Ficha Informativa de Proyecto 2015 SGR - Secretaría de Gestión de Riesgos Subsecretaría de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos Dirección de análisis de riesgos PROYECTO: K006 SGR - Encauzamiento y Protección de la Quebrada Las Totoras Líder del Proyecto: Yanez Pinargote, Jorge Javier ([email protected]) Patrocinador Ejecutivo: Cornejo Rodríguez de Grunauer, María del Pilar Programas Relacionados: ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DE LA QUEDRADA LAS TOTORAS, Provincia - Loja Titular: Cando Jácome, Marcelo Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: 30340000.0000.373674 TIR: 27.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 8,669,355.84 Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 3,984,693.89 Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 15/06/2012 - 15/08/2015 Fecha de última actualización: 27/01/2015 Fecha de Fin Base: 15/06/2014 Modificado por: Yanez Pinargote, Jorge Javier Fecha del siguiente Hito: 23/01/2014 DATOS GENERALES Descripción RESUMEN EJECUTIVO: El proyecto de encauzamiento de la quebrada Las Totoras, contempla la construcción de un nuevo túnel de 715 metros, que reemplazará uno existente, el cual conducirá las aguas de la quebrada a un cauce natural. Es necesaria la construcción de este nuevo túnel, debido a que el túnel existente se encuentra deteriorado y tiene una capacidad hidráulica limitada, que no permite el paso de grandes avenidas. LINEA BASE: Se ha elaborado a partir de la población del cantón Calvas de la provincia Loja, la que al año 2010, según el Censo Nacional de Población y Vivienda fue de 28.185 habitantes. La población demandante futura constituye el 100% de la población que habita en la parroquia Cariamanga del cantón Calvas de la provincia de Loja, donde se ejecutarán las obras del proyecto de encauzamiento y protección de la quebrada Las Totoras. Y, teniendo en cuenta que el horizonte de evaluación del proyecto es de 30 años, se ha proyectado la población hasta el año 2042 por 22.780 habitantes, cifra que se ha estimado en base a la tasa inter-censal (2.1%). Adicionalmente, se ha considerado la situación actual de la zona de intervención del proyecto, con respecto a las afectaciones a las actividades agropecuarias y a la salud por las inundaciones. OBJETIVO GENERAL: Proteger la vida de la población, la infraestructura social y la producción agropecuaria del cantón Calvas en la provincia de Loja, mediante el control de las inundaciones, a través del encauzamiento y protección de la quebrada Las Totoras. OBJETIVO ESPECÍFICO: Ejecución de obras para encauzamiento y protección de la quebrada Las Totoras en el cantón Calvas de la provincia de Loja. POBLACIÓN OBJETIVO: La población demandante efectiva son aproximadamente 21.301 personas, que habitan la parroquia Cariamanga, cabecera cantonal del cantón Calvas, que representa el 75,58% de la población total del cantón. PRODUCTO / SERVICIO: El "ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA LAS TOTORAS" permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Calvas en la provincia de Loja, mediante la construcción de un túnel y canal de conducción de las aguas de la quebrada Las Totoras, para la protección de la infraestructura productiva, económica, social, ambiental y seguridad a la población ante eventos de naturaleza hídrica. Beneficios Cualitativos Mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Calvas en la provincia de Loja. Protección de la infraestructura productiva, económica social, ambiental y seguridad a la población ante eventos de naturaleza hídrica. Reducir el nivel de amenaza y vulnerabilidad. Tipo de Beneficiario La población demandante efectiva son aproximadamente 21.301 personas, que habitan la parroquia Cariamanga, cabecera cantonal del cantón Calvas, que representa el 75,58% de la población total del cantón. 09/02/2015 3:58 PM GPR | 1/21 Ficha Informativa de Proyecto 2015 Restricciones TIEMPO: El proyecto debe finalizar el 01 de diciembre del 2012, luego de haber cumplido con todas las actividades planeadas y presupuestadas. COSTO: El monto total del proyecto es de $7.390.732,63 ALCANCE: El ámbito del proyecto es a nivel cantonal, siendo su función principal el correcto encauzamiento de la quebrada Totoras para mitigar los riesgos por inundación y asì mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Calvas. RECURSOS: La ejecución del proyecto será supervisado y fiscalizado por técnicos internos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. CALIDAD: La ejecución de la obra será realizada conforme a los estudios y sus especificaciones técnicas cumpliendo las normas ecuatorianas de la construcción. Anteproyecto Fase Actual: Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO Transcurrido: 83.75 % Fecha de Inicio: 15/06/2012 Fecha de Fin: AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL 15/08/2015 Porcentaje de Avance Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 90 % 90 % 94 % 100 % Sep Oct Nov Dic Avance programado acumulado 90 % 2015 90 % 90 % 90 % Avance real acumulado Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Diciembre 2014 Modificado por Fecha de última actualización Yanez Pinargote, Jorge Javier 26/01/2015 05:44 PM Yanez Pinargote, Jorge Javier 26/01/2015 05:42 PM 1. (11-diciembre) Terminación Unilateral del contrato de obra por medio de resolución SGR-057-2014. 2. (11-diciembre) Terminación Unilateral del contrato de fiscalización por medio de resolución SGR-058-2014. Noviembre 2014 1. (03-octubre) Se presenta la planilla 23. (HITO 122 CUMPLIDO) 2. (13-octubre) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 22. (HITO 118 CUMPLIDO) 3. (13-octubre) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 23. (HITO 126 CUMPLIDO) 4. (23-octubre) Mediante Memorando No. SGR-SGIAR-0047-102014-M, suscrito por el Ing. Rafael del Río, Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, se recomienda la terminación unilateral del contrato de fiscalización por incumplimiento de contrato. 5. (27-octubre) Planilla 21 pagada. (HITO 112 CUMPLIDO) 6. (27-octubre) Planilla 22 pagada. (HITO 120 CUMPLIDO) 7. (27-octubre) Planilla 23 pagada. (HITO 128 CUMPLIDO) 09/02/2015 3:58 PM GPR | 2/21 Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización Yanez Pinargote, Jorge Javier 26/01/2015 05:39 PM Yanez Pinargote, Jorge Javier 26/01/2015 05:02 PM Yanez Pinargote, Jorge Javier 26/01/2015 03:18 PM 8. (29-octubre) Mediante Memorando No. SGR-SGIAR-0050-102014-M, suscrito por el Ing. Rafael del Río, Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, informa a la máxima autoridad el incumplimiento del cronograma de ejecución por lo que recomienda la terminación unilateral del contrato. 9. (29-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la primera citación por la demanda por terminación unilateral del contrato complementario No. SNGR-029-2012, presentada por la contratista CONCIESA. 10. (30 de octubre) Notificación del inicio del proceso de terminación unilateral de la fiscalización por medio de resolución No. SGR-052-2014. 11. (30-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la segunda citación por la demanda por terminación unilateral del contrato complementario No. SNGR-029-2012, presentada por la contratista CONCIESA. 12. (31-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la tercera citación por la demanda por terminación unilateral del contrato complementario No. SNGR-029-2012, presentada por la contratista CONCIESA. 13. (31 de octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos presenta en el tribunal distrital No. 2 de lo contencioso administrativo de Guayaquil la excepciones a la demanda presentada por CONCIESA. 