CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Contraloria General de la Republica 501928-06-2016 11:15 Al Contestar Cite Este No.: 20161E0066279 Foil Anex:0 FA:O ORIGEN 86111-CONTRALORIA DELEGADA PARA EL SECTOR DE MINAS Y ENERGIA / RICARDO RODRIGUEZ YEE DESTINO 80411-DESPACHO DEL GERENTE DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE HUILA! OMAR CASTRO PARRA ASUNTO INFORME AUDITORIA ELECTROHUILA VIGENCIA 2015 OBS 261E0056279 86111 1111111111111111111111111111111111111111111111 Bogotá, Doctor OMAR CASTRO PARRA Gerencia Departamental Colegiada del Huila Contraloría General de la Republica Calle 6 No 5 — 33 Torre C Piso 4 Neiva - Huila Asunto: Informe Final de Auditoría Electrificadora del Huila S. A. ESP ELECTROHUILA Atentamente remito el informe final de auditoría practicada a ELECTROHUILA por el año de 2015. El cual fue aprobado en el Comité Técnico Sectorial del día 20 del mes de junio del año de 2016 según Acta No 13, con el propósito que sea entregado al Gerente General de la Empresa, como lo dice la Guía de Auditoría de la Contraloría General de la República. Atentament Energía Anexo: Lo Enunciado un informe de auditoría Revisó: Director Vigilancia Fiscal; Fulton Ronny Vargas Caiced Proyectó: Yoly Margarita Ochoa González; Supervisora Carrera 63 Nro. 14-97. Bogotá, D. C. • Colombia • www.contraloriagen.gov.co ACI8 - 1/72 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INFORME DE AUDITORÍA ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - ELECTROHUILA S.A. E.S.P. VIGENCIA 2015 CGR-CDME- No Junio de 2016 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 2/72 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P Contralor General de la República Edgardo José Maya Villazón Vicecontralor(a) General Gloria Amparo Alonso Masmela Contralor Delegado para el Sector Minas y Energía Ricardo Rodríguez Yee Director de Vigilancia Fiscal Fulton Ronny Vargas Caicedo Coordinadora de Gestión Yoly Margarita Ochoa González Gerente Departamental Omar Castro Parra Contralor Provincial Delia del Socorro Cedeño Poveda Supervisor encargado Tito Alonso Cuellar Valencia Equipo de auditores: Responsable de Auditoría Pedro Osorio Peña Integrantes del Equipo Auditor Tania Patricia Muñoz Burbano Martha Lucia Hernández Trujillo Hernando Quezada Valenzuela Carlos Arturo Villamil Peña Cesar Andrés Muñoz Calderón Yamil Home Moyano (Auditores) María Eugenia Cadena Patiño (Ingeniera de apoyo). Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 3172 GENERAL. DE LA REPÚBLICA TABLA DE CONTENIDO Página 1. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO 4 2. DICTAMEN INTEGRAL 5 2.1 EVALUACION DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS 6 2.1.1 Gestión 7 2.1.2 Resultados 7 2.1.3 Legalidad 8 2.1.4 Financiero 9 2.1.5 Evaluación del Control Interno. 11 2.2 DENUNCIAS CIUDADANAS 11 2.3 FENECIMIENTO DE CUENTA 11 2.4 RELACIÓN DE HALLAZGOS 11 2.5 PLAN DE MEJORAMIENTO 11 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 13 3.1 GESTIÓN Y RESULTADOS 13 3.1.1. Gestión 13 3.1.2. Resultados 20 3.1.3. Legalidad 27 3.1.4. Financiero 44 3.1.5. Control Interno 69 4. ANEXOS 70 3 Carrera 63 No. 14-97 Piso l• PBX 647 7000 ccirPcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 4/72 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 1. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO Mediante el Acuerdo No. 17 del 27 de octubre de 2015, la Junta Directiva determinó la existencia de dos comités de carácter permanente denominados: Comité de Gestión Administrativa y Comité Financiero y de Negocios Misionales, los cuales entraron a forman parte a partir de la fecha mencionada, en la estructura organizacional de la entidad, con funciones de analizar y emitir recomendaciones para la toma de decisiones y apoyar la administración en asuntos estratégicos o específicos. Mediante el Acuerdo No. 02 del 26 de enero de 2016, la Junta Directiva determinó modificar algunos artículos del Régimen Interno para el Manejo Presupuestal de Electrohuila S.A. E.S.P, con el fin de agilizar la toma de decisiones en un mercado de competencia, y corregir falencias e imprecisiones técnicas; éstas modificaciones tienen vigencia a partir del 26 de enero de 2016 y serán fuente de criterio para la auditoria de la vigencia 2016. En los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015 de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., en Cuentas por Pagar se registran avances y anticipos recibidos por la Entidad desde el año 1995, por concepto de depósitos para futura suscripción de acciones por valor de $5.070 millones, que corresponden a obras de infraestructura que fueron activadas por la Electrificadora del Huila al término de ejecución de Convenios financiados con recursos de la Comisión Nacional Regalías, del Ministerio de Minas y Energía y COORMAGDALENA. Cabe destacar que la anterior situación ha venido siendo resaltada por la Contraloría General de la República en auditorías practicadas a la Electrificadora en vigencias anteriores, y que no obstante ser de conocimiento y haber sido tratado por la Asamblea General de Accionistas, Acta Nro.89 del 23 de marzo de 2006, numeral 12 Varios, a la fecha continúa sin ser resuelto, aspecto que una vez legalizado conllevaría una modificación de la composición accionaria de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. 4 Carrera 63 No. 14-97 Piso l• PBX 647 7000 cgrPcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACIB - 5/72 GENERAL DE LA REPÚBLICA Doctor HERNANDO RUIZ LÓPEZ Gerente General ELECTROHUILA S.A.E.S.P. Palermo La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría a ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A E.S.P — ELECTROHUILA S.A. E.S.P, a través de la evaluación de los principios de la gestión fiscal: economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las áreas, actividades o procesos examinados, el examen del Balance General al 31 de Diciembre de 2015 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el año terminado en esa fecha. Dichos estados financieros fueron examinados y comparados con los del año anterior, los cuales fueron auditados por la Contraloría General de la República. La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. Asimismo, evaluó el Sistema de Control Interno. Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría General de la República. Igualmente, es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de acuerdo de conformidad con las normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador General. La responsabilidad de la Contraloría General de la República consiste en producir un informe que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento (o no) de la cuenta, con fundamento en la evaluación de la gestión y resultados (Control de Gestión, de Resultados, Financiero (opinión sobre la razonabilidad de los Estados financieros), Legalidad y Control Interno) obtenidos por la administración de la entidad en las áreas y/o procesos auditados. El representante legal de la entidad ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A E.S.P — ELECTROHUILA S.A. E.S.P, rindió la cuenta o informe anual consolidado por la vigencia fiscal del año 2015, dentro de los plazos previstos en la resolución orgánica No 7350 del 29 de noviembre de 2013. 5 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1. PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.qov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 6172 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría — (NIA's) y con políticas y procedimientos prescritos por la Contraloría General de la República. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores e inconsistencias significativas. La auditoría incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras, las revelaciones en los estados financieros los documentos que soportan la gestión y los resultados de la entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de control interno. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del criterio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros y de la gestión y resultados de la Entidad. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la Entidad como relevante para todos sus propósitos, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Consideramos que la auditoría proporciona una base razonable para expresar nuestro concepto y la opinión. En el trabajo de auditoría no hubo limitaciones en el alcance. Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo de la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas. 2.1. EVALUACION DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS La evaluación de la gestión y resultados se fundamenta en los sistemas de control de: Gestión, Resultados, Legalidad, Financiero y Control Interno, los cuales contemplan las variables que son verificadas y calificadas por el equipo auditor. La Contraloría General de la República como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa sobre la Gestión Financiera y Presupuestal, Gestión y Resultados, Gestión Contractual y Control Interno, relativo a los procesos y actividades auditadas, los cuales contemplan las variables que son verificadas y calificadas por el Equipo Auditor, se obtiene una calificación final ponderada de 80.23 ubicándose en un rango de favorable. 6 Carrera 63 No. 14-97 Piso l• PBX 647 7000 cgr(@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 7172 GENERAL DE LA REPÚBLICA 2.1.1 Gestión La ELECTROHUILA S.A. E.S.P., mediante el documento de Gerencia No.063 del 13-03-2015, adopta el Plan de Gestión o Cuadro de Mando Integral — CMI - 20152017, y tienen en cuenta cinco Perspectivas tales como: Financiera, Clientes, Responsabilidad Social y Ambiental, Procesos y Aprendizaje, cada una cuenta con objetivos, indicadores, metas, responsables entre otros, los cuales se reflejan en la planeación, formulación, oportunidad, confiabilidad y cumplimiento de indicadores. Realizada la evaluación al componente de control de gestión, el concepto es desfavorable al obtener una calificación ponderada de 76.21. Con relación a los Convenios PRONE, se establecieron observaciones administrativas relacionadas con interventoría y oportunidad en la ejecución contractual. Con relación al cumplimiento de los objetivos establecidos para el nuevo milenio la Electrificadora del Huila toma como referencia el objetivo 1 "Erradicar la pobreza extrema y el hambre", el cual tiene aplicabilidad transversal, en el sentido de que suministrar la energía eléctrica, es una actividad que apoya el desarrollo de comunidades y familias desplazadas más vulnerables, de la misma manera desarrolla el objetivo No 7 "Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, aspectos que no han sido cumplidos satisfactoriamente. La Electrificadora del Huila en la vigencia 2015, no cumplió con los indicadores DES y FES propuestos, situación que conllevo a que en dicha vigencia debiera efectuar compensaciones a los usuarios. 2.1.2 Resultados Realizada la evaluación al componente de control de Resultados, el concepto es desfavorable al obtener una calificación ponderada de 76.75, la cual se sustenta con el grado de cumplimiento de los planes, programas y proyectos adoptados por la administración y ejecutados a través de los contratos suscritos en la vigencia 2015 para el cumplimiento de la misión institucional y los indicadores de gestión y de calidad de la entidad. La Electrificadora del Huila S.A.E.S.P, ha cumplido con las compensaciones ambientales y solicitudes de permisos de aprovechamiento forestal, sin embargo, se han presentado infracciones de este tipo de parte del ente, que han generado denuncias de la comunidad a la autoridad ambiental. 7 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia AC18 - 8/72 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Así mismo, ELECTROHUILA S.A E.S.P, no ha establecido una Política Ambiental, lo que conlleva al desconocimiento de los objetivos y metas ambientales a corto y largo plazo, así como su costo, tiempo y opciones tecnológicas y/o mejores técnicas disponibles que sean viables. 2.1.2.1 Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Respecto del Plan de Mejoramiento registrado en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta SIRECI, la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P presentó avance con corte a 31 de diciembre de 2015, por treinta y un (31) hallazgos correspondientes a la auditoria de la vigencia 2014, de los cuales se efectuó seguimiento a treinta y un (31) acciones de mejora para treinta (30) hallazgos cuyo plazo vencía en el 2015, estableciéndose que catorce (14) de ellas fueron cumplidas, y diecisiete (17) parcialmente cumplidas las cuales no alcanzaron los objetivos, motivo por el cual nuevamente deberán hacer parte del Plan de Mejoramiento que la entidad deberá suscribir en atención a los hallazgos de la presente auditoria y registrar en el Sistema de Rendición de Cuentas — SIRECI- de la Contraloría General de la República. El manual de contratación de Electrohuila S.A E.S.P, adoptado mediante Acuerdo de junta directiva Nro. 018 de 2006, ha sido observado en las dos últimas auditorías realizadas a la entidad por la CGR, ya que este no coadyuva al logro de los propósitos formulados, presentándose repetitivamente hallazgos por debilidades del proceso contractual, sin embargo en el Acta de Junta Directiva de la entidad No 968 del 22 de diciembre de 2015, se tomó la decisión de abstenerse de realizar ajustes al actual reglamento de contratación de la empresa al encontrarlo acorde a derecho; En este sentido es relevante indicar que el manual de contratación de Electrohuila fue expedido en el año 2006, y que en los últimos 10 años en la legislación colombiana se han presentado nuevas normas que propenden la creación de mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, como lo es la Ley 1474 de 2011, que no se ha tenido en cuenta al momento de cuestionar la necesidad y oportunidad de actualizar el manual de contratación de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. 2.1.3 Legalidad La calificación del componente de legalidad es desfavorable al obtener arrojo una calificación de 75 puntos; como resultado de la evaluación del cumplimiento de la normatividad aplicable al ente, donde se evidenció que en las diferentes etapas del proceso contractual se aplicó el manual de contratación adoptado por la empresa, mediante acuerdo de Junta Directiva Nro18 del 29 de septiembre de 2006, sin 8 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1. PBX 647 7000 cgrPcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 9/72 GENERAL. DE LA REPÚBLICA embargo, la entidad presenta deficiencias en la planeación y calificación de las ofertas en la etapa precontractual, así como debilidades en la labor de Interventoría y/o Supervisión en la ejecución contractual de los servicios y/o bienes contratados y el pago de anticipos. Así mismo, en la verificación del cumplimiento legal en materia presupuestal, se evidenciaron incumplimientos respecto a la ejecución presupuestal de ingresos; recursos recibidos de terceros; ejecución de apropiaciones presupuestales; expedición de registro presupuestal y vigencias futuras. 2.1.4 Financiero Al aplicar la metodología para la evaluación del componente financiero de la gestión y resultados, se generó un puntaje de 90 para el Macroproceso: Gestión Financiera, Presupuestal y Contable, lo que equivale a una gestión financiera FAVORABLE, resultado obtenido teniendo en cuenta que la opinión a los estados contables de ELECTROHUILA S.A. E.S.P. para la vigencia 2015, fue "Con Salvedades". Los errores o inconsistencias, salvedades y limitaciones encontradas, que afectan la razonabilidad de los Estados Contables, considerando el principio y el enunciado de la "Partida Doble", son: — La cuenta 1110 - Bancos y Corporaciones presenta subestimación por $945 millones, por transacción no exitosa en el pago a un acreedor, sin ajuste al cierre de la vigencia. — La cuenta 1125 - Fondos Especiales, presenta sobreestimación por $10.426.6 millones, toda vez que dichos recursos corresponden a pagos anticipados y se encuentran a disposición de un tercero. — La cuenta 1408 - Deudores Servicios Públicos, presenta subestimación por $328.4 millones, por diferencia en la conciliación de Cartera entre Contabilidad y Comercial. — La cuenta 1480 -Provisión para Deudores (CR) presenta subestimación por $177 millones, al omitirse hacer la provisión de deudores en el rango entre 31 y 60 días. — La cuenta 1605 - Terrenos se encuentra subestimada por $3 millones, por tanto existen predios de propiedad de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P; sin el registro contable correspondiente. 9 Carrera 63 No. 14-97 Piso l• PBX 647 7000 cgrPcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 10/72 CONTRALORÍA GENERAL. DE LA REPUBLICA — La Cuenta 1655 - Maquinaria y Equipo presenta subestimación por $438.3 millones, al presentarse diferencias en los saldos de "Herramientas y Accesorios", según los módulos de Contabilidad y Activos Fijos. — La cuenta 2322 - Intereses, comisiones y otros gastos de financiamiento interno se encuentra subestimada por $7 millones, al establecerse diferencia en el cálculo de intereses por crédito bancario. — La cuenta 2401 - Adquisición de bienes y servicios nacionales, se encuentra subestimada por $643.9 millones, por diferencia del saldo contable frente a las respectivas facturas de venta expedidas. — La cuenta 2425- Acreedores se encuentra subestimada por $185.5 millones, toda vez que no se causó ajuste por concepto de mayor valor en ventas de energía efectuadas en bolsa. — La cuenta 2425- Acreedores se encuentra subestimada por $8 millones, por cuanto según fallo judicial no se causó descuento por concepto de aportes para la EPS. — La cuenta 2710 - Provisión para contingencias presenta sobreestimación por $2.896.5 millones, por diferencias entre los saldos contables y los valores informados por la Secretaría General - Asesoría Legal al cierre de la vigencia. Los errores o inconsistencias, salvedades, limitaciones o incertidumbres encontradas, que afectan la razonabilidad de dichos estados financieros ascienden a $16.060.3 millones de pesos, valor que representa el 2.15% del activo total de la entidad por $747.124.3 millones. La opinión sobre los Estados Contables de la Empresa para el año 2015, se modificó con relación al año anterior la cual fue "Sin salvedades". 2.1.4.1 Opinión de los Estados Financieros OPINIÓN: CON SALVEDADES En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados financieros del auditado ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P ELECTROHUILA. S.A. E.S.P, presentan razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador General. 10 Carrera 63 No. 14-97 Piso lo PBX 647 7000 cgrPcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 11/72 GENERAL. DE LA REPÚBLICA 2.1.5 Evaluación del Control Interno. Como resultado de la evaluación al diseño de controles implementados por Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., la calificación obtenida fue 1.153 puntos, que corresponde al concepto de "Adecuado". En la evaluación a la efectividad de controles, el resultado obtenido es 1.659 puntos, valor correspondiente al concepto de "Con deficiencias". En consecuencia, de acuerdo con la metodología vigente para la evaluación del control interno, el puntaje final obtenido es 1.507, valor que permite a la Contraloría General de la República conceptuar que, para el periodo auditado, la Calidad y Eficiencia del Control Interno de la entidad es "Con deficiencias". Realizada la evaluación al componente de control de Evaluación del Control Interno, el concepto es desfavorable, al obtener una calificación ponderada de 74.65. 2.2 DENUNCIAS CIUDADANAS En desarrollo de la auditoria no se recibieron denuncias ciudadanas para realizar el respectivo trámite y emitir respuesta de fondo. 2.3 FENECIMIENTO DE CUENTA Con base en la calificación de los componentes, obtenida en la evaluación de la Gestión y Resultados, la Contraloría General de la República fenece la cuenta de la entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2015. 2.4 RELACIÓN DE HALLAZGOS En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 41 hallazgos administrativos, de los cuales cuatro (4) con solicitud de apertura de Indagación Preliminar, los cuales serán trasladados ante la autoridad competente, y uno (1) con Otra Incidencia de traslado a la Administración de impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN. 2.5 PLAN DE MEJORAMIENTO Conforme a lo establecido en la Resolución 7350 del 29 de noviembre de 2013 de la Contraloría General de la República, la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P debe estructurar, implementar y registrar en el aplicativo SIRECI, el Plan de Mejoramiento, el cual debe contener las acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el 11 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 12/72 CONTRALORÍA GENERAL. DE LA REPUBL ICA presente informe, así mismo deberá registrar posteriormente los avances del mismo. Atentamerte, Contra o Aprobó: Revisó: Proyectó: ado Sector Minas y Energía Fulton Ronny Vargas Caicedo /Director Vigilancia Fisca Yoly Margarita Ochoa González /Coordinadora de Gestión Equipo auditor 12 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 corcontraloria.ljov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 13/72 C GEO NERNALToR EA LAL911,A CA 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 3.1 GESTIÓN Y RESULTADOS Con base en las conclusiones y hallazgos relacionados, la Contraloría General de la República como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión y resultados, obtuvo una calificación final de 80,23 puntos, que corresponde a una gestión Favorable. Evaluación Gestión Electrificadora del Huila - 2015 COMPONENTE PRINCIPIOS Factores Mínimos EVALUACIÓNGESTIÓN Y RESULTADOS Procesos Administrativos Indicadores Control de Eficiencia, Presupuestaly Gestión 20% Eficacia Contractual Prestación del Bien o Servicio CALIFICACIÓN CONTROL DE GESTIÓN Eficacia, Objetivos Efectividad, misionales Control de Economía, Resultados Eficiencia, Cumplimiento 30% Valoración e impacto de Costos Ambientales CALIFICACIÓN CONTROL DE RESULTADOS Cumplimiento Control de Eficacia de Legalidad 10% normatividad CALIFICACIÓN CONTROL DE LEGALIDAD Control Economía y Calidad y Financiero 30% Eficacia Confianza CALIFICACIÓN CONTROL FINANCIERO Razonabilidad Evaluación SCI Eficacia, o Evaluación Eficiencia 10% Financiera CALIFICACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO Ponderación Ponderación Calificación Consolidación Calificación Subcomponente Equipo Calificación Componente o/. Auditor 15% 25% 35% 25% 100% 50% E 11,3 19,8 26,6 20% 18,6 76,21 15,24 40,5 30% 50% 36,3 100% 76,75 23,03 75,0 10% 75,00 7,50 100% = 50% 100% ., 90,0 30% 100% 90,00 27,00 100% 74,7 10% 100% 74,65 7,47 CALIFICACIÓN FINAL DE GESTIÓN PONDERADA 3.1.1. Gestión 3.1.1.1 Evaluación Comercial Generación plantas propias. 