas y
económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas,
el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte más baja.
336
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
SECCIÓN V
PROYECTO DE CONTRATO Y FORMATOS
337
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
PROYECTO DE CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PEMEX PETROQUIMICA A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ PETROQUIMICA REPRESENTADO POR
_______________, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, Y POR LA OTRA ______________,
A
QUIEN
SE
LE
DENOMINARÁ
“EL
CONTRATISTA”,
REPRESENTADO
POR
___________________, EN SU CARÁCTER DE _________________, AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES, DEFINICIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
1. PETROQUIMICA declara, a través de su Representante/Apoderado General, que:
1.1 Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con fines productivos,
de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad
con el Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los
organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de
marzo del 2012 y tiene por objeto procesos industriales petroquímicos cuyos productos no forman parte
de la industria PETROQUIMICA básica y celebrar toda clase de actos convenios y contratos, entre otros
y continua realizando dichas actividades, en cumplimiento del mismo, de conformidad con el artículo
Tercero Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada el Diario Oficial de la Federación el 28
de noviembre de 2008., Pudiendo celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos,
convenios y contratos, de conformidad con el artículo quinto del mismo.
1.2 Acredita su personalidad y facultades en su carácter de Subdirector de PETROQUIMICA en términos
del Artículo 5° de la Ley de Petróleos Mexicanos y fracciones V y IX del Artículo 28 Estatuto Orgánico de
_______________ y con la protocolización de su nombramiento, según se acredita mediante el
testimonio de la Escritura Pública No. (Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura),
otorgada ante la fe del Notario Público (No. del notario) de (Localidad), Licenciado (Nombre del notario).
Acredita su personalidad y facultades en términos de las fracciones III y V del Artículo 31 del Estatuto
Orgánico de ____________ y mediante el testimonio de la Escritura Pública No. (Número de la
escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Notario Público (No. del notario) de
(Localidad), Licenciado (Nombre del notario), inscrita en el Registro Público de Organismos
Descentralizados bajo el folio número _____, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas
o modificadas en forma alguna.
1.3 Para la celebración del presente contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones
previstas por la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento, las Disposiciones Administrativas de
Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades
Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y demás
normatividad aplicable, así como la autorización de conformidad con los Lineamientos que establecen los
Casos y Montos para la Aprobación de Contratos, a que se refiere el inciso k) de la fracción IV del
artículo 19 de la Ley de Petróleos Mexicanos, otorgada mediante No. ______________de fecha ___ de
____ del 2014.
1.4
Ha previsto los recursos para llevar a cabo los trabajos objeto de este contrato.
1.5
El presente contrato se adjudicó mediante LICITACION PUBLICA NACIONAL, con fundamento
en los artículos Artículo 54 párrafo primero de la Ley de Petróleos Mexicanos, y los Artículos 50 fracción
I y 53 fracción I de su Reglamento y Artículos 14 y 15 de las Disposiciones Administrativas de
Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades
Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
338
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
1.6 Su domicilio para efectos del presente contrato es Carretera Costera del Golfo Km. 39+400, S/N,
S/C, C.P. 96340, Cosoleacaque Veracruz., y que su número de Registro Federal de Contribuyentes es
PPE-920716-TS5.
1.7.
Durante el procedimiento de contratación no recibió dinero o cualquier otra dadiva; no ejecutó
actos u omisiones que tuvieran por objeto o efecto evadir los requisitos o reglas establecidos o haya
simulado el cumplimiento de éstos; ni fue obligado a dar, suscribir, otorgar, destruir, entregar un
documento o algún bien.
1.8
Durante la ejecución de los trabajos del presente contrato verificará permanentemente por si o a
través de una Unidad de Verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las
disposiciones legales aplicables, que el CONTRATISTA cumpla las obligaciones con sus trabajadores en
materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo.
2.- El CONTRATISTA declara a través de su (apoderado/representante) que:
2.1 Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las
disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura Pública
(Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Titular de la
(Correduría o Notaría) Pública No. ____ de (Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), cuyo primer
testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de (Lugar, folio mercantil o
partida y fecha).
I. B) EN CASO QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO:
II. NOTA: PARA ESTE SUPUESTO SE DEBERÁN INCLUIR LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES
SE ACREDITE LA LEGAL EXISTENCIA DE LAS PERSONAS QUE CONFORMEN EL CONSORCIO,
QUIENES FIRMARÁN EL CONTRATO EN SU CARÁCTER DE OBLIGADOS SOLIDARIOS, PARA LO
CUAL SE INCLUIRÁN LOS DATOS DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNO DE LOS OBLIGADOS
SOLIDARIOS.
___, ____ y ___ (nombres de las personas participantes en el consorcio), constituyeron una sociedad de
propósito específico, según se acredita mediante la Escritura Pública (Número de la escritura], de fecha
(Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____, de
(Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el
Registro Público de Comercio de (Lugar, folio mercantil o partida y fecha).
C) EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA QUE ACTÚE POR SU PROPIO DERECHO:
Es una persona física actuando por su propio derecho, y se identifica con (precisar los datos de
identificación del CONTRATISTA ejemplo: identificación oficial vigente: cartilla, pasaporte, documento
migratorio, credencial para votar, cédula profesional) y que cuenta con la capacidad jurídica para
celebrar el presente contrato.
2.2 A) PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE DE UNA PERSONA
MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA, DICHAS FACULTADES DEBERÁN PROTOCOLIZARSE ANTE FEDATARIO
PÚBLICO MEXICANO.
Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según se acredita
mediante la Escritura Pública No. (Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada
ante la fe del Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____, de (Localidad), Licenciado (Nombre
del fedatario), y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma
alguna a la fecha de firma del presente contrato.
339
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
C) PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES DE UNA PERSONA FÍSICA CON REPRESENTANTE.
Cuenta con capacidad para celebrar el presente contrato, según lo acredita con (indicar el documento en
donde conste el mandato, ya sea en instrumento público o en carta poder con la formalidad que se
requiera, según proceda.)
2.3 A).- TRATÁNDOSE DE UN CONTRATISTA DE NACIONALIDAD MEXICANA.
Es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como
mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de gobierno extranjero
alguno, bajo pena de perder en beneficio de los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de
este contrato.
2.4 Su domicilio para los efectos del presente contrato es (Domicilio legal del CONTRATISTA) y cuenta
con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave _________.
2.5
Tiene la capacidad jurídica, técnica y financiera para cumplir con sus obligaciones conforme al
presente contrato, mismas que se compromete a preservar durante su vigencia.
2.6
Conoce el contenido y requisitos que establecen: (i) la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el Ramo del Petróleo y su Reglamento; (ii) la Ley de Petróleos Mexicanos y su
Reglamento; (iii) las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios; (iv) los anexos que debidamente firmados por las partes, forman
parte integrante de este contrato y (v) las disposiciones en materia de seguridad industrial y protección
ambiental.
2.7
Conoce el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de este contrato así como sus
condiciones ambientales y ha considerado sus implicaciones de carácter técnico en los trabajos a
desarrollar.
2.8
Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir
el presente contrato, y ni él, ni ningún tercero asociado con él, se encuentran en alguno de los supuestos
previstos en los artículos 59 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 12 de las Disposiciones Administrativas
de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades
Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
2.9 De manera previa a la formalización del presente contrato y para los efectos del artículo 32-D del
Código Fiscal de la Federación, ha presentado a PETROQUÍMICA la “OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES” en sentido positivo emitida en la página de internet del SAT, en el apartado
“Trámites y Servicios” en la opción “Opinión del Cumplimiento”, así como la opinión en sentido positivo
de sus subcontratistas indicados en la Cláusula Vigésima Quinta “Subcontratación”, lo anterior para
efectos del artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y de conformidad con las Reglas I.2.1.16 y
II.2.1.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
30 de diciembre de 2013.
TRATÁNDOSE DE UN CONTRATISTA QUE MANIFIESTE QUE NO SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE
TODAS SUS OBLIGACIONES FISCALES, PERO SUSCRIBIÓ CONVENIO CON LAS AUTORIDADES FISCALES, SE DEBERÁ
INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO:
2.10
Ni él, ni sus empleados, Subcontratistas o empleados de éstos han cometido robo, fraude,
cohecho o tráfico de influencia en perjuicio de Petróleos Mexicanos o sus Organismos Subsidiarios,
decretado en resolución definitiva por autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional.
340
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
2.11
Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y cuenta con la experiencia necesaria
para la eficiente ejecución de los mismos.
2.12
Cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las
obligaciones que deriven de las relaciones laborales con sus trabajadores y, en su caso, de los de sus
subcontratistas, mismas que se compromete a preservar durante su vigencia e incluso con posterioridad
en caso de que de dicha ejecución derive cualquier reclamación, demanda o contingencia laboral.
2.13
Las obras materia del presente acuerdo de voluntades, serán realizadas por personal
especializado que se encuentran subordinados al CONTRATISTA.
2.14
Conoce y comprende el Código de Conducta de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, y está de acuerdo en cumplir con los principios contenidos en el mismo en relación con el
presente contrato así como en cualquier otro acto jurídico en que esté involucrado PETROQUIMICA.
2.15
Salvo declaración en contrario por escrito a PETROQUIMICA ni él ni sus directores, funcionarios
o empleados clave en relación con el presente contrato en los últimos diez años han:
(a)
sido condenados por delitos relacionados con sobornos, corrupción o lavado de dinero; o
(b)
sido o son objeto de alguna investigación, indagatoria o procedimiento de investigación por parte
de cualquier autoridad gubernamental, administrativa o regulatoria con respecto a cualquier infracción o
supuesta infracción que implique soborno, corrupción o lavado de dinero.
2.16 tratándose de un consorcio
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 53 B) DE LAS DISPOSICIONES, EL CONSORCIO DEBERÁ
HACER CONSTAR EN INSTRUMENTOS LEGALES LAS ACTIVIDADES A QUE SE OBLIGAN CADA
UNO DE LOS MIEMBROS DEL MISMO, EL ACUERDO DE DESIGNACIÓN DE AQUEL QUE ACTUARÁ
COMO LÍDER EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LOS MECANISMOS QUE REGULEN EL
CONTROL DEL CONSORCIO Y LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE LOS
PARTICIPANTES, ASÍ COMO LOS ACUERDOS DE INDEMNIZACIÓN ENTRE LOS MISMOS, LOS
CUALES FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO.
Celebró (señalar el(los) instrumento(s) legal(es)) de fecha(s) ___________, en el(los) que consta(n) las
actividades a que se obligan cada una de las partes que integran el consorcio, el acuerdo de designación
de quien actuará como líder en la ejecución del contrato, los mecanismos que regulen el control del
consorcio y la resolución de controversias entre los participantes, así como los acuerdos de
indemnización entre los mismos, por lo cual son responsables solidarios en la ejecución del contrato.
3. Declaración conjunta:
Las partes reconocen tener una política de cero tolerancia hacia el soborno y la corrupción; de contar
con sistemas, empleados, proveedores y filiales sujetos de control anticorrupción, y expresan que en el
procedimiento de contratación, sus actos previos y en la celebración del presente contrato se han
conducido cumpliendo con las Reglas de la Cámara de Comercio Internacional para el Combate a la
Corrupción y con la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, con estricto apego a los
principios de transparencia, honradez, imparcialidad y libre concurrencia, y que durante la ejecución del
contrato se comprometen a actuar entre ellas y hacia terceros, con apego a lo previsto en la cláusula
“Compromiso contra la Corrupción”.
Las partes manifiestan de forma expresa que tienen pleno conocimiento que el Estado mexicano, ha
suscrito y es parte de diversos instrumentos internacionales en materia de anticorrupción, en los cuales
adquirió compromisos con la comunidad internacional a fin de adoptar medidas para prevenir la
corrupción, como son, entre otros, los siguientes:
341
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA




Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos.
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de la Organización de las Naciones
Unidas.
Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20.
En el mismo sentido, expresan que conocen los ordenamientos legales señalados en el primer párrafo
de esta declaración, así como el Código Penal Federal, la Ley Federal de Competencia Económica y
demás disposiciones legales en materia administrativa y penal en México, que sancionan severamente
actos de corrupción, entre otros: el cohecho, establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención
en las licitaciones, concursos en las contrataciones públicas, la extorsión, el tráfico de influencia, la
simulación en el cumplimiento de requisitos y el ocultamiento de impedimento legal o administrativo para
participar en procedimientos de contratación.
Asimismo, son sabedoras que en caso de incurrir en los actos de corrupción señalados en el párrafo que
antecede, pueden ser sujetos de sanción los servidores públicos involucrados, las personas morales y
las personas físicas participantes en los procedimientos de contratación (sin importar su nacionalidad),
incluyendo aquellas que actúen en calidad de intermediarios, gestores o cualquier otro carácter a
nombre, cuenta o interés del participante.
DEFINICIONES
Los términos siguientes tendrán, para efectos de este contrato, los significados que se indican a
continuación:
“Área Administradora del Proyecto”: Subgerencia del Complejo Petroquímico Cosoleacaque
“Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato”: Superintendencia
de Mantenimiento a través del departamento de Mantenimiento Civil, en el Complejo Petroquímico
Cosoleacaque.
Vistas las declaraciones y definiciones que anteceden, las partes expresan su consentimiento para
comprometerse a las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
PETROQUIMICA encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar de conformidad con el presente
contrato y sus anexos, los trabajos consistentes en la : “REHABILITACIÓN DE BASES Y ESTRUCTURAS DE
EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL COMPLEJO
PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
Las actividades a que se obliga cada una de las partes que en su carácter de CONTRATISTA suscriben
el presente contrato, se señalan en el Anexo ____ que forma parte del mismo.
SEGUNDA.- VIGENCIA
La vigencia del presente contrato inicia a partir de la fecha de firma y concluye hasta que se formalice el
acto jurídico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones de las partes.
342
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de 210
(doscientos diez) días naturales, contados a partir del día (Fecha de inicio) y con fecha de terminación el
día (Fecha de terminación), conforme al programa de ejecución de los trabajos establecido en el Anexo
“D” (documento DE-4) del presente contrato.
3.1 Prórroga a la Fecha de Terminación
Las partes acuerdan que el plazo de ejecución no será motivo de modificación alguna en el caso de que
se determine suspender total o parcialmente los trabajos objeto del presente contrato, por cualquiera de
las siguientes causas: i) por caso fortuito o fuerza mayor, ii) por suspensión ordenada por
PETROQUIMICA o iii) por cualquier acto u omisión de PETROQUIMICA o de otro contratista que trabaje
en el sitio, sin que se trate del CONTRATISTA o cualquiera de sus subcontratistas.
Si se actualiza cualquiera de los supuestos señalados en el párrafo anterior, únicamente dará lugar a
una prórroga a la fecha de terminación del contrato sin modificarse el plazo de ejecución. Lo anterior, de
acuerdo a lo dispuesto en las cláusulas de “Modificaciones al Contrato” y “Suspensión de los Trabajos”
de este contrato.
CUARTA.- REMUNERACIÓN
4.1 Monto
El monto total de los trabajos objeto del presente contrato es de ____________ (_____________), sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado.
4.2 Facturación
El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato será la responsable
de autorizar los pagos mediante su firma en la bóveda de documentos electrónicos, del COPADE
(Codificación de pagos y descuentos), previa verificación del cumplimiento de los trabajos en términos
del contrato, la que podrá estar sustentada en la constancia que acredite la autorización de los trabajos.
La firma en la bóveda electrónica permitirá la generación de una notificación electrónica al
CONTRATISTA para que genere la factura electrónica.