14. (31 de octubre) Notificación de inicio del proceso de terminación unilateral de la obra por medio de resolución No. SGR-053-2014. La fiscalización no presenta informes de avance de obra correspondiente a Septiembre. Octubre 2014 1. (03-octubre) Se presenta la planilla 23. (HITO 122 CUMPLIDO) 2. (13-octubre) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 22. (HITO 118 CUMPLIDO) 3. (13-octubre) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 23. (HITO 126 CUMPLIDO) 4. (23-octubre) Mediante Memorando No. SGR-SGIAR-0047-102014-M, suscrito por el Ing. Rafael del Río, Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, se recomienda la terminación unilateral del contrato de fiscalización por incumplimiento de contrato. 5. (27-octubre) Planilla 21 pagada. (HITO 112 CUMPLIDO) 6. (27-octubre) Planilla 22 pagada. (HITO 120 CUMPLIDO) 7. (27-octubre) Planilla 23 pagada. (HITO 128 CUMPLIDO) 8. (29-octubre) Mediante Memorando No. SGR-SGIAR-0050-102014-M, suscrito por el Ing. Rafael del Río, Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, informa a la máxima autoridad el incumplimiento del cronograma de ejecución por lo que recomienda la terminación unilateral del contrato. 9. (29-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la primera citación por la demanda por terminación unilateral del contrato complementario No. SNGR-029-2012, presentada por la contratista CONCIESA. 10. (30 de octubre) Notificación del inicio del proceso de terminación unilateral de la fiscalización por medio de resolución No. SGR-052-2014. 11. (30-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la segunda citación por la demanda por terminación unilateral del contrato complementario No. SNGR-029-2012, presentada por la contratista CONCIESA. 12. (31-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la tercera citación por la demanda por terminación unilateral del contrato complementario No. SNGR-029-2012, presentada por la contratista CONCIESA. 13. (31 de octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos presenta en el tribunal distrital No. 2 de lo contencioso administrativo de Guayaquil la excepciones a la demanda presentada por CONCIESA. 14. (31 de octubre) Notificación de inicio del proceso de terminación unilateral de la obra por medio de resolución No. SGR-053-2014. La fiscalización no presenta informes de avance de obra correspondiente a Septiembre. Septiembre 2014 La fiscalización no presenta informes de avance de obra. Agosto 2014 1. (08-agosto) Se presenta la planilla 21. (HITO 106 CUMPLIDO) 2. (12-agosto) Planilla 17 pagada. (HITO 81 CUMPLIDO) 3. (13-agosto) Planilla 18 pagada. (HITO 88 CUMPLIDO) 4. (13-agosto) Planilla 19 pagada. (HITO 96 CUMPLIDO) 5. (14-agosto) Planilla 20 pagada. (HITO 104 CUMPLIDO) 6. (14-agosto) Se presenta la planilla 22. (HITO 114 CUMPLIDO) 09/02/2015 3:58 PM GPR | 3/21 Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización Yanez Pinargote, Jorge Javier 26/01/2015 02:49 PM Yanez Pinargote, Jorge Javier 26/01/2015 02:48 PM Yanez Pinargote, Jorge Javier 26/01/2015 02:46 PM Yanez Pinargote, Jorge Javier 09/06/2014 09:58 AM Yanez Pinargote, Jorge Javier 14/05/2014 11:42 AM Yanez Pinargote, Jorge Javier 13/05/2014 04:53 PM 7. (19-agosto) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 21. (HITO 110 CUMPLIDO) Debo indicar que la fiscalización solo ha presentado el informe correspondiente al contrato original en el que se indica que tiene un avance del 67.598%, para el contrato complementario la fiscalización no ha presentado informe de avance de obra. Julio 2014 Debo indicar que la fiscalización solo ha presentado el informe correspondiente al contrato original en el que se indica que tiene un avance del 65.239%, para el contrato complementario la fiscalización no ha presentado informe de avance de obra. Junio 2014 Debo indicar que la fiscalización solo ha presentado el informe correspondiente al contrato original en el que se indica que tiene un avance del 61.233%, para el contrato complementario la fiscalización no ha presentado informe de avance de obra. Mayo 2014 1. (02-mayo) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra planilla 21. (HITO 108 CUMPLIDO) 2. (22-mayo) Se presenta el informe de aprobación de planilla 20 . (HITO 102 CUMPLIDO) Debo indicar que la fiscalización solo ha presentado el informe correspondiente al contrato original en el que se indica que tiene un avance del 58.668%, para el contrato complementario la fiscalización no ha presentado informe de avance de obra. Abril 2014 1. (01-abril) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 20. (HITO 100 CUMPLIDO) 2. (01-abril) Se presenta el Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 4 contrato complementario. (HITO 101 CUMPLIDO) 3. (15-abril) Se presenta la Resolución Nro. 001-RTT-A-GADCC-2014, suscrita por el alcalde del cantón Calvas, en el que resuelve declara la ocupación inmediata de la franja de terreno a ser expropiada (donde se construirá la rápida de la obra), previo al depósito del 10% del valor de la franja ante la Autoridad competente. 4. (22-abril) Se presenta la planilla 19 (HITO 90 CUMPLIDO) 5. (24-abril) Se presenta la planilla 3 Contrato complementario (HITO 91 CUMPLIDO) 6. (25-abril) Se presenta el Informe de aprobación de planilla 19. (HITO 94 CUMPLIDO) 7. (27-abril) Se presenta el Informe de aprobación de planilla 3 contrato complementario. (HITO 95 CUMPLIDO) 8. (28-abril) Se presenta la planilla 20 (HITO 98 CUMPLIDO) 9. (28-abril) Se presenta la planilla 4 Contrato complementario. (HITO 99 CUMPLIDO) 10. (29-abril) Se presenta el Informe de aprobación de planilla 4 contrato complementario. (HITO 103 CUMPLIDO) Marzo 2014 1. (04-marzo) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 19. (HITO 092 CUMPLIDO) 2. (05-febrero) Se presenta el Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 3 contrato complementario. (HITO 093 CUMPLIDO) Según los informes de fiscalización la obra correspondiente al contrato original tiene un avance del 51.884% y la obra correspondiente al contrato complementario tiene un avance del 29.874%. El avance de obra total para el contrato original y complementario es del 46.231%, del monto total contractual. Febrero 2014 1. (05-febrero) Se presenta el informe de aprobación de planilla 1 contrato complementario presentada. (HITO 078 CUMPLIDO) 2. (05-febrero) Se presenta el Informe de aprobación de planilla 17 presentada. (HITO 079 CUMPLIDO) 3. (05-febrero) Se presenta el informe de aprobación de planilla 2 contrato complementario presentada. (HITO 087 CUMPLIDO) 4. (11-febrero) Se presenta e informe de aprobación de planilla 18 presentada. (HITO 086 CUMPLIDO) 09/02/2015 3:58 PM GPR | 4/21 Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización Yanez Pinargote, Jorge Javier 05/03/2014 01:14 PM Yanez Pinargote, Jorge Javier 06/02/2014 11:47 AM Yanez Pinargote, Jorge Javier 03/01/2014 05:53 PM Yanez Pinargote, Jorge Javier 02/12/2013 11:40 AM Yanez Pinargote, Jorge Javier 01/11/2013 03:43 PM 5. (18-febrero) Se aprueba la ampliación del plazo por 180 días a la obra, el mismo que fue solicitado por el contratista debido a que no se han declarado en utilidad pública los terrenos por donde se ejecutarán la rápida y por el rendimiento obtenido en la excavación en suelo. Según los informes de fiscalización la obra correspondiente al contrato original tiene un avance del 50.096% y la obra correspondiente al contrato complementario tiene un avance del 22.669%. El avance de obra total para el contrato original y complementario es del 43.053%, del monto total contractual. Enero 2014 1. (13-enero) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 16. (HITO 070 CUMPLIDO) 2. (13-enero) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 1. contrato complementario (HITO 076 CUMPLIDO) 3. (13-enero) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 17. (HITO 077 CUMPLIDO) 4. (23-enero) Se presenta la planilla de obra No. 16. (HITO 071 CUMPLIDO) 5. (27-enero) Se presenta la planilla de obra No. 1 del contrato complementario. (HITO 074 