13 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 14/72 CONTRALORÍA GENERAL. OE LA REPÚBLICA El análisis se realizó específicamente para la generación de energía con las plantas Iquira I, Iquira II y La Pita en la vigencia 2015, respecto de la cantidad de energía generada y la capacidad efectiva para la vigencia, y se verificó la práctica comercial conforme a la normatividad CREG identificada sobre el tema, así mismo conforme a la normatividad y documentos internos de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. La capacidad efectiva Neta de las Plantas propias de la entidad durante la vigencia 2015 se identificó en 6 MW, discriminada, así: Tabla No. 1 Plantas menores Electrohuila S.A. E.S.P MW) ( Efectiva Neta Ca pacidad NOMBRE Nombre de la planta IQUIRA 1 IQUIRA 2 LA PITA TIPO DE UNIDAD CAPACIDAD EFECTIVA NETA (MW) Municipio donde se ubica la planta Hidráulica (H), Térmica (T) Máxima cantidad de potencia expresada en valores enteros, que puede suministrar una planta, en condiciones normales de operación, al SIN en el punto de conexión o frontera comercial. IQUIRA H 3.3 IQUIRA H 1.3 MUNICIPIO H GARZÓN Fuente: Electrohuila S.A. E.S.P. 1.4 La energía generada durante la vigencia 2015 por las 3 plantas propias de la Entidad fue de 24.556,2 MWh con destino a cubrir las necesidades del mercado no regulado de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P, conforme a Documento de Gerencia No. 254 del 9 de diciembre de 2014, registrado ante al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) con código SIC 28603, ésta cantidad de energía generada presentó incremento del 41.9% con respecto a la vigencia 2014 que fue de 17.300,6 MWh. Conforme al artículo 3o. de la resolución CREG 086 de 1996, este tipo de plantas se catalogan como Plantas Menores con Capacidad Efectiva menor de 10 MW, las cuales no tendrán acceso al Despacho Central y por lo tanto no participarán en el Mercado Mayorista de electricidad. Para la comercialización de la energía generada por sus plantas menores en la vigencia 2015, la Entidad tomó la opción del numeral 3 del artículo mencionado donde la energía generada por una Planta Menor puede ser vendida, a precios pactados libremente, a los siguientes agentes: Usuarios No Regulados, Generadores, o Comercializadores que destinen dicha energía a la atención exclusiva de Usuarios No Regulados. La Electrificadora del Huila tiene la condición de agente generador y comercializador de energía eléctrica, por lo tanto se verificaron los soportes respectivos de la determinación del precio, del origen y destino de la energía determinando una 14 Carrera 63 No. 14-97 Piso le PBX 647 7000 có[email protected] www.contraloria.gov.co . Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 15/72 GENERAL. DE LA REPÚBLICA evaluación favorable en el procedimiento, teniendo en cuenta que adicionalmente el artículo 1 o. de la Resolución CREG 086 de 1996, establece que la Generación con Plantas Menores: "Es la generación producida con plantas con capacidad efectiva menor a 20 MW, operadas por empresas generadoras, productores marginales o productores independientes de electricidad y que comercializan esta energía con terceros, o en el caso de las empresas integradas verticalmente para abastecer total o parcialmente su mercado". 3.1.1.2 Planes, programas, proyectos y eventos extraordinarios. La ELECTROHUILA S.A.E.S.P., mediante el documento de Gerencia No.063 del 13-03-2015, adopta el Plan de Gestión o Cuadro de Mando Integral — CMI - 20152017, el cual establece acciones para tres vigencias, y tienen en cuenta cinco Perspectivas tales como: Financiera con un objetivo estratégico; Clientes con tres objetivos; Responsabilidad Social y Ambiental con un objetivos; Procesos con cuatro objetivos y la perspectiva de Aprendizaje con un objetivo estratégico. Analizado y evaluado el plan de Acción o Plan de Gestión de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., por la vigencia 2015, se establece que las actividades ejecutadas son coherente con las establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, (20014-2018) "Todos por un nuevo país" teniendo como referencia que los Objetivos del Milenio y los programas y proyectos están orientados al desarrollo de sus objetivos misionales. El citado Plan de Desarrollo determina que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) establecerá condiciones especiales de prestación de servicio a los usuarios ubicados en zonas de difícil acceso dentro del sistema Interconectado Nacional, lo mismo que la prorroga hasta 31 de diciembre de 2018 de los subsidios establecidos en la ley 3 de 1991, articulo 1 de la ley 1428 de 2010 y articulo 76 de la ley 1739 de 2014. Igualmente se adopta el programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) y el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER), administrados por el Ministerio de Minas y Energía. Electrohuila E.S. E.P.S., ha participado en las diversas convocatorias realizadas por el Ministerio de Minas y Energía — MME, Fondo PRONE, entre las que tenemos: Convocatoria PRONE 001 de 2014. Mediante Acta CAPRONE No.24 del 23-092014, el Comité de Administración del PRONE, aprobó el desarrollo de proyectos por valor de $64.599.2 millones para Normalización de Redes Eléctricas de 23.712 usuarios, entre otros al Departamento del Huila, según contrato PRONE GGC-281 del 24-11-2014, le aprobaron 883 usuarios por $2.022.5 millones, para los municipios de Garzón, Hobo Neiva, San Agustín. Teniendo en cuenta lo antes 15 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1. PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 16/72 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA mencionado, la Electrificadora del Huila S.A. suscribió los siguientes contratos que se encuentran en liquidación, así: • Contrato N.145 del 14-4-2015 por $758.6 millones. • Contrato N.152 del 20-04-2015 por $382.9 millones. • Contrato No.154 del 20-04-2015, por $107.4 millones. • Contrato No.241 del 27-07-2015, por $486.8 millones. • Contrato No.317 del 9-10-2015, por $278.1millones. • Contrato No.382 del 24-12-2015 por $25.2 millones. De los mencionados contratos se establecieron hallazgos administrativos relacionados con Interventoría y oportunidad en la ejecución contractual. Con respecto a la Convocatoria PRONE 002 de 2014, El Comité de Administración del PRONE, según acta No.25 del 28-10-2014, determino no aprobar recursos para proyectos de normalización de redes eléctricas puesto que a la fecha no se contaba con la autorización de vigencias futuras por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En la Convocatoria PRONE 001 de 2015, el Comité de Administración del PRONE aprobó mediante acta No.26 del 05-08-2015, el desarrollo de proyectos por valor de $38.376.4 millones, para Normalización de Redes Eléctricas de 16.139 usuarios, de los cuales, 882 usuarios corresponden al departamento del Huila, según contrato PRONE GGC-392-2015 por $1.819.2 millones, para los municipios de Acevedo, Campoalegre, Elías, lsnos, La Argentina, Salado blanco, San Agustín y Tesalia, encontrándose el contrato en estado de legalización, por lo cual Electrohuila suscribió el contrato No.355 del 24-11-2015, para adquirir las garantías de legalización de dicho contrato. Así mismo, en la Convocatoria PRONE 002 de 2015, mediante acta No.27 del 912-2015, el Comité de Administración del PRONE, aprobó el desarrollo de proyectos por valor de $30.874.7 millones para Normalización de Redes Eléctricas de 9.797 usuarios, de los cuales 100 usuarios corresponden al Departamento del Huila, según contrato PRONE GGC-445-2015, por $357.2 millones, para los municipios de Oporapa e Isnos, encontrándose en estado de legalización. De otra parte, Con relación al Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas — FAER —, Según Acta de junta Directiva No.956 del 27 de enero de 2015, establecen el contrato FAER 309 del 18 de diciembre de 2014, firmado con el Ministerio de Minas y Energía, por valor de $6.045.2 millones, para la construcción de líneas y redes eléctricas de las veredas Alto el Tablón, Campo hermoso, charco negro, el chorro, el salado, el vergel, la argentina, la Esmeralda, la Unión, Picuma, Picumita y San Pablo, en el municipio de Suaza — 16 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1. PBX 647 7000 corPcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 17/72 GENERAL DE LA REPÚBLICA Huila, para lo cual la Electrohuila suscribió el contrato No.362 del 2-12-2015, por $4.437.5 millones, el cual se encuentra en ejecución y presenta un hallazgo administrativo por deficiencias en la planeación para la consecución de los permisos con la comunidad para la ejecución del proyecto. Con relación al cumplimiento de los objetivos establecidos para el nuevo milenio la Electrificadora del Huila toma como referencia el objetivo 1 "Erradicar la pobreza extrema y el hambre", el cual tiene aplicabilidad transversal, en el sentido de que suministrar la energía eléctrica, es una actividad que apoya el desarrollo de comunidades y familias desplazadas más vulnerables, de la misma manera desarrolla el objetivo No 7 "Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, aspectos que no han sido cumplidos satisfactoriamente. HAl. Actualización Cuadro de Mando Integral Mediante el documento de Gerencia No.063 del 13-03-2015, se adopta el Cuadro de Mando Integral - CMI-Plan de Gestión 2015-2017 de ELECTROHUILA S.A.E.S.P. Se delega en el Subgerente Comercial, Subgerente de Distribución, Subgerente Administrativo y Financiero, el Jefe de la Oficina de Responsabilidad Social y Ambiental, Jefe de la Oficina de Control Interno y el Jefe de la Oficina de Planeación Corporativa la responsabilidad del control, seguimiento y retroalimentación adecuada del CMI- Plan de Gestión 2015-2017, en lo que respecta a su competencia. Igualmente se delega en el Jefe de la oficina de Planeación Corporativa la función de coordinar la consolidación y presentación periódica de los resultados institucionales e informes a la alta dirección, entes externos y organismos de control y vigilancia. El control, seguimiento y retroalimentación adecuada del CMI — Plan de Gestión 2015-2017 por parte de los responsables delegados, se realizara con cortes trimestrales acumulados, para este efecto, la información correspondiente deberá ser alimentada a través del mecanismo que indique la oficina de Planeación. El Plan de Gestión - Cuadro de Mando Integral - CMI -2015-2017 de la Electrificadora del Huila, establece acciones en cinco Perspectivas tales como: Financiera con un objetivo estratégico, Clientes con tres objetivos, Responsabilidad Social y Ambiental con un objetivo, Procesos con cuatro objetivos, programas y proyectos, Aprendizaje con un objetivo estratégico y un Programa Fortalecimiento de las TIC de la Compañía. El Cuadro de mando Integral (CMI), presenta inconsistencias en el registro de la información en relación con los datos que lo alimentan teniendo en cuenta que no incluyen el total de los contratos que se ejecutan para los proyectos, se afectan dos rubros presupuestales y registran uno, no actualizan los ajustes que hacen al presupuesto y los pagos efectuados, en los proyectos tales como: Línea OrienteCanaima, Línea Acevedo- Pitalito, Ampliación Subestación La Plata 115Kv, 17 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 18/72 CO A GENERAL. DE LA REPÚBLICA Construcción nueva subestación Pitalito II, Construcción nueva Subestación Garzón II, Construcción Circuito Industrial Palermo con conductor ecológico, Mejoramiento de Redes Zona Norte, Sur y Centro, con los respectivos contratos suscritos, registros presupuestales aplicados y pagos efectuados. Lo anterior se presenta por falta de actualización, control y seguimiento en el diligenciamiento del Cuadro de Mando Integral, por parte de la oficina de planeación, lo que conlleva que la información reportada en esta herramienta que utiliza la entidad no es suficiente para la presentación periódica de los resultados institucionales e informes a la alta dirección, entes externos y organismos de control y vigilancia. Hallazgo administrativo HA2.- Cumplimiento de Metas Resolución No. 072 de 29 Octubre de 2002 de la CREG, definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que permiten evaluar su gestión y resultados. La Resolución CREG 034 de 2004, modifica el artículo 1 de la resolución 072 de 2002 de la CREG a. Definir los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que permitan evaluar la gestión y resultados de las entidades prestadoras. Indicador de Gestión. Se entiende como una medida cuantitativa que permite efectuar el diagnóstico, el seguimiento y la evaluación periódica de las variables de gestión de la entidad prestadora, mediante su comparación con sus correspondientes parámetros o referentes. El Indicador de cumplimiento de la gestión de los proyectos de inversión relacionado con el Programa: Generación en la cuenca media del río Bache - factibilidad y diseño, no se ejecutó en la vigencia 2015, por lo cual el avance es de cero y el indicador no tiene actualizada la información en el Portal de Interacción Corporativa - PIC., por cuanto registra metas y resultados trimestrales del 100%, que no son coherente con lo reportado en el cuadro de mando integral —CMI- en donde se indica que el proyecto sigue pendiente para su ejecución. Lo anterior, se presentan por deficiencias en los mecanismos de control, seguimiento y monitoreo por parte de la oficina de Planeación Estratégica, que garantice el registro oportuno de las actividades planeadas y ejecutadas, hechos que generan incertidumbre en la información para su análisis y evaluación. Hallazgo administrativo HA3. - Indicadores de Calidad del Servicio. Ley 142 de 1994, articulo 136, establece que es obligación principal de la empresa la prestación continua y de buena calidad del servicio público; el artículo 137 establece las reparaciones a que tiene derecho el suscriptor o usuario, cuanto se presente una falla en la 18 Carrera 63 No. 14-97 Piso 19 PBX 647 7000 cgrPcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 19/72 CR o,O NERNALTDR E LAA LR9 5,1,A CA prestación del servicio, y en el artículo 139 se establece que las empresas de servicio público domiciliario tiene derecho a realizar interrupciones en el servicio, para el mejoramiento o en interés del mismo. La Resolución CREG 070 del 28 de mayo de 1998, mediante la cual se adopta el Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica, establece: 6.3.5. CONDICIONES DURANE EL PERIOD DE TRANSICIÓN. Para el cálculo de los indicadores DES y FES por Circuito, los tiempos de duración y el número de interrupciones de cada circuito, comenzaran a acumularse a partir del 1° de enero de año 1999. Así mismo, deberán reportar trimestralmente los valores acumulados a la SSPD y conservar registros en medio magnéticos por un periodo no inferior de tres años (...). En la vigencia 2015, la Electrificadora del Huila S.A ESP, presento el siguiente registro de los indicadores DES y FES y registra un total de 168 circuitos de distribución inmersos en cuatro grupos de calidad: Tabla No. 2 Registro de Indicadores DES V FES - ELECTROHUILA S.A Grupo calidad 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 - PORCENTAJE DE CIRCUITOS - INDICADORES DES- 2015 80% 73% 80% 80% 50% 37.5% 100% 68% 37% 76% 69% 79% 78% PORCENTAJE DE CIRCUITOS - INDICADORES FES- 2015 Grupo calidad 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 80% 75% 87% 62.5% 77% 72% 34% 66% 62.5% 63% 78% 80% 75% 87% 97% 87% 75% 73% 88% Relación de circuitos de la Electrohuila — Año 2015 Cantidad Circuitos Grupo Calidad 1 Grupo Calidad 2 Grupo Calidad 3 Grupo Calidad 4 30 8 62 68 uente Electrohuila Sistema Unico de Información Servicios Públicos -SUI No obstante lo anterior, conforme a información suministrada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios —SSPD, Electrohuila S.A.E.S.P, presenta un cumplimiento de estos indicadores en los siguientes términos: • • • • Solo 10 de los 30 circuitos del grupo de calidad 1, cumplieron con los indicadores DES y FES. Para el grupo de calidad 2, solo 1 de los 8 circuitos cumplió con los indicadores de calidad establecidos por la resolución CREG 070 de 1998. Para el grupo de calidad 3, solo 3 de 62 circuitos cumplieron. Solo 25 de los 68 circuitos del grupo de calidad 4, cumplieron con los indicadores DES y FES. 19 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1. PBX 647 7000 cgr@contraloría.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 20/72 CONTRALORÍA GENERAL. DE LA REPLIBLICA Se evidencia que la Electrificadora del Huila en la vigencia 2015, no cumplió con los indicadores DES y FES propuestos, situación que conllevo a que en dicha vigencia debiera efectuar compensaciones a los usuarios por valor de $526.9 millones según cuenta contable 75104533001 y pagos por fallas en la prestación del servicio por $150.2 millones según cuenta contable 751045333002. Además, con base en los incumplimientos detectados, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios —SSPD, realiza una recomendación de investigación a la Dirección de Investigaciones de Energía y Gas Combustible por incumplimiento a dichos indicadores. Las anteriores situaciones se presentaron por fallas en la prestación del servicio, que 'afecta la gestión adelantada por la administración respecto de la oportuna ejecución de proyectos de infraestructura eléctrica, que además de dar confiabilidad al sistema, también minimice la frecuencia y duración de las interrupciones en la prestación del servicio y consecuentemente con ello, las compensaciones a los suscriptores o usuarios y los pagos por las fallas presentadas. Sobre lo observado anteriormente, la Contraloría General de la República ha venido pronunciándose en auditorias anteriores. Hallazgo administrativo 3.1.2. Resultados 3.1.2.1 Gestión ambiental La evaluación se desarrolló a través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones y compensaciones impuestas por la autoridad ambiental. El Plan Ambiental 2015 de la Electrificadora del Huila S.A. ESP, fue aprobado por el Comité Ambiental mediante Acta No.1 del 16 de marzo de 2015, y la oficina de Responsabilidad Social Y Ambiental - ORSA - es la encargada de dar cumplimiento con las actividades establecidas en el mismo. Durante la vigencia 2015, Electrohuila S.A E.S.P, presupuestó inicialmente $ 5.878 millones, para el desarrollo del Plan de Gestión Ambiental, ejecutando finalmente $ 2.281 millones, que equivale al 38,81%. Esta baja ejecución presupuestal se debió principalmente a las debilidades presentadas por el ente en la ejecución de las actividades forestales planeadas en el control de vegetación, tala y descope, para continuidad garantizar la y confiabilidad del servicio, a actividades de vital importancia para prevenir posibles cortes eléctricos a los usuarios, por lo cual se estructuró una observación administrativa en el desarrollo del proceso auditor. 