Dra. Patricia Reynaga Alvarado Concepto El contrato debe ser celebrado por escrito. Las adquisiciones hechas con exoneración de los procesos de selección están obligadas a cumplir esta formalidad. Por excepción, no es obligatorio la formalidad de la suscripción del contrato, en los procesos de menor cuantía. La Constitución Política establece: Artículo 76°. Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades. 1. 2. 3. El sistema normativo de las contrataciones del Estado busca concretar tres pilares en la gestión pública administrativa: La provisión idónea El uso eficiente de recursos La debida transparencia de los procesos 1. 2. 3. Preparativos.- son los actos previos orientados a lograr la autorización a la Administración Pública para contratar Presupuesto y objeto.- parte de financiamiento y el fin para contratar Elección del contratante.- se elige mediante un proceso de selección, con las excepciones reguladas por la ley. 1. 2. Adjudicación y aprobación.- culminado el proceso de selección, se identifica al postor ganador Ejecución del Contrato.- etapa del cumplimiento de las obligaciones propuestas en el proceso de elección 1. EL ESTADO.- Es el sujeto preponderante de la relación jurídica, ya sea que se contrate entre ellos o con particulares 1. LA UTILIDAD PÙBLICA.- Es la prestación de un beneficio publico a la colectividad; es el objeto primordial del contrato Formalidad Por Escrito: mediante la suscripción del documento contractual. • Mediante orden de compra o de servicios en contratos: derivados de procesos de menor cuantía (salvo en contratos de consultoría y ejecución de obras). • Procesos por relación de ítems ◦ Documento contractual o con orden de compra o de servicios, según el monto del valor referencial de ítem. El ganador de Buena Pro debe presentar: - Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado salvo en contratos derivados de AMC o ítem con valor de AMC. - Garantías, salvo casos de excepción. - Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso Otros documentos requeridos en las Bases Integradas y en la normativa especial sobre el objeto de contrato: Ej. intermediación laboral, habilitaciones profesionales; colegiaturas, autorizaciones administrativas; estructuras de costos, de ser el caso: documentación proveniente del extranjero; certificados de calidad, entre otros. Documentos obligatorios para el ganador de la buena pro Constancia de no estar inhabilitado (salvo menor cuantía) Garantía de fiel cumplimiento Constancia capacidad libre contratación Contrato de consorcio firmas legalizadas (ser el caso) Designar residente de obra (de ser el caso) Entregar calendario valorizado obra Entregar programación PERT-CPM Entregar calendario de adquisición materiales Desagregado por partidas de propuesta (suma alzada) CITACIÓN: Se cita dentro de los 2 días hábiles siguientes de consentida la Buena Pro. SUSCRIPCIÓN: Postor ganador se presenta y suscribe. Dentro del plazo indicado en las Bases (no podrá ser menor a 5 ni mayor a 10 días hábiles siguientes a la recepción de la citación). En AMC para bienes y servicios, dicho plazo no podrá ser mayor a 3 días hábiles. Para el postor: Si no se presenta o no suscribe: pierde Buena Pro y se cita al que ocupó el 2º lugar. Si el 2º lugar no se presenta o no suscribe: se declara desierto el proceso de selección. Para la Entidad: Si no suscribe: Ganador puede emplazar (dentro de 2 días hábiles de vencido el plazo para suscribir el contrato, dándole un plazo de entre 5 a 10 hábiles) y solicitar se deje sin efecto buena pro. Paralelamente puede cobrar penalidad diaria (1/1000 del monto de la oferta económica; tope 10 días hábiles). Vencido el plazo, dentro de los 5 días hábiles se podrá solicitar se deje sin efecto la buena pro. En este caso, la Entidad reconocerá una indemnización sustentada en la solicitud del postor no mayor al 10% del monto adjudicado. La Entidad tiene 10 días para resolver el pedido del postor. Cualquier controversia será resuelta por el Tribunal. Finalidad y vigencia: iguales que la GFC. Servicios: Cuando la propuesta del adjudicatario sea inferior en más del 10% del valor referencial. Bienes: Cuando la propuesta del adjudicatario sea inferior en más del 20% del valor referencial. No se presenta en contratos derivados de AMC para bienes y servicios