CUMPLIDO) 6. (27-enero) Se presenta la planilla de obra No. 17. (HITO 075 CUMPLIDO) 7. (31-enero) Se presenta la planilla de obra No. 18. (HITO 082 CUMPLIDO) 8. (31-enero) Se presenta la planilla de obra No. 2 del contrato complementario. (HITO 083 CUMPLIDO) 9. (31-enero) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 18, en el mismo que se detalla un avance parcial del 3.122% dando un total de 46,826%. (HITO 084 CUMPLIDO) 10. (31-enero) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 2 contrato complementario, en el mismo que se detalla un avance parcial del 7,67% dando un total del 15.319%. (HITO 085 CUMPLIDO) Diciembre 2013 1. (2-diciembre) Se aprueba la planilla de obra No. 12. (HITO 061 CUMPLIDO) 2. (11-diciembre) Se aprueba la planilla de obra No. 15. (HITO 068 CUMPLIDO) 3. (27-diciembre) Se realiza el pago de la planilla No. 13. (HITO 062 CUMPLIDO) 4. (27-diciembre) Se realiza el pago de la planilla No. 14. (HITO 065 CUMPLIDO) 5. (27-diciembre) Se realiza el pago de la planilla No. 15. (HITO 072 CUMPLIDO) Noviembre 2013 1. (15-Noviembre) Se realiza el reingreso de la planilla No. 13 de avance de obra. (HITO 059 CUMPLIDO) 2. (22-Noviembre) Se entrega la planilla No. 14 de avance de obra. (HITO 063 CUMPLIDO) 3. (26-Noviembre) Se entrega la planilla No. 15 de avance de obra. (HITO 066 CUMPLIDO) 4. (26-Noviembre) Se entrega el informe de fiscalización y avance del 10 de octubre al 09 de noviembre donde indica que la obra tiene un avance del 41,418% del monto total contractual. (HITO 067 CUMPLIDO) Octubre 2013 1. (01-Octubre) Se entrega la planilla No. 13 de avance de obra. (HITO 059 CUMPLIDO) 2. (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 09 de avance de obra (HITO 046 CUMPLIDO) 3. (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 10 de avance de obra (HITO 050 CUMPLIDO) 4. (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 11 de avance de obra (HITO 054 CUMPLIDO) 5. (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 12 de avance de obra (HITO 058 CUMPLIDO) * Dado que se han realizado reformas internas entre los proyectos Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, Programa de Prevención y Mitigación y Encauzamiento de la Quebrada las Totoras, el codificado inicial paso de 2.056.760,05 a 8.265.126,59 para el contrato actual y elaboración de un contrato complementación para obra y fiscalización. Septiembre 2013 1. (10-Septiembre) Reinicio de obra. 09/02/2015 3:58 PM GPR | 5/21 Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización Yanez Pinargote, Jorge Javier 03/10/2013 04:49 PM Yanez Pinargote, Jorge Javier 05/09/2013 10:52 PM Yanez Pinargote, Jorge Javier 02/08/2013 04:01 PM Yanez Pinargote, Jorge Javier 03/07/2013 08:27 PM 2. (19-Septiembre) El supervisor aprueba la planilla de obra No. 12 mediante Memorando No. SGR-SAT-OVB-047-2013 (HITO 57 CUMPLIDO) 3. (23-Septiembre) Se presenta el informe de fiscalización correspondiente al periodo de 16 al 22 de septiembre en el que se indica que la obra tiene un avance físico del 39.833%. AGOSTO 2013 1. (13-Agosto) La fiscalizadora presenta la aprobación de la planilla No. 11 de avance de obra (HITO 51 CUMPLIDO) 2. (20-Agosto) El supervisor aprueba la planilla de obra No. 11 (HITO 53 CUMPLIDO) 3. (22-Agosto) La contratista solicita a la fiscalización la extensión de 15 días mas a las suspención aprobada el 26 de Julio. La fiscalización avala dicho pedido y solicita a la supervisión del contrato la aprobación de la extensión por 15 días hasta el 9 de Septiembre del 2013. 4. (26- Agosto) Por medio de Memorando No. SNGR-SAT-OVB-037-2013, el Ing. Olmedo Vélez, Supervisor del contrato, considera procedente la solicitud. Por medio de Memorando No. SNGRTEC-0060-082013-M, suscrito por el Subsecretario de Gestión Técnica, se solicita a la Máxima Autoridad de la SGR, la aprobación de la extensión de la suspención. Dicha extensión se aprueba por Máxima Autoridad. 5. (29-Agosto) Se realiza el pago de la planilla No. 8 de obra. (HITO 42 CUMPLIDO) 6. (29-Agosto) La fiscalizadora presenta la planilla No. 12 de avance de obra. (HITO 55 CUMPLIDO) JULIO 2013 1. (08-Julio) Debido a un colápso de material en la abscisa 0+091.60, los trabajos de excavación en arcilla se encuentran paralizados desde el 8 de julio de 2013, es por esto que mediante Oficio No. 025-SNGR-029-2012, de fecha 12 de julio de 2013, suscrito por Ing. Gomer Vanegas Torres, Superintendente de Obra - CONCIESA, se solicita a la CIA CIMENTACIONES, fiscalización, la paralización de los trabajos en los frentes de excavación a fin de evaluar los métodos constructivos a implementar y los costos que de estos se deriven, debido a que las condiciones de trabajo son muy diferentes a lo establecido. 2. (13-Julio) Dicho suspención fue considerada como procedente por la fiscalización por medio de Oficio no. GYE-AHM-003-CIM-CAR, de fecha 13 de julio de 2013, suscrito por el Arq. Alberto Huerta, así mismo por la supervición mediante Memorando No. 0053-SNGR-GTR-RVC-2013. Es por esto que por medio de Memorando No. SNGR-TEC-0055-072013-M, de fecha 23 de julio de 2013, suscrito por el Ing. Rafael Del Río M., Subsecretario de Gestión Técnica de Riesgos, se sugiere a la Máxima Autoridad de esta cartera de estado proceder con la paralización solicitada por el contratista de la obra. 3. (17-Julio) La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 12 desde el 15 de junio al 14 de julio del 2013, han generado un avance total del 34,427 % del monto contractual. Se ha avanzado en excavación en arcilla desde la abscisa 0+077 a la 0+091.6 desde la boca del túnel, y se indica que se han realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa 0+615 hasta la abscisa 0+601. (HITO 56 CUMPLIDO) 4. (26-Julio) La suspención fue aprobada por Máxima Autoridad de la SGR. 5. (29-Julio) La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 13 desde el 15 de julio al 25 de julio del 2013, han generado un avance total del 39,567 % del monto contractual. Se han realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa 0+601 hasta la abscisa 0+541. (HITO 60 CUMPLIDO) JUNIO 2013 - La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 11 desde el 15 de mayo al 14 de junio del 2013, han generado un avance total del 31,837 % del monto contractual. Se ha avanzado en excavación en arcilla desde la abscisa 0+058 a la 0+077 desde la boca del túnel, y se indica que se han realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa 0+637 hasta la abscisa 0+615. - Por medio de Memorando No. 0038-SNGR-GTR-RVC-2013, se adjunta la corrección de los informes correspondientes a los periodos de las planillas #9 y #10. MAYO 2013 - La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 10 desde el 15 de abril al 14 de mayo del 2013, han generado un avance total del 29,158% del monto contractual. Se ha avanzado en excavación en arcilla desde la abscisa 0+030 a la 0+058 desde la boca del túnel, y se indica que se han realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa 0+674,80 hasta la abscisa 0+637. - Para el revestimiento del canal, se realizó la excavación de 7,50 m lineales para el muro del lado derecho aguas arriba de la quebrada entre las abscisas 0+150 hasta la 0+157,50 que faltaba por realizar. 