20 Carrera 63 No. 14-97 Piso le PBX 647 7000 cgrPcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 21/72 GENERAL DE LA REPÚBLICA Actualmente la entidad desarrolla su política ambiental ejecutando mayoritariamente actividades para el cumplimiento de las compensaciones ambientales impartidas por la autoridad ambiental y no posee una política ambiental documentada; ní existe una descripción de la magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios; tampoco presenta compromisos de mejora continua y proyectos de prevención para la contaminación; ni resultado de estudio de nuevas tecnologías que mitiguen los impactos ambientales generados, sobre estos hechos se presentó una observación administrativa que está pendiente de validación en el comité departamental. En cuanto a los permisos de aprovechamiento forestal, ELECTROHUILA S.A E.S.P los solicitó oportunamente en los municipios de Hobo, Yaguara, Rivera, Teruel, Villa vieja, Palermo, Iquira, Aipe, Algeciras, Tello, Baraya, Colombia, Neiva, Pitalito y la Plata, y ha dado cumplimiento a las compensaciones impuestas por los diferentes entes territoriales y la autoridad ambiental, como resultado de las actividades de mantenimiento de redes y tareas de control de la vegetación que afecta la continuidad y confiabilidad en el servicio de energía eléctrica en los municipios beneficiados con el servicio. Pese al cumplimiento de estas compensaciones ambientales y solicitudes de permisos de aprovechamiento forestal, se han presentado infracciones de este tipo de parte de la Electrificadora del Huila S.A E.S.P, que han generado denuncias de la comunidad a la autoridad ambiental. Actualmente cursan en la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, diez (10) procesos por infracciones presuntamente cometidas por la Electrificadora del Huila S.A E.S.P. Estas denuncias se presentan por tala de árboles en riveras de fuente hídricas y otros sectores, procesos que han impartido medidas preventivas mientras se resuelven; Igualmente se adelanta un proceso por exceder la cantidad del recurso hídrico captado de la corriente del rio Iquira, comparado con lo autorizado. Dicho proceso se encuentra en estado de Descargos. HA4 — Planeación y Gestión de Política Ambiental. El Acuerdo de Junta Directiva Nro.18 del 29 de septiembre de 2006 -Por el cual se adopta el Reglamento de Contratación de la Electrificadora del Huila S.A ESP Principios Rectores, establece: "Planeación. Se realizará con criterio corporativo y deberá ser el resultado del análisis de su necesidad y conveniencia". Ley 142 de 1994, articulo 136, establece que es obligación principal de la empresa la prestación continua y de buena calidad del servicio público; el artículo 137 establece las reparaciones a que tiene derecho el suscriptor o usuario, cuanto se presente una falla en la prestación del servicio, y en el artículo 139 se establece que 21 Carrera 63 No. 14-97 Piso l• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.ciov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 22/72 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUDLICA las empresas de servicio público domiciliario tiene derecho a realizar interrupciones en el servicio, para el mejoramiento o en interés del mismo. La Resolución CREG No.96 del 30 de noviembre de 2000, por la cual se dictan normas relacionadas con el Periodo de Transición de que trata el reglamento de Distribución de Energía Eléctrica. Norma ISO 14001 Numeral 4 Requisitos del Sistema de gestión Ambiental. Procedimiento de Gestión ambiental PR-GRS-03 ELECTROHUILA. Norma ISO 14001 Numeral 4 Requisitos del Sistema de gestión Ambiental No 4.2 A2. POLITICA AMBIENTAL — "La política ambiental es la que impulsa la implementación y la mejora del sistema de gestión ambiental de una organización, de tal forma que pueda mantener y potencialmente mejorar su desempeño ambiental. Esta política debe reflejar el compromiso de la alta dirección de cumplir con los requisitos legales, prevenir la contaminación y la mejora continua...La documentación del sistema de gestión ambiental, debe incluir: La política, objetivos y metas ambientales...La no conformidad, acción correctiva y acción preventiva, con el ánimo de mitigar los impactos ambientales Electrohuila presupuestó y planeo actividades en el desarrollo de su plan de gestión ambiental para la vigencia 2015 por valor de $5.878 millones, pero finalmente fueron ejecutados recursos por valor de $2.281 millones. Este plan de gestión ambiental contiene el desarrollo de dos proyectos: Mejoramiento de la confiabilidad del servicio a través de podas y el Desarrollo de la Política ambiental. El proyecto de mejoramiento de la confiabilidad del servicio a través de podas, fue ejecutado en el segundo semestre del año 2015, mediante los contratos 169 y 170 de 2015, sin que se abarcara la zona Centro, Sur y Occidente debido a las dificultades presentadas en la obtención de los permisos ambientales. Esta situación denota que durante el primer semestre de 2015, la entidad no realizó labores de podas para garantizar la continuidad y confiabilidad del servicio. Al verificar el cumplimiento de los indicadores DES y FES (interrupciones del servicio) informados a través del Sistema Único de Información — SUI, se logra determinar que Electrohuila excedió los límites establecidos, razón por la cual en la vigencia 2015, no cumplió con estos indicadores, situación que ocasionó el pago de compensaciones a los usuarios. Dado que la actividad de tala y poda forestal es un factor que incide en la continuidad y calidad del servicio prestado por Electrohuila, se hace relevante su adecuada planeación y ejecución durante todo el tiempo, y no solo en los últimos 4 meses del año, como ocurrió en el año 2015. 22 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 23/72 GENERAL DE LA REPÚBLICA Así mismo, Electrohuila S.A E.S.P desarrolla actividades en su Plan de Acción Ambiental, relacionadas con la disposición final de residuos de la compañía; Separación en la fuente de residuos en los municipios; Manejo y disposición de PCB, Cumplimiento de los requerimientos de las actividades ambientales, efectuando las medidas de compensación impuestas por las autoridades ambientales. Estas actividades han sido catalogadas por el ente como su Política Ambiental, sin embargo la ejecución de estos proyectos no obedecen al desarrollo de una Política Ambiental Institucional, ya que solo abarca el cumplimiento de los requisitos legales ambientales. La Política Ambiental incluye una serie de actividades que hasta el momento no han sido desarrolladas por Electrohuila. De conformidad a lo preceptuado por la norma ISO 14001, acogida por Electrohuila mediante procedimiento de gestión Ambiental PR-GRS-03, la Política Ambiental debe estar documentada; contener una descripción de la magnitud e impactos ambientales de las actividades, productos y servicios que ofrece el ente; debe contener los compromisos de mejora continua y proyectos de prevención para la contaminación; objetivos y metas ambientales e incluir el resultado de estudio de nuevas tecnologías que mitiguen los impactos ambientales generados. Estos hechos se presentan por una deficiente gestión ambiental y planeación de actividades y proyectos que permitan tomar acciones oportunas en cuanto a la poda y tala de árboles que garantizan la continuidad y confiabilidad del servicio, así como las medidas preventivas necesarias para mitigar los riesgos e impactos ambientales de la entidad, ocasionando interrupciones en la prestación del servicio de energía a los usuarios y generando el pago de compensaciones originados por las fallas presentadas, al igual que se desarrollan acciones ambientales que no están debidamente articuladas para prevenir posibles riesgos ambientales que se generan en los procesos que adelantan. Hallazgo administrativo HA5 - Licencia Ambiental Pequeña Central Hidroeléctrica Cuenca Rio Bache El Decreto 2820 del 2010, establece: "Artículo 21. Del Estudio de Impacto Ambiental - EIA. El Estudio de Impacto Ambiental es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 del presente decreto y los términos de referencia expedidos para el efecto. El Acuerdo de Junta Directiva Nro.18 del 29 de septiembre de 2006 -Por el cual se adopta el Reglamento de Contratación de la Electrificadora del Huila S.A ESP — 23 Carrera 63 No. 14-97 Piso l• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 24/72 CONTRALORÍA GENERAL. DE LA R EP ÚB LICA Principios Rectores, establece: "Planeación. Se realizará con criterio corporativo y deberá ser el resultado del análisis de su necesidad y conveniencia"; criterio de evaluación y calificación. En las condiciones y términos de la solicitud de la oferta se señalará claramente el objeto que persigue Electrohuila S.A E.S.P con la contratación y los criterios que tendrá en cuenta para la evaluación y la calificación. Documento de Gerencia No.156 de 2006 —Por el cual se adopta el manual de lnterventoría de la Electrificadora del Huila S.A ESP, establece: "El objeto de la lnterventoría: Tendrá como propósito hacerle seguimiento y control a la acción del contratista, para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el respeto de las especificaciones técnicas ofrecidas y supervisar la ejecución de las actividades administrativas en cada uno de los contratos y la sujeción al presupuesto asignado" La Electrificadora del Huila adelantó el proceso de Invitación Pública a Cotizar EHUIGRS-164/2012, con el fin de contratar la ejecución de todas las actividades necesarias para realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el proyecto pequeña central hidroeléctrica en la cuenca media del rio Baché, Departamento del Huila (Municipio de Santa María), denominados Santa María y el Socorro; proceso éste que termino con la adjudicación del contrato Nro.511 de 2012. El Contrato Nro.511 de 2012, por valor de $648 millones, que tiene como objeto contratar la ejecución de todas las actividades necesarias para realizar el Estudio de Impacto Ambiental —EIA- para el proyecto pequeña central hidroeléctrica en la cuenca media del rio Baché, Departamento del Huila (Municipio de Santa María), denominados Santa María y el Socorro, se inició el 17 de enero de 2013 y se encuentra en ejecución. En la Invitación Pública a Cotizar EHUI-GRS-164/2012, se establece, numeral 2. Elaboración y presentación de las ofertas, literal c) Oferta técnico —económica. Al verificar el cumplimiento de este numeral por parte de los proponentes, se establece que uno de ellos presentó solo la propuesta económica, pese a que Electrohuila requirió "Propuesta técnico económica", aun así la propuesta es aceptada, calificada y finalmente es con quien se suscribe el contrato, desconociendo la relevancia del conocimiento previo sobre la metodología que aplicará el contratista para la elaboración del EIA. Al contrario, el otro proponente, si presenta propuesta técnica donde detalla, entre otros, los aspectos para la elaboración del estudio de impacto ambiental incluyendo la metodología aplicada para cada tema. De otra parte, no obstante en la citada Invitación Pública a Cotizar, en el Anexo Nro.4 HE-TER-1-01 se describen los contenidos que debe contemplar el Estudio de 24 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1. PBX 647 7000 [email protected] • wwvv.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 25/72 GENERAL. DE LA REPÚBLICA Impacto Ambiental para la construcción y operación del proyecto convocado, dicho Anexo contiene unos Términos de Referencia de carácter general y no describe en detalle las particularidades del EIA para la pequeña Central hidroeléctrica en la cuenca media del rio Baché, máxime si se tiene en cuenta que con la celebración del contrato la Electrificadora buscaba cumplir con uno de los requisitos esenciales para obtener la licencia ambiental para el proyecto en comento. Lo anterior evidencia serias deficiencias en la fase de planeación contractual para la elaboración del EIA, las cuales se reflejan en la estructuración de Estudios y Documentos Previos deficientes, que no precisan y detallan de manera concreta la metodología que debe ser aplicada por el contratista para alcanzar los resultados del documento guía del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT - HE-TER-1-01. Es así como en el Contrato Nro.511 de 2012, en la cláusula primera —Objeto y en la cláusula Segunda -Alcance de los trabajos, de manera general se establece que: "serán los establecidos en los términos de referencia de la invitación pública EHUIGRS-164/2012 y en la oferta presentada por la firma contratista, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en las Resoluciones Nro.1421 y 1422 del 9 de agosto de 2012, emitidas por la CAM, igualmente se debe tener en cuenta lo establecido en el documento guía HE-TER-1-01, acogida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT". Al revisar el contenido de las Resoluciones Nro.1421 y 1422 de 2012 proferidas por la CAM como autoridad ambiental, en ellas se resuelve la necesidad de un estudio de impacto ambiental, sin más detalle; ahora, respecto de la oferta presentada por la firma contratista, como ya se indicó anteriormente, esta no presentó oferta técnica por cuanto no se tiene conocimiento de la labor ofrecida por el contratista. Finalmente, el documento guía HE-TER-1-01 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial —MAVDT-, es un documento genérico que debe ser acondicionado al proyecto convocado, dado que no establece las metodologías a aplicar, por cuanto estas se establecen de acuerdo a las necesidades y particularidades del proyecto. Las anteriores situaciones evidencian que el objeto y el alcance de los trabajos, no se encuentran ajustado a las necesidades y particularidades específicas del proyecto, razón por la cual, el resultado final que busca ELECTROHUILA, cuál es la obtención de la licencia ambiental, no se ha aprobado, pues la CAM mediante Resolución Nro.1478 del 20 de mayo de 2016, niega inicialmente la licencia ambiental al proyecto en cuestión, debido a que el Estudio de Impacto Ambiental — EIA- presentado por ELECTROHUILA no cumplió con los requisitos técnicos requeridos por la autoridad ambiental. 25 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 26/72 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Según la autoridad ambiental —CAM-, el Estudio de Impacto Ambiental —EIApresentado por ELECTROHUILA no cumplió con requisitos tales como: falta de evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto; el levantamiento de veda e información insuficiente sobre ocupación de cauce y permiso de vertimientos; no entrega de información primaria sobre la caracterización del área de influencia del proyecto para los medios abióticos, bióticos y socioeconómico. Adicionalmente, la autoridad ambiental manifiesta que: el estudio se realizó sobre un área incorrectamente determinada, sin tener en cuenta las comunidades localizadas en el área de influencia; el uso de suelo del POT del municipio de Santa María zona ésta no está considerada para la generación de energía eléctrica; el caudal concesionable por la CAM solo asciende a 5.49m3/s, luego de tener en cuenta el caudal de garantía ambiental, lo cual no permite otorgar el caudal solicitado por Electrohuila para el proyecto; respecto de la gestión del riego de desastre no se aplicó la metodología para el análisis del riesgo de la obra; la metodología utilizada para la caracterización de fauna silvestre es deficiente y con un trabajo de campo limitado, lo mismo que con las especies forestales. Cabe resaltar que durante el proceso de estudio de la solicitud de la licencia ambiental, la CAM solicitó aclaraciones y efectuó requerimientos a Electrohuila, tendientes a subsanar las deficiencias del EIA, deficiencias que finalmente no lograron ser superadas. Lo hasta aquí expuesto evidencia deficiencias en la fase de Planeación en la contratación de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental EIA de la pequeña Central hidroeléctrica en la cuenca media del rio Baché, pues no obstante la magnitud y relevancia del proyecto, no se previó la relevancia de estructurar unos Estudios y Documentos Previos, ajustados a las necesidades y a las particularidades específicas del proyecto, que orientaran y delimitaran de manera detallada, clara y precisa las labores a realizar por el contratista. Igualmente, se evidencia deficiente gestión por parte de ELECTROHUILA al designar como interventor a un funcionario que no era idóneo para adelantar dicha labor, pues a pesar que las actividades contratadas eran netamente técnicas en materia ambiental, como interventor se asignó un ingeniero eléctrico, en consecuencia y como es obvio, la labor de lnterventoría fue ineficiente, pues además de no presentar informes sobre la adecuada ejecución del objeto contractual, tampoco efectuó pronunciamientos técnicos respecto del adecuado cumplimiento del objeto contratado, recibiendo un Estudio de Impacto Ambiental — EIA-, que según la autoridad ambiental, hasta el momento carece de rigurosidad técnica, y carencias en su estructuración, lo que ha ocasionado que hasta el 26 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1. PBX 647 7000 cgr@contraloría.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 27/72 GENERAL DE LA REPÚBLICA momento la licencia ambiental no haya sido aprobada por la autoridad ambiental y que los recursos invertidos en la elaboración del estudio, estén en riesgo de no cumplir con su propósito. Hallazgo administrativo 3.1.3. Legalidad 3.1.3.1 Contratación. La contratación suscrita por la entidad para la vigencia 2015, ascendió a la suma de $ 181.283.4 millones, distribuidos en 372 contratos; de los cuales se seleccionaron 43 contratos por valor de $34.562.9 millones. La contratación suscrita por la entidad en otras vigencias y que fueron liquidados en el año 2015, ascendió a la suma de $ 43.916.1 millones, distribuidos en 80 contratos; de los cuales se seleccionaron 28 por valor de $ 39.489.9 millones En total se seleccionaron 71 contratos equivalentes al 32,89% del universo de contratación seleccionado. Se evidencio que en las diferentes etapas del proceso contractual se cumple con los descrito el manual de contratación adoptado por la empresa mediante acuerdo de Junta Directiva Nro18 del 29 de septiembre de 2006, sin embargo se detectaron debilidades en la etapa precontractual, en lo concerniente a la planeación y calificación de las ofertas, así mismo se encontraron deficiencias en la Supervisión y/o Interventoría en la ejecución contractual y el pago de los anticipos. Durante la vigencia 2015, Electrohuila S.A ESP, liquidó 19 Contratos de Obra, sin que se les hiciera el descuento para el debido recaudo, por concepto de la Contribución Especial del 5% de que trata el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 y las demás normas que prorrogan la medida, lo que originó que se dejara de recaudar esta contribución por valor de $449.6 millones. La Electrificadora del Huila S.A E.S.P no ha realizado la actualización del Manual de Contratación de la entidad, pese a que esta acción se encontraba planteada en su Plan de Mejoramiento, debido a que la Junta Directiva en acta No 968 del 22 de diciembre de 2015, toma la decisión de abstenerse de realizar ajustes al actual reglamento de contratación de la empresa al encontrarlo acorde a derecho, en este sentido la Contraloría General de la República ha sido reiterativa en declarar que el manual de contratación de Electrohuila fue expedido en el año 2006, y que en los últimos 10 años no se ha actualizado pese a las continuas deficiencias encontradas en los procesos de contratación. 27 Carrera 63 No. 14-97 Piso l• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 28/72 CONTRALORÍA GENERAL. DE LA REPÚBLICA HA6 - Supervisión Contractual Documento de Gerencia No 156 — Por el cual se adopta el manual de lnterventoría de la Electrificadora del Huila S.A ESP, establece: "El objeto de la lnterventoría: Tendrá como propósito hacerle seguimiento y control a la acción del contratista, para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el respeto de las especificaciones técnicas ofrecidas y supervisar la ejecución de las actividades administrativas en cada uno de los contratos y la sujeción al presupuesto asignado". • En el Contrato Nro.170 del 8 de mayo 2015 cuyo objeto contractual es el mantenimiento de redes de energía en cuento a tareas forestales de control de vegetación, tala, descope y rocería, recolección en la fuente, transporte, aprovechamiento y disposición final del residuo para procesos productivos no contaminantes, por valor de $ 1.196.4 millones, con acta de inicio del 22 de mayo de 2015. Estado: Liquidado, se evidencia que la Electrificadora del Huila no presenta documentos y/o informes que evidencien las actividades de seguimiento adoptados por el manual de lnterventoría, siendo ellos a saber: cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; respeto por las especificaciones técnicas ofrecidas y sujeción al presupuesto asignado. Así mismo, se evidencio que en los informes presentados por el contratista se reporta el mismo registro fotográfico de cumplimiento de las actividades, mes a mes, sin que el supervisor y/o interventor realizara las observaciones pertinentes. • En el contrato Nro 283 del 7 de noviembre 2014, cuyo objeto contractual es el suministro, siembra y mantenimiento por un (1) año de 800 plántulas en el municipio de Aipe, por un valor de $ 9.2 millones. Estado: Liquidado. Se encuentra que la Electrificadora del Huila no presenta documentos y/o informes que evidencien de forma detallada las actividades de seguimiento adoptados por el manual de lnterventoría, siendo ellos a saber: cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; respeto por las especificaciones técnicas ofrecidas y sujeción al presupuesto asignado. • En el Contrato Nr.219 de fecha 27 de junio de 2013, por $3.274.9 millones, para la ejecución de actividades operativas del proceso de facturación de energía (lectura y entrega de recibos) usuarios zona urbana y rural zona Neiva y norte del Departamento, con plazo de ejecución de 12 meses, el cual se inició el día 01 de julio de 2013 estado liquidado, en los informes que presenta el interventor no se evidencia en forma completa y detallada los seguimientos realizados a la ejecución administrativa y financiera que permitan garantizar que éstas fueron 28 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1. PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.qov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 29/72 GENERAL. DE LA REPÚBLICA cumplidas de conformidad con lo preceptuado en la ejecución del objeto contractual. • En los contratos 145 y 154 del 2015 por $758.6 y $107.4 millones respectivamente, para la adecuación de redes eléctricas barrios Palmas 2 y barrio Manantial del municipio de Neiva, recursos PRONE GGC-281-2014, estado en liquidación, los registros y evidencias fotográficas que muestran el desarrollo de las actividades de avance de obra, en los informes del interventor externo, no guarden coherencia al presentar las mismas fotografías en diferentes informes mensuales. Situaciones que se presentan por la deficiente labor que realizan los supervisores y/o interventores, en la presentación de documentos e informes, en donde se evidencie con claridad las actividades de seguimiento desarrolladas en toda la ejecución de los contratos, que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. Lo anterior puede conllevar a que las actividades pactadas en el contrato no se cumplan y que se realicen pagos sin la presentación y revisión de los respectivos soportes. Hallazgo administrativo HA7011 - Recaudo Contribución Especial del 5% Contratos Obra. La Ley 1106 del 22 de diciembre de 2006 establece: "Artículo 6°. De la contribución de los contratos de obra pública o concesión de obra pública y otras concesiones. El artículo 37 de la Ley 782 de 2002, quedará así: Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición. (...)