ANEXO XI personal destinado obra muro febrero 2014

ANEXO XI
D. …………………………………………………………….., con D.N.I. nº ………….,en nombre propio o
como ……………………… (señalar las facultades de representación: administrador/a único,
apoderado/a…) en
representación
de
la
empresa…………….,
con
domicilio
social
en…………………………….y C.I.F. nº …………………….
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO:
PRIMERO Que el VOLUMEN TOTAL DE EMPLEO A OCUPAR (SE INCLUYE TANTO DEL CONTRATISTA
PRINCIPAL COMO DE LAS SUBCONTRATISTAS) PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y SOCIOSOCIO-CULTURAL EN ARTEAGA – 1ª FASE: EJECUCIÓN DE MUROS es el
siguiente:
CATEGORÍA
CATEGORÍA
Nº PERSONAS
EMPLEADAS
DESTINADAS A
LAS OBRAS DE
LA
EMPRESA
LICITADORA
Nº DE PERSONAS
DESTINADAS A
LA OBRA DE
SUBCONTRATAS
TITULADOS
SUPERIORES
DESEMPLEA
DOS (Nº)
TOTAL DE DÍAS
DÍAS DE
COTIZACIÓ
COTIZACIÓN A LA
SEGURIDAD SOCIAL
DE
TODAS
LAS
TODAS
PERSONAS DE LA
CATEGORÍA
CATEGORÍA
(D1)
TITULADOS
MEDIOS
(D2)
ENCARGADOS
(D3)
OFICIALES
(D4)
PEONES
(D5)
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
(D6)
Sumato
Sumatorio
torio
personas
nº
VTO= D1 + D2 + D3 +
D4 + D5 + D6 =
SEGUNDO:
SEGUNDO Que en el caso de resultar adjudicatario del contrato, acreditará ante el Ayuntamiento de
Zamudio la condición de empleo (integrados en la empresa contratista, en las subcontratistas, y de
1/ 2
nueva creación) del señalado número de personas a ocupar en el contrato, incluido el establecido
obligatoriamente para la ejecución del contrato procedente del desempleo, prioritariamente de larga
duración. En el caso de ser adjudicatario aportará todos los datos de identidad de las personas que
intervienen en la ejecución del contrato, propias o subcontratadas, justificantes, en su caso, de haberse
encontrado en situación de desempleo inscritos en los servicios públicos de empleo correspondientes
como demandantes de empleo no ocupados, documentos de alta y cotizaciones a la seguridad social
(TC2) durante la vigencia del contrato, bajas y cualquier otra documentación que sea preciso aportar.
En …………………………, a……….de………………….de……………
Fdo.:
Sello de la empresa:
2/ 2