09/02/2015 3:58 PM GPR | 6/21 Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización Yanez Pinargote, Jorge Javier 04/06/2013 07:51 PM Yanez Pinargote, Jorge Javier 06/05/2013 03:58 PM FEBRERO 2013 - De fecha 4 de febrero de 2013, se suscribe el Contrato SNGR-029.2-2013 con la compañía CIMENTACIONES CIA. LTDA. que consiste en la Fiscalización de los trabajos. - Según MEMORANDO N° SNGR-TEC-SEAP-45-2013, de fecha 19 de febrero de 2013, se indica que ha iniciado las actividades en la boca del tunel desde el 15 de enero al 14 de febrero del 2013, han generado un avance total del 12,901% del monto contractual. - De fecha 19 de febrero de 2013, la fiscalización recibe el anticipo. - Se realizó el informe aprobatorio de la planilla 6 Yanez Pinargote, Jorge Javier 04/04/2013 11:06 AM ENERO 2013 - Según MEMORANDO N° SNGR-TEC-SEAP-33-2013, de fecha 24 de enero de 2013, se indica que ha iniciado las actividades en la boca del tunel desde el 27 de diciembre del 2012 al 17 de Enero del 2013, han generado un avance total del 9,703% del monto contractual. - Según MEMORANDO N° SNGR-TEC-SEAP-33-2013, se indica que el 17 de enero del 2012, hubo una reunión con el Sr Alcalde del Gobierno descentralizado de Calvas, Sr. Alex Padilla Torres, y los moradores del sector aguas abajo del proyecto, donde solicitaron que se estudie la posibilidad de que se cambie la dirección de la rápida hacia una quebrada ubicada a 600 metros aproximado del sector de descarga según el diseño, indicándonos el Alcalde como los moradores que nunca antes se había socializado la obra y que la quebrada escogida en el diseño va afectar a las poblaciones aguas abajo cuando existan máximas descargas. - Se presentó la planilla No. 5 de avance de obra y se realizó el informe aprobatorio de la planilla. - Se presentó la planilla No. 6 de avance de obra. Yanez Pinargote, Jorge Javier 14/03/2013 02:24 PM DICIEMBRE 2012. - Según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP-27-2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava Potes, Fiscalizador - SNGR, se indica las actividades realizadas por la contratista desde el 15 de noviembre al 26 de diciembre de 2012, donde se ha ejecutado un 3,13%, dando un total de ejecución del 9,694% del monto contractual. - Se presentó la planilla No. 4 de avance de obra, la misma que fue revisada, aprobada y pagada al contratista. Yanez Pinargote, Jorge Javier 04/02/2013 07:20 PM NOVIEMBRE 2012 - Con fecha 15 de noviembre de 2012 se reanuda la obra, después de la paralización que regía a partir del 15 de octubre de 2012 por un plazo de 30 días, la cual fue notificada al contratista mediante Oficio No. SNGR-TEC-SEAP-02-2012, de fecha 15 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR. - Según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP-20-2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava Potes, Fiscalizador - SNGR, se indica las actividades realizadas por la contratista desde el 04 al 14 de octubre de 2012, y entre el 15 al 30 de noviembre de 2012, donde se ha ejecutado un 1,863%, dando un total de ejecución del 6,564% del monto contractual. - Se presentó la planilla No. 3 de avance de obra, la misma que fue revisada, aprobada y pagada al contratista. Yanez Pinargote, Jorge Javier 03/01/2013 08:41 AM OCTUBRE 2012 - Por medio de Memorando No. SNGR-TEC-13M-102012, de fecha 1 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Rafael del Río, Subsecretario de Gestión Técnica de Riesgos, solicita a la Máxima Autoridad, la contratación de la revisión de los estudios de la construcción del túnel en la quebrada Totoras, ya que según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP-11-2012, de fecha 21 de septiembre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, indica que existen diferencias con la topografía y las especificaciones de suelo de la zona con las planteadas por el estudio. Yanez Pinargote, Jorge Javier 04/12/2012 07:21 PM ABRIL 2013 - La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 9 desde el 15 de marzo al 14 de abril del 2013, han generado un avance total del 25,057% del monto contractual. Además se indica que se han realizado excavaciones en el tunel desde la rápida desde la abscisa 0+685 a la 0+674,80, dando un total de 10 metros lineales de excavación aproximadamente. - Se realizó el pago de la planilla No. 7. - Se realizó la entrega de la planilla No. 9. MARZO 2013 - La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 8 desde el 15 de febrero al 14 de marzo del 2013, han generado un avance total del 16,745% del monto contractual. Además se indica que se han realizado excavaciones en el tunel en dos equipos. En la entrada del tunel se ha avanzado desde la abscisa 0+000 a la 0+025, y desde la rápida desde la abscisa 0+715 a la 0+695, dando un total de 40 metros lineales de excavación. - Se realizó el pago de la planilla No. 5 - Se realizó el pago de la planilla No. 6 09/02/2015 3:58 PM GPR | 7/21 Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización SEPTIEMBRE 2012 - Durante la ejecución de la obra el contratista ha encontrado, diferencias entro el estudio inicial realizado por el MIDUVI, y lo encontrado en sitio, por lo que no permite una ejecución correcta de la obra. Según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP-11-2012, de fecha 21 de septiembre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, indica que existen diferencias con la topografía y las especificaciones de suelo de la zona con las planteadas por el estudio. - El Fiscalizador (perteneciente a la SNGR), ha realizado informes de avance de obra y lleva un control de la obra. Yanez Pinargote, Jorge Javier 05/11/2012 11:46 AM AGOSTO 2012 - La Subsecretaría Técnica de Gestión de Riesgos, realiza la solicitud de la contratación de una Fiscalización externa, para que lleve el control de la obra. - Con Oficio No. SNGR-DES-2012-1479-O, de fecha 17 de Agosto de 2012, la SNGR solicitó al Ministerio de Coordinación de Seguridad un incremento presupuestario por USD $ 700.469,00, para la contratación de una fiscalización externa para la obra en ejecución. Con Oficio No. SENPLADES-SIP-2012-0616-OF, de fecha 29 de agosto, SENPLADES acusa de recibo el oficio en mención. - El Fiscalizador (perteneciente a la SNGR), ha realizado informes de avance de obra y lleva un control de la obra, hasta el momento se ha realizado la presentación de la planilla 1 de obra. - Es necesario indicar que los avances físicos de avance de obra que se presentan en la obra y en los informes técnicos, no serán los mismos que los avances económicos; ya que los avances de obra físicos es lo realmente ejecutado por el contratista, y los avances económicos obedecen al pago de los anticipos y las planillas aprobadas. Yanez Pinargote, Jorge Javier 17/10/2012 09:59 AM JULIO 2012 - Se realizó la contratación de la obra, se designó un fiscalizador - supervisor por parte de la Secretaría, se están realizando los trabajos preliminares de topografía y de revisión de estudios por parte de la contratista. Yanez Pinargote, Jorge Javier 17/10/2012 09:59 AM JUNIO 2012 - Se realizó la visita técnica de la obra en el cantón Cariamanga conjuntamente con la Máxima Autoridad de MIDUVI, donde se suscribió un acta de acuerdo de los valores y labores a ejecutarse en el proyecto. Yanez Pinargote, Jorge Javier 17/10/2012 09:58 AM MAYO 2012 - Mediante Oficio Nro. SNGR-DES-2012-0901-O, de fecha 24 de mayo de 2012, se solicitó al Señor Arquitecto Pedro Antonio Jaramillo Castillo, Ministro del MIDUVI, si existe disponibilidad en su agenda, para realizar la visita al cantón Cariamanga, hasta el 31 de mayo de 2012 o después del después del lunes 11 de junio de 2012., para resolver las discrepancias técnicas que existen entre la SNGR y el MIDUVI, acerca del proyecto "Encauzamiento de la Quebrada de Totoras". Yanez Pinargote, Jorge Javier 17/10/2012 09:58 AM ABRIL 2012 - Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SZ7S-2012-0260-OF, de fecha 2 de mayo de 2012, previo al pronunciamiento acerca del proyecto por parte de la SENPLADES, se solicitó a la SNGR que se realice un ajuste al proyecto; lo cual se está realizando para remitir el proyecto nuevamente a la SENPLADES. Yanez Pinargote, Jorge Javier 17/10/2012 09:58 AM MARZO 2012 - Luego de la revisión técnica realizada por esta Cartera de Estado se determinó la necesidad de una ampliación de la obra para garantizar una mayor protección y reducción de la vulnerabilidad en la zona, sin embargo el MIDUVI solicitó el proyecto reformulado para realizar