." La Ley 1421 del 21 de diciembre de 2010, prorroga la medida por cuatro años, hasta diciembre de 2014. Ley 1738 del 18 de diciembre de 2014 —Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010. La Ley 610 de 2000 en el artículo 6 establece: "... se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna .. ..." 29 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1. PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 30/72 GENERAL DE LA REPÚBLICA Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Radicación número 11001-03-27-000-2011-00025-00 (18975), fallo del 14 de agosto de 2013, sobre la aplicación del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, en las empresas de servicios públicos domiciliarios. Durante la vigencia 2015 la Electríficadora del Huila S.A ESP, liquidó los Contratos de Obra Nro. 293, 299, 378, 388, 392, 394, 395, 396, 403, 406, 407, 409 y 410 de 2014; Nro.159 y 233 de 2015, y ha realizado pago a los Contratos de Obra financiados con recursos del PRONE, 145-2015, 152,2015, 154-2015 y 241-2015 sin que a dichos contratos se les hiciera el descuento y recaudo respectivo por concepto de la Contribución Especial del 5% de que trata el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 y las demás normas que prorrogan la medida. La anterior situación se presenta por deficiencias del área jurídica de Electrohuila para acatar la normatividad vigente aplicable a la entidad y la falta de control al momento de realizar los pagos originados como consecuencia de la ejecución de los contratos de obra, ocasionando que se dejara de recaudar por esta contribución el valor de $449.6 millones, hallazgo que será trasladado a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN, para que adelante las actividades de recaudo de su competencia y así mismo informe a la Contraloría General de la República sobre las eventuales y futuras sanciones e intereses que ocasione el pago de esta contribución, por parte de la Electrificadora del Huila S.A E.S.P. HA8 - Planeación Proceso Contractual. El Acuerdo de Junta Directiva Nro.18 del 29 de septiembre de 2006 -Por el cual se adopta el Reglamento de Contratación de la Electrificadora del Huila S.A ESP Principios Rectores, establece: "Planeación. Se realizará con criterio corporativo y deberá ser el resultado del análisis de su necesidad y conveniencia". • Contrato Nro. 250 de 2014 por $512.7 millones, cuyo objeto fue la compra de una grúa con canasta articulada telescópica aislada a 69 kv, altura de trabajo 18.2 mts con JIB, winche y canasta doble, con acta de inicio del 6 de octubre de 2015 y plazo de 84 días calendario. Estado Liquidado, se encuentra que el plazo de entrega es adicionado en 5 y medio meses, debido a que no se previó el cierre de fábricas a fin de año para la adquisición de bienes que debe suministrar el contratista • Contrato Nro.299 de 2014 por $162.9 millones, cuyo objeto es construcción circuito rural subestación Tarqui, con plazo de ejecución de 45 días calendario y fecha de inicio del 27 de noviembre de 2014. Estado: Liquidado. Se encuentra que el plazo de entrega es prorrogado por dos meses, debido a que no se 30 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1. PBX 647 7000 cgrPcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 31/72 GENERAL. DE LA REPÚBLICA realizaron previamente las gestiones pertinentes para garantizar la legalización de servidumbres y el cierre de fábricas de fin de año. • Contrato de Obra Nro. 412 de 2014, por valor de $ 1.015.5 millones, cuyo objeto es Construcción circuito Oriente — Canaima a 34.5 kv y salida circuito limonar de la Subestación Canaima., con plazo de ejecución de 125 día e inicio el 25 de enero de 2015. Estado: Liquidado. Se encuentra que el acta de replanteo es aprobada mes y medio después del acta de inicio (16 de marzo de 2015), debido a demoras en la entrega del terreno adecuado para realizar el acta de replanteo que determina el valor contrato. • Contrato 362-2015 por $4.437.5, millones para la Electrificación en doce veredas del municipio de Suaza - recursos FAER GGC-309-2014. Estado en Ejecución; se suscribe el 02-dic-2015, acta de inicio del 10-dic-2015, plazo de ejecución 210 días, se suspende a los dos (2) días de firmada el acta de inicio por falta de permisos de la comunidad para ejecución del proyecto. • Contrato 382-2015 por $28.5 millones para la Certificación RETIE de los proyectos de normalización eléctrica contratos ejecutados con recursos PRONE GCC-281-2014. Estado Liquidado. Los estudios previos para la adjudicación se elaboraron el 30-nov-2015, el contrato se suscribió el 24-dic-2015, acta de inicio del 30-dic-2015 el mismo día se suspende indicando temporada de fin de año. El proceso para la selección del contratista que realiza la certificación RETIE requisito fundamental de seguridad que deben guardar las instalaciones eléctricas, se realiza al final de la vigencia fiscal generando demoras y atrasos en la entrega y liquidación de los procesos contractuales en perjuicio de la comunidad, en razón a que no tienen la certeza respecto a la certificación de seguridad que deben brindar las instalaciones eléctricas que tienen a su disposición. 2. Los anteriores hechos se presentan por deficiencias de planeación contractual para la celebración de contratos, relacionadas con adelantar las gestiones pertinentes para garantizar la legalización de servidumbres; prever el cierre de fábricas a fin de año para la adquisición de bienes que debe suministrar el contratista y entrega del terreno adecuado para realizar el acta de replanteo que determina el valor contrato ; aspectos que retrasan el inicio de la ejecución de los contratos referidos y entrega de los bienes requeridos. Situaciones que conllevan a que los proyectos no se ejecutan en el término previsto que incide en la prestación de un eficiente servicio a las comunidades y que en algunos casos se deba cancelar un mayor valor al contratado inicialmente, y que los bienes adquiridos no se entreguen oportunamente para que presten un efectivo servicio. Hallazgo administrativo 31 Carrera 63 No. 14-97 Piso l• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 32/72 CONTRALOR IA GENERAL DE LA REPÚBLICA HA9 - Evaluación y calificación de ofertas en invitación a cotizar. Acuerdo de Junta Directiva Nro.18 del 29 de septiembre de 2006 -Por el cual se adopta el Reglamento de Contratación de la Electrificadora del Huila S.A ESP Criterio de evaluación y calificación. En las condiciones y términos de la solicitud de la oferta se señalará claramente el objeto que persigue Electrohuila S.A E.S.P con la contratación y los criterios que tendrá en cuenta para la evaluación y la calificación. Invitación a cotizar EHUISAF066-2015, numeral 3 Evaluación y Aceptación De Las Ofertas — Capacidad Económica Y Financiera: los indicadores se determinarán, con base en el balance general del último periodo contable a 31 de diciembre de 2014, debidamente firmado por su representante legal y su contador y/o revisor fiscal. En el contrato 262 del 28 de agosto de 2015, cuyo objeto es la COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, por valor de $ 208.2 millones. Plazo de entrega: 90 días calendario. Estado: Liquidado. Fase precontractual, invitación a cotizar EHUISAF066-2015, se presenta por proponente consultor en 14 folios, anexando solo uno de los dos estados financieros requeridos en la invitación, siendo este el ESTADO DE RESULTADO, y no aporta el Balance General (Ni Copia de la tarjeta profesional del Contador que da fe pública y su certificado de antecedentes disciplinario expedido por la Junta Central de Contadores). Igualmente no aparece soporte que dichos documentos fueron subsanados posteriormente, pese a que Electrohuila manifestó perdida de documento para argumentar las deficiencias presentadas, los folios registrados en el acta de evaluación no coinciden. En este mismo proceso, otro oferente, presente una calificación de 60 puntos en su indicador CAPITAL DE TRABAJO, esta calificación se debe otorgar cuando el proponente tiene un capital de trabajo mayor a 162 SMMLV (Activo corriente — Pasivo corriente), pero este oferente tiene un capital de trabajo de 94 SMMLV (Activo corriente $ 58.4 millones- Pasivo Corriente $ 2.6 millones= 61.1 millones = 94 SMMLV), por tanto se encuentra en el rango de calificación de 1 a 50 puntos; Ante estos hechos la entidad manifestó error de transcripción en el acta de evaluación, sin embargo dicho error no fue corregido ni quedo la trazabilidad de la corrección. En el contrato 387 del 23 de diciembre de 2015, cuyo objeto es CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE COBRO PREJURIDICO Y JURIDICO PARA LA RECUPERACION DE LA CARTERA DE LOS CLIENTES MOROSOS DEL SECTOR URBANO Y RURAL ATENDIDOS POR LA ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ESP, por valor de $ 680 millones. Plazo: 2 años sin superar el 31 de diciembre de 2017. Estado: En Ejecución. Fase precontractual, invitación a cotizar 32 Carrera 63 No. 14-97 Piso le PBX 647 7000 cgrPcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA AC18 - 33/72 GENERAL DE LA REPÚBLICA EHUI-SC124-2015, Numeral 2, ELABORACION Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, se consideran documentos NO SUBSANABLES, los contenidos en los literales a, b y c, de tal forma que en el evento de omitirse su presentación la propuesta será rechazada. Dichos documentos son a saber: a). Carta de presentación de la propuesta. b). Garantía de seriedad de la propuesta y c). La oferta técnico económica (Impresa); sin embargo el oferente no presenta el documento de OFERTA TÉCNICO ECONÓMICA, y su propuesta es calificada y otorgado el contrato. Aunque Electrohuila S.A E.S.P manifiesta que el proponente presentó su propuesta en el numeral 8 de la carta de presentación de la oferta, este no era la manera en que se encontraba estipulada su presentación en la invitación a cotizar. En este mismo proceso, en el acta de recibo de propuestas y cierre de la invitación a cotizar, queda radicado que el proponente presentó un (1) sobre con 21 hojas; sin embargo la propuesta contiene 32 hojas, sin que haya quedado trazabilidad o soporte de los documentos que la Electrificadora del Huila solicito aclarar o subsanar. Estos hechos reflejan debilidades en la fase precontractual al realizar calificación de las propuestas sin los documentos requeridos por el manual instituido por la entidad, por parte del comité de evaluación, situación que manifiesta que los puntajes otorgados no corresponden a la cantidad otorgada en su momento, lo que genera falta de transparencia en el proceso contractual y pone en riesgo que se le asignen recursos a empresas que no cuenten con la solidez suficiente para cumplir con lo requerido. Hallazgo administrativo HA10 - Anticipos Contratación. Documento de Gerencia No 156 de 2010 — Por el cual se adopta el manual de Interventoría de la Electrificadora del Huila S.A ESP, establece: "El objeto de la Interventoría: Tendrá como propósito hacerle seguimiento y control a la acción del contratista, para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el respeto de las especificaciones técnicas ofrecidas y supervisar la ejecución de las actividades administrativas en cada uno de los contratos y la sujeción al presupuesto asignado". Acuerdo de Junta Directiva Nro.18 del 29 de septiembre de 2006 -Por el cual se adopta el Reglamento de Contratación de la Electrificadora del Huila S.A ESP Artículo 4, principios rectores de la contratación. La Electrificadora del Huila suscribió contrato 299 del 11 de noviembre de 2014, por valor de $162.9 millones Objeto: CONSTRUCCION CIRCUITO RURAL SUBESTACION TARQUI. Plazo: 45 día calendario. Acta de inicio 27 de noviembre 33 Carrera 63 No. 14-97 Piso l• PBX 647 7000 cgracontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 34/72 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA de 2014. Estado Liquidado. Se realiza pago de anticipo por valor de $ 66.2 millones con cuenta de cobro del 15 de diciembre de 2014, pese a que desde el 12 de diciembre (tres días antes) se solicitó prorroga por dos meses por motivos de cierre de fábricas a fin de año y temas relativos a servidumbre, y posteriormente, el 6 de enero de 2015, se realiza suspensión del contrato hasta el día 19 de mayo de 2015. Así mismo en los contratos 164, 210 y 259 del año 2015, en la presentación del Plan de inversión de Anticipo para el cobro del mismo, su contenido es genérico e insuficiente, y no identifican las especificaciones en los materiales y/o servicios que se van a adquirir, como efectivamente se evidencia en el pago de anticipos de otros contratos. Aunque la entidad advierte que la ejecución de los contratos tuvo un desarrollo normal y que sus anticipos fueron invertidos, amortizados y legalizados según las actas respectivas, el hecho debatido es el establecimiento de controles antes de su ejecución para garantizar que el anticipo sea invertido en lo legalmente pertinente. Estos hechos se presentan por falta de control y supervisión por parte del interventor y por deficiencias en el contenido del manual de contratación y en la elaboración de la minuta de los contratos, ya que permitieron el pago de anticipos con la presentación del Plan de Inversión que no contiene información detallada, situación que genera riesgos en el uso de los recursos. Hallazgo administrativo HA11 IP1. Construcción Sede el BOTE e Interventoría. Numeral 8 del artículo 4 de la Ley 400 de 1997. Las edificaciones en Colombia deben someterse a los criterios de diseño, construcción y supervisión técnica según lo preceptuado en la Construcción Sismo Resistente Resoluciones expedidas por la "Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, determinadas por la Ley 400 de 1997. La norma NSR-10 TITULO A. Requisitos Generales de Diseño y Construcción Sismo Resistente. Artículo 1540 y 1541 Código Civil Colombiano. La aplicación de las Normas Sismo resistentes tienen como finalidad diseñar y construir edificaciones que deben ser capaces de resistir temblores de POCA intensidad SIN DAÑO ALGUNO, temblores de MEDIANA intensidad SIN DAÑO ESTRUCTURAL y un temblor FUERTE SIN COLAPSO EN LA ESTRUCTURA, salvaguardando como primera instancia la vida humana y luego los bienes materiales. Artículo 1 y 3 de la Ley 1229 de 2008, respecto a la obligación del constructor o contratista que es el profesional, ingeniero civil, arquitecto o constructor en arquitectura o ingeniería, bajo cuya responsabilidad se adelanta la construcción de una edificación...supervisor técnico, es el profesional, ingeniero civil, arquitecto o 34 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 cgrcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 35/72 GENERAL DE LA REPÚBLICA constructor en arquitectura e ingeniería, bajo cuya responsabilidad se realiza la supervisión técnica. Documento de Gerencia No 156 — Por el cual se adopta el manual de lnterventoría de la Electrificadora del Huila S.A ESP, establece: "El objeto de la lnterventoría: Tendrá como propósito hacerle seguimiento y control a la acción del contratista, para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el respeto de las especificaciones técnicas ofrecidas y supervisar la ejecución de las actividades administrativas en cada uno de los contratos y la sujeción al presupuesto asignado". Contrato de obra No. 370 del 24 de Diciembre de 2014, cuyo objeto es "Contratar por el sistema de precios unitarios fijos a todo costo la construcción de una sede para la Electrificadora del Huila S.A E.S.P, la cual consta de un edificio administrativos, un auditorio y un centro de control", valor inicial contratado: $13.063 millones; plazo: corresponde a la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2014; acta de inicio de fecha 13 de enero de 2015; acta de replanteo de fecha 20 de febrero de 2015; valor adicional: $ 3.469.9 millones; valor final contratado: $16.533 millones; valor ejecutado: $7.839.7 millones según acta parcial No.12 de fecha 01 de abril de 2016; estado en ejecución. En los informes de interventoría se encuentra registrado que las resistencias de los concretos relacionados con la especificación de 3.500PSI y 4.000PSI no están cumpliendo lo solicitado en la norma, situación que se evidenció en los elementos estructurales del edificio administrativo y en el tanque de almacenamiento subterráneo. Estas obras no cumplen las especificaciones de calidad dadas por los diseños estructurales que generaron el presupuesto oficial de obra, colocando en riesgo la misma, toda vez que por cualquier error de dosificación o curado del concreto, la construcción de la edificación puede presentar un grado de seguridad sísmica inferior a las planteadas inicialmente en los diseños estructurales. De acuerdo a la situación presentada en obra, frente a las resistencias de las columnas, las cuales no están dando los resultados de acuerdo a la resistencia de diseño, el contratista procede a redefinir toda la edificación contemplado una resistencia de 3000psi, donde se evidenció según certificación aportada por la entidad, que la capacidad sísmica de la estructura no se veía disminuida y en general con esta resistencia se cumple los requerimientos normativos actuales, sin embargo en esta certificación el calculista también afirma que si se ven afectados algunos aspectos como los fenómenos de vibración y confort que se tomaron como parámetros al momento inicial del diseño, pero que igualmente se encuentra permitido normativamente. 35 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1 • PBX 647 7000 cgrPcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 36/72 CONTRALORÍA GENERAL. DE LA REPUBL1CA Ante esta situación, persisten dudas e incertidumbre frente al comportamiento de la estructura, al no contar con una certificación del calculista de la edificación que contenga cifras que permitan identificar los valores en los que no se ven afectadas la resistencia y la elasticidad de la estructura (aspectos que no lo certifican), puesto que el módulo de elasticidad es un 7% menor que el contemplado inicialmente y esto puede incrementar derivas y vibraciones y a su vez, la capacidad de las columnas se reduciría en un 85,7%. No obstante esta situación, el presupuesto oficial del proyecto establece que para el ítem de columnas la resistencia del concreto es de 24,5 MPA con una unidad de medida en metro cubico y un valor unitario de $0/1 millones, ahora bien, si los resultados de laboratorio demuestran que no se está cumpliendo con dicha resistencia, al ser esta inferior a la requerida en el diseño y se rediseña con una resistencia de 3000psi el valor por este ítem no se debió reconocer como se estableció inicialmente. A la fecha se han legalizado 12 pagos mediante actas parciales y está en trámite el pago del acta parcial No.13, revisados los ítems relacionados con este aspecto se evidencia que hasta el momento, Electrohuila S.A.E.S.P ha reconocido al contratista en los pagos efectuados, columnas con una resistencia de 3500PSI, cuando en realidad esta resistencia es inferior, razón por la cual existe un mayor valor pagado en este ítem que no ha sido posible determinar con certeza y para lo cual se requiere profundizar en el análisis de estos hechos. No obstante, al haberse reconocido un pago de un ítem que no se ejecutó, llama la atención de este órgano de control que así se logre compensar o en el mejor de sus casos la devolución de los recursos pagados por obra que no se ejecutó, el principal riesgo es el cumplimiento de la resistencia de los concretos de acuerdo a los diseños estructurales, pues existe incertidumbre de cual va hacer el comportamiento de la estructura cuando entre a operar la edificación. Para realizar la Interventoría a este proyecto, se realizó Contrato de suministro de servicios No. 091 del 05 de Marzo de 2015, dentro de las obligaciones del interventor está la de realizar un seguimiento y control de calidad de los materiales suministrados por el contratista al igual que el de analizar los resultados de laboratorio de la mezcla de concreto para la fundición de todos los elementos estructurales y no estructurales de la edificación, sin embargo dentro de las conclusiones y recomendaciones de los informes de interventoría es reiterativo el incumplimiento del contratista en las resistencias de los concretos de las columnas, del tanque de almacenamiento y de las vigas, pero no se plantea el procedimiento a implementar para su mitigación o corrección; por falta de control y seguimiento por parte del interventor, que conlleva a que se autorice el pago de ítems ejecutados con especificaciones técnicas diferentes a las contempladas en el contrato de obra. 36 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 37/72 GENERAL DE LA REPÚBLICA 3.1.3.2 Seguimiento a las sentencias y conciliaciones. A 31 de diciembre de 2015, Electrohuila S.A E.S.P estaba vinculada a 198 procesos judiciales en estado activo, de los cuales en 56 actúan como demandante y en 142 como demandada, así mismo registra en estado finalizado 8 procesos. Se realizó la verificación de las directrices generales establecidas por la entidad en la defensa de sus intereses en materia de defensa judicial, seleccionando 10 procesos que cursaron en contra de la entidad y 6 solicitudes de conciliación prejudicial adelantadas en el año 2015, logrando establecer que para asumir la defensa judicial, Electrohuila S.A E.S.P ha definido unos procedimientos de análisis de cada caso en particular por parte del Comité Jurídico y acciones dirigidas a representar adecuada y oportunamente sus intereses, vinculando a la aseguradoras y agotando los recursos legalmente establecidos en las instancias judiciales competentes. No obstante, la entidad no tiene una política definida para la prevención del daño, ya que únicamente ha fijado pautas para asumir la defensa de sus intereses cuando es vinculada a un proceso judicial o extrajudicialmente, la ausencia de una Política de prevención del daño, genera el riesgo que se sigan presentando demandas en contra de la entidad por los mismos hechos. Se detectaron deficiencias en la base de datos reportada por la entidad al aplicativo EKOGUI, generando inconsistencias en la información disponible para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La evaluación se desarrolló a través de la verificación aleatoria de expedientes judiciales y el cumplimiento de las obligaciones legales. HAl2. - Funciones Comité de Conciliación. El artículo 15 del Decreto 1716 de 2009. "Campo de aplicación Comités de Conciliación. Las normas sobre comités de conciliación contenidas en el presente capítulo son de obligatorio cumplimiento para las entidades de derecho público, los organismos públicos del orden nacional, departamental, distrital, los municipios que sean capital de departamento y los entes descentralizados de estos mismos niveles. Estos entes pondrán en funcionamiento los comités de conciliación, de acuerdo con las reglas que se establecen en el presente decreto. Numerales 6 y 7 del artículo 19 del Decreto 1716 de 2009 regulan las funciones del Comité de conciliación: 6) Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad con el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición e informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las correspondientes decisiones anexando copia de 37 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1. PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 38/72 CONTRALORÍA GENERAL. DE LA REPÚBLICA la providencia condenatoria, de la prueba de su pago y señalando el fundamento de la decisión en los casos en que se decida no instaurar la acción de repetición. 7) Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines de repetición. Parágrafo único). En aquellas entidades donde no exista la obligación de constituir comités de conciliación y no se haya hecho de forma facultativa, las funciones de que trata este artículo serán asumidas por el representante legal de la entidad. Sentencia C-736 de 2007: "No obstante, la Corte observa que una interpretación armónica del literal d) del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, junto con el literal g) de la misma norma, permiten entender que la voluntad legislativa no fue excluir a las empresas de servicios públicos mixtas o privadas de la pertenencia a la Rama Ejecutiva del poder público. Ciertamente, el texto completo del numeral 2° del artículo 38 es del siguiente tenor: "Artículo 38. Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los organismos y entidades del Sector Central y del Sector descentralizado por servicios. g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público.(Lo subrayado es lo demandado)" Nótese cómo en el literal d) el legislador incluye a las "demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público", categoría dentro de la cual deben entenderse incluidas las empresas de servicios públicos mixtas o privadas, que de esta manera, se entienden como parte de la Rama Ejecutiva en su sector descentralizado nacional. De conformidad con la sentencia de la Corte Constitucional C -736 de 2007, las Empresas de Servicios Públicos domiciliarios mixtas se catalogan como entidades descentralizadas por servicios de naturaleza pública, que hacen parte de la estructura de la rama ejecutiva del poder público y por ende le es aplicable el cumplimiento de las funciones de los Comités de Conciliación. C-736 de 2007. Corte Constitucional La Electrificadora del Huila S.A E.S.P, no está cumpliendo con las funciones del Comité de Conciliación descritas en el artículo 19 del decreto 1716 de 2009 , las cuales de conformidad con la naturaleza jurídica del ente, pueden ser asumidas por el Representante Legal de la entidad, de conformidad con el parágrafo único del artículo 19 del mismo decreto. Electrohuila no ha cumplido con estas funciones al considerar que la normatividad relativa a los comités de conciliación no le es aplicable por ser una empresa de servicios públicos domiciliarios de naturaleza mixta; no obstante la sentencia de la Corte Constitucional C-736 de 2007, determina que las empresas de servicios 38 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1. PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.qov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 39/72 GENERAL DE LA REPÚBLICA públicos mixtas, forman parte de la estructura de la Rama ejecutiva del poder público, sector descentralizado, del orden nacional, de conformidad con el literal d) del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, junto con el literal g) de la misma norma. Por tanto de conformidad con los artículos 15 y 19 del decreto 1716 de 2009, al ser Electrohuila de naturaleza pública del sector descentralizado y del orden nacional, se encuentra obligada a cumplir las funciones establecidas para los Comités de Conciliación, en caso de no haberlos creado estas atribuciones serán ejercidas por el Representante Legal de la entidad. En este sentido, se evidenció que una vez pagadas las indemnizaciones de perjuicios causados a terceros en el desarrollo del servicio misional, Proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual radicación 2006-008 y Proceso ordinario laboral radicación 36306, no se realizó el debido análisis de la procedencia de la acción de repetición por parte de la Entidad o de la persona responsable del mismo, como tampoco se informó al coordinador de agentes del Ministerio Público ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo la decisión adoptada, debidamente fundamentada. Estos hechos se presentan por debilidades de la oficina jurídica en el acatamiento de la normatividad aplicable a la naturaleza jurídica de la Entidad, lo que genera el riesgo de que los recursos pagados en esas circunstancias no se recuperen vía acción de repetición cuando esta proceda y adicionalmente se obstaculiza la función de vigilancia y control a la Entidad efectuada por los organismos estatales competentes. Hallazgo administrativo HA13 - Políticas Prevención Daño Antijurídico. El artículo 15 del Decreto 1716 de 2009 establece: "Campo de aplicación Comités de Conciliación. Las normas sobre comités de conciliación contenidas en el presente capítulo son de obligatorio cumplimiento para las entidades de derecho público, los organismos públicos del orden nacional, departamental, distrital, los municipios que sean capital de departamento y los entes descentralizados de estos mismos niveles. Estos entes pondrán en funcionamiento los comités de conciliación, de acuerdo con las reglas que se establecen en el presente decreto. Estos entes pondrán en funcionamiento los comités de conciliación, de acuerdo con las reglas que se establecen en el presente decreto. Numeral 1 artículo 19 del Decreto 1716 de 2009 regula las funciones del Comité: »Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico. C-736 de 2007. Corte Constitucional; Decreto 4085 de 2011 39 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 40/72 CONTRALORÍA GENERAL. DE LA REPÚBLICA Electrohuila, ha adoptado criterios y directrices en materia de defensa judicial relacionadas con la contestación dentro del término legal de las demandas en las que actúa, proponiendo excepciones, requiriendo y aportando pruebas; Asistiendo a las diligencias judiciales; objetando los dictámenes desfavorables e impugnando las decisiones adversas; Sin embargo, no tiene establecida ni documentada una Política de Prevención del Daño Antijurídico. La política del daño antijurídico, es un plan de acción integral de la entidad para solucionar, mitigar o controlar la problemática generadora del daño; al respecto la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado define los lineamientos en el Manual para la elaboración de políticas de prevención del daño antijurídico (Junio de 2014), que implica seguir los siguientes pasos: 1) Buscar puntos que generan problemas, 2) Enlistar las posibles causas, 3) Identificar las causas primarias del problema, 4) Diseñar las medidas para corregir el problema, 5) Implementar las medidas correctivas, 6) Comprobar los resultados y 7) Institucionalizar las nuevas medidas. Al carecer la entidad de una Política de prevención del daño antijurídico, no ha establecido las acciones encaminadas a disminuir el riesgo jurídico por demandas judiciales, y con ello la afectación al patrimonio público que las mismas pueden ocasionar. Electrohuila, no ha formado ni ejecutado formalmente políticas de prevención del daño antijurídico, por cuanto considera que la entidad no está obligada a constituirlo. En este sentido el Decreto 4085 de 2011, en su artículo 2, dispone que la agencia elaborará los instructivos para la aplicación integral de las políticas de prevención y conciliación, así como lo relativo al sistema único de gestión e información. Los instructivos para la aplicación integral de las políticas de prevención del daño y de conciliación así como lo relativo al sistema único de gestión e información serán vinculantes para las entidades del orden nacional; teniendo en cuenta la sentencia de la Corte Constitucional C-736 de 2007, en la que determina que las empresas de servicios públicos mixtas, forman parte de la estructura de la Rama ejecutiva del poder público, sector descentralizado, del orden nacional, de conformidad con el literal d) del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, junto con el literal g) de la misma norma. Así las cosas, la entidad si se encuentra en la obligación de establecer una Política de Prevención del Daño Antijurídico. Estos hechos se presentan por debilidades de la oficina jurídica en el acatamiento de la normatividad aplicable a la naturaleza jurídica de la Entidad, lo que genera el riesgo de que siga siendo condenado por los mismos hechos, afectando con ello el patrimonio de la entidad. Hallazgo administrativo 40 Carrera 63 No. 14-97 Piso le PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 41/72 GENERAL DE LA REPÚBLICA HA14 - Información Procesos Judiciales Plataforma EKOGUI Decreto 4085 de 2011. Capítulo 1. Artículo 6 Numeral 4. Establece como una de las funciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en relación con la gestión del conocimiento y evaluación de la defensa: (1) Desarrollar, implementar y administrar, con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa de la Nación, contemplado en el artículo 15 de la Ley 790 de 2002 y el Decreto 1795 de 2007, el cual deberá ser utilizado y alimentado por todas las entidades y organismos estatales del orden nacional, cualquiera sea su naturaleza jurídica y por aquellas entidades privadas que administren recursos públicos. Artículo 2.2.3.4.1.10. Funciones del apoderado. Son funciones del apoderado frente al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado EKOGUI, las siguientes: 1. Registrar y actualizar de manera oportuna en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - EKOGUI, las solicitudes de conciliación extrajudicial, los procesos judiciales, y los trámites arbitrales a su cargo. 2. Validar la información de solicitudes de conciliación, procesos judiciales y trámites arbitrales a su cargo, que haya sido registrada en el Sistema por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado e informar a la Agencia, dentro de los 15 días siguientes al ingreso de la información, cualquier inconsistencia para su corrección. La Electrificadora del Huila, reportó para la vigencia 2015, información a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a través del aplicativo EKOGUI, la existencia de 181 procesos judiciales tramitados contra la Entidad. Lo anterior no corresponde con la información suministrada al grupo auditor por la Entidad para la misma vigencia, pues informa que tenía 198 procesos en estado activo, de los cuales en 56 actúan como demandante y en 142 como demandada y registra en estado finalizado 8 procesos. Igualmente, se verifica que seis (6) de los procesos que se encuentran reportados en estado activo en el aplicativo, no se encontraron registrados en la base de datos de la entidad: Rad No 2006-527, Rad No 1995-839101, Rad No 2009-718, Rad No 2010-128, Rad No 2011-501 y Radicado No 2006-301. Así mismo, el proceso No 2006-260 se reporta como activo en EKOGUI, habiendo finalizado con sentencia del 27 de agosto de 2014 de la Corte Suprema de Justicia. Esta situación se presenta por falta de controles en la conciliación de la información que la entidad reporta a las plataformas virtuales de los organismos de control, y debilidades en la actualización de esta información, lo que genera incertidumbre sobre la exactitud de la misma. Hallazgo administrativo 3.1.3.3 Rendición de la cuenta, aplicativo SIRECI. 41 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.qov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 42/72 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Se verificó la rendición de la cuenta por la vigencia 2015, según los formatos que la entidad auditada registró en el aplicativo SIRECI, la cual fue comparada en forma aleatoria con la información presupuestal, contable, financiera, administrativa y de gestión de la vigencia 2015. Se detectaron datos faltantes, cifras no coherentes e información inconsistente en la relación de procesos judiciales, información operativa en la generación y en el formato de proyectos o actividades que han solicitado trámite ambiental. HA15. Rendición de la cuenta SIRECI vigencia 2015. La Resolución 7350 de 2013 de la Contraloría general de la República, que adopta el sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI-, establece el contenido, periodo y términos de información que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de cuenta e informes a la Contraloría General de la República. El literal e del artículo 2° de la Ley 87 de 1993 establece como objetivo del sistema de Control Interno: Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. Se identificaron las siguientes situaciones en la información reportada mediante el aplicativo SIRECI en la vigencia 2015: F9 - RELACION DE PROCESOS JUDICIALES La Electrificadora del Huila S.A E.S.P reportó a la Contraloría General de la República en el formato F9 SIRECI, el trámite de 127 procesos judiciales a los que se encuentra vinculada a 31 de diciembre de 2015, de los cuales en 19 actúa como demandante y en 108 como demandada. Lo anterior no corresponde con la información suministrada al grupo auditor por la Entidad para la misma vigencia, pues informa que tenía 198 procesos en estado activo, de los cuales en 56 actúa como demandante y en 142 como demandada y en estado finalizado 8 procesos. De igual forma, revisado el saldo total del formulario F9 rendido en el aplicativo SIRECI como informe anual consolidado con corte a diciembre 31 de 2015, frente al informe rendido para ese mismo corte por la Secretaría General - Asesoría Legal, se establece diferencia por menor valor de $11.165.8 millones en la cuantía estimada de los procesos y diferencia por menor valor de $3.232.9 millones, en el monto de la respectiva provisión contable (Columna 52). 42 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1. PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 43/72 GENERAL. DE LA REPUBLICA Lo anterior en razón a que no se informan 71 procesos, por diferencia en el valor reportado de las pretensiones de los procesos 4100133310062010002500 y 4100131050022012006350 y a que se reporta como provisión contable el mismo valor de la cuantía estimada de los procesos (Columna 51). Esta situación se presenta por falta de controles en la conciliación de la información que la entidad reporta a las plataformas virtuales de los organismos de control, lo que genera incertidumbre sobre la exactitud de la misma. F10 - INFORMACION OPERATIVA (PRODUCCION Y/O COMERCIALIZACION DE BIENES Y/O SERVICIOS) Revisado los datos del Formulario F10 rendido en el aplicativo SIRECI de la vigencia 2015, en la fila 2 "Generación de Energía Eléctrica" se determinaron las siguientes situaciones: — En la columna (15) Ejecución, el valor reportado por 329.2 millones no es coherente ya que la información de contratos de compra de energía activos en el 2015 comprados por Electrohuila Generador para atender el mercado No regulado y parte del regulado, supera la cifra reportada y contiene información de Cantidad de Energía Contratada en MWh de 472.411 (equivale a 472.4 millones). — En la columna (48) Vigencia actual / costo unitario promedio, el valor reportado por 7.47 ($/KWh) no es coherente con las cifras de los costos de generación de las plantas propias de 75 ($/KWh) y los precios unitarios ($/KWh) de los contratos de compra de energía activos en el 2015 por Electrohuila - Generador, así• * Contrato código ASIC 28548, 131400 MWh, precio por 164 ($/KWh). * Contrato código ASIC 8107-8486, 126582 MWh, precio por 130 ($/KWh). * Contrato código ASIC 8107-8486, 189873 MWh, precio por 121 ($/KWh). — En la columna (52) Vigencia actual / precio promedio unitario de venta reportado por 111.12 ($/KWh) no es coherente con las cifras según contratos de venta de la vigencia 2015 suscritos con clientes No regulados la cual presenta un promedio de 160.85 ($/KWh). F8.3 PROYECTOS O ACTIVIDADES QUE HAN SOLICITADO TRÁMITE AMBIENTAL La Electrificadora del Huila S.A E.S.P en su reporte a 31 de diciembre de 2014, SIRECI formato F8-3 Proyectos o actividades que han solicitado trámite ambiental, se reportaron 4 proyectos, siendo estos: 43 Carrera 63 No. 14-97 Piso l• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 44/72 CONTRALORÍA GENERAL. DE LA REPÚBLICA • • • • Ampliación del permiso de aprovechamiento forestal y medida de compensación ambiental zona sur, del corredor vial Pitalito San Agustín- Permiso (18.000 plántulas de compensación) Autorización aprovechamiento forestal domestico y/o flora silvestre – Neiva-Plan de manejo ambiental Autorización aprovechamiento forestal domestico y/o flora silvestre –Palermo Huila. Estudio de impacto ambiental para la generación de la pequeña central sobre la cuenca medio del río Bache, Santa María I y El Socorro—Santa María--Licencia Esta información reportada, se encuentra incompleta, ya que Electrohuila realizo 12 trámites ambientales adicionales a los reportados, como se describe a continuación: Permiso CAM DTS-92866; DTN – 94261; C.E.N 110-12-02(1500) Permiso No 036 y 055 C.E.N 110-12-02(2075) Permiso No 055; SEDES No 009; Alcaldía de Rivera; Permiso No 119; Permiso No 136; Permiso No 06 DE 2015; Alcaldía de Villavieja; Alcaldía de lquira; Alcaldía de Algeciras; Alcaldía de Tello. La anterior información es cargada por la entidad al SI RECI, una vez la CGR realiza la observación, agregando adicionalmente los permisos: DTN Radicado CAM 20152010014141; DTS – 88193; DTO – 87304; DAD1508-0221; Alcaldía de Colombia; Alcaldía de Hobo. Esta situación se presenta por deficiencias de control y seguimiento respecto del registro y reporte de la información por parte de la oficina de Responsabilidad Social y Ambiental-ORSA-, lo cual indica que la información reportada es inexacta. En resumen, las anteriores situaciones se presentan por deficiencias de control y seguimiento a la estructuración de la información rendida, con lo cual se reduce la confiabilidad de los datos oficiales reportados, con la consecuente afectación a las cifras y análisis que en forma consolidada o por sector pueda realizar el Ente de Control usuario de la información. Las situaciones descritas fueron parcialmente corregidas durante el proceso auditor. 3.1.4. Financiero 3.1.4.1 Realidad económica y jurídica de la contabilidad y proceso de Gestión de costos y gastos. Según el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2015, los Activos ascienden a $747.124.3 millones, el Pasivo asciende a $220.591.1 millones y el Patrimonio a $526.533.1 millones. 44 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1. PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 45/72 GENERAL. DE LA REPÚBLICA Los Ingresos ascendieron a $427.522.5 millones, en tanto que los Gastos y Costos de Ventas fueron de $364.878.1 millones. En el análisis de los estados contables de la Electrificadora del Huila S.A. ESP, a 31 de diciembre de 2015, la auditoría se focalizó en el registro de los hechos económicos y evaluación de los procesos: Realidad Económica y Jurídica de la Contabilidad y Gestión de Costos y Gastos, teniendo en cuenta las cuentas más representativas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Costos de ventas y operación. Teniendo en cuenta la información del Balance General a 31 de diciembre de 2015, en el Activo que ascendió a $747.124.3 millones, la sumatoria de las cuentas muestra escogidas para la evaluación del Activo correspondió a $622.493.4 millones lo que representa el 83.3% del total Activo. Del total del Pasivo que ascendió a $220.591.1 millones, se tomaron cuentas muestra equivalentes al 34.9% del mismo. Del Patrimonio que ascendió a $526.533.1 millones, se analizó el 64% del total. De los Ingresos que ascendieron a $427.522.5 millones, se analizó el equivalente al 97,9% del total. En relación con los Costos de Venta y Operación, por $304.763.1 millones, se analizó cuenta equivalente al 99,97% del total. Adicionalmente, durante el presente proceso auditor se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento de los hallazgos relacionados con asuntos contables. La acción auditora se focalizó en realizar pruebas sustantivas y de cumplimiento al proceso de Realidad económica y jurídica de la contabilidad y Gestión de costos y gastos. HA16: Acreedores -Dividendos y Participaciones. El Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios establece que los Acreedores representan el valor de las obligaciones adquiridas por el ente prestador de servicios públicos domiciliarios, en cumplimiento de su objeto social, por concepto de descuentos de comisiones, honorarios, servicios, suscripciones, dividendos y participaciones, servicios públicos, transportes, arrendamientos, viáticos y gastos de viaje, seguros y cheques no cobrados, nómina, contribuciones, excedentes financieros, aportes y otras obligaciones. 