La(s) factura(s) abarcará(n) periodos de corte mensuales y serán consecuencia de la autorización de los
pagos por parte de la(s) persona(s) designada(s) para tal efecto.
La estimación de trabajos ejecutados abarcará periodos de corte mensuales y será presentada
acompañada de la documentación soporte (generadores, fotografías, croquis, reportes de calidad,
reporte de avance físico y financiero) por el CONTRATISTA dentro de los seis días posteriores a la fecha
de corte, el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato
para realizar la revisión y autorización de la documentación soporte y contará con un plazo no mayor de
quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en
la siguiente estimación.
El CONTRATISTA para la emisión de la facturación electrónica, efectuará todos sus trámites de pago a
través de la bóveda de documentos electrónicos de PETROQUIMICA mediante el uso de la contraseña
que le sea otorgada para tales efectos y su firma electrónica avanzada.
343
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
Una vez formalizado el contrato, deberá realizar los trámites de acceso a la Bóveda de Documentos
Electrónicos en la Ventanilla Única ubicada en el Edificio Administrativo del Complejo Petroquímico
Cosoleacaque, Carretera Costera del Golfo, Km. 39 + 400, S/N, S/C, de la Ciudad de Cosoleacaque,
Ver.
En el análisis y cálculo de los importes de pago se deberán considerar los derechos e impuestos que les
sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. El CONTRATISTA será el único responsable de
que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos fiscales, y administrativos
incluidos los datos de la cuenta bancaria, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos
o por su presentación incorrecta o tardía, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.
El plazo que transcurra entre la notificación de rechazo de una factura y la fecha en que el
CONTRATISTA presente esta corregida, no se computará para efectos de reprogramación del plazo
establecido para el pago. Una vez corregida la factura reiniciará el cómputo del plazo antes mencionado
EL SIGUIENTE PÁRRAFO SE ADICIONARÁ EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA,
SIN QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO O UNA ASOCIACIÓN EN
PARTICIPACIÓN
(Nombre de la persona miembro del consorcio) será quien presente las facturas de todos y cada uno de
los pagos derivados del presente contrato.
EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA Y LOS
CONTRATISTAS HAYAN MANIFESTADO EN SU PROPUESTA SU INTENCIÓN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17-B DEL CÓDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIÓN:
(Indicar la denominación o razón social de las partes que suscriben el presente contrato en su carácter
de contratistas) sin perjuicio del (instrumento por el cual se haya convenido la propuesta conjunta)
señalado en la declaración 2.11 del presente contrato, en términos del contrato de asociación en
participación celebrado y en términos del artículo 17-B del Código Fiscal de la Federación, señalan que
(denominación o razón social seguida de la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.),
será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados de este contrato; en el
entendido de que PETROQUIMICA no será responsable por la forma en que (denominación o razón
social seguida de la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.), distribuya o participe de
las utilidades o de las pérdidas respecto de las cantidades que reciba con motivo del presente contrato.
CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTAN CUENTAS POR PAGAR EN CADENAS PRODUCTIVAS Y SE
REALICEN OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DEL PORTAL DE NAFIN
CADENAS PRODUCTIVAS, SE DEBERÁ CONSIDERAR EL SIGUIENTE TEXTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS
PETROQUIMICA contará con un plazo máximo de 9 (nueve) días naturales, para revisar, aceptar y
registrar las facturas en Cadenas Productivas. Dicho plazo quedará comprendido en los 20 (veinte) días
naturales previstos en la presente cláusula para el pago.
4.3 Forma de Pago
Los pagos se efectuarán dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la autorización de la
factura.
Como parte de la remuneración, el CONTRATISTA recibirá de PETROQUIMICA el importe que resulte
de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajos realizados como pago total por unidad de
concepto de trabajo terminado conforme a las disposiciones del contrato y sus anexos, dichos precios
incluyen el pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que
originen los trabajos, el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales.
344
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
Recibido el pago por el CONTRATISTA, éste tendrá 20 (veinte) días naturales para reclamar sobre
cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamación alguna, el pago se
considerará definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberará a PETROQUIMICA de cualquier
obligación relacionada a dicho pago.
Los pagos al CONTRATISTA se efectuarán invariablemente mediante depósito bancario en la cuenta
que para tal efecto haya comunicado por escrito a PETROQUIMICA. En caso de que el CONTRATISTA
realice un cambio de cuenta durante la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una
cesión de derechos de cobro, bastará con que lo comunique a PETROQUIMICA a través de la ventanilla
única ubicada en el interior del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, con dirección en: Carretera
Costera del Golfo Km. 39+400, S/N, S/C, C.P. 96340, Cosoleacaque Veracruz, con antelación a la
presentación a la citada ventanilla única de la(s) factura(s) subsecuente(s) de que se trate.
Las facturas aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya
que PETROQUIMICA se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.
En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PETROQUIMICA a solicitud del
CONTRATISTA, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos pagos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del
CONTRATISTA.
En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberá reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a la tasa que
establezca la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos
fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computarán por días naturales desde la fecha en que se haya comunicado por escrito al CONTRATISTA
sobre el pago en exceso y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición
de PETROQUIMICA. PETROQUIMICA procederá a deducir dichas cantidades de las facturas
subsecuentes o bien el CONTRATISTA cubrirá dicho pago con cheque certificado a favor de
PETROQUIMICA
4.4
Retenciones
El CONTRATISTA acepta que de las facturas que se le cubran, se haga en cada una las siguientes
retenciones:
A) EL CINCO AL MILLAR del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará a la Secretaría de
la Función Pública por concepto de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control
de los trabajos y que PETROQUIMICA entregará a la Tesorería de la Federación, de
conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.
B) EL DOS AL MILLAR, del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará al Instituto de
Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que PETROQUIMICA
entregará a la institución antes mencionada.
NOTA: LA RETENCIÓN INDICADA EN ESTE INCISO B), SÓLO PROCEDE CUANDO EL CONTRATISTA
MANIFIESTE POR ESCRITO, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, QUE ESTÁ DE ACUERDO EN QUE SE LE
APLIQUE LA MISMA.
345
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
C) La cantidad o el porcentaje establecido en el convenio celebrado con las autoridades fiscales,
señalado en la declaración 2.9 de este contrato.
NOTA: LA RETENCIÓN INDICADA EN ESTE INCISO C), SÓLO PROCEDE CUANDO EL CONTRATISTA HAYA
DECLARADO HABER CELEBRADO CONVENIO CON LA AUTORIDAD FISCAL.
4.5
Mecanismos de Revisión y Ajuste a la Remuneración
PETROQUIMICA de conformidad con lo establecido en los artículos 60 penúltimo párrafo, 61 fracción III
de la Ley de Petróleos Mexicanos y 62 último párrafo de su Reglamento, podrá realizar ajustes a las
remuneraciones del contrato por el supuesto de la variación de precios de mercado de los insumos.
El ajuste de remuneraciones se determinará de acuerdo al procedimiento indicado en la Sección 1 del
Anexo I (Rev. 6) “COMPENDIO DE INSTRUCCIONES OPERATIVAS EN MATERIA DE
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS BAJO LA LEY DE PEMEX”, del contrato.
4.6
Anticipo
(PETROQUIMICA NO OTORGARA ANTICIPO)
El anticipo será otorgado al inicio de la ejecución del contrato.
El anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados que presente el
Contratista conforme al programa de ejecución convenido; dicha amortización deberá ser proporcional al
porcentaje de anticipo otorgado. En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste deberá
liquidarse totalmente en la estimación final
El CONTRATISTA invariablemente deberá entregar a PETROQUIMICA y a favor de éste, una garantía
por el importe del anticipo, en los términos de la cláusula denominada “Garantías”.
El CONTRATISTA invariablemente deberá entregar a PETROQUIMICA y a favor de éste, una garantía
por el importe del anticipo, en los términos de la cláusula denominada “Garantías”.
Para el pago de anticipos, el CONTRATISTA deberá presentar previamente la factura que ampare el
monto del anticipo, en forma electrónica o documental.
El atraso del CONTRATISTA en la entrega de la factura correspondiente al anticipo, no dará lugar a la
reprogramación del plazo pactado en este contrato, sin embargo, el atraso en la entrega del anticipo por
causas imputables a PETROQUIMICA diferirá en igual plazo el programa de ejecución del contrato.
QUINTA.- PENALIZACIONES
Las partes en el presente contrato, acuerdan que PETROQUIMICA le aplicará penalizaciones en los
siguientes supuestos:
I.
POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA
DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.
En caso de que el CONTRATISTA, dentro del plazo de ejecución de los trabajos y por causas
346
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
imputables a él, se atrase en la ejecución de los mismos de acuerdo a las fechas parciales
establecidas en el programa de ejecución aprobado, PETROQUIMICA le aplicará una retención
económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso,
misma que será equivalente al 0.5 % (cero punto cinco por ciento) sobre la diferencia mensual
acumulada de los trabajos programados y los realmente ejecutados.
Si en el mes inmediato posterior a cualquiera en que se hubiera aplicado una penalización,
PETROQUIMICA al realizar la comparación entre los trabajos ejecutados contra los trabajos
programados, encuentra que el CONTRATISTA no ha recuperado los atrasos anteriores, se le
aplicará la retención respectiva en términos de lo siguiente:
a) Si es mayor que la anteriormente retenida, se le retendrá únicamente la diferencia entre las dos
retenciones.
b) Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolverá la diferencia entre las dos retenciones.
c) Si es igual a la anteriormente retenida, no se le retendrá ni se le devolverá cantidad adicional
alguna por tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retención del mes inmediato
anterior, permanecerá en poder de PETROQUIMICA.
Cuando PETROQUIMICA de conformidad con lo anterior, reintegre al CONTRATISTA algún monto
retenido por haber recuperado atrasos, no se generará gasto financiero alguno.
Llegada la fecha pactada para la terminación de los trabajos, PETROQUIMICA verificará que el
CONTRATISTA haya concluido la totalidad de los mismos. Si como resultado de dicha verificación,
PETROQUIMICA encuentra que el CONTRATISTA no recuperó los atrasos en que hubiere
incurrido, las retenciones económicas que se le hubiesen aplicado por tal concepto continuarán en
poder de PETROQUIMICA y tendrán el carácter de definitivas.
No obstante lo anterior, en caso de que, llegada la fecha pactada para la terminación de los
trabajos, PETROQUIMICA opte por exigirle al CONTRATISTA la conclusión de los mismos y,
consecuentemente, aplicarle las penas convencionales establecidas en el numeral II de la presente
cláusula, PETROQUIMICA hará efectivas las mismas contra el importe de las retenciones
definitivas hasta donde el importe de las mismas alcance; en el entendido de que, de no ser
suficiente el importe de las retenciones definitivas, PETROQUIMICA descontará al CONTRATISTA
de las facturaciones en trámite, las cantidades por concepto de las penas convencionales señaladas
en el numeral II de esta cláusula.
II.
POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA
CONCLUSIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS:
En caso de que el CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha pactada para la terminación de
los mismos, PETROQUIMICA podrá optar por exigirle el cumplimiento del contrato y,
consecuentemente, aplicarle una pena convencional por cada día de atraso a partir del día siguiente de
la fecha pactada para la terminación de los trabajos; misma que se hará efectiva en la facturación
correspondiente.
De esta forma PETROQUIMICA aplicará el 0.3 % (cero punto tres por ciento) del importe equivalente
a los trabajos faltantes por ejecutar.
Para efectos de la determinación del importe de los trabajos pendientes de ejecutar, se tomará como
base para el cálculo de la pena convencional, el monto que representaban los mismos en la fecha
pactada de su terminación; en el entendido de que dicho importe se disminuirá progresivamente de
conformidad con el avance mensual en la ejecución de los trabajos que realice el CONTRATISTA
hasta su total ejecución.
347
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
La disminución progresiva se hará únicamente cuando se concluya la totalidad de los trabajos
correspondiente al concepto de trabajo de que se trate.
III. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A CONTENIDO NACIONAL.
Si como resultado de la verificación del contenido nacional establecido en la cláusula denominada
“Contenido Nacional” se determina que el grado de contenido nacional de las obras alcanzado por el
CONTRATISTA es menor al que se comprometió, en los términos del Anexo GIN y del Modelo
Económico de este contrato, el Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del
Contrato le aplicará una pena convencional; la penalización se aplicara de la forma siguiente:
Si el porcentaje mínimo nacional utilizado es menor que el porcentaje mínimo nacional solicitado se
aplicara una pena convencional de 2% (dos por ciento) sobre la diferencia del porcentaje mínimo
nacional solicitado y el porcentaje real utilizado.
La penalización podrá ser deducida de cualquier cantidad debida o pagadera al CONTRATISTA
conforme al presente contrato hasta el momento en que el CONTRATISTA regularice esta situación.
IV. INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO “SSPA”
En caso de incumplimiento del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones pactadas en el
presente anexo a través del Formato 4 del Anexo “SSPA” del presente contrato, PETROQUIMICA
aplicará las deducciones estipuladas de acuerdo a lo establecido en el Formato 6 del referido Anexo
“SSPA”, considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicación establecidos en los
apartados del Anexo “SSPA” siguientes: “GUÍA DE LLENADO”, “REGLAS DE APLICACIÓN DEL
FORMATO 6 DE ANEXO SSPA” y “CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS
CON BASE A SU RIESGO”.
No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un caso fortuito
o de fuerza mayor, ya sea durante la ejecución de los trabajos dentro del plazo, o cuando el
CONTRATISTA se encuentre ejecutando trabajos con atraso vencido el plazo, así como por cualquier
otra causa no imputable al CONTRATISTA, ya que en tal situación, de común acuerdo, se harán las
modificaciones que procedan.
El monto de las penalizaciones no podrá exceder del 10% (diez por ciento) del monto pactado del
contrato.
El CONTRATISTA acepta, que PETROQUIMICA aplique las penalizaciones a que se refiere la presente
cláusula, con cargo a cualquiera de las siguientes opciones:
-
Las facturas que se generen por la ejecución del presente contrato.
-
Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas.
-
Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato que tenga
celebrado con PETROQUIMICA siempre y cuando el otro contrato prevea la posibilidad de tal
deducción.
348
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
SEXTA.- CONTENIDO NACIONAL
CONTRATISTA se obliga a cumplir con el porcentaje de contenido nacional al que se comprometió en su
propuesta, en los términos del anexo GIN de este contrato. Dicho porcentaje deberá ser cumplido no
obstante las subcontrataciones que realice.
Cualquier sustitución de equipos, materiales y/o proveedores de los originalmente propuestos por el
CONTRATISTA para fines del cumplimiento del porcentaje de contenido nacional, deberá ser autorizada
por PETROQUIMICA siempre que tal sustitución no implique variar el monto ni plazo del contrato y se
cumplan las especificaciones del mismo y el programa de ejecución. En todo caso el CONTRATISTA
deberá cumplir con el porcentaje de contenido nacional originalmente propuesto.
PETROQUIMICA podrá llevar a cabo, la verificación documental del cumplimiento del porcentaje de
contenido nacional establecido en esta cláusula, durante la ejecución de las obras, una vez que el
CONTRATISTA le haya proporcionado la relación de los equipos y materiales diferentes a los de
construcción de instalación permanente, de fabricación nacional, con los cuales dará cumplimiento al
porcentaje de contenido nacional ofertado, así como la totalidad de las órdenes de compra de los
mismos relacionados en el anexo _____( HACER REFERENCIA AL ANEXO GIN DE OBRA PÚBLICA QUE
CORRESPONDA
DE
ACUERDO
AL
TIPO
DE
OBRA.