Monto de la garantía: 25% de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. BIENES Y SERVICIOS: rige desde el día siguiente de su suscripción (o desde la recepción de la orden de compra o de servicio) hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción y se efectúe el pago. Cómputo del plazo en la ejecución contractual: Cómputo en días naturales (regla general), las excepciones están reguladas de forma expresa. Plazo de ejecución contractual: Por uno o más ejercicios presupuestales (máximo 3) Arrendamiento renovables. de inmuebles: Contratos de hasta 3 años; SUBCONTRATACIÓN Excepciones, cuando el contrato lo prohíba y los casos de contratos personalísimos. Tope máximo: Las prestaciones a subcontratarse con terceros no excedan del 40% del monto contractual CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL No procede, salvo en casos de transferencia de propiedad de bienes que se encuentren arrendados a las Entidades, cuando se produzcan fusiones o escisiones, o que exista norma legal que lo permita expresamente El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de su suscripción, o desde la recepción de la orden de compra o de servicios. Concluye la vigencia con la conformidad y el pago en el caso de bienes y servicios; y con el consentimiento de la liquidación y el pago en el caso de la ejecución y consultorías de obras. Durante la vigencia del contrato, los plazos se computan en días calendarios, salvo que el reglamento indique lo contrario. Se computa el plazo contractual desde el día siguiente de la suscripción del contrato o desde el día siguiente de cumplir las condiciones establecidas en las Bases En el caso de las órdenes de compra o servicios, el plazo se computa desde el día de recibida. Los adelantos constituyen medios facultativos que una Entidad puede emplear para financiar las prestaciones del contratista. Son mecanismos alternativos a los mecanismos tradicionales de financiamiento - sistema financiero o mercado de valores -, y que, indirectamente, persiguen asegurar el cumplimiento efectivo del contrato. La Entidad puede otorgar adelantos en los casos, montos y condiciones señalados en el Reglamento, entre los cuales se menciona la obligación del contratista de garantizar el monto total del adelanto otorgado Se pueden otorgar dos tipos de adelanto: adelantos directos al contratista y adelantos para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del contrato. Considerando que los adelantos otorgados por la Entidad buscan financiar la ejecución de las prestaciones que debe realizar el contratista para el cumplimiento del contrato, la normativa de contrataciones ha previsto la obligación de éste de otorgar a favor de la Entidad una garantía a fin de asegurar la restitución de los recursos que facilitaron el cumplimiento de sus obligaciones. Se deberá entregar el adelanto en el plazo señalado en las bases La demora genera derecho a favor del contratista de otorgarle ampliaciones de plazos Esta ampliación esta en relación por el número de días demorado No se otorga si esta demora no afectó el plazo de ejecución La Entidad deberá descontar en forma proporcional en cada uno de los pagos parciales que se efectúen a favor del contratista De producirse diferencias en las amortizaciones parciales, se tomará en cuenta en el siguiente pago o en la conformidad de la recepción de la prestación La garantía de adelanto protege el cobro a favor de la Entidad Es una modificación de un contrato en ejecución cuando se requiere agregarle elementos no previstos pero que son conexos con el objeto contratado y su realización indispensable para cumplir las finalidades que tuvo la entidad estatal al contratar. 1. 2. 3. 4. 5. Requisitos que procede: Sea necesario para alcanzar la finalidad del contrato Autorizarse por resolución del Titular de la Entidad En ambos casos el límite es hasta el 25% del monto del contrato original. Contar con la asignación presupuestal necesaria (adicional) La garantía se aumenta o reduce su valor 1. 2. 3. 4. Procede según lo siguiente: El adicional obliga a contar con mayores plazos. Por atrasos o paralizaciones ajenas al contratista Por atrasos o paralizaciones por culpa de la Entidad Por caso fortuito o fuerza mayor 1. 2. 3. 