45 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 46/72 CONTRALOR IA GENERAL DE LA REPUBLICA En atención a decisión de la Asamblea General de Accionistas realizada el 26 de marzo de 2015, fueron decretados dividendos a favor del Departamento del Huila, razón por la cual Electrohuila S.A. E.S.P emitió el Comprobante de Egreso Nro.2015120212 del 14 de diciembre de 2015, con radicado Nro.3912671, por valor de $945 millones, girado mediante transferencia electrónica con origen en la Cuenta Corriente Nro.380-05580-6 del Banco de Occidente; transacción que no obstante no ser exitosa al finalizar el periodo contable 2015, en la Cuenta Auxiliar 24250334 -Dividendos y Participaciones no se evidencia el ajuste en el periodo, de tal forma que refleje la realidad económica. Situación que evidencia debilidades de control y seguimiento al reconocimiento de los hechos económicos, lo que genera subestimación de la Cuenta 2425 Acreedores con el respectivo efecto de subestimación de la Cuenta 1110 -Bancos y Corporaciones. Hallazgo administrativo HA17: Cuenta 1408 Servicios Públicos, prescripción acción de cobro deudor. El artículo 2536 del código civil establece: PRESCRIPCION DE LA ACCION EJECUTIVA Y ORDINARIA. Modificado por el art. 8, Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente: La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años y la ordinaria por diez (10). (...) El párrafo 152 del Marco Conceptual del Régimen de Contabilidad pública, establece que: "... Los deudores representan los derechos de cobro de la entidad contable pública originados en desarrollo de sus funciones de cometido estatal...". El Documento de Gerencia 017 del 2 de febrero de 2015, establece que el castigo de Cartera es el reconocimiento de la extinción de la cuenta por cobrar a favor de ELECTROHUILA, cuando existen derechos cuya recuperación no es posible por condiciones particulares del cliente, sentencias judiciales, prescripción del plazo o cambios normativos. A 31 de diciembre de 2015 Electrohuila S.A E.S.P acumula Cartera mayor a 180 meses sobre la cual se encuentra prescrita la acción de cobro, situación está que conlleva una sobreestimación de $1.009 millones de la Cuenta 1408 -Deudores, Servicios Públicos; con efecto de sobreestimación por $1.009 millones de la Cuenta 1480 -Provisión para Deudores (CR). Esta situación que se presenta por deficiencias de seguimiento y control respecto de la depuración de Cartera, y sobre la cual la Contraloría General de la República ha venido pronunciándose en auditorias anteriores, afecta la confiabilidad de la información financiera. Hallazgo administrativo 46 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1* PBX 647 7000 cgrPcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 47/72 GENERAL DE LA REPÚBLICA HA18: Cuenta 1480 - Provisión de Deudores, de 31 a 60 días. El Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios, establece que la Cuenta 1480 -Provisión para Deudores (CR), representa el valor estimado de las contingencias de pérdidas generadas en los deudores, como resultado del riesgo de incobrabilidad, de acuerdo con el análisis general o individual, de las cuentas que conforman el grupo de deudores. Es una cuenta devaluación del activo de naturaleza crédito. El numeral 14.4.4 del Documento de Gerencia 017 del 2 de febrero de 2015, establece respecto de la medición de la provisión para deudores que la regla de negocio definida para registrar el valor de la provisión para cubrir el riesgo de incobrabilidad es la siguiente:(...) Saldos vencidos mayores de 31 y menores de 90 días, 25%. En la vigencia 2015 la Electrificadora efectuó provisión de deudores por Cartera Comercial, tomando saldos vencidos superiores a 60 días, omitiendo hacer la provisión de deudores en el rango entre 31 y 60 días, valor que según "Foto de Cartera por Usuarios" (sic), asciende a $708.2 millones, y su provisión del 25% calculada en $177.0 millones no presenta registro al cierre de la vigencia. Aspecto que conlleva subestimación por $177.0 millones en la Cuenta 1480 Provisión para Deudores (CR) y subestimación en la Cuenta 5304 -Provisión para Deudores por dicha cuantía. Esta situación que se presenta por debilidades de control y seguimiento respecto de los procedimientos internos que establecen el cálculo contable de la provisión de deudores, lo cual afecta la confiabilidad de la información financiera. Hallazgo administrativo HA19: Cuenta 1605 -Terrenos. El artículo 4 del Decreto 2649 de 1993 emitido por el Ministerio de Desarrollo Económico, establece: CUALIDADES DE LA INFORMACION CONTABLE. Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser comprensible y útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información sea comparable. El Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios, establece que la Cuenta 1605 -Terrenos, representa el valor de los predios de propiedad del Ente prestador de servicios públicos domiciliarios, adquiridos a cualquier título, en donde se encuentran las diferentes edificaciones, así como los 47 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 48/72 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA destinados a futuras ampliaciones o construcciones para el uso o servicio del mismo. Según Certificados de Libertad y Tradición Nro.200-54579, 200-6779 y 200-110126 correspondientes a predios ubicados en Tello, Cerro Neiva y Yaguará, presentan anotaciones que acreditan la propiedad de Electrificadora; sin embargo en el módulo de Contabilidad no se evidencia el registro correspondiente como Activos Fijos, aspecto que subestima la Cuenta 1605 -Terrenos por $3 millones, con efecto de subestimación en la cuenta 3255 -Patrimonio Institucional Incorporado por la misma cuantía. Además, la información reportada por los módulos del aplicativo ERP en la relación de activos fijos, no contiene el número de matrícula inmobiliaria adicional al número ID de identificación interna como activo fijo, que permita su plena identificación. Lo anterior por debilidades de control y seguimiento respecto de los bienes propiedad de la entidad, lo cual afecta la confiabilidad de la información financiera.Hallazgo administrativo HA20: Cuenta 1675 -Equipo de transporte, Tracción y Elevación. El Plan General de Contabilidad Pública establece: "117 -Devengo o Causación. Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben reconocerse en el momento en que sucedan, con independencia del instante en que se produzca la corriente de efectivo o del equivalente que se deriva de estos. El reconocimiento se efectuará cuando surjan los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho incida en los resultados del período." El Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios, establece: "La Cuenta 1675 -Equipo de Transporte, Tracción y Elevación, representa el valor de los equipos de transporte aéreo, terrestre, férreo, marítimo y fluvial, de tracción y elevación, de propiedad del Ente prestador de servicios públicos domiciliarios, adquiridos a cualquier título, para el desarrollo de su objeto social." Según el mismo Plan, en la dinámica, ésta cuenta se acredita con: "(...) 2. El valor del equipo de transporte, tracción y elevación que sea retirado del servicio por deterioro, obsolescencia, destrucción, pérdida u otras causas. La cuenta 1685 Depreciación acumulada (CR) representa el valor acumulado de la pérdida de capacidad operacional que ha sufrido la propiedad, planta y equipo por el uso u otros factores naturales, teniendo en cuenta su vida útil estimada y las erogaciones capitalizables". 48 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 49/72 GENERAL DE LA REPÚBLICA En la Cuenta 1675 -Equipo de Transporte, Tracción y Elevación, se registra un bien por valor de $6 millones representado en un Montacargas, Placa Nro. MBA-37, con ID-15455, el cual fue dado de baja mediante documento de Gerencia Nro.147 del 17 de julio de 2013, razón por la cual contablemente debió ser descargado en la misma vigencia, situación que persiste a 31 de diciembre de 2015, y que conlleva una sobreestimación en la Cuenta 1675 -Equipo de Transporte, Tracción y Elevación, por $6 millones, y sobreestimación de la Cuenta 1685 -Depreciación acumulada (CR) por la misma cuantía. Lo anterior evidencia debilidades de control y seguimiento en relación con el reconocimiento de los hechos económicos y administrativos, generando información inconsistente en los reportes del módulo contable y en los reportes de Activos Fijos. Hallazgo administrativo. NAZI: Cuenta 1655- Maquinaria y Equipo. El Decreto 2649 de 1993, establece: "Artículo 4 -CUALIDADES DE LA INFORMACION CONTABLE. Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser comprensible y útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información sea comparable." El Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios, establece: "La Cuenta 1655 - Maquinaria y Equipo, representa el valor de la maquinaria, equipo y herramientas de propiedad del Ente prestador de servicios públicos domiciliarios, adquiridos a cualquier título, para ser utilizados en el desarrollo de su objeto social." A 31 de diciembre 2015 se identificaron diferencias en los saldos del módulo de Contabilidad y el módulo de Activos Fijos del Almacén, respecto de los bienes Herramientas y Accesorios, los cuales según libros presentan valor contable por $6.009.9 millones y valor en el módulo de Activos Fijos por $6.448.2 millones, presentando una diferencia contable por $438.3 millones. Aspecto que conlleva una subestimación en la Cuenta 1655 -Maquinaria y Equipo, con efecto de subestimación en la Cuenta 3255 -Patrimonio Institucional Incorporado, por $438.3 millones, respectivamente. Esta situación que se presenta por deficiencia de control y conciliación entre Contabilidad y Almacén, afecta la confiabilidad de la información financiera. Hallazgo administrativo HA22: Conciliación de Cartera 49 Carrera 63 No. 14-97 Piso l• PBX 647 7000 cgrPcontraloria.gov.co • www contraloria ov co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 50/72 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA El párrafo 85 del Marco Conceptual del Régimen de Contabilidad Pública, establece que "...La información contable pública es razonable cuando refleja la situación y actividad de la entidad contable pública, de manera ajustada a la realidad..." A 31 de diciembre de 2015 se refleja diferencia en la conciliación de Cartera entre Contabilidad y Comercial, la cual conlleva una subestimación de la Cuenta 1408 Deudores Servicios Públicos por $328.4 millones, con efecto de subestimación de la Cuenta 4315 Venta de Servicios, cabe destacar que esta situación ha venido siendo observada por la Contraloría General de la República en auditorías practicadas a la Electrificadora en vigencias anteriores. La anterior situación además de evidenciar deficiencias en el proceso de conciliación mensual de Cartera entre Contabilidad y Comercial, también afecta la confiabilidad de la información financiera reportada. . Hallazgo administrativo. HA23: Garantías Financieras Mercado Energía Mayorista La Resolución 024 de 1995 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas-CREG -Por la cual se reglamentan los aspectos comerciales del mercado mayorista de energía en el sistema interconectado nacional, que hacen parte del Reglamento de Operación, en el artículo 22, establece que "...El cumplimiento de todas aquellas obligaciones de generadores y comercializadores, que se formen en el mercado mayorista a través de la Bolsa de Energía, entre sí o respecto de los transportadores, será objeto de garantías a favor del administrador del SIC, de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos..." El artículo 5 de la Resolución 158 de 2011, que modifica el artículo 3 del anexo de la Resolución 019 de 2006, expedido por la CREG, establece que "Se aceptará como mecanismos alternativos al otorgamiento de las Garantías indicadas...los Prepagos Mensuales y los Prepagos Semanales, como cubrimiento de las transacciones en el Mercado de Energía Mayorista...Prepagos mensuales y semanales: sumas de dinero pagadas por un Agente del Mercado de Energía Mayorista en las cuentas que para tal efecto señale el ASIC, con el fin de pagar anticipadamente las transacciones del Agente. Una vez efectuado el pago anticipado, los fondos respectivos no son parte del patrimonio del agente que realiza el prepago... Los prepagos quedan a disposición del ASIC como mandatario de los agentes del Mercado de Energía Mayorista para que efectúe las transferencias respectivas a los agentes beneficiarios, acorde con los procedimientos y plazos establecidos en la normatividad vigente..." El Plan de Contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios sometidos a la vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, establece que en el efectivo "...se agrupan las cuentas 50 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 cgrcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 51/72 GENERAL. DE LA REPÚBLICA representativas de los recursos de liquidez inmediata con que cuenta el ente prestador de servicios públicos domiciliarios... "y que los deudores "... Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y que representan derechos a favor del Ente prestador de servicios públicos domiciliarios, originados en el desarrollo de su objeto social y de otras actividades que representan derechos, así como también los rendimientos que generen..." A 31 de diciembre de 2015 en la cuenta contable 11250534440, Electrohuila S.A. E.S.P. refleja como recurso disponible con liquidez inmediata el valor de $10.426.6 millones según saldo existente en la Cuenta Ahorro diario Nro.001303050200002214 del BBVA, la cual no pertenece a la entidad. Tales recursos consignados por Electrohuila S.A. E.S.P. en su calidad de Agente del mercado de energía mayorista, en la citada cuenta bancaria señalada por la Empresa, corresponde a pagos anticipados de los despachos realizados durante diciembre de 2015 y hasta enero 15 de 2016, fondos éstos con destinación específica por las transacciones efectuadas que conforme la norma "no son parte del patrimonio del agente", y que para efectuar las transferencias a los respectivos beneficiarios, se encuentran a disposición de la otra compañía en su calidad de Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales. La anterior situación que se presenta por debilidades en las actividades de reconocimiento del proceso contable, distorsiona la información financiera y contable reflejada al sobre estimar en $10.426.6 millones el grupo Efectivo (en la Subcuenta 112505 -Fondos Especiales-Cuenta de ahorro ordinario), con efecto de subestimación del Grupo Deudores (en la Subcuenta 142590 -Otros depósitos entregados). . Hallazgo administrativo. HA24-IP2: Sanción de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios —SSPD. El artículo 11 de la Ley 143 de 1994 establece que bajo el régimen tarifario de libertad regulada le corresponde a la Comisión de Regulación de Energía y Gas— CREG-, fijar "los criterios y la metodología con arreglo a los cuales las empresas de electricidad podrán determinar o modificar los precios máximos para los servicios ofrecidos". El numeral 11.2.6.3 del Anexo general de la Resolución CREG 097 del 26 de septiembre de 2008, mediante la cual se aprueban los principios generales y la metodología para el establecimiento de los cargos por uso de los Sistemas de Transmisión Regional y Distribución Local, establece que el Operador de Red-OR "...contará con un plazo máximo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Resolución para cumplir con estos requisitos. 51 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 52/72 GENERAL DE LA REPUBLICA De no ser así, se considerará que el OR está incumpliendo la regulación de calidad del servicio.". El artículo 6° de la Ley 610 de 2000 establece que: "...se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna...". Electrohuila S.A. E.S.P. mediante Comprobante de Egreso Nro.20150500124 del 08 de mayo de 2015, efectuó pago por $99 millones, por concepto de la sanción e intereses de mora, que le fuera impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios —SSPD- mediante resolución 20132400028255, en razón a que vulneró el régimen de servicios públicos domiciliarios al incumplir el término establecido para acreditar el cumplimiento de los requisitos para la aplicación del Esquema de Incentivos y Compensaciones exigido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas —CREG- mediante Resolución Nro.097 de 2008, requisitos éstos que a la fecha aún continúan pendientes de cumplir. Conforme a los términos establecidos por la CREG en la citada metodología y según lo estipulado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios —SSPDen la Resolución 20132400028255 mediante la cual impuso la sanción, la anterior situación conllevó a que no se pudiera controlar la calidad promedio de energía no suministrada por el Operador de Red, interrumpiendo esto las labores de la SSPD, a que no se le reconozcan a los usuarios las debidas compensaciones por los eventos que limitaron la calidad del servicio prestado, a que no se generaran medidas correctivas oportunas sobre el sistema por parte del prestador por las interrupciones en el servicio, y a que no se brinde un servicio adecuado a los usuarios, violándose así el derecho a tener un servicio de energía eléctrica con los estándares de continuidad, calidad y seguridad establecidos en la regulación. Conforme a lo anterior, se vislumbra un presunto daño patrimonial en cuantía de $99.5 millones, el cual será trasladado al grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental Colegiada del Huila, para que se adelante la correspondiente Indagación Preliminar. (Concepto Oficina Jurídica CGR). Hallazgo administrativo para adelantar una Indagación Preliminar. HA25-IP3: Reclamación de usuario Según el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda entidad o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, prestadora de los servicios públicos domiciliarios de que trata la citada ley, tiene la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o usuarios en 52 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1 • PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 53/72 GENERAL DE LA REPÚBLICA desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos, dentro de un término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación. El artículo 6° de la Ley 610 de 2000 establece que: "...se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna...". Electrohuila S.A. E.S.P. mediante Comprobante de Egreso Nro.20151100206 del 11 de noviembre de 2015, efectuó pago por $3 millones por concepto de sanción que le fuera impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios — SSPD-, por no haber dado respuesta oportuna al Derecho de Petición No.01-OCC028808-E-2014 interpuesto por un usuario del servicio el 24 de noviembre de 2014, situación ésta que se constituye en un presunto daño al patrimonio por dicha cuantía, el cual será trasladado al grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental Colegiada del Huila, para que se adelante la correspondiente Indagación Preliminar. (Concepto Oficina Jurídica CGR). La anterior situación que se presenta por deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento respecto de las peticiones, quejas y recursos, además de vulnerar los derechos de los usuarios del servicio y afectar la calidad en la prestación del servicio, también conlleva un presunto daño al patrimonio de la Entidad. Hallazgo administrativo para adelantar una Indagación Preliminar. HA26- Mantenimiento Red de Conducción Eléctrica. El artículo 28 de la Ley 142 de 1994, establece que "...Las empresas tienen la obligación de efectuar el mantenimiento y reparación de las redes locales, cuyos costos serán a cargo de ellas...". El artículo 1 de la Resolución 003 de 1994 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas —CREG-, define el Sistema de distribución local como el "...Sistema de transmisión de energía eléctrica compuesto por redes de distribución municipales o distritales; conformado por el conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 kv que no pertenecen a un sistema de transmisión regional por estar dedicadas al servicio de un sistema de distribución municipal, distrital o local."; y en el artículo 3, establece que "...Los transportadores y distribuidores locales serán los encargados de la operación y mantenimiento de sus sistemas de transmisión regional y distribución local...". 53 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 cgrC?contraloria.gov.cowww.