una evaluación sobre el incremento. Con oficio No. SNGR-DES-2012-0497-O del 29 de marzo de 2012, se solicita los resultados de dicha evaluación para continuar con la ejecución del proyecto, hasta la fecha no tenemos respuesta. Yanez Pinargote, Jorge Javier 17/10/2012 09:57 AM FEBRERO 2012 - Con Oficio Nro. SNGR-DES-2012-0316-O del 28 de febrero/2012, se comunica al MICS de la modificación presupuestaria que se realizó entre los proyectos "Encauzamiento y Protección de la Quebrada Las Totoras" y "Sistema de Alerta Temprana y Gestión de Riesgos Natural" por Yanez Pinargote, Jorge Javier 17/10/2012 09:57 AM - Mediante Memorando No. SNGR-TEC-SEAP-15-2012, de fecha 11 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, dirigido al Ing. Rafael Del Río, Subsecretario de Gestión de Técnica de Riesgos, solicita una suspensión temporal de la obra por un plazo de 30 días, hasta la obtención de la revisión de los diseños originales de la obra. - Mediante Memorando No. SNGR-TEC-16M-102012, de fecha 11 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Rafael Del Río Miranda, dirigido a la Dra. María Del Pilar Cornejo de Grunauer, Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, solicita la aprobación de la suspensión de los trabajos por 30 días, el mismo que es aprobado por la Máxima Autoridad. - Mediante Oficio No. SNGR-TEC-SEAP-02-2012, de fecha 15 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, se le comunica al contratista que ha sido aprobada la suspensión temporal solicitada y esta regirá a partir del 15 de octubre de 2012 por un plazo de 30 días. 09/02/2015 3:58 PM GPR | 8/21 Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización Yanez Pinargote, Jorge Javier 17/10/2012 09:56 AM $204.768,80, por no tener saldos comprometidos del primer proyecto en mención. El mismo, no puede dar inicio a la ejecución de obra, mientras no se cuenten con los recursos totales del proyecto. ENERO 2012: - Con Oficio Nro. SNGR-DES-2012-0085-O del 19 de enero/2012, se solicita a la SENPLADES y al Ministerio de Finanzas incremento presupuestario al Proyecto por un valor de USD 4.846.726,95. - Con oficio Nro. SNGR-DES-2012-0106-O del 24 de enero/2012, se informa al MICS sobre las gestiones realizadas con respecto a la modificación del monto de inversión requerida para la ejecución del proyecto. - Con Oficio Nro. SNGR-DES-2012-0115-O del 26 de enero/2012, se enfatiza y reitera a la SENPLADES el pedido del incremento presupuestario. Problemas cerrados: 3 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo Fecha de última actualización Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 1 5- PROYECTO. Recursos. Los reajustes presupuestarios por estados de emergencia CAUSARÍA el retraso en la ejecución del proyecto 02/12/2013 Jorge Javier Yanez Pinargote 50 % 70 35 1/1 2 5- PROYECTO. * General. El no cumplimiento en la presentación de los Informe de fiscalización CAUSARÍA el retraso en los pagos de las planillas 02/12/2013 Jorge Javier Yanez Pinargote 40 % 60 24 1/1 Riesgos cerrados: 0 LOCALIDADES Localidad de Impacto 1 Zona 7 - Sur > Loja > Calvas HITOS Hito Categoría Fecha Comprometida Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido 1 DEFINICION: Ficha técnica elaborada 4-Inicio de Trabajo 20/06/2012 20/06/2012 Sí 2 PLANIFICACION: Resolución de emergencia elaborado 9-Entregables Formales 27/06/2012 27/06/2012 Sí 3 PLANIFICACION: Contrato de emergencia suscrito 4-Inicio de Trabajo 02/07/2012 02/07/2012 Sí 4 EJECUCION: Fiscalizador designado 4-Inicio de Trabajo 03/07/2012 03/07/2012 Sí 5 EJECUCION: CUR de anticipo aprobado 5-Entregables Intermedios 04/07/2012 04/07/2012 Sí 6 EJECUCION: Acta de inicio de obra 5-Entregables Intermedios 05/07/2012 05/07/2012 Sí 7 EJECUCION: bodegas y campamentos levantados 5-Entregables Intermedios 20/07/2012 20/07/2012 Sí 09/02/2015 3:58 PM GPR | 9/21 Ficha Informativa de Proyecto 2015 HITOS Hito Categoría Fecha Comprometida Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido 8 EJECUCION: replantéo del trazado del estudio 5-Entregables Intermedios 25/07/2012 25/07/2012 Sí 9 EJECUCION: Informe de estudios revisados 5-Entregables Intermedios 07/08/2012 07/08/2012 Sí 10 EJECUCION: Planilla 1 presentada 5-Entregables Intermedios 05/09/2012 05/09/2012 Sí 11 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado 5-Entregables Intermedios 13/09/2012 03/09/2012 Sí 12 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada 5-Entregables Intermedios 14/09/2012 12/09/2012 Sí 13 EJECUCION: Planilla 1 pagada 5-Entregables Intermedios 23/09/2012 23/10/2012 Sí 14 EJECUCION: Planilla 2 presentada 5-Entregables Intermedios 05/10/2012 28/09/2012 Sí 15 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado 5-Entregables Intermedios 13/10/2012 14/09/2012 Sí 16 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada 5-Entregables Intermedios 14/10/2012 08/10/2012 Sí 17 EJECUCION: Planilla 2 pagada 5-Entregables Intermedios 23/10/2012 09/11/2012 Sí 18 EJECUCION: Planilla 3 presentada 5-Entregables Intermedios 05/11/2012 05/11/2012 Sí 19 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado 5-Entregables Intermedios 13/11/2012 13/11/2012 Sí 20 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada 5-Entregables Intermedios 14/11/2012 14/11/2012 Sí 21 EJECUCION: Planilla 3 pagada 5-Entregables Intermedios 23/11/2012 30/11/2012 Sí 22 EJECUCION: Planilla 4 presentada 5-Entregables Intermedios 05/12/2012 04/12/2012 Sí 23 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado 5-Entregables Intermedios 13/12/2012 12/12/2012 Sí 24 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada 5-Entregables Intermedios 14/12/2012 06/12/2012 Sí 25 EJECUCION: Planilla 4 pagada 5-Entregables Intermedios 23/12/2012 27/12/2012 Sí 26 EJECUCION: Planilla 5 presentada 5-Entregables Intermedios 05/01/2013 03/01/2013 Sí 27 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado 5-Entregables Intermedios 13/01/2013 26/12/2012 Sí 28 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada 5-Entregables Intermedios 14/01/2013 01/02/2013 Sí 29 EJECUCION: Planilla 5 pagada 5-Entregables Intermedios 23/01/2013 27/03/2013 Sí 30 EJECUCION: Contrato de Fiscalización de Emergencia firmado 5-Entregables Intermedios 04/02/2013 04/02/2013 Sí 09/02/2015 3:58 PM GPR | 10/21 Ficha Informativa de Proyecto 2015 HITOS Hito Categoría Fecha Comprometida Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido 31 EJECUCION:Planilla 6 presentada 5-Entregables Intermedios 05/02/2013 25/01/2013 Sí 32 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado 5-Entregables Intermedios 13/02/2013 24/01/2013 Sí 33 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada 5-Entregables Intermedios 14/02/2013 04/02/2013 Sí 34 EJECUCION: Planilla 6 pagada 5-Entregables Intermedios 23/02/2013 28/03/2013 Sí 35 EJECUCION: Planilla 7 presentada 5-Entregables Intermedios 05/03/2013 15/02/2013 Sí 36 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado 5-Entregables Intermedios 13/03/2013 19/02/2013 Sí 37 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada 5-Entregables Intermedios 14/03/2013 28/02/2013 Sí 38 EJECUCION: Planilla 7 pagada 5-Entregables Intermedios 23/03/2013 19/04/2013 Sí 39 EJECUCION: Planilla 8 presentada 5-Entregables Intermedios 05/04/2013 28/03/2013 Sí 40 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado 5-Entregables Intermedios 13/04/2013 28/03/2013 Sí 41 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada 5-Entregables Intermedios 14/04/2013 08/04/2013 Sí 42 EJECUCION: Planilla 8 pagada 5-Entregables Intermedios 23/04/2013 29/08/2013 Sí 43 EJECUCION: Planilla 9 presentada 5-Entregables Intermedios 05/05/2013 30/04/2013 Sí 44 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado 5-Entregables Intermedios 13/05/2013 30/04/2013 Sí 45 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada 5-Entregables Intermedios 14/05/2013 