LOS ANEXOS ESTÁN DISPONIBLES EN
http://pmxy08.dcf.ad.pemex.com/sites/PEMEX/UDPCCN/anexos/default.aspx).HACER REFERENCIA AL
ANEXO GIN DE OBRA PÚBLICA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA. LOS ANEXOS ESTÁNom/site
Adicionalmente el CONTRATISTA deberá presentar a PETROQUIMICA la manifestación de origen de
tales equipos y materiales diferentes a los de construcción de instalación permanente, en la que los
fabricantes señalen el porcentaje de grado de integración nacional real. Dicho documento deberá cumplir
con el formato y términos de llenado indicados en el anexo ___(HACER REFERENCIA AL ANEXO GIN DE
OBRA PÚBLICA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA. LOS ANEXOS ESTÁN DISPONIBLES EN
http://pmxy08.dcf.ad.pemex.com/sites/PEMEX/UDPCCN/anexos/default.aspx).
El incumplimiento por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones a que se refiere la
presente cláusula será sujeto de la penalización por “Incumplimiento de las obligaciones relativas a
contenido nacional” en los términos establecidos en la cláusula denominada “Penalizaciones”, del
presente contrato y; asimismo, será causal de rescisión de este acuerdo de voluntades.
SÉPTIMA.- CESIÓN
El CONTRATISTA no podrá ceder o transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente
contrato en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de
los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la autorización de PETROQUIMICA con la
intervención del área jurídica.
El CONTRATISTA podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero mediante
operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, y PETROQUIMICA otorga su consentimiento,
siempre y cuando al momento de registrarse la correspondiente Cuenta por Pagar en Cadenas
Productivas y al acceder al Portal de Nafin Cadenas Productivas, no exista impedimento legal o
administrativo.
En virtud de lo anterior, las partes se obligan al procedimiento establecido en las “Disposiciones
Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.;
Institución de Banca de Desarrollo”.
Para la cesión de derechos de cobro no se requerirá la celebración de convenio entre las partes.
349
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
OCTAVA.- CLÁUSULA FISCAL
Las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las
leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos, tengan la obligación de cubrir
durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos, sin perjuicio de que
PETROQUIMICA realice, de los pagos que haga al CONTRATISTA, las retenciones que le impongan las
leyes de la materia.
NOVENA.- GARANTÍAS
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
contrato, entregó a PETROQUIMICA previo a la firma del contrato, póliza de fianza por el 10 % (diez por
ciento) del monto del contrato expedida por institución afianzadora autorizada, a favor de
PETROQUIMICA.
El CONTRATISTA manifiesta expresamente:
A.
Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra PETROQUIMICA de renunciar al
derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su
consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven
del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor
de PETROQUIMICA
B.
Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo
de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
C. Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente
durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos
recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución
definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
D. Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con
fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, que la excepción de subjudicidad, se tendrá por justificada únicamente, si se exhibe copia
sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado
señala como documento fundatorio de dicha acción, este contrato y que existe identidad entre las
prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando
expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicidad o
exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de
este contrato; así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la
cantidad procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de 30 (treinta)
días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para
resolver sobre la procedencia del reclamo.
E. Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones
garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de PETROQUIMICA en la
inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por
PETROQUIMICA.
F. Su conformidad para que la afianzadora liquide a PETROQUIMICA el 50% del importe garantizado
en la fianza en caso de que no entregue la garantía contra defectos o vicios ocultos conforme a lo
establecido en el presente contrato.
350
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
G.
Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de
contrato, quedará debidamente integrada con la siguiente documentación:
1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.
2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.
3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.
4.- Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.
5.- Cuantificación del incumplimiento.
H. Su conformidad para que la afianzadora liquide a PETROQUIMICA el límite máximo garantizado en
caso de que los trabajos objeto del presente contrato no sean útiles o aprovechables por
PETROQUIMICA y no obstante que en su caso se hubiere extendido el correspondiente certificado
de avance, en la inteligencia de que cualquier excepción derivada de la inversión y/o aplicación
parcial o total del anticipo y/o pago de facturas carecerá de validez para efecto de determinar la
exigibilidad del importe total garantizado en la fianza, ya que, atendiendo el objeto de este contrato,
la obligación de invertir y/o aplicar el anticipo y el pago de facturas es indivisible puesto que tiene
por objeto una ejecución que únicamente siendo satisfecha por entero puede ser útil o aprovechable
para PETROQUIMICA en consecuencia, toda aquella aplicación y/o inversión parcial o total del
anticipo y/o del pago de facturas recibido por el CONTRATISTA que no produzca como resultado,
de conformidad con el objeto del presente contrato, un trabajo útil y aprovechable para
PETROQUIMICA será ineficaz para fundar cualquier excepción que pretenda desvirtuar la
exigibilidad del importe total garantizado.
I. Su consentimiento para retirar y llevarse los equipos o bienes objeto del presente contrato, en
caso de no ser útiles o aprovechables, cuando así se lo requiera PETROQUIMICA.
Tratándose de los trabajos pactados a precios unitarios, en el caso de cualquier modificación a su monto
o plazo, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PETROQUIMICA previo a la formalización del
instrumento legal respectivo, o a más tardar en el momento de su formalización; el documento modificatorio
de la garantía otorgada originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual
se garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio correspondiente. En el caso de que el
CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, PETROQUIMICA podrá determinar la rescisión
administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es
conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA.
GARANTÍA DE ANTICIPO (NO APLICA)
Para garantizar la debida, correcta y total inversión, aplicación, amortización y devolución del anticipo, el
CONTRATISTA dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de
adjudicación deberá presentar a PETROQUIMICA garantía que se constituirá por la totalidad del anticipo
entregado, en la misma moneda en la que se otorgue, de acuerdo con las disposiciones aplicables y
vigencia del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.), la cual será otorgada por
institución de fianzas debidamente autorizada y a favor de PETROQUIMICA.
El CONTRATISTA manifiesta expresamente:
A.
B.
Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra PETROQUIMICA de desistirse del
derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su
consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven
del contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de
PETROQUIMICA.
Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo
de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
351
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
C.
D.
E.
F.
Su conformidad para que la fianza que garantice el anticipo del contrato, permanezca vigente
durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos
recursos que se interpongan en relación con el presente contrato, hasta que sea dictada resolución
definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con
fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, que la excepción de subjudicidad se tendrá por justificada únicamente si se exhibe copia
sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado
señala como documento fundatorio de dicha acción, este contrato y que existe identidad entre las
prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando
expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicidad o
exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de
este contrato; así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la
cantidad procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de treinta (30)
días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para
resolver sobre la procedencia del reclamo.
Su aceptación para que la fianza de anticipo permanezca vigente hasta que el anticipo otorgado
haya sido invertido correctamente, aplicado, amortizado, deducido y/o devuelto a satisfacción de
PETROQUIMICA en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada
mediante escrito suscrito por PETROQUIMICA.
Su conformidad expresa para que la reclamación que se presente ante su afianzadora por la falta de
amortización, inversión, aplicación, deducción y/o devolución del anticipo otorgado, quede
debidamente integrada con la siguiente documentación:
1.
2.
3.
4.
Reclamación por escrito a la institución de fianzas.
Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.
Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.
Copia de los documentos que haya firmado a la recepción del anticipo o cualquier otro documento
que acredite fehacientemente la recepción del mismo.
5. Copia de los documentos pagados donde se hagan constar las amortizaciones realizadas.
6. Copia del documento donde se requiera la devolución del anticipo no amortizado.
7. Cuantificación del anticipo no amortizado y de los intereses respectivos.
La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del anticipo podrá liberarse cuando el
CONTRATISTA haya amortizado el importe total del mismo.
CUANDO SE TRATE DE CARTA DE CRÉDITO STANDBY
El CONTRATISTA manifiesta expresamente:
A.
Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra PETROQUIMICA, de renunciar al
derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su
consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven
del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor
de PETROQUIMICA.
Que reconoce que la Carta de Crédito Standby expedida para garantizar la debida, correcta y total
inversión, aplicación, amortización y devolución del anticipo, será pagada ante el incumplimiento de
dicha obligación, con entera desvinculación de cualquier circunstancia que pudiera generar una
excepción de pago distinta a aquélla que se origine en inconsistencias o deficiencias del propio
documento que se hace efectivo, por lo que cualquier excepción que pudiese eventualmente señalarse
como conexa, carecería de eficacia para desvirtuar la legitimidad de la gestión de cobro.
352
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
GARANTÍA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
Concluidos los trabajos el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resultaren
en los mismos o, de los vicios ocultos, en los términos señalados en el presente contrato y en la
legislación aplicable.
Dicha obligación se garantizará durante un plazo de 12 (doce) meses, por lo que previamente a la
recepción de los trabajos, el CONTRATISTA, deberá constituir fianza por el equivalente al 10 % (diez por
ciento) del monto total ejercido de los trabajos. Esta garantía se liberará una vez transcurridos doce
meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante
ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista.
Cuando la garantía de la obligación de responder por defectos o vicios ocultos se constituya mediante
póliza de fianza, deberá ser emitida por institución afianzadora autorizada, y deberá emitirse en estricto
apego al formato presentado en el Anexo DI-4 del presente contrato.
Quedarán a salvo los derechos de PETROQUIMICA para exigir el pago de las cantidades no cubiertas
de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías
constituidas conforme a esta cláusula.
La(s) garantía(s) a que se refiere esta cláusula deberá(n) entregarse en la Superintendencia de
Mantenimiento y específicamente en la Residencia de Obra localizada en el departamento de
mantenimiento civil, en el horario de: 8:00 hrs. a 16.00 hrs. en estricto apego a los textos que se
acompañan en el Anexo DI-4, aceptando expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas
en éstos.
Para el caso de que la garantía corresponda a una póliza de fianza, el CONTRATISTA deberá verificar la
autenticidad de la misma, previo a su entrega, por lo que en el supuesto de que PETROQUIMICA
detecte que una garantía es apócrifa, se dará aviso a las autoridades competentes y a la institución que
supuestamente emitió la garantía, ateniéndose el CONTRATISTA a las consecuencias legales que
puedan derivar por la entrega de un documento apócrifo.
DÉCIMA.- SEGUROS
El CONTRATISTA será el único responsable de contar con las pólizas de seguros que conforme a la
naturaleza y complejidad de los alcances del contrato, estime necesario.
DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Concluidos los trabajos objeto de este contrato, se procederá a la recepción total de los mismos. A efecto
de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará a PETROQUIMICA por escrito o mediante registro que se
haga en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del contrato, la terminación
total de los trabajos, indicando que la misma se concluyó en concordancia con las especificaciones del
presente contrato y sus anexos. Dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de
recepción de la comunicación referida, el representante del Área Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato verificará que los trabajos se encuentren debidamente
concluidos, debiéndose dejar constancia por escrito firmado por las partes como requisito previo a la
recepción total de los mismos.
Si durante la verificación de los trabajos el representante del Área Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato observa deficiencias en la terminación de los mismos, o
determina que éstos no han sido realizados de acuerdo con los requerimientos o especificaciones del
contrato y sus anexos, solicitará por escrito al CONTRATISTA su reparación o corrección, a efecto de
353
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
que éstos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.
En este supuesto, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el
período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de las
penas que, en su caso, procedan y que PETROQUIMICA opte por la rescisión administrativa del
contrato.
Cuando aparecieren vicios ocultos en los trabajos ejecutados objeto del presente contrato dentro de un
plazo de 12 (doce) meses, posteriores a la fecha de terminación documentada, las partes se sujetarán
al siguiente procedimiento:
PETROQUIMICA solicitará su reparación o reposición inmediata, que hará por su cuenta el
CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribución. Si el CONTRATISTA no atendiere los
requerimientos de PETROQUIMICA en el plazo de 15 (quince) días naturales, éste podrá encomendar a
terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, en los términos de las
disposiciones legales aplicables, con cargo al CONTRATISTA.
Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en los
bienes que se provean para la ejecución objeto del presente contrato a requerimiento de
PETROQUIMICA en el plazo solicitado, PETROQUIMICA hará efectiva la garantía que otorgue el
CONTRATISTA, por el plazo de 12 (doce) meses una vez concluidos los trabajos, a que se refiere el
párrafo correspondiente a la garantía de vicios ocultos de la cláusula denominada “Garantías”.
DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO
Cuando las necesidades del proyecto o del contrato lo requieran, las partes podrán pactar
modificaciones al presente contrato, de acuerdo con lo siguiente:
I.
Mediante convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales de las partes, cuando se
trate de:
a.
Los términos contractuales relativos a la remuneración y a los mecanismos para sus ajustes,
b.
Los términos relativos a objeto, monto o plazo del contrato, y
c.
La incorporación de avances tecnológicos que tengan un impacto en los términos contractuales
señalados en los dos incisos anteriores.
Para las modificaciones previstas en esta fracción, se requerirá de la aprobación del servidor público
inmediato superior de la Administradora del Proyecto o en caso de que el procedimiento haya sido
autorizado por el Consejo de Administración, se requerirá la autorización del Director General.
II
Mediante memoranda de entendimiento o cualquier otro documento en el que conste el acuerdo
entre los representantes autorizados de cada una de las partes en el presente contrato, cuando se trate
de:
a) Prórroga a la fecha de terminación del plazo por suspensión en términos de la cláusula
denominada “Suspensión”, y
b) Cualquier otra modificación no incluida en la fracción I de esta cláusula.
Si las modificaciones al contrato no tienen implicaciones relativas al objeto, monto, plazo o vigencia,
remuneración y mecanismos para sus ajustes, se podrá realizar a través de memoranda de
354
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
entendimiento o cualquier otro documento en el que conste el acuerdo entre los representantes
autorizados de cada una de las partes, mismas que deben ser aprobadas y evaluadas por la
Administradora del Proyecto.
Las partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta cláusula no implicarán
novación de las obligaciones del presente contrato. Las partes en ningún caso podrán modificar
sustancialmente el objeto de contratación.
El CONTRATISTA deberá entregar a PETROQUIMICA el endoso, ampliación o renovación a la garantía
otorgada para el cumplimiento del contrato que ampare las modificaciones al contrato realizadas en
términos de esta cláusula.
12.1 Ajustes al programa de ejecución, fechas críticas y plazo de ejecución
El Programa de Ejecución de los Trabajos de este contrato podrá ser objeto de ajuste, en los siguientes
casos:
I.
Por conceptos o volúmenes de trabajos no previstos requeridos para la culminación del objeto
del contrato;
II. Por reducción de alcances;
III. Por caso fortuito o fuerza mayor;
IV. Por suspensión de los trabajos ordenada por PETROQUIMICA;
V. Por causas imputables a PETROQUIMICA.
El CONTRATISTA, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en que haya ocurrido
cualquiera de los eventos previstos en las fracciones anteriores, podrá solicitar a PETROQUIMICA un
ajuste al programa de ejecución de los trabajos vigente, a las fechas críticas o al plazo de ejecución,
acompañando la documentación o información que estime pertinente para justificar su solicitud.
PETROQUIMICA comunicará al CONTRATISTA su determinación en un plazo no mayor de 30 (treinta)
días hábiles, con base en la información o documentación suministrada por el CONTRATISTA; sin
menoscabo de que PETROQUIMICA requiera al CONTRATISTA la presentación de documentación o
información adicional en el plazo que le indique PETROQUIMICA. De acuerdo a la complejidad de la
solicitud del ajuste, PETROQUIMICA podrá disponer de un periodo adicional por el mismo número de
días establecido originalmente, para emitir su determinación.