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 54/72 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA El artículo 6° de la Ley 610 de 2000 establece que: "...se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna...". Mediante Comprobante de Egreso Nro.2015080317 del 20 de agosto de 2015 se efectuó pago a nombre del Juzgado Segundo Civil Municipal de Descongestión de Neiva, y a favor del demandante, toda vez que Electrohuila S.A. E.S.P. fue declarada civilmente responsable de la muerte de dos semovientes propiedad del demandante, ocasionada por la caída de un poste de madera en mal estado en el que se encontraba instalada línea de energía de alta tensión, por lo que dentro del proceso ordinario de mínima cuantía (Rad. 2006-00008) se condenó a pagar la indemnización de daños y perjuicios en cuantía de $8 millones, más los costos asociados al mismo, tales como $0.45 millones por concepto de honorarios de Auxiliares de Justicia cancelados en marzo de 2013 y septiembre de 2010, al igual que las costas del proceso que a la fecha no han sido canceladas pese a que fue aprobada mediante Auto del 10 de junio de 2015, después de ser negado por extemporaneidad la formulación de Recurso de Queja. La anterior situación que evidencia la deficiente gestión de la Electrificadora para cumplir con la obligación que le asiste de proveer el mantenimiento a la infraestructura eléctrica a su cargo —postes, líneas y redes-, en procura de garantizar tanto la conservación y funcionamiento de la misma como la calidad en la prestación del servicio, deficiencia que además de poner en riesgo la integridad de las personas y los bienes por los cuales atraviesan las líneas de conducción eléctrica, también conlleva un presunto detrimento al patrimonio de la Entidad por el pago de la indemnización y de los costos asociados al proceso. Daño patrimonial que en virtud del artículo 4 de la Ley 678 de 2001 puede ser reparado a través de la Acción de Repetición, en consecuencia y en atención a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 se procede a su traslado a la Electrificadora para que se adelanten las actuaciones pertinentes que a bien tenga. Hallazgo administrativo HA27: Castigo de Cartera El Plan de Contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios sometidos a la vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, establece que la provisión para deudores se debita con "El valor de los deudores que se castiguen por incobrables una vez se hayan agotado las gestiones de cobro y cumplido los requisitos pertinentes..." 54 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1. PBX 647 7000 cgr(@contraloría.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACi8 - 55/72 GENERAL. DE LA REPÚBLICA En el procedimiento de depuración contable PR-CCC-06, se establece que "...Se dejará constancia de este hecho mediante registro documental suscrito por la persona que directamente aplicó la depuración contable y el Jefe de la División Control Cartera. Este registro documental se anexará al expediente... Una vez efectuados los registros contables, se dejará constancia de este hecho mediante documento suscrito por el contador y el Jefe de la División Financiera. Este registro documental se anexará al expediente. La aplicación de la depuración contable en el sistema comercial y en los estados financieros se hará de forma paralela." Mediante Acuerdo Nro.11 de junio 24 de 2015 y Acuerdo Nro.15 de septiembre 29 de 2015, la Junta Directiva de Electrohuila S.A. E.S.P. aprobó castigo de Cartera de difícil recuperación de usuarios del servicio de energía, la cual pese a estar totalmente provisionado y por tanto reconocido el 100% del Gasto por este concepto aceptado, adicionalmente se afectó el rubro Gastos Extraordinarios por concepto de pérdida en baja de Otros Activos que no refleja la naturaleza de la operación realizada, aspectos que sobreestiman en $433 millones el Grupo Otros Gastos (en la Subcuenta 581034 —Extraordinarios -Perdida en Baja de Otros Activos), con efecto en el Grupo Otros Ingresos (en la Subcuenta 481008 -Extraordinarios Recuperaciones). La anterior situación que se presenta por debilidades en las actividades de reconocimiento del proceso contable, distorsiona la información contable reportada. Adicionalmente, se determina inoportunidad de la respectiva depuración contable detallada en el Acuerdo Nro.11 de junio 24 de 2015, toda vez que pese a ser aprobada el 24 de junio de 2015, contablemente se registró el 31 de octubre de 2015; así mismo, la correspondiente aplicación en el Sistema de Información Comercial y Contable no reposa en la totalidad de los respectivos expedientes digitales suministrados por la Cartera castigada. La anterior situación que se origina por debilidades en la revisión del contenido de los correspondientes expedientes y la demora con que la dependencia Control de Cartera envía la relación de las cuentas autorizadas a castigar a la División Financiera, lo cual conlleva a que no se tenga certeza en la aplicación de los castigos autorizados y a que el saldo registrado en Cartera no refleje oportunamente la situación real de la entidad. Hallazgo administrativo. HA28 - Reliquidación de Pensión de Jubilación por Sentencia Judicial. El artículo 1° de la Ley 1250 de 2008, que adiciona el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007, establece que "La cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados será del 12% del ingreso de la respectiva mesada pensional". 55 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1. PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria_gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 56/72 CONTRALORÍA GENERAL. DE LA REPÚBLICA El artículo 7° del Decreto 3085 de 2007, establece que "...los intereses de mora, se generarán a partir de la fecha de vencimiento del plazo para efectuar el pago de los aportes...". El literal a) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993 indica que uno de los objetivos del Sistema de Control Interno es: "Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten.". El artículo 6° de la Ley 610 de 2000 establece que: "...se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna...". Electrohuila S.A. E.S.P. en la liquidación final de prestaciones sociales y de la pensión de jubilación del ex funcionario identificado con la cédula de ciudadanía XX.XXX.685, no tuvo en cuenta ni incluyó el factor legal denominado "prima de vacaciones". Lo anterior conllevo a que el afectado instaurara una demanda en contra de la Electrificadora, la cual dio lugar para que la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el numeral segundo de la sentencia, según radicado 2011-00770, ordena reajustar las mesadas de pensión de jubilación, las cesantías e intereses de las cesantías, lo cual ascendió $73.2 millones, incluyendo indexación por $8.2 millones. Según lo establecido en la sentencia judicial, el reajuste ordenado solo por concepto de las mesadas pensionales a partir del 30 de diciembre de 2009, ascendió a $69 millones; mediante Comprobante de Egreso Nro.20160400082 del 8 de abril de 2016 se canceló la seguridad social y $9.2 millones por concepto de interés de mora, con ocasión del no pago de la cotización mensual al régimen contributivo de salud del pensionado, calculados de enero de 2010 a abril de 2016. Adicionalmente, con ocasión del citado proceso ordinario laboral Electrohuila S.A. E.S.P. mediante Comprobante de Egreso Nro.20150700051 del 6 de julio de 2015 debió cancelar $2.6 millones por concepto de costas judiciales de primera instancia proferidas a favor del demandante. Así las cosas, el pago por concepto de las costas judiciales, la indexación, y el pago por concepto de los interés de mora causados hasta mayo de 2015,teniendo en cuenta el pago realizado en junio de 2015 ordenado por el Tribunal Superior, 56 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1. PBX 647 7000 cgrPcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 57/72 GENERAL DE LA REPÚBLICA conllevan un presunto detrimento al patrimonio de la entidad el cual asciende a $18 millones. La anterior situación que se presenta por no efectuarse una liquidación de la pensión de jubilación conforme a la ley, a la Convención Colectiva de trabajo vigente para la época y a los Acuerdos suscritos por la Entidad, implicó gastos adicionales por concepto de indexación, costas judiciales e intereses moratorios. Daño patrimonial que en virtud del artículo 4 de la Ley 678 de 2001 puede ser reparado a través de la Acción de Repetición, en consecuencia y en atención a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 se procede a su traslado a la Electrificadora para que se adelanten las actuaciones pertinentes que a bien tenga. Hallazgo administrativo HA29-IP4: Intereses en pago de Aportes a la Seguridad Social en atención a Sentencia Judicial. El artículo 1° de la Ley 1250 de 2008, que adiciona el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007, establece que "La cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados será del 12% del ingreso de la respectiva mesada pensional". El artículo 7° del Decreto 3085 de 2007, establece que "...Los intereses de mora, se generarán a partir de la fecha de vencimiento del plazo para efectuar el pago de los aportes..." El literal a) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993 indica que uno de los objetivos del sistema de Control Interno es "Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten.". El artículo 6° de la Ley 610 de 2000 establece que: "...se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna...". La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el numeral segundo de la sentencia, según radicado 2011-00770, ordena reajustar las respectivas mesadas del pensionado identificado con la cédula de ciudadanía XX.XXX.685, a partir del 30 de diciembre de 2009, las cuales finalmente se reconocen por $60.7 millones una vez deducido el correspondiente descuento por concepto de aportes para la EPS por $8.2 millones, valor éste que no obstante haber sido deducido del pago efectuado al demandante mediante Comprobante de 57 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 cora, contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 58/72 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Egreso Nro.20150600040 del 3 de junio de 2015 por concepto de reliquidación de pensión de jubilación, no fue trasladado oportunamente por la Electrohuila a la respectiva EPS. Lo anterior conllevó a que se subestimara en $8.2 millones la Subcuenta 531401 Litigios y Demandas, con efecto de Subestimación de la Subcuenta 242519 -Aportes a seguridad social en salud, y a que se generaran gastos adicionales por concepto de intereses moratorios que implica un presunto daño patrimonial en cuantía de $2 millones, por concepto de los intereses de mora causados entre junio de 2015 fecha en la cual se realizó el pago ordenado por el Tribunal Superior y abril de 2016, el cual será trasladado al grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental Colegiada del Huila, para que se adelante la correspondiente Indagación Preliminar. (Concepto Oficina Jurídica CGR). Situación que obedece a deficiencias en el control y seguimiento respecto del cumplimiento de lo ordenado en sentencias judiciales, lo cual distorsiona la información financiera y contable reportada. Hallazgo administrativo para adelantar una Indagación preliminar. HA30: Reconocimiento de Contingencia Sentencias Judiciales El documento de gerencia 017 de 2015, por el cual la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. adopta el Manual de Prácticas Contables, establece que para el reconocimiento de las contingencias por litigios, demandas y procesos, a favor y en contra se deberá tener en cuenta la probabilidad de éxito del desenlace del litigio reportada por parte de la Secretaría General y Asesoría Legal, así: 100% probables (alta) y 50% eventuales (media), actualizando anualmente al cierre del periodo la provisión acorde con el tiempo transcurrido (primer año 33%, segundo año 33% y tercer año 34% adicional). Para los procesos calificados como remotos (baja) de pérdida se reconocen en cuentas de orden por el 100% de la pretensión económica. La Resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación, por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, en el numeral 3 del Capítulo V del Título II, establece que: "...Las demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales que se interpongan contra la entidad contable pública deben reconocerse en cuentas de orden acreedoras contingentes..." y "...Con la sentencia definitiva condenatoria, laudo arbitral o conciliación extrajudicial, la entidad contable pública procede al registro del crédito judicialmente reconocido como un pasivo real...". El párrafo 311 del Marco Conceptual del Régimen de Contabilidad Pública, establece que"...Las cuentas de orden deudoras y acreedoras de control clasifican 58 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1. PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 59/72 GENERAL DE LA REPÚBLICA los bienes propios o de terceros y los derechos y compromisos sobre los cuales se requiere realizar seguimiento y control...". En tanto que en el párrafo 110, en relación a las características cualitativas de la información contable pública, expresa que "...La información contable pública es universal, si incluye la totalidad de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales de la entidad contable pública...". Revisado el saldo contable de provisión para contingencias de litigios o demandas, reflejado al cierre de la vigencia 2015, frente al valor estimado según el informe rendido a contabilidad para ese mismo corte por la Secretaría General - Asesoría Legal, se establece diferencia por mayor valor de $2.881.5 millones. Así mismo, contablemente se refleja provisión para contingencia por $15 millones correspondiente al proceso laboral según radicado interno 2012-116, el cual la Secretaría General - Asesoría Legal a 31 de diciembre de 2015 lo reporta como terminado; contablemente se refleja saldo de $105.4 millones por concepto de derecho contingente de proceso civil según cédula XX.XXX.899, el cual no aparece reportado por la Secretaría General - Asesoría Legal; contablemente no se refleja saldo por $101.2 millones correspondiente al proceso civil reportado por la Secretaría General - Asesoría Legal según radicado interno 2015-135; contablemente se refleja saldo por $9 millones correspondiente al proceso laboral según radicado interno 2014-075 el cual la Secretaría General - Asesoría Legal a 31 de diciembre de 2015 lo reporta por $5 millones. Finalmente al cierre de la vigencia 2015 Electrohuila S.A. E.S.P. no revela en Cuentas de Orden el monto de las pretensiones económicas de procesos en contra de la Entidad estimadas con probabilidad media y alta (cuando no han transcurrido los tres años establecidos) por $10.717.1 millones. Las anteriores situaciones que se presentan por debilidad en el control al reporte de los procesos reportados a Contabilidad y diferencias en la aplicación de los porcentajes de reconocimiento contable establecidos por el manual de prácticas contables, conlleva a que los saldos registrados en las citadas cuentas, no reflejen la situación real de la entidad al respecto al sobre estimar en $2.896.5 millones la subcuenta 271005-Litigios o Demandas con efecto de subestimación de las subcuenta 481008-Recuperaciones por $2.871.8 millones y 246002 —Sentencias por $15 millones así como sobre estimación de la subcuenta 531401-Litigios o Demandas por $9.6 millones; sobre estimar en $105.4 millones la subcuenta 81200134-Litigios y Demandas con efecto de sobre estimación de la subcuenta 890506-Derechos Contingentes por Contra Litigios y Demandas; sub estimar en $101.2 millones la subcuenta 91200134-Responsabilidades Contingentes con efecto de sub estimación de la subcuenta 990505-Acreedoras por Contra 59 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 60/72 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Responsabilidades Contingentes; sobre estimar en $4 millones la subcuenta 91200234-Responsabilidades Contingentes con efecto de sobre estimación de la subcuenta 990505-Acreedoras por Contra Responsabilidades Contingentes; sub estimar en $10.717.1 millones la subcuenta 9120-Responsabilidades Contingentes Litigios o Demandas con efecto de subestimación de la subcuenta 990505Acreedoras por Contra Responsabilidades Contingentes. Hallazgo administrativo. HA31: Intereses Créditos Bancarios El párrafo 85 del Marco Conceptual del Régimen de Contabilidad Pública, establece que "...La información contable pública es razonable cuando refleja la situación y actividad de la entidad contable pública, de manera ajustada a la realidad..." La Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación, en el artículo 1° adopta el procedimiento de control interno contable para "...implementar y evaluar la efectividad de las acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la información financiera, económica, social y ambiental en los entes públicos, con el fin de garantizar razonablemente la producción de información contable confiable, relevante y comprensible." A 31 de diciembre de 2015, la obligación adquirida por la Electrificadora del Huila en la vigencia auditada con el Banco BBVA Colombia por $10.000 millones, el saldo contable de los intereses por pagar a 31 de diciembre de 2015 frente a las condiciones del respectivo pagaré suscrito, donde para el primer periodo contado a partir del 15 de octubre de 2015, establece una tasa de interés efectiva anual de 7.46% equivalente a una tasa de 1.8150% efectiva trimestral, evidencia una diferencia por menor valor de $7.4 millones. La anterior situación que se presenta por diferencia en la tasa de interés aplicada y los días reconocidos, distorsiona la información contable reflejada al subestimar en $7.4 millones la subcuenta 232201-Intereses, comisiones y otros gastos de financiamiento interno con efecto de sub estimación de la subcuenta 580107Obligaciones financieras de créditos obtenidos. Hallazgo administrativo. HA32: Causación de costos y ventas de energía El párrafo 117 del Marco Conceptual del Régimen de Contabilidad Pública, establece: "Principio de Causación. Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben reconocerse en el momento en que sucedan, con independencia del instante en que se produzca la corriente de efectivo o del equivalente que se deriva de estos. El reconocimiento se efectuará cuando surjan los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho incida en los resultados del período". 60 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1. PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 61/72 GENERAL. DE LA REPÚBLICA El Plan de Contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios sometidos a la vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, establece que las cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios nacionales "Representa el valor de las obligaciones, contraídas por el ente prestador de servicios públicos domiciliarios, autorizadas por vía general, por concepto de adquisición de bienes y/o servicios nacionales recibidos de proveedores nacionales, así como los compromisos resultantes de la conexión al sistema de prestación de servicios en el desarrollo de su objeto social...", que el costo de bienes y servicios públicos para la venta "Representa el valor de la compra de bienes y servicios producidos por otro ente prestador de servicios públicos domiciliarios, para su comercialización en desarrollo de su objeto social. También incluye el uso de los servicios de conexión, cargos de acceso de redes de telecomunicaciones y en general registra el costo por el uso de activos de otros prestadores o terceros necesario para la prestación del servicio público domiciliario o sobre los cuales se ejerza dominio para su explotación... ",y que la venta de servicios de energía "Representa el valor de los ingresos causados por el ente prestador de servicios públicos domiciliarios, originados en la prestación del servicio público domiciliario de Energía, en desarrollo de su objeto social...". El saldo contable a 31 de diciembre de 2015 de las cuentas por pagar a favor del tercero identificado con Nit. XXX.XXX.857, por concepto de comprasSTN/Comercializador, frente a las respectivas facturas de venta expedidas, establece una diferencia por un menor valor de $643.9 millones. Así mismo a 31 de diciembre de 2015, no se registra ajuste de $185.5 millones, por concepto de mayor valor en ventas de energía efectuadas en bolsa durante los meses de julio y septiembre de 2015, e informadas en diciembre de 2015 por el administrador del sistema de intercambios comerciales identificado con Nit. XXX.XXX.857 mediante documentos AAVC 3163 y AAVC 3213. Finalmente el saldo contable de la subcuenta costo de venta de medidores de luz identificada con el código 621030, incluye el registro de operaciones por valor total de $55.3 millones correspondiente al transporte de materiales alumbrado navideño y desmonte de alumbrado navideño, según comprobantes CPP-2015020301 y CPP-2015020299 respectivamente, conceptos éstos que no guardan relación con la citada cuenta del costo de venta afectada. La anterior situación que se presenta por debilidades en las actividades de reconocimiento del proceso contable, distorsiona la información financiera y contable reflejada al subestimar en $643.9 millones la subcuenta 753003-Uso de redes, con efecto de subestimación de la subcuenta 240101-Cuentas por pagar bienes y servicios, sobre estimar en $185.5 millones la subcuenta 43152061 Carrera 63 No. 14-97 Piso l• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 62/72 CONTRALOR ÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Comercialización con efecto de subestimación de la subcuenta 242590-Otros acreedores, y sobre estimar en $55.3 millones, la subcuenta 621030-Costo de ventas medidores de luz con efecto de subestimación de la subcuenta 621090Costo de ventas otras ventas de bienes comercializados. Hallazgo administrativo. HA33- Indemnización por perjuicios. El artículo 216 del código sustantivo del trabajo, establece que "...Cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios...". El artículo 6° de la Ley 610 de 2000 establece que: "...se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna...". mediante Comprobante de Egreso La Electrificadora del Huila S.A.E.S.P. Nro.2015030162 del 10 de marzo de 2015 efectuó pago por $278.4 millones a nombre del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva y a favor de la demandante, identificada con cédula de ciudadanía XXXXX.652, y Otros, toda vez que la instancia judicial competente expuso que el ex trabajador al servicio de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. y quien prestaba sus servicios como Auxiliar Electricista en la Inspección de San Adolfo, municipio de Acevedo, falleció a causa de accidente de trabajo, en el cual convergió negligencia y culpa de Electrohuila S.A. E.S.P., por lo que dentro del proceso ordinario laboral (Radicación 2006-0002600), se condenó al pago de los perjuicios morales y materiales sufridos. De esta manera, con ocasión del citado proceso ordinario laboral la Electrificadora con Comprobantes de Egreso Nro.20150600039 y 20150600322, del 3 y 19 de junio de 2015, respectivamente, canceló costas judiciales de primera y segunda instancia proferidas a favor el demandante, por valor total de $4.9 millones. Conforme al fallo de la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-, según radicado 36306 del 27 de agosto de 2014, la situación se presentó por falta de una efectiva protección y cuidado frente a la seguridad del trabajador, al no demostrarse gestiones para mitigar la situación de conflicto que se estaba generando entre la comunidad y el trabajador, ni dar respuesta alguna a las peticiones frente al tema realizadas por éste, conllevó a que la entidad debiera que cancelar $283.3 millones, por concepto de indemnización, lo cual genera un presunto detrimento patrimonial por dicha cuantía. 