4. Estos son: Solicitar dentro del plazo de los 07 días hábiles de aprobado el adicional o finalizada la causal La Entidad resolverá en 10 días hábiles, se aplica el silencio positivo Se dará lugar al pago de gastos generales Las controversias se sujeta a la conciliación o arbitraje La posibilidad de contratar complementariamente constituye un supuesto de excepción a la obligación que tienen las Entidades de que las adquisiciones o contrataciones que efectúen y que involucren la erogación de recursos públicos se deriven de procesos de selección. La contratación complementaria procederá cuando se dé cumplimiento de las condiciones contempladas en el Reglamento. 1. 2. 3. 4. Estos son: La contratación complementaria se efectúe dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del contrato. Que sea con el mismo contratista, por única vez. Que se trate del mismo bien o servicio, que se preserven las condiciones del contrato original. Que sea hasta por el treinta por ciento (30%) del monto de aquél. Reajustes: Permitidos sólo cuando las condiciones que dieron origen al contrato han variado. Se aplica cuando se produce incremento en los costos del contratista: IGV, RMV, aumento en los costos de materiales (Rubus Sic Stantibus) Plazos: Conforme al contrato Retraso = Interés Legal Por mora: Retraso injustificado. Aplicar fórmula. Máximo a cobrar 10% del monto materia de contrato. Para el cálculo se considerará monto del contrato vigente Otras penalidades: Distintas a la mora. EJEMPLO: en los casos de mensajería y el caso de la póliza de deshonestidad. Hasta por un monto máximo del 10% del monto del contrato vigente Es una atribución de las partes para dejar sin efecto las obligaciones derivadas del contrato. Causales: Mutuo acuerdo; Caso fortuito o fuerza mayor; Incumplimiento injustificado de una de las partes; y, acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o de las otras penalidades. Procedimiento de resolución de contrato: Carta Notarial requiriendo cumplimiento de obligación, bajo apercibimiento. Plazo: Ordinariamente : No mayor a 5 días. Casos complejos (Por ej. Obras): 15 días. Carta Notarial de resolución. Controversias pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. No será necesario efectuar requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de la penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. Bastará la resolución comunicada mediante Carta Notarial. Causales de resolución : Art. 168º Requerimiento notarial : 15 días para levantar incumplimientos. Acta de Constatación Física e Inventario Continuación de la obra: 1º. Administración Directa 2º. Por convenio con otra Entidad 3. Invitación a postores según orden de prelación 4º. Convocando nuevo proceso de selección Conciliación o arbitraje : 10 días hábiles de notificada la resolución Se declara de oficio por la Entidad cuando el contratista incurra en las causales contenidas en el artículo 56º de la Ley: Trasgresión al principio de presunción de veracidad. Suscripción cuando se encontraba en trámite recurso de apelación. No utilización del proceso de selección correspondiente. En caso de BIENES Y SERVICIOS: concluyen con la conformidad de la última prestación más el pago correspondiente (para bienes y servicios) En caso de OBRAS: Concluyen con el consentimiento de la liquidación más pago correspondiente. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS BIENES Y SERVICIOS: Un año (01) contado a partir de la conformidad otorgada, excepción bienes fungibles o perecibles siempre que no se adecúen al plazo. OBRAS: Siete (07) años. Es considerada un contrato nuevo. Las condiciones para que se realice son las siguientes: Dentro de los 3 meses de culminado el contrato original. Con el mismo contratista. Y en tanto culmine el proceso de selección convocado Por los mismos bienes y/o servicios. Por única vez. Hasta por un máximo del 30% del contrato original. Preservando las condiciones que dieron lugar a la adquisición o contratación original. Los requisitos: No estar inhabilitado. Estar inscritos en el RNP Garantías, cuando corresponda Los contratos y, en su caso, las órdenes de compra o de servicio, así como la información referida a su ejecución, deberán ser registrados en el SEACE en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles siguientes a su perfeccionamiento, ocurrencia o aprobación, según corresponda.