El ajuste al programa de ejecución, a las fechas críticas o al plazo de ejecución reflejará la afectación
que se haya determinado por el evento ocurrido.
En caso de que el ajuste que resulte del supuesto establecido en las fracciones I y II dé lugar a la
modificación del plazo de ejecución del contrato, las partes celebrarán el convenio modificatorio
correspondiente, en el cual se formalizará el programa de ejecución de los trabajos actualizado.
En los demás casos, el ajuste podrá dar lugar a una prórroga a la fecha de terminación del contrato, sin
que se modifique el plazo de ejecución.
355
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
12.2 Conceptos o volúmenes de trabajo no previstos en el contrato
Si durante la ejecución de los trabajos, PETROQUIMICA requiere de la ejecución de conceptos o
volúmenes de trabajo no previstos en el contrato y sus anexos, o bien el CONTRATISTA se percata de
la necesidad de ejecutarlos, éste sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por
escrito o en la bitácora de obra, por parte de la persona que designe el Área Responsable de la
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, salvo en los casos de emergencia como los
que se señalan en el apartado A) fracción I del artículo 57 de la Ley de Petróleos Mexicanos, en que no
sea posible esperar su autorización.
Tratándose de volúmenes de trabajo no previstos en el contrato (cantidades adicionales), éstos se
pagarán a los precios unitarios pactados originalmente en este contrato.
Tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, sus precios unitarios deberán ser
conciliados y autorizados previamente a su pago.
Lo anterior se determinará de acuerdo al procedimiento indicado en la Sección 2 del Anexo I (Rev. 6)
“COMPENDIO DE INSTRUCCIONES OPERATIVAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS DE OBRAS BAJO LA LEY DE PEMEX”, del contrato.
El CONTRATISTA, una vez ejecutados los trabajos, podrá elaborar sus facturas y presentarlas a
PETROQUIMICA en la siguiente facturación de conformidad con la cláusula de pago.
En caso de que la ejecución de conceptos o volúmenes de trabajo no previstos en el contrato y sus
anexos modifiquen el objeto, monto o plazo del mismo, las partes celebrarán un convenio en los términos
de esta cláusula.
DÉCIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
Salvo por disposición en contrario contenida en este contrato, ninguna de las partes será responsable
por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones conforme al presente contrato en la medida y
por el plazo en que la imposibilidad de cumplimiento se deba a caso fortuito o fuerza mayor.
Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos de personas,
ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes y que se producen sin que haya falta o negligencia por
parte de las mismas, que son insuperables, imprevisibles, o que previéndose no se pueden evitar, que
impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con el presente contrato,
siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido al caso fortuito o fuerza mayor. Entre otros, se
consideran caso fortuito o fuerza mayor, acontecimientos tales como huelgas y disturbios laborales,
motines, cuarentenas, epidemias, guerras, declaradas o no, actos o atentados terroristas, bloqueos,
disturbios civiles, insurrecciones, incendios y tormentas.
Queda expresamente convenido que caso fortuito o fuerza mayor no incluirá los siguientes eventos:
(i) Cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión, negligencia, impericia, provocación o
culpa del CONTRATISTA.
(ii) O bien, aquellos que no se encuentren debidamente justificados, ya que de actualizarse algunos de
estos supuestos, se procederá a la aplicación de las penas convencionales que se establecen en la
cláusula correspondiente.
La parte que alegue la existencia del caso fortuito o fuerza mayor tendrá la carga de la prueba.
En caso de suspensión de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto
en las cláusulas de “Ajuste al Programa de Ejecución, Fechas Críticas y Plazo de Ejecución” y
“Suspensión de los Trabajos” de este contrato.
356
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
En caso de terminación anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a
lo dispuesto en la cláusula denominada “Terminación Anticipada”.
DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO
14.1 Rescisión administrativa
PETROQUIMICA podrá, en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato, sin necesidad
de declaración judicial o arbitral, mediante el procedimiento establecido en esta cláusula, en caso de que
el CONTRATISTA se ubique en cualquiera de los siguientes supuestos:
a)
anexos;
Incumpla con sus obligaciones en los términos establecidos en el contrato y sus
b)
No entregue la(s) garantía(s) solicitadas en este contrato, a menos que se le haya
exceptuado de su presentación;
c)
Si el CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y sus anexos o sin motivo justificado no acate las órdenes por escrito dadas por el
Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato;
d)
Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos, o
cualquier otra figura análoga;
e)
Durante la ejecución del contrato pierda las capacidades técnicas, financieras u
operativas que hubiere acreditado para la adjudicación del contrato;
f)
Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorización
gubernamental necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el contrato;
g)
Interrumpa injustificadamente o abandone los trabajos o se niegue a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por PETROQUIMICA;
h)
Cuando sin autorización expresa de PETROQUIMICA ceda o transfiera las
obligaciones y derechos del contrato de cualquier forma;
i)
Cuando sin autorización expresa de PETROQUIMICA ceda o transfiera las acciones,
partes sociales e intereses del CONTRATISTA o sus obligados solidarios;
j)
Cambie su nacionalidad, en el caso de que haya sido establecido como requisito
tener una determinada nacionalidad o, si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en
relación al contrato;
357
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
k)
Si no da cumplimiento al porcentaje de contenido nacional en los términos de la cláusula
denominada “Contenido Nacional”;
l)
Se ubique en los supuestos de la cláusula denominada “Compromiso contra la Corrupción”;
m)
Cuando reincida en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas
en el Anexo “SSPA” de este contrato. Para efectos de esta cláusula, y conforme a lo establecido en el
Anexo “SSPA”, se entenderá como reincidencia la falta en el cumplimiento, por dos o más eventos
diferentes, o por dos o más veces de un mismo evento;
n)
Cuando el CONTRATISTA ocasione un accidente por incumplimiento de los
requerimientos generales señalados en el Formato 4 del Anexo “SSPA” de este contrato;
o)
Cuando con motivo de la ejecución del contrato el CONTRATISTA cause la muerte
de una o más personas, ya sea por su falta de previsión, negligencia o por el incumplimiento de
cualquiera de los requerimientos u obligaciones establecidos en el Anexo “SSPA”, o bien por el
incumplimiento a otras obligaciones del contrato o de las disposiciones en materia de Seguridad, Salud
en el trabajo y Protección Ambiental. En este supuesto PETROQUIMICA podrá iniciar el procedimiento
de rescisión administrativa una vez que las autoridades competentes, determinen que la responsabilidad
de este evento es imputable al CONTRATISTA, no obstante dicha determinación, PETROQUIMICA
valorará la decisión de rescindir;
p)
Cuando en el desarrollo del contrato el CONTRATISTA incurra en delitos
ambientales por incumplimiento a cualquiera de los requerimientos del Anexo “SSPA”, a otras
obligaciones del contrato o de las disposiciones en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y
Protección Ambiental. En este supuesto PETROQUIMICA podrá iniciar el procedimiento de rescisión
administrativa una vez que las autoridades competentes, determinen que las conductas realizadas por el
CONTRATISTA constituyen un delito ambiental, no obstante dicha determinación, PETROQUIMICA
valorará la decisión de rescindir;
q)
Cuando como resultado de las auditorias mensuales para la evaluación del
desempeño, el CONTRATISTA, obtenga consecutivamente tres calificaciones consecutivas menores a
90%, PETROQUIMICA podrá iniciar el proceso de rescisión administrativa del contrato, de conformidad
con lo dispuesto en el Diagrama 1 del Anexo “SSPA”;
En caso de que el CONTRATISTA se encuentre en alguno de los supuestos que se indican en esta
cláusula, previo a la determinación de la rescisión, PETROQUIMICA podrá otorgar al CONTRATISTA un
periodo para subsanar dicho incumplimiento, sin perjuicio de las penas convencionales que, en su caso,
se hubieren pactado. El periodo será determinado por PETROQUIMICA atendiendo a las circunstancias
del contrato y será formalizado en términos de lo establecido en la fracción II de la cláusula denominada
“Modificaciones al Contrato”. Si al concluir dicho periodo, el CONTRATISTA no hubiera subsanado el
incumplimiento, PETROQUIMICA podrá determinar la rescisión administrativa conforme al procedimiento
señalado en esta cláusula.
En caso de que PETROQUIMICA determine rescindir administrativamente el contrato, una vez que le
haya comunicado al CONTRATISTA el inicio del procedimiento de rescisión, PETROQUIMICA
precautoriamente, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aún no
liquidados, hasta que las partes se otorguen el finiquito correspondiente; así mismo procederá a
suspender la ejecución de los trabajos y a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas. Para tales efectos el Área Responsable
358
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, con o sin la comparecencia del
CONTRATISTA, levantará un acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, la cual
servirá de base para el finiquito del Contrato. El levantamiento del acta circunstanciada deberá realizarse
invariablemente ante la presencia de fedatario público.
Por su parte, el CONTRATISTA estará obligado a devolver a PETROQUIMICA en un plazo de 15
(quince) días naturales, contados a partir de la notificación del inicio del procedimiento de rescisión, toda
la documentación que éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos.
El finiquito correspondiente deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales, siguientes a la
fecha de la comunicación de la determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las
garantías por el saldo que resulte a favor de PETROQUIMICA.
PETROQUIMICA podrá, junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la rescisión
administrativa con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del finiquito. PETROQUIMICA
hará constar en el finiquito, la recepción de los trabajos que haya realizado el CONTRATISTA hasta la
rescisión administrativa del presente contrato, así como de los equipos y materiales que se hubieran
instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de
utilización dentro de los trabajos pendientes de ejecutar, debiendo en todo caso ajustarse a lo estipulado
en las cláusulas del presente contrato y sus anexos.
14.2 Procedimiento de Rescisión Administrativa
El procedimiento de rescisión administrativa se iniciará a partir de que PETROQUIMICA notifique al
CONTRATISTA el incumplimiento en que éste haya incurrido, para que dentro del plazo de 10 (diez)
días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes.
La determinación de PETROQUIMICA de dar o no por rescindido el contrato deberá estar fundada y
motivada; y se notificará al CONTRATISTA dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a aquél en
que se hubieren recibido los argumentos y pruebas o que se haya vencido el plazo estipulado en el
párrafo anterior.
En caso de que PETROQUIMICA resuelva rescindir el contrato, dicha rescisión surtirá sus efectos a
partir de la fecha de notificación de la determinación respectiva.
La notificación, tanto del inicio del procedimiento de rescisión como de la determinación de la rescisión
administrativa del contrato, serán notificadas por PETROQUIMICA al CONTRATISTA conforme a lo
dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
14.3 Rescisión por causas imputables a PETROQUIMICA
El CONTRATISTA sólo podrá rescindir este contrato, previa declaración de la autoridad competente. El
CONTRATISTA sólo podrá demandar la rescisión, cuando por causas imputables a PETROQUIMICA se
actualice alguno de los siguientes supuestos:
a)
Por incumplimiento en las obligaciones de pago;
b)
Por no poner a disposición del CONTRATISTA el sitio donde se desarrollen los trabajos objeto
de este contrato, cuando así corresponda; o
c)
Por no contar con los permisos, licencias o autorizaciones que estén a su cargo.
359
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA
PETROQUIMICA podrá terminar anticipadamente el presente contrato, por las siguientes causas:
i.
Por caso fortuito o fuerza mayor;
ii.
Por no poder determinar la temporalidad de la suspensión;
iii.
Cuando existan causas que impidan la ejecución del contrato;
iv.
Cuando se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo
de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública o los
Órganos Internos de Control en Petróleos Mexicanos.
El CONTRATISTA tendrá el derecho de recibir de PETROQUIMICA el pago por los trabajos ejecutados
hasta la fecha de terminación anticipada, así como el pago de los gastos que se originen por la
terminación anticipada, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato, siendo estos:
I.
Los gastos por concepto de:
a)
La construcción de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en el sitio
de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones serán propiedad de la
federación o de PETROQUIMICA, según se trate:
b)
La renta de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones por el
CONTRATISTA, con el objeto de atender directamente las necesidades de la obra;
c)
La instalación, el montaje o retiro de plantas de construcción o talleres, y
d)
La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de
construcción y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de
utilización, y la expedición de la garantía de cumplimiento del Contrato;
II. El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por el CONTRATISTA y
que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste, terminados o habilitados en los talleres o
fábricas correspondientes, siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantía
sea acorde con las cantidades de obra pendientes de ejecutar según los programas convenidos, y
III. Liquidación del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y cuando
no sean empleados permanentes del CONTRATISTA.
15.1 Obligaciones del CONTRATISTA en caso de Terminación Anticipada
Al recibir la notificación de terminación anticipada, el CONTRATISTA deberá:
a) Interrumpir inmediatamente los trabajos objeto del contrato, absteniéndose, de ser el caso, de
colocar más órdenes de compra o subcontratos para obtener materiales, servicios o inmuebles;
360
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
b) Ceder o anular todas las órdenes de compra, subcontratos, contratos de arrendamiento, o
cualesquiera otros acuerdos existentes para la ejecución de los trabajos, en los términos que
PETROQUIMICA le indique;
c) Devolver a PETROQUIMICA en un plazo de 15 (quince) días naturales, contados a partir de la fecha
en que le hubiere sido notificada la terminación anticipada del contrato, toda la documentación que éste,
en su caso, le hubiere entregado para la realización de los trabajos;
d) Reintegrar a PETROQUIMICA en su caso, los anticipos no amortizados.
15.2 Acta Circunstanciada
Una vez que la terminación anticipada sea comunicada al CONTRATISTA, PETROQUIMICA procederá
a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y/o de las
instalaciones respectivas, levantando ante la presencia de fedatario público, con o sin la comparecencia
del CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, en la que también se
haga constar la entrega y recepción de las obras.
Posteriormente, se elaborará el finiquito en los términos de la cláusula denominada “Finiquito”.
DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS
PETROQUIMICA podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados en
cualquier estado en que éstos se encuentren, cuando las necesidades del proyecto o del contrato así lo
requieran, sin que ello implique la terminación del contrato, para lo cual PETROQUIMICA comunicará al
CONTRATISTA, señalándole las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal,
maquinaria y equipo de construcción.
En todos los casos de suspensión, el representante de PETROQUIMICA anotará en el sistema de
control que se haya determinado para el seguimiento del contrato el estado en que se encuentren los
trabajos y las partes ajustarán el programa de ejecución en términos del Anexo “I” de conformidad con la
cláusula 3.2 Ajustes al Programa de Ejecución, Fechas Críticas y Plazo de Ejecución.
Cuando PETROQUIMICA determine la suspensión de los trabajos, las partes, a partir de la notificación
que dé por terminada la suspensión, suscribirán una memoranda de entendimiento o cualquier otro
documento donde se reconozca el plazo de la suspensión, las fechas de reinicio y terminación de los
trabajos, así como la prórroga a la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato, sin modificar
el plazo de ejecución establecido originalmente en el mismo y el CONTRATISTA podrá solicitar el pago
de los gastos en que haya incurrido durante el periodo de la suspensión, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, los cuales se
limitarán a lo siguiente:
II.
El costo horario inactivo que corresponderá al 20% de la hora activa de las rentas de equipo
contenidos en los costos horarios incluidos en los análisis de precios unitarios del contrato, o, si
resulta más barato, los fletes del retiro y regreso del mismo a la obra.
II.
La plantilla de veladores y personal de conservación y vigilancia de las instalaciones y obras,
asignados durante la suspensión;
III.