13/05/2013 Sí 46 EJECUCION: Planilla 9 pagada 5-Entregables Intermedios 23/05/2013 17/10/2013 Sí 47 EJECUCION: Planilla 10 presentada 5-Entregables Intermedios 05/06/2013 05/06/2013 Sí 48 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado 5-Entregables Intermedios 13/06/2013 10/06/2013 Sí 49 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada 5-Entregables Intermedios 14/06/2013 10/06/2013 Sí 50 EJECUCION: Planilla 10 pagada 5-Entregables Intermedios 23/06/2013 17/10/2013 Sí 51 EJECUCION: Planilla 11 presentada 5-Entregables Intermedios 05/07/2013 13/08/2013 Sí 52 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado 5-Entregables Intermedios 13/07/2013 28/06/2013 Sí 53 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada 5-Entregables Intermedios 14/07/2013 20/08/2013 Sí 09/02/2015 3:58 PM GPR | 11/21 Ficha Informativa de Proyecto 2015 HITOS Hito Categoría Fecha Comprometida Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido 54 EJECUCION: Planilla 11 pagada 5-Entregables Intermedios 23/07/2013 17/10/2013 Sí 55 EJECUCION: Planilla 12 presentada 5-Entregables Intermedios 05/08/2013 29/08/2013 Sí 56 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado 5-Entregables Intermedios 13/08/2013 17/07/2013 Sí 57 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada 5-Entregables Intermedios 14/08/2013 19/09/2013 Sí 58 EJECUCION: Planilla 12 pagada 5-Entregables Intermedios 23/08/2013 17/10/2013 Sí 59 EJECUCION: Planilla 13 presentada 5-Entregables Intermedios 03/09/2013 01/10/2013 Sí 60 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado 5-Entregables Intermedios 04/09/2013 29/07/2013 Sí 61 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada 5-Entregables Intermedios 10/09/2013 02/12/2013 Sí 62 EJECUCION: Planilla 13 pagada 5-Entregables Intermedios 20/09/2013 27/12/2013 Sí 63 EJECUCION: Planilla 14 presentada 5-Entregables Intermedios 03/11/2013 22/11/2013 Sí 64 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado 5-Entregables Intermedios 04/11/2013 28/10/2013 Sí 65 EJECUCION: Planilla 14 pagada 5-Entregables Intermedios 23/11/2013 27/12/2013 Sí 66 EJECUCION: Planilla 15 presentada 5-Entregables Intermedios 05/12/2013 26/11/2013 Sí 67 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 15 5-Entregables Intermedios 13/12/2013 26/11/2013 Sí 68 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 15 presentada 5-Entregables Intermedios 14/12/2013 11/12/2013 Sí 69 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 16 presentada 5-Entregables Intermedios 14/12/2013 05/02/2014 Sí 70 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 16 5-Entregables Intermedios 14/12/2013 13/01/2014 Sí 71 EJECUCION: Planilla 16 presentada 5-Entregables Intermedios 14/12/2013 23/01/2014 Sí 72 EJECUCION: Planilla 15 pagada 5-Entregables Intermedios 23/12/2013 27/12/2013 Sí 73 EJECUCION: Planilla 16 pagada 5-Entregables Intermedios 23/12/2013 12/08/2014 Sí 74 EJECUCION: Planilla 1 Contrato complementario presentada 5-Entregables Intermedios 05/01/2014 27/01/2014 Sí 75 EJECUCION: Planilla 17 presentada 5-Entregables Intermedios 05/01/2014 27/01/2014 Sí 76 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 1 contrato complementario 5-Entregables Intermedios 13/01/2014 13/01/2014 Sí 09/02/2015 3:58 PM GPR | 12/21 Ficha Informativa de Proyecto 2015 HITOS Hito Categoría Fecha Comprometida Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido 77 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 17 5-Entregables Intermedios 13/01/2014 13/01/2014 Sí 78 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 1 contrato complementario presentada 5-Entregables Intermedios 14/01/2014 05/02/2014 Sí 79 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 17 presentada 5-Entregables Intermedios 14/01/2014 05/02/2014 Sí 80 EJECUCION: Planilla 1 contrato complementario pagada 5-Entregables Intermedios 23/01/2014 81 EJECUCION: Planilla 17 pagada 5-Entregables Intermedios 23/01/2014 12/08/2014 Sí 82 EJECUCION: Planilla 18 presentada 5-Entregables Intermedios 05/02/2014 31/01/2014 Sí 83 EJECUCION: Planilla 2 Contrato complementario presentada 5-Entregables Intermedios 05/02/2014 31/01/2014 Sí 84 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 18 5-Entregables Intermedios 13/02/2014 31/01/2014 Sí 85 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 2 contrato complementario 5-Entregables Intermedios 13/02/2014 31/01/2014 Sí 86 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 18 presentada 5-Entregables Intermedios 14/02/2014 11/02/2014 Sí 87 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 2 contrato complementario presentada 5-Entregables Intermedios 14/02/2014 05/02/2014 Sí 88 EJECUCION: Planilla 18 pagada 5-Entregables Intermedios 23/02/2014 13/08/2014 Sí 89 EJECUCION: Planilla 2 contrato complementario pagada 5-Entregables Intermedios 23/02/2014 90 EJECUCION: Planilla 19 presentada 5-Entregables Intermedios 05/03/2014 22/04/2014 Sí 91 EJECUCION: Planilla 3 Contrato complementario presentada 5-Entregables Intermedios 05/03/2014 24/04/2014 Sí 92 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 19 5-Entregables Intermedios 13/03/2014 04/03/2014 Sí 93 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 3 contrato complementario 5-Entregables Intermedios 13/03/2014 04/03/2014 Sí 94 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 19 presentada 5-Entregables Intermedios 14/03/2014 25/04/2014 Sí 95 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 3 contrato complementario presentada 5-Entregables Intermedios 14/03/2014 27/04/2014 Sí 96 EJECUCION: Planilla 19 pagada 5-Entregables Intermedios 23/03/2014 13/08/2014 Sí 97 EJECUCION: Planilla 3 contrato complementario pagada 5-Entregables Intermedios 23/03/2014 98 EJECUCION: Planilla 20 presentada 5-Entregables Intermedios 05/04/2014 09/02/2015 3:58 PM 23/01/2014 No 23/02/2014 No 23/03/2014 No 28/04/2014 Sí GPR | 13/21 Ficha Informativa de Proyecto 2015 HITOS Hito 99 Categoría Fecha Comprometida Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido EJECUCION: Planilla 4 Contrato complementario presentada 5-Entregables Intermedios 05/04/2014 28/04/2014 Sí 100 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 20 5-Entregables Intermedios 13/04/2014 01/04/2014 Sí 101 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 4 contrato complementario 5-Entregables Intermedios 13/04/2014 01/04/2014 Sí 102 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 20 presentada 5-Entregables Intermedios 14/04/2014 22/05/2014 Sí 103 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 4 contrato complementario presentada 5-Entregables Intermedios 14/04/2014 29/04/2014 Sí 104 EJECUCION: Planilla 20 pagada 5-Entregables Intermedios 23/04/2014 14/08/2014 Sí 105 EJECUCION: Planilla 4 contrato complementario pagada 5-Entregables Intermedios 23/04/2014 23/04/2014 No 106 EJECUCION: Planilla 21 presentada 5-Entregables Intermedios 05/05/2014 05/05/2014 No 107 EJECUCION: Planilla 5 Contrato complementario presentada 5-Entregables Intermedios 05/05/2014 05/05/2014 No 108 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 21 5-Entregables Intermedios 13/05/2014 02/05/2014 Sí 109 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 5 contrato complementario 5-Entregables Intermedios 13/05/2014 02/05/2014 Sí 110 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 21 presentada 5-Entregables Intermedios 14/05/2014 14/05/2014 No 111 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 5 contrato complementario presentada 5-Entregables Intermedios 14/05/2014 14/05/2014 No 112 EJECUCION: Planilla 21 pagada 5-Entregables Intermedios 23/05/2014 113 EJECUCION: Planilla 5 Contrato complementario presentada 5-Entregables Intermedios 23/05/2014 23/05/2014 No 114 EJECUCION: Planilla 22 presentada 5-Entregables Intermedios 05/06/2014 05/06/2014 No 115 EJECUCION: Planilla 6 Contrato