62 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 cgrPcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACIB - 63/72 GENERAL DE LA REPÚBLICA Daño patrimonial que en virtud del artículo 4 de la Ley 678 de 2001 puede ser reparado a través de la Acción de Repetición, en consecuencia y en atención a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 se procede a su traslado a la Electrificadora para que se adelanten las actuaciones pertinentes que a bien tenga. Hallazgo administrativo 3.1.4.2 Ejecución y cierre del presupuesto. Electrohuila según la participación de la Nación del 83% y conforme a lo establecido en el artículo 5o. del Decreto 111 del 1996, el artículo 17 de la ley 142 de 1994, y además teniendo en cuenta que está sometida al régimen de las Empresas de Servicios Públicos Mixtas, su régimen presupuestal es facultativo de la Junta Directiva, la cual expidió el Acuerdo 05 de 1998 por medio del cual se establece el régimen interno para el manejo presupuestal de Electrohuila S.A. E.S.P. Para la vigencia 2015 la Electrificadora del Huila S.A. ESP presentó un Presupuesto aprobado definitivo por $519.126.9 millones, que contiene un Presupuesto de Gastos por $515.980.7 millones, cuya ejecución fue de $429.965.1 millones , equivalente al 83% del presupuesto de gastos, constituyendo obligaciones presupuestales por $392.625 millones. El Gasto de Operación Comercial que corresponde a la compra de energía, ascendió a $210.029.5 millones, equivalente al 40.7% del total del Presupuesto de Gastos, el cual alcanzó una ejecución de $209.903.7 millones, equivalente al 99.9% respecto de lo presupuestado para este rubro. Los Gastos de Funcionamiento que ascendieron a $158.486.6 millones, representan el 30.7% del total del Presupuesto de Gastos, alcanzando una ejecución de $127.434.3 millones, que representa el 80.4% con respecto a lo presupuestado por este rubro. Los Gastos de Inversión que ascendieron a $115.285.1 millones, equivalen al 22.3% del Presupuesto de Gastos, alcanzaron una ejecución de $63.500.4 millones, equivalente al 55%. De acuerdo a lo anterior se evaluó selectivamente la ejecución presupuestal y las vigencias futuras aprobadas para los rubros: Gastos de Inversión y Gastos de Operación Comercial, que fueron ejecutadas dentro del presupuesto de la vigencia 2015. La acción auditora se focalizó en realizar pruebas sustantivas y de cumplimiento al proceso de ejecución y cierre del presupuesto. 63 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 64/72 CONTRALORÍA GENERAL. DE LA REPÚBLICA HA34: Incorporación Presupuestal en la vigencia 2015. El Acuerdo Nro.005 del 16 de abril de 1998, establece: "Artículo 11. El presupuesto de ingresos corresponde la disponibilidad inicial, los Ingresos corrientes que se esperan recaudar durante la vigencia fiscal y los recursos de capital"; el artículo 13 establece que la disponibilidad final corresponde a la diferencia existente entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos. La ley 87 de 1993, en el artículo 2 establece como objetivos del Sistema de Control Interno: Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. La Electrificadora del Huila S.A.E.S.P en la vigencia 2015 el valor incorporado como disponibilidad inicial fue de $33.4 millones, en el cual se incluye $29.6 millones por concepto de ajustes manuales para su cálculo según Gastos ejecutados de la vigencia anterior, disponibilidad reconocida mediante Acuerdo de Junta Directiva 01 del 27 de enero de 2015. Situación presentada por debilidades de la parametrización y ajuste del módulo presupuestal, al no tener en cuenta información por concepto de pagos de rubros de gastos en cuantía de $29.6 millones, aspectos que dificulta el seguimiento a las incorporaciones presupuestales. Hallazgo administrativo. HA35: Parametrización Reporte Presupuestal gastos, rubro de sentencias y conciliaciones La Ley 87 de 1993, en el artículo 2 establece como objetivos del Sistema de Control Interno: Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten; definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos. La ley 87 de 1993, en el artículo 2 establece como objetivos del Sistema de Control Interno: Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. La Electrificadora del Huila con fecha 26 de mayo de 2015 realizó adición por $1.000 millones en el rubro Nro.3054401001411 para la atención de Sentencias y Conciliaciones; posteriormente, el 28 de mayo de 2015 emitió el CDP DGF-201502792, por valor de $64.9 millones, que según reporte del Libro de Gastos el sistema lo registra con fecha 25 de mayo de 2015, lo que conllevo a que en el sistema se 64 Carrera 63 No. 14-97 Piso l• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.aov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 65/72 GENERAL DE LA REPÚBLICA presente un saldo negativo de $55.3 millones, lo cual no es acorde con la realidad presupuestal. La anterior situación que se presenta por deficiencias en la parametrización del sistema ERP, conlleva a que se genere información inconsistente en los reportes presupuestales del Libro de Gastos. Hallazgo administrativo. HA36: Ejecución Presupuestal de Ingresos versus Recaudo El Acuerdo Nro.005 de 1998 de Junta Directiva de Electrohuila S.A. E.S.P., estatuto presupuestal, en el artículo 7, establece que "...Con el recaudo de todos los ingresos y recursos de capital de la empresa, se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto.", y en el artículo 13 establece que "La disponibilidad final corresponde a la diferencia existente entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos." En la vigencia fiscal de 2015 los registros de recaudo efectuados por Tesorería reflejados en los respectivos Libros Auxiliares de Bancos, frente a la ejecución presupuestal de los rubros correlativos de Ingresos durante la misma vigencia fiscal, se establece diferencia por mayor valor de $1.014.7 millones. Cabe destacar que situación similar fue observada por la Contraloría General de la República en la auditoría practicada a la Electrificadora por la vigencia 2013. Situación ésta que se presenta por deficiencias en la conciliación de cifras entre Tesorería y Presupuesto, que genera error en la ejecución presupuestal de Ingresos reflejada como base para atender el pago de las apropiaciones autorizadas, lo cual genera incertidumbre del cálculo de la disponibilidad final de la vigencia fiscal. Hallazgo administrativo. HA37: Reportes de Ejecución Presupuestal de Gastos Los literales a) y e) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993 establecen los siguientes objetivos del Control Interno: "Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten y Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros." El literal e) del artículo 3° de la Ley 87 de 1993 indica que "Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz y oportuna de forma tal que permita preparar informes operativos, administrativos y financieros." En la Electrificadora del Huila S.A E.S.P en el 2015 la ejecución presupuestal de gastos suministrada por la Empresa, comparada con la arrojada por el sistema de información presupuestal, refleja diferencia por menor valor de $1.2 millones en 65 Carrera 63 No. 14-97 Piso l• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 66/72 CONTRALORÍA GENERAL OE LA REPÚBLICA Gastos de Funcionamiento, y mayor valor de $2.730.2 millones en Gastos de Operación Comercial. La diferencia relacionada con los Gastos de Funcionamiento se presenta por error en el sistema de información, al anularse operaciones de viáticos y fondos rotatorios, en tanto que la diferencia presentada en Gastos de Operación Comercial se presenta por cambio en la forma de reconocimiento presupuestal de los prepagos semanales efectuados por la Empresa al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales por concepto de compra de energía en el mercado mayorista. Las anteriores situaciones además de generar incertidumbre en la confiabilidad del sistema de información, también distorsiona la ejecución presupuestal de gastos por concepto de compra de energía de vigencias anteriores. Hallazgo administrativo. HA38: Recursos Recibidos de Terceros El Acuerdo Nro.005 de 1998 de Junta Directiva de Electrohuila S.A. E.S.P., Estatuto Presupuestal, en el artículo 24, establece que:"Los recursos recibidos de terceros para obras que no serán propiedad de la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. no requieren ser incorporadas en ingresos, ni en gastos por cuanto la Empresa no está gastando o invirtiendo." En la vigencia 2015 según los Registros Presupuestales expedidos, se establece que ELECTROHUILA S.A. ESP registra como ejecución de Gastos de Inversión recursos recibidos de terceros provenientes de Convenios, PRONE y FAER, por $6.030.5 millones, ejecución ésta que corresponde al desarrollo de obras que no serán propiedad de la Electrificadora del Huila. La anterior situación que se presenta por debilidades en la gestión presupuestal al incorporar como gastos de la Entidad recursos de terceros para el desarrollo de obras que no serán de su propiedad, que conllevaron a sobrestimar el valor de la ejecución de Gastos de Inversión. Hallazgo administrativo. HA39: Ejecución de Apropiaciones Presupuestales El Acuerdo Nro.005 de 1998 de Junta Directiva de Electrohuila S.A. E.S.P., Estatuto Presupuestal, en el artículo 9, establece que "...Las apropiaciones deben referirse en la empresa a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas." El literal e) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993 indica que uno de los objetivos del Sistema de Control Interno es "Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros." 66 cg@ r cor Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 67/72 GENERAL. DE LA REPÚBLICA Durante la vigencia 2015 la Empresa ejecutó apropiaciones de gastos que no guardan relación con el rubro asignado, así: -. Suministro, montaje pruebas y puesta en servicio de equipos de maniobra control y protección, como reposición, en las Subestaciones: El Bote, Oriente, Norte, Planta Diésel, Sur, Campoalegre, Fortalecillas, Altamira, Pitalito, Seboruco; con cargo al rubro 03051502002565 -Materiales eléctricos SDL- operativo. -. Suministro, siembra y mantenimiento de especies forestales, exigidas como medida de compensación por la poda y tala de vegetación, con cargo al rubro 03057503001010 -Desarrollo de la política ambiental. De igual forma, la Modificación 1 al Contrato Nro.108 de 2013 y al Contrato Nro.139 de 2015, suscritos para el suministro de servicios de revisoría fiscal, afectan exclusivamente el rubro 03051201001211 -Honorarios-administrativo (sic), no obstante también desarrollar actividades operativas. Las anteriores situaciones que se presentan por deficiencias en la identificación de los rubros que financian los proyectos y actividades a ejecutar, resta confiabilidad a la información al distorsionar a nivel de rubros la ejecución presupuestal de la vigencia fiscal. . Hallazgo administrativo. HA40: Expedición de Registro Presupuestal El Acuerdo Nro.005 de 1998 de Junta Directiva de Electrohuila S.A. E.S.P., Estatuto Presupuestal, en el artículo 17, establece que "Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales, deberán contar con disponibilidad presupuestal...Igualmente estos compromisos deberán contar con registro presupuestal...Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos" En los contratos suscritos en vigencias fiscales anteriores y que se relacionan a continuación, se establece que existió inoportunidad en la expedición de registros presupuestales durante la vigencia 2015, así: -. Contrato Nro.152 de 2014, CRP RGF-2015-0122-034 del 22 de enero de 2015 y CRP RGF-2015-0202-066 del 02 de febrero de 2015. -. Contrato Nro.091 de 2014, CRP RGF-2015-0122-032 del 22 de enero de 2015. -. Modificación 1 y Contrato principal Nro.514 de 2013, CRP RGF-2015-0202-016 del 22 de enero de 2015. -. Contrato Nro.243 de 2014, CRP RGF-2015-0121-074 del 21 de enero de 2015. -. Contrato Nro.250 de 2014, CRP RGF-2015-0202-024 del 02 de febrero de 2015. -. Contrato Nro.249 de 2014, CRP RGF-2015-0121-118 del 21 de enero de 2015. 67 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1. PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 68/72 CONTRALORÍA GENERAL. DE LA REPÚBLICA -. Contrato Nro.283 de 2014, CRP RGF-2015-0203-011 del 03 de febrero de 2015. -. Modificación 1 Contrato 108 de 2013, RGF-2015-0203-005 del 03 febrero 2015. -. Contrato Nro.169 de 2014, CRP RGF-2015-0202-011 del 02 de febrero de 2015. -. Modificación 1 y Contrato principal Nro.219 de 2013, RGF-2015-0202-051 del 02 de febrero de 2015. -. Contrato Nro.041 de 2013, RGF-2015-0121-042 del 21 de enero de 2015. Las anteriores situaciones que se presentan por debilidades en el cierre presupuestal, ocasionó que los mencionados compromisos estuvieran sin la correspondiente afectación presupuestal necesaria para adquirir las respectivas obligaciones que de ellos se derivaran al inicio de la vigencia fiscal 2015. Hallazgo administrativo. HA41: Vigencias Futuras El Acuerdo Nro.005 de 1998 de Junta Directiva de Electrohuila S.A. E.S.P., estatuto presupuestal, en el artículo 10, establece que "...La Junta Directiva de la Empresa podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso...La Junta Directiva, en casos excepcionales para la realización de proyectos de inversión que mejoren la infraestructura eléctrica de la Empresa, podrá autorizar que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización." En la vigencia 2015 la Junta Directiva de Electrohuila S.A. E.S.P. autorizó vigencias futuras que no se ajustan a lo preceptuado en el régimen interno para el manejo presupuestal, por cuanto la ejecución no se inició en la vigencia en la cual se aprueba la vigencia futura, así: -. Acuerdo 12 de 28 de agosto de 2015: Inspecciones técnicas a usuarios por $15.265,4 millones; compra materiales eléctricos por $1.210 millones y compra de energía por $55.669,1 millones. -. Acuerdo 13 de 29 de septiembre de 2015: Arrendamiento terminales portátiles por $870 millones. -. Acuerdo 19 del 30 de noviembre de 2015: Control vegetación sistema eléctrico del Huila por $5.718 millones. Es menester destacar que aspectos similares fueron observados por la Contraloría General de la República en la auditoría practicada a ELECTROHUILA S.A. ESP por la vigencia 2013. La anterior situación que se presentan por deficiencias en los mecanismos de control respecto de la gestión presupuestal, conllevaron a comprometer recursos sin el cumplimiento de requisitos establecidos en el citado Acuerdo. Hallazgo administrativo. 68 Carrera 63 No. 14-97 Piso le PBX 647 7000 cgrcontraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia CONTRALORÍA ACI8 - 69/72 GENERAL. DE LA REPÚBLICA 3.1.5. Control Interno 3.1.5.1 Evaluación del Sistema de Control Interno. La evaluación de la eficiencia y calidad del Sistema de Control Interno de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P se basó en la calificación efectuada a los mecanismos de control interno diseñados e implementados por la Entidad, e identificados para los macro-procesos (CGR): Gestión Financiera, Presupuestal y Contable; Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios; Gestión Planes, Programas, Proyectos y eventos extraordinarios; Gestión de Defensa Judicial y Gestión Ambiental. Como resultado de la evaluación al diseño de controles implementados por Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., la calificación obtenida fue 1.153 puntos, que corresponde al concepto de "Adecuado". En la evaluación a la efectividad de controles, el resultado obtenido es 1.659 puntos, valor correspondiente al concepto de "Con deficiencias". En consecuencia, de acuerdo con la metodología vigente para la evaluación del control interno, el puntaje final obtenido es 1.507, valor que permite a la Contraloría General de la República conceptuar que, para el periodo auditado, la Calidad y Eficiencia del Control Interno de la entidad es "Con deficiencias". 69 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1• PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 70/72 r CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 4. ANEXOS 4.1 BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑO 2015 CTREFICADORA DEL H IEA S.A Balance General Comparativa A 31 de dtclenatite 2914 (En Juges ciaposos Activos Activos cante nteX Electiva y &inhaladas de electito Inversiones (Nota 6) <Nota 7) Deudores <Nota 8) inventados (Nota 9) Otros enrisca (Hola 11) Total activos e04tientes inversiones (Nota 7) ~enes (a 8) (Nor a 10) Propiedad, picota y epa aros sictrooe 67.122.329 25891111 7.722.208 75.022.311 65.346.210 8.439.641 1.148_899 8.252.965 1.003284 160.2~ 108,215.600 5.720.296 29.422 29.444 2.786.118 2.519.653 224,716.997 239,650095 (Nota 11) 7.191= 6.557.606 (Nota 12) Total activos 00 contentes 337.211.487 58E.~ 317.712.945 551.535.754 Total activos 747.124.310 667.761.594 3.132.1)06 78.358054 26.624_552 3aantena zoma'l 25.283069 3.215,834 2.950012 768101 2.686_400 3331.154 121.100.018 91.874..581 39.80(1030 7.152.216 22.4X060 Valoricaciones Pasivos Pa si vos corrientex Obligaciones lasinciaras (Nota 13) CUentas por pagar (Nota 14) in:codos, geasárnenes y tazas Obboactones laboradas Pasaos estimados Otros ~tos Nota 15> ~a 16) Ointa 17) (Nota 18) Toral pa stvos corrientes Pa E4V016 FUI corre Mes: Obligaciones financieras Cuentas por pagar Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 13) ~a 14) (1\kita 15) Obligaciones laborales (Nota 16) Psstvos estimados aros ~fas impuesta de tante diferido (Nota Total paztvos no corrientes Total pa dvos 30.131.672 7.1n9 716 o 0 2.2E6312 44.245032 (Nota 18) o (Pida 18) o 75.315 as 4_137,758 01201.8-18 220.591.181 171.875.899_ 70 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1. PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 71/72 CONTRALORÍA GENERAL. DE LA REPUBLICA Rownes Miden:km y partí es Resultado del "jeftbio Supesial por donacionee %peda.« por valorloniknos ~nodo iiimpelmda Electo de tat~eato contar:14e 44-025,378 33 531.528 43:613.733 0 12.1344 334 4.505 799 337.211.467 365.622 531.595 526.515,129 47.3[31.592 4.505. 799 7.712.944 355.622 531.596 875.695 Total pe ofvoia y patrimonio 747.174.310 .751.694 ColocacieT1 de anos Cuentes de mien Deudoras CUential de orden Acreedoras 35 6138.536 33,W31.0D3 49131874 a 19:7943 21 075 567 74,577..752k tal notas I a 27fOrman parte integra/ de los estados Financieros Los suscritos reptes contenidas en estos e certificarnos que ue los mismos han sido p; do previamente las afirmaciones a partir de Ir" libros de rontabilidftd. (Véase rollorroe ~tu) 71 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1. PBX 647 7000 [email protected] • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia ACI8 - 72/72 z CONTRALORIA GENERAL. DE LA REPÚBLICA 4.2 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO AÑO 2015 (COMPARATIVO). ELECTR,IFICADORA DEL HUILA &6b E.S.P. Estado de Actividad Fiaancienk Edon6rrioe, 80411 y Antlantal Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 2019 (Ért miles do pasos) Ingresos 'roemos operacionales Costo* de produoción (feota 21) (19z4a 22) Mida d bruta Gasto* de adoireetraolón Profelorse, depredaciones y aniorttuciorom Utinda d opere cloral 419.484,155 (344.763.138) 114.721.11411 370,1112723 C281,218.943) (19.955.448) 01419.001 (20.020.744) 80.595.7139 881 1 74# 42 , 51 otro* ingisoa tegritsoe): Oboe Incresee (Nota 25) Grabe intereses arca setos (Note 25) Uknidad no opera cignal Utilidad 4p8irticle) anteado Inpueleto ProllemSrt impuestos 8.021212 12745 849 (Z134.1:02) (2.147.053) (1.008.114) (490.7190) 9.130,0M .08/,00 9,1.2031.844 72.4100' 22552.073 18,710.581 (52,5Z3) 8.125:14143 (21.432) (17Y3.401 (Nota 15) impuesto de renio consola (Marido rente impuialo CREE poniente Dibrklo CREE (191954) (70.54) a-102.445* uttildad oéfdicia> rhstg del ene Unidad (peatt Lik pos acotan (en peso*) 1.1152 1.422.#0 1.325,97 tse note* 1 e 27 bonen parte Integral de be Med» tranclecoe Lo* *osunos representante legal y Contad cartificamot que hemos verificado previamente las efIrmacIon es contenldea en esto* estados financieros y qu los mismos hen sido preparedtt a partí, de los litroi de contabilidad. P. Na. t9p38-T Designado MGd Pe« Atiodadoa, (V4aaa inerme *n'unto) 72 Carrera 63 No. 14-97 Piso 1. PBX 647 7000 cgrPcontraloria.gov.co • www.contraloria.qov.co • Bogotá, D. C., Colombia