Costos de administración de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del personal
técnico y administrativo estrictamente necesario y que tenga una función específica durante la
suspensión;
361
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
La mano de obra directa que sea estrictamente necesaria y que tenga una función específica durante la
suspensión y que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo;
V.
Costo del mantenimiento y renta, si es el caso, de oficinas y demás instalaciones de campo, y
VI.
En su caso, el costo que represente la extensión de las garantías.
Para la determinación de estos gastos se deberán considerar como base para su cálculo, los programas y
costos originalmente propuestos por el CONTRATISTA, debiéndose ajustar con el último Factor de ajuste
de remuneración autorizado antes de la suspensión.
Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad
alguna para las partes. El pago de los gastos se limitará a lo siguiente:
Al dictamen que realicen conjuntamente los representantes de Pemex PETROQUIMICA y el Contratista.
AL DICTAMEN CONJUNTO QUE
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el
CONTRATISTA podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, se estará a lo dispuesto por la
cláusula denominada “Terminación Anticipada”.
DÉCIMA SÉPTIMA.- FINIQUITO
Recibidos físicamente los trabajos, PETROQUIMICA a través de la persona designada por el Área
Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, y el CONTRATISTA
deberán elaborar dentro del término de 60 (sesenta) días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que
se asentará el cumplimiento de las obligaciones recíprocas entre las partes. Asimismo, se harán constar
los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en
contra, así como los acuerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las
controversias que, en su caso, se hayan presentado.
El plazo antes mencionado podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes, hasta por un periodo igual
al originalmente acordado, mediante la formalización de un acta.
El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará parte del presente contrato.
Si procede, PETROQUIMICA solicitará al CONTRATISTA en el finiquito, la presentación, extensión,
reducción o ampliación de los instrumentos de garantía y, en general, los necesarios para avalar las
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato.
En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PETROQUIMICA procederá a realizarlo
de manera unilateral y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.
DÉCIMA OCTAVA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere con motivo de la
ejecución del presente contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:
Comunicaciones a PETROQUIMICA:
Las comunicaciones relacionadas con este contrato, deberán ser entregadas al Área Responsable de la
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato en forma personal o por cualquier otro medio
que asegure su recepción en el domicilio siguiente: Superintendencia de Residencia de Obras, localizada
362
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
en el interior del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, ubicado en la carretera costera del Golfo km.
39+400, S/N, S/C, C.P. 96340, Cosoleacaque, Veracruz
Comunicaciones al CONTRATISTA:
Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas o administrativas deberán ser entregadas en forma
personal al representante del CONTRATISTA para la ejecución del contrato, o bien, ser enviadas por
cualquier otro medio que asegure su recepción al domicilio señalado en el numeral 2.4 del apartado de
declaraciones de este contrato.
Las comunicaciones de índole legal deberán ser entregadas en forma personal al representante legal del
CONTRATISTA, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción,
al domicilio señalado en el numeral 2.4 del apartado de declaraciones de este contrato.
DÉCIMA NOVENA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES
PETROQUIMICA a través del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del
Contrato, supervisará la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, la cual a través de su
representante, que será el ______ dará al CONTRATISTA, por escrito, las instrucciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que, en su
caso, ordene PETROQUIMICA.
Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el Área Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato, podrá establecerla con posterioridad al inicio de los trabajos.
Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un representante para la ejecución del
contrato, quien deberá estar presente de tiempo completo en el lugar de los trabajos por el tiempo que
dure la ejecución de los mismos, así como conocer el proyecto, las normas y especificaciones y estar
facultado para oír y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con los trabajos, aún las de
carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento del contrato y sus anexos, las cuales deberán constar en instrumento público.
El CONTRATISTA queda obligado a designar, antes del inicio de los trabajos y a mantener durante la
vigencia del contrato, un responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental,
así como un coordinador, mismos que deberán conocer el proyecto, así como las normas y
procedimientos de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental establecidos por
PETROQUIMICA así como las disposiciones en esas materias contenidas en el anexo “SSPA”
(Obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental de los proveedores o contratistas
que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios) ,en
congruencia con el personal presentado en su propuesta, los cuales sólo podrán ser sustituidos previo
visto bueno de PETROQUIMICA.
El representante del CONTRATISTA para la ejecución del contrato a quien se refiere esta cláusula, no
podrá fungir como responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental del
CONTRATISTA.
El representante del CONTRATISTA para la ejecución del contrato no podrá desempeñar en relación
con este contrato, otros cargos ni funciones distintas a su encargo.
En cualquier momento, por causas justificadas, PETROQUIMICA podrá solicitar el cambio de cualquiera
de los representantes del CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los
requisitos correspondientes.
363
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
VIGÉSIMA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El CONTRATISTA tendrá la obligación de contar con todas las autorizaciones requeridas por las
dependencias gubernamentales correspondientes, para la adecuada ejecución del contrato, por lo que,
también se obliga a cumplir con todas las leyes, reglamentos, y normas aplicables, sean éstas
municipales, estatales o federales, asimismo, el CONTRATISTA deberá cumplir con las disposiciones de
seguridad e higiene de PEMEX PETROQUIMICA para la entrega de las obras.
El CONTRATISTA acepta que deberá proporcionar la información y/o documentación relacionada con
este contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorías que los órganos fiscalizadores
practiquen y, en su caso, la información que sobre este contrato le sea requerida a PETROQUIMICA por
la Secretaría de Energía y sus Órganos Desconcentrados.
Se conviene que las obligaciones del CONTRATISTA de acuerdo a este contrato, deberán incluir todas
las actividades, insumos y en su caso, instalaciones que se consideren indispensables para el
cumplimiento del presente contrato.
VIGÉSIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todas
las leyes, los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción,
seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito
federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e higiene de PETROQUIMICA para la
ejecución de los trabajos, establecidos en el anexo “SSPA”, Formato 4, (Obligaciones de seguridad,
salud en el trabajo y protección ambiental de los proveedores o contratistas que realizan actividades en
instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios), del presente contrato y a las
instrucciones que al efecto le señale PETROQUIMICA para lo cual se obliga a conocer las normas y
reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los trabajos objeto del presente contrato.
Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato y sus
anexos o conforme a las órdenes de PETROQUIMICA dadas por escrito, éste ordenará su demolición,
reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su
cuenta el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso,
PETROQUIMICA si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos adicionales y sin que esto sea motivo para
ampliar el monto o plazo del presente contrato.
Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor de lo contratado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a
reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.
Las partes reconocen que la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales,
no podrá exceder el monto total del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penas por atraso
establecidas en el presente instrumento.
Con independencia de lo anterior, los daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause a la otra y/o
a terceros derivado por su actuar ilícito, o por dolo o mala fe serán a cargo de la parte que los provoque.
Cuando sin actuar ilícitamente y sin dolo o mala fe de alguna de las partes se produzcan dichos daños o
perjuicios, cada una de ellas soportará los propios sin derecho a indemnización.
Se conviene que bajo ningún concepto las partes serán responsables entre sí por daños indirectos de
cualquier naturaleza, lucro cesante, punitivos, o consecuenciales no inmediatos.
364
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
Cuando alguna de las partes cause un daño y el afectado demande la reparación del mismo a la parte
que no se lo causó y así se haya determinado por resolución judicial o administrativa, quien lo causó
deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas,
demandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo
honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancel correspondiente.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL
El CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podrá usar para fines comerciales, publicitarios o de
cualquier otra índole, el nombre de Petróleos Mexicanos y el de los Organismos Subsidiarios, sus
logotipos o cualquier otro signo o símbolo distintivo de su propiedad.
El CONTRATISTA le otorga a PETROQUIMICA una licencia permanente, transferible, no exclusiva y
libre de derechos para usar todo concepto, producto, proceso, material protegido por derechos de autor
(incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas,
informes, datos, modelos, muestras, planos, diseños y software) e información propiedad del
CONTRATISTA, una vez iniciada la ejecución de los trabajos establecidos en este contrato y sus anexos
y usada por el CONTRATISTA o proporcionada o entregada a PETROQUIMICA por el CONTRATISTA
durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.
Todo concepto, producto, proceso, material susceptible de protección o protegido por derechos de autor
(incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas,
informes, datos, modelos, muestras, planos, diseños y software) o información propiedad exclusiva de
PETROQUIMICA que hubiere sido desarrollada, producida o llevada a la práctica por primera vez por el
CONTRATISTA o cualquiera de sus empleados con motivo de la ejecución de los trabajos objeto de este
contrato, será propiedad de PETROQUIMICA una vez creado, tanto si fue entregada o no a
PETROQUIMICA en el momento de la creación, debiendo, en su caso, ser entregada a
PETROQUIMICA cuando éste lo requiera.
Si PETROQUIMICA así lo solicita por escrito, el CONTRATISTA deberá hacer todo aquello que sea
necesario, a favor de PETROQUIMICA y en la forma en que éste le indique, para obtener patentes o
derechos de autor sobre cualquier parte del resultado del trabajo, siempre que la misma sea patentable o
pueda estar sujeta a derechos de autor; en el entendido de que las patentes, los derechos de autor o
cualquier otro derecho exclusivo que resulte del presente contrato se constituirán invariablemente a favor
de PEMEX PETROQUIMICA.
Si con motivo de la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir
derechos de propiedad intelectual de un tercero, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a
PETROQUIMICA de cualquier acción que se interponga en su contra y/o en contra de Petróleos
Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios; obligándose en este caso, a reembolsar y/o indemnizar de
cualquier gasto y/o costa judicial, así como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice
PETROQUIMICA en relación con el asunto.
Si se actualiza dicho supuesto, PETROQUIMICA dará aviso al CONTRATISTA y en su caso, a las
autoridades competentes; el CONTRATISTA, en un plazo de 10 (Diez) días naturales contados a partir
de la fecha de recepción de la notificación, proporcionará a PETROQUIMICA un informe circunstanciado
sobre la referida violación.
El CONTRATISTA asumirá el control de la defensa de la reclamación y de cualquier negociación o
conciliación. Si dicha reclamación, negociación o conciliación afecta los intereses de Petróleos
Mexicanos y/o de los Organismos Subsidiarios, el CONTRATISTA se compromete a informar a
PETROQUIMICA respecto de los medios y estrategias de defensa necesarios que interpondrá, sin
restringirse las facultades de PETROQUIMICA de implementar sus propios medios y estrategias de
defensa.
365
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
VIGÉSIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD LABORAL
El CONTRATISTA, como empresario y patrón del personal y de los empleados que ocupe o llegare a
ocupar para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, será el único responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y
seguridad social para con sus trabajadores, los de sus subcontratistas y los de sus vendedores y, en su
caso, de los beneficiarios de cualquiera de éstos.
Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relación al presente contrato, actúa
exclusivamente como CONTRATISTA independiente, que él y sus subcontratistas disponen de los
elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus
trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este instrumento jurídico, ni la práctica comercial entre
las partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal
del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores o los de sus subcontratistas,
beneficiarios o causahabientes y, PETROQUIMICA.
Por lo anterior, el CONTRATISTA acepta que PETROQUIMICA deducirá de los pagos a los que tenga
derecho el CONTRATISTA, el monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme
ordenado por las Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje, con motivo de los juicios
laborales instaurados en contra de PETROQUIMICA por cualquiera de las personas antes mencionadas
del CONTRATISTA o sus respectivos vendedores y/o subcontratistas.
Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamación, demanda o contingencia laboral,
relacionada con los supuestos establecidos en la presente cláusula y proveniente de los funcionarios o
trabajadores, incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del CONTRATISTA como de sus
vendedores y/o subcontratistas, que pueda afectar los intereses de PETROQUIMICA o se involucre a
Petróleos Mexicanos y/o cualquiera de sus Organismos Subsidiarios, el CONTRATISTA queda obligado
a sacarlos en paz y a salvo de dicha reclamación, demanda o contingencia laboral, obligándose también
a resarcir a Petróleos Mexicanos y/o cualquiera de sus Organismos Subsidiarios en cuanto así se lo
solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia laboral.
VIGÉSIMA CUARTA.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
Las partes convienen que la Bitácora Electrónica de la Industria Petrolera es el sistema de control para
el seguimiento del contrato y medio de comunicación entre las partes donde se registrarán los asuntos y
eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos por lo que se obligan a su
puntual seguimiento.
El control y seguimiento de los trabajos, se llevará a cabo a través de Bitácora Electrónica de la Industria
Petrolera; sujetándose, para tal efecto, a las reglas, mecanismos y procedimientos establecidos en el
anexo BEO.
VIGÉSIMA QUINTA.- SUBCONTRATACIÓN (no se permite la subcontratación)
El CONTRATISTA podrá subcontratar lo previsto en el anexo “_____________________, en el
entendido de que no podrá subcontratar la dirección y control de los trabajos. Siendo estas las siguientes
actividades:
a)
b)
Inspección Radiográfica a Soldaduras.
Pruebas no destructivas (líquidos penetrantes)
Si durante el desarrollo de la ejecución del contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier
(actividad, conceptos, trabajos) que no estén incluidos en el anexo _______, deberá solicitar la
366
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
autorización a (indicar el área Administradora del Proyecto) con (indicar número de días) días naturales
de anticipación al inicio programado de los trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre
del posible subcontratista; (ii) la parte de los trabajos a ser subcontratada; y (iii) la información suficiente
para que PETROQUIMICA esté en condiciones de evaluar la capacidad técnica del posible
subcontratista. Asimismo, PETROQUIMICA tendrá el derecho de solicitar al CONTRATISTA cualquier
información adicional a la entregada por éste, a fin de evaluar y, en su caso, autorizar la subcontratación.
PETROQUIMICA tendrá un período de 10 (diez) días naturales a partir de la fecha de recepción de la
notificación, o a partir de la fecha de recepción de la información adicional solicitada, para aceptar o
rechazar por escrito la subcontratación. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que
PETROQUIMICA haya aceptado o rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendrá
por no aceptada.
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del CONTRATISTA de cumplir el grado de contenido nacional al
que se comprometió en su propuesta de conformidad con el Anexo “GIN”.
En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, deberá solicitar la
autorización a PETROQUIMICA en los términos señalados en la presente cláusula, no siendo esto
motivo de incremento en los precios pactados ni en el plazo de ejecución.
No obstante cualquier subcontratación, el CONTRATISTA es y será el único responsable de las
obligaciones del contrato. Los subcontratistas no tendrán acción o derecho alguno que hacer valer en
contra de PETROQUIMICA. Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a
PETROQUIMICA de cualquier demanda o reclamación de cualquier tipo, incluyendo las de carácter
laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por la ejecución de los trabajos relacionados con el
Contrato.
VIGÉSIMA SEXTA.- COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCIÓN
Durante la ejecución del contrato, las partes se conducirán con apego a los principios de transparencia,
honradez e imparcialidad; se obligan a denunciar los actos de corrupción que tengan conocimiento; en
general, cumplirán con lo establecido en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se
comprometen a actuar conforme a los principios consignados en los instrumentos internacionales
señalados en la declaración 3 del presente acuerdo de voluntades.
El CONTRATISTA deberá de acordar con sus subcontratistas en los contratos que al efecto celebren
que se comprometen a cumplir con las disposiciones que en materia de anticorrupción se establecen en
el presente contrato.
El CONTRATISTA acuerda que durante la ejecución de este contrato ni él, ni sus subcontratistas o
empleados de éstos ofrecerán, prometerán o darán por sí o por interpósita persona, dinero, objetos de
valor o cualquier otra dádiva, a servidor público alguno, que puedan constituir un incumplimiento a la ley
tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias.