complementario presentada 5-Entregables Intermedios 05/06/2014 05/06/2014 No 116 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 22 5-Entregables Intermedios 13/06/2014 13/06/2014 No 117 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 6 contrato complementario 5-Entregables Intermedios 13/06/2014 13/06/2014 No 118 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 22 presentada 5-Entregables Intermedios 14/06/2014 14/06/2014 No 119 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 6 contrato complementario presentada 5-Entregables Intermedios 14/06/2014 14/06/2014 No 120 EJECUCION: Planilla 22 pagada 5-Entregables Intermedios 23/06/2014 09/02/2015 3:58 PM 27/10/2014 27/10/2014 Sí Sí GPR | 14/21 Ficha Informativa de Proyecto 2015 HITOS Hito Categoría Fecha Comprometida Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido 121 EJECUCION: Planilla 6 Contrato complementario pagada 5-Entregables Intermedios 23/06/2014 23/06/2014 No 122 EJECUCION: Planilla 23 presentada 5-Entregables Intermedios 05/07/2014 05/07/2014 No 123 EJECUCION: Planilla 7 Contrato complementario presentada 5-Entregables Intermedios 05/07/2014 05/07/2014 No 124 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 23 5-Entregables Intermedios 13/07/2014 13/07/2014 No 125 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 7 contrato complementario 5-Entregables Intermedios 13/07/2014 13/07/2014 No 126 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 23 presentada 5-Entregables Intermedios 14/07/2014 14/07/2014 No 127 EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 7 contrato complementario presentada 5-Entregables Intermedios 14/07/2014 14/07/2014 No 128 EJECUCION: Planilla 23 pagada 5-Entregables Intermedios 23/07/2014 129 EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 12 contrato complementario 5-Entregables Intermedios 13/12/2014 13/12/2014 No 130 EJECUCION: Recepción Provisional de obra solicitada 5-Entregables Intermedios 09/01/2015 09/01/2015 No 131 EJECUCION: Acta de entrega de recepción provisional suscrita 5-Entregables Intermedios 26/01/2015 26/01/2015 No 132 CIERRE: Recepción Definitiva de obra solicitada 9-Entregables Formales 30/07/2015 30/07/2014 No 133 CIERRE: Acta de entrega de recepción definitiva suscrita 5-Entregables Intermedios 14/08/2015 14/08/2015 No 27/10/2014 Sí SUPERVISIONES EJECUTIVAS Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de creación 1 Verificación en territorio sobre alertas en relación al Encausamiento de la quebrada Las Totoras Ojeda Valarezo, Tania Verónica {PR} - Provincia - LOJA 18/12/2014 2 Seguimiento compromisos quebrada Totoras Ojeda Valarezo, Tania Verónica {PR} - Provincia - LOJA 27/10/2014 3 Visita a la construcción del túnel en la quebrada Las Totoras Ojeda Valarezo, Tania Verónica {PR} - Provincia - LOJA 13/09/2014 4 Supervisión al Proyecto encauzamiento Quebrada Totoras Cariamanga Ojeda Valarezo, Tania Verónica {PR} - Provincia - LOJA 23/06/2014 5 Supervisión del avance de la excavación del túnel y obra civil Ojeda Valarezo, Tania Verónica {PR} - Provincia - LOJA 20/05/2014 6 Tunel Totoras - Planillas de pago Ojeda Valarezo, Tania Verónica {PR} - Provincia - LOJA 27/02/2014 7 Encauzamiento y Protección de la Quebrada Las Totoras Torres Paz, Marcelo Vinicio {PR} - Provincia - LOJA 18/11/2013 8 Proyecto Totoras Paralizado Torres Paz, Marcelo Vinicio {PR} - Provincia - LOJA 02/09/2013 9 Encauzamiento de la quebrada de las totoras Torres Paz, Marcelo Vinicio {PR} - Provincia - LOJA 12/06/2013 10 Avance de la construcción Encausamiento Quebrada Totoras Torres Paz, Marcelo Vinicio {PR} - Provincia - LOJA 24/04/2013 11 Historico - El proyecto a concluido su fase de contratación, con lo cual inica la implementación del mismo. Jaramillo Febres, Alicia María {PR} - Provincia - LOJA 10/07/2012 09/02/2015 3:58 PM GPR | 15/21 Ficha Informativa de Proyecto 2015 SUPERVISIONES EJECUTIVAS 12 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Historico - El proyecto ha recibido el dictamen de prioridad, con lo cual entra en la fase precontractual. Jaramillo Febres, Alicia María {PR} - Provincia - LOJA Fecha de creación 07/06/2012 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador 1 Porcentaje de ejecución de obra del contrato original. 09/02/2015 3:58 PM Estado Avance al Período Meta Resultado del Período Fecha de Inicio Último Período Actualizado - - - 01/07/2012 - GPR | 16/21 Ficha Informativa de Proyecto 2015 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO Anticipo Desembolsado: 4,434,439.57 Estimado Al Fin Del Proyecto: 3,984,693.89 ** Costo Total: 8,091,201.63 Total Devengado: 3,984,693.89 % Costo Total Devengado: 49.25 % % Costo Total Devengado: 49.25 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. Perfil Económico 2015 Años Previos Ppto. Planeado Ppto. Codificado Ppto. Comprometido Ppto. Devengado Total 0.00 11,624,057.38 0.00 0.00 0.00 0.00 3,566,318.97 0.00 0.00 3,566,318.97 22,418,230.99 0.00 0.00 22,418,230.99 8,564,016.60 0.00 0.00 8,564,016.60 Planeado - Codificado (2015) Programado a Devengar Años Futuros 0.00 Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial Año Actual (2015) 11,624,057.38 0.00 10,141,977.57 0.00 0.00 10,141,977.57 3,984,693.89 0.00 0.00 3,984,693.89 Estimado a fin de año * 3,984,693.89 0.00 0.00 3,984,693.89 Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) 6,157,283.68 0.00 0.00 6,157,283.68 * 39.29 % 0.00 % 0.00 % 39.29 % Ppto. Codificado 998 4,361,424.98 0.00 0.00 4,361,424.98 Ppto. Devengado 998 878,716.18 0.00 0.00 878,716.18 % de Programado a Devengar vs. Devengado * Ppto. Devengado OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1 Incrementar la eficacia y eficiencia en el análisis de la información en gestión de riesgos a nivel nacional MEDIANTE el mejoramiento y la aplicación de Geomática Avanzada en la determinación de una tipología de movimientos en masa y zonas de desazolve, elaboración de Cartas de Inundación por tsunamis y la implementación del Plan de Control de Inundaciones PCI. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo Fecha de Alta 1 ASOCIACION HITO 001: Ficha técnica elaborada H001.pdf 05/09/2013 2 ASOCIACION HITO 002: Resolución de emergencia elaborado H002.pdf 05/09/2013 3 ASOCIACION HITO 003: Contrato de emergencia suscrito H003.pdf 05/09/2013 4 ASOCIACION HITO 004: Cambio de fiscalizador H004.01.pdf 05/09/2013 5 ASOCIACION HITO 004: Designación de supervisor H004.02.pdf 05/09/2013 6 ASOCIACION HITO 004: Designación de supervisor H004.02.pdf 05/09/2013 7 ASOCIACION HITO 004: Fiscalizador designado H004.pdf 05/09/2013 09/02/2015 3:58 PM GPR | 17/21 Ficha Informativa de Proyecto 2015 ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo Fecha de Alta 8 ASOCIACION HITO 005: CUR de anticipo aprobado H005.pdf 05/09/2013 9 ASOCIACION HITO 009: Informe de estudios revisados H009.pdf 05/09/2013 10 ASOCIACION HITO 010: Planilla 1 presentada H010.pdf 05/09/2013 11 ASOCIACION HITO 011: Informe de fiscalización y avance de obra presentado H011.pdf 06/09/2013 12 ASOCIACION HITO 012: Informe de aprobación de planilla presentada H012.pdf 05/09/2013 13 ASOCIACION HITO 013: Planilla 1 pagada H013.pdf 05/09/2013 14 ASOCIACION HITO 014 Planilla 2 presentada H014.pdf 05/09/2013 15 ASOCIACION HITO 015: Informe de fiscalización y avance de obra presentado H015.pdf 06/09/2013 16 ASOCIACION HITO 016: Informe de aprobación de planilla presentada H016.pdf 05/09/2013 17 ASOCIACION HITO 017: Planilla 2 Pagada H017.pdf 05/09/2013 18 ASOCIACION HITO 018: Planilla 3 presentada H018.pdf 05/09/2013 19 ASOCIACION HITO 019: Informe de fiscalización y avance de obra presentado H019.pdf 05/09/2013 20 ASOCIACION HITO 020: Informe de aprobación de planilla presentada H020.pdf 05/09/2013 21 ASOCIACION HITO 021: Planilla 3 pagada H021.pdf 05/09/2013 22 ASOCIACION HITO 022: Planilla 4 presentada H022.pdf 05/09/2013 23 