El CONTRATISTA manifiesta y acepta que no hará, ya sea en el país o en el extranjero, (1) directa o
indirectamente, dar u ofrecer una ventaja indebida a cualquier persona en relación con el puesto cargo o
comisión, o (2) por sí mismo o cualquier otra persona, directamente o indirectamente, pedir, recibir o
aceptar una oferta de una ventaja indebida en relación con el puesto, cargo o comisión, o (3)
directamente o indirectamente, dar u ofrecer una ventaja indebida con el propósito de influenciar el
desempeño de un puesto, cargo o comisión, o (4) por sí mismo o cualquier otra persona, directamente o
indirectamente, pedir, dar o aceptar una oferta de una ventaja indebida con el propósito de influenciar el
desempeño de un puesto, cargo o comisión. El CONTRATISTA acepta que cualquier incumplimiento a
esta cláusula constituye un incumplimiento del contrato.
367
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
El CONTRATISTA deberá de informar de manera inmediata a PETROQUIMICA cualquier acto u omisión
que pudiera considerarse como acto de corrupción por parte de cualquiera de sus directivos, empleados,
trabajadores, por lo que deberá de dar acceso a las autoridades competentes a los documentos que en
su opinión sean relevantes para determinar dichos actos.
El CONTRATISTA deberá de informar de manera inmediata a PETROQUIMICA:
(a) Cualquier petición o demanda recibida por el CONTRATISTA, o cualquiera de sus subcontratistas o
filiales que pudiera constituir una violación a las leyes en materia de anticorrupción o un incumplimiento a
las obligaciones relativas a anticorrupción; o
(b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigación relacionada con soborno, corrupción o lavado de
dinero en contra del CONTRATISTA, sus directores, oficiales, empleados, filiales o subcontratistas en
relación con el presente contrato.
El CONTRATISTA deberá mantener un sistema de control interno que sea suficiente para garantizar la
debida autorización y registro de todas las transacciones y pagos efectuados por el CONTRATISTA.
El CONTRATISTA deberá permitir a PETROQUIMICA ya sea por si, o a través de terceros, el acceso e
inspección de libros, registros e información contable localizadas en las instalaciones del CONTRATISTA
a fin de auditar el cumplimiento del CONTRATISTA a las leyes en materia de anticorrupción y a las
obligaciones relativas a anticorrupción previstas en el presente contrato.
El CONTRATISTA garantiza que en relación con el presente contrato, velará, con respecto a cualquier
subcontratista o filial, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa a cualquier sub-agente,
representante u otro proveedor que podrá contratar para actuar en su nombre ante PETROQUIMICA
que:
(a) su comportamiento será el adecuado;
(b) obtendrá del subcontratista o filial por escrito su aceptación de cumplir con las leyes en materia de
anticorrupción y con las obligaciones relativas a anticorrupción.
En caso de que el CONTRATISTA o sus filiales o subcontratistas incurran en cualquiera de los actos
señalados en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, en el Código Penal Federal o en
la Ley Federal de Competencia Económica mencionados en la declaración 3 del presente contrato,
decretado en resolución definitiva por autoridad jurisdiccional o administrativa competente en territorio
nacional que cause ejecutoria, PETROQUIMICA lo considerará como un incumplimiento sustancial al
contrato y se procederá conforme a lo establecido en la cláusula denominada “Rescisión del contrato”.
Por lo anterior, la Administradora del Proyecto dará aviso a la Subdirección de Suministros de la
Dirección Corporativa de Operaciones para que se hagan las anotaciones en el registro de proveedores
y contratistas de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y se dará vista al Órgano Interno de
Control de PETROQUIMICA para los efectos administrativos que procedan.
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CONCILIACIÓN
Las partes podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por
desavenencias derivadas del cumplimiento del contrato, el cual se substanciará conforme a lo dispuesto en
las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Petróleos
Mexicanos.
368
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y
su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus
derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.
VIGÉSIMA OCTAVA.- MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO
Cuando surja alguna controversia de carácter técnico o administrativo relacionada con la interpretación o
ejecución del contrato, el CONTRATISTA podrá efectuar, dentro de los 10 (diez) días naturales
siguientes de haber surgido la misma, su reclamo por escrito ante el titular del Área Responsable de la
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, a fin de que resuelva la diferencia existente
entre las partes. En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, por razones
debidamente motivadas y justificadas, las partes podrán acordar conocer y revisar el mismo.
El CONTRATISTA por el desacuerdo con la resolución al reclamo, podrá interponer una discrepancia de
carácter técnico o administrativo ante el Área Administradora del Proyecto, en los términos de esta
cláusula.
Por cada controversia, el CONTRATISTA sólo podrá interponer un reclamo ante el Área Responsable de
la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato.
Para resolver el reclamo, el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del
Contrato efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos y/o documentos necesarios. El Área
Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato tendrá un plazo de 10
(diez) días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud efectuada por el CONTRATISTA
para emitir su determinación por escrito y comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su
decisión.
Una vez recibida la determinación del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la
Ejecución del Contrato, el CONTRATISTA contará con un plazo de 10 (díez) días naturales para
comunicar su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada, perdiendo el derecho de presentar su
reclamo como discrepancia técnica o administrativa.
Si el CONTRATISTA acepta la determinación final, el Área Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato procederá a la autorización del cambio y, en su caso, se
procederá a la formalización del convenio correspondiente.
Si la determinación del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del
Contrato no es aceptada por el CONTRATISTA, éste podrá pedir que el reclamo se revise como
discrepancia de carácter técnico o administrativo.
Si el CONTRATISTA opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.
El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente
manera:
El CONTRATISTA deberá presentarla por escrito ante el titular del Área Administradora del Proyecto,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 (díez) días naturales siguientes a la fecha en que
el CONTRATISTA hubiere recibido la determinación final del Área Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato, respecto de la resolución del reclamo.
369
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
La solicitud que al respecto haga el CONTRATISTA deberá indicar que se trata de una discrepancia de
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo:
a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la
documentación que los compruebe;
b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;
c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con número de anexo.
El Área Administradora del Proyecto verificará que la discrepancia haya sido presentada en tiempo y
forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, el titular del Área
Administradora del Proyecto comunicará por escrito al CONTRATISTA el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles para presentar todo documento o alegato
que considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud. El titular del Área
Administradora del Proyecto, con el apoyo de las áreas a las que competa la materia motivo de la
controversia técnica o administrativa, procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por
escrito al CONTRATISTA dentro de un plazo de 30 (treinta) días naturales contados a partir del
vencimiento del plazo para que el CONTRATISTA presente documentación o alegatos, para iniciar las
aclaraciones.
Durante las aclaraciones, las partes se reunirán tantas veces como sea necesario y el titular del Área
Administradora del Proyecto deberá comunicar su resolución al CONTRATISTA dentro de los 15
(quince) días naturales siguientes de la celebración de la primera reunión.
Si el CONTRATISTA acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, el
titular del Área Administradora del Proyecto autorizará el cambio que corresponda y, en su caso, se
procederá a la formalización del convenio respectivo, concluyendo así el procedimiento para la
resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo con efectos jurídicos
concernientes a las partes.
Si el CONTRATISTA no acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, se
estará a lo dispuesto en la cláusula denominada Ley Aplicable y Jurisdicción.
VIGÉSIMA NOVENA.- IDIOMA
La versión en español del contrato prevalecerá sobre cualquiera de sus traducciones.
Las partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma español en todas las comunicaciones relativas
al contrato.
TRIGÉSIMA.- TOTALIDAD DEL CONTRATO
Este contrato es una compilación de los términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las partes con
respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho
objeto. Ninguna declaración de agentes, empleados o representantes de las partes que pudiera haberse
hecho antes de la celebración del Contrato tendrá validez en cuanto a la interpretación de los términos
del Contrato.
TRIGÉSIMA PRIMERA.- ANEXOS DEL CONTRATO
Acompañan y forman parte integrante de este contrato los anexos que a continuación se indican,
firmados de conformidad por quienes suscriben el presente contrato o por quienes éstos designen.
370
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
ANEXO "A"
Relación de Planos
Anexo “B”: Especificaciones Generales y Particulares del Proyecto.
Anexo “B-1”: Normas generales.
Anexo B-3: Procedimientos Críticos.
ANEXO "C"
Catálogo de Conceptos y Cantidades de Trabajo que cotiza el CONTRATISTA
ANEXO E-1: (Maquinaria y equipo mínimo de construcción que deberá proporcionar Pemex
Petroquímica)
Anexo “F”:
Materiales y equipo de instalación permanente que proporcionara
PETROQUIMICA.
Anexo “BEO”: Bitácora Electrónica de Obra
ANEXO “SSPA”
Obligaciones de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección ambiental de los
Proveedores y Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios
ANEXO “PCF”: Programa de cierre de facturaciones para el ejercicio fiscal de 2014-2015.
Anexo “I” Rev. 6:
Compendio de instrucciones operativas en materia de administración de
contratos de obras bajo la Ley de Petróleos Mexicanos.
Anexo GIN.- Cálculo de y declaración del grado de contenido Nacional.
Así mismo, se considerarán como anexos del presente contrato, los que se pacten en el futuro entre
ambas partes, de acuerdo con las estipulaciones de este contrato.
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL
El presente contrato constituye el acuerdo único entre las partes en relación con el objeto del mismo y
deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita, anterior a la
fecha en que se firme el mismo.
Las partes acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establecidas en el presente
instrumento fuere declarada como nula por la autoridad jurisdiccional competente, las demás cláusulas
serán consideradas como válidas y operantes para todos sus efectos legales.
El CONTRATISTA reconoce que los convenios modificatorios y/o de terminación anticipada y/o de
prórroga serán suscritos por el servidor público que firma este contrato, o quien lo sustituya o quien esté
facultado para ello.
El CONTRATISTA reconoce y acepta que la rescisión administrativa de este contrato podrá llevarse a
cabo por el servidor público que lo suscribe o quien esté facultado para ello.
TRIGÉSIMA TERCERA.- RECUPERACIÓN DE ADEUDOS
El CONTRATISTA, conviene expresamente que de las facturas que tengan origen en el presente
contrato, se le descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos derivados de cualquier acto
jurídico celebrado entre el CONTRATISTA y PETROQUIMICA.
TRIGÉSIMA CUARTA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
El presente contrato se regirá por las Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y demás
disposiciones que de ellas emanen, en vigor. En caso de que surja cualquier controversia relacionada
con el presente contrato, las partes acuerdan expresamente someterse a la jurisdicción de los Tribunales
Federales de la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, por lo tanto, el CONTRATISTA renuncia
irrevocablemente a cualquier fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o
futuro aun tratándose de jurisdicción federal, o por cualquier causa.
371
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
____________.- OTRAS ESTIPULACIONES
Cuando los trabajos objeto del presente contrato se efectúen en el interior de las instalaciones de
PETROQUIMICA el CONTRATISTA, para la realización de los mismos, se compromete a preferir en
igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la ley tengan terceros, al personal
que proponga el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana o como en el futuro se
le denomine.
_____________.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL
El CONTRATISTA se obliga a cumplir y hacer cumplir por parte de su personal y subcontratistas, todos
los requerimientos establecidos en el Formato 4 del Anexo “SSPA” de este contrato, el cual contiene las
obligaciones de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección ambiental de los Proveedores y Contratistas
que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
____________.- OBLIGACIÓN SOLIDARIA
Las partes que suscriben el presente contrato en su carácter de CONTRATISTA, asumen en forma
solidaria la totalidad de las obligaciones de este contrato ante PETROQUIMICA.
De acuerdo a la propuesta conjunta, el CONTRATISTA ha designado a la compañía (indicar la
denominación o razón social) como líder en la ejecución del contrato. En caso de que el CONTRATISTA
requiera cambiar a dicha compañía como Líder, deberá comunicar al Área Administradora del Proyecto,
con por lo menos 10 (diez) días naturales de anticipación, su decisión de designar a otro miembro del
CONTRATISTA como la Compañía Líder, siempre que dicho miembro del CONTRATISTA al momento
de la adjudicación cumpliera, y para ese momento continúe cumpliendo, con los requerimientos
establecidos para ser compañía líder.
APLICA EN CASO DE QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
El CONTRATISTA y sus Obligados Solidarios, asumen en forma solidaria la totalidad de las obligaciones
de este contrato ante PEMEX PETROQUIMICA.
__________.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO
El CONTRATISTA reconoce que Petróleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios o cualquier entidad
financiera y/o filial que éste designe para tal efecto, podrán hacer uso de recursos provenientes de
financiamiento, con el objeto de financiar los pagos que deriven del presente contrato. El CONTRATISTA
conoce y se obliga a informar oportunamente a sus proveedores y/o subcontratistas, sobre los requisitos
relacionados con la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, para garantizar el
cumplimiento de lo establecido en esta cláusula.
La “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios”, presentada con anterioridad a la firma
del presente contrato, se integra al presente contrato como anexo [número de anexo correspondiente de
acuerdo con el modelo de contrato], en la inteligencia de que PETROQUIMICA podrá solicitar al
CONTRATISTA cualquier aclaración o información adicional relativa a la Cédula a que se refiere esta
cláusula, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en caso de que la información contemplada en
dicha Cédula llegara a modificarse durante la vigencia de este contrato, el CONTRATISTA se obliga a
hacerla del conocimiento de PETROQUIMICA inmediatamente después de que el CONTRATISTA tenga
conocimiento de la modificación, lo que no implicará realizar una modificación al presente contrato.
El CONTRATISTA se obliga a entregar al(a las) área(s) responsable(s) (“Módulo(s) de Financiamiento”)
de PETROQUIMICA la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento (documentos y/o
documentos electrónicos), que en su caso corresponda; la cual se deberá presentar de conformidad con
372
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
los requisitos establecidos en el anexo [número de anexo correspondiente de acuerdo con el modelo de
contrato] denominado “Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”, siguiendo para tal
efecto las instrucciones y formatos específicos vigentes que se contienen en el “Instructivo de Petróleos
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes
de Financiamiento” que le fue entregado previo a la firma de este contrato. El Instructivo vigente, a que
se refiere esta cláusula, también se encuentra disponible en la siguiente página de Internet de Pemex:
(www.pemex.com/proveedores/documentacion).
Si el CONTRATISTA ha cumplido con la entrega de la Documentación Requerida por las Fuentes de
Financiamiento, el área responsable (“Módulo de Financiamiento”):
a) registrará en los sistemas sobre dicho cumplimiento, con lo que el CONTRATISTA podrá
continuar con los trámites de pago de su(s) factura(s), o
b) emitirá el “Comprobante de Seguimiento de Documentación”, el cual formará parte de la
documentación que el CONTRATISTA presente para continuar con los trámites de pago de su(s)
factura(s).
PETROQUIMICA no estará obligado a dar trámite al pago de su(s) factura(s) cuando el CONTRATISTA
injustificadamente no entregue la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento que
corresponda.
PETROQUIMICA podrá solicitar al CONTRATISTA cualquier modificación, aclaración o información
adicional relativa a la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento.
De la misma forma, el CONTRATISTA acepta que, para ciertos casos, la Documentación Requerida por
las Fuentes de Financiamiento deberá ser entregada a la persona (Banco Agente, Agencia de Crédito a
la Exportación, Dirección Corporativa de Finanzas, etc.) que PETROQUIMICA le indique oportunamente.
_________.- ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Si durante la ejecución de los trabajos y por causas imputables al CONTRATISTA, se presentase alguna
emergencia o cualquier otra situación que requiera de inmediata atención, PETROQUIMICA podrá llevar
a cabo los trabajos pertinentes para resolver dicha eventualidad, en cuyo caso el CONTRATISTA estará
obligado a rembolsarle a PETROQUIMICA los gastos en que éste haya incurrido.
TRIGÉSIMA
NOVENA.- SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES POR EL CONTRATISTA
El CONTRATISTA suministrará todos los Equipos y Materiales, necesarios durante la ejecución del
contrato de conformidad con las especificaciones y anexos del contrato, y será responsable de la
administración, manejo y mantenimiento adecuado durante el transporte y almacenamiento de todos los
equipos y materiales. Asimismo, el CONTRATISTA será responsable de que los Equipos y Materiales
sean entregados en el Sitio, o en las áreas fuera del Sitio que utilice el CONTRATISTA para sus
instalaciones temporales libres de cualquier limitación a su propiedad. PETROQUIMICA adquirirá la
propiedad exclusiva de todos Equipos y Materiales al momento de entrega de éstos en el sitio. Cualquier
Material que sea dañado o perdido durante su transporte o almacenamiento, o durante la ejecución de
los trabajos, será reparado o reemplazado por el CONTRATISTA, a su costa.
373
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
CUATRIGÉSIMA.- TRANSPORTE E IMPORTACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES
El CONTRATISTA deberá transportar por su cuenta y a su exclusivo riesgo todos los Equipos y
Materiales hasta el Sitio por el medio de transporte que el CONTRATISTA considere más adecuado a
las circunstancias y será responsable de obtener, si fueran necesarios, cualesquiera Permisos para tal
fin. El CONTRATISTA será responsable, por su cuenta y riesgo, de realizar cualesquiera adecuaciones
requeridas a los caminos, puentes, accesos o cualquier otra vía de comunicación, que sean necesarias
para transportar los Equipos y Materiales al Sitio. Asimismo, el CONTRATISTA deberá, a su sola costa,
manejar toda la importación de Equipos y Materiales desde los puntos de importación, y será
responsable de su importación legal. En caso de que las Disposiciones Legales Mexicanas requieran
que alguna solicitud se haga en nombre de PETROQUIMICA entonces PETROQUIMICA tomará las
medidas necesarias para cumplir con tales Disposiciones Legales Mexicanas.
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
El CONTRATISTA deberá considerar y mantener como confidencial la información propiedad exclusiva
de PETROQUIMICA y no podrá usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los
estipulados en el presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PETROQUIMICA. El
CONTRATISTA garantiza que dicha información será revelada a sus empleados únicamente en la
medida que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografía alguna o proveer
información alguna a cualquier miembro del público, la prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo
oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito de PETROQUIMICA. Con el
objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en tomar todas las
medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha información en la más estricta
confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos,
en consulta con PETROQUIMICA para asegurar la confidencialidad de dicha información y la toma de
todas las medidas necesarias para prevenir su revelación a cualquier parte no autorizada, así como
remediar cualquier revelación no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir
la celebración de contratos de confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.
De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella
información técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte
material que se haya desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de
adjudicación o durante el desarrollo de los trabajos, así como aquella información o documentación que
origine cualquier reclamo o controversia técnica.
No obstante lo previsto en esta cláusula, la obligación de confidencialidad no será aplicable a: (i) la
información de dominio público que no haya sido hecha pública a través del incumplimiento del contrato;
(ii) la información que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgación sin violar alguna obligación
de confidencialidad; (iii) la información obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar
una obligación de confidencialidad; (iv) la información que deba ser divulgada por requerimiento de leyes
o requerimiento de autoridades gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaría a la
parte requerida a sanciones civiles, penales o administrativas, y (v) la parte requerida notifique a la parte
afectada con toda prontitud la solicitud de dicha divulgación.
Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula continuarán en efecto por un periodo
de 5 (cinco) años contados a partir de la fecha de terminación o rescisión del mismo.
374
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato y sus anexos, lo firman de
conformidad por duplicado en la Ciudad de ________, ___________ el día ____ de _________ de ____.
LA FECHA DE FIRMA DEBERÁ CORRESPONDER A AQUELLA EN QUE EL CONTRATISTA SUSCRIBA EL CONTRATO Y LA
MISMA DEBERÁ ESTABLECERSE EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES APLICABLES.
POR PETROQUIMICA
POR EL CONTRATISTA
_____________________________
_____________________________
REVISIÓN JURÍDICA
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
______________________________________
SE RECOMIENDA INCLUIR LAS SIGUIENTES FIRMAS:
REVISIÓN TÉCNICA
_________________________________
REVISIÓN ADMINISTRATIVA
_________________________________
375
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
FORMATOS PARA FIRMA DEL CONTRATO
Formato DI-1
Texto de fianza para garantizar el debido cumplimiento de los contratos.
Formato DI-1A
NO APLICA
Formato DI-2
Texto para garantizar la debida inversión, aplicación, amortización o devolución
del anticipo otorgado.(NO APLICA)
Formato DI-3
Texto de garantía para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad.
Formato DI-4
Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por
los subcontratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridad
migratoria.
Formato DI-5
NO APLICA
Formato DI-6
NO APLICA
Formato DI-7
NO APLICA
Formato DI-8
Solicitud de retención para el caso de que el licitante desee efectuar
aportaciones al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción..
Formato DI-9
NO APLICA
Formato DI-10
Anexo “PCF”.- Programa de cierre de facturaciones para pago de trabajos
ejecutados.
Formato DI-11
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRATIFICACION DE LAS
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, publicado por la Secretaría
de Economía en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, el
licitante que resulte adjudicado el contrato deberá presentar un escrito libre en
el cual manifieste la estratificación de la empresa que representa, en términos
del Artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Formato DI-12
Solicitud de emisión de comprobantes fiscales por concepto de compra de
bases de licitaciones
376
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
FORMATO DI-1.TEXTO 8. PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS.
SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA) (NÚMERO, LETRA Y
MONEDA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL)
PARA GARANTIZAR POR (EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁ INCLUIRSE EL NOMBRE DE
CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES)________________________________ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO ___________________ DE FECHA
_______________________ Y DE LOS ANEXOS DEL MISMO, CELEBRADO ENTRE ______________________ Y
NUESTRO FIADO(S).
EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO __________________________ Y SU MONTO ASCIENDE A LA
CANTIDAD DE $_________________________________ (NÚMERO, LETRA Y MONEDA).
ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS POR PARTE DE NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER
REALIZADAS EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECIERON EN EL MISMO.
EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS Y/O
CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS
ANEXOS, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, PRORROGARÁ LA VIGENCIA DE LA FIANZA EN CONCORDANCIA
CON LAS PRÓRROGAS, ESPERAS, O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO OTORGADOS HASTA EN UN
25% DE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL CONTRATO, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS OTORGARÁ LOS
DOCUMENTOS MODIFICATORIOS CORRESPONDIENTES.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS RECONOCE QUE EL MONTO GARANTIZADO POR ESTA FIANZA PUEDE
MODIFICARSE COMO CONSECUENCIA DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO
HASTA EN UN 25% DEL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA OTORGARÁ EL
DOCUMENTO MODIFICATORIO QUE GARANTICE EL PORCENTAJE EN EXCESO AL MONTO
ORIGINALMENTE GARANTIZADO.
EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS
OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA
PRESENTE POLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.
ESTA FIANZA GARANTIZA HASTA POR EL MONTO EN QUE FUE EMITIDA LA TOTAL EJECUCIÓN Y EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, AÚN
CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, INCLUYENDO LOS PAGOS EN EXCESO MÁS SUS
INTERESES CORRESPONDIENTES, QUE SUPONE QUE EL BENEFICIARIO EFECTÚE UN PAGO POR ERROR
SIN EXISTIR OBLIGACIÓN ALGUNA PARA HACERLO. ESTA FIANZA SE EXPIDE DE ENTERA CONFORMIDAD
CON LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS.
EL PAGO DE LA FIANZA ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS
CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRA SANCIÓN ESTIPULADA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE
LA FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL
BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE
ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA DE LA
RESCISIÓN DECRETADA POR SU INCUMPLIMIENTO O DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, LO
QUE OCURRA PRIMERO.
377
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MANIFIESTA QUE LA RECLAMACIÓN DE LA FIANZA QUEDARÁ INTEGRADA
A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN SI AL ESCRITO INICIAL EN QUE SE FORMULA SE ACOMPAÑA EN COPIA
SIMPLE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
PÓLIZA DE FIANZA Y EN SU CASO SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.
CONTRATO GARANTIZADO Y EN SU CASO SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.
EN SU CASO, DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN AL FIADO DE SU INCUMPLIMIENTO.
EN SU CASO, LA RESCISION DEL CONTRATO Y SU NOTIFICACION.
EN SU CASO, DOCUMENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.
FINIQUITO
IMPORTE RECLAMADO.
ÚNICAMENTE, EN EL CASO DE QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 118 BIS DE LA
LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL FIADO PROPORCIONE A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS
OPORTUNAMENTE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL
GARANTIZADA, QUE AFECTEN LA CUANTIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, O BIEN, SU IMPROCEDENCIA
TOTAL O PARCIAL, INCLUYÉNDOSE EN ESTE CASO LAS EXCEPCIONES QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS
PUEDA OPONER AL BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA DE FIANZA, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ EL
DERECHO DE SOLICITAR ALGÚN DOCUMENTO ADICIONAL A LOS QUE SE SEÑALAN EN LOS INCISOS QUE
ANTECEDEN.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE RECLAMACIÓN PAGARÁ AL
BENEFICIARIO EL IMPORTE TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA Y LA INDEMNIZACIÓN POR MORA
CORRESPONDIENTE, SALVO EN AQUELLOS CASOS EN QUE EN EL CONTRATO GARANTIZADO SE HAYA
ESTIPULADO LA DIVISIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN, SIN EMBARGO EN ENTREGAS PARCIALES DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS, EL ALCANCE TOTAL DE LA GARANTÍA SE REDUCIRÁ PROPORCIONALMENTE.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR AL BENEFICIARIO, CONFORME A LOS
PÁRRAFOS PRECEDENTES, HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO MÁS, EN SU CASO, LA
INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES
DE FIANZAS.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA
COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU
IMPROCEDENCIA.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENTERARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA BAJO LOS TÉRMINOS
ESTIPULADOS EN ESTA FIANZA, MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL
ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, AÚN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE
ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO JUDICIAL O
TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL ACTO RESCISORIO SEA COMBATIDO Y EL FIADO OBTENGA LA
SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, YA SEA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO, EN EL JUICIO
CONTENCIOSO O ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL CORRESPONDIENTE.
EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O TRIBUNAL
ARBITRAL RESULTE FAVORABLE A LOS INTERESES DEL FIADO, Y LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS HAYA
PAGADO LA CANTIDAD RECLAMADA, EL BENEFICIARIO DEVOLVERÁ A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LA
CANTIDAD PAGADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE NOVENTA DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE LA
RESOLUCIÓN FAVORABLE AL FIADO HAYA CAUSADO EJECUTORIA.
ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS
JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, CON ORIGEN EN LA
OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE HAYA CAUSADO
EJECUTORIA POR AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS
DE PAGO DE ÉSTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA EL
BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO
378
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL
CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE
LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN CON EL 2192 FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO.
ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA
DE NUESTRO FIADO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA
EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA.
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ
TRANSCURRIDOS DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA
DE LA RESCISIÓN DECRETADA POR INCUMPLIMIENTO, O A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SIEMPRE Y CUANDO
EL BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE
GARANTÍA, ACOMPAÑANDO DICHA SOLICITUD CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, CON EL FINIQUITO, Y EN CASO DE EXISTIR SALDOS, LA
CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE LOS MISMOS.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL
BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA
RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA
DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O
DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADO;
DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (FECHAS, NÚMERO DE CONTRATO, ETC.);
DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN
DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA
COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO, QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL
MONTO DE LA FIANZA.
FIN DEL TEXTO.
379
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
FORMATO
DI-2.-
TEXTO PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN, APLICACIÓN,
AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO (NO APLICA)
TEXTO 10. PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN, APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN, DEDUCCIÓN O
DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS.
SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DEL ANTICIPO) (NÚMERO, LETRA Y
MONEDA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL)
PARA GARANTIZAR POR (EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁ INCLUIRSE EL NOMBRE DE
CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES)_______________________________________ LA DEBIDA, CORRECTA
Y TOTAL INVERSIÓN, APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN, DEDUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO QUE POR
LA MISMA SUMA RECIBE DE: _________________________________, LO CUAL DEBERÁ HACER EN EL
PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO NO.________________________ DE FECHA __________________, QUE
TIENE POR OBJETO __________________________________________________________.
ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
Y SUS ANEXOS, Y GARANTIZA LA DEBIDA INVERSIÓN, APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN, DEDUCCIÓN O
DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO, POR PARTE DE NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER
REALIZADAS EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECIERON EN EL MISMO.
EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS Y/O
CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA GARANTIZAR LA DEBIDA, CORRECTA Y TOTAL INVERSIÓN,
APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN, DEDUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO, ESTA INSTITUCIÓN DE
FIANZAS, A PETICIÓN DEL FIADO, PRORROGARÁ LA VIGENCIA DE LA FIANZA EN CONCORDANCIA CON
LAS PRÓRROGAS, ESPERAS, O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO OTORGADOS HASTA EN UN 25%
DE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL CONTRATO, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA OTORGARÁ LOS
DOCUMENTOS MODIFICATORIOS CORRESPONDIENTES.
EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS
OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA
PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.
ESTA FIANZA GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO RECIBIDO INCLUYENDO LOS
INTERESES QUE SE CAUSEN, CONFORME A LA TASA ESTABLECIDA EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN PARA EL SUPUESTO DE PRÓRROGA EN EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, SI EL PROPIO
FIADO NO LO INVIERTE, APLICA O AMORTIZA CORRECTAMENTE, TOTAL O PARCIALMENTE, EN EL PLAZO
Y PARA LOS FINES QUE LE FUE OTORGADO.
EL ANTICIPO GARANTIZADO DEBERÁ SER REINTEGRADO AL BENEFICIARIO CON CARGO A CADA UNA DE
LAS FACTURAS QUE SE EMITAN POR ESE CONCEPTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO. ESTA FIANZA GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD NO AMORTIZADA DEL ANTICIPO
Y SUS INTERESES, INDEPENDIENTEMENTE DEL MOTIVO POR EL CUAL DICHO ANTICIPO NO HUBIERA
SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE
LA FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL
BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE
ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA
TOTAL INVERSIÓN, APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN, DEDUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO O A PARTIR
DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO.
380
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MANIFIESTA QUE LA RECLAMACIÓN DE LA FIANZA QUEDARÁ INTEGRADA
A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN SI AL ESCRITO INICIAL EN QUE SE FORMULA SE ACOMPAÑA EN COPIA
SIMPLE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
F)
G)
H)
PÓLIZA DE FIANZA Y EN SU CASO SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.
CONTRATO GARANTIZADO Y EN SU CASO SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.
(LOS) DOCUMENTO(S) QUE HAYA FIRMADO EL FIADO A LA RECEPCIÓN DEL (LOS) ANTICIPO(S), O
CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE LA RECEPCIÓN DEL MISMO.
(LOS) DOCUMENTO(S) PAGADO(S) POR EL BENEFICIARIO DONDE SE HAGAN CONSTAR LAS
AMORTIZACIONES REALIZADAS.
EN SU CASO, LA RESCISION DEL CONTRATO Y SU NOTIFICACION.
EN SU CASO, DOCUMENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y SU NOTIFICACIÓN.