ASOCIACION HITO 025: Planilla 4 pagada H025.pdf 05/09/2013 24 ASOCIACION HITO 026: Planilla 5 presentada H026.pdf 05/09/2013 25 ASOCIACION HITO 027: Informe de fiscalización y avance de obra presentado H027.pdf 05/09/2013 26 ASOCIACION HITO 028: Informe de aprobación de planilla presentada H028.pdf 05/09/2013 27 ASOCIACION HITO 029: Planilla 5 pagada H029.pdf 05/09/2013 28 ASOCIACION HITO 030: Contrato de Fiscalización de Emergencia firmado H030.pdf 05/09/2013 29 ASOCIACION HITO 031:Planilla 6 presentada H031.pdf 05/09/2013 30 ASOCIACION HITO 033: Informe de aprobación de planilla presentada H033.pdf 05/09/2013 31 ASOCIACION HITO 034: Planilla 6 pagada H034.pdf 05/09/2013 32 ASOCIACION HITO 035: Planilla 7 presentada H035.pdf 05/09/2013 33 ASOCIACION HITO 036: Informe de fiscalización y avance de obra presentado H036.PDF 05/09/2013 34 ASOCIACION HITO 037: Informe de aprobación de planilla presentada H037.pdf 05/09/2013 35 ASOCIACION HITO 038: Planilla 7 pagada H038.pdf 05/09/2013 36 ASOCIACION HITO 039: Planilla 8 presentada H039.pdf 05/09/2013 37 ASOCIACION HITO 040: Informe de fiscalización y avance de obra presentado H040.pdf 05/09/2013 38 ASOCIACION HITO 041: Informe de aprobación de planilla presentada H041.pdf 05/09/2013 39 ASOCIACION HITO 042: Planilla 8 pagada H042.pdf 05/09/2013 40 ASOCIACION HITO 043: Planilla 9 presentada H043.pdf 05/09/2013 41 ASOCIACION HITO 044: Informe de fiscalización y avance de obra presentado H044.pdf 05/09/2013 42 ASOCIACION HITO 045: Informe de aprobación de planilla presentada H045.pdf 05/09/2013 43 ASOCIACION HITO 046: Planilla 9 pagada H046.pdf 18/10/2013 44 ASOCIACION HITO 047: Planilla 10 presentada H047.pdf 05/09/2013 09/02/2015 3:58 PM GPR | 18/21 Ficha Informativa de Proyecto 2015 ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo Fecha de Alta 45 ASOCIACION HITO 048: Informe de fiscalización y avance de obra presentado H048.pdf 05/09/2013 46 ASOCIACION HITO 050: Planilla 10 pagada H050.pdf 18/10/2013 47 ASOCIACION HITO 051: Planilla 11 presentada H051.pdf 05/09/2013 48 ASOCIACION HITO 052: Informe de fiscalización y avance de obra presentado H052.pdf 05/09/2013 49 ASOCIACION HITO 053: Informe de aprobación de planilla presentada H053.pdf 05/09/2013 50 ASOCIACION HITO 054: Planilla 11 pagada H054.pdf 18/10/2013 51 ASOCIACION HITO 055: Planilla 12 presentada H055.pdf 05/09/2013 52 ASOCIACION HITO 056: Informe de fiscalización y avance de obra presentado H056.pdf 05/09/2013 53 ASOCIACION HITO 057: Informe de aprobación de planilla presentada H057.pdf 03/10/2013 54 ASOCIACION HITO 058: Planilla 12 pagada H058.pdf 18/10/2013 55 ASOCIACION HITO 059: Planilla 13 presentada H059.pdf 01/11/2013 56 ASOCIACION HITO 059: Reingreso de planilla 13 H059.2.pdf 02/12/2013 57 ASOCIACION HITO 060: Informe de fiscalización y avance de obra presentado H060.pdf 05/09/2013 58 ASOCIACION HITO 061: Informe de aprobación de planilla presentada H061.pdf 03/01/2014 59 ASOCIACION HITO 062: Planilla 13 pagada H062.pdf 03/01/2014 60 ASOCIACION HITO 063: Planilla 14 presentada H063.pdf 02/12/2013 61 ASOCIACION HITO 064: Informe de fiscalización y avance de obra presentado H064.pdf 02/12/2013 62 ASOCIACION HITO 065: Planilla 14 pagada H065.pdf 03/01/2014 63 ASOCIACION HITO 066: Planilla 15 presentada H066.pdf 03/01/2014 64 ASOCIACION HITO 067: Informe de fiscalización y avance de obra presentado H067.pdf 03/01/2014 65 ASOCIACION HITO 068: Informe de aprobación de planilla presentada H068.pdf 03/01/2014 66 ASOCIACION HITO 069: Informe de aprobación de planilla 16 presentada H069.pdf 06/03/2014 67 ASOCIACION HITO 070: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 16 H070.pdf 06/02/2014 68 ASOCIACION HITO 071: Planilla 16 presentada H071.pdf 06/02/2014 69 ASOCIACION HITO 074: Planilla 1 presentada del contrato complementario H074.pdf 06/02/2014 70 ASOCIACION HITO 075: Planilla 15 presentada H075.pdf 06/02/2014 71 ASOCIACION HITO 076: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 1 contrato complementario H076.pdf 06/02/2014 72 ASOCIACION HITO 077: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 17 H077.pdf 06/02/2014 73 ASOCIACION HITO 078: Informe de aprobación de planilla 1 contrato complementario presentada H078.pdf 06/03/2014 74 ASOCIACION HITO 079: Informe de aprobación de planilla 17 presentada H079.pdf 06/03/2014 75 ASOCIACION HITO 079: Planilla 15 pagada H072.pdf 06/02/2014 76 ASOCIACION HITO 082: Planilla 18 presentada H082.pdf 06/02/2014 77 ASOCIACION HITO 082: Planilla 2 presentada contrato complementario H083.pdf 06/02/2014 78 ASOCIACION HITO 084: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 18 H084.pdf 06/02/2014 09/02/2015 3:58 PM GPR | 19/21 Ficha Informativa de Proyecto 2015 ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo Fecha de Alta 79 ASOCIACION HITO 085: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 2 contrato complementario H085.pdf 06/02/2014 80 ASOCIACION HITO 086: Informe de aprobación de planilla 18 presentada H086.pdf 06/03/2014 81 ASOCIACION HITO 087: Informe de aprobación de planilla 2 contrato complementario presentada H087.pdf 06/03/2014 82 ASOCIACION HITO 090: Planilla 19 presentada H090.pdf 13/05/2014 83 ASOCIACION HITO 091: Planilla 3 Contrato complementario presentada H091.pdf 13/05/2014 84 ASOCIACION HITO 092: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 19 H092.pdf 13/05/2014 85 ASOCIACION HITO 093: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 3 contrato complementario H093.pdf 13/05/2014 86 ASOCIACION HITO 094: Informe de aprobación de planilla 19 presentada H094.pdf 13/05/2014 87 ASOCIACION HITO 095: Informe de aprobación de planilla 3 contrato complementario presentada H095.pdf 13/05/2014 88 ASOCIACION HITO 099: Planilla 4 Contrato complementario presentada H099.pdf 13/05/2014 89 ASOCIACION HITO 101: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 4 contrato complementario H101.pdf 13/05/2014 90 ASOCIACION HITO 103: Informe de aprobación de planilla 4 contrato complementario presentada H103.pdf 13/05/2014 91 AUTORIZACION DE SUSPENSION 1 AUTORIZACION_DE_SUSPENCION_1.PDF 05/11/2012 92 COMUNICACION DE SUSPENSION 1 COMUNICACION_DE_SUSPENCION_1.pdf 05/11/2012 93 CONTRATO DE LA REVISION Y AJUSTE DE DISEÑO CONTRATO_-_REVISION_Y_AJUSTE_DE_DISEÑO.pdf 19/11/2012 94 INFORME DE AVANCE 2 INFORME_DE_ACTIVIDADES_2.pdf 16/10/2012 95 OFICIO No. SNGR-DES-2012-1479-O, donde la SNGR solicita aumento presupuestario para contratar fiscalización. Oficio_No._SNGR-DES-2012-1479O_y_Oficio_No._SENPLADES-SIP-2012-0616-OF.pdf 06/09/2012 96 Programación de visita a Totoras. SNGR-DES-2012-0901-O.pdf 11/06/2012 97 Proyecto en formato SENPLADES, prioridad y cronograma valorado formato_SENPLADES_Totoras.zip 15/05/2013 98 Proyecto presentado a SENPLADES - Encauzamiento y Protección de la Quebrada Las Totoras TOTORAS_EN_FORMATO_SENPLADES_Versión_2.pdf 19/04/2012 99 RESPALDO RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO 2013 SUSPENCION RESUMEN_EJECUTIVO_AGOSTO_2013__SUSPENCION.pdf 05/09/2013 100 RESPALDO RESUMEN EJECUTIVO JULIO 2013 RESUMEN_EJECUTIVO_JULIO_2013__SUSPENCION.pdf 05/08/2013 101 RESPALDO RESUMEN EJECUTIVO JUNIO 2013 RESUMEN_EJECUTIVO_JUNIO_2013__CORRECCION_DE_INFORMES.pdf 05/08/2013 102 RESPALDO RESUMEN EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013 RESUMEN_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2013.pdf 03/10/2013 103 SENPLADES AVALA LA FISCALIZACION, DA AUMENTO PRESUPUESTARIO SENPLADES_AVAL_FISCALIZACION.pdf 07/10/2012 104 SOLICITUD DE REVISION DE ESTUDIOS SOLICITUD_DE_REVISION_DE_ESTUDIOS.pdf 07/10/2012 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Espinoza Torres, Jorge SUPERVISOR DE OBRA 09/02/2015 3:58 PM GPR | 20/21 Ficha Informativa de Proyecto 2015 Nombre Rol Huerta Miranda, Cosme FISCALIZADOR (REPRESENTANTE LEGAL) Yanez Pinargote, Jorge Javier LIDER DE PROYECTO 09/02/2015 3:58 PM GPR | 21/21