(LOS) DOCUMENTO(S) EN EL QUE EL BENEFICIARIO REQUIERA AL FIADO EL REINTEGRO DEL
ANTICIPO NO AMORTIZADO.
EL FINIQUITO.
IMPORTE DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO Y DE LOS INTERESES RESPECTIVOS.
ÚNICAMENTE, EN EL CASO DE QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 118 BIS DE LA
LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL FIADO PROPORCIONE A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS
OPORTUNAMENTE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL
GARANTIZADA, QUE AFECTEN LA CUANTIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, O BIEN, SU IMPROCEDENCIA
TOTAL O PARCIAL, INCLUYÉNDOSE EN ESTE CASO LAS EXCEPCIONES QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS
PUEDA OPONER AL BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA DE FIANZA, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ EL
DERECHO DE SOLICITAR ALGÚN DOCUMENTO ADICIONAL A LOS QUE SE SEÑALAN EN LOS INCISOS QUE
ANTECEDEN.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO
MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA
COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU
IMPROCEDENCIA.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENTERARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA BAJO LOS TÉRMINOS
ESTIPULADOS EN ESTA FIANZA, MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL
ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, AÚN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE
ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO JUDICIAL O
TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL ACTO RESCISORIO SEA COMBATIDO Y EL FIADO OBTENGA LA
SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, YA SEA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO, EN EL JUICIO
CONTENCIOSO O ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL CORRESPONDIENTE.
EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O TRIBUNAL
ARBITRAL RESULTE FAVORABLE A LOS INTERESES DEL FIADO, Y LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS HAYA
PAGADO LA CANTIDAD RECLAMADA, EL BENEFICIARIO DEVOLVERÁ A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LA
CANTIDAD PAGADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE NOVENTA DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE LA
RESOLUCIÓN FAVORABLE AL FIADO HAYA CAUSADO EJECUTORIA.
ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS
JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, CON ORIGEN EN LA
OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE HAYA CAUSADO
EJECUTORIA POR AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS
DE PAGO DE ÉSTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA EL
BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO
2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL
CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE
LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN CON EL 2192 FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO.
381
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA
DEL FIADO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL
VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA.
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ
TRANSCURRIDOS DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO
PACTADO PARA LA TOTAL INVERSIÓN, APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN, DEDUCCIÓN O DEVOLUCIÓN DEL
ANTICIPO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO O A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
LO QUE OCURRA PRIMERO.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARA LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA, CUANDO SE HAYAN
AMORTIZADO TOTALMENTE LOS ANTICIPOS PARA LO CUAL EL BENEFICIARIO SOLICITARÁ
EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL
BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA
RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA
DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O
DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADO;
DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (FECHAS, NÚMERO DE CONTRATO, ETC.);
DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN
DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA
COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL
MONTO DE LA FIANZA.
FIN DEL TEXTO.
382
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
FORMATO DI-3.- TEXTO DE GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.
TEXTO 9. OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS.
SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (10 % DEL MONTO EJERCIDO DE LA OBRA) ANTE, A
FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL) Y SE OTORGA
ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA
GARANTIZAR POR (EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁ INCLUIRSE EL NOMBRE DE CADA UNO
DE LOS PARTICIPANTES)__________________________ LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO
NÚMERO
_____________________
Y
DE
SUS
ANEXOS,
CELEBRADO
ENTRE
______________________________________ Y NUESTRO FIADO(S), REFERENTE A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS O CALIDAD DE LOS
SERVICIOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO(S).
ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA
UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AÚN CUANDO SE HUBIEREN
SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS
EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS
Y DE LOS VICIOS OCULTOS O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS
TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO
DE NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS.
EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE LE
SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO O NO RESPONDA POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS, ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL
BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO.
EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA
INSTITUCIÓN DE FIANZAS ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% DEL MONTO GARANTIZADO.
EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS
OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA
PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN
PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA
AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA CON MOTIVO DEL
PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO
DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE SEIS MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL
QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES QUE EL
BENEFICIARIO OTORGUE A NUESTRO FIADO PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
DERIVADAS DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y
CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERA INCURRIDO.
EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL BENEFICIARIO Y NUESTRO FIADO CONVENGAN UN PLAZO MAYOR
PARA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBERÁ OTORGAR SU
ANUENCIA POR ESCRITO.
LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MANIFIESTA QUE LA RECLAMACIÓN DE LA FIANZA QUEDARÁ INTEGRADA
A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN, SI AL ESCRITO INICIAL EN QUE SE FORMULA SE ACOMPAÑA EN COPIA
SIMPLE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
383
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
A)
B)
C)
D)
E)
PÓLIZA DE FIANZA Y EN SU CASO, SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.
CONTRATO GARANTIZADO Y EN SU CASO, SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.
DOCUMENTO TÉCNICO ELABORADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE TRABAJO, QUE REÚNA LOS
ELEMENTOS NECESARIOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD RELATIVA A LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA
CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y SU CUANTIFICACIÓN.
ESCRITO DONDE SE RECLAMA AL FIADO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
DETECTADOS O LA MALA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA EL FIADO.
NOTIFICACIÓN A LA AFIANZADORA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA
CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.
ÚNICAMENTE, EN EL CASO DE QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 118 BIS DE LA
LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL FIADO PROPORCIONE A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS
OPORTUNAMENTE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL
GARANTIZADA, QUE AFECTEN LA CUANTIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, O BIEN, SU IMPROCEDENCIA
TOTAL O PARCIAL, INCLUYÉNDOSE EN ESTE CASO LAS EXCEPCIONES QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS
PUEDA OPONER AL BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA DE FIANZA, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ EL
DERECHO DE SOLICITAR ALGÚN DOCUMENTO ADICIONAL A LOS QUE SE SEÑALAN EN LOS INCISOS QUE
ANTECEDEN.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR AL BENEFICIARIO, HASTA EL 100% DEL
IMPORTE GARANTIZADO MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO
95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA
COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU
IMPROCEDENCIA.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENTERARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA BAJO LOS TÉRMINOS
ESTIPULADOS EN ESTA FIANZA, MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL
ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, AÚN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE
ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO JUDICIAL O
TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL ACTO IMPUGNADO SEA COMBATIDO Y EL FIADO OBTENGA LA
SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, YA SEA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO, EN EL JUICIO
CONTENCIOSO O ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL CORRESPONDIENTE.
EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O TRIBUNAL
ARBITRAL RESULTE FAVORABLE A LOS INTERESES DEL FIADO, Y LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS HAYA
PAGADO LA CANTIDAD RECLAMADA, EL BENEFICIARIO DEVOLVERÁ A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LA
CANTIDAD PAGADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE NOVENTA DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE LA
RESOLUCIÓN FAVORABLE AL FIADO HAYA CAUSADO EJECUTORIA.
ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS
JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, CON ORIGEN EN LA
OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE HAYA CAUSADO
EJECUTORIA POR AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA UNA VEZ
TRANSCURRIDOS DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS
TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO NO HUBIERA NOTIFICADO A LA INSTITUCIÓN DE
FIANZAS QUE SE DETECTARON DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O CALIDAD DE LOS
SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA DENTRO DEL PLAZO
ESTABLECIDO EN ESTA GARANTÍA, PARA LO CUAL EL FIADO DEBERÁ PRESENTAR A LA INSTITUCIÓN DE
FIANZAS EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.
CUANDO EL BENEFICIARIO HAYA NOTIFICADO A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LOS TRABAJOS O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE
384
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
HUBIERE INCURRIDO EL FIADO DENTRO DEL PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DEL ACTA DE
RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU
OBLIGACIÓN FIADORA SI EL FIADO LE PRESENTA LA MANIFIESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL
BENEFICIARIO EN LA QUE SE SEÑALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL
BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA
RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA
DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O
DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR
NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO
FUENTES (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA
DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO
RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.
FIN DEL TEXTO.
385
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
FORMATO DI-4
MANIFESTACIÓN DE ASEGURARSE DE QUE CUALQUIER EXTRANJERO
CONTRATADO POR ÉL O POR LOS SUBCONTRATISTAS O PROVEEDORES
CONTARÁ CON LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA
(Se presentará preferentemente en hoja membretada del licitante)
MANIFESTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR
LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
DENTRO DEL CONSEJO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CREADO POR
ACUERDO DEL EJECUTIVO FEDERAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 19 DE ABRIL DE 2004.
PEMEX PETROQUIMICA
[DOMICILIO DE LA CONVOCANTE]
Presente:
De acuerdo con las bases de la licitación No. 18578014-503-14, referente a: : “REHABILITACIÓN DE BASES
Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES
DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO] en mi
carácter de representante legal de [NOMBRE DEL CONTRATISTA], manifiesto bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:
Que tomaré las medidas necesarias para asegurarme de que cualquier extranjero que sea contratado por
mi representada(s) o por mis subcontratistas o proveedores involucrados en este proyecto, para efectos
del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad
migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las
actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su
Reglamento.
Así mismo manifiesto que tanto mi representada como mis correspondientes subcontratistas o
proveedores, nos comprometemos a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días
contados a partir de la fecha en que tengamos conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda
modificar las condiciones migratorias a las que se encuentre sujeto cualquier empleado de nacionalidad
extranjera a nuestro servicio, obligándonos a sufragar los gastos que origine la expulsión del o los
extranjeros de que se traten, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.
Fechado a los _____ de __________ de _________
Atentamente.
_______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
386
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
FORMATO DI-8.- SOLICITUD DE RETENCIÓN PARA EL CASO DE QUE EL LICITANTE DESEE
EFECTUAR APORTACIONES AL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.
(Se presentará preferentemente en hoja membretada del licitante)
PEMEX PETROQUIMICA
Presente:
De acuerdo con las bases de la licitación No. 18578014-503-14, referente a: : “REHABILITACIÓN DE BASES
Y ESTRUCTURAS DE EQUIPOS, DRENAJES Y PISOS DE LA PLANTA DE AMONIACO IV Y SUS SERVICIOS AUXILIARES
DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE”.
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO] en mi
carácter de representante legal de [NOMBRE DEL CONTRATISTA] solicito:
Que de cada estimación que en su momento sea presentada ante el área de pago correspondiente de
PEMEX PETROQUIMICA, para cobro de los trabajos del contrato N° [NUMERO DE CONTRATO] cuyo
objeto consiste en [DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR], se deduzca el 2 (dos) al
millar de la cantidad total de cada estimación, con la finalidad de aportar el monto que resulte a la
CÁMARA MÉXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.
Asimismo, manifestamos nuestra conformidad de que la retención señalada se efectúe durante toda la
vigencia del contrato mencionado en el párrafo anterior, por lo que aceptamos que no nos será posible
revocar la solicitud contenida en el presente escrito.
fechado a los _____ de __________ de _________
Atentamente.
_______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO
RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA
387
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
FORMATO DI-11.- ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRATIFICACION DE LAS
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, PUBLICADO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE JUNIO DE 2009, EL LICITANTE QUE
RESULTE ADJUDICADO EL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE EN EL CUAL
MANIFIESTE LA ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA QUE REPRESENTA, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 3, FRACCIÓN III DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA
LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
388
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
PETROQUIMICA
389
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
FORMATO DI-12
SOLICITUD DE EMISIÓN DE COMPROBANTES FISCALES POR CONCEPTO DE COMPRA DE
BASES DE LICITACIONES
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBGERENCIA DE CREDITO Y COBRANZA
SOLICITUD DE EMISIÓN DE COMPROBANTES FISCALES POR CONCEPTO DE COMPRA DE BASES DE
LICITACIONES
(1)
No. de Solicitud:
Fecha:
(2)
(3)
SOLICITANTE:
R.F.C:
(4)
DOMICILIO FISCAL:
CALLE Y NÚMERO:
COLONIA:
LOCALIDAD Y MUNICIPIO:
ESTADO Y CÓDIGO POSTAL:
(5)
(6)
(7)
(8)
NÚMERO DE LICITACIÓN Y DESCRIPCIÓN:
CANTIDAD:
IMPORTE SIN IVA:
IMPORTE TOTAL:
TIPO DE PAGO:
(10)
(12)
(14)
(15)
DEBERÁN ANEXAR COPIA DE LOS DOCUMENTOS:
(9)
TIPO MONEDA
IMPORTE DEL IVA
(11)
(13)
CUENTA BANCARIA
(16)
REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES (RFC)
COMPROBANTE DEL DEPÓSITO DE PAGO
CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE:
LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE
QUIÉN LOS PROPORCIONA
Autorizó:
Recibe:
(17)
NOTAS:
(18)
LAS PERSONAS FISICAS O MORALES QUE REQUIERAN COMPROBANTE FISCAL
DEBERÁN ESTAR REGISTRADAS EN EL CATALOGO DE CLIENTES DEL ORGANISMO,
EN CASO CONTRARIO DEBERÁN SOLICITAR SU ALTA CON 24 HORAS DE
ANTICIPACIÓN AL PAGO DE LAS BASES.
DEBERÁN ENVIAR LA SOLICITUD Y DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL HORARIO DE
8:30 A 13:00 HORAS DEL DÍA EN QUE SE REALICE EL PAGO.
PARA SER LLENADO POR PEMEX PETROUIMICA
390
Licitación Pública Nacional No. 18578014-503-14
GUÍA DE LLENADO DE SOLICITUD DE EMISIÓN DE COMPROBANTES FISCALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Anotar el número de solicitud empleando 6
dígitos, 3 para el foliador y 3 para el número
consecutivo. Ejemplos: COS 001, CAN 003.
La fecha se pondrá con 2 dígitos para el día, 2
dígitos para el mes y 4 para el año; ejemplo:
15-04-2012.
14
Anotar el total del importe de la operación que
debe contener la factura.
15
Nombre completo de la persona Física o
Moral que solicita el comprobante fiscal.
Ejemplo:
CONSTRUCCIONES
GRUPO
VÉRTICE, S.A. DE C.V.
Registro Federal de Contribuyentes de la
persona Física o Moral completo. Ejemplo:
CGV060808GH0.
Domicilio fiscal proporcionado por el cliente o
proveedor que incluye calle, número exterior y
en su caso, interior. Ejemplo: Carrillo Puerto
#307 Interior 03.
Colonia en donde se ubica el domicilio fiscal
del cliente. Ejemplo: Colonia Vistalmar.
Localidad o Delegación Política y Municipio
del domicilio fiscal del cliente. Ejemplo: Villa
de Allende, Coatzacoalcos.
Estado y Código Postal del domicilio del
cliente. Ejemplo: Veracruz, C.P. 96529.
Número de evento por el que se elabora el
documento fiscal. Ejemplo: Venta de Bases de
la Licitación 18578011-015-08 y deberá
indicar la descripción del servicio.
Se deberá indicar el número de licitaciones
para la emisión del comprobante fiscal.
Deberá de contener las abreviaturas para
pesos (M.N.) y para dólares (USD) según sea
el caso.
Anotar el importe total por el que se elaborará
el documento SIN IVA.
Anotar el importe del IVA que debe contener
la factura.
16
Anotar el tipo de pago que realiza (efectivo,
transferencia electrónica de fondos, cheques
nominativos, tarjetas de débito, de crédito):
INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL SAT
Deberá anotar los 4 últimos números de la
cuenta o de la tarjeta con la que se realiza el
pago
correspondiente:
INFORMACIÓN
REQUERIDA POR EL SAT
Nombre y firma de la persona Física o Moral
que solicita la generación del documento.
17
18
Nombre, firma y cargo del personal de
Pemex-Petroquímica que